PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/780_5.pdf2.1....

Regional Córdoba

Centro de Comercio, Industria y Turismo

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS PARA APRENDICES UBICADAS EN LOS BLOQUES B Y J DEL

CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA

Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional – Córdoba Av. Circunvalar entre Calles 24 y 27 – Teléfonos: 7838050

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

En conclusión se requiere adecuar e implementar toda la unidad sanitaria al servicio de los aprendices del centro CIT, para suplir y corregir las debilidades técnicas y las necesidades de hoy, con las siguientes características:

Cambiar sanitarios y lavamanos y suplir orinales que cumplan con sistema de bajo consumo y normatividad vigente.

Cambiar las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de toda las unidades para cumplir los requerimiento de los nuevos equipos y de la normatividad vigente

Cambiar pisos, ventanas, enchapes y cielo rasos por nuevos. 2. Descripción de objeto a contratar: 2.1. Objeto: Contratar a todo costo, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, el mantenimiento y adecuación de las unidades sanitarias para aprendices ubicadas en los bloques B y J, del Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA, Regional Córdoba. 2.2. Especificaciones del objeto a contratar: 2.2.1. Especificaciones técnicas: BLOQUE J

ITEM DESCRIPCION UND CANT

I PRELIMINARES

1,1 Localización trazado y replanteo m2 55,60

1,2 Demolición y retiro de muros, incluye enchape en baldosa cerámica

m2 30,00

1,3 Demolición y retiro de pisos incluye plantilla y acabado en baldosa cerámica

45,00

1,4 Desmonte de baterías sanitarias und 14,00

4,5 Desmonte y retiro de ventanal en madera und 2,00

1,6 Desmonte y retiro de cielo raso m2 50,70

SUB-TOTAL

II MAMPOSTERIA

2,1 Levante en muro de 0.1m m2 7,00

SUB-TOTAL

III CUBIERTA y CIELO RASO

3,1 Cielo raso en drywall m2 50,70

SUB-TOTAL

IV PAÑETE

4,1 En mortero 1:4 incluye filo m2 16,00

Regional Córdoba







SUB-TOTAL

V PISOS, ENCHAPES y ACCESORIOS

5,1 Plantilla en concreto 2500 psi E=0,06 cm m2 50,70

5,2 Enchape piso REF. ANDINO BLANCO 33,8 X 33,8 para baños

m2 50,70

5,3 Enchape pared REF. MACEDONIA 25 X 43 para baños m2 111,70

5,4 Dispensador de Toallas und 2,00

5,5 Dispensador para papel higiénico und 10,00

5,6 Dispensador de jabón electrónico con sensor und 5,00

5,7 Secador para manos electrónico con sensor. und 2,00

5,8 Barra de seguridad de 30" sanit. Especial minusválidos und 4,00

SUB-TOTAL

VI CARPINTERIA METALICA

6,1 Suministro e instalación de puertas (0,70 x 1,5). und 12,00

6,2 Suministro e instalación de puertas para baño minusválidos (1,10 x 1,50)

und 2,00

6,3 Suministro e instalación de divisiones para baños m2 24,00

6,4 Suministro e instalación de ventanería en aluminio perfil 7/44 para baños

m2 8,50

SUB-TOTAL

VII CARPINTERIA MADERA

7,10 Suministro e instalación de puertas baños und 2,00

SUB-TOTAL

VIII INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

8,1 Puntos sanitarios 4" und 10,00


8,3 Puntos hidráulicos 1/2" und 22,00

8,4 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" ml 30,00


8,6 Suministro e instalación de sanitario Corona Ref. ERIE 1.28 GPF Grifería grival válvula sensor.

und 10,00

8,7 Suministro e instalación de orinal Corona Ref. Privatto con fluxómetro electrónico grival

und 3,00

8,8 Suministro e instalación de lavamanos Corona Ref. Space FFC en caja

und 5,00

8,9 Grifería para lavamanos electrónica con sensor y control de chorro

und 6,00

8,1 Suministro e instalación de duchas regadera antivandalica techo Ref. 704340001

und 4,00

8,11 Suministro e instalación de rejillas de piso und 6,00

SUB-TOTAL

IX PINTURA

9,1 Pintura en vinilo tipo I a 2 manos m2 20,00

9,20 SUB-TOTAL

X INSTALACIONES ELECTRICAS

Regional Córdoba







10,1 Limpieza, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.

und 1,00

10,2 Suministro e instalación de extractores de aire. und 2,00

SUB-TOTAL

XI LIMPIEZA GENERAL

11,1 Limpieza final y retiro de sobrantes en todos los sitios objeto de las obras.

und 1,00

SUB-TOTAL

BLOQUE B

ITEM DESCRIPCION UND CANT

I PRELIMINARES

1,1 Localización trazado y replanteo m2 72,24

1,2 Demolición y retiro de enchape pared y pisos gl 1,00

1,3 Desmonte de baterías sanitarias und 16,00

1,5 Desmonte y retiro de ventanal en madera und 8,00

1,6 Desmonte y retiro de cielo raso m2 72,24

SUB-TOTAL

II MAMPOSTERIA

2,1 Levante en muro de 0.1m m2 -

SUB-TOTAL


3,1 Cielo raso en drywall m2 72,24

SUB-TOTAL

IV PAÑETE

4,1 En mortero 1:4 incluye filo m2 32,20

SUB-TOTAL


5,1 Plantilla en concreto 2500 psi E=0,06 cm m2 72,24


m2 72,24

5,3 Enchape pared REF. MACEDONIA 25 X 43 para baños m2 230,80

5,4 Dispensador de Toallas und 8,00


5,6 Dispensador de jabón electrónico con sensor und 8,00

5,7 Secador para manos electrónico con sensor. und 8,00

5,8 Barra de seguridad de 30" sanit. Especial minusvalidos und 0,00

SUB-TOTAL


Regional Córdoba







6,1 Suministro e instalación de puertas (0,70 x 1,5) para sanitarios

und 16,00

6,2 Suministro e instalación de puertas para baño minusválidos (1,10 x 1,50)

und

6,3 Suministro e instalación de divisiones para baños m2 14,40

6,4 Suministro e instalación de ventanería en aluminio perfil 7/44 para baños

m2 4,48

SUB-TOTAL


7,10 Suministro e instalación de puertas baños und 8,00

SUB-TOTAL




8,3 Puntos hidráulicos 1/2" und 40,00



8,6 Suministro e instalación de sanitario Corona Ref. ERIE 1.28 GPF Grifería grival valvula sensor.

und 16,00

8,7 Suministro e instalación de orinal Corona Ref. Privatto con fluxómetro electrónico grival

und 8,00


und 16,00


und 6,00

8,11 Suministro e instalación de rejillas de piso und 8,00

SUB-TOTAL

IX PINTURA

9,1 Pintura en vinilo tipo I a 2 manos m2 16,50

9,20 SUB-TOTAL



und 2,00

10,2 Suministro e instalación de extractores de aire. und

SUB-TOTAL

XI LIMPIEZA GENERAL

11,1 limpieza final y retiro de sobrantes en todos los sitios objeto de las obras.

und 1,00

SUB-TOTAL

2.2.2. Descripción detallada de las especificaciones técnicas

Regional Córdoba







Ver ANEXOS TÉCNICOS los cuales hacen parte vinculante de los presentes estudios previos:

ANEXO 1- Descripción especificaciones técnicas

ANEXO 2- Planos

ANEXO 3- Fotografias

ANEXO 4- Precios unitarios (estudio precios del mercado)

2.2.3. Obligaciones del contratista: El contratista se comprometerá a cumplir en términos generales, además de las derivadas del punto anterior, con las siguientes obligaciones: 1) Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA. 2) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 3) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en el contrato y de acuerdo con su propuesta y los pliegos de condiciones, los cuales hacen parte vinculante del contrato. 4) Utilizar en la obra materiales, herramientas y equipos de Óptima calidad. 5) Remplazar los materiales o las obras que resulten defectuosas o de mala calidad. El CONTRATISTA deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los materiales y las obras defectuosas o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Si el CONTRATISTA no restituye los materiales u obras defectuosas dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. 6) Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 7) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 8) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA - FIC, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9) Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de obras de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato. 10) Será obligación primordial del Contratista ejecutar los trabajos estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones para lo cual someterá algunas muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Supervisor. 11) Se tiene por entendido que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir pero será obligación del Contratista verificar a su costo, los planos antes de iniciar los trabajos. 12) Cualquier discrepancia debe ser aclarada en un plazo máximo de tres (3) días hábiles con el Supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del Contratista.

