Manual Específico de Organización - Veracruz

Manual Específico

de Organización

Unidad Administrativa:

Dirección General

de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto de 2020

Manual Específico de Organización

Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.

Índice

I. Presentación………….…………………….………………………….………………………….………………………… 1

II. Antecedentes……..………………………….………….……….………………………….……………………………… 2

III. Marco Jurídico…….………………………….……….………….…………….………………………….……………… 4

IV. Atribuciones…….………………………….………….……….………………….………………………….……………. 5

V. Estructura Orgánica…….………………………….………………………………..……….……………………….. 9

VI. Descripción de Puestos…….………………………….………………………….…………………………………. 10

Titular de la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales……. 11

Titular de la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.……….…. 16

Titular de la Residencia General de Construcción de Carreteras Zona Norte, Centro

o Sur……………………………………………………………………………………………………………..………........... 22

Supervisor(a) de Obra……………..…………………………………………………………………………….. 27

Analista Administrativo(a)……………..………………………………………………………………………. 31

Residente de Obra………………………………..………………………………………..…………….……….. 34

Sobrestante……………………………………………………………………………………………………………… 39

Secretaria Operativa………………………………………..……………………………………………………… 42

Auxiliar Administrativo(a)………………………………………………………………………………………. 45

Conductor(a) Operativo(a)……………………………………….……………………………………………. 48

Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales…….………………………………………………………………………………………………… 51

Titular del Departamento de Seguimiento Operativo……………………….…………..………………. 55

Analista Administrativo(a)………………………………………………………………………………………. 58

Auxiliar Administrativo(a)……………..……………………………………………………………………….. 61

Conductor(a) Operativo(a)………….…………………………………………………………………………. 64

Titular del Departamento de Control de Obra…………………..……………………………………………. 67

Supervisor(a) de Obra……………………………………..…………………………………………………….. 71


Residente de Obra…………………………………………………………………………………….……………. 77


Titular del Departamento de Estimaciones………………………………………………………….…………. 83

Analista Administrativo(a)……………………………………………………………………………..………. 86

Analista de Costos………………....………………………………………………………………………………. 89

Analista de Proyectos…………..…………………………………………………………………………………. 92


Secretaria Operativa……………………………………………………………………………………………….. 98

Titular de la Subdirección de Maquinaria…………………………………………..……………………….….. 101

Titular del Departamento Técnico de Maquinaria…………………………………..………………………. 105



Titular del Departamento de Control de Maquinaria……………………….…………………………….. 114


Operador(a) de Maquinaria Pesada………………………………………………………………………… 120

Titular del Departamento de Mantenimiento de Maquinaria…………..……………………………… 123


Mecánico Automotriz……………………..………………………………………….……………………………. 129

Mecánico Eléctrico..……………………………………….………………………………………………………… 132

Ayudante de Mecánico..……………………………………….………………………………….……………… 135

Auxiliar de Mantenimiento..……………………….…………….………………………………….………… 138


Secretaria Operativa………………………………………………………………………..……………………… 144

Conductor(a) Operativo(a)…………………………………………………………….………………………. 147

VII. Directorio…………………………………………….…………………….……………….…………..…………………… 150

VIII. Firmas de Autorización………………………….……………………………….….…………………..………… 151



1

I. Presentación Es en el Eje de Honestidad y Austeridad del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, donde se

establece que la planeación, organización, manejo y uso de los recursos humanos, materiales,

financieros y de informática del Estado, así como en todas las áreas del desarrollo del proceso de

gestión del gobierno, a través de sus servidores públicos y la toma de decisiones en las diferentes

instituciones que integran la administración pública, cumplen la finalidad, en todo momento, de

garantizar el bienestar de la sociedad veracruzana.

Considerando como base dichos preceptos, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

elaboró el presente Manual Específico de Organización, con el objetivo de dar cumplimiento a las

atribuciones y facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz y el

Reglamento Interior de la Dependencia; así como en respuesta a la necesidad de contar con un

documento formal, que refleje el combate a la corrupción, detallando la estructura organizacional,

funciones y responsabilidades.

Lo anterior permite contar con un referente normativo que detalle las actividades que de manera

sistemática se realizan, a fin de optimizar los recursos asignados, delimitar las líneas de acción y

favorecer la comunicación en beneficio de los resultados y cumplimiento de objetivos

institucionales.

La elaboración del presente cumple con lo estipulado en la Metodología para la Elaboración de

Manuales Administrativos en su última versión vigente (2019), expedida por la Contraloría General

del Estado; y el lenguaje utilizado, no busca generar ninguna distinción, ni marcar diferencias

entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un

género representan ambos sexos.

Es menester destacar que este documento es el resultado del trabajo conjunto de la Dirección

General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales y la Unidad Administrativa, el cual se

encuentra integrado por los siguientes apartados:

Antecedentes, presenta una breve semblanza que originó la creación del área.

Marco Jurídico, enuncia la normatividad aplicable en su ámbito federal y estatal.

Atribuciones, refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior de la Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas.

Estructura Orgánica, presenta gráficamente las relaciones de autoridad y canales formales

de comunicación.

Descripción de puestos, contempla la identificación, las funciones, y las relaciones de

coordinación de los puestos hasta el nivel mínimo sustantivo.

Directorio, enlista los nombres de las principales personas servidoras públicas del área.

Firmas de participación, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área

en la elaboración, revisión y autorización del documento.



2

II. Antecedentes El 7 de enero del 2008, se publica un decreto por el cual desaparece la Dirección General de

Carreteras Estatales, transfiriéndose sus recursos y delegándose sus funciones a la Subdirección

Técnica de Carreteras Estatales y la Subdirección de Construcción de Carreteras Estatales,

quedando a cargo directamente del Secretario de Comunicaciones. Posteriormente, el 18 de

septiembre del mismo año se publica una disposición del Secretario de Comunicaciones, donde

éste delega en el Secretario Técnico de la Secretaría, las funciones de dirigir las dos

Subdirecciones. Posteriormente, el 24 de junio de 2009, se publica en Gaceta Oficial el Reglamento

Interior de la Secretaría, autorizando en su Estructura Orgánica la Dirección General de Caminos

Rurales, Dirección General de Infraestructura Complementaria, así como las Subdirecciones

Técnica de Construcción.

El 12 de Febrero de 2010, se publica en Gaceta Oficial del Estado un decreto por el cual se crea la

Dirección General de Carreteras Estatales, donde se adscriben las Subdirecciones Técnica y de

Construcción; se crea además la Subsecretaría de Comunicaciones, quedando las Direcciones

Generales de Carreteras Estatales, de Caminos Rurales y la de Infraestructura Complementaria

adscritas a dicha Subsecretaría, manteniendo en esencia sus funciones. Posteriormente se

publicaría el Reglamento Interior de la Secretaría, el 8 de octubre de 2012, que confirmaría dichos

cambios.

El 6 de octubre de 2014, se publica el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y

Obras Públicas, donde desaparecen las Direcciones de Carreteras Estatales, de Caminos Rurales

y de Infraestructura Complementaria, creándose de acuerdo al artículo 29, la Dirección General

de Carreteras y Caminos Estatales, contando en su estructura con las Subdirecciones de: Enlace

Técnico y Seguimiento Operativo; las Operativas de las Zonas Norte, Centro y Sur, así como la

Subdirección de Maquinaria (antes Dirección General de Maquinaria), cuyas atribuciones serán

encomendadas por la o el titular de la Dirección General, conforme a las facultades señaladas en

el artículo anterior y en los manuales de procedimientos respectivos.

El 16 de Diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en

su número extraordinario 502 se publica el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura

y Obras Públicas con el que se abroga el publicado el 6 de Octubre de 2014 y donde se hace una

reestructuración de la Secretaría agrupando las áreas en tres Subsecretarías, la de

Infraestructura, de Comunicaciones y de Obras Públicas. En el artículo 25 del Reglamento Interior

Actual, se establecen las facultades de la Subsecretaría de Infraestructura y en el numeral 26 se

establece que para el despacho de los asuntos relativos a las facultades de la Subsecretaría,

contará con las Direcciones Generales de: Proyectos Programación y Presupuesto de Carreteras y

caminos Estatales y de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales; de las Subdirecciones,

Jefaturas y Áreas establecidas en los manuales de organización.

El 8 de junio del año 2017, se realiza en el Registro Estatal de Estructuras Orgánicas de las

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado el registro de la Dirección General de

Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.

El 17 de Enero del año 2018, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en

su número extraordinario 330 se publica el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura

y Obras Públicas en el que se establecen las nuevas atribuciones que para el despacho de los

asuntos relativos a las facultades de la Subsecretaría de Infraestructura realizará la Dirección

General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.



3

II. Antecedentes La Contraloría General del Estado con fecha 24 de marzo de 2020, emitió el registro número SIOP-

07-SG-SFP-0452-352 por el que se establece la nueva estructura orgánica de la Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas, con la finalidad de eficientar los procesos y atribuciones de la

Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, a fin de favorecer el gasto

público y el cumplimiento a las políticas de austeridad del Gobierno del Estado.

Para adecuar el marco normativo de la Dependencia a la estructura orgánica aprobada, se publicó

el día 14 de agosto del año 2020 en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 326, el Reglamento Interior de la

Dependencia, en el que se otorgan las atribuciones a la Dirección General de Construcción de

Caminos y Carreteras Estatales y las áreas que la integran.



4

III. Marco Jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (08/05/2020)

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (17/09/2020)

Leyes Federales:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (13/01/2016)

Ley Federal del Trabajo. (02/07/2019)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo

123 Constitucional. (01/05/2019)

Leyes Estatales:

Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz. (30/12/2016)

Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave. (04/02/2020)

Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes

Muebles del Estado de Veracruz-Llave. (29/11/2018)

Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

(28/08/2019)

Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave. (15/09/2019).

Ley Número 584 del Servicio Público en Carrera de la Administración Pública Centralizada del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (30/12/2016)

Códigos Estatales:

Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (17/09/2020)

Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio

de la llave (12/03/2020)

Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave. (01/09/2020)

Decretos Estatales:

Decreto Número 525 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave para el Ejercicio Fiscal Vigente. (30/12/2020)

Reglamentos Estatales:

Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave. (14/08/2020)

Otros:

Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública. (31/01/2011)

Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. (13/02/2020)

Condiciones Generales de Trabajo para el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. (25/06/2019)

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (28/07/2010)

Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con ellas del Estado de Veracruz.

(04/02/2016)

Plan Veracruzano de Desarrollo y Programas Sectoriales 2019-2024.



5

IV. Atribuciones De acuerdo al Artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras

Públicas del Estado, publicado en la Gaceta Oficial con número Ext. 326 de fecha 14 de agosto

del 2020, le corresponde a la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales, el despacho de las siguientes facultades:

I. Participar en los procesos de contratación, en la revisión de las propuestas técnicas y

económicas de las obras y servicios relacionados que se realicen conforme a los programas

de construcción y modernización de carreteras estatales, así como de construcción,

modernización, reconstrucción y conservación de caminos y alimentadores, en aquellos

casos en que así se determine; así como emitir los dictámenes técnicos de procedencia

para los contratos de obra pública y servicios relacionados, derivados de los procesos de

adjudicación directa de acciones a su cargo;

II. Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las características, normas,

especificaciones, proyectos, costos de acuerdo con lo estipulado en los contratos de obra,

y la normatividad aplicable, con el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados, y

en caso contrario dar cuenta a la superioridad y realizar las acciones urgentes para evitar

mayores gastos de ejecución o deterioro de los trabajos ya realizados; así como coordinar

las acciones para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción en los

caminos y puentes concesionados;

III. Evaluar y dar seguimiento a los programas de construcción y modernización de carreteras

estatales y de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de caminos y

alimentadores, e informar a las autoridades correspondientes sobre el avance en la

ejecución de las obras conforme al calendario y presupuesto autorizados;

IV. Tramitar el otorgamiento de permisos ante al área que corresponda para la ejecución de

obras dentro del mismo y/o cuando se afecten las obras viables o su funcionamiento, así

como, los permisos en materia de impacto ambiental, cuando así lo requiera; y los estudios

de factibilidad, liberación del derecho de vía y la autorización municipal correspondiente;

V. Participar, junto con las autoridades competentes, en acciones de coordinación

interinstitucional relacionadas con los programas de caminos y alimentadores;

VI. Respecto de los procedimientos administrativos de rescisión, haciendo del conocimiento de

la persona superior jerárquica:

a) Emitir el Dictamen correspondiente conforme a la normativa aplicable, tomando como

base los reportes emitidos por la persona que haya sido designada residente de obra,

respecto al avance físico y financiero de la obra y/o prestación;

b) Solicitar por escrito a la Dirección General Jurídica la substanciación del procedimiento

de rescisión, incluyendo los proyectos de inicio y resolución, acorde a la aplicación de

la normativa correspondiente, para lo cual agregará las constancias debidamente

certificadas, y

c) Sometido a su consideración, suscribir el inicio y resolución del procedimiento de

rescisión de los contratos de obra pública o servicios, cuando no se cumpla con lo

establecido en un contrato o se contravengan disposiciones en la materia.



6

IV. Atribuciones VII. Tramitar en coordinación con la Unidad Administrativa ante la Secretaría de finanzas y

Planeación del Estado, el cobro de fianzas que se hayan constituido, con motivo del

incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones, permisos,

autorizaciones, contratos y convenios, cuando conforme a la normativa aplicable sea

procedente;

VIII. Participar en las políticas y programas de construcción, mejoramiento y mantenimiento

de las vías de comunicación terrestre, que permitan la eficiente operación de líneas férreas

en el Estado;

IX. Verificar la vigencia del registro de empresas locales y foráneas en el Padrón de

Contratistas del Gobierno del Estado de Veracruz del Ignacio de la Llave, antes de

proceder a la contratación de obras y/o acciones;

X. Suscribir los contratos que involucren aspectos de obra pública y servicios relacionados

con el área a su cargo, conjuntamente con la persona superior inmediata, solicitando a la

Dirección General Jurídica, por escrito, la elaboración de los mismos conforme a la

normativa aplicable;

XI. Integrar, actualizar y resguardar en original, el archivo técnico contable de obra pública

que ejecuten;

XII. Recibir de la persona que haya sido designada residente, el acta de entrega recepción de

los trabajos y su documentación soporte, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno

de Control;

XIII. Verificar que los trabajos objeto del contrato se encuentren en condiciones de operación

y cumplan con los planos, normas, especificaciones y calidad;

XIV. Llevar el control y registro de los finiquitos que realice y autorice la persona que haya

sido designada residente de obra;

XV. Recibir y analizar los alegatos que formulen contratistas, respecto al finiquito y determinar

el saldo total;

XVI. Formalizar con apoyo de la persona que haya sido designada residente, el acta de

extinción de derechos y obligaciones de los contratos;

XVII. Revisar y verificar la veracidad de los avances expresados en estimaciones, informados

por las personas que tengan el carácter de residentes de obra, en las obras en ejecución;

XVIII. Entregar las obras concluidas a las instancias operativas correspondientes y recibirlas

mediante acta de entrega-recepción de la ejecutante, incluyendo: inmueble en

condiciones de operación, planos actualizados, normas y especificaciones de ejecución,

manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento;

XIX. Atender la indicación para la realización de pruebas de laboratorio para verificar

compactaciones, capacidad de carga, calidad de material de acuerdo a proyecto, entre

otros, proponiendo las soluciones para su estudio y autorización en su caso;



7

IV. Atribuciones XX. Desarrollar y supervisar que la construcción, reconstrucción, conservación, ampliación y

mantenimiento de las obras ferroviarias, y de caminos y puentes que se realicen,

cumplan con las características, especificaciones;

XXI. Supervisar, en coordinación con las Subdirecciones de zona, el proyecto, instalación y

operación del señalamiento y los dispositivos de seguridad que se instalen en la red a

su cargo;

XXII. Supervisar los trabajos de conservación de carreteras, caminos y puentes estatales que

realicen los Órganos Administrativos de la Secretaría y los organismos del Sector;

XXIII. Administrar, operar y dar mantenimiento a la maquinaria y equipo de construcción

propiedad de la Secretaría, así como el destinado a las obras de emergencia;

XXIV. Participar, cuando proceda, en la programación, el proyecto, construcción, ampliación,

reconstrucción y conservación de carreteras y puentes que se realicen en cooperación

con otras entidades federativas, los municipios y los particulares;

XXV. Verificar el cumplimiento de los convenios que se celebren con gobiernos municipales

para la entrega de tramos carreteros que pasen por zonas urbanas, para su operación,

conservación, reconstrucción y ampliación;

XXVI. Apoyar la capacitación del personal de la Secretaría, así como de los adscritos a

organismos estatales de caminos y a miembros de las comunidades rurales que

participen en los programas de conservación de caminos, cuando lo soliciten;

XXVII. Integrar y mantener actualizado el catálogo de carreteras, caminos y puentes estatales,

incluyendo su estado físico, así como el registro cartográfico correspondiente por

municipio;

XXVIII. Atender las solicitudes para modificar y conservar carreteras y puentes libres de peaje,

fijando las características, especificaciones y criterios que correspondan y, en su caso,

aprobar el proyecto y el programa de las obras, así como supervisar su ejecución, con

el apoyo de las Subdirecciones de su adscripción;

XXIX. Participar, en coordinación con las Subdirecciones de su adscripción, en la atención de

situaciones creadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, e intervenir en la asignación

de recursos para la atención de contingencias;

XXX. Vigilar que se respete el derecho de vía de las carreteras del Estado y tramitar el

otorgamiento de permisos para la ejecución de obras dentro del mismo o fuera de él,

cuando afecte las obras viales o su funcionamiento; dirigir las acciones sobre la

integración de los expedientes de carácter técnico que lleven a la liberación del derecho

de vía ante la Dirección General del Patrimonio del Estado o ante la autoridad

competente, con el apoyo de la Dirección General Jurídica, para la construcción de

carreteras y autopistas que estén a su cargo, en coordinación con los Órganos

Administrativos de la Secretaría;



8

IV. Atribuciones XXXI. Desarrollar programas de actividades que permitan dar seguimiento, de acuerdo con

las disposiciones establecidas en la legislación federal y estatal a la construcción,

reconstrucción, conservación, mantenimiento y ampliación de las obras públicas,

caminos y puentes, atendiendo las prioridades establecidas en el Plan;

XXXII. Tramitar el otorgamiento de permisos ante al área que corresponda para la ejecución

de obras dentro del mismo o, en su caso, cuando se afecten las obras viables o su

funcionamiento, así como, los permisos en materia de impacto ambiental, cuando así

lo requiera; y los estudios de factibilidad, liberación del derecho de vía y la autorización

municipal correspondiente;

XXXIII. Llevar el control y registro de los anticipos, estimaciones y finiquitos que reciba, revise,

valide y autorice la persona que haya sido designada residente de obra, derivados de

los contratos celebrados;

XXXIV. Recibir y revisar que la factura presentada por contratistas, correspondiente a la

estimación autorizada por la persona que haya sido designada, residente de obra,

cumpla con la información y los requisitos administrativos y fiscales, y en su caso,

comunicar por escrito las deficiencias fiscales o administrativas que la misma tenga;

XXXV. Remitir a la Unidad Administrativa la documentación correspondiente a las

estimaciones y factura, para el trámite de pago;

XXXVI. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias, que en original obren

dentro de los archivos a su cargo, cuando conforme a la ley y al Código de

Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, así proceda.

Para el caso de que la expedición de copias certificadas derive de una petición realizada

por un/a particular, éstas deberán de ser entregadas hasta en tanto se reciba el

correspondiente Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), copia simple del

depósito o transferencia y línea de captura que genera la Oficina Virtual de Hacienda

(OVH) de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, con objeto que se cumpla lo establecido en el Código de Derechos para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXXVII. Dar vista al Órgano Interno de Control en la Secretaría de las observaciones y/o

acciones detectadas, que presuman la existencia de alguna irregularidad administrativa

cometida por el personal adscrito a su área, y

XXXVIII. Las demás que expresamente le atribuya el marco jurídico y las que les sean

encomendadas por el Subsecretario.



9

V. Estructura Orgánica



10

VI. Descripción de Puestos



11

Identificación

Nombre del puesto: Titular de la Dirección General de Construcción de Caminos y

Carreteras Estatales.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subsecretaría de Infraestructura

Subordinados(as)

Inmediatos(as):

Titular de la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales.

Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de Construcción de

Caminos y Carreteras Estatales.

Titular de la Subdirección de Maquinaria.

Conductor(a) Operativo(a).

Suplencia en caso de

ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe por escrito la persona titular

de la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales informando de ello a la persona titular de la Secretaría de


Descripción general La persona titular de este puesto, es responsable de vigilar que se ejecuten los programas para la

atención de las vías de comunicación en materia de construcción, modernización, reconstrucción,

conservación y/o ampliación de caminos, carreteras y puentes estatales; de coordinar la utilización

y mantenimiento del parque de maquinaria y equipo de construcción; de asegurarse que se

integren y resguarden los expedientes únicos de obra en tanto se encuentran en periodo de

trámite, así como verificar su entrega para su concentración en el Archivo General de la Secretaría

una vez realizada la entrega-recepción de la obra; así como de que se finiquite física, financiera y

administrativamente los contratos de obra pública a su cargo, asegurándose que se entreguen a

la instancia operadora, una vez concluidos.

Ubicación en la estructura orgánica

Fechas de Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización

Agosto

del 2020

Febrero

del 2021 Unidad Administrativa

Dirección General de

Construcción de Caminos y

Carreteras Estatales

Secretaría de

Infraestructura y Obras

Públicas

Subsecretaría de

Infraestructura

Subdirección de

Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales

Subdirección de Control,

Seguimiento de Construcción de

Caminos y Carreteras

Estatales

Subdirección de

Maquinaria

Dirección General de Proyectos, Programación

y Presupuesto de

Carreteras y Caminos

Estatales


Construcción de

Caminos y Carreteras Estatales

Conductor(a)

Operativo(a)



12

Funciones 1. Instruir que se lleve a cabo la obra pública para la construcción, modernización,

reconstrucción, conservación y/o ampliación de caminos, carreteras y puentes; así como, de

las obras aeroportuarias, portuarias, ferroviarias y dragados, cuando la misma no sea facultad

exclusiva de un ente determinado por mandato de ley; en los términos que dispongan la

normatividad aplicable, y el presente reglamento, con la finalidad de satisfacer la necesidad

colectiva de servicios públicos.

2. Dirigir que la ejecución de las obras relativas al mejoramiento de la red carretera estatal, en

congruencia con el Plan Veracruzano de Desarrollo, a fin de establecer normativas

coordinadas para la toma de decisiones.

3. Recomendar, coordinar y controlar en el ámbito de su competencia, el mejor procedimiento

constructivo de las obras públicas, a fin de garantizar la calidad y vida útil de las mismas.

4. Proponer las modificaciones de proyectos por razones técnicas justificadas, cuando así se

requiera, en el transcurso de ejecución de las obras, con el objeto de asegurar que sus

características finales se ajusten a los aspectos de calidad y necesidades del servicio público

para las que fueron definidas.

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones de proyectos y las normativas en el proceso

de ejecución de las diferentes obras públicas que garanticen la calidad de las obras públicas,

con la finalidad de minimizar los costos de mantenimiento a las entidades o Dependencias

encargadas de su operación.

6. Dirigir que la ejecución de las obras de construcción, modernización, reconstrucción,

conservación y/o ampliación de caminos, carreteras y puentes; comprendidas en los

programas que tenga asignados, con la finalidad de que éstas se realicen de acuerdo con el

programa de trabajo y a lo estipulado en los contratos y en la legislación aplicable.

7. Verificar el cumplimiento de los contratos que celebre la Dependencia, controlando

presupuesto y Programas de Ejecución, a fin de asegurar la terminación satisfactoria de las

Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas.

8. Verificar que los Residentes de obra, den por terminados los trabajos realizados por contratos

o por administración directa los cuales deberán finiquitar tanto física, financiera y

administrativamente, así como elaborar el acta de entrega de conformidad con el marco

jurídico aplicable, con la finalidad de preparar el cierre administrativo de la obra, conciliar el

finiquito, y, en su caso, celebrar la firma con la persona contratista del acta de extinción de

derechos.

9. Participar, o en su caso, designar a la persona servidora pública que lo represente en los

procesos de licitación de las obras consideradas, incluidas en el Programa Operativo Anual,

con la finalidad de que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la legislación y

normatividad aplicable.

10. Solicitar al personal a su cargo, que emitan los Dictámenes Técnicos de procedencia para los

Contratos de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, derivados de procesos de

adjudicación directa de acciones a su cargo, con la finalidad de justificar las causas de

excepción que dan origen a tal determinación de no optar por la Licitación Pública.



13

Funciones 11. Instruir a su personal de apoyo, que Dictaminen técnicamente con el visto bueno del titular

de la Subsecretaría que corresponda, cuando proceda sobre las terminaciones anticipadas o

rescisión de contratos en materia de obra pública, cuando las circunstancias así lo ameriten

por razones de fuerza mayor o caso fortuito, razones técnicas y/o económicas, por causas

imputables a las o los contratistas, siempre que tal acción tenga como finalidad preservar

salvo y buen resguardo la capacidad y los intereses del Estado.

12. Autorizar Finiquitos de Obra, a fin de verificar que sean correctos los cargos a favor o en

contra de la persona contratista o Dependencia, en su caso, al término de una obra.

13. Analizar los requerimientos de obra en el ámbito de su competencia, turnados por la persona

titular de la Subsecretaría, para dar atención oportuna de las obras prioritarias y realizar las

gestiones para que se elabore el análisis de factibilidad y programación, por el área

correspondiente.

14. Autorizar los programas de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de la

Dirección General a su cargo, con la finalidad contar con unidades en condiciones adecuadas

para la ejecución de obras y acciones.

15. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la atención de las auditorías que practiquen los

Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus facultades, a las obras y programas a cargo de la

Dirección General, a fin de facilitar la información que se requiera dentro de los tiempos

establecidos para la misma.

16. Atender a las empresas contratistas que realizan obra en materia de caminos, carreteras y

puentes estatales, con el fin de coordinar acciones relacionadas con los programas de

ejecución.

17. Asistir a reuniones con la persona titular de la Secretaría, a fin de proporcionar información

de los avances de los programas de obra a su cargo, así como participar en los comités,

comisiones y otras instancias colegiadas que le instruyan.

18. Realizar recorridos en obras con el personal a su cargo, con la finalidad de constatar los

avances físicos de las obras en ejecución.

19. Presentar al titular inmediato los informes de los avances físicos y financieros de los

programas a su cargo y en general de las actividades realizadas en la Dirección General, con

el fin de facilitar la toma de decisiones.

20. Acordar con la persona titular de la Subsecretaría de Infraestructura las acciones de apoyo

con maquinaria y equipo a los Ayuntamientos, Patronatos, Comités, Organizaciones y

Asociaciones Civiles sin fines de lucro, con el fin de brindar dichos apoyos oportunamente.

21. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de la Dirección General a su

cargo y una vez aprobado, realizar las acciones que se requieran para su cumplimentación,

con el fin de ejercer oportunamente los recursos autorizados.

22. Vigilar que el área correspondiente programe y realice las pruebas de laboratorio a las obras

que ejecuta la Dirección General a su cargo, con el fin de que se garantice la calidad de las

mismas.



14

Funciones 23. Instruir que se atienda oportunamente a los Entes Fiscalizadores que en el ejercicio de sus

atribuciones practiquen auditorías y/o revisiones a las obras y servicios que conforman los

programas de trabajo a cargo de la Dirección General, a fin de garantizar su actuar.

24. Coordinar la implementación de acciones en caso de contingencias, con el fin de atender las

afectaciones que se ocasionen a las vías de comunicación.

25. Tramitar ante la Unidad Administrativa, la solicitud de los Dictámenes de Suficiencia

Presupuestal, para su gestión en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

26. Autorizar la Cédula Técnica Programática (PROG) y los documentos que la integran así como

el formato TEC para enviarse a la Unidad Administrativa y continuar con el trámite

correspondiente.

27. Autorizar y enviar a la Unidad Administrativa, la documentación relativa a los anticipos y

estimaciones, para continuar con el trámite de pago correspondiente, ante la SEFIPLAN.

28. Validar en conjunto con la Unidad Administrativa, los Reportes de Obras emitidos por la

Secretaría de Finanzas y Planeación referentes a los Trimestres y Cierre de Ejercicio de los

diferentes fondos y/o recursos aprobados para el sector, a fin de emitir las observaciones

correspondientes para su corrección.

29. Integrar y resguardar los expedientes unitarios de obras y acciones de la Cartera de

Programas y Proyectos de Inversión, con la finalidad de salvaguardar la comprobación de la

ejecución de gasto de los recursos de posibles revisiones de los entes fiscalizadores.

30. Informar al Órgano Interno de Control los adeudos de ejercicios anteriores, con la finalidad

de que éste verifique la procedencia del pago, conforme al artículo 182 del Código Financiero

del Estado de Veracruz.

31. Integrar y tramitar ante la Unidad Administrativa, los expedientes para liberación de fianzas

de anticipo y vicios ocultos.

32. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor desarrollo de su puesto y el logro

de los objetivos de la Secretaría.



15

Coordinación interna

CON PARA 1. La persona titular de la Subsecretaría de

Infraestructura.

1. Acordar asuntos de su competencia, recibir

instrucciones, proporcionar información,

coordinar actividades.

2. La persona titular de la Dirección General

de Proyectos, Programación y Presupuesto

de Carreteras y Caminos Estatales.

2. Realizar trámites, proporcionar información

y coordinar actividades.

3. La persona titular de la Unidad

Administrativa.

3. Tramitar las afectaciones, transferencias y

autorizaciones de recursos, para la

ejecución de Obras Públicas y Servicios

relacionados con ellas.


Jurídica.


y coordinar actividades en materia de obra

Pública relativa a infraestructura y

equipamiento urbano y regional.

5. La persona titular de la Unidad de

Licitaciones.


y coordinar actividades.

6. La Unidad de Transparencia.

6. Proporcionar información para la atención

de solicitudes de información.

7. El Personal Subordinado. 7. Transmitir instrucciones, solicitar

información y coordinar actividades a para

la supervisión, control y vigilancia de los

diferentes Contratos de Obra Pública y

servicios relacionados.

Coordinación externa

CON PARA 1. Los Entes de Fiscalización Locales,

Estatales y/o Federales y otros.

1. Coordinar la atención de auditorías.

2. Las presidencias municipales,

particulares y/o Dependencias y

entidades gubernamentales.

2. Proporcionar información y coordinar

acciones en el ámbito de su

competencia.

3. Las empresas contratistas. 3. Acordar acciones y revisar avances de

obras.



16

Identificación

Nombre del puesto: Titular de la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Dirección General de Construcción de Caminos y


Subordinados(as)

Inmediatos(as):

Titular de la Residencia General de Construcción de Carreteras Zona

Norte.


Centro.


Sur.


ausencia temporal:

La persona servidora pública de inferior jerarquía que designe por

escrito la persona titular de la Dirección General de Construcción de


Descripción general

La persona titular de este puesto, es responsable de coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de

obra pública consistente en construcción, modernización, reconstrucción, conservación y/o

ampliación de caminos, carreteras, puentes y demás vías de comunicación que le sean asignados

a la Dirección General para el cumplimiento del Programa Operativo Anual de obras y acciones, en

apego al marco normativo y en el ámbito de su competencia.




Agosto

del 2020

Febrero


Dirección General de Construcción de Caminos y


Secretaría de Infraestructura y Obras

Públicas

Residencia General de

Construcción de

Carreteras Zona Norte


Construcción de

Carreteras Zona Centro


Construcción de

Carreteras Zona Sur

Dirección General de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales

Subdirección de Construcción de Caminos



Seguimiento de Construcción de Caminos


Subdirección de Maquinaria



17

Funciones 1. Participar en los procesos de licitación, conjuntamente con las Residencias Generales con el

fin de coordinar las visitas de obra y posteriormente asistiendo a las juntas de aclaraciones

de las obras y acciones (construcción, modernización, reconstrucción y conservación de

caminos), asignados a la Dirección General.

2. Coordinar la supervisión de la ejecución de las obras y acciones de construcción,

modernización, reconstrucción, conservación y/o ampliación de caminos, carreteras y

puentes; así como de las obras aeroportuarias, portuarias, ferroviarias y dragados,

comprendidas en el Programa Operativo, con la finalidad de que éstas se realicen de acuerdo

con el programa de trabajo; se acaten las disposiciones contractuales; se cumpla con las

normas técnicas, estudios, proyectos, el derecho de vía, controles de calidad, y demás

disposiciones legales aplicables.

3. Verificar que la supervisión de obras y acciones que realicen las Residencias Generales de

Zona, se desarrolle oportunamente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los Programas

de Obra.

4. Coordinar la supervisión de las obras con las residencias generales de zona, a fin de que se

verifique la instalación y operación del señalamiento y los dispositivos de seguridad que se

instalen en la red carretera a su cargo.

5. Verificar que se realicen las pruebas de laboratorio, a fin de garantizar que las obras que

ejecute la Dirección General cuenten con la calidad establecida en el proyecto y en las Normas

de Construcción aplicables.

6. Verificar que las estimaciones y los finiquitos que se tramiten, previa revisión y autorización

de las Residencias Generales de Zona, a fin de continuar con los trámites para la gestión del

pago correspondiente.

7. Generar y emitir el reporte de avance físico, financiero y fotográfico derivado de los informes

presentados por las Residencias Generales de Zona, de las obras y acciones a cargo de la

Dirección General, con la periodicidad que le requiera su superior jerárquico, implementando

las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, con la finalidad de que los avances

correspondan a lo programado.

8. Verificar que se apliquen las retenciones, deductivas y demás sanciones que establezcan las

disposiciones normativas de la materia para el caso de incumplimientos de los contratos de

obra pública que se celebren en al ámbito de su competencia, a fin de proteger los intereses

de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

9. Revisar el Dictamen Técnico elaborado por la residencia de obra para firma de la persona

titular de la Dirección General cuando ocurra el incumplimiento de los contratos de obra

pública, a fin de que se integre en el expediente que se turnara a la Dirección General Jurídica

para solicitar el inicio del procedimiento administrativo de rescisión.

10. Tramitar los expedientes para el inicio de los procedimientos de rescisión de contratos, en el

caso de incumplimiento de los mismos, verificando que dicho expediente integrado cuente con

los documentos necesarios que acrediten la procedencia para rescisión, a fin de proteger los

intereses de la Secretaría.



18

Funciones 11. Verificar las causales y fundamentos de ampliación, suspensión y/o reprogramación de los

contratos con que se cuente, aportando los documentos necesarios que acrediten la

procedencia para dicha ampliación, suspensión y/o reprogramación, a fin de proteger los

intereses de la Secretaría.

12. Remitir los expedientes de ampliación, suspensión y/o reprogramación de los contratos, para

el seguimiento del trámite correspondiente.

13. Vigilar que se cumpla con el manejo de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de obra Pública

(BESOP) y cualquier otro sistema que se emita en esa materia, con el objeto de cumplir con

la normatividad establecida.

14. Coadyuvar con la Dirección General, para recibir las obras y acciones concluidas mediante

acta de entrega recepción, en apego a las disposiciones normativas aplicables y entregarlas,

en su caso, de la misma forma, a las instancias operativas, a fin de garantizar su debida

operación, conservación y mantenimiento.

15. Participar en la atención de contingencias que afecten las vías de comunicación en el Estado,

con la finalidad de coadyuvar en la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes estatales,

siguiendo las instrucciones de la Dirección General.

16. Solicitar al área correspondiente la maquinaria y equipo de construcción, en su caso, cuando

se ejecuten obras por administración directa, con el objeto de cumplir oportunamente con los

programas de trabajo.

17. Coadyuvar en la integración, actualización y control del archivo técnico contable de las obras

y acciones que se ejecuten por la Dirección General, con la finalidad de cumplir con las

disposiciones normativas de la materia.

18. Colaborar en la atención de las auditorías que se practiquen a las obras y acciones que se

realicen en la Dirección General, coordinando con las Residencias Generales de Zona que se

integre la documentación y/o información necesaria, a fin de solventar, en su caso, las

observaciones que se deriven de dichos procesos de fiscalización.

19. Asistir a las reuniones y eventos, a fin de atender los asuntos que en el ámbito de su

competencia le instruya la persona titular de la Dirección General de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales.

20. Acordar con la persona titular de la Dirección General la aplicación de los registros de los

factores de incremento de los insumos de construcción, con el objetivo de actualizar

oportunamente los costos de los mismos utilizados en obra, después de la evaluación por el

área correspondiente.

21. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el Programa Operativo

Anual de la Dirección General y una vez aprobado, con el fin de ejercer oportunamente los

recursos autorizados.

22. Participar con la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuestos de Carreteras

y Caminos Estatales, a fin de integrar, mantener y actualizar el inventario de las obras de

infraestructura en carretera, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, líneas férreas y

dragados de los puertos, ríos y lagunas del ámbito Estatal.



19

Funciones 23. Solicitar cursos de capacitación al personal adscrito a su área y a los que intervienen en los

programas de ejecución de obra, a fin de mejorar el desempeño de sus funciones.





20


CON PARA 1. La persona titular de la Dirección General

de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar

información y coordinar actividades, así

como promover la organización,

colaboración y aportación de mano de obra

de las comunidades.

2. La persona titular de la Subdirección de

Control, Seguimiento de Construcción de


2. Coordinar y Desarrollar acciones, para la

ejecución de las obras y entrega de

información.


Planeación, Programación y

Presupuestación de Obra.

3. Desarrollar acciones, para le ejecución de

las obras y entrega de información.


Presupuestos de Carreteras y Caminos

Estatales.

4. Desarrollar acciones, para la ejecución de



Maquinaria.

5. Desarrollar acciones, para la ejecución de



Administrativa.

6. Intercambiar información, solicitar y

comprobar recursos, y tramitar pagos de la

ejecución de obras.


Jurídica.

7. Solicitar asesoría y coordinar acciones

relacionadas con los contratos de Obra

Pública.


Licitaciones.

8. Participar en los procesos de licitaciones de

obra y servicios.

9. La persona titular de la Unidad de Proyectos

Estratégicos.

9. Participar en el análisis y seguimiento de los

proyectos.


Transparencia.

10. Proporcionar información, para la

actualización del portal de transparencia y

la atención de solicitudes.

11. La persona titular de la Coordinación

Sectorial FONDEN.

11. Proporcionar información solicitada y de los

avances de la ejecución de obra y servicios.

12. El Personal Subordinado. 12. Transmitir Instrucciones, solicitar

información y coordinar actividades.



21


CON PARA 1. Los Entes de Fiscalización Locales, Estatales

y/o Federales y otros.

1. Proporcionar información y solventar

observaciones a través del área

correspondiente.

2. Las Presidencias Municipales, particulares

y/o Dependencias estatales.

2. Solicitar información y apoyo, para la

realización de obras, así como también para

la atención de contingencias.

3. Las empresas contratistas.

3. Realizar la ejecución de obras y/o servicios

de acuerdo a lo establecido en la

normatividad y en el contrato.



22

Identificación

Nombre del puesto: Titular de la Residencia General de Construcción de Carreteras Zona

Norte, Centro o Sur.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales.

Subordinados(as)

Inmediatos(as):

Supervisor(a) de Obra.

Analista Administrativo(a).

Residente de Obra.

Sobrestante.

Secretaria Operativa.

Auxiliar Administrativo(a).



ausencia temporal:


escrito la persona titular de la Subdirección de Construcción de


Descripción general La persona titular de este puesto, es responsable de supervisar y controlar que las obras y acciones

asignadas en la zona correspondiente, se realicen en apego a las disposiciones normativas de la

materia; de vigilar físicamente los trabajos y dar seguimiento a la ejecución de las obras para que

se desarrollen de conformidad con los programas establecidos y avances reportados en las

estimaciones; ser coparticipe en la revisión y firma de autorización de Estimaciones, Volúmenes

de Obra, Precios Unitarios extraordinarios, Pruebas de Laboratorio, Bitácora Electrónica y

Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o convencional; Revisión de Avances Físicos y Financieros

de Obra, Análisis de Proyecto; constatar la terminación de los trabajos realizados y al término de

obra; tramitar y autorizar el Finiquito y Acta de Entrega-Recepción, tener comunicación con el

personal contratista, a fin de recomendar y controlar el mejor procedimiento constructivo de las

obras, así como de garantizar en todo momento la óptima calidad de los materiales y en general

de los trabajos contratados.




Agosto

del 2020

Febrero



Construcción de Caminos y Carreteras Estatales

Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas

Residencia General

de Construcción de

Carreteras Zona Norte, Centro o Sur

Subdirección de


Estatales

Analista Administrativo(a)

Secretaria Operativa

Residente de

Obra

Auxiliar

Administrativo(a)

Supervisor(a)

de Obra

Conductor(a)

Operativo(a)

Sobrestante



23

Funciones 1. Revisar y analizar de manera detallada la calidad de los materiales y especificaciones

generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios

unitarios, programas de ejecución y suministros de las obras a ejecutar en la Residencia

General de Construcción de Carreteras Zona Norte, Centro o Sur a fin de que la integración

de los presupuestos e importes para la realización de obras sean correctos de conformidad

con su contrato.

2. Verificar en conjunto con los Residentes, que los mecanismos establecidos en el proyecto

ejecutivo sean confiables en el desarrollo de la obra, para llevar un adecuado seguimiento de

la ejecución, calidad de los materiales y procedimientos de estas.

3. Revisar que los Conceptos Extraordinarios y/o cantidades de obra adicionales, solicitados por

los Contratistas y autorizados por los Residentes, sean necesarios y si es así, elaborar los

Dictámenes Técnicos, turnándolos a la Subdirección de Construcción, y de requerir ampliación

de recursos informar oportunamente con el fin de que se gestionen para proceder al trámite

del convenio modificatorio.

4. Programar, calendarizar y coordinar todas las actividades y comisiones necesarias para que

los Residentes de Obras realicen el seguimiento y supervisión de las obras asignadas a la

Dirección General, para dar cumplimiento a las metas y plazos establecidos en contrato.

5. Coordinar con el residente de obra, el análisis y revisión de los presupuestos de las obras a

ejecutar en la Zona Norte, Centro o Sur, a fin de verificar que la integración de los conceptos

e importes que se presupuestan para la realización de las obras sean los correctos, se deberá

cotejar con el proyecto ejecutivo, para que no existan variaciones presupuestales, en caso

contrario se deberá generar un informe.

6. Coordinar con la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales para que

través de la o del Residente de Obra, a fin de poner a disposición el inmueble a la o al

contratista, planos, permisos y demás información y/o documentación que permita el inicio

de los trabajos, de conformidad con las disposiciones establecidas en las cláusulas del contrato

firmadas por las partes.

7. Verificar a través de las personas titulares del puesto de Residentes de Obra, que las obras y

acciones de la Residencia General de Construcción de Carreteras Zona Norte, Centro o Sur,

se ejecuten con la calidad, costo y tiempo estipulado en los contratos y en los acuerdos de

administración directa, con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en el contrato.

8. Supervisar que los trabajos se realicen de acuerdo a lo programado; se cumplan las

disposiciones contractuales y normas técnicas; se cuente con los estudios, proyectos,

permisos, liberación de derecho de vía, controles de calidad, y se ejecuten en apego a las

disposiciones legales aplicables, con el objetivo de los trabajos cumplan con todo lo necesario

para su correcta ejecución.

9. Verificar que los Residentes aperturen y registren las incidencias más importantes en la

Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o convencional, con el objeto de

dar seguimiento a la ejecución de los trabajos del Contrato de Obra Pública y Servicios.

10. Verificar que se elabore en forma oportuna la documentación técnica y/o normativa con

motivo de diferimiento por entrega extemporánea de anticipos, prórrogas, convenios en plazo

y monto y demás situaciones que se presenten en el desarrollo de las obras y acciones a su

cargo, a fin de contar con el soporte documental correspondiente.



24

Funciones 11. Instruir a las o los Residentes de Obra, para que supervisen la ejecución de obras y acciones

comprendidas en los programas de trabajo de la Residencia General de Construcción de

Carreteras Zona Norte, Centro o Sur, con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas;

de que se realicen en apego a las normas y leyes aplicables y se verifique que los avances

físicos y financieros correspondan con los programados en los contratos.

12. Convocar y coordinar acciones con las o los contratistas, con el fin de dar seguimiento a los

avances de los programas de obra a su cargo, así como para tratar todos los aspectos

relacionados con las mismas.

13. Informar a la persona titular de la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales de manera periódica de la situación que prevalezca en las obras a su cargo, así como

asistir a las reuniones que le instruya, a fin de dar cuenta de los avances físicos y financieros

de las obras que conforman los programas de trabajo de la Residencia General.

14. Solicitar visita conjunta con el Departamento de Control de Calidad y Evaluación Técnica de

esta Secretaría para verificar compactaciones, capacidad de carga, calidad de los materiales

establecidos en el Proyecto, a fin de cumplir con las normas técnicas y jurídicas aplicables en

materia de calidad y seguridad en la construcción de obras.

15. Verificar con el personal residente de obra que las estimaciones se encuentren integradas con

toda la documentación soporte conforme a ley y reglamento de obra pública, para sustentar

y validar la procedencia del pago; y rectificar que las estimaciones y finiquitos que se autoricen

cuenten con la documentación correspondiente con el fin de realizar el trámite para la gestión

de su pago.

16. Turnar a la Subdirección de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales las solicitudes de

ajuste de costos, los gastos no recuperables generados en alguna suspensión o terminación

de obra anticipada, con la documentación de soporte, con la finalidad de llevar a cabo el

trámite correspondiente.

17. Elaborar toda la documentación del cierre administrativo conforme a ley y reglamento de obra

pública conjuntamente con las Residencias de Obra, previa verificación física, financiera y

administrativamente las obras que se realicen por contrato o por administración directa, con

el fin de extinguir los derechos y obligaciones de los contratos y cerrar oportunamente el

Programa Operativo Anual de la Dirección General.

18. Instruir a las Residencias de Obra, para que se lleve a cabo la Entrega-Recepción de las obras

de la Residencia General de Construcción de Carreteras Zona Norte, Centro o Sur, una vez

que éstas se concluyan por la persona contratista, firmando de conformidad, previa

verificación de que la ejecución y conclusión de las mismas se apegue a las disposiciones

contractuales y normativas, a fin de validar que se cuente con las garantías que marca la ley.

19. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Residente de obra, los Dictámenes Técnicos, Actas

Circunstanciadas, Determinación de Penas Convencionales, Deductivas, Finiquitos,

Liquidaciones y en general los documentos técnicos que se requieran en el ámbito de su

competencia, con la finalidad de informar y en su caso tramitar a la Subdirección de

Construcción de Carreteras y Caminos Estatales, cuando proceda, se inicien las gestiones ante

las instancias competentes, para suspender, terminar anticipadamente y/o rescindir los

contratos, en caso de incumplimiento, en apego a las normas y leyes aplicables



25

Funciones 20. Elaborar la documentación, a fin de que la Subdirección de Construcción de Caminos y

Carreteras Estatales gestione ante la Unidad Administrativa los Recursos necesarios, para la

ejecución de actividades del ámbito de su competencia, para cumplir con los programas de

trabajo.

21. Integrar en el ámbito de su competencia y resguardar los Expedientes de Obra durante el

proceso de ejecución, cierre administrativo, extinción de derechos y obligaciones de los

contratos, para cumplir con lo que establece la Ley en la materia y con el propósito de

documentar correctamente el ejercicio del gasto público.

22. Proporcionar en el ámbito de su competencia cuando se lo requiera la Subdirección de

Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, la información y/o documentos, con el objeto

de que se atiendan oportunamente las solicitudes. a través de la Unidad de Transparencia o

de la Oficialía de partes de la Oficina del C. Secretario, recibidas en la Dirección General.





26


CON PARA



Estatales.



2. La persona titular de los Departamentos de:

Planeación de Obra; Programación y

Presupuestación de Obra; Control y Registro

de Información y Estimaciones de Obra;

Libros Blancos y Auditorías; Seguimiento

Operativo; Control de Obra; Supervisión;

Control de Calidad y Evaluación Técnica; y

Técnico de Maquinaria.

2. Desarrollar las actividades relacionadas con

los programas de obra y entrega de

información.


Administrativa.

3. Tramitar las solicitudes y comprobación de

recursos, así como los pagos de Estimaciones

de Obra ejecutada.


Licitaciones.

4. Participar en los procesos de licitaciones.


Transparencia.

5. Proporcionar información solicitada.

6. La personal titular de la Coordinación

Sectorial FONDEN.

6. Transmitir instrucciones, solicitar







correspondiente.

2. Las Presidencias Municipales, Particulares

y/o Dependencias Estatales.

2. Dar seguimiento a las obras de la

Residencia General de Construcción de

Carreteras Zona Norte, Centro o Sur.

3. Las Empresas Contratistas. 3. Realizar la ejecución de obras y/o servicios

de acuerdo a lo establecido en la

normatividad y en el contrato.



27

Identificación

Nombre del puesto: Supervisor(a) de Obra.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Residencia General de Construcción de Carreteras Zona


Subordinados(as)

Inmediatos(as): Ninguno(a).


ausencia temporal:


escrito la persona titular de la Residencia General de Construcción de



La persona titular de este puesto es responsable de recabar la información necesaria que le permita

iniciar la supervisión de la obra, así como de mantener al corriente el archivo para integrar el

expediente unitario de la obra, debiendo auxiliar al Residente de Obra en la elaboración de minutas

e informes y en el trámite y/o elaboración de circulares, oficios y expedientes técnicos ante la

Unidad Administrativa entre otros; además de la revisión de documentos turnados al

departamento; colaborar en la actualización de la base de datos.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Carreteras Zona

Norte, Centro o Sur

Supervisor(a) de

Obra



28

Funciones 1. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le

proporcione la Residencia General con relación al contrato, que le permita la programar

oportunamente la supervisión de la obra hasta su conclusión.

2. Participar con el Residente de Obra en la entrega física del sitio de la obra al superintendente

y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos, con el objeto de que

se permita iniciar adecuadamente los trabajos.

3. Obtener de la Residencia General Zona Norte, Centro o Sur y/o el Residente de Obra la

ubicación de las obras inducidas y subterráneas, a fin de realizar con el contratista el trazo de

su trayectoria.

4. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, con la

finalidad de mantener actualizado los proyectos con las modificaciones que se realizan para

los proyectos.

5. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y

oportuna las órdenes provenientes de la residencia, a fin de prevenir y atender las necesidades

del proyecto que se encuentra en ejecución.

6. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido, con el objeto de informar al residente

de obra sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así

como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y

para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la

celebración de convenios.

7. Registrar, en coordinación con el residente de obra, en la bitácora los avances y aspectos

relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el

contrato, a fin de realizar cualquier adecuación durante la ejecución de las obras.

8. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la Residencia de Obra, para analizar

el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la

bitácora los acuerdos tomados y con el objeto de dar seguimiento a los mismos.

9. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de

los trabajos, con el objeto de garantizar las condiciones del personal, medio ambiente y

comunidad dando como resultado la calidad de los trabajos.

10. Revisar las estimaciones a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios

Relacionados con Ellas, para efectos de que la Residencia de Obra las autorice y,

conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago,

así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

11. Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar,

cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para que la supervisión y la

superintendencia consideren los conceptos del catálogo contenido en la proposición del

licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo

y los conceptos no previstos en el mismo.



29

Funciones 12. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de

estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas

convencionales y los descuentos, con la finalidad de mantener informado a su titular inmediato

y poder emitir los reportes semanales, a la subdirección correspondiente.

13. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el

equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición

del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia,

para la aprobación de la persona Residente de Obra.

14. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan

asignada dicha tarea, a fin de tener cualquier cambio documentando para futuros

mantenimientos y auditorias.

15. Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando,

según el caso, los programas de suministros que el ente público haya entregado a la persona

contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de

instalación permanente, con la finalidad de llevar el control de todo aquello que está estipulado

que la empresa debe realizar evitando así alguna modificación inadecuada al proyecto

contratado.

16. Coadyuvar a la residencia en la vigilancia de los materiales, la mano de obra, la maquinaria y

que los equipos sean de la calidad y bajo las características pactadas en el contrato, a fin de

que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus

resultados.

17. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido, con la finalidad de

tomar la medida correspondiente para en caso de cumplirse realizar las penas, retenciones

correspondientes.

18. Elaborar el finiquito de los trabajos y cierre administrativo de las obras (Actas de entrega-

recepción, finiquito de obra, acta de extinción de derechos y obligaciones), con la finalidad de

cumplir con la normatividad establecida en la materia.

19. Presentar los informes de supervisión con la periodicidad establecida por la Secretaría, con el

objeto de ser el respaldo de las estimaciones correspondientes, evitando así las desviaciones

o incumplimientos del proyecto original.

20. Integrar el archivo derivado de la realización de los trabajos, con el objeto de asegurar que

éste incluya entre otros: Modificaciones a los planos, Registro y Control de la Bitácora y las

minutas de las juntas de obra, Permisos, Licencias y Autorizaciones y documentos varios, para

contar con el soporte necesario que respalda cada acción ejecutada, el cual requieren entes

fiscalizadores.

21. Apoyar en el ámbito de su competencia, en las auditorías que lleven a cabo los Entes

Fiscalizadores, a fin de brindar atención oportuna de las observaciones que en su caso se

deriven.





30


CON PARA 1. La persona titular de la Residencia General

de Construcción de Carreteras Zona Norte,

Centro o Sur.


información, coordinar actividades y someter

a acuerdo los asuntos encomendados.

2. La persona titular de la Dirección General de

Construcción de Carreteras y Caminos

Estatales.

2. Proporcionar y solicitar información, así

como coadyuvar acciones para la realización

de las obras asignadas.




1. Proporcionar información y atender

observaciones de auditoría.

2. La Secretaría de Medio Ambiente.

2. Coordinar actividades en la materia para dar

cumplimiento a la normatividad ambiental

para la realización de obra.

3. Los Ayuntamientos. 3. Coadyuvar con acciones en materia de obra.

4. Los Comités de Contraloría Ciudadana. 4. Proporcionar información sobre las obras.

5. El personal contratista.

5. Proporcionar y solicitar información.



31

Identificación

Nombre del puesto: Analista Administrativo(a).



Subordinados(as)



ausencia temporal:




Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de recopilar, verificar y clasificar la información

que se recibe en el área, proporcionar la información que se le solicite, registrar y llevar los

controles correspondientes tanto en la documentación que se recibe, como en la que se entrega

regularmente por el área; así mismo coadyuvar en la elaboración de Oficios, Actas, Informes,

Reportes, Análisis, Gráficas, Expedientes Unitarios.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Residencia General

de Construcción de


Analista Administrativo(a) Residente de Obra Sobrestante



32

Funciones

1. Ayudar en las actividades y comisiones del Residente General de Construcción Zona Norte, Centro o Sur, para realizar el seguimiento de la construcción y supervisión de las obras

asignadas a la Dirección General.

2. Colaborar en la integración de los informes, análisis, y demás documentación que se requiera

en el área de trabajo, cuando así se le indique, en las diferentes áreas de la Residencia, a fin

de mantener actualizados los avances de los proyectos.

3. Apoyar en la integración de los reportes de avances físico-financieros de las obras, con la

finalidad de describir los trabajos ejecutados en obra y conocer la inversión ejercida en un

momento determinado.

4. Clasificar y analizar los presupuestos de las obras a ejecutar, a fin de verificar que la

integración de los conceptos e importes que se presupuestan para la realización de obras sean

correctos.

5. Verificar la integración, actualización y control del archivo técnico contable de las obras y

acciones que se ejecuten por la Subdirección a su cargo, con la finalidad de cumplir con las

disposiciones normativas de la materia.

6. Colaborar en la atención de las auditorías que se practiquen a las obras y acciones que se

realicen en la Subdirección, proporcionando la documentación y/o información, a fin de

solventar, en su caso, las observaciones que se deriven de dichos procesos de fiscalización.

7. Apoyar en el cierre administrativo de las obras con la elaboración de actas de entrega-

recepción, finiquito de obra, acta de extinción de derechos y obligaciones, con la finalidad de

cumplir con la normatividad establecida en la materia.

8. Recopilar información para la Integración del archivo derivado de la realización de los trabajos,

con el objeto de asegurar que éste incluya entre otros: Modificaciones a los planos, Registro

y Control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra, Permisos, Licencias y

Autorizaciones y documentos varios, a fin de integrar los expedientes unitarios.

9. Apoyar en el ámbito de su competencia, en las auditorías que lleven a cabo los Entes

Fiscalizadores, a fin de brindar atención oportuna de las observaciones que en su caso se

deriven.

10. Llenar los formatos indispensables para el manejo de información, a fin de proporcionar un

acceso oportuno y expedito en lo referente a las obras y acciones desempeñadas por la

Residencia.

11. Revisar y capturar la información relativa al Sistema de Control de Obra Pública, con la

finalidad de analizar y transcribir la información, para que sea presentada en tiempo y forma.





33




Centro o Sur.


información, coordinar actividades y someter

a acuerdo los asuntos encomendados.

2. El personal Residente de Obra.

2. Recibir información para la elaboración de los

trabajos encomendados.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



34

Identificación

Nombre del puesto: Residente de Obra.



Subordinados(as)



ausencia temporal:





La persona titular de este puesto, es responsable de supervisar, controlar y revisar la ejecución

de las obras y acciones asignadas a la Residencia General de Construcción Zona Norte, Centro o

Sur, se realicen en apego a las disposiciones normativas de la materia; de vigilar que los trabajos

se desarrollen de conformidad con los programas establecidos; de aperturar y registrar las

incidencias en la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o convencional,

asegurándose en todo momento de la calidad de los materiales y en general de los trabajos

contratados, así como autorizar las Estimaciones y el Finiquito, además de cumplir con el Acta

entrega e integrar el Expediente Unitario de la obra.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Construcción de





35

Funciones 1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, a fin de dar cumplimiento

a la normatividad aplicable.

2. Vigilar que, previamente al inicio de la obra que el expediente técnico se encuentre completo,

y que cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de

los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de

conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio,

programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de

servicios, a fin de llevar el control adecuado de los proyectos.

3. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que el expediente de obra cuente con la acreditación de

la propiedad donde se llevarán a cabo los trabajos y la evaluación de impacto ambiental, con

el objeto de estar en condiciones de dar inicio a los trabajos.

4. Dar apertura a la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o convencional

(BESOP), en términos de lo previsto por Reglamento de la Ley, con la finalidad de emitir las

instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente.

5. Asentar en la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o convencional las

instrucciones pertinentes, así como las solicitudes que le formule la o el superintendente, con

el objeto de formalizar por dicho medio la comunicación entre las partes firmantes del contrato

de obra.

6. Revisar, cotejar y analizar previo al inicio de las obras, el proyecto ejecutivo y los presupuestos

de los trabajos a ejecutar en la Zona Norte, Centro o Sur, para que los conceptos e importes

incluidos en el catálogo sean los correctos sin variaciones presupuestales.

7. Elaborar, en caso de variaciones, una corrida financiera y verificar la disponibilidad de recursos

presupuestales, a fin de suscribir cualquier convenio modificatorio que implique la erogación

de recursos.

8. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos

sean de la calidad y características pactadas en el contrato, con la finalidad de cumplir lo

establecido en el mismo.

9. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los

trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de

autorización que presente la persona supervisora o superintendente, con la finalidad de evitar

incumplimientos de los derechos y obligaciones derivadas del contrato.

10. Recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones del personal responsable de las áreas

correspondientes, respecto de proyectos que requieran de cambios estructurales,

arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, con el objeto de implementarlos

oportunamente en el desarrollo de obras.

11. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios, para la suscripción de

cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recursos adicionales a los

programados originalmente.



36

Funciones 12. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y

apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos

asignados y rendimientos pactados en el contrato, con el fin de garantizar así la calidad de los

trabajos.

13. Proponer, en su caso las modificaciones necesarias inherentes al proyecto original,

contemplando la factibilidad, costo, y tiempo de ejecución, con el propósito de presentar

oportunamente los cambios relativos al proyecto.

14. Informar y presentar al Residente General de Zona, los casos en los que exista la necesidad

de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, con el objeto de analizar

las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución, para

prorrogar o modificar el contrato, mediante los dictámenes y convenios procedentes.

15. Revisar y autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores

que las respalden sean acordes a los trabajos ejecutados avances programados y la correcta

integración de documentos para su trámite, con el propósito de evitar el pago de recursos que

no se han realizado.

16. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, con el

objeto de asegurar que éste incluya entre otros: Planos, Matrices de precios unitarios o Cédula

de avances y Pagos programados.

17. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios, con el objetivo de

realizar aquellas modificaciones necesarias, válidas y viables por situaciones ajenas a la

empresa ejecutora.

18. Presentar a la Residencia General de Construcción las solicitudes de apoyo e intervención de

los Departamentos de Supervisión; y de Control de Calidad y Evaluación Técnica, con el objeto

de programar las visitas necesarias que coadyuven con la verificación de avances y calidad de

los trabajos.

19. Elaborar y tramitar conjuntamente con la Residencia General de Construcción de Carreteras

Zona Norte, Centro o Sur, los Dictámenes Técnicos, Actas Circunstanciadas, Determinación de

Penas Convencionales, Deductivas, Finiquitos Unilaterales, Liquidaciones y en general los

documentos técnicos que se requieran en el ámbito de su competencia, con el objeto de

proporcionar los elementos necesarios, para la suspensión, terminación anticipada y/o

rescisión de contratos, en apego a las normas y leyes aplicables.

20. Rendir informes con la periodicidad establecida por el superior jerárquico o la persona titular

de la Secretaría, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos

legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, con motivo de reportar y así poder

tomar las medidas adecuadas en los atrasos o circunstancias efectuadas en dicho periodo.

21. Revisar, autorizar y firmar el finiquito de los trabajos, para dar cierre a los trabajos concluidos.

22. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba

oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes

a la construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los

certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; a fin de dar

cumplimiento a la normatividad aplicable.



37

Funciones 23. Presentar oportunamente, al área correspondiente, la comprobación de los recursos que

solicite, a fin de realizar el desempeño de sus atribuciones.

24. Atender en el alcance de la información que posea, las auditorías que practiquen los Entes

Fiscalizadores, a fin de subsanar las observaciones que en su caso se deriven.





38




Centro o Sur.



2. La persona titular del Departamento de

Supervisión.


actividades.


Control de Calidad y Evaluación Técnica.


actividades.

4. La persona Analista Administrativo. 4. Solicitar recursos para realizar comisiones

oficiales; para la ejecución de obra, cuando

ésta se realice por administración directa;

así como para la comprobación de los

mismos.




1. Apoyar con información y solventar


correspondiente.

2. La Secretaría de Turismo, de Protección Civil

el Instituto Veracruzano de la Cultura y el

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia, la Secretaría de Medio Ambiente.

2. Celebrar acuerdos y convenios.

3. Las Presidencias Municipales, Particulares y/o

Dependencias Estatales.

3. Dar seguimiento a las obras de la Residencia

a su cargo.

4. Las Empresas Contratistas. 4. Ejecutar las obras y/o servicios de acuerdo

a lo establecido en la normatividad y en el

contrato.



39

Identificación

Nombre del puesto: Sobrestante.

Jefe(a) Inmediato(a): Residente de Obra

Subordinados(as)



ausencia temporal:





La persona titular de este puesto es responsable de llevar el control de materiales y actividades

diarias de los trabajos en ejecución; así como de reportar al responsable de la obra los avances

físicos de las obras.




Agosto del 2020

Febrero del 2021

Unidad Administrativa




Secretaría de


Públicas

Residencia General

de Construcción de





40

Funciones 1. Llevar el control del personal que trabaja en la construcción de obra, con el objetivo de asegurar

el permanente cumplimiento del trabajo asignado.

2. Elaborar informes de avance de obra, informando veraz y oportunamente, a fin de que se

puedan ejercer en su caso, acciones de mejoras.

3. Integrar reportes fotográficos de la situación física de la obra en un momento determinado, a

fin de contar con constancia gráfica de los avances logrados en la misma.

4. Elaborar y analizar gráficas de lluvia de la información del estado del tiempo predominante, con

el propósito de determinar los periodos de trabajo y duración de los mismos.

5. Realizar reportes del personal y maquinaria de obra a la persona titular del puesto de residente,

para efectos de la comprobación de recursos asignados.

6. Marcar referencias y niveles para la construcción de los caminos, con el objetivo de determinar

la ubicación de las indicaciones y especificaciones del lugar de referencia.

7. Elaborar la lista de raya, a fin de efectuar el pago oportuno al personal de obra.

8. Elaborar Reporte de Gastos de Combustible y Lubricantes, a fin de permitir la integración

correcta de la documentación comprobatoria.





41


CON PARA 1. La persona titular de la Residencia Obra Zona


2. La persona titular de la Residencia General


Centro o Sur.


información y coordinarse en actividades.


información y coordinarse en actividades


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



42

Identificación

Nombre del puesto: Secretaria Operativa.



Subordinados(as)



ausencia temporal:





La persona titular de este puesto se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un superior

jerárquico, llevar adelante la agenda de éste y custodiar y ordenar los documentos de la oficina.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas


Carreteras Zona

Norte, Centro o

Sur




43

Funciones 1. Recibir documentación y clasificar para elaborar informe para que se remita al área que le

corresponda.

2. Auxiliar en la elaboración de informes, oficios, cartas, revisión de documentos y actas, a fin de

agilizar los procesos de trabajo para el trámite del área correspondiente.

3. Auxiliar en el trámite y clasificación de la documentación remitida al Departamento por las

distintas áreas, para mantener un respaldo y control de dicha documentación.

4. Colaborar en la integración del archivo de su área, los expedientes, oficios o circulares que se

remitan, con la finalidad de resguardarlos.

5. Apoyar en la aplicación de formatos y la captura de información de datos, a fin de mantener

actualizadas las bases de datos de dicho personal del área.

6. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor desarrollo de su puesto y el logro de los objetivos de la Secretaría.



44


CON PARA 1. La persona titular de la Residencia General de

Construcción de Carreteras Zona Norte,

Centro o Sur.

1. Recibir instrucciones y coordinarse en

actividades.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



45

Identificación

Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo(a).



Subordinados(as)



ausencia temporal:

La persona servidora pública de igual jerarquía que designe por escrito

la persona titular de la Residencia General de Construcción de


Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de brindar apoyo en la revisión de Estimaciones

y Expedientes Técnicos de Obra, así como actividades de tipo administrativo, captura, escaneo,

archivo y entrega de documentación a las diferentes áreas de trabajo.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Residencia General

de Construcción de

Carreteras Zona

Norte, Centro o Sur

Auxiliar

Administrativo(a) Conductor(a)

Operativo(a)



46

Funciones 1. Elaborar los informes y demás documentación que se requiera en el área de trabajo, a fin de

apoyar en la captura, cuando así se le indique en las diferentes áreas de la Residencia.

2. Archivar y escanear los documentos necesarios y salvaguardar la información, a fin de

mantener la discreción de los asuntos encomendados.

3. Digitalizar fotografías, para integrarlas en las estimaciones y reportes fotográficos.

4. Actualizar, capturar y procesar la información de avances de obra, catálogo de conceptos de

construcción, formatos, reportes y documentos varios, a fin de integrar la base de datos general

de la Residencia.

5. Registrar los reportes de avances físico-financieros de las obras, con la finalidad de describir

los trabajos ejecutados en obra y conocer la inversión ejercida en un momento determinado.

6. Apoyar en la integración de los reportes mensuales del estado de las obras, solicitados por los

Entes Fiscalizadores y demás áreas de la Secretaría que lo requieran, para estar en condiciones

de atender y cumplir con lo requerido.

7. Llenar los formatos para el manejo de información, a fin de proporcionar un acceso oportuno y

expedito en lo referente a las obras y acciones desempeñadas por la Residencia.

8. Revisar y capturar la información relativa al Sistema de Control de Obra Pública, con la finalidad

de analizar y transcribir la información, para que sea presentada en tiempo y forma.





47




Centro o Sur.




CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



48

Identificación

Nombre del puesto: Conductor(a) Operativo(a).



Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular de la Residencia General de Construcción de



La persona titular de este puesto es responsable de trasladar al personal para realizar actividades

relacionadas con la ejecución de la Obra Pública, así mismo es responsable de la entrega de

documentación oficial de la Secretaría cuando así se le encomiende.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Residencia General

de Construcción de

Carreteras Zona

Norte, Centro o Sur

Auxiliar

Administrativo(a) Conductor(a)

Operativo(a)



49

Funciones 1. Verificar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, con la finalidad de tener la

confianza de que la unidad no va a presentar fallas durante su recorrido o destino.

2. Reportar fallas y averías de la unidad, con la finalidad de que sean corregidas.

3. Transportar al funcionariado que lo requiera, a fin de cumplir con sus funciones o encomiendas

oficiales.

4. Entregar documentos a los diferentes destinos que indica cada documento, con la finalidad de

dar respuesta o realizar la gestión necesaria que indique el documento dentro de los tiempos

establecidos.





50



Construcción de Carreteras y Zona Norte,

Centro o Sur.



2. El Personal de la Secretaría de Infraestructura

y Obras Públicas.

2. Solicitar información personal y para entregar

oficios.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



51

Identificación

Nombre del puesto: Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de Construcción de




Subordinados(as)

Inmediatos(as):

Titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Titular del Departamento de Control de Obra.

Titular del Departamento de Estimaciones.



ausencia temporal:




Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de elaborar, revisar, y tramitar los dictámenes

en la modalidad de adjudicación directa para la contratación de obra pública ante el Comité de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas, de revisar, validar y tramitar los expedientes

ante la Unidad Administrativa para su adjudicación; de elaborar oficio para remitir a la Dirección

General Jurídica los expedientes para la formalización del contrato; de coadyuvar en la gestión

ante el área correspondiente el pago de anticipos; de revisar y turnar a las Residencias Generales

para resguardo y administración de los recursos los expedientes en trámite con el fin de que se

ejecuten las obras; del seguimiento del avance de obras en proceso; de coadyuvar con la Dirección

General Jurídica en los Procedimientos de Terminación Anticipada o de Rescisión de Contratos de

Obra Pública; de atender a los Entes Fiscalizadores en coordinación con las Residencias Generales

así como de la atención a contratistas.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Dirección General de Construcción de


Estatales

Subdirección de Construcción de


Estatales

Subdirección de Control, Seguimiento

de Construcción de


Estatales

Subdirección de Maquinaria

Departamento de

Seguimiento

Operativo

Departamento de

Control de Obra

Departamento de

Estimaciones




52

Funciones 1. Contribuir en el control y seguimiento operativo de los programas de obra pública y servicios

relacionados con las mismas en los que participe la Subdirección, con el fin de dar

cumplimiento con lo que establece el Plan Veracruzano de Desarrollo.

2. Remitir a la Dirección General Jurídica los expedientes, con la finalidad de realizar la

formalización de los Contratos de Obras asignadas a la Dirección General.

3. Coordinar al personal a su cargo, a fin de tramitar ante la Unidad Administrativa, la integración

de los expedientes técnicos de anticipo, para trámite de pago y los expedientes técnicos de

refrendo para activación de las obras.

4. Turnar a las Residencias Generales para resguardo y administración de los recursos, los

expedientes en trámite de las obras asignadas a la Dirección General, con el fin de que éstas,

se ejecuten de acuerdo a lo establecido.

5. Dar seguimiento del avance de obras en proceso, con el objeto de coadyuvar con la Dirección

General Jurídica en los Procedimientos de Terminación Anticipada o de Rescisión de Contratos

de Obra Pública.

6. Revisar y validar la integración de los informes físicos y financieros de los programas de obra

a presentar a su titular inmediato, a fin de dar a conocer el grado de avance de las obras en

proceso y contribuir en la toma de decisiones.

7. Coadyuvar en la gestión de los recursos de los factores de incremento de los insumos de

construcción cuando se requiera, con la finalidad de realizar su aplicación.

8. Recibir de las Residencias Generales los Dictámenes Técnicos debidamente requisitados, a fin

de integrar, complementar y tramitar en tiempo y forma la información, solicitudes y

documentos requeridos por la Dirección General Jurídica en procedimientos administrativos.

9. Verificar y remitir los expedientes de las obras en procedimientos de terminación anticipada

o de rescisión de contratos ante la Dirección General Jurídica, a fin de llevar a cabo su

resolución.

10. Asistir en representación de la persona titular de la Dirección General cuando así lo designe a

las reuniones con la persona titular de la Subsecretaría de Infraestructura, a fin de

proporcionar información extraída de los datos de expedientes técnicos, así como de la

ejecución y avance de las obras en proceso.

11. Proporcionar cuando se lo requiera la Unidad de Transparencia, la información y/o

documentos, con el objeto de que se atiendan oportunamente las solicitudes.

12. Verificar el cumplimiento de los convenios que se celebren con gobiernos municipales, con la

finalidad de garantizar la entrega de tramos carreteros que pasen por zonas urbanas, para su

operación, conservación, reconstrucción y ampliación.

13. Solicitar los cursos necesarios para la capacitación de los servidores públicos de la

Subdirección, con la finalidad de mejorar su desempeño.



53

Funciones 14. Coadyuvar con la Dirección General Jurídica en la revisión de los Contratos de Obras asignados

a la Dirección General, a fin de asesorarse y tener la documentación completa y formalizada.

15. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven con el mejor desarrollo de su puesto y el

logro de los objetivos de la Secretaría.



54


CON PARA 1. La persona titular de la Dirección General de

Construcción de Carreteras y Caminos

Estatales.



2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar



Administrativa.

3. Realizar trámites en tiempo y forma que

permitan el pago oportuno de la Secretaría a

las empresas constructoras.

4. La persona titular de la Subdirección de:


Estatales; Maquinaria; Planeación,

Programación y Presupuestación de Obra y

de Presupuestos de Carreteras y Caminos

Estatales.

4. Solicitar información físico financiera de las

obras, de los expedientes técnicos y demás

información pertinente para el Seguimiento

de las obras y acciones del Programa

Operativo.

5. La persona titular de las Residencias

Generales.



información pertinente para el Seguimiento

de las obras y acciones del Programa

Operativo.


Jurídica.

6. Trámite de Expedientes de Obra.


Transparencia.

7. Proporcionar información solicitada.





observaciones. Solicitar y proporcionar

información para trámites de anticipos de

obras.



55

Identificación

Nombre del puesto: Titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de Construcción de


Subordinados(as)

Inmediatos(as):





ausencia temporal:


escrito la persona titular de la Subdirección de Control, Seguimiento

de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.

Descripción general La persona titular en este puesto, es responsable de dar seguimiento en coordinación con las áreas

correspondientes, de las obras autorizadas, de verificar, apoyar y turnar en los Procedimientos de

Terminación Anticipada o de Rescisión de Contratos de Obra Pública a la Dirección General Jurídica;

del seguimiento de los juicios contenciosos y cierres administrativos de contratos de obras y

servicios de años pasados, procesos de liberaciones de pólizas de garantía, de la atención y

seguimiento de auditorías de los diferentes entes fiscalizadores y durante el proceso de ejecución

apoyo a las áreas ejecutoras para el seguimiento de procesos necesarios administrativos .

Procedimiento de Contratación en la modalidad Adjudicación Directa de Obras Públicas o Servicios

relacionados con ellas, de integrar y resguardar los Expedientes Unitarios de Obras, Servicios, y

de supervisar que se encuentren completos, de su entrega al Archivo General de la Secretaría para

su concentración.




Agosto

del 2020

Febrero





Públicas

Subdirección de

Control, Seguimiento

de Construcción de


Estatales

Departamento de

Control de Obra Departamento de

Seguimiento Operativo Departamento de

Estimaciones


Auxiliar

Administrativo(a) Conductor(a) Operativo(a)



56

Funciones 1. Verificar y turnar en los Procedimientos de Terminación Anticipada o de Rescisión de Contratos

de Obra Pública a la Dirección General Jurídica, cuando se le solicite, con la finalidad del

incumplimiento en la ejecución de la obra.

2. Llevar a cabo los Procedimientos de Contratación en la modalidad Adjudicación Directa de

Obras Públicas o Servicios relacionados con ellas, así como las notificaciones ante el Comité

de Obras Públicas y servicios relacionados con Ellas, con el objeto de turnarlos cuando estos

cumplan con las especificaciones requeridas.

3. Atender las solicitudes externas recibidas mediante oficio y/o turnos de oficialía, con la

finalidad de dar continuidad a las investigaciones u observaciones realizadas por los entes

fiscalizadores que exfuncionarios públicos están obligados a contestar relacionado con el cargo

que en su momento ocuparon.

4. Mantener actualizados los sistemas de información, con el fin de que su titular inmediato

disponga de los reportes necesarios para la toma de decisiones en alcance de las actividades.

5. Proporcionar cuando se lo requiera la Unidad de Transparencia, la información y/o


6. Notificar, de manera periódica o cuando así se requiera, a las diferentes áreas de la Dirección

General de Construcción de Obras Públicas, a fin de informar el estado actual de la integración

de los Expedientes Unitarios de Obras y Servicios.

7. Actualizar las bases de datos necesarias, a fin de mantener información de la integración de

los Expedientes Unitarios de Obras y Servicios.

8. Actualizar el estatus de las Terminaciones Anticipadas o Rescisiones, a fin de informar a su

titular inmediato.

9. Remitir informe al ente de fiscalización local y a la Dirección General Jurídica, acerca de los

oficios de invitación emitidos a las empresas participantes, con la finalidad de mantener

informadas a dichas instancias de los procesos llevados a cabo por la Dirección.





57


CON PARA 1. La persona titular de la Subdirección de






Administrativa.

2. Proporcionar información y solicitar trámites

correspondientes con los diferentes Procesos

que se llevan.

3. La persona titular de la Dirección Jurídica. 3. Continuidad y seguimiento de los diferentes

procesos, jurídicos, legales.


Construcción y las Residencias Generales de

Construcción.

4. Para dar atención a solicitudes y seguimiento

de los diferentes procesos.


Transparencia.

5. Proporcionar información solicitada

6. La persona titular de la Coordinación

Sectorial FONDEN.

6. Establecer actividades y proporcionar

información.

7. El personal subordinado. 7. Transmitir instrucciones, solicitar



CON PARA 1. Los Entes de Fiscalizadores Locales,

Estatales y/o Federales y otros.


observaciones.

2. Las Empresas y/o ex servidores. 2. Brindar atención referente a solicitudes de

información.



58

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


escrito la persona titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de integrar, verificar y clasificar la información

que se recibe en el área, Proporcionar la información que se le solicite, Registrar y llevar los

controles correspondientes tanto en la documentación que se recibe, como en la que se entrega

regularmente por el área; así mismo coadyuvar en la elaboración de Oficios, Actas, Informes,

Reportes, Análisis, Gráficas, Expedientes Unitarios.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Seguimiento

Operativo

Analista

Administrativo(a)



59

Funciones 1. Verificar el Presupuesto de Obra, estimando su costo aproximado, a fin de establecer las metas

a realizar con relación al presupuesto de egresos, en el caso del Procedimiento de Contratación

en la modalidad Adjudicación Directa de Obras Públicas o Servicios relacionados con ellas, en

base a los presupuestos autorizados por la Dirección General de Planeación, Presupuestos y

Proyectos.

2. Elaborar oficios sometiendo a consideración el inicio del procedimiento de Adjudicación directa,

así como el de la empresa ganadora ante el Comité de Obras Públicas y servicios relacionados

con Ella, a fin de garantizar la transparencia y legalidad.

3. Elaborar y girar los oficios de invitación a las empresas participantes, así como en los oficios

para el someter a consideración el inicio del procedimiento de Adjudicación directa, y el

dictamen propuesto para el fallo, ante el Comité de Obras Públicas y servicios relacionados con

Ella, a fin de garantizar la transparencia y legalidad.

4. Remitir informe a los Entes de Fiscalización, acerca de los oficios de invitación emitidos a las

empresas participantes, con la finalidad de mantener informadas a dichas instancias de los

procesos llevados a cabo por la Dirección.

5. Revisar las propuestas emitidas por las empresas para la generación del cuadro frio y la

elaboración del dictamen con el objeto de poder emitir el fallo.

6. Colaborar en la atención de las auditorías, rescisiones, terminaciones anticipadas que se

practiquen a las obras y acciones que se realicen en la Subdirección, recopilando la

documentación y/o información, que se deriven de dichos procesos, para la integración del

expediente unitario a trámite ante el área correspondiente.

7. Apoyar en el cierre administrativo de las obras en coordinación con personal administrativo de

las residencias generales de obra, integrando las actas de entrega-recepción, finiquito de obra,

acta de extinción de derechos y obligaciones, con la finalidad de cumplir con la normatividad

establecida en la materia.





60


CON PARA 1. La persona titular del Departamento de

Seguimiento Operativo.

1. Recibir instrucciones proporcionar


2. El personal Administrativo.

2. Solicitar y recibir trámites administrativos

que conlleven al cierre administrativo del

contrato.


CON PARA 1. Las diferentes auditorías, ex servidores y

empresas.

1. Dar atención y seguimiento de las obras

según cuenta pública de revisión.



61

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de brindar apoyo en la elaboración de los informes

para integración de Expedientes, para los procesos de auditorías, rescisiones, terminaciones

anticipadas que se practiquen a las obras y acciones, así como actividades de tipo administrativo,

captura, escaneo, archivo y entrega de documentación a las diferentes áreas de trabajo.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Seguimiento Operativo

Auxiliar Administrativo(a)

Conductor(a) Operativo(a)



62

Funciones 1. Elaborar los informes y demás documentación que se requiera en el área de trabajo, a fin de

apoyar en la captura, cuando así se le indique en las diferentes funciones del departamento.

2. Archivar y escanear los documentos necesarios, así como salvaguardar la información, a fin de

mantener la discreción de los asuntos encomendados.

3. Digitalizar expedientes unitarios, para integrarlas en los procesos de auditorías, rescisiones,

terminaciones anticipadas que se practiquen a las obras y acciones, para el trámite ante el área

correspondiente.

4. Elaborar reportes mensuales de las diferentes funciones del departamento, para estar en

condiciones de cumplir con los requerimientos solicitados.

5. Revisar y de ser necesario llenar los formatos indispensables para el manejo de información, a

fin de proporcionar un acceso oportuno y expedito en lo referente a las obras y acciones

desempeñadas por la Residencia.

6. Revisar y capturar la información relativa al Sistema de Control de Obra Pública, con la finalidad

de analizar y transcribir la información, para que sea presentada en tiempo y forma.





63




1. Recibir instrucciones y proporcionar

información.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



64

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Seguimiento Operativo

Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento de Seguimiento Operativo.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable del traslado del personal para realizar actividades

relacionadas con la entrega de documentación oficial de la Secretaría ante los entes fiscalizadores.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Seguimiento Operativo





65



2. Gestionar los trámites para reportar fallas y averías de la unidad, con la finalidad de que sean

corregidas.

3. Transportar al personal de área para la entrega de documentación oficial de la Secretaría ante

los Entes Fiscalizadores, con la finalidad de cumplir con los tiempos establecidos en los procesos

de auditorías.





66






2. El Personal de la Secretaría de


2. Solicitar información personal y para

entregar oficios.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



67

Identificación

Nombre del puesto: Titular del Departamento de Control de Obra.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de Construcción

de Caminos y Carreteras Estatales.

Subordinados(as)

Inmediatos(as):

Supervisor(a) de Obra.


Residente de Obra.



ausencia temporal:




Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de llevar el control y actualizar los avances de

obras autorizadas en el Programa Operativo Anual y del Fideicomiso Público de Administración del

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, con base a lo reportado por

la Subdirección de Construcción; de integrar el resumen ejecutivo con los avances de las obras,

para presentarlo de manera mensual al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

Ellas de la integración para trámite de expedientes técnicos ante la Unidad Administrativa para

pago de anticipos de obras del Capítulo 6000 y expedientes técnicos para refrendo de obras ; de

revisar que el expediente unitario de obra contenga los documentos necesarios para ser turnado

a las Residencias Generales para su resguardo y administración, así como de atender a las

empresas contratistas para trámites relacionados con la obra.




Agosto

del 2020

Febrero





Públicas

Auxiliar

Administrativo(a)


Seguimiento de

Construcción de Caminos


Departamento de Control de Obra

Departamento de Seguimiento Operativo

Departamento de Estimaciones


Residente de Obra

Supervisor(a) de Obra



68

Funciones 1. Atender las solicitudes de información, a fin de relacionarlas con las obras del Programa

Operativo Anual y del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Erogaciones

por Remuneraciones al Trabajo Personal de la Dirección General que le turne la persona titular

inmediata.

2. Controlar y actualizar los avances de obra referente a los Programas de Obra autorizados de

acuerdo a lo reportado por las Residencias Generales, con el fin de mantener informado a su

titular inmediato del status que presentan.

3. Integrar para su trámite ante la Unidad Administrativa los expedientes técnicos de anticipo

para pago y los expedientes técnicos de refrendo, a fin de realizar la activación de las obras.

4. Revisar el reporte OED-AVAN “Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros”, para

verificar que los avances reportados por dicha Dependencia, coincidan con la información

proporcionada por las Residencias Generales, con el fin de obtener la firma de validación de

la o del titular de la Dirección General y remitirlo a la Unidad Administrativa para su trámite

correspondiente.

5. Integrar el resumen ejecutivo con los avances de las obras para presentarlo de manera

mensual al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, con el fin de informar

el estado que guardan cada una de ellas.

6. Revisar que el Expediente Técnico de alta y/o trámite de anticipo de la Obra, contenga los

documentos necesarios para ser turnado a las Residencias Generales, a fin de resguardarlo y

administrarlo.

7. Atender y proporcionar a las empresas contratistas la información necesaria para los trámites

de anticipos relacionados con las obras asignadas, a fin de apoyar en la fluidez de la

información.

8. Recopilar la información que remiten las Residencias Generales, a fin de la integración del

Informe de Gobierno que se presenta anualmente.

9. Atender por instrucciones de su titular inmediato, las solicitudes de información que formule

el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a las obras a cargo de la Dirección General,

con el fin de cubrir dicha solicitud.

10. Representar a su titular inmediato en las reuniones de trabajo que se requieran, a fin de dar

a conocer los informes relacionados con el control de las obras a cargo de la Dirección General.

11. Actualizar en coordinación con la Subdirección de Construcción saldos y/o economías por

fondo y emitir a la Unidad Administrativa, para la solicitud cancelación.

12. Desarrollar solicitudes emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional, a fin de

mejorar las áreas de oportunidad detectadas en el análisis del mismo.

13. Elaborar informes referentes a los saldos disponibles, para su reprogramación, así como los

reintegros de recursos federales.



69

Funciones 14. Mantener actualizados los cierres de las obras del Programa Operativo Anual (POA) (finiquitos)

la solicitud de la depuración de centavos correspondientes a saldos de anticipo pendientes de

amortizar de obras asignadas a esta Dirección General, a fin de cumplir en tiempo y forma el

uso de los recursos en materia de Inversión Pública.

15. Integrar las autorizaciones, Dictámenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), oficios de

cancelación, transferencias, ampliaciones y reducciones, cambios de descripción del Programa

Operativo Anual (POA), para el control financiero de las obras durante el ejercicio anual.

16. Coordinar el reporte de actividades realizadas por el Departamento de Control de Obra, con

un quincenal, a fin de informar a la persona titular de la Subsecretaría de Infraestructura.

17. Elaborar reportes quincenales de obras y acciones correspondientes a obras adjudicadas y

contratadas, presentados al Órgano Interno de Control de esta Secretaría y a la Dirección

General de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de

atender el requerimiento de los entes manteniéndolos informados, en los trámites realizados

por el área.





70







2. El personal subordinado.




Administrativa.

3. Realizar trámites en tiempo y forma

relacionados con las obras del Programa

Operativo Anual.

4. El personal Residente General.



información pertinente para el control de las

obras y acciones del Programa Operativo

Anual.


Transparencia.

5. Proporcionar la información solicitada.





observaciones.

2. Las Empresas contratistas.

2. Solicitar y proporcionar información para

trámites de anticipos de obras.



71

Identificación

Nombre del puesto: Supervisor(a) de Obra.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Control de Obra.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


escrito la persona titular del Departamento de Control de Obra.

Descripción general La persona titular de este puesto, es responsable de mantener al corriente el archivo para integrar

el expediente unitario de la obra, ejecutar las tareas y actividades de carácter administrativo,

debiendo auxiliar al Residente de Obra en la elaboración de minutas e informes y en el trámite y/o

elaboración de circulares, oficios y expedientes técnicos ante la Unidad Administrativa entre otros;

además de la revisión de documentos turnados al departamento; colaborar en la actualización de

la base de datos.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Control de Obra

Supervisor(a) de

Obra



72

Funciones 1. Elaborar minutas, actas, informes, circulares, oficios y expedientes técnicos ante la Unidad

Administrativa, entre otros, para el desempeño de sus funciones y la agilización de los procesos

del Departamento.

2. Actualizar la base de datos, a fin de que los procesos que son responsabilidad del Departamento

operen bajo la normatividad vigente y los Lineamientos de control establecidos por la

Secretaría.

3. Presentar cuando le sea requerido, un informe de los resultados alcanzados en la ejecución de

proyectos, programas y tareas que le sean asignadas, a fin de verificar que dichos resultados

se apeguen a los objetivos planteados.


distintas áreas de la Secretaría, así como por otras Dependencias y/o la ciudadanía, para

mantener un respaldo y control de dicha documentación.





73



Control de Obra



2. El personal de la Secretaría de

Infraestructuras y Obras Públicas.

2. Solicitar información y brindar atención.

3. El personal de almacén.

3. Solicitar recursos materiales.


CON PARA

No aplica.

No aplica.



74

Identificación



Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de tramitar la documentación generada por la

ejecución de obras públicas por contrato o por administración; de elaborar e integración de

Expedientes Técnicos de Obra, Convenios, Acuerdos, Dictámenes de Obra Pública y Servicios

Relacionados con Ellas.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Control de Obra

Analista

Administrativo(a) Residente de Obra



75

Funciones 1. Apoyar a su titular inmediato en la atención de las empresas contratistas en los trámites de

contratación, elaboración de expediente técnico y/o anticipo, convenios, entre otros, a fin de

beneficiar la fluidez de los procedimientos.

2. Elaborar la Cédula Técnica Programática (PROG), gestionando la integración de clave K

correspondiente, a fin de integrarlo a los trámites que se realizan ante la Unidad

Administrativa.

3. Validar y verificar la veracidad de la documentación entregada por las empresas contratistas,

para los trámites de Contratación.

4. Vigilar las vigencias de la opinión de cumplimiento emitida por el IMSS, el SAT, la Inscripción

en el padrón de contratistas Vigente expedido por SEFIPLAN, con el objeto de evitar así el

incumplimiento de responsabilidades a los Entes correspondientes.

5. Integrar para turnar a la Dirección General Jurídica la documentación de contratos de obra

pública y servicios relacionados con ellas que remite la Subdirección de Construcción

derivados de procesos de adjudicación directa, para que dicha área elabore los contratos

respectivos.

6. Presentar informes generales de los avances de obra, y los problemas relacionados, a fin de

mantener enterado a su titular inmediato.

7. Integrar y tramitar los Convenios autorizados, para el trámite correspondiente ante la Unidad

Administrativa.

8. Elaborar y atender los reportes solicitados trimestralmente remitidos por la Plataforma

Nacional de Transparencia, así como el llenado de las fracciones correspondientes de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de tener actualizado el

portal y la atención a los Entes externos que solicitan la información.

9. Integrar la documentación de contratos de obras y servicios relacionados con ellas que remite

la Subdirección de Construcción derivados de procesos de adjudicación directa, a fin de turnar

a la Dirección General Jurídica, para la elaboración de los contratos respectivos.

10. Recibir, del departamento de seguimiento, las propuestas técnico- económicas, para su

control, escaneo y registro, para posteriormente enviarlos a la Residencia General

correspondiente, para su resguardo.





76



Control de Obra.



2. El personal Supervisor de Obra.

2. Solicitar información de las obras que tienen

a su cargo y proporcionar las estimaciones

correspondientes.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



77

Identificación

Nombre del puesto: Residente de Obra.


Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto, es responsable de supervisar, vigilar, controlar y revisar los

trabajos, y acciones asignadas al Departamento de Control de Obra, se realicen en apego a las

disposiciones normativas de la materia, así como del trámite administrativo de la documentación

remitida a la oficina, procedimientos referentes a las obras.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas


Analista

Administrativo(a) Residente de Obra



78

Funciones 1. Dar seguimiento a la actualización de los avances físicos y financieros de las obras, para

presentarse mensualmente al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, así

como del trámite administrativo de la documentación remitida a la oficina y procedimientos

referentes a las obras.

2. Actualizar los reportes quincenales de obras y acciones correspondientes a obras adjudicadas

y contratadas, presentados a la coordinación externa y entes fiscalizadores, con el objeto de

contar con información que permita tomar las decisiones y emitir comentarios de manera

oportuna, a fin de informar las obras contratadas.

3. Elaborar el resumen quincenal de actividades realizadas por el Departamento, a fin de

mantener informada a la persona titular de la Subsecretaría de Infraestructura.

4. Revisar los finiquitos de obra para elaborar el informe de saldos y/o economías por fondo y

emitir a la Unidad Administrativa, para la solicitud cancelación.

5. Actualizar los avances de las obras que se presenta de manera mensual al Comité de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, con el fin de informar el estado que guardan cada

una de ellas.

6. Llevar un control de los expedientes unitarios, turnados a las Residencias Generales, a fin de

resguardarlo y administrarlo.

7. Elaborar el informe del Programa Operativo Anual, en coordinación con el Auxiliar de Registro

de Información, con la finalidad de verificar el avance físico-financiero de las obras a ejecutar

en el presente ejercicio y de las obras sujetas a refrendarse, para la integración del expediente

técnico correspondiste.

8. Revisar el formato AVAN, para la validación correspondiente por el Director General y su

posterior trámite ante la Unidad Administrativa.





79



Control de Obra.






1. Apoyar con información y solventar


correspondiente.



80

Identificación



Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento de Control de Obra.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de recibir, revisar, y capturar la información para

mantener actualizados los expedientes y carpetas de documentos que integran el archivo del área.




Agosto

del 2020

Febrero




Secretaría de


Departamento de

Control de Obra




81

Funciones 1. Recibir y registrar los expedientes unitarios integrados con las etapas de planeación, proceso

de licitación y las propuestas técnico-económicas, para posteriormente emitirlos a la residencia

de construcción correspondiente.

2. Recibir, analizar, ordenar y escanear la documentación que integra el archivo del área, a fin de

agilizar su ubicación y mantenerlo actualizado.

3. Elaborar documentos, con la finalidad de dar trámite a la información que se genere en el área.

4. Elaborar copias certificadas de los convenios ya tramitados, con el objeto de turnar a la

Dirección General Jurídica.





82



Control de Obra.


información.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



83

Identificación

Nombre del puesto: Titular del Departamento de Estimaciones.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de

Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.

Subordinados(as)

Inmediatos(as):


Analista de Costos.

Analista de Proyectos.



ausencia temporal:




Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de Revisar y validar la suficiencia de

documentación cuantitativa inherente al trámite de estimaciones para la gestión de recursos

financieros, para pago de las obras y acciones de esta Dirección General, necesarios para la

elaboración de las cuentas por liquidar, formatos (CL, OED-TEC y Oficio de remisión), así como

actividades de tipo administrativo, para llevar el control digital del estatus e información financiera

de cada contrato y entrega de documentación a las diferentes áreas de trabajo, a fin de que la

Unidad Administrativa gestione ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la liberación de los

recursos.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Subdirección de


de Construcción de


Estatales


Departamento de Seguimiento Operativo


Analista de Proyectos.

Auxiliar

Administrativo(a)

Analista de Costos Analista

Administrativo(a)



84

Funciones 1. Recibir y validar cuantitativamente toda la documentación correspondiente al trámite de

estimaciones para la gestión de Recursos Financieros, para pago de las obras y acciones

incluidas en el Programa Operativo Anual.

2. Capturar en los formatos la información solicitada para el trámite de estimaciones, así como

archivar, controlar y entregar documentación a la Unidad Administrativa en los plazos

indicados, para que esta a su vez gestione ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la

liberación de los Recursos.

3. Coordinar la integración de información a fin de controlar y registrar el pago a la obra pública.

4. Tramitar estimaciones mediante oficio emitido por la Dirección General, para así dar

seguimiento al proceso de pago, e integrar el informe de avances.

5. Gestionar firmas en Cuentas por Liquidar de Director de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales, para poder dar continuación en el proceso de pago.

6. Generar y actualizar una base de datos por obra sobre aspectos financieros, a fin de emitir a

su titular.

7. Actualizar aspectos financieros de las obras adscritas a la Dirección General, con la finalidad de

dar atención a las solicitudes emitidas por la Unidad Administrativa.

8. Recibir de la Unidad Administrativa con el sello de operado las estimaciones que ya han sido

pagadas, registrar en archivo digital, acumular en el informe de avance físico financiero para el

control y seguimiento de cada obra e informar a su superior mediante reporte semanal, para

que a su vez se remita al área correspondiente para resguardo e integrar en el expediente

unitario de la obra.





85





1. Recibir instrucciones, coordinar actividades

en la información para gestión de pago de

obra pública.



Estatales.

2. Recibir la documentación inherente al

trámite de estimaciones para la gestión de

recursos financieros.

3. Las diferentes áreas que integran la

Secretaría.

3. Coordinar con áreas afines a este

departamento actividades de tipo

administrativo, para que capture, archive y

entregue documentación oportunamente a

La Unidad Administrativa en los plazos

indicados.





CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



86

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Estimaciones.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


escrito la persona titular del Departamento de Estimaciones.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de apoyar la verificación de la suficiencia de la

documentación cuantitativa inherente al trámite de estimación para la gestión de recursos

financieros, para pago de las obras y acciones, así como realizar actividades de tipo administrativo,

captura archivo y entrega de documentación a las diferentes áreas de trabajo.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Analista de Proyectos. Analista de Costos Analista Administrativo(a)



87

Funciones 1. Recibir, analizar y verificar la suficiencia cuantitativa inherente a la documentación

correspondiente al trámite de gestión de recursos financieros, a fin de agilizar el pago de las

obras y acciones incluidas en el Programa Operativo Anual.

2. Capturar en los formatos correspondientes, la información solicitada para el trámite que haya

lugar, así como archivar, controlar y entregar documentación a la Unidad Administrativa en los

plazos indicados, para que esta a su vez gestione ante la Secretaría de Finanzas y Planeación

la liberación de los Recursos.

3. Integrar la información necesaria, a fin de controlar y registrar el pago a la obra pública.

4. Apoyar en el trámite de estimaciones mediante oficio emitido por la Dirección General, para así

dar seguimiento al proceso de pago, e integrar el informe de avances.

5. Gestionar las firmas en Cuentas por Liquidar de la persona titular de la Dirección General, a fin

de continuar con el proceso de pago.





88



estimaciones.

1. Recibir instrucciones, coordinar actividades

en la información para gestión de pago de la

obra pública.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



89

Identificación

Nombre del puesto: Analista de Costos.


Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de la verificación de los presupuestos, precios

unitarios y programas autorizados sean congruentes con los de referencia en las estimaciones,

para el pago de las obras y acciones, así como realizar actividades de tipo administrativo, captura

archivo y entrega de documentación a las diferentes áreas de trabajo.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Estimaciones

Analista de Proyectos Analista de Costos Analista

Administrativo(a)



90

Funciones 1. Verificar que los montos financieros sean numéricamente correctos, y actualizarlos en caso de

sufrir modificaciones, para llevar un correcto control del avance.

2. Generar el reporte de ejercicio presupuestal en el formato (TEC), siempre y cuando la

estimación cumpla con todos requisitos de una manera correcta, con la finalidad de llevar un

control del avance y montos financieros de cada estimación.

3. Coadyuvar con el departamento de Control de Obra, en el seguimiento de pagos de los trámites,

para la elaboración de los reportes de avance financieros, para así lograr un mejor control del

mismo.





91



Estimaciones.


información y coordinar actividades


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



92

Identificación

Nombre del puesto: Analista de Proyectos.


Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de elaborar estudios técnicos de las diferentes

obras que ejecuta el Gobierno del Estado, de integrar y corregir los anexos técnicos y de obra,

además de determinar el costo de construcción de la obra.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Analista de Proyectos Analista de Costos Analista

Administrativo(a)



93

Funciones 1. Verificar que los volúmenes presentados en los generadores de Obra sean los correctos en el

acumulado para integración de la hoja de estimación, para continuar con el trámite

correspondiente.

2. Revisar que los conceptos de Obra cumplan con el reporte de calidad correspondiente (en caso

de que aplique), con la finalidad de cumplir con la Normativa correspondiente.

3. Verificar que las notas de Bitácora mencionen los trabajos ejecutados en el periodo en el cual

se están reportando, así como la nota de autorización de los avances físicos y financieros, con

el fin de ser congruente con los trabajos y redacción de los mismos para facilitar el proceso, y

continuar con el trámite.

4. Verificar que los Reportes Fotográficos de Obra sean congruentes con los conceptos de obra

ejecutada que integran la estimación, para continuar con el trámite ante correspondiente





94



Estimaciones.




CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



95

Identificación



Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento de Estimaciones.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de brindar apoyo en la integración de archivos

digital e impreso de las estimaciones recibidas y tramitadas de cada obra, así como actividades de

tipo administrativo, captura, escaneo, archivo y entrega de documentación a las diferentes áreas

de trabajo.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas


Auxiliar

Administrativo(a)



96

Funciones 1. Digitalizar el cuerpo de estimaciones revisadas y validadas, para contar con el expediente

respaldado en caso de requerirse para aclaraciones ante las áreas afines a los trámites.

2. Recibir el expediente técnico de obra final, revisando minuciosamente que cumpla con el listado

de documentos correctamente integrados, para posteriormente dejarlos a resguardo en el

archivo de la residencia correspondiente.

3. Archivar los documentos necesarios y salvaguardar la información, a fin de mantener la

discreción de los asuntos encomendados.

4. Registrar en archivo digital las estimaciones con el sello de operado para que a su vez se remita

al área correspondiente para su resguardo e integración en el expediente unitario de la obra.





97



Estimaciones.




CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



98

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subdirección de Control, Seguimiento de Construcción de


Subordinados(as)



ausencia temporal:




Descripción general La persona titular de este puesto se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un superior

jerárquico, llevar adelante la agenda de éste y custodiar y ordenar los documentos de la oficina.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas

Subdirección de


de Construcción de


Estatales




99

Funciones 1. Auxiliar en la elaboración de informes, oficios, cartas, revisión de documentos y actas, a fin de

agilizar los procesos de trabajo del área.


distintas áreas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como por otras

Dependencias y/o la ciudadanía, para mantener un respaldo y control de dicha documentación.

3. Colaborar en la integración de los expedientes con tarjetas, oficios o circulares que se remitan,

con la finalidad de que queden resguardados.

4. Apoyar en la aplicación de formatos y la captura de información de datos del personal de la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a fin de mantener actualizadas las bases de

datos de dicho personal.





100






actividades.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



101

Identificación

Nombre del puesto: Titular de la Subdirección de Maquinaria.



Subordinados(as)

Inmediatos(as):

Titular del Departamento Técnico de Maquinaria.

Titular del Departamento de Control de Maquinaria

Titular del Departamento de Mantenimiento de Maquinaria.



ausencia temporal:




Descripción general La persona titular de este puesto, es responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y

gestionar las actividades de la Subdirección a su cargo; de brindar apoyo con maquinaria y equipo

en aquellos acuerdos que le sean indicados por la persona titular de la Dirección General; de dar

atención con maquinaria y/o equipo en desastres naturales; de presentar el Programa de

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo para autorización, así como de los presupuestos solicitados

para la utilización de dicha maquinaria.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas


Construcción de


Estatales

Subdirección de

Construcción de


Estatales

Subdirección de


de Construcción de Caminos y Carreteras

Estatales

Subdirección de

Maquinaria

Departamento

Técnico de

Maquinaria Departamento de

Control de Maquinaria Departamento de

Mantenimiento de

Maquinaria




102

Funciones 1. Coordinar la utilización de maquinaria y equipo que le solicite la Dirección General de

Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, a fin de brindar apoyo a los Ayuntamientos

y /o Dependencias que sean instruidos por la persona titular de la Secretaría.

2. Establecer previo acuerdo con la persona titular de la Dirección General los programas de

mantenimiento de la maquinaria y equipo, gestionando el presupuesto correspondiente, con

la finalidad de cumplir con las especificaciones, lineamientos y normatividad establecidos.

3. Supervisar el avance de los programas de mantenimiento y utilización de maquinaria y equipo,

a fin de vigilar su correspondencia con lo planeado y su apego a los presupuestos autorizados.

4. Gestionar ante la Dirección General de Construcción de Carreteras y Caminos Estatales y la

Unidad Administrativa los recursos tanto para el pago de viáticos, adquisición de refacciones

y demás materiales y suministros necesarios, con la finalidad de aplicarlos en los programas

de trabajo asignados.

5. Coordinar que los presupuestos de mantenimiento, formulados por las áreas a su cargo, a fin

de que cumplan con los lineamientos de los programas que sean establecidos para el logro de

los objetivos de la Secretaría.

6. Vigilar que el mantenimiento de maquinaria y equipo se desarrolle adecuadamente, con el fin

de contar con unidades en condiciones de operación cuando se requiera.

7. Vigilar los programas de supervisión de la maquinaria y equipo, con la finalidad de que se

realicen adecuadamente.

8. Verificar que el control de la maquinaria y equipo sea óptimo respecto a las condiciones de

operación, ubicación y traslado, a fin de realizar un adecuado funcionamiento.

9. Verificar que se tramite oportunamente la comprobación de las acciones con maquinaria y

equipo ante la Dirección General de Construcción de Carreteras y Caminos Estatales y la

Unidad Administrativa, a fin de cumplir con la normatividad aplicable en la materia.

10. Verificar que se cumpla en tiempo y forma con el programa de visitas técnicas a los lugares

solicitantes de apoyo, con el fin de conocer los trabajos, con maquinaria y equipo y su tiempo

de ejecución.

11. Atender las indicaciones de la persona titular de la Dirección General de Construcción de

Caminos y Carreteras Estatales enviando maquinaria y/o equipo a las zonas del Estado que

resulten afectadas por eventos climatológicos, a fin de que sea inmediata y oportuna la

atención.

12. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Subdirección a su cargo y una vez

aprobado, realizar las acciones que se requieran, a fin de dar cumplimiento y ejercicio

oportuno.



103

Funciones 13. Proporcionar cuando se lo requiera la Unidad de Transparencia, la información y/o


14. Solicitar cursos de capacitación y/o actualización para el personal operativo, a fin de mejorar

el desempeño de sus funciones.





104




Estatales.





Estatales y la Subdirección de Control y

Seguimiento de Construcción de Caminos y


2. Solicitar y proporcionar información y

coordinar actividades relativas a la

asignación de maquinaria.


3. Transmitir instrucciones, solicitar y

proporcionar información y coordinar

actividades.


Administrativa.

4. Gestionar los recursos necesarios para el

desarrollo de sus actividades.


Transparencia.

5. Proporcionar la información solicitada.


Jurídica.

6. Tramitar los asuntos relacionados con la

maquinaria y equipo.





observaciones.

2. Los Ayuntamientos, Patronatos y/o

Dependencias.

2. Atender sus solicitudes de maquinaria y

equipo para la ejecución de acciones, así

como también para la atención de

contingencias.



105

Identificación

Nombre del puesto: Titular del Departamento Técnico de Maquinaria.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular de la Subdirección de Maquinaria.

Subordinados(as)

Inmediatos(as):




ausencia temporal:


escrito la persona titular de la Subdirección de Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto, es responsable programar y llevar a cabo las visitas técnicas a

los distintos municipios donde se solicite maquinaria y equipo; elaborar los Dictámenes Técnicos

de maquinaria y equipo; y la integración del expediente relacionado con la asignación de la

maquinaria.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas

Subdirección de Maquinaria.

Departamento de

Control de Maquinaria

Departamento de Mantenimiento de

Maquinaria

Departamento Técnico

de Maquinaria

Auxiliar

Administrativo(a)




106

Funciones 1. Programar las visitas técnicas que le indique la persona titular inmediata, a los distintos

Municipios del Estado donde soliciten apoyo con maquinaria y equipo, a fin de asistir y verificar

las condiciones del lugar, determinando el periodo de utilización del mismo.

2. Elaborar Dictamen Técnico resultado de la visita realizada al lugar de los trabajos, para

presentarlo a su titular inmediato, a fin de tomar decisiones sobre la factibilidad de brindar el

apoyo con maquinaria y equipo.

3. Tramitar ante el Departamento de Control de Maquinaria la disponibilidad de maquinaria y

equipo, con la finalidad de brindar atención a las solicitudes de apoyos, que celebre la Secretaría

con el Ayuntamiento y/o Dependencia.

4. Integrar expedientes relacionados con la asignación de la maquinaria y equipo utilizado, con la

finalidad de dar atención a las solicitudes de apoyos, que celebre la Secretaría con el

Ayuntamiento y/o Dependencia.

5. Elaborar contratos de comodato de maquinaria pesada para los apoyos a municipios, patronato

vecinal e intersecretarial, a fin de formalizar el apoyo de la maquinaria con los interesados.

6. Elaborar reportes mensuales para alimentar el informe trimestral sobre el avance de los

indicadores de gestión correspondientes a la subdirección de maquinara, con el objeto de

informar a la dirección general de construcción de carreteras y caminos estatales.

7. Supervisar los trabajos de la maquinaria que está brindando un servicio en los municipios y

contingencias, a fin validar las condiciones de operación y ejecución donde se emplea la

maquinaria.

8. Concentrar el reporte fotográfico de los trabajos realizados con maquinaria, con la finalidad de

generar evidencia y fichas de operación.





107



Maquinaria.


información y coordinar actividades de los

programas y acciones que nos competen.

2. El Personal Subordinado.


proporcionar información, así como

coordinar actividades.


Control de Maquinaria.

3. Coordinar las acciones en la disponibilidad de

la maquinaria en función.


Mantenimiento de Maquinaria.

4. Coordinar las acciones en las reparaciones de

maquinaria acontecidas y necesarias en

campo.


CON PARA 1. Las Presidencias municipales. 1. Proporcionar información y coordinar

acciones en el ámbito de su competencia.



108

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento Técnico de Maquinaria.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


escrito la persona titular del Departamento Técnico de Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de recibir, analizar, revisar, y capturar la

información para mantener actualizados los expedientes y carpetas de documentos que integran

el archivo del área.




Agosto

del 2020

Febrero





Públicas

Departamento

Técnico de Maquinaria




109

Funciones 1. Recibir, analizar, y ordenar la documentación que integra el archivo del área, con el objeto de


2. Elaborar documentos, con la finalidad de dar trámite a la información que se genere en el

área.

3. Elaborar la requisición de materiales y artículos de oficina, a fin de dar cumplimiento a las

funciones del área.

4. Clasificar y escanear la documentación recibida de manera física y electrónica, con el fin de

archivar toda la documentación diversa recibida en el departamento técnico.

5. Auxiliar en la recopilación de la documentación soporte correspondiente a los comodatos de

apoyo con maquinaria que realiza esta Secretaría con previa autorización, derivada de las

solicitudes de apoyo recibidas de los diversos municipios, grupos de impacto social y

asociaciones que se apoyan con maquinaria y equipo de esta subdirección, con el objetivo de

coadyuvar en la implementación, rehabilitación o mantenimiento de vías de comunicación en

municipios veracruzanos.

6. Organizar todos los expedientes de las visitas técnicas, solicitudes de maquinaria y

respuestas, contratos y correspondencia del departamento, para el control interno del

departamento.

7. Actualizar "drive" en un plazo no mayor a 8 días los archivos y expedientes que guardan la

situación de las solicitudes de apoyo recibido por la Subdirección de maquinaria, a fin de

mantener actualizado la base de datos de la misma.

8. Implementar controles internos de los contratos de comodatos, derivado de la situación que

guardan y su estatus, para su control interno y legal en el préstamo de equipos.

9. Asistir como suplente del enlace de la unidad de generó, con la finalidad de dar opinión y

mantener informado al personal adscrito en esta área.





110


CON PARA 1. La persona titular del Departamento Técnico

de Maquinaria.


información.

Coordinación externa CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



111

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento Técnico de Maquinaria.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento Técnico de Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de apoyar, las actividades de tipo administrativo,

captura archivo y entrega de documentación a las diferentes áreas de trabajo.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento Técnico de

Maquinaria




112

Funciones 1. Recibir, analizar, ordenar y escanear la documentación que integra el archivo del área, a fin de


2. Elaborar documentos, con la finalidad de dar trámite a la información que se genere en el área.

3. Elaborar las comprobaciones de viáticos, para mantener comprobados todos recursos

financieros y materiales de la Secretaría.

4. Auxiliar en la elaboración de los contratos de comodatos de maquinaria y formalización de

firmas para su regularización, con el objetivo de formalizar el préstamo de equipos.







113


CON PARA 1. La persona titular del Departamento Técnico

de Maquinaria.


información.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



114

Identificación

Nombre del puesto: Titular del Departamento de Control de Maquinaria.


Subordinados(as)

Inmediatos(as):


Operador(a) de Maquinaria Pesada.


ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de la asignación de la maquinaria y equipo a las

distintas zonas de trabajo que le sean indicadas por la persona titular de la Subdirección de

Maquinaria, así como de llevar el control de su ubicación mediante las supervisiones necesarias y

de la adecuada operación de dicha maquinaria con el fin de informar oportunamente las

incidencias.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Operador(a) de Maquinaria Pesada


Departamento de


Departamento de

Mantenimiento de Maquinaria

Departamento


Analista

Administrativo(a)



115

Funciones 1. Realizar la asignación de Operadores de Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de

Autotransporte de Servicio Pesado, a fin de llevar a cabo la ejecución de los trabajos con

maquinaria y equipo, que le sean indicados por la persona titular de la Subdirección de

maquinaria.

2. Verificar que se cumpla con el programa de supervisión de las unidades de maquinaria, equipo

complementario y vehículos de autotransporte de servicio pesado, que se encuentren bajo el

resguardo del personal adscrito a la subdirección de maquinaria, a fin de evitar contratiempos

que impidan llevar a cabo lo planeado.

3. Solicitar a la Unidad Administrativa los recursos necesarios para la ejecución de actividades del

ámbito de su competencia, con el fin de cumplir con los programas de trabajo.

4. Coordinar los trámites necesarios para que las unidades se concentren oportunamente al

concluir las acciones que se ejecutan o al presentarse descomposturas que no puedan

atenderse en la zona, a fin de realizar su reparación en el taller.

5. Revisar las condiciones de la Maquinaria, Equipo Complementarios y Vehículos de

Autotransporte de Servicio Pesado cuando se concentren a Oficinas Centrales, a fin de que, en

caso de requerir alguna reparación, se turne al Departamento de Mantenimiento con la solicitud

correspondiente.

6. Recibir las unidades reparadas por el Departamento de Mantenimiento, a fin de vigilar que se

realicen las pruebas necesarias que indiquen que dichas unidades, están en las mejores

condiciones de operación.





116



Maquinaria.



2. El Personal Subordinado.



actividades.

3. La persona titular del Departamento Técnico

de Maquinaria.

3. Coordinar el envío y concentración de la

maquinaria, equipo complementario y

vehículos de autotransporte.


Mantenimiento de Maquinaria. 4. Solicitar las reparaciones y el mantenimiento

de la Maquinaria, Equipo Complementario y

Vehículos de Autotransporte de Servicio

Pesado que lo requieran.

5. El Personal de Vigilancia.

5. Coordinar las entradas y salidas de la

maquinaria, equipo complementario y

vehículos de autotransporte.


CON PARA 1. Las presidencias municipales. 1. Dar seguimiento a la maquinaria

proporcionada así como información y

coordinar acciones en el ámbito de su

competencia.



117

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Control de Maquinaria.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


escrito la persona titular del Departamento de Control de Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de recibir, analizar, revisar y capturar la

información para mantener actualizados los expedientes y carpetas de documentos que integran

Departamento de Control de Maquinaria, con la finalidad de dar atención oportuna en el ámbito

de su competencia, con motivo de las auditorías que practiquen los Entes Fiscalizadores.




Agosto del 2020

Febrero del 2021





Secretaría de


Públicas

Departamento de Control de Maquinaria




118

Funciones 1. Recibir, analizar, clasificar y ordenar la documentación que integra el archivo del área, con el

objeto de agilizar su ubicación y mantenerlo actualizado.

2. Elaborar la documentación necesaria, como oficios de comisión y/o salidas, para el correcto

traslado de unidades y operadores a distintos puntos del estado en contrato o contingencia.

3. Elaborar solicitudes de mantenimiento y revisión a maquinaria para su buen funcionamiento al

igual que el registro del tiempo y lugar en que se utilizan, a fin de dar el seguimiento

correspondiente.







119





información.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



120

Identificación

Nombre del puesto: Operador(a) de Maquinaria Pesada.

Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Control de Maquinaria.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento de Control de Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de la operatividad y resguardo de la maquinaria,

así como de informar a su titular inmediato sus condiciones para el desarrollo óptimo de sus

actividades.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Control de

Maquinaria

Operador(a) de Maquinaria Pesada



121

Funciones 1. Recibir y revisar que las condiciones de la maquinaria sean las óptimas, a fin de garantizar el

correcto desarrollo de los trabajos.

2. Recibir y validar la información contenida en los formatos de entrega-recepción del equipo, así

como recabar las firmas de la persona responsable de la maquinaria en el municipio o localidad,

con la finalidad de mantener un control sobre el uso del equipo y las actividades realizadas.

3. Entregar debidamente requisitada la orden de salida de la maquinaria o equipo de las

instalaciones, con la finalidad de complementar dicho trámite apegado a la normativa aplicable.

4. Reportar a su titular inmediato el número de horas trabajadas de la máquina, con la finalidad

de solicitar se realice el servicio de mantenimiento.

5. Elaborar y entregar reporte de actividades al término de su comisión, con la finalidad de cumplir

con la normativa aplicable.

6. Implementar medidas preventivas las cuales aseguren el correcto estado de la maquinaria, con

el objeto de corregir en tiempo fallas menores y evitar así el daño de los equipos.





122





información.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



123

Identificación

Nombre del puesto: Titular del Departamento de Mantenimiento de Maquinaria.


Subordinados(as)

Inmediatos(as):


Mecánico Automotriz.

Mecánico Eléctrico.

Ayudante de Mecánico.

Auxiliar de Mantenimiento.



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de elaborar y coordinar el Programa anual de

Mantenimiento de la Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de Autotransporte de

Servicio Pesado, con el fin de lograr a través de su ejecución y control, se encuentren en

condiciones de operación, vigilando que las reparaciones se realicen adecuadamente y de

conformidad con los tiempos establecidos.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Departamento de


Departamento de

Mantenimiento de

Maquinaria

Departamento


Mecánico Eléctrico Mecánico Automotriz

Ayudante de

Mecánico


Auxiliar de Mantenimiento




124

Funciones 1. Mantener en condiciones de operación el parque de Maquinaria, Equipo Complementario y

Vehículos de Autotransporte de Servicio Pesado, con base en la disponibilidad de recursos y

las necesidades de operación, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con las obras y

acciones asignadas a la Subdirección de Maquinaria.

2. Analizar los listados de refacciones e insumos necesarios para la reparación y/o

mantenimiento de las unidades, con el fin de optimizar los recursos humanos, económicos y

materiales para el seguimiento del Programa Anual de Mantenimiento.

3. Proponer e informar a la persona titular de la Subdirección de Maquinaria sobre el desarrollo

del programa de mantenimiento autorizado, con el objeto de permitir llevar un control de las

refacciones y demás insumos necesarios para la reparación y mantenimiento del parque de

Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de Autotransporte de servicio pesado, así

como de las unidades reparadas y en proceso de reparación para la oportuna toma de

decisiones.

4. Solicitar a la Unidad Administrativa los recursos necesarios para la ejecución de actividades

del ámbito de su competencia, con el fin de cumplir con los programas de trabajo.

5. Supervisar las pruebas del parque de Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de

Autotransporte de servicio pesado reparados, con la finalidad de verificar sus condiciones de

operación para realizar su entrega al Departamento de Control de Maquinaria.

6. Organizar la plantilla de personal mecánico para cubrir las necesidades de mantenimiento, a

fin de dar oportuna atención de mantenimiento y/o reparación a la Maquinaria, Equipo

Complementario y Vehículos de Autotransporte de Servicio Pesado ubicados en campo.

7. Evaluar el desempeño de los mecánicos de conformidad con los programas establecidos,

proporcionándoles las herramientas, materiales e insumos necesarios, así como equipo de

protección, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones.

8. Asignar las comisiones del personal mecánico, las salidas de herramienta y la correcta

aplicación de refacciones e insumos necesarios, con la finalidad de llevar a cabo las

reparaciones y mantenimiento de la Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de

Autotransporte de Servicio Pesado en taller central y los que se encuentren en campo por la

ejecución de acciones asignadas a la Subdirección.





125



Maquinaria.



2. El Personal Subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar y


actividades.



3. Coordinar las reparaciones de Maquinaria,

Equipo Complementario y Vehículos de

Autotransporte de Servicio Pesado

asignadas, así como las pruebas necesarias

de las mismas.

4. La persona titular del Departamento Técnico

de Maquinaria.

4. Coordinar las acciones en las reparaciones de

maquinaria acontecidas y necesarias en

campo.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



126

Identificación


Jefe(a) Inmediato(a): Titular del Departamento de Mantenimiento de Maquinaria.

Subordinados(as)



ausencia temporal:


escrito la persona titular del Departamento de Mantenimiento de

Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de tramitar y elaborar los Expedientes Técnicos

de Obra; así como del trámite administrativo de la documentación remitida a la oficina.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Departamento de

Mantenimiento de

Maquinaria

Analista

Administrativo(a) Mecánico Automotriz Mecánico Eléctrico



127

Funciones 1. Revisar y elaborar el formato de reparación de correspondiente al estado físico real de la

maquinaria, a fin de anticipar fallas mayores.

2. Actualizar los requerimientos en materia de refacciones de acuerdo al levantamiento físico que

se realiza a cada máquina, a fin de solicitar lo necesario y poder tener en funcionamiento los

equipos.

3. Apoyar al personal, mecánico eléctrico, hidráulico didáctico a personal mecánico en taller

central, para evitar el atraso en la disponibilidad de la maquinaria.

4. Diagnosticar por computadora de sistemas electro hidráulico en maquinaria pesada y equipo

de auto transporte, supervisión, con el objeto de brindar una atención especializada,

previniendo el deterioro de las maquinas.

5. Elaborar listados de refacciones e insumos necesarios para la reparación y/o mantenimiento de

las unidades, con el fin de optimizar los recursos humanos, económicos y materiales para el

seguimiento del Programa Anual de Mantenimiento.

6. Realizar pruebas del parque de Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de

Autotransporte de servicio pesado reparados, con la finalidad de verificar sus condiciones de

operación para realizar su entrega al Departamento de Control de Maquinaria

7. Coordinar con el personal mecánico para cubrir las necesidades de mantenimiento, para la

reparación a la Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de Autotransporte de Servicio

Pesado ubicado en taller central y en campo.

8. Realizar comisiones con personal mecánico, las salidas de herramienta y la correcta aplicación

de refacciones e insumos necesarios, con la finalidad de llevar a cabo las reparaciones y

mantenimiento de la Maquinaria, Equipo Complementario y Vehículos de Autotransporte de

Servicio Pesado en taller central y los que se encuentren en campo por la ejecución de acciones

asignadas a la Subdirección





128






2. El personal Supervisor de Obra. 2. Solicitar información de las obras que tienen

a su cargo y proporcionar las estimaciones

correspondientes.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



129

Identificación

Nombre del puesto: Mecánico Automotriz.


Subordinados(as)

Inmediatos(as): Ayudante de Mecánico.


ausencia temporal:



Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de llevar a cabo los trabajos de reparación y/o

mantenimiento de la maquinaria, equipo complementario y vehículos de autotransporte con la

finalidad de contar con las unidades en óptimas condiciones de operación y de dar cumplimiento

al programa de mantenimiento establecido.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Maquinaria


Mecánico Automotriz Mecánico Eléctrico

Ayudante de

Mecánico



130

Funciones 1. Analizar en coordinación con su titular inmediato, las solicitudes de reparación de la maquinaria

y equipo complementario, a fin de determinar las acciones a efectuar para su reparación.

2. Realizar previa autorización de su titular inmediato, la revisión de la maquinaria y equipo

complementario, con la finalidad de emitir un diagnóstico y realizar la solicitud de refacciones

e insumos necesarios para su reparación.

3. Elaborar la solicitud de refacciones, herramientas y demás material necesario, con la finalidad

de llevar a cabo el desarrollo de sus actividades.

4. Reparar y/o dar mantenimiento a la maquinaria y equipo complementario, con la finalidad de

contar con el mayor número de unidades en condiciones de operatividad.





131





información y coordinar actividades para

llevar a cabo la reparación de la maquinaria.

2. La persona Ayudante de Mecánico. 2. Dar instrucciones y coordinarse en

actividades.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



132

Identificación

Nombre del puesto: Mecánico Eléctrico.


Subordinados(as)



ausencia temporal:



Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de llevar a cabo los trabajos de reparación y/o

mantenimiento eléctrico de la maquinaria, equipo complementario y vehículos de autotransporte

con la finalidad de contar con las unidades en óptimas condiciones de operación y de dar

cumplimiento al programa de mantenimiento establecido.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Maquinaria

Analista

Administrativo(a) Mecánico Automotriz Mecánico Eléctrico



133

Funciones 1. Actualizar y elaborar el Programa Anual de Mantenimiento para la Subdirección de Maquinaria,

con la finalidad de desarrollar un plan de acción con metas establecidas a lo largo del año

previendo así actividades o requerimientos que se puedan presentar.

2. Proporcionar el mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo a la maquinaria y los vehículos

automotores, a fin de evitar cualquier riesgo humano y/o material.

3. Realizar la valoración eléctrica de las unidades, con la finalidad de conocer el monto estimado

para su reparación.

4. Determinar las posibles fallas eléctricas de los vehículos, con la finalidad de realizar su pronta

reparación en los talleres de servicio correspondiente.

5. Solicitar las refacciones necesarias que se requieran, con la finalidad de agilizar el

mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

6. Efectuar los servicios eléctricos a la maquinaria y a los vehículos adscritos de acuerdo a los

programas de mantenimiento establecidos, con la finalidad de mantenerlos en buen estado.

7. Trasladarse al lugar donde la maquinaria y/o los vehículos hayan sufrido alguna falla eléctrica

y queden fuera de servicio, con la finalidad de realizar verificación, reparación y/o arrastre al

taller de servicio que corresponda.

8. Elaborar y presentar reporte de las actividades realizadas, con el objeto de tener un registro

de cada máquina o vehículo automotriz.





134







2. La persona Ayudante de Mecánico. 2. Dar instrucciones y coordinarse en

actividades.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



135

Identificación

Nombre del puesto: Ayudante de Mecánico.


Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular del Departamento de Mantenimiento de Maquinaria.

Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de colaborar como apoyo al mecánico en la

correcta reparación y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo complementario.




Agosto

del 2020

Febrero




Secretaría de


Mecánico Automotriz

Ayudante de

Mecánico



136

Funciones 1. Requisitar el formato y dar trámite para la salida del área que corresponda de refacciones e

insumos necesarios, a fin de realizar la reparación o servicio de mantenimiento a la maquinaria

y equipo asignada a distintos sitios y de la ubicada en taller central.

2. Recibir y entregar a su titular Inmediato la herramienta necesaria y en óptimas condiciones, a

fin de realizar correcto el desarrollo de su trabajo.





137








CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



138

Identificación

Nombre del puesto: Auxiliar de Mantenimiento.


Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de realizar actividades de mantenimiento y

reparación de la maquinaria que lo requiera bajo la supervisión del personal especializado.




Agosto

del 2020

Febrero




Secretaría de


Departamento de

Mantenimiento de

Maquinaria

Auxiliar

Administrativo(a)

Auxiliar de

Mantenimiento



139

Funciones 1. Elaborar listados de refacciones buscando y verificando en los manuales de partes de cada

tipo de unidad, checando los números de partes de acuerdo al levantamiento físico, a fin de

suministrar al taller lo para la reparación y mantenimiento de las unidades.

2. Apoyar al personal mecánico en la búsqueda de manuales de partes y el Sstema SIS de

Diagramas de Partes, para la revisión de piezas, programando así la atención de la

maquinaria.

3. Solicitar y tramitar refacciones, insumos, servicios, Etc., a Subdirección de Maquinaria, para

su trámite correspondiente.

4. Auxiliar en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento, para control de la


5. Controlar el seguimiento de las unidades de Maquinaria y Vehículos de Autotransporte de

Servicio Pesado ubicado en campo, para su servicio o mantenimiento correspondiente.

6. Auxiliar al personal mecánico que sale de comisión, suministrando refracciones, insumos,

lubricantes, Etc., con el objeto de que cuente con el material necesario que va a emplear en

campo.

7. Elaborar un estimado de recursos para las Presidencias Municipales, a fin de generarles una

referencia.

8. Elaborar un registro de acuerdo al tipo de actividad de reaparición que se les han realizado a

las unidades, con la finalidad de llevar un historial de cada unidad.

9. Auxiliar en las reparaciones menores de mantenimiento general, de la maquinaria y equipo,

a fin de asegurar su funcionalidad y buena presentación.

10. Auxiliar al personal especializado y a titulares del puesto de mantenimiento en la revisión,

reparación, conservación y modificaciones menores de la maquinaria y equipo, a fin de

cumplir y agilizar los tiempos de entrega de la Dirección General de Construcción de Caminos


11. Auxiliar en las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, con la finalidad de dar

cumplimiento al programa de trabajo establecido.

12. Elaborar los reportes de los desperfectos de maquinaria y equipo, con la finalidad de realizar

su reparación, mantenimiento y prevención de accidentes.





140





información y coordinarse en actividades

para llevar a cabo la reparación de la

maquinaria.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



141

Identificación



Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de recibir, revisar, y capturar la información para

mantener actualizados los expedientes y carpetas de documentos que integran el archivo del área.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas


Maquinaria


Auxiliar de

Mantenimiento



142

Funciones 1. Recibir, analizar y ordenar la documentación que integra el archivo del área, a fin de agilizar

su ubicación y mantenerlo actualizado.

2. Elaborar documentos y dar trámite a la información que se genere en el área, con la finalidad

de cumplir con las actividades correspondientes al área.

3. Elaborar la requisición de materiales y artículos de oficina, para el cumplimiento de las funciones

del área.

4. Elaborar formatos de salida de personal a campo mediante el formato correspondiente, con la

finalidad de cumplir con las disposiciones del área administrativa.

5. Elaborar la documentación de entrega de reparación de unidades, con la finalidad de llevar un

control de los equipos intervenidos.





143








CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



144

Identificación



Subordinados(as)



ausencia temporal:



Descripción general La persona titular de este puesto es responsable de proporcionar apoyo en las actividades de tipo

administrativo, control y trámite documental dentro del proceso administrativo de su área de

trabajo.




Agosto

del 2020

Febrero





Públicas

Subdirección de

Maquinaria

Secretaria

Operativa



145

Funciones 1. Auxiliar en la elaboración de informes, oficios, cartas, revisión de documentos y actas, a fin de

agilizar los procesos de trabajo del área.


distintas áreas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como por otras

Dependencias y/o la ciudadanía, para mantener un respaldo y control de dicha documentación.

3. Colaborar en la integración de los expedientes con tarjetas, oficios o circulares que se remitan,

con la finalidad de que queden resguardados.

4. Apoyar en la aplicación de formatos y la captura de información de datos del personal de la

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a fin de mantener actualizadas las bases de

datos de dicho personal.





146



Maquinaria.


actividades.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



147

Identificación




Subordinados(as)



ausencia temporal:


la persona titular de la Dirección General de Construcción de Caminos


Descripción general La persona titular de este puesto es responsable del traslado del personal de la Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas a instituciones públicas y/o privadas para realizar actividades

relacionadas con los procesos establecidos por el Plan Veracruzano de Desarrollo, así mismo es

responsable de la entrega de documentación oficial de la Secretaría cuando así se le encomiende.




Agosto

del 2020

Febrero





Secretaría de


Públicas

Dirección General de Construcción de Caminos





148



2. Reportar fallas y averías de la unidad, con la finalidad de que sean corregidas.

3. Transportar al funcionariado que lo requiera, a fin de cumplir con sus funciones o encomiendas

oficiales.

4. Entregar documentos a los diferentes destinos que indica cada documento, con la finalidad de

dar respuesta o realizar la gestión necesaria que indique el documento dentro de los tiempos

establecidos.

5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor desarrollo de su puesto y el logro de los objetivos de la Secretaría.



149




Estatales.



2. El Personal de la Secretaría de


2. Solicitar información personal y para

entregar oficios.


CON PARA

No Aplica.

No Aplica.



150

VII. Directorio

Ing. Gerardo Gómez Salazar

Titular de la Dirección General de Construcción

de Caminos y Carreteras Estatales

Arq. José Enrique

Pasquel Cárdenas

Titular de la Subdirección

de Construcción de Caminos


Ing. Francisco

Hernández Alcántara


de Control, Seguimiento

de Construcción de Caminos


Ing. Cristian Rafael

Carmona Espinosa


de Maquinaria

Ing. Eduardo Flores Muños

Titular de la Residencia General

de Construcción de Carreteras

Zona Norte

Ing. José Guillermo

Sánchez San Gabriel

Titular del Departamento

de Seguimiento Operativo

Ing. Mauricio

Colorado Fernández



Arq. Ana Lilia Martínez Perea



Zona Centro

Ing. María Luisa

Polanco Chuzeville


de Control de Obra


de Control de Maquinaria

Ing. Adrián

Carmona Espinosa



Zona Sur

Ing. Josué Utrera Rivera


de Estimaciones

C. Julio Cesar Marín Julio

Titular del Departamento de

Mantenimiento de Maquinaria

Manual Específico de Organización - Veracruz

Documents

Transcript of Manual Específico de Organización - Veracruz