BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA...

77

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTALICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNS

BASES INTEGRADAS

LICITACION PÚBLICA Nº 003-2014-UNSPRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”

NOVIEMBRE - 2012Designación del Comité Especial:

Resolución Rectoral N° 290-2014-UNS

Aprobación de Bases Administrativas:

Resolución Rectoral N° 369-2014-UNS

(07.07.2014)

78

78


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

77


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

http://www.rnp.gob.pe/

78

78


1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

77


Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

78

78


En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

77


En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

78

78


Propuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a

77


conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

78

78


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

77


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la totalidad de la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

78

78


La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA2

La condición para el inicio de ejecución de obra será desde que haya transcurrido 15 días calendarios a partir de la fecha en el que el contratista recibió la notificación del documento que aprueba el expediente técnico”, además deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto

al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

5. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales3 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que

2 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

3 Ingenieros o arquitectos.

77


formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA4

Profesional5 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad6, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR7 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

4 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

5 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

6 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

7 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

78

78


El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases8.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

8 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

77


Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

En base al párrafo anterior se establece las siguientes penalidades para el Residente de la Obra:

-Por no encontrársele en la obra injustificadamente al momento que la Oficina Central de Administración inspeccione, debiendo aplicar una penalidad del 20% de 01 UIT.- Por no encontrársele en la obra injustificadamente al momento que la Oficina Central de Administración inspeccione, debiendo aplicar una penalidad del 50% de 01 UIT.- Por no encontrársele en la obra injustificadamente al momento que la Oficina Central de Administración inspeccione, debiendo aplicar una penalidad de 03 UIT.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

78

78


3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

77


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

78

78


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

RUC Nº : 20148309109

Domicilio legal : AV. PACIFICO NRO. 508 URB. BUENOS AIRES ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Teléfono/Fax: : 310445 (1069)

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”.

1.3. VALOR REFERENCIAL9

El valor referencial asciende a S/.5’924,217.97(Cinco Millones Novecientos Veinticuatro Mil Doscientos Diecisiete con 97/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, perteneciente al PIP declarado viable con código SNIP N° 263505. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2014.

Elaboración de Expediente Técnico : S/. 52,041.13 (Cincuenta y DosMilCuarenta y

unocon 13/100 Nuevos Soles)

Ejecución de Obra :S/.5’872,176.84 (Cinco Millones Ochocientos Setenta y Dos MilCiento Setenta ySeiscon 84/100 Nuevos Soles)

VALOR REFERENCIAL TOTAL (Incluido IGV) :

S/.5’924,217.97 (Cinco Millones Novecientos Veinticuatro Mil Doscientos Diecisiete con 97/100 Nuevos Soles)

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 5’924,217.97 (Cinco Millones Novecientos Veinticuatro Mil Doscientos Diecisiete con 97/100 Nuevos Soles)

S/. 5’331,796.17 (Cinco Millones

Trescientos Treinta y Un Mil Setecientos Noventa y Seis con

17/100 Nuevos Soles)

S/. 6’516,639.77 (Seis Millones Quinientos

Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y

Nueve con 77/100 Nuevos Soles)

9 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

77


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Memorando N°0830-2014-UNS-R del 03 de Junio del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18-Recursos Determinados.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA,de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Para el presente proceso se considera la modalidad de ejecución contractual de CONCURSO OFERTA.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra, está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte de la presente sección, en el Capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Plazo de elaboración delExpediente Técnico y Ejecución de la Obramateria de la presente convocatoria, es de 240 días calendario (sin incluir los plazos de revisión y subsanación del Expediente Técnico). Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el Expediente de Contratación, y se desglosa de la siguiente manera:

El tiempo para la elaboración de Expediente Técnico es: 60 días calendarios(Sin incluir los plazos de revisión y subsanación)

El tiempo para la Ejecución de la Obra es: 180 días calendarios.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES – DIGITAL ( CD)

De requerir los participantes una copia impresa de las bases + el perfil, este tendrá un valor de S/. 10.00 (Diez con 00/100 nuevos soles), será cancelado en el Banco de la Nación en la Cuenta Corriente Nº 781-097586 a nombre de la Universidad Nacional del Santa ó en Caja de la UNS.

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.- Ley Nº 30115Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal2014.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley No. 29873 - Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de

Contrataciones del Estado- D.S. No.138-2012-EF - Modificación del Decreto Supremo No.184-2008-EF que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/DS138-2012-EF_Modifica_RLCE_07-08-2012.pdf

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/Ley%2029873_Modifica_LCE_01-06-2012.pdf

78

78


- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.- Documentos Normativos del OSCE.- Decreto Supremo N° 080-2014-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

77


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN10

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 11/07/14Registro de participantes : 14/07/14 al 18/08/14

Formulación de Consultas : 14/07/14 al 18/07/14

Absolución de Consultas : 24/07/14Formulación de Observaciones a las Bases

: 25/07/2014 al 04/08/2014

Absolución de Observaciones a las Bases

: 11/08/2014

Integración de las Bases : 15/08/2014Presentación de Propuestas : 22/08/2014* El acto público se realizará en : Auditorio del Edificio de Rectorado-2do Piso

en la Av. Pacífico Nº508-Buenos Aires, a las 10:00 a.m.

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 01/09/2014

Otorgamiento de la Buena Pro11 : 02/09/2014* El acto público se realizará en : Auditorio del Edificio de Rectorado-2do Piso

en la Av. Pacífico Nº508-Buenos Aires, a las 10:00 a.m.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina del CEPA, en el 3er. Piso, del Edificio de Rectorado de la Universidad Nacional del Santa Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 15:30 horas.

Al registrarse, el participante deberá entregar el Formato Nº 02 y señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), Razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrónico.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

10 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

11 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

78

78


Las consultas y observaciones se presentarán debidamente fundamentadas por escrito ante la Secretaria del Comité Especial Permanente de Adjudicaciones (CEPA) y adicionalmente vía correo electrónico [email protected], en la Oficina del CEPA (3er Piso), Av. Pacífico Nº 508-Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 8:00 hasta las 15:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 003-2014-UNS, pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del edificio del Rectorado de la UNS, sito en la Av. Pacífico Nº 508 2do. Piso, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de un Notario.

También se contará con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participara como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante Legal acreditara tal condición con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante Legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de este (Formato Nº 01).

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNS, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SeñoresUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA Av. Pacifico 508 -Nuevo ChimboteAtte.: Comité Especial

LICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNS

Denominación de la convocatoria: Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra “ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SeñoresUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Av Pacifico 508 - Nuevo ChimboteAtte.: Comité Especial

LICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNS

Denominación de la convocatoria: Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

77


2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias12.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos13, la siguiente documentación:

Documentación de Presentación Obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). – Adjuntar RNP de Ejecutor y Consultor de Obras, según sea el caso.

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección14 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada del Plazo para elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del Postor del personal propuesto para la Elaboración del Expediente técnico y Ejecución de la Obra (Anexo Nº09).

g)Declaración jurada del personal propuesto para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra (Anexo Nº10).

h) Declaración jurada de disponibilidad de equipos y maquinarias (Anexo N° 11).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del

Documentación de presentación facultativa:

12 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

13 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

14 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

78

78


a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y actas de conformidad, en la cual se demuestre fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

La experiencia del postor tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, podrán ser acreditadas i) con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la conformidad de obra y declaratoria de fabrica debidamente inscrita en los registros públicos, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple del contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y actas de conformidad, en la cual se demuestre fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

La experiencia del postor tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, podrán ser acreditadas i) con la copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la conformidad de obra y declaratoria de fabrica debidamente inscrita en los registros públicos, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple del contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia en obras similares (*); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

(*) Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato y acta de recepción entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Título Profesional.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Su Acreditación será Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de resolución final de liquidación de obra donde indique, como mínimo, lo

77


siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el

contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, esta será descalificada.

El postor deberá presentar todos los documentos obligatorios para que su propuesta sea admitida.

De no presentarse un documento facultativo, la propuesta será admitida pero no se asignara el puntaje correspondiente al factor de evaluación.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA15

El Sobre Nº 2 deberá contener la oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.

2.6.DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Dónde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

78

78


El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, por medio de Carta Fianza.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.i) Copia del Título, Colegiatura y Certificado de Habilidad de los profesionales

propuestos que participaran durante la elaboración del Expediente Técnico.j) Presentar los Costos Unitarios, Presupuesto de Obra, Cálculos Justificatorios y

Programación de Obra.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8.PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de doce (12) días hábiles, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la totalidad de la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina Centralde Asesoría Legal sito en la Avenida el Pacifico Nº 508 Urb. Buenos Aires- Nuevo Chimbote.

2.9. ADELANTOS16

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20% 17 del monto del contrato original referente a la ejecución de obra, no siendo objeto de adelanto alguno en la etapa de Consultoría.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto del 20% dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la recepción de la notificación de la Resolución de

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


77


Aprobación del Expediente Técnico de la Obra materia del presente proceso, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40 % del monto de ejecución de obra del Contrato Original 19, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos20 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.”

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias

2.10. VALORIZACIONES

a. El abono de las valorizaciones de El Contratista se efectuará contra prestación ycon la conformidad de La Entidad.

b. Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera:i.- Del Expediente TécnicoEquivalente al Cien por ciento (100%) del Monto Ofertado del Contrato para laElaboración del Expediente Técnico, contra presentación del mismo y conformidadde La Entidad.ii.- De la Ejecución de la ObraValorizaciones de Obra: De acuerdo a las Valorizaciones que se encuentradirectamente relacionado al Avance Mensual Ejecutado de la Obra hasta un MontoEquivalente al Monto Ofertado del Contrato para la Ejecución de la Obra, masreintegros.

c. La Entidad abonará la Valorización en trámite a más tardar dentro del plazoestablecido en el Artículo 197° del Reglamento. La demora por parte delContratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en lapresentación del Recibo de Honorarios o Factura dentro del plazo establecido yque origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho alContratista por concepto de interés.

18 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

19 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

20 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

78

78


2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

77


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”

1.0 INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional del Santa tiene la necesidad de contar con un local apropiado para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma.

2.0 UBICACIÓN

El Proyecto se ubica geográficamente en el Departamento de Ancash, Provincia del Santa, Distrito de Nuevo Chimbote, en el Campus Universitario II .

3.0 ANTECEDENTES

3.1Para cumplir con las metas previstas, se ha elaborado el Perfil, el mismo que esta viabilizado con el Código SNIP N° 263505.

Cumpliendo la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se elaboró el estudio de preinversión correspondiente, en el cual se evaluó la viabilidad del proyecto, teniendo como resultado que la rentabilidad del mismo se daba considerando aulas, laboratorios, oficinas administrativas, servicios higiénicos, biblioteca especializada, auditorio, plazoleta central, terrazas educativas, deposito etc.

El área aproximada destinada para la materialización del proyecto es de 4,550.00 m2, debiendo coordinarse para tal caso, con la Oficina de Infraestructura Física de la UNS.

El Proyecto consiste en la construcción del Pabellón para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional del Santa, el cual está distribuido de la siguiente manera:Factor de G 04 aulas con capacidad para 50 alumnos; que serán utilizadas para el

desarrollo delasdiversas actividades educativas; dichas aulas estarán implementadas con susProyectores; ECRAN, pizarra acrílica, computadora y otras herramientas.

02 Terrazas Educativas, que serán utilizadas por los estudiantes como área decoordinaciones de actividades educativas. Las terrazas son consideradas, debido aque el Pabellón de la EAPIA se ubicará en el Campus Universitario II y según eldiseño de lotización de dicho campus no se estipula áreas de estudio.

Oficinas Administrativas: 01 Oficina deDirección de Escuela, 01 Oficina para Secretaria,01 Sala de espera, 03 Ambientes varios, 07 Oficinas docentes, 02 SS.HH.

78

78


08 Servicios Higiénicos (aulas y laboratorios). 01 Biblioteca Especializada. 01Centro de Cómputo. 01 Plazoleta Central. 01 Depósito 01 Auditorio que será utilizado para diversos eventos, tales como:

ConferenciasMagistrales, Exposición de tesis, Desarrollo de actividades culturales, Simposios,etc.

08 Laboratorios con instrumentación básica y de investigación articulada para:Laboratorio de Fitopatología, Suelos, Botánica y Fisiología Vegetal, Entomología,Biotecnología General, Mejoramiento Genético de Plantas y Tecnología de Semillas,Pastos y Forrajes, Topografía.

Con respecto a las Aulas, éstas serán equipadas con sillas y herramientas pedagógicas;los Laboratorios serán implementados con equipos y materiales básicos; el Centro de Computo también será equipada con PCs de última generación para ser utilizada al 100%por los estudiantes, docentes y/o estudiantes de otras carreras si es que lo amerita ysobre todo para que puedan alcanzar su periodo de vida de aproximadamente 05años.

Con relación a la Biblioteca Especializada, esta contará con estantes y su computadora.

Al respecto básicamente al aspecto físico de los ambientes que se debe tener para eldesarrollo de las actividades educativas; estos ambientes tendrán una estructura dematerial de concreto; una arquitectura moderna conjunta con material de madera, metálico, vidrio yotros; así mismo se instalarán sistemas eléctricos, sanitarios y otros sistemas necesarios respectivos.

Los diferentesambientes y áreas que se necesitan se observan en el siguiente cuadro:

Relación de ambientes para el Pabellón de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma

N° Cantidad Descripción de Infraestructura Física Área Unidad

1.00 4 Aulas 525.60 m2

2.00 8 Laboratorios 989.28 m2

Área Pedagógica 741.28 m2

Oficina cubículo 104.00 m2

Almacén 144.00 m2

3.00 1 Auditorio 181.52 m2

4.00 1 Biblioteca especializada 148.35 m2

5.00 1 Centro de Cómputo 148.35 m2

77


6.00 2 Terrazas 173.49 m2

7.00 9 Oficinas Administrativas 197.31 m2

Oficina Dirección de Escuela 26.37 m2

Oficina para secretaría 20.30 m2

Oficina para docentes 101.08 m2

Sala de espera 20.16 m2

Otros 29.40 m2

8.00 1 Plazoleta Central 225.00 m2

9.00 1 Depósito 87.60 m2

10.00 11 Servicios Higiénicos 288.27 m2

Área administrativa 12.96 m2

Área docentes 20.30 m2

Área aulas 122.18 m2

Área laboratorios 132.84 m2

11.00 1 Otras áreas 4852.36 m2

Graderías 161.07 m2

Áreas Verdes 318.00 m2

Áreas de circulación peatonal 1482.31 m2

Áreas de circulación Vehicular 683.02 m2

Pasadizos 1056.38 m2

Veredas 156.58 m2

Accesos 269.35 m2

Áreas libres 886.72 m2

N° Cantidad Descripción de infraestructura Física Área Unidad

4.0 SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la labor administrativa de la Escuela de Ingeniería Agrónoma, se desarrolla en un espacio ubicado en el Edificio del Pool de Aulas “A”.

Como se ha podido observar, dicha área es limitada, no hay sala de docentes; no hay sala de espera; entre otras necesidades básicas de administración.

78

78


Asimismo, se ha destinado 03 aulas asignadas en el Pool de Aulas para el dictado de clases; es importante mencionar que actualmente las aulas del Pool de Aulas viene empleándose para dar servicio Pre-universitario, que dicho sea de paso se ha incrementado notablemente con la creación de la carrera de Medicina Humana.

Esta situación perturba el buen desarrollo que deben tener los estudiantes universitarios, además del incremento de la inter-relación personal entre universitarios y preuniversitarios; esto conlleva a un descontento por parte de los padres de familia.

Toda esta problemática, hace que dichos ambientes actualmente no sean propicios para el eficiente desarrollo de las actividades educativas.

En una primera etapa, se destinó ambientes del actual pabellón que ocupala Escuela de Ingeniería de Sistemas - 2do piso.

Con referencia a los baños, los estudiantes de Ingeniería Agrónoma tienen que usar baños de uso general, ya que no cuentan con su propio pabellón.

Actualmente la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma, no cuenta con infraestructura propia; por tal motivo para el desarrollo limitado de las prácticas se utiliza los laboratorios de Química General, Ciencias Biológicas, Sistemas, Energía y de Agroindustrias.

Por todo lo expuesto, la Universidad Nacional del Santa ha visto por conveniente construir las instalaciones del Pabellón de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma, a través de una Licitación Pública que seleccionará al Contratista ( Proyectista-Ejecutor) en la modalidad de Concurso Oferta, sistema a suma alzada, elaborando el Expediente Técnico de Obra y Ejecutando las obras bajo un mismo contrato, situación que se encuentra contemplada en el literal 2) del Artículo 41º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM.

5.0 OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo de la licitación convocada en la modalidad de Concurso Oferta, es la de seleccionar al Contratista ( Proyectista-Ejecutor )que se encargue de la elaboración del Expediente Técnico a nivel definitivo y la Ejecución de la obra, que de cómo resultado el Mejoramiento de los Servicios Académicos de Pregrado en la E.A.P. de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional del Santa, en base a los presentes Términos de Referencia y la documentación que para tal fin sea proporcionada por la Entidad.

El trabajo comprende los siguientes componentes:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y

77


EJECUCIÓN DE LA OBRA

En ése sentido, el Expediente Técnico correspondiente, se desarrollará de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista (Proyectista-Ejecutor) tendrá especial atención en la solución que adopte y considerará el alto rendimiento en la elaboración del Expediente Técnico y en la Ejecución de la Obra.

Asimismo, deberá verificar la estabilidad y resistencia del diseño estructural, tanto de la subestructura en los diferentes pabellones que se tenga que edificar.

6.0 BASE LEGAL

El presente concurso es convocado y deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes:

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto- Ley Nº 29951, - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2013.- Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante

la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, en adelante el Reglamento.- Ley N° 29873 – Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la

Ley de Contrataciones del Estado. (Publicado el 1 de Junio del 2012).- D.S. N° 138-2012-EF - Modificación del Decreto Supremo N° 184-2008-EF que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Publicado el 7 de Agosto del 2012).

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

7.0 PLAZO DE EJECUCION

El inicio del plazo contractual se contabilizará a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Fase 1:Expediente Técnico Definitivo : 60 días calendario

Fase 2: Ejecución de la Obra : 180 días calendario

Fase 1: Sesenta (60) días calendario, que empieza a regir a partir del inicio del plazo contractual (Al día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: firma del contrato y la entrega del terreno para el estudio definitivo del expediente técnico). Contempla la elaboración del Expediente Técnico Definitivo.

78

78


Previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el Contratista, la Entidad los aprobará mediante la Resolución respectiva de acuerdo a la normativa vigente y comunicara al Contratista.

Fase 2: Ciento Ochenta (180) días calendario, que empieza a regir a partir de la aprobación del Expediente Técnico Definitivo por parte de la Entidad con la Resolución respectiva y la entrega del terreno para la ejecución de obra, con libre disponibilidad para el inicio de la ejecución. Contempla la ejecución de la obra, tomando de base el Expediente Técnico Definitivo.

8.0 MODALIDAD DE CONCURSO Y SISTEMA DE CONTRATACION

La presente Licitación Pública se convoca bajo el Sistema de Contratación de Concurso Oferta. Con este Sistema y Modalidad, el postor oferta en conjunto: El Expediente Técnico Definitivo y la Ejecución de la Obra.

La oferta Económica del Postor deberá presentarse en forma diferenciada para cada fase considerada:

- Oferta Económica para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo = Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad + IGV

- Oferta Económica para la Ejecución de la Obra = Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad + IGV

El Sistema Concurso Oferta se aplica para determinar el precio, sobre la base de condiciones pre-establecidas en función a la naturaleza y al objeto principal del contrato.

La Oferta Económica deberá presentarse estructurada de la siguiente manera:

AOferta Económica del Expediente Técnico

BOferta Económica de la Ejecución de

la ObraTotal Oferta Económica

Costo Directo Costo Directo A + BGastos Generales Gastos GeneralesUtilidad Utilidad

77


Sub Total Sub TotalIGV IGVTotal A Total B

9.0 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006

Normas específicas para proyectos de infraestructura educativa y deportiva Norma A 120 RNE Accesibilidad para personas con discapacidad. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier

desastre en términos de organización, función y estructura. Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto ambiental. Ley de Concesiones Eléctricas. Código Nacional de Electricidad. Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. Reglamento para la autorización de Obras en la Vía Pública O.M. 005 Normas vigentes para las obras de Infraestructura Deportiva Reglamento de metrados vigente. Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado; así como, lo dispuesto en el Código Civil; y, otros relacionados y vigentes.

10.0REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

a. Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una Empresa Consultora (persona jurídica), o de un profesional independiente (persona natural) con inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la especialidad de Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y afines. El certificado de inscripción de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas.

b. El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no deberá encontrarse incluido en el

78

78


Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.c. El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio.d. El Postor, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo de

la Consultoría, deberán contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes Técnicos; así como con la debida organización administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia económica suficiente. Acreditará, igualmente, domicilio legal conocido y estable.

e. El Postor, en su propuesta técnica deberá designar a su representante con domicilio legal en la ciudad de ……, a donde la ……………. deberá cursar toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, etc.

A. EXPERIENCIA EN GENERAL

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN GENERAL, por un monto acumulado de hasta Tres (03) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria. Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores.Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de aprobación de expediente técnico. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Para sustentar la obra se podrá adjuntar documento donde se indique las características de la obra o cualquier documento de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor de manera fehaciente.

B. EXPERIENCIA SIMILAR

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en CONSULTORIA DE OBRAS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS SIMILARES, por un monto acumulado a una (01) vez el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria. Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores.

Se considerará Obras Similares a la construcción, mejoramiento, reconstrucción, remodelación, ampliación de obras públicas o privadas en INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES de Centros Educativos,

77


Institutos Superiores, Universidades, Locales Comunales, Centros de Salud, Postas de Salud, Hospitales, Conjuntos Habitacionales, Entidades Bancarias y Centros Comerciales.

Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de aprobación de expediente técnico; o contratos. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

C. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL

JEFE DE PROYECTO.- Ingeniero Civil

Con experiencia mínima acreditada de doce (12) meses efectivos acumulados como Jefe de Proyectos o Elaboración de Estudios Definitivos o Expediente Técnicos en proyectos similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Jefe de Proyectos o Elaborador de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.- Arquitecto

Arquitecto, con estudios de post-grado o Diplomado en GESTION URBANO AMBIENTAL, con experiencia mínima acreditada de doce (12) meses efectivos acumulados como Jefe de Proyectos o Elaboración de Estudios Definitivos o Expediente Técnicos y/o Especialista en Arquitectura en proyectos similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Jefe de Proyectos y/o Elaboración de Estudios Definitivos o Expediente Técnicos y/o Especialista en Arquitectura; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.- Ingeniero Civil

78

78


Ingeniero Civil, con estudios de Post-Grado en INGENIERIA ESTRUCTURAL Y DE LA CONSTRUCCION, con experiencia mínima acreditada de doce (12) meses efectivos acumulados como Especialista en Estructuras en proyectos similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Estructuras; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS O GEOTECNIA .- Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, con Diplomado en MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA, con experiencia mínima acreditada de doce (12) meses efectivos acumulados como Especialista en Mecánica de Suelos y/o Geotecnia en proyectos similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Mecánica de Suelos o Geotecnia; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.- Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero en Energía

Con estudios de especialización en Tableros eléctricos de control ensamblado y mantenimiento; planificación y programación del mantenimiento; entendiéndose por estudios a los estudios realizados en la materia tales como: Post Grados o Maestrías o Diplomados o Seminarios o Simposios o Talleres o Cursos de Actualización o Congresos, acreditados mediante la presentación de copia de los Certificados o diplomas respectivos.Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, para Obras de Edificación y

77


esparcimiento, acreditado con sus respectivos contratos, o constancias o certificados del servicio.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.- Ingeniero Sanitario

Con estudios de especialización en Calidad Ambiental; entendiéndose por estudios a los estudios realizados en la materia tales como: Post Grados o Maestrías o Diplomados o Seminarios o Simposios o Talleres o Cursos de Actualización o Congresos, acreditados mediante la presentación de copia de los Certificados o diplomas respectivos. Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de cálculo y diseño de redes e instalaciones sanitarias de agua y desagüe en general, acreditado con sus respectivos contratos, o constancias o certificados del servicio.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.- Ingeniero CivilIngeniero Civil, con Diplomado en GESTION O GERENCIA DE PROYECTOS; con experiencia mínima acreditada de doce (12) meses efectivos acumulados como Especialista en Metrados,Costos y Presupuestos en proyectos similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Costos y Presupuestos; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

Los Especialistas requeridos como parte del plantel técnico propuesto para la etapa de elaboración del Expediente Técnico, pueden también participar en la etapa de Ejecución de Obra, PRECISANDO: siempre que se cumpla con los requisitos solicitados para cada especialista en ambas etapas.

11.0DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligación del Contratista alcanzar la calidad necesaria en el Expediente Técnico de la Obra.

78

78


El Contratista durante la elaboración del Expediente Técnico de la Obra, deberá coordinar una vez por semana con la Oficina de Infraestructura Físicade la UNS y los profesionales de la Universidad (usuarios) involucrados directamente con los estudios, para alcanzar la calidad necesaria.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizada antes o después de la terminación del servicio y de los respectivos pagos efectuados, de verificar las características de calidad del proyecto efectuado.

Suspensión Temporal de los Trabajos

La Entidad se reserva el derecho de acuerdo a lo previsto en el Contrato, de suspender los trabajos en cualquier momento, para lo cual notificará al Contratista por escrito, con la anticipación del caso, con el objeto de acordar los términos de dicha suspensión.

12.0CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboración del Expediente Técnico de Obra, a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto se enmarca en el Estudio del Perfil, aprobado por la Entidad.El servicio tiene por objeto elaborar el Expediente Técnico de la Obra, el cual deberá cumplir con los aspectos siguientes:

a) Inspección Ocular del área destinada para la Infraestructura de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional del Santa.

Informe Técnico de la Inspección Ocular del área destinada para la infraestructura y sus recomendaciones, de ser el caso.

El Contratista debe presentar una Constancia de Inspección, firmada por el Jefe de la Oficina de Infraestructura Física de la Universidad Nacional del Santa.

b) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente.

13.0PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

77


PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Al día siguiente de la suscripción del contrato, se dará inicio a la elaboración del Expediente Técnico, debiendo para ello, designar al Jefe de Proyecto, Profesional (Arquitecto y/o Ingeniero) que participará y será el responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su aprobación final, así como los profesionales de cada especialidad que participarán en el desarrollo del expediente técnico.

El desarrollo del proyecto y expediente técnico, se inicia con la inspección ocular - visita del proyectista al área destinada para la infraestructura de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma de la UNS, según lo señalado anteriormente, con la finalidad de captar toda la información inicial necesaria, que permita elaborar el anteproyecto arquitectónico que contemple la programación de metas prevista en el Perfil del Proyecto de Inversión declarado viable y que se detalla en el Archivo digital que se alcanzará adjunto.

En esta etapa el Contratista evaluará integralmente, comprobará y verificará las condiciones en que se encuentra el terreno, a fin de establecer cualquier modificación que se haya presentado en las áreas destinadas al proyecto, respecto de la información existente debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografía o cualquier otra característica o condicionante física que se haya presentado en esas áreas; que se deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita y con los estudios de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, el proyectista elaborará inicialmente el anteproyecto arquitectónico, cumpliendo con las metas detalladas en el Perfil del Proyecto de Inversión Pública que se adjuntará.

PRIMER ENTREGABLE

A los Quince días (15) días calendarios del inicio del plazo contractual, el Contratista entregará el Primer Informe Parcial. La documentación escrita, en un (01) original impreso y dos (02) copias y los documentos gráficos, en tres (03) ejemplares impresos; así como, tres (03) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM), conteniendo la documentación escrita y gráfica completa, de acuerdo al plazo indicado, el Contratista presentará lo siguiente:

A) INFORME TECNICO INICIAL, INSPECCIÓN OCULAR Y ANTEPROYECTO

INFORME TECNICO INICIAL - INSPECCIÓN OCULAR

Ficha Técnica y Documentación Sustentatoria (Tenencia Legal, Resolución de Creación, Nóminas de matrícula y otros).

78

78


Informe Técnico de la Evaluación Integral, realizada al área destinada para la infraestructura y sus recomendaciones, debidamente sustentadas, en el caso de existir discrepancias con las metas previstas en el Perfil.

30 ó más fotografías impresas del área destinada para la infraestructura (detalles y panorámicas)

Archivo digital con un mínimo de 30 fotos por la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma de la UNS.

Asimismo, deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Coordinador del Expediente, Arquitecto, Ingeniero Estructural, Ingeniero Electricista y/o Electromecánico y/o Ingeniero en Energía, Sanitario, Ambiental e Ingeniero Civil especialista en Mecánica de Suelos, Metrados y Presupuesto, que serán los mismos que fueron presentados en la propuesta técnica en el proceso de licitación.

ANTEPROYECTO

El Anteproyecto, será elaborado en concordancia con las metas establecidas en el Perfil del Proyecto de Inversión Pública declarado viable, cuyo archivo digital se adjuntará y formará parte de los presentes términos de referencia.

La concepción arquitectónica, deberá tomar criterios volumétricos acordes con la categoría de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma de la UNS; asimismo, deberá elaborarse e integrarse dentro de la modernidad actual, al entorno y contexto geográfico.

Para la revisión y aprobación correspondiente, se presentará los siguientes documentos: Ayuda Memoria Memoria Descriptiva General del Anteproyecto Anteproyecto Arquitectónico

- Plano de Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500- Planta General de Distribución en escala 1:200 o 1:250.- Cortes y Elevaciones en escala 1:200 o 1:250

03 Perspectivas en 3D que contemplen la volumetría, cuya propuesta arquitectónica se integre.

La presentación contendrá lo siguiente:

Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del Contratista, tamaño A-4, sellados y firmados por el profesional en cada una de sus hojas.

Planos presentados en papel bond lámina tamaño A1 (un juego), sellados y firmados por el Profesional Responsable, éstos elementos serán presentados de acuerdo al formato establecido.

La Entidad en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios, revisará el Informe Técnico Inicial de la Inspección Ocular y el Anteproyecto

77


Arquitectónico y se emitirá el Acta de conformidad respectiva, con la que se iniciará la elaboración del proyecto integral (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas). Dicha revisión, la ejecutarán los profesionales revisores, integrantes de la Oficina de Infraestructura Física de la UNS, designados para tal fin.

SEGUNDO ENTREGABLE

A los Quince (15) días calendarios de aprobado el Primer Informe Parcial por la Entidad, el Contratista entregará el Segundo Informe Parcial. Los documentos escritos, en un (01) original impreso y dos (02) copias y los documentos gráficos, en tres (03) ejemplares impresos; así como, tres (03) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM), conteniendo la documentación escrita y gráfica completa.

Comprende la presentación del desarrollo del proyecto integral de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, debidamente compatibilizado, que incluyan los planos de obra, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como los metrados de los proyectos de arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas.

El Arquitecto, es el responsable del Diseño del Proyecto Arquitectónico; y lo realizará en base a las metas definidas en el PIP declarado viable, el cual comprende: el cumplimiento con lo indicado en el RNE y las normas específicas para Edificios Universitarios, la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad. Asimismo, es el responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales responsables del Proyecto, sean compatibles entre sí.

Será responsabilidad del Especialista Estructural, determinar el diseño de todos los elementos estructurales que comprende la obra, tanto para los módulos, como para los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como información básica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa de cimentación corresponde utilizar, determinar las profundidades de cimentación de los módulos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos.

Será responsabilidad del Especialista Electricista determinar el adecuado sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los módulos y de las redes eléctricas exteriores, de ser necesario el diseño del sistema de utilización en media tensión y su

78

78


respectiva Sub estación, debiendo para ello solicitar la información necesaria a las Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, será su responsabilidad el darle seguridad al Edificio Universitario ante la presencia de fenómenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Será responsabilidad del Especialista Sanitario, determinar el adecuado funcionamiento de las redes de agua y desagüe, tanto exterior como interior, determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventual presencia de lluvias. Asimismo, deberá definir la acometida de agua, las salidas de desagüe, cuando existan redes públicas, debiendo para ello solicitar la información necesaria a las Entidades prestadoras de este servicio, estas conexiones domiciliarias de agua y desagüe deberán estar indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos servicios públicos, en caso de no existir redes públicas de desagüe, deberá plantear la mejor alternativa de solución, ya sea esta con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

Asimismo, es imprescindible que las aulas se encuentren implementadas de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades, en lo que respecta a acceso a tecnologías informáticas.

El Contratista conjuntamente con su equipo serán los responsables de realizar la compatibilización de las 4 especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la documentación técnica que forma parte del Expediente Técnico, luego de lo cual se procederá a entregar a la Entidad para la revisión de los proyectos de las cuatro especialidades debidamente compatibilizados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas vigentes indicadas en NORMAS Y REGLAMENTOS – BASE LEGAL, así como la presentación de los planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como los metrados de los proyectos de arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas, para la revisión integral por parte de los especialistas.

La Entidad dentro de los diez (10) días calendarios revisará el proyecto integral en sus 04 especialidades y emitirá el Acta de conformidad respectiva, con la que se iniciará la elaboración de los metrados y la entrega del Expediente Técnico completo. Dicha revisión, la ejecutarán los profesionales revisores, integrantes de la Oficina de Infraestructura Física de la UNS, designados para tal fin.

TERCER ENTREGABLE

A los Quince (15) días calendarios de aprobado el Segundo Informe Parcial por la Entidad, el Contratista entregará el Tercer Informe Parcial. La documentación escrita, en un (01) original impreso y dos (02) copias y la documentación

77


gráfica, en tres (03) ejemplares impresos; así como, tres (03) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM), conteniendo la documentación escrita y gráfica completa.

Se procederá a la elaboración de los metrados, sustento de metrados y presupuestos y toda documentación que complementen la obtención del Expediente Técnico completo.

Los metrados del Proyecto integral, deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de metrados respectiva.

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los presupuestos por componentes, tomando como sustento los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del Expediente Técnico, debiendo presentar por especialidad y por componente: Planilla General de metrados, sustento de metrados, presupuestos, análisis de precios unitarios, relación de materiales, Fórmulas Polinómicas, Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro de Desembolsos, Calendario de Avance de Obra valorizado, Desagregado de Gastos Generales, entre otros, que formarán parte del Expediente Técnico.

Culminados los metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico, a fin que la Entidad proceda a la revisión y conformidad de los mismos, quedando así apto para la entrega definitiva.

Deberá presentar lo siguiente:

EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO

El Contratista deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

1. Ayuda Memoria (según formato).2. Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrá el área del terreno,

perímetro, tipo de obra, cuadro de áreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros. Memoria Descriptiva de la zona a intervenir.

3. Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de Cálculo de Estructuras.

4. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas.5. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias.6. Memoria de Seguridad y Evacuación7. Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02).8. Informe de Vulnerabilidad.9. Ficha Técnica. 10. Ficha de Evaluación Ambiental.

78

78


11. Tenencia Legal.12. Panel Fotográfico.13. Estudio de Suelos. 14. Levantamiento Topográfico.15. Planilla General de Metrados por especialidad.16. Resúmenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de

los componentes, sustentado con la planilla de metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas, (Norma de Control 600.03)

17. Hoja Consolidado del Presupuesto.18. Hoja Resumen19. Presupuestos por especialidad y por componente en S10 y en Excel

(Físico y digital).20. Análisis de Precios Unitarios por especialidad (con el sustento de

precios de materiales).21. Listado de insumos por especialidad. 22. Fórmulas Polinómicas por especialidad.23. Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.24. Cuadro de Desembolsos.25. Calendario de avance de obra valorizado.26. Relación de láminas.27. Planos en Auto CAD 2010 (Ver descripción de láminas a presentar).

Además, deberá presentar:

PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentación se incluirán dos perspectivas 3D, 06 vistas interiores de los ambientes más importantes y 04 vistas exteriores, en imagen JPG.

RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con un mínimo de 02 minutos.

El Expediente completo deberá estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el profesional responsable de su elaboración y por la Empresa Contratista.

La Entidad revisará los metrados y presupuestos, las perspectivas, el recorrido virtual y la maqueta, de ser el caso emitirá el Acta de conformidad respectiva.

CUARTO ENTREGABLE (Entrega Final)

A los Quince (15) días calendarios de aprobado el Tercer Informe por la Entidad, el Contratista entregará el Cuarto Informe o Informe Final. La documentación escrita del Cuarto Informe o Informe Final se presentará, en un (01) original impreso y tres (03) copias y la documentación gráfica, en cuatro (04)

77


ejemplares impresos; así como, cuatro (04) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM), conteniendo la documentación escrita y gráfica completa, quedando así apto para su aprobación y ejecución respectiva.

14.0PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se deberán presentar los siguientes PLANOS (Láminas a presentar):

Arquitectura:

Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, orientación, cuadro de áreas.

Adjuntar además el plano de localización del terreno (a escala 1/1000) referida al área urbana o rural, según sea el caso.

Plano de Distribución General a escala 1/200, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:200, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

Planos de módulos: Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos de obra (Escala 1/50, 1/20, etc.) de módulos que agrupan ambientes pedagógicos, que deberán contener nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones.

Plano de señalización, evacuación del proyecto arquitectónico

Estructuras:

Específicos:Planos específicos de cimentación, columnas, vigas, aligerados, detalles a escala 1/50, 1/25., de todos los módulos que conforman el proyecto de acuerdo a normas vigentes.

Instalación Eléctrica.

Plano de módulos a escala 1/50 y Plano de Red Eléctrica exterior a escala 1/200 o 1/250 con el trazo de la red eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), cálculo justificativo de la máxima demanda, cajas de pase, postes de alumbrado exterior y otros.

Instalación Sanitaria.

78

78


Plano de módulos a escala 1/50 y Plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, con indicación de la red de agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores de aguas pluviales, buzones, empalme a red pública, drenaje, etc. Detalles típicos, ubicación de Cisterna y Tanque Elevado y otros, sistema de bombeo.

15.0COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

El Contratista contratado, coordinará la ejecución del proyecto directamente con la Entidad, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida, las entregas, deberán realizarse vía mesa de partes de la Entidad, de lo contrario se darán por no recibidas.

Efectuada la entrega del Expediente Técnico, la ENTIDAD, procederá a efectuar la revisión de cada una de ellas a fin de dar la conformidad respectiva, en el caso de existir observaciones, el Contratista tendrá un plazo para el levantamiento de las mismas, de diez (10) días calendario por cada una de ellas, vencido el plazo otorgado sin que hayan sido levantadas las observaciones a cabalidad, será causal de resolución del contrato.

El Contratista no debe utilizar personal de la ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico, causal que originará la resolución del contrato.

La Entidad, a través de la Oficina de Infraestructura Física de la UNS, realizara las coordinaciones y el seguimiento del desarrollo del Expediente Técnico.

16.0FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO Y DIGITALIZADO.

El Contratista, deberá entregar vía Mesa de Partes los Expedientes Técnicos de Obra, presentados con pasta rígida, con la información ordenada, debidamente foliadas.

a) Documentos Escritos, en formato A4, debidamente presentados en 01 original y 02 copias firmados y sellados por el Contratista, se entregará además CD conteniendo la información escrita (texto en Microsoft Word, metrados en Excel), Planos de Obra digitalizados en Autocad, fotos (jpg) y documentación sustentatoriaescaneada .

b) MetradosLos metrados deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

77


- La Planilla General de Metrados de las 04 especialidades, en los que se detallen por columnas los metrados de los componentes.

Asimismo se deberá incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03.

c) PresupuestoEl presupuesto debe ser presentado en Software S10 Presupuestos v2005, en forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la Planilla General de Metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

Análisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV puestos en obra, es decir, que incluyen el flete.

Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

Fórmulas polinómicas del presupuesto total y por especialidad. Cuadro de Desembolsos. Hoja de Consolidado del Presupuesto. Hoja de Resumen. Cronograma general de ejecución de la obra valorizado. Cotizaciones que sustenten los precios de materiales en la zona de

ejecución del proyecto Desagregado de Gastos Generales.

d) Planos de Obra

Los planos digitales serán elaborados en software Autocadv2010, de acuerdo a los parámetros para dibujo y respetando las directivas de grabado del Expediente Técnico en CD-ROM

Los planos en físico del Expediente Técnico serán presentados en pasta rígida, con la información ordenada en 01 Original y 02 copias, que contendrán los planos del proyecto en papel formato A-1 o A-0, firmados y sellados por el Contratista y por el profesional responsable del diseño respectivo, indicando su especialidad y número de colegiatura.

Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el Contratista y por los profesionales responsables de su elaboración en cada especialidad y entregada digitalizada en CD, de acuerdo a formatos de presentación.

78

78


17.0ETAPAS, VALORES Y PLAZOS DEL PROYECTO

El Proyecto tendrá las siguientes etapas:

ETAPAS ACTIVIDADPLAZO

OBSERVACIÓN

PRIMERA ETAPA

Elaboración del Expediente Técnico para la construcción de la obra

60 d/cA desarrollar por el postor favorecido con la Buena Pro, según cuadro de méritos, una vez suscrito el contrato.

SEGUNDA ETAPA

Ejecución de la Obra 180 d/c

Construcción de la Obra, por el mismo postor favorecido con la Buena Pro (Concurso-Oferta); según Expediente Técnico aprobado.

Tales etapas tienen los valores referenciales y plazos siguientes:

DESCRIPCIÓN VALOR REFERENCIAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 52,041.13 60 días calendario

EJECUCIÓN DE OBRA S/. 5^872,176.84

180 días calendario

TOTAL GENERAL S/. 5,924,217.97 240 días calendario

18.0RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En el caso de Ejecución de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. (Artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado).

77


19.0ENTREGA

Las entregas, así como el Expediente Técnico definitivo, con la documentación técnica completa, foliada y ordenada, debe ser entregado vía mesa de partes de lo contrario se dará por no recibido.

20.0PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Plazo de Ejecución del Expediente Técnico completo, será de sesenta (60) días calendario, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

NºENTREGAS

Plazo para la presentación por

parte del

Contratista

Plazo de la Entidad

para revisión

Plazo del Contratist

a para subsanar observaci

ones

1 Informe Inicial, Anteproyecto arquitectónico 15 d.c. 10 d.c. 10 d.c.

2Proyecto a nivel de especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias 15d.c. 10 d.c. 10 d.c.

3Expediente Técnico completo (Proyecto de todas las especialidades, metrados y presupuesto y otros)

15d,c, 10 d.c. 10 d.c.

4Presentación final de Expediente Técnico definitivo (02 originales y 02 copias y CD) 15d.c -

La documentación a presentar en cada entrega y/o etapa se encuentra detallada en los presentes Términos de Referencia.

78

78


Los plazos se cuentan en días calendario, a partir de la recepción de los informes de observaciones o conformidad de cada etapa

21.0FORMA DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO

La forma de pago se efectuará de la siguiente manera:

Nº PAGOS FORMA DE PAGO

1 Primer y Único Pago

100% del monto de la Propuesta del Expediente Técnico, a la aprobación del Expediente Técnico y Presentación final de Expediente Técnico definitivo (02 originales y 02 copias y CD)– (Cuarto entregable) y después de cumplir los trámites administrativos de la UNS.

22.0PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Se presentará el expediente técnico en 02 originales y 02 copias, debidamente selladas y firmadas por todos los profesionales que intervienen, deberá estar foliado, siendo el tamaño de presentación en formato A-4.

Asimismo deberá estar digitalizado y grabado en un CD, el cual se entregará en forma integral conjunta con el expediente técnico.

Requisitos para la presentación del expediente técnico

1. TEXTOS

El tipo a usar será el que a continuación se describe:

Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaño

T1 Títulos Arial Negrita-sub rayado 14T2 Sub-Títulos Arial Negrita 11

77


T3 Contenido Arial Normal 11T4 Encabezado y

Pie de páginaArial Normal 08

Se debe utilizar programa Office a un espacio, de acuerdo al formato adjunto.Los reportes en general de informes y documentación deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.

2. FOTOGRAFIAS

Serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva.

3. PLANOS

Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD 2010, en formatos A1 (Parámetros adoptados para dibujar en AutoCAD).

La entrega será de la siguiente manera:

Planos originales.- Ploteados en calidad óptima, en papel bond blanco de 80 gr. y en formato A-1.

Copias de planos.- En papel bond blanco de 80 gr, formato A-1.

4. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe ser rígida, la tapa contendrá texto y fotografía del Pabellón de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrónoma de la UNS. Llevará separadores entre items, los cuales serán de formato A4 en papel martillado, de color, de 120 gr, con indicación del item correspondiente mediante una oreja señaladora al lado derecho.

23.0REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

78

78


Estar inscrito en el Registro Nacional de proveedores en el capítulo de Ejecutor de obras.

No estar impedido para contratar con el estado.

A. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en OBRAS GENERALES. Hasta por un monto acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial de la presente convocatoria. Se acreditara con copias simples de contrato y sus respectivas actas de recepción o certificado de conformidad.

Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Para sustentar la obra se podrá adjuntar documento donde se indique las características de la obra o cualquier documento de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor de manera fehaciente.

B. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en OBRAS SIMILARES. Hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el Valor Referencial de la presente convocatoria. Se acreditara con copias simples de contrato y sus respectivas actas de recepción y actas de conformidad.

Se considerará Obras Similares a la construcción, mejoramiento, reconstrucción, remodelación, ampliación de obras públicas o privadas en INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES de Centros Educativos, Institutos Superiores, Universidades, Locales Comunales, Centros de Salud, Postas de Salud, Hospitales, Conjuntos Habitacionales, Entidades Bancarias y Centros Comerciales, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

77


Para sustentar la obra similar se podrá adjuntar documento donde se indique las características de la obra o cualquier documento de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor de manera fehaciente.

Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA.- Ingeniero Civil

Ingeniero Civil; con estudios concluidos de Costos y Presupuestos con Ms Project o Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras; con experiencia mínima acreditada de 03 años efectivos como Residente o Supervisor o Inspector en obras similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Residente o Supervisor o Inspector en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ASISTENTE DE RESIDENTE.- Ingeniero Civil

Ingeniero Civil; con estudios concluidos de Diplomado en RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS; con experiencia mínima acreditada de 02 años efectivo como residente o supervisor o inspector o asistente de residente o asistente de supervisor o asistente de inspector en obras similares. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como residente o supervisor o inspector o asistente de residente o asistente de supervisor o asistente de inspector en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS.- Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo

Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo , colegiado y habilitado, acreditado con copia del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú al que pertenece y con Copia del Certificado de habilidad vigente o Declaración Jurada de habilidad. Con carta de

78

78


compromiso de asumir como Especialista en Suelos en caso de obtener la buena pro.Con estudios de especialización en Mecánica de Suelos o Ingeniería Geotécnica o Ingeniería Geológica o Geotecnia entendiéndose por especialización a los estudios realizados sobre la materia tales como: Diplomado o Post Grados o Doctorados o Maestrías, cuya duración sea mayor o igual a 4 meses de duración, acreditado mediante la presentación de copia de los Certificados o diplomas respectivos. Deberá acreditar tiempo de experiencia mínima de 01 Año acumulado de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Ingeniero Especialista en Suelos o Geología y Geotecnia durante la ejecución de obras iguales o similares a la del objeto de la convocatoria. Se acreditara con copia de contratos o constancias o Certificaciones donde se aprecie el periodo contractual a tiempo parcial durante la ejecución de la obra.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS O DISEÑO ESTRUCTURAL.- Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, acreditado con copia del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú al que pertenece y con Copia del Certificado de habilidad vigente o Declaración Jurada de habilidad. Con carta de compromiso de asumir como Especialista en Estructuras en caso de obtener la buena pro.Con estudios de especialización en Estructuras y de la Construcción, entendiéndose por especialización a los estudios realizados sobre la materia tales como: Diplomado o Post Grados o Doctorados o Maestrías, cuya duración sea mayor o igual a 4 meses de duración, acreditado mediante la presentación de copia de los Certificados o diplomas respectivos. Deberá acreditar tiempo de experiencia mínima de 01 Años acumulados de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Ingeniero Especialista en Estructuras o Diseño Estructural durante la ejecución de obras iguales o similares a la del objeto de la convocatoria. Se acreditara con copia de contratos o constancias o Certificaciones donde se aprecie el periodo contractuala tiempo parcial durante la ejecución de la Obra.

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE OBRAS .- Licenciado en Administración

LICENCIADO EN ADMINISTRACION; con estudios de post-grado en ADMINISTRACION, con experiencia mínima acreditada de 02 años efectivos como especialista en Administración de obras, se adjuntara también el compromiso suscrito por el profesional propuesto de asumir las responsabilidades como especialista en Administración de Obras. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Administración de Obras Civiles en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

77


ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL.- Ingeniero Ambiental

Ingeniero Ambiental; con estudios concluido de Curso de Especialización o Diplomado en GESTION AMBIENTAL Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL; con experiencia mínima acreditada de 01 año efectivo como Especialista en Impacto Ambiental en la ejecución de obras similares, se adjuntara también el compromiso suscrito por el profesional propuesto de asumir las responsabilidades como especialista en Impacto Ambiental. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Medio Ambiente en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD DE OBRAS.- Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil

Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil; con Curso de Especialización EN SEGURIDAD E HIGIENE O EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO; con experiencia mínima acreditada de 01 año efectivo como Especialista en Seguridad de Obras en la ejecución de obras similares, se adjuntara también el compromiso suscrito por el profesional propuesto de asumir las responsabilidades como especialista de Seguridad de Obras. Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Higiene y Seguridad en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

Documentación para la acreditación de los Requerimientos Mínimos de Personal.

La acreditación de la Profesión y Habilitación de cada uno de los profesionales designados se hará, según corresponda, mediante:

- Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y contratos de trabajo con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad

78

78


verifique la veracidad de los documentos, en caso la documentación no esté en idioma español, será presentada en Traducción Jurada.

- Profesional de nacionalidad Peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional y contratos de trabajo con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.

Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniería, entre otras, lo cual se encuentra bajo el ámbito de la Ley Nº 28858 “Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República”. Al respecto, el artículo 4° de la referida ley dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que participarán en la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato, en tal sentido la colegiatura y habilitación del personal profesional será requerido por la Entidad para el inicio de su participación efectiva del servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

En el caso de haber desarrollado los trabajos reseñados en consorcio, serán aceptados los certificados emitidos por el entonces Representante Legal del Consorcio o por el Representante Legal de la empresa para la que trabajó formando parte del Consorcio.

La no presentación u omisión en la propuesta técnica, de alguno de los requerimientos y/o alcances solicitados, será motivo de descalificación y se tomara como no presentado.

24.00 MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO SOLICITADO

El Postor deberá considerar el recurso físico adecuado para el desarrollo de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra.Para la correcta ejecución del Servicio, el postor deberá disponer de la logística necesaria.El requerimiento de equipo mínimo es de carácter obligatorio, podrá ser propio o alquilado, de una antigüedad no mayor a CINCO (05) años. Se adjunta el Modelo de la Declaración Jurada de Cumplimiento de

77


Maquinaria y Equipo Mínimo: Anexo N° 11. La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada entregada por el postor de manera previa a la suscripción del contrato, de no contar el postor ganador con la disponibilidad de la totalidad de equipos ofrecidos como requisito técnico mínimo, este postor perderá la buena pro y se le otorgara esta al postor que quedo en segundo lugar y así sucesivamente.

El Postor presentará Declaración Jurada de que dispone de las Maquinarias y Equipos propios o de terceros (alquiler), que se emplearán en la ejecución de la obra, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos.Al respecto, toda vez que la disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad, solicitando la documentación (FACTURAS, TARJETA DE PROPIEDAD, BOLETAS, COMPROMISO DE ALQUILER o CONTRATO COMPRA-VENTA con terceros, CONTRATOS LEASING) pertinente como requisito para la suscripción del contrato. El postor dispondrá de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos para la Ejecución de la obra, lo cual se detalla a continuación:

EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM CANTIDAD Equipo Potencia

01 02 Mezcladora de Concreto con Tolva de 07 p3 16 HP

02 02 Mezcladora de Concreto TIPO TROMPO 09 p3 08 HP

03 03 Plancha Compactadora 4-12 HP04 03 Vibradora de Concreto 4-6 HP05 02 Winche Eléctrico 2 baldes c/motor 5.0 HP06 01 Máquina de soldar 300Ap07 01 Compresora gasolinera 6.5HP08 01 Rompe pavimento09 02 Generador eléctrico 2500-3500w10 02 Martillo demoledor11 01 Cortadora de concreto 12HP12 01 Apisonadora 6.5HP13 01 Estación total14 02 Nivel topográfico

78

78


MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

1 01 Retro Retroexcavadora 80 HP

2 02 Camión Volquete 15m3

Si durante la ejecución de la obra el equipo ofertado necesitase ser sustituido por otro u otros de mayor rendimiento, este hecho no será causal de un adicional de costos o de una ampliación de plazo.

La presentación del equipo mínimo, inferior a la relación antes citada, acarreará la pèrdida de la condición de Postor en mérito a lo estipulado en el Reglamento.

El equipo mínimo será acreditado con una declaración jurada; y que, en caso de ser adjudicado con la buena pro, el postor deberá de presentar los comprobantes de compra venta o documento de alquiler que evidencie la disponibilidad de los equipos. La Entidad podrá verificar antes de la suscripción del contrato la disponibilidad de los equipos, requiriendo la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro. Nota: El Equipo debe tener una antigüedad no mayor a cinco (05) años.

NOTA:

OBRAS SIMILARES:

se entiende como obras similares a la construcción, remodelación, ampliación de obras públicas o privadas en INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES de Centros Educativos, Institutos Superiores, Universidades, Locales Comunales, Centros de Salud, Postas de Salud, Hospitales, Conjuntos Habitacionales, Entidades Bancarias y Centros Comerciales.

CANTIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, la obra consiste en la edificación del“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA E.A.P. DE INGENIERIA AGRÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, para seguir brindando una mejor atención a los alumnos de esta alma mater, por la mayor demanda que existe actualmente en la INSTITUCION y por lo tanto necesita contar con nuevos y modernos ambientes que incentiven el mejor aprendizaje en base a nuevas tecnologías.El postor presentará una declaración jurada simple, manifestando que tiene conocimiento de los alcances del expediente técnico de la obra a nivel de perfil y se compromete a cumplir con las características técnicas de la obra y metas físicas programadas, en cumplimiento a las consideraciones para la ejecución de obras a suma alzada.La conformidad de la obra por parte de la UNS, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de (07) años.

RESPONSABILIDAD: El periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras es de siete (07) años.

77


IMPORTANTE: • La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRASDe acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES REFERIDOS A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

78

78


A.- FACTOR "EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y OBRAS EN GENERAL

PUNTAJE20 PUNTOS

EJEC

UC

ION

DE

OB

RA

S EN

GEN

ERA

L –

V.R

=5’8

72,1

76.8

4

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los últimos siete (07) años a la fecha de presentación de propuestas en OBRAS GENERALES. Hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el Valor Referencial de la presente convocatoria. Se acreditara con copias simples de contrato y sus respectivas actas de recepción o certificado de conformidad. (ANEXO 6).

La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala del monto:

-mayor a 04 veces y menor o igual a 05 veces el V.R 10.00 Puntos-igual o mayor a 03 veces a menor o igual de 04 veces el V.R ……… 08.00 Puntos-igual o mayor a 02 vez ymenor o igual a 03 veces el V.R ……………05.00 Puntos

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y actas de conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

10 Puntos

20 Puntos

ELA

BO

RA

CIO

N D

E EX

PED

IEN

TES

TEC

NIC

OS

EN

GE

NE

RA

L-V

.R=5

2,04

1.13 Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado

de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN GENERAL, por un monto acumulado de hasta cinco (05) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria. Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores.La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala del monto:

-Igual o mayor a 05 veces el V.R……………………….. 10.00 Puntos-Igual o Mayor a 04 y menor a 05 veces el V.R …….…07.00 Puntos-Menor a 04 veces del V.R……………………………..…05.00 Puntos.

Nota.- Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de expedientes técnicos deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos únicamente a servicios prestados en la elaboración de expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento, estas acreditaciones puedes presentarse en la experiencia de elaboración de expedientes técnicos de proyectos similares a la convocatoria.

10 Puntos

FACTORES REFERIDOS A LA EXPERIENCIA DEL POSTORB.- FACTOR "EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES

TECNICOS Y OBRAS EN SIMILARPUNTAJE

35 PUNTOS

77


EJEC

UC

ION

DE

OB

RA

S S

IMIL

AR

ES-V

.R=5

’872

,176

.84

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los últimos cinco (07) años a la fecha de presentación de propuestas en OBRAS SIMILARES. Hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el Valor Referencial de la presente convocatoria. Se acreditara con copias simples de contrato y sus respectivas actas de recepción y actas de conformidad. (ANEXO 7)La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala del monto:-Igual o mayor a 01 veces el V.R …………………………………… 25.00 Puntos-igual o mayor a 0.75 veces a menos de 01 vez el V.R ………….… 20.00 Puntos-igual o mayor a 0.50 vez y menor a 0.75 veces el V.R ……………10.00 Puntos-Por un monto menor a 0.50 vez el V.R ……………………….……. 05.00 Puntos

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y actas de conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

Se considerará Obras Similares a la construcción, remodelación, ampliación de obras públicas o privadas en INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES de Centros Educativos, Institutos Superiores, Universidades, Locales Comunales, Centros de Salud, Postas de Salud, Hospitales, Conjuntos Habitacionales, Entidades Bancarias y Centros Comerciales, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

25 Puntos

35 Puntos

ELA

BO

RA

CIO

N D

E EX

PED

IEN

TES

TEC

NIC

OS

SIM

ILA

RES

-V.R

=52,

041.

13

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas en CONSULTORIA DE OBRAS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS SIMILARES, por un monto acumulado a dos (02) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria. Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores.

La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala del monto:

- Igual o mayor a 02 veces el V.R ………………………..…..….. 10.00 Puntos- igual o mayor a 1.0 veces a menos de 02 vez el V.R …..…07.00 Puntos- igual o mayor a 0.50 vez y menor a 1.0 veces el V.R …… 05.00 Puntos

Nota.- Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de expedientes técnicos deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos únicamente a servicios prestados en la elaboración de expedientes técnicos, considerando el tipo de especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento

10 Puntos

C.- FACTOR REFERIDO A LA EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO

CARGO PROPUESTO EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES PUNTAJE

30 PUNTOS

78

78


JEFE DE PROYECTO

Se calificará como Jefe de Proyecto y Elaboración de Estudios Definitivos y/o Expediente Técnicos, la experiencia adquirida en proyectos similares al objeto de la convocatoria, que supere a los requerimientos técnicos mínimos:- Igual o Mayor a 12 meses ………………………………….……3 puntos.- Igual o Mayor a 07 meses y menor a 12 meses: …………… 2 puntos.- Igual o Mayor a 03 meses y menor a 07 meses: …..……… 1 puntos.

Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Jefe de Proyectos y/o Elaborador de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

3 Puntos

30 puntos

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Se calificará como Especialista en Arquitectura, Jefe de Proyecto y Elaboración de Estudios Definitivos y/o Expediente Técnicos, la experiencia adquirida en proyectos similares al objeto de la convocatoria, , que supere a los requerimientos técnicos mínimos:- Igual o Mayor a 12 meses ………………………….……………3 puntos.- Igual o Mayor a 07 meses y menor a 12 meses: ……………2 puntos.- Igual o Mayor a 03 meses y menor a 07 meses: ………..… 1 puntos.-

Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Jefe de Proyectos y/o Elaboración de Estudios Definitivos o Expediente Técnicos y/o Especialista en Arquitectura; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

3 Puntos

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Se calificará como Especialista en Estructuras, la experiencia adquirida en proyectos similares al objeto de la convocatoria, , que supere a los requerimientos técnicos mínimos:- Igual o Mayor a 12 meses ………………………….……………2 puntos.- Igual o Mayor a 07 meses y menor a 12 meses: ……………1 puntos.- Igual o Mayor a 03 meses y menor a 07 meses: ………..… 0.50 puntos.-

Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Estructuras; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada servicio y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

2 Puntos

77


RESIDENTE DE OBRA

Se calificará como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, la experiencia adquirida en proyectos similares al objeto de la convocatoria, que supere a los requerimientos técnicos mínimos:- Igual o Mayor a 24 meses ……………………………………16 puntos.- Igual o Mayor a 18meses y menor a 24 meses: …………10 puntos.- Igual o Mayor a 12 meses y menor a 18 meses: ………… 5 puntos.

Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

16 Puntos

ASISTENTE DE RESIDENTE DE

OBRA

Se calificará como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Residente de Obra y/o Asistente de Supervisión de Obra y/o Asistente de Inspector de Obra la experiencia adquirida en proyectos similares al objeto de la convocatoria, que supere a los requerimientos técnicos mínimos:- Igual o Mayor a 24 meses………………..……………………4 puntos.- Igual o Mayor a 12 meses y menor a 24 meses: ………… 3 puntos.- Igual o Mayor a 05 meses y menor a 12 meses: …..………2 puntos.- Menor a 05 meses ………………………………………………0 puntos

Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

4 Puntos

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS O DISEÑO ESTRUCTURAL

Se calificará como Especialista en Estructuras o Diseño Estructural la experiencia adquirida en proyectos similares al objeto de la convocatoria, que supere a los requerimientos técnicos mínimos:- Igual o Mayor a 24 meses………………..……………………2 puntos.- Igual o Mayor a 12 meses y menor a 24 meses: …………1 puntos.- Igual o Mayor a 05 meses y menor a 12 meses: …..…0.50 puntos.

Se acreditara experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Especialista en Estructuras o Diseño Estructural en obras similares; para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

2 Puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)

78

78


Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de resolución final de liquidación de obra donde indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación21:

PCP= PF x CBC NC

Dónde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. (Esto significa que la experiencia que acredite dicho factor no sea aquella que permita acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, a efectos de no contravenir el artículo 43º del Reglamento.)

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

21 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN enwww.osce.gob.pe

22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

http://www.osce.gob.pe/

77


IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACION PÚBLICA N° 0003-2014-UNS [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.23

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 24 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos de valorización Mensual para el proceso de ejecución de la obra y Contra entrega la Consultoría, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,

23 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

24 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

78

78


se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, distribuidos de la siguiente manera: El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días calendarios,el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 30 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.”25

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”26

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora27 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato28: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

25 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

26 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

27 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

28 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

77


IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en

función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO29

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]30 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]31, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos32 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en

29 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


31 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

32 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

78

78


[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]33. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].34

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS35

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el monto máximo del 40 % del monto de la ejecución de la obra y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias36.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 30 días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos37 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de laprestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

33 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

34 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

35 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

36 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

37 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

77


en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de El CONTRATISTA es de siete (07) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESEl cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicación de penalidad por mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.Las penalidades serán deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley: Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 38

38 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,

78

78


Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA La ejecución de la obra está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes, conforme lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27º de la Ley Nº 28411.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: []DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

77


FORMATOS Y ANEXOS

78

78


FORMATO N° 139

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

NUEVO CHIMBOTE, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNSPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNS, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.40

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

39 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

40 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

77

REGISTRADO

Fecha

Hora


FORMATO Nº 02

REGISTRO DE PARTICIPANTES

PROCESO DE SELECCIÓN AL QUE SE PRESENTA:

Tipo: Número:

( ) Licitación Pública _____________________

Denominación del proceso:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

(7) Página Web:

El Sr. (a): ________________________________________________________________________________, identificado con DNI Nº___________________________________, representante de la empresa____________________ ____________________________________________.,

SOLICITA el registro de su representada como PARTICIPANTE en el proceso de selección del rubro, adhiriéndose al mismo en el estado en que éste se encuentre y declarando, conforme al Artículo 25º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,que, para efectos del régimen de notificaciones de todos los actos realizados en el proceso:

( ) Autoriza al Comité Especial a notificarnos al correo electrónico señalado.

Sin perjuicio del régimen de notificaciones de nuestra elección, reconocemos que es nuestra responsabilidad el seguimiento permanente del proceso a través del SEACE.

……………………………………………………

78

78


Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNSPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

77


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, se requiere la presentación de los documentos para acreditar los requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en la documentación de presentación obligatoria en el contenido del sobre correspondiente a la Propuesta Técnica.

78

78


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

77


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2014-UNS, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

78

78


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a la elaboración de expediente técnico y ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”41


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


41 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

79

79

[UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTALICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNS

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL (elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras)


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTEOBJETO

DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA42 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO VENTA43

MONTO FACTURADO

ACUMULADO44

1

2

3

4

5

6

7

8TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


42 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.43 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.44 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

80

80

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTALICITACION PÚBLICA N° 003-2014- UNS

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES (elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras)


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTEOBJETO

DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA45 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA46

MONTO FACTURADO

ACUMULADO47

1

2

3

4

5

6

7

8TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


45 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.46 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

83


ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO TOTAL [CONSIGNAR

MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

84


ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO

CARGO Y/O ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


83


ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA

Señores:COMITÉ ESPECIALLICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNSPresente.-

DECLARACION JURADA

Por la presente, yo: ________________________________________________, me comprometo, en caso de que el Postor: __________________________obtenga la Buena Pro en el proceso de la Referencia, a participar en la ejecución del servicio (expediente técnico u obra) objeto del presente proceso como: (señalar cargo) …………………………….

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor Firma y Sello del Profesional

84


ANEXO N° 11

DECLARACIÓN JURADA

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS REQUERIDOS

EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACION PÚBLICA N° 003-2014-UNSPresente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ..............., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro bajo juramento que mi representada tiene libre disponibilidad de los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución de la obra los cuales no tienen una antigüedad mayor a cinco (05) años (equipos) y cinco (05) años (maquinarias); para afrontar cualquier tipo de reto; asimismo garantizo (amos) la dotación de combustible, mantenimiento, repuestos y lubricantes de los bienes, y que son materia del presente proceso de contratación:

EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM CANTIDAD EquipoPotencia Propio o

alquilado1234567891011121314

MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA

ITEM CANTIDAD Propio o alquilado

DESCRIPCION

1

2

NOTA:

1. El postor deberá sustentar si el equipo o la maquinaria es propia o alquilada para la firma del contrato.

……..........................................................

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA...