PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA … · Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones...

of 38/38
Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado – v1.2 Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y SIN PROMOCIÓN DE CONCURRENCIA DEL SUMINISTRO DE CADENAS DE PELDAÑOS Y REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA KONE. CUADRO RESUMEN 1.- Órgano de contratación Comité Ejecutivo. 2.-Responsable del contrato Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de Instalaciones y Comunicaciones. 3- Naturaleza, objeto y régimen jurídico a) Naturaleza: Suministros. b) Objeto del contrato: Suministro de cadenas de peldaños y reacondicionamiento integral de escaleras mecánicas de la marca Kone, de acuerdo con el alcance establecido en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. La relación de cadenas de peldaño objeto de la contratación se encuentra en los Anexo I y II del Pliego de Prescripciones Técnicas. c) Régimen jurídico: En los términos establecidos en la condición 1.3 del presente Pliego de Condiciones Particulares, la preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y en las Instrucciones Internas de Contratación de Metro de Madrid, S.A, de 13 de Septiembre de 2012. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato derivado de la presente licitación, se regirán por lo establecido en las citadas Instrucciones Internas, en el contrato, en la documentación contractual y en el derecho privado aplicándose supletoriamente las reglas de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de aplicación.
  • date post

    27-May-2018
  • Category

    Documents

  • view

    217
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA … · Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones...

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 1

    PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y SIN PROMOCIN DE CONCURRENCIA DEL SUMINISTRO DE CADENAS DE PELDAOS Y REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE ESCALERAS MECNICAS DE LA MARCA KONE.

    CUADRO RESUMEN

    1.- rgano de contratacin

    Comit Ejecutivo.

    2.-Responsable del contrato

    Servicio de Ingeniera de Mantenimiento de Instalaciones y Comunicaciones.

    3- Naturaleza, objeto y rgimen jurdico

    a) Naturaleza: Suministros.

    b) Objeto del contrato: Suministro de cadenas de peldaos y reacondicionamiento

    integral de escaleras mecnicas de la marca Kone, de acuerdo con el alcance

    establecido en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Tcnicas. La relacin de

    cadenas de peldao objeto de la contratacin se encuentra en los Anexo I y II del

    Pliego de Prescripciones Tcnicas.

    c) Rgimen jurdico: En los trminos establecidos en la condicin 1.3 del presente

    Pliego de Condiciones Particulares, la preparacin y adjudicacin de este contrato se

    regir por lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de

    contratacin en los sectores del agua, la energa, los transportes y los servicios

    postales, y en las Instrucciones Internas de Contratacin de Metro de Madrid, S.A, de

    13 de Septiembre de 2012. En cuanto a la ejecucin, efectos y extincin del contrato

    derivado de la presente licitacin, se regirn por lo establecido en las citadas

    Instrucciones Internas, en el contrato, en la documentacin contractual y en el

    derecho privado aplicndose supletoriamente las reglas de Libro IV del TRLCSP en lo

    que resulten de aplicacin.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 2

    4- Divisin en lotes

    Lote nico.

    5.- Nomenclatura CPV

    42419500-1 Partes de ascensores, montacargas de cajn de va inclinada o

    escaleras mecnicas

    50740000-4 Servicios de reparacin y mantenimiento de escaleras mecnicas.

    6.- Forma de adjudicacin

    Procedimiento negociado sin concurrencia (Art. 59.c) de la Ley 31/2007.

    7.- Plazo de Ejecucin

    48 meses.

    Prrrogas: El presente contrato no ser susceptible de prrroga.

    8.- Precio del contrato

    a) Presupuesto mximo de licitacin: 2.724.576,04 (IVA excluido)

    b) Valor estimado: 2.724.576,04 (IVA excluido)

    c) Revisin de precios: No procede. El precio permanecer fijo durante toda la

    vigencia del contrato.

    d) El precio del contrato ser aquel al que ascienda la adjudicacin, como

    resultado de la negociacin.

    9.- Sistema de determinacin del precio del contrato

    Precios unitarios.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 3

    10.- Tramitacin y procedimiento

    a) Tramitacin: Ordinaria x

    Urgente

    b) Procedimiento: Negociado

    11.- Garanta definitiva

    5% del importe de la adjudicacin

    12.- Solvencia econmica y financiera

    No procede.

    13.- Solvencia tcnica y profesional

    El licitador deber justificar su solvencia tcnica y profesional presentando:

    Certificado de exclusividad del suministro concreto objeto de la licitacin,

    (reacondicionamiento integral de escaleras mecnicas Kone) por el que se demuestre que

    son la nica empresa del mercado en condiciones de realizar dicho suministro.

    14.- Adscripcin de medios humanos

    Los licitadores debern cumplir los siguientes requisitos de adscripcin de medios

    humanos:

    Responsable del suministro, con titulacin de Arquitecto, Arquitecto Tcnico, Ingeniero superior o Tcnico y acreditada experiencia en el puesto no inferior a tres aos.

    Tcnicos de mantenimiento con titulacin de FP2 de la especialidad adecuada (Obra Civil, Instalaciones Hidrulicas, Instalaciones Elctricas).

    Personal operario, con experiencia acreditada mnima 3 aos mediante certificacin expedida por la empresa.

    Los operarios debern estar cualificados y autorizados para realizar trabajos en BT, segn R.D. 614/2001 para la proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo elctrico.

    Las titulaciones acadmicas y profesionales habrn de ser, necesariamente,

    espaolas, o estar homologadas en el mbito de la Unin Europea. Se incluir Curriculum

    de cada una de las personas asignadas del personal tcnico y mandos intermedios en el

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 4

    que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecucin de

    las tareas encomendadas.

    15.- Aspectos econmicos y tcnicos objeto de negociacin

    Podrn ser objeto de negociacin, adems del precio, cualesquiera otras

    condiciones de ejecucin de la prestacin que se contienen en el presente pliego de

    condiciones particulares o en el pliego de prescripciones tcnicas.

    16.- Forma de pago

    Mediante certificacin de las prestaciones efectuadas.

    17.- Abonos a cuenta

    No procede.

    18.- Plazo de garanta

    Los plazos de garanta sern los establecidos en el apartado 6 del Pliego de

    prescripciones Tcnicas.

    19.- Plazo de adjudicacin

    Mximo 6 meses desde la presentacin de la oferta.

    20.- Subcontratacin

    La subcontratacin quedar sujeta a los trminos dispuestos en el artculo 87 de la

    Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratacin en los sectores del agua, la energa,

    los transportes y los servicios postales.

    21.- Modificacin del contrato

    No se prevn modificaciones fuera de lo establecido en la condicin 8.5.5 de este

    Pliego

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 5

    22.- Causas adicionales de resolucin de contrato

    No procede.

    23.- Penalizaciones

    NO

    S

    24.- Bonificaciones

    NO

    S

    25.- Subrogacin de personal

    No procede.

    26.- Seguros

    Se regularn conforme a lo establecido en la Condicin 8.2 del presente pliego.

    27.- ndice de la documentacin administrativa:

    La Documentacin administrativa deber presentarse en uno a varios archivos con

    un formato que garantice la inalterabilidad (preferiblemente PDF)

    Dicha documentacin deber estar paginada, al igual que su ndice, que deber

    respetar el contenido, orden y numeracin que se indica a continuacin:

    NDICE DE LA DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA:

    1.- CAPACIDAD DE OBRAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR:

    1.1 Escritura inscrita en el Registro Mercantil que incluya los Estatutos de la persona

    jurdica (o documentacin que la sustituya).

