PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION...

1

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PÚBLICA No. DG. 13 de 2012

OBJETO:

CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL- CDTI- EN AGUABLANCA,

REGIONAL VALLE DEL CAUCA. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-.

BOGOTA D.C. OCTUBRE DE 2012

Proyecto Pliego de Condiciones - Licitación Pública No. DG 0013 de 2012

2

RECOMENDACIONES INICIALES 1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e

incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3. Cerciórese que cumple con las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de

aquella que la requiera. 5. Identifique su propuesta, tanto en el original como en la copia en la forma indicada en este

documento. 6. Verifique previamente al cierre del presente proceso ante el SENA, que se encuentre al

día en el pago de aportes parafiscales, contrato de aprendizaje y FIC, así como en el pago de multas por cualquier concepto (Ministerio de Protección Social); el SENA se reserva el derecho de verificar la información suministrada y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

7. Tenga presente la fecha y hora prevista para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN

CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO O EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO EN EL PLIEGO; ÉSTAS SERÁN DEVUELTAS SIN ABRIR.

8. Toda consulta deberá formularse por escrito dirigida al

correo: [email protected]; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del SENA, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

9. Los proponentes con la sola presentación de su propuesta, autorizan al SENA para

verificar toda la información que en ella suministren. 10. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la

de uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, el SENA podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes; esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

11. La presentación de la propuesta constituye evidencia que se estudiaron completamente

las especificaciones, formatos y demás documentos; se recibieron aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previamente consultadas, que el Pliego de Condiciones es completo y adecuado para identificar el alcance del servicio requerido por

mailto:[email protected]


3

el SENA y que el proponente ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.

12. El uso del logo de la entidad es privativo de la misma, por lo tanto le sugerimos abstenerse

de presentar ofertas con papel que lo contenga.

ESPACIO EN BLANCO


4

CAPÍTULO 1

DESCRIPCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1. OBJETO A CONTRATAR El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está interesado en contratar los estudios técnicos, diseños y construcción del Centro de Diseño Tecnológico Industrial- CDTI- en Aguablanca, regional valle del cauca. Servicio nacional de aprendizaje – SENA-. 1.2.1 ALCANCE

1.2.2. INFORMACION DEL PREDIO.

Lote de propiedad de la Entidad localizado en la Comuna13, en la Carrera 26 J y 26 K con Diagonal 72 F y 72G, a 951m sobre el nivel del mar. A 2 km del cauce del rio cauca. Latitud: 3° 25´ 51” Norte. Longitud: 76° 29´ 28,66” Oeste, con un área de Terreno bruta de 17.533.55 m2 y una área útil de 15.100.95 m2.

Los linderos del lote del SENA son:

Norte: con la Carrera 26J y la Diagonal 72 F. Por el sur con la Diagonal 72 G

(ciclo vía). Por el Oriente con la Diagonal 72 G y por el Occidente con la Carrera 26 K. El predio esta ubicado en el Barrio Sector Laguna Del Pondaje, polígono 128, en estrato 1, Con matrícula inmobiliaria número 370- 824929.,

y cédula catastral numero P009300350000.


5

Infraestructura de la zona: Cuenta con disponibilidad de servicios públicos de Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, Alumbrado Público y Gas domiciliario. El predio cuenta con servicios públicos Provisionales.

Dentro del predio se encuentran construido una portería y tiene cerramiento perimetral.

Vía principal de acceso al proyecto

Lote


6

El lote esta rodeado por vías importantes de la ciudad, Av. Simón Bolívar por donde se presenta el mayor acceso vehicular y peatonal y la Av. Ciudad de Cali.

1.2.3 AMBIENTES DEL PROYECTO. El proyecto contará con los siguientes ambientes de formación:


7

Red Área M2 Actualizado

M2 Actualizado

1 Mecánica Industrial - Materiales para la industria

Mecanizado 800

3020

CNC 720

Mantenimiento 780

Soldadura 720

2 Automotor Automotriz 1800 1800

3

Electrónica y Automatización Industrial - Logística y Gestión de la Producción

Mecatrónica 700 700

4 Telecomunicaciones Telecomunicaciones 200 200

5 Energía Eléctrica Refrigeración 270 270

6 Textil, confección, diseño y moda

Confección 800 800

7 Cuero, Calzado y Marroquinería

Calzado 780 780

8 Artes Gráficas Artes Gráficas 580 580

9 Cultural - Informática, Diseño y Desarrollo de Software

Cultural - Informática, Diseño y Desarrollo de Software

638 638

TOTAL 8,788


8

AREA ADMINISTRATIVA

ESPACIO AREA m2 CANTIDAD SUBTOTAL m2

Subdirector 16 1 16

secretaria 4 1 4

Recepción 4 1 4

Coordinación Administrativo 6 1 6

auxiliar administrativo 4 2 8

Coordinación Misional 4 1 4

auxiliar misional 4 1 4

Coordinación Académica 4 4 16

Sala instructores 1,7 30 51

Gestión Humana 4 1 4

asesores 2 10 20

Bienestar Aprendiz 4 1 4

Sicólogo 4 2 8

Capellán 4 1 4

Liderazgo 1,7 1 1,7

Administración educativa 4 5 20

asesores pedagógicos 4 5 20

contratación aprendices 4 3 12

Calidad 4 7 28

documental 4 3 12

Diseño y desarrollo 2 7 14

Cafetería administrativa 4 1 4

baños 12 2 24

Salón reunión subdirección 25 1 25

sala reunión coordinación 16 1 16

Competencias laborales 4 2 8

Sub total 95 337,7

circulaciones 50,655

Total 388,355


9

AREAS COMPLEMENTARIAS Y OTROS

Áreas AREA m2 CANTIDAD SUBTOTAL m2

BODEGAS

Enfermería 4 2 8

Cafetería 250 1 250

Auditorio 250 1 250

Gimnasio 80 1 80

Biblioteca 300 1 300

Baterías de baños 250 1 250

Aula abierto 80 1 80

Aula Laboratorio de Ingles.

80 1 80

empleo, emprendimiento atención usuario

100 1 100

Portería, acceso y vigilancia

10 1 10

Inventarios 2 3 5 100

Almacén de consumo y devolutivos

2 2 3 100

Oficina de Mantenimiento. 2 7 14 50

Basuras, desechos y reciclaje

40 1 40

Cuartos técnicos 80 1 80

Central de Gases Soldadura

5 1 5

Acopio Soldadura 20 1 20

Centro de entrenamiento en Alturas

80 1 80

Espacio documental 100

Sub totales 1655 350

Total 2005

OTRAS AREAS M2

Cancha Múltiple 600

Zonas de parqueaderos: vehículos, motos y bicicletas. 2.000

Urbanismo, areas exteriores, paisajismo y arborización 3.500

Patios de maniobras y practicas 1.000


10

AREAS REQUERIDAS

m2 m2

Ambientes de formación 8.788

11.181 (total área cubierta) Ambientes

complementarios 2.005

Área Administrativa 388

Cancha Múltiple 600 600

Área Exterior 6.500 6500

Total 18,281.00 18,281.00

El dimensionamiento preliminar de las áreas del proyecto, (sujeto a ajustes en el proceso de diseño del proyecto el cual puede arrojar mayor o menor área que la pre dimensionada), arrojó un área cubierta de 11.181 M2, cancha múltiple con 600 m2 y una área de urbanismo, áreas exteriores, paisajismo y de arborización de 6.500 M2, para un total de 18.281 M2. 1.2.3. ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO: Para el desarrollo del proyecto se definieron las siguientes etapas: 1.2.3.1 Etapa de estudios técnicos y diseños y de trámites y obtención de licencias y permisos. 1.2.3.2 Etapa de Construcción.

1.2.3.1. ETAPA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS: METODOLÓGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

A. APROXIMACIÓN TÉCNICA Y METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del contrato de licitación objeto del presente proceso, se emplearán los procedimientos de diseño arquitectónico y ejecución de estudios técnicos complementarios, que permitan el logro de las metas propuestas, así como el cumplimiento del alcance en términos técnicos y de productos planteados.


11

B. PREMISAS DE DISEÑO. El proceso de diseño arquitectónico aparte de los conceptos básicos de arquitectura bioclimática deberá considerar tres variables fundamentales: Contexto, Función y Espacialidad. Al abordar la variable del contexto, se hace referencia a un análisis completo de éste, considerando aquellas variables relevantes para concretar cada proyecto. Las condiciones de sustentabilidad, las referidas al contexto geográfico o inclusive las históricas o urbanas, van delineando campos de acción para tener una mirada sobre la forma en que el contexto acoge el proyecto, teniendo en cuenta elementos físicos tales como vistas, orientación, asoleamiento, pero también se debe tener una mirada más amplia, comprendiendo el contexto social, cultural e incluso simbólico que la obra ha de tener. Es labor del proponente identificar, jerarquizar y acotar la respectiva injerencia de cada una de ellas en el desarrollo de la obra. Se debe acometer el análisis de la función para que el proyecto a desarrollar se logre adecuadamente. Como metodología, corresponde analizar información que determine las condiciones funcionales de los espacios (entender el cómo se desarrollarán las actividades, las respectivas medidas necesarias para quienes interactúen, y el mobiliario y/o equipamiento necesario, concretan esta parte del estudio), así como también observando referentes que correspondan con las escalas de los proyectos. Otra variable está referida a la espacialidad. Cuando los proyectos estén resueltos plan métricamente será necesaria una espacialidad determinada. Para definir el espacio, se debe considerar las jerarquías que los proyectos deben tener de acuerdo a variables concretas (función, relaciones funcionales, entorno, confort) e intangibles como sensaciones, simbolismo, direccionalidad, etc. La espacialidad no se limita al interior sino que interactúa con su entorno y se define gracias a comprender las otras variables y establecer la interrelación de ellas. El espacio adquiere características en la medida que responde al acto, definiendo no sólo alturas, sino dándole atributos especiales, como por ejemplo, la entrada de luz, las sensaciones producidas por la geometría de los elementos arquitectónicos, direccionalidad definida por accesos y formas, etc.

Estándares básicos y especificaciones técnicas para el proyecto. Con el objeto de estandarizar los proyectos de infraestructura física de la Entidad, el contratista dentro de sus diseños deberá tener en cuenta el uso de las siguientes especificaciones generales de materiales y sistemas:

a. Estructura metálica en cubierta: cerchas y correas. b. Cubierta termo acústica tipo sándwich: panel metálico para cubierta, inyectado con

poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras en aluminio, pintado por ambas.

c. Cubierta verdes. d. Mampostería: bloque prefabricado en concreto, bloque de arcilla, muros en concreto

fundido o prefabricado, paneles de fibrocemento o mampostería estructural, en todo


12

caso tener en cuenta criterios de fácil mantenimiento y cumplir con los requerimientos de confort visual y auditivo.

e. Muros Verdes. f. Carpintería de puertas, ventanas y vanos en perfilería en aluminio anodizado color

natural. g. Vidrios de seguridad: templados y/o laminados. h. Sistemas hidráulicos tipo push anti vandálico y de bajo consumo. Grifería anti

vandálica. i. Aparatos sanitarios y lavamanos línea blanca institucional. Orinales medianos, línea

blanca institucional. j. Mesones para lavamanos en acero inoxidable. k. Enchapes en baldosa cerámica blanca para muros de baños. l. Divisiones de duchas en mampostería, enchapadas y puertas en acero inoxidable con

pasador. m. Pisos para ambientes de formación y demás ambientes: baldosa vibro prensada en

granito pulido cristalizado (0.33 x 0.33) y pisos de concreto pulido, pisos antideslizantes.

n. Las circulaciones, escaleras y rampas interiores y exteriores, con pisos antideslizantes de gres, concretos endurecidos o gravilla fina lavada.

o. Media caña en granito pulido y cristalizado fundido en sitio. p. Pintura coraza o de alta resistencia para muros exteriores. q. Pintura en vinilo tipo 1 para muros interiores. r. Luminarias de bajo consumo de energía, fácil mantenimiento y protección anti

vandálica. El diseño de circuitos debe optimizar los consumos. Los interruptores deberán ser especificados de alta resistencia. Iluminación exterior de seguridad y para áreas deportivas.

s. Todas las instalaciones deberán prever ductos horizontales y verticales inspeccionables.

t. Vías internas (urbanismo) en concreto rígido. Estándares para áreas administrativas: Subdirección de Centro: Oficina Subdirector de Centro: Area 16 m2 Puesto de Trabajo. Archivador. Silla tipo ejecutiva. Dos sillas interlocutoras. Mesa de Juntas para 4 personas con sus sillas. Secretaria: Area 2 m2 Puesto de Trabajo Silla tipo secretarial Archivador. Sillas tipo tándem, espera Baño Privado:


13

Area 2 m2 1 sanitario 1 lavamanos Coordinación Académica o de Formación del Centro: Oficina Coordinador Académico o de Formación: Area 6 m2 Puesto de Trabajo. Archivador. Silla tipo ejecutiva. Dos sillas interlocutoras. Sala de Instructores: 1,70 m2 por instructor Puesto de Trabajo para instructores. Silla tipo ejecutiva Lockers para instructores. Sillas tipo módulos para sala de descanso. Mesa de juntas. Bienestar al aprendiz, trabajo social: Oficina bienestar aprendiz, trabajo social: Area 4 m2 Puesto de Trabajo. Archivador. Silla tipo ejecutiva. Dos sillas interlocutoras. Sillas tipo tándem, espera Enfermería: Enfermería: Area 10 m2 Dos Camillas. Puesto de Trabajo. Archivador. Silla tipo ejecutiva. Dos sillas interlocutoras. Baño: Area 4 m2 1 sanitario 1 lavamanos 1 Ducha

Recomendaciones de Materiales. Todos los acabados que el contratista especifique deberán cumplir con las normas ICONTEC en lo referente a fabricación, instalación, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc. En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista deberá remitirse a normas internacionales comúnmente aceptadas (ASME, DIN, ISO, etc.). También


14

debe tenerse en cuenta que para ciertas áreas del proyecto, pueden aplicar normas específicas acerca del tipo de acabados a instalarse. En las especificaciones de los pisos aparte de la duración y demás aspectos ya mencionados, la elección de los materiales de piso debe: Reducir el riesgo de accidentes, especialmente en las circulaciones y en los espacios que estén a la intemperie o cerca de ella. Mejorar el confort térmico de los espacios. Permitir la limpieza con métodos y productos tradicionales. Para los muros el material está directamente relacionado con el tipo de sistema estructural propuesto. Para efectos de las recomendaciones sólo se han tenido en cuenta los factores económicos y funcionales como la duración del material, su facilidad de mantenimiento (de acuerdo a la intensidad de uso esperada en cada espacio), la flexibilidad requerida en cada dependencia (posibilidad de mover o eliminar divisiones para adaptarse a condiciones futuras), la necesidad de aislamiento térmico o acústico, etc. Para los cielorrasos, siempre que sea posible se evitará el uso de cielos falsos, prefiriéndose dejar la estructura a la vista, pintada y con buen acabado. Se especificará solamente en los casos en que se requiera como: razones acústicas, por razones normativas o de limpieza, por razones estéticas. Por lo anterior, el diseño de los entrepisos y las instalaciones descolgadas (viguetas, placas, lámparas, tuberías, etc.) deberá coordinarse cuidadosamente con los respectivos diseñadores técnicos.

C. ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS. De acuerdo a las actividades específicas a ejecutar para cada componente de los proyectos, se establecerán las rutas críticas que determinarán el logro de los objetivos. El proyecto arquitectónico será liderado por un arquitecto coordinador o director, que deberá fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto, controlando la calidad, exactitud y tiempos para cada acción. El arquitecto coordinador de proyecto tendrá el conocimiento general de todos los aspectos del proyecto y tendrá la capacidad técnica necesaria para garantizar la precisión e interacción de todos los componentes de los proyectos. El Coordinador de Proyecto deberá estar suficientemente facultado para representar al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato. Durante el proceso de diseño, se realizarán comités de coordinación y aprobación entre el SENA y el contratista como mínimo para las siguientes fases:

Programa de áreas

Zonificación

Esquema Básico

Anteproyecto arquitectónico

Anteproyectos de estudios técnicos

Proyecto definitivo antes de impresión final

Entrega final de productos

Trámite y Obtención de permisos y licencias.


15

D. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO: En esta etapa se elaboran las propuestas y planos generales de los diferentes frentes que adelantan los estudios técnicos y diseños. El desarrollo de la etapa se debe hacer desde aproximaciones sucesivas para ir llegando a un mayor nivel de detalle en la medida en que se van haciendo acuerdos con el contratista y el SENA y con las autoridades competentes, de tal forma que se tenga un proyecto discutido y concertado con los diversos actores. Es muy importante la coordinación técnica ya que el adecuado desarrollo de los estudios técnicos y diseños de forma integral depende de la eficiencia de esta coordinación. Los entregables del anteproyecto incluidos todas las especialidades técnicas corresponden a: • Listado general de planos. • Planos e isométricos preliminares (para las redes se incluye ductos, instalaciones, ubicación de equipos, etc.) • Memorias de cálculos preliminares. • Especificaciones preliminares de equipos y materiales. • Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. • Formato con cantidades de obra preliminares. • Presupuesto preliminar estimado (dividido por capítulos y actividades).

E. PROYECTO ARQUITECTONICO:

Estudios Técnicos y Diseños Complementarios: Durante esta etapa se desarrollará la totalidad de los estudios técnicos y diseños sobre el anteproyecto arquitectónico resultado de la etapa anterior. Especificaciones técnicas, detalles, Presupuesto detallado de obra, análisis de precios unitarios, Programación de Obra, Legalización de licencias: Es la etapa final en la que se hacen los últimos ajustes necesarios y se desarrollan los detalles constructivos y el presupuesto. Así mismo se definen las especificaciones técnicas y de materiales para cada uno de los temas involucrados en el proyecto. Al final de esta etapa, el proyecto deberá cumplir ante las autoridades competentes con toda la documentación necesaria que de ello se derive para iniciar el proceso de construcción. Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto arquitectónico se deberán ajustar a la utilización de los medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:

DESCRIPCION EXTENSION SOFTWARE OBSERVACIONES

Planos arquitectónicos y de ingeniería 2D

.DWG AUTOCAD

Planos arquitectónicos y de ingeniería 3D

.DWG AUTOCAD


16

Imágenes .JPG N/A Generados por varios programas

Programación de obra .MPP MICROSOFT PROYECT

Presupuestos de Obra .XLS MICROSOFT EXCEL

Oficios y documentos .DOC MICROSOFT WORD

Presentaciones .PPT MICROSOFT POWER POINT

Otros .CRD, .PDF COREL DRAW, ACROBAT,3D STUDIO

El contratista seleccionado deberá entregar la totalidad de los planos en medio magnético, en archivos de acceso total sin restricciones.

F. APROBACION DE DISEÑOS:

Los estudios técnicos, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos detallados, análisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados por el SENA y la Interventoría, y se aprobaran únicamente cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y que satisfagan las necesidades de la Entidad. En caso que no exista acuerdo entre el SENA y el contratista con relación al presupuesto definitivo para iniciar la construcción, se procederá a la terminación del contrato y la liquidación en el estado en que se encuentra; en consecuencia, solo se pagará al contratista el precio pactado para la etapa de estudios y diseños, siempre y cuando haya operado la previa aceptación de todos los productos exigidos, sin perjuicio de las actuaciones legales que correspondan.

G. TRAMITES Y LICENCIAS:

Es responsabilidad del contratista tramitar ante las autoridades competentes las licencias que requiera el proyecto para su adecuado desarrollo y garantizando la ejecución de forma completa del proyecto y disponibilidad completa de servicios públicos.

H. PLAN DE EJECUCION. Se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de actividades, en relación al tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en el presente contrato, ajustada a las necesidades del SENA, sin embargo se define a continuación el Plan de Trabajo General. El plan de trabajo detallado será desarrollado por el contratista con el visto bueno del SENA, el cual deberá incluir como mínimo:


17

-Actividades – relaciones y comunicaciones

Fecha inicio y fin de la actividad

Tiempo de duración de la actividad (semanas, días)

Peso de la actividad dentro del proyecto

Porcentaje que representa en el avance del proyecto

Puntos de control y seguimiento.

Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos.

Planteamiento de acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo del proyecto.

I. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO:

Para el logro satisfactorio de los objetivos, metas y alcance del contrato, es fundamental que el CONTRATISTA cuente con una adecuada organización del equipo de trabajo propuesto, así como la relación detallada de las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes y la disponibilidad mínima de tiempo de los mismos, para alcanzar los objetivos planteados en el presente proceso. El SENA establece el organigrama que se ajusta a las variables tenidas en cuenta como soporte para el presente contrato, sin que sea óbice para que el CONTRATISTA, de acuerdo a las condiciones propias de su organización proponga un organigrama diferente que igualmente permita el logro del objeto contractual cumpliendo con las condiciones de calidad y tiempo definidas.


18

El SENA estimó el personal profesional mínimo para el desarrollo del proyecto, sin embargo se deberá garantizar el personal suficiente de profesionales de apoyo y demás personal técnico y administrativo a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con su propia organización pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal que requieran al calcular el valor de la propuesta en la etapa de estudios técnicos y diseños.

ESPACIO EN BLANCO


19

CANT.

DESCRIPCIÓN DEL

CARGO

DEDICACION

FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

RESPONSABILIDADES GENERALES SEGÚN

ALCANCES Y ENTREGABLES DEFINIDOS POR EL SENA

EXPERIENCIA

GENERAL MINIMA

ACREDITACION

1

COORDINADOR DE ESTUDIOS

TECNICOS Y DISEÑOS

100% EN EL PROYECTO

ARQUITECTO, DEBIDAMENTE

MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL

VIGENTE.

Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto.

Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del proyecto.

Coordinar y presentar documento de Análisis de impacto del proyecto.

Coordinar y presentar documentos sobre lineamientos y cumplimiento de normatividad aplicable en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional.

Coordinar y presentar Permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción.

Coordinación de los estudios y diseños técnicos.

Presentación de informes quincenales al internventor y al SENA sobre el desarrollo y cumplimiento del alcance y los entregables de cada proyecto.

Presentación de Proyectos estructurados, articulados y traslapo de los estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega.

Presentación total de los productos de cada proyecto al interventor y al SENA

Tener facultades de representación del contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato.

10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA

PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR

DE LA EXPEDICIÓN DE LA

TARJETA PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO COORDINADOR DE

PROYECTO Y/O DIRECTOR DE CONSULTORÍA Y/O

COORDINADOR DE CONSULTORÍA Y/O

DIRECTOR DE PROYECTO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE DE LOS

PROYECTOS CERTIFICADOS

1

ARQUITECTO DISEÑADOR

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Desarrollar componente de sostenibilidad del proyecto.

Analizar y definir información y definición programa de áreas del proyecto.

Elaborar Diseño arquitectónico y de urbanismo.

Elaborar Diseño de áreas exteriores.

Elaborar Diseño de vías vehiculares y peatonales.

Elaborar documento de Análisis de impacto del proyecto.

10 AÑOS EN EL

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

CONTADOS A PARTIR DE LA

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA

PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ARQUITECTO DISEÑADOR CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A

10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA.


20

CANT.

DESCRIPCIÓN DEL

CARGO

DEDICACION




EXPERIENCIA

GENERAL MINIMA

ACREDITACION

Tramitar permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción.

1

INGENIERO CIVIL DISEÑADOR

ESTRUCTURAL

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO CIVIL CON

ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ESTRUCTURAS DEBIDAMENTE


VIGENTE.


Elaborar Diseños estructurales.

Elaborar Diseño de vías

vehiculares y peatonales,


10 AÑOS EN EL




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO

DISEÑADOR Y/O CALCULISTA

ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2

DE ÁREA DISEÑADA.

1

DISEÑADOR HIDROSANITARIO

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO CIVIL O

INGENIEROSANITARIO DEBIDAMENTE


VIGENTE.


Elaborar Diseños hidráulicos, sanitarios, gases industriales y otros fluidos.


7 AÑOS EN EL




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO

DISEÑADOR Y/O CALCULISTA

HIDROSANITARIO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2

DE ÁREA DISEÑADA.

1

DISEÑADOR ELECTRICO

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO ELECTRICO O

INGENIERO ELECTRICISTA DEBIDAMENTE


VIGENTE.


Elaborar diseños Eléctricos, de iluminación, seguridad, control comunicaciones y cableado estructurado.

Tramitar Permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción.

10 AÑOS EN EL




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO

DISEÑADOR Y/O CALCULISTA DE INSTALACIONES

ELECTRICAS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2

DE ÁREA DISEÑADA.

1

INGENIERO O

ARQUITECTO DE COSTOS Y

PRESUPUESTOSY PROGRAMACION DE

OBRA

100% EN EL PROYECTO

ARQUITECTO O

INGENIERO CIVIL DEBIDAMENTE


VIGENTE.

Elaborar y estructurar Presupuesto de obra.

Elaborar Programación de obra.

Elaborar documentos de

análisis de impacto del proyecto.

10 AÑOS EN EL




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL DE COSTOS,

PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA

CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA

DISEÑADA A LA CUAL SE LE ELABORÓ EL COSTEO,

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN.

1

INGENIERO MECANICO

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO MECANICO

DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON

TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

Diseño de gases industriales, redes de aire, vapor y otros fluidos.

Diseño y cálculo de aire acondicionado y ventilación mecánica.

7 AÑOS EN EL




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA DE INSTALACIONES

MECÁNICAS Y/O DE AIRE ACONDICIONADO CON

CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2

DE ÁREA DISEÑADA.

1

ARQUITECTO ASESOR EN

BIOCLIMÁTICA

100% EN EL PROYECTO

ARQUITECTO DEBIDAMENTE


VIGENTE.

Desarrollar Componente de sostenibilidad del proyecto.

Elaborar y desarrollar componente bioclimático dentro del diseño arquitectónico del proyecto.

Elaborar documento de análisis de impacto del proyecto.

DE 7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA

PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA


PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR EN BIOCLIMÁTICA

CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A



21

CANT.

DESCRIPCIÓN DEL

CARGO

DEDICACION




EXPERIENCIA

GENERAL MINIMA

ACREDITACION

1

ASESOR ACÚSTICA

100% EN EL PROYECTO

ARQUITECTO Y/O

INGENIERO DEBIDAMENTE


VIGENTE.


Elaborar y desarrollar diseño acústico de ambientes del proyecto.

Elaborar documento de análisis de impacto del proyecto.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO

ASESOR EN ACÚSTICA CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O

SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA.

1

ARQUITECTO PAISAJISTA

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Elaborar diseño áreas exteriores (paisajismo), debidamente articulado con el arquitecto diseñador del proyecto.

Elaborar y desarrollar diseños de paisajismos y componente de sostenibilidad del proyecto.

Elaborar diseño de vías vehiculares y peatonales.

Elaborar documentos de análisis de impacto del proyecto.

7 AÑOS EN EL




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR Y/O DISEÑADOR

EN PAISAJISMO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2

DE ÁREA DISEÑADA.

4

AUXILIARES DE INGENIERÍA O ARQUITECTURA

100% EN EL PROYECTO

ARQUITECTO Y/O INGENIERO Y/O

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y/O

INGENIERÍA QUE CURSEN 8° SEMESTRE O NIVEL

SUPERIOR

Desarrollo de actividades complementarias de diseño arquitectónico, y estudios técnicos como auxiliares de los profesionales titulares responsables de los diferentes estudios, entre otras: medición y organización de cantidades de obra, desarrollo de detalles constructivos, control de documentación, cotizaciones, cuadros comparativos, etc.


ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA QUE CURSEN 8°

SEMESTRE O NIVEL SUPERIOR

EXPERIENCIA COMO AUXILIAR DE ARQUITECTURA O INGENIERIA EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA O INGENIERIA

4

DIBUJANTES

100% EN EL PROYECTO

TÉCNICO PROFESIONAL

O TECNÓLOGO, DEBIDAMENTE


VIGENTE.

Desarrollo gráfico de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos, diagramación y organización de archivos digitales del proyecto, aplicación de normas técnicas de presentación de proyectos, representaciones gráficas en 3D realísticas y demás actividades relacionadas.

TÉCNICO PROFESIONAL O

TECNÓLOGO, DEBIDAMENTE


VIGENTE.

EXPERIENCIA COMO DIBUJANTE EN PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERIA

El contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecución de los diseños y hasta la entrega final de los mismos, así como en la etapa de ejecución de las obras, en el momento que se requiera para la supervisión de los diseños en la obra y visitas requeridas, el perfil del personal ofrecido en su propuesta y aprobado por el SENA. Una vez el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA adjudique el contrato, el adjudicatario y/o contratista NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual deberá ser sustentada ante la interventoría y el SENA, para su evaluación y posterior autorización. El reemplazo del profesional se realizará únicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta. ALCANCE TECNICO Y ENTREGABLES ETAPA DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS: 1.2.3.1.2 COMPONENTE DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA DE LOS PROYECTOS: Las directrices de la administración del SENA para el desarrollo de proyectos de infraestructura se enmarcan en varios conceptos básicos a tener en cuenta, como son:


22

1- Una edificación confortable, segura y con identidad. 2- Energéticamente eficiente. 3- Ecológicamente sostenible. Para el tema de una edificación confortable y segura debemos tener en cuenta principalmente las normas técnicas Colombianas NTC 4595 y 4596, y otras a nivel nacional e internacional que describimos mas adelante, otras temas importantes son que los establecimientos educativos, por el uso que son sometidos, requieren un permanente sistema de limpieza y mantenimiento, que es necesario conservar las condiciones de habitabilidad con que fue concebido el proyecto, de modo que se pueda preservar la calidad de la edificación y que la vida útil y valor cualitativo dependerá del uso y mantenimiento que sean sometidos los materiales. El proyecto debe tener identidad, se realizara como un hito arquitectónico que realce la función educativa del SENA, siendo un símbolo para la comunidad, con belleza, vanguardia e innovación y beneficio con economía y eficiencia, con diseños inteligentes sin barreras arquitectónicas. Para tener un proyecto energéticamente eficiente debemos tener en cuenta: Ubicación. A la hora de diseñar es imprescindible tener en consideración el lugar en el que lo hagamos, y sus determinantes pues las temperaturas, la pluviometría, la radiación solar, la dirección del viento y su velocidad media, la pendiente del terreno, la existencia de masas de agua y la existencia de edificios, inciden de forma crucial en el confort térmico del interior del proyecto. Esto nos proporcionará como mínimo más confort, mejores vistas, mejor aprovechamiento de los espacios y un considerable ahorro energético. Energías renovables. La utilización de energías renovables y no contaminantes como el viento, el sol, y los desechos orgánicos para producir energía térmica por paneles solares, sistema de refrigeración por suelo radiante invertido por enfriadora a gas natural o propano. Auto climatización. Adaptación de la arquitectura a su medio, tomando de este todos los factores para aprovecharlos: el sol, el clima, los materiales, las orientaciones, aislamiento por inercia, carpintería con ruptura de puente térmico, elementos de control solar, rotativas de control solar, cubiertas verdes y uso del agua. Uso de ventilación natural. A través de la renovación del aire, incrementar el confort térmico en verano creando pequeñas corrientes de aire. La ventilación puede ser natural o conectiva. La natural es la creada a través de las corrientes de aire producidas por la apertura de ventanas. La conectiva consiste en el remplazo del aire caliente en su ascensión por aire más frío. Con aperturas en las partes altas de la edificación se consigue la ventilación conectiva, para climas cálidos se utilizan buenas alturas. Eficiencia energética. (Ahorro). A través del ahorro de las energías no renovables y del agua gracias al uso de Materiales altamente aislantes, la acumulación del agua de lluvia y su reciclaje, reciclaje de las aguas grises para riego de los espacios verdes y cisternas sanitarias, utilización de grifos temporizados mecánicos y electrónicos, el uso de equipos de alta eficiencia, sistema de calefacción por suelo refrigerado por enfriadora, aplicación domótica integrada en las instalaciones para garantizar la seguridad de los espacios y el ahorro de energía. Iluminación natural sobre la artificial. Acústica. Para confort acústico el máximo nivel de ruido debe ser de 40 dB y para obtener estos valores se deben usar materiales refractantes del ruido.


23

Colores .Los espacios educativos se deben proyectar en colores claros, sin contrastes que puedan tranquilizar y permitir una concentración adecuada, además no se deben producir deslumbramientos. Para tener un proyecto ecológicamente sostenible debemos tener en cuenta los siguientes factores: Utilización y/o inclusión de vegetación, el diseño paisajístico, el manejo del agua. (Ahorro y equilibrio de temperatura.), además del uso y racionalización de materiales, acabados certificados y utilización de los ecológicos, por ultimo tener en cuenta los procesos reciclaje. La vegetación es la gran aliada de la arquitectura bioclimática. Las plantas nos permiten disponer de sombra en verano, aislarnos de los ruidos, controlar la erosión y proporcionarnos belleza paisajística. ALCANCE TECNICO:

Propuesta del componente bioclimático de los proyectos indicando los sistemas a utilizar, su impacto ambiental y análisis costo-beneficio para el SENA.

Propuesta de Integración urbanística con el paisaje a través del diseño bioclimático. DISEÑOS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD.

Diseño de evacuación del edificio en caso de urgencias.

Definición de materiales antideslizantes, lavables, resistentes al agua y resistentes al alto trafico.

Diseños de expansión futura de espacios y del proyecto.

Diseños para discapacitados según normas prestablecidas. ENTREGABLES:

Planos de evacuación del proyecto.

Planos generales para discapacitados. DISEÑOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES.

Análisis de condiciones ambientales de la región.

Diseño y cálculo de condiciones de control pasivo del confort térmico de las edificaciones en coordinación con el proyecto arquitectónico general.

Definición de materiales a utilizar para el control de la temperatura interna de los espacios y definición de detalles arquitectónicos en este aspecto.

Diseño y cálculo de condiciones de control del ruido y sonido de acuerdo al uso en espacios.

Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente


24

ENTREGABLES:

Planos generales para lograr el control térmico.

Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en uso de energía.

Especificaciones técnicas de construcción.

Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura. DISEÑOS ECOLOGICAMENTE SOSTENIBLES.

Diseño de áreas exteriores (paisajismo) y definición de vegetación.

Diseño geométrico de áreas exteriores definidas para cada proyecto.

Tratamiento de superficies de áreas exteriores en términos de materiales (zonas verdes, duras, espejos de agua, etc.)

Definición de especies de vegetación a plantar de acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto.

Especificaciones técnicas de los materiales relacionados con el tratamiento de áreas exteriores (tipos de cobertura vegetal, rellenos, tierra, vegetación, etc.)

Estudio del sitio, topografía, drenaje natural, nivel freático, suelo, vegetación existente, micro clima, construcción del entorno, suministro de agua para riego.

Conceptualización, necesidades, para quien y para que, creación de una vista desde el exterior e interior, creación de espacio de esparcimiento, creación de lugares simbólicos, espacios deportivos, circuito peatonal, aislamiento vegetal.

Determinación de premisas, zonificación y uso del suelo, manejo de pendiente y movimiento de tierras, manejo de drenaje, manejo de arboles, criterio de selección de las especies vegetales, suministro de agua para riego, tipo de sistema de riego.

ENTREGABLES:

Diseño paisajístico y urbanístico, zonificación, movimiento de tierras, plan general (esc 1:500), aislamiento vegetal, espacio de esparcimiento, lugares simbólicos, espacios deportivos, caminos peatonales, fachadas principales, mobiliario exterior, siembra y especificación técnica, sistema de riego y facilidades (esc 1:20).

Diseño mobiliario exterior.

Inventario Forestal

Cumplimiento de las normas ambientales en cada región.

Planos generales de áreas exteriores.

Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas exteriores.

Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas exteriores.

Presupuesto detallado de obra.

Análisis de precios unitarios.

Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

Trámites y aprobaciones a que haya lugar.

Documentación técnica desde la radicación hasta la aprobación y obtención de licencias a nombre del SENA, ante las autoridades competentes en cada región.

Planos de mobiliario exterior, con sus detalles.


25

1.2.3.1.3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN PROGRAMA DE ÁREAS: ALCANCE TECNICO:

Coordinación funcional con las diferentes dependencias del SENA involucradas en el proyecto.

Análisis de la información suministrada por el SENA en relación con la población estudiantil, docente y administrativa proyectada para el Centro de formación

Análisis de la información suministrada por el SENA en relación con programas académicos existentes y proyectados para el centro de formación Definición de tipologías de espacios y pre dimensionamiento de los mismos.

Cálculo del número de espacios por programa de formación y consolidado para los proyectos.

Elaboración de programa arquitectónico de áreas para los proyectos.

Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico para el Centro. ENTREGABLES:

Cuadro de áreas de formación definitivas que respondan a la población estudiantil por programa y nivel para cada proyecto.

Documento de definición de tipologías arquitectónicas para las áreas y los proyectos en general.

Programa de áreas para cada proyecto.

Memoria descriptiva. 1.2.3.1.4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ALCANCE TECNICO:

Levantamiento Planimétrico

Levantamiento Altimétrico

Levantamiento arquitectónico ( si se requiere)

Trámites de incorporación y aceptación de predios ante las autoridades competentes. ENTREGABLES:

Planos topográficos

Cartera de campo

Información impresa y medio magnético

Normas técnicas de diseño y construcción aplicables



Cantidades de obra con su correspondiente memoria. 1.2.3.1.5. ESTUDIO DE SUELOS. ALCANCE TECNICO:


26

Trabajo de campo.

Estudio de suelos y recomendaciones conforme a normas vigentes.

Ejecución de ensayos de laboratorio

Recomendaciones para diseño de cimentación.

Recomendaciones para diseño de obras de contención.

Definición de efectos sísmicos locales.

Procedimientos de construcción y aspectos que deba atender el constructor.

Estimación de asentamientos probables y recomendaciones para no afectar construcciones vecinas.

ENTREGABLES:

Ensayos de Laboratorio

Informe de laboratorio

Recomendaciones de cimentación y obras de contención.

Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigráfico adoptado para los análisis, posición del nivel freático, tipo de perfil, análisis de las alternativas posibles de cimentación y muro de cerramiento y recomendaciones generales de construcción.

1.2.3.1.6. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO ALCANCE TECNICO:

Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico.

Análisis de condiciones ambientales de la región para cada proyecto.

Diseño y cálculo de condiciones de control pasivo del confort térmico de las edificaciones en coordinación con el proyecto arquitectónico general para cada nueva sede.

Definición de materiales a utilizar para el control de la temperatura interna de los espacios y definición de detalles arquitectónicos en este aspecto.

Anteproyecto arquitectónico de acuerdo a directrices del SENA.

Proyecto arquitectónico definitivo.

Estudio de fuentes y niveles de ruido en los proyectos y espacios.

Diseño y cálculo de condiciones de control del ruido y sonido de acuerdo al uso en espacios como auditorios, aulas múltiples y aquellos que requieren intervención en este aspecto por condiciones de exposición al ruido.

Desarrollo de detalles arquitectónicos constructivos.

Definición de especificaciones técnicas de construcción.

Análisis y aplicación de normas de orden nacional y local para los proyectos.

Análisis de los proyectos desde su aspecto espacial, funcional, técnico, y estético, que debe resolver y culminar con la representación gráfica (planos en medio físico y digital) de la obra a desarrollar.

El diseño urbanístico debe contemplar la revisión de la topografía del lote para definir las cotas de terreno para todos los bloques si se requiere, plazoletas y edificios de los proyectos, así como las cotas sugeridas en puntos de cambio de pendiente de las vías, para que sean consistentes con los accesos y andenes a los diferentes edificios,


27

secciones de vías, andenes, etc., dichas cotas se deberán indicar en los planos y serán la base para el diseño pluvial, sanitario y geométrico de las vías, razón por la cual se requiere del acompañamiento del consultor de urbanismo a las reuniones de definición con los especialistas en dichas áreas y de ser el caso realizará los ajustes al proyecto urbanístico en caso de encontrarse afectaciones al proyecto por dicho caso.

ENTREGABLES:

Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión.

Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas referencias.

Implantación General del Proyecto, análisis y propuesta de zonificación para las áreas de futuro desarrollo dentro del predio.

Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en primer piso, superficie total construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencias y para la estimación financiera del proyecto.

Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por parte del constructor.

Distribución de planta de cada uno de los ambientes de formación que incluye proceso productivo y formación.

Cortes urbanísticos del proyecto, Fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Cortes y Alzados (esc. 1:50, 1:75).

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpintería metálica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, posos y fosos, cubiertas y demás referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Diseños de oficina abierta incluyendo puestos de trabajo, archivos rodante, divisiones de media altura y piso techo (esc. 1:50, 1:75).

Fachadas y Cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de baños (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construcción.

Cantidades de obra.

Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente.


28

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construcción. Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecución y aprobación (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medición y forma de pago.

El contratista deberá entregar listado de cantidades arquitectónicas para los procesos licitatorios y las correspondientes memorias de diseño de las estructuras y planos estructurales correspondientes al proyecto urbanístico.

Render: Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

1.2.3.1.7. DISEÑOS ESTRUCTURALES: ALCANCE TECNICO:

Elaboración de diseño y cálculo estructural conforme a normas técnicas aplicables, en especial la NSR-10 y demás afines.

Asesoría para utilización de madera si se requiere, incluyendo el cálculo estructural respectivo.

Coordinación con el diseño arquitectónico. ENTREGABLES:

Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).

Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).

Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo requieran.


Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.

La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del sistema estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos.

Los planos contendrán entre otros lo siguiente:

Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados y demás elementos.

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales,


29

remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.

Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las características de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de exposición y localización del elemento estructural.

Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de viento.

Las especificaciones contendrán las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.

Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación , curado, protección contra la acción física y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para el retiro


30

de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales.

El contratista deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto y especificaciones técnicas de la construcción.

1.2.3.1.8 DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS: ALCANCE TECNICO:

Diseño de redes hidráulicas y sanitarias interiores y exteriores, conforme a norma ICONTEC-1500, Empresa de Servicios Públicos Locales y demás normas aplicables.

Diseño de sistemas de almacenamiento y presión de suministro de agua.

Diseño de sistemas de tratamiento de aguas lluvias y residuales.

Diseño red contraincendios.

Diseño de redes de gas natural o propano, aire comprimido, vacío, vapor.

Diseño red de extracción de gases de combustión, red de extracción de gases de soldadura, red de extracción de aceites.

ENTREGABLES:

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Planos red de extracción de gases de combustión, red de extracción de gases de soldadura, red de extracción de aceites.

Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.

Detalles constructivos.

Memorias de cálculo.

Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.

Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Cálculo de aportes y áreas aferentes.

Cálculo y diseño de colectores.

Determinación de perfiles y definición de rasantes.


31

Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.

Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.

Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Cálculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribución.

Dimensionamiento de tuberías.

Plantas indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo de acuerdo a exigencias de la empresa de acueducto y alcantarillado.

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la

trazado

detalles t

pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo de acuerdo a exigencias

aciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

1.2.3.1.9. ELÉCTRICOS, DE ILUMINACION, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO: ALCANCE TECNICO:


32

Diseño de instalaciones eléctricas conforme a normas del Código Eléctrico Nacional-ICONTEC 2050, RETIE y Empresas de Servicios Públicos Regionales, bajo criterios de ahorro de energía y acorde con distribución de equipos de los ambientes de formación.

Diseños de redes eléctricas de fuerza normal y regulada e iluminación, sistemas de emergencia y transferencias.

Planteamiento sobre uso de energías alternativas.

Trámite de aprobación del proyecto de acuerdo a cargas de diseño ante las autoridades competentes.

Diseño de acometidas independientes en caso de ser requerido por los procesos de los diferentes ambientes.

Diseño del sistema de cableado estructurado acorde con las políticas de la Entidad. ENTREGABLES:

Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos.

Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso.

Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

Normas técnicas de diseño y construcción aplicables

Los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, comunicaciones, CCTV, plantas de localización, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicación, sistemas de tierra y apantallamiento. Detalles de locales y equipos, subestación, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente deberá diseñar la infraestructura física para la instalación de las redes de comunicaciones (voz, datos fibra óptica) y de seguridad y vigilancia que utilizarán otros proveedores.

Las especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automáticos, contactores de alumbrado, cajas de distribución de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensión, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

1.2.3.1.10 DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA: ALCANCE TECNICO:

Cálculo y diseño de sistemas de aire acondicionado.

Cálculo y diseño de sistemas de ventilación mecánica.

Ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, redes de extracción y suministro de aire.


33

ENTREGABLES:

Planos de diseño de conductos de aire acondicionado y ventilación.

Planos de localización de equipos.

Planos de detalles constructivos de montaje de equipos, ducterías y redes.

Memorias de cálculo.

Especificaciones técnicas de construcción de equipos y montajes.


Cantidades de obra.

Presupuesto detallado

Normas técnicas de diseño y construcción aplicables 1.2.3.1.11. DISEÑO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES: ALCANCE TECNICO:

Para el diseño de la estructura de las vías peatonales y vehiculares se toma la información presentada en el estudio de suelos y el estudio topográfico, y el plano arquitectónico de acuerdo con las características del proyecto a desarrollar.

Determinar esquema de vías y parqueaderos, análisis de datos para el diseño, estructura del pavimento seleccionado.

ENTREGABLES:

Memorias de cálculo, planos de localización, esquemas verticales, detalles, cortes, especificaciones, cantidades de obra y presupuesto estimado. Diseño de pavimentos y sistema constructivo.

1.2.3.1.12. PRESUPUESTO DE OBRA: ALCANCE TECNICO:

Presupuesto de obra general y detallado.

Consolidación de presupuestos parciales para establecer costo total del proyecto.

Consolidación de especificaciones técnicas de construcción con unificación de formatos.

Análisis de participación porcentual por capítulos del presupuesto. ENTREGABLES:


Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.

Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto.

Listado de materiales básicos.


34

1.2.3.1.13. PROGRAMACION DE OBRA ALCANCE TECNICO:

Programación semanal de obra por actividades, estableciendo rutas críticas del proyecto.

Programa de inversión y flujo de caja mensual. ENTREGABLES:

Programa de obra diagrama Gantt en Microsoft Project

Programa de inversión mensual en Microsoft Project 1.2.3.1.14. ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO: ALCANCE TECNICO:

Medición y análisis del impacto social, económico y ambiental del proyecto a construir según lo establecido en el Artículo 87 del Estatuto Anticorrupción del 2011.

Investigación y compilación del conjunto de normas aplicables en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional.

ENTREGABLES:

Detalle de variables de impacto social del proyecto.

Detalle de variables de impacto económico del proyecto.

Detalle de variables de impacto ambiental del proyecto.

Informe de medición y análisis del impacto social, económico y ambiental del proyecto a construir.

Documentos sobre lineamientos y cumplimiento de normatividad aplicable en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional.

1.2.3.1.15. PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ALCANCE TECNICO:

Trámite ante las autoridades competentes en cada región de las licencias de construcción y permisos necesarios para adelantar la obra.

Gestión para obtención de licencias de construcción y gestión y obtención del suministro de servicios públicos por parte del SENA.

ENTREGABLES:

Firma de planos y formularios para obtención de licencias.

Firma de memoriales de responsabilidad.

