SECRETARIA DE OBRAS PBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

13

Documento de Co-Calificacin: Proyecto Finalizacin Construccin Anillo Perifrico de Tegucigalpa, Seccin I-B y Obras Complementarias

Repblica de Honduras

Secretara de Obras Pblicas Transporte y Vivienda

DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIN ECONOMICA

DOCUMENTO DE CO-CALIFICACIN: LICITACIN PBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO FINALIZACION CONSTRUCCION:

SECCIN I-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA

TRAMO:

CARRETERA CA-5 NORTE, PUENTE LOS LAURELES

OBRA COMPLEMENTARIA:

PASO A DESNIVEL COL. ARTURO QUEZADA

PASO A DESNIVEL COL. ISRAEL SUR

PASO A DESNIVEL COL. DIVINO PARASO

READECUACIN PASO A NIVEL LEPATERIQUE

PASO A DESNIVEL A VALLE DE NGELES

AMPLIACIN PUENTE RO CHIQUITO

PASO A DESNIVEL HOSPITAL MARIA

MAYO 2011

INDICE

I N D I C E

1.INVITACION A CO-CALIFICACIN Y LICITACIN PBLICA INTERNACIONAL

2.PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA

2.1 ORIGEN DE LAS EMPRESAS Y/O CONSORCIOS

2.1.1 Empresas contratistas.

2.1.2 Consorcios entre empresas

2.1.3 Certificacin de elegibilidad

2.2. Documentos que debern presentar los licitantes

3.PLIEGO DE INSTRUCCIONES A LOS POSTORES

3.1 INFORMACION PARA LA LICITACIN

3.1.1Aclaracin a los Licitantes

3.1.2Conocimiento de las Leyes y Regulaciones

3.1.3Conocimiento Obligatorio de los Documentos para

Licitar y de las Condiciones que afectan el Trabajo

3.1.4Garanta de la Oferta

3.1.5Presentacin de Oferta

3.1.6Ofertas por Correo

3.1.7Retiro de Ofertas

3.1.8Apertura de las Ofertas

3.1.9Ofertas Irregulares

3.1.10Designacin de Suplentes de Adjudicacin

3.1.11 Anlisis de las Ofertas

3.1.12Adjudicacin

3.1.13Contrato y Garanta

3.1.14Especificaciones para la Construccin

3.1.15Gastos

3.1.16Pago y Reconocimiento de Mayores Costos

3.1.17

Plazo de ejecucin

3.1.18Informacin Adicional

3.1.19Garantas o Cauciones

3.1.20Programa de Trabajo

3.1.21Equipo

3.1.22 Anlisis de Precios Unitarios

3.1.23Visita al Sitio de la Obra

3.1.24Moneda de Pago

3.1.25Anticipo y Desembolsos

3.1.26Multas

3.1.27Banco de Materiales

3.1.28Condiciones de Trabajo

3.1.29Forma de Presentacin de las Ofertas

3.1.30Seguros

3.1.31Equipo Mnimo y Programa de Ingreso de Equipo a

la obra

3.1.32Licitacin Fracasada

3.1.33Oferta nica

3.1.34Rtulos y Seales Preventivos

3.1.35Exoneracin de Impuestos y Derechos

3.1.36 Entrada en Vigencia del Contrato

4.FORMA DE OFERTA

5.PRESENTACION DE LA OFERTA

6.DECLARACION JURADA CON CUADRO DE CANTIDADES

ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

6.1 Declaracin Jurada

Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios

Cuadro de Trabajos por Unidad de Tiempo (Administracin Delegada)

7.FORMULARIO DE GARANTIA DE OFERTA

8.FORMATO DE CAUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO

9.FORMATO DE GARANTA O CAUCION POR ANTICIPO

10.PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1Cumplimiento con las Leyes y Regulaciones

2Acceso a la Oficina del Contratista y Frentes de Trabajo

3Cooperacin del Contratista

4Coordinacin de las Especificaciones Y Planos

5Terminacin del Contrato

6Leyes Aplicables

7Pagos al Contratista

8Mano de Obra, Materiales y Equipo

9Pago de Mano de Obra

10Registro de Personal, Equipo, Transacciones y Planillas de Pago

11Seguridad y Prevencin de Accidentes

12Inspeccin, Aceptacin y Recepcin

13Condiciones que Afectan el Trabajo

14Licencias y Permisos

15Otros Contratos

16Garantas o Cauciones Adicionales

17Acuerdo Sobre Remuneraciones Eventuales

18Trabajos Compensatorios Eventuales

19Otros Trabajos Pblicos

20Trabajos por Administracin Delegada o Trabajos Pagaderos por Unidad de Tiempo

21Traspaso de Derechos

22Participacin de Funcionarios Pblicos

23Empleo de Trabajadores Convictos

24Soluciones de Controversia y Disputas

25Reclamos

11.PLIEGO DE CONDICIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES

1.Interpretacin del Presupuesto Aproximado de cantidades

2.Bancos de Materiales

3.Aspectos Ambientales

4.Rtulos y Seales Preventivas

5. Limpieza Final

12.MODELO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION

Clusula I

Definiciones

Clusula II:Trabajo Requerido

Clusula III:Orden de Inicio y Plazo

Clusula IV:Precios del Contrato

Clusula V:Monto del Contrato

Clusula VI:Anticipo

Clusula VII:Documentos Anexos del Contrato

Clusula VIII:Supervisin del Proyecto

Clusula IX:Libros y Registros

Clusula X:Seguros

Clusula XI:Garanta o Cauciones

Clusula XII:Personal

Clusula XIII:Multas

Clusula XIV:Equipo e Informacin de Bienes y Servicios

Clusula XV:Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Clusula XVI:Otras Obligaciones

Clusula XVII:Condicin Especial de Trabajo

Clusula XVIII:Terminacin del Contrato por Conveniencia

Clusula XIX: Causas de Rescisin o Cancelacin del Contrato

Clusula XX:Procedimiento de Ejecucin de las Garantas o Cauciones

Clusula XXI:Ampliacin del Plazo y de las Cauciones o Garantas

Clusula XXII:Pago y Reconocimiento de Mayores Costos

Clusula XXIIIRetenciones

Clusula XXIV:Exoneracin de Impuestos y Derechos

Clusula XXV:Entrada en Vigencia del Contrato

Clusula XXVI:Recepciones Parciales

Clusula XXVII:Devolucin de Garantas o Cauciones

Clusula XXVIII:Reclamos

Clusula XXIX:Soluciones de Controversias

Clusula XXX:Programa de Trabajo

Clusula XXXI:Aspectos Ambientales

Clusula XXXII:Trabajos por Administracin Delegada

Clusula XXXIII:Mantenimiento

Clusula XXXIV:Inspeccin Final y Recepcin

Clusula XXXV:Cumplimiento del Contrato

Clusula XXXVI:Rtulos y Sealamiento Preventivo

Clusula XXXVII:Partida Presupuestaria

13.ANEXOS

ANEXO I: Especificaciones Especiales

ANEXO II: Rtulos del Proyecto

1. INVITACION A LICITAR

REPBLICA DEHONDURAS

SECRETARIA DE OBRAS PBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

(SOPTRAVI)

INVITACIN A CO-CALIFICACIN Y LICITACIN PBLICA INTERNACIONAL

Para la Finalizacin Construccin Anillo Perifrico de Tegucigalpa, Tramo I-B y Obras Complementarias del Anillo Perifrico de Tegucigalpa (Tramo: Carretera CA-5 Norte, Puente Los Laureles; Obra Complementaria: Paso a Desnivel Col. Arturo Quezada, Paso a Desnivel Col. Israel Sur, Paso a Desnivel Col. Divino Paraso, Readecuacin Paso a Nivel Lepaterique, Paso a Desnivel a Valle de ngeles, Ampliacin Puente Ro Chiquito y Paso a Desnivel Hospital Mara.

1. La Repblica de Honduras ha obtenido el Prstamo No. 2062, con el Banco Centroamericano de Integracin Econmica, BCIE, para sufragar los costos del proyecto Finalizacin de la Construccin Anillo Perifrico de Tegucigalpa, Tramo I-B y Obras Complementarias (Tramo: Carretera CA-5 Norte, Puente Los Laureles; Obra Complementaria: Paso a Desnivel Col. Arturo Quezada, Paso a Desnivel Col. Israel Sur, Paso a Desnivel Col. Divino Paraso, Readecuacin Paso a Nivel Lepaterique, Paso a Desnivel a Valle de ngeles y Ampliacin Puente Ro Chiquito, Y Paso a desnivel Hospital Mara.

2. La Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI),como organismo ejecutor, a travs de la Direccin General de Carreteras, INVITA a las firmas constructoras elegibles a presentar en sobres separados, cerrados y debidamente lacrados para la Co-Calificacin y Licitacin Pblica e Internacional para la ejecucin de las obras del proyecto Anillo Perifrico de Tegucigalpa, Tramo I-B y Obras Complementarias Paso a Desnivel Col. Arturo Quezada, Paso a Desnivel Col. Israel Sur, Paso a Desnivel Col. Divino Paraso, Readecuacin Paso a Nivel Lepaterique, Paso a Desnivel a Valle de ngeles y Ampliacin Puente Ro Chiquito y Paso a desnivel Hospital Mara.

Las obras se debern ejecutar en un plazo de Doce (12) meses calendario. Los principales conceptos de las obras comprenden:

No.

Concepto

Unidad

Cantidad

1

Calzada (Terracera y pavimentos)

1.1

Limpieza y Destronque

Ha

241,947.00

1.2

Excavacin no clasificada

M3

44,200,000.00

1.3

Remocin de derrumbes

M3

1,311,500.00

1.4

Sub excavaciones

M3

1,615,000.00

1.5

Sobreacarreo

M3-Km

7,771,400.00

1.6

Excavacin en roca

M3

1,921,500.00

1.7

Material selecto antes de sub-base

M3

1,529,168.00

1.8

Geomalla en subrasante

M2

882,050.00

1.9

Sub-base estabilizada con cemento

M3

2,012,885.00

1.10

Sub-base

M3

9,754,918.00

1.11

Base triturada

M3

8,709,700.00

1.12

Carpeta Asfltica (10 cm)

M2

17,600,000.00

1.13

Bordillo de concreto en mediana

M

2,641,108.00

1.14

Bordillo de concreto en acera

M

3,347,192.00

1.15

Aceras de Concreto

M2

2,016,384.00

1.16

Mezcla de material

M3

375,343.00

1.17

Imprimacin de base

Gls

1,474,200.00

1.18

Remocin de detritos

M3

122,400.00

1.19

Reconformacin de sub - rasante

M2

1,487,480.00

1.20

Conformacin de reas verdes

M2

341,559.00

1.21

Remocin de pavimento asfaltico existente

M2

293,076.00

1.22

Relleno en medianas y aceras

M3

1,050,816.00

1.23

Cemento para estabilizacin de sub-base

M3

77,023.00

2

Drenaje

GLB

3

Pasos a Desnivel

GLB

6

4

Readecuacin Paso a Desnivel Lepaterique

GLB

5

Sealizacin Vial

GLB

6

Iluminacin

GLB

.

3. La Licitacin se llevar a cabo de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Aplicacin de la Poltica para la Obtencin de Bienes y servicios Relacionados y Servicios de Consultora del BCIE, aplicado de forma Supletoria la Legislacin Nacional, en especial la Ley de Contratacin del Estado, en todo aquello que no contravenga las citadas Normas.

4. Se realizar una visita al proyecto, el da ______ de _________ de 2011. El sitio de reunin ser en el empalme con la calle de la Colonia 21 de Octubre, Salida a Valle de ngeles.

5. Los Licitantes interesados podrn adquirir el juego completo de Documentos de Licitacin en el perodo comprendido entre el da _____ de _________ del ao 2011, en un horario de 8:00 a. m a 4:00 p. m.; previo envo de una solicitud por escrito a la Direccin abajo indicada y pago de una suma no reembolsable de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.2,500.00), pagaderos con cargo a la Tesorera General de la Repblica ya sea en cheque certificado o giro Bancario.

Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

Direccin General de Carreteras

Ing. Walter N. Maldonado

Barrio La Bolsa, Comayagela, M. D. C.

Honduras C.A.

Telfonos: (504) 2225-1703 / 2225-3344

Fax. (504) 2225-3344 / 2225-0426

6. walter.maldonado@soptravi.gob.hn; alba.hernandez@soptravi.gob.hn

7. La Solicitud de Propuesta (SP) incluye los siguientes documentos:

1.Invitacin A Co-Calificacin Y Licitacin Pblica Internacional

2.Participantes En La Propuesta

3.Pliego De Instrucciones A Los Postores

4.Forma De Oferta

5.Presentacin De La Oferta

6.Declaracin Jurada Con Cuadro De Cantidades Estimadas Y Precios Unitarios

7.Formulrio De Garantia De Oferta

8.Formato De Garanta De Fiel Cumplimiento

9.Formato De Garanta Por Anticipo

10.Pliego De Condiciones Generales

11.Pliego De Condiciones Y Disposiciones Especiales

12.Modelo De Contrato De Construccin

13.Anexos

8. Las Ofertas debern hacerse llegar al Saln de Usos Mltiples de SOPTRAVI, Barrio La Bolsa, Comayagela, a las 10:00 a.m., hora oficial de Honduras, el da ____________ de _________ de 2011, en sobre cerrado en forma inviolable (lacrado). Todas las ofertas debern estar acompaadas de una garanta de sostenimiento de la oferta por un monto fijo de Seiscientos Veinticinco Mil Dlares (US$625,000.00) para todos los Oferentes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo indicado sern rechazadas; la apertura de ofertas se efectuar a la hora y en la fecha antes sealada, en presencia de los representantes del Gobierno y los Licitantes.

9. De lo actuado se levantar un Acta que ser firmada por todos los representantes de los oferentes que hayan participado en esta Licitacin Pblica.

10. La Direccin General de Carreteras nombrar una Comisin, quienes tendrn a su cargo el anlisis de las ofertas y la elaboracin del dictamen correspondiente.

PORFIRIO LOBO SOSA

Presidente de la Repblica

MIGUEL R. PASTOR

WALTER N. MALDONADO

Ministro - SOPTRAVI

Director General de Carretera

2. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA

2. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA

2.1 ORIGEN DE LAS EMPRESAS Y/O CONSORCIOS

2.1.1 Empresas contratistas.

Las empresas contratistas participantes debern estar constituidas o registradas en su momento conforme a las leyes de la Repblica de Honduras e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

2.1.2 Consorcios entre empresas

Se permitir a las empresas se constituyan en Consorcio.

2.1.3 Certificacin de elegibilidad:

Toda compaa hondurea que participe en la licitacin, deber estar registrada en la Oficina Normativa del Estado, ONCAE y presentar la correspondiente Certificacin o Constancia.

2.2. DOCUMENTOS QUE DEBERN PRESENTAR LOS LICITANTES

Los participantes de este proceso de Licitacin deben presentar los siguientes documentos:

a) Copia del Permiso de Operacin vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad.

b) Copia de los Documentos personales del Representante Legal de la Empresa (Tarjeta de Identidad y Solvencia Municipal).

c) Balance General y Estado de Resultados de los 3 ltimos aos anterior a la Licitacin debidamente refrendado por un Perito o Contador Pblico colegiado.

d) Copia autenticada de la Escritura Pblica de Constitucin de la Empresa, sus reformas si las hubiere inscritas en el Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil, Inmueble y Mercantil, o Escritura de Comerciante Individual.

e) Los Representantes Legales debern exhibir poderes suficientes para la presentacin de la oferta.

f) Declaracin Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el Representante Legal de la Empresa, como la misma, en ninguno de los casos sealados en los Artculos No. 15, 16 y 18 de la Ley de Contratacin del Estado.

g) Constancia de la inscripcin en la Cmara de Comercio de la localidad de la empresa.

h) Constancia de Solvencia del Impuesto Municipal o recibo de pago vigente.

i) Solvencia de la Direccin Ejecutiva de Ingresos (D.E.I.) de la empresa o recibo de pago vigente.

j) Constancia de inscripcin y reclasificacin del Contratistas del Estado, extendida por la Secretara de Finanzas, vigente a la fecha.

k) Constancia de Solvencia extendida por el Instituto de Seguridad Social (I.H.S.S.), Instituto Nacional de Formacin Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

l) Garanta de sostenimiento de Oferta.

m) Constancia que acredite que la Empresa est debidamente inscrita, y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Debe quedar claramente entendido que SOPTRAVI adjudicara la oferta que queda en primer lugar de forma integral, por haber presentado el menor costo y a la vez por reunir todos los requisitos tcnicos y de otra ndole aqu estipulados, de acuerdo al Anlisis de la Comisin de Evaluacin. Es decir que no necesariamente la oferta del menor monto leda al abrir los sobres ser la adjudicataria del contrato, puesto que queda supeditada a la revisin de antecedentes y dems calificaciones aqu exigidas.

NOTA:Todos los documentos que se presenten en copia, debern estar debidamente autenticados por Notario Pblico.

3. PLIEGO DE INSTRUCCIONES

A LOS POSTORES

3. PLIEGO DE INSTRUCCIONES A LOS POSTORES

Siempre que en el presente Documento se empleen los siguientes trminos, se entender que significan lo que se expresa a continuacin:

1.GOBIERNO:

El Gobierno de la Repblica de Honduras (Poder EJECUTIVO).

2.BCIE:

Banco Centroamericano de Integracin Econmica, BCIE, Prstamo No. 2062.

3.SECRETARIA:

La Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de la Repblica de Honduras rgano ejecutor del proyecto, a travs de la Direccin General de Carreteras.

4.DIRECCION:

La Direccin General de Carreteras de la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda.

5. UNIDAD EJECUTORA:Unidad Ejecutora de Prstamos BCIE, dependiente de la Direccin General de Carreteras de SOPTRAVI, encargada de coordinar y velar por la ejecucin del proyecto.

6. SUPERVISION O SUPERVISOR:La Firma Consultora contratada para efectuar la supervisin del proyecto.

7. FINANCIAMIENTO:Fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integracin Econmica, Fondos BCIE No. 2062.

8. CONTRATISTA:

El Contratista o la empresa contratada para ejecutar el proyecto.

9. SUB-CONTRATISTA:

La empresa sub-contratada por el contratista para ejecutar parte de los trabajos del proyecto.

10. INGENIERO:

Se refiere al Sr. Director General de Carreteras.

11. PROYECTO:Finalizacin Construccin Anillo Perifrico de Tegucigalpa, Tramo I-B y Obras Complementarias del Anillo Perifrico de Tegucigalpa (Tramo: Carretera CA-5 Norte, Puente Los Laureles; Obra Complementaria: Paso a Desnivel Col. Arturo Quezada, Paso a Desnivel Col. Israel Sur, Paso a Desnivel Col. Divino Paraso, Readecuacin Paso a Nivel Lepaterique, Paso a Desnivel a Valle de ngeles y Ampliacin Puente Ro Chiquito, Paso a Desnivel Hospital Mara. Longitud 7.10 km.

12. COORDINADOR:

El funcionario que designe el Ingeniero a travs de la

Unidad Ejecutora BCIE.

13. UGA: Unidad de Gestin Ambiental y Social, dependiente de SOPTRAVI, encargada de velar que se cumplan todas las medidas de control ambiental en los proyectos.

14. CO-CALIFICACIN:

Procedimiento de Licitacin que se ha establecido utilizar. Es el proceso mediante el cual los oferentes presentan en forma simultnea los antecedentes del oferente con la Oferta Tcnica y Econmica.

15. LEGISLACIN APLICABLE La Licitacin se llevar a cabo de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Aplicacin de la Poltica para la Obtencin de Bienes y servicios Relacionados y Servicios de Consultora del BCIE, aplicado de forma Supletoria la Legislacin Nacional, en especial la Ley de Contratacin del Estado, en todo aquello que no contravenga las citadas Normas.

3.1INFORMACIN PARA LA LICITACIN

3.1.1ACLARACIN A LOS LICITANTES

Cualquier aclaracin que deseen los licitantes acerca del significado o interpretacin de los planos y documentos de licitacin, deber ser solicitada por escrito, y sern contestadas a la brevedad por la Direccin General de Carreteras en forma de enmienda (Addendum) a los planos o cualquiera de los documentos de licitacin, copia de lo cual ser enviada a cada una de las empresas que se hayan inscrito como licitante y que hayan adquirido los documentos de licitacin, por lo menos quince (15) das hbiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, para que la respuesta llegue a todos ellos antes de su presentacin. El Banco ser notificado de las Aclaraciones en el proceso.

Si hubiera discrepancias u omisiones en los planos o en los documentos de licitacin, los licitantes estarn en la obligacin de notificar a la Direccin General de Carreteras, solicitando la aclaracin correspondiente. Las explicaciones o instrucciones verbales dadas por cualquier funcionario o empleado no tendrn ningn valor compromisorio.

3.1.2CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que el Oferente tiene conocimiento de todas las leyes y regulaciones de la Repblica de Honduras, as como la poltica para la obtencin de bienes y servicios de Consultora y Servicios relacionados con recursos del BCIE y normativa correspondiente, que son aplicables a esta Licitacin y su respectivo Contrato. El Gobierno de Honduras considerar que este conocimiento es un hecho, y por consiguiente los Oferentes no podrn alegar ignorancia en ningn caso.

3.1.3 FRAUDE Y CORRUPCIN

3.1.3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios, as como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen las ms estrictas normas de tica durante el proceso de licitacin y de ejecucin de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta poltica, el Banco:

(a) Define, para efectos de esta disposicin, las siguientes expresiones:

i. prcticas corruptas significa el ofrecimiento, suministro, aceptacin, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacin de otra persona;

ii. prctica fraudulenta significa cualquiera actuacin u omisin, incluyendo una tergiversacin de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra ndole, o para evitar una obligacin;

iii. prctica de colusin significa un arreglo de dos o ms personas diseado para lograr un propsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv. prctica de obstruccin significa

(aa) La destruccin, falsificacin, alteracin o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigacin o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigacin por parte del Banco, de alegaciones de prcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusin; y/o la amenaza, persuasin o intimidacin de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacin o lleve a cabo la investigacin, o

(bb)Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Sub clusula 3.1 (e) abajo.

(b) Rechazar toda propuesta de adjudicacin si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicacin ha participado, directa o a travs de un agente, en prcticas corruptas, fraudulentas, de colusin, coercitivas o de obstruccin para competir por el Contrato de que se trate;

(c) Anular la porcin del prstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del prstamo han participado en prcticas corruptas, fraudulentas, de colusin, coercitivas o de obstruccin durante el proceso de contrataciones o la ejecucin de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacin, dirigidas a dichas prcticas cuando stas ocurran;

(d) Sancionar a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el rgimen de sanciones del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible pblicamente, en forma indefinida o durante un perodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sera elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Poltica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos seleccionados con el proceso de licitacin y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificacin por auditores designados por el Banco.

3.1.4LICITANTES ELEGIBLES

3.1.4.1 Un licitante podr ser una persona natural, una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado o cualquier combinacin de las mismas en forma de una Asociacin en Participacin, Consorcio o Asociacin (APCA) al amparo de un convenio existente o con la intencin de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un APCA.

(a) Salvo indicacin contraria en los DDL, todos los socios debern responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucin del Contrato de conformidad con los trminos del mismo; y

(b) La APCA deber nombrar un representante, el cual deber estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitacin y, en caso de sta obtenga la adjudicacin del Contrato, durante la ejecucin del Contrato.

3.1.4.2 Un Oferente, y todas las partes que lo constituyen podrn ser empresas del pas socio y no socio de el Banco, de acuerdo con lo sealado en la poltica de adquisiciones del BCIE, articulo XIV de las Poltica para la Obtencin de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultora con Recursos del Banco y su Reglamento

3.1.4.3Licitante no podr tener conflictos de inters. Los Licitantes que sean considerados que tienen conflictos de inters sern descalificados. Se considerar que los Licitantes tienen conflicto de inters con una o ms partes en este proceso de Licitacin, si ellos:

(a) Tienen socios mayoristas en comn; o

(b) Reciben o han recibido algn subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) Tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacin; o

(d) Tienen una relacin mutua, directa o a travs de terceros en comn, que les permite tener acceso a informacin sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacin; o

(e) Un Licitante participa en ms de una Oferta en este proceso de Licitacin. Si un Licitante participa en ms de una Oferta, se descalificar todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicin no restringe la inclusin del mismo subcontratista en ms de una Oferta; o

(f) Un Licitante ha participado como consultor en la preparacin del diseo o las especificaciones tcnicas del contrato sujeto a la licitacin; o

(g) Han estado Licitantes afiliados a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

3.1.4.4Las empresas estatales del pas Prestatario sern elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonoma legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

3.1.4.5Los Licitantes debern proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contina siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

3.1.4.6 Se excluir los licitantes si:

(a)

Las leyes o regulaciones oficiales del pas del Prestatario prohben las relaciones comerciales con aquel pas, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusin no impedir la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o servicios conexos requeridos; o

(b)

En cumplimiento de una decisin del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Captulo VII de la Carta de esa institucin, el pas del Prestatario prohba toda importancia de bienes o contratacin de Obras y servicios de ese pas, o todo pago a personas o entidades en ese pas.

3.1.4.7 Solo los licitantes precalificados podrn presentar propuestas, excepto cuando el Banco los permita, de acuerdo con lo indicado en los DDL.

3.1.4.8 Cuando en la Licitacin se seleccione como la ms conveniente, una propuesta presentada por un oferente originario de un pas no-miembro de el Banco, se verificara si en dicho proceso de adquisiciones y dentro de un rango de un 15% arriba de la propuesta ms conveniente, si es con base en el costo, o bien de un 15% abajo si es con base en el puntaje asignado, se cuenta con ofertas presentadas por uno o ms oferentes originarios de pases socios o consorcios. En caso afirmativo, el prestatario dar la posibilidad al mejor calificado de estos para que iguale sus condiciones a las de la oferta seleccionada como la ms conveniente.

3.1.5 MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS ELEGIBLES

3.1.5.1 Todos los materiales, equipo y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco, Pases Elegibles y todos los gastos que se efecten en el marco del Contrato se limitarn a dichos materiales, equipo y servicios. El Contratante podr solicitar a los Licitantes proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios.

3.1.6 CONOCIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LICITAR Y DE LAS CONDICIONES QUE AFECTAN EL TRABAJO

Ningn Oferente podr alegar omisiones en su oferta o interpretacin errnea de los documentos de la Co-Calificacin.

Los Oferentes debern:

a.Estudiar detenidamente todos y cada uno de dichos documentos.

b.Inspeccionar el lugar de la construccin y familiarizarse con todas las condiciones y caractersticas del proyecto; adems debern prever todos los problemas y sus soluciones, que pudieran presentarse durante la ejecucin de la obra, especialmente la situacin del trfico circulante y las condiciones climatolgicas de la zona del proyecto.

Se dar como un hecho que el licitante conoce todas esas condiciones al formular su oferta. La omisin de ese paso por parte de los licitantes, no los relevar de la responsabilidad de estimar adecuadamente la dificultad o costo de la ejecucin satisfactoria del trabajo. El gobierno no asumir responsabilidad alguna por las declaraciones hechas por cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la ejecucin del contrato.

3.1.7GARANTIA DE LA OFERTA

Los licitantes debern garantizar el mantenimiento del precio y las dems condiciones de la oferta mediante el otorgamiento de una garanta bancaria por un monto fijo de US$ 625,000.00.

La garanta de oferta podr ser una garanta bancaria a favor de la Secretara de Obras Pblicas Transporte y Vivienda, o una carta de crdito irrevocable, o cheque certificado a nombre de La Tesorera General de la Repblica.

Estos documentos debern ser redactados en espaol y debern ser vlidos por un perodo de ciento veinte (120) das a partir de la fecha de apertura de ofertas, y los mismos debern contener la siguiente clusula: " La presente garanta se har efectiva mediante simple requerimiento que haga SOPTRAVI. Sern nulas todas las Clusulas que contravengan esta disposicin". Las garantas de aquellos Oferentes que no fueron favorecidos, sern devueltas cuando el Proyecto sea adjudicado a uno de los Oferentes. Los documentos de garanta sern devueltos a los oferentes que no resultasen ganadores en un plazo de noventa (90) das despus de la apertura de las ofertas, excepto al primero, segundo y tercer lugar.

Si el Oferente cuya oferta ha sido la ganadora, retirara la misma dentro del perodo de validez especificado para la garanta de la oferta, o si una vez adjudicada no suscribiera el Contrato dentro del perodo de diez (10) das contados a partir de la fecha que fuera notificado que el contrato fue remitido a la Oficina del Secretario de Estado en SOPTRAVI o, si no presenta las garantas de Contrato dentro del perodo de diez (10) das contados a partir de la fecha en que se hubiese recibido el Acuerdo de Aprobacin de dicho Contrato, el Gobierno podr hacer efectivo el monto de la garanta de la oferta. En caso de que el Oferente al que se le adjudique el Contrato no pudiera cumplir con los requisitos establecidos en el numeral tres punto uno punto trece (3.1.13) de estas instrucciones, el Gobierno se reserva el derecho de adjudicar las obras a otro Oferente que haya sido calificado en segundo o tercer lugar.

3.1.8PRESENTACIN DE OFERTA

a) Las ofertas debern ser presentadas en este documento suministrado por el Gobierno que se titula "DOCUMENTO DE LICITACIN", debiendo firmar a mano el Formulario de Propuesta, La Declaracin Jurada y los dems documentos donde se solicite la firma. Todas las dems hojas de dicho documento debern llevar las inciales (firma corta) y el sello de la persona que firma la oferta.

La oferta del proyecto deber hacerse en los cuadros de cantidades y precios unitarios en este documento. (Formato T-6,)

Si la informacin mostrada en los cuadros de cantidades y precios unitarios presentara borrones, correcciones o cambios, cada borrn, correccin o cambio deber tener la firma de la(s) persona(s) que suscribe(n) la oferta.

La oferta y toda la correspondencia y documentos relacionados a la misma, que sea intercambiada entre el Ofertante y la Direccin o presentada a la Direccin deben ser escritos totalmente en espaol.

b) La persona que presente la oferta deber entregar un poder debidamente autorizado por Notario Pblico en el cual se le otorgue facultades para presentar la oferta y representar al Contratista.

c) La oferta deber ser presentada en Dlares (US$) de los Estados Unidos de Amrica, tanto en sus precios unitarios como para los totales.

Asimismo el anlisis de precios unitarios solicitado en el numeral 3.1.21 del Pliego de Instrucciones.

El sobre que contenga la Oferta deber estar rotulado as:

Parte Central:Ingeniero Walter No Maldonado

Director General de Carreteras

Secretara de Obras Pblicas,

Transporte y Vivienda

(SOPTRAVI)

Barrio La Bolsa, Paseo El Obelisco,

Comayagela, M.D.C.

Honduras, C.A.

Esquina Superior Izquierda: Nombre y Direccin del Licitante

Esquina Inferior Izquierda: Nombre del Proyecto

(Contrato de Construccin)

Esquina Inferior Derecha: Fecha y hora de apertura

d) La oferta econmica se presentar con su respectivo cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios, incluido en este documento.

e) La oferta deber ser presentada en la fecha y hora establecida en la invitacin, la Secretara puede a su discrecin, extender la fecha lmite de recepcin de ofertas por medio de addendums, en cuyo caso, todos los derechos y obligaciones de la Secretara y los Ofertantes previamente sujetos a la fecha lmite original en lo subsiguiente estarn sujetos a la fecha, tal y como se extendi.

3.1.9OFERTAS POR CORREO:

Se permitir a cualquier Oferente no residente en Tegucigalpa, Honduras el envo de propuestas por correo certificado; en tal caso el Oferente deber avisar a la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda, Direccin General de Carreteras (Fax: (504) 2225-3344 / 2225-0426), su intencin de enviar su propuesta por correo certificado. Cualquier oferta enviada por este medio que se recibiera en la Secretara despus de la hora y fecha fijada para la apertura de ofertas, no ser considerada en la Licitacin.

3.1.10RETIRO DE OFERTAS

Las ofertas pueden ser retiradas personalmente por el representante autorizado del Oferente o por solicitud escrita, siempre que tal comunicacin sea recibida de parte de los Oferentes, antes de la hora fijada para la apertura de las mismas. La negligencia o errores por parte del Oferente al preparar la oferta no le confiere el derecho de retirar su propuesta despus de haber sido abierta.

3.1.11 MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

a) El Contratante podr enmendar los documentos de Licitacin a travs de la emisin de adendas hasta Quince ( 15 ) das hbiles antes de la fecha y hora lmite de recepcin de las ofertas.

b)Cualquier addendum y/o enmienda emitida formar parte de los Documentos de licitacin y deber ser comunicada por escrito o va correo electrnico a todos los Oferentes que hayan adquirido el respectivo Documento de licitacin.

3.1.12RECEPCIN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

El Proceso de Licitacin se realizar en tres (3) etapas:

a) PRIMERA ETAPA

La recepcin de toda la documentacin y apertura de las Ofertas y muestras ser el da y la hora fijada en la invitacin. El delegado de la Secretara de Obras Pblicas Transporte y Vivienda proceder a la apertura del sobre conteniendo los tres sobres, corroborando y mostrando la existencia de los mismos. De los tres (3) sobres, se abrir nicamente en este acto el Sobre No.1 que contiene la Garanta de la Oferta, leyendo al pblico el contenido de la misma. Cualquier Oferta que a la hora fijada en la convocatoria no lleve adjunta la Garanta de la Oferta por la suma y vigencia correspondiente, ser rechazada y le ser devuelta en ese mismo acto. Adems en este mismo acto, se corroborar que el ofertante presente la constancia de que la empresa asisti a la Visita del proyecto y a la reunin aclaratoria.

Se rechazarn aquellas Ofertas que no contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos o bien presenten errores de forma o fondo visibles que no requieran un anlisis detallado, las cuales sern devueltas por la Secretaria en un plazo de 30 das contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

De las ofertas aceptadas, las cuales quedarn en custodia de la propia SOPTRAVI, se levantar el acta correspondiente en la que se har constar cules de las ofertas fueron aceptadas, as como las que hubieren sido rechazadas y las causas que lo motivaron; el acta ser firmada por los participantes y se les entregar a cada uno copia de la misma. La omisin de firma por parte de alguno de los ofertantes no invalidar el contenido y los efectos de dicha acta.

b) SEGUNDA ETAPA

La Direccin General de Carreteras nombrar una Comisin para realizar la evaluacin de los documentos de Licitacin del Oferente, documentacin legal y la documentacin sobre la capacidad econmica-financiera y posteriormente las Ofertas Tcnicas presentadas por los mismos. Esta evaluacin se realizar sobre la base de lo requerido en el Documento de Licitacin, aplicando los criterios de evaluacin establecidos. La Comisin nombrada para tal propsito emitir un dictamen tcnico al final de la Segunda Etapa, el cual ser remitido a la Direccin General de Carreteras y este al Banco, para someterlo a NO OBJECIN y luego proceder con la Tercera Etapa de Licitacin. Una vez recibida la NO OBJECIN del Banco, se devolver la Oferta Econmica a los Oferentes que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en el documento de Licitacin.

c) TERCERA ETAPA

En la tercera y ltima etapa de la evaluacin (Anlisis de la Oferta Econmica), se proceder una vez obtenida la No Objecin del Banco, al Dictamen sobre el anlisis de la Segunda Etapa del proceso.

Posteriormente, se comunicar por escrito a los Oferentes el resultado de la Segunda Etapa, convocando a los Oferentes calificados a la Apertura de las Ofertas Econmicas, la cual ser presidida por el representante de la Secretaria y leda en voz alta a los participantes.

Se levantar el Acta correspondiente sobre esta ltima etapa. La Comisin elaborar su Dictamen final, el cual ser remitido a la Direccin, y esta lo enviar despus al al Banco para la obtencin de la No Objecin.

3.1.13 OFERTAS IRREGULARES

En la apertura de las ofertas se analizan las condiciones mnimas exigidas y si una Oferta es considerada irregular se descalifica por las siguientes razones:

a)Si no ofrece precio por concepto de pago, indicado en el cuadro de cantidades y precios unitarios, as como su desglose.

b)Si los precios base de los materiales estn alterados con relacin a los precios que privan en el comercio, a fin de obtener indebidos futuros ajustes de precios.

c)Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas por la convocatoria, o bien, irregularidades de cualquier clase que tiendan a hacer la oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su significado.

a) Si el Oferente agrega cualquier provisin por la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar la adjudicacin o condicionar su oferta a un cambio en los documentos de Licitacin.

b) Si el oferente no entreg satisfactoriamente la documentacin que compruebe su experiencia internacional y las evidencias de que en el pasado resultaron adjudicatarias y completaron las obras de proyectos similares.

g)Si el Oferente presenta ms de una oferta para el mismo trabajo ya sea como individuo o dentro de una sociedad o corporacin bajo el mismo o bajo diferentes nombres.

f)Si hay evidencia de colusin o convenios dolosos entre los Oferentes, los involucrados en tales arreglos quedarn adems descalificados para futuras licitaciones.

g)Si la oferta no est acompaada de la correspondiente garanta de oferta, en este caso la oferta ser inmediatamente devuelta.

h)Si no est presentada en la forma solicitada por el Gobierno.

i)Si tiene borrones, correcciones o cambios que no lleven la firma de la persona que suscribe la oferta.

j)Por estar presentada en hojas separadas del documento suministrado por el Gobierno.

k)Si los precios unitarios o globales mostrados en el pliego de Licitacin estn evidentemente desbalanceados, ya en exceso, ya en defecto de lo que arroja el anlisis de costos.

l) Por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este documento.

El Gobierno se reserva el derecho de dispensar cualquier irregularidad que modifique el alcance del trabajo o la responsabilidad del ejecutor en las ofertas, siempre que convenga a sus intereses. Asimismo se reserva el derecho de revisar las operaciones aritmticas que comprenda la oferta y hacer las correcciones del caso.

3.1.14 DESIGNACION DE SUPLENTES DE ADJUDICACION

La Comisin Evaluadora encargada del anlisis de las ofertas debe dejar clara constancia en su dictamen de adjudicacin, del o los Oferentes que recomienda como ganadores para efectos de adjudicacin del Contrato, por haber calificado y presentado la Oferta evaluada como la ms conveniente para el Gobierno. En el mismo dictamen, deber quedar constancia de cual o cuales Oferentes, en orden de mritos, podrn ser considerados "Oferentes de Adjudicacin", para el caso en que el Contratista aceptado como ganador no cumpliera con lo establecido en el numeral 3.1.13 de ese aparte.

A los Oferentes designados como "Primer Oferente de Adjudicacin", "Segundo Oferente de Adjudicacin" y Tercer Oferente de Adjudicacin se les retendr la Garanta de Oferta por el tiempo que dure la legalizacin del Contrato junto con la del Oferente ganador. De ser necesario, se requerir de los "Oferentes de Adjudicacin", una renovacin o ampliacin en el plazo de sus garantas de oferta hasta tanto no se finiquite la contratacin.

3.1.15ANALISIS DE LAS OFERTAS

La ejecucin de las obras objeto de la presente licitacin se adjudicar al Oferente cuya oferta presentada de acuerdo con la licitacin, los documentos y particularmente con lo establecido en el numeral 3.1.32 de este Pliego de Instrucciones, sea la ms ventajosa para el Gobierno, considerando adems del precio indicado en la oferta, los dems parmetros de la evaluacin tales como Experiencia General de la Empresa, Experiencia en trabajos similares, Adjudicacin de Obras a Nivel Nacional, Capacidad del personal, Equipo del Contratista, Situacin Financiera, Historial de Litigios y, los ajustes necesarios para corregir errores aritmticos.

La adjudicacin se har al proponente que, despus de evaluar los parmetros indicados en los Criterios de Calificacin, presente la calificacin ms alta. La adjudicacin se decidir de acuerdo a la Gua de evaluacin establecida en este documento.

3.1.16ADJUDICACION

El Gobierno adjudicar el proyecto y dar a conocer por escrito la calificacin y la adjudicacin de las obras as como la designacin del primero y segundo suplente de adjudicacin, notificndolo al Oferente que haya resultado favorecido y a los dems Oferentes, a ms tardar sesenta (60) das despus de la fecha de apertura de las ofertas. Con un plazo mximo noventa (90) das despus de la licitacin, el Gobierno devolver a los participantes los documentos de garanta de la oferta, con excepcin del Oferente favorecido y de los suplentes de adjudicacin, los cuales constituirn garanta de mantenimiento de las ofertas, hasta la legalizacin del contrato y presentacin de garantas.

Despus del fallo, el Oferente que pretenda impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicacin del proyecto o los trmites de legalizacin del contrato, deber acompaar con su escrito de iniciacin una garanta o caucin a favor de la Secretara por un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se har efectiva en caso de que la impugnacin o cualquier pretensin del oferente resulte infundada o improcedente.

3.1.17 CONTRATO Y GARANTIA

El o los oferentes al que se le adjudique la ejecucin del proyecto debern suscribir el contrato de construccin y rendir las Garantas, conforme lo establecido en el numeral 3.1.22 de estas Instrucciones.

Si el los Oferentes al que se le adjudiquen las obras en referencia, no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en los plazos establecidos en estas instrucciones, el Gobierno cobrar la o las Garantas de Oferta, aplicar la o las multas correspondientes de acuerdo al numeral 3.1.28 de estas instrucciones, y podr adjudicar la ejecucin de las obras al primero o segundo suplente de adjudicacin en ese orden.

3.1.18 ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION

Las especificaciones a utilizar en la construccin de este proyecto sern las estipuladas en el Manual de Carreteras de SOPTRAVI, Tomo V. y con las especificaciones indicadas en el Anexo de Especificaciones Especiales. Las Especificaciones Especiales prevalecern sobre las especificaciones generales del Manual de Carreteras.

3.1.19 GASTOS

Todos los gastos en que incurran los licitantes con motivo de la presente Licitacin, sern realizados a su cuenta y riesgo y no sern reembolsables.

3.1.20 TIEMPO DE EJECUCIN

El plazo considerado por el Gobierno para la ejecucin de este proyecto, contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, es de Doce ( 12 ) meses calendario.

Los Oferentes en todas sus opciones debern ajustar sus ofertas al plazo de ejecucin establecido para el proyecto. No sern elementos a considerarse en la evaluacin comparativa de las ofertas, reducciones a dicho plazo.

3.1.21INFORMACIN ADICIONAL

Los pagos al contratista se harn con los fondos del Prstamo BCIE No. 2062 proveniente del Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE ).

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el plazo de ejecucin establecido y el monto resultante en la Licitacin, el compromiso del Gobierno se limita al monto que se establezca en el Convenio de Prstamo suscrito con el BCIE y que la ejecucin y pago de la obra que sobrepase este monto (si hubiera), queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos los fondos adicionales correspondientes. La no aprobacin de estos fondos por el Congreso Nacional dar derecho a la resolucin del contrato sin responsabilidad para las partes.

El Gobierno podr solicitar aclaracin o informacin adicional a cualquiera de los Oferentes sobre sus ofertas, pero stas en ningn caso podrn ser modificadas.

3.1.22 GARANTAS

El o los Oferentes cuyas ofertas sean aceptadas, debern presentar las siguientes garantas:

a. Garanta por MANTENIMIENTO DE OFERTA. Cada Oferente deber acompaar su Oferta con una garanta por el monto fijo de US $ 625,000.00 la cual deber tener una validez de 120 das.

b. Garanta de FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO consistente en una garanta por la suma igual al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la cual tendr una duracin igual al respectivo plazo de construccin ms tres (3) meses, y deber ser presentada por el Contratista a ms tardar diez (10) das despus de suscrito el contrato.

c. Garanta POR ANTICIPO: Garanta Bancara equivalente al cien por ciento (100%) del monto del Anticipo que el Gobierno suministrar al Contratista, la cual tendr una duracin igual al correspondiente plazo de construccin o hasta la total recuperacin del anticipo, y deber ser presentada por el contratista a ms tardar diez (10) das despus de suscrito el contrato.

d. Garanta CONTRA TRABAJO DEFECTUOSO, servir para garantizar el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que resultase dentro de un perodo de doce (12) meses despus de la recepcin final de la obra por la Direccin General de Carreteras. El monto de esta garanta ser por una suma igual al cinco por ciento ( 5 % ) del monto del contrato, y deber presentarse a ms tardar cinco (5) das despus de la Recepcin Final del Proyecto; por cada da de retraso en la presentacin de esta garanta, se impondr una multa de $110.00 por da.

Las garantas que se mencionan, podrn ser depsitos en efectivo, bonos del estado, cheques certificados, carta de crdito irrevocable o garanta bancaria a favor de la Tesorera General de la Repblica. Tales documentos debern ser redactados en espaol y debern ser vlidos por los perodos que se mencionan anteriormente.

Las presentes Garantas se harn efectivas, mediante simple requerimiento que haga la Direccin General de Carreteras. Sern nulas todas las clusulas o condiciones que contravengan esta disposicin.

Si el Oferente al que se adjudique las obras en referencia no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en los plazos establecidos en estas instrucciones, el Gobierno cobrar la garanta de oferta y podr adjudicar la ejecucin de las obras al primero o segundo suplente de adjudicacin.

3.1.23PROGRAMA DE TRABAJO

El Contratista deber acompaar con su oferta el Programa de Trabajo que incluya Cronograma y Programa de Ejecucin, en base a un Diagrama Project Manager que indique el porcentaje de programacin y avance estimado para cada concepto de obra del proyecto.

3.1.24ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente entregar junto a la propuesta, en forma impresa y en digital, un anlisis detallado de costos y el correspondiente desglose de todos los precios unitarios, como respaldo a los precios incluidos en su oferta, debiendo incluir al menos los siguientes componentes:

a) Tipo de Maquinaria, con sus respectivos rendimientos, a usar en cada actividad

b) Mano de obra: actividades y rendimientos. Incluir aqu la mano de obra de los operadores de equipo

c) Combustibles y Lubricantes

d) Reparaciones, repuestos y llantas

e) Materiales

f) Depreciacin o amortizacin del equipo

g) Gastos indirectos ( en forma global o Factor de Sobrecosto )

Estos anlisis servirn de base para cualquier ajuste, ponderacin o clculo que se requiera realizar durante la ejecucin del proyecto, particularmente para la eventual introduccin de nuevos tems de obra que se requieran durante la ejecucin por no figurar en la lista original, por lo cual la informacin suministrada, deber ser cuidadosamente analizada y detallada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo requerido.

3.1.25CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La fecha de la visita al proyecto ser el da ____ de ___________ de 2011. El sitio de reunin ser en la Salida de Valle de ngeles, Tegucigalpa, M.D.C.

Con el objeto de que los precios unitarios de las ofertas sean los ms ajustados a las condiciones reales del proyecto, los sobres conteniendo los documentos de ofertas y toda otra informacin requerida, debern acompaarse obligatoriamente de una Constancia de que la empresa concursante ha visitado por intermedio de funcionarios propios y con representantes gubernamentales autorizados, el sitio de la obra.

Tal constancia ser extendida por la Unidad Ejecutora del BCIE y deber contener como informacin mnima la siguiente:

a.Nombre del Proyecto

b.Fecha de la visita

c.Funcionario o delegado de Direccin General de Carreteras que acompa al interesado.

d.Nombre del Oferente.

e.Fecha de extensin de la Constancia.

f.Firma del Jefe de la Unidad Ejecutora BCIE.

g.Sello de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Las Ofertas que no contengan la Constancia respectiva, no sern tomadas en cuenta en la Licitacin.

3.1.26RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS

Los pagos se harn de la siguiente manera: 100% en US Dlares. Se reconocer escalamiento ajuste de precios, mediante la aplicacin del procedimiento contenido en el DECRETO A-003-2010 emitido por la ONCAE.

3.1.27 ANTICIPO Y DESEMBOLSOS

El Gobierno suministrar al Contratista en concepto de anticipo una suma igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra. Esta cantidad ser amortizada a partir de la primera estimacin mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimacin final o en la penltima, se le deducir el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo el contratista deber adquirir todos aquellos materiales necesarios para dar inicio a sus actividades en el proyecto; adems servir para los gastos de movilizacin e instalacin, as como para adquirir aquellos materiales indicados como sensibles a incrementos en sus costos de adquisicin como ser Combustible, Asfaltos, Acero, Cemento, Tubera y Madera. El anticipo tambin servir para compensar cualquier atraso en los pagos de las estimaciones durante la ejecucin del proyecto. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo ser tramitado al Contratista en US Dlares.

El contratista, para poder recibir el anticipo, deber presentar previamente ante la Direccin, el Programa de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.23 del Pliego de Instrucciones a los Postores, del documento de Licitacin y el Programa de Inversiones del proyecto, revisados por el supervisor y aprobados por la Direccin y el BCIE y haber rendido la Garanta de Anticipo.

Previo al pago de la primera estimacin de obra, el Contratista deber demostrar fehacientemente que ha invertido el anticipo para la ejecucin del proyecto y de acuerdo a lo indicado por la Direccin y en caso de existir saldo, deber depositarlo en una cuenta especial para el proyecto, en la banca nacional.

3.1.28 MULTAS

a)El Oferente deber presentar en la Direccin General de Carreteras, los documentos requeridos de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) das hbiles posteriores a la notificacin de adjudicacin del contrato; por cada da de demora en la presentacin de dicha documentacin se le aplicar una multa de US$60.00 por cada milln o fraccin del monto del contrato deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra. Los documentos requeridos sern: RTN del Representante, Constancia del Impuesto Sobre la Renta del Representante, Impuesto Municipal y Poder para firmar el Contrato.

b)El contratista deber proceder a la firma del contrato a ms tardar cinco (05) das despus de habrsele comunicado por la Direccin General de Carreteras que su contrato est listo para ser firmado; por cada da de demora en la firma del contrato se le aplicar una multa de US$60.00 por cada milln o fraccin del monto del contrato deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra.

c)El contratista est obligado a presentar las garantas descritas en el Numeral 3.1.22: GARANTIAS, literales b) y c) del contrato, a ms tardar diez (10) das despus de haber recibido la copia del Contrato respectivo. Suscrito el contrato, por cada da de demora en la presentacin de la garanta despus del plazo sealado, se le aplicar una multa de US$300.00 por cada milln o fraccin del monto del contrato deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra.

d)El contratista deber dar inicio a los trabajos a ms tardar dentro de los diez (10) das posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada da de demora en el inicio de los trabajos se le aplicar una multa de US$60.00 por cada milln o fraccin del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacin de Obra.

Adems, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo sealado, el contratista pagar al

Gobierno un (diez) 10% mensual sobre el monto del anticipo recibido.

f) El contratista estar obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Clusula III. ORDEN DE INICIO Y PLAZO del contrato a suscribirse; por cada da de demora en la ejecucin y entrega de la obra, se aplicar una multa de acuerdo al rango establecido en el Artculo No.43 Reformado, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repblica, hasta la debida entrega y recepcin de la obra.

La multa a que se refiere el Artculo 43, de la Ley se establecer por cada da de atraso sobre el monto total de los Contratos, de conformidad con los rangos siguientes:

0.01

-

500,000.00

Lps.

850.00

/ da

500,000.01

-

2,500,000.00

Lps.

1,275.00

/ da

2,500,000.01

-

5,000,000.00

Lps.

1,700.00

/ da

5,000,000.01

-

10,000,000.00

Lps.

3,400.00

/ da

10,000,000.01

-

20,000,000.00

Lps.

5,100.00

/ da

20,000,000.01

-

30,000,000.00

Lps.

6,800.00

/ da

30,000,000.01

-

40,000,000.00

Lps.

8,500.00

/ da

40,000,000.01

-

En adelante

Lps.

13,600.00

/ da

Las multas descritas en los literales anteriores sern deducibles automticamente y sin requerimiento alguno.

3.1.29BANCOS DE MATERIALES

El Contratista ser responsable de la adquisicin, calidad y cantidad de materiales a utilizar en el proyecto, por lo cual deber de incluir en sus precios unitarios, todos los costos inherentes a la adquisicin de licencias, permisos, explotacin de bancos y transporte del material necesario a utilizar en la ejecucin del proyecto, como ser: terraceras, concretos hidrulicos y concretos especficos.

3.1.30CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista est obligado en caso de necesidad a considerar en sus precios unitarios, el habilitar una ruta alterna para garantizar el paso del trfico circulante, y por consiguiente no tendr derecho a indemnizacin va daos y perjuicios ocasionados por el trfico circulante, el cual no deber ser detenido totalmente, si no que se idear la forma de darle paso aunque sea en forma parcial por turno en sentido, de circulacin.

Para su conveniencia, el Contratista podr por su cuenta y riesgo, habilitar la zona de derecho de va, para dar paso al trnsito, previa aprobacin del supervisor y de la Direccin.

El Contratista est obligado a mantener permanentemente y por su cuenta, seales de prevencin y de proteccin en obra, tanto de da como de noche, para indicar cualquier peligro o dificultad al trnsito; estas seales debern ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehculos las perciban a tiempo. Adems el Contratista colocar por su cuenta y con la celeridad que amerita el caso, las seales adicionales que a juicio de la Direccin se requieran para la seguridad de los usuarios y ser responsable por los daos y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por falta de seales adecuadas.

3.1.31RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Las tasas fijas para personal a emplear por Administracin Delegada, incluyen el estricto cumplimiento del contratista a todos los derechos laborales que las leyes contemplan, tales como: sptimo da, dcimo tercer y dcimo cuarto mes, IHSS, INFOP, FOSOVI, RAP preaviso, cesanta, vacaciones, feriados, licencias legales y seguros contra accidentes, as como el suministro de herramientas menores sin motor y el transporte a los lugares de trabajo para el personal solicitado

Cualquier incidencia adicional que el Contratista estime por sobre el porcentaje establecido para esta Mano de Obra, deber considerarla dentro de sus costos indirectos para el proyecto.

El Gobierno podr efectuar las averiguaciones que juzgue necesarias para verificar el cumplimiento en el pago de tales beneficios a sus trabajadores y el Contratista se obliga a proporcionar toda la informacin requerida.

3.1.32 CONTENIDO DE LOS SOBRES EN LAS OFERTAS

Las ofertas debern presentarse en tres sobres cerrados en forma inviolable, cada uno de ellos rotulados de acuerdo a lo especificado en el numeral 3.1.5 c); detallando el contenido de cada sobre:

SOBRE No.1. PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

En este sobre, se deber presentar la documentacin que acredite la existencia legal de la empresa y del representante autorizado.

Garanta por mantenimiento de la oferta.

Evidencia que demuestre que tienen la experiencia y la capacidad para prestar directamente los servicios requeridos para el proyecto, debiendo adems presentar pruebas de que en el pasado la empresa result adjudicataria de contratos y que completaron las obras en proyectos similares.

Copia autenticada de la Escritura Pblica de Constitucin de la Empresa, sus reformas si las hubiere, o Escritura de Comerciante Individual.

Acreditacin legal de la persona que representa a la empresa en este acto, mediante poder notarial con las facultades para suscribir ofertas o contratos, as como documento que lo identifique plenamente (Pasaporte o Tarjeta de Identidad y Solvencia Municipal).

Declaracin Jurada de no estar comprendido tanto el Representante Legal de la Empresa, como la misma, en ninguno de los casos sealados en los Artculos No.15, 16 y 18 de la Ley de Contratacin del Estado.

Constancia de haber asistido a la junta de aclaraciones o reunin aclaratoria.

Balance General y Estado de Resultados Auditados de los ltimos tres aos fiscales anteriores a la Licitacin.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores ser motivo de descalificacin.

NOTA:Todos los documentos que se presenten en esta licitacin como carta de terceros, facturas, actas constitutivas y poderes, deben estar debidamente autenticados por un Notario Pblico.

SOBRE No. 2 PROPUESTA TCNICA

1. PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS

Consistente en un diagrama en volmenes en el que se especifique en meses las cantidades o volmenes que se ejecutarn de cada uno de los conceptos de trabajos que se incluyen en el Catlogo de Conceptos y Cantidades de Obra para Expresin de Precios Unitarios y Monto Total de la Proposicin, tomando en cuenta el plazo establecido por LA SECRETARIA (Formulario T-1 ).

2. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN QUE SE USAR EN LA OBRA.

El Oferente deber indicar en su oferta tcnica con qu equipo pretende realizar la obra de sealamiento, y enlistar el equipo propio que incorporar al proyecto, conteniendo los datos del equipo o maquinaria con que especficamente se proyecta ejecutar la obra, el domicilio de su ubicacin fsica, modelo, marca, nmero de serie, capacidad, tipo de motor, vida til, fecha en que se dispondr de los mismos en el lugar de la obra. Se incluir individualmente cada una de las mquinas o equipos que se proponen utilizar, an y cuando se trate de equipos iguales, toda vez que en principio los nmeros de serie, marcas, etc. individualizarn a cada equipo propuesto ( Formulario T-2 )

El equipo propuesto deber estar disponible para ser utilizado de inmediato y en perfecto estado de operacin. La comisin de adjudicacin podr efectuar las inspecciones pertinentes a fin de constatar la propiedad y la operatividad de los equipos y dems. Se requerir a las compaas participantes tener disponibles el recurso humano, tcnico y administrativo a fin de obtener una pronta y gil implementacin de este particular proyecto. La propiedad del equipo deber comprobarse con facturas apostilladas a nombre del licitante.

El Contratista estar obligado a presentar en este Documento de Licitacin, un programa con fechas para ingresar al sitio de la obra el equipo requerido. Se enlista el equipo mnimo requerido para la ejecucin del Proyecto Construccin de la Finalizacin de la Construccin Anillo Perifrico de Tegucigalpa, Tramo I-B y Obras Complementarias (Tramo: Carretera CA-5 Norte, Puente Los Laureles; Obra Complementaria: Paso a Desnivel Col. Arturo Quezada, Paso a Desnivel Col. Israel Sur, Paso a Desnivel Col. Divino Paraso, Readecuacin Paso a Nivel Lepaterique, Paso a Desnivel a Valle de ngeles y Ampliacin Puente Ro Chiquito, Y Paso a desnivel Hospital Mara.

3. PROGRAMA DE UTILIZACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEALAMIENTO

Indicar por mes la cantidad de horas mquina de equipo a emplear durante la ejecucin de los trabajos.

En esta programacin no se incluye necesariamente herramienta menor como palas, picos, desarmadores, carretillas, etctera; es decir aquellas cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en los anlisis de precios como un porcentaje de la mano de obra, como depreciacin de herramienta menor.

Para las mquinas o equipos iguales bastar con que se incluya una nica programacin ( Formulario T-3 ).

4. PROGRAMA DE UTILIZACIN DEL PERSONAL OBRERO

En este documento se anotar por mes, la cantidad de jornadas a emplear por cada categora de personal obrero encargado directamente de la ejecucin de la obra (Formulario T-4).

5. PROGRAMA DE ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIN PERMANENTE.

Aqu se indicar mensualmente la cantidad de cada material y/o equipo de instalacin permanente que se adquirir para la ejecucin de los trabajos (Formulario T-5 ).

En este programa no debern fraccionarse aquellos materiales o equipos que por su naturaleza sean indivisibles, toda vez que no sera tcnicamente posible, ya que la propuesta sera rechazada.

SOBRE No. 3 PROPUESTA ECONMICA

1. COPIA DE LA GARANTA DE LA OFERTA; segn se menciona en el numeral 3.1.7

2. PRESENTACIN DE LA OFERTA; la cual deber ser presentada en papelera oficial de la empresa.(Formulario Estndar: Oferta del Contratista) y de acuerdo a lo especificado en el numeral 3.1.8 d.

3. CATLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIN DE PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA OFERTA; (Formulario T- 6 ).

4. PROGRAMA DE OBRA EN MONTOS MENSUALES DE TRABAJO; que deber ser similar al programa presentado en la documentacin tcnica, indicando adicionalmente los importes mensuales que se ejecutarn (Formulario T 7 ).

5. ANLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA; se elaborar un anlisis por cada maquinaria o equipo de construccin, de acuerdo con el formato que se anexa para este fin. En este anlisis no se incluir el costo de los operadores.

6. LISTA DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO; consistente en un listado donde por categoras se determine el salario que recibir el personal Obrero que se emplear en los trabajos, incluyendo en este el desglose del factor de beneficios sociales.

7. ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS; que estarn representados como un porcentaje del costo directo, se desglosarn en los correspondientes costos de administracin de oficinas centrales, de la obra y seguros y fianzas y dems conceptos que el oferente considere convenientes.

8. PROGRAMA DE UTILIZACIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEALIZACIN; se indicar mensualmente el costo del equipo o maquinaria que se emplear en la ejecucin de los trabajos, congruente con el programa presentado en la documentacin tcnica (Formulario T 8 ).

9. PROGRAMA DE UTILIZACIN DEL PERSONAL OBRERO; se indicar mensualmente el costo de la mano de obra que se emplear en la ejecucin de los trabajos, congruente con el programa presentado en la documentacin tcnica (Formulario T 9 ).

10. PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIN PERMANENTE; se anotar el costo mensual de los materiales a suministrar congruente con el programa presentado en la documentacin tcnica (Formulario T 10 ).

11. ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS; se integrarn consistentemente con los datos proporcionados en los anexos respectivos. Sern estructurados en materiales debidamente desglosados con sus respectivas cantidades, mano de obra, depreciacin de herramienta menor, maquinaria y equipo, combustibles y lubricantes, y los cargos adicionales (costos indirectos).

12. LISTADO DE INSUMOS; insumos que intervienen en la integracin de la propuesta agrupados en materiales, mano de obra, depreciacin de herramienta menor, as como maquinaria y equipo de construccin, combustibles y lubricantes, con sus respectivas cantidades, costos e importes.

3.1.33LICITACION DESIERTA o FRACASADA

Queda establecido que de conformidad con las Polticas para la Obtencin de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultora con Recursos del BCIE, la Licitacin se declarara desierta o Fracasada segn corresponda, si el nmero de ofertas resulta ser menor de Tres (3), o cuando ninguno de los oferentes cumpla con los requisitos exigidos en el Documento de Licitacin, o cuando sea evidente la falta de competencia y/o colusin.

3.1.34Protestas o apelaciones al Proceso de Adjudicacin

Los solicitantes podrn presentar protestas o apelaciones por escrito ante la Direccin General de Carreteras (DGC), con copia al BCIE, despus del proceso de calificacin. La presentacin de una protesta suspender el proceso hasta su resolucin en primera instancia la DGC, responder al protestante para tratar de resolver la protesta. Si el protestante no estuviese de acuerdo con la respuesta dada por DGC, tendr la opcin en segunda instancia apelar y confirmar su protesta por escrito ante la Secretaria de Obras Transporte y vivienda, la cual resolver previo estudio dictaminando por medio de una resolucin y la comunicara al protestante; dicha resolucin tendr carcter definitivo, dentro de los Diez das (10) despus de la fecha de notificacin del resultado de la calificacin y no habiendo protesta por resolver, el Contratante continuara con el proceso.

3.1.35 ROTULOS Y SEALES PREVENTIVAS

a.)ROTULOS

El Contratista a su cuenta y costo colocar dos (2) rtulos informativos: al inicio y final del proyecto, a requerimiento del BCIE y de la Direccin General de Carreteras y de acuerdo a los formatos del Anexo I, de este Documento de Licitacin.

Los rtulos tendrn que estar colocados a ms tardar 20 das despus de la fecha de la Orden de Inicio, en caso contrario y si es por desidia del contratista, ste pagar una multa de QUINIENTOS CINCUENTA DLARES (US$550.00) por cada mes de retraso.

b.) SEALES PREVENTIVAS (DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS).

Debern considerarse en los precios unitarios de su oferta, los costos de las seales preventivas descritas en los planos o en las especificaciones y aquellas exigidas por la Direccin y el Banco Centroamericano de Integracin Econmica, las que debern utilizarse obligatoriamente durante la construccin de la obra.

3.1.36 ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El contratista estar obligado a cumplir con las Medidas de Mitigacin establecidas en el respectivo contrato suscrito entre la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda y la Secretara de Recursos Naturales y Ambiente.

Adems el Contratista deber tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propsito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construccin, controlando y evitando la erosin de laderas y taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales de entrada en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacin, troncos, etc., que como producto de las actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de drenaje.

Asimismo, ejecutar los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas debajo de las estructuras de drenaje, removiendo el sedimento o vegetacin que obstruya el flujo de agua, as como canalizando adecuadamente los cauces receptores.

Eliminar la posibilidad de formacin o incremento de los focos de reproduccin de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurndose que el agua de lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.

El Contratista deber estar plenamente consciente que constituir responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deber considerar lo siguiente:

a) Establecer su campamento, planta de asfalto y otros planteles, alejados de los ros, mares o quebradas o cualquier otra fuente de agua, a una distancia prudente, con el propsito de reducir la contaminacin de las aguas naturales. Dicha distancia ser fijada por el supervisor.

b) La planta asfltica deber ser instalada de manera que posibles derrames no contaminen el suelo, aguas superficiales y subterrneas, construyendo las estructuras de contencin que sean necesarias e impermeabilizando el piso donde se almacenen o trasieguen combustibles.

c) El rea del taller mecnico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias qumicas provenientes del petrleo al suelo.

Si el Contratista mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petrleo u otros productos qumicos dentro del rea del proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algn derivado del petrleo caiga en alguna corriente, depsito o fuente de agua.

d) Preservar y proteger toda la vegetacin (tales como rboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con la ejecucin de las obras de este Contrato, comprometindose a eliminar nicamente los rboles que especficamente le ordene el Ingeniero Supervisor.

e) No se permitir la operacin de equipo en corrientes limpias, sin el consentimiento previo del Ingeniero Supervisor. El contratista jams vaciar los residuos de productos qumicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dainos) en o cerca de fuentes de agua, ros, lagunas canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuera susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.

En este sentido debern definirse sitios especiales o bien contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma sanitariamente adecuada.

f) El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitir arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracin u otros medios para reducir el sedimento contenido. El Contratista conviene en que los desechos slidos nunca sern depositados en los ros, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.

g) El Contratista deber disponer de los desperdicios orgnicos, instalando en su campamento fosas spticas, letrinas y un sistema de agua potable. A lo largo de la Carretera, el Contratista instalar letrinas mviles para sus empleados ( una letrina por cada 15 obreros en campo ). Adems deber recoger todos los desperdicios que resulten de la construccin de la obra, incluyendo pero no limitndose a escombros de concreto, metal, tubera, latas de aceite, de grasa, residuos de letrinas mviles, etc. Estos desperdicios sern depositados en reas de relleno adecuadas y aprobados por el Ingeniero Supervisor en consulta con las Alcaldas respectivas. En ningn caso los desechos slidos deben ser desalojados en ros, mares u otras fuentes de agua.

h) El Contratista se compromete a la restauracin de las reas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construccin, incluyendo los accesos a stos.

i) El Contratista no utilizar en ningn momento, sin una autorizacin extendida por la entidad competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de trabajo, para las labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la construccin de puentes o cercado del derecho de va o para el uso de cualquier otra actividad conexa.

j) El Contratista tendr la obligacin de comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretara de Recursos Naturales, Municipales, Etc., de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.

k) Proteccin de la Fauna: Se prohbe la caza de animales silvestres y la extraccin de la fauna.

l) Ruido: En reas donde hay viviendas no se pueden ejecutar trabajos que generen ruidos mayores de 80 decibeles (dB) entre las ocho de la noche (8:00 p.m.) y las seis de la maana (6:00 a.m.). Si el ruido producido en sitios como campamentos, taller mecnico, trituradora, o cualquier otro equipo es capaz de ocasionar molestias a los vecinos ms cercanos, se trasladar inmediatamente el equipo a otro lugar.

El generador de electricidad deber ser aislado acsticamente hasta lograr un nivel de 80 dB a una distancia de 10 m. De la pared de la casa protectora del generador.

El Contratista debe proporcionar protectores de audicin a los empleados cuando los mismos estn expuestos a sonidos fuertes (mayores de 80 dB.). Tambin a sus empleados debe exigir el uso de estos proyectores.

m) Caminos Temporales: Antes de reconstruir un camino temporal deber garantizarse que no ser afectado ningn sitio arqueolgico.

Los caminos temporales solamente se construirn con la autorizacin del Supervisor. El Contratista est en la obligacin de obtener la autorizacin del Supervisor. El Contratista est en la obligacin de tomar las medidas necesarias para la renaturalizacin de los caminos temporales, que comprendern:

La remocin de la tierra hasta una profundidad de 25 cm.

La fertilizacin de la tierra con material orgnico.

El cierre con cerco a la entrada del camino antiguo

n) Proteccin de objetos arqueolgicos: Donde existan indicios el Contratista no deber iniciar ninguna actividad sin que la Unidad de Gestin Ambiental (UGA) en conjunto con el Instituto Hondureo de Antropologa e Historia o un especialista autorizado por la misma institucin haya efectuado el recorrido sistemtico del rea de accin, ej. (derecho de va, futuros sitios de campamento, depsitos intermedios y finales, banco de materiales, accesos, etc.)

Se avisar inmediatamente a la Direccin, cuando encuentre evidencias de restos arqueolgicos o antropolgicos.

o) Bancos de material: Antes de la explotacin se deber confirmar si no existe ningn peligro para el patrimonio cultural.

En los bancos de material de los ros se deber implementar las medidas para disminuir la turbidez del agua.

En un banco de materiales de ro se deber tener equipamiento para la limitacin de daos por accidentes y derrames con productos de petrleo (flotador para evitar que el combustible se expanda agua abajo).

Los bancos de material de corte de montaa debern ser protegidos por canaletes y trampas de sedimentacin, para disminuir los impactos de ste sobre los ros.

Posterior al abandono debern deshacerse las estructuras levantadas en los ros y amoldar un lecho natural.

Se realizarn medidas de integracin y renaturalizacin en los bancos de prstamo de cortes que comprendern:

Dar al terreno una pendiente para facilitar una escorrenta regular del agua superficial y evitar estancamientos.

Crear barreras de sedimentacin en caso que exista el peligro de erosin.

Se remover la tierra hasta una profundidad de 25 cm.

Fertilizacin de la tierra con materia orgnica

Cierre de la entrada al banco antiguo.

p) Proteccin de suelo frtil: La capa de suelo frtil deber apartarse y depositarse en un lugar sealado al efecto, para reutilizarlo sobre suelos crudos.

q) Proteccin contra polvo: En la cercana de poblaciones, viviendas y centros de trabajo, se debern proteger los depsitos de materiales contra la contaminacin del aire con polvo.

Durante las actividades de construccin en la carretera se deber mantener un bajo contenido de polvo en el aire, por medio del riego con agua.

Los camiones debern ser protegidos contra el esparcimiento de los materiales que transportan.

r) Proteccin Humana: El Contratista se compromete a construir por lo menos un puente peatonal temporal o permanente segn sea el caso y una barrera de alambre sobre el eje de la va, cuando el efecto barrera de la misma sea evidente, al desplazarse en reas de derecho de vas, obligadamente estrechos, y por en medio de comunidades densamente pobladas, con el propsito de evitar accidentes por atropellamiento derivado de los movimientos de la poblacin (especialmente nios) de un lado hacia otro de la carretera, as como de colocar seales de proteccin en la obra segn las necesidades y especificaciones dadas por la Direccin.

s) Sistema de proteccin de obras: Se prohbe la aplicacin de sistemas de proteccin de la obra (tabla con clavos o rocas puestas en el pavimento), que puedan causar dao a personas y vehculos.

t) Abandono de la Obra: El Contratista retirar antes de la fase de abandono de la obra aquellas rocas o material que en los taludes de corte represente peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la vida de los usuarios de la va.

u) Prevencin de accidentes y Proteccin contra incendios: El rea de almacenamiento de gases y lquidos explosivos, estar sujeta a la aprobacin del Supervisor. En estas reas deber existir facilidades de almacenamiento de gas u otros tipos de combustibles o productos qumicos y/o de agua que sean necesarios para prevenir incendios y estar adecuadamente vigiladas en todo tiempo.

El Contratista designar un miembro con conocimientos de primeros auxilios, responsable de su personal destacndolo en el sitio de la obra.

Se proveer en los diversos lugares de construccin un equipo de primeros auxilios que contenga vendas, tijeras, guantes desechables, desinfectantes, algodn, curitas y esparadrapos as como otros medicamentos necesarios para atender accidentes leves.

El equipo de primeros auxilios en el campamento deber proporcionar un cuarto separado para tal fin, el cual ser dotado con una camilla fija y mvil, agua potable, jabn y toallas.

El Contratista proveer al trabajador mascarillas contra polvo, guantes, protectores de odos, ojos y de cara, a la vez le informar sobre el riesgo que corre cuando no utilice lo proporcionado, exigindole su uso.

Las sustancias peligrosas sern transportadas, almacenadas y manipuladas con el equipo adecuado para evitar derrames, incendios y explosiones. Se ejercer un control y mantenimiento peridico del equipo.

Queda prohibido quemar cualquier tipo de residuos (desechos de jardinera, llantas, papel, etc.) y limpiar el derecho de va mediante la quema.

En el rea de almacenamiento deber mantenerse equipo apropiado para la extincin y control de incendios, utensilios de rescate para derrumbes y deslizamientos, instruyendo a sus trabajadores sobre el uso de tal equipo.

v) Presupuesto para el cumplimiento del plan de accin ambiental.

La Direccin General atender estas disposiciones ambientales segn la siguiente categora:

Cuando la actividad es rehabilitacin, ampliacin, mantenimiento con otro tipo de hbitat se reservar un porcentaje de monto del monto del proyecto.

w) Omisin de las Especificaciones Generales Ambientales: La omisin de lo dispuesto en las consideraciones anteriores comprometer al Contratista a subsanar los daos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos entre las partes involucradas.

Adicionalmente se deber tomar en consideracin las recomendaciones incluidas en el Estudio Ambiental preparado por el Consultor y las que indique el BCIE.

A los efectos de cumplir apropiadamente con todas las regulaciones ambientales, el Contratista suscribir con la Secretara, un Contrato Accesorio de Co-Responsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto en el Sitio, cuyo modelo se anexa a este documento.

3.1.37 EXONERACIN DE IMPUESTOS Y DERECHOS

3.1.37.1La exoneracin de Impuestos y Derechos por introduccin y compra de bienes, estar limitada estrictamente a lo siguiente:

a.Equipo, combustibles, productos asflticos, repuestos, accesorios y llantas, que a juicio de la Direccin tengan que importarse para la ejecucin del proyecto, las cuales estarn exentos del pago de impuestos de importacin, derechos consulares y de ventas; adems las compras relacionadas directamente con este proyecto, estarn exentas del pago de impuestos sobre ventas, de los impuestos de consumo o de cualquier otro impuesto que se establezca despus de la fecha de Licitacin del proyecto.

b.Para hacer efectiva esta Clusula, ser necesaria la obtencin de un Decreto Legislativo aprobando el presente Contrato y posteriormente el Contratista presentar la respectiva solicitud formal de exoneracin de impuestos, de conformidad con las regulaciones que dicte el Gobierno, quedando obligado a presentar ante la Direccin en un plazo de quince (15) das calendario, copia de las dispensas obtenidas para importar materiales, equipo y otros bienes.

c.Si a juicio de la Direccin, la solicitud de exoneracin de impuestos no contuviese informacin suficiente para el debido control administrativo, o se estime en exceso o improcedente las cantidades o bienes solicitados, entonces la solicitud ser denegada.

3.1.37.2 El Gobierno podr permitir al Contratista, si este lo solicita, el uso de la maquinaria o equipo, una vez terminada la obra bajo una de las siguientes condiciones:

a. En caso de que se le adjudique la ejecucin de un nuevo proyecto y el nuevo contrato tenga exoneracin de impuestos, el Contratista podr seguir usando el equipo, gozando siempre de la libre introduccin y cuando obtenga la autorizacin correspondiente.

b. En caso de que el nuevo contrato no est exonerado del pago de impuesto, el contratista deber pagar los impuestos pertinentes, de conformidad a lo establecido en las Leyes de la Repblica.

3.1.38 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO:

Este Contrato entrar en Vigencia al ser aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el diario oficial La Gaceta, y que el contratista haya recibido el anticipo indicado en el pliego de instrucciones a los postores en su clusula 3.1.27.

3.1.39 LIMPIEZA FINAL:

El Contratista se obliga a efectuar por su cuenta una limpieza final del proyecto previa a la recepcin del mismo, que incluir la limpieza de las estructuras de drenaje, cunetas, medianas, reas del derecho de va, etc.

4. FORMA DE OFERTA

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.1 CARTA DE ELEGIBILIDAD

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.2 GARANTIA POR MANTENIMIENTO DE OFERTA

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.3 EVIDENCIA DE EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN PROYECTOS SIMILARES Y ADJUDICACIONES

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.4 COPIA AUTENTICADA DE LA ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.5 ACREDITACIN LEGAL DEL REPRESENTANTE

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.6 DECLARACIN JURADA

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.7 CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA

VISITA DE CAMPO

SOBRE No. 1

PRECALIFICACIN DEL OFERENTE

4.8 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AUDITADOS

SOBRE No. 2

PROPUESTA TCNICA

SOBRE No. 2

PROPUESTA TCNICA

1. PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS

FORMATO T-1

FORMATO TCNICO T-1

LICITACIN PUBLICA INTERNACIONAL No.

OBRA:

EN ESTE DOCUMENTO SE DEBER ANOTAR LAS CANTIDADES DE TRABAJO A EFECTUAR EN CADA MES

PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCIN

AO

CONCEPTO/UNIDAD MES

OFERTANTE, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: PARA