GOBIERNO REGIONAL CUSCO

~~~de1~

RESOLUCION GERENCIAL REGIONALN° 021 -2016-GR CUSCO/GRI

Cusca, j 1 MAlO 2016EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL

CUSCO

VISTO: Las Cartas N° 018 Y 033-2015-G.R. CUSCO/CMIV/AVC del Responsable de laActividad, Informes N° 791 Y 990-2015-GR CUSCO/GRI/AFMIPBV/ICP e Informe N° 001-2016-GR CUSCO/GRI/AFMIPBV/ICP del Responsable del Área Funcional de Mantenimiento deInfraestructura Pública Básica y Vial, Dictamen N° 20 Y 21-2015-GR-CUSCO-CEEM e InformesN° 20 Y 21-2015-GR CUSCO/GRI/AFMIPBV/CEEM de la Comisión de Evaluación deExpedientes de Mantenimiento, Memorándum N° 407-2015-GR CUSCO/GRI de la GerenciaRegional de Infraestructura y Memorándum N° 244-2016-GR CUSCO/ORA) de la OficinaRegional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusca.

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 30372 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2016 y mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1600-2015-GR CUSCO/PR de 31de diciembre de 2015, se Promulga el Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresoscorrespondientes al Año Fiscal 2016 del Pliego 446 Gobierno Regional Cusca;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 022-2013-GR CUSCO/GRI de fecha05 de agosto de 2013, se aprobó el Expediente Técnico de la Actividad de "Mantenimientodel Sistema de Riego Pacor Mojón - Vilcabamba del Distrito de Caicay, Provincia dePaucartambo Departamento del Cusco", con un presupuesto total de Sj. 499,701.48(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON 48/100 NUEVOS SOLES)Y un plazo de ejecución de 120 días calendario, a ser ejecutado por la modalidad de ejecuciónpresupuestaria directa;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional N° 2923-2012-GR CUSCO/PR de fecha 28 dediciembre de 2012, se aprueba la Directiva N° 006-2012-GR CUSCO/PR "Normas para laEjecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica y Vial delGobierno Regional Cusco", en cuyo Capítulo IX numeral 9.3.7 se establece, el procedimiento aseguir para las Modificaciones de los Expedientes de Mantenimiento, señalando que"Excepcionalmente, por causas justificadas, comprobadas, aceptadas y que garanticen elcorrecto funcionamiento de la infraestructura, conforme a la presente directiva, se podrámodificar el expediente de mantenimiento. El Responsable de la Actividad y el Supervisor deMantenimiento, cada uno dentro de sus atribuciones, deberán anotar oportunamente en elcuaderno de Mantenimiento los eventos que motivan las modificaciones. Todas lasmodificatorias al Expediente de mantenimiento, deberán ser solicitadas por el Responsable deActividad mediante el Cuaderno de Registro de Ocurrencias para contar con opinión delSupervisor, así como mediante un informe sustentatorio al Área Funcional de Mantenimientode Infraestructura Pública Básica y Vial con documento formal, para la emisión de laResolución correspondiente, previo a la evaluación y opinión de la Comisión de Aprobación deExpedientes de Mantenimiento, sobre las modificaciones" Asimismo, se dispone, ''( .. '). Lasampliaciones presupuestarias de las actividades de mantenimiento públicas no deberánexceder del 15% de los presupuestos inicialmente aprobados;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 017-2015-GR CUSCO/GRI de fecha16 de noviembre de 2015 emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura, se resuelve:Aprobar la Ampliación Presupuestal N° 01 de la Actividad de Mantenimiento denominada"Mantenimiento del Sistema de Riego Pacor Mojón - Vilcabamba del Distrito de Caicay,Provincia de Paucartambo Departamento del Cusco", por un total de Sj. 74,421.74(SETENTAY CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 74/100 NUEVOS SOLES), con cargo a laMeta 176, estableciéndose como nuevo monto de inversión la cantidad de Sj. 574,123.22(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON 22/100 NUEVOS SOLES) Yla Ampliación de Plazo N° 01 por 19 días calendario, lo cual hace un plazo total deejecución de la actividad de 139 días calendario, con fecha de conclusión al 30 de julio del2015;

Que, mediante las Cartas N° 018 Y 033-2015-G.R. CUSCO/CMIV/AVC del Responsablede la Actividad, recepcionadas en fecha 03 y 24 de noviembre de 2015 respectivamente, por

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

~;¿~áe1~

el Supervisor de la Actividad, se solicita la revisión del Informe de Adicional con DeductivoVinculante N° 01 Y de la Ampliación de Plazo N° 02 de la Actividad de Mantenimientomencionada;

Que, con Informe N° 990-2015-GR CUsCO/GRI/AFMIPBV/ICP de 22 de diciembre de2015, el Responsable del Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica yVial, alcanza el Informe Técnico Legal de conformidad a la Directiva N° 006-2012-GRCUsCO/PR mencionada, precisando que la Ampliación de Plazo N° 02 se encuentrasustentada en hechos plasmados en el Cuaderno de Obra, que evidencian el retraso de 86 díascalendario debido al desabastecimiento de materiales y factores c1imáticos externos queafectaron la productividad y por consiguiente el incumplimiento del programa de ejecución dela actividad afectando la ruta crítica;

Que, la Comisión de Evaluación de Expedientes de Mantenimiento procedió a revisar yevaluar el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Actividad de "Mantenimiento delSistema de Riego Pacor Mojón - Vilcabamba del Distrito de Caicay, Provincia de PaucartamboDepartamento del Cusco", suscribiendo el Acta de Reunión N° 20-2015-CEEM en fecha 22 dediciembre de 2015 y el Dictamen N° 20-2015-GR-CUsCO-CEEM en fecha 22 de diciembre de2015, que califica CONFORME al expediente por 86 días calendario y recomienda continuar conel trámite para su aprobación mediante la emisión del acto resolutivo, el mismo que esremitido a la Gerencia Regional de Infraestructura con Informe N° 20-2015-GRCUsCO/GRI/AFMIPBV/CEEM del 22 de diciembre de 2015, por la Presidenta de la Comisiónmencionada;

Que, mediante Informe N° 791-2015-GRCUsCO/GRI/AFMIPBV/ICP de fecha 10 denoviembre del 2015, el Responsable del Área Funcional de Mantenimiento deInfraestructura Pública Básica Vial, remite el Informe Técnico Legal, afirmando que elexpediente de Adicional de obra con Deductivo Vinculante N° 01 de la Actividad de"Mantenimiento del Sistema de Riego Pacor Mojon - Vi/cabamba del Distrito de Caicay,Provincia de Paucartambo Departamento del Cusco", sustenta el deductivo vinculantedebido al cambio de Especificaciones Técnicas de material, por el que se adquirió a menorcosto, y que las nuevas partidas serán cubiertas con el deductivo de obra por el monto de5/. 61,290.05 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 05/100 NUEVOS SOLES)cuya incidencia porcentual es del 12.27%;

Que, la Comisión de Evaluación de Expedientes de Mantenimiento procedió a revisar yevaluar el Expediente de Adicional de obra con Deductivo Vinculante N° 01 de la Actividad de"Mantenimiento del Sistema de Riego Pacor Mojón - Vilcabamba del Distrito de Caicay,Provincia de Paucartambo Departamento del Cusco", suscribiendo el Acta de Reunión N° 21-2015-CEEM en fecha 22 de diciembre de 2015 y el Dictamen N° 21-2015-GR-CUsCO-CEEM enfecha 22 de diciembre de 2015, que califica CONFORME al expediente cuyo objetivo es generarnuevas partidas para garantizar la continuidad y culminación de las metas físicas, el mismoque es remitido a la Gerencia Regional de Infraestructura con Informe N° 21-2015-GRCUsCO/GRI/AFMIPBV/CEEM del 22 de diciembre de 2015, por la Presidenta de la Comisiónmencionada;

Que, a través del Informe N° 001-2016-GR CUsCO/GRI/AFMIPBV/ICP de fecha 08 deenero de 2016, el Responsable del Área Funcional de Mantenimiento de Infraestructura PúblicaBásica Vial, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura los expedientes de AmpliaciónPlazo N° 02 Y de Adicional de Obra con Deductivo Vinculante N° 01, por contar con ladocumentación necesaria, los antecedentes y los dictámenes emitidos por la Comisión deEvaluación de Expedientes de Mantenimiento; por lo que con Memorándum N° 407-2015-GRCUsCO/GRI de fecha 17 de febrero de 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura remite elexpediente de la actividad de mantenimiento mencionada con proyecto de acto resolutivo,para su revisión y trámite correspondiente;

Estando a los documentos del Visto y con la visación de la Oficina Regional deAsesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1360 y el literal m) del artículo1370 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco aprobadomediante Ordenanza Regional NO 046-2013-CR/GRC.CUsCO, la Resolución Ejecutiva RegionalN0 012-2016-GR CUsCO/PR de 06 de enero del 2016, y la Directiva N° 006-2012-GRCUsCO/PR sobre "Normas para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento deInfraestructura Pública Básica y Vial del Gobierno Regional Cusco" aprobada con ResoluciónEjecutiva Regional N° 2923-2012-GR CUsCO/PR y Resolución Ejecutiva Regional N° 126-

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

~íe~de'J~

2016-GR-CUSCO/GR del 15de febrero del 2016.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional de Obra con Deductivo VinculanteN° 01 para la ejecución de la Actividad de "Mantenimiento del Sistema de Riego PacorMojón - Vi/cabamba del Distrito de Caicay, Provincia de Paucartambo Departamentodel Cusco", cuyo Adicional corresponde a partidas nuevas, ascendente a Sj. 61,290.05(SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 05/100 SOLES) que representa el 12.27%del monto total, será cubierta con el Deductivo de Obra ascendente a S/ 67,322.05 (SESENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 05/100 SOLES) por los fundamentos expuestosen la parte. considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02 por 86 díascalendario, para la ejecución de la Actividad de "Mantenimiento del Sistema de RiegoPacor Mojón - Vi/cabamba del Distrito de Caicay, Provincia de PaucartamboDepartamento del cusco", ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa,por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución GerencialRegional.

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER que el nuevo plazo de ejecución de la Actividadde "Mantenimiento del Sistema de Riego Pacor Mojón - Vilcabamba del Distrito de Caicay,Provincia de Paucartambo Departamento del Cusco", es de 225 días calendario, con fecha deconclusión al 26 de noviembre de 2015.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial Regional a laSub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia deProyectos de Inversión y a los Órganos Técni - ministrativos de la Sede del GobiernoRegional Cusco.