Licencia de construcción y licencias y/o permisos para el suministro de servicios públicos.

1.2.3.1.16. COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS:


35

ALCANCE TECNICO:

Elaboración de estructura de desarrollo y aplicación de la metodología del proyecto.

Coordinación con la interventoría y el SENA en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega de los productos de la etapa de estudios técnicos y diseños.

Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto.

Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del proyecto.

Coordinación funcional con la interventoría y el SENA y estructuración, articulación y traslapo de los estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega.

Revisión previa a la presentación a la Interventoría y al SENA de la totalidad de los estudios Técnicos y Diseños elaborados por cada uno de los especialistas.

Revisión y verificación de los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa al SENA e Interventoría en las reuniones de avance de la ejecución de los diseños.

ENTREGABLES:

Presentar documento que contenga los lineamientos y cumplimiento de normatividad aplicable en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional.

Presentación de informes quincenales a la Interventoría y al SENA sobre el desarrollo y cumplimiento del alcance y los entregables del proyecto.

Proyectos estructurados, articulado, coordinación y traslapo de los estudios técnicos y diseños en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega.

Presentación total de los productos del proyecto a la Interventoría y al SENA.

1.2.3.2. ETAPA DE CONSTRUCCION:

Corresponde a la construcción hasta su entrega a satisfacción de la sede requerida por la Entidad. Las especificaciones técnicas, planos, detalles constructivos, cantidades de obra, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios y demás que se deriven de la primera etapa, están relacionadas con la construcción del proyecto requerido por el SENA. Los planos, especificaciones, cantidades de obra se complementan mutuamente, de forma que cualquier detalle que muestren los planos pero no las especificaciones o viceversa, se asimilarán como especificado en uno o en otro caso. Todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos. La Interventoría y el SENA pueden rechazar los materiales, elementos, instalaciones o equipos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones.


36

En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos, instalaciones o equipos rechazados, sin costo adicional para el SENA y dentro de los plazos fijados en el contrato. Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista, deberá ser aprobado por el SENA en forma escrita, previo concepto del interventor. Cualquier omisión o cambio en las especificaciones aprobadas por la Entidad, no exime de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones. El SENA podrá disminuir las cantidades de obra y/o cambiar las especificaciones, para ajustar el alcance del proyecto a las disponibilidades presupuestales que amparan este proceso. No se medirán ni se pagarán obras ejecutadas para conveniencia del contratista y los costos no se tendrán en cuenta en ningún acta parcial o total. La forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a satisfacción por el interventor y el SENA. Su medición será de acuerdo a las unidades especificadas para cada ítem o capítulo en el cuadro de Cantidades de Obra. El contratista debe planear y estudiar todos los suministros para que los materiales se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

EL SENA no aceptará ningún reclamo del contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción. Los insumos, materiales, equipos y mano de obra que se requieran para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas que EL CONTRATISTA no describa en los análisis unitarios, se entenderán asumidos en el costo de los valores unitarios y EL CONTRATISTA no solicitará ninguna revisión de precios por este concepto. En cuanto al equipo de trabajo mínimo para el desarrollo de las obras, se determinan las responsabilidades por especialidades de acuerdo al siguiente cuadro, en donde se asigna la dedicación estimada para la adecuada ejecución de las obras. El siguiente es el personal profesional mínimo en la ejecución de las obras, que debe acreditar el CONTRATISTA; sin embargo éste deberá tener en cuenta el personal adicional de apoyo y demás personal técnico y administrativo a utilizar para el desarrollo de los trabajos.


37

CANTID AD

DESCRIPCI ÓN DEL CARGO

DEDICACION PRESENCIAL


EXPERIENCIA GENERAL

NUMERO DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO MINIMO

RESPONSABILIDA DES

1

DIRECTOR DE OBRA

50%

ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL,

DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

COMO DIRECTOR DE OBRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCI ON DE EDIFICACION ES

EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE TRES (3) CERTIFICACION ES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 20.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.

LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL

Estar presente en la toma de decisiones, comités de obra y cuando la entidad contratante lo requiera, además deberá encargarse de coordinación en obra del proyecto.

Tener facultades de representación del contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato.

1

RESIDENTE DE OBRA

100%

INGENIERO CIVIL, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

COMO RESIDENTE DE OBRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCI ON DE EDIFICACION ES

EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE TRES (3) CERTIFICACION ES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA

LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE TARJETA PROFESIONAL

Supervisión en la ejecución de la obra y mantener al día la bitácora de obra.


38

CANTID AD




EXPERIENCIA GENERAL


RESPONSABILIDA DES

1

RESIDENTE DE OBRA

100%

ARQUITECTO,



EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE TRES (3) CERTIFICACION ES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA



1

RESIDENTE DE OBRA

100%

INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

COMO DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA, EN CONTRATOS QUE HAYAN TENIDO POR OBJETO: CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS ELECTRICAS

EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE DOS (2) CERTIFICACION ES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2

LA EXPERIENCIA

CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL


1

RESIDENTE DE OBRA

100%

INGENIERO HIDROSANITARIO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.


EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE TRES (3) CERTIFICACION ES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL


CANTID AD




EXPERIENCIA GENERAL


RESPONSABILIDA DES


39

1

MAESTRO DE OBRA

100%

TÉCNICO CONSTRUCTOR, TECNÓLOGO O MAESTRO DE OBRA

COMO MAESTRO DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓ N DE OBRAS Y/O MAESTRO DE OBRA.

Verificación, apoyo en la ejecución de la obra.

1

TOPOGRAF O

100%

TOPOGRAFO, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

COMO TOPOGRAFO EN OBRA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO TOPOGRAFO EN CONSTRUCCIÓ N DE OBRAS



1

INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURAS

100%

OFICIAL CERTIFICADO

COMO INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURAS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURA EN OBRA.


1

RESIDENTE

SISOMA

100%

PROFESIONAL CON ESTUDIOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONA L Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRAS

EXPERIENCIA COMO RESIDENTE SISOMA EN OBRAS

Supervisión en el cumplimiento de los aspectos de salud ocupacional y seguridad industrial en la ejecución de la obra y mantener al día la bitácora de obra.

1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE.

Para el desarrollo de los diseños del proyecto de la referencia, el contratista es responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas. Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser incluida en el proyecto:

Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

Decreto 1119 de 2000 "Por medio del cual se reglamentan los procedimientos para el estudio y aprobación de Planes de Implantación".

Ley 400 de 1997. Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5013


40

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y Ambientes Escolares.

Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.

Normas INVIAS, e I.D.U.

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales (decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989).

Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. Resolución 2309 24/02/1986 Ministerio de Salud Normas para El cumplimiento del contenido del título 3. de la parte 4. del libro I, del decreto Ley 9 de 1979 en cuanto a Residuos Especiales.

Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

NFPA 101 Código de Seguridad Humana

Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.

Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

Salidas de emergencia y resistencia y protección contra fuego, Acuerdo Distrital 20 20/10/1995 Concejo Distrito Capital, Código de Construcción del Distrito Capital.

Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.


41

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia)

Código colombiano de fontanería NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.

Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en el respectivo municipio.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE. y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP

Ley 435 de 1998 sobre el ejercicio de la profesión de arquitectura y profesiones auxiliares

Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parámetros, etc.

Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.

Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilización del proyecto.

Demás normas aplicables para los diferentes temas de los diseños y la construcción.


42

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL De acuerdo con el análisis anterior se determinó el presupuesto oficial por un valor de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 24,375,653,207.) MONEDA CTE., incluido el IVA y el AIU, amparado de la siguiente forma: a) Presupuesto vigencia 2012 por valor de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 9,750,261,283), el cual está amparado por el CDP No 75012 del 11 de octubre de 2012 y con lo cual se garantiza la apropiación de los recursos para la contratación de los estudio técnicos, diseños y construcción del proyecto. b) Presupuesto vigencia 2013 - 2014 por valor de CATORCE MIL SEICIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($14.625.391.924), mediante autorización de cupo vigencias futuras 2013 - 2014, referencia 1-2012-063065 y con lo cual se garantiza la apropiación de los recursos para la contratación de los estudio técnicos, diseños y construcción del proyecto. Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. El gravamen a los movimientos financieros será cancelado por el SENA a la Entidad Financiera en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. 1.6 IDIOMA Las propuestas, comunicaciones, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso de selección, se harán en idioma castellano.

CAPÍTULO 2 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, MODALIDAD, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS 2.1 RÉGIMEN LEGAL DEL PRESENTE PROCESO El marco legal del presente proceso de Licitación Pública y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por las siguientes disposiciones: a) Ley 80 de 1993,Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 b) Disposiciones de los Códigos Civil, de Comercio y Sustantivo del Trabajo. c) El pliego de condiciones, respuestas a observaciones, Adendas, formatos y Anexos.


43

d) Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente Licitación Pública.

Las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes. En caso de presentarse contradicciones entre el Pliego de Condiciones y la ley, primará lo establecido en la Ley.

2.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN

Licitación Pública No. DG. 0013 de 2012.

2.3 CORRESPONDENCIA Para la recepción de correspondencia de la presente Licitación se establece la siguiente dirección: para la radicación de documentos, en el SENA Dirección General, Grupo Administración de Documentos ubicado en la Calle 57 No. 8-69, de Bogotá D.C. – Colombia ó al correo electrónico [email protected]. 2.4 CONSULTA DELPROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA publicará el proyecto de Pliego de Condiciones a partir de la fecha señalada en el Cronograma (ANEXO 1) del Proceso en las paginas www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co, y lo pondrá a disposición en la oficina del Grupo Integrado de Gestión Contractual de la Dirección General - SENA ubicada en la Calle 57 No. 8 -69, torre sur, piso 8 de Bogotá D.C. – Colombia, con el propósito de suministrar al (los) proponente (s), a las veedurías ciudadanas y al público en general la información sobre la presente contratación y de recibir las observaciones que se presenten en relación con dicho documento. 2.5 OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Los interesados en la presente Licitación Pública, podrán presentar observaciones al Pliego de Condiciones según cronograma del proceso (ANEXO 1), siguiendo lo indicado en el numeral 2.3. El SENA dará respuesta oficial a las mismas por escrito, en las páginas www.contratos.gov.coywww.sena.edu.co

2.6 APERTURA DEL PROCESO Conforme al artículo 2.2.2° del Decreto 734 de 2012, el SENA podrá ordenar la apertura del proceso de Licitación Pública, el cual podrá ser revocado de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2° del Decreto 734 de 2012.

2.7 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El pliego de condiciones definitivo se publicará en las páginas www.contratos.gov.co y


http://www.contratos.gov.co/


http://www.sena.edu.co/



44

www.sena.edu.co, en la fecha señalada en Cronograma del Proceso (ANEXO 1).

2.8 FECHA Y LUGAR DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Grupo Integrado de Gestión Contractual de la Dirección General – SENA, ubicado en la Calle 57 No. 8 - 69, de Bogotá D.C. – Colombia, realizará una audiencia pública a la que podrán asistir todos los interesados en la Licitación Pública, en la fecha y hora señalada en el Cronograma del proceso (ANEXO 1), para aclaraciones al pliego de condiciones y para discutir la tipificación, estimación y asignación de los riegos previsibles involucrados en la contratación y establecer su distribución definitiva. De esta audiencia se levantará un acta en la que se consignarán las consideraciones hechas así como las respuestas dadas por la entidad. Los interesados que no participen en esta audiencia dan por aceptada la distribución definitiva de los riesgos. Con fundamento en lo discutido en esta audiencia y si a criterio de la Entidad resulta conveniente, se procederá a la modificación del proyecto de pliego de condiciones y de los estudios previos definitivos, esto último con base en lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1° y el artículo 2.1.2° del Decreto 734 de 2012. Si fuere necesario y de conformidad con el artículo 2.2.4° del Decreto 734 de 2012, se expedirán las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones mediante Adenda, que se publicará en las páginas www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co. Así mismo, estarán a disposición de los proponentes en el Grupo Integrado de Gestión Contractual del SENA Dirección General.

Dentro del plazo y hasta la fecha señalada en el cronograma del proceso, cualquier proponente podrá solicitar aclaraciones adicionales que el SENA responderá al interesado. Si hay lugar a modificación o aclaración al Pliego de Condiciones, ésta se hará mediante ADENDA hasta el día señalado en el cronograma del proceso, la cual será publicada en las páginas www.contratos.gov.co y www.sena,edu,co.

Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas. NOTA 1: Corresponde a todos los interesados en el presente proceso de Licitación Pública informarse de todas las modificaciones y hacer seguimiento al proceso consultando los medios electrónicos mencionados.





http://www.sena,edu,co/


45

2.9 TIPIFICACION, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS

2.10 LUGAR Y FECHA DE CIERRE El cierre de la Licitación se hará en el primer piso de la torre central de la Dirección General del SENA ubicada en la calle 57 No. 8 -69, de Bogotá D.C. – Colombia, en la hora y fecha establecidas en el Cronograma del Proceso.

Número de riesgos a estimar 10

Valor del contrato $ 24.375.653.207,00

Total estimación del riesgo $ 20.611.721.221,40

Total soportado por SENA $ 5.202.428.179,83

Total soportado por

Contratista

$ 15.409.293.041,57

SENA CONTRATISTA

De la naturaleza

Propensión a contraer

enfermedades típicas de la zona

de ejecución del proyecto.

Bajo Bajo $ 152.347.832,54 0,74% $ - $ 152.347.833

De la naturaleza

Existencia de características o

condiciones del terreno que

afecten el desarrollo del proyecto

Medio-Bajo Bajo $ 277.010.943,47 1,34% $ - $ 277.010.943

Económico

Variaciones o fluctuaciones en

tasas de interés o de las tasas de

cambio que afecten los flujos del

contratista

Medio-Bajo Medio-Alto $ 1.522.008.490,90 7,38% $ 761.004.245 $ 761.004.245

Económico

Especulacion en los precios de

materiales nacionales o

importados provocando la

reduccion de los mismos y

afectando la ejecución del contrato

Bajo Alto $ 1.962.079.061,09 9,52% $ 981.039.531 $ 981.039.531

Operacionales

Elaboración de muestras

especiales o adicionales para

verificar la consistencia de los

estudios y diseños presentados

por el contratista

Medio-Bajo Alto $ 3.567.608.168,81 17,31% $ - $ 3.567.608.169

Regulatorio

Modificación de trámites para la

obtención de permisos

indispensables para el desarrollo

del proyecto o para la obtención

de licencias requeridas para la

ejecución de las obras que

modifiquen el plazo del contrato

Medio-Bajo Alto $ 3.567.608.168,81 17,31% $ 1.783.804.084 $ 1.783.804.084

Sociales o Políticos

Deterioro de las condiciones de

seguridad u orden público que

interrumpan las actividades o

impidan la ejecución del contrato

Bajo Medio-Alto $ 837.059.690,83 4,06% $ 418.529.845 $ 418.529.845

Sociales o Políticos Daño o destrucción de la obra por

acciones vandálicas o terroristas.Bajo Alto $ 1.962.079.061,09 9,52% $ 981.039.531 $ 981.039.531

Tecnológicos

Falla o pérdida total o parcial de

información por mal

funcionamiento de equipos o por

manipulación del personal

Medio-Alto Alto $ 6.486.908.860,39 31,47% $ - $ 6.486.908.860

OperacionalesDemora en la iniciación del

contrato por falta de interventoríaMedio-Bajo Bajo $ 277.010.943,47 1,34% $ 277.010.943 $ -

20.611.721.221$ 5.202.428.180$ 15.409.293.042$

Sujeto contractual que soporta la ocurrencia

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad

tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación


46

Después de la fecha y hora establecidas para el cierre de la presente Licitación, no se recibirán propuestas, ni se aceptarán cambios del contenido de las mismas, ni solicitudes de retiro de las propuestas entregadas. Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres. De tal acto se levantará un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso licitatorio, el número de folios por cada propuesta presentada, el valor de las propuestas y la relación de las pólizas de seriedad de la oferta. Dicha acta será suscrita por las personas que allí intervengan y por los proponentes que hayan asistido y que manifiesten su deseo de firmarla. 2.11 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La verificación y evaluación de las propuestas se regirá por las reglas señaladas en el capítulo 3 del presente pliego. 2.12 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Según lo establece el artículo 3.1.3° del Decreto 734 de 2012, la Licitación se adjudicará en audiencia pública, la cual se realizará conforme a las reglas señaladas en dicho acto por la Entidad. 2.13 COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y el SENA en ningún caso será responsable de los mismos. 2.14 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres que se entregarán cerrados, marcados como ORIGINAL y COPIA y deberán contener los documentos que la integran de acuerdo con lo indicado en este pliego de condiciones. Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de presentación), escritos en idioma castellano a máquina y/o computadora. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. FORMATO No.1 Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará el contenido del original. Las propuestas pueden radicarse en el Grupo de Administración de documentos de la Dirección General del SENA ubicada en la Calle 57 8-69 - plazoleta o ser depositadas en la urna dispuesta por el SENA en el primer piso de la torre central del SENA Dirección General, ubicada en la calle 57 No. 8 -69, de Bogotá D.C. – Colombia. No se aceptarán propuestas presentadas en lugar distinto o de manera distinta a la señalada en esta condición. No se aceptan propuestas enviadas por cualquier medio telemático (correo electrónico, fax), ni


47

las que sean presentadas con posterioridad a de la fecha y hora de cierre establecidas en el cronograma de la Licitación pública para este fin.

Las propuestas se presentarán, cada una, en sobres cerrados y rotulados de la siguiente forma:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

DIRECCIÓN GENERAL

LICITACION PUBLICA No. DG 06 DE 2012

CONTIENE:

ORIGINAL ___ 1ª COPIA ___ Nº DE FOLIOS __________

PROPONENTE: _________________________________________________

DIRECCIÓN: _____________________________________________________

TELÉFONO:_________________________ FAX_________________________

Correo Electrónico:______________________

2.15 PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA El oferente debe presentar su oferta económica con base en los criterios identificados la información presentada en los FORMATOS No.2, 3, 4, 5 y 6 2.16 RESERVA EN DOCUMENTOS El artículo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Por lo tanto, en caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. 2.17 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 2.18 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de PREGRADO otorgados en el


48

exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Para los títulos de Postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), bastará la consularización o apostille según el caso del título de Postgrado respectivo, debidamente otorgado por la Universidad o Institución respectiva, tal como lo exige el parágrafo 1 del artículo 7 de la ley 842 de 2003. Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.

2.19 PROPUESTAS CONDICIONADAS No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este PLIEGO DE CONDICIONES. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposiciones respectivas del pliego. Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE. No se acepta la presentación de ofertas parciales ni alternativas, salvo lo expresamente establecido en el pliego de condiciones. 2.20 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 2.21 VIGENCIA DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA Las condiciones ofrecidas en la propuesta deberán mantenerse vigentes desde la entrega de la propuesta hasta la ejecución del contrato y su liquidación, en caso contrario la propuesta será rechazada.

CAPÍTULO 3

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, CAUSALES DE RECHAZO Y DESIERTA

3.1 REQUISITOS HABILITANTES Los PROPONENTES deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros que se establecen a continuación que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás normas concordante, son objeto de verificación de cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la


49

participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.El resumen de la valoración de estos requisitos se establece en el siguiente cuadro:

FACTORES CALIFICACION

REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO Habilitado/No habilitado

REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO Habilitado/No habilitado

REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO Habilitado/No habilitado

3.1.1 REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO 3.1.1.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA El proponente debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido en el FORMATO No.1. El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado conforme el modelo anexo a los Pliegos de Condiciones; cualquier anotación, aclaración al mismo, se tendrá por no escrito. El proponente, debe actuar a través de su representante legal, o apoderado debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación. La carta de presentación de la propuesta debe venir acompañada de la cédula de ciudadanía del representante legal o de quien firma la propuesta, y debe estar avalada por un ingeniero civil o arquitecto quien deberá anexar fotocopia del documento de identidad, copia de la matrícula o tarjeta profesional y del certificado vigente de antecedentes profesionales expedido por el Consejo Profesional respectivo. Cuando el proponente (persona natural) o su representante legal (persona jurídica), tenga la condición de Ingeniero Civil o de Arquitecto, podrá avalar la propuesta. En el caso de consorcio o unión temporal se exigirá el aval en las mismas condiciones que para las personas naturales o jurídicas según el caso. Nota: Si el proponente no incluye la carta de presentación de la propuesta o si incluyéndola no está suscrita por el proponente o por su representante legal o viene incompleta y en la oferta no se puede extraer la información allí solicitada, se pedirá aclaración al proponente sin que implique en ningún caso modificación o adición a la propuesta. 3.1.1.2 ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL a) Si se trata de una persona natural, cédula de ciudadanía y el correspondiente registro

mercantil expedido por la Cámara de Comercio máximo con un (01) mes de anticipación a la fecha de cierre de este proceso, o hasta cuando éste haya sido prorrogado.


50

b) Si se trata de una persona jurídica nacional, o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, la existencia y representación legal se acreditará mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal original expedido por la Cámara de Comercio máximo con un (01) mes de anticipación a la fecha de cierre de este proceso, o hasta cuando éste haya sido prorrogado.

c) Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada una de las personas

que los integren deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal y dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente pliego.

d) Cuando se trate de una Institución de Educación Superior, vinculada al Ministerio de

Educación Nacional, deberá presentar un documento que acredite su existencia y representación legal, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.

e) Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante

documento expedido dentro de los cuatro (4) meses anteriores al cierre del proceso de selección, en los que se acredite su existencia y representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se genere del presente proceso de selección y un (1) año más.

No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, caso en el cual deberán dar cumplimiento al literal a) del presente pliego.

f) Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la

“Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique

la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla.

2. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado

deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar.

3. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien

se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento.


51

4. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul.

3.1.1.3 OBJETO SOCIAL Este es un requisito de capacidad de la persona jurídica proponente que se circunscribe a que el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social tanto del proponente como de cada uno de los miembros que integren consorcios o uniones temporales, sea directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 3.1.1.4 CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA La constitución de la persona jurídica proponente que participe en el proceso Licitación Pública de cada uno de sus miembros si se trata de consorcio o unión temporal será de por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, lo cual se verificará en el Registro Único de Proponentes. La duración de la persona jurídica proponente o de cada uno de sus miembros si se trata de consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y tres (3) años más, contado a partir del cierre del proceso de licitación. 3.1.1.5 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, debe el proponente anexar los documentos que acrediten dicha autorización. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para presentar propuesta y contratar, mínimo, por el valor propuesto. 3.1.1.6 CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Para los eventos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en original) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente:


52

a) Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de documento de identificación.

b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata

de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del SENA.

c) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o

representación de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será INHABILITADA.

d) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo

de ejecución y liquidación del contrato y tres (3) años más.

e) Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación tributaria del proponente asociativo.

f) Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las empresas integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto oficial del proceso.

g) Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso.

3.1.1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIA DE DEUDAS CON EL ESTADO COLOMBIANO Los proponentes no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el SENA, de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y normas especiales. El SENA verificará la información que obra en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, la relativa a los antecedentes disciplinarios que obra en la Procuraduría General de la Nación y además se verificará la información que aporta el Registro Único de proponentes sobre multas y sanciones de los tres últimos años a efecto de determinar, la existencia de inhabilidad por incumplimiento reiterado. La inhabilidad por incumplimiento reiterado se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquéllos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. El proponente, y cada uno de sus miembros, cuando sea el caso, no deben tener deuda alguna con el Estado colombiano. Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento a) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando


53

sea el caso, no es deudor moroso del Estado Colombiano con ocasión de obligaciones contraídas con éste, o que siendo deudor moroso del Estado Colombiano en los términos de la ley, tiene un acuerdo de pago vigente al momento del cierre del Proceso de Selección. b) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no ha sido declarado responsable fiscal mediante fallo ejecutoriado. En el evento de haber sido declarado responsable fiscal, deberá acreditarse que se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el fallo correspondiente. 3.1.1.8 CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES a) El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre de la

Licitación Pública con el pago de los aportes parafiscales generados de sus nóminas de sus empleados con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. (Diligenciar formato) En caso talque NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por algún periodo, DEBERA INDICAR DICHA circunstancia, especificando la razón y los periodos exentos. Igualmente todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, Fondo de la Industria de la Construcción FIC, incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, no podrá participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito y al día ante la regional respectiva previo al cierre del proceso.

