Proyecto_Bases

8/18/2019 Proyecto_Bases

1/57

21

SEDAPAL

LP N° 0022-2013-SEDAPAL

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LACONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0022-2013-SEDAPAL

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA EL A. H. EL ARENAL ALTO

DISTRITO ILLA MARIA DEL TRIUN!O

Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en laPágina: www.sedapal.com.pe/expedientes-tecnicos

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras Para tal e!ecto" se deberá tener en cuentala si#uiente de!inición$

O"#$: Construcción" reconstrucción" re%odelación" de%olición" reno&ación ' (abilitación de bienes in%uebles" tales

co%o edi!icaciones" estructuras" e)ca&aciones" per!oraciones" carreteras" puentes" entre otros" *ue re*uieren direcciónt+cnica" e)pediente t+cnico" %ano de obra" %ateriales ',o e*uipos


2/57

21

SEDAPAL


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN

-E.TA .ECCI/N NO 0EBE .ER MO0I1ICA0A EN NIN23N E4TREMO" BA5O .ANCI/N 0E N67I0A08


3/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- 7e' N9 :; 7e' 2eneral del .iste%a Nacional del Presupuesto- 0ecreto 7e#islati&o N9 =?=@ > 7e' de Contrataciones del Estado" en adelante la 7e'- 0ecreto .upre%o N9 =;:??;>E1 > Re#la%ento de la 7e' de Contrataciones del

Estado" en adelante el Re#la%ento- 0irecti&as del O.CE- 7e' N9 :@


4/57

21

SEDAPAL


'rnp'go('pe'

1.'. !ORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

7as consultas a las Bases serán presentadas por un periodo %ni%o de cinco -H8 das

(ábiles" contados desde el da si#uiente de la con&ocatoria" de con!or%idad con loestablecido en el artculo HH del Re#la%ento

1.(. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

7a decisión *ue to%e el Co%it+ Especial con relación a las consultas presentadasconstará en el plie#o absolutorio *ue se noti!icará a tra&+s del .EACE" de con!or%idadcon lo establecido en el artculo H< del Re#la%ento" en la !ec(a sealada en elcrono#ra%a del proceso de selección

El plazo para la absolución no podrá e)ceder de cinco -H8 das (ábiles contados desdeel &enci%iento del plazo para recibir las consultas

IMPOR!"#:• No se a(solver+n consultas a las .ases !ue se presenten e/tempor+neamente o

!ue sean *ormuladas por !uienes no se an registrado como participantes'

1.). !ORMULACIÓN DE OBSERACIONES A LAS BASES

7as obser&aciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco -H8 das (ábilessi#uientes de (aber !inalizado el t+r%ino para la absolución de las consultas" decon!or%idad con lo establecido en el artculo H@ del Re#la%ento

1.*. ABSOLUCIÓN DE OBSERACIONES A LAS BASES

El Co%it+ Especial noti!icará la absolución de las obser&aciones a tra&+s del .EACE"

de con!or%idad con lo establecido en el artculo H del Re#la%ento" en la !ec(asealada en el crono#ra%a del proceso de selección

El plazo para la absolución no podrá e)ceder de los cinco -H8 das (ábiles desde el&enci%iento del plazo para recibir obser&aciones

El Co%it+ Especial debe incluir en el plie#o de absolución de obser&aciones elre*ueri%iento de pa#o de la tasa por concepto de ele&ación de obser&aciones al O.CE

IMPOR!"#:• No se a(solver+n o(servaciones a las .ases !ue se presenten e/tempor+neamente

o !ue sean *ormuladas por !uienes no se an registrado como participantes'

1.+. ELEACIÓN DE OBSERACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la ele&ación de obser&aciones para el pronuncia%iento del O.CEes de tres -F8 das (ábiles" co%putados desde el da si#uiente de la noti!icación delplie#o absolutorio a tra&+s del .EACE

7os participantes pueden solicitar la ele&ación de las obser&aciones para la e%isión depronuncia%iento" en los si#uientes supuestos$

= Cuando las obser&aciones presentadas por el participante no !ueron aco#idas o!ueron aco#idas parcial%enteJ

: Cuando a pesar de ser aco#idas sus obser&aciones" el participante considere *uetal aco#i%iento continDa siendo contrario a lo dispuesto por el artculo : de la7e'" cual*uier otra disposición de la nor%ati&a sobre contrataciones del Estado u

http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/


5/57

21

SEDAPAL


otras nor%as co%ple%entarias o cone)as *ue ten#an relación con el proceso deselecciónJ '

F Cuando el participante considere *ue el aco#i%iento de una obser&ación!or%ulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo : de

la 7e'" cual*uier otra disposición de la nor%ati&a sobre contrataciones del Estadou otras nor%as co%ple%entarias o cone)as *ue ten#an relación con el proceso deselección En este caso" el participante debe (aberse re#istrado co%o tal (asta el&enci%iento del plazo para !or%ular obser&aciones

El Co%it+ Especial" bajo responsabilidad" deberá re%itir la totalidad de ladocu%entación re*uerida para tal !in por el T6PA del O.CE" a %ás tardar al dasi#uiente de &encido el plazo para *ue los participantes soliciten la ele&ación deobser&aciones

7a e%isión ' publicación del pronuncia%iento en el .EACE" debe e!ectuarse dentro delos diez -=?8 das (ábiles si#uientes de recibido el e)pediente co%pleto por el O.CE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

7as Bases inte#radas constitu'en las re#las de!initi&as del proceso de selección por lo*ue deberán contener las correcciones" precisiones ',o %odi!icaciones producidasco%o consecuencia de la absolución de las consultas ' de las obser&aciones" lasdispuestas por el pronuncia%iento" as co%o las re*ueridas por el O.CE en el %arco desus acciones de super&isión

6na &ez inte#radas" las Bases no podrán ser cuestionadas en nin#una otra &a ni%odi!icadas por autoridad ad%inistrati&a al#una" bajo responsabilidad del Titular de laEntidad Esta restricción no a!ecta la co%petencia del Tribunal para declarar la nulidaddel proceso por de!iciencias en las Bases

El Co%it+ Especial inte#rará ' publicará las Bases teniendo en consideración lossi#uientes plazos$

= Cuando no se (a'an presentado obser&aciones" al da si#uiente de &encido el plazopara !or%ularlas

: Cuando se (a'an presentado obser&aciones" al da si#uiente de &encido el plazopara *ue los participantes soliciten la ele&ación de dic(as obser&aciones para lae%isión de pronuncia%iento" sie%pre *ue nin#Dn participante (a'a (ec(o e!ecti&otal derec(o

F Cuando se (a'a solicitado la ele&ación de obser&aciones" dentro de los dos -:8 das(ábiles si#uientes de noti!icado el pronuncia%iento respecti&o en el .EACE

Corresponde al Co%it+ Especial" bajo responsabilidad" inte#rar las Bases ' publicarlasen el .EACE" con!or%e lo establecen los artculos HG ' ? del Re#la%ento

0e con!or%idad con el artculo F= del Re#la%ento" el Co%it+ Especial no podrá e!ectuar %odi!icaciones de o!icio al contenido de las Bases" bajo responsabilidad

1.11. !ORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los docu%entos *ue conten#an in!or%ación re!erida a los re*uisitos para laad%isión de propuestas ' !actores de e&aluación se presentarán en idio%a castellano o"en su de!ecto" aco%paados de traducción o!icial o certi!icada e!ectuada por traductor

pDblico jura%entado o traductor cole#iado certi!icado" se#Dn corresponda" sal&o el casode la in!or%ación t+cnica co%ple%entaria contenida en !olletos" instructi&os" catálo#os o


6/57

21

SEDAPAL


si%ilares" *ue podrá ser presentada en el idio%a ori#inal El postor será responsable dela e)actitud ' &eracidad de dic(os docu%entos

7as propuestas se presentarán en dos -:8 sobres cerrados" de los cuales el pri%erocontendrá la propuesta t+cnica ' el se#undo la propuesta econó%ica.i las propuestas se presentan en (ojas si%ples se redactarán por %edios %ecánicos o

electrónicos ' serán !oliadas correlati&a%ente e%pezando por el nD%ero uno

Asi%is%o" cuando las propuestas ten#an *ue ser presentadas total o parcial%ente%ediante !or%ularios o !or%atos" +stos podrán ser llenados por cual*uier %edio"inclu'endo el %anual

En a%bos supuestos" las propuestas deben lle&ar el sello ' la rDbrica del postor o de surepresentante le#al o %andatario desi#nado para dic(o !in" sal&o *ue el postor seapersona natural" en cu'o caso bastará *ue +ste o su apoderado" indi*ue debajo de larDbrica sus no%bres ' apellidos co%pletos

7as personas naturales podrán concurrir personal%ente o a tra&+s de su apoderadodebida%ente acreditado ante el Co%it+ Especial" %ediante carta poder si%ple

,!#$/ N 1. 7as personas jurdicas lo (arán por %edio de su representante le#alacreditado con copia si%ple del docu%ento re#istral &i#ente *ue consi#ne dic(o car#o oa tra&+s de su apoderado acreditado con carta poder si%ple suscrita por elrepresentante le#al" a la *ue se adjuntará el docu%ento re#istral &i#ente *ue consi#nela desi#nación del representante le#al" e)pedido con una anti#Kedad no %a'or detreinta -F?8 das calendario a la presentación de propuestas ,!#$/ Nº 1

En el caso de consorcios" la propuesta puede ser presentada por el representanteco%Dn del consorcio" o por el apoderado desi#nado por +ste" o por el representantele#al o apoderado de uno de los inte#rantes del consorcio *ue se encuentre re#istradoco%o participante" con!or%e a lo si#uiente$

