CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-019/2017 …€¦ · alcantarillado y saneamiento apartado urbano...

CEACnmtuon Estatal

del Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS GUAMBIO

CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-019/2017

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUADIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONESTAN1VELA, S.A,DEC.V. _ ___ _~

TELÉ'FOÑOjR.F.C.,L^I.M.S.S:'

CONTRATO NO. 12R10Q-APAUR-146-03-019/2017FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 16 - MEDIO AMBIENTE YRECURSOS NATURALES, PROGRAMA DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANOEJERCICIO: 2017

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN A CUANDOMENOS TRES PERSONASNO. DE INVITACIÓN: IO-92002499B-E018-2017FECHA DE FALLO: 21 DE JULIO DE 2017

DENOMINACIÓN: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVOLOCALIDAD- SANTA MARÍA MlXTEQUILLA MUNICIPIO: SANTA MARÍA MlXTEQUILLA ESTADO: OAXACA

MONTO: S3'001,060.09 (TRES MILLONES UN MIL SESENTAPESOS 09/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO,

ANTICIPO: 30% $900,318.03 (NOVECIENTOS MILDIECIOCHO PESOS 03/100 M.N.} INCLUYE EVALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:90 DÍAS NATURALES

COMISIÓN ESTATAL ,

DÉLA UA DEL ESTADO DEINICIO: 28 DE JULIO DE 2017 TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2017

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2016-2022

FECHA DE CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2017

"Ustepragniiiia tí publico, n}eit(i u ciinli¡nkr portillo ¡Htiftlcu, Qtietltt praMblito ti IISH i>iirtifliií-s illfiltitox a las estabtcclttox en el programa,"'Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la

Edlüclo "C" José López. Alavés, Tercer NIAV. Gerardo Pandal Gralf »1. Reyes Mantecón. San Borlólo Coyotepec, Oaxn

C. P,7125Tel (951) 5016900 Exl- 22502 Email; ceadifprgl@pfnail

Página 1 de 24

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO CuWmo otida


ÍNDICE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

1. DECLARACIONES:

PRIMERA.-SEGUNDA.-

2. CLÁUSULAS GENERALES:

PRIMERA.-SEGUNDA,-

3. CLÁUSULAS ECONÓMICAS:

TERCERA-CUARTA.-QUINTA.-SEXTA.-SÉPTIMA.-OCTAVA.-NOVENA.-

4. CLÁUSULAS TÉCNICAS:

DÉCIMA.-UNDÉCIMA.-DÉCIMASEGUNDA.-DECIMATERCERA.-DECIMA CUARTA.-DÉCIMA QUINTA.-DECIMASEXTA.-

ULAS LEGALES:

MASÉPTIMA.-A OCTAVA.-

MA NOVENA.-SIMA.-

IGÉSIMA PRIMERA.-

TERCERA.-

QU1NTA.-OlRECCtóN DE iNFRAÍBHÍSIUf», SEXTA.-

6S@ÉS!MA SÉPTIMA.-VIGÉSIMA OCTAVA.-

DE LA COMISIÓNDEL CONTRATISTA

OBJETOPLAZO DE EJECUCIÓN

MONTOANTICIPOFORMA DE PAGOLUGAR DE PAGOSUBCONTRATACIÓN O CESIÓN DE DERECHOS DE COBROAJUSTE DE COSTOSGARANTÍAS

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLEREPRESENTANTES DE LAS PARTESRECEPCIÓN DE LOS TRABAJOSSUMINISTROSCAMPAMENTOS Y BODEGASOTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICASDISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVO

CASO FORTUITO O FUERZA MAYORSANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMASUSPENSIÓN TEMPORAL .... _TERMINACIÓN ANTICIPADA ". -RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTARELACIONES LABORALESRESCISIÓN ADMINISTRATIVAMODIFICACIONESDOMICILIOSPREDOMINIO DEL CONTRATOLEGISLACIÓNJURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

"liste prourttiiia es ¡ifilillca, fi/i'f/r» u cimttfiíter portillo ¡loldícii, Queda fiioItlliMn el usa para fines distintas a Ins eitabttctdos tu ni programa.""Cenlio Admlnlsiraiivo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patri

Edificio "C" José López Alavés, Torcer NlveAv. Gerardo Pandal Grall »1, Reyes Mantecón. San Dañólo Coyote pee, Oaxaca.'

C. P. 71257.Tel (951)5016900 Ext. 22502 Email: ceadirqralfZ&amail.cor^

Página 2 de 24

CEAComisión

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRANPOR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓNESTATAL DEL AGUA A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL C. LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZRAMÍREZ, CON LA PARTICIPACIÓN DEL C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DEINFRAESTRUCTURA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COMISIÓN" Y POR LA OTRA LAEMPRESA; ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TANlVELA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ELC. TOBÍAS SALVADOR LORENZO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DEASISTENCIA: LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LIC LUIS EDUARDOGÓMEZ RUIZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LASDECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA-

A)

B)

D E C L A R A C I O N E S

"LA COMISIÓN", por conducto de su representante declara que:

Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de! Estado de Oaxaca, con personalidadjurídica y patrimonios propios, creado mediante Decreto legislativo número 5, publicado en el periódicooficial del Gobierno del Estado de Oaxaca No. 49, de fecha 04 de Diciembre de 2004; que tienecompetencia en toda la entidad federativa para atender la prestación de servicios de agua potable yalcantarillado, para el saneamiento de los asentamientos humanos, con (unciones de entidad normativay ejecutora de obras públicas en estas materias, conforme a los artículos 7, 47, 48 49 de la ley de AguaPotable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, la cual dentro de las disposiciones en o referente a {arealización de obras y a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento de lossistemas de captación, potablllzación, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable y delos de alcantarillado; asi como promover el tratamiento de aguas residuales y el rehuso de las mismas,e! manejo de lodos, y la potabllización del agua, en el ámbito de su competencia y celebrar con personasde los sectores públicos, social y privado los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento desus atribuciones.

El C. LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en su carácter deGENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA cuenta con las facultades para suscr,contrato, en términos del artículo 57 fracción I y VI de la ley de Agua Potable y AleEstado de Oaxaca, acreditando el carácter que ostenta con el nombramiento expedido_pr\"suel LIC. ALEJANDRO MURAT HlNOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado de O01 de Diciembre de 2016, facultades que no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

AWSCX1A,

pr_portiaA

C). Para cubrirlas Erogaciones que se deriven de! presente contrato serán aplicados Fen el Presupuesto de Egresos del Estado para e! Ejercicio Fiscal 2017, mediante oficiode Recursos No. SF/SP1P/DP1P/APAUR/1110/2017 de fecha 15 DE JUNIO DE 2017, emitido por la

COMISIÓN ESTATAL Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, correspondiéndole el número de obraDBLAGUA DEL ESTADO DE APAUR/1110/2017, Programa 146 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

OAXACA AGUA POTABLE Subprograma 03 SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.DIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA

2016-2022 D) Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, flnanclamíento,oportunidad y demás circunstancias pertinentes, "LA COMISIÓN" con fundamento en los artículos 27,fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con fecha 30 DE f\O DE 2017 se llevó a cabo el ACUERDO ADMINISTRATIVO para la ejecución de los trabajos [\

materia del presente contrato y con fecha 04 DE JULIO DE 2017 se realizó la Invitación a Cuando IVfJMenos Tres Personas No. IO-920024998-E018-2017, para íal efecto, se celebró e! acto de presentación v Vy apertura de proposiciones el día 19 DE JULIO DE 2017 para la ejecución de los trabajos materia del 5Ípresente contrato. \

i programa es ¡itílilicii, njetin » cnubuder partiría ¡minien. Quería prohibiría el iw> para Jiñas distintos a fox alahlaclilos en fl/iragrainu." \o Admlnislrallvo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Dlai Soldado de la PalrtV

Edificio "C" José López Alavés, Tercer MfveXAv. Gerardo Pandal Grall »1, Reyes Mantecón. San Bañólo Coyotepec, Oaxaca.

C. P.71257.Tel (951)5010900 Exl. 22502 Emall: [email protected]

Página 3 de 24

CEAComisión Ei tal a!

del Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO catiro c*t.d<,


E) Mediante fallo emitido con fecha 21 DE JULIO DÉ 2017, se adjudicó el presente contrato a ASESORÍA,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TANIVELA, S,A. DE C.V., en razón de que fue ésta, quiencumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las Bases del Concurso, la Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás disposicionesjurídicas aplicables en materia de contratación de Obras Públicas.

F) Por conducto de la Dirección de Planeación, ha obtenido de las autoridades competentes las licencias,permisos y demás autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este contrato y que,asimismo, tramitará de manera conjunta con "EL CONTRATISTA" las demás que resulten necesariaspara e! cabal cumplimiento de los mismos.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)

B)

Que acredita su personalidad jurídica para la firma del presente contrato, con el testimonio contenido enla escritura constitutiva No. 15,291 Volumen No. 213, de fecha 11 DE ABRIL DE 2016 otorgada ante ¡afe del L!C, MARTHA PAZOS ORTIZ, Notario Público No. 40, de la ciudad de OAXACA DE JUÁREZ,OAXACA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de OAXACA DE JUÁREZ,OAXACA, bajo el folio mercantil No. N-2016006718 TOMO S/N de fecha 20 DE MAYO DE 2016.

El C. TOBÍAS SALVADOR LORENZO acredita su personalidad como ADMINISTRADOR ÚNICO conel testimonio de la escritura pública No. 15,291 Volumen No. 213, de fecha 11 DE ABRIL DE 2016otorgada ante la fe del L!C. MARTHA PAZOS ORTIZ, Notario Público No. 40, de la ciudad deOAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad deOAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, bajo el folio mercantil No. N-2016006718 TOMO S/N de fecha 20DE MAYO DE 2016,

En su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que"EL CONTRATISTA", sus Socios, o las personas que forman parte de ella, no se encuenírar^;^a!gunode los supuestos establecidos en los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 penúltimoObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C)

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuestoD del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la REGLA 2.1.31. DE LALA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2017 PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL DOF.

ASESORÍA,

Es mexicano y conviene, que en caso de que llegare a cambiar deconsiderando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocarningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho

COMISIÓN ESTATALderíVad° de SSte conlrala

DEL AGUA DEL ESTÁnn-ac PTC* A^Cl 6041'9M'flutjrfene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos humanos, técnicos, económicos y

materiales necesarios para ejecutar la obra objeto de este contrato.'AC*

2016-2022 G) Cuentan con los registros que se citan a continuación los cuales se encuentran vigentes:

1 . Registro Federa! de Contribuyentes No. APC1 6041 1 3J42. Registro del I.M.S.S. D6860910100

"EíU programa espfibllca, ajena a cualquier portillo paldíCA Qittitla prolilhlilti i'l itso para Jiña distintos a Im establecí/los en el programa.""Centro Administrativo de! Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Solaaao de la F&trta"

Edificio "C" José López Alavés, Tercer NWel.Av. Gerardo Panda! Gral! #1. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec,

C. P.712ÍTe! (951) 5016900 Ext 22502 Emaíl: eeadiro.ralg!>qmaH,coi\a -i de 24

J)

PRIMERA.-

CEAComisión Estala)

tí e) Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO o*wn» CUMI

CONTRATO No. 12R1 OO-APAUR-146-03-019/2017

*H) Han inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de esíe contrato a fin de considerar todoslos factores que intervinieron en la elaboración de su proposición, asi como los que intervienen en laejecución de la obra objeto de este contrato.

[) Conoce el contenido y los requisitos que establecen en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones reglamentarías y administrativasaplicables en la materia.

Conocen y aceptan que el Contrato y sus anexos que de forma enunciativa son; proyectos, planos,especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términosde referencia, bases de licitación y bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a laspartes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S

OBJETO:

"LA COMISIÓN" encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizarla hasta su totalterminación, la ejecución de una obra pública consistente en: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPOZO NUEVO, misma que se llevará a cabo en la localidad de SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,Municipio de SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, en el estado de Oaxaca, con sujeción a las siguientespartidas: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 50 MTS. Y EQUIPAMIENTO, acordepresupuesto y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga aestrictamente lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos señalados"de la SEGUNDA DECLARACIÓN de este contrato, asi como las disposiciones! N>|VE $Aasentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigentes en el lugar doñoerdeben realizarse los trabajos.

— - Di C.VNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 90 días naturales. Pac(ái4fós&\Q(TQ¿Q^daaestimable de inicio de los trabajos será el día 28 DE JULIO DE 2017 y la fecha de terminación e! día 25' ]DE OCTUBRE DE 2017, de conformidad con el programa calendarízado de ejecución general de iostrabajos autorizado por "LA COMISIÓN".

OAXAUA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA—-«'-'—•• MONTO:

El monto total de la obra objeto de! presente contrato es de 53*001,060.09 (TRES MILLONES UN MILSESENTA PESOS 09/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinóconforme al catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitariospropuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de "EL CONTRATISTA", loscuales se detallan en el Catalogo de Conceptos.

Este prugrama es pftbllea, njt-'no « ataltltitur panfila ¡nilíflca. Qiitiiltt prohibido el uso para finta- tllstlntos u ¡os íztabtedttos en fl pntgrantn.""Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la ftatria'

Edificio "C" José López Alavés, Torcer fyyel,Av. Gerardo Pandal Gralí «1. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec,

C.P.71Í57.Tel. (851) 5016900 Ext. 22502 Etnail: ceadJroraltaiqmaíLcVn

Página 5 de 2-1

CEAComii ido Ella tal

del Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Cotwmo. Esi«f«

CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-01 9/2017

CUARTA.-

COWISIÓN ESTATAL

DEL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN OE INFRAESTRUCTURA

2016-2022

ANTICIPO:

En los términos del artículo 50 fracción II de |a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, "LA COMISIÓN" otorgará a "EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo;

Un anticipo por la cantidad de 3900,318.03 (NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS03/100 M.N.). mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual será trasladado en los términosde la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30% del valor de los trabajos objeto de este contrato.

"LA COMISIÓN" otorgará a "EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibición, con antelación a lafecha pactada para el Inicio de los trabajos señalada en la CLÁUSULA SEGUNDA, previa recepción porparte de "LA COMISIÓN" de la factura y la garantía establecida en el apartado I de la CLAUSULANOVENA de este contrato.

Dicho anticipo deberá ser aplicado por "EL CONTRATISTA" para realizar en el sitio de la obra, laconstrucción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos detraslado de maquinaria y equipos de constaicción e inicio de los trabajos, asi como para la compra yproducción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente ydemás ¡nsumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato.El atraso imputable a "LA COMISIÓN" en la entrega del anticipo señalado, en la fecha pactada, serámotivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos;para lo cual, las partes suscribirán el convenio de diferimienío de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo, a que se refieren los párrafosanteriores a entera satisfacción de "LA COMISIÓN" y en e! plazo, términos y condiciones que seestablecen en el apartado ! de la CLÁUSULA NOVENA, no procederá el diferimienío de la fecha deInicio de los trabajos y por lo tanto "EL CONTRATISTA" se obliga a Iniciar los trabajos en la fechaestablecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este contrato.

"El CONTRATISTA" acepta que la amortización del anticipo pactado en esta CLÁUSULA, sesiguiente procedimiento:

1. La amortización deberá efectuarse, proporclonalmente, con cargo a cada una de ¡asje tipor trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el fallante por amoestimación final.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida p&7 c5Rtí£ptUcooNde anticipo entre el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones de sCÍ8!&t6éfTW£.v.anticipos, se deberá adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de lacantidad recibida entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha erogue fes mismassean entregadas a "EL CONTRATISTA". f

Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de Contrato, el saldo por aplicar o V;amortizar se reintegrará a "LA COMISIÓN" en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales 'contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinaciónde rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación defpenalidades pactadas en el presente instrumento.

• Eítí iiregroimi es fiAhlffí). tijeito u ctittti¡itfer fiariMit pofítkA Qtit'iln pralillitilu ¿I usa pura JIttesiltstfniasn las eítableclilot en el programa."'Gentío Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la

Edificio "C" Josó Lópoz. Alavós, TorcerAv. Geraido Pandal Grall «1. Reyes Mantecón. San Batiólo Coyolepec, OaxiSa.

C. P.712Í7.Tel, (951) 5016900 Ext. 22502 Emolí: ceBdifgral(®omail.eo\

Página 6 de 24

CEAComlíJon Ex u ta

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO


En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazoseñalado con anterioridad, deberá pagar intereses conforme al procedimiento establecido en laLey de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago decréditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y secomputarán por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior,hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA COMISIÓN".

Para garantizar la correcta Inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, en su.caso, del anticipo convenido en esta CLÁUSULA y sus accesorios, "EL CONTRATISTA" se obliga apresentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado 1 de laCLÁUSULA NOVENA de este contrato.

Con objeto de que "LA COMISIÓN" compruebe la exacla aplicación, correcta amortización o devolucióntotal o parcial del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones encualquier tiempo. Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" deberá dar a "LA COMISIÓN" y a susrepresentantes, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente laaplicación del anticipo, con los trabajos.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante laformulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidadno mayor de un mes.

"EL CONTRATISTA" deberá entregara la Residencia de Obra que al efecto designe "LA COMISIÓN", lao las estimaciones acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentrode los seis días naturales siguientes a la fecha de corte; la Residencia de Obra dentro de los quince díasnaturales siguientes deberá revisar y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de quesurjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas seresolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de |a Residencia de Obra designadaCOMISIÓN" para tales efectos. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimadoasentarse las mismas y en la bitácora de obra correspondiente,

"LA COMISIÓN" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro demayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado laResidencia de Obra. AS«O*UA,

PROrECTOS YCONSTilLK

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de loftróvftttfi). oc cdías naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacióncorrespondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación degastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bRfi£b[&ft€ftó0411

COMISIÓN ESTATAL hechos.

D=L AGUA DEL ESTADO DEpara el caso cie *a'la cíe pas° 0P°^uno °e 'as estimaciones y de ajustes de costos, "LA COMISIÓN , a~ solicitud de "EL CONTRATISTA" deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido

. °AXACA en |g Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago deDIRECCIOíJDclNrRAESTRUCTURA^^jtQs f¡sca|es. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por

2016-2022 días naturales, desde que se venció e! plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las/cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

lirountinit «y/wWtn», ajeno u cualquier partida político. (¿nata pralttlililo el usa pitrtijlneyíltitfntos a M eíiablcctiloi en el pr aura uta,""Cenlro Administrativo del Poder Ejecutivo y JudWal General Porfirio Día: Soldado de la ííatrla"

edificio "C" José Lópoz Alnvós, Torcer nivel.Av. Gerardo Pandal Grali #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyoíepec, Oaxfcea.

C.P.71M7.Tel. (951)5018900 Exl. 2250Z Emali: ceadtraralfSQmall.ee

Página 7 de 24

SEXTA,-

SEPTIMA.-

CEA•jmu.on Eitaiaj

cid Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO MMH» -tunta

CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-01 9/2017

En el evenío que "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidadespagadas en exceso, más los Intereses correspondientes, conforme ai procedimiento establecido en !aLey de Ingresos de la Federación, como si se tratara dei supuesto de prórroga para el pago de créditosfiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y secomputarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamentelas cantidades a disposición de "LA COMISIÓN".

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "ELCONTRATISTA" que sean compensadas en la estimación siguiente.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de! contrato, sin mediar orden por escrito departe de "L<\, Independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución delos trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna de!plazo de ejecución de los trabajos.

LUGAR DE PAGO:

"LA COMISIÓN" y "EL CONTRATISTA" convienen que e! pago de las facturas derivadas de lasestimaciones a que se refiere la CLÁUSULA anterior, y, cuantío proceda, el pago por concepto deajustes de costos a que se refiere la CLÁUSULA OCTAVA, se hará por "LA COMISIÓN" en el ÁREA DEPAGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ubicada en EL CENTRO ADMINISTRATIVO DELPODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, "GENERAL PORFIRIO DlAZ, SOLDADO DE LA PATRIA"EDIFICIO "JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF No 1 REYESMANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71257.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presecumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que e! atraso en su pa_de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para sgastos financieros.

SUBCONTRATACIÓN O CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO:"EL CONTRATISTA" responsable de la ejecución de los trabajos objeto del _hacerlo ejecutar por otro, pero, previa autorización de "LA COMISIÓN", podrádel contrato que le autorice por escrito "LA COMISIÓN" o cuando adquiera materiales'o equipos queincluyan su instalación en las obras.

RFQAPC16ÍH119J4Esia autorización no será necesaria cuando este estipulada específicamente en las bases de licitación,las partes que se podrán subcontratar. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo el únlcresponsable de la ejecución de los trabajos ante "LA COMISIÓN".

Asf mismo "EL CONTRATISTA" podrá ceder o gravar sus derechos de cobro de estimaciones que porCOMISIÓN ESTATAL concepto de trabajos ejecutados genere en cumplimiento de este contrato, debiendo cumplir para e '

DEL AGUA DEL ESTADO Den las siguientes condiciones:OAXACA

Dar aviso previo, por escrito y bajo protesta de decir verdad a "LA COMISIÓN" en e! que seexprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquíse menciona deberá darse cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha en quepretenda celebrar el acto de que se trate, especificando claramente los derechos que seránmateria del futuro gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar "EL CONTRATISTA" bajprotesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad oirá cesión de derechos o actojurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De exis\Jr una

DIRECCIÓN OE INFRAESTRUCTURA

2016-2022

t

"Exteprograma titpúbllett, ajena a entiltinttr partltlti palMea. Quetla prvhlkbla el níti pura Jíiiesdlf ítalos a tos esiuiítechhis nn ?.l programa.""Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Pórfido Díaz Soldado de la P\tria'

Edificio "C" José López. Alavés, Tercer MAv. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyoíepec, OaxD\. P.71257.

Tel. (951) 5016900 Ext ?25Q2 Erna ti: ceadiraralrajgmail coi\a 8 de 24

CEAComisión Eitalil

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO oo»nno c*ti

CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-019/2Q17

La póliza de fianza a que se refiere e! párrafo anterior, deberá ser entregada por "ELCONTRATISTA" a "LA COMISIÓN" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, a lafecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución Mexicana debidamenteautorizada a favor de'la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEOAXACA a satisfacción de "LA COMISIÓN" con valor del 100% (cien por ciento) del importetotal del anticipo señalado en el primer párrafo de la CLÁUSULA CUARTA, Incluyendoimpuesto al Valor Agregado, Dicha póliza deberá contener las siguientes declaracionesexpresas;

A) Número, fecha, objeto e Importe íotal del contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias yadministrativas aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que la fianza comprende la devolución del importe de! IVA correspondiente al referidoanticipo.

F)

G)

Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no setotal o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el

ortizado

H)

Que la fianza continuará vigente en e! caso de que se otorgue prórroapara el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aúnsolicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dlchafr f rocja 'o1 . - ,sea otorgada unilaíeralmente por "LA COMISIÓN" y se haya comunicado por escriio aldeudor. AHSOCA,

PROTÍCTOí Y COXSTB1XOONE5

Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conforrrfttí&5>e^il&&Xje ti"LA COMISIÓN", quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, Vamortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios

RFQAPC16CM119J4

COMISIÓN ESTATAL


OAXACA

D)RECCIÓfJD£INFRAES"§ííí^lJSAlnstltución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 279, 280, 282, 291 y 178 de2016 - 2Q22Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley

de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de Incumplimiento de este, autorizando qUe se las hacían,exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de Inmediato se contrate una nú"constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

Póliza de fianza que garantice porderivadas de! presente contrato.

'EL CONTRATISTA" el cumplimiento de sus obligad

La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "ELCONTRATISTA" a "LA COMISIÓN", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, a lafecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamenteautorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEOAXACA a satisfacción de "LA COMISIÓN" por un valor de! 10% (diez por ciento) del Importe

'lííie¡ita}:f iiinii a pi\blicn. ajeno a cualquierptirtMu/lafttfat. Qtteiln prolilbltfo al ttsti pitra Jlnes (ftstlntas a lia títublecfiloi-rn el programa.""Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Dtaz. Soldado de la PaYia*

Edlflclo "C" José Lópoz. Alavós, Torcer NlAv. Gerardo Pandal Gralí KI, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxat.

C.P.712ÍTel (951)5016900 Ext 22502 Emaíl: ceadirorgiaSomail con\a 11 de 24

CEA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO cut.» no C.IMO

CONTRATO No. 12R100-APAÜR-146-03-01 9/2017

total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pólizadeberá contenerlas siguientes declaraciones expresas:

A). Número, fecha, objeto e importe tota! del contrato,

8). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias yadministrativas aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, auncuando parte de ellos se subcontraíen de acuerdo con las estipulaciones establecidas enel mismo.

F). Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor,para e! cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sidosolicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o esperasea otorgada unllaíeralmente por "LA COMISIÓN" y se haya comunicado por escrito a "ELCONTRATISTA".

G). Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 279,280, 282, 291 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y querenuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones rjft.sufiado en caso de Incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exi<Importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de Inmediato^una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente

En el supuesto que "EL CONTRATISTA" no entregue la póliza de fianza en el plazo pací^/N/rfVg í Aapartado, "LA COMISIÓN" en los términos de la CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA, podrá determinar lacancelación o rescisión administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o quesirvieron de base para Integrar los precios unitarios se incrementen, "EL CONTRATISTA" se obliga aentregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Institucionesde Seguros y de Fianzas en vigor, o bien, presentará una póliza de fianza en la queque es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

c *

' ^

póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTAcon motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre oíros requisitos, haya otorgado, por un plazo d12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

COMISIÓN ESTATALDEL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

WRECCtóH DE INFRAH^J/JÜCTURA Asimismo, en los términos del articulo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con2016-2022 Mismas, previamente a la recepción de ios trabajos materia del presente contrato, "EL CONTRATISTA"

a su elección, se obliga a constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto totalejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito Irrevocable por e! equivalente al 5% (cinco porciento) de! monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidadequivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente consliluídos paraello, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de lostrabajos por parte de "LA COMISIÓN", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, viciosocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "EL CONTRATISTA".

"liíie progrtitiiti & inibllfii, tijfnu a cttut'tuler puriltlo polítlcu. Qii<-i!n ftrfthlbltfa fl uso pnrajíiies distintos a las tstablf etilos en el firaframa. ' ,"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la «a tria*

Edificio "C" José López, Alavés, Tnrcer ftlvcl.Av Gerardo Panda! Grafio. Reyes Mantecón San Bartolo Coyolepec, Oauípa.

C P. 7 1:\57.Tel (951) 5018900 Ex(. 22502 Efiíail: pggdifprglfiBq mail .c^m

Página 12 de 24

CEAComisión Estala!

del Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS El CAMBIO &*wn»


En el caso de que "EL CONTRATISTA" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgadapor Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DELGOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de LA COMISIÓN con valor del 10% (diez porciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contenerlas siguientes declaraciones:

A) Número, fecha, objeto e importe total de! contrato.

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás disposiciones reglamentarias yadministrativas aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultoso cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de lostrabajos motivo del contrato, aún cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, deacuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de relos trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultosresponsabilidad derivadas del contrato, continuará vigente hastadefectos y se satisfagan las responsabilidades.

Ion total deotra

n los

G) Que para cancelar ía fianza, será requisito indispensable la confoiIprVl E iEsIaA. porescrito "LA COMISIÓN", que la producirá sólo cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplidocon todas las responsabilidades derivadas del presente contrato. ASÍSOAIA.

("«OYtCTOi Y CONSTBUCOOVES

Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuadorftM^tMJÜwlcxy.279,280, 282, 291 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

H)

En caso de que "EL CONTRATISTA" haya optado por una caria de crédito irrevíCOMISIÓN ESTATAL líquidos en fideicomiso, se deberán otorgar a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO

DEL AGUA DEL ESTADO DÉ)EL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de "LA COMISIÓN".OAXACA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONT^ATISTA , en su caso podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivo^

2016-2022rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En Igual plaírrqueda automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito Irrevocable, según sea e! caso. [\

DÉCIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

LA COMISIÓN se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" él o los inmuebles en que debanllevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de "LA COMISIÓN", prorrogaráen igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. La entrega deberá constarpor escrito. f"\- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniclació/n delos trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá teper

" Ksie (irOfirania as pñbllco, njtuw n ctinliililerinirlliln i'tilfttcti. Qtieiíii ¡irnlillililii d itsa ¡irirtt JJties tifa titilas u los cstaliltcMos en ei progntnta."'Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Dlnz Soldado de la PatnV

Edificio "C" Josó López Alavés, Torcer NÍve\. Gerardo Panda! Grafí «1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, OaxacaX

C. P. 71257.»Te!. (951) 5016900 ExL 22502 ErnaII: eeadjrgralgjgmail.com

Página 13de2¿

CEAComisidn Estaloi

JUNTOS CONSTRUIMOS Rl. CAMBIO Coc.-™- >cujd


poder para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Así mismo deberácontar con titulo profesional y con experiencia en la ejecución de obras afines o similares a la de estecontrato, "LA COMISIÓN" se reserva e! derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que sesustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"LA COMISIÓN" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas, designa como su representante en la obra para tratar todos losasuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervisión, quetendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de maneraenunciativa y no limitativa las siguientes;

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" porescrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida ycon las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que "LA COMISIÓN", contrate a un tercero para realizar trabajosde supervisión, vigilancia, control y revisión, "EL CONTRATISTA" otorgará a ésta las facilidades,documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobaciónde los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a quese refiere el párrafo segundo de esta CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratándose de recepción total, "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a "LA COMIS]conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un ph(treinta) días naturales, verifique la terminación de los mismos y que los trabajos se hayan reariaadg n¡conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato. ^ ' v

A! finalizar la verificación de los trabajos "LA COMISIÓN" contará con un plazo de 15 (quinceldia?50*naturales para proceder a su recepción física, para lo cual se levantará el acta de entrega recepSbíiCOK

correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de "LA COMISIÓN". TANÍVELA s>

La firma del acta de entrega recepción, extinguirá los derechos y obligaciones asumidos por =Lmbaspartes en el contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberá acreditaf'c&na?16'constancias correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto decomidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo deberá acreditar que no tiene adeudos porconcepto de cuotas obrero patronales ante e! IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridadcon la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objetode! presente contrato.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro de un plazo de 15 días naturales,el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para

COMISIÓN ESTATAL Cada una las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y e! saldo resultante,DEL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con "LA COMISIÓN" paraDIRECCIÓN DE IHFRAESTRUCTUÍS elaboración de! finiquito dentro del plazo indicado, "LA COMISIÓN" procederá a elaborarlo, debiendo

2016-2022 comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha desu emisión. Una vez, notificado el resultado del finiquito a 4EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realizagestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Determinado e! saldo total, "LA COMISIÓN" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pa\ .correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro efe

" Eite;>nij>nmm es ¡líilillcu, njcnii u cmiti/uler ¡nirtliln ¡nilliico. Qtteila pnililblita ¿I nao ¡iiirujlitcs fusílalos a las establecidas en el itri>t;nii»a." \o Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patr1a"\

Edificio "C" José López. Alavés, Torcer Híve!. VAv. Gerardo Pandal Grafí ¡*1, Reyes Mantecón. San Bañólo Coyotepec. Oaxaca. N

C-P. 71257.Tel. (951) 5016900 Exl. 22502 Ematl: cea dirá ralí^amaiJ_eQm

Página 14 de 24

CEAConúion Esüial

(Jet Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO &w;«m0


los Importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa en la que consteel finiquito correspondiente.

2.- Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atención a Jascaracterísticas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de "LA COMISIÓN"existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utillzabtes, sepodrán realizar recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca "LA COMISIÓN".

No obstante la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, por parte de "LA COMISIÓN", "ELCONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos fallantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de loIndebido, o cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DÉCIMA TERCERA.-SUMINISTROS;

COMISIÓN ESTATAL

DHL AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA


2016-2022

En los casos que proceda en razón de! Upo de obra, "LA COMISIÓN" gestionará por su cuenta yproporcionará a "EL CONTRATISTA" lo siguiente:

c)

Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de v|af

cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con líneas de comunicacióntransmisión o de cualquier propiedad privada.

El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que cr^íituyanobstáculos para el desarrollo de ios trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicadanteriores, serán pagados directamente por"LA COMISIÓN".

TAJsUVELALos materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, exceptoaquellos que debe suministrar "EL CONTRATISTA" en términos del presew*«si*!ratoconforme se detallan en el listado de Insumes que Intervienen en la piD^wGtcBYcottíT*ucaoH

TANfVEU i-*- Df CV.

Dichos materiales y equipos serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zonade trabajo donde se localice la obra.

RFGAPCl 60411 9MA su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada aproporcionarle "LA COMISIÓN" para la ejecución de ia obra y a transportarlos, bajo suriesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de lainstalación.

b) Verificar la cantidad de ios materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listasembarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de losmateriales y equipos suministrados por "LA COMISIÓN" obligándose también a atender lasindicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificare-,en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamienío. Vj,

'Esit- /ir«4'ra«iu a pi'iliilai, ttjenti u nialiiiiier ¡iiirtMo ¡niiiHeo. Queiln iiraliilitilit el usa fiara Jims ill.iHnios a los Miubítcíitas en ?¡, „•Gentío Administrativo del Poder Ejecutivo y Judidal General Porfirio Díaz Soldado de la Patta"

Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nlv\l.Av. Gerardo PantJal Grall si. Reyes Mantecón. San Sanólo Coyoíepec. Oaxac\V

Tel. (951) 5016900 Ext. 22502 Emafc ceadirqralfagrnaiLcQnr

Página 15 de 24

CEA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Coow«. e«wo


d) Devolver bajo su riesgo a "LA COMISIÓN", una vez terminada la obra, los materiales yequipo sobrantes, clasificándolos e inveníariándolos convenientemente en comparacióncon los Instalados, mediante enírega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajodonde se localice la obra.

e) Pagar a "LA COMISIÓN" el importe de los (altantes de materiales y equipos, a los preciosque rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales yequipos que le sean suministrados por "LA COMISIÓN", e Igualmente que si diese a los materiales yequipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiereel Titulo VIGÉSIMO SEGUNDO de! código penal federal,

DÉCIMA CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS;

En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y bodegas, se permitirá a ctCONTRATISTA", que utilice, previa autorización por escrito de "\J\, los terrenos disponiblesen las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por "LA COMISIÓN". Sí asf lo prefiere)"EL CONTRATISTA" podrá utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para Instalar suscampamentos y bodegas, pero en tales casos hará por su cuenta los arreglos que sean necesarios conlos propietarios o con los agentes que corresponda y pagará asimismo, las rentas y demás gasto:"relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someterá a la aprobación de "LA COMISIÓN" la locaüzación delos terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dará la autorización correspondiente.

"EL CONTRATISTA" construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los cartíoficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requierade la obra.

Serán propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondiliffcaNAíílInstalaciones, teniendo obligación de retirarlos a la terminación de la obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga deoficinas y locales para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurarde comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, asi como a establecer las medidas 'necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

COMISIÓN ESTATAL Las cedes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en formaDEL AGUA DEL ESTADO o^nconveníente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la

contaminación del agua de la zona.


.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programascalendarizado de la ejecución general de los trabajos y de erogaciones de la ejecución general de lostrabajos, que integran este contrato.

BITÁCORA.- Se abrirá y firmará conjuntamente entre el residente de obra de la Comisión Estatal, delAgua y el superintendente del contratista, La Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), herramienta

'lüte programa es público, ajeno a fualquier partida política. Queda prohibida el uso /utrnJliH'S distintos tt los atabtecltlos en el tirof-rainti."•Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diez Soldado de la patria

Edificio "C" José Lópor. Alavés, Tercer KlvolAAv. Gerardo Pondat Graff ¿1, Reyes Mantecón. San Dañólo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71257.Tel. (951) 5015900 Ext 22502 Emall: cea dí/g ralfSjgmaiLcQip

Página 16 de 24

CEACamellón E na tal

•Jd Agua

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMDIO btauna - > Ctu


En el supuesto de que en e! término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningúnacuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer aníe lasautoridades competentes.

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a unprocedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esía clausula no se refiere alprocedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o scío de! hombre, Imprevisible oinevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las parles, impida a ésta el cumplimiento de algunao todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenidapara dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato,

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más nolimitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el párrafosiguiente: incendios; terremotos; guerras; Inundaciones; sabotajes; huelgas declaradas; ciclones;motines o disturbios; catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro defábrica(s) por causas no imputables a "EL CONTRATISTA".

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con susrespectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre quese cumplan las siguientes condiciones: ^

&Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o c

produiera- TAN UVE LA.Oue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adoptelas medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a ¡as personas^SleYies dela oirá parte. "OTEÓOS Ycot*wucaot«:

TAN/VTLAiXOÍ CV.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediantelas constancias Idóneas Ja existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuer¿yFírfc^8fy16041

La parte que no sufra ei caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigir indemnización alguna o de ^COMISIÓN ESTATAL aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las L

DEL AGUA DEL ESTADO Bendiciones indicadas en el párrafo tercero de esla CLÁUSULA, incluyendo las penas convencionales iOAXACA previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva fecha de \\J D£lílFRA£STRUCT0trega de la °bra' J>

2016-2022 CgcJa pgr[e rep0rtgr¿ individualmente las consecuencias económicas que produzca en sus respectivos^patrimonios e! caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga Imposible la realización de la obra, las partesestán de acuerdo en que "LA COMISIÓN" levantará acta circunstanciada donde haga constar el estadoque guardan los trabajos en dicho momento. %No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra^que *puedan originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

"Rute iirt'urtnnn i'S ¡iñbllca, a/una u cttnfiiiiter ¡inrililo palíilcit. Qiivilir ¡imlilbtilo ti usa paraJJites iHsiínlos a los establecidas tu el programa.""Centro Adminísíralivo del Poder Ejecutivo y Judian! General Porfirio DEaz Soldado de la PattV

Edlllclo "C" José López Alnvos, Tercer NIvií!Av Gerardo Panda! Gralf tti. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotopec, Oaxnca\. 7)257.

Tet (951)50169005x1 22502 Emaíl. ceadirora!lS)omai¡com

Página 18 de 24

CEA_ _ dCf Agí»

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMD10 coa-*» • EMBAÍ


Para tales efectos "LA COMISIÓN" emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por "ELCONTRATISTA", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, asícomo la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayandesaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a "LA COMISIÓN", éstapagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempreque éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Qcontrato.

VIGÉSIMA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA;

Con apego a los requisitos previstos en e! segundo párrafo del Articulo 60 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, "LA COMISIÓN" podrá dar por terminado anticipadamente e!presente contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que leimpidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadasse ocasionarla un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad dela suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, comunicando dicha declaración porescrito a "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por "LA COMISIÓN" la terminación anticipada de este contrato, ésta procederá atomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacer cargo de! inmueble y de lasInstalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", actacircunstanciada del estado en que se encuentre la obra. Dicha acta se levantará ante la presencia defedatario público.

15

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se Imposibilite la continuación de los trábalos, "ELCONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, sí opta por la terminación.,del contrato, deberá presentar solicitud a "LA COMISIÓN", quien resolverá dentro de losnaturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necíCONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, perono contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA". "TAKJ P/t LA

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, "LA COMISIÓN"CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siemprerazonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este cWÜrato M cv

COMISÓDSIAGUAÍ

OAXACA »rrL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o Instálennosos trabajosDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA objeto de la obra motivo de! contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

2015-2022 insurnos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de flas partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "LA COMISIÓN", asi como, a responder por ksu cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por |iinobservancia o negligencia de su parte se lleguen 9 causar a "LA COMISIÓN" o a terceros, en cuyo 1,0caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado 111 de la CLAUSULA NOVENA de este wcontrato. /

ERA.- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA:

Es facultad de "LA COMISIÓN", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse qn laejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

rtigniiiia vs publica, njcna u cirrifytt/er ¡tañido política, Qurdti pnitilblila el mu puní fines i/íi/ínloj a los tslabkcltlos en e¡ programa."•Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Genernl Porfirio Díaz Soldado de la Patria'

Edificio "C" José López. Alavés, Torcer NfvcUAv. Gerardo Pandal Gra(( ü]. Reyes Mantecón. San Sanólo Coyotepec. Oaxaca,

C. P. 71257.Tel (951) 5016900 Ext. 22502 Emaíl: cea.dírgfaí@gmail-CQam

Página 20 de 24

CEAComisión Estatal

del Agí*»

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO C<*.»M EU-JO


Asi mismo, en virtud de que "EL CONTRATISTA" es el único responsable de la ejecución de lostrabajos, deberá sujetarse a iodos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materiade construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan enel ámbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le señale "LACOMISIÓN". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su Inobservancia serán acargo de "EL CONTRATISTA",

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo !os derechos de "LA COMISIÓN" para exigir a "ELCONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la Indemnización que corresponda a juicio dela primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES:

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajosmateria de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposicioneslegales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" convienepor lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o encontra de "LA COMISIÓN" en relación con los trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA;

"LA COMISIÓN" podrá rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de lasobligaciones de "EL CONTRATISTA".

En relación con lo anterior, "LA COMISIÓN" determinará la rescisión administrativaCONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda ínjustificadamentIncumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipono repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con lasconstrucción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de suprestaciones de carácter laboral (I.M.S.S, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que P!COMISIÓN" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecuclóperjuicio del gobierno, si subcontraía o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o losderechos derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLÁUSULAcontrato, asi como cualquier otra causa que implique contravención a los"1

strumento. TANC/UA i t* cv.

Cuando "LA COMISIÓN" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sinnecesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla elen el párrafo siguiente.

COMISIÓN ESTATAL

DEL AGUA DEL ESTAOS AMISIÓN" comunicará a "EL CONTRATISTA" la rescisión del contrato en forma fehaciente y por

2 0 2 2 - . , . .Transcurrido el término referido, "LA COMISIÓN", considerando los argumentos y pruebas que hubiera \hecho valer "EL CONTRATISTA", resolverá y notificará a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentrolos 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA".Cumplido lo anterior, "LA COMISIÓN" podrá exigirle al mismo el cumplimiento del contrato y el pago delas penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, notificarle de manera fehaciente su decisión derescindir administrativamente el presente contrato,

, tiji'iin n cualquier purthln ¡ntlftica. Queiln iirtililbhlfl el uso para fines tllstliilní it las atabledilos en ¿i programa."'Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Jualclal General Porfirio Díaz Soldado de la palridl

Edificio "C" José López Alavés, TorcerAv. Gerardo Panda! Gralí rfi. Reyes Mantecón. San Sanólo Coyolepec, Oaxaca.^

C. P.71257.Te!. (951) 5016SOO Ext, 22502 Ematl: C£3¿[[email protected]

L- ,Hsw=EKr=ft . í -; • ; .Página 21 de 24

CEAComisión El la u I

del Aguo

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO GOMM • E««II,

•CONTRATO No. 12R100-APAÜR-146-03-019/2017

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato,por parte de "LA COMISIÓN", ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutadospara hacerse cargo de! inmueble y de jas instalaciones respectivas, levantando, con o sin lacomparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presenciade fedatario público.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA COMISIÓN", en un plazo de 10 (diez) díasnaturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentaciónque "LA COMISIÓN" le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la DÉCIMOOCTAVA relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "LA COMISIÓN" y "EL CONTRATISTA"convienen en que aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria seabstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio dedicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberápreverse el sobrecosió de los trabajos aún no ejecutados asi como lo relativo a la recuperación de losmateriales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA",

VIGÉSIMA CUARTA.- MODIFICACIONES;

"LA COMISIÓN" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a susanexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente. Estosconvenios deberán ser autorizados, por parte de "LA COMISIÓN", bajo la responsabilidad del titular delárea responsable de la contratación de los trabajos en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras^Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Cuando a Juicio de "LA COMISIÓN" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos enel proyecto y programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se compromete allevarlos a cabo y se procederá de la siguiente forma:

!. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS basado en PRECIOS UNITARIOS.

A.

COMISIÓN ESTATAL


OAXACA

ÜRECaÓHDEHtfRAESTRUCTU^2016-2022

V* - .Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean .apilas*trabajos de que se trate, "LA COMISIÓN" estará facultado para ordepiariCONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos pléaos",

SÍ para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios enconsiderará factible determinar ios nuevos precios con base enlos análisis de precios ya establecidos en el contrato, procederá a deíermina^rj&'ftáéVeí*c'con la intervención de "EL CONTRATISTA" y este estará obligado a ejecutar los trabajosconforme a tales precios.

RFOAPC160411'Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en losincisos anteriores "LA COMISIÓN" aplicará los Precios Unitarios contenidos en sustabuladores en vigor, o en su defecto para calcularlos nuevos precios, tomara en cuenta loselementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en Uno y en otro_caso "EL CONTRATISTA" esíará obligado a ejecutar los trabajos conforme a los ~precios.

" Rae programa es pñMitü, afeita n cualquier partiría jiulltlca. Queda prohibida et usa pitra Jinesiltstlitias a las estabtecttlosejt rt programa."•Gentío Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patrf,Y

Edificio "C" José Lópoz Alavés, Tercer NivelAv. Gerardo Pandal Grall #1. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyolepec, Oaxaca!\. 71257.

Tel. (951)5016900 Ext 22502 Emall: [email protected]

Páaina 22 de 24

•ili KÍI

fe"*«•".ííí

CEAComisión Ettalal

ddAgua

JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMDIO Cení.™ •.•• E«.<JO

CONTRATO No. 12R10Q-APAUR-146-03-019/2017

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en elpárrafo anterior "EL CONTRATISTA" a requerimiento "LA COMISIÓN" y dentro del plazoque ese señale, someterá a su consideración los nuevos Precios Unitarios, acompañadosde sus respectivos análisis en la Inteligencia de que para la fijación de estos precios, deberáaplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los PreciosUnitarios establecidos en el contrato, y resolverá "LA COMISIÓN" en un plazo no mayor de30 días.

Si ambas parles llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso "ELCONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios,

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren, en términos de! articulo 59 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para modificar el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIOS;

Para todos ios efectos relacionados con el presente contrato, las partes señalan como sus domicilios lossiguientes:

"LA COMISIÓN":

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIOSOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS, REYESBARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. TEL. 9515016900.

"EL CONTRATISTA":

HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 101, INT. 2, COL, REFORMA, OAXACAOAXACA C.P. 68050.

"EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "LA COMISIÓN" por escrito, icambio de domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito "LArescindirle el presente contrato y las notificaciones, aún las de carácter personal se harán por medio decédula que será fijada por tres días en lugar visible de las oficinas de la Dirección,Genera) de "LACOMISIÓN". KFC' AÍ>C1604 11 9J4

VIGÉSIMA SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre e! contenido del clausulado dpresente contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

^^^^^^VI G: TIMA.-LEGISLACIÓN:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrsfto atodas y cada una de las Cláusulas que lo Integran, así como a los términos, llneamientos, iprocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las

COMISIÓN ESTATAÍy1'5™35 V demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

D£LAGUA DEL ES A gn^Q no prev¡st0 por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código CivilOAXACA pederá!; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA2016-2022

" Este programa es público, ajenan cualquier partida política. Qtteila prohibida el usa pura fines ¡IMitías a los aiubhcfilos en el programa."•Centro Administrativo del Poder EJocutlvo y Judicial General Porfirio Ofaz Soldado de la Palri

Edilfclü 'C" Josó López Alavés, Torcer ÑivoAV. Gerardo Pandal Grafl 0-1. Reyes Mantecón. San Bañólo Coyotepoc, Qaxaca.'

C.P. 71257.Tel. (95i) 5016900 Ext. 22502 Email: ceadjrgrglgScimaii.com

Página 23 de 24

CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-019/2017 …€¦ · alcantarillado y saneamiento apartado urbano...

Documents

Transcript of CONTRATO No. 12R100-APAUR-146-03-019/2017 …€¦ · alcantarillado y saneamiento apartado urbano...