Si el proponente es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada.

b) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de

los aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que se exige como mínimo para que se hubiera constituido la persona jurídica. En todo caso el SENA se reserva la revisión de las últimas cinco vigencias respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para personas jurídicas como para personas naturales y confrontará la información con las certificaciones de experiencia que se acrediten en las mismas vigencias.

c) Cuando el proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, cada una de las personas

naturales o jurídicas que lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior obligación al momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al momento de suscribir el contrato correspondiente.


54

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberán manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. Cuando la certificación de pago de aportes allegada con la propuesta, se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación. Si verificada la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del revisor fiscal responsable de la suscripción de la certificación de aportes, se establece que no se encuentra vigente la inscripción o registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE. La no presentación de la Certificación de Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales FORMATO No. 3, ocasionará que la propuesta sea declarada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE. Nota: De acuerdo a la Circular emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley, no se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con el SENA por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 3.1.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO El proponente para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuyo Nit., es 899.999.034-1 previamente a la presentación de la oferta, con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato. El proponente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las clases de las garantías señaladas en el artículo 5.1.3º del Decreto 734 de 2012. El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y su vigencia será de cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso y cumplir con lo siguiente: Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la póliza de garantía deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales). Su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurra cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta.


55

La garantía se adjuntará a la carta de presentación de la propuesta y solo será devuelta a solicitud de los proponentes no seleccionados, quienes deberán retirarla en la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General – SENA, Grupo de Gestion Contractual. Cuando un proponente retire su oferta después del cierre del proceso o cuando el proponente favorecido no suscriba el contrato dentro de los términos establecidos, el SENA hará efectiva esta garantía. En este último evento el SENA exigirá al proponente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el SENA, conforme a lo previsto en este pliego de condiciones. La no presentación de la garantía de seriedad de manera simultánea con la propuesta, dará lugar a que la propuesta será causal de RECHAZO de esta última. 3.1.1.10 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP – CODIGO CIIU. El Proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP como CONSULTOR Y CONSTRUCTOR expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, con máximo 01 mes de anticipación a la fecha de cierre de este proceso o hasta cuando éste haya sido prorrogado.

El proponente deberá cumplir como mínimo con uno de los dos siguientes requisitos:

a. Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, clasificado

en la totalidad de actividades, especialidades y grupos que se muestra a continuación: ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

CONSULTOR

ESPECIALIDAD 02: Industria GRUPO 21

ESPECIALIDAD 03: Social GRUPO 06

GRUPO 07

ESPECIALIDAD 04: Energía. GRUPO 02

GRUPO 04

ESPECIALIDAD 05: Ambiental.

GRUPO 01

GRUPO 02

ESPECIALIDAD 09: Suministro de Agua y Saneamiento.

GRUPO 01

GRUPO 02.

ESPECIALIDAD 10: Otros. GRUPO 05.

ESPECIALIDAD 02: Obras Sanitarias y Ambientales

GRUPO 01: redes de Distribución de Agua Potable, GRUPO 02: redes de Distribución de Aguas Servidas, GRUPO 04: plantas de tratamiento, GRUPO 05: Tanques de Almacenamiento, GRUPO 12: Manejo y Control Ambiental;

ESPECIALIDAD 04: GRUPO 02: Edificaciones Mayores de 500 M2 y


56

Edificaciones y Obras de Urbanismo,

de alturas mayores de 15 metros GRUPO 05: Parques, Obras de Urbanismo, Paisajismo y Complementarias, GRUPO 06: Estructuras de Concreto Convencionales; GRUPO 07: Estructuras especiales de concreto, GRUPO 08: Estructuras Metálicas; GRUPO 10: Instalaciones interiores para edificaciones

ESPECIALIDAD 05: Montajes electromecánicos y obras complementarias,

GRUPO 03: subestaciones de energía

ESPECIALIDAD 08: Obras de Transporte y Complementarios,

GRUPO 2: Pavimentos rígidos GRUPO 03: Pavimentos Flexibles; y

ESPECIALIDAD 09: Servicios Generales,

GRUPO 03: Sistemas contraincendio

b. Estar inscrito en la actividad CIIU:

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

4112 Construcción de edificios no residenciales. En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá anexar dicho certificado y en conjunto acreditar su inscripción, clasificación y calificación en las actividades y todas las especialidades y grupos señalados en el presente pliego de condiciones. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el RUP. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. No estar inscrito, calificado y clasificado en la actividad, especialidad y grupo solicitado en el presente pliego de condiciones o no estar inscrito en la actividad CIIU establecida en este numeral dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE. 3.1.1.11 COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar el copia del Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN. 3.1.1.12 CERTIFICACION VINCULACION PERSONAL DISCAPACITADO


57

El proponente deberá presentar certificación en la que acredite si tiene o no, personal vinculado laboralmente en las condiciones de discapacidad y/o con los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997. En caso de tenerlo, la certificación deberá contener el porcentaje del personal discapacitado en su empresa, el tiempo de vinculación y una manifestación expresa de que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. En caso que el proponente sea un consorcio o unión temporal, dicho requisito deberá ser presentado por cada uno de los integrantes. 3.1.2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

3.1.2.1 CAPACIDAD RESIDUAL

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1397 del 29 de junio de 2012, la capacidad residual se calculará restando al indicador de capital de trabajo acreditado y registrado en el RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos expresado en meses calendario. Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. El capital de trabajo será el registrado en el RUP, vigente y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2011. No obstante, en virtud del régimen de transición previsto en el parágrafo del artículo 6.4.6º del Decreto 734 de 2012, la información en firme de la inscripción, actualización o renovación del proponente, efectuada bajo el régimen del Decreto 1464 de 2010, tendrá todos los efectos legales, hasta tanto quede en firme la actuación registrada bajo el régimen del Decreto 734 de 2012, por tanto, a quienes se encuentren en esta situación, la capacidad residual se les calculará tomando el Capital de Trabajo registrado, vigente y en firme a la fecha de presentación de la propuesta. En el caso de empresas constituidas en el 2012 se tendrá en cuenta el capital de trabajo registrado en el RUP vigente y en firme con la información de constitución. Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada como lo establece el presente numeral.


58

La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculará de acuerdo con las siguientes expresiones:

Donde, CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. CTj = Capital de Trabajo del integrante j, expresada en pesos. SCi = Saldo por ejecutar del contrato i del integrante j. ni = Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses calendario

contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. pi = Porcentaje de participación en el contrato i, del integrante j. j = Integrante del proponente plural. q = Número total de contratos del integrante j. De conformidad con el inciso quinto del artículo 1 del decreto 1397 de 2012, la capacidad residual del proponente será:

Donde, CR = Capacidad residual del proponente CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. PPj = Porcentaje de participación del integrante j en el presente proceso j = Integrante del proponente plural. m = Número total de integrantes del proponente Para que el proponente obtenga la calidad de HABILITADO por este debe cumplir con la siguiente expresión, so pena de considerarse como INHABILITADO:


59

Donde, PO = Presupuesto oficial del proceso contractual expresado en pesos N = Plazo de ejecución del proceso expresado en meses En los casos en los que el RUP no sea obligatorio, la capacidad residual del proponente se verificará de acuerdo con las reglas previstas en el numeral 4.3.1.2 y sus subnumerales, contenidos en el presente pliego de condiciones. Para el cálculo de la capacidad residual se deberá diligenciar el formato del pliego de condiciones. 3.1.2.2 EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE Como CONSTRUCTOR deberá ser igual o superior a diez (10) años. Se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad constructora después de haber adquirido la personería jurídica, y para las personas naturales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión en el área de la construcción a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o en su defecto, fecha de grado que figure en el acta de grado o en el título profesional o en la tarjeta o matricula profesional. Las personas jurídicas cuya adquisición de la personería jurídica sea inferior a 60 meses podrán determinar la experiencia probable por los promedios aritméticos del tiempo en que han ejercido la profesión o actividad los socios o asociados que puedan aportar experiencia. La experiencia probable deberá estar relacionada estrictamente con la actividad constructora y acorde con su objeto social. 3.1.2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Entendida como la experiencia en aquellos contratos celebrados con entidades estatales y/o privadas para el caso de estudios técnicos y diseños y para el caso de construcción y que cumplan con los siguientes requisitos: El proponente debe diligenciar el FORMATO por separado, uno para acreditar la experiencia especifica en estudios técnicos y diseños y otro para acreditar experiencia en construcción.


60

3.1.2.3.1 Experiencia Específica en Estudios Técnicos y Diseños Contratos cuyo objeto haya sido la CONSULTORÍA EN ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y/O CONSULTORIA EN DISEÑOS para proyectos de construcción clasificados en la categoría C (excepto en lo relacionado con la descripción de PAISAJISMO) y/o en la categoría D en todas las descripciones, de conformidad con el Decreto 2090 de 1989.

La anterior experiencia debe estar soportada en mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contratos suscritos, ejecutados y terminados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y hasta la fecha límite para la presentación de ofertas. Dichas certificaciones deberán cumplir con lo siguiente (Diligenciar FORMATO)

1. La sumatoria de estas certificaciones de experiencia en área (bajo cubierta) diseñada sea

igual o superior a 22.000 m² y un valor igual o superior a 2.450 S.M.M.L.V. Para efectos de calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará el año de suscripción del contrato certificado.

2. Una de las certificaciones debe corresponder a estudios técnicos y diseños y/o consultoría en diseños de edificaciones clasificadas dentro de proyectos de Educación en la categoría C Decreto 2090 de 1989.

3. La presentación de certificaciones de contratos realizados en Consorcio o Unión Temporal, servirá para acreditar experiencia de cualquiera de sus integrantes. La experiencia certificada en valor, se tendrá en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación de dicho integrante en el contrato certificado.

4. Para efectos de calcular la experiencia en metros cuadrados, se tendrá en cuenta el total certificado sin considerar si la experiencia se hubiese obtenido por un contrato realizado en consorcio o unión temporal.

5. Por valor ejecutado se tendrá en cuenta el valor pagado al contratista. Para calcular el valor ejecutado, se tendrá en cuenta el porcentaje correspondiente, si el contrato que se acredita, se realizó en consorcio, unión temporal. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

6. Cuando las certificaciones de experiencia para estudios técnicos y diseños incluyan otras labores u objetos desarrollados bajo el mismo contrato, solo se tendrá en cuenta el valor correspondiente al de la consultoría; por lo tanto, en estos casos, las certificaciones deben diferenciar explícitamente este valor.

Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las certificaciones expedidas por las entidades que contrataron el servicio, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

Nombre y NIT de la empresa contratante

Nombre del contratista

Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación


61

de cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta

Número del contrato

Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la experiencia requerida: descripción de las actividades desarrolladas, productos entregados de los Proyectos objeto de la Consultoría, tipo y/o uso de las edificaciones y naturaleza del diseño (adecuaciones, ampliaciones, modificaciones o construcción).

Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)

Las fechas contractuales de suspensión y reanudación del plazo de ejecución, cuando este haya sido suspendido.

Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)

Valor total del contrato

Valor ejecutado del contrato

Área diseñada del proyecto objeto de la consultoría (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²).

Cargo y firma de quien expide la certificación.

Firma del funcionario competente. Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del contrato u orden principal, quedando esta como una sola certificación. Para contabilizar el valor de los contratos se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente que corresponde la fecha del contrato tomando el año de suscripción o adición del mismo. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal. Si el oferente presenta la documentación exigida en este numeral, sin el lleno de los requisitos exigidos, la entidad lo requerirá para que dentro del término establecido en la respectiva comunicación, proceda a subsanarla. Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertirá a pesos utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad competente para el día que corresponda a la fecha de suscripción del respectivo contrato. No se aceptarán:

certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio

de una cooperativa de trabajo asociado

certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la Entidad contratante.

certificaciones de Consultorías de Proyectos propios.


62

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje

de participación mediante copia del acuerdo respectivo. b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta

de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta

de recibo final a satisfacción, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.

En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación correspondiente, en cuyo caso no se tendrá en cuenta el contrato respectivo. Si a partir de la certificación y de los documentos de soporte de la misma el proponente no acredita toda la información solicitada, el SENA pedirá la documentación que considere conveniente. La no presentación de la (s) certificación (es) que acredite (n) la experiencia será motivo para que la propuesta sea INHABILITADA TÉCNICAMENTE. El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar documentación adicional que considere conveniente a efecto de determinar el cumplimiento de este requisito.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta, ni acreditar hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso. NOTA 1: LA DOCUMENTACIÓN DEBE EXPRESAR LOS DATOS DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA DE TAL FORMA QUE LA ENTIDAD NO TENGA QUE REALIZAR DEDUCCIONES O INFERENCIAS DE SU CONTENIDO. 3.1.2.3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CONSTRUCCION Contratos cuyo objeto haya sido la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS para proyectos de construcción clasificados en la categoría C (excepto en lo relacionado con las descripción de PAISAJISMO) y/o en la categoría D en todas las descripciones, de conformidad con el Decreto 2090 de 1989. Se excluyen certificaciones correspondientes a las demás categorías señaladas en el Decreto 2090 de 1989. La anterior experiencia debe estar soportada en mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contratos suscritos, ejecutados y terminados de los últimos cinco (5) años; en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y hasta la fecha límite para la presentación de ofertas. Dichas certificaciones deberán cumplir con lo siguiente (Diligenciar FORMATO)


63

1. La sumatoria de estas certificaciones de experiencia en área (bajo cubierta) construída sea igual o superior a 22.000 m² y un valor acreditado igual o superior a 83.591 S.M.M.L.V. Para efectos de calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará el año de suscripción del contrato certificado.

2. Una de las certificaciones debe corresponder a la construcción de edificaciones clasificadas dentro de proyectos de Educación en la categoría C del Decreto 2090 de 1989.

3. La presentación de certificaciones de contratos realizados en Consorcio o Unión Temporal, servirá para acreditar experiencia de cualquiera de sus integrantes. La experiencia certificada en valor, se tendrá en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación de dicho integrante en el contrato certificado.

4. Si acredita experiencia a través de la realización de obras propias, el proponente presentará además de la certificación, la licencia de construcción y la certificación de tradición y libertad del inmueble construido en donde figure como propietario.

5. Cuando se trate de certificaciones que incluyan el diseño, construcción y suministro de equipos, las mismas deberán contener el valor discriminado correspondiente a diseño y a construcción. Por lo tanto en estos casos, las certificaciones deben diferenciar explícitamente este valor.

6. Para efectos de calcular la experiencia en metros cuadrados, se tendrá en cuenta el total certificado sin considerar si la experiencia se hubiese obtenido por un contrato realizado en consorcio o unión temporal.

7. Por valor ejecutado se tendrá en cuenta el valor pagado al contratista. Para calcular el valor ejecutado, se tendrá en cuenta el porcentaje correspondiente, si el contrato que se acredita, se realizó en consorcio, unión temporal. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las certificaciones expedidas por las entidades que contrataron el servicio, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

Nombre y NIT de la empresa contratante

Nombre del contratista

Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta

Número del contrato

Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la experiencia requerida: descripción de las actividades desarrolladas, productos entregados de los Proyectos objeto de la Consultoría, tipo y/o uso de las edificaciones y naturaleza del diseño (adecuaciones, ampliaciones, modificaciones o construcción).

Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)

Las fechas contractuales de suspensión y reanudación del plazo de ejecución, cuando este haya sido suspendido.


64

Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)

Valor total del contrato

Valor ejecutado del contrato

Área diseñada del proyecto objeto de la consultoría (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²).

Cargo y firma de quien expide la certificación.

Firma del funcionario competente. Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del contrato u orden principal, quedando esta como una sola certificación. Para contabilizar el valor de los contratos se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente que corresponde la fecha del contrato tomando el año de suscripción o adición del mismo. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal. Si el oferente presenta la documentación exigida en este numeral, sin el lleno de los requisitos exigidos, la entidad lo requerirá para que dentro del término establecido en la respectiva comunicación, proceda a subsanarla. Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertirá a pesos utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad competente para el día que corresponda a la fecha de suscripción del respectivo contrato. No se aceptarán:

certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por

intermedio de una cooperativa de trabajo asociado

certificaciones de contratos en donde se acredite que el contrato de obra se realizó bajo el sistema de Administración Delegada o contratos de Interventoría.


certificaciones por construcciones de viviendas, por cuanto las especificaciones técnicas – constructivas requeridas para el presente proceso son diferentes.

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:


65

a) Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo respectivo.

b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.

c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo final a satisfacción, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.

d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación.

En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación correspondiente, en cuyo caso no se tendrá en cuenta el contrato respectivo. Si a partir de la certificación y de los documentos de soporte de la misma el proponente no acredita toda la información solicitada, el SENA pedirá la documentación que considere conveniente. La no presentación de la (s) certificación (es) que acredite (n) la experiencia será motivo para que la propuesta sea INHABILITADA TÉCNICAMENTE. El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar documentación adicional que considere conveniente a efecto de determinar el cumplimiento de este requisito.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta, ni acreditar hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso. NOTA 1: LA DOCUMENTACIÓN DEBE EXPRESAR LOS DATOS DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA DE TAL FORMA QUE LA ENTIDAD NO TENGA QUE REALIZAR DEDUCCIONES O INFERENCIAS DE SU CONTENIDO. 3.1.2.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO EN ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS: Se entiende por EXPERIENCIA ESPECÍFICA, únicamente la participación en los cargos señalados en el presente numeral, para el sector público o privado, en CONSULTORÍAS EN ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS para proyectos de construcción clasificados en la categoría C (excepto en lo relacionado con las descripción de PAISAJISMO), y/o en la categoría D en todas las descripciones, de conformidad con el Decreto 2090 de 1989. Se excluyen certificaciones correspondientes a las demás categorías señaladas en el Decreto 2090 de 1989 que no correspondan con las categorías requeridas en el presente Pliego de Condiciones. El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación para cada uno de los profesionales, de mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos de estudios técnicos y diseños, y/o de Diseños, y/o diseño y construcción, suscritos y terminados


66

y adjuntar la documentación que soporte el requerimiento señalado en el siguiente cuadro. Sólo se tendrán en cuenta las primeras cinco (5) certificaciones relacionadas con sus documentos de soporte aun cuando se aporte un número superior al requerido. Cuando se trate de certificaciones que incluyan el diseño y construcción, las mismas deberán contener el valor discriminado correspondiente a diseño y a construcción. Por lo tanto en estos casos, sólo se tendrá en cuenta el componente de estudios técnicos y diseños, y/o de Diseños. El SENA requiere cómo mínimo para el equipo de diseño los profesionales relacionados en el siguiente cuadro.

CANT. DESCRIPCIÓN DEL

CARGO DEDICACION


RESPONSABILIDADES GENERALES SEGÚN ALCANCES Y ENTREGABLES DEFINIDOS POR

EL SENA

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

ACREDITACION

1

COORDINADOR DE ESTUDIOS

TECNICOS Y DISEÑOS

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del proyecto. Coordinar y presentar documento de Análisis de impacto del proyecto. Coordinar y presentar documentos sobre lineamientos y cumplimiento de normatividad aplicable en el desarrollo de la obra en términos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, de orden local, regional y/o nacional. Coordinar y presentar Permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción. Coordinación de los estudios y diseños técnicos. Presentación de informes quincenales al internventor y al SENA sobre el desarrollo y cumplimiento del alcance y los entregables de cada proyecto. Presentación de Proyectos estructurados, articulados y traslapo de los estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega. Presentación total de los productos de cada proyecto al interventor y al SENA Tener facultades de representación del contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato.


PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE

LA TARJETA PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO COORDINADOR DE

PROYECTO Y/O DIRECTOR DE CONSULTORÍA Y/O COORDINADOR DE

CONSULTORÍA Y/O DIRECTOR DE PROYECTO CON

CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O

SUPERIOR A 10.000 M2 DE DE LOS PROYECTOS

CERTIFICADOS

1 ARQUITECTO DISEÑADOR

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Desarrollar componente de sostenibilidad del proyecto. Analizar y definir información y definición programa de áreas del proyecto. Elaborar Diseño arquitectónico y de urbanismo. Elaborar Diseño de áreas exteriores. Elaborar Diseño de vías vehiculares y peatonales. Elaborar documento de Análisis de impacto del proyecto.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ARQUITECTO DISEÑADOR CON CERTIFICACIONES,

CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE

ÁREA DISEÑADA.


67


CARGO DEDICACION



EL SENA


ACREDITACION


1 INGENIERO CIVIL

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE

POSTGRADO EN ESTRUCTURAS DEBIDAMENTE


VIGENTE.

Desarrollar componente de sostenibilidad del proyecto. Elaborar Diseños estructurales. Elaborar Diseño de vías vehiculares y peatonales, Tramitar permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA

ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O


1 DISEÑADOR

HIDROSANITARIO

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO CIVIL O INGENIEROSANITARIO



Desarrollar componente de sostenibilidad del proyecto. Elaborar Diseños hidráulicos, sanitarios, gases industriales y otros fluidos. Tramitar permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción.




PROFESIONAL


HIDROSANITARIO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O


1 DISEÑADOR ELECTRICO

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA



Desarrollar componente de sostenibilidad del proyecto. Elaborar diseños Eléctricos, de iluminación, seguridad, control comunicaciones y cableado estructurado. Tramitar Permisos y licencias ante empresas públicas y licencia de construcción.




PROFESIONAL


DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON



1

INGENIERO O ARQUITECTO DE

COSTOS Y PRESUPUESTOSY

PROGRAMACION DE OBRA

100% EN EL PROYECTO

ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL



Elaborar y estructurar Presupuesto de obra. Elaborar Programación de obra. Elaborar documentos de análisis de impacto del proyecto.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL DE COSTOS,

PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA

CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA A LA CUAL SE LE ELABORÓ EL COSTEO,

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN.

1 INGENIERO MECANICO

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO MECANICO DEBIDAMENTE


VIGENTE.

Diseño de gases industriales, redes de aire, vapor y otros fluidos. Diseño y cálculo de aire acondicionado y ventilación mecánica.




PROFESIONAL


DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O DE AIRE

ACONDICIONADO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O


1 ARQUITECTO ASESOR EN

BIOCLIMÁTICA

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Desarrollar Componente de sostenibilidad del proyecto. Elaborar y desarrollar componente bioclimático dentro del diseño arquitectónico del proyecto. Elaborar documento de análisis de impacto del proyecto.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR EN BIOCLIMÁTICA CON



1 ARQUITECTO

ASESOR ACÚSTICA

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Desarrollar componente de sostenibilidad del proyecto. Elaborar y desarrollar diseño acústico de ambientes del proyecto. Elaborar documento de análisis de impacto del proyecto.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR EN ACÚSTICA CON




68


CARGO DEDICACION



EL SENA


ACREDITACION

1 ARQUITECTO PAISAJISTA

100% EN EL PROYECTO



VIGENTE.