Regional Córdoba







13) Cuando las especificaciones técnicas del contrato se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de establecer normalización de calidad, tipo y características, y el Contratista podrá usar productos similares obteniendo previamente la aprobación del Supervisor. 14) Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios para su ejecución. 15) Los materiales suministrados para la ejecución de la obra deben ser nuevos, libres de imperfecciones, deben cumplir con las normas técnicas de calidad del producto, de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la entidad. 16) Suministrar bajo su cuenta y riesgo el personal idóneo y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones, con las mejores condiciones de calidad y oportunidad. 17) Realizar cumplidamente el pago al personal a su cargo, de sus sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás emolumentos que ordena la Ley, en tal forma que el SENA, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Contratista, para lo cual deberá acompañar cada acta mensual de ejecución de la obra con las respectivas planillas de autoliquidación de parafiscales, FIC, ARP, Salud y pensión debidamente canceladas. 18) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos, diseños y especificaciones que contienen el proyecto, leer atentamente las descripciones técnicas e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 19) Disponer de una copia completa escrita de las Normas y Especificaciones Generales de Construcción en el sitio de la obra para que esté a disposición del Supervisor y del personal vinculado a la obra. 20) Presentar el plan de calidad y el plan de trabajo para la obra a ejecutar, los cuales deberán ser previamente aprobadas por el Supervisor. 21) Entregar al SENA debidamente aprobados por la Supervisor y a costa del Contratista, planos record en Autocad V. 14 o versión superior, de la obra finalmente realizada, como condición indispensable para la realización de la liquidación del contrato. 22) Llevar una Bitácora de obra donde queden consignado todo el desarrollo del contrato. 23) El Contratista será responsable de la protección y conservación de las Obras hasta la fecha en que, conjuntamente con El SENA y con la Supervisión, se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras; por lo cual, será el único responsable de reparar y/o reponer a todo costo, hasta el recibo a satisfacción por parte de la supervisión, los daños y/o pérdidas que llegaren a suceder con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedro del alcance y coberturas incluidas en la Garantía de Estabilidad de Obra. 24) Presentar el Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con lo especificado en el Manual de Salud Ocupacional del SENA; la entidad y/o la supervisión definirán el tipo, alcances y parámetros que deberá tener el Programa Integral de Salud Ocupacional que el Contratista preparará y presentará para la aprobación de la supervisión, como requisito para autorizar el inicio de las Obras. El Programa Integral de Salud Ocupacional deberá ser preparado y firmado por un Profesional con acreditación en Salud Ocupacional, el cual será responsable de hacer la implementación y seguimiento en Obra. 25) También previo al inicio de Obras y con una antelación mínima de un (1) día, el Contratista deberá acreditar al SENA que tiene afiliado a todo su Personal, incluidos Maestro de Obra e Ingeniero Residente, al Sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones) y deberá mantener al día los documentos que certifiquen el adecuado y oportuno pago mensual de los aportes a cada uno de estos Sistemas. Bajo ninguna circunstancia se autorizará que inicien trabajos en la Obra personas que no estén oportunamente afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRP), de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, o que lo estén con salarios inferiores a los realmente pactados. En cualquier caso, el Contratista será el único responsable de suplir las exenciones de cobertura que, ante un accidente o siniestro, tengan las EPS, ARP o los Fondos de Pensiones.

Regional Córdoba







26) Dotar a su personal de los elementos necesarios para su seguridad personal, y dar cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional existentes, en particular las relacionadas con trabajos en cercanías de equipo eléctrico energizado y trabajo en altura. 27) Garantizar el uso permanente de casco, guantes y protección visual por parte de todo el personal del contratista, elementos que deben cumplir las normas técnicas que se exigen para el tipo de obra a ejecutar; y que en la obra se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente otros elementos de Seguridad tales como: Tapones para protección de oídos, Calzado de protección, Correas de Seguridad para trabajos en altura o en espacios confinados y demás elementos que definan las Normas Colombianas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. El Contratista y su Director de Obra deberán cumplir con todas las indicaciones de la supervisión a este respecto y además definirán y controlarán las acciones requeridas para que todo el Personal de Obra siempre trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y use permanentemente y de forma adecuada los elementos de Seguridad personal. No obstante que el uso permanente de los elementos de seguridad industrial por parte del personal que ejecuta la obra es de entera responsabilidad del contratista, el SENA podrá en cualquier momento solicitar el retiro y/o impedir el ingreso de personal que no cumpla con las condiciones de seguridad, sin que esto pueda ser causal de atraso en el desarrollo de los trabajos ni de sobrecostos. 28) El personal del contratista debe portar permanentemente un documento con fotografía para su identificación e ingreso a las instalaciones de la entidad. 29) Cumplir todas las normas de seguridad en la instalación de los cables para llevar la energía a los sitios de trabajo, evitando empalmes y cables desnudos. El SENA suministrará en puntos específicos sin costo alguno por consumo, la energía eléctrica que el Contratista requiera, por lo anterior serán por cuenta del Contratista los trabajos y costos de instalación hasta los puntos de utilización, sin que haya pago por separado por este concepto. El contratista deberá informar con suficiente antelación sobre las necesidades de este servicio. Las conexiones eléctricas hasta el sitio específico requerido por el contratista correrán por su cuenta. 30) Retirar todos los sobrantes de productos aplicados y desechos de la zona de la instalación, una vez ejecutada la misma, disponiéndolos en escombreras debidamente autorizadas. 31) Velar por sus materiales, herramientas, equipos y en general por la instalación durante la ejecución del contrato; el SENA no asume responsabilidad alguna por la seguridad de los bienes del contratista. 32) Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los equipos y materiales en la obra, incluyendo los correspondientes seguros de transporte. 33) El transporte de materiales dentro de las instalaciones del SENA deberá hacerse de tal forma que no se produzcan daños a las personas, las vías, los equipos, accesorios, paredes y pisos existentes a lo largo del recorrido. 34) El Contratista es responsable de generar las acciones que permitan que en la Obra siempre se adopten las precauciones necesarias y suficientes que garanticen la seguridad de todas las personas que participan en el Proyecto y de Empleados y Estudiantes que transitan en sus alrededores. Para este fin diseñará, implementará y controlará los mecanismos preventivos para cualquier situación de riesgo que se pueda ocasionar en la ejecución del contrato. 35) La supervisión podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de un ítem o capítulo de obra o de toda la obra en general, si a su juicio el Contratista y/o sus Empleados incumplen los requisitos del Programa Integral de Salud Ocupacional o ignoran las instrucciones de la supervisión a este respecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamar indemnización alguna y/o ampliación de los plazos de construcción, todo ello sin desmedro de las sanciones o descuentos que por incumplimiento estipula el Contrato suscrito entre las Partes.