    1.2 Poder de Representacin.

    1.3 D.N.I. del firmante de la Proposicin (o documento que lo sustituya).

    1.4 Compromiso de constitucin de Unin Temporal de Empresas (UTE) (en su caso).

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 6

    1.5 ANEXO I, Declaracin Responsable de no estar incurso en prohibicin e

    incompatibilidades para contratar

    2.-SOLVENCIA TCNICO PROFESIONAL

    2.1 Certificado de exclusividad.

    3.-ADSCRIPCIN DE MEDIOS MATERIALES O HUMANOS

    3.1 Requisitos establecidos en el apartado 14 del cuadro resumen

    Fecha: 01 de junio de 2016.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 7

    Contenido

    CUADRO RESUMEN .............................................................................................. 1

    1. IDENTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO................... 8

    2. PROCEDIMIENTO ........................................................................................ 9

    3. REQUISITOS DEL EMPRESARIO ............................................................ 9

    4. ASPECTOS ECONMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACIN. .................................................................................................... 10

    5. PRESENTACIN DE LA PROPOSICIN Y DOCUMENTACIN .... 10

    6. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIN DE LA OFERTA .. 13

    7. CALIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN Y ADJUDICACIN DEL CONTRATO ................................................................................................... 13

    8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO ............................................. 15

    9. OBLIGACIONES DE METRO ................................................................... 26

    10. FACULTADES DE METRO ........................................................................ 28

    11. CAUSAS DE EXTINCIN DEL CONTRATO ......................................... 28

    12. CONFIDENCIALIDAD ............................................................................... 30

    13. DATOS DE CARCTER PERSONAL ......................................................... 30

    14. SUMISIN A FUERO .............................................................................................. 32

    ANEXOS ............................................................................................................................ 33

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 8

    PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y SIN PROMOCIN DE CONCURRENCIA

    1. IDENTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 1.1. OBJETO DEL CONTRATO 1.1.1.- Descripcin: El indicado en el apartado 3 del Cuadro Resumen del presente pliego, sin perjuicio de que el detalle, las caractersticas y la forma de hacer efectiva la realizacin de la prestacin, sern los que se establecen en el Pliego de Prescripciones Tcnicas.

    1.1.2.- Divisin en lotes: El indicado en el apartado 4 del Cuadro Resumen del presente pliego.

    1.2.3.- Plazo de ejecucin: El indicado en el apartado 7 del Cuadro Resumen del presente Pliego, sin que en ningn caso pueda sobrepasar los lmites establecidos en la instruccin n 8 de las Instrucciones para la Contratacin de Metro de Madrid, S.A (en adelante METRO)

    1.2. CLASE DE TRAMITACIN La sealada en el apartado 10 del Cuadro Resumen del presente pliego. 1.3. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RGIMEN JURDICO

    Los contratos adjudicados por METRO tienen la consideracin de contratos privados, de acuerdo con lo previsto en la Instruccin 5 de las Instrucciones Internas de contratacin de Metro y en el artculo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico (en adelante TRLCSP). Los efectos y extincin del contrato resultante de la presenta licitacin se regirn por lo dispuesto en el mismo y en todo lo que no contradiga el presente pliego de condiciones particulares, por el pliego de prescripciones tcnicas, por la oferta del licitador que resulte adjudicatario, unida con sus pertinentes aclaraciones si las hubiere. De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Contratacin de METRO, adems de por las propias Instrucciones, la preparacin y adjudicacin de los contratos que celebre METRO se regirn por:

    La Ley 31/2007 de 30 de octubre Sobre Procedimientos de Contratacin en los Sectores del Agua, la Energa los Transportes y los Servicios Postales (en adelante LCSE), cuando se trate de contratos de suministros, cuyo valor estimado sea igual o superior a 414.000 euros.

    Lo sealado en la Disposicin Adicional Octava del TRLCSP, sus disposiciones de

    desarrollo y las referidas Instrucciones de Contratacin, aplicndose con carcter supletorio las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, cuando se trate de contratos de suministros, cuyo valor estimado sea inferior a 414.000 euros.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 9

    En cuanto a su ejecucin, efectos y extincin, los contratos de METRO se regirn por el derecho privado y la documentacin contractual. Supletoriamente se aplicarn las reglas de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de aplicacin. Las mencionadas instrucciones pueden consultarse en el siguiente enlace del Perfil de contratante de la web de METRO: Acceso a las Instrucciones Internas de Contratacin de Metro de Madrid (351.38 Kb) 1.4. DESISTIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACIN Metro de Madrid podr, con anterioridad a la adjudicacin del contrato, desistir del procedimiento de adjudicacin, siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la resolucin que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisin al licitante.

    2. PROCEDIMIENTO

    El contrato se adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia.

    3. REQUISITOS DEL EMPRESARIO 3.1. REQUISITOS GENERALES DE CARCTER JURDICO

    El empresario deber acreditar su personalidad jurdica y capacidad de obrar. Si es persona jurdica deber justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditacin se realizar mediante la presentacin de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en funcin del tipo de entidad social. En el supuesto de tratarse de trabajadores autnomos debern acreditar estar dado de alta en el Impuesto de Actividades econmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato, aportando tambin fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.

    El empresario podr presentar oferta para la adjudicacin del contrato, segn la previa invitacin de METRO. Los documentos que acreditan el cumplimiento de estos requisitos se detallan en los apartados 5.1 de este pliego.

    El empresario no deber estar incurso en ninguna de las causas de prohibicin de contratar establecidas en el artculo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusin del plazo de presentacin de proposiciones. Tampoco deber estar incurso en tal situacin cuando se proceda a la adjudicacin del contrato. Para acreditar tal circunstancia deber aportar la correspondiente declaracin responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito. La comprobacin de los requisitos se efectuar por Metro al examinar la documentacin administrativa requerida, sin perjuicio del derecho de METRO a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicacin del contrato.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 10

    3.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD ECONMICA, FINANCIERA Y TCNICA La admisin del candidato requerir la previa acreditacin de la capacidad econmica y financiera y tcnica o profesional necesaria para la ejecucin del contrato, mediante la presentacin de los documentos requeridos en los apartados 12, 13 y 14 del Cuadro Resumen del presente pliego. Metro verificar el cumplimiento de estos requisitos del candidato, con base en la documentacin que, segn los casos, debe incluirse con esta finalidad en la documentacin administrativa de su oferta En los contratos para los que se exija la clasificacin, como requisito de capacidad econmica, financiera y tcnica o profesional, la misma se acreditar mediante la documentacin exigida en el apartado 13 del Cuadro Resumen.

    Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podr basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurdica de los vnculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucin del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 3.3. CONSTITUCIN DE LA GARANTA PROVISIONAL No resulta exigible la prestacin de garanta provisional.

    4. ASPECTOS ECONMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACIN. Los que figuran en el apartado 15 del Cuadro Resumen del presente pliego.

    5. PRESENTACIN DE LA PROPOSICIN Y DOCUMENTACIN La propuesta a presentar por el proveedor, constar de tres partes bien diferenciadas:

    o DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA

    o OFERTA TCNICA

    o OFERTA ECONMICA

    La presentacin de la proposicin supone, por parte del licitador, la aceptacin incondicional del contenido de este Pliego y del de Prescripciones Tcnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. La documentacin deber presentarse en castellano 5.1. DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA Deber incluir con un formato que garantice su inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc) o en su caso estar protegido por una contrasea, la siguiente documentacin:

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 11

    5.1.1. Acreditacin de la personalidad jurdica y la capacidad de obrar:

    a) Si el proponente es una persona jurdica espaola, escritura de constitucin o modificacin, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacin mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacin de la capacidad de obrar se realizar mediante la escritura o documento de constitucin, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

    Cuando sea persona jurdica deber justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditacin se realizar mediante la presentacin de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en funcin del tipo de entidad social. b) Si el proponente es una persona fsica, fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del documento que haga sus veces. Adems deber acreditar poseer la habilitacin profesional que en su caso sea exigible para la realizacin de la actividad objeto del contrato, y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades econmicas en la actividad correspondiente. c) Cuando se trate de una empresa no espaola de un Estado miembro de la Unin Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, deber acreditar su inscripcin en los Registros que procedan o mediante la presentacin de las certificaciones que se indican en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas. d) Cuando se trate de un empresario extranjero no incluido en el apartado anterior acreditar su capacidad mediante informe de la respectiva Misin Diplomtica Permanente de Espaa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo mbito territorial radique el domicilio de la empresa en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anlogo o, en su defecto, que actan con habitualidad en el trfico local en el mbito de las actividades a las que se extiende el objeto de este contrato. Asimismo, deber acompaar Informe de la Misin Diplomtica Permanente espaola que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacin de empresas espaolas en la contratacin con la Administracin y con los entes, organismos o entidades del sector pblico en forma sustancialmente anloga. Deber aportar adems una declaracin de someterse a la jurisdiccin de los juzgados y tribunales espaoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle 5.1.2. Compromiso de constitucin de Unin Temporal de Empresas (UTE).