Elaborar diseño áreas exteriores (paisajismo), debidamente articulado con el arquitecto diseñador del proyecto. Elaborar y desarrollar diseños de paisajismos y componente de sostenibilidad del proyecto. Elaborar diseño de vías vehiculares y peatonales. Elaborar documentos de análisis de impacto del proyecto.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR Y/O DISEÑADOR EN PAISAJISMO CON



1

INGENIERO CIVIL ASESOR EN TRÁNSITO Y TRASPORTE

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

Y TRANSPORTE Y/O TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Y/O VÍAS TERESTRES, DEBIDAMENTE


VIGENTE.

Elaboración de estudio de tránsito para el Plan de implantación Definición de vialidad, accesibilidad y provisión de estacionamientos Diseño de vías vehiculares y peatonales, Trámite y gestión de consultas previas, permisos y licencias ante entidades competentes.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR Y/O DISEÑADOR DE VIAS,

TRANSITO Y TRANSPORTE

1 INGENIERO

AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

100% EN EL PROYECTO

INGENIERO AMBIENTAL CON ESPECIALIZACIÓN

Y/O MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL

Y/O INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL,



Componente de sostenibilidad del proyecto. Estudio de impacto ambiental del Plan de Implantación Trámite y gestión de consultas previas, permisos y licencias ante entidades competentes.




PROFESIONAL

EXPERIENCIA COMO ASESOR AMBIENTAL

4 AUXILIARES DE INGENIERÍA O ARQUITECTURA

100% EN EL PROYECTO



INGENIERÍA QUE CURSEN 8° SEMESTRE O NIVEL

SUPERIOR

Desarrollo de actividades complementarias de diseño arquitectónico, y estudios técnicos como auxiliares de los profesionales titulares responsables de los diferentes estudios, entre otras: medición y organización de cantidades de obra, desarrollo de detalles constructivos, control de documentación, cotizaciones, cuadros comparativos, etc.



INGENIERÍA QUE CURSEN 8°

SEMESTRE O NIVEL SUPERIOR

EXPERIENCIA COMO AUXILIAR DE ARQUITECTURA O INGENIERIA EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA O INGENIERIA

4 DIBUJANTES 100% EN EL PROYECTO

TÉCNICO PROFESIONAL O TECNÓLOGO,



Desarrollo gráfico de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos, diagramación y organización de archivos digitales del proyecto, aplicación de normas técnicas de presentación de proyectos, representaciones gráficas en 3D realísticas y demás actividades relacionadas.

TÉCNICO PROFESIONAL O

TECNÓLOGO, DEBIDAMENTE


VIGENTE.

EXPERIENCIA COMO DIBUJANTE EN PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERIA

La presentación de los profesionales y expertos requeridos en el cuadro anterior es un requisito mínimo, y por lo tanto si no cumple los requisitos previstos, ni acredita la formación y experiencia específica mínima requerida, la propuesta será INHABILITADA TÉCNICAMENTE. El contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecución de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Contrato, el perfil del personal ofrecido en su propuesta y aprobado por el SENA, necesario para el desarrollo del mismo. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, se reserva el derecho de exigir al contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada a la consultoría, sin que éste tenga derecho a elevar ningún reclamo al respecto. El proponente seleccionado se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecución de los diseños y hasta la entrega final de los mismos, así como en la etapa de ejecución de las obras, en el momento que se requiera para la supervisión de los diseños en la obra y visitas requeridas, el perfil del personal ofrecido en su propuesta y aprobado por el SENA.


69

Una vez el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA adjudique el contrato, el adjudicatario y/o contratista NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual deberá ser sustentada ante la interventoría y el SENA, para su evaluación y posterior autorización. El reemplazo del profesional se realizará únicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta. NOTA: SIN PERJUICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO EXIGIDO, EL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEBERÁ GARANTIZAR EL PERSONAL SUFICIENTE DE PROFESIONALES DE APOYO Y DEMÁS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON SU PROPIA ORGANIZACIÓN PERO DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ÉSTOS Y POR TANTO LOS PROPONENTES DEBEN TENER EN CUENTA TODO EL PERSONAL QUE REQUIERAN AL CALCULAR EL VALOR DE LA PROPUESTA. 3.1.2.3.3.1 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES El proponente deberá acreditar la experiencia del equipo de trabajo mediante la presentación de las respectivas Certificaciones de experiencia que deberán contener la siguiente información

a) Fecha de la certificación b) Nombre de la entidad que reporta y número de identificación (NIT o documento que

haga sus veces conforme a la ley) c) Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante d) Nombre, número de identificación y cargo de la persona competente que reporta la

información. e) Nombre de la persona natural o jurídica proponente y número de identificación (NIT o

documento que haga sus veces conforme a la ley) f) Número del contrato, si lo tiene. g) Las fechas contractuales de iniciación, terminación y recibo final a satisfacción. h) Objeto del contrato. i) Valor final del contrato. j) Indicador de cumplimiento del contrato. k) Descripción del diseño que incluya tipo o uso de la edificación. l) Área diseñada del contrato en metros cuadrados (m²). m) Firma del funcionario competente. n) Porcentaje de participación de los integrantes de consorcio o unión temporal, en el

caso de contratos ejecutados bajo estas figuras asociativas. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta.

Solo se tendrá en cuenta las certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas para acreditar la experiencia mínima del personal a emplear.


70

Para el ejercicio de la profesión, se requerirá acreditar matrícula profesional o inscripción en el registro profesional respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de ley 842 de 2003.

Para el caso de certificaciones expedidas por mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Meritos se deberá respaldar la certificación con copia del Contrato que ejecutó el Proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato laboral con el profesional certificado. De no anexarse este documento la certificación respectiva no será tenida en cuenta.

No se aceptarán:


certificaciones de Consultorías de Proyectos propios.

certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado.

3.1.3 REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

3.1.3.1 DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

3.1.3.1.1 PROPONENTES INSCRITOS EN EL RUP Atendiendo a lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 734 de 2012, la verificación de las condiciones financieras se realizará exclusivamente con la información contenida en el certificado del RUP vigente del proponente.

3.1.3.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE NO TENGAN RESIDENCIA NI DOMICILIO EN COLOMBIA

ESTADOS FINANCIEROS

Las personas naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en Colombia, deberán presentar estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2011, los cuales deben ser preparados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2011. Las cifras contenidas en los estados financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. Para la conversión a pesos colombianos se hará la conversión a la tasa representativa de mercado de la fecha a la cual se realice el corte del Balance General y del estado de resultados o sus similares.


71

CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO Los estados financieros de personas naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en Colombia deberán venir acompañados de una certificación de Contador Público inscrito en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la cual se certifique que se confirmó la veracidad de la información contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la misma se informe los siguientes ítems en pesos colombianos:

Fecha de corte de los estados financieros

Activo total

Activo corriente

Pasivo corriente

Pasivo total

Patrimonio

Ingresos Operacionales NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la documentación requerida en el presente pliego de condiciones, según corresponda. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTEDENTES DISCIPLINARIOS El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al contador público que emite la certificación.

3.1.3.1.3 INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: LIQUIDEZ

Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en dinero para atender sus obligaciones de corto plazo

Liquidez = (Activo corriente/ Pasivo corriente)


72

El nivel de liquidez debe ser Igual o mayor a 1 (Uno). Si el proponente no supera el nivel de liquidez mínimo establecido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA. ENDEUDAMIENTO

Refleja el grado de participación de los pasivos totales en los activos totales del proponente.

Endeudamiento = (Pasivo Total/ Activo Total)

El nivel de endeudamiento debe ser Igual o menor al 70%.

Si el proponente sobrepasa el nivel de endeudamiento máximo establecido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA.

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

Refleja la capacidad financiera que tiene el proponente para responder en el corto plazo por las obligaciones contraídas, mostrando su independencia financiera frente a los recursos financieros entregados por el proceso de contratación.

El capital de trabajo expresado en términos del salario mínimo mensual vigente debe ser por lo menos el 20% del presupuesto oficial expresado en términos de salario mínimo mensual legal vigente, por lo cual, el índice de capital de trabajo debe ser igual o mayor a veinte por ciento (20%). Si el proponente no supera el nivel del índice de capital de trabajo mínimo establecido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA. El índice de capital de trabajo en SMMLV del oferente es aquel que figura en el RUP dividido en el salario mínimo mensual vigente de la fecha de corte de la información financiera presentada en dicho RUP, y el SMMLV del presupuesto es el establecido para el año 2012 ($566.700). CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)

Índice de Capital de trabajo = (Activo corriente- Pasivo corriente) en SMMLV Presupuesto oficial para contratar en SMMLV


73

La Capacidad de Organización para los proponentes clasificados como constructor, proveedor y consultor, se determina por los ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad de constructor, proveedor y constructor en términos de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). La Capacidad de Organización en términos de SMMLV que deben tener los proponentes para el presente proceso debe ser igual o mayor al presupuesto oficial en términos de SMMLV, de acuerdo a la siguiente fórmula:

La capacidad de organización mínima (CO) para el presente proceso es de Uno (1). Si el proponente presenta una capacidad de organización (Co) menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA. La Capacidad de Organización en SMMLV del oferente es aquella que figura en el RUP, y el SMMLV del presupuesto es el establecido para el año 2012 ($566.700). Para los casos de personas naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en Colombia, se tomará el SMMLV vigente a la fecha de corte del balance general o su similar. NOTA2: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para el cálculo de dichos indicadores, correspondientes a cada uno de sus integrantes y sobre los totales se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal. 3.2 RECHAZO Y ELIMINACION DE PROPUESTAS EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA rechazará una o varias propuestas, en cualquiera de los siguientes casos: 3.2.1 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o prohibición para contratar, de conformidad con el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 90 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).

3.2.2 Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones, sus Anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo y en la ley. 3.2.3 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse

CO = CO Oferente (SMMLV) Presupuesto oficial para contratar en SMMLV


74

3.2.4 Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente por sí o por interpuesta persona, o por los socios que integran la persona jurídica, individualmente o a través de un consorcio o unión temporal. 3.2.5 Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la realidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 3.2.6 Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas. 3.2.7 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 3.2.8 Cuando el proponente presente su oferta con algún tipo de condicionamiento, en cualquiera de los documentos de la propuesta. 3.2.9 Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial al momento de realizar la apertura del sobre económico. 3.2.10 Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de los recursos o cantidades del FORMATOS No. 2, 3, 4, 5, 6 “OFERTA ECONÓMICA”. 3.2.11 Cuando no se presente debidamente diligenciado el FORMATOS No. 2, 3, 4, 5, 6 “OFERTA ECONÓMICA”. 3.2.12 Cuando el proponente dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanarla, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 1 del artículo 2.2.8º del Decreto 734 de 2012. 3.2.13 Los demás casos expresamente establecidos en los presentes Pliego de Condiciones. NOTAS En el evento en que el proponente aporte documentos con información que a juicio del comité evaluador presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a la entidad o empresa de la cual proviene la información. Se tendrá como cierta la información que la entidad o empresa emisora certifique como tal. En el evento en que se verifiquen inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la suministrada por la entidad o empresa emisora, la propuesta será rechazada, de conformidad con las causales de rechazo previstas en este Pliego de Condiciones, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 3.3 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO El SENA podrá declarar desierto el presente proceso por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva.


75

La declaratoria de desierto se efectuará dentro del término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión. 3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Dentro del término señalado en el cronograma del proceso se procederá a realizar en una primera fase la verificación de los requisitos habilitantes con el fin de determinar de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de Condiciones, las propuestas HABILITADAS y en una segunda fase, la ponderación de los elementos de calidad y precio soportado en los puntajes que se señalan a continuación:

SEGUNDA FASE

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION PARTICIPACION PORCENTUAL

PROPUESTA TECNICA EVALUABLE 250 PUNTOS

Experiencia Específica

Profesionales de Estudios

Técnicos y diseños.

250 PUNTOS 25%

PROPUESTA ECONOMICA 750 PUNTOS

Precio unitario ítems representativos

200 PUNTOS 20%

Valor de la oferta 450 PUNTOS 45%

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

100 PUNTOS 10%

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 1000 100%

3.4.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROFESIONALES DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y

DISEÑOS (MÁXIMO 250 PUNTOS). Con base en las certificaciones aportadas, se calificará la experiencia adicional al mínimo requerido del siguiente personal, de acuerdo con el siguiente cuadro:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

REQUISITO MINIMO REQUERIDO

PUNTAJE MÁXIMO

COORDINADOR DE ESTUDIOS TECNICOS Y

DISEÑOS

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO COORDINADOR DE PROYECTO Y/O DIRECTOR DE CONSULTORÍA Y/O COORDINADOR DE

CONSULTORÍA Y/O DIRECTOR DE PROYECTO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE DE LOS

PROYECTOS CERTIFICADOS

30

ARQUITECTO DISEÑADOR

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO ARQUITECTO DISEÑADOR CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A


45


76

EXPERIENCIA PROFESIONAL

REQUISITO MINIMO REQUERIDO

PUNTAJE MÁXIMO

INGENIERO CIVIL DISEÑADOR

ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA

ESTRUCTURAL CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA.

45

DISEÑADOR HIDROSANITARIO

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA HIDROSANITARIO CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA

IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA.

35

DISEÑADOR ELECTRICO

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA

DISEÑADA.

45

INGENIERO O ARQUITECTO DE

COSTOS Y PRESUPUESTOS

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA CON

CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA A LA CUAL SE LE ELABORÓ EL

COSTEO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

25

ARQUITECTO ASESOR EN BIOCLIMÁTICA

EXPERIENCIA COMPROBADA COMO ASESOR EN BIOCLIMÁTICA CON

CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA.

25

TOTAL 250

La asignación del puntaje se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios y rangos:

CRITERIO RANGO PUNTAJE

Experiencia Específica Profesionales de Estudios

técnicos y diseños: Coordinador de estudios

técnicos y diseños

Si la sumatoria es igual o superior a 15.000 M2 de los proyectos certificados

30

Si la sumatoria es mayor a 10.000 M2 y menor a 15.000 M2 de los proyectos certificados.

15


técnicos y diseños: Arquitecto Diseñador


45


30


técnicos y diseños:


45


77

CRITERIO RANGO PUNTAJE

Ingeniero Civil, diseñador estructural


30


técnicos y diseños: Diseñador Hidrosanitario


35


20


técnicos y diseños: Diseñador eléctrico


45


30


técnicos y diseños: Ingeniero o arquitecto de costos y presupuestos


25


10


técnicos y diseños: Arquitecto asesor en

Bioclimática


25

Si la sumatoria es mayor 10.000 M2 y menor a 15.000 M2 de los proyectos certificados.

10

3.4.2 PROPUESTA ECONÓMICA - PRECIO UNITARIO ÍTEMS REPRESENTATIVOS,

(MÁXIMO 200 PUNTOS). Para efectos de adjudicar un único número a todos y cada uno de los ítems aquí relacionados, estos se ordenaron de acuerdo con el mismo orden del formato de PROPUESTA ECONOMICA. Los ítems representativos para el presente proceso de selección son aquellos de mayor costo directo total y que independientemente de los resultados de los diseños y estudios técnicos a desarrollar, se ejecutarán durante el proceso constructivo.


78

Los ítems representativos que se evaluarán en el presente proceso de selección son los siguientes:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.

UNITARIO VR.

PARCIAL

2.1

EXCAVACION MECANICA (INCLUYE CORTE, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE O TRASLADO DENTRO DE LA OBRA)

M3 12.587,34

4.3 SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

KG 154.957,78

4.4

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN ACERO. INCLUYE PERFILERÍA, CARTELAS, CONTRAVIENTOS, PERNOS, CHAZOS EXPANSIVOS, REMACHES, SOLDADURA, TIRANTILLOS, PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, BASE EN WASH PRIMER, TRES MANOS DE CROMATO DE ZINC DE 30 MICRAS C/U, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE POLIURETANO (40 MICRAS) Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR A SATISFACCION EL MONTAJE DE LA TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA.

KG 469.602,00

5.1

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL METALICO PARA CUBIERTA INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD EN ALUMINIO DE ESPESOR 50mm PINTADA POR AMBAS CARAS COLOR BLANCO GOFRADO RAL 9002 Cal. 24, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA TIPO POLIESTER ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEABLE DE 60 MICRAS DE ESPEPESOR TIPO FAJOBE O SIMILAR. (NO INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE).

M2 3.556,36


79

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.

UNITARIO VR.

PARCIAL

10.1

VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PERFILERÍA ESTRUCTURAL Y VIDRIO TEMPLADO 5 mm. (INCLUYE SISTEMA DE BASCULANTES, BATIENTES, PROYECTANTES, BISAGRAS, MANIJAS, HERRAJES, EMPAQUES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

M2 1.807,00

El puntaje máximo a asignar para cada ítem representativo será de CUARENTA (40) puntos. Se calculará el valor de la media geométrica para cada ítem representativo (MGIR), utilizando para ello los costos directos de cada ítem representativo de las propuestas hábiles. La media geométrica de cada ítem representativo, se calculará de la siguiente forma: MGIR = (IRnP1 x IRnP2 x IRnP3 x . . . IRnPn) ^ (1/n) Donde: MGIR: Media geométrica del ítem representativo. IRnPn: Valor costo directo del ítem representativo corregido del proponente. n: Número de propuestas hábiles. Calculado el valor de la media geométrica se otorgarán el puntaje máximo al proponente que presente el costo directo de cada ítem representativo más cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica. Continuarán en el orden de elegibilidad: En orden descendente se evaluarán proporcionalmente a los ítems representativos de las propuestas que estén por debajo del 100% del valor de la media geométrica para cada ítem, aplicando la siguiente fórmula: PIRp = 40 x B A PIRp= Puntaje por ítem representativo del proponente. A= Valor costo directo de ítem representativo más cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica. B= Valor costo directo de ítem representativo a evaluar. En orden ascendente se evaluarán proporcionalmente los ítems representativos de las propuestas que estén por encima del 100% del valor de la media geométrica para cada ítem, aplicando la siguiente fórmula:


80

PIRp = 40 x A B PIRp= Puntaje por ítem representativo del proponente. A= Valor costo directo de ítem representativo más cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica. B= Valor costo directo de ítem representativo a evaluar. El puntaje total a asignar para este factor de evaluación será la sumatoria de los puntajes por cada ítem representativo obtenido por el proponente. 3.4.3.2 VALOR DE LA OFERTA, (MÁXIMO 450 PUNTOS). 3.4.3.2.1. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA El valor total de la propuesta, deberá cubrir íntegramente los costos correspondientes a la totalidad de los estudios técnicos, diseños y obras. COSTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS: Para el caso de los estudios técnicos y diseños el proponente deberá tener en cuenta entre otros, los costos de personal directos e indirectos, en que incurra el PROPONENTE para la debida ejecución del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los insumos, herramientas necesarios para la ejecución de los servicios, los gastos contingentes (imprevistos), la utilidad razonable del contratista y demás costos necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. El proponente deberá tener en cuenta las siguientes variables y definiciones:

- Costos directos de personal Están constituidos por los sueldos del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar propuesto, de acuerdo a la dedicación establecida para cada uno de ellos. Las prestaciones sociales (legales y convencionales), seguridad social y pago de aportes parafiscales de dicho personal estarán cubiertas con el Factor Multiplicador (FM).

- Otros costos directos

Gastos Generales y de Administración

- Costos derivados de la utilización de equipos de cómputo, de oficina, papelería, impresiones

- Superficies de trabajo provisionales y demás dotación de oficina.

- Gastos por utilización de equipos y laboratorios necesarios.

- Conexión a Internet banda ancha.

- Equipos celulares y planes de telefonía móvil.

- Cables, portes, copias heliográficas, fotografías, fotocopias, grabaciones, películas y todo tipo de reproducción de originales.


81

- Papelería y demás elementos consumibles como cartuchos de impresión, tóner, lámparas, etc.

- Servicio telefónico por el tiempo de ejecución del contrato

- Gastos de legalización e impuestos.

Viáticos y transportes

- Pasajes aéreos, transporte local, nacional e internacional.

- Viáticos.

- Mensajería.

- Costos de legalización e impuestos del contrato Son los costos que debe asumir el contratista para efectos de legalización y ejecución de los estudios técnicos y diseños tales como las pólizas, publicación, retención en la fuente, reteica y demás tasa y contribuciones aplicables del orden local o nacional.

- Honorarios o Utilidad del Proponente Es el beneficio económico que percibe el proponente por la ejecución del trabajo. Este valor no podrá superar el 10% del valor total de la propuesta antes de I.V.A.

- Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Corresponde al que se encuentre vigente en el momento de presentación de la propuesta, según el régimen al que pertenezca el proponente y se aplica sobre el valor básico de la propuesta.

- Gastos Contingentes Gastos generados de manera imprevisible en la ejecución de los trabajos de estudios técnicos y construcción, para su desembolso el contratista deberá probar su acontecimiento y estar avalados por parte del SENA, a través de la Interventoría del contrato. La presente Licitación, no tendrá en cuenta gastos reembolsables. El proponente deberá cerciorarse sobre el alcance de los trabajos y su total magnitud. En su propuesta deberá contemplar e incluir todos los costos que sean necesarios para llevar a cabo los estudios técnicos y diseños de acuerdo con las condiciones contractuales, los procedimientos y lo establecido en el pliego de condiciones, sus anexos y suplementos. No se aceptarán interpretaciones diferentes para el cálculo del valor de la propuesta, si se omitió incluir algún rubro específico, pero con el cual se deba contar para cumplir con el alcance total del contrato, se entenderá como incluido dentro del valor de la oferta. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: Para el caso la construcción del proyecto el proponente deberá tener en cuenta la totalidad de los gastos necesarios de la construcción de la obra tales como: los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del CONTRATISTA, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del


82

contrato; computadores, impresiones, licencias de utilización de software y todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato así como materiales, impuestos nacionales, departamentales y distritales, acarreos, transportes, herramientas, alquiler de equipos, ensayos de materiales, pruebas de funcionamiento, jornales y prestaciones del personal empleado, primas de garantías e igualmente las sumas correspondientes a gastos generales, imprevistos y la utilidad para el CONTRATISTA, y demás costos necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, así como el cálculo del AIU. La estructura de estos costos es la siguiente: - Costos Directos: Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades generadoras de obra que requieren para su ejecución, materiales, insumos, equipos y herramientas, transporte, trasiego y mano de obra calificada y no calificada. - Costos Indirectos: Se ha definido que dentro del factor A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad e IVA sobre utilidad) se deben contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construcción administrativa y técnicamente, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de impuestos, publicaciones, prestaciones sociales y todos los demás costos parafiscales en que el Contratista debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de la ley, los trámites de aprobación de servicios, los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoría de acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto requerido para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido como ítem independiente. El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la Administración como consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transporte, varios, papelería, equipos necesarios, los imprevistos y la utilidad que considere se requiera para ejecutar los trabajos. El Transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que deberá asumir el Contratista, por lo que debe ser considerado dentro de sus costos, el hecho de que esta actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems y/o especificaciones, no exonera al Contratista de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. No se aceptarán interpretaciones diferentes para el cálculo del valor de la propuesta, si se omitió incluir algún rubro específico, pero con el cual se deba contar para cumplir con el alcance total del contrato, se entenderá como incluido dentro del valor de la oferta.

Nota: Se anexan especificaciones técnicas de los proyectos ejecutados por el SENA las cuales servirán de referente para la elaboración de la oferta económica y para la elaboración de las especificaciones definitivas por parte del contratista que resulte seleccionado en la presente licitación pública.


83

3.4.3.2.2. FORMATOS OFERTA ECONOMICA. El proponente diligenciará en su totalidad los siguientes Formatos, en forma impresa so pena de RECHAZO:

- Formato No. 2: Formato Costo Estudios Técnicos y Diseños.

- Formato No. 3: Formato Costo de Construcción.

- Formato No. 4: Formato Presupuesto Consolidado.