= En el caso *ue el representante co%Dn del consorcio presente la propuesta" +ste

debe presentar copia si%ple de la pro%esa !or%al de consorcio

: En el caso *ue el apoderado desi#nado por el representante co%Dn del consorciopresente la propuesta" este debe presentar carta poder si%ple suscrita por elrepresentante co%Dn del consorcio ' copia si%ple de la pro%esa !or%al deconsorcio

F En el caso del representante le#al o apoderado de uno de los inte#rantes delconsorcio *ue se encuentre re#istrado co%o participante" la acreditación serealizará con!or%e a lo dispuesto en el se)to párra!o del presente nu%eral" se#Dncorresponda

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

7a presentación de propuestas se realiza en acto pDblico" en la !ec(a ' (ora sealadasen el crono#ra%a del proceso

El acto se inicia cuando el Co%it+ Especial e%pieza a lla%ar a los participantes en elorden en *ue se re#istraron para participar en el proceso" para *ue entre#uen suspropuestas .i al %o%ento de ser lla%ado el participante no se encuentra presente" sele tendrá por desistido .i al#Dn participante es o%itido" podrá acreditarse con lapresentación de la constancia de su re#istro co%o participante

7os inte#rantes de un consorcio no podrán presentar propuestas indi&iduales nicon!or%ar %ás de un consorcio

IMPOR!"#:

• En caso de convocarse segn relación de tems los integrantes de un consorcio no


7/57

21

SEDAPAL


podr+n presentar propuestas individuales ni con*ormar m+s de un consorcio en unmismo tem lo !ue no impide !ue puedan presentarse individualmente ocon*ormando otro consorcio en tems distintos'

En el caso *ue el Co%it+ Especial rec(ace la acreditación del apoderado" representantele#al o representante co%Dn" se#Dn corresponda en atención al nu%eral ===" ' estee)prese su discon!or%idad" se anotará tal circunstancia en el acta ' el Notario -o 5uez

de Paz8 %antendrá la propuesta ' los docu%entos de acreditación en su poder (asta el%o%ento en *ue el participante !or%ule apelación .i se !or%ula apelación se estará alo *ue !inal%ente se resuel&a al respecto

0espu+s de recibidas las propuestas" el Co%it+ Especial procederá a abrir los sobres*ue contienen la propuesta t+cnica de cada postor" a !in de &eri!icar *ue los docu%entospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases

En el caso *ue de la re&isión de la propuesta se ad&iertan de!ectos de !or%a" talesco%o errores u o%isiones subsanables en los docu%entos presentados *ue no%odi!i*uen el alcance de la propuesta t+cnica" o la o%isión de presentación de uno o%ás docu%entos *ue acrediten el cu%pli%iento de los re*ueri%ientos t+cnicos %ni%os sie%pre *ue se trate de docu%entos e%itidos por autoridad pDblica nacional o un

pri&ado en ejercicio de !unción pDblica" tales co%o autorizaciones" per%isos" ttulos"constancias ',o certi!icados *ue acrediten estar inscrito o inte#rar un re#istro" ' otros denaturaleza análo#a" para lo cual deben (aber sido obtenidos por el postor conanterioridad a la !ec(a establecida para la presentación de propuestas" se actuarácon!or%e lo dispuesto en el artculo ; del Re#la%ento Este es el Dnico %o%ento en*ue puede otor#arse plazo para subsanar la propuesta t+cnica

En el caso de ad&ertirse *ue la propuesta no cu%ple con lo re*uerido por las Bases" 'no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el párra!o anterior" se de&ol&erála propuesta" teni+ndola por no ad%itida" sal&o *ue el postor e)prese sudiscon!or%idad" en cu'o caso se anotará tal circunstancia en el acta ' el Notario -o 5uezde Paz8 %antendrá la propuesta en su poder (asta el %o%ento en *ue el postor !or%uleapelación .i se !or%ula apelación se estará a lo *ue !inal%ente se resuel&a al respecto

0espu+s de abierto cada sobre *ue contiene la propuesta t+cnica" el Notario -o 5uez dePaz8 procederá a sellar ' !ir%ar cada (oja de los docu%entos de la propuesta t+cnica Asu &ez" si las Bases (an pre&isto *ue la e&aluación ' cali!icación de las propuestast+cnicas se realice en !ec(a posterior" el Notario -o 5uez de Paz8 procederá a colocar lossobres cerrados *ue contienen las propuestas econó%icas dentro de uno o %ás sobres"los *ue serán debida%ente sellados ' !ir%ados por +l" por los %ie%bros del Co%it+Especial ' por los postores *ue as lo deseen" conser&ándolos (asta la !ec(a en *ue elCo%it+ Especial" en acto pDblico" co%uni*ue &erbal%ente a los postores el resultado dela e&aluación de las propuestas t+cnicas

Al ter%inar el acto pDblico" se le&antará un acta" la cual será suscrita por el Notario -o5uez de Paz8" por todos sus %ie%bros" as co%o por los &eedores ' los postores *ue lo

deseen

0e con!or%idad con lo dispuesto en el artculo < del Re#la%ento" en los actos depresentación de propuestas ' otor#a%iento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del .iste%a Nacional de Control" *uien participará co%o&eedor ' deberá suscribir el acta correspondiente" su inasistencia no &iciará el proceso

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

7a propuesta econó%ica -.obre N :8 deberá incluir obli#atoria%ente lo si#uiente$

7a o!erta econó%ica" en la %oneda *ue corresponda" incluidos todos los tributos"

se#uros" transportes" inspecciones" pruebas '" de ser el caso" los costos laboralescon!or%e a la le#islación &i#ente" as co%o cual*uier otro concepto *ue pueda tener


8/57

21

SEDAPAL


incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratadaJ e)cepto la dea*uellos postores *ue #ocen de e)oneraciones le#ales 7a Entidad no reconocerá pa#oadicional de nin#una naturalezaEl %onto total de la propuesta econó%ica ' los subtotales *ue lo co%ponen deberán ser e)presados con dos deci%ales 7os precios unitarios podrán ser e)presados con %ásde dos deci%ales

IMPOR!"#:

• rat+ndose de un proceso segn relación de tems cuando los postores se

presenten a m+s de un tem de(er+n presentar sus propuestas económicas en*orma independiente'$

1.1&. EALUACIÓN DE PROPUESTAS

7a e&aluación de propuestas se realizará en dos -:8 etapas$ 7a e&aluación t+cnica ' lae&aluación econó%ica

7os %á)i%os puntajes asi#nados a las propuestas son los si#uientes$

Propuesta T+cnica $ =?? puntosPropuesta Econó%ica $ =?? puntos

1.1&.1. EALUACIÓN TCNICA

.e &eri!icará *ue la propuesta t+cnica cu%pla con los re*ueri%ientos t+cnicos%ni%os contenidos en las presentes Bases 7as propuestas *ue no cu%plandic(os re*ueri%ientos no serán ad%itidas

.ólo a*uellas propuestas ad%itidas ' a*uellas a las *ue el Co%it+ Especial(ubiese otor#ado plazo de subsanación" pasarán a la e&aluación t+cnica

En a*uellos casos en los *ue se (ubiese otor#ado plazo para la subsanación dela propuesta" el Co%it+ Especial deberá deter%inar si se cu%plió o no con lasubsanación solicitada .i lue#o de &encido el plazo otor#ado" no se cu%ple conla subsanación" el Co%it+ Especial tendrá la propuesta por no ad%itida

6na &ez cu%plida la subsanación de la propuesta o &encido el plazo otor#adopara dic(o e!ecto" se continuará con la e&aluación de las propuestas t+cnicasad%itidas" asi#nando los puntajes correspondientes" con!or%e a la %etodolo#ade asi#nación de puntaje establecida para cada !actor

7as propuestas t+cnicas *ue no alcancen el puntaje %ni%o de sesenta -?8puntos" serán descali!icadas en esta etapa ' no accederán a la e&aluación

econó%ica

1.1&.2. EALUACIÓN ECONÓMICA

.i la propuesta econó%ica es in!erior al no&enta por ciento -G?L8 del &alor re!erencial o e)cede el ciento diez por ciento -==?L8 del &alor re!erencial" seráde&uelta por el Co%it+ Especial ' se tendrá por no presentada" con!or%e loestablece el artculo FF de la 7e'

7a e&aluación econó%ica consistirá en asi#nar el puntaje %á)i%o establecido a

2 7ue#o de e!ectuada la e&aluación t+cnica" cabe la posibilidad *ue dic(o postor (a'a obtenido el puntaje necesariopara acceder a la e&aluación econó%ica Dnica%ente en al#unos de los te%s a los *ue se presentó" por lo *ue" de

acuerdo con el artculo @= del Re#la%ento" correspondera de&ol&er las propuestas econó%icas sin abrir" lo *ue noresultara posible si la totalidad de las propuestas econó%icas del postor se inclu'en en un solo sobre


9/57

21

SEDAPAL


la propuesta econó%ica de %enor %onto Al resto de propuestas se les asi#naráun puntaje in&ersa%ente proporcional" se#Dn la si#uiente !ór%ula$

Pi O% ) PMPE Oi

0onde$ i Propuesta Pi Puntaje de la propuesta econó%ica i

Oi Propuesta Econó%ica iO% Propuesta Econó%ica de %onto o precio %ás bajo

PMPE Puntaje Má)i%o de la Propuesta Econó%ica

IMPOR!"#:

• En caso el proceso se convo!ue (a4o el sistema de precios unitarios el

&omit5 Especial de(er+ veri*icar las operaciones aritm5ticas de la propuesta!ue o(tuvo el ma)or punta4e total ) de e/istir alguna incorrección de(er+

corregirla a *in de consignar el monto correcto ) asignarle el lugar !ue lecorresponda' Dica corrección de(e *igurar e/presamente en el actarespectiva'

• Sólo cuando se a)a previsto #segn el caso concreto$ aceptar propuestas

económicas !ue inclu)an propuestas de *inanciamiento la propuestaeconómica se evaluar+ utili6ando el m5todo del valor presente neto del *lu4o*inanciero !ue comprenda los costos *inancieros ) el repago de la deuda' Setomar+n en cuenta todos los costos del *inanciamiento tales como la tasa deinter5s comisiones seguros ) otros as como la contrapartida de la Entidad si *uere el caso con*orme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del "eglamento'

1.1'. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la !ec(a ' (ora sealada en las Bases" el Co%it+ Especial se pronunciará sobre laad%isión ' la e&aluación t+cnica de las propuestas" co%unicando los resultados de estaDlti%a

7a e&aluación de las propuestas econó%icas se realizará de con!or%idad con elprocedi%iento establecido en las presentes Bases

7a deter%inación del puntaje total se (ará de con!or%idad con el artculo @= delRe#la%ento

El Co%it+ Especial procederá a otor#ar la Buena Pro a la propuesta #anadora" dando aconocer los resultados del proceso de selección a tra&+s de un cuadro co%parati&o enel *ue se consi#nará el orden de prelación en *ue (an *uedado cali!icados los postores"detallando los puntajes t+cnico" econó%ico ' total obtenidos por cada uno de ellos

En el supuesto *ue dos -:8 o %ás propuestas e%paten" el otor#a%iento de la Buena Prose e!ectuará obser&ando lo sealado en el artculo @F del Re#la%ento

Al ter%inar el acto pDblico se le&antará un acta" la cual será suscrita por el Notario -o5uez de Paz8" por todos los %ie%bros del Co%it+ Especial ' por los postores *uedeseen (acerlo

El otor#a%iento de la Buena Pro se presu%irá noti!icado a todos los postores en la%is%a !ec(a" oportunidad en la *ue se entre#ará a los postores copia del acta de


10/57

21

SEDAPAL


otor#a%iento de la Buena Pro ' el cuadro co%parati&o" detallando los resultados encada !actor de e&aluación 0ic(a presunción no ad%ite prueba en contrario Estain!or%ación se publicará el %is%o da en el .EACE

IMPOR!"#:

• De con*ormidad con el artculo 78 del "eglamento para otorgar la .uena Pro a

propuestas !ue superen el valor re*erencial asta el lmite del ciento die6 por ciento#1109$ de(er+ contarse con la asignación su*iciente de cr5ditos presupuestarios ) la apro(ación del itular de la Entidad salvo !ue el postor !ue a)a o(tenido el me4or punta4e total acepte reducir su o*erta económica a un monto igual o menor al valor re*erencial'

1.1(. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se (a'an presentado dos -:8 o %ás propuestas" el consenti%iento de la BuenaPro se producirá a los oc(o -;8 das (ábiles de la noti!icación de su otor#a%iento en

acto pDblico" sin *ue los postores (a'an ejercido el derec(o de interponer el recurso deapelación En este caso" el consenti%iento se publicará en el .EACE al da (ábilsi#uiente de (aberse producido

En el caso *ue se (a'a presentado una sola o!erta" el consenti%iento de la Buena Prose producirá el %is%o da de la noti!icación de su otor#a%iento en acto pDblico" ' podráser publicado en el .EACE ese %is%o da o (asta el da (ábil si#uiente

1.1). CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

0e acuerdo con el artculo :;: del Re#la%ento" a partir del da (ábil si#uiente de (aber *uedado consentida la Buena Pro o de (aberse a#otado la &a ad%inistrati&a con!or%e

a lo pre&isto en el artculo =:: del Re#la%ento" (asta el d+ci%o *uinto da (ábil deproducido tal (ec(o" el postor #anador de la Buena Pro debe solicitar ante el O.CE lae)pedición de la constancia de no estar in(abilitado para contratar con el Estado

El O.CE no e)pedirá constancias solicitadas !uera del plazo establecido


11/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO IISOLUCIÓN DE CONTROERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A tra&+s del recurso de apelación se i%pu#nan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección" desde la con&ocatoria (asta a*uellos e%itidos antes de lacelebración del contrato

El recurso de apelación se presenta ante ' es resuelto por el Tribunal de Contratacionesdel Estado

7os actos e%itidos por el Titular de la Entidad *ue declaren la nulidad de o!icio ocancelen el proceso" podrán i%pu#narse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado

2.2. PLAOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

7a apelación contra el otor#a%iento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los oc(o -;8 das (ábiles si#uientes de(aberse otor#ado la Buena Pro

7a apelación contra los actos distintos a los indicados en el párra!o anterior debeinterponerse dentro de los oc(o -;8 das (ábiles si#uientes de (aberse to%adoconoci%iento del acto *ue se desea i%pu#nar


12/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PER!ECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

6na &ez *ue *uede consentido o ad%inistrati&a%ente !ir%e el otor#a%iento de la BuenaPro" dentro de los siete -@8 das (ábiles si#uientes" sin %ediar citación al#una" el postor #anador deberá presentar a la Entidad la docu%entación para la suscripción delcontrato pre&ista en las Bases Asi%is%o" dentro de los tres -F8 das (ábiles si#uientes ala presentación de dic(a docu%entación" deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato

En el supuesto *ue el postor #anador no presente la docu%entación ',o no concurra asuscribir el contrato" se#Dn corresponda" en los plazos antes indicados" se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el nu%eral F del artculo =CPM8" sal&o en obras bajo las %odalidades de concurso o!erta olla&e en %ano *ue inclu'a la elaboración del e)pediente t+cnico

• Calendario de ad*uisición de %ateriales o insu%os necesarios para la ejecución deobraF" en concordancia con el calendario de a&ance de obra &alorizado" sal&o en

obras bajo las %odalidades de concurso o!erta o lla&e en %ano *ue inclu'a laelaboración del e)pediente t+cnico• 0esa#re#ado por partidas *ue dio ori#en a su propuesta" cuando el siste%a de

contratación sea a su%a alzada" sal&o en obras bajo las %odalidades de concursoo!erta o lla&e en %ano *ue inclu'a la elaboración del e)pediente t+cnico

3.2. DE LAS GARANT%AS

3.2.1. GARANT%A DE !IEL CUMPLIMIENTOEl postor #anador debe entre#ar a la Entidad la #aranta de !iel cu%pli%iento delcontrato Esta deberá ser e%itida por una su%a e*ui&alente al diez por ciento-=?L8 del %onto del contrato ori#inal ' tener &i#encia (asta el consenti%iento de

3

0e acuerdo con el artculo =;F del Re#la%ento" este calendario se actualizará con cada a%pliación de plazootor#ada" en concordancia con el calendario de a&ance de obra &alorizado &i#ente


13/57

21

SEDAPAL


la li*uidación !inal0e %anera e)cepcional" respecto de a*uellos contratos *ue ten#an una &i#enciasuperior a un -=8 ao" pre&ia%ente a la suscripción del contrato" las Entidadespodrán aceptar *ue el #anador de la Buena Pro presente la #aranta de !ielcu%pli%iento con una &i#encia de un -=8 ao" con el co%pro%iso de reno&ar su&i#encia (asta el consenti%iento de la li*uidación !inal

3.2.2. GARANT%A DE !IEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlle&e a la ejecución de prestaciones accesorias" seotor#ará una #aranta adicional por este concepto" la %is%a *ue se reno&aráperiódica%ente (asta el cu%pli%iento total de las obli#aciones #arantizadas" nopudiendo e)i%irse su presentación en nin#Dn caso

3.3. RE4UISITOS DE LAS GARANT%AS

7as #arantas *ue se presenten deberán ser incondicionales" solidarias" irre&ocables 'de realización auto%ática en el pas al sólo re*ueri%iento de la Entidad Asi%is%o"

deben ser e%itidas por e%presas *ue se encuentren bajo la super&isión de la.uperintendencia de Banca" .e#uros ' Ad%inistradoras Pri&adas de 1ondos dePensiones" ' deben estar autorizadas para e%itir #arantasJ o estar consideradas en lalista actualizada de bancos e)tranjeros de pri%era cate#ora *ue periódica%ente publicael Banco Central de Reser&a del PerD

IMPOR!"#:

• &orresponde a la Entidad veri*icar !ue las garantas presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los re!uisitos ) condiciones necesarios para su aceptación) eventual e4ecución'

3.&. EJECUCIÓN DE GARANT%AS

7as #arantas se (arán e!ecti&as con!or%e a las estipulaciones conte%pladas en elartculo =< del Re#la%ento

3.'. INICIO DEL PLAO DE EJECUCIÓN DE OBRA&

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del da si#uiente de *ue se cu%plan lassi#uientes condiciones$

= ue la Entidad desi#ne al inspector o al super&isor" se#Dn corresponda: ue la Entidad entre#ue el e)pediente t+cnico de obra co%pleto al contratistaF ue la Entidad entre#ue el terreno o lu#ar donde se ejecutará la obra al contratista


14/57

21

SEDAPAL


Estas condiciones deberán ser cu%plidas dentro de los *uince -=H8 das calendariosi#uientes a la suscripción del contratoEn caso no se (a'a solicitado la entre#a del adelanto directo" el plazo se inicia con elcu%pli%iento de las de%ás condiciones

.i cu%plidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad cli%ática no per%itiera elinicio de la ejecución de la obra" la Entidad podrá acordar con el contratista la !ec(apara el inicio de la ejecución 0ic(a decisión deberá ser sustentada en un in!or%et+cnico *ue !or%ará parte del e)pediente de contratación de la obra

IMPOR!"#:

• De acuerdo con el artculo 1:0 del "eglamento de(er+ designarse a un supervisor

cuando el valor de la o(ra a e4ecutarse sea igual o ma)or al monto esta(lecido por la Le) de Presupuesto del Sector P(lico para el A;o


15/57

21

SEDAPAL


3.*. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la !ec(a de entre#a del terreno al contratista"oportunidad en la *ue deberá ser !ir%ado en cada una de sus pá#inas por el inspector osuper&isor" se#Dn corresponda" ' por el residente 0ic(o cuaderno debe constar de una

(oja ori#inal con tres -F8 copias des#losables" correspondiendo una de estas copias a laEntidad" otra al contratista ' la tercera al inspector o super&isor

El cuaderno de obra ori#inal debe per%anecer en la obra" bajo custodia del residente" el*ue no podrá i%pedirle el acceso al %is%o al inspector o super&isor" bajo pena deaplicarle al contratista una %ulta del cinco por %il -H,=???8 del %onto de la &alorizaciónpor cada da en *ue se i%pida el acceso

.ólo el inspector o super&isor" ' el residente" pueden (acer anotaciones en el cuadernode obra Estos pro!esionales anotarán los (ec(os rele&antes *ue ocurran durante laejecución de la obra" !ir%ando al pie de cada anotación *ue e!ectDen Ta%bi+n seanotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o super&isor de obra" asco%o la respuesta de este Dlti%o

7as solicitudes *ue realice el contratista" o su representante le#al" co%o consecuenciade las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra" se (arán directa%ente a laEntidad" por %edio de co%unicación escrita

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o super&isor cuando la obra (a'a sidorecibida por la Entidad" procediendo a entre#ar el ori#inal de dic(o cuaderno a laEntidad

IMPOR!"#:

• El inspector o supervisor )=o el residente de(en anotar en el cuaderno de o(ra la

*eca de inicio del pla6o de e4ecución de la o(ra a e*ectos de evitar *uturas

controversias so(re el particular

3.+. ADELANTOS

7a Entidad entre#ará adelantos directos ' adelantos para %ateriales o insu%os"con!or%e a lo establecido en el artculo =; del Re#la%ento" sie%pre *ue ello (a'a sidopre&isto en la sección espec!ica de las Bases=?

En el supuesto *ue no se entre#uen los adelantos en el plazo pre&isto en la secciónespec!ica de las Bases" el contratista tendrá derec(o a solicitar la a%pliación del plazode ejecución de la obra por el nD%ero de das e*ui&alente a la de%ora" con!or%e alartculo :?= del Re#la%ento

3.10. ALORIACIONES

7a &alorización es la cuanti!icación econó%ica del a&ance !sico en la ejecución de laobra en un periodo deter%inado" tendrá el carácter de pa#o a cuenta ' deberá ser realizada el Dlti%o da de cada periodo de &alorización pre&isto en la sección espec!icade las Bases" por el inspector o super&isor" se#Dn corresponda" ' por el contratista .i elinspector o super&isor no se presenta para la &alorización conjunta con el contratista"este Dlti%o la realizará

10 En el caso de obras bajo las %odalidades de concurso o!erta o lla&e en %ano *ue inclu'a la elaboración dele)pediente t+cnico" si la Entidad pre&+ la entre#a del adelanto directo para la elaboración del e)pediente t+cnico" el

%onto de este adelanto no podrá ser superior al &einte por ciento -:?L8 del %onto ori#inal correspondiente a estaprestación Asi%is%o" si la Entidad pre&+ la entre#a del adelanto directo para la ejecución de la obra" el %onto de esteadelanto no podrá ser superior al &einte por ciento -:?L8 del %onto ori#inal correspondiente a esta prestación


16/57

21

SEDAPAL


En caso de retraso en el pa#o de las &alorizaciones" por razones i%putables a laEntidad" el contratista tendrá derec(o al pa#o de intereses" de con!or%idad con elartculo 011-7:-?&'

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

7a penalidad por retraso injusti!icado en la ejecución de la obra ' las causales para laresolución del contrato" serán aplicadas de con!or%idad con los artculos =H ' =; delRe#la%ento" respecti&a%ente

0e acuerdo con los artculos


17/57

21

SEDAPAL


3.1&. IGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artculo =


18/57

21

SEDAPAL


SECCIÓN ESPEC%!ICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

-EN E.TA .ECCI/N 7A ENTI0A0 0EBERS COMP7ETAR 7A IN1ORMACI/N E4I2I0A" 0E AC6ER0O A 7A.IN.TR6CCIONE. IN0ICA0A.8


19/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONOCANTE

No%bre $ .er&icio de a#ua potable ' alcantarillado de 7i%a > .E0APA7

R6C N $ :?=??=H:FH

0o%icilio le#al $ Autopista Ra%iro Priale N9 :=? 7a Atarjea El A#ustino

Tel+!ono ' !a)$ $ F=@>FF;G

Correo electrónico$ $ aacunaasedapalco%pe

1.2. OBJETO DE LA CONOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de laejecución de la obra: Instalación de los sistemas de aua potable !alcantarillado para el "#$# "renal "lto %istrito &illa 'ar(a del )riun*o

1.3. ALOR RE!ERENCIAL11

El &alor re!erencial asciende a ., G @; =H:?=F>2PO de !ec(a :?:?=F

Asi%is%o" el e)pediente t+cnico de obra !ue aprobado %ediante Resolución de 2erenciade Pro'ectos ' Obras N9 ??@>:?=:>2PO del :F?::?=:

11 El %onto del &alor re!erencial indicado en esta sección de las Bases no debe di!erir del %onto del &alor re!erencial

consi#nado en la !ic(a del proceso en el .EACE No obstante" de e)istir contradicción entre estos %ontos" pri%ará el%onto del &alor re!erencial indicado en las Bases aprobadas

mailto:[email protected]:[email protected]


20/57

21

SEDAPAL


1.'. !UENTE DE !INANCIAMIENTO

Aportes por trans!erencias del Ministerio de Vi&ienda" Construcción ' .anea%iento

IMPOR!"#:

•La *uente de *inanciamiento de(e corresponder a a!uellas previstas en la Le) deE!uili(rio :?=:>E1 *ue %odi!ica el Re#la%ento de la 7e' de

Contrataciones del Estado- 7e' N :GGH= 7e' de Presupuesto del .ector PDblico para el Ao 1iscal :?=F- 7e' N :GGH: 7e' de E*uilibrio 1inanciero del Presupuesto del .ector PDblico del

ao !iscal :?=F- 7e' N9 :@:GF 7e' del .iste%a Nacional de In&ersión PDblica- 7e' N9 :G@;F 7e' de .e#uridad ' .alud en el Trabajo- 0irecti&as de O.CE

7as re!eridas nor%as inclu'en sus respecti&as %odi!icaciones" de ser el caso


21/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

E/$>$ !69@$ @#$ 5=$#

Con&ocatoria $ =:?;:?=F

Re#istro de participantes $ 0el =F?;:?=F al =@?G:?=F

1or%ulación de Consultas $ 0el =F?;:?=F al =G?;:?=F

Absolución de Consultas $ :?;:?=F

1or%ulación de Obser&aciones a lasBases

$ 0el :@?;:?=F al ?F?G:?=F

Absolución de Obser&aciones a lasBases

$ =??G:?=F

Inte#ración de las Bases $ =?G:?=F

Presentación de PropuestasSe reali6ar+ en acto p(lico

$ :


22/57

21

SEDAPAL


2.&. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El acto pDblico se realizará con la participación del Notario

.e podrá contar con la presencia de un representante del .iste%a Nacional de Control"*uien participará co%o &eedor ' deberá suscribir el acta correspondiente 7a no

asistencia del %is%o no &icia el proceso

7as propuestas se presentarán en dos -:8 sobres cerrados ' estarán diri#idas al Co%it+Especial de la 7ICITACI/N P3B7ICA N9 ??::>:?=F>.E0APA7" con!or%e al si#uientedetalle$

SOBRE N 1$ Propuesta T+cnica El sobre será rotulado$

SOBRE Nº 2: Propuesta Econó%ica El sobre será rotulado$

2.'. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA.e presentará en un ori#inal ' ?:U copias

El sobre N = contendrá" ade%ás de un ndice de docu%entos -la o%isión del ndiceno descali!ica la propuesta8" la si#uiente docu%entación$

D9=68/$98 6 >#6


23/57

21

SEDAPAL


b80eclaración jurada *ue acredite el cu%pli%iento de los Re*ueri%ientos T+cnicosMni%os contenidos en el Captulo III de la presente sección -A86F Nº 28Ta%bi+n se deberá presentar$

b=8 Relación del personal re!uerido ) propuesto -adjuntando de cada uno8" los

docu%entos *ue acrediten su e)periencia A86F 2.1 Relacióndel personal t+cnico de apo'o A86F N 2.1b:8 0eclaración 5urada de re*ueri%iento de e*uipo %ni%o A86F 2.2

c8 0eclaración jurada de plazo de ejecución de la obra ,A86F Nº 3

d80eclaración jurada si%ple de acuerdo al artculo #66#689$ 68 "#$< 68 686#$5: Acreditadas %ediante i8 copia si%plede contratos ' su respecti&a acta de recepción ' con!or%idad o ii8 con la copiasi%ple de contratos con la resolución de li*uidación de obra o iii8 con la copiasi%ple de contratos aco%paada de cual*uier otra docu%entación de la cual se

desprenda" de %anera !e(aciente" *ue esta !ue concluidaJ en este supuesto" dic(adocu%entación ta%bi+n deberá consi#nar el %onto total de la obra Adicional%ente" para acreditar e)periencia ad*uirida en consorcio" deberápresentarse copia si%ple de la pro%esa !or%al de consorcio o el contrato deconsorcio

.in perjuicio de lo anterior" los postores deben presentar el A86F Nº ) re!erido ala e)periencia en obras en #eneral del postor

b8 !$9/# 6F>6#689$ 68 "#$<


24/57

21

SEDAPAL


Adicional%ente" para acreditar e)periencia ad*uirida en consorcio" deberápresentarse copia si%ple de la pro%esa !or%al de consorcio o el contrato deconsorcio

.in perjuicio de lo anterior" los postores deben presentar el A86F Nº * re!erido ala e)periencia en obras si%ilares del postor

c8 !$9/# 6F>6#689$ 9$579$986< 65 >6##76#>=6


25/57

21

SEDAPAL


0onde$

PTPi Puntaje total del postor i

PTi Puntaje por e&aluación t+cnica del postor iPEi Puntaje por e&aluación econó%ica del postor i

.e aplicarán las si#uientes ponderaciones$c= Coe!iciente de ponderación para la e&aluación t+cnica &.'& c: Coe!iciente de ponderación para la e&aluación econó%ica &.(&

0onde$ c= Z c: =??

2.). RE4UISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor #anador de la Buena Pro deberá presentar los si#uientes docu%entos para

suscribir el contrato$

= Constancia &i#ente de no estar in(abilitado para contratar con el Estado" de ser consorcio de cada inte#rante

: Constancia de capacidad libre de contratación" de ser consorcio de cada inte#ranteF 2aranta de !iel cu%pli%iento del contrato CARTA 1IANYA


26/57

21

SEDAPAL


Asi%is%o" el co%pro%iso *ue la cole#iatura ' (abilitación de cada pro!esional sepresentará al inicio de su participación e!ecti&a en la obra" tanto para a*uellostitulados en el PerD o en el e)tranjero

En caso del personal e)tranjero" deberá presentar copia de los docu%entos *uecerti!i*uen el inicio del trá%ite para la obtención del re#istro ' Certi!icado deWabilidad de los pro!esionales propuestos" ante el Cole#io de In#enieros del PerD

=G 7a e*ui&alencia o con&alidación de ttulos pro!esionales" para personal e)tranjero

IMPOR!"#:

• En caso !ue el postor ganador de la .uena Pro sea un consorcio ) la Entidad opte

por solicitar como garanta para la suscripción del contrato carta *ian6a o póli6a decaución con*orme a lo indicado por la Superintendencia de .anca Seguros ) Administradoras Privadas de 1:8-2011-S.S ) N> 1072-2012-S.S a *in de !ue no e/istan pro(lemas en la e4ecución delas mencionadas garantas resulta necesario !ue 5stas consignen en su te/to el

nom(re denominación o ra6ón social de todas ) cada una de las personasnaturales )=o 4urdicas !ue integran el consorcio'

2.*. PLAO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor #anador de la Buena Pro" sin %ediar citación al#una por parte de la Entidad"deberá presentar toda la docu%entación pre&ista para la suscripción del contrato dentrodel plazo de siete -@8 das (ábiles" contados a partir del da si#uiente de consentida laBuena Pro Asi%is%o" dentro de los tres -F8 das (ábiles si#uientes a la presentación dedic(a docu%entación" deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato

7a citada docu%entación deberá ser presentada -en ori#inal ' copia8" en la o!icina delE*uipo 7icitaciones ' Contratos de .E0APA7" sito en Autopista Ra%iro Priale N9 :=? 7a Atarjea > El A#ustino

2.+. ADELANTOS

2.+.1 ADELANTO DIRECTO

7A ENTI0A0 otor#ará un adelanto directo (asta el -=?L8 del %onto del contrato ori#inal

E7 CONTRATI.TA debe solicitar !or%al%ente el adelanto dentro de los oc(o -;8 dascalendarios si#uientes" A 7A .6.CRIPCI/N 0E7 CONTRATO" adjuntando a su solicitudla #aranta por adelanto %ediante CARTA 1IANYA ' el co%probante de pa#o

correspondiente 7A ENTI0A0 debe entre#ar el %onto solicitado dentro de los siete -@8das si#uientes a la presentación de la solicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud

En el supuesto *ue no se entre#ue E7 A0E7ANTO en la oportunidad pre&ista" elcontratista tendrá derec(o a solicitar la a%pliación del plazo de ejecución de la obra por el nD%ero de das e*ui&alente a la de%ora" con!or%e al artculo :?= del Re#la%entoQ

2.+.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

7A ENTI0A0 otor#ará adelantos para %ateriales o insu%os (asta el ,=?L del %onto delcontrato ori#inal" con!or%e al calendario de ad*uisición de %ateriales o insu%os


27/57

21

SEDAPAL


E7 CONTRATI.TA deberá solicitar ' sustentar el re*ueri%iento de este adelanto" dentrode los F? das calendarios posteriores a la !ec(a del inicio contractual 7A ENTI0A0realizará el dese%bolso dentro de los =H das calendarios contados desde la

presentación de la solicitud del CONTRATI.TA" en caso no (ubiera obser&aciones por parte de 7A ENTI0A0J o desde la presentación del 7e&anta%iento de Obser&aciones por parte del CONTRATI.TA" si las (ubiera

Para dic(o e!ecto" el contratista deberá presentar la solicitud" aco%paada de lacorrespondiente #aranta por adelantos %ediante CARTA 1IANYA" !actura ' del clculode montos mimos#

.e aclara *ue la entre#a de %ateriales de este tipo de adelanto no i%pide al contratistaad*uirir los insu%os" %ateriales ',o e*uipos re*ueridos" toda &ez *ue es responsabilidaddel CONTRATI.TA pre&eer la puesta en obra de los %is%os en el %o%ento *ue sere*uiera En estas condicionesJ no procederán solicitudes de a%pliación de plazosrelacionados a la entre#a del adelanto de %ateriales

2.10 ALORIACIONES

El periodo de &alorización será periodo %ensualEl plazo del pa#o de la &alorización se re#irá por lo dispuesto en el se)to párra!o delartculo =G@ del Re#la%ento

0e acuerdo con los párra!os *uinto ' se)to del artculo =G@ del Re#la%ento" para e!ectosdel pa#o de las &alorizaciones" la Entidad deberá contar con la &alorización del periodocorrespondiente" debida%ente aprobada por el super&isorJ a la *ue deberá adjuntarse elco%probante de pa#o respecti&o


28/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO IIIRE4UERIMIENTOS TCNICOS M%NIMOS

Para la ejecución de la obra" el e)pediente de contratación cuenta con el e)pediente t+cnicoaprobado -adjunto a las Bases en calidad de ane)o8 ' la &iabilidad otor#ada por el .iste%aNacional de In&ersión PDblica -.NIP8 PIP =F::@

El e)pediente t+cnico a ni&el de obra" per%ite a 7A ENTI0A0 con&ocar la 7icitación PDblica$Instalación de los siste%as de a#ua potable ' alcantarillado para el AW Arenal Alto 0istrito deVilla Mara del Triun!oQ" *ue pretende a%pliar la cobertura de los ser&icios de a#ua potable 'alcantarillado en la ciudad de 7i%a

P)!*O +# #,#I" +# )! O0R!: 0oscientos &einticinco -::H8 das calendario

P)!*O +# )!1 !I2I+!+#1 +# I"#R2#"IO" 1OI!): 0oscientos cincuenta ' cinco de -:HH8 das calendario P#R1O"!) MI"IMO R#3#RI+O

N R69=#


29/57

21

SEDAPAL



30/57

21

SEDAPAL


NOTAS:

0ebe precisar la anti#Kedad de los e*uipos ' si estos son propios o al*uiladosJ no

aceptándose e*uipos con anti#Kedad %a'or a aos Para la acreditación de los e*uipos '&e(culos re*ueridos debe presentarse docu%entos *ue sustenten la propiedad" la posesión"co%pro%iso de co%pra &enta o al*uiler de los e*uipos" o declaraciones juradas *ue e&idencienla disponibilidad de los e*uipos ' &e(culos

7a presentación del sta!! pro!esional ' del e*uipo %ni%o" in!erior a la relación antes citadaacarreará la p+rdida de la condición de Postor


31/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO ICRITERIOS DE EALUACIÓN TCNICA

EALUACIÓN TCNICA ,P=8/$6 MF: 100 P=8/=8/<- M ^ ?=U &ez el &alor re!erencial ' _ ?:U &eces el &alor re!erencial$ 0'Q >=8/


32/57

21

SEDAPAL


7a obra presentada para acreditar la e)periencia en obras si%ilares ser&irá para acreditar lae)periencia en obras en #eneral

B. E?PERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ,MF 30 >=8/


33/57

21

SEDAPAL


C. E?PERIENCIA Y CALI!ICACIONES DEL PERSONAL PRO!ESIONAL PROPUESTO ,MF 3' >=8/=8/<- Más de =8/<- Más de FU %eses (asta =8/<- Wasta FU %eses 00Q >=8/<

C: IN2ENIERO .E26RI0A0 IN06.TRIA7 E WI2IENE OC6PACIONA7 O IN06.TRIA7Cole#iado con :< %eses de e)periencia en acti&idades de se#uridad ' protección

industrial" en la ejecución obras sanea%iento$ obras #enerales" secundarias ' cone)ionesdo%iciliarias de A#ua Potable ' Alcantarillado

.e otor#ará los puntajes de acuerdo al si#uiente ran#o de e)periencia acu%ulada$

- Más de FU %eses 0*Q >=8/<- Más de :=8/<- Wasta :=8/<

CF IN2ENIERO AMBIENTA7 O .ANITARIO Cole#iado con :< %eses de e)periencia %ni%a" en acti&idades de protección"

preser&ación ' %onitoreo del %edio a%biente para la ejecución obras de sanea%iento$#enerales" secundarias ' cone)iones do%iciliarias de A#ua Potable ' Alcantarillado


- Más de FU %eses 0'Q >=8/<- Más de :=8/<- Wasta :=8/<

C< IN2ENIERO E7ECTROMECANICOCole#iado debe contar con F? %eses de e)periencia %ni%a" en %ontaje de instalacioneselectro%ecánicas para estaciones de rebo%beo ' siste%as el+ctricos de MT ' BTJ parala ejecución de obras de sanea%iento$ #enerales



34/57

21

SEDAPAL


- Más de FU %eses 0'Q >=8/<- Más de F?U %eses (asta FU %eses 03Q >=8/<- Wasta F?U %eses 00Q >=8/<

CH PRO1E.IONA7 EN CIENCIA. .OCIA7E.0ebe contar con :< %eses de e)periencia %ni%a" co%o Coordinador 2eneral de

Inter&ención .ocial para la ejecución de obras de sanea%iento$ Obras #enerales"secundarias" cone)iones do%iciliarias de a#ua potable ' alcantarillado


- Más de =8/


35/57

21

SEDAPAL


CAP%TULO PRO!ORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente docu%ento" la contratación de la ejecución de la obra CON.I2NAR 7A

0ENOMINACI/N 0E 7A CONVOCATORIAU" *ue celebra de una parte CON.I2NAR E7NOMBRE 0E 7A ENTI0A0U" en adelante 7A ENTI0A0" con R6C N ``Ù" con do%icilio le#alen ``Ù" representada por ```̀ U" identi!icado con 0NI N ``Ù" ' de otra parte`````Ù" con R6C N U" con do%icilio le#al en`````Ù" inscrita en la 1ic(a N9 `````Ù Asiento N9 ``Ùdel Re#istro de Personas 5urdicas de la ciudad de `````Ù" debida%ente representadopor su Representante 7e#al" `````Ù" con 0NI N9 `````Ù" se#Dnpoder inscrito en la 1ic(a N9 ```Ù" Asiento N9 ```Ù del Re#istro de Personas5urdicas de la ciudad de ```Ù" a *uien en adelante se le deno%inará E7 CONTRATI.TAen los t+r%inos ' condiciones si#uientes$

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon !ec(a `````Ù " el Co%it+ Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN

PÚBLICA Nº CON.I2NAR NOMENC7AT6RA 0E7 PROCE.O 0E .E7ECCI/NU para lacontratación de la ejecución de la obra CON.I2NAR 7A 0ENOMINACI/N 0E 7ACONVOCATORIAU" a CON.I2NAR NOMBRE 0E7 2ANA0OR 0E 7A B6ENA PROU" cu'osdetalles e i%porte constan en los docu%entos inte#rantes del presente contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto CON.I2NAR E7 OB5ETO 0E 7A CONTRATACI/NU"con!or%e a los Re*ueri%ientos T+cnicos Mni%os

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl %onto total del presente contrato asciende a CON.I2NAR MONE0A MONTOU"CON.I2NAR .I O NOU inclu'e I2V

Este %onto co%prende el costo de la ejecución de la obra" se#uros e i%puestos" as co%o todoa*uello *ue sea necesario para la correcta ejecución de la prestación %ateria del presentecontrato

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO7A ENTI0A0 se obli#a a pa#ar la contraprestación a E7 CONTRATI.TA en periodos de&alorización %ensual" con!or%e a lo pre&isto en la sección espec!ica de las Bases Asi%is%o"7A ENTI0A0" se obli#a a pa#ar el %onto correspondiente al saldo de la li*uidación del contratode obra" en el plazo de treinta F?U das calendario" co%putados desde el da si#uiente delconsenti%iento de la li*uidación .e solicitará el pa#o %ediante carta aco%paada de unacopia de la resolución de la li*uidación de la obra ' la !actura correspondiente

En caso de retraso en el pa#o de las &alorizaciones" por razones i%putables a 7A ENTI0A0" E7

CONTRATI.TA tendrá derec(o al pa#o de intereses" de con!or%idad con el artculo


36/57

21

SEDAPAL


CLÁUSULA SE?TA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está con!or%ado por las Bases inte#radas" la o!erta #anadora -propuestast+cnica ' econó%ica8 ' los docu%entos deri&ados del proceso de selección *ue establezcanobli#aciones para las partes

CLÁUSULA STIMA: GARANT%AS

E7 CONTRATI.TA entre#ó a la suscripción del contrato la respecti&a #aranta solidaria"irre&ocable" incondicional ' de realización auto%ática a sólo re*ueri%iento" a !a&or de 7AENTI0A0" por los conceptos" i%portes ' &i#encias si#uientes$

• 0e !iel cu%pli%iento del contrato=F$ ., CON.I2NAR E7 MONTOU" a tra&+s de la IN0ICARE7 TIPO 0E 2ARANTA N6MERO 0E7 0OC6MENTO" EMPRE.A 6E 7A EMITEUCantidad *ue es e*ui&alente al diez por ciento -=?L8 del %onto del contrato ori#inal" la%is%a *ue deberá %antenerse &i#ente (asta el consenti%iento de la li*uidación !inal

CLÁUSULA OCTAA: EJECUCIÓN DE GARANT%AS POR !ALTA DE RENOACIÓN7A ENTI0A0 está !acultada para ejecutar las #arantas cuando E7 CONTRATI.TA no cu%plieracon reno&arlas" con!or%e a lo dispuesto por el artculo =< del Re#la%ento de la 7e' deContrataciones del Estado

CLÁUSULA NOENA: ADELANTO DIRECTO

7A ENTI0A0 otor#ará un adelanto directo (asta el =?LU del %onto del contrato ori#inal

E7 CONTRATI.TA debe solicitar !or%al%ente el adelanto directo dentro de los oc(o ;U dascalendarios si#uientes" a la suscripción del Contrato" adjuntando a su solicitud la #aranta por adelanto %ediante Carta 1ianza ' el co%probante de pa#o correspondiente 7A ENTI0A0 debeentre#ar el %onto solicitado dentro de los siete @U das si#uientes a la presentación de lasolicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud

En el supuesto *ue no se entre#ue el adelanto en la oportunidad pre&ista" E7 CONTRATI.TAtendrá derec(o a solicitar la a%pliación del plazo de ejecución de la obra por el nD%ero de dase*ui&alente a la de%ora" con!or%e al artculo :?= del Re#la%ento de la 7e' de Contratacionesdel Estado

CLÁUSULA DCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

.E0APA7 otor#ará adelantos para %ateriales o insu%os (asta el =?LU del %onto del contratoori#inal

E7 CONTRATI.TA deberá solicitar ' sustentar el re*ueri%iento de este adelanto" dentro de losF? das calendarios posteriores a la !ec(a del inicio contractual 7A ENTI0A0 realizará eldese%bolso dentro de los =H das calendarios contados desde la presentación de la solicitud del

CONTRATI.TA" en caso no (ubiera obser&aciones por parte de 7A ENTI0A0J o desde lapresentación del 7e&anta%iento de Obser&aciones por parte del CONTRATI.TA" si las (ubiera

.e aclara *ue la entre#a de %ateriales de este tipo de adelanto no i%pide al contratista ad*uirir los insu%os" %ateriales ',o e*uipos re*ueridos" toda &ez *ue es responsabilidad delCONTRATI.TA pre&eer la puesta en obra de los %is%os en el %o%ento *ue se re*uiera Enestas condicionesJ no procederán solicitudes de a%pliación de plazos relacionados a la entre#adel adelanto de %ateriales

13 En aplicación de lo dispuesto en el artculo =H; del Re#la%ento de la 7e' de Contrataciones del Estado" la #arantade !iel cu%pli%iento deberá ser e%itida por una su%a e*ui&alente al diez por ciento -=?L8 del %onto del contrato ori#inal' tener &i#encia (asta el consenti%iento de la li*uidación !inal0e %anera e)cepcional" respecto de a*uellos contratos *ue ten#an una &i#encia superior a un -=8 ao" las Entidades

podrán aceptar *ue el #anador de la Buena Pro presente la #aranta de !iel cu%pli%iento" con una &i#encia de un -=8 ao"con el co%pro%iso de reno&ar su &i#encia (asta el consenti%iento de la li*uidación !inal


37/57


38/57

21

SEDAPAL


a su Calendario de Ad*uisición de Materiales ' con ele*uipo %ni%o o!ertado

ocurrencia

FE%plea %ateriales ' e*uipos en obra no autorizadospre&ia%ente por el Inspector ',o .uper&isor

Por ocurrencia ?@?

< No cu%ple en reco#er el des%onte ' e!ectuar la li%piezade la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos enel cuaderno de obra o %ediante carta

Por da 'ocurrencia

?@?

HEl residente no se encuentra en obra sin (aber justi!icadosu ausencia ante el Inspector ',o .uper&isor

Por da 'ocurrencia

?:?

No cu%ple en colocar ' %antener la sealización de lazona de trabajo ',o %antener los puentes peatonales ',o&e(iculares en la zona de trabajo

Por ocurrencia 'por cada punto de

trabajo??

@No cu%ple en realizar las %edidas de %iti#acióna%biental indicadas en el estudio de I%pacto A%biental

Por ocurrencia ??

;El personal del contratista no cuenta con uni!or%es 'e*uipos de protección personal co%pletos

Por da 'ocurrencia

?F?

G

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a loestipulado en la 7e' :G@;F de .e#uridad ' .alud en elTrabajo" N9 ??G>:??H>TR Re#la%ento de .e#uridad '.alud en el Trabajo

Cada accidente ??

=?No cu%ple con lo estipulado en el Re#la%ento Nacionalde Edi!icaciones Nor%a 2 ?H? Por ocurrencia ??

==

No cu%ple con las responsabilidades de pa#o oportuno

del salario de acuerdo a la o!erta econó%ica a supersonal" inclu'endo los bene!icios sociales de acuerdocon la 7e'" e&idenciado por recla%os de su personal ante.E0APA7

Por cada trabajador ?


39/57

21

SEDAPAL


capacitadores" secretaria ' encuestadores

F

No uso de e*uipo de ca%po -&e(culo" %edio deco%unicación" uni!or%es" etc8 establecido en losT+r%inos de Re!erencia

Cada &ez ?:?

<

No ejecutar las acti&idades establecidas en los T+r%inosde Re!erencia de Inter&ención .ocial" o no se presenten alas reuniones in!or%ati&as" &isitas de inspección deca%po solicitadas por la Entidad en el lu#ar ' (ora !ijada',o &isitas inopinadas ' no cu%plir con lo establecido enloa procedi%ientos de la 2PO

Por cada 1rente detrabajo ' cada &ez

?@?

H

Incu%pli%iento en la presentación del in!or%e se%anal 'o%ensual" en el plazo establecido ' cual*uier otrain!or%ación *ue se solicite

Cada &ez ?F?

No co%unicar a .E0APA7 en el da" sobre e&entosocurridos durante la elaboración del estudio de!initi&o"ejecución de obra" ejecución de acti&idades deinter&ención social -accidentes" %ani!estaciones" etc8

Por cada e&ento' cada &ez ?


40/57

21

SEDAPAL


CLÁUSULA DCIMO STIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injusti!icada%ente las obli#aciones asu%idas" deberesarcir a la otra parte por los daos ' perjuicios ocasionados" a tra&+s de la inde%nizacióncorrespondiente Ello no obsta la aplicación de las sanciones ad%inistrati&as" penales 'pecuniarias a *ue dic(o incu%pli%iento diere lu#ar" en el caso *ue +stas correspondan

7o sealado precedente%ente no e)i%e a nin#una de las partes del cu%pli%iento de las de%ásobli#aciones pre&istas en el presente contrato

CLÁUSULA DCIMO OCTAA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO.ólo en lo no pre&isto en este contrato" en la 7e' de Contrataciones del Estado ' suRe#la%ento" en las directi&as *ue e%ita el O.CE ' de%ás nor%ati&a especial *ue resulteaplicable" serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Códi#o Ci&il &i#ente"cuando corresponda" ' de%ás nor%as de derec(o pri&ado

CLÁUSULA DCIMO NOENA: SOLUCIÓN DE CONTROERSIAS

Cual*uiera contro&ersia entre las partes inter&inientes en el presente Contrato" será resuelto de%anera directa ' cordial entre las %is%as No obstante" en el caso *ue no se lle#ará a un

acuerdo las contro&ersias *ue se deri&en sobre la ejecución" interpretación" ine!icacia" nulidad oin&alidez del presente Contrato" serán so%etidos" en pri%er lu#ar" a conciliación entre las partespara lo cual se establece *ue cual*uiera de las partes deberá presentar la solicitud deconciliación ante cual*uier Centro de Conciliación PDblico o acreditado por el Ministerio de5usticia ' 0erec(os Wu%anos

Para e!ectos de solicitar la Conciliación" se aplicarán los plazos pre&istos en la nor%ati&a deContrataciones del Estado

7as contro&ersias *ue no pudieran resol&erse a tra&+s de conciliación o las *ue se resol&ierande %anera parcial" respecto de la parte *ue se %antiene la contro&ersia" deben so%eterse a unarbitraje de derec(o" %ediante el cual serán resueltas de %anera de!initi&a e inapelable" decon!or%idad con lo establecido en la nor%ati&a de Contrataciones del Estado ' en el 0ecreto

7e#islati&o N9 =?@=

El plazo para interponer arbitraje" una &ez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo departes o con acuerdo parcial" es de *uince -=H8 das (ábiles" debiendo co%putarse el %is%o" apartir del da si#uiente de e%itida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial

El Arbitraje será resuelto por un Srbitro 3nico cuando el %onto indicado en la solicitud dearbitraje sea %enor a treinta -F?8 6nidades I%positi&as Tributarias 6IT" ' por un Tribunal Arbitral co%puesto por tres -F8 árbitros en los de%ás supuestos

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de 7i%a" %ediante Arbitraje Ad Woc o ante el Centro de Análisis ' Resolución de Con!lictos de la Ponti!icia 6ni&ersidad Católica del PerD

El Arbitraje se desarrollará de con!or%idad con el Re#la%ento Arbitral del Centro Arbitral ante elcual se lle&e a cabo el Arbitraje" a cu'as nor%as" ad%inistración ' decisión se so%etan laspartes en !or%a incondicional" declarando conocerlas ' aceptarlas en su inte#ridad" noaplicándose dic(o Re#la%ento Dnica%ente" en lo si#uiente$

a8 0e con!or%idad al artculo G9 del 0ecreto 7e#islati&o N =?@=" las partes acuerdan *uetodos los #astos" costos" ' costas del proceso arbitral" serán de car#o de las partes

b8 En caso *ue los árbitros desi#nados por las partes no lo#rasen acordar la desi#nación delPresidente del Tribunal Arbitral" o en el caso *ue las partes no lle#uen a un acuerdo en ladesi#nación de árbitro Dnico" será el O.CE *uien e!ectDe tal desi#nación

c8 7as partes acuerdan de !or%a e)presa *ue para interponer el recurso de anulación contra ellaudo e)pedido ' solicitar la suspensión del cu%pli%iento del laudo" no se re*uiere de la

presentación de la #aranta a la *ue se (ace %ención en el artculo 9 del 0ecreto7e#islati&o N =?@=


41/57

21

SEDAPAL


7o pre&isto en esta Cláusula" será aplicable para resol&er las discrepancias sobre de!ectos o&icios ocultos *ue pre&+ la nor%ati&a de ContratacionesJ siendo aplicable los plazos *ue en lare!erida nor%a se re#ulan

CLÁUSULA IGSIMA: NOTI!ICACIONES

7as partes acuerdan *ue para los e!ectos de todas las noti!icaciones *ue realice 7A ENTI0A0"serán &álidos" el en&o de %ensajes &a !a) o correo electrónico al CONTRATI.TA con o sinacuse de recibo" ade%ás del do%icilio le#al *ue se consi#na en la parte introductoria delpresente contrato *ue el CONTRATI.TA presenta para la !ir%a del contrato ' dentro del plazoestablecido por 7e'

CLÁUSULA IGSIMA PRIMERA: !ACULTAD DE ELEAR A ESCRITURA PÚBLICACual*uiera de las partes podrá ele&ar el presente contrato a Escritura PDblica corriendo contodos los #astos *ue de%ande esta !or%alidad

CLÁUSULA IGSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA E!ECTOS DE LA EJECUCIÓNCONTRACTUAL7as partes declaran los si#uientes do%icilios alternati&os en el *ue se podrán e!ectuar las

noti!icaciones *ue se realicen durante la ejecución del presente contrato $

0OMICI7IO 0E 7A ENTI0A0$ U

0OMICI7IO 0E7 CONTRATI.TA$ UCORREO E7ECTRONICO 0E7 CONTRATI.TA$ U

7a &ariación del do%icilio a*u declarado de al#una de las partes debe ser co%unicada a la otraparte" !or%al%ente ' por escrito" con una anticipación no %enor de *uince -=H8 das calendario

0e acuerdo con las Bases" las propuestas t+cnico ' econó%ica ' las disposiciones del presentecontrato" las partes lo !ir%an por triplicado en seal de con!or%idad en la ciudad de U

al CON.I2NAR 1ECWAU

7A ENTI0A0Q E7 CONTRATI.TAQ


42/57

21

SEDAPAL


!ORMATO Y ANE?OS


43/57

21

SEDAPAL


!ORMATO N 1=<

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

7i%a" CON.I2NAR CI60A0 1ECWAU

.eoresCOMIT ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0022-2013-SEDAPALPresente>

CON.I2NAR NOMBRE 0E7 PO.TOR -PER.ONA NAT6RA7" PER.ONA 56R0ICA ,O

CON.ORCIO8U" identi!icado con 0NI CON.I2NAR EN CA.O 0E .ER PER.ONA NAT6RA7U ' NR6C N CON.I2NAR EN CA.O 0E .ER PER.ONA 56R0ICAU" debida%ente representado por su CON.I2NAR .I .E TRATA 0E REPRE.ENTANTE 7E2A7 EN CA.O 0E .ER PER.ONA56R0ICA O 0E7 REPRE.ENTANTE COM3N EN CA.O 0E CON.ORCIO." A. COMO .6NOMBRE COMP7ETOU" identi!icado con 0NI N ````U" tene%os el a#rado de diri#irnos austedes" en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N 0022-2013-SEDAPAL" a !in de acreditar anuestro apoderado$ CON.I2NAR NOMBRE 0E7 APO0ERA0OU identi!icado con 0NI N ```U"*uien se encuentra en &irtud a este docu%ento" debida%ente autorizado a realizar todos los actos&inculados al proceso de selección

Para tal e!ecto" se adjunta copia si%ple de la !ic(a re#istral &i#ente del suscrito=H

``````````````````!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


44/57

21

SEDAPAL


ANE?O Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Esti%ados .eores$

El *ue se suscribe" `````U" postor ',o Representante 7e#al de CON.I2NAR EN CA.O 0E.ER PER.ONA 56R0ICAU" identi!icado con CON.I2NAR TIPO 0E 0OC6MENTO 0EI0ENTI0A0U N9 CON.I2NAR N3MERO 0E 0OC6MENTO 0E I0ENTI0A0U" con poder inscrito enla localidad de CON.I2NAR EN CA.O 0E .ER PER.ONA 56R0ICAU en la 1ic(a N

CON.I2NAR EN CA.O 0E .ER PER.ONA 56R0ICAU Asiento N CON.I2NAR EN CA.O 0E.ER PER.ONA 56R0ICAU" DECLARO BAJO JURAMENTO *ue la si#uiente in!or%ación se sujetaa la &erdad$

No%bre o Razón .ocial $0o%icilio 7e#al $R6C $ Tel+!ono $ 1a) $

Autorizo e)presa%ente a utilizar el 0o%icilio 7e#al o el Correo Electrónico declarados en el presenteane)o" co%o do%icilios alternati&os" para e!ectos de las noti!icaciones *ue se realicen durante laetapa de ejecución de la Obra$ Instalación de los siste%as de a#ua potable ' alcantarillado para el AW Arenal Alto 0istrito Villa Mara del Triun!oQ

CON.I2NAR CI60A0 1ECWAU

``!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


45/57

21

SEDAPAL


ANE?O Nº 2

DECLARACIÓN JURADA 4UE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO

DE LOS RE4UERIMIENTOS TCNICOS M%NIMOS


0e nuestra consideración$

Es #rato diri#ir%e a usted" para (acer de su conoci%iento *ue lue#o de (aber e)a%inado las Bases

' de%ás docu%entos del proceso de la re!erencia '" conociendo todas las condiciones e)istentes" elpostor o!rece 7A E5EC6CI/N 0E 7A OBRA CON.I2NAR 7A 0ENOMINACI/N 0E 7ACONVOCATORIAU" de con!or%idad con el respecti&o E)pediente T+cnico" las de%ás condiciones*ue se indican en el Captulo III de la sección espec!ica de las Bases ' los docu%entos delproceso


```````````````````!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


46/57

21

SEDAPAL


ANE?O Nº 2.1

-0e acuerdo al Captulo III de la .ección Espec!ica8

RE7ACION 0E7 PER.ONA7 RE6ERI0O

N9

1olio

APE77I0O.

COMP7ETO.

NOMBRE.

COMP7ETO.

CAR2O POR0E.EMPEAR

N9 ME.E.E4PERIENCIA

MNIMA

=

:

F

<

H

@

N%A,

El postor acreditará %ediante i8 copia si%ple de los contratos ' su respecti&a con!or%idad o ii8 copiasi%ple constancias o iii8 copia si%ple de certi!icados o i&8 cual*uier otro docu%ento *ue de %anera!e(aciente" de%uestre la e)periencia del personal propuesto

0e presentarse e)periencia ejecutada paralela%ente -traslape8" para el có%puto del tie%po de dic(ae)periencia sólo se considerará una &ez el periodo traslapado


``!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


47/57

21

SEDAPAL


ANE?O N 2.2

DECLARACIÓN JURADA DE RE4UERIMIENTOS DE E4UIPO MINIMO


0e nuestra consideración"

El *ue suscribe"" identi!icado con 0NI N" Representante7e#al de" con R6C N" declaro *ue %i representada seco%pro%ete a disponer del E*uipo Mni%o Re*uerido" para la ejecución de las obras objeto de la

presente licitación" con!or%e a la relación ' calendario de utilización" precisados en el E)pedienteT+cnico ' de%ás condiciones *ue se indican en el Captulo III de la sección espec!ica de las Bases' los docu%entos del proceso


```````````````````!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


48/57

51

SEDAPAL


ANE?O Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE PLAO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente" con pleno conoci%iento de las condiciones *ue se e)i#en en las Bases delproceso de la re!erencia" %e co%pro%eto a ejecutar la obra CON.I2NAR 7A 0ENOMINACI/N 0E7A CONVOCATORIAU en el plazo de si#uiente$

- E5EC6CI/N 0E OBRA$ CON.I2NAR E7 P7AYO E4PRE.A0O EN 0IA. EN 0IA.CA7EN0ARIO.U

- INTERVENCI/N .OCIA7$ CON.I2NAR E7 P7AYO E4PRE.A0O EN 0IA. EN 0IA.CA7EN0ARIO.U


```````````````````!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


49/57

51

SEDAPAL


ANE?O Nº &

DECLARACIÓN JURADA,ART. &2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO


0e nuestra consideración$

Mediante el presente el suscrito" postor ',o Representante 7e#al de CON.I2NAR EN CA.O 0E.ER PER.ONA 56R0ICAU" declaro bajo jura%ento$

=> No tener i%pedi%ento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado"con!or%e al artculo =? de la 7e' de Contrataciones del Estado

:> Conocer" aceptar ' so%eter%e a las Bases" condiciones ' procedi%ientos del proceso deselección

F> .er responsable de la &eracidad de los docu%entos e in!or%ación *ue presento a e!ectos delpresente proceso de selección

Co%pro%eter%e a %antener la o!erta presentada durante el proceso de selección ' a suscribir elcontrato" en caso de resultar !a&orecido con la Buena Pro

H> Conocer las sanciones contenidas en la 7e' de Contrataciones del Estado ' su Re#la%ento" asco%o en la 7e' N :@655< 65 >#6


50/57

51

SEDAPAL


ANE?O Nº '

PROMESA !ORMAL DE CONSORCIO,S5 >$#$ 65 9$


51/57

51

SEDAPAL


ANE?O Nº (

CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO

(Sólo para la presentación de los profesionales propuestos, incluidos los que noestán sujetos a calicación)

.eoresCOMIT ESPECIALLICITACION PÚBLICA Nº 0022-2013-SEDAPAL

Presente>

El *ue suscribe -no%bre del Pro!esional8 con 0NI -Pasaporte o Carn+ de E)tranjera8 N "%ediante la presente 0eclaración 5urada" se co%pro%ete a !or%ar parte del personal pro!esionalpropuesto para la Obra a la *ue postula el Postor " en caso *ue +ste obten#a la BuenaPro de la 7icitación PDblica N ??::>:?=F>.E0APA7

Asi%is%o" declaro e)presa%ente ' bajo jura%ento" *ue no ten#o co%pro%iso al#uno *ue i%posibilite%i participación en la !ec(a ' por el tie%po o!recido


...!#$ N"#6 A>655< 65 >#76


52/57

53

53

SEDAPAL


ANE?O Nº )E?PERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

.eoresCOMIT ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0022-2013-SEDAPALPresente>Mediante el presente" el suscrito detalla lo si#uiente co%o E4PERIENCIA EN OBRA. EN 2ENERA7,

Nº CLIENTEOBJETO DELCONTRATO

N CONTRATO !ECHA1( MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

ENTA1)MONTO !ACTURADO

ACUMULADO1*

=

:F

<

H

@

;

G

=?

TOTAL

CON.I2NAR CI60A0 1ECWAU```!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


53/57

53

53

SEDAPAL


E?PERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES.eoresCOMIT ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0022-2013-SEDAPALPresente>

Mediante el presente" el suscrito detalla lo si#uiente co%o E4PERIENCIA EN OBRA. .IMI7ARE.,

Nº CLIENTEOBJETO DELCONTRATO

N CONTRATO !ECHA1+ MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

ENTA20MONTO !ACTURADO

ACUMULADO21

=

:F

<

H

@

;

G

=?

TOTAL

CON.I2NAR C I60A0 1ECWAU ```!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


54/57

57

SEDAPAL


ANE?O Nº +

E?PERIENCIA DEL PERSONAL PRO!ESIONAL PROPUESTO

LICITACION PUBLICA N 0022-2013-SEDAPAL

,S5 >$#$ >#76


55/57

57

SEDAPAL


CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS -.IN 6E .E WAA INC6RRI0O EN PENA7I0A08

.eores

COMIT ESPECIALLICITACION PUBLICA N 0022-2013-SEDAPALPresente>

Esti%ados .eores$

El *ue suscribe `````U" postor ',o Representante 7e#al de CON.I2NAR EN CA.O 0E.ER PER.ONA 56R0ICAU" identi!icado con 0NI N """ presenta las obrasejecutadas" sin (aber incurrido en penalidad

N N 6!5 OBRA EJECUTADA

DOCUMENTOSUSTENTATORIO


``!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


56/57

57

SEDAPAL


CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA,MODELO

.eores

COMIT ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0022-2013-SEDAPALPresente>


Es #rato diri#ir%e a usted" para (acer de su conoci%iento *ue" de acuerdo con el &alor re!erencial delpresente proceso de selección" ' el e)pediente t+cnico de obra" %i propuesta econó%ica es lasi#uiente$

CONCEPTOCOSTO TOTAL

CON.I2NAR MONE0AU

TOTAL

7a propuesta econó%ica inclu'e todos los tributos" se#uros" transportes" inspecciones" pruebas" ' deser el caso" los costos laborales con!or%e a la le#islación &i#ente" as co%o cual*uier otro concepto*ue le sea aplicable ' *ue pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar" e)cepto la dea*uellos postores *ue #ocen de e)oneraciones le#ales


```````````````````!#$ N"#6< A>655< 65 >#6


57/57

SEDAPAL


Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en laPágina: www.sedapal.com.pe/expedientes-tecnicos

Proyecto_Bases

Documents

Transcript of Proyecto_Bases