INFORME GESTI N JULIO- 10 Sept 09

INFORME DE GESTIÓN

JULIO - 2009

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN

Agosto - 2009

PROVÍAS NACIONAL

Informe de Gestión Julio - 2009 2

CONTENIDO

Introducción

A.1 Objetivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional

A.2

Presupuesto Institucional y Ejecución Presupuestaria

A.3 Procesos de Selección según el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

A.4 Metas Alcanzadas: Plan de Acción

A.5

Unidad Gerencial de Estudios

A.6

Unidad Gerencial de Obras

A.7

Unidad Gerencial de Conservación

A.8

Unidad Gerencial de Operaciones: Peajes y Pesajes

A.9

Oficina Técnica de Proyectos Especiales

A.10

Convenios Internacionales

A.11

Oficina Técnica de Concesiones

A.12

Convenios Marco, Específico e Interinstitucionales

A.13

Problemas y Acciones Correctivas

A.14

Conclusiones y Recomendaciones


LISTA DE ANEXOS

ANEXO N° 01

OBRAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

ANEXO N° 02

ESTUDIOS: AVANCE DE METAS FÍSICAS

ANEXO N° 03

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Anexo N° 3.1

Mantenimiento Periódico de Carreteras

Anexo N° 3.2

Mantenimiento Rutinario Carreteras Asfaltadas

Anexo N° 3.3

Mantenimiento Rutinario Carreteras Afirmadas

ANEXO N° 04

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PEAJES

ANEXO N° 05

PROYECTOS A CARGO DE PROYECTO PERÚ

ANEXO N° 06

ESTADO SITUACIONAL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

ANEXO N° 07

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO DEL 2009

ANEXO N° 08

CONVENIOS SUSCRITOS

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico N° 01

Flujo Vehicular controlado en Estaciones de Pesaje y Control de Sobrepeso Histórico

Gráfico N° 02

Comparación infracciones impuestas por incumplimiento del RNV Años 2008 - 2009


LISTA DE CUADROS

Cuadro N° 01 Presupuesto Inicial de Apertura-PIA y sus Modificaciones Aprobadas (en

nuevos soles) Cuadro N° 02 Ejecución Presupuestal según Principales Funciones y fuente de

financiamiento Cuadro N° 03 Presupuesto Distribuido por Unidades Gerenciales - Ejecución

Presupuestal Cuadro N° 04 Resumen Estado Situacional de los Procesos de Selección – 2009

Cuadro N° 05 Meta Física Programada y Ejecutada de la Red Vial Nacional no

Concesionada enero- julio del 2009 Cuadro N° 06 Meta Física Programada y Ejecutada, Red Vial Nacional Concesionada

al mes de julio del 2009 Cuadro N° 07 UGE: Ejecución Acumulada de Estudios a Julio del 2009

Cuadro N° 08 UGE: Estudios programados 2009

Cuadro N° 09 UGE: Ejecución física de proyectos

Cuadro N° 10 UGOB: PIM vs. Ejecución Presupuestal

Cuadro N° 11 UGOB: Metas 2009 Carreteras, Puentes y Edificaciones

Cuadro N° 12 UGC: PIM vs. Ejecución Presupuestal a Julio del 2009

Cuadro N° 13 UGC: Mantenimiento Periódico y Rutinario – Avance de los Trabajos

Cuadro N° 14 UGOP: PIM vs. Ejecución Presupuestal

Cuadro N° 15 UGOP: Recaudación por Unidades de Peajes

Cuadro N° 16 Flujo Vehicular Histórico en las Estaciones de Pesaje

Cuadro N° 17 Recaudación de infracciones – 2009

Cuadro N° 18 Proyecto Perú – PIM v.s Ejecución Acumulada al mes de Julio del 2009

Cuadro N° 19 Nuevos proyectos propuestos- Contrato de Préstamo (1827/OC-PE)

Cuadro N° 20 Proyectos de Ingeniería de Detalle (PID) aprobados durante el 2009


INFORME DE GESTIÓN AL MES DE JULIO del 2009

INTRODUCCIÓN

Provías Nacional es un Proyecto Especial del MTC, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.Jul.2002, el cual asumió tod os los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT-PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras), cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera. Está encargado de construir, mejorar, rehabilitar y mantener en óptimo estado de conservación la red vial nacional, controlando la aplicación de las normas de peaje, pesaje y derecho de vía, propiciando la participación del sector privado en la ejecución y mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de financiamiento interno y externo con el objetivo de brindar a los usuarios un medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo a las políticas y estrategias sectoriales para contribuir a la integración económica y social del país. Para el cumplimiento de sus funciones al mes de julio Provías Nacional, dispone de un presupuesto de S/. 3 854,99 millones, cifra superior en 48,30 por ciento respecto al presupuesto de inicio de año. La ejecución del gasto respecto al presupuesto vigente, al mes de julio representa el 43,39 por ciento (S/. 1 672,79 millones) En cuanto a su organización, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, dispone que los Proyectos Especiales están adscritos al Sub Sector Transportes y se regulan por sus normas de creación y sus manuales de operación; estableciéndose en la Resolución Ministerial N° 804-2006-MTC/02 - artí culo 3° que deberá aprobarse el Manual de Operaciones de Provías Nacional conforme a los lineamientos dispuestos por el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM; por lo que mediante Resolución Ministerial N° 011-2009-MTC/02 del 04.Ene.2009 y modificada med iante Resolución Ministerial Nº 223-2009-MTC/02 de fecha 08.Mar.2009, se aprueba el Manual de Operaciones de Provías Nacional, documento que deja sin efecto el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral Nº 103-2005-MTC/20. Así mismo, con fecha 22.May.08 se aprobó mediante R.D. Nº 1546-2008-MTC/20 el Cuadro de Recurso Humanos de Provías Nacional. A continuación se detallan las gestiones y/o acciones realizadas por Provías Nacional al mes de julio del 2009.


IINNFFOORRMMEE DDEE GGEESSTTIIOONN AALL MMEESS DDEE JJUULLIIOO DDEELL 22000099 A.1 OBJETIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTU RA DE

TRANSPORTE NACIONAL- PROVÍAS NACIONAL Lograr una gestión efectiva de la infraestructura vial pública, a cargo del Proyecto a través de la conservación y el desarrollo de dicha infraestructura, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y social del país.

A.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRES UPUESTARIA A.2.1 Presupuesto Institucional

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2009, aprobado mediante la RM Nº 941-2008-MTC/01, ascendió a S/. 2 599,5. Al 31 de julio del 2009 el Presupuesto Institucional Modificado-PIM alcanza los S/. 3 854,99 millones, lo que representa un incremento del 48,30 por ciento respecto al PIA. Los dispositivos legales que autorizaron las modificaciones del Presupuesto se detallan en el Cuadro Nº 01.


Cuadro N° 01: Presupuesto Inicial de Apertura-PIA y sus Modificaciones Aprobadas

(En Nuevos Soles) TIPO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MODIFICACION DISPOSITIVO LEGAL FECHA Recursos Recursos Recursos Donaciones TOTAL

Ordinarios Directamente Oper. Ofic. y Transf.Recaudados Crédito

PIA RM.941-2008-MTC/01 Presupuesto de Apertura INICIAL 30-DIC-2008 2 281 550 306 180 000 000 95 652 400 42 327 224 2 599 529 930

Crédito SuplementarioRM.062-2009-MTC/01 desagregación de recursos aprobados mediante DS.013-2009-EF para la continuidad de las inversiones del año 2008.

27-ENE-2009 46 516 281 46 516 281

Crédito SuplementarioRM.098-2009-MTC/01 desagregación de recursos aprobados mediante DS.017-2009-EF para la continuidad de las inversiones del año 2008.

04-FEB-2009 108 000 062 108 000 062

Transferencia de Partidas

RM.133-2009-MTC/01 desagregación de recursos aprobados mediante DS.034-2009-EF que autoriza una Transferencia de Partidas para el Mantenimiento y

Conservación de Carreteras en el marco del Plan de Estímulo Económico.

17-FEB-2009 300 000 000 300 000 000

Crédito SuplementarioDecreto de Urgencia N° 025-2009 Incorporación de recursos aprobados para el

proyecto Corredor Vial Interoceánico Peru-Brasil (IIRSA SUR)20-FEB-2009 772 652 146 772 652 146

Crédito Suplementario

Decreto Supremo N° 058-2009-EF Incorporación de recursos aprobados de una

parte del Saldo de de la contraprestacion por derecho de concesión para adquirir,

expropiar y obtener la libre disponibilidad de predios destinados al mejoramiento del

Tramo Vial Pu

10-MAR-2009 8 408 302 8 408 302

Modificación Presupuestal Entre

Unidades Ejecutoras

RM.269-2009-MTC/01 Se autoriza una modificación presupuestal en el Nivel

Funcional Programatico entre Unidades Ejecutoras por motivo que las UEs han

reajustado su Programación Anual de Desembolsos 2009 dejando la UE.007 PVN

saldos de libre disponibilidad.

01-ABR-2009 -49 287 400 -49 287 400


Decreto de Urgencia N° 042-2009 Incorporación de recursos aprobados para

atender los gastos de administración, recursos humanos, pago de impuestos, entre

otros del Proyecto de Extension de la Línea 1 del Tren Urbano de Lima desde Villa El

Salvador, Puente

02-ABR-2009 50 000 000 50 000 000


RM.283-2009-MTC/01 Incorporación de mayores fondos públicos que provienen

de la cooperacion tecnica que aporta la CAF para financiar la asistencia del Proyecto

Evaluacion Estructural de Puentes y Obras de Arte mediante Pruebas de Carga

Estática y Dinámica

08-ABR-2009 222 885 222 885

Credito Suplementario

RM.363-2009-MTC/01 Incorporacion de mayores fondos publicos que provienen

del saldos de balance de Donaciones y Transferencias, del año 2008 de la Unidad

Ejecutora 007 PVN, para financiar los estudios, ejecucion de obras y supervision de

confirmidad a los

24-ABR-2009 48 108 758 48 108 758


RM.437-2009-MTC/01 desagregacion de recursos aprobados mediante DU.064-2009 que autoriza una Transferencia de Partidas, correspondiendole al MTC como

uno de los Pliegos Habilitadores hasta por la suma de S/. 30 744 595 (UE.007 S/.4

000 000 y UE.010 S/.UE.

17-JUN-2009 (4 000 000) -4 000 000

Modificacion Presupuestal Entre

Unidades Ejecutoras

RM.513-2009-MTC/01 Se autoriza una modificacion presupuestal en el Nivel

Funcional Programatico entre Unidades Ejecutoras, por motivo que el PVD en

aplicación al DU 064-2009, se ha visto afectado en la ejecucion de las inversiones

previstas y que el PVN d

17-JUL-2009 (12 000 000) -12 000 000


Decreto de Urgencia N° 080-2009 Transferencia de Partidas a favor de los

Gobiernos Regionales a cargo de la ejecucion de Proyectos de Prevencion en los

Dptos de Tumbes, Piura y Lambayeque. Los recursos Transferidos fueron de libre

disponibilidad de acuerd

18-JUL-2009 (15 008 253) -15 008 253

Credito Suplementario

RM.520-2009-MTC/01 Incorporacion de mayores fondos publicos que provienen

del saldos de balance de Donaciones de la Minera Antamina al 31 de diciembre 2008

de la Unidad Ejecutora PVN

21-JUL-2009 1 847 869 1 847 869

PRESUPUESTO VIGENTE ==> 2 763 466 698 180 000 000 819 017 146 92 506 736 3 854 990 580

Variación del Presupuesto 21% 0% 756% 119% 48%

EJECUCION DE COMPROMISOS DE GASTO 1 209 654 407 52 133 185 373 715 173 37 288 634 1 672 791 398

Avance por fuente de financiamiento 44% 29% 46% 40% 43%


A.2.2 Ejecución Presupuestal

La ejecución del gasto se orienta principalmente a: i) Conservación de Carreteras: Comprende el conjunto de trabajos

necesarios para que una vía o estructura, se mantenga en buenas condiciones de servicio. Incluye la gestión operativa de las unidades de peajes y pesajes. El presupuesto asignado representa el 27,89 por ciento de PIM.

ii) Proyectos de Inversión Pública (PIP): Comprende las intervenciones de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de transporte terrestre, así como la elaboración de estudios de pre-inversión y estudios definitivos. El presupuesto asignado representa 72,11 por ciento del PIM.

Al mes de julio la ejecución del gasto asciende a S/. 1 672, 79 millones cifra que representa un avance del 43,39 por ciento respecto del presupuesto inicial modificado. Por fuente de financiamiento, el 72,32 por ciento corresponde a Recursos Ordinarios, el 3,12 por ciento a Recursos Directamente Recaudado, 2,23 por ciento a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y el 22,34 por ciento a Donaciones y Transferencias.

Cuadro N° 02: Ejecución Presupuestal según Princi pales Funciones y fuente de financiamiento

UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN EJECUCION

mes de junio FUENTE DE FINANCIAMIENTO Julio Enero-Julio

007 PROVIAS NACIONAL 2 599,53 3 854,99 48,30 187,03 1 67 2,79 43,39

CONSERVACION VIAL 772,92 1 075,12 27,89 76,11 512,58 47,68

Recursos Ordinarios 592,92 892,92 23,16 66,72 460,37 51,56

Recursos Directamente Recaudados 180,00 179,91 4,67 9,30 52,13 28,98

Recursos por Operaciones Oficiales deCrédito

0,00 2,30 0,06 0,08 0,08 3,68

PROYECTOS INVERSIÓN PUBLICA 1 826,61 2 779,87 72,11 110,92 1 160,21 41,74

Recursos Ordinarios1 688,63 1 870,55 48,52 55,28 749,28 40,06

Recursos Directamente Recaudados0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 4,68


95,65 90,21 2,34 2,12 37,20 41,24

Donaciones y Transferencias42,33 819,02 21,25 53,52 373,72 45,63

Recursos Ordinarios2 281,55 2 763,47 71,69 122,00 1 209,65 43,77

Recursos Directamente Recaudados180,00 180,00 4,67 9,30 52,13 28,96


95,65 90,21 2,34 2,12 37,29 41,34

Donaciones y Transferencias42,33 821,32 21,31 53,52 373,72 45,50

Total 2 599,53 3 854,99 100,00 186,94 1 672,79 43,39

Resumen:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Avance (%) Ene-JulAPERTURA

(INICIAL)(1)

MODIFICADO Estruct.%


A.2.2.1 Presupuesto y Ejecución por Unidades Gerenc iales El presupuesto total asignado se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Cuadro N° 03: Presupuesto Distribuido por Unidade s Gerenciales - Ejecución Presupuestal

CONCESIONES

ESTUDIOS ESPECIALES UGAD UGE UGC UGO UGOP P. PERU OTROS

PIM 1 758,76 0,53 49,68 73,77 516,25 1 026,37 26,28 353,36 50,00

EJEC ACUM.JUL. 975,85 0,18 21,78 22,68 163,27 334,56 13,10 141,29 0,10

% EJEC 55,48% 33,01% 43,84% 30,74% 31,63% 32,60% 49,86% 39,98% 0,20%

Dentro de las Unidades Gerenciales de Línea, el mayor porcentaje de presupuesto es el asignado a la Unidad Gerencial de Concesiones, por un monto ascendente a S/. 1 758,76 millones, seguido por la Unidad Gerencial de Obras (UGOB), por un monto de S/. 1 026,37 millones. Cabe mencionar también que Concesiones y la Unidad Gerencial de Operaciones, son las que tienen un mayor porcentaje de ejecución siendo estos de 55,48 por ciento y 49,86 por ciento respectivamente.

En Anexo N° 07 se detalla la ejecución presupuestal por Unidad Gerencial.

A.3 PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN EL PLAN ANUAL DE AD QUISICIONES Y

CONTRATACIONES

Con RVM. N° 021-2009-MTC/02 del 16.Ene.2009 se apro bó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de la Unidad Ejecutora 007 - Provías Nacional del MTC, correspondiente al ejercicio presupuestal 2009.

Al 31 de julio del 2009, la situación de los procesos de selección (Licitaciones y Concursos de Obras Viales) se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 04: Resumen Estado Situacional de los Pro cesos de Selección – 2009

(Corresponde a procesos de obra y consultoría de ob ras)

Convocados y por Convocar NºMonto Referencial

(S/.)Monto Adjudicado

(S/.)Monto Contratado

(S/.)

Nro de Procesos firmados

Total Exoneraciones 3 55 797 773 55 797 773 55 797 773 3

Total Licitaciones Publicas 8 1 772 696 772 334 350 135 334 350 135 4

Total Concursos Publicos 13 465 399 125 17 990 114 17 990 114 8

Total Adjudicaciones Directas 1 186 566 167 910 0 0

TOTAL DE PROCESOS 25 2 294 080 236 408 305 932 408 138 022 15

El estado situacional de cada uno de los procesos de selección se detalla en el Anexo N° 06.


A.4 METAS ALCANZADAS A.4.1 METAS RED VIAL NO CONCESIONADA

Las metas en la red vial nacional (RVN) no Concesionada alcanzadas en el periodo correspondiente a enero - julio del 2009, se indican a continuación:

Cuadro N° 05: Meta Física Programada y Ejecutada de la Red Vial Nacional no Concesionada

Enero- Julio del 2009

DetalleUnidad de

medidaMeta

programada

Meta ejecutadaEnero a Julio

2009

Avance ( % )

Conservación de Carreteras y Puentes 1/

Estudio mantenimiento periódico Estudioconcluido 14,00 10 71

Estudios de Mantenimiento Periodico(Concurso-Oferta)

Estudioconcluido 2,00 - -

Estudios de Mantenimiento a Nivel deTransitabilidad

Estudioconcluido 1,00 1 100

Estudios de Mantenimiento Periodico BID c

Estudioconcluido 3,00 2 67

Mantenimiento rutinario de carreteras asfaltadas 3/

Km/año 5 874,13 5 697,89 97,00

Mantenimiento rutinario de carreteras afirmadas 3/

Km/año 2 359,67 1 489,80 63,14

Mantenimiento periódico Km 444,24 284 64

Proyectos de Inversión Pública

Pre-Inversión

Perfil Estudioconcluido 29,00 14 48

Prefactibilidad Estudioconcluido 1,00 1 100

Factibilidad Estudioconcluido 12,00 4 33

Inversión

Estudio definitivo Estudioconcluido 34,00 9 26

Estudios definitivo/obra Bajo Modalidad Concurso Oferta

Estudioconcluido 4,00 2 -

Estudios especiales Estudioconcluido 7,00 4 57

Rehabilitación y mejoramiento de carreteras 2/ Km 329,59 232 70 Construcción y reconstrucción de puentes m 518,51 66 13

1/ Estudios programados con y sin presupuesto

2/ Incluye obra por convenio institucional Chilete - San Pablo - Emp. Ruta 03-N Km 25 financiada por convenio y el

PIP Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca (81 km) ejecutado con la

metodología del Proyecto Perú

3/Información al mes de junio del 2009 por no disponibilidad de informacón a julio


A.4.2 METAS RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA

Las metas físicas actualizadas al mes de julio del presente, son las siguientes:

Cuadro Nº 06: Meta Física Programada y Ejecutada, Red Vial Nacional Concesionada al mes de julio del 2009

Al 2008 2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 2009 1/

CONCESIONES COFINANCIADAS 670,74 28,57 49,48 50,16 5 8,49 28,13 42,32 257,15

IIRSA SUR TRAMO 1 757,64 20,86 0,33 27,21 22,00 22,30 0,00 71,84

IIRSA SUR TRAMO 2 300,00 111,00 0,00 0,00 - 4,00 7,12 12,35 23,47

IIRSA SUR TRAMO 3 403,20 278,00 16,90 12,45 11,52 0,00 10,07 8,40 59,34

IIRSA SUR TRAMO 4 305,90 140,00 1,00 1,00 1,85 16,19 1,63 3,35 25,02

IIRSA SUR TRAMO 5 827,11 7,24 12,00 7,01 8,12 34,37

IIRSA Norte 955,07 114,68 0,14 0,82 0,55 0,00 0,00 1,51

Buenos Aires - Canchaque 78,13 6,20 10,20 8,00 7,00 4,00 2,30 10,10 41,60

CONCESIONES SIN COFINANCIAMIENTO 33,90 - - - - 1,30 2,96 4,26

Red Vial 06 221,70 - - - 1,30 2,96 4,26

Red Vial 5 182,66 33,90 - - - - 0,00

Detalle

Construcción, Rehabilitación de Carretera - Avanc e Físico (km)

Total (km)

Fuente: OSITRAN

1/ La información del mes de julio no ha sido remitida por OSITRAN

A.5 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

A.5.1 Presupuesto Programado vs. Ejecutado

El Presupuesto que administra la Unidad Gerencial de Estudios (UGE) en el periodo enero - julio del presente año es de S/. 73,77 millones (PIM).

Cuadro N° 07: UGE: Ejecución Acumulado de Estudios a julio del 2009

CONCEPTO PIM JulioEjecución

Jul - 09Ejecución

Acum.% Avance Ejecución

Programa de Mejoramiento del Nivelde Transitabilidad de la Red VialNacional(Contrato 1827-OC-PE) 0,84 0,00 0,10 12

Conservación de Carreteras 7,57 0,40 2,61 34

Gestión de Proyectos 0,06 0,00 0,00 0

Estudios de Pre-Inversión 6,67 0,18 0,89 13

Estudios de Inversión 58,63 1,87 19,08 33TOTAL 73,77 2,44 22,68 30,74

Millones de S/.


La ejecución presupuestal correspondiente al periodo enero – julio del 2009, es de S/. 22,68 millones, lo que representa el 30,74 por ciento, respecto al presupuesto asignado.

A.5.2 Gestión de Proyectos

La Unidad Gerencial de Estudios ha programado iniciar durante el 2009 120 estudios, dentro de los cuales, 92 corresponden a proyectos de inversión pública, y 28 estudios de conservación vial. Al mes de julio se tiene un avance del 39% respecto a la programación, según el siguiente detalle.

Cuadro N° 08: UGE: Estudios programados 2009

ESTUDIOS

Programado (*) 2009

EjecuciónEjecutado

%

ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN 28 13 46

Estudios de Mantenimiento Periodico (**) 28 13 46

ESTUDIOS DE INVERSION 92 34 37

Perfil 20 14 70 Prefactibilidad 1 1 100 Factibilidad 16 4 25 Definitivos 50 11 22 Estudios Especiales 5 4 80

TOTAL 120 47 39

TIPO DE PROYECTO

(*) Programado iniciar en el 2009, incluye los estudios elaborados en el marco de convenios de cooperación interinstitucional. (**) Estudios iniciados en el 2009. (Ejecutados de enero a julio del 2009)

Mayor detalle de estudios en ejecución y programados en el Anexo N° 02.

A.5.2.1 Estudios de Conservación

La gestión de los estudios de Mantenimiento Periódico, Conservación y Derecho de Vía es competencia de la Unidad Gerencial de Estudios, para el año 2009 se programó iniciar con 28 estudios, al mes de julio se viene ejecutando 10 y se ha concluido 13 entre los meses de enero a julio. Se prevé culminar con los 19 estudios entre los que se cuenta los 02 estudios definitivos bajo la modalidad de Concurso-Oferta del Tramo: Puno - Ilave (45.57 Km.) y Tramo: Emp. R3S (Checa) Mazocruz (Km. 10+000 Km. 83+000)

Finalmente, se concluyo con la revisión técnica de 01 estudio de Transitabilidad de Duran - Ukakusa, administrada por Provías Descentralizado.


A.5.2.2 Estudios de Inversión Pública Se vienen elaborando en el mes de julio en la fase de preinversión : 19 estudios de perfil, 11 estudios de factibilidad y en la fase de inversión : 32 estudios definitivos. Asimismo, se tiene programado iniciar en el año 2009: en la fase de preinversión : 20 estudios de perfil, 1 estudio de prefactibilidad y 16 estudios de factibilidad y en la fase de inversión : 50 estudios definitivos. Cabe indicar que bajo la modalidad del Concurso Oferta, se vienen ejecutando los estudios definitivos de 03 proyectos: Shorey - Santiago de Chuco, Andahuaylas - Dv. Kishuara, Colpahuayco - Langui (Km. 20 - Km. 30).

A.5.3 Avance Físico Programado vs Ejecutado

Con relación a las metas físicas al mes de julio del presente año, en el cuadro Nº 09 se muestra el estado de los estudios de conservación y Proyectos de inversión pública según su ciclo:


Cuadro N° 09: UGE: Ejecución física de proyectos

Carretera

Puente

Vía Evitamie

nto

Autopista

TOTAL Carretera PuenteVía

Evitamiento

Autopista


Evitamiento

Autopista


Evitamiento

Autopista

TOTAL

ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN 5 4 - 1 10 3 18 - 3 24 13 6 - 1 20 9 4 - - 13

Estudio mantenimiento periódico

1 3 - 1 5 2 18 - 3 23 8 5 - 1 14 7 3 - - 10

Estudios de Mantenimiento Periodico (Concurso-Oferta) 2 - - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - - -

Estudios Mantenimiento periódico BID C

2 1 - - 3 1 - - - 1 2 1 - - 3 1 1 - - 2

Estudios de Mantenimiento a Nivel de Transitabilidad - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - 1

ESTUDIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 54 16 1 - 71 44 17 4 3 68 66 18 3 1 88 28 4 2 - 34

Perfil 8 11 - - 19 10 1 1 - 12 16 12 1 - 29 11 2 1 - 14

Prefactibilidad - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1

Factibilidad 10 1 - - 11 11 2 1 1 15 12 - - - 12 4 - - - 4

Estudio definitivo 28 3 1 - 32 21 14 2 2 39 27 5 1 1 34 7 2 - - 9

Estudios definitivo/obra Bajo Modalidad Concurso Oferta 4 - - - 4 - - - - - 4 - - - 4 2 - - - 2

Estudios especiales 4 1 - - 5 1 - - - 1 7 1 - - 8 4 - - - 4

TOTAL 59 20 1 1 81 47 35 4 6 92 79 24 3 2 108 37 8 2 - 47

ESTUDIOS (*)

En Ejecución al mes de Julio 2009Función Principal/Tipo

de Estudio

Programados iniciaragosto-diciembre 2009

Programados Concluir 2009

Concluidos enero-Julio 2009

(*) Incluye los estudios elaborados en el marco de convenios interinstitucionales


A.6 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

A.6.1 Presupuesto Anual vs. Ejecutado

La Unidad Gerencial de Obras (UGOB) tiene asignado al mes de julio un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 1 026,37 millones. Este monto comprende la ejecución de obras, emergencias viales, acciones judiciales, liquidaciones de obra, expropiaciones e indemnizaciones, entre otros.

Cuadro N° 10: UGOB: PIM vs. Ejecución Presupuestal

Millones de S/.

CONCEPTO PIM Julio Ejecución Jul-09

Ejecución Acum.

% Avance ejecutado

Conservación de Carreteras 1,51 0,01 1,47 97,51%

Proyectos de Inversión 1 020,61 43,84 330,95 32,43%

Gestión de Proyectos 4,25 0,00 2,14 50,22%

TOTAL 1 026,37 43,85 334,56 32,60%

La ejecución financiera del mes de julio es de S/. 43,85 millones, y la ejecución acumulada a dicho mes de S/. 334,56 millones; el cual representa el 32,60 % del presupuesto total de la Unidad Gerencial de Obras para el presente año.

A.6.2 Avance Físico Programado vs. Ejecutado

La Unidad Gerencial ha programado ejecutar en el presente año 2009: 329,59 Km. de carreteras, 518,51 m. de puentes. Al mes de julio del 2009, se encuentran en ejecución 16 proyectos:

� 11 Carreteras � 01 Puente � 04 Proyectos ejecutándose bajo modalidad de Concurso

Se registra una ejecución física durante el mes de julio del 2009 de 38,19 Km. en Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras, 15,42 m. en Construcción y/o Rehabilitación de Puentes, y ningún tipo de ejecución en la Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) en la frontera Perú-Ecuador.


Cuadro N° 11: UGOB: Metas 2009 Carreteras, Puentes y Edificaciones

EJECUCIÓN FÍSICA

CONCEPTO UM Jul-09 Acumulado a

Julio 2009 (*) Acumulado

Total (**) Mejoramiento y

Rehabilitación (Carreteras)

Km 38,19 136,14 218,77

Construcción (Puentes) m 15,42 65,96 191,27

Construcción (Edificación) glb 0,00 0,04 0,00

(*) La meta acumulada corresponde a los avances efectuados durante el año 2009 (Incluye Convenio

Interinstitucional con Gobierno Regional de Cajamarca.

(**) La meta acumulada corresponde a los avances efectuados desde el inicio del proyecto.

En el presente mes de julio se tiene lo siguiente:

OBRAS EN EJECUCIÓN: 16

Carreteras: 11 � Carretera El Reposo - Saramiriza, Tr.: El Reposo – Durán. � Carretera Tarapoto – Juanjuí, Tr.: Caspizapa – Juanjuí. � Carretera: Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo I: Dv. Tocache – Puente

Pucayacu. � Carretera Dv. Tocache - Puente Porongo; Tramo II: Puente Pucayacu –

Puente Porongo. � Carretera Tingo María - Aguaytía, Tr.: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino. � Carretera: Huánuco - Tingo Maria - Pucallpa; Sector: Aguaytia - Pucallpa;

Tramo II San Alejandro – Neshuya. � Carretera Chilete – San Pablo – Empalme Ruta 03N. 25 (Carretera

Cajamarca-Bambamarca) � Carretera Casma-Huaraz, Tr: Pariacoto-Yupash � Carretera Casma-Huaraz, Tr: Yupash-Huaraz, Sector Km. 95+400 al Km.

120+000 / Km. 140+000 al Km. 145+960 � Carretera Dv. Yanacocha- Bambamarca, Tr. Dv. Yanacocha-Hualgayoc � Carretera Lima-Canta-La Viuda- Unish, Tr. Cochamarca-Vicco-Emp. R3N.

Puentes: 01 � Construcción del Nuevo Puente Internacional Proyectos ejecutándose bajo la modalidad Concurso O ferta (Estudios): 04 � Carretera Tocache - Juanjuí, Tr.: Pizana – La Pólvora y Perlamayo –

Campanilla.


� Carretera Sicuani – El Descanso – Yauri, Tr.: Colpahuayco – Langui, Km. 20+000, Km. 30+000.

� Carretera Santiago de Chuco – Shorey. � Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. Kishuara (Km.

256+500 - Km. 309+700).

OBRAS CONCLUIDAS EN EL 2009: 07

Carreteras: 05 � Carretera Casma-Huaraz, Tramo 3: Yupash-Huaraz, Sector: Km. 120+000 –

Km. 140+000. � Carretera Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache - Caserío Porongo. � Ingenio - Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 Al Km 39+440 � Carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco, Tr. : Alto Chicama (Callacuyan)-

Huamachuco � Variante Internacional lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana

Piura-Guayaquil. Puentes: 01 � Puente Reque. Protección Ribereña: 01 � Protección Ribereña en la Zona de Bolsacretos de la Carretera Tingo María -

Aguaytía, Km 63+860 – Km 65+500

CONTRATOS RESUELTOS EN EL 2009: 01 Edificaciones: 01 � CEBAF Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Paname ricana Piura

Guayaquil.

OBRAS PROGRAMADAS INICIAR EN EL 2009: 18

Proyectos que se encuentran en proceso de selección : 04 � Carretera Mojón – Chiquián – Aquia – Empalme Nueva Carretera

Conococha – Huallanca, Tr.: Mojón – Chiquián. � Construcción de Puentes Alacrán, Codo y Sabalo. � Puente Internacional Macará � Ejecución de obras civiles, equipamiento y montaje electromecánico del

proyecto de sistema de transporte masivo de Lima y Callao, Linea I: Tr. : Villa El Salvador-Av. Grau

Con Estudios Definitivos aprobados: 04 � Carretera Sullana – El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú –

Ecuador


� Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tr.: Punta de Bombón – Fundición – Ilo.

� Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay, Tr.: Km 0+000 – Km 50+000 � Zona Urbana de Puquio, Km 0+000 – Km 2+780 de la Carretera Nazca –

Puquio – Chalhuanca. Con Estudios Definitivos en ejecución: 10 � Montaje del Puente Presidente Guillermo Billinghurst � Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Abancay, Tr.: Km 210+000 – Km

256+500 � Carretera Santa – Huallanca, Tr.: Chuquicara – Huallanca � Carretera Cusco – Quillabamba, Tr.: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba � Carretera Quinua – San Francisco, Tr.: Km 26+000 – Km 78+500 � Carretera Lunahuaná – Dv. Yauyos – Chupaca, Tr.: Ronchas – Chupac � Carretera Chanchamayo – Villa Rica, Tramo: Pte. Raither – Pte.

Paucartambo – Villa Rica � Puente Matachico y Accesos � Carretera Ilave – Mazocruz, Tr.: Ilave – San Antonio de Checas � Carretera Lima – Canta – La Viuda – Unish, Sector: Lima – Canta, Tr. I: Km

30 – Km 80 y Tr. II: Km 80 – Km 102.013 20 A.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A.7.1 Presupuesto Anual v.s Ejecutado

Al mes de julio del 2009 las acciones desarrolladas por la UGC, tuvieron una ejecución presupuestal acumulada de S/. 163,27 millones que representa el 39,21 por ciento del PIM (S/. 516,25 millones).

Cuadro N° 12: UGC: PIM vs. Ejecución Presupuestal a julio del 2009

Millones de nuevos soles

CONCEPTO PIM Ejecución

Jul-09

Ejecución Acumulada

% Avance ejecutado

Conservación de Carreteras

490,47 20,69 161,66 32,96

Gestión del Programa de Transitabilidad (BID 1827/OC-PE)

25,77 1,48 1,61 6,25

TOTAL 516,25 22,17 163,27 39,21


A.7.2 Avance Físico Programado vs. Ejecutado

A.7.2.1 Trabajos de Mantenimiento Al mes de julio del 2009 el avance físico de los trabajos de mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario en vías asfaltadas y afirmadas es el siguiente:

Cuadro Nº 13: UGC Mantenimiento Periódico y Rutina rio – Avance de los Trabajos

EJECUCIÓN 2009

DESCRIPCION Iniciados Julio 2009

Ejecución Enero - Julio

2009

Ejecutado acumulado a

Julio 2009

M. R. Carreteras Asfaltadas (Km.) 1/ 110,64 5 691,54 5 691,54

M. R. Carreteras Afirmadas (Km.) 1/ 0,00 855,70 855,70

M. P. de Carreteras (Km.) 75,01 283,50 482,36

TOTAL 185,65 6 830,74 7 029,60

(*) La meta acumulada corresponde a los avances efectuados desde el inicio de los trabajos.

1/ Información al mes de Junio del 2009.

A.7.3 Mantenimiento Periódico de Carreteras

Durante el mes de julio del 2009, se ejecutaron 75,01 Km., siendo la ejecución presupuestal durante dicho mes de S/. 12,97 millones, obteniendo así, un avance acumulado durante el presente año de 283,50 Km., y una ejecución presupuestal a julio de S/. 121,97 millones, es decir 44,31 por ciento de los S/. 274,85 millones de presupuesto asignado (PIM).

A julio del 2009 se continúa con los siguientes proyectos:

Trabajos en ejecución: 06

� Tramo: Pativilca - Conococha (122.20 Km.). Costo total de la obra: S/. 47,20

millones, a cargo de TRANSLEI S.A. Los trabajos se iniciaron en Mayo del 2008. Avance físico: 100.00%.

� Mantenimiento Periódico carretera Ciudad de Dios - Chilete 1ra. Etapa ruta 08,

km 0+000 - 90,76, a cargo de CONALVIAS. Costo total de la obra: S/. 57,74. Los trabajos se iniciaron el 14 de enero del 2009.Avance físico: 36.41%.

� Tramo: Las Vegas – Tarma – La Merced – Puente Raither (119,21 Km.): Costo

total de la obra: S/. 33,72 millones, a cargo del Consorcio Vial La Merced. Los trabajos se iniciaron el 29.May.2008. Avance físico: 31.21%.


� Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro, Costo total de la obra: S/. 63.46

millones, a cargo de CONSORCIO PERU; Superconcreto del Peru y Constructores y Mineros. Los trabajos se iniciaron el 7 de enero del 2009. Avance físico: 68.07%.

� Tramo Chilete - Cajamarca 2da. Etapa (Km. 90+760 AL Km. 155+000): Costo

total de la obra: S/. 57,62 millones, a cargo de la Empresa Conalvias SA. Los trabajos se iniciaron el 01.Set.2008. Avance físico: 22.67%

� Carretera Sullana - Puente Macará (Km. 1032+100 al Km. 1160+ 160): Costo

total de la obra: S/. 66,09 millones, a cargo del Consorcio Sullana; Constructores y Mineros Contratistas Generales - Superconcreto del Perú. Los trabajos se iniciaron el 11.Dic.2008. Avance físico: 50,26%.

Proyectos iniciados bajo la modalidad de Concurso – Oferta en la Etapa de Elaboración de estudios: 02 � Tramo: Puno - Ilave (45,57 Km.): Costo total de la obra: S/. 20,96 millones, a

cargo del Consorcio San Juan Vegsa – Tesa – Corporación Terranova y Construcciones de Proyectos Andinos. A la fecha se ha aprobado el Informe N° 01 y 02. El informe N° 03 se encuentra en revisión por parte de la Supervisión (2da vez).

� Tramo: Emp. R3S (Checa) Mazocruz (Km. 10+000 Km. 83+000): Costo total de

la obra: S/. 11,25 millones, a cargo del Consorcio Consorcio San Marcos (Vera Gutiérrez SAC - Corporación Terranova SAC y Geoconsult SA Nº164-2009. Iniciándose la etapa de elaboración del estudio el 12.Ago.2009. A la fecha se ha encuentra en elaboración el 3er informe.

En Anexo 3.1 se detalla la situación de cada uno de los proyectos.

A.7.4 Mantenimiento Rutinario de Carreteras:

Carreteras Asfaltadas Se tiene una ejecución presupuestal durante el mes de julio de S/. 3,43 millones, y una ejecución acumulada de S/. 20,67 millones, es decir del 42,51 por ciento (sin incluir Gestión administrativa y señalización) de su presupuesto asignado (S/. 48,62 millones). Al mes de julio del 2009, se han ejecutado 5697,89 es decir el 97 por ciento de la meta programada (5 874,13 Km.). Ver Anexo 3.2.

Carreteras Afirmadas Se tiene una ejecución presupuestal acumulada al mes de julio de S/. 3.96 millones, es decir 30,36 por ciento del presupuesto asignado (S/. 13,05 millones), habiéndose registrado una ejecución de S/. 1,66 millones durante el mes de julio.


Al mes de julio del 2009, se ha ejecutado 855,7 Km. es decir el 36 por ciento de la meta programado (2 359,67 Km.), de los cuales 90 Km. fueron ejecutados durante enero-julio. Ver Anexo 3.3.

A.7.5 Mantenimiento de Puentes

Se tiene un presupuesto asignado (PIM) para el 2009 de S/. 6,3 millones para el mantenimiento periódico y rutinario de puentes, no se registro ejecución presupuestaria en el mes de julio, alcanzando a su vez una presupuestal acumulada a dicho mes de S/. 0,61 millones.

A.7.6 Emergencias

En el mes de julio se han atendieron diversas emergencias en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín y Tumbes; con un presupuesto total asignado (PIM) de S/. 12,18 millones, siendo la ejecución presupuestal durante dicho mes de S/. 1,50 millones, y obteniendo así una ejecución acumulada al mes de julio de S/. 8,06 millones (66,15 por ciento del PIM).

A.7.7 Otras Actividades a cargo de la Unidad Gerenc ial de Conservación

La Unidad Gerencial de Conservación (UGC) realiza otras actividades como parte de la Conservación de la Red Vial Nacional, tales como: � Forestación y Reforestación: Se ha asignado a esta actividad un presupuesto

(PIM) de S/. 0,56 millones, habiéndose registrado una ejecución presupuestal durante el mes de julio de S/. 0,05 millones, alcanzado a su vez una ejecución presupuestal acumulada de S/. 0,12 millones

� Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo, con un presupuesto asignado (PIM) de S/.1, 12 millones, se ha registrado al mes de julio una ejecución presupuestaria de S/. 0,02 millones, alcanzado a su vez una ejecución presupuestal acumulada de 0,05 millones.

� Supervisión y Control, con un presupuesto (PIM) de S/.21,52 millones, se ha registrado una ejecución presupuestal durante el mes de julio de S/. 1,07 millones, logrando así una ejecución acumulada a dicho mes de S/. 7,87 millones (36,56 por ciento del PIM).

A.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES (PEAJES Y PESA JES) A.8.1 Presupuesto Anual vs. Ejecutado

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de julio del 2009 asignado a la UGOP asciende a S/. 23,61 millones, teniendo una ejecución acumulada de S/. 12.56 millones, que representa el 53.19 por ciento del presupuesto asignado.


Cuadro N° 14: UGOP: PIM Vs. Ejecución Presupuestal

Millones de nuevos soles

CONCEPTO PIM Julio Ejecución Julio-09


% Avance ejecutado


TOTAL 23,61 2,25 12,56 53,19%

A.8.2 Recaudación por Unidades de Peaje

En el mes de julio, a través de las 34 unidades de peajes activas administradas por Provías Nacional, se obtuvo una recaudación por el pago de peaje de S/. 13.26 millones, asimismo se estima por aportes de concesiones el monto de S/. 0.31 millones, que hace un total de S/. 13.56 millones, representando el 7.19 por ciento del monto programado para el 2009 ascendente a la suma S/. 188.55 millones.

Cuadro N° 15: UGOP: Recaudación por Unidades de Pe ajes

RECAUDACION 2009 (S/. ) Proyectado Acumulado

Concepto U.P. Ene-Dic Julio Jul

Peaje (1) 41 184,54 13,26 95,05

Aportes Concesión Peaje (2) 26 4,01 0,31 2,35

SUB TOTAL 188,55 13,56 97,40

(-) Fondo de sencillo -0,04

Cuentas cobradas (2008) 0,01

Robo (-) 0,00

(-) Descuentos Norvial -1,68

(-) Descuentos Covi Peru -0,24 TOTAL 67 188,55 13,56 95,46

Fuente: (1) Informe de la Unidad de Peaje - Recaudaciones

(2) Cifra estimada del mes de julio en concesiones

*4 UP. Se encuentran en mantenimiento

A.8.3 Supervisiones – Unidades de Peajes

Durante el mes de Junio, se han realizado 04 supervisiones inopinadas entre las que se encuentran las Unidades de Peaje: Casaracra, Corcona, Montalvo y El Fiscal.


Asimismo cabe indicar que, durante el periodo enero – julio, se han efectuado un total de 47 supervisiones que corresponden a 35 Unidades de Peajes a Nivel Nacional.

A.8.4 Flujo Vehicular El Flujo vehicular controlado durante el mes de Julio, a través de las 9 Estaciones

de Pesaje Fijas Simples, 2 Estaciones de Pesaje Fijas Dobles y 14 Estaciones de Pesaje Móviles administradas por Provías Nacional y las que están en Concesión, es de 439,136 vehículos. En comparación a los meses similares de los años 2007 y 2008, se observa que el flujo vehicular va incrementando.

Asimismo, se observa que el flujo vehicular anual tiende a aumentar debido al incremento de Estaciones de Pesaje en puntos estratégicos en la Red Vial Nacional

Cuadro N° 16: Flujo Vehicular Histórico en las Esta ciones de Pesaje (Miles de Unidades)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

761 999 1675 1985 2084 4130 4182 4048 4268 4256 4635 4883 5055 3103

PBT 82 148 114 73 132 162 187 145 43 75 106 124 362 292

EJES 24 23 58 85 114 173 259 431 205 243 260 428 446 184

TOTAL 106 171 172 158 246 335 446 576 248 318 366 552 808 476

13,93 17,12 10,27 7,96 11,80 8,11 10,66 14,23 5,81 7,47 7,90 11,30 15,98 15,34

Sobre - Pesos

NIVEL SOBREPESO

Flujo Vehicular

Años

Fuente: Consolidados Mensuales de Información Magnética y Control Manual

Se considera datos hasta el mes de julio.

Del total de vehículos controlados del Flujo Vehicular acumulado, se tiene un 9.42% de vehículos con sobrepeso bruto, 5.93% con sobrepeso por ejes y 84.65% de vehículos sin sobrepeso.

Gráfico N° 01: Flujo Vehicular controlado en Estaci ones de Pesaje y Control de Sobrepeso Histórico

Flujo Vehicular vs Sobrepesos (Ejes y PBT)1996 - Jul.2009

(M iles de Unidades)

2,084

3,103

5,0554,883

4,6354,2564,268

4,0484,1824,130

1,985

1,675

999761

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FLUJO VEHICULAR PBT EJES

años

Cantidad


A.8.5 Infracciones impuestas en Control de Peso y D imensión Vehicular (multas) En el mes de Julio se han aplicado 1,140 Formularios de Infracción, de los cuales

829 corresponden a Formularios con montos mayores a S/. 200.00, denominados multas efectivas, por un valor de S/. 4, 174 160.5 Nuevos Soles, y 311 Formularios con montos menores y/o iguales a S/. 200.00, denominados multas preventivas equivalente a S/. 26, 569.5 haciendo un total de S/. 4, 200 730.0 Nuevos Soles.

-

5,000

10,000

Cant.

Meses

Comparación Infracciones Impuestas por Incumplimiento del RNV Años 2008 - Jul.2009

(D.S. 058-2003-M TC y sus M odificatorias)

Año 2008

Año 2009

Año 2008 8,702 3,498 1,575 1,301 1,793 2,078 2,057

Año 2009 3,018 3,315 2,729 1,995 1,877 1,527 1,140

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul

La disminución de multas con respecto a enero 2008, se debe a la suspensión del

control de pesos por ejes dispuesto en el DS 042-2008-MTC publicado el 19.Nov.2008, la disminución de multas desde el mes de abril 2009 se debe a la aplicación de la Segunda Disposición Complementaria del D.S. 042-2008-MTC que dispone sustituir el control de peso bruto vehicular y el peso por eje de los vehículos de categoría M3 Clase III por un control de los bienes transportados en la bodega y salón del vehículo de manera aleatoria.

A.8.6 Recaudación de Infracciones Impuestas

El pago de las infracciones se realizan en tres (03) cuentas corrientes del Banco de la Nación y Banco Continental que están a nombre de Provías Nacional, las mismas que a la fecha sólo pueden identificar los formularios de infracción cancelados parcial o totalmente en el Banco Continental. En el mes de Marzo según información brindada por la Unidad de Tesorería de nuestra Institución, se ha recaudado un aproximado de S/. 51, 864.99 Nuevos Soles, por sanciones a las Normas de Pesos y Medidas. En el siguiente cuadro se muestra la recaudación por concepto de pago de Formulario de Infracción y por Cobranza Coactiva.


Cuadro N° 17: Recaudación de infracciones impuestas - 2009

Año 2009 Infracciones Coactivo Total

Recaudado

ENE 366,664.51 366,664.51

FEB 189,150.90 445.95 189,596.85

MAR 382,927.48 382,927.48

ABR 155,560.56 855.66 156,416.22

MAY 119,386.50 303.98 119,690.48

JUN 81,724.43 3,888.62 85,613.05

JUL 51,144.95 720.04 51,864.99

TOTAL 1,346,559.33 6,214.25 1,352,773.58 Nota: Monto recaudado 2009 a través de las cuentas:

Para pago de formulario de Infracción: Nros. 00-000-644005 (Banco de la Nación) y 001-661620100033-555

(Banco Continental). Para pago de Notificaciones de Cobranza Coactiva: Nro. 0000-525669 en el Banco de la

Nación Datos de recaudación según Unidad de Tesorería.

A.9 OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS ESPECIALES

La oficina de Proyectos Especiales es responsable de conducir proyectos relacionados con la gestión y el desarrollo de la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional.

A.9.1 PROYECTO PERÚ El Programa Proyecto Perú es un programa de desarrollo vial del MTC que se encuentra bajo responsabilidad de Provías Nacional; éste programa busca el desarrollo de grandes Corredores Viales de la Red Vial Nacional, bajo diferentes estándares de construcción, que van desde el mantenimiento en vías afirmadas, hasta la construcción definitiva de concretos asfálticos, de acuerdo a las necesidades de la demanda que se tiene en las diferentes vías de la Red Vial Nacional, siendo una de las estrategias fundamentales la preservación del patrimonio vial del Estado mediante políticas de conservación vial.

A.9.1.1 Presupuesto Anual v.s Ejecutado

En el presente año 2009 se tiene un presupuesto de S/. 353,36 millones, con una ejecución presupuestal durante el mes de julio de S/. 27.46 millones, y una ejecución acumulada a dicho mes de S/. 141,29 millones; es decir el 39,98 por ciento del presupuesto asignado.


Cuadro N° 18: Proyecto Perú – PIM vs. Ejecución A cumulada al mes de julio del 2009

CONCEPTO PIM Ejecución Julio-09


% Avance

ejecutado


Rehabilitación y mejoramiento de la carretera LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA

28,57 4,46 28,57 100,00%

TOTAL 353,36 27,46 141,29 39,98%

Los proyectos administrados son los siguientes:

� Corredor Vial: Puente Camiara – Tacna / Tacna – Ilo (Costanera) / Tacna – Tarata / Tacna – Palca. (399 Km.) - Trabajos iniciados : 06.Dic.2007 - Tiempo de Contrato : 5 años

� Corredor Vial: Dv. Humajalso – Desaguadero (207.00 Km.)

- Trabajos iniciados : 21.Nov.2007 - Tiempo de Contrato : 5 años

� Corredor Vial: Cañete – Lunahuana – Pacarán – Zúñiga – Dv. Yauyos –

Ronchas – Chupaca (281.73 Km.) - Trabajos iniciados : 01.Feb.2007 - Tiempo de Contrato : 5 años

� Corredor Vial: Huancayo – Imperial – Izcuchaca – Ayacucho / Imperial – Pampas

– Mayoc (421.49 Km.) - Trabajos iniciados : 18.Feb.2009 - Tiempo de Contrato : 3 años

� Corredor Vial: Cajamarca – Celendin – Balzas – Dv. Chachapoyas /

Chachapoyas – Pedro Ruiz (372.26 Km.). - Trabajos iniciados : 20.Feb.2009 - Tiempo de Contrato : 3 años

� Corredor Vial: Lima – Canta – Huayllay – Emp PE-3N / Chancay – Huaral – Acos

– Huayllay (374.35 Km.) - Trabajos iniciados : 23.Abr.2009 - Tiempo de Contrato : 3 años


� Corredor Vial: Puente Huarochiri – Yuracmarca – Sihuas – Huacrachuco – San Pedro de Chonta (280.00 Km.) - Trabajos iniciados : 27.Abr.2009 - Tiempo de Contrato : 3 años

� Corredor Vial: Ayacucho – Andahuaylas – Puente Sahuinto (384.50 Km.) - Trabajos iniciados : 16.Dic.2009 - Tiempo de Contrato : 4 años

� Corredor Vial: Huánuco – La Unión – Huallanca – Dv. Antamina (172 Km.)

- Trabajos iniciados : 31.Ene.2009 - Tiempo de Contrato : 5 años

Dentro del Plan de Estímulo Económico se ha considerado los siguientes Corredores Viales:

� Corredor Vial: Huaura – Sayán Churin – Oyón – Ambo / Río Seco – Dv. Sayán

(340 Km.) � Carretera Huánuco - La Union - Dv Antamina � Emp PE 3S - La Quinua - San Francisco - Unión - Mantaro � Pimentel - Emp PE-1N/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp PE-3N

(Cochabamba) - Chota - Hualgayoc � Ruta PE 24A Tramo Emp PE 3S (Concepcion) - Santa Rosa de Ocopa - Comas

- Mariposa – Emp. PE 5S (Satipo) / Satipo - Puerto Ocopa � Ruta PE 34G Tramo Juliaca - Putina - Sandia - San Ignacio y Ruta 34H Tramo

Emp. PE 34G - Moho - Tilali - Limite Bolivia � Emp. PE-1N Conococha - Huaraz � Carretera PE 5N Tramo Emp PE-22A - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto

Bermudez - Von Humbolt y Pte Paucartambo - Oxapampa � La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. PE-5N � Emp PE 1N (Trujillo) – Dv. Otuzco – Dv. Shorey - Huamachuco - Sausacocha -

Cajabamba - San Marcos - Cajamarca � Ruta PE-26 Tramo Emp 3S - Huancavelica – Plazapata /Ruta 28D Plazapata –

Castovirreyna – Ticrapo - Pampano /Ruta 28A Tramo Santa Inés – Pipichaca -Rumichaca

Mayor información ver Anexo N° 05.

A.10 CONVENIOS INTERNACIONALES A.10.1 Plan Binacional

Durante todo el año 2006 y 2007, se han venido ejecutando el Convenio N° ALA/2005/17-545 – Comunidad Europea, suscrito el 26.Oct.98, cuyo objeto es el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, que establece un “Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador”.


El objetivo del Plan Binacional es elevar el nivel de vida de las poblaciones del Norte y Nor - Oriente del Perú y del Sur y Oriente del Ecuador e impulsar la integración y la cooperación entre los dos países, a través del diseño y ejecución de proyectos de infraestructura básica y de desarrollo productivo y social. El Plan contempla los siguientes cuatro Programas: • Programa Binacional de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva. • Programas Nacionales Ecuatoriano y Peruano de Construcción y Mejoramiento

de la Infraestructura Productiva en las Regiones Fronterizas • Programas Nacionales Ecuatoriano y Peruano de Construcción y Mejoramiento

de la Infraestructura Social y de Aspectos Ambientales en las Regiones Fronterizas

• Programas de Promoción de la Inversión Privada. Correspondiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la implementación de proyectos de infraestructura de transporte que apoye la integración física y sirva de soporte al desarrollo del área fronteriza, destacando cinco ejes viales binacionales que tienen por objetivo conformar una red de conexión de la zona fronteriza común. La longitud de los ejes viales en el Perú alcanza 1 221 Km. Eje Vial 1: Piura Guayaquil (309 Km.) Eje Vial 2: Arenillas – Sullana (66 Km.) Eje Vial 3: Loja – Sullana (130 Km.) Eje Vial 4: Loja – Sarameriza (486 Km.) Eje Vial 5: Méndez – Sarameriza (230 Km.) Del total de dichos ejes es de competencia de Provías Nacional los ejes viales 1, 3 y 4.

• Donación Japonesa

Es importante resaltar que con fecha 13.Dic.07 el Gobierno de Japón ha otorgado al Gobierno Peruano, una donación japonesa de ¥ 574 000 000, con el propósito de contribuir a la ejecución del Puente Macará. El Expediente Original del diseño detallado del proyecto Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará, ha sido reformulado de acuerdo a las Notas RE (SAA-SUD-APA-ECU) N° G-12/79 y N° 35199/DGFP/08 de fechas 11 y 15 de Julio respectivamente para su ejecución en dos partes:

1. Parte del acceso al lado Peruano 180 m. 2. Parte restante del acceso lado Peruano, Puente Macará y el acceso del

lado ecuatoriano.

Mediante Oficio N° 1378-2009-MTC/20.de fecha 27.Ago .2009 se ha comunicado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador la aprobación del


Expediente Técnico Modificado, lo que permitió iniciar el nuevo proceso de licitación. Esta segunda licitación no tuvo éxito pues el único postor que se presento, propuso una oferta que sobrepasa el valor tope fijado por el Consultor y aprobado por JICA.

En la segunda quincena de Diciembre se coordinó con JICA la necesidad de tomar las medidas necesarias para lograr el inicio de las obras a más tardar en el mes de Mayo del 2009.

A.10.2 Línea de Crédito Condicional CCLIP

Con fecha 16.Abr.07, se suscribe el Convenio de Línea de Crédito Condicional CCLIP, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objeto es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías asfaltadas y no asfaltadas, el monto de la línea de crédito condicional es de US$ 486 Millones Se aprobó el primer desembolso por US$ 100,00 Mill, a nivel del Consejo de Viceministros efectuada en la PCM el viernes 06.Jul.07, con una contrapartida nacional US$ 35,13 Millones y una duración de 5 años.

Mediante Decreto Supremo N° 093-2007-EF del 12.Jul. 07, se aprobó la Operación de Endeudamiento Externo con cargo a la Línea de Crédito Condicional acordada con el BID. En el mencionado decreto hace mención que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL será la Unidad Ejecutora del “Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional”. Además se autoriza al Ministro de Economía y Finanzas o quien él designe, a suscribir el contrato de préstamo, el mismo que fuera suscrito el 21.Ago.07 “Contrato de Préstamo es el 1827/OC-PE” suscrito el 21.Ago.07, con una vigencia de cinco años.

� La Oficina de Programación, Evaluación e Información – OPEI, ha reestructurado el listado de proyectos, sin modificar los objetivos iniciales y dentro del monto máximo acordado ascendente a US$. 135.13 Millones; siendo el costo total de los Proyectos como parte de los componentes del Contrato de Préstamo US$ 118,92 Millones, sin considerar mantenimiento, fortalecimiento institucional, estudio de planificación sectorial y administración y gestión.


Cuadro 19: Proyectos propuestos- Contrato de Prést amo (1827/OC-PE)

8,36

1 Tarata - Capazo 83,9 3,36

2 Dv. Chiguata - Dv. Imata 97,27 5,00

60,33

2 Patahuasi- Yauri - Sicuani, Tramo: Huaura - Huara - Dv. Yauri 40,00 10,00

3 Patahuasi-Huara-Huara, Tramo I: Huara Huara-Lucaraña 43,20 11,15

4 Dv. La Tina - La Tina 15,30 3,87

5Rodríguez de Mendoza -Empalme Ruta N° PE -5N (La C alzada), Tramo: Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)

26,80 8,44

6 Sullana-El Alamor del Eje Vial N° 02 de la Interco nexión Vial Perú-Ecuador 65,95 26,87

50,23

6,64

7 Piura - Sullana; Tramo 1: 41,00 0,83

8 Pacasmayo - Dv. Eten; (Km. 686+000 - Km. 765+000) 79,00 2,41

9Ica - Palpa - Nazca, Sector:(Km. 290+887 - Km. 326+000); (Km. 336+000-Km. 342+000); (Km. 345+000 - Km. 388+290)

84,40 0,81

10Ica – Palpa – Nazca, Km. 388+290 – Km. 449+000.L=60.70 kms. (Dpto): Ica

60,70 0,99

11Puente Santa – Trujillo – San Pedro de Lloc – Guadalupe.Km. 586+600 – Km. 685+000L=98.40 kms. (Dpto): La Libertad.

98,40 1,60

7,72

13Casma - Huaraz, Tramo: Casma (Pte. Carrizales) - Sector Km. 28+000 (Km. 0+000 – Km. 28+000)

28,00 4,82

14 Dv. Casma - Jangas (Km. 567+000 – Km. 584+000) 17,00 2,90

35,87

15 La Oroya - Tingo María, Tr. Chicrín - Huánuco y Rancho - Tingo Maria 152,00 35,87

118,92

N° de Proyecto

KM.

COMPONENTE A: Obras de Rehabilitación de Vías Afirm adas

TOTAL

COMPONENTE C): Obras de Rehabilitación de Vías Asfa ltadas

(Sellos Asfálticos)

(Recapados)

(Rehabilitación)

COMPONENTE B): Obras de Mejoramiento de Vías Afirma das

COSTO ESTIMADO REESTRUCT.Millones US$.

TRAMO

A.11 OFICINA TÉCNICA DE CONCESIONES

En lo que va del presente año, el Área de Concesiones ha aprobado mediante Resolución Directoral 36 Expedientes Técnicos y Estudios de Ingeniería de Detalle que se detallan a continuación:


Cuadro N° 20: Proyectos de Ingeniería de Detalle ( PID) aprobados durante el 2009

N° RESOLUCION FECHA TRAMO DESCRIPCION

1 R.D. N° 0133-2009-MTC/20

12/02/2009 Tramo 4: Azángaro-Pte Inambari Aprueba Administrativamente los metrados y especificaciones técnicas de lospuentes Asillo, Recreo, Suchini, Llachojani, Antauta, Macusani y Churquimuyo delSector Km.51+00 al Km.182+250 del tramo 4: Azangaro-Puente Inambari, delProyecto Corredor Vial

2 R.D. N° 136-2009-MTC/20

13/02/2009 Tramo 4: Azángaro-Pte Inambari Aprueba Administrativamente, el Proyecto de Ingeniería de detalle de los PuentesSan Ramón (Km. 311+875), Padre Miguel (Km.322+180) y Honda ( Km.344+993)del Tramo 4: Azangaro-Puente Inambari, del Proyecto Corredor VialIneteroceánico Sur, Perú-Brasil.

3 R.D. N° 338-2009-MTC/21

24/03/2009 Tramo 4: Azángaro-Pte Inambari Aprobar administrativamente el expediente para la optimización de la cimentaciónde los puentes Asillo y Macusani del tramo 4: Azángaro Puente Inambari delproyecto corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil

4 R.D. N° 339-2009-MTC/22

24/03/2009 Tramo 4: Azángaro-Pte Inambari Aprobar administrativamente los proyectos de ingenieriía de detalle de lospuentes Chaquimayo (Km.294-116) y puente Rosario (Km.301+934) del tramo 4:Azángaro Puente Inambari del proyecto corredor vial Interoceánico Sur, PerúBrasil

5 R.D. N° 340-2009-MTC/23

24/03/2009 Tramo 4: Azángaro-Pte Inambari Aprobar administrativamente el expediente para de los metrados yespecificaciones técnicas de las partidas nuevas de protección ambiental delSector Km.182+250 al Km.356+055i del tramo 4: Azángaro Puente Inambari delproyecto corredor vial Interoceánico S

6 R.D. N° 285-2009-MTC/22

13/03/2009 Tramo 3: Puente Inambari-Iñapari Aprobar administrativamente el expediente para los Expedientes del diseño deveredas y cunetas urbanas en los centros poblados de San Lorenzo y la Novia deltramo 3: Puente Inambari-Iñapari del proyecto corredor vial Interoceánico Sur,Perú Brasil

7 R.D. N° 280-2009-MTC/23

11/03/2009 Subtramos 2 y de la Red Vial Nº 6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica

Aprobar administrativamente el expediente técnico actualizado de la obraOptimización de la rasate de los subtramos 2 y de la Red Vial Nº 6: PuentePucusana-Cerro Azul-Ica

8 R.D. N° 411-2009-MTC/24

17/04/2009 Tramo2: Taraporto -Rioja del Eje Multimodal Amazonas Norte.

Aprobar administrativamente la modificación presentada por el CONSORCIOSUPERVISOR NOR ORIENTAL del proyecto de ingeniería de de talle del sectorHG-08 del tramo2: Taraporto -Rioja del Eje Multimodal Amazonas Norte.

9 R.D. N° 409-2009-MTC/25

16/04/2009 Tramo 4: Azángaro -Puente Inambari

Aprobar administrativamente los proyectos de ingeniería de detale de los puentesPradocarpa (Km.302+645), Caligabri (Km,316+508) Alcorín (Km.316+970) yOtorongo Chico (Km. 354+366) del tramo 4: Azángaro -Puente Inambari delproyecto corredor vial Interoc

10 R.D. N° 401-2009-MTC/26


Aprobar administrativamente los proyectos de ingeniería de detale de los puentesTucuri (Km.249+371), Casahuiri (Km.261+154) y Carolina (Km.270+075) delTramo 4: Azángaro -Puente Inambari del proyecto corredor vial Interocianico Sur,Perú Brasil.

11 R.D. N° 403-2009-MTC/27


Aprobar administrativamente los proyectos de ingeniería de detale de los puentesFranchesca (km.277+440) y Lanlacuni (Km.284+740) del Tramo 4: Azángaro -Puente Inambari del proyecto corredor vial Interocianico Sur, Perú Brasil.

12 R.D. N° 400-2009-MTC/28


Aprobar administrativamente los proyectos de ingeniería de detale de los puentesSara Nicole (Km.313+062) yAntiocus (Km.330+170) del Tramo 4: Azángaro -Puente Inambari del proyecto corredor vial Interocianico Sur, Perú Brasil.

13 R.D. N° 389-2009-MTC/29

08/04/2009 Tramo 3: Puente Inambari-Iñapari Aprobar administrativamente el expediente del cambio de tratamiento superficialbicapa (TSB) considerado en el proyecto de ingenieria de detalle aprobadomediante RD nº 1387-2008-MTC/20 del 16/04/2008, por carpeta asfáltica encalient de 5 cm. De espesor

14 R.D. N° 366-2009-MTC/30


Precisar la aprobación del Proyecto de Ingeniería de detalle de la ob ra adicional"Acceso a la localidad de Antauta del tramo 4: Azángaro -Puente Inambari delproyecto corredor vial Interocianico Sur, Perú Brasil.

15 R.D N° 453-2009-MTC/20

04/05/2009 Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica

Aprobar administrativamente el expediente técnico de la obra nueva Intercambio Vial Asia

16 R.D N° 456-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente el expediente técnico de la variante Cochahuasi del tramo vial

17 R.D N° 460-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente el expediente técnico de la variante Santa Bárbara del tramo vial

18 R.D N° 520-2009-MTC/20

15/05/2009 Tramo: II Tarapoto - Rioja del eje Multimodal Amazonas Norte

Aprobar administrativamente el Proyecto de ingeniería de detalle para la Rehabilitación de los Puentes Bolivia y Cumbaza

19 R.D N° 524-2009-MTC/20

18/05/2009 Tramo: Tarapoto Yurimaguas - IIRSA Norte

Aprobar administrativamente las bases del proceso de selección ADS 0004 -2009 - MTC/20 para la contratación de Alquiler de camioneta para el programaliberación de áreas de concesión

20 R.D N° 544-2009-MTC/20

21/05/2009 Tramo: 4 Olmos Corral Quemado del Eje Multimodal Amazonas Norte

Aprobar administrativamente los Proyectos de Ingeniería de detalle Tramo 4, delEje Multimodal Amazomas -Norte

21 R.D N° 592-2009-MTC/20

08/06/2009 Tramo: 4 Azángaro Puente Inambari

Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle de los Puentes Chahuamayo, Cuchilluni, Cozuzo, Alianza, Cajatiri la Oroya.


N° RESOLUCION FECHA TRAMO DESCRIPCION

22 R.D N° 593-2009-MTC/20

08/06/2009 Tramo: Tarapoto - Rioja del Eje Multimodal Amazonas Norte

Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle del Puente Ponazapa

23 R.D N° 613-2009-MTC/20

09/06/2009 Tramo: III Rioja - Corral Quemado Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle de las Obras de Protección de Talud Sector Naranjitos - Corontochaca

24 R.D N° 615-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle para la Rehabilitación y/o Protección de trece (13) sectores colapsados

25 R.D N° 618-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle de Puesta a Punto de la Batería de las Alcantarillas Palmera y de Los Puentes

26 R.D N° 621-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle para la Rehabilitación y/o Protección de cinco (5) sectores colapsados

27 R.D N° 636-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle seis obras accesorias (6) sectores colapsados

28 R.D N° 641-2009-MTC/20

15/06/2009 Tramo: III Rioja - Corral Quemado Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería y Detalle de las Obras de Drenaje Sector Naranjitos - Corontochaca

29 R.D N° 684-2009-MTC/20


Dejar sin efecto el artículo segundo de la R.D 366 - 2009 MTC

30 R.D N° 718-2009-MTC/20

25/06/2009 Tramo: Pucusana - Cerro Azul - Ica Corregir el error materual incurrido en el R.D 456 - 2009 - MTC/20

31 R.D N° 719-2009-MTC/20

25/06/2009 Tramo: Puentes Wenderley - La Cumbre - Susana - Carla -

Tantamayo Chico - Fortaleza

Corregir el error materual incurrido en el R.D 2888 - MTC/20 que aprobó en los proyectos de Ingeniería de Detalle

32 R.D N° 731-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente las especificaciones técnicas integradas de lossectores colapsados

33 R.D N° 797-2009-MTC/20

14/07/2009 Tramo: Azángaro Puente Inambari Aprobar administrativamente los Proyectos de Ingeniería de Detalle de los Puentes Micaela - Yuri Yuri

34 R.D N° 798-2009-MTC/20

14/07/2009 Tramo: Azángaro Puente Inambari Aprobar administrativamente los Proyectos de Ingeniería de Detalle de los Puentes Tocco - Huiquiza - Hapuhuma - Chililichaca

35 R.D N° 801-2009-MTC/20


Aprobar administrativamente los Proyectos de Ingeniería de detalle de ingeniería de los puentes el Carmen - Jimena - Minero y Huancahuañuna

36 R.D N° 807-2009-MTC/20

15/07/2009 Tramo: 1 Del Corredor Vial Interoceanico del Sur Perú - Brasil

Aprobar administrativamente el Proyecto de Ingeniería de detalle de las obras complementarias referidas a las estaciones de Peaje, estaciones de pesaje y Estación móvil de pesaje

37 R.D N° 809-2009-MTC/20

16/07/2009 Tramo: 5 Del Corredor Vial Interoceanico del Sur Perú - Brasil

Aprobar administrativamente la modificación del Proyecto de ingeniería de detalle del Sector 14 Puno - Juliaca, del Tramo 5

38 R.D N° 810-2009-MTC/20

17/07/2009 Tramo: 3 Rioja - Corral Quemado del Eje Multimodal Amazonas Norte

Aprobar administrativamente los proyectos de Ingeniería de detalle de 15 obras de alcantarillado del Tramo 3 del Eje Multimodal Amazonas Norte

39 R.D N° 814-2009-MTC/20


Aprobar los Proyectos de Ingeniería de detalle de las alcantarillas Nandus Cayus y Joseph del Tramo 4: Azángaro - Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur.

40 R.D N° 832-2009-MTC/20

20/07/2009 Tramo: Empalme 1B Buenos Aires - Canchaque

Aprobar administrativamente el expediente técnico reformulado a nivel de Rasante en los cruces de la carretera

41 R.D N° 862-2009-MTC/21

23/07/2009 Tramo: III Rioja - Corral Quemado Aprobar administrativamente las especificaciones técnicas de quince obras accesorias

La Oficina Técnica de Concesiones, tiene como función:

� Coordinar con la Dirección General de Concesiones en Transportes - MTC y con

las demás Unidades Unidad Gerenciales de Provías Nacional, así como con el organismo regulador y la supervisón de los contratos de concesión, las tareas relacionadas con los aspectos técnicos de los proyectos por otorgar y/o otorgados al sector privado en concesión de infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional.


� Revisar y dar conformidad a los Proyectos de Ingeniería de Detalle - PID que presentan los concesionarios, de acuerdo a los Términos de Referencia de cada contrato.

� Proponer para su aprobación los estudios de ingeniería de detalle de los

proyectos de infraestructura de transporte que comprenden la Red Vial Nacional, otorgados o a ser otorgados al sector privado bajo concesión o cualquier otra forma que involucre una relación contractual de mediano a largo plazo.

� Proponer para su aprobación por el VMT, las soluciones técnicas a las obras

adicionales, accesorias, alternativas u complementarias que se generen por nuevos requerimientos técnicos y/o necesidad social.

� Elaborar en coordinación con las Unidades Gerenciales y dar conformidad a las

inversiones a ser otorgadas al sector privado bajo concesión.

� Entregar los terrenos comprendidos en las áreas de concesión a los concesionarios, así como coordinar los inventarios y las entregas de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las condiciones del contrato de concesión en coordinación con la UGC y UGOP.

A.12 CONVENIOS MARCO, ESPECÍFICO E INTERINSTITUCIONALES

En el presente año 2009, se han suscritos los siguientes convenios: Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente del Peru - Internor Municipalidad Distrital de Echarate Municipalidades Distritales de Pallpata Y Ocoruro Gobierno Regional de Ucayali Municipalidad Provincial de Chota Gobierno Regional de Cajamarca Asociación Antamina y Municipalidad Provincial de Huari

Ver Anexo N° 8 A.13 PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS A.13.1 Unidad Gerencial de Estudios

Durante el transcurso de año pasado e inicios del presente año, continua el incremento en la carga laboral y los insuficientes recursos humanos que tiene esta Unidad Gerencial, vienen generando que las metas programadas inicialmente en las diferentes etapas, no puedan ser cumplidas en los plazos indicados; por lo que; se está gestionando la contratación de un nuevo equipo de ingenieros entre administradores y revisores para los diversos estudios que se encuentran a nuestro cargo; así como la preocupación de asegurar la continuidad de los diversos profesionales que se encuentran contratados bajo el


sistema de CAS, a fin de cumplir con los nuevos encargos que viene asumiendo esta Unidad Gerencial.

A.13.2 Unidad Gerencial de Obras

� Infraestructura Administrativa de Control Fronterizo- CEBAF, se resolvió el

contrato de obra, por la falta de responsabilidad del Contratista en relación a la ejecución de los trabajos, teniendo un avance del 34,34 por ciento. Puente Guillermo Billinghurst: La obra se inició el 20.Jul.06 y mediante R.D. N° 4906-2007-MTC/20 de fecha 17.Dic.07 se resuelve el Contrato de Obra N° 390-2005-MTC/20 por no contar la Entidad con la estructura metálica y cables completos del Puente. A la fecha de la resolución del contrato se ejecutó el 78,40por ciento de la obra. Con fecha 28.Dic.07 se convoca a la Licitación Publica para el “Montaje del Puente Presidente Guillermo Billinghurst” en un plazo de 18 meses, siendo el valor referencial de la obra ascendente a S/. 23,99 millones Con fecha 09.Jun.08, al no haberse presentado postor alguno, el Comité Especial declaró Desierto el proceso de selección correspondiente a la LP N° 0030-2007-MTC/2para seleccionar a la empresa o consorcio que ejecute la Obra: Montaje del Puente Presidente Guillermo Billinghurst. Mediante R.G. N° 082-2008-MTC/20 de fecha 22.Jul.08 se han aprobado las Bases del proceso de selección del “Servicio de Consultoría para la Revisión y Actualización de los Metrados y Presupuesto para el Montaje del Puente Metálico Colgante Presidente Guillermo Billinghurst”. Con fecha 18.Ago.08 se otorgó la Buena Pro a la empresa Pedro Lainez-Lozada, Ingenieros S.A. Con fecha 12.Set.08 se ha suscrito el contrato de consultoría para la revisión y actualización de los metrados y presupuesto para el montaje del Puente Metálico Colgante Presidente Guillermo Billinghurst con la empresa Pedro Lainez-Lozada, Ingenieros S.A. El expediente técnico ha sido remitido a la UGAL para su aprobación. Para la ejecución de la obra, se están evaluando dos alternativas

� El expediente técnico ha sido remitido al concesionario IIRSA SUR para su posible incorporación como adicional de obra.

� En caso contrario, se efectuará la convocatoria de la Licitación Pública de la obra en mayo 2009 (fecha estimada) y los trabajos se estarían iniciando en el mes agosto.

Puente Internacional Macará : Mediante Oficio N° 1378-2008-MTC/20 del 27.Ago.08 se ha comunicado al Ministerio de Transportes y Obras Públicas del Ecuador la aprobación del Expediente Técnico modificado, lo que nos permitió iniciar el nuevo proceso de licitación. Esta segunda Licitación no tuvo éxito pues el único postor que se presentó, propuso una oferta que sobrepasaba el valor tope fijado por el Consultor y aprobado por JICA.


Posteriormente se citó a la negociación en la que el postor expuso que no reducirá su propuesta en el monto necesario para alcanzar el valor tope. A la fecha se encuentra en proceso de licitación, se tiene programada la firma del contrato para el mes de mayo; la fecha estimada de inicio de obra es julio 2009. Los trabajos de expropiaciones, reasentamientos, reubicación de postes de alumbrado y tuberías de agua en el lado Peruano se encuentran al 100 por ciento.

A.13.3 Unidad Gerencial de Conservación

� Demora en el inicio de las convocatorias de los diversos concursos públicos. � Procesos que al ser convocados; muchas veces son impugnados en las diversas

etapas del proceso de selección; ocasionando el incumplimiento de la programación estimada de desembolsos.

A.13.4 Proyecto Perú

� Falta de normatividad dentro del aparato estatal que permita la contratación de servicios mediante contratos de largo plazo (10 años), situación que hizo que los contratos que se tenían programados a 10 años fueran recortados de 05 a 03 años.

� Falta de interiorización dentro del MTC para la innovación, buscada mediante la

estrategia de desarrollo vial a través de la Conservación Vial, con la utilización de pavimentos o soluciones básicas (base estabilizada con recubrimiento bituminoso) para carreteras afirmadas de bajo tránsito.

� Falta desarrollar en el País el mercado de empresas contratistas para la

contratación de servicios de Conservación Vial, y que aprendan a trabajar bajo la modalidad de niveles de servicio.

A.13.5 Unidad Gerencial de Operaciones

� Se mantiene la Suspensión Temporal de Unidades de Peaje de Ilave (RN 003S - Carretera Longitudinal de la Sierra Sur), Catac (RN 003N - Carretera Longitudinal de la Sierra Norte), Tunán (RN 014 – Pativilca - Conococha) y Ciudad de Dios (RN 008 – Ciudad de Dios - Yurimaguas), debido a que continúan los trabajos de mantenimiento periódico que vienen realizando en las carreteras correspondientes, según lo comunicado por la Unidad Gerencial de Conservación Vial.

� Las Unidades de Peaje, por su ubicación estratégica vienen siendo consideradas por otras entidades como lugares con infraestructura aprovechable para realizar sus funciones que no son propias del peaje, tales como Detracciones, Operativos de SUNAT y Aduanas, Tolerancia Cero (DGTC-MTC), SENASA.


� Los Expedientes técnicos para la Electrificación de las Unidades de Peaje Cuculí, Rumichaca y Sicuyani han sido remitidos a las Oficinas Zonales Ayacucho – Huancavelica, Lambayeque y Puno para su actualización y reprogramación con el saldo de balance que se asignará.

A.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A.14.1 Unidad Gerencial de Estudios

�� La ejecución del gasto está asegurada y el Estado paga oportunamente siempre y cuando los consultores cumplan con lo pactado (Bases, contratos, TdR, etc.)

�� Se requiere que los consultores sinceren su capacidad operativa (no pueden

desarrollar más de dos estudios a la vez).

�� Se requiere efectuar modificaciones a las Leyes de Contratación del Estado.

�� Establecer la aprobación de una norma o directiva respecto a los plazos para pronunciamientos de la OPI del Sector y la DGASA.

A.14.2 Unidad Gerencial de Obras

�� Las obras programadas en el 2009 en las cuales no se tiene ejecución presupuestal en el mes de julio, es debido a que existen licitaciones y concursos para obras (y supervisiones) iniciados y otros que aún no se han convocado en el presente año.

Se ha concluido en el presente año las siguientes obras (06):

Carreteras (05)

Carretera Casma – Huaraz, Tr.: Yupash – Huaraz, Sector: Km 120+000 – Km 140+000 Carretera Dv. Tocache - Tocache, Tr.: Tocache – Caserío Porongo Carretera Ingenio – Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 – Km 39+440 Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, Tr.: Alto Chicama (Callacuyán) - Huamachuco Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil

Puentes (01)

Puente Reque


A.14.3 Unidad Gerencial de Conservación

�� Al mes de julio del 2009, la UGC, ha tenido una ejecución presupuestal acumulada de S/. 163,27 millones que representa el 39,21 % del PIM (S/. 516,25 millones).

�� Así mismo al mes de julio 2009, se ha ejecutado el mantenimiento rutinario de

5 697,89 Km de vías asfaltadas, 855,7 Km. de mantenimiento rutinario de vías afirmadas y 223.29 Km. de mantenimiento periódico (avance del año 2009).

A.14.4 Proyecto Perú

�� En el presente año 2009 se tiene un presupuesto de S/. 353,36 millones, con una ejecución presupuestal durante el mes de julio de S/. 27.46 millones, y una ejecución acumulada a dicho mes de S/. 141,29 millones; es decir el 39,98 por ciento del presupuesto asignado.

�� El 10 de febrero 2009 se iniciaron los trabajos en el Corredor Vial: Corredor Vial:

Huaura – Sayán – Oyón – Ambo y Río Seco – Sayán (339.41 Km.) y se continuó con la ejecución de 09 corredores viales.

�� Dentro del Plan de Estímulo Económico se continúa con la ejecución de 11

Corredores Viales. A.14.5 Unidad Gerencial de Operaciones

�� El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de julio del 2009 asignado a la UGOP asciende a S/. 23,61millones, teniendo una ejecución acumulada al mes de julio de S/. 12.56 millones, que representa el 53.19 por ciento del presupuesto asignado.

�� En el mes de julio, a través de las 34 unidades de peajes activas administradas

por Provías Nacional, se obtuvo una recaudación por el pago de peaje de S/. 13.26 millones.


ANEXOS

Informe de Gestión Julio - 2009

ANEXO N° 01 Obras Programadas y Ejecutadas


03/09/2009

TÉRMINO

CANT. UND. INICIAL ADICIONALES DEDUCTIVOS TOTAL REAL

1 Carretera Tingo María -Aguaytía, Tr. 1.1: Tingo María -Pte. Pumahuasi

15,20 Km Consorcio Pumahuasi(CASA - ARAMSA)

Consorcio CPS - HOB 16 327 794,90 2 484 382,44 3 400 526,59 15 411 650,75 CAF + Recursos Ordinarios

13-04-04 26-12-04 Recepción de Obra efectuada el 26.01.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 16,384,597.94.

2 Carretera Tingo María -Aguaytía, Tr. 2: Pte. Chino -Aguaytía

42,34 Km Constructora NorbertoOdebrecht S.A. SucursalTrujillo

Supervisión definitiva:Consorcio CESEL -LAGESA

108 476 007,67 49 493 979,56 6 294 644,04 151 675 343,20 BID-1150 + Recursos Ordinarios

29-04-03 02-06-05 Recepción de obra efectuada el 02.06.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Total de Obra: S/. 36,648,758.41 + US$32,267,243.53

3 Zona de Bolsacretos de laCarretera Tingo María -Aguaytía, Km 63+860 - Km65+500

174,00 m Consorcio Sero (Sepipsadel Oriente S.A. - RoalsaContratistas GeneralesS.R.L.)

Inspector de Obra: LuisTorres Pacahuala (de laZonal Huánuco - SanMartín - Ucayali)

3 338 682,98 607 199,28 106 547,58 3 839 334,68 Recursos Ordinarios

06-08-08 20-07-09 Recepción de la Obra programada en la 2°quinc. Ago.09.

4 Carretera Aguaytía - Pucallpa,Tr. 1: Aguaytía - Sn. Alejandro

50,47 Km Consorcio San Alejandro(Andrade Gutiérrez -TRANSLEI - CASA)

Engevix Engenharia S.A. 87 766 606,34 62 237 324,85 23 212 456,83 126 791 474,36 BID-1150 + Recursos Ordinarios

16-11-05 03-03-08 Recepción de obra efectuada el 06.03.08. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Total de Obra: US$ 40,433,223.44

5 Carretera Huánuco - TingoMaría - Pucallpa, Sector:Aguaytía - Pucallpa, Tr. 3:Neshuya - Pucallpa

58,77 Km Consorcio Neshuya(Andrade Gutiérrez -TRANSLEI - CASA)

Consorcio GMI - OIST -Motlima


01-04-05 28-02-07 Recepción de obra efectuada el 09.03.07. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra US$ 34,436,216.24

6 Nuevo Puente TambilloGrande

35,00 m Consorcio Valle Alto(Erco SAC-BarrenecheaSoto Walter Ingeniero)

Consorcio HuánucoATMCB (Acruta&TapiaIngenieros S.A.C -Multiservice Ingeniería yConstrucción S.A.C. -Cárdenas y BautistaS.R.L.)


16-05-07 29-01-08 Recepción de obra efectuada el 31.03.08.

7 Carretera Dv. Tocache -Tocache, Tr.: Tocache -Caserío Porongo

30,00 Km Consorcio Tocache(Aramsa ContratistaGenerales S.A.C. - A & ZConstructores S.A.C.)

Consorcio Vial delOriente (Consultora deProyectos AndinosE.I.R.L. - LagesaIngenieros ConsultoresS.A.)

20 208 103,21 2 303 774,32 399 237,68 22 112 639,85 Recursos Ordinarios

04-04-07 09-01-09 Con fecha 10.02.09, el Comité de Recepciónsuscribió el Acta de Observacionescorrespondiente. Recepción de obra efectuada el 12.03.09La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 23,013,746.63

8 Carretera Cusco - Abancay,Tramo 4

49,92 Km Bufete IndustrialConstrucciones S.A. deC. V. - ConstructoraUpaca S.A. Asociados

Asoc. EnergoprojektHidroinzenjering S.A. -Oficina de Ingeniería yServicios Técnicos S.A.

61 876 565,27 15 937 755,05 6 980 951,69 70 833 368,64 PE-P15 + Recursos Ordinarios

06-07-99 22-12-01 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra: US$ 24,852,873.68

9 Ptes. en Carretera Cusco -Abancay, Paq. 1

136,00 m Ingenieros Civiles &Contratistas GeneralesS.A.

HOB Consultores yEjecutores S.A.


26-04-03 21-01-04 Recepción Final realizada entre el 09.02.04 al11.02.04. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 5,438,360.95

10 Ptes. en Carretera Cusco -Abancay, Paq. 2

209,67 m INCOT S.A.C.Contratistas Generales

HOB Consultores yEjecutores S.A.


26-04-03 27-03-04 Recepción de obra efectuada entre el 15 al17.04.04. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Total de Obra: S/. 8,595,428.91

11 Puente Río Blanco 37,50 m Consorcio Río Blanco(CIPORT- IBECO)

Ing. Miguel ChiribogaRodríguez

1 555 452,57 82 281,96 57 959,77 1 579 774,76 BID-1150 + Recursos Ordinarios

22-03-05 26-08-05 Recepción de obra efectuada el 14.09.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Total de Obra: S/. 1,379,860.55

12 Puente Quebrada Honda 125,50 m Consorcio Curahuasi(INCOT - CEBA)

CESEL S.A. 5 955 108,69 271 022,19 73 093,63 6 153 037,25 BID-1150 + Recursos Ordinarios


13 Carretera Huancayo - Imperial,Tr. Puente Chanchas –Huayucachi

4,37 Km Consorcio CobertContratistas GeneralesS.A.C. - Avendaño VidalContratistas GeneralesS.A.C.

Consorcio Vial Centro 6 902 787,82 847 770,54 1 559 887,29 6 190 671,07 Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

06-09-03 31-08-04 Recepción de obra efectuada el 01.12.04. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 6,570,700.26.

14 Carretera Imperial - Izcuchaca 33,44 Km Consorcio GyM - C.Tizón p.s.a.c.

Supervisión temporal:Consorcio BCEOM -Vera & Moreno /Supervisión definitiva:The Louis Berger Group



15 Carretera Izcuchaca -Huancavelica, Tr. 1: Izcuchaca -Palca

30,00 Km Consorcio Johesa -Upaca

Consorcio Cielo Azul(Lagesa - JNRConsultores S.A.)

36 760 862,39 7 019 606,78 1 441 682,54 42 338 786,63 Recursos Ordinarios


16 Carretera Izcuchaca -Huancavelica, Tr. 2: Palca -Sachapite

30,00 Km Consorcio Vial Palca (SVC/Ingeniería y Construcción - Obras de Ingeniería S.A.)

Consorcio Vial Centro (Acruta & Tapia Ing. S.A.C. - Serconsult S.A. - Alpha Consult S.A.)


19-11-05 10-10-07 Recepción de la Obra efectuada el 30.10.07. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Total de Obra: S/. 45,839,403.38

17 Carretera Izcuchaca -Huancavelica, Tr. 3: Sachapite -Huancavelica

15,57 Km Consorcio Vial Ichu (Obras de Ingeniería S.A. - E. Reyna C. S.A.C. - SVC/Ingeniería y Construcción S.A.)

Consorcio Sachapite (CPS Vera & Moreno).


19-11-05 30-06-07 Recepción de la Obra efectuada el 02.08.07.

18 Carretera IngenioChachapoyas, Sector: Dv.Leymebamba - Chachapoyas

13,60 Km Constructora Upaca S.A. Consorcio GMI y PYV 26 786 046,06 4 381 440,21 1 765 617,06 29 401 869,21 Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

17-01-03 15-07-04 Recepción de Obra efectuada el 24.07.04. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 33,854,334.41

19 Carretera Ingenio -Chachapoyas, Tr.: Km 0+000 -Km 17+000

17,00 Km Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA)

Consorcio Amazonas (Ingeniería Dinámica S.A. (INGEDISA) - Lagesa Ingenieros Consultores S.A.)


25-11-06 31-08-07 Recepción de la Obra efectuada el 19.09.07.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 39,076,051.88

20 Carretera Ingenio -Chachapoyas, Tr.: Km 17+000 -Km 39+440

22,44 Km Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA)

Consorcio Vial Chachapoyas (HOB Consultores S.A. - Corpei S.A. - Conesupsa)


04-09-07 30-04-09 Recepción de obra efectuada el 14.05.09.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 76,426,589.62

OBSERVACIONESFINANCMTO. INICIOMONTO DE INVERSION OBRA (S/.)META TOTAL

OBRAS CONCLUIDAS

UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

CONTRATISTA SUPERVISORPROYECTOITEM

AL 31 DE JULIO DEL 2009


TÉRMINO


21 Obra de Emergencia para darla Transitabilidad y SeguridadVial de la Carretera Ingenio -Chachapoyas, porDesprendimiento de las Rocasen el Talud Superior en elSector: Km 30+870 al Km30+970

100,00 m Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA)

Consorcio Vial Chachapoyas (HOB Consultores S.A. - Consultora de Estudios y Supervisión S.A. (CONESUPSA) - Corporación Peruana de Ingeniería S.A. (CORPEI S.A.))

3 241 319,93 0,00 0,00 3 241 319,93 Recursos Ordinarios

07-11-08 06-12-08 Recepción de Obra efectuada el 07.01.09.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 3,429,316.49

Conjunto de Ptes. Marañón -Utcubamba**Carretera Corral Quemado -Orakusa (Marañón): 12 ptes.Carretera Ingenio -Chachapoyas (Utcubamba): 5ptes.

23 Carretera Rioja - Tarapoto, Tr.1: Km 0+000 - Km 50+000

50,00 Km IMPREGILO SPA Consorcio Berger - GMI 63 843 121,83 40 436 833,38 13 948 585,44 90 331 369,77 CAF + Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

15-05-00 10-07-03 Recepción de Obra efectuada el 17.07.03. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 44,051,029.57 +US$ 21,462,973.32 .


41,00 Km Queiroz Galvao S.A. Consorcio INTEGRAL - SERCONSULT

58 549 525,59 42 301 725,00 14 545 617,72 86 305 632,87 CAF + Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

28-05-01 06-02-03 Recepción de Obra efectuada el 07.03.03. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra US$ 27,969,084.95.


44,00 Km Queiroz Galvao S.A. Alpha Consult S.A. 54 029 490,21 51 030 632,91 23 418 582,39 81 641 540,73 CAF + Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

25-07-00 25-06-02 Recepción de Obra efectuada el 17.09.02. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra US$ 27,226,343.75.

26 Carretera Tarapoto -Yurimaguas, Tr. 1: Km114+000 - Km 125+592

11,59 Km Consorcio Málaga Consorcio GMI - OIST 14 383 281,80 375 052,88 374 569,41 14 383 765,27 Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

11-04-03 07-08-03 Obra rescindida con fecha 07.08.03. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 3,811,171.98.

27 Carretera Tarapoto - Juanjuí,Sector: Km 0+000 - Km 1+000

1,00 Km 1 791 281,59 0,00 0,00 1 791 281,59 Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)

31-12-03 23-03-04 Recepción de Obra efectuada el 02.04.04. Liquidación de obra fue efectuada por laMunicipalidad de la Banda de Shilcayo

28 Carretera Tarapoto - Juanjuí,Sector: Km 1+000 - Km11+000

10,00 Km JOHE S.A. HOB Consultores y Ejecutores S.A.

16 072 621,13 1 499 022,93 1 774 149,72 15 797 494,34 Recursos Ordinarios DS 141 (DU 016)


29 Carretera Tarapoto - Juanjuí,Tr.: Km 11+000 - Km 34+000

23,00 Km Consorcio Tarapoto (Construcción y Administración S.A.C. - Aramsa Contratistas Generales S.A.C. - A & Z Constructores S.A.C.)

Supervisión definitiva: Consorcio Vial Juanjuí (Fynsa Ingenieros S.A.C. - P y V Ingenieros S.A.)



30 Pavimentos Económicos deCarreteras de Bajo Tráfico dela Red Vial Nacional - ProyectoPiloto de Carretera Tarapoto -Juanjuí, Tr.: Caspizapa - Picota

11,35 Km Consorcio Cáceres (T & D Contratistas Generales S.A.C. - Montes Hnos. S.R.L.)

GMI S.A. Ingenieros Consultores


15-06-06 22-09-08 Recepción de obra efectuada el 09.10.08.La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 3,423,428.81

31 Carretera Tarapoto - Juanjuí,Tr.: Km 34+000 - Km 59+000

25,02 Km Consorcio Juanjuí (Construcción y Administración S.A. - Aramsa Contratistas Generales S.A.C. - Hidalgo e Hidalgo S.A.)

Supervisión Definitiva: Consorcio Vial Juanjuí (GMI S.A. Ingenieros Consultores - Motlima Consultores S.A.)


14-06-07 09-11-08 Con fecha 05.12.08, el Comité de Recepciónha suscrito el Acta de Observacionescorrespondiente. Recepción de Obra efectuada el 13.01.09.La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 72,898,409.99

21-03-01BIRF + Recursos Ordinarios

22 870 050,75 0,00426,60 m CONEVIAL - CASA - INCOT ASOCIADOS

22

Convenio con la Municipalidad de la Banda de Shilcayo

OBSERVACIONES

La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra es de S/. 24,737,376.14

FINANCMTO.

15-04-99

INICIOMONTO DE INVERSION OBRA (S/.)META TOTAL

11 222,25 22 858 828,50AIC PROGETTI

CONTRATISTA SUPERVISORPROYECTOITEM


TÉRMINO


32 Puentes de la CarreteraJuanjuí - Tocache: PuenteBalzayacu III y Accesos,Puente Balzaquillo y Accesos yPuente Mashuyacu y Accesos

92,76 m Aramsa Contratistas Generales S.A.C.

Consorcio SERCONSULT - FYNSA

5 561 866,39 81 483,33 0,00 5 643 349,72 Recursos Ordinarios

27-04-06 23-10-06 Recepción de obra efectuada el 17.11.06. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 5,765,337.97

33 Carretera Olmos - CorralQuemado, Tr. 1: Km 0+000 -Km 79+000

79,00 Km Tizón - ICCGSA Asociados

KUKOVA - INOCSA Asociados

49 607 110,59 5 799 746,91 6 148 725,36 49 258 132,14 KfW + Recursos Ordinarios

10-08-01 17-07-02 Recepción de Obra el 30.10.02. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra US$ 17,166,584.52

34 Carretera Olmos - CorralQuemado, Tr. 2: Km 79+000 -Km 140+000

61,00 Km ICCGSA - UPACA Asociados

KUKOVA - INOCSA 51 076 642,29 6 750 275,20 5 107 996,56 52 718 920,93 CAF + Recursos Ordinarios


35 Carretera Olmos - CorralQuemado, Tr. 3: Km 140+000 -Km 196+253.04

56,25 Km Consorcio Río Marañón (JJC - Johesa - Pavex)

Consorcio Pacific Consultants International - CESEL S.A. (PCI - CESEL S.A.)


04-12-03 10-06-05 Recepción de Obra efectuada el 14.07.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 19,910,958.35 +US$ 17,943,691.20

36 Carretera Chamaya - Jaén -Sn. Ignacio, Tr.: Chamaya -Jaén - Km 50

50,08 Km Consorcio Jaén (Energoprojekt - W. Jackson & Sons - Johesa)


55 822 209,40 13 229 657,46 685 638,58 68 366 228,27 PE-P22 + Recursos Ordinarios

17-02-04 18-10-05 Recepción de obra efectuada el 28.10.05La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 14,489,083.13 +US$ 14,172,354.88

37 Carretera Chamaya - Jaén -Sn. Ignacio - Río Canchis, Tr.2: Pte. Tamborapa - AccesoPuerto Ciruelo

25,08 Km Corporación Sagitario S.A.

Consorcio GMI - OIST2 21 266 893,73 3 305 871,19 1 176 695,66 23 396 069,26 CAF + Recursos Ordinarios


38 Carretera Pte. CorralQuemado - Pte. Río Nieva, Tr.:Corral Quemado - Pedro Ruiz

96,55 Km Construcoes e Comercio Camargo Correa

Salgitter-DIWI-LAGESA 55 275 171,76 12 533 191,12 0,00 67 808 362,88 KfW + Recursos Ordinarios

13-09-96 20-07-99 Recepción de Obra efectuada el 13.09.99. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 47,151,155.18 +US$ 10,913,400.39

39 Carretera Pte. CorralQuemado - Pte. Río Nieva, Tr.:Pedro Ruiz - Río Nieva

78,00 Km Construcoes e Comercio Camargo Correa

Salgitter-DIWI-LAGESA 47 041 368,91 33 792 389,62 0,00 80 833 758,53 KfW + Recursos Ordinarios

15-09-96 08-09-99 La Recepción de Obra fue el 13.09.99. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 54,880,526.42 +US$ 15,064,446.87.

40 Carretera Ayacucho - SanFrancisco, Tr. 1: Dv. Huanta -Tambo, Sector: Dv. Huanta -Quinua


Consorcio Serconsult - Hidroingeniería

29 430 727,20 9 626 968,38 7 031 270,33 32 026 425,25 CAF + Recursos Ordinarios

17-03-05 22-05-06 Con R.D. Nº 905-2004-MTC/20 de fecha09.12.04, se aprobó la intervención económicade la Obra.Recepción final de obra efectuada el 22.07.06. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 36,446,434.82

41 Pavimentos Económicos deCarreteras de Bajo Tráfico dela Red Vial Nacional - ProyectoPiloto de Carretera Ayacucho -San Francisco, Tr.: Tambo -Osno

10,62 Km Consorcio San Francisco (E. Reyna C. Contratistas Generales - Constructora MPM S.A.)



13-06-06 28-02-07 Con fecha 16.02.07 se resuelve de plenoderecho el Contrato de Obra. Con fecha28.02.07 se realizó la constatación física ytoma de inventario en la Obra.

42 Carretera Huallanca -Huanzalá - Dv. Antamina

15,43 Km Consorcio JACCSA - MONTES

Consorcio Hidroenergía - Class

12 322 365,66 1 450 955,44 715 976,03 13 057 345,07 Recursos Ordinarios FIDA

23-06-04 31-10-05 Recepción de obra el 02.12.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 12,437,359.74

OBSERVACIONESFINANCMTO. INICIOMONTO DE INVERSION OBRA (S/.)META TOTAL CONTRATISTA SUPERVISORPROYECTOITEM


TÉRMINO


43 Carretera Casma - Yaután -Huaraz, Tr: Casma - Pariacoto,Sector 2: Cruz Punta -Pariacoto

28,50 Km Consorcio Miraflores (Constructora Upaca S.A. - Altesa Contratistas Generales)

Consorcio Pariacoto (GMI S.A. - Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A.)

24 466 216,59 4 143 569,89 1 714 285,75 26 895 500,73 Recursos Ordinarios FIDA

14-10-05 27-01-07 Recepción de obra efectuada el 22.02.07.

44 Carretera Casma - Yaután -Huaraz, Tr.: Yupash - Huaraz,Sector: Km 120+000 - Km140+000

20,00 Km Consorcio Vial Yupash (Altesa Contratistas Generales - T y T Contratistas Generales)


50 100 005,79 12 532 948,06 7 878 526,73 54 754 427,12 Recursos Ordinarios FIDA

23-04-07 25-01-09 Con fecha 18.02.09, el Comité de Recepciónha suscrito el Acta de Observacionescorrespondiente. Recepción de obra efectuada el 05.03.09

45 Carretera Mojón - Chiquián -Aquia - Emp. Nueva CarreteraConococha - Huallanca, Tr. 1:Mojón - Chiquián

17,20 Km Consorcio Ejecutores de Lima (Constructores de la Ingeniería S.A. - ALE Contratista S.R.L. - Bitumen S.A. - Proyectos y Construcciones San José S.A.C.)



FIDA

28-06-07 12-08-08 Los trabajos se paralizaron desde el18.04.2008 por condiciones climáticasadversas en la zona de trabajo.Contrato de obra resuelto con fecha 12.08.08

46 Carretera Huarmey - Aija -Recuay, Tr.: Huarmey -Huamba Baja, Sector: Km0+000 - Km 23+000

22,39 Km Consorcio Andino (JC Contratistas Generales E.I.R.L. - W & M Contratistas Generales S.A.C. - Montes Hermanos S.R.L. - E. Reyna C. S.A.C. Contratistas Generales)

HOB Consultores S.A. 27 044 430,55 7 926 666,08 5 561 556,67 29 409 539,96 Recursos Ordinarios

09-08-07 22-10-08 Con fechas 19.11.08 y 09.01.09, el Comité deRecepción ha suscrito Actas deObservaciones. Recepción de obra efectuada el 10.03.09

47 Carretera Huarmey - Aija -Recuay, Tr.: Huarmey -Huamba Baja (Km 0+000 - Km41+214.84), Sector: Km23+000 - Huamba Baja (Km41+214.84)

18,21 Km JOHE S.A. Consorcio Vial Ancash II (Serconsult S.A. - Motlima Consultores S.A.)


23-06-07 05-07-08 Con fecha 22.07.08, el Comité de Recepciónsuscribe el Acta de Observaciones.Recepción de obra efectuada el 12.09.08La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Total de Obra: S/. 27,206,153.52

48 Ptos. Críticos de CarreteraPanamericana Sur, Est. 2:Pampa Clemesí - Pte. Tomasiri (Km 1109 - Km 1257)

15,90 Km T y T S.A.C. Contratistas Generales

MOTLIMA Consultores S.A.



49 Carretera Ilo - Desaguadero,Tramo 6

40,00 Km Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Asoc. Hidroservice Engenharia Ltda. -HOB Consultores y Ejecutores S.A.


09-01-99 15-01-00 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 67,752,966.45










09-01-99 15-01-00 La liquidación de conformidad alpronunciamiento del CONSUCODE ha sidoaprobada.Costo Final de Obra: S/. 67,884,379.16


41,20 Km Asociación Besalco S.A. - Corporación Sagitario S.A. Asociados




53 Variante de la Carretera Ilo -Desaguadero


Asoc. Hidroservice Engenharia Ltda - HOB Consultores y Ejecutores S.A.

11 632 645,09 1 051 130,78 72 522,14 12 611 253,72 CAF + Recursos Ordinarios

11-10-01 24-01-02 Recepción de Obra efectuada el 26.01.02. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Final de la Obra US$ 3,497,468.01



TÉRMINO


54 Carretera Yura - Patahuasi -Santa Lucía, Tr. 1: Yura -Patahuasi

18,67 Km Asociación Gutsa Construcciones S.A. de C.V. - ARAMSA Contratistas Generales

Asoc. Hidroservice Engenharia Ltda - HOB Consultores y Ejecutores S.A. - Proyecto Yura


01-07-99 15-04-02 El Contrato fue resuelto por causas imputablesal Contratista. La ejecución de esta obra tuvo al2002 un avance en kilómetros equivalentesigual a 18.67 Km aprox. La Liquidación Final del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 27,442,406.32

55 Carretera Yura - Patahuasi -Santa Lucía, Tr. 1: Yura -Patahuasi (Saldo de Obra)

34,67 Km Constructora PEDECA C.A. - SVC/ Ingeniería y Construcción S.A.


19 998 343,24 486 640,64 178 078,85 20 306 905,03 PE-P15 + Recursos Ordinarios

22-01-03 07-12-03 Recepción de Obra efectuada el 12.12.03. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 26,856,201.94.

56 Carretera Yura - Patahuasi -Santa Lucía, Tr. 2: Patahuasi -Est. Vincocaya

42,00 Km Construtora Queiroz Galvao S.A.



01-07-99 03-11-01 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 51,898,136.63+ US$11,848,064.59

57 Carretera Yura - Patahuasi -Santa Lucía, Tr. 3: Est.Vincocaya - Est. Crucero Alto

35,00 Km Construtora Queiroz Galvao S.A.

Asociación Pacific Consultants International - CPS de Ingeniería S.A.


04-10-99 27-11-01 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: US$ 21,386,468.28

58 Carretera Yura - Patahuasi -Santa Lucía, Tr. 4: Est.Crucero Alto - Santa Lucía

49,11 Km Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción

Asociación Pacific Consultants International - CPS de Ingeniería S.A.


13-09-99 23-11-02 Recepción de Obra efectuada el 11.12.02. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: US$ 41,946,498.39

59 Pavimentos Económicos deCarreteras de Bajo Tráfico dela Red Vial Nacional - ProyectoPiloto de Carretera Patahuasi -Yauri - Sicuani, Tr.: Yauri - SanGenaro

11,67 Km JC Contratistas Generales E.I.R.L.



17-06-06 23-02-07 Con fecha 16.02.07 se resuelve de plenoderecho el Contrato de Obra. La constataciónfísica y la toma de inventario en la Obra serealizó el 23.02.07.

60 Carretera Patahuasi - Yauri -Sicuani, Tr.: San Genaro - ElDescanso, Km 11+096 - Km42+860

31,76 Km COSAPI S.A. C.P.S. de Ingeniería S.A.C.


19-05-07 10-07-08 Recepción de Obra efectuada el 25.07.08. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 56,861,651.68

61 Carretera Chalhuanca -Abancay, Tr. 1: Chalhuanca -Pte. Antarumi

63,00 Km J.J.C. Contratistas Generales S.A.

Nippon Koei Co.Ltda - CESEL S.A.

177 516 376,71 51 428 429,62 51 324 611,55 177 620 194,78 PE-P18 + Recursos

Ordinarios DS 141 (DU 016)

13-09-01 05-06-03 Recepción de Obra efectuada el 04.07.03. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra US$ 50,883,052.49

62 Carretera Chalhuanca -Abancay, Tr. 2: Pte. Antarumi -Abancay

55,57 Km Energoprojekt Holding S.A.


114 817 467,07 31 787 294,41 22 330 809,15 124 273 952,33 PE-P18 + Recursos

Ordinarios DS 141 (DU 016)


63 Carretera Chalhuanca -Abancay, Tr.: Km 118+569.926- Km 119+335.851(Pavimentación de la ZonaUrbana de Abancay)

765,93 m Energoprojekt Holding S.A.



05-01-04 20-02-04 Recepción de Obra efectuada el 18.03.04. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 4,487,165.96

64 Puentes en Carretera Chalhuanca - Abancay

319,80 m BRUCE - PROIME Asociados

Asoc. INTEGRAL - S&Z 7 483 992,45 942 415,00 20 362,19 8 406 045,26 BID-836 + Recursos Ordinarios

10-06-98 20-02-03 Recepción Final de Obra realizada el 25.07.03. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de Obra: S/. 8,606,322.11



TÉRMINO


65 Zona Urbana de Puquio de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca, Km 0+000 - Km 2+780

2,78 Km Consorcio Vial (Pavletich Silva Ivan-Ingeniero - Pavdel Contratistas Generales S.A.C.)

Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería


30-05-07 19-09-08 Contrato de obra resuelto con fecha 19.09.08

66 Carretera Chiclayo -Chongoyape

59,22 Km Consorcio Chiclayo (Construcoes e Comercio Camargo Correa - Constructora Upaca S.A.)


70 143 845,39 21 762 456,40 4 997 484,46 86 908 817,33 JBIC PE-P18 + CAF + Recursos

Ordinarios

24-11-04 02-04-06 Recepción de obra el 21.04.06.La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra US$ 23,535,481.17 (inc.Laudo Arbitral)

67 Carretera Héroes de la Breña,Tramo 1: Pte. Ricardo Palma -Cocachacra

14,45 Km Consorcio T y T SAC Contratistas Generales - W. Jackson & Sons Construction Co. Sucursal del Perú




68 Carretera Héroes de la Breña,Tramo 2: Cocachacra -Matucana

21,35 Km Consorcio PAVEX Coorporation Perú - JOHESA




69 Carretera Héroes de La Breña,Tr. 3: Matucana - San Mateo

21,28 Km Consorcio Superconcreto del Perú - ACS




70 Carretera Héroes de La Breña,Tr. 4: San Mateo - La Oroya




06-08-03 30-07-05 Con R.D. Nº 161-2005-MTC/20 de fecha03.03.05, se aprobó la intervención económicade la Obra.Recepción de Obra efectuada el 26.08.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 86,391,087.55

71 Carretera La Oroya -Huancayo, Tr. 1: La Oroya -Puente Matachico

39,58 Km VEGSA C.G. - Mendez Junior Group


56 979 695,39 6 778 806,85 0,00 63 758 502,24 PE-P22 + Recursos Ordinarios

19-12-01 17-10-02 Mediante R.D. Nº 624-2004-MTC/20 del30.09.04, se aprobó la rectificación de losartículos primero, segundo y tercero de la RDNº 221-2004-MTC/20, siendo el Costo Total deObra igual a S/. 52,747,522.38.

72 Carretera La Oroya -Huancayo, Tr. 1: La Oroya -Pte. Matachico (Saldo deObra)




19-07-04 28-06-05 Recepción de Obra efectuada el 27.07.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 12,623,770.93.

73 Carretera La Oroya -Huancayo, Tr. 2: Pte.Matachico - Huancayo

56,78 Km Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.




74 Puente Stuart 83,00 m INCOT S.A.C. Consorcio Pacific Consultants International - CESEL S.A. (PCI - CESEL S.A.)


20-03-03 31-08-04 Recepción de Obra efectuada el 27.10.04. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 6,359,325.04.

75 Puente Collana 150,00 m Consorcio CIPORT - ROAYA






TÉRMINO


76 Carretera Jauja - Tarma 56,01 Km Consorcio ICCGSA - IESA


91 716 092,94 11 954 656,52 4 325 520,80 99 345 228,66 PE-P22 + Recursos

Ordinarios Gbno. Regiomal Junín


77 Carretera Tarma - La Merced 71,60 Km Constructora Andrade Gutierrez S.A.

CESEL S.A. 23 928 290,27 24 781 092,95 0,00 48 709 383,22 BIRF + Recursos Ordinarios

01-06-95 31-08-98 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 66,059,998.50 +US$ 8,876,184.21

78 Carretera La Merced - Satipo,Tr. 1: La Merced - Shankivironi

62,93 Km Constructora Andrade Gutierrez S.A.

Asoc. CPS de Ingeniería - KUKOVA Ingenieros S.A.

41 267 135,36 42 956 422,40 525 143,24 83 698 414,52 BIRF + Recursos Ordinarios

08-09-96 05-10-98 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 66,893,541.36 +US$ 9,785,419.43

79 Carretera La Merced - Satipo,Tr. 2: Shankivironi - Satipo

59,70 Km Victorio Américo Gualtieri - Bartos Asociados

Asoc. CPS de Ingeniería - KUKOVA Ingenieros S.A.

23 298 409,66 23 706 908,41 1 642 476,38 45 362 841,69 BIRF + Recursos Ordinarios

05-09-96 01-08-98 La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada. Costo Final de la Obra S/. 50,975,020.24.

80 Carretera Pte. Paucartambo -Oxapampa

44,18 Km Consorcio Vial Oxapampa (Constructora Málaga Hnos. S.A. - COINPESA - SVC/Ingeniería y Construcción S.A. - OBRAINSA)

Consorcio Supervisor Vial Paucartambo - Oxapampa (HOB - Alpha Consult)


19-11-05 08-11-07 Recepción de la Obra efectuada el 05.12.07.La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 112,036,601.70

81 Carretera Lima - Canta -Unish, Tr.: Canta - Unish,Sector: Huayllay - Cochamarca

18,35 Km Consorcio Unish (CASA - ARAMSA)

Vera & Moreno - Ingeniería Dinámica S.A.

25 180 036,57 0,00 774 593,88 24 405 442,69 Recursos Ordinarios

CESPASCO

26-08-03 10-02-05 Recepción Final de obra efectuada el 15.04.05. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 27,346,407.23

82 Carretera Lima - Canta - LaViuda - Unish, Tr.:Cochamarca - Vicco - Emp.con R3N (Concurso Oferta)

13,30 Km Consorcio Vicco (Ceba S.A. - Constructora Durán S.A. - T y T SAC Contratistas Generales - Ingeniería Dinámica S.A.)

Consorcio Peruano de Ingeniería (PyV - CPA)


04-08-06 06-06-08 Concurso Oferta. Debido a la demora en la elaboración delExpediente Técnico y al problema presentadodado que el monto de obra es mayor al montoofertado, con fecha 19.05.2008 se suscribe laAdenda N° 01-2008-MTC/20 mediante la cualse resuelve parcialmente el Contrato deEjecución de Obra.Asimismo, mediante R.D. N° 1626-2008-MTC/20 de fecha 06.06.2008 se apruebaadministrativamente el Expediente Técnico dela Obra, siendo el monto de la Obraascendente a S/. 22.56 Mill. con precios al mesde diciembre 2007.La liquidación del Contrato se encuentraaprobada.Costo Total del Estudio S/. 444,320.05

83 Carretera Abra Málaga -Alfamayo, Tr. 1: Abra Málaga -Carrizales

24,66 Km Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Consorcio Serconsult - Motlima



84 Carretera Abra Málaga -Alfamayo, Tr. 2: Carrizales -Alfamayo

17,89 Km J.J.C. Contratistas Generales S.A.

Consorcio Serconsult - Motlima



85 Construcción de una Variantedel trazo actual de la CarreteraOllantaytambo - Quillabamba,por el desprendimiento deplataforma en Km 66+300

0,20 Km Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Consorcio Serconsult-Motlima


12-07-07 09-09-07 Recepción de la Obra efectuada el07.Nov.2007La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 8,689,448.57

86 Puente Plateritos y Accesos 80,00 m Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)

Consorcio Norvial (Serconsult S.A. - Ing. Jorge Jibaja Elías)


06-09-05 30-04-06 Recepción de obra el 29.05.06. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 4,109,374.53



TÉRMINO


87 Puente Independencia 52,24 m Consorcio T y T S.A.C. - IBECO S.A.

HOB Consultores S.A. 3 514 894,84 97 962,78 24 779,83 3 588 077,79 Recursos Ordinarios

18-08-06 04-01-07 Recepción de obra efectuada el 03.02.07. La liquidación del Contrato de Obra seencuentra aprobada.Costo Total de la Obra S/. 3,779,788.38

88 Puente Vilela 35,00 m Consorcio Lambayeque (Erco S.A.C. - Bicadelu Contratistas Generales S.R.L.)

Consorcio Lambayeque ATMCB (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - Multiservice Ingeniería y Construcción S.A.C. - Cárdenas y Bautista S.R.L.)


20-01-07 21-06-07 Recepción de la Obra efectuada el 27.07.07.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 2,422, 573.70

89 Nuevo Puente Sandra yAccesos

35,00 m 5 257 807,23 83 927,30 0,00 5 341 734,53 Recursos Ordinarios

04-01-08 20-12-08

Nuevo Puente Carolina yAccesos

25,00 m

Nuevo Puente Puche yAccesos

35,00 m

90 Puente El Rubio 74,90 m Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)

Consorcio Tumbes ATMCB (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - Multiservice Ingeniería y Construcción S.A.C. - Cárdenas y Bautista S.R.L.)

6 220 009,82 150 835,82 0,00 6 370 845,64 Recursos Ordinarios


91 Puente Internacional del EjeVial N° 1, CarreteraPanamericana Piura -Guayaquil

80,00 m Consorcio Hidalgo e Hidalgo (Hidalgo e Hidalgo S.A. - Construcción y Administración S.A.C.)

Consorcio Vera & Moreno - Caminosca - Clothos - Scott Wilson - Applus Norcontrol

11 284 267,82 0,00 0,00 11 284 267,82 Comunidad Europea + Recursos Ordinarios

06-07-07 15-07-08 Con fecha 15.07.08 se resuelveadministrativamente por la causal de fuerzamayor el Contrato de Ejecución de Obra.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 342,786.99.

92 Centro Binacional de AtenciónFronteriza - CEBAF -Edificación Perú - PrimeraEtapa

1,00 glb Padko S.A. (Sucursal Perú)


20 878 756,48 1 550 161,78 0,00 22 428 918,26 Comunidad Europea + Recursos Ordinarios

20-07-07 28-04-09 Contrato de obra resuelto con fecha 28.04.09.La inspección de obra e inventario de lasestructuras temporales, materiales, instalacióny equipo se llevó a cabo el 06.05.09.

93 Variante Internacional LadoPerú del Eje Vial N° 1,Carretera Panamericana PiuraGuayaquil, inc. la explanaciónde la edificación del CentroBinacional de AtenciónFronteriza (CEBAF) - Perú

8,82 Km Consorcio Hidalgo e Hidalgo (Hidalgo e Hidalgo S.A. - Construcción y Administración S.A.C.)


112 889 240,40 12 540 668,51 0,00 125 429 908,91 Comunidad Europea + Recursos Ordinarios

17-02-07 26-05-09 Recepción provisional de obra efectuada24.07.09.Recepción final de obra programada dentro delos 2 años siguientes.

94 Tramo colapsado del PuenteRaither

91,44 m Consorcio Ejecutor Junín (JC Contratistas Generales - CODURSA - César Wiese y Cía)

Serconsult S.A. 8 619 472,89 0,00 0,00 8 619 472,89 Recursos Ordinarios

17-05-06 20-10-06 Con fecha 20.10.06 se resuelve el contratosuscrito con el Consorcio Ejecutor Junín

95 Tramo colapsado del PuenteRaither

90,00 m Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)

Serconsult S.A. 8 433 209,00 176 617,42 247 025,29 8 362 801,13 Recursos Ordinarios

25-07-07 12-06-08 Con fechas 07.07.08 y 15.09.08, el Comité deRecepción ha suscrito Actas de ObservacionesRecepción de Obra efectuada el 06.05.09.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 8,509,909.80

96 Puente Presidente GuillermoBillinghurst

722,95 m Consorcio Madre de Dios (INCOT S.A.C. Contratistas Generales-Construcciones Civiles S.A - Pedro Lainez Lozada Ingenieros S.A)

Consorcio Interoceánico de Puentes (Serconsult S.A.-Elí Cordova Vilela-Motlima S.A.-Conepsusa-Visa Consultores)


20-07-06 17-12-07 Con fecha 17.12.07, se resuelve el contrato deejecución de obra

97 Puente Reque 50,00 m Consorcio Nor Perú (Ceba S.A. - Constructora Durán S.A.)

Consorcio Lambayeque (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - Multiservice Ingeniería y Construcción S.A.C. - Cárdenas y Bautista S.R.L.)


26-04-08 14-02-09 Con fecha 17.03.09, el Comité de Recepciónha suscrito el Acta de Observacionescorrespondiente. Recepción de obra efectuada el 27.04.09La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 7,616,380.26

98 Obras por emergencia en elPuente Reque: i) Habilitacióndel puente provisional modulartipo Bayley en Saltur, ii)Habilitación desvío provisionalcon alcantarillas Multi Plate enel Puente Reque

1,00 glb Consorcio Nor Perú (Ceba S.A. - Constructora Durán S.A.)

Inspector de Obra: José Nanfuñay Barragán (de la Zonal II de Lambayeque)


01-11-08 20-05-09 Recepción de obra efectuada el 25.06.09

99 Carretera Trujillo - Shirán -Huamachuco, Tr.: AltoChicama (Callacuyán) -Huamachuco

37,04 Km Energoprojekt Niskograndnja S.A.

Supervisión definitiva: Consorcio Vial Sánchez Carrión (HOB Consultores S.A. - Corpei S.A. - Conesupsa)


16-06-07 04-05-09 Recepción de obra efectuada el 04.06.09

3 605 486 983,80 1 067 349 280,31 441 455 049,39 4 231 381 214,72TOTAL

Consorcio Serconsult - H&H S.A.

Consorcio Lima (Construcciones Civiles y Portuarias S.A. - Construcciones Marinas y Civiles S.A.C. - Corporación Cromos S.A.C.)

Con fecha del 19.01.09 el Comité de recepciónha suscrito el Acta de observacionescorrespondiente.Recepción de Obra efectuada el 25.02.09.La Liquidación de contrato de obra seencuentra aprobada.Costo Final de Obra es de S/. 5,295,568.68



ANEXO N° 02 Estudios: Avance de Metas Físicas


METAS FÍSICAS PROGRAMADOS VS ELABORADOS AL MES DE J ULIO 2009 - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

InicioFin(RD

aprobación)Inicial Reprog UGE

A PUENTES_ PROYECTOS DE INVERSIÓN

1,0 32006 Puente Heroés del Cenepa

1,1 - Ing. Carlos Sánchez - - - Puente Heroés del Cenepa Def. P-09 TumbesEl estudio se realizará via convenio entre Provías y el Plan Binacional quien financiará el estudio. Los TdR serán remitidos cuando se suscriba el convenio.

200 000 56,00 m. Dic-09 Sep-10 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 38965 Puente Delicias

2,1 38965 Ing. Carlos Sánchez - - -Puente Delicias (Carretera Cayaltí-Oyotún) (Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias)

Def. P-09 Lambayeque En proceso de contratación: (Patricia Cama)_Elaboración de Bases 359 866 60,96 m. Nov-09 Ago-10 1,00 0,20 0,00 0,00

3,0 Puente Tarucachi

3,1 - Ing. Alejandro SánchezConv. Coop. N° 29-2008

GR Tacna(26.Nov.2008)

- - Puente Tarucachi (verificación de viabilidad) Est. Esp. E-09 TacnaEl convenio N° 029-2008-MTC/20 se ha suscrito el 26 .Nov.2008.Se ha solicitado información de las pruebas al GR de Tacna.

300 000 40,00 m. 22-Ene-09 Nov-09 1,00 1,00 0,95 0,95

3,2 - S/asignaciónConv. Coop. N° 29-2008

GR Tacna(26.Nov.2008)

- - Puente Tarucachi Def. P-10 Tacna Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 120 000 40,00 m. Mar-10 Dic-10 0,40 0,00 0,00 0,00

4,0 74478 Puente Malcas (Río Negro) 3

4,1 74478 Ing. Lucy CondoriConv. Marco (28.Dic.07)Conv. Especif. N° 05-09

(13.Mar.09)- -

Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)

Perfil 3 C-09 CajamarcaMediante Informe N° 315-2009-MTC/09.02 del 06.Abr.2 009 la OPI declaró la viabilidad al proyecto. El 13.Mar.2009 se suscribió el convenio específico con el GR de Cajamarca.

75 000 40,00 m. 13-Mar-09 06-Abr-09 1,00 1,00 1,00 1,00

4,2 74478 Ing. Lucy CondoriConv. Marco (28.Dic.07)Conv. Especif. N° 05-09

(13.Mar.09)- -

Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)

Def. P-09 CajamarcaSe ha remitido los TdR al GR de Cajamarca. Asimismo se ha remitido una copia del estudio de perfil.

120 000 40,00 m. Oct-09 Jun-10 0,00 0,20 0,00 0,00

5,0 Puentes Chamaya, Nueva Unida, Olaechea, Numpaken, U chichiangos y Yahuahua y accesos

5,1 - Ing. Lucy CondoriContrato N° 35-2009 (13.May.09) (90

DN)Instituto de Consultoría

S.A.-HK Consulting SAC303-09

Puentes Chamaya, Nueva Unida, Olaechea, Numpaken, Uchichiangos y Yahuahua y accesos

Perfil E-09 Amazonas

INF N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_INF. N° 03 (0.25)_INF. N° 04 (0.30)_RD (0.05)_Nro INF Totales=4

245 891 120,00 m. 13-May-09 Dic-09 1,00 1,00 0,20 0,20

6,0 9895 Puente Pacarán (Carretera Lunahuana-Yauyos-Chupaca)

6,1 9895 Ing. Carlos Sánchez Convenio Marco - - Puente Pacarán Def. E-09 Lima

INF N° 01(0.20)_Aprob (0.20)INF N° 02 (0.20)_Aprob (0,20)INF. N° 03 (0.25)_Revision (0.15)INF. N° 04 (0.30)_RD (0.05)_Nro INF Totales=4

150 000 50,00 m. 01-Feb-09 Sep-09 1,00 1,00 0,55 0,55

7,0 Puente Crisnejas

7,1 - Ing. Carlos SánchezConv. Coop. N° 07-2008

GR San Martín(11.Jun.2008)

- - Puente Crisnejas Perfil E-09 San MartínEl estudio viene siendo elaborado por el GR de San Martín, atráves de un convenio.En revisión la absolución de observaciones al borrador del Informe Final.

86 400 48,00 m. 15-Ene-09 Sep-09 1,00 1,00 0,80 0,80

7,2 - Ing. Carlos Sánchez - - Puente Crisnejas Def. P-10 San Martín Requiere que el proyecto sea declarado viable 1 536 000 48,00 m. Ene-10 Oct-10 0,00 0,00 0,00 0,00

8,0 5271 Puente Carrozables Quirishari

8,1 5271 Ing. Carlos SánchezConv. Coop. N° 16-08

GR Pasco(25.Ago.2008)

- - Puente Carrozables Quirishari Def. C-09 PascoMediante de Decreto de Urgencia (del GR) está siendo construido por el GR de Pasco.

63 000 35,00 m. Ago-08 Jun-09 0,40 0,40 1,00 0,40

9,0 5272 Puente Carrozables Esperanza

9,1 5272 Ing. Carlos SánchezConv. Coop. N° 16-08

GR Pasco(25.Ago.2008)

- - Puente Carrozables Esperanza Def. C-09 PascoMediante de Decreto de Urgencia (del GR) está siendo construido por el GR de Pasco.

72 000 40,00 m. Ago-08 Jun-09 0,40 0,40 1,00 0,40

10,0 5957 Puentes Alacrán (26,5 m.), Sábalo (21,50 m.) y Codo (77,35 m.) - Carretera Codo del Pozuzo-Pozuzo

10,1 5957 -Conv. Coop. N° 17-2008

PRODAPP(28.Ago.2008)

- - Codo del Pozuzo - Pozuzo (Verificación viabilidad) Est. Esp. C-09 PascoPRODAPP solo ha entregado los puentes. El proyecto se evaluará luego de que se concluya la construcción de dichos puentes.

35 000 57,30 Km. y 09 ptes - - 1,00 0,00 0,00 0,00

11,0 Puente Puerto Ocopa 4

11,1 - Ing. Carlos SánchezContrato N° 213-2008 (21.Oct.08) (45

DN)Aquatem Ingenieros

S.A.C.301-09 Puente Puerto Ocopa Perfil 4 E-09 Junín

INF. Nº 01(0.20)_ Aprobado (0.20)INF. Nº 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.25)_ Aprobado (0.25)OPI (0.05)_ Remitido el 23.Jul.09 y las Obser el 14.Ago.09RD (0.05)_Nro INF Totales= 4

89 977 150,00 m. 03-Nov-08 Ago-09 0,80 0,80 0,90 0,70

11,2 - Ing. Carlos Sánchez - - 261-09 Puente Puerto Ocopa Def. 4 P-09 JunínRequiere que el proyecto sea declarado viable. Se debe reasignar el presupuesto 2009

450 000 150,00 m. Dic-09 Sep-10 0,00 0,00 0,00 0,00

12,0 Puente Chacanto (Balzas)

Nombre del ProyectoItem

ProyectoCOD SNIP

Especialista encargado Nro Contrato y/o Convenio Cons ultor Meta Presup.

2009Tipo de Estudio

Filtro1: Proy encarga2: VRAE

4: Vice-Impo5: Vice-otros

6:OPEI

EstadoP=Prog.

E=ElaborC=Conc.-0X: Año

Depart. Situación Actual al 24.Ago.2009Costo Total

S/.Meta Km. /m.

Fecha Meta Física 2009

Avance Físico del año 2009 (Ene a Jul)

Avance Físico al 30.Jul.2009


InicioFin(RD


12,1 - Ing. Carlos SánchezContrato N° 216-2008 (23.Oct.08) (45

DN)Aquatem Ingenieros

S.A.C.290-09 Puente Chacanto (Balzas) Perfil E-09 Cajamarca

INF. Nº 01(0.20)_ Aprobado (0,20)INF. Nº 02 (0.20)_Aprobado (0,20)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.25)_Aprobado (0.25)OPI (0.05)_Remitido el 23.Jul.2009RD (0.05)Nro INF Totales= 4

89 977 100,00 m. 31-Oct-08 Ago-09 0,80 0,80 0,90 0,70

12,2 - Ing. Carlos Sánchez - 259-09 Puente Chacanto (Balzas) Def. P-09 Cajamarca Requiere que el proyecto sea declarado viable. 300 000 100,00 m. Dic-09 Nov-10 0,00 0,00 0,00 0,00

13,0 - Puente Palca y Santa Rosa

13,1 - Ing. Carlos Sánchez - AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C

289-09 Puentes Palca y Santa Rosa (Carretera Imperial -Izcuchaca-Huancavelica)

Perfil P-09 HuancavelicaEn trámite la suscripción del contrato con el consultor AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C

65 000 35,00 m. Sep-09 Abr-10 1,00 0,65 0,00 0,00

13,2 - Ing. Carlos Sánchez - - 260-09Puentes Palca y Santa Rosa (Carretera Imperial -Izcuchaca-Huancavelica)

Def. P-10 Huancavelica Se realizará en el 2010. Se debe reasignar el presupuesto 2009 52 500 35,00 m. Ago-10 May-11 0,00 0,00 0,00 0,00

14,0 80412 Puente Huacará

14,1 80412 Ing. Carlos Sánchez - - 467-09 Puente Huacará Def. P-09 Junín En proceso de contratación: (Patricia Cama)_Elaboración de Bases 250 000 21,00 m. Nov-09 Ago-10 0,95 0,20 0,00 0,00

15,0 71331 Puente Tumbes (Panamericana Norte)

15,1 71331 Ing. Carlos Sánchez - - 474-09 Puente Tumbes Def. P-09 TumbesEn proceso de contratación: (Fernando Vigo)_Elaboración de Bases, se estima convocatoria para Set.09

250 000 252,70 m. Nov-09 Ago-10 0,95 0,20 0,00 0,00

16,0 69323 Puente Bocapan (Panamericana Norte)

16,1 69323 Ing. Carlos Sánchez - - 473-09 Puente Bocapan Def. P-09 TumbesEn proceso de contratación: (Fernando Vigo)_Elaboración de Bases, se estima convocatoria para set.09

100 000 251,00 m. Nov-09 Ago-10 0,95 0,20 0,00 0,00

17,0 104063 Puente Santa María Nieva

17,1 104063 Ing. Carlos SánchezContrato N° 053-08

(07.Mar.08)

Consorcio Hidroenergía - Class (Ortega y Cia Class - Hidroenergía Consultores

en Ingeniería);

- Puente Santa María Nieva Perfil C-09 Amazonas

INF. Nº 01(0.20)_ Aprobado (0.20)INF. Nº 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.25)_Aprobado (0.25)OPI (0.05)_Concluido_(0.05)RD (0.05) _RD N° 966-2009-MTC/220 (14.Ago.2009)Nro INF Totales= 4Con INF.770-2009-MTC/09.

89 977 150,00 m. 17-Mar-08 Jul-09 0,10 0,10 1,00 0,10

17,2 104063 Ing. Carlos Sánchez - - 251-09 Puente Santa María Nieva Def. P-09 AmazonasEn elaboración los TdR. Se estima se apruebe el VR en Set.09 por la UGAD

2 250 000 150,00 m. Dic-09 Sep-10 0,65 0,00 0,00 0,00

18,0 69524 Quebrada Yanango (Carretera Tarma - La Merced)

18,1 69524 Ing. Carlos Sánchez - - 432-09 Tunel Yanango Def. P-09 Junín En proceso de contratación: (Víctor Tolentino)_Elaboración de Bases 1 250 000 1 300,00 m. Nov-09 Ago-10 0,95 0,20 0,00 0,00

19,0 - Puente Canoas

19,1 - Ing. Patricia CamaContrato N° 186-2008(28.Ago.2008) (30 DN)

Ing. Ana Bertha Ríos Padilla

285-09 Puente Canoas Perfil C-09 Tumbes

INF. N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. Nº 03 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 04 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05)RD (0.05)_En trámiteNro INF Totales= 04

46 032 33,00 m. 10-Sep-08 Ago-09 0,55 0,55 0,95 0,50

19,2 - Ing. Patricia Cama - - 255-09 Puente Canoas Def. P-09 Tumbes Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 99 000 33,00 m. Dic-09 Ago-10 0,40 0,00 0,00 0,00

20,0 - Puente Caleta Grau



286-09 Puente Caleta Grau Perfil C-09 Tumbes

INF. N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. Nº 03 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 04 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05)RD (0.05)_En trámiteNro INF Totales= 04

51 115 25,00 m. 10-Sep-08 Ago-09 0,55 0,55 0,95 0,50

20,2 - Ing. Patricia Cama - - 256-09 Puente Caleta Grau Def. P-09 Tumbes Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 75 000 25,00 m. Dic-09 Sep-10 0,40 0,00 0,00 0,00

21,0 - Puente El Tingo

21,1 - Ing. Carlos SánchezContrato N° 202-2008 (30.Set.08) (30

DN)Consorcio Vial Floriano

Palacios-Sobrevilla Ricci282-09 Puente El Tingo Perfil E-09 Cajamarca

INF. Nº 01 (0.20)_ Aprobado (0.20)INF. Nº 02 (0.20)_Revision (0.10)INF. Nº 03 (0.25)_Observado (0.10)INF. Nº 04 (0.25)_OPI (0.05)_RD (0.05)_ Nro INF Totales= 4

46 032 22,00 m. 10-Oct-08 Oct-09 0,70 0,80 0,40 0,20

21,2 - Ing. Lucy Condori - - 252-09 Puente El Tingo Def. P-10 Cajamarca Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 33 000 22,00 m. Feb-10 Nov-10 0,00 0,00 0,00 0,00

22,0 - Puente Huanchuy



283-09 Puente Huanchuy Perfil E-09 Huancavelica

INF. N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. Nº 03 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 04 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_ObservadoRD (0.05)_Nro INF Totales= 04

46 783 100,00 m. 10-Sep-08 Sep-09 0,55 0,55 0,90 0,45

22,2 - Ing. Patricia Cama - - 253-09 Puente Huanchuy Def. P-10 Huancavelica Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 300 000 100,00 m. Ene-10 Oct-10 0,40 0,00 0,00 0,00

23,0 - Puente Cajabamba

23,1 - Ing. Carlos SánchezContrato N° 229-2008

(4.Nov.08)Aquateam Ingenieros

S.A.C.284-09 Puente Cajabamba Perfil E-09 Huánuco

INF. Nº 01(0.20)_ Aprobado (0.20)INF. Nº 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.25)_Aprobado (0.25)OPI (0.05)_Remitido en Jun.09RD (0.05)_ Nro INF Totales= 4

46 569 18,00 m. 14-Nov-08 Sep-09 0,80 0,80 0,90 0,70

23,2 - Ing. Carlos Sánchez - - 254-09 Puente Cajabamba Def. P-10 Huánuco Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 27 000 18,00 m. Feb-10 Nov-10 0,00 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


24,0 41890 Puente Matachico y accesos (Carretera Central) 5

24,1 41890 Ing. Carlos SánchezContrato N° 275-07

(04.Dic.07)

Oscar Muroy Ingeniero Consultor y CAA

Ingenieros Consultores EIRL.El CES

425-09 Puente Matachico Def. 5 E-09 Junín

INF N° 01(0.20)_Aprob (0.20)-EIA AprobadoINF N° 02 (0.20)_Aprob (0.20)-EIA AprobadoINF N° 03 (0.25)_Aprob (0.25)-EIA ElaboracionINF. N° 04 (0.30)_Aprob Técnico (0.20)-EIA Elaborac iónRD (0.05)Nro INF Totales=4

199 956 58,80 m. 14-Dic-07 Ago-09 0,20 0,30 0,85 0,10

25,0 44146 Puente Suyacuna y Accesos (Carretera Pisco-Ayacucho )

25,1 44146 Ing. Carlos Sánchez Contrato N° 40-08 (25.Feb.08) Oscar Muroy M. - C.A.A. Ingenieros Consultores

EIRL428-09 Puente Suyacuna Def. E-09 Huancavelica

INF N° 01 (0.20)_Aprob (0.20)INF N° 02 (0.20)_Aprob (0.20)INF. N° 03 (0.25)_Revision(0.15)INF. N° 04 (0.30)_RD (0.05)_Nro INF Totales=4

233 008 60,00 m. 05-Mar-08 Sep-09 0,70 0,70 0,55 0,25

26,0 47996 Puentes Yunculmas (Carretera Villa Rica - Pto. Ber múdez)

26,1 47996 Ing. Carlos Sánchez - - 431-09 Puente Yunculmas Def. P-09 PascoEn proceso de contratación: (Carlos Flores)_convocatoria: 25.Ago.09. Buena Pro: 14.Oct

126 667 40,00 m. Dic-09 Sep-10 0,95 0,00 0,00 0,00

27,0 47997 Puentes Chivis (Carretera Villa Rica - Pto. Bermúde z)

27,1 47997 Ing. Carlos Sánchez - - 430-09 Puente Chivis Def. P-09 PascoEn proceso de contratación: (Carlos Flores)_convocatoria: 24.Ago.09 Buena Pro: 14.Oct

126 667 40,00 m. Dic-09 Sep-10 0,95 0,00 0,00 0,00

28,0 47998 Puentes Puellas (Carretera Villa Rica - Pto. Bermúd ez)

28,1 47998 Ing. Carlos Sánchez - - 429-09 Puente Puellas Def. P-09 PascoEn proceso de contratación: (Carlos Flores)_convocatoria: 24.Ago.09 Buena Pro: 14.Oct

126 667 40,00 m. Dic-09 Sep-10 0,95 0,00 0,00 0,00

B VIAS DE EVITAMIENTO

1,0 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Tocache

1,1 - Ing. Pedro Cano - - Vía de Evitamiento a la Ciudad de Tocache Perfil P-10 San Martín Incluido en el PAAC-09. Se remite el VR a la UGAD 50 000 3,5 Km. Ene-10 May-10 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 22422 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Tumbes

2,1 22422 Ing. Pedro Jahnsen - - 315-09 Vía de Evitamiento Tumbes Prefac. P-10 Tumbes Se elabora TdR. 111 600 18,0 Km. Ene-10 Dic-10 0,90 0,00 0,00 0,00

2,2 22422 - - - Vía de Evitamiento Tumbes Fact. P-10 Tumbes Se ha autorizado la prefac. 0 18,0 Km. May-11 Ene-12 0,00 0,00 0,00 0,00

2,3 22422 - - - Vía de Evitamiento Tumbes Def. P-11 Tumbes 0 18,0 Km. May-12 May-13 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 15058 Vía de evitamiento a la ciudad de Urcos

3,1 15058 Ing. Yolanda Medina Contrato N° 247-08 (11.Dic.08) Jaime Altamirano - Vía de Evitamiento a la ciudad de Urcos Prefac. C-09 Cusco

INF Nº 01 (0.90)_Aprobado (0.90) OPI_(1.00)_Aprobado INF. Nro Totales= 1La OPI declaro la viabilidad al proyecto con Informe N° 095-2009-MTC/09.02 (18.Feb.2009)

3 300 3,2 Km. 15-Dic-08 18-Feb-09 0,90 1,00 1,00 1,00

3,2 15058 Ing. Yolanda Medina - - Vía de Evitamiento a la ciudad de Urcos Def. P-09 Cusco La UGAD viene elaborando el VR (Remitido el 31.Jul.09) 105 600 3,2 Km. Dic-09 Jul-10 0,00 0,00 0,00 0,00

4,0 13969 Vía de Evitamiento a la ciudad de Chimbote

4,1 13969 Ing. Pedro JahnsenContrato N° 209-2008 (15.Oct.2008)

(120DN) Vera & Moreno S.A.

Consultores de Ingeniería457-09 Vía de Evitamiento a la ciudad de Chimbote Def. E-09 Ancash

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Observado (0.15)INF. N° 03 (0.35)_RD (0.05)Nro INF Totales=3

920 415 35,9 Km. 30-Oct-08 Sep-09 1,00 0,90 0,45 0,35

5,0 108630 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay

5,1 - Ing. Elias PalominoContrato N° 198-2008 (17.Set.08) (45

DN)

PROJECT MANAGEMENT PERU

S.A.C294-09 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay Perfil C-09 Apurimac

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (Informe N 386-2009-MTC/09.02 del 13.Abr.2009)_(0.05) RD (0.05)_RD N° 537-2009-MTC/20 (21.May.09)Nro INF Totales= 03

82 119 7,1 Km. 26-Sep-08 21-May-09 0,25 0,25 1,00 0,25

5,2 - Ing. Lucy Condori - - 276-09 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay Fact. P-09 ApurimacEn elaboración el VR por la UGAD. Los TdR de ingeniería e EIA están aprobados por la DGASA. Luego se tramitará a la OPI para su aprobación respectiva.

225 000 12,5 Km. Dic-09 Nov-10 0,40 0,00 0,00 0,00

5,3 S/asignación - - 276-09 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay Def. P-11 Apurimac Se elaborará cuando el proyecto sea viable. 213 000 7,1 Km. Mar-11 Oct-11 0,00 0,00 0,00 0,00

C AUTOPISTAS Y AMPLIACIONES DE CALZADA_PROYECTOS DE I NVERSIÓN

1,0 Huaraz-Huantar-Succha-Puente Pomachaca-Masin-Rahuap ampa-Anra-Uco-Paucas-Huacaybamba

1,0 - Ing. Yolanda Medina

Conv. Coop.Mun. Provincial de Huari

N° 07-09(21.Abr.09)

- - Huaraz-Succha-Huaycabamba Perfil P-09Ancash y Huánuco

Se ha remitido los TdR a la Municipalidad Provincial de Huari(11.Jun.09).

0 104,2 Km. Oct-09 Mar-10 0,00 0,40 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


2,0 Ampliación de la 2da calzada de la Vía de Evitamien to Chimbote

2,1 - Ing. Pedro Jahnsen - - 311-09Ampliación de la 2da calzada de la Vía de Evitamiento Chimbote

Perfil P-09 Ancash Se elabora TdR y VR. 53 865 35,9 Km. Dic-09 Sep-10 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 92806 Juliaca Puno (autopista) 1

3,1 92806 Ing. Briguitte Estela En trámite convenio - 275-09 Juliaca-Puno (Autopista) Fact. 1 P-09 PunoLa OPI viene revisando los TdR, y se ha solicitado a la UGAD la elaboración del VR.

913 860 50,8 Km. Dic-09 Nov-10 0,90 0,00 0,00 0,00

4,0 100678 Construcción de pasos a desnivel Autopista Ramiro P rialé - Av. Las Torres y carretera central - Av. La s Torres, mejoramiento de la Av. Las Torres en el t ramo Av. Circunvalacion-carretera central y Ampliac ión puente Huachipa5

4,1 100678 Ing. David Astudillo Convenio MTC/Municipalidad de Lima -Autopista Ramiro Prialé - Av. Las Torres-carretera central y Puente Huachipa

Fact 5 C-09 Lima

La revisión del Estudio de Factibilidad tiene conformidad de PVN. Se comunico a EMAPE mediante Oficio Nº 1246-2009-MTC/20.Mediante Decreto el MTC entregó a la Municipalidad de Lima S/. 1,00 Mill para la elaboración del perfil y factibilidad. El estudio

0 3,5 Km. Feb-09 Jun-09 0,00 1,00 1,00 1,00

4,2 100678 Ing. David Astudillo Convenio MTC/Municipalidad de Lima -Autopista Ramiro Prialé - Av. Las Torres-carretera central y Puente Huachipa

Def. 5 E-09 LimaA la espera de la resolución que apruebe el expediente técnico por EMAPE; a fin de gestionar la aprobación administrativa por PVN.

0 3,5 Km. Sep-09 Nov-09 0,00 1,00 0,00 0,00

5,0 16149 Autopista Ramiro Prialé-Pte. Ricardo Palma

5,1 16149 S/asignación - - 271-09Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres- Pte. Ricardo Palma (Reformulación)

Fact. P-09 Lima Se está evaluando su elaboración 1 220 100 58,1 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

6,0 10699 Autopista Pimentel - Chiclayo

6,1 10699 Ing. Hernan Tejada -SIGT. Ingenieros

Consultores 486-09 Autopista Pimentel-Chiclayo Km. 10+100 Def. P-09 LambayequeEl 01.07.09 se otorgó la Buena Pro al postor SIGT. Ingenieros Consultores, la cual ha quedado consentida. En trámite la firma del contrato

210 000 3,2 Km. Sep-09 Abr-10 1,00 0,65 0,00 0,00

7,0 - Segunda Calzada Pucallpa 1

7,1 - Ing. Briguitte EstelaContrato N° 59-09

(27.May.09) (45 DN)Ing. Pedro Pablo Martinez 480-09

Ampliación de la segunda calzada de la carretera Tingo María – Aguaytía – Pucallpa, Tramo: Neshuya-Pucallpa (Dv. Aeropuerto Pucallpa - Altura del cementerio Jardín del Buen Recuerdo).

Perfil 1 E-09 Ucayali

INF. N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 02 (0.30)_ Aprobado (0.30)INF. N° 03 (0.40)_Aprobado (0.40)OPI (0.05)_revisiónRD (0.05)_Nro INF Totales= 03

71 196,90 10,2 Km. 04-Jun-09 Oct-09 1,00 1,00 0,90 0,90

7,2 - Ing. Briguitte Estela

Conv. Coop.Gobierno Regional de Ucayali

N° 03-09(20.Mar.09)

-Ampliación de la segunda calzada de la carretera Tingo María – Aguaytía – Pucallpa, Tramo: Neshuya-Pucallpa

Fact. P-10 UcayaliEl 20.Mar.2009 se suscribió el convenio con el GR de Ucayali, mediante el cual se compromete en financiar y elaborar el estudio de factibilidad y definitivo. Para lo cual ha transferido la cantidad de S/. 5,00 Mill.

336 600 10,2 Km. Ene-10 Jul-10 0,00 0,00 0,00

7,3 Ing. Briguitte Estela

Conv. Coop.Gobierno Regional de Ucayali

N° 03-09(20.Mar.09)

-Ampliación de la segunda calzada de la carretera Tingo María – Aguaytía – Pucallpa, Tramo: Neshuya-Pucallpa

Def. P-10 UcayaliEl 20.Mar.2009 se suscribió el convenio con el GR de Ucayali, mediante el cual se compromete en financiar y elaborar el estudio de factibilidad y definitivo. Para lo cual ha transferido la cantidad de S/. 5,00 Mill.

275 400 10,2 Km. Ene-10 Jul-10 0,00 0,00 0,00

8,0 Segunda Calzada Pativilca-Trujillo

8,1 - S/asignación - - 263-09 Segunda Calzada Pativilca-Trujillo Perfil P-09Ancash y

LambayequeSe elabora TdR. 0 0,0 Km. Dic-09 Abr-10 0,00 0,00 0,00 0,00

D CARRETERAS_PROYECTOS DE INVERSIÓN

1,0 48115 Av. Nestor Gambetta

1,1 - Ing. David Astudillo - - - Av. Nestor Gambetta Fact. C-09 LimaSe viene revisando la especialidad de costos remitida por el GR del Callao, estándo los otros componentes de ingenieria conformes por PVN.

- 28,0 Km. 11-May-09 Jun-09 0,00 1,00 1,00 1,00

2,0 108598 Chagual-Tayabamba-Huancaspata-Pte. Huacrachuco

2,1 - Eco. Oscar Salcedo - - - Chagual-Tayabamba-Huacrachuco Perfil C-09 La LibertadMediante informe N 430-2009-MTC/09.02 del 23.04.2009 se ha aprobado el estudio de perfil autorizando la factibilidad. El estudio fue elaborado por el GR de la Libertad.

- 228,0 Km. Feb-09 23-Abr-09 0,00 1,00 1,00 1,00

3,0 - Durand - Sarameriza

3,1 - Ing. Yolanda Medina - - Durand - Sarameriza Perfil P-09 Amazonas En trámite la inclusión en el PAAC. - 0,0 Km. Feb-09 Nov-09 0,00 0,00 0,00 0,00

4,0 6804 Ica-Los Molinos-Tambillo

4,1 6804 Ing. Yolanda Medina - 264-09 Ica-Los Molinos-Tambillo Def. P-09 Ica En elaboración TdR. 2 502 940 73,4 Km. Dic-09 Nov-10 0,65 0,00 0,00 0,00

5,0 Dv. Negromayo-Dv. Yauri 1


Conv. Coop.Mun. Distr. Pallpata y Ocoruro

N° 02-09(22.Ene.09)

- 511-09 Dv. Negromayo-Dv. Yauri Perfil 1 P-09 CuscoEl Comité Especial elabora las Bases.(Oscar Salcedo). Otorgamiento de la Buena Pro: 04:Set.09

95 152 79,0 Km. Oct-09 Mar-10 0,95 0,60 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


6,0 Ciudad de Dios - Cajamarca

6,1 - Ing. Pedro JahnsenConv. Coop.

GR CajamarcaN° 011-08 (12.Ago.08)

Consorcio Chepén (HOB-XX)

- Ciudad de Dios - Cajamarca Perfil E-09 Cajamarca

INF. N° 01 (0.20)_Revisión (0.10)INF. N° 02 (0.25)_INF. N° 03 (0.25)_INF. N° 04 (0.20)_OPI (0.05)_RD (0.05)_Nro INF Totales=3

0 172,8 Km. 17-Jul-09 May-10 1,00 0,90 0,10 0,10

6,2 - Ing. Pedro Jahnsen - - Ciudad de Dios - Cajamarca Fact. P-10 Cajamarca Programado para el 2010 3 110 400 172,8 Km. Oct-10 Sep-11 0,00 0,00 0,00 0,00

7,0 Chilca-Sapallanca-Pucará-Pazos-Dv. Pampas

7,1 - Ing. José Bemudez

Conv. Coop. N° 22-08.Munc. Dist. Sapallanca, Pucará, Pazos

y Chilca(23.Set.08)

- 308-09 Chilca-Sapallanca-Pucará-Pazos-Dv. Pampas Perfil P-09Junín y

HuancavelicaEn elaboración TdR. 76 680 42,6 Km. Dic-09 Sep-10 1,00 0,00 0,00 0,00

7,2 - - - - - Chilca-Sapallanca-Pucará-Pazos-Dv. Pampas Prefac. P-10Junín y

HuancavelicaDebe aprobarse el perfil 894 600 42,6 Km. Feb-11 Feb-12 0,20 0,20 0,00 0,00

7,3 - - - - - Chilca-Sapallanca-Pucará-Pazos-Dv. Pampas Fact. P-11Junín y

HuancavelicaDebe aprobarse el perfil 1 022 400 42,6 Km. Jul-12 Jul-13 0,00 0,00 0,00 0,00

7,4 - - - - - Chilca-Sapallanca-Pucará-Pazos-Dv. Pampas Def. P-12Junín y

HuancavelicaSe elaborará cuando el proyecto sea viable. 42,6 Km. Nov-13 Nov-14 0,00 0,00 0,00 0,00

8,0 Puente Cumbil-Santa Cruz-Emp. Ruta PE-3N

8,1 - Ing. Patricia CamaMemorándum N° 2584-2008-MTC/20

(03.Nov.2008)DGCyF 309-09 Puente Cumbil-Santa Cruz-Desvío Cochabamba Perfil E-09 Cajamarca La DGCyF está elaborando el estudio de perfil. Avance 95% 156 750 104,5 Km. 05-Dic-08 Sep-09 0,90 0,50 0,95 0,45

8,2 - Ing. Patricia Cama - - - Puente Cumbil-Santa Cruz-Desvío Cochabamba Fact. P-09 Cajamarca Debe aprobarse el perfil 1 881 000 104,5 Km. Dic-09 Dic-10 0,00 0,00 0,00 0,00

8,3 - - - - - Puente Cumbil-Santa Cruz-Desvío Cochabamba Def. P-11 Cajamarca Abr-11 Abr-12 0,00 0,00 0,00 0,00

9,0 Dv. Tarma-Las Vegas

9,1 - Ing. Pedro Jahnsen - 300-09 Dv. Las Vegas-Tarma Perfil P-09 Junín En proceso de contratación: (Patricia Cama)_Elaboración de Bases 1 200 000 32,5 Km. Nov-09 Ago-10 1,00 0,20 0,00 0,00

9,2 Dv. Las Vegas-Tarma Fact. P-10 Junín 32,5 Km. Ene-11 Ene-12 0,00 0,00 0,00 0,00

9,3 Dv. Las Vegas-Tarma Def. P-11 Junín 32,5 Km. May-12 May-13 0,00 0,00 0,00 0,00

10,0 Tacna - La Concordia

10,1 - Ing. Briguitte EstelaConv. Marco (11.Feb.08)

GR de TacnaConv. Espec. en trámite

- 479-09Ampliación de la Calzada (doble calzada) de la carretera Tacna - La Concordia

Perfil 1 P-09 TacnaSe viene gestionando la sucripción de una addenda para elaborar el estudio de perfil y factibilidad por el GR de Tacna, para lo cual se ha solicitado opinión a la OPI.

95 000 35,0 Km. Dic-09 Sep-10 1,00 0,00 0,00 0,00

10,2 - -Conv. Marco (11.Feb.08)

GR de Tacna- Tacna-La Concordia (GR Tacna) Fact. P-10 Tacna 630 000 35,0 Km. Feb-11 Feb-12 0,00 0,00 0,00 0,00

10,3 - -Conv. Marco (11.Feb.08)

GR de Tacna- Tacna-La Concordia (GR Tacna) Def. P-11 Tacna 1 050 000 35,0 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

11,0 1249 Tacna -La Paz

11,1 1249 Ing. Patricia CamaConv. Marco (11.Feb.08)

GR de TacnaConvenio Especifico

- 481-09 Tacna -La Paz Fact. E-09 Tacna

INF. N° 01 (0.20)_presentar 15.Set.04INF. N° 02 (0.20)_INF. Nº 03 (0.20)_INF. N° 04 (0.30)_OPI (0.05)_RD (0.05)_Nro INF Totales= 04

2 510 000 167,3 Km. Ago-09 Jul-10 1,00 0,40 0,00 0,00

11,2 1249Conv. Marco (11.Feb.08)

GR de Tacna- Tacna -La Paz (GR.Tacna) Def. P-10 Tacna 225 000 50,0 Km. Dic-10 May-11 1,05 1,00 0,90 0,90

12,0 63404 Mala - Calango - La Capilla

12,1 63404 Ing. Alex Iturry - 272-09 Mala - Calango - La Capilla (PE-1SA) Fact. P-09 LimaEn elaboración expediente de contratación, estimándose su aprobación para fines de agosto.

520 800 28,0 Km. Dic-09 Nov-10 1,00 0,00 0,00 0,00

12,2 63404 Ing. Alex Iturry - - 471-09 Mala - Calango - La Capilla (PE-1SA) Def. P-11 Lima Se programará cuando culmine el estudio de factibilidad. 840 000 28,0 Km. Mar-11 Feb-12 0,00 0,00 0,00 0,00

13,0 La Oroya-Tingo María

13,1 - Ing. Patricia Cama - 298-09 La Oroya-Tingo María Perfil P-09 Junín, Huánuco En determinación del VR por la UGAD 459 000 352,2 Km. Dic-09 Jul-10 0,00 0,00 0,00 0,00

13,2 - Ing. Patricia Cama - 262-09 La Oroya-Tingo María Def. P-10 Junín, Huánuco Programado en el 2010. Se debe reasignar el presupuesto del 2009 6 339 600 352,2 Km. Nov-10 Oct-11 0,00 0,00 0,00 0,00

14,0 Ampliación de la calzada de la carretera Puente Ric ardo Palma-La Oroya

14,1 - Ing. David Astudillo - 296-09Ampliación de la calzada de la carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya

Perfil P-09 Lima, Junín Se está elaborando los TdR. 82 000,00 135,7 Km. Dic-09 Sep-10 1,00 0,00 0,00 0,00

14,2 - Ing. David AstudilloAmpliación de la calzada de la carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya

Fact. P-10 Lima, JunínReasignar el presupuesto asignado a esta actividad porque debe concluirse el perfil.

0,00 135,7 Km. Feb-11 Feb-12 0,00 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


15,0 Canchaque-Huancabamba

15,1 - Ing. Alex IturryConv. Coop. N° 25-2008

(23.Oct.2008)GR de Piura

- Canchaque-Huancabamba Perfil P-09 Piura

Se suscribió el convenio N° 028-2008-MTC/20.8 del 2 3.Oct.2008. Se ha remitido los TdR al GR de Piura para un estudio de perfil cuyo valor estimado es menor a las 30 UIT. Asimismo, se ha revisado unos TdR propuesto por el GR, cuyo costo supera los 30 UIT,

0,00 65,6 Km. Dic-09 Sep-10 1,00 0,00 0,00 0,00

16,0 32006 21 intervenciones_ Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil, Perú-Ecuador

16,1 32006 S/asignación - - -22 Intervenciones_Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil, P erú-Ecuador

Def. P-09 Piura En evaluación su formulación - 21 puentes Ago-09 Jul-10 0,30 0,30 0,00 0,00

16,0 25096 Balzas - Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza

16,1 25096 Ing. Pedro Cano Administración Directa - - Tingo - Dv. Ingenio y Chachapoyas - Dv. Molinopampa (AD) Fact. E-09 AmazonasEstudio concluido en todas las especialidades, excepto en la evaluación económica y estructuras y obras de arte. La DGASA esta revisando el Informe Final del estudio de impacto ambiental realizado.

454 877 63,7 Km. Ago-06 Dic-09 0,60 0,60 0,40 0,00

16,2 25096 Ing. Pedro Cano - - Tingo - Dv. Ingenio y Chachapoyas - Dv. Molinopampa Def. P-10 Amazonas - 1 941 000 64,7 Km. Abr-10 Mar-11 0,30 0,00 0,00 0,00

16,3 Dv. Molinopampa - Rodriguez de Mendoza Def. P-10 Amazonas - 204 321 43,9 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

17,0 8880 Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis

17,1 8880 Ing. Hernan TejadaContrato Nº 003-2009(07.Ene.09) (165 DN)

Bustamante Williams Consultores y

Constructores S.A.C.324-09 Pericos -San Ignacio Def. E-09 Cajamarca

INF N° 01 (0.35)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.30)_1era sem SetINF N° 03 (0.10)_EIA:INF N° 01 (0.05)_Aprobado (0.05)INF N° 02 (0.05)_INF N° 01 (0.05)_INF N° 05 (0.05)_RD (0.05)_INF Totales=8

1 427 454 55,4 Km. 15-Ene-09 Mar-10 1,00 0,95 0,25 0,25

17,2 8880 Ing. Hernan TejadaContrato N° 243-08

(03.Dic.08) (165 DN)


Constructores S.A.325-09 San Ignacio-Puente Integración Def. E-09 Cajamarca

INF N° 01 (0.35)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.30)_Observado (0.15)INF N° 03 (0.10)_EIA:INF N° 01 (0.05)_Aprobado (0.05)INF N° 02 (0.05)_INF N° 01 (0.05)_INF N° 05 (0.05)_RD (0.05)_INF Totales=8

1 389 811 48,0 Km. 15-Dic-08 Ene-10 1,00 1,15 0,40 0,40

18,0 103733 Chota-Cutervo Santo Domingo de la Capilla-Chiple

18,1 103733 Eco. Oscar SalcedoConv. Marco (28.Dic.07)Conv. Espef. N° 03-08

(04.Mar.08)- - Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple Perfil E-09 Cajamarca

INF Nº 01 (0.90)_Aprobado (0.90) OPI_(0.05)_EL GR de Cajamarca viene absolviendo las observaciones realizadas por la OPIRD_(0.05)_ INF. Nro Totales= 1

60 240 50,2 Km. 04-Mar-08 Sep-09 0,10 0,10 0,90 0,00

18,2 103733 Eco. Oscar Salcedo

Conv. Marco (28.Dic.07)Conv. Espef. N° 03-08

(04.Mar.08)GR de Cajamarca

- - Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple Fact. P-09 Cajamarca La OPI debe autorizar este nivel luego de evaluar el perfil 1 242 000 69,0 Km. Ene-10 Dic-10 0,65 0,00 0,00 0,00

18,3 103733 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple Def. P-10 Cajamarca 69,0 Km. Abr-11 Abr-12 0,00 0,00 0,00 0,00

19,0 10447 Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca 6

19,1 10447 Ing. Patricia CamaContrato N° 002-2009

(06.Ene.2009)HOB Consultores S.A. 460-09 Chongoyape-Llama Def. 6 E-09

Lambayeque, Cajamarca

INF N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_ observado (0.15)INF. N° 04 (0.30)_ octRD (0.05)_Nro INF Totales=4

2 045 542 59,0 Km. 12-Ene-09 Dic-09 1,00 1,00 0,55 0,55


(06.Ene.2009)HOB Consultores S.A. 461-09 Llama-Cochabamba Def. 6 E-09 Cajamarca

INF N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_ observado (0.15)INF. N° 04 (0.30)_ RD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 921 236 59,0 Km. 12-Ene-09 Oct-09 1,00 1,00 0,55 0,55


(20.Feb.2009)HOB Consultores S.A. 463-09 Cochabamba-Chota Def. 6 E-09 Cajamarca

INF N° 01 (0.20)_ Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_Observado (0.10)INF N° 03 (0.25)_ PresentadoINF. N° 04 (0.30)_ novRD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 980 090 35,9 Km. 27-Feb-09 Ene-10 0,65 0,95 0,30 0,30

19,4 10447 Ing. Yolanda Medina - - 462-09 Chota-Bambamarca-Hualgayoc Def. 6 P-09 Cajamarca En proceso de contratación: (Alex Iturry)_Buena Pro: 09.Set.09 2 000 000 50,6 Km. Oct-09 Jun-10 0,95 0,15 0,00 0,00

20,0 4653 Cajamarca - Celendín - Balzas

20,1 4653 Ing. Elias PalominoContrato N° 227-2008

(03.Nov.08)HOB Consultores S.A. 392-09 Cajamarca-Celendín: Km. 52 - Km. 94,9 Def. E-09 Cajamarca

INF. N° 01 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. N° 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. N° 03 (0.30)_Revisión (0.15)INF. N° 04 (0.20)_ RD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 129 418 42,0 Km. 10-Nov-08 Oct-09 0,90 0,90 0,65 0,55

21,0 11432 San Marcos - Cajabamba - Huamachuco

21,1 11432 Ing. Pedro JahnsenContato N° 338-06

(25.Set.08)

Bustamante & Williams y Asociados Consultores

S.A.281-09 San Marcos - Cajabamba - Huamachuco Fact. E-09

La Libertad, Cajamarca

En evaluación por la OPI 593 993 114,1 Km. 12-Oct-06 Sep-09 0,10 0,20 0,90 0,10

21,2 11432 Ing. Pedro Jahnsen - - - San Marcos- Cajabamba (TSB) Def. P-10La Libertad, Cajamarca

Se gestionará un convenio con el GR Cajamarca a fin de que dicha región elabore el estudio definitivo.

1 800 000 60,0 Km. Ene-10 Dic-10 0,45 0,00 0,00 0,00

21,3 11432 Ing. Pedro Jahnsen - - - Cajabamba-Emp. PE-10B (Dv. Huamachuco) Def. P-10La Libertad, Cajamarca

Se elaborará los TdR. 1 251 000 41,7 Km. Ene-10 Dic-10 0,30 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


22,0 3291 Trujillo-Shiran-Huamachuco 6

22,1 3291 Ing. Pedro JahnsenContrato N° 211-2008 (17.Oct.08) (150

DN)

BUSTAMANTE WILLIAMS CONSULTORES Y

CONSTRUCTORES S.A.C354-09 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan Def. 6 E-09 La Libertad

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 03 (0.35)_Revisión (0.25)RD (0.05)_Nro INF Totales=3

1 155 278 71,2 Km. 25-Oct-08 Ago-09 0,85 0,85 0,85 0,70

23,0 15956 Huamachuco-Sacsacocha-Puente Pallar- Juanjuí


(22.Mar.07)Consorcio Motlima - Eli

CordovaHuamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar Def. E-09 La Libertad

El proyecto ha sido declarado viable con Informe N° 290-2009-MTC/09.02 del 20.Mar.2009. Se ha solicitado al consultor el plan de trabajo para continuar con la elaboración del estudio.

872 582 29,0 Km. 27-Mar-07 Nov-09 0,00 0,35 0,80 0,15

24,0 93142 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)

24,1 93142 Ing. Yolanda MedinaConv. Marco (18.Dic.07)

GR de La Libertad- - Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) Fact. P-09 La Libertad

Se ha remitido al GR de la Libertad los TdR para la elaboración del estudio de fact+def. a fin de que realice la contratación respectiva.

1 085 400 60,3 Km. Dic-09 Nov-10 0,90 0,00 0,00 0,00

24,2 93142 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) Def. P-10 La Libertad 60,3 Km. Mar-11 Mar-12 0,00 0,00 0,00 0,00

25,0 52842 Shorey - Santiago de Chuco 6

25,1 52842 Ing. Alex IturryContrato N° 111-2008

(15.Abr.08)

Consorcio Vial Peru (J.C. Ctas. Grles. EIRL - W y M Ctas. Grles. SAC - JNR Consultores S.A. - JAS

Ingenieros SAC)

- Shorey - Santiago de Chuco (CO)_Ing. Carlos Jugo Def./Obra 6 E-09 La Libertad

El contrato Concurso-Oferta, se está adecuando según lo dispuesto en la Ley N° 29321 para la ejecución del proyecto Sant iago de Chuco-Shorey, a fin de que se incluya la ampliación de la vía a seis metros de ancho, por tal motivo se ha redefinido la meta f

962 040 41,5 Km. 15-Abr-08 Sep-09 0,45 0,75 0,55 0,30

26,0 86897 Santiago de Chuco-Mollebamba-Mollepata-Pallasca (BI D IV B)

26,1 86897 Ing. Pedro Cano - 269-09Santiago de Chuco-Mollebamba-Mollepata-Pallasca - BID IV (B)

Fact. P-09La Libertad,

AncashEn determinación del VR por la UGAD (Fac+Def.) 3 800 000 82,2 Km. Dic-09 Ene-11 1,00 0,00 0,00 0,00

26,2 86897 Santiago de Chuco-Mollebamba-Mollepata-Pallasca-Tramo 1 Def. P-10La Libertad,

Ancash50,0 Km. Abr-11 Abr-12 0,00 0,00 0,00 0,00


Ancash50,0 Km. Abr-11 Abr-12 0,00 0,00 0,00 0,00


Ancash50,0 Km. Jul-12 Jul-13 0,00 0,00 0,00 0,00

26,5 86897 Santiago de Chuco-Mollebamba-Mollepata-Pallasca-Tramo 4 Def. P-11 57,8 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

27,0 3543 Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huand oval - Pallasca

27,1 3543 Ing. Pedro Cano - - 484-09 Tauca (Km. 145) -Pallasca (Km. 201+200) Def. P-09 AncashEn gestión el nombramiento de Comité EspecialExpediente de contratación aprobado con RS N° 166-2 009 (03.Ago.09)

2 150 000 56,2 Km. Dic-09 Nov-10 0,65 0,00 0,00 0,00

28,0 86900 Empalme Ruta 12A - La Pampa - Corongo - Tauca

28,1 86900 Ing. Pedro CanoContrato N° 222-07

(30.Oct.07)Consultora de Proyectos

Andinos EIRL304-09 Empalme PE-12A - La Pampa - Corongo - Tauca Perfil C-09 Ancash

Medante informe N° 538-2009-MTC/09.02 del 15.May.20 09, la OPI ha rechazado el proyecto y ha sido declarado No viable.

45 100 115,3 Km. 09-Nov-07 15-May-09 0,10 0,10 1,00 0,10

29,0 4588 Puente Choros (Pte. Huarochiri)-Tres Cruces-Sihuas- Empalme PE-5N (Chimbote-Tocache)


(24.Oct.08)

Consorcio CPS de Ingenieria SAC - Coprex

S.A265-09

Pte.El Chorro (Pte. Huarochiri)-Sihuas-Huacrochuco-Uchiza-Empalme PE-5N

Fact. E-09Ancash, Huánuco,

San Martín

INF N° 01_(0.10)_ Aprobado (0,10)INF. N° 02_ (0.10)_ Aprobado (0.10)INF N° 03_(0,15)_setNro INF Totales= 8

2 717 709 362,2 Km. 31-Oct-08 Abr-10 0,85 0,65 0,20 0,10

29,2 4588Pte.El Chorro (Pte. Huarochiri)-Sihuas-Huacrochuco-Uchiza-Empalme PE-5N- Tramo 1

Def. P-10Ancash, Huánuco,

San Martín72,0 Km. Ago-10 Ago-11 0,00 0,00 0,00 0,00


Def. P-11 72,0 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00


Def. P-11 72,0 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

29,5 4591 Pte.El Chorro (Pte. Huarochiri)-Sihuas-Huacrochuco-Uchiza-Empalme PE-5N - Tramo 4

Def. P-11 72,0 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

29,6 4592Pte.El Chorro (Pte. Huarochiri)-Sihuas-Huacrochuco-Uchiza-Empalme PE-5N - Tramo 5

Def. P-11 72,0 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

30,0 101490 Huallanca - Caraz

30,1 101490 Ing. Pedro Cano

Conv. Marco (14.May.07)Conv. Especif. N° 01-07

(30.Oct.07)Contrato N° 134-08(4.Jun.08) (60 DN)

Ing. Floriano Palacios León

292-09 Huallanca - Caraz (Variante Huaylas) (50%) Perfil C-09 Ancash

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05)RD (0.05)_RD N° 431-2009 (23.Abr.09)Nro INF Totales= 03. Mediante Informe N° 098-2009-MTC/09.02 del 30.Ene.2 009, la OPI auto

139 147 39,0 Km. 10-Jun-08 23-Abr-09 0,10 0,10 1,00 0,10

30,2 - Ing. Pedro Cano - - 274-09 Huallanca - Caraz (Variante Huaylas) Fact. P-09 Ancash En elaboración TdR 624 000 39,0 Km. Dic-09 Nov-10 0,40 0,00 0,00 0,00

30,3 - - CE-01_30.Oct.07 - Huallanca - Caraz (Variante Huaylas) - Transitabilidad Def. P-10 Ancash 1 123 200 39,0 Km. Feb-11 Ene-12 0,95 0,95 0,40 0,40

31,0 3293 Chuquicara - Huallanca( (Santa-Huallanca) 6

31,1 3293 Ing. Pedro Cano

Conv. Marco (14.May.07)Conv. Especif. N° 01

(30.Oct.07)Contrato N° 55-08

(07.Mar.08)

Consorcio Vial Chuquicara (Ingedisa - Lagesa)

440-09 Chuquicara - Huallanca (50%) Def. 6 C-09 Ancash

CONTRATO RESUELTO ( RD N° 969-09 (17.Ago.09)INF N° 01(0.20)_ Aprobado (0,20)INF N° 02 (0.20)_ Aprobado (0,20)INF N° 03 (0.25)_ Obser (0,15)INF. N° 04 (0.30)_Obser (0,15)RD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 784 528 65,4 Km. 17-Mar-08 Sep-09 0,40 0,50 0,70 0,20


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


32,0 4659 Mojón-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conoco cha-Huallanca


(08.Mar.2005)- - Chiquian - Aquia - Empalme Ruta 3N (Km. 17,2+Km. 41,9) Def. C-08 Ancash Estudio aprobado con RD N° 2288- 2008-MTC/20 del 03.oct.08. 828 855 24,4 Km. 20-Feb-06 03-Oct-08 0,00 0,00 0,10 0,00

32,2 4659 Ing. Orlando Díaz Administración Directa - 333-09 Mojón-Chiquian- Aquí - Empalme Ruta 3N (Verificación Viab.) Est. Esp. C-08 AncashSe verifico la viabilidad mediante Informe N° 1887- 2008-MTC/20.9 del 15.Set.2008. Se ha solicitado la reformulación del VR por cambios en el diseño

50 000 41,6 Km. Ago-08 15-Sep-08 0,00 0,00 1,00 0,00

33,0 4820 Huarmey - Aija -Recuay

33,1 4820 S/asignación - Huamba Baja - Recuay (PVD) Def. P-09 Ancash Programar actualización 3 339 000 111,3 Km. Abr-09 Mar-10 0,65 0,65 0,15 0,15

33,0 9615 Huánuco - Conococha, sector: Huánuco - La Unión -Hu allanca

33,1 9615 Ing. Patricia Cama - - 267-09 Huánuco - Conococha, sector Huánuco - La Unión-Huallanca Fact. P-09 Ancash, HuánucoEn proceso de contratación del consultor. El Comité Especial viene elaborando las Bases (Pedro Janhsen)

2 000 000 154,0 Km. Nov-09 Oct-10 1,00 0,20 0,00 0,00

33,2 9615Huánuco-La Unión, sector: Huánuco - Km. 49+000 (Jacas Chico)

Def. P-10 Ancash, Huánuco 1 372 000 49,0 Km. Feb-11 Feb-12 0,00 0,00 0,00 0,00

33,3 9616 Huánuco - La Unión, sector: Jacas Chico - La Unión Def. P-11 Ancash, Huánuco 88,0 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

33,4 9617 Km. 49+000 (Jacas Chico) - Huallanca (Mant. Opt.) Def. P-11 Ancash, Huánuco 1 659 000 105,2 Km. Feb-08 Abr-08 0,00 0,00 0,00 0,00

34,0 13860 Tarapoto -Juanjui 6

34,1 13860 Ing. Alex Iturry - - 601-09Picota-Caspizapa y sectores críticos, tramo: Juan Guerra-Puerto López-Picota

Def. 6 P-09 San Martín En elaboración TdR. 800 000 11,5 Km. Dic-09 Abr-10 0,00 0,00 0,00 0,00

35,0 2794 Juanjui - Tocache 6


(25.Feb.09)

Consorcio Vial Juanjui (Serconsult s.a. y Alpha

Consult s.a) 344-09 Juanjui - Campanilla Def. 6 E-09 San Martín

INF N° 01 (0.20)_ Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_ Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_ Observado (0.15)INF. N° 04 (0.30)_ dicRD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 296 660 44,0 Km. 03-Mar-09 Nov-09 0,95 1,00 0,55 0,55


(02.ene.07)Campanilla - Perla Mayo/ La Polvora-Puente Pizana (Martha Herrera)

Def./Obra 6 E-09 San MartínEl Borrador del Informe Final ha sido observado.Costo Total: S/. 33,161,067 (Obra+ Estudio). Se evaluá rescindir el contrato por incumplimiento del consultor.

994 832 42,0 Km. 08-May-07 Nov-09 0,00 0,15 0,80 0,10

35,3 2794 Ing. Pedro Cano - - 345-09 Perla Mayo - Pizarrón - La Polvora Def. 5 P-09 San MartínEn proceso de contratación: (Jorge Rosales)_Elaboración de Bases(RS N° 178-09 (05.Ago.2009))

1 250 000 50,0 Km. Nov-09 Oct-10 0,65 0,15 0,00 0,00


(03.Nov.08)HOB Consultores S.A. 346-09 Pizana - Tocache Def. 6 E-09 San Martín

INF N° 01(0.20)_ Aprobado (0,20)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_ Revisión (0.15)-setINF. N° 04 (0.30)_octRD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 085 525 41,0 Km. 12-Nov-08 Nov-09 0,95 0,95 0,55 0,50

36,0 2434 Tingo María Aguaytía - Pucallpa 6

36,1 2434 Ing. Hernan Tejada - - 487-09 Puente Chino - Aguaytía (Sectores dañados) Def. 6 P-09 Ucayali En trámite nombramiento de Comité Especial. 900 000 25,0 Km. Dic-09 Ago-10 0,65 0,00 0,00 0,00

37,0 2941 Chanchamayo - Villa Rica: Pte Reither - Puente Pau cartambo - Villa Rica 6

37,1 2941 Ing. Pedro JahnsenContrato N° 99-08

(08.Abr.08)

Consorcio Villa Rica (Bustamante Williams

Consultores y Constructores SAC - JNR

Consultores S.A..)

408-09 Pte Raither-Puente Paucartambo-Villa Rica Def. 6 E-09 Junín, Pasco

INF N° 01 (0.15)_ Aprob (0.15)INF N° 02 (0.15)_ Aprob (0.15)INF N° 03 (0.15)_ Aprob (0.15)INF. N° 04 (0.20)_Revisión (0.10)-agoINF. N° 05 (0.30)_agoRD (0.05)_Nro INF Totales=5

1 077 962 39,3 Km. 18-Abr-08 Sep-09 0,35 0,60 0,55 0,15

38,0 3368 Villa Rica - Puerto Bermúdez


(2.Jun.06)Consorcio Vial Oriente II

(Serconsult- Fynsa)279-09 Villa Rica-Puerto Bermúdez (Actualización) Fact. E-09 Pasco El consultor viene absolviendo las observaciones de la OPI 712 364 110,6 Km. 16-Jun-06 Sep-09 0,10 0,35 0,90 0,25

38,2 3368 Ing. Hernan Tejada - - Villa Rica-Puerto Bermúdez Def. P-09 Pasco Se programará cuando se obtenga la viabilidad 3 327 000 110,9 Km. Feb-10 Ene-11 0,45 0,00 0,00 0,00

39,0 3373 Puerto Bermudez - San Alejandro


(1.Jun.06)

Consorcio Puerto Inca (Barriga Dall'Orto S.A.-

Tegepsa)- Puerto Bermúdez-San Alejandro (Actualización) Fact. E-09 Pasco, Ucayali

La OPI viene evaluando la absolución de observaciones realizadas por el Consultor

1 213 773 210,5 Km. 15-Jun-06 Sep-09 0,45 0,05 0,95 0,00

39,2 3373 Ing. Hernan Tejada - - Puerto Bermúdez-Ciudad de Constitución Def. P-10 Pasco, Ucayali Se programará cuando se obtenga la viabilidad 1 710 000 57,0 Km. Feb-10 Ene-11 0,45 0,00 0,00 0,00

39,3 3373 Ing. Hernan Tejada - - - Ciudad de Constitución - Puerto Zungaro Def. P-10 Pasco, Ucayali Se programará cuando se obtenga la viabilidad 1 650 000 55,0 Km. Feb-10 Ene-11 0,45 0,00 0,00 0,00

39,4 3373 Ing. Hernan Tejada - - - Puerto Zungaro - Alejandro Def. P-10 Pasco, Ucayali Se programará cuando se obtenga la viabilidad 2 955 000 98,5 Km. Feb-10 Ene-11 0,45 0,00 0,00 0,00

40,0 4808 Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa 4


(24.Oct.06)Consorcio TEGEPSA -

SERCONSULT280-09 Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto Ocopa Fact. 4 C-09 Junín

Mediante Informe N° 240-2009-MTC/09.02 del 09.03.20 09 se declará la viabilidad del proyecto. RD N° 421-2009-MTC/20 del 22.Abr.09 se aprobó el es tudio de factibilidad. El estudio fue liquidado con RD N° 710-2009-MTC/20 (25.Jun.2009)

735 404 70,0 Km. 08-Nov-06 22-Abr-09 0,10 0,10 1,00 0,10

40,2 4808 Ing. Patricia Cama - - 472-09 Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto Ocopa Def. 4 P-09 Junín En trámite la aprobación del expediente de contratación 2 816 970 70,0 Km. Dic-09 Nov-10 0,45 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


41,0 8669 Mazamari-Pangoa-Cubantía 4

41,1 8669 Ing. Patricia Cama - - 483-09 Mazamari-Pangoa-Cubantía Fact. 4 P-09 Junín En determinación del VR por la UGAD 651 000 35,0 Km. Dic-09 Nov-10 0,90 0,00 0,00 0,00

42,0 10388 Puerto Ocopa - Atalaya 4

42,1 10388 Ing. Hernan Tejada - - 314-09 Puerto Ocopa - Atalaya Prefac. 4 P-09 Junín, Ucayali En revisión versión final de TdR. TdR de EIA concluido 1 700 000 289,0 Km. Dic-09 Nov-10 0,90 0,00 0,00 0,00

42,2 10388 Ing. Hernan Tejada - Puerto Ocopa - Atalaya Fact. P-10 Junín, Ucayali Programado en el 2011 2 376 000 132,0 Km. Mar-11 Mar-12 0,00 0,00 0,00 0,00

42,3 10388 Puerto Ocopa - Atalaya Def. P-11 Junín, Ucayali 132,0 Km. Jun-12 Jun-13 0,00 0,00 0,00 0,00

43,0 3271 Lima-Canta-La Viuda-Variante Vicco- Empalme Ruta 3N 6

43,1 3271 Ing. Pedro Jahnsen

Conv. Coop. N° 20-08(12.Set.2008)

Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo,

Asociación Pan American Silver

WINROAD - Lima - Canta: Km. 21.5 - Km 80 (BID IV) y Km. 80-Km. 102+013

Def. 6 E-09 LimaEl 30.Abr.09, se ha suscrito addenda N° 01 al conve nio Conv. Coop. N° 20-08 a fin de que las mineras realizen el estudio. Incluido en el proyecto Canta-Huallay.

790 322 72,4 Km. 01-May-09 Nov-09 0,25 1,00 0,30 0,30


Conv. Coop. N° 20-08(12.Set.2008)



WINROAD 456-09Lima-Canta: Km. 30-Km. 80-Km. 102+013 (Impacto Ambiental)

Est. Esp. 6 E-09 LimaEl 30.Abr.09, se ha suscrito addenda N° 01 al conve nio Conv. Coop. N° 20-08 a fin de que las mineras realizen el estudio. Incluido en el proyecto Canta-Huallay.

142 086 72,0 Km. 01-May-09 Nov-09 1,00 1,00 0,30 0,30


Conv. Coop. N° 20-08(12.Set.2008)



WINROAD 455-09 Canta-Huallay Def. 6 E-09 Junín, Pasco

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_octINF. N° 03 (0.35)_dicRD (0.05)INF. Totales: 3.El presupuesto debe ser reasignado debido a que es financiado por las Mineras

2 300 000 113,0 Km. 27-Nov-08 Feb-10 1,00 0,65 0,15 0,15

44,0 34470 Huaura - Sayán - Churin

44,1 34470 Ing. Alex Iturry

Conv. Marco (22.Feb.08)Gob. Reg. Lima, Proinversión,

Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y

Los Queñuales

CPS de Ingeniería S.A. - Huaura-Sayán-Churín Fact. E-09 LimaLas mineras han contratado a la empresa CPS de Ingeniería para la elaboración del estudio (incluye el estudio definitivo). El estudio de factibilidad está en elaboración. Avance 55%.

0 104,4 Km. 01-Nov-08 Sep-09 0,90 0,90 0,55 0,45




Los Queñuales

CPS de Ingeniería S.A. Huaura-Sayán-Churín Def. P-09 Lima A la espera de la declaratoria de la viabilidad del proyecto 0 104,4 Km. Dic-09 Abr-10 0,00 0,30 0,00 0,00

45,0 34473 Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-1 8 (DV. Sayán)




Los Queñuales

Vera y Moreno S.A. -Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)

Fact. E-09 LimaLas mineras han contrato a la empresa Vera y Moreno S.A. para la elaboración del estudio (incluye el estudio definitivo). El estudio de factibilidad está en elaboración. Avance 70%

0 34,1 Km. 01-Nov-08 Sep-09 0,90 0,90 0,70 0,60




Los Queñuales

Vera y Moreno S.A.Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)

Def. P-09 Lima A la espera de la declaratoria de la viabilidad del proyecto 0 34,1 Km. Dic-09 May-10 0,00 0,30 0,00 0,00

46,0 76705 Churin - Oyón


Conv. Marco (27.Abr.07)Gob. Reg. Lima, Proinversión,

Municipalidad Provincial de Oyón, Distrital de Pachangará, Compañía de

Minas Buenaventura S.A., Raura S.A. y

Barriga Dall Orto S.A. - Churin - Oyón Fact. C-09 LimaMediante Informe N° 097-2009-MTC/09.02 del 19.Feb.2 009, la OPI declaro la viabilidad al proyecto. Aprobado con RD N° 766-2009-MTC/20 del 08.Jul.2009.

0 33,0 Km. 01-Ago-08 08-Jul-09 0,05 0,10 1,00 0,10

46,2 76705 Ing. Alex Iturry Conv. Marco (27.Abr.07)

Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidad Provincial de Oyón,

Distrital de Pachangará, Compañía de

Barriga Dall Orto S.A. -Churin - Oyón: Tramo 1: Churin - Km.131 Tramo 2: Km. 131 - Oyón

Def. E-09 LimaTramo 1: Observado el INF Final: Avance 95%Tramo 2: Aprobado con RD N° 767-2009-MTC/20 del 08. Jul.2009

0 30,0 Km. Mar-09 Jul-09 0,00 1,00 0,95 0,95

47,0 Oyón-Ambo (SNIP N° 116051)

47,1 - Ing. Alex Iturry Contrato N° 121-08

(5.5.08) (60 DN)

Consorcio José F. Luna Huaman - Project Managenent SAC

305-09 Oyón-Ambo Perfil C-09 Lima, Huánuco

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado Informe N° 498-2009-MTC/09.02 ( 30.Abr.2009)RD (0.05)_En trámiteNro INF Totales= 03

90 259 153,7 Km. 13-may-08 Jul-09 0,10 0,10 1,00 0,10

47,2 - Ing. Alex Iturry - - - Oyón-Ambo Fact. P-09 Lima, Huánuco Se incorporó el estudio de factibilidad en el PAAC-2009. 2 305 500 153,7 Km. Dic-09 Oct-10 0,65 0,00 0,00 0,00

47,3 - Oyón-Ambo Def. P-10 Mar-11 Mar-12 0,00 0,00 0,00 0,00

48,0 57858 Cañete-Lunahuana

48,1 57858 Ing. Alex Iturry - - 465-09 Cañete-Lunahuana Def. P-09 Lima En determinación del VR por la UGAD 900 000 25,0 Km. Dic-09 Nov-10 0,95 0,00 0,00 0,00

49,0 9895 Lunahuana-Dv. Yauyos - Chupaca 6

49,1 9895 Ing. Pedro CanoContrato N° 049-2008-MTC/20

(06.03.08) HOB Consultores S.A. 405-09 Ronchas- Chupaca Def. 6 E-09 Lima, Junín

INF N° 01 (0.20)_ Aprob (0,20)INF N° 02 (0.20)_ Aprob (0.20)INF N° 03 (0.25)_ Aprob (0.25)INF. N° 04 (0.25)_Aprobado (0.25)OPI (0.05) verificacion de viabilidad-agoRD (0.05)_RD en trámite Nro INF Totales=4

559 616 16,6 Km. 17-Mar-08 Jul-09 0,20 0,15 0,90 0,10

49,2 9895 Pacarán - Zuñiga Def. P-10 Lima, Junín 4,2 Km. 0,00 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


50,0 - Corredores Económicos de Desarrollo Rural

50,1 - Eco. Oscar SalcedoContrato N° 408-06

(27.12.06)

Consorcio Ing. José Luna Huaman - PROJECT

MANAGEMEN- Corredores Económicos de Desarrollo Rural RVN Perfil E-09 Multidepart.

Se viene absolviendo las observaciones del estudio perfil, estimándose la remisión a la OPI en Jul.09

64 400 - 29-Dic-06 Dic-09 0,10 0,10 0,95 0,05

50,2 - Eco. Oscar Salcedo - - - Corredores Económicos de Desarrollo Rural RVN Fact. P-10 Multidepart. La OPI debe autorizar este nivel luego de evaluar el perfil - 1,0 und May-10 Abr-11 0,10 0,00 0,00 0,00

51,0 16256 Quinua - San Francisco 6


(19.Nov.08) Consorcio Wari (VCHI e

Ingedisa S.A.)364-09 Km. 26+000 - Km. 78+500(Challhuamayo) Def. 6 E-09 Ayacucho

INF N° 01 (0.20)_Aprobado (0,20) - EIA aprobado INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.15) - EIA observadoINF N° 03 (0.25)_octINF. N° 04 (0.30)-dicRD (0.05)_Nro INF Totales=4

1 267 486 52,4 Km. 27-Nov-08 Nov-09 0,90 0,90 0,35 0,25


(24.Dic.08)

Consorcio Wari II (Ingedisa y Vera Moreno

S.A.)365-09 Km. 78+500(Challhuamayo) - Km. 172+420 (San Francisco) Def. 6 E-09 Ayacucho

INF N° 01 (0.20)_Observado (0.10)-agoINF N° 02 (0.20)_Observado (0.10)-setINF N° 03 (0.25)_octINF. N° 04 (0.30)-ene-2010RD (0.05)_Nro INF Totales=4

2 228 603 93,9 Km. 05-Ene-09 Dic-09 1,00 1,00 0,20 0,20

52,0 13558 Ayacucho - Abancay 6

52,1 13558 Ing. Elias PalominoContrato N° 050-2008-MTC/20

(06.03.08) HOB Consultores S.A. 419-09 Ayacucho (Km. 0+000) - Km. 50+000 Def. 6 C-09 Ayacucho

INF N° 01 (0.10)_Aprob (0.10)INF N° 02 (0.20)_Aprob (0.20)INF N° 03 (0.25)_Aprob (0.25)INF N° 04 (0.25)_Aprob (0.25)INF N° 05 (0.15)_Aprob (0.15)RD (0.05) RD N° 628-2009-MTC/20 (11.Jun.2009)Nro INF Totales=5

1 118 611 50,0 Km. 17-Mar-08 11-Jun-09 0,10 0,15 1,00 0,15

52,2 13558 Ing. Elias Palomino Contrato N° 51-2008-MTC/20 (06.03.08)

Consorcio Centro II (Motlima S.A.. - Eli Córdova Vilela Ingº

Consultor)

420-09 Km. 50+000 - Ocros (Km. 98+800) Def. 6 E-09 Ayacucho

INF N° 01 (0.10)_Aprobado (0.10)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF N° 04 (0.30)_Revisión (0.15) INF N° 05 (0.10)_setRD (0.05)Nro INF Totales=5

1 117 858 48,8 Km. 17-Mar-08 Ago-09 0,45 0,60 0,70 0,30


(10.03.08)

Consorcio Abancay Sur (Ingedisa - VCHI S.A.. - VISA Consultores SAC -

Eli Córdova V.),

421-09 Ocros (Km. 98+800) - Chincheros (Km. 154+000) Def. 6 E-09 Ayacucho

INF N° 01(0.10)_Aprobado (0.10)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_Aprobado (0.25) INF N° 04 (0.30)_setINF N° 05 (0.10)_octRD (0.05)Nro INF Totales=5

1 257 916 55,2 Km. 17-Mar-08 Oct-09 0,45 0,60 0,55 0,15

52,4 13558 Ing. Elias Palomino Contrato N° 47-2008 (06.03.08)

Consorcio Los Andes (Ingedisa - Eli Córdova V.

Ingº Consultor - Visa Consultores SAC - VCHI

S.A.)

422-09 Chincheros (Km. 154+000) - Km. 210+000 Def. 6 E-09 Apurimac

INF N° 01 (0.10)_Aprobado (0.10)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF N° 04 (0.30)_Revisión de Observa (0.15) - setINF N° 05 (0.10)_-octRD (0.05)Nro INF Totales=5

1 131 724 41,0 Km. 17-Mar-08 Ago-09 0,45 0,60 0,70 0,30


(06.03.08) HOB Consultores S.A. 423-09 Km 210+000 - Andahuaylas (Km. 256+500) Def. 6 E-09 Apurimac

INF N° 01 (0.10)_Aprobado (0.10)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF N° 04 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 05 (0.10)_Aprobado (0.10) INF N° 06 (0.10)_Aprobado (0,10)Falta verificación de viabilidad-setRD (0.05)Nro INF T

1 304 018 46,5 Km. 17-Mar-08 Jul-09 0,10 0,20 0,90 0,15


(09.Abr.08)

Consorcio Vial Kishuara (J.C. Contratistas Generales EIRL -

Constructora Upaca S.A. - JNR Consultores S.A. - JAS Ingenieros SAC)

-Andahuaylas - Dv. Kishuara (CO) UGO_Ing.Jilmer Torres

Def./Obra 6 E-09 Apurimac

Contrato suscrito administrado por la UGOB.INF N° 01(0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.30)_Observado (0,15)-setRD (0.05)_Nro INF. Totales = 4. Costo Total S/. 90,256,509.22

4 000 000 56,7 Km. Abr-08 Jul-09 0,60 0,60 0,80 0,40


(15.Dic.08)BWS-Barriga DallOrto S.A. 418-09 Dv. Kishuara-Pte Sahuinto (Abancay) Def. 6 E-09 Apurimac

INF N° 01 (0.20)_Aprobado (0.20)INF N° 02 (0.20)_ Aprobado (0.20)INF N° 03 (0.25)_ Revisión (0,15)-setINF. N° 04 (0.30)_octRD (0.05)_Nro INF Totales=4

2 013 343 77,1 Km. 23-Dic-08 Dic-09 1,00 1,00 0,55 0,55

53,0 48778 Zona Urbana de Puquio (Carretera Nazca-Puquio-Chalh uanca-Abancay) 6


(05.Feb.09)GMI S.A. 485-09 Zona urbana de Puquio (Km. 0+000-Km. 2+780) Def. 6 C-09 Apurimac

Mediante Decreto de Urgencia N° 024-2009, se ha con tratado al Consultor GMI S.A. INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.35)_Aprobado (0.35). INF. N° 03 (0.35)_Aprobado (0.15)RD (0.05)_Nro INF Totales= 03Aprobado con RD N° 821-2009-MTC/20 del

157 000 2,8 Km. 10-Feb-09 17-Jul-09 1,00 1,00 1,00 1,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


54,0 - Huanchos-Villa de Arma-Dv. Huancavelica

54,1 - Ing. José Bemudez - - 293-09 Huanchos-Villa de Arma-Dv.Huancavelica Perfil P-09Ica y

HuancavelicaEn elaboración TdR. 120 000 177,0 Km. Dic-09 Sep-10 1,00 0,00 0,00 0,00

54,2 - Ing. José Bemudez Huanchos-Villa de Arma-Dv. Huancavelica Fact. P-11Ica y

HuancavelicaProgramado en el 2011 1 920 450 177,0 Km. Feb-11 Feb-12 0,00 0,00 0,00 0,00

54,3 Huanchos-Villa de Arma-Dv.Huancavelica Def. P-11 0,00 0,00 0,00 0,00

55,0 66742 Huancavelica - Santa Ines - Emp. Ruta 24A

55,1 66742 Ing. José BemudezConv. Coop. N° 24-07

(22.Nov.2007)- - Huancavelica - Santa Ines - Emp. Ruta 24A Fact. E-09 Huancavelica

El estudio está en revisión por PVN y en absolución de observaciones por el GR en los diferentes capitulos que comprende el estudio

0 239,0 Km. Ago-08 Dic-09 0,70 0,70 0,70 0,40

55,2 66742 Ing. José Bemudez - - 444-09 Huancavelica - Santa Ines Def. P-10 Huancavelica Requiere viabilidad 2 700 000 90,0 Km. Abr-10 Mar-11 0,15 0,00 0,00 0,00

55,3 66742 Ing. José Bemudez - - 445-09 Santa Inés-Rumichaca Def. P-10 Huancavelica Requiere viabilidad 1 548 000 51,6 Km. Abr-10 Mar-11 0,00 0,00 0,00 0,00

55,4 66742 Ing. José Bemudez - - 446-09 Santa Inés-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano Def. P-10 Huancavelica Requiere viabilidad 2 400 000 80,0 Km. Abr-10 Mar-11 0,00 0,00 0,00 0,00

56,0 73078 Imperial - Pampas


(28.Dic.2007)- - Imperial - Pampas Fact. E-09 Huancavelica


0 38,0 Km. Dic-08 Ene-10 0,90 0,95 0,40 0,40

58,0 73078 Imperial - Pampas Def. P-10 38,0 Km. May-10 0,00 0,00 0,00 0,00

57,0 73004 Huancavelica-Lircay


(28.Dic.2007)- 429-09 Huancavelica-Lircay Perfil C-08 Huancavelica El 19.Feb.08 autorizo la OPI la Fact. Fue elaborado por el GR. 46 200 77,0 Km. 28-Dic-07 19-Feb-08 0,00 0,00 1,00 0,00


(28.Dic.2007)- - Huancavelica-Lircay Fact. E-09 Huancavelica


0 77,0 Km. Dic-08 Dic-09 0,90 1,00 0,65 0,65

57,3 73004 - 475-09 Huancavelica-Lircay Def. P-10 Huancavelica Debe concluir la fact. 2 310 000 77,0 Km. Abr-10 Abr-11 0,20 0,20 0,00 0,00

58,0 477 Huancavelica - Izcuchaca

58,1 477 S/asignación - - Huancavelica - Izcuchaca (Zona de deslizamiento) Est. Esp. P-09 - Dic-09 Dic-09 0,00 1,00 0,00 0,00

59,0 98352 Izcuchaca - Mayocc


(20.11.07)Obras civiles con calidad

total S.A.C.547-09 Izcuchaca - Mayocc Perfil C-09 Huancavelica

Mediante Informe N° 1572-2008-MTC/09.02 del 22.Dic. 2008 autorizo la elaboración de la factibilidad. Se aprobó co RD N° 44-2009-MTC/20 del 19.Ene.2009

86 177 112,5 Km. 30-Nov-07 19-Ene-09 0,10 0,10 1,00 0,10

59,2 98352 Ing. Lucy Condori - - 270-09 Izcuchaca - Mayocc Fact. P-09 Huancavelica En elaboración TdR 1 787 150 115,3 Km. Dic-09 Nov-10 0,65 0,00 0,00 0,00

59,3 98352 - Izcuchaca - Mayocc Def. P-11 Huancavelica 60,0 Km. Feb-11 Feb-12 0,00 0,00 0,00 0,00

60,0 70107 Mayocc - Huanta

60,1 70107 Ing. Hernan Tejada Administración Directa - - Mayoc-Huanta Fact. C-09Huancavelica,

AyacuchoLa OPI con Informe N° 033-2009-MTC/09.02 del 13.Ene .2009 declaró la viabilidad al proyecto

0 27,8 Km. Nov-08 13-Feb-09 0,60 0,10 1,00 0,10

60,2 70107 Ing. Yolanda Medina - - Mayocc-Huanta Def. P-09Huancavelica,

AyacuchoEn elaboración los TdR 720 000 27,8 Km. Dic-09 Nov-10 0,45 0,00 0,00 0,00

61,0 3876 Patahuasi-Yauri-Sicuani 6

61,10 3876 Ing. Elias Palomino Contrato N° 060-08 (14.03.08)Consorcio Sur (Ingedisa -

Eli Córdova V. - Visa Consultores SAC)

391-09 El Descanso - Langui Def. 6 E-09 Cusco

INF N° 01 (0.20)_ Aprob (0,20)INF N° 02 (0.20)_ Aprob (0.20)INF N° 03 (0.25)_ Aprob (0.25)INF. N° 04 (0.30)_Revisión (0.15) - setRD (0.05)_Nro INF Totales=4

637 632 22,0 Km. 24-Mar-08 Oct-09 0,60 0,60 0,80 0,40


(10.Abr.08)

Consorcio Sierra Sur (Vera Gutiérrez SAC

Contratistas Generales - Corporación Imaginación

SAC - Promotora y Constructora Grecia SRL -

Corporación Terranova SAC - Consultora de

Proyectos Andinos EIRL)

-Colpahuayco - Langui (Km. 20 - Km. 30) (CO) UGO. Ing. Carlos Tipian (4124)

Def./Obra 6 C-09 Cusco

Contrato suscrito administrado por la UGOB. INF N° 01(0.30)_Aprobado (0.30)INF N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF N° 03 (0.35)_Aprobado (0.35)Falta verificación de viabilidad-setRD (0.05)_ Lo gestiona la UGONro INF. Totales = 3. CostoTotal: S/. 16,251,

826 253 10,0 Km. 26-Abr-08 Jun-09 0,40 0,40 1,00 0,40

61,30 3876 Ing. Pedro Jahnsen Varios Consultores individuales - - Yauri- Negromayo (Huara Huara-Dv. Yauri) Def. E-09 Arequipa, CuscoForma parte del proyecto Patahuasi-Yauri-Sicuani, para el cual se viene revisando el estudio de verificación de viabilidad por la OPI-MTC. Se ha programado el estudio definitivo de la carretera Yauri-Negromayo.

550 927 40,0 Km. 04-Oct-06 Oct-09 0,25 0,25 0,75 0,00

61,40 3876 Ing. Pedro Jahnsen - - - Huara Huara-Lucaraña (BID IV- B) Def. P-09 Cusco, ArequipaForma parte del proyecto Patahuasi-Yauri-Sicuani, para el cual se viene revisando el estudio de verificación de viabilidad por la OPI-MTC. Se ha programado el estudio definitivo de la carretera Yauri-Negromayo.

194 400 43,2 Km. Dic-09 Nov-10 0,95 0,00 0,00 0,00

2,30 3876 Ing. Briguitte EstelaContrato N° xx-09

(xx.Mar.09) (30 DN)Ing. Isabel Hernández

Cotrina495-09

Verificación de viabilidad del proyecto Patahuasi-Yauri-Sicuani

Est. Esp. 1 E-09 Cusco

INF. N° 01 (0.40)_Aprobado (0.40)INF. N° 02 (0.50)_Aprobado (0.50)OPI (0.05)_RD (0.05)_Nro INF Totales= 02La OPI viene revisando el estudio

3 000 73,1 Km. 28-Mar-09 Oct-09 1,00 1,00 0,90 0,90


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


62,0 116092 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo

62,10 - Ing. Briguitte EstelaConv. Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008)Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y minera Xstrata Tintaya S.A.

Ing. Isabel Hernández Cotrina

- Dv. Imata-Oscollo-Negromayo Perfil 1 C-09 Cusco, Arequipa

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05)RD (0.05)_En trámiteNro INF Totales= 03Aprobado por OPI con memorando N° 1429-2009-MTC/09. 02 del 24.Jul.2009.

0 68,6 Km. Ene-09 Jul-09 1,00 1,00 0,95 0,95


Conv. Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008)Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y minera Xstrata Tintaya S.A. Dv. Imata-Oscollo-Negromayo Fact. P-09 Cusco, Arequipa

Mediante memorando N° 1563-2009-MTC/09.02 (20.Ago.0 9) la OPI ha aprobado los TdR de Fact+Def.Mediante memorando N° 189-2009-MTC/16.01 la DGASA ( 18.Ago.09) ha aprobado los TdR de Fact+Def.

1 386 450 68,6 Km. Oct-09 Sep-10 0,00 0,10 0,00 0,00

62,30 - Ing. Briguitte Estela Dv. Imata-Oscollo-Negromayo Def. P-09 Cusco, Arequipa

Mediante memorando N° 1563-2009-MTC/09.02 (20.Ago.0 9) la OPI ha aprobado los TdR de Fact+Def.Mediante memorando N° 189-2009-MTC/16.01 la DGASA (18.Ago.09) ha aprobado los TdR de Fact+Def.

2 133 000 68,6 Km. Oct-09 Sep-10 0,00 0,10 0,00 0,00

63,0 6655 Cusco - Quillabamba: Alfamayo - Quillabamba 6


(01.Feb.08)

Consorcio Quillabamba (Ingenieria Dinamica S.A. -

LAGESA Ingenieros Consultores S.A.);

352-09 Alfamayo-Chaullay-Quillabamba Def. 6 E-09 Cusco

INF N° 01 (0.15)_Aprob (0,15)INF N° 02 (0.15)_Aprob (0,15)INF N° 03 (0.15)_Aprob (0,15)INF N° 04 (0.20)_Aprob (0.20)INF N° 05 (0.30)_31.AgoRD (0.05)_INF Totales=5

1 643 776 54,6 Km. 11-Feb-08 Sep-09 0,45 0,60 0,65 0,25

600-09 Evaluación pericial fallas Abra-Malaga-Alfamayo, tramo I y II Est. Esp. 4 P-09 0,00 0,00

64,0 26785 Calapuja-Pucará - José Domingo de Choquehuanca - Ti rapata - Asillo


(08.Ene.2008)GR Puno

- - José Domingo de Choquehuanca - Asillo Def. C-09 PunoEl estudio será concluido por el GR al reclasificarse a Ruta Derpartamental con RM N° 550-2009-MTC/02 (31.Jul.09 ): PU-134

0 34,3 Km. 01-Jun-08 Dic-09 0,50 0,50 0,55 0,05

64,2 26785 Ing. José Bemudez - - - Calapuja-Pucará Def. P-10 Puno Programado para el 2010. 2 600 000 37,3 Km. Mar-10 Feb-11 0,95 0,00 0,00 0,00

65,0 16247 Puno - Desaguadero

65,1 16247 Ing. José Bemudez - 266-09 Puno - Desaguadero Fact. P-10 PunoSe viene evaluando iniciar la elaboración del estudio de factibilidad para el 2010. Reasignar el presupuesto

0 151,6 Km. Abr-10 Mar-11 0,00 0,00 0,00 0,00

65,2 16247 Ing. José Bemudez Puno - Desaguadero Def. P-11 Puno Requiere viabilidad - 151,6 Km. Jul-11 Jul-12 0,00 0,00 0,00 0,00

65,0 15270 Ilave-Mazocruz, tramo: Ilave-San Antonio de Checca 5

65,1 15270 Ing. Pedro JahnsenContrato N° 140-08(10.Jun.08) (60 DN)

Geoconsult S.A. 450-09 Ilave-San Antonio de Checca Def. 5 E-09 Puno

INF N° 01 (0.30)_ Aprob (0,30)INF N° 02 (0.30)_ Aprob (0.30)INF N° 03 (0.35)_Observado (0.20)RD (0.05) Nro INF Totales=3

179 379 10,0 Km. 11-Jun-08 Jul-09 0,05 0,25 0,80 0,05

66,0 50669 Emp. PE-36A (Torata)-Omate-Puquina- Mollebaya- Emp. PE-34 A (Dv. Omate)

66,1 50669 Eco. Oscar SalcedoConv. Marco (01.Feb.08)

Gob. Reg. Moquegua- -

Emp. PE-36A (Torata) - Omate-Puquina-Mollebaya - Emp. PE-34 A (Dv. Omate)

Perfil C-09 MoqueguaMediante informe N 575-2009-MTC/09.02 del 19.May.2009 ha autorizado la elaboración del estudio de factibilidad.

0 242,1 Km. Feb-08 19-May-09 0,10 0,10 1,00 0,10

66,2 50669 Eco. Oscar SalcedoConv. Marco (01.Feb.08)

Gob. Reg. Moquegua- -

Emp. PE-36A (Torata) -Omate-Omate-Puquina-Mollebaya - Emp. PE-34 A (Dv. Omate)

Fact. P-09 MoqueguaSe está gestionando el cambio de la presente ruta nacional a departamental, por lo tanto el presente estudio estaría bajo la competencia del GR de Moquegua.

4 357 800 242,1 Km. - - 0,40 0,00 0,00 0,00

67,0 3272 Camaná Dv.Quilca-Matarani-Ilo-Tacna

67,1 3272 Ing. Hernan Tejada

Conv. Marco (11.Mar.08)Gob. Reg. Arequipa, Moquegua y

Southern Perú Cooper CorporationConv. Especif. En gestión con GR de

Arequipa

GR-Areq. - Camaná - Dv. Quilca (recapeo) Def. P-09 ArequipaLos TdR de la parte ingeniería están aprobados. A la espera que la DGASA apruebe los TdR de EIA. De acuerdo al convenio los TdR serán remitidos al GR de Arequipa para la contratación del consultor

0 9,1 Km. Dic-09 Nov-10 0,95 0,00 0,00 0,00



Southern Perú Cooper CorporationConv. Especif. En gestión con GR de

ArequipaGR-Areq. - Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo) Def. P-09 Arequipa

Los TdR de la parte ingeniería están aprobados. A la espera que la DGASA apruebe los TdR de EIA. De acuerdo al convenio los TdR serán remitidos al GR de Arequipa para la contratación del consultor

0 51,3 Km. Dic-09 Nov-10 0,95 0,00 0,00 0,00



Southern Perú Cooper CorporationConv. Especif. N° 008-2008(20.Jun.08)_Southern y PVN

SIGT S. A, Ing. Consultores

- Punta de Bombón - Fundición - Ciudad Jardín - Ilo (asfalto) Def. C-09Arequipa, Moquegua

La Southern concluyo el estudio definitivo según convenio INF. N° 01 (0.30)_ Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_ Aprobado (0.30)INF. N° 03 (0.35)_Aprobado (0.35)RD (0.05)_RD N° 580-2009-MTC/20 del 02.Jun.2009INF. Totales= 3

0 103,1 Km. 04-Ago-08 02-Jun-09 0,85 0,85 1,00 0,85



Southern Perú Cooper CorporationContrato N° 233-2008

(13.Nov.08)

Consorcio Vial Matarani (Conesupsa - Alpha

Consult)464-09 Dv. Quilca-Matarani Def. E-09 Arequipa

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Observado (0.15)INF. N° 03 (0.20)_EIAINF. N° 01 (0.05)_Aprobado (0.05)INF. N° 02 (0.05)_INF. N° 03 (0.05)_RD (0.05)_INF. Totales= 6

2 103 245 92,1 Km. 25-Nov-08 Feb-10 0,90 0,95 0,50 0,50


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


D 51-2005 (18347) 2031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRAN SITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL- BID IV

68,0 108035 Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito - BID IV B 1

68,1 108035 Ing. Briguitte EstelaContrato N° 206-2008 (03.Oct.2008) (60

DN)Ing. MarcelianoFélix Julcamayán Zegarra

-Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito (BID IV-A) (Reconsiderar cambio de componente)

Perfil 1 C-09 Piura

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05) RD (0.05)_Nro INF Totales= 03La OPI ha recomendado declarar la viabilidad a nivel de perfil requiriendo la conformidad de

73 818 11,8 Km. 06-Oct-08 Jun-09 0,10 0,10 1,00 0,10

68,2 108035 Ing. Briguitte Estela - - -Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito (BID IV-A)

Def. 1 P-09 PiuraSe viene elaborando los TdR del estudio. Está pendiente el pronunciamiento del MEF de la declaratoria de viabilidad.

298 350 15,3 Km. Dic-09 Oct-10 0,65 0,00 0,00 0,00

69,0 108299 Arequipa-Chiguata-Santa Lucía, tramo: Dv. Chiguata - Dv. Imata - BID IV B

69,1 108299 Ing. Briguitte Estela Contrato N° 205-2008 (03.Oct.2008) (75 DN)

Ing. José Luna Huamán 306-09Arequipa-Chiguata-Santa Lucía, tramo: Dv. Chiguata - Dv. Imata ( BID IV_ A)

Perfil 1 C-09 Arequipa

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05)RD (0.05)_Nro INF Totales= 03Se ha solicitado al Consultor subsanar las observaciones de la OPI a fin de obtener la viabilid

105 862 101,6 Km. 06-Oct-08 Jun-09 0,10 0,10 1,00 0,10

69,2 108299 Ing. Briguitte Estela - -Arequipa-Chiguata-Santa Lucía, tramo: Dv. Chiguata - Dv. Imata ( BID IV_ A)

Def. P-09 Se elaborará cuando se obtenga la viabilidad del proyecto. 1 021 335 97,3 Km. Dic-09 May-10 0,00 0,00 0,00 0,00

70,0 108281 Tarata - Capazo - BID IV A 1


DN)Ing. Floriano Palacios

León541-09 Tarata - Capazo (BID IV_A) Perfil 1 C-09 Tacna

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05)RD (0.05)_RD N° 582-2009-MTC/20 (04.Jun.09)Nro INF Totales= 03

92 265 83,9 Km. 06-Oct-08 05-May-09 0,10 0,10 1,00 0,10

70,2 10821 Ing. Briguitte Estela - - Tarata - Capazo (BID IV A) Def. 1 P-09 Tacna Comité Especial (Yolanda Medina) elaborando Bases 988 852 83,9 Km. Sep-09 Jun-10 0,95 0,40 0,00 0,00

71,0 107953 Rodríguez de Mendoza -Empalme Ruta N° PE -5N (La C alzada), Tramo: Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada) - BID IV B1


DN)Ing. Pedro Martínez

Infantes307-09

Rodríguez de Mendoza -Empalme Ruta N° PE -5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada) (BID IV B)

Perfil 1 C-09 San Martín

INF. N° 01 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.30)_Aprobado (0.30)OPI (0.05)_Aprobado (0.05) RD (0.05)_Aprobado (0.05)Nro INF Totales= 03Mediante RD N° 333-2009-MTC/20 del 23.Mar.2009 se a probó el estudio

76 294 26,6 Km. 06-Oct-08 23-Mar-09 0,10 0,10 1,00 0,10

71,2 107953 Ing. Briguitte Estela - - -Rodríguez de Mendoza -Empalme Ruta N° PE -5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada) (BID IV B)

Fact. 1 P-09 San Martín En trámite el nombramiento del Comité Especial (E-35405-209). 921 181 26,6 Km. Oct-09 Jul-10 0,65 0,40 0,00 0,00

71,3 107953 Ing. Briguitte Estela - - -Rodríguez de Mendoza -Empalme Ruta N° PE -5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada) (BID IV B)

Def. P-09 San Martín En trámite el nombramiento del Comité Especial (E-35405-209). 800 653 26,6 Km. Oct-09 Jul-10 0,00 0,40 0,00 0,00

72,0 Evaluaciones Ex_Post

72,1 - Ing. Alex Iturry Oficina de Apoyo Tecnológico-MTC - Evaluación Ex-Post de Pavimentos Económicos de carreteras de bajo tráfico, tramo Picota-Pizana

Est. Esp. C-09 San Martín Se elaboró el informe final de cierre del proyecto piloto, recomendando realizar una solución definitiva.

0 Ene-08 Jun-09 0,00 1,00 1,00 1,00

72,2 - Ing. Alex Iturry Oficina de Apoyo Tecnológico-MTC - Evaluación Ex-Post_Yauri-San Genaro Est. Esp. C-09 Cusco La OAT ha elaborado el informe periódico de evaluación. 0 Ene-08 Jun-09 0,00 1,00 1,00 1,00

D PUENTES MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5

1,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - - Puentes Tocache y Pizana EMP P-09 San Martín En elaboración TdR (incluido en el PAAC-09) 600 000 370,00 m. Dic-09 Sep-10 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - Puente Córpac EMP P-09 Huánuco En elaboración TdR (incluido en el PAAC-09) 165 000 100,00 m. Dic-09 Sep-10 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 489-09 Puentes en Moquegua - Tacna (Montalvo, Camiara y Tomasiri)

EMP P-09 Tacna y Moguegua

En determinación del VR por la UGAD - Segunda Convocatoria 102 000 125,40 m. Dic-09 May-10 1,00 0,00 0,00 0,00

4,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 137-09 Puentes en Cajamarca EMP P-09 Cajamarca En elaboración de TdR (Incluido en el PAAC-09) 200 000 661,00 m. Dic-09 Jul-10 0,95 0,00 0,00 0,00

5,0 - Ing. Alejandro SánchezContrato N° 052-08(07.Mar.08) (60 DN)

Ing. Oscar Muroy Muroy 496-09 Puentes Los Baños (Costanera) EMP E-09 Tacna

INF. N° 01 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. N° 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. N° 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.20)_Revisión (0.10)RD (0.05)_Nro INF Totales=4

82 079 60,80 m. 25-Mar-08 Ago-09 0,05 0,50 0,85 0,35

6,0 - Ing. Alejandro SánchezContrato N° 295-07(22.Dic.07) (60 DN)

Ing. Pedro Antonio Vizarreta Vásquez

- Puentes en Ancash (Metálico y Mayulcayán) EMP E-09 Ancash

INF. N° 01(0.50)_Aprobado (0.50)INF. N° 02 (0.45)_Obsevado (0.25)RD (0.05)_Nro INF Totales=2

27 775 67,50 m. 22-Ene-08 Jul-09 0,05 0,30 0,75 0,05

7,0 - Ing. Alejandro SánchezContrato N° 270-07(29.Nov.07) (45 DN)

Ing. Nicolás Villesca Carraszo

- Puente Jangas (Carretera Huaraz-Caraz) EMP E-09 Ancash

INF. N° 01(0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 02 (0.20)_Aprobado (0.20)INF. N° 03 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. N° 04 (0.25)_Observado (0.10). Se ha devuelto a la UGC.RD (0.05)_Nro INF Totales=4

60 000 70,00 m. 14-Dic-07 Jun-09 0,05 0,20 0,80 0,00

8,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 127-09 Puentes Tumbes EMP P-09Piura, Tumbes y

Cajamarca En trámite de aprobación del expediente de contratación 112 703 2 166,00 m. Dic-09 Jul-10 0,95 0,00 0,00 0,00

9,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 492-09 Puente Punta Arenas EMP 5 P-09 San Martín En proceso de Contratación (Alejandro Sánchez)_ elaboración de bases 350 000 270,80 m. Nov-09 Abr-10 0,00 0,25 0,00 0,00

10,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - Puente Reque EMP P-09 Lambayeque En elaboración TdR (incluido en el PAAC-09) 75 000 100,00 m. Dic-09 Mar-10 0,00 0,00 0,00 0,00

11,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 130-09 Evaluación estructural de puentes y obras de arte mediante pruebas de cargas estáticas y dinámicas

EMP P-09 LimaEn trámite la actualización del VR . Contrato de Préstamo con la CAF S/n suscrito el 19.Set.2007 con la CAF y el MTC

343 200 1 109,00 m. Dic-09 Sep-10 0,95 0,00 0,00 0,00

12,0 - Ing. Hugo CondorContrato N° 145-07(21.Ago.07) (45 DN) Ing. Vicente Blacker - Puente Paucartambo EMP E-09 Pasco

INF. N° 01(0.40): Aprobado (0.40)INF. N° 02 (0.55): Observado (0.30)RD (0.05)_Nro INF Totales=2

18 000 100,00 m. 22-Ago-07 Ago-09 0,05 0,30 0,70 0,00

13,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 493-09 Puente Chaullayacu (Carretera Tocache-Juanjuí) EMP P-09 San Martín En proceso de Contratación (Hugo Condor)_ elaboración de bases 314 184 151,00 m. Nov-09 Abr-10 0,00 0,25 0,00 0,00

14,0 - Ing. Alejandro Sánchez - - 494-09 Puente Santa Martha EMP P-09 San Martín En proceso de Contratación (Alejandro Sánchez)_ elaboración de bases 350 000 151,00 m. Nov-09 Abr-10 0,00 0,25 0,00 0,00

15,0 - Ing. Alejandro Sánchez 265-2007-MTC/20

Consorcio Libertad (pedro Antonio Vizarreta Vasquez-Percy Barreto Valderrama-

Walter Gabino Nestares Polanco)

497-09 Puentes La Libertad EMP C-08 La LibertadEstudio aprobado con RD N° 2972-2008-MTC/20 (31.12. 2008). Se ha tramitado el último pago en mayo del 2009.

13 000 262,40 m. Nov-07 31-dic-08 0,00 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


E - CARRETERAS_ MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1,0 Ing. David AstudilloAutopista Ramiro Prialé - Av. Las Torres-carretera central, tramo: Av. Las Torres-Los Angeles

EMP E-09La DGCyF ha elaborado el estudio definitivo, el mismo que ha sido observado por la Unidad de Estudios de Mantenimiento. La DGCyF viene absolviendo las observaciones.

0 19,0 Km. Jun-09 Ago-09 0,00 1,00 0,00 0,00

2,0 - Ing. Luisa OrozcoContrato N° 240-2007

(15.Nov.07)

Consorcio Vial Pisco (Ingedisa Elí

Cordova_VISA )498-09

San Clemente (Km. 1+580) - Puente Choclococha (Km. 164+390)

EMP C-09Ica, Huancavelica

y Ayacucho

INF. N° 01 al 05 (0.65)_ Aprob (0.65)INF. N° 06 (0.15)_ Aprob (0.15)INF. N° 07 (0.15)_Aprob (0.15)RD (0.05)_ RD N° 71-2009-MTC/20 (27.Ene.09)Nro INF Totales=7

684 253 162,8 Km. 19-nov-07 27-ene-09 0,05 0,30 1,00 0,30

3,0 - Ing. Luisa OrozcoContrato N° 165-2008(18.Jul.08) (120 DN)

Consorcio Costa Dulce I (Ingeniería Dinamica S.A.-Elí Cordova Vilela-OIST-

VISA)

129-09 Pativilca - Ponton Qda Seca EMP C-09 Lima, Ancash

INF. N° 01(0.25)_ Aprobado (0.25) INF. N° 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.20)_Aprobado (0.20)RD (0.05)_trámiteNro INF Totales=4

725 450 124,7 Km. 25-ago-08 Jul-09 0,65 0,55 1,00 0,55


Consorcio Costa Dulce II (Ingeniería Dinamica S.A.-

OIST)131-09 Ponton Qda Seca - Puente Santa EMP C-09 Ancash

INF. N° 01(0.25)_ Aprobado (0.25) INF. N° 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.20)_Revisión (0.10)RD (0.05) RD N° 752-2009-MTC/20 (06.Jul.09)Nro INF Totales=4

683 054 118,1 Km. 1-sep-08 6-jul-09 0,75 0,75 1,00 0,75

5,0 - Ing. Elmer CiriloContrato N° 219-2007

(25.Oct.07)Consorcio Vial Ingedisa-

VCHI S.A.499-09 La Raya-Juliaca, tramo La Raya-Calapuja EMP C-09 Puno

INF. N° 01 al 05 (0.65)_ Aprobado (0,65)INF. N° 06 (0.15)_Aprobado (0,15)INF. N° 07(0.15)_Aprobado (0.15)RD (0.05)_RD N° 193-2009 (27.Feb.09)Nro INF Totales=7

677 254 142,0 Km. 26-oct-07 27-feb-09 0,05 0,10 1,00 0,10

6,0 - Ing. Elmer CiriloContrato N° 168-2008(01.Ago.08) (90 DN)

Consorcio Desvio Otuzco (INGEDISA-ELI

CORDOVA-VISA) 128-09

Salaverry - Trujillo - Shiran - Dv. Otuzco, Tramo I: Empalme 01N (DV. Puerto Salaverry) - Puerto Salaverry (Km. 00+000-Km. 05+800), Tramo II: Empalme 01N (Ovalo Industrial) - Dv. Otuzco (Km. 00+000 - Km. 70+100)

EMP C-09 La Libertad

INF. Nº 01 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.20)_Aprobado (0.20)RD (0.05)_ConcluidoNro INF Totales=4

541 492 75,9 Km. 7-oct-08 Jul-09 0,50 0,75 1,00 0,75


(9.Nov.08)INGEDISA 126-09 Huallanca - Caraz (Km. 639+000 al Km. 678+300) EMP E-09 Ancash

INF. Nº 01 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 03 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 04 (0.20)_Observado (0.10)RD (0.05)_Nro INF Totales=4

456 278 40,0 Km. 3-dic-08 Ago-09 1,00 1,00 0,85 0,85


(25.Ago.08)

Consorcio Vial Huamanga (Bustamante Williams

Consultores y Constructores SAC -

Obras Civiles con Calidad Total SAC)

124-09 Puente Choclococha - Ayacucho EMP C-09 Ayacucho

CONTRATO RESUELTOINF. N° 01 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. N° 02 (0.25)_Observado (0.15)INF. N° 03 (0.25)_INF. N° 04 (0.20)_RD (0.05)Nro INF Totales=4

1 030 922 166,0 Km. 24-sep-08 Jun-09 0,90 0,30 0,40 0,30


(19.Dic.08)

Consorcio Vial Puente Reither (INGEDISA S.A.-

VCHI)125-09 Puente Raither - Satipo (Km. 10+831 al Km. 119+650) EMP E-09 Junín

INF. Nº 01 (0.15)_Aprobado (0.15)INF. Nº 02 (0.15)_Aprobado (0.15)INF. Nº 03 (0.15)_INF. Nº 04 (0.20)_INF. Nº 05 (0.30)RD (0.05)_Nro INF Totales=5.

859 431 110,5 Km. 08-Ene-09 Ene-10 1,00 0,95 0,30 0,30

10,0 - Ing. Hugo Condor - - 133-09 Puente Stuart-Huancayo EMP P-09 Junín En proceso de Contratación (Elmer Cirilo)_ Elaboración de Bases 400 000 46,0 Km. Nov-09 Sep-10 0,65 0,15 0,00 0,00

11,0 - Ing. Hugo Condor - - 134-09 Urcos-Sicuani-La Raya EMP P-09 Cusco, Puno En trámite nombramiento de Comité Especial 1 100 000 129,0 Km. Nov-09 Sep-10 0,65 0,15 0,00 0,00

12,0 - Ing. Hugo Condor - - 135-09 Lambayeque-Olmos EMP P-09 Lambayeque En trámite nombramiento de Comité Especial 710 000 90,0 Km. Nov-09 Sep-10 0,65 0,15 0,00 0,00


(6.May.08)

Consorcio San Juan (Vera Gutierrez S.A.C.

Contratistas Generales VEGSA C.G. Técnicos

Ejecutores S.A. Corporación Terranova

S.A.C. Consultores Proyectos Andinos

E.I.R.L.)

-Puno-Ilave (Km- 1363+000 al Km. 1386+88) - (Km. 1391+310 al Km. 1413+000) (UGC: Ing. Ninapayta)

EMP-CO E-09 Puno

INF. N° 01(0.30)_ Aprobado (0.30) INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.30)INF. Nº 03 (0.35)_Revisión de la Abs obser (0.20)RD (0.05)Nro INF Totales=3. El monto del contrato es: S/. 20,748,830.61

1 220 643 50,0 Km. 10-jun-08 Sep-09 0,65 0,25 0,80 0,05


Consorcio San Marcos (Corp. Terranova - Vera Gutierrez Ctas. Grles. -

Geoconsult S.A.)

-Checca-Mazocruz-Emp. R3S (Ilave) (UGC: Ing. Ninaypaita)

EMP-CO E-09 Puno

INF. N° 01(0.30)_ Aprobado (0.30) INF. N° 02 (0.30)_Aprobado (0.15)INF. Nº 03 (0.35)_Observado (0.15)RD (0.05)Nro INF Totales=3El monto del contrato es: S/. 11,248,746.84

944 548 73,0 Km. 12-ago-08 Sep-09 0,40 0,55 0,60 0,15

15,0 - Ing. Luisa OrozcoContrato N° 569-08 (PVD)

(27.Oct.08)

Consorcio Amazonas (Jorge Enrique Lousen

Chávez-JELG Ingenieros E.I.R.L.)

- Transitabilidad Duran-Ukakusa EMT C-09 Amazonas

PVD adminstra el contrato. PVN revisa la parte técnica.INF. N° 01(0.20)_Aprob (0.20)INF. N° 02 (0.20)_Aprob (0.20)INF. N° 03 (0.25)_Aprob (0.25)INF. N° 04 (0.30)_Aprob (0.30)RD (0.05)_Lo aprueba PVD (0.05)INF. Totales=4

306 000 120,1 Km. 10-nov-08 May-09 0,70 0,70 1,00 0,70


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


16,0 Ing. Hugo Condor - - Ciudad Dios-Chilete (Supervisión) Est. Esp. C-09 CajamarcaComprende elaboración de los TdR y Valor Referencial para la supervisión, los cuales se han concludio y remitido a la UGC con memo 527-2009-MTC/20.6

- - 12-feb-09 16-feb-09 1,00 1,00 1,00

17,0 Ing. Hugo Condor - - Pativilca-Conococha (Señalización) Est. Esp. C-09 AncashComprende revisión del expediente de señalización complementario el cual ha sido concluido.

- - 6-feb-09 20-feb-09 1,00 1,00 1,00

18,0 Ing. Hugo CondorConv. Marco (28.Dic.07)

Conv. Especif. N° 05(13.Mar.09)

Gobierno Regional de Cajamarca

Cajamarca-Cajabamba EMP C-09 Cajamarca

El 13.Mar.2009, se firmó el convenio específico N° 01-2009, cuyo compromiso es alcanzar los TdR para el EMP. Se está gestionando la suscripción de una addenda según acuerdos suscritos el 26.abr.2009. Los TdR y VR han sido remitidos al GR de Cajamarca.

PVN - jul-09 Jul-09 0,00 1,00 1,00 1,00

18,0 S/asignación - -Autopista del Sol, tramo: Trujillo-Sullana (Puesta Punta)Tramo Km. 586+600- Km.736+600.

EMP P-09 La Libertad Determinación del VR por la UGAD 1 304 100 150,0 Km. dic-09 May-10 0,00 0,00 0,00

19,0 S/asignación - -Autopista del Sol, tramo: Trujillo-Sullana (Puesta Punta)Tramo Km. 736+600- Km.886+600.

EMP P-09 Lambayeque Determinación del VR por la UGAD 1 304 100 150,0 Km. dic-09 May-10 0,00 0,00 0,00

20,0 S/asignación - -Autopista del Sol, tramo: Trujillo-Sullana (Puesta Punta)Tramo Km. 886+600 - Km.1033+400.

EMP P-09 Piura Determinación del VR por la UGAD 1 276 279 146,8 Km. dic-09 May-10 0,00 0,00 0,00

21,0 Ing. Hugo CondorConv. Coop. N° 04-2009

(26.Mar.2009)Municpalidad Provincial de Chota

Municipalida Provincial de Chota - Arenal -Marcopampa-Puente Bedoya EMP C-09 Cajamarca

Se ha remitido los TdR a la Municipalidad de Chota para la elaboración del estudio de mantenimineto periódico.

0 18,5 Km. jul-09 Jul-09 0,00 1,00 1,00 1,00

F - PROGRAMA DE TRANSITABILIDAD COMPONENTE C - BID IV

1,0 - Ing. Hugo Condor - - 513-09Casma - Huaraz (Ruta: PE-14), Tramo: Casma (Pte. Carrizales) - Sector Km. 28 - Recapado-BID IV _C

EM-BIDC P-09 Ancash El proceso se ha declarado desierto. Reformulación de los TdR. 65 800 28,0 Km. Dic-09 Jul-10 1,00 0,00 0,00 0,00


(30.Oct.08)WLADIMIR YLICH ROJAS

PALOMINO-

Dv. Casma - Jangas (Km. 567+000 al Km. 584+00) - Recapado-BID IV _C

EM-BIDC C-09 Ancash

CONTRATO RESUELTO (EN TRÁMITE LA RD)INF. Nº 01 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 02 (0.25)_Aprobado (0.25)INF. Nº 03 (0.25)_No se realizaráINF. Nº 04 (0.20)_ No se realizará

127 840 17,0 Km. 10-Nov-08 Sep-09 0,75 1,00 0,75 0,75


(16.Ene.09)Ing. Walter Miguel Aguirre

Gutierrez477-09

Ica - Palpa - Nazca, Sector: Km. 388+290 - Km. 449+000 -Sellos -BID IV _C

EM-BIDC C-09 Ica

INF. Nº 01 (0.45)_Aprobado (0.45)INF. Nº 02 (0.50)_Aprobado (0.50)RD (0.05)_RD N° 646-2009-MTC/20 (16.Jun.09) (0.05)Nro INF Totales=2

48 374 60,7 Km. 28-Ene-09 Jul-09 1,00 1,00 1,00 1,00


(19.Ene.09)Ing. Jorge Amaro López 476-09

Pte. Santa - Trujillo - San Pedro de Lloc- Guadalupe (Km. 586+600 - 685+000)- Sellos-BID IV _C

EM-BIDC C-09 La Libertad

INF. Nº 01 (0.45)_Aprobado (0.45)INF. Nº 02 (0.50)_Aprobado (0.50)RD (0.05)_RD N° 964-2009-MTC/20 (14.Ago.09) (0.05)INF Totales=2

56 095 98,4 Km. 23-Ene-09 Jul-09 1,00 1,00 1,00 1,00

I PROYECTOS Y/O METAS PRESUPUESTALES EXCLUIDAS 1

1,0 PUENTES_ MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1,1 - Ing. Alejandro Sánchez - - 491-09 Puentes en Junin EMP 5 Exc-09 Junín Se tramitá la exclusión del PAAC-09 50 000 604,00 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

1,2 - Ing. Alejandro Sánchez - - 136-09 Puentes en Piura EMP Exc-09 Piura Se tramitá la exclusión del PAAC-09 750 000 1 890,00 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

1,3 - Ing. Hugo Condor - - 138-09 Puentes en Huánuco EMP Exc-09 Huánuco Se tramitá la exclusión del PAAC-09 200 000 474,00 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

1,4 - Ing. Hugo Condor - - 139-09 Puentes en Pasco EMP Exc-09 Pasco Se tramitá la exclusión del PAAC-09 200 000 650,00 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

1,5 - Ing. Hugo Condor - - 140-09 Puentes Ica-Arequipa EMP Exc-09 Ica, Arequipa Se tramitá la exclusión del PAAC-09 200 000 900,00 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

1,6 - Ing. Hugo Condor - - 141-09 Puentes en Puno-Cusco EMP Exc-09 Puno, Cusco Se tramitá la exclusión del PAAC-09 200 000 900,00 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

1,7 - Ing. Alejandro Sánchez - - 490-09 Puentes en Lima EMP Exc-09 Lima Se tramitá la exclusión del PAAC-09 50 000 722,12 m. Nov-09 Jun-10 0,95 0,25 0,00 0,00

2,0 CARRETERAS_ MANTENIMIENTO PERIÓDICO

2,1 - Ing. Hugo Condor - - 514-09Catac - Dv. Casma (Km. 533+000 al Km. 567+000) -Recapado -BID IV _C

EM-BIDC Exc-09 AncashEl proyecto ha sido excluido porque el nivel de intervención es una rehabilitación integral

- 34,0 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00

1,0 - Sicuani - Santa Rosa - Pucara - Juliaca, Tramo Dv. La Raya - Dv. Quishuara

1,1 - Ing. Pedro Jahnsen Varios Consultores individuales - -Dv. La Granja - La Raya - Dv. Quishuara (recapado) (Muestra BID IV)

Perfil Exc-09 Cusco, Puno Se gestionará la exclusión del proyecto del Plan de Inversiones de PVN. 275 752 24,4 Km. 04-Oct-06 Nov-09 0,10 0,10 0,90 0,00

1,2 - Ing. Pedro Jahnsen Varios Consultores individuales - 302-09Dv. La Granja - La Raya - Dv. Quishuara (recapado-GMR) Impacto Ambiental (Muestra BID IV)

Est. Esp. Exc-09 Cusco, Puno Requiere definición del estudio de perfil 94 546 24,4 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


2,0 3876 Patahuasi-Yauri-Sicuani 6

2,10 3876 Ing. Pedro Jahnsen - - Lucaraña-Calcata (BID IV - B) Def. Exc-09 Arequipa Convertido a Ruta Departamental (Negromayo) 242 100 53,8 Km. - - 0,95 0,00 0,00 0,00

2,20 3876 Ing. Pedro Jahnsen - - 488-09Huara Huara - Dv. Yauri (Impacto Ambiental) (Muestra BID IV)

Est. Esp. Exc-09 Arequipa, Cusco Se incluirá en el estudio definitivo de la carretera Yauri-Negromayo. 143 514 28,0 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00

3,0 13970 Ampliación de la calzada Piura_Sullana

3,1 13970 Ing. Pedro Jahnsen - - 482-09 Ampliación calzada Piura-Sullana Fact. Exc-09 Piura Incluido en el Programa de Concesiones 651 000 35,0 Km. Dic-09 Nov-10 1,00 0,00 0,00 0,00

4,0 13965 Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura

4,1 13965 Ing. Pedro Jahnsen - - 466-09 Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura Def. Exc-09 Piura Incluido en el Programa de Concesiones 345 600 9,0 Km. Dic-09 Jul-10 1,00 0,00 0,00 0,00

5,0 - Pativilca-Conococha - Huaraz-Caraz

5,1 - Ing. Pedro Cano - - 291-09 Pativilca-Conococha - Huaraz-Caraz Perfil Exc-09 Ancash Se excludio del PAAC-2009. - 267,5 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

6,0 86900 Empalme Ruta 12A - La Pampa - Corongo - Tauca

6,1 86900 Ing. Pedro Cano - - 268-09 Empalme PE-12A - La Pampa - Corongo - Tauca Fact. Exc-09 Ancash No es viable - - - - 1,00 0,00 0,00 0,00

7,0 Panamericana Sur, Tramo: Dv. San Andrés - Guadalupe

7,1 - Ing. David Astudillo - - 297-09 Panamericana Sur, Tramo: Dv. San Andrés - Guadalupe Perfil Exc-09 IcaCon Memorándum Nº 1084-2009-MTC/25 la UGConcesiones concluye, que al ser una vía concesionada no cabe la realización de una obra pública, por el momento

- 60,8 Km. - - 0,90 0,00 0,00 0,00

7,2 Ing. David Astudillo - - 278-09 Panamericana Sur, Tramo: Dv. San Andrés - Guadalupe Fact. Exc-09 IcaReasignar el presupuesto asignado a esta actividad porque debe concluirse el perfil.

- 60,8 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

8,0 Puente Rancho-Molinos-Panao-Chaglla-Llanco-Matías P unta

8,1 - Ing. Patricia Cama - - 584-09 Puente Rancho-Molinos-Panao-Chaglla-Llanco-Matías Punta-Empalme PE-5N

Perfil Exc-09 HuánucoMediante Resolución Ministerial N° 289-2009-MTC/02 del 16.Abr.2009 se ha reclasificado la Ruta Nacional a Ruta Departamental N° HU-112.

- 84,0 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

9,0 - Rodríguez de Mendoza - Selva Alegre

9,1 - -

Conv. Coop.GR de Amazonas y San Martín

N° 24-08(09.Oct.08)

- - Rodríguez de Mendoza-Selva Alegre Perfil Exc-09Amazonas y San

Martín

Mediante Resolución Ministerial N° 312-2009-MTC/02 del 21.Abr.2009, se reclasifico la Ruta Nacional N° PE-08B (ramal) e n el tramo comprendido: Rodríguez de Mendoza-Omia-El Arenal-Nva Galilea-Selva Alegre a Ruta Departamental N° AM-112.

- 70,0 Km. Abr-09 Ene-10 1,00 0,00 0,00 0,00

10,0 2346 Quillabamba-Dv.Echarati 1

10,1 2346 Ing. Briguitte Estela - - - Quillabamba-Dv.Echarati, Tramo: Puente Sambaray-Dv. Echarati

Fact. 1 Exc-09 Cusco

Mediante Resolución Ministerial N° 210-2009-MTC/02 del 10.Mar.2009, se ha reclasificado la Ruta N° PE-28 B (Variante) e n el tramo PE-28C(Pte. San Francisco)-Kimbiri-Churumpiari-Abra Cielo Punco-Boca Santa Ana-Kepashiato-Kumpirushiato (Dv. Bao Urubamba)-Ki

- 22,5 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00

11,0 - Cochabamba-Cutervo

11,1 - Ing. Patricia CamaMemorándum N° 2584-2008-MTC/20

(03.Nov.2008)DGCyF 295-09 Cochabamba-Cutervo Perfil Exc-09 Cajamarca Proyecto considerado en la carretera Chota-Cutervo-Chiple - 31,0 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00

11,2 - - - - 277-09 Cochabamba-Cutervo Def. Exc-09 Cajamarca Proyecto considerado en la carretera Chota-Cutervo-Chiple - 31,0 Km. 0,00 0,00 0,00

12,0 42715 Fortalecimiento Institucional (BID IV)

12,1 42715 Eco. Oscar Salcedo - - - Diagnostico y Fortalecimiento Institucional (BID IV) Perfil Exc-09 Lima El estudio está siendo administrado por la OPEI - - - - 1,00 0,00 0,00 0,00

13,0 Ampliación de la 2da calzada del tramo Casma-Pativi lca

13,1 - Eco. Oscar Salcedo - - 310-09 Ampliación de la 2da calzada del tramo Casma-Pativilca Perfil y Def. Exc-09 Ancash Proyecto excluido - 170,7 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

14,0 Vía de Evitamiento Virú-Chao

14,1 - Eco. Oscar Salcedo - - 313-09Vía de Evitamiento Virú-Chao (Incluye un puente sobre el río Virú (220 m. ) y río Chao (80 m.) Intercambios al inicio y al final

Perfil Exc-09 La Libertad Incluido en el Programa de Concesiones - 16,4 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00

15,0 Vía de Evitamiento Huarmey

15,1 - Eco. Oscar Salcedo - - 312-09Vía de Evitamiento Huarmey (Incluye Pte Río Huarmey(100 m.), puentes peatonales, pasos de desnivel e intecambios al inicio y al final

Perfil Exc-09 Ancash Incluido en el Programa de Concesiones - 10,7 Km. - - 0,95 0,00 0,00 0,00

16,0 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Huarmey

16,1 - Ing. Pedro Cano - - - Vía de Evitamiento a la Ciudad de Huarmey Perfil Exc-09 Ancash Excluido - 11,0 Km. - - 0,95 0,00 0,00 0,00

17,0 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Casma

17,1 - Eco. Oscar Salcedo - - 299-09 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Casma Perfil Exc-09 Ancash Incluido en el Programa de Concesiones - 13,0 Km. - - 1,00 0,00 0,00 0,00

18,0 - Puente Carrizales, Sechín

18,1 - Ing. Carlos Sánchez - - 288-09 Puentes Carrizales y Sechín (Carretera Huarmey-Casma) Perfil Exc-09 Ancash No se realizará al estar considerada en la vía de evitamiento de Casma. - 140,80 m. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

18,2 - Ing. Carlos Sánchez - - 258-09 Puentes Carrizales y Sechín (Carretera Huarmey-Casma) Def. Exc-09 Ancash No se realizará. Se debe reasignar el presupuesto 2009 - 140,80 m. - - 0,00 0,00 0,00 0,00


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





InicioFin(RD


19,0 - Puente Huambacho y Lacramarca

19,1 - Ing. Carlos Sánchez - - 287-09 Puentes Huambacho (Carretera Casma-Chimbote) Perfil Exc-09 Ancash No se realizará al estar considerada en la vía de evitamiento Chimbote. - 130,00 m. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

19,2 - Ing. Carlos Sánchez - - 257-09Puentes Huambacho y Lacramarca (Carretera Casma-Chimbote)

Def. Exc-09 Ancash No re realizará. Se debe reasignar el presupuesto 2009 - 130,00 m. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

20,0 10481 Reposo - Durán

20,1 10481 Ing. Pedro Cano - - 273-09Puente Durán-Wahuico-Santa María de Nieva-Saramiriza (Reevaluación)

Fact. Exc-09 Amazonas Excluido - 390,0 Km. - - 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (Sin considerar las metas excluidas) 137,15 87,40 91,95 49,00

Leyenda

E-09: Estudio en elaboración en el año 2009

P-09: Estudio programado en el año 2009

P-10: Estudio programado en el año 2010

C-09: Estudio concluido en el año 2009

C-08: Estudio concluido en el año 2008

EB-09: Estudio BID IV en elaboración 2009

PB-09: Estudio BID IV programado 2009

Exc-09.: Excluido en el año 2009


ProyectoCOD SNIP


2009Tipo de Estudio



6:OPEI

EstadoP=Prog.



S/.Meta Km. /m.





ANEXO N° 03

Conservación de Carreteras

Anexo N° 3.1 Mantenimiento Periódico de Carreteras Anexo N° 3.2 Mantenimiento Rutinario Carreteras As faltadas Anexo N° 3.3 Mantenimiento Rutinario Carreteras Af irmadas


Anexo N° 3.1 Obras de Mantenimiento Periódico Ejecución Financiera y Fisica Mensualizada - 2009

2008-2009

PLAZO Prog

Inicio RealTermino

ProgramadoTermino Obra DC 2009 EJECUCION FINANCIERA OBSERVACIONES

KM KM KM % KM S/ S/ KM % S/ S/ %

Carretera Pativilca - Conococha R014, long. 122,200 del km

0+000 - 122,20006-05-08 14-06-09 27-07-09 447,00 122,2 28 024 733,00 85,08 122,20 100,00% 11,02 4 257 494,40 3 989 274,19 122,20 100,00% 47 205 410,05 46 890 397,04 99,33%

En ejecución se ha pagado adelanto 20% y 1ra,2da,3ra,4ta,5ta, 6ta. 7ma, 8va y 9na.10ma, 11ava, 12 ava. Val.del Contrato Principal y la 1ra., 2da.,3ra.,4ta, 5ta,6ta, 7ma y 8va. Val del ADI Nº01 y 1ra, 2da, 3ra, 4ta, y 5ta. Val del ADI 02, y Val 01 del Adi 03 el

acumulados de adicionales es de 9,92%; se ha aprobado 127 dias de adicionales , termino 27/07/2009

Puno - Desaguadero RN 03S tramo Ilave - Desaguadero; km 92,50 km

1413+000 - 1505+50005-10-07 23-03-09 18-03-09 535,00 92,5 2 215 501,00 12,03 92,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 92,50 100,00% 44 744 118,03 50 400 071,17 112,64%

OBRAINSA-SVC SA, incio de obra el 05.10.07, con Rd 1110-2007 del 06,03,08 se ordena paralización temporal por 60 días; el 28,04,08 se reinicio la Obra; se ha

aprobado adicionales nº01, Nº02, Nº03, Nº04, Nº05 y Nº06, + el Deductivo Nº01, la obra se encuentra 100,00% ; termino el 18 de marzo, total dias de ampliacion 170 dias

Mantenimiento Periodico carretera Ciudad de Dios - Chilete 1ra. Etapa

ruta 08, km 0+000 - 90,7614-01-09 08-01-10 08-01-10 360,00 90,76 47 080 460,00 90,76 34,16 37,64% 14,585 8 976 605,34 7 736 412,14 34,16 37,64% 21 025 477,60 26 572 553,18 47,57%

Con Resolución Nº081-2008-TC-S1, se declara fundado el recurso del Consorcio Vial Chilete y le Otorga la Buena Pro; con Fecha del 11,04,08 se firma contrato; se ha

pagado adelanto Directo y de Materiales Inició 7/05/2008; se rescinde Contrato por el atrazo de las Obras; medianto decreto de urgencia Nº046-2008 se designa constratista que ejecutara los saldos de Obra; el renicio de los trabajos 14/01/09, se ha otrogado el

adelanto en efectivo y se ha pagado las Val. N°01,0 2,03,y 04ta; se ha aprobado el ADI.N°01, con RD N°506-2009, y se ha tramitado el A di N°02 "mayor metrado de

carpeta asfaltica en caliente"; a la segunda semana de agosto aún no se ha aprobado

Carretera Las Vegas - Tarma - Puente Raither; km 35+020 al 119+212 29-05-08 24-03-09 02-10-09 492,00 84,19 25 302 866,00 75,65 23,84 28,32% 4,15 1 662 707,18 645 380,22 23,84 28,32% 9 551 291,57 16 514 921,97 48,97%

Se firmó adenda Nº01 postergación del inicio Obra, Inicio de Obra el 29/05/08; con RD Nº2540-2008 se aprueba adicional por 2´368,270,27 va 7,55% de ADI; se ha otrogado en total 192 dias de ampliación de plazo; Con RD 320-2009-MTC/20 de fecha 19-03-2009, se ha aprobó la paralizacion temporal de los trabajos desde el 26.01.2009. al

26.03.2009; Con carta N°C-095-2009- CVLM-OBRA del 2 6.03.2009 solicita se amplie la paralización temporal, pase el periódo de lluvias; Con RD N°437-2009-MTC/20, se ha

aprobado la ampliación de la paralización Temporal de Obra del 27003.2009 al 25.04.2009, la obra no se reinicio el 26.04.2009, siendo responsabilidad del contratista; reiniciaron el 17/05/2009, el 18/05/2009 se indica la aprobación del CAO N°04 mediante

Oficio N°251-2009-MTC/20.7; de continuar el atrazo de la obra respecto al CAO vigentes, para el mes de agosto se intervendra la Obra.

Carretera San Marcos - Cajabamba km 0+000 - 46+160

11-03-08 12-12-08 10-12-08 277,00 46,16 1 895 277,00 0,00 46,16 100,00% 0,00 0,00 0,00 46,16 100,00% 13 707 811,52 16 177 764,28 118,02% Se ha culminado la Obra el 10/12/08; en Enero 2009 se recepcionó la Obra, CON RD N°328-2009 del 20.03.2009 se aprueba la liquidación de obra

Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro

07-01-09 02-12-09 03-12-09 331,00 137,06 48 982 182,00 137,06 84,57 61,70% 18,43 8 532 582,01 9 545 995,45 84,57 61,70% 39 152 905,82 48 806 604,83 76,91%

Con memorandum Nº 788-2008-MTC/20.7, convocado el 29.03.08, Buena Pro el 20,05,08, declarado desierto, Consucode resuelve a favor del Consorcio Peru el

18/07/08; Buena pro Replanteada para el 04/08/08; Buena Pro al 102%; el 29/09/2008 se firma contrato, el 18,11,08 firma contrato la Supervisión. El 07/01/09 se da inicio la

Obra, fecha de termino prevista 12/12/2009; ha presentado y ha aprobado ADI N°01,02 y 03,en en tramite ADI 04; se ha denegado ampliaciones de plazos N°01, 02, 04, se

aprobó la ampliació N°03 y N°05, se ha pagado VAl. N°01,02,03, 04,05,06 y 07

Carretera Chilete - Cajamarca 2da. Etapa (KM. 90+760 AL KM. 155+000) 02-09-08 28-08-09 11-01-10 496,00 64,24 33 423 610,00 61,35 14,57 22,67% 5,37 4 813 014,57 4 382 699,95 14,57 22,67% 13 065 024,01 25 108 666,66 43,58%

Buena Pro Convial SA.S/,51 590 858,97 108,89% encima del VR, se aprobó titular del Sector, cobra adelanto el 14/07/08, se ha firmó adenda N01 postergando el inicio al 31/08/2008; inicio el 01/09/2008, se han pagado 6 Valorizaciónes y , se ha otorgado

136 dias de ampliación de plazo; con oficio N°277-2 009 del 28/05/2009 se ha Aprobado el CAO N°03 que incluye la paralizacion de Obra de l 01/03/2009 al 01/05/2009; debido

al atrazo de Obra se ha pedido un CAO Acelerado, el mismo que fue presentado el 13.06.09, En proceso Adicional N°04

JULIO TOTAL ACUMULADO

ACUMULADO EJECUCION FINANCIERADESCRIPCIONTOTAL

FECHAS

PIM 2009 Julio

ACUMULADO AVANCE FISICOAVANCE FISICO - MesACUMULADO AVANCE FISICO


PLAZO Prog

Inicio RealTermino

ProgramadoTermino Obra DC 2009 EJECUCION FINANCIERA OBSERVACIONES

KM KM KM % KM S/ S/ KM % S/ S/ %

Carretera Sullana - Puente Macará (Km. 1032+100 al Km. 1160+ 160) 11-12-08 06-12-09 11-01-10 397,00 128,06 29 228 538,00 127,21 64,36 50,26% 17,25 9 307 286,18 1 352 861,32 64,36 50,26% 34 727 854,75 36 221 335,62 52,42%

Pre-Publicado el 28.04.2008. (Convocatoria el 07.05.08)Bases aprobadas con R.D. 1464-2008-MTC/20 (25.04.08)

Buena Pro 24/06/08, gana al 104.99%, se aprueba RVM Nº634-2008 del 22 julio 2008; Buena Pro de la Supervisión (CPS - Coprex) ha sido impugnada; Consucode no acoge

reclamo; CPS - Coprex firma contrato el 19,11,08, inicio de obra el 11/12/08, Se ha pagado valorizaciones 01 a la 04; se aprobado el ADI N°01 y Deductivo N°01 - ADI N°02

y Deductivo N°02; se ampliado en 37 dias el Plazo d e Obra, se otorgó el adelanto directo y de materiales, AMPLIACION AL 11 ENERO 2009

Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero Tramo: Puno -

Ilave ( Km. 1363+000 al Km. 1386+88 ) - ( Km. 1391+310 al Km. 1413+000 )

10/06/2008 Estudio

18-06-09 18-06-09 330,00 45,57 9 650 821,00 45,57 2,14 4,71% 2,14 0,00 0,00 0,00 4,71% 976 514,00 1 003 684,74 4,84%

La Buena pro para la Supervisión fue el 04/07/2008; se dio adelanto correspondiente a la parte del estudio, a la fecha se ha aprobado 1er. y 2do .Informe, el 3er informe fué aprobado por la Supervisión, La UGE lo revisar y

hace observaciones por lo que fué devuelto para su corrección, se pagó las VAL. N°01 y 02; el 27 de agosto se aprobó el Estudio,se entrego el terreno el

01.09.09, el inicio Obra cuando se pague adelanto.

Carretera Carretera Emp. R3S (Checa) Mazocruz (Km. 10+000 Km. 83+000).

Modalidad Concurso Oferta

12/08/2008 Estudio

19-07-09 19-07-09 300,00 73,00 5 159 572,00 73,00 2,06 2,82% 2,06 0,00 0,00 0,00 2,82% 317 495,10 773 801,32 6,88%

Buena pro se otorgo el 06/05/2008, se aprueba monto ofertado mayor que el valor referencial; se paga adelanto del estudio S/9 0 814,86; el 11/08/2008,

se ha aprobado y pagado la 1ra. y 2do. , el 27.08.0 9 se aprobó el Estudio, se entregó el terreno el 31.08.09., aún no entrega car ta fianza.

Carretera Pativilca - Ponton Qda. Seca 49,60 12 363 036,00 49,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% El Estudio fue concluido en el mes de Mayo, en proceso de aprob. Se encuentra en etapa de Aprobación de Bases

Carretera Ponton Qda. Seca - Puente Santa 47,20 12 378 674,00 47,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Se terminio el estudio, en etapa de elaboración de bases

Carretera Salavaerry - Trujillo - Shiran - Dv. Otuzco 42,06 7 925 179,00 42,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Se terminio el estudio, en tramite aprobación de bases

Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja 41,20 8 174 681,00 41,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Durante el proceso de aprobación del Exp. De Contratación; se devolvio a la UG de Estudios para la actualización del valor Referencial

Transitabilidad de la Carretera Huallanca - Caraz (Ruta Actual) 39,30 3 479 075,00 39,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% En Ejecución Estudio, Gerencia de Estudio, fecha probable de Termino

Setiembre 1ra. Quincena

Patahuasi - Vizcachani -dv. Sibayo 2 493 967,00 24,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Ya no se ejecuta, pasó a Provias Descentralizado

277 778 172,00 951,07 mes 75,01 37 549 689,68 27 652 623,27 224 473 902,46 268 469 800,81

486,57acumulado

283,50 482,362009 150 474 500,51 135 391 975,22

JULIO

2007 + 2008 + 2009

TOTAL ACUMULADO

ACUMULADO EJECUCION FINANCIERADESCRIPCIONTOTAL

FECHAS

PIM 2009 Julio ACUMULADO AVANCE FISICOAVANCE FISICO - MesACUMULADO AVANCE FISICO


Anexo N° 3.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS ASFALTADAS

Meta Anual(Km)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO

EJECUCION MENSUAL 5874,13 2 359 923,84 2 475 658,61 2 446 181,29 2 504 326,59 2 070 375,42 1 979 596,44 13 760 890,90

ZONAL PIURA - TUMBES 190 870,87 230 414,91 232 441,52 205 257,87 307 518,32 206 243,36 1 372 746,84

Mancora - Aguas Verdes 127,00 28 050,52 14 234,12 30 131,29 23 023,13 64 558,98 40 455,33 200 453,37

Dv. Paita - Sullana - Dv. Talara - Mancora 201,00 46 558,89 56 292,12 85 619,28 68 042,86 99 318,61 69 519,21 425 350,97

Variante Internacional Lado Perú eje viqal N°01 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayobar 251,00 116 261,46 159 888,67 116 690,95 114 191,88 143 640,73 96 268,81 746 942,51

ZONAL LAMBAYEQUE 131 272,39 96 964,77 127 167,21 156 624,89 106 890,43 119 152,24 738 071,93

Lambayeque - Olmos 90,40 44 292,78 41 207,97 58 551,47 62 533,98 28 732,60 26 799,38 262 118,18

Lim.Reg.Lamba. - Dv. Bayovar - Piura; Vía de evitamiento Chiclayo 289,00 67 486,49 36 760,31 51 531,97 71 885,32 60 698,95 46 989,11 335 352,15

Pimentel - Chiclayo - Pte. Cumbil 93,70 19 493,12 18 996,49 17 083,77 22 205,59 17 458,88 45 363,75 140 601,60

ZONAL AMAZONAS 61 782,36 84 496,40 71 442,65 60 224,55 28 508,14 51 095,94 357 550,04

El Reposo - Duran 89,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chamaya - Jaen - San Ignacio 126,00 61 782,36 84 496,40 71 442,65 60 224,55 28 508,14 51 095,94 357 550,04

ZONAL CAJAMARCA 122 879,67 162 911,51 169 363,27 173 370,23 239 361,60 24 339,95 892 226,23

Ciudad de Dios - Cajamarca 173,00 90 286,09 117 596,06 77 541,57 43 584,37 86 655,56 4 939,79 420 603,44

Cajamarca - San Marcos - Cajabamba 72,00 32 593,58 45 315,45 91 821,70 129 785,86 152 706,04 19 400,16 471 622,79

ZONAL LA LIBERTAD 295 719,37 234 670,51 235 577,33 124 771,97 62 588,92 0,00 990 575,92

Dv. Callacuyan - Humachuco 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaverry - Emp R1N - Shiran - Otuzco -Dv. Cayacullan 80,96 147 255,98 120 213,12 119 763,56 40 489,77 36 422,59 0,00 464 145,02

Ciudad de Dios - Cajamarca km 0+000 - 30+000 30,00 19 939,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 939,84

El Milagro - Limite regional 61,69 128 523,55 114 457,39 115 813,77 84 282,20 26 166,33 37 247,83 506 491,06

ZONAL ANCASH 196 164,82 234 947,68 244 180,31 281 640,72 141 617,31 266 034,42 1 397 177,25

Conococha - Huaraz - Molinopampa y Dv. Antamina - Huallanca - La Unión 168,43 23 462,15 75 082,85 136 327,02 167 720,20 60 303,63 87 185,37 550 081,21

Pativilca - Pte Santa 242,00 70 986,67 62 113,33 32 105,90 53 967,02 18 274,95 79 476,87 316 924,74

Casma - Pariacoto 70,10 20 844,00 26 988,50 35 480,61 12 591,00 11 317,16 24 633,32 131 854,59

Huaraz - Yupash 20,00 8 800,00 7 700,00 10 921,91 2 502,00 2 639,96 19 298,91 51 862,77

Santa - Vinzos - Chuquicara - Quiroz - Tauca - Cabana 163,80 72 072,00 63 063,00 29 344,87 44 860,50 49 081,62 55 439,95 313 861,94

Pativilca - Conococha 0,00 0,00 0,00 32 592,00 32 592,00

ZONAL HUANUCO -UCAYALI 103 592,47 90 643,41 134 512,10 187 822,69 113 374,16 167 408,34 797 353,16

Chicrin - Huanuco - Tingo María - Aspuzana 282,00 0,00 0,00 45 021,52 117 109,10 92 879,62 83 786,75 338 796,98

Puente El Chino - Aguaytia (94+391 , 51+181) 42,00 23 100,00 20 212,50 18 875,00 29 112,72 0,00 43 947,63 135 247,85

Pumahuasi - puente el Chino 36,35 19 992,47 17 493,41 14 990,58 0,00 0,00 0,00 52 476,46

Aguaytia - San Alejandro y Neshuya - Pucalpa 110,00 60 500,00 52 937,50 55 625,00 41 600,87 20 494,54 39 673,97 270 831,88


MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS ASFALTADAS

Meta Anual(Km)


EJECUCION MENSUAL 5874,13 2 359 923,84 2 475 658,61 2 446 181,29 2 504 326,59 2 070 375,42 1 979 596,44 13 760 890,90

ZONAL SAN MARTIN 25 960,00 22 715,00 20 357,48 9 918,00 10 934,50 0,00 89 884,98

Tarapoto - Juajui 59,00 25 960,00 22 715,00 20 357,48 9 918,00 10 934,50 89 884,98Tocache (km 0+000) Caserio Porongo (km 30+000) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZONAL JUNIN - PASCO 127 800,00 295 891,71 180 434,72 148 789,85 141 220,94 226 797,44 1 120 934,66

Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo 248,00 26 666,67 36 666,67 56 479,17 59 625,50 36 789,70 101 257,16 317 484,86

La Oroya -Huancayo 160,00 38 000,00 93 259,65 40 534,85 22 170,25 37 231,93 38 705,46 269 902,14

La Oroya - Chicrin 152,00 36 133,33 95 634,74 23 997,40 34 927,51 27 490,00 27 556,84 245 739,81

Emp. PE 3S - Jauja - Tarma 63,27 15 000,00 53 830,66 28 638,47 14 652,67 12 976,69 15 121,98 140 220,46Puente Paucartambo - Oxapampa 40,52 12 000,00 16 500,00 30 784,83 17 413,93 26 732,63 44 156,00 147 587,39PILCOMAYO - CHUPACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZONAL LIMA 32 133,33 44 183,33 98 397,05 30 021,07 34 020,05 34 588,11 273 342,95

Lima - La Oroya 135,00 32 133,33 44 183,33 98 397,05 30 021,07 34 020,05 34 588,11 273 342,95ZONAL ICA 514 227,82 489 534,79 350 556,96 588 501,40 251 030,72 183 025,22 2 376 876,91

Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha 202,00 136 083,26 140 728,60 99 510,90 290 371,11 167 854,48 59 573,58 894 121,93Guadalupe - Palpa - Atico 408,00 378 144,56 348 806,19 251 046,06 298 130,29 83 176,23 123 451,64 1 482 754,97

ZONAL AYACUCHO - HUANCAVELICA 114 870,46 144 840,60 120 617,38 89 944,68 85 564,75 95 150,17 650 988,04Pte Choclococha - Ayacucho - Huanta y Emp R3S - Quinua 200,00 78 429,28 100 202,67 92 213,74 57 205,09 64 327,26 76 100,10 468 478,14Izcuchaca - huancavelica 110,00 28 441,18 32 637,93 18 403,64 23 172,53 21 237,49 19 050,07 142 942,84Zona Urbana de Puquio 2,70 8 000,00 12 000,00 10 000,00 9 567,06 0,00 0,00 39 567,06

ZONAL AREQUIPA 153 652,71 109 101,71 182 825,21 270 801,91 117 154,42 123 063,64 956 599,59ACC. Microondas - Pte. Fiscal - Pte Montalvo; Matarani - La Curva Y DV. Ilo - Pte. Camiara 202,00 67 269,80 50 659,65 62 677,88 208 167,82 66 933,14 55 658,20 511 366,50

Atico - Acceso Microondas 196,00 86 382,91 58 442,06 120 147,33 62 634,09 50 221,28 67 405,44 445 233,10ZONAL PUNO 189 217,18 161 782,89 186 153,36 100 527,37 185 900,56 337 686,50 1 161 267,86

Juliaca - Huancané 52,00 32 048,76 30 074,78 36 011,06 28 325,87 44 216,04 209 615,54 380 292,05La Raya - Calapuja 139,73 57 745,55 73 248,84 78 021,51 58 296,20 80 689,96 41 461,65 389 463,71Puno - Desaguadero 143,00 99 422,87 58 459,27 72 120,79 13 905,30 60 994,56 86 609,31 391 512,10

ZONAL CUSCO 99 780,39 72 559,39 92 154,74 76 109,40 244 690,61 145 011,11 585 294,53

Yauri - San Genaro - Sicuani 80,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 687,01 91 687,01Urubamba - Chincheros - Cachimayo 46,00 30 952,24 46 224,93 30 435,40 20 941,37 11 953,89 3 492,00 143 999,83Urcos - Sicuani - La Raya 133,00 40 341,96 6 150,07 34 487,59 35 412,50 32 969,07 13 794,75 163 155,93Cusco - Pisac 31,80 28 486,19 20 184,39 27 231,75 19 755,53 19 251,11 36 037,35 150 946,33Huacarpay - Huambutio - Pisac - Ollantaytambo - Alfamayo 162,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21 170,99 14 334,45 35 505,43

13 760 890,90

45,52%


Anexo N° 3.3

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS AFIRMADASMeta Anual(Km)


EJECUCION MENSUAL 2417,22 6 649,60 58 312,00 209 531,69 121 888,53 746 333,81 934 724,17 2 253 113,08ZONAL PIURA - TUMBES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CANCHAQUE - HUANCABAMBA 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZONAL AMAZONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DURAN - URAKUSA - PUNTA CARRETERAS 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SAN IGNACIO - LA BALSA 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - Punta de Carreteras 132,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00WAWICO - Siasme - SARAMERIZA 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZONAL LAMBAYEQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00YANOCUNA - COCHABAMBA - CUTERVO 57,55 0,00 0,00

ZONAL LA LIBERTAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00HUAMACHUCO - Calemar y Sacsacocha - Cajabamba 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZONAL HUANUCO - SAN MARTIN - UCAYALI 6 649,60 58 312,00 209 531,69 121 888,53 42 299,60 0,00 614 354,70Puerto Bermudez - Von Humbolt 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 836,64 87 836,64

Campanilla - Pizana 90,00 6 649,60 58 312,00 209 531,69 121 888,53 42 299,60 0,00 438 681,42Juanjui - Campanilla y Pizana - Tocache 118,10 0,00 0,00 87 836,64 87 836,64

ZONAL JUNIN 0,00 0,00 0,00 0,00 334 182,44 0,00 334 182,44Puente Raither - Puerto Bermudez 129,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANT. Y EMERGENCIA DE CARR. STA ROSA-COMAS-SATIPO-PTE MAZAMARI- PTO OCOPA-ATALAYA, RAMAL MAZAMARI-SAN MARTIN DE PANGO-PTA CARR. 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 182,44 0,00 334 182,44

ZONAL AREQUIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Chivay - Huambo - Cabanaconde 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZONAL ANCASH 0,00 0,00 0,00 0,00 15 265,08 34 451,30 49 716,37Mojon - Chiquian 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15 265,08 34 451,30 49 716,37

ZONAL AYACUCHO - HUANCAVELICA 0,00 0,00 0,00 0,00 354 586,70 900 272,87 1 254 859,57QUINUA - SAN FRANCISCO 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 136,43 450 136,43MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DE CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO-PICHARI-PTA DE CARRETERA 204,50 0,00 0,00 0,00 0,00 354 586,70 0,00 354 586,70

HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - PAMPANO 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 136,43 450 136,432 253 113,08

17,94%


ANEXO N° 04

Ubicación de Unidades de Peajes


ANEXO N° 04 UBICACIÓN DE UNIDADES DE PEAJE


ANEXO N° 05

Proyectos a cargo de PROYECTO PERU


AYUDA MEMORIA PROGRAMA “PROYECTO PERÚ”

Los contratos de servicios de conservación vial que se vienen implementando el Ministerio de transportes y Comunicaciones (MTC) a través PROVIAS Nacional mediante el Programa de Infraestructura Vial Proyecto Perú, se realiza en grandes Corredores Viales (entre 200 a 400 Km. de longitud); los cuales son supervisados por niveles de servicio (es decir se paga por resultados en forma mensual) y no por actividades ejecutadas (precios unitarios), esto desde la óptica de transferencia del riesgo del Estado al contratista, pues es éste último quien plantea a la Institución contratante un plan de conservación que tiene que cumplir por el tiempo que dure el contrato, debiendo ejecutar el plan propuesto. Los niveles de servicio son estándares mínimos que la vía tiene que tener y de no cumplirse con éstos estándares, se castiga en los pagos mensuales que se realizan a los contratistas, siendo las evaluaciones de forma mensual y aleatoria. Cuando se trata de carreteras afirmadas, la intervención es paulatina mediante un desarrollo vial continuo, que conlleva a un uso racional de los recursos del Estado, iniciándose éste con pavimentos básicos, los cuales son una tecnología intermedia entre el afirmado y el asfaltado tradicional con carpeta asfáltica (pavimento básico = material granular seleccionado de base estabilizado con emulsión asfáltica u otro estabilizador, el cual tiene encima un recubrimiento superficial bituminoso), para así de esa manera lograr incrementar el tráfico en los corredores viales; se trabaja en la vía tal cual ésta se encuentra (no se realiza cambio en la geometría como es el caso de curvas, anchos, ni pendientes). Finalizando las mejoras con los pavimentos básicos, y una vez que se logre tener mayor tráfico se buscará intervenir a futuro con trabajos mayores de ingeniería (carreteras de 6.60 metros de ancho, con carpeta asfáltica en caliente, con mejoramiento de curvas y pendientes, etc.); caso contrario los corredores viales quedarán con los pavimentos básicos, pero con contratos de conservación permanente que aseguren un óptimo confort a los usuarios. Estos servicios de conservación vial se vienen ejecutando sobre los siguientes corredores viales:


1. Corredor Vial: Puente Camiara – Tacna – La Concord ia, Tacna – Tarata, Tacna – Palca, Ilo – Tacna (La Costanera) (399 Km.)

Contrato Nº 243-2007-MTC/20 Ruta PE-1S, PE-1SF, PE-38, PE-40

Longitud 399.00 Km. Contratista Consorcio GyM - Concar

Integrantes: • GyM S.A. • CONCAR

Monto de Contrato S/. 55,453,264.70 Tiempo de Contrato 5 años

Inicio de Trabajos 06 – Dic -07

El contrato de servicios de conservación está en ejecución hace más de un (01) año, entre las obligaciones contractuales que tiene el contratista – conservador, se tiene:

• Conservación Periódica (reparación puntual en algunos sectores) • Conservación Rutinaria • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha el contratista – conservador ha culminado los trabajos de conservación periódica, asimismo se viene realizando los trabajos de conservación rutinaria por niveles de servicio, o resultados, atención de emergencias y gestión (relevamientos de información). La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal Tacna – Moquegua de PROVIAS Nacional.

2. Corredor Vial: Dv. Humajalso – Desaguadero (207.00 Km.)

Contrato Nº 206-2007-MTC/20

Ruta PE-36ª

Longitud 207.00 Km.

Contratista Consorcio Gestión de Infraestructura Vial

Integrantes:

• Constructora MPM S.A. • Corporación Mayo SAC. • Empresa de Mantenimiento Vial

de la Marginal SRL Monto de Contrato S/. 24,904,607.70

Tiempo de Contrato 5 años

Inicio de Trabajos 21 – Nov – 07

Las labores que tiene el contratista – conservador, según contrato, son las siguientes:


• Conservación Rutinaria • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha, el contratista – conservador viene realizando los trabajos de conservación rutinaria por niveles de servicios. La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Puno de PROVIAS Nacional.

3. Corredor Vial: Cañete – Lunahuana – Pacarán – Chup aca - Zúñiga – Dv. Yauyos – Ronchas (281.73 Km.)

En este corredor vial se realizará la Colocación del Pavimento Básico o solución básica (en 210 Km. de carretera), el cual consiste en una base de material granular seleccionado y estabilizado colocado sobre la rasante, con un recubrimiento bituminoso en la parte superior (tratamiento superficial monocapa), complementándose todo ello con señalización vertical, horizontal, elementos de encarrilamiento (guardavías), obras de drenaje: alcantarillas, cunetas y badenes. Los detalles del corredor vial son los siguientes:

Contrato Nº 288-2007-MTC/20 Ruta PE-24

Longitud 281.73 Km. Contratista Consorcio Gestión de Carreteras

Integrantes:

• Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

• Corporación Mayo S.A. • Empresa de Mantenimiento

Vial de la Marginal SRL Monto de Contrato S/. 131,589,139.71 Tiempo de Contrato 5 años

Inicio de Trabajos 01 – Feb – 08

Entre las obligaciones contractuales que tiene el contratista – conservador, se tiene:

• Conservación Periódica • Conservación Rutinaria • Cambio de Estándar (solución Básica) • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha, se ha ejecutado el Cambio de estándar (colocación del pavimento básico) en 110 Km. de igual manera se viene implementando la señalización horizontal (pintado de la plataforma), la colocación de la señalización vertical y los elementos de encarrilamiento (guardavías).


La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Oficina de Proyectos Especiales de PROVIAS Nacional.

4. Corredor Vial: Huancayo – Imperial – Izcuchaca – A yacucho - Imperial – Pampas – Mayoc (421.49 Km.)

Contrato Nº 290-2007-MTC/20 Ruta PE-3S, PE-3SD

Longitud 421.49 Km. Contratista Consorcio Gestión de Carreteras 2

Integrantes:

• Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

• Corporación Mayo S.A. • Empresa de Mantenimiento

Vial de la Marginal SRL Monto de Contrato S/. 54,271,844.83 Tiempo de Contrato 3 años



• Conservación Periódica • Conservación Rutinaria • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha el contratista – conservador vienen ejecutando trabajos de conservación periódica (colocación de una capa granular de material seleccionado de 10 cm. de espesor), habiendo ya concluido la conservación periódica en (321 Km.), de igual manera han concluido la colocación de badenes, alcantarillas y hitos kilométricos. Además se encuentran realizando la conservación rutinaria y gestión (relevamientos de información). La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Ayacucho-Huancavelica de PROVIAS Nacional.

5. Corredor Vial: Cajamarca – Celendin – Balsas – Dv. Chachapoyas - Chachapoyas y Dv. Chachapoyas – Pedro Ruiz (372.26 Km.).


Ruta PE-8A, PE-8B

Longitud 372.26 Km.

Contratista Consorcio Gestión de Carreteras 2

Integrantes: • Ingenieros Civiles y


Contratistas Generales S.A. • Corporación Mayo S.A. • Empresa de Mantenimiento

Vial de la Marginal SRL Monto de Contrato S/. 64,960,054.09





A la fecha, el contratista – conservador viene realizando las labores de conservación periódica (colocación de una capa granular seleccionado de 10 cm. de espesor), habiendo realizado 230 Km. de conservación periódica, y se encuentran trabajando en el sector de Balsas - Leymebamba, también viene realizando la colocación de alcantarillas y badenes. Asimismo se encuentran realizando la conservación periódica en los tramos La Encañada-Micuypampa y Micuypampa-Celendin, los cuales salieron como una prestación adicional, los mismos que no estaban considerados en el contrato de conservación, debido a que las obras que tenía que ejecutar en esos dos tramos el Gobierno Regional de Cajamarca no se pudieron concluir en el primer caso, y en el segundo caso nunca se iniciaron. Paralelamente se continúa con los trabajos de la conservación rutinaria, atención de emergencias y gestión de la vía (mediante relevamientos de información). La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Amazonas de PROVIAS Nacional.


6. Corredor Vial: Lima – Canta – Huallay – Emp PE-3N y Chancay – Huaral – Acos – Huallay (374.35 Km.)


Ruta PE-1ND, PE-20A

Longitud 374.35 Km.

Contratista Consorcio Huayllay

Integrantes:

• Aramsa Contratistas Generales SAC.

• Tecnologías Viales SAC. • Asphalt Tecnologies SAC. • Drakkon Servicios Generales SRL.

Monto de Contrato S/. 29,231,907.90


Inicio de Trabajos 23 – Abr – 08



A la fecha, se viene ejecutando los trabajos de conservación periódica (colocación de una capa granular de material seleccionado de 10 cm. de espesor); entre las obligaciones que tiene el contratista-conservador está la realización del mantenimiento rutinario antes de los trabajos de rehabilitación y mejoramiento desde de los tramos Lima-Canta y Canta-Huyallay-Emp. 3N (que corresponde a un futuro contrato de obra una vez que los estudios definitivos estén concluidos), la atención de emergencias viales y la gestión (relevamientos de información). Es necesario aclarar que la vía desde El Ovalo Chancay - Huaral - Acos ha sido concesionada, y una vez que se regularice el contrato de concesión, la empresa responsable de la conservación se retirará definitivamente dando pase al concesionario, quien se hará cargo de la construcción y conservación durante el periodo de concesión del tramo en mención. La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Oficina de Proyectos Especiales de PROVIAS Nacional.


7. Corredor Vial: Santa – Yuracmarca – Sihuas – Huacr achuco - Puente Comaru, Tramo: Yuracmarca – Sihuas – Huacrachuco – San Pedro de Chonta (280.00 Km.)


Ruta PE-3NA, PE-12A

Longitud 280.00 Km.

Contratista Consorcio Vial Ancash

Integrantes:

• Constructora MPM S.A. • Constructora VIALPA S.A. • Construcciones Civiles y

Portuarias CIPORT • Santa Victoria Ingeniería SAC.

Monto de Contrato S/. 59,560,776.40





Actualmente, el Contratista – Conservador se encuentra desplegando equipo necesario para el sector Suchiman, debido a las constantes lluvias puede producirse emergencias en dicha zona. A la fecha se ha intervenido en 152 Km. de la conservación periódica, asimismo se viene realizando la conservación rutinaria, atención de emergencias y gestión (relevamientos de información). La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Ancash de PROVIAS Nacional.

8. Corredor Vial: Ayacucho – Andahuaylas – Puente Sah uinto (384.50

Km.)

Contrato Nº 240-2008-MTC/20 Ruta PE-3S Longitud 384.50 Km. Contratista Consorcio Vial Ayahuaylas

Integrantes: • GyM S.A. • CONCAR S.A. • GMI S.A.

Monto de Contrato S/. 47,588,048.48 Tiempo de Contrato 4 años Inicio de Trabajos 16 Diciembre – 2008



• Conservación Vial (transitabilidad) antes de la ejecución de las obras de asfaltado.

• Conservación Rutinaria después de concluidas las obras de asfaltado. • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha, el corredor vial, ya se encuentra bajo responsabilidad del contratista-conservador, que viene realizando la transitabilidad antes de la ejecución de la obra de asfaltado. En éste Corredor Vial el contratista-conservador tiene la obligación (en una primera instancia) de poner óptimas condiciones de transitabilidad los 384.50 Km. de longitud que tiene la vía en los primeros 06 meses desde la entrega de las áreas y bienes de la carretera; a partir del mes 07 se comienza a medir los niveles de servicio. La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Ayacucho-Huancavelica de PROVIAS Nacional.

9. Corredor Vial: Huánuco – La Unión – Huallanca – Dv . Antamina (172 Km.)

Contrato Nº 255-2008-MTC/20 Ruta PE-3N Longitud 172.00 Km. Contratista ICCGSA

Integrante: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Monto de Contrato S/. 67,313,098.05 Tiempo de Contrato 5 años Inicio de Trabajos 31 Enero – 2009


• Conservación Periódica (Colocado de un pavimento básico) • Conservación Rutinaria • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha, se ha puesta en optimas condiciones de transitabilidad los 172 Km. de longitud que tiene la vía, asimismo se viene ejecutando la Conservación Periódica (colocación del pavimento básico) en 10 Km. de igual manera se viene implementando la señalización horizontal (pintado de la plataforma), la colocación de la señalización vertical y los elementos de encarrilamiento (guardavías).


La supervisión y administración de este contrato estará bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Huánuco de PROVIAS Nacional.

10. Corredor Vial: Huaura – Sayán – Oyón – Ambo y Río Seco – Sayán

(339.41 Km.)

Los trabajos de conservación se dieron inicio el día 10 de febrero de 2009; los datos del contrato son los siguientes:

Contrato Nº 256-2008-MTC/20 Ruta PE-18, PE-1NF

Longitud 339.41 Km. Contratista ICCGSA

Integrante: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Monto de Contrato S/. 67,667,005.31 Tiempo de Contrato 5 años

Inicio de Trabajos 10 Febrero – 2009


• Conservación Periódica en tramos asfaltados • Transitabilidad en tramos afirmados antes de la ejecución del asfaltado de la

obra (que corresponde a otro contrato que se convocará a futuro, una vez concluidos los estudios definitivos)

• Conservación Rutinaria después del asfaltado. • Atención de Emergencias Viales • Gestión (relevamiento de información)

A la fecha, se ha puesta en optimas condiciones de transitabilidad los 340 Km. de longitud que tiene la vía, asimismo se viene ejecutando los trabajos de Atención de Emergencias en algunas quebradas. La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Oficina de Proyectos Especiales de PROVIAS Nacional.


Para el presente año se tiene programado intervenir en los siguientes Corredores Viales:

1 EMP PE-3S - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro 40.563.600,00 306,0 5

2

Pimentel - EMP PE-1N/ Chiclayo - Chongoyape - Pte - Cumbil - EMP PE-3N (Cochabamba) -

Chota - Hualgayoc 64.419.300,00546,0

5

3

Ruta PE 24A Tramo EMP PE 3S (Concepcion) - Santa Rosa de Ocopa - Comas - Mariposa - EMP

PE 5S (Satipo)/ Satipo - Puerto Ocopa 117.477.000,00207,0

5

4

Ruta PE 34G Tramo Juliaca - Putina - Sandia - San Ignacio y Ruta PE 34H Tramo EMP PE 34G -

Moho - Tilali - Limite Bolivia 122.713.500,00426,0

5

5 EMP. PE-1N(Santa) - Chuquicara - Huaraz 37.678.383,59 250,2 5

6

Carretera PE 5N Tramo EMP PE-22A - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von

Humbolt y Pte Paucartambo - Oxapampa 201.834.300,00374,3

5

7 La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. PE-5N 185.000.000,00 368,0 5

8

EMP PE 1N (Trujillo) - Dv Otuzco - Dv Shorey - Huamachuco - Sausacocha - Cajabamba - San

Marcos - Cajamarca 56.647.500,00359,3

5

9

Ruta PE-26 Tramo EMP 3S - Huancavelica - Plazapata/ Ruta PE 28D Plazapata - Castrovirreyna -

Ticrapo - Pampano/ Ruta 28A Tramo Santa Ines - Pipichaca - Rumichaca 84.225.000,00315,5

5

910.558.583,59 3152,27

CORREDOR VIAL - 2009 COSTO (S/.)LONGITUD (Km.)

PLAZO (años)

TOTAL


ANEXO Nº 06

Estado Situacional Procesos de Contratación


PROVIAS NACIONAL

03/09/2009MONTO CONTRATADO

NUEVOS SOLES

EXO 0010-2008-MTC/20

Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad de Dios, Tramo

I: Ciudad de Dios- Chilete (Km 0+000 - al Km 90+760)54 196 168,14

CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU 004-2009-MTC/20 08.01.09

EXO 001-2009-MTC/20

Actualizacion del expediente tecnico de la zona urbana de

Puquio Km. 00+ 0000 al Km 02 + 0780 de la Carretera

Nazca Puquio Chalhuanca 284 763,56

GMI INGENIEROS 012-2009-MTC/20 05.02.09

EXO 003-2009-MTC/20

Obras por emergencia del Puente Reque

1 316 841,06

CONSORCIO NOR PERU 025-2009-MTC/20 01.04.09

SUBTOTAL 1 55 797 772,76MONTO ADJUDICADO

NUEVOS SOLES

LP 0006-2008-MTC-20

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera:

Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash. 153 150 870,60

QUEIROZ GALVAO S.A.008-2009-MTC/20 19.01.09

LP 0008-2008-MTC-20

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Dv.

Yanacocha - Bambamarca, Tramo: Dv. Yanacocha -

Hualgayoc 81 571 090,85CONSORCIO ENERGOPROJEKT - JOHESA 021-2009-MTC/20 04.03.09

LP 0001-2008-MTC-20Ejecucion de la Obra: Carretera Casma - Yaután - Huaraz,

Tramo: Yupash - Huaraz, Sub Tramo 1: Yupash (km.

95+400) - km. 120+000 y Sub Tramo 2: km. 140+000 -

Huaraz (km.145+960). 73 853 151,84

CONSORCIO OBRAINSA - SVC 030-2009-MTC/20 23.04.09

LP 0009-2008-MTC-20

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera:

Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Cochamarca -

Vicco - Emp. con R3N 25 775 021,68OBRAINSA - SAC 034-2009-MTC/20 28.04.09

334 350 134,97

MONTO ADJUDICADOSOLES

CP 0050-2008-MTC/20

Elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y

Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape - Cochabamba

- Cajamarca; Tramo: Llama - Cochabamba 1 921 236,12

HOB Consultores S.A. 001-2009-MTC/20 06.01.09

CP 0049-2008-MTC/20

Elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y


- Cajamarca; Tramo: Chongoyape - Llama2 045 542,44

HOB Consultores S.A.002-2009-MTC/20 06.01.09

CP 0039-2008-MTC/20

Elaboración del Estudio Definitivo de la Carretera:

Chamaya - Jaen - San Ignacio - Rio Canchis; Tramo:

Pericos - San Ignacio 1 427 453,56


Constructores003-2009-MTC/20 07.01.09

CP 0046-2008-MTC/20

Supervision de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de

la Carretera: Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Pariacoto -

Yupash.4 726 604,95

CONSORCIO SUPERVISOR YUPASH

(Alpha Consult – Arruta & Tapia –

Conesupsa – Corpei)

010-2009-MTC/20 21.01.09

CP 0054-2008-MTC/20Elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y


- Cajamarca; Tramo: Cochabamba - Chota (L=36.00 Km.

Aprox.) 1 782 081,33

HOB Consultores S.A.017-2009-MTC/20 20.02.09

CP 0028-2008-MTC/20

Estudio definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento

de la Carretera: Tocache - Juanjui. Tramo: Campanilla

Juanjui 1 296 659,69

CONSORCIO VIAL JUANJUI (Serconsult

s.a. y Alpha Consult s.a)020-2009-MTC/20 25.02.09

CP 0056-2008-MTC/20

Supervision de la Obra: Construccion de los Puentes

Alacran, Codo y Sabalo315 018,59

CONSORCIO PACCOLO ( Ing. William

Arones Baes - Ing. Elmer Sulca Barron)036-2009-MTC/20 08.05.09

CP 0053-2008-MTC/20

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de

la Carretera: Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tramo: Dv.

Yanacocha - Hualgayoc 3 347 798,61

CONSORCIO YANACOCHA

(Oist. Jnr Corpei)038-2009-MTC/20 21.05.09

CP 0057-2008-MTC/20Supervision del Saldo de Obra: Mejoramiento de la

Carretera Mojon Chiquian Aquia, Empalme Nueva

Carretera Conococha - Huallanca Tramo: Mojon -

Chiquian 1 127 719,00

Consorcio Supervisor Chiquian (Acruta

Tapia - Hidroingeneria srl)062-2009-MTC/20 04.06.09

SUBTOTAL 2 17 990 114,29

TOTAL S/. 408 138 022,02

CONTRATOS SUSCRITOS - 2009

LICITACIONES PUBLICAS CONTRATISTANUMERO DE

CONTRATOFECHA

EXONERACIONES CONTRATISTANUMERO DE

CONTRATOFECHA

CONCURSO PUBLICOS CONTRATISTANUMERO DE CONTRATO

FECHA


T IT UL AR E S S UP L E NT E S

ING . L AZ AR O E MIG DIO R IVE R A DE L C AR P IO ING . F E L IP E AL B E R TO HUAY T AN P AJ UE L O

22 al 29.09.08 30.09.08 01.10.08 al 15.01.09 01 al 07.10.08 15.10.08 01 al 07.10.08 15.10.08 13.01.09 21.01.09 28.01.09 ABOG . J OR G E AQUIL E S AS C E NC IOS P ONC EAB OG . B E AT R IZ E L E NA F IG UE R OA

OS TOL AZ A

S /. 4 510 854,39 10:00 a.m. 10:00 a.m. L IC . S E L VI R E NAT O R UB E R TO VA R G A S

S /. 0,00 0,00%

ING . MAG DAL E NA B R AVO HINOS T R OZ A ING . ADA NATAL IA HUAMANI L I

20 AL 28.11.08 01.12.08 02 al 03.07.09 02 al 09.12.08 06.03.09 02 al 09.12.08 06.03.09 30.09.09 07.10.09 14.10.09 ABO. C AR L OS DAVID P OR R AS C OL L AZ OS AB O. J OR G E AQUIL E S AS C E NC IOS P O NC E

S /. 15 357 348,89 10:00 a.m. L IC . AL IC IA V IC TOR IA S IP IR AN VE NTUR AS R . R E NZ O E NR IQUE F E R NANDE Z P R ADA

R IOS

S /. 0,00 0,00%

ING . L UIS MAN B AR R ANTE S ING . MAG DAL E NA B R AVO HINOS TR OZ A

25.06.09 26.06.09 al 12.08.09 26.06.09 al 10.07.09 07.08.09 10.08.09 al 14.08.09 21.08.09 27.08.09 07.09.09 21.09.09 ING . S ANTIAG O C HAU NOVOA R E NZ O F E R NANDE Z P R ADA R IOS

$431 867 579,99 S /. 1 295 602 739,97 10:00 a.m. DR . J E S US MUNIVE T AQ UIA L AZ AR O R IVE R A DE L C AR P IO

3,00 S /. 0,00 0,00%

ING . L AZ AR O E MIG DIO R IVE R A DE L C AR P IO ING . R OBE R TO S AL INAS AL VAR E Z

20.07.09 21.07.09 al 03.09.09 21.07.09 al 06.08.09 13.08.09 14.08.09 al 20.08.09 27.08.09 02.09.09 09.09.09 23.09.09 ING . J UL IO Z E L ADA DAVIL A E C O. HUG O E S TE R R IP A F L OR E S

S /. 125 497 003,33 10:00 a.m. S R . R E NZ O F E R NANDE Z P R ADA S R J OR G E J O AO F R E ITAS F AR F AN

S /. 0,00

18,86% S /. 1 772 696 772,23 S /. 334 350 134,97


ING . MAG DAL E NA B R AVO HINOS T R OZ A ING . L UIS B AR R ANTE S MANN

14.05.09 15.05 al 25.06.09 15 al 21.05.09 04.06.09 05 al 11.06.09 18.06.09 24.07.09 06.08.09 17.08.09 ING . S ANTIAG O C HAU NOVOA R E NZ O F E R NANDE Z P R ADA R IOS

$14 873 620,35 44 620 861,05 10:00 a.m. 03:00 p.m. DR . J E S US MUNIVE T AQ UIA L AZ AR O R IVE R A DE L C AR P IO

3,00 S /. 0,00 0,00%

ING . R ODO F OL F O C HIR I UB IL L US AR Q. P ABL O TANG MONT ANE

30.06.09 01.07.09 al 07.08.09 01.07.09 al 07.07.09 21.07.09 22.07.09 al 31.07.09 07.08.09 13.08.09 20.08.09 27.08.09 S E L VI R E NATO R UBE R TO VAR G AS ING . R OQUE G AR C IA UR R UTIA O.

69 918 319,68 03:00 p.m. 03:00 p.m. R E NATO C AB AL L E R O L A R OS A DR A. E L IZ ABE TH R O BL E S VE L AR DE

S /. 0,00 0,00%

ING L UIS AL F O NS O P E ÑA C L AR O ING . MANUE L S UZ UKI R OJ AS

14.07.09 15.07.09 al 21.08.09 15.07.09 al 21.07.09 04.08.09 05.08.09 al 12.08.09 19.08.09 25.08.09 01.09.09 09.09.09 S R R E NZ O F E R NADE Z P R ADA R IOS L IC . S E L VI R E NAT O R UBE R TO VAR G AS

190 947 014,70 DR . R E NAT O C ABAL L E R O L A R OS A DR . MAR IO AG US TO BAC A R OME R O

ING . E DUAR DO C AR R E ÑO C AR P IO ING . L UIS P E ÑA C L AR O S

24.07.09 30.07.09 al 02.09.09 30..07.09 al 02.09.09 12.08.09 13.08.09 al 19.08.09 26.08.09 01.09.09 08.09.09 15.09.09 S R R E NZ O F E R NADE Z P R ADA R IOS ING VIC T OR Z E L AY A J AR A

139 923 913,64 ING . C E S AR G UTIE R R E Z VAL E NZ UE L A ING . P AB L O TANG MONTANE

3,87% S /. 465 399 124,98 S /. 17 990 114,29


ING . P E DR O J AHNS E N G AL L E G OS E L IAS P AL OMINO HUAL L P A

29.05.09 01.06 AL 15.06.09 01 al 03.06.09 08.06.09 01 al 03.06.09 08.06.09 12.06.09 18.06.09 01.07.09 ING . C E S AR HE R R E R A B R IC E ÑO L UIS AL BE R TO C HAN C AR DOS O

S /. 186 566,40 10:00 a.m. ING . R OQ UE G AR C IA UR R UTIA O . S E L VI R E NAT O R UB E R T O VAR G AS

S /. 167 909,76

90,00% S /. 186 566,40 S /. 167 909,76

R .S . Nº 139-2009-MT C /04

13 C P -027-2009-MT C /20

S ervicio de G es tion y C onservacion

por Niveles de S ervicio de la

C arretera J uliaca H uancane - Moho -

T ila li - F rontera B olivia y Dv.

Huancane - P utina - S andia - S an

Ignacion

E l proceso s e encuentra en la etapa de Absolucion de C ons ultas hasta

el 04.08.09

R .S . Nº 092-2009-MT C /04

14 C P -021-2009-MT C /20

S ervicio de G es tion y C onservacion

por Niveles de S ervicio de la

C arretera L a O roya C hicrin Huanuco

T ingo Maria emp 5n (D v. T ocache)

E l proces o s e encuentra en la etapa de F ormulacion de C ons ultas

has ta el 02.09.09

C OMIT É E S P E C IAL

R .V.M. Nº 1142-2008-MTC /02

OB S E R VAC IÓN

R .V.M. Nº 946-2008-MTC /02

P roces o s us pendido, des de el 03.04.09 por Medida C autelar

pres entada por el C ons orcio E jecutores de L ima quienes s e

encontraban ejecutando la O bra.

R .S . 120-2009-MT C /04

O bra de R ehabilitacion y

mejoramiento de la C arretera

Ayacucho - Abancay, T ramo:

Ayacucho (K m. 0+000) K m. 50+000

S e encuentra en la etapa de formulacion de C ons ultas hasta el

06.08.09

7 L P 0012-2008-MT C -20

C ONC UR S O P UB L IC O

NAC IONAL

O bra: C onstruccion de los P uentes :

Alac ran, S abalo y C odo

F OR MUL AC ION

DE C ONS UL T AS

O bra: E jecucion del S aldo de O bra

del Mejoramiento de la C arretera:

Mojon - C hiquian - Aquia - E mpalme

Nueva C arretera: C onococha -

Huallanca, T ramo I: Mojon -

C hiquian

S /. 408 305 931,78

ADP 001-2009-MT C /20

S /. 2 294 080 236,37 17,80%

S UB -T OT AL C ONS UL T OR IAS (E S T UDIOS , S UP E R VIS ION Y

S E R VIC IOS )

TOTAL G E NE R AL

1


L IC IT AC IONE S , C ONC UR S OS Y ADJ UDIC AC IONE S DIR E C T AS P OR P R OC E S OS DE S E L E C C IÓN NOR MAL

OB S E R VAC IÓN

OT OR G AMIE N

T O D E B UE NA

P R O

F OR MUL AC ION

DE C ONS UL T AS

AB S OL UC IÓN DE

C ONS UL T ASN° L IC IT AC IÓN P UB L IC A OB J E T O D E L PR OC E S O

C ONVOC AT OR IA

VAL OR R E F . (S /.)

R E G IS T R O DE

P AR T IC IP ANT E S

INT E G R AC IÓ

N A L AS

B AS E S

P R E S E NT AC IÓ

N Y

AP E R T UR A DE

P R E -P UB L IC AC IÓN DE

B AS E S

C ONVOC AT OR IA


AB S OL UC IÓN DE

C ONS UL T AS

R E G IS T R O DE


INT E G R AC IÓ

N A L AS

B AS E S

L a C ons ultora P R O DAC actualiza el E xpediente T écnico; actualmente

el C ons ultor atiende las obs ervaciones planteadas por el es pecialis ta

de P rovias Nacional, el C ons ultor entregará el E xpediente T ecnico a

fines de J ulio.

OT OR G AMIE N

T O D E B UE NA

P R O

P R E S E NT AC IÓ

N Y

AP E R T UR A DE

P R OP UE S T AS

E l 09 de julio 2009 s e debio cons etir la Buena P ro, dicho acto no pudo

efectuarse dado que el P ostor no s e encontraba con R NP vigente, se

ha efectuado la cons ulta a L egal, a fin de emita s u opinion de los

pasos a seguir

OB S E R VAC IÓN

INT E G R AC IÓ

N A L AS

B AS E S


B AS E SOB J E T O D E L PR OC E S O


B AS E S

R E G IS T R O DE


ADJ UDIC AC IONE S

D IR E C T AS PUB L IC AS

Y S E L E C T IVAS

S UB -T O T AL C ONS UL T O R IAS (E S T UDIOS , S UP E R VIS IÓN Y S E R VIC IOS )

E studio definitivo para la culminación

de la cons truccion de la autopis ta

P imentel - C hiclayo

P R E S E NT AC IÓ

N Y

AP E R T UR A DE

P R OP UE S T AS

AB S OL UC IÓN DE

C ONS UL T AS

F OR MUL AC ION

DE C ONS UL T AS

F OR MUL AC ION

D E

OB S E R VAC IONE

S

AB S OL UC IÓN DE

OB S E R VAC IONE

S

R .S . Nº 0057-2009-MT C /04

N°

9 L P 0009-2009-MT C -20

S UB -T OT AL OB R AS

6 L P 0010-2008-MT C -20

11 C P 009-2009-MT C /20

S upervis ión del exp.tecnico y

ejecución de las obras civiles

electromecanicas del

proy.s ist.electrico. D e transp. Mas ivo

de L ima y C allao T r: V illa el S alvador -

G rau

el C omité reprogramó la Integracion de las Bas es , debido a que uno de

los pos tores observo el informe tecnico sobre la existencia de

pluralidad de pos tores

R .S . Nº 1047-2009-MT C /04

F OR MUL AC ION

D E

OB S E R VAC IONE

AB S OL UC IÓN DE

OB S E R VAC IONE

S

F OR MUL AC ION

D E

OB S E R VAC IONE

S

AB S OL UC IÓN DE

OB S E R VAC IONE

S


OB J E T O D E L PR OC E S OC ONVOC AT OR IA


OT OR G AMIE N

T O D E B UE NA

P R O

R .S . Nº 066-2009-MT C /04

8 L P 0003-2009-MT C -20

E laboración del exp.tecnico y

ejecución de las obras civiles

electromecanicas del

proy.s ist.electrico. D e transp. Mas ivo

de L ima y C allao T r: V illa el S alvador -

G rau

S e postergó la etapa de Abs olución de C ons ultas has ta el 07.08.09

R .S . Nº 046-2009-MT C /04

12 C P -004-2009-MT C /20

Mantenimiento por Niveles de

S ervicio C arretera L imite R egional

Dv. B ayobar y V ia de E vitamiento

C hiclayo 176.06K m L ambaayeque

Mocce Dv. O lmos 85.60K m

E l proces o s e encuentra en F ormulacion de O bs ervaciones has ta el

31.07.09


ANEXO Nº 07

Ejecución Presupuestal al mes de Julio 2009


UNIDAD EJECUTORA 007 PROVIAS NACIONAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

CONCESIONES 1 758 759 017,00 84 580 671,35 975 846 867,40 782 912 149,60

CAF 5129 / RECURSOS LOCALES CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES 825 043 270,00 52 268 385,70 433 688 929,26 391 354 340,74

2027620 CONCESIONES VIALES 825 043 270,00 52 268 385,70 433 688 929,26 391 354 340,74

3000695 GESTION DE PROYECTOS 1 847 669,00 0,00 0,00 1 847 669,00

0570 00001 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS 1 847 669,00 0,00 0,00 1 847 669,00

3002382 CONCESIONES 823 195 601,00 52 268 385,70 433 688 929,26 389 506 671,74

0544 00002 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 2 591 582 523,00 28 408 385,70 409 828 929,26 181 753 593,74

0545 00003 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3 231 613 078,00 23 860 000,00 23 860 000,00 207 753 078,00

RECURSOS LOCALES 933 715 747,00 32 312 285,65 542 157 938,14 391 557 808,86

1000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 223 508 841,00 27 467 357,77 209 805 908,32 13 702 932,68

3056615 PAMO - CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS 212 426 388,00 27 467 357,77 200 300 169,31 12 126 218,69

0230 00001 PAGO ANUAL POR EL MANTENIMIENTO Y OPERACION - PAMO - IIRSA NORTE 39 885 525,00 12 966 026,20 39 022 587,43 862 937,57

0231 00002 EMPALME 1B BUENOS AIRES CANCHAQUE 1 249 105,00 0,00 0,00 1 249 105,00

0232 00003 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 1 38 294 694,00 10 500 929,46 31 982 616,38 6 312 077,62

0233 00004 PAMO IIRSA SUR, TRAMO 5 15 066 906,00 4 000 402,11 11 364 807,74 3 702 098,26

0234 00005 ITM - IIRSA NORTE 117 930 158,00 0,00 117 930 157,76 0,24

3080569 TRANSITABILIDAD DE CONCESIONES VIALES COFINANCIADAS - IIRSA SUR 11 082 453,00 0,00 9 505 739,01 1 576 713,99

0235 00001 TRANSITABILIDAD DE CONCESIONES VIALES - IIRSA SUR, TRAMO 2 4 370 269,00 0,00 4 370 268,69 0,31

0236 00002 TRANSITABILIDAD DE CONCESIONES VIALES - IIRSA SUR, TRAMO 3 2 367 475,00 0,00 790 761,66 1 576 713,34

0237 00003 TRANSITABILIDAD DE CONCESIONES VIALES - IIRSA SUR, TRAMO 4 4 344 709,00 0,00 4 344 708,66 0,34

2027620 CONCESIONES VIALES 710 206 906,00 4 844 927,88 332 352 029,82 377 854 876,18

3002382 CONCESIONES 122 850 075,00 3 182 945,16 89 449 756,60 33 400 318,40

0374 00001 OBRAS ACCESORIAS Y REH. IIRSA NORTE 84 249 677,00 0,00 50 849 360,39 33 400 316,61

0694 00005 MECANISMO DE DISTRIBUCION DE RIESGO 14 474 054,00 3 121 733,22 14 474 053,15 0,85

0722 00006 OBRAS ACCESORIAS Y REH. IIRSA SUR 24 065 132,00 0,00 24 065 131,12 0,88

0759 00007 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 1 61 212,00 61 211,94 61 211,94 0,06

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 76 039 121,00 1 586 637,18 23 636 773,67 52 402 347,33

0375 00001 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO II URCOS INAMBARI. 36 517 152,00 0,00 3 874,02 36 513 277,98

0376 00002 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO III INAMBARI-IÑAPARI. 29 825 826,00 0,00 15 339 102,83 14 486 723,17

0377 00003 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO IV AZANGARO-INAMBARI. 9 696 143,00 1 586 637,18 8 293 796,82 1 402 346,18

3073870 SUPERVISION DE ESTUDIOS 1 234 860,00 75 345,54 527 768,53 707 091,47

0378 00001 REVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1 234 860,00 75 345,54 527 768,53 707 091,47

3083002 PAO - PAGO ANUAL POR OBRAS 510 082 850,00 0,00 218 737 731,02 291 345 118,98

0379 00001 PAO IIRSA NORTE 99 949 136,00 0,00 41 221 178,86 58 727 957,14

0380 00002 PAO TRAMO II URCOS - INAMBARI 133 330 852,00 0,00 72 954 017,04 60 376 834,96

0381 00003 PAO TRAMO III INAMBARI - IÑAPARI 156 770 193,00 0,00 84 182 047,47 72 588 145,53

0382 00004 PAO TRAMO IV AZANGARO - INAMBARI 59 134 885,00 0,00 20 380 487,65 38 754 397,35

0383 00005 PAO EMPALME 1B-BUENOS AIRES 4 592 363,00 0,00 0,00 4 592 363,00

0384 00006 PAO MOCUPE-CAYALTI-OYOTUN 21 204 203,00 0,00 0,00 21 204 203,00

0385 00007 PAO HUARAL ACOS 35 101 218,00 0,00 0,00 35 101 218,00

ESTUDIOS ESPECIALES 533 522,00 0,00 176 128,54 357 393,46

COMUNIDAD EUROPEA 533 522,00 0,00 176 128,54 357 393,46

2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR 533 522,00 0,00 176 128,54 357 393,46

1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 533 522,00 0,00 176 128,54 357 393,46

0396 00001 MODELO DE ORGANIZACION, ADMINSITRACION Y OPERACION DEL CENTRO BINACINAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA116 046,00 0,00 11 633,27 104 412,73

0397 00002 INTEGRACION DE PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA218 409,00 0,00 23 646,87 194 762,13

0398 00003 ESTUDIO DE APOYO A LA PROPUESTA DE INTEGRACION URBANO REGIONAL 199 067,00 0,00 140 848,40 58 218,60

0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS 50 000 000,00 27 200,00 100 623,30 49 899 376,70

RECURSOS LOCALES 50 000 000,00 27 200,00 100 623,30 49 899 376,70

2015914 PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO 50 000 000,00 27 200,00 100 623,30 49 899 376,70

2000903 OBRAS 43 892 438,00 0,00 0,00 43 892 438,00

0607 00001 LINEA 1, TRAMO VILLA SALVADOR - AVENIDA GRAU 43 892 438,00 0,00 0,00 43 892 438,00

3000695 GESTION DE PROYECTOS 2 107 562,00 27 200,00 100 623,30 2 006 938,70

0609 00001 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS 2 107 562,00 27 200,00 100 623,30 2 006 938,70

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

0608 00001 SUPERVISIÓN LINEA 1, VILLA SALVADOR - AVENIDA GRAU 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

JULIOPIM

EJECUCION POR UNIDADES GERENCIALES ACUMULADA AL MES DE JULIO

UNIDAD GERENCIAL / FINANCIAMIENTO / ACT Y/O PROYECTO/ META

TOTAL Acumulado Julio SALDO



PROYECTO PERU 353 364 942,00 27 459 907,80 141 285 731,95 212 079 210,05



3118787 SERVICIO DE CONSERVACION VIAL 89 304 457,00 23 004 448,36 72 217 467,79 17 086 989,21

0238 00001 DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO 3 874 050,00 588 640,25 2 506 287,98 1 367 762,02

0239 00002 PTE. CAMIARA - TACNA/ TACNA - ILO/ TACNA - TARATA/ TACNA - PALCA 8 486 063,00 696 018,21 5 207 336,95 3 278 726,05

0240 00003 CAÑETE - LUNAHUANÁ - PACARÁN - ZÚÑIGA - DV YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA 5 000 000,00 685 757,41 2 185 842,61 2 814 157,39

0241 00004 HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO 17 123 279,00 3 930 311,26 17 123 278,73 0,27

0242 00005 CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - DV CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS 21 578 486,00 4 231 387,98 17 662 194,21 3 916 291,79

0243 00006 LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N Y CHANCAY - HUARAL - ACOS - HUAYLLAY 7 672 034,00 2 144 777,32 7 672 033,20 0,80

0244 00007 SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA 16 681 240,00 2 838 272,50 11 971 210,68 4 710 029,32

0245 00008 CARRETERA PE 3S TRAMO AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO 7 889 284,00 7 889 283,43 7 889 283,43 0,57

0248 00027 MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO PARA GARANTIZAR LAS LABORES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL CAÑETE LUNAHUANA CHUPACA1 000 021,00 0,00 0,00 1 000 021,00

2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 28 574 234,00 4 455 459,44 28 574 233,16 0,84

2000903 OBRAS 28 574 234,00 4 455 459,44 28 574 233,16 0,84

0403 00001 TR. ZUÑIGA - RONCHAS (PROYECTO PERU) 28 574 234,00 4 455 459,44 28 574 233,16 0,84

RECURSOS LOCALES / PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO 235 486 251,00 0,00 40 494 031,00 194 992 220,00

1000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 235 486 251,00 0,00 40 494 031,00 194 992 220,00

3118787 SERVICIO DE CONSERVACION VIAL 235 486 251,00 0,00 40 494 031,00 194 992 220,00

0246 00009 HUAURA - SAYAN - CHURIN - OYON - AMBO Y RIO SECO - SAYAN 29 698 420,00 0,00 20 300 101,59 9 398 318,41

0247 00010 CARRETERA HUANUCO - LA UNION - DV ANTAMINA 25 393 929,00 0,00 20 193 929,41 5 199 999,59

0560 00028 EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION - MANTARO 15 621 512,00 0,00 0,00 15 621 512,00

0561 00029 PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC 16 298 083,00 0,00 0,00 16 298 083,00

0562 00030 RUTA PE 24ª TRAMO EMP PE 3S (CONCEPCION) - SANTA ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP PE SS (SATIPO) / SATIPO - PUERTO OCOPA 12 304 776,00 0,00 0,00 12 304 776,00

0563 00031 RUTA PE 34G TRAMO JULIACA - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO Y RUTA PE 34H TRAMO EMP PE 34G - MOHO - TILALI - LIMITE BOLIVIA 29 090 700,00 0,00 0,00 29 090 700,00

0564 00001 EMP PE 1N - CONOCOCHA - HUARAZ 9 745 829,00 0,00 0,00 9 745 829,00

0565 00032 CARRETERA PE 5N TRAMO EMP PE-22ª - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA 41 403 546,00 0,00 0,00 41 403 546,00

0566 00033 LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP. PE-5N 36 925 604,00 0,00 0,00 36 925 604,00

0567 00034 EMP PE 1N (TRUJILLO) - DV OTUZCO - DV SHOREY - HUAMACHUCO - SAUSACOCHA - CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA 8 972 565,00 0,00 0,00 8 972 565,00

0568 00035 RUTA PE-26 TRAMO EMP 3S-HUANCAVELICA-PLAZAPATA/RUTA 28D PLAZAPATA-CASTOVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO/RUTA 28ª TRAMO SANTA INES-PIPICHACA-RUMICHACA 10 031 287,00 0,00 0,00 10 031 287,00

UGA 49 676 237,00 4 186 712,06 21 780 238,88 27 895 998,12



3000693 GESTION ADMINISTRATIVA 27 100 702,00 2 241 588,65 11 236 670,61 15 864 031,39

0023 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL 26 246 925,00 2 178 588,66 10 763 371,81 15 483 553,19

0024 00002 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 853 777,00 62 999,99 473 298,80 380 478,20

2000270 GESTION DE PROYECTOS 22 575 535,00 1 945 123,41 10 543 568,27 12 031 966,73

3000015 ACCIONES JUDICIALES 800 000,00 31 712,34 590 786,35 209 213,65

0249 00001 ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS 800 000,00 31 712,34 590 786,35 209 213,65

3000695 GESTION DE PROYECTOS 21 775 535,00 1 913 411,07 9 952 781,92 11 822 753,08

0250 00001 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS 21 775 535,00 1 913 411,07 9 952 781,92 11 822 753,08

UGC 516 245 106,00 22 166 689,88 163 268 953,59 352 976 152,41

BID 1827 25 772 149,00 1 481 667,62 1 610 493,20 24 161 655,80

2031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2000903 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

0406 00001 OBRAS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 25 772 149,00 1 481 667,62 1 610 493,20 24 161 655,80

2000903 OBRAS 24 944 486,00 1 481 667,62 1 481 667,62 23 462 818,38

0551 00002 MEJ TRANSITAB CARRET PACASMAYO - DV. ETEN, KM. 686+000 - KM. 765+000, RUTA 001N 6 068 726,00 1 481 667,62 1 481 667,62 4 587 058,38

0552 00003 MEJ TRANSITAB CARRET ICA-PALCA-NAZCA, SECTORES: KM. 290+887 - 326+000, KM. 336+000 - 342+000 Y KM. 345+0 1 884 058,00 0,00 0,00 1 884 058,00

0748 00004 MEJ TRANS CARRETERA ICA - PALCA - NAZCA - KM. 388+290 - KM. 499+000 3 809 007,00 0,00 0,00 3 809 007,00

0757 00005 CARRETERA PISCO - AYACUCHO, TRAMO SAN CLEMENTE (KM. 01+580) - PUENTE CHOCLOCOCHA (KM. 164+390) 13 182 695,00 0,00 0,00 13 182 695,00

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 827 663,00 0,00 128 825,58 698 837,42

0516 00001 SUPERV MEJ.TRANSITAB CARRET PIURA-SULLANA-LA TINA, TRAMO I: KM. 992+400- KM. 1033+400, TR:2 (KM 1053+200 AL KM 1096+200) 208 876,00 0,00 0,00 208 876,00

0517 00002 SUPERV MEJ TRANSITAB CARRET PACASMAYO - DV. ETEN, KM. 686+000 - KM. 765+000, RUTA 001N 429 419,00 0,00 128 825,58 300 593,42

0518 00003 SUPERV MEJ TRANSITAB CARRET ICA-PALCA-NAZCA, SECTORES: KM. 290+887 - 326+000, KM. 336+000 - 342+000 Y KM. 345+0 189 368,00 0,00 0,00 189 368,00



3000577 EMERGENCIA RED VIAL 10 837 276,00 1 502 498,27 6 713 186,91 4 124 089,09

0001 00001 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE AMAZONAS 1 244 999,00 107 940,11 1 193 060,62 51 938,38

0002 00002 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE ANCASH 676 712,00 180 405,99 382 018,01 294 693,99

0003 00003 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE APURIMAC 58 429,00 0,00 0,00 58 429,00

0004 00004 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE AREQUIPA 215 665,00 0,00 0,00 215 665,00

0005 00005 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE AYACUCHO 339 706,00 0,00 61 423,35 278 282,65

0006 00006 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE CAJAMARCA 1 579 622,00 450 897,98 1 490 489,18 89 132,82

0007 00007 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE CUSCO 521 539,00 126 867,30 367 350,32 154 188,68

0008 00008 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE HUANUCO 947 035,00 108 303,74 931 496,82 15 538,18

0009 00009 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE ICA 38 187,00 0,00 0,00 38 187,00

0010 00010 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE JUNIN 1 969 753,00 111 486,20 1 381 808,25 587 944,75

0011 00011 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE LA LIBERTAD 315 228,00 0,00 71 207,50 244 020,50

0012 00012 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE LAMBAYEQUE 358 886,00 0,00 31 858,65 327 027,35

0013 00013 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE LIMA 430 023,00 2 260,96 163 540,93 266 482,07

0014 00014 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE PIURA 353 101,00 175 700,95 235 325,11 117 775,89

0015 00015 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE PUNO 232 348,00 0,00 0,00 232 348,00

0016 00016 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE SAN MARTIN 322 607,00 12 166,24 135 570,17 187 036,83

0017 00017 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DPTO. DE TUMBES 103 759,00 0,00 0,00 103 759,00

0478 00018 ATENCION DE EMERGENCIA PTO OCOPA - OVENTINI - ATALAYA 197 242,00 0,00 134,28 197 107,72

0587 00021 ATENCION DE EMERGENCIA PUENTE YANANGO 85,00 0,00 84,92 0,08

0664 00022 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL TRAMO QUINUA - TAMBO - SAN FRANCISCO 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00

0717 00023 EMERGENCIA CARRETERA HUAMACHUCO-PTE PALLAR-CALEMAR; TRAMO PTE PALLAR-CALEMAR 896 350,00 226 468,80 267 818,80 628 531,20

JULIOPIM





3000670 FORESTACION Y REFORESTACION 559 201,00 52 974,08 120 340,92 438 860,08

0018 00001 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE ANCASH 50 012,00 0,00 11,57 50 000,43

0019 00002 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE ICA 158 469,00 18 741,57 57 249,12 101 219,88

0020 00003 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE JUNIN 100 029,00 0,00 26,74 100 002,26

0021 00004 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE LIMA 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

0022 00005 ACTIVIDADES DE FORESTACION DEL DPTO. DE PIURA 100 691,00 34 232,51 63 053,49 37 637,51

3000693 GESTION ADMINISTRATIVA 1 428,00 0,00 1 428,00 0,00

0582 00003 PAGO DE TASACIONES Y SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE INMUEBLES 1 428,00 0,00 1 428,00 0,00

3000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 117 371,00 15 610,90 45 966,20 1 071 404,80

0025 00001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y MOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO 1 117 371,00 15 610,90 45 966,20 1 071 404,80

3001293 SUPERVISION Y CONTROL 21 439 702,00 1 065 565,12 7 784 549,32 13 655 152,68

0026 00001 CARRETERA PATIVILCA CONOCOCHA 826 244,00 233 423,85 825 382,83 861,17

0027 00002 CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE; I ETAPA 2 129 340,00 191 073,92 791 443,88 1 337 896,12

0028 00003 CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA. 214 646,00 0,00 164 414,24 50 231,76

0029 00004 CARRETERA CHILETE - CAJAMARCA. 1ª ETAPA 1 023 951,00 128 309,62 1 023 950,79 0,21

0030 00005 CARRETERA PTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL EL MILAGRO 1 733 825,00 235 026,74 1 610 512,80 123 312,20

0031 00006 CARRETERA SULLANA - PTE. MACARA 2 145 437,00 277 730,99 1 630 654,78 514 782,22

0032 00007 CARRETERA LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PUENTE RAITHER. 1ª ETAPA. 1 372 544,00 0,00 411 836,41 960 707,59

0033 00008 CARRETERA PUNO - ILAVE 957 233,00 0,00 102 099,33 855 133,67

0034 00009 PUENTE ALLCCOMACHAY 11 237,00 0,00 0,00 11 237,00

0035 00010 MANT. RUTIN. DE PTES HUAYTARA, HUANCANO Y PICHUSHUAYCO 12 270,00 0,00 0,00 12 270,00

0036 00011 MANT. PERIDICO DEL PUENTE PALO SANTO 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

0037 00012 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA MASOCRUZ EMP. R3S (ILAVE) 555 862,00 0,00 0,00 555 862,00

0038 00014 CARRETERA PATIVILCA - PONTON QDA SECA 1 349 456,00 0,00 0,00 1 349 456,00

0039 00015 CARRETERA PONTON QDA SECA - PTE SANTA 1 518 997,00 0,00 0,00 1 518 997,00

0040 00016 CARRETERA SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO 1 316 754,00 0,00 0,00 1 316 754,00

0041 00017 CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA 1 393 920,00 0,00 0,00 1 393 920,00

0042 00018 TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (RUTA ACTUAL) 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00

0043 00021 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN AMAZONAS 46 912,00 0,00 0,00 46 912,00

0044 00023 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN LIMA 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

0045 00024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN MOQUEGUA - TACNA 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00

0046 00028 SUPERV. SUST Y REP CABLES PTES PIZANA 144 000,00 0,00 91 635,76 52 364,24

0047 00029 SUPERV. CARRET ILAVE-DESAGUADERO 476 241,00 0,00 404 920,28 71 320,72

0048 00030 SUPERV VIZCACHANI-SIBAYO 482 731,00 0,00 0,00 482 731,00

0049 00031 SUPERV MANT RUTINARIO PTES AREQUIPA 223 088,00 0,00 0,00 223 088,00

0501 00033 SUPERVISION PTE. SANTA ROSA PTE MONTALVO 99 649,00 0,00 99 210,42 438,58

0502 00034 SUPERVISION PUENTES RIO GRANDE NAZCA POROMA Y CHAPARRA 46 147,00 0,00 21 279,42 24 867,58

0503 00035 SUPERVISION PANAMERICANA NORTE: TR. SULLANA AGUAS VERDES 595 367,00 0,00 595 366,38 0,62

0553 00036 SUPERVISION MANT RUTINARIO DE LOS PUENTES SAN RAMON Y HERRERIA 11 842,00 0,00 11 842,00 0,00

0554 00037 SUPERVISIÓN CIUDAD DE DIOS CHILETE 1RA ETAPA (D.U. N° 046-2008) 1 884 009,00 0,00 0,00 1 884 009,00

3002052 MANTENIMIENTO DE PUENTES 5 300 325,00 0,00 612 037,66 4 688 287,34

0116 00001 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PUENTE ALLCCOMACHAY 603 309,00 0,00 0,00 603 309,00

0117 00002 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PTES HUAYTARA, HUANCANO Y PICHUSHUAYCO 122 709,00 0,00 0,00 122 709,00

0118 00003 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTES PALO SANTO 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

0119 00004 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN AMAZONAS 401 412,00 0,00 0,00 401 412,00

0120 00006 MANTENIMENTO PERIODICO DE PUENTES EN LIMA 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

0121 00007 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN MOQUEGUA TACNA 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00

0122 00011 MANTENIMIENTO RUTINARIO PTES DE AREQUIPA 1 230 092,00 0,00 0,00 1 230 092,00

0123 00012 SERVICIO DE SUSTITUCIÒN Y REP CABLES PTES PIZANA 1 560 000,00 0,00 596 235,50 963 764,50

0593 00013 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENTES SAN RAMON Y HERRERIA 15 803,00 0,00 15 802,16 0,84

0596 00014 MANT RUT PTES HUAYTARA, HUANCANO Y PICHUSHUAYCO 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

3009360 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 102 462,00 97 645,60 538 636,54 563 825,46

0142 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS 1 079 376,00 97 645,60 538 636,54 540 739,46

0143 00002 EL REPOSO - DURAN 23 086,00 0,00 0,00 23 086,00

3009361 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE ANCASH 5 320 390,00 407 601,12 1 969 583,57 3 350 806,43

0144 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH 1 196 532,00 127 068,00 613 635,67 582 896,33

0145 00002 CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA Y DV. ANTAMINA -HUALLANCA - LA UNION 1 111 638,00 102 420,95 476 096,51 635 541,49

0146 00003 PATIVILCA - PTE. SANTA 1 064 800,00 49 696,53 345 142,18 719 657,82

0147 00004 CASMA - PARIACOTO 462 660,00 8 822,40 68 529,98 394 130,02

0148 00005 HUARAZ YUPASH 132 000,00 23 756,98 62 293,52 69 706,48

0149 00006 SANTA - VINZOS - CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA 1 081 080,00 74 556,26 349 005,71 732 074,29

0150 00008 MOJON - CHIQUIAN 113 520,00 0,00 0,00 113 520,00

0711 00009 PATIVILCA - CONOCOCHA 158 160,00 21 280,00 54 880,00 103 280,00

3009363 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3 828 603,00 248 537,01 1 400 878,45 2 427 724,55

0151 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA 963 533,00 122 151,58 569 718,17 393 814,83

0152 00002 ACC. MICROONDAS - PTE. FISCAL - PTE MONTALVO; MATARANI - LA CURVA Y DV. ILO - PTE CAMIARA 1 333 200,00 63 456,70 426 879,59 906 320,41

0153 00004 ATICO - ACC. MICROONDAS 1 293 600,00 62 928,73 404 280,69 889 319,31

0740 00005 DV. CHIGUATA - CHIGUATA 238 270,00 0,00 0,00 238 270,00

3009364 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 2 269 633,00 124 407,12 966 183,38 1 303 449,62

0154 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO - HUANCAVELICA 1 090 756,00 109 869,12 567 273,95 523 482,05

0155 00002 PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO Y EMP. R3S - QUINUA 1 136 699,00 14 538,00 388 279,36 748 419,64

0595 00003 MANT RUT ZONA URBANA DE PUQUIO 42 178,00 0,00 10 630,07 31 547,93

JULIOPIM





3009365 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 3 991 589,00 221 933,50 1 571 742,59 2 419 846,41

0156 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 901 478,00 111 875,45 556 768,41 344 709,59

0157 00002 CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA 1 630 048,00 33 069,86 294 958,08 1 335 089,92

0158 00003 CAJAMARCA - SAN MARCOS N CAJABAMBA 592 103,00 32 753,80 258 157,30 333 945,70

0159 00004 CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO 830 768,00 44 234,39 441 918,96 388 849,04

0571 00005 CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM 00+000 AL KM 30+000 37 192,00 0,00 19 939,84 17 252,16

3009366 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE CUSCO 3 012 227,00 233 438,47 1 155 513,11 1 856 713,89

0160 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC 1 181 293,00 137 074,09 701 114,45 480 178,55

0161 00002 URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO 250 421,00 14 361,39 92 620,48 157 800,52

0162 00003 URCOS - LA RAYA 474 500,00 34 870,81 186 664,71 287 835,29

0163 00004 CUSCO PISAC 219 013,00 19 485,07 96 809,50 122 203,50

0164 00005 YAURI - SAN GENARO - SICUANI 287 000,00 0,00 3 600,00 283 400,00

0576 00008 HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO 600 000,00 27 647,11 74 703,97 525 296,03

3009367 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1 328 401,00 18 695,12 188 957,25 1 139 443,75

0165 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 778 005,00 8 231,26 38 123,89 739 881,11

0166 00002 IZCUCHACA HUANCAVELICA 550 396,00 10 463,86 150 833,36 399 562,64

3009368 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE HUANUCO 3 473 668,00 182 742,20 1 140 685,69 2 332 982,31

0167 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI 1 147 168,00 100 212,40 695 201,16 451 966,84

0168 00002 CHICRIN HUANUCO ASPUZANA 2 326 500,00 82 529,80 445 484,53 1 881 015,47

3009369 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE ICA 4 287 030,00 246 168,91 2 020 135,65 2 266 894,35

0169 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL ICA 785 957,00 100 219,91 459 931,81 326 025,19

0170 00002 PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA 1 511 072,00 9 693,00 747 253,74 763 818,26

0171 00003 GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO 1 990 001,00 136 256,00 812 950,10 1 177 050,90

3009370 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE JUNIN 2 956 315,00 192 809,64 1 712 211,01 1 244 103,99

0172 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO 1 205 417,00 128 532,47 687 420,91 517 996,09

0173 00002 DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO 400 000,00 0,00 338 496,06 61 503,94

0174 00003 LA OROYA - HUANCAYO 570 000,00 34 312,50 319 726,72 250 273,28

0175 00004 LA OROYA - CHICRIN 542 000,00 16 015,00 219 661,03 322 338,97

0176 00005 EMP. PE 3S JAUJA TARMA 225 000,00 13 949,67 146 906,29 78 093,71

0708 00006 PILCOMAYO - CHUPACA 13 898,00 0,00 0,00 13 898,00

3009371 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2 594 920,00 176 356,22 1 137 067,75 1 457 852,25

0177 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 1 004 431,00 100 766,99 544 700,32 459 730,68

0178 00002 SALAVERRY - EMP. R1N - SHIRÁN - DV. OTUZCO - CALLACUYAN 606 224,00 41 730,25 323 999,06 282 224,94

0179 00003 CALLACUYAN - HUAMACHUCO 244 465,00 0,00 0,00 244 465,00

0555 00004 EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL 739 800,00 33 858,98 268 368,37 471 431,63

3009372 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2 203 236,00 246 137,12 1 228 766,72 974 469,28

0180 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 935 236,00 105 545,22 511 849,52 423 386,48

0181 00002 LAMBAYEQUE - OLMOS 305 000,00 39 838,34 197 304,41 107 695,59

0182 00003 LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR - PIURA; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO 627 000,00 68 259,65 354 254,84 272 745,16

0183 00004 PIMENTEL - CHICLAYO - PTE. CUMBIL 336 000,00 32 493,91 165 357,95 170 642,05

3009373 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE LIMA 1 536 493,00 291 972,45 1 029 745,83 506 747,17

0184 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL LIMA 1 054 493,00 108 093,87 564 168,81 490 324,19

0185 00002 LIMA - LA OROYA 482 000,00 183 878,58 465 577,02 16 422,98

3009375 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE PASCO 354 705,00 0,00 145 943,92 208 761,08

0186 00001 PUENTE PAUCARTAMBO OXAPAMPA 354 705,00 0,00 145 943,92 208 761,08

3009376 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE PIURA 2 824 818,00 273 168,65 1 700 348,64 1 124 469,36

0187 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES 1 209 818,00 129 630,55 672 770,48 537 047,52

0188 00002 DV. BAYOBAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - DV. BAYOVAR 895 000,00 81 321,91 558 636,41 336 363,59

0189 00003 DV. PAITA - SULLANA - DV. TALARA - MANCORA Y SULLANA - MACARA 720 000,00 62 216,19 468 941,75 251 058,25

3009377 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE PUNO 3 457 537,00 196 937,91 1 362 838,11 2 094 698,89

0190 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL PUNO 1 098 037,00 115 832,91 582 125,87 515 911,13

0191 00002 JULIACA HUANCANE 343 200,00 22 430,00 213 045,77 130 154,23

0192 00003 PUNO - DESAGUADERO 943 800,00 26 255,00 240 140,72 703 659,28

0572 00004 LA RAYA - CALAPUJA 1 072 500,00 32 420,00 327 525,75 744 974,25

3009378 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1 207 412,00 85 139,93 411 086,65 796 325,35

0193 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 622 412,00 51 781,83 289 581,67 332 830,33

0194 00002 TARAPOTO - JUANJUI 387 000,00 23 693,00 103 758,78 283 241,22

0195 00003 TOCACHE (KM. 0+000) CACERIO PORONGO (KM. 30+000) 198 000,00 9 665,10 17 746,20 180 253,80

JULIOPIM





3009379 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE TACNA 753 152,00 84 735,29 421 487,59 331 664,41

0196 00001 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA 753 152,00 84 735,29 421 487,59 331 664,41

3009380 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE TUMBES 485 000,00 33 533,81 294 455,48 190 544,52

0197 00001 MANCORA - AGUAS VERDES 453 000,00 33 533,81 294 455,48 158 544,52

0198 00002 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00

3039162 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL 85 313 500,00 5 374 829,75 26 112 815,87 59 200 684,13

0199 00001 CARRETERA ILAVE DESAGUADERO 2 215 501,00 0,00 2 215 500,02 0,98

0202 00004 CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA. 1 895 277,00 0,00 1 895 276,60 0,40

0207 00009 CARRETERA SULLANA - PTE. MACARA 29 228 538,00 5 374 829,75 21 660 546,02 7 567 991,98

0208 00010 CARRETERA MASOCRUZ EMP. R3S (ILAVE) 5 159 572,00 0,00 341 493,23 4 818 078,77

0209 00012 CARRETARA PATIVILCA - PONTON QDA SECA 12 363 036,00 0,00 0,00 12 363 036,00

0210 00013 CARRETERA PONTON QDA SECA - PTE SANTA 12 378 674,00 0,00 0,00 12 378 674,00

0211 00014 CARRETERA SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO 7 925 179,00 0,00 0,00 7 925 179,00

0212 00015 CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA 8 174 681,00 0,00 0,00 8 174 681,00

0213 00016 TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (RUTA ACTUAL) 3 479 075,00 0,00 0,00 3 479 075,00

0214 00017 MANT PERIOD VIZCACHANI-SIBAYO 2 493 967,00 0,00 0,00 2 493 967,00

3039163 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS AFIRMADAS DE LA RED VIAL NACIONAL 13 049 066,00 1 661 237,04 3 961 379,56 9 087 686,44

0215 00001 DURAN - URAKUSA - PUNTA DE CARRETERA 800 095,00 0,00 94,37 800 000,63

0216 00002 WAWICO - SIASME - SARAMIRIZA 850 123,00 0,00 122,31 850 000,69

0217 00003 CANCHAQUE - HUANCABAMBA 450 015,00 43 927,93 43 942,27 406 072,73

0218 00004 QUINUA - SAN FRANCISCO 464 065,00 0,00 64,27 464 000,73

0219 00005 CAMPANILLA - PIZANA 747 000,00 92 197,67 685 728,32 61 271,68

0220 00006 PUENTE RAIHTER - PUERTO BERMUDEZ 750 106,00 0,00 105,47 750 000,53

0221 00007 HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - PAMPANO 750 041,00 0,00 40,58 750 000,42

0222 00009 CHACHAPOYAS- RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA 300 046,00 0,00 45,29 300 000,71

0223 00010 PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT 750 081,00 0,00 80,61 750 000,39

0224 00012 SAN IGNACIO - LA BALSA 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

0225 00013 HUAMACHUCO - CALEMAR Y SACSACOCHA- CAJABAMBA 500 064,00 0,00 63,67 500 000,33

0226 00014 CHIVAY HUAMBO CABANACONDE 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

0549 00015 YANOCUNA - COCHABAMBA - CUTERVO 400 000,00 60 582,95 60 582,95 339 417,05

0556 00016 MOJON - CHIQUIAN 212 519,00 16 051,17 62 386,47 150 132,53

0588 00017 LA UNION CHAVINILLO HUANUCO 102,00 0,00 101,07 0,93

0589 00018 SICUANI - DESCANSO - TINTAYA 55,00 0,00 54,07 0,93

0590 00019 ABANCAY ANDAHUAYLAS PUENTE PAMPAS 42 403,00 0,00 42 399,76 3,24

0617 00020 JUANJUI - CAMPANILLA Y PIZANA TOCACHE 653 000,00 0,00 0,00 653 000,00

0689 00021 MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DE CARRETERA STA ROSA-COMAS-SATIPO-PTE MAZAMARI- PTO OCOPA-ATALAYA, RAMAL MAZAMARI-SAN MARTIN DE PANGO-PTA CARRTERA 2 733 170,00 1 037 254,61 1 817 114,70 916 055,30

0690 00022 MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DE CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO-PICHARI-PTA DE CARRETERA 1 446 181,00 390 712,71 1 227 943,38 218 237,62

0744 00023 PUENTE CUMBIL - CATACHE - SANTA CRUZ 400 000,00 20 510,00 20 510,00 379 490,00

3055275 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE UCAYALI 1 553 887,00 57 852,47 232 297,16 1 321 589,84

0227 00001 PUENTE CHINO AGUAYTIA 346 500,00 23 253,34 99 153,83 247 346,17

0228 00002 PUMAHUASI - PUENTE CHINO 299 887,00 0,00 0,00 299 887,00

0229 00003 AGUAYTIA SAN ALEJANDRO Y NESHUYA PUCALLPA 907 500,00 34 599,13 133 143,33 774 356,67

3166731 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 78 859 847,00 0,00 0,00 78 859 847,00

0523 00001 EL REPOSO - DURAN Y CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO 445 919,00 0,00 0,00 445 919,00

0524 00002 CASMA - PARIACOTO, PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA, HUARAZ YUPASH Y SANTA - VINZOS - CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA 3 417 112,00 0,00 0,00 3 417 112,00

0525 00003 ACC. MICROONDAS - PTE. FISCAL - PTE MONTALVO; MATARANI - LA CURVA Y DV. ILO - PTE CAMIARA, ATICO - ACC. MICROONDAS 8 308 270,00 0,00 0,00 8 308 270,00

0526 00004 PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO Y PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA 6 534 900,00 0,00 0,00 6 534 900,00

0527 00005 CAJAMARCA - SAN MARCOS - CAJABAMBA Y CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA 3 204 409,00 0,00 0,00 3 204 409,00

0528 00006 CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO 7 355 803,00 0,00 0,00 7 355 803,00

0531 00009 GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO 13 742 032,00 0,00 0,00 13 742 032,00

0532 00010 DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO, LA OROYA - CHICRIN Y PUENTE PAUCARTAMBO OXAPAMPA 6 868 303,00 0,00 0,00 6 868 303,00

0534 00012 LAMBAYEQUE - OLMOS, LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR - PIURA; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO 12 324 121,00 0,00 0,00 12 324 121,00

0535 00013 PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y EMP. PE 3S JAUJA TARMA 8 868 874,00 0,00 0,00 8 868 874,00

0536 00014 DV. BAYOBAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - DV. BAYOVAR 5 150 652,00 0,00 0,00 5 150 652,00

0537 00015 JULIACA HUANCANE, PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA 2 439 452,00 0,00 0,00 2 439 452,00

0539 00017 MANCORA - AGUAS VERDES,VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - SULLANA - DV. TALARA - MANCORA Y SULLANA - MACARA 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

3205977 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS MODULARES 32 959 565,00 0,00 0,00 32 959 565,00

0763 000001 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS MODULARES (PUENTES PROVISIONALES) 32 959 565,00 0,00 0,00 32 959 565,00

2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 29 526,00 0,00 0,00 29 526,00

2000903 OBRAS 29 526,00 0,00 0,00 29 526,00

0706 00002 TRAMO DV. OTUZCO-CALLACUYAN 29 526,00 0,00 0,00 29 526,00

RECURSOS LOCALES / PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO 192 464 672,00 7 592 494,56 95 678 190,86 96 786 481,14


3039162 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL 192 464 672,00 7 592 494,56 95 678 190,86 96 786 481,14

0200 00002 CARRETERA PATIVILCA CONOCOCHA 28 024 733,00 0,00 21 216 828,43 6 807 904,57

0201 00003 CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE; 1ª ETAPA 47 080 460,00 3 158 536,01 21 994 677,05 25 085 782,95

0203 00005 CARRETERA CHILETE - CAJAMARCA. 1ª ETAPA 33 423 610,00 0,00 14 976 310,21 18 447 299,79

0204 00006 CARRETERA LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PUENTE RAITHER. 1ª ETAPA. 25 302 866,00 871 594,82 9 516 380,79 15 786 485,21

0205 00007 CARRETERA PUNO - ILAVE 9 650 821,00 0,00 0,00 9 650 821,00

0206 00008 CARRETERA PTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL EL MILAGRO 48 982 182,00 3 562 363,73 27 973 994,38 21 008 187,62

UGE 73 771 318,00 2 443 793,99 22 675 830,23 51 095 487,77

BID 1827 1 314 934,00 9 048,00 143 352,89 1 171 581,11

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 479 315,00 9 048,00 43 045,67 436 269,33

1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 31 500,00 9 048,00 27 090,00 4 410,00

0495 00019 VERIFICACION DE LA VIABILIDAD CARRETERA PATAHUASI ESPINAR SICUANI 31 500,00 9 048,00 27 090,00 4 410,00

1009307 ESTUDIOS DE PERFIL 447 815,00 0,00 15 955,67 431 859,33

0298 00018 CARRETERA LA OROYA - TINGO MARÍA 413 629,00 0,00 0,00 413 629,00

0306 00026 PERFIL CARRET. AREQUIPA-CHIGUATA-STA LUCIA-TR: DV CHIGUATA-DV. IMATA 10 256,00 0,00 0,00 10 256,00

0307 00027 PERFIL CARRET. RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMP RUTA N-PE5N TR: SELVA ALEGRE-EMP RUTA PE-5N 14 239,00 0,00 7 343,34 6 895,66

0541 00037 PERFIL CARRET. TACNA - TARATA - MAZOCRUZ, TR. TARATA N CAPASO 9 691,00 0,00 8 612,33 1 078,67

2062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 835 619,00 0,00 100 307,22 735 311,78


0476 00001 EST. MEJ TRANSIT. PTE STA. TRUJILLO-SAN PEDRO DE LLOC-GUADALUPE, KM. 586+600 AL KM 685+000 63 107,00 0,00 24 136,96 38 970,04

0477 00002 EST. MEJ TRANSIT. ICA-PALPA-NAZCA, KM 388+290 AL KM 449+000 91 998,00 0,00 45 998,02 45 999,98

0513 00003 EST RECAPADO CASMA HUARAZ (TR CASMA - SECTOR KM. 25+000) 301 724,00 0,00 0,00 301 724,00

0514 00004 EST RECAPADO CARRETERA RUTA PE - 3N, TR CATAC - DV. CASMA (KM. 533+000 AL KM 567+000) 258 939,00 0,00 0,00 258 939,00

0705 00005 EST. RECAPADO DV. CASMA - JANCAS SECTOR KM. 567+000 - KM.584+000 119 851,00 0,00 30 172,24 89 678,76

JULIOPIM






1000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 7 574 822,00 396 722,91 2 605 780,62 4 969 041,38

1006300 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 7 574 822,00 396 722,91 2 605 780,62 4 969 041,38

0124 00001 PTE CHOCLOCOCHA - AYACUCHO 214 994,00 0,00 152 170,44 62 823,56

0125 00002 PTE RAIHTER - SATIPO 383 074,00 0,00 383 073,31 0,69

0126 00003 TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (RUTA ACTUAL) 449 272,00 84 568,72 305 701,24 143 570,76

0127 00004 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE PUENTES EN PIURA - TUMBES - CAJAMARCA 193 000,00 0,00 0,00 193 000,00

0128 00005 SALAVERRY - TRUJILLO - SHIRAN DV OTUZCO 392 307,00 130 461,87 392 306,06 0,94

0129 00006 PATIVILCA - QUEBRADA SECA 580 542,00 0,00 580 541,69 0,31

0130 00007 EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE MEDIANTE PRUEBAS DE CARGA ESTATICAS Y DINÁMICAS0,00 0,00 0,00 0,00

0131 00008 PONTON QUEBRADA SECA - PTE. SANTA 547 414,00 181 692,32 545 760,01 1 653,99

0132 00009 CAJAMARCA - SAN MARCOS - CAJABAMBA 267 833,00 0,00 0,00 267 833,00

0133 00010 PTE STUAR - HUANCAYO 391 625,00 0,00 0,00 391 625,00

0134 00011 URCOS - SICUANI - LA RAYA 561 697,00 0,00 0,00 561 697,00

0135 00012 LAMBAYEQUE - OLMOS 445 239,00 0,00 0,00 445 239,00

0136 00013 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN PIURA 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

0137 00014 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN CAJAMARCA 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

0138 00015 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN HUANUCO 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

0139 00016 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN PASCO 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

0140 00017 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN ICA - AREQUIPA 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

0141 00018 MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN PUNO - CUSCO 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

0489 00019 ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN MOQUEGUA Y TACNA 102 000,00 0,00 0,00 102 000,00

0490 00020 ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LIMA 23 889,00 0,00 0,00 23 889,00

0491 00021 ESTUDIO MANTENIMIENTO DE PUENTES EN JUNIN 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

0492 00022 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE PUNTA ARENAS 366 162,00 0,00 0,00 366 162,00

0494 00024 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE SANTA MARTHA 311 656,00 0,00 0,00 311 656,00

0496 00025 MANTENIMIENTO DEL PUENTE LOS BAÑOS 24 624,00 0,00 24 623,72 0,28

0497 00026 MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA LIBERTAD 13 510,00 0,00 13 509,64 0,36

0498 00027 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO AYACUCHO TR. SAN CLEMENTE - CHOCLOCOCHA (RUTA 24) 106 750,00 0,00 106 749,45 0,55

0499 00028 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA JULIACA TRAMO LA RAYA CALAPUJA 210 238,00 0,00 97 845,06 112 392,94

0548 00029 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES EN AREQUIPA 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00

0621 00031 EVALUAC. ESTRUCT PTES. Y OBRAS ARTE MEDIANTE PRUEBAS DE CARGA ESTATICA Y DINAMICA 343 200,00 0,00 0,00 343 200,00

0715 00032 MANTENIMIENTO DEL PUENTE CHAULLAYACU 314 185,00 0,00 0,00 314 185,00

0745 00033 EST. ESTAB TALUD Y REPOS. PLATAF. SECTOR CRITICO KM 103+010 CARRET HEROES DE LA BREÑA 118 111,00 0,00 0,00 118 111,00

2000270 GESTION DE PROYECTOS 60 008,00 0,00 0,00 60 008,00

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 60 008,00 0,00 0,00 60 008,00

0602 00001 PLAN REUB POB AFECT CARRET CUSCO-COMBAPATA 752,00 0,00 0,00 752,00

0603 00002 AFECT PREDIOS CARRET CUSCO-JULIACA-DESAGUADERO, PTES PONTONES Y SICUANI. 6 457,00 0,00 0,00 6 457,00

0605 00003 PLAN ADQ PREDIOS IMPERIAL IZCUCHACA 52 799,00 0,00 0,00 52 799,00

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6 194 913,00 171 677,98 843 946,83 5 350 966,17


0251 00001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0252 00002 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TINGO Y ACCESOS 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

0253 00003 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0254 00004 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CAJABAMBA Y ACCESOS 49 314,00 0,00 9 313,70 40 000,30

0255 00005 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

0256 00006 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CALETA GRAU Y ACCESOS 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

0257 00007 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUAMBACHO Y LACRAMARCA Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0258 00008 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARRIZALES Y SECHIN Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0259 00009 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0260 00010 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y SANTA ROSA 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

0261 00013 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

0262 00016 REHABILITACION DE LA CARRETERA LA OROYA TINGO MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

0263 00017 CARRETERA PATIVILCA TRUJILLO (2DA CALZADA) 0,00 0,00 0,00 0,00

0264 00018 REH. Y MEJ. CARRET. ICA-LOS MOLINOS-TAMBILLO 501 000,00 0,00 0,00 501 000,00

0742 00003 EVALUACION TECNICA DE FALLAS CARRETERA TARAPOTO JUANJUI KM 11 AL KM 59 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00

1009306 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 3 369 347,00 34 424,81 407 024,99 2 962 322,01

0265 00001 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE; SECTOR : YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05 N - TOCACH845 054,00 0,00 246 376,74 598 677,26

0266 00002 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO 0,00 0,00 0,00 0,00

0267 00003 CARRETERA HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA 700 701,00 0,00 0,00 700 701,00

0268 00004 CARRETERA EMPALME RUTA 12A-L PAMPA-CORONGO-TAUCA 0,00 0,00 0,00 0,00

0269 00005 CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO : PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO0,00 0,00 0,00 0,00

0270 00006 CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA, TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC 357 430,00 0,00 0,00 357 430,00

0271 00007 REFORMULACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - PTE R. PALMA 104 719,00 0,00 0,00 104 719,00

0272 00008 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO LA CAPILLA 498 439,00 0,00 0,00 498 439,00

0273 00009 REEVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO - DURAN - SARAMIRIZA, TRAMO : PUENTE DURÁN - WAHUICO - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (06 P0,00 0,00 0,00 0,00

0274 00010 CARRETERA HUALLANCA - CARAZ (VARIANTE HUAYLAS) 0,00 0,00 0,00 0,00

0275 00011 AUTOPISTA JULIACA - PUNO 145 530,00 0,00 0,00 145 530,00

0276 00012 VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

0277 00013 CARRETERA COCHABAMBA - CUTERVO 67 960,00 0,00 0,00 67 960,00

0278 00014 CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO : DV. SAN ANDRES - GUADALUPE 0,00 0,00 0,00 0,00

0279 00015 FACT. VILLARICA-PTO.BERMUDEZ 70 464,00 0,00 0,00 70 464,00

0280 00016 FACT. SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PTO.OCOPA 34 910,00 34 424,81 34 424,81 485,19

0281 00017 FACT. CARRET. SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO 227 203,00 0,00 126 223,44 100 979,56

0483 00020 CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA 271 937,00 0,00 0,00 271 937,00

JULIOPIM





1009307 ESTUDIOS DE PERFIL 1 520 952,00 137 253,17 424 308,14 1 096 643,86

0282 00002 PUENTE EL TINGO Y ACCESOS 46 033,00 9 206,48 9 206,48 36 826,52

0283 00003 PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS 46 783,00 9 356,54 42 104,43 4 678,57

0284 00004 PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS 46 569,00 0,00 32 597,95 13 971,05

0285 00005 PUENTE CANOAS Y ACCESOS 36 827,00 9 206,48 32 222,68 4 604,32

0286 00006 PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS 40 893,00 10 222,97 35 780,40 5 112,60

0287 00007 PUENTES HUAMBACHO Y LACRAMARCA Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0288 00008 PUENTES CARRIZALES Y SECHIN Y ACCESOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0289 00009 PUENTES PALCA - SANTA ROSA Y ACCESOS 84 117,00 0,00 0,00 84 117,00

0290 00010 PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 89 977,00 17 995,35 80 979,09 8 997,91

0291 00011 CARRETERA PATIVILCA - CARAZ 0,00 0,00 0,00 0,00

0292 00012 CARRETERA HUALLANCA CARAZ (VARIANTE HUAYLAS) 20 873,00 0,00 13 914,66 6 958,34

0293 00013 CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00

0294 00014 VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY 24 636,00 0,00 24 635,66 0,34

0295 00015 CARRETERA COCHABAMBA - CUTERVO 0,00 0,00 0,00 0,00

0296 00016 AMPLIACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA 24 600,00 0,00 0,00 24 600,00

0297 00017 CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO : DV. SAN ANDRES - GUADALUPE 0,00 0,00 0,00 0,00

0299 00019 VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CASMA 0,00 0,00 0,00 0,00

0300 00020 CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA 439 258,00 0,00 0,00 439 258,00

0301 00021 PTE OCOPA Y ACCESOS 89 978,00 17 995,35 80 979,09 8 998,91

0302 00022 EST IMPACTO AMB PERFIL CARRET SICUANI-SANTA ROSA-PUCARA-JULIACA SECTOR DV. LA RAYA. 18 910,00 0,00 0,00 18 910,00

0303 00023 PERFIL PTES. CHAMAYA-NUEVA UNIDA, OLAECHEA, NUMPAKEN, UCHICHIANGOS Y YAHUAHUA Y ACCESOS 245 893,00 44 260,43 44 260,43 201 632,57

0304 00024 PERFIL CARRET. EMP. RUTA 12 A LA PAMPA-CORONGO-TAUCA 4 510,00 0,00 0,00 4 510,00

0305 00025 PERFIL CARRET OYÒN-AMBO 9 026,00 0,00 0,00 9 026,00

0308 00028 INACTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00

0309 00029 PERFIL PTE CUMBIL-SANTA CRUZ-DV COCHABAMBA 0,00 0,00 0,00 0,00

0310 00030 PERFIL AMPLIAC 2DA CALZADA TR: CASMA-PATIVILCA 0,00 0,00 0,00 0,00

0311 00031 PERFIL AMPLIAC. 2DA CALZADA VIA EVITAMIENTO CHIMBOTE 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00

0312 00032 PERFIL VIA DE EVITAMIENTO HUARMEY 0,00 0,00 0,00 0,00

0313 00033 PERFIL VIA EVIT. VIRU-CHAO 0,00 0,00 0,00 0,00

0480 00035 AMPLIACION DE 2º CALZADA DE LA CARRETERA AGUAYTIA - PUCALLPA, TR. NESHUYA - PUCALLPA (DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA CEMENTERIO BUEN RECUERDO) 70 000,00 19 009,57 19 009,57 50 990,43

0511 00036 PERFIL DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI 28 546,00 0,00 0,00 28 546,00

0547 00038 PERFIL DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANTA, TRAMO : IZCUCHACA - MAYOCC 8 618,00 0,00 8 617,70 0,30

0707 00040 PERFIL CARRETERA CHILCA-SAPALLANGA-PUCARÁ-PAZOS-DV PAMPAS 81 905,00 0,00 0,00 81 905,00

1009308 ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD 513 300,00 0,00 3 300,00 510 000,00

0314 00001 CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

0315 00002 FACT. VÍA DE EVITAMIENTO TUMBES 0,00 0,00 0,00 0,00

0723 00003 PREFACT. VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE URCOS 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00

2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 1 410 175,00 7 000,00 36 295,98 1 373 879,02

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 601 917,00 0,00 0,00 601 917,00

0487 00001 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS) 601 917,00 0,00 0,00 601 917,00

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 808 258,00 7 000,00 36 295,98 771 962,02

0316 00001 PACRI SAN ALEJANDRO NESHUYA 277 919,00 7 000,00 16 286,23 261 632,77

0317 00002 PACRI PTE PUMAHUASI-PTE CHINO 86 700,00 0,00 5 970,23 80 729,77

0318 00003 PACRI TR.: AGUAYTÍA-SAN ALEJANDRO 70 000,00 0,00 14 039,52 55 960,48

0597 00004 EJEC. PLAN COMPENS Y REASENT TR I:AGUAYTÍA-SAN ALEJANDRO 277 782,00 0,00 0,00 277 782,00

0604 00005 IMPANT.PLAN ADQ, COMPENS Y REASENT CARRET HUANUCO-TINGO MARIA-PUCALLPA SECT TINGO MARÍA-AGUAYTIA 95 857,00 0,00 0,00 95 857,00

2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS 215 985,00 5 875,00 171 077,61 44 907,39


0575 00001 PACRI CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS, TR: KM 17+000 AL KM 39+440 194 385,00 1 875,00 159 577,61 34 807,39

0578 00002 CIRA EVALUACION ARQUEOLOGICA CON EXCAVACIONES CON FINES DE DELIMITACION Y SEÑALIZACION PARA LA SEÑALIZACION PARA LA CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS 21 600,00 4 000,00 11 500,00 10 100,00

2002210 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO 2 003 388,00 0,00 835 732,42 1 167 655,58

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 2 003 388,00 0,00 835 732,42 1 167 655,58

0324 00001 DEF. TR.: PERICOS - SAN IGNACIO 1 030 519,00 0,00 428 236,07 602 282,93

0325 00002 DEF. TR. SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION 972 869,00 0,00 407 496,35 565 372,65

2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI 642 076,00 4 336,31 22 190,38 619 885,62


0601 00001 EST. DEF. TR PICOTA-CASPIZAPA 368 000,00 0,00 0,00 368 000,00


0326 00001 PACRI TARAPOTO - JUANJUI 271 428,00 1 689,13 19 543,20 251 884,80

0739 00002 CIRA TARAPOTO-JUANJUI, TR: KM 34 AL KM 59 2 648,00 2 647,18 2 647,18 0,82

2002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN 147 500,00 0,00 68 609,28 78 890,72

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 104 000,00 0,00 64 609,28 39 390,72

0333 00001 EST. DEF. TR. MOJON CHIQUIAN AQUIA 104 000,00 0,00 64 609,28 39 390,72

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 43 500,00 0,00 4 000,00 39 500,00

0543 00001 PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO TRAMO MOJÓN CHIQUIAN 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

0704 00002 PMA TR. MOJON-CHIQUIAN 39 500,00 0,00 0,00 39 500,00

2002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ 1 393 025,00 11 733,66 205 135,09 1 187 889,91

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 1 393 025,00 11 733,66 205 135,09 1 187 889,91

0334 00001 PACRI TR. III YUPASH HUARAZ 990 725,00 11 733,66 205 135,09 785 589,91

0335 00002 INACTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00

0336 00003 INACTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00

0337 00004 EVALUACION ARQUEOLOGICA CASMA-YAUTAN-HUARAZ 335 700,00 0,00 0,00 335 700,00

0611 00005 PMA CASMA-HUARAZ 31 550,00 0,00 0,00 31 550,00

0700 00006 PMA TR. PARIACOTO-YUPASH 35 050,00 0,00 0,00 35 050,00

2015970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO 125 362,00 0,00 9 938,34 115 423,66


0693 00001 PACRI PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA 125 362,00 0,00 9 938,34 115 423,66

2015973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO 3 556 019,00 0,00 1 302 470,12 2 253 548,88

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 3 556 019,00 0,00 1 302 470,12 2 253 548,88

0344 00001 DEF. REH. TR. CAMPANILLA JUANJUI 1 269 296,00 0,00 579 263,81 690 032,19

0345 00002 DEF. REH. TR. PERLAMAYO - PIZARRÓN - LA POLVORA 1 043 206,00 0,00 0,00 1 043 206,00

0346 00003 DEF. REH. TR. PTE. PIZANA - TOCACHE 1 243 517,00 0,00 723 206,31 520 310,69

JULIOPIM





2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY 364 849,00 2 156,20 153 699,85 211 149,15


0579 00001 CIRA CARRETERA HUARMEY HUAMBA BAJA, SECTOR 1 Y 2 195 740,00 0,00 10 860,00 184 880,00

0581 00002 PACRI DE DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA-RECUAY, TRAMO: HUARMEY-HUAMBA BAJA 169 109,00 2 156,20 142 839,85 26 269,15

2022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA 620 157,00 0,00 430 670,03 189 486,97


0352 00001 DEF. TR: ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA 620 157,00 0,00 430 670,03 189 486,97

2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 1 740 473,00 328 829,27 1 000 013,20 740 459,80

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 687 786,00 301 451,29 687 785,47 0,53

0354 00001 DEF. TR. DV OTUZCO CALLACUYAN (SECTOR 27.7 KM.) 687 786,00 301 451,29 687 785,47 0,53

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 1 052 687,00 27 377,98 312 227,73 740 459,27

0353 00001 PACRI ALTO CHICAMA CALLACUYAN 1 052 687,00 27 377,98 312 227,73 740 459,27

2026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE 632 145,00 6 695,85 91 898,66 540 246,34


0355 00001 PACRI DV. TOCACHE - PUCAYACU -PORONGO 632 145,00 6 695,85 91 898,66 540 246,34

2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 2 643 405,00 0,00 1 021 550,80 1 621 854,20

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 2 643 405,00 0,00 1 021 550,80 1 621 854,20

0364 00001 DEF TR. KM. 26+000 AL 78+500 1 323 195,00 0,00 575 830,13 747 364,87

0365 00002 DEF. TR. KM. 78+500 AL 172+420 (SAN FRANCISCO) 1 320 210,00 0,00 445 720,67 874 489,33

2027620 CONCESIONES VIALES 18 775 489,00 205 597,70 4 062 722,07 14 712 766,93

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 18 775 489,00 205 597,70 4 062 722,07 14 712 766,93

0366 00001 PACRI IIRSA NORTE 1 807 335,00 66 341,24 291 735,10 1 515 599,90

0367 00002 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4 4 775 320,00 80 732,68 1 132 050,01 3 643 269,99

0368 00003 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5 400 000,00 22 185,70 79 219,64 320 780,36

0369 00004 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE 1 497 972,00 3 713,03 574 852,63 923 119,37

0370 00005 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI 200 000,00 0,00 13 136,93 186 863,07

0371 00006 PACRI HUARAL ACOS 160 000,00 8 286,47 35 110,17 124 889,83

0372 00007 LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA NORTE 355 898,00 0,00 44 505,09 311 392,91

0373 00008 LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR 685 563,00 0,00 62 848,04 622 714,96

0512 00009 PACRI RED N° 6 8 453 401,00 20 223,33 1 791 778,50 6 661 622,50

0577 00010 LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4 400 000,00 4 115,25 37 485,96 362 514,04

0749 00011 PACRI AUTOPISTA EL SOL, TRAMO TRUJILO-SULLANA 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 691 699,00 0,00 265 579,31 426 119,69


0391 00001 DEF. REH. TR. EL DESCANSO-LANGUI 319 531,00 0,00 218 050,11 101 480,89

0488 00002 IMPACTO AMBIENTAL CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI - SECTOR: HUARA HUARA - DV. YUARI 143 500,00 0,00 0,00 143 500,00


0386 00001 PACRI TR.: COLPAHUAYCO - LANGUI 158 668,00 0,00 18 075,00 140 593,00

0387 00002 CIRA EL DESCANSO LANGUI 0,00 0,00 0,00 0,00

0388 00003 PACRI TR.: ESPINAR-EL DESCANSO 70 000,00 0,00 29 454,20 40 545,80

2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS 1 275 747,00 0,00 532 580,75 743 166,25

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1 275 747,00 0,00 532 580,75 743 166,25

0392 00001 DEF. TR. CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS 1 275 747,00 0,00 532 580,75 743 166,25

2028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 172 329,00 10 962,00 43 824,75 128 504,25


0393 00001 PACRI NVO. PTE INTERNACIONAL MACARA 172 329,00 10 962,00 43 824,75 128 504,25



0399 00001 PACRI VARIANTE Y CEBAF 91 079,00 0,00 3 964,50 87 114,50

2028982 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE TAMBILLO GRANDE Y ACCESOS 11 144,00 0,00 0,00 11 144,00

2000903 OBRAS 11 144,00 0,00 0,00 11 144,00

0573 00002 PACRI CONSTRUCCION NUEVO PUENTE TAMBILLO GRANDE Y ACCESOS 11 144,00 0,00 0,00 11 144,00

2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 359 087,00 0,00 170 223,32 188 863,68


0405 00001 DEF. TR RONCHAS-CHUPACA 209 577,00 0,00 170 223,32 39 353,68


0747 00001 PACRI LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 149 510,00 0,00 0,00 149 510,00

JULIOPIM





2031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA308 824,00 0,00 188 495,04 120 328,96


0408 00001 DEF. TR. PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA 308 824,00 0,00 188 495,04 120 328,96

2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO384 852,00 118 786,56 190 192,27 194 659,73

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 384 852,00 118 786,56 190 192,27 194 659,73

0485 00001 ZONA URBANA DE PUQUIO, CARRETERA NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA TR. KM. 0+000 KM. 2+780 384 852,00 118 786,56 190 192,27 194 659,73

2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN 143 947,00 0,00 0,00 143 947,00


0709 00001 EST. DEF. CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS Y REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS 143 947,00 0,00 0,00 143 947,00

2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 5 756 079,00 415 363,41 3 233 785,03 2 522 293,97

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 5 216 000,00 411 963,41 3 221 171,89 1 994 828,11

0418 00001 DEF TR. DV. KISHUARA - PTE. SAHUINTO 1 787 314,00 0,00 1 043 630,70 743 683,30

0419 00002 DEF TR. KM 0+000 AL KM 50+00 359 074,00 121 528,87 243 097,27 115 976,73

0420 00003 DEF TR. KM 50+000 AL KM 98+800 765 509,00 0,00 391 432,52 374 076,48

0421 00004 DEF TR. KM 98+800 AL KM 154+000 861 420,00 0,00 330 075,50 531 344,50

0422 00005 DEF TR. KM 154+000 AL KM 210+000 774 521,00 148 762,64 544 774,02 229 746,98

0423 00006 DEF TR. KM 210+000 AL KM 256+500 668 162,00 141 671,90 668 161,88 0,12


0409 00001 PACRI ANDAHUAYLAS ABANCAY 194 257,00 0,00 0,00 194 257,00

0410 00002 PACRI AYACUCHO ANDAHUAYLAS 198 872,00 3 400,00 12 613,14 186 258,86

0411 00003 CIRA-ANDAHUAYLAS-KISHUARA 104 880,00 0,00 0,00 104 880,00

0702 00004 PMA TR. ANDAHUAYLAS-KISHUARA 42 070,00 0,00 0,00 42 070,00

2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00


0486 00001 CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR 230 001,00 0,00 3 205,24 226 795,76


0713 00001 PACRI SULLANA.-EL ALAMOR 230 001,00 0,00 3 205,24 226 795,76

2043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS 39 992,00 0,00 0,00 39 992,00


0425 00001 EST. DEF. PTE. MATACHICO 39 992,00 0,00 0,00 39 992,00

2044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS 83 885,00 0,00 83 884,38 0,62

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 83 885,00 0,00 83 884,38 0,62

0428 00001 DEF.MEJ. PTE. SUYUCUNAS Y ACCESOS 83 885,00 0,00 83 884,38 0,62

2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS 120 222,00 0,00 0,00 120 222,00


0429 00001 DEF.CONST. PTE. PUELLAS Y ACCESOS 120 222,00 0,00 0,00 120 222,00

2045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS 120 222,00 0,00 0,00 120 222,00


0430 00001 DEF.CONST. PTE. CHIVIS Y ACCESOS 120 222,00 0,00 0,00 120 222,00

2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS 160 295,00 0,00 0,00 160 295,00


0431 00001 DEF.CONST. PTE. YUNCULMAS Y ACCESOS 160 295,00 0,00 0,00 160 295,00

2045811 CONSTRUCCION PUENTE YANANGO 0,00 0,00 0,00 0,00

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0432 00001 INACTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00

2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR219 273,00 33 023,62 160 478,10 58 794,90


0433 00001 EVALUACION ARQUEOLOGICA REPOSO DURAN 0,00 0,00 0,00 0,00

0434 00002 PACRI TR.: EL RESOSO-DURAN 219 273,00 33 023,62 160 478,10 58 794,90

2055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 1 157 646,00 0,00 311 945,15 845 700,85

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1 127 646,00 0,00 311 945,15 815 700,85

0440 00001 DEF. TR. CHUQUICARA - HUALLANCA 1 127 646,00 0,00 311 945,15 815 700,85


0437 00001 PACRI TR. CHUQUICARA - HUALLANCA 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00


0441 00001 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES0,00 0,00 0,00 0,00


0444 00001 DEF. CARRET. HCVELICA-SANTA INES 0,00 0,00 0,00 0,00

0445 00002 DEF. CARRET. STA. INÉS-RUMICHACA 0,00 0,00 0,00 0,00

0446 00003 DEF. STA. INÉS-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ 156 640,00 0,00 62 747,46 93 892,54


0450 00001 DEF. TRAMO ILAVE SAN ANTONIO DE CHECAS 100 740,00 0,00 62 747,46 37 992,54


0447 00001 EVALUACION ARQUEOLOGICA ILAVE-MOZOCRUZ 55 900,00 0,00 0,00 55 900,00

2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 287 150,00 0,00 973,00 286 177,00


0455 00001 DEF. TR. CANTA - HUALLAY 0,00 0,00 0,00 0,00

0456 00002 EST. IMPACTO AMB DEFLIMA CANTA, TR. KM. 30-38 Y 80-102 142 100,00 0,00 0,00 142 100,00


0451 00001 PACRI COCHAMARCA VICCO EMP. R 3 N 110 000,00 0,00 973,00 109 027,00

0701 00002 PMA TR. COCHAMARCA-VICCO 35 050,00 0,00 0,00 35 050,00

2058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE 393 733,00 0,00 308 798,35 84 934,65


0457 00001 DEF. VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE 393 733,00 0,00 308 798,35 84 934,65

2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 6 188 559,00 715 985,52 3 493 390,62 2 695 168,38

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 5 486 469,00 713 446,62 3 476 255,95 2 010 213,05

0460 00001 DEF. TR : CHONGOYAPE - LLAMA 1 350 346,00 367 636,05 1 350 345,11 0,89

0461 00002 DEF. TR : LLAMA - COCHABAMBA 1 269 319,00 345 810,57 1 269 318,56 0,44

0462 00003 DEF. TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC 992 657,00 0,00 0,00 992 657,00

0463 00004 DEF TR COCHABAMBA-CHOTA 1 874 147,00 0,00 856 592,28 1 017 554,72


0599 00001 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA 653 450,00 2 538,90 17 134,67 636 315,33

0703 00003 PMA TR. YANACOCHA-HUALGAYOC 48 640,00 0,00 0,00 48 640,00

JULIOPIM





2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 1 782 407,00 0,00 616 678,79 1 165 728,21

1009310 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1 635 857,00 0,00 616 678,79 1 019 178,21

0464 00001 DEF. TR : DV. QUILCA - MATARANI 1 635 857,00 0,00 616 678,79 1 019 178,21


0716 00001 PACRI PUNTA BOMBON 146 550,00 0,00 0,00 146 550,00

2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA 517 380,00 0,00 0,00 517 380,00


0465 00001 DEF. TR. CAÑETE - LUNAHUANA 432 000,00 0,00 0,00 432 000,00


0762 000001 CIRA TR. CAÑETE - LUNAHUANA 85 380,00 0,00 0,00 85 380,00

2078055 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PIURA 276 480,00 0,00 0,00 276 480,00


0466 00001 DEF. VIA DE EVITAMIENTO PIURA 276 480,00 0,00 0,00 276 480,00

2078091 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS 275 980,00 0,00 0,00 275 980,00


0467 00001 DEF.CONST. PTE. HUACARA 275 980,00 0,00 0,00 275 980,00

2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA 806 670,00 0,00 0,00 806 670,00


0484 00001 CARRETERA CHUQUICARA - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM. 145+000) - PALLASCA (KM. 201 + 200) 806 670,00 0,00 0,00 806 670,00

3000648 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

0468 00001 CIRA TR: HUANDOVAL - PALLASCA 0,00 0,00 0,00 0,00

2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA 0,00 0,00 0,00 0,00


0471 00001 DEF. MEJ. CARRET. MALA-CALANGO-LA CAPILLA 0,00 0,00 0,00 0,00

2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA 836 995,00 0,00 0,00 836 995,00


0472 00001 DEF. MEJ. CARRET. SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PTO.OCOPA 836 995,00 0,00 0,00 836 995,00

2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS 121 882,00 0,00 0,00 121 882,00


0473 00001 DEF. MEJ. PTE. BOCAPAN Y ACCESOS 121 882,00 0,00 0,00 121 882,00

2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS 356 394,00 0,00 0,00 356 394,00


0474 00001 DEF. MEJ. Y AMP. PTE. TUMBES Y ACCESOS 356 394,00 0,00 0,00 356 394,00

2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY 0,00 0,00 0,00 0,00


0475 00001 DEF. CARRET. HCVELICA-LIRCAY 0,00 0,00 0,00 0,00

2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS 670 000,00 0,00 0,00 670 000,00


0750 00001 DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO 670 000,00 0,00 0,00 670 000,00

2023080 VIA DE EVITAMIENTO URCOS 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00


0760 00001 DEF. VIA DE EVITAMIENTO URCOS 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

UGO 1 026 365 109,00 43 854 526,66 334 555 655,58 691 809 453,42

BID 1827 31 077 008,00 0,00 0,00 31 077 008,00

2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR 31 077 008,00 0,00 0,00 31 077 008,00

2000903 OBRAS 29 077 007,00 0,00 0,00 29 077 007,00

0622 00001 TR. MARCAVILCA-DV. POECHOS-EL ALAMOR (65+950 KM) 29 077 007,00 0,00 0,00 29 077 007,00


0728 00001 SUPERVISION MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (KM. 65+950) 2 000 001,00 0,00 0,00 2 000 001,00

COMUNIDAD EUROPEA / CONTINUIDAD DE INVERSIONES 45 699 660,00 1 724 022,60 37 961 068,35 7 738 591,65

2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR 45 699 660,00 1 724 022,60 37 961 068,35 7 738 591,65

2000903 OBRAS 45 699 660,00 1 724 022,60 37 961 068,35 7 738 591,65

0400 00001 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL 15 167 155,00 1 724 022,60 10 237 364,47 4 929 790,53

0401 00002 CONSTRUCCION DE UNA VARIANTE DE CARRETERA 29 812 900,00 0,00 27 503 935,32 2 308 964,68

0402 00003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CONTROL FRONTERIZO - CEBAF 719 605,00 0,00 219 768,56 499 836,44


1000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 1 507 526,00 9 920,00 1 469 977,66 37 548,34

3000577 EMERGENCIA RED VIAL 1 349 384,00 0,00 1 344 656,00 4 728,00

0558 00019 EMERGENCIA PUENTE REQUE 1 321 361,00 0,00 1 318 725,43 2 635,57

0585 00020 LIQ. EMERGENCIA INGENIO -CHACHAPOYAS 28 023,00 0,00 25 930,57 2 092,43

3001293 SUPERVISION Y CONTROL 84 976,00 0,00 84 975,12 0,88

0500 00032 SUPERVISION EMERGENCIA CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS 22 900,00 0,00 22 899,65 0,35

0586 00039 LIQ. SUPERV. EMERGENCIA INGENIO-CHACHAPOYAS 62 076,00 0,00 62 075,47 0,53

3009366 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE CUSCO 46 704,00 2 600,00 33 026,54 13 677,46

0559 00006 GUARDIANIA TRAMO COLPAHUAYCO LANGUI 13 000,00 2 600,00 9 100,00 3 900,00

0569 00007 GUARDIANIA DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE BILLINGURTH 33 704,00 0,00 23 926,54 9 777,46

3009380 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEPARTAMENTO DE TUMBES 26 462,00 7 320,00 7 320,00 19 142,00

0720 00003 GUARDIANIA DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION FRONTERIZA-CEBAF 26 462,00 7 320,00 7 320,00 19 142,00

JULIOPIM





2000270 GESTION DE PROYECTOS 4 252 529,00 0,00 2 135 577,12 2 116 951,88

3000015 ACCIONES JUDICIALES 4 207 029,00 0,00 2 131 577,12 2 075 451,88

0515 00002 LAUDO ARBITRAL TRAMO CARRIZALES - ALFAMAYO 863 882,00 0,00 863 881,46 0,54

0519 00003 LAUDO ARBITRAL TRAMO NESHUYA PUCALLPA 256 730,00 0,00 256 729,85 0,15

0580 00004 LAUDO ARBITRAL TRAMO I: IZCUCHACA-PALCA 259 927,00 0,00 259 926,92 0,08

0696 00006 LAUDO ARBITRAL TRAMO III: SACHAPITE-HUANCAVELICA 392 247,00 0,00 392 246,06 0,94

0710 00007 LAUDO TRAMO II PALCA SACHAPITE 358 793,00 0,00 358 792,83 0,17

0715 00009 LAUDO ARBITRAL CARRET CHALHUANCA-ABANCAY, TR. 1: CHALHUANCA-PUENTE ANTARUMI 2 075 450,00 0,00 0,00 2 075 450,00


0719 00004 ADQ. E INDEMNIZACION PREDIOS CARRET CHALHUANCA-ABANCAY 45 500,00 0,00 4 000,00 41 500,00

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 78 085,00 0,00 5 980,00 72 105,00


0583 00020 EVAL. GEOLOGICA, GEOTECNICA DE HIDROLOGÍA CARRET CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO 6 520,00 0,00 5 980,00 540,00

0716 00022 EVALUACION PERICIAL DE CAUSAS DE FALLAS Y PROPUESTA DE REPARACION EN LA CARRETERA ABRA MALAGA TR I Y II 71 565,00 0,00 0,00 71 565,00

2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 171 563 759,00 13 800 313,23 40 374 267,63 131 189 491,37

2000903 OBRAS 165 079 431,00 13 431 428,27 37 191 481,03 127 887 949,97

0319 00001 TR. PTE. PUMAHUASI - PTE CHINO 81 076 608,00 11 744 351,50 33 900 062,37 47 176 545,63

0320 00002 TR. SAN ALEJANDRO-NESHUYA 82 401 246,00 824 884,52 1 689 842,05 80 711 403,95

0321 00003 PROTECCION RIBEREÑA ZONA BOLSACRETOS 1 601 577,00 862 192,25 1 601 576,61 0,39

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 6 484 328,00 368 884,96 3 182 786,60 3 301 541,40

0322 00001 SUPERV. PTE. PUMAHUASI - PTE CHINO 4 293 586,00 213 255,76 1 924 305,31 2 369 280,69

0323 00002 SUPERV. SAN ALEJANDRO-NESHUYA 2 190 742,00 155 629,20 1 258 481,29 932 260,71

2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI 61 917 369,00 4 826 395,47 30 040 325,77 31 877 043,23

2000903 OBRAS 58 833 768,00 4 593 570,73 28 075 799,39 30 757 968,61

0327 00001 REH. TR. CASPIZAPA-JUANJUI (KM 70+000 AL KM 132+000) 58 833 768,00 4 593 570,73 28 075 799,39 30 757 968,61


0329 00001 SUPERV. TR. KM 71+000 AL KM 134+000 2 583 601,00 232 824,74 1 728 179,58 855 421,42

0330 00002 SUPERVISION CARRETERA TARAPOTO JUANJUI TR. KM 34+000 - KM 59+000 500 000,00 0,00 236 346,80 263 653,20

2002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN 97 000,00 0,00 0,00 97 000,00

2000903 OBRAS 97 000,00 0,00 0,00 97 000,00

0331 00001 TR. MOJON-CHIQUIAN 0,00 0,00 0,00 0,00

0692 00002 LEVANTAM. TOTPOGRAFICO Y DE VERIF TR. MOJON-CHIQUIAN 97 000,00 0,00 0,00 97 000,00

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

0332 00001 SUPERV. TR. MOJON-CHIQUIAN 0,00 0,00 0,00 0,00

2002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ 110 682 049,00 969 549,23 43 118 543,24 67 563 505,76

2000903 OBRAS 106 148 491,00 607 508,18 40 479 557,63 65 668 933,37

0338 00001 TR. II PARIACOTO - YUPASH 57 697 872,00 37 480,39 17 354 448,87 40 343 423,13

0339 00002 TR. YUPASH - HUARAZ, KM.95+400 - KM. 120 / KM. 140 - KM.146 48 450 619,00 570 027,79 23 125 108,76 25 325 510,24


0340 00001 SUPERV. TR. II PARIACOTO - YUPASH 2 557 750,00 195 716,46 1 840 351,49 717 398,51

0341 00002 SUPERV. TR. YUPASH - HUARAZ, KM.95+400 - KM. 120 / KM. 140 - KM.146 1 975 808,00 166 324,59 798 634,12 1 177 173,88

2015970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO 2 492 413,00 0,00 2 492 412,59 0,41

3000015 ACCIONES JUDICIALES 2 492 413,00 0,00 2 492 412,59 0,41

0714 00001 LAUDO CARRETERA PTE PAUCARTAMBO OXAPAMPA 2 492 413,00 0,00 2 492 412,59 0,41

2015973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO 4 259 849,00 0,00 0,00 4 259 849,00

2000903 OBRAS 3 513 914,00 0,00 0,00 3 513 914,00

0342 00001 REH. TRS.: PIZANA - LA POLVORA Y PERLAMAYO - CAMPANILLA 3 513 914,00 0,00 0,00 3 513 914,00

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 745 935,00 0,00 0,00 745 935,00

0343 00001 SUPERV. TRS.: PIZANA - LA POLVORA Y PERLAMAYO - CAMPANILLA 745 935,00 0,00 0,00 745 935,00

2017079 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA 744 368,00 79 545,11 86 765,29 657 602,71

2000903 OBRAS 641 209,00 0,00 0,00 641 209,00

0751 00001 LIQUIDACION TR II: PALCA-SACHAPITE 641 209,00 0,00 0,00 641 209,00

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 103 159,00 79 545,11 86 765,29 16 393,71

0542 00001 LIQUIDACION SUPERVISION CARRETERA IZCUCHACA HUANCAVELICA TR. 3 SACHAPITE - HUANCAVELICA 7 221,00 0,00 7 220,18 0,82

0741 00002 LIQ SUPERV TR II PALCA-SACHAPITE 95 938,00 79 545,11 79 545,11 16 392,89

2018737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH 12 228 370,00 0,00 149 459,72 12 078 910,28

2000903 OBRAS 11 344 037,00 0,00 0,00 11 344 037,00

0347 00001 OBRA MONTAJE DEL PUENTE BILLINGURTH 11 344 037,00 0,00 0,00 11 344 037,00


0348 00001 SUPERVISION DE LA OBRA MONTAJE DEL PUENTE BILLINGURTH 734 873,00 0,00 0,00 734 873,00

0349 00002 INSPECCION Y EVALUACION COMPONENTES DE ESTRUCTURA METALICA 0,00 0,00 0,00 0,00

0350 00003 REVISION Y ACTUALIZACION DE METRADOS Y PRESUPUESTO PARA MONTAJE DEL PTE. BILLINGURST 58 354,00 0,00 58 353,74 0,26

0504 00004 SUPERVISION DEL PUENTE BILLINGURTH 91 106,00 0,00 91 105,98 0,02

2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY 601 969,00 507 522,29 601 968,15 0,85

2000903 OBRAS 507 523,00 507 522,29 507 522,29 0,71

0691 00001 HUARMEY HUAMBA BAJA SECTOR KM. 23+000 AL 41+000 507 523,00 507 522,29 507 522,29 0,71

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 94 446,00 0,00 94 445,86 0,14

0695 00001 SUPERVISION HUARMEY HUAMBA BAJA 23+000 AL 41+214.84 94 446,00 0,00 94 445,86 0,14

2022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA 45 208 613,00 0,00 0,00 45 208 613,00

2000903 OBRAS 45 208 613,00 0,00 0,00 45 208 613,00

0351 00001 TR: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA 45 208 613,00 0,00 0,00 45 208 613,00

2026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE 51 128 333,00 5 644 041,67 37 513 822,45 13 614 510,55

2000903 OBRAS 47 955 278,00 5 417 733,53 34 484 638,09 13 470 639,91

0357 00002 TR. PTE PUCAYACU-PTE. PORONGO 46 831 267,00 5 417 733,53 33 391 418,55 13 439 848,45

0358 00003 TR. TOCACHE CASERIO PORONGO 1 124 011,00 0,00 1 093 219,54 30 791,46

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 3 173 055,00 226 308,14 3 029 184,36 143 870,64

0360 00002 SUPERV. TR. PTE PUCAYACU-PTE. PORONGO 2 659 011,00 226 308,14 2 659 010,82 0,18

0361 00003 SUPERV TEMPORAL. TR. PTE PUCAYACU-PTE. PORONGO 406 289,00 0,00 370 173,54 36 115,46

0362 00004 SUPÈRVISION TR. TOCACHE CASERIO PORONGO 107 755,00 0,00 0,00 107 755,00

2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 14 487 996,00 0,00 0,00 14 487 996,00

2000903 OBRAS 14 487 996,00 0,00 0,00 14 487 996,00

0363 00001 TR. KM. 26+000 AL 78+500 14 487 996,00 0,00 0,00 14 487 996,00

2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 11 851 975,00 0,00 263 423,97 11 588 551,03

2000903 OBRAS 11 275 170,00 0,00 132 196,93 11 142 973,07

0389 00001 REH. TR.: COLPAHUAYCO - LANGUI 11 275 170,00 0,00 132 196,93 11 142 973,07


0390 00001 SUPERV. TR.: COLPAHUAYCO - LANGUI 576 805,00 0,00 131 227,04 445 577,96

JULIOPIM





2028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 7 500 060,00 0,00 0,00 7 500 060,00

2000903 OBRAS 6 900 055,00 0,00 0,00 6 900 055,00

0394 00001 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 6 900 055,00 0,00 0,00 6 900 055,00


0395 00001 SUPERV.CONSTRUC.NUEVO PTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 600 005,00 0,00 0,00 600 005,00


2000903 OBRAS 346 432,00 0,00 311 788,80 34 643,20

0592 00004 SUMINISTRO DE ENERGIA AL CEBAF 346 432,00 0,00 311 788,80 34 643,20

2028982 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE TAMBILLO GRANDE Y ACCESOS 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00

2000903 OBRAS 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00

0758 00001 LIQUIDACION OBRA NUEVO PUENTE TAMBILLO GRANDE Y ACCESOS 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00

2029334 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PUCHE Y ACCESOS 10 741,00 10 740,36 10 740,36 0,64

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 10 741,00 10 740,36 10 740,36 0,64

0724 00001 SUPERVISION NVO. PTE. PUCHE Y ACCESOS 10 741,00 10 740,36 10 740,36 0,64

2029335 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SANDRA Y ACCESOS 146 772,00 6 771,29 6 771,29 140 000,71

2000903 OBRAS 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

0698 00001 CONSTRUCCION DEL NUEVO PTE. SANDRA Y ACCESOS 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00


0725 00001 SUPERVISIÓN NVO. PTE. SANDRA Y ACCESOS 6 772,00 6 771,29 6 771,29 0,71

2029336 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CAROLINA Y ACCESOS 136 156,00 6 155,89 6 155,89 130 000,11

2000903 OBRAS 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

0699 00001 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PTE.CAROLINA Y ACCESOS 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00


0726 00001 SUPERVISION NVO. PTE. CAROLINA Y ACCESOS 6 156,00 6 155,89 6 155,89 0,11

2029338 REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE REQUE 817 098,00 0,00 817 095,14 2,86

2000903 OBRAS 773 346,00 0,00 773 344,11 1,89

0508 00001 REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE REQUE 773 346,00 0,00 773 344,11 1,89

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 43 752,00 0,00 43 751,03 0,97

0509 00001 SUPERVISION DEL REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE REQUE 43 752,00 0,00 43 751,03 0,97

2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 8 354 737,00 0,00 0,00 8 354 737,00

2000903 OBRAS 8 354 737,00 0,00 0,00 8 354 737,00

0404 00002 TR. RONCHAS - CHUPACA 8 354 737,00 0,00 0,00 8 354 737,00

2031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA9 997 600,00 0,00 0,00 9 997 600,00

2000903 OBRAS 9 997 600,00 0,00 0,00 9 997 600,00

0407 00001 TR. PTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA 9 997 600,00 0,00 0,00 9 997 600,00

2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO11 174 575,00 0,00 27 675,97 11 146 899,03

2000903 OBRAS 10 337 218,00 0,00 0,00 10 337 218,00

0730 00001 SALDO DE OBRA ZONA URBANA DE PUQUIO 10 337 218,00 0,00 0,00 10 337 218,00


0616 00001 LIQ SUPERV CARRET NAZCA-PUQUIO KM 0+00 AL KM 2+78 27 676,00 0,00 27 675,97 0,03

0756 00003 SUPERVISIÓN CARRET. NAZCA-PUQUIO-CHALHUANCA, KM 0+000 AL KM 2+780. 809 681,00 0,00 0,00 809 681,00

2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 141 830 123,00 64 828,13 7 092 016,06 134 738 106,94

2000903 OBRAS 132 813 980,00 0,00 6 714 792,47 126 099 187,53

0412 00001 TR: AYACUCHO (KM. 0+000) - KM. 50+000 52 121 930,00 0,00 0,00 52 121 930,00

0413 00002 TR: AYACUCHO KM. 210+000 - KM. 256+500 32 704 017,00 0,00 0,00 32 704 017,00

0414 00003 TR. ANDAHUAYLAS- DV. KISHUARA 47 988 033,00 0,00 6 714 792,47 41 273 240,53

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 9 016 143,00 64 828,13 377 223,59 8 638 919,41

0415 00001 SUPERV. TR: AYACUCHO (KM. 0+000) - KM. 50+000 4 536 000,00 0,00 0,00 4 536 000,00

0416 00002 SUPERV. TR: AYACUCHO KM. 210+000 - KM. 256+500 2 289 720,00 0,00 0,00 2 289 720,00

0417 00003 SUPERV. TR. ANDAHUAYLAS- DV. KISHUARA 2 190 423,00 64 828,13 377 223,59 1 813 199,41

2043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS 587 709,00 0,00 0,00 587 709,00

2000903 OBRAS 587 709,00 0,00 0,00 587 709,00

0424 00001 PTE MATACHICO 587 709,00 0,00 0,00 587 709,00

2043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO 261 646,00 0,00 0,00 261 646,00

2000903 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

0426 00001 CONST. PTES SABALO-CODO-ALACRAN 0,00 0,00 0,00 0,00


0427 00001 SUPERV. CONST. PTES SABALO-CODO-ALACRAN 261 646,00 0,00 0,00 261 646,00

JULIOPIM





2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR3 471 155,00 264 488,36 2 352 546,29 1 118 608,71


0436 00001 SUPERV. TR. EL REPOSO-DURAN 3 471 155,00 264 488,36 2 352 546,29 1 118 608,71

2055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 0,00 0,00 0,00 0,00

2000903 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

0438 00001 TR. CHUQUICARA - HUALLANCA 0,00 0,00 0,00 0,00


0439 00001 SUPERV. TR. CHUQUICARA - HUALLANCA 0,00 0,00 0,00 0,00

2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY 8 295 746,00 0,00 0,00 8 295 746,00

2000903 OBRAS 5 845 584,00 0,00 0,00 5 845 584,00

0442 00001 CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO -SHOREY 5 845 584,00 0,00 0,00 5 845 584,00


0443 00001 SUPERV. CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO -SHOREY 1 680 167,00 0,00 0,00 1 680 167,00

0721 00002 SUPERVISION TEMPORAL STGO DE CHUCO-SHOREY 769 995,00 0,00 0,00 769 995,00

2057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ 1 195 610,00 0,00 0,00 1 195 610,00

2000903 OBRAS 1 082 000,00 0,00 0,00 1 082 000,00

0448 00001 TR. ILAVE SAN ANTONIO DE CHECAS 1 082 000,00 0,00 0,00 1 082 000,00


0449 00001 SUPERVISION TR. ILAVE SAN ANTONIO DE CHECAS 113 610,00 0,00 0,00 113 610,00

2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 41 033 685,00 1 186 306,13 16 463 305,89 24 570 379,11

2000903 OBRAS 39 623 169,00 987 606,37 16 264 606,13 23 358 562,87

0452 00001 TR. COCHAMARCA-VICCO-EMP. R3N 24 315 299,00 987 606,37 16 264 606,13 8 050 692,87

0453 00002 CARRET. LIMA CANTA, TR. KM. 30-80 Y TR: 80-102 15 307 870,00 0,00 0,00 15 307 870,00

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 1 410 516,00 198 699,76 198 699,76 1 211 816,24

0454 00001 SUPERV. TR. COCHAMARCA-VICCO-EMP. R3N 1 410 516,00 198 699,76 198 699,76 1 211 816,24



0459 00001 SUPERV. TR. HUALGAYOC-YANACOCHA 2 559 868,00 203 574,85 1 207 914,45 1 351 953,55

2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 16 581 921,00 0,00 0,00 16 581 921,00

2000903 OBRAS 14 704 253,00 0,00 0,00 14 704 253,00

0736 00001 PTA BOMBON - FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO 14 704 253,00 0,00 0,00 14 704 253,00


0743 00001 SUPERVISION TRAMO PUNTA BOMBON - FUNDICION - ILO 1 877 668,00 0,00 0,00 1 877 668,00

2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA 0,00 0,00 0,00 0,00

2000903 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

0469 00001 TR: HUANDOVAL (KM. 178+800) - PALLASCA (KM. 201+207.30) 0,00 0,00 0,00 0,00


0470 00001 SUPERV. TR: HUANDOVAL (KM. 178+800) - PALLASCA (KM. 201+207.30) 0,00 0,00 0,00 0,00

2088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON 25 391 100,00 0,00 0,00 25 391 100,00

2000903 OBRAS 23 730 000,00 0,00 0,00 23 730 000,00

0737 00001 CONSTRUCCION CARRETERA CHURIN (PTE TINGO) OYON 23 730 000,00 0,00 0,00 23 730 000,00


0755 00001 SUPERVISION TRAMO 1 Y 2: KM 105+740 A OYON 1 661 100,00 0,00 0,00 1 661 100,00

2022178 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER 20 600,00 0,00 0,00 20 600,00

2000903 OBRAS 20 600,00 0,00 0,00 20 600,00

0761 000001 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER 20 600,00 0,00 0,00 20 600,00

RECURSOS LOCALES / CONTINUIDAD DE INVERSIONES 176 552 904,00 14 550 352,05 110 046 053,50 66 506 850,50

2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS 10 356 536,00 3 058 654,27 10 236 580,65 119 955,35

2000903 OBRAS 8 905 552,00 3 058 654,27 8 903 833,44 1 718,56

0520 00001 CARRETEREA INGENIO CHACHAPOYAS TR. KM. 17-39 8 905 552,00 3 058 654,27 8 903 833,44 1 718,56

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 1 450 984,00 0,00 1 332 747,21 118 236,79

0507 00001 SUPERVISION CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS TR. 17+000 AL 39+000 1 450 984,00 0,00 1 332 747,21 118 236,79

2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI 1 353 562,00 0,00 1 353 561,79 0,21

2000903 OBRAS 1 353 562,00 0,00 1 353 561,79 0,21

0328 00002 CARRETERA TARAPOTO JUANJUI TR. KM 34+000 - KM 59+000 1 353 562,00 0,00 1 353 561,79 0,21

2002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ 3 796 481,00 82 140,91 1 786 215,88 2 010 265,12

2000903 OBRAS 3 273 381,00 0,00 1 574 801,68 1 698 579,32

0521 00003 TRAMO YUPASH - HUARAZ KM. 120 KM. 140 3 273 381,00 0,00 1 574 801,68 1 698 579,32

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 523 100,00 82 140,91 211 414,20 311 685,80

0522 00003 SUPERVISION TRAMO YUPASH - HUARAZ KM. 120 KM. 140 523 100,00 82 140,91 211 414,20 311 685,80

2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 12 981 826,00 184 158,81 10 550 163,19 2 431 662,81

2000903 OBRAS 11 914 966,00 0,00 9 483 304,08 2 431 661,92

0505 00001 TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO 11 914 966,00 0,00 9 483 304,08 2 431 661,92

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 1 066 860,00 184 158,81 1 066 859,11 0,89

0506 00001 SUPERVISION TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO 1 066 860,00 184 158,81 1 066 859,11 0,89

2026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE 47 345 193,00 7 041 204,20 31 018 457,63 16 326 735,37

2000903 OBRAS 45 527 665,00 6 859 408,38 29 854 998,42 15 672 666,58

0356 00001 TR. DV. TOCACHE-PTE. PUCAYACU 45 527 665,00 6 859 408,38 29 854 998,42 15 672 666,58

3002971 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 1 817 528,00 181 795,82 1 163 459,21 654 068,79

0359 00001 SUPERV. TR. DV. TOCACHE-PTE. PUCAYACU 1 817 528,00 181 795,82 1 163 459,21 654 068,79

JULIOPIM





2029334 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PUCHE Y ACCESOS 260 000,00 0,00 49 471,02 210 528,98

2000903 OBRAS 260 000,00 0,00 49 471,02 210 528,98

0510 00001 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PUCHE Y ACCESOS 260 000,00 0,00 49 471,02 210 528,98

2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR55 786 757,00 3 955 818,00 38 509 009,31 17 277 747,69

2000903 OBRAS 55 786 757,00 3 955 818,00 38 509 009,31 17 277 747,69

0435 00001 MEJ. TR. EL REPOSO-DURAN 55 786 757,00 3 955 818,00 38 509 009,31 17 277 747,69


2000903 OBRAS 44 672 549,00 228 375,86 16 542 594,03 28 129 954,97

0458 00001 TR. HUALGAYOC-YANACOCHA 44 672 549,00 228 375,86 16 542 594,03 28 129 954,97

UGOP 26 275 329,00 2 305 672,21 13 100 518,26 13 174 810,74



1006300 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 4 165,00 0,00 0,00 4 165,00

0746 00026 ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE LA UP IPOKI 4 165,00 0,00 0,00 4 165,00

3001591 GESTION OPERATIVA DE PEAJE 16 967 938,00 1 557 965,98 8 854 826,22 8 113 111,78

0050 00001 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES 406 352,00 34 113,85 191 552,63 214 799,37

0051 00002 UNIDAD DE PEAJE AMBO 441 473,00 40 486,36 216 623,03 224 849,97

0052 00003 UNIDAD DE PEAJE ATICO 379 446,00 33 265,49 183 217,94 196 228,06

0053 00004 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI 379 594,00 36 765,76 189 452,03 190 141,97

0054 00005 UNIDAD DE PEAJE CAMANA 452 436,00 43 101,50 244 935,31 207 500,69

0055 00006 UNIDAD DE PEAJE CANCAS 450 421,00 50 824,30 261 856,40 188 564,60

0056 00007 UNIDAD DE PEAJE CASARACRA 502 172,00 43 776,41 265 226,51 236 945,49

0057 00008 UNIDAD DE PEAJE CATAC 297 148,00 22 769,48 114 636,10 182 511,90

0058 00009 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO 379 492,00 37 452,74 203 525,79 175 966,21

0059 00010 UNIDAD DE PEAJE CHICAMA 603 775,00 45 843,92 293 699,99 310 075,01

0060 00011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI 383 463,00 36 873,44 203 334,67 180 128,33

0061 00012 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS 268 803,00 27 990,16 140 212,63 128 590,37

0062 00013 UNIDAD DE PEAJE CORCONA 592 415,00 54 479,32 326 458,64 265 956,36

0063 00014 UNIDAD DE PEAJE CRUCE BAYOVAR 492 474,00 69 251,45 297 780,97 194 693,03

0064 00015 UNIDAD DE PEAJE CUCULI 407 616,00 34 970,08 203 060,63 204 555,37

0065 00016 UNIDAD DE PEAJE DESVIO TALARA 388 787,00 46 975,64 222 073,78 166 713,22

0066 00017 UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL 454 052,00 43 366,89 237 852,88 216 199,12

0067 00018 UNIDAD DE PEAJE HUACRAPUQUIO 405 645,00 34 337,59 208 681,07 196 963,93

0068 00019 UNIDAD DE PEAJE HUARMEY 317 147,00 8 015,66 245 198,04 71 948,96

0069 00020 UNIDAD DE PEAJE ILAVE 273 974,00 33 571,16 126 849,79 147 124,21

0070 00021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA 368 913,00 35 957,52 196 584,44 172 328,56

0071 00022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE 471 813,00 48 771,58 251 550,19 220 262,81

0072 00023 UNIDAD DE PEAJE MONTALVO 366 113,00 34 459,98 187 003,45 179 109,55

0073 00024 UNIDAD DE PEAJE MORROPE 479 099,00 44 071,24 254 941,83 224 157,17

0074 00025 UNIDAD DE PEAJE NAZCA 520 267,00 54 835,03 282 522,76 237 744,24

0075 00026 UNIDAD DE PEAJE PACANGUILLA 536 936,00 53 684,83 319 219,98 217 716,02

0076 00027 UNIDAD DE PEAJE PACRA 380 394,00 37 185,53 189 888,54 190 505,46

0077 00028 UNIDAD DE PEAJE PIURA SULLANA 639 195,00 73 975,76 340 949,00 298 246,00

0078 00029 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 317 665,00 32 065,91 167 115,81 150 549,19

0079 00030 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA 417 197,00 34 683,80 201 799,35 215 397,65

0080 00031 UNIDAD DE PEAJE QUIULLA 403 180,00 33 948,84 190 429,54 212 750,46

0081 00032 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA 359 887,00 29 219,72 170 325,39 189 561,61

0082 00033 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 384 320,00 34 658,17 179 427,18 204 892,82

0083 00034 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI 404 949,00 30 295,48 190 856,36 214 092,64

0084 00035 UNIDAD DE PEAJE SOCOS 392 134,00 38 034,77 206 176,73 185 957,27

0085 00036 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE 436 279,00 45 522,09 244 072,51 192 206,49

0086 00037 UNIDAD DE PEAJE TOMASIRI 389 481,00 38 963,92 209 768,66 179 712,34

0087 00038 UNIDAD DE PEAJE TUNAN 348 902,00 41 938,36 191 300,89 157 601,11

0088 00039 UNIDAD DE PEAJE VESIQUE 348 589,00 5 688,12 158 095,91 190 493,09

0089 00040 UNIDAD DE PEAJE VIRU 356 425,00 173,15 161 798,62 194 626,38

0090 00041 UNIDAD DE PEAJE YAUCA 369 515,00 31 600,98 184 770,25 184 744,75

3001592 GESTION OPERATIVA DE PESAJE 6 635 291,00 695 644,23 3 701 457,92 2 933 833,08

0091 00001 ESTACION DE PESAJE AREQUIPA 151 101,00 15 977,89 79 933,05 71 167,95

0092 00002 ESTACION DE PESAJE BAGUA 148 437,00 17 526,16 84 983,40 63 453,60

0093 00003 ESTACION DE PESAJE CERRO AZUL 286 827,00 32 709,66 160 024,71 126 802,29

0094 00004 ESTACION DE PESAJE CHICAMA 323 438,00 32 129,12 175 384,02 148 053,98

0095 00005 ESTACION DE PESAJE COCACHACRA 443 638,00 46 728,45 237 867,74 205 770,26

0096 00006 ESTACION DE PESAJE CUT OFF 280 346,00 32 659,53 159 011,88 121 334,12

0097 00007 ESTACION DE PESAJE DESAGUADERO 237 506,00 23 905,13 128 932,31 108 573,69

0098 00008 ESTACION DE PESAJE HUANCAYO 355 937,00 34 305,57 180 104,45 175 832,55

0099 00009 ESTACION DE PESAJE ICA 144 784,00 16 464,58 81 018,13 63 765,87

0100 00010 ESTACION DE PESAJE PIURA 438 609,00 48 987,33 255 432,05 183 176,95

0101 00011 ESTACION DE PESAJE SERPENTIN 290 344,00 33 381,74 164 173,27 126 170,73

0102 00012 ESTACION DE PESAJE YANANGO 428 796,00 44 525,58 249 447,64 179 348,36

0103 00013 ESTACION DE PESAJE MOVIL CANCAS 299 913,00 28 945,23 184 146,31 115 766,69

0104 00014 ESTACION DE PESAJE MOVIL CIUDAD DE DIOS 231 516,00 28 988,62 129 003,52 102 512,48

0105 00015 ESTACION DE PESAJE MOVIL JUNIN 259 657,00 24 473,39 149 994,46 109 662,54

0106 00016 ESTACION DE PESAJE MOVIL MOCCE 210 704,00 22 439,49 118 460,87 92 243,13

0107 00017 ESTACION DE PESAJE MOVIL NAZCA 301 300,00 32 346,52 171 879,54 129 420,46

0108 00018 ESTACION DE PESAJE MOVIL SICUYANI 262 039,00 26 986,47 138 326,69 123 712,31

0109 00019 ESTACION DE PESAJE MOVIL TOMASIRI 324 954,00 34 778,94 188 754,23 136 199,77

0110 00020 ESTACION DE PESAJE MOVIL YANAG 231 835,00 25 268,28 124 207,00 107 628,00

0111 00021 ESTACION DE PESAJE MOVIL YURA 146 121,00 16 721,29 83 008,68 63 112,32

0112 00022 ESTACION DE PESAJE MOVIL TRAMO 3 INAMBARI - IÑAPARI 125 749,00 13 628,75 72 540,56 53 208,44

0113 00023 ESTACION DE PESAJE MOVIL PACANGUILLA 242 612,00 18 423,17 125 586,69 117 025,31

0114 00024 ESTACION DE PESAJE MOVIL VESIQUE 214 067,00 22 512,17 114 967,48 99 099,52

0115 00025 ESTACION DE PESAJE MOVIL PACRA 255 061,00 20 831,17 144 269,24 110 791,76

JULIOPIM





1022397 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES 2 574 077,00 52 062,00 539 861,12 2 034 215,88

1006300 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 101 323,00 4 000,00 8 000,00 93 323,00

0619 00001 EVAL. DE FISURAS DE LA U.P. AYAVIRI 7 125,00 0,00 0,00 7 125,00

0626 00005 EST. ENSANCHE Y ACOND E.P.M. AGUAYTÍA 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

0631 00006 EST. ELECTRIFICACION UP CRUCE BAYOVAR 4 464,00 0,00 0,00 4 464,00

0632 00007 EST. ELECTRIFICACION UP TAMBOGRANDE 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

0634 00009 EST. ELECTRIFICACION UP HUACRAPUQUIO 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

0635 00010 EST. ELECTRIFICACION UP PUNTA PERDIDA 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

0636 00011 EST. ELECTRIFICACION UP EL FISCAL 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00

0638 00013 EST. ELECTRIFICACIÓN ENERGIA SOLAR UP AGUAS CALIENTES 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

0639 00014 EST. ENSANCHE Y ACOND. UP LOMO LARGO 18 734,00 0,00 0,00 18 734,00

0648 00023 EST. ELECTRIFICACION E.P.M. VESIQUE 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00

0649 00024 EST. ELECTRIFICACION ENERGIA SOLAR U.P. NAZCA 8 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

0650 00025 EST. ELECTRIFICACION E.P.M. NAZCA 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

3001293 SUPERVISION Y CONTROL 24 162,00 0,00 0,00 24 162,00

0652 00002 SUPERV OBRA ENSANCHE Y ACOND UP IPOKI 6 370,00 0,00 0,00 6 370,00

0654 00004 SUPERV. OBRA ELECTRIFICACION UP CUCULI 7 635,00 0,00 0,00 7 635,00

0656 00006 SUPERV. OBRA ELECTRIFICACION UP QUIULLA 6 237,00 0,00 0,00 6 237,00

0657 00007 SUPERV OBRA ELECTRIFICACION UP CHULLQUI 3 920,00 0,00 0,00 3 920,00

3056341 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES 884 088,00 0,00 29 989,27 854 098,73

0598 00001 ENLACE SATELITAL PARA LAS UNIDADES DE PEAJE CORCONA Y CASARACRA 51 010,00 0,00 29 989,27 21 020,73

0614 00002 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SISTEMA SIEMENS (COMPUTADORAS INDUSTRIALES,MONITORES TOUCHS SCREEN E IMPRESORAS TERMICAS DE TICKETS (39) 360 740,00 0,00 0,00 360 740,00

0620 00003 ENSANCHE E IMPLEMENTACIÓN DE LA UP IPOKI 69 575,00 0,00 0,00 69 575,00

0661 00004 ADQUISIC EQUIPOS Y SIST DE PEAJE (CANCAS, PACRA, PTA PERDIDA, SAYLLA, SOCOS, RUMICHACA, TAMBOGDE Y CHALHUAPUQUIO) 158 000,00 0,00 0,00 158 000,00

0666 00007 ELECTRIFICACION U.P. CUCULI 54 538,00 0,00 0,00 54 538,00

0668 00009 ELECTRIFICACION U.P. SICUYANI 70 689,00 0,00 0,00 70 689,00

0670 00011 MEJORAMIENTO U.P. CHULLQUI 56 000,00 0,00 0,00 56 000,00

0672 00013 EQUIPAMIENTO DE COMPONENT. CONTROL CASETA REVERS U.P. CORCONA 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

0718 00015 SUPERV OBRA ELECTRIFICACION UP SICUYANI 3 536,00 0,00 0,00 3 536,00

3056342 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PESAJES 1 564 504,00 48 062,00 501 871,85 1 062 632,15

0613 00001 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA PESAJE VEHICULAR DINÁMICO 1 271 640,00 0,00 453 809,85 817 830,15

0627 00003 MANT. LOSA PESAJE E.P. PIURA 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

0628 00004 MANT. LOSA DE PESAJE E.P. DESAGUADERO 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

0629 00005 MANT. LOSA DE PESAJE E.P. HUANCAYO 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

0677 00011 CALIBRACIÓN DE ESTACIONES PESAJES FIJAS 75 024,00 37 512,00 37 512,00 37 512,00

0678 00012 MANTENIMIENTO BALANZAS E.P. MOVILES 35 550,00 10 550,00 10 550,00 25 000,00

0679 00013 CALIBRACIÓN DE PESAS Y NEUMATICO PARA CAMION PATRON 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

0681 00015 ENSANCHE Y ACOND PISTA E.P.M. PACANGUILLA 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

2057113 MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS 4 373,00 0,00 4 373,00 0,00

3001293 SUPERVISION Y CONTROL 4 373,00 0,00 4 373,00 0,00

0612 00001 SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE PEAJE CANCAS 4 373,00 0,00 4 373,00 0,00

2086342 MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE PEAJE DE QUIULLA 89 485,00 0,00 0,00 89 485,00

2000903 OBRAS 89 485,00 0,00 0,00 89 485,00

0688 00001 MEJORAMIENTO CASETA U.P. QUIULLA 89 485,00 0,00 0,00 89 485,00

Total general 3 854 990 580,00 187 025 173,95 1 672 790 547,73 2 182 200 032,27

JULIOPIM




ANEXO Nº 08 Convenios suscritos


Convenio Número de Convenio Fecha AñoUbicación(Depart.)

Contraparte Tipo de Gobierno Objetivo del Convenio Obl igaciones del MTC / PROVIAS NACIONAL Plazo Fecha de I nicio Situación actual a agosto del 2009Unidad Gerencial

Responsable

C onvenio de C olaborac ión

Interins tituc ional entre P rovías

Nac ional y Minera Y anac oc ha

S .R .L .

Adenda N° 03 02-Jul-09 2009 Cajamarca Minera Yanacocha S.R.L.Por medio de la presente Adenda, las partes acuerdan incorporar a GOLD FIELDS LA CIMA como parte integrante del Convenio.

- Aprobar el Estudio Definitivo de Ingeniería en un plazo no mayor de 30 días.- Verificar y evaluar la ejecución de la obra a través de un Coordinador que designe, el mismo que asignará un representante permanente e la Obra.- Brindar todas las facilidad

Gerencia de Obras

Convenio de Cooperación Interinstitucional

001-2009-MTC/20 20-Ene-09 2009 CUSCOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATEEn ejecución Gerencia de Estudios

Municipalidad Distrital de Pallpata G.L

Municipalidad distrital de Ocoruro G.L

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

27-Ene-09 2009 CUSCOJUNTA DE COORDINACIÓN

INTERREGIONAL DEL NORTE Y ORIENTE DEL PERU - INTERNOR

OTRO

Establecer entre INTERNOR y el MTC, los términos y condiciones respecto de las responsabilidades que las partes asumen para desarrollar el Plan Vial Macro Regional de INTERNOR. Una vez aprobado el Plan y habiéndose definido los proyectos viales que lo con

1.Brindar a solicitud de INTERNOR todas las facilidades e información necesaria para la elaboración por INTERNOR de su Plan Vial Macro Regional. 2.Participar y asesorar en la formulación del Plan Vial Macro Regional así como en el programa de inversion

02 años Ene-09 El convenio esta en ejecución Gerencia de Obras

Convenio Específico 004-2009-MTC/20 13-Feb-09 2009 Cajamarca Gobierno Regional de Cajamarca

- Establecer lineamientos para la transferencia presupuestal del Gobierno Regional de Cajamarca a PVN para la ejecución del "saldo de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado de la Carretera Cajamarca - Celendín - Balsas, Tramo II: Del

- Revisar, evaluar y de ser el caso, aprobar el Expediente Técnico de El Proyecto para su Ejecución.- Convocar a los correspondientes procesos de selección para la ejecución y supervisión de El Proyecto.- Conformar los Comités Especiales para llevar a c

En elaboración del Estudio Gerencia de Obras

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional

005-2009-MTC/20 13-Mar-09 2009 CAJAMARCAGOBIERNO REGIONAL DE

CAJAMARCAG.R

Establecer los términos y condiciones respecto de las obligaciones que las partes asumen para la elaboración del Proyecto de Inversión del Puente Malcas sobre el río Negro y los trabajos de Mantenimiento Periódico de la Carretera Cajamarca - Cajabamba.

1.Revisar los estudios de preinversión y tramitar su evaluación a la OPI-MTC. 2.Revisar y otorgar la conformidad de los TdR elaborados por el Gobierno Regional, para la adecuación del estudio definitivo.3.A través de la UGE de Provias Nacional, brindar

Hasta la culminación del objeto del convenio.

Mar-09

Perfil: Mediante Informe N° 315-2009-MTC/09.02 del 06.Abr.2009 la OPI declaró la viabilidad al proyecto. El 13.Mar.2009 se suscribió el convenio específico con el GR de Cajamarca.

Definitivo: Se ha remitido los TdR al GR de Cajamarca.

Gerencia de Estudios


003-2009-MTC/20 20-Mar-09 2009 UCAYALIGOBIERNO REGIONAL DE

UCAYALIG.R

Establecer los términos y condiciones respecto de las obligaciones que las partes asumen para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad y definitivo del proyecto de ampliación de la segunda calzada de la carretera Tingo María-Agu

1.Elaborar un proyecto de términos de referencia para la contratación del consultor, que elaborará el Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad y el Estudio Definitivo de Ingeniería en Detalle.2.Remitir los TdR del Estudio de Factibilidad y Definit


Mar-09

El 20.Mar.2009 se suscribió el convenio con el GR de Ucayali, mediante el cual se compromete en financiar y elaborar el estudio de factibilidad y definitivo. Para lo cual ha transferido la cantidad de S/. 5,00 Mill.



004-2009-MTC/20 26-Mar-09 2009 CAJAMARCAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHOTAG.L

Establecer los términos y condiciones para elaborar el Expediente Técnico y la ejecución de los trabajos de Mantenimiento Periódico de la Carretera Arenal - Marcopampa - Puente Bedoya de 18.50 Km., Ruta Nacional N° PE-3NC.

1.Remitir a la Municipalidad los TdR para la elaboración del Expediente Técnico para el mantenimiento periódico de la carretera Arenal - Marcopampa - Puente Bedoya.2.Revisar y aprobar el expediente técnico, objeto del presente convenio, a través de la Un

Hasta la entrega y recepción de los trabajos

de mantenimiento periódico.

Mar-09

Se ha remitido los TdR a la Municipalidad de Chota para la elaboración del estudio de mantenimineto periódico.

Gerencia de Obras


006-2009-MTC/20 20-Abr-09 2009 ANCASH ASOCIACIÓN ANTAMINA MINERA

Establecer los términos y condiciones para la ejecución, por la Asociación Antamina, de las obras contempladas en el Estudio de Señalización y Seguridad Vial del Tramo de Carretera: Pativilca - Conococha (Ruta 14) Km. 0+00 - Km. 122+200, ubicada en el dep

1.Realizar la supervisión técnica de la ejecución del proyecto, a través de la Unidad Zonal Ancash, la misma que deberá designar para ese efecto a un Ingeniero Civil colegiado con experiencia en viabilidad, con residencia permanente en la obra.2.Brindar


Abr-09 El convenio esta en ejecución Gerencia de Estudios


007-2009-MTC/20 21-Abr-09 2009 ANCASHMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUARIG.L

Establecer los términos y condiciones respecto de las obligaciones que las partes asumen para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Carretera Huaraz-Huantar-Succha-Puente Pomachaca-Masin-Rahuapampa-Anra-Uco-Paucas-Huacaybamba,

1.Elaborar un proyecto de términos de referencia para la contratación del consultor, que elaborará el Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad y el Estudio Definitivo de Ingeniería en Detalle.2.Remitir los TdR del Estudio de Factibilidad y Definit


Abr-09Se ha remitido los TdR a la Municipalidad Provincial de Huari(11.Jun.09).



008-2009-MTC/20 08-May-09 2009 MOQUEGUAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SANCHEZ CERROG.L

Establecer los términos y condiciones para realizar trabajos de Mantenimiento Rutinario y Emergencia Vial en la Carretera PE 34D: Tramo I Emp. PE-36A (Torata) - Otora - San June - Omate y Tramo II Omate - Puquina - Mollebaya - Emp. PE 34C (Dv. Omate) y la

1.Revisar y aprobar el plan de mantenimiento para los trabajos Objeto del presente Convenio a través de la Unidad Gerencial de Conservación, que formará parte del mismo..2.A través de la Unidad Zonal Arequipa, supervisar los trabajos de Mantenimiento Rut

De acuerdo al Cronograma de

Mantenimiento Rutinario aprobado

May-09 El convenio esta en ejecución Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA G.R

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY

G.L

CUSCO

Establecer los términos y condiciones respecto de las obligaciones que las partes asumen para la

elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil de la carretera "Dv. Negromayo-Ocoruro-

Pallpata-Dv. Yauri", con la longitud aproximada de 79 Km., u



009-2009-MTC/20 08-May-09 LIMA

Establecer los términos y condiciones para la ejecución de trabajos de Emergencia Vial de la Carretera Mala - Calango - Minay - Viscas - Pte. Unión, identificado como Ruta Nacional PE-1SA, ubicada entre las Provincias de Cañete y Yauyos del Departamento d

1.Aprobar el Plan de Trabajo que elabore LA MUNICIPALIDAD, a través de la Unidad Gerencial de Conservación.2.Supervisar los trabajos de Emergencia Vial, a través de la Jefatura Zonal Lima. 3.Coordinar, supervisar y controlar los trabajos de Emergencia V

Gerencia de Obras

Revisar y aprobar el plan de emergencia que presente la Municipalidad. Coordinar, supervisar y controlar a través de la

Unidad Zonal Junín - Pasco, los trabajos de emergencia vial de la Carretera afirmada Puerto Ocopa - Oventeni - Atalaya identificada

com


002-2009-MTC/20 22-Ene-09 2009

2009


03 meses

Ene-09

May-09

El Convenio marco esta en ejecución y los específicos en trámite.

El convenio esta en ejecución


Convenio Número de Convenio Fecha AñoUbicación(Depart.)

Contraparte Tipo de Gobierno Objetivo del Convenio Obl igaciones del MTC / PROVIAS NACIONAL Plazo Fecha de I nicio Situación actual a agosto del 2009Unidad Gerencial

Responsable


010-2009-MTC/20 08-May-09 2009 TACNA GOBIERNO REGIONAL DE TACNA G.R

Establecer los términos y condiciones para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Construcción de la Calzada Adicional de la Carretera Tacna - La Concordia con una longitud aproximada de 35 Km., en adelante denominado

1.Remitir al GOBIERNO REGIONAL los Términos de Referencia de EL PROYECTO, aprobados por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC a través del Memorándum N° 2441-2008-MTC/09.02.2.Supervisar la elaboración de EL PROYECTO y otorgar la confor


May-09 El convenio esta en ejecución Gerencia de Estudios


011-2009-MTC/20 15-May-09 2009 HUANUCOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CODO DE POZUZOG.L

Establecer los términos y condiciones para la ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario y atención de las Emergencias Viales en el Tramo de la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo, identificado como Ruta Nacional PE-5NA, ubicada en la provincia de Pue

1.Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución de los trabajos indicados en el Objeto de este Convenio, para su aprobación mediante resolutivo respectivo.2.Supervisar la ejecución de los trabajos objeto del Convenio, de acuerdo a lo establecido en el Pl

A partir de la aprobación del Plan de Trabajo de PVN hasta el 31.12.09

El convenio esta en ejecución Gerencia de Obras

Convenio de Prestación de Servicios

012-2009-MTC/20 18-May-09 2009 AMAZONAS COFOPRI G.N

COFOPRI procederá a efectuar el disgnóstico así como el Saneamiento Físico Legal de veinte predios rurales que serán afectados por la ejecución del proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Puente Ingenio - Chachapoyas, tramo II (Km. 17+000

1.Autorizar a COFOPRI mediante el presente convenio a ejecutar todas las acciones técnicas, legales y administrativas que resulten necesarias.2.Remitir a COFOPRI el acervo documentario sobre los predios referidos. 3.Brindar información adicional de ser

120 días calendario May-09 Suscrito y en Ejecución Gerencia de Obras


013-2009-MTC/20 26-May-09 2009 JUNIN GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN G.R

Establecer los términos y condiciones para la transferencia que efectuará en forma gratuita PROVÍAS NACIONAL en favor del GOBIERNO REGIONAL, del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA.NET) desarrollado y optimizado por Oficina de Informática d

1.Proporcionar los programas fuentes, la estructura de base de datos, y los manuales existentes del SIGA.NET..2.Instalar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en los servidores y en una pc.3.Prestar asesoría técnica para la correcta instalación

120 días calendario 01/050/9 Informática


014-2009-MTC/20 27-May-09 2009 TACNA GOBIERNO REGIONAL DE TACNA G.R

Establecer los términos y condiciones respecto de las obligaciones que las partes asumen para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del Proyecto de Integración Vial Tacna La Paz, con una longitud aproximada de 142.00 Km., en a

1.Remitir los Términos de Referencia del estudio a nivel de factibilidad del proyecto Integración Vial Tacna La Paz aprobados por la Oficina Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC a través del Memorándum N° 2442-2008-MTC/09.02.2.Supervisar

Hasta la culminación del objeto del convenio

May-09 Gerencia de Estudios


015-2009-MTC/20 29-May-09 2009VARIOS

DEPARTAMENTOS

POLICIA NACIONAL DEL PERU - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

CARRETERASOTRO

Establecer los términos y condiciones para la ejecución del servicio especial de pritección y seguridad policial que debe brindar la PNP-DIRPRCAR en las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje administradas por PROVIAS NACIONAL, ubicadas en las carretera

1.Otorgar las facilidades para que los efectivos policiales puedan cumplir con los planes de protección y seguridad.2.Cumplir con las obligaciones económicas establecidas en la Cláusula Quinta de este Convenio..3.Los Jefes de las Unidades Zonales en la

02 años Abr-09


016-2009-MTC/20 11-Jun-09 2009 SAN MARTÍNGOBIERNO REGIONAL DE SAN

MARTÍNG.R

Establecer los términos y condiciones para la ejecución de trabajos Mantenimiento Rutinario y atención de las Emergencias Viales de los Tramos: Juanjuí-Campanilla y Pizana - Tocache (Ruta Nacional N° PE 5N), ubicados entre las provincias de Mariscal Cácer

1.Revisar y aprobar el Plan de Trabajo elaborado por la Dirección Regional de San Martín.2.Evaluar y dar la No Objeción a la designación del Ing. Residente de Obra y del Administrador que proponga la Dirección Regional.3.Coordinar, supervisar y controla

A partir de la suscripción del convenio, hasta el

31.12.09Jun-09 Gerencia de Obras

Convenio Marco 018-2009-MTC/20 24-Jun-09 2009

Definir la estructura de financiamiento cuyos recursos serán destinados a la ejecución de la obra de ensanchamiento de la carretera Santiago de Chuco - Shorey.- Incluyendo los estudios que demande la ampliación de la referida carretera de 4 a 6 metros po

- Facilitar la participación de MBM, NEOANDINA, RL FONDO SOCIAL y EL GOBIERNO REGIONAL para la correcta ejecución de la obra (Ensanchamiento de la Carretera).- Establecer canales de coordinación inmediata con otras autoridades que puedan resultar compete

1 año Jun-09

En ejecución(mediante Adenda N° 10 se otorga 105 días para la elboración del estudio a partir del 29.Ago.09).Y por la UGOB (plazo 360 días).

Gerencia de Obras


021-2009-MTC/20 31-Jul-09 2009 PUNO ELECTRO PUNO S.A.A OTRO

El objeto del presente convenio, la reubicación fuera del área de construcción y del Desarrollo de Vía de las Redes de Líneas Eléctricas Primarias de Alta Tensión, administrativas por la empresa, ubicadas en la zona del eje carretero de los poblados de M

. Financiar la ejecución del presente convenio.

. Revisión y conformidad del Expeciente técnico y del Informe Final presentado por la empresa.

Duración de 200 días calendario, contados a

partir del día siguientehábil del primer desembolso indicado en

la Cláusula cuarta del presente convenio.


022-2009-MTC/20 31-Jul-09 2009 PUNO ELECTRO PUNO S.A.A OTRO

Es objeto del presente convenio la reubicación fuera del área de contrucción y del derecho de vía de las Redes de líneas eléctricas secundarias y conexiones domiciliarias de baja tensión, administradas por Electro Puno S.A.A ubicadas en la zona del eje c

. Financiar la ejecución del presente convenio.

. Revisión y conformidad del Expeciente técnico y del Informe Final presentado por la empresa.

El presente convenio tendrá una duración de

200 días calendario, contados a partir del día siguiente hábil del primer desembolso indicado en

la cláusula cuarta del presente convenio,

precisando que el plazo de ejecución de la

reubicación de estructuras de

INFORME GESTI N JULIO- 10 Sept 09

Documents

Transcript of INFORME GESTI N JULIO- 10 Sept 09