Informe de Avance Bimestral N°21 · tendido del primer circuito Descripción de componentes: -...

Informe de Avance

Bimestral N°21

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa

2017-7060-POW/VP

Preparado para:

Coordinador Eléctrico Nacional

Teatinos # 280, Piso 6, Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

03 de Mayo de 2017

PAGINA 2 DE 44

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°21:7060-VP 3090140 03 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Nicolás Queirolo, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°21; Marzo; 2017

"Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero – Febrero de 2017"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Enero - Febrero 2017

Cliente:

Coordinador Eléctrico Nacional (SIC).

Persona de Contacto: Cristián Medina, Dirección de Peajes Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°22, correspondiente a los meses de Marzo - Abril 2017.

PAGINA 3 DE 44





Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 5

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución ..................................... 5

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos 6

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas ..... 6

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto ...................... 6

3. Avance del Proyecto .................................................................................................... 8

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ............................................................................................................................. 8

4. Cumplimiento de Plazos .............................................................................................. 9

5. Estado del Proyecto ................................................................................................... 10

5.1. Características Técnicas del Proyecto ................................................................... 10

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones .............................................................. 10

5.2.1. Ingeniería ........................................................................................................ 10

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal ................................................ 11

5.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................... 12

5.2.4. Concesión Eléctrica ........................................................................................ 13

5.2.5. Adquisición de Suministros ............................................................................. 14

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio .................................... 15

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos .................................................................... 16

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ............................................ 17

5.4.1. Estudios Medioambientales ............................................................................ 17

5.4.2. Ingeniería ........................................................................................................ 18

5.4.3. Suministros ..................................................................................................... 19

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos ..................................................... 19

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno .................................................. 20

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ....................................... 20

PAGINA 4 DE 44





5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis ............ 21

6. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 22

7. Anexos ........................................................................................................................ 24

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor .................................................... 24

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .... 24

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 24

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 24

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia............................................... 27

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados .................................................... 28

7.4. Referencias Metodológicas .................................................................................... 34

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting ......................................................... 34

7.4.2. Metodología del Adjudicatario ......................................................................... 34

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto ................................................................... 35

7.5.1. Listado de Propiedades .................................................................................. 35

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ....................... 35

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud ................ 37

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos ...................................................................................................................... 38

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ....................................... 38

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ............................................. 39

7.6. Análisis de Respuestas a las Consultas realizadas conforme a verificaciones y

conclusiones visita a terreno de fecha 26 y 27 de Octubre de 2016. ................................ 40

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto .............................................. 43

7.8. Curva S del Proyecto ............................................................................................. 44

PAGINA 5 DE 44





1. Objetivo del Proyecto

Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Charrúa y la Subestación Ancoa, en estructuras para doble circuito, considerando en una primera fase el tendido de sólo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. El proyecto incluye reactores de línea en cada extremo y Compensación Serie, similares a las actuales líneas en paralelo Charrúa-Ancoa 500 kV.

- Nivel de Tensión y Circuitos: 2x500 kV, primer circuito.

- Longitud aproximada: 196.5 km.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito: 1.700 MVA a 35°C con sol.

- Conductores por fase de cada circuito: 4.

- Resistencia máxima por fase de cada circuito: 0.025 ohm/km.

- Cable de guardia: OPGW o equivalente.

- Transposiciones: 1 ciclo completo.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE), el avance real de este proyecto alcanza un 93.39 %, mientras que el avance teórico un 92.36 %, registrándose por ende un avance de un 1.03% por sobre lo programado. El detalle del grado de avance de las actividades que han sido programadas puede apreciarse en la siguiente tabla resumen:

Descripción Enero 2017 Febrero 2017

Teórico* Real** Teórico* Real**

Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-

Ancoa: Tendido del primer circuito 90,74% 92,84% 92,36% 93,39%

Revisión de Trazado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Catastro de Propietarios 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Medio Ambiente 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Concesión Eléctrica 88,72% 81,79% 91,75% 84,91%

Negociación de Servidumbres 89,46% 81,00% 91,48% 81,00%

SE Charrúa 500 kV 92,67% 97,66% 94,21% 97,66%

SE Ancoa 500 kV 92,66% 97,54% 94,30% 97,57%

Línea de Transmisión 82,80% 83,37% 84,53% 84,96%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por Charrúa Transmisora de Energía (CHATE) a fines del mes de referencia.

PAGINA 6 DE 44





2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos

comprometidos

En conformidad con los antecedentes presentados por la empresa Charrúa Transmisora de Energía S.A., ABS Consulting ha procedido a verificar el correcto cumplimiento del Hito Relevante N°3 con antelación a la fecha comprometida para ello luego de solicitar su aplazamiento (15 de Febrero de 2017).

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas

comprometidas

ABS Consulting ha realizado, hasta el mes de Junio del año 2016, una revisión de los documentos de ingeniería y de las especificaciones de los equipos principales, a fin de verificar el cumplimiento de las características técnicas que han sido comprometidas por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., en donde se pudo comprobar que el proyecto efectivamente cumplirá con las características técnicas acordadas.

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

En conformidad con los antecedentes presentados por la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE), ABS Consulting ha verificado que el proyecto está desarrollándose en buena forma, presentando en general un avance por sobre lo programado.

En relación a la actividad Medio Ambiente, el adjudicatario ha obtenido en el mes de Enero del año 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental que ha presentado, y durante el mes de Mayo del mismo año ha concluido los Compromisos Ambientales previo al inicio de la Construcción, encontrándose al mes de Febrero de 2017 aún en tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a la RCA obtenida.

En cuanto a la actividad Concesión Eléctrica, el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha logrado al mes de Febrero del año 2017 un 98.0% de los propietarios afectados por el trazado de la línea que han sido notificados.

PAGINA 7 DE 44





A este respecto, durante el presente bimestre Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha continuado sus reuniones con la SEC para agilizar la gestión y emisión de los informes, tras haber sido admitida el día 25 de Agosto del año 2016 la división del expediente concesional y habiendo a la fecha obtenido tres (03) de los cinco (05) certificados que han sido solicitados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En este sentido, de estos certificados obtenidos ya existen, al mes de Febrero de 2017, dos (02) informes emitidos por la SEC y liberados por el Ministerio de Energía, encontrándose a la espera de ser visados por Contraloría.

Por su parte, la actividad Constitución de Servidumbres mantiene a la fecha un avance de un 81.00%, lo cual representa un 77.50% de la longitud de la línea que ya cuenta con servidumbres constituidas, desarrollo que se ha ido normalizando luego de obtener la admisibilidad a la solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva (Junio de 2015).

Asimismo, para la actividad Ingeniería de Subestaciones (Charrúa y Ancoa) mantiene un grado de avance bajo lo programado por el desfase en la entrega de información de las ampliaciones de las subestaciones a cargo de la empresa Transelec S.A., empresa que aún tienen pendiente de entregar los planos As Built para los seccionamientos que se habían comprometido para el mes de Noviembre de 2016.

Ahora bien, en el caso de la Ingeniería de Línea (Básica y Detalle), esta se encuentra finalizada desde el mes de Octubre del año 2014.

En cuanto a la actividad Suministros (Subestaciones Charrúa y Ancoa), a fines del mes de Diciembre de 2016 se ha completado esta actividad para ambas subestaciones. Por su parte, para el caso de la Línea de Transmisión, el adjudicatario presenta un grado de avance de un 100%, en línea con su programa vigente.

Finalmente, la fase de Construcción de ambas subestaciones se encuentra por sobre lo que ha programado el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., habiendo prácticamente finalizado las Obras Civiles y el Montaje en ambas subestaciones (99.61% y 99.18% para la S/E Ancoa; y 99.48% y 98.96% para la S/E Charrúa). En cuanto a la línea, y si bien se presentan avances por sobre lo programado en la actividad Segunda Fase 39%-95%, existen retrasos en relación con la Excavación, hormigonado y puesta a tierra 2° Fase (-5.69%), el Izado de torres 2° Fase (-6.36%) y el Tendido 2° Fase 90% de la longitud (-19.52%).

PAGINA 8 DE 44





3. Avance del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma

del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE), el avance real de este proyecto alcanza un 93.39 %, mientras que el avance teórico un 92.36 %, registrándose por ende un avance de un 1.03% por sobre lo programado. El detalle del grado de avance de las actividades que han sido programadas puede apreciarse en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo

Enero 2017 Febrero 2017

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-

Ancoa: Tendido del primer

circuito

100,00% 90,74% 92,84% 2,10% 92,36% 93,39% 1,03%

Revisión de Trazado 0,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Catastro de Propietarios 3,08% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Medio Ambiente 4,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Concesión Eléctrica 6,78% 88,72% 81,79% -6,92% 91,75% 84,91% -6,83%

Preparación Documentación CED 40,95% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Observaciones a la Admisibilidad 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Respuestas a las observaciones 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Revisión de las respuestas 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Publicación en periódicos y radio 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para emisión de comentarios u oposiciones

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Respuestas a las observaciones o comentarios

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para notificaciones 24,16% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para comentarios último notificado

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para responder comentarios último notificado

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Emisión del informe de la SEC al Ministerio de Energía

4,91% 90,00% 20,00% -70,00% 100,00% 60,00% -40,00%

Resolución del Decreto de CED por el Ministerio de Energía

1,23% --- --- --- 93,33% 40,00% -53,33%

Solicitud de constitución de Comisiones Tasadoras

1,72% 100,00% 50,00% -50,00% 100,00% 60,00% -40,00%

Visita a predios para tasación 0,82% 100,00% 10,00% -90,00% 100,00% 40,00% -60,00%

Emisión del informe de tasación 1,64% 100,00% 0,00% -100,0% 100,00% 15,00% -85,00%

Revisión del informe de tasación por la SEC

0,82% 30,00% 0,00% -30,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Notificación del informe de tasación por parte de la SEC a CHATE

0,82% --- --- --- 100,00% 0,00% -100,00%

PAGINA 9 DE 44





Negociación de Servidumbres 5,62% 89,46% 81,00% -8,46% 91,48% 81,00% -10,48%

Constitución de Servidumbres 0-15%

23,34% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


25,12% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,84% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


9,79% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


17,80% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 95,00% -5,00%

Constitución de Servidumbres de 80% a 100%

18,10% 42,08% 0,00% -42,08% 53,01% 0,00% -53,01%

SE Charrúa 500 kV 28,55% 92,67% 97,66% 4,99% 94,21% 97,66% 3,45%

Ingeniería 24,54% 100,00% 95,52% -4,48% 100,00% 95,52% -4,48%

Suministro 62,11% 95,19% 100,00% 4,81% 97,06% 100,00% 2,94%

Construcción 13,35% 67,48% 90,72% 23,24% 70,27% 90,72% 20,45%

SE Ancoa 500 kV 30,83% 92,66% 97,54% 4,88% 94,30% 97,57% 3,26%

Ingeniería 22,51% 100,00% 94,25% -5,75% 100,00% 94,25% -5,75%

Suministro 64,22% 96,23% 100,00% 3,77% 98,04% 100,00% 1,96%

Construcción 13,27% 62,92% 91,21% 28,29% 66,59% 91,42% 24,83%

Línea de Transmisión 20,64% 82,80% 83,37% 0,57% 84,53% 84,96% 0,44%

Ingeniería 17,91% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Contratos de Suministros 3,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Contratos de Obras 3,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Suministros 36,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Obras Civiles 37,83% 57,01% 58,52% 1,51% 61,58% 62,74 1,16%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora (CHATE) a fines del mes de referencia.

4. Cumplimiento de Plazos

ABS Consulting ha verificado que, en términos generales y considerando las modificaciones al cronograma que ha realizado Charrúa Transmisora de Energía S.A., se aprecia un grado de avance sobre lo programado, presentándose aún retrasos en la sub-actividad Ingeniería (para ambas Subestaciones), y en las actividades de Concesión Eléctrica y Negociación de Servidumbres.

PAGINA 10 DE 44





5. Estado del Proyecto

5.1. Características Técnicas del Proyecto

En bimestres anteriores, el equipo auditor de ABS Consulting ha procedido a la revisión de las especificaciones técnicas contenidas en la documentación correspondiente para poder dar cumplimiento al Hito Relevante N°1 (Órdenes de Compra y/o de Proceder, Contratos y sus respectivos apéndices, y Estudios de detalle del proyecto), pudiendo así asegurar que las características técnicas comprometidas serán cumplidas.

En forma complementaria, ABS Consulting ha verificado y analizado, al mes de Junio de 2016, lo referente a especificaciones técnicas del suministro Banco de Compensación Serie, de los Reactores, Interruptores, Desconectadores, Conductor, Transformadores de Corriente, Suspensión y Aislación, y Cable de Guardia, los cuales se ajustan a lo que se ha ofertado por parte de Charrúa Transmisora de Energía S.A. y, en consecuencia, no presentan discrepancia con lo requerido.

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

5.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para la ejecución de esta actividad, a cargo del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE), resulta consistente y coincidente con el cronograma general del proyecto definido por la misma.

Dentro de las actividades previstas y programadas, se evidencian ciertos retrasos en lo ejecutado, conforme se señala a continuación:

Retrasos

a) Protección y Control, Telecomunicaciones y SS. AA., todas correspondientes a la actividad de Ingeniería de Detalle de la Subestación Charrúa.

b) Obras Eléctricas, Protección y Control, Telecomunicaciones y SS.AA., todas correspondientes a la actividad de Ingeniería de Detalle de la Subestación Ancoa.

Ahora bien, los retrasos generados en la fase de detalle de la ingeniería para la S/E Charrúa presentan distintas magnitudes según se detalla a continuación, habiéndose mantenido respecto al bimestre anterior:

PAGINA 11 DE 44





1) Protección y Control: 7.55% de atraso respecto de lo programado.

2) Telecomunicaciones: 25.00% de atraso respecto de lo programado.

3) Servicios Auxiliares (SS.AA.): 14.00% de atraso respecto de lo programado.

Por su parte, los retrasos generados en la fase de detalle de la ingeniería para la S/E Ancoa presentan distintas magnitudes según se detalla a continuación, habiéndose mantenido respecto al bimestre anterior:

1) Obras Eléctricas: 4.24% de atraso respecto de lo programado.

2) Protección y Control: 16.82% de atraso respecto de lo programado.

3) Telecomunicaciones: 13.00% de atraso respecto de lo programado.

4) Servicios Auxiliares (SS.AA.): 14.00% de atraso respecto de lo programado.

Dado lo anterior, el equipo auditor de ABS Consulting seguirá monitoreando que los retrasos producidos a la fecha sean adecuadamente mitigados para que Charrúa Transmisora de Energía S.A. no incurra en incumplimientos mayores que pongan en riesgo el cumplimiento programado para alguno de los Hitos Relevantes del proyecto.

En este sentido, la empresa Charrúa Transmisora de Energía S.A. aún no recibe de parte de Transelec S.A. los planos As Built (antecedentes de ingeniería en revisión 0) de los seccionamientos, con lo cual la empresa adjudicataria podrá adaptar el diseño final del proyecto y los cuales serán enviados un mes después de la puesta efectiva en servicio de los seccionamientos de la Subestación Ancoa, lo cual aún no se lleva a cabo.

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, Knight Piésold S.A. resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por la empresa adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Asimismo, y conforme ha señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, Charrúa Transmisora de Energía ha gestionado oportunamente la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (obtenida con fecha 29 de Enero de 2015), respondiendo a los respectivos ICSARA´s y considerando las observaciones relativas al proceso de Participación Ciudadana (PAC) que finalizó con fecha 16 de Enero de 2014.

PAGINA 12 DE 44





Por su parte, durante este bimestre la empresa adjudicataria cuenta con un 92.64% de los Planes de Manejo Forestal aprobados, presentando un 95.57% de aprobación para Plantación Forestal (PF) y un 31.68% para Bosque Nativo (BN), presentados ante el organismo pertinente, con lo cual permite a Charrúa Transmisora de Energía S.A. contar al mes de Febrero del año 2017 con un total de 357.28 Ha. en las cuales existe aprobación de los correspondientes planes.

Al mismo tiempo, el adjudicatario ha indicado que al mes de Febrero del año 2017 están en proceso de evaluación un 4.43% de los PMF para Plantación Forestal y un 68.32% en cuanto a Bosque Nativo, destacando que se han presentado el 100% de los planes (tanto Plantación Forestal como Bosque Nativo) y que se espera obtener la aprobación de la totalidad de ellos a fines del mes de Marzo de 2017.

Asimismo, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha continuado con las actividades referentes a la ejecución de caminos y hormigonado de fundaciones, con lo cual a la fecha permite contar con un total de doscientas setenta y seis (276) estructuras con sus correspondientes fundaciones realizadas, equivalente a un 61.88% del total.

Consecuentemente, ABS Consulting procederá a monitorear la aprobación de cada uno de los planes dentro del próximo bimestre, con el propósito de lograr mantener los resguardos correspondientes para las actividades relacionadas y el cumplimiento del Hito Relevante N°5.

5.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de las Servidumbres Voluntarias, a cargo de la empresa COMTEC, resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto que ha definido la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Ahora bien, se evidencia a la fecha en la actividad Constitución de Servidumbres un grado de avance debajo de lo programado, encontrándose el adjudicatario todavía al mes de Febrero de 2017 finalizando el desarrollo de la sub-actividad Constitución de Servidumbres 60% a 80% de predios, lo cual puede apreciarse en la siguiente tabla:

Actividad Avance

programado

Avance

Real Diferencia

Constitución de Servidumbres de 60% a 80% de predios

100.00% 95.00% -5.00%

(atrasada)

Constitución de Servidumbres de 80% a 100% de predios

53.01% 0.00% -53.01%

(atrasada)

PAGINA 13 DE 44





Sobre esto último, es preciso señalar que generalmente los avances tanto en las negociaciones como en las constituciones de servidumbres no suelen ser totalmente lineales, produciéndose desfases menores, en su mayoría porque los esfuerzos de negociación pueden verse reflejados en periodos posteriores. Este hecho se hace todavía más patente en la medida que avanza el porcentaje constituido de la línea.

Por su parte, durante los meses de Enero y Febrero del año 2017, se llevaron a cabo los cierre de nuevos acuerdos, lo cual permite contar, al término del bimestre, con el 77.5% de la longitud de la línea con servidumbre voluntaria constituida, más un 3.0% adicional de acuerdos vigentes.

5.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de Concesión Eléctrica, a cargo de la empresa Celeo Redes Chile S.A., es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto que ha sido definido por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Durante bimestres anteriores, ABS Consulting ha verificado que la Superintendencia de Electricidad, por medio de la Resolución Exenta N°008988 de fecha 24 de Junio de 2015, ha declarado admisible la tercera presentación de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva que había ingresado el adjudicatario el día 15 de Abril de 2015.

Asimismo, el adjudicatario actualmente se encuentra desarrollando las notificaciones notariales y judiciales desde el día 11 de Agosto del año 2015, logrando a la fecha un 98.45% de los propietarios notificados, lo cual representa tan sólo un retraso de un 1.15% para esta actividad conforme al cronograma vigente a la fecha, situación que debiera normalizarse durante el próximo bimestre.

Por su parte, durante el presente bimestre el adjudicatario ha continuado su trabajo en forma regular con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que este organismo evacúe los correspondientes informes, sobre todo para el Tramo N°3 por el número de predios que considera. En este sentido, el avance por cada uno de los tramos es el siguiente:

Tramo N°1: Bienes Nacionales de Uso Público, en espera del visado de parte de Contraloría tras haber liberado el Ministerio de Energía el correspondiente Informe a principios del mes de Febrero de 2017.

Tramo N°2: con servidumbres constituidas.

PAGINA 14 DE 44





Tramo N°3: En espera que el Ministerio de Energía libere el correspondiente Informe tras haber sido emitido por la SEC a principios del mes de Febrero de 2017.

Tramo N°4: con servidumbres constituidas.

Tramo N°5.1: En espera que la SEC emita el certificado de No Diligencias Pendientes, tras haber presentado la correspondiente solicitud a principios del mes de Enero de 2017.

Tramo N°5.2: con servidumbres constituidas.

Tramo N°6: Aún a la espera de la emisión del Certificado de No Gestiones Pendientes, tras haber presentado en el mes de Agosto de 2016 la respectiva solicitud.

Tramo N°7: predios pertenecientes al Fisco, en espera del visado de parte de Contraloría tras haber liberado el Ministerio de Energía el respectivo Informe a principios del mes de Febrero de 2017.

Consecuentemente, ABS Consulting procederá a monitorear el avance de cada una de estas tramitaciones, con el fin de mantener los resguardos correspondientes para que se obtenga el (los) decreto(s) correspondiente(s) y no revistan mayores retrasos para la fase de construcción del proyecto, aun cuando se ha avanzado conforme a lo programado y el adjudicatario ha dado cumplimiento a la fecha comprometida para el Hito Relevante N°3 (15-02-2017).

5.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisición de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A.

Asimismo, y conforme a señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, Charrúa Transmisora de Energía ha concluido la actividad Licitación Contratos de Suministros Principales relacionada con la Línea de Transmisión, completando así en un 100% la actividad de Transporte para cada uno de los suministros (Torres, Cables, Aisladores y Herrajes y Otros), avanzando conforme a lo programado.

PAGINA 15 DE 44





Por su parte, la adquisición de suministros para las Subestaciones Charrúa y Ancoa se encuentra con un grado de avance por sobre lo programado para la Subestación Ancoa (+ 1.96%) y la Subestación Charrúa (+2.94%), presentando al término de este bimestre un 100.00% de avance para cada subestación.

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto que ha definido el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Ahora bien, aun cuando el término de la actividad Licitación de Contratos de Obra, para el caso de ambas Subestaciones estaba programado para el mes de Agosto del año 2015, el adjudicatario ha finalizado el proceso de forma anticipada.

En este sentido, al mes de Febrero del año 2017 el adjudicatario presenta un avance conforme a lo siguiente para ambas subestaciones:

Subestación Obras Civiles Montajes

Programado Real Diferencia Programado Real Diferencia

Charrúa 100.00% 99.48% - 0.52% 33.33% 98.96% + 65.64%

Ancoa 92.59% 99.61% + 7.02% 32.37% 99.18% + 66.82%

Para el caso de la Línea de Transmisión, la empresa adjudicataria presenta un grado de avance prácticamente en línea en las Obras Civiles asociada a la Línea y que se ha mantenido dentro de márgenes adecuados (+1.16%), debido a:

Un avance de un 44.56% en la actividad Movilización, Accesos y Replanteo 2° Fase.

Un retraso de un 5.69% en la actividad Excavación, Hormigonado y Puesta a tierra 2° Fase.

Un retraso de un 6.36% en la actividad Izado de Torres 2° Fase.

Un retraso de un 19.52% en la actividad Tendido 2° Fase 90% de Longitud.

PAGINA 16 DE 44





En este sentido, durante este periodo Charrúa Transmisora de Energía S.A. cuenta con un avance de doscientas setenta y seis (276) estructuras con sus fundaciones realizadas, actividad que se ha ido normalizando en el transcurso de los últimos meses, lo cual permite contar a la fecha con doscientas cuarenta (240) torres que el adjudicatario ha montado, lo cual equivale al 53.81 % del total.

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía, en cuanto a gestión ante el Servicio de Evaluación Ambiental para la obtención de la RCA que califica favorablemente el proyecto, y según lo ha señalado el equipo auditor de ABS Consulting en bimestres anteriores, la empresa ha gestionado adecuadamente con este organismo todas las aclaraciones que han sido necesarias para su obtención (ADENDA N°1, 2, 3 y 4), incluyendo las observaciones del Informe de Participación Ciudadana.

En este sentido, ABS Consulting ha procedido a monitorear y verificar que todos los PAS asociados a la RCA obtenida se encuentran con el siguiente grado de avance al mes de Febrero de 2017:

- PAS N°76: aún en evaluación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

- PAS N°91: obras ya ejecutadas, aún se encuentra pendiente la revisión por parte de la SEREMI de Salud.

- PAS N°96: aún en elaboración por Charrúa Transmisora de Energía S.A., en fase de recopilación de antecedentes técnicos. Se requiere de la aprobación del PAS N°91 (aplica para la Instalación de Faena de Chillán).

- PAS N°106: aún en evaluación por parte de la Gobernación Provincial de Linares.

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha obtenido el día 24 de Junio de 2015 la admisibilidad a la Solicitud de Concesión Eléctrica presentada durante el mes de Abril de 2015, siendo notificada el día 25 de Junio por medio del Oficio Ordinario N°8241 del citado organismo, lo cual ha sido verificado oportunamente por el equipo auditor de ABS Consulting.

PAGINA 17 DE 44





En este sentido, durante el presente bimestre el adjudicatario sostuvo reuniones con la SEC para tratar el avance de la concesión y la revisión de las notificaciones que se han realizado y trasladado a este organismo hasta el momento, considerando que la división del expediente concesional fue admitida el día 25 de Agosto de 2016 y que al día 14 de Febrero de 2017 el Ministerio de Energía ha liberado los correspondientes informes para revisión de Contraloría para los Tramos N°1 y N°7, habiendo igualmente emitido la SEC el informe respecto al Tramo N°3

Por otro lado, los Planes de Manejo Forestal asociados al proyecto y que el adjudicatario ha presentado en una segunda etapa desde el mes de Octubre de 2015, cuentan con el siguiente estado de avance según su tramitación en CONAF:

Sobre esta última tramitación, ABS Consulting hará un especial seguimiento al resultado en tiempo y calidad que se origine, en virtud que el adjudicatario no comprometa en un grado mayor la fase de construcción del proyecto, considerando que la totalidad de los planes han sido presentados con un leve desfase respecto de lo planificado, finalizando su presentación el día 03-01-2017 con el 6.5% que restaba desde el mes de Septiembre de 2016.

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

5.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE) ha respondido a cada una de las observaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en calidad de forma y contenido, conforme lo señala la siguiente cronología:

Avance

Superficie

aprobada

(Ha)

Superficie en

Evaluación

(Ha)

Superficie

Total (Ha)

Porcentaje de

aprobación

Porcentaje de

presentación

Plantación Forestal (PF)

351.42 15.75 367.17 95.71% 100.00%

Bosque Nativo (BN)

5.86 12.64 18.50 31.68% 100.00%

TOTAL 357.28 28.39 385.67 92.64% 100.00%

PAGINA 18 DE 44





a) Al ICSARA N°1 (o N°140267 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°1 de fecha 30 de Abril de 2014;

b) Al ICSARA N°2 (o N°141108 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°2 de fecha 31 de Julio de 2014;

c) Al ICSARA N°3 (o N°141594 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°3 de fecha 14 de Noviembre de 2014;

d) Al ICSARA N°4 (o N°142165 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°4 de fecha 31 de Diciembre de 2014;

Por otro lado, ABS Consulting ha verificado que Charrúa Transmisora de Energía ha obtenido el día 29 de Enero del año 2015 la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Adicionalmente, el día 21 de Septiembre de 2015 el Comité de Ministros del SEA ha ratificado la obtención de la RCA, rechazando dos (02) recursos administrativos que interpusieron reclamantes en contra del proyecto de Charrúa Transmisora de Energía S.A., y el día 02 de Marzo de 2017 el Tribunal Ambiental de Santiago ha rechazado igualmente la reclamación interpuesta por un grupo de vecinos pertenecientes a la comuna de Colbún sobre las observaciones realizadas en el proceso PAC asociadas al efecto sinérgico en la zona de tres (03) proyectos similares.

En base a esta resolución, el equipo auditor de ABS Consulting monitoreará de cerca la gestión del adjudicatario para hacer frente a este tipo de recursos.

5.4.2. Ingeniería

Durante bimestres anteriores, el equipo auditor de ABS Consulting ha procedido a la revisión de las especificaciones técnicas contenidas en la documentación respectiva para dar cumplimiento al Hito Relevante N°1 (Órdenes de Compra y/o de Proceder, Contratos y sus correspondientes apéndices, y Estudios de detalle del proyecto).

En la medida que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. continúe con el desarrollo de la ingeniería de detalle (Línea y Subestaciones), el equipo auditor de ABS Consulting hará una revisión y análisis de la documentación entregada ya sea en calidad de revisión final y/o apta para construcción.

PAGINA 19 DE 44





Consecuentemente, y teniendo en consideración que la Ingeniería de Detalle de las Subestaciones continúa recuperándose de su retraso, ABS Consulting se encuentra aún a la espera que el adjudicatario remita el listado actualizado de los documentos en Revisión 0 o “Apto para Construcción”, estimando completar la revisión durante el mes de Abril de 2017 una vez que se complete la ingeniería y se reciba este listado.

5.4.3. Suministros

ABS Consulting, en bimestres anteriores, ha procedido a verificar que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE) ha suscrito contratos por el 100% de los Suministros Principales de la Línea de Transmisión, los cuales corresponden al Conductor, las Estructuras Metálicas y los Aisladores.

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que las especificaciones técnicas de las estructuras, así como los criterios de diseño y la ingeniería asociadas se ajustan a lo comprometido por el adjudicatario en su oferta técnica y a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y en la normativa aplicable, por medio de la revisión de los criterios de diseño y pruebas de carga de las estructuras del proyecto.

En este sentido, lo último realizado por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido llevado a cabo durante el mes de Junio de 2016, instancia en que se analizaron los documentos referentes a los suministros Transformador de Potencial Capacitivo 500 kV y Pararrayos de 500 kV.

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

ABS Consulting, para el presente período, ha iniciado la verificación de las pruebas FAT para equipos y elementos, habiendo solicitado las siguientes aclaraciones a la empresa adjudicataria en correo electrónico del día 26 de Agosto de 2016 y que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. aún no ha respondido.

Consecuentemente, ABS Consulting procederá a verificar formalmente el cumplimiento de las Pruebas en Fábrica de los principales suministros, tanto por el área de obras civiles como por el área eléctrica, cuando Charrúa Transmisora de Energía S.A. solicite la aprobación del Hito Relevante N°4, cuyo plazo vence el día 30 de Mayo del año 2017 según el cronograma vigente a la fecha.

PAGINA 20 DE 44





5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, ha efectuado una visita de inspección de los trabajos en terreno los días 08 y 09 de Febrero de 2017, con el propósito de verificar el cumplimiento del Hito Relevante N°3 y grado de avance de las actividades establecidas en el cronograma vigente de Charrúa Transmisora de Energía S.A. relacionadas a la fase de construcción.

En este sentido, el correspondiente análisis y evidencia fotográfica puede apreciarse en el informe emitido con fecha 15 de Febrero de 2017 por ABS Consulting.

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting, tal como ha señalado en bimestres anteriores, y en base a lo informado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE), ha procedido a verificar que se han producido las coordinaciones con la empresa Transelec S.A. para efectuar la conexión en las Subestaciones Charrúa y Ancoa.

Ahora bien, durante la primera semana de Marzo del año 2015, la empresa adjudicataria ha firmado el acuerdo “Contrato para las actividades de Conexión”, el cual regula tanto la coordinación y sus plazos como la entrega de información entre ambas empresas, lo que ha sido ratificado con la firma del acuerdo por parte de Transelec S.A., oficializando así el intercambio de información técnica necesaria desde el día 09 de Marzo de 2015.

En complemento a lo anterior, es preciso señalar que una vez finalizada la construcción del proyecto y habiendo entrado en operación, ambas partes procederán a la firma de un segundo acuerdo en donde se regula la interconexión y coordinación de la operación durante la fase de explotación de la línea, toda vez que esta esté energizada.

Por su parte, durante el bimestre Marzo-Abril del año 2016, la empresa Transelec S.A. ha entregado los planos As Built que faltaban para la Subestación Charrúa, respecto a la Televigilancia, lo cual ha permitido proseguir con la recuperación paulatina del retraso en la actividad de ingeniería de las subestaciones.

En este sentido, al mes de Febrero de 2017 Charrúa Transmisora de Energía S.A. aún se encuentra a la espera de los antecedentes requeridos de ingeniería en Revisión 0 de los seccionamientos a cargo de la empresa Transelec S.A. para así adaptar el diseño final del proyecto, y quien se había comprometido a remitir estos planos a principios del mes de Noviembre del año 2016, lo cual hará efectivo un mes después de la puesta en servicio de los seccionamientos de la Subestación Ancoa, que a la fecha aún no ha sido llevada a cabo.

PAGINA 21 DE 44





Asimismo, ABS Consulting monitoreará que la empresa adjudicataria siga manteniendo una oportuna coordinación para definir los trabajos que se encuentran asociados a los subestaciones propiedad de Transelec S.A.

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis

ABS Consulting, conforme a lo señalado en bimestres anteriores, ha verificado que la estructura actual, la cual se encuentra vigente desde el mes de Agosto de 2014, resulta adecuada para dar cumplimiento a lo ofertado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía considerando la calidad técnica de su equipo, la experiencia de la empresa y de los servicios tercerizados en las áreas de EPC Diseño, Suministro y Construcción, de Estudios de Ingeniería, Estudios Sistémicos, Estudios Hidrológicos, Mecánica de Suelos, Estudios de Medio Ambiente, y de la Negociación de Servidumbres.

PAGINA 22 DE 44





6. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que, según lo informado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., con fecha 09 de Marzo del año 2017, el proyecto "Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: Tendido del primer circuito" avanza, en términos generales, por sobre lo programado por el adjudicatario. En relación a la actividad Medio Ambiente, el adjudicatario ha obtenido en el mes de Enero del año 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental que ha presentado, y durante el mes de Mayo del mismo año ha concluido los Compromisos Ambientales previo al inicio de la Construcción, encontrándose al mes de Febrero de 2017 aún en tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a la RCA obtenida. En cuanto a la actividad Concesión Eléctrica, la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha logrado al mes de Febrero del año 2017 un 98.0% de los propietarios afectados por el trazado de la línea que han sido notificados. A este respecto, durante el presente bimestre el adjudicatario ha continuado sus reuniones con la SEC para agilizar la gestión y emisión de los informes, tras haber sido admitida el día 25 de Agosto del año 2016 la división del expediente concesional y habiendo a la fecha obtenido tres (3) de los cinco (5) certificados que han sido solicitados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En este sentido, de estos certificados obtenidos ya existen, al mes de Febrero de 2017, dos (02) informes emitidos por la SEC y liberados por el Ministerio de Energía, encontrándose a la espera de ser visados por Contraloría. Por su parte, la actividad Constitución de Servidumbres mantiene a la fecha un avance de un 81%, lo cual representa un 77.5% de la longitud de la línea que cuenta con servidumbres constituidas, desarrollo que se ha ido normalizando luego de obtener la admisibilidad a la solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva (Junio de 2015). Asimismo, para la actividad Ingeniería de Subestaciones (Charrúa y Ancoa) se presenta un grado de avance bajo lo programado por el desfase en la entrega de información de las ampliaciones de las subestaciones a cargo de la empresa Transelec S.A., empresa que aún tienen pendiente de entregar los planos As Built para los seccionamientos que se habían comprometido para el mes de Noviembre de 2016. Ahora bien, en el caso de la Ingeniería de Línea (Básica y Detalle), ésta ya se encuentra finalizada desde el mes de Octubre del año 2014. En cuanto a la actividad Suministros (Subestaciones Charrúa y Ancoa), a fines del mes de Diciembre del año 2016 se ha completado esta actividad para ambas subestaciones. Por su parte, para el caso de la Línea de Transmisión, la empresa adjudicataria presenta un grado de avance de un 100%, en línea con su programa vigente.

PAGINA 23 DE 44





Finalmente, la fase de Construcción de ambas subestaciones se encuentra por sobre lo que ha programado Charrúa Transmisora de Energía S.A., habiendo prácticamente finalizado las Obras Civiles y el Montaje en ambas subestaciones (99.61% y 99.18% para la Subestación Ancoa; y 99.48% y 98.96% para la Subestación Charrúa). En cuanto a la línea, y si bien se presentan avances levemente por sobre lo programado en la actividad Segunda Fase 39%-95%, existen retrasos en relación con la Excavación, hormigonado y puesta a tierra 2° Fase (-5.69%), el Izado de torres 2° Fase (-6.36%) y el Tendido 2° Fase 90% de la longitud de la línea (-19.52%).

PAGINA 24 DE 44





7. Anexos

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la

Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes, basándose en la documentación que la empresa Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado para este proyecto.

b) Revisión de Antecedentes presentados ante Organismos Públicos por parte de Charrúa Transmisora de Energía S.A.

c) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral de los meses de Enero y Febrero del año 2017.

d) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Cronograma Definitivo.

e) Visita de Inspección en Terreno para verificación de Hito Relevante N°3, área Obras Civiles.

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las

actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante

del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes

Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Especialista Área Eléctrica

PAGINA 25 DE 44





Revisión de Antecedentes ante Organismos Públicos

Análisis y Estudio de la información y seguimiento de la gestión ante el SEIA y la SEC

Encargado Especialista Área Medioambiental

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado

Encargado Especialista Programación y Control

Visita a Terreno Verificación de los avances de las obras asociadas al proyecto.

Especialista Obras Civiles

Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Nicolás Queirolo

Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic

Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 26 DE 44





Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos

Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 27 DE 44





7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos de la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. para referir su análisis:

a) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "170228 - CRONOGRAMA CHARRÚA - ANCOA 2x500 kV 1C Rev.9.0 – Mod. Hito 3".

b) Documento de Charrúa Transmisora de Energía S.A. "Informe N°24 Mensual – Enero 2017".

c) Documento de Charrúa Transmisora de Energía S.A. "Informe Bimestral N°20 – Noviembre - Diciembre 2016”.

d) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "CHILE-170228-CHARRÚA ANCOA - CONTROL DE AVANCE Rev.9 Mod. Hito 3 (al mes de Febrero de 2017)".

e) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "Anexo 2. 17.02.28 V3 (al mes de Febrero de 2017)".

f) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "2017-02-28 Tabla resumen Solicitud CDEC-SIC (al mes de Febrero de 2017)".

PAGINA 28 DE 44





7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) Contrato firmado con la empresa Knight Piésold S.A. para los temas dentro del área de Medio Ambiente, en el mes de Enero de 2013.

b) Contrato firmado con la empresa COMTEC Limitada para los temas dentro del área de Servidumbres y Catastro de Propietarios, en el mes de Enero de 2013.

c) La empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. actuará como EPC para los obras de Subestaciones y Líneas de Transmisión, contrato que ha sido definido durante el mes de Febrero de 2013.

d) Ingreso al SEIA del Estudio de Impacto Ambiental con fecha 08 de Octubre de 2013, aprobándose el test de admisión el día 11 de Octubre de 2013.

e) Presentación del proyecto y del EIA a los diferentes servicios evaluadores en el SEA, con fecha 30 de Octubre de 2013.

f) Con fecha 27 de Noviembre de 2013, se realizó la primera actividad presencial, en el marco de la Participación Ciudadana (PAC). La PAC se estará compuesta por actividades de Puerta a Puerta y Talleres Vecinales de Norte a Sur de la Línea. Al concluir el día 21 de Diciembre de 2013 este PAC, se evidencian:

i. La realización de 12 Actividades de Puerta a Puerta, desde el día 14 de Noviembre hasta el día 13 de Diciembre de 2013.

ii. La realización de 6 Talleres de Participación Ciudadana, desde el día 27 de Noviembre hasta el día 12 de Diciembre del año 2013. De momento, se ha presentado una (1) observación ciudadana a propósito de la claridad de la Descripción del Proyecto.

g) Contrato firmado con la empresa AIC (China) Steel Structures Ltd., firmado con fecha 14 de Enero del año 2014, por el suministro de 3.550 tons.de estructuras metálicas.

h) Con fecha 16 de Enero de 2014, se dio por finalizado el período de recepción de observaciones relativas a la Participación Ciudadana (PAC), en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

i) Contrato firmado con la empresa Maclean Power Systems, de fecha 31 de Enero del año 2014, por el suministro de aproximadamente 1.452 Aisladores Polímeros 120 kN y 1.288 Aisladores Polímeros 160 kN.

PAGINA 29 DE 44





j) Contrato firmado con la empresa Nanjing Daji Steel Tower Manufacturing Co., Ltd. (China), de fecha 03 de Febrero del año 2014, por el suministro de 3.550 tons.de estructuras metálicas adicionales.

k) Con fecha 10 de Febrero de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°140267, donde se incluyen todas las observaciones producto de la PAC.

l) Contrato firmado con la empresa China National Electric Wire & Cable Corp., de fecha 25 de Febrero del año 2013, por el suministro de aproximadamente 2.450 km. de Conductor ACAR 700 30/7.

m) Con fecha 30 de Abril de 2014, se ha presentado la ADENDA N°1 en el SEIA, dando así respuesta de manera anticipada al ICSARA N°140267.

n) Con fecha 19 de Junio del año 2014, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante la SEC.

o) Con fecha 17 de Junio de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°141018, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°1.

p) Con fecha 10 de Julio del año 2014, la SEC emite observaciones respecto de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada por Charrúa Transmisora de Energía S.A.

q) Con fecha 31 de Julio de 2014, se ha presentado la ADENDA N°2 en el SEIA, dando así respuesta de manera anticipada al ICSARA N°141018.

r) Durante el mes de Agosto del año 2014, Charrúa Transmisora de Energía S.A.

ha decidido retirar y reeditar la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

s) Con fecha 16 de Septiembre de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°141594, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°2.

t) Con fecha 22 de Octubre de 2014, la empresa adjudicataria solicita extender el plazo para dar respuesta al ICSARA N°3 hasta el día 15 de Noviembre del año 2014, lo cual fue aceptado por el SEIA el día 24 de Octubre de 2014 por medio de la Resolución Exenta N°0962.

u) Con fecha 13 de Noviembre de 2014, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante la SEC, luego de incorporar las observaciones emanadas de la SEC.

v) Con fecha 14 de Noviembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°3 en el SEIA, dando así respuesta al ICSARA N°141594.

PAGINA 30 DE 44





w) Con fecha 04 de Diciembre de 2014 la SEC emite observaciones a la Solicitud

de Concesión Eléctrica Definitiva presentada por el adjudicatario.

x) Con fecha 10 de Diciembre de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°142165, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°3.

y) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°4 en el SEIA, dando así respuesta al ICSARA N°142165.

z) Con fecha 06 de Enero de 2015, la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha dado respuesta a las observaciones emitidas por la SEC en relación a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

aa) Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, con fecha 29 de Enero de 2015, por medio de la Resolución Exenta N°0084/2015 de la Dirección Ejecutiva del SEA.

bb) Con fecha 30 de Enero del año 2015, la SEC declara inadmisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada por Charrúa Transmisora de Energía S.A., por medio de la Resolución Exenta N°6883.

cc) Con fecha 09 de Febrero del año 2015, el adjudicatario Charrúa Transmisora de

Energía S.A. interpone, ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles un recurso administrativo de reposición de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada.

dd) Con fecha 27 de Marzo de 2015 Charrúa Transmisora de Energía S.A. dirige

carta al CDEC-SIC, en donde se solicita aplazar la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 “Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva”.

ee) Con fecha 15 de Abril del año 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado nuevamente la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante la SEC, luego de haber acogido los criterios solicitados por este organismo.

ff) Con fecha 27 de Mayo del año 2015, el adjudicatario Charrúa Transmisora de

Energía S.A. responde a las observaciones emitidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en relación a la última presentación de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del proyecto.

gg) Con fecha 24 de Junio del año 2015, y mediante Resolución Exenta N°008988,

la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva que ha presentado el adjudicatario el día 15 de Abril de 2015.

PAGINA 31 DE 44





hh) Con fecha 21 de Septiembre de 2015, el Comité de Ministros del SEA rechaza,

en sesión ordinaria, dos (02) recursos administrativos presentados en contra de Charrúa Transmisora de Energía S.A. para la construcción de la línea.

ii) Con fecha 22 de Septiembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. firma acuerdo con la empresa forestal Arauco para la cesión de sus terrenos en forma voluntaria.

jj) Con fecha 22 de Septiembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe de Transelec S.A. una entrega parcial de la ingeniería de la ampliación de la plataforma de la Subestación Ancoa.

kk) Con fecha 17 de Noviembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha

presentado ante la SEC una solicitud de modificación de concesión con el fin de integrar cambios menores acaecidos en algunas propiedades, y en la división e identificación de los predios afectados por el trazado de la línea.

ll) Con fecha 30 de Noviembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha

ingresado al CDEC-SIC un escrito donde se levanta consulta sobre los alcances e impactos de los proyectos de seccionamiento que se están llevando a cabo en ambas subestaciones por parte de Transelec S.A. y el decreto que ordena la ejecución de dichos seccionamientos.

mm) Con fecha 03 de diciembre de 2015, tuvo lugar el inicio de las excavaciones

de las fundaciones de las torres, actividades que el adjudicatario se encuentra desarrollando en el primer cuarto sur de la línea (cercanía de la subestación Charrúa).

nn) Con fecha 09 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe

y accede a la ampliación de la plataforma de la Subestación Ancoa.

oo) Con fecha 16 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe y accede a la ampliación de la plataforma de la Subestación Charrúa.

pp) Con fecha 22 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe

los planos “As Built” de la Subestación Ancoa.

qq) Con fecha 24 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe parcialmente los planos “As Built” de la Subestación Charrúa por parte de TLC.

rr) Con fecha 01 de Marzo de 2016 Transelec S.A. hace entrega de la ingeniería

de Control y Protección de los seccionamientos de la Subestación Charrúa en su Revisión B.

PAGINA 32 DE 44





ss) Con fecha 11 de Abril de 2016 Transelec S.A. hace entrega de los planos “As

Built” de Televigilancia para la Subestación Charrúa.

tt) Con fecha 10 de Junio del año 2016, el adjudicatario ingresa electrónicamente el PAS N°76 ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

uu) Con fecha 13 de Junio de 2016 el MINSAL aprueba, por medio de la Resolución N°2547, el PAS N°93 (correspondiente a la Bodega de Residuos Peligrosos) para la Subestación Charrúa.

vv) Con fecha 28 de Junio de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. solicitó a

la SEC la división del expediente concesional en seis (06) tramos diferenciados.

ww) Con fecha 30 de Junio de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. ingresa a la Gobernación Provincial de Linares el PAS N°106 para la defensa fluvial de la Estructura N°350.

xx) Con fecha 30 de Junio de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. ingresa a

la Gobernación Provincial de Linares el PAS N°106 para la defensa fluvial de las Estructuras N°287 y 288.

yy) Con fecha 25 de Agosto del año 2016 la SEC admitió la solicitud de división del

expediente concesional presentada por el adjudicatario.

zz) Con fecha 26 de Agosto del año 2016, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ingresó la solicitud de certificado de no diligencias pendientes ante la SEC para los Tramos N°1, N°3 y N°6.

aaa) Con fecha 27 de Septiembre del año 2016, Charrúa Transmisora de Energía

S.A. ingresó la solicitud de certificado de no diligencias pendientes ante la SEC para el Tramo N°7.

bbb) Con fecha 15 de Noviembre de 2016, la SEC certifica el Tramo N°7 conforme

a la solicitud de división solicitada por el adjudicatario.

ccc) Con fecha 05 de Diciembre del año 2016, la SEC lleva a cabo el sorteo de las comisiones tasadoras para el Tramo N°7.

ddd) Con fecha 06 de Diciembre de 2016, la SEC certifica el Tramo N°3 conforme a la solicitud de división solicitada por el adjudicatario.

eee) Con fecha 24 de Enero de 2017, la SEC emite el informe para el Tramo N°1.

PAGINA 33 DE 44





fff) Con fecha 03 de Febrero de 2017, la SEC emite el informe para el Tramo N°7.

ggg) Con fecha 10 de Febrero de 2017, la SEC emite el informe para el Tramo N°3.

hhh) Con fecha 10 de Febrero de 2017, el Ministerio de Energía libera el informe

del Tramo N°1.

iii) Con fecha 14 de Febrero de 2017, el Ministerio de Energía libera el informe del Tramo N°7.

PAGINA 34 DE 44





7.4. Referencias Metodológicas

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

7.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

PAGINA 35 DE 44





7.5. Antecedentes de Avance del proyecto

7.5.1. Listado de Propiedades

Al mes de Febrero de 2017, el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. presenta un listado de carácter definitivo de las propiedades afectas por el trazado de la línea, cuya información se resume como sigue:

a) Cantidad de Propiedades: 656 (138 Bienes Nacionales Uso Público, 3 Fiscales, 515 Privadas, y 1 Bien Común).

b) Estado de las Propiedades: todas identificadas.

c) Estado de Negociaciones: 518 negociaciones en desarrollo, de las cuales 18 presentan acuerdo y 375 servidumbre constituida.

d) Plan de Manejo Forestal: solamente 207 estructuras los requerirán, estando a la fecha aprobados 74.88% de los planes.

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto al Estado de las Negociaciones, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 28 / 02 / 2017

Mes

Número de Predios según Actividad

En Catastro En

Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

12/2013 626 / 626 50 / 50 50 / 50

0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0

01/2014 626 / 626 145 / 145 145 / 145

17 / 17 17 / 17

0 / 0 0 / 0

02/2014 626 / 626 145 / 145 145 / 145

30 / 30 30 / 30

0 / 0 0 / 0

03/2014 626 / 626 145 / 145 145 / 145

46 / 45 46 / 45

0 / 0 0 / 0

PAGINA 36 DE 44





04/2014 626 / 626 147 / 147 147/ 147

46 / 46 46 / 46

0 / 0 0 / 0

05/2014 626 / 626 164 / 164 164 / 164

55 / 55 55 / 55

0 / 0 0 / 0

06/2014 634 / 634 16/ 16

170 / 170 5 / 5

60 / 60 24 / 24 24 / 24

07/2014 634 / 634 170 / 170 16 / 16 76 / 76

11 / 11 35 / 35

08/2014 634 / 634 45 / 0

215 / 170 39 / 39

115 / 115 18 / 18 53 / 53

09/2014 634 / 634 0 / 0

215 / 170 39 / 39

115 / 115 18 / 18 53 / 53

10/2014 634 / 634 0 / 0

215 / 170 61 / 61

176 / 176 11 / 11 64 / 64

11/2014 638 / 638 0 / 0

215 / 170 61 / 61

176 / 176 26 / 26 90 / 90

12/2014 638 / 638 70 / 0

285 / 170 0 / 0

176 / 176 0 / 0

90 / 90

01/2015 638 / 638 46 / 0

331 / 298 8 / 8

184 / 184 10 / 10

100 / 100

02/2015 638 / 638 0 / 0

331 / 298 6 / 6

190 / 190 8 / 8

108 / 108

03/2015 638 / 638 0 / 0

331 / 298 12 / 12

202 / 202 18 /1 8

126 / 126

04/2015 650 / 650 125 / 0

456 / 298 21 / 21

233 / 233 1 / 1

127 / 127

05/2015 650 / 650 9 / 0

465 / 298 0 / 0

233 / 233 62 / 62

189 / 189

06/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 23 / 23

256 / 256 11 / 11

200 / 200

07/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 7 / 7

263 / 263 9 / 9

209 / 209

08/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 12 / 12

275 / 275 15 / 15

224 / 224

09/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 14 / 14

289 / 289 58 / 58

282 / 282

10/2015 651 / 651 0 / 0

496 / 298 03 / 03

292 / 292 04 / 04

286 / 286

11/2015 651 / 651 0 / 0

513 / 298 06 / 06

298 / 298 06 / 06

292 / 292

12/2015 651 / 651 0 / 16

513 / 314 16 / 16

314 / 314 10 / 10

302 / 302

01/2016 651 / 651 0 / 3

513 / 317 3 / 3

317 / 317 4 / 4

306 / 306

02/2016 651 / 651 0 / 13

513 / 330 13 / 13

330 / 330 14 / 14

320 / 320

PAGINA 37 DE 44





03/2016 651 / 651 0 / 4

513 / 334 04 / 04

334 / 334 04 / 04

324 / 324

04/2016 651 / 651 0 / 13

513 / 347 13 / 13

347 / 347 0 / 0

324 / 324

05/2016 656 / 656 5 / 3

518 / 350 3 / 3

350 / 350 20 / 20

344 / 344

06/2016 656 / 656 0 / 2

518 / 352 2 / 2

352 / 352 2 / 2

346 / 346

07/2016 656 / 656 0 / 10

518 / 362 10 / 10

362 / 362 5 / 5

351 / 351

08/2016 656 / 656 0 / 7

518 / 369 7 / 7

369 / 369 6 / 6

357 / 357

09/2016 656 / 656 0 / 4

518 / 373 4 / 4

373 / 373 9 / 9

366 / 366

10/2016 656 / 656 0 / 0

518 / 373 0 / 0

373 / 373 4 / 4

370 / 370

11/2016 656 / 656 0 / 17

518 / 390 17 / 17

390 / 390 0 / 0

370 / 370

12/2016 656 / 656 0 / 3

518 / 393 3 / 3

393 / 393 5 / 5

375 / 375

01/2017 656 / 656 0 / 16

518 / 409 16 / 16

409 / 409 16 / 16

391 / 391

02/2017 656 / 656 0 / -4

518 / 405 -4 / -4

405 / 405 3 / 3

394 / 394

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 28 / 02 / 2017

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 394 152.837 77.50%

Con acuerdo vigente 11 5.996 3.00%

Total 405 158.833 80.50%

PAGINA 38 DE 44





7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre,

tramos continuos

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 28 / 02 / 2017

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 152.837 53 2.883,72

Considerando acuerdos 158.833 49 3.241,49

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de Avance de las Obras en Terreno al término del mes de Febrero de 2017, se puede apreciar en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 28/ 02 /2017

Mes

Número de Estructuras: 446 + 2ML

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac

01 -2016

280 / 0 59 / 0 59 / 0 32 / 0 32 / 0 0 / 0 0 / 0

280 / 0 59 / 0 59 / 0 32 / 0 32 / 0 0 / 0 0 / 0

02 -2016

0 / 0 23 / 0 23 / 0 17 / 0 17 / 0 0 / 0 0 / 0

280 / 0 82 / 0 82 / 0 49 / 0 49 / 0 0 / 0 0 / 0

03 -2016

0 / 0 14 / 0 14 / 0 22 / 0 22 / 0 7 / 0 0 / 0

280 / 0 96 / 0 96 / 0 71 / 0 71 / 0 7 / 0 0 / 0

04 -2016

0 / 0 20 / 0 20 / 0 16 / 0 16 / 0 4 / 0 0 / 0

280 / 0 116 / 0 116 / 0 87 / 0 87 / 0 11 / 0 0 / 0

05 -2016

0 / 0 33 / 0 33 / 0 21 / 0 21 / 0 0 / 0 0 / 0

280 / 0 149 / 0 149 / 0 108 / 0 108 / 0 11 / 0 0 / 0

06 -2016

0 / 0 22 / 0 22 / 0 38 / 0 38 / 0 20 / 0 0 / 0

280 / 0 171 / 0 171 / 0 146 / 0 146 / 0 31 / 0 0 / 0

07 -2016

0 / 0 1 / 0 1 / 0 14 / 0 14 / 0 32 / 0 0 / 0

280 / 0 172 / 0 172 / 0 160 / 0 160 / 0 63 / 0 0 / 0

08 - 2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3 / 0 27 / 0 0 / 0

280 / 0 172 / 0 172 / 0 163 / 0 163 / 0 90 / 0 0 / 0

PAGINA 39 DE 44





09-2016

0 / 0 3 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 0 / 0

280 / 0 175 / 0 175 / 0 163 / 0 163 / 0 109 / 0 0 / 0

10-2016

0 / 0 7 / 0 7 / 0 9 / 0 9 / 0 13 / 0 1 / 0

280 / 0 182 / 0 182 / 0 172 / 0 172 / 0 122 / 0 1 / 0

11-2016

0 / 0 62 / 0 26 / 0 25 / 0 25 / 0 41 / 0 0 / 0

280 / 0 244 / 0 208 / 0 197 / 0 197 / 0 163 / 0 1 / 0

12-2016

0 / 0 14 / 0 18 / 0 20 / 0 20 / 0 29 / 0 0 / 0

280 / 0 258 / 0 226 / 0 217 / 0 217 / 0 194 / 0 1 / 0

01-2017

0 / 0 21 / 0 26 /0 34 / 0 34 / 0 27 / 0 0 / 0

280 / 0 279 / 0 252 / 0 241 / 0 241 / 0 221 / 0 1 / 0

02-2017

3 / 0 36 / 0 29 / 0 25 / 0 25 / 0 19 / 0 17 / 0

283 / 0 315 / 0 283 / 0 276 / 0 276 / 0 240 / 0 18 / 0

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto a las Notificaciones, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada --- 169

Notificación Judicial Propiedad privada --- 603

Notificaciones SEC Predios Fiscales --- 3

Por Escritura Pública Propiedad Privada --- 374

TOTAL 1.167 1.149 (98%)

PAGINA 40 DE 44





7.6. Análisis de Respuestas a las Consultas realizadas conforme a verificaciones

y conclusiones visita a terreno de fecha 26 y 27 de Octubre de 2016.

I. Sobre el uso de pernos estructurales grados 6.8 y 5.6 (ISO 898): cerrado.

II. Del control de calidad de las estructuras: cerrado.

III. Sobre la experiencia del responsable de la clasificación de suelos: cerrado.

IV. De la separación mínima al suelo en el tramo 1@6 y cruce RALCO-CHARRÚA:

aún pendiente aclaración por parte del adjudicatario, la cual inicialmente estaba comprometida para el día 10 de Marzo de 2017 y al cierre del presente informe no se ha recepcionado lo requerido, habiéndose reiterado el día 17 de Marzo del año 2017 mediante correo electrónico.

V. Del estudio de amortiguación: aún se encuentra pendiente aclaración por parte

del adjudicatario, la cual inicialmente estaba comprometida para el día 10 de Marzo de 2017 y al cierre del presente informe no se ha recepcionado lo que se ha solicitado, habiéndose reiterado el día 17 de Marzo de 2017 mediante correo electrónico.

VI. De los vanos de peso negativos en los portales de anclaje PTA45: cerrado.

VII. Del sistema de anclaje de los reactores: entendiendo que el adjudicatario está

procediendo con la normalización del sistema de anclaje de los reactores, y no habiendo objeción de parte de ABS Consulting a que ello sea documentado en los planos AS-BUILT, es necesario, para fines de control de esta auditoría, que el adjudicatario prepare y envíe un informe con el análisis y medidas implementadas respecto de la omisión observada en terreno; este informe debe ser remitido una vez se finalice con la normalización respectiva, de modo tal que se incluya en él registros que consignen la solución implementada y los detalles de su ejecución y término. Es requerido que dicho informe, además, como parte del análisis respectivo, aborde los aspectos de control de calidad seguido por el adjudicatario para la ejecución de las obras, esto con el fin de verificar que las medidas que haya adoptado sean efectivas respecto de asegurar que no se repiten no conformidades tan relevantes como la detectada.

PAGINA 41 DE 44





VIII. De la calificación sísmica del BCS: la realización de la prueba de oscilación libre

es un compromiso asumido por el adjudicatario ante el CEN, por lo que no es competencia de esta auditoría indicar su exención; a modo informativo, se aclara que dicha prueba también se ha hecho exigible a otros proyectos troncales (ej. InterChile ya la tiene programada para los BCS en Polpaico y Maitencillo, también del fabricante GE). Sin perjuicio de ello, de parte de esta auditoría es posible señalar que, en conformidad al proceso de calificación sísmica según IEEE 693-2005, el valor de 10% de amortiguamiento utilizado en el análisis dinámico, es válido en tanto se haya demostrado mediante alguno de los ensayos definidos en A.1.1.3 del IEEE 693-2005, lo cual no ha sido adecuadamente justificado por el adjudicatario toda vez sólo se ha entregado la referencia a un reporte (UB-CSEE/SEESL-2008-05 de la Universidad de Buffalo, NY), sin haber presentado éste en la documentación que respalda la calificación sísmica. Por su parte, cabe indicar, como referencia, que la ETG-1.020 establece que la prueba de oscilación libre (cláusula 11) es necesaria cuando el amortiguamiento no ha podido ser obtenido con precisión en los ensayos exploratorios de frecuencia fija (cláusula 10.05) y barrido de frecuencias (cláusula 10.04), lo que, en su caso, podría constituir una excepción a la real necesidad de dicha prueba; finalmente, la única exención directa de todas estas pruebas es utilizar un factor de amortiguamiento de 2%, sin embargo, se entiende que para este valor no es posible justificar el dimensionamiento del equipo.

De la calificación sísmica del desconectador: mediante reporte recibido el día 10 de Marzo de 2017 se refiere a un equipo tipo VKSBIII-550, mientras que el revisado originalmente indicaba uno tipo GSSB-550, por lo que se ha solicitado la aclaración correspondiente al adjudicatario respecto de cuál equipo ha sido suministrado en las S/E. Sin perjuicio de ello, se advierte que el último reporte recibido consigna el cálculo de un factor de seguridad mínimo igual a 1.8 para el aislador, el cual es menor al mínimo para aceptación (2.0) según cláusula 09 de la ETG-1.020; según esta misma, además, el valor de la tensión admisible del aislador, por ser mayor a 110 daN/cm2, debe ser justificada por ensayo (valor estadístico para un mínimo de 3 aisladores). Además, se reitera que para la calificación por el método estático sin verificación de la frecuencia fundamental (cláusula 06 de la ETG-1.020), para el cálculo de la fuerza sísmica horizontal se debe utilizar un factor K igual a 1.5.

De la calificación sísmica del reactor y TTCC: aún se encuentra pendiente el análisis de la información debido a que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. debió reenviar la información por link caducado (se reabrió el día 20 de Marzo de 2017).

PAGINA 42 DE 44





IX. Del proyecto de estructuras: aún se encuentra pendiente aclaración por parte del adjudicatario, la cual inicialmente estaba comprometida para el día 10 de Marzo de 2017 y al cierre del presente informe no se ha recepcionado lo solicitado, habiéndose reiterado el día 17 de Marzo de 2017 mediante correo electrónico.

PAGINA 43 DE 44





7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Febrero de 2017.

Cálculo de Avance Teórico al 28 de Febrero de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

CHARRÚA-ANCOA 2x500 kV: Tendido Primer Circuito 25-02-2013 25-02-2018 100,00% 92,36% 100,00% 93,39%

0 REVISIÓN DE TRAZADO 25-02-2013 26-03-2013 0,17% 100,00% 0,17% 100,00%

1 CATASTRO DE PROPIETARIOS 27-03-2013 21-11-2013 3,08% 100,00% 3,08% 100,00%

1.1 Catastro de Propietarios 27-03-2013 22-09-2013 32,49% 100,00% 32,49% 100,00%

1.2 Estudio de Títulos 16-04-2013 06-10-2013 31,41% 100,00% 31,41% 100,00%

1.3 Confección Planos Especiales de Servidumbre 06-05-2013 01-11-2013 32,49% 100,00% 32,49% 100,00%

1.4 Recopilación Carpetas Propietarios 02-11-2013 21-11-2013 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%

2 MEDIO AMBIENTE 25-02-2013 15-04-2013 4,33% 100,00% 4,33% 100,00%

2.1 Elaboración Estudio Impacto Ambiental 25-02-2013 19-02-2014 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%

2.1.1 Elaboración 25-02-2013 19-02-2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2 Proceso tramitación EIA 20-02-2014 15-04-2015 53,85% 100,00% 53,85% 100,00%

2.2.1 Evaluación EIA 20-02-2014 06-03-2015 90,48% 100,00% 90,48% 100,00%

2.2.2 Compromisos Ambientales previo inicio Construcción 07-03-2015 15-04-2015 9,52% 100,00% 9,52% 100,00%

3 CONCESIÓN ELÉCTRICA 02-12-2013 28-06-2017 6,78% 91,75% 6,78% 84,91%

3.1 Preparacion Documentación CED 02-12-2013 15-04-2015 40,95% 100,00% 40,95% 100,00%

3.2 Observaciones a la admisibilidad de la Solicitud de CED 16-04-2015 06-05-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.3 Respuesta a las observaciones de admisibilidad 07-05-2015 27-05-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.4 Revisión respuesta a las aclaraciones u observaciones 28-05-2015 17-06-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.5 Publicación en periódicos y radio 18-06-2015 08-07-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.6 Período para emisión de comentarios u oposiciones por interesados 09-07-2015 19-08-2015 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.7 Respuesta a las observaciones o comentarios de los interesados 20-08-2015 30-09-2015 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.8 Período para notificaciones (% propietarios notificados) 09-07-2015 24-08-2016 24,16% 100,00% 24,16% 100,00%

3.8.1 0-25% de propietarios notificados 09-07-2015 29-01-2016 49,83% 100,00% 49,83% 100,00%




3.9 Período para emisión de comentarios u oposiciones del último notificado 25-08-2016 05-10-2016 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.10 Período para responder a las oposiciones o comentarios del último notificado 06-10-2016 16-11-2016 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.11 Emisión del informe de la SEC al Ministerio de Energía 17-11-2016 08-02-2017 4,91% 100,00% 4,91% 60,00%

3.12 Resolución del Decreto de CED por el Ministerio de Energía 09-02-2017 01-03-2017 1,23% 93,33% 1,23% 40,00%

3.13 Revisión del Decreto de CED por Contraloría 02-03-2017 22-03-2017 1,23% 0,00% 1,23% 0,00%

3.14 Publicación del Decreto de CED en el DO 23-03-2017 12-04-2017 1,23% 0,00% 1,23% 0,00%

3.15 Publicación en el sitio web del Ministerio de Energía 13-04-2017 03-05-2017 1,23% 0,00% 1,23% 0,00%

3.16 Reducción a público del decreto 04-05-2017 24-05-2017 1,23% 0,00% 1,23% 0,00%

3.17 Solicitud de constitución de Comisiones Tasadoras 17-11-2016 15-12-2016 1,72% 100,00% 1,72% 60,00%

3.18 Visita a predios para tasación 16-12-2016 29-12-2016 0,82% 100,00% 0,82% 40,00%

3.19 Emisión del informe de tasación 30-12-2016 26-01-2017 1,64% 100,00% 1,64% 15,00%

3.20 Revisión del informe de tasación por la SEC 27-01-2017 09-02-2017 0,82% 100,00% 0,82% 0,00%

3.21 Notificación del informe de tasación por parte de la SEC a CHATE 10-02-2017 23-02-2017 0,82% 100,00% 0,82% 0,00%

3.22 Gestión voluntaria de toma de posesión material según art.67 25-05-2017 14-06-2017 2,46% 0,00% 2,46% 0,00%

3.22.1 Exhibición del Decreto de CED ante el tribunal de letras correspondiente 25-05-2017 14-06-2017 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

3.22.2 Depósito de la tasación en el tribunal de letras correspondiente 25-05-2017 14-06-2017 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

3.23 Acceso material al último predio 15-06-2017 28-06-2017 0,82% 0,00% 0,82% 0,00%

4 NEGOCIACIÓN DE SERVIDUMBRES 01-01-2014 28-06-2017 5,62% 91,48% 5,62% 81,00%

4.1 Constitución de Servidumbres 01-01-2014 28-06-2017 100,00% 91,48% 100,00% 81,00%

4.1.1 Constitución de Servidumbres de 0% a 15% de predios 01-01-2014 24-08-2014 23,34% 100,00% 23,34% 100,00%





4.1.6 Constitución de Servidumbres de 80% a 100% (relacionado con avance de Servidumbres Forzosas) 17-10-2016 28-06-2017 18,10% 53,01% 18,00% 0,00%

5 SE Charrúa 500kV 01-07-2014 07-12-2017 28,55% 94,21% 28,55% 97,66%

5.1 Ingeniería 01-07-2014 21-03-2016 24,54% 100,00% 24,54% 95,52%

5.1.1 Estudios Preliminares (Desarrollo e Ingeniería Preliminar) 01-07-2014 29-09-2014 7,22% 100,00% 7,22% 100,00%

5.1.2 Desarrollo de Ingeniería Básica 31-07-2024 28-11-2014 9,60% 100,00% 9,60% 100,00%

5.1.2.1 Básica: Equipos. (estudio reactancia y bco. condensadores) Obra Civil (estudio geologico terreno) 31-07-2014 28-11-2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.1.3 Desarrollo de Ingeniería Detalle 01-12-2014 21-03-2016 83,19% 99,99% 83,18% 94,61%

5.1.3.1 Revisión Ingeniería entregada por Transelec 16-04-2015 22-05-2015 2,57% 100,00% 2,57% 100,00%

5.1.3.2 Obras Civiles 01-07-2015 11-09-2015 18,77% 100,00% 18,78% 100,00%

5.1.3.2.1 Malla de tierra 01-07-2015 21-08-2015 19,30% 100,00% 19,29% 100,00%

5.1.3.2.2 Canalizaciones 01-07-2015 11-09-2015 26,90% 100,00% 26,91% 100,00%

5.1.3.2.3 Fundaciones 01-07-2015 11-09-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

5.1.3.2.4 Casa de Control 01-07-2015 11-09-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

5.1.3.3 Obras Electromecánicas 25-05-2015 21-03-2016 20,40% 100,00% 20,40% 100,00%

5.1.3.3.1 Especificaciones de equipos 25-05-2015 14-10-2015 48,13% 100,00% 48,13% 100,00%

Fecha de Control

28-02-2017

CHATE S.A.



Fecha de Control

28-02-2017

CHATE S.A.

5.1.3.3.2 Disposición de equipos 16-10-2015 31-12-2015 25,70% 100,00% 25,70% 100,00%

5.1.3.3.3 Diseño estructuras metálicas 04-01-2016 21-03-2016 26,17% 100,00% 26,17% 100,00%

5.1.3.4 Obras Eléctricas 01-07-2015 01-01-2016 12,58% 100,00% 12,58% 100,00%

5.1.3.4.1 Listado de cables 01-07-2015 14-10-2015 57,58% 100,00% 57,58% 100,00%

5.1.3.4.2 Alambrado remoto 16-10-2015 01-01-2016 42,42% 100,00% 42,42% 100,00%

5.1.3.5 Protección y Control 25-05-2015 18-11-2015 24,69% 100,00% 24,69% 92,45%

5.1.3.5.1 Unilineales 01-07-2015 18-11-2015 39,00% 100,00% 39,00% 90,00%

5.1.3.5.2 Diferencial de barras 01-07-2015 30-09-2015 25,48% 100,00% 25,48% 88,00%

5.1.3.5.3 Alambrado interno 01-07-2015 26-08-2015 15,83% 100,00% 15,83% 100,00%

5.1.3.5.4 Arquitectutra de control 25-05-2015 03-08-2015 19,69% 100,00% 19,69% 97,00%

5.1.3.6 Telecomunicaciones 01-07-2015 22-09-2015 11,44% 100,00% 11,44% 75,00%

5.1.3.6.1 Arquitectura telecomunicaciones 01-07-2015 22-09-2015 50,00% 100,00% 50,00% 75,00%

5.1.3.6.2 Teleprotección 01-07-2015 22-09-2015 50,00% 100,00% 50,00% 75,00%

5.1.3.7 SS.AA. 01-07-2015 08-09-2015 4,77% 100,00% 4,77% 86,00%

5.1.3.7.1 Elementales C.A. y C.C. 01-07-2015 08-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 86,00%

5.1.3.8 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Suministros (equipos principales) y Obras 01-12-2014 09-01-2015 2,86% 100,00% 2,86% 100,00%

5.1.3.9 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Sistema Protección y Control, Telecomunicaciones y SS.AA. 19-11-2015 16-12-2015 1,91% 100,00% 1,91% 100,00%

5.2 Suministro 15-02-2015 19-05-2017 62,11% 97,06% 62,11% 100,00%

5.2.1 Licitación de Contratos de Suministros 29-04-2015 28-10-2015 4,70% 100,00% 4,70% 100,00%

5.2.1.1 Licitación Contrato de Suministros (Equipos Principales) 30-04-2015 05-08-2015 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

5.2.1.2 Licitación Contrato de Suministros (Sistema de Protección&Control, Telecomunicaciones y SSAA) 06-08-2015 28-10-2015 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

5.2.2 Suministros hasta subestación (Charrúa) 21-12-2015 19-05-2017 95,30% 96,92% 95,30% 100,00%

5.2.2.1 Interruptores 21-12-2015 30-12-2016 8,88% 100,00% 8,88% 100,00%

5.2.2.2 Desconectadores 21-12-2015 18-11-2016 7,89% 100,00% 7,89% 100,00%

5.2.2.3 Transformadores Medida Tensión 21-12-2015 24-03-2017 10,85% 94,55% 10,85% 100,00%

5.2.2.4 Transformadores Medida Corriente 21-12-2015 24-03-2017 10,85% 94,55% 10,85% 100,00%

5.2.2.5 Pararrayos 21-12-2015 30-12-2016 8,88% 100,00% 8,88% 100,00%

5.2.2.6 Trampas de Onda 21-12-2015 30-12-2016 8,88% 100,00% 8,88% 100,00%

5.2.2.7 Aislador Soporte 22-12-2015 22-11-2016 7,89% 100,00% 7,89% 100,00%

5.2.2.8 Reactores 21-12-2015 19-05-2017 12,16% 84,32% 12,16% 100,00%

5.2.2.9 Estructuras Metálicas 21-12-2015 18-11-2016 7,89% 100,00% 7,89% 100,00%

5.2.2.10 Embarrados, Cables de Control y Fuerza, Conductores AT 21-12-2015 18-06-2016 4,27% 100,00% 4,27% 100,00%

5.2.2.11 Equipos de Protección, Control, Telecomunicaciones y SS/AA 11-01-2016 12-01-2017 8,68% 100,00% 8,68% 100,00%

5.2.2.12 Malla de Puesta a Tierra 21-12-2015 21-04-2016 2,89% 100,00% 2,88% 100,00%

5.3 Construcción 30-05-2015 05-12-2017 13,35% 70,26% 13,35% 90,72%

5.3.1 Licitación de Contratos de Obra 30-05-2015 25-12-2015 13,12% 100,00% 13,12% 100,00%

5.3.1.1 Licitación Contrato de Obra 30-05-2015 27-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.2 Movilización 28-12-2015 12-02-2016 5,10% 100,00% 5,10% 100,00%

5.3.3 Obras civiles 15-02-2016 17-01-2017 41,55% 100,00% 41,55% 99,48%

5.3.3.1 Movimientos de tierras - Caminos de Acceso - Plataforma - Drenajes 15-02-2016 25-03-2016 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%


5.3.3.3 Fundaciones 02-06-2016 13-07-2016 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%

5.3.3.4 Canalizaciones 14-07-2016 03-08-2016 5,26% 100,00% 5,26% 100,00%

5.3.3.5 Urbanización (cerco perimetral, caminos interiores, alumbrado, señalética, etc.) 04-08-2016 14-09-2016 10,53% 100,00% 10,53% 95,00%

5.3.3.6 Construcción o Ampliación Casa de SS/GG 22-06-2016 17-01-2017 52,63% 100,00% 52,63% 100,00%

5.3.4 Montajes 21-11-2016 05-12-2017 31,49% 33,33% 31,49% 98,96%


5.3.4.2 Embarrados y malla tierra aérea 02-01-2017 30-01-2017 9,72% 100,00% 9,72% 100,00%

5.3.4.3 Interruptores 30-01-2017 20-02-2017 6,94% 100,00% 6,94% 100,00%


5.3.4.5 Transformadores de Medida 27-03-2017 07-04-2017 4,63% 0,00% 4,63% 100,00%

5.3.4.6 Pararrayos 10-04-2017 21-04-2017 4,63% 0,00% 4,63% 100,00%

5.3.4.7 Trampas de Onda 24-04-2017 01-05-2017 2,78% 0,00% 2,78% 100,00%

5.3.4.8 Reactores 22-05-2017 21-07-2017 20,83% 0,00% 20,83% 100,00%

5.3.4.9 Tendidos cable control y potencia 07-07-2017 17-08-2017 20,37% 0,00% 20,27% 100,00%


5.3.5 Ensayos y Pruebas 15-09-2017 07-12-2017 8,75% 0,00% 8,75% 0,00%

6 SE Ancoa 500kV 01-07-2014 25-12-2017 30,83% 94,30% 30,83% 97,57%

6.1 Ingeniería 01-07-2014 21-03-2016 22,51% 100,00% 22,51% 94,25%

6.1.1 Estudios Preliminares (Desarrollo e Ingeniería Preliminar) 01-07-2014 29-09-2014 7,30% 100,00% 7,29% 100,00%

6.1.2 Desarrollo de Ingeniería Básica 31-07-2014 28-11-2014 9,69% 100,00% 9,69% 100,00%

6.1.2.1 Básica: Equipos. (estudio reactancia y bco. condensadores) Obra Civil (estudio geologico terreno) 31-07-2014 28-11-2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.1.3 Desarrollo de Ingeniería Detalle 31-03-2015 21-03-2016 83,01% 100,00% 83,02% 93,08%

6.1.3.1 Revisión Ingeniería entregada por Transelec 01-09-2015 21-09-2015 1,45% 100,00% 1,44% 100,00%

6.1.3.2 Obras Civiles 01-09-2015 12-11-2015 19,00% 100,00% 19,00% 100,00%



Fecha de Control

28-02-2017

CHATE S.A.

6.1.3.2.1 Malla de tierra 01-09-2015 22-10-2015 19,30% 100,00% 19,29% 100,00%

6.1.3.2.2 Canalizaciones 01-09-2015 12-11-2015 26,90% 100,00% 26,91% 100,00%

6.1.3.2.3 Fundaciones 01-09-2015 12-11-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

6.1.3.2.4 Casa de Control 01-09-2015 12-11-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

6.1.3.3 Obras Electromecánicas 25-05-2015 21-03-2016 20,63% 100,00% 20,64% 100,00%

6.1.3.3.1 Especificaciones de equipos 25-05-2015 14-10-2015 48,13% 100,00% 48,13% 100,00%

6.1.3.3.2 Disposición de equipos 16-10-2015 31-12-2015 25,70% 100,00% 25,70% 100,00%

6.1.3.3.3 Diseño estructuras metálicas 04-01-2016 21-03-2016 26,17% 100,00% 26,17% 100,00%

6.1.3.4 Obras Eléctricas 01-09-2015 03-03-2016 12,73% 100,00% 12,73% 95,76%

6.1.3.4.1 Listado de cables 01-09-2015 15-12-2015 57,58% 100,00% 57,58% 100,00%

6.1.3.4.2 Alambrado remoto 17-12-2015 03-03-2016 42,42% 100,00% 42,42% 90,00%

6.1.3.5 Protección y Control 25-05-2015 19-01-2016 24,98% 100,00% 24,98% 83,18%

6.1.3.5.1 Unilineales 01-09-2015 19-01-2016 39,00% 100,00% 39,00% 80,00%

6.1.3.5.2 Diferencial de barras 01-09-2015 01-12-2015 25,48% 100,00% 25,48% 88,00%

6.1.3.5.3 Alambrado interno 01-09-2015 27-10-2015 15,83% 100,00% 15,83% 81,00%

6.1.3.5.4 Arquitectutra de control 25-05-2015 03-08-2015 19,69% 100,00% 19,69% 85,00%

6.1.3.6 Telecomunicaciones 02-09-2015 24-11-2015 11,57% 100,00% 11,57% 87,00%

6.1.3.6.1 Arquitectura telecomunicaciones 02-09-2015 24-11-2015 50,00% 100,00% 50,00% 87,00%

6.1.3.6.2 Teleprotección 02-09-2015 24-11-2015 50,00% 100,00% 50,00% 87,00%

6.1.3.7 SS.AA. 02-09-2015 10-11-2015 4,82% 100,00% 4,82% 86,00%

6.1.3.7.1 Elementales C.A. y C.C. 02-09-2015 10-11-2015 100,00% 100,00% 100,00% 86,00%

6.1.3.8 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Suministros (equipos principales) y Obras 31-03-2015 29-04-2015 2,89% 100,00% 2,89% 100,00%

6.1.3.9 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Sistema Protección y Control, Telecomunicaciones y SS.AA. 17-07-2015 13-08-2015 1,93% 100,00% 1,93% 100,00%

6.2 Suministro 15-02-2015 29-08-2017 64,22% 98,04% 64,22% 100,00%

6.2.1 Licitación de Contratos de Suministros 29-04-2015 28-10-2015 4,21% 100,00% 4,21% 100,00%

6.2.1.1 Licitación Contrato de Suministros (Equipos Principales) 30-04-2015 05-08-2015 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.2.1.2 Licitación Contrato de Suministros (Sistema de Protección&Control, Telecomunicaciones y SSAA) 06-08-2015 28-10-2015 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

6.2.2 Suministros hasta subestación (Ancoa) 19-11-2015 29-08-2017 95,79% 97,95% 95,79% 100,00%

6.2.2.1 Interruptores 18-12-2015 29-12-2016 7,91% 100,00% 7,91% 100,00%


6.2.2.3 Transformadores Medida Tensión 18-12-2015 16-02-2017 8,94% 100,00% 8,94% 100,00%

6.2.2.4 Transformadores Medida Corriente 18-12-2015 16-02-2017 8,94% 100,00% 8,94% 100,00%

6.2.2.5 Pararrayos 18-12-2015 01-12-2016 7,32% 100,00% 7,32% 100,00%

6.2.2.6 Trampas de Onda 18-12-2015 17-11-2016 7,04% 100,00% 7,04% 100,00%

6.2.2.7 Reactores 19-11-2015 22-03-2017 10,25% 95,43% 10,25% 100,00%

6.2.2.8 Bancos de Compensación Serie 01-12-2015 15-05-2017 11,13% 85,79% 11,13% 100,00%

6.2.2.9 Aislador Soporte 22-12-2015 21-11-2016 7,03% 100,00% 7,03% 100,00%


6.2.2.11 Embarrados, Cables de Control y Fuerza, Conductores AT 22-12-2015 21-11-2016 7,03% 100,00% 7,03% 100,00%



6.3 Construcción 30-05-2015 05-12-2017 13,27% 66,59% 13,27% 91,42%

6.3.1 Licitación de Contratos de Obra 30-05-2015 25-12-2015 12,23% 100,00% 12,23% 100,00%

6.3.1.1 Licitación Contrato de Obra 30-05-2015 27-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.3.2 Movilización 01-02-2016 18-03-2016 4,76% 100,00% 4,76% 100,00%

6.3.3 Obras civiles 21-03-2016 31-03-2017 42,12% 92,59% 42,12% 99,61%

6.3.3.1 Movimientos de tierras - Caminos de Acceso - Plataforma - Drenajes 21-03-2016 20-05-2016 14,52% 100,00% 14,52% 100,00%


6.3.3.3 Fundaciones 04-07-2016 02-09-2016 14,52% 100,00% 14,52% 100,00%

6.3.3.4 Canalizaciones 05-09-2016 23-09-2016 4,84% 100,00% 4,84% 100,00%

6.3.3.5 Urbanización (cerco perimetral, caminos interiores, alumbrado, señalética, etc.) 26-09-2016 28-10-2016 8,06% 100,00% 8,06% 95,00%

6.3.3.6 Construcción o Ampliación Casa de SS/GG 05-09-2016 31-03-2017 48,39% 84,67% 48,39% 100,00%

6.3.4 Montajes 25-10-2016 05-12-2017 32,74% 32,37% 32,74% 99,18%


6.3.4.2 Embarrados y malla tierra aérea 06-12-2016 03-01-2017 8,71% 100,00% 8,71% 100,00%

6.3.4.3 Interruptores 04-01-2017 17-01-2017 4,15% 100,00% 4,15% 100,00%


6.3.4.5 Transformadores de Medida 20-02-2017 03-03-2017 4,15% 70,00% 4,15% 100,00%

6.3.4.6 Pararrayos 06-03-2017 17-03-2017 4,15% 0,00% 4,15% 100,00%

6.3.4.7 Trampas de Onda 20-03-2017 27-03-2017 2,49% 0,00% 2,49% 100,00%

6.3.4.8 Reactores 28-03-2017 22-05-2017 16,60% 0,00% 16,60% 100,00%

6.3.4.9 Bancos de Compensación Serie 23-05-2017 17-07-2017 16,60% 0,00% 16,60% 100,00%

6.3.4.10 Tendidos cable control y potencia 18-07-2017 04-09-2017 18,26% 0,00% 18,26% 100,00%


6.4 Ensayos y Pruebas 03-10-2017 25-12-2017 8,15% 0,00% 8,15% 0,00%



Fecha de Control

28-02-2017

CHATE S.A.

7 Línea de Transmisión 25-02-2013 05-01-2018 20,64% 84,53% 20,64% 84,96%

7.1 Ingeniería 25-02-2013 06-11-2014 17,91% 100,00% 17,91% 100,00%

7.1.1 Estudios preliminares 25-02-2013 10-04-2013 6,77% 100,00% 6,77% 100,00%

7.1.2 Ingeniería Básica 27-03-2013 24-07-2013 18,05% 100,00% 18,05% 100,00%

7.1.3 Ingeniería Detalle 25-06-2013 06-11-2014 75,18% 100,00% 75,18% 100,00%

7.2 Contratos de Suministros 24-08-2013 21-12-2013 3,23% 100,00% 3,23% 100,00%

7.2.1 Bases Licitación Suministros 24-08-2013 22-09-2013 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.2.2 Licitación Contrato de Suministros Principales 23-09-2013 21-12-2013 75,00% 100,00% 75,00% 100,00%

7.3 Contratos de Obras 23-09-2013 21-03-2014 3,23% 100,00% 3,23% 100,00%

7.3.1 Bases Licitación de obras 23-09-2013 22-10-2013 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.3.2 Licitación Contrato de Obras 23-10-2013 20-01-2014 75,00% 100,00% 75,00% 100,00%

7.4 Suministros 01-06-2014 12-02-2016 36,86% 100,00% 36,86% 100,00%

7.4.1 Torres 01-06-2014 08-02-2016 32,22% 100,00% 32,22% 100,00%

7.4.2 Cables 30-08-2014 12-02-2016 27,76% 100,00% 27,76% 100,00%

7.4.3 Aisladores 27-01-2015 12-02-2016 20,01% 100,00% 20,01% 100,00%

7.4.4 Herrajes y otros 27-01-2015 12-02-2016 20,01% 100,00% 20,01% 100,00%

7.5 Obras Civiles 01-10-2015 05-01-2018 37,83% 61,58% 37,83% 62,74%

7.5.1 Primera Fase 39% 01-10-2015 15-02-2017 41,15% 100,00% 41,15% 100,00%

7.5.1.1 Movilización, Accesos y replanteo 1° Fase 01-10-2015 27-06-2016 28,34% 100,00% 28,34% 100,00%

7.5.1.2 Excavación, hormigonado y puesta a tierra 1° Fase 15-10-2015 24-08-2016 33,04% 100,00% 33,04% 100,00%

7.5.1.2.1 20% Fundaciones 15-10-2015 16-03-2016 48,89% 100,00% 48,89% 100,00%

7.5.1.2.2 39% Fundaciones 17-03-2016 24-08-2016 51,11% 100,00% 51,11% 100,00%

7.5.1.3 Izado de torres 1° Fase 12-11-2015 11-11-2016 38,62% 100,00% 38,62% 100,00%

7.5.1.3.1 20% Estructuras 12-11-2015 30-08-2016 79,85% 100,00% 79,85% 100,00%

7.5.1.3.2 39% Estructuras 31-08-2016 11-11-2016 20,15% 100,00% 20,15% 100,00%

7.5.2 Segunda Fase 39%-95% 03-10-2016 24-11-2017 54,02% 37,82% 54,02% 38,62%



7.5.2.2.1 70% Fundaciones 17-10-2016 03-04-2017 56,00% 80,17% 56,00% 70,00%

7.5.2.2.2 95% Fundaciones 04-04-2017 26-06-2017 44,00% 0,00% 44,00% 0,00%


7.5.2.3.1 70% Estructuras 14-11-2016 26-05-2017 53,00% 55,00% 53,00% 43,00%

7.5.2.3.2 95% Estructuras 29-05-2017 27-10-2017 37,00% 0,00% 37,00% 0,00%

7.5.2.4 Tendido 2° Fase 90% de la longitud 14-11-2016 24-11-2017 30,20% 28,52% 30,20% 9,00%

7.5.3 Tercera Fase 5% 02-10-2017 05-01-2018 4,83% 0,00% 4,83% 0,00%




7.5.3.4 Tendido 3° Fase 27-11-2017 05-01-2018 37,50% 0,00% 37,50% 0,00%

7.6 Pruebas y Puesta en Servicio 08-01-2018 25-02-2018 0,94% 0,00% 0,94% 0,00%

7.6.1 Pruebas Conjuntas y Energización 08-01-2018 25-02-2018 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 44 DE 44





7.8. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Febrero de 2017.

Informe de Avance Bimestral N°21 · tendido del primer circuito Descripción de componentes: -...

Documents

Transcript of Informe de Avance Bimestral N°21 · tendido del primer circuito Descripción de componentes: -...