Regional Córdoba







36) El Contratista será el responsable de todos los accidentes de Obra que llegaren a tener su Personal, el de supervisión, los Visitantes autorizados, los Empleados, Estudiantes, los peatones u otras Personas ajenas a las Obras, como resultado de la imprevisión, imprudencia y/o negligencia para gestionar y controlar las medidas de seguridad y precaución necesarias para prevenir y evitar tales accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparación e indemnización que se llegaren a causar, serán de la exclusiva responsabilidad y costo del Contratista. 37) Como complemento de lo anterior, en sitio visible y accesible de la Obra el Contratista instalará un Botiquín de Primeros Auxilios que a juicio de la supervisión esté en concordancia con el tipo de obra a ejecutar y con el número de personas que se encuentren en ella y que cuente con todos los elementos requeridos para brindar adecuada atención de primeros auxilios y a los accidentes menores de trabajo. Además, el responsable en obra del Programa Integral de Salud Ocupacional del Contratista, deberá tener completa instrucción y medios para atender, manejar y remitir al Centro de Salud más cercano, todo tipo de emergencias motivadas por accidentes de trabajo. El Contratista deberá presentar reporte oportuno y detallado a la supervisión de todos los accidentes que sucedan en Obra, que incluya las acciones ejecutadas, los resultados obtenidos en cada uno de los casos y las medidas adoptadas para evitar que sucedan de nuevo. 38) En lo que se refiere al manejo de los diferentes frentes de Obra, el Contratista será el responsable de mantenerlos debidamente señalizados, limpios, transitables y seguros, para lo cual, diaria o más frecuentemente si así lo ordena la supervisión, hará mantenimiento de la Señalización, retirará y dispondrá en los sitios debidamente autorizados y en forma adecuada, las basuras, escombros, desperdicios y demás sobrantes de Obra. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no se requieran para la ejecución de otras actividades de obra, dejando dichos sitios en perfectas condiciones de orden y aseo. Las rutas de tránsito de los obreros y de acarreo interno de materiales, deberán ser estables, seguras y libres de empozamientos, obstrucciones y/o cruces con elementos peligrosos, inestables y/o energizados. 39) Respecto de la Señalización de cada uno de los Frentes de Obra y del Proyecto en general, el Contratista deberá realizar el suministro, instalación y mantenimiento de las Señales Preventivas, Reglamentarias e Informativas que definan El SENA y/o la supervisión, según tipo y especificaciones definidas en la versión vigente del Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte de Colombia. En caso necesario se hará el suministro e instalación de los Corredores Peatonales provisionales que definan El SENA y/o la supervisión, los cuales deberán ser de fácil acceso, amplios y estables. 40) Cuando se programen trabajos nocturnos, el Contratista deberá contar con la previa autorización de la supervisión y garantizar que en todo momento los trabajos se desarrollarán en forma segura y sin causar perjuicios y/o molestias a los Empleados o Estudiantes que transitan por los alrededores del sitio de Obras. Para este efecto, es indispensable contar con una adecuada señalización e iluminación del sitio de ejecución de las Obras. 41) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 2.2.4. Adición al contrato o Contratos Adicionales: Salvo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 16, sobre modificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución de obras no especificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad d e la cuantía originalmente pactada, expresada ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 80/93, art. 40, par., inc. 2°). Los contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo quedarán perfeccionados una vez suscritos

Regional Córdoba







estos y requieren para su ejecución el registro presupuestal, cuando se trate de adiciones en valor, y la aprobación de la adición o prórroga de las garantías. Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de unos nuevos, estos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo, tanto para los costos directos como los indirectos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición o prórroga de las garantías y aprobación de la misma y el cumplimiento de los demás requisitos legales o de índole tributaria que se generen. 2.2.5. Reclamaciones: EL CONTRATISTA, no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del SENA y concepto previo del supervisor. Si el CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños que cause al SENA o a terceros, en razón de su infracción. Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por El SENA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del SENA una orden diferente. EL CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del supervisor. 2.2.6. Vinculación del personal y prestaciones de los trabajadores: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. 2.2.7. Cuidado de las obras: Desde la suscripción del acta de iniciación de las obra hasta la entrega final de las misma el CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas el CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al SENA, las obras estén en perfectas condiciones y estado, de conformidad con establecido en el contrato y con las instrucciones del supervisor. 2.2.8. Subcontratos: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del contrato, con autorización previa y escrita del SENA. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. El SENA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el Subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra El SENA por esta causa. 3. Plazo de ejecución: Un (1) mes y Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 10 de diciembre de 2012

Regional Córdoba







4. Lugar de ejecución: Instalaciones del SENA Regional Córdoba, Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA en la ciudad de Montería, ubicado en la Av. Circunvalar calles 24 y 27. 5. Presupuesto oficial o valor estimado del contrato: se estima en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($93.489.796) incluido el A.I.U., el IVA sobre la utilidad que corresponde a la obra a ejecutar, y todos los costos directos e indirectos. La propuesta que supere el presupuesto oficial será rechazada. Disponibilidad presupuestal: El gasto se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 43612 del 18 de octubre 2012 (SIIF), 452 del 18 de octubre de 2012 (Finanzas), el cual fue expedido por un valor de $93.489.796, C-111-704-1 construcción y adecuación de edificios para capacitación laboral. 6. Forma de pago: EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Un primer pago parcial de acuerdo a los precios unitarios de cada ítem de obra ejecutada, el cual se efectuará a la finalización y contra entrega de las obras por parte del CONTRATISTA, debidamente recibidas a satisfacción por parte de la supervisión y el SENA, previa presentación de un informe operativo y financiero que acredite la ejecución de las actividades u obras contempladas en el plan de trabajo, el cual debe estar aprobado por el supervisor del contrato. Un segundo pago parcial de acuerdo a los precios unitarios de cada ítem de obra ejecutada, el cual se efectuará a la finalización y contra entrega de las obras por parte del CONTRATISTA debidamente recibidas a satisfacción por parte de la supervisión y el SENA, previa presentación de un informe operativo y financiero que acredite la ejecución de las actividades u obras contempladas en el plan de trabajo, el cual debe estar aprobado por el supervisor del contrato. El 40% restante se pagará, de acuerdo a los precios unitarios de cada ítem de obra ejecutada, a la finalización y contra entrega de las obras por parte del CONTRATISTA (según el cronograma y plan de ejecución previsto), debidamente recibidas a satisfacción por parte de la supervisión y el SENA, así como de la verificación de que se ha ejecutado la totalidad del contrato y se han terminado todas y cada una de las actividades u obras contratadas, a través de certificación expedida por el supervisor del contrato. Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

- Para la realización de cada uno de los pagos el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y Riesgos profesionales) y aportes Parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda en atención a lo ordenado en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- El SENA podrá verificar cada vez que lo considere pertinente, la información

relacionada con el cumplimiento del contratista en su obligación de efectuar aportes al Fondo de la Industria y la Construcción FIC, cuyo paz y salvo deberá acreditarse

Regional Córdoba







por parte del contratista cuando se lo requiera el SENA, para cada pago parcial que se vaya a efectuar y al momento de la liquidación del contrato.

- Los pagos se efectuarán dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación

del acta de supervisión, la cual, cuando se requiera por disposición legal, deberá ir acompañada de la respectiva factura expedida por parte del contratista, o a la fecha en que el contratista subsane las observaciones que se le formulen.

- En caso que el contratista esté obligado a expedir factura: si la(s) factura(s) no ha(n)

sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aporta do el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

- Todos los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y

liquidación del contrato corren por cuenta del contratista.El SENA efectuará a cada pago las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de l a presente contratación.

- Todos los documentos de pago, así como cada uno de los pagos, deberán ser

avalados previamente por el supervisor del SENA.

- El contratista no ejecutará actividades u obras adicionales o no previstas que generen mayor valor del contrato sin el concepto previo y favorable del SENA, las cuales deberán quedar plasmadas en la respectiva modificación del contrato o contrato adicional, cuando éste se requiera, para lo cual previamente se verificará la existencia de disponibilidad de recursos presupuestales. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el SENA no reconocerá su costo.

