TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA REHABllITACI ......"TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA...

"TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA "REHABllITACI~~;E LACALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFU ,

ENCARNACION DE DIAl"

<FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERCIONCONVENIO "E">

CONTRATO NO. AYTO-ENC15-18/015/15NO. CONCURSO: MEO 15-18/00M/C.lNV-09/2015

INOICE

1. INVITACION A CONCURSO

2. RESPUESTADE INVITACION AL CONCURSO

3. BASESDE LlCITACION

4. INSCRIPCIONAL CONCURSO

5. VISITAAL LUGAR DE OBRA

6. JUNTADE ACLARACIONES

7. PRESENTACIONDE PROPUESTAS

8. FALLOy ADJUDICACION DE LA OBRA

9. DATOSDE LA EMPRESA/COMPROBANTEDE NO ADEUDO FISCAL

10. OFICIO DE VALlDACION DE OBRA

11. CONTRATO

12. PROYECTOEJECUTIVODEOBRA

a. UBICACiÓNb. ESTUDIODE MECANICA DE SUELOSc. PROYECTOARQUITECTONICOd. CATALOGO DE CONCEPTOSe. PRESUPUESTOf. TARJETADEANALlSISDE PRECIOSUNITARIOSg. EXPLOSIONDE INSUMOSh. PROGRAMA DE OBRA

13. ORDEN DETRABAJO

14. OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA

15. DESIGNACION DE RECIDENTEY SUPERVISOR

16. FIANZADE GARANTIA DE ANTICIPO CUMPLIMIENTO,VICIOS OCULTOS

17. ESTIMACIONES+NUMEROSGENERADORESDE OBRA + FOTOS+

FACTURAS(XLM)(ANTICIPO)

18. MEMORIA FOTOGRAFICA

19. PRUEBADE CONTROL DE CALIDAD

20. ACTA DE ENTREGARECEPCION(municipio-comité vecinal) (constructora-

municipio)

21. ACTA ADMINISTRATIVADE EXTlNCIONDE DERECHOSY OBLIGACIONES

22. COMPROBANTE DE PAGO DE RETENCION5 AL MILLAR

23. COMPROBANTE DE INGRESOA LA HACIENDA MUNICIPAL

BITACORA

Obra

1. INVITACION AL CONCURSO

CONCURSO POR INVITACiÓNN" DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

INVITACiÓN No. MEO lS-18/00PM/C.lNV-09/201S

A S U N T O: e A R TAl N V ITA CiÓ N

C. MARíA GUADAlUPE RODRíGUEZ ESPINOSACONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTosí, S.A. DE C.v.

"~CO"L._--""";J -::-nMunicipio de Encarnación de Díaz,Jalisco; a través de la Dirección de Obras Públicas,

en apego a lo que establece la ley Obra Pública del Estado de Jalisco en sus Artículos~26,104 fracción 11,105, 106 fracción X y del 176 al 181, tiene a bien, comunicarle que:

i'!. .

• •.,•..

¡.J En caso de aceptar la invitación, se compromete a presentar su propuesta de acuerdoal calendaao previsto. En caso de negativa, le agradeceré notificarlo por escrito a lamayor brevedad posible.

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordialsaludo.

GOBIERNOMUNICIPAL . , Teléfonos: (475) 953-2391 / / / 953-2001

ConstltuC/on Patacto Municipal SIN Enc ., d' .ernecion e Díaz,jalisco CP 47270

CONCURSO POR INVITACiÓNN° DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE OrAl, JALISCO04 DE NOVIEMBREDEL2015

INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.INV-09/2015

A S U N T O: eA R TAl N V ITA CiÓ N

ING. EDGAR MEDINA ~RAEXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

El Municipio de Encarnación de Díaz,Jalisco; a través de la Dirección de Obras Públicas,~--=:"'-;; . apego a lo que establece la Ley Obra Pública del Estado de Jalisco en sus Artículos

¡04fracción 11,105,106 fracción X y del 176 al 181, tiene a bien, comunicarle que:

Por lo que deberá presentarse dentro de los siguientes 5 (cinco) días a más tardar enlas Oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicada cita en calle Constitución, PalacioMunicipal S/N, Zona Centro para recibir las bases y documentos necesarios sin costo

alguno.

En caso de ace~tar la invitación, se compromete a presentar su propuesta de acuerdoal caléndarlo previsto. ¡{n caso de negativa, le agradeceré notificarlo por escrito a la

mayoRbrevedad posible..,',,'''', I

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial

saludo.

ATENTAMENTE

"JUNT_QSAVANZAMOS"

GOBIERNOMUNICIPAL

Teléfonos: (475) 953-2391 / / / 953-2001Constitución Palacio Municipal S/N Encarnación de Díaz,Jalisco CP 47270

---_------

2. RESPUESTA DE INVITACION ALCONCURSO

3. BASES DE LICITACION

o~o:..ZZO~eO"'~~ ."00-O

Z»r-

----- - - --- - --

5. VISITA AL LUGAR DEOBRA

6. JUNTA DE ACLARACIONES

------- - - - - --------

7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

CONCURSO POR INVITACIÓN

W DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015INVITACIÓN No. MEO lS-18/00PM/C.lNV-09/201S

lUNTOS AVANZAMOSEncarnación de Díaz

',_, u!"",,<~:_' _.-

INVITACíÓN A CUANDO f\f1ENOS TRES PERSONAS PARA CELEBRAR CONTRATODE OBRA PÚBLICA. A BASE DE PRECIOS UNITARJOS y TIEfVlPO DETERfVlINADO

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DECALLE 20DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACiÓN DE DíAZ"

INVITACIÓN A CUANDO {v1E{\)OSTRES PERSONAS

INVITACiÓN No. MEO 15-18/00PM/C.INV-09/2015

H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz,JaliscoPágina 1 de 16


W DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.INV-09/2015

~

~~

JUNTOS AVANZAMOSEncarnación de Díaz

,_i ..\. _;.\ '! i¡' \

DISPOSICIONES PARA LOS CONCURSANTES

CONTRATO No.

AYTO-ENC 15-18/015/15

TIPO:

OBRA PÚBLICA PORINVITACiÓN SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:REHABILITACiÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO,

ENCARNACiÓN DE DíAZ

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, se abstendrá de recibir

proposiciones o celebrar el contrato (Art. 43 de la Ley de Obras Públicas

del Estado de Jalisco), con las personas siguientes:

l. El contratista en situación de mora respecto de la ejecución de otra obracontratada, por causas imputablesa él mismo, y determinada por el ente

público afectado por aquella;

11.El contratista que por causas imputablesa él mismo se le rescindió otrocontrato, dentro de un año calendario contadoa partir de la notificación

de la rescisión;

l/l. Las declaradaso sujetasa concurso mercantil u otra figura análoga;


CONCURSO POR INVITACI6N

W DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015

INVITACIÓN No. MEO 15-18/00PM/C.INV-09/2015 ~~;:....-'

JUNTOS AVANZAMOSErtcarnocion de Oíoz

IV. Las que utilizaron información privilegiada ilegalmente, declarada por

autoridad judicial competente;

V. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquiertipo de personas en matera de contrataciones gubernamentales, si secomprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas alprestados del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sío por interpósito persona, con independencia de que quienes las reciban

tengan o no relación con la contratación;

VI. Aquellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores públicosque intervengan en el procedimiento de adjudicación, sus cónyuges,parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea comoaccionistas, administradores, gerentes, apoderados, comisionistas ocomisarios;

VII. Aquellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes,

apoderados o comisarios figuren en otra empresa que participe en el

mismo procedimiento de adjudicación;

VIII. Aquellas empresas que intervinieron en cualquier etapa de

elaboración del proyecto ejecutivo;

IX. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas físicas

o jurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley;

X. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personasjurídicas en cuyo capital social a su vez participen personas físicas ojurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley;

XI. Las personas físicas que participen en el capital social de personas

jurídicas inhabilitadas en los términos de esta ley;XII. Las que realicen por sí o a través de empresas que formen parte delmismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos dedirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones



N" DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015INVITACIÓN No. MEO lS-18/00PM/C.INV-09/201S

(si'~

¡tINTOS AVANZAMOSEncarnación de Oíaz

• '. '.',_J"1-~~!-,'., -¡_

de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de

materiales/ equipos y procesos; y

XIII. Todas aquél/as que se encuentren impedidas para el/o/ por disposición

de ley o resolución judicial.

La contravención a este artículo es causa de nulidad del contrato y de

responsabilidad en los términos de esta ley.

INICIO Y TERMINO DELPROCEDIMIENTODECONTRATACiÓN

El concurso por invitación inicia con la entrega de la primera invitación yconcluye con la firma del contrato o cuando se declare desierto. (Art. 177de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco).

LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONASY FORMA DE PARTICIPAR ENELPROCEDIMIENTODECONTRATACiÓN

De acuerdo con la Invitación a cuando menos tres personas MEO 15-18jDOPMjC.INV-09/2015 de fecha 04 de NOVIEMBRE del 2015, para participar mediante elprocedimiento establecido en los Artículos 26, 104 fracción 11,lOS, 106 fracción X y del176 al 181, la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

Artículo 26. La obra pública puede realizarse por contrato o poradministración directa.

Artículo 104. Los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante:

11.Concurso por invitación;

Artículo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público noexceda de veinte mil salarios mínimos puede contratarse por cualquiera delas modalidades señaladas.

H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz,JaliscoPágina4 de 16


W DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015INVITACIÓN No. MEO 15-18/00PM/C.lNV-09/2015


~:. -, ,~.-.I;." ,-:",·.'\}l' . ',!::,

La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda desetenta mil salarios mínimos puede contratarse por concurso por

invitación o licitación pública.

La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público exceda desetenta mil salarios mínimos debe contratarse por licitación pública.

Para efectos de este artículo cada obra pública debe considerarse

individualmente.

Artículo 106. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, los entespúblicos pueden contratar obra pública a través de concurso por invitación

o adjudicación directa cuando:

X. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos

adicionales importantes, debidamente justificados; o

Artículo 177.El concurso por invitación inicia con la entrega de la primerainvitación y concluye con la firma del contrato o cuando se declare

desierto.

Artículo 178. Los requisitos para participar en el concurso por invitaciónson los mismos que establece esta ley para los participantes en las

licitaciones públicas.

Los concursantes deben contar con un plazo mínimo de cinco días hábilespara presentar sus proposiciones, contados a partir de la entrega y

aceptación de la invitación.


CONCURSO POR INVITACiÓN


INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015 -""'--;;:...-"


, \<_:'; . ''';"'~,.' '.-'!.'", '

Artículo 179.En el concurso por invitación el ente público debe atender lossiguientes criterios de preferencia, en ese orden:

l. A las personas locales sobre las nacionales;

//. A las micro, pequeñas y medianas empresas sobre las grandes; y

//1.A las que cuenten con mayor antigüedad en el Padrón.

Artículo 180.En caso de que el concurso por invitación sedeclare desierto,el ente público puede adjudicar directamente el contrato de obra pública.

Artículo 181.En lo que no secontraponga a su propia naturaleza, seaplicaal concurso por invitación las disposiciones de la licitación pública.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por

los licitantes o sus apoderados.

Las bases de concurso por invitación se encuentran disponibles en las

Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la encalle Constitución, Palacio Municipal S/N, Zona Centro CP, 47270,teléfono 475 9532 001 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas sin costo

alguno.

DOCUMENTACiÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON

LAS PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establece el artículo 122 de la Ley de Obras

Públicas del Estado de Jalisco, el licitante, deberá presentar suproposición y documentación adicional, por escrito y en sobre cerrado.

Los licitantes a su elección, deberán acompañar dentro o fuera del sobre

los siguientes documentos

H. Ayuntamiento de Encarnación de Diaz,JaliscoPaginaó de lb



INVITACiÓN No. MEO lS-18/00PM/C.lNV-09/201S

l. Registro o solicitud actualizados en el Padrón, salvo que se trate de obrafinanciada con recursos de organismos crediticios;

11. Relación de contratos vigentes, incluidos los avances financieros,montos, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes;

111.Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de noencontrarse en alguno de los impedimentos para contratar obra pública;

IV. Contar con el capital contable requerido, que no debe ser menor delveinte ni mayor del cuarenta por ciento del presupuesto total asignado a la

obra; y

V. Contar con la capacidad técnica requerida.

La capacidad técnica puede demostrarse con la experiencia en obrassimilares del propio interesado o por la del personal técnico que, en sucaso, esté encargado de la ejecución de la obra, con manifestación porescrito y firmada de su colaboración ó por la empresa con la que exista

convenio de asociación.

La capacidad económica puede demostrarse con la capacidad deafianzamiento de la persona independientemente de su capital contable.

Para personas morales se requerirá además:

a. Clave del registro federal de contribuyentes, denominación orazón social, descripción del objeto social de la empresa; relación delos nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras

públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, susreformas o modificaciones, señalando nombre, número ycircunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayanotorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de

Comercio;




INVITACIÓN No. MEOlS-18/00PM/C.lNV-09/2015¡ONTOS AVANZAMOS. Encarnación de Diaz

_,.\.,_,'_';',V,j\ _ '1..1

b. Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentosnotariales de los que se desprendan las facultades para suscribir laproposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario

o fedatario público ante quien se hayan otorgado; y

c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigentecon fotografía del representante legal que otorga el poder y de quien

lo recibe.

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAPÚBLICA.

1.1 ORIGEN DE LOSFONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de estainvitación, el 30 de OCTUBREde 2015, se celebraron los Convenios en elque el Municipio de Encarnación de Díaz, se adhiere al Fondo deContingencias Económicas 2015 para Inversión (Convenio E). En este casose firmó el convenio, entre el Estado de Jalisco, Secretaria General deGobierno y Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, donde seadhiere el Municipio al convenio en cuestión, con la finalidad de sercopartícipe en el Fondo de Contingencias Económicas 2015 para Inversión(Convenio E), donde se firmó los anexos que contempla la descripción de

la acción a ejecutar y el monto de la misma.

H. Ayuntamiento de Encarnación de Diaz, JaliscoPágina 8 de 16

· - . . - - - ---------------------



INVITACIÓN No. MEO lS-18/00PM/C.lNV-09/201S

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACiÓN.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 07 de diciembrede 2015 y la fecha de terminación será el día 28 de Febrero del 2016.

1.3 PLAZO DE EJECUCiÓN.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 83 días naturales contados apartir de la fecha de iniciación de los trabajos.

1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando loindicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3.

1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA y

JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para losinteresados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan lascondiciones ambientales, así como las características referentes al gradode dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caráctertécnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito enel que manifiesten que conocen las condiciones y características antescitadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato por este motivo.Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el lugaren que se realizará la obra para que, considerando las especificaciones ydocumentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones delos elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obraa ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen lasinvestigaciones que consideren necesarias sobre las condicioneslocales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.




INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015JUNTOS AVANZAMOS

Encarnación de Díaz, _',',''''-; >,u,!:~~ >'

1.4.1 LUGAR DE REUNiÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOSTRABAJOS.

La visita al sitio de los trabajos será el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, alas 12:00 horas; el punto de reunión para inicio de la misma, será en lasoficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la encalle Constitución, Palacio Municipal S/N, Zona Centro c.P. 47270,teléfono 475 9532 001 en Encarnación de Díaz, Jalisco.

1.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se celebrará a las 14:00 horas, el día 13 DENOVIEMBRE 2015, será en las oficinas de la Dirección de Obras PúblicasMunicipales ubicada en la en calle Constitución, Palacio Municipal S/N,Zona Centro c.P. 47270, teléfono 475 9532 001 en Encarnación de Díaz,

Jalisco.

Para la junta de aclaraciones:El acto será presidido por el servidor público designado por el C. JoséRefugio Quesada Jasso Presidente Municipal de este Municipio, quiéndeberá ser asistido por un representante del área requirente de lostrabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas yplanteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos

en la convocatoria por invitación.

Laasistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes.



W DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015

INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015JUNiOS AVANZAMOS

Encarnación de Díoz_ "'it."\; !,j,,"¡1 ":;', :", '<'1

2. DEL PROCEDIMIENTO DELCONCURSO POR INVITACiÓN

2.1 PRESENTACiÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberán presentarse a las 11:00 horas, el día 27 DENOVIEMBRE 2015, en las oficinas de la Dirección de Obras PúblicasMunicipales ubicada en la en calle Constitución, Palacio Municipal S/N,Zona Centro C.P, 47270, teléfono 475 9532 001 en Encarnación de Díaz,

Jalisco, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura deproposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado. Loslicitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán sus

proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones seanentregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura deproposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después

de la fecha y hora establecida en la invitación a la licitación.

2.2 PRESENTACiÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Artículo 134.Las proposiciones deben contener, en su caso:

/. Carta compromiso de la proposición donde se establezca:

El importe de la proposición, más el impuesto al valor agregado;

Que conoce Y acepta las normas técnicas y particularidades

correspondientes a las características de la obra pública;

Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones

derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;


CONCURSO POR INVITACI6N


INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015 ®JUNTOS AVANZAMOSEncarnación de Díaz

., .\,' _.\ ;:"~':"".' _', ',' ,_¡

11.Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra;

111.La garantía de seriedad de la proposición;

IV. Los programas de ejecución y financiero de la obra en la forma y

términos solicitados;

V. La relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar en la obrae indicación sobre su propiedad, procedencia, vida útil y ubicación física; y

VI. Otros documentos específicos de acuerdo a la modalidad de contrato.

La entrega de la proposiciones o propuestas económicas deberán hacerseen dos sobres cerrados que contengan por separado la propuesta técnicay la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestaspuede entregarse a elección de concursante, dentro o fuera del sobre que

contenga la propuesta técnica

Los sobres que contengan las proposiciones deben entregarse en el lugar y

dentro del plazo señalado en la convocatoria.

2.3 IDIOMA.

Todos los documentos relacionados con la proposición deberánpresentarse en: Idioma español.

2.4 MONEDA.

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso

mexicano.




INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015

2.5 ANTICIPOS.

Seotorgará un25% de anticipo para el inicio de los trabajos.

3. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN

3.1 ADJUDICACiÓN.

La adjudicación de contrato se hará al proponente que de entre loslicitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicasrequeridas por las bases de la convocatoria y además garanticesatisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El contratista o empresa que resulte ganador, queda obligado a firmar elcontrato citado dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la

fecha de adjudicación.

Sí dos o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos

solicitados por la Dirección de Obras Públicas Municipales en los términosdel Artículo 161 de la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco, elcontrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costoevaluado más bajo lo que no significa necesariamente la de menor precio.


" - - ---------------------------


rr DE OBRA: 07"2/e CONV"E/2015INVITACIÓN No" MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015 ®


....-"" .\ ¡?~'I¡ ,.,\. ,,: ...._, .

3.1 ACTO DE FALLO.

El Acto de Fallo del concurso por invitación se efectuará a las14:00 horas, el día 02 DE DICIEMBRE DE 2015, en las oficinas de laDirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la en calleConstitución, Palacio Municipal S/N, Zona Centro CP. 47270, teléfono 4759532 001 en Encarnación de Díaz, Jalisco, donde se llevará a cabo el Actode Fallo y levantándose el acta correspondiente la que contendrá los

datos establecidos

4. AJUSTES V ESTIMACIONES

4.1 AJUSTESy ESTIMACIONES.

Las estimaciones Y ajustes de costos, objetos del contrato, se pagarán conforme a loestablecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimacionessujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los mismos yestimaciones e inicie el trámite de pago. Para tal efecto, será aplicable lo referente ala ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco. Las diferencias técnicas o numéricasque no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y en su caso, se

incorporarán en la siguiente estimación.

H"Ayuntamiento de Encarnación de Díaz,JaliscoPágina 14 de 16



INVITACIÓN No. MEO 15-18/00PM/C.JNV-09/2015JUNTOS AVANZAMOS

Encarnación de Díaz, .\. '__'.,. ....' ~,~~,: . • :. ','V

5. RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR

5.1 AJUSTESy ESTIMACIONES.

De las estimaciones que se le cubra al contratista se le descontara elcinco al millar (0.5%) del importe de cada estimación, para cumplir conel artículo 191 de la ley Federal de Derechos en vigor por concepto dederechos de inspección y vigilancia y control de obras y servicios querealiza la Secretaria de la Función Pública, según lo establece el Artículo 37fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTATíAS.

Artículo 48. Los contratistas deben garantizar:

/. Los anticipos que reciban/ en su caso;11.El cumplimiento del contrato; y///. Los defectos/ vicios ocultos y otras responsabilidades derivadas de la

obra pública concluida.

Lasgarantías por anticipo y cumplimiento del contrato deben otorgarse enun plazo que no excedan de veinte días hábiles contratados a partir de la

firma del contrato.

Lagarantía por anticipo debe constituirse por la totalidad del monto de losmismos; y cancelarse cuando el contratista haya amortizado el importe de

aquel.

H. Ayuntamiento de Encarnación de Diaz,JaliscoPágina 15 de 16

· . - -----------------------------------------------------



INVITACIÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015

~

~JUNTOS AVANZAMOS

Encarnación de Diaz... ;\-,'l··\'¡-",'·+¡ \" , .~

La garantía por el cumplimiento del contrato será por el equivalente al

diez por ciento de los trabajos contratados.

La garantía por los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidadesdeben constituirse por el equivalente al diez por ciento del monto totalejercido de la obra pública, y por un término de un año.

Los gastos que impliquen la expedición de dichas fianzas deberán de sercubiertos por el contratista como parte de sus gastos indirectos.

7. AJUSTES V ESTIMACIONES

7.1 INVITACiÓN A LA LICITACiÓN V/O CONCURSODESIERTO.

El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, declarará desierta la INVITACiÓN a lalicitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan losrequisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren

aceptables.

Los participantes convienen que para todo lo previsto y no previsto en la presentebases de la licitación y/o concurso respecto de las cotizaciones, precios yespecificaciones, estarán a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de estado deJalisco y demás disposiciones relativas aplicables en la materia.



H AYUNTAMIENTO 2015-2018

CONCURSOPORINVITACiÓNN" DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

INVITACiÓN No. MEO15-18/00PM/C.lNV-09/2015A S U N T O: A U T O R IZA CiÓ N

ING. EDGAR MEDINA tARA"" EX~VACIONES PROFESIONALES,S.A. DEc.v.

P R E SE N T E.

Hal;>iendo constatado que cumple con los requisitos exigidos para participar en elCO~CURSO POR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.lNV-09/2015. Relativo a laconstrucciónde terracerías y pavimentos de la obra "REHABILITACIÓN DE CALLE20DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO,ENCARNACIÓNDE DíAZ". Municipio deEm:arna¡:ión de Díaz,Jalisco, se acepta la inscripción de esta empresa al concurso.

Obr

GOBIERNOMUNICIPAL

. / Teléfonos:(475) 953-2391 / / / 953-2001Constitución Palacio Municipal S/N Encarnación de Díaz.Jalisco CP 47270



CONCURSO POR INVITACiÓNN° DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE DíAZ, JALISCO10 DE NOVIEMBRE DEL2015

INVITACiÓN No. MEO 15-18/00PM/C.lNV-09/2015

A S U N T O: A U T O R IZA CiÓ N

G. MARíA GUADALUPE RODRíGUEZ ESPINOSACONSTRUCCIONESy PROYECTOSMIRANDA DELPOTOSr, S.A. DE C.V.

Habiemdo constatado que cumple con los requisitos exigidos para participar en elCONCURSO POR INVITACiÓNNo. MEO 15-18/DOPM/C.lNV-09/2015. Relativo a laconstrucción de terracerías y pavimentos de la obra "REHABILlTACIÓN DE CALLE20DE,NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO,ENCARNACiÓNDE D{AZ". Municipio deEncarnación de Díaz,JaliSch,se acepta la inscripción de esta empresa al concurso.

ATENTAMENTE

"JUNTOS AVANZAMOS"

(5

GOBIERNOMUNICIPAL

Teléfonos: (475) 953-2391 / / / 953-2001Constitución Palacio Municipal S/N Encarnación de Díaz.Jalisco CP47270

RECEPCiÓN DE PROPUESTASCONCURSOPORINVITACiÓN

N" DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE DíAZ, JALISCO27 DE NOVIEMBRE DEL2015


El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco y Siendo las 11:00 horas, el día 27 de Noviembrede 2015, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la calleConstitución, Palacio Municipal S/N, Zona Centro y de conformidad con lo estipulado en lainvitación emitida para tal efecto, se reunieron los servidores públicos del Municipio deEncarnación de Díaz y los representantes de las empresas convocantes a efecto de realizar laentrega formal y RECEPCiÓNDE PROPUESTASpara la adjudicación descrita en el CONCURSO

PORINVITACiÓN No. MED 15-18/DOPM/C.INV-09/2015

Se suscribe la presente ACTA DE RECEPCiÓNY APERTURADE PROPUESTAScon motivo de lasproposiciones para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y

po determinado referente a la construcción de terroceríos y pavimentos de lo obro"REHABILITACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACIÓN

E DíAZ", Municipio de Encarnación de Díaz. A la INVITACiÓN las personas físicas y morales

C. MARíA GUADALUPERODRfGUEZESPINOSACONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL

POTosí, S.A. DEC.V.

ING. EDGARMEDINA LARAEXCAVACIONESPROFESIONALES,S.A. DEC.V.

ING. ALEJANDROHERNANDEZDESANTOSH&R SUMINISTROSY CONSTRUCCIONES,S.A. DEC.V.

Se asienta las anteriores personas físicas y morales fueron convocadas al CONCURSO PORINVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.INV-09/2015, de fecha 04 de Noviembre de 2015, las

\ 1 cuales fueron entregadas físicamente, quedando enteradas de las formalidades, lugar, fecha y

~ hora de entrega y apertura de sobres.

Una vez pasada la lista de las empresas inscritas y presentes en la fecha y hora citadas paraparticipar en el acto mencionado, se procedió a recibir los sobres que contenían susproposiciones, los cuales se encontraban debidamente sellados, acto continuo se abrieron y sedio lectura a cada una de las proposiciones presentes, las cuales se indican a continuación con

sus importes respectivos:

C. MARIA GUADALUPERODRíGUEZESPINOSA

Empresa Representante Importe Firmas

$ 4 956 258.19·

ING. EDGARMEDINALARA $ 4 763 658.04

$ 5155698.74ING. ALEJANDROHERNANDEZDESANTOS

Los importes antes señalados con /.V.A.

Página 1 de 2

Una vez abiertos los sobres de cada una de las propuestas, se procedió a su revisión a efectosde comprobar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Posteriormente se informó a los asistentes que la documentación exhibida cumpleplenamente con los requisitos solicitados por los concursantes.

Las proposiciones no rechazadas y sus documentos anexos quedan en poder de la Dirección deObras Públicas Municipales, para su revisión, estudio y dictamen.

Se manifestó a los presentes que, a través de la dirección de Obras Públicas Municipales y confundamento en la Ley en la materia, formulará el dictamen de fallo respectivo, el que deacuerdo al pliego de especificaciones tendrá carácter de inapelable y será dado a conocer a losasistentes en el ACTO DE FALLO el cual se efectuará en estas mismas oficinas el día 02 de

diciembre de 2015, a las 14:00 horas.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le soninherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en el

mismo.

Lic.

JORGE ZERMEÑO RODRíGUEZ

Presidente del comité comunitario o vecinal (Testigo Social)

Página 2 de 2

DIRECCiÓNDEOBRASPÚBLICASConstitución, Palacio Municipal S/N

Zona Centro

8. FALLO Y ADJUDICACION DELA OBRA

Añadió que los participantes demostraron a través de la documentación presentada en suspropuestas técnicas, la experiencia y la especialidad del licitante, la capacidad en la prestaciónde servicios a contratar y que su objeto social y su actividad comercial y profesional está

Jrelacionada con los servicios objeto de la presente invitación, y que cuenten con la capacidad~éc~ic~"financiera, administrativa y legal, para atender los requerimientos solicitados en esta

~

mVltaclon

Una vez que se satisfizo favorablemente la evaluación documental de las propuestas s

procedió a revisar su contenido técnico y económico

" ~ Por lo anteriormente expuesto el H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz Jalisco a través de~ la Dirección de Obras Públicas, en apego a lo que establece a las BASESDE LICITACiÓN 10

~

CONCURSOy con fundamento en Ley Obra Pública del Estado de Jalisco, tiene a bien emi r el

presenteDICTAMEN DE FALLO

ACTA DE FALLO

CONCURSOPORINVITACiÓNN" DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE DíAZ, JALISCO02 DE DICIEMBREDEL2015


El Municipio de Encarnación de Díaz,Jalisco y Siendo las 14:00 horas, el día 02 de diciembre de2015, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la en calleConstitución, Palacio Municipal SIN, Zona Centro y de conformidad con lo estipulado en lainvitación emitida para tal efecto, se reunieron los servidores públicos del municipio deEncarnación de Díaz y los representantes de las empresas convocantes a efecto de conocer elDICTAMEN DE FALLO para la adjudicación descrita en el CONCURSOPOR INVITACiÓN No.

MEO 15-18/DOPM/C.INV-09/2015

Al hacer uso de la palabra el c. Manuel Humberto Hernández Zermeño, Director de ObrasPúblicas del Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, señaló que de conformidad con loscriterios descritos en el cuerpo de la INVITACiÓN y a las BASESDELICITACiÓNVIO CONCURSOreferida se efectuó la revisión y cotejo de documentación legal, administrativa y financiera yevaluó las propuestas técnicas y económicas de los licitantes en las cuales quedó evidencia deque se garantizó el cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras públicas.

/

De adjudicación del CONCURSO POR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.lNV-09/20 r

sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado a la empresa EXCAVACIONESPROFESIONALES,S.A. DE C.V. referente a la construcción de terraceríasy pavimentos de laobra "REHABILITACiÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO,

ENCARNACiÓNDE DíAZ" atendiendo a lo

$ 4 763 658.04$ 5155698.74

Página1del

En este sentido se adjudica al licitante que ofertó la propuesta económica solvente másconveniente, que asegura las condiciones legales, técnicas y económicas para la entidad, yademás cumple con lo indicado en la convocatoria de la invitación y es congruente con lapropuesta técnica.

Sin otro asunto que tratar se comunica este DICTAMEN DE FALLO al segundo (02) día del mesde diciembre del año dos mil quince y se conmina al representante de la empresa adjudicada aque reúna los requisitos necesarios para la firma del contrato correspondiente.

Contralor Municipal

C. MARíA GUADALUPE RODRíGUEZ ESPINOSA

CONSTRUCCIONES y PROYECTOS MIRANDADEL POTosí, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR MEDINA LARA

EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DEC.V.

ING. ALEJANDROHERNANDEZDESANTOS

H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V

JORGE ZERMEÑO RODRíGUEZ

Presidente del comité comunitario o vecinal (Testigo Social)

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICASConstitución, Palacio Municipal S/N

Zona Centro

c.c.p. Expediente

Página2 de2

9. DATOS DE LA EMPRESA

10. OFICIO DE VALIDACIONDE LA OBRA

Obra

11. CONTRATO

J,

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIL;ITACIÓ~ D~CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ

Contrato de Obra pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15No. de Concurso: MEO 15_18/DOM/C.lNV-09/2015

No. De Contrato: AYTO-ENC 15-18/015/15

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN BASE A CONCURSO POR INVITACiÓN Y PORTIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO DEENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOSCIUDADANOS JOSÉ DEL REFUGIO QUESADA JASSO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC.MÓNICA GISELA MORENO JAIME, SINDICO MUNICIPAL, L.C.P. JAVIER GUILLERMOROMO PARADA, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LIC. MARTHA RocíoCUELLAR FRANCO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. ROLANDOIBARRA LARA, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y EL C. MANUELHUMBERTO HERNÁNDEZ ZERMEÑO, DIRECTOR DE OBRAS. PÚBLICASMUNICIPALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTECONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE LAEMPRESA "EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POREL C. EDGAR MEDINA LARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DELPRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"· Y CUANDO SEHAGA UNA MANIFESTACiÓN CONJUNTA SE DIRÁ "LAS PARTES"; QUIENESMANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LASSIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1.1. Es un organism~ público, con p~rsonalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidadpar? contratar y obligarse en los términos del artículo 115, fracción 11de la Consti onPol~t~cade los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73, párrafo primero de la Co tituciónPolltl.c~del .~sta~o = Jalis.c?,así como los artículos 1, 2 Y 3 de la Ley del Go terno y laAdministración Publica MUnicipaldel Estado de Jalisco.

.2. Qu~ sus representante~ tienen facultades para suscribir el presente contratode I~ dispuesto por los art~culo~~8, fracción 11,48 fracción VI y 52 fracción 11dGobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.

~~~~~~ 1~6~~~~~I~~Á?,aCpiÓn,sIe b~só ~~imordialmente,en que la propuesta pres a a. ara a ejecucion de la obra representó I bt . , d -:--_..-'!'

mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO;' a o encion e laseconómico, además dicha propuesta reunió I ..' en sus aspectos legal, técnico ycumplimiento del contrato y la ejecución satisfa~~o~ion~lc:onesnecesarias que garantizan ely el empleo de materiales de rneior cali a. e a obra, en cu~.ntoa un menor costconsideró que la empresa contará ~on la ~~d'a resistencia, y .dura~llldad; igualmente, secongruente con los trabajos a realizar así co p cidad econorruca, tecnlca y administrativacontratistas de "EL MUNICIPIO" P I mo a que fuera ~e las Inscritas en el padrón deseñaladas en la cláusula que antecedej o que se determina en base a las facultades-PROFESIONALES, S.A. DE C V" I ,se asiqna a favo~,de la empresa "EXCAVACION S

. . e contrato de aSlgnaclonde Obra Públ·tea.

1.4. El municipio se pronuncia en el sentido dCONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVe que es necesario llevar a cabo la obra dD!= CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA c6MENTOS DE LA OBRA "REHABILITACiÓN

IAZ", ~tilizando el Recurso 100% Fed I F LONIA EL R~FUGIO, ENCARNACiÓN DEpara la Inversión. "Convenio €" p~ra eI7~~ ondo de Contmgencias Económicas 2015

1.5. Que señala ?omo domicilio para recibir cual ui . . . , .en la. preslde~cla municipal de Encarnación ¿ eronotlflca.clono ?omunlcación el ubicadoPalacio Municipal s/n Colonia Centro de Encarn e .~Iadz,J~lIsco; cito en calle Constitución

, aClon e Díaz, Jalisco.

11.DE~LARA "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1. Tiene capacidad ¡ 'd·jun tea para contrat· .este contrato y que dis one d ar ~ obl~garsea la ejecución de la obra .tecnológicos suficientes p:ra ello e la organlzaclon y elementos materiales huOmbJetode. ' anos y

11.2. Conoce tod Ie. ., os os detalles concernientes a

1¿:~~~~~1~i:~:~Sc~~~a!i,ci.~~:sn~~r~~~ar:~f¡z~~~as~b;:p~~~~~i~~~~~:~~~:~;~~=~~~~d~n y cumplimiento de sus obligaciones.

Página 1 de 10

-rr¡

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIL;ITACIÓt>:'Dl~CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ



11.3. Acredita la existencia de la sociedad mercantil, legalmente constituida con la escriturapública número 49,636 de fecha 7 siete días de febrero del.2013, =mil t.rece;otorgadaante la fe del Licenciado Mauricio Mier Padrón, Notario Público adscnto al numero 15 de laCiudad de San Luis Potosí, SLP.; y que se encuentra debidamente incorporada en elRegistro Público de la Propiedad Y Comercio. Documento que consta de 16 dieciséis fojas

útiles.

11.4.Acredita su personalidad con escritura pública número 49,636 de fecha 7 siete días defebrero del 2013, dos mil trece; otorgada ante la fe del Licenciado Mauricio Mier Padrón,Notario Público adscrito al número 15 de la Ciudad de San Luis Potosí, SLP.; y que seencuentra debidamente incorporada en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.Documento que consta de 16 dieciséis fojas útiles, manifestando bajo protesta de decirverdad que tales facultades no le hansido revocadas ni modificadas a la fecha.

11.5. Se encuentra registrado con Cédula de Registro Federal de ContribuyentesEPR130207QG7. El representante legal se identifica con credencial para votar número1287077741152 expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de electoe-:==::==:y

MDLRED74091924H600. --)11.6.Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los preciosunitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso, época del año en la cual serealizarán los trabajos de acuerdo con el programa, obras de protección y señalamiento vial,condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fec_~_~

e iniciación del presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que 'chosprecios incluyan por razón de costo directo, del indirecto, de la utilidad y de lo cargosdicionales establecidos y que el pago será por unidad de obra terminada a satisf . . de

"EL MUNICIPIO".

11.7.~ue la ejecución de I~ obr~.se ajustará al importe establecido en la cláusula s gunda. _".....~~eXls.tleraretraso. en la ejecucion de la obra no imputable a "EL MUNICIPIO' como lopudiera ser la Incorrecta y/o ineficiente operación de equipo e instalacione de ',~'::J-__ ~"ft

CO.NTRATISTA", de ninguna forma implicarán cambio alguno en los precioscotizados.

11.8. Que"ha presentado ,;1 programa de obra, así como también se apega al presupuestobase de EL MUNICIPIO ,de la obra motivo del presente contrato.

~.9. Que tie~e establecido su domicilio fiscal en la Calle Santa Martha número 156 Coloniaanta Tomas, Soledad de Graciano Sánchez San Luis Potosí' C P 78433 .' I

señala para todos los efectos legales correspondientes. ,. . , mismo que

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO " ~CONTRATISTA" Y éste se o r .' EL MUNICIPIO" encomienda al "E~TERRACERíAS y PAVIMEN:~~a ~E eLe~u~~~a ~~ra denominada. CONSTRUCCiÓN DE ,

I NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO E~C REHABI~ITACIO~ DE CALLE 20 DEc?n !os planos, presupuestos, calendario de ob'ra A~NAC.IO~ DE DIAZ"; de conformidadte~nlcas ofrecidas y aceptadas por el r .' precIos.unitarios y demás especificaciones -asiqnación de obra, desahogado por "EL ~~~~c~~~~~lsta dentro del procedimiento decomo SI a la letra se insertasen estirnací os cuales se dan por reproducidosObras Publicas de este Municipio'y el cual se an que fueron aprobadas por la Dirección de

e anexa al presente Instrumento.

SE~UNDA. MONTO DEL CONTRATO El im .ca~tl~ad total de: $ 4' 763,658.04 ('Cuatroportede la obra ?bJetode este contrato es laSel~clentos Cincuenta y Ocho Pesos 04/1o~llIones S~teclentos. Sesenta y Tres Milequivalente al 16% dieciséis por ciento del i t M.N.). Dicha cantidad incluye la tasa

mpues o al valor agregado.

Las partes acuerdan que en caso de que "EL CO~X~~d~.~edlacantidad prevista en esta cláusula, ,~TL~~I~~~;I~~lice tra~ajos.cuyo importe

d.. n I a excedente al contratista salvo que' no esta obligado a cubrir

a IClona!. ,previamente se celebre algu' .n convenio

T~RCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL "o?Jetode .es.tecontrato el día 7 siete de dicie CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra

~:~~r~:~::;~;~~~:lIp:~:~:r~ad~~~O;:,s:~r~:~~~~1r:~::e~~~i~C::taabl~~~~~U~I~::nos, presupuesto, calendario d b . a ISCO,aSI como de

e o ra, precros unitarios y demásPágina 2 de 10

, ,¡'

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIl:ITACIÓ~ DECALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ"

Contrato de Obra Pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15No. de Concurso: MED 15_18/DOM/C.lNV-09/2015


especificaciones técnicas ofrecidas Y aceptadas por el propio .contratista dentro d,elprocedimiento de asignación de obra, se especifican las fechas críticas en que se t~ndranque haber realizado los avances de obra ahí especificados. En caso de que en cualquiera dedichas fechas críticas, "EL CONTRATISTA" no haya alcanzado el avance de obraespecificado para esa fecha crítica, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", se reunirándentro de los 2 dos días siguientes hábiles a la referida fecha crítica, para determinar decomún acuerdo las medidas correctivas necesarias para recuperar los tiempos perdidos,cuyos costos serán absorbidos íntegramente por "EL CONTRATISTA". Los acuerdosalcanzados se formalizarán en un convenio entre las partes. De no alcanzarse acuerdodentro de los tres 3 días hábiles siguientes al inicio de las pláticas respectivas, "ELMUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente este contrato e imponer las sanciones que

resulten aplicables.

¡

1

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO", el 25%veinticinco por ciento de anticipo para el inicio de la obra y la adquisición de materiales,mismos que se irán amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de lasestimaciones presentadas por trabajos ejecutados, y se destinará a la adquisición demateriales y pago de la mano de obra, de conformidad con el artículo 190, de la Ley de ObraPública del Estado de Jalisco. ~

-cTEl atraso en la entrega del anticipo será causa de diferimiento, circunstancia que podrá darmotivo a diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, en cuyo caso, deberáformalizarse mediante solicitud en vía de informe, la nueva fecha de iniciación de losrabajos, lo anterior en concordancia con lo preceptuado por el artículo 191 de la Ley debra Pública del Estado de Jalisco. "EL CONTRATISTA" se obliga en los términos rl"I-,,'~--

plios, a presentar la solicitud de reprogramación de inicio, ante el área de estim Iones,en .u~plazo máximo de 7 siete días hábiles a partir de la fecha en que le fue ent gado el

nt!c!po por la Tesorería Municipal, anexando a dicha solicitud, copia del de ' ItOanticipo otorga~o: .La falta u omisión de la anterior disposición será motivo para o iderarcomo fecha de rmcio la establecida en la cláusula tercera del presente contrato.

"EL CONT~ATISTA" tiene un plazo de 7 siete días hábiles para prese""'t<"..-~-~I...d:'.documentación completa para el pago del anticipo, contados a partir de la fecha de fipresen~econtrato. El atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará imputablecont~atlstay no proc~derá el diferimiento, y por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fechaprevla.menteestablecida en este instrumento con o sin anticipo liberado por la TesoreríaMunicipal.

QUINTA. FIANZAS DE GARANTíA. "EL CONTRATISTA" d b ' t 'li . , di' ' e era o orgar qarantlas ena~ Ic~clon e o dispuesto por los artículos 47 48 49 50 51 52 53 d I LPublica del Estado de Jalisco. ' , , , , y e a ey de Obra

a) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" t ,. ..afianzadora autorizada a favor y a satisfacción dOorgar~ ~~a fianza exp~dlda por Instituciónpor el importe equivalente al 100% cien .el rnurucrpio Encarnación de Díaz, Jalisc~egunda de este contrato, la cual arantic~~~ ciento d~1 mo~~o estipulado.,en la cláusulfianza q~e estará vigente hasta qU~"EL CONTc~~~f~~I~~erslon o devolución del anticipo,del refendo anticipo a satisfacción de "EL MUNICIPIO". A haya amortizado el Importe total

. b) DE CUMPLIMIENTO y DE VICIOS OCULTcumplimiento de todas y cada una de las '. OS y DEFECTOS. Para garantizar elcontrato, "EL CONTRATISTA" se bli obliqaciones y re~ponsabilidades derivadas de esteMunicipio de Encarnación de Dlaz JOl' Iga a otorgar una fianza a favor y a satisfacción deldel contrato. La fianza se tramita;á : I~r~~'é~o~valor .del.~0% ?iez por ciento del importe totalcontener, cuando menos, las siguientes declar e .lnstlt~~,lon.afl~nz~dora autorizada y deberápagar a "EL MUNICIPIO" el 100/ d' a~lones. la institución afianzadora se obliga a

dIO tez por ciento del import ti

segun a de este contrato en caso de ue la " e es ipulado en la cláusulacargo derivada de este contrato o bien cu~~nt~atlstaInc~mpla.~ualesquier obligación a su~ometer a I~ c?mpetencia de los tribunales d~UI~~~r~ ~s~oslclon ap~icable,debiéndoseI~nz.aestara vigente a partir de la fecha de s . I~, a e Guadalaiara, Jalisco. Dicha

term.lnode los trabajos a satisfacción de "EL M~~~¿clon" del presente contrato y hasta elen tiempo y forma y recibida por "EL MUNICIPIO,!PIO '. Una vez con~luidos los trabajosentreg~ de recepción, existirá novación en I medlant~ la suscripción del acta degarantlza~los defectos y vicios ocultos de la o~ alcan~es de dicha fianza, que servirá parade .dos anos a partir de la suscripción del ac~arareallzad~: misma que tendrá una vigencia~~~d~dfd~ los tr~b.ajosy cubrir las erogaciones ~~;e,~;Ec~~~I~:a o~,ra,para garantizar lamater7aedceos '( VICIOSocultos o cualquier irregularidad o ano /'10 tuviera que efectuar

es e contrato. ma la que resulte de la obra

Página 3 de 10

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIL;ITACIÓ~ D:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ

Contrato de Obra Pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15No. de Concurso: MED 15_18/DOM/C.INV-09/2015


En el texto de las fianzas se estipulará expresamente que la afianzadora no po~rá canc~larlas mismas sin el consentimiento previo y por escrito del municipio de Encarnación de Dlaz,

Jalisco.

SEXTA. PRÓRROGAS. De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Obra pública delEstado de Jalisco, es posible que "EL MUNICIPIO" otorgue prórrogas a "ELCONTRATISTA", cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en elcontrato, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte del contratista,

previo análisis de la documentación que éste presente.

"EL CONTRATISTA", deberá solicitar la prórroga por escrito en el formato que para ellootorgue "EL MUNICIPIO", en un plazo máximo de 5 cinco días hábiles de ocurrido el evento

tI que la motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a "EL MUNICIPIO" en la que se Fjustificará expresando los motivos en que apoye su solicitud, acompañado de los anexos queresulten necesarios para evaluar su petición, y presentarlo para su registro en la DirecciónGeneral de Obras Públicas de la entidad pública.

"EL MUNICIPIO" evaluará la petición formulada por "EL CONTRATISTA", Y será elencargado de otorgar la prórroga o negarla. En cualquier caso, "EL CONTRATISTA" deberác::==:=r-a~e~carsea la Dirección General de Obras Públicas dentro de los siguientes 5 cinco días 9'"hábües a que fuera presentada su petición, a fin de notificarse de la respuesta que a su _¿solicitud recaiga. Bastará que la persona que reciba la notificación comparezca con cartapode~ simple otorgada por el representante legal de la empresa constructora, o que

nterrormente hubiere sido señalado por la empresa para realizar gestiones o trámites enrelación a la obra que nos ocupa. .---

SÉPTIMA. PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, compr·~'_-""-~el proyecto y en el programa, se pagarán con base en precios unitarios donde spa~o total que ?~be cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos irectosInd~rectosque onqmen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las 01J igacionesestipuladas en este contrato a cargo del propio contratista. _----P~~

OCTAVA. ':,EL ~ONTRA~ISTA" ~o podrá, sino por consentimiento expreso deMUNICIPIO '. realizar tra~aJ?scuyo Importe sea mayor al estipulado en la cláusula segunda.De lo contrarío, de no existir dicha autorización por parte de "EL MUNICIPIO" los trabalesquedreallce el contratista que excedan el importe establecido en la clausula segunba¿~N~~~TI~~A~~neflclo de "EL MUNICIPIO", sin derecho de retribución a "EL

~~~~~~. II!~~~A;~~ t~;b:~o~O~~I~:RI~S. Cuando ~ juicio de "EL MUNICIPIO" seaconsiderarán en la siguiente fbrm~: esten comprendidos en el proyecto y programa se

a) Si existen conceptos a precios unitarios esti I dlos trabajos de que se tratan "EL MUNICIPI&~ a tos.en el contrato que sean aplicables"EL. CONTRATISTA" los tr~bajos a eiecutar es ara facultado para indicar por escrito arealizando los trabajos conforme a dicho J . Y el programa de obra correspondiente

s precios. '

b) Si no existieran conceptos a precios unitarios .no fuera posible usar los precios unitarios l/ara los trabajos respectivos, y por lo tantoCONT~TISTA", a requerimiento de "EL ~U~I~~a ;,stablecida en el párrafo anterior, "ELsometera a su consideración los nuevos . .10., Y dentro del plazo que éste señalea~áli~is, en el entendido de que ara la fg~~los unitarios ac~mpañados de sus respectivo~cnteno de costos de insumos y ~ndimie~t~~Onudeestos precIos d~berá de aplicar el mismode los precios unitarios establecidos en este contrato. hubiese seguido para la determinación

DÉCIMA. PRESE~TACIÓN DE ESTIMACIONES"pago total por la ejecución satisfactoria de lo . ~L CO~TRATISTA" podrá recibir comopre~los un.ita~iosa las cantidades de obra e~e~~tbjOS,el Importe que resulte de aplicar lospU?,lesenliquidar una vez satisfechos los redu· it a a, de ac~erdos a las estimaciones quea ~L CONTRATISTA" el importe ue re ISIos establecidos para su trámite, abonandocantidades de obra contratadas. q sulte de aplicar los precios unitarios a las

"EL CONTRATISTA" podrá elaborar estí .~Iento.del importe total del contrato y unaS~~~clon.~sparciales ha.sta el 80% ochenta poras estimaciones parciales más la obra eJ·ecut~:aCI?nglobal o de finiquito que incluya todas

aun no pagada.

I

Página 4 de 10

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABI'-;ITACIÓ~ O:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ



La revisión y autorización de la documentación de anticipos, estimaciones Y ajust~s ~ecostos se presentarán en la Dirección General de Obras Públicas y los pagos se realizaran

en las oficinas de la Tesorería Municipal.

El pago de las estimaciones se hará una vez que "EL MUNICIPIO", supervise y verifiqueque los trabajos hayan sido ejecutados y que éstos se ajusten a las normas Yespecificaciones técnicas y de calidad de los proyectos, de conformidad con el artículo 198de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de los trabajos con el100% de generadores a mas tardar al acumular el 80% ochenta por ciento de avance físico,aso contrario se sancionará en los términos dispuestos por los puntos 2 y 3 de la cláusulaigésima séptima del presente contrato.

fÉCIMA PRIMERA. ESCALATORIAS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra

ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de laspartes impacten los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán serrevisados conforme lo determinan las partes en el presente contrato.

Para los supuestos del párrafo anterior, la revisión de los costos se hará de conformidad con~s.artículo~ 202,205 Y206 ~e la Ley ?e Obra Pública del Estado de Jalisco. En caso de no :>

aplicar lo dispuesto por los citados articulas, se hará de conformidad con lo señalado en losiguientes párrafos.

Las partes acuerdan que los incrementos o decrementos de los costos de los' umosserán calculados con base en el índice Nacional de Precios al Consumidor que d . e¡B~n.code Mé~ico a más tardar el día 9 nueve de cada mes en un boletín de prepagina electrónica del Banco de México.

Lo~ precios de contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. I ajuste sea~I.lcara ~ .Ios costos directos, conservando constantes los porcentajes de inutilidad originales durante el ejercicio del contrato.

El contratista se obliga a pr t r .Obras Públicas, misma quee~:~e~~~~Icltud de :scalatoria dirigida al Director General desiguiente: r acampanada de la documentación comprobatoria

a) Copia del relativo de los índices Nacional d .que .se trate, señalado por la Dirección Genera e Precios al,C?nsumidor de los meses depublicado por el Banco de México. al de Obras Publicas, de conformidad con lo

Mb)UNElnClpsluO"c.aso, copia de recalendarizaciones / 'Yo prorrogas autorizadas por "EL

c) Explosión parcial de insumas.

d) .Formato proporcionado por la Dirección Gen ' .soucítada. (Impreso y en CD). eral de Obras Publicas con la información

e~ ~a.ber finiquitado administrativament IViqésima cuarta de este contrato. e a obra conforme a lo estipulado en la cláusula

Página 5 de 10

1

~

\\\ \\ .

\\

Su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en su caso. de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente. ' ,

.\ En los p~oc~dimientos.~nteriore~, la revisión será promovida por la Dirección General deObras Publl.~as a solicitud. escrita del contratista, la que deberá ir acompañada de ~documentación comprobatoria necesaria.

~~~{~!~~:;~:~:i~~~:Jo¿~~~t:~i::~:t~~~~I~~:~~~i!~~~~:~~~i~~~~Ó~O~~~;:¡~~~lacontrato, si la solicitud de aj~~~~Sm~eorr~~~~v~s al mes en ue termin~ ~ficialmente I

~? consta en el regis~rode ingreso a ~ravés d~ I~e~~:~~i~~ ~~~~falla~~~~I~~d~'ú~rbiens. le.n, no se acampana la totalidad de la docume t . , '. teas, omcisos siguientes, "EL MUNICIPIO" no está obli dn acion compr~batorla descritas en losde ajustes de precios (escalatoria). ga o a erogar cantidad alguna por concepto

A "REHABILITACiÓN DE. S y PAVIMENTOS DE LA OBR ACiÓN DE DíAZ"

CONSTRUCCiÓN DE TER::i:ER~ LA COLONIA E~ R~.F~GIO, ;~~~~~7.2/C. CONV.E/15CALLE 20 DE NO~~ pública. Concurso por Invltaclon,. NOE·g 15_18/ÓOM/C.INV-09/2015

Contratode ra No.de Concurso.M TO ENC15-18/015/15No. De Contrato:AY -

"EL CONTRATISTA" conviene en que, toda v~~~~:

DÉCI.MASEGU~D~'!~::~il~~!~~ la Industria de la cons~u?c~Ó~j~~~~~)~:1~~~dirá y

~ssm~~~;;:d~::~~~~:~~~ig~e~u q~=ci:~nfO~:~:~~1:sc~~~e;:~o;jfac~:~d;~rt~~le~~~~~~~~~expresara . ra ser entregado a a am I Encargado de

1;:~~~~~~~~~~sA ~~~:'~ gt~rga su más almpliot~~~S~~;i~ii~~~O~a~~I~~~~ importe de las'. "EL MUNICIPIO" retenga a can

la Tesorena de d s a la Contraloría del Estado.mismas para ser entrega o .

ALES Las partes acuerdan baj~ suDÉCIMA TERCERA. CONVENIOS ADICI~~tas m~dificar los contratos de Obra publicaresponsabilidad y por razones fundad~s Y eXPediantela suscripción por una sola vez de uno de servicios relaqionados con la ~Isma, na or al 25% veinticinco por ciento del montoconvenio adicional el cual no P?dra ser m y sustanciales al proyecto original, en lospactado en el contrato, ni implicar vanaclo~esObra pública del Estado de Jalisco. Lastérminos del artículo 74 y 75 de la L~y . ticas del tipo de obra pactada en el contrato.modificaciones no deben afectar las carac ens I

. . . d artes de la Dirección General de"EL CONTRATISTA" deberá ~ntregar en 1~~~~la~~c~n~rato,para su valoración, solicituk- ~Obras Públicas, dentro del período de e!e~ s anexando el presupuesto, el proqrama de ~dirigida al Director General de. ?~ras ~ub.lca , demás de la recalendarización o prorrogas~obra marcando las fechas de nucio y termino, aautorizadas.

% veinticinco por ciento del valor inicial .pre~upuest,a_d_o__n caso de,i~~~~~R~~~~A~;~~~e;á dejar de trabajar en la obra, sin perjutcio par .

de la obra, . . . G I d Obras Públicas deterrnín SI esUNICIPIO" En este caso la Dlrecclon enera e . isideraci . "EL

factible conti'nuar con la obra, caso en el. cual lo. so~~t~ra a consi eracioMUNICIPIO" y éste determinará en que modalidad se tnscribirá la obra.

d "EL CONTRATISTA" continúe con la obra, se considerará en bEn caso e que ."EL MUNICIPIO", sin costo alguno para este.

DÉCIMA CUARTA. VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren des_perfe.ctos, lOS,irregularidades o cualesquier anomalía de la obra dentro de los ,~ (dos) an.osslgulente~.a~--,-fecha del acta de recepción correspondiente, "EL MUNICIPIO ordenara su reparación oreposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por s.u~uenta y s~~tener derecho,~retribución. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos de EL MUNICIPIOeste podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los t~ab.aJosa un ter~ero oefectuarlos directamente y hará efectiva la fianza estipulada en el inCISOb) de la clausulaquinta.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya.sid~ reci~ida yaprobada, exime al "CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere mcurnr p.vicios ocultos, defectos, irregularidades y/o anomalías que resulten después de la fecha elacta de recepción y, por lo tanto, "EL MUNICIPIO", se reserva el derecho de reclamarindemnización por dichos conceptos, así como por la obra faltante o mal ejecutada, encualquier momento.

\ DÉCIMA QUINTA. REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo'\ con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", éste

ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resultenJ necesarias, los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de

retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podrá ordenar lasuspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichostrabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de lasobras previsto en la cláusula tercera.

DÉCIMA SEXTA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" será el único responsablede los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o aterceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de lasdisposiciones dadas por éste o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar nisubcontratar con otra persona física o jurídica la ejecución total o parcial de la obra, salvoautorización expresa previa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" seráel responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y

Página 6 de 10

.. l.,

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABI'-:ITACIÓ~ DECALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ"

Contrato de Obra Pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15No. de Concurso: MEO 15-18/DOM/C.INV-09/2015


organismos públicos, así como con quienes les suministren materiales para la misma, por loque "EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones.

DÉCIMA NOVENA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. De conformidad con los artículos 76 y 77de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, las partes convienen en que "ELMUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto deeste contrato sin responsabilidad para este, en cualquier estado en que se encuentre, dandoaviso por escrito a "EL CONTRATISTA", con 15 quince días hábiles de anticipación; cuandola suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duraciónaproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "ELCONTRATISTA", previa estimación, el importe de la obra que haya realizado; y seráresponsable por la obra ejecutada en los términos de la cláusula décima cuarta.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lopactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadasy además daños y perjuicios que le ocasione dicha suspensión.

VIGÉSIMA. SUPERVISiÓN. "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección General de Obras~Públicas que para efectos de éste contrato se le denominará como el representante, tendrá ::Jel derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a "ELCONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentesrelacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que.~ __

consideren convenientes.

VIGÉSIMA PRIMERA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de "EL Mllevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que va a usaen la ejecución de la obra, ya en el lugar de este o en los lugares de ad uisicifabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESIDENTE DE OBRA. Por su parte "EL CONTRAT q,.;...~~-

obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional especializado en la materiarepresente, el que deberá previamente ser aceptado por "EL MUNICIPIO" Yaceptación la podrá revocar a su criterio. El representante de "EL CONTRATISTA" deberáestar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato así como paraaceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a

nombre y cuenta de "EL CONTRATISTA". -.

VIGÉSIMA TERCERA. VERIFICACiÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. "EL MUNICIPIO"verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "ELCONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, y conforme a las 'jespecificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y calidad dlas obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

VIGÉSIMA CUARTA. "El CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente la obra,lo cual consiste en entregar firmadas las actas de recepción y minuta de obra por losfuncionarios representantes de las Dependencias involucradas, asegurándose de que sehaya amortizado el total del importe del anticipo otorgado, esto deberá realizarse en un plazono mayor de 30 treinta días naturales contados a partir de la fecha autorizada en el contratopara terminar la obra. En caso de que existiera recalendarización por concepto dediferimiento en el pago del anticipo, y/o prórrogas en tiempo para terminar la obra autorizadamediante firmas del supervisor, jefe del área y el Director de Construcción, la nueva fecha detérmino de la obra será la indicada en la recalendarización y/o última prórroga autorizada. Sino se hiciera en el plazo señalado, "EL CONTRATISTA" cubrirá pena convencionalconforme a lo estipulado en la cláusula vigésima quinta de este contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. Si "EL CONTRATISTA"no concluye la obra en la fecha señalada en la cláusula tercera, cubrirá como penaconvencional, el 0.1 % cero punto uno por ciento diario, del importe total de la obrapresupuestado, hasta su terminación y finiquito de la misma a satisfacción de "ELMUNICIPIO", cuyo monto total no excederá del 10% diez por ciento del importe del contrato.De conformidad con el artículo 64 párrafo VII de la Ley de Obra Pública del Estado deJalisco.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta lasdemoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juiciode "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA",

Página 7 de 10

, ¡ .~

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABILITACiÓN DECALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACiÓN DE DíAZ"

Contrato de Obra Pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15No. de Concurso: MEO 15-18/DOM/C.lNV-09/2015


Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente "ELMUNICIPIO" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por untercero con cargo total a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSMA SEXTA. RESCISiÓN. Las partes convienen en que el presente contrato podrá serrescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "ELMUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sinnecesidad de declaración judicial; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, seránecesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco y obtengala declaración correspondiente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 88 de la Ley deObra Pública del Estado de Jalisco.

FVIGÉSIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE RESCISiÓN. "EL MUNICIPIO" puede rescindiradministrativamente este contrato, sin necesidad de declaración judicial, si se da cualquierade los eventos siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fech~señalada en la cláusula tercera, y no exista prórroga otorgada por parte de "E-.:;L__ -=::-_-MUNICIPIO". 5'2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar oreponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa oincompleta por "EL MUNICIPIO".

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta las obras de conformidad con lo estipuladocontrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito .n",,.......1.I:-

MUNICIPIO" .

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de obras, a juiciMUNICIPIO" .

5. Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en quiebra o su si'de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta~-_"'"pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6. Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto deeste contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento previo y por escritode "EL MUNICIPIO".

7. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" Y a las instituciones oficiales quetengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y ...--__:"supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8. Si reduce su capital social en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garanticel cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9. Si "EL CONTRATISTA" no contrata y mantiene vigente las fianzas estipuladas en sucargo en este contrato.

10. Cuando "EL CONTRATISTA" incumpla con cualesquier obligación del presentecontrato, o de cualesquier disposición que resulte aplicable.

VIGÉSIMA OCTAVA. PAGO POR RESCISiÓN. Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisiónpor causas imputables a "EL CONTRATISTA", éste último estará obligado a pagar a "ELMUNICIPIO" por concepto de daños y perjuicios una pena convencional igual al monto de lafianza a que se refiere el inciso b) de la cláusula quinta.

VIGÉSIMA NOVENA. RECEPCiÓN DE OBRA CONCLUIDA. "EL MUNICIPIO" recibirá laobra objeto de este contrato a más tardar el día 28 veintiocho de febrero 2016 dos mildieciséis, si la misma hubiere sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidasy demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:

a) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación delas obras, que en ningún caso será posterior a la estipulada en la cláusula tercera.

b) Al término de la obra, se levantará acta de recepción, con lo cual se dará por terminada yentregada la obra. La recepción de las obras y liquidación de su importe, se efectuarán sinperjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términosde este contrato.

Página 8 de 10

'r'\'\ TRIGÉSIMA PRIMERA. REINTEGRO DE ANTICIPO. Cuando por causa inju tificada o nTl1~~.-c......1

'\ rescisión de contrato "EL CONTRATISTA" dejase de amortizar el anticipo torgad~o~s~~~.N\ sujetará a lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Obra Pública del Estado e alisco,\para el cual indica que debe reintegrarse en un plazo no mayor de 10 diez días reontados a partir de la notificación de rescisión, de no ser así, deberá pagar ga:;")o+-_7financieros conforme a la tasa de recargo que se establezca en la Ley de Ingresos vigente.Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por díascalendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad adisposición de la contratante.

.. '1.,.

\


Contrato de Obra Pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15No. de Concurso: MEO 15-18/DOM/C.INV-09/2015


VIGÉSIMA NOVENA BIS. RECEPCiÓN PARCIAL DE OBRA. "EL MUNICIPIO" podrárecibir parcialmente las obras objeto de este contrato, según lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutadosse ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso seliquidará al "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" convengan en darpor terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se

}, liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

e) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésimaséptima, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", Y liquidaráel importe de los trabajos que decida recibir.

Fd) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco, declare rescindido elcontrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

n la fecha de la entrega parcial, se levantará acta de recepción, con lo cual se dará por ~ntregada la obra, describiéndose, en su caso, el avance de la misma, los faltantes y .

defectos que se detecten durante la inspección previa a la entrega. La recepción parcial de=tr:s obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que

deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

l. TRIGÉSIMA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS. Si al recibirse las obras y efectuarse la,1 liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquier otra oblig n o

responsabilidad para con "EL MUNICIPIO" a cargo de "EL CONTRATISTA", el' porte delas mismas se descontará de las cantidades a cubrirse por "EL MUNICIPIO", Y i no fuerensuficientes, se hará efectiva la fianza estipulada en el inciso a) o b) de la el' us . ta,según corresponda.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" convienen que el presente contrato se sujete a lasdisposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a lajurisdicción del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco.

"LAS PARTES" manifiestan que el presente contrato lo celebran sin coacción, dolo,violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en elcontrato.

"EL MUNICIPIO"

Leído que fue el presente contrato y enteradas "LAS PARTES" de su alcance, lo ratifican yfirman en tres tantos así como en presencia de dos testigos en el municipio de Encarnaciónde Díaz, Jalisco; el día 3 tres de diciembre del año 2015, dos mil quince.

C.

Página 9 de 10

· "J ,,"~. \,


Contrato de Obra Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15Concurso: MED 15-18/DOM/C.INV-09/2015

o. De Contrato: AYTO-ENC 15-18/015/15

C. EDINAPODERADO GENERAL DE LA EMPRESA D

"EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V."

LA PRESENTE FIRMA CORRESPONDE AL CUERPO DEL CONTRATO DE OBRAPÚBLICA EN BASE A CONCURSO POR INVITACiÓN Y POR TIEMPO DETERMINADOQUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ Y POROTRA "EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE cv: SIGNADO BAJO LAMODALIDAD DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE CONTINGENCIASECONÓMICAS 2015 PARA LA INVERSiÓN. "CONVENIO C". CONSISTENTE EN 10 DIEZFOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO, INCLUYENDO ESTA, SUSCRITO EL DíA 3 TRES DEDICIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.--------------------------------------------------------

ES CUANTO.

Página 10 de 10

t

!

/

.s,

··SAT• • _11<_---'-CONSTANCIADE SITUACiÓNFISCAL

EXCAVACi!ON~SPROFESIONALES

Nombre';deno~l¡naCíono r~t·ón

TiR()~~Vi~.lidad: CALLENÚI11:Exterior: 156 ".> t

Entre calle: AVENIDASANJQSEDELBARROColonia: SANTOTOMAS

LO,caild~d:

2

3

Fecha Fin07/02/2013

Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin

declaración informativa anual de retenciones de ISR A más tardar el 15 de febrero del año 07/02/2013por arrendamiento de inmuebles siguiente

Declaración informativa anual de pagos y retenciones A más tardar el 15 de febrero del año 07/02/2013de servicios profesionales. Personas Morales. siguienteImpuesto Sobre la Renta

Página [1] de [2]

Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresosasimilados a salarios

A más tardar el día 17 del mes 07/02/2013inmediato posterior al periodo quecorresponda.

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR Conjuntamente con la declaración anual 07/02/2013del ejercicio.A más tardar el 15 de febrero del año 07/02/2013siguiente

declaración informativa anual de retenciones de ISRpor sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

I:)éntro dé' lo~,tres)m\'lses siguientes al 07/02/2013cierre del ejercicio:

o.. _"., ~.. :~. .;

Declaración anual de ISR del ejerciCio Personasmorales. Régimen general, sociedades CQo~~f'ltivasControladas " "', .

declaración informativa mensual de operacioné.s conterceros de IVA .

Entero de retención de ISR por servicios profesionales.MENSUAL .

Entero de retenciones de ISRpor intereses. MENSLlAL '.,._.. ," ,,' -o., • • ;" ......" ./'

D~crar~.9ióninformati:té( anuald.7 clientes y i.proveedores de bieneS.y sérvicids;·lmpuesto sobre larenta. ,'" ".. .

A más tardar el 15, de febrero del añosiguiente

Deol~'5i3ci~ninformafiVe¡anual' de int7r7ses pagados alas personas físicas. Impuestosoore la renta.

A más tardar el ..día,irimediáto .:posteriot>alcorresponda:

Pago provisional mensual ce ISR'personas moralesrégimen general

Sus dalos personále~ son incorPoradoS y protE!.gidose~¡8~sistelTlás,~el SAT; de tont'?rr'l1id~t;I.g8rl los Lirlp;mientos d~ p't~téc::d6~'de DatosPersonales. y con diy~rsas disposiciones fisc¡¡¡les y legales sobre confidencj¡¡¡Hct~d'Ypro~ecci6rr de d~tós¡. a fin de. ~~erc~,rI.as facultadesconferidas a 13'autoridad fiscal. ,. .' . . .. ". "....-. • .'. .

Si desea mOdifi¿a; '~é9ir sus datos personales, aCUdir¡;¡:~~alq~ier M~~uIÓde:sé..,jiciOS Tributar¡Os.~/~<a}ra:és de la direcci6n

http://sat.gob.mx .f'

"';'",

Cadena Original Sello:' .

Sello Digital:

II?015/04/09IEPR130207QG7ICONSTANClADE SITU~CIÓNFISCALI200000100099~000112'1~81;, ti.~NVI?16~9wJ5iobS/R041LCVtAj~yMWNFSHqgY8mGdwxqPZwJTx9yp5QWeDo6ffpKZÚIQZSEHIzJvldN1rxCd8g

, R8ÓS9c/éZAPf\!yfK3~Dt8PypnaZvGFpb7drls6e7tO ../H5ydSK:ZGlv5C!:d;+-YJixeoL9F8eVe1S031=......:v.:

""''''''''·'-',Il'I,i

Página (2) de (2)

, _.

GOBIERNO' DEL ESTADO UBRE y SOBERANO DESAN LUIS POTosí

PODER EJECUTIVODEL ESTADO

SAN LUISPOTaS!

REGISTRO ESTATAL ÚNICODE CONTRATISTAS

LaContralorla General del Estadode San Luis Potosí,con fundamento en el Artículos 51y 52 fracción 1. 11. 111. IV,V,VI, VII inciso a), b), e).d), e),f) y g), de la Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionadoscon las Mismas del Estadode San Luis Potosí y Articulo 17 del Reglamento de la ley en mención; una vez cubiertos los requisitosestablecidos, seemite a su favor la presente Cédula de Registro.

N° REGISTRO: FOllO W 1551

VIGENCIA: CUMR/2015

NOMBRE O RAZON SOC:IAL: EXCAVACIONES PROFESie.N¡CE'$yS.A. DE C. V.

AN1ZACIOI-I. (ONSTRUCClON, REMOOEl.AO~;'~~IOll, AOMIIllSTRACtONy QI~ DE TOOJ,(lAS(!lE OBJUS RElACIONADAS CONTRIAL, .GEotOGlCA, AMlÍIEIlTAl, ARQUITEcT.QflICA, ~IDRAl1¡jCA, TOPOGIW'ICA Y El! GEHERAL.LAs'l:IEMAS_sINHEREIiTES D

fOlfICACI()N, PRESlACION ÓESUOOOS PROfESIO!iAl.fS DE. CONSllLTORIA y ELA80~ClÓH .~,.E5IlJO(osTECNICOS yPR()YECTo.S, PLANEACiOHy TRAliAJOS RELAnON;!'oos CON LAS DI~REI!TES RAMASDE LA A~CiUJTECTl1RA,IIlGENIERIA.

. 'ACIONES,APROVEtHAMIENlOS y UESARROLLOsEN GENERAL" TO!)AcCLASEDEEMPRESAS, LA

~~AL~~\ ~~N~~t~~~~~~I~~5T~~~~EE~~C:~I~:~I~~ótt lOS FrIES DE LA SOC1EDAO; EXl'ORTiliCIOHy COMERCIALIZACI DE TOOA CLASE

,POSy IMQUlHARIAPARA t~Rl1C'tON, PROlll.lCTOS o . ClONADOsCON LAf(.ACA • .SotOADÚRA, PIEZASDE ~'II. y PROOUCTOSMETALlCOS; LA E!(. ASESORAMIENTOY

, . . '. .' ~ONS1l1UCCIPNl;h E()IflCACIONES; EST¡wq¡¡RAS, V(\:jIVAC!ONES. O&óOIJCIQI!ÉS. ACARREO DI!O>.It;ST~IOl¡E;. IHCLlIYENOOLA LOCA:LfZACION.PI1OYECTO.YCONSTRtJCCIOH.DETOCA (lAS( DE OBRAS.

RAMO O ESPECIALIDAD:

CAPITALCONTABLtSEGÚN DECLARAOON ANUAL DEL EJERCICIO 2014: S14.694.096.00

QS.])IOVENTA yPS:s.OS00;100

~~.~,

:+ ;j;

v v ¡ para la soci mercan il o fí~ica a quien

pte~.~RJeC~dula, ....'..'.. que pU~9a ~;tr~dita~?l) ins(rj'p~lórl en. el RegistrO<É?tªtal Único deContratistas (11"0 requisito para p(lrti~ipar ~.nJrfita.cion~§públkClSestatale?) nacional, invitpéiónrestringida yadjudicación directa, conforme a [o establecido en la Ley de Obras Públicas y Servícios Reladonadas con lasMismas del ?an LuisPotosíy sl,LReglamef]to.

;:: -~-:~---,e;'lf> ~/'\ -' -v.. o;} ~>yA".<j- ...t &~>..'-' -'k'-"" '"'

San Luis Potosí,S.L.P.a 14 de Octubre de 2015.

A T E N T AM E N T E.CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Avenida Venustiano Carranza NO.980 Edificio LamadlidGol Arboledas de TequisQuiapao.sen Luis Potosi, Ó L.PeP. 78235 Te!.01 (444)814806.6 www.contralorias!pgob.mx

(d \

~,i_~ ..\~ .. \: "',

U . F nn' • . .Flores c5rllzEnéafqbqa el RegistroEsfntal

\úfiico de.Contratistas J

\

('N'IN ooioo SOS3d Ol:llvn::JUNI3/1)

-~- 6 vZOOOOOOO6~ ~~g~ 99v60BO~ ~0~6 ~Ossesoao ~~OE6:O!=>!l\Jasap OJaW"N

J!¡Jedal:l :oJAueal) &A810O~g~9vZZ08g0navZ :Slue,no

111111111111111111111111111111111111.1 111111111111111111

ues¡SOlOd S!11lues !SOlOd S!rT1 UUS OIl!OOlUO~ NISJOS'ro8lZV UO!) °b631..t04'O esO(' ¡erluey,¡0SJ4 9~~~:90 S~.L.:)O~l.:u9!saxtw! ép 1"'4" 9J~ '8409:Jq""'''''I6Jd~I.~~

..~P\)OI8-

11[!] • • .::,o..1!i

OO'tZ$trS'O!Ii"&Ztl!'&zzoz

Ie¡OloapuopaJ JOd e!3U8J81!O

OpO!Jad lap '3e:l%9~VI\I

OWIUIW o6Je:l

oqpaJ ni e epe~llde leluawewaqn6

u9pe¡Jode el ap a!eIU~Jod la sa eq!JJeap la 1. e!6Jauaap oumsuoo ni sa o!eqe ap la 'saJope~!pu!sop aU"!1B~!"i!J6e-¡

\''le~UaweUJaqnDU9pej.Jodv roueui 4M>iap oumsuoo Jo~ew V

9

4M>ioumsuoo

Sl~OOJOIJa¡ueeJn¡OSl

~E~OOlen¡oe

wn¡OSl

6:1aHaLJoP!pawap 'wnN

cumsueael) U9lO¡pElW

~O oO!ls~woa

d1S 'ON"I:I"1I9 :100"O:l10S5""'01 01N"5

AlllddOlld S""'01 01NVSA"OOOOO'd:l9!H"H111"'" "1N"S

S0111":IN"nr "1IV1"NIO:l...o!l!0!WOO J. uqwoN

OIO+~QO¿Sa:lO::::i.:ll:l'Q099{l el'O ,ro '00l""1N 'zaJlmr 'IDO'v9~ 'WI)NlJ'UlJoj9!:fet"l' OIlSed"AV

pep/:J!.Ij:HI13 ap IfI.lBp9::/ U9!S!WO:)

S31Y::>SI:I SOJ.VO.'e4:lnllll sow8:>a¡BlJOIepnÁeni uro 'pep!undw! el BJIUO:le!eqeJlleJapa:l owa!qoE) 13

191 11 p .lq,d 9. :1 1 P , I :>aS

SO:l!!~w3:10SOJISanUap eJa!nblen:lua oq!:lal:j - OS!'V ns Jefied apand anb sowepJo:l9J al'aJa!nbaJanb u9puale f. e!Josaseel souiarep

al olsnfi UO:lapuop '~LOle OlleiJodaJap alqewe uel aas sowep!IOS al -oumsuoo ns ap e:lJa:le sepnp aua!! !s

SSJO!J9¡uesopnepv

~I3N3sz1"PI010zo¡ap

~183~sz1"PI010zo¡ap

~1~;~reSI83~~~19P

SI~8V;~reSI~ ;~19P;1 }o.V~;~le;1 ~8V;~¡ap

;1 Nnr;~ re;1 }o.V~;~¡ap

;Ilnr;~ re;1 Nnr;~¡ap

SIO!)V;~18~Ilnr;~ ¡ap

;1 d3S;~ re;1 O!)V;~¡ap

..

---~. -_.~

:·1} ..

I.,

"~9030oxunosra 01~3AO~d .~L

ObraJUNTOS AVANZAMOSEncarnación de Oíaz


13. ORDEN DE TRABAJO

14. OFICIO DE AVISO DEINICIO DE OBRA

15. DESIGNACION DERECIDENTE y SUPERVISOR

- .. ------------

Obra

16. FIANZA DE GARANTIADE ANTICIPO,CUMPLIMIENTO, VICIOSOCULTOS.

~

ASERTA®AFIANZADORA

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,Grupo Financiero ASERTA.RFC:AAS9207314T7Periférico Sur 4829, Piso 9Col. Parques del PedregalMéxico 14010. D.F.Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:Código de Seguridad:FoUQ:.Monto de la ñanaa:Monto de este movlmlento:

3658-05326-4vKdYOSE1710184

$476,365.80$476,365.80

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 8 de Enero de 2016

Movimiento: Emisión

Fiado: EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN

Vigencia: Deconformidadconel textode la pólizade fianza.

Afianzadora ASERTA, SAo DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizaciónque le fue otorgadapor el Gobierno Federal por conductode laSecretaríade Hacienday Crédito Públicoen los términosde los Artículos 11" Y36" de la Leyde Institucionesde Segurosy de Fianzas,se constituyefiadora:Ante: A FAVOR Y A SATISFACCiÓN DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAZ, JALISCO

A FAVOR· Y A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENCARNAClÓN DE DÍAZ, JALISCO, CON DOMICILIO ENPRESiDENCIA MUNICIPAL DE ENCARNA,CION DE DIAZ,. JALISÓ:l¡ UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIONPALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ENCARNACION DÉ DIAZ, JALISCO

,PARA GARANTIZAR.POR EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. 'DE C.V., CON DOMICILIO EN SANTA MARTHANO. 156, COL. SANTO TOMAS, C.P: 78433, SOLEDAD DE' GRACIANO SANCHEZ, S.·L.P... y R.F.C.EtPR130207QG7, EL GUMPLIMIENTO y, LA BUENA CALIDAD DE. LAS OBRAS EJECUTADAS ASI COMO LAREPARACION DE tos VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN l';PARECER Y QUE LES' SEAN. IMPUTABLES A LASOBLIGACIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN B,ASE A CONCURSO PORINVITACION y POR TIE:MPO EÍETERMINADO NO;"'AYTO"ENC 1.5-18/015.115, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE2015, RELATIVO A: C.oNSTRUCCION DE TERRACERIAS ''1\ PAVIMENTOS 'DE LA OBRA "REHABILITACI0N DECl';LLE 20 DE' NOVIEMl?RE E1'I :j:,lCCOLONIA EL REFUGIO, ENCARÑJ\.CION DE DIAZ", CON 'UN' IMPORTÉ TOTALDE $4 '763,658.04 (COATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA' y, TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA yOCHO PESOS, 04/10Ó M.N.). LA .PRESENTE FIANZA SE CONSrrTUYE DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LASCLAUSULAS DEL CONTRATO ALUDIDO; ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR DESDE LA FECHA DÉ" SU EXPEDICIONy HASTA DOCE MESES CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA DE CQNFORMIDAD LATOTALIDAD DE LA OBRA, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FORMAL. DE LA MISMA, CUALQUIERRECLAMACION CON CARGO A ESTA FIANZA SE DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO DENTRO DE LA VIGENCIA,EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA S,E HAGA EXIGIBLE, QUE PARA CANCELAR LA FTANZA SERAREQUISITO INDISPENSABLE -LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ES·CRITO DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓNDE DÍAZ, JALISCO, AFIANZADORA ASERTA; S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO !,SERTA, PAGARAA ELMUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, LA CANTIDAD bE: $476,365.80 (CUATROCIENTOSSETENTA y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA y CINCO PESOS 80/100 M.N.) EN CASO DE QUE SU FIADAINCUMPLIERE TOTAL O PARCIALMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO, LAINSTITUCIÓN DE FIANZAS Y EL FIADO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTUTUCIONES DESEGUROS Y DE FIANZAS y A LA JURISDICCI,ÓN' Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE-GUADALAJARA, JALISCO. , LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA QUE EN CASO QUE L,l). PRESENTEGARANTÍA SE HAGA EXIGIBLE, SE' SOMETERÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTTCÚLOS 279 Y282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN RELACIÓN DE LOS ARTS. 166 Y 178DE LA PROPIA LEY; Y LA RESPONSABI.LIDAD.QUE ASUME AL EXPEDIRLA EN NINGUN CASO PODRA EXCEDERDE LA CANTIDAD POR LA QUE SE EXPIDE ESTA FIANZA.***FINDEL TEXTO***

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mxCLAUSULAS IMPORTANTESAL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la mismadiga lo contrario. De conformidadcon el articulo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LAAFIANZADORApodrá usar equipos y medioselectrónicos,'i el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyesotorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, elbeneficiario manifiesta expresamentesu consentimiento para que J'I.FIANZADORAASERTA,S.lL DE C.V.,GRUPO FINANCIEROASERTA,emita las fianzas y los documentos modificatorios asu favor, indistintamente enfama escrita o a través de medioselectrónicos. Esta fianza esla impresión de un documento digital el cual ha sidoemí.tioo de conformidad con las disposicionesdel Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta pólizay con el fin de ~stablecerque la fianza electrónica provienede LA AFIANZADORA,se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio,comoprocedimiento de identificación y validación de la misma, la cotenc íón del certificado de autenticidad disponible enla JAIME MANUEL ELlZONDO RUEDApágina de Internet www.aserta.com.mx.para todos los efectos legales. Forma parte deesr.a póliza el anexo:"NORMATIVIDADAPLICABLEA LA PÓLIZA DE: FIANZA".

LíNEA DE VALIDACiÓN

ElR XVI-I-MMXVI

'.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA1.- En toda ¡x':iizactorgooa per la AFIANZADORA, sus derectvs y otligadones se eoo.eman regulades sotrela situociá1 re! aslllto, ya seaju:!icia, acmristraivo o de cuaJqt.ierolra naturaeza, paa el qJe sepor la Ley de Institucionesde Seglla; y de Ranzas en adelanle (USF), en lo no prENistopr la USF, se haya ctcrgldo la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de aO'edita:la sdveocia M 16 pá[atoaplicará la legisiocián mercanti y a f¡jta de dispoi'icián expresa, el Código Ovil Federal.(M 183 L1SF);la prirrero USF y M 18 prirrer párrafo USF. 10.2 Si la AAANZJlDORA 00 clfT'!lle con la obigacán¡xíliza ssá rurrsraca a igual que sts endooos deliendo conlener, €f1 su caso, indicacirnes que glrartizada en la ¡x':iiza demo de la; ¡jazos leg¡jes para su cufTlllrri€f1lo, deba-á abñr al acreaJeroorriristrativarnente fijen la SeO'etaria de Hacienda y Crédito Púl:lico, en adelante SHCP y la ColTisián indelm~cián por rrora eononreal M 283 USF. 10.3 Ninguna autoridad podrá Ijar mayer ilf!lOrte paraNaciona de Segurosy Ranzas, en ooliante CNSF (M 166USF). las fianzas que ctorguen las AFIANZADORAS,que el señalooo paade¡xísitos en efectivo u <tras fOlTTlils2.- En case de PERDIDA O EXlRAVlO DE LA PQIZA DE RANZA al eja-dtar su deredlO de redanadán de gaantia.La infrocdán de este precepto será causa de responsaJ¡ilidad(M 18 USF). Si las obligaconesde la fianza, deberá COfT!JOO<l'per escrito qJe la ¡x':iizafue ola'gada, sdicitando a la AFIANZNXJRA un glrartizadas sen de hoca- o de der, la AAANZADORA podrá s¡f;itUrse al deudO' principa en eldu¡Jicooodela paizaerritida a su favor. (M166USF). curr¡jirriento de la d;jigadán. En las fianzas en que se gaantire el ¡ligo de una surra de dinero en3.- Se PRESUME LAEXllNC1Ó11 deotligadán corro fiadcracuandose hare lade;oludán de una paizaa ¡lIrtialidades, la falta de ¡ligo de a19llla de las ¡lIrtiaidades no da derecl10a recJan-arla fianza pcr lalaAAANZADORA, sawo pruebaenorntrario. (M 166USF). tolElidoo, (Art. 176 USF). 10.4 El Jl!Qo de la fianza al BENEFICIARIO,sulroga a la AFIANZADORA, por4.- Las fianzas y los contratos, que en relacán a la paiza de fianza se otorgu€f1o se oaelren, sa-án rriristerio de ley, en todos los dereci1os,acdones y pñvilegos que a faver del acreedcr se deñven de la1rerCanlJ1es.pa1l todas las ¡lIrtes que inlervengan, ya sea crnno BENElACIARlAS, SOUCITAN1ES, nab.raeza de la otligadán gaantizada La AFIANZADORA podrá ¡befase tetal o ¡lIrtiamerte de S¡f;

FIADAS,CONffiAANXJRAS u OBUGAQI\S SOLIDARIAS,salvode la garantia tipctecaña. (Art.32 USF). cblig¡ciones si pcr ca¡f;a8 irrpulatles al BENEAaARlO de la pa~ de fianza, el ¡ligo es irrpedido o le5.- La fianza SU9J'Raen esle fdio sa-á mja y sin eÍlCtos legaes, si se garantizan operociones de aédito, resUta imposiblela sulrog¡cián. (M 177USF y 2830Y2845 del CCF).aun cuando en el texto de la misrra se señae lo orntrario, estapaiza no gaantiza el ¡ligo de titulas de 11.- FIANZA EN MONED4. EXlRANJERA.- Para e! caso de fianzas en rooneda extranjera, laaétito, corro letras de ClIllbio y ¡lIgaés, ri el pago de préstaroosque deban sdventarse en dnero. Esta AFIANZADORA, el BENEFICIARIO, e! FIADO Y sus OBLIGADOS SOLlD4.RlOS se semeten a M 173fianza no surtirá efectos, si se gaantizan préstamosde dnero, rTlJluos,finandarri€f1los en Illrreraño o en I,ISF y Calituio 19.2 CUSF.espede, reestructurasde ooeudos, renegociacán de pasivosy cuaiqJierctra opffa:ián no alAoñzadapcr la Ulicarnente se podán alicrila esle tipo de ojlll'ociones, cuando se relaconen orn el Clln¡:ÍIrriento deSHCP. cblig¡ciones elÓ¡jtles fuera del ¡lIis, o que por la nab.raeza de dici1asd;jigociones se justifique qJe su6.- La AFIANZADORA 00gaza de los beneficia; de crden y excusián y debeIáser requeñda en la; ¡ligo se ornvenga en rroneda extranjeratérnnosque estatlece la USF. (Art.178USF). RECLAMllClON.- Que e! Jl!90 de la redanacián proredente por laza expedda en rooneda exlrarjera y7.- La d;jigocián de la AAANZADORA se exlinguirá en la; sigtientes casos: 7.1 Si e! BEtfflClARIO que deba reaizase en e! extrarjero, se efectuará por conducto de insJitudones de crétito mexicanas oconcedeal AADO, prérrogl o espera ¡lira el currPirri€f1lo de la obig¡cián afianzadasin el consertiniento filales de estas, a través de S¡f; ofidnas del exleñor, en el pais donde delió CllnPirse la obligacánprENioy pO' escrito de la AFIANZADORA (M 179 USF). 7.2 La nOlladán de la ooigación )Jinci¡lll afianzooay en la rroneda que se hayaestatlecido en la paiza (Ospesiciéll19.2.3, ft'acdán 11CUSF).afianzadaexlinguirá la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentirriento previo y pcr emo ¡lira esa PRIMAS.- Las prirres reJaconadascon la e¡q>ediciánde fianzas en rooneda exIr<rjera, se culrirán a laoovadán y ¡lI_ra1!8rartiza ornla fianza la d;jigadán oovama (.11m. 2220 Y2221 del Códgo aVi Feda-a ARANZADORA en la misrra rroneda de expediciéll de la paiza, corto[ne a lpo de cantio parasdvertaren adelante CCF). 7.3 La cpta o ¡ligo ¡lIrtial de la otligadán afianzada reduce la lanza en la nisma cblig¡ciones dencrrinadas en Moneda ElWanjera ¡lIglderas en la Rep(tjica Mexicana, putlicado pcr elpropcrcián y la extingue si pcr esa causa la obigacán )Jindpal afianzada queda sLjela a nuevos BaooodeMédco en el Diario Oficia de la Federacián.(Osposidán 19.2.3, fracdán 1cUSF)'gravánneneso condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecl1o,a oponer todas las COJIIlROVERSJAS.-Que paa cooorer y resdver de las coriroJffi'i1I5 derivadas de las fianzas a que seexcepcionesqJeleseaninhel1lntesalaotligadánprincipa,induyendotodaslascausasdeliberadélldela refia-e la preserte, serán ocrnpelentes las alioñdades mexicanas, en los tánlTinosUSF, de la Ley defianza. 7.4 Si €f1 la paiza de fianza no se establece ¡Jazo de caducidad se esl<l'á a lo S¬ llíaadoen el Protecdán y Defensa a Usuario de SeMcios Financiera; y <tras disposidones legaes ~ic¡jJJes, sinArt.174 USF y, caducaá el derecho del benefidario, paa redarTla' si la fianza no se radama dertro del pedudo de qJe en la; caoos de fianza5 €f1que el cllnP1miento de la otligadán gaantizada surta S¡f;¡jazo señalado pera tal efecto. 7.5 Prescritirá la d;jigadán de la AAANZADORA lila vez trascuTido e! efecta; fuera del territorio nadona, se ~iquen 1115ncrrras CO[espond~tes y la; ¡f;a; y costurrIJes¡jazo paa que prescriba la obligldán prindpa garartizada o el de 3 ai'oo, lo que resute menor (M 175 intemocionaes (OsposidéllI9.2.3, fracdán 111CUSF).USF), para internrnpi' la ¡rescripciéll deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los térrrirtls 12.-JURlSDlCClON y COMPElENCIA- EL(LOS) SQIClTANIE(S) Y/O F1ADO(S) Y/O EL(LOS)del Art. 175 USF. OBUGADO(S) SQID4.R1O(S), y cualesqJiera roa; cocbigados en su caso, así crnno Iratándose de8.- Para redanar la fianza: 8.1 Preses la redanadón di'ectamente y pcr escrito, en e! dorridlio de la BEt>EFICIARlOSPARTlCllLARES, ¡lira efectosde inlerpretacilrl, C1J11lIirrientoy ejectrián de esta pa~,AFIANZADORA,en alguna de sus sucursalesu didnas de seMcia;, con la firrra del BENEACIARIO o de se sornelende fcrrra expresaa la juñsdicdán y canpáencia de los Tribll1aes Federaes o del fuero caTÚnsu APODERADO o REPRESENTANlE, aaedRandola pelSonaidad orn que se osterta y saiaando: fecha del Ostrito Federal, y/o GuadaJajara,Jaisco y/o Morterrey, Nuevo Leán y/o Puetla, Puetia, a elecdán dede redarracián, mInero de paila de fianza relacionada orn la recJanacián que se fcrrrua, fecha de la ¡lIrte adora, renunciando de ficrrra e¡q:resa e irrevocalJle a cuaiqJier olro fua-o que pudieraexpedicián de la fianza, roonto de la fianza, norrlJe o dencrrinadán del FIADO, ncrnlre o deoorrinadán co[espondmes, en el preserte o futIlo por orncepto de su dorridho o vecindad; ~icándose en todo casodel BENEFlaARlO y en su caso, de su ReJl'esentanle Legal detidaT1erte ocrecltado, dcrrid60 del la Ley de Institucionesde Seglla; y de Ranzas y su legstacián su¡Jetoria Las fianzasctorgadas a favor deBENERClARlO pa1l oír y recitir ndificadones, descripcián de la oblgldán gaantizada, aCDrllleñando la Federadán, Ostrito Feda-a, Estados y Municipia;, se harán efedivas en los térnnos del Art. 282 decolia de la doclllnertacián en la que se besó la e~iciéll de la fianza, referenda del comao o USF.docurrento fuente (fecha, núna'o, etc.). Descripción del incurrpiniento de la d;jigadán glrantizada que 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ElLECTRÓlllCOS, (FllCOS O DE ClIALOJIER OTRArootiva la presentadán de la redarra:ián deliencio aCXXl1¡l1farla docurrert8Cón que sirva corro soporte TECNOLgGiA- De conl:xnidad ornlo previsto en la; ArtiaJos 165 y 214 USF las ¡lIrtes ¡lIetan que LA¡lira corrproba lo dedarado ye! impcrte red<l'nadocorro suerte )Jincipal, que nuncapodrá ser superier a COMPANIA ARANZADORA podrá usar equipes, medios electránil:Js, éiptiocs o de cua1q..ier otraroonto de la fianza (Circuar Ulica de Seglla; YRanzasen adelante ClISF, Osposidán 4.2.8, Frac.VIII tecnologia €f1 la oaelradón de S¡f; opa-adones y prestadán de seMcios, inciuyendo la expediciány M 279 prirrer párrafo Frac. 1 USF). 8.2 Si la fianza garantizad;jigadones flSCllesfederales se apegaá elecJrónicao digilEl de S¡f; paizas de fianza, así crnnode S¡f; docllnenlas roodficatoria;, por lo qJe e! usoal Art. 143, del Código Rsea de la Feda-adán. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federocián, Ostrito de la firrra digta, resutado de utiliza la Frma8eclrérica sobre lila fianza e!ecJránicasustitu:,ea la firmaFeda-a, Estados o Mu1Kipios se haá efectiva a elecdán del BENEFlaARlO, de aruerdo con el aulógafa y producirá la; rrisroos efectos que 1115leyes okrgan a los doCllnentos cerresprndientes con elprocadilTiento sefaJado en los Arts. 279 o 282 USF y en su regamerto. a4 Ranzas okrgooas arte rrismo vaor probatorio; por tal rootivo EL(LOS) SOUClTANTE(~) Y/O AAOO(S) YIO OBUG.ADQS)aukridades ju:!iciaes, no penales, se haán efeciivas, a e!eccián del BENERCIARIO, corlome SOUDARIQS) expresa(n)su consentirriento paa que LA COMPAÑIAARANZADORA, elTita las FanzasyprocedilTientode la; Arts. 279 Y280 USF o per la via de incidenteen el judo en que se hweran ctergldo la; docurrentos nlOdfficatoria;, en folTTlilescrita o a través de medios eIeclróriocs, ó¡jiocs o per cualquier(Código Federa de Procedirrientos O",es, Art. 281 USF). 8.5 Las Ranzas Ju:!iciaes Penaes ctorgooas ctra tecndogia v.ílida y no poó'án otJjetare! ¡f;0 de estos medOs u oponff5e a la; rrisrros, per lo que en laanle auteridades judidaes del crden penal, se harán efecWas crnfoone a AIt 282 USF. Para la irterpretacián y CllnP1rriento de esle conlrato se sLjetan a lo dispuesto por el TItub Segundo, Delpresentacián del FIADO, se le requeñrá pelSonamente o por CO[eo certificado, con acuse de redbo a la Correrdo 8ectrórico, Ubro Segllldo del Códgo de Comercio VIgente artíClJa; 89 a 114 a-n¡Jeo deAFIANZADORA en sus oldnas princi¡llles o en el dorricilio del ~derado designado paa elb, medOselectránicosenlacelebradándeactosdecorrerdo,padandoaefecto:procediendo la ~icacián del M 291 USF, en caso de la no presert8Cán del FIADO en el plazo 1.-Quea través deestos rreda; se poctán emitirlos redila; de coIro de prirras, notes de aédito, emii'iánconcedido. 8.6 Cu¡njo la ARANZADORA reciba la redamacíón de la fianza, podá haoerio del de ¡xíizas de fianza, endosesy doCllnentos roodfficabia; que sean soicitada; a LA AAANZAOORA, asicooodlTiento del FIADO, SOUClTANlE, OBUGADO SOLID4.R10o CONTRAFIADOR,hadénddes saber corro, cuaquer ctroderivadode la prestaciándel seMao contratacb,docurrenta; eleclróricos que podráne! rrarento en qJe se veooe El ~azo eslatlecido en la ley, en las paizas de f¡¡¡nzao en la; procedm€f1los irrprirrirse en ¡lIpel Pffo será la versián e!eclrórica la qJe prevaezca si eventuarrerte existiera algunacorrvencionalescelebradoscrnlos BENERClJlRIOS, ornla finaidad de que preserten opcrtunarrerte bs diferenciaeme anlbas.elementosy doclllnertacián necesaria ¡lira inconfonrarse en corlra de la redarracián, y que ex¡resen lo II.-Conel fin de estatlecer que la fianza e1ectráni:afue generada per LA CIlv1PANA ARANZADORA, €f1que a su derecl10ornvenga De igua ficrrra, puede denunciar a dieros deu:!eresjUicio qJe en su coma términos del ArtiaJo 91 Bis del Cooigo de Correrdo, las Partes paetancorro Medb de ldentificadán delprernOl';ereel BENEFlaARlO pa1l que aporte pruebas en contra de la redarnadán de la fianza y quede a L1slBio y Responsabilidadesccrresponclentes a su ¡f;Q, la vaidacián de la paiza de fianza, a través de lalas resultasde! juido, si se condenae a la AFIANZADORA a ¡ligo (M 200 USF y 2823 del CCF).&7 Ula Consianda de ConsIJla disporitle en el Portal de IntemellWNl.aSffla.commx ¡lira fianzas erritidas pcrvez inlegrada la redarnadán en les ténnioos de los Arts. 279 6 282 USF, la AFIANZADORA lendrá un las er11lresasque integranel Grupo Rnanciero Aserta¡jazo hasla de 30 dias naturales, contados a pa1ir de la fecha en que fue inte(18da la redarnadán p<l'a Los filTTlilrtes dedaran CrnOCff el contenido y alcanre de 1115disposiciones legaes y reglarrentariasproceda- a su pago, o en su caso, ¡lira CXXl1l1lica'por escñto a BENERCtARIO, 1115razones, causas o re!aivas a la oaelrocián de actos juridicos, mediaríe e! ¡f;Q de medios electránicos o de cuaq_ier orarrotivos de su irrpnocedenda. 8.8 Si la AFIANZADORA no redbe los e!amerta; y docurrentos citados en temologia, pcr lo cua estándispuestosa opera a travÉSde la; ITisrros, ya que no les son ~eoos.e! punto 8.6, ésta podrá lilYemerte deddir el pago de la redarra:ián, estando el AADO, SOLICITANTE, 111.-La Crea:ián, Transrrisión, Modficadán y Exlindán de dffElChosy otjigaciones derivadesde laspaizasOBLIGADO SOUDARlO o CONTRAFJADORotligooo a reerrlJdS<l'a la AFIANZADOOA lo que a ésta le de fianza e!edróricas se soJXlrtamediaríe una Rrma 8eclrórica generada usando Cfftificados digtaes enCO[esponda,sin que pueda oponer a la AFI/lNlNXJRA las excepcionesque el AADO tuviera firerte a su !érnoos de! Título Segundo, del Ccrna-do 8edrórico, CalitUo 1,De los Mensajes de Datos, ArtiaJa; 89acreeder, induyendo la de pago de lo indelido, por lo que 00serána¡JiC<il1esen ningin case la; Arts 2832 a te y da-nás relativa; y a¡Jicatles del Código de Ccrnffcio, lo cua garantiza firerte a ta-cera; la identidad,y 2833 del CCF (M 289 USF). Sin errbago, el FIADO conserverásus dffechóS, acdones y exoep:iones aulerticidad e integidad de las operadones y servicios prestada; a El.{LOS) SOUClTANIE(S) Y/Ofirerte a su ocreadcr ¡lira da-nand<l' la improcedenda del pego hecl10 per la AFIANZADORA. La RADO(S) YIO OBLIGADO(S) SOUDARlO(S). De igua folTTlil,la; firmartes de esle instrunento portá(n)AFIANZADORA, al ser r9qJerida o derrandada poctá denunciar el pleito a deu:!cr princip¡j para que ¡lIetar la; meda; e1ecJráni::os idóneos paa la transrrisián y extincián de dEJeCtos y d;jigadonesapcrIepruebas en contra de la redanadán de la fianza y quede a las resul1asdel judo, ¡lira el case de inhffen~, a las opa-adones y seMda; seraados en la Fracdán 1 de esta dátf;l.la. Asirrismo, LAquesellegaé a condennla AFIANZADORAa ¡ligo (M 289 USF y 2823 dElCCF). COMPAIIIA AFIANZADORA podrá sdicitar y recilir docurrentacián e irterrra:ián de los firmantes9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazare la redarracián o no diera orntestacián en los ~azos mediante medios e!ectránicossienve y cuando EL(LOS) SOUCITANlE(S) Y/O F1AlXl(S) Y/O EL(LOS)establecidos per la ley; el BENEFICIARIO podrá elegr, en la redarracián de su Jl!QO,e! proredilTiento OBUGADO(S) SOUDARIQS) gaantioe(n) a saisfacdán de la rece¡Jora la; medios de creadán,sefalooo en e! Art. 280 USF o el 50 tis Y 68 de la Ley de Prctecdán y Defensa a Usuario de SeMcios transrrisián y roodficadán de didla documentadán y que le pa-rritan asegllll" la identida~ aulertiddadFinarcieros. e inlegridadde la doclllnert8Cán elecJránicageneraday transrritida10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe d;jigadán de las didnas y autoridades depend~tes de laFeda-adán, Ostrrto Federa, de los Estada; o Murid¡:ios de propcrdonar a la ARANZADORA la; data;

De conformidad con el Articulo 211 de la U.S.F. y la Disposicián Transitoria Selda de la C.U.S.F.

Página 2/2

~

ASERTA®AFIANZADORA

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,Grupo Financiero ASERTA.RFC: AAS9207314T7Periférico Sur 4829, Piso 9Col. Parques del PedregalMéxico 14010, D.F.Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:C6digo de Seguridad:Follo:Monto de la fianza:Monto de este movimiento:

3658-05325-7Fszb+n71710181

$1,190,914.51$1,190,914.51

PÓLIzA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 8 de Enero de 2016

Movimiento: Emisión

Fiado: EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE C.V.

Moneda: MXN

Vigencia: Deconformidadconel textode la pólizade fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizadón que le fue otorgadapor el Gobierno Federal por conductode laSecretaria de Hadenda y Crédito Públicoen los ténninos de los Artículos 110 y 360 de la Ley de Institucionesde Segurosy de Fianzas,se constituyefiadora:Ante: A FAVOR Y A SATISFACCiÓN DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO

A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, CON DOMICILIO ENPRESIDENCIA MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIONPALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

PARA GARANTIZAR POR EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN SANTA MARTHANO. 156, COL. SANTO TOMAS, C.P. 78433, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., y R.F.C.EPRl'30207QG7, LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL, EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUEPOR IGUAL SUMA RECIBlRA DEL BENEFICIARIO DE ESTA FIANZA, COMO EQUIVALENTE AL 25% DEL IMPORTEDEL CONTRATO'DE OBRA PUBLICA EN BASE A CONCURSO POR INVITACION y POR TIEMPO DETERMINADO NO.AYTO":ENC 15-18/015/15, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIVO A: CONSTRUCCION DETERRÁCERIAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABILITACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIAEL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ", CON UN IMPORTE TOTAL DE $4'763,658.04 (CUATRO MILLONESSETEClENTOS SESENTA y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y OCHO PESOS 04/100 M.N.). LA PRESENTEFIANZA ESTARA EN VIGOR,A PARTIR DE LA FECHA DE CELEBRACION DEL MENCIONADO CONTRATO DURANTEEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL MISMO Y HASTA POR UN TERMINO DE TREINTA DIAS DESPUESDE TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA QUE DENTRO DE EL SE PRESENTECUALQUIER EVENTUAL RECLAMACION A SU CARGO, POR LO QUE SI ASI NO OCURRIERE, ESTA FIANZAQUEDARA CANCELADA AUTOMATICAMENTE EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016, SIN RESPONSABILIDAD PARALA COMPAÑIA QUE LA EXPIDE, EN NINGUN CASO LA RESPONSABILIDAD QUE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DEC.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA ASUME POR MEDIO DE ESTA POLIZA PODRA EXCEDER DE LA CANTIDAD DE$1'190,914.51 (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 51/100 M.N.),AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE SOMETE EXPRESAMENTE ALPROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 282y 178 DE LA LEY DEINSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.***FIN DEL TEXTO***

AGENTE AUTORIZADO JAIME MANUEL ELIZONDO RUEDA CAPITAN CALDERA N° 470-D, COL. VISTAHERMOSA,C.P. 78250, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., TELS: (444) 811-92-15, 811-92-16

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mxCLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para. garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la mismadiga lo contrario. De conformidadcon el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LAAFIANZADORApodrá usar equipos y medioselectrónicos,y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyesotorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor, probatorio. Con la aceptación de esta póliza, elbeneficiario manifiesta expresamente su consent íraí.ento pare que AFIANZADORAASERTA,S.A. DE C.V.,GRUPO FIN&'{CERO _r,sERTA,emita las fianzas y los documentos modí.Hcacor.ícs a su favor, indistintamente en forma escrita o a cravés de medioselectrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido deconformidad con las disposicionesdel Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecerque la f ianaa electrónica proviene de LA AFIANZADORA,se acuerda. en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio,como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en laJAIME MANUEL ELlZONDO RUEDApágina de Internet lrfWW.aserta.com.i!Ix, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza elanexo:"NORMATIVIDAOAPL:CABLE A LA PÓLIZA DE ?IANZA" _

LINEA DE VALlDACION

ElR XVI-I-MMXVI 1. ;..:;:Página1 J 2V.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA1.- En leda péiiza ctorgala pCl'la AFIANZAOORA, sus derectIS y otiiga:iones se encuertran reguJadespor la Ley de InslibJdones de Seglles y de Ranzas en adelanle (USF), en lo no )l'evisfo pr la USF, seaplicare la legisJa;iáll'flEll'C<fil y a falta de clspoliciÓll eqresa el Código Ovil Federal. (M 183 USF); la~za será numerada ci igual que sus enÓJ&JSdebenÓJ cmlener, en su caso, iníkaomes ~eadrriristrativamente fijen la SeCJelariade Hacierxta y Oéclto PútJico, en adelante SHCP y la CorrisiÓllNadonci de Seg.Jrosy Ranzas, en adaarte CNS~ (M166 USF).2.- En caro de PÉRDIDA O EXlRAvfo DE LA PQIZA DE RANZA al ejS'cila' su dererno de redil'l1ilciÓllde la fianza. deberá COfl'Jl'OO<l'pCl'escrito ~e la péiiza fue ola'gada. sdicitaooo a la AFIANZADORA undupicadodela pdiza S'ritida a su fall:lr. (M166 USF).3.- Se PRESUME LA EX1INCléN de otJigaciál COfTOtima aJando se hace la dewJuciál de una péiiza ala ARANZADORA, saw )l'ueba en conlrario. (M 166 USF).4.- las fianzas y los contralt6, que en reJadál a la péiiza de fianza se olllrguen o se cele1ren, sS'ánmercanbles pS'8 todas les partes qlJl intervertlan, ya sea CDn10 BENEFICIARIAS, SOllaTANTES,RADAS, CONTRARADORAS u OBUGAIl'\S Sa,IDARlAS, salvo de la g¡rantia hipotecaria. (M,32 LlSF).5.- la fianza susaita en esle fdio sa1Í Olla y sin efectos legaes, si se garantizan opera:iones de aéclto,aun ctaooo en el texto de la misrra se señae lo contrario, estapéiiza no gaantiza el pago de títulos deaédto, COfTOletras de cambio y pagarés, ri el pago de piéstafl'OSque deban sdvenlarse en clnero. Estafianza no surtirá efedos. si se garantizan )réstaroos de clnero, mutuos. finartiamientos en numerario o enespecie, reeslndurasde aleudos, renegodaciál de pesivos y cua~1lr ctra operacián no alJorizada pCl'laSHCP.6.- la AFIANZADORA no gaza de les beneficios de croen y exaJsiál y deber.i ser requerida en lostélT11inosqueestatJecela LlSF. (M,178L1SF).7.- la otJigaciál de la ARANZADORA se exlinglirá en les siguentes cases: 7.1 S el BENEFICIARIOconcede al RAOO, )rá'roga o espS'a para a CUll'Pirriento de la oblgaciál alianzala sin el consernrriento)l'evio y pCl' escrito de la ARANZADORA (M. 179 USF). 7.2 la nCNaciánde la oolgación principalafianzala exlingLirá la fianza, Si la AFIANZADORA no da su consentirriento previo y pCl'emo para esanovaciÓll y para gararnZ<l' con la fianza la otJiga:iÓll novab'ia (ArIs. 222) Y 2221 del Cóclgo Ovi FedS'cien adelante CCF). 7.3 la qUta o pago paltial de la otiigacián afianzada reduce la fianza en la rrisrraprtpa'ciÓll y la extingue Si pCl' esa caJSa la oolgaciÓll principal alianzala queda s~eta a nuell:lsgravámenes o conddones (Art. 2847 del CCF). la AFIANZADORA tendre deredlo, a oponer todas lasexcepciones que le sean inherertes a la otJiga:iál principci, inciuyendo todas las causas de liberaci.rn de lafianza. 7.4 Si en la p(jiza de fianza no se establece pazo de caducidad se estará a lo sEiiaado en elArt.174 LlSF y, caducaá el derecho del baneficiario, pa-a red8l1la' si la fianza no se redarra denlro delpazo sEiialado para tal efecto. 7.5 Pres::ritirá la otJiglliÓll de la ARANZADORA una vez trascurido elpazo pa-a que ¡rescriba la dlIigaciÓll principci garartizada o el de 3 años, lo que resLJtemenor (M.175USF), para intemrnpi' la ¡rescripcirn deterá requerirse ¡xli' escrito a la ARANZADORA, en les ténrinosdel Art. 175 USF.8.- Para redil'l1ilr la fianza: 8.1 Preserta- la redil'l1ilcián di'ecla'nente y pCl'esaito, en el dorricilio de laAFIANZADORA, en aguna de sus sururscies u dicinas de seNicios, con la firTra del BENERCIARIO o desu APOOERADO o REPRESENTANTE, aCl'editlldo la personáidad con que se Oi~erta y sEiicianda fechade redarracál, nlirero de p{jiza de fianza relacionada con la reclamaciÓll que se foonJa, fecha deexpedcióll de la fianza, IT'OOtode la fianza, nontre o denominaciÓll del FIADO, runtre o denorrinaciÓlldel BENEFICIARIO Y en su caso, de su Rell'esentanle Legal debdamerte acrecltado, dCl'ricilio delBENEFIOARlO para oír y recitir nctificaciones, descripciál de la obligación ga-antizada, a~oooco~a de la ÓJCllnertaciÓll en la que se basó la e~icirn de la fianza, refa'encia del conlráo oÓJOJrnentofuente (fecha. n(mS'o, elc.). Deocripción del incufl'lllrriento de la otJigaciál garantizada querrOOvala presentadÓll de la redarrOOrn detiendo acompafar la dOOJmertllión que sirva COfTO soportepara COfl'Jl'OO<I'lodedarado y el ill"jlorte redil'l1ildo COfTOsuerte pincipal, quenunca podrá ser superiCl'aIT'OOtode la fianza (Ci'cuar l.kIica de SegllOS y Ranzas en adaarte CUSF, DisposiciÓll42.8, Frac. VIIIYArt 279 pimer pánaro Frac I USF). 8.2 Si la fianza garantiza otJiglliones flSCáesfederales se apega-áa Art. 143, del Cóágo Rsea de la FedS'a:iÓll. 8.3 Les fianzas expeddas ante la Federaciál, Dis1ritoFedera, Esiados o MlllKipios se ha-á efectiva a elecciÓll del BENEFIOARlO, de aOJerdo con el)rocedirriento sefaJedo en les Arts. 279 o 282 LlSF Y en su regamerto. 8.4 Ranzas ob'gadas arteaub'idades judiciaes, no penales, se ha-án efectiva~ a elecdrn del BENERCIARlO, cortorme¡rocedirTiento de les Arts. 279 Y 280 LlSFo pCl'lavia de indderteen Eljucioenque se hlÜeran ctCl'gado(COOigoFedera de A'oceclrrientos O"'es, Art. 281 USF). 8.5 las Ranzas Judiciaes Penales ctorgadasanJe autoridades juclciaes del Cl'den penal, se hcrán efectivas conftJme ¡¡ AA 282 USF. Para la¡resentaciál del FIADO, se le requerirá persona mente o por corroo certificado, con aMe de recibo a laAFIANZADORA en sus olcinas ¡rinclpales o en el dorricino del Apoderado designado pa-al ello,¡rocediendo la apIicadál del AA 291 USF, en caso de la no presertacián del FIADO en el plazoconceclÓJ. 8.6 CUando la ARANZADCRA reciba la nedarraciál de la fianza, pod'á haca10 delconocirriento del FIADO, SOUClTANTE, OOUGADO SQIOARlO o CONTRAFIADOR, hlliénddes sOOS'el rranento en que se venoe a pazo estatJaciÓJen la ley, en las péiizas defarea o en los )rocedinientescort.'encionaes celebraÓJScon los BENERaARIOS, con la finaidad de que )rBserten oportunamerte loselementos y docllnertacián necesaria para inconftrtT\¡rse en conlra de la redamación, y que exll'esen loque a su derecho convertla De igua fmna, ¡:uede del1ll1Ciara clctxs deudCJesjuicio que en su conlra¡rDn'Oviereel BENEFICIARIO pS'8que aporte pruebas en contra de la redarrroÓll de la fianza y quede alas reSJlIasdeljuido, si se coooena-e a laAFIANZAOORA a pago (Art. 289 USF y 2823 del CCF).8.7 Unavez integrada la redarracirn en les términos de los Arts. 279 Ó 282 LlSF, la AFIANZADORA tendrá unpazo hasta de 30 días nabJrales, cmtaoos a pa-tir de la fecha en que fue inte(J'ada la redamadÓll pa-a¡roceder a su pago, o en su caso, para ccrnunl:a- por eocnto al BENEFIOARIO, las razonas. causas ofTOtill:lSde su ifl'Jl'ocedencia. 8.8 Si la AFIANZAOORA no reciba loo aemertes y ÓJCumentoscitados enel punto 8.6, ésta podre librS'nerte dedclr el p~o de la redarnacirn, B!)tanooel RAOO, SOlICITANTE,OBUGADO SOLIOARlO o CONiRAFlAIXlR otJigalo a reerrbdsar a la AFIANZADCAA lo que a ésta lecorresponda. sin que pueda cporer a la AFIANZADORA las excepciones que el RAOO hNiera frerte a SJacreedCl',induyendo la de pego de lo irdetioo, por lo que no sS'án a¡iiC!tl1es en ningm caro los Ms.2832y 2833 del CCF (M289 USF). Sin erIDa-go, el FIADO conselVa-á susdS'echos, aodones y excepcionesfrerte a su acreadCl' para dS'nanda- la im¡rocedencia del pego hecho pCl' la AFIANZADORA laAFIANZADORA, al ser requerida o derrandada podre denunciar el pleito al deudCJ pnncipa para queapCJIe¡ruebas en contra de la redarnaciál de la fianza y quede a las resultas del jlicio, para el caro deque se llegaré a coooenar a la AFIANZADORA al paiP (Art 289 USF y 2823 del CCF).9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazare la redarnación o no diera conlestaciál en los pazosestablecidoo pCJ la ley; el BEtHJCIARlO podrá elegr, en la redamaciÓll de su pago, el ¡rcoedrrientosefaJado en el Art. 280 LlSF o el !jJ tis y 68 de la Ley dePrcteodál Y Defensa ci Usu<rio de SeNiciesRnanciS'Os.10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Exisle otJigaciál de las oocinas y aulaidades depeooienles de laFedS'aciál, Distrito Federal, de los EsJadeso Murici~os de propCl'donar a la ARANZADORA los datos

De conformidad con el Articulo 211 de la L.I.S.F y la DisposiciÓll Transitoria Sexta de la e.U.S.F.

sotrs la situaciál del asunto, ya sea judicia, adrririslrativo o de cualqUer aira nabJraieza,paa e que sehaya ctCJgado la fianza 10.1 la AFIANZADORA se considera de aaediJada sdvencia M16 párrafoprimero USF y M,18 primer pámto USF. 10.2 Si la AA.ANZADCRA no ~e con la ooigaciálgararnzada en la péiiza denlro de los pazos leg¡jes para su aJfl'Illrriento, deberá abrir al acreedCl'indernnizadrn por rrora conforme al M 283 USF. 10.3 ~rtluna aulllridad podre ijar mayCl'ifl'llOrte paralas fianzas que ctorguen las AFIANZADORAS, que el señalalo para de¡xísitos en efectill:l u ctras formasde ga-antia.la infraccirn de este )recepto será causa de respons¡i¡jJidad(M 18 USF). Si las o¡jjgacionesgararnzadas ron de hacS' o de da-, la AAANZADCRA podre susltlirse al daudCJ principci en elaJrr¡Jirriento de la otJiga:iÓll. En les fianzas en que se ga-antice el pago de una surra de c!nero enpaltialidades, la falla de pago de ciguna de las parciáidades no da dererno a reclarrar la fianza pCl' latotaidal, (M 176 USF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, slb'oga a la AFI.ANZADORA. porrririslerio de ley, en todos les deredlos. aodones y privilegos que a fav<1 del acreedCJse deriven de lanaturaeza de la otJiglliÓll ga-anlizada La AFIANZADORA podrá liber<l'Se total o paltiamerie de susdlIigaciones si pCJ causas ifl'lll.latles al BENERClARlO de la p(jiza de fianza, el pago es ifl'lleddo o leresLJtaimpoSiblela sutrogaciál. (Art 177 USF y 2830 Y2845 del CCF).11.- FIANZA EN MONEIl'\ EXTRANJERA.- Plra el caso de fianzas en moneda exlranjS'a, laAFIANZADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OOLlGADOS Sa,IOARlOS se sCJnetena Art 173I,ISF y CapibJlo192 CUSEUnicarnente se pod'án aLlorizar este tipo de operaciones, cuando se reacionen con el cllnpjrriento dedlIigaciones elligties fuera del pais, o que por la nal..raleza de clchas otJigaciones se justifique que supago se con..enga en fTOnedaexlranjeraRECLAJW\OON.- Que el pago de la reda-naciÓl'l )rOcedente por fianza expedda en moneda extra~era yque deba reaiza-se en el extra~S'O, se efectuará por cmducto de instibJciones de crédto mexicanas oMales de estas, a través de sus oficinas del exleriCl', en el pás donde detió runplrse la ooligaciánafianzeda y en la rroneda que se hiffa estatleciÓJ en la p{jiza (DisposicirnI9.2.3, fracciálll CUSF).PRlMAS.-las prirras relacionadas con la e~Kirn de fianzas en lT'OOedaexlra'jera. se aJtrirán a laAFIANZADORA en la misrra rroneda de expeclcióll de la p{jiza. cortarme a tipo de cani>io para scJventarobligaciones denCl'rinadas en Moneda Extanjera pagaderas en la Replliica Mexicana. putJicado ¡xli' elBanco de Méldco en el Diario Oficia de la Federacirn. (DisposicirnI92.3, fracciáll CUSF).CONTROVERSIAS.- Que pa-a conocer y rescJvS' de las COnlrCNS'Sasderivadas de las fiart!as a que seretiS'e la ¡reserte, serán COOlpetenleslas aLloridades mexicanas, en les térninos USF, de la Ley deProIecdÓll y Defensa a Usuario de Servicios Rnancieres y oIras dsposiciones legaes apIicOOles,sinpe~lido de que en los ca&JS de fianzas en que el cllnPimiento de la otliga:irn gaantizada surta susefectoo fuera del territorio naciona, se apliquen las nCl'nnascorrespoooienles y les usos y costurrllresirtemacionaes (DisposidÓll 1923, fracciÓlll1I CUSF).12.-JURlSDlWON y COMPETENCIA- EL(LOS) SQICITANTE(S) YIO FIADO(S) YIO EL(LOS)OBUGADO(S) SQIIl'\R1O(S), y cualesquilra oIres coOOigados, en su caso, asi CDn10 tratá1d:Jse deBEflEFlOARlOS PARTICULARES, para efectos de interpretaciál, ctrnplirrienb y ejecuciÓll de esta p{jiza,se rorreten de fCl'rnaexpresa a la juisdioorn y CCl'Opetenciade los Tribuncies Federales o del fuero comíndel Dislrito Federal, y/o Guadal¡jara, Jalsco ylo Morlerrey, )'lell:l LeÓll y/o PuetJa. Puebla. a eleccirn dela parte adora, renunciando de fCl'rna ex¡resa e irrell:lcWle a rua~1lr airo fuS'o que pucleracorresponderles, en el preserle o Mllo por concepto de su doniciflo o vecindal; ~icándose en todo casola Ley de InstibJdonesde SegllCS y de Ranzas y su legislaciál sLPelCl'ia las fianzas ctorgadas a favCJdela Federa:iÓll, Dis1ritoFedS'a, EsiaÓJSy Muricipies, se harán efectivas en les lénrinos del Art. 282 deUSF.13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ElfCTRéNiCOS, éFTlCOS O DE CUALOOIER OTRATECNOLOGíA- De conurridad con lo )revisto en los ArtiUJIos 165 y 214 USF las partes pactan que LACOMPAÑÍA AFIANZADORA podrá usar equipos, medos elecIrá1icos. ópticos o de cualql.ier ctrateC"Ologia en la caelra:iál de sus opS'aciones y prestaciál de servidos, induyenoo la expeclciáleledrOOca o digital de sus péiizas de fianza. asi CDn10 de sus ÓJCllnenbs fTOdficatoóes,por lo que el usode la firme clgta, resLJtadode utiliza- la Frrra Electrónica sOOreuna fianza electrálica sustibJ)¬ a la firrraauiíg'afa y )roducirá los msmos efectos que las leyes ob'gan a los ÓJCllnentos CCJresprnclentes con elrrismo vaCl' probatono; por tal rrOOvo El.(LOS) SOUCITANTE(~) YIO RADO(S) YIO OBUGADO(S)SOUDARIO(S) expresa(n) su consentirriento pa-a que LA COMPANA ARANZADORA, errita las fianzas ylos doaJrnentos modfficatorios, en forma escrita o a través de medios electroricos, ó¡jjcos o pCl'cualqUIlrctra lecndogía válida y no pod'án cqelar el uso de estos medios u oponS'se a los niSfl'OS, pCl'lo que en lairterpretacirn y CllnPirriento de esle cmtrato se ~etan a lo clspuesto por el TíbJlo Segurdo, DelCornerdo E1ectrórico, Ubro Segundo de Cóclgo de Comertio \¡jgente artioJes 89 al 114 S'Opeo demedies elecIrá1icos en la celebradÓl'lde actos de comercio, pac:tanooá efedo:1.- Quea través de eslos medos se po<tán emitir los recibos de cobro de primas, notas de Cl'éd~o,emisirnde p6lzas de fianza, endoros y ÓJo.rnentos rrodfficab'ios que sean rolcita:ies a LA ARANZADORA, asiCOfTO,aJalqUer ctro dS'ivaÓJde la )restacirn del servicio contratado, ÓJaJmenles aectroricos que pocl'ánifllJinirse en papel pero será la versiál electlÓrica la que prevaezca si evantualmerte existiera algunadiferencia enlre arrbas.II.-Con el fin de estatJecer que la fianza eleclrÓllica fue generada pCl' LA COv1PANA AFIANZADORA, enténrinos del ArtiaJo 00 Bis del Cáligo de Comercio, las Partes pactan COfTOMedio de ldentificadrn delUsuario y Responsabilidades cooesprnclenles a su uso, la vaidadál de la péiiza de fianza, a través de laConstancia de ConsLita disporitle en el Portal de Intemet l'MW.aser1a.com./TD(para fl8reas emitidas pCl'las errpresas que integran el Grupo Rnanciero AsertaLos firmartes dedaran conOCS'el contenoo y aicance de las clspooiciones legales y reglamentariasreláivas a la caelraciál de ados juridioos, medarte el uso de meclos electrrnioos o de aJalquier atatea-01ogia, pCl'locw eslán dspuestos a opera- a Iravésde loo rriSfl'OS,ya que no les son ajeno&III.-la O'eacirn, TransrrisiÓll, Modficaciál y ExlirtiÓll de derectos y otJigaciones derivadoo de las p(jizasde fianza electróricas se roporta mediarte una Rrrra Bectrorica generada usanÓJcertificados ~gt¡jes enténrinos del TitLio Segundo, del CCl'nS'cioE1ectr6rico,Ca¡:itLio 1,De los Mensajes de Datos. ArtioJos 89ci g¡y dS'ni5 relativos y a¡licatles da Códgo de CCl'nS'cio,lo cw garantiza frerte a terceres la identidad,aulerlicidad e inte(J'idad de las operacionas y servicios prestades a El.(LOS) SOUaTANTE(S) YIOFIADO(S) YIO OBUGADO(S) SOLIDARJO(S).De igua fonna,los firmertes de este instnrnento pod'á(n)pactar les meclos e1ectrálicos idónecs pa-a la IransrrisiÓll y extincióll de dS'ecros y OOIigacionesinheren~. a las opera:iones y servidos señaJadcs en la FraodÓll I de esta dáusLJa. ASimsmo, LACOMPANIA AFIANZADORA podrá sdicitar y recibir ÓJaJrnentacián e inf<1rraciál de los firrrantesmedianle medios electrÓllicos siBfl'Jl'e y aJando EL(LOS) SOLICITANTE(S) YIO FIADO(S) YIO EL(LOS)OBUGADO(S) SOLIDARIO(S) ga-antice(n) a salsfaodÓll de la receptora les medies de crea:iÓll,transniSirn y modficaciál de clrna docllnentaciál y que le pS'rritan asegllar la identidld, aulernddade integidad de la docllnertaciÓl'l elecIrá1ica generada y transrritida.

Página 3/3

____ o - •

Obra

17. ESTIMACIONES

Factura

169

DATmn)E~CLlENTE:

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ,JALISCORFC: MED8801013M4DOMICiliO: CONSTITUC10N PAlACIO MUNICIPALNo. S/N COLONIA: CENTROCIUDAD: ENCARNACION DE DIAZ C.P. 47270ESTAPO: JALISCO MEXICO

EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CVEPR130207QG7

SANTA MARTHA No. 156SANTO TOMAS 78433

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSAN LUIS POTOSI

Cantidad

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTA MARTHA 156, SANTO TOMAS, 78433, SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DEGRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Valor Unitario

1,545,965.791..000 No aplica

Concepto I Descri ción 1m arte

1,545,965.79

ESTIMACION 1

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ENCARNACION DEDIAZ, JALISCO, LA CANTIDAD DE$1,783,013.88 (UN MILLON SETECIENTOSOCHENTA Y TRES MIL TRECE PESOS 88/100M.N.) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAESTIMACION No. 01 DE LA OBRADENOMINADA:

CONSTRUCCION DE TERRACERIAS yPAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABILlTACIONDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA·EL REFIGIO, ENCARNACION DE:DIAZ"

No. CONTRATO: AYTQ.ENC 15-18/015/2015

DESCRIPCION:ESTIMACION No. 01IMPORTE: $2,061,287.12IVA: $329,806.03TOTAL: $2,391,093.75

DEDUCCIONES:ANTICIPO: $597,173.44

·5 AL MILLAR: $10,306.442 AL MILLAR: $ -

TOTAL DE DEDUCCIONES: $608,079.88

1,545,965.79

247,354.531,793,320.32

IhVVZp6pS6eBZXaRfVQxNKqJOoTAUESwikM4hHJaq190NrBXTFISPvZHfOwM/ZbLOFVOK2BXdvBAM19ZOrzNcFzxZITIFUvcCtm4yVMIJ7/wNWHcfdjQ+cKJYOQuMJGSmS7RmiZxRGXKzx2gjSYZdOJvB2Iwm6YP18eDIQH4nv8~

1Il.0164C4C2E2 7D4E-4278 AE88-74FAAB19AA0312016-03 lST15:03:52IFVlmWg3GbKz5Mpzrdfgo45NaqcwloZRuSeLNwdA9nA9Z2etNqKlpz6dA3VEek/OTeegeJDMqlcC8T4ukOSTlqdF5BXpblsf5nqJFMLOVIVjeepYN9XAdz/FDrFKN4dPcrnrSBOF5JmEIWk7hKMti/cZ67s0y7PiRNGEyBhYVt/ns~1000010000002028648831 1 .

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓNNo de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300585307Fecha y hora de certificación: 2013-07-30 19:44:16

d~1

Este documento es una representación impresa de un CFOI·Efectos fiscales al paqo"FOLIO FISCAL: 64C4C2E2-7D4E-4278-AE88-74FAAB19AA03

de 1

<?xml version=" 1.0" encoding~"UTF-8"?><cfdi:Comprobante Lugarfixpediciorr=Sé.N'I'A MARTRA 156, SANTO TOMAS, 78433, SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRAClANO SANCHEZ, SAN LUISPOTOSI, MEXICO" metodooet'ago=No identificado" tipoDeComprobante="ingreso" total~"1793320.32" Moneda=Peso Mexicano" TipoCambio~"l.OO"subTotal="1545965.79"certificado~"MIIEljCCA36gAwmAglUMDAwMDEwMDAwMDAzMDA10DUzMDcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCnoCertificado~"OOOO1000000300585307"forrnaDePag~"PAGO EN UNA SOLA EXlllBIClON"sello~"FVlmWg3GbKz5Mpzrdfgo45NaqcwloZRuSeLNwdA9nA9Z2etNqKIpz6dA3VEek/OTeegeJDMqlcC8T4ukOSTlqdF5BXpblsrsnqJFMLOVIVjeepYN9XAd7lFfecha="2016-03-15T15:03:50" folio="169" version="3.2" xsi:schemaLocation=" bttp://www.sat.gob.mx!cfd/3 bttp://www.sat.gob.mx!sitio _internetlcfd/3/cfdv 32.xsd"xmlns:xsi="bttp:llwww.w3.orgl2001IXMLScbema-instance" xmlns:cfdi="bttp:llwww.sat.gob.mx/cfd/3">

<cfdi.Emisor nombre="EXCAVAClONES PROFESIONALES SA DE CV" rfc~"EPR130207QG7"><cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="78433" pais="MEXlCO" estad~"SAN LUIS POTOSI" municipio~"SAN LUIS POTOSI" 10calidad~"SOLEDAD DE

GRAClANO SANCHEZ" colonia~"SANTO TOMAS" noExteriop"156" calle~"SANTA MARTRA"I><cfdi:RegimenFiscal Re!,>imen="REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES CON ACTIVIDADES EMPRESARIA.LESy PROFESIONALES"I>

</cfdi:Emisor><cfdi:Receptor nombre="MUNIClPIO DE ENCARNACION DE DlAZ, JALISCO" rfc~"MED8801013M4">

<cfdi:Domicilio codigoPostal="47270" pais~"MEXlCO" estado="JALISCO" municipio="ENCARNACION DE DlAZ" localidad~"ENCARNACION DEDIAZ" colonia~"CENTRO" noExtenop"SIN" calle~"CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL"I>

<lcfdi:Receptor><cfdi :Conceptos>

<cfdi.Concepto importe="1545965.79" valorUnitario=" 1545965.79" descripcion~"ESTIMACION 1" noldentificacion~"SEROO2" unidad="No aplica"cantidad="1.000"1>

</cfdi:Conceptos><cfdi:1mpuestos totaUmpuestosTrasladados~"247354.53 ">

<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado importe~"247354.53" tasa~"16.00" impuesto=Tvx'">

</cfdi:Traslados><lcfdi:lmpuestos><cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital version=" 1.0" xsi.schernal.ocation= ..bttp:llwww.sat.gob.mxITimbreFiscalDigitalbttp://www.sat.gob.mxITimbreFiscalDigitallTimbreFiscalDigitaLxsd" xmlns:xsi~''http://www.w3.orgl2001IXMLSchema-instance''selloSAT~"IhVVZp6p56eBZXaRfVQxNKqJOoTAUE5wikM4hHJaq190NrBXTFI5PvZHfOwMlZbLOFV0K2BXdvBAM19Z0rzNcFzxzlTIFUvcCtmnoCertificadoSAT="OOOO1000000202864883"UUID~"64C4C2E2-7D4E-4278-AE88-74FAAB19AA03" FechaTimbrad~"2016-03-15T15:03:52"selloCFD="FVImWg3GhKz5Mpzrdfgo45NaqcwloZRuSeLNwdA9nA9Z2etNqKIpz6dA3VEeklOTeegeJDMqlcC8T4ukOSTlqdF5BXpblsrsnqJFMLOVxmlns.tfd= ..http://www.sat.gob.mxITimbreFiscalDigital ../>

</cfdi:Complemento><lcfdi:Comprobante>

file:/ //Ci/Users/U serlDownloadslFOOOOOOO169 .xml 15/03/2016

H, AYUNTAMIENTOENCARNACIONDE DIAZ

2015-2018

EXCAVACIONES PROFESIONALESSAoDE ev.

21 de enero de 2016

CONSTRUCCIONDETERRACERIASY PAVIMENTOSDELA OBRA"REHABILlTACIONDECALLE20 DE NOVIEMBREEN LA

COLONIA ELREFIGIOENCARNACION DEDIAl"

-, ,

\

LO' ~,~ 'C69 $ gg'lW~9 $ W9ln~9 $ '~VZ1HIOWVt:IOd 00lVS

"CLUe9 $ ~9 ~9HS s E6 ~lE'9~9 s wn~v-reruov'ZI1~OWV

$ $ $ l:IOll:lllN'd NOIOlfZlU:lOW\f

~9,~6'O6~'~ $ LO vsns~ $ " 099'SZO'~ $ ~so '(1 3G 1:10""''' OdIOllNV

1YIOJ. 'V'Al OVOl.1NYO o.r.IWft'"BQ.~~

6Z'ggs-lLn s 9Z'Z9nlE $ ,O',~E'91>O'l $ ~30~3r3 ~OdOa1'1tS9LC60'~6E'Z $ CO9OS'6ZE $ ZLLSn90'Z $ UI NQIO'f'WI1S3 't1S3

~O O s- $ $ ~OI~31N\f OQV1nWnOV

1>0 S99'ESL', $ SZS90'L9S $ SL ~09'90~', $ OlV~lNOO1303ülOdWI1Y1Ol 'Y'I\" ...., 31SW'J.NQOOc:rWU3

"'NOI::I'WWU83

~E'OlC CSl ~ $

SS'OO CSl • s oH(~:'»). WOYdy OUNlo

(I:;OCl"o.o) 1:I'I111Ww sNOION3J.3l:1 (::1

t'dlN) OIWOl:I'(111W1'9' z NOIONll3l:1 (3 %00'0

$ (%¡~.o) ;>1:)\tWllS3o..LNOW%9~ 'V'I\'j (a %00'0 lS'l,~'l,~S (a-v). ~'YlOJ.8ns (o %lE'Sl S,'OOO'SlS' ~$s (v 30 %SZ) }:f\l'ZI.UIOWV v OlNOW (8 %E9"Z S~'~E,'S9 s$ ~.N NOI:>'r'rtLlS3 30 Vl\lts QJ..NOW(v %00'0 SS'SEl'S $

83lltOdWINOIOYWI.l83

;;aMBOS %oa1YS

: 13Q NOOIOn03r3 30 OaOI~3d

lS'l,~'l,~ $ SOO'da\lO\l6S'VVS·ESS·t ,E'SV9'~8n $ S013l:tONOOzs ZV9'LOS OO'PiO'LLS s S'dIl:t30Vl:tl:t31

SS'GEL'S s S'dIl:t30Vl:tl:t31 S3l:t\lNIWIl3l:tdlIOOI3.LNV ~ONNOIOVWUS3

NOIO'V'WI.t.Si 01dd OJ.d30NOO SYOI.1.l:IVd 30 "

,.(ONn) ~ .N NOI:l'<fWI1S3

no~-g.o~S'<f:>I1Snd S~SO

Z'd1030 NOI0'dNl:t'dON3 30 01N3IW'dlNnA'd

'NOI0\fV'4US3 V1 N3AnlllSNOO sne S31l:l0dL"l1 3 S01d30NOO SOl 3Q N3V'11nS3~

'<flSI1'<fl:tlNO:l

ISOlOd SIn1 NVS 'IS010d SIn1 N'v'S aYOnI:>

".ON0.:l3131

onl:llWOO

Y.LBtiYtUNO:>

:OOOttl3d

:NOIOYWUB3 30 YH03:1

zeczoeee UJd3mtOOtm

JIOd sim NVS 'Z3HONVS ONVIO\t1:lEl 3Q aVQ3l0S 'SVV'IIOl OiNVS es~VHHIVV'II VINVS

9~OZ ep cieue ap ~Z

V~Vl VNIQ3Vol~VElQ3

lV S ~OZ ap aJqw9!O!P ap ~C

9~OZap creue ep ~Z

~8'9ZZ'Z09'~ ZS'06l'ZZ9 $ ~i·06.rt~8 $ ZE'6~O'SZP'Z OP'6Ztr$ ~E'U:,t:E P~'9~6'~ 00'0 t~'9~e~ 9P'lv~rS "'"-:9¿'O99'l9~ 9Z'~ZE'6pE: S SZ'&..Zt·8.t $ ~0'ZOO'l8S O¡"ZvZ$ Z~'¡LL 89'ZVV'~ 00'0 88'Z"," O&..'S&..Z'Z "'"

S9'060'S8 8~'8tS'''98 $ t,,'m'~8t $ &..0'p2:9'6&..p 08'S&..ZS ~8'9l" O¡"Zli'~ 00'0 O~'Z,L.U ZO'6P6'&.. ''''

S~'''8,,'69 OV'PZO'¡'V S OJr'.ZO·.... $ l5'9Sv'O¡'~ 99'9SI..$ 00'", 8Z'89Z 00'0 &Z't9Z t¿'90L E'"

ES'gSS'SeE: S &9'995'98& $ ES'995'S6E ¿E'lEES 00'0 v~'06~'¡' 00'0 .,,'06U v~'06H E'"

.rorrs OI~OlV~08\flOg'&..90'¡'l S 09'~SO'''l $ OQ'¡'SO'¡'l V6'U$ 00'0 U'OS6'S 00'0 ll'ooes u'ose's lV< '3NI=V'av03wnH 30 IlAj:>5~30 'lAj'S't\'dns 30 %961'v' 1V1:fnlVN

'VNIWv'lVl3~80S V<J\t':>010:>~3S ~383a A 3181~3a'v'Oln'v' 11NIt\N3 NOIS3~dVtlI'v'N300'0

:3An1:>NI'S~:> 0930 avalaNn.::lO~dVNn 'v'ZW:>/EY>t001.=0,.::1O~)I1n~OIH013~:>NO:>N3 'v'OVl:>NV''v1:In11'v'30 SO~13W~'vA "Z/¡.t X "Z¡'/t 30 ¡.¡.'1V:>

~ld A 9¡. 'l'v':>'v'NIW\fl30 SOW.3W09'¡, X OZ'¡.30 'v'~80 Vl 30 'o'H'1dW'v'V\l

'/1:>30 '''S S311fNOIS3~O!ld S3NOI:>If/llf:>X3

OL'08Z

€"ZZI7S 00'08Z

€"ZV>S OS'SLZ

€9'998v OL'S9Z

€6'96SV OL'99Z

€Z'O€€V OV'€9Z

€8'99017 OZ'09Z

€9'908€ 0€'9SZ

€€'OSS€ OS'ZSZ

€v'LSZ€ Oz'OSZ

€Z'LI70€ OS'8VZ

€L'8SLZ OC'8vZ

€V'OSSZ OS'OSZ

€S'SSZZ O.'SSZ

€8'VVOZ 08'SSZ

EO'S9H Ov'OOZ

€9'8>S. O€'OLZ

€€'8vn O"OLZ€z'8LS Ov'OLZ

€8'LOL 08'OLZ

EO'L€v 08'OLZ

€z'99. €z'OO.

lW ~W

00'0

!ZJ Ofl.lIDNO') II'I::lN\lJ..SIOIW3S

ov'9. ~.'n 9.'9. LO'v. 1"961'+0 - 081'+0

oo'oz ,o'h LO'v. 00'1'. 081'+0 - 091'+0

OO'OZ 00',. 00'17. 00'17. 091'+0 - 0171'+0

OO'OZ B¿'n 00'1'. 5S'€. OVV+O- OZv+O

oo'oz ¡,'n SS'€. ZV'€. OZV+O- 001'+0

OO'OZ t!:'n ZV'¬ . s<'¬ . 001'+0 - 08€+0

oo'oz H'n sl'¬ ' eo'ci 08€+0 - 09¬ +0

OO'OZ .O'E. SO'€. €S'n 09¬ +0- Ov€+O

OO'OZ ~8'n es'n OL'Z' OV€+O- OZ€+O

OO'OZ 9t'n OL'n es'zi OZ€+O- OO€+O

OO'OZ .s'n ss'zi ev'z. OO€+O- 08Z+0

OO'OZ tp'n €v'n ZV'Z. 08Z+0 - 09Z+0

OO'OZ n'n zv'z. .V'Z' 09Z+0 - OvZ+O

OO'OZ E9'n Wz. V9'Z' OvZ+O- OZZ+O

OO'OZ 9L'n ¡.g'z. L8'Z' OZZ+O- OOZ+O

OO'OZ 66'n L8'Z' ..'n OOZ+O- 08.+0OO'OZ ~E't. ..'e. es'€. 08.+0 - 09.+0Oo'OZ ~9'n €S'€. os'c. 09.+0 - 01'.+0OO'OZ .s'n OS'€. .s'e. 01'.+0 - OZ'+OOo'OZ ~9't. >S'€. es'e. OZ'+O - 00.+0Oo'OZ ts't. es'¬ . ss'€. 00.+0 - 080+0OO'OZ ;s'u SS'€. es'€. 090+0 - 090+0

oe'z. n'u €s'€. OS'€. 090+0 - OL'LvO+O"/ION :10 ~ ;n,...:> N3 N;ndlnl~:I.1 :10 NOl:>V.1:>VdWO:>

TO"n"d OI~0.11n10B""30OlN3IW"'N30"'~30 ""~N'<>'lSIO NI. OIOINI SVB:ln~dA NOI:>V.1:>VdWO:>'3NI:lV 'OV03wnH 30 NOIOInIOd~O:>NINOIOV!S3

'NOI:>V:>I:lIHV:>S3:3An1:>NIW:>0~:l0 :lOS3dS3 Nn NO:>"W"S"/I"dns 30 %OO.,V :I.1N3.1SIX3 N3'dlnl~:I.130 NOIOV.1:>'o'dWO:>

SYI~301nl~3.l

01d3:JNO:J

\1011ClVd

~80 ao ssovousvo

CONSTRUCTORA:EXCAVACIONES PROFESIONALES SAo DE CV.

:¡; J iIW@tt! IE$TIMACIONN· 1 UNOSANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GRACIANOSANCHEZ SAN LUIS POTOSI

CONTRATODE OBRA PUBLICA.

TI OBR :

AL100% DE SU P.v.S.M. CONUN ESPESOE DE 20 CM INCLUYE:ESCARIFICACION, INCORPORACION DE

HUMEDAD, AFINE, COMPACTACION y PRUEBAS DE LABORATORIOP.U.O.T.

CALLE 20 DE NOV.

EOGAR MEDlNA tARA

OlN3IW'dN30\t':J 30 'd1:JN\11SI0 NI~

TO'n'd OI~OlItllOBYl30 S\'1!3n~d Á WOOZ30 OlOWdWOOOOl03W ~OS3dS3 ~n NOO30 %55 ~1t.OOWlOWdWOOÁ OOWNI~W.:OOIO~3l'O'1'f)SZ3W .~I!O)f1 WI)ON'ifS13q O~lSINIWn~ :3Án~.ONI¡"p~~WSWO NOO OO'«llOr3W3lWl3d3l) NO'03~ 11'130

'i~8030S30'i0IlN'i::>

'l'Q'n'd OI~Ol'lnl08'1fl ac S"83mld A VIlO9~ao OlO"dVIIOOOala3V11HOS3dS3Nn NOO'VII'S'/I'dao%961" OaIflO"dVIIOOAOa"NI.:I"

'OalaN3l 'Oa'lflOZ3W''InI80 'Ifl " OON"8 13a OHlSINIWnS:3An10NI(..ta ~"8'1n10 NOOOaWOr3V113llfl3d3l ) NOI03H'Ifl3a 3S"8

,

Old30NOO

,

I;tGIH::IVd

@9~··U"'~Z S~'OIP-~& :OaOIH3d

~ • ZV__~~0~3~0~N~O~I~=V~N~~~V~~~N-3------4_-----:'i~~~8~O~~~3~0~N~O~I::>~'i~::>1=8~n~~. NOI~VlN3WII\Vd 'i~8030Odll

S~O¡:~~O/8~'S~~N3'OlAV vonsns 'i~8030Ol~lNO::>'i~80~ N3SOO'iln::>3r3SOrw8'i~1

~'oN NOIO"WllS3

:ONO.:l313l

¡SOlOd SlnlN"S ''':lINOW WlN"S SY6~ 'ON WllIWWWlN"S 11"

:NOI:l:l3l1I0

'I\~ 30 'VS S3'VNOIS3:10~dS3NOI~VI\V~X3

:VlSI1~lNO~

,/,

BASEDE LA REGION(TEPETATE MEJORADOCON GRABA 1 112")INCLUYE:SUMINISTRODEL BANCOA LA OBRA,MEZCLADO,

TENDIDO,AFINADOY COMPACTADOAL 95% DE P.v.S.M. CON UNESPESORMEDIDOCOMPACTODE25 CM y PRUEBASDE

LABORATORIOP.U.D.T.

EDGAR MEDINALARA

._"~~ --¡_< .. \ ;:'.J '\'0;-,~\ .._,,"" ~ ~,,\J¿J'~I ...)&;, , \_\, .• .:• .//~v( ~-..v;.;

'<PC>\flVNI031'1evoca -- ..... ~~~,~~ '-'_:) ...;.Z1tlZ :IOl1~ ElII'IIO~

~:~h'.~.i'~::.(~),J'~~~;r~, -/v

'jf~ I - ,".' ;(.'~:~m7);; • lC' I lr,( 'z 1:., /(//,,,,,,• • '''~. ,,' ',_, -, .'

0''' 1::; ~~;}~i~:~:~~r~r¡;;g 0,,""3ZZ3a'" 3HO "nH13n",. o

.... - " .~ ~~~~~r~,~~,!~ .. " -

I~~il,;~-.:TI ~~;;~~~:~~f'7'~El'HZ

~~, .;&..1 <1'1, 03!<iU..,.".,'J.'"""",ot',m",.., :o\"',,~o. ~o2'e·'I)· I~~ "'--orn~~-~r~~.""''':1Il"':"jr;t¡¡ '''o~__ ' .:\oé\l:

'.'~'~'1'!'_"'}1' '11'• •_le' ~ _!O' ti' ~ _oo;c 00'

"'..' ti' ~,,' ez' ~_!<>_ ~ _!O' ..... 00'0_ _oc' --""'=,,' eo'_!<>_ _OO'o_ _!O' --"..... ,,' ~

~I' '"' .~

-"'!_ ~ ~ ..... __oo:o_ _oo; ~,,' u'00', ,.. --'-"-"!.!. __oo:o_ ~ ..'" _oc' ~

e,' 00' "~o~ _OO'o_ oo'" _oo:o_ _ca;

~,i/j)r;~~l,'""",,¡¡;.'fi!, ~1.'[ ,.¡t,'I'!;0...... ,l'!"', ,'"onnt .. ,

_oc' _oo;;o_ _oo:o_ _00'0..... ~ ~_oo:o_ ~ ..... ":' _ca; ~_oo:o_ _oo:o_

-...._,"... _ca; ~

00',_oo:o_ ~ ~ -"" ~':ÍIÍ 00', ~_oo:o_ .E.'_ '. __oo:o_ __ ,.,_.".." NOO ..... ,

00', 00',96', -,,'s, ,,', .. " ": .'" OS'I LO" ""0,,,,,,,0

-"'- ..!.'!. ..' ..._ --'" os:,,' ~'00'0 '" .............,~ ~,,' ,,' ,,'

--"'- --"'- --"; os:u' ~,,' ot',

...!!: --"'- _oo' ~; ~.... ,,',--""- --"'- ,e:, ,-n'

"'" ~-"'- ~ ..'.. os: __... --"; _IS'

a' lO'

,~,V• • ,

kfOOIlIllMlZlNIDWW.-

""" "'.. '.L'O'n',.CJYOlwnH IIC NOI:JQOoIWOOHIOH3111C11fi101ll'lN

"1YNl.it'OH;lNY OI:llNI,"'OH:lN'f' 'YnC)BOotrfW 'VJ,NlIWW .. iH '1YIMi.LYW aa OVJ.SINlWns

'.i '~~- """'" 'YOH:lNW .....'" :&I.n'lON1'W','I\.'. MIO %01 W OO'f'J.OY.woo (IJ.v......~, "." ''11',., "

ID:)frCyIIQ 1VIlIIJ.VW NOO lY13rR>fM1 BO QVt' Ni0Ja"rBM

",:,-", d:,":"?" _:,".1 .,ti'''\_ ¡),j' ',.",,,¡li5>,I,"·o:"'....... "',, '"'' S;!"",o, :l¡!i,c.""·,, ~'>,.• , • .!, .. ":;,¡il,-:~'I<_-,ªL r~~,,'" ¡

"""'""r.. ',:';';".,¡¡;; --';.

~~~I@_o 30S30YO""",

" ,." ..o...·000....

zo"' ... ""', • • • • "". "80 Y130NOIOYO~n ,- '~""I·,,"",,300.."

' __ lO" ,,'..,",,,,,0/11,',, , •.-U'-".

ó.JcbcaI-,..,m ,~'"

• • ~, '"'~W~""'ON.,~''''''aH~'''''''''

.,.,,,,,,..•-....'~ -DNNOI~YnUWiill

'J\:J iiO 'YS 931YN01S3:10Yd SilNOt:J'O'J\Y:JX3

ESTIMACION N" 1 UNO 1:lMWi I

CONTRATO DE OBRA PUBLICA,

T O R :18/015/2015

CIONDEDI

MEMORIA FOTOGRAFICA

RELLENOENAREA DE BANQUETASCON MATERIALDE BANCO(TEPETATE)COMPACTADOAL 90% DE SU P.V.S.M.INCLUYE:SUMINISTRODE MATERIAL,

HERRAMIENTA,MANODE OBRA, INCORPORACIONDE HUMEDADP U.O.T.

MEMORIA FOTOORAFlCA

ESTIMACIONN" 1 UNO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

POO OS A:

21-ene-16

RELLENO EN AREA DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)COMPACTADO AL 90% DE SU P.v.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD P U.O.T.

To'n'd S'l'8intld ~ NOION!U90 '1YIOI~JcIflS

OOV1!IYOV A OCY100 'OO'At8WIOlKl 'OCJW8N10 :aAn1ONI

'KKOP'~ NOIOOlllS~ 'ww.~'Y'Mfi NOOz:w:l¡eIlOi~a=lJlila waoNlIIOH03H OOf1nwcJlH OUltlONOO lile 1VOtoSiclWl NOIOINW'nO

Y~80 30 S3CVOllNYOt--I@I~··U.~Z: L U':)jP"~1 :OCOltllild r"¡¡"""~,'

Ol"q¡;¡ 'OJqO. ~ t.oiOdSin,NYI l.oiOd'1mHn :OVOrtmZ'IfIO30 NOIOVNl:IVON3 vaeo V130NOI~'9'~lenNOIOV1N3WII\Vd -vaec 30 OdI.L LIDtlLowt~lNI3 ;":)",nl

~9~0lItU){l~·g, ON3"OlAV vonena vaec lila O.LY)J.LNO:l D-Idxa

iC4I8~Do~m :ONO.a'I..L

'9'~80V1N3SOOVln:l3r3 SOI'V8'o'I:I.L ISO..LOoISln, :NO!:):)3I'IIuaHYII 'y.)tHQW Y..LN't'Vtnl "OH 'ti.......YJ.N.... AY.~'-~,,~ ~ "ONNOIO't'WUSlII, 'AO30 'YS 831VNOIS3:10l:ld83NOI:lVAVOX:i• ,'o,

:Y1SIJ.'nIJ.NOO


IR:

I!snMACION N" 1 UNO

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

GUARNICION TRAPESOIDAL DE CONCRETO HIDRAULlCO HECHO EN OBRA DE rc=150kg/cm2CON T.MA 19mm, DE SECCION 1 INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, COLADO y

ACABADO DE PRUEBAS P.U.O.T.

EDGAR MEDtNA LARA

ESTIMACION N· 1 UNO

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. T AYTOlj181015/2015DEOBRA: ACION

N DE DIAZc- 21-ene-18

MEMORIA FOTOGRAFICA

CALLE CHAPULTEPEC I CALLE QUE VA HACIA EL MIRADOR

GUARNICION TRAPESOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DErc=150kg/cm2 CON T.MA 19mm, DE SECCION 15><20x30,INCLUYE: CIMBRADO,

DECIMBRADO, COLADO Y ACABADO SUPERFICIAL, OBTENCION DE PRUEBAS P.U.O.T.

\

L: \ • ... ).'.\

EDGAR MEQINA LARA

V~4.i.~t.if.-t~~ ~;;' ';'"' !'f_;'~ 1.:1; J"'~~",• • __ ..... _ ...... ;J..5 ,~, _.~,.J

'f1Oe03CS3CIiOl.lNIfO

SéIWlHiF.---", I® ......... .~·~p-~c ,-• .. ' SO)II'lI;' •'01qo ~ ; ZWl iKJNOI:)'t'MfYONi veao 'tl3CNc;>IO'tOlsn ISOJ.OoI.""Nn ISOJ.OoISJtrlN'n :lJ'I'QnI::I

NOI:)VJ.N¡JWIJ\Yd 't~030~1..l L~nloüi :'::1'"."

~,~ -= lI.otJt~OI8~·'..::>PB1lJ.A'i' 'V:>I18nd 't!l8O3CJOl'r1:!..lN<Xl

n.JdxaAlLOOutt ...."..,.,

vseoYl N3 oc 'tlf'l:J3r3sorvsvw. IIOLOoISln, :HOIlY.InlaNW1J '.,.::MNOIIII "'.1H'R,"~ 'ON 'fIlIR'W .,...I.N.,.. AW

r.~>iF.C' ~ry <i,;,c'-Jlimj ~'ONN~WWlJ.q'1\:) se'VS tEI1YNCNS~:KRId SOlNOl~VAV~V:iI

:'i'lSUYtU.NO~


SANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GRACIANODIRECCION: SANCHEZ SAN LUIS POTOSI,

expn;:JTELEFONO 4441001892

RF.C.: EPR13020 7CIUDAD: ..' ..

n_' N

ESTIMACIONN- 1 UNO


ICONTRATO DE OBRA PUBLICA.AYTO_.181015/2015

P ACIONEN N O DIAZ

TIPO DE OBRA:

31 21...ene·16


BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULlCO ACABADOCON BROCHA DE PELO DE fc=150kg/cm2 DE 8 cm. DEESPESOR T.MA 3/4". INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO

PUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.

MEMORIA FOTOORAFICA



V~'tl VN103V'l ~\;IOO3

NOI~lflS3

To'n'd OI}lO.1Ifl:tOB'<I130 S...B3nd 00'<1100 '0.13}10NOO 30 O}l.1SINIV'lnS '001fl:tBW1030

'OOIfl:tBWIO ' 8 1...0 9X9 ...0 ...010S0}l.10313 '<I11"'W 30 N010 ...00100 AO}l.1SINIWnS:3An1:>NI '~V'l:>/El)l OO~=',J 30 n...8 30 0.1N3IWION31\3}1

NO:>00'o'1:>Z3W3}1d}lOS3dS3 30 WOU 30 1"'S}l3I\SNIfl:t.1OO...AIfl:t OO"'B"':>'" O:>l1nIfl:tOIH0.13}1:>NO:>30 0.1N3WII\"'d

OI::>INI

'1'o'n' d olllOiWOll<t1 30 S1>'S3nd00'0'100 '01311ONOO 3Q 01l1SINIwns '001>'ll8W1030 '001>'ll8WI0' 8 1...0 .X9 1>'01>'010801110313 'o"111>'W30 N0101>'OO100 A 01l.1SINlwnS:Y.I110NI 'ZWO/!)I

OOZ=',J 30, H1>'8 30 01N3IWION3I\3I1,'NOO P0'o'10Z3W3I1d 1I0S3dS3 3fil, WO,S~30 }1>'SII3/1SNW.1 O9'o'AW 001>'8'0'0'" oonnW!lIH 013110NOO 30 01N3WI/l1>'d01d30NOO

'Q'OllClvd

V~80 30 S30VOI1NV::J

'V::J118ndV~80 30 OlV~lNO::JV~80 vt N3 SOOVln::J3r3 SOrv8V~1

~'ONNOI0"'V'lllS3

'I\:J 30 '''S S3'''NOIS3:10~d S3NOI:J""'t:JX3

:ONO~3131

IS010dSlmNIfS • ...OINOW 1flN1>'S9t6~ 'ON VIIIIfW 1flNIfS /IV

:NOI0031110

:'tJ.SIJ.~J.NO:J


SANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GRACIANO

DIRECCION: SANCHEZ SAN LUIS POTOSI exproTElEFONO 4441001892R.F.C.: EPR130 7 7CIUDAD: ...¡¡. .-,

"'~~"'"''

ESTIMACIONN- 1 UNO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

TIPO DEOB

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO ACABADO RAYADO TRANSVERSALDE 15 CM DE ESPESOR PREMEZCLADO REVENDIMIENTO DE 8 A 12 V~ _

f'c=200 KG/CM2, I I COLOCACION DEELECTROSOLDADA 6X6 CAL 8 , III.'C,","'UU,

CONCRETO, COLADO

CONTRATISTA:

EXCAVACK>NES PROFESIONALES SA. DE CV.

DlRRECCION: SANTA MARTHA 158 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE QRACIANOSANCHEZ, SAN L.UIS POTOSI,

TELEFONO:4441001882

R.F.e.: EPR1S0207QG7CIUDAD: SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI.~' i'''' ,""', ~ ,J' _~:'I:¡'lo: r.Y ,CROQU'S,:r",:,I ~,c.¡"''>¡ "h'. f fe¡; J~~"!:~;.)

CONCEPTOS QUE APLICAN 1.1·1.2 ·2.3

TERRACERIAS

EL PROYECTO "REHABILITACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, ENENCARNACION DE DIAZ: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 20 CM Y UNA

BASE HIDRAULlCA (TEPETATE MEJORADO CON GRABA 1 112")

.,.

!.O~~~~LQ

C"')

o o oo

oo"

o o o-e- o c:i c:i \ o o oo N o oo .,.U) c:i o

+ + +- o o oo o + + N r~ .,.o o o + + N No o + +o o

EDGAR MEDINA lARA

1s.~J.,SUa..DIRECTOR OBRAS PUBlICAS

ARQ. EMMANUEL ROMO ORTIZ

~

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES PROFESIONALES SA. DE CV.

SANTA MARTHA 158 SANTO TOMAS, SOLEDAD DIEORAClANOSANCHEZ, SAN L.UIS POTOSI,

OIRRECCION:

TEL.EFONO:

R.F.C.:4441001882

IEPR13D2D7Q07SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSICIUDAD'

f''li,¡::C{ ~" ,'i' ':II:"ii~', ", - J,r, CRQ:QUIS, 'l '\':'w",';"41 j: 1: nltCONCEPTOS QUE APLICAN

TERRACERIAS



g \~

O'J o1()

':iN ""' ,"?;+

g go

~g,:1; +o

EDGARMEDINALARA

SUB-DlRECTOR OBRAS PUBLICAS

ARO. EMMANUELROMOORTIZ

CONTRATlSTA:

EXCAVACIONES PROfESIONALES SAo DE CV.

SANTA MARTHA 156SANTOTOMAS, SOLEDADOEGRACIANOSANCHEZ SAN LUIS POTOSI,

OIRRECCION;

TELEFONO:

R.F.C.:4441001892

EPR1302D7QQ7CIUDAD: SAN LUIS POTOSI SAN LutS POTOSI

, ';-" ,; "c~>CRoaU1S .....,,"~. ~ ~ <~.r ','~

CONCEPTOS QUE APLICAN

ESTIMACION N·1 UNO


TIPO DE OBRA:

EL PROYECTO "REHABILlTACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, ENENCARNACION DE DIAZ: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 25 CM

=--

o o o o/l~-=r\I o o oI ~ oo :':. } ,t» o ro .. ----m----_~o o o oo o o o

o oo oo o o oo o o o

I o o

____ 1

TERRACERIAS CALLE CHAPULTEPEC I CALLE QUEVAHACIA EL MIRADOR

8UB--DlRECTOR OBRAS PUBlICAS

~EDGARMEDINALARA

CONTRATISTA:

ESTIMACION N° 1 UNO

TRABAJOSEJECUTADOSEN LA OBRACONTRATODEOBRAPUBLICA 1 AYTO-ENC 15-18/01512015

TIPO DEOBRA: PAVlMENTACION

,31-dle-11!1 21...ne_18

EXCAVACIONESPROFESIONALESSAoDE CV.

SANTA MARTHA 1156SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GAACIANOSANCHEZ, SAN LUIS POTOSI,

OIRRECCION:

TELEFONO:

R.F.C.:4441001882

EPR130207QQ7CIUDAD: SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI';:{~ '.& ~d,'ln¡;:""'5L''''~,"\f ·CROQUIS~-:_..,~'" ,l ~;¡;:;;íi:r ¡),j;~"'J"\;/';Jt ..'1~,'1:.,


IOO

OCD,,,+

I

---::

-

1-

\ OOO('Jn

=O OO Oc) O

O O Oc) OCD c) O~ IX)

O O c)T + c-, "1 -er-(',1O O + + N

OO +

O I~

o

1~

k- ,1- ~ • 1FH 0NI--P.-

}area: 94.42-~ =o -

-

- -_--O Oo o o oc) o e, o"

O o o

EDGARMEDINALARA

SUB-DtRECTOR OBRAS PUBUCAS

ARO. EMMANUELROMOORTIZ

CONTRATISTA:

OIRRECCION:

EXCAVACIONES PROFESIONALES SA. DE ev.

SANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GRACIANOSANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

TELEFONO:

R.F.e.:","1001892

, I , ~ ~ /.." ~RoqY1S- ~ 'i:'" ~ • < ')lo ~'",,\


GUARNICIONES

E8nMACION N· 1 UNO


CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 1 AYTO-ENC 15-18/015/2015TIPO DE OBRA: PAVlMENTACION

,31-dlc-115 21....,..1.

EPR130207QQ7SAN l.UIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

o oo Oc:)

o O O Oc:) O<D c:) c:)

Oro O c:)+ N N

"O + + NN

IO +O O +

O

i

oo

~n+o

oooo""+

t ~ 'l2....1aUB-DtRECTOR OBRAS PUBUCAS

ARQ. EMMANUEL ROMO ORrlZ

OOO"'!

'"+o

H. AYUNTAMIENTO ENCARNACION DE DiAl

2015-2018

21 de enero de 2016

CONSTRUCCION DETERRACERIASy PAVIMENTOSDELA OBRA"REHABILlTACIONDECALLE20 DENOVIEMBREENLA

COLONIA ELREFIGIOENCARNACION DE DIAl"E X e " \. A e 1 o ~-J E !)

EXCAVACIONES PROfESIONALES SAo DE cv.

~'I

, '.

• 4....

"-:' t.'l/ .

.~

LO ~~~'E6S $ 9S'Z~S'~S $ is'szsus $ ·~\t'Z11OOW'daoaoows~~ ELL'L6S $ ~S ~SHS $ E6 ~ZE'S~S $ rtn~ wnlO'o' 'ZIUIOWV

$ $ $ ~OnBl.N'o' NOl:J\fZI.HIOWV

~S ~~6'06~' ~ $ LO~9Z'V9¡ s ~~ OSS'9Z0' ¡ $ If~SO 'v'1 3D ~OWI\ OdI:JI.lN'v'

1...101 'V''''I avallNY3 ~13Q NOI:WZU,ltOWV

6Z'gss'ZLE'Z s SZ'ZSZ'LZE $ ~O'~¡n~'Z $ '~30~3r3~Od001\1'9SL E60' ~6E'Z $ Ea 9OS'6ZE $ ZL LSn9O'Z s tI NQI:)\fW11S3 V1S3¡O o $- $ $ ~OI"tl31N'W OO'v'1nV'lno'v'

~O SS9'E9L'~ $ sz SSO'LS9 $ 9L ~OS'90¡'~ S Ol'o'~lNOO130 3H:lOdWITWIOJ,. "y'A1 """" 31B'o'.LHOO OO'4flSi

: 130 NO::>lon:)3r3 30 OaOl"tl3d

(ONn) ~ .N NOI:>VIIII11S3

8~O~-9~O~

SV:>I18ndS~80Z'<f1030 NOI:>VNIIV:>N3 30 O!N3IWV!NnAV

I

LElOLOZOE~lId3t6B1OOÍVMr

)10d sru N'v'S 'Z3H:lNVS ONVI::>'o'"tIE>30 0\(0310S 'SVVIIOl OlN'tS 99~ VHHJVVIIV1NVS

9WZ' en ruaue ap ~ZWV1 VNI03W !:IVEl03

lV' S~OZsp 9Jqwap!p sp~t9~OZ ap oreua ap ~Z

,..ONO.:l3131

0I11:lIWOQ

W'lSt.LWlNOO

'OO0Rt3d

!NOI::>YWIl.S3 3D YH:l3:J

EXCAVACIONES PROFESIONALES SAo DE CV.

EYCAVACfOf.JES

H. AYUNTAMIENTO ENCARNACION DE DIAZ

2015·2018

t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11~~~~~~~~~~~~Ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~f'~"\-r- '"

~c"S:~--t---"""'¡''i''i''.i;~,,*,,~~~4.C.; ~ >:¡ ~

sI~::,/

,f~

-.(

;;'+- (:~-',--- ~.

-.,

\~,

.', ,

. 1.¡

·hr '!F',~ ,

''''., t ....

,.'

21 de enero de 2016

EXCAV.\( ONES

EXCAVACIONES PROfESIONALESSAoDE ev.H. AYUNTAMIENTO ENCARNACION DE DIAZ

2015-2018

31de diciembre de 2015

CONSTRUCCION DE TERRACERIAS y PAVIMENTOS DE LA"REHABILlTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA

COLONIA EL REFIGIO ENCARNACION DE DIAZ"

"

','!

,",\ ~-:,,,!

\'. ,C

'\_~',

!-.

-;I

\.,\

//

IIESSú9SZ0Z000000TOOOOI=xsaZOJ6J~J~TOKJill~rIE~X~iliIJJqoZ6IVaO~ZJXMK/ZMHOV,OPXrNaqyvO~a,ZLdqs~3H3qE~a~ax~5~MK+6NSXOSOXT3aLVx~xaL~oEJ~ss~~qa9SMJXq3IWSqX&AbXs+q~úOSX003LZV6xTillEM~~Lq6bVaAObSHS3JXdWXON'IISO:6E:EUúO-úO-9TOZIE9DVJVESE<;6-Toas-a3aú-63V3-a39993LSIO·TI I

=o.;¡aZ3úa69d~d'I'I~LaOa3:JZiliX~d/WO65VE~~9 3TX./Eiliwxx89,'ITXJSH. q~oTdH.:P[A~/EA5~~+I9NZAXJqqH,q~()~L aWiliKúad~n<;A+s+3+qLMili6rOT~~xb3,03JX/JaEXJx069úJ5a1Z80H~8qa~~M~MX<;U30zbJxarúMawx,duw

lLTLO'f:lv'~

. ... . .. . ~.. . . ~ ...

sczvzesss :S3NOI~Km030 301'11'101.

-$ :smuo- $ :~Vl11V111V'l

9U9v'a$ :~Vl1IV11lV'9L~·99l'099$ :Od1811NV'

:S3N0188n030

ss'ozc'ioz'es :1'11'101so'ess'cocs :'11'1\1

zs ~f:v'Laa'~$:31~OdVIIIzo ·oNNOl8V'VIII1S3

:NOI8dl~8S30~

9We/9~0/9~-g~8N3-DUV' :01~lN08

"NIO 30 NOI~V'N~V'~N30IDI.:I3~ 13V'IN0108 Vl N3 3C18V11311\0N30 oz 311'11'830NOI8V'lIl18V'H3H. V'~80 Vl 30 SOlN3V11II\V'd

A SV'I~38~~31 30 N0188n~lSN08

:VOV'NIVIION30~80 Vl 30 zo ·ONNOl8V'VIIUS3

Vl 30 ODV'd1'11'31N310NOdS3~~08CN·VII00~/9f:SOS3d OH~O A

V'lN313S SOlN318S00 11V11NnA V'lN3~V'n8SOlN318S13S N0l11V11Nn) 9f:·9Lnv9'~$

30 OVOIINV'8 Vl 'oosnvr 'NIO30 NOI8V'N~V'~N330 01dl~INnVll130 181~3~

eNOI8V'VIII1S3

OOO·~

081X3V11'ISOIOd sim NV'S'Z3H8NV'SONV'IJV'Cl830 OV'0310S 'ISOIOd Slnl NV'S'~~vBL'SV'VIIOlOlNV'S '99~ V'HIClV'VIIV'lNV'S :NOI::>103dX330 VH::>3.:1A ~V~n1

081X3V1108SIlV'r :00V1S3OLZLv·d°::>NIO 30 NOI8V'NClV'8N3:ovom::>

0~lN38 :VIN010:l N/S ·oNlV'dl~INnVII OI~VlV'd NOI~n111SN08 :0111::>11N00

vVIIC~O~09B03V11:::>.:I~08SIlV'r

'NIO 30 NOI8V'N~V'8N330 0ldl81NnVII :3~8WON

ISOIOd sim NV'SZ3H8NV'SONV'18~D 30 OV'0310S

~f:vaLSVVIIOlOlNV'S99~ ·oNV'H1C1V'VIIV'lNV'S

LDOLOeOC~~d31\330 VS S31VNOIS3.:10~d S3NOl3VI\V3X3

LH

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300585307Fecha y hora de certificación: 2013-07-30 19:44:16Este documento es una representación impresa de un CFDI*Efectos fiscales al pago*FOLIO FISCAL: 57F666FD-EAF9-4BFD-8DOl-95353ACAC363

F0000000177.xml- OneDrive Página 1 de 1

OneDrive

lit· Editar Q Compartir ! Descargar + Agregar a mi lista Compartido </> Insertar lit' Nc (j)

Compartido > Datos adjuntos de correo electrónico > F0000000177

<?xmI version="1.e" encoding="UTF-S"?><cfdi :Comprobante xmlns: cfdi=''http://www.sat • gob. mx/ cfd/3" xmlns: xsi=''http://www . .,3. org/2eel/XMLSchema-instance" xsi: schemaLocation="h!htto: /(www.sat.gob.mx/si tio internet/cfd/3/cfdv32. xsd" version="3. 2" folio="I77" fecha=" 2eI6-04-e4Tl3: 39: e2" sello=" LNQYMPxfESHSqQvBAq¡-sxcv2xbSMIFhYrws 6Dbtj sser 30R7eYj xA7BFlXe8QYsN9+ywVgjYeVDtabEHEGSbp72i DcUAAbBNJxdeiAeHwZ/ yWXrZjODAI9 20hr r ITKYj al JGmfyo1kCt r9 rUzBsY=" ft

EXHIBICION" noCerti f í cadoe "eeeeleeeeee3eeS8S3e7"certi f i caco-" MII E1j CCA36gAwIBAgIUMOAwMDEwMOAwMDAzMDAI0DUzMOcwDQYJKoZI hvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZGlpbrAlUECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQWRtaWSpc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODA2BgNVBAsMLeFkbWluaXNecmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSWSmb3JtYWNpW7rXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDBIBdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDBBEaXNecmlebyBGZWR:EVMBMGAlUELRMMueFUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb2SzYWJsZTogQ2xhdWRpYSBDb3ZhcnJIYmlhcyBPY2hvYTAeFwexMzA3MzAxOToeMTZaFwexNzA3rBVkFDSU90RVMgUFJPRkVTSU9OQUxFUyBTQSBERSBDVjEsMCOGAIUEKRMjRVhDQVZBQelPTkVTIFBSTeZFuelPTkFMRVMgUeEgREUgQlYxLDAqBgNVBAoTIeVVQeFWQUNJTeSFU)IwYDVQQtExxFUFlxMzAyMDdRRzcgLyBNRUxFNzQwOTESNEg2MR4wHAYDVQQFExUgLyBNRUxFNzQwOTESSFNQRFJEMDlxDzANBgNVBAsTBnVuaWRhZDCBnzANBgkqhkiG9weBAQIXEvaACADcKwUzeRDaeVKG4GW8cL2/ Zb7wOBYZAQTulJhIHRYSGnjbYV451BI8N6Gi 3Ubp4J/Y2kpDl vi FOJXYShsi kuUd4scaUCOdnEAKZNCSryB 7c2q9r LxS2P5IW8XOKoe971YDVReTAQH/BAlwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhv cNAQEFBQADggEBAA3Y/ k9/ /KmHpi xK6vZi wFGSySfmOWay7SSvNdmEfu40RauwIIYCi L7+Hl vnaAt 1i fJefBqfvwPYcdMJ deEudtat FU3m9ayFGn3VyDdpDRtmv1akkmg4Eefto Se/ w7eADBbZMDaUFi 9v3gKqBa1PVNed94S0nJt JOJr4Zmdv2QGvIGh2A! zVpEQOYer sNI+Jff A8NBs3R+7TEAhu7M7wCpFCYZJf2BQPI E3qeL3BzFxr 849Cu21EaQarwaAxQeTb2EL3R/hMzwsqS16tUFLG2CL4Gd9icwEROhkFHemFal FkhYbnbdeA7c=" subTota 1=" l'Moneda="Peso Mexicano" total="16Se765. 51" tipoDeComprobante="ingreso" metodoOePago="No identificado" LugarExpedicion="5ANTA MARTHA156POTOSI, SOLEDADDE GRACIANOSANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO">

<cfdi:Emisor rfc="EPR13e2e7QG7" nombre="EXCAVACIONESPROFESIONALESSA DE CV">4 <cfdi :DomicilioFiscal calle="SANTA MARTHA"noExterior="156" colonia="SANTO TOMAS" localidad="SOLEDAD DE GRACIANOSANCHEZ"muni,

estado="SAN LUIS POTOSI" pais="MEXICO" codigoPostal="78433"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERALDE PERSONASMORALESCONACTI\

PROFESIONALES"/></cfdi: Emisor><cfdi:Receptor rfc="ME088ele13M4" nombre="MUNICIPIO DE ENCARNACIONDE DIAZ, JALISCO">

<cfdi:Domicilio calle="CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL" noExterior="S/N" colonia="CENTRO" 10calidad="ENCARNACION DE DIAZ" munic:estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="4727e" /></cfdi: Receptor>

<cfdi: Conceptos>

<O 2016 Microsoft Términos Privacidad y cookies Desarrolladores Notificar abuso Español

06'SBB'~. s O€'S~S'S s 09'OLS'g¡: $ '~\fZtll::10WVI:IOd001\1$

09B~O'B.~'~ s LL BV¬ 'BS~ $ €BSL9'6BS $ wn~ lVfU!:)V "ztJ.i:lOWV

.. CLnSS $ ~S~S.'~B $ €S ~~€'S~S $ l::IOIl::l31NV NOI:l\fZlll::lOW'V

~S.~S'06H $ LO .9~'.9~ $ "OS9'9~O'~ $ Vtl80 Y1 30 1:10,..," OdI::l1J.N'tt

1nOi ""I\'j CJV(II.LNV!) 00I1:IIJ.... 1JQ N04!)WZ1UIO.....

~9'€.nu $ S~'~99'€~ s ~.'~BB'L.~ $ ·~30H3r3 HOd OQl'v'S

B9ozorozz s 90 SBS'€O€ $ ~9 ~€.'L6B'~ $ Z# N910V~11S3 \(193

SLe60Ue'~ s .0 9OB'S~e $ ~L LBn90'~ $ HOIH3lN'v' OQV'lnWnOV

.0 BS9'€9a s B~BSO'LS9 $ 9L ~09'90~'. $ Ol~lNOO 1303H:lOdnl

'Y1Ol V',,'j .. SO i"lS'llNO::l QOY1S3

SVOIlMVd30.

%OO'oot ti NOI::IVWIiS¡f '

~S'S9L OS9 I ssc'szz ~.9 ~ S a.,(;¡¡+3)-o). 1IW!JYdV OUN (O

$ (~·o.o) l::I\f111W1\{; NOION3.13l::1 (:19~'LB.'6

(v/N) OIWO l::IV'lllW 1..,.Z NOION313l::1 (i %00'0

%00'0 LS'~tl'~tl%.E'96 00'0%99'€ 00'0%00'0 SS'6en

NOI:>VWll83 oa,vs:11::1808%

(v 30 ""'SiZ) l::IVZ11l::l0WV V OJ.NOW (B S'l11I30YllIl3.LU'tlO'tZn

~.N NOIOVWI.LSi30 V/IJISO.lNOW Iv93UIOdWI

,. : 13C NOOlon03r3 30 ooorasa

(SOO)Z .N NOI::>'o'1/II11S3

8OOYBYOY68'trV9'ESS"t s.'OOO'9Zg't tnreun SO.L3110NOOza'ztrg'105 81'lEV'69 OO'VLO'LLS

55'6Et's SYlII3:lYllIl3.L S311YNIWl1311d1I01Y3.LNY

N01O\tW1iS3tON NOIOVWIJ.S3

Oidd OJ.d30NOO

'NQIOVV'l11S3V1 N3AnlllSNOO sne S31HOdV413 SOld30NOO SOl 30 N3wnS3~

9IO~-9~O~

S'o'::>118nd S'o'H80Z't'10 30 NOIOYNlIYON3 30 OlN3IWY.LNnA y

I

zeozceoel~d3ONO.:l313J,.

0I11:>1WOO

V.1.SUWINO:l

:OO0Rf3d

:NQtOVWUS3 30 YH:l3.:1 Y.LSI.LYlI.LNOO

'IS010d SIn1 N'VS 'Z3HONVS ON\I'IOV~O 30 OV0310S 'SV~Ol OlN\I'S 9S~ \l'Hl~'Y~ 'Y1N\I'S

~\t'l VN103~ ~VOO3

9~Ol' ep OJ9Ueep ~l' lV S~Ol'ep9JqUl91O!Pep ~€

9ioz ep craue ep iz

;{fd":~'c'~J' .'V~ VNIQ3W ~'1roa3 "',' ~"';~...~~:;,,' IZ3d' h13~Ol~'O"V

~

OS","3.n..<e r,¿.'., ' . . . 'Z3~N' 'HO. I13n7~_I ·qf;']

J~ . I.~~ A 0~3 01N3...IAI,d30 10~lNO~ IfllVd'e ---r ~ .. tl7/~·~ro'_.M9J.'~09·9O~·" S vrOH '1:/.193 OO'lf1nWO:lV Id¡'~'~BCóS

I n'ZS9'l'~ S tt'6~L·1IV6·t S zL'Lsno<rz S SH"·s.~·. S ,"vrOH-_ ./

r- 9O'99~"9LlO'6Ve'~

TO'n'd %oo~ lV I )\tlIVd

$ s s S ~jQ'99v'9¿ s U'SES lO'8.8·~ 00'0 00'0 00'. 1... SVI~VS303NSON'v'~30 NQI:JV::Jl1dV'31:)1.:I~3dnS30 ~:3A~ioÑl <',013~:)NOO30 NOIOINHtfn8N3Vlll~WV ~OlOOOOI~l 30~ruÑld;

O:Jnn\t1:l01H013~:JNO:J30SOlN3VolI/\Vd30 10~lNO:) V1::IVdO/\d 30 'o'l.NnrV~lNOO 30 NOI:::>VOO100

ZB'9L9"S9 $ s s S Ze'gLg"S9 s S~'L8S 09't6.n, 00'0 00'0 00'. 09'176L"~ 1~ A O~lSI¡.\jnS:3Ánl:)NI HvllV11ISo X31.:1V>tIS31N'v'l3/\INOln'v' ~OQ'V1'3S ...NO:)SOOllN3S S08INVN3 031V.:IV"lV:)OHONV30 VllVIIV Á orw 30 VII:)9 30

aValaNn.:lO~d VNn NOO'SO~13V11ooe '0'0'0'0V "Z 30 :)Ad 30 V1Nnr V~lNO:>

IL9'i:v.zfi'J: .~ii! ·!íb :il-I~-:~'1iI!~J":!,i!5i1\$,," ";'''''&''_'''''. ¡¡;¡¡¡, Ij~,~ :~~.I,~m~'~i",.v; ,.S, """ Jo/' .".. '>J. ,I'i '!%' '.,~ • • ". ""', .iJ.,·"J'~ ~,~"~,, '''lti.~~"'!>'J ~*vJ!ii..~'f 'Jl:i'l""~;''''!I) ~"~;,;

'l'Ond 01~OlV~08'o'13a SV83nd 00'0'10:> '013~:>NO:>3QO~lSINlvms

s 2:€'6~0'SZP"Z $ 2:S'061'ZZB $ &.S'SlZ'ZM'¡' S Z€'6&.0·SZV·Z s OIl"ezV1i 00'. 9V'LV9'S v&.'9"e·~ lE"'U:Lt 9v'LV9'S z... '00V~8V111:>30'OO\'CI8V111:JNOI:JV:JOl08AO~lSINIVllnS:3Anl8NI 30€EZ&.'t:f s 30 01N3IWlaN3/\3~ N08 oaVl8Z3W3~d SV~W~OS3dS3 30 Vol89&.30

lVS~3/\SN\'CI1 OOVAV~OO't:f8't:fOV08l1nv~alH 013~:JN08 30 OlN3V11I/\Vd

30 8V83nd 00V100 '013"ONOO ~~01 1d O~~~~~~~~::,

$ "O'ZOO'LBS s St&.Z€·6t'E $ 9L'OB9'LB&. S ~O'ZOO'L€S s OVZVZ$ 00'0 0&.'8&.Z·Z 8B'ZVV·&. ztSLL O&.'B~Z:·Z z... 'oaV~8V1118:3Anl8NI '"M: YVfl ~;A:; Z'C

30 013d 30 VHOO~8NOOOO~8~OVo:)n(,v"-0í.to13"ONC);3aváliiiw8

SV83mld 30 NOION3180'lVl8l::l~3dnS OO't:f8't:f:::l't:fATond

$ &.0"Z9·6~V $ €&.'€€S·&.B€ $ BB'060'st S &.0'VZ9·6&.V $ O€'S&.Z$ 00'0 ZO'6ve·&. O&.'ZU·&' Z6'SH lO'eve·&. 1... 'OO'V~8WI8:3Anl8NI 'Oe:XO(?(S&.NOl883S 30 'WW6&. ~'c30 V~80 N3 OH83Ho:>nn'V~OIH013~8NO:J 30 l'V0IOS3d'V~1NOIOIN~'VnE)

"" ".'; ,,,,,,,",¡,,illl'lS Is.'OOO·S<:9·¡-,¡,¡ ; s. ~Ooo:Rn .-~ ,: 1't'SH·~8S·t í '.,1, ", ,Ji' .1,.,. "'~~" :i" ~V""i.I, ',1, ''¡¡''liIIHi' '.'1<"" ....11!!' , ' ,ilj:!l! ¡'~"'\~<:" ., I,;.t

l'ond OV03¡AJnH30 NOI:::l'V~Od~O:JNI''V~80 30 "",WW""'L

$ LS'S5Vml. $ OV'VW'&'V $ SL-'H:,'69 S LS'SSV·O&.&. $ se'ss!.$ 00'0 €L'80L ctc9Z os'sn U'BOL c... '1'V1~31VW30 O~lSINIVllns :3Anl8NI'VII'SAd ns 30 c'z(31'V13d31) OON'V830 lVI~31VW N08 S'V13nON'Q'830 f N3ON3113"

l'ond 01"01~"08V1

Le:'ZE€$ 00'0 V~'06n v~'06n 00'. v~'06!.·~30 SV83n~d A 1"4:) OZ30 018VdWO:JOQI03Vol~OS3dS3 Nn-N-ci::i

$ €8'99S'S6€ $ €8'99S'S6€ $ S €B'999'S6€ $ c~ '~'fS'I\'d 30 %S61'VOO'Vl:J'Q'dVIIOOA OOVNI:J'V'OOION31'OO'Vl:JZ3V11'\'CI80 Z·ZVl 'VV1NVld 'V130 O~lSINIVllns :3AnlONI{ ,v&. ~ 'Q'8'V~DNO:)OO'Q'~or3V11

31V13d31) SONI;;!'t:I30 oo~nll~l l'V!~31VWNOO'tf:J!1n\'CIQIH3Sva

ZL'05e'STond 01"01V"08V130 8V83n~d A1

$ 09'&.SO·&.L $ 09'~SO·&.L $ S Og'&.SO·~l $ v6'~&.$ 00'. Z1'OS6'S 00'. u'osa'S <... '3NI.::lV'OV03V11nH30 NOI:J'V~Od~OONI' I I »~N ~lV118S~30 'VII'S'/\'dns 30 %S61'V1V'~nlVN "ni

1;,11, S SI'~t,'69 -';-'''''$ e!I' 18~""eak ,• .,t's I .O'>LO'U.· :" , "l ,,¡j& . :fiI\'¡:0r~ ¡il' :<I4!J:~¡¡ !l!II '.¡~~bé'",.. ,~:¡,,' ,ú,.¡ w''"" ,i!!ll,· j"'IW}i'.'i".· i?Ji!í, ~", ,,:re <" "~,,,ti: L!I<;:;~ i':'i"'!!~ " z'VNIWVlVl

3~80S 'VO'V80l08 ~3S 'V~3830 A3181~30VOlnV l1NI/\N3 NOIS3~dVolI'cfN3

SS'6€L"S $ $ $ S SS'6€LS $ Sg'6BLS$ OO'~ O O 00'. OO'~ VZd :3Án1:JNI'SWOOg30 a'VOIONn.:lO~d'VNn'VZV'iOIEl}iOO~=O..::lOOl1n'V~aIH ,'e013~:JN08 N3 VOV"lONV'\'CInllV30 SO~13V11&"vA"ZH€X ..~~/e:30 ~'~':"'lV~

t:lld A e&.'l'VOVNIVIIVl30 SOt:l13W08'~XOZ'~30 V~80 V1 3a ~Vd~~

íSS'6t,:·s· ., '·'IIIS·un .. .", -;¡¡:;¡¡;,: ~,

""". II",.."on" ,",,'01lS. ,~"."..""... "",''OS," 00"" :.,~ "~,."''' ,.""."...." r=,~-",..n SOld30NO~ 'ON

·• • • 030I I ' • • 0:10'..., '" ..-',.... ,000l>l3dt~'@ ""'a 30 '0""."'3 'Iil<80V1iI '~"80 30 Odll

OLH""UNd' ,'~',

P 1-=-u,., . :>N3"O~A" \f0118ndV"80 30 01V"lNO~ wtbca",,80 V1N3SOOVJn03r380"'8\1"1 IS010dSIn1NVS O ... ~ 'ON","VWV1NVS

[t~r' '~~' ·:~';~{l (SOOIZ.N~ '11:>30 ·"S S3'''NOIS3~OHd

''''

06'SSS'~v $ OE'S~6'S s 09'OL6'g¡: $ "H'allt:jQWI( HOd OO'WS

09B~0'Sv~'~ $ Ll SVE'SS~ $ ES6l9'6S6 $ wn:J'tf WI1lO't' 'ZUHOW\f

VV EU'LSS $ ~S ~SHS s E6 ~~E'S~S $ HOIH3.LNV NOIOVZI.U:IOINV

~Sv~6'06~'~ $ la V9~'V9~ $ vv OS9'9~0'~ $ \fH80'!fl 30 HO,."" OdIOUNV

lVlOl 'lI'I\'1 a'taUNYO 00I1:>U.NY1JIQNOI:w:u. .. 0wy

~9'EK'~l~ s 6~'~99'E~ $ ~v'~SS'lv~ $ 'H30~3r3 I:IOd001VS

ss'ozorozz s 906SS'EOE $ zs ~En6S'~ $ z'NQIOVLA411S3 \1193

sz E60'~6n $ va 9OS'6~E $ zzzsztsoz $ ~IH3lNV oovmanovVA S99'E9L'V $ B~SSO'¿gg $ 9l ~09'90~·v $ Ol'v1:l1NQO 13Q 31!:lOdVolI

1nOl ,,.,,'1 """" 31BVJ.NOOOO'f'.1.Si

,.,. : 130 NOOlon03r330 ooorasa

tsocre .N NOIO'O'WI1S3

8Y(Jl1Wd:;Ja*

810~'9~O~

S'O'::>118ndS~80ZltIO 30 NOIOlfNlIlfON3 30 O.l.N31WIf!NnAIf

.:.z.t'1C30 NGI:)VNH'd'::>N3Ore>I~3!:113VIN0100 Y1 N3 3!:1S"3IAON30 ot 31,-YO3Q.~~I].SVH]b'!lmQYl30 jOJJ:l~'td ASVlH30~H313aNOIoonM!.S

¡SOlOd sim N"tS 'ISOlOd simN"'S

a;"'L:dO LOOLOZOE~lId3~

'tSOlOd Slnl NVS 'Z3HONVS ONVlOW~ 30 0'11'0310$ 'SVWOl OlNVS 9S~ \t'HU:fv'ri V1NVS

V!:IVl VNI03W !:I'V~a3

1..,. S~OZep 9JQwapIP ep tt

avonl:>o• •

ONO:l3131

otll:MWOQ

'Wl.SUYl:I1NOO

:OO0fH3d

:Not~WUS3 30 'tH03.:j

g~OZap oraua ap ~Z

9~OZso creua ap ~Z \fl'SIlIfl:l.l.NO:l

._IIJ.SU.V'illNOO13 OZI1'9'3~ \ / SVOI1Snd m..IwcslAlII3dns

'Ir' 1/'7 '" ,'~'I<o."3n~.

Ot-l3~~3Z Z30N'V 3H jL~38wnH 13nNVW'o

...:msnd SWBO~OJ.O~IQ-BnS 8..,0',. n'dO~J.O~1O

•, ,t: alH!\Vd30 lNOO1VStt31\SNWlOOllN3S N3OlN3WIA'I1d 30 10tilNO:;' 'flI'dd

._.,~::S1W t ",OlfO "1Z 30 OAd 30 V.lNnr \(HiNOO 30 NOIO\f:)0100 A OM1SINlwns

S vrOH '11183oo~nwo::>'d

~."Il!:L.~ S I .t'e~L'".'t S 1 <L' L.~"'O'~ S ~."rOH

.rorrs%OO~1'v'

'99v'SL $ $ s S SO'99v'SL s zz'scs ZO'8'8'~ 00'0 00'0 00'0 ~O'6'6'~ 1'1< S"'H.S3~3N SON".. 30 N91~"~l1d" '31~1• • sans 30 \IZ~dO~7,·:~~;~~n013MONO::>30 NOIOINWnE:!N3 VllIM'v'W'V~0100 OOHo'Ml30~rúÑi~

_()~~ln~':'~5'l~ • .~NO~3C

~8'9L9'99 S S S S ze'9L9'99 $ S~'LE:$ 09'.Sl'¡' 00'0 00'0 00'0 oe'v6L~ 1~ SOl:~=i~i~~~~~~l;NN~~:'~~~~A~31~V>lIS I J NVI;;V;'¡UIV;;~'.NaO SOOllN3S SOBW'tN3 031'9':;lVl'v'::>OH:JN'V30 VolVol v Á f MOO'o'1;l~~

aVOJONn:::lOMd VNn NOO 'SDM13W OO't '110'0'0V .Z 30 Ol\d 3aVINnrV~ÜNO:)

i~t~,,~.~~.;s' IIH'" '.'P~,":"', "'":!""C!~""" '''', ,'''''i'1l\I': ,"~ , l' Lnt~'zt!:i ~,\ • 1 ")~ "frj1! "Íii ' ,!!l\llí~"'~t\l#i''li'~I, '" "".é:¡~!:",~j¡'¡MI'il:~I!r"li"Cr"i i~. Ji¡\: :,'hI< ,",,,,,;I¡;, Ii'", -IW", "', ,"f; : 8O!1"I!"~iJy,f s. .,.I!! '" "~ t

To'n'd OI~Ol'v'~08V'l 30 SV83nd OOV'lOO'013~ONO:::l30 m:USINI~ns

s Z~'6~O'9Zv'Z S ZS'06L'ZZB s ~8'8ZZ:'Z:09'~ S Z~'6~O'SZV'Z s ov'eZv$ 00'0 9v'LV9'S V~'9~6'~ zt'~tlt 9v'Lv9'S Z'"'OOV~8WI030'oaV~8WI:::lNOIOV00100 Á O~lSINlwnS:3Án10NI 30

€'EZ~va 30 01N31~ION3"3t1NaO OOV'lOZ3~3~d SV~~ ~OS3dS3 30 W:J9~30lVS~3I\SNVtl1 OOVA~ covsvov oonnVtlOU4 013t10NOO30 01N3~I"Vd

30 S"83nd OO"'O~ '013.~NO~ 30 ._l:~'n~d_';""_UHOUCV

s ~O'ZOO'LE9 s 9z'~ZE'6vE s 9L'089'LS~ S ~O'ZOO'LES s O~'ZvZ$ 00'0 O~'B~Z'Z 9S'Z"'V'~ lZ'gU O~'S~Z'Z Z'" '00".8'1<1~ :3Am~NI·.V/eVWl ~OS3dS3 30' ~l:;'~~;~~:'~zc30 013d 30 "H~O~S NO~OO'v'8"~"0~11n".01H Ol3.~NO~ 30 "l3nON"8

SV83nt::ld30 NOION3180 'lVI:JI:Jtl3dnS OOV8'v':JVÁ OOVlO:J' Tond

$ ~O'vZ9'6~V $ t:~tE\nSE s ea'oso's€ S ~o'vzg'e~V s Ot:'S~Z$ 00'0 ZO'6v6'~ orzzz. ze'eH ZO'6'6'~ 1'1< 'OOVtt8WI:J:3Án1::lNI'O€XOZXS~NOI::103S30 'WW6~V'W'l NO~~~~~;~,t~~~'e

30 Vtl80 N3 OH03H O::ll1n~OIH 013t1:JNO::l30 lvoiós3d~~lNol::lINtlvn€)

,J'".:~',,"" ~ ¡¡¡¡S, I 9.:po(r.~',~" s, ISt'ooo'ti8' • rK'Sti'i.ln '«; '.',,e,' ,""""" '\t ,i "'IOO! W ¡"v,: Mi': o,"~ ~m FiÓi~,¡ -11" ilil!J ,.¡; ..,,' '~'I!:'41 ,,_'" ';"l;no~NO~;~.l'~' . ,1il;",,'¡;¡' ,," f

TO'n'd a'o'03~nH 30 NOIO'v'tlOdtlO::lNI"v'tt80 30 ONVVll "':::111.4.'\.0

IS L9'SSVm~ $ Ov',zo'~v $ B~'~t,,'69 S L9'g~lV'm~ $ SS'9S~$ 00'0 t:L'SOL t:z'€9Z OS"gn El'SOL E'" '1V1t131VVll30 OH1SINlwns :3Án1::lNI'VfS',,'d ns 30 %06 .¡ nn'• •:¡~~~~, E'o

(31V13d31) O::lNV830 lVltl31VW NOOSV13nONV8 I N3ON3113~

:,:_~'n~_n,~n '""30 S"83n.d A"'~ OZ30Ol~"d~O~ 00103W.OS~~~~~~:~~~

$ ES'99S'S6€: $ Ea'99S'S6€: $ S €S'99S'S6€ $ LE'ZE€S 00'0 v~'06~'~ v~'06n 00'0 v~'06~'~ Ev< W'S'¡\'d 30 %S61'v'OOV10VdWO::lÁ OOVNI:JV'OOION31'OOV1~Z3W' Z·ZVl V 'v'1N'v'1dV130 m:11SIN/WnS:3Án1::lNl("zn ~V,8~€),~,~?, OCJ\t1l0r3Vll

31'v'13d31 ) SONI:Jv 30 OOVtlnl1tt1 lVltl31 VW v cl, ..JlH3S~e

l'OHd OI~01Vtl08V13~~~~~~~~~~ ul"l'

S 09'~90'~L $ 09'~SO'~L $ S Og'~90'~L $ ve' ~~$ 00'0 zL'oga's ZL'OS6'S 00'0 zL'oss's z~Vll::lg~~~N,~~~~O~~~~ ;o~61V lVtlnlVN' I ~nj~~~~~..I~~,"

~o

I,':"~(\'!'¡¡¡¡.t~:',$ 9~'~t,'69i~r,.. ",r;., ~~.. "Iílml<."'c!l ~1t~18~~!~'~' s~.,:·$ ,,":... Ji',Á

,. 1'" ""!~. "'i'~i ":¡.' )J!II.IJI ~'I;'" . P""",~.,."11',' e¡¡¡;""'!'!,, i ,~~$;~,!ii'{¡~"'o I·!"Z'~¡;

$ $ S SS'6€H; $ SS'6EL'S$ OO'~ o o 00'0 OO'~ \'Zd3.S0S "0,,~010~ .3S ""3830 A3181~30" Oln" 11NIAN3 '''NI~~:,

SS'6€L'S $ o~33Átln6~6'~~~~~N~V':~1~O:~ :~~l;~Vll~~~~~~~~~.:j.~~~~n,~~~~'~

.. flf'etL'G' .'"",,,''''' ~ ",tl1d Á a~ 'lVOVNIWV'l30 SO~13~ 08'~X OZ'~30 Vtl80V'l30 VWdV'NVol ,.,

""" 11 " .. ".no, NQ,o,.us, """" """'""'" .... · '09'''' 100000",n~"", ~~~ "'~"~~- l<lldd':,'~ "0"" SOld3~NO~ 'ON

,• • v'u ..,....." ...".... '00011l3d"00'"

t~l@ NIO "'NOIVN.,ON' :,,"SO ", 1 11 1 :".80 30 Odll IIlH"""• • " ,'~',.

"0''' ,ON3-01A" )300~ D.Jtbca",.

9" ""SO,, N3500~, ,n03r350","".l l80lOd.,n' o .... 'ON."' • • YlN• • A.'NOI003YIC

/'

¡:iWt-:¡f¡· j ,soo' • • NNolo_'I<u,.

I''i!> .' ,";'~,~."" :'~~.~:1:~",1'/lO 30 ·...S S31"'NOIS3~OHd

""""',"NOO 1--

'no 13 011nOI~ 'O~'V

S31VlOJ.

onnr 30 t 3TlY:l NO:l3:lnH:lOO'€ ~O'E 1'9617+0- .0·Z817+0

0€'09 OZ'O OO'OZ ~O'E ZO'€ .0·Z817+0- 0917+0

09'Z~ 0€'09 OZ'O OO'OZ n'c ZO'€ 8n ZO'C ZO'E w€ 0917+0- OVV+O

9O'Z~ oe'917 oz'o OO'OZ ZO'C 8tE .n 9C'Z ~O'€ 89'~ 01717+0- v9'ZZv+0

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 ¡,g'ZZv - OZv+O

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 OZv+O- OL'V~V+OS3H:lNVS OH03d 3TlY:l NO:l3:lnH:l

O~'€. OV'€€ OZ'O OO'OZ 9S'Z .n 9.'Z LS'~ 8n 89'~ OL'V~V+O - 0017+0

0.'817 Z€'€ oto Oo'OZ Ct'Z 9.'Z etz &8'0 99'~ 0017+0- 08E+0

O~'€¡, 00'0 oz'o oo'oz Wz sz'z zo'z 00'0 08¬ +0- 08¬ +0

170'17 00'0 w~ zo'z 00'0 09€+0 - OV¬ +O

TO'n' d OV03wnH 30 NOI:l"HOdHO:lNI'''HBO 30 ONVW'IflN3IW"HH3H '1VIH3.1"W 30 OH.1SINIWns:3An1:lNI "W'S'I\'d ns 30 %061" OO".10"dWOO ( 3.1".13d3.1

) OON"B 30 1VIH3.1VWNOOSV.13nON"B 30 ""HV N3 ON3113H

OH~3~30N3E>~'lfW 1'V'NI.:ll'V' OH:lN'1 OI~INIl'1fOH~N'If

OO~3InOZIN3f)!::JVW,,,NI.:I

lVOH!)NV OIOINI ,,, OHONVNOI~'lflS3

- .SVll:I30Vl:Il:I3.1

01d3::JNO::J

• 1:fOIUJ'lid

.rcrra 01f03wnH30 NOI~\nIOd~O~NI'InIBO30 ONIfW'IIúJ3IW\nl~3H'11f1~31VW30 Q~l$INlwnS:3Anl:íNI 'W'S'A'dns 30 '1\08111QQlfl~lfdWO~131..13d31) O~NIf830 1"'1~31"'WNO~S"<I13nONIIS30 "<13~'" N3ON3113~

:nSI.1 Vl:I.1NOO

IflJ80 30 ssovousvo

-1\030 'VS S3'VNOIS3:10l:ld S3NOIOVI\VOX3

MEMORIA FOTOORAFICA

RELLENO EN AREA DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD P.U.O.T.


'IREFI

IH::>3~30

N3E>~lfW

'l'o'n'd SVlI3nlld 30 No.:lN3lBO '1YI:lI~1I3dnS'BY:l'lfA OO'lf10:l'OO'lfllBWI:l30 'OO'IflIBWI:l:3AnlÓNI'O&XQl;XS'1NOI:l:l3S 30 'wwel V'Vj"lNO:>ZW"D~OSI.'J ¡¡O'IflIBON3 ÓH:l3HO:ll1n'lfllOIHOl311:lNO:l30 1'1f0IOS3d'lflllNOI:lIMI'lfnO

SO.L3~ONOO

OO~3InOZIN3€a:l'v'W

ZOH::>N'I1 Z OHONIfNOIOlfiS3

TO'n'd S'lfB¡¡nlld 30 NOI:lN3.1BO'1'1f1:>1:l1I3dnSOO'lfB'If:>'IfA 00'lf10:> 'OO'lfljBWI:>30 'OO'lfljBWI:>:3Anl:>NI

'OtXOZX91NOI:>:>3S30 'WWel''If'W'.1 NO:>ZW'/D~091='J 30 'IfljBON3 OH:>3HO:>lln'lfljOIH 0.1311:>NO:>30 1'1f0IOS3d'lflj.1NOI:>INII'lfn~

L.OH::>N'd L.OH:lNV

Ol.d3:JNO:J

VOIH::!Vd

V~80 30 S30VOI1NV::>

9~-8Ue-~z:

:V~80\f130NQI::>V::>18n

:OOOI1l3d

:V.LSI.L~.1NOO

ZVI0 30 NOIOVN~VON3

NOIOV.1N3WIAVd :V~80 30 oau

9~O¡O;/"~O/8~·!HON3·0.1AV :ONO~313l'V::>118ndvaso 30 OlV~UNO::>

V~80 \f1 N3 SOOVln::>3r3 sorvsvai ISOlOd SIn1N'lfS''If:lINOW'lflN'lfS stel 'ON'lfllllfW 'lflN'tS tI'If

Z 'oN NOI:>'lfWI.1S3'AO 30 'VS S3'VNOIS3:10~d S3NOIOVAVOX3

00 Od

· 'v':lIland vaac30 OlVt:l.lNOO

sea z oH NOI~I.LSa

EXCAVACIONES PROFESIONALES SAo DE CV.ESTIMACION No. 2

CONTRATISTA:

DIRECCION:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA AYTO-ENC 15-18/014/2015

AV SANTA MARIA NO. 1945 SANTA MONICA, SANLUIS POTosi TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA

TELEFONO:

R.F.C.: EPR130207QG7 TIPO DE OBRA: PAVIMENTACION (.i'~\\I-__U_BI_CA_C_IÓ_N_D_E_LA_O_B_RA_:__ -+_=E:!.:!N~C!:!A:!.:!R:!.:!N!:!ATC~IO~N!-,D~E~D!!:IAZ=-_'5m~u

PERIODO: 31.dic.15 21-ene·16

CIUDAD:

CANTIDADES DE OBRA

PARTIDA

CONCEPTO CONCREU tBANQUETADE CONCRETOHIDRAULICOACABADOCONBROCHADE·PELODErc.150ltg/em2DE tem ..DE ESPESORT,M.A. 3/4". INCLUYE:CIMBRADO,DECIMBRADO,8UMII

CONCRETO,COlADO PUEBASDE LABORATORIOP.U.O.T., .

. " • - .. ," • - • • .' . , -BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADOCON BROCHA DEPELO DE fc=150kg/cm2 DE 8 cm. DE ESPESOR T.M.A. 3/4". INCLUYE: ESTACION ANCHOAL 111'_ ANCHOAL .... .. m.'

CIMBRADO, DECIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO ANCHOAL INICIO FINAL INICIOANCHOAL FINAL ,;m- . . MARGENIZQUIERDO MARGEI


11'0+340 - 0+360 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 1,01 20,00 0,00

0+360 • 0+380 0,00 0,00 0,00 2,02 2,29 2,16 20,00 0,00 4

0+380 . 0+400 0,85 1,66 1,26 2,29 2,56 2,43 20,0.0 25,10 4

0+400·0+414.70 1,66 1,68 1,67 2,56 2,75 2,66 20,00 33,40 5

CRUCE CON CALLE PEDRO SANCHES0+414.70" 0+420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (

0+420 - 422.64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (

0+422.64·0+440 1,68 3,01 2,35 2,75 3,28 3,02 20,00 46,90

0+440 - 0+460 3,01 3,02 3,02 3,28 3,02 3,15 20,00 60,30 9

0+460 • 0+482.05 3,02 3,01 3,02 3,02 3,45 3,24 20,00 60,30 9

0+482.05·0+496.4 3,01 3,00 3,01 3,45 0,00 1,73 16,40 49,26 -CRUCE CON CALLE 4 DE JULIO TOTAL MARGENES 275.28 41APROCHESCREVlSAR CROQUIS) 20,20

JOES LA SlJt#\ DE BANQUETA EN MARGEN IZQUIERDO MAS MARGEN DERECHO DE 'e

TOTALES 776,2200",ll!! ,. .: LA CALLE, 20 DE NOVIEMBRE Y LA CHAPUL TEPEC

- TOTALETECLEADO 775,22

RASp

CONCRETOS

EDGAR MEDINA LARA

ESTIMACION N° 2 DOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA,

1001512015

21-ene-.18


PUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.CALLE 20 DE NOVIEMBRE

0.1

OOIflO:l 'O.13HONOO30 OH.lSINllIoInS'OO1fHS1IoI1030'oo'lfllaIlolIO' 8 11109X9110110'lOSOH.l03131fl1l1110130 NOI01100100AOO¡:.'oJ30 E~1183D O.lN3IWION3/\3HNOOOOI11:lZ3I1013HdHpS3dS3 30.Il0l0¡~30 ,."SH3/\SN'IflI.l OOItA'IflI0011811011OOlln'lfllOIH O~'.'"'N~'''

\ll:J\l1\lNI03V'1l:J\lE)03

\I~»z:svonana svaac l:J0.l03l:J10-anS

NI~ OI:lININOI:lI1.lS3

Toonod OIl:JO.l'IfHOal1130 S'lfa3nd 0011100 '0.l3l:JONOO 30 Ol:J.lSINIWnS '00'IfHaWI030

'OO'IfHaWIO' 8 1'1f0 9X9 'lf0'lfOl0S0l:Jl0313 1111'1f1N30 N010'lf00100 A0l:JlSINllNnS:3AnlONI 'ZWO/f»)tOOZ*'oJ 30 Z~'If 8 30 OlN31111110N31\3l:J

NOO001110Z31N3l:Jdl:JOS3dS3 30 WO9~ 30 1'1fSl:J3I\SN'lfHlOO'lfA'IfHoO'lfa'lfo'lf OOnn'IfHOIH 0.l3HONOO 30 OlN3111111\'lfd

Old30NOO

vouave

\ll:J80 30 S30\lOllN\lO

\ll:J80 \11N3 SOO\lln03r3 sorvsvai ISO.lOdSIn1NI1S'110INOWI1.lNI1SS1>6~°ONI1IHI1I101I1.lNI1S1\11

9~OZ:IV~O/8~-9~ ON3-0.LAV vonane vaso 30 Ol\ll:JlNOO

Z °ONNOI0'lfWllS3°"030 °VS S31VNOIS3:10~dS3NOIOV"VOX3

:V1SIIV~lNOO

:ONO~313.l

:N01003H10

"'9'1::180 Odl

"\C1l8nd \t'l::I80 30 O.l\t'l::llNOO

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES PROFESIONALES SAo DE CV.

~~:~\:IOb!~..A úbllcos :~ "I~.!"J..~

OIRRECCION: SANTA MARTHA 158SANTOTOMAS,SOLeDAD DE ORACIANOSANCHEZ,SAN LUISPOTOSI,

TELEFONO:

R.F.C.: EPR130207Q074441001892

CIUDAD: SAN LUISPOTOSI SAN LUIS POTOSI;:;."" -=)~,,!o;;. Sü' "- -,. ~RQQU¡S-< '!, '''':(~'&.", 1_.,." ,<,,",;:2'


TERRACERIAS

EL PROYECTO "REHABILlTACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, ENENCARNACION DE DIAZ: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 20 CM Y UNA


EDGAR MEOINA LARA

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES PROFESIONAl.ES SAo CE CV.ESTIMACION tr 2 008


CONTRATO DE OBRA PUBLICA1 AYT~8/01512015

TIPO DE OBRA: P ACION

: 31-dlc-15 21.. ".-1'

#).;~\ 1IObr,oAÚb, Ileos •~ I'f'J~~

SANTA MARTHA 158 SANTO TOMAS, SOl.EDAO DE DRACIANOSANCHEZ,SAN LUIS POTOSI,

OIRR!CCION:

TEl.EFONO:

R.F.C.:4441001892

EPR130207QQ7CIUDAD: SAN LUIS POTOSI SANl.UIS POTOSIp'\""';:..'t;i,"." II ,~ CROQUI~ ';"'~~':;j-,~'''' ,,"-


TERRACERIAS

EL PROYECTO "REHABILlTACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, ENENCARNACION DE DIAZ: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 20 CM Y UNA


6~

ª~ i'" en:<l: '"N ~ ~~

o o oo o o

~ ,~o o

+ +~ ~

o o 6 6

EDGAR MEDINA LARA

:\;.:1..1SUB-DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ARQ. EMMANUEl ROMO ORTIZ

~~~-

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES PROFESIONALES SA. DeCV.

OIRRECCION:

EPR130207QG7

SANTA MARTHA 1156SANTO TOMAS, SOlEDAD DeQRACIANOSANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

TELEFONO:

R.F.C.:

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSICIUDAD:

4441001892

~~i), '\¡;' '-~ '¡ CR.,OQUlS ,~~ ;- e;CONCEPTOS QUE APLICAN

,CONCRETOS

o oo oo o o o o(O o o o o o o oce o ci o o a o+ + N N -so o + N N

o + +o o

ooci-c-n+

oocitún

oooOJn

oooo-e

oo.a-c-<r+a

l t..,;- ....,

EDGARMEDINALARA

ML: 103.63

o oo o o oc:i c:i o o o o o~co oco o c:i o o 0;1, oo+ e-s ('-' c:io + '"o + + <'-1o no +o

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES PROFESIONALES SA. DE ev.

DlRRECCtoN: SANTA MARTHA 151 SANTO TOMAS, SOLEDAD ce ORACIANOSANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

TEL.EFONO:

R.F.e.:4441001882

EPR130207QQ7CIUDAD: SAN UJIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

,~ ," CROQUIS", ~ ,

CONCEPTOS QUE APLICAN , ',1

o o oo o oo o oN oC') ca+ C')

o

GUARNICIONES

$;..'.1. ,8U&-.otRECTOR OBRAS PUBLICAS

EDGAR MEOINA LARA

EXCAVACIONES PROFESIONALES SAo DE ev.

E X e A ...- A e I o ,J E S

H. AYUNTAMIENTO ENCARNACION DE DIAZ

2015.2018

31de diciembre de 2015PERIODODEEJECUCiÓNDEESTlMACION

21 de enero de 2016

DETERRACERIASY PAVIMENTOS DE LA OBRA"REHABILlTACION DE CALLE20 DE NOVIEMBRE EN LA

COLONIA ELREFIGIO ENCARNACION DE DIAZO'NOMBREDEOBRA:

1nl,es

:j

CONTRATISTA FECHA DE ESTIMACtoN:

PERIODO:

CONTRATISTA

DOMICILIO

TELEFONO

RFC

CIUDAD

21 de enero de 201631 de diciembre de 2015 AL

EDGAR MEDINA LARA

SANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI,

21 de enerode 2016

llilQQl&ll

EPR130207QG7 CP:78433

AYUNTAMIENTO DE ENCARNACION DE DIAZOBRAS PUBLICAS

2015-2018

ESTIMACION N' 3 Y FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCICON DEL: AL

ESTADO CONTABLE OSRA I.V.A. TOTAL

IMPORTEOELCONTRAro $ 4.106.60176 $ 657.05828 $ 4.763.65804

ESTIMACION No 1 $ 2.061.28772 $ 329.806 04 $ 2.391.09375

ESTIMACION No 2 $ 1.897.43162 $ 303.58906 $ 2.201.02068

ESTA ESTIMACiÓN "3 Y FINI $ 147.88242 $ 23.661 19 $ 171.54361

SALDO POR EJERCER. $ 000 $ 0,00 s 0,01

AMORTIZACIOHD&LANTICIPO CANTIDAD I.V.A. TOTAL

ANTICIPO VALOR DE LA OBRA $ 1.026.85044 $ 164.26407 $ 1.190.91451

AMORnZACION No 1 $ 515.32193 $ 82.451 51 $ 597.77344

AMORTlZACIONNo 2 $ 474.35790 $ 75.89726 $ 550.25516

AMORTIZACIONNo3 y FINIQU $ 36.97061 $ 5.91530 $ 42.88590

SALDO PORAMORTIZAR. $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ITA, ~~~"~r;EXCAVACIONES PROFESIONALES SAoDE CV.ESTlMACIONN"3 Y FINIQUITO

I SANTAMARIANO. ,u, LUI8POTosi eJCPr9 TRABAJOSEJECUTADOSEN LAOBRA ¿P\ITELE'QNO'.... '00'892 CONTRATODE OBRAPUBLICA AYTO·ENC I@:O~!,~/~ÚbIICQ.JF.C,' TIPODEOBRA:

I,LA OBRA: ENCARNAION DE DiAl

I ~,_,.,.~

PERIODO, .,.....,. " ...... 11'DE OBRA '08".

No. CONCEPTOS "'0'0 l""'~""" """''''''ON ''''.'Cle" '''''''''' =~~ '''DO l""~"''''~ ""'''"'.IIASE mm",,, ... ,,,, 1 E"'",C1e><"'"'CAD' '''00le '''',1.. ,"" "",:,;¡" .,','Ir"·~Th";¡""" ~";"p"" 'r , '';, .1'"""",,,",,,", 'ed' "",~, . 1'$

MAMPARADE LA OBRA DE 1.20 X 1.80 METROS DE LAMINA CAL. 18 y PTRCAL.11 DE 3/12" X 31/2" Y 4.1 METROS DE ALTURA, ANCLADA EN CONCRETO

1,' HIDRAULlCO F'C= 100 KGJCM2A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. INCLUYE: PZA 1,00 1,00 O , 0,00 55.739,55 5 5,739,55 $ 5.739,55 $ $ 5.739,55 $ENA IMPRESIONEN VINIL AUTO ADERIBLE Y DEBERA SER COLOCADA SOBRELA LAMINA.

'I~.,!~¡i'I :,,', ~ iJI ,.JI;,'fiíI&i';¡;" "," " '~";i':m¡~'\:~ 11'"iIi,,,,· '~,' <.II'*"I"'11i!'í1fl: ''1' ''''i,~~ "t0 ¡¡i!¡fIflt;'l/i~~''''t¡¡'¡4it'' !¡!i'l,*,:1~.1i'l.1,$ ,"~ 1577,Q'/~,~IS;,,,,,~¡\¡V ;. II)¡~~: -s ";!'¡~:':"¡¡9,43,,1B ~:\~!,,~~"';.ri7',nn1't',:lIl&'__

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL95% DE SU P.v.S.M. DE 15 CM2.1 INCLUYE:ESCARIFICACION,INCORPORACION DE HUMEDAD, AFINE, M2 5.950,72 0,00 5.950,72 5.950,72 0,00 $11,94 $ 71.051,60 $ s $ 71.051,60 5

COMPACTACIONy PRUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.

BASE HIORAULlCA CON MATERIAL TRITURADO DE A FINOS (rEPETATEMEJORADOCON GRABA 1 112" JINCLUYE:SUMINISTRO DE LA PLANTA A LA

2.2 OBRA, MEZClADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. M3 1.190,14 0,00 1.190,14 1.190,14 0,00 $332,37 $ 395.566,83 $ $ s 395.566,83 sCON UN ESPESOR MEDIDO COMPACTO DE 20 CM Y PRUEBAS DElABORATORIOP.U.O.T.

RELLENO EN AREA DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO (rEPETATE)2.3 COMPACTADO Al 90% DE SU P.v.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, M3 706,73 0,00 708,73 708,73 0,00 $155,85 s 110,455,57 $ s 69,431,18 s 110.455,57 s

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD P.U,O.T.

3.. ', CONCRETill! . i!i ',,e " .'" $ "3.311."1,,," $ $ , .828.000,45 $ ¡P.381.B4S,,," S

GUARNICION TRAPESOIDAL DE CONCRETO HIDRAUUCO HECHO EN OBRA DE

3,1rc:::150kglcm2 CON T.MA 19mm, DE SECCION 15x20x30, INCLUYE: CtMBRADO, ML 1.949,02 0,00 1.949,02 1.949,02 0,00 $215,30 $ 419.624,01 $ $ 38.090,BB s 419,624,01 $DECIMBRADO, COLADO Y ACABADO SUPERFICIAL, OBTENCION DE PRUEBASP.U.O.T.

1 BANQUETADECONCRETO BROCHADE PELO DE

3.2 l~c~~~j~~~~~1 8 cm. DE ESPESOR T.MA 314". INCLUYE: CIMBRADO, "2 2.218,10 0,00 2.218,10 2.218,10 0,00 $242,10 $ 537.002,01 $ 5 187.680,76 $ 537.002,01 $InJ:.I ~nr ,SUMINISTRO DE CONCRETO, COlADO PUEBAS DELABO~ATORIOP.U.O,~

I~~V.I~~~.T_?_DE CONCRETO HIDRAUUCO ACABADO RAYADO TRANSVERSAL

3.3 ~~ ESPESOR MR45 PREMEZCLADO CON REVENDIMIENTO DE 8 A 12 M2 5.647,46 0,00 5.647,46 5.647.46 0,00 $429,40 s 2.425.019,32 $ 5 1.602.228,81 $ 2.425.019,32 $DE INr.I I IVI='~1rr.AINr~T~n COLOCACION CIMBRADO, OECIMBRADO,SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO PUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.

,~4!1ii; ,i¡¡¡"~11,~,~;'''txc'." ",1 .... "A,.;"'I,~, ~,~ "!~>~;¡ :~",'iij',," Il ":;,,'~j)".'!¡;":,ii. ,,¡¡¡,; ,~ki ~ ,,1;:;;',.' ",1} ,lgj],:'~~ii('".,.,""'!tl,,~~:i,1iI,. " 11''~!~i"!.¡!,,,$,' i~':" ,..... , ~\¡(i 'Ai' 1"'2;1~it~ .• ;",, .'~~:.\~'.1;$.:"...."',''',.7 1";~,~~i¡,~,Jf~i',!,,iA;~

,I\ITg¡ -:.L!.N!..b.DE PVC DE 2" A CADA 4.00 METROS, CON UNA PROFUNDIDADDE! Y 4 MM DE ANCHO CALAFATEO EN AMBOS SENTIDOS CON

4.1SELl-:A~c>R i DE CONTRA JU~~~~~V~ S~~~~~NCT~6é~~~~~i:~~TOS

ML 1.794,80 1794,80 0,00 1.794,80 0,00 $37,15 5 66,676,82 $ 88.878,82 $ $ 66.676,62 $

DECONCRETOHIDRAULlCO

PINTURA I TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARN\CtON DE CONCRETO42 ~NCJ-U~E:~ DE SUPERFICIE, APUCACIÓN DE MANOS NECESARIAS ML 1.949,02 1949,02 0,00 1.949,02 0,00 $38,72 5 75,466,05 $ 75.486,05 $ $ 75,466,05 $

PARACUS'RIR AL 100% P.U.O,T

HOJA.l $ 4.106.801,76 $ 1.897.431,83 $ 4.106.801,76 $_

/ #;,?-ASP, ~ ACOMULAOO ESTA HOJA $ 4.108.801,76

7~yX~ji~t I t \ :sI~ .. ". .I

{ Q,,~ _'ZJ.,,<'~" !'lt:' __ SUB-DlRECTOR OBRAS PUBLICAS

"'0' II,,"oOT..1HE"' ',:~l':~~~~qQt!~,J~r ARa.EMM~O JZt' / "l .. ,-_ r. S! .. ~-\.~~{:/;_ ----

ARa. ~Ic." ,no,' 0.1 .~;:oo;v/ ( ~1 1

A

1t!:J1tl ItNI0311'l !:J1t€l03

ZI1!:JO OWO!:J 13n Itll'lW3 'O!:J1t

SYOI1Bnd SWBO !:J0103!:J10-BnS

oo'~

'<IZd '<IZd Ol.N3flftl'llN3C'IIO 30 'd1:>N\flSIC °1P8Wold04:lU1! OIOINI

NOIO'dJ.S3

'YNIII'lYl Yl 3!:JBOSYOY00100 !:J3SW3B30 A 31BI!:J30YOlny llNIA N3 NOIS3!:!dWIYN3 :3Anl0NI 'SWO

0930 OYOIONn:lO!:!dYNn y ZWOIO)IOO~=0,:1OOl1nY!:JOIH0.13!:JONOON3 YOYlONY 'WnllY 30 SO!:!.13WHA .mt X .Z ~/t 30 WlVO !:!ldA 8~ 'lYO YNIWYl30 SO!:!.13WonX O't 30 Y!:JBOYl30 WYdWYW

'1V101

oo'oz 00'0 00'0 00'0 O~~+O- OO~+O00'0

00'0~ 00'0 00'0 00'0 OO~+O- 090+0oo'r oo,

'<IZdS 'V

·...NIW\f1\f13!:J90S ...0v00100 !:J3SYH3930 A 3191!:J30'"om v llNIA N3 NOIS3!:JdWI"'N3:3Anl0NI 'SWOOS30 O"'OIONn~O!:Jd"'Nn v ~WO/O)lOO~.O,~OOllnY!:JOIH0J.3!:JONOON3"'OItlONv 'YHnll ...30 SO!:Jl3WVt A ,,~HtX ,,~~/t 30 H·1...0 !:JJ.dA 8~'1"'0 "'NIWItl 30 SO!:Jl3Won Xo·t30 YH90 1tl30 YH...dW...W ~TIl3~d 01d30NOO

SVI~30'inl~31S3~YNIWI13~d

1t!:J8030 saovounvo

V~\fl VN103V'1~VE)03

~zuso OV>JO~13nNVV>JV'l3·O~V

SV0l18nd S~80 ~Ol03~10-8nS

1W OI:>INI

OOl1n~OIH 0.13~ONOO30 S0.1N3V'1II1Vd30 10~lNOO ~Vd Olld30 V.1Nnr ~.1NOO 30 N010...00100 A 0~lSllIIInS:3An10NI ~V1II111IS

O X31:1V>IIS3.1NV1311IN0.1nV~00V113S NOOSOOllN3S S081111VN3 03.1V:lV1VO OHONV30 l1lil1lit A 011...30 l1li09 30 OVOIONn:lO~d

VNn NOO'SO~.131111oO"tVOVO... "Z 30 Olld 30 ....1Nnr ~.1NOO

NOI:lItlS3

OOl1m¡~OIH0.l3t10NOO30 801N3WIJIVd30 'O~lNOO 'nIVd Olld 30 V1Nnr W1NOO 30 NOIO...OO'OOA 0~811Ii1OS:3An'ONI~""'WIS O X31;,ni1S 31N\fl3l\lNOln ...~00\fl138

NOO80011N38808WV N3 031"'~'(l'<f0OH:lN'"30 1'41'4 t A Ol'V 30 1110,S30 O"'OIONn~O~dVNn NOO'SO~13111QO', ...01f0·..."Z¡¡O.Olld30 VINnr ~NO:lOld30NOO

I;fOIJt!lid

:0001~3d

V~SO30 S30VOIINVO

ZVIO30 NOIOYNHVON3

vonsna V~SO30 OlV~lNOO

NOIOY1N3WII\Yd :V~SO30 Odll

:V~SO\fl 30NOI:JV:Jlsn

V~SO\fl N3 SOOVln:J3r3 SOrvSV~l

O.1lnOINI:IA e 'ONNOI0...IIIIIlS3

:ONO~3'31

IS010d simNVS•vOINOWV1NVS!It6~ 'ON""~"'W V1NVSIIV

:NOlo03~la

'1\030 'YS S3'YNOIS3:10Hd S3NOIOYI\YOX3

:nSll YH1NOO

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES PROfESIONALES SA. DE CV.

SANTA MARTHA 1M SANTO TOMAS, SOLEDAD DE ORACIANOSANCHEZ, SAN LUIS POTOS~

DlRRECCION:

TELEFONO:444100'812

R.F.C.: EPR130207Q07SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

, CROQUIS ~" ,~CONCEPTOS QUE APLICAN

EST1MACION N· 3 Y FINIQUITO

TRABAJOSEJECUTADOSEN LA OBRACONTRATODE OBRAPUBLICA. I AYTO-ENC15-18/0U/2015TIPODE OBRA: PAVlMENTACION

,S1-c:üc-1S 21.. ".·1.

EL PROYECTO "REHABILlTACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, ENENCARNACION DE DIA2: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 20 CM Y UNA


o__ 1O

C")

C")- ~

C")

oooo+o

oooN

+O

o

oOO-e-

+O

L t;_~.fJ_

EDGARMEOINALARA

+O

otRRECCION:

CONTRATISTA:

EXCAVACIONES ~ESIONAl.ES lA.DE ev.

TEl.EFONO:

R.F.C.:

SANTA MARTHA 151 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE GRAClANOSANCHEZ, SAN l.UIS POTOSI,

4441001882

CIUDAD:EPR1S0207QQ1SAN LUIS POTOSI SAN l.UIS POTOSI

~,- ~ *, CROQUIS - '" ~ _~



BASE HIDRAULlCA (TEPElATE MEJORADO CON GRABA 1 112")

oooon

2;

is...'1

EDGARMEDINAlARA

CONTRA JUNTA DE PVC DE 2" A CADA 4.00 METROS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM DE ALTO Y 4 MM DE ANCHO CALAFATEO ENAMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR INCLUYE:SUMISTRO y COLOCACIONDE CONTRAJUNTA DE

PVC PARACONTROLDE PAVIMENTOSDE CONCRETOHIDRAULlCO


II¡REFI

\\O>Tqo:@ '~_.I.l J u·~p.u::OClOItiid r,--

Z'tKJ 30 NOI:>YNl:tY::>N3:nlBO Y13ON9lo't':)f8n 11OJ.00I'In' H'W't110.I.00Iem NWS :O't'anl:)

NOI""lN.WIIIWd vaec acoeu .LCIOlOCOUlIdlll :'!)',f

~!i'~OUY'Ullt~-g~:>N3-0J,AV

'Y.:lI1SOd 't'WO 3QOJovw.NOO

n.Jdxazea~oo~.... :0If0:R111J.

vsec lN3soav.1!103r:;¡~.f80J.OoIatn, :MOI~IG

N.... 'v::lINOWVlH'R '"~ 'OHYIWW 'fJNft"":',~',,::¡~,:.,~l.ii~:¡l OJ.lnoJNI"A t 'OH NOIO'dWIS3

'A:J 30 'ye 83'''N0I8a''O~d83NOIOVA'd;)X3

;nSU\1:I1NOO

CONTRATISTA:

ESTIMACION N- 3 Y F"INIQUITO


CONTRATO DE OBRA PUBLICA. I AYTO<NC 15-18/018/2015TIPO DE OBRA:

PAVlMENTACIONN:

31-c:1lc-1S 21.".-11

EXCAVACIONES PROFESIONALES SA.DE CV.

SANTA MARTHA 1151SANTO TOMAS, SOLEDAD DE ORACIANOSANCHEZ, SAN L.UISPOT()I{,

DlRRECCION:

TEL.EFONO:

R.F.C.:4441001882

EPR130207QG7CIUDAD: SAN L.IM POTOSI SAN L.UISPOTOSI~,,~~<I<,~V\ '~"~"'l,~J"" 't' ,CRgQUISt "'~I~""l'/:\.¡,;"").. \' ""t' 1,,' , 1:


PINTURA EN GUARNICIONES

o oo o o oo o o o o oco o o o oro o o+ <" c-;'T oo +

+ '" '" (i)oo + + c-;o

o +

oo o

o

oooCO

o-e-e+o

~ '1(42.....I

ooo'"n+o

3Q I

'~l1gnd \f~aO 30 OJ.\fW..NO~

O.urlOlNI-"A e oH NOIO'fWllSi

E88v98GOZOOOOOOlo o o o I=\iE'l\¿¡;;:;;:e;L ss v.L¡;;¡ZOM018U:Jd:!lqóOOllOT.l: 10 l::ldE'S6 SUlHSZN.L¿¡E'¡;;¡e;:!IHSbHP\D11['ZTO'Iv .('qHIH<>lHu8dMHldl.l:N~dM.LM.LM~¡;;¡9Z10xdqOEC;Z.L~S81Ul~ObOMAHLN~dO~l\10¿¡~1l1~~6PÓ:!lÓ~:JOX~<>ÚSN.l:9.LAZX

b-~~---'---""-:""7""",:",:,~~~.l:!7vo;,¡;n~.Lql\bUNX.('.LO¡;;¡N I ve;: EO: 81 lZL-Oe;O vHZú-Z:!II0-::l lo '11 I

OOO'~

~€'9l9'€V$ :S3NOI~K)n030 30 lVlOl

-$ :smuo- $ .:~V'llllllllV l

W6€L$ :~V'llllllllV 906'999'lV$ :OdIOllNV

:S3NOIOOnO;m

~9'€V9'~H$ :lVIOl6~'~99'€l$ :V/\I

lP'l99'LP~$ :31~OdlllllOllnOINl.::l A €O'oN NOIOVIIII11S3

.:NOIOdl~OS30

9~Ol/9~O/g~-g~ON3-01AV :Ol~lNOO

uZVIO30 NOIOVN~VON30181.::l3~13V'IN0100 V'l N3 3~8111131/\ON30 oz 311VO30NOIOVlIl18VH3~u ~80 V'l30 SOlN311111/\Vd

A SVI~30~~31 30 NOloon~lSNOO

VOVNIIIIION30~80 vt 30 OllnOINl.::l A €O'ONNOIOVIIII11S3

V'l30 08Vd lV 31N310NOdS3~~OO(HIIII OO~/O€SOS3d OHOOI0310

SOlN3103/\ON 11l1li3131SIIN13/\ OlN310)O€'9~6'Ll~$ 30 OVOIINVOVl 'oosnvr 'ZVIO

30 NOIOVN~VON330 OldlOlNnllll130 181a3~

OllnOINl.::l A € NOIOVIIII11S3

e::J!lde °N

OOlX31N'ISOIOd sim NVS 'Z3HONVSONV'IOV'~830 OV0310S 'ISOIOd Slnl NV'S'SSP9L'SVINOl OlNVS '99~ VH1~VINVINVS :NOI:>103dX330 VH:>3.::lA ~V~nl

OOlX31111oosnvr :00V1S3OLlLP 'd°:> ZVIO30 NOIOVN~VON3:ovonl:>

O~lN30 :VIN010:> N/S 'oNlVdlOINnllll OIOV'lVd NOIOnlllSNOO :0111:>11N00

vll'.l€ ~O~099031111::>::I~oosnvr

'ZVIO30 NOIOVN~VON330 OldlOINnll\l :3~81N0N

ISOIOd sim NVSZ3HONVSONVIO~8 30 OV0310S

€€VBLSVIIIIOl OlNVS99~ 'ONVH1~VII'.IVINVS

WOLOlO€~~d3

J

A:J 30 VS S3'VNOIS3.:10~d S3NOI:lV AV:lX3

9~O¡::lvla

I

Fecha y hora de certificación: 2013-07-30 19:44:16Este documento es una representación impresa de un CFDI*Efectos fiscales al pago*FOLIO FISCAL: AOCA5C2C-OIE2-42B4-8D5D-7215A9AE5C6C

de 1

<7xml version=" 1.0" encoding=t'U'I'Fvd?"><cfdi:Comprobante LugarExpedicion="SANTA MARTHA 156 , SANTO TOMAS, 78433, SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SANLUIS POTOSI, MEXICO" metodoDePago="No identificado" tipoDeComprobante="ingreso" total="128657.71" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="UIO"subTotal="110911.82"certificado="MIlEljCCA36gAwffiAgruMDAwMDEwMDAwMDAzMDA10DUzMDcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGnoCertificado="00001000000300585307" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"sello="NMUTJYNnqVhTKuQ4rXzYT6rNS4ekXOcKRgEgd9GG/RKWFDIVGOpKN7BYWQqOtmI8SkTZ53UbPxOfz6MKXwTwTWpjNrfPfHwP8nBfeIDBhfecha="2016-04-27Tl8:03:50" folio="182" version="3.2" xsi:schemaLocation=" http://www.sat.goh.mxlcfd/3http://www.sat.gob.mx/sitio_internetlcfd/3/cfdv32.xsd:' xmlns:xsi=''http://www.w3.orgl2001IXMLSchema-instance'' xmlns:cfdi=''http://www.sat.gob.mx/cfd/3''>

- <cfdi:Emisor nombre="EXCA VACIONES PROFESIONALES SA DE CV" rfc="EPR130207QG7"><cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="78433" pais="MEXICO" estado="SAN LUIS POTOSI" municipio="SAN LUIS POTOSI" 10calidad="SOLEDAD

DE GRACIANO SANCHEZ" colonia="SANTO TOMAS" noExterior="l56" calle="SANTA MARTHA"/><cfdi:RegimenFiscai Regimen="REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES"/></cfdi:Emisor><cfdi.Receptor nombre="MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO" rfc="MED8801013M4">

<cfdi:Domicilio codigoPostal="47270" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="ENCARNACION DE DlAZ" localidad="ENCARNACION DEDlAZ" eolonia="CENTRO" noExlerior="SIN" calle="CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL"/>

</cfdi:Receptor>- <cfdi :Conceptos>

<cfdi Concepto importe="1l0911.82" valorUnitario="1l0911.82" descripcion="ESTIMACION 3 Y FINIQUITO" noldentificacion="SER008"unidad="Noaplica" cantidad="l.000"/>

</cfdi:Conceptos><cfdi:1mpuestos total!mpuestosTrasladados=" 17745.89">

<cfdi :Traslados><cfdi:Traslado impone="17745.89" tasa=" 16.00" impuesto="IV A"/>

</cfdi:Traslados></cfdi.Impuestos><cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreF iscaLDigitalversion=" 1.0" xsi:schemaLocation=" http://W)VW.sat.gob.mxITimbreFiscalDigitalhttp://www.sat.gob.mxITimbreFiscalDigitallfimbreFiscalDigital.xsd'' xmlns:xsi=''http://www.w3.org/2001IXMLSchema-instance''selloSAT="gNkZ9ka05v7uBLOEu3GzfmQrdTExMetsI8IeIJBjcaEJRlKBeeKno33tmMNmkam/bJ1nD6EjYjytQTMbU5bBAgVBxi/+VBULKFIFnoCenificadoSA T="OOOOl000000202864883'' UUID="AOCA5C2C-01E2-42B4-8D5D- 7215A9AE5C6C" FechaTimbrado="2016-04-27T18:03:54"selloCFD="NMUTJYNnqVbTKuQ4rXzYT6rNS4ekXOcKRgEgd9GGIRKWFDIVGOpKN7BYWQqOtmI8SkTZ53UbPx0fz6MKXwTwTWpjNrfxmlns:tfd= ..http://www.sat.gob.mxlTimbreFiscalDigital ../>

</cfdi:Complemento></efdi:Comprobante>

18. MEMORIAFOTOGRAFICA

- - . -- -----------

19. PRUEBA DE CONTROL DECALIDAD

Obr

20. ACTA DE ENTREGARECEPCION

21. ACTA ADMINISTRATIVADE EXTINCION DEDERECHOS yOBLIGACIONES

22. COMPROBANTE DEPAGO DE RETENCION 5 ALMILLAR

23. COMPROBANTE DE INGRESOA LA HACIENDA MUNICIPAL

TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA REHABllITACI ......"TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA...

Documents

Transcript of TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA REHABllITACI ......"TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA...