INFORME EJECUTIVO OCTUBRE

INFORME MENSUAL UEP 1822

RUTA 8

SECCIÓN 1

CONTRATISTA: EDB

FISCALIZACION: CONSORCIO INCONPAR –NORONHA

OCTUBRE, 2010

UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS

AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010

Avance mensual Programado

7.29%

Ejecutado

2.95%

Avance Acumulado 48.24% 39.15%

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010

PRESENTE ACUMULADO

Terraplén Programada 32490 m3 273125 m3

Ejecutada 30637 m3 441750 m3

Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 58.27 ml 554 ml

Ejecutada 75.68 ml 606 ml

Sub-rasante Mejorada con suelo seleccionado Programada 3523 m3 26415 m3

Ejecutada 1945 m3 10067 m3

Subbase de suelo Cemento Programada 3464 m3 26658 m3


Base Granular estabilizada Programada 3634 m3 26333 m3


Tratamiento Superficial Triple en Calzada Programada 12666 m2 81253 m2

Ejecutada 0 m2 0 m2

Observación: Si bien el ítem terraplén se encuentra relativamente adelantado a la

fecha, en el Convenio Modificatorio se prevé un incremento importante en la

cantidad del mismo, por lo que el porcentaje de avance con tal modificación quedará

disminuido. Existe un atraso de varios meses en la ejecución de cunetas revestidas,

protección forestal y paquete estructural del pavimento.

OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 8 “Dr. BLAS GARAY

TRAMO TRAMO SUR JOSE LEANDRO OVIEDO – CORONEL BOGADO / SECCION I

CONTRATISTA EDB CONSTRUCCIONES SA

FISCALIZACION CONSORCIO INCONPAR - NORONHA

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No

S.G. MINISTRO N° 17/2010

Monto del Contrato Gs. 72.603.072.198 (IVA incluido)

Plazo Contractual 24 meses

Orden de Inicio 20 de abril de 2009

FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010

Lluvia y sus consecuencias En el mes de octubre el registro meteorológico registró 10 días de

lluvias y sus consecuencias, lo que afecta al cronograma en 2 días.

Fuerza mayor No existen factores de fuerza mayor.

Contratista No existen atrasos causados por el contratista en este mes.

ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010

Higiene y salubridad

Se recomienda mantener el comedor y sanitarios limpios e

higienizados. Se recuerda al Contratista de obra la obligación de

proveer de manera continua y permanente de alimentos, agua

potable y hielo a los operarios y obreros en pista en todos los

frentes de obra.

Seguridad No existen observaciones.

Yacimientos

La contratista debe adecuarse a las especificaciones técnicas

ambientales referente a la composición paisajística de yacimientos

de suelo y ripio. Deberá realizar los trabajos de instalación de

alambrada, siembra de gramíneas y plantación de árboles en todo

el perímetro del préstamo con una doble hilera de árboles en tres

bolillos.

EVALUACION DE DESEMPEÑOS / OCTUBRE 2010

Contratista

El contratista obtuvo una calificación general de 3.3. La contratista

debe aumentar la cantidad de maquinarias y cumplir con las

especificaciones ambientales.

Fiscalización

La fiscalización obtuvo una calificación general de 3.6. Cuenta con

la cantidad suficiente de recursos para el control de la obra. La

Gerencia podría mejorar su participación oportuna cuando fuere

necesario y mejorar la calidad del personal asignado al trabajo vs.

la propuesta.

POLIZAS / OCTUBRE 2010

Garantía de anticipo Vigente hasta 13/03/2011

Riesgos técnicos/C.T.R.

Contratista Vigente hasta 26/03/2012

Accidentes personales Vigente hasta 16/04/2011

Ejecución de Contratos de

Obras Publicas Vigente hasta 10/04/2012

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010

Equipamiento, Maquinarias y

Personal de Obra

Con la apertura de más frentes en el paquete estructural se

requiere que la contratista incorpore más equipos para poder

cumplir con el avance programado.

Contratista

Se recomienda al contratista reforzar los trabajos de ejecución

del Paquete Estructural del Pavimento que se encuentran

atrasados y adecuarse a las especificaciones técnicas

ambientales referente a la composición paisajística de

yacimientos de suelo y ripio en situación de abandono.

Fiscalización

La fiscalización cuenta con la cantidad suficiente de personal

para el control de la obra. Existe un retraso en la entrega de la

documentación solicitada por la Unidad Ejecutora.

Tabla 1 Retrasos por lluvias y sus consecuencias

Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado

abr-09 2 0 0

may-09 16 8 8

jun-09 20 12 20

jul-09 15 7 27

ago-09 18 10 37

sep-09 22 14 51

oct-09 13,5 5,5 56,5

nov-09 17,5 9,5 66

dic-09 16,5 8,5 74,5

ene-10 13 5 79,5

feb-10 11 3 82,5

mar-10 12 4 86,5

abr-10 10 2 88,5

May-10 25 17 105,5

Jun-10 12 4 109,5

Jul-10 20 12 121,5

Ago-10 5 0 121.5

Set-10 15 7 128.5

Oct-10 10 2 130.5

35,35%

40,96%

48,24%

56,16%

64,87%

74,06%

84,01%

94,37%

100,00%

33,29%

36,20%39,15%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

porc

enta

je

meses

Grafico de Avance Físico - Financiero Certificado: Nº 18, Octubre 2010

Avance Programado

Avance Ejecutado


RUTA 8

SECCIÓN 2

CONTRATISTA: CDD

FISCALIZACION: CONSORCIO INCONPAR –NORONHA

OCTUBRE, 2010





5.32 %

Ejecutado

2.71 %

Avance Acumulado 84.27 % 41.79 %


PRESENTE ACUMULADO


Ejecutada 14112 m3 187988 m3

Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 461.37 ml 937.32 ml

Ejecutada 34.71 ml 462 ml

Sub-base suelo cemento Programada 3536 m3 53072 m3


Riego de Imprimación Programada 16852 m2 236019 m2


Tratamiento Superficial Triple Programada 10584 m2 137603 m2


Construcción de alambrados Programada 2878 ml 48886 ml

Ejecutada 3224 ml 29806 ml

Observación: En el presente período el clima presentó nuevamente condiciones

meteorológicas poco favorables para una ejecución sostenida de los trabajos, no

obstante, se intensificó la ejecución del Tratamiento Superficial Triple en calzadas con

la implementación del cuarto riego asfáltico, que presentan un acabado sumamente

satisfactorio.

OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 8 “Dr. BLAS GARAY

TRAMO TRAMO SUR JOSE LEANDRO OVIEDO – CORONEL BOGADO / SECCION II

CONTRATISTA CDD CONSTRUCCIONES

FISCALIZACION CONSORCIO INCONPAR - NORONHA

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No

S.G. MINISTRO N° 08/2010



Orden de Inicio 27 de abril de 2009


Lluvia y sus consecuencias

Las condiciones meteorológicas del presente mes nuevamente

obstaculizaron un avance continuado de los trabajos. Se

registraron un total de 11 días de lluvias y sus consecuencias, lo

que equivale a 3 días de atraso en el cronograma de obras.

Fuerza mayor No existen atrasos causados por fuerza mayor.

Contratista Los atrasos del mes no son atribuible al contratista.



Se recomienda mantener el comedor y sanitarios limpios e

higienizados. Se recuerda al Contratista de obra la obligación de

proveer de manera continua y permanente de alimentos, agua

potable y hielo a los operarios y obreros en pista en todos los

frentes de obra.

Seguridad

Se recomienda a la empresa reforzar y densificar las señales de

tránsito temporales en los sectores donde se están realizando

trabajos de pavimentación asfáltica de calles en el centro urbano

de Artigas.

Yacimientos

El contratista deberá adecuarse a las Especificaciones Técnicas

ambientales referente a la recomposición paisajística de

yacimientos de suelo y ripio en situación de abandono. Deberá

realizar los trabajos de instalación de alambrada, siembra de

gramíneas y plantación de árboles en todo el perímetro del

préstamo con una doble hilera de árboles en tres bolillos.


Contratista

La contratista obtuvo una calificación de 3.41 en el mes de

octubre. Lo más resaltante del presente período, fue la

implementación intensiva del cuarto riego en el tratamiento

superficial triple autorizado por el MOPC. El contratista debe

adecuarse a las especificaciones ténicas ambientales en lo

referente a la recomposición paisajística de yacimientos de suelo y

ripio en situaciones de abandono.

Fiscalización

La fiscalización obtuvo una calificación general de 3.6. Cuenta con

la cantidad suficiente de recursos para el control de la obra. La

Gerencia podría mejorar su participación oportuna cuando fuere

necesario y mejorar la calidad del personal asignado al trabajo Vs.

La propuesta.










Personal de Obra

La contratista tiene el equipamiento, maquinarias y personal

necesario para realizar los trabajos requeridos.

Contratista

Este mes se intensificó la ejecución de las pistas de Tratamiento

Superficial Triple con la implementación del cuarto riego

asfáltico, las cuales presentan una terminación satisfactoria.

Fiscalización

La fiscalización cuenta con la cantidad suficiente de personal y

herramientas para realizar el control efectivo de la obra.



may-09 7 0 0

jun-09 10 2 2

jul-09 18 10 12

ago-09 14 6 18

sep-09 19 11 29

oct-09 13 5 34

nov-09 22 14 48

dic-09 23 15 63

ene-10 11 3 66

feb-10 8 0 66

mar-10 10 2 68

abr-10 9 1 69

May-10 21 13 82

Jun-10 9 1 83

Jul-10 16 8 91

Ago-10 2 0 91

Set-10 13 5 96

Oct-10 11 3 99

0,00 %

1,49 % 4,21 %

5,89 %

9,00 %

13,39 %

18,87 %

24,69 %

30,51 %

35,97 %

41,35 %

46,67 % 52,25 %

57,83 %

63,08 %

68,71 %

73,72 %

78,95 %

84,27 %

89,61 %

93,38 % 96,05 %

97,36 % 98,66 %

100,00 %

0,00 %

2,07 % 5,48 %

6,14 % 8,06 %

9,89 %

11,39 % 13,88 %

14,42 % 15,58 %

19,15 % 20,15 % 23,72 %

25,63 % 28,03 %

30,92 % 35,07 %

39,08 % 41,79 %

17,19 % 23,64 %

28,16 % 30,55 %

34,12 % 35,85 %

39,67 %

44,87 % 47,51 %

52,70 % 56,86 %

63,01 % 66,44 %

0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 %

abr/

09

may

/09

jun/

09

jul/0

9

ago/

09

sep/

09

oct/0

9

nov/

09

dic/

09

ene/

10

feb/

10

mar

/10

abr/

10

may

/10

jun/

10

jul/1

0

ago/

10

sep/

10

oct/1

0

nov/

10

dic/

10

ene/

11

feb/

11

mar

/11

abr/

11

PO

RC

EN

TAJE

DE

AV

AN

CE

MESESContractual Ejecutado Ajustado por lluvia


RUTA 10

SECCIÓN 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ARTIGAS

FISCALIZACION: CONSORCIO LAGESA AII S.R.L.

OCTUBRE, 2010





6.20 %

Ejecutado

4.68 %

Avance Acumulado 55.56 % 52.58 %


PRESENTE ACUMULADO


Ejecutada 41.42 m3 47700 m3

Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 73.34 ml 913.34 ml

Ejecutada 0 ml 522,75 ml

Sub-base de suelo cemento Programada 5985 m3 50880 m3


Base granular estabilizada Programada 5809 m3 46654 m3


Riego de imprimación Programada 29097 m2 236750 m2

Ejecutada 55488 m2 217840 m2

Riego de curado Programada 29950 m2 246106 m2


Subrasante mejorada Programada 4829 m3 45661 m3


Observación: La producción de terraplén, subbase suelo cemento y alcantarillas se vio afectada por las

lluvias continuadas.

OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 10 “RESIDENTAS”

TRAMO TRAMO PUERTO ROSARIO-SAN ESTANISLAO / SECCION I

CONTRATISTA CONSORCIO ARTIGAS

FISCALIZACION CONSORCIO LAGESA – AII SRL

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No

S.G. MINISTRO No

13/ 2009

Monto del Contrato Gs. 134,390,585,560 (IVA incluido)


Orden de Inicio 14 de mayo de 2009


Lluvia y sus consecuencias Las condiciones climáticas adversas entorpecieron el desarrollo de los

trabajos, especialmente los de movimiento de suelos.

Fuerza mayor Es imperioso contar con la liberación de la franja de dominio en la

variante Gral. E. Aquino, para que los trabajos no se vean afectados entre

prog. 24+000 a 28+000.

Contratista

El Contratista recién está triturando piedra de la cantera ubicada en las

proximidades de la ciudad de San Estanislao, lo cual causó el atraso de

Base Granular Estabilizada en el Frente A. Además el contratista debe

aumentar la cantidad de equipos en obra para poder trabajar en todos

los frentes disponibles.


Higiene y salubridad La contratista ha implementado los programas previstos respecto

a la seguridad industrial y salud ocupacional.

Seguridad

La contratista implementa las indicaciones dadas por la

fiscalización en el mes anterior de colocar señalizaciones

temporales de entrada y salida de camiones, así como el uso de

banderilleros en zonas de obras.

Yacimientos La fiscalización solicita cumplir con las ETAGs en cuanto refiere al

tratamiento de áreas de préstamos.


Contratista

El Contratista obtuvo una calificación general de 3.14. La obra, ejecutada

en 18 meses, está en 52,58% y restan por ejecutarse 66,35% en 10

meses para que la obra concluya dentro del plazo inicial ampliado por el

Convenio Modificatorio Nº 01 al 04/Set/2011. El porcentaje a ejecutar

mensualmente es de 6,64%, equivalente aproximadamente a

8.100.000.000Gs (sin IVA). La experiencia comprobada del Consorcio

Artigas es de una producción de 5.700.000.000Gs (sin IVA), que de no

aumentar los frentes de trabajo, la obra no será posible que concluya en

el plazo establecido por el Convenio Modificatorio.

La expectativa de acceder a la bonificación por terminación anticipada

de obra, obligará al Consorcio Artigas a aumentar a 11.000.000.000Gs

(sin IVA) de certificación mensual, de los cuales 4.800.000.000Gs

corresponden a las Travesías Urbanas y al Acceso a la ciudad de Gral.

Aquino. Significa que el Consorcio Artigas deberá designar a la ejecución

de la travesía urbana de otro frente equipado con similar potencial a la

existente para la ejecución de la traza.

Fiscalización

La fiscalización obtuvo una calificación general de 3,875.La fiscalización

presentó a la supervisión general del MOPC e incluyó en el informe

mensual los informes correspondientes a las visitas a obra efectuadas por

la Ing. Olg Koukoleva – Especialista en Geotecnia y el Ing. José Velásquez

– Especialista en Hidrología e Hidráulica. Resalta la ejecución de la pista

de prueba del tratamiento superficial triple.










Personal de Obra

La contratista ha incluido nuevo equipamientos al final del mes. La

planta de mezcla de suelo del frente A no ha sido habilitada aún.

Contratista

En el presente mes se dio inicio a la ejecución de la base granular

estabilizada en el frente A, considerado punto crítico para el avance

de obra. Por otro lado, también se dio inicio a la ejecución de las

cañerías de agua potable en la ciudad de Gral. Aquino, para así iniciar

con la pavimentación en la travesía urbana de dicha ciudad en el

próximo mes de Noviembre

Fiscalización

La fiscalización debe mejorar en la presentación puntual y correcta de

los informes parciales según corresponda.



may-09 10 2 2

jun-09 9 1 3

jul-09 13 5 8

ago-09 5 0 8

sep-09 14 6 14

oct-09 17 9 23

nov-09 7 0 23

dic-09 15 7 30

ene-10 10 2 32

feb-10 8 0 32

mar-10 8 0 32

abr-10 8 0 32

May-10 20 12 44

Jun-10 7 0 44

Jul-10 16 8 52

Ago-10 0 0 52

Set-10 12 4 56

Oct-10 15 7 63

0,52

1,61

2,77

3,60

4,77

7,02

8,42

11,22

16,78 22,62

28,48 34,17 40,01

46,08 52,16 58,39 64,79 71,36 77,56 83,41 89,58 95,52

99,09

99,97

99,99

100,00

0,51

1,60

2,73

3,51

4,60 5,88

6,28

7,09

8,34

9,84

12,28

16,54

21,65 26,56

31,36 36,13

41,11

47,49

55,56

64,08

72,52

80,66

88,85

97,23

105,34 112,32

115,88

117,23

118,43

118,93

0,00

3,02

3,30

4,09

6,51

8,12 10,66

11,46

13,04

14,04

16,01

17,65

21,04

24,43

27,05

30,25 35,70

42,26

47,90

52,58

3,22

3,55

4,59

7,01 8,91

11,95

12,74

14,33

15,71 17,80

19,44

22,83

26,22 31,41

34,61 41,70 48,27

55,01 62,15

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1) CURVA CONTRATO ORIGINAL

2) CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01

3) AVANCE ACUMULADOFISCALIZACIÓN: CONSORCIO LAGESA - AII S.R.L.

CONTRATISTA:CONSORCIO

ARTIGAS.

MONTO CONTRACTUAL :

134.390.574.198Gs

MONTOC.M. Nº 01:

159.828.076.283Gs

INFORME Nº 19: Al Periodo del 07 de Mayo/2009 al 29 de

(10

de

Nov

/09)

(04

de

May

o/20

11)

(04

de

Set

/201

1)

OBRA DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Nº 10 "RESIDENTAS"TRAMO PUERTO ROSARIO - SAN ESTANISLAO, SECCIÓN I: PT O. ROSARIO -

ITACURUBÍ DEL ROSARIO


RUTA 10

SECCIÓN 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DE CAMINOS

FISCALIZACION: LAGESA AII S.R.L.

OCTUBRE, 2010





6.76%

Ejecutado

4.56%

Avance acumulado 65.51% 56.91%


PRESENTE ACUMULADO


Ejecutada 0m3 437755m3

Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 57 ml 1046 ml

Ejecutada 2ml 503 ml

Sub-base de suelo cemento Programada 4768 m3 71520 m3


Base granular estabilizada Programada 7234 m3 50642 m3


Riego de imprimación Programada 36234 m2 253639 m2

Ejecutada 28474 m2 193927 m2

Riego de curado Programada 23859 m2 357885 m2

Ejecutada 18236 m2 290451 m2

Sub-rasante mejorada Programada 3031 m3 63051 m3


Empastado Programada 24239 m2 121198 m2


Observación: El principal atraso en el mes de octubre fue en los ítems de base

granular y tratamiento superficial, que no pudo ser ejecutado por las continuas

lluvias.

OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 10 “RESIDENTAS”

TRAMO TRAMO PUERTO ROSARIO – SAN ESTANISLAO / SECCION II

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DE CAMINOS

FISCALIZACION CONSORCIO LAGESA – AII SRL

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No

S.G. MINISTRO No

13/ 2009



Orden de Inicio 7 de mayo de 2009


Lluvia y sus consecuencias Según la corrección del avance por lluvias y sus consecuencias, no se

encuentra atrasado.


Contratista

El atraso de ejecución, respecto al programado en el Convenio

Modificatorio Nº 01 al presente mes, sin considerar la corrección por

lluvias y sus consecuencias es de 8,60%. Este porcentaje está

concentrado en la ejecución de los ítems de Base Granular Estabilizada y

Tratamiento Superficial Asfáltico Triple y Simple, que no pudo ser

ejecutado por las continuas lluvias. El contratista sigue con la intención

de concluir la obra anticipadamente, para lo cual disponen de suficiente

equipos y varios frentes de trabajo, motivo por el cual en el punto 18

tienen la máxima calificación de 5. Se disponen de 15Km de Base

Granular Estabilizada imprimada, prestas para la ejecución del

Tratamiento Superficial Triple y Simple y 3,50Km de Subbase de suelo

cemento para la ejecución de la Base Granular Estabilizada. Prosiguen

normalmente las construcciones de los puentes de HºAº en las prog.

41+600; 60+550; 65+880 y 75+280.



En las áreas del campamento se utilizan basureros, para la disposición

transitoria de residuos, los cuales son desechados en pozos conformados

tipos relleno sanitario, que representa la disposición final. Al término de

cada jornada el pozo se recubre con una capa de arcilla compactada.

Seguridad

Se recomienda mejorar la señalización en los desvíos, así como los

caminos de servicio, garantizando la seguridad y la fluidez del tránsito

público y de obra. Se solicita al Contratista la elaboración y presentación

de un Plan de desvíos y sistemas de señalización diurno y nocturno.

Yacimientos Se está dando cumplimiento con el programa de recuperación ambiental

en las áreas de préstamos.


Contratista

La contratista obtuvo una calificación general de 3,88. El contratista sigue

con la intención de concluir la obra anticipadamente, para lo cual

disponen de suficientes equipos y varios frentes de trabajo. Se disponen

de 15 km de Base Granular Estabilizada imprimada, listas para la

ejecución de Tratamiento Superficial Triple y simple y 3,5 km de subbase

de suelo cemento para la ejecución de la base granular estabilizada.

Prosiguen normalmente la construcción de los puentes de H°A° en las

prog. 41+600; 60+550; 65+880 y 75+280.

Fiscalización

La fiscalización obtuvo una calificación general de 3,875.La fiscalización

presentó a la supervisión general del MOPC e incluyó en el informe

mensual los informes correspondientes a las visitas a obra efectuadas por

la Ing. Olg Koukoleva – Especialista en Geotecnia y el Ing. José Velásquez

– Especialista en Hidrología e Hidráulica. Resalta la ejecución de la pista

de prueba del tratamiento superficial triple. La fiscalización continúa con

el control de compactación de pistas de terraplén, subbase de suelo

cemento y base granular estabilizada.


Garantía de anticipo Vigente el 20/3/2011








Personal de Obra

El equipamiento, maquinarias y personal de obra están de acuerdo al

programa de trabajos previstos.

Contratista

El contratista continúa con la intención de concluir la obra

anticipadamente, para lo cual incrementaron equipos y frentes de

trabajo, motivo por el cual en el punto 18 tienen la máxima

calificación de 5. Se disponen de de 13 km de Base Granular

Estabilizada Imprimada, habilitadas al tránsito vehicular, previéndose

el inicio del Tratamiento superficial Triple y Simple en el mes de

Octubre.

Fiscalización

La fiscalización debe mejorar en la presentación puntual y correcta de

los informes parciales según corresponda.



may-09 12 4 4

jun-09 11 3 7

jul-09 16 8 15

ago-09 5 0 15

sep-09 17 9 24

oct-09 20 12 36

nov-09 7 0 36

dic-09 11 3 39

ene-10 8 0 39

feb-10 10 2 41

mar-10 8 0 41

abr-10 8 0 41

May-10 26 18 59

Jun-10 6 0 59

Jul-10 16 8 67

Ago-10 4.5 0 67

Set-10 12 4 71

Oct-10 19 11 82

3,40

3,67 5,

16

8,64

11,4

6

16,5

317

,09

18,2

1

19,0

6

21,2

1

23,4

8

25,9

8

30,6

0 36,7

4

41,8

1

49,4

4 55,5

1 63,4

5 72,2

0

3,04

3,10 4,

26

7,74

9,93 13

,24

14,2

315

,91

16,6

0

18,7

5

20,7

5

23,2

5

27,8

7

29,9

6

35,0

4

40,2

2

46,2

9

52,3

5 56,9

1

1,20

2,76 3,

74

5,19

7,22 9,

009,

6711

,02

13,4

1

16,4

8

20,7

8

25,6

6

30,6

9

36,2

3

43,8

1

52,2

1 60,5

5

68,7

6 76,8

3

83,6

4 89,7

3

94,8

3

97,4

6

99,0

3

100,

00

0,00

1,21 2,76 3,

69 4,78

6,33 7,81

8,18

8,94

10,1

7

12,5

7

15,2

8

18,0

0 22,2

1

27,3

7

34,0

1 41,0

2 48,1

1

56,7

5 65,5

1

74,5

5 83,7

0 92,6

6

100,

76

105,

96

109,

68

113,

30

116,

06

117,

88

118,

8211

8,97

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PO

RC

EN

TA

JE

M E S E S

OBRA DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N °10 "RESIDENTAS" TRAMO PUERTO ROSARIO - SAN ESTANISLAO, SECCIÓN II : Prog 37+500 a 75+400

CURVA DE EVOLUCIÓN FISICO - FINANCIERACORREGIDA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

CORREGIDO POR LLUVIAS Y CONSECUENCIASEJECUTADOCRONOGRAMA CONTRACTUALCRONOGRAMA C.M. Nº 01

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO LAGESA - AII S.R.L.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DE

CAMINOS.

MONTO

CONTRACTUAL:

104.362.942.473 Gs

MONTO

C.M. Nº 01:

124.161.662.512 Gs

INFORME Nº 19: Al Periodo del 07 de Mayo/2009 al 29 de Octubre/2010

(10

de N

ov/0

9)

(27

de A

br/2

011)

(11

de S

et/2

011)


RUTA 13

SECCIÓN 1

CONTRATISTA: CONSORCIO COTAFEL

FISCALIZACION: CONSORCIO CAEM – TECNICON - PORRO

OCTUBRE, 2010




Avance mensual

Programado

6.31%

Ejecutado

3.18%

Teórico

2.29%

Avance Acumulado 31.58% 16.7% 31.05%


PRESENTE ACUMULADO

Desbroce, despeje y Limpieza Programada 0 Ha. 74.68 Ha.

Ejecutada 4.43 Ha. 33.61 Ha.

Excavación no clasificada Programada 3371 m3 18480 m3


Excavación de zanjas de drenaje Programada 474 m3 2251 m3


Excavación de bolsones Programada 1204 m3 9710 m3



Ejecutada 64400 m3 252224 m3

Alambrado Programada 5073 ml 39133 ml

Ejecutada 3121 ml 20225 ml

Observación: Se observa una gran cantidad de excavación no clasificada, zanjas de drenaje y

excavación de bolsones por encima de lo programado.

OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 13

TRAMO TRAMO CAAGUAZU-YHU-VAQUERIA Y ACCESOS / SECCION I

CONTRATISTA COTAFEL

FISCALIZACION CONSORCIO CAEM-TECNICON-PORRO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No

S.G. MINISTRO No

2189/ 2010



Orden de Inicio 07 de Enero de 2010


Lluvia y sus consecuencias Durante el mes de OCTUBRE, se contabilizaron 16 días de lluvias y sus

consecuencias. Lo cual atrasa 8 días el cronograma de obras.


Contratista No existen atrasos causados por el contratista.



La empresa contratista se encuentra cumpliendo con las especificaciones

técnicas de las ETAGs y las recomendaciones de la fiscalización ambiental

en cuanto a las señalizaciones en los frentes de trabajo normas de

seguridad e higiene faltando el taller sobre protección a comunidades

indígenas según las características culturales de cada una y su integración

al área de trabajo.

Seguridad

Se recomienda mayor señalización en todo el tramo de la obra en

especial para los trabajos nocturnos. También se sugiere realizar el

mantenimiento correspondiente de las señalizaciones, letreros y pinturas

fluorescentes de los puentes.

Yacimientos No existen observaciones.


Garantía de anticipo Vigente hasta 21-12-2011


Contratista Vigente hasta 21-03-2012

Accidentes personales Vigente hasta 01-04-2012


Obras Publicas Vigente hasta 20-12-2012



Personal de Obra

El consorcio debe aumentar la cantidad de equipos y maquinarias

para poder cumplir con el cronograma contractual.

Contratista

El avance de obra durante octubre de 2010 fue de 3,18%, inferior al

programado de 6,31% en tanteo, el avance acumulado real, fue de

16,7%, inferior al programado de 31,58%. El avance ejecutado

corregido por lluvia es de 31,05%, lo cual implica un atraso teórico de

0,53%.

Fiscalización

Las tareas de la fiscalización se centraron en la continuación de la

Revisión del Proyecto, y en la identificación de sectores prioritarios a

efectos de la liberación de la franja de dominio en correspondencia

con el Plan de Trabajos del contratista.



ene-10 4 0 0

feb-10 15 7 7

mar-10 18 10 17

abr-10 12 4 21

may-10 24 16 37

Jun-10 12 4 41

Jul-10 24 16 57

Ago-10 2 0 57

Set-10 16 8 65

Oct-10 16 8 73

16,70%

31,05%

31,58%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

CURVA FISICO FINANCIERO

Contractual Ejecutado Avance Teorico Acumulado C.Modificatorioºººº


RUTA 13

SECCIÓN 2

CONTRATISTA: CONSORCIO COTAFEL

FISCALIZACION: CONSORCIO CAEM – TECNICON - PORRO

OCTUBRE, 2010

2UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822



Avance mensual

Programado

3.2 %

Ejecutado

2.19%

Teórico

0.87%

Avance Acumulado 10.62% 5.8% 8.73%


PRESENTE ACUMULADO

Excavación no Clasificada Programada 1320 m3 6273 m3


Excavación de Bolsones Programada 1164 m3 4366 m3




Construcción de alambrado Programada 3917 m3 15668 m3


Observación: Se observa producción muy baja en todos los ítems en el mes de

octubre. El ítem de terraplén a pesar de haber superado la programación aún no

alcanza el total acumulado programado.

OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 13

TRAMO TRAMO CAAGUAZU-YHU-VAQUERIA Y ACCESOS / SECCION II

CONTRATISTA COTAFEL

FISCALIZACION CONSORCIO CAEM-TECNICON-PORRO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No

S.G. MINISTRO No

230/2010



Orden de Inicio 29 de abril 2010


Lluvia y sus consecuencias En el mes de octubre se registraron 14 días de lluvia, afectando al

cronograma 6 días.

Fuerza mayor No existen causas de atraso por fuerza mayor.

Contratista La contratista sigue sin proveer la cantidad de equipos requeridos para

trabajar en los frentes de trabajos necesarios.



La empresa contratista se encuentra cumpliendo con las especificaciones

técnicas de las ETAGs y las recomendaciones de la fiscalización ambiental

en cuanto a las señalizaciones en los frentes de trabajo normas de

seguridad e higiene faltando el taller sobre protección a comunidades

indígenas según las características culturales de cada una y su integración

al área de trabajo.

Seguridad Se recomienda mantenimiento y mejoramiento en las luces y

señalizaciones en los trabajos nocturnos.

Yacimientos No existen observaciones.


Garantía de anticipo Está vigente hasta el 21-12-2011


Contratista Está vigente hasta el 22-12-2011

Accidentes personales Está vigente hasta el 21-12-2011


Obras Publicas Está vigente hasta el 20-12-2010



Personal de Obra

El consorcio debe aumentar la cantidad de equipos y maquinarias

para poder cumplir con el cronograma contractual.

Contratista

De acuerdo al plan de trabajos y al cronograma de incorporación de

equipo presentado por el contratista, en el mes de octubre deberían

proseguir los trabajos de movimiento de suelo, como excavaciones y

terraplén, debiendo haberse ejecutado un volumen del orden de los

90.000 m3 ya considerando la reducción por incidencia de lluvias.

Este volumen no fue alcanzado debido a las lluvias de meses

anteriores y por no haberse incorporado hasta la fecha la cantidad de

equipos de procesamiento requeridos (motoniveladoras, rastras de

discos, regadores de agua, etc.) Además debería haber proseguido en

el presente mes la construcción de obras de arte, alcantarillas

tubulares laterales y celulares de la traza; como así también del

traslado de estructuras de servicios públicos, trabajos tampoco

encarados. Las tareas de este mes se centraron en trabajos de

terraplén y excavación de material inestable y reposición con

terraplén en la variante Yhú y en la prosecución de los mismos en la

zona urbana de Yhú entre las progresivas 48+080 a 49+000.

Fiscalización

Las tareas de la fiscalización se centraron en la continuación de la

Revisión del Proyecto, y en la identificación de sectores prioritarios a

efectos de la liberación de la franja de dominio en correspondencia

con el Plan de Trabajos del contratista.



may-10 24 16 16

Jun-10 11 3 19

Jul-10 23 15 34

Ago-10 2 0 34

Set-10 14 6 40

Oct-10 14 6 46

0,

00%

0,50

%

1,02

%

3,26

%

5,30

%

7,41

%

10,6

2%

15,2

1% 20,5

4% 26,2

2% 31,9

7% 37,3

5% 42,7

3%

47,9

9%

52,9

9%

57,8

1%

62,9

8% 69,2

1% 76,3

3% 81,7

7%

86,6

4% 92,2

1%

97,1

4%

98,4

9%

100,

00%

5,80%8,73%

CURVA FISICO FINANCIERO

Contractual Ejecutado Acumulado % Avance Teorico Acumuladoºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

INFORME EJECUTIVO OCTUBRE

Documents

Transcript of INFORME EJECUTIVO OCTUBRE