- En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados

en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en el estatuto orgánico del presupuesto.

NOTA: El SENA no desembolsará anticipo en la presente contratación. 7. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: El objeto que se requiere contratar corresponde a un CONTRATO DE OBRA. Por su cuantía y condiciones se aplicará el procedimiento para contratar de selección abreviada de menor cuantía, de acuerdo a lo señalado en los artículos 3.2.2.1. al 3.2.2.2. del Decreto 0734 de 2012, en concordancia con lo dispuesto en los Arts.2 num. 2 lit. b de la Ley 1150 de 2007 y Artículos 2.1.1 al 2.2.10 del Dcto.0734 de 2012. El contrato de obra se encuentra definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no obstante está caracterizado con mayor amplitud en el Código Civil, en los artículos 2053 a 2060, aplicables por remisión expresa de los artículos 13 y 32 de la Ley 80 de 1993. En el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con el artículo 15, numeral 25 del Decreto 249 de 2004, y la Resolución 2039 de 2004, el trámite precontractual, para

Regional Córdoba







realizar construcciones, adecuaciones locativas, de mantenimiento, conservación, adecuación, remodelación o restauración, que representen mejoramiento del inmueble y/o de sus instalaciones, requiere obtener previamente el Concepto Técnico y Financiero, emitido por la Dirección Administrativa y Financiera; quién para el efecto ha expedido las instrucciones relacionadas con el trámite del mismo a través de la Circular 000233 del 1 junio 2012. Aspectos jurídicos a tener en cuenta en el presente proceso de selección:

La publicidad de todo el proceso se hará en el SECOP a través de las páginas Web www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co (Artículo 2.2.5. Decreto 734 de 2012). La publicación de estos actos y documentos deberá hacerse en la fecha de su expedición o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Se debe exigir la constitución de la Garantía de seriedad de la oferta (art. 7 Ley 1150/07 y art. 5.1.4.1. Dcto. 0734 de 2012).

Por su cuantía y condiciones del contrato se debe requerir la constitución de Garantía única de cumplimiento de las obligaciones al contratista, en todos los amparos requeridos por la entidad (art. 7 Ley 1150/07 y art. 5.1.4.2. Dcto. 0734 de 2012).

En el presente proceso no se involucran directamente bienes o servicios de origen extranjero, por lo cual en atención a lo dispuesto en el artículo 4.2.4. del Dcto. 0734/12 no se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, sobre CRITERIOS DE PONDERACIÓN favorables a la industria nacional.

Por tratarse de un proceso de selección abreviada de menor cuantía, debe darse aplicación a los FACTORES DE DESEMPATE favorables a la industria nacional, señalados en el artículo 4.2.5. del Decreto 0734/12.

La convocatoria se podrá limitar exclusivamente a las MYPES por cuanto de acuerdo al presupuesto oficial del presente proceso de contratación se cumplen los requisitos y el trámite señalados en el Dcto. 0734/12 (ya que esta figura se aplica en procesos desde el 10% de la menor cuantía hasta USD75.000 para Mypes – es decir, desde $56.670.000 hasta $141.334.500 COP en 2012), por lo tanto se seguirán las reglas establecidas en el Art. 4.1.2. del Decreto 0734 de 2012.

En el caso que no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4.1.2 del decreto 734

de 2012 para limitar la convocatoria a Mypes (micro y pequeña empresa), se permitirá la participación de medianas empresas, quienes también podrán manifestar interés en los mismos plazos establecidos para las Mypes, con la salvedad que su participación sólo se permitirá si no se reciben tres (3) manifestaciones de interés de Mypes. En todo caso, para que la convocatoria se limite a Mipymes se requerirá al menos tres (3) manifestaciones de interés de micros, pequeñas o medianas empresas.

También hay lugar a la aplicación de los CRITERIOS DE PONDERACIÓN

preferenciales para MIPYMES señalados en el artículo 4.1.5 del Dcto. 0734/12, por cuanto el valor de la contratación no supera los US$125.000

Por tratarse de un contrato de obra se exigirá el Registro único de Proponentes – RUP para

efectuar la verificación de las condiciones y requisitos habilitantes de los proponentes (Art. 3.2.3.1. Dcto. 0734 de 2012).

http://www.contratos.gov.co/

http://www.sena.edu.co/

Regional Córdoba







No podrán participar como oferentes las personas que estén incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar; declaración que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento con la presentación de la propuesta.

La invitación a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el CONTROL SOCIAL se publicará en la Resolución de Apertura del Proceso.

El contrato que se derive de este proceso requerirá para su perfeccionamiento: 1-. La suscripción por los intervinientes. Para su legalización: 1-. Registro presupuestal. Y para su ejecución: 1-. Aprobación por parte del SENA de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista. Durante la presente vigencia no se requiere el pago del impuesto de timbre.

Como requisito adicional para el registro presupuestal el contratista deberá presentar certificación bancaria donde conste su nombre, NIT y número de cuenta (de ahorros o corriente) en la cual se le efectuarán los pagos. En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal, la cual deberá ser abierta a nombre de dicho consorcio o unión temporal, con el NIT que le corresponda como tal.

El contrato, en los aspectos no pactados expresamente, se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012, normas civiles y comerciales concordantes, y el pliego de Condiciones. 8. Análisis económico: El presupuesto oficial del presente proceso se definió en NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($93.489.796) incluyendo A.I.U., el IVA sobre la utilidad que corresponde a la obra a ejecutar, los costos directos y los indirectos. 8.1. Análisis de Mercado y elaboración del presupuesto: Para obtener las cantidades de obra, se realizó la medición en el lugar en el cual se va a ejecutar la actividad objeto del contrato, es decir en las unidades sanitarias de los bloques J y B del Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA, Regional Córdoba. Para la definición de los valores en el costo definitivo del presupuesto, se solicitaron cotizaciones a diferentes proveedores de los insumos y materiales, en algunos casos, para mano de obra se consultó con personas que realizan dichas actividades especializada en construcción, y con la Sociedad de Técnicos Constructores de la ciudad de Montería. A continuación se anexa el cuadro comparativo de precios, que sirvieron de referencia para establecer el presupuesto oficial:

ANEXO 4 Precios unitarios (estudio precios del mercado) BLOQUE J

ITEM DESCRIPCION UND CANT COTIZACION

1 COTIZACION

2 VR UNT

VR TOTAL

I PRELIMINARES

1,1 Localización trazado y replanteo m2 55,60 2.950,00 3.050,00 $ 3.000,00 $ 166.800,00

1,2

Demolición y retiro de muros, incluye enchape en baldosa cerámica m2 30,00 17.250,00 18.750,00 $ 16.500,00 $ 832.500,00

Regional Córdoba







1,3

Demolición y retiro de pisos incluye plantilla y acabado en baldosa cerámica

45,00 19.000,00 18.000,00 $ 18.500,00 $ 832.500,00

1,4

Desmonte de baterías sanitarias und 14,00 11.000,00 9.000,00 $ 10.000,00 $ 140.000,00

4,5

Desmonte y retiro de ventanal en madera und 2,00 14.500,00 15.500,00 $ 15.000,00 $ 30.000,00

1,6 Desmonte y retiro de cielo raso m2 50,70 4.100,00 3.900,00 $ 4.000,00 $ 202.800,00

SUB-TOTAL

$ 1.372.100,00

II MAMPOSTERIA 2,1 Levante en muro de 0.1m m2 7,00 25.500,00 23.500,00 $ 24.500,00 $ 171.500,00

SUB-TOTAL

$ 171.500,00


3,1 Cielo raso en drywall m2 50,70 26.100,00 25.900,00 $ 26.000,00 $ 1.318.200,00

SUB-TOTAL

$ 1.318.200,00

IV PAÑETE

4,1 En mortero 1:4 incluye filo m2 16,00 19.577,54 17.577,54 $ 18.577,54 $ 297.240,00

SUB-TOTAL

$ 297.240,00


5,1

Plantilla en concreto 2500 psi E=0,06 cm m2 50,70 30.552,00 28.552,00 $ 29.552,00 $ 1.498.286,00

5,2

Enchape piso REF. ANDINO BLANCO 33,8 X 33,8 para baños m2 50,70 27.300,00 25.700,00 $ 26.500,00 $ 1.343.550,00

5,3

Enchape pared REF. MACEDONIA 25 X 43 para baños m2 111,70 27700,00 27900,00 $ 27.800,00 $ 3.105.260,00

5,4 Dispensador de Toallas und 2,00 131.687,00 13.687,00 $132.687,00 $ 265.374,00


5,6

Dispensador de jabón electrónico con sensor und 5,00 79.862,00 81.862,00 $ 80.862,00 $ 404.310,00

5,7

Secador para manos electrónico con sensor. und 2,00 380.900,00 376.900,00 $378.900,00 $ 757.800,00

5,8

Barra de seguridad de 30" sanit. Especial minusválidos und 4,00 82990,00 82992,00 $ 82.991,00 $ 331.964,00

SUB-TOTAL

$ 7.706.544,00


6,1

Suministro e instalación de puertas (0,70 x 1,5). und 12,00 251.000,00 249.000,00 $250.000,00 $ 3.000.000,00

6,2

Suministro e instalación de puertas para baño minusválidos (1,10 x 1,50) und 2,00 281.000,00 279.000,00 $280.000,00 $ 560.000,00

Regional Córdoba







6,3

Suministro e instalación de divisiones para baños m2 24,00 152.000,00 158.000,00 $155.000,00 $ 3.720.000,00

6,4

Suministro e instalación de ventanería en aluminio perfil 7/44 para baños m2 8,50 124.900,00 125.100,00 $125.000,00 $ 1.062.500,00

SUB-TOTAL

$ 7.280.000,00


7,10

Suministro e instalación de puertas baños und 2,00 249.000,00 251.000,00 $250.000,00 $ 500.000,00

SUB-TOTAL

$ 500.000,00


8,1 Puntos sanitarios 4" und 10,00 74597,71 74595,71 $ 74.596,71 $ 745.967,00


8,3 Puntos hidráulicos 1/2" und 22,00 35598,43 35596,43 $ 35.597,43 $ 783.143,00

8,4 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" ml 30,00 30455,00 36455,00 $ 33.455,00 $ 1.003.650,00

8,5 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" ml 30,00 23940,25 23942,25 $ 23.941,25 $ 718.237,00

8,6

Suministro e instalación de sanitario Corona Ref. ERIE 1.28 GPF Grifería grival válvula sensor. und 10,00 286238,44 286240,44 $286.239,44 $ 2.862.394,00

8,7

Suministro e instalación de orinal Corona Ref. Privatto con fluxómetro electrónico grival und 3,00 506377,00 508377,00 $507.377,00 $ 1.522.131,00

8,8

Suministro e instalación de lavamanos Corona Ref. Space FFC en caja und 5,00 152100,00 152200,00 $152.150,00 $ 760.750,00

8,9

Grifería para lavamanos electrónica con sensor y control de chorro und 6,00 429400,00 429600,00 $429.500,00 $ 2.577.000,00

8,1

Suministro e instalación de duchas regadera antivandalica techo Ref. 704340001 und 4,00 207850,00 207950,00 $207.900,00 $ 831.600,00

8,11

Suministro e instalación de rejillas de piso und 6,00 35270,00 35276,00 $ 35.273,00 $ 211.638,00

SUB-TOTAL

$ 12.483.550,00

IX PINTURA

9,1 Pintura en vinilo tipo I a 2 manos m2 20,00 6700,00 6900,00 $ 6.800,00 $ 136.000,00

9,20 SUB-TOTAL

$ 136.000,00


10,1

Limpieza, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. und 1,00 690000,00 710000,00 $700.000,00 $ 700.000,00

10,2 Suministro e instalación de extractores de aire. und 2,00 330000,00 310000,00 $320.000,00 $ 640.000,00

Regional Córdoba







SUB-TOTAL

$ 1.340.000,00

XI LIMPIEZA GENERAL

11,1

Limpieza final y retiro de sobrantes en todos los sitios objeto de las obras. und 1,00 450000,00 550000,00 $500.000,00 $ 500.000,00

SUB-TOTAL

$ 500.000,00

SUB-TOTAL OBRA

$ 33.105.134,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 33.105.134,00

ADMINISTRACION (10%) $ 3.310.513,40

IMPREVISTOS (10%) $ 3.310.513,40

UTILIDAD (5%) $ 1.655.256,70

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 8.276.283,50

COSTO TOTAL $ 41.381.417,50

ANEXO 4 Precios unitarios (estudio precios del mercado) BLOQUE B

ITEM DESCRIPCION UND CANT COTIZACION

1 COTIZACION

2 VR UNT VR TOTAL

I PRELIMINARES

1,1 Localización trazado y replanteo

m2 72,24 2.800,00 3.200,00 $ 3.000,00 $ 216.720,00

1,2 Demolición y retiro de enchape pared y pisos

gl 1,00 290,00 310,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00

1,3 Desmonte de baterías sanitarias

und 16,00 10.500,00 9.500,00 $ 10.000,00 $ 140.000,00

1,5 Desmonte y retiro de ventanal en madera

und 8,00 16.000,00 14.000,00 $ 15.000,00 $ 120.000,00

1,6 Desmonte y retiro de cielo raso

m2 72,24 3.500,00 4.500,00 $ 4.000,00 $ 288.960,00

SUB-TOTAL $ 1.065.680,00

II MAMPOSTERIA

2,1 Levante en muro de 0.1m m2 - $ 24.500,00 $ 0,00

SUB-TOTAL


3,1 Cielo raso en drywall m2 72,24 27.200,00 25.800,00 $ 26.000,00 $ 1.878.240,00

SUB-TOTAL $ 1.878.240,00

IV PAÑETE

4,1 En mortero 1:4 incluye filo

m2 32,20 18.377,54 18.777,54 $ 18.577,54 $ 598.196,79

SUB-TOTAL $ 598.196,79


Regional Córdoba







5,1 Plantilla en concreto 2500 psi E=0,06 cm

m2 72,24 28.552,00 30.552,00 $ 29.552,00 $ 2.134.836,48


m2 72,24 25.500,00 27.500,00 $ 26.500,00 $ 1.914.360,00

5,3 Enchape pared REF. MACEDONIA 25 X 43 para baños

m2 230,80 29800,00 25800,00 $ 27.800,00 $ 6.416.240,00

5,4 Dispensador de Toallas und 8,00 130.687,00 134.687,00 $ 132.687,00 $ 1.061.496,00

5,5 Dispensador para papel higiénico

und 16,00

5,6 Dispensador de jabón electrónico con sensor

und 8,00 82.862,00 78.862,00 $ 80.862,00 $ 646.896,00

5,7 Secador para manos electrónico con sensor.

und 8,00 375.900,00 381.900,00 $ 378.900,00 $ 3.031.200,00

5,8 Barra de seguridad de 30" sanit. Especial minusvalidos

und 0,00 81991,00 83991,00 $ 82.991,00 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 7.706.544,00


6,1 Suministro e instalación de puertas (0,70 x 1,5) para sanitarios

und 16,00 238.000,00 262.000,00 $ 250.000,00 $ 4.000.000,00

6,2

Suministro e instalación de puertas para baño minusválidos (1,10 x 1,50)

und 291.000,00 269.000,00 $ 280.000,00 $ 0,00

6,3 Suministro e instalación de divisiones para baños

m2 14,40 150.000,00 160.000,00 $ 155.000,00 $ 2.232.000,00

6,4

Suministro e instalación de ventanería en aluminio perfil 7/44 para baños

m2 4,48 135.000,00 115.000,00 $ 125.000,00 $ 560.000,00

SUB-TOTAL $ 7.280.000,00


7,10 Suministro e instalación de puertas baños

und 8,00 $ 250.000,00 $ 2.000.000,00

SUB-TOTAL $ 2.000.000,00


8,1 Puntos sanitarios 4" und 16,00 73596,71 75596,71 $ 74.596,71 $ 1.193.547,43


8,3 Puntos hidráulicos 1/2" und 40,00 36597,43 345973,43 $ 35.597,43 $ 1.423.897,14

8,4 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4"

ml 30,00 34455,00 32455,00 $ 33.455,00 $ 1.003.650,00

Regional Córdoba







8,5 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"

ml 30,00 20941,25 26941,25 $ 23.941,25 $ 718.237,00

8,6

Suministro e instalación de sanitario Corona Ref. ERIE 1.28 GPF Grifería grival válvula sensor.

und 16,00 285239,44 287239,44 $ 286.239,44 $ 4.579.831,10

8,7

Suministro e instalación de orinal Corona Ref. Privatto con fluxómetro electrónico grival

und 8,00 506377,00 508377,00 $ 507.377,00 $ 4.059.016,00


und 16,00 151150,00 153150,00 $ 152.150,00 $ 2.434.400,00


und 6,00 430500,00 428500,00 $ 429.500,00 $ 2.577.000,00

8,11 Suministro e instalación de rejillas de piso

und 8,00 33273,00 37273,00 $ 35.273,00 $ 282.184,00

SUB-TOTAL $ 19.205.842,67

IX PINTURA

9,1 Pintura en vinilo tipo I a 2 manos

m2 16,50 6780,00 6820,00 $ 6.800,00 $ 112.200,00

9,20 SUB-TOTAL $ 112.200,00



und 2,00 695000,00 705000,00 $ 700.000,00 $ 1.400.000,00

10,2 Suministro e instalación de extractores de aire.

und 325000,00 315000,00 $ 320.000,00

SUB-TOTAL $ 1.340.000,00

XI LIMPIEZA GENERAL

11,1 Limpieza final y retiro de sobrantes en todos los sitios objeto de las obras.

und 1,00 520000,00 480000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00

SUB-TOTAL $ 500.000,00

SUB-TOTAL OBRA $ 41.686.703,46

TOTAL COSTO DIRECTO $ 41.686.703,46

ADMINISTRACION (10%) $ 4.168.670,35

Regional Córdoba







IMPREVISTOS (10%) $ 4.168.670,35

UTILIDAD (5%) $ 2.084.335,17

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 10.421.675,87

TOTAL COSTO $ 52.108.379,33 8.2. Aspectos que se deben tener en cuenta para la presentación de la propuesta económica:

- La propuesta deberá presentarse de conformidad a los requerimientos de la ficha técnica del proceso por precios unitarios, conforme al cual en dicho precio se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos. La obra se contratará a todo costo, por precios unitarios y sin fórmula de reajuste. Igualmente deberá discriminar el valor total de la propuesta en el formato suministrado para tal fin.

- Con la adjudicación del contrato se entiende que el contratista ofreció la totalidad de los ítems en las condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, por lo cual el SENA podrá exigir el cumplimiento de esas condiciones y especificaciones, de acuerdo a las herramientas legales y contractuales que existen para tal efecto.

- El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

- Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluida la CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

- El SENA solo pagará los precios contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una modificación del contrato legalmente pactada y registrada presupuestalmente.

- El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la Ley.

- Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.

- Con relación al IVA, el oferente deberá discriminar en la propuesta si pertenece al régimen común o simplificado, y señalar este impuesto en cada uno de los ítems en los que se causa. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el CONTRATISTA deberá asumir el costo del impuesto.

- Solamente se recibirá la presentación de una (1) oferta por proponente. No se acepta la presentación de ofertas parciales. Tampoco se aceptan ofertas alternativas ni con especificaciones técnicas inferiores o elementos diferentes a los señalados en la ficha técnica.

Regional Córdoba







- El contrato se celebrará a todo costo. El valor total de la propuesta, deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos, en que incurra el contratista para la debida ejecución del contrato, los honorarios, salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los insumos, materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de las obras, los gastos contingentes (imprevistos), la utilidad razonable del contratista y demás costos necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. Por tanto El SENA, no reconocerá sumas diferentes a las contratadas por la ejecución de las mismas, ni incluirá en el contrato el pago de reajustes.

- Los precios unitarios y valores totales que ofrezca, incluirán todos los costos relacionados con los siguientes conceptos: a) Costos directos: Costo y transporte de los materiales y los insumos, manipulación de los mismos, bodegaje y celaduría, desperdicios y posibles reposiciones por daños. Costo directo de los materiales y Formaletas Costos de la herramienta y de los equipos a utilizar (por alquiler o desgaste). Estos no pasarán a ser propiedad del SENA. Costo de la mano de obra, incluyendo los costos parafiscales, FIC, seguridad social, salarios y prestaciones sociales, implementación del programa de salud ocupacional y dotación de elementos de seguridad industrial, cuyo análisis deberá estar discriminado en cuadro independiente para determinar el salario real que percibirá el trabajador. En el caso de establecerse que la mano de obra será por subcontrato deberá indicarse claramente quien será el responsable del pago de los parafiscales, FIC y las prestaciones sociales con un contrato de intención que respalde la obligación. Valor de las señalizaciones, cerramientos, pasarelas y demás que se requieran para prevenir riesgos en la seguridad de las obras y las personas. Costo de la protección y la reparación de la obra, desde su inicio hasta que sea firmada el Acta de Terminación y Liquidación del contrato. Costo de los ensayos o pruebas, en caso que éstas se requieran. Combustibles, lubricantes, agua, aditivos y otros requeridos para el resultado de uso de la obra contratada. Costos de la Supervisión técnica y aseguramiento de la calidad. NOTA: Donde se indique suministro de un material, herramienta o equipo, o la actividad comprenda este servicio aunque no se estipule, se deberá entender que dicho suministro incluye el cargue, el transporte al sitio de la obra, el descargue, el almacenamiento temporal la instalación, el embalaje y desembalaje de los mismos. b) Costos Indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad): Se establecerá como un porcentaje de los costos directos y deben contemplar todos los costos de:

Regional Córdoba







Legalización e impuestos del contrato: Son los costos que debe asumir el contratista para efectos de ejecución del contrato tales como pólizas, garantías y demás tasas, impuestos y contribuciones aplicables del orden local o nacional: Costos de cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato, como por ejemplo la constitución de las garantías para la presentación de la propuesta y para la ejecución del contrato. Impuestos, tasas y contribuciones que se generen por la suscripción, legalización y ejecución del contrato (Contribuciones especiales, impuestos nacionales como: IVA, retención en la fuente, impuesto a las transacciones financieras o cuatro (4) por mil, etc.). Gastos Generales, insumos y/o costos de Administración: tales como, Costos derivados de la utilización de equipos de cómputo, de oficina, papelería, impresiones; Arrendamientos, Superficies de trabajo provisionales y demás dotación de oficina; Conexión a Internet o de telefonía (móvil o fija) en caso que se requiera para la ejecución del contrato; Cables, portes, copias heliográficas, fotografías, fotocopias, grabaciones y todo tipo de reproducción de originales; costos de iluminación y lámparas para trabajo nocturno si éste se requiere; servicios públicos, transportes, mensajería y envíos de correspondencia; gastos de actualización y producción de planos o topografía en caso que se requiera efectuar modificaciones a los diseños o especificaciones con los que cuenta el SENA, previa autorización de la supervisión; Costos de Ingeniero o Arquitecto Residente o Ingeniero Director, según sea el caso, y del Contador; Costos del Almacenista y del almacén, así como del campamento si éste se requiere, y la Vigilancia a los mismos; Las demás que considere necesarios para la óptima ejecución del objeto contractual. Gastos Contingentes o imprevistos: Gastos generados de manera imprevisible en la ejecución de las obras, para su desembolso el contratista deberá probar su acontecimiento y estar avalados por parte del SENA, a través de la supervisión del contrato. Es importante reiterar que el presente contrato no tendrá en cuenta gastos rembolsables ni se pactarán fórmulas de reajuste. El proponente deberá cerciorarse sobre el alcance de los trabajos y su total magnitud. En su propuesta deberá contemplar e incluir todos los costos que sean necesarios para llevar a cabo la obra de acuerdo con las condiciones contractuales, los procedimientos y las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso, sus anexos, suplementos y las condiciones actuales. No se aceptarán interpretaciones diferentes para el cálculo del valor de la propuesta, si se omitió incluir algún rubro específico, pero con el cual se deba contar para cumplir con el alcance total del contrato, se entenderá como incluido dentro del valor de la oferta. Utilidad esperada. IMPORTANTE: en todo caso el A.I.U. no podrá exceder del 25%. 9. Justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable: Para identificar la propuesta más favorable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, artículos 2.2.9. numeral 3 y 3.2.2.1. al 3.2.3.1. del Decreto 0734 de 2012, se tendrán en cuenta los siguientes criterios o factores de selección: A.- Requisitos habilitantes: La manifestación de interés en participar, así como la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y capacidad técnica serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la

Regional Córdoba







participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor. Para la verificación de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales mínimos establecidos en el pliego de condiciones y el cumplimiento en la presentación de los documentos y acreditaciones exigidas. Su incumplimiento acarreará el RECHAZO de la propuesta. Igualmente, se evaluará la información aportada con las propuestas en su coherencia legal y reglamentaria. Se verificará que las propuestas no estén incursas en las causales de rechazo contenidas en los pliegos de condiciones. Únicamente las propuestas HABILITADAS luego de la verificación de los requisitos habilitantes serán evaluadas y ponderadas en los aspectos de calidad y precio. B.- Factores de ponderación: La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos (calidad) y económicos (precio) de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dicho documento.

- Factores técnicos: Se verificará que la oferta contenga y cumpla las especificaciones técnicas requeridas por la entidad en cada uno de los ítems estipulados en el pliego de condiciones y sus anexos técnicos, en las calidades y cantidades señaladas, y se ajuste a las necesidades de la entidad, de tal manera que la propuesta que contenga las mejores especificaciones de acuerdo a la desagregación señalada en el pliego de condiciones, será la que obtenga el mejor puntaje.

- Factores económicos: Se verificarán matemáticamente los valores de los ítems

contenidos en las propuestas, e igualmente se revisarán teniendo en cuenta los precios del mercado, las cantidades y las especificaciones señaladas por la entidad, valorando las propuestas económicas de acuerdo a la fórmula que se señale en el pliego de condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN

Se verificará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el pliego de condiciones, la acreditación de los documentos solicitados en el mismo; igualmente, se evaluará la información aportada con las ofertas en su coherencia legal y reglamentaria. Se verificará que las propuestas no estén incursas en las causales de rechazo contenidas en el pliego de condiciones. Para evaluar la capacidad jurídica se solicitará la siguiente documentación en el pliego de condiciones: 1. Acreditación de existencia y representación legal: debe constar que la capacidad del oferente se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, que el objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual

Regional Córdoba







CAPACIDAD JURÍDICA

del presente proceso (art. 99 co.co.), y que el oferente, así como cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, se constituyeron por lo menos con un (1) año de anterioridad a la presentación de la oferta, igualmente, deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de su suscripción (art. 6 inciso 2 de la ley 80 de 1993). Si el oferente es una persona natural no obligada a estar inscrita en el registro mercantil, deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, certificado de antecedentes disciplinarios y copia del pasado judicial. 2. Acta de autorización de la asamblea o junta de socios: en el caso en que el representante legal del proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta o el contrato. 3. Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes – RUP: En el cual se acredite que está clasificado como CONSTRUCTOR en las especialidades y grupos requeridos por la entidad, de acuerdo a lo señalado en el Art. 6 Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012. La certificación expedida por la Cámara de Comercio es plena prueba de la calificación y clasificación del proponente y de los requisitos habilitantes que en ella constan. El RUP deberá haber sido expedido con una antelación no mayor a sesenta (60) días calendario contados retroactivamente desde la fecha de cierre de este proceso, y encontrarse vigente y en firme al momento de la evaluación. El proponente deberá cumplir como mínimo con uno de los dos siguientes requisitos: a) Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, clasificado en la siguiente especialidad y grupo:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

Constructor 04. Edificación y obras de urbanismo

05. parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias

b) Estar inscrito en la siguiente actividad CIIU:

4520 Construcción de edificios completos o partes, obras de ingeniería

4. Capacidad residual de contratación a través del

No tiene ponderación – el resultado es de habilitada o no habilitada (o rechazo)

Regional Córdoba







RUP (Decreto 1397 de 2012) 5. Garantía de seriedad de la propuesta (Arts. 5.1.4.1. y 5.1.7.1. del Dcto. 0734 de 2012) 6. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (Art. 7 de la ley 80 de 1993) 7. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales, aportes al FIC y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (ley 789 de 2002 art. 50 y Ley 1150 de 2007 art. 23) 8. Registro único tributario – RUT

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Se habilitarán aquellas propuestas que de conformidad a lo acreditado a través del RUP cumplan con los indicadores mínimos exigidos en el pliego de condiciones. Para la valoración de la experiencia de los proponentes se tendrán en cuenta las reglas contenidas en el artículo 2.2.7. del Dcto. 0734 de 2012 en lo que respecta a consocios, uniones temporales, socios de la persona jurídica y sociedades escindidas.


CAPACIDAD FINANCIERA

Se habilitarán aquellas propuestas que de conformidad a lo acreditado a través del RUP cumplan con los indicadores mínimos exigidos en el pliego de condiciones. En caso de unión temporal o consorcio, se podrán acumular las capacidades financieras de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.


CAPACIDAD TÉCNICA

Se verificará que el proponente cuente con una estructura logística y administrativa básica que le permita el control y disponibilidad de los recursos de talento humano y físicos para cumplir de manera eficiente y oportuna el objeto del contrato, en el lugar de ejecución y de acuerdo a las especificaciones requeridas por el SENA en el pliego de condiciones. Se habilitarán aquellas propuestas que de conformidad a lo acreditado a través del RUP cumplan con los indicadores mínimos exigidos en el pliego de condiciones. En caso de unión temporal o consorcio, se podrán acumular las capacidades técnicas de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.


FACTORES DE PONDERACIÓN

REQUISITO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN

La propuesta que contenga las mejores

Regional Córdoba







TÉCNICO especificaciones técnicas y condiciones de calidad de acuerdo a la desagregación señalada en el pliego de condiciones, será la que obtenga el mejor puntaje.

600

ECONÓMICO

Se verificarán matemáticamente los valores de los ítems contenidos en las propuestas, e igualmente se revisarán teniendo en cuenta los precios del mercado, las cantidades y las especificaciones señaladas por la entidad, valorando las propuestas económicas de acuerdo a la fórmula que se señale en el pliego de condiciones.

400

TOTAL

1000

CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS MIPYMES: Se otorgará un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes de la siguiente manera: a) Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las microempresas; b) Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las pequeñas empresas; c) Un puntaje del tres por ciento (3%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las medianas empresas. Nota 1: Con el fin de poder acceder a esta ponderación preferencial, el oferente deberá haber acreditado en su propuesta a través de certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale su condición de MYPE o MIPYME, su tamaño empresarial (mediana, micro o pequeña empresa). Se debe adicionalmente adjuntar copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal. Finalmente, se verificará que el revisor fiscal que emita la certificación sea el mismo que tiene inscrita la empresa en la Cámara de Comercio, a través del certificado de existencia y representación legal. Nota 2: De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo reglamenten, se seguirán los criterios allí establecidos para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas. Nota 3: En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente tamaño empresarial (micro, pequeña y mediana empresa), el puntaje que se le asignará será el que corresponda al miembro de mayor

PONDERACIÓN ADICIONAL A LA INDUSTRIA NACIONAL: En atención a lo dispuesto en el artículo 4.2.4. del Dcto. 0734/12 se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, sobre criterios de ponderación favorables a la INDUSTRIA NACIONAL, así:

- Se asignará un puntaje adicional del diez por ciento (10%) del total de la calificación obtenida por la aplicación de los criterios de ponderación, para estimular la industria colombiana cuando los proponentes sean nacionales.

- Se asignará un puntaje adicional del cinco por ciento (5%) del total de la calificación obtenida por la aplicación de pero se comprometan dentro de su propuesta mediante declaración expresa que incorporarán dentro de la ejecución del contrato prioritariamente materiales y herramientas de producción colombiana, así como personal y logística nacional.

- Si una vez efectuada la calificación adicional correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional

RESULTADO FINAL: La adjudicación se hará a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de ponderación.

FORMULAS DE DESEMPATE: De conformidad con el artículo 4.2.5. del Decreto 0734 de

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#43

Regional Córdoba







2012, el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, el artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9° de la Ley 905 de 2004, los artículos 1° y 2° de la Ley 816 de 2003 y el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, se fijan los siguientes criterios de desempate de conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes: 1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se priorizará a la propuesta que haya obtenido mayor puntaje en el factor económico. En caso de continuar el empate se priorizará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor técnico. En caso de continuar el empate se seleccionará al proponente que haya acreditado mayor puntaje a través del RUP en las condiciones de Experiencia como constructor. Si después de aplicar estas reglas persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones. 2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 3. Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. 4. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, este se preferirá. 5. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. 6. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás. 7. Si el empate se mantiene, se procederá a través de sorteo. El sorteo se realizará entre los proponentes empatados, mediante el sistema de balotas, las que deben estar numeradas con cada uno de los números de radicación de las propuestas empatadas (es decir, los que fueron asignados de acuerdo al orden de llegada); las balotas se depositarán en una bolsa en presencia de los asistentes, previa verificación de probidad de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar las balotas; la primera (1) balota en ser extraída de la bolsa será la ganadora. NOTA: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

10. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato: En general, todos los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del oferente adjudicatario necesarios para dar cabal ejecución al contrato

Regional Córdoba







resultante, serán asumidos por este oferente adjudicatario; y deberá soportar el 100% de la variación de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos. TIPO DE RIESGO

ESTIMACIÓN CUALITATIVA - PROBABILIDAD

ESTIMACIÓN CUALITATIVA – IMPACTO

ASIGNACIÓN

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA

RIESGOS ECONÓMICOS

Media baja

Medio alto

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Serán asumidos por el oferente adjudicatario.

100%

RIESGOS OPERACIONALES

Media baja Alto Los riesgos logísticos de la prestación del servicio objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los servicios, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario.

100%

RIESGOS FINANCIEROS

Media baja

Medio alto

Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. Serán asumidos por el oferente adjudicatario.

100%

RIESGOS REGULATORIOS

Media baja

Medio bajo

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. Serán asumidos por el Oferente Adjudicatario y por la entidad contratante.

Oferente adjudicatario 50% // Entidad contratante 50%

Regional Córdoba







RIESGOS TRIBUTARIOS

Media alta

Medio bajo

Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario.

100%

RIESGOS POR LA MALA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

Media baja

Alto

Por calidad de un bien o servicio se Entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan, Por idoneidad de un bien o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofertados y adjudicados. El adjudicatario, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del bien.

100%

Otros aspectos que se deberán tener en cuenta: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El oferente adjudicatario asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere pertinente. El adjudicatario debe soportar el 100% del valor adicional que le genere el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, actividades que tendrán que ver con los tiempos de fabricación, importación, trámites de nacionalización, entre otros. NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. INDEMNIDAD: de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.1.6. del Decreto 0734 de 2012, es obligación del contratista mantener a la entidad contratante libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 11. Mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato:

Regional Córdoba



CENTRO CIT




11.1. Garantías destinadas a amparar los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0734 de 2012 artículos 5.1.4. y 5.1.7.1., para responder por la seriedad de la propuesta, el proponente deberá constituir a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, NIT: 899999034-1, una garantía consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia cuya póliza matriz debe corresponder a las que se otorgan a favor de Entidades Públicas. // El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Para tal efecto deberá constituirse con una vigencia mínima de dos (2) meses contados a partir de la fecha del cierre del plazo para la presentación de las propuestas. // En el evento en que sea prorrogada la fecha de cierre del proceso de selección, la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta deberá cobijar los días que se hayan adicionado en el cronograma, contados a partir del nuevo día de cierre previsto con ocasión de la prórroga. // La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la evaluación de las propuestas. // La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. - La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

- El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.

- En el evento de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal según el caso.

Se deberán adjuntar los originales del documento correspondiente y del comprobante de pago. Si se declara desierta la contratación, las garantías podrán ser devueltas a los proponentes al comunicarse dicha decisión. // Al adjudicatario del contrato se le podrá devolver la garantía de seriedad de la propuesta, cuando esté perfeccionado el contrato respectivo. A los demás proponentes, se les podrá devolver dentro del mes siguiente a la adjudicación. // Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término señalado por el SENA, para tal fin, quedará a favor de ésta, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías. Cuando la Póliza de Seguros no sea expedida con los requerimientos del presente pliego de Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que

Regional Córdoba



CENTRO CIT




señale el SENA para subsanar la propuesta, so pena de rechazo de la misma; de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1668 del Código de Comercio. 11.2. Garantías destinadas a amparar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato: El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el artículo 5.1.1. y siguientes del Decreto 0734 de 2012 para amparar el cumplimiento de las obligaciones legales y las surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes amparos: a) De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato: cubrirá al SENA de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. b) Estabilidad y calidad de la obra: cubrirá al SENA de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo cubrirá al SENA de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. d) Responsabilidad Civil Extracontractual. Ampara la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. Por un equivalente al cinco (5%) del valor del contrato y en ningún caso inferior a 200 SMMLV al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato. En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 0734 de 2012. Tal garantía deberá constituirse dentro del día (1) días hábil siguiente al registro presupuestal del contrato. En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta. La aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la ejecución del contrato.

Regional Córdoba



CENTRO CIT




12. Plan de adquisición de bienes, servicios y obras: Se verificó que el gasto se encuentra contemplado en el plan de compras del SENA para la vigencia. 13. Supervisión: La supervisión del contrato estará a cargo de un funcionario designado por la Subdirectora del Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba, quien la ejercerá de conformidad a lo establecido en la Resolución 965 de 2012. 14. Acuerdo Internacional, Tratado de libre comercio o reciprocidad sin acuerdo comercial: una vez efectuada la verificación en la pagina web del Ministerio de Comercio, Industria y turismo de Colombia https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones no se encontró que la presente contratación esté específicamente cobijada por un Acuerdo Internacional, un Tratado de Libre Comercio o reciprocidad sin acuerdo comercial vigente para el Estado Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del Decreto 0734 de 2012. En consecuencia de lo anterior, la Subdirectora del Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA, Regional Córdoba considera necesario, conveniente y viable suscribir el contrato que se ha descrito.

Fiel copia del original firmado por: CLARA HELENA GENES BITAR

Subdirectora

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/780_5.pdf2.1....

Documents

Transcript of PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/780_5.pdf2.1....