Informe de Avance Bimestral N°3

Auditoría Técnica Proyecto

Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto

Montt

2017-7012-POW/VP

Preparado para: Coordinador Eléctrico Nacional

Teatinos # 280, Piso 12, Santiago, Chile

Enviado por: ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

13 de Marzo de 2017

PAGINA 2 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting: Nicolás Queirolo, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°3; Enero; 2017 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Noviembre y Diciembre de 2016"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades relacionadas: Noviembre y Diciembre 2016

Cliente: Coordinador Eléctrico Nacional (SIC). Persona de Contacto: Cristián Medina, Dirección de Peajes Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°4, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2017.

PAGINA 3 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 6

2. Objetivo de la Auditoría ............................................................................................... 7

3. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 8

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución .................................... 8

3.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos .

............................................................................................................................... 8

3.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas .... 9

3.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto ............................. 9

4. Avance del Proyecto .................................................................................................. 11

4.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ........................................................................................................................... 11

5. Cumplimiento de Plazos ............................................................................................ 12

6. Estado del Proyecto ................................................................................................... 13

6.1. Características Técnicas del Proyecto .................................................................. 13

6.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones ............................................................. 13

6.2.1. Ingeniería ...................................................................................................... 13

6.2.2. Medio Ambiente ............................................................................................ 15

6.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................. 16

6.2.4. Concesión Eléctrica ...................................................................................... 17

6.2.5. Adquisición de Suministros ........................................................................... 17

6.2.6. Construcción, Montaje y Pruebas .................................................................. 18

6.3. Gestiones ante Organismos Públicos ................................................................... 18

6.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros .......................................... 19

6.4.1. Estudios Medioambientales........................................................................... 19

6.4.2. Ingeniería ...................................................................................................... 19

PAGINA 4 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.4.3. Suministros ................................................................................................... 20

6.5. Pruebas en Fábrica para Equipos ......................................................................... 20

6.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno ................................................. 20

6.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ...................................... 21

6.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto ......................... 21

7. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 22

8. Anexos ........................................................................................................................ 24

8.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor ................................................... 24

8.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .. 24

8.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 24

8.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 24

8.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia .............................................. 26

8.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados ................................................... 27

8.4. Referencias Metodológicas ................................................................................... 28

8.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting ....................................................... 28

8.4.2. Metodología del Adjudicatario ....................................................................... 30

8.5. Antecedentes de Avance del proyecto .................................................................. 32

8.5.1. Listado de Estructuras ................................................................................... 32

8.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ..................... 32

8.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud .............. 33

8.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos ...................................................................................................................... 33

8.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ..................................... 34

8.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ........................................... 34

8.6. Informe de verificación de las especificaciones técnicas del proyecto .................. 35

PAGINA 5 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto ............................................. 40

8.8. Curva S del Proyecto ............................................................................................ 41

PAGINA 6 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

1. Objetivo del Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión 2x500 kV entre la Subestación Pichirropulli y la Subestación Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV, con una capacidad nominal de1.500 MVA. Además incluye las obras necesarias en los patios 220 kV de las respectivas subestaciones para recibir la nueva línea. Para la conexión de la línea se deberá considerar paños de conexión para cada circuito. En el caso de la subestación Pichirropulli, los paños a instalar deberán ser acordes con la configuración de barras de esa subestación. Para el caso del extremo Nueva Puerto Montt, el proyecto contempla la construcción de la nueva subestación seccionadora Nueva Puerto Montt, la que considera el seccionamiento de la línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt. La nueva subestación Nueva Puerto Montt se deberá ubicar en el área comprendida entre las rutas V-40 (por el norte) y V-50 (por el sur) y a no más de 1 Km al este del circuito N° 2 y a no más de 5 Km al oeste del circuito N° 1. El proyecto incluye el suministro, construcción, montaje y puesta en servicio de las diagonales o bahías para el seccionamiento completo de la línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt y las correspondientes bahías o semi diagonales para la nueva línea. La nueva subestación deberá contar con el aprovisionamiento de servicios auxiliares propios e incluir el espacio para la instalación de al menos cuatro diagonales o bahías adicionales en el patio de 220 kV. El proyecto incluye también los equipos de control, comando, servicios y las facilidades requeridas para el correcto funcionamiento de la nueva subestación. Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio para la instalación de al menos cinco diagonales o bahías en el patio proyectado de 500 kV. Además se deberá incluir espacio para instalar dos bancos de autotransformadores 500/220/66 kV, que conecten los patios de 500 kV y 220 kV, con sus respectivos equipamientos y elementos de seguridad y maniobra junto con las respectivas reservas, la cual deberá tener las facilidades necesarias para la conexión rápida de ésta por medio de equipos. También incluye los espacios requeridos para equipos, servicios y/o facilidades que requiera el patio proyectado de 500 kV.

PAGINA 7 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

2. Objetivo de la Auditoría

El objetivo principal de la Auditoría Técnica será supervisar el avance del Proyecto, verificar el cumplimiento de los Hitos Relevantes al cual se comprometió el adjudicatario en su Oferta Técnica y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas y en los Decreto Exento N° 201/2014 y Decreto Supremo N° 18T del año 2015. Esta Auditoría Técnica incluye la verificación del cumplimiento de los hitos relevantes del proyecto, así como también de las características técnicas, a las cuales se comprometió el adjudicatario del proyecto en su Oferta Técnica, e incluye particularmente lo siguiente:

1. Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecución, el cumplimiento de los Hitos Relevantes según lo señalado en el numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

2. Enviar, cada dos (02) meses, un informe ejecutivo a la DP, a la CNE y a la SEC, que contenga la información requerida en el numeral 4.8.2 de las Bases de Licitación.

En particular, para el presente período se consideran como objetivos específicos lo siguiente:

- Efectuar seguimiento a la gestión de concesiones y servidumbres.

- Efectuar seguimiento a la gestión ambiental.

- Efectuar la verificación de la estructura orgnaizacional encargada de desarrollar y de ejecutar el proyecto.

- Efectuar la verificación de las coordinaciones que Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. ha realizado con terceros.

PAGINA 8 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3. Resumen Ejecutivo

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo que ha informado Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance real del proyecto alcanza un 9.74%, mientras que el avance teórico (programado) un 8.75 %, registrando así el proyecto un avance de un 0.99% respecto a lo programado. El detalle del estado de avance de cada actividad programada, tras once (11) meses desde el inicio del proyecto, puede apreciarse en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo (%)

Noviembre 2016 Diciembre 2016

Teórico* Real** Teórico* Real**

Línea 2x500 Pichirropulli-Nueva Puerto Montt

100,00% 8,25% 9,37% 8,75% 9,74%

Actividades previas a la Construcción 0,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería del Proyecto 6,00% 11,21% 45,18% 12,98% 46,05%

Resolución de Calificación Ambiental y Presentación Solicitud de Concesión Definitiva

14,00% 53,39% 30,72% 55,79% 32,91%

Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras

1,00% 0,74% 88,79% 6,20% 89,28%

Adquisición de Suministros 8,00% 0,00% 17,18% 0,00% 17,18%

Contratos de Construcción (Programa de Avance)

69,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pruebas y Puesta en Servicio 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología acordada entre la empresa adjudicataria y ABS Consulting, incluyendo los pesos relativos de cada actividad.

** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por la empresa adjudicataria a fines del mes de referencia.

3.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos

En conformidad con los antecedentes que han sido presentados por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. al cierre del mes de Diciembre de 2016, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que se mantiene latente modificar la programación de las actividades ligadas a la obtención de la RCA y el adjudicatario solicitará durante los próximos meses la ampliación de la fecha para poder cumplir con el Hito Relevante N°2, lo cual estima hacer entre seis (06) y ocho (08) meses después de lo que se ha establecido en la Carta Gantt inicial.

PAGINA 9 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas

ABS Consulting ha iniciado la revisión de los documentos de ingeniería y especificaciones de los equipos principales considerados por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. en el proyecto, y cuyo análisis se indica en el numeral 6.4.2 y el Anexo 8.6 del presente informe, destacando que existen algunos documentos proporcionados por el adjudicatario se encuentran con comentarios que el equipo auditor está clarificando con el adjudicatario, programando efectuar el correspondiente análisis durante el bimestre Enero-Febrero del año 2017.

3.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

En relación a la actividad Actividades previas a la Construcción, la empresa adjudicataria ha indicado que al mes de Diciembre de 2016 se ha finalizado lo referente a la Solicitud y Gestión de Seguros de Responsabilidad, como parte del cumplimiento del Hito Relevante N°1 y que ha sido verificado por el equipo auditor de ABS Consulting.

Por otro lado, la actividad Desarrollo de Ingeniería del Proyecto presenta notorios avances al mes de Diciembre del año 2016 por el desarrollo anteladamente a lo programado de las actividades Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones e Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas, habiendo normalizado el retraso en el Desarrollo de Estudios y Especificaciones Técnicas toda vez que se dio cumplimiento al primer Hito.

Ahora bien, la actividad denominada Resolución de Calificación Ambiental y Presentación Solicitud de Concesión Definitiva presenta, al mes de Diciembre de 2016, considerables retrasos debido a la consideración de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en vez de una DIA, el cual aún se encuentra en fase de elaboración para ser presentado ante el SEIA; y que aún no se ha concluido la actividad Confección Planos Servidumbre, lo cual ha generado un desfase en la preparación de la memoria descriptiva para presentar la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante el Ministerio de Energía y la SEC. Al respecto, el adjudicatario ha señalado que el ingreso del EIA se normalizará en el mes de Abril del año 2017, mientras que la presentación ante la SEC espera realizarla en el mes de Febrero de 2017.

Por su parte, la actividad Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras presenta un notorio avance a la fecha, fruto de lo efectuado en las sub-actividades Preparación de Bases de Licitación para Suministros, Preparación de Bases de Licitación para Obras, Licitaciones y la finalización de la sub-actividad Licitación de Contratos de Obras.

PAGINA 10 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Asimismo, para la actividad denominada Adquisición de Suministros el adjudicataria ha continuado con el proceso de emisión de las correspondientes órdenes de compra (OC) de los suministros considerados dentro del proyecto, continuando al mes de Diciembre del año 2016 en pleno proceso de cotización de los equipos primarios de las subestaciones y suministros de la línea, además de recibir documentación sobre la Especificación Técnica del Cable Fibra Óptica de acometida en la Subestación Nueva Puerto Montt y la Filosofía de Control y Protecciones que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Finalmente, es preciso mencionar que la actividad Contratos de Construcción aún no presenta avances, lo cual se encuentra en plena concordancia con el programa vigente del adjudicatario, donde se espera iniciar en el mes de Septiembre de 2018.

PAGINA 11 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

4. Avance del Proyecto

4.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo que ha informado Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance real del proyecto alcanza un 9.74%, mientras que el avance teórico (programado) un 8.75 %, registrando así el proyecto un avance de un 0.99% respecto a lo programado. El detalle del estado de avance de cada actividad programada, tras once (11) meses desde el inicio del proyecto, puede apreciarse en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo

Noviembre 2016 Diciembre 2016

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Línea 2x500 Pichirropulli-Nueva Puerto Montt

100,00% 8,25% 9,37% 1,12% 8,75% 9,74% 0,99%

Actividades previas a la Construcción

0,10% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Desarrollo Ingeniería del Proyecto

6,00% 11,21% 45,18% 33,97% 12,98% 46,05% 33,07%

Desarrollo Ingeniería y estudios preliminares

8,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Desarrollo de Estudios y Especificaciones Técnicas

2,71% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones

55,69% 0,00% 39,00% 39,00% 0,00% 40,00% 40,00%

Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas

31,33% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 41,00% 41,00%

Revisión por parte de Inspección Técnica DP

2,05% 13,64% 0,00% -13,64% 100,00% 0,00% -100,00%

Resolución de Calificación Ambiental y Presentación Solicitud de Concesión Definitiva

14,00% 53,39% 30,72% -22,67% 55,79% 32,91% -22,88%

Estudio de Impacto Ambiental 42,86% 75,42% 37,42% -38,00% 77,71% 38,74% -38,97%

Confección EIA 60,06% 100,00% 62,30% -37,70% 100,00% 64,50% -35,50%

Ingreso de proyecto a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Proceso de calificación 36,19% 32,09% 0,00% -32,09% 38,40% 0,00% -38,40%

Solicitud de Servidumbres 57,14% 36,86% 25,70% -11,14% 39,36% 28,54% -10,82%

Determinación de terrenos y estudio de títulos

6,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Confección planos servidumbre

13,00% 100,00% 85,00% -15,00% 100,00% 85,00% -15,00%

PAGINA 12 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Negociación de servidumbre voluntaria (Actividad documento 13)

40,00% 24,56% 16,00% -8,56% 29,39% 16,00% -13,39%

Tramitación Decreto Concesión (Actividad documento 13)

23,00% 34,93% 9,80% -25,13% 37,40% 22,11% -15,28%

Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras

1,00% 0,74% 88,79% 88,05% 6,20% 89,28% 83,08%

Preparación de Bases de Licitación para Suministros

16,36% 4,55% 75,00% 70,45% 37,88% 78,00% 40,12%

Preparación de Bases de Licitación para Obras

16,36% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Licitaciones 67,27% 0,00% 89,43% 89,43% 0,00% 89,43% 89,43%

Adquisición de Suministros 8,00% 0,00% 17,18% 17,18% 0,00% 17,18% 17,18%

Emisión de orden de compra suministros

9,00% 0,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 60,00%

Suministro, Fabricación y Entrega Conductor

19,00% 0,00% 62,00% 62,00% 0,00% 62,00% 62,00%

Contratos de Construcción (Programa de Avance)

69,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pruebas y Puesta en Servicio 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología acordada entre el adjudicatario y ABS Consulting, incluyendo los pesos relativos de cada actividad. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por la empresa adjudicataria a fines del mes de referencia.

5. Cumplimiento de Plazos

ABS Consulting ha verificado que, en términos generales, el grado de avance del proyecto se encuentra en márgenes adecuados, incluso considerando que el adjudicatario presentará en definitiva un EIA para evaluación ambiental, lo cual modificará la fecha de cumplimiento para el Hito Relevante N°2 y las fechas de las actividades que depende de la obtención de la RCA. No obstante lo anterior, se presentan incluso avances por sobre lo programado en actividades de Desarrollo Ingeniería del Proyecto, Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras, y Adquisición de Suministros.

PAGINA 13 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Estado del Proyecto

6.1. Características Técnicas del Proyecto

Durante el periodo Noviembre-Diciembre de 2016, el equipo auditor de ABS Consulting ha estado verificando acerca del cumplimiento de las características técnicas comprometidas en el Oferta Técnica de la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. respecto a las especificaciones técnicas de los parámetros eléctricos, los cuales se ajustan a lo ofertado por el adjudicatario y, en consecuencia, no presentan discrepancia con lo que ha sido requerido.

Asimismo, se han verificado, por parte del especialista en obras civiles, las HCTG de los equipos principales, tras los cual no se presentaron observaciones dado que se cumple con lo requerido en la NTSyCS en cuanto a exigencias sísimicas, lo cual se complementará con la verificación de la calificación sísimica de cada equipo cuando estén disponibles. El detalle de lo verificado es el siguiente:

- Subestación Nueva Puerto Montt: Aisladores de Pedestal 220 kV; Condensador de Acoplamiento; GIS Compacta 220 kV; Pararrayos 220 kV; y Trampas de Onda 220 kV.

- Subestación Nueva Pichirropulli: Aisladores de Pedestal 220 kV; Pararrayos 220 kV; Desconectador de Apertura Central CPT 220 kV; Equipo Híbrido 220 kV; y TTPP Inductivo 220 kV.

6.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

6.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. realizará con recursos propios la ingeniería del proyecto, junto con verificar que los programas que han sido establecidos por las empresas que efectuarán los estudios asociados al proyecto, esto es Ingenieros Emetres S.A. para los Estudios Coordinación de Aislación, Capacidad de Barras y Cortocircuito y Tractebel Engineering S.A. para el Estudio TRV, resultan consistentes y coincidentes con el cronograma del proyecto que ha definido la empresa adjudicataria.

PAGINA 14 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Dentro de las actividades previstas y programadas, se evidencian avances y retrasos en lo ejecutado, conforme se señala a continuación:

Avances (por sobre lo programado)

a) Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones.

b) Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas.

Retrasos (bajo lo programado)

c) Revisión por parte de Inspección Técnica DP

Al respecto, el retraso referido en la letra c) resulta de carácter muy relevante por ser un valor superior al 25% (diferencia efectiva de un 100%), sin embargo este retraso no afecta la ruta crítica del proyecto y se espera la empresa adjudictaria normalice esta actividad dentro de los próximos meses.

En este sentido, el avance evidenciado en esta actividad permite que:

- Se continúe con la entrega de los antecedentes necesarios para incorporar a los documentos del Estudio de Impacto Ambiental.

- Se preparen los antecedentes necesarios para incorporar a los documentos de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

- Se trabaje en la optimización de las estructuras por parte de BBOSCH.

- Se entregue la memoria descriptiva del seccionamiento de la Línea 2x220 kV Rahue-Puerto Montt.

- Se encuentre en preparación la memoria descriptiva de la Línea 2x500 KV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt.

En consecuencia, el equipo auditor de ABS Consulting continuará con el monitoreo del desarrollo de la Ingeniería de Detalles, con el propósito que mantenga el adjudicatario el avance evidenciado en la ingeniería del proyecto y no se presenten inconvenientes para poder cumplir con lo estipulado en su cronograma.

PAGINA 15 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.2.2. Medio Ambiente

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), SGA S.A., resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Respecto de la consistencia y coincidencia, ABS Consulting ha considerado que, dado el cambio efectuado para finalmente elaborar un EIA, cada una de las actividades que forman parte de este proceso (mucho más extenso que para una DIA) convergen a la planificación que presenta el adjudicatario en materias ambientales, aún cuando debe tenerse presente que esta convergencia considera una ampliación de plazo para poder obtener la Resolución de Calificación Ambiental y que dentro de los próximos meses Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. debiera presentar una nueva programación en donde no se verá afectado ningún otro Hito Relevante más que el N°2 (pasaría la fecha de cumplimiento del día 27 de Noviembre de 2017 al día 23 de Agosto del año 2018).

Asimismo, durante este período se ha avanzado en la confección de el EIA, donde las empresas contratistas desarrollaron las siguientes actividades:

- Continúa la preparación del documento para presentar el EIA al Servicio de Evaluación Ambiental.

- Realización de campaña de primavera de la línea base y el medio biótico, en la que se incluye campañas de terreno de hidrología, hidrogeología, flora, fauna, inventario forestal, paisaje y uso del territorio.

- Identificación de las huellas de acceso a las estructuras por parte de la empresa BBOSCH, diferenciando las existentes de las nuevas, privilegiando el uso de la franja de servidumbre.

- Entrega de las observaciones al documento elaborado por el contratista SGA sobre la identificación del Mapa de Grupos de Interés en el área del proyecto.

- Se remiten observaciones al documento entregado por el contratista SGA y denominado Validación Estrategia del EIA.

- Se agendaron reuniones con: SEREMI de Energía de Los Lagos y Los Ríos, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Bueno y Osorno, y con subdirector Nacional de CONADI en la ciudad de Temuco.

PAGINA 16 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

No obstante lo anterior, ha aumentado el retraso evidenciado en el período anterior en la Confección del EIA, el cual se cuantifica en un 38.597% (un 38.74% real versus un 77.71% programado), cuyo impacto inmediato se produce en las actividades Ingreso de proyecto a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Proceso de Calificación, considerando que sólo a mediados del mes de Julio del año 2016 se adjudicó contrato a la empresa que se hará cargo de la gestión en esta materia y que el adjudicatario ha modificado lo presentado por Abengoa Chile (primer adjudicado para la construicción del proyecto), pasando de una DIA a un Estudio de Impacto Ambiental.

En este sentido, este desfase, de momento, solo se traduce en reducir la holgura para inciar las dos (02) actividades descritas en el párrafo que antecede, por lo que el equipo auditor de ABS Consulting considera que si bien no puede confirmar con un 100% de certeza que se pueda cumplir con la fecha establecida para el Hito Relevante N°2, es altamente probable que esta fecha sea modificada. Por este motivo, el equipo auditor de ABS Consulting monitoreará de cerca el oportuno ingreso del Estudio de Impacto Ambiental para no afectar mayormente el cumplimiento de otras actividades ni menos de aquellas que se relacionan con la fase de construcción del proyecto.

6.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Solicitud de Concesiones, a cargo de la empresa contratista Comtec Limitada, resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que en esta actividad ha disminuido respecto al bimestre anterior el retraso presentado en la sub-actividad Confección Planos Servidumbre (15%), más ha aumentado el desfase detectado en el bimestre anterior en la sub-actividad Negociación de Servidumbres Voluntarias (de un 4.74% se pasó a un 13.39%), si bien el contratista continúa con el acercamiento a los propetarios afectados, esperando ir normalizando esta actividad en los próximos meses.

Por otro lado, el adjudicatario ha manifestado que presentan un paralelismo de un 60% con el circuito N°1 de la línea Rahue-Puerto Montt (propiedad de Transelec S.A.), y que se cuenta con un 90% de los caminos de acceso, lo cual facilita la negociación con los propietarios y luego la fase de construcción del proyecto.

Asimismo, ABS Consulting considera que de momento este retraso no genera mayor impacto en la ruta crítica del proyecto, situación que será monitoreada en los meses siguientes para asegurar que el avance retome la senda de lo que ha sido programado por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. y el contratista para estos efectos.

PAGINA 17 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la gestión de concesiones, a cargo de la empresa Comtec Limitada, es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Dentro de este período, continúa la actividad Preparación de la Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva con la preparación de la memoria descriptiva (se presenta un avance de un 81.00%), preparando igualmente la presentación de la solicitud de concesión de la Línea 2x220 kV Rahue-Puerto Montt tras haber recibido de parte del contratista la memoria descriptiva del seccionamiento de esta línea.

Por consiguiente, ABS Consulting procederá a monitorear y verificar que en los meses siguientes se presente la Solicitud de Concesión Eléctrica para obtener sin mayores contratiempos el Decreto de Concesión, permitiendo constituir la Comisión Tasadora y efectuar, posteriormente, la Toma de Posesión Material de todos los terrenos que han sido considerados en el trazado del proyecto.

6.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisión de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Asimismo, al mes de Diciembre del año 2016, el equipos auditor de ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario:

- Cuenta con las Hojas de las Características Técnicas Garantizadas (HCTG) para los equipos principales de las subestaciones.

- Se encuentra en pleno proceso de cotización de los equipos primarios para ambas subestaciones y de los suministros de la línea de transmisión.

- Ha recibido de BBOSCH la confirmación de la llegada del Conductor Verbena a la fábrica APAR en India.

- Ha recibido de BBOSCH la Especificación Técnica del Cable de Fibra Óptica de acometida en la Subestación Nueva Puerto Montt y la Filosofía de Control y Protección, encontrándose ambos documentos en revisión por parte de ellos.

PAGINA 18 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Lo anterior se evidencia en el avance de las actividades Emisión de orden de compra de suministros y Suministro, Fabricación y Entrega Conductor, permitiendo contar con un avance de un 60% y 62% respectivamente, con más de dieciocho (18) meses de anticipación a lo que ha sido planificado por el adjudicatario.

6.2.6. Construcción, Montaje y Pruebas

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para la actividad Contratos de Construcción, a cargo de la empresa B.Bosch como EPC de construcción, resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que el inicio de estas actividades está programado para el mes de Septiembre del año 2018, con la fase de Movilización a Terreno, y que a la fecha no han sido evidenciados avances al respecto.

En este sentido, la empresa adjudicataria ha señalado que el proyecto contempla tres (3) instalaciones de faenas, en Pichirropulli, Casa de Lata y Nueva Puerto Montt, y que contará con seis (6) frentes de ataque para la fase de construcción de las obras civiles y el montaje de la línea de transmisión y las subestaciones, destacando que para los meses de Junio y Julio se avanzará en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitan en la zona del proyecto.

6.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. dentro de su programa definitivo para este proyecto, la empresa adjudicataria continúa trabajando para poder ingresar el Estudio de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evalaución Ambiental, tras lo cual se debe iniciar la respectiva tramitación en el organismo correspondiente.

Al respecto, el adjudicatario ha indicado que espera poder obtener la RCA del Estudio de Impacto Ambiental ha presentar con un máximo de ocho (08) meses de diferencia respecto a la fecha originalmente propuesta, resaltando específicamente que ninguna de las otras fechas de cumplimiento de Hitos Relevantes (N°3 y N°4) se verán modificadas.

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria continúa con la preparación de esta solicitud, en virtud que presenta retrasos en la confección de los planos de servidumbre asociados al trazado del proyecto.

PAGINA 19 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En conjunto con lo anterior, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que para el proyecto se presentará igualmente la solicitud de concesión para la Línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt, en virtud del seccionamiento considerado de la Línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt y que afecta al proyecto.

Ahora bien, para ambas presentaciones se requiere de la memoria descriptiva de la línea, de las cuales ya se encuentra finalizada la del seccionamiento de la Línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt y se encuentra en preparación la correspondiente a la Línea 2x500 kV Pichirropulli - Nueva Puerto Montt.

Por otro lado, y dadas las características del emplazamiento del proyecto, ABS Consulting ha verificado que se requerirán Planes de Manejo Forestal (PMF) y, por ende, se requiere tramitación ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) toda vez que se obtenga de manera favorable la Resolución de Calificación Ambiental.

6.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

6.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting, en concordancia con el cronograma definitivo y los antecedentes que se encuentra preparando el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. a través de su contratista ambiental, ha continuado con el seguimiento para verificar la diligencia de forma oportuna y en calidad de lo presentado durante la correspondiente tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incluyendo el monitoreo de las actividades que se vinculan con la Participación Ciudadana y la Consulta Indígena, si aplicase.

En este sentido, es preciso señalar que primeramente el adjudictatario aplicó para su proyecto el cronograma que había presentado la empresa Abengoa Chile, en el cual se consideraba presentar solamente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto, pero tras haber estudiado y analizado las características del mismo optó por efectuar todo lo necesario para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

6.4.2. Ingeniería

ABS Consulting, para el presente período, ha comenzado la verificación del avance en la fase de Ingeniería del proyecto, mediante la revisión de especificaciones técnicas y de estudios relacionados en la especialidad eléctrica, según el grado de cumplimiento en el cronograma de estas actividades.

PAGINA 20 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

De esta manera, ABS Consulting ha corroborado que el adjudicatario presenta avances tanto en la actividad Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones como en la actividad Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas, análisis que se incluye en el Anexo 8.6 del presente informe.

6.4.3. Suministros

ABS Consulting, para el presente período, no ha procedido a verificar el avance en la adquisición de suministros principales, correspondiendo efectuarlo en los bimestres posteriores, según sea el grado de avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades por parte de la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., considerando que durante el presente período la empresa adjudicataria continúa con la colocación de las correspondientes Órdenes de Compra (OC) de los equipos principales de las subestaciones consideradas en el proyecto y de los suministros de la línea de transmisión.

6.5. Pruebas en Fábrica para Equipos

ABS Consulting, para el presente período, no ha verificado el avance de las pruebas en fábrica para equipos y elementos, correspondiendo efectuarlo posteriormente conforme al avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades.

6.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, no ha efectuado visitas de inspección de los trabajos en terreno, correspondiendo realizarlas posteriormente conforme al avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades.

En este sentido, la primera visista a terreno se realizaría en fecha posterior a Noviembre de 2018, una vez que hayan iniciado las obras de construcción, de acuerdo al cronograma vigente del proyecto.

PAGINA 21 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting verificará, durante el próximo período, las coordinaciones de la empresa adjudicataria con los terceros propietarios de las instalaciones afectadas, considerando que con fecha 06 de Junio de 2016 y mediante carta “DX N°0033: Coordinación Obras de Interconexión línea 2x500 kV Pichirropulli-Puerto Montt” la empresa adjudicataria solicitó a Eletrans S.A. indique los términos necesarios para poder materializar la coordinación.

6.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

ABS Consulting ha solicitado a Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. los organigramas y los antecedentes curiculares de los encargados de desarrollar el proyecto, análisis que será incluido en el correspondiente informe del período Enero-Febrero de 2017 cuando se completen todos los antecedentes que han sido solicitados.

PAGINA 22 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que, según lo informado por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. con fecha 12 de Diciembre del año 2016, el proyecto “Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV” avanza, en términos generales, por sobre lo que ha sido programado por el adjudicatario. En relación a la actividad Actividades previas a la Construcción, la empresa adjudicataria ha indicado que al mes de Diciembre de 2016 se ha finalizado lo referente a la Solicitud y Gestión de Seguros de Responsabilidad, como parte del cumplimiento del Hito Relevante N°1 y que ha sido verificado por el equipo auditor de ABS Consulting. Por otro lado, la actividad Desarrollo de Ingeniería del Proyecto presenta notorios avances al mes de Diciembre de 2016 por el desarrollo anteladamente a lo programado de las actividades Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones e Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas, habiendo normalizado el retraso en el Desarrollo de Estudios y Especificaciones Técnicas toda vez que se dio cumplimiento al primer Hito. Ahora bien, la actividad denominada Resolución de Calificación Ambiental y Presentación Solicitud de Concesión Definitiva presenta, al mes de Diciembre del año 2016, considerables retrasos debido a la consideración de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en vez de una DIA, el cual aún se encuentra en fase de elaboración para ser presentado ante el SEIA; y que aún no se ha concluido la actividad Confección Planos Servidumbre, lo cual ha generado un desfase en la preparación de la memoria descriptiva para presentar la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante el Ministerio de Energía y la SEC. Al respecto, el adjudicatario ha señalado que el ingreso del EIA se normalizará en el mes de Abril del año 2017, mientras que la presentación ante la SEC espera realizarla en el mes de Febrero de 2017. Por su parte, la actividad Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras presenta un notorio avance a la fecha, fruto de lo efectuado en las sub-actividades Preparación de Bases de Licitación para Suministros, Preparación de Bases de Licitación para Obras, Licitaciones y la finalización de la sub-actividad Licitación de Contratos de Obras. Asimismo, para la actividad denominada Adquisición de Suministros el adjudicataria ha continuado con el proceso de emisión de las correspondientes órdenes de compra (OC) de los suministros considerados dentro del proyecto, continuando al mes de Diciembre del año 2016 en pleno proceso de cotización de los equipos primarios de las subestaciones y suministros de la línea, además de recibir documentación sobre la Especificación Técnica del Cable Fibra Óptica de acometida en la Subestación Nueva Puerto Montt y la Filosofía de Control y Protecciones que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

PAGINA 23 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Finalmente, es preciso mencionar que la actividad Contratos de Construcción aún no presenta avances, lo cual se encuentra en plena concordancia con el programa del adjudicatario, donde se espera iniciar en el mes de Septiembre de 2018.

PAGINA 24 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8. Anexos

8.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

8.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes, basándose en la documentación que la empresa Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. ha presentado para este proyecto.

b) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral del período Noviembre a Diciembre de 2016.

c) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Programa.

8.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

8.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes

Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Especialista Área Eléctrica Especialista Medio Ambiental

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado

Encargado Especialista Programación y Control

PAGINA 25 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Reunión de coordinación con el adjudicatario

Verificación del avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Nicolás Queirolo Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto

ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico

ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles

ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 26 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos de la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. para referir su análisis:

a) Documento de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “PM 4315 doc13 REV0”, correspondiente al programa maestro del proyecto.

b) Documento del adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “4315 Control de Avances al 15 Diciembre16 RA”, correspondiente a planilla de avance del proyecto al mes de Diciembre de 2016.

c) Documento del adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “STN4315-PD-CR-T-0005-0 Envío Informe de Avance N°5”, correspondiente al informe del proyecto con los avances al mes de Diciembre de 2016 (sexto informe).

d) Documento de SDI para Abengoa Chile “N°6209-13-ES-IF-002 Rev.0 Estudio de Parámetros Eléctricos”, de fecha 23 de Julio de 2015.

PAGINA 27 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) Contrato firmado con la empresa B.Bosch como EPC de construcción, con fecha 29 de Febrero de 2016.

b) Contrato firmado con la empresa Comtec Limitada para asesorarlos en la fase de constitución de servidumbres y concesiones, con fecha 29 de Febrero de 2016.

c) Contrato firmado con la empresa Quilacoya Consultores para asesorarlos en el inventario forestal y línea base, con fecha 04 de Marzo de 2016.

d) Firma de compraventa del terreno donde se emplazará la Subestación Nueva Puerto Montt, de fecha 18 de Abril de 2016.

e) Contrato firmado con la empresa Tractebel Engineering S.A. para los estudios de TRV, con fecha 06 de Julio de 2016.

f) Contrato firmado con la empresa Ingenieros Emetres S.A. para los estudios de Coordinación de Aislación, Capacidad de Barras y Cortocircuito, con fecha 07 de Julio de 2016.

g) Contrato firmado con la empresa SGA S.A. (Soluciones en Gestión Ambiental), con fecha 16 de Julio de 2016.

PAGINA 28 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.4. Referencias Metodológicas

8.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting

Ponderación de las Actividades

La ponderación de las actividades principales y secundarias se realizó conforme a cada uno de los porcentajes indicados por la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., criterios que ABS Consulting comparte y adhiere.

Avance Relativo de las Actividades

Si el plazo de la actividad está cumplido,

𝐴𝑟𝑖 = [𝐹𝑓 − 𝐹𝑖

𝐹𝑓 − 𝐹𝑖] ∗ 100

Si la actividad aún no comienza,

𝐴𝑟𝑖 = [𝐹𝑖 − 𝐹𝑖

𝐹𝑓 − 𝐹𝑖] ∗ 100

Si la fecha de control está dentro del plazo de la actividad,

𝐴𝑟𝑖 = [𝐹𝑐 − 𝐹𝑖

𝐹𝑓 − 𝐹𝑖] ∗ 100

Donde, Ari = Avance Relativo de la actividad secundaria del proyecto Fc = Fecha de Control del proyecto informada por el Adjudicatario Fi = Fecha de inicio de la actividad informada por el Adjudicatario Ff = Fecha de finalización de la actividad informada por el Adjudicatario NOTA: la contabilización de los días entre fechas considera solamente días de semana, incluso posibles días feriados en el período.

PAGINA 29 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Por lo tanto, el avance relativo de cada actividad principal estará determinado por:

𝐴𝑟𝑗 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝐴𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

Donde, Arj = Avance Relativo de la actividad principal del proyecto

Porcentaje de Avance Teórico (Programado)

𝐴𝑇𝑗 = ∑ 𝑊𝑗 ∗ 𝐴𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

Donde, ATj = Avance Teórico de la actividad principal Wj = Peso relativo de la actividad principal del proyecto, conforme a los porcentajes indicados por el adjudicatario. Arj = Avance Relativo de la actividad principal del proyecto

El avance del proyecto será la suma aritmética de cada actividad principal del proyecto,

𝐴𝑃 = ∑ 𝐴𝑇𝑗

𝑛

𝑗=1

PAGINA 30 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.4.2. Metodología del Adjudicatario

La metodología utilizada para el cálculo del avance del proyecto corresponde a la ponderación de las actividades del programa maestro utilizando la estimación de HH requeridas para su desarrollo. Además, se considera una estructura general de ítems la cual se valora considerando porcentajes establecidos en base a criterios que son manejados en la subgerencia de control y programación del adjudicatario. El avance real se mide a través del valor ganado asociado a la unidad de medida de cada actividad y se describen en los puntos siguientes. Ingeniería

En el programa maestro se consideran actividades resumen correspondientes a los paquetes de planos declarados y definidos en el listado de planos y documentos del proyecto.

1. Documento /plano en revisión B=60%.

2. Documento /plano en revisión C=70%.

3. Documento /plano en revisión 0=95%.

4. Documento /plano emitido para construcción 100% Medio Ambiente

El avance real en el área de medio ambiente del proyecto se obtiene considerando el valor ganado, el avance a ingresar será el avance real correspondiente a que etapa de desarrollo que se encuentre. Concesiones y Servidumbres

El avance real en el área de concesiones y servidumbres del proyecto se obtiene considerando el valor ganado de cada actividad, el avance a ingresar será el avance real correspondiente a que etapa de desarrollo se encuentre.

PAGINA 31 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Suministros Se considera el avance de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha de colocación de la orden de compra del suministro.

Fecha de realización de pruebas FAT (si corresponde).

Fecha de salida de puerto de origen.

Fecha de llegada al puerto de destino.

Fecha de llegada a terreno.

Construcción El programa maestro considera actividades resumen las que se miden de forma lineal y en días corridos. No obstante, el control de avance detallado se realiza de la siguiente manera, de acuerdo a lo informado por la ITO del proyecto. Obras Civiles: El avance real de las partidas de OO-CC se mide, en general, en función de la unidad de medida respectiva involucrada en su desarrollo. Este es el caso de excavaciones, hormigón y rellenos. Otras unidades utilizadas para medir el avance real de algunas partidas son: kg, m y unidad. Montaje: El avance real de las partidas de montaje se mide, en general, por unidad instalada. Este es el caso, por ejemplo, de estructuras, equipos y gabinetes. Obras Eléctricas: El avance real de las partidas eléctricas se mide, en general, por su longitud. Este es el caso de MPT, canalizaciones y tendido. Otra medida utilizada es la unidad, aplicada por ejemplo al conexionado.

PAGINA 32 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.5. Antecedentes de Avance del proyecto

8.5.1. Listado de Estructuras

Al mes de Diciembre de 2016, el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. se encuentra en proceso de elaboración del catastro de propietarios afectados por la línea de transmisión, contando a la fecha con un trazado en Revisión 0, información que una vez sea ratificada será informada a la brevedad conforme al programa maestro vigente.

8.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto al Estado de las Negociaciones, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 12 / 2016

Mes

Número de Predios según Actividad

En Catastro En

Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

10/2016 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0%

11/2016 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0%

12/2016 100% / 100% 58.2% / 67.2%

13.4% / 10.8% 0.0% / 3.0%

PAGINA 33 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichorropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 31 / 12 / 2016

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 0 0 0.00%

Con acuerdo vigente 27 10.140 7.00%

Total 27 10.140 7.00%

8.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 31 / 12 / 2016

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 0.0 0 0.0

Considerando acuerdos 0.0 0 0.0

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

PAGINA 34 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el Avance de las Obras en Terreno a mediados del mes de Diciembre de 2016, se puede apreciar en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 / 12 /2016

Mes

Número de Estructuras:

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. Ac

10 -2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

11-2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

12-2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

8.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto a las Notificaciones, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada --- ---

Notificación Judicial Bien Común --- ---

Inubicables y/o fallecidos --- ---

Notificaciones SEC Predios Fiscales --- ---

Por Escritura Pública Propiedad privada --- ---

TOTAL 0 0 (0.00%)

PAGINA 35 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.6. Informe de verificación de las especificaciones técnicas del proyecto

Área Eléctrica

Documento N°6209-13-ES-IF-002, Rev.0, de fecha 23 de Julio de 2015. ESTUDIO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Preparado por SDI para Abengoa Chile.

Introducción.

La finalidad del documento es realizar el estudio de parámetros eléctricos de la obra “Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV”.

Además, se obtendrán los parámetros eléctricos de los enlaces que seccionan de forma completa la línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt en 220 kV. El primer tramo es el Enlace 2x220 kV Rahue – Nueva Puerto Montt y tiene una potencia de 290 MVA. El segundo tramo es el Enlace 2x220 kV Nueva Puerto Montt – Puerto Montt y tiene una potencia de 500 MVA.

Alcance.

Se determinarán los parámetros eléctricos de la Línea 2x500 kV Pichirropulli – Puerto Montt energizada en 220 kV y de las líneas que seccionan la línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt. Para ello se hará una validación computacional aplicando el software DigSILENT Power Factory 15.1, herramienta con la cual se modelará la línea de transmisión aérea según el tipo de estructura, disposición geométrica, tipo de conductor y cable de guardia.

Antecedentes.

En este numeral el estudio presenta una lista de los documentos utilizados como antecedentes en su realización.

PAGINA 36 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consideraciones generales.

En la modelación de la línea aérea y determinación de los parámetros eléctricos que la representan, se utilizó información de datos generales del diseño de la línea, así como los planos de diseño de las estructuras soportantes que en el trazado de la línea se repiten con mayor frecuencia.

Para modelar el conductor de fase y el cable de guardia se utilizaron los datos especificados en los estudios de selección de estos componentes.

La estructura más utilizada en el trazado de la línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva PuertoMontt es la torre de suspensión tipo ASL.0 y en el caso de la línea 2x220 KV Rahue – Puerto Montt, es la torre de suspensión tipo 22AD2.1.La geometría de ambas estructuras se muestra en el Anexo 1 del estudio.

El valor de flecha para los conductores de fase fue obtenido del documento “Diseño electromecánico de la línea” y se considera que el cable de guardia posee una flecha del 90 % de la correspondiente al conductor de fase.

Para el cálculo de los parámetros eléctricos de secuencia cero, se utiliza una resistividad equivalente a 100 ohm-m.

Resumen de resultados computacionales.

El modelo representado en Power Factory 15.1 considera la línea aérea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, con cuatro conductores por fase ACAR 750 MCM y cable de guardia OPGW en estructuras metálicas.

Respecto a los enlaces, el correspondiente a Rahue – Nueva Puerto Montt está compuesto por un conductor por fase tipo ACAR 900 MCM con una potencia de 290 MVA en 220 kV. El Enlace Nueva Puerto Montt – Puerto Montt está compuesto por dos conductores por fase tipo ACAR 900 MCM con una potencia de 500 MVA en 220 kV.

Para modelar las líneas de transmisión se han considerado las estructuras mencionadas anteriormente y ha sido necesario determinar la altura promedio del conductor de fase y cable de guardia a lo largo del vano.

Conclusiones.

Los resultados del cálculo de los parámetros para las líneas se muestran en las siguientes tablas resumen.

PAGINA 37 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

- LT 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt. Longitud 137 km.

Cuatro conductores por fase ACAR 750 MCM

Resistencias.

Parámetro Ohm/km Ohm p.u. base 100 MVA

R1 0,024 3,288 0,006793

R2 0,024 3,288 0,006793

R0 0,219 30,003 0,061989

Reactancias.

Parámetro Ohm/km Ohm p.u. base

100 MVA

X1 0,265 36, 305 0,07501

X2 0,265 36, 305 0,07501

X0 0,935 128,095 0,26466

Susceptancias.

Parámetro µS/km µS p.u. base

100 MVA

B1 4,292 588,004 0,28459

B2 4,292 588,004 0,28459

B0 2,315 317,155 0,15350

- Enlaces 2x220 kV C1 y C2 Rahue – Nueva Puerto Montt. Longitud C1 es

3,4 km y longitud C2 es 4,4 km. Conductor ACAR 1x900 MCM. Los valores

en p.u. tienen base 100 MVA.

Resistencias.

Parámetro Ohm/km Ohm C1 Ohm C2 p.u. C1 p.u.C2

R1 0,080 0,272 0,352 0,005619 0,0007273

R2 0,080 0,272 0,352 0,005619 0,0007273

R0 0,303 1,0302 1,332 0,002129 0,0027545

PAGINA 38 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Reactancias.

Parámetro Ohm/km Ohm C1 Ohm C2 p.u. C1 p.u. C2

X1 0,408 1,3872 1,7952 0,002866 0,0037091

X2 0,408 1,3872 1,7952 0,002866 0,0037091

X0 1,122 3,8148 4,9368 0,007882 0,0102000

Susceptancias.

Parámetro µS/km µS C1 µS C2 p.u. C1 p.u. C2

B1 2,837 9,6458 12,4828 0,0046686 0,006042

B2 2,837 9,6458 12,4828 0,0046686 0,006042

B0 1,842 6,2628 8,1048 0,0030312 0,003923

- Enlaces 2x220 kV C1 y C2 Nueva Puerto Montt – Puerto Montt. Longitud

C1 es 3,4 km y longitud C2 es 4,4 km. Conductor ACAR 2x900 MCM. Los

valores en p.u. tienen base 100 MVA.

Resistencias.

Parámetro Ohm/km Ohm C1 Ohm C2 p.u. C1 p.u.C2

R1 0,040 0,136 0,176 0,0002809 0,0003636

R2 0,040 0,136 0,176 0,0002809 0,0003636

R0 0,263 0,8942 1,1572 0,0018476 0,0023909

Reactancias.

Parámetro Ohm/km Ohm C1 Ohm C2 p.u. C1 p.u. C2

X1 0,295 1,003 1,298 0,0020723 0,0026818

X2 0,295 1,003 1,298 0,0020723 0,0026818

X0 1,009 3,431 4,4396 0,0070880 0,0091727

Susceptancias.

Parámetro µS/km µS C1 µS C2 p.u. C1 p.u. C2

B1 3,910 13,294 17,204 0,006434 0,0083267

B2 3,910 13,294 17,204 0,006434 0,0083267

B0 2,206 7,5004 9,7064 0,003630 0,0046979

PAGINA 39 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Anexo.

Muestra las geometrías de las torres de suspensión ASL.0 para línea 2x500 kV y torre de suspensión 22AD2.1 para línea de 2x220 kV.

Comentarios del equipo auditor.

El estudio de parámetros eléctricos de la línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt y los enlaces 2x220 kV Rahue – Nueva Puerto Montt y Nueva Puerto Montt – Puerto Montt, se realizó mediante el uso del software DIgSILENT Power Factory 15.1. La modelación de las líneas de transmisión utilizó datos generales del diseño de las líneas y siluetas de las estructuras más comunes.

PAGINA 40 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Diciembre de 2016.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Diciembre de 2016

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Peso Relativo AvanceResumen de Línea 2x500 Pichirropulli-Nueva Puerto Montt 28-01-2016 27-07-2021 100,00% 8,75% 100,00% 9,74%

1 Actividades previas a la Construcción 28-01-2016 27-06-2016 0,10% 100,00% 0,10% 100,00%1.1 Publicación en el Diario Oficial del Decreto Adjudicación 28-01-2016 28-01-2016 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%1.2 Movilización (preparación de organización, recursos iniciales) 28-01-2016 26-04-2016 53,85% 100,00% 53,85% 100,00%1.3 Solicitud y Gestión de Seguros de Responsabilidad Civil y Catástrofe 28-01-2016 27-06-2016 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%2 Desarrollo Ingeniería del Proyecto 28-01-2016 27-11-2018 6,00% 12,98% 6,00% 46,05%

2.1 Desarrollo Ingeniería y estudios preliminares (Actividad documento 13) 28-01-2016 27-05-2016 8,22% 100,00% 8,22% 100,00%2.2 Desarrollo de Estudios y Especificaciones Técnicas 28-02-2016 27-07-2016 2,71% 100,00% 2,71% 100,00%2.3 Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones 28-11-2017 27-11-2018 55,69% 0,00% 55,69% 40,00%2.4 Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas 28-01-2018 27-11-2018 31,33% 0,00% 31,33% 41,00%2.5 Revisión por parte de Inspección Técnica DP 27-11-2016 27-12-2016 2,05% 100,00% 2,05% 0,00%3 Resolución de Calificación Ambiental y Presentación Solicitud de Concesión Definitiva 28-02-2016 27-03-2019 14,00% 55,79% 14,00% 32,91%

3.1 Estudio de Impacto Ambiental (Actividad documento 13) 28-02-2016 27-11-2017 42,86% 77,71% 42,86% 38,74%3.1.1 Confección EIA 28-02-2016 27-05-2016 60,06% 100,00% 60,06% 64,50%3.1.2 Ingreso de proyecto a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 28-05-2016 27-06-2016 3,75% 100,00% 3,75% 0,00%3.1.3 Proceso de calificación 28-06-2016 27-10-2017 36,19% 38,40% 36,19% 0,00%3.1.4 Decreto Aprobación (Hito documento 13) 27-11-2017 27-11-2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%3.2 Solicitud de Servidumbres 28-02-2016 27-03-2019 57,14% 39,36% 57,14% 28,54%

3.2.1 Determinación de terrenos y estudio de títulos 28-02-2016 27-03-2016 6,00% 100,00% 6,00% 100,00%3.2.2 Confección planos servidumbre 28-03-2016 27-06-2016 13,00% 100,00% 13,00% 85,00%3.2.3 Negociación de servidumbre voluntaria (Actividad documento 13) 28-06-2016 27-03-2018 40,00% 29,39% 40,00% 16,00%3.2.4 Negociación de servidumbre novoluntaria (Actividad documento 13) 28-03-2018 27-03-2019 18,00% 0,00% 18,00% 0,00%3.2.5 Tramitación Decreto Concesión (Actividad documento 13) 28-03-2016 28-03-2018 23,00% 37,40% 23,00% 22,11%

3.2.5.1 Preparación de la Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 28-03-2016 27-08-2016 27,30% 100,00% 27,30% 81,00%3.2.5.2 Presentación de la Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva (Hito Documento 13) 27-08-2016 27-08-2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%3.2.5.3 Tramitación Decreto Concesión 28-08-2016 27-11-2017 36,57% 27,61% 36,57% 0,00%3.2.5.4 Emisión del Decreto de Concesión 28-11-2017 27-01-2018 8,83% 0,00% 8,83% 0,00%3.2.5.5 Decreto Concesión (Hito Documento 13) 27-01-2018 27-01-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%3.2.5.6 Comisión Tasadora y Posesión Material de todos los terrenos 28-01-2018 28-03-2018 27,30% 0,00% 27,30% 0,00%

4 Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras (Actividad documento 13) 28-11-2016 26-11-2018 1,00% 6,20% 1,00% 89,28%4.1 Preparación de Bases de Licitación para Suministros 28-11-2016 27-02-2017 16,36% 37,88% 16,36% 78,00%4.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras 28-06-2018 26-09-2018 16,36% 0,00% 16,36% 100,00%4.3 Licitaciones 29-01-2017 26-11-2018 67,27% 0,00% 67,27% 89,43%

4.3.1 Licitación de contratos Suministros (Actividad documento 13) 29-01-2017 30-03-2017 64,86% 0,00% 64,86% 83,70%4.3.1.1 Licitación de Contratos de Suministro 29-01-2017 30-03-2017 100,00% 0,00% 100,00% 83,70%4.3.2 Licitación de contratos de Obras (Actividad documento 13) 26-09-2018 26-11-2018 35,14% 0,00% 35,14% 100,00%

4.3.2.1 Inicio licitación de contratos de Obra (Hito documento 13) 26-09-2018 26-09-2018 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%4.3.2.2 Licitación de Obras 27-09-2018 26-11-2018 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%4.3.2.3 Orden de Proceder Contratos de Construcción (Hito documento 13) 26-11-2018 26-11-2018 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5 Adquisición de Suministros 28-03-2018 27-03-2019 8,00% 0,00% 8,00% 17,18%5.1 Emisión de orden de compra suministros 28-03-2018 27-05-2018 9,00% 0,00% 9,00% 60,00%5.2 Suministro, Fabricación y Entrega de Estructuras 28-05-2018 27-11-2018 19,00% 0,00% 19,00% 0,00%5.3 Suministro, Fabricación y Entrega Conductor 28-07-2018 27-11-2018 19,00% 0,00% 19,00% 62,00%5.4 Suministro, Fabricación y Entrega Ferretería 28-07-2018 27-11-2018 9,00% 0,00% 9,00% 0,00%5.5 Suministro, Fabricación y Entrega Aislación 28-07-2018 27-11-2018 9,00% 0,00% 9,00% 0,00%5.6 Suministro, Fabricación y Entrega Equipos Primarios de Subestaciones (interruptores; desconectadores; transformadores de medida; pararrayos) 28-05-2018 27-03-2019 16,00% 0,00% 16,00% 0,00%5.7 Suministro, Fabricación y Entrega Sistemas de Control, Protecciones y Comunicaciones SE 28-05-2018 22-01-2019 9,00% 0,00% 9,00% 0,00%5.8 Suministro, Fabricación y Entrega Otros Equipos de Subestaciones 27-07-2018 23-11-2018 10,00% 0,00% 10,00% 0,00%6 Contratos de Construcción (Programa de Avance) (Actividad documento 13) 28-09-2018 27-03-2021 69,00% 0,00% 69,00% 0,00%

6.1 Movilización a Terreno 28-09-2018 27-11-2018 1,00% 0,00% 1,00% 0,00%6.1.1 Instalación de Faenas y Movilización 28-09-2018 27-11-2018 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%6.1.2 Inicio de Obras de construcción 27-11-2018 27-11-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%6.2 Trabajos en Subestación Pichirropulli 28-01-2020 11-03-2021 2,00% 0,00% 2,00% 0,00%

6.2.1 Canalizaciones Eléctricas 28-01-2020 27-03-2020 5,63% 0,00% 5,63% 0,00%6.2.2 Fundaciones Equipos y Estructuras altas 28-03-2020 26-06-2020 32,35% 0,00% 32,35% 0,00%6.2.3 Montaje de Estructura Altas y Bajas 27-05-2020 26-07-2020 23,10% 0,00% 23,10% 0,00%6.2.4 Montaje de Equipos de Patio 27-07-2020 25-09-2020 19,44% 0,00% 19,44% 0,00%6.2.5 Montaje de Equipos de Servicios Auxiliares 09-09-2020 08-11-2020 7,32% 0,00% 7,32% 0,00%6.2.6 Instalación de Sistema de Control, Protecciones, Teleprotecciones y SCADA 09-11-2020 08-01-2021 5,35% 0,00% 5,35% 0,00%6.2.7 Conexionado de Equipos 09-01-2021 08-02-2021 3,05% 0,00% 3,05% 0,00%6.2.8 Conexionado Líneas y SE 09-02-2021 11-03-2021 3,76% 0,00% 3,76% 0,00%6.3 Subestación Nueva Puerto Montt 28-09-2019 27-03-2021 12,00% 0,00% 12,00% 0,00%

6.3.1 Preparación y Trazado de Terreno 28-09-2019 27-10-2019 1,00% 0,00% 1,00% 0,00%6.3.2 Movimiento de tierras y construcción de plataforma 28-10-2019 27-01-2020 9,50% 0,00% 9,50% 0,00%6.3.3 Canalizaciones Eléctricas 28-01-2020 28-03-2020 24,00% 0,00% 24,00% 0,00%6.3.4 Fundaciones Equipos y Estructuras altas 11-02-2020 10-04-2020 28,00% 0,00% 28,00% 0,00%

Fecha de Control31-12-2016

Transelec S.A.

6.3.5 Construcción de Casa SSGG y Casetas de Control 12-03-2020 10-06-2020 8,00% 0,00% 8,00% 0,00%6.3.6 Montaje de Estructura Altas y Bajas 11-04-2020 09-06-2020 16,00% 0,00% 16,00% 0,00%6.3.7 Montaje de Equipos de Patio 10-05-2020 09-07-2020 6,00% 0,00% 6,00% 0,00%6.3.8 Montaje de Equipos de Servicios Auxiliares 26-06-2020 25-08-2020 3,00% 0,00% 3,00% 0,00%6.3.9 Instalación de Sistema de Control, Protecciones, Teleprotecciones y SCADA 26-08-2020 25-10-2020 1,50% 0,00% 1,50% 0,00%6.3.10 Conexionado de Equipos 26-10-2020 24-12-2020 1,50% 0,00% 1,50% 0,00%6.3.11 Conexionado Líneas y SE 28-01-2021 27-03-2021 1,50% 0,00% 1,50% 0,00%

6.4 Línea 2x220 kV y Seccionamiento 28-11-2019 27-12-2020 5,00% 0,00% 5,00% 0,00%6.4.1 Replanteo de Estructuras 28-11-2019 25-02-2020 3,04% 0,00% 3,04% 0,00%6.4.2 Excavaciones 28-12-2019 27-04-2020 13,47% 0,00% 13,47% 0,00%6.4.3 Fundaciones 28-03-2020 09-08-2020 34,54% 0,00% 34,54% 0,00%6.4.4 Montaje de Estructuras 28-05-2020 10-10-2020 31,12% 0,00% 31,12% 0,00%6.4.5 Tendido de Conductores 11-10-2020 09-12-2020 13,28% 0,00% 13,28% 0,00%6.4.6 Conexionado Circuito N°1 10-12-2020 12-12-2020 2,28% 0,00% 2,28% 0,00%6.4.7 Conexionado Circuito N°2 25-12-2020 27-12-2020 2,28% 0,00% 2,28% 0,00%6.5 Línea 2x500 kV Energizada en 220kV 28-11-2018 27-01-2021 80,00% 0,00% 80,00% 0,00%

6.5.1 Replanteo de Estructuras 28-11-2018 27-04-2019 2,00% 0,00% 2,00% 0,00%6.5.2 Construcción y Mejoramiento caminos 28-01-2019 27-12-2019 8,00% 0,00% 8,00% 0,00%6.5.3 Excavaciones 28-03-2019 24-04-2020 18,00% 0,00% 18,00% 0,00%6.5.4 Fundaciones 28-05-2019 27-06-2020 22,00% 0,00% 22,00% 0,00%6.5.5 Montaje de Estructuras 28-07-2019 26-09-2020 30,00% 0,00% 30,00% 0,00%6.5.6 Tendido de Conductores y Cable de Guardia 28-08-2020 27-01-2021 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%

7 Pruebas y Puesta en Servicio 25-12-2020 27-07-2021 1,90% 0,00% 1,90% 0,00%7.1 Pruebas Equipos Subestación Pichirropulli 09-02-2021 10-04-2021 15,75% 0,00% 15,75% 0,00%7.2 Pruebas Equipos Subestación Nueva Puerto Montt 25-12-2020 26-03-2021 23,62% 0,00% 23,62% 0,00%7.3 Prueba Líneas 2x220KV 28-03-2021 26-04-2021 9,45% 0,00% 9,45% 0,00%7.4 Prueba Línea 2x500KV 28-03-2021 27-05-2021 19,69% 0,00% 19,69% 0,00%7.5 Termino Pruebas Subestación Pichirropulli (Hito Documento 13) 10-04-2021 10-04-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7.6 Termino Pruebas Subestación Nueva Puerto Montt (Hito Documento 13) 26-03-2021 26-03-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7.7 Puesta en Servicio Subestación Pichirropulli 12-03-2021 10-04-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%7.8 Puesta en Servicio Subestación Nueva Puerto Montt 25-02-2021 26-05-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%7.9 Puesta en Servicio Líneas 2x220kV 27-04-2021 26-05-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%7.10 Puesta en Servicio Línea 2x500kV 28-04-2021 27-07-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%7.11 Puesta en Servicio Subestación Pichirropulli (Hito documento 13) 10-04-2021 10-04-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7.12 Puesta en Servicio Subestación Nueva Puerto Montt (Hito documento 13) 26-05-2021 26-05-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7.13 Puesta en Servicio Líneas 2x220kV (Hito documento 13) 26-05-2021 26-05-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7.14 Puesta en Servicio Línea 2x500kV (Hito documento 13) 27-07-2021 27-07-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAGINA 41 DE 41

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°3:7012-VP 3809581 13 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.8. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Diciembre de 2016.