    Los empresarios que concurran a la licitacin agrupados en uniones temporales de empresas, cuya constitucin efectuarn en caso de resultar vencedora la oferta que presenten, precisarn acreditar su respectiva personalidad y capacidad. Debern indicar adems, en documento privado que acompaarn a la documentacin administrativa, los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participacin de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unin temporal en caso de resultar adjudicatarios y de quedar obligados solidariamente frente a Metro, y la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacin de todos ellos frente a Metro, y quien deber estar debidamente

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 12

    facultada al efecto. El citado documento deber estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que participen agrupadamente en la licitacin y que sern los componentes de la UTE que habrn de formalizar en el caso de resultar ganadora la oferta que hayan presentado. 5.1.3. Acreditacin, en su caso, de la representacin.

    Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro debern presentar, adems de una fotocopia del DNI (o documento que haga sus veces), apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se acte, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona jurdica. 5.1.4. Condiciones de solvencia.

    Para concurrir a este procedimiento, la empresa deber acreditar estar en posesin de las condiciones mnimas que se exijan en los apartados 12, 13 y 14 del Cuadro Resumen.

    a) La acreditacin del cumplimiento de normas de garanta de la calidad y del cumplimiento de normas de gestin medioambiental de acuerdo con estndares europeos, de acuerdo con los artculos 80 y 81 del TRLCSP, acreditndose en su caso en la forma prevista en el apartado 13 del Cuadro Resumen. b) Cuando se exija en el apartado 14 del Cuadro Resumen el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucin del contrato los medios materiales o recursos o equipos humanos suficientes que se hayan fijado como mnimos en el Pliego de Prescripciones Tcnicas, la aportacin de una declaracin responsable de su disponibilidad. En caso de resultar adjudicatario se le exigir que acredite formalmente la efectiva disposicin de tales medios. c) Cuando sea preciso que prestaciones objeto del contrato se realicen por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacin o autorizacin profesional y as se exija en el apartado 13 del Cuadro Resumen, la aportacin del correspondiente certificado oficial. 5.1.5. Declaracin de no estar incurso en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones para contratar con la Administracin previstas en el artculo 60 del TRLCSP.

    Dicha declaracin deber ajustarse al contenido que se resea en el Anexo I. La declaracin comprender expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacin documental de tal requisito deba acreditarse por el adjudicatario, de conformidad con lo establecido en el artculo 151.2 del TRLCSP. Particularmente, si se trata de una empresa extranjera, deber presentar sus documentos traducidos de forma oficial al castellano, as como una declaracin de someterse a la jurisdiccin de los juzgados y tribunales espaoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 13

    5.2. PROPOSICIN TCNICA Deber incluir la documentacin que justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el pliego de prescripciones tcnicas y toda la informacin que, a juicio del candidato, facilite la negociacin de los aspectos establecidos en el apartado 15 del Cuadro Resumen de este pliego, a efectos de la adjudicacin del contrato.

    Es importante incluir dentro de la oferta tcnica el detalle de los recursos aportados, tanto tcnicos como humanos, para la correcta realizacin del suministro objeto de este contrato.

    5.3. PROPOSICIN ECONMICA La oferta econmica firmada se ajustar al modelo incluido como Anexo II de este pliego, desglosndose en hoja aparte, si procediera, el importe de la oferta y los precios unitarios sin IVA, segn se establece en dicho modelo. Asimismo, la proposicin deber ir firmada en todas sus pginas, si las hubiere, no aceptndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que METRO estime fundamental para considerar la oferta. Tanto la proposicin econmica presentada como su desglose, si procede incluirlo, debern entregarse debidamente firmadas y selladas. La Oferta econmica incluir un plazo de validez, que nunca ser inferior a SEIS (6) MESES.

    6. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIN DE LA OFERTA Las ofertas se presentarn en la forma y plazo indicados en la peticin de oferta que al efecto remita METRO, debidamente firmada

    7. CALIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN Y ADJUDICACIN DEL CONTRATO 7.1. CALIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN Una vez recibida la documentacin en plazo, METRO calificar los documentos presentados en tiempo y forma y, en su caso, podr solicitar, a tal fin, los informes o asesoramientos oportunos.

    Los defectos o dudas sobre la documentacin presentada se solucionarn con el criterio de favorecer su admisin y se conceder el oportuno plazo para, si procede, subsanar la documentacin presentada. 7.2. NEGOCIACIN ADJUDICACIN, NOTIFICACIN Y PUBLICIDAD 7.2.1. Fase de negociacin

    METRO negociar con el candidato la oferta presentada, para adaptarla a los requisitos indicados en este pliego y, en su caso, en el pliego de prescripciones tcnicas y dems documentacin complementaria.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 14

    7.2.2. Adjudicacin del contrato.

    METRO requerir al licitador para que, dentro del plazo de diez das hbiles, a contar desde el siguiente a aqul en que se le solicite, presente la documentacin justificativa de:

    i) Garanta definitiva, conforme a las indicaciones de la condicin siguiente. ii) Copia de la pliza de seguro de responsabilidad civil que ha de tener suscrita y en vigor, con los alcances establecidos en la condicin 8.2 de este Pliego, o certificacin emitida por la Compaa Aseguradora acreditativa de dichos extremos y de estar al corriente de pago de las primas correspondientes. iii) Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econmicas en el apartado correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacin con las que venga realizando a la fecha de presentacin de su proposicin, referida al ejercicio corriente, o el ltimo recibo, completado con una declaracin responsable de no haberse dado de baja en la matrcula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estn exentos del impuesto debern presentar declaracin responsable indicando la causa de exencin. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la Ley que las regula, debern presentar asimismo resolucin expresa de la concesin de la exencin de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria. Las agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas debern acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacin que corresponda a las empresas integrantes de la misma. iv) Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante/s del contrato, en el supuesto de que los mismos fueran diferentes de los previamente aportados en la fase de Acreditacin de los requisitos de capacidad de obrar, personalidad jurdica y solvencia. v). Escrituras de constitucin de UTE, en su caso, as como fotocopia del D.N.I. y escritura de apoderamiento del firmante/s del contrato.

    Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espaol deber presentar tambin:

    vi) Certificacin positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracin General del Estado. vii) Certificacin positiva, expedida por el organismo competente de la Administracin Autonmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracin.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 15

    viii) Certificacin positiva, expedida por la Tesorera General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

    Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espaol deber presentar tambin:

    ix) Declaracin responsable, suscrita por el apoderado debidamente acreditado al efecto, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el mbito estatal espaol ni en el de la Comunidad de Madrid.

    Con excepcin de la garanta definitiva, cuyo original deber aportarse fsicamente en el Servicio de Contratacin de Metro de Madrid, S.A. (C/ Cavanilles, 58 3 Planta; 28007 MADRID), los restantes documentos debern ser remitidos mediante correo electrnico a la direccin de e-mail indicada en la notificacin de la adjudicacin.

    De no recibirse la documentacin solicitada en el plazo sealado en la notificacin de la adjudicacin, se entender que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo METRO ejecutar la garanta provisional, si la hubiera.

    La adjudicacin de un contrato en favor de quien no cumpla las previsiones descritas anteriormente, las relativas a la solvencia econmica, financiera, tcnica y profesional exigida, y medios materiales o humanos adscritos requeridos, o a favor de persona o entidad en quienes concurra alguno de los supuestos de prohibicin de contratar, sern nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, METRO podr acordar que el adjudicatario contine la ejecucin del Contrato, bajo las mismas Condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al inters o servicio pblico de transporte ferroviario de viajeros. 7.3 NOTIFICACIN DE LA ADJUDICACIN METRO notificar la resolucin de adjudicacin por escrito, mediante correo electrnico. 7.4 PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIN La adjudicacin se publicar en el Perfil de Contratante de METRO y en el Portal de la Contratacin Pblica de la Comunidad de Madrid, y en su caso, en el D.O.U.E.

