Ampliacion de Plazos Contractuales

7/23/2019 Ampliacion de Plazos Contractuales

1/27


2/27

Programacin y

Actos

Preparatorios

Proceso de SeleccinEjecucin

contractual y

Liquidacin

FASES DE UNA CONTRATACIN

Desde la

convocatoria

Desde la

convocatoriaHasta antes de la

suscripcin del contrato

Hasta antes de la

suscripcin del contrato


3/27

Ampliacin de plaz cn!"ac!#al

Podr ser solicitado por el contratista, en los

supuestos siguientes:Atrasos o paralizaciones ajenas a su

voluntad, comprobados, que afecten o

modifiquen cronograma contractual.

Aprobacin de prestaciones adicionales queafecten el plazo contractual.

Por caso fortuito o de fuerza mayor*


4/27

Ampliacin de plaz cn!"ac!#al $

P"cedimien! %I&

l contratista cuenta con siete !"#$ d%as &biles,

de finalizado !o conocido$ el &ec&o generador

de retraso, o de aprobado el adicional, para

presentar 'por escrito( su pedido de ampliacin.

)ic&a solicitud, deber adjuntar documentacin

que sustente veracidad yo e+istencia de &ec&ogenerador de retraso invocado.


5/27


P"cedimien! %II&

l - debe verificar que &ec&os se

encuentren debidamente sustentados.

)e no mediar debida justificacin, debe

declararse /01/)A)A la solicitud, debi2ndose

notificar al contratista dentro de los 3" d%as

&biles, contado desde su presentacin. l acto administrativo puede estar contenido en

documento distinto a un resolutivo.


6/27


7/27


P"cedimien! %I'&

)e no e+istir pronunciamiento e+preso, se tendr

por aprobada la solicitud !aceptacin tcita$.

n virtud de la ampliacin otorgada, la ntidad

ampliar el plazo de los contratos directamente

vinculados al contrato principal.

4as ampliaciones de plazo en contratos debienes o servicios darn lugar al pago de gastos

generales debidamente acreditados.


8/27


Sl#cin de cn!"(e")ia)

-ualquier controversia, relacionada

con la aceptacin o no de la ampliacinde plazo, podr ser sometida a

conciliacin yo arbitraje, dentro de los

35 d%as &biles posteriores a lanotificacin de esta decisin.


9/27

P"e)!acine) Adicinale)

s aquella prestacin no considerada en las

caracter%sticas t2cnicas !62rminos dereferencia, especificaciones t2cnicas o

e+pediente t2cnico$ ni en el contrato original,

cuya realizacin resulta /)7P/7A84

yo necesaria para dar cumplimiento alobjeto del bien, servicio u obra originalmente

contratado.


10/27

P"e)!acine) Adicinale)

n el caso de bienes y servicios, el porcentaje

m+imo es 95. 7e aprueba por resolucin del

6itular o del funcionario delegado.

n el caso de bras, podr ser &asta el 35,

mediando resolutivo del 6itular !indelegable$ y de

mediar deficiencias en el e+pediente t2cnico uotras situaciones sobrevinientes, podr ser &asta

el 5", mediando adems del resolutivo del

6itular, autorizacin de la -;


11/27

Red#ccin de p"e)!acine)

Para alcanzar la finalidad del contrato las

ntidades podrn reducir prestaciones &astael l%mite del 95 del monto del contrato

original !8ienes, 7ervicios u bras$ . )ebe

autorizarse por resolucin del 6itular del

Pliego o del funcionario designado para elefecto, previa sustentacin !informe$ del rea

usuaria.


12/27

P"e)!acine) adicinale) $

P"cedimien! %I&

l rea usuaria, deber sustentar la

necesidad de contratar prestacionesadicionales, a fin de alcanzar la finalidad del

bien, servicio u obra objeto de contratacin.

)ebe contar con disponibilidad presupuestal.

)ebe ser autorizado por


13/27

P"e)!acine) Adicinale) $

P"cedimien! %II&

l costo de los adicionales se determinar

sobre la base de las especificaciones t2cnicasdel bien o servicio, y de las condiciones y

precios pactados en el contrato.

n caso no proceda dic&a determinacin, debe

determinarse mediando acuerdo entre laspartes !acta de pactacin de precios o

documento anlogo$.


14/27

P"e)!acine) Adicinale) $

P"cedimien! %III&

Autorizada la prestacin adicional, deber

requerirse al contratista el incremento de lagarant%a de fiel cumplimiento, y de

prestaciones accesorias, otorgadas a las

suscripcin de contrato.

)eber suscribirse una Adenda al -ontrato,que modifique el monto contractual.


15/27

P"e)!acine) Adicinale) de O*"a)

4os pagos de aquellas prestaciones

adicionales que no superen el 35 delmonto total del contrato !restndole

presupuestos deductivos$ sern autorizados

=nicamente por el 6itular de la ntidad

!facultad indelegable$.


16/27

P"e)!acine) Adicinale) de O*"a) %II&

7lo podr e+ceder del 35, cuando el adicional

obedezca a deficiencias del +pediente 62cnico o

situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcindel contrato, el monto m+imo ser de 5" del monto

originalmente contratado.

Para su ejecucin y pago debe contarse con

aprobacin del 6itular, y contar con la autorizacinprevia de la -ontralor%a ;eneral de la


17/27

P"e)!acine) Adicinale) de O*"a) %III&

n el caso de adicionales con carcter de

emergencia la autorizacin se emitir previa al pago.

4a -;< contar con un plazo m+imo de quince!35$ d%as &biles, bajo responsabilidad, para emitir

su pronunciamiento. )ebe informarse de la

-omisin de Presupuesto y -uenta ;eneral de la


18/27

C#lminacin del Cn!"a!


19/27

Penalidade) p" inc#mplimien!

P" m"a? +imo a cobrar 3" del monto materia de contrato.

? Para el clculo se considerar monto del contrato vigente.

O!"a) penalidade)+? )istintas a la mora. @>P4: en los casos de mensajer%a y

el caso de la pliza de des&onestidad.

? asta por un monto m+imo del 3" del monto del contratovigente.


20/27

Re)l#cin del cn!"a!

P"cedimien! de "e)l#cin de cn!"a!?

-arta /otarial requiriendo cumplimiento deobligacin, bajo apercibimiento.

Plaz)? rdinariamente: /o mayor a 5 d%as.

? -asos complejos !Por ej. bras$: 35 d%as.

? -arta /otarial de resolucin. !Art. 3BC.9$


21/27

N#lidad del cn!"a!

7e contravenga el Art. D !3"E del )4 3"3#$:

mpedimentos. 7e verifique la contravencin al Principio de

Presuncin de Feracidad.

7e suscriba contrato, no obstante e+istir


22/27

Cn!"a!acin Cmplemen!a"ia

s considerada un contrato nuevo. 4as condiciones para que se realice son las siguientes:

3. )entro de los G meses de culminado el contrato original.

9. >ismo contratista.

G. >ientras culmine proceso de seleccin convocado

C. Por los mismos bienes yo servicios.

5. Por =nica vez.

B. asta por un m+imo del G" del contrato original.

#. Preservando las condiciones que dieron lugar a laadquisicin o contratacin original.


23/27


24/27

CASO PRCTICO

4ea con detenimiento los art%culos C3H de la

4ey y 3#5H del


25/27

A"!- ./0 de la Le1

Art%culo C3.J Prestaciones adicionales, reducciones y

ampliaciones

l contratista podr solicitar la ampliacin del plazo

pactado por atrasos yo paralizaciones ajenas a su

voluntad, debidamente comprobados y que

modifiquen el cronograma contractual.

4as discrepancias respecto de la procedencia de laampliacin del plazo se resuelven de conformidad con

lo establecido en el inciso b$ del art%culo C" de la

presente norma.


26/27

A"!- /230 del Re4lamen!

4a ampliacin procede:

3. -uando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. 7e

ampliar el plazo de las garant%as.9. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestacin del

contratista por culpa de la ntidadK y,

C. Por caso fortuito o fuerza mayor.

l contratista deber solicitar la ampliacin dentro de los siete !#$ d%as&biles de aprobado el adicional o de finalizado el &ec&o generador del

atraso o paralizacin.


27/27

A"!- /230 del Re4lamen!

4a ntidad resolver sobre dic&a solicitud en el plazo de diez !3"$ d%as

&biles, computado desde su presentacin. )e no e+istir pronunciamiento

e+preso, se tendr por aprobada la solicitud del contratista, bajo

responsabilidad del 6itular de la ntidad.

n virtud de la ampliacin otorgada, la ntidad ampliar el plazo de los

contratos directamente vinculados al contrato principal.

4as ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacin de

servicios darn lugar al pago de los gastos generales debidamente

acreditados. -ualquier controversia relacionada con la ampliacin del plazo por parte de

la ntidad podr ser sometida a conciliacin yo arbitraje dentro de los

quince !35$ d%as &biles posteriores a la comunicacin de esta decisin.

Ampliacion de Plazos Contractuales

Documents

Transcript of Ampliacion de Plazos Contractuales