- Formato No. 5: Formato Análisis Detallado A.I.U.

- Formato No. 6: Formato Lista de Insumos y Precios. En el Formato el proponente deberá presentar la discriminación del A.I.U en forma detallada, y que comprenda todos los costos de administración (A) en que incurrirá el contratista por la ejecución de los trabajos objeto de la LICITACIÓN, discriminando cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes, así como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir. Las descripciones y valores definidos en el formato No. 6 servirán de base para la elaboración de los análisis de precios unitarios detallados de los ítems del presupuesto definitivo que deberá elaborar el adjudicatario. Para las actividades nuevas que surjan como resultado de los diseños y estudios técnicos para el proyecto, se elaborarán los respectivos análisis de precios unitarios, incluyendo en el listado las descripciones necesarias, previa revisión y aprobación de la Interventoría. El proponente deberá indicar en los formatos los valores unitarios ofrecidos para cada ítem en forma impresa y en medio magnético CD. En caso de presentarse errores aritméticos en la determinación del valor total de la propuesta económica que superen el 2% del valor de la propuesta, ésta será RECHAZADA. Los valores unitarios propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado de la presente Licitación Pública. Los precios unitarios contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. El valor total de los estudios técnicos y diseños no podrá ser superior al cien (100%) por ciento, ni inferior al noventa (90%) por ciento del PRESUPUESTO OFICIAL presentado por el SENA so pena de RECHAZO.


84

El valor total de las obras no podrá ser superior al cien (100%) por ciento, ni inferior al noventa (90%) por ciento del PRESUPUESTO OFICIAL presentado por el SENA so pena de RECHAZO. El valor total de la propuesta no podrá ser superior al cien (100%) por ciento, ni inferior al noventa (90%) por ciento del PRESUPUESTO OFICIAL presentado por el SENA so pena de RECHAZO. Si se presentare diferencia entre el original de la propuesta y la copia escrita o en CD prevalecerá el ORIGINAL ESCRITO. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. El valor total de la Oferta Económica será evaluado teniendo en cuenta el valor corregido aritméticamente, con la aplicación de la fórmula resultante del sorteo efectuado en la fecha de cierre, así: MEDIA GEOMÉTRICA así: MG= ((Po*X1*X2*X3*X4…...Xn) ^ (1/(n+1)) Donde: MG = Media Geométrica de los valores TOTALES de las propuestas hábiles Po = Presupuesto Oficial del SENA.

Xn = Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles de acuerdo con el Formato No. 2 Oferta Económica (n +1)= Número de propuestas hábiles y 1 corresponde al presupuesto oficial (Po). Calculado el valor de la media geométrica se otorgarán 450 PUNTOS al proponente que presente la oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica. Continuarán en el orden de elegibilidad: En orden descendente se evaluarán proporcionalmente a las propuestas que estén por debajo del 100% del valor de la media geométrica, aplicando la siguiente fórmula: P = 450 x B A A= Oferta Económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica. B= Oferta hábil a evaluar


85

En orden ascendente se evaluará proporcionalmente a las propuestas que estén por encima del 100% del valor de la media geométrica, aplicando la siguiente fórmula: P = 450 x A B A= Oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media geométrica. B= Oferta hábil a evaluar MEDIA ARITMETICA así: MA = (Po + X1+ X2 + X3 + …….Xn) /(n+1) Donde: MA = Media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles Po = Presupuesto Oficial del SENA. Xn = Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles de acuerdo con el Formato No 2, Oferta Económica. (n +1) = Número de propuestas hábiles y 1 corresponde al presupuesto oficial (Po). Calculado el valor de la media aritmética se otorgará el máximo puntaje al proponente que presente la oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media aritmética. Continuarán en el orden de elegibilidad: En orden descendente se evaluarán proporcionalmente a las propuestas que estén por debajo del 100% del valor de la media aritmética, aplicando la siguiente fórmula: P = 450 x B A A= Oferta Económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media aritmética. B= Oferta hábil a evaluar En orden ascendente se evaluará proporcionalmente a las propuestas que estén por encima del 100% del valor de la media aritmética, aplicando la siguiente fórmula: P = 450 x A B A= Oferta económica con el precio más cercano por debajo o igual del valor de la media aritmética.


86

B= Oferta hábil a evaluar 3.5 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDOR NACIONAL

En los términos del artículo 2 de la ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se

apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública”, el SENA asignará el siguiente puntaje:

CONDICIÓN PUNTAJE

Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios nacionales.

100

Los Proponentes ofertan parcialmente servicios nacionales y parcialmente servicios extranjeros, cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios nacionales.

75

Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios extranjeros.

50

Los Proponentes ofertan parcialmente servicios nacionales y parcialmente servicios extranjeros, cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios extranjeros.

25

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o extranjero.

3.5 ADJUDICACION Una vez realizado el paso anterior, el SENA con los puntajes obtenidos conformará un orden de elegibilidad de mayor a menor puntaje. El SENA adjudicará al proponente ubicado en primer lugar. 3.6 CRITERIOS DE DESEMPATE En caso que dos o más proponentes se ubiquen en el primer orden de elegibilidad de la evaluación de la propuesta técnica simplificada, se dará aplicación a los siguientes criterios de desempate, según lo establecido en el artículo 4.2.5 del Decreto 734 de 2012: a) Se preferirá la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la propuesta económica

b) Se preferirá aquella propuesta que haya tenido el mayor puntaje en la propuesta técnica,

en lo que corresponde a la experiencia específica de los profesionales de estudios técnicos y diseños


87

c) Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

d) Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se

encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá.

e) Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado

laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.

f) En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren

proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás.

g) Si el empate se mantiene, se procederá a utilizar métodos aleatorios definidos en la

audiencia de adjudicación, considerando las alternativas propuestas por los oferentes. En todo caso se garantizará la imparcialidad y transparencia en la aplicación del método aleatorio empleado.

Para determinar los criterios de desempate enunciados anteriormente, se tendrá en cuenta que los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

CAPÍTULO 4

CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4.1 TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Quien resulte adjudicatario de la presente LICITACIÓN deberá suscribir el contrato en el plazo señalado en el cronograma del proceso. Si el adjudicatario no suscribe el contrato en dicho plazo o no allega oportunamente los documentos de que trata este capítulo quedará a favor del SENA, en calidad de sanción, el


88

valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. En este evento, el SENA, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad. 4.2 PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO De acuerdo con el análisis anterior se determinó el presupuesto oficial por un valor de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 24,375,653,207.) MONEDA CTE., incluido el IVA y el AIU Anticipo: La Entidad entregará un Anticipo correspondiente al 40% de los estudios técnicos y diseños y un anticipo correspondiente al 40% de la obra. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA podrá hacer uso del anticipo únicamente cuando cuente con autorización previa y escrita del SENA y del interventor según la etapa a la que corresponda (diseño – construcción), el CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los soportes relacionados con el mismo, para legalizar el desembolso. Los dineros objeto de anticipo sólo se irán convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresarán al patrimonio del CONTRATISTA, en la medida en que se vayan amortizando. La información financiera y contable de la fiducia o patrimonio autónomo podrá ser consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal, y el SENA o la interventoría. El valor de los intereses generados por concepto del anticipo es del SENA, dada la naturaleza de los recursos de la Entidad y por lo tanto el mismo deberá ser consignado mensualmente a favor del SENA a través del sistema PSE El contratista debe presentar a la Entidad dos Planes de inversión y manejo del anticipo por concepto de estudios técnicos, diseños y de obra, los cuales serán aprobados por el SENA y la interventoría del contrato. Se deben diligenciar dos formatos, uno por concepto de estudios técnicos y diseños y el otro por concepto de obra con el siguiente contenido y alcance: Estudios técnicos y diseños:


89

Componentes del gasto en los que incurre el contratista para iniciar los estudios técnicos y diseños, a saber: costos de personal, gastos de viajes y transportes, herramientas e insumos y otros. Las columnas tituladas “valor mes” deben ajustarse al número de meses en el que proyecta invertirse la totalidad de recursos del anticipo.

Detalle por cada componente del gasto y costos mensuales de cada uno de ellos, que se pagarán con dineros del anticipo, teniendo en cuenta una proyección real.

Porcentaje respecto al valor total del anticipo que representa cada ítem. Este concepto debe registrarse en la columna “(%)”.

Valor total de los costos y total de los porcentajes, los cuales deben ser iguales al 100% del valor del anticipo.

Construcción:

Componente del gasto en el que incurre el contratista para iniciar las obras a saber: mano de obra, materiales, alquiler de equipos y otros. Las columnas tituladas “valor mes” deben ajustarse al número de meses en el que proyecta invertirse la totalidad de recursos del anticipo. Si requiere más de tres meses para la inversión se deben agregar las columnas necesarias o en sentido contrario, puede suprimirlas cuando se empleen menos de tres meses.

Detalle por cada ítem, gastos y costos mensuales de cada uno de ellos, que se pagarán con dineros del anticipo, teniendo en cuenta una proyección real.

Porcentaje respecto al valor total del anticipo que representa cada ítem. Este concepto debe registrarse en la columna “(%)”.

Valor total de los costos y total de los porcentajes, los cuales deben ser iguales al valor del anticipo y al 100% respectivamente.

Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo por parte de la interventoría:

Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo.

Balance del estado del anticipo. La Interventoría elabora informes mensuales indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final.

El contratista y la Interventoría revisarán conjuntamente con la Fiduciaria los movimientos financieros con la correspondiente liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del SENA y de los organismos de control.


90

Amortización del Anticipo: Se realiza en cada pago parcial, de acuerdo al porcentaje correspondiente al respectivo anticipo. En caso de pago único, en éste se deberá amortizar la totalidad del anticipo entregado. Con el último pago realizado al contratista, de ser el caso, se debe amortizar lo que reste por este concepto.

Pagos Parciales y finales: Estudios técnicos y diseños:

Primer Pago parcial correspondiente al 50% del valor de los estudios técnicos y diseños del cual se amortizará proporcionalmente el valor del anticipo (40%), contra recibo a satisfacción por el SENA y la interventoría de los estudios técnicos y diseños del proyecto en todas sus especialidades entregado por el contratista y la acreditación de la radicación del proyecto ante las autoridades competentes para el tramite y obtención de las licencias del proyecto. Segundo Pago parcial correspondiente al 50% del valor de los estudios técnicos y diseños del cual se amortizará proporcionalmente el valor del anticipo (40%), contra entrega al SENA de la licencia de construcción y demás permisos requeridos para la construcción del proyecto.

Se descontará el 10% del valor de cada pago parcial como retención de garantía, además de los descuentos por impuestos, retenciones y erogaciones a aplicar de acuerdo a la normatividad vigente. Este porcentaje de garantía será tramitado y pagado una vez se reciban a satisfacción la totalidad de las obras a ejecutar.

Obras:

Actas de corte de avance de obra recibida a satisfacción contra la programación de obra y plan de ejecución de los recursos de la etapa de obra, legalizadas con la respectiva factura, amortización del anticipo, aval del interventor y aprobación del Director Administrativo y Financiero de la Dirección General.

Se descontará el 10% del valor de cada pago parcial como retención de garantía, además de los descuentos por impuestos, retenciones y erogaciones a aplicar de acuerdo a la normatividad vigente. Este porcentaje de garantía será tramitado y pagado con la liquidación del contrato. Los cortes se efectuarán de conformidad con el avance de la ejecución según el cronograma definido en la fase de diseños y estudios técnicos que suministrará el contratista y aprobado por la interventoría y el SENA.


91

4.3 GARANTIAS DEL CONTRATO

Durante el proceso de selección, los oferentes deberán constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento, con el fin de afianzar su propuesta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado. El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y su vigencia será de cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Licitación. El oferente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías previstas en el Decreto 734 de 2012. El contratista seleccionado deberá constituir a su costa y a favor del SENA, como mecanismo de cobertura de riesgos que garanticen de una parte el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su liquidación y de otra, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para el SENA por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas, una Garantía de conformidad establecido en el Decreto 734 de 2012, así:

La Garantía correspondiente a los estudios Técnicos y Diseños deberá constituirse así.

Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los Estudios técnicos y diseños, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

Calidad de los estudios y Diseños: Por el treinta por ciento (30%) del valor total de los Estudios Técnicos y Diseños y por el término de su duración a partir del perfeccionamiento del contrato. Deberá constituirse en póliza anexa.

Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100 %) de su valor con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento.

La Garantía correspondiente a las obras deberá constituirse así.

Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obras, con una vigencia igual al término de duración de las obras y cuatro (4) meses más, contados a partir del recibo a satisfacción de la totalidad de Estudios técnicos y Diseños por parte de la Interventoría y el SENA y la suscripción del Acta de Inicio de las Obras

Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100 %) de su valor con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento.

Estabilidad y Calidad de la Obra: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de Contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo de la obra.

Responsabilidad Civil Extracontractual, derivada de la ejecución del contrato, a través de un amparo autónomo, contenido en una póliza anexa y en una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor del mismo y con una vigencia igual a la duración del contrato,


92

contados a partir de su perfeccionamiento.

Para las dos fases, se otorgará la siguiente garantía:

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento.

Los porcentajes y vigencias deberán mantenerse durante la ejecución y liquidación del contrato. 4.4 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Para la ejecución del contrato de Consultoría se ha estimado un plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio del contrato, la cual deberá suscribirse en el día hábil siguiente a la aprobación de las garantías exigidas por el SENA, el cual esta distribuido de la siguiente forma:

OBJETO ITEM DESCRIPCION DE LA

ACTIVIDAD PLAZO

ESTIMADO

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCION DE LA SEDE DE AGUABLANCA

A ETAPA DE ESTUDIOS

TECNICOS Y DISEÑOS, (Incluidos trámites y obtención

de licencias)

CIENTO VEINTE (120) DIAS

B ETAPA DE OBRA TRECIENTOS TREINTA (330)

DIAS

PLAZO TOTAL CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)

DIAS

4.5 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES El contratista deberá cancelar los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, que se generen por la ejecución del contrato. 4.6 DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO

4.6.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes: 1. Responsabilidades gerenciales


93

2. Sistema de calidad 3. Revisión del contrato 4. Control de diseño 5. Control de documentos y datos 6. Compras 7. Control de producto suministrado por el cliente 8. Identificación y trazabilidad del producto 9. Control del proceso 10. Inspección y ensayo 11. Control de equipo de medición y ensayo 12. Estado de inspección y ensayo 13. Control de producto no conforme 14. Acción correctiva y preventiva 15. Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega 16. Control de registros de calidad 17. Auditorias de calidad 18. Entrenamiento 19. Servicio asociado

4.6.2. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista deberá presentar el programa de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, en el desarrollo de la intervención por actividades de acuerdo con los ítems y actividades definidas para la ejecución del contrato en los formatos 2 y 3, utilizando una aplicación software tipo Project o herramienta de gestión de proyectos similar, en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con un plazo máximo de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. El programa presentado deberá contener mínimo lo siguiente: a) La secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en los formatos 2 y 3. propuesta económica. b) Día inicial y día final de todas las actividades. c) Descripción de Cada Actividad. d) Tiempo de duración de cada Actividad. e) Actividad Predecesora. f) Holguras. g) Recursos de Personal a emplear en cada actividad. h) Tiempo Iniciación Temprana. i) Tiempo Iniciación Tardía. j) Tiempo Terminación Temprana. k) Tiempo Terminación Tardía. l) Ruta Crítica. m) Tiempo Terminación Proyecto.


94

Debe tenerse en cuenta que el plazo máximo de ejecución es de acuerdo al contemplado en el numeral 4.4 del pliego, contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de inicio. La ejecución de todas las actividades correspondientes a los estudios técnicos, diseños y la obra deberán ser ejecutadas con base en lo presentado en estos programas y serán inmodificables. Salvo casos de fuerza mayor previa autorización de la Interventoría y el SENA. Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto y el nivel de detalle para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente:

El volumen de obra a ejecutarse por semana.

Identificar el responsable dentro de la organización.

Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución.

El programa de obra debe ser consecuente con alcance del trabajo a realizar para lograr el menor traumatismo en el edificio a modernizar durante la ejecución de las obras.

Así mismo, debe presentar un anexo en el cual se especifique la jornada de trabajo que se tendrá en cuenta en el desarrollo de las actividades (días y horas laborales de cada semana).

La aprobación que el Interventor dé al programa de construcción no exonera al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, deberá entregar los estudios técnicos, diseños y obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El programa de trabajo presentado por el Contratista se hará cumplir estrictamente por la interventoría y es obligación del contratista mantenerlo actualizado. A juicio de la interventoría, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato. NOTA: En caso en que dicha modificación implique ampliación de plazo, con causas imputables al contratista y/o a la Interventoría, estos responderán y en el caso de responsabilidad conjunta, la responsabilidad será solidaria, por los perjuicios que se deriven de un retraso en la ejecución de las obras, bien sea como consecuencias de daños ocasionados en la obra, en la comunidad vecina o por los sobrecostos derivados de la obra como consecuencia de una falta al control técnico, financiero y/o administrativo. 4.6.3 PLAN DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE OBRA. El SENA a través de la Interventoría del contrato, velará por el cumplimiento del plan de inversión.


95

El proponente debe presentar plan de inversión de todos y cada uno de los ítems del presupuesto, de manera clara y detallada donde se exprese el cien por ciento (100%) del valor total de la obra, expresado en una escala temporal semanal. Debe coincidir con el valor ofertado.

4.6.4 LISTA DE JORNALES Cuadro de jornales con el valor de los sueldos en los diferentes niveles: profesionales, auxiliares, tecnólogos, maestros, oficiales y ayudantes, etc. además el porcentaje correspondiente a las prestaciones sociales y contribuciones que el Contratista por ley está obligado a pagar a sus trabajadores, los cuales serán de estricto cumplimiento por parte del contratista y que será parte integrante del contrato. El adjudicatario está obligado a pagar a sus trabajadores los salarios y prestaciones establecidos en su propuesta y el SENA a través de la Interventoría, velará por el cumplimiento de estas obligaciones legales. 4.6.5 PERSONAL PROFESIONAL OBLIGATORIO El adjudicatario deberá presentar al SENA los documentos correspondientes del personal profesional que estará a cargo de la ejecución del contrato en la etapa de construcción. El personal de la etapa de diseños será el presentado con la oferta que sirvió de base para el otorgamiento del puntaje respectivo. Para la legalización del contrato deberá adjuntar Carta de Compromiso del personal destinado para la etapa de diseño en donde cada uno de los miembros del equipo diseñador se compromete a participar de forma completa en la etapa de diseño y a atender cualquier solicitud que se le formule durante la etapa de construcción de las obras. PERSONAL MINIMO PARA LAS OBRAS: El adjudicatario deberá presentar al SENA quince días antes del inicio de las obras los documentos correspondientes del siguiente personal profesional que estará a cargo de la ejecución de las obras, así:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CARGO



EXPERIENCIA GENERAL


RESPONSABILIDADES

1 DIRECTOR DE OBRA

50%

ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL,


COMO DIRECTOR DE OBRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE TRES (3) CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 20.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA. LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL

Estar presente en la toma de decisiones, comités de obra y cuando la entidad contratante lo requiera, además deberá encargarse de coordinación en obra del proyecto. Tener facultades de representación del contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato.


96

CANTIDAD




EXPERIENCIA GENERAL


RESPONSABILIDADES

1 RESIDENTE DE OBRA

100%

INGENIERO CIVIL, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

COMO RESIDENTE DE OBRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE TRES (3) CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL


1 RESIDENTE DE OBRA

100%

ARQUITECTO, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.




1 RESIDENTE DE OBRA

100%

INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

COMO DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA, EN CONTRATOS QUE HAYAN TENIDO POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS

EXPERIENCIA CON UN MÁXIMO DE DOS (2) CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 SMLMV LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL


1 RESIDENTE DE OBRA

100%

INGENIERO HIDROSANITARIO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.





97

CANTIDAD




EXPERIENCIA GENERAL


RESPONSABILIDADES

1 MAESTRO DE OBRA

100%

TÉCNICO CONSTRUCTOR, TECNÓLOGO O MAESTRO DE OBRA

COMO MAESTRO DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y/O MAESTRO DE OBRA.


1 TOPOGRAFO

100%

TOPOGRAFO,


COMO TOPOGRAFO EN OBRA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO TOPOGRAFO EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL


1

INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURAS

100% OFICIAL CERTIFICADO

COMO INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURAS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURA EN OBRA.


1 RESIDENTE SISOMA

100%

PROFESIONAL CON ESTUDIOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRAS

EXPERIENCIA COMO RESIDENTE SISOMA EN OBRAS

Supervisión en el cumplimiento de los aspectos de salud ocupacional y seguridad industrial en la ejecución de la obra y mantener al día la bitácora de obra.

Los profesionales solicitados deberán anexar Certificación del Consejo Nacional de Ingeniería y sus profesiones afines o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, en donde conste que la matrícula se encuentra vigente y sin sanciones.

Para el caso del Técnico Constructor, Tecnólogo o Maestro de obra, se debe anexar Certificado de Técnico o Tecnólogo en Construcción, expedido por el SENA o una entidad autorizada. Las certificaciones podrán ser expedidas por entidades públicas o privadas. En el evento en que las certificaciones aportadas para el Residente y el Director de Obra propuestos, sean expedidas por el propio proponente, se deberá anexar copia legible del contrato suscrito para desempeñar las labores certificadas, entre el residente o director y el adjudicatario; así como el contrato de obra en el cual se evidencie el objeto ejecutado, plazo y valor del mismo. En los demás casos, certificación del contratante (Persona natural o jurídica a la que se realizó las labores de obra) que demuestre la experiencia del profesional propuesto. El SENA verificará el cumplimiento de estos requisitos a través de la documentación aportada por el adjudicatario y en caso de no encontrarla ajustada a los mismos, será devuelta al contratista para el reemplazo del personal profesional mínimo requerido.


98

Sin perjuicio del personal profesional mínimo exigido, el proponente que resulte adjudicatario deberá garantizar el personal suficiente de profesionales de apoyo y demás personal técnico y administrativo a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con su propia organización pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal que requieran al calcular el valor de la propuesta, dentro del valor de administración de la obra. 4.6.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

Los documentos soporte para verificar la experiencia específica del personal profesional del proponente deben originarse en contratos ejecutados y terminados o su respectiva Acta de Liquidación o cualquier otro documento debidamente firmado por las partes, que contenga como mínimo la siguiente información: a. Nombre y número de identificación (NIT o documento que haga sus veces conforme a la

ley) de la persona natural o jurídica contratante. Para el caso de entidades oficiales no se requiere NIT.

b. Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante c. Nombre y número de identificación (No. de cédula o documento que haga sus veces

conforme a la ley) de la persona natural certificada. d. Cargo desempeñado por el profesional certificado. e. Descripción de la obra que incluya tipo o uso de la edificación y naturaleza de la

construcción. (construcción y/o adecuaciones). f. Área construida ejecutada del contrato en metros cuadrados (m²). g. Tiempo de ejecución (fecha de iniciación y terminación del contrato o labor; mes y año). h. Firma del funcionario competente.

Nota: El costo del personal propuesto para desarrollar el objeto del contrato o el adicional que se requiera será por cuenta del contratista, y deberá estar incluido dentro del valor de administración de la obra.

4.6.6 CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Es requisito para la suscripción del contrato, que el adjudicatario presente certificación expedida por el Revisor fiscal o Representante Legal en la que se certifique que a la fecha de suscripción del contrato se encuentra al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (incluyendo el pago de aportes al Fondo de la Industria de la Construcción – FIC).

4.6.7 NIT

Si el favorecido con el contrato es una unión temporal o consorcio dentro del plazo para suscribir el contrato deberá allegar a la Oficina de Construcciones del SENA el respectivo NIT del consorcio o unión temporal.


99

4.6.8 ASUNTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.6.8.1 SUBCONTRATOS

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de los diseños y obras, deberán respetar las especificaciones técnicas y la calidad de las obras exigidas por el SENA. El Contratista será el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 4.6.8.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones dadas por el SENA y por la Interventoria para el mejor cumplimiento del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 4.6.8.3 OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS

Se consideran obras adicionales aquellas cuya naturaleza está determinada por este Contrato, necesarias para la oportuna finalización de la obra y que por circunstancias especiales y/o imprevistas se requieran para la adecuada ejecución del proyecto. Para estas obras, se tendrán en cuenta los precios unitarios previstos en el presente contrato. Las obras adicionales serán calificadas técnica y previamente por el Interventor, con el visto bueno del SENA. Se consideran obras complementarias aquellas no incluidas en el contrato y que por consiguiente no fueron contempladas en la oferta del CONTRATISTA, pero que son necesarias para el desarrollo y culminación de la obra objeto del Contrato. Estas obras deberán ser estudiadas y calificadas previamente por el Interventor, con el visto bueno del SENA. Para ello el Interventor solicitará al CONTRATISTA el Análisis de Precios Unitarios correspondiente, ajustándose a las especificaciones técnicas de construcción. Las obras Adicionales y Complementarias serán aprobadas conservando el principio de equilibrio financiero contractual y la asignación, tipificación y estimación de riesgos. Las obras Adicionales y Complementarias serán aprobadas conservando el principio de equilibrio financiero contractual que solo podrán llevarse a cabo cuando medie acuerdo entre las partes y éste se eleve a escrito. 4.6.8.4 CAMBIOS DE OBRA

Los cambios de obra se harán mediante un acta suscrita por la Interventoría, el Contratista y el visto bueno del SENA, siempre y cuando no haya modificación al objeto, al valor y al plazo del contrato.

Sólo se podrán ordenar cambios de obra dentro del contrato, a cargo de la obra ordinaria siempre y cuando estén dentro del objeto del contrato, en las siguientes circunstancias:


100

a) Para compensar ítems deficitarios por ítems superavitarios. b) Para realizar alguna obra necesaria y omitida, a cambio de ítem en superávit. c) Para mejorar alguna especificación. d) En otros eventos en que, a juicio del SENA, se estimen necesarios y convenientes. 4.6.8.5 INTERVENTORÍA DE LA OBRA

La interventoría de obra será contratada por el SENA. El interventor tendrá la facultad de inspeccionar permanentemente el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. El Interventor ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa, jurídica y financiera del contrato. Por conducto de la Interventoría se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del contrato, excepto cuando se estipule lo contrario en el pliego de condiciones y especificaciones. El SENA podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de la obra si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. Las funciones y atribuciones principales del Interventor serán las que se señalen en el respectivo contrato de interventoría, sin perjuicio de las disposiciones internas vigentes en la Entidad sobre supervisión e interventoría. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se den al Contratista serán impartidas por escrito. El Contratista deberá proceder a realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el SENA a través de sus representantes. El control de los trabajos por parte del SENA o de sus representantes no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra. 4.6.8.6 LIBRO DIARIO DE LA OBRA

El día de inicio de los trabajos diseños y construcción se abrirá un libro en el cual quedarán escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la Interventoría. Además se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. La persona responsable de llevar al día este libro diario de obra será el residente del contratista, quien está en la obligación de presentarlo al Interventor y a los representantes del SENA que visiten la obra.

Igualmente el día que se inicien los trabajos, la Interventoría y el Contratista suscribirán con


101

los vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las construcciones y amoblamientos aledaños a éste. 4.6.8.7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA.

Obtener el suministro de servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como para las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de los servicios.

Instalar una valla informativa de la obra acorde con la normatividad indicada por la Curaduría de Obra.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 4.6.8.8 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS, ESTUDIOS TECNICOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION:

Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones técnicas de construcción únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. Una vez definido el proyecto en estudios técnicos y diseños, el contratista deberá elaborar el presupuesto detallado de las obras. La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará mediante la metodología de análisis de precios unitarios. Además deberá tener en cuenta:

Los precios de los materiales deben corresponder a los precios establecidos en el formato a diligenciaren la propuesta. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).

Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los fletes.

Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales y procesos constructivos necesarios.

4.6.9.9 PROGRAMA DE TRABAJO El Contratista deberá cumplir con el programa detallado que presentó con su propuesta. Así mismo el interventor deberá hacer seguimiento a este programa.


102

La aprobación que el Interventor dé al programa de construcción no exonera al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El programa de trabajo presentado por el Contratista se hará cumplir estrictamente por la interventoría y es obligación del contratista mantenerlo actualizado. A juicio de la interventoría, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato. NOTA: En caso en que dicha modificación implique ampliación de plazo, con causas imputables al contratista y/o a la Interventoría, estos responderán y en el caso de responsabilidad conjunta, la responsabilidad será solidaria, por los perjuicios que se deriven de un retraso en la ejecución de las obras, bien sea como consecuencias de daños ocasionados en la obra, en la comunidad vecina o por los sobrecostos derivados de la obra como consecuencia de una falta al control técnico, financiero y/o administrativo. 4.6.8.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su término, éste se entregará a la interventoría en el momento de realizar el acta de liquidación. 4.6.8.11 EQUIPO

El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente de equipo aprobado por el interventor y en buen estado con el objeto de evitar demora o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que lo exima el cumplimiento de sus obligaciones.

El SENA podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. 4.6.8.12 DEPÓSITOS Y OFICINAS

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y números telefónicos, además del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una comunicación más activa. El Contratista proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la obra. En caso que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos


103

elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios causados. Tan pronto se haya concluido la obra contratada y antes de que se efectúe el acta final, el Contratista retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de la interventoría. No se hará ningún pago al Contratista por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de estos se considerará incluido dentro de los costos de administración. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la ejecución de la obra, así como su tramitación ante las Empresas de Servicios Públicos, incluyendo el tiempo correspondiente a las ampliaciones de plazo aprobadas por el SENA. 4.6.8.13 PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Para la ejecución de las obras que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones, planos y especificaciones aprobados por la Interventoría y por el SENA. Durante la ejecución del contrato se podrán hacer modificaciones a los diseños y a las especificaciones explicando las causas que justifiquen esto previa aprobación de la Interventoría y el SENA. 4.6.8.14 TRAZADO Y DISPOSICION DE LOS TRABAJOS

El contratista localizará el proyecto en el sitio con base en los planos suministrados por el SENA, bajo la supervisión del interventor. Durante la construcción, el contratista deberá verificar periódicamente las medidas cuantas veces sea necesario para ajustarse al proyecto. El costo del personal y el equipo para la ejecución de estas labores será por cuenta del contratista, y por lo tanto se considera incluido en los precios unitarios del contrato. 4.6.8.15 DISCREPANCIAS

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, diseños, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el Interventor.


104

4.6.8.16 CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES

El Interventor recomendará durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previo análisis de las situaciones encontradas y consulta con los proyectistas a través del SENA. Si por estos cambios se afectan tanto el plazo, como el precio, o uno de éstos, el SENA, deberá acordar con el Contratista los mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del Interventor; si éste no los aprobare, el Contratista se ajustará a los planos y especificaciones originales. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos pero no en las especificaciones, o que se encuentren en éstas pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos. Para el pago de la última acta de obra, es necesario que el contratista entregue a la Interventoria los planos record actualizados de la obra, sí durante el desarrollo de ésta se presentaron modificaciones a los entregados al inicio del contrato. Esta actualización se hará en copias maestras de los originales o en CD, de acuerdo con el interventor. 4.6.8.17 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes del SENA, el Interventor y de terceras personas. El Contratista garantizará que sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato cumplan con todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido entre otras, en las siguientes normas:

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.


105

Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994. Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa de Salud Ocupacional completo con las medidas de seguridad e higiene industrial, y medicina preventiva y del trabajo que se desarrollará durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además recomendar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El programa de Salud Ocupacional deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Seguridad industrial: Conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de los accidentes de trabajo.

- Investigación de accidentes de trabajo.

- Preparación para emergencias.

- Inspecciones planeadas.

- Dotación y control de elementos de protección personal.

- Vigilancia y control del cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. Higiene industrial: Rama de la ingeniería sanitaria dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de las enfermedades profesionales.

- Medir y cuantificar los factores de riesgo físico, químico, ergonómico y biológico.

- Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto de trabajo.

- Establecer las medidas de control requeridas en orden de importancia así: fuente, medio y trabajador.

- Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente. Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico-biológicas.

- Prevención de enfermedades profesionales y educación en salud.

- Exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para selección y ubicación de personal.

- Campañas de medicina preventiva.

- Vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales y patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas.

- Servicio oportuno de primeros auxilios.

- Espacios para descanso, capacitación y recreación. Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por éste con las instancias competentes. Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de


106

accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá acordar planes de contingencia en cualquier momento o sugerir la suspensión la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas en caso de desatención de dichas recomendaciones, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En el caso de peligro inminente para las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. 4.6.8.18 INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el SENA o el Interventor. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: Lugar, fecha y hora del accidente.

- Nombre del accidentado.

- Estado civil y edad.

- Oficio que desempeña y su experiencia.

- Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.

- Indicar si hubo o no lesión.

- Clase de lesión sufrida.

- Posibles causas del accidente.

- Tratamiento recibido y concepto médico. El contratista exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de accidentalidad. 4.6.8.19 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el


107

equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente de todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; el Contratista debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato. 4.6.8.20 SEÑALIZACIÓN

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en la vía pública y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, El Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas:

- Resolución No.001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Ministerio del Transporte. El Contratista deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del interventor a este respecto. Si la iluminación es insuficiente, el Contratista suministrará la iluminación adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva según lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra El Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. Señalización Nocturna Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las


108

señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas adhesivas. Gargantillas Son elementos que pueden usarse como complementos a otros elementos de control de tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo. En vías de alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. Señalización con luces intermitentes Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos mientras el personal labore en el sitio. Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de trabajo indicadas anteriormente o en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. Estas luces intermitentes ofrecen gran visibilidad y sirven como señal de advertencia a los conductores de los vehículos y peatones. La señalización de la zona de los lugares de trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores y peatones. 4.6.8.21 LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO

Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Interventoría, como se indican en los planos. La conservación y vigilancia de tales referencias correrán por cuenta del Contratista. Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y niveles dados en los planos. No se reconocerá al Contratista pago adicional por demarcación de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del trabajo y demás contingencia que surjan del incumplimiento de los requisitos de este numeral. Durante la construcción, el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario para ajustarse al proyecto y disponer de una comisión de topografía para tales fines, cuando lo solicite la interventoría, todos los costos estarán incluidos dentro del ítem que para localización y replanteo aparece cotizado en el formulario de cantidades de obra. 4.6.8.22 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al SENA o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.


109

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 4.6.23 OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD

En el evento de que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la obra serán exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada por el contratista al SENA. 4.6.24 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Los escombros se depositarán en sitios debidamente autorizados por la interventoría. El contratista se hará acreedor a la aplicación de multas hasta por la suma del uno por mil (1/1000) del valor inicial del Contrato, por el incumplimiento de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle él directamente o a través de un tercero en cumplimiento de las normas ambientales.

4.7 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

A menos que los planos o las especificaciones indiquen expresamente lo contrario, los métodos o sistemas constructivos para la ejecución del contrato, serán de la iniciativa del contratista en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos o sistemas constructivos los cuales deberán ser encaminados a ejecutar las obras de acuerdo con los planos y las especificaciones y dentro de los plazos y requisitos de seguridad establecidos en los documentos del contrato. El interventor podrá intervenir en cualquier momento para que se efectúen cambios en los métodos o sistemas constructivos con miras en el cumplimiento de planos, especificaciones, plazos o requisitos de seguridad o para obligar al contratista a ajustarse a lo requerido por los documentos del contrato o para la coordinación de las obras con otros contratistas. Si el interventor lo requiere el contratista antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. La aprobación por parte del SENA de algún procedimiento o método utilizado por el Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o método sugerido por el SENA, no significará que el SENA asume algún riesgo, responsabilidad o costo y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta y en su programa de trabajo, los costos


110

de maquinaria y equipo especial para el desarrollo de la construcción. 4.8 TRABAJADORES DE LA OBRA

Todos los trabajadores serán contratados libremente por el Contratista y no adquieren vinculación de ninguna índole con el SENA, por lo tanto corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. El SENA podrá solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello el SENA adquiera obligación alguna con el trabajador o con el Contratista. 4.9 MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieren para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se le destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación garantizando además seguridad y buen manejo. En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El SENA y la interventoría externa podrán rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el SENA y la interventoría externa cuando no los encontrare adecuados. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo. En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos y pruebas de laboratorio necesarios y no representarán ningún costo adicional para el SENA. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por el SENA y la interventoría


111

externa en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. El SENA y la interventoría externa podrán hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los de cualquier fabricante, o en los depósitos de sus proveedores. Para ello el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a la interventoría designada por el SENA de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni impondrá al SENA responsabilidad alguna en este sentido. El Contratista deberá ejecutar sobre los materiales las pruebas de fábrica que sean exigidas por estos documentos, notificando previamente al SENA al menos con quince (15) días calendario de anticipación sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que el SENA pueda instruir a sus representantes a presenciarlas, o bien renunciar a estar presente. Los costos del representante del SENA serán cubiertos por el SENA. En caso que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el SENA tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos por cuenta del Contratista inmediatamente a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Sí el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el SENA o la interventoría externa, o no procediere dentro del período señalado a su reemplazo o corrección, podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargar al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. 4.10 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)

EL CONTRATISTA, se obliga a velar por el cumplimiento de las normas técnicas que sobre instalaciones eléctricas ha expedido el Ministerio de Minas y Energía en el marco del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RESOLUCIÓN No. 18 0398 de Abril 7 DE 2004, y demás normas que la modifican o amplían. Será obligación de la Interventoría velar por el cumplimiento de estas normas. 4.11 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC ) PARA MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), cuando no haya norma NTC para alguno de los materiales. 4.12 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES

El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o


112

propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra y el SENA limitará sus relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. No se considerarán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia en la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 4.13 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informará con mínimo diez (10) días de anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra; el SENA podrá designar una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias con el aval de la Interventoria para que el Contratista las termine a satisfacción de dicha comisión. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas al SENA por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpio de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribirán un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liquidación, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; El SENA podrá hacer las reclamaciones por vicios de construcción de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. 4.14 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN

Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del SENA lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella, previo recibo total o parcial a través de acta suscrita por el contratista, la interventoría y el SENA. El uso por el SENA de la obra o parte de ella, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del SENA a ninguno de sus derechos. El SENA se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista ni el SENA renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 4.15 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

El Contratista proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del SENA y de terceros hasta la entrega total de las obras. Para ello, el Contratista deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación del SENA.


113

4.16 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA

El Contratista se abstendrá de alterar las condiciones o circunstancias esencialmente diferentes a las previstas para la ejecución del proyecto, sin que antes el SENA tome la decisión correspondiente. Si se resuelve que son esencialmente diferentes, se realizarán los cambios en los planos o en las especificaciones, previo acuerdo de los ajustes con el SENA, tanto de costo como de plazo o de uno de éstos. Para la comprobación de los gastos que puedan ocurrir en la obra para atender un caso de emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por este motivo. Esta relación deberá ser enviada al SENA dentro de los ocho (8) días comunes siguientes a su ocurrencia.

ESPACIO EN BLANCO


114

CAPÍTULO 5

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO Nº 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Lugar, dd/mm/aa Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA Bogotá D.C.

Asunto: Licitación Pública No. DG 0013 de 2012

Señoras/Señores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de __________, ofrezco realizar el Plan de implantación, estudios técnicos, diseños y construcción de la Sede del

Centro de Gestión y Fortalecimiento Socio empresarial en el sector de la actividad física, recreación y el deporte de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA dentro del Lote de propiedad de la Entidad localizado en la localidad de Usme. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente a SENA a verificar toda la información incluida en ella. En mi calidad de proponente declaro: Que conozco el Pliego de Condiciones del proceso de selección e información sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de los formatos exigidos en los Términos o la información contenida en ellos. Que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas. Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, presentaremos los documentos requeridos para la suscripción del contrato y realizaremos los trámites para la legalización y ejecución del mismo, dentro de los plazos establecidos para el efecto. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta económica y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el SENA.


115

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación u orden de ejecución y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. Que estoy debidamente facultado para firmar, presentar la propuesta y suscribir el contrato que llegare a celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación comprometen totalmente a la sociedad que legalmente represento; que ni yo ni la sociedad que legalmente represento(o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal), nos hallamos incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. Que he recibido y conozco las siguientes adendas: ________de fecha____________________________________ ________de fecha____________________________________ Que MI propuesta se resume así:

Nombre Completo del Proponente

Cédula de Ciudadanía O NIT

Representante Legal

País de Origen del Proponente

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)

Validez de la Propuesta: Para todos los efectos, se entenderá que la oferta se mantendrá vigente durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.

Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. Que declaro bajo la gravedad de juramento que el proponente SI ____o NO____ ha sido sancionado por alguna(s) de las Entidades Estatales enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 con multa o cláusula penal, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección en referencia. (En caso afirmativo, se deben relacionar las multas, las cláusulas penales respectivas y anexar copia de las sanciones y de las constancias de ejecutoria correspondientes.)


116

Informo que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: Dirección: __________________________________________________ Ciudad: __________________________________________________ Teléfono(s): __ __________________________________________________ Fax: ___________________________________ CorreoElectrónico___________________________________________________ AVAL DE LA PROPUESTA En mi condición de (Arquitecto o ingeniero) con la presente carta avalo la propuesta presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por valor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para la Licitación Pública DG 0013 de 2012. Firma quien avala Nombre C.C: No. De tarjeta o matricula profesional Dirección, Teléfono y Fax Atentamente, Firma autorizada Nombre y cargo del signatario Nombre de la firma NIT Dirección, Teléfono y Fax ESPACIO EN BLANCO


117

FORMATO No. 2 COSTO DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

ÍTEM PERSONAL SUELDO CANTIDAD MESES VR. PARCIAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VR. UNITARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL

______%

______%

_____%

3. ESTUDIOS INDEPENDIENTES Y OTROS

FORMATO COSTO ESTIMADO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

1. COSTOS DE PERSONAL

SUBTOTAL

FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)

2. GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTES

TOTAL GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTES (2)

4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS

TOTAL ESTUDIOS INDEPENDIENTES (3)

SUBTOTAL

I.V.A.

COSTO TOTAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS (4)

GASTOS BASICOS (1+2+3+4)

GASTOS CONTINGENTES (IMPREVISTOS)

UTILIDAD DEL CONSULTOR


118

FORMATO No. 3

COSTOS DE CONSTRUCCION

(Anexo en Excel)


119

FORMATO No. 4

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

______%

______%

_____%

ITEM V R . U N ITA R IO V R . PA R C IA L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

__%

__%

__%

__%

PR ELIM IN A R ES

M OV IM IEN TO D E T IER R A S

C IM EN TA C ION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA--

A. COSTOS DE ESTUDIOS PREVIOS Y DE DISEÑOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CDTI DE

AGUABLANCA REGIONAL VALLE.

UTILIDAD

4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS

GASTOS BASICOS (1+2+3+4)

SU M IN ISTR O E IN STA LA C ION V ID R IOS Y ESPEJOS

A PA R A TOS SA N ITA R IOS Y A C C ESOR IOS

IN STA LA C ION ES M EC A N IC A S Y A IR E A C ON D IC ION A D O

V A R IOS

ESTR U C TU R A

C U B IER TA

M A M POSTER IA , PA Ñ ETE Y PIN TU R A

IN STA LA C ION ES ELEC TR IC A S - A C C ESOR IOS

EN C HA PES, PISOS Y GU A R D A ESC OB A S

IN STA LA C ION ES HID R A U LIC A S Y SA N ITA R IA S

1. COSTOS DE PERSONAL

3. ESTUDIOS INDEPENDIENTES

2. GASTOS GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTES

B. COSTOS DE CONSTRUCCION.

GASTOS CONTINGENTES (IMPREVISTOS)

SUBTOTAL

I.V.A.

COSTO TOTAL ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

D ESC R IPC ION

VALOR TOTAL ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION.

U TILID A D

IV A SOB R E U T ILID A D

COSTO TOTAL CONSTRUCCION

OB R A S EX TER IOR ES

OB R A S V IA V EHIC U LA R

C A N C HA M U LT IPLE

C OSTO D IR EC TO TOTA L ED IF IC A C ION ES

A D M IN ISTR A C IÓN

IM PR EV ISTOS

SU M IN ISTR O E IN STA LA C ION D E C A R PIN TER IA A LU M IN IO Y V ID R IO

SU M IN ISTR O E IN STA LA C ION C ER R A D U R A S


120

FORMATO No. 5 ANALISIS DETALLADO A.I.U.

CANTIDADVALOR

MENSUAL

FACTOR

PRESTACIONAL

VALOR

TOTALDEDICACION PLAZO VALOR TOTALCARGO

ANALISIS DETALLADO A.I.U.

ADMINISTRACION DE OBRA

1. PERSONAL DE OBRA

2. IMPUESTOS

4. SEGURIDAD INDUSTRIAL

5. CAMPAMENTO Y ALMACEN EN MADERA, INCLUYE BAÑOS

6. OTROS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

3. GARANTIA UNICA

A.I.U.

TOTAL

TOTAL ADMINISTRACION

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

% ADMINISTRACION

% IMPREVISTOS

% UTILIDAD


121

FORMATO No. 6 LISTA DE INSUMOS Y PRECIOS

(Anexo en Excel)


122

FORMATO No. 7

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo_____________________________________, en calidad de (Revisor Fiscal o Representante Legal) de la Persona Jurídica _________________________________________, identificada con el Nit. No. _______________, con cédula de ciudadanía No._______________________ en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día en el acatamiento respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Firma: ____________________________ Nombre: __________________________ C. C. No. __________________________ En calidad de: (Revisor Fiscal o Representante Legal) Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. ______________


123

FORMATO 8

CAPACIDAD RESIDUAL

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

XXXX

LP-DG-07-2012

ID

Porcentaje de

participación en

el contrato i

(A)

Valor del contrato n i

(incluido IVA y

adiciones)

Valor Pendiente por ejecutar y/o

valor del contrato adjudicado sin

iniciar SCi

(B)

Tiempo restante del contrato i

por ejecutar contados a partir

de la fecha de cierre del

proceso.

(C)

(A)*(B) / (C) = (D)

No. (% ) (Pesos $) (Pesos Colombianos) (meses) ($/meses)

1

2

3

4

5

6

7

8

SUMATORIA DE LOS VALORES

(E)

(2)

Porcentaje de participación del

integrante en el presente

proceso

(en el caso de proponente

plural):

(4)

($/meses) (%)

Xxxx

Xxxx

Ciudad:

PROCESO DE SELECCIÓN No.:

Fecha (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 734 de 2012 y Decreto 1397 de 2012), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que

afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto Contrato Número de Contrato Entidad Contratante

SUMATORIA DE (D) = (E) =

CAPITAL DE TRABAJO (CTj) = (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO

CORRIENTE)

(1)Formula:

MI CAPACIDAD RESIDUAL DE

CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR

(CRj) = (1) - (2) ES:

(3)

MI CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

COMO CONSTRUCTOR AFECTADA POR MI

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (CRj) ES

(en el caso de proponente plural):

(3) x (4)

(Pesos $) (Pesos $)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: En caso que el (los) contrato(s) relacionado(s) en el formulario sea ejecutado por Consorcio o Union Temporal, el valor del contrato y el valor pendiente por ejecutar consignado sera el correspondiente

al porcentaje de participacion del integrante en dicho contrato.

Nota 3: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Atentamente,

Nombre Proponente:

Nombre Persona Natural o Representante Legal-Persona Jurídica del integrante:

Firma:

q

i i

ii

n

SCpCTj

1

CRj

Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección General – Dirección Administrativa y Financiera

1

FORMATO 9

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

(día/mes/año) (día/mes/año) (EN PESOS) (EN SMMLV)

1

2

3

% DE

PARTICIPA

CION

VALOR FACTURADO POR EL

PROPONENTE

(Conforme al % de

participación)

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de

participación del proponente.

NOTAS:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente.

No. CONTRATANTEOBJETO DEL

CONTRATO

No. y FECHA

DEL

CONTRATO

FORMA DE

EJECUCIÓN

I, C, UT (1)

VALOR DEL

CONTRATO

SUMATORIA TOTAL

Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección General – Dirección Administrativa y Financiera

1

FORMATO 10

CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO YO (NOMBRE DEL PROFESIONAL) IDENTIFICADO (A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. (NÚMERO DE CÉDULA) Y MATRÍCULA PROFESIONAL, DE (PROFESIÓN) No. (NÚMERO DE MATRÍCULA), MANIFIESTO QUE ESTOY DISPUESTO (A) Y COMPROMETIDO (A) PARA ASUMIR EL CARGO DE (CARGO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO), Y QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS Y CALIDADES EXIGIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTA LICITACION, PARA TRABAJAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DE ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y VISITAS REQUERIDAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE (INDICAR LA SEDE) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ADICIONALMENTE, CERTIFICO QUE MI HOJA DE VIDA NO SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE NINGUNA OTRA FIRMA PARTICIPANTE EN ESTE CONCURSO, NI EN NINGÚN OTRO PROCESO QUE SE ESTE ADELANTANDO CON EL SENA. FIRMA DEL PROFESIONAL PROPUESTO DIRECCIÓN: TELÉFONOS FIJO: CELULAR: CORREO ELECTRÓNICO:


2

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Dirección General – Dirección Administrativa y Financiera

Calle 57 No. 8-69 de Bogotá D.C. – Colombia–PBX (57 1) 5461500 www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

FORMATO 11

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 11 del Decreto 679 de 1994, certifica: 1. Que de conformidad con el certificado de Cámara y Comercio, soy proponente __________

(nacional o extranjero). 2. Que los materiales ofrecidos en nuestra propuesta para la ejecución de la obra objeto de la

presente licitación, tienen los siguientes porcentajes de participación: 1. Materiales de origen nacional________ (%). 2. Materiales de origen importado_______ (%).

3. Que la mano de obra que será utilizada para la ejecución de la obra objeto de la presente

licitación, tienen los siguientes porcentajes de participación: 3. Mano de Obra de origen nacional________ (%). 4. Mano de Obra de origen extranjero_______ (%).

Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ NIT.:_______________ Nombre del Representante Legal: _____________________ C. C. Nº ______________________ de _________________ FIRMA: _______________________ NOMBRE DE QUIEN FIRMA:


3





4




ANEXO No.1

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD DESDE LUGAR

Primer Aviso de convocatoria pública.

12 de octubre de 2012 Portal único de contratación www.contratos.gov.co

Estudio de Conveniencia y Proyecto pliego de Condiciones

12 de octubre de 2012 al 26 de octubre

Portal único de contratación www.contratos.gov.co

Segundo aviso de convocatoria


Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones

12 de octubre de 2012 al 26 de octubre

Grupo de Administración de Documentos, Calle 57 No. 8-69, de Bogotá D.C. – Colombia ó

[email protected]

Tercer aviso de convocatoria pública

22 de octubre de 2012

Publicación del documento de respuestas a las observaciones al proyecto de pliego


Resolución de apertura del proceso y publicación del pliego de condiciones definitivo


Audiencia de distribución de riesgos y aclaración de pliegos

Piso 8° de la torre sur de la Dirección General del SENA ubicada en la calle 57 No. 8 -69, de Bogotá D.C. – Colombia

2 de noviembre de 2012

Fecha límite para publicar adendas 9 de noviembre de

2012

Portal único de contratación

www.contratos.gov.co

Cierre de la licitación y recepción

de ofertas

15 de noviembre de

2012

Piso 1° de la Dirección General del

SENA ubicada en la calle 57 No. 8 -

69, de Bogotá D.C. – Colombia

Evaluación de ofertas 15 al 23 de noviembre

de 2012

Publicación y consulta del informe

de evaluación

27 de noviembre al 3

de diciembre de 2012

Portal único de contratación

www.contratos.gov.co, Grupo de

Gestión Contractual, Calle 57 8-69

Torre Sur Piso 8





5




Recepción de observaciones al

informe de evaluación

27 de noviembre al 3

de diciembre de 2012

Grupo de Administración de

Documentos, Calle 57 No. 8-69, de

Bogotá D.C. – Colombia

[email protected]

Publicación respuesta a

observaciones al informe de

evaluación

5 de diciembre de

2012

www.contratos.gov.co

www.sena.edu.co

Audiencia pública de adjudicación

y notificación

Piso 8° de la torre sur de la

Dirección General del SENA

ubicada en la Calle 57 No. 8-69 de


7 de diciembre de

2012

Suscripción y legalización del

contrato

7 de diciembre de

2012

Piso 8 de la torre sur de la

Dirección General del SENA

ubicada en la calle 57 No. 8 -69, de






6




ANEXO No. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del proponente si se trata de una persona natural, o nombre del representante legal de la sociedad si se trata de persona jurídica, o del Representante Legal de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en _________, identificado con (Documento de identificación y lugar de su expedición), quien obra en …. (1- …Su carácter de Representante Legal de la Sociedad, si el proponente es persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio de su domicilio; 2- Nombre propio si el proponente es persona natural, y/o si la parte proponente esta conformada por diferentes personas naturales o jurídicas, nombre del Consorcio o de la Unión Temporal respectiva), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Establecimiento Público del Orden Nacional, realizó el proceso de LICITACION No. DG 0013 de 2012, cuyo objeto es: contratación de los estudios técnicos, diseños y construcción del centro de diseño tecnológico industrial- CDTI- en Aguablanca, regional valle del cauca. servicio nacional de aprendizaje – SENA-. SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del SENA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. TERCERO: Que siendo el interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA-. COMPROMISOS ASUMIDOS EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1.EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún

funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta.


7




1.2.EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un

agente comisionista independiente lo haga en su nombre. 1.3.EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus

empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 1) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del SENA ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del Contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del Contrato; y 2) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del SENA durante el desarrollo del Contrato.

1.4.EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o

conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el considerando primero del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA-. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO ELPROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS). Firma C.C.

SUSCRIBIRÁ EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA SINGULAR, LA PERSONA NATURAL O TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL. LOS SUSCRIBIENTES DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.


8




ANEXO No 3

MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRAR

Entre los suscritos MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.335.460, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en calidad de Director Administrativo y Financiero de la Dirección General, nombrado por Resolución 00796 del 20 de abril de 2012 actuando con base en la delegación efectuada mediante Resolución No. 1930 del 23 de agosto de 2004, quien en adelante se denominará EL SENA por una parte y por la otra parte,____________________, _______________________________ (conformado por ______________NIT.___________, ______________ NIT.___________, ______________ NIT.___________, ______________NIT.___________, quienes tienen un porcentaje de participación del __%, __%, __%, __%,respectivamente), representado por ______________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ______________, según documento de conformación ________ suscrito el _________ (__) de ___ de 200_,)(de conformidad con el certificado de existencia y representación legal adjunto), quien declara bajo la gravead del juramento que ni él ni (la sociedad por él representada) (los miembros de _________) que representa se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, _______________ (indicar aquí si es consorcio, unión temporal o sociedad) que, en adelante, se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de estudios técnicos, diseños y construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, contenido en las cláusulas que se estipulan más adelante previas las siguientes consideraciones: 1.) Que a través de la Resolución No. _________del __ de ____de ____, se ordenó la apertura de la Licitación Pública DG No._________, cuyo objeto es ___________. 2.) Que como resultado de la Licitación referida, se adjudicó en Audiencia Pública el presente proceso al proponente _________mediante la Resolución No. _____del __de ______de ______. 3) Que el contratista seleccionado suscribe el contrato, previa acreditación de los requisitos exigidos para tal efecto. 4.) Que para efectos de la interpretación ante dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación es el siguiente: contrato, oferta, Pliego de Condiciones y sus adendas. En consecuencia, el contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: Contratar _____________ por el Sistema de Precios Unitarios fijos sin fórmula de ajuste, de conformidad con el Pliego de Condiciones y sus adendas, así como la propuesta presentada por el CONTRATISTA, la cual


9




forma parte integral del presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO.- El pliego de condiciones a que hace referencia esta cláusula, se entiende incorporado al presente contrato, aun cuando en este no se reproduzca su contenido. En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, el pliego de condiciones y este contrato, y de otra, la propuesta presentada por el CONTRATISTA, prevalecerá el contenido del pliego de condiciones. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Sin autorización previa y escrita del SENA, previo concepto de la interventoría, el CONTRATISTA no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause al SENA, sin perjuicio de que siga vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad. SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y ESPECIFICACIONES: El objeto del presente contrato se efectuará en ________________. Las especificaciones técnicas, cantidades de obra, elementos y planos son los contenidos en el pliego de condiciones y sus Adendas, en concordancia con la propuesta presentada por el CONTRATISTA, que para todos los efectos legales, administrativos y fiscales hacen parte integral del presente contrato. Es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta. Los transportes que programe el CONTRATISTA serán únicos y exclusivamente para el personal asignado a la obra y en ningún momento se podrán utilizar con fines diferentes. TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MIL XXXXXXXXXXXXPESOS M/CTE. ($XXXXXXXXXXXXXX) incluido el IVAy el AIU. Este valor corresponde al presupuesto para estudios técnicos, diseños y construcción de acuerdo con la oferta del CONTRATISTA presentada y aprobada por el SENA. En el presupuesto aprobado que forma parte integral del presente contrato se encuentran incluidos la totalidad de los gastos necesarios para llevar a cabo los estudios técnicos, diseño y la construcción del proyecto, siendo entendido que el valor final del contrato será el acordado para la etapa de estudios técnicos y diseño en caso de producirse la terminación del mismo en esta etapa de conformidad con lo pactado en la cláusula quinta o, el que resulte de la determinación de la cantidad de obra realmente ejecutada y recibida a satisfacción por el SENA. Solo se pagará al contratista el precio pactado para la etapa de estudios y diseños, siempre y cuando haya operado la previa aceptación de todos los productos exigidos.PARAGRAFO PRIMERO: El valor del IVA del presente contrato es de ______________ (letras y números) distribuido de la siguiente manera: a) xxxxxxxxxxxxx, para la etapa de diseño y b)xxxxxxxxxxxxx de la etapa de construcción. PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos de estudios técnicos, diseños y construcción descritos en la propuesta del contratista, se entenderán asumidos en el costo


10




de los valores unitarios y el CONTRATISTA no solicitará ninguna revisión de precios por este concepto CUARTA.- FORMA DE PAGO: Anticipo: La Entidad entregará un Anticipo correspondiente al 40% de los estudios técnicos y diseños y un anticipo correspondiente al 40% de la obra. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA podrá hacer uso del anticipo únicamente cuando cuente con autorización previa y escrita del SENA y del interventor según la etapa a la que corresponda (estudios técnicos y diseño – construcción), el CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los soportes relacionados con el mismo, para legalizar el desembolso. Los dineros objeto de anticipo sólo se irán convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresarán al patrimonio del CONTRATISTA, en la medida en que se vayan amortizando. La información financiera y contable de la fiducia o patrimonio autónomo podrá ser consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal, y el SENA o la interventoría.El valor de los intereses generados por concepto del anticipo es del SENA, dada la naturaleza de los recursos de la Entidad y por lo tanto el mismo deberá ser consignado mensualmente a favor del SENA a través del sistema PSE. El contratista debe presentar a la Entidad dos Planes de inversión y manejo del anticipo por concepto de estudios técnicos, diseños y de obra, los cuales serán aprobados por el SENA y la interventoría del contrato. Se deben diligenciar dos formatos, uno por concepto de estudios técnicos y diseños y el otro por concepto de obra con el siguiente contenido y alcance:Estudios técnicos y diseños: - Componentes del gasto en los que incurre el contratista para iniciar los estudios técnicos y diseños, a saber: costos de personal, gastos de viajes y transportes, herramientas e insumos y otros. Las columnas tituladas “valor mes” deben ajustarse al número de meses en el que proyecta invertirse la totalidad de recursos del anticipo. -Detalle por cada componente del gasto y costos mensuales de cada uno de ellos, que se pagarán con dineros del anticipo, teniendo en cuenta una proyección real.- Porcentaje respecto al valor total del anticipo que representa cada ítem. Este concepto debe registrarse en la columna “(%)”.- Valor total de los costos y total de los porcentajes, los cuales deben ser iguales al 100% del valor del anticipo. Construcción: - Componente del gasto en el que incurre el contratista para iniciar las obras a saber: mano de obra, materiales, alquiler de equipos y otros. Las columnas tituladas “valor mes” deben ajustarse al número de meses en el que proyecta invertirse la totalidad de recursos del anticipo. Si requiere más de tres meses para la inversión se deben agregar las columnas necesarias o en sentido contrario, puede suprimirlas cuando se empleen menos de tres meses.- Detalle por cada ítem, gastos y costos mensuales de cada uno de ellos, que se pagarán con dineros del anticipo, teniendo en cuenta una proyección real.- Porcentaje respecto al valor total del anticipo que representa cada ítem. Este concepto debe registrarse en la columna “(%)”.- Valor total de los costos y total de los porcentajes, los cuales deben ser


11




iguales al valor del anticipo y al 100% respectivamente. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: - El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo por parte de la interventoría:- Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo.- Balance del estado del anticipo. La Interventoría elabora informes mensuales indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final.- El contratista y la Interventoría revisarán conjuntamente con la Fiduciaria los movimientos financieros con la correspondiente liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del SENA y de los organismos de control.Amortización del Anticipo:Se realiza en cada pago parcial, de acuerdo al porcentaje correspondiente al respectivo anticipo. En caso de pago único, en éste se deberá amortizar la totalidad del anticipo entregado.Con el último pago realizado al contratista, de ser el caso, se debe amortizar lo que reste por este concepto.Pagos Parciales y finales:Estudios técnicos y diseños: - Primer Pago parcial correspondiente al 50% del valor de los estudios técnicos y diseños del cual se amortizará proporcionalmente el valor del anticipo (40%), contra recibo a satisfacción por el SENA y la interventoría de los estudios técnicos y diseños del proyecto en todas sus especialidades entregado por el contratista y la acreditación de la radicación del proyecto ante las autoridades competentes para el tramite y obtención de las licencias del proyecto.- Segundo Pago parcial correspondiente al 50% del valor de los estudios técnicos y diseños del cual se amortizará proporcionalmente el valor del anticipo (40%), contra entrega al SENA de la licencia de construcción y demás permisos requeridos para la construcción del proyecto. Se descontará el 10% del valor de cada pago parcial como retención de garantía, además de los descuentos por impuestos, retenciones y erogaciones a aplicar de acuerdo a la normatividad vigente. Este porcentaje de garantía será tramitado y pagado una vez se reciban a satisfacción la totalidad de las obras a ejecutar. Obras: - Actas de corte de avance de obra recibida a satisfacción contra la programación de obra y plan de ejecución de los recursos de la etapa de obra, legalizadas con la respectiva factura, amortización del anticipo, aval del interventor y aprobación del Director Administrativo y Financiero de la Dirección General. Se descontará el 10% del valor de cada pago parcial como retención de garantía, además de los descuentos por impuestos, retenciones y erogaciones a aplicar de acuerdo a la normatividad vigente. Este porcentaje de garantía será tramitado y pagado con la liquidación del contrato. Los cortes se efectuarán de conformidad con el avance de la ejecución según el cronograma definido en la fase de diseños y estudios técnicos que suministrará el contratista y aprobado por la interventoría y el SENA. PARAGRAFO PRIMERO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello


12




derecho al pago de intereses o compensación alguna. PARAGRAFO TERCERO:Para efectos de la ejecución presupuestal, los datos del CONTRATISTA son los siguientes:

DATOS DEL CONTRATISTA NOMBRE CONSORCIO

DISTRITO NIT

CLASE DE PERSONA

JURIDICA NACIONAL

DIRECCION

TELEFONOS CORREO ELECTRONICO

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA NOMBRE TIPO DE CUENTA NUMERO DE CUENTA

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del contrato será de XXXXXXXXXXXXX, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio del contrato, la cual deberá suscribirse en el día hábil siguiente a la aprobación de las garantías exigidas por el SENA. La vigencia del contrato será desde su perfeccionamiento y hasta los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución.PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que no exista acuerdo entre el SENA y el contratista con relación al presupuesto definitivo para iniciar la construcción, se procederá a la terminación del contrato y la liquidación en el estado en que se encuentra. PARAGRAFO SEGUNDO: Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA resulta necesaria la ampliación del plazo de ejecución del contrato, éste asumirá y pagará al SENA el valor de la Interventoría durante el mayor tiempo de ejecución que ello implique; para el efecto, EL SENA podrá hacer efectivo el pago con cargo a las sumas que le adeude al CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda interponer EL SENA para la indemnización de los perjuicios que tales circunstancias le generen. SEXTA. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA:1). Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta así como con la especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones y en los formatos y anexos que contengan obligaciones a cargo del contratista. 2). Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA directamente o por conducto del Interventor. 3). Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002 y 1150 de 2007


13




y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 4). El CONTRATISTA deberá constituir la garantía única prevista en la Cláusula Novena del presente contrato. 5). Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del contrato. 6). Guardar total reserva de la información por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es propiedad del SENA; salvo requerimiento de autoridad competente. 7). Cuando el Interventor y/o el SENA lo solicite, en cualquier tiempo durante la ejecución del mismo, allegar certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, según lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 8) Reponer en el estado en que encontró, los bienes muebles e inmuebles donde se realizaran los trabajos objetos de este contrato. 9) Las demás obligaciones que se deriven de este contrato. SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA:1) Pagar en la forma establecida en la Cláusula Tercera – Forma de Pago las facturas presentadas por el CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 2) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte integrante del mismo. 3) Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 4) Poner a disposición del CONTRATISTA el lugar de las obras en forma adecuada y apta para la ejecución de las mismas. OCTAVA. - INDEMNIDAD DEL SENA: De conformidad con el artículo 1 del Decreto 931 de 2009, el contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. NOVENA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Dentro de los tres días siguientes al perfeccionamiento del presente contrato, El CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una Garantía Única, de las establecidas en el artículo 5.1.4 del Decreto 734 de 2012 que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: 1).La Garantía correspondiente a los ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOSdeberá constituirse así: - Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los Estudios técnicos y diseños, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del perfeccionamiento del contrato. - Calidad de los estudios y Diseños: Por el treinta por ciento (30%) del valor total de los Estudios Técnicos y Diseños y por el término de su duración a partir del perfeccionamiento del contrato. Deberá constituirse en póliza anexa. - Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100 %) de su valor con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento.2). La Garantía correspondiente de las OBRAS deberá constituirse así: - Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obras, con una vigencia igual al término de duración de las obras y cuatro (4) meses más, contados


14




a partir del recibo a satisfacción de la totalidad de Estudios técnicos y Diseños por parte de la Interventoría y el SENA y la suscripción del Acta de Inicio de las Obras. - Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100 %) de su valor con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. - Estabilidad y Calidad de la Obra: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de Contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo de la obra. - Responsabilidad Civil Extracontractual, derivada de la ejecución del contrato, a través de un amparo autónomo, contenido en una póliza anexa y en una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor del mismo y con una vigencia igual a la duración del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. 3).Para las dos fases, se otorgará la siguiente garantía: - Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento.Los porcentajes y vigencias deberán mantenerse durante la ejecución y liquidación del contrato.DÉCIMA. – INTERVENTORÍA: La Interventoría del contrato será ejercida por la persona contratada por el SENA para este propósito. DÉCIMA PRIMERA- MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA o de las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato y su liquidación y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.El mecanismo para aplicación de las multas será el contenido en el manual de contratación del SENA.DECIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato o a las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato y su liquidación, pagará al SENA el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar. DECIMA TERCERA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones concordantes. DECIMA CUARTA. - CADUCIDADES ESPECIALES:El SENA igualmente podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.DECIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que


15




se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa (tratándose de consorcios o uniones temporales) se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. DECIMA SEXTA. - GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.DECIMA SEPTIMA. –DECIMA OCTAVA – AMPARO PRESUPUESTAL: La contratación se atenderá con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No xxxxx de fecha xxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx. CLÁUSULA DECIMA NOVENA:RECIBO DE LA OBRA.- Concluida la obra el CONTRATISTA hará la entrega, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su terminación, para lo cual suscribirá conjuntamente con el Interventor el Acta de Entrega Final. Si EL CONTRATISTA no compareciere a realizar la entrega de la obra, la Entidad tomará posesión de ella, de lo cual se levantará un Acta en donde se hará constar el hecho, y se firmará por el Interventor, un testigo, y todos los intervinientes.CLÁUSULA VIGÉSIMA.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO.-En el evento de presentarse controversias contractuales de carácter técnico entre las partes, éstas convienen en solucionarlas de la siguiente manera: a) Originada la controversia las partes tratarán de solucionarlas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. b) Agotado el término anterior, si la controversia persiste ya sea total o parcialmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, las partes procederán a solicitar de común acuerdo un (1) perito en la materia objeto de la controversia a la "Sociedad Colombiana de Arquitectos", de conformidad con lo preceptuado en el Art. 74 de la Ley 80 de 1993; designado el perito deberá rendir su dictamen dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. El dictamen pericial será obligatorio para las partes. PARÁGRAFO.- Para efectos de esta cláusula no se tendrán en cuenta situaciones provenientes de incumplimiento del CONTRATISTA respecto del término de ejecución de las obras, no ajustarse las obras a las especificaciones técnicas contempladas en este contrato y aquellas que sean irrelevantes en la ejecución de las obras. VIGÉSIMA PRIMERA- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:El CONTRATISTA


16




guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del SENA en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. VIGESIMA SEGUNDA– SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. Presentada la discrepancia cualquiera de las partes podrá acudir a estos mecanismos. Fracasada ésta, las acciones que dimanen del presente contrato y las diferencias que surjan de la ejecución y cumplimiento del mismo quedan sujetas a la Ley Colombiana y a la jurisdicción Contencioso Administrativa. VIGESIMA TERCERA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar totalmente el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.VIGESIMA CUARTA– DOCUMENTOS:Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1). El Pliego de Condiciones y los demás documentos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso de Selección abreviada que dio origen al presente contrato. 2). La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. 3). La resolución de adjudicación. 4). Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 5). La comunicación escrita del SENA en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo. 6). Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.VIGESIMA QUINTA- RÉGIMEN LEGAL:El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen y/o reglamenten.VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO:Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.VIGESIMA SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato será liquidado dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para su ejecución, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, en todo caso de conformidad y dentro de los plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO:El presente Contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la constitución y aprobación de la póliza de garantía única de cumplimiento cuyo costo correrá a cargo del CONTRATISTA y del registro presupuestal correspondiente. Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los


17




EL SENA EL CONTRATISTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx NOTA: El presente anexo está sujeto a modificaciones y variaciones en función de los que resulte adjudicado y las disposiciones legales vigentes.

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION...

Documents

Transcript of PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION...