20160330 Pliego condiciones tecnicas eficiencia alumbrado ... · diversas instalaciones de...

1

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LAS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

DE MONT-ROIG DEL CAMP

Programa: Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal

Proyecto: Mejora de la eficiencia energética, reducción de consumo y emisiones del diversas instalaciones de alumbrado exterior en el término municipal de Mont-roig del Camp

Medida: Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

2

1.0 ANTECEDENTES:

Mont-roig del Camp está situado en costa tarraconense, ocupando una superficie prácticamente plana. Se trata de uno de los términos municipales de más extensión territorial de Cataluña con una extensión de 63,69 kilómetros cuadrados. Comprendido entre las rieras de Riudecanyes y el río Llastres al SW y NE respectivamente, por la Sierra de Llaberia y de Colldejou al NW, el otro límite lo forma el mar Mediterráneo con unos 12 kilómetros de costa.

El término municipal tiene la particularidad de que dispone de 22 núcleos de población repartidos por sus 63.69 kilómetros cuadrados.

Estos núcleos de población son urbanizaciones que se han ido desarrollando desde los años 50, destaca particularmente el núcleo de Miami-platja que actualmente tiene una población de unas 7000 personas ocupando una extensión territorial importante.

Desde los Servicios Técnicos Municipales se redactó la memoria técnica se centra en describir la situación en la que se encuentran el sistema de alumbrado público de los diferentes núcleos de población y en proponer una solución técnica para reducir el consumo en un porcentaje igual o superior al 30%, sustituyendo los báculos cuando estos no se ajusten a las prescripciones que marca el RD 1890/2008, de 14 de Noviembre y/o D 190/2015m de 25 de Agosto de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de Mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. Retirando los equipos que dispongan de lámparas de vapor de mercurio o de sistemas mixtos por otros de sodio de alta presión o lámparas de tecnología LED, con la potencia adecuada para cumplir las instrucciones técnicas EA 01 a EA 07 y variando las interdistancias cuando para conseguir el grado de uniformidad sea necesario y dar cumplimiento a las prescripciones legales de protección del medio nocturno.

El sistema diseñado además se ajustará a las prescripciones del Decreto 190/2015 de 25 de Agosto, de desarrollo de la ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno. (De aplicación obligatoria des del 27 de Noviembre de 2015) de desarrollo de la Ley 6/2001.

Con los antecedentes citados anteriormente la actuación proyectada se centrará en los siguientes núcleos de población:

- Núcleo urbano de Mont-roig del Camp

- Núcleo urbano de Miami Platja

- Urbanización Bonmont Terres Noves

- Urbanización Casalot zona Ranchos, zona Roma y vía Marina

- Urbanización Masos d’en Blade

- Urbanización Pinos de Miramar Guardamar y la Ribera.

- Urbanización Solemio

3

- Urbanización Sant Miquel

- Urbanización Rustical Mont-roig

- Urbanización Parque Mont-roig

- Urbanización Club Mont-roig

- Urbanización Rustical Balneari y Mainou

- Urbanización Mont-roig Badia

- Urb Jardines del Paraíso

El objetivo de la actuación proyectada es reducir un 30% el consumo energético y adaptar las instalaciones al cumplimiento de la normativa actual. La clasificación energética de la nueva instalación tendrá que ser como mínimo B, pudiendo mejorarse por el licitador a una clasificación A. Para conseguir esta objetivo se aplicarán las soluciones técnicas propuestas en la convocatoria del IDAE que pasan por la instalación de reguladores de flujo, substitución de equipos electromagnéticos por otros electrónicos que pueden ser pre-programables, eliminación de las bombillas de vapor de mercurio, la sustitución de báculos, bombillas y otros elementos que hagan el sistema más eficiente.

Entre las medidas de ahorro y eficiencia energética que se pueden aplicar se encuentra la sustitución de las lámparas por otras de mayor eficiencia lumínica, la mejora de la calidad reflectante y direccional de la luminaria o la implantación de sistemas de regulación del flujo lumínico de los puntos de luz y de los encendidos y apagados, permitiendo su variación a lo largo de la noche en función de las necesidades, reduciendo así la emisión de luz hacia otros espacios ajenos al objeto de la iluminación (contaminación lumínica). Con ello se adecuan unos niveles de iluminación, excesivos en muchas calles de nuestros municipios, a las necesidades reales de este tipo de servicio público, máxime en las altas horas de la noche, y se reduce el consumo de electricidad. La implantación de estas soluciones se apoya en los cambios legislativos realizados por la administración española y por la introducción de nuevos avances tecnológicos aparecidos en estos últimos años, hitos, todos ellos que están provocando un punto de inflexión en el tendencial del consumo de energía de estas instalaciones. Sirva como ejemplo la publicación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado, aprobado por Real Decreto 1890/2008 o la irrupción de la tecnología LED como nueva fuente de iluminación y las prescripciones del D 190/2015, de 25 de Agosto de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de Mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

La eficiencia y el ahorro energéticos constituyen objetivos prioritarios para cualquier economía, y pueden conseguirse sin afectar al dinamismo de su actividad, ya que mejoran la competitividad de sus procesos productivos y reducen tanto las

4

emisiones de gases de efecto invernadero como la factura energética.

El uso irracional de la energía y la contaminación suponen un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos naturales, se hace imperativo evitarlos, en la medida de lo posible.

Por esta razón, cualquier municipio que pretenda reducir su consumo energético debe considerar muy especialmente su alumbrado vial y urbano.

El objetivo con el que el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha iniciado el presente procedimiento de licitación es ejecutar una actuación global e integrada de dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y sociales de eficiencia energéticas con objetivo de reducir el consumo energético de las instalaciones de alumbrado público sobre las que se actúe, adaptándolas a la normativa vigente actual y con riguroso cumplimiento de las bases de la convocatoria realizada por el IDAE para esta finalidad. 2.0 CONDICIONES GENERALES

El objeto de este pliego de condiciones técnicas es regular y definir el alcance de las actuaciones para conseguir como mínimo ese objetivo. Para ello, se tendrán que realizar la redacción del proyecto técnico, estudio de seguridad, plan de seguridad y salud, ejecución de suministros, obras necesarias, legalización y toda la documentación necesaria para que la instalación resultante quede en funcionamiento, legalizada y cumpliendo la normativa que le es de aplicación. También tendrán que estar totalmente finalizadas las mejoras que hubiese podido ofertar el licitador.

Las actuaciones proyectadas, obras y suministros realizados tendrán que cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria de la Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal publicada en el BOE Núm. 107 Martes 5 de Mayo de 2015 Sec. III. Pág. 39324 y siguientes.

3.0 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El presupuesto de ejecución del contrato es de 3.896.571,53.-€ (tres millones ochocientos noventa y seis mil quinientos setenta y un Euro con cincuenta y tres céntimos.) Este precio incluye gastos generales, beneficio industrial y IVA al tipo vigente en la actualidad del 21%. Es requisito indispensable, tal como fijan las bases del IDAE que la repercusión de precio máxima por punto de luz no supere los 600.-€ IVA gastos indirectos y IVA al tipo vigente incluido. En este precio máximo se tienen que incluir las obras de mejora de cableado, obra civil donde la hubiere, gastos de redacción de

5

proyecto, gestión de residuos, tasa RAE, gastos generales, beneficio industrial, IVA y cualquier otro concepto que pudiere ser gravado y no especificado explícitamente. Teniendo carácter de invariable el precio unitario. Este presupuesto está formado por los siguientes conceptos:

a) Redacción del proyecto técnico, redactado por técnico competente en la materia, visado por colegio profesional se destinará un importe de 55.000,00.-€ (cincuenta y cinco mil Euros) IVA. Visados y cualquier otro concepto incluido.

Este importe se desglosa de la siguiente manera: 45.454,54.-€ de base y 9.545,46.-€ de IVA al tipo vigente en el Estado español del 21%

b) Para suministros y obras proyectadas se destinará la cantidad de 3.841.571,53.-€ (tres millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos setenta y un Euro con cincuenta y tres céntimos.)

Este importe se desglosa de la siguiente manera: 3.174.852,50.-€ de base y 666.719,03.-€ de IVA al tipo vigente en el Estado español del 21%.

c) Repercusión por punto de luz: la repercusión media de los suministro y obras a proyectar no podrá superar los 600,00.-€ (seiscientos Euros) IVA incluido. Siendo el precio sin impuestos de: 495,87.-€ más 101,13.-€ de IVA al tipo vigente en el Estado español del 21%

Esta cantidad servirá para actuar sobre un mínimo de 6.653 puntos de luz, incluyendo la instalación de nuevos en las zonas donde la interdistancia no garantice el cumplimiento de la normativa vigente. Este número se podrá incrementar al alza por el contratista o por otras soluciones técnicas que se pudiere llegar en el proyecto técnico. Se penalizará con un importe equivalente al triple del valor económico fijado en este pliego por cada punto de luz de menos sobre el que no se actúe o se modifique y no se consigan los objetivos de eficiencia y/o condiciones lumínicas exigidos en la convocatoria.

Además en esta cantidad se contemplaran como mínimo las obras de instalación de 540 puntos de luz nuevos a una interdistancia no superior a 35m equipados con columnas de cómo mínimo 5m en calles y 8 en avenidas.

También como mínimo se incluirá como mínimo los trabajos de puesta en funcionamiento del alumbrado de la urbanización Casalot zona Roma.

4.0 TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO: El técnico redactor del proyecto dispondrá preferentemente de la titulación de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial y será condición indispensable acreditar haber realizado en los cinco últimos años obras similares en territorio de la UE. No siendo admisible quien no pueda acreditar este aspecto. Además tendrá que estar colegiado y disponer de póliza de seguro de responsabilidad civil para los trabajos a realizar, el proyecto entregado estará visado por el colegio profesional correspondiente, con sede en el territorio español. Aspectos a justificar en el Sobre A

6

4.1 ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA DEL PROYECTISTA (SOBRE A): Se tendrá que acreditar la titulación del técnico redactor del proyecto con una fotocopia compulsada de la titulación y otras relacionadas con el proyecto a redactar. Se tendrá que aportar certificado de estar colegiado en el territorio español. Se tendrá que acreditar haber realizado proyectos similares en los últimos cinco años, aportando copias en formato digital, certificados de obra y/o cualquier otra documentación que lo justifique. Quedará descartada la oferta que no acredite estos aspectos. 5.0 DEFINICIONES Las características básicas de los elementos a suministrar, objeto de la actuación, son los siguientes: 5.1 LUMINARIA: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por uno o varias luces y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación, la protección de las fuentes de luz y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación, así como los elementos que permitan su fijación a soportes, de manera que todo el conjunto cumpla con las especificaciones marcadas en la normativa vigente. 5.2 LED: Se entiende por LED (Light Emitting Diode) como un diodo compuesto por la superposición de varias capas de material semiconductor que emite luz en una o más longitudes de onda cuando es polarizado correctamente. Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en una única dirección y su correspondiente circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica según las diferentes tecnologías. 5.3 LUMINARIA LED: Luminaria que incorpora la tecnología LED como una fuente de luz y que determina unas condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc.., propias de esta tecnología. 5.4 MÓDULO LED: Sistema comprendido por uno o varios LED individuales que puede incorporar otros elementos tales como circuitos impresos, disipadores térmicos, sistemas ópticos y conexiones eléctricas. Su diseño y características modificaran las calidades y garantías que el propio fabricante de LED individual ofrece, haciendo así necesaria su certificación y pruebas de funcionamiento en su integración en la luminaria y para la correcta aplicación de sus características. 5.5 SISTEMA LED RETROFIT: Elemento de tecnología LED para la sustitución directa de otras fuentes de luz y equipos auxiliares asociados, que precisa una justificación fotométrica, mecánica y térmica del comportamiento de todo el sistema donde se encuentra alojado (luminaria de instalación existente).

7

5.6 DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO (DRIVER): Elemento auxiliar básico para regular el funcionamiento de un sistema LED que adecua la energía eléctrica de alimentación recibida para la luminaria a los parámetros exigidos para un correcto funcionamiento del sistema. 6.0 MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO Teniendo en cuenta el objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas, las luminarias de alumbrado exterior están sometidas a la siguiente legislación: Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de despliegue de la Ley 6/2001, de 31 de mayo,

de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y

la gestión de sus residuos. Directiva de Baja Tensión – 2006/95/CEE, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Directiva de Compatibilidad Electromagnética – 2004/108/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la cual se deroga la directiva 89/336/CE.

Directiva ROHS 2011/65/UE, relativa a las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, por la cual se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Reglamento nº 1194/2012, por el cual se aplica la Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE a las luces direccionales, luces LED y sus equipos.

Real Decreto 154/1995 por el cual se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y su Guía de interpretación.

Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y su Guía de interpretación.

Real Decreto 842/2002 por el cual se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51.

Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo, por el cual se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo, relativo a los requisitos de diseño ecológico para luces, balastos y luminarias.

Reglamento 874/2012, de la Comisión de 12 de julio de 2012, por el cual se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al etiquetaje energético de las luces eléctricas y las luminarias.

Borrador CIE TC 4-48 “The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas”, en fase de elaboración y redacción.

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatorias

8

del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.

Las luminarias tipo LED estarán sujetas a la normativa siguiente: Requisitos de seguridad: UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado

público. UNE-EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. UNE-EN 62493 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición

humana a los campos electromagnéticos. UNE-EN 62471-2009 Seguridad fotobiológica de luces y aparatos que utilizan luces. Componentes de las luminarias: UNE-EN 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. UNE-EN 61347-2-13 Dispositivos de control para la lámpara. Parte 2-13. Requisitos

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados por corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

UNE-EN 62384 Dispositivos de control electrónicos alimentados por corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

7.0 ALCANCE DE LA ACTUACIÓN La actuación se enmarca en el Programa de ayudas para la renovación del alumbrado exterior municipal, promocionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Se renovarán un mínimo de 6.653 puntos de luz, en la práctica totalidad del término municipal de de Mont-roig del Camp. Para ello, se tendrán que realizar la redacción del proyecto técnico, ejecución de suministros, obras necesarias, legalización y toda la documentación necesaria para que la instalación resultante quede en funcionamiento, legalizada y cumpliendo la normativa que le es de aplicación. De los puntos de luz existentes en el municipio se proyectará actuar sobre un mínimo de 6653 puntos de luz del alumbrado público de Mont-roig del Camp, en que se prevé realizar modificaciones las actuaciones mínimas a proyectar se describen a continuación:

9

8.0 SITUACIÓN DE LOS DIFERENTES NÚCLEOS DE POBLACIÓN ACTUACIONES PREVISTAS, Y MEJORAS A PROPONER POR EL LICITADOR

8.1.1 Urbanización el Casalot zona Roma:

Situación actual:

En la actualidad el alumbrado de esta urbanización se encuentra fuera de servicio por motivos que no entraremos a analizar en esta documentación técnica. La delimitación exacta de la zona se encuentra en el plano correspondiente.

Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado del núcleo de población se hace desde 3 cuadros de control que actualmente por actos vandálicos se encuentran fuera de servicio. Se propone rediseñar la instalación reduciendo el número de cuadros de mando y protección a dos o uno, los cuales se tendrán que reubicar y reducir la potencia contratada a las nuevas características de la instalación.

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 164 farolas, compuestas por los siguientes elementos: columna curva de chapa galvanizada de 9m en determinadas calles y 11m en otras. Las luminarias actualmente son de vapor de mercurio de 150W en las columnas más bajas y 250W en las altas. Identificación en planos de los cuadros: U5, U6 y U7.

Columnas: columna curva de chapa galvanizada de 9m en determinadas calles y 11m en otras. Hay un porcentaje de ellas que presentan desperfectos, habrá que substituirlas dejándola en condiciones de seguridad adecuadas.

Actuaciones a proyectar:

Puesta en funcionamiento de la instalación realizando la obra civil, suministros e instalaciones necesarias para acometer este objetivo, legalización de la instalación eléctrica y lumínica. Todo incluido.

Clasificación lumínica de la zona: E3

Niveles lumínicos obtener en el diseño: según normativa. Uniformidad> 0.4, niveles lumínicos > 8 lumen; temperatura de color < 3500K; Eficiencia energética B o superior.

Sistemas de regulación y control de las nuevas luminarias: Equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales.

Elementos de medida: Totalizadores de la compañía distribuidora de baja tensión, controlados por tele gestión.

10

Reducción de consumo energético a obtener: Superior al 30%

Mejoras y actuaciones/obras mínimas a proyectar: (Q- U5,U6 y U7)

Reubicación de los cuadros de mando y protección reduciendo el número de cuadros existentes a 2 o 1

Substitución del cableado existente, ya que el nivel de aislamiento que presenta no es el reglamentario.

Substitución de las luminarias por otras con un consumo unitario inferior a 100W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos.

Redacción de la documentación técnica necesaria por técnico competente y visado por colegio profesional para llevar a cabo estas actuaciones. Legalización ante la administración competente e inspección por entidad de control acreditada aportando actas favorables de todos los elementos con regulación sectorial (instalación eléctrica, alumbrado) Quedando la instalación totalmente montada y en funcionamiento, con todos los elementos y medios directos o indirectos incluidos estén implícita o explícitamente especificados en el pliego.

8.1.2 Urbanización el Casalot zona Ranchos:

Situación actual:

En la actualidad el alumbrado de esta urbanización se encuentra en funcionamiento, existiendo una entidad urbanística de conservación con quien habrá que coordinar las actuaciones descritas.

Clasificación lumínica de la zona: E3

Niveles lumínicos obtener en el diseño: según normativa. Uniformidad> 0.4, niveles lumínicos > 8 lumen; temperatura de color < 3500K; Eficiencia energética B o superior, emisiones al hemisferio superior <1.1%. Otros parámetros: según normativa vigente.

Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 3 cuadros de control que actualmente se encuentran en funcionamiento. Se proyectará adecuar los cuadros y las potencias contratadas a las nuevas exigencias de la instalación. Identificación en planos de los cuadros: U5, U6 y U7

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 75 farolas, compuestas por los siguientes elementos: columna curva de chapa galvanizada con acabado en curvo de 4-5m en determinadas calles. Las luminarias actualmente son de diferente tipología según la calle, conviviendo en ella lámparas de VSAP mayoritariamente y vapor de mercurio.

11

Sistemas de regulación y control a instalar: Equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales.

Elementos de medida: Totalizadores de la compañía distribuidora de baja tensión, controlados por tele gestión, actualmente instalados.


Actuaciones/obras mínimas a proyectar:


Se admitirá mantener una parte de las luminarias existentes siempre que los elementos soporten la implantación de los elementos tecnológicos y/o lumínicos para alcanzar las prestaciones exigidas por el proyecto.

En esta zona recientemente se han cambiado algunas luminarias por lo que será admisible utilizar el sistema retro-fit, siempre y cuando tecnológicamente se posible.

Redacción de la documentación técnica necesaria por técnico competente y visado por colegio profesional para llevar a cabo estas actuaciones. Legalización ante la administración competente e inspección por entidad de control acreditada aportando actas favorables de todos los elementos con regulación sectorial (instalación eléctrica, alumbrado…). Cualquier otra necesaria para alcanzar los objetivos previstos en este documento.

8.1.3 Urbanización Vía Marina:

Situación actual:

El alumbrado de esta urbanización se encuentra en servicio, diferenciando tres zonas: salida A-7 hasta la urbanización formada por báculos de 9m curvos equipados con lámparas de VSAP de 150W, av Casalot con columnas de 6m y lámparas de VSAP y calles laterales con columnas de 3.5 a 4m, con luminaria de policarbonato y lámpara de VM de 125W y otras tecnologías mezcladas.

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; vial hacia la A-7 E2


12

Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 2 cuadros de control que actualmente se encuentran en funcionamiento. Se proyectará suprimir uno de los cuadros, el U29 y adecuar el cuadro y las potencias contratadas a las nuevas exigencias de la instalación, reduciendo las mismas. Identificación en planos de los cuadros: U1 y U29

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 120 puntos de luz. Las luminarias y columnas actualmente son de diferente tipología según la calle, conviviendo en ella lámparas de mercurio y sodio.






Se admitirá mantener una parte de las luminarias existentes siempre que los elementos soporten la implantación de los elementos tecnológicos y/o lumínicos para alcanzar las prestaciones exigidas por el proyecto. A excepción de los globos de policarbonato y las conocidas como “chino” que se tendrán que substituir en cualquier caso. En las luminarias más modernas se admitirá proyectar la solución retro-fit siempre y cuando el resultado cumpla las condiciones del pliego.

Redacción de la documentación técnica necesaria por técnico competente y visado por colegio profesional para llevar a cabo estas actuaciones. Legalización ante la administración competente e inspección por entidad de control acreditada aportando actas favorables de todos los elementos con regulación sectorial (instalación eléctrica, alumbrado…) Cualquier otra necesaria para alcanzar los objetivos previstos en este documento.

Mejoras a ofrecer por el contratista: (Q U1 y U29) Vía Marina

El cableado de distribución presenta signos de estar al límite de su vida útil, se valorará ofrecer su substitución. Así como de las columnas que presente mayor grado de deterioro. Aunque no es una mejora prioritaria.

13

8.1.4 Urbanización Bonmont Terres Noves:

Situación actual:

En la actualidad el alumbrado de esta urbanización se encuentra en funcionamiento, existiendo una entidad urbanística de conservación con quien habrá que coordinar las actuaciones descritas

Habrá que diferenciar dos zonas: el vial perimetral y las calles interiores.

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; vial lateral E2


Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 8 cuadros de control que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 558 puntos de luz. Las luminarias y columnas actualmente son de diferente tipología según la calle, el sistema mayoritario son las tipo Villa o clásicas, habiendo determinadas unidades que son de tipo vial, están equipadas con lámparas de VSAP.


Bombilla a instalar: Luminaria de LED, descarga o sistema LED retrofit.






14


8.1.5 Urbanización Rustical Mont-roig:

Situación actual:

En la actualidad el alumbrado de esta urbanización se encuentra en funcionamiento, existiendo una entidad urbanística de conservación con quien habrá que coordinar las actuaciones descritas

Habrá que diferenciar dos zonas: el vial de acceso y las calles interiores.

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3;

Niveles lumínicos obtener en el diseño: según normativa. Uniformidad> 0.4, niveles lumínicos > 8 lumen; temperatura de color < 3500K; Eficiencia energética B o superior, emisiones al hemisferio superior <1.1%. Se tendrá que justificar que las luminarias no provocan afectaciones a zonas de especial protección lumínica E1

Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 1 cuadro de control que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 90 puntos de luz. Las luminarias son de tipo hongo (o chino) y las columnas actualmente son de chapa galvanizada de 3.5m. Alguna están al límite de su vida útil. Se tendrá que proyectar su substitución.



Luminaria a suministrar e instalar: Luminaria equipada con LED, viaria en el acceso y de calle residencial en el resto de la urbanización.


Reducción de consumo energético a obtener: Superior al 30% que se tendrá que justificar.

15



Se admitirá mantener una parte de las luminarias existentes siempre que los elementos soporten la implantación de los elementos tecnológicos y/o lumínicos para alcanzar las prestaciones exigidas por el proyecto. A excepción de los globos de cualquier tipología y las conocidas como “chino” u “hongo” que se tendrán que substituir en cualquier caso.


8.1.6 Urbanización Jardines del Paraíso:

Situación actual:

En la actualidad el alumbrado de esta urbanización se encuentra en funcionamiento, existiendo una entidad urbanística de conservación con quien habrá que coordinar las actuaciones descritas. Las calles son de tipología urbanización residencial.




Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 22 puntos de luz. Las lunarias son esferas de policarbonato y las columnas de 3.5m de chapa galvanizada. Habiendo algunas zonas donde se han substituido parcialmente los globos. Las calles son gobernadas por el reseñado en planos como cuadro U21.


16





Substitución de las luminarias por otras con un consumo unitario inferior a 75W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en el cuadro U22 para conseguir los objetivos fijados

Se admitirá mantener una parte de las luminarias existentes siempre que los elementos soporten la implantación de los elementos tecnológicos y/o lumínicos para alcanzar las prestaciones exigidas por el proyecto. A excepción de los globos de cualquier tipología y las conocidas como “chino” u hongo que se tendrán que substituir en cualquier caso.


8.1.7 Urbanización Sant Miquel:

Situación actual:





Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 119 puntos de luz. Las lunarias son esferas de policarbonato y las columnas de 3.5m de chapa galvanizada. Gobernados por el reseñado en planos como cuadro U26. Las lámparas existentes son de vapor de mercurio de 125W.

17







Se admitirá mantener una parte de las luminarias existentes siempre que los elementos soporten la implantación de los elementos tecnológicos y/o lumínicos para alcanzar las prestaciones exigidas por el proyecto. A excepción de los globos de cualquier tipología y las conocidas como “chino” que se tendrán que substituir en cualquier caso.


8.1.8 Urbanización La Ribiera-Guardamar:

Situación actual:




18


Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente corresponden al U16 21 puntos de luz que dan servició a la Riviera y en el U24 hay 21 puntos de luz correspondientes a Guardamar. Las lunarias son esferas de policarbonato y las columnas de 3.5m de chapa galvanizada. Gobernados por los cuadros citados anteriormente.






Substitución de las luminarias por otras con un consumo unitario inferior a 75W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en el cuadro U24 y U16 para conseguir los objetivos fijados



8.1.9 Urbanización Pinos de Miramar:

Situación actual:


19

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; existe una zona de especial protección lumínica E1 próxima (Estany Gelat)



Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 38 puntos de luz. Las lunarias son tipo “chino” y las columnas de 3.5m de chapa galvanizada. Gobernados por el reseñado en planos como cuadro U23. Las lámparas existentes son de vapor de mercurio.







Se admitirá mantener una parte de las luminarias existentes siempre que los elementos soporten la implantación de los elementos tecnológicos y/o lumínicos para alcanzar las prestaciones exigidas por el proyecto. A excepción de los globos de cualquier tipología y las conocidas como “chino” u hongo que se tendrán que substituir en cualquier caso.

Redacción de la documentación técnica necesaria por técnico competente y visado por colegio profesional para llevar a cabo estas actuaciones. Legalización ante la administración competente e inspección por entidad de control acreditada aportando actas favorables de todos los elementos con regulación sectorial (instalación eléctrica,

20

alumbrado…) Cualquier otra necesaria para alcanzar los objetivos previstos en este documento.

8.1.10 Urbanización Masos d’en Blader:

Situación actual:

El alumbrado de esta urbanización se encuentra en servicio, diferenciando dos zonas: salida la CN-340 hasta la urbanización formada por báculos de 9m curvos equipados con lámparas de VM de 250W, y calles del resto de la urbanización con columnas de 3.5m con luminaria con difusor y tapa tipo “chino”.



Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 2 cuadros (U18 y U19) de control que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 181 puntos de luz. Gobernados por el reseñado en planos como cuadro U18 y U19. Las lámparas existentes en algunos puntos son de vapor de halogenuro metálico.


Bombilla a instalar: Luminaria de LED, descarga o sistema LED retrofit




Substitución de las luminarias por otras con un consumo unitario inferior a 50W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en el cuadro U18 y U19 para conseguir los objetivos fijados.

21



8.1.11 Urbanización Solemio:

Situación actual:




Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 2 cuadros de control que actualmente se encuentran en funcionamiento (U27 y U28).

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 139 puntos de luz. Las lunarias son tipo vial, las columnas de chapa galvanizada acabado curvo de 9m de altura. Gobernados por los reseñados en planos como cuadro U27 y U28. Las lámparas existentes son de VSAP




22



Substitución de las lámparas y/o lu por otras con un consumo unitario inferior a 75W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en el cuadro U27 y U28 para conseguir los objetivos fijados



8.1.12 Urbanización Parque Mont-roig:

Situación actual:




Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 1 cuadro de control que actualmente se encuentran en funcionamiento (U22).

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 26 puntos de luz. Existen dos tipologías de lunarias unas tipo globo de policarbonato, las columnas de chapa galvaniza de 3.5m de altura y otras tipo vial con columnas de 8m acabado curvo. Gobernados por el reseñado en plano como cuadro U22 y. Las lámparas existentes son de VM mayoritariamente

Sistemas de regulación y control a instalar: Equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan

23

lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales.

Bombilla a instalar: Luminaria de LED, descarga o sistema LED retrofit







8.1.13 Urbanización Club Mont-roig:

Situación actual:

El alumbrado de esta urbanización se encuentra en servicio.


Niveles lumínicos obtener en el diseño: según normativa. Uniformidad> 0.4, niveles lumínicos > 8 lumen; temperatura de color < 3100K; Eficiencia energética B o superior, emisiones al hemisferio superior <1.1%. Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de este núcleo de población se hace desde 2 cuadros de control que actualmente se encuentran en funcionamiento (013 y 014).

Numero de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente hay 184 puntos de luz. La tipología es de “hongo”. El objetivo principal es centrar la actuación en la reducción del consumo actual en un 30% y mejorar la uniformidad de las calles.

24






Instalación de elementos de regulación y si es necesario cambio de luminarias para conseguir el objetivo de la reducción del consumo energético. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en los cuadros 013 y 014 para conseguir los objetivos fijados.



8.1.14 Núcleo urbano de Mont-roig del Camp:

Situación actual:

El alumbrado de este núcleo de población se encuentra en servicio. Su control se hace por diferentes cuadros que se detallan en el apartado correspondiente.

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; proximidad de una zona de especial protección lumínica


25

Cuadros eléctricos de mando y control:

Cuadro 010: actúa sobre las farolas reseñadas en el plano, la tipología de estas es troncocónica de chapa galvanizada de 8m de altura curvada, la tipología de la luminaria de vial y potencia de las bombillas de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.

Ni el cableado de distribución ni las columnas presentan signos de estar al límite de su vida útil. No se contempla el cambio de estos elementos.

Cuadro 011: gobierna únicamente 4 farolas, se propone su supresión. Conectando los elementos al más próximo.

Cuadro 012: gobierna las farolas reseñadas en el plano, existen diversas tipologías. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 009: gobierna 181 puntos de luz, reseñados en el plano, existen diversas tipologías. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 001: gobierna 168 puntos de luz, reseñadas en el plano, las luminarias están equipadas con lámparas de VSAP de 150W, actualmente disponen de un regulador de flujo que no funciona correctamente. Para conseguir el objetivo de reducción de

26

consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 002: gobierna las farolas reseñadas en el plano, existen diversas tipologías. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 005: gobierna las farolas de alrededor de la zona polideportiva de Mont-roig y alrededores del instituto, actualmente equipado con lámparas de sodio y luminarias de policarbonato. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la substitución de los báculos equipándolos con lámparas más eficientes y la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 006: gobierna 191 puntos de luz las farolas reseñadas en el plano. La mayoría de los puntos de luz son de tipo vial con columna de 8m de altura y lámparas de 150W de VSAP, sin regulación. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de bombillas de menor potencia y de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para

27

reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 007: gobierna 25 puntos de luz las farolas reseñadas en el plano. La mayoría de los puntos de luz son de tipo vial con columna de 8m de altura y lámparas de 250W de VSAP, sin regulación. Se propone estudiar la supresión de este cuadro conectar la instalación a uno próximo. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de bombillas de menor potencia y de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 008: gobierna 54 farolas reseñadas en el plano, existen diversas tipologías. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED o de descarga de menor potencia, siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


8.1.15 Urbanización Costa Zéfir:

Situación actual:

El alumbrado de este núcleo de población se encuentra en servicio. Su control se hace por dos cuadros que se detallan en el apartado correspondiente

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; Existe una zona clasificada como E1 a menos de 2Km,(Estany Gelat)

Niveles lumínicos obtener en el diseño: según normativa. Uniformidad> 0.4, niveles lumínicos > 8 lumen; temperatura de color < 3100K; Eficiencia energética B o

28

superior, emisiones al hemisferio superior <1.1%. Se tendrá que justificar que las luminarias no provocan afectaciones a zonas de especial protección lumínica E1.


Número de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente la urbanización dispone de 511 puntos de luz gobernados desde 2 cuadros de mando y protección, el reseñado como 018 y 019 con 296 y 215 luminarias respectivamente. La gran mayoría de las luminarias son esferas de policarbonato equipadas con lámparas de VM de 125W y las columnas de 3.5m de chapa galvanizada. A la entrada de la urbanización hay columnas de doble brazo de 8m de altura equipado con lámparas de 150W de VSAP sin regulación. También cuelga de estos cuadros el alumbrado del vial que accede a la autovía, columnas de 9m curvas equipadas con lámparas de 150W de VSAP sin regulación.






Substitución de las luminarias por otras con un consumo unitario inferior a 75W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en el cuadro 018 y 019 para conseguir los objetivos fijados


Redacción de la documentación técnica necesaria por técnico competente y visado por colegio profesional para llevar a cabo estas actuaciones. Legalización ante la administración competente e inspección por entidad de control acreditada aportando actas favorables de todos los elementos con regulación sectorial (instalación eléctrica,

29

alumbrado…) Cualquier otra necesaria para alcanzar los objetivos previstos en este documento.

8.1.16 Cap de terme, Llastres, Pino alto:

Situación actual:

El alumbrado de este núcleo de población se encuentra en servicio. Su control se hace por diversos cuadros que se detallan en el apartado correspondiente

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; Existe una zona clasificada como E1 a menos de 2Km, (Desembocadura del río Llastres)


Cuadros eléctricos de mando y control: El alumbrado de estos núcleos de población se hace desde 7 cuadros de control que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Número de luminarias sobre las que se actúa: Actualmente esta zona dispone de 660 puntos de luz gobernados desde 7 cuadros de mando y protección, los reseñados como 037, 038, 039,040, 034, 035, y 036 luminarias respectivamente. Las gran mayoría de las luminarias son esferas de policarbonato equipadas con lámparas de VM de 125W y las columnas de 3.5m y en algunas zonas de 3m, de chapa galvanizada. A la entrada de la urbanización hay columnas de doble brazo de 8m de altura equipado con lámparas de 250W de VSAP con luminarias de tipología vial. En la avenida que da acceso a playa Cristall las columnas son de esta tipología equipadas con lámparas de VM de 250 y en algún caso de 400W.


Estado de la red de conductores subterráneos: El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a los cuadros 035,036 y 039 presenta signos de estar al límite de su vida útil.




30


Substitución de las luminarias por otras con un consumo unitario inferior a 75W y que cumplan las condiciones técnicas del este pliego y del IDAE. Se tendrá que justificar documentalmente todos los aspectos. Modificaciones en los cuadros citados para conseguir los objetivos fijados.


Se sustituirán las columnas que estén al límite de su vida útil, afectando al actuación proyectada a un porcentaje superior al 20% de las existentes.


MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 035,036 y 039): (Pino alto, Cap de Terme-Llastres)

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a los cuadros 035,036 y 039 presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa y en caso de haber alguna no incluida el contratista acepta expresamente la utilización de la base de ITEC para esa unidad.

Las columnas de estas zonas están al límite de su vida útil, se valorará la substitución del máximo número de unidades a los precios de referencia en el anexo.

8.1.17 Núcleo urbano de MIAMI-PLATJA:

Situación actual:

El alumbrado de este núcleo de población se encuentra en servicio. Su control se hace por diferentes cuadros que se detallan en el apartado correspondiente.

Clasificación lumínica de la zona: Núcleo de población E3; proximidad de dos zonas de especial protección lumínica, E1, la franja marítima está clasificada como E2.

Niveles lumínicos obtener en el diseño: según normativa. Uniformidad> 0.4, niveles lumínicos > 12 lumen en zonas comerciales y mayor a 10 en zonas residenciales; temperatura de color < 3100K; Eficiencia energética B o superior, emisiones al

31

hemisferio superior <1.1%. Se tendrá que justificar que las luminarias no provocan afectaciones a zonas de especial protección lumínica E1 y franja marítima, clasificada como E2.

Cuadros eléctricos de mando y control:

Cuadro 033: actúa sobre las farolas reseñadas en el plano, la tipología de estas es troncocónica de chapa galvanizada de 8m de altura curvada, la tipología de la luminaria de vial y potencia de las bombillas de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se propone la instalación de equipos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.

Cuadro 031: gobierna 29 farolas de un tramo del Ps. Mediterráneo y algún acceso a la playa. La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.

En caso de no conseguirse la uniformidad deseada se proyectará la sustitución de las columnas por otras más altas.

Se tendrán que realizar las modificaciones oportunas en el cuadro de mando y protección para adaptarlo a las nuevas cargas, dando cumplimiento al REBT.

8.2 MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 031):

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación.

Se valorará ofrecer la mejora de la substitución de este cuadro por uno que cumpla los requisitos finados en el anexo correspondiente.

Cuadro 030: gobierna 25 farolas de un tramo del Pg Mediterráneo y del Paseo Marítimo y algún acceso a la playa. La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo

32

obsoleto y lámparas de VM de 125W, también hay algunas de 8m curvadas. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.




Se valorará ofrecer la mejora de la substitución de este cuadro por uno que cumpla los requisitos finados en el anexo correspondiente

Cuadro 029: gobierna 18 farolas de un tramo del Ps. Mediterráneo a altura de cala California y algún acceso a la playa. La instalación está formada por columnas de diversas alturas, báculo obsoleto y lámparas de VM de 250W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



8.4 MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Zona Q 029):


33

Cuadro 028: gobierna 12 farolas de un tramo del Ps Marítimo y Ps del Mediterráneo y algún acceso a la playa. La instalación está formada por columnas de 8m de chapa galvanizada con acabado curvo. Báculo obsoleto y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará equipar las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, de menor potencia, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Se tendrán que realizar las modificaciones oportunas en el cuadro de mando y protección para adaptarlo a las nuevas cargas y condiciones de este pliego, dando cumplimiento al REBT.

Cuadro 027: gobierna 69 farolas de un tramo del P Marítimo y algún acceso a la playa. La instalación está formada por columnas de 8m con acabado curvado, báculo de vial y lámparas de VASP de 150W. La instalación dispone de regulador de flujo de cabecera. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las lámparas por otras de menor potencia y los balastos de las luminarias existentes por balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


Cuadro 025: gobierna 54 farolas de la zona indicada en el plano 24(zona calas) y algún acceso a la playa. La instalación está formada por columnas de 8m curvas, báculo de vial y lámparas de VASP de 150W y 250W según zona. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o los equipamientos a introducir en la existentes, se equiparan con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en

34

un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 026: gobierna 54 farolas en el tramo indicado en el plano 26. La instalación está formada por columnas de 8m con acabado curvo, báculo de vial y lámparas de 150W VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



En el momento de la redacción de este informe la red de distribución eléctrica subterránea no presentaba defectos de aislamiento.



35










36






8.5 MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q-023):

Se valorará la supresión de cuadros de mando y protección en esta zona, unificándolos en nuevos.




37


Cuadro 064: gobierna 6 farolas en el tramo indicado en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 9m de doble brazo con acabado curvo, báculo de vial y lámparas de 250W zona CN-340 y 150W VSAP en el vial lateral. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


En el momento de la redacción de este informe la red de distribución eléctrica subterránea presentaba defectos de aislamiento.




Cuadro 061: gobierna los puntos de luz indicados en el tramo indicado en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 8m con acabado curvo, báculo de vial y lámparas de 150W VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


38



Cuadro 060: gobierna 17+4 farolas en el tramo indicado en el plano 35. La instalación está formada por 4 columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.

El resto de luminarias 17 está formada por columnas de 8m con acabado curvo, báculo de vial y lámparas de 150W VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.




El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a la calle Ferrocarril y zona donde aún hay lámparas de VM y columna baja presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación.


39

Cuadro 059: gobierna 24 farolas en la zona señalada en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.






Cuadro 053: gobierna 59 farolas de la zona indicada en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 3.5m plaza Tarragona y av del Mar y otras de 8m curvada (alrededor Caprabo), báculo obsoleto y lámparas de VASP de 250W en plaza Tarragona, 125W VM en la av del Mar y 250VSAP alrededor centro comercial. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


40



El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a algunas zonas de la av del Mar cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación.


Cuadro 055: gobierna 44 farolas del tramo indicado en el plano 35 (alrededor Iglesia). La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.





Se valorará ofrecer la mejora de la substitución de este cuadro uno nuevo. El cual cumplirá las prescripciones de este pliego y otras actuaciones a mejorar por el contratista.

Cuadro 056: gobierna 11 farolas en el tramo indicado en el plano 36. La instalación está formada por columnas de 8m con acabado curvo, báculo de vial y lámparas de 150W VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán

41

equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.










42

Cuadro 067: gobierna 2 farolas en el tramo indicado en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 4m lámparas 150W VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.




Se valorará la supresión de este suministro integrándolo en alguno de los de alrededor.

Cuadro 051: gobierna 79 farolas en el tramo indicado en el plano 35. La instalación está formada por columnas de diferente altura y lámparas 150W VSAP y 250W según zonas. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 074: gobierna 19 farolas en el tramo indicado en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 8m con acabado curvo, báculo de vial y lámparas de 150W VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará las reformas en los báculos equipándolos con lámparas de menor potencia y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias o las existentes reformadas, estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de

43

flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.




Cuadro 073: gobierna 32 farolas en la zona indicada en el plano 35.La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. La zona próxima a la vía dispone de puntos de luz formados por columnas de 8m curvos y báculos equipados con lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.





Cuadro 072: gobierna 73 farolas en la zona indicada en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 6m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. La zona próxima a la vía dispone de columnas de 8m curvas equipadas con luminarias de vial y lámparas de 150W de VSAP. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas

44

luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.






Cuadro 054: gobierna 25 farolas de un tramo de calles indicado en el plano 34, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.





45










46

Cuadro 063: gobierna 5 farolas de un tramo indicado en el plano 34, báculo de reciente instalación de la firma ROS ALGUER y lámparas de VSAP de 100W Y 150w dependiendo de la altura de la columna. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las bombillas por otras más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 044: cuadro a anular e integrar en alguno de los de alrededor.






47


Cuadro 042: gobierna 466 farolas en el tramo indicado en los planos. La instalación está formada por columnas de 4.5m y 8m según sea calle o avenida, báculo de la firma comercial Ros Alguer de reciente instalación y lámparas de VSAP de 100 y 150W según la altura de la columna. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las bombillas existentes por otras lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las luminarias reformadas estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 043: gobierna 12 farolas con columnas de 3.5m, báculo bola y lámparas de VSAP de 150W. La zona es la perimetral a las oficinas municipales de Miami-platja y recinto polivalente. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 048: gobierna 39 puntos de luz en la zona indicada en el plano correspondiente. La instalación está formada por columnas de 8m con doble brazo de chapa galvanizada con acabado curvo. Báculo de vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará equipar las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, de menor potencia, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con

48

balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 049: gobierna 73 puntos de luz en la zona indicada en el plano correspondiente. La instalación está formada por columnas de 8m de chapa galvanizada con acabado recto y otros. Báculo tipo vial y lámparas de VSAP de 150W otras de tipología diferente. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará equipar las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, de menor potencia, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 050: gobierna 15 puntos de luz, reseñada en el plano 37. Báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W y columnas de 6m. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para

49

reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 046: gobierna 39 puntos de luz de la zona reseñada en los plano 37, báculo obsoleto y lámparas de VM de 250W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.






Cuadro 047: gobierna 50 puntos de luz, en la zona indicada en el plano 37. La instalación está formada por columnas de 8m, báculo de vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la reforma de las luminarias existentes equipándolas con lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo

50

admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 066: gobierna los puntos de luz de un tramo de la Av Madrid. La instalación está formada por columnas de 8m, báculo de vial y lámparas de VSAP de 250W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la remodelación de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



La red de distribución eléctrica en el momento de la visita de inspección no presentaba deficiencias.

Cuadro 069: gobierna los puntos de luz indicados en el plano 35. La instalación está formada por columnas de 8m, báculo de vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la remodelación de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


51


La red de distribución eléctrica en el momento de la visita de inspección no presentaba deficiencias.

Cuadro 058: gobierna más de 29 puntos de luz señalados en el plano correspondiente. La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.






Las columnas están al final de su vida útil, se valorará la substitución de las mismas por unas similares o más altas.

Cuadro 065: gobierna puntos de luz, en la zona indicada en el plano correspondiente. La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga

52

o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



8.18 MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 065) :


Se valorará anular este cuadro e integrarlo en alguno de los de alrededor.

Cuadro 057: gobierna 8 farolas en la zona indicada en el plano correspondiente, báculo de vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la reforma o substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 068: gobierna 11 puntos de luz de un tramo indicado en los planos. La instalación está formada por columnas de 8m con doble brazo, báculo tipo vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución o reforma de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro

53

energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 061: gobierna los puntos de luz de un tramo indicados en los planos. La instalación está formada por columnas de 8m con doble brazo, báculo tipo vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución o reforma de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.



Cuadro 075: gobierna los puntos de luz indicados en los planos. La instalación está formada por columnas de 3.5m, báculo obsoleto y lámparas de VM de 125W. La zona próxima a la vía, parte norte del paseo del Mediterráneo, dispone de columnas de 8m curvas con báculo de vial y lámparas de VSAP de 150W. Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. En la zona donde se dispone de columnas altas y alumbrado luminarias de vial se podrán reformar los báculos equipándolos con bombillas de menor consumo y equipos de arranque electrónico.

Las nuevas luminarias y/o las reformadas estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.

54






Cuadro X90 a X99: de nueva instalación, se proyectará la substitución los puntos de luz conectados directamente a la red de BT en la zona indicada en los planos. La modificación de la instalación existente se proyectará de forma que de servició a un mínimo de 600 puntos de luz aproximadamente substituyendo unos 600 equipados con lámparas de VM. Se realizará el desplazamiento de un suministro eléctrico existente o la contratación de uno nuevo en el punto más favorable para la nueva distribución. No se admitirá la instalación de las luminarias en fachada o cualquier soporte que no sea una columna de 6 a 8m de chapa galvanizada con acabado recto.

Para conseguir el objetivo de reducción de consumo en esta zona se proyectará la substitución de las luminarias existentes por otras equipadas lámparas más eficientes, reflectores y equipos electrónicos de encendido. Las nuevas luminarias estarán equipadas con balastos electrónicos programables con escalonado de la reducción de flujo en 5 tramos, siendo admisible en 2 si se utilizan lámparas de descarga o elemento electrónico equiparable que consiga un ahorro energético similar o superior. Desde los cuadros se podrá retardar el encendido un mínimo de 20min y adelantar el apagado en un mínimo de otros 20 para reducir las horas de funcionamiento anuales. Siendo admisible la instalación de lámparas de tecnología LED siempre que cumplan todas las especificaciones del pliego.


8.20 MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q X90 a X99):

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a esta zona es aéreo, se valorará realizar la construcción de una nueva red de distribución subterránea, las zanjas podrán realizarse con zanjadora en las zonas donde sea posible, donde no, se utilizaran medios mecánicos equivalentes o medios manuales, no se admitirá proyectar redes aéreas. La base de precio para las mejoras será la adjunta en el documento correspondiente y en caso de no haber una unidad de obra no contemplada se comprometerá el contratista a utilizar la base de ITEC de 2015.

55

Los conductores eléctricos y la totalidad de la instalación cumplirán el REBT y toda la normativa tanto lumínica como sectorial que sea vigente en el momento de la redacción del proyecto ejecutivo.

Los niveles lumínicos a obtener en estas calles serán los propios de calles de uso residencial con una uniformidad igual o superior a 0.4

La instalación se entregará completamente acabada, legalizada y en funcionamiento, por tanto implica el suministro e instalación de cuadros.

Cualquier elemento a instalar se ajustará a las bases de IDAE, normas UNE y condiciones particulares de este pliego.

A la hora de elegir las columnas se tendrá en cuenta las condiciones de viento, por encima de lo habitual de la zona.

En el anexo correspondiente se propone algún modelo le luminaria y columna.

9.0 ETIQUETADO DE LOS PUNTOS DE LUZ:

Todos los puntos de luz sobre los que se actúe se tendrán que etiquetar con la numeración correspondiente a cada uno de ellos.

El sistema de codificación se hará con una placa/sistema de marcaje que será individual para cada farola. La numeración de cada punto de luz constará de 8 dígitos y un código QR con la información facilitada por el Ayuntamiento. Los primeros 7 primeros dígitos tendrán la siguiente forma y significado WW-XX-YY-ZZ.

La WW corresponde al núcleo de población.

Siendo XXX la el identificador del cuadro que corresponderá con la numeración dada en el proyecto ejecutivo.

YY corresponderá a la línea de la cuelga esta farola

ZZ el número que le corresponde a este punto de luz, empezando por el 00 y acabando por el 99.

Estas placas identificativas tendrán unas dimensiones mínimas de 40mm x 80mm y serán de material resistente a la intemperie, con fijación adecuada con una durabilidad superior a 10años, que habrá que certificar. Se admitirá el troquelado directo en la columna siempre que cumpla las con condiciones anteriores. El detalle se encuentra en el plano correspondiente

56

10.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LUMINARIA A SUMINISTRAR 10.1 Requisitos mínimos de la luminaria y del dispositivo de control electrónico. El equipo objeto de suministro será de primera calidad y deberá cumplir como mínimo con los requisitos especificados en las Tablas de este apartado y con los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LAS LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR marcados por el Comité Español de Iluminación y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) (http://www.ceisp.com/). Las luminarias a suministrar deberán de cumplir todas las características técnicas especificadas en el presente pliego de condiciones y las especificaciones técnicas y económicas establecidas en las bases de al convocatoria de IDAE, recomendándose el suministro de primeras marcas (de fabricantes de reconocida calidad). En el suministro han de incluirse aquellos elementos necesarios para la correcta instalación, adaptación y conectado de la luminaria, tanto en la columna como en el brazo, existente. El cuerpo principal de la luminaria será de fundición de aluminio color negro-gris fose, con protector de vidrio plano que permita un cierre hermético del bloque óptico de la luminaria, de manera que el grado de protección del bloque óptico sea igual o superior a P65. El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad o otros elementos del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de manera que quede garantizado el funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza diferentes del mantenimiento. Además, el diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y del dispositivo de control electrónico de manera independiente, de manera que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria completa. En relación a las potencias máximas a suministrar y los flujos totales por luminaria mínimos, se han de garantizar los siguientes valores: La relación entre los lúmenes emitidos por la luminaria y la potencia total consumida, incluyendo el DRIVER, será superior a los 70 lm/W. La temperatura de color permitida será 2200 ºK a 3500ºK, según zonas, el índice de reproducción cromática será mayor o igual a Ra 70. Finalmente, el conjunto de características técnicas mínimas exigidas a las luminarias objeto de suministro, son las siguientes:

57

Las características técnicas de fabricación y las características luminotécnicas de las luminarias que se propongan por parte de las empresas licitadoras deberán de ser, como mínimo, las que vienen reflejadas en la tabla de la página siguiente, para las luminarias identificadas en el proyecto como tipo LED VIAL. Las condiciones técnicas mínimas a cumplir para la luminaria identificada en el proyecto como LED URBANA, serán las mismas que las de la luminaria LED VIAL pero se pide un grado de protección l K global mayor o igual de 09. Todas las luminarias tipo LED deberán tener disponibles, al menos, dos tipos de sistemas ópticos diferentes para diferentes fotometrías a escoger. Tabla de las condiciones técnicas mínimas a cumplir por la luminaria identificada en el proyecto como un LED VIAL (T1 y T2). Características Valores mínimos Cuerpo y fijación luminaria El cuerpo y la fijación de la luminaria estará

formada por piezas de fundido de aluminio inyectado de aleación del tipo EN AC-43000, EN AC 43400, EN AC 44100 según la norma UNE-EN 1706.

Tipos de acabados La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir satisfactoriamente el ensayo de envejecimiento acelerado de 1.000 horas según UNE-EN-ISO 11507:2007

Mantenimiento de los sistemas integrados Sustitución o acceso independiente de los sistemas integrados (grupo óptico y equipo auxiliar)

Vida útil de la luminaria de los bloques ópticos (L80)

L80 > 50.000 h.

Grado de protección (IP) de los compartimentos del sistema óptico y del equipo auxiliar

P 65

Grado de protección K global K 08 Temperatura de color máxima 4000 ºk Rendimiento cromático (IRC) Ra 2:70 Eficiencia de la luminaria 2:70 lm/W Flujo luminoso del hemisferio superior FHSinst (ULOR)

-1%

Sistema de regulación autónomo incorporado

Si, driver telegestión tipo Punto a Punto

Clase eléctrica disponible Clase 1, clase 11 Factor de potencia del conjunto 2:0,90 Incorpora protección contra tensiones Sí, integrado en la luminaria

58

perjudiciales incluidas las causadas por rayos Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento estable

-10 ºC a 39ºC

Garantía mínima 5 años 10.2 Certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada (a incorporar en sobre B). Además de cumplir íntegramente los requerimientos técnicos exigibles para las luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior incluidos en el apartado anterior, se presentaran los certificados y ensayos necesarios para el cumplimiento de los mismos y que se incluyen a continuación: 10.2.1 Certificados a aportar para las luminarias de tecnología LED 1. Marcado CE: Declaración de conformidad y expediente técnico tanto de la luminaria

como de sus componentes. 2. Certificados sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa o en defecto

de esto cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para el correcto funcionamiento de la luminaria.

3. Fotometria de la luminaria estabilizada en temperatura según Norma EN 13032. 4. Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencias y factor de

potencia de la luminaria. 5. Eficacia de la luminaria (mínimo 70 lm/W) 6. Medidas de flujo en función de la temperatura ambiente de funcionamiento (-10ºC a

35ºC) 7. Ensayo de temperatura máxima (tc)asignada de los componentes. 8. Medida del índica de reproducción cromática (mínimo RA 70). 9. Medida de temperatura de coloren grados Kelvin. (Rango adminito 2200K-3500 K) 10. Certificado de reciclabilidad en el que justifique el cumplimiento de las directivas

RoHs y WEE. 11. Certificado del cumplimiento de las normas: - UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. - UNE-EN 60598-2-3.Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado

público. - UNE-EN 62493. Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición

humana a los campos electromagnéticos. - UNE-EN 62471-2009. Seguridad fotobiológica de luces y aparatos que utilizan luces. - UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Apartado 3-2 Límites.

Límites para las emisiones de corriente harmónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Apartado 3. Límites. Sección 3. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

59

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

- UNE-EN 62031. Módulo LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. - UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiológica de luces y aparatos que utilizan luces. 10.2.2 Certificados a aportar por el dispositivo de control electrónico (drivers) El dispositivo de control electrónico deberá disponer de los siguientes certificados o resultados de ensayos:

1. Certificado de cumplimientos de las normas: a. UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de luz. Apartado 2-13. Requisitos

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

b. UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

2. Medida de potencia total consumida conforme a sus características nominales. 3. Marcado CE: Declaración de conformidad y expediente técnico o

documentación técnica asociada.

10.2.3 Certificados a aportar por en caso de utilizar el sistema retro-fit : En las luminarias en las que se opte por proyectar este sistema se tendrán que aportar certificados y ensayos de laboratorio oficial justificando que la luminaria modificada cumple los requisitos de las bases y al menos los siguientes parámetros:

1. Certificados sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa o en defecto de esto cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para el correcto funcionamiento de la luminaria.

2. Fotometria de la luminaria estabilizada en temperatura según Norma EN 13032. 3. Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencias y factor de

potencia de la luminaria. 4. Eficacia de la luminaria (mínimo 70 lm/W) 5. Medidas de flujo en función de la temperatura ambiente de funcionamiento (-

10ºC a 35ºC) 6. Ensayo de temperatura máxima (tc)asignada de los componentes. 7. Medida del índica de reproducción cromática (mínimo RA 70). 8. Medida de temperatura de coloren grados Kelvin. (Rango adminito 2200K-3500

K) 9. Certificado de reciclabilidad en el que justifique el cumplimiento de las directivas

RoHs y WEE. La Dirección Facultativa y/o el técnico municipal designado por el Consistorio para la supervisión del proyecto podrán encargar además los ensayos que considere oportunos sobre estas lámparas. En caso de haber una discrepancia superior al 10% en los parámetros, el Consistorio quedará exento del pago de estas unidades.

60

11 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

11.1. Redacción del proyecto técnico: Se tendrá que redactar toda la documentación técnica, para llevar a cabo los suministros y obras. El proyecto tendrá que estar redactado en un plazo inferior a un mes, firmado por técnico competente y visado por colegio profesional. Este se ajustará a las prescripciones técnicas de este pliego y bases del IDAE. La documentación y todos los ficheros editables se entregaran a los Servicios Técnicos Municipales y a la Dirección de Obra para su aprobación. No se podrán iniciar los trabajos hasta que no se obtenga la aprobación del proyecto. El contratista queda obligado a introducir las modificaciones que se le indiquen y redactar y visar los anexos que se deriven así como las legalizaciones, inspecciones y cualquier documento necesario para dejar el montaje totalmente instalado y en funcionamiento. Esta documentación así como las modificaciones se tendrán que realizar en un plazo inferior a una semana. Siendo motivo de rescisión del contrato sin indemnización el no cumplir este plazo. 11.2 Condiciones de suministro. En los precios de cada unidad de luminaria se incluyen todos los gastos generales gastos transporte, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, impuestos, derechos, obra civil si la hubiere, cambio de instalación eléctrica, reposición de pavimentos, refuerzo de cimentación, modificación de cuadros eléctricos etc..., es decir, todas las actividades necesarias hasta la recepción del suministro e instalación del material, en el lugar de instalación. Así como la de redacción del proyecto técnico, estudios y planes de seguridad y salud, autorizaciones sectoriales si las hubiere, ensayos pruebas de laboratorio, tramitaciones, legalizaciones y cualquier otro concepto no especificado explícitamente en este documento y/o en el proyecto que impidiese dejar en funcionamiento y cumpliendo los objetivos energéticos, lumínicos y de seguridad a los usuarios fijados en este documento. El contratista no tendrá derecho a indemnización alguna como consecuencia de un incremento de los precios consignados por estos conceptos o variación de las unidades de obra. En ningún caso se podrá incrementar el precio unitario con todos los conceptos incluidos de 600,00.-€ ni reducir el número de unidades sobre las que se actúa de 6653 puntos de luz ni conseguir un ahorro energético de cada uno de los subconjuntos inferior al 30%. En cualquier momento y una vez instaladas las luminarias, la Dirección técnica del Ayuntamiento, podrá escoger una muestra que será enviada a un laboratorio con acreditación ENAC donde se comprobarán los valores fotométricos, la eficiencia lumínica, el rendimiento, la temperatura de color, el rendimiento de color de la fuente

61

de luz y el porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior. El coste de estas pruebas será por cuenta de la empresa adjudicataria. En el caso de que estos valores de ensayo tengan desviaciones superiores a un 10% sobre las características técnicas mínimas requeridas en el presente pliego técnico, quedará en manos del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, la decisión de resolver el contrato con pérdida de toda la inversión realizada, quedando el Ayuntamiento liberado del pago de los gastos y cuotas pendientes de cobro. 11.3 Recepción del suministro y obras de mejora. Con carácter previo a la recepción oficial del suministro, los Servicios técnicos municipales realizaran las comprobaciones pertinentes, que consistirán en la revisión previa de toda la documentación del pedido y la inspección de los materiales recibidos. Superadas con éxito las comprobaciones y de encontrarse todo el pedido de acuerdo a lo establecido, en buen estado y conforme a los requisitos técnicos definidos por la dirección facultativa conjuntamente con los Servicios técnicos municipales. Las obras que se propongan como mejora no se darán por recepcionadas hasta que no se disponga de los certificados de ensayos, inspecciones y ensayos de laboratorios, obras finalizadas y se encuentren en funcionamiento con toda la documentación necesaria. 11.4 Suministro/obra defectuosa. Cuando los materiales no se encuentren en estado de ser recibidos, se hará constar señalando los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para solucionar estos defectos. Si transcurrido este plazo el contratista no lo hubiese realizado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 11.5 Garantía. Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de fabricación i/o funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria LED) de cinco años, para cualquier elemento o material de la instalación que provoque un fallo total o pérdida de flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida útil), garantizándose las prestaciones luminosas de los productos. Estas garantías se basarán en un uso de 4.100 horas/año, para una temperatura ambiente inferior a -3ºC en horario nocturno y no disminuirá por el uso de controles y sistemas de regulación. Los aspectos principales a cubrir por la garantía son: Fallo del LED: Se considerará fallo total de la luminaria LED cuando, al menos un

porcentaje del 10% de los LEDs totales que componen una luminaria, no funcionasen o que el flujo lumínico sea inferior a un 15% al de la media de la calle.

Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo luminoso indicado en la garantía.

62

Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación, deberán de mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el plazo de cobertura de la garantía.

Los defectos mecánicos debidos a fallos de material, ejecución o fabricación por parte del fabricante.

Todos los términos de garantía han de ser acordados entre el suministrador y el fabricante, considerándose necesario que todos los aspectos y componentes a los cuales afecte la misma, queden reflejados y recogidos en el documento de garantía. Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria estará obligada con el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, a la reparación o substitución de los componentes dañados o defectuosos por causas imputables al suministrador o al fabricante. Se establece un plazo de respuesta inferior a cinco días hábiles. Finalizado el plazo de garantía sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa adjudicataria quedará exenta de responsabilidad por razón del material suministrado. 12.0 DOCUMENTACIÓN A APORTAR Las ofertas se presentarán conforme al procedimiento y requisitos exigidos en el Pliego de condiciones económico-administrativas y el Pliego de condiciones técnicas. La empresa licitadora deberá adjuntar a la oferta, además de la documentación exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, la documentación solicitada en los apartados referentes a condiciones técnicas de las obras y suministros y sus tablas de los anexos 1, 2, 3 y 4 que deberán estar firmados y disponer de los datos identificativos de la empresa que los facilita. 12.1 Memoria técnica de las características generales de la luminaria y componentes (a incluir en sobre B) La empresa licitadora deberá aportar, obligatoriamente, una Memoria Técnica con los siguientes datos, parámetros y características de la luminaria LED: Marca y modelo Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados,

forma de instalación, conservación, posibilidad de reposición de los diferentes componentes y otras especificaciones.

En el caso de ofrecer mejoras consistentes en realizar unidades de obra. Se tendrá que presentar proyecto ejecutivo de la las mismas. Se admitirá el trazado de las zanjas por calzada y los precios máximos de las unidades de obra serán los indicados en el anexo B a mejorar a la baja. En caso de no estar incluida alguna partida se utilizaran las bases de ITEC.

Para la redacción del proyecto es preceptivo utilizar estas base de precios en caso de no quedar contemplada alguna unidad se utilizaran las bases de ITEC y el precio se consensuará con los servicios técnicos municipales y la Dirección Facultativa.

63

Ficha técnica del producto donde se describan sus características, dimensiones, prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento.

Datos de la luminaria y del driver especificados en los anexos 1, 2 y 3 de este Pliego de condiciones.

Certificados indicados en el Anexo 4 de este Pliego de condiciones. 13.0 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. De acuerdo con el Pliego de cláusulas se adjudicará a la empresa que obtenga mayor puntuación. Obteniéndose esta de la suma de las puntuaciones ofrecidas en las mejoras, oferta económica y criterios a juicio de valor. Sobre 300 puntos Siendo adjudicataria la mercantil que obtenga la máxima puntuación. 13.1 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN La puntuación de la oferta económica se hará de la siguiente manera: Baja económica: las bajas comprendidas entre un 0,1 y un 5% se puntuarán con 140 puntos, las bajas superiores al 5% se puntuará con 0 puntos y se tendrá que justificar el motivo de la baja. Mejoras ofrecidas por el licitador (sobre B): 135 puntos. Criterios a juicio de valor: 25puntos. Se adjudicará al licitador que obtenga mayor puntuación Quedaran descartadas las ofertas que las luminarias propuestas no dispongan de todas las certificaciones. En caso de utilizar el sistema retro-fit, se tendrá que disponer de los ensayos de durabilidad y fotometría emitidos por laboratorio oficial. 13.1.1 DEFINICIÓN TÉCNICA DE LAS MEJORAS ( a incluir sobre C). De acuerdo con el Pliego de cláusulas administrativas, se plantean un conjunto de CRITERIOS TÉCNICOS DE MEJORA que proporcionarán valoraciones adicionales a las ofertas presentadas. La descripción técnica de las mejoras propuestas es la siguiente: Mejora 01 (50 puntos) actuaciones a realizar en los cuadros Q X90 a X99 Miami-Platja:

64

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a esta zona es aéreo, se valorará realizar la construcción de una nueva red de distribución subterránea, las zanjas podrán realizarse con zanjadora en las zonas donde sea posible, donde no, se utilizaran medios mecánicos equivalentes o medios manuales, no se admitirá proyectar redes aéreas. La base de precio para las mejoras será la adjunta en el documento correspondiente y en caso de no haber una unidad de obra no contemplada se comprometerá el contratista a utilizar la base de ITEC de 2015. Se puntuará la substitución del cableado.

Los conductores eléctricos y la totalidad de la instalación cumplirán el REBT y toda la normativa tanto lumínica como sectorial que sea vigente en el momento de la redacción del proyecto ejecutivo.

Los niveles lumínicos a obtener en estas calles serán los propios de calles de usos residenciales con una uniformidad igual o superior a 0.4

La instalación se entregará completamente acabada, legalizada y en funcionamiento, por tanto implica el suministro e instalación de cuadros.

Cualquier elemento a instalar se ajustará a las bases de IDAE, normas UNE y condiciones particulares de este pliego.

A la hora de elegir las columnas se tendrá en cuenta las condiciones de viento, por encima de lo habitual de la zona.

Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este apartado se valorará hasta con 45 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.

Mejora 02 (40 puntos) Mejoras y actuaciones/obras mínimas a proyectar en Q- U5, U6 y U7 Casalot

Reubicación de los cuadros de mando y protección reduciendo el número de cuadros existentes a 2 o 1. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.

Substitución del cableado existente, ya que el nivel de aislamiento que presenta no es el reglamentario.

65


Redacción de la documentación técnica necesaria por técnico competente y visado por colegio profesional para llevar a cabo estas actuaciones. Legalización ante la administración competente e inspección por entidad de control acreditada aportando actas favorables de todos los elementos con regulación sectorial (instalación eléctrica, alumbrado…)

La valoración estimada de la actuación se adjunta en el anexo de correspondiente. No se puntuaran las que no contemplen el 100% de la actuación.

Mejora 03. (15 puntos) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 035,036 y 039): (Pino alto, Cap de Terme-Llastres)

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a los cuadros 035,036 y 039 presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 12 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.

Las columnas de estas zonas están al límite de su vida útil, se valorará la substitución del máximo número de unidades a los precios de referencia en el anexo. La puntuación se hará de la siguiente manera: 3puntos para el que ofrezca substituir el máximo número de columnas y reparto lineal a la baja entre esta oferta y la menos favorable en este aspecto.

Mejora 04. (5 puntos) Por la instalación/substitución de puntos de luz equipados con tecnología LED, que cumpla las especificaciones de este pliego. Se puntuará con 0.05puntos por cada punto porcentual que se instale con esta tecnología sobre la totalidad de los puntos en que se actúa. Mejora 05. (3 puntos) Ampliación del plazo de garantía:

Por cada año adicional de ampliación del plazo de garantía se otorgará medio punto, con un máximo de 6 años adicionales

Mejora 06. (3 puntos) Por la contratación de personal en situación de desempleo:

66

Se valorará: El volumen de jornadas laborales de mano de obra procedente del paro que se utilizará en la ejecución del contrato de acuerdo con el modelo siguiente: “... trabajadores x... meses previstos para la ejecución de la obra x 22 días laborales por mes = núm. Total jornadas laborales” La valoración se hará de acuerdo con el siguiente criterio: Número de jornadas laborales de mano de obra en situación de desempleo ofertados a contratar, dividido entre el número máximo de jornadas laborales de mano de obra en situación de desempleo a contratar propuestos por la oferta más alta, por la duración completa de los trabajos de suministro. En este apartado se deberá presentar una declaración de la empresa (no se computará dentro de este apartado la plantilla ya adscrita a la empresa, sólo el nuevo personal que deberá estar en situación de desempleo), significando que el adjudicatario del contrato, a posteriori, deberá aportar copias de los contratos de trabajo realizados a personas en paro. Así como deberá aportar documento emitido por el Servicio Público de Ocupación que acredite la condición de demandantes de ocupación no ocupados de los trabajadores contratantes, y durante el plazo de la ejecución de la obra se deberá aportar al Ayuntamiento los boletines TC2 donde consten la totalidad de los trabajadores implicados en esta obra. Mejora 07. (3 puntos) Por el número de industriales contratados para la ejecución del contrato, hasta 3 puntos. Se valorará: Los industriales a contratar para la ejecución de la obra, especificando los conceptos que subcontratará y la disponibilidad del subcontratista de hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones que realice durante el periodo de garantía de las obras. Se otorgará 0.5 punto por cada industrial a contratar, y se ponderará en función de la distancia entre sus oficinas o almacén y el término municipal de Mont-roig del Camp (ámbito de los trabajos de mantenimiento). La puntuación obtenida para cada industrial se dividirá por 2, por cada 5 km. de distancia adicionales al término municipal de Mont-roig del Camp. Se ha de completar con una carta de compromiso de todas las empresas con quienes se haya contactado para subcontratar sus servicios y una justificación del personal que destinará al servicio en cuestión firmada por las dos empresas. Sin ambos documentos, no se valorará esta mejora.

Mejora 08. (2 puntos) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 064):

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 1.3 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación

67

mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.

Se valorará con hasta 0.7 puntos ofrecer la mejora de la substitución de este cuadro eléctrico por uno nuevo que cumpla los requisitos mínimos fijados en el anexo correspondiente. Este elemento podrá ser mejorado tecnológicamente por el contratista, debiendo ir valorado. La puntuación obtenida por la propuesta del licitador se obtendrá será la siguiente: 100% de la puntuación a la oferta económicamente más alta y el resto de ofertas la puntuación otorgada será lineal entre la oferta más alta y la más baja.

Mejora 09. (1 punto) Mejoras a ofrecer por el contratista: (Q U1 y U29) Vía Marina

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 1 punto. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.

Mejora 10. (1 punto) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 031):

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.7 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.


68








El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del

69

cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.7 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.


Mejora 14. (1 punto) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA ( Q 065) :

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.8 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas

Se valorará anular este cuadro e integrarlo en alguno de los de alrededor (0.2puntos). Este aspecto se tendrá que justificar técnicamente. No se puntuarán las ofertas que no dispongan de esta justificación.



Se valorará con hasta 0.3 puntos ofrecer la mejora de la substitución de este cuadro eléctrico por uno nuevo que cumpla los requisitos mínimos fijados en el anexo correspondiente. Este elemento podrá ser mejorado tecnológicamente por el contratista, debiendo ir valorado. La puntuación obtenida por la propuesta del licitador

70

se obtendrá será la siguiente: 100% de la puntuación a la oferta económicamente más alta y el resto de ofertas la puntuación otorgada será lineal entre la oferta más alta y la más baja.

Mejora 16. (1 punto) Presentación por el contratista de informe con fotografías de estado actual y mediciones lumínicas en las calles y compromiso de realizar informe con estado final de las mismas. Mejora 17. (0.5 puntos) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 030):


Mejora 18. (0.5 puntos) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Zona Q 029):


Mejora 19. (0.5 puntos) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q-023):

Se valorará la supresión de este suministro integrándolo en alguno de los de alrededor. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar justificación de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable.

71

Mejora 20. (0.5 puntos) MEJORAS A OFRECER POR EL CONTRATISTA (Q 060):

El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a la calle Ferrocarril y zona donde aún hay lámparas de VM y columna baja presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado de estas zonas. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.3 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.





72








El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las

73

diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.3 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.



Se valorará la supresión de este suministro integrándolo en alguno de los de alrededor. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar justificación de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable.


Se valorará con hasta 0.5 puntos ofrecer la mejora de la substitución de este cuadro eléctrico por uno nuevo que cumpla los requisitos mínimos fijados en el anexo correspondiente. Este elemento podrá ser mejorado tecnológicamente por el contratista, debiendo ir valorado. La puntuación obtenida por la propuesta del licitador se obtendrá será la siguiente: 100% de la puntuación a la oferta económicamente más alta y el resto de ofertas la puntuación otorgada será lineal entre la oferta más alta y la más baja


El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.3 puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación

74

mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.



El cableado de la red de distribución eléctrica del alumbrado correspondiente a este cuadro presenta signos de estar al límite de su vida útil. Se puntuará la substitución del cableado. Para la puntuación de este anexo se tendrá que aportar memoria de las actuaciones a realizar y presupuesto de las mismas, los precios a ofrecer de las diferentes unidades de obra serán los fijados en la relación anexa, en caso de no estar incluido el precio se utilizará como referencia las bases de ITEC. Este primer apartado puntúa con 0.25puntos. No se puntuaran las ofertas que no dispongan de la justificación mencionada, o la solución técnica para esta substitución no sea viable. En ningún caso se admitirá la creación de redes de distribución aéreas.


Las columnas están al final de su vida útil, se valorará la substitución de las mismas por unas similares o más altas. (0.125 puntos)

8.1.2 CRITERIOS A JUICIO DE VALOR (SOBRE B) (25 Puntos)

a) (10 puntos) Mayor porcentaje de ahorro energético obtenido: Se tendrá que indicar y justificar el porcentaje de ahorro energético obtenido por la propuesta del licitador, para ello, se tendrá que aportar memoria justificativa, en al cual se indicará aportará un estado actual de las instalaciones. Y las actuaciones y tecnologías a instalar para conseguir un mayor ahorro energético. Se valorará la propuesta que obtenga el mayor ahorro energético de forma razonada y justificada. Este documento tendrá carácter contractual y se penalizará con un porcentaje económico el doble del que se hubiese incurrido en el porcentaje de ahorro siempre y cuando este no sea a la baja. No se valoraran ofertas que no estén convenientemente justificadas.

75

b) (5 puntos) Propuesta de mejora en los cuadros eléctricos: Los licitadores tendrán que aportar propuesta de mejora en los cuadros nuevos a instalar. En esta propuesta se incluirán los esquemas eléctricos y se valorará los que tecnológicamente sean más avanzados. Se podrán incorporar sistemas de telegestión, software de control, posibilidad de integración en telegis.. Todos estos aspectos se tendrán que justificar.

c) (5puntos) Alumbrado de otras zonas públicas: El contratista aportará propuesta de iluminación de otros espacios públicos de titularidad municipal, plazas que no dispongan de alumbrado, mejoras en parques, pasos de peatones inteligentes… Se valorará la propuesta más original y que abarque más espacios públicos.

d) (5puntos) Minimización del impacto de las obras sobre el vecindario: El contratista aportará las medidas para minimizar el impacto sobre el vecindario. No se admitirán las que no estén convenientemente justificadas.

14.0 PLAZO DE EJECUCIÓN.

La redacción del proyecto se realizará en un plazo inferior a un mes El plazo de ejecución de los suministros y obras se fija en 9 meses. 15.0 PENALIZACIONES. En el caso de retraso de las obras por causas no imputables al Consistorio se aplicará la siguiente penalización: De 1 a 55 días, se penalizará con un porcentaje del 1% del presupuesto total, pudiendo llegar al 54% En caso de superar los 56 días, el Consistorio podrá tomar la decisión de resolver el contrato con pérdida de toda la inversión realizada, quedando el Ayuntamiento liberado del pago de los gastos y cuotas pendientes de cobro. Se penalizará con un porcentaje del 0.5% del presupuesto de ejecución material el no haber realizado la posterior contratación de los industriales de los que se aporte carta de compromiso. A no ser que se puedan demostrar la imposibilidad o negativa del industrial para su contratación, causas sobrevenidas o de fuerza mayor. 16.0ANEXO S: Presentación anexos: se tendrán que presentar en forma de memoria con una declaración jurada de compromiso de realizarlas firmada por el titular o representante legal de al mercantil. No se puntuarán las ofertas que no dispongan de esta documentación ni de la totalidad de los certificados de las luminarias.

76

ANEXO 1: TABLA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS Datos de la empresa: Nombre de la empresa Actividad social de la empresa Número de identificación fiscal Dirección postal Dirección de correo electrónico Domicilio Número de teléfono Persona de contacto Datos de la empresa fabricante de las luminarias Nombre de la empresa Actividad social de la empresa Número de identificación fiscal Dirección postal Dirección de correo electrónico Domicilio Número de teléfono Persona de contacto Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001/EMAS

77

ANEXO 2: TABLA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Datos y documentación técnica de la luminaria Marca y modelo Materiales de fabricación Forma de instalación Elementos de posible reposición Dimensiones y descripciones físicas Fotografías/catálogos Potencias (consumo nominal y total del sistema y factor de potencia)

Flujo lumínico total emitido (lm) Flujo lumínico emitido al hemisferio superior (lm)

Eficacia de la luminaria (lm/W) Vida útil en horas Gráfico de mantenimiento lumínico cada 10.000 h. de funcionamiento

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteraciones de los parámetros fundamentales (ºC)

Grado de hermeticidad Características emisión luminosa en función de la temperatura exterior

ANEXO 3: TABLA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Datos y documentación técnica del driver Marca, modelo y datos del fabricante Tensiones y corrientes de salida asignadas Temperaturas máximas asignadas tc (ºC) Consumo total del driver y factor de potencia

Grado de hermeticidad Vida útil en horas

78

ANEXO 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LUMINARIA (a rellenar por cada tipo de luminaria) Características Valores mínimos Propuesta del licitador Cuerpo y fijación luminaria El cuerpo y la fijación de la

luminaria estará formado por piezas de fundición de aluminio inyectado, según la norma UNE-EN 1706

Tipo de acabados La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir satisfactoriamente, el ensayo de envejecimiento acelerado de 1.000 horas según UNE-EN-ISO 11507:2007

Mantenimiento de los sistemas integrados

Sustitución o acceso independiente de los sistemas integrados (grupo óptico y equipo auxiliar).

Vida útil de la luminaria y de los bloques ópticos (L80)

L80 50.000 h.

Grado de protección (IP) de los compartimentos del sistema óptico y del equipo auxiliar

P 65

Grado de protección K global K 08 (LED-VIAL)K 09 (LED-URBANA)

Temperatura de color máxima 4000 ºKRendimiento cromático (IRC) Ra 70Eficiencia de la luminaria 70 lm/WFlujo luminoso al hemisferio superior FHSinst (ULOR)

<1%

Sistema de regulación autónomo incorporado

Si, driver tele gestión tipo Punto apunto

Clase eléctrica disponible Clase 11Factor de potencia del conjunto 0,90Incorpora protección contra tensiones perjudiciales incluidas las causadas por rayos

Si, integrado en la luminaria

Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento estable

-10ºC a 35ºC

Garantía mínima 5 años

79

ANEXO 5: TABLA DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS Marcado CE: Declaración de conformidad. Expediente técnico tanto de la luminaria como de sus componentes. Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa, o en su defecto, de cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para el correcto funcionamiento de la luminaria. Fotometría de la luminaria estabilizada en temperatura según UNE-EN 13032. Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencias y factor de potencia de la luminaria. Eficacia de la luminaria. Medidas de flujo en función de la temperatura de funcionamiento. Medida del índice de reproducción cromática. Medida de temperatura de color. Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (luminarias. Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (luminarias). Certificado de cumplimiento de la norma UNE 20324 (Grado de protección proporcionado por los envolventes. Código IP). Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 62031 (módulo LEO) y UNE-EN 62471 sobre seguridad fotobiológica de luces y aparatos que utilicen luces. Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 para los dispositivos de control electrónico. Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 55015, UNE-EN 61547 y UNE-EN 61000-3. Certificado de reciclabilidad en el cual se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS y WEE. OTROS ANEXOS:

ANEXO A: Planos básicos de situación actual y mejoras a realizar

ANEXO B: Estimación económica de las mejoras propuestas y precios máximos de las diferentes unidades de suministro y/o obra.

80

ANEXO C: Estudios lumínicos de calles con tecnología LED y lámparas de descarga

ANEXO D: Características de los cuadros de nueva instalación

ANEXO E: Bases de obligado cumplimiento publicadas por IDAE

ANEXO D: Características mínimas de los cuadros de nueva instalación:

Los cuadros de nueva instalación y/o modificados cumplirán como mínimo las siguientes características:

- Cumplirán el REBT.

- El envolvente dispondrá de doble aislamiento y grado de protección mínimo IK-9

- Dispondrán del número de líneas adecuado

- Los nuevos podrán llevar integrado el sistema de tele gestión

- Dispondrán de sistemas programables que permitan retardar el encendido y adelantar el apagado. Como mínimo se instalaran relojes astronómicos.

- Una vez finalizadas las obras se entregará a los SSTT todas las licencias, accesos y software necesario para su gestión por la empresa mantenedora.

20160330 Pliego condiciones tecnicas eficiencia alumbrado ... · diversas instalaciones de...

Documents

Transcript of 20160330 Pliego condiciones tecnicas eficiencia alumbrado ... · diversas instalaciones de...