Compranet®web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/00020/028/2… · Web viewindeco animas, cp....

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOCOORDINACIÓN DE MICRORREGIONES

N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

“BASES”

PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NACIONAL DE ADJUDICACIÓN DEL (LOS) CONTRATO (S) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, A REALIZARSE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA CONFORME AL ANEXO “A”, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

UBICACIÓN: LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES SOLEDAD ATZOMPA TEPAXAPA SAN JUAN DE LOS LAGOS BENITO JUAREZACULTZINAPA TLATILPA TETLATZINGA BUENA VISTAAHUACUITLAPA TLATZALA TLALPAN TEPEXPANATEMPA XIQUILA XONOTLA TETLA IXTACAHUATITLAATZOMPA ACUAPA CAPULINES ZACATEPECHUITZILA AHUATEMPA LAS PORFIADAS ATEXCALCOHUIXTITLA MONTERREY TEOTLALCO EXOQUILAMEZCALA MEXCALA PORVENIR BARRIO NUEVO LINDA VISTA

DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.

1



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

NOTAS:

1. EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PUBLICAS CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CREADO CON FECHA 9 DE JULIO DE 2008 REVISÓ, SANCIONÓ Y APROBÓ LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR CONVOCATORIA No. 01 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 00020028-009-08, RELATIVA A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, A REALIZARSE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, CONFORME AL ANEXO “A” EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

2. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE AL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES, SE RECOMIENDA, PARA EVITAR CUALQUIER OMISIÓN, LEERLAS CON DETENIMIENTO, YA QUE CUALQUIER OMISIÓN ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.

3. EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE PODRÁN ENVIAR PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, TAMPOCO SE RECIBIRAN PROPUESTAS POR SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA.

“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.

ÍNDICE

2



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

GLOSARIO DE TÉRMINOS………………………………………………………………………………….................. 51. ENTIDAD CONVOCANTE……………………………………………………………………………………….…........... 82. CONVOCATORIA, VENTA DE BASES Y GASTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ………………. 83. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE EL LICITANTE………. 84. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS …………………………………………………………………………………......... 94.1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS……………… 104.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL ………………………………………………………………………………………………………………….. 104.3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES…………………………………………………………………………………………………………... 114.4. ACTO DE LECTURA Y COMUNICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO……………………………... 114.4.1. LECTURA Y COMUNICACIÓN DEL FALLO. ……………………………………..................................................... 114.4.2. NOTIFICACIONES. ………………………………………………………………………………………………………… 124.4.3. FORMALIZACION DEL CONTRATO. …………………………………………………………………………………… 125. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS……………………………………………………………………………………. 135.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS. ………… 136. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN ……………………………………………………….......... 136.1. DOCUMENTOS QUE ENTREGA LA SEDESOL A EL LICITANTE …………………………………………………. 156.2. ORIGEN DE LOS FONDOS……………………………………………………………………………………………..... 156.3. IDIOMA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN. ………………………………………………….. 156.4. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN. ……………………………………………. 156.5. NO NEGOCIACIÓN. ……………………………………………………………………………………………………….. 156.6. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE LA

CONVOCANTE. …………………………………………………………………………………………………………….. 156.7. SUBCONTRATACIÓN …………………………………………………………………………………………………….. 156.8. AJUSTE DE COSTOS ……………………………………………………………………………………………….......... 166.9. PORCENTAJES FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE ……………………………………. 166.10. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS. ……………………………………………………………………………….......... 166.11. REQUISITOS ADICIONALES (6.11.1 AL 6.11.17)…………………………………………..…………………………. 176.12. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD. ………………………………………………………………………………………….. 227. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. ………………………………………………………………. 247.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES…… ………………………………………………………... 247.2. DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO) ………………………………………………………………………………………… 247.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPUESTA DOS O MÁS PERSONAS. …………… 247.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. ……………………………………………………………………………… 257.4.1. PROPUESTA TÉCNICA (7.4.1.1 AL 7.4.1.18)………………………………………………………………………….. 257.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA (7.4.2.1 AL 7.4.2.17)………………………………………….………………………….. 288. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ……………………………………………….......... 308.1. EN EL ASPECTO TÉCNICO. ……………………………………………………………………………………….......... 308.2. EN EL ASPECTO ECONÓMICO. ………………………………………………………………………………………… 339. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ………………………………………………………….. 369.1 CRITERIO RELATIVO AL PRECIO……………………………………………………………………………………….9.2 CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD…………………………………………………………………………….........10. CAUSAS POR LAS QUE SERÁ DESCALIFICADO EL LICITANTE. ……………………………………………….. 3911. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL……… 4112. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (12.1 Y 12.2)........ 4213. SANCIONES QUE SE APLICARÁN A "EL LICITANTE" GANADOR POR NO FIRMAR EL CONTRATO…….. 4214. PENAS CONVENCIONALES……………………………………………………………………………………………… 4215. DEDUCCIONES. …………………………………………………………………………………………………………… 4316. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ………………………………………………………………………………….......... 4317. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ……………………………………………………………………... 4318. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. …………………………………………………………………… 4319. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. ……………………………………………………………………......... 4420. ANEXOS…………………………………………….…………………………………………………………….…………. 45

3



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.- DOCUMENTO QUE INDICA LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, PARA PRESENTAR PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

BITÁCORA.- EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS.

C. F. F. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

C.P.P. COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.- ES EL INSTRUMENTO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL UNA DE LAS PARTES LLAMADA CONTRATISTA, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS, A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN QUE PAGARÁ LA SEDESOL

SFP.- SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CONTRATISTA.- LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.- INSTRUMENTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE Y UNA O VARIAS PERSONAS, FÍSICAS O MORALES ESTABLECEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A LOS QUE SE CONTRAERÁN DICHAS PARTES A EFECTO DE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EN EL O LOS CONTRATO (S) QUE SE CELEBREN Y QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

D.O.F. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.- EL CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE LA SEDESOL TIENE ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.- EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SEDESOL PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

ESTIMACIÓN.- ES LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS. PARA EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS.

IMSS.-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.V.A.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

L. F. T.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

L. S. S.- LEY DEL SEGURO SOCIAL.

LEY: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LICITANTE.-LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

NORMAS DE CALIDAD.-LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, QUE LA SEDESOL ESTABLECE PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS.

P.U.O.T.- POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- EL PROYECTO QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO FUNCIONAL DE UNA OBRA. SE EXPRESARÁ POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PROYECTO DE INGENIERÍA.- EL PROYECTO QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD.

RESIDENTE DE OBRA.- FUNCIONARIO PÚBLICO DE LA SEDESOL, DESIGNADO POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

REGLAMENTO.- REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SECRETARÍA.- SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

SEDESOL.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA SEDESOL PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

T. I. I. E.- TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO.

T. I. I. P.- TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA PROMEDIO.

TRABAJOS DE OBRA.- ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, BIENES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LA COLOCACION Y REHABILITACION DE LOS MISMOS; LAS ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE ESPACIOS; LA MANO DE OBRA; LOS TERMINADOS, Y LOS DEMAS CORRESPONDIENTES QUE CONFORMAN EL TOTALDEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CONSTITUYEN EL OBJETO DEL CONTRATO.

REPRESENTANTE LEGAL.- PODRA SER APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ETC.

5



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

ISR.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

MICRORREGIONES.- UNIDAD DE MICRORREGIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

1. ENTIDAD CONVOCANTE

LA SEDESOL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I, 28 Y 30 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, CELEBRA A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL (LOS) CONTRATO (S) DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, A REALIZARSE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, CONFORME AL ANEXO “A” EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

2. CONVOCATORIA, VENTA DE BASES Y GASTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

SE ELABORÓ CONVOCATORIA No. 001, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020028-009-08 QUE FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 17 JULIO DE 2008.

LA VENTA DE BASES SERÁ EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA MICRORREGIONES SITA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, DE LAS 10:00 HASTA LAS 15:00 HRS. A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL DIA 23 DE JULIO DE 2008, CON UN COSTO DE $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Y CUYO PAGO SE REALIZARA EN UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL FORMATO SAT-16, “DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE DERECHOS” O A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET) EN CUYO CASO EL COSTO SERÁ DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.compranet.gob.mx, MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, EN ESTE CASO LOS INTERESADOS DEBERÁN IMPRIMIR LAS BASES DEL PROPIO SISTEMA. TODOS LOS GASTOS GENERADOS POR EL LICITANTE PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA CORRERÁN A CARGO DEL MISMO.

3. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE EL LICITANTE.

3.1. LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS MORALES Y LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ACREDITARAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

6



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, Y

B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.

• LA PERSONA QUE CONCURRA EN REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE OTORGADA ANTE DOS TESTIGOS PARA PARTICIPAR EN DICHO ACTO, ASÍ COMO PRESENTAR ORIGINAL Y ENTREGAR COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA. DE QUIEN CEDE Y ACEPTA EL PODER (CEDULA PROFESIONAL, CARTILLA DE SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR).

• NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPUESTAS, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE.

DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA

• PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL PUNTO 7.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PUEDEN ASISTIR A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA FÍSICA, QUE SIN HABER ADQUIRIDO BASES, MANIFIESTE SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN LOS MISMOS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE EN AMBOS CASOS, ESTOS DEBERÁN REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.

4. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.

LOS ACTOS QUE SE DERIVAN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBJETO DE LAS PRESENTES BASES SE EFECTUARÁN A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN:

E V E N T O FECHA HORA LUGARVISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

24 DE JULIO DEL 2008

10:00 HRS. EL PUNTO DE REUNIÓN SERÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ATZOMPA, DEL ESTADO DE VERACRUZ.

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

25 DE JULIO DEL 2008

16:30 HRS. AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN

7



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

VERACRUZ DE LA SEDESOL SITA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

04 DE AGOSTO DEL 2008

16:30 HRS. AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN VERACRUZ DE LA SEDESOL SITA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO.

11 DE AGOSTO DEL 2008

16:30 HRS. AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN VERACRUZ DE LA SEDESOL SITA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA NOTIFICADO EL FALLO

10:00 A 15:00 HRS.

AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN VERACRUZ DE LA SEDESOL SITA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

8



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

INICIO DE LOS TRABAJOS 12 DE AGOSTO DEL 2008 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS EN CADA PARTIDA

4.1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, LA CUAL SERÁ GUIADA POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SEDESOL SIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ATZOMPA, DEL ESTADO DE VERACRUZ.

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS, PERO EN SU PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE LA SEDESOL. PARA ACCEDER A CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN ANEXO “A” DE LAS BASES QUE CONTEMPLEN EL AUXILIO DE GUÍA, TRADUCTOR, LA AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN LA VIVIENDA EN EL MOMENTO DE LA VISITA Y LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y LOCAL POR LO QUE SE RECOMIENDA ASISTIR DURANTE LA VISITA GUIADA, PORQUE SE CONTEMPLA EL APOYO NECESARIO. QUIENES ADQUIERAN LAS BASES CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE LA VISITA, DEBERÁN SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA SEDESOL CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE LAS BASES, PERO NO SERÁ OBLIGATORIO PARA LA SEDESOL O LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DESIGNAR A UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA.

AL CONCLUIR LA VISITA, LA SEDESOL POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EXTENDERÁ Y ENTREGARÁ LA CONSTANCIA RESPECTIVA, LA CUAL DEBERÁ INCLUIRSE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA.

4.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, EN EL AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, SITA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y AGILIDAD EN EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, SE SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTAR SUS PREGUNTAS CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA DEPENDENCIA, [email protected]/ Y/O EN SU CASO PRESENTAR SUS PREGUNTAS EN DISCO COMPACTO, EN FORMATO WORD VERSIÓN OFFICE 2000 O ANTERIORES LIBRE DE VIRUS O POR ESCRITO VÍA FAX AL No. 2288 13 53 44, CON LAS MISMAS 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN O EN EL DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA INDICADO EN LAS PRESENTES BASES, SIN MENOSCABO DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE SE FORMULEN AL MOMENTO DE LAS ACLARACIONES.

9



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LAS QUE QUEDARÁN ASENTADAS LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS LICITANTES; ASÍ COMO LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES, SIENDO OPTATIVA LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS RESPUESTAS Y PRECISIONES QUE SE DEN POR ESCRITO FORMARÁN PARTE DE LAS PRESENTES BASES Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR TODOS LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA; EL NO HACERLO SERÁ CAUSAL PARA DESECHAR SU PROPUESTA.

ES OBLIGACIÓN DE CADA LICITANTE PRESENTARSE EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” CON DOMICILIO EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN HORARIO DE 10:00 HASTA LAS 15:00 HRS. EN DÍAS HÁBILES, A RECABAR LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, PUES SE CONSIDERARA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO ANEXAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA FOTOCOPIA DEL ACTA DE JUNTA CORRESPONDIENTE.

4.3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE LLEVARÁ A CABO EN EL AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CON DOMICILIO EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.

ES OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE O LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE PARA ENTREGAR LAS PROPOSICIONES, EL PRESENTARSE PUNTUALMENTE EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ANTES SEÑALADO, LLEVANDO CONSIGO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN UN SOLO SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, DEBIENDO ROTULARSE EN FORMA CLARA CON LA LEYENDA “PROPUESTA TÉCNICA” Y “PROPUESTA ECONÓMICA”, ASÍ COMO EL NUMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE.

A LOS LICITANTES QUE NO SE PRESENTEN EN LA FECHA Y EN LA HORA SEÑALADA, NO SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A DICHO ACTO Y NO SE LES ACEPTARA DE NINGUNA MANERA DOCUMENTACIÓN ALGUNA.

4.4. ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO.

4.4.1. COMUNICACIÓN DEL FALLO

EL ACTO DE JUNTA PUBLICA PARA COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁN A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS, EN EL AUDITORIO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON DOMICILIO EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, C.P. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MEDIANTE JUNTA PÚBLICA EN LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, A QUIENES SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA, A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN LA UNIDAD DE MICRORREGIONES DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN LA DIRECCIÓN ARRIBA CITADA DE 10:00 A 15:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES.

10



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

EN DICHO ACTO SE LES HARÁ ENTREGA POR ESCRITO A LOS LICITANTES DE LAS RAZONES POR LAS QUE SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA.

4.4.2 NOTIFICACIONES.

EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO, A CUALQUIERA DE LOS EVENTOS DE ESTE PROCESO EN LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA MICRORREGIONES UBICADA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “D” DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON DOMICILIO EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, C.P. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN HORARIO DE 10:00 HASTA LAS 15:00 HRS. POR UN TERMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA(S) MISMA(S). EN SUSTITUCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

4.4.3 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

EL LICITANTE GANADOR FIRMARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA NOTIFICADO EL FALLO, EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTAR EL TERMINO DE 30 DIAS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL MINIMO PUEDE SER EL MISMO DIA DE LA CELEBRACION DEL FALLO, LO CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL, SITA EN CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM. 0+700, COL. INDECO ANIMAS, CP. 91190, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SI NO FIRMA EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 13 DE LAS PRESENTES BASES. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, LA CONVOCANTE DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES.

LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE EL LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO.

A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ ESCRITO EN PAPEL MEMBRETEADO DE EL LICITANTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE LO SIGUIENTE:

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA SEDESOL REQUIERE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, A REALIZARSE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, CONFORME AL ANEXO “A”, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.

11



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

A FIN DE QUE EL LICITANTE PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RESPECTIVOS DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 81 DÍAS NATURALES, TOMANDO COMO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EL 12 DE AGOSTO DE 2008.

6. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN.

LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPUESTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE BOLETINES QUE EMITA LA PROPIA SEDESOL.

EL LICITANTE DEBERÁ FIRMAR TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN.

LA PROPOSICIÓN SERÁ ENTREGADA EN UN SOLO SOBRE, INCLUYENDO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONJUNTAS, CLARAMENTE IDENTIFICADA EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE CERRADO. EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SE INCLUIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA ECONÓMICA CONJUNTA.

EL IMPORTE DEL CONTRATO SERÁ CUBIERTO AL CONTRATISTA MEDIANTE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS, DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, LA SEDESOL PAGARÁ A EL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA Y AUTORIZADA, POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA SEDESOL, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO INGRESADAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

PARA QUE EL LICITANTE PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y OBTENDRÁN POR PARTIDA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR LA SEDESOL A PETICIÓN DEL CONTRATISTA, LOS QUE DEBERÁN SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, LA SEDESOL PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE; UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

ESTAS ESTIMACIONES SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA.

PARA FINES DE MEDICIÓN LA SEDESOL UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, TALES UNIDADES NO PODRÁN SER MODIFICADAS.

EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONTIENE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

12



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

EL LICITANTE GANADOR COMO EMPRESARIO Y PATRÓN ÚNICO DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE EL LICITANTE CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA SEDESOL EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

ASÍ MISMO, Y DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE GANADOR, REVISARA LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS DE OBRA PARA DETECTAR POSIBLES VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN FORMA DE PRESUPUESTO CON ANEXO DE NÚMEROS GENERADORES Y MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS.

6.1. DOCUMENTOS QUE ENTREGA LA SEDESOL A EL LICITANTE.

6.1.1. LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SUS ANEXOS TÉCNICOS.

6.1.2. MODELO DE CONTRATO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS.

6.1.3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.

6.1.4. PROYECTO TIPO DEL PISO FIRME.

6.2. ORIGEN DE LOS FONDOS.

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, A REALIZARSE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. CONFORME AL ANEXO “A”, DEL ESTADO DE VERACRUZ., OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTÁN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE MICRORREGIONES, DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO SDSH/2008/AE/212/0085/0551, DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2008. PARA EL PROGRAMA S716 PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

6.3. IDIOMA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.

6.4. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN.

EL PRECIO QUE EL LICITANTE SEÑALE EN SU PROPOSICIÓN, TENDRÁ QUE SER EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS.

6.5. NO NEGOCIACIÓN.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE ESTAS BASES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

13



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

6.6. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE LA CONVOCANTE.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA SEDESOL NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

6.7. SUBCONTRATACIÓN.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

6.8. AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, LA SEDESOL INFORMA QUE EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, 57 FRACCIÓN I Y DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.

6.9. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.

LA SEDESOL ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA) POR CIENTO DEL MONTO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, PARA QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS.

EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPUESTA, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN POR EL CONTRATISTA Y ACEPTACIÓN POR LA SEDESOL, DE LA GARANTÍA QUE MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y POR EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL ANTICIPO.

6.10. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.

LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL OFICIO No. 401-T-45639 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2006 EMITIDO POR LA TITULAR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, A EFECTO DE QUE LO PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA DE SU ELECCIÓN PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO.

14



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

6.10.1. DE CUMPLIMIENTO.

EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ ENTREGAR PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR I.V.A., INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; (ANEXO V)

6.10.2. DE ANTICIPO.

EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ ENTREGAR PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO INCLUYENDO EL I.V.A., Y DEBERÁ ENTREGARSE PARA QUE SEA LIBERADO EL PAGO DEL ANTICIPO; (ANEXO V)

6.10.3. DE VICIOS OCULTOS.

EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN PESOS MEXICANOS PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE 12 MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA FORMA SIGUIENTE:

A) PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO SIN I.V.A. (ANEXO V)

B) CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, O BIEN;

C) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

SI OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A LA SEDESOL EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE LA SEDESOL PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO.

6.11. REQUISITOS ADICIONALES.

AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN EL LICITANTE TOMARÁ EN CUENTA:

6.11.1. QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL PROYECTO Y SUS

15



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES QUE LA SEDESOL TIENE EN VIGOR, EL PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA, EXPRESADO EN PESOS Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LAS PRESENTES BASES.

6.11.2. QUE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNITARIOS ALUDIDOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY Y ARTICULO 145 DEL REGLAMENTO, SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA Y ARTICULO 150 DE SU REGLAMENTO.

EN CASO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA SU SOLICITUD DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AJUSTES DE COSTOS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO DE DICHA REVISIÓN, SI LA SEDESOL NO RESUELVE EN TIEMPO Y FORMA SE TENDRÁ POR ACEPTADO LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.

PARA LOS EFECTOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA SEDESOL, EN SU CASO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO.

6.11.3. QUE DEBERÁ OBTENER, CON TODA OPORTUNIDAD, LOS PERMISOS PARA LA LIBERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LA REGALÍAS DE LOS MISMOS.

6.11.4. QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUIEN DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LA SEDESOL EN EL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y EL

16



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

EL LICITANTE DEBERÁ TENER UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN CADA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPE.

LA SEDESOL EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA LICITACIÓN O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

LA EXPERIENCIA QUE SE EVALUARÁ DEL SUPERINTENDENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO, SERÁ LA RELACIONADA CON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN MICRORREGIONES (ANEXO VI), CONSIDERÁNDOSE, SOLAMENTE PARA ESTE CONCURSO, OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN MICRORREGIONES, DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA DE MENOR MONTO EN QUE PARTICIPE E INTEGRE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA. (ANEXO A.E. 01).

6.11.5. QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS Y GEOTÉCNICAS DE LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

6.11.6. QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO TIPO DE CAMINOS Y VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN LOS LUGARES INDICADOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO LA SEDESOL ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE, POR EJEMPLO, EN LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

6.11.7. QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO Y SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO Y EN ESTAS BASES, DEBIENDO OBTENER PARA LOS BANCOS A UTILIZAR PREVIAMENTE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

6.11.8. QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA SFP, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 189 DEL REGLAMENTO.

17



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

6.11.9. QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR LA SEDESOL EN LA ANEXO A.E. 02, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE EL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

6.11.10. QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LA RELACIÓN (FORMATO AE. 02) Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

6.11.11. QUE HA PROPUESTO PRECIOS PUESTOS EN OBRA POR LOS CONTRATISTAS.

6.11.12. QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE AL CONTRATISTA POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.

6.11.13. QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

6.11.14. QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN PESOS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN (ANEXO A.E. 02), ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO Y EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 180 AL 182 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

18



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

EL CARGO ADICIONAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD, ESTE CARGO DEBERÁ ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

6.11.15. QUE LAS PARTIDAS, RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO A.E.02) SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

1.- SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO A.E. 02 DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO;

2.- SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN PESOS CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO;

3.- CUANDO EL ANEXO A.E. 02 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL I.V.A. Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN;

4.- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR LA SEDESOL Y EL IMPORTE ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA;

5.- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

6.11.16. ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2008, PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, 65, 66 A Y 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL LICITANTE GANADOR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00, SIN INCLUIR EL IVA, OBSERVARÁ LO SIGUIENTE, SEGÚN CORRESPONDA:

I. DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, DEBERÁN SOLICITAR LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES CONFORME A LO SIGUIENTE:

1.- PRESENTAR SOLICITUD DE OPINIÓN POR INTERNET EN LA PÁGINA DEL SAT, EN LA OPCIÓN “MI PORTAL”.

2.- CONTAR CON CLAVE CIEC

3.- EN LA SOLICITUD DEBERÁN INCLUIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

19



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

A. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE LICITA.

B. NOMBRE Y RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.

C. MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

D. SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA.

E. NÚMERO DE LICITACIÓN O CONCURSO.

4.- EL CONTRIBUYENTE SOLICITANTE CON EL ACTO DE REGISTRAR SU SOLICITUD EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

A) HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN AL RFC, A QUE SE REFIEREN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO ES ACTIVO Y LOCALIZADO.

B) SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR POR EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO.

C) QUE NO TIENEN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIÉNDOSE POR IMPUESTOS FEDERALES, EL ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR) Y SUS ACCESORIOS. ASÍ COMO CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES.

D) TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA PAGAR A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CRÉDITOS FISCALES A SU CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

E) EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, QUE NO HAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66-A, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

5.- EN EL CASO QUE EXISTAN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES MANIFESTARÁ QUE SE COMPROMETE A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGARLOS CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, EN LA FECHA EN QUE LAS CITADAS AUTORIDADES SEÑALEN, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA II.2.1.9. DE LA MISMA RESOLUCIÓN

LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC, NI LOS AVISOS AL MENCIONADO REGISTRO Y LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HUBIERAN ESTADO OBLIGADOS A PRESENTAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LA DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I, INCISO B) DE ESTA REGLA, ASÍ COMO LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO,

20



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

ASENTARÁN ESTAS MANIFESTACIONES EN EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DE LA CITADA FRACCIÓN.

6.11.17. NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SFP, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY O DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

6.12. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.

EL LICITANTE DEBERÁ ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA CONVOCANTE Y ANEXAR A SU PROPUESTA TECNICA COPIA DEL DOCUMENTO QUE LO ACREDITE, DEBIENDO DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE:

6.12.1. RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA, EN SU CASO, CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO, CON LA DECLARACIÓN: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”. NO PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS COMO SE REQUIERE, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA,. DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES, A LOS QUE SE LICITAN.

CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

6.12.2. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACIÓN, QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, COMO CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE EN ESTE TIPO DE OBRAS. CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE LAS CARÁTULAS O DOCUMENTO SINTETIZADOR SIMILAR, ANOTANDO EN DICHA RELACIÓN EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN PESOS, CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE LA SEDESOL PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. (ANEXO A.T. 04).

6.12.3. LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA SOLICITADA A LOS LICITANTES, ASÍ COMO LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, QUE SERÁ EVALUADA, ES LA RELATIVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN MICRORREGIONES (ANEXO VI), CONSIDERÁNDOSE, SOLAMENTE PARA ESTA LICITACIÓN, OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN MICRORREGIONES, DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA CON LA MENOR CUANTÍA DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.

21



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

6.12.4. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, COPIA SIMPLE DE LA DECLARACION FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

6.12.5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

7.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS ACTOS QUE DERIVEN DE ESTA LICITACIÓN SERÁN PRESIDIDOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA SEDESOL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, QUIÉN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA ACEPTAR O DESECHAR LAS PROPUESTAS Y, EN GENERAL, PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, EN TÉRMINOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

LOS LICITANTES, DEBERÁN ENTREGAR EN UN SOBRE CERRADO, SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBIDAMENTE FIRMADA EN SU TOTALIDAD, EN FORMA INVIOLABLE.

SE PROCEDERÁ A LA APERTURA, DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RECIBIDAS EN EL CITADO ACTO Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EL ACTO SE LLEVARÁ A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, SE DESECHARÁN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS;

II. POR LO MENOS UN LICITANTE SI ASISTIERE ALGUNO Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES RUBRICARÁN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ANEXO A.E. 02)., LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS Y LAS QUE HAYAN SIDO DESECHADAS QUEDARÁN EN CUSTODIA DE LA SEDESOL;

III. SE LEVANTARÁ ACTA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, Y

22



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

IV. EN EL ACTA SE SEÑALARÁ FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EL QUE PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

7.2. DICTAMEN Y FALLO.

SE DARÁ LECTURA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LLEVADA A CABO A LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN CUALITATIVA, PROCEDIENDO A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, SE LEVANTARÁ ACTA LA QUE SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES ENTREGÁNDOSELES COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN A PARTIR DE ESTA ESA FECHA DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.

EN CUALQUIERA DE LAS ACTOS, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE EN EL ACTA CORRESPONDIENTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

7.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPUESTA DOS O MÁS PERSONAS.

PARA PARTICIPAR EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DOS O MÁS INTERESADOS PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I. BASTARÁ CONTAR CON UN SOLO EJEMPLAR DE LAS BASES;II. DEBERÁN CELEBRAR ENTRE SÍ UN CONVENIO PRIVADO, EL QUE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE:

A. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES DE LA AGRUPACIÓN;

B. NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN;

C. DEFINICIÓN DE LAS PARTES DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÍA A CUMPLIR;

D. DETERMINACIÓN DE UN DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;E. DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y

SUFICIENTE, PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA, YF. ESTIPULACIÓN EXPRESA QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN

FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME;

III. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN ANTERIOR SE INCLUIRÁ EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA. LA SEDESOL DEBERÁ REVISAR QUE EL CONVENIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS;

IV. PARA CUMPLIR CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES. PARA LAS PERSONAS QUE SE ASOCIEN ANEXAR CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA; (ANEXO “B”).

23



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN SU TOTALIDAD E INTEGRADA EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL SIGUIENTE:

7.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

7.4.1. PROPUESTA TÉCNICA.

7.4.1.1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE APAREZCA EL SELLO DE PAGO DEL BANCO, DE NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO NO PODRÁ ADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN; (ANEXO A.D. 01)

7.4.1.2 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.D. 02)

7.4.1.3 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY; (ANEXO A.D. 03)

7.4.1.4 DECLARACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007 O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DE LA EMPRESA, ENTREGANDO FOTOCOPIA SIMPLE Y PRESENTAR ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LA DECLARACIÓN FISCAL O ENTREGAR FOTOCOPIA SIMPLE Y PRESENTAR ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA; DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES APLICABLES, EN LOS QUE SE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO DE $2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) (ANEXO A.D. 04).

7.4.1.5 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS; (ANEXO A.D. 05)

7.4.1.6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ, Y

B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ.

24



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

EN LUGAR DEL ESCRITO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO ANTERIOR EL LICITANTE A SU ELECCIÓN PUEDE OPTAR POR LA PRESENTACIÓN DEL MISMO O BIEN ATENERSE AL FORMATO QUE CONTIENE Y A LOS DATOS REQUERIDOS Y QUE CORRESPONDE AL ANEXO A.D. 06;

7.4.1.7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDESOL, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.D. 07)

7.4.1.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN; (ANEXO A.D. 08)

7.4.1.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD NO HA TENIDO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN NINGUNO DE LOS CONTRATOS TERMINADOS CON LOS QUE ACREDITA SU ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA; (ANEXO A.D. 09)

7.4.1.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA DEPENDENCIA” LES HUBIERE PROPORCIONADO, Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (ANEXO A.T 01 Y A.T. 01a)

7.4.1.11 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE EL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, EXPLICANDO EN FORMA DETALLADA Y DESGLOSADA COMO EJECUTARÁ LA OBRA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO, ESPECIFICANDO EL CONTROL DE CALIDAD QUE LLEVARÁ A CABO EN CADA ETAPA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (SE SUGIERE NO COPIAR LO DESCRITO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR DE ESTAS BASES); (ANEXO A.T. 02)

7.4.1.12 RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO, CON LA LEYENDA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. EL CURRICULUM DEL TÉCNICO QUE SERÁ SU REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA OBRA, DEMOSTRARÁ SUFICIENTE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARÁ A CABO, DE ACUERDO AL PUNTO 6.11.4, CONSIDERÁNDOSE, SOLAMENTE PARA ESTE CONCURSO, OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES, COMERCIALES, CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA DE MENOR CUANTÍA DE SU PROPUESTA ECONÓMICA; (ANEXO A.T. 03)

7.4.1.13 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACIÓN, QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, QUE

25



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE LAS CARÁTULAS O DOCUMENTO SINTETIZADOR SIMILAR (ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITOS), ANOTANDO EN DICHA RELACIÓN EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN PESOS, CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE LA SEDESOL PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. (ANEXO A.T. 04).

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA VIGENTES EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O CON PARTICULARES, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE DEL CONTRATO, IMPORTE EJERCIDO Y POR EJERCER Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE LAS CARÁTULAS O DOCUMENTO SINTETIZADOR SIMILAR. ESTA RELACIÓN SÓLO SE TOMARÁ EN CUENTA PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. (ANEXO A.T.04a)

LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA SOLICITADA A LOS LICITANTES, ASÍ COMO LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, QUE SERÁ EVALUADA, ES LA RELATIVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN MICRORREGIONES (ANEXO VI), CONSIDERÁNDOSE, SOLAMENTE PARA ESTA LICITACIÓN, OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN MICRORREGIONES, DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA DE MENOR CUANTÍA DE SU PROPUESTA ECONÓMICA;

7.4.1.14 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO; (ANEXO A.T. 05).

7.4.1.15 CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN, SÓLO EN EL CASO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA EN ASOCIACIÓN; (ANEXO “B”).

7.4.1.16 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, EN TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL PUNTO 6.12.4 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD FINANCIERA; (ANEXO A.T. 06)

7.4.1.17 RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS FIRMES INDICANDO CLARAMENTE, DE CADA BANCO: SU UBICACIÓN, EL VOLUMEN A EXTRAER Y LA DISTANCIA DE ACARREO DEL BANCO. SI EL LICITANTE PROPONE ADQUIRIR LOS MATERIALES DEBERÁ DE INDICARLO MENCIONANDO EL PROVEEDOR,

26



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

ADEMÁS LOS DATOS ANTERIORMENTE CITADOS; DEBERA PRESENTAR LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES (FORMATO LIBRE)

7.4.1.18 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. (ANEXO A.T. 07)

7.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA

7.4.2.1. PROPOSICIÓN FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO POR LA EMPRESA; (ANEXO A.E. 01)

7.4.2.2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA Y TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL (LOS) CONTRATO (S) CORRESPONDIENTE (S); (ANEXO A.E. 02)

7.4.2.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS; DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD. DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN. (ANEXO A.E. 03)

EN CASO DE QUE LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADAS CON BÁSICOS O AUXILIARES, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE ÉSTOS. DE NO SER ASÍ SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA ;

7.4.2.4. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS, (PRESENTAR LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES) MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, Y SUS IMPORTES; (ANEXO A.E. 04)

7.4.2.5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 160 Y 161 DEL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL A UTILIZAR POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (ANEXO A.E. 05)2. RELACIÓN TP / TI. (ANEXO A.E. 05a)3. TABULADOR DE SALARIOS; (ANEXO A.E. 05b)

7.4.2.6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS; (ANEXO A.E. 06)

27



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

7.4.2.7. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; (ANEXOS A.E 07 Y A.E. 07a)

7.4.2.8. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN, QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRÁN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE SE APLICARÁ; (ANEXO A.E. 08)

7.4.2.9. UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE; (ANEXO A.E. 09)

7.4.2.10. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; (ANEXOS A.E. 10, A.E. 10a, A.E. 10b)

7.4.2.11. PROGRAMA MENSUAL DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR PARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO; (ANEXO A.E. 11)

7.4.2.12. PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE IMPORTE EN PESOS; (ANEXO A.E. 11a)

7.4.2.13. PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE LA MANO DE OBRA EXPRESADO EN JORNADAS IDENTIFICANDO CATEGORÍAS E IMPORTE EN PESOS; (ANEXO A.E. 11b)

7.4.2.14. PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, DE LOS MATERIALES EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES, VOLÚMENES REQUERIDOS Y PESOS; (ANEXO A.E. 11c)

7.4.2.15. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO LA ESPECIALIDAD, NÚMERO REQUERIDO, HORAS HOMBRE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SU IMPORTE EN PESOS; (ANEXO A.E. 11d)

7.4.2.16. CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS; (ANEXO “C”)

7.4.2.17. DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA SEDESOL Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS:

1. LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, INCLUYENDO SUS ANEXOS Y COPIA(S) DE LA(S) ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, MONTO DE SU PROPUESTA POR PARTIDA E IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. (ANEXO A.E. 02)

3. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. (ANEXO IV)4. EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO. (ANEXO A.E. 12)5. PROYECTOS.

28



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

LA SEDESOL ANALIZARÁ Y EVALUARÁ LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

8.1. ASPECTO TÉCNICO.

I. ASPECTOS GENERALES:

A. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA; YA QUE SU PRESENTACIÓN INCOMPLETA SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN;

B. QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS; PARA LO CUAL SE TOMARÁN EN CUENTA ENTRE OTROS ASPECTOS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO QUE LAS CURRÍCULAS DEL PERSONAL TENGAN FIRMAS AUTÓGRAFAS.

C. QUE EL LICITANTE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS REALIZADOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN. SE DEBERÁN PRESENTAR LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS TRABAJOS EN QUE HAYA PARTICIPADO;

D. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

E. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

F. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL CASO EN QUE “LA DEPENDENCIA” PROPORCIONE EL PROCEDIMIENTO.

G. LAS PROPUESTAS DEBERÁN PRESENTARSE POR PARTIDA COMPLETA, SIN FRACCIONARLAS.

II. ASPECTOS FINANCIEROS:

A. QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DE “EL LICITANTE” SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES;C. QUE EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD

DE LA EMPRESA SEA ACEPTABLE;D. QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL CAPITAL CONTABLE Y CAPACIDAD FINANCIERA

REQUERIDO POR LA SEDESOL, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

III. DE LOS PROGRAMAS:

A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA SEDESOL;

29



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;

C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;

D. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

IV. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

A. QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADOS EN SU PROPOSICIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE;

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR EL LICITANTE, SEAN LAS ADECUADAS, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL LICITANTE, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO “LA DEPENDENCIA” FIJE UN PROCEDIMIENTO;

C. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS DEBERAN SER ACORDES CON LOS MANUALES.

V. DE LOS MATERIALES:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS, Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE;

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES.

VI. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;

B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS;

C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS.

8.2. EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

30



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

I. ASPECTOS GENERALES.

A. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA QUE SU PRESENTACIÓN INCOMPLETA SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN;

B. QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPUESTA TOTAL.

II. DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) ANEXO A.E. 02

A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTEY/O LOS PRECIOS EXPRESADOS CON LETRA;

C. QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES (ACEPTACION DEL LICITANTE).

III. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ESTAS BASES DE LICITACIÓN, DEBIENDO CUMPLIR:

A. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;

B. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS;

C. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;

D. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES;

E. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE;

F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS.

IV. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY, SU REGLAMENTO Y EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

31



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN;

B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS;

C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

V. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY, SU REGLAMENTO Y EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

A. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

B. CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y

C. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A ESTAS BASES DE LICITACIÓN, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

VI. VERIFICAR QUE EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS AL CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;

B. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

C. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;

D. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y

E. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON EL MÉTODO DE FLUJO DE CAJA, DEBIENDO CALCULARSE DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 183 Y 185 DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

VII. VERIFICAR QUE EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE DENTRO DE SU MONTO, QUEDEN INCLUIDAS LA GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, NO SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE;

32



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

VIII. VERIFICAR QUE EL IMPORTE POR PARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, Y

IX. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA.

9. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, EL O LOS CONTRATOS SE ADJUDICARÁN POR PARTIDA ÚNICA, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE Y REÚNA, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SEDESOL, Y GARANTICE (N) SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 B DEL REGLAMENTO, SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES POR PARTIDA SON SOLVENTES, POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS MEJORES CONDICIONES, EL (LOS) CONTRATO (S) SE ADJUDICARÁ (N) A QUIÉN (ES) PRESENTE (N) LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA (S) QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA LA SEDESOL, PARA LO CUAL, SE APLICARAN LOS CRITERIOS DE PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO, CON LOS PARÁMETROS Y SU CORRESPONDIENTE VALORACIÓN EN PUNTAJE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

9.1.- CRITERIO RELATIVO AL PRECIO: REPRESENTADO POR LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MAS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE, LA QUE TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 50 PUNTOS.

EN ESTOS TÉRMINOS, LA PUNTUACIÓN QUE SE LE ASIGNE A LAS DEMÁS PROPOSICIONES QUE HAYAN RESULTADO SOLVENTES, SE DETERMINARÁ ATENDIENDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

PAJ=50(PSPMB/PPJ) PARA TODA J=1,2,…..,N

DONDE:

PAJ= PUNTOS A ASIGNAR A LA PROPUESTA “J”

PSPMB= PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE.

PPJ= PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”

EL SUBÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES, RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

9.2.- CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD: LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, PARA LO CUAL, EN CASO DE QUE LA SEDESOL LO CONSIDERE CONVENIENTE, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU CURRÍCULUM, LOS DATOS NECESARIOS RELATIVOS A DIRECCIÓN, TELÉFONO Y REPRESENTANTE, PARA COMPROBAR SU INFORMACIÓN PRESENTADA; ESTE CRITERIO TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 40 PUNTOS Y SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE LOS TRES RUBROS MENCIONADOS ANTERIORMENTE EN EL NUMERO 9.1.

33



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

I.- ESPECIALIDAD: MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CON EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS, SE LE ASIGNARÁN 10 PUNTOS.

PARA ASIGNAR EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE, SE ANALIZARÁ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE (CARÁTULAS DE CONTRATOS, ACTAS DE RECEPCIÓN Y/O ACTAS DE FINIQUITO QUE DEMUESTREN FEHACIENTEMENTE EL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS).

ÚNICAMENTE SE CONTABILIZARÁN LOS CONTRATOS CUYOS TRABAJOS O SERVICIOS SEAN DE LA MISMA NATURALEZA O SIMILARES A LOS QUE SE CONVOCAN, QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS EN UN PLAZO DE 5 AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

NO SERÁN CONSIDERADOS LOS CONTRATOS EN LOS QUE EL LICITANTE HAYA PARTICIPADO COMO SUBCONTRATISTA. TAMPOCO SERÁN CONSIDERADOS LOS CONTRATOS FORMALIZADOS POR EMPRESAS FILIALES DEL GRUPO AL QUE PERTENEZCA EL LICITANTE.

II.- EXPERIENCIA: MAYOR TIEMPO DEL LICITANTE REALIZANDO OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO, COMPLEJIDAD O MAGNITUD.

A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CON MAYOR TIEMPO REALIZANDO OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO SE LE ASIGNARÁN 10 PUNTOS.

PARA ASIGNAR EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE SE ANALIZARÁ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

SE SUMARÁ EL TIEMPO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO, ES DE SEÑALAR QUE EL TIEMPO DURANTE EL CUAL SE REALICEN LOS TRABAJOS DE 2 O MÁS CONTRATOS SIMULTÁNEAMENTE, SÓLO SE CONTABILIZARÁ COMO UN PERÍODO.

NO SERÁN CONSIDERADOS LOS CONTRATOS EN LOS QUE EL LICITANTE HAYA PARTICIPADO COMO SUBCONTRATISTA. TAMPOCO SERÁN CONSIDERADOS LOS CONTRATOS FORMALIZADOS POR EMPRESAS FILIALES DEL GRUPO AL QUE PERTENEZCA EL LICITANTE.

III.- CAPACIDAD TÉCNICA: SE ASIGNARÁ UNA PONDERACIÓN DE 20 PUNTOS DISTRIBUIDOS COMO SIGUE:

• MAYOR EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS EN LA MATERIA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. SE ASIGNARÁN 6 PUNTOS.

• AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. SE ASIGNARAN 6 PUNTOS, PARA EL CASO DE TENER ALGÚN ANTECEDENTE NO SE ASIGNARÁN PUNTOS.

• EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA EL ANEXO A.D. 09 EN EL QUE MANIFIESTE QUE NO CUENTA CON ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

34



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

• CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE. SE ASIGNARÁN 8 PUNTOS.

• PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL CRITERIO DE CALIDAD, A CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES, SE APLICARÁ UNA REGLA DE TRES SIMPLE, CONSIDERANDO COMO BASE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RECIBA MAYOR PUNTAJE EN CADA UNO DE LOS CRITERIOS ENUNCIADOS.

PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES 9.1 Y 9.2 A CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DETERMINADAS COMO SOLVENTES, SE APLICARÁ UNA REGLA DE TRES SIMPLE, CONSIDERANDO COMO BASE LA PROPUESTA SOLVENTE QUE RECIBA MAYOR PUNTAJE EN CADA UNO DE LOS CRITERIOS ENUNCIADOS.

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, LA PROPUESTA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ANTERIORMENTE DESCRITOS, SIEMPRE Y CUANDO SU PRECIO O MONTO NO EXCEDA DEL 7% RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO LA SOLVENTE MÁS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

SI EL PRECIO O MONTO DE LA PROPUESTA DETERMINADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO TIENE UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL 7% RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO LA SOLVENTE MÁS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, SE ADJUDICARÁ A LA QUE LE SIGA EN PUNTAJE HACIA ABAJO, PERO LA DIFERENCIA DE SU PRECIO SEA MENOR O IGUAL AL 7% SEÑALADO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA QUE SE OBTENGA LA PROPUESTA QUE SERÁ ADJUDICADA.

EN CASO DE EMPATE TÉCNICO ENTRE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTEN SOLVENTES EN UNA O VARIAS PARTIDAS, ES DECIR CUANDO OBTENGAN EL MISMO PUNTAJE COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE MECANISMO DE ADJUDICACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITO LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL LICITANTE QUE TENGA EN SU PLANTA LABORAL UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE LICITACION.

EN CASO DE QUE NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE CELEBRARÁ LA SEDESOL EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EN PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SI ASISTIERA Y QUE, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA PARTICIPACIÓN DE UN BOLETO POR CADA PROPUESTA QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPUESTAS.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN POR ESCRITO A LA DELEGACIÓN DE SEDESOL, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS SERAN CONSERVADAS POR LA SEDESOL HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA SEDESOL PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

35



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

NO OBSTANTE LAS PROPUESTAS SOLVENTES QUE HAYAN SIDO SUJETAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITO, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARÁN A FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE LA SEDESOL, QUEDANDO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN LOS QUE SE APLIQUEN MECANISMOS DE EVALUACIÓN POR PUNTO Y PORCENTAJES, PODRÁN SER LAS DOS PROPUESTAS SOLVENTES QUE SIGAN EN CALIFICACIÓN O LAS QUE DETERMINE LA SEDESOL.

10. CAUSAS POR LAS QUE SERÁ DESCALIFICADO EL LICITANTE.

SE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR UN LICITANTE CUANDO:

I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

II. LAS PROPUESTAS INCLUYAN INCONSISTENCIAS POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACIÓN.

III. EXISTA INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE;

IV. EL LICITANTE PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL SEÑALADO COMO MÁXIMO POR LA SEDESOL.

V. EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U OMITA ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA.

VI. INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS.

VII. LOS MATERIALES PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS QUE LA PROPIA SEDESOL HAYA EMITIDO CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VIII.LA PROPUESTA NO ESTE FIRMADA EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS PRESENTES BASES.

IX. LA PROPUESTA INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS FACSIMILARES O DISTINTAS A LA DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE LA PRESENTA.

X. CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

XI. CUANDO EL LICITANTE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY,

XII. QUE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS.

XIII.CUANDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA HAYA OMITIDO LAS INDICACIONES ASENTADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y BOLETINES.

XIV. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

XV. SE ACREDITE QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

XVI. QUE “EL LICITANTE” NO ACREDITE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS REALIZADOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE LA LICITACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

36



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

XVII. QUE EL LICITANTE NO PROPONGA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN, EN EL PLAZO SEÑALADO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

XVIII.QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS Y CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

XIX. QUE CON LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO NO ACREDITE EL CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO POR “LA CONVOCANTE”.

XX. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN, NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

XXI. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NO SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “LA CONVOCANTE” Y CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR.

XXII. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS NO SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS TOMANDO EN CUENTRA LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE QUE SE TRATE.

XXIII.QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS, NO ESTÉN INTEGRADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTAS BASES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE; CONSIDERANDO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

XXIV. QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, NO SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPUESTA TOTAL.

XXV. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, CONSIDERANDO LO INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LAS BASES DE LICITACIÓN.

XXVI. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSIDERADOS EN SUS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

XXVII. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO NO SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

XXVIII.QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO Y LAS BASES DE LICITACIÓN.

XXIX. QUE EN EL COSTO DIRECTO LOS MATERIALES CONSIDERADOS, NO SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS.

XXX. QUE EN EL COSTO DIRECTO, LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA O EQUIPO NO SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMO LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

XXXI. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

37



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

XXXII. QUE EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO NO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

XXXIII.QUE EL IMPORTE POR PARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA NO SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES PODRÁN COMUNICARSE A EL LICITANTE EN CUALQUIERA DE LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN LA COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y EL FALLO; ASENTÁNDOSE EN LAS ACTAS RESPECTIVAS, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

11. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

I. CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

II. CUANDO DESPUÉS DE EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NINGUNA REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SEDESOL.

III. CUANDO LA SEDESOL COMPRUEBE QUE LOS LICITANTES HAN ACORDADO ENTRE SÍ, SITUACIONES QUE RESULTEN CONTRAPRODUCENTES AL INTERÉS INSTITUCIONAL.

IV. CUANDO NINGUNA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES REÚNA EN SU TOTALIDAD, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, O SU PRECIO NO CONVENGA A LOS INTERESES DE LA SEDESOL, O ESTUVIERA POR ENCIMA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA SEDESOL.

12. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

12.1 POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

12.2 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR DAÑOS Y PERJUICIOS A LA SEDESOL.

EN CASO DE DECLARARSE LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE.

13. SANCIONES QUE SE APLICARÁN A EL LICITANTE GANADOR POR NO FIRMAR EL CONTRATO.

EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY.

14. PENAS CONVENCIONALES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN FIJAR Y APLICAR LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE “LOS TRABAJOS DE OBRA”: LA SEDESOL TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL LA

38



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

SEDESOL COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, LA SEDESOL PROCEDERÁ A:

I. RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE (MESES, QUINCENAS, SEMANAS O DÍAS, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO, (MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE (AL) ÚLTIMO (A) (MES, QUINCENA, SEMANA O DÍA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA.

II. APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) (MENSUAL, QUINCENAL, SEMANAL O DIARIA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRÁ EL CONTRATISTA (MENSUALMENTE, QUINCENALMENTE, SEMANALMENTE O DIARIAMENTE, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE LA SEDESOL; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN (MENSUAL, QUINCENAL, SEMANAL O DIARIA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJÓ DE HACER EL CONTRATISTA EN LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN (A) (MES, QUINCENA, SEMANA O DÍA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CALENDARIO DE PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO) VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTERAR A LA SEDESOL MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENALIZACIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR EL CONTRATISTA.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

39



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA SEDESOL PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A EL CONTRATISTA SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

15. DEDUCCIONES.

EL CONTRATISTA ACEPTA EXPRESAMENTE QUE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE AUTORICEN PARA PAGO, SE LE RETENGA EL DERECHO CORRESPONDIENTE A CINCO (5) AL MILLAR POR VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, EN CONCEPTO DE DERECHOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

16. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

LA SEDESOL PODRÁ SUSPENDER LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN CUALQUIER MOMENTO, EN FORMA TEMPORAL, EN TODO O EN PARTE, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS. DICHA SUSPENSIÓN PODRÁ DECRETARSE HASTA POR SESENTA DÍAS NATURALES SIN REBASAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN EL CONTRATISTA REANUDARÁ LOS TRABAJOS MEDIANTE INSTRUCCIÓN DADA POR ESCRITO EN LA BITÁCORA Y MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO.

SI LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDE EL PLAZO SEÑALADO, EL CONTRATO SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

17. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA SEDESOL PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE PAGARÁN A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS.

18. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SEDESOL PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN SU RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO EL CONTRATISTA INCURRA EN LAS SIGUIENTES CAUSALES:

I. CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

40



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

II. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES.

III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA SEDESOL.

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR LA SEDESOL.

V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES, O EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN

POR ESCRITO DE LA SEDESOL.VIII.NO PROPORCIONE A LA SEDESOL Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE

INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

IX. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

X. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO.

19. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.

EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ PRESENTARSE ANTE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LA CUAL TIENE SUS OFICINAS EN PASEO DE LA REFORMA NO. 116 11VO. PISO, COL. JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., C.P. 06600, CON TELÉFONO 0155-53285000 EXTENSIÓN 51406, 0155-53286994 Y EMAIL [email protected], EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ LEÍDO EL CONTENIDO DE ESTAS BASES, EL LICITANTE MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO SUJETARSE A SU TENOR DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA MISMA.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LA SEDESOL Y EL CONTRATISTA, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F..

20. ANEXOS.

SE CONSIDERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES BASES LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

DESCRIPCIÓN ANEXOCOPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

ANEXO A.D. 01

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR ANEXO A.D. 02

41



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO.DECLARACIÓN DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 33 FRACCION XXIII, 51 Y 78 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.D. 03

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINANCIERA. ANEXO A.D. 04IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. ANEXO A.D. 05ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA.

ANEXO A.D. 06

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SEDESOL EN ESTADO DE VERACRUZ, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LE OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ANEXO A.D. 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ANEXO A.D 08

ESCRITO QUE PRESENTA EL LICITANTE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD RELATIVO A LA AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.D. 09

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO

ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA ANEXO A.T 01ªDESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.T. 02

RELACIÓN Y CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ANEXO A.T. 03

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

ANEXO A.T. 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA VIGENTES EN LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O CON PARTICULARES.

ANEXO A.T. 04a

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. ANEXO A.T. 05ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. ANEXO A.T. 06MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO.

ANEXO A.T. 07

CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN ANEXO “B”PARTIDAS QUE INTEGRAN EL OBJETO DE LA LICITACIÓN. ANEXO “A”PROPOSICIÓN. ANEXO A.E. 01CATÁLOGO DE CONCEPTOS. ANEXO A.E. 02

42



N° DE LICITACIÓN: 00020028-009-08

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. ANEXO A.E. 03LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

ANEXO A.E. 04

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. ANEXO A.E. 05TP / TI ANEXO A.E. 05aTABULADOR DE SALARIOS ANEXO A.E. 05bCOSTOS HORARIOS DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ANEXO A.E. 06ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. ANEXO A.E. 07CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO Y DEL PORCENTAJE DE INDIRECTO. ANEXO A.E. 07aANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO A.E. 08CARGO POR UTILIDAD. ANEXO A.E. 09COSTO BÁSICOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ANEXO A.E. 10ANÁLISIS DEL COSTO DE ACARREOS. ANEXO A.E. 10aRESUMEN DEL COSTO DE ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 10b

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. ANEXO A.E. 11PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 11a

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.

ANEXO A.E. 11b

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES.

ANEXO A.E. 11c

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

ANEXO A.E. 11d

MODELO DE CONTRATO ANEXO A.E. 12CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS ANEXO “C”NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA IA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE).

ANEXO I

SEÑALAMIENTO ANEXO IIENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO ANEXO IIIESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO IVMODELO FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ANEXO V

MUNICIPIOS EN MICRORREGIONES ANEXO VISEÑALIZACIÓN PISO FIRME ANEXO VIICROQUIS DEL MUNICIPIO ANEXO VIIIPROYECTO TIPO PISO FIRME ANEXO ”D”

XALAPA, VERACRUZ., A 17 DE JULIO DE 2008.DELEGADA FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EN EL ESTADO DE VERACRUZ

M.A. ALMA AÍDA LAMADRID RODRÍGUEZ

43

Compranet®web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/00020/028/2… · Web viewindeco animas, cp....

Documents

Transcript of Compranet®web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/00020/028/2… · Web viewindeco animas, cp....