cp2
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
UNIDAD EJECUTORAA OBRAS 23,307,016 24,222,205
A1 AGROPECUARIA 23,067,921 23,983,111 16,236,047 3,539,920
01 0160
PIU
RA
PIU
RA
AGRO
PECU
ARIA
2009 9254 5,595,950 5,710,712 5,004,516.18 0.00 120 27-Nov-09 27-Mar-10 27-Nov-09 3-Aug-10 88% 100% 100%
02
2009 216,303 325,187
CO
NTR
ATA
294,763.37 0.00 120 2-Feb-10 2-Jun-10 120 2-Feb-10 1-Jun-10 91% 100% 100% Servicio culminado y liquidado con RORA N° 061-2011/GRP-ORA del 13.04.2011
03 0095
SA
N M
IGU
EL
DE
L FA
IQU
E
AGRO
PECU
ARIA
2009 6,998,921 7,348,867
EP
I A P
.U.
6,406,361.15 1,425,958.67 120 9-Jun-10 7-Oct-10 9-Jun-10 30-Jan-11 107% 100% 95%
04 0144 SUPERVISION
AGRO
PECU
ARIA
2009 183,788 183,773
EP
I A P
.U.
225,022.87 26,727.95 120 9-Jun-10 7-Oct-10 120 9-Jun-10 7-Oct-10 100% 100% 100%
05 0134
PIU
RA
PIU
RA
AGRO
PECU
ARIA
2011 S/C 1,374,789 1,374,789
DIR
EC
TA
0.00 285,099.99 180 1-Mar-11 28-Aug-11 90 1-Mar-11 29-May-11 70% 100% 74%
06 0135
PIU
RA
PIU
RA
AGRO
PECU
ARIA
2011 S/C 1,251,427 1,251,427
DIR
EC
TA
0.00 275,970.07 180 1-Mar-11 28-Aug-11 180 1-Mar-11 28-Aug-11 22% 65% 65%
07 0158
PIU
RA
CA
STI
LLA
2011 S/C 1,496,163 1,496,163
DIR
EC
TA
0.00 668,761.10 180 1-Mar-11 28-Aug-11 60 16-Mar-11 15-May-11 45% 56% 62%
08 0040
AG
RO
PE
CU
AR
IA
2009 72661 1,651,916 1,651,916 508,377.02 852,901.94 120 9-Nov-10 8-Mar-11 9-Nov-10 15-Jun-11 82% 100% 99%
09 0139 SUPERVISION 28,259 28,259 28,258.26 4,500.00 120 9-Nov-10 8-Mar-11 120 9-Nov-10 8-Mar-11 30% 100% 93% S: Arq. Enrique Muñoz Ramirez Se supervisa constantemente el avance de la obra.
10 0161
PIU
RA
RIN
CO
NA
DA
AG
RO
PE
CU
AR
IO
2009 79096 4,270,405.46 4,612,018 3,768,748.27 0.00 120 21-Nov-09 20-Mar-10 21-Nov-09 19-Apr-10 82% 100% 100%
11 SUPERVISION 238,658 238,658 251,936.26 0.00 120 21-Nov-09 20-Mar-10 120 21-Nov-09 20-Mar-10 106% 100% 100%
A2 CULTURA Y DEPORTE 3,367,219 3,362,108 3,211,789 33,203
12
SE
CH
UR
A
SE
CH
UR
A
2008 40992 2,310,141.19 2,305,029 2,305,029.32 0.00 150DC 13-Jul-09 9-Dec-09 13-Jul-09 30-Jan-10 100% 100% 100%
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 52.81 - MEDIO PIURA (BONOS SOBERANOS) DS-174-2009-EF
CO
NTR
ATA
A P
.U. 120
+119+11
E: Consorcio La Palma (Promacsa y Reyes Constructora SAC)Pro: Ing. Muñoz Ramirez EnriqueSup: Ing Enrique Muñoz RamirezRes. Ing° Luis Neciosup GómezRev: Ing.Cienfuegos Córdova G.M: Ing° Crish Fong Wong #288418 969821110
Obra culminada, recepcionada y liquidada con Resolución RORA N° 061-2011/GRP-ORA del 13.04.2011. Valor Final de Obra es S/. 5,893,541.00 con saldo en contra del contratista de S/. 566,585.17 por que obtuvo penalidad por mora en ejecución de Obra. Actualmente en trámite de transferencia.
AMPLIACIONESN° 01 por 27 d. con RGR N° 204-2010 (27.08.10) denegadaN° 02 por 119 d. con RGR N° 129-2010 (04.06.10) aprobadaN° 03 por 9 d. con RGR N° 082--2009 (29.04.10) denegadaN° 04 por 11 d. con RGR N° 180-2009 (03.08.10) aprobadaADICIONALESN° 01 - por S/. 372,458.65 con RGR N° 412-2010/GRP (14.05.10)
SUPERVISION (BONOS SOBERANOS D.S. 191-2009-EF)
AGRO
PECU
ARI
AEmpresa: CONSORCIO GESSA: integrado por Hidroenergía, Consultores en Ingeniería SRL y Guevara Santillán Ingenieros SRL
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE-HUARMACA EMP. 02 (CRUCE PALAMBLA) - CASERÍO PIEDRA GRANDE (KM 7+100 - 18+080)
HU
AN
CA
BA
MB
A
120+35+27+44
Consorcio Faique II, integrados por las empresas Perez y Castro Ingenieros, Constructora Rodema S.A.C., Constructora y Servicios RodemaM: Maximo Heladio Sotomayor Castillo #581934R: Edgar Guillermo Madueño Martinez S: Julio César Quiroz Ayasta *623042
Obra culminada y recepcionada, Contratista ha ido a arbitraje por la denegación de ampliación de plazo de 20 días con lo cual tendría 10 días de penalidad.
AMPLIACIONESN° 01 - RGR 293-2010/GRP-GRI de 35 días (23.11.10) Aprob.N° 02 - RGR 294-2010/GRP-GRI de 27 días (23.11.10) Aprob.N° 03 - RGR N° 005-2011/GRP-GRI de 44 días (02.02.2011) Aprob.N° 04 - RGR 004-2011/GRP-GRI 20 d. denegada (02.02.2011) Deneg.ADICIONALESN° 01 - RER N° 1006-2010/GRP.PR -S/. 246,415.18 (29.11.2010) Aprob.N° 02 - RER N° 1032-2010/GRP-PR (02.12.2010) denegadaN° 03 - RER N° 1074-2010/GRP-PR S/. 573,571.69 (29.11.2010) Aprob.DEDUCTIVOSN° 01 - por S/. 154,274.33 con REG 1005-2010/GRP-PR del 29.11.2010
QUIROZ AYASTA JULIO CESAR con RUC. 10267226933
Supervisión tiene pendiente un adicional por Certificación PresupuestalExisten 02 ampliaciones de plazo y 01 adicional
AMPLIACIONESN° 01 - RGR 308-2010/GRP-GRI de 35 días (03.12.2010)N° 02 - RGR 339-2010/GRP-GRI de 27 días (27.12.2010)N° 03 RGR 478-2011/GRP-GRI de 44 días (09.05.2011)ADICIONALESN° 01 con RER N° 1121-2010/GRP.GRI por S/. 26,727.95 del 29.11.2010N° 02 con RER N° 478-2011/GRP-PR por S/. 18,952.02 del 09.05.2011
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PIURAC Y CASTILLA: SECTOR I: (Dren Canal DP Petroperu, Dren Cimentado, Canal Vía DP. Paredes Maced, Canal DP Enace, Reparac.recup.caja hidráulica130m³)
S: Ing. Víctor Komt LiR: Ing. William Ortiz Sandoval
La demora en el alquiler de equipo viene afectando la ruta crítica en la ejecución de la obra, es necesario la aprobación del Expediente Reformulado para que se pueda proseguir con las metas del Proyecto. Actualmente actividad se encuentra paralizada desde 27/05/2011 por problemas anteriormente expuestos.
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PIURA Y CASTILLA: SECTOR II: (Dren Amotape, Dren Marcavelica, Dren César Vallejo, Dren Gulman)
S: Ing. Víctor Komt LiR: Ing. Wilmer Farfán Mariñas
Se viene realizando la reformulacion del Expediente Técnico y se coordina con el Supervisor y el Proyectista para verificar las partidas que van a ser consideradas. También se viene dando participación a 108 peones que trabajan en 04 grupos distribuidos en los drenes que se encuentran en el área de influencia del proyecto.
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PIURA Y CASTILLA: SECTOR III (EL INDIO, UNP)
PR
OTE
CC
IO
N S
OC
IAL
S: Ing. Víctor Komt LiR: Ing. Wilmer Chorres Marquez
Se ha terminado los tramos correspondiente con mano de Obra, debido al decreto de urgencia N° 012-2011 el proyecto se encuentra en reformulación.
MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO DE CATACAOS P
IUR
AC
ATA
CA
OS
CA
TAC
AO
SC
.P. P
AR
ED
ON
ES
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S U
NIT
AR
IOS
120+9
+18+18+18+18+18
CONSORCIO CANAL LOS COCOS integrada por las empresas Estrella del Oriente S.R.L., y Constructora Ortiz Sánchez E.I.R.L.S: Ing. Enrique Muñoz RamirezR: Ing. Segundo E. Castro Mercado
La Obra está casi al 100%, solo falta colocación de compuertas sub laterales. Fecha de término es el 15.06.2011. Se acuerdo al cronograma la obra debe estar al 100%, en la primera quincena de Junio. En el adicional N° 03 se detalla un problema con un acueducto, se sugiere hacer como obra complementaria .
AMPLIACIONESN° 01: RGR N° 028-2011 del 24.03.2011 por 100 días (denegada)N° 02: RGR N° 032-2011 del 04.04.2011 por 9 días parcial (aprobada)N° 03: RGR N° 037-2011 del 08.04.2011 por 18 días parcial (aprobada)N° 04: RGR N° 035-2011 del 07.04.2011 por 18 días parcial (aprobada)N° 05: RGR N° 036-2011 del 07.04.2011 por 14 días parcial (denegada) N° 06: RGR N° 044-2011 del 29.04.2011 por 18 días parcial (aprobada) N° 07: RGR N° 052-2011 del 04.05.2011 por 18 días parcial (denegada)N° 08: RGR N° 063-2011 del 25.05.2011 por 18 días parcial (aprobada)N° 09: RGR N° 083-2011 del 07.06.2011 por 18 días parcial (aprobada)ADICIONALESN° 01 aprobado con RER N° 528-2011/GRP (30.05.2011) S/. 37,634.34N° 02 en trámite por partidas adicionales por S/. 38,257.48 N° 03 en trámite por mayores metrados por S/. 85,380.46DEDUCTIVOSN° 01 aprobado con RER N° 528-2011 (30.05.2011) por S/. 22,378.24N° 02 en trámite por S/. 21,082.50
AG
RO
PE
CU
AR
IA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR - PROGRESIVA KM 3+385 AL KM 7+385 - DISTRITO DE RINCONADA(BONOS SOBERANOS). DS-174-2009-EF
CO
NTR
ATA
AP
reci
os U
nita
rios
120+30
Empresa: Consorcio Canales del Perú(Víctor Hugo Carbajal Alzamora y V&V Contratistas Generales S.R.L.)P: M.D. DE RINCONADA LLICUARR: Ing. Enrique A. Maceda NicoliniSup.: Ing° Juan Custodio Salazar
Obra concluida al 100%, recepcionada e inaugurada, Contratista ha desistido al abritraje por los dos adicionales y 04 ampliaciones de plazo y Entidad le está cobrando máxima penalidad. El Coordinador de Obra Ing. Juan Custodio Salazar con Informe N° 153-2011 ha reiterado a la Procuradoría Pública Regional que se pronuncie sobre la situación actual de este proceso.
AMPLIACIONESN° 01 - 37 d. - RGR N° 33-2010/GRP denegada (26.02.10)N° 02 - 30 d. - RGR N° 120-2010/GRP aprobada (28.05.10)N° 03 - N d. - RGR N° 171-2010/GRP denegada (21.07.10)N° 04 - N d. - RGR N° 172-2010/GRP denegada (21.07.10)N° 05 - N d. - RGR N° 173-2010/GRP denegada (21.07.10)N° 06 - N d. - RGR N° 174-2010/GRP denegada (21.07.10)ADICIONALESAdic. N° 01 por S/. 74,229.37 con RGR N° 576-2010 aprobada (05.07.10) Adic. N° 02 con RGR N° 703 -2009 denegada (18.08.10)Adic. N° 03 con RGR N° 701-2009 denegada (18.08.10)
AG
RO
PE
CU
AR
IA
Empresa: CONSORCIO GESSA: integrado por Hidroenergía, Consultores en Ingeniería SRL y Guevara Santillán Ingenieros SRL
Servicio culminado y liquidado con RORA N° 099-2011/GRP-ORA del 01.06.2011. Valor del servicio S/. 239,808.37 con un saldo a favor del Contratista de S/, 1,150.54
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SECHURA (UNOPS)
CU
LTU
RA
Y
DE
PO
RTE
EN
CA
RG
OU
NO
PS
-C
ON
TRA
TA 150DC+20+15+17
Empresa: Sevilla Rodriguez S.R.L. M: Arq. Naisy Loaysa *246832 969492453R: Ing° Danto Castro NapaicoS:Alfredo Medina Martinez
Obra culminada, recepcionada e inaugurada, actualmente la liquidación está en revisión por parte de la Dirección de Obras ya que Contratista dice que aún no se le ha pagado un adicional y Supervisión dice que dicho adicional no le corresponde.
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
13 0189
PIU
RA
PIU
RA
CU
LTU
RA
Y D
EP
OR
TE
1010 35247 239,095 239,095
CO
NTR
ATA
206,759.65 33,203.46 45 7-Sep-10 21-Oct-10 7-Sep-10 27-Dec-10 100% 100% 100%
14
SE
CH
UR
A
BE
LLA
VIS
TA
2009 S/C 467,984 467,984 350,000 0 86 10-Nov-10 3-Feb-11 86 10-Nov-10 3-Feb-11 75% 100% 98%
15
PIU
RA
CU
RA
MO
RI
2009 S/C 350,000 350,000 350,000 0 86 10-Nov-10 3-Feb-11 86 10-Nov-10 3-Feb-11 100% 100% 0%
A3 DESARROLLO SOCIAL 1,302,633 1,229,617 1,098,743 55,801
16 0167
PIU
RA
PIU
RA
DE
SA
RR
OLL
O U
RB
AN
O
2009 868,490.00 781,641
CO
NTR
ATA
706,203.05 0 90 11-Mar-10 8-Jun-10 90 11-Mar-10 8-Jun-10 90% 100% 100%
17
PIU
RA
PIU
RA
2008 57916 142,773 128,495
CO
NTR
ATA
128,495.00 0.00 21 23-Feb-10 15-Mar-10 21 23-Feb-10 15-Mar-10 100% 100% 100%
18 0187
PIU
RA
PIU
RA
DE
SA
RR
OLL
O U
RB
AN
O
2009 S/C 291,370.74 319,481 264,044.47 55,801.04 60 15-Sep-10 13-Nov-10 15-Sep-10 10-Feb-11 91% 100% 57%
A4 EDUCACION 17,094,806 17,005,782 10,520,438 2,615,673
19
PIU
RA
PIU
RA
ED
UC
AC
ION
2009 49390 1,553,519 1,475,772
CO
NTR
ATA
A P
.U.
1,521,437.10 0.00 90 DC 27-Sep-09 25-Dec-09 27-Sep-09 8-Mar-10 103% 100% 100%
20 0098
PIU
RA
TAM
BO
GR
AN
DE
ED
UC
AC
ION
2009 110691 703,514 703,514
EP
D
628,533.67 0.00 90 23-Nov-09 20-Feb-10 23-Nov-09 18-Mar-10 89% 100% 100%
21 0099
PIU
RA
LA A
RE
NA
ED
UC
AC
ION
2009 55927 1,379,017.61 1,379,018
EP
D
1,569,917.35 10,171.00 150 2-Nov-09 31-Mar-10 2-Nov-09 13-Jun-10 115% 100% 100%
CONST. DE COMPLEJO DEPORTIVO LOS JAZMINES CULMINACION DE COLISEO DEPORTIVO.
45+25+17+25
C:BARRANTES Y CIA S.R.L con RUC. 20102670214
S: Manuel Seclen tantalean 969177681R: Ing° Eduardo barrantes Urrelo 969622633
P: Ing° Juan F. Sandoval Riofrío
Obra culminada, aún no se ha recepcionado por que aún se le debe un adicional al Contratista y la declinación como miembro el Ing. Juan F. Sandoval Riofrío.
AMPLIACIONESN° 01 con RGR 272-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d. (27.1010) Aprob.N° 02 con RGR 298-2010/GRP.Piura-GRI por 17 d (24.11.10) Aprob.N° 03 con RGR 326-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (15.12.10) Aprob.ADICIONALESN° 01 - S/. 59,389. - RER N° 1070-2010/GOB.REG.PIURA-PR (24,839%) del 15.12.2010 por mayores metrados en diferentes partidas, asi como por la modificación del techo de las tribunas del coliseo. DEDUCTIVOSN° 01 - S/. 55,213.17 - RER N° 929-2010/GOB.REG.PIURA-PR (02-11-2010) N° 02 - S/. 2,615.74 - RER N° 345-2011//GOB.REG.PIURAPR (23-03-2011)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 24 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION
CU
LTU
RA
Y
DE
PO
RTE
EP
D C
.Tra
nsf.
Fina
n. S: Ing. Ricardo Montestruque VílchezR: Ing. Juan Orlando Ruiz Alcedo
La obra se encuentra en la última etapa, actualmente se encuentra en el pintado de muros, columnas y gradas para finalizar la Obra.
CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS CUCUNGARA CURA MORI.
CU
LTU
RA
Y
DE
PO
RTE
EP
D C
.Tra
nsf.
Fina
n. S: Ing. Ricardo Montestruque VílchezR: Ing. Juan Orlando Ruiz Alcedo
Obra aún no se ha ejecutado, pero los materiales se habían comprado en su totalidad, el Coordinador verificó en situó de los materiales en lugar de obra.
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 18 Y 28 DE LA I ETAPA DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO DE LA CIUDAD DE PIURA.
Empresa: Consorcio Ignacio MerinoR.: Ing° Cesar Ayala Medina 969544194S: Ing. Victor Boyer Oyola 969592397
Obra culminada, recepcionada, inaugurada y liquidada con Resolución Oficina Regional de Administración № 423 - 2010/GRP - ORA del 21/10/2010, inaugurada el 29/06/2010.
AMPLIACIONESN° 01 - 47 d. - RGR N° 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegadaADICIONALESN° 05 por S/. 674.09 - RER N° 575-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayor Metrado de Válvula de Compuerta HFD de 110 mm N° 04 por S/. 2,268.88 - RER N° 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayores Metrados detubería PVC, S-20 de 200 mm de Alcantarillado,N° 02 por S/. 10,019.56 - RER N° 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por mayores prestaciones en obras de agua potable.N° 01 por S/. 15,969.94 - RER N° 535-2010/GRP-PR del 24.06.2010 por mayores metrados de eliminación de material excedente.DEDUCTIVOSN° 01 por S/. 27,885.02 - RER N° 473-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 10.06.10N° 02 por S/. 9,241.66 - RER N° 563-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 30.06.2010
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA CALLE 4 DE LA URB. SAN JOSE, PROVINCIA DE PIURA META: SALDO DE OBRA
DE
SA
RR
OLL
O
UR
BA
NO Contratista : Insitituto de Ingeniería Teconolgía
y Desarrollo.R.: Ing° Manuel Ly PerezS: Ing° Víctor Boyer Oyola 969592397
Contratista no ha levantado aún las observaciones de recepción de obra. Supervisión aplicó la maxima penalidad.
PAVIMENTACION DE LAS CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA SULLANA Y LA "A" DE LA URB. IGNACIO MERINO
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S U
NIT
AR
IOS
60+25+12+52
GANIMEDES INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L S.: Víctor Boyer Oyola 969592397R: Luis R. La Cherre Vásques 968171897
Al Contratista ya se le canceló la valorización N° 01 del adicional N° 01, pero no ha reiniciado las obras pretextando que no se le ha entregado el expediente del adicional cuando lo unico que falta es ejecutar la pista con bloques de concreto. Supervisión está planteando que se le rescinda contrato.
AMPLIACIONESN° 01 con RGR 299-2010/GRP.Piura-GRI por 12 d (24.11.10)N° 02 con RGR 296-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (23.11.10)N° 03 por 52 días consentida a la espera de ResoluciónADICIONALESN° 01 por S/. 135,979.37 - RER 1069-2010/G.R.P.PR del 14.12.2010DEDUCTIVOSN° 01 - por S/. 102,099.45 - RER 1025-2010/GRP-PR del 01.12.2010
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14007 URB. PIURA (25)
90+45+3
+90
E: SANTA LUCIA S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUNARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALESR : Ingº José E. Cumpa AngelesS : Ingº Luis Alberto Vallejos Vilchez
Obra culminada, recepcionada, inaugurada, transferida provisionalmente a la dirección del colegio, se encuentra en arbitraje por las ampliaciones de plazo 03, 04 y 05. Proceso de arbitraje se encuentra en la etapa final.. el 05/04/2011 se ha programado reunión para dar informes orales, a mas tardar a fines de Abril tribunal dará a conocer sentencia.
AMPLIACIONESN° 01 - 45 d. - RGR N° 210-2009/GRP-GRI-Aprob.N° 02 - 3 d. - RGR N° 011-2009/GRP-GRI Aprob.N° 03 - 13 d. - Oficio N° 079-2010-440310N° 04 - 36 d. - Oficio N° 078-2010-440310N° 05 - 41 d. - Oficio N° 080-2010-440310ADICIONALESN° 01 - RER N° 707-2009/GRP-PR -S/. 9,519.14 (01.01.2010)-Aprob.N° 02 - RER N° 878-2009/GRP-PR -S/. 11,477.35 del 01.01.2010-Apro-N° 03 - RER N° 895-2009/GRP-PR - S/. 533.00 (01.01.2010) Aprob.N°.04 - RER N° 895-2009/GRP-PR - S/. 19,488.16 (01.01.2010) Aprob.N°.05 - RER N° 895-2009/GRP-PR - S/. 10,104.73 (01.01.2010)Aprob. N°.06 - RER N° 895-2009/GRP-PR - S/. 5,174.83 (01.01.2010) Aprob.N° 07 - RER N° 062-2010/GRP-PR - S/. 3,714.60 (01.01.2010) Aprob.N° 08 - RER N° 062-2010/GRP-PR - S/. 1,647.65 (01.01.2010)Aprob.N° 09 - RER N° 061-2010/GRP-PR - S/. 4,155.82 (01.01.2010) Aprob.N° 10 - RER N° 061-2010/GRP-PR - S/. 650.26 (01.01.2010) Aprob.N° 11 - RER N° 087-2010/GRP-PR - S/. 0.00 (01.01.2010) Deneg.N° 12 - RER N° 158-2010/GRP-PR - S/. 1,987.92 (01.01.2010) Aprob.N° 13 - RER N° 022-2010/GRP-PR - S/. 0.00 (01.01.2010) Deneg.N° 14 - RER N° 175-2010/GRP-PR - S/. 4,604.27 (01.01.2010) Aprob.N° 15 - RER N° 199-2010/GRP-PR - S/. 32,737.47 (01.01.2010) Aprob.DEDUCTIVOSN° 01 - S/. 8,630.13 - RER N° 179-2010/GRP-PR (01.01.27)N° 02- S/. 1,469.78 - RER N° 179-2010/GRP-PR (01.01.10)N° 03- S/. 598.65 - RER N° 179-2010/GRP-PR (01.01.10)N° 04- S/. 22,084.54-RER° 199-2010/GRP-PR (01.01.10)AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14144 SANTA ROSA - CENTRO POBLADO PALOMINO - DISTRITO DE TAMBOGRANDE
90+45
R: Ing Gustavo ZegarraS: Arq. José Ralph Correa Serrano
La obra se encuentra culminada e inaugurada, se ha solicitado Certificación Presupuestal para el levantamiento de observaciones.
AMPLIACIONESN° 01 por 45 d. con RGR 88-2010/GRP (05.05.10)
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENT0 DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14123 DEL CENTRO POBLADO DE SINCAPE - DISTRITO DE LA ARENA
150+33+41
R: Antonio Aparicio V. ( 968992122 *443122)S:Willi Loayza Ortiz ( 969936193 *873161)
Obra terminada al 100%. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial otorgó Certificación Presupuestal, actualmente está en levantamiento de observaciones.
AMPLIACIONESN° 01 - 33 d. - RGR N° 037-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 03.03.10 N° 02 - 41 d. - RGR N° 097-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 12.05.10N° 03 - 17 d. - RGR N° 144-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 23.06.10ADICIONALESN° 01 en trámite por S/. 312,094.62
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
22 0092
PA
ITA
PA
ITA
ED
UC
AC
ION
2008 19093 8,536,962 8,536,108 5,263,972.02 577,410.85 300 20-Feb-10 17-Dec-10 20-Feb-10 18-Nov-11 68% 76% 77%
23 0155 SUPERVISION
ED
UC
AC
ION
448,191 448,191
C.P
.N°
004-
2009
PO
R C
ON
TRA
TA
439,227.28 0.00 300 27-Jan-10 23-Nov-10 27-Feb-10 8-Apr-11 98% 88% 69% Servicio continua con los trabajos de supervisión.
24 0094
PIU
RA
LAS
LO
MA
S
ED
UC
AC
ION
2010 39907 990,740 980,318
CO
NTR
ATA
816,513.38 63,535.96 120 15-Sep-10 1-Jun-21 23-Sep-10 21-Mar-11 90% 100% 97%
25 0196 SUPERVISION
2010 50,000 50,000
CO
NTR
ATA
46,329.27 0.00 120 15-Sep-10 1-Jun-21 120 15-Sep-10 13-Jan-11 93% 100% 97% Sup. Ing° Víctor Boyer Oyola Servicio en ejecución
26 0065
PIU
RA
LA U
NIO
N
ED
UC
AC
ION
2010 95190 1,944,778 1,944,778
CO
NTR
ATA
A S
UM
A A
LZA
DA
210,000.00 1,474,413.00 120 24-Dec-10 22-Apr-11 24-Dec-10 19-Jun-11 87% 100% 91%
27 0143 SUPERVISION 24,508 24,508 24,507.55 8,500.00 120 24-Dec-10 22-Apr-11 120 24-Dec-10 22-Apr-11 135% 80% 82% S: Arq. Carlos Rodriguez Mogollón Se supervisa constantemente el avance de la obra.
28 0096
MA
NC
OR
A
ED
UC
AC
ION
2010 37575 1,463,576 1,463,576 0.00 474,342.28 150 24-Dec-10 22-May-11 150 23-Dec-10 21-May-11 32% 100% 20%
29 0197 SUPERVISION 0.00 7,300.00 150 24-Dec-10 22-May-11 150 23-Dec-10 21-May-11 54% 20% S: Ing. Nery Purizaca Chunga Se supervisa constantemente el avance de la obra.
A5 ENERGIA 7,102,937 7,125,218 1,938,501 770,779 38%
30 0171
PIU
RA
TAM
BO
GR
AN
DE
EN
ER
GIA
2009 54120 3,814,347.03 3,909,434
CO
NTR
ATA
A P
.U.
1,209,628.79 0.00 27-Aug-09 18-Mar-10 27-Aug-09 11-Jun-10 31% 100% 100%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA(FONIPREL) C
ON
TRA
TAA
.P.U
. 300+36
+185+116
Ejecutor: Consorcio Las Mercedes (Santa Lucía SAC, Construcciones, Maquinarias, Equipos y Servicios generales; Troncos Construcciones y RoalsaM:: Ing. Maximo H. Sotomayor C. #581934R:: Ing. Edwin Hilario Canales Girón
El avance real de la Obra respecto a las estructuras están practicamente en 95%, en Arquitectura está en 68%, En Instalaciones Electricas están en 50%, En Instalaciones Sanitarias se encuentran en 50%. Se están ejecutando trabajos de Arquitectura como en terrajeos a exteriores, instalación de cerámicos en baños, cobertura con plancha metálica. En el mes de Mayo tuvo un avance físico de 5%, siendo su avance acumulado de 77%.
AMPLIACIONESN° 01 - 36 dias - RGR N° 049-2010 del 18.03.10 (Concedida)N°02 - 17 dias - RGR N° 243-2010 del 01.10.10(denegada)N° 03 - 185 días - RGR N° 013-2011 del 02.03.11 (Consentida) N° 04 - 116 días - RGR N° 025-2011 del 21.03.11 (consentida)ADICIONALESN° 01 - por S/. 116,169.42 con RER 098-2010/GRP del 18.02.2010 (inclusión de partida caseta de bombeo, guardianía, Ing. Supervisor, Ing. Residente, Vestuario, obreros y comedor. y Partida Cerco Provisional de esteras). N° 02 - por S/. 409,281.29 con RER 898-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por inclusión de partida empalme de media tensión a la red ENOSA)N° 03 - por S/.47,075.45 con RER 915-2010/GRP-PR del 27.10.2010 (por mayores metrados en el subpresupuesto de estructuras)DEDUCTIVOSN° 01 =S/. 66,608..68 con RER N° 897-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por modificación del precio unitario de partida relleno con material de préstamo dentro de la especialidad de estructuras.
300+30+25+12+39
C: Consorcio Nuestra Señora de las mercedes integrada por: Corporación darkinson Ingenieria SAC-Cosaring SAC, San Quirino Constructores SRL y Quiroz Ayasta Julio CésarS:: Ing. Juan de la Rosa Santa Cruz Vallejos
AMPLIACIONESN° 01 - 30 días - RGR N° 026-2011/GRP-GRI del 22.03.11 Aprob.N°02 - 25 dias - RGR N° 027-2011/GRP-GRI del 23.03.2011 Aprob.N°03 - 12 dias - RGR N° 379-2011/GRP-GRI del 04.04.11 Aprob.N° 04 - 39 días - RGR N° 047-2011/GRP-GRI del 03.05.11 Aprob.ADICIONALESN° 01 -RGR N° 343-2011/GRP por S/. 28,726.31 del 22.03.2011N° 02-RGR N° 344-2011/GRP por S/. 27,090.89 del 23.03.2011N° 03 -RGR N° 379-2011/GRP del 04.04.11 S/. 11,388.06N° 04 -RGR N° XXX-2011/GRP del xx.xx.xx por S/. 36,466.98N° 05 -RGR N° por S/. 7,968.16 está para Resolución
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 15117 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - POTRERILLO - LAS LOMAS - PIURA
120+15+15
Consorcio Las Lomas (DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL y CONSULTORIA ELECTROMECANICA Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L.) R: Ing. Martín Ubillus
S: Ing° Víctor Boyer Oyola
Vía conciliación se ampliado el plazo a fin de reiniciar las obras y concluirla. Contratista está esperando la aprobación de los adicionales para definir el reinicio de los trabajos en Obra que son acabados de pintura, parte del mobiliario (tableros de mesa), vidrios, rejillas. Existen 02 adicionales en trámite para culminar la obra y asi recepcionarla.
AMPLIACIONESN° 01 - RGR N° 18-2011 del 08.03.2011 por 15dias(aprobada)N° 02 - RGR 08-2011 del 14.02.2011 por 30dias (aprobada)N° 03 - RGR N° 071-2011 del 31.05.2011 por 15 dias (aprobada)ADICIONALESN° 01 - en trámite por S/. 4,125.98 (0.42%) por partida nueva , excavación en roca fija, mayormente en el área del comedor cocinaN° 02 - en trámite por S/. 54,463.40 (5.57%) por mayores metrados con respedto a los establecidosen el valor referencial , en los planos y en el replanteo topográficoDEDUCTIVOSN° 01 - en trámite por S/. 4,059.57 (0.41%) vinculado al adicional N° 01 , relacionado por partidas que ya no se van a ejecutar por presencia de roca.N° 02 en trámite por S/. 4,320.47 (.44%) por modificación del proyecto por reubicación de los dos tanques sépticos y pozas de percolación del proyecto por presencia de roca fija y baja capacidad de percolación.
ED
UC
AC
ION
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU –TABLAZO NORTE LA UNION (M.D. LA UNION)
120+30+28
CONSORCIO LOS TABLAZOS integrada por las empresas CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A.C. y CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTORep.Legal: Nestor NaquicheR: Ing. Manuel Arevalo Macedo CIP-25340 *129782S: Arq. Carlos Mogollón Rodriguez 968897500
Después de aprobarse los adicionales y la segunda ampliación de plazo, se ha previsto culminar la obra el 19.06.2011. El avance real de Obra está acorde con el programado, sin embargo este avance considera la Adquisición de Mobiliario y Computadoras, con lo cual se valoriza un mayor porcentaje, pero el avance ejecutado solo de obras civiles presenta un ligero retraso.
AMPLIACIONESN° 01 aprobar con RGR 049-2011/RGR-GRI parcial 30 días del 04.05.2011N° 02 aprobar con RGR 066-2011/RGR-GRI parcial por 28 días del 26.05.2011ADICIONALESN° 01 -RER N° 483-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 26,338.46N° 02-RER N° 505-2011/GRP-PR del 20.05.2011 por S/. 79,764.05DEDUCTIVON° 01 -RER N° 482-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 13,895.48 (0.71%) por menores metrados.
ED
UC
AC
IO N
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 14917 MICAELA BASTIDAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA P
IUR
ATA
LAR
A
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S U
NIT
AR
IOS
C: CONSORCIO A&A (INVERSIONES INTERNACIONALES A&C S.A.C. con RUC. 20518559576 y ARIAS MEDINA ADOLFO ADALBERTO con RUC. 10028716392)S: Nery Purizaca ChungaR: Víctor Felix Cruz Chavez
La obra llegó a su término del plazo de ejecucion el día 21.05.2011, reportando 0% de avance físico parcial por paralizaciones atribuibles al contratista incurriendo o incumpliendo el contrato por atraso injustificados en la ejecución de la Obra. Al Contratista se le ha notificado la denegación de ampliación de plazo de ejecución por 137 días y se espera respuesta.
AMPLIACIONESN° 01 denegar 137 días con RGR 076-2011/RGR-GRI del 31.05.2011ADICIONALESDEDUCTIVO
ED
UC
AC
IO N
ELECTRIFICACION CP SAN MARTIN CP3 - TAMBOGRANDE
180+24
180+24
C: CONSORCIO TAMBOGRANDEAdm.: Homero manrique #884875R: Ing. Luis Antonio Santana ZarateS: Ing Hector Benavides #583468
Obra culminada al 100% e inaugurada, en proceso de recepción. Actualmente se encuentra en arbitraje por desacuerdo en la liquidación.
AMPLIACIONESN° 01 - 50 d. - Oficio N°074-2010 (04.02.2010) DenegadaN° 02 - 24 d. - RGR N° 079-2010/GRP-GRI (26.04.10) AprobadaN° 03 - 10 d. - RGR N° 144-2010/GRP-GRI (30.04.10) improcedente ADICIONALESN° 01 por S/. 507,959.26 (12.9%)con RDG N° 892-2009 (31.12.2009) por mayores metrados y partidas nuevas correspondiente al mejoramiento de la carga unitaria de los caseríos, adicionar espigas normalizadas por el MEM, adicionar partidas de declaración jurada ambiental, ejecución del plan de monitoreo y la ejecución de 110 nuevas conexiones domiciliarias.DEDUCTIVOSN° 01 por S/. 367,550.78 (9.04%) con RDG N° 891-2009 (31.12.2009) generado por la diferencia entre el metrado contractual y el del replanteo topográfico de obra y de la Ingeniería de detalle
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
31
PIU
RA
TAM
BO
GR
AN
DE
EN
ER
GIA
2009 51971 1,521,604.82 1,448,805
CO
NTR
ATA
A P
.U.
542,748.96 0.00 150 DC 1-Oct-09 27-Feb-10 150 1-Oct-09 12-Dec-10 37% 100% 100%
32 0162
MO
RR
OP
ON
YA
MA
NG
O
EN
ER
GIA
2010 104230 1,766,985 1,766,980 186,123.00 755,028.65 210 3-Dec-10 30-Jun-11 210 3-Dec-10 30-Jun-11 53% 88% 50%
33 0181 SUPERVISION
EN
ER
GIA
CO
NTR
ATA
0.00 15,750.00 210 3-Dec-10 30-Jun-11 210 3-Dec-10 30-Jun-11 31% 38% S: Saul Zavala Rivera Se supervisa constantemente el avance de la obra.
A6 PLANEAM. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,711,525 1,848,502 1,677,598 2,298
34 0179
PIU
RA
PIU
RA
PLA
NE
AM
. GE
STI
ON
Y R
ES
ER
VA
DE
CO
NTI
NG
EN
CIA
2009 51621 1,575,233 1,712,210 1,504,439.09 2,297.83 180 29-May-10 24-Nov-10 29-May-10 12-Feb-11 88% 100% 87%
35 0184 SUPERVISION
2009 136,292 136,292 173,158.65 0.00 180 29-May-10 24-Nov-10 180 29-May-10 24-Nov-10 100% 85% Servicio culminado, actualmente se encuentra en arbitraje.
A7 PROTECCION SOCIAL 1,433,811 1,442,052 916,786 3,944
36
TALA
RA
TALA
RA
PR
OTE
CC
ION
SO
CIA
L
2009 S/C 356,493 356,493
CO
NTR
ATA
391,184.40 0.00 60 9-Aug-10 8-Oct-10 10-Aug-10 8-Nov-10 110% 100% 100%
37
PIU
RA
CA
STI
LLA
2010 S/C 343,004 351,244
CO
NTR
ATA
343,003.00 0.00 90 27-Sep-10 26-Dec-10 90 24-Sep-10 22-Dec-10 98% 100% 100%
38
SE
CH
UR
A
SE
CH
UR
A
2010 S/C 100,429 100,429
CO
NTR
ATA
21,113.41 0.00 70 24-Oct-10 1-Jan-11 70 24-Oct-10 1-Jan-11 21% 100% 100% Servicio culminado al 100%, recepcionado y en proceso de liquidación.
39 0157
PIU
RA
2010 S/C 142,001 142,001
DIR
EC
TA
61,551.00 3,944.00 20 22-Oct-10 10-Nov-10 20 22-Oct-10 22-Jan-11 46% 100% 100%
40
PIU
RA
CU
RA
MO
RI
2010 S/C 90,234 90,234 61,276.00 0.00 70 9-Nov-10 17-Jan-11 70 9-Nov-10 17-Jan-11 68% 100% 100% Obra culminada, recepcionada e inaugurada. Actualmente en proceso de liquidación
41
PIU
RA
TAM
BO
GR
AN
DE
PR
OTE
CC
ION
SO
CIA
L
2010 S/C 30,386 30,386 0.00 0.00 30 1-Dec-10 30-Dec-10 30 1-Dec-10 30-Dec-10 0% 100% 70%
42
PIU
RA
CU
RA
MO
RI
2010 S/C 240,299 240,299
DIR
EC
TA
38,657.71 0.00 60 60 16% 0% 0% R: Felipe Motta Laguna 969936936
43 0117
PIU
RA
LA A
RE
NA
PR
OTE
CC
ION
SO
CIA
L
2010 13908 130,966 130,966
CO
NTR
ATA
0.00 0.00 60 8-Dec-10 5-Feb-11 60 8-Dec-10 5-Feb-11 0% 100% 100%
A8 SALUD 5,306,666 5,250,294 269,333 982,675
44
PIU
RA
PIU
RA
SA
LUD
2007 17204 491,579.86 491,579.86
EP
D
269,333.17 0.00 60dc 1-Apr-09 30-May-09 363 1-Apr-09 30-Mar-10 55% 100% 63% S: Ing. Chris Fong Wong #288418 969821110
ELECTRIFICACIÓN CASERIO CP2 COLERA - TAMBOGRANDE AUMENTO DE COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES
C: PROMACSA S.A.C.Adm.: Homero manrique #884875R: Ing. Eudomiro Viale BancayanS: Ing Hector Benavides #583468
Obra culminada al 100%. Actualmente se encuentra en arbitraje por desacuerdo en la liquidación.
AMPLIACIONESN° 01-66 d- RGR N° 084-2010/GRP-GRI (03.05.10) Aprob.N° 02-10 d- RGR N° 085-2010/GRP-GRI denegada (03.05.10)N° 03-30 d- RGR N° 300-2010/GRP-GRI (26.11.10) Aprob.ADICIONALESN° 01 por S/. 178,566.16 con RER N° 938-2010 (03,11.2010)DEDUCTIVOSN° 01 por S/. 100,826.53 con Resolución 159-2010 del 12.03.2010
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION I FASE, DISTRITO DE YAMANGO MORROPON (35-A) BONOS SOBERANOS C
ON
TRA
TAA
PR
EC
IOS
UN
ITA
RIO
S
CONSORCIO A&G integrada por las empresas Técnicos Ejecutores A&G S.R.L., Consultoría Electromecánica y Servicios Generales E.I.R.L., CODIMSUR S.R.L. y F&J Constructora S.A.C.R: Eudomiro Viale Bancayán CIP 5852S:Ing. Saul Zavala Rivera *559631
Se han instalado las cajas portamedidores en todos los 14 caseríos, se ha trabajado en la partida despeje de arboles 4.20 Ha., replanteo de obra 0.07 km., ingeniería de detalle 0.03 km.. Falta tender cables de media tensión y red secundaria. Se ha comunicado al Consorcio A&G la aprobación del expediente de ingeniería de detalle.
AMPLIACIONESN° 01 - RGR 021-2011/GRP por 04 días del 15.03.11 denegadaN° 02 - RGR 113-2011/GRP por 120 días del 24.06.11 denegadaADICIONALESN° 01 S/. 94,384.24 mayores metrados en trámite y partidas nuevasDEDUCTIVOSN° 01 por S/. 354,913.23 por menores metrados en trámite
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOCALES DE LA SEDE PIURA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S U
NIT
AR
IOS
180+20+28+33
CONSORCIO GRAU, (CONSTARO E.I.R.L., CONSTRUCCIONES DEL CARMEN E.I.R.L., CONSTRUCTORA LA ESMERALDA E.I.R.L.) 348085, #756695S: Ing. Manuel Seclen tantaleanR: Ing. Jhon Felix Sevillano Zapata *346041
Ya se tramitó el adicional N° 02, sin embargo se está rectificando el monto. Consorcio Grau ha iniciado arbitraje por la denegación de ampliaciones de plazo, lo cual detiene la continuidad del trámite del adicional, hasta que se resuelva dicho arbitraje, Falta que se levanten observaciones de cuaderno de obra. Contratista no está de acuerdo con valorización de Enero presentada por Supervisión en vista de que la discrepancia es menor al 5% se puede resolver en la liquidación de obra según lo establecido en el reglamento. Actualmente Contratista ha paralizado Obra hasta que Entidad resuelva la aprobación del adicional N°02.
AMPLIACIONESN° 01 - 20 d. aprobada RGR N° 184-2010/GRP-GRI (09.08.2010)N° 02 - 28 d. aprobada RGR N° 321-2010/GRP-GRI (14.12.2010)N° 03 - 33 d. consentida RGR N° 030-2011/GRP (24.03.2011) N° 04 - 20 d. denegada R.G.R N° 015-2011/GRP (04.03.2011) N° 05 - 20 d. denegada R.G.R N° 023-2011/GRP (17.03.2011) N° 06 - 20 d. denegada R.G.R N° 031-2011/GRP (04.04.2011) N° 07 - 20 d. denegada con Oficio Nº 177-2011/GRP (05/05/11) N° 08 - 20 d. denegada con Oficio Nº 219-2011/GRP (06/05/11) N° 09 - 20 d. denegada con RGR N° 080-2011/GRP(02.06.2011)ADICIONALESN° 01 aprobar por S/. 23,287.96 (1.36%)- RER 879-2010/GRP (14.10.10)N° 02 aprobar por S/. 49,703.87 -RER N° 493-2011/GRP-PR (16.05.11)DEDUCTIVOSN° 01 aprobar por S/. 60,730.08 (3.55%) RGR N° 116-2011 (09.02.2011)N° 02 por S/. 26,936.42 vinculante del adicional N° 02 en tramite
PLA
NE
AM
. G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
DE
C
ON
TIN
GE
NC
IA
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S
UN
ITA
RIO
S CONSORCIO VICUS (GIL BENAVIDES CHRISTIAN MIGUEL y VEGA DIAZ FLAVIO NARCISO.S: Ing. Manuel Seclen Tantalean
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EN EL DISTRITO DE TALARA PARA EL NCPP EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA - SEGUNDO PISO
60+31
C:Construyendo Proyecto S.C.R.LtdaP: ARQ. ROJAS CARRANZA, HELIAN ARMANDOR: ING. CHUMIOQUE SALAZAR, JOSE DEL CARMENS: José Constantino Noya Rodriguez *0179171R: Ing. Cesar Augusto López Llontop *358404
Obra culminada al 100%, recepcionada, inaugurada y liquidada con Resolución Oficina Regional de Administración N° 025-2011/GRP-ORA del 23.02.2011. Valor de la Obra: S/. 405,630.23 con un saldo a favor del Contratista de S/. 14,445.81
AMPLIACIONESN° 01 - 31 d. - RGR N° 267-2010/GPP (25.10.10)ADICIONALESAdic. 01 - por S/. 34,692.02 con RN° 935-2010/GRP (02.11.10)DEDUCTIVOS
ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLOS DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE CASTILLA
PR
OTE
CC
ION
S
OC
IAL
C: MATSER E.I.R.L.R. OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRASup.:Wilmer Chorres MarquezPro: Lizeth I. Cueva GómezRes: Oscar R. Ontaneda NeyraRev.: Jessica Raquel Rodriguez Zegarra
Obra culminada, recepcionada, inaugurada y liquidada con Resolución de Liquidación N° 102-2011 del 01.06.2011. Obra valorizada en S/. 348,990.61 inc. con un saldo a favor del Contratista por S/. 5,987.61.
AMPLIACIONESN° 01 - 47 d. - RGR N° 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegada
SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 10 KV, PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA AL CLAS SECHURA.
PR
OTE
CC
ION
S
OC
IAL ENOSA
TERRA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES SAC R: Mejía Cabrejos Luis Alberto
S.Ing° Hector Benavides Medina
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DREN SECHURA TRAMO LAGUNA AZUL-PUENTE CASERIO LA LEGUA. P
IUR
ALA
LE
GU
A
PR
OTE
CC
ION
S
OC
IAL
S.Ing° Marco Calle Guerrero 969672497R.Ing. Edita Herrera Jimenez #638258
Servicio concluido y recepciónado. Aún no se tiene la aprobación del presupuesto análitico reformulado para luego proceder a su liquidación.
AMPLIACIONESN° 01 - RGR 009-2011 por 73 días del 21.02.11 aprobadaN° 02 - RGR 010-2011 por 15 días del 21.02.11 aprobada
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 10-22-9 KV, CASETA DE BOMBEO CHATO GRANDE-CURA MORI - PIURA
PR
OTE
CC
ION
SO
CIA
L
CO
NTR
ATA
A P
.U.
TERRA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.S.Ing° Hector Benavides Medina
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS PILETAS PARA IRRIGACIÓN DE AREAS VERDES CP MALINGAS - TAMBOGRANDE D
IRE
CTA
CO
NV
.INTE
RIN
S.
R: Ing. Katty Isabel Ortiz Ruiz #083547S: Felipe Motta Laguna 969936936
Los procesos ya se iniciaron en abastecimientos, la demora se debe a los apertura de nuevos clasificadores por parte de presupuesto y abastecimientos.Aporte GRP: S/. 19,001.00; Aporte CODELOMalingas: S/. 11,385.42
PROFUNDIZACION DE POZO EN EL CASERIO EL MORANTE DEL DISTRITO CURAMORI - PROVINCIA DE PIURA
PR
OTE
CC
ION
S
OC
IAL
Proyecto se encuentra en reformulación, se gastó aproximadamente S/. 38,000.00 en aditivos los cuales se encuentran en almacén.
REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CP MENOR CASAGRANDE Y CASERIO CHAQUIRA, META: CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CASAGRANDE - CHAQUIRA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA
AGUILA CONSTRUCTORES SRLtda.Rep.Legal: Milagros lourdes castillo Aguila
R: Ing. Victor Cruz SánchezSup.: Ing° Ricardo Montestruque Vilchez
Obra culminada y en proceso de recepción. Aún no se le ha cancelado ningún monto al Contratista.
REMODELACION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CONSUELO DE VELASCO, META 00002: EQUIPAMIENTO
Se está trabajando en el cierre del proyecto en la oficina de pre inversión, La Dirección de Obras está esperando que la OPI se manifieste para proceder a elaborar la liquidación de esta obra hasta donde se avanzó.
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
45 0117P
IUR
A
LA A
RE
NA
SA
LUD
2010 130134 746,127 737,126
CO
NTR
ATA
0.00 367,483.34 75 28-Jan-11 12-Apr-11 28-Jan-11 21-Jun-11 50% 90% 49%
46 118 SUPERVISION 0.00 5,800.00 75 28-Jan-11 12-Apr-11 75 28-Jan-11 12-Apr-11 83% 35% S: Ing. Pedro Zapata Se supervisa constantemente la Obra.
47 0120
PIU
RA
CA
TAC
AO
S
SA
LUD
2010 322,293 322,293 0.00 64,458.68 45 24-May-11 7-Jul-11 45 24-May-11 7-Jul-11 20% 5% 30%
48 121 SUPERVISION
SA
LUD
0.00 4,000.00 45 45 0% 25% S: Ing. Crish Fong Wong Se supervisa constantemente la Obra.
49 0062
OIU
RA
CA
STI
LLA
SA
LUD
2009 60077 3,549,834 3,549,834 0.00 540,933.20 150 19-Feb-11 18-Jul-11 150 19-Feb-11 18-Jul-11 15% 55% 15%
50 0205 Supervisión
SA
LUD
2009 196,831 149,460 0.00 0.00 150 19-Feb-11 19-Jul-11 150 19-Feb-11 19-Jul-11 0% 16% 4% Servicio en ejecución
A9 SANEAMIENTO 48,569,840 50,289,669 44,960,688 141,911
51
PIU
RA
PIU
RA
SA
NE
AM
IEN
TO
2007 44815 1,385,510.87 1,590,710
CO
NTR
ATA
1,521,071.62 0.00 150 DC 11-Aug-09 10-Dec-09 14-Jul-09 20-Dec-09 96% 100% 100%
52 0164
PIU
RA
SA
NE
AM
IEN
TO
2008 25707 3,019,755.58 2,717,780
CO
NTR
ATA
2,755,329.41 0.00 120 DC 21-Apr-09 14-Aug-09 21-Apr-09 31-Dec-09 100% 100% 100%
53
SE
CH
UR
A
SA
NE
AM
IEN
TO
2007 749 6,733,912.50 6,733,912.63
CO
NTR
ATA
7,743,092.60 0.00 180 DC 8-Aug-08 3-Feb-09 8-Aug-08 31-Jan-10 100% 100% 100%
54
PIU
RA
LA A
RE
NA
SA
NE
AM
IEN
TO
2009 135,849 135,849 135,848.51 0.00 60 24-Aug-10 23-Oct-10 60 22-Aug-10 25-Aug-10 100% 100% 100%
55 0053
MO
RR
OP
ON
CH
ULU
CA
NA
S
SA
NE
AM
IEN
TO
2010 72896 8,154,180.73 8,486,159.27 2,688,310.34 93,748.22 300 10-Jun-10 6-Apr-11 10-Jun-10 7-Sep-11 33% 100% 23%
56 0180 SUPERVISION
SA
NE
AM
IEN
TO
2010 285,333.44 285,333.44
CO
NTR
ATA
231,129.34 48,163.12 300 10-Jun-10 6-Apr-11 300 10-Jun-10 6-Apr-11 98% 100% 23%
57 0090
PIU
RA
LA A
RE
NA
SA
NE
AM
IEN
TO
2007 1960 15,316,499 16,057,079 14,791,895.56 0.00 240 DC 21-Feb-09 27-Oct-09 21-Feb-09 1-May-10 92% 100% 78%
58 SUPERVISION
2007 1960 637,712 637,712
CO
NTR
ATA
600,085.18 0.00 240 DC 21-Feb-09 27-Oct-09 21-Feb-09 1-May-10 94% 100% 78%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASA GRANDE, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA.
75+6+9+9
+10+10+7+7
+12
C: MOVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES-MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES (con RUC. 20525459862) S: Ing. Pedro Zapata
Se han vaceado todos los techos aligerados programados, construccion de oarapeto en techo de construcciones existentes, Hall, Sala de espera y techo alto; se ha concluido con el terrajeo de todos los cielos rasos programados; se ha realizado con el 100% de los terrajeos de muros interiores y exteriores; la colocación de cerámico de piso está en 100%; colocación de zócalos en 70%; pintado de interiores y exteriores se encuentra en 10%.
AMPLIACIONESN° 03 aprobar con RGR N° 054-2011/GRP-GRI 9 días de 09.05.2011N° 04 aprobar con RGR N° 056-2011/GRP-GRI 10 días del 17.05.2011N° 01 aprobar con RGR N° 052-2011/GRP-GRI 6 días del 04.05.2011N° 05 aprobar con RGR N° 065-2011/GRP-GRI 10 días del 26.05.2011ADICIONALESN° 01 aprobado con RER N° 514-2011 S/. 11,984.33 (20.05.2011)N° 02 en trámite
SA
LU DFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 EL TALLAN , PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS .DE LA RED BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PIURA.
129838 VIABLE
CO
NTR
ATA
A P
.U.
C: MOVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES-MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES R: Ing. Manuel BenitesS: Ing. Crish Fong Wong
Se ha cancelado el adelanto directo al Contratista, por lo tanto la fecha de inicio es el 24.05.2011 y la fecha de término de obra es el 7.07.2011.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA C
ON
TRA
TAA
SU
MA
ALZ
AD
A C: CONSORCIO MARIA GORETTI (BARRAZA RODRIGUEZ CESAR FELIPE con RUC. 10081870492, F & J CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC. 20526112882 y CONSULTORIA ELECTROMECANICA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. con RUC. 20445328244) Residente: Ing. Luis Gómez García *0357561Coordinador: Ing. Mario Maza Córdova. *437206
La Obra se encuentra en condición de retrasada, pese a este retraso, el pago de la valorización N° 04 debe continuar con su respectivo proceso, en tanto se defina el estado de la Obra. , anotándose que Contratista no ha requerido el Adelanto Directo pero si el Adelanto de Materiales. Supervisor debe exigir al Contratista la presentación del Calendario Acelerado de Avance de Obra Obra.Del presupuesto S/. 2'389,421.00 para obras civiles y S/. 1'160,413.00 para equipamiento.
CO
NTR
ATA GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO con RUC.
10164220350 .
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE POTABLE SECTOR 06 A.H NUEVA ESPERANZA PIURA
120+40
Empresa: LIMA CANTON SACS: Ingº Felipe Motta LagunaR: Ing° Virgilio Rimarachin Cabrera
Obra está concluida al 100%, recepcionada, transferida a la EPS. Liquidación ha sido revisada por el Ing° Víctor Boyer O. y el Ing° Felipe Mota L. Valor de Obra es de S/. 1'345,307.44 (sin IGV) y un saldo a favor del Contratista por S/. 67,088.26 (sin IGV). Contratista ha iniciado arbitraje por no estar de acuerdo con la liquidación y la reducción de metas solicitada por él.
AMPLIACIONESN° 01 por 40 días con RGR 204-2009/GRP-GRI (13.11.2009)DEDUCTIVOSN° 01 se está viendo en la liquidación de Obra.
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO LAS LOMAS LA
S
LOM
AS
120+134
E: YACKSETIG GUERREROS: Ing. Manuel Seclen TantalianR : Ingº Vitilio Sierra Trujillo
Obra culminada, recepcionada y liquidada con resolución RORA N° 037-2011/GRP-ORA del 16.03.2011. Valor de Obra: S/. 2'909,219.04 con Saldo a favor de Contratista de S/. 141,234.21
AMPLIACIONESN° 01 - 13 d. - RGR N° 135-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N° 02 - 14 d. - RGR N° 156-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N° 03 - 14 d. - RGR N° 158-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N° 04- 20 d. - RGR N° 170-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N° 05 - 20 d. - RGR N° 187-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N° 06 - 28 d. - RGR N° 207-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N° 07 - 20 d. - RGR N° 261-2009/GRP (01.01.10) Aprob.ADICIONALESN° 01 por S/. 51,707.32 - RER N° 227-2009/GRP del 24.06.2009DEDUCTIVOSN° 01 por S/. 14,157.91 - RER N° 183-2009/GRP del 10.05.09
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BECARA Y LETIRA - VICE - SECHURA - PIURA.
VIC
ELE
TIR
A -
BE
CA
RA
180+ 361
C: Consorcio Monitor Sechura (CEBA S.A, Ponce y Montes Ingeniería SAC, Nazario Cáceres Consultores S.A.)Insp.: Ingº Juan C. Custodio S. 969060593
La obra está culminada, recepcionada y transferida a la Municipalidad.Contratista presentó liquidación de Obra y se encuentra en revisión por parte de la Entidad. Existen controversias para liquidar la Obra.
AMPLIACIONESN° 01 - RGR N° 582-2010/GRP-GRI (28.02.2009) denegN° 02 - RGR N° 144-2010/GRP-GRI (22/01/2009) deneg.N° 03 - RGR N° 60 -2009/GRP-GRI (11/02/2009) Aprobada.N° 04 - RGR N° 054-2009/GRP-GRI (20.05.2010) deneg.ADICIONALESN° 01 por S/. 46,113.08 con RDG N° 024-20097GRP-GRI-DGC (23.01.09)MGG por S/. 376,664.40 con RGR N° 117-2009/GRP-GGR-GR
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU: REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOCALIDADES DE VICHAYAL Y RIO VIEJO, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURAMETA: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE VICHAYAL - RIO VIEJO DEL DISTRITO DE PIURA
14653VIABLE
CO
NTR
ATA
A S
UM
A A
LZA
DA
C: CONSTRUCTORA LUZ AURORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC. 20525526306 P: ING. GÓMEZ ZAPATA, OSCAR ALBERTOR: ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDOS: Ingº Chris Fong Wong #288418 969821110
Obra culminada, recepcionada y liquidada. Entidad elaboró Liquidación de Obra ya que Contratista no la presentó dentro del plazo de ley. Se le ha notificado al Contratista para que emita su informe y continuar con el trámite a Resolución.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA-CRUZ PAMPA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON. (Bonos Soberanos)
CO
NTR
ATA
A P
.U.
300+155
C: Consorcio Yapatera II (Fenix SAC, Proyectos del Norte SAC y Moscol Contratistas Generales SAC)R: Pedro Moscol Fiestas CIP 34572M:Pedro Bernardo Zapata García
El 24.05.2011 se le notificó al contratista resolución de aprobación del adicional y deductivo N° 01, y el 25.05.2011 el Contratista debió de reiniciar los trabajos. El contratista si bien es cierto está trabajando a ritmo lento no quiere darse por notificado hasta que le entregen el Expediente y los planos, y según el articulo 207 de la Ley de Contrataciones del Estado el Contratista ya está notificado para reiniciar la obra.
AMPLIACIONESN° 01 - 155 d. RGR N° 039-2011/GRP (15.04.2011) aprobadaADICIONALESAdic. 01 S/, 285,333.44 en trámiteDEDUCTIVON° 01 RER N° 491-2011/GRP-PR del 16.05.2011 por S/. 5'377,435.34
C: Consorcio Supervisor Yapatera (Balcazar Becerra Juan Antonio, Quiroz Ayasta Julio Cesar)S: Ing. Guido Navarrete OblitasRep.Legal: Prof. Alfredo I. Chuyes Chuyes
Se efectuó la viabilidad del proyecto, La Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación está elaborando la Resolución del adicional.
ADICIONALESN° 01 por S/. 42,440.35 en trámite
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA (Shock de Inversiones 2007) C
ON
TRA
TAC
ON
CU
RS
O
OFE
RTA 240
+195C: Consorcio aguas del norteSup.: Ing. Felipe Motta Laguna
Entidad ha elaborado Expediente Técnico de saldo de obra por ejecutar, se está a la espera de certificación presupuestal. La parte ejecutada se encuentra en Arbitraje por una ampliación de plazo en la ejecución de las lagunas. Contratista presentó liquidación fuera de plazo de ley sabiendo que existe un Arbitraje. Entidad ha elaborado liquidación de obra y se le ha notificado al Contratista.
SA
NE
AM
IEN
TO 240
+195Multiservices y Servicios GeneralesA la espera de su designación
Supervisión externa trabajo hasta el 18.10.2010Actualmente se está esperando la designación del nuevo Supervisor.
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
59 0174
PIU
RA
LA U
NIO
N
SA
NE
AM
IEN
TO
2007 714 12,901,087 13,645,135
CO
NTR
ATA
14,493,925.70 0.00 240 DC 24-Dec-08 20-Aug-09 24-Dec-08 23-Sep-09 100% 100% 97%
A10 TRANSPORTE 90,003,143 97,162,077 50,910,232 5,022,510
60
PIU
RA
TRA
NS
PO
RTE
2010 S/C 421,637.52 395,653.77 386,883.97 0.00 60 19-Jun-10 18-Aug-10 19-Jun-10 24-Oct-10 98% 100% 100%
61 0146
PIU
RA
PIU
RA
TRA
NS
PO
RTE
2010 24825 874,797 860,619
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S U
NIT
.
516,371.00 301,415.13 90 31-Dec-10 30-Mar-11 31-Dec-10 7-Jun-11 95% 100% 98%
62 0142 SUPERVISION 10,500
EP
I A P
.U.
5,000.00 5,500.00 90 31-Dec-10 30-Mar-11 90 31-Dec-10 30-Mar-11 100% 100% 98% S: Ing. Carmen Torres Hidalgo
62 0048
PA
ITA
PA
ITA
TRAN
SPO
RTE
2009 10563 8,589,144 9,010,012
EP
I A P
.U.
6,911,135.88 0.00 180 13-Jan-10 13-Jul-10 13-Jan-10 22-Aug-10 77% 100% 55%
63 0140
TRAN
SPO
RTE
521,969 521,000
EP
I A P
.U.
345,663.32 0.00 135 25-Aug-10 6-Jan-11 135 25-Aug-10 6-Jan-11 66% 100% 55%
64 0046
TRAN
SPO
RTE
2009 6704 60,118,056 66,018,898
CO
NTR
ATA
31,197,023.64 0.00 270 dc 3-May-10 27-Jan-11 3-May-10 13-Jun-11 47% 90% 35%
65 0194 SUPERVISION (BONOS SOBERANOS)
TRAN
SPO
RTE
2009 1,212,456 1,212,407
CO
NTR
ATA
1,382,035.74 9,250.00 270 dc 3-May-10 27-Jan-11 270 dc 20-Jul-10 16-Apr-11 100% 90% 35%
66 0047
TRA
NS
PO
RTE
2009 725 11,144,174.06 11,932,370
CO
NTR
ATA
8,029,475.36 3,766,804.95 270 28-Jul-10 23-Apr-11 28-Jul-10 27-Aug-11 99% 54% 71%
67 141 SUPERVISIÓN
TRA
NS
PO
RTE
2,00
9
624,139 624,032 531,570.24 290,040.46 270 28-Jul-10 23-Apr-11 270 15-Jun-10 11-Mar-11 100% 57% 70%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNION (Shock de Inversiones 2007)
240 +222
C: Consorcio Hidro - Norte Sup.: Juan Custodio Salazar
Contratista ha iniciado la instalación de la geomembrana en las lagunas de oxidación sin autorización de la Entidad, faltando por terminar los pozos sépticos y Organización y Gestión.La Obra se encuentra intervenida
AMPLIACIONES01 por 2 días RGR 013-2009 (02.04.09) concedida02 por 32 días RGR 022-2009 (17.05.09) denegada03 por 11 días RGR 051-2009 (15.05.09) concedida04 por 21 días RGR 104-2009 (16.07.09) concedida05 por 45 días RGR 131-2009 (19.09.09) denegada06 por 45 días RGR 137-2009 (25.08.09) denegada07 por 75 días RGR 216-2009 (26.11.09) denegada
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE INTEGRACION DEL MEDIO PIURA, META:BADENES(03) Y ALCANTARILLA(01) P
IUR
AC
astil
la(R
ío S
eco,
Cha
paira
, Ter
ela)
CO
NTR
ATA
A P
.U.
60+6+8+6+8
+32
C:Arq. Richard E. Escalante GrandaS: Cesar A. Sandoval YacsahuancaR: Ing° Hugo Alden Saenz Choz
Obra culminada, recepcionada y liquidada con resolución RORA N° 051-2011/GRP-ORA del 28.03.2011. Valor de Obra: S/, 399,381.73 con un saldo a favor del Contratista de S/. 12,497.76
AMPLIACIONESN° 01 - 6 d. - RGR N° 208-2010-GRP-GRI del 31.08.10 Aprob.N° 02 - 8 d. - RGR N° 209-2010-GRP-GRI del 31.08.10 Aprob.N° 03 - 6 d. - RGR N° 213-2010-GRP-GRI del 03.09.10 Aprob.N° 04 - 8 d. - RGR N° 214-2010-GRP-GRI del 03.09.10 Aprob.N° 05 - 8 d. - RGR N° 231-2010-GRP-GRI del 17.09.10 Aprob.N° 06 - 8 d. - RGR N° 264-2010-GRP-GRI del 19.10.10 Aprob.N° 07 - 8 d. - RGR N° 265-2010-GRP-GRI del 19.10.10 Aprob.N° 08 - 8 d. - RGR N° 266-2010-GRP-GRI del 19.10.10 Aprob.N° 09 - 8 d - RGR N° 271-2010-GRP-GRI del 03.11.10 Aprob.ADICIONALESN° 01 - por S/. 7,410.20 con RER 750-2010/GRP del 08.09.10N° 02 - por S/. 8,770.70 con RER 886-2010/GRP del 15.10.10
PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR TAMBOGRANDE – URB. SAN ISIDRO, MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL” META: II ETAPA – PAVIMENTACIÓN DEL JR. LA ARENA ENTRE AV. VICE Y JR TAMBOGRANDE
90+20+20+14+15
CONSORCIO EL MILAGRO (EL MILAGRO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L con RUC. 20440708987 y FACE INVERSIONES S.R.L. con RUC. 20415475889) Rep.Legal Ing: Gerardo Castillo Girón *654690R: Ing. Luis Ernesto Castillo Girón 969937112
La obra estuvo paralizada desde el 01 al 17 de mayo del 2011 debido a que la EPS Grau no brindaba las garantías de cierre efectivo de válvulas para efectuar el empalme con esquina con el Jr. Las Lomas; recien mediante aviso periodístico del 15 de Mayo, comunicó el corte del servicio para el 18 de Mayo, a fin de que se efectue empalme de agua en el Jr. Las Lomas solictado por Contratista y reiterado por Eentidad, lo cual se efectuó el 18 de Mayo, culminandose los trabajos en dicha zona el 24 de Mayo del 2011. el 24 de Mayo Contratista solicita nueva ampliación de plazo en demora de la Entidad en la emisión de la Resolución del adicional de Obra N° 01.
AMPLIACIONESN° 01 por 02 días con RGR N° 38-2011/GRP-GRI (12.04.2011) DenegadaN° 02 por 20 días con RGR N° 040-2011/RGR-GRI del 15/04/11 Aprobada.N° 03 por 20 días con RGR 050.2011(RGR-GRI del 04.05.2011 AprobadaN° 04 aprobar 14 días con RGR N° 062-2011 del 25.05.2011 N° 05 aprobar 15 días en trámiteADICIONALESN° 01 en trámite por S/. 17, 182.46 (2%) por mayores metrados y partidas nuevas necesarias para la buena culminación de la Obra. DEDUCTIVON° 01 en trámite por S/. 15,877.14
TRAN
SPO
RTE Dado que la Obra está paralizada, el equipo de supervisión es mínimo, en
consecuencia se está gastando lo mínimo.
AMPLIACIONESAmpliación N° 01 por 132 días incluyendo gastos generales en trámite (09.07.10)
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533: EMP. 534 LA ISLILLA (BONOS SOBERANOS) DS 191-2009-EF
180+42
E:Consorcio La Islilla(Promacsa S.A.C., Reyes Constructora S.A.C. y Proyectos y Construc. San José)Coord.: Carlos Quiñones 996806079Insp.: Ing° Juan C. Custodio Salazar *797018Res.: Ing° Padero C. Aldazabal Sosa
Obra se encuentra en proceso de Resolución de Contrato. Contratista ha señalado que la Constatación física e inventario de Obra se ejecutará el 12.05.2011 a horas 11:00 a.m. en presencia de notario público. En cuanto a Infraestructura se ha ejecutado 8.50 km. la obra se encuentra paralizada por decisión del contratista a partir del 21.02.2011. Obra intervenida economicamente.
AMPLIACIONESN° 01-42 d- RGR N° 2020-2010/GRP-GRI (27.08.10)ADICIONALESAdic. 01 - por S/.1'326,377.49 (14.72%) en trámite del 26.02.2010 (estuvo mal tramitada por parte del Contratista ya que no adjunto planos)
SUPERVISION (BONOS SOBERANOS D.S. 191-2009-EF)
CONSORCIO SUPERVISOR ISLILLA (Rojas Palomino Wladimir Ylich con RUC. 10066089393 y Paucar Muller Luis Alberto con RUC. 10043393567)S: Ing. Rojas Palomino Wladimir Ylich
Dado que la Obra está paralizada, el equipo de supervisión es mínimo, en consecuencia se está gastando lo mínimo.
AMPLIACIONESAmpliación N° 01 por 132 días incluyendo gastos generales en trámite (09.07.10)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM. 21 DE LA VÍA PIURA - CHULUCANAS (BONOS SOBERANOS DS 191-2009-EF) M
ULT
I P
RO
VIN
CIA
L
MU
LTI
DIS
TRIT
AL
270+137
C: CONSORCIO VIAL DE PIURA(Construcciones Civiles S.A., Sucursal Perú y Promacsa S.A.C)Mon.: Ing° Yoly SimbañezRes.: Ing° Hector Raul Mateus Romero
La Entidad con RDG N° 055-2011/GRP-GRI-DGC del 12.05.2011 resolvió contrato con el Consorcio Vial de Piura, el día 20.05.2011 los miembros del comité se apersonaron para llevar a cabo la constatación física de la obra y fueron retenidos por un grupo de pobladores que no daban acceso al puente, se ha programado para Junio una reunión con los pobladores para dar detalle de la Obra. El Contratista ha planteado un proceso de arbitraje a la Entidad. La Entidad ha planteado a la Supervisión Externa Consorcio Tambogrande un proceso de arbitraje. La construcción de la Vía se encuentra en un 13.07%, la construcción del puente se encuentra en un 81.95% y la construcción del dique se encuentra en un 74.04%.
AMPLIACIONESN° 01 - 11 d. - RGR 150-2010/GRP-GRI (30.06.10) denegadaN° 02 - 137 d.con RGR 278-2010/GRP.Piura (03.11.2010) AprobadaN° 03 - 60 d. con RGR 002-2011/GRP-GRI (28.01.11) denegadaADICIONALESN° 01 - por S/. 14,205,651.99 con RER 1065-2010/GRP (13.12.2010) por mayores metraqdos y generación de partidas nuevas no consideradas en el Expediente Técnico.N° 02 por S/. 17,938,892.39(9'731,025.32) en trámiteDEDUCTIVOSN° 01 - por S/. 5,464,984.00 con RER 1064-2010/RERN° 02 por S/. 1'852,602.26 en trámite
C: Consorcio Tambogrande Ingenieros(Cáceres Tuesta Víctor Martín, Fernandez Idrogo Segundo Griamaniel y Camus Avalo Carlos Humberto)
Supervisión ha resuelto contrato con la Entidad. Actualmente se encuentra en arbitraje.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA, II ETAPA
MO
RR
OP
ON
PIU
RA
CH
ULU
CA
NA
STA
MB
O G
RA
ND
E
270+32+45+49
C:Consorcio TAMBO, Construcciones Civiles y Portuarias S.A.-CIPORT S.A., E. Reyna C. SAC Contratistas GeneralesP: Ing. Gamonal Suarez Marco AntonioREVISORES:Coordinador: Willi Loayza Ortiz *873161R: Ing. Fredy Palomino Calderón #384337
En el mes de mayo el avance físico ha sido de 7.65%, La Obra se encuentra en condición de adelantada a la fecha en un 17,23%. Se culminó los trabajos concernientes al adicional de Obra N° 03. Se ha requerido un adelanto de materiales N° 02 para comprar el insumo asfalto en líquido, con lo cual se estará ejecutando las partidas concernientes a imprimación asfaltica y carpeta asfaltica en caliente de espesor 2". Se han culminado los trabajos de movimientos de tierra al 100%.
AMPLIACIONESN° 01 - por 32 dias RGR N° 045-2011/GRP-GRI del 29.04.2011N° 02 por 45 días en trámiteN° 03 por 49 días en trámiteADICIONALESN° 01 - por S/. 153,487.68 denegado por reformulacion del ETN° 02 - por S/. 630,347.08 denegado por reformulacion del ETN° 03 - por S/. 1'595.996.19 (13.38%) con RGR N° 400-2011/GRP-PR del 15.04.2011 por errores en el Expediente Técnico ya que no se consideró los trabajos y metrados necesarios para cumplir con las metas del Proyecto.
C:Consorcio Supervisor Chulucanas (Consultora de Estudios y Supervisión S.A, Cáceres Tuesta Víctor Martín, Fernandez Idrogo Segundo, Quiroz Ayasta Julio Cesar)
Supervisión ha estado cobrando mensualmente una cantidad fija sin embargo en los términos dice que es por avance. Se ha solicitado opinión legal y ver que acciones tomar.
CO
NTR
ATA
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
68 0163
PIU
RA
TRA
NS
PO
RTE
2010 120455 1,411,361 1,383,134 151,266.55 649,499.88 60 31-Dec-10 28-Feb-11 31-Dec-10 26-Jun-11 58% 90% 62%
69
PIU
RA
PIU
RA
TRA
NS
PO
RTE
2009 S/C 3,685,409 3,685,409 0.00 0.00 150 150 0% 0% 0%
70
PIU
RA
CA
STI
LLA
2008 34540 1,400,000 1,508,043 1,453,806.10 0.00 120 DC 24-Jun-09 6-Apr-10 24-Jun-09 6-Apr-10 96% 100% 98%
B ADJUDICADOS POR INICIAR 3,054,969 3,054,969
01 0063
PIU
RA
PIU
RA
14 S
ALU
D
2010 79899 3,054,969 3,054,969
CO
NTR
ATA
0.00 0.00 180 180 0% 0% 0%
C2 EN PROCESO DE CONVOCATORIA 46,253,693 18,506,321
01
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 0 1,889,244
CO
NTR
ATA
90 30-Dec-99 100% 90% Proceso CANCELADO mediante RGGR N° 417-2010_GRP-GGR del 09/12/2010.
02
PIU
RA
14 S
ALU
D
2010 149,641 196,831
CO
NTR
ATA
180 180 EN PROCESO DE SELECCIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN
03
PIU
RA
14 S
ALU
D
2010 49913 862,883
CO
NTR
ATA
90 90 EN PROCESO DE SELECCIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN
04
SU
LLA
NA
2009 14583
CO
NTR
ATA
100% Comité de Adjudicación
07
BE
RN
AL
04 A
GR
AR
IA
2009 0
CO
NTR
ATA
90% 30/03/10: E.T. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
09 0056
PIU
RA
16 T
RA
NS
PO
RTE
2009 23,438,064
CO
NTR
ATA
450 90%
10
PIU
RA
2009 283,495
CO
NTR
ATA
90% Proceso de selección en expediente de contratación Proceso de selección en expediente de contratación
11
LA U
NIO
N
20 S
ALU
D
2010 750,972
CO
NTR
ATA
25-Nov-10 100%
D A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO 42,979,870 614,677
D1 EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS 34,744,138 0
01
SE
CH
UR
A
TRA
NS
PO
RTE
2009 5,343,489
CO
NTR
ATA
180 8-Jun-10 100% 100%
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE SINCHAO GRANDE, DISTRITO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA E
L TA
LLA
NS
INC
HA
O G
RA
ND
E
CO
NTR
ATA
A P
RE
CIO
S U
NIT
AR
IOS
60+12+53+53
CONSORCIO SANTA ROSA integrada por las empresas Estrella del Oriente S.R.L., Constructora Ortiz Sánchez E.I.R.L., y P.DIMAX Servicios Generales E.I.R.L.R: Ing. Raul Montestruque VílchezRep.Legal: Lorenzo A. Rivera DelgadoS:Ing. Manuel Seclén Tantalean 969177681
En Obras provisionales se avanzado 92%, En Pavimentación 100%, en movimiento de tierras 61%, en obras de concreto % 36.45%, en bloquetas de concreto 48.96%. Como consecuencia de la no aprobación de los adicionales de obra, el contratista ha solicitado la ampliación de plazo N° 01 y N° 02, quedando la causal abierta hasta que se emitan las resoluciones que aprueban los adicionales de obra. Se han efectuado las pruebas hidraulicas. A la fecha se han colocado bloquetas de concreto entre la progresiva Km. 0+000 - Km. 0+180 y Km. 0+384.55 - Km. 0+421.30.
AMPLIACIONESN° 01 - RGR N° 020-2011/GRP-GRI x 12 días del 11.03.2011 aprobadaN° 02- RGR N° 058-2011/GRP-GRI x 53 días del 18.05.2011 consentidaN° 03- RGR N° 059-2011/GRP-GRI x 53 días del 18.05.2011 demora en aprobar adicionales de obra.ADICIONALESN° 01: aprobar con RER 530-2011 por S/. 91,503.45 (31.05.2011) N° 02: aprobar con RER N° 511-2011 por S/. 8,750.86 (24.05.2011)N° 03: En trámite, por partidas existentes (excavacion de zanjas para sardineles sumergidos) y partidas nuevas: (encofrado de sardinel sumergido y curado de sardineles), monto es de S/. 5,673.40 (0.41%).N° 04: En trámite, por ejecución de los trabajos de pavimentación en el tramo comprendido entre las progresivas Km. 0+00 - Km. 0+5.30, asi como la ampliación del tubo de concreto que sirve de pase de agua para el regado de las chacras que cruza la pista. el monto es de S/. 12,048.55 (0.87%).
MANT. DE AV. VICE, TRAMO PANAMERICANA Y AV. SANCHEZ CERRO - PIURA
CO
NTR
ATA
CO
NC
UR
SO
O
FER
TA PROYECTOS DEL NORTE SACS: Ing° Crish Fong Wong #288418 969821110
Se ha cancelado el adelanto directo de los estudios del Expediente al Contratista el 16.12.2010. Contratista ha presentado el expediente técnico a la Entidad para su revisión a cargo de DEyP, este expediente se encuentra en viabilidad.
CONSTRUCCION DE ANILLO VIAL EN EL A.H. EL INDIO, DISTRITO DE CASTILLA - (M.D.DE CASTILLA)
TRA
NS
PO
RTE
EP
I/C.
Enc
argo 120
+77+89
Encargo: Municip. Distrital de CastillaS : Ing. Víctor Boyer OyolaR: Ing. Homero Acuña Bardales
En el próximo mes se reunirán funcionarios del GRP y Municipalidad para tratar de resolver el problema de financiamiento y terminación de la Obra.
AMPLIACIONES01 por 78 días RGR 195-2009/GRP-GRI (09.11.2009) concedida02 por 83 días RGR 015-2010/GRP-GRI (02.02.2010)concedida
MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA PIURA-REGION PIURA
C: CONSTRUCTORA SAN JUAN SRL. con RUC. 20103639426
Proceso ADJUDICADO el 22/12/2010. Recurso de revision/apelacion ante el Tribunal OSCE por Consorcio AMAZONAS - Expediente 00011-2011-TC
Proceso ADJUDICADO el 22/12/2010. Recurso de revision/apelacion ante el Tribunal OSCE por Consorcio AMAZONAS - Expediente 00011-2011-TC
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MERCADO DE CASTILLA
PIU
RA
SE
CH
UR
A
PROYECTISTAS:ING. SANCHEZ NUÑEZ, BRENDA LORENAARQ. SERNAQUE , CECILIAING. CASTRO RAMIREZ, EDUARDO JOSEREVISIÓN:ING. SANTAMARIA LLONTOP, WALTHERARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTO
Proceso CANCELADO mediante RGGR N° 417-2010_GRP-GGR del 09/12/2010.
Consultoría para la Supervisión del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA PIURA-REGION PIURA
A.H
. SA
NTA
RO
SA
PIU
RA CONSORCIO VILLABECERRA (CAJAN VILLANUEVA
ULISES con RUC. 10166555791 y BALCAZAR BECERRA JUAN ANTONIO con RUC. 10164565560)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ALBERTO SANCHEZ - PIURA
A.H
. MA
RÍA
G
OR
ETT
I C
AS
TILL
AP
IUR
A
PROYECTISTA:ARQ. GUERRA RANGEL, EMIR FERNANDO (COORDINADOR)REVISION:ING. FRANCO TORRES, ELISAING. VENEGAS VALLADOLID, NELSONING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. LAZARTE BENGOA, MANUEL
ESTUDIO AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO DE POECHOS (CAF)
PO
EC
HO
SLA
NC
ON
ES
10
AG
RO
PE
CU
AR
IA
CAF Donó $500,000 para el cofinanciamiento del Estudio de FactibilidadEn Proceso de Adjudicación día 09/11/09 se colgarán bases. Se declaro desierta la primera convocatoria. Se encuentra en proceso de convocatoria.
CAF Donó $500,000 para el cofinanciamiento del Estudio de FactibilidadEn Proceso de Adjudicación día 09/11/09 se colgarán bases. Se declaro desierta la primera convocatoria. Se encuentra en proceso de convocatoria.
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN ANDRES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
SE
CH
UR
AB
ER
NA
L
54263VIABLE
PROYECTISTA: ING. BARRENO QUESQUEN LUIS ENRIQUE(COORDINADOR)REVISOR: ING. CORDOVA CIENFUEGOS, GREGORIO GIL
30/03/10: E.T. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA P
IUR
AP
IUR
A
77176 VIABLE -
AUT. SALTO FACT.
PROYECTISTA:INGENIERIA TECNOLOGIA Y DESARROLLO ITD (UDEP)REVISORES 2010:ING. CHILON MUÑOZ CARMENARQ. VILLACORATA ICOCHEA, LEOPOLDO AUGUSTO ING. CASTILLO ZAVALETA, PEDRO MARCELINOING. FLORES MERINO, JOSE FERNANDOING CHILON MUÑOZ JOSE ALFONSOING. SERNAQUE BARRANTES NASSER
En proceso de selección, en etapa de absolución de consultas.SE REMITE A OPI PARA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD04/10/10: JEFE DE REVISIÓN DE PROYECTO REMITE CONFORMIDAD DE REVISIÓN TECNICA DEL EXP. TCO.29/04/10: SE AUTORIZA 2DO. DESEMBOLSO 30%19/11/09: DEYP AUTORIZA PRIMER DESEMBOLSO POR 60%22/05/09: ITD SOLICITA
En proceso de selección, en etapa de absolución de consultas.SE REMITE A OPI PARA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD04/10/10: JEFE DE REVISIÓN DE PROYECTO REMITE CONFORMIDAD DE REVISIÓN TECNICA DEL EXP. TCO.29/04/10: SE AUTORIZA 2DO. DESEMBOLSO 30%19/11/09: DEYP AUTORIZA PRIMER DESEMBOLSO POR 60%22/05/09: ITD SOLICITA
SUPERVISION: "CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA" (BONOS SOBERANOS) P
IUR
AP
IUR
A
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TABLAZO NORTE, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED BAJO PIURA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA.
TAB
LAZO
NO
RTE
LA U
NIO
NP
IUR
A
129904 VIABLE
PROYECTISTA:ING. CORREA JIMENEZ, VICTOR AUGUSTOARQ. SOTO ALBURQUEQUE, PIERO ALEXANDER ING. CHILON MUÑOZ JOSE ALFONSODR VIGNOLO AYALA, HUGO ARNALDOREVISOR:ING. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTOING. GUEVARA GALLARDO, JOSE RAFAELING. TACZA ELESCAN
ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓNOBRA X EPI A P.U. (OBRAS CIVILES) Y SERVICIOS DE TERCEROS PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOSV.R. INCLUYE COSTOS DE ELAB. DEL E.T. Y SUPERVISIÓN
ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓNOBRA X EPI A P.U. (OBRAS CIVILES) Y SERVICIOS DE TERCEROS PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOSV.R. INCLUYE COSTOS DE ELAB. DEL E.T. Y SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DE VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE SECHURA-PROVINCIA DE SECHURA. P
IUR
AS
EC
HU
RA
70878VIABLE
PROYECTISTA:HIDALGO GUTIERREZ, LINDA MAGALY (M.P. SECHURA)REVISOR:ING. CABRERA HUERTAS, JOSE MANUELING. PHLUCKER ACARO, RUDY ALBERTO
CON INF. N° 184-2010 DEL 08.06.10 DE DGC A DEYP CORREGIR FORMATO SNIP 15ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓN.OBRA X EPI A C.U.Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURAUnidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
CON INF. N° 184-2010 DEL 08.06.10 DE DGC A DEYP CORREGIR FORMATO SNIP 15ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓN.OBRA X EPI A C.U.Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURAUnidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
0182
SE
CH
UR
A
SE
CH
UR
A
AG
RO
PE
CU
AR
IA
2011 S/C 281,196
EP
D
01P
IUR
A
TAM
BO
GR
AN
DE
ED
UC
AC
IÓN
2010 66,266
CO
NTR
ATA
45 29-Nov-10 100% 100%
01
PIU
RA
CA
STI
LLA
SA
NE
AM
IEN
TO
2010 412,244
CO
NTR
ATA
75 22-Nov-10 100% 100%
###
MO
RR
OP
ON
LA M
ATA
NZA
ED
UC
AC
ION
2009 1,379,497
CO
NTR
ATA
26-Jan-10 100% 100% EN JUNIO DEL 2010 SE DEVOLVIO A DEYP EN JUNIO DEL 2010 SE DEVOLVIO A DEYP
###
PIU
RA
PIU
RA
ED
UC
AC
ION
2009 2,761,143
CO
NTR
ATA
26-Jan-10 100% 100% EN JUNIO DEL 2010 SE DEVOLVIO A DEYP EN JUNIO DEL 2010 SE DEVOLVIO A DEYP
###
MO
RR
OP
ON
HU
AR
MA
CA
ED
UC
AC
ION
2009 1,809,021
CO
NTR
ATA
26-Jan-10 100% 100% EN JUNIO DEL 2010 SE DEVOLVIO A DEYP EN JUNIO DEL 2010 SE DEVOLVIO A DEYP
###
PIU
RA
CIE
NE
GU
ILLO
16 T
RA
NS
PO
RTE
2009 99,727
CO
NTR
ATA
45 26-Jan-10 100% 100%
###
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 0 240,277
CO
NTR
ATA
12-May-10 100% 100%
### 0141
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 2,898,637
CO
NTR
ATA
19-Jan-10 100% 100%
###
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 1,596,227
CO
NTR
ATA
23-Apr-10 100% 100%
### 0064
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 3,436,751
CO
NTR
ATA
24-Mar-10 100% 100%
### 0073
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 2,811,626
CO
NTR
ATA
19-Jan-10 100% 100% Se tramitó a la DLCyP y se aprobó con RGR N° 017-2010 (04.02.2010) Se tramitó a la DLCyP y se aprobó con RGR N° 017-2010 (04.02.2010)
###
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 29170 280,088
EP
D
22-Mar-10 100% 100%
###
PIU
RA
LA U
NIO
N
20 S
ALUD
2009 8566 4,348,393
CO
NTR
ATA
26,875.48 100%
###
PIU
RA
TOD
OS
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 1,675,904
EP
D
120 100%
###
PIU
RA
LA U
NIO
N
2009 68566 487,214
CO
NTR
ATA
86 100%
###
SE
CH
UR
A
SE
CH
UR
A
2009 41344 851,000
CO
NTR
ATA
75 100%
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN SECHURA, TRAMO KM. 1+900 KM. 8+400 SALIDA AL MAR
REV. Y ACT. 2011:ING. MORE DURAN, JUAN ROBERTO
E.T. TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓN.OBRA X EPD
E.T. TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓN.OBRA X EPD
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 20153 DEL CENTRO POBLADO SANTA ANA - TAMBOGRANDE - MARQEN IZQUIERDA
PROYECTISTA:ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESSICA RAQUELREVISIÓN:ARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTO
ET TRAMITADO A DGC PARA APROB.OBRA X CONTRATA A P.U.V.R. INCLUYE COSTO DE SUPERVISIÓN
ET TRAMITADO A DGC PARA APROB.OBRA X CONTRATA A P.U.V.R. INCLUYE COSTO DE SUPERVISIÓN
PERFORACIÓN DE POZOS TUBULARES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.META: PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR EN ASOC. CASA GRANJA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE A 160M CASTILLA - PIURA
PROYECTISTA:ING. MOTTA LAGUNA, FELIPEREVISOR:ING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONSUPERVISOR DEL ESTUDIO:ING. MOTTA, LAGUNA, FELIPE
E.T TRAMITADO A DGC PARA APROB.OBRA X CONVENIO22/11/10: SE SOLICITA CAMBIO DE ESPECIFICAS DE GASTOPROYECTO COFINANCIADO CON IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
E.T TRAMITADO A DGC PARA APROB.OBRA X CONVENIO22/11/10: SE SOLICITA CAMBIO DE ESPECIFICAS DE GASTOPROYECTO COFINANCIADO CON IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMES - LAYNAS-DISTRITO DE LA MATANZA-PROVINCIA DE MORROPON
107373VIABLE
PROYECTISTAS:ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESICA RAQUEL (JEFE PROYECTO)ARQ. BERMEO BOBADILLA, HEBERT EDUARDOING. AGUIRRE SANCHEZ, ROBERTOING. GONZALES MEDIANERO, LUIS PASTORAUXILIARES:ING. CORREA REYES, DARCY DEL CARMENTOP. MORE MARTINEZ, HENRY DAVID
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JORGE BASADRE DEL A.H. SANTA ROSA - PIURA
83529VIABLE
MONITOREO/COORDINAC.:ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESICA RAQUELPROYECTISTAS:ARQ. DELGADO QUIROZ, CARLOSING. PHLUCKER ACARO, RUDYING. AGUIRRE SANCHEZ, ROBERTOING. GONZALES MEDIANERO, LUIS PASTORAUXILIARES:ING. CASTILLO MAURICIO, FREDDYTOP. GARCIA CALLE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA SAN MARTIN, CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRTIO DE HUARMACA.
47712VIABLE
PROYECTISTA:ARQ. ESPINOZA SANCHEZ, DAVID SMITHMONITOREO/COORDINAC.:ING. SANCHEZ NUÑEZ, BRENDA LORENA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SOBRE DREN LOS PAJARITOS EN CIENEGUILLO SUR, DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA
96024VIABLE
PROYECTISTA:ING. PINGO MAURIOLA PEDRO ALEMBERREVISOR:ING. AQUINO CARLIN, JUAN FRANCISCO
ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓN.OBRA X CONTRATA A S.A.V.R. INCLUYE COSTO DE ELAB. DEL E.T. Y SUPERVISIÓN
ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓN.OBRA X CONTRATA A S.A.V.R. INCLUYE COSTO DE ELAB. DEL E.T. Y SUPERVISIÓN
OBRAS COMPLEMENTARIAS: MANT. DE PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO EL MORANTE 170 A 250M, ESTUDIO FUENTE DE AGUA - DISTRITO DE CURA MORI
PIU
RA
SE
CH
UR
A
SUPERVISOR DEL ESTUDIO:ING. MOTTA, LAGUNA, FELIPE
CON INFORME N° 066-2010-FML DE DEYPDGC DEVOLVIO A DEYP EL 19.07.10
CON INFORME N° 066-2010-FML DE DEYPDGC DEVOLVIO A DEYP EL 19.07.10
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP EN LAS CIUDADES DE PIURA Y SULLANA EN LA REGION PIURA P
IUR
AS
EC
HU
RA
129911 VIABLE
PROYECTISTAS:ING. DEZA RODRIGUEZ CESAR GUILLERMOING. DA SILVA DIAZ JORGE ADEMYRREVISIÓN:ING. HO VALDIVIESO ANA PAOLA
Se tramitó a la DLCyP para aprobación con Resolución N° 039-2010 del 04.03.10 Servicios teran
Se tramitó a la DLCyP para aprobación con Resolución N° 039-2010 del 04.03.10 Servicios teran
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES - DISTRITO DE PIURA
PIU
RA
SE
CH
UR
A
119426VIABLE
REFORMULACIÓN 2011:ING. DIAZ LLONTOP, BILLY GUSTAVOAPOYO: ARQ. MERINO ESPINOZA, JUAN ARMANDOREVISIÓN 2011:ING. PIDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONPROYECTISTAS 2010:PROYECTISTA:ING. RIVAS JIBAJA GUILLERMO EDUARDO (COORDINADOR)REVISION:ING. PHLUCKER ACARO
E.T. EN PROCESO DE REFORMULACIÓN, POR INDICACION DE LA DEYP SE CAMBIA A OBRA X EPD, PARA EL 06/04/2011 SE ESTIMA LA ENTREGA DEL EXP. TCO. REFORMULADO (REF.: INF. 12-2011/GRP-440330-BGDLL)
E.T. EN PROCESO DE REFORMULACIÓN, POR INDICACION DE LA DEYP SE CAMBIA A OBRA X EPD, PARA EL 06/04/2011 SE ESTIMA LA ENTREGA DEL EXP. TCO. REFORMULADO (REF.: INF. 12-2011/GRP-440330-BGDLL)
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÒN PIURA. P
IUR
AS
EC
HU
RA
107120VIABLE
PROYECTISTAS:DR. MIO PALACIOS, ALDO ENZO (COORDINADOR)REVISION:ANAYA MORALES ROGER ANTONIO
Se tramitó a la DLCyP y se aprobó, se solicta Certificación Presupuestal , se encuentra en Desarrollo Social con informe N° 261-2010
Se tramitó a la DLCyP y se aprobó, se solicta Certificación Presupuestal , se encuentra en Desarrollo Social con informe N° 261-2010
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
PIU
RA
SE
CH
UR
A
134894VIABLE
PROYECTISTA:ECON. ADRIANZEN FLORES, MYRIAM ANGELICA (COORDINADOR)REVISION:ING. ANAYA MORALES ROGER ANTONIO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE LAS PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA-II ETAPA - META 2 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CC.EE.
PIU
RA
SE
CH
UR
A PROYECTISTAS 2009:ARQ. CUEVA GOMEZ, LIZET IRENEREVISION:ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESSICA RAQUEL
Tramitado a DLCyP, aprobado con RGR N° 001-2010 (20.01.10)Programa de Ayuda Humanitaria
Tramitado a DLCyP, aprobado con RGR N° 001-2010 (20.01.10)Programa de Ayuda Humanitaria
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPE-RACION CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIONI ETAPA: AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION
AÑO 2011:REVISIÓN:ING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONAÑO 2010:PROYECTITAS:BENITES DAMIAN, CARLOS ALBERTO (JEFE DE PROYECTO)REVISION:ING. PAIVA HUAYAMARES, RENATO GUSTAVOARQ. ACUÑA TROYES, CARLOS ANTONIOCOORD./MONITOR:ING. SANTAMARIA LLONTOP, JOSE
23/03/11: SE DISPONE REVISIÓN DEL E.T. A ARQ. HERRERA E ING. PIEDRA.EMBAJADA DE E.U. HA EJECUTADO 1RA. ETAPA, SIN CONSIDERAR E.T. APROBADOAÑO 2010:E.T. TRAMITADO A DGC PARA TRAMITE DE APROBACIÓNOBRA X EPI A P.U. PARA OBRAS CIVILES Y ADQUISICIÓN DE BI
23/03/11: SE DISPONE REVISIÓN DEL E.T. A ARQ. HERRERA E ING. PIEDRA.EMBAJADA DE E.U. HA EJECUTADO 1RA. ETAPA, SIN CONSIDERAR E.T. APROBADOAÑO 2010:E.T. TRAMITADO A DGC PARA TRAMITE DE APROBACIÓNOBRA X EPI A P.U. PARA OBRAS CIVILES Y ADQUISICIÓN DE BI
IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO DIDACTICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN PIURA FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA(ACTUALIZACION)
41853 VIABLE
ACTUALIZACIÓN 2009:ING. GALLO UBILLUS MARLON ARMANDOREVISOR:ING. MORE DURAN, JUAN ROBERTO
Se tramitó a la DLCyP para aprobación y Resolución respectivacon memo N° 275-2010 (25.08.2010) se solicita certificación
Se tramitó a la DLCyP para aprobación y Resolución respectivacon memo N° 275-2010 (25.08.2010) se solicita certificación
ESTADIO DE BELLAVISTA DE LA UNIONNOMBRE SEGÚN SNIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 24 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
23P
RO
TEC
CIO
N
SO
CIA
L
P: ING. RUMICHE ROCHABRUN, ALURA GABRIELAR: ING. SANCHEZ NUÑEZ, BRENDA LORENA
Se tramitó a la DLCyP para aprobación según consejo para transferencias de Recursos Financieros.Con Memeo N° 2725-2010 (25.08.10) se solicitó certificación.
Se tramitó a la DLCyP para aprobación según consejo para transferencias de Recursos Financieros.Con Memeo N° 2725-2010 (25.08.10) se solicitó certificación.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
22
ED
UC
AC
ION
P: HIDALGO GUTIERREZ LINDA MAGALIR: ZEGARRA RODRIGUEZ, JESICA RAQUEL
Se tramitó a la DLCyP para trámite respectivocon Informe N° 176-2010 (12.05.10) de Yessica Zegarra da estado situacional
Se tramitó a la DLCyP para trámite respectivocon Informe N° 176-2010 (12.05.10) de Yessica Zegarra da estado situacional
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
###
PIU
RA
PIU
RA
15 T
RA
NS
PO
RTE
2009 11007
EP
D
100%
###
PIU
RA
MU
LTID
IST.
03 P
LAN
EA
MIE
NTO
, GE
STI
ON
Y R
ES
ER
VA
DE
CO
NTI
NG
EN
CIA
2009
CO
NV
EN
IO
100%
01
BE
RN
AL
09 E
DU
CA
CIO
N
2009 3,965,436
CO
NTR
ATA
22-Oct-10 100%
D2 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN 8,235,731 614,677
PIU
RA
VA
RIO
S
TRA
NS
PO
RTE
2010 SC 6,934,545
CO
NTR
ATA
0054
SE
CH
UR
A
BA
YO
VA
R
SA
NE
AM
IEN
TO
2009
CO
NTR
ATA
02
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 1,638,956
CO
NTR
ATA
30-Dec-99 100% 70%
03
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 1,001,804
CO
NTR
ATA
240 30-Dec-99 100% 70%
04
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 1,253,273
CO
NTR
ATA
30-Dec-99 100% 70%
05
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 586,400
CO
NTR
ATA
120 30-Dec-99 100% 70%
06
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 4,009,471
CO
NTR
ATA
30-Dec-99 100% 70%
07
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 0
CO
NTR
ATA
30-Dec-99 100% 0%
08
BE
RN
AL
04 A
GR
AR
IA
2009 0
CO
NTR
ATA
90% 30/03/10: E.T. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO DE VIAS INTEGRADORAS EN LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE PIURA
P: ING. HUAMAN HUANCAS, CARLOS REYNALDOR: ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDO
EXP. TCO. CONCLUIDO, SE REMITIRA A M.P.P PIURA PARA VERIFICACION DE VIABILIDADGobierno Regional Piura, elaborara Expediente de Saldo de Obra, la M.P.P. deberá verificar la Viabilidad. Se encuentra en DEyP
EXP. TCO. CONCLUIDO, SE REMITIRA A M.P.P PIURA PARA VERIFICACION DE VIABILIDADGobierno Regional Piura, elaborara Expediente de Saldo de Obra, la M.P.P. deberá verificar la Viabilidad. Se encuentra en DEyP
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO (VER CUADRO ANEXO) - (UDEP)
P: UDEPMONITOREO:ING. MOTTA ALGUNA, FELIPE
31/03/11: SE ESPERA QUE UDEP PRESENTE E.T. DE 04 PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES (VER ANEXO EN HOJA ET_SAN_UDEP_ITD01/12/09: SE SOLICITO CALENDARIO PARA PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSOEN CONVENIO CON UDEPSe encuentra en DEyP.
31/03/11: SE ESPERA QUE UDEP PRESENTE E.T. DE 04 PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES (VER ANEXO EN HOJA ET_SAN_UDEP_ITD01/12/09: SE SOLICITO CALENDARIO PARA PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSOEN CONVENIO CON UDEPSe encuentra en DEyP.
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 14093 ABRAHAM RUIZ NUNURA - LETIRA - DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA LE
TIR
AV
ICE
SE
CH
UR
A
45530 VIABLE
MONITOREO/COORDINAC.:PROYECTISTA:ING. SANCHEZ NUÑEZ, BRENDA LORENAARQ. QUEZADA CRISANTO, SARA ELVIRAAUXILIARES:ING. SAAVEDRA ORDINOLA, TEOBALDO
ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓNOBRA X CONTRATA A P.U.V.R. INCLUYE GASTOS DE ELAB. DEL E.T. Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
ET TRAMITADO A DGC PARA APROBACIÓNOBRA X CONTRATA A P.U.V.R. INCLUYE GASTOS DE ELAB. DEL E.T. Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. PE - 1N (PIURA) - SANTA ANA - TAMBOGRANDE, TRAMO PIURA - LA OBRILLA
PROYECTISTAS:ING. CIVIL NUÑEZ FLORES, ISIDRO GUILLERMOING. CIVIL DEZA RODRIGUEZ, CESAR GUILLERMOING. CIVIL UBILLUS LIMO, JUAN MARTINING. CIVIL YAMPUFE MORALES, JOSE MERCEDESING. CIVIL RODRIGEZ MONTENEGRO, VALDEMARREVISIÓN:PROVIAS NACIONALMONITOR:
31/03/11: SE INFORMA A GRI ESTADO SITUACIONAL DEL PIP08/03/11: SE INFORMA SOBRE FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CANTERA LA OBRILLA, SE REQUEIRE ACUERDO POBLADORES-CANTERA PARA CERRAR PRESUPUESTO; SE ESTIMA QUE EL E.T. ESTARA LISTO PARA EL 15/03/2011
31/03/11: SE INFORMA A GRI ESTADO SITUACIONAL DEL PIP08/03/11: SE INFORMA SOBRE FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CANTERA LA OBRILLA, SE REQUEIRE ACUERDO POBLADORES-CANTERA PARA CERRAR PRESUPUESTO; SE ESTIMA QUE EL E.T. ESTARA LISTO PARA EL 15/03/2011
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PUERTO RICO – BAYOVAR - SECHURA
72659 VIABLE
MONITOR 2011:ING. MOTTA LAGUNA, FELIPE
SE HA CONCLUIDO CON LEV. TOPOG., SE GESTIONA LIBRE DISPON. DEL TERRENO CON M.P. DE SECHURA Y COMUNIDAD DE SECHURA16/03/11: SE SOLICITA CERTIFICACION PRESUP. PARA ELAB. DEL EXP. TCO. Y AUTORIZACION PARA CONTRATAR PROYECTISTAS15/03/11 Y 30/03/11: SE SOLIC
SE HA CONCLUIDO CON LEV. TOPOG., SE GESTIONA LIBRE DISPON. DEL TERRENO CON M.P. DE SECHURA Y COMUNIDAD DE SECHURA16/03/11: SE SOLICITA CERTIFICACION PRESUP. PARA ELAB. DEL EXP. TCO. Y AUTORIZACION PARA CONTRATAR PROYECTISTAS15/03/11 Y 30/03/11: SE SOLIC
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA GORETTI DEL AA.HH. MARIA GORETTI, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA
PIU
RA
SE
CH
UR
A
71315 VIABLE
MONITOREO 2011:ARQ. HERRERA SOARES, SONIA GRACIELAAÑO 2010:PROYECTISTA:ING. CORREA REYES, DARCY DEL CARMEN (COORDINADOR)REVISOR:ING. VITE CALVO JULIO MIGUELARQ. RUIZ GALLO, JULIO
22/03/11: SE INFORMA ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO.14/02/11: SE INFORMA QUE ESTA PENDIENTE LEV. DE OBSERV. DE OINFE, SE NECESITA AGILIZAR EL CAMBIO DE U.E., CONTACTAR CON PROYECTISTAS PARA QUE FACILITEN INFORMACIÓN DIGITAL Y ACTUALIZA
22/03/11: SE INFORMA ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO.14/02/11: SE INFORMA QUE ESTA PENDIENTE LEV. DE OBSERV. DE OINFE, SE NECESITA AGILIZAR EL CAMBIO DE U.E., CONTACTAR CON PROYECTISTAS PARA QUE FACILITEN INFORMACIÓN DIGITAL Y ACTUALIZA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLAYA BALANDRA DEL A. H. NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE PIURA
PIU
RA
SE
CH
UR
A
88577 VIABLE
PROYECTISTAS:ING. SANCHEZ NUÑEZ, BRENDA LORENAARQ. QUEZADA CRISANTO, SARAING. YZQUIERDO VELASQUEZ, OSCARING. MECHATO GARAY, CARLOSING. SAAVEDRA ORDINOLA, TEOBALDOING. HUAYAMA CHINGUEL, ING. EMILIOLAZARTE BENGOA, MANUELREVISION:ING. MERINO CHEVEZ, CESARARQ. MELO HORNA, IRMA
07/02/11: REQUIERE SER PRIORIZADO, SE SOLICITA SE EVALUE LA POSIBILIDAD DE INCLUIRLO EN EL PIM 2011, O ASEGURAR FINANCIAMIENTO A TRAVES DE GESTIÓN CON OINFE
V.R. INCLUYE COSTOS DE SUPERVISIÓN
07/02/11: REQUIERE SER PRIORIZADO, SE SOLICITA SE EVALUE LA POSIBILIDAD DE INCLUIRLO EN EL PIM 2011, O ASEGURAR FINANCIAMIENTO A TRAVES DE GESTIÓN CON OINFE
V.R. INCLUYE COSTOS DE SUPERVISIÓN
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA ANN GOULDEN - DISTRITO DE PIURA P
IUR
AS
EC
HU
RA
73722 VIABLE
MONITOREO/COORDINAC.:ING. SANCHEZ NUÑEZ, BRENDA LORENAPROYECTISTA:ARQ. SANTAMARIA LLONTOP LUIS EDGARDING. DEZA RODRIGUEZ, CESAR GUILLERMOING. CHUMIOQUE SALAZAR, JOSE DEL CARMENING. CHILON MUÑOZ, JOSE ALFONSOAUXILIARES:TOP. OSORIOSANCHEZ, LEONARDO BENJAMIN
Con Oficio Nº397-2010/GRP-440330 del 17/11/2010 se remitieron observaciones al coordinador, quien se ha pronunciado mediante Informe Nº003-2011-ARQ.LESLL/GRP(04-02-2011) devolviendo el expediente por considerar que OINFE no ha verificado levant.obs.con lo
Con Oficio Nº397-2010/GRP-440330 del 17/11/2010 se remitieron observaciones al coordinador, quien se ha pronunciado mediante Informe Nº003-2011-ARQ.LESLL/GRP(04-02-2011) devolviendo el expediente por considerar que OINFE no ha verificado levant.obs.con lo
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA - HUALTACO III -TAMBOGRANDE P
IUR
AS
EC
HU
RA
117665 VIABLE
PROYECTISTAS:ING. CURAY ZAPATA NERYING. CASTRO RAMIREZ EDUARDO JOSE
20/09/10: PROYECTO APROBADO POR ENOSA MEDIANTE CONFORMIDAD DE PROYECTO R-274-2010ET CONCLUIDO PARA REMITIR A DGCOBRA X CONTRATA A P.U.
20/09/10: PROYECTO APROBADO POR ENOSA MEDIANTE CONFORMIDAD DE PROYECTO R-274-2010ET CONCLUIDO PARA REMITIR A DGCOBRA X CONTRATA A P.U.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 LOS ALGARROBOS-REGION PIURA
PIU
RA
SE
CH
UR
A
63161VIABLE
PROYECTISTA:ING. CAJIGAS CHACON, NERIO (COORDINADOR)REVISION:ARQ. MOROCHO GAGO, LAURAING. SAAVEDRA MORE, MARTIN
E.T. CONCLUIDOEN PROCESO REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDA EN LA OPI DE LA REGION DE SALUD
E.T. CONCLUIDOEN PROCESO REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDA EN LA OPI DE LA REGION DE SALUD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO , DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA P
IUR
AS
EC
HU
RA
113676VIABLE
PROYECTISTA:TAFUR GUIVIN, JOSE ALTIERESERRANO ZELADA, OVIDIOCHILON MUÑOZ, JOSE ALFONSORIQUERO SALDARRIAGA, VICTOR SALOMONMUÑICO OSORIO, EDGARDO RUBENTUME CHAPA, HIPOLITOANAYA MORALES, ROGER ANTONIOREVISION:BARRANTES URRELO, EDUARDOALIAGA ESCALANTE, JUAN
01/03/11: SE INFORMA A GRI ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIO Nº 147-2010-FONIPREL, CUYO DESEMBOLSO A LA FECHA ES S/.147,000 PARA ELAB. DEL EXP. TCO.01/12/10: CON OFICION Nº 408-2010/GRP-440330 SE REMITE OBSERVACIONES A PROYECTISTAS03/01/11: COORDINADOR DEL
01/03/11: SE INFORMA A GRI ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIO Nº 147-2010-FONIPREL, CUYO DESEMBOLSO A LA FECHA ES S/.147,000 PARA ELAB. DEL EXP. TCO.01/12/10: CON OFICION Nº 408-2010/GRP-440330 SE REMITE OBSERVACIONES A PROYECTISTAS03/01/11: COORDINADOR DEL
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN ANDRES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
SE
CH
UR
AB
ER
NA
L
54263VIABLE
PROYECTISTA: ING. BARRENO QUESQUEN LUIS ENRIQUE(COORDINADOR)REVISOR: ING. CORDOVA CIENFUEGOS, GREGORIO GIL
30/03/10: E.T. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
09
CA
TAC
AO
S
2009 0
CO
NTR
ATA
0%
10
CA
STI
LLA
2009 0
CO
NTR
ATA
0%
11
TAM
BO
GR
AN
DE
14 S
ALU
D
2009 56944 0
CO
NTR
ATA
95%
12
CA
STI
LLA
16 T
RA
NS
PO
RTE
2009 0
CO
NTR
ATA
0% 0
13
LA U
NIO
N
18 S
AN
EA
MIE
NTO
2009 54561 0
CO
NTR
ATA
0% 0
D.U. Nº 114-2009: PIP´S COMPRENDIDOS EN EL MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
14
CU
RA
MO
RI
20 S
ALU
D
2010 0
CO
NTR
ATA
50%
15
CA
TAC
AO
S
20 S
ALU
D
2010 0
CO
NTR
ATA
50%
16
LA A
RE
NA
20 S
ALU
D
2010 0
CO
NTR
ATA
50%
17
CA
TAC
AO
S
20 S
ALU
D
2010 0
CO
NTR
ATA
50%
18
CA
TAC
AO
S
20 S
ALU
D
2010 0
CO
NTR
ATA
50%
12
EL
TALL
AN
20 S
ALU
D
2010 0
CO
NTR
ATA
50%
23
MU
LTID
ISTR
ITA
L
2009 0 0
CO
NTR
ATA
0 0 0
AÑO 2009
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL INTEGRÁNDOLA AL TURISMO EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA
CA
TAC
AO
SP
IUR
A
11 IN
DU
STR
IA, C
OM
ER
CIO
Y
SE
RV
ICIO
S
61094 VIABLE
MONITOR 2011:ARQ. MERINO ESPINOZA, JUAN ARMANDOPROYECTISTA:ITD-UDEPREVISOR AÑO 2010:ING. AVILES CORDOVA FELIX ALBERTOARQ. BERMEO BOBADILLA HEBERT EDUARDO
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR MICENTUR, ESTÁ PENDIENTE EL PAGO A REVISORES DEL ESTUDIO23/03/11: SE INCORPORA EN PIM CONTRAPARTIDA DE COPESCO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA (660839 POR DYT)
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES PLANTEADAS POR MICENTUR, ESTÁ PENDIENTE EL PAGO A REVISORES DEL ESTUDIO23/03/11: SE INCORPORA EN PIM CONTRAPARTIDA DE COPESCO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA (660839 POR DYT)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES PARA LA SEGURIDAD INTERNA EN LA REGION PIURA-PLAN PILOTO DISTRITO DE CASTILLA C
AS
TILL
AP
IUR
A
07 S
EG
UR
IDA
D
CIU
DA
DA
NA
80621VIABLE
PROYECTISTA T.R. PARA CONTRATAR CONSULTOR:GRRNYGMAR: ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCO
19/06/09: SE TRAMITA T.R. A GRI PARA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ELAB. DEL EXP. TCO.03/02/08: SE SUGIERE A LA GRI CELEBRAR CONVENIO INTERINSTITUCIONA CON MINIST. DEL INTERIOR - PIURA PARA EJECUTAR FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
19/06/09: SE TRAMITA T.R. A GRI PARA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE ELAB. DEL EXP. TCO.03/02/08: SE SUGIERE A LA GRI CELEBRAR CONVENIO INTERINSTITUCIONA CON MINIST. DEL INTERIOR - PIURA PARA EJECUTAR FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGION PIURA
TAM
BO
GR
AN
DE
PIU
RA
P: M.D. TAMBOGRANDEING. PINGO CARHUATOCTO, CESARREVISION 2009:JIBAJA CHUMACERO, KARLA MARIBELCOORD.:ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDO
E.T. CONCLUIDOEXP. TCO. REQUIERE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
E.T. CONCLUIDOEXP. TCO. REQUIERE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
MEJORAMIENTO DE CARRETERA INTEGRADORA DE LOS CASERIOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA
CA
SE
RÍO
S D
EL
ME
DIO
PIU
RA
C
AS
TILL
AP
IUR
A 35074EN
FORM. EVAL
31/07/09: NO CUENTA CON PIM08/05/09: SE REMITE A SECRETARIA GENERAL PROYECTO DE ACTA DE COMPROMISO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CON SUGERENCIAS DE MODIFICACIONES
31/07/09: NO CUENTA CON PIM08/05/09: SE REMITE A SECRETARIA GENERAL PROYECTO DE ACTA DE COMPROMISO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CON SUGERENCIAS DE MODIFICACIONES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA LA
UN
ION
PIU
RA Expediente Técnico se encuentra en elaborqción por la Municipalidad Distrital de la
Unión.Expediente Técnico se encuentra en elaborqción por la Municipalidad Distrital de la Unión.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 POZO DE LOS RAMOS, MICRO RED, CATACAOS RED BAJO PIURA, DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PIURA
PO
ZO D
E L
OS
RA
MO
SC
UR
A M
OR
IP
IUR
A
129881 VIABLE
MONITOR / REVISIÓN 2011:ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOING. RODRIGUEZ, NEYRA, LIZETH ROXANAPROYECTISTA:ING. CAJIGAS CHACON NERIOARQ. BERMEO BOBADILLA, HEBERT EDUARDOING. ANASTASIO LAMA, PEDRODR. VIGNOLO AYALA, HUGO ARNALDOREVISIÓN:ING. GUEV
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.7,700 (SE REQUIERE S/.10,850)
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.7,700 (SE REQUIERE S/.10,850)
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 MONTE CASTILLO, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
MO
NTE
CA
STI
LLO
CA
TAC
AO
SP
IUR
A
129863 VIABLE
MONITOR / REVISIÓN 2011:ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOING. RODRIGUEZ, NEYRA, LIZETH ROXANAPROYECTISTA:ING. MELENDEZ TALLEDO, IVAN GORKIARQ. QUEZADA CRISANTO, SARA ELVIRAING. ANASTASIO LAMA, PEDRODR. VIGNOLO AYALA, HUGO ARNALDOREVISIÓN:ING.
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.8,100
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.8,100
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHATITO, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
CH
ATI
TOLA
AR
EN
AP
IUR
A
130011 VIABLE
MONITOR / REVISIÓN 2011:ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOING. RODRIGUEZ, NEYRA, LIZETH ROXANAPROYECTISTA:ING. DASILVA DIAZ, JORGE ADEMYRARQ. FIGUEROA TABOADA, JORGE YONANNYDR. LENGUA AQUIJE, JULIOREVISIÓN:ING. GUEVARA GALLARDO, JOSE RAFAELARQ
E.T. SE VOLVERÁ A REVISAR ANTES DE PASAR A CONVOCATORIA.
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/11: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.5,400
E.T. CONCLUIDO A LA ESPERA DE CERTIF. PRESUP.
E.T. SE VOLVERÁ A REVISAR ANTES DE PASAR A CONVOCATORIA.
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/11: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.5,400
E.T. CONCLUIDO A LA ESPERA DE CERTIF. PRESUP.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. I-2 PEDREGAL GRANDE, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PIURA
PE
DR
EG
AL
GR
AN
DE
CA
TAC
AO
SP
IUR
A
129992 VIABLE
MONITOR / REVISIÓN 2011:ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOING. RODRIGUEZ, NEYRA, LIZETH ROXANAPROYECTISTA:ING. CAJIGAS CHACON NERIOARQ. BERMEO BOBADILLA, HEBERT EDUARDODR. VIGNOLO AYALA, HUGO ARNALDOREVISOR:ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESICA RAQUEL
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.5,100 (SE REQUIERE S/.15,100)
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.5,100 (SE REQUIERE S/.15,100)
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 SIMBILO, PERTENECIENTE A LA MICRO RED CATACAOS DE LA RED DE SALUD BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
SIM
BIL
AC
ATA
CA
OS
PIU
RA
130020 VIABLE
MONITOR / REVISIÓN 2011:ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOING. RODRIGUEZ, NEYRA, LIZETH ROXANAPROYECTISTA:ING. PINGO CARHUATOCTO, CESARARQ. CRUZ MERINO, RONALDDR VIGNOLO AYALA, HUGO ARNALDOREVISIÓN:ING. GUEVARA GALLARDO, JOSE RAFAEL
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.7,200.
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/03: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.7,200.
E.T. EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 NUEVO TALLAN, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA.
NU
EV
O T
ALL
AN
EL
TALL
AN
PIU
RA
130285 VIABLE
PROYECTISTA:ING. PHLUCKER ACARO, RUDY ALBERTOARQ. CASTILLO GOMEZ, MISENO ROBINSONING. ANASTASIO LAMA, PEDRODR. LENGUA AQUIJE, JULIO DANIELREVISIÓN:ING. GUEVARA GALLARDO, JOSE RAFAELARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTO
E.T. SE VOLVERÁ A REVISAR ANTES DE PASAR A CONVOCATORIA.
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/11: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.4,050
E.T. CONCLUIDO A LA ESPERA DE CERTIF. PRESUP.
E.T. SE VOLVERÁ A REVISAR ANTES DE PASAR A CONVOCATORIA.
28/02/11: SE TRAMITO P.S. SIN EMBARGO CERTIF. AUN NO HA SIDO INGRESADA AL SIAF16/02/11: CON MEMO 247-2011/GRPPYAT EMITE CERTIF. PRESU. POR S/.4,050
E.T. CONCLUIDO A LA ESPERA DE CERTIF. PRESUP.
EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS A LA COMUNIDAD ORGANIZADA M
ULT
I P
RO
VIN
CIA
L
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
24P
AIT
A
PA
ITA
03 P
LAN
EA
MIE
NTO
, GE
STI
ON
Y R
ES
ER
VA
DE
CO
NTI
NG
EN
CIA
2008 10689 586,915 614,677
EN
CA
RG
O U
NO
PS
CO
NTR
ATA
CO
NS
ULT
OR
ÍA
25
AY
AB
AC
A
AY
AB
AC
A
2008 27765
26
SU
LLA
NA
2009 67847 P: M.P. DE SULLANA
27
PIU
RA
CA
STI
LLA
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 61081
### 0152
AY
AB
AC
A
PA
IMA
S
15 T
RA
NS
PO
RTE
2007 6302 797,868
### 0149
AY
AB
AC
A
PA
IMA
S
15 T
RA
NS
PO
RTE
2007 SC
### 0150
AY
AB
AC
A
PA
IMA
S
15 T
RA
NS
PO
RTE
2007 SC Perfil de preinversión en formulación Perfil de preinversión en formulación
D3 EXPEDIENTES TÉCNICOS SIN INICIAR 0 0
22
VA
RIO
S
22 E
DU
CA
CIO
N
2009 0
CO
NTR
ATA
30-Dec-99 100% 0% GRPyAT no emite certificación presupuestal GRPyAT no emite certificación presupuestal
23
SU
LLA
NA
SU
LLA
NA
SA
LUD
2009 9637
UN
OP
S
E A NIVEL DE PREINVERSIÓN 0 0
24
PIU
RA
LAS
LO
MA
S
2009 94617 PASO A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA -CHIRA PIURA PASO A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA -CHIRA PIURA
25
PIU
RA
CA
TAC
AO
S
03 P
LAN
EA
MIE
NTO
, GE
STI
ON
Y R
ES
ER
VA
DE
CO
NTI
NG
EN
CIA
2009 S/C
EP
D
26
PIU
RA
MU
LTIS
EC
TOR
IAL
2009 34896
EP
D
27
15 T
RA
NS
PO
RTE
2009 S/C CONSULTOR EXTERNO SE HA SOLICITADO LA COBERTURA PRESUPUESTAL SE HA SOLICITADO LA COBERTURA PRESUPUESTAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA" (3) -
PROYECTISTA: CONSORCIO LAS MERCEDESSUPERVISION:ARQ. TURZA AREVALO, GUILLERMO A. (JEFE DE SUPERVISION)MONITOREO: ARQ. HERRERA SOARES, SONIA GRACIELA
25/03/11: SE SOLICITA DEFINICION DE I ETAPA DEL PIP, EN FUNCION A META PRESUPUESTAL, SUGIRIENDOSE LA CONST. DE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, CERCO PERIMETRICO Y OBRAS EXTERIORES18/03/11: APROBACIÓN DE TERCER INFORME PARCIAL28/02/11: SE INICIA ACCIONES PAR
25/03/11: SE SOLICITA DEFINICION DE I ETAPA DEL PIP, EN FUNCION A META PRESUPUESTAL, SUGIRIENDOSE LA CONST. DE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, CERCO PERIMETRICO Y OBRAS EXTERIORES18/03/11: APROBACIÓN DE TERCER INFORME PARCIAL28/02/11: SE INICIA ACCIONES PAR
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA EL DISTRITO DE MONTERO - AYABACA" 03
PLA
NE
AM
., G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
DE
C
ON
TIN
GE
NC
IA
P: MARTIN UBILLUS (JEFE DE PROYECTO)R:
SE SOLICITA INCORPORACIÓN EN PIA-PIM 2010 COMPONENENTE PARA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICOLevantamiento topográfico, se está formulando el estudio de factibilidad. E.T. s csrgo de pool fr ptofesionales especialistas en carrtera, puentes y obras de arte.
SE SOLICITA INCORPORACIÓN EN PIA-PIM 2010 COMPONENENTE PARA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICOLevantamiento topográfico, se está formulando el estudio de factibilidad. E.T. s csrgo de pool fr ptofesionales especialistas en carrtera, puentes y obras de arte.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALLARES-CENTRO POBLADO EL ANGOLO-DISTRITO DE MARCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA - PIURA - (FONIPREL) M
ALL
AR
ES
, S
AM
AN
, LA
N
OR
IA,
CA
ÑA
S, S
AN
JA
CIN
TO, E
L A
NG
OLO
MA
RC
AV
ELI
CA
15
TRA
NS
PO
RTE
Financiado Por FONIPREL, la Municipa-lidad Provincial de Sullana, Elabora el Expediente Tecnico y esta solicitando la transferencia,
Financiado Por FONIPREL, la Municipa-lidad Provincial de Sullana, Elabora el Expediente Tecnico y esta solicitando la transferencia,
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CASTILLA AA.HH. JUAN PABLO II, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA (MD CASTILLA)
PROYECTISTA:M.D. DE CASTILLAREVISION:ZEGARRA RODRIGUEZ, JESICA RAQUEL
AL 27/10/09 CONTINUA EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONESSE HA NOTIFICADO MEDIANTE OF. Nº 725-2009/GRP-440000 (06/10/2009) A LA M.D. DE CASTILLA PARA QUE SUBSANE OBSERVACIONES, A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA.
AL 27/10/09 CONTINUA EN PROCESO DE LEV. DE OBSERVACIONESSE HA NOTIFICADO MEDIANTE OF. Nº 725-2009/GRP-440000 (06/10/2009) A LA M.D. DE CASTILLA PARA QUE SUBSANE OBSERVACIONES, A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA.
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBA
META: ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA PAIMAS - AYABACA TRAMO I Y II
P: CONSORCIO VICTOR CHAVEZ INGENIEROS(CI PROCEDIMIENTO CLASICO .1-2009/GOB.REG.PIURA-GGR CONVENIOS NACIONALES / INTERNACIONALES)EQUIPO DE SUPERVISION AÑO 2011:ING. AQUINO CARLIN, JUAN FRANCISCOING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDOING. VALLEJOS CASTRO,
09/03/11: SE EMITE OPINION PARA NO PROCEDER A RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CONSULTOR.16/02/11: CON M.M. 001-2011 DE LA DEYP SE DESIGNA EQUIPO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DEL EXP. TCO.14/02/11: SE INFORMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO Y REUNIONES CON CONSULTOR2
09/03/11: SE EMITE OPINION PARA NO PROCEDER A RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CONSULTOR.16/02/11: CON M.M. 001-2011 DE LA DEYP SE DESIGNA EQUIPO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DEL EXP. TCO.14/02/11: SE INFORMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO Y REUNIONES CON CONSULTOR2
ESTUDIO DE PREINVERSION - DE LA CARRETERA: PI-107 TRAMO CHULUCANAS-MORROPON BAJO EL METODO DE CONTRATACION:SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO
P: HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL(CI PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2009/GOB.REG.PIURA-GGR CONVENIOS NACIONALES / INTERNACIONALES)SUPERVISOR: PREINVERSION: ECON. ARANIBAR, ZORAIDA MERCEDES
14/02/11: SE INFORMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO Y REUNIONES CON CONSULTOR13/01/11: SE COORDINÓ CON MTC Y DGPM PARA DAR CELERIDAD A EVALUACIÓN DEL PIP03/12/10: CON OFICIO Nº 414-2010/GRP-440330 SE REMITE OBSERV. DEL INFORME 03 DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
14/02/11: SE INFORMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO Y REUNIONES CON CONSULTOR13/01/11: SE COORDINÓ CON MTC Y DGPM PARA DAR CELERIDAD A EVALUACIÓN DEL PIP03/12/10: CON OFICIO Nº 414-2010/GRP-440330 SE REMITE OBSERV. DEL INFORME 03 DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
ESTUDIO DEFINITIVO EN PAQUETE DE LA CARRETERA: PI-107 TRAMO CHULUCANAS-MORROPON BAJO EL METODO DE CONTRATACION:SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO
P: HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA SRL(CI PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2009/GOB.REG.PIURA-GGR CONVENIOS NACIONALES / INTERNACIONALES)SUPERVISOR: ING. QUINTANA YRIGOIN, HUMBERTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA
PIU
RA
CA
TAC
AO
S
52192VIABLE
PROYECTISTA:
REVISOR:
ELABORACIÓN DEL EXP. TCO. DEL PIP: REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
PROYECTISTA DE T. DE R. (E.T. Y SUPERV.):ARQ. HERRERA SOARES, SONIA GRACIELAREVISOR DE T. DE R.ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDO
29/12/09: MEDIANTE M. 2752-2009/GRP-410000 SE OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPYUESTAS PARA EL AÑO 200914/12/09: SE TRAMITO T. DE R. PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA ELAB. DEL EXP. TECNICO Y PARA LA SUPERVISION (SELECCIÓN DE CONSULTORIAS A CARGO DE UNOPS)
29/12/09: MEDIANTE M. 2752-2009/GRP-410000 SE OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPYUESTAS PARA EL AÑO 200914/12/09: SE TRAMITO T. DE R. PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA ELAB. DEL EXP. TECNICO Y PARA LA SUPERVISION (SELECCIÓN DE CONSULTORIAS A CARGO DE UNOPS)
ESTUDIO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN LORENZO (AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA IRRIGACION SAN LORENZO)
03
PLA
NE
AM
IEN
TO,
GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
NG
EN
CIA
Ing. Francisco Morocho Calle/Econ. Yanina R. Pacheco Canales
ESTUDIO DE INTERCAMBIO VIAL CRUCE CARRETERAS PIURA - CATACAOS - PANAMERICANA NORTE
ECON.JOSE TALLEDO RUIZ/ING.IVAN SECLEN ENEQUE/ING. JUAN BURGOS CABANILLAS
SE CONTRATO FORMULADORES EXTERNOS , SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CAMPO. MONITOR: INGº HARLAN SOSA NUÑES DE ARCO Y ECON. DEISY SILVA JUARES
SE CONTRATO FORMULADORES EXTERNOS , SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CAMPO. MONITOR: INGº HARLAN SOSA NUÑES DE ARCO Y ECON. DEISY SILVA JUARES
ESTUDIO DE LA PROTECCION DE LAS DEFENSAS DEL RIO PIURA (CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DEL RIO PIURA, EN EL TRAMO CARRASQUILLO – CHUTUQUE )
03 P
LAN
EA
MIE
NTO
, G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
DE
C
ON
TIN
GE
NC
IA
ING. JAIME SAAVEDRA DIEZ/ING. MARIO CASTRO/ING.RAUL ROMERO CHAVEZ
SE PREPARAN TERNINOS DE REFERENCIA SE INCLUEN EN CARTERA DE PROYECTOS DE PCM
SE PREPARAN TERNINOS DE REFERENCIA SE INCLUEN EN CARTERA DE PROYECTOS DE PCM
ESTUDIO DE LA CARRETERA ALTERNA VICE CURVA DE LAS MONJAS - CARRETERA PIURA - PAITA: ANTIGUA RUTA 537 EMP. R002 (PIURA -PAITA) - EMP. R02 (PIURA - PAITA) M
ULT
I P
RO
VIN
CIA
L
MU
LTI
DIS
TRIT
AL
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
28
PIU
RA
CA
STI
LLA
2009 35074
29
PIU
RA
LAS
LO
MA
S
16 C
OM
UNIC
ACIO
NES
2009 72994 10-Jul-09
30
MU
LTID
ISTR
ITA
L
MU
LTID
ISTR
ITA
L
15 T
RAN
SPO
RTE
2005 27765
EP
D (F
AC
TIB
ILID
AD
)31
MO
RR
OP
ON
MU
LTID
IST.
15 T
RAN
SPO
RTE
CONSULTOR EXTERNO
F OTROS COMPONENTES CON METAS ESPECÍFICAS 0 0
F1 ATENCION OBRAS DE INTERES SOCIAL 0 0
01 S/C
F2 OBRAS DE PREVENCION 0 0
01
PIU
RA
PIU
RA
2008 S/C
EP
D
02
MU
LTIP
RO
V.
2009
03
PIU
RA
MU
LTID
IST.
2009 0% 0% no iniciado no iniciado
F3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DEL 0 0
01
PIU
RA
0% 0%
02 - - no iniciado no iniciado
G GESTIÓN DE PROYECTOS 0 0
01 REFORZAR LA UNIDAD FORMULADORA
PIU
RA
PIU
RA
S/C
EP
D
02 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
MU
LTIP
RO
V.
MU
LTID
IST.
S/C
EP
D
03 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS
MU
LTIP
RO
V.
MU
LTID
IST.
S/C
EP
D
03 LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE EJERCICIOS
PIU
RA
PIU
RA
S/C
EP
D VER CUADRO IV VER CUADRO IV
04 SUPERVISIÓN Y CONTROL
MU
LTI P
RO
V.
MU
LTI D
IST.
S/C
EP
D
05
MU
LTI P
RO
V.
MU
LTI D
IST.
S/C
EP
D
06
MU
LTI P
RO
V.
MU
LTI D
IST.
S/C
EP
D
05 FORTALECIMIENTO REGIONAL
MU
LTIP
RO
V.
MU
LTID
IST.
06
PIU
RA
PIU
RA
S/C
EP
D
MEJORAMIENTO DE CARRETERA INTEGRADORA DE LOS CASERIOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA
15
TRAN
SPO
RTE
FORMULADORES:ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD : FORMULADORES EXTERNOSREVISORES: MONITOR INGº HARLAN SOSA Y ECON. DEISY SILVA JUARES
SE REINICIO EL ESTUDIO REALIZANDO TRABAJOS DE CAMPO DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE TRAFICO Y CON MIRAS A LA PRE FACTIVILIDAD Y FACTIVIDAD AVANCE AL 30%
SE REINICIO EL ESTUDIO REALIZANDO TRABAJOS DE CAMPO DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE TRAFICO Y CON MIRAS A LA PRE FACTIVILIDAD Y FACTIVIDAD AVANCE AL 30%
EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MODALIDAD ABONADOS, TELEFONÍA FIJA PUBLICA Y TELEFONÍA MÓVIL PARA BRINDAR COBERTURA EN ZONAS RURALES Y DE REFERENTE INTERÉS SOCIAL EN LA REGIÓN PIURA.
RESPONSABLES UF: ECON. DEISY SILVA EVALUADOR: TOMAS NEYRA
Se ha reformulado y presentado el perfil denomnado: IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA A LOS DISTRITOS DE AYABACA, JILILI, PAIMAS, SAPILLICA Y SICCHEZ, con Código SNIP 88772, ya que el que se encuentra en el programa de inversiones abarca toda la región y FITEL ya se encuentra implementando parte de la región. Se encuentra en la OPI. El perfil ha sido observado.
Se ha reformulado y presentado el perfil denomnado: IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA A LOS DISTRITOS DE AYABACA, JILILI, PAIMAS, SAPILLICA Y SICCHEZ, con Código SNIP 88772, ya que el que se encuentra en el programa de inversiones abarca toda la región y FITEL ya se encuentra implementando parte de la región. Se encuentra en la OPI. El perfil ha sido observado.
ESTUDIO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO
ING. MARTIN UBILLUS LIMO/ECON.DEISY SILVA JUAREZ/ECON. JOSE TALLEDO RUIZ
SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y SE ESPERA LAZAMIENTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y SE ESPERA LAZAMIENTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE PREINVERSION CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-107 TRAMO CHULUCANAS - MORROPON
INCORPORADO POR EL GRP CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 299-2009/GRP BASADO EN EL DS DADO POR PVD-MTC. SE ESTA ELABORANDO LOS TdR
INCORPORADO POR EL GRP CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 299-2009/GRP BASADO EN EL DS DADO POR PVD-MTC. SE ESTA ELABORANDO LOS TdR
EJECUCION DE PEQUEÑAS OBRAS A LA COMUNIDAD ORGANIZADA (6) M
ULT
I P
RO
V.
MU
LTI
DIS
T.
23
PR
OTE
CC
ION
S
OC
IAL
Se concluyen Obras Iniciadas en el Ejercicio 2008 (VER CUADRO I) Se concluyen Obras Iniciadas en el Ejercicio 2008 (VER CUADRO I)
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE DRENES EN LA CIUDAD DE PIURA (4) 23
P
RO
TEC
CI
ON
S
OC
IAL
Actividad de Prevención a cargo de la GRRNyMA. 09 drenes en total. (VER CUADRO II)
Actividad de Prevención a cargo de la GRRNyMA. 09 drenes en total. (VER CUADRO II)
APOYO LOGISTICO CON MATERIALES PARA ATENDER EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR LLUVIAS EN LA REGION PIURA 2009 (2) M
ULT
ID
ISTR
ITA
L
23P
RO
TEC
CIO
N
SO
CIA
L
AD
MIN
IST.
DIR
EC
TA Se otorgo la Buena Pro del Proceso para la Adquisición de Herramientas el día 26,03,2009, Proceso para la Adquisición de Calaminas fue Declarado Desierto, la OASA Reiniciara Seguna Convocatoria
Se otorgo la Buena Pro del Proceso para la Adquisición de Herramientas el día 26,03,2009, Proceso para la Adquisición de Calaminas fue Declarado Desierto, la OASA Reiniciara Seguna Convocatoria
APOYO LOGISTICO PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LAS CASETAS DE BOMBEO DEL CASCO URBANO DE PIURA
23
PR
OTE
CC
IO
N
SO
CIA
L
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA REGION NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU
MU
LTI
DIS
T.
18
SA
NE
AM
IEN
TO
Contrapartida de Proyecto JICA - PARSA (Agua Para Todos) no iniciado
Contrapartida de Proyecto JICA - PARSA (Agua Para Todos) no iniciado
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA REGION FRONTE-RIZA NORTE DEL PERU, OBRAS COMUNALES M
ULT
IPR
OV
.
MU
LTID
IST. 18
SA
NE
AM
IE
NTO
CO
NTR
AT
A
03
PLA
NE
AM
IEN
TO,
GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
GE
NC
IA PARA PAGO DE PERSONAL DE PLANTE (CONTRATADOS Y CAS) Y PAGO DE PERSONAL POR LOCACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE PERFILE DE PREINVERSION Y COMPRA DE MATERIALES Y BIENES PARA LA UNIDAD FORMULADORA
PARA PAGO DE PERSONAL DE PLANTE (CONTRATADOS Y CAS) Y PAGO DE PERSONAL POR LOCACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE PERFILE DE PREINVERSION Y COMPRA DE MATERIALES Y BIENES PARA LA UNIDAD FORMULADORA
03
PLA
NE
AM
IEN
TO,
GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
NG
EN
CIA
GASTOS OPERATIVOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS INCLUIDOS EN EL PIA - PIM 2009, ASI COMO ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y QUE AUN NO SON INCORPORADOS AL PIA - PIM
GASTOS OPERATIVOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS INCLUIDOS EN EL PIA - PIM 2009, ASI COMO ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y QUE AUN NO SON INCORPORADOS AL PIA - PIM
03
PLA
NE
AM
IEN
TO, G
ES
TIO
N
Y R
ES
ER
VA
D
E
CO
NTI
NG
EN
CIA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS REQUERIDOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS REQUERIDOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
03
PLA
NE
AM
., G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
D
E
CO
NTI
NG
EN
CIA
03
PLA
NE
AM
IEN
TO
, GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
NG
EN
CI
A
GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y ACCIONAR DE LA DO, DGC, DLCYP,- GRI
GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y ACCIONAR DE LA DO, DGC, DLCYP,- GRI
ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES DE LA SEDE. 03
P
LAN
EA
MIE
NT
O, G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
DE
C
ON
TIN
GE
NC
IA
GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y ACCIONAR DE LA DO, DGC, DLCYP,- GRI
GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y ACCIONAR DE LA DO, DGC, DLCYP,- GRI
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO 03
P
LAN
EA
MIE
NT
O, G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
DE
C
ON
TIN
GE
NC
IA
GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y ACCIONAR DE LA DO, DGC, DLCYP,- GRI
GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y ACCIONAR DE LA DO, DGC, DLCYP,- GRI
03 P
LAN
EA
M.,
GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
NG
EN
CI
A
SERVICIOS GENERADOS POR CONVENIO DE PROYECTOS CON UNOPS
SERVICIOS GENERADOS POR CONVENIO DE PROYECTOS CON UNOPS
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES (7)
03 P
LAN
EA
M.,
GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
NG
EN
CI
A MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE LA GRI
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE LA GRI
ITE
M
CC NOMBRE DEL PROYECTO
PR
OV
INC
IA
DIS
TRIT
O
FUN
CIO
N
AÑ
O D
E IN
ICIO
CO
DIG
O S
NIP
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES / INFORMESPROGRAMADO EJECUTADO REAL A LA FECHA
INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUA
L
MO
DA
LID
AD
DE
E
JEC
UC
IÓN
MONTO EJECUTADO
AL 2010
MONTO EJECUTADO
2011
% A
VA
NC
E
FÍN
AN
CIE
RO
RE
AL
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
PR
OG
RA
MA
DO
% A
VA
NC
E F
ÍSIC
O
RE
AL
RESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)
AMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSDIAS
CALEN PROG.
INICIO PROYECTO
PROG.
TERMINO PROYECTO
PROG.
DIAS CALEN REAL
INICIO PROYECTO
REAL
TERMINO PROYECTO
REAL
07
PIU
RA
MU
LTID
IST.
2008 EXP. TCOS. EN REVISIÓN POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - LIMA
08
PIU
RA
MU
LTID
IST.
2009 VARIOS PROTECTISTA VARIOS (VER DETALLE)
#DIV/0! #DIV/0!
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL (10)
VER DETALLE EN ANEXO_DEYP
03 P
LAN
EA
MIE
NTO
, G
ES
TIO
N Y
R
ES
ER
VA
DE
C
ON
TIN
GE
NC
IA
PROYECTISTA:ING. TACZA ELESCANO, HECTOR ESTEBAN
EXP. TCOS. EN REVISIÓN POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - LIMA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE EDUCACION (20)VER DETALLE EN ANEXO_DEYP
03
PLA
NE
AM
IEN
TO
, GE
STI
ON
Y
RE
SE
RV
A D
E
CO
NTI
NG
EN
CI
A DIA (Declaración de Impacto Ambiental).- EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS, REMITIDOS A OINFE LIMA PARA SU REVISION
DIA (Declaración de Impacto Ambiental).- EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS, REMITIDOS A OINFE LIMA PARA SU REVISION
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZA
11/12/2009 11/26/2009 5,893,541
372
5/7/2010 6/1/2010 8,014,580 734,868.80
6/11/2010 229,453
3/1/2011 408,257
134475
3/1/2011 1,251,427
134475
3/16/2011 1,496,163
134475
10/25/2010 11/8/2010 1,667,172
120
Scotiabank C.F. N° 10224356000 F.C. Venc. F.C. el 17.02.2011 165,191.63
10/28/2010
1195
11/12/2009 11/16/2009
2300
10/28/2010
1195
#REF! 2,305,029 A.D.=S/. 461,005.86 (20%)
58155
FECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
Metas:1.- Revestimiento de 6,280 m de sección hidráulica de canal, construcción de 03 sub
laterales con sus compuertas, 01 sifón invertido,, 04 pases peatonales, 02 cruces vehiculares, 02 estructuras de retención tipo pico de pato, , 03 rápidas, 37 tomas
sublaterales, 03 alcantarillas2.- Revestimiento con concreto de la sección hidrauliaca del canal 52.8
3.- Construcción de 37 tomas sub laterales, 01 sifón invertido, 02 pases peatonales, 02 cruces vehiculares, 02 estructuras de retención, 03 rápidas, 03 alcanatarillas, obras de
arte necesarias.4.- El planteamiento es alternativa única y toma cuenta de infraestructura d conducción
principal que parte del canal Danbiel Escobar para el sector 52.8 I
N° 01 - 62 d. RGR N° 204-2010 (27.08.10) denegada N° 02 - 119 d. RGR N° 129-2010 (04.06.10) aprobadaN° 03 - 9 d. RGR N° 082--2009 (29.04.10) denegada
N° 04 - 11 d. con RGR N° 180-2009 (03.08.10) aprobada
N° 01 - por S/. 372,458.65 con RGR N° 412-2010/GRP (14.05.10) que se corrigió con RGR N° 467-2010/GRP (04.06.10 ) por S/. 365,759.65
ocasionado por inclusión de partidas nuevas.
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 010149381-003 de Continental
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 010159929-002-Continental
Carta Fianza de Adelanto Directo N° 011-0377-9800056770-Continental
242,000.00329,071.18
10.98 Km. de afirmado6 alcantarillas
435.27 m2 de badenes
N° 01 - RGR 293-2010/GRP-GRI de 35 días (23.11.10)N° 02 - RGR 294-2010/GRP-GRI de 27 días (23.11.10)
N° 03 - RGR N° 005-2011/GRP-GRI de 44 días (02.02.2011)N° 04 - RGR 004-2011/GRP-GRI 20 d. denegada (02.02.2011)
Adic. 01 con RER N° 1006-2010/GRP.PR por S/. 246,415.18 (29.11.2010) por mayores metrados en las partidas movimiento de tierras, corte en material suelto, corte en roca suelta, relleno con
material de préstamo de corte.Adic. 02 - con RER N° 1032-2010/GRP-PR del 02.12.2010 denegadaAdic. 03 con RER N° 1074-2010/GRP-PR por S/. 573,571.69 (7.08%) del 29.11.2010 generado por lo siguiente: a) porque el expediente no se ha considerado el subdrenaje del talud en el tramo km. 09+660 al km. 09+920, requieriendose su ejecucion en este adicional; b) porque en el expediente no se ha considerado la cantidad de alcantarillas tmc,
necesitando la construccion de 05 alcantarillas adicionales.
N° 01 - por S/. 154,274.33 con REG 1005-2010/GRP-PR del 29.11.2010 por menores metrados-
L.P. Nº 007-2009P: Ing. Chumioque Salazar José del Carmen
REVISOR:Ing. Santamaría Llontop José WaltherRevisor: Walther Santamaría Llontop
Financiero C.F. N°000421393165 F.C.Financiero C.F. N°000421580500 A.D.
Crédito C.F. N°D475-92594 A.M.
F.C. Vence 05.05.2011F.C. Vence 14.02.2011A.M. Vence 08.02.2011
N° 01-RGR 308-2010/GRP-GRI de 35 días (03.12.2010)N° 02-RGR 339-2010/GRP-GRI de 27 días (27.12.2010)N° 03-RGR 478-2011/GRP-GRI de 44 días (09.05.2011)
N° 01 con RER N° 1121-2010/GRP.GRI por S/. 26,727.95 del 29.11.2010
N° 02 con RER N° 478-2011/GRP-PR por S/. 18,952.02 del 09.05.2011
L.P. Nº 007-2009P: Ing. Chumioque Salazar José del Carmen
REVISOR:Ing. Santamaría Llontop José Walther
Cartel de Obra : 3.60 x 2.40m- Limpieza de Dren DP Petroperú tramo II, Dren Cimentado(A.H, Cristo de
Nazareth), DP Petroperú a tajo abierto, DP Petroperí tramo III.- Limpieza manual de dren via canal DP Paredes Maceda, Dren Dp Enace, Dren Petroperú Tramo A.H. Santa Rosa, Dren Petroperú tramo I, Petroperú
tramo II, Petroperú tramo III.- Reparación y recuperación de caja hidraulica de los drenes.
Cartel de Obra : 3.60 x 2.40m- Desb.y limpieza de: DP Sector 10 (Amotape), DP Marcavelica-
Salaverry(final Av. Marcavelica), DP César vallejo,, DP 31 de Enero, Dren Japón - Turquía, Dren 66 de Buenos Aires, Dren 06 de Setiembre, Dren
Revbestido de Sullana
Cartel de Obra : 3.60 x 2.40m- Desb.y limpieza SN.DP
Marcavelica - Salaverry (Final Av. Marcavelica) de 1.00Km.
- Desb y Lim.Dren SN.DP Sector 10 (Amotape) de 0.40Km.
- Desb.y Lim 13.DP Cesar Vallejo (Final Av.Hipolito Unanue)
de 1.50Km.- Desb.Lim 14.DP Susana Higushi.
- Desb.Lim. SN.31 de Enero: 0.70Km- Limp. SN.DP Sector 10 Amotape
- Lim.manual DP.Marcavelica -Salav - Lim.man.05 DP-Cesar Vallejo, 12
DP Ignacio Merino - El Chilcal- Limp.dren cerrado 10 DP Gullman-
Tramo Final de 2.50Km.- Reparac. caja Hidráulica 10.00m³
Metas: Incremento de la Producción y Productividad en el área de riego del canal Los Cocos.
Revestimiento de 5213ml de caja de canal17 tomas laterales
04 Reguladores o Checks(Tipo Pico de Pato)02 Cruces Vehiculares
02 Acueductos
N°01 parcial denegar con RGR N°028-2011 (24.03.11) por 100 d.N°02 parc ial aprobar con RGR N°032-2011 (04.04.11) por 9 d.N°03 parcial aprobar con RGR N°037-2011 (08.04.11) por 18 d.
N°04 parcial aprobado RGR N° 035-2011 del 07.04.2011 por 18 días parcial (aprobada)
N° 05: RGR N° 036-2011 del 07.04.2011 por 14 días parcial (denegada)
N° 06: RGR N° 044-2011 del 29.04.2011 por 18 días parcial (aprobada)
N° 07: RGR N° 052-2011 del 04.05.2011 por 18 días parcial (denegada)
N° 08: RGR N° 063-2011 del 25.05.2011 por 18 días parcial (aprobada)
N° 09: RGR N° 083-2011 del 07.06.2011 por 18 días parcial (aprobada)
N°01 aprobar con RER N°528-2011 (30.05.2011) S/. 37,634.34 por partidas adicionales y mayores metrados a causa de los planos d
replanteo aprobados.N° 02 en trámite por mayores metrados por S/. 36,759.80 a
consecuencia del pedido del Ente operador del sistema de riego chira piura quienes solicitan el aumento de la ventana de captación de 03
tomas sublaterales de 0.80 x 0.80 m. con alcantarilla de salida.N° 03 en trámite por S/. 85,380.46 surge debido a la no utilización de
una de las dos alcantarillas de cruce sobre el dren sechura, por deterioro severo de su estructura.
N°01-Aprobar con RER 528-2011/GRP (30.05.2011) S/.22,378.24 por menores metrados
N° 02 en trámite por S/. 21,082.50N° 03 en trámite por S/. 3,310.53
PROYECTISTA: ING. MUÑOZ RAMIREZ, ENRIQUE(COORDINADOR)REVISOR: ING. TIMANA FIESTAS, JUAN
Electrificación integral, líneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado público y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San
Miguel de Tamboya, Piscán Alto, Víctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexión a línea en 22.9 Kv. del alimentador N° 99 del pequeño sistema eléctrico de Santo Domingo,
Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.
Metas:Revestimiento de 4,089 m de sección hidráulica de canal, construcción de 18 tomas laterales, 03 reguladores Check, 04 puentes vehiculares, 01 puente peatonal, y una obra de empalme a retención. construcción de 03 reguladores, 01 Toma lateral, 01
Regulador.
N° 01 - 37 d. - RGR N° 33-2010/GRP denegada (26.02.10)N° 02 - 30 d. - RGR N° 120-2010/GRP aprobada (28.05.10)N° 03 - N d. - RGR N° 171-2010/GRP denegada (21.07.10)N° 04 - N d. - RGR N° 172-2010/GRP denegada (21.07.10)N° 05 - N d. - RGR N° 173-2010/GRP denegada (21.07.10)N° 06 - N d. - RGR N° 174-2010/GRP denegada (21.07.10)
Adic. N° 01 por S/. 74,229.37 con RGR N° 576-2010 aprobada (05.07.10)
Adic. N° 02 con RGR N° 703 -2009 denegada (18.08.10)Adic. N° 03 con RGR N° 701-2009 denegada (18.08.10)
APROBACION TECNICA DEL EXP.TCO.PROYECTAR LICITACIONES
VERIFICAR Y SOLICITAR OPINION FAVORABLE A OPI SI ES NECESARIO
Electrificación integral, líneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado público y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San
Miguel de Tamboya, Piscán Alto, Víctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexión a línea en 22.9 Kv. del alimentador N° 99 del pequeño sistema eléctrico de Santo Domingo,
Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.
Pista Atlética de terreno natural -Rehabilitación Malla Olímpica
-Sembrado Gras incluye tratamiento del terreno, Campo de juego -02 Arcos de tubo Metálico y Red malla de cocos
-Veredas de Acceso -Rehabilitación de Cerco Perimétrico con muros de albañilería.
-Construcción de Graderías occidente. -Rehabilitación de los 02 Ambientes para Vestidores
-Servicios Higiénicos para el público (Hombres y Mujeres) -Construcción de Tanque Séptico
-Pozo Percolador -Cisterna
-Tanque Elevado -Caseta para Electro bomba
-Colocación de Confitillo en playa de estacionamiento -Camerinos para árbitros
-Oficina Administrativa, de 26.00m2 -Construcción de Graderías oriente.
-Instalaciones domiciliaria de agua en interiores -Instalaciones domiciliaria de desague (interior y exterior)
-Instalaciones eléctricas interior y exterior en las tribunas oriente y occidente -Equipamiento de las Instalaciones del Estadio de Sechura
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
7/23/2010 9/6/2010
1500
23,909.47
Construcción de un Local Comunal Multiusos Cuncungará Cura Mori
2/15/2010 2/19/2010 N° 01 - 47 d. - RGR N° 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegada 729,930.99
1000
7/13/2010 N° 01 por S/. 135,979.37 - RER 1069-2010/G.R.P.PR del 14.12.2010 N° 01 - por S/. 102,099.45 - RER 1025-2010/GRP-PR del 01.12.2010 353,361
5000
8/14/2009 9/10/2009
658
A.P. N° 01 por 45 d. con RGR 88-2010/GRP (05.05.10)
5401
2-Nov-09 N° 01 en trámite por S/. 312,094.62 1,691,112
695
Construcción de Losa deportiva con sus arcosTechado de las dos tribunas
Construcción de baños y bestidores para damas y varonesColocación de portón metálico
Cerco de malla metálica.
N° 01 con RGR 272-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d. (27.1010)N° 02 con RGR 298-2010/GRP.Piura-GRI por 17 d (24.11.10)N° 03 con RGR 326-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (15.12.10)
N° 01 - S/. 59,389. - RER N° 1070-2010/GOB.REG.PIURA-PR (24,839%) del 15.12.2010 por mayores metrados en diferentes
partidas, asi como por la modificación del techo de las tribunas del coliseo.
N° 01 - S/. 55,213.17 - RER N° 929-2010/GOB.REG.PIURA-PR (02-11-2010) N° 02 - S/. 2,615.74 - RER N° 345-2011//GOB.REG.PIURAPR (23-03-2011)
C:BARRANTES Y CIA S.R.L con RUC. 20102670214 P Y ACT. 2010:
ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOP: ING. SANTAMARIA LLONTOP, JOSE WALTHER
Crédito BCP C.F. N° D475-92765 F.C.Crédito BCP C.F. N° D475-92764 A.D.Crédito BCP C.F. N° D475-92763 A.M.
Venc. F.C. el 14.11.2010Venc. A.D. el 09.01.2011Venc. A.M. el 09.01.2011
El proyecto consiste en la construcción de una tribuna al lado oriente del Estadio, cuyas dimensiones son de 72.58 m de largo por 8.11 m de ancho con una altura de 8.9
m.
Instalación de 561.96 ml de tubería en aguainstalación de 94 conexiones domiciliariasde agua
Instalación de 513.73 ml de tubería PVC de desague86 conexiones domiciliarias de alcantarillado
1,336.37 m2 de veredas3,340.49 m2 de pavimento con bloquetas de 20x10x08 cm
sembrado de 42 plantones
N° 05 por S/. 674.09 - RER N° 575-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayor Metrado de Válvula de Compuerta HFD de 110 mm
N° 04 por S/. 2,268.88 - RER N° 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayores Metrados de tubería PVC, S-20 de 200 mm de
Alcantarillado,N° 02 por S/. 10,019.56 - RER N° 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010
por mayores prestaciones en obras de agua potable.N° 01 por S/. 15,969.94 - RER N° 535-2010/GRP-PR del 24.06.2010
por mayores metrados de eliminación de material excedente.
N° 01 por S/. 27,885.02 - RER N° 473-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 10.06.10N° 02 por S/. 9,241.66 - RER N° 563-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 30.06.2010
Pavimentacion y asfaltado de 1,721.40 192.19 m2 de pavimento con adoquines
En un primer tramo en dos cuadras se va a cambiar 330 ml de tubería de agua, 27 conexiones domiciliarias, cambio de sardineles y veredas y colocación de 1,010 m2 de
bloques de concreto.En el segundo tramo, cambio de sardineles y veredas, bacheo de 5 cuadras y recapeo
de las mismas de 1 pulg. y cambio de 35 cajas de agua.
N° 01 con RGR 299-2010/GRP.Piura-GRI por 12 d (24.11.10)N° 02 con RGR 296-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (23.11.10)
N° 03 por 52 días consentida a la espera de su resolución.
En el nivel inicial: Construcción de 01 aula (60.0 m2), S.S.H.H., patio de formación (45.0 m2), cerco perimétrico liviano (102.50 ml), Instalación de área verde (220.0 m2)Nivel Primario: Construcción de 08 aulas, 02 escaleras de concreto, 01 aula taller (incluye depósito) , 01 biblioteca, 01 laboratorio de cómputo, mejoramiento de los S.S.H.H., de cerco perimétrico (incluye reposición de veredas), de patio de formación de concreto. Otras: Construcción de 01 ambiente para Dirección, 01 ambiente para Secretaría y Sala de Espera (12.0m2), 01 ambiente para Sala de Reuniones de Profesores, 01 ambiente para archivo, 01 ambiente para tópico, 01 ambiente para depósito de material educativo, S.S.H.H Instalación de área verde, ampliación de patio de formación , adquisición del mobiliario escolar y equipamiento.
N° 01 - 45 d. - RGR N° 210-2009/Gob.Reg.Piura-GRI-Aprobada N° 02 - 3 d. - RGR N° 011-2009/Gob.Reg.Piura-GRI
N° 03 - 13 d. - Oficio N° 079-2010-440310N° 04 - 36 d. - Oficio N° 078-2010-440310N° 05 - 41 d. - Oficio N° 080-2010-440310
Adic.01 - RER N° 707-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 9,519.14 del 01.01.2010-Aprob.
Adic.02 - RER N° 878-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 11,477.35 del 01.01.2010-Apro-
Adic.03 - RER N° 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 533.00 del 01.01.2010
Adic.04 - RER N° 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 19,488.16 del 01.01.2010
Adic.05 - RER N° 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 10,104.73 del 01.01.2010
Adic.06 - RER N° 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 5,174.83 del 01.01.2010
Adic.07 - RER N° 062-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 3,714.60 del 01.01.2010
Adic.08 - RER N° 062-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 1,647.65 del 01.01.2010
Adic.09 - RER N° 061-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 4,155.82 del 01.01.2010
Adic.10 - RER N° 061-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 650.26 del 01.01.2010
Adic.11 - RER N° 087-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 0.00 del 01.01.2010
Adic.12 - RER N° 158-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 1,987.92 del 01.01.2010
Adic.13 - RER N° 022-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 0.00 del 01.01.2010
Adic.14 - RER N° 175-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 4,604.27 del 01.01.2010
Adic.15 - RER N° 199-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 32,737.47 del 01.01.2010
N° 01 por S/. 8,630.13 - RER N° 179-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.27N° 02 por S/. 1,469.78 - RER N° 179-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.10N° 03 por S/. 598.65 - RER N° 179-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.10N° 04 por S/. 22,084.54-RER° 199-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.10
Const. 01 aula tanto nivel primario y secundario; aula taller carpintería y de costura; Biblioteca, ambiente de dirección, letrinas, patio, cerco perimétrico, plataforma
deportiva, mobiliario para alumnos, docentes y bibioteca.
.El 02/11/09 se hizo entrega de terreno, El 23/11/09 se inició la Obra. En la excavación de
zanjas se ha avanzado hasta el 95%, en las demoliciones también se avanzado al 95%, el
15%12/2009 se ha comenzado con las demolición de la loza central de la Infraestructura Educativa N! 14144 Santa Rosa Centro Poblado Palominos, el
cual deja un material excedente debido a la demolición..
Const. Aula nivel inicial y primaria; ambientes para dirección, comedor, cocina y guardianía; mobiliario y equipamiento.
N° 01 - 33 d. - RGR N° 037-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 03.03.10 N° 02 - 41 d. - RGR N° 097-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 12.05.10N° 03 - 17 d. - RGR N° 144-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 23.06.10
PROYECTISTAS:Arq. Quiñones Troya Luis (Arquitecto)
Ing. Huaman Huancas, Carlos R.(Estruct.)Ing. Muñico Osorio Edgardo R.(I. Sanit.)
Ing. Tacza Elescano Hector E. (inst. Elec.)REVISORES:
Arq. Zulueta Cueva, Carlos (Arq.)Ing. Rodriguez Mogollón, Wilder (Estruc)Ing. Piedra Yoplac, Alvaro A. (Inst. Sanit.)Ing. Castro Ramirez Eduardo(Inst. Elect.)
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
12/17/2009 12/30/2009 8,652,277 66739 853,611.00
8/31/2010 9/15/2010
500
98,031.77
1210
11/3/2010 11/11/2010 2,036,985
335
194,477.83
10/28/20101195
12/7/2010 545
10/28/20101195
8/18/2010 4,049,842.16
5205
F.C. el 31/07/2010 390,943.36
44 aulas, de las cuales 9 serán para el nivel inicial, 24 para primaria y catorce para secundaria, sala de profesores aulas de servicios múltiples, laboratorios de cómputo y
multifunciones, Talle-Biblioteca, ambientes administrativos, patios de formación, plataformas deportivas, veredas y cerco perimétrico.
N° 01 - 36 dias - RGR N° 049-2010 del 18.03.10 (Concedida)N°02 - 17 dias - RGR N° 243-2010 del 01.10.10(denegada)
N° 03 - 185 días - RGR N° 013-2011 del 02.03.11 (Consentida) N° 04 - 116 días - RGR N° 025-2011 del 21.03.11 (consentida)
Adic. 01 - por S/. 116,169.42 (1.36%) con RER 098-2010/GRP del 18.02.2010
(inclusión de partida caseta de bombeo, guardianía, Ing. Supervisor, Ing. Residente, Vestuario, obreros y comedor. y Partida Cerco
Provisional de esteras). N° 02 - por S/. 409,281.29 con RER 898-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por inclusión de partida empalme de media tensión a la red ENOSA)N° 03 - por S/.47,075.45 con RER 915-2010/GRP-PR del 27.10.2010
(por mayores metrados en el subpresupuesto de estructuras)N° 04 - por S/.25,123.70 en tramite con RER 915-2010/GRP-PR del
27.10.2010 (por mayores metrados en el subpresupuesto de estructuras) 13,146.11
N° 01 =S/. 66,608..68 con RER N° 897-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por modificación del precio unitario de partida relleno con material de préstamo
dentro de la especialidad de estructuras.
A.M.: S/. 3,414,443.00A.D.: S/. 1,707,221.58
Firma de Contrato el 17/12/2009, entrega de terreno: 30/12/2009, La buena Pro se dio el
01/12/2009, y quedó consentida y oficializada por darse el caso de postor único. La Obra se
construirá sobre un terreno de 15,409 mt2 de la zona de la ciudad en el Sector Marco Jara.
P: UDEPSup: Arq. Herrera Soares Sonia Graciela
Ing. Infantes Lluncor Juan RicardoIng. Piedra Yoplac Alvaro Absalón
Ing. Tacza Elescano Hector Esteban
F.C. N° 278-980002 de BBVAA.D. N° 4 571-5 HSBCA.M. N° 4572-5 HSBC
F.C. el 10/02/2011A.D. el 18/12/2010A.M. el 18/12/2010
N° 01 - 30 días - RGR N° 026-2011/GRP-GRI del 22.03.11 N°02 - 25 dias - RGR N° 027-2011/GRP-GRI del 23.03.2011 N°03 - 12 dias - RGR N° 379-2011/GRP-GRI del 04.04.11
N° 04 - 39 días - RGR N° 047-2011/GRP-GRI del 03.05.11 (aprobada)
N° 01 -RGR N° 343-2011/GRP por S/. 28,726.31 del 22.03.2011N° 02-RGR N° 344-2011/GRP por S/. 26,863.24del 23.03.2011
N° 03 -RGR N° 379-2011/GRP del 04.04.11 S/. 11,292.36N° 04 -RER N° 430-2011/GRP del 03.05.2011 por S/. 36,466.98
N° 05 -RGR N° por S/. 7,968.16 está para Resolución
Construcción 02 aulas , 01 laboratorio, 04 oficinas administrativas, SS.HH equipados con sus servicios para alumnos, SS.HH. para personal administrativo equipados, o1
cocina, 01 patio con accesorios deportivos, 01 losa deportiva, veredas, cerco perimétrico, canaletas de evacuacion pluvial, Mobiliario escolar, Mobiliario docentes
N° 01 - RGR N° 18-2011 del 08.03.2011 por 15 dias parcial (aprobada)
N° 02 - RGR 08-2011 del 14.02.2011 por 30dias (aprobada)N° 03 - RGR N° 071-2011 del 31.05.2011 por 15 dias (aprobada)
N° 01 - en trámite por S/. 4,125.98 (0.42%) por partida nueva , excavación en roca fija, mayormente en el área del comedor cocinaN° 02 - en trámite por S/. 54,463.40 (5.57%) por mayores metrados
con respedto a los establecidosen el valor referencial , en los planos y en el replanteo topográfico
N° 01 - en trámite por S/. 4,059.57 (0.41%) vinculado al adicional N° 01 , relacionado por partidas que ya no se van a ejecutar por presencia de roca.N° 02 en trámite por S/. 4,320.47 (.44%) por modificación del proyecto por
reubicación de los dos tanques sépticos y pozas de percolación del proyecto por presencia de roca fija y baja capacidad de percolación.
PROYECTISTAS:ARQ. MELO HORNA, IRMA
ING. PHLUCKER ACARO, RUDY ALBERTOING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. MARTINEZ RUIZ, JUAN PABLO
REVISORES:ARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL
ERNESTOING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALON
Crédito BCP CF N° D310-00068405 FCCrédito BCP CF N° D475-93150 ADCrédito BCP CF N° D475-93735 AM
Venc. F.C. el 23.12.2010Venc. A.D. el 26.12.2010Venc. A.M. el 06.03.2011
PROYECTISTAS:ARQ. MELO HORNA, IRMA
ING. PHLUCKER ACARO, RUDY ALBERTOING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. MARTINEZ RUIZ, JUAN PABLO
REVISORES:ARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL
ERNESTOING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALON
CONSTRUCCION DE PABELLON DE 2 PISOS , CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y REHABILTACION DE AULAS Y 2 BAÑOS
EXISTENTES
N° 01 por 30 días con RGR 049-2011/RGR-GRI parcial del 04.05.2011 por estar consentida sin reconocimiento de mayores
gastos generalesN° 02 por 28 días con RGR 066-2011/RGR-GRI del 25.05.2011
N° 01 -RER N° 483-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 26,338.46 (1.35%) por modificación del Expediente Técnico
N° 02-RER N° 505-2011/GRP-PR del 20.05.2011 por S/. 79,764.05 (4.10%) por mayores metrados
N° 01 -RER N° 482-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 13,895.48 (0.71%) por menores metrados
P: M.D DE LA UNIÓNREVISORES:ING. INFANTES LLUNCOS, JUAN RICARDOING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONING. TACZA ELESCANO, HECTOR ESTEBANARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTO
Scotiabank C.F. N° FC.Scotiabank C.F. N° A.D.
Venc. F.C. el 03.11.2010Venc. A.D. 09.05.2011
Electrificación integral, líneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado público y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San
Miguel de Tamboya, Piscán Alto, Víctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexión a línea en 22.9 Kv. del alimentador N° 99 del pequeño sistema eléctrico de Santo Domingo,
Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.
Construcción de 12 aulas, reconstrucción de plataforma deportiva, construcción de servicios higuiénicos, construcción de la dirección y sala de profesores, construcción
de patio de formación, construcción de cerco perimétrico, equipamiento de aulas y losa deportiva.
N° 01 denegar 137 días con RGR 076-2011/RGR-GRI del 31.05.2011
Electrificación integral, líneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado público y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San
Miguel de Tamboya, Piscán Alto, Víctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexión a línea en 22.9 Kv. del alimentador N° 99 del pequeño sistema eléctrico de Santo Domingo,
Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.
Subsistema de distribución primaria y Subsistema de Distribución Secundarias y Conexiones domiciliarias.
N° 01 - 50 d. - Oficio N°074-2010 (04.02.2010)denegadaN° 02 - 24 d. - RDR N° 079-2010 (26.04.10) aprobada
N° 03 - 10 d. - RDR N° 083-2010 (30.04.2010) improcedente
N° 01 por S/. 507,959.26 (12.9%)con RDG N° 892-2009 (31.12.2009) por mayores metrados y partidas nuevas correspondiente al
mejoramiento de la carga unitaria de los caseríos, adicionar espigas normalizadas por el MEM, adicionar partidas de declaración jurada ambiental, ejecución del plan de monitoreo y la ejecución de 110
nuevas conexiones domiciliarias.
N° 01 por S/. 367,550.78 (9.04%) con RDG N° 891-2009 (31.12.2009) generado por la diferencia entre el metrado contractual y el del replanteo topográfico de
obra y de la Ingeniería de detalle
Carta de fiel CumplimientoCarta de Adelanto de materiales
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
9/18/2009 9/24/2009 N° 01 por S/. 178,566.16 con RER N° 938-2010 (03,11.2010) N° 01 por S/. 100,826.53 con Resolución 159-2010 del 12.03.2010 1,347,978.66 1325 144,880.52
10/28/2010 11/12/2010 N° 01 por S/. 354,913.23 por menores metrados en trámite
642
176,697.95
10/28/20101195
5/11/2010 5/25/2010 1,674,768 595 171,221.03
7/21/2010 8/9/2010 N° 01 - 31 d. - RGR N° 267-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 25.10.10 405,630
450
01 Salón comunal multiusos, 02 baños (hombres y mujeres) y 03 ambientes. 9/10/2010 9/23/2010 N° 01 - 47 d. - RGR N° 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegada 348,991
500
Electrificar la caseta de bombeo de agua potable de Chato Grande. 11/8/2010 11/9/2010
11/8/2010 11/9/2010
19481
Punto 1.-Alimenta a las subestaciones 1, 2, 3, 4 y 5 Punto 2.-Alimenta a las subestaciones N°6 y N°7
7.80 Kms. de red primaria.Tiene dos Sistemas de Medición en Media Tensión 13.2 kV Sub Estaciones : 1 de 15 KVA , 2 de 15 KVA , 3 de 15 KVA , 4 de 20 KVA , 5 de 10 KVA, 6 de 15 KVA, 7 de 15
KVA, Red Secundaria : 24.47 Kms., 57 Luminarias para Alumbrado Público
Acometidas : 270 Lotes, 265 Lotes de Vivienda, 05 Cargas Especiales
N° 01-66 d- RGR N° 084-2010/GRP-GRI (03.05.10)N° 02-10 d- RGR N° 085-2010/GRP-GRI denegada (03.05.10)
N° 03-30 d- RGR N° 300-2010/GRP-GRI (26.11.10)
Carta de fiel CumplimientoCarta de Adelanto de materiales
F.C. el 16/05/2010A.M. el 15/05/2010
1.99 km. de líneas primarias, 11.73 km. de redes secundarias, 51 cargas especiales y 613 conexiones domiciliarias, se dotará de energía eléctrica a 591 lotes de vivienda
(14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscán Alto, Víctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de
Yamango y comprende la conexión a línea en 22.9 Kv. del alimentador N° 99 del pequeño sistema eléctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad
de ELECTRONOROESTE S.A.
N° 01 - RGR 021-2011/GRP por 04 días del 15.03.11 denegadaN° 02 - RGR 113-2011/GRP por 120 días del 24.06.11 denegada
N° 01 por S/. 94,384.24 mayores metrados en trámite y partidas nuevas
BBVA CF N° 0011-0268-9800019309-08. FC
BBVA CF N° 0011-0268-9800019317-01. AD
Venc. F.C. el 26.04.2011Venc. A.D. el 26.04.2011
Electrificación integral, líneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado público y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San
Miguel de Tamboya, Piscán Alto, Víctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexión a línea en 22.9 Kv. del alimentador N° 99 del pequeño sistema eléctrico de Santo Domingo,
Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.
Acondicionamiento de local de presidencia equivalente a 1,942.37 m2.Bloque P -9 Auditorio
N° 01 - 20 d. - RGR N° 184-2010/GRP-GRI del 09.08.10N° 02 - 28 d. - RGR N° 321-2010/GRP-GRI (14.12.2010)
N° 03-33 d. R.G.R N° 030-2011/GRP(24.03.2011) consentidaN° 04 - 20 d. R.G.R N° 015-2011/GRP (04.03.2011) denegada N° 05 - 20 d. R.G.R N° 023-2011/GRP (17.03.2011) denegadaN° 06 - 20 d. R.G.R N° 031-2011/GRP (04.04.2011) denegadaN° 07 - 20 d. denegada con Oficio Nº 177-2011/GRP (05/05/11) N° 08 - 20 d. denegada con Oficio Nº 219-2011/GRP (06/05/11) N° 09 - 20 d. denegada con RGR N° 080-2011/GRP(02.06.2011)
Adic. 01 - por S/. 23,287.96 (1.36%)con RER 879-2010/Gob.Reg.Piura del 14.10.10
N° 02-RER N° 493-2011/GRP-PR del 16.05.11 por S/. 49,703.87
N° 01 - S/. 60,730.08 (3.55%) RGR N° 116-2011/Gob.Reg.Piura (09.02.2011)N° 02 - S/. 26,936.42 vinculante del adicional N° 02 en tramite
SUPERVISOR DE ESTUDIO: Arq. Melo Horna Irma *419992
Ing. Motta Laguna Felipe 969936936 Ing. Tacza Elescano Hector #625972
Ing. Sipion Montenegro Rosario *419992CONTRATISTA:
Dextre Marimoto Eduardo RaulC: Consorcio Grau
F.C.N° E317-02-2010 de SECREX grupo CESCE
A.D. N° 31803 de SECREX grupo CESCE
A.M. N° 319-03-2010 de SECREX grupo CESCE
F.C. 28/04/2011A.D. 01 el 26/04/2011A.M. 01 el 26/04/2011
• Se ha construido en el segundo piso 01 oficina de despacho, 01 oficina para el nuevo código procesal del código penal, 02 secretarias, 01 archivo, 02 SS.HH., 01 sala de
conferencias con techo de calaminón
Adic. 01 - por S/. 34,692.02 con RER N° 935-2010/Gob.Reg.Piura del 02.11.10
BBVA N°0011-278-9800031311-98BBVA N°0278-278-9800031281-93
A.M. Vence 10.10.10A.D. vence 06.10.10
C: MATSER E.I.R.L.R. OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRASup.:Wilmer Chorres MarquezPro: Lizeth I. Cueva GómezRes: Oscar R. Ontaneda NeyraRev.: Jessica Raquel Rodriguez Zegarra
Desbroce y descolmatación del dren Sechura, Tramo Laguna Azul - Puente Caserío La Legua.
N° 01 - RGR 009-2011 por 73 días del 21.02.11 aprobadaN° 02 - RGR 010-2011 por 15 días del 21.02.11 aprobada
Colocación de 526.30 ml de tubería y construcción de un reservorio de agua con 4 piletas.
Perforaci+on del pozo hasta 250 mt. De profundidad, y de encontrar niveles de agua aceptables se procederá al entubado definitivo, instalación de filtros y e instalación de
grava seleccionada de 1/4" a 1/8" de diámetro.
Construcción de caseta de bombeo de Agua Potable, en Casagrande - Chaquira, Distrito de la Arena - Piura
Ampliación y remodelación de la infraestructura actual con losas inclinadas aligerados con cubierta de pastelero y muros portante de ladrillos industriales de arcilla, tipo KK
18 huecos; rehabilitación de las unidades de internamiento, centro obstétrico y almacén; culminación de la sala multiusos construida en el segundo nivel;
equipamiento complementario y moderno reemplazando además los equipos obsoletos, elaborar y ejecutar un programa de capacitación para el personal del C.S en
los nuevos modelos de atención de salud y capacitar e incorporar a los agentes comunitarios en aspectos preventivo promocional.
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
1/12/2011 4,835 4,835
1195
12/30/2010 2,294 2,293
1195
2/3/2011 2/18/2011 7,188 F.C. N° 010245912000-Scotiabank 7/13/2011 354,983.44
1/11/2011
12/6/2007 1/24/2008 N° 01 por 40 días con RGR 204-2009/GRP-GRI del 13.11.2009 N° 01 se está viendo en la liquidación de Obra.
40211
1/22/2008 3/23/2009 N° 01 por S/. 51,707.32 - RER N° 227-2009/GRP del 24.06.2009 N° 01 por S/. 14,157.91 - RER N° 183-2009/GRP del 10.05.09 2,909,219.04
10747
6469
10/29/2007 7/21/2008
17656
7/6/2010 8/3/2010
5040
4/21/2010 6/10/2010 N° 01 - 155 d. parcial RGR N° 039-2011/GRP (15.04.2011) aprobada N° 01 por S/. 285,333.44 en trámite N° 01 RER N° 491-2011/GRP-PR del 16.05.2011 por S/. 5'377,435.34
76205
6/10/2010 N° 01 por S/. 42,440.35 en trámite
11/5/2007 11/16/2007
17656
Mapfre C.F. N° 68-01004243-07 A.D 2/1/2011
17656
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CASAGRANDE EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DEL PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD (PEAS) A FIN DE QUE SE PUEDAN
BRINDAR LAS ATENCIONES DE SALUD CON OPORTUNIDAD, CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD.
N° 01 con RGR 052-2011/GRP por 6 días del 04.05.2011 sin reconocimiento de gastos generales
N° 03 con RGR N° 054-2011/GRP-GRI por 9 días del 09.05.2011 sin reconocimiento de gastos generales, aprobada
N° 04 con RGR N° 056-2011/GRP-GRI por 10 días del 17.05.2011 sin reconocimiento de gastos generales aprobada.
N° 05 aprobar con RGR N° 065-2011/GRP-GRI 10 días del 26.05.2011
N° 06 por 7 días en trámiteN° 07 por 7 días en trámite
N° 08 por 12 días en revisión por Supervisión.
N° 01 aprobar con RER N° 514-2011 por S/. 11,984.33 (20.05.11) ligado a demoliciones de edificaciones existentes en mal estrado y a construcciones adicionales, las cuales no estaban en el Expediente
original y cuentan con la aprobación del proyectista. Es S/. 1'201,516 (1.63% ).
N° 02 en trámite constituido por mayores petrados los cuales se generan por un error en el E.T. al no sumarse todas las celdas de los
elementos metrados, por lo que da una cantidad menor. Es de S/. 1'946,014 (2.64% ).
NUEVOS MODULOS DE CONCRETO ARMADO CON TECHO ALIGERADO PARA UNIDA DE FARMACIA, ALMACEN GENERAL, TRATAMIENTO DE SOLIDOS,
ALMACEN PARA PAPILLAS, SS.HH. PARA DISCAPACITADOS, GRUPO ELECTROGENO, CONST. DE VEREDAS, REMODELACIÓN DE MUROS DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE
Construcción de infraestructura del nuevo Centro de Salud María Goretti con los ambientes necesarios según su nivel resolutivo de atención, con techo aligerado con
ladrillo king Kong. - Adquisición de equipos médicos para renovación y equipos complementarios para los
servicios a brindar, incluye ambulancia. - Capacitación al personal, pasantías en emergencias y urgencias en establecimientos de mayor capacidad resolutiva para los profesionales. - Elaborar y Ejecutar un Plan de
implementación de estrategias en promoción y prevención
Buena Pro consentida, S/. 2'389,421.00 para obras civiles y S/. 1'160,413.00 para equipamiento.
PROYECTISTA:ARQ. GUERRA RANGEL, EMIR FERNANDO (COORDINADOR)REVISION:ING. FRANCO TORRES, ELISAING. VENEGAS VALLADOLID, NELSONING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. LAZARTE BENGOA, MANUEL
Perforación, equipamiento y electrificaciónde pozoConstrucción de caseta de Bombeo
Instalar una línea de Impulsión de material PVC Ø 250mm, y longitud 94.4m, desde el pozo proyectado.
También se instalará tubería matriz de material PVC de diámetros 8” (2.414.3m) y Ø6” (904m)-
Implantar programa de educación sanitaria dirigida a la población.
Metas:Captación y empalme en la línea de cacatua de represa San Lorenzo con tubería PVC
C-7.5 D. 10" en una longitud de 6,658.82 mts.Construcción d Planta de tratamiento: Decantadores-Roculadores para un caudal de
diseño de 30 l/s para dotación de consumo humanoConstrucción de casa dosificadora, laboratorio, almacén
Construcción de cisterna nueva de 250 m3Redes vde distribución con tubería PVC LIF clase 7.5 134 ml.
Ampliación de cerco perimétrico, Planta de tratamientoPrograma de capacitación de Educación Sanitaria
N° 01 - 13 d. - RGR N° 135-2009/GRP (01.01.10)N° 02 - 14 d. - RGR N° 156-2009/GRP (01.01.10)N° 03 - 14 d. - RGR N° 158-2009/GRP (01.01.10)N° 04- 20 d. - RGR N° 170-2009/GRP (01.01.10)N° 05 - 20 d. - RGR N° 187-2009/GRP (01.01.10)N° 06 - 28 d. - RGR N° 207-2009/GRP (01.01.10)N° 07 - 20 d. - RGR N° 261-2009/GRP (01.01.10)
Reequipamiento de Estación de Bombeo San Clemente Mejoramiento Línea de Impulsión Pozo San Clemente – Reservorio Elevado de 350 m3
de agua Construcción de cerco perimétrico de albañilería confinada.
1,712.60 de tubería de 90 mm de agua529 Conexiones domiciliarias de agua
626 m. de tubería de alcantarillado
Cuenca de Drenaje Cámara de Bombeo de Aguas Residuales Letirá (C.B.A.R. Letira) Cuenca de Drenaje Cámara de Bombeo de Aguas Residuales Becará (C.B.A.R.
Becará) 451 Conexiones domiciliarias
Cámaras de bombeo de aguas residuales Cámara de Bombeo de Aguas Residuales Letirá (C.B.A.R. Letirá )
Cámara de Bombeo de Aguas Residuales Becará (C.B.A.R. Becará) Líneas de Impulsión de Aguas Residuales CBAR N° 1 y CBAR N° 2
Planta de Tratamiento de Agua Residuales
N° 01 - RGR N° 582-2010/GRP-GRI (28.02.2009) denegN° 02 - RGR N° 144-2010/GRP-GRI (22/01/2009) deneg.
N° 03 - RGR N° 60 -2009/GRP-GRI (11/02/2009) Aprobada.N° 04 - RGR N° 054-2009/GRP-GRI (20.05.2010) deneg.
N° 01 por S/. 46,113.08 con RDG N° 024-20097GRP-GRI-DGC (23.01.09)
MGG por S/. 376,664.40 con RGR N° 117-2009/GRP-GGR-GR
C: CONSTRUCTORA LUZ AURORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC. 20525526306 P: ING. GÓMEZ ZAPATA, OSCAR ALBERTOR: ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDO
Ampliaición de casetas de bombeo, instalación de lineas de impulsión y aducción, rehabilitación de reservorios de 100 m3 y 80 m3, Valvulas de control, instalación de 882 conexiones domiciliarias, construcción de redes colectoras de alcanatarillado,
construcción de lagunas de estabilización, construcción de 4 casetas de bombeo de aguas servidas, etc.
C: Consorcio Yapatera II (Fenix SAC, Proyectos del Norte SAC y Moscol Contratistas Generales SAC)
P: Santa María LlontopS:Pedro Bernardo Zapata García
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO N°01 700 M3 (13 DE ABRIL) -REHABILITACION DE RESERVORIO ELEVADO R2 LA ARENA
-CERCO PERIMETRICO RESERVORIO ELEVADO 700 M3 N° 01 (13 DE ABRIL)
-CERCO PERIMETRICO RESERVORIO ELEVADO 280 M3 N° 02 (LA ARENA) -CERCO PERIMETRICO RESERVORIO ELEVADO 200 M3 N° 03 (LAS
MALVINAS) -RED DE DISTRIBUCION LA ARENA CERCADO
-INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIAS LA ARENA -RED DE DISTRIBUCION PUEBLOS JOVENES LA ARENA
-INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIAS PUEBLOS JOVENES LA ARENA -RED DE DISTRIBUCION CENTROS POBLADOS LA ARENA
-INSTALACION DE CONEXIÓN DOMICILIARIAS CENTROS POBLADOS LA ARENA
-COSTOS AMBIENTALES
COMPONENTE ALCANTARILLADO -RED COLECTORA ALCANTARILLADO LA ARENA
-CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO -CAMARA DE REJAS CAMARA DE BOMBEO AR N° 01 AL DE LOS MORES -CONSTRUCCION CÁMARA DE BOMBEO AR N° 01 ALTO DE LOS MORE
-REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N° 01 ALTO DE LOS MORES -CERCO PERIMETRICO CAM. DE BOMBEO AR N° 01 ALTO DE LOS MORES
-CAMARA DE REJAS CAMARA DE BOMBEO AR N° 02 LA VICTORIA -CONSTRUCCION CÁMARA DE BOMBEO AR N° 02 (LA VICTORIA)
-REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N° 02 LA VICTORIA -CERCO PERIMETRICO CAM. DE BOMBEO AR N° 02 LA VICTORIA
-CAMARA DE REJAS CAMARA DE BOMBEO AR N° 03 NVO. MONTEGRANDE -REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N° 03 NVO. MONTEGRANDE
-POZOS PERCOLACION P/EFLUENTE DE REBOSE (3 UND) NVO. MONTEG. -CERCO PERIMETRICO CAM. DE BOMBEO AR N° 3 (NVO. MONTEGRANDE)
-CAMARA DE REJAS DE CBAR N° 04 LAGUNA DE LOS PRADOS -REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N° 04 LAGUNA DE LOS PRADOS
-POZOS PERCOLACION P/EFLUENTE DE REBOSE (4 UND) LAGUNA PRADOS -CERCO PERIMETRICO CAM. BOMBEO AR N° 4 LAGUNA DE LOS PRADOS
-EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N° 01 -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N° 02 -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N° 03 -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N° 04
-ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N° 01 ALTO DE LOS MORES -ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N° 05 (LA VICTORIA)
-ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N° 03 (NVO. MONTEGRANDE) -ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N° 04 (LAGUNA DE LOS PRADOS)
-INSTALACION DE NUEVA LINEA DE IMPULSIÓN CBAR N°01 ALTO DE LOS MORES
-AMPLIACION LINEA DE IMPULSIÓN CAMARA DE BOMBEO AR N°02 - PTAR -TANQUE SEPTICO (1) Y POZO DE PERCOLACION NUEVO MONTEGRANDE (1)
-TANQUE SEPTICO (2) Y POZO DE PERCOLACION (2) NVO SAN SEBASTIAN
-MEJORAMIENTO LAGUNAS DE ESTABILIZACION LA ARENA -COSTOS AMBIENTALES
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
12/12/2007 12/28/2007
9136
Mapfre C.F. N° 1001329-08 F.C. 1/28/2011 1,393,500.00
Construcción de 03 Badenes y 01 Alcantarilla 5/13/2010 5/24/2010 399,382 9758
11/25/2010 12/17/2010 N° 01 en trámite por S/. 15,877.14 (vinculante) 860,619
2640
86,061.87
12/7/2009 1/12/2010 N° 01-42 d- RGR N° 2020-2010/GRP-GRI (27.08.10) 2360 901,001.18
3/26/2010 4/12/2010 74,759,566 20,000 7,475,956.63
3/26/2010 4/12/2010 ficha de registro la etapa de inversion
6/16/2010 7/2/2010 13,528,366
38000
6/14/2010
REEQUIPAMIENTO DE POZO TUBULAR LOS TABLAZOS • INDEPENDIZACION LINEA DE IMPULSION R1 LOS TABLAZOS
• CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION R1 LOS TABLAZOS - R2 YAPATO • REHABILITACIÓN DE RESERVORIO ELEVADO R1 LOS TABLAZOS
• CONSTRUCCION RESERVORIO APOYADO R2 YAPATO (V=80.0 m3) • CERCO PERIMÉTRICO - RESERVORIO EXISTENTE R1
• CERCO PERIMÉTRICO - RESERVORIO R2 • REDES DE DISTRIBUCIÓN
• CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE • COSTOS AMBIENTALES
ALCANTARILLADO • RED COLECTORA ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS
• CONEXIONES DOMICILIARIAS LOS TABLAZOS • CAMARA DE REJAS CB N° 01
• SIST. DE DESAGUE C/ TANQ. SEPTICO - POZO PERCOL. - LOS TABLAZOS MARG. IZQ. DREN
• CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (C.B.D.1) - LOS TABLAZOS
• CERCO PERIMÉTRICO - CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (C.B.D.1) - LOS TABLAZOS
• EQUIPAMIENTO HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO N° 01 • REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO N° 1
• RED ELECTRICA CAMARA DE BOMBEO Nº 01 LOS TABLAZOS • LINEAS DE IMPULSION CAMARA DE BOMBEO N° 01
• CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (C.B.D.2) – YAPATO • CERCO PERIMÉTRICO - CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (C.B.D.2) –
YAPATO • EQUIPAMIENTO HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO N° 02
• LINEAS DE IMPULSION CAMARA DE BOMBEO N° 02 • RED ELECTRICA CAMARA DE BOMBEO Nº 02 YAPATO
• CAMARA DE REJAS CB N° 02 • REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO N° 2
• LAGUNAS DE ESTABILIZACION • COSTOS AMBIENTALES
• ORGANIZACIÓN Y GESTION • IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y TALLER DE OPERACIONES
DEL OES • PLAN DE CAPACITACION COMUNAL EN EDUCACION SANITARIA LOS
TABLAZOS
01 por 2 días RGR 013-2009 (02.04.09) concedida02 por 32 días RGR 022-2009 (17.05.09) denegada03 por 11 días RGR 051-2009 (15.05.09) concedida04 por 21 días RGR 104-2009 (16.07.09) concedida05 por 45 días RGR 131-2009 (19.09.09) denegada06 por 45 días RGR 137-2009 (25.08.09) denegada07 por 75 días RGR 216-2009 (26.11.09) denegada
N° 01 - 6 d. - RGR N° 208-2010-GRP-GRI del 31.08.10N° 02 - 8 d. - RGR N° 209-2010-GRP-GRI del 31.08.10N° 03 - 6 d. - RGR N° 213-2010-GRP-GRI del 03.09.10N° 04 - 8 d. - RGR N° 214-2010-GRP-GRI del 03.09.10N° 05 - 8 d. - RGR N° 231-2010-GRP-GRI del 17.09.10N° 06 - 8 d. - RGR N° 264-2010-GRP-GRI del 19.10.10N° 07 - 8 d. - RGR N° 265-2010-GRP-GRI del 19.10.10N° 08 - 8 d. - RGR N° 266-2010-GRP-GRI del 19.10.10N° 09 - 8 d - RGR N° 271-2010-GRP-GRI del 03.11.10
N° 01 - por S/. 7,410.20 con RER 750-2010/Gob.Reg.Piura del 08.09.10
N° 02 - por S/. 8,770.70 con RER 886-2010/Gob.Reg.Piura del 15.10.10
C:Arq. Richard E. Escalante GrandaS: Cesar A. Sandoval YacsahuancaR: Ing° Hugo Alden Saenz Choz
Agua: Suministro e instalación de 42.00 mt de tuberia PVC 160 mm C-7.5, 500.00 mt de tuberia PVC 110 mm C-7.5, 33 conexiones domiciliarias s/medidor.Suministro e instalación de 07 válvulas de compuerta luflex y de 02 grifos contraincendios.Desague:Suministro e instalación de 102.40 mt de tuberia PVC UF S-20 200 mm, Construcción de 03 buzones: 02 de 1.20 m y 01 de 1.50 m profundidad, instalación de 06 conexiones domiciliarias, Suministro e instalación de 20 marcos y tapas para las conexiones domiciliariasPAVIMENTACIONCorte a nivel de subrasante 1,557.72 m3. Base granulada e=0.20 m 4,467.46 m2, Adoquines de concreto 20x10x8 4,467.46 m2, Veredas concreto 1,053.96 m2, Sardinel aislado 15x55 402.22 ml, Sardinel aislado 15x48 52.80 ml, Sardinel aislado 15x40 310.70 ml, Sardinel aislado 15x33 290.10 ml, Área verde en separador central 607.93 m2
N° 01 por 02 días con RGR N° 38-2011/GRP-GRI (12.04.2011) denegada
N° 02 por 20 días con RGR N° 040-2011/RGR-GRI del 15/04/11 aprobada.
N° 03 por 20 días con RGR 050.2011(RGR-GRI del 04.05.2011 aprobada
N° 04 por 14 días con RGR N° 062-2011 del 25.05.2011 y se concluyó causal de ampliación de plazo.
N° 05 en trámite por 15 días parcial.
N° 01 en trámite por S/. 17, 182.46 (2%) por mayores metrados y partidas nuevas necesarias para la culminación de la Obra.
PROYECTISTA:ING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONR: ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESSICA RAQUEL
N° 008-0001625 CMAC PIURA FC.N° E0318-02-2010 HSBC Bank A.D.N° E0319-02-2010 HSBC BankA.D.
Venc. F.C. el 08.06,2011Venc. A.D. 29/03/2011
Venc. A.M. el 29.03.2011
Ampliación N° 01 por 132 días incluyendo gastos generales en trámite (09.07.10)
Proy.: Ing. Gamonal Suarez Marco A.Rev.: Ing. Yampufe Morales José M.
Rev.: Ing. Borrero Peralta Raul E.Rev. Ing. Mayuti Vargas Guillermo
Rev.: Universidad Nacional de PiuraSup. y Rev.: Ing. Ortiz Valladares Mar.
Apoyo: Bach. Maco Pacherre Víctor
Metas:Construcción de 15.683 Km. de carrtera con sello e imprimacion. Se considera la base
imprimada y con sello asfáltico y con una longitud de 15,683 para lo cual se está considerando 1 base con sello asfáltico, colocación de base granular e=15 cm,
imprimación asfaltica, colocación de sello asfaltica sin considerar bermas, 02 obras de arte: Alcantarillas de TMC, 3 obras de arte: construcción de 11 badenes con concreto,
4 Obras de arte: construcción de 7 cajas receptoras con concreto, 5 Obras de arte: construcción de 7,033.99 ml de conformación de cunetas, 6 Obras de arte:
construcción de gradas disipadoras en la progresiva, 7 Dispositivos de control de tránsito, suministrar e instalar señales reglamentarias informativas y preventivas.
L.P. Nº 006-2009
Adic. 01 - por S/.1'326,377.49 (14.72%) en trámite del 26.02.2010 (estuvo mal tramitada por parte del Contratista ya que no adjunto
planos)
Proy.: Ing. Gamonal Suarez Marco A.Rev.: Ing. Yampufe Morales José M.
Rev.: Ing. Borrero Peralta Raul E.Rev. Ing. Mayuti Vargas Guillermo
Rev.: Universidad Nacional de PiuraSup. y Rev.: Ing. Ortiz Valladares Mar.
Apoyo: Bach. Maco Pacherre Víctor
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 00045336 de Interbank
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N° 000411466747-Financiero
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 000411466747-Financiero
F.C. el 02/07/2010A.M. el 26/05/2010
Ampliación N° 01 por 132 días incluyendo gastos generales en trámite (09.07.10)
Proy.: Ing. Gamonal Suarez Marco A.Rev.: Ing. Yampufe Morales José M.
Rev.: Ing. Borrero Peralta Raul E.Rev. Ing. Mayuti Vargas Guillermo
Rev.: Universidad Nacional de PiuraSup. y Rev.: Ing. Ortiz Valladares Mar.
Apoyo: Bach. Maco Pacherre Víctor
Construcción de una vía de 27.84 km. de 7 mys. de ancho de calzada, a nivel de carpeta asfaltica en caliente de 3, con sus respectivas obras de arte
Construcción de puente de 267 mts. de longitud de concreto post trenzado de 8.20 mts. de ancho total
910 ml de dique de protección con su respectivo enrocado
N° 01 - 11 d. - RGR 150-2010/GRP-GRI (denegada) (30.06.10)N° 02 - 137 d.con RGR 278-2010/GRP.Piura (03.11.2010)
N° 03 - 60 d. con RGR 002-2011/GRP-GRI (28.01.11) denegada
N° 01 - por S/. 14,205,651.99 con RER 1065-2010/GRP (13.12.2010) por mayores metraqdos y generación de partidas nuevas no
consideradas en el Expediente Técnico.N° 02 por S/. 17,938,892.39(9'731,025.32) en trámite
01 - por S/. 5,464,984.00 con RER 1064-2010/RER (13.12.2010)02 por S/. 1'852,602.26 en trámite
Jefe de Proyectistas: Ing° Puican Carreño Manuel Hugo
Revisores: Ing° Riquero Saldarriaga Victor Salomon
Ing° Yampufe Morales José Mercedes
F.C.N° 4410021400.02 de Interamericana de Finanzas (I.F.)A.D. N° 4410024541.01 de I.F.
F.C. 13/06/2011A.D. 01 el 05/02/2011
7.26 Km. de trazo y rplanteoDesbroce y limpieza 01 hectareaCorte y material suelto: 1771 m3
Perfilado, nivelación y compactación de subrasante: 10,753 m2Relleno con materiual de cantera : 2,989 m312,773.83 m de carretera a nivel de asfalto01 Puente y 650 ml de cunetas de concreto
N° 01 - por 32 dias RGR N° 045-2011/GRP-GRI del 29.04.2011N° 02 por 45 días en trámiteN° 03 por 45 días en trámite
N° 01 - por S/. 153,487.68 denegado por reformulacion del ETN° 02 - por S/. 630,347.08 denegado por reformulacion del ET
N° 03 - por S/. 1'595.996.19 (13.38%) con RGR N° 400-2011/GRP-PR del 15.04.2011 por errores en el Expediente Técnico ya que no se consideró los trabajos y metrados necesarios para cumplir con las
metas del Proyecto.
P: Ing. Gamonal Suarez Marco AntonioREVISORES:Ing. Borrero Peralta Raul EduardoIng. Yampufe Morales Jose Mercedes
P: Ing. Gamonal Suarez Marco AntonioREVISORES:
Ing. Borrero Peralta Raul EduardoIng. Yampufe Morales Jose Mercedes
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
11/3/2010 11/10/2010
3500
138,313.36
10/7/2010
1/14/2009 1508042.549988
3500
378157
378157
resumen: Pavimentación de la calle San Luis con adoquines de concretoDemolición de sardineles de concreto; Corte de terreno a nivel de sub rasante con
equipo; perfilado y compactación de subrasante en zona de corte; capa anticominante (sub base) E=10cm; Base extendido, riesgo y compactación e=20cm; Concreto F´c=210 Kg/cm2 sardineles de cofinanciamiento lateral; Concreto F´c=280 Kg/cm2
sardineles transversales (sumergidos); bloquetas de concreto 0,06 x 0.10 x 0.20 m; pinturas en sardineles laterales; marcas en el pavimento paso peatonal; nivelación de
buzones.
N° 01 - RGR N° 020-2011/GRP-GRI por 12 días del 11.03.2011 aprobada
N° 02- RGR N° 058-2011/GRP-GRI x 53 días del 18.05.2011 consentida
N° 03 - Parcial con RGR N° 059-2011/GRP-GRI por 53 días del 18.05.2011 aprobada por demora de entidad en aprobar adicionales
de obra.
N° 01: En trámite por partidas nuevas (profundización de conexiones domiciliarias de agua y desague) y mayores metrados (demolición y
construcción de sardineles y colocación de capa anticontaminante de 25 cm.-15 cm. más del establecido en el E.T.) por S/. 92,277 (6.67) N° 02: En trámite, por partidas nuevas de instalación de conexiones
domiciliarias de agua potable en lotes ubicados en entre las progresivas Km. 0+892 - Km. 1+248; monto es por S/. 8,825.02
(0.64%)N° 03: En trámite, por partidas existentes (excavacion de zanjas para
sardineles sumergidos) y partidas nuevas: (encofrado de sardinel sumergido y curado de sardineles), monto es de S/. 5,673.40 (0.41%).N° 04: En trámite, por ejecución de los trabajos de pavimentación en el tramo comprendido entre las progresivas Km. 0+00 - Km. 0+5.30,
asi como la ampliación del tubo de concreto que sirve de pase de agua para el regado de las chacras que cruza la pista. el monto es de S/.
12,048.55 (0.87%).
PROYECTISTAS:ING. PALACIOS SAAVEDRA, WALTER ERNESTOARQ. SANTAMARIA LLONTOP, LUIS EDGARDING. CACHO BECERRA, NESTOR ALEJANDROING. GAMERO HERRERA, OSCAR ABELREVISION:ING. TAFUR GUIVIN JOSE ALTIEREARQ. VALDIVIEZO SILUPU, ROCIO
Scotiabank C.F. N° 010226458 001 FC.Scotiabank C.F. N° 010228776001 A.D.
Venc. F.C. el 26.04.2011Venc. A.D. 09/05/2011
PROYECTISTA:ING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONR: ING. ZEGARRA RODRIGUEZ, JESSICA RAQUEL
El Proyecto comprende la ejecución del pavimento en el A.H. El Indio, en los siguientes tramos:
Calle Las Flores, cuya progresiva 0+000 se encuentra a 25 m. del puente que cruza el canal biaggio hasta la progresiva 0+118 intercepción con el Jirón "M".
- Jirón "M" se inicia con la progresiva 0+118 hasta la progresiva 0+160 (intersección con la calle "D")
- Calle "D" se inicia con la progresiva 0+160 hasta la progresiva 0+400 (intersección con la calle "I")
- Jirón "I" se inicia con la progresiva 0+400 hasta la progresiva 0+660 (intersección con la calle "H")
- Calle "H" se inicia con la progresiva 0+660 hasta la progresiva 0+012 (puente sobre el canal Biaggio Arbulú ) saliendo hasta el hospital de apoyo ESSALUD de campo Polo.
01 por 78 días RGR 195-2009/GRP-GRI (09.11.2009) concedida02 por 83 días RGR 015-2010/GRP-GRI (02.02.2010)concedida
Construccion; en nuevo terreno de ambientes para Consultorios Externos, Laboratorio, Hospitalizaciòn, Procedimientos de Diagnòstico; con sistema confinado; Construcciòn de cerco perimètrico y àreas exteriores con adquisiciòn de nuevos equipos, instrumental y mobiliario, Eventos de capacitaciòn al personal,y campañas de sensibilizaciòn a la poblaciòn
PROYECTISTA:ARQ. GUERRA RANGEL, EMIR FERNANDO (COORDINADOR)REVISION:ING. FRANCO TORRES, ELISAING. VENEGAS VALLADOLID, NELSONING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. LAZARTE BENGOA, MANUEL
Construccion; en nuevo terreno de ambientes para Consultorios Externos, Laboratorio, Hospitalizaciòn, Procedimientos de Diagnòstico; con sistema confinado; Construcciòn de cerco perimètrico y àreas exteriores con adquisiciòn de nuevos equipos, instrumental y mobiliario, Eventos de capacitaciòn al personal,y campañas de sensibilizaciòn a la poblaciòn
INSTALACIÓN DE 2385M DE TUBERIA DE PVC DE 200MM SERIE 20 NTP ISO 4435 PARA DESAGUE; CONSTRUCCIÓN DE 33 BUZONES E INSTALACIÓN DE 360 CONEX. DOMICIL DE DESAGUE CON SUS RESPECTIVAS CAJAS
Desmontaje de puente existenteConstrucción de puente de arco a
CONST. DE AMBIENTE PARA GRUPO ELECTROGENO, TRATAMIENTO DE SOLIDOS, ALMACEN DE PAPILLAS, ALMACEN GENERAL, SS.HH., TÓPICO, SALA
DE REPOSO, CASETA DE BOMBAS, DORMITORIO, COCINA, PATIO, ETC.INSTALACIONES ELECTRICAS: ALIMENTADORES ELECTRICOS Y TOMA DE
FUERZA, POZO A TIERRA, ALUMBRADO Y VENTILADORES, SISTEMA DE VOZ Y DATA, CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE, DIAGRAMA UNIFILAR Y TABLERO
GENERAL.INSTALACIONES SANITARIAS: ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO, SISTEMA DE AGUA FRIA, INCLUYE REMODELACIÓN DE CISTERNA Y TANQUE, SISTEMA DE
DESAGUE DE AGUAS SERVIDAS Y VENTILACIÓN, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
576728
963
SE ESPERA INFORME TECNICO DE OPI DE SECHURA
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
7610
3500
MEJORAR CONDICIONES DE SUPERFICIE DE RODADURA DE CARRETERA EXISTENTE CON TRABAJOS MINIMOS NECESARIOS PARA SU TRANSITABILIDAD
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
14610
38000
780,294
CONSULTAR POR ESCRITO A GRPPYAT SOBRE EJECUCION DE PROYECTO
Obras Preliminares Construcción de Ataguías Construcción de Túnel de Desvío Construcción de Presa Obras de Arte, aliviaderos Central Hidroeléctrica Expropiacìón de Terreno
GLB 50 50 0 0 0 100
Mejoramiento de carretera asfaltada con carpeta asfáltica de 8. 00 Km, in. Obras de arte , 0tros
GLB 50 50 0 0 0 0 100
PROGRAMA DE CAPACITACION . PROGRAMA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION . Estudio Definitivo Construcción de Infraestructura , Estudio Definitivo , Rehabilitación Urbana y Rural
GLB 50 50 0 0 0 100
Construccion de Carretera Asfaltada , 01 puete,,Pontones, Obras de Arte, Drenajes, señalizacion .
GLB 5 5 35 35 10 10 100
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
1500
50,699
51,072.00
Colocar en 25.415 Km. un pavimento a nivel de Carpeta Asfáltica de e=2”, Alcantarillas TMC.D=12”(02),Alcantarillas TMC d=36; concreto muros FC=210Kg/cm2; concreto losas Fc=210Kg/cm2
GLB 5 5 35 10 10 100
Dotar a los pobladores de telefonía fija, pública y móvil con tecnología GSM. • Desarrollar servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares declarados de preferente interés social. • Acuerdos con operadora del servicio para atraer inversión privada complementaria en la prestación de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares de preferente interés social.-
GLB 0 0 0 50 50 100
ELABORACION Y SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVOS , OBRAS PROVISIONALES , MOVIMIENTO DE TIERRAS ,PAVIMENTO ,OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ,SEÑALIZACION , MITIGACION AMBIENTAL , REUBICACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, IMOPREVISTOS SUPERVISION. SUPERVISION DE LA EJECUCION.SANEAMIENTO FISICO LEGAL. Se propone el Mejoramiento mediante la construcción de una carretera asfaltada con carpeta asfáltica de 13.10 Km, incluye Obras de Arte y Drenaje. Comprende las siguientes metas: Construcción de 13.10 km. a nivel de carpeta asfáltica en caliente, Obras de arte: 01 Puente viga de concreto armado de 20 m de luz, 02 puentes losa de concreto armado de 12 m de luz y 08 pontones de concreto armado de 6 m de luz, con sus respectivos estribos de concreto armado y encauzamientos de las quebradas y cursos de agua.Obras de arte menores como drenaje mediante 61 alcantarillas metálicas corrugadas TMC, de 36, 48 y 60 de diámetro, 144 m de pases de agua de tunerías de concreto simple normalizado, 13,920 m de cunetas de concreto, de forma triangular 0.75 x 0.50, muros de contención de concreto armado de alturas variables, 375.00 m de zanjas de drenaje subterráneo, etc.
mejoramiento de carretera asfaltada con carpeta asfáltica de 30. 00 Km, in. Obras de arte , 0tros
METAS AMPLIACIONES ADICIONALES DEDUCTIVOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS CARTA FIANZAFECHA DE FIRMA DE
CONTRATO
FECHA DE ENTREGA
DE TERRENO
MONTOMODIFICADO
FECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA
FIANZA
FIELCUMPLIMIENTO
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS Interventores
1,142,142.35 12/16/2010
401,251.13 824,462.10 2/25/2011
L.P. 007-2009/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI-DGC
ADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
Rev.:Walter Santamaría llontopR: Edgar Guillermo Madueño Martinez
S: Julio Cesar Quiroz Ayasta M: Máximo Eladio Sotomayor Castillo
Generación de empleo a mano de obra no calificada, se benefician moradores de la zona
de escasos recursos, eventuales independientes, en su mayoría mujeres
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
47,818.94 95,637.87
03.08.2010
Cont.: ARRANTES Y CIA S.R.LRes.: Eduardo barrantes Urrela: 969622633Sup.: Manuel Seclen tantalean 969177681
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
512,646.50 2,088,548.28
196,063.53 392,127.07
210,000.00
liberada liberada liberada
G.G. por ampliación N° 03, S/. 481,049.29G.G. por ampliación N° 04 S/. 331,314.40
C: CONSORCIO TAMBOGRANDEAdm.: Homero manrique #884875R: Ing. Gustavo Calmet AjnelliS: Ing Hector Benavides #583468
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
107,918.31
185,533.00 95,637.87
98,352.19 201,172.36
12/13/2010 12/16/2010 MGG por ampliación de plazo N° 01 S/. 11,258.46
C: PROMACSA S.A.C.Adm.: Homero manrique #884875R: Ing. Eudomiro Viale BancayanS: Ing Hector Benavides #583468
CONSORCIO A&G integrada por las empresas Técnicos Ejecutores A&G S.R.L., Consultoría Electromecánica y Servicios Generales E.I.R.L., CODIMSUR S.R.L. y F&J Constructora S.A.C.R:S:Ing. Hector Tacza Elescano #625972 969678577M: Ing. Saul Savala Rivera *559631
Adjudicaciòn de Menor Cuantìa : No. 0006 – 2010/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI.
Caseríos: Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Parecdes Maceda, Ricardo Palma, La Cruz, Sol
de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscan Alto, Víctor Raul, La
Loma, Cabuyal, La Victoria
Consorcio Grau (Angel Huaco Temple) 348085/#756695 P: Arq. Eduardo Dextre Marimoto 1996375608R: Arq. Irma Mello Horna *419992Rev.: Ing. Rosario Sipión Montenegro *419992Rev.: Ing. Hector Esteban Tacza Elescano # 625972Rev.: Ing. Felipe Mota Laguna 969936936Res.: Ing. Johon Felix Sevillano Zavala 96891041 / *346041Consorcio Vicus(Ing. Flavio Vega Díaz) *199778Mon.: Ing. Carmen Torres Hidalgo #844543
71,298.59Liberada
142,597.17Liberada
Cont:Construyendo Proyecto SCRLtd.Sup: José Constantino Noya Rodriguez *0179171Res: Ing. Cesar Augusto López Llontop *358404
Ing. Liquidador Ing. Víctor Boyer OyolaFecha de Liquidacion: 25.04.2011
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
19.08.2010
03.03.2011
818,749.00
Sup,: Ing. Elliobel A. Maldonado Leyva *412452
Consorcio SechuraRes.: Pedro Pedro Moscol Fiestas #332182Sup.: Ingº Juan C. Custodio S. 968173260
Jesús Barreto Vega (Contratista)Felipe Mota Laguna (GRP)
C: Consorcio Yapatera II (Fenix SAC, Proyectos del Norte SAC y Moscol Contratistas Generales SAC)Rep.Legal.: Baffi Arburua Res.: Ing. Pedro Moscol Fiestas 969214386 Sup.: Ing- Guido Navarrete Oblitas #092543 Mon.: Pedro Bernardo Zapata García *975325
Adic. 01 S/, 291,295.74.con RGR 1007-2010 del 29.11.2010 5.08
Cont: Consorcio Aguas Del NorteRes.: Jesús Saravia Sebastian *480128Sup,: Ing. Elliobel A. Maldonado Leyva *412452Mon: Ing. Dias Llontop Billy Gustavo *300223
Cesar Ruben Muñoz Vega (Contratista)
Luis A. Granda Tume (GRP)
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
11/12/2010
Amortizada Amortizada
1,802,002.34
5,281,511.86
Consorcio HidronorteRes.: Pedro Moscol Fiestas #332182Sup.: Ingº Juan C. Custodio S. 968173260
Cesar Ruben Muñoz Vega (Contratista)
Luis A. Granda Tume (GRP)Se ha solicitado cambio de
interventor por parte del GRP
Cont.:Arq. Richard E. Escalante Granda # 825621Sup.: Cesar A. Sandoval Yacsahuanca 969534628 R: Ing° Hugo Alden Saenz Choz 969678763
E:Consorcio La Islilla(Carlos Quiñones) 996806079Sup.: Ing. Ramón García Trinidad 995117730Mon.: Ing° Juan C. Custodio Salazar 968173260Res.: Ing° Padero C. Aldazabal Sosa
Enrique Puglini Paredes (Contratista)
Luis A. Granda Tume (GRP)Se ha solicitado cambio de
interventor por parte del GRP
C: CONSORCIO VIAL DE PIURARep.Legal:Res.: Ing° Hector Raul Mateus Romero 996015984Sup.: Carlos Camus 949916844Mon.: Ing° Alfredo García García 969297742
C:Consorcio TAMBORep.Legal: Euclides Reyna CavadaRes.: Fredy Palomino 990345897Sup.: Francisco Aldana de los Ríos 979166709Mon. Robert Zambrano Torres 979586040
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
47181,98
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social
TELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORES GASTOS GENERALES LICITACION PUBLICA CENTROS POBLADOS InterventoresADELANTODIRECTO
ADELANTO DEMATERIALES
FECHA DE RECEPCION
FECHA DE INAUGURACIO
N
Impacto Económicoy Social