    8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 8.1. CONSTITUCIN DE LA GARANTA DEFINITIVA

    El adjudicatario viene obligado a constituir una garanta definitiva, (apartado 11 del Cuadro Resumen) a disposicin de METRO, mediante aval bancario, que se redactar de acuerdo con las normas de Derecho Mercantil siguiendo el modelo establecido en el Anexo III de este Pliego, por importe equivalente al 5 % del precio de adjudicacin total del contrato IVA excluido.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 16

    La fianza definitiva responder del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del Contrato. Sin perjuicio de ello y con carcter indicativo, la fianza definitiva podr hacerse efectiva para responder:

    De las penalizaciones impuestas al Contratista por razn de la ejecucin del Contrato, cuando aqullas no puedan deducirse de las certificaciones.

    Del resarcimiento de los daos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro con motivo de la ejecucin del Contrato o de las demoras en el cumplimiento de su obligaciones.

    De la falta de formalizacin del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables al Contratista.

    De las actuaciones que Metro se vea obligado a realizar en los casos de resolucin del Contrato, en virtud de lo establecido en el mismo.

    De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el Acta de Recepcin, si la hubiera, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacin, que no se haya llevado a cabo por el contratista.

    De los incumplimientos de todo tipo reflejados en el apartado correspondiente del Acta de Recepcin.

    De la existencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garanta previsto en el contrato.

    Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, METRO proceder al cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total, aplicndolo al importe de las facturas pendientes, o acudiendo a la va judicial, en su caso. Cuando se hicieran efectivas a costa de la fianza las penalizaciones e indemnizaciones citadas o se modifique el Contrato, afectando al importe del mismo, el Contratista vendr obligado a reponer o ampliar la fianza en la cuanta que corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolucin. Las recepciones parciales del Suministro no facultan al Contratista para solicitar la devolucin de la parte proporcional de la fianza, salvo que as se establezca en el Contrato. La devolucin de la garanta definitiva se realizar, previa solicitud del CONTRATISTA y por autorizacin expresa de METRO, en el plazo mximo de 6 meses desde la recepcin de dicha solicitud, no pudiendo presentarse la misma antes de la finalizacin del periodo de garanta, si lo hubiere, y siempre y cuando el contrato se haya realizado de conformidad.

    8.2. SEGUROS El Contratista estar obligado a suscribir antes de la formalizacin del contrato y a mantener durante la vigencia total del mismo, las plizas de seguros que se indican en este apartado, por los conceptos, cuantas, coberturas, duracin y condiciones que se establecen en el mismo. Pliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las que el Contratista pudiera resultar civilmente responsable por los daos materiales o personales as como los perjuicios consecuenciales que el Contratista pueda ocasionar a terceros durante el periodo del suministro contratado, as como durante el periodo de

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 17

    pruebas y/o ensayos y/o periodo de garanta, si los hubiere. A ttulo enunciativo pero no limitativo, la citada pliza deber incluir las siguientes garantas: Explotacin, patronal, profesional, productos/postrabajos, contaminacin ambiental, unin y mezcla y perjuicios patrimoniales puros, daos a bienes directamente trabajados, defensas y fianzas civiles y criminales. Salvo que se indique otro importe en el apartado 26 del Cuadro Resumen, el lmite de suma asegurada por esta pliza no ser inferior al importe del Contrato proporcionados por una sola pliza, o pliza primaria y sucesiva capas que acten en exceso y, en ningn caso, ser inferior a 300.000 por siniestro. Cuando el suministro implique la realizacin de alguna obra para montajes, ubicacin o conexiones en instalaciones o equipos explotados por METRO, el contratista, segn el importe del contrato, estar obligado a disponer tambin de los sublmites mnimos descritos en la tabla expuesta a continuacin.

    La vigencia de la pliza de seguros contemplarn toda la duracin del contrato, incluyendo su garanta, pudiendo solicitar METRO los justificantes correspondientes de pago. Deber incluir una clusula nombrando asegurados adicionales y, cuando proceda, a Metro, manteniendo la condicin de terceros el Contratista que suscriba el Contrato, para cualquier siniestro derivado de dicha prestacin, con duracin igual a la vigencia del contrato y en la que se incluya su periodo de garanta. El Adjudicatario deber haber aportado con anterioridad a la firma del contrato copia de la pliza o certificacin de la misma y de los justificantes de pago de las correspondientes primas. De no entregarse los documentos contemplados en el prrafo anterior, dara lugar a la prdida de la fianza provisional y a la no formalizacin del Contrato, por lo que se dejara sin efecto la adjudicacin. Si dicha Pliza venciera antes de la finalizacin del Contrato, el Contratista presentar nueva pliza o nuevo certificado por el perodo de renovacin en los mismos trminos que el anterior y dentro de los quince das siguientes a su vencimiento. El Contratista queda obligado a informar a METRO, durante el periodo de vigencia del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes. En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicacin de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, ser ntegramente soportada por el Contratista. Para el supuesto de que METRO o cualquier miembro de su personal fuera condenado o requerido a abonar cualesquiera cantidades como consecuencia de daos o perjuicios

    Cto. 600.000 600.000 < Cto. 3.000.000 Cto. > 3.000.000

    Por vctima (Patronal) 150.000 300.000 300.000

    Retirada de residuos 90.000 150.000 300.000

    Unin y mezcla 150.000 500.000 1.000.000

    IMPORTE DEL CONTRATO

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 18

    producidos con ocasin de la ejecucin de las obras o instalaciones contratadas y, especialmente las que pudieran derivarse del incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del Contratista, ste asumir su abono, debiendo de reintegrar de forma inmediata a METRO todas las cantidades que se hubieran abonado o satisfecho por tales conceptos. El Contratista ser el nico responsable de las reclamaciones por daos o perjuicios que puedan producirse a terceros como consecuencia de los suministros contratados, quedando METRO expresa y totalmente exonerado de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria. El Contratista se obliga a reparar los daos y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las plizas de seguro que haya contratado segn lo dispuesto anteriormente, a fin de llevar a buen trmino los trabajos y suministros conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el mismo en el Contrato. La contratacin de las plizas anteriormente descritas no eximir ni limitar ninguna de las obligaciones y responsabilidades del Contratista derivadas de este Contrato. METRO podr solicitar el cambio de Asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de situaciones econmicas y/o financieras sobrevivientes que demostraren un estado de solvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. La formalizacin de las plizas de seguro ser requisito indispensable para la entrada en vigor del Contrato, pudiendo exigir METRO, en cualquier momento, al Contratista, que ste le entregue copia de las plizas que suscriba al efecto, as como del recibo del pago de la prima, acreditativo de la vigencia de la pliza, todo ello sin perjuicio de la obligacin de entrega del Certificado de seguro sealado anteriormente. El incumplimiento de lo sealado en el prrafo anterior, as como de la obligacin de la comunicacin puntual, por parte del Contratista, de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, ser causa de resolucin del Contrato, sin que ello d lugar a compensacin a alguna a favor de aqul. 8.3. FORMALIZACIN DEL CONTRATO El rea de Contratacin, antes de la firma del contrato, deber tener en su poder, entre otros, los documentos que se indican en el apartado 7.2.2 de este pliego Una vez aportada por el adjudicatario la documentacin en cada caso exigible, se proceder a la formalizacin del contrato en el plazo previsto en la notificacin de su adjudicacin, que deber ser, con carcter general, firmado por ambas partes mediante firma electrnica. El documento en que se formalice el contrato deber ajustarse con exactitud a las condiciones de la licitacin. El contratista podr solicitar que el contrato se eleve a escritura pblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso el Adjudicatario deber entregar a METRO una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo mximo de un mes desde su formalizacin. Cuando por causas imputables al Adjudicatario no pudiesen formalizarse el Contrato dentro del plazo previsto, METRO podr acordar la resolucin de la adjudicacin. En tal supuesto, proceder la indemnizacin de los daos y perjuicios ocasionados. Si las causas de la no formalizacin fueren imputables a METRO, S.A, se indemnizar al Adjudicatario de los daos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 19

    independencia de que pueda solicitar la resolucin de la adjudicacin siempre que la demora excediera de seis (6) meses. En ningn caso se podrn incluir en el documento en que se formalice el contrato clusulas que impliquen alteracin de los trminos de la adjudicacin. 8.4. OTRAS OBLIGACIONES Sern por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecucin del contrato y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operacin y que no se encuentren expresamente excluidos en el presente pliego. 8.4.1. Ejecucin del contrato

    La ejecucin del contrato se realizar a riesgo y ventura del contratista, que estar obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacin del mismo, as como de los plazos parciales sealados para su ejecucin sucesiva. El contratista proceder a la ejecucin del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones tcnicas. 8.4.2. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucin del contrato

    El personal que intervenga en la ejecucin del contrato depender exclusivamente del adjudicatario, el cual tendr todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro

    En general, el contratista no podr repercutir contra Metro ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizar a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aqu consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucin administrativa o judicial, as como responder de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro.

    No habr derecho o expectativa de derecho, de carcter laboral o de otro tipo, entre METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucin del contrato.

    8.4.3. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales El contratista est obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integracin social de minusvlidos y de prevencin de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencin de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artculo 24 de dicha Ley en materia de coordinacin de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencin, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y Real Decreto 1109/2007, as como las que se promulguen durante la ejecucin del contrato. El Contratista queda obligado a conocer y aplicar en cada momento, las medidas necesarias para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a travs de la ejecucin del Contrato.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 20

    Ser responsabilidad del Contratista, la subsanacin de los efectos negativos del impacto medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro, con independencia de la observacin o no de los requisitos legales al respecto. A tales efectos, el Contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de Medio Ambiente, de la adopcin de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, as como el pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los Organismos competentes. El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacin. De forma especfica y en materia de coordinacin de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccin, deber atender las obligaciones que para l y, segn la naturaleza, se deriven de la aplicacin del proceso PRL.PO-04 Coordinacin de actividades empresariales integrado en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta materia, previenen la legislacin y reglamentacin vigentes. El documento PRL.PO-04 est disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/index.html, y se accede al mismo haciendo click en la opcin Coordinacin de Actividades Empresariales 8.4.4. Imagen de Metro En la ejecucin del Contrato se deber, por parte del Contratista, cuidar de que en ningn momento se dae la imagen de METRO ante terceros, de forma que cualquier accin que ofrezca duda en este sentido, deber ser sometida a la consideracin de Metro, que resolver en uno u otro sentido. En su caso, el personal del Contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro, deber estar perfectamente uniformado, si procede, y llevar un distintivo de identificacin y el de la Empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal est en contacto con el pblico, el uniforme o ropa de trabajo deber ser aceptado por METRO y hallarse en perfecto estado. 8.4.5. Licencias, permisos, ensayos y otros gastos Corresponder al Contratista la solicitud, gestin y obtencin, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucin del Suministro contratado, inclusive, en su caso, las licencias de importacin, derechos arancelarios y otros gastos que procedan. Queda excluido de esta Condicin el Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA), que se aplicar de conformidad con lo previsto en su Ley Reguladora y Reglamento de Desarrollo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o el incumplimiento de las normas de seguridad por el personal designado o aportado por l o por los Subcontratistas, en su caso, no implicar responsabilidad alguna para Metro, por lo que el Contratista reintegrar de forma inmediata a Metro las cantidades que ste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta condicin, si no le fueran oportunamente reintegradas por este. 8.4.6. Propiedad intelectual, industrial y comercial

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 21

    El Contratista, para la ejecucin de los Suministros, deber disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fbrica y Copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, as como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren. El Contratista ser responsable de toda reclamacin relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial, de tal modo que si se produjera cualquier reclamacin contra METRO con fundamento en la infraccin de las obligaciones prescritas en el prrafo precedente, asumir los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro por tal motivo. El Contratista reintegrar a Metro, con carcter inmediato, las cantidades que ste haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacin que se haya efectuado en sta materia, quedando facultada Metro para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicin, si no le fueran oportunamente reintegradas por este. Si, como consecuencia de la citada reclamacin, Metro quedara privado de su propiedad, utilizacin o uso, podr exigir del Contratista, aun despus de la entrega de los suministros, la sustitucin total y a costa de ste, de los suministros afectados por la reclamacin, por otros de iguales caractersticas y calidades a definir por Metro, dentro del plazo que prudencialmente le fije ste al efecto, y de forma que el suministro contratado quede asegurado. Si, vencido dicho plazo, el Contratista no hubiere procedido a la sustitucin de los elementos que procedan, se entender que ste faculta expresamente a Metro para que, sin necesidad de ms requerimientos o trmite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucin de los materiales, suministros, instalaciones, programas informticos, procedimientos o equipos afectados, por la exclusiva cuenta y cargo del Contratista, que abonar su coste con carcter inmediato a la presentacin de la factura correspondiente. Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo establecido en este pliego. En el caso de productos software, el Contratista declarar expresamente y bajo su exclusiva responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de comercializacin de dichos productos y presentar la documentacin justificativa en caso de que Metro as lo solicitara. Cuando se transmitan contractualmente a Metro los derechos de propiedad intelectual, especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacin preparatoria, documentacin tcnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del Contrato se especifique otra cosa, se entendern transmitidos con carcter indefinido y alcance internacional. Lo dispuesto en ste Apartado es independiente de las reservas de Propiedad Industrial o Intelectual que puedan establecerse en el Contrato a favor de METRO. 8.4.7. Competencia Desleal. El Contratista vendr obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dao o perjuicio para Metro, ya sea por competencia con el mismo o por utilizacin de informacin obtenida como consecuencia del suministro.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 22

    8.4.8. Obligaciones del Contratista en orden a no perturbar el normal funcionamiento del servicio pblico que presta METRO. Si durante la ejecucin del Suministro contratado, se produjera cualquier tipo de averas, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o elctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio pblico de transporte que presta Metro y/o la suspensin temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacin, imputable al Contratista, ste, adems de reparar con urgencia la avera y suprimir las interferencias o perturbaciones, indemnizar a Metro no slo por el dao emergente, sino tambin, en su caso, por lucro cesante pudiendo servir de base para la determinacin del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

    a) Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacin de trenes.

    b) Coste de los coches/kilmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilizacin producido, de acuerdo con los baremos establecidos.

    8.5. REALIZACIN DEL CONTRATO 8.5.1. Direccin del Contrato. La direccin de los suministros corresponde al rgano Responsable de la Gestin del Contrato que designe METRO Son funciones del rgano Responsable de la Gestin del Contrato de METRO, S.A: a).- Interpretar el Pliego de Prescripciones Tcnicas y dems condiciones tcnicas

    establecidas en el Contrato o en disposiciones oficiales.

    b).- Exigir la existencia de los medios y organizacin necesarios para la ejecucin del Contrato en cada una de sus fases, si procede.

    c).- Dar las rdenes oportunas al Contratista para lograr los objetivos del Contrato.

    d).- Proponer las modificaciones que convenga introducir y que debern adecuarse a lo previsto en el captulo VIII sobre modificaciones de contratos de las Instrucciones internas de METRO

    e).- Conformar las facturas correspondientes a los suministros realizados segn los plazos de ejecucin y abono que se hayan acordado.

    f).- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del Contrato.

    g).- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del suministro y su supervisin, a la que estar obligada a asistir la representacin de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, tcnicos letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervencin en el contrato.

    En particular el rgano Responsable de la Gestin del Contrato por parte de METRO, S.A determinar:

    h).- Los plazos para la ejecucin de los diversos suministros comprendidos en el Contrato que no estn definidos ya en este Pliego, as como las fechas para la ejecucin de suministros que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de realizacin cuando sea necesario.

    i).- Aprobar los criterios y metodologa para la ejecucin de los suministros, despus de estudiadas las propuestas que en este sentido haga el Contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 23

    j).- Las prioridades de actuacin en cada momento del personal integrante del suministro.

    k).- Proponer los medios tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucin del suministro.

    l).- Cualquier otra cuestin que sea consecuencia de su labor de direccin del presente Contrato y que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

    El Contratista guardar y har guardar las consideraciones debidas al personal del rgano Responsable de la Gestin del Contrato de Suministro, que tendr libre acceso a todos los puntos donde se realice el suministro. Cuando el Contratista o personas de l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, METRO, podr exigir la adopcin de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucin de lo pactado. 8.5.2. Delegado del Contratista. Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el Contratista y aceptada por METRO. Dicho nombramiento se comunicar a Metro antes de la fecha de comienzo de la ejecucin de los suministros. El Contratista se compromete a mantener la designacin efectuada hasta el fin del suministro, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, deber solicitar autorizacin a Metro. Metro podr, en cualquier momento, promover o instar ante el Contratista la sustitucin de su representante o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto de los programas de trabajo y en general la correcta ejecucin del suministro. En tal caso, el Contratista deber proceder a la sustitucin de la persona a la que se ha solicitado su sustitucin en el plazo ms breve posible que, en ningn caso, podr exceder de quince (15) das. 8.5.2.1. Domicilio del Contratista en relacin con la ejecucin del Suministro. El Contratista est obligado a comunicar a METRO, antes de la elaboracin del documento contractual, su domicilio y el de su representante, a todos los efectos derivados de la ejecucin del objeto del mismo. Desde que comience el suministro hasta su recepcin, en su caso, la finalizacin de aqulla, el Contratista o su representante, estar obligado a comunicar a METRO previamente cualquier variacin que se produzca en el domicilio designado por el Contratista durante el periodo sealado. 8.5.3 Subcontratacin De conformidad con lo establecido en el apartado 20 del Cuadro Resumen, el Contratista deber comunicar a METRO su intencin de subcontratar, las partes del Contrato a que afectar y la identidad del Subcontratista, as como justificar la aptitud de ste por referencia a los elementos tcnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el Subcontratista tuviera la clasificacin adecuada para realizar la parte del Contrato objeto de la subcontratacin.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 24

    Asimismo, junto con el escrito mediante el que se d conocimiento a METRO del subcontrato a celebrar, el Contratista deber acreditar que el Subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar .Dicha acreditacin podr hacerse efectiva mediante declaracin responsable del Subcontratista. Si as se requiere en el apartado 20 del Cuadro Resumen de este pliego, el licitador deber indicar en su oferta la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, sealando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o tcnica, de los Subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacin. En el apartado 20 del Cuadro Resumen de este pliego, podr establecerse igualmente, y en su caso, el porcentaje mximo que el Contratista est autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al Contratista principal, o el porcentaje que tendr la obligacin de subcontratar con terceros no vinculados a l, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucin separada. Los subcontratistas no tendrn, en ningn caso, accin directa frente a METRO por las obligaciones contradas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucin del contrato principal y de los subcontratos. El contratista principal tiene, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucin del contrato frente a METRO, con arreglo estricto a los pliegos y a los trminos del contrato. 8.5.4. Cesin No procede 8.5.5. Modificaciones del contrato El rgano de contratacin podr modificar el contrato en los trminos establecidos en el artculo 105 a 108 del TRLCSP y en el captulo VIII sobre Rgimen de Modificaciones de las Instrucciones Internas de Contratacin de METRO, salvo en aquellas condiciones esenciales del contrato que no sean susceptibles de modificacin y que se concretarn en el apartado 21 del Cuadro Resumen. Una vez perfeccionado el contrato, el rgano de contratacin slo podr introducir modificaciones en el mismo por razones de inters pblico y para atender causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrn afectar a las condiciones esenciales del contrato. No tendrn la consideracin de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccin del mismo o que consistan en la realizacin de una prestacin susceptible de utilizacin o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacin preparatoria del contrato, que debern ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el rgimen previsto para la contratacin de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en el artculo 174.b) TRLCSP. En todo caso, la modificacin de los contratos precisar la correspondiente regularizacin contractual. Con carcter previo se requerir la formalizacin de un documento en el que se determine el objeto de la modificacin, la definicin fsica de las unidades modificadas, las suprimidas y las nuevas incorporadas, su valoracin comparativa con las diferencias

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 25

    en ms o en menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y totales. Dicho documento contractual deber ser suscrito por ambas partes en duplicado ejemplar, a travs de sus Representantes con poderes suficientes, surtiendo los efectos oportunos.

    8.5.6. Duracin y Prrroga del contrato

    El presente contrato tendr la duracin establecida en el apartado 7 del Cuadro Resumen del presente pliego. El contrato podr prever una o varias prrrogas siempre que sus caractersticas permanezcan inalterables durante el perodo de duracin de stas y que la concurrencia para su adjudicacin haya sido realizada teniendo en cuenta la duracin mxima del contrato, incluidos los perodos de prrroga. La prrroga se acordar por el rgano de contratacin y ser obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente indique lo contrario. 8.5.7. Responsabilidad y penalizaciones por defectos en la ejecucin

    En general, se exigirn las penalizaciones que se indiquen en el apartado 23 del Cuadro Resumen y/o en el Pliego de prescripciones tcnicas. 8.5.7.1 Penalizaciones por demora del contratista Si el suministro a realizar sufriese un retraso en su ejecucin y siempre que el mismo no fuere imputable al Contratista, si ste ofreciera cumplir sus compromisos, se conceder por METRO un plazo que ser por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor. Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si stos se hubiesen previsto, METRO, S.A podr optar, indistintamente, por la resolucin del contrato o por la imposicin de las penalizaciones establecidas en el 23 del Cuadro Resumen de este Pliego, pudiendo procederse a la resolucin del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el 10 por ciento del precio del mismo. En caso de imposicin de nuevas penalizaciones, Metro conceder la ampliacin del plazo, si procede, que estime necesaria para la terminacin del Contrato. 8.6. GARANTA DE LA EJECUCIN PRESTADA El plazo de garanta comenzar a contar desde la fecha de recepcin del suministro, salvo que se especifique lo contrario, y ser el establecido en el apartado 18 del Cuadro Resumen de este pliego.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 26

    9. OBLIGACIONES DE METRO 9.1. FACTURACIN Y ABONO DEL PRECIO Las facturas, junto con la certificacin de entrega en conformidad correspondiente, se presentarn en el Servicio de Control de Gestin y Contabilidad, siempre con posterioridad a la realizacin del suministro y su fecha deber ser la de dicha entrega o posterior. METRO no admitir ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 das sobre la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podr exigir la confeccin de otra ajustada en fecha. Como mnimo, toda factura deber indicar:

    - Nmero de Identificacin Fiscal (NIVA para suministradores de la Unin Europea), tanto del Contratista como de METRO.

    - Nmero de Contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcin de los suministros efectuados que comprenda.

    - Se har constar, asimismo, separadamente, la base imponible, el tipo impositivo y el importe del I.V.A.

    - Identificacin del bien, referencia del Pedido, acta de recepcin, certificado acreditativo del hito de facturacin cuando se contemplen facturaciones parciales, as como cualquier otra informacin que se especifique en el Pedido.

    - Cualquier otro requisito exigido por la legislacin vigente. La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevar la inadmisin de la factura y su devolucin, as como la actualizacin de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos econmicos que puedan derivarse. La recepcin de la factura por medios electrnicos producir los efectos de inicio del cmputo del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la efectiva recepcin del producto por Metro de Madrid. A estos efectos, METRO admite ficheros electrnicos en formato PDF y XML (facturae versiones 3.0 y 3.1). De acuerdo con lo previsto en el artculo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el contratista acepta que las facturas sean abonadas en el plazo de 60 das desde la fecha de recepcin de las mercancas de forma que las cantidades que se abonen fuera de plazo devengarn como intereses de demora el tipo de inters legal del dinero que est vigente en cada momento. 9.2. REVISIN DE PRECIOS Los precios unitarios y los precios contradictorios se considerarn siempre como precios fijos e irrevisables y por tanto el Contratista no tendr derecho a aumento alguno de los mismos salvo que en la Documentacin Contractual se establezca otra cosa.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 27

    9.3 RECEPCIN DEL OBJETO DEL CONTRATO La recepcin de los suministros se realizar en la forma y lugar que especficamente se determine en el Pliego de Prescripciones Tcnicas que rigen la presente licitacin, si bien se establecen las siguientes condiciones generales de recepcin: 9.3.1 Recepcin en origen Cuando el Proveedor tenga el suministro dispuesto para su entrega, deber comunicrselo a METRO (Puesta a Disposicin) al objeto de realizar su recepcin cualitativa indicando el lugar en que se encuentra el material a recepcionar. El Proveedor se obliga a poner gratuitamente a disposicin del receptor, el personal, maquinaria, aparatos, energa y toda la documentacin necesaria para el control, incluyendo la Documentacin de Calidad correspondiente (Certificados de Calidad, Protocolos de pruebas y ensayos, etc.) 9.3.2 Recepcin en destino Tendr lugar en el punto de destino del suministro, tratndose de una recepcin fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcin en origen, o fuera necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcin en destino incluira ambos conceptos. El Proveedor queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicin del receptor el personal, elementos y documentos necesarios para el control. 9.3.3 Rechazos Los suministros rechazados quedarn a disposicin del Proveedor quien, en funcin de las instrucciones de METRO proceder, bien a su retirada y posterior reposicin, o bien a la correccin de los defectos que dieron lugar al rechazo, inicindose posteriormente un nuevo proceso de recepcin. En caso de rechazo el suministro se considerar como no puesto a disposicin, siendo de la exclusiva responsabilidad del Proveedor, los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos de entrega pactados.

    9.4. DEVOLUCIN DE LAS GARANTAS CONSTITUIDAS Si durante el plazo de garanta se acreditase la existencia de vicios o defectos de los suministros efectuados, METRO tendr derecho a reclamar al Contratista la subsanacin de los mismos. Terminado el plazo de garanta sin que METRO, haya formalizado dicha denuncia, el Contratista quedar exento de responsabilidad por razn del suministro realizado.

    El Contratista tendr derecho a conocer y ser odo sobre las observaciones que se formulen en relacin con el cumplimiento de la ejecucin del suministro contratado.

    Aprobada la liquidacin del Contrato y transcurrido el plazo de garanta que, en su caso, se determina en el apartado 18 del Cuadro Resumen de este pliego, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garanta definitiva, se proceder a la devolucin de aqulla.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 28

    Transcurrido el plazo de garanta desde la fecha de terminacin del Contrato sin que la recepcin formal y la liquidacin hubiesen tenido lugar por causas no imputables al Contratista, se proceder a la devolucin o cancelacin de la garanta, siempre que no se hayan producido las responsabilidades por parte de ste

    Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacin durante el perodo de garanta, impidiera la utilizacin total o parcial del objeto del suministro realizado, el Contratista, adems de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los daos o deterioros causados, deber abonar a Metro en concepto de indemnizacin por lucro cesante, un dos y medio por mil (2,5) del valor de las partes de dicho suministro no susceptibles de ser utilizadas en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacin, computadas desde la fecha en que Metro notifique al Contratista tal anormalidad. El importe de dicha indemnizacin se le har efectivo a Metro cuando se practique la liquidacin definitiva.

    Lo dispuesto en el prrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de ejecutar, por s o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del Contratista. La progresiva ejecucin y facturacin del suministro objeto del contrato no facultarn al contratista para solicitar el reintegro o cancelacin proporcional de la garanta definitiva ni, en su caso, de la complementaria.

    10. FACULTADES DE METRO La facultad de direccin e inspeccin ser ejercida, previa comunicacin e identificacin ante el contratista, por los servicios tcnicos propios de METRO, o los expresamente concertados al efecto. La inspeccin podr tener por objeto las condiciones tcnicas del suministro, los requisitos para concurrir a su adjudicacin, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a su ejecucin o la justificacin de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

    El contratista podr requerir la identificacin documental de quienes deban ejercer esta facultad de inspeccin.

    11. CAUSAS DE EXTINCIN DEL CONTRATO

    Los contratos comprendidos en el mbito de aplicacin del presente Pliego se extinguen por su cumplimiento o por resolucin. 11.1 Cumplimiento del contrato El contrato se extinguir, como forma natural y normal, por la total ejecucin de las prestaciones y el ntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, as como las que correspondan a Metro, en virtud de lo convenido en los mismos.

    Se entender totalmente realizado e ntegramente cumplido, cuando se haya verificado la total y correcta ejecucin del suministro, transcurrido, de modo satisfactorio, el perodo de garanta y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades objeto del contrato.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 29

    11.2 Causas de resolucin del Contrato. Sern causas especficas de resolucin de los Contratos comprendidos en el mbito de aplicacin de este Pliego, las siguientes:

    - La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincin de la Sociedad Contratista.

    - Exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda ser de aplicacin y de las modificaciones que sta pueda sufrir en el futuro.

    - Si la situacin patrimonial, econmica o financiera del CONTRATISTA, o de las Sociedades que, en su caso, lo integren, sufriera una alteracin que, por su naturaleza adversa, pudiera afectar a la capacidad para cumplir las obligaciones asumidas.

    - El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los trminos establecidos en el presente Pliego.

    - La necesidad de introducir modificaciones en el Contrato que contravengan el rgimen de modificaciones establecido en el Cuadro Resumen de este Pliego y, en cualquier caso, en los artculos 105 a 108 del TRLCSP

    - El mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad de ejecutar los suministros contratados, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de otorgar el Contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacin de servicio de transporte de viajeros.

    - La prdida sobrevenida de los requisitos para contratar con METRO

    - El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacin, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en el apartado 20 del Cuadro Resumen de este Pliego.

    - La obstruccin a las facultades de direccin e inspeccin de METRO

    - El incumplimiento de la obligacin del Contratista de respetar el carcter confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo pblicos o notorios, estn relacionados con el objeto del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasin del mismo.

    - Cualquier otra causa de resolucin que se establezca expresamente en el apartado 22 del Cuadro Resumen de este pliego.

    Sern tambin causas de resolucin del contrato la suspensin del inicio de la ejecucin por causa imputable a Metro por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha sealada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensin por Metro por plazo superior a un ao. 11.3 Efectos y formas de resolucin La resolucin del Contrato dar lugar a la comprobacin, medicin y liquidacin de los Suministros realizados y documentacin contractual, aplicando, en su caso, las penalizaciones o importes por daos y perjuicios que correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 30

    En el supuesto de que se trate de una resolucin de mutuo acuerdo, este convenio deber contener al menos:

    las causas de la resolucin.

    el estado en que finalmente hayan quedado los Suministros realizados.

    la liquidacin correspondiente.

    la indemnizacin de daos y perjuicios, si la hubiere.

    el plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos las instalaciones o locales de METRO ocupados con motivo de la realizacin del Suministro.

    la procedencia o no de la ejecucin de fianza.

    la aplicacin de penalizaciones, si procediera.

    Todo lo expuesto se ajustar a las prescripciones que con carcter particular o general se establecen en el presente Pliego.

    12. CONFIDENCIALIDAD El adjudicatario queda expresamente obligado, durante un periodo de 5 aos, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasin del cumplimiento del contrato. Para garantizar la observacin de la obligacin aqu contemplada, deber divulgar entre sus empleados la obligacin del deber de secreto, respondiendo de todos los daos y perjuicios que su actuacin pueda ocasionar. El personal del Contratista que, directa o indirectamente pudiera tener acceso a informacin de Metro, deber aceptar los trminos de la presente condicin y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con carcter previos a recibir dicha informacin sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por los actos de sus dependientes. El Contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacin de la informacin, durante la ejecucin del contrato. En todo caso, al finalizar la relacin contractual, deber devolver la informacin confidencial cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucin se compromete a la eliminacin de la informacin confidencial del mismo. Si dicha devolucin no fuera posible se compromete a la eliminacin del soporte, previa autorizacin de Metro, dejando a salvo aquella informacin que, por obligacin legal deba conservarse por el propio Contratista o ponerse a disposicin de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

    13. DATOS DE CARCTER PERSONAL Salvo autorizacin expresa y por escrito de Metro, el Contratista tendr prohibido el acceso a los archivos de datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deban acceder sus empleados para realizacin del contrato.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 31

    En consecuencia, el Contratista habr de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que ste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informtico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades. METRO slo autorizar al Contratista a acceder a datos de carcter personal en aquellos supuestos en que resulte necesario para la prestacin del suministro contratado, en cuyo caso el Contratista asumir las obligaciones de un Encargado del Tratamiento, conforme a lo previsto en el art. 12 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, sin que dicho acceso del Contratista a los datos personales se produzca en calidad de cesionario de los mismos. Durante la ejecucin del Contrato, el Contratista tendr la obligacin de tratar los datos conforme a las instrucciones recibidas del responsable del tratamiento y en cualquier caso aplicar todas las medidas exigidas por el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgnica 15/1999, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al figurado en el contrato, ni los comunicar, ni siquiera para su conservacin, a otras personas. Una vez cumplida la prestacin contractual, los datos de carcter personal deben ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algn dato de tal naturaleza objeto del tratamiento. Si para la realizacin del suministro, el Contratista utilizase cuestionarios u otros impresos para la recogida de datos de carcter personal, vendr obligado a que figuren en los mismos, de forma claramente legible, las siguientes advertencias:

    a).- La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carcter personal, de la finalidad de su recogida y los destinatarios de la informacin.

    b).- El carcter obligatorio o facultativo de las respuestas.

    c).- De las consecuencias de la obtencin de datos o negativa a suministrarlos.

    d).- Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.

    e).- Identidad y direccin del responsable del tratamiento o de su representante.

    No se precisar facilitar la informacin contenida en las letras b), c) y d), si del contenido se deduce claramente la naturaleza de los datos o de las circunstancias en que se recaban. Lo anterior no ser de aplicacin si los datos proceden de fuentes accesibles al pblico y se destinan a la actividad de publicidad o prospeccin comercial, en cuyo caso, en las comunicaciones que el Contratista deba hacer a los interesados deber indicar el origen de los datos, el responsable del fichero y los derechos que le asisten. Todo lo anterior se establece de conformidad con la vigente normativa sobre proteccin de datos de carcter personal. En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente Condicin, el Contratista responder de los daos y perjuicios que por este motivo se le irroguen a METRO pudiendo este, para resarcirse de los mismos, ejecutar la fianza que tuviera constituida o compensar su importe de cualquier saldo que en ese momento presentase a su favor el Contratista. Para los casos en que la ejecucin del contrato origine la comunicacin por el Contratista a Metro de datos de carcter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de carcter personal, el Contratista se compromete a:

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 32

    a) No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fsicas

    interesadas o, en su caso, sin autorizacin legal.

    b) Informar a las personas fsicas a que se refieran los datos personales de todos los extremos que exige el artculo 5.4 de la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y, especficamente, de la eventual incorporacin de tales datos a los ficheros -automatizados o no- de Metro que pudiera ser necesario crear con finalidades de gestin y registro de la ejecucin del contrato objeto de este concurso.

    c) Cumplir con cualquier otra obligacin que les corresponda conforme a la normativa vigente en esta materia.

    14. SUMISIN A FUERO

    Las partes de los Contratos incluidos en el mbito de aplicacin de este Pliego se someten a las leyes espaolas.

    El licitador renuncia expresamente, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle y se somete de forma expresa, para cuantas cuestiones litigiosas pudieran surgir sobre la interpretacin, modificacin, resolucin y efectos derivados de su participacin en el presente concurso y en el contrato que de l se derive, a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 33

    ANEXOS

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 34

    ANEXO I

    MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN

    PROHIBICIN E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. D./Da , con DNI/NIE .. en nombre propio o en representacin de la empresa .., con NIF n ., en calidad de ....... DECLARA: I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, as como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sealadas en el artculo 60 del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, en los trminos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artculo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en perodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estn garantizadas.

    En, a.. de.. de . Fdo.:

    Nota: Esta declaracin responsable deber ser suscrita por el rgano de direccin o representacin competente de la empresa o sociedad.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 35

    ANEXO II

    MODELO DE PROPOSICIN ECONMICA

    (A insertar en la carpeta Oferta Econmica)

    Fecha y Firma del Oferente.

    D./D , con D.N.I. nmero , representando a la Empresa , con

    N.I.F. y domicilio fiscal en , calle , nmero , en calidad de

    , en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el

    de de , ante el Notario de , D. , con el nmero

    de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

    obligaciones sobre proteccin y condiciones de trabajo que se exigen para la

    adjudicacin del Contrato de SUMINISTRO PARA EL

    REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE ESCALERAS MECNICAS KONE,

    se compromete a tomar a su cargo la ejecucin del mismo, con estricta sujecin a

    los expresados requisitos, condiciones y obligaciones por el precio IVA excluido

    reflejado en la siguiente tabla:

    CONCEPTO IMPORTE ()

    SUSTITUCIN CADENA DE PELDAOS

    SUMINISTRO CADENA DE PELDAOS

    REACONDICIONAMIENTO EEMM

    REACONDICIONAMIENTO PASAMANOS

    IMPORTE TOTAL ()

    Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Tcnicas y

    en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria,

    cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

    Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacin contenidos en

    la Oferta, para la cual firma el presente documento.

    El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 36

    ANEXO N III

    MODELO DE GARANTA DEFINITIVA

    (A entregar antes de la firma del Contrato)

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 37

    MODELO DE AVAL (FIANZA DEFINITIVA)

    DON , en nombre y representacin de (1) , segn poder

    otorgado con fecha de de , ante el Notario de , DON , con

    nmero de su protocolo, avala con carcter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de

    divisin, orden y excusin, a (2) domiciliado en , calle , , por la

    cantidad de EUROS en garanta al exacto cumplimiento de las obligaciones

    contradas por (2) con METRO, en virtud del contrato derivado de la licitacin

    nmero , para .

    Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO, y a su

    simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO haya reclamado a (2) , como

    consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacin mnima de siete das a la solicitud

    de subrogacin en la caucin del avalista. Esta solicitud, en la que METRO certificar la negativa de

    (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, as como una copia del requeri-

    miento previo, una vez recibidas por (1) obligarn a ste a hacer efectiva,

    inmediatamente, la cantidad reclamada, con el nico lmite del importe total avalado, arriba mencionado.

    Para la cancelacin expresa de este aval ser necesaria la autorizacin expresa de Metro de Madrid,

    S.A..

    Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nmero _____________.

    Madrid, a de de

    (1)

    Por Poder:

    (1) Entidad avalista

    (2) Entidad CONTRATISTA

    ADVERTENCIAS Se redactar en papel con membrete del Banco o Caja de Ahorros. No se admitir si su redaccin, difiere del texto de este modelo. Debe figurar el nmero de aval y del registro. El aval llevar sello y firma legible.

    MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIN

  • Contrato de Suministros. Pliego de Condiciones Particulares. Procedimiento negociado v1.2 Pgina 38

    Certificado de seguro de caucin nmero: .

    .(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .. , calle .., y NIF ., debidamente representado por don (2), segn poder otorgado con fecha . de.. de , ante el Notario de ., don ., con nmero .. de su protocolo.

    ASEGURA A (3).., CIF ., en concepto de tomador del seguro, ante Metro de Madrid, S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de (4) . (en letras y en cifras), en los trminos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares por la que se rige el contrato (5), en concepto de garanta definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y dems gastos que se puedan derivar conforme a las normas y dems condiciones administrativas precitadas frente al asegurado