INFORME N° 01-2011-CF/S&Z

A : Ing. JULIO ROLDAN MARINGERENTE DE SUPERVISION

DE : Ingº. AMILCAR S. PARRA OTAROLAREPRESENTANTE LEGAL

ASUNTO : AMPLIACION DE PLAZO N° 01

OBRA : ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 8, DEPARTAMENTOS DE APURIMAC Y CUSCO.

Contratista : CONSORCIO FRANVIC

REF. : 1)Contrato de ejecución de obra N° 034-2010-MEM/DGER

FECHA : 18-06-2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. OBJETIVO

El presente informe tiene por finalidad solicitar la Ampliación de Plazo Nº 1 por 166 días calendarios respectivos, por la causal originada “Cuando se aprueba la prestación adicional de obra.” Este adicional fue aprobado para cumplir con los alcances definidos en el contrato de Obra, esta solicitud se sustenta en el presente informe

2. ANTECEDENTES2.1 El Ministerio de Energía y Minas por intermedio de la Dirección General de

Electrificación Rural, viene desarrollando el Plan de Electrificación Nacional, que establece entre sus principales metas el incremento de la cobertura del servicio eléctrico a la población no atendida en el territorio nacional. Para tal efecto convoco a Licitación Publica la ejecución de la obra “ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 8, DEPARTAMENTOS DE APURÍMAC Y CUSCO”.

Con fecha 31 de marzo del 2010, el Comité Especial convocó, a través del Sistema Electrónico de adquisición Contrataciones del Estado (SEACE), la Licitación Pública N° LP-0008-2010-MEM/DGER (Primera Convocatoria) para la ejecución de la Obra.

El día 09 de junio del 2010 se realizó el acto de Recepción de propuestas y Apertura de los Primeros sobres. El día 23 de junio del 2010 se llevó a cabo el Acto de Apertura de los Segundos Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro, al “CONSORCIO FRANVIC” en adelante EL CONTRATISTA, registrándose el consentimiento De La Buena Pro el 08 de Julio del 2010.

La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, suscribió el Contrato Nº 034-2010 MEM/DGER correspondiente, con la empresa CONSORCIO FRANVIC conformado por SERVICIO ESPECIALIZADOS Y LOGÍSTICA EN GENERAL S.A., OBRACON S.A.C, CONTRUCTURA ARO CONTRASTISTA GENERALES S.R.L E INGENIERIA & PRUCTIVIDAD S.A.C con fecha 23 de Julio del 2010 por el monto total de S/. 17, 348,072.20 incluido IGV.

El plazo contractual de la obra es 300 días calendarios habiéndose cumplido con entrega de recepción de terreno y los requisitos complementarios (según contrato), la fecha inicio de obra ha quedado establecido el 11 de septiembre 2010.

En cumplimiento del contrato Nº034-2010-MEM/DGER, se elabora el estudio definitivo que es parte de la obra “ELECTRIFICACIÓN RURAL Nº 8 DEPARTAMENTO DE APURÍMAC Y CUZCO”, para lo cual se tomó la información primaria los estudio de pre inversión (Perfil técnico) aprobado por la DGER/MEM, el mismo que incluye los términos de referencia de elaboración de los estudio definitivo.

Mediante documento SZC-0331A/11, de fecha 09 de mayo del 2011, la supervisión aprueba el estudio definitivo.

Mediante anotaciones en los cuadernos de obra, de fecha 09 de mayo 2010, el residente de Obra y jefe de la Supervisión indican que se aprobó el estudio definitivo y es necesario de la ejecución de la obra, adicionales para el cumplimiento de las metas del proyecto.

Mediante anotaciones en los cuadernos de obra, de fecha 19 de mayo 2010, los residentes de Obra indican que se ha presentado en las oficinas de lima de S&Z el expediente de adicional y deductivo Nº 01 para su revisión y aprobación, indicando que la aprobación de estos adicionales traería como consecuencia la necesidad de un plazo adicional de obra para su adquisición, transporte e instalación, en estricto cumplimiento del contrato y reglamento vigentes.

Mediante Resolución Ministerial Nº261-2011-MEM/DM de fecha 07/06/2011, se aprueba la prestación del presupuesto adicional Nº 01

motivo por el cual, en concordancia con el contrato y reglamento de la ley de contrataciones con el estado, se ha preparado el presente informe sustentatorio.

3. GENERALIDADES

OBRA : “ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 8, DEPARTAMENTOS DE APURÍMAC Y CUSCO”.

LICITACION PÚBLICA : LP-0008-2010-MEM/DGER (Primera convocatoria).

UBICACIÓN : APURIMAC Y CUSCO

CONTRATO DE OBRA : N° 034 –2010 – MEM/DGER

FIRMA DEL CONTRATO : 23-07-2010.

MODALIDAD : LLAVE EN MANO A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA : CONSORCIO FRANVIC

SUPERVISION : S & Z CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 17 348 072,20

FECHA ENTREGA TERRENO : 09.08.2010

FECHA INICIO DE OBRA : 11.09.2010

PLAZO DE EJECUCION : 300 DIAS CALENDARIOS

FECHA TERMINO DE OBRA : 07.07.2011

AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 166 dc

4. BASE LEGAL

4.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 200.- Causales de ampliación de plazoDe conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.Concordancia: LCE: Artículo 41°.Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazoPara que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7)

días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.

4.2 Contrato N° 04-038-EM/DEP CLAUSULA DECIMO QUINTA (15.1)

Que en su numeral 15.1 octavo párrafo establece: “La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo solo si estas conllevan la modificación del calendario de Avance de Obra”.

5. ANALISIS Y CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

5.1. ANALISIS DE AMPLIACION DE PLAZO POR LA CAUSAL ORIGINADA POR EL ADICIONAL Nº 1Por los criterios de cumplimiento de los alcances definidos en el contrato de obra, cumplimiento de las normas de electrificación rural, operatividad y mantenimiento, confiabilidad del sistema y redistribución de estructuras en las diferentes secciones de la obra en ejecución se tiene la necesidad de suministrar los materiales y realizar la ejecución de Obras contempladas en el Presupuesto Adicional N°01; con el objetivo de realizar la conclusión satisfactoria de la obra y de esta manera, poder alcanzar la finalidad del Contrato, el cual es cumplir con la correcta ejecución de la Obra y la puesta en operación de la misma. Este adicional va a requerir para su cumplimiento efectivo de un plazo adicional que es el resultante de la necesidad de los plazos requeridos para la adquisición, transporte, instalación, pruebas y puesta en servicio de la obra en conjunto.

El suministro de materiales y la ejecución de Obras contempladas en el Presupuesto Adicional N°01, fueron aprobados con Resolución Ministerial N°. 261 – 2011 – MEM/DM con fecha 07/06/2011.El suministro de materiales y la ejecución de Obras contempladas en el Presupuesto Adicional N°01, requiere de un plazo adicional, el mismo que está amparado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por el propio Contrato.

5.2 ANALISIS DEL TIEMPO REQUERIDO

Las obras adicionales y reducciones, se han originado por la diferencia entre el metrado referencial establecido en el contrato de obra y el metrado resultante de la elaboración del Estudio definitivo, Replanteo y los ajustes que sobre estos han sido necesarios efectuar durante el proceso de ejecución de la Obra.

Nuestra representada para determinar el tiempo requerido, ha considerado que las actividades a realizar son complementarias, por lo que el plazo solicitado es moderado y realista teniendo la consideración importante que existen actividades que condicionan otras como por ejemplo, en Líneas Primarias no se puede tender conductor ni ejecutar los armados porque no hay postes, en Líneas Primarias, no se puede realizar el tendido de conductor, ni realizar los armados de subestaciones por falta de postes, en la Red Secundaria no se pueden realizar acometidas por falta de conductores autosoportados, los mismos que no se puede realizar el tendido debido a la falta de postes, etc.La duración y plazos para el suministro de materiales y la ejecución de las actividades más representativas por cada sección de obra, se muestran en los siguientes cuadros:

A) DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01

SECCION 1 : LÍNEAS PRIMARIAS

6.00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO 0 06.06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm² u 2 6/8/2011 45 7/22/20116.11 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm² u 319 6/8/2011 45 7/22/20116.17 Cinta plana de armar u 1567 6/8/2011 45 7/22/2011

SUB-TOTAL 6: 0 08.00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 0 08.04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 88 6/8/2011 30 7/7/20118.05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 417 6/8/2011 30 7/7/20118.10 Tirafondo de A°G° de 13 mm Ø x 102 mm de longitud u 603 6/8/2011 30 7/7/20118.15 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 114 6/8/2011 30 7/7/20118.16 Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación Jgo 226 6/8/2011 30 7/7/20118.17 Placa de Numeración de Estructura y accesorios de fijación Jgo 226 6/8/2011 30 7/7/20118.18 Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación Jgo 226 6/8/2011 30 7/7/20118.19 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo 39 6/8/2011 30 7/7/20118.20 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm Ø u 1156 6/8/2011 30 7/7/20118.21 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 24 6/8/2011 30 7/7/20118.22 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas u 1038 6/8/2011 30 7/7/20118.23 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 327 6/8/2011 30 7/7/2011

SUB-TOTAL 8: 0 09.00 RETENIDAS Y ANCLAJES 0 0

#REF! Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm ø x 254 mm, provisto de tuerca y contratuerca 0 0#REF! Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 754 6/8/2011 30 7/7/2011#REF! Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 473 6/8/2011 30 7/7/2011

9.11 Aislador de Tracción 54-2 u 889 6/8/2011 45 7/22/20119.13 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm ø x 305 mm, provisto de tuerca y contratuerca u 61 6/8/2011 30 7/7/2011

SUB-TOTAL 9: 0 010.00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 0 010.01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 50 6/8/2011 45 7/22/201110.02 Conector AB para Electrodo de 16 mm Ø u 50 6/8/2011 30 7/7/201110.03 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50x0,50x0,45 m u 50 6/8/2011 30 7/7/201110.07 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 75240 6/8/2011 30 7/7/2011

SUB-TOTAL 10: 0 011.00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA 0 011.01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150kV-BIL. u 97 6/8/2011 30 7/7/201111.02 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 126 6/8/2011 30 7/7/201111.05 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 103 6/8/2011 30 7/7/2011

SUB-TOTAL 11: 0

00

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 00

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.33 Despeje de Árboles Dentro de La Franja de Servidumbre Ha 2.232 6/8/2011 30 7/7/2011

1.44 Obtencion del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueologicos Gbl 1 6/8/2011 90 9/5/2011

SUB-TOTAL 1: 0 12/30/18992.00 INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO 0 12/30/18992.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 89.37 10/16/2011 10 10/25/2011

2.07 Transporte de Poste de madera importado de 11 m, Clase 6, de Almacen a Punto de Izaje u 189 9/16/2011 30 10/15/2011

2.08 Transporte de Poste de madera importado de 11 m, Clase 5, de Almacen a Punto de Izaje u 351 9/16/2011 30 10/15/2011

2.11 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de madera de 11 m, Clase 6 u 189 10/16/2011 15 10/30/2011

2.12 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de madera de 11 m, Clase 5 u 351 10/16/2011 15 10/30/2011

2.14 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 95.19 10/1/2011 30 10/30/2011

SUB-TOTAL 2: 0 12/30/18993.00 INSTALACION DE RETENIDAS 0 12/30/18993.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 30.19 10/16/2011 8 10/23/2011

3.07 Relleno y Compactación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 20.24 10/16/2011 8 10/23/2011

0 12/30/1899SUB-TOTAL 3: 0 12/30/1899

4.00 MONTAJE DE ARMADOS 0 12/30/18994.07 Armado Tipo PA3-0 JGO 3 10/31/2011 1 10/31/20114.08 Armado Tipo PA3-2 JGO 3 11/1/2011 1 11/1/20114.13 Armado Tipo TS-0 JGO 18 11/2/2011 6 11/7/20114.14 Armado Tipo TS-2 JGO 57 11/8/2011 8 11/15/20114.17 Armado Tipo DS-2 JGO 16 11/16/2011 4 11/19/20114.18 Armado Tipo PSEC-0P JGO 13 11/15/2011 3 11/17/20114.19 Armado Tipo PSEC-2P JGO 42 11/18/2011 6 11/23/2011

6.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 0 12/30/18996.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 117.806 7/23/2011 10 8/1/2011

6.05 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un electrodo vertical en poste de CAC u 47 8/2/2011 10 8/11/2011

6.06 Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado m3 77.024 8/12/2011 10 8/21/2011

0 00

TOTAL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 00

SECCION 2 : REDES PRIMARIAS

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01

###UBICACIÓN : #REF!SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALESDURACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS INICIO PLAZO FIN

UNID CANTIDAD

2.00 POSTES DE CONCRETO 0 0

2.06 Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6 u 169 08/06/2011 100 15/09/20112.07 Listón de Madera Tratada de 50X19mmX2.70m, Incluye clavos para fijación u 203

SUB-TOTAL 2: 0 30/12/18994.00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS 0 30/12/18994.00 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 0

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 2 08/06/2011 45 22/07/20114.00 Cadena Compuesta por un Aislador de Porcelana Clase ANSI 52-3, u 0 08/06/2011 45 22/07/2011

SUB-TOTAL 4: 0

5.00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 0

5.01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 24.79

SUB-TOTAL 5: 0

6.00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO 0

6.03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 21

6.06 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla u 260

6.07 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² u 3

6.08 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 8

6.07 Cinta palna de Armar u 12 08/06/2011 45 22/07/2011SUB-TOTAL 6: 0

8.00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 0

8.05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 251 08/06/2011 30 07/07/20118.12 Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación u 94 08/06/2011 45 22/07/20118.13 Placa de Numeración de Estructura y accesorios de fijación u 94 08/06/2011 45 22/07/20118.14 Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación u 94 08/06/2011 45 22/07/20118.15 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) jgo 11 08/06/2011 45 22/07/20118.16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm Ø u 218 08/06/2011 45 22/07/20118.17 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 30 08/06/2011 45 22/07/20118.18 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas u 177 08/06/2011 45 22/07/20118.19 Tirafondo de A'G' 13mmØx102mm LONGITUD u 354 08/06/2011 45 22/07/2011

SUB-TOTAL 8: 0

9.00 RETENIDAS Y ANCLAJES 0

9.10 Aislador de tracción 54-2 u 90 08/06/2011 45 22/07/20119.11 Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extr u 16

SUB-TOTAL 9: 0

10.00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 0

10.03 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50x0,50x0,45 m u 122 08/06/2011 45 22/07/201110.07 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 12499 08/06/2011 45 22/07/2011

SUB-TOTAL 10: 0

11.00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA 0

11.05 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 17 08/06/2011 45 22/07/201111.07 Pararrayos de Oxido Metalico, 18 kV, 10 KA Clase 1 u 183 08/06/2011 45 22/07/2011

SUB-TOTAL 11: 0

12.00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 0

12.02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 5 08/06/2011 90 05/09/201112.05 Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 22,9/0,46-0,23 kV u 22 08/06/2011 90 05/09/2011

Suminist. y Transport.(DIAS)

UBICACIÓN : APURIMACSECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECÁNICODURACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS INICIO PLAZO FIN

UNID CANTIDAD

2.00 INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO 0 0

2.14 Transporte de Poste de madera importado de 12 m, Clase 6, de Almacen a Punto de Izaje u 166 16/09/2011 30 15/10/20112.15 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de madera de 12 m, Clase 6 u 166 30/12/18992.16 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I m3 173.920 16/09/2011 30 15/10/2011

SUB-TOTAL 2: 0 30/12/18994.00 MONTAJE DE ARMADOS 0 30/12/18994.05 Armado Tipo PTH-2 JGO 26 08/11/2011 8 15/11/20114.06 Armado Tipo TS-2 JGO 8 16/11/2011 3 18/11/20114.09 Armado Tipo DS-2 JGO 37 19/11/2011 10 28/11/20114.11 Armado Tipo SMM-2P JGO 1 29/11/2011 1 29/11/20114.13 Armado Tipo SBM-2P JGO 93 24/11/2011 14 07/12/20114.14 Armado Tipo DS-0 JGO 3 01/12/2011 1 01/12/20114.15 Armado Tipo PA2-0 JGO 1 02/12/2011 1 02/12/20114.16 Armado Tipo TS-0 JGO 1 03/12/2011 1 03/12/20114.17 Armado Tipo PA3-2 JGO 1 04/12/2011 1 04/12/20114.18 Armado Tipo PA1-2 JGO 2 05/12/2011 1 05/12/20114.19 Armado Tipo PA2-2 JGO 1 06/12/2011 1 06/12/20114.20 Armado Tipo PSVE-2 JGO 3 07/12/2011 1 07/12/2011

SUB-TOTAL 4: 0 30/12/18995.00 MONTAJE DE CONDUCTORES 0 30/12/18995.01 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de, Incluye Instlacion de Amortiguadores 0 30/12/1899

Aleacion de Aluminio de 35 mm², Por Fase km 14.791 04/12/2011 10 13/12/2011SUB-TOTAL 5: 0 30/12/1899

6.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 0 30/12/1899

Suminist. y Transport.(DIAS)

SECCION 3 : REDES SECUNDARIAS

0

6.00 RETENIDAS Y ANCLAJES 0

6.01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos m 2314 08/06/2011 60 06/08/2011

6.05 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 4624 08/06/2011 45 22/07/2011

6.06 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmø u 1665 08/06/2011 45 22/07/2011

6.11 Aislador de tracción 54-1 u 2492

0

7.00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 0

7.01 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 138 08/06/2011 45 22/07/2011

7.06 Perno con ojal, de AºGº de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 113 08/06/2011 45 22/07/2011

7.11 Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) u 37 08/06/2011 45 22/07/2011

7.15 Botador de extension de Fe Galvanizado u 59

7.15 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 75 08/06/2011 45 22/07/2011

7.16 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 115 08/06/2011 45 22/07/2011

7.17 Perno con ojal, de AºGº de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 120 08/06/2011 45 22/07/2011

0

8.00 PUESTA A TIERRA 0

8.01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm ø x 2,40 m u 590 08/06/2011 45 22/07/2011

8.02 Conector bimetálico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cuña u 590 08/06/2011 60 06/08/2011

8.03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y conductor de cobre 16 mm² u 590 08/06/2011 45 22/07/2011

8.04 Grapa en "U" de acero recubierto de cobre, 44.5x9.5 mm, 3.7 mmØ u 18270 08/06/2011 45 22/07/2011

0

9.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0

9.07 u 79 08/06/2011 45 22/07/2011

9.08 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 161 08/06/2011 45 22/07/2011

9.09 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 16164 08/06/2011 45 22/07/2011

9.10 Conector bimetálico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforación u 1992 08/06/2011 60 06/08/2011

9.11 Conector bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 1213 08/06/2011 60 06/08/2011

0

00 0

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 0 00 00 0000000000000

Armella tirafondo de 10mm f x 64mm de longitud

PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 01###UBICACIÓN : #REF!

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

B. MONTAJE ELECTROMECÁNICODURACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS INICIO PLAZO FIN

UNID CANTIDAD

2.00 INSTALACIÓN DE POSTES 0.00 0

2.01 Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 252 16/09/2011 20 05/10/2011

2.03 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) 147.32 06/10/2011 15 20/10/2011

2.04 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) 799.47 06/10/2011 15 20/10/2011

2.05 Izaje, identificación y señalización de poste de 8 m/2000 N (*) u 252 21/10/2011 20 09/11/20112.07 Relleno y compactación para cimentación de poste de 8 m en terreno Tipo I 782.04 21/10/2011 20 09/11/20112.13

u882 16/09/2011

30 15/10/2011

2.14 u 2 16/09/2011 15 30/09/2011

2.15 u 882 01/10/2011 30 30/10/2011

2.16 u 2 01/10/2011 10 10/10/2011

2.17u

882 01/10/201130 30/10/2011

2.18u

2 11/10/201110 20/10/2011

0.00 30/12/18993.00 INSTALACIÓN DE RETENIDAS 0.00 30/12/18993.02 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) 509.30 07/08/2011 30 05/09/2011

3.03 Instalación de retenida inclinada u 39 06/09/2011 8 13/09/2011

3.06 Relleno y compactación de retenida en terreno Tipo II 464.36 06/09/2011 8 13/09/2011

0.00 30/12/18994.00 MONTAJE DE ARMADOS 0.00 30/12/18994.02 Armado Tipo E1/S, sin caja de derivación para acometida u 485 31/10/2011 20 19/11/20114.06 Armado Tipo E3/S, sin caja de derivación para acometida u 453 31/10/2011 20 19/11/2011

4.12 Armado Tipo E6/S,sin caja de derivación para acometida u 54 13/11/2011 5 17/11/2011

0.00 30/12/18995.00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES 0.00 30/12/1899

Comprende Tendido y puesta en Flecha de : 0.00 30/12/18995.01 Conductor Autoportante de Aluminio 2X35+16/25 mm2 km 1.509 17/11/2011 4 20/11/20115.02 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm2 km 7.174 21/11/2011 4 24/11/2011

5.03 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm2 km 25.252 13/11/2011 12 24/11/2011

5.06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm2 km 4.252 25/11/2011 4 28/11/20115.07 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm2 km 48.170 19/11/2011 20 08/12/2011

5.08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm2 km 12.632 09/12/2011 8 16/12/2011

0.00 30/12/18996.00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 0.00 30/12/18996.01 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) 1,319.00 02/08/2011 30 31/08/2011

6.02 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) 1.29 01/09/2011 4 04/09/2011

Suminist. y Transport.(DIAS)

m3

m3

m3

TRANSPORTE DE Poste de Madera Tratada Importada, Longitud de 8m, Clase7, DE ALMACEN A ZONA DE DIFÍCIL ACCESOTRANSPORTE DE Poste de Madera Tratada Importada, Longitud de 11m, Clase6, DE ALMACEN A ZONA DE DIFÍCIL ACCESOIZAJE DE Poste de Madera Tratada Importada, Longitud de 8m, Clase7, DE ALMACEN A ZONA DE DIFÍCIL ACCESOIZAJE DE Poste de Madera Tratada Importada, Longitud de 11m, Clase6, DE ALMACEN A ZONA DE DIFÍCIL ACCESORELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE Poste de Madera Tratada Importada, Longitud de 8m, Clase7

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE Poste de Madera Tratada Importada, Longitud de 11m, Clase6

m3

m3

m3

m3

Como se puede apreciar, la ampliación de plazo está definida en la:Causal originada por el Adicional Nº 01.

Presentación Aprobación Fecha Termino Nueva fechaInforme Adicional Informe Adicional Nº01 Contractual Termino 18-05-11 Mediante R.M. 07-07-11 de Obra

07-06-11 20-12-11

20 días 26 días 166 días

Tiempo propuesto suministro y montaje Adicional Nº 01 192 días

Teniendo en cuenta las fechas mencionadas, se obtiene una ampliación de: Fin de obra Nuevo Fin de plazo07-07-11 20-12-11

Ampliación de Plazo = 166 días

En consecuencia, la ampliación de plazo que corresponde otorgar es producto de la diferencia entre la nueva fecha de término de obra, esto es el 20/12/11, y la fecha de expiración del plazo anterior 07/07/11, según se aprecia con mayor claridad a continuación:

Nueva fecha de término de obra : 20.12.11Fin de obra : 07.07.11Ampliación de plazo : 166 días calendario

Esto también se aprecia con toda claridad en el Diagrama Gantt (propuesto).

5.3 CRONOGRAMA MODIFICADO

En el Diagrama de Gantt presentado en Anexo adjunto, se observa que el Cronograma de la obra se ha modificado por efecto de los plazos de adquisición y ejecución de las actividades de las obras contempladas en el Adicional N°01, las que han desplazado las actividades siguientes:

a) Del presupuesto Adicional Nº 01, como:Sección 1: Líneas Primarias; Suministro e instalación de Postes de madera importada, transporte a obra, traslado a punto de izaje, instalación de postes, armados, tendido de conductores, pruebas y puesta en servicio.Sección 2: Redes Primarias; Suministro e instalación de Postes de madera importada, transporte a obra, traslado a punto de izaje, transformadores, armados, tendido de conductores, pruebas y puesta en servicio.Sección 3: Redes Secundarias; Suministro e instalación de postes de madera, transporte a obra, traslado a punto de izaje en zonas sumamente distantes de difícil acceso(no cuentan con carreteras carrozables), armados, tendido de conductores, instalación de pastorales y luminarias, acometidas domiciliarias, pruebas y puesta en servicio.

Por lo que, ha ocasionado que la fecha de término de la obra se prolongue hasta el día 20-12-11.

6. CONCLUSIONES:

Se ha formulado la petición de ampliación de plazo N°01 dentro del plazo, establecido en el numeral 15.1 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato N°034-2010-MEM/DGER, el Articulo N°200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como se ha cumplido con el procedimiento establecido en este Artículo, siendo la causal invocada, cuando se aprueba la prestación adicional de obra, el adicional fue aprobado a través de Resolución Ministerial Nº .261-2011-MEM/DM, la misma que contempla actividades complementarias que requieren de un tiempo adicional.

Del análisis efectuado, se ha determinado que en efecto la ejecución de las partidas del Presupuesto Adicional N° 01, conlleva a la modificación del Calendario de Avance de obra Contractual en 166 días calendarios.

7. RECOMENDACION

En virtud de las conclusiones señaladas y al amparo de lo prescrito en la Cláusula Décimo Quinto del Contrato N° N°034-2010-MEM/DGER, se recomienda a la Supervisión, proceder a la aprobación de una Ampliación de Plazo N°01, por 166 días calendario, necesarios para la ejecución de las obras contempladas en el Presupuesto Adicional N° 01 y actividades contractuales de montaje no concluidas, producto de suministros de este Adicional, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº .261-2011-MEM/DM de fecha 07/06/2011. Esta ampliación implicará una postergación del término del plazo contractual, definiéndose como la nueva fecha de término, el día 20/12/2011.

INDICE

OBJETIVO

ANTECEDENTES

GENERALIDADES

BASE LEGAL

ANALISIS Y CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

-ANEXOS