PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ... SANAA-PROSAGUA-003-20… ·...
143
1 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) REPÚBLICA DE HONDURAS PROGRAMA SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CO-CALIFICACIÓN SANAA PROSAGUA-003-2013 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” Comayagüela, M. D. C. Honduras, C.A. JUNIO, 2013
Transcript of PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ... SANAA-PROSAGUA-003-20… ·...
1
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CO-CALIFICACIÓN
SANAA PROSAGUA-003-2013
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
Comayagüela, M. D. C. Honduras, C.A.
JUNIO, 2013
2
CONTENIDO
SECCIÓN TEMA PÁGINA
Glosario
Aviso de Licitación
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 6
Sección II. Instrucciones Generales de Co-calificación 29
Sección III. Datos de la Licitación (DDL) 35
Sección IV. Criterios de Evaluación y de Calificación 41
Sección V. Documentación y Formularios de la Oferta 50
Sección VI. Programa de Ejecución de Obra y Especificaciones Técnicas 82
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 119
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 134
Sección IX. Modelo de Contrato 139
3
Glosario
Bases de Licitación: También llamado Pliego de Condiciones, es el conjunto de
condiciones y requerimientos preparados por el SANAA especificando las obras que
constituyen el objeto de la Licitación, las instrucciones a los oferentes para preparar sus
ofertas, los requisitos que estos deben cumplir, las bases del procedimiento hasta la
adjudicación y formalización del contrato, los plazos de cada una de las etapas y los
criterios para evaluación de las ofertas, incluyendo las condiciones generales del contrato y
cualquier otro requisito que se estime de importancia.
CEC: Condiciones Especiales del Contrato, que prevalecen sobre las Condiciones
Generales del Contrato.
CGC: Condiciones Generales del Contrato
Contrato de Obra: El Celebrado por SANAA con una o más personas naturales o
jurídicas , para la construcción , reforma, reparación, conservación o demolición de bienes
que tengan naturaleza inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del suelo o del subsuelo, a cambio de un precio .
Contratista: Persona natural o jurídica a la cual se le adjudica la presente licitación.
Oferente: Toda persona natural o jurídica que cumpliendo los requisitos legales y
reglamentarios, establecidos en las bases de licitación participe en un procedimiento de
selección de contratistas promovida por SANAA.
DDL: Datos de la Licitación
Garantía: Se entenderá por garantía las fianzas, garantías bancarias y cheques certificados
emitidos por instituciones debidamente autorizadas para operar como tales, por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
IAO: Instrucciones a los Oferentes.
Licitación Pública: Procedimiento de selección de contratista de obras consistente en la
invitación pública a los interesados que cumplan los requisitos previstos en la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento, para que, sujetándose a los pliegos de
condiciones, presenten sus ofertas por escrito, entre las cuales el SANAA decidirá la
adjudicación del contrato, de acuerdo con los criterios de adjudicación legalmente
establecidos.
4
Obras: Trabajos realizados según los Documentos de Licitación.
Oferente: Toda persona natural o jurídica que cumpliendo los requisitos legales y
reglamentarios, establecidos en las bases de licitación participe en un procedimiento de
selección de contratistas promovida por SANAA.
Oferta o Propuesta: Conjunto de documentos legales, financieros y técnicos presentados
por el Oferente.
Protesta: Todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de
inconformidad, presentada por escrito por un oferente.
SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
BCIE o “el Banco”: Banco Centroamericano de Integración Económica.
Co-Calificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los
antecedentes de las firmas o las empresas con la propuesta técnica y la económica, con el
propósito de calificar a ésta para la realización de un programa o un proyecto y evaluar las
ofertas correspondientes.
Convenio: Convenio Constitutivo del BCIE.
Países socios Fundadores (BCIE): Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica.
Países Socios Extra-regionales (BCIE): México, República de China, Argentina,
Colombia, España y República Dominicana y todos aquellos que posteriormente se
incorporen a “el Banco”, como tales.
5
REPÚBLICA DE HONDURAS
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
“BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) PROSAGUA 1746-A
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA-PROSAGUA-003-2013
“Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua”
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha otorgado financiamiento a la Republica de Honduras para el Proyecto “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua”, en el marco del cual se realiza este proceso de adquisición que se ejecuta de conformidad con la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación. SANAA es el Organismo Ejecutor, por Tanto: invita a las Empresas Nacionales con experiencia en “Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico” que deseen participar mediante un proceso de Co-Calificación a presentar ofertas para el Proyecto “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua”. Los Documentos base de este proceso de Licitación Pública Nacional e información adicional estarán a disposición de los interesados a partir del día Miércoles 05 de junio del 2013 y hasta el día Miércoles 19 de junio del 2013.- Podrán ser adquiridos en días hábiles en el horario de 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. mediante solicitud escrita a la Gerencia General de SANAA, en las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones ubicadas en 1ra. Avenida, 13 Calle, Paseo El Obelisco, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2237-8551, Telefax: (504) 2237-8552; e-mail:
[email protected].; Apartado Postal 437, Tegucigalpa, previo pago de la cantidad de Ochocientos
Lempiras Exactos (L. 800.00). EL PAGO DE LOS DOCUMENTOS NO ES REEMBOLSABLE. Como requisito obligatorio se requiere la asistencia por parte de cada Oferente a la visita de campo el día Viernes 21 de junio del 2013 a las 10:30 a.m., teniendo como punto de reunión frente a la Alcaldía Municipal del Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua”.- Para informarse sobre el proyecto “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua “ , y datos generales de este proceso de adquisición, puede visitar los sitios web: www.honducompras.gob.hn y www.sanaa.hn.- Cualquier consulta relacionada con la visita de campo comunicarse al Teléfono (504) 22275950 de la Unidad Ejecutora PROSAGUA. La recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo el día Viernes 19 de Julio de 2013, a las 9:30 a.m. en la Sala de Conferencias de la Gerencia General de SANAA, 1ra. Avenida, 13 Calle, Paseo El Obelisco, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. y serán recibidas por representantes del Organismo Ejecutor, responsables del proceso hasta su adjudicación. Las ofertas deberán acompañarse con una Garantía de Mantenimiento de Oferta, equivalente por lo menos al tres por ciento (3%) del valor de la misma.
Comayagüela, M.D.C, 31 de Mayo del 2013
Danilo Alvarado Rodríguez Gerente General
6
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
7
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Lista de Cláusulas
A. Generalidades
1. Objeto de la Licitación
2. Número Mínimo de Oferentes
3. Fuentes de los Recursos
4. Pagos
5. Prácticas Corruptivas
6. Oferentes Elegibles
B. Contenido de los Documentos de Licitación
7. Secciones de los Documentos de Licitación
8. Aclaración sobre los Documentos de Licitación
9. Modificación de los Documentos de Licitación
C. Preparación y Presentación de las Ofertas
10. Costos de preparación de la Oferta
11. Idioma de la Oferta
12. Documentos que componen la Oferta
13. Formularios de Presentación de Oferta y Lista de Precios
14. Precios de la Oferta y Descuentos
15. Monedas de Ofertas y Monedas de Pago
16. Documentos que establecen la Elegibilidad del Oferente
17. Documentos que Establecen la Conformidad de las Obras
18. Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente
19. Periodo de Validez de las Ofertas
20. Garantía de Mantenimiento de Oferta
21. Formato y Firma de la Oferta
D. Presentación y Apertura de Ofertas
22. Presentación e identificación de Ofertas
23. Plazo para la presentación de Ofertas
24. Ofertas tardías
25. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas
26. Apertura de Ofertas
E. Evaluación y Comparación de ofertas
27. Confidencialidad
28. Aclaración de Ofertas
8
29. Cumplimiento de las Ofertas
30. Disconformidades, Errores y Omisiones
31. Examen Preliminar de Ofertas
32. Examen de los Términos y Condiciones, y Evaluación Técnica
33. Evaluación de Ofertas
34. Comparación de Ofertas
35. Selección del Oferente
36. Derecho del SANAA de Aceptar y Rechazar Ofertas
F. Adjudicación del Contrato
37. Criterios de Adjudicación
38. Derecho del SANAA de Variar las Cantidades
39. Notificación de la Adjudicación
40. Firma del Contrato
41. Garantía de Ejecución de Contrato
42. Protestas, Reclamos o Recurso
9
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Generalidades
1. Objeto de la Licitación:
De conformidad con la Invitación a Licitación, este proceso está identificado como Licitación Pública Nacional SANAA PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” 1.1 Para todos los efectos de estas Bases de Licitación:
a) El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por
ejemplo por correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido;
b) si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y
“día” significa día calendario.
2. Número Mínimo de Oferentes:
El SANAA establece en esta Licitación y para efectos de recepción, apertura y evaluación
de ofertas, que el número mínimo de oferentes, será de tres (3).
3. Fuente de los Recursos:
3.1 Este Proceso es financiado con fondos del préstamo No.1746-A del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Proyecto: “Programa
Sectorial de Agua y Saneamiento”
4. Pagos
4.1 Los pagos estarán sujetos a los términos y condiciones establecidos en la Sección VIII.
5. Prácticas Corruptivas:
5.1 El SANAA exige que los oferentes que participen en proyectos con financiamiento del
BCIE, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o la
ejecución de un contrato. Las acciones que se reconocen como prácticas corruptivas,
sin pretender ser exhaustivas, se describen a continuación:
a) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente
cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar funcionarios
públicos, o quienes actúen en su lugar, en relación con el proceso de licitación o de
contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato correspondiente.
10
b) “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él
mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de
contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea
que el objetivo se hubiere logrado o no.
c) “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre
el proceso de una licitación o de contratación de consultoría, o la fase de ejecución del
contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes.
d) “Colusión”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan
precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al
Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.
Ante denuncias concretas de prácticas corruptivas ocurridas durante los procesos de
Ejecución de obras o durante la ejecución de un contrato relacionado con proyectos del
sector público que se lleven a cabo total o parcialmente con financiamiento del Banco, éste
procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados, así como a hacer del
conocimiento del Gobierno del país del Prestatario, la denuncia formulada, remitiéndole
todas las pruebas existentes.
El Comité Ejecutivo Interno de Adquisiciones del Banco, será el responsable de recibir y
dar cauce a las denuncias que se presenten sobre este tipo de prácticas, de conformidad con
el procedimiento que establece en el Artículo No. 56 de las Normas para la Aplicación de
la Política de Adquisición de Bienes y Servicios Relacionados, y Servicios de Consultoría
con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.
5.2 Si el Comité Ejecutivo Interno de “el Banco” comprueba que el SANAA o quien
actúe como su representante y/o el participante o adjudicatario propuesto en un
proceso de adquisición financiado con recursos de “el Banco”, han incurrido en
prácticas corruptivas “el Banco”:
a. Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de
adquisición o contratación de que se trate; y/o
b. Declarará a una firma y/o al personal de ésta, directamente involucrado en las
prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en
el futuro con motivo de un financiamiento de “el Banco”. La inhibición que
establezca “el Banco” podrá ser temporal o permanente; y/o
c. Cancelará y/o acelerará el pago de la porción del préstamo destinado a un
contrato cuando exista evidencia que representantes del SANAA han
incurrido en prácticas corruptivas, sin que el SANAA haya tomado las
acciones adecuadas para corregir la situación en un plazo razonable para “el
Banco” y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en
la legislación nacional respectiva.
11
5.3 El oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas
o a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionados con esta
licitación o con la ejecución del contrato. La información proporcionada deberá
incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o
comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha
información deberá incluirse en el formulario de presentación de oferta.
5.4 Si “el Banco” así lo solicita, la empresa adjudicataria deberá permitir a “el Banco” o
a quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y
estados financieros de los proveedores/contratistas relacionados con la ejecución del
contrato en cuestión.
6. Países/Oferentes Elegibles:
6.1 El llamado a la presente Licitación está dirigido a toda persona natural o jurídica con
plena capacidad para contratar con el Estado. Solamente podrá presentarse una Oferta
por Oferente.
6.2 Un Oferente con plena capacidad para contratar, puede ser una persona natural o
jurídica, o cualquier combinación de ellas que tengan la intención formal de
establecer un acuerdo, en forma de asociación en participación, consorcio o
asociación. A menos que se indique de otra manera en los DDL, en el caso de
asociación en participación, consorcio o asociación, las partes deberán ser
mancomunada y solidariamente responsables. En el acuerdo deberá constar el
objeto, las obligaciones de las partes, su participación y relación con el SANAA. Su
duración será como mínimo, el tiempo necesario para la ejecución del Contrato,
hasta su extinción y liquidación total.
6.3 Todas las obras, que hayan de realizarse se harán de conformidad con el Contrato y
que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en un país socio o no
socio del Banco.
6.4 Podrán Participar Empresa de Países Socios y No Socios del BCIE Cuando en
dichas licitaciones se seleccione como la más conveniente a una propuesta
presentada por un oferente originario de un país no-miembro de “el Banco”, se
verificará si en dicho proceso de ejecución de obra y dentro de un rango de un 15%
arriba de la propuesta más conveniente, si es con base en el costo, o bien de un 15%
abajo si es con base en el puntaje asignado, se cuenta con ofertas presentadas por
uno o más oferentes originarios de países socios o Consorcios. En caso afirmativo,
el SANAA dará la posibilidad al mejor calificado de éstos para que iguale sus
condiciones a las de la oferta seleccionada como la más conveniente.
Si la negociación expuesta fracasara, el SANAA procederá a efectuar igual negociación con
el siguiente oferente mejor calificado y así, hasta agotar los oferentes que fueron ubicados
dentro del rango supra definido.
12
En la Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 5, se determina el
procedimiento correspondiente a esta licitación
Países Miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Argentina, México, República de China, Taiwán, España, Colombia, Panamá y
República Dominica.
B. Contenido de las Bases de Licitación
7. Secciones de las Bases de Licitación:
7.1 Las bases de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2 y 3, con sus respectivas
Secciones indicadas a continuación. Las bases comprenden, además, cualquier
circular aclaratoria o modificación que se emita de conformidad con las Cláusulas 8 y
9, respectivamente, de las IAO.
PARTE 1 Procedimientos de licitación
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II Instrucciones Generales Co-Calificación
Sección III. Datos de la Licitación (DDL)
Sección IV. Criterios de Evaluación y de Calificación
Sección V. Documentación y Formularios de la Oferta
PARTE 2 Obras Requeridas
Sección VI. Programa de Ejecución de Obras y Especificaciones Técnicas
PARTE 3 Contratación
Sección VII. Generales del Contrato (CGC)
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección IX. Modelo de Contrato
7.2 El Llamado a Licitación que emite el SANAA no forma parte de las Bases de
Licitación.
7.3 El SANAA no se hace responsable de que las Bases de Licitación, sus circulares
aclaratorias y enmiendas, no estén completos, cuando dichos documentos no fueron
obtenidos directamente de éste.
7.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios,
términos y especificaciones contenidos en las Bases de Licitación. La falta de
presentación de toda la información o documentación requerida en las Bases de
Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta.
13
8. Aclaración sobre las Bases de Licitación
8.1 Todo Oferente que haya obtenido de manera oficial las Bases de licitación y requiera
alguna aclaración sobre las Bases de Licitación, deberá solicitarla por escrito al
SANAA a la dirección indicada en los DDL. El SANAA responderá por escrito,
mediante circulares aclaratorias, a las solicitudes de aclaración que se reciban, hasta
veinte (20) días calendarios antes de la fecha límite de la presentación de ofertas.
8.2 El SANAA enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las
consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los Oferentes registrados que
hubiesen adquirido las Bases de Licitación, directamente de este. Si como resultado
de las aclaraciones, el SANAA considerase necesario modificar las Bases de
Licitación, procederá de acuerdo con el procedimiento indicado en la Cláusula 9.1 y
los efectos de la Sub-Cláusula 23.2, de las IAO.
9. Modificación de las Bases de Licitación
9.1 El SANAA podrá enmendar las Bases de Licitación a través de la emisión de
enmiendas, en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
9.2 Las enmiendas que se emitan formarán parte integral de las Bases de Licitación y
deberán ser notificadas, por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido,
directamente del SANAA, las Bases de Licitación.
9.3 Cuando se hubiesen emitido enmiendas a las Bases de Licitación y para dar más
tiempo a los Oferentes para preparar sus ofertas con motivo de dichas adenda, el
SANAA podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas,
de conformidad con la Sub-Cláusula 23.2 de las IAO.
C. Preparación y Presentación de las Ofertas
10. Costos de la preparación de la Oferta
10.1 El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación
de su oferta. El SANAA no será responsable en ningún caso de dichos costos,
independientemente de la forma en que se lleve a cabo la licitación o su resultado.
11. Idioma de la Oferta
11.1 Los Bases de la Licitación Pública Nacional SANAA-PROSAGUA-003-2013;
deberán ser redactados en idioma español.
12. Documentos que Componen la Oferta
12.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos:
Forman parte de la Oferta, las Bases de Co-Calificación, La Oferta Técnica y La
Oferta Económica; deberán presentarse en 3 sobres separados, rotulados y sellados.
14
La información para presentar la oferta y el contenido de los sobres 1, 2 y 3 es la
siguiente:
a) Precalificación del Oferente: (Sobre No.1): Con la finalidad de Identificar a oferentes
que tengan capacidad para la ejecución del Proyecto a ser financiados por “El Banco” que
requieran la construcción de obras objeto de la Licitación.
La documentación a ser entregada contendrá Datos Generales del oferente y como mínimo
su organización, la capacidad financiera, legal y administrativa, experiencia debiendo
demostrar su capacidad para contratar. La Documentación se Especifica en la Sección V
Documentación y Formularios de Oferta
b) Oferta Técnica: (Sobre No.2):
Incluye la solución técnica del proyecto, este contendrá entre otros la presentación de
oferta técnica sin precios.
La Documentación se Especifica en la Sección V Documentación y Formularios de
Oferta
c) Oferta Económica: (Sobre No.3):
- Garantía de Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la Cláusula 20 de las IAO;
Carta de Presentación de la Oferta y carta de presentación de la oferta.
- Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente,
de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO;
- Evidencia documentada de que la obra a ejecutar cumple con las condiciones de las
Bases de Licitación, de conformidad con las Cláusulas 17 y 29 de las IAO;
- Evidencia documentada estableciendo que el Oferente está calificado para ejecutar el
Contrato en caso de que su oferta sea aceptada, de conformidad con la Cláusula 18 de las
IAO;
La Documentación se Especifica en la Sección V Documentación y Formularios de
Oferta
Y Cualquier otro documento requerido en los DDL y en la sección V Documentación y
Formularios de la Oferta
13. Presentación de Oferta y Lista de Precios (sobre 3)
13.1 El Oferente deberá presentar el formulario de Carta de Presentación de Oferta que se
incluye en la Sección V Formato 2, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá
15
llenarse sin alteraciones en su formato y no se aceptarán sustitutos. Deberá
completarse todos los espacios en blanco con la información solicitada, que incluye:
(a) Breve descripción de las obras ofrecidas;
(b) El precio total de la oferta;
(c) El período de validez de la oferta;
(d) Compromiso en el caso de ser adjudicatario, de presentar una Garantía de
Cumplimiento del Contrato, y el monto;
(e) Declaración del Oferente de tener plena capacidad de ejercicio;
(f) Declaración de que el Oferente, incluyendo todos sus integrantes, como tal, no está
participando en más de una oferta en esta licitación.
(g) Confirmación de que el Oferente no está declarado inelegible por las disposiciones
legales que existen al respecto en Honduras, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.
(h) Firma autorizada.
(i) El número asignado a cada una de las enmiendas y circulares aclaratorias recibidas,
de las Bases de Licitación;
13.2 El Oferente deberá presentar el formulario de Lista de Precios para las obras, que se
incluye en la Sección V Formato I, Formularios de la Oferta. La Lista de Precios
deberá indicar, según corresponda, lo siguiente:
(a) el número de ítem;
(b) una breve descripción de las obras a ser ejecutadas;
(c) la cantidad;
(d) los precios unitarios;
(e) el precio total por ítem;
(f) impuestos en Honduras en caso que aplique;
(g) los subtotales y totales según la Lista de Precios; y
(h) la firma autorizada.
Los oferentes deberán presentar su listado de precio según los componentes que se
establecen en la sección VI, y deberá desglosar según se requiera, los oferentes deberán de
proporcionar el listado de precio más detallado posible
14. Precios de la Oferta y Descuentos
14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la Carta de Presentación de
Oferta y en la Lista de Precios, deberán ajustarse a los requerimientos que se
especifican a continuación.
14.2 Todos los ítems del Programa de ejecución de la Obra deberán indicarse en la Lista
de Precios, por separado y con su precio correspondiente. Si una Lista de Precios
incluye ítems sin precio, se entenderá que el precio faltante está incluido en el precio
de otros ítems. Se considerará que los ítems no incluidos en la Lista de Precios
tampoco lo están en la oferta.
16
14.3 El precio se debe cotizar en la Carta de Presentación de Oferta, de conformidad con
la Sub-Cláusula 12.1 (literal c), será el precio total de la oferta con exclusión de
cualquier descuento propuesto por el oferente.
14.4 Todo descuento ofrecido por el Oferente será incondicional, debiendo indicarlo en la
Carta de Presentación de Oferta.
14.5 Los precios cotizados por el Oferente permanecerán fijos durante la ejecución del Contrato y
no estarán sujetos a variaciones. Conforme a lo dispuesto en la Cláusula 29 de las IAO, las
ofertas que se presenten con precios ajustables se considerarán que no se ajustan a las Bases
de Licitación y, por lo tanto, serán rechazadas.
15. Moneda de la Oferta y Moneda de Pago
15.1 Todos los precios de la oferta serán cotizados y pagados en Lempiras.
16. Documentos que Establecen la Elegibilidad del Oferente
16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 6 de las IAO, los Oferentes
deberán completar las declaraciones de elegibilidad en la Carta de Presentación de Oferta,
incluida en la Sección V, Formularios de la Oferta.
17. Documentos que Establecen la Conformidad de las Obras con las Bases de
Licitación
17.1 El Oferente deberá presentar, como parte de su oferta, evidencia documentada de que las
obras se ajustan a las Bases de Licitación, según se indica en la Sección VI. Programa de
ejecución de las obras y Especificaciones Técnicas.
17.2 La evidencia documentada podrá consistir en la presentación de textos impresos, planos o
datos, e incluirá una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de
funcionamiento de las obras, que demuestren un cumplimiento sustancial con los
requerimientos del SANAA.
17.3 Las normas sobre la calidad de mano de obra, proceso, materiales y equipo, requeridas por el
SANAA en la Sección VI. Programa de Ejecución de Obras y Especificaciones Técnicas, son
meramente descriptivas y no restrictivas. El Oferente podrá incluir en su oferta otras normas
de calidad, con la condición de que demuestre, a satisfacción del SANAA, que los sustitutos
son sustancialmente equivalentes o superiores a los que se indican en el Programa de
ejecución de las obras y especificaciones técnicas.
18. Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente
18.1 Para acreditar sus calificaciones para ejecutar el Contrato, el Oferente presentará la evidencia
para cada criterio indicada en la Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.
17
19. Período de Validez de las Ofertas
19.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período especificado en los DDL, a partir del día de
recepción y apertura de ofertas establecida por el SANAA. Toda oferta con un período de
validez menor será rechazada por SANAA por no ajustarse a los DDL.
19.2 En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de ofertas, el
SANAA podrá solicitar a los Oferentes prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas
se harán por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de Mantenimiento de oferta, de
acuerdo a la Cláusula 20 de las IAO, ésta deberá prorrogarse también por un período
equivalente. Los oferentes podrán rechazar tal solicitud, sin que se les ejecute su garantía. A
los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus
ofertas.
20. Garantía de Mantenimiento de Oferta
20.1 El Oferente deberá incluir como parte de su oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta
por un monto, no inferior al tres por ciento (3%) del precio total de la oferta.
20.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser, a discreción del Oferente, de alguno de
los siguientes tipos:
a) Garantía Bancaria pagadera a la vista;
b) Cheque Certificado; o
c) Fianza
Cualquiera que sea el caso, esta garantía será emitida por una Institución Bancaria o
Compañía Aseguradora de reconocido prestigio en Honduras. Para la presentación de la
Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá utilizarse el formulario de Garantía de
Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección V, Formularios de la Oferta, u otro formato
sustancialmente similar, y siempre deberá incluir el nombre completo del Oferente. La
Garantía de Mantenimiento de Oferta tendrá validez 210 días calendario contados a partir de
la recepción de los tres (3) sobres.
20.3 Toda oferta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de ser ésta
requerida de conformidad con lo dispuesto en la Sub-Cláusula 20.1 de las IAO, será
descalificada por el SANAA, por no ajustarse a las Bases de Licitación.
20.4 Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no hayan sido
aceptadas, serán devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado presente su
Garantía de Ejecución (Cumplimiento), de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.
20.5 La Garantía de Mantenimiento de Oferta del oferente le será devuelta posteriormente a la
firma de Contrato y a la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
20.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada por el SANAA, si:
(a) Un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho
Oferente en la Carta de Presentación de Oferta, salvo lo dispuesto en la Sub-Cláusula
19.2 de las IAO; o
18
(b) el oferente:
(i) no firma el Contrato, de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO; o
(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la
Cláusula 41 de las IAO; o
(iii) no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la Sub-
Cláusula 30.5 de las IAO.
21. Formato y Firma de la Oferta
21.1 El Oferente deberá preparar un (1) original de los documentos que constituyen su oferta,
conforme a la Cláusula 12 de las IAO, y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra
“ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente deberá presentar dos (2) copias de la oferta que
se indique en los DDL, y marcar cada una claramente con la palabra “COPIA”. Esta etiqueta
debe ir en la parte frontal de cada sobre a entregar. En caso de cualquier discrepancia entre el
original y las copias, prevalecerá el original.
21.2 El original y las dos (2) copias de la oferta deberán ser mecanografiados, escritos con tinta
indeleble o en computadora y firmados, foliados y rubricados por el representante legal de la
empresa. Esta autorización, que se adjuntará a la oferta, deberá consistir en una confirmación
escrita, según lo indicado en la sección V Documentación y Formularios de Oferta. El
nombre y cargo de los que firmen la autorización deberán ser mecanografiados o impresos al
pie de la respectiva firma. Todas las páginas de la oferta, deberán llevar la firma o las
iníciales de la persona que firma la oferta.
21.3 No se aceptará texto entre líneas, tachaduras ni palabras superpuestas en cualquier parte de la
Oferta.
D. Presentación Recepción y Apertura de Ofertas
22. Presentación e Identificación de Ofertas
22.1 El Oferente deberá presentar su oferta tal como se indica en los literales C. Preparación y
Presentación de las Ofertas y D. Presentación recepción y Apertura de Ofertas de las IAO y
en la sección V Documentación y Formularios de Ofertas para preparar y presentar ofertas.
22.2 La oferta preparada por el Oferente deberá presentarse en tres sobres sellados, los cuales
deberán contener los siguientes documentos
Sobre 1:
Todos aquellos documentos e información relevantes de la Co-calificación del oferente, indicados
en detalle en la Sección V Documentación y Formularios de Oferta
Sobre 2:
Todos aquellos documentos e información relevantes de la oferta técnica del oferente, indicados en
detalle en la Sección V Documentación y Formularios de Oferta
19
Sobre 3:
Todos aquellos documentos e información relevantes de la oferta económica del oferente,
indicados en detalle en la Sección V Documentación y Formularios de Oferta; Garantía de
Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la cláusula 20 de las IAO.
22.3 El Oferente deberá insertar los documentos originales de la oferta en cada uno de los tres
sobres que corresponden, identificando a éstos como “SOBRE 1”, “SOBRE 2” y “SOBRE 3”
los cuales cerrará en forma inviolable. A su vez, el sobre 1, sobre 2 y sobre 3 deberán
insertarse en otro sobre, el que marcará como “ORIGINAL”. Lo mismo deberá realizar con
sus respectivas copias. Deberán insertarse en sobres separados que cerrará en forma
inviolable y marcará como “COPIA”; los cuales indicarán lo siguiente:
a) Estar dirigidos al SANAA en los términos expresados en los DDL
b) Llevar el nombre y el número de la Licitación indicado en el literal A de las IAO.
c) Contener la advertencia de que los sobres no deberán ser abiertos antes de la hora y fecha
de apertura de las ofertas.
22.4 Si el sobre exterior no está sellado y marcado según lo dispuesto en la presente cláusula, El
SANAA no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.
23. Plazo para la Presentación de Ofertas
23.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el SANAA en la Sala de Conferencia de la Gerencia
General, y dirigidas al Gerente General, en el día, hora y fecha que se especifiquen en los
DDL.
23.2 SANAA podrá, a su sola discreción, extender la fecha límite para la presentación de ofertas
emitiendo una enmienda a las Bases de Licitación, de conformidad con la Cláusula 9 de las
IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del SANAA y de los Oferentes que
estaban sujetos a la fecha límite original, quedarán sujetos a la nueva fecha límite para
presentación de ofertas.
24. Ofertas Tardías
24.1 El SANAA no recibirá ninguna oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora límite
fijada para la presentación de ofertas.
25. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas
25.1 Hasta antes del vencimiento de la hora límite fijada para la entrega de ofertas, un Oferente
podrá retirar, sustituir o modificar su oferta, mediante el envío de una comunicación, por
escrito y debidamente firmada por su representante legal. Deberá, además, incluir una copia
de la autorización, de conformidad con la Sub-Cláusula 21.2 de las IAO, (con excepción de
las notificaciones de retiro de oferta que no requieren copias). Dicha comunicación deberá ser
acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta. Todas las
comunicaciones deberán:
20
(a) ser presentadas de acuerdo con las Cláusulas 22 y 23 de las IAO y, adicionalmente,
los sobres correspondientes deberán ser claramente identificados con los términos:
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”, según corresponda; y
(b) ser recibidas por SANAA antes de la fecha límite indicada para la presentación de
ofertas, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAO.
25.2 Las ofertas cuyo retiro hubiese sido solicitado, de conformidad con la Sub-Cláusula 25.1 de
las IAO, serán devueltas a los Oferentes sin abrir, inmediatamente que se reciba la solicitud
de retiro, puesto que no serán tomadas en cuenta en el acto de recepción y apertura de oferta.
25.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido
entre la fecha límite para presentación de ofertas y la fecha de vencimiento del período de
validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Carta de Presentación
de Ofertas.
26. Apertura de Ofertas
26.1 El SANAA llevará a cabo en tres (3) actos públicos la apertura de los Sobres de acuerdo a lo
establecido en los DDL.
26.2 Durante el acto de apertura, no se permitirá el retiro de ninguna oferta.
26.3 El SANAA preparará el acta de recepción y apertura de ofertas (en el primer acto de
recepción y apertura de Co-calificación); acta de apertura de oferta técnica (en el segundo
acto) y acta de apertura de oferta económica (tercer acto) que deberá incluir, como mínimo:
(a) el nombre del Oferente, (b) Cualquier observación de los participantes, debe de
enmarcarse exclusivamente a lo sucedido en el Acto de Recepción y/o Apertura de Ofertas.
Se solicitará a los representantes de los Oferentes que estén presentes, que firmen el acta. La
omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se
distribuirá una copia del acta a todos los Oferentes.
26.4 El proceso de licitación será llevado a cabo, con la participación de un número mínimo de
tres (3) oferentes.
E. Evaluación y Comparación de Ofertas
27. Confidencialidad
27.1 No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso de esta licitación, ninguna información relacionada con la
revisión, evaluación, comparación y pos calificación de las ofertas, ni las
recomendaciones para la adjudicación del Contrato. La información podrá darse a conocer
una vez que la notificación de adjudicación del Contrato hubiese sido comunicada a todos los
Oferentes, conforme a la Cláusula 39 de las IAO.
27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir al SANAA en la revisión, evaluación,
comparación y pos calificación de las ofertas o en las decisiones de adjudicación del
Contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta.
21
28. Aclaración de Ofertas
28.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y pos calificación de ofertas, el
SANAA podrá a su discreción, solicitar de los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas.
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en
respuesta a aclaraciones emanadas por el SANAA. Las solicitudes de aclaraciones del
SANAA y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará,
ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta,
excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el SANAA en la
evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO.
29 Cumplimiento de las Ofertas
29.1 La determinación por parte del SANAA sobre si una oferta se ajusta a las Bases de
Licitación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.
29.2 Una oferta se ajusta sustancialmente a las Bases de Licitación cuando concuerde con todos
los términos, condiciones y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión
significativa aquella que:
(a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad de las obras especificados en las
Bases de Licitación; o
(b) limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en las Bases de
Licitación, los derechos del SANAA o las obligaciones del Oferente emanadas del
Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que
hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a las Bases de Licitación.
29.3 Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a las Bases de Licitación será descalificada por
el SANAA. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los DDL
mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan
por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente a los DDL.
30. Disconformidades, Errores y Omisiones
30.1 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los DDL, el SANAA podrá
dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa.
Una oferta se ajusta sustancialmente a los DDL cuando presenta todos los documentos de
carácter legal de conformidad con los DDL, cumple con las Especificaciones Técnicas,
adjunta la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y estar firmados el Formulario de Oferta, el
Programa de Construcción de las Obras, por el Oferente.
30.2 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las Bases de Licitación, el SANAA
podrá requerir que el oferente presente la información o documentación necesaria, para
rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de
22
documentación dentro de un plazo razonable. Si el Oferente no presenta lo solicitado, su
oferta podrá ser rechazada.
30.3 Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a las Bases de Licitación, el SANAA
rectificará las disconformidades u omisiones insignificantes de la oferta. A estos efectos y
solo para propósitos comparativos, se reajustará el precio de la oferta a fin de reflejar el
precio del ítem o componente faltante o disconforme. El ajuste se hará utilizando el método
establecido en los DDL.
30.4 Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a las Bases de Licitación, el SANAA
corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:
(a) si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el
precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del SANAA, exista
un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario, en cuyo caso
prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario;
(b) si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y
(c) si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en
palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos (a) y
(b) antes mencionados.
30.5 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más conveniente, no aceptase la
corrección de errores, su oferta será rechazada y su Garantía de Mantenimiento de Oferta será
ejecutada.
30.6 SANAA establecerá que documentos son subsanables y que documentos no son subsanables
según se indica en los DDL
30.7 De conformidad con el Artículo 5 párrafo segundo, y 50 de la Ley de Contratación del Estado
y 132 de su Reglamento podrán ser subsanados los defectos u omisiones no sustanciales, para
este propósito se otorgaran cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
fecha de notificación. El oferente deberá subsanar en tiempo y forma lo solicitado, si
no lo hiciere su oferta no será considerada; quedando claramente establecido que los
documentos solicitados en las Bases de Licitación y no presentados en las Ofertas, no serán
objeto de subsanación.
31. Examen Preliminar de Ofertas
31.1 SANAA examinará las ofertas para confirmar que ésta cumple con toda la documentación y
las condiciones exigidas en las Bases de Licitación.
31.2 SANAA confirmará que los siguientes documentos e información han sido suministrados
como parte de la oferta. Según se indica en los DDL
23
32. Examen de los Términos y Condiciones, y Evaluación Técnica
32.1 El SANAA examinará las ofertas, para confirmar que todos los términos y condiciones que se
especifican en las CGC y las CEC han sido aceptados por el Oferente sin desviaciones o
reservas significativas.
32.2 El SANAA evaluará los aspectos técnicos de la oferta, de acuerdo a la Cláusula 17 de las
IAO, para confirmar que cumplen con todas las especificaciones técnicas indicadas en los
Formularios de Oferta que forman parte de las Bases de Licitación .
32.3 Si una vez examinados los términos, condiciones y efectuada la evaluación técnica, el
SANAA determina que la oferta no se ajusta sustancialmente a las Bases de Licitación, de
conformidad con la Cláusula 29 de las IAO, la oferta será rechazada.
33. Evaluación de Ofertas
33.1 El SANAA evaluará aquellas ofertas que haya determinado que hasta esta etapa cumplen
sustancialmente con las Bases de Licitación.
33.2 Al evaluar las ofertas, SANAA utilizará únicamente los criterios y metodologías según lo
indicado en esta Cláusula y en la Sección IV, Criterios de Evaluación y Calificación, y en la
Sección VI Especificaciones Técnicas
33.3 En la evaluación de una oferta, SANAA tomará en cuenta lo siguiente:
(a) el precio de la oferta;
(b) ajustes de precio por corrección de errores aritméticos, de conformidad con la Sub-
Cláusula 30.4 de las IAO;
(c) ajustes de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la Cláusula 14 de las IAO;
(d) ajustes debido a disconformidades y omisiones, conforme a la Cláusula 30 de las IAO;
(e) aplicación de todos los factores de evaluación indicados en la Sección IV, Criterios de
Evaluación y Calificación;
33.4 Al evaluar una oferta, SANAA podrá requerir tomar en cuenta otros factores, además del
precio cotizado conforme a la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores podrán estar
relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de contratación de
la obra. Los factores seleccionados, si los hubiere, serán expresados en términos monetarios
para facilitar la comparación de las ofertas, salvo indicación contraria en la Sección IV,
Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores a utilizarse así como la metodología para
su aplicación serán indicadas en la Sección IV.
34. Comparación de Ofertas
34.1 SANAA comparará todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a las Bases de Licitación,
para determinar cuál es la oferta evaluada como la más conveniente.
35. Selección del Oferente
35.1 SANAA determinará, a su satisfacción, si el Oferente seleccionado por haber superado el
proceso de Co-calificación y haber presentado la oferta evaluada como la más conveniente y
24
que se ajusta sustancialmente con las Bases de Licitación, está calificado para ejecutar el
Contrato en forma satisfactoria.
35.2 Esta determinación se basará en el examen de la evidencia documentada presentada por el
Oferente sobre sus calificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 18 de las
IAO, así como de cualquier aclaración que hubiese hecho el Oferente, de conformidad con la
Cláusula 28 de las IAO, y en la aplicación de los criterios de calificación que se mencionan
en la Sección IV, Criterios de Evaluación y Calificación.
35.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo a la adjudicación del Contrato. Una
determinación negativa tendrá como resultado el rechazo de la oferta, en cuyo caso el
SANAA seguirá el mismo procedimiento con la oferta evaluada como la siguiente más
conveniente, para determinar si dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en
forma satisfactoria.
35.4 Una Comisión de Evaluación nombrada al efecto preparará un informe de evaluación y
comparación de las ofertas, que incluya una recomendación para la adjudicación de los
Contratos. Dicha recomendación no creará derechos en favor de ningún Oferente.
35.5 Cuando dos (2) o más oferentes, presentasen ofertas que resulten idénticas en
especificaciones, términos, condiciones, precios, y obtenga el mismo puntaje en la evaluación
combinada por calidad y costo y estos resultaren ser los mejores para los intereses del
SANAA se procederá según lo previsto en el art. 138 del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado.
36. Derecho del SANAA de Aceptar y Rechazar Ofertas
36.1 SANAA se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las ofertas, así como de anular el
proceso de licitación, en cualquier momento, con anterioridad a la adjudicación del Contrato,
bajo situación de carácter legal debidamente justificada. En cualquiera de esas situaciones,
SANAA no incurrirá en responsabilidad alguna frente al (los) Oferente(s).
36.2 Se rechazará y descalificará una oferta por las razones indicadas en los DDL.
36.3 SANAA, se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiere satisfecho el mínimo de oferentes previstos en las Bases de
Licitación y cuando el SANAA considere que los precios ofertados son sustancialmente
superiores al presupuesto oficial. La declarará fracasada en los casos siguientes:
Licitación Fracasada:
a) Cuando, como consecuencia de un proceso de modificación de la adjudicación, tal como
se establece en el Artículo No. 39 de las normas del BCIE, ninguna de las ofertas sea
aceptable para el SANAA
b) Cuando no se presente el número mínimo de oferentes señalados en las Bases de
Licitación, (mínimo tres (3) oferentes en ésta Licitación).
25
c) Todos los oferentes hubieren omitido en su oferta, alguno de los requisitos esenciales
establecidos en los DDL.
d) Cuando no se cuente con la asignación presupuestaria para cubrir los valores
correspondientes a todo tipo de: Impuestos, Tasas, Gravámenes, Cargas y/o Derechos,
de orden: Municipal, Tributario, Estatal y/o Gubernamental.
F. Adjudicación del Contrato
37. Criterios de Adjudicación
37.1 SANAA adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más
conveniente y que se ajusta a las Bases de Licitación y a normas apropiadas de capacidad y
responsabilidad financiera.
37.2 Adjudicación y Firma del Contrato: Es entendido y aceptado por EL OFERENTE que la
firma del contrato, quedará sujeta hasta que el SANAA cuente con la asignación
presupuestaria para cubrir los valores correspondientes a todo tipo de: Impuestos, Tasas,
Gravámenes, Cargas y/o Derechos, de orden: Municipal, Tributario, Estatal y/o
Gubernamental.- En tal sentido el contrato no se suscribirá hasta no tener la aprobación
presupuestaria del gasto y la adjudicación quedará condicionada a su estricto cumplimiento,
en atención a lo dispuesto en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado.- Si SANAA no obtiene la asignación Presupuestaria, necesaria para pagar todos los
conceptos antes citados y que razonablemente estén relacionados para la ejecución del
Contrato, estará en todo su Derecho de declarar FRACASADA la Licitación, tomando
fundamento en los Artículos 57 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y 172 de su
Reglamento, sin que esta circunstancia genere responsabilidad de cualquier tipo para
SANAA frente a EL OFERENTE y TERCEROS.
38. Derecho del SANAA de Variar las Cantidades al Momento de Adjudicación
38.1 SANAA se reserva el derecho, al momento de la adjudicación, de aumentar o disminuir la
cantidad de las obras, indicadas en la Sección VI, especificaciones Técnicas. Sin embargo,
dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros
términos y condiciones de la oferta y de las Bases de Licitación, ni exceder las cantidades
indicadas en los DDL.
39. Notificación de la Adjudicación
39.1 La Resolución que emita SANAA, será notificada a los Oferentes dejándose
constancia en el Expediente.
39.2 En la misma notificación invitará al Oferente seleccionado a presentar la documentación
requerida en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado previa firma
del Contrato. De no completarse dicha documentación, el SANAA podrá notificar al oferente
la anulación de la adjudicación y ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta, pudiendo
notificar al segundo oferente mejor calificado, para iniciar el proceso de firma, en los plazos
mencionados.
26
39.3 SANAA publicará en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado
de Honduras, “Honducompras”(http://www.honducompras.gob.hn/), los resultados de la
licitación, identificando la oferta y la siguiente información: (i) nombre de todos los
Oferentes que presentaron ofertas; (ii) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron
evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iii) nombre de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (iv) nombre del Oferente
seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del contrato, los Oferentes no
favorecidos podrán solicitar por escrito al SANAA explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. SANAA, después de la adjudicación del Contrato,
responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas
explicaciones.
40. Firma del Contrato
40.1 Si el Oferente seleccionado: a) no acepta la adjudicación; b) no presenta la documentación
requerida en el numeral anterior; c) ha presentado información falsa o; d) no firma el
Contrato dentro del período y lugar indicado en la Notificación de la Adjudicación por causas
que le sean imputables, quedará sin valor dicha adjudicación y SANAA hará efectiva la
Garantía de Mantenimiento de Oferta y llamará al segundo Oferente mejor calificado y así
sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de que la presente
Licitación pudiera ser declarada desierta o fracasada si existiera mérito para ello. Igual
condición se aplicará si habiendo firmado el Contrato, el Oferente no presenta la Garantía de
Cumplimiento de Contrato en el plazo estipulado.
El contrato será firmado en la Gerencia Legal del SANAA, ubicada en la Oficina Principal
del SANAA, Paseo el Obelisco, 1era. Avenida, 13 Calle, Comayagüela, M.D.C., en
ningún momento el contrato podrá salir del SANAA, la negativa de firmar con las
especificaciones antes descritas se tomará como causal suficiente para dejar sin valor
dicha adjudicación y el SANAA hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de
Oferta.
41. Garantía de Ejecución (Cumplimiento) de Contrato
41.1 Dentro de los 15 días siguientes después de haber recibido la Notificación, el Oferente
seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al SANAA una Garantía de Ejecución
(Cumplimiento) por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria, fianza
o cheque certificado) de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el
formulario de Garantía de Ejecución (Cumplimiento) incluido en la Sección V u otro formato
aceptable para el SANAA.
41.2 La falta de presentación por parte del adjudicatario de la Garantía de Cumplimiento o la falta
de firma del Contrato, constituirán causa suficiente para la anulación de la adjudicación y
para la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En tal caso, el SANAA podrá
adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la siguiente más baja,
siempre que la misma se ajuste sustancialmente a las Bases de Licitación y que el SANAA
determine que dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.
27
42 Garantía de Anticipo
42.1 El proyecto incluye Garantía de Anticipo según se especifica CGE y las CEC
43. Protestas, Reclamos o Recursos
43.1 SANAA como cuestión de principio, espera que las partes se pongan de acuerdo para
resolver sus diferencias o controversias. Estas diferencias o controversias que surjan
entre SANAA y los oferentes de las licitaciones así como los contratistas que resulten
de dichos procesos, deberán ser atendidas conforme a la legislación nacional y los
Tribunales competentes; para lo cual podrán interponer la acción legal respectiva en
los Juzgados competentes, dentro del término de cinco (5) hábiles contados a partir
del día siguiente la Notificación en caso de no estar de acuerdo con el resultado de la
Licitación.
41.2 En caso de que exista una protesta o reclamo, quien la haya formulado, deberá hacerla
llegar por escrito a SANAA con copia al Banco, dentro de un plazo máximo de diez
(10) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de
adjudicación.
41.3 Copia de la impugnación deberá ser remitida al BCIE que es responsable de dar
seguimiento y supervisión a la ejecución del proyecto. El comité ejecutivo interno de
adquisiciones (CEIA) del Banco es la instancia interna del BCIE que conocerá del
caso y eventualmente podrá tomar una resolución respecto a la posición del Banco
sobre la situación, lo que será comunicado a SANAA con quien el Banco tiene la
relación jurídica. SANAA informará a los oferentes según corresponda.
41.4 El “Banco” no financiará adquisiciones que no se hubiesen ajustado a lo resuelto. Es
responsabilidad del Promotor del proyecto notificar a las partes involucradas la
decisión de “el Banco”.
44. Subcontratistas
44.1 El contratista podrá solicitar al SANAA, subcontratar con terceros la realización de
determinados trabajos específicos.
La celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento del requisito siguiente:
1. Que SANAA autorice expresamente y por escrito la subcontratación, indicando las
condiciones de su objeto y de las condiciones económicas.
2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del 40% del monto del
contrato; y,
3. Que el contratista principal siga siendo responsable directo ante el SANAA
28
Para lo cual los terceros deberán tener la capacidad legal para contratar con SANAA y no
estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en los 15 y 16 de la ley de
Contratación del Estado.
45. Fuerza Mayor o Caso Fortuito
45.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente Contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como
caso fortuito o fuerza mayor entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución,
Rebelión, Piratería, Motines, alteración Insurrección o Usurpación de Poderes; b)
Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad
Gubernamental; c) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Tornados, Huracanes, Inundaciones; d) Hundimientos de Barcos, Descarrilamiento de Trenes
y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.
45.2 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Contratista notificará al SANAA a la
brevedad y nunca más allá de los 15 días calendario de ocurrido el hecho y por escrito, sobre
dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes del SANAA, el
Contratista continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la
medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor.
29
Sección II Instrucciones Generales Co-Calificación
30
Sección II Instrucciones Generales Co-Calificación
A. Disposiciones Generales
1. Introducción
El BCIE a través de El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA),
financiará la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
2 Objetivo de la Co-calificación
Obtener información sobre capacidad legal, técnica, financiera, equipo, experiencia, responsabilidad
y áreas de actividad de aquellas, personas naturales o jurídicas dedicadas a la ejecución, diseño y
supervisión de proyectos de agua potable y/o alcantarillado sanitario; y lograr proceder a la
evaluación de la oferta legal, técnica y financiera respectivamente.
3. Fuente de los Recursos
El financiamiento requerido para el proyecto proviene del Préstamo otorgado por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El Banco se propone destinar una parte de los
fondos de este préstamo para cubrir los pagos elegibles en virtud del o de los contratos que resulten
de la presente Licitación para la cual se lleva a cabo esta Co-calificación.
B. Contenido del Documento de Co-Calificación
4. Secciones del Documento de Co-Calificación
Los documentos de Co-calificación para la ejecución del proyecto antes indicado, constan de todas
las secciones que se indican a continuación, y que deberán leerse conjuntamente con cualquier
adenda que se emita
Sección II Contenido de las Bases de Co-Calificación.
Sección III Datos de la las bases de Licitación de la Co-calificación.
Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación ítem 5: Procedimiento y
Criterios de evaluación Co-Calificación
Sección V Documentación y Formularios: Sobre No.1
5. Examen, aclaración y Modificación del Documento
5.1 Examen de las Bases de Co-calificación.
El participante deberá examinar todas las instrucciones y formularios de los que figuran en las bases de co-calificación, Si el participante omite suministrar todas o parte de la información requerida en los mismos, o
31
presenta información que no se ajuste en todos sus aspectos a ellos, el riesgo será de su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta y consecuentemente, la no participación en el resto del proceso de
Licitación Pública Nacional SANAA PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
5.2 Aclaración de Dudas sobre las Bases de Licitación.
Todo Oferente que haya obtenido de manera oficial las Bases de Licitación y requiera alguna
aclaración sobre las mismas, deberá solicitarla por escrito al SANAA a la dirección indicada en los
DDL. El SANAA responderá por escrito, mediante circulares aclaratorias, a las solicitudes de
aclaración que se reciban, hasta veinte (20) días calendarios antes de la fecha límite de la
presentación de ofertas.
5.3 Modificación de las Bases de Licitación
El SANAA atenderá toda consulta planteada solamente por escrito mediante circular (adenda) que
se remitirá a todos los oferentes en la cual se anotará la cuestión planteada (sin referencia del
consultante) y la respuesta proporcionada.
SANAA podrá por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la
presentación de la oferta, modificar las Bases de Licitación para la Co-calificación mediante
enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada.
Todos los oferentes serán notificados por escrito de las enmiendas, las que serán de cumplimiento
obligatorio para ellos.
SANAA tiene la facultad de prorrogar el plazo para la presentación de la oferta a fin de dar a los
participantes tiempo razonable para que en la preparación de su oferta, tomen en cuenta la o las
enmiendas solicitadas.
C. Preparación de las Ofertas
6. Costo de las Ofertas
6.1 El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su
oferta, SANAA no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos,
independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de Co-Calificación.
7. Idioma de la Oferta
7.1 La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados con la Co
Calificación intercambiados entre El oferente y el SANAA deberán ser escritos en el idioma
especificado en los DDL.
8. Documentos que conforman la Oferta
8.1 La Oferta estará compuesta por toda aquella información, legal, técnica, financiera, que se
exige en la sección V documentación y formularios de la oferta.
32
9. Formulario para la Presentación de la Oferta
9.1 El oferente preparará la Carta de Presentación de la oferta utilizando el formulario
suministrado en la Sección V, Documentación y formularios Este formulario deberá ser
debidamente perfeccionado sin alterar el formato.
10. Documentos que establecen la Elegibilidad del oferente
10.1 El oferente deberá completar las declaraciones de elegibilidad en el Formulario de
Presentación de la oferta y en la Sección V Documentación y Formularios, con el fin de
establecer su elegibilidad.
11. Documentos que establecen las Calificaciones del Solicitante
11.1 El oferente deberá proporcionar la información requerida en la Carta de presentación
correspondientes, incluidas en la Sección V, Documentación y Formularios, con el fin de
establecer sus calificaciones para ejecutar el contrato (los contratos) de conformidad con la
Sección IV, Criterios de Calificación y Requisitos.
D. Presentación de las Ofertas
12. Sellado e Identificación de las Ofertas
12.1 El Oferente deberá presentar un (1) original y dos (2) juegos de copias legibles conteniendo
el mismo número de páginas que el original. Todas las páginas que comprenden la oferta
deberán ser foliadas y firmadas por el oferente o por quien tenga su representación legal,
encuadernados o en carpetas sin contener hojas sueltas. Las páginas que son elaboradas por
el oferente según los formatos de oferta de estos documentos y las declaraciones juradas
solicitadas deberán tener la firma completa, las demás páginas de la oferta podrán tener
únicamente la firma corta de la persona que firma la oferta.
a) El sobre o paquete que contiene la oferta original, deberá rotularse claramente con la
palabra “ORIGINAL”. y los sobre o paquetes que contienen las copias deberán ser
rotulados claramente con las palabras “COPIA 1” y COPIA 2. Esta etiqueta debe ir en
la parte frontal de cada sobre a entregar. En caso de cualquier discrepancia entre el
original y las copias, prevalecerá el original.
b) Tanto el original de la oferta como sus copias deberán ser presentados a máquina o
computadora o escritos con tinta indeleble y firmados por la persona que esté
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización, que se
adjuntará a la oferta, deberá consistir en una confirmación escrita, según lo indicado en
las bases de licitación. El nombre completo y cargo de los que firmen la autorización
deberán ser impresos al pie de la respectiva firma.
No se aceptaran enmiendas, borrones, raspaduras, texto entre líneas, ni palabras
superpuestas en el precio o en cualquier parte de la oferta, salvo cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta y
en sus copias, en ningún caso se admitirán ofertas escritas con lápiz “grafito”.
33
13. Forma de Entrega de la Oferta
13.1 Los oferentes deberán entregar su oferta personalmente, o por la persona que designe el
representante Legal, a través de carta de autorización.
14. Ofertas tardías
14.1 Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señalada para la recepción y apertura establecida en el aviso de invitación para participar en el proceso de licitación Pública NacionalSANAA
PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” o adenda, no serán admitidas.
15. Recepción y Apertura de las Ofertas
15.1 Los procedimientos para la Recepción y apertura de las ofertas, están detallados en los DDL.
SANAA preparará el acta de apertura de las ofertas que deberá incluir, como mínimo: (a) el
nombre del Oferente, (b) Cualquier observación de los participantes, debe de enmarcarse
exclusivamente a lo sucedido en el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas. Se solicitará a
los representantes de los Oferentes que estén presentes, que firmen el acta. La omisión de la
firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una
copia del acta a todos los Oferentes.
E. Procedimientos para la Evaluación de las Solicitudes
16. Confidencialidad
16.1 No se divulgará a los oferentes ni a otra persona que no esté oficialmente involucrada con el
proceso, información alguna relacionada con la evaluación de las ofertas o recomendaciones
de Co-calificación, hasta que no se haya notificado a los oferentes precalificados.
16.2 Cualquier Oferente que desee comunicarse con el SANAA durante el período comprendido
entre la fecha límite para la presentación de la oferta y la notificación de los resultados de la
Co-calificación, deberá hacerlo únicamente por escrito.
17. Aclaraciones de las Solicitudes
17.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación de ofertas, el SANAA podrá a
su discreción solicitar a los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. No serán
consideradas las aclaraciones u observaciones presentadas por los Oferentes que no sean en
respuesta a las aclaraciones solicitadas por el SANAA. Las solicitudes de aclaraciones del
SANAA y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito y los Oferentes se
obligan a entregar al SANAA la información adicional dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha en que hubieren recibido la solicitud de aclaración. No se solicitará,
ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta,
excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos encontrados por el SANAA en la
evaluación de las ofertas.
34
18. Cumplimiento de la Oferta
18.1 La determinación por parte del SANAA sobre si una oferta se ajusta a los Documentos de la
Co- Calificación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.
Una oferta se ajusta sustancialmente a las bases de la Co-Calificación cuando cumple con los
términos, condiciones y especificaciones establecidas en las mismas, sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión
significativa aquella que afecta de manera sustancial el alcance, la calidad especificada en las
bases de la Co-calificación.
F. Evaluación de la Co-Calificación de las Ofertas
19. Evaluación de las ofertas
19.1 El SANAA utilizará únicamente los factores, métodos, criterios y requisitos estipulados en la
Sección IV, Criterios de Calificación y Requisitos, para evaluar las calificaciones de los
oferentes. No se permitirá utilizar otros métodos, criterios o requisitos. SANAA se reserva el
derecho de dispensar desviaciones menores en el cumplimiento de los criterios de
calificación si estas desviaciones no afectan sustancialmente la capacidad del oferente para
ejecutar el contrato.
19.2 En la evaluación de un oferente, se considerarán únicamente las calificaciones de los
subcontratistas que han sido identificados en su oferta. Sin embargo, la experiencia general y
los recursos financieros de los subcontratistas no se sumarán al de los oferentes con el
propósito de precalificar a un oferente.
20. Derecho del SANAA de aceptar o rechazar las ofertas
20.1 SANAA se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, y de anular el proceso
de Co-calificación y de rechazar todas las Solicitudes en cualquier momento, sin que incurra
en ninguna obligación con los oferentes.
21. Co-Calificación de los oferentes
21.1 Todos los oferentes que han alcanzado o sobrepasado los requerimientos mínimos
estipulados, serán precalificados por el SANAA y los otros serán excluidos.
22. Notificación de Co-calificación
22.1 Una vez que SANAA haya terminado la evaluación de las Ofertas, notificará por escrito a
todos los oferentes, que han sido Co-calificados, sin indicar un orden de prelación específico,
o en orden alfabético.
23. Apertura de oferta Técnica y Económica
23.1 Inmediatamente después de la notificación de los resultados de la Co-calificación, el SANAA
invitará a los oferentes precalificados a la apertura de la oferta Técnica.
23.2 La Apertura de la Oferta Económica se llevará a cabo según como se establece en los DDL.
35
Sección III. Datos de la Licitación (DDL)
36
Sección III. Datos de la Licitación (DDL)
A. Generalidades
IAO 1 De conformidad con el llamado a Licitación, este proceso está identificado como Licitación Pública Nacional SANAA PROSAGUA-003-2013; PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
IAO 3.1 Esta obra será financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) para el Proyecto: PROSAGUA 1746-A
IAO 6.4 Todas las obras, que hayan de ejecutarse de conformidad con el Contrato y que sean
financiados por el Banco podrán tener su origen en un país socio o no socio del
Banco.
B. Documentos de Licitación
IAO 8.1 Toda correspondencia relacionada con solicitud de aclaraciones, será dirigida a:
Atención: Dr. Danilo Alvarado
Gerente General
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA)
Dirección: Oficina Principal SANAA
Paseo El Obelisco
1era., Avenida, 13ª Calle.
Comayagüela, M. D. C.
Honduras, C. A.
Teléfono: PBX: (504) 2237-8551
Fax N° (504) 2237-8552
C. Preparación de Ofertas
IAO 19.1 El período de validez de la oferta 180 días calendario.
IAO 20.1
La Garantía de Mantenimiento de oferta (emitida por una institución bancaria o una
aseguradora) será por un monto no inferior al 3% del precio total de la oferta por
una duración de 210 días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los
tres sobres.
Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 21.1 Además de la oferta original, deberán incluirse dos (2) copias del juego completo de
la oferta.
IAO 22.2
Los documentos a entregarse en cada sobre se detalla en la Sección V
37
Documentación y Formularios de Oferta
Sobre 1:
Todos aquellos documentos e información relevante de la co-calificación del oferente
indicados en detalle en la Sección V Documentación y Formularios de Oferta
Sobre 2:
Todos aquellos documentos e información relevante de la oferta técnica del oferente
indicados en detalle en la Sección V Documentación y Formularios de Oferta , y
Sobre 3:
Todos aquellos documentos e información relevante de la oferta económica del
oferente indicados en detalle en la Sección V Documentación y Formularios de
Oferta
La Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Cualquier constancia o documento legal escrito en idioma extranjero deberá
acompañarse con la correspondiente traducción al idioma Español.
IAO 22.3,23.1 Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, deberán dirigirse a:
Atención: Dr. Danilo Alvarado
Gerente General
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA)
Dirección: Oficina Principal SANAA
Paseo el Obelisco,1ra.Avenida, 13 Calle
Comayagüela, M. D. C.
Honduras, C. A.
Teléfono:PBX: (504) 2237-8551
Número de fax: (504) 2237-8552
Indicar en el sobre o paquete, debidamente cerrado:
Licitación SANAA PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
La fecha establecida para la Recepción y Apertura de Ofertas es: Viernes 19 de julio
del 2013
Hora:9:30 a.m.(Hora Oficial de La República de Honduras)
Lugar: Sala de Conferencias, Oficinas SANAA, Paseo el
Obelisco,1ra.Avenida, 13 Calle
Comayagüela, M. D. C.
38
La duración de la preparación de ofertas es de treinta (30) días Calendario
IAO 26.1, El Proceso de Recepción y Apertura se realizará en tres etapas como se describe a
continuación:
a) Primer Acto de Recepción y Apertura Ofertas:
Se presentarán los tres (3) sobres, el de la Co-calificación, la oferta técnica y la oferta
económica según el inciso D de las IAO en la hora y lugar establecido. Al iniciar el
acto público se abrirá el paquete que contiene los tres sobres para verificar si se
encuentran debidamente sellados, luego se procederá a la apertura únicamente del
sobre No. 1 y se verificará los siguientes aspectos:
a. Que Contenga su respectiva copia.
b. Se procederá a la revisión de la cantidad de folios que contiene y que
cada folio contenga la media firma del Representante Legal, de lo
anterior se levantará el acta correspondiente para constancia.
Según la cláusula 26.3 de las IAO.
b) Segundo Acto de Apertura de Ofertas:
Para el segundo acto de apertura solamente participarán los oferentes que hayan
superado el proceso de Co-calificación, a las cuáles el SANAA les comunicará por
medios escritos. En el segundo acto se procederá a la apertura del sobre No.2 que
contiene la propuesta técnica del Proyecto, y se revisará lo siguiente:
a. Que contenga su respectiva copia.
b. Revisión de la cantidad de folios que contiene la oferta y que
contenga la respectiva media firma del representante legal.
c. Constancia de visita de campo la no presentación será motivo de
descalificación del oferente.
De lo anterior se levantara el acta de apertura de ofertas. Según la cláusula
26.3 de las IAO.
c) Tercer Acto de Apertura y Evaluación de la Oferta
Económica
a. Garantía de Mantenimiento de Oferta, con una vigencia de 210
días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los tres
sobres, la no presentación será motivo de descalificación del
oferente.
b. Carta de presentación de la oferta.
Se les notificará por escrito a todos los oferentes, que superaron el puntaje mínimo de
39
setenta por ciento (70%) en la evaluación técnica para ser evaluadas económicamente.
Y procederá a devolver el sobre tres, sin abrir, a los que no calificaron en la
Evaluación Técnica.
No se permitirá a los oferentes revisar las ofertas de los otros
oferentes.
D. Evaluación y Comparación de Ofertas
IAO 30.6 Defectos u omisiones subsanables
Podrán ser subsanados los defectos u omisiones no sustanciales, para este propósito
se otorgaran cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de
notificación. El oferente deberá subsanar en tiempo y forma lo solicitado, si no lo
hiciere su oferta no será considerada. Podrán ser subsanados los defectos u omisiones
contenidos en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones al precio, objeto y
condiciones ofrecidas. Se consideran como errores u omisiones subsanables los
siguientes:
a) Falta de copias de la oferta;
b) Falta de literatura descriptiva;
c) La omisión de datos que no tenga relación directa con el precio;
d) La inclusión de datos en unidades de medidas diferentes.
e) Los demás efectos y omisiones no sustanciales previstos en esta
licitación.
26.2 No subsanables
Para efectos de este numeral se consideran como errores u omisiones sustanciales,
por lo tanto no subsanables los siguientes:
a) El precio ofertado;
b) El plazo de validez de la oferta;
c) El plazo de entrega;
d) La Garantía de Mantenimiento de Oferta en su monto, tipo o clase de
garantía, plazo de vigencia, nombre de la licitación.
e) Condiciones de pago
La no presentación de uno de estos documentos es motivo de descalificación
inmediata del oferente.
IAO 33 y 34 Además de lo establecido en las cláusulas 33 y 34 de las IAO. Deberá verificarse el
proceso de evaluación descrito en la Sección IV: Criterios de Evaluación y
Calificación.
IAO 36.2 Se podrá rechazar y descalificar la o las Ofertas presentadas a esta Licitación en
el proceso de análisis y adjudicación, por las razones siguientes:
a. Al no estar firmadas por el Oferente o su Representante Legal, el formulario
o Carta Propuesta y cualquier documento, referente a precios unitarios o
precios por partidas específicas.
40
b. Si tiene borrones o enmiendas en el precio, programa de entrega, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la oferta.
c. Si no está presentada en la forma solicitada por el SANAA y con todos los
documentos requeridos.
d. Por contener adiciones y/o disminuciones y condiciones no autorizadas por
las bases o bien por irregularidades de cualquier clase que tiendan a convertir
la oferta en incompleta, indefinida, ambigua o condicionada.
e. Si hay evidencias de acuerdos o convenios dolosos o malintencionados entre
los oferentes.
f. Si la oferta no está acompañada de la correspondiente Garantía de
Mantenimiento de Oferta y cuando ésta no cubra el monto, vigencias
requeridas y no contenga la cláusula obligatoria.
g. La no presentación de la información técnica solicitada.
h. El incumplimiento de cualquiera de los demás requisitos establecidos las
bases de licitación.
i. Haberse presentado por personas naturales o jurídicas inhabilitadas para
contratar con el Estado, de acuerdo con los Artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado.
j. El no cumplimiento con el Programa de entrega de la obra objeto de
Licitación.
k. Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más conveniente, no
aceptase la corrección de errores aritméticos.
E. Adjudicación del Contrato
IAO 38.1 Las modificaciones introducidas por el SANAA que importen aumento o
disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el
contrato, siempre que no excedan en su conjunto del diez por ciento (10%) de su
valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por el SANAA, previa
opinión del Supervisor designado, todo lo cual deberá constar en la bitácora; e
indicación de la estructura presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del monto original.
IAO
44.1,44.2
Se permitirá la sub contratación siempre y cuando se respeten los siguientes
requisitos:
1) Que SANAA autorice expresamente y por escrito la subcontratación con
indicación de su objeto y de las condiciones económicas;
2) Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por
Ciento (40%) del monto del Contrato; y,
3) Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante SANAA.
41
Sección IV- Criterios de Evaluación y Calificación
42
Sección IV- Criterios de Evaluación y Calificación
Contenido de la Sección
1. Introducción
2. Duración de la Preparación de las Ofertas
3. Visita de Campo Obligatoria
4. Procedimiento y Criterios de Evaluación de Co-calificación
5. Metodología de la evaluación de la co-calificación
6. Procedimiento y Criterios de Evaluación de Oferta Técnica
7. Procedimiento y Criterios de Evaluación Oferta Económica
8. Evaluación Combinada de Calidad y Costo
9. Formatos de Evaluación Técnica y Económica de las Ofertas
1. Introducción
La metodología de evaluación consiste primeramente en realizar una co-calificación, que
según la normativa del BCIE se define como un proceso de precalificación realizada en el
mismo proceso de licitación. Solamente a las empresas que superen el proceso de Co-
calificación, se procederá a abrir el sobre de la oferta técnica y solamente los que superen el
puntaje mínimo de la oferta técnica se procederá a hacer apertura del sobre 3 que contendrá
la oferta económica. Luego se elegirá la oferta más conveniente según la metodología de
evaluación, y luego se ajustarán las ofertas según el criterio de preferencia de países
miembros y no miembros.
2. Duración de la Preparación de las Ofertas.
El tiempo de preparación de la oferta es de 30 días calendario a partir del aviso de licitación.
3. Visita de Campo Obligatoria
La visita de campo (la cuál es obligatoria para la participación en el proceso, en caso de
no asistir a la visita de campo será motivo de descalificación) Se realizará el día Viernes
21 de junio a las 10:30 a.m. en el municipio de Lejamani, Departamento de Comayagua.,
Honduras.
La visita de campo tiene como objetivo, que los oferentes, aclaren dudas, realicen una
inspección de la zona en que se ejecutará en el proyecto, solicitar información que no ha sido
prevista en las bases de licitación que los ofertantes consideren necesario.
En la siguiente sección se presentan los criterios de elegibilidad, requisitos de cumplimiento
y la documentación a presentar para la Co-Calificación:
4. Procedimiento y Criterios de Evaluación de la Co-calificación
A continuación se detalla la metodología de evaluación de la Co-calificación de las personas naturales o
jurídicas:
43
4.1Generalidades
Primeramente se verificará si la documentación presentada esta completa y de acuerdo a lo
solicitado en las bases de precalificación.
Los documentos presentados por las firmas o contratistas individuales participantes serán
analizados por la Comisión Evaluadora aprobada por el BCIE .
El SANAA revisará en primer lugar, la información de documentos legales solicitados para
determinar la capacidad legal de los oferentes requerida en la sección V. Documentación y
Formularios de, en caso de faltar algún documento se comunicará por escrito para que el oferente lo
complete, en caso de ser un documento subsanable. Solamente hasta que el comité del SANAA
apruebe que contiene toda la documentación legal requerida, se procederá a evaluar la capacidad
financiera y técnica analizando: Solvencia financiera para contratar, experiencia general y
específica, responsabilidad, personal clave, contratos ejecutados y en ejecución y compromisos.
Se establece que una empresa se considerará Co-calificada si al evaluarse cumple con los
siguientes aspectos:
1. Presenta Toda la Documentación Legal.
2. Obtiene un Puntaje Global Igual o Mayor que 70% en la suma de los aspectos Evaluados:
1.Experiencia de La Empresa, 2. Equipo Técnico de la Empresa, 3.Equipo y Maquinaria
3. Capacidad Financiera Obtiene un Puntaje Global Igual o Mayor que 15% en la suma de
los aspectos evaluados
Evaluación en Caso de Consorcio:
Los Oferentes que pretendan asociarse en Consorcio para la ejecución de los trabajos deberán
incluir una carta de Intención para la asociación requerida, suscrita por representantes autorizados
por cada una de las empresas. Las empresas que conforman el consorcio en el caso de la Co-
calificación deberán de presentar toda la documentación legal, sin embargo la empresa para
realizarse la evaluación de la Co-calificación y la oferta técnica en lo que concierne a la experiencia
y al personal, deberán nombrar una empresa representante de todo el consorcio el cuál será el
socio mayoritario y representante del consorcio quien tendrá los derechos y obligaciones derivadas
del contrato.
La información técnica (experiencia, personal) e información financiera que se someterá a la
evaluación presentada a continuación será la de la empresa que representa el consorcio, la cual
debe quedar debidamente indicada cual es, ya que si no se indica se tomará la que la comisión
decida para la evaluación
5. Metodología de Evaluación en la Co-calificación
Los aspectos a evaluar se presentan en la siguiente tabla:
Criterios de Evaluación Porcentaje
Máximo
44
1. Experiencia de la Empresa 30
1.1 Experiencia General en Ejecución de Obras 10
1.2 Experiencia Específica en Ejecución de Obras
Similares 14
1.3 Antigüedad de la Empresa 6
2. Equipo Técnico de la Empresa 30
2.1 Años de Experiencia Profesional 10
2.2 Curso de Especialización 10
2.3 Experiencia Específica 10
3.Maquinaria y Equipo 15
3.1 Maquinaria propiedad de la empresa y disponible. 15
4.Capacidad Financiera 25
4.1 Estados financieros de los tres (3) últimos años 25
Primeramente se revisará toda la documentación legal exigida, solamente se procederá a la revisión
de la información técnica de la empresa luego, de que haya cumplido con toda la información legal
o en su defecto haber subsanado lo que la comisión técnica del SANAA requiera.
Luego Para Co-calificar a los oferentes se tomarán en cuenta las siguientes características:
I. Experiencia de la Empresa
II. Equipo Técnico de La Empresa
III. Maquinaria y Equipo
IV. Capacidad Financiera
La capacidad de los factores que intervienen en la calificación, se hará de acuerdo a los puntajes
asignados a las siguientes características:
1. Experiencia de La Empresa
1.1 . Experiencia General en Ejecución de Obras
La capacidad técnica de los oferentes está determinada por su experiencia en proyectos similares al
propuesto en estas Bases de Licitación, dicha experiencia debe comprender las múltiples etapas que
comprende este proyecto y todos aquellos que reflejen un profundo conocimiento en el campo de
acción de esta licitación.
Intervalos:
Cantidad de Proyectos (Con Monto ≥ $50,000) Puntaje
0 2
1-5 5
45
5-10 8
11 en adelante 10
1.2 . Experiencia Específica en ejecución de obras similares
Participación en ejecución de obras similares contratista administrador o subcontratista en los
últimos 3 (Tres) años, para que sume dentro de la evaluación cada uno de un valor mínimo de
$50,000 (Cincuenta mil dólares americanos). Proyectos los cuales han sido completados
satisfactoria y substancialmente y son de naturaleza y complejidad similares a las obras propuestas.
La similitud se basará en la profundidad, tecnología y otras características tal como se describen en
la Sección VI, Especificaciones Técnicas
Cantidad de Proyectos Similares (Con Monto ≥
$50,000)
Puntaje
0 2
1-5 6
5-8 9
9 en adelante 14
1.3. Antigüedad de la Empresa
Se verificará según la escritura de constitución de la empresa los años de haberse constituido y
dedicado al rubro de- construcción. En caso de consorcio se verificará la antigüedad de la empresa
Representante.
2. Equipo Técnico de la Empresa
En este criterio se evaluará el personal principal, que pondrá el oferente a disposición o estará
involucrado en la ejecución del proyecto. Se deberán adjuntar los Curriculum vitae del personal
involucrado además de llenar el formato correspondiente. Como mínimo presentar la información
(Curriculum Vitae) de 2 profesionales y máximo de 5. Ya que en base a los profesionales
presentados se evaluará individualmente cada profesional y luego se ponderarán para obtener el
puntaje final en este criterio.
Años de la Empresa de Haberse Constituido Puntaje
0-3 2
3-5 4
6-9 5
10 en adelante 6
46
Esta será una evaluación individual de cada profesional:
Los puntos asignados a este criterio se subdividen en los siguiente sub-criterios:
1. Años de Experiencia Profesional 15 puntos
2. Curso de Especialización 5 puntos
3. Experiencia Específica 10 puntos
Y se Evaluará en los siguientes intervalos
1. Años de Experiencia Profesional
Se evaluará los años de ejercicio profesional del personal propuesto
Años de experiencia Puntaje
1-4 4
5-7 8
8-10 10
10 en adelante 15
2. Curso de Especialización
Se evaluará el grado académico de cada profesional de la siguiente manera:
Rangos Puntaje
Cursos con duración mayor
a 1 mes
0.5
Diplomados y
Especializaciones
0.5
Maestría o un grado
superior
4
3. Experiencia Específica
En este criterio se evaluará la experiencia del técnico en Construcción de sistemas de Alcantarillado
Sanitario.
Rangos Puntaje
0 proyectos 2
1 a 3 proyectos 6
4 a 6 proyectos 8
10 proyectos 10
47
Nota: En este puntaje se tomará en cuenta si el personal ha trabajado anteriormente con otras
compañías efectuando trabajos en el área.
Puntaje Final
Luego de evaluar individualmente sobre el puntaje que obtuvo cada profesional propuesto, se
realizará una ponderación según el nivel de importancia del personal propuesto en el proyecto en el
proyecto, y se obtendrá el puntaje final en base al equipo técnico de la empresa.
A manera de ejemplo:
2. Equipo Técnico de la
Empresa
Personal /Factor de Ponderación
TOTAL
GLOBAL
P1 P2 P3
30 puntos
máximo
2.1 Años de Experiencia
Profesional 15
2.2 Curso de Especialización 5
2.3 Experiencia Específica 10
Total unitario
Los factores de ponderación asignado a cada profesional podrán variar según lo decida la comisión
técnica evaluadora la cual los decidirá de la manera más clara y objetiva, la empresa tiene derecho
de presentar una cantidad de personal entre 3 a 5 profesionales
III. Disponibilidad de Maquinaria y Equipo:
Se asignarán 15 puntos para aquellos oferentes que dispongan del siguiente equipo:
Cantidad Descripción Puntaje
Total
Nota. Se multiplicarán por 70% el total de puntos, si el equipo es alquilado.
IV. Capacidad Financiera
1. Evaluación Financiera:
Esta se realizará con el análisis de la información solicitada en la Sección II numeral 2
Capacidad Financiera.
48
Para analizar la capacidad financiera, se evaluarán tres (3) indicadores financieros como ser:
1.Índice de Liquidez Razón Corriente: Activo Circulante Pasivo Circulante
2.- Razón de Endeudamiento: Total pasivo x 100
Total activo 3.- Capital de Trabajo: Activo Circulante – Pasivo Circulante
Los índices financieros se calificarán en base a la siguiente escala: INDICE RANGO DE CALIFICACION PUNTAJE A
Índice de Liquidez
0.01-1.00 1.01-1.10 1.11-1.30 1.31-1.40 1.41-1.50 1.50 en adelante
1 3 5 7 8 10
B Endeudamiento
0.01 %-30% 30.01%-40% 40.01%-50% 50.01%-60% 60.01%-70% 70.01% en adelante
10 8 6 4 2 0
C Capital de Trabajo Lps. 0.01-400,000.00 Lps. 400,000.01-600,000.00 Lps. 600,000.01-800,000.00 Lps. 800,000.01-1,000,000.00 Lps. 1,000,000.01 en adelante
2 4 6 8 10
INDICES FINANCIEROS PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO 30 puntos 15 puntos Razón de Liquidez 10 puntos 3 puntos Razón de Endeudamiento 10 puntos 6 puntos Capital de Trabajo 10 puntos 6 puntos Los Estados Financieros se evaluarán para los últimos tres (3) años, siempre y cuando no se presenten perdidas en el estado de resultado.
49
6. Procedimiento y Criterios de Evaluación Oferta Técnica (sobre 2)
Las empresas que hayan superado el porcentaje mínimo de evaluación de co- calificación 85%
procederán a la apertura del sobre número dos (2).
La evaluación de la descripción de la obra se efectuará de la manera siguiente:
Programa de Ejecución de Obra dentro del plazo solicitado en las presentes Bases de
Licitación. (60%)
Plan y Programa de Trabajo (40%)
Total puntaje Evaluación Técnica = 100%
Puntaje mínimo para pasar a la evaluación económica = 70%
Para las empresas que superen el porcentaje mínimo de evaluación Técnica se procederá a
la apertura de el sobre 3 Evaluación económica
7. Procedimiento y Criterios de Evaluación Oferta Económica. (Sobre 3)
Se efectuará la comparación de precios a las ofertas presentadas, que cumplen legal, técnica
y financiera y con las condiciones de la obra. SANAA seleccionará la oferta que haya
superado la evaluación legal, técnica, financiera y la de precio más bajo de conformidad
con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado, sin embargo, si
tomando en cuenta la calidad y conforme los, mejores intereses de SANAA se podrá
adjudicar aunque la misma no sea la de mejor precio, extremos que deberán ser
debidamente motivados, por lo cual los oferentes no podrán alegar indemnización alguna.
Lo anterior en aplicación a los Artículos 51, 52 y 55 de la Ley de Contratación del Estado y
134,135 y 140 de su Reglamento.
50
Sección V. Documentación y Formularios de la Oferta
51
Sección V. Documentación y Formularios de la Oferta Todo oferente presentará en el acto de apertura, tres (3) sobres cerrados, cada uno con el
siguiente contenido:
1) C0-calificacón (Sobre No.1): En la que se presentaran todos los documentos solicitados
para el proceso de Co-calificación.
2) Oferta Técnica (Sobre No.2): En el que se presentará la propuesta técnica del proyecto.
3) Oferta Económica (Sobre No.3): En la que se detalla costo de las Obras a ejecutarse.
Las ofertas objeto de este proyecto se presentará en tres (3) sobres sellados independientes, uno
conteniendo la Co-calificación, otro la oferta técnica y otro la oferta económica.
Toda correspondencia relacionada con esta licitación será dirigida a:
Dr. DANILO ALVARADO R.
Gerente General
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
Oficina Principal SANAA, 1era., Avenida, 13ª Calle.
Comayagüela, M. D. C. Honduras, C. A.
Teléfono: PBX: (504) 2237-8551
Fax No. (504) 2237-8552
Esta viñeta se colocará en la parte central de la cara frontal del paquete que contiene los tres Sobres
que contienen la Co-calificación, Oferta Técnica y la Oferta Económica, Se indicará en la portada
del paquete, además de la información que identifica al Oferente la siguiente Literatura:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CO-CALIFICACIÓN SANAA
PROSAGUA-003-2013 PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
52
El contenido de cada uno de los sobres que son presentados en la oferta será de acuerdo a lo
establecido en esta sección, y se complementa con la información de la Sección IV donde se indica
la evaluación de las ofertas. Los ofertantes deberán también presentar toda aquella documentación
que consideren relevante para ser evaluados según fue descrito en la sección IV.
Sobre No. 1 Co-Calificación de Oferentes
Preparación de la Documentación de Co-calificación:
Carta al SANAA: La persona natural o jurídica, o Consorcio/ deberá presentar la documentación
con una carta dirigida al SANAA, manifestando su interés de participar en la Co-calificación para la
ejecución del PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
Número de Documentos: Los oferentes deberán proporcionar dos (3) juegos completos
(original y dos copias) con la documentación solicitada, debidamente foliada y con la media
firma en cada una de sus páginas.
Consorcios:
Las empresas que pretendan asociarse en consorcio para la ejecución de los trabajos deberán incluir
una carta de Intención para la asociación requerida, suscrita por representantes autorizados por cada
una de las empresas. En el caso de resultar el consorcio ganador de la eventual licitación y realizada
su contratación, estas empresas quedarán obligadas solidariamente y deberán firmar el contrato cada
una de ellas, debiendo nombrar un representante o gerente único del socio mayoritario con poderes
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir obligaciones derivados del contrato.
Debiendo acompañar el borrador de Acuerdo de Consorcio.
Documentación a Presentar en Sobre No.1
Deberá presentarse la documentación legal, Cualquier documento que sea copia fotostática debe ser
debidamente autenticada. (En caso de consorcio se presentará en forma separada para cada
empresa):
1. Documentos Legales del oferente
1.1 Documentos Legales Del Oferente (Para Empresas Nacionales)
El Oferente deberá presentar la totalidad de los siguientes documentos de orden legal:
El Oferente deberá presentar junto con su oferta la totalidad de los siguientes documentos
de orden Legal:
1. Formulario de Datos Generales del Oferente (DS)
53
2. Fotocopia autenticada del Testimonio Público de la Escritura de Constitución de la
Empresa o Declaración de Comerciante Individual debidamente Inscrita en el registro
mercantil. (DS)
3. Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito en el registro
mercantil correspondiente. (DS).
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de la Persona Natural o jurídica. (DS)
5. Declaración Jurada y autenticada por Notario Público, de no estar comprendido en
ninguna de las inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado, del Oferente.(DS)
6. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad.
(DS).
7. Inscripción o Constancia de solicitud de inscripción en la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS)
8. Constancia de Solvencia vigente emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
(DS)
9. Constancia de solvencia extendida por la Jefatura del departamento de Recuperaciones
del SANAA, extendida a favor del oferente, en caso que el inmueble sea arrendado se
deberá adjuntar la respectiva copia del contrato de arrendamiento y la solvencia del
mismo emitido por la dependencia del SANAA antes mencionada. (DS) y en caso de
que el oferente tenga convenio de pago con el departamento de recuperaciones del
SANAA este deberá estar al día con sus cuotas de pago al momento de la suscripción
del contrato. De igual forma deberán presentar constancia de solvencia de su respectivo
domicilio, las empresas que no reciben el servicio a través del SANAA en el territorio
nacional. (DS)
10. Constancia de Solvencia vigente emitida por la Procuraduría General de la República
(PGR) donde se acredite que tanto la Empresa Oferente como su representante Legal no
han sido objeto de resolución firme de contrato celebrado con la Administración
Pública y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en
contra del Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de
contratos anteriores o en ejecución. (DS)
11. Constancia de estar solvente con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS)
(DS).
12. Copia del recibo de caja extendido por la Tesorería General del SANAA, que acredite la
compra del documento base. (DS)
54
13. Constancia que acredite que la empresa o contratista individual están debidamente
inscritos y solventes en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o los
otros colegios profesionales de acuerdo al área del proyecto en su caso. (DS)
14. Constancia de inscripción y solvencia vigente del representante legal de la empresa ante
el colegio profesional al cual pertenece y corresponda. (DS).
15. Constancia de visita de campo emitida por Unidad de PROSAGUA/Urbano de
SANAA. (La visita es Obligatoria) (DS)
16. Registro Tributario Nacional (Numérico) de la Empresa y del Representante Legal.
(DS)
Las Constancias de: a) Inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del
Estado (ONCAE), b) Constancia de estar solvente en el pago de sus cotizaciones emitida por el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) c) Constancia de no haber sido objeto de sanción
administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco
(5) años, extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y d) Constancia de no haber sido
objeto de Resolución Firme en cualquier Contrato celebrado con la Administración extendida por la
Procuraduría General de la República, podrán ser presentadas por el oferente en caso de que
resultare adjudicado en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, lo anterior en cumplimiento a los artículos 36 de la Ley de contratación del Estado y
30 del Reglamento a la Ley.- El SANAA podrá requerir información a la Oficina Normativa de
Adquisiciones y Contratación acerca de la prohibición establecida en el numeral 5) del artículo 15
de la Ley de Contratación del Estado que literalmente dice: …….” 5) Haber dado lugar por causa de
la que hubiese sido declarado culpable a la Resolución firme de cualquier Contrato celebrado por la
Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto
dure la sanción.- En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años,
excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de Resolución en sus Contratos en dos (2)
ocasiones en cuyo casi la prohibición de Contratar será definitiva”.
Los anteriores documentos deben estar vigentes y en caso de presentar fotocopia de los mismos
deben estar debidamente autenticados.
Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en las bases de
Licitación, para ser evaluados posteriormente, técnica y económicamente
2. OFERTAS EN CONSORCIO:
En caso de presentar Oferta bajo la modalidad de Consorcio, se exige los requisitos anteriores para
cada uno de los asociados, a los que deberá agregarse la presentación del contrato de sociedad
correspondiente, con indicación del porcentaje de participación de los asociados, señalando el
nombre del representante legal y que el poder de representación de este sea vigente durante la
vigencia de la Licitación Pública Nacional. La sociedad de consorcio se regirá según el artículo 17
de la Ley de Contratación del Estado, y la normativa del BCIE.
55
Los anteriores documentos deben ser de la empresa mercantil, vigentes y en caso de presentar
fotocopia de los mismos deben estar debidamente autenticados por el respectivo Consulado
Hondureño en el extranjero. Cuando sea comerciante individual serán del propietario.
Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en el pliego de
condiciones, para ser evaluados posteriormente, técnica y económicamente
3. Experiencia del Oferente
(A continuación se presenta la Información a Presentar para las empresas en general, en caso de
consorcio presentar la información respectiva del socio mayoritario o empresa representante).
3.1 Experiencia General en Ejecución de Obras (Cuadro No.1)
Experiencia con contratos de ejecución de obras en calidad de contratista principal o subcontratista
o contratista administrador por lo menos en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha límite
para la presentación de las Solicitudes.
3.2 Experiencia Específica en ejecución de obras similares (Cuadro No.2)
Participación en ejecución de obras similares contratista administrador o subcontratista en los
últimos tres (3) años, para que sume dentro de la evaluación solo se tomarán en cuenta los
Proyectos que han sido completados satisfactoria y substancialmente y son de naturaleza y
complejidad similares a las obras propuestas. La similitud se basará en lo siguiente:
En la lista de referencias deberán indicar el año en que se ejecutó el Proyecto y el lugar exacto
donde se realizaron los trabajos.
*Se deberá incluir todo aquella información que compruebe la veracidad de lo presentado, de lo
contrario no se tomará en cuenta.
Para el numeral 3.1 y 3.2 Se requiere una descripción detallada del desarrollo de proyectos que haya
ejecutado la empresa en los últimos tres (3) años. Asimismo, se deberá acompañar las actas de
recepción final definitiva y finiquitos, teniendo que indicar la dirección de los proyectos antes
mencionados.
En la evaluación solo se tomarán en cuenta aquellos proyectos terminados que estén respaldados
por acta de recepción final definitiva.
Donde se consigne en forma clara, costos y tiempos programados y reales. Si hay variación con
respecto al costo o tiempo programado se debe justificar tal variación.
3.3 Antigüedad de la Empresa
Se revisará la escritura y el año de constitución de la empresa (en caso de consorcio de la empresa
representante).
56
4. Equipo Técnico de la Empresa (Cuadro No.3)
(A continuación se presenta la Información a Presentar para las empresas en general, en caso de
consorcio presentar la información respectiva del socio mayoritario o empresa representante)
La empresa deberá presentar un listado detallado de su personal profesional, técnico y
administrativo mínimo 3 y máximo 5, indicando su formación académica y experiencia en la
ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, incluyendo Currículum Vitae del
personal detallado en el cuadro. La experiencia del personal técnico y administrativo será contada a
partir de la fecha en que se empezó a desempeñar en un cargo específico, por lo tanto en su
Curriculum vitae deberá identificarse claramente esta información. Asimismo deberán especificarse
los montos de los proyectos expresados en dólares en los que haya actuado este personal en el
rango solicitado, la ubicación geográfica de los mismos y el grado de complejidad de las obras.
5. Capacidad Económica y Financiera del oferente (Cuadro No.4-7)
(A continuación se presenta la Información a Presentar para las empresas en general, en caso de
consorcio presentar la información respectiva del socio mayoritario o empresa representante)
Con el propósito de conocer la capacidad que tendrá (n) la empresa(s) para enfrentar sus
compromisos económicos durante la ejecución del proyecto, se evaluará su capacidad financiera,
administrativa y económica en función de su interés en participar en la Co-calificación. Para esto
presentará los siguientes documentos:
1) Referencias bancarias: original del estado de resultados de las cuentas bancarias de la
empresa en su último año de operaciones, emitido por el banco correspondiente y dirigido al
SANAA, que permitan determinar su estado de liquidez actual
2) Referencias líneas de crédito: original del estado de resultados correspondiente a los
créditos incurridos por la empresa durante sus últimos tres (3) años de operación, emitido por la
respectiva institución crediticia y dirigida al SANAA, que permitan determinar su estado de
liquidez actual.
3) Referencias Instituciones Fiduciarias: se deberá presentar copia autenticada de las garantías
emitidas para la ejecución de proyectos durante los últimos tres (3) años de operación acompañado
del certificado emitido por la institución fiduciaria
4) Los Oferentes deberán presentar los Balances Generales y Estados de Resultados auditados
por Auditoría Externa, acompañados con su respectiva Constancia; de los últimos tres (3) años
2010,2011 y 2012; timbrados, refrendados por un Perito Mercantil y Contador Público, o
Licenciado en Contaduría Pública Colegiado en Honduras(presentar Constancia de Solvencia del
Colegio en que se encuentra inscrito) o estar debidamente legalizados en caso de ser auditados en el
Exterior.- Asimismo deberán presentar Declaración Jurada debidamente autenticada por el
Contador Público donde se Certifique la veracidad de la información financiera presentada.
57
6. Formularios Co-Calificación
A continuación se presentan los formatos y formularios de la información que se solicita en la Co-
calificación:
Contenido:
Sección 1: Contiene los siguientes formatos que deberán ser llenados por los
participantes:
Datos Generales de la Firma
Declaración del Contador Público
Declaración Jurada
Declaración Jurada Sobre la Veracidad de la Información Suministrada
Sección 2: Contiene la información que deberá ser proporcionada por los
participantes:
A: INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y
EQUIPO CUADRO No. 1 Proyectos ejecutados en general en los últimos 3 años
CUADRO No. 2 Proyectos en el área específica
CUADRO No. 3 Personal Profesional
B: INFORMACIÓN FINANCIERA
CUADRO No. 4 Referencias Bancarias
CUADRO No. 5 Líneas de Crédito
CUADRO No. 6 Instituciones Fiduciarias
C: REVISION LEGAL
CUADRO No.7 Requisitos y Antecedente Legales
58
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
1. Nombre o razón social: ________________________________________________________ 2. País de origen: _________________________________________________________ 3. Domicilio: __________________________________________________________ 4. Sucursales ________________________________________________________ 5. Dirección Postal: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________Indicar Calle Número Ciudad
_________Apartado Postal Estado País___________
Teléfono No.____________________ Fax No. ____________________
Correo Electrónico
(E-mail) ___________________________________________
Ciudad o Estado
(Departamento) ____________________________________________
País: _____________________________________________
6. Representante Legal: (Indicar nombre completo y No. de RTN)
Dirección ________________________________________________________
Teléfono: ______________________ FAX ________________________________
Correo Electrónico (E-mail) _________________________________________
7. Adjunte fotocopia del Testimonio de la Escritura Constitutiva de la Empresa
______________________________
___________________________________
Nombre Representante Legal Firma
__________________________________________________
Fecha
59
DECLARACIÓN DE LA FIRMA AUDITORA
Nombre de la Empresa Contable: ________________________________________
Fecha de Organización _______________________________________________________
Nacionalidad: _______________________________________________________
Dirección Postal: __________________________________________________________ Indicar Calle Número
Ciudad
______________________________________________________________________________________________
Apartado Postal Estado País
Número (s) de teléfono (s) ________________________ No. Fax: ________________________
Correo Electrónico (E-mail):________________________________________________________
Capital Suscrito: ______________________________________________________________
Capital Pagado: ____________________________________________________________
Representante Legal: ____________________________________________________________
Por la presente HAGO CONSTAR que soy Contador Público ___________________________que ha
examinado los libros de la persona natural o jurídica _______________________ y que la declaración
financiera ha sido debidamente preparada de los libros de dicha Sociedad y que en mi opinión es una
Declaración verdadera y clara de la situación financiera de dicha Sociedad.
Al día _____________________________________________ 201_
_______________________________________________
Firma Auditora
No. Colegiación (Hondureños) _____________________
La anterior Declaración del Contador Público no debe hacerla ningún individuo que sea miembro o
empleado de la persona o sociedad que presenta esta Declaración.
60
DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACION
SUMINISTRADA
Yo, _________________________________________, (generales), en mi condición de Representante
Legal de la Empresa ___________________________________ y con las facultades suficientes, por la
presente declaro que: PRIMERO: Toda la información proporcionada en el formulario adjunto para la Co-
calificación de Empresas para la ejecución de ___________________________________________, a
desarrollarse por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), es exacta y
veraz y que de no ser así, dará lugar a descalificación. SEGUNDO: El hecho de permitir a mí representada
participar en el proceso de Co-calificación como posible contratista no debe interpretarse como que ha
adquirido el derecho a ser precalificada: En consecuencia, el Infrascrito acepta la decisión de SANAA,
respecto a esta co-calificación no estando sujeta a apelaciones de ninguna clase. TERCERO: Que por este
medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía de seguros, bancos, depositario,
fabricante y distribuidor de materiales y equipos, y a cualquier persona, empresa o sociedad mercantil,
suministren cualquier información pertinente que sea requerida por SANAA y que se considere necesaria para
verificar la información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a competencia y reputación.
CUARTO: Estamos constituidos y legalmente organizados como (Nombre legal de la persona natural o
jurídica ) de conformidad con las leyes de la República. QUINTO: De resultar seleccionados nos sometemos
a las leyes, Reglamentos, y Tribunales de la República de Honduras, en todo lo que se refiere a los trámites y
ejecución del contrato. SEXTO: Que la documentación legal sobre constancias presentada en fotocopias es
copia fiel y concuerda con su original, y se presentan debidamente autenticadas.
Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la presente declaración
Jurada, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _______ días del mes de__________________
del dos mil trece.
_____________________ _______________________________
Firma del Representante Legal Nombre
61
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INHABILIDADES
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ____________________, mayor de edad, casado, y de domicilio de __________________declaro bajo
juramento que no estoy impedido para contratar con el Estado de Honduras ni comprendido en los Artículos
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.
Y para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
a los _____ días del mes de _____________ del dos mil trece.
_____________________________________________________
Firma del Representante Legal
_____________________________________________________
Nombre
62
A: INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y EQUIPO TECNICO
63
CUADRO NO.1
Experiencia General en Ejecución de Obras
Nombre de la Empresa: ______________________________________________________________
Proyecto Vigencia del Contrato Costo (Lps) Duración
Nombre Propietario Desde Hasta Inicial Final Programa Real
Nota:
1) Costo de Contrato. Si hay variación con respecto al caso original, explicar la razón.
2) En páginas adicionales deberá hacerse una breve descripción de cada uno de los proyectos.
64
CUADRO NO.2
Experiencia Específica en Ejecución de Obras Similares
Nombre de la Persona natural o jurídica: ____________________________________________
Proyecto Vigencia del Contrato Costo (Lps.) Duración
Nombre Propietario Desde Hasta Inicial Final Programa Real
Nota:
1) Costo de Contrato. Si hay variación con respecto al caso original, explicar la razón.
2) En páginas adicionales deberá hacerse una breve descripción de cada uno de los proyectos.
65
CUADRO NO.3
Equipo Técnico del Oferente
Nombre Profesión
No. de
Registro o
Colegiación
Nacionalidad Puesto que
Desempeña
Años con
Empresa
Experiencia
en:
Firma______________________________ Fecha: _________________________
Cítese brevemente, las obras que ha ejecutado o en las que ha intervenido, tanto en la Empresa en
que actualmente trabaja como en anteriores, indicando el puesto que ha desempeñado y el tiempo
que estuvo en cada obra. Adjuntar Curriculum Vitae.
66
B: INFORMACIÓN FINANCIERA
67
CUADRO NO.4
Referencias Bancarias
Nombre de la Persona Natural o Jurídica: ______________________________
Nombre del Banco Dirección Deposito A Promedio En
Nota: Deberán presentarse documentos que acrediten la información
anterior.
68
CUADRO NO.5
Líneas de Crédito
Nombre de la Persona Natural o Jurídica: ____________________________
Nombre del Banco Dirección Disponibilidad Monto en
Nota: Deberán presentarse documentos que acrediten la información
anterior.
69
CUADRO NO.6
Referencias Instituciones Fiduciarias
Nombre de la Persona Natural o Jurídica: _____________________________
Nombre de la Institución
Fiduciaria Dirección Disponibilidad
Monto
en
Nota: Deberán presentarse documentos que acrediten la información
anterior.
70
CUADRO NO. 7 REQUISITOS Y ANTECEDENTES LEGALES
No. DOCUMENTACION LEGAL Presenta
1 Formulario de Datos Generales del Oferente.(DS) Si No
2
Fotocopia autenticada del Testimonio Público de la Escritura de Constitución de la
Empresa o Declaración de Comerciante Individual debidamente Inscrita en el registro
mercantil. (DS)
Si No
3
Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito en el registro
mercantil correspondiente. (DS).
Si No
4 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de la Persona Natural o jurídica. (DS)
Si No
5
Declaración Jurada y autenticada por Notario Público, de no estar comprendido en
ninguna de las inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado, del Oferente.(DS)
Si No
6 Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad. (DS).
Si No
7
Inscripción o Constancia de solicitud de inscripción en la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (DS)
Si No
8
Constancia de Solvencia vigente emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
(DS)
Si No
9
Constancia de solvencia extendida por la Jefatura del departamento de Recuperaciones
del SANAA, extendida a favor del oferente, en caso que el inmueble sea arrendado se
deberá adjuntar la respectiva copia del contrato de arrendamiento y la solvencia del
mismo emitido por la dependencia del SANAA antes mencionada. (DS) y en caso de que
el oferente tenga convenio de pago con el departamento de recuperaciones del SANAA
este deberá estar al día con sus cuotas de pago al momento de la suscripción del contrato.
De igual forma deberán presentar constancia de solvencia de su respectivo domicilio, las
empresas que no reciben el servicio a través del SANAA en el territorio nacional. (DS)
Si No
10
Constancia de estar solvente con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS)
(DS).
Si No
11
Copia del recibo de caja extendido por la Tesorería General del SANAA, que acredite la
compra del documento base. (DS)
Si No
12
Constancia de Solvencia vigente emitida por la Procuraduría General de la República
(PGR) donde se acredite que tanto la Empresa Oferente como su representante Legal no
han sido objeto de resolución firme de contrato celebrado con la Administración Pública
y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra
del Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos
anteriores o en ejecución. (DS)
Si No
71
13
Constancia que acredite que la empresa o contratista individual están debidamente
inscritos y solventes en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o los otros
colegios profesionales de acuerdo al área del proyecto en su caso. (DS)
Si No
14
Constancia de inscripción y solvencia vigente del representante legal de la empresa ante
el colegio profesional al cual pertenece y corresponda. (DS).
Si No
15
Constancia de visita de campo emitida por Unidad de PROSAGUA/Urbano de SANAA.
(La visita es Obligatoria) (DS)
Si No
16 Registro Tributario Nacional (Numérico) de la Empresa y del Representante Legal. (DS)
Si No
Nota: Cualquier documento que sea fotocopia debe ser debidamente autenticado
Sobre No. 2 Oferta Técnica
A continuación se detalla la documentación que los contratistas deberán facilitar con su propuesta
para su respectiva evaluación
1. Experiencia de la Firma y Equipo Técnico
No es necesario adjuntar la información en el sobre No.2 ya que se utilizará la información que se
suministró en el sobre No.1 (Co-Calificación) para la evaluación de este criterio
2. Informe de Visita Técnica de Campo
Presentar un reporte de la visita de campo, con fotografías, mediciones y observaciones que serán
consideradas en la presentación de su oferta.
3. Plan y Programa de Trabajo Programa de Ejecución de Obras y Especificaciones Técnicas.
Los programas de trabajo deberán ser presentados en Pert y barras Gant, cada oferente presentará un
cronograma legible y claro, fácil de interpretar que incluya los principales grupos de actividades
establecidos en los cuadros que detallan el conjunto de actividades, pero que al mismo tiempo
permita, a través de una versión digital de dicho cronograma, profundizar en el detalle, el consultor
deberá presentar en físico una versión impresa del cronograma resumen y en CD una versión digital
que le permita al evaluador ver los detalles del mismo.
El oferente también deberá presentar un plan de trabajo, a manera de ensayo del como procederá a
la fabricación de los componentes, al suministro y la instalación de todos los componentes que
incluye el proyecto.
72
4. Constancia de Visita de Campo
Al presentar informe de la visita técnica, se presentará la constancia de visita que se entregará a
cada empresa una vez haga su visita al sitio.
Esta constancia se presentará junto con oferta técnica, ya que de no presentarse, la misma no
tendrá validez.
Sobre No. 3 Oferta Económica
Carta Propuesta debidamente firmada y sellada conforme la Sección IV Formularios de la Oferta
Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo al formulario propuesto.
73
FORMULARIO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
POR CUANTO, ____ (nombre del oferente) __________, en adelante denominado “EL
OFERENTE”, ha presentado su oferta el __ (fecha de la oferta) _, para la (nombre de la Licitación
y objeto de la misma), en adelante denominada “LA OFERTA”.
POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia de que nosotros (nombre de Institución
Bancaria), con domicilio legal en __(sede de la oficina principal) _, en adelante denominad(a)(o)
“LA INSTITUCIÓN”, hemos contraído una obligación con el Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), por la suma de __(indicar valor en letras y números no
inferior al 3% de la oferta)__, a cuyo pago, a simple requerimiento, en legal forma al mencionado
CONTRATANTE se obligan por el presente documento la propia INSTITUCION, sus sucesores
y cesionarios. Esta obligación queda sujeta a las siguientes condiciones:
1. Si con posterioridad a la Recepción y apertura de las ofertas, EL OFERENTE retira su oferta
durante el período de validez de la misma estipulado en el Formulario de la oferta del
Contratante;
Si EL OFERENTE, después de haber sido notificado de la adjudicación de su oferta por SANAA
durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato conforme a lo
previsto en las bases de la LicitaciónLICITACIÓN PÚBLICA NACIONALSANAA –
PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”, o no presenta
o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido en las bases de
licitación antes referida.
LA INSTITUCIÓN se compromete a pagar a SANAA el monto antes mencionado a simple y
único requerimiento por escrito, indicando el SANAA cuál o cuáles de las condiciones mencionadas
se ha producido.
La presente Garantía tendrá una vigencia de ocho meses contados a partir de la fecha de recepción y
apertura de ofertas estipulada en las Bases de Licitación o el que resulte de prórrogas concedidas
por EL CONTRATANTE para tal recepción y apertura. Por el presente documento LA
INSTITUCIÓN renuncia a toda notificación con respecto a dichas prórrogas. Este plazo podrá
ampliarse por treinta (30) días adicionales mediante simple requerimiento del SANAA. Todo
requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por LA INSTITUCIÓN a más tardar en
la fecha mencionada al comienzo de este párrafo.
Dado en ___________ a los _______ del mes de ____________ del año ___________.
___________________________________________________
Firma y Sello del Funcionario Autorizado
74
Sobre No. 3 Oferta económica
La oferta a presentarse por el oferente deberá considerar la suma de todos los costos incurridos en el
suministro e instalación de todos aquellos componentes del proyecto
Los Documentos a presentarse en este sobre son:
1. Carta de presentación de la Oferta Económica (Carta Propuesta) (DNS) (Formato 2)
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (Original) (DNS)
3. Listado de Componentes del Proyecto con su respectivo precio unitario, desglose de
impuesto y cantidad según el formato proporcionado.
4. Además deberá proporcionar un presupuesto detallado por actividades del proyecto,
incluyendo las fichas que respalden cada una de las actividades que conforman el
proyecto.
5. Información que se menciona en los IAO cláusula 12.
6. El oferente podrá adjuntar Toda aquella información considerado relevante en la oferta
económica por presentarse y no expresado en las bases de licitación.
La Oferta Económica será presentada en lempiras como marco de referencia
comparativo de la misma.
El proyecto no está sujeto al escalamiento de precios.
75
Formatos No. 1 (Sobre No.3)
LISTADO DE PRECIOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
Lote No. 1: _________________________en la ciudad de ________
Nombre de El Oferente ________________________________.
Número de la Licitación ____________.
DESGLOSE DE OFERTA
No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL
RED COLECTORA (RED "B" y "D")
1 Trazado y marcado con nivel ml 16,208.13
2 Excavación con retroexcavadora suelo tipo I m³ 22,723.45
3 Demolición de piso de concreto (8-10 cm) m² 338.00
4 Sum/Inst tub PVC perfilada helicoidal 4"Ø ml 4,800.00
5 Sum/Inst tub PVC perfilada helicoidal 6"Ø ml 10,490.23
6 Sum/Inst tub PVC perfilada helicoidal 8"Ø ml 188.80
7 Suministro tubería PVC perfilada helicoidal 10"Ø ml 729.10
8 Instalación tubería PVC perfilada helicoidal 10"Ø ml 729.10
9 Caja de registro de 40 x 40 x 60 cm. unidad 800.00
10 Empedrado c/piedra tallada 20 x 25, E=20 cm m² 338.00
11 Pozo alcantarillado h=1.0 m, no inc. exc y acarr unidad 3.00
12 Pozo alcantarillado h=1.5 m, no inc. exc y acarr unidad 3.00
13 Pozo alcantarillado h=2.0 m, no inc. exc y acarr unidad 73.00
14 Pozo alcantarillado h=2.5 m, no inc. exc y acarr unidad 23.00
15 Pozo alcantarillado h=3.0 m, no inc. exc y acarr unidad 7.00
16 Pozo alcantarillado h=3.5 m, no inc. exc y acarr unidad 7.00
17 Pozo alcantarillado h=4.0 m, no inc. exc y acarr unidad 1.00
18 Pozo alcantarillado h=4.5 m, no inc. exc y acarr unidad 4.00
19 Relleno compactado con material selecto m³ 4,345.59
20 Relleno compactado con material del sitio m³ 17,364.61
21 Prueba hidrostática alcant. Sanit. 4" - 12" Ø ml 16,208.13
22 Acarreo de material de desperdicio m³ 5,358.84
23 Yee PVC de 6" x 4" Ø (Sumin e instalación) unidad 660.00
24 Yee PVC de 10" x 4" Ø (Sumin e instalación) unidad 110.00
25 Yee PVC de 8" x 4" Ø (Sumin e instalación) unidad 30.00
26 Ademado de zanjos en alcantarillados m² 2,082.00
76
27 Demolición elementos de concreto/mampostería m³ 28.49
28 Cuneta rectangular de mampostería E= 25 cm, A= 50 cm, P= 70 cm, emp
ml 38.40
29 Losa de concreto e=15 cm, No. 4 @ 15 cm a/s m³ 38.40
30 Desmontaje de adoquinado m² 250.29
31 Adoquinado (no incluye adoquín) m² 250.29
32 Bordillo de concreto de 15 x 15 cm ml 23.00
33 Demolición y reposición pavimento asfaltico m² 162.88
34 Demolición y reposición pavimento conc hidraul m³ 1.12
35 Suministro e Instalación de Rotulo Unidad 1.00
Sub Total Costos Directos
Utilidad, imprevistos, gastos administrativos, otros
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Firma de El Oferente ________________________________________
77
Formato 2 Carta de Presentación de Oferta (Sobre 3)
Fecha: __________________________
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SANAA-PROSAGUA-003-2013.
Señor Gerente General Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
Nosotros, los suscritos, declaramos que: (a) Hemos revisado el documento base de la licitación: LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONALSANAA PROSAGUA -003-2013“_______________________________” y no tenemos reserva alguna al mismo, incluyendo las circulares aclaratorias y enmiendas.
(b) aceptamos presentar nuestra oferta, lo que implica la aceptación incondicional, de nuestra parte, de las base de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALSANAA- PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” y la declaración responsable de que reunimos todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el SANAA.
Aceptamos sin restricciones ni objeciones el documento base de licitación, las aclaraciones y enmiendas.
(c) De conformidad con las Bases de Licitación y según planos, especificaciones
Técnicas, y demás aspectos constructivos nos comprometemos a ejecutar el Proyecto “________________________________” a satisfacción del SANAA
(d) El precio total de nuestra oferta es: ______________________________ _____________________________________________________________________ (e) Ofrecemos un descuento equivalente a _________________________________ ___ (f) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de ______________, contado a
partir de la fecha límite fijada para la recepción y apertura de ofertas, de conformidad con los bases de Licitación.
(g) Si nuestra oferta es seleccionada, nos comprometemos a presentar la garantía de
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los bases de Licitación. (h) Aseguramos que en esta licitación somos partícipes en calidad de Oferentes con una
sola oferta.
78
I) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o Proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles para presentar ofertas;
J) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
Nombre________________________________, en calidad de _____________________ (Cargo) Del Oferente: ___________________________________________________________ Debidamente autorizado para firmar la presente oferta
79
Formato de Garantía de Anticipo de Contrato.
GARANTIA DE ANTICIPO DE CONTRATO GARANTIA No.____________________ SUMA GARANTIZADA: ___________________ VIGENCIA: DESDE_________ HASTA__________ BENEFICIARIO: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) AFIANZADO: (OFERENTE) ________________________________________________ HASTA POR LA CANTIDAD DE: (cantidad en letras) ____________________________ (15% del valor total del contrato otorgado en concepto de anticipo) Para garantizar la correcta inversión del pago anticipado a cuenta de la ejecución del Contrato No._____________ derivado de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL-SANAA–PROSAGUA-003-2013 “____________________________________________________”Conviene: __________________________________________________________________ (Institución garante) QUE ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR; LA PRESENTE TENDRA CARÁCTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA EN SU CASO POR LA VIA DE APREMIO SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Extendida en la ciudad de ______________ a los __________ días del mes de ____________ del año ____________________ ____________________ Firma del Representante Legal Institución garante
80
Formato de Garantía de Ejecución (Cumplimiento) de Contrato
GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
GARANTÍA No: __________________________________
VIGENCIA del ________________ al _________________
GARANTIZADO (Nombre del Proveedor) .
MONTO DE LA GARANTÍA ________________________
BENEFICIARIO SANAA
OBJETO DE LA GARANTÍA: Garantizar que (Nombre contratista), en adelante denominado “El
contratista”, cumplirá con todas y cada una de las cláusulas del Contrato No. (Número de
referencia del Contrato), fechado el _________ de ____________ del año _________, suscrito con
el SANAA, para la ejecución del proyecto“___________________________________________),
en adelante denominado “El Contrato”.
(Nombre de la Compañía) del domicilio de (indicar el domicilio de la oficina principal) ,
denominado en lo sucesivo “La Compañía” por este documento garantiza a SANAA el
cumplimiento del Contrato descrito anteriormente y suscrito con El CONTRATISTA con sujeción
a las especificaciones, condiciones y términos del mencionado Contrato.
Si El CONTRATISTA no cumpliere con algunas de las Cláusulas de dicho Contrato, SANAA
estará en la obligación de comunicar esta circunstancia a La Compañía, inmediatamente que tenga
conocimiento del incumplimiento.
Una vez notificados del incumplimiento de El CONTRATISTA, nos obligamos a pagar a simple
requerimiento de SANAA, en su primera y única solicitud por escrito, haciendo constar que El
CONTRATISTA no ha cumplido lo dispuesto en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones
capciosas, toda suma o sumas que no excedan de los límites (monto de la garantía) antes dichos, sin
necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de la reclamación o la suma en
ella especificada.
Esta garantía es válida hasta el _________ de __________ del año _______ a las ____________
horas, o sea tres meses posteriores al plazo de ejecución del Contrato, pudiéndose ampliar este
plazo mediante simple requerimiento de SANAA hasta por tres meses adicionales más.
En fe y compromiso de lo anterior él (nombre de la Compañía Garante), extiende la presente
Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la ciudad de ___________ a los ________ días del mes
de ______________ del año ____________
Firma y Sello de la Compañía Garante
81
Formato de Garantía de Calidad
GARANTIA DE CALIDAD GARANTIA No.____________________ SUMA GARANTIZADA: ___________________ VIGENCIA: DESDE_________ HASTA__________ BENEFICIARIO: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) AFIANZADO: (OFERENTE) ________________________________________________ HASTA POR LA CANTIDAD DE: (cantidad en letras) __________________________________________________________________ 5 % del valor total de la oferta Para garantizar la calidad de la Obra Contratada en el contrato No._______________ Conviene:
(Institución garante) QUE ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR; LA PRESENTE TENDRA CARÁCTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA EN SU CASO POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Extendida en la ciudad de ___________________ a los ______días del mes de_________ del año________________ _____________________ Firma del Representante Legal Institución Garante
82
Sección VI. Programa de Ejecución de Obras y Especificaciones Técnicas
83
Sección VI. Especificaciones Técnicas A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1. Antecedentes Se requiere la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”, para lo cual se han preparado las presentes especificaciones técnicas de la obra a ejecutar.
El presente documento contiene la descripción de las obras de construcción que se realizarán y las obligaciones del contratista en la ejecución del contrato de obra pública. 2. Descripción
Descripción Global de la Obra a ejecutar: Se construirán dos (2) subsistemas de red colectora denominados Red “B” y Red “D”, comprendidos de la siguiente forma:
Nº CONCEPTO
1 16,208.13 ml de Red Colectora
2 121 Pozos de Inspección
3 800 Conexiones Domiciliares
3. Plazo de Ejecución
El contratista iniciará la obra objeto del contrato siete días calendarios contados a partir de que se emita la orden de inicio, por parte de la Unidad Ejecutora, las obras serán entregadas en un plazo no mayor a cuatrocientos cincuenta (450) días calendarios.
El contratista deberá indicar presentar junto con su oferta, un programa de ejecución de la obra, donde pueda verificarse el plazo de entrega de las obras y dicho plazo será considerado en la evaluación de cada propuesta, éste no debe ser mayor a cuatrocientos cincuenta (450) días calendario de acuerdo a las necesidades del Contratante. El plazo de entrega de la obra se inicia a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, y termina cuando el proyecto esté totalmente concluido y aprobado física y financieramente.
84
4. Forma de Pago
a) Anticipo
SANAA otorgará al contratista un quince por ciento(15%) en concepto de anticipo del monto total del contrato, en aplicación a las disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio Fiscal del año 2013, (vigentes a la firma del contrato) y estará destinado exclusivamente a gastos de movilización y a su inversión en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra, los cuales serán objeto de comprobación por parte del supervisor del SANAA, su monto será deducido mediante retenciones proporcionales a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada, en la misma proporción en que fue otorgado, de manera que el último saldo se retendrá del pago final.-Dicho anticipo será cubierto por parte del contratista a través de una garantía bancaria por el cien por ciento (100%) de su monto cuya vigencia será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo.
b) Estimaciones
El 85% restante se pagará de acuerdo a estimaciones mensuales según el avance de la obra, será excluido de este pago la obra rechazada por razones de mala calidad, para que proceda el pago se deberán acompañar los documentos siguientes:
1. Estimación de Obra a nombre del SANAA; 2. Informe emitido por el Ingeniero Supervisor de la obra con fotografías. 3. Informe emitido por el Contratista con fotografías 4. Copia del Acta de Recepción Definitiva emitida por la Comisión de
Recepción (para la última estimación). 5. Copia de la Garantía de Cumplimiento del contrato. 6. Registro Tributario Nacional (Numérico) de la Persona Natural o
Jurídica y del Representante Legal. 7. Constancia vigente extendida por la Procuraduría General de la República
(PGR). 8. Constancia de Solvencia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos
(DEI). 5. Visita de Campo: Es obligación del Oferente asistir a la visita de campo que se realizará el día viernes 21 de junio del 2013 a las 10:30 a.m., reuniéndose en la alcaldía municipal del Municipio de Lejamani, Departamento de Comayagua.
85
6. Alcance
Las presentes especificaciones normarán los requisitos mínimos exigidos en cuanto a calidad de materiales, mano de obra, equipos y otros a ser utilizados para obtener las características deseadas en las obras. 7. Dirección de las Obras
La ejecución de las obras de sistemas debe realizarse de acuerdo a los planos aprobados por el SANAA, adjuntos a estas bases de Licitación, los que deberán ser firmados y sellados por el contratista como parte de su oferta. 8. Requisitos para Iniciar el Proyecto
Se exige al contratante que examine cuidadosamente el lugar donde se realizará la obra y se familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la obra y servicios que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, así como con las circunstancias que tendrá que enfrentar. Antes de iniciar el proyecto se deberá contar con todos los planos completos, materiales, herramientas, equipo, mano de obra especializada, mano de obra no especializada y cualquier otro elemento que sea necesario para la ejecución de la obra. Los planos de diseño correspondientes al Proyecto serán proporcionados por el SANAA para efecto de preparación de Oferta. 9. Dirección del Trabajo
La ejecución del trabajo debe ser un proceso ininterrumpido, ajustado al programa respectivo, salvo causas de fuerza mayor que hagan imposible cumplir esta condición. Cuando el Ejecutor necesite alguna aprobación e instrucción adicional le será confirmada por escrito previa solicitud también por escrito realizada por medio del supervisor de obra asignado por SANAA. Cuando el Ejecutor en el curso del trabajo encuentre alguna discrepancia entre los planos y las condiciones físicas de la localidad o cualquier error u omisión en los planos o en los puntos de referencia proporcionados, deberá de inmediato informar al Ingeniero Supervisor de SANAA y de común acuerdo se deberá de rediseñar o realizar el cambio adecuado a cuenta propia para el mejor desarrollo del proyecto. Cualquier trabajo realizado después de encontradas las diferencias y sin autorización previa de SANAA por escrito corre bajo la entera responsabilidad del Ejecutor.
86
10. Libro de Bitácora
El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la obra, cumplimiento de Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. Este registro deberá llevarse diariamente, por el superintendente asignado por el Ejecutor al Proyecto. Tendrán acceso a éste documento el Ingeniero Supervisor de SANAA o algún otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de SANAA y por parte del Ejecutor, el Superintendente o Ingenieros que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra.
Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la Supervisión al Ejecutor, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo previa a su anotación en este libro.
El Libro de Bitácora consistirá en el documento autorizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) para que sea certificado en la primera y última página y plasmado en todas el sello de SANAA, firmada su apertura por el Ingeniero Supervisor SANAA, así como por el Ejecutor o el Superintendente.
Este documento deberá permanecer en el sitio del proyecto en un lugar de fácil acceso tanto para los representantes de SANAA, Supervisor, como para los del Ejecutor, y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por el Ingeniero Supervisor de SANAA de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores. Si se solicitara el libro de Bitácora y no estuviere en el lugar de la obra asignado se le cobrará al contratista una multa de mil lempiras (L.1, 000.00) por cada día que faltare este libro.
Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Ingeniero Supervisor de SANAA, junto con los demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción final del Proyecto.
El Libro de Bitácora formará parte del informe presentado al Supervisor para previa aprobación de una Estimación. 11. Planos como Construidos
A los treinta (30) días calendario después de terminada la obra y antes de su aceptación final y como requisito previo al pago de la última estimación y retenciones, el Ejecutor estará obligado a entregar al SANAA un juego de planos, original impreso y en Archivo digital con formato CAD, a la misma escala de los planos de diseño, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la obra "como terminada" y toda la información sobre las modificaciones que se hayan introducido con relación al diseño original ocurridas en el transcurso de la
87
ejecución de la obra. Deberán quedar ubicados en ellos los bancos de nivel establecidos por el contratista y referidos al nivel medio del mar. También quedará plasmada la siguiente información:
a) Ubicación y profundidad de las líneas de tubería, accesorios y demás
estructuras de la obra. b) Planos complementarios de cada cruce indicando todas las tuberías,
accesorios y demás estructuras, debidamente referenciados. c) En tuberías y accesorios se indicarán longitudes, diámetros, material,
clase. d) Cualquier otra información necesaria que se pueda plasmar y que sirva
para el buen mantenimiento y operación del sistema. e) No se hará pago final, si no se ha cumplido éste requisito que se
acompañará junto a la estimación correspondiente al pago último. 12. Fotografías del Proyecto
Al momento de presentar la solicitud de pago por avance de estimación de obra el Ejecutor deberá suministrar al Ingeniero Supervisor del Proyecto, fotografías del progreso de la obra, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Ingeniero Supervisor. 13. Especificaciones de los Documentos
En general, serán la base para la ejecución del proyecto, las presentes especificaciones. Son complementos de los planos, como lo son también las disposiciones generales, la memoria descriptiva del proyecto. En caso de discrepancia entre estos se observa el siguiente orden de validez:
a) Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor b) Las acotaciones sobre los dibujos regirán sobre las medidas a escala c) Las anotaciones sobre los planos, regirán sobre las correspondientes en
las especificaciones generales. d) Los planos y el listado de actividades son complementarios, por lo que
el Oferente deberá revisar que todas las actividades estén cubiertas de acuerdo a los planos, y viceversa; de esta manera se entenderá que su oferta garantizará la ejecución total de la obra.
88
B. REQUISITOS GENERALES 1. Prioridad del Trabajo
El SANAA se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para ella misma como para el Contratista, la secuencia y/o prioridad del trabajo de construcción de las diferentes obras contempladas en el contrato, y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos del Contratante. 2. Días y Horas Laborables
A menos que sea expresamente autorizado, no se podrá efectuar ningún trabajo de construcción entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., de días laborables, ni el Sábado por la tarde, Domingos y días festivos. Cualquier gasto y/o costo, incluyendo el de supervisión que resulte como consecuencia de las operaciones del Contratista fuera de horas y/o días especificados, a menos que haya sido especialmente autorizado, correrá por cuenta del contratista. Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites de la jornada estipulados anteriormente, se deberá informar al Ingeniero Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de la jornada especificados. 3. Protección y Reemplazo de Estructuras Subterráneas Existentes
El Contratista deberá entender que el SANAA no es responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada con relación a las instalaciones existentes, y no podrá hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional por la inexactitud, insuficiencia o ausencia de información, relativa a obstrucción indicada o no indicada en los planos, ni podrá reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato por razones de la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto, cable u otra estructura subterránea que esté incorrectamente localizada o haya sido omitida en los planos. El Contratista deberá notificar sobre los trabajos a realizar, a las empresas de servicio público que tengan instalaciones y/o estructuras subterráneas dentro del área del proyecto y, deberá presentar al Ingeniero supervisor los certificados de autorización correspondientes, antes de comenzar los trabajos. Deberá mantener en servicio las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, y adoptará las medidas necesarias para mantenerlo en operación. Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con la autorización del Ingeniero supervisor y de la empresa de servicio público correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una conexión provisional. El Contratista deberá instalar materiales de la calidad especificada por la empresa dueña del
89
servicio cortado, en las secciones o tramo de líneas y/o estructuras inspeccionado y aprobado por el Ingeniero supervisor y/o la empresa de servicio público correspondiente, antes de colocar el relleno. El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el transcurso de la obra. Debido a que algunas tuberías v estructuras subterráneas no estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo. Hasta donde sea posible procurará más bien mantenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar todos los daños causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de las tuberías, a estructuras o conexiones de servicio existentes. No se hará ningún pago por la reparación de daños a las estructuras o conexiones de servicios existentes o por conexiones provisionales. El Contratista deberá estimar los costos por dichas reparaciones o conexiones provisionales e incluirlos en los precios unitarios de los conceptos de obra del proyecto. 4. Personal del Contratista
El Contratista deberá asignar como Superintendente del proyecto, a un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el CICH, con autoridad suficiente para la toma de decisiones y experiencia mínima de 5 años, durante los cuales haya construido por lo menos 3 proyectos de alcantarillado o similares. El Superintendente no realizará trabajos administrativos de compras, para ello deberá contar con el personal de apoyo necesario, tal como administrador, bodeguero, motorista, etc. y del personal auxiliar técnico que la obra requiera. 5. Protección de la Propiedad Pública y Privada
El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño directo o indirecto, todas las tuberías, postes, conductos, paredes, edificios y otras estructuras, servicios públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá por su cuenta todos los gastos directos o indirectos por cualquier daño causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos. El Contratista deberá emplear personal competente y de experiencia para brindar servicio de vigilancia, control y seguridad a las obras durante las veinticuatro horas del día. Desde el inicio de la ejecución de las obras y hasta el final de las mismas, el Contratista tendrá la responsabilidad de proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construcción de las obras. Deberá garantizar asimismo el acceso fácil y seguro de peatones y el tránsito de vehículos. Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a personas u objetos deberán protegerse con un cerco de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.
90
6. Plantel del Contratista El Contratista proveerá por cuenta propia las facilidades requeridas para sus oficinas, patios, almacenes etc., las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para evitar molestias al público. 7. Suministro de Servicios Públicos
El agua a ser requerida durante la construcción, así como las estructuras temporales tales como tuberías, medidores, válvulas, excavaciones, etc., o cisternas móviles, deberán ser suministrados por el Contratista. El Contratista será asimismo responsable de proveer para su propio uso la energía eléctrica, instalaciones sanitarias de agua potable, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en las instalaciones construidas para su uso, durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente deberá proveerse un botiquín para uso del personal del proyecto para atender problemas de accidentes o enfermedades comunes. 8. Estructuras Provisionales y de Drenaje
Durante el desvío temporal de las tuberías existentes, reinstalación o conexión de líneas de tubería, el Contratista deberá por su cuenta, proveer desagües de madera, tuberías, canales y, de ser necesario, dispositivos de bombeo para mantener el flujo a través de las derivaciones. Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista deberá limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales. El agua extraída de las excavaciones deberá ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor. 9. Bodegas
El Contratista deberá proveer todas las instalaciones necesarias para el almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Supervisor. A estos sitios deberá dárseles el mantenimiento adecuado. 10. Facilidades para el Tráfico de Vehículos y Peatones
Durante la ejecución de las obras, las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas al tráfico de vehículos y peatones, y no deberán cerrarse innecesariamente, a menos que se obtenga previamente la aprobación de la autoridad correspondiente. Cualquier material que haya sido esparcido sobre las calles existentes por los camiones del contratista o haya sido depositado en otra forma por el Contratista,
91
deberá ser removido por éste a solicitud del Ingeniero Supervisor con el fin de evitar la interferencia o peligro con el tráfico vehicular. Donde sea necesario y recomendado por el Ingeniero Supervisor, el Contratista deberá construir y mantener por su cuenta, puentes o estructuras temporales adecuadas y seguras para facilitar el tráfico vehicular y peatonal. Al finalizar las obras, estas estructuras temporales deberán ser removidas por el Contratista. 11. Rótulos y Señalización
El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito y cualquier otra señal con él objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de señales y rótulos preventivos.
El contratista instalará en un lugar visible aprobado por el Ingeniero Supervisor el rotulo identificando el proyecto. No se pagará la primera estimación hasta que esté el rótulo debidamente colocado y aceptado por el SANAA. La elaboración y colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por el SANAA, y esto de acuerdo a lo solicitado por la fuente de financiamiento. 12. Calidad de Materiales y Acabados
A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales y acabados deberán cumplir con estas especificaciones. Aquellos materiales que no estén incluidos, deben poseer la mejor calidad en su clase, o la calidad especificada por el Ingeniero Supervisor. A solicitud del Ingeniero Supervisor, el Contratista presentará previamente una muestra de los materiales a usarse para su aprobación. Si tales muestras no corresponden al estándar especificado o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por el Ingeniero Supervisor deberán ser removidas del sitio por cuenta del Contratista. 13. Posesión Después de la Aprobación
Después de que cada uno de los componentes de la obra a construir estipulados en el Contrato haya sido aprobado por el Contratante, podrá utilizarlos de acuerdo a sus necesidades sin que esa posesión implique la aceptación de los mismos. El Contratista será responsable del mantenimiento de la obra, ya sea usada por el Contratante o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante el certificado de Aceptación Final debidamente firmado.
92
14. Requerimientos Ambientales y de Seguridad
El contratista deberá de cumplir con todos los puntos referentes a medidas establecidas dentro del permiso ambiental extendido por la SERNA durante la ejecución del proyecto. 15. Conexiones a Obras Incluidas en Otros Contratos en Ejecución
El Contratista conectará tuberías o estructuras completamente a tuberías u otras obras en ejecución bajo otros contratos según se especifique en los planos. El Contratista no deberá demoler ningún bloque de reacción o tapón de líneas existentes en servicio, sin la autorización previa del Ingeniero Supervisor. 16. Visitantes
El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras a personas no empleadas dentro del proyecto, a excepción de los representantes del SANAA y del ingeniero Supervisor o sus representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con la previa autorización y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor. Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuará la consulta de acuerdo a criterio y consideración de la Municipalidad. 17. Trabajos en Propiedad Privada
SANAA a través del Supervisor, realizará las actuaciones previas a lo referente a la disponibilidad de los inmuebles necesarios, incluyendo su expropiación cuando fuere requerida. C. ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. Marcado y Nivelación de Líneas
Este concepto incluye la marcación y nivelación de líneas y áreas, utilizando la mano de obra, equipo y materiales apropiados y de conformidad a lo indicado en los planos y estas especificaciones. El Contratista deberá marcar todas las líneas de alcantarillado con tránsito, nivel de precisión y cinta, conforme se encuentran en los planos. Es responsabilidad del Contratista revisar y comprobar las elevaciones y demás información dadas en los planos. El Contratante no será responsable por error que cometa el Contratista por la falta de esta comprobación. El Ingeniero Supervisor se encargará de proporcionar los puntos de referencia topográficos y bancos de nivel necesarios para que el Contratista proceda a partir de ellos, a trazar todas las líneas y elevaciones necesarias para la ejecución de la obra.
93
Antes de iniciar la ejecución de las obras, el Contratista deberá realizar el replanteo global en el terreno, de las Redes y Colectores, y de los emplazamientos de las estructuras del sistema, siguiendo las planialtimetría e indicaciones en detalle de los planos. Se adoptarán como normas de tolerancia para el cierre angular y la medición lineal respectivamente, las siguientes relaciones: Medición Lineal Cierre Angular 1/5,000 (tercer Orden Clase II) 20" La tolerancia en la nivelación estará dada por la expresión:
t = 12 √L Siendo L la distancia en kilómetros y t la tolerancia en mm. Sólo se admitirán modificaciones a los trazos originales, si cuentan con la aprobación del Ingeniero Supervisor, para lo cual deberá el Contratista, presentar la notificación por escrito acompañada por un croquis y justificando las causas que la motivan, previo al inicio de cualquier obra. 2. Posición Relativa de Tuberías
Cuando por el mismo costado de una vía se vaya a construir dos alcantarillas, uno para aguas negras y el otro para aguas lluvias, el primero se localizará más próximo al eje de la vía, y el segundo entre el eje y el bordillo de la calle, a menos que circunstancias especiales haga necesario localizarlos en otras posiciones. Las tuberías de alcantarillado sanitario no se alojarán en la misma zanja que las de agua potable. La distancia mínima permisible de las tuberías de agua potable a las de alcantarillado debe ser de un metro cincuenta centímetros (1.50m.) en sentido horizontal y de treinta centímetros (0.30 m) en el sentido vertical, medidos desde la cara exterior de los tubos. La tubería de alcantarillado sanitario siempre deberá instalarse más abajo que la tubería de agua potable. En casos inevitables, y siempre que se cuente con la previa aprobación del Ingeniero Supervisor, se podrá disminuir la distancia mínima permisible, siempre que se tomen las medidas de precaución necesarias para aislarlas; por ejemplo construyendo protecciones de concreto o de otros materiales. 3. Excavación
Las zanjas se excavarán de acuerdo a las líneas, niveles y pendientes indicadas en los píanos de construcción. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas en los mismos y/o en las especificaciones.
94
Se entenderán como el conjunto de operaciones necesarias para extraer o remover parte de un terreno para lograr una configuración determinada del mismo. Las excavaciones en función de su uso o destino estarán normadas por consideraciones específicas que se establecen en el cuerpo del presente documento. Los materiales excavados no serán clasificados para su pago. La excavación será hasta las elevaciones indicadas en los planos o como se indique en estas especificaciones. No se admitirán solicitudes de pago adicionales sobre el precio unitario ofrecido en la propuesta por manejo de materiales húmedos o saturados. El Contratista debe asumir toda la responsabilidad derivada de las deducciones y conclusiones a que ha llegado para definir la naturaleza del material a ser excavado, como así también de las dificultades que puedan encontrarse para ejecutar y mantener las excavaciones en forma estable durante todo el tiempo que dura la exposición del corte. Será parte de este numeral todo desbroce, destronque, limpieza y preparación del terreno, en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por conceptos separados. El Contratista deberá rellenar con el material aprobado por el Ingeniero Supervisor y por su cuenta, toda sobre-excavación estructural hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable a imprevisión del Contratista. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate. Antes de dar inicio a la excavación de zanjas, el Contratista deberá por su cuenta, localizar y destapar las conexiones domiciliares, tuberías de agua potable y otros servicios existentes en las calles. El Contratista tendrá la responsabilidad de tomar todas las medidas preventivas para evitar daños a las tuberías existentes, por lo cual cualquier daño a las mismas correrá por su cuenta. El Contratista deberá revisar si las tuberías o estructuras existentes están localizadas dentro del área de las tuberías a instalarse, como paso previo a la construcción de las obras. En general quedará un espacio libre mínimo de 10 centímetros entre las paredes exteriores de los tubos a instalarse y las estructuras o tuberías existentes. En caso de existir interferencia entre las estructuras existentes y las obras proyectadas, el Contratista deberá notificarlo al Ingeniero Supervisor, proporcionándole la alternativa de alineamiento propuesta. Las Modificaciones necesarias para cambiar el alineamiento y/o pendientes, correrán por su propia cuenta y riesgo. Durante la instalación de tuberías el Contratista evacuará el agua que se acumule en las zanjas. No será permitido que el agua fluya sobre la cama de las zanjas o dentro de las tuberías recién instaladas. El agua será achicada por el contratista con métodos aprobados por el Ingeniero Supervisor.
95
Salvo que el Ingeniero Supervisor especifique lo contrario, el Contratista trabajará en frentes de 100 m, los cuales deberán estar totalmente terminados antes de continuar el tramo siguiente. La restitución de la estructura de pavimento cuando sea el caso, se hará inmediatamente después de haberse rellenado y compactado. Se deberá programar los trabajos de instalación de tuberías de tal manera que en la longitud de zanja excavada diariamente, sea instalada la tubería correspondiente en ese mismo día. En ningún caso se permitirá al Contratista, dejar zanjas abiertas veinticuatro horas después de que la tubería haya sido probada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. a) Avance de Excavación
Con el objeto de que el zanjo excavado no se deteriore por los elementos naturales (lluvia, humedad, etc.) y se disminuyan las molestias a los vecinos y al tráfico vehicular, el Contratista planificará su trabajo de manera tal que en la jomada diaria de trabajo se excave la zanja, se prepare el fondo, se coloque la cama de material selecto, se instale el tubo, se rellene con material selecto y se rellene con el material del sitio. No se permitirá dejar zanjas abiertas por más de 24 horas. b) Condiciones del Terreno
Los planos no indican las condiciones geológicas del terreno, ni estructura o construcción subterránea existente, por lo que será responsabilidad del Contratista, antes de someter su propuesta obtener toda esta información necesaria que pudiera afectarle y estimar sus costos; los cuales estarán incluidos en el precio unitario de excavación no clasificada. c) Precauciones Durante la Excavación
Las áreas donde se ejecuten trabajos de excavación serán cuidadosamente protegidas con barreras, rótulos, señales y vallas luminosas para evitar accidentes de los trabajadores y del público. El Contratista colocará su equipo de construcción y el material excavado en áreas que no obstruyan los accesos, entradas o derechos de vía privados y públicos. El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito y cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los trabajos que ejecute. Si debido a la no colocación de señales ocurriere un accidente, el Contratista será el responsable y cubrirá con todo los gastos provocados por el accidente.
96
d) Medios y Sistemas de Trabajo a Emplear en las Excavaciones
No se impondrán restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a emplear para ejecutar las excavaciones, para ello deberán ajustarse a las características de los terrenos en el lugar y a las circunstancias locales. El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto en las instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo. El Ingeniero Supervisor podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los ademes y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. Todas las excavaciones deberán ser hechas de acuerdo a la alineación, niveles y medidas especificadas en los planos o indicadas por el Ingeniero Supervisor, para facilitar la construcción e inspección de las estructuras a instalarse, así como para la adecuada colocación de encofrados, equipos de bombeo o drenajes que sean requeridos. e) Ancho de las Zanjas
En condiciones normales y salvo indicaciones del Ingeniero Supervisor, los siguientes anchos serán los mínimos que deberán emplearse en función de los diámetros de las tuberías y de la profundidad de instalación. Tabla 2.1: Anchura (cm.) de zanjas de acuerdo a profundidades y diámetros de tubería.
Diámetro Anchura de Zanjas en (Cm)
Cm Pulg. Profundidad
≤ 1.75 m Profundidad 1.76 - 2.75 m
Profundidad 2.76 - 3.75 m
Profundidad 3.76 - 4.75 m
Profundidad 4.76 - 6.25 m
10 4 60 65 70 75 80
15 6 60 65 70 75 80
20 8 60 65 70 75 80
25 10 70 70 70 75 80
La profundidad será medida desde la rasante del terreno existente o desde la superficie de la mejora permanente al fondo del zanjo. f) Fondo de los Zanjas
El fondo de las zanjas debe construirse recto, uniforme y 10 cm por debajo de la invertida del tubo; y debe dejarse libre de piedras. Los 10 cm. por debajo de la
97
rasante del tubo y a todo lo ancho del zanjo, será rellenado con una cama de material selecto, con el fin de que la tubería sea soportada uniformemente en toda su longitud. Cuando el fondo del zanjo no tenga suficiente capacidad de carga para soportar la tubería, será necesario profundizar la excavación hasta alcanzar terreno con suficiente capacidad de carga y el exceso de excavación se rellenará con material selecto, arena o grava según se requiera para mejorar su capacidad soportante. g) Exceso de Excavación
Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en los planos; a juicio del Ingeniero Supervisor, ésta deberá hacerse alcanzar el nivel de rasante del diseño, rellenándolo con material selecto, arena, grava o concreto. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista, correrán por su cuenta. h) Excavación Bajo la Junta del Tubo Las excavaciones en el área de las juntas se harán a mano dándoles suficiente amplitud para alojar el tubo libremente de tal manera que quede soportado uniformemente en toda su longitud y para facilitar la construcción y revisión de la junta durante el proceso de acoplamiento y prueba de la tubería. La distancia mínima excavada alrededor y en toda la longitud de la junta será de veinte centímetros. i) Drenaje y Evacuación de Agua
El Contratista deberá proveer y mantener los medios y equipo necesarios para evacuar y disponer adecuadamente el agua que se acumule en las zanjas de las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo deberán permanecer secas y ningún material, tuberías o concreto deberá ser expuesto al agua, El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda la posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas de todos los cuales será único responsable. Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo de achique necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente, y si ello no bastara, se efectuará la depresión de las aguas freáticas mediante procedimientos adecuados. j) Ademes de Madera
El Contratista suministrará e instalará los ademes que se requieran para ejecutar las excavaciones e instalaciones de tubería bajo las condiciones de calidad y
98
seguridad establecidas y/o especificadas por el Ingeniero Supervisor. Zanjas con profundidad mayor o igual que 2.00 m se exigirá la instalación de ademes. Se entenderá por ademe de madera abierto o cerrado, el conjunto de operaciones de protección que deberá ejecutar el Contratista cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes y la seguridad de los trabajadores. En los lugares donde sean requeridos, el Contratista deberá proveer ademes con la dimensión, características, sistemas de construcción, líneas, niveles, elevaciones y profundidades especificadas. El Contratista asumirá plena responsabilidad por la calidad y resistencia del ademe de madera que se use en la obra y por cualquier daño que resulte de la instalación, mantenimiento, remoción o fallas. Los ademes deberán ser removidos en la medida que se vaya efectuando el relleno. El Ingeniero Supervisor podrá ordenar o aceptar el no desmantelamiento total o parcial del ademe dentro de la zanja. A menos que se especifique de otra forma, el encofrado y arrostra miento que no se remueva de la zanja, deberá ser cortado 0.45 m por debajo de la superficie acabada del suelo o pavimento. k) Colocación del Material Excavado
Las zanjas podrán ser excavadas usando máquinas excavadoras o a mano según las condiciones del sitio y el progreso de la obra lo requieran, a criterio del Ingeniero Supervisor, el material excavado deberá colocarse a una distancia mínima de 1.00 m. del borde del zanjo. Cuando se encuentren rocas, éstas deberán colocarse al lado opuesto de donde se está colocando la tierra excavada y a la misma distancia mínima antes especificada. l) Medición
El volumen total de las excavaciones se expresará en metros cúbicos y será el resultado de multiplicar el área formada entre el perfil del terreno natural y el fondo de la zanja por el ancho de la zanja. El ancho de la zanja será obtenido de la tabla 2.1 incluida en esta especificación. m) Forma de Pago El volumen resultante será cancelado al precio unitario (por metro cúbico) consignado en el Contrato. Este contemplará todos los costos directos, indirectos y generales emergentes en la ejecución hasta la conclusión de este ítem. 4. Relleno de las Zanjas
Por relleno de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el Proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Supervisor, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías, así como las correspondientes a estructuras complementarias. No se deberá proceder
99
a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisor, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga el derecho a ninguna retribución por ello. El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues él será el único responsable de tales deterioros. En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados previamente por el Ingeniero Supervisor. a. Cama de material selecto
Previo a la colocación de tuberías y accesorios se construirá una cama de material selecto apisonada, de diez (10) centímetros de espesor para dejar una superficie nivelada para la correcta colocación de la tubería. Esta cama se apisonará hasta que el rebote del apisonador señale que se ha logrado la mayor compactación posible. La parte central de la cama que se construya para apoyo de la tubería, será construida en forma de canal semicircular para permitir que el tercio inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la cama. La cama se construirá inmediatamente antes de colocar la tubería y/o colocar los accesorios, previamente a dicho tendido el Contratista deberá recabar el visto bueno del Ingeniero Supervisor para la cama construida, ya que en caso contrario, éste podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de cama que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto. b. Relleno con Material Selecto
Después que la tubería ha sido instalada se procederá a la colocación del material selecto para el acostillado y recubrimiento de la tubería. El trabajo consistirá en el suministro, colocación y compactación de capas de material selecto con plasticidad menor de 10% y tamaño máximo de 1/4 pulgadas. El material selecto será aprobado por el Ingeniero Supervisor y colocado uniformemente alrededor del tubo en capas no mayores de 20 cm. hasta alcanzar un espesor de 15 cm. sobre la clave de las tuberías. La densidad de compactación deberá ser igual o mayor que el 95% de la densidad máxima determinada según el método AASHTO T-99. c. Relleno con Material del Sitio
Este relleno se efectuará en la zanja, utilizando los materiales producto de las excavaciones, libre de materia orgánica y piedras, hasta formar arriba del nivel del terreno un borde cóncavo hacia abajo de 5 cm de espesor. El material de relleno se colocará uniformemente en capas de 15 cm. (6") de espesor. Cada capa será debidamente compactada y se hará con contenido de humedad óptimo y compactado al 95% de la densidad máxima del proctor estándar. Cuando el relleno se haga en calles pavimentadas o a ser pavimentadas se colocarán capas
100
de 10 cm. en la forma arriba descrita. La densidad de compactación deberá ser igual a la del terreno adyacente con el fin de que el pavimento pueda ser colocado inmediatamente. No se procederá a efectuar ningún relleno de excavación sin la aprobación del Ingeniero Supervisor, en caso contrario este podrá proceder a ordenar la extracción total del material, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. En los rellenos en terrenos con pendientes fuertes y con el objeto de evitar que éste sea arrastrado por las aguas se deberán utilizar tabla-estacas o retenidas de piedra, siempre y cuando estas piedras no entren en contacto con los tubos. d. Equipo para Compactar los Rellenos
Los equipos de compactación que se utilicen deberán garantizar en todo momento la integridad de los conductos y de las estructuras de mampostería o concreto que integren la obra. Asimismo, deberán garantizar la estabilidad e integridad de edificios u obras de cualquier tipo existentes en la vecindad de los trabajos. No se exigirá un determinado tipo de equipo o equipos. Se impondrá sólo la siguiente limitación. Para el relleno compactado de las zanjas para tuberías por debajo de los primeros 30 cm de tapada, no se permitirá el uso de equipos vibrantes ni de percusión, debiéndose usar exclusivamente pisón de mano que permita al mismo tiempo el correcto acostillamiento de las tuberías. Si el material excavado no es recomendado para material de relleno, el Contratista deberá informar al Ingeniero Supervisor para que apruebe el cambio por el material adecuado. Se considerará material adecuado para relleno el material arenoso y libre de piedras y las arcillas no expansivas. El material de relleno se colocará uniforme y simultáneamente a ambos lados del tubo. Esta operación deberá ser efectuada en forma tal que cumpla con las especificaciones de compactación, para lo cual el Contratista notificará al Ingeniero Supervisor el espesor de las capas, el contenido de humedad del material y el equipo a emplear para lograr la compactación óptima (95% Proctor Estándar). En los casos en que los resultados de las pruebas de laboratorio no sean satisfactorios, el Contratista estará obligado sin derecho a reclamo alguno, a realizar las operaciones necesarias para cumplir con lo antes establecido. Las operaciones antes descritas deberán realizarse de inmediato, después de la instalación y alineamiento de las tuberías, dejando al descubierto en su totalidad los cruceros y uniones de tubos, hasta realizar las pruebas hidrostáticas especificadas. El relleno de zanjas en carreteras, calles y aceras a partir de los 15 cm sobre la corona del tubo hasta la rasante, se hará con el material extraído en la excavación, compactado en capas de 15 cm. No se permitirá la presencia de arcillas expansivas o de alta plasticidad; no se permitirá piedras en el material de relleno alrededor del tubo. El material de relleno en general no deberá contener piedras de diámetros mayores de 20 centímetros, ni madera, lodo, basura, materia orgánica y/o cualquier otro material inestable.
101
Antes de la terminación y aceptación final de las obras, el Contratista deberá reparar por su cuenta los hundimientos de los pavimentos y aceras derivados de la mala ejecución de los rellenos y rellenar y coronar las zanjas que se hayan hundido hasta el nivel de la superficie original. Si se descontinúa el trabajo por completo, por razones no imputables al contratista, y cualquier zanja quedara abierta sin la instalación de las tuberías, el contratista deberá rellenar las zanjas por su cuenta. Dichas zanjas se reabrirán, hasta que se reanude la instalación de las tuberías. e. Pruebas de Compactación
El Contratista a solicitud del Ingeniero Supervisor procederá a realizar pruebas de laboratorio para efectuar los ensayos periódicos in situ para determinar el grado de peso seco obtenido en el relleno, El laboratorio donde se harán las pruebas será indicado por el Ingeniero Supervisor. f. Medición y Forma de Pago
Las cantidades de cama de material selecto, relleno con material selecto y relleno con material del sitio se calcularán en función de los espesores de los materiales colocados en el sitio y el ancho de la zanja definido en la tabla 2.1. Se restará el volumen del tubo y a la longitud del tramo se le restará el diámetro externo del pozo. El cálculo se hará en metros cúbicos compactados y se pagarán al precio unitario contratado.
5. Acarreo de Material de Desperdicio
Todo el material sobrante después del relleno de zanjas, de la construcción de pozos de inspección, cajas de registro y cualquier otra obra, será acarreado a bancos de desperdicios adecuados y aprobados por la Municipalidad y el Ingeniero Supervisor. a. Medición del Material de Desperdicio
La cantidad total de Material de desperdicio será expresada en M3 y será el resultado del conteo del número de viajes de volquetas, previamente cubicadas, multiplicadas por su capacidad. El conteo de los viajes y la cubicación de las volquetas, será realizado por la Supervisión a través del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá asegurarse que cada viaje sea registrado por el Ingeniero Supervisor. b. Forma de Pago
El volumen total de Material sobrante será cancelado al precio unitario (por metro cúbico) consignado en el Contrato, precio unitario que comprende todos los costos
102
directos, indirectos y generales emergentes por la ejecución hasta la aceptación total y entrega de este ítem. 6. Tuberías de Plástico de Cloruro de Polivinilo (PVC)
a. Generalidades
La tubería PVC deberá ser de primera calidad, altamente resistente al sulfuro de hidrógeno, ácido sulfúrico, gasolina, aceites y otras sustancias químicas comúnmente encontradas en los sistemas de alcantarillado, según lo prescribe la norma ASTM-D-1784 y cumplirá con los requisitos siguientes. Si los materiales son producidos por fábrica radicada en Honduras o en el extranjero, llevarán la aprobación certificada del Ministerio de Salud Pública de que no son nocivos al organismo humano. Si se trata de material importado de los Estados Unidos, deberá ser acompañado de una certificación de la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Fundation); si es de otro país de procedencia su calidad deberá ser reconocida por el Ministerio de Salud Pública de Honduras. Antes de ordenar la tubería y accesorios, el Contratista entregará al Ingeniero Supervisor un catálogo ilustrado del fabricante. b. Clase de Tubería
La tubería a usar será de PVC con pared externa corrugada e interna lisa y llenará los requisitos de la norma ASTM-F-949 para alcantarillados sanitarios por gravedad, su junta será de empaque, con características de hermeticidad de acuerdo a la norma ASTM D 3212 y empaque elastomérico según norma ASTM F 477. c. Prueba
La resistencia química será determinada de acuerdo al método tentativo de pruebas para resistencia del plástico o reactivos químicos, de acuerdo a las normas de la ASTM, designación ASTM D-543-60. La prueba de rigidez anular resistencia al aplastamiento se hará de acuerdo al método de ASTM designación D-2412. La resistencia al Impacto se hará de acuerdo a la norma ASTM D 2444. d. Uniones
Las uniones de la tubería serán con empaques de hule o de junta rápida. e. Accesorios
Todos los accesorios cumplirán con los mismos requisitos aplicados a las tuberías.
103
f. Suministro e Instalación de Tuberías
El trabajo de suministro e instalación de tuberías incluirá el suministro y el transporte de tuberías, debiendo incluirse la carga y descarga, su distribución a lo largo de las zanjas, bajada de la tubería y accesorios al fondo de la zanja, su instalación propiamente dicha, y prueba para su aceptación. g. Colocación de Tuberías
Se principiará y proseguirá en forma continua la colocación de las tuberías partiendo de las cotas más bajas de las alcantarillas hacia las más altas. Cuando se use tubería de espiga y campana, esta ocupará el extremo más alto de cada tubo. Las tuberías y las piezas especiales serán bajadas al fondo de la zanja con los cuidados necesarios para evitar que sufran roturas o daños, no se golpearán ni dejarán caer dentro de las zanjas. Cada pieza de tubería deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud para la cual se colocará de modo que el apoyo sea de la mitad de su diámetro, tal como se muestra en los planos o lo indique el Ingeniero Supervisor. Por ninguna circunstancia se permitirá colocar tubos sobre piedras, calzas de madera o soportes de cualquier índole. No se permitirá caminar o trabajar sobre la tubería instalada. El tendido de la tubería se hará de acuerdo con las cotas y pendientes que fijen los planos, para esto el Contratista utilizará las niveletas con que el Ingeniero Supervisor le recibió la excavación de la zanja en que se va a tender la tubería. h. Cimentación
Cuando la tubería se coloque sin una cama especial, la tierra que forme la cama deberá estar totalmente libre de piedras. El tubo deberá acomodarse en la tierra en el tercio inferior de su circunferencia. Deberá tenerse mucho cuidado de remover apenas la cantidad de tierra necesaria para proporcionar un soporte uniforme a través de toda la longitud del tubo, con excepción de donde esté la campana (si la hubiere), debajo de la cual deberá sobre excavarse lo suficiente para librarla de cualquier carga, y para dejar espacio suficiente para hacer la junta. En el caso de que la cama en el fondo de la zanja sea muy pequeña, deberá agregarse tierra adicional (no del tipo vegetal), y desparramarse para formar una cama adecuada. Sin embargo, nunca se deberá ajustar la gradiente del tubo echando tierra en la zanja. Después de que el tubo ha sido colocado satisfactoriamente y las uniones terminadas, deberá procederse a rellenar la sobre-excavación hecha debajo de la campana y a echar tierra a ambos lados del tubo. Deberá tenerse cuidado de no mover el tubo durante este proceso. Cuando se use una cama de hormigón, ésta deberá tener un espesor de por lo menos 10 cm. a menos que se especifique otra cosa. Cuando la excavación ha sido en roca, el concreto deberá ser suficiente para llenar el espacio entre la roca y el fondo exterior del tubo, en todo el ancho de la cama. El tubo deberá ser colocado antes de que el concreto haya endurecido, para lograr un soporte uniforme en toda su longitud. Posteriormente deberá agregarse el resto del concreto, acomodándolo con cuidado para evitar que el tubo cambie de posición.
104
i. Limpieza de la tubería
Una vez que las tuberías se bajen a la zanja se procederá a su limpieza; ésta consistirá en quitar cuidadosamente del interior del tubo y de las partes por juntarse, la tierra y materias extrañas con cepillos de alambre, escobas u otros medios más efectivos previamente aprobados por el Ingeniero Supervisor. j. Verificación del alineamiento de la tubería
Antes y después de la unión de las tuberías, el Ingeniero Supervisor verificará que las niveletas permanezcan en la posición exacta y comprobará si los tubos quedaron colocados correctamente en planta y en perfil. Es importante verificar si las tuberías se colocaron bien alineadas; es decir si el centro geométrico de todos los tubos se acomoda dentro de una misma línea recta. Una de las maneras más efectivas para verificar esto es por medio de una luz o foco, para lo cual se procederá de la siguiente manera: Se colocarán dos hombres, de modo que cada uno esté en uno de los dos pozos que limitan la tubería que se quiere verificar. Uno de ellos colocará una luz o foco en el centro geométrico de la boca del tubo y obscurecerá el pozo para que no llegue más luz que la del foco. El hombre que observa al otro extremo apreciará que la luz está en el centro si la tubería ha sido bien instalada y/o construida. Si hay algún desalineamiento la luz no se verá en el centro, sino en un extremo del círculo. Si la línea de tubería está muy mal construida; es decir, si el desalineamiento es muy grande, la luz no se verá del todo. Algunas veces un desalineamiento como los mencionados anteriormente le resta eficiencia a la tubería, pero no justifican su reconstrucción total. k. Tolerancia
La tolerancia tanto en planta como en perfil será de tres (3) milímetros para tubos hasta sesenta (60) centímetros (24") de diámetro y de cinco (5) milímetros para tubos de setenta (70) centímetros (28") a ciento veinte (120) centímetros (48") de diámetro.
l. Recepción de Tramos Terminados.
Solamente se recibirán tramos de tubería totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas de drenaje o alcantarillado y una vez hechas y verificadas las pruebas hidrostáticas correspondientes. El Contratista proporcionará por su cuenta los materiales y mano de obra necesarios para esta verificación y no tendrá derecho a retribución alguna por este concepto. m. Prueba Hidrostática
Todos los tramos del sistema, serán probados hidrostáticamente entre pozos consecutivos. La prueba se efectuara hasta que todas las estructuras del tramo, como ser anclajes, pozos, caídas y sus cajas, su acuñado y alineamiento hayan
105
sido concluidos y verificados, dejando previo a la prueba las juntas, accesorios y pozos descubiertos de relleno para su revisión. La prueba hidrostática consistirá en lo siguiente: En el tramo seleccionado, se colocará un tapón de ladrillo ligado, concreto o tapones fabricados con material PVC en la entrada del pozo inferior, hasta dejarlo que haya solidificado completamente, se taponaran también las entradas y salidas del pozo superior excepto, por supuesto, la salida hacia el tramo en prueba. Se llena el tramo y el pozo superior con una carga de agua que no excederá de un tirante de dos metros y se deja lleno el tramo durante 20 minutos para que se sature la tubería y el pozo, trascurrido este tiempo, se procederá a revisar cada una de las juntas y accesorios, marcándose con crayón los puntos o áreas de fuga, si las hubiere e indicándose posteriormente el tipo de reparaciones a efectuarse, este procedimiento puede repetirse tantas veces como sea necesario, teniendo en cuenta que se debe dejar pasar un tiempo prudencial para la solidificación de las reparaciones antes de la siguiente prueba hidrostática. El contratista deberá facilitar, (sin costo adicional), el equipo, materiales, herramientas, cisternas, agua y trabajadores que necesite para comprobar que la tubería tendida satisface o no las especificaciones estipuladas. n. Medición
La medición para la colocación y tendido de tuberías se realizará para cada tramo y se medirá en metros para cada uno de los distintos diámetros. o. Forma de Pago
El pago por este concepto será cancelado al precio unitario consignado en el contrato y contemplará todos los costos directos, indirectos y generales emergentes en la ejecución, incluyendo la prueba hidrostática. 7. Obras Misceláneas
7.1 Pozos de Visita o inspección
a. Generalidades
Se colocarán pozos de visita en todos los cambios siguientes: de dirección, pendiente, diámetro, elevación, en los arranques y en las intersecciones con otras alcantarillas. Estas estructuras se construirán a medida que se coloquen las tuberías. La distancia máxima entre pozos será de 100 metros. No se permitirá que existan más de trescientos (300) metros instalados de tubería sin que estén terminadas las estructuras, las que se construirán de acuerdo con los planos y con estas especificaciones.
106
Antes de colocar las tuberías, se construirán las cimentaciones de las estructuras. El Ingeniero Supervisor suspenderá la colocación de la tubería si no se cumple con este requisito. Las inserciones de las tuberías con estas estructuras se efectuarán en la forma indicada en los planos o en la forma que indique el Ingeniero Supervisor. El parámetro interior y exterior se recubrirá con un aplanado de mortero. Al construirse la base de concreto de los pozos de visita y de caída se harán en ella los canales de media caña correspondientes, sin restringir el espacio interior de los pozos. Se construirán de mampostería de ladrillo rafón común y mortero, deberán llenar los requisitos que se fijan a continuación: Los ladrillos (rafón) deberán mantenerse por lo menos dos horas en agua y se colocarán saturados, a lo sumo diez minutos después de ser sacados del agua. Las hiladas quedarán horizontales y con espesor de juntas no mayor que un centímetro y medio. b. Medias cañas
Las medias cañas se harán por alguno de los procedimientos siguientes: Se formarán directamente las medias cañas, al hacer el fundido del concreto de la base, mediante el empleo de un molde. Se construirán de mampostería de ladrillo y mortero con recubrimiento de concreto o mortero de un espesor igual al de la tubería de mayor diámetro adyacente al pozo. Se introducirán tuberías media caña al fundirse el concreto de la base. Se construirán, dentro del pozo los conductos completos de alcantarillado; después se colocará el concreto de la base, hasta la mitad de la altura de los conductos de alcantarillado dentro del pozo, cortándose a cincel la mitad superior después de que endurezca suficiente el concreto de la base, a juicio del Ingeniero Supervisor, enseguida se terminará la media caña hasta la altura de la corona del tubo inferior. Este procedimiento podrá usarse en rectas, o en deflexiones horizontales menores de cuatro grados. Se pulirán cuidadosamente los canales de media caña y se acabarán según los planos. c. Cotas de las Tapas
Las cotas finales de las tapas de los pozos y demás estructuras semejantes serán precisamente las fijadas en los planos planta-perfil, las rasantes de calles proyectadas, o según lo defina la Municipalidad y el Ingeniero Supervisor, o un mínimo de cuarenta centímetros sobre el terreno natural inalterado cuando se construya en áreas libres. En todo caso el Contratista, sin pago adicional alguno, hará los trabajos necesarios para que queden a las cotas debidas. El forjado de los pozos será de mortero y comprenderá todas las superficies interiores y exteriores. Antes de la aplicación del relleno se picarán y humedecerán las juntas y las superficies en que quedará aplicado.
107
d. Repello y Afinado
El repello se hará externa e internamente en los pozos y tendrá un espesor mínimo de uno punto cinco (1.5) centímetros y se terminará siempre con llana o regla, puliéndolo internamente con un fino de cemento. El mortero se aplicará en forma continua para no dejar juntas. Los repellos se curarán durante diez (10) días, conservándolos abundantemente mojados. Los repellos que a juicio del Ingeniero Supervisor no reproduzcan las superficies regulares exigidas en los planos o que presentan juntas, desprendimientos, grietas y rugosidades, serán, invariablemente rechazados, sin que el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno por su reposición. Para efectos de pago el costo del repello y afinado se incluye en el costo unitario del pozo completamente terminado.
e. Brocales y Tapas de los Pozos
Serán de concreto reforzado y tendrán la forma y dimensiones mostrada en los planos y serán suministrados e instalados por cuenta del Contratista. El costo de estas obras estará incluido en el precio unitario del pozo. 7.2 Caídas en Pozos
Las caídas serán de dos tipos: Caídas Inferiores a sesenta (60) centímetros: se harán dentro del pozo, sin modificación alguna respecto a los planos tipo de pozos de visita. Caídas comprendidas entre sesenta (60) centímetros y dos (2.00) metros: Se harán por medio de cajas adosadas a los pozos de visita, de acuerdo con el plano tipo suministrado. La tubería principal se unirá al fondo del pozo medio de un tubo bajante y accesorios PVC tee y codo del diámetro indicado en los planos. Dicho tubo estará colocado por fuera del pozo en sentido perpendicular a la tubería principal, se recubrirá con una pequeña viga de concreto simple dimensionada en los planos. No obstante lo anterior, La tubería principal siempre se prolongará con su pendiente original hasta la pared interior del pozo. Las excavaciones para pozos de visita y cajas de caída adosadas a éstos se harán dejando un espacio libre al contorno de los mismos, suficiente para la aplicación del repello exterior. El espacio excavado se rellenará como se explica en las especificaciones, una vez terminada y recibida la estructura. Para efectos de pago los costos de las caídas superiores a 60 cm. se pagarán al precio unitario consignado en el contrato. Las caídas inferiores a 60 cm se consideran incluidas en el precio unitario del pozo. 7.3 Cajas de Registro
Se construirán dentro de la franja destinada para aceras o en los sitios que señalen los planos o especifique el Ingeniero Supervisor. La caja de registro será de una área útil de 0.40 x 0.40 m como mínimo y una altura mínima de 0.50 m, elaborada de ladrillo rafón ligado con mortero, repellada en su exterior y con
108
repello y acabado fino en su interior, una base de concreto simple de 3000 PSI, una media caña con acabado fino, un casquete perimetral de concreto de 3000 PSI reforzado con 3 varillas de 3/8" Ø y anillos 1/4" Ø a cada 10 cm, y una tapadera de concreto de 3000 PSI reforzado con varillas de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos. En los casos donde sea necesario demoler las aceras para construir la caja de registro, el Contratista deberá resanarla de manera que quede en igual o mejor condición. El costo de la demolición y del resane de la acera estará incluido en el valor de la caja de registro. 7.4 Medición y Forma de Pago
Los Pozos de inspección, caídas en pozos y cajas de registro serán medidos por unidad de obra completamente terminada y recibida a satisfacción por la supervisión a través del Ingeniero supervisor. Las cantidades aceptadas serán pagadas a los precios unitarios del Contrato. Precio que además incluirá la excavación, demolición y reposición de aceras, relleno compactado y limpieza del área de trabajo según las siguientes partidas: Partida de Pago unidad de medida Pozos de Inspección unidad Caída en Pozos unidad Caja de registro unidad 8. Otros Materiales
Los materiales básicos a emplearse deberán ser de las características que a continuación se detallan sin perjuicio de las exigidas en otras partes de estas especificaciones. 8.1 Cemento
El cemento que se usara deberá ser Portland, clase I, siempre que se ajuste a los requisitos y pruebas de las últimas especificaciones de la sociedad Americana para pruebas de materiales (ASTM). El Ingeniero Supervisor podrá en cualquier momento tomar muestras del cemento que se esté usando para someterlo a pruebas de laboratorio y según los resultados que se obtengan, podrá aceptarlo o rechazarlo independientemente de las decisiones anteriores. No se aceptará que contenga grumos que sean retenidos en el tamiz No.20 a no ser que fuese permitido por el Ingeniero Supervisor; en la obra deberá emplearse únicamente el producto de una sola fabrica y de una misma marca o tipo. 8.2 Cal
Se usará cal viva en piedras o en bolsas si las hubiere, exenta de piedras no calizas, sustancias extrañas y dañinas.
109
8.3 Cal Apagada Para apagar la cal viva en piedras se construirá una artesa de dimensiones y forma establecida por el Ingeniero Supervisor que tendrá una abertura central con una compuerta vertical corrediza para abrir y cerrar dicha abertura. La cal viva se colocará en el centro de la artesa, agregándole agua, agitándola y removiéndola continuamente con un rastrillo o pala apropiada hasta que las piedras de cal revienten y se reduzcan a pasta. Se dejará reposar sin tocarla durante 24 horas para que se enfríe y tome la consistencia de pasta antes de usarla en la fabricación del mortero. Para fabricar el mortero se le agregará a la lechada o pasta de cal, la proporción correspondiente de arena, agregándole gradualmente el agua necesaria y sin dejar de batirla, hasta obtener un mortero de colocación uniforme y consistencia apropiada. El mortero así preparado deberá usarse hasta que cumpla el tiempo que establezca el Ingeniero Supervisor en cada caso. 8.4 Agua
El agua utilizada en la mezcla y en la cura del hormigón y en cualquier otra actividad, deberá ser fresca, limpia y libre de materiales perjudiciales, tales como, aguas negras, aceite, ácidos, materiales alcalinos, materiales orgánicos u otras sustancias perjudiciales. 8.5 Arena
Debe estar lavada, libre de tierra, lodillo y demás materiales orgánicos. Será natural o manufacturada o una combinación de las dos, de grano duro o resistente, fuerte y durable, estará limpia y libre de sustancias suaves y escamosas. Para hormigón se ajustará a los requisitos de granulometría especificados en la ASTM designación C-33. Para mortero y lechada deberá cumplir con los requisitos mencionados en la ASTM designación C-136. Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor, las arenas serán examinadas para determinar impurezas orgánicas (ASTM-Designación C-40) o finura (ASTM-DESIGNACION C-88-46-T) y estos no deberán mostrar un color más oscuro que el corriente. 8.6 Grava
Será de piedra o grava triturada de grano resistente, deberá estar libre de polvo y material orgánico. Será clasificada de acuerdo con el tamaño 467 y llenará requisitos de la ASTM Designación C-33.El tamaño estará sujeto a las especificaciones que se indiquen en la clase de concreto o en su lugar, a lo que indique el Ingeniero Supervisor. Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor, las gravas serán examinadas para determinar impurezas orgánicas (ASTM-Designación C-40) o finura (ASTM-DESIGNACION C-88-46-T).
110
8.7 Piedras para la Cimentación
Serán de resistencia homogénea y grano fino, deberán estar libres de polvo, aceite, grasa, materiales orgánicos y otros materiales extraños que impidan la debida adherencia al mortero. Por regla general las piedras deberán tener dimensiones de 20 cm. como mínimo y 30 cm. como máximo, tendrán consistencia propia para ser labrada según las líneas y superficies que deseen. Deberán ser colocadas por su base mayor debidamente humedecidas. 8.8 Acero de Refuerzo
Todo el acero de refuerzo deberá tener el límite de fluencia fy= 2800 kg/cms² requeridos en los planos y deberá llenar cualquiera de las especificaciones apropiadas para acero de refuerzo grado intermedio que se enumeran a continuación: ASTM A615, ASTM A616, ASTM A617. Deberá almacenarse bajo cobertizo o techado y sobre plataformas elevadas del nivel del suelo por lo menos 30 cms, se protegerá además contra ruptura, deterioro superficial por oxidación o alteración química en general, se almacenará en forma ordenada y deberá ser claramente marcado para facilitar su identificación, al colocarse en la obra estará libre de toda escama y oxido suelto y tierra, polvo, pintura, aceite, o cualquier otra sustancia extraña que pueda reducir la adhesión o perjudicar las estructuras, se deberá colocar en posición exacta con los espaciamientos mostrados en los planos a menos que el Ingeniero Supervisor ordene que se haga de otra manera. El refuerzo deberá ser firmemente asegurado en su posición amarrando las intersecciones con alambre de hierro dulce de calibre no menor de #18 o bien por medio de grapas adecuadas de manera que no pueda ocurrir ningún desplazamiento, donde se presenten traslapes deberán hacerse a lo largo de una distancia no menor de 30 veces el diámetro. Todo el acero deberá ser cortado y doblado en frío con precisión de acuerdo a las dimensiones aprobadas, los dobleces deberán hacerse de acuerdo al manual de prácticas normales del Instituto del Acero de Concreto. En los casos de remesas en los cuales el acero de refuerzo venga ya cortado y doblado al sitio de trabajo, el mismo deberá ser cuidadosamente atado y rotulado, de manera que pueda ser manejado sin peligro y fácilmente identificado con los diagramas de colocación aprobados. Deberán ajustarse a los siguientes requerimientos de tensión correspondientes a acero de grado estructural (ASTM-A-15-A4T), esfuerzo a tensión entre 3,875 y 5,284 Kg/Cms² (55000 y 75,000 Lbs./Pulg²), como esfuerzo último en el punto de ruptura no menor que 2,325 Kg/Cms² (33,000 Lbs./Pulg²). 8.9 Alambre
El alambre y la rejilla de alambre para refuerzo, debe llenar los requisitos de las especificaciones para la prueba sobre acero estirado en frío, correspondiente a la ASTM-A-82; ANSI-A-SO.
111
8.10 Madera a. Generalidades
La madera será de la clase, tamaño y dimensiones requeridas para la obra y como se especifique para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, biseles, nudos negros y dañados y todo tipo de descomposición. Toda la madera será encuadrada a las dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para la obra en la cual será empleada. Toda madera deberá estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM DES: D-245. b. Madera sin Tratar
La madera para ademado será nueva de pino, o semejante, aprobado, salvo se muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes será de pino duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de segunda mano cuando la resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia. c. Madera Tratada
La madera tratada lo será con neftanato de cobre u otro similar preservador de madera, grado uno, aceite de preservar madera por el procedimiento de célula, de conformidad con los requerimientos establecidos en los planos. d. Tablestacado
El tablestacado de madera de construcción, puede ser con madera nueva o usada en buen estado, de cualquier especie o grado, aprobada por el Ingeniero Supervisor y adecuada para el uso propuesto. 8.11 Mampostería de Piedra
Debe ser de primera clase y estará formada con piedras labradas, según las formas geométricas indicadas en los planos y con mortero de cemento y arena en proporción 1:4, toda la piedra deberá estar libre de polvo, aceite y otras materias extrañas que impidan la debida adherencia con el mortero. Por regla general el grueso o peralte de cada piedra y su ancho no serán menores de treinta (30 Cm) y cuarenta (40 Cm) respectivamente, con un largo no menor de 30 cm, no se aceptarán piedras que presenten grietas, fracturas ni las forma de laja. 8.12 Paredes de Ladrillo
Se clasificará como paredes de ladrillo la construida con ladrillos ligados con mortero. El ladrillo para mampostería deberá ser nuevo, de calidad y dimensiones 7 cm x 14 cm x 28 cm y resistencia a la ruptura por compresión igual o mayor de
112
80 Kg/cm2 y/o aprobadas por el Ingeniero Supervisor, con bordes rectos y paralelos y esquinas rectangulares. El ladrillo a usar en una misma obra deberá ser uniforme a menos que se especifique de otra manera y todo deberá ser de grano fino, estructura compacta y homogénea, bien cocido, libre de grietas, etc., sin que presente imperfecciones que comprometan su resistencia, duración o aspecto. Deberán cumplir con las normas ASTM C-62 Y C-67. El mortero a utilizar tendrá una proporción cemento arena de 1:6 o la que se indique en los planos de diseño. Todos los ladrillos deberán ser duros, sanos, bien formados, de tamaño uniforme y sin grietas o escamas, aquellos que estén rajados y alterados no se aceptarán para instalación. Previo a su colocación deberán ser humedecidos y se colocaran tal y como se indica en los planos. Las paredes de ladrillos se dejarán a plomo, alineadas correctamente, con filas de ladrillo a nivel y equidistantes. Todo el trabajo con relación a su colocación se deberá realizar por obreros experimentados en la construcción, para lo cual el Contratista deberá presentar la evidencia al Ingeniero supervisor, que los obreros que realizarán el trabajo son experimentados y competentes. No se aceptará ninguna obra que presente desniveles y/o desplomes o que no cumpla con lo especificado y la supervisión a través del Ingeniero supervisor ordenará la demolición de la que se presentase, corriendo los gastos por cuenta del contratista. Se presentará al Ingeniero supervisor muestras de todos los ladrillos para someterlos a aprobación, previo a la colocación. 8.13 Hormigón para Anclajes
Se construirán anclajes de reacción en las tees, codos, reducciones, deflexiones y en todos los puntos de la tubería que muestren los planos o que a juicio del Ingeniero Supervisor sean necesarios. Estos se colocaran en tal forma que las uniones queden accesibles. Los métodos de construcción deberán ser aprobados por el Ingeniero Supervisor. En ningún caso se permitirá que se use madera para anclajes definitivos. 9. Especificaciones de las Actividades
Todo Oferente deberá presentar como parte de su oferta el Programa de Ejecución de Obra ofrecido y que llevará a cabo en caso de ser el Oferente ganador, dicho programa deberá cumplir y evidenciar el cumplimiento de lo descrito a continuación: 9.1 Trazado y Marcado con Nivel
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con nivel para replanteos de precisión en sistemas de alcantarillado sanitario. Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la exactitud de diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión para la solución de los problemas detectados. Todo trabajo de levantamiento y estacado
113
de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. Para el replanteo se seguirán las líneas y las cotas indicadas en los planos. El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los bancos de nivel utilizados en el proyecto. 9.2 Excavación con retroexcavadora (Suelo Tipo I)
La actividad consiste en la excavación de material blando con retroexcavadora. Se considera un rendimiento de 50 m³/h. 9.3 Demolición de Piso de Concreto (8 – 10 cm)
Este trabajo consistirá en la demolición de piso de concreto, por medio de la utilización de mano de obra no calificada y herramienta menor se demolerá un piso de concreto cuyo espesor variará de 8 a 10 cm y sin recuperación de material (actividad destructiva). 9.4 Suministro e Instalación de Tubería PVC Perfilada Helicoidal 4” Ø
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC de 4” Ø de
pared estructurada que cumpla como los estándares especificados bajo el código ASTM F949, debiendo además cumplir con los requerimientos de almacenaje y manejos apropiados para evitar daños. Esta tubería es específicamente para uso en sistemas de alcantarillados sanitarios. 9.5 Suministro e Instalación de Tubería PVC Perfilada Helicoidal 6” Ø
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC de 6” Ø de
pared estructurada que cumpla como los estándares especificados bajo el código ASTM F949, debiendo además cumplir con los requerimientos de almacenaje y manejos apropiados para evitar daños. Esta tubería es específicamente para uso en sistemas de alcantarillados sanitarios. 9.6 Suministro e Instalación de Tubería PVC Perfilada Helicoidal 8” Ø
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC de 8” Ø de
pared estructurada que cumpla como los estándares especificados bajo el código ASTM F949, debiendo además cumplir con los requerimientos de almacenaje y manejos apropiados para evitar daños. Esta tubería es específicamente para uso en sistemas de alcantarillados sanitarios.
114
9.7 Suministro de Tubería PVC Perfilada Helicoidal 10” Ø
La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC de 10” Ø de
pared estructurada que cumpla como los estándares especificados bajo el código ASTM F949, debiendo además cumplir con los requerimientos de almacenaje y manejos apropiados para evitar daños. Esta tubería es específicamente para uso en sistemas de alcantarillados sanitarios. 9.8 Instalación de Tubería PVC Perfilada Helicoidal 10” Ø
La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cada tubo deberá colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia aguas arriba. Deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación en el extremo abierto deberá de protegerse el interior de la tubería. Deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de instalarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Las deflexiones no deberán ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deberán limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se aplica lubricante, se coloca el empaque y se ensamblan las piezas. 9.9 Cajas de Registro de 40 x 40 x 60 cm.
Esta actividad consiste en la construcción de una caja de registro de 40x40x60 cm (medidas interiores), la que está compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media caña, paredes de ladrillo rafón rústico, tapadera (10 cm de espesor) y casquete de concreto reforzado y manija. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los componentes antes mencionados deberán de tener las dimensiones indicadas en los planos. Se considera la excavación de 50 cm adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla. Las paredes son ligadas, repelladas con mortero 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.10 Empedrado con piedra tallada 20 x 25 cm.
La actividad consiste en el empedrado de 20 cm de espesor con piedra tallada, ligado con mortero 1:3, con separación entre piedras máxima de 1”. Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, la arcilla o cualquier materia extraña. Deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares, la nivelación de las uniones, se deben
115
llenar y conformar totalmente con mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen las ya colocadas para que no alteren su posición. El curado deberá hacerse durante 7 días consecutivos, se permitirá el paso de peatones, 8 días después de fundir; bicicletas, trocos, carretas, etc., 12 días después de haber fundido y vehículos 28 días después. 9.11 Pozo de alcantarillado de H=1 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de un (1) m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.12 Pozo de Inspección H= 1.50 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 1.50 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.13 Pozo de Inspección H= 2.00 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 2.00 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2.
9.14 Pozo de Inspección H= 2.50 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 2.50 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2.
9.15 Pozo de Inspección H= 3.00 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 3.00 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción,
116
tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.16 Pozo de Inspección H= 3.50 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 3.50 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.17 Pozo de Inspección H= 4.00 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 4.00 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.18 Pozo de Inspección H= 4.50 m, diámetro interno= 1.20 m.
Consiste en la construcción de un pozo de inspección de 4.50 m de altura, compuesto por una losa de fondo de 20 cm de espesor, 1.20 m de diámetro interno, media caña, paredes de ladrillo rafón rústico a tezon, cono de reducción, tapadera y casquete de concreto reforzado, con peldaños de varilla de 3/4” a cada 40 cm. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente tipo pila. Se considera el mortero con proporción 1:4. El concreto será 1:2:2. 9.19 Relleno Compactado con Material Selecto (Incluye Acarreo)
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para la cama y los alrededores de la tubería de alcantarillado sanitario. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá de provenir de bancos a más de 5 km de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 10 cm por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes hasta el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta actividad incluye el acarreo del material.
117
9.20 Relleno Compactado con Material del Sitio. Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio producto de la excavación en la línea del alcantarillado sanitario. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 10 cm por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes hasta el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta actividad incluye el acarreo del material. Si el material producto de la excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al contratista el corte y acarreo de material en un radio de hasta 5 km. 9.21 Prueba Hidrostática para Alcantarillado Sanitario
Consistirá en lo siguiente: en el tramo seleccionado, se colocará un tapón de ladrillo ligado, concreto o tapones fabricados con material PVC en la entrada del pozo inferior, hasta dejarlo que haya solidificado completamente, se taponaran también las entradas y salidas del pozo superior excepto, por supuesto, la salida hacia el tramo en prueba. Se llena el tramo y el pozo superior con una carga de agua que no excederá de un tirante de dos metros y se deja lleno el tramo durante 20 minutos para que se sature la tubería y el pozo, trascurrido este tiempo, se procederá a revisar cada una de las juntas y accesorios, marcándose con crayón los puntos o áreas de fuga, si las hubiere e indicándose posteriormente el tipo de reparaciones a efectuarse, este procedimiento puede repetirse tantas veces como sea necesario, teniendo en cuenta que se debe dejar pasar un tiempo prudencial para la solidificación de las reparaciones antes de la siguiente prueba hidrostática. El contratista deberá facilitar, (sin costo adicional), el equipo, materiales, herramientas, cisternas, agua y trabajadores que necesite para comprobar que la tubería tendida satisface o no las especificaciones estipuladas. 9.22 Acarreo de material con volqueta 5 m³
Esta actividad consiste en el acarreo de material de desperdicio, con volqueta de 5 m³, dicho material, se cargará con cargadora. Distancia de acarreo es de 12 km. 9.23 Suministro e Instalación de Yee PVC 6” x 4” Ø
Consiste en la instalación de yees de PVC de 6” x 4” Ø. La instalación será
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada accesorio, deberá colocarse alineado. Cuando se interrumpa la instalación, el extremo abierto del accesorio deberá protegerse. El interior del accesorio, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Los accesorios deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse,
118
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se aplica un lubricante y se coloca el empaque que permite el ensamble de las piezas. Este procedimiento debe durar un máximo de 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas antes de someterlas a presión. 9.24 Suministro e Instalación de Yee PVC 10” x 4” Ø
Consiste en la instalación de yees de PVC de 10” x 4” Ø. La instalación será
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada accesorio, deberá colocarse alineado. Cuando se interrumpa la instalación, el extremo abierto del accesorio deberá protegerse. El interior del accesorio, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Los accesorios deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se aplica un lubricante y se coloca el empaque que permite el ensamble de las piezas. Este procedimiento debe durar un máximo de 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas antes de someterlas a presión. 9.25 Suministro e Instalación de Yee PVC 8” x 4” Ø
Consiste en la instalación de yees de PVC de 8” x 4” Ø. La instalación será
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada accesorio, deberá colocarse alineado. Cuando se interrumpa la instalación, el extremo abierto del accesorio deberá protegerse. El interior del accesorio, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Los accesorios deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se aplica un lubricante y se coloca el empaque que permite el ensamble de las piezas. Este procedimiento debe durar un máximo de 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas antes de someterlas a presión. 9.26 Ademado de zanjas en Alcantarillados.
La actividad consiste en el ademado a cada cara del zanjo con madera, para lo cual se armaran los tableros con tablas de 1”, fijándolas entre sí con piezas de 2”x4” cada 1.50 m, así como apoyando los tableros entre sí con piezas de 2”x4” cada 1.50 m de altura de zanjo y cada 3.00 m de longitud de zanjo.
119
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato
(CGC)
120
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
1. Definiciones
2. Aplicación
3. Documentos Contractuales
4. Información Confidencial
5. Elegibilidad
6. País de Origen
7. Alcance del Proyecto
8. Ofertas en Consorcio
9. Responsabilidad del Contratista
10. Riesgos del Contratista
11. Responsabilidades del Supervisor de SANAA
12. Multas o Penalidades
13. Modificación del Contrato
14. Recepción de la Obra
15. Garantías
16. Afectación de las Garantías a los Reclamos
17. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
18. Solución de Controversias
19. Responsabilidad Laboral
20. Interpretación
21. Inspecciones y Pruebas
22. Documentos integrantes del contrato
23. Condiciones de Pago
24. Precio Contractual.
25. Cesión
26. Subcontratación
27. Prórroga de los Plazos
28. Terminación
29. Limitación de Responsabilidades
30. Legislación Aplicable
31. Notificaciones
32. Impuestos y Derechos
121
1. Definiciones
1.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación
(a) El Contrato: es el acuerdo celebrado entre el Comprador y El Contratista, según el
Formato de Contrato firmado por las partes, incluyendo todos sus anexos,
apéndices y los documentos incorporados por referencia.
(b) El SANAA: es la entidad que adquiere la ejecución de obras atingentes
especificados en la CEC.
(c) El Contratista: es la persona natural, o firma privada o pública, cuya oferta para
ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el SANAA y cuyo nombre se establece en
el Contrato, e incluye a los sucesores legales o cesionarios permitidos del
Contratista.
(d) Documentos Contractuales: son los documentos indicados en el Contrato,
incluyendo todas las Circulares Aclaratorias y Enmiendas, a los mismos.
(e) El Precio Contractual: es el precio pagadero al Proveedor conforme al Contrato
por la total y apropiada ejecución de sus obligaciones contractuales, sujeto a los
incrementos, ajustes o deducciones que puedan surgir conforme al Contrato
(f) Las Obras: son todas las ejecuciones de obras que El Contratista esté obligado a
suministrar al SANAA conforme al Contrato.
(g) Los Servicios: son aquellos los servicios auxiliares al suministro de los bienes,
tales como transporte y seguro, y cualesquiera otros servicios atingentes, tales
como instalación; comisiones; asistencia técnica en análisis, diseño, programación,
capacitación, u otras obligaciones El Contratista comprendidas en el Contrato.
(h) CGC: son las Condiciones Generales del Contrato propias de esta Sección.
(i) CEC: son las Condiciones Especiales del Contrato.
(j) El País del SANAA: es el país nombrado en las CEC
(k) El Lugar del Proyecto:, cuando precede, es el sitio definido en las CEC.
(l) Cumplimiento: significa la realización de los servicios de acuerdo con los
términos y condiciones del Contrato.
(m) Día: significa día calendario.
(n) Daños de valor preestablecido: es el monto de los daños que El Contratista estará
obligado a pagar al Comprador de ocurrir un incumplimiento contractual
determinado. El monto debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el
incumplimiento ocasionará, es fijado de común acuerdo por las partes y establecido
en el Contrato.
(o) Entrega: significa la transferencia de los bienes del Contratista al Comprador de
acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.
(p) Subcontratista: es toda persona natural o jurídica, incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, con quien el Contratista ha subcontratado el suministro de
cualquier porción de los bienes o la ejecución de cualquiera o parte de los servicios
auxiliares.+
(q) Supervisor: Estas funciones podrán ser ejercidas por profesionales calificados en la
materia objeto del contrato que formen parte del personal permanente de los
organismos SANAA, o por medio de consultores con similares calificaciones
profesionales que se dediquen a esta actividad; en este último caso los supervisores
serán contratados por el órgano responsable de la contratación debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinación y control de la respectiva Unidad Ejecutora.
122
2. Aplicación
2.1 Estas CGC aplicarán a todas aquellas que no son reemplazadas o supeditadas por
previsiones de otras partes del Contrato.
3. Documentos Contractuales
3.1 Sujeto al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entenderá que todos los
documentos que lo conformen son correlativos, complementarios y mutuamente
explicativos.
4. Información Confidencial
4.1 SANAA y El Contratista se comprometen a respetar el carácter confidencial de cualquier
documento. Después de la apertura de ofertas, ninguna información referente a su examen,
explicación y evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación,
podrá ser revelada no oficialmente involucradas en los procedimientos, hasta que se
anuncie la adjudicación en firme del contrato (artículo 33 del capítulo IV procedimiento
para licitaciones de la normativa BCIE)
4.2 El Contratista permitirá al Ente financiero inspeccionar sus cuentas y registros relacionados
con el compromiso, y tener auditorias por auditores aprobados por el ente financiero, si así
lo requiere el Ente financiero.
5. Elegibilidad
5.1 Las condiciones de elegibilidad del Contratista, estarán sujetas a las disposiciones indicadas
por la normativa del Banco.
6. País de Origen
6.1 Todas las obras a ser ejecutadas bajo este Contrato tendrán su origen en Honduras
6.2 Origen: significa el lugar donde las obras son realizadas
7. Alcance del programa de Ejecución de Obras y Especificaciones Técnicas
7.1 Sujeto a lo indicado en las CEC, la ejecución de obras que sean realizadas cumplirán con lo
especificado en el Programa de Ejecución de Obras, indicado en la sección V
8. Ofertas en Consorcio
8.1 A menos que se disponga lo contrario en las CEC, si El Contratista se constituye como un
acuerdo de Consorcio, por lo menos las obligaciones entre las partes firmantes y los
términos de su relación con el SANAA incluyendo la designación de un representante o
Gerente único con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato. Las partes integrantes responderán solidariamente ante
el SANAA por todas las consecuencias derivadas de la participación del Consorcio, en toda
la ejecución del contrato.
123
9. Responsabilidad de El Contratista
9.1 El Contratista deberá realizar las Obras incluidos en el Alcance de Ejecución de Obras, de
acuerdo con la Cláusula 7 de las CGC y con el Programa de Ejecución de Obras y
Especificaciones Técnicas especificadas en la sección V
9.2 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía que se hubiere
convenido, el contratista será responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le fueren imputables. Será
también responsable de los daños o perjuicios que durante el período antes indicado,
pudieran causarse a terceros, con excepción de las expropiaciones u otros que según el
contrato corresponden a SANAA. El contratista deberá suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las
disposiciones sobre la materia.
9.3 El Contratista será responsable de los defectos que pudieran surgir por deficiencias o
imprevisiones en el diseño o por cualquier otra causa que le fuere imputable.
9.4 Los ingeniero (s) residentes a cargo del Contratista deberán dirigir los trabajos en forma
personal y atenderlos de manera eficiente e inmediata, evitando así atrasos en el avance de
la obra, para dar cumplimiento al programa de trabajo.
9.5 El contratista estará obligado a cumplir con los plazos contractuales. Estos plazos se
entenderán en días calendario. Si el contratista, por causas que le fueren imputables,
incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se
tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, el SANAA a través del
Supervisor del Proyecto tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para
que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de
dichos plazos y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del
proyecto; en último extremo, el SANAA podrá acordar la resolución del contrato con
ejecución de la garantía de cumplimiento. El Contratista se constituirá en mora sin
necesidad de notificación por parte del SANAA.
9.6 El contratista no tendrá derecho a prórrogas cuando los atrasos se debieren a la no
aceptación de materiales empleados o de actividades propias de las obras que no cumplan
las especificaciones previstas en el contrato.
9.7 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de
cuenta del contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.
10. Riesgos del Contratista
10.1 La ejecución total del contrato se realizará por cuenta y riesgo del Contratista. El SANAA
no asumirá ante el Contratista más responsabilidades que las previstas y derivadas del
respectivo contrato, que es parte de las Bases de Licitación.
11. Responsabilidades de la Supervisión del SANAA
124
11.1 El SANAA designará a un supervisor o una empresa supervisora, el cual tendrá bajo su
responsabilidad las siguientes funciones:
a) Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos técnicos,
antes del inicio de la construcción y formular las recomendaciones que procedan.
b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su
aprobación por el SANAA, presentar informes mensuales o con la frecuencia que fuere
requerida sobre su ejecución a fin de verificar el avance del proyecto, así como
pronunciarse sobre su actualización o modificación, si fuere requerida.
c) Llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato, y velar porque el contratista
cumpla con las especificaciones generales y técnicas del mismo.
d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas.
e) Realizar mensualmente, las mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el
período anterior.
f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar
ocultas, elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual
deberá ser avisado con anticipación suficiente por el contratista.
g) Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su concordancia con
los planos y demás especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos
constructivos o a la calidad de los materiales, aprobando o rechazando su incorporación.
h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de
las unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentación correcta de las
facturas o estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un
informe sobre el adelanto y progreso físico y financiero del proyecto y la evaluación de
los trabajos de aquél.
i) Verificando la existencia y conservación de materiales almacenados, así como su empleo
efectivo en la obra cuando dichos materiales fueren incorporados en la misma.
j) Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de
ejecución.
k) Llevar un control de la amortización del anticipo otorgado al contratista.
l) Emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren
pertinentes, previendo anticipadamente cualquier modificación o alteración que pudiese
ocurrir en el desarrollo físico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su
incidencia en el presupuesto.
m) Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías u otros medios que fueren
oportunos, llevando los registros correspondientes.
125
n) Dirigir órdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, de
acuerdo con los planos y especificaciones contractuales.
o) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el
contrato, en el área de trabajo.
p) Intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, emitiendo su
opinión acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista.
q) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato.
r) Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los
que den lugar a la imposición de multas o a la resolución del contrato.
s) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no
mostrare eficiencia en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo que no funcione
satisfactoriamente.
t) Las demás previstas en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento y en el
contrato o que resultaren de la naturaleza propia de sus funciones.
u) El supervisor llevará una Bitácora donde se anoten las incidencias que ocurran durante la
ejecución de la obra. La cual estará a disposición de la Unidad Ejecutora. Además deberá
quedar acreditado en la Bitácora las pruebas correspondientes de: pruebas preliminares,
verticalidad y alineamiento, escalonada, caudal constante y recuperación.
v) El supervisor será responsable ante el SANAA por las acciones u omisiones que les fueren
imputables en ejercicio de sus funciones mediante negligencia o dolo.
12. Multas
Si el contratista no cumple con la obligación de entregar la obra objeto de este contrato dentro del
período de tiempo especificado en el mismo el SANAA, sin perjuicio a sus otros recursos a que le
da derecho el contrato, deducirá de cada pago parcial por obra ejecutada de acuerdo a la tabla
presentada más adelante por cada día de atraso en la ejecución del proyecto, hasta que la misma se
lleve a cabo y el SANAA podrá considerar la terminación del contrato, cuando la suma de todas las
deducciones aplicadas a lo largo del Contrato alcance el diez (10) por ciento del precio del
Contrato.
Cuando una demora se produjere por causas no imputables al contratista, a través de una solicitud
por parte de éste y previo informe del Supervisor designado, el SANAA autorizará la prórroga del
plazo por un período igual, sin aplicación de ninguna sanción.
126
Tabla de Multas o Penalidades
(Lempiras)
RANGO DE CONTRATACIÓN MULTA
DIARIA
0.01 40,000,000.00 0.17%
40,000,000.01 en adelante 0.18%
13. Modificación del Contrato
13.1 Las modificaciones introducidas por el SANAA que importen aumento o disminución en la
cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan en
su conjunto del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio
emitidas por el SANAA, previa opinión del Supervisor designado, todo lo cual deberá constar
en la bitácora; e indicación de la estructura presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del monto original. Si la modificación excediere del porcentaje antes indicado se
suscribirá una ampliación siguiendo las mismas formalidades del contrato original previa la
No Objeción del Banco.
14. Recepción de la Obra
14.1 Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento del contratista, el SANAA procederá a
su recepción provisional, previo informe del Supervisor designado. Entiéndase por
terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y
demás documentos contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que procedan,
pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad. Para la
recepción provisional de las obras el SANAA efectuará una inspección preliminar que estará
integrada por el Supervisor de SANAA y el ingeniero residente del Proyecto asignado por el
Contratista, para verificar que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, para lo cual
el Supervisor elaborará un informe que será del conocimiento de la Unidad Ejecutora.
Si de la inspección a que se refiere el párrafo anterior resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, el Supervisor dará instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo de 10 días calendario para que realice
la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos
contractuales. De ser satisfactorias el Supervisor notificará a la Unidad Ejecutora y ésta a su
vez nombrará una comisión de recepción definitiva que deberá estar integrada por un
representante de la Unidad Ejecutora, Asesoría Legal, Auditoría en su calidad de observador,
el Supervisor del Proyecto y cualquier otro funcionario que la Gerencia General del SANAA
proponga; y el representante del Contratista para verificar que las obras se encuentren en
estado de ser recibidas en forma definitiva. Esta comisión procederá a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales, quien podrá recomendar a la Gerencia General sobre lo
antes indicado. Si así procediere, se extenderá al Contratista la recepción definitiva de la
obra, debiendo el Contratista sustituir la Garantía de Ejecución (Cumplimiento) por la
Garantía de Calidad.
127
La recepción definitiva de la obra, no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado la
totalidad de la ejecución de la obra, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios
ocultos en la construcción o por imprevisiones en el diseño, según corresponda mediando
negligencia o dolo.
Cuando ello se advirtiera, antes o después de la recepción definitiva, el SANAA ordenará las
investigaciones que procedan, oyendo al Contratista; si constaren acreditados los hechos
determinantes de responsabilidad se comunicará lo procedente al Banco y a la Procuraduría
General de la República, según fuere el caso para ejercer las acciones que procedan. La
garantía de calidad presentada por el Contratista, responderá por sus obligaciones.
15. Garantías
i. Garantía de Anticipo
SANAA otorgara al contratista un quince 15% en concepto de anticipo del monto total del
contrato en aplicación al artículo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio Fiscal del año 2013, y estará destinado
exclusivamente a gastos de movilización y a su inversión en materiales, equipos o servicios
directamente relacionados con la ejecución de la obra, los cuales serán objeto de
comprobación por parte del supervisor del SANAA, su monto será reconstituido mediante
retenciones proporcionales que se harán al contratista a partir del primer pago parcial por
obra ejecutada, de manera que el ultimo saldo se retendrá del pago final.
Dicho anticipo será cubierto por parte del contratista a través de una garantía bancaria por el
cien por ciento (100%) cuya vigencia será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el
reintegro total del anticipo.
ii. Garantía de Ejecución (Cumplimiento)
Previa a la firma del contrato, el contratista deberá presentar la Garantía de Ejecución
(Cumplimiento), por valor del quince (15%) por ciento del monto adjudicado la que deberá
estar vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la . Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato por un
término mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si así
ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de
ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente para el SANAA.
C.1 El Contratista otorgará la garantía de ejecución al SANAA a más tardar dentro de los
siguientes 15 días hábiles, a la fecha de presentación de la documentación requerida en el
Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y previa firma del Contrato.
C.2 La Garantía de Cumplimiento tiene por objeto compensar al SANAA por las pérdidas que le
ocasione el incumplimiento del Contratista por las obligaciones establecidas en el Contrato.
C.3 La garantía de cumplimiento estará denominada en la misma moneda del Contrato y será
presentada bajo una de las modalidades siguientes:
128
(a) Garantía Bancaria emitida por una Institución Bancaria ubicada en Honduras, y a
satisfacción del SANAA en la forma prevista en los documentos de licitación u otra forma
aceptable al SANAA.
(b) Cheque certificado emitido por una Institución Bancaria ubicado en Honduras, y a
satisfacción del SANAA en la forma prevista en los documentos de licitación u otra forma
aceptable al SANAA.
(c) Fianza emitida por una Compañía de Seguros ubicada en Honduras, y a satisfacción del
SANAA en la forma prevista en los documentos de licitación u otra forma aceptable al
SANAA.
C.4 Salvo indicación contraria en las CEC, la Garantía de Cumplimiento será liberada por el
SANAA y devuelta al Contratista cuando haya cumplido con todas las obligaciones
contractuales.
iii. Garantía de Calidad
Efectuada que fuere la recepción final de la obra, cuando se pacte en el contrato, de acuerdo
con la naturaleza de la obra, el Contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato
por una Garantía de Calidad de la obra, con vigencia de un (1) año, contado a partir de la
recepción definitiva de la obra y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total del contrato.
C.1 El Contratista garantizará que los Obras realizadas bajo este Contrato no tendrán defectos,
ocasionados por el diseño, materiales, o mano de obra (excepto cuando el diseño y/o material
es requerido bajo las especificaciones del SANAA) o de cualquier acto u omisión del
Contratista, que pueda manifestarse durante el normal uso de las Obras.
C.2 El SANAA deberá notificar de inmediato al Contratista por escrito de cualquier reclamo que
surja bajo esta garantía.
C.3 Al recibo de nota de reclamo, el Contratista deberá, dentro del período especificado en la
CEC, reparar o reemplazar las Obras defectuosas o partes de ella, sin otro costo para el
SANAA.
C.4 Si después de notificado, el Contratista, falla en remediar el (los) defecto(s) dentro del
período especificado en las CEC, el SANAA puede proceder a tomar las acciones de remedio
necesarias, a riesgo y costo del Contratista y sin perjuicio a otros derechos que el SANAA
pueda tener bajo el Contrato.
C.5 Si el Contratista, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo
especificado, el SANAA podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias
para corregir la situación por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de otros derechos
que el SANAA pueda ejercer contra el Contratista en virtud del Contrato.
16. Afectación de la Garantías a los Reclamos
16.1 Si hubiese reclamos al contratista por incumplimiento de sus obligaciones y estuviere
próximo a expirar el plazo de una garantía, el SANAA notificará este hecho a la entidad
129
garante, quedando la garantía desde ese momento afecta al resultado del reclamo, sin que
pueda alegarse luego expiración del plazo.
17. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
17.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente Contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como
caso fortuito o fuerza mayor entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución,
Rebelión, Piratería, Motines, alteración Insurrección o Usurpación de Poderes; b)
Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad
Gubernamental; c) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Tornados, Huracanes, Inundaciones; d) Hundimientos de Barcos, Descarrilamiento de Trenes
y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.
17.2 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Contratista notificará al SANAA a la
brevedad y nunca más allá de los 15 días calendario de ocurrido el hecho y por escrito, sobre
dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes del SANAA, el
Contratista continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la
medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor.
18. Solución de Controversias
18.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación de este contrato, desacuerdos,
reclamos y otros asuntos en los que no se pongan de acuerdo las partes, éstas se someterán a
lo estipulado en el Artículo 120 de la Ley de Contratación del Estado y otras que le sean
aplicables; sometiéndose en caso necesario a la Jurisdicción y competencia de lo Contencioso
Administrativo, según lo prescrito en el Artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado.
19. Responsabilidad Laboral
19.1 El Contratista será el único responsable del pago de las obligaciones de tipo laboral que se
deriven del empleo de personal para la ejecución del proyecto en todas sus facetas,
respondiendo por consiguiente, por cualquier reclamo de esta naturaleza, los cuales, por
ningún concepto o circunstancia, podrán ser trasladados al SANAA.
20. Interpretación
20.1 Para la interpretación de este documento, debe tenerse en cuenta que los términos en singular
también se refieren al plural y los de género femenino también se refieren al masculino y
viceversa. Los encabezados de las cláusulas y las referencias que en algunas de ellas se hacen
a otras no afectan su contenido. Las palabras usadas en este documento y en el Contrato,
tienen su significado usual a menos que se las defina específicamente.
20.2 En caso de dificultad en la interpretación de los mencionados, el Contratista solicitará al
SANAA las aclaraciones necesarias.
130
20.3 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el SANAA y el Contratista, y
reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdos (escrito o verbal) entre las partes al
respecto, realizados con anterioridad a la fecha del Contrato.
20.4 Ninguna enmienda u otra variación al Contrato serán válidas a menos que se efectúe por
escrito, sea fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante
autorizado de cada una de las partes.
20.5 Si cualquier obligación del Contrato resultase prohibida o se transformase en inválida o
inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectarán la validez o
ejecución de las otras obligaciones del Contrato.
21. Inspecciones y Pruebas
21.1 El SANAA o su representante, tendrán derecho para inspeccionar las pruebas necesarias en el
proyecto de manera que se verifique el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, a
ningún costo adicional. Las CEC y Especificaciones Técnicas determinarán las inspecciones
y pruebas que el SANAA requerirá, asumiendo todos los costos y gastos en que incurran con
relación a su participación, incluyendo, pero sin limitarse, los costos de viajes y gastos
inherentes.
21.2 Las inspecciones y pruebas se llevarán a cabo en el lugar que determine el supervisor de la
obra. Cuando las inspecciones y pruebas se llevan a cabo en el lugar indicado se
proporcionará a los inspectores todas las facilidades de acceso al sitio de la Obra.
21.3 Los Obras inspeccionadas o probadas que fallen en la confirmación a las Especificaciones
Técnicas, serán rechazados por el SANAA, y el Contratista reemplazará nuevas Obras que se
ajusten a las Especificaciones Técnicas, libre de costo para el SANAA.
21.4 Cuando el Contratista esté listo para realizar cualquiera de las pruebas o inspecciones
requeridas, notificará oportunamente al SANAA sobre tal prueba y/o inspección, así como el
lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo.
21.5 El SANAA podrá solicitar al Contratista la realización de pruebas o inspección adicionales a
las especificadas en el Contrato determinando el SANAA a los profesionales o empresas
certificadas, que considere necesaria para verificar si las características de las obras satisfacen
las especificaciones técnicas. Los costos en que se incurra por tales pruebas o inspecciones,
serán por cuenta del Contratista. Sin embargo, si tales pruebas o inspecciones impiden el
avance en la ejecución del Contrato, deberán ajustarse a las fechas de entrega y
cumplimiento, y demás obligaciones que puedan resultar afectadas.
21.6 El Contratista entregará al SANAA un informe con los resultados de todas las pruebas y/o
inspecciones realizadas.
21.7 Ninguna parte de esta Cláusula relevará al Contratista de cualquier garantía u otras
obligaciones bajo este Contrato.
131
22. Formarán parte íntegra del Contrato los siguientes documentos:
1) Bases de laLICITACIÓN PÚBLICA NACIONALSANAA-PROSAGUA-003-2013;
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”
2) Informe de Recomendación de Adjudicación;
3) Especificaciones Técnicas,
4) La Oferta original del Contratista
5) Garantías,
6) Resolución tomada por la Honorable Junta Directiva del SANAA
7) Planos y;
8) Cualquier otro documento relacionado con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA
-PROSAGUA-003-2013; PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA”
23. Condiciones de Pago
23.1 Toda solicitud de pago del Contratista será por escrito acompañada con las estimaciones de
obra describiendo, apropiadamente, las obras ejecutadas, a satisfacción del SANAA.
23.2 Los pagos serán realizados al Contratista, según lo establecido en las especificaciones
técnicas.
23.3 La moneda en que se efectuará los pagos al Contratista en virtud del presente Contrato será
en Lempiras.
24. Precio Contractual
24.1 Los precios fijados por el Contratista para las obras ejecutadas bajo el Contrato serán los
precios cotizados en su oferta.
25. Cesión
25.1 Ni el Contratista, ni el SANAA podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que
hubiesen adquirido en virtud del Contrato, a menos que exista consentimiento previo y por
escrito de las partes, para lo cual los terceros deberán tener la capacidad legal para contratar
con SANAA y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en los
artículos 15 y 16 de la ley de Contratación del Estado.
26. Subcontratación
26.1 El contratista podrá solicitar al SANAA, subcontratar con terceros la realización de
determinados trabajos específicos.
La celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento del requisito siguiente:
4. Que SANAA autorice expresamente y por escrito la subcontratación, indicando las
condiciones de su objeto y de las condiciones económicas.
132
5. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del 40% del monto del
contrato; y,
6. Que el contratista principal siga siendo responsable directo ante el SANAA
Para lo cual los terceros deberán tener la capacidad legal para contratar con SANAA y no
estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en los s 15 y 16 de la ley de
Contratación del Estado.
27. Prórroga de los Plazos
27.1 La entrega de las Obras ejecutadas será hecha por el Contratista de acuerdo con Programa de
Ejecución de obras prescrito por el SANAA.
27.2 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Contratista encontrase
impedimentos para la oportuna entrega de las obras, el Contratista notificará con prontitud y
por escrito al supervisor de la obra por parte del SANAA, quien rendirá el informe
respectivo, quien podrá autorizar la prórroga del plazo por un periodo igual, al menos, al
tiempo perdido, sin aplicación de ninguna sanción, teniendo la obligación el Contratista de
ampliar la Garantía de Cumplimiento por el tiempo otorgado en la prórroga.
El contratista no tendrá derecho a prórroga cuando los atrasos se debieren a la no aceptación
de materiales empleados o de actividades propias de las obras que no cumplan con las
especificaciones de las obras, excepto los casos de fuerza mayor debidamente indicados en
las bases de licitación.
28. Resolución del Contrato
Son causas de resolución de los contratos:
1) grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas;
2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás
a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes;
3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2)
meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración;
4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;
5) disolución de la sociedad mercantil contratista;
6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada
incapacidad financiera;
7) motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o
agraven desproporcionadamente su ejecución;
8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses si no se
establece en el contrato un plazo distinto;
9) falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente
Inejecutables;
10) El mutuo acuerdo de las partes; y,
11) Demás que establezca expresamente el contrato.
133
No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución contemplada en este
Artículo sea consecuencia del incumplimiento contractual de la Administración, o por
mutuo acuerdo.
29. Retención
EL SANAA aplicará a EL CONTRATISTA una Retención del doce punto cinco (12.5%)
de Impuesto Sobre la Renta en concepto de Honorarios por Servicios Profesionales y
Administrativos, los cuales serán enterados al fisco.- No se hará esta retención, salvo que
acredite estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.
30. Legislación Aplicable
30.1 El Contrato para la ejecución de las obras licitadas se interpretará de acuerdo a las leyes
Hondureñas.
31. Notificaciones
31.1 La resolución que emita el SANAA, será notificada a los Oferentes, dejándose constancia en
el Expediente
32. Adjudicación del contrato
Es entendido y aceptado por el contratista que la firma del contrato, quedará sujeto hasta que
SANAA cuente con la asignación presupuestaria para cubrir los valores correspondientes a todo
tipo de: impuestos Tasas, Gravámenes, cargas y/o Derechos, de orden: Municipal, Tributario y/o
Estatal y/o Gubernamental .- En tal sentido el contrato no se suscribirá hasta no tener la aprobación
presupuestaria del gasto y la adjudicación quedará condicionada a su estricto cumplimiento, en
atención a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado .-Si
SANAA no obtiene la asignación Presupuestaria, necesaria para pagar todos los conceptos antes
citados y que razonablemente estén relacionados para la ejecución del contrato estará en todo su
derecho de Declarar Fracasada la Licitación tomando fundamento en los artículos 57 numeral 1) de
la Ley de Contratación del Estado y 172 de su Reglamento, sin que esta circunstancia genere
responsabilidad de cualquier tipo para SANANA frente a EL Contratista y tercero.
134
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
135
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 1. Definiciones (Cláusula CGC 1)
2. País de Origen (Cláusula CGC 6)
3. Garantías (Cláusula CGC 14)
4. Entrega y Documentos (Cláusula CGC 17)
5. Precios (Cláusula CGC 21)
6. Daños Liquidados (Cláusula CGC 27)
7. Solución de conflictos y Leyes aplicables (Cláusula CGC 30)
8. Notificaciones (Cláusula CGC 33)
136
Las siguientes Condiciones Especiales de Contratación, CEC, suplementarán las Condiciones
Generales de Contratación, CGC. Donde exista contradicción, estas disposiciones prevalecerán
sobre las CGC.
1. Definiciones
El Contratante es el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
El País del Contratante es Honduras
2. País de Origen
Honduras, país donde se ejecutará la obra.
3. Garantías
3.1 Garantía de Anticipo
SANAA podrá otorgar un anticipo al Contratista, el cual no será mayor del quince por
ciento (15%) de la cuantía del contrato, debiendo el Contratista constituir una garantía
equivalente al cien por ciento (100%) del monto de anticipo. El anticipo será deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada, en la
misma proporción en que fue otorgado. En la última estimación se deducirá el saldo
pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del
contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo.
3.2 Garantía de Cumplimiento
Previa a la firma del contrato, el contratista deberá presentar la Garantía Cumplimiento, por
valor del quince (15%) por ciento del monto adjudicado la que deberá estar vigente hasta
tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra, si por causas
establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato por un término
mayor de dos (2) meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de
Cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si
así ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente
de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente para
SANAA.
4.1 El Contratista presentará la Garantía de Cumplimiento, dentro de los diez (10)
días hábiles, posteriores a la firma del contrato.
4.2 La Garantía de Cumplimiento tiene por objeto compensar a SANAA por las
pérdidas que le ocasione el incumplimiento del Contratista por las
obligaciones establecidas en el Contrato.
137
4..3 La Garantía de Cumplimiento estará denominada en la misma moneda del
Contrato y será presentada bajo una de las modalidades siguientes:
(a) Garantía Bancaria emitida por una Institución Bancaria de reconocida
capacidad y debidamente autorizada en el país, y a satisfacción del
Contratante en la forma prevista en las bases de licitación u otra forma
aceptable al Contratante.
(b) Cheque certificado emitida por una Institución Bancaria de reconocida
capacidad y debidamente autorizada en el país, y a satisfacción del
Contratante en la forma prevista en las bases de licitación u otra forma
aceptable al Contratante.
(c) Fianza emitida por una Compañía de Seguros de reconocida capacidad y
debidamente autorizada en el país, y a satisfacción de SANAA.
3.3 Garantía de Calidad
Efectuada que fuere la recepción final de la obra, el Contratista sustituirá la Garantía de
Cumplimiento del contrato por una Garantía de Calidad de la obra, con vigencia de un (1)
año, contado a partir de la recepción definitiva de la obra y cuyo monto será equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.
4. Entrega y Documentos
Se deberá presentar un informe final en duro y en digital que incluya:
Lo establecido en el formato otorgado por el Ingeniero Supervisor de la Obra asignado por medio
de la Unidad Ejecutora. En los anexos se proporcionarán los datos de campo así como la bitácora
utilizada.
5. Pagos
La forma y condiciones de pago al contratista bajo este Contrato se harán de la siguiente forma:
El pago será realizado en Lempiras de acuerdo a lo establecido en Forma de Pago de la Sección V
Programa de Ejecución de Obras y Especificaciones técnicas, y apoyado por un Acta de recepción
parcial o definitiva declarando que las obras han sido recibidas a entera satisfacción del SANAA.
Los pagos se realizarán a través de la Secretaria de Finanzas por lo que El Contratista deberá
registrar una cuenta bancaria en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) del
Gobierno de la República de Honduras y la misma deberá estar activa al momento de hacerse
efectivo el pago.
6. Precios
Los precios serán fijados por los precios unitarios por obra ejecutada a entera satisfacción del
SANAA.
138
7. Solución de Conflictos
En el caso de una disputa entre el SANAA y El Contratista el reclamo será dirimido mediante el
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán’
8. Notificaciones
a) Dirección del Comprador:
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
1ra Avenida, 13ª Calle, Paseo el Obelisco
Comayagüela, D. C.
Honduras, C. A.
b) Dirección de El Contratista
9. Plan de Mitigación Ambiental :
Para cada proyecto a ejecutar el SANAA entregará al Oferente ganador una copia del Plan de
Mitigación Ambiental con el ánimo de que por parte del Contratista sean cumplidas todos y
cada uno de los requerimientos establecidos en dicho Plan otorgado por la SERNA
específicamente para cada proyecto a ejecutar
139
Sección IX. Modelo de Contrato
140
Sección IX. Modelo de Contrato
CONTRATO No. ______ -2013
“__________________________________________________________________________”.
. ___________________(Descripción del proyecto de que se Trate)___________
Nosotros, __________________________, mayor de edad __________________de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad Número ________________, actuando en su condición de Gerente General y
Representante Legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (SANAA), con facultades suficientes para la celebración de este acto, según
nombramiento otorgado por la Honorable Junta Directiva del SANAA, en sesión celebrada el día ____de
___________ del _____, según consta en el Acta No. ________, Punto No. ___, quien para efectos del
presente contrato será referido como el SANAA, por una parte; por la otra el señor
________________________________________, mayor de edad, casado, ________________, de
nacionalidad _________________ y del domicilio de __________________, con tarjeta de identidad
No.___________________, quién actúa en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil
_____________________________, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública No. ___________,
autorizada ante los oficios del Notario _________________, en la ciudad de ______________, Departamento
de ____________, el día ________ de ________ de _______________, y quien para efectos del presente
contrato será referido como EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar, y al efecto celebramos en
este acto, el presente Contrato el que se regulará por las Cláusulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
ANTECEDENTES.- Con fecha ___de ____ del 2013, se realizó la Recepción Apertura de Ofertas de la
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA XXX-XXX “____________________________________”
la cual consiste en ….. Con fecha ____ de _____ del 2013, la Comisión de Evaluación emitió Informe de
Revisión, Análisis y Recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA XXX-XXX
“____________________________________________”.En Resolución emitida por la Honorable Junta
Directiva del SANAA mediante Punto de Acta No. _____ De la Sesión No. _____ celebrada el____ de
_____ de 2013, resolvió: adjudicar la presente Licitación Pública_____________ por la suma de L.
____________.- CLAUSULA SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN.-Describir la justificación. CLÁUSULA
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.-El Contratista se compromete y obliga realizar a satisfacción del
SANAA la “descripción general de la obra”comprende las siguientes actividades:________Enumerar en
letras las actividades con sus cantidades de obra______ ”.-CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA.- Para la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación se cuenta con el
financiamiento con fondos del préstamo No. XXXX del Banco Centroamericano de Integración Económica
para el Proyecto: “Nombre del programa o proyecto de financiamiento BCIE”..- CLÁUSULA QUINTA:
MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- EL SANAA se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA , la suma de L. ____________________(_____________________________________),.-
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se compromete y obliga a
entregar a satisfacción del SANAA, las obras objeto del presente contrato en un plazo de __________ de
acuerdo al programa de ejecución, contados a partir que se emita la Orden de Inicio por parte de la Unidad
Ejecutora del presente Contrato.-CLÁUSULA SEPTIMA: SANCIONES ECONÓMICAS.- EL SANAA
de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la República para el año 2013, relacionado con el Artículo 22 del Reglamento de las Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente, y para garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones de EL Contratista, EL SANAA aplicará sanciones económicas equivalentes
a _____________ (__) por cada día en la demora en la ejecución del Contrato; lo anterior sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose si así conviene al SANAA, a la Resolución del
Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por incumplimiento
del Contrato por parte de EL CONTRATISTA que procediere.- CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.-
EL Contratista, deberá rendir a favor del SANAA las siguientes Garantías que deberán ser emitidas por una
Institución Bancaria o Compañía aseguradora y contendrán indefectiblemente, la cláusula obligatoria
141
siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento del Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), sin necesidad de trámites previos al mismo, quedando entendido que
es nula cualquier Cláusula que contravenga lo anterior; La presente tendrá carácter de Título Ejecutivo y su
cumplimiento se exigirá en su caso por la vía de apremio, sometiéndose expresamente a la Jurisdicción y
Competencia de los Tribunales de Francisco Morazán”; siendo estas las siguientes: a) Garantía de
Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100%), del valor anticipado, según artículo 105 de la Ley de
Contratación del Estado, en concepto de anticipo.- Esta garantía deberá ser presentada dentro de los siguientes
quince (15) días calendario a la firma del presente Contrato.- La vigencia de ésta Garantía será por el mismo
plazo el contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo; b) Garantía de Ejecución (Cumplimiento)
de Contrato: equivalente al Quince (15%) del valor del contrato, la que tendrá una vigencia hasta tres meses
después del plazo previsto para la entrega del suministro- c)Garantía de Calidad de Obra, Materiales y
Demás Obligaciones de El Contratista.- Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato la cual
estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la recepción definitiva de la obra y hasta
emitir el Acta de Recepción Definitiva.- Con la emisión de la presente Garantía, EL CONTRATISTA se
compromete a reponer o reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas ocasionadas por deficiencias en
materiales, mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construcción y por cualquier otros aspectos
imputables a él.- Asimismo, se compromete a subsanar los daños y perjuicios ocasionados al SANAA o a
Terceros que se deriven de las causas antes indicadas, excepto los ocasionados por fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, devolviéndose de inmediato las demás Garantías rendidas con
anterioridad..- Las presentes Garantías serán recibidas por la Dirección de Licitaciones y Contrataciones,
aprobadas y calificadas por la Supervisión del presente Contrato.- CLÁUSULA NOVENA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-Para la ejecución del presente Contrato EL CONTRATISTA se
obliga a lo siguiente: 1) Será responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse y que
tuvieren por causa acciones u omisiones que le fueren imputables. 2) Será también responsable de los daños o
perjuicios que durante el período antes indicado, pudieran causarse a terceros, con excepción de las
expropiaciones u otros que según el contrato corresponden al SANAA; 3) Deberá suministrar a sus
trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre
la materia; 4) Conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado, según Artículo 114, 115, 116,
117 y 118, será necesaria la autorización expresa del SANAA, para subcontratar o ceder parte o la totalidad
de este CONTRATO siempre y cuando así convengan a los intereses del SANAA; 6) Mantener en el
proyecto, en forma permanente, a un ingeniero (s) residente competente y debidamente enterados sobre los
trabajos a realizar, quienes deberán atender las instrucciones y recomendaciones de la supervisión; 7)
Mantener el personal suficiente y capaz que se requiera para garantizar la buena ejecución del proyecto, así
como de incorporar al proyecto los técnicos idóneos y convenientes que garanticen una excelente calidad.-
Sobre este mismo concepto, EL SANAA podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia y honradez en el desempeño de sus labores, en cuyo caso, EL
CONTRATISTA procederá a sustituirlo, todo conforme a las sanas prácticas de la ingeniería y al propósito
del presente contrato. Para el logro de los mismos fines, queda convenido que EL CONTRATISTA deberá
mantener en el proyecto el equipo básico necesario y en buenas condiciones de operación, pudiendo
aumentarlo o reemplazarlo de acuerdo a las necesidades del trabajo. El equipo que a juicio de la supervisión
no esté en buenas condiciones de funcionamiento, deberá ser retirado del proyecto, para lo cual será necesaria
una simple nota de la supervisión y el reemplazo será hecho en un plazo no mayor a Un (1) día calendario
después de la notificación. 8) EL CONTRATISTA deberá mantener en el proyecto un libro de bitácora, el
cual debe estar disponible en el proyecto tanto para el supervisor como para el personal autorizado por el
SANAA, este deberá ser emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.-9) El contratista deberá
de cumplir con todos los puntos referentes en el Plan de Mitigación Ambiental extendido por la SERNA
durante la ejecución del proyecto, 10)Todas aquellas obligaciones contenida en las Bases de LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONALSANAA XXX-XXX “______________________________________”.CLÁUSULA
DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. Para la recepción provisional de las obras el SANAA efectuará
una inspección preliminar que estará integrada por el Supervisor de SANAA y el ingeniero residente del
Proyecto asignado por el Contratista, para verificar que las obras se encuentran en estado de ser recibidas,
para lo cual el Supervisor elaborará un informe que será del conocimiento de la Unidad Ejecutora. Si de la
inspección a que se refiere el párrafo anterior resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, el Supervisor dará instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del
plazo de 10 días calendario para que realice la reparación o terminación de acuerdo con los planos,
142
especificaciones y demás documentos contractuales-.De ser satisfactorias el Supervisor notificará a la Unidad
Ejecutora y ésta a su vez nombrará una comisión de recepción definitiva que deberá estar integrada por un
representante de la Unidad Ejecutora, Dirección Legal, Auditoría en su calidad de observador, el Supervisor
del Proyecto y cualquier otro funcionario que la Gerencia General del SANAA proponga; y el representante
del Contratista para verificar que las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva. Esta
comisión procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales, quien podrá recomendar a la Gerencia
General sobre lo antes indicado. Si así procediere, se extenderá al Contratista la recepción definitiva de la
obra, debiendo el mismo sustituir la Garantía de Cumplimiento por la Garantía de Calidad.-La recepción
definitiva de la obra, no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado la totalidad de la ejecución de la
obra, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la construcción o por imprevisiones en
el diseño, según corresponda mediando negligencia o dolo.-.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
MODIFICACIONES.- EL SANAA podrá por razones de interés público, realizar modificaciones al
presente contrato, estas cuando importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que no excedan del 10% de su valor se harán mediante Ordenes de
Cambio, si la modificación excediere el porcentaje antes indicado se suscribirá una ampliación del Contrato
siguiendo las mismas formalidades del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO.-Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente
contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que
previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como
causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra
Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; b) Confiscación,
Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea el
SANAA o sus agentes civiles o municipales; c) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos,
Tifones, Nevadas, Avalanchas, Huracanes, Inundaciones; d) Hundimientos de Barcos, Descarrilamiento de
Trenes y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Cualquiera de las partes podrá invocar la Resolución
de este Contrato por cualesquiera de las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las
cláusulas convenidas; 2) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato o de las demás
garantías a cargo del contratista dentro de los plazos establecidos; 3) La suspensión definitiva de las obras o
la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso
fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración; 4)
La muerte del CONTRATISTA si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 5) La suspensión de pagos
al Contratista; 6) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecución; 7) La falta de corrección de defectos cuando estos sean técnicamente
ejecutables; 8) El mutuo acuerdo de las partes; 9) El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el documento Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA XXX-XXX
“____________________”.10) Por falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato.- CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Si con motivo
de alguna desavenencia en la interpretación de este CONTRATO, desacuerdo, reclamos y otros asuntos en los
que no se pongan de acuerdo las partes, esta se someterá a lo estipulado en las Bases de laLICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL SANAA XXX-XXX “________________________________”, a la Ley de
Contratación del Estado, su Reglamento y demás Normas Legales que se dicten en materias relacionadas con
la Contratación Administrativa; sometiéndose específicamente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo
del Departamento de Francisco Morazán. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RETENCIONES.- EL
SANAA aplicará a EL CONTRATISTA una Retención del doce punto cinco (12.5%) de Impuesto Sobre la
Renta en concepto de Honorarios por Servicios Profesionales y Administrativos.- Salvo que acredite estar
sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte íntegra del presente contrato: 1) Bases de la
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA XXX-XXX “____________________________.” 2) Informe
de Recomendación de Adjudicación; 3) Especificaciones Técnicas, 4) La Oferta original del contratista 5)
Garantías, 6) Resolución tomada por la Honorable Junta Directiva del SANAA según Punto No.__ del Acta
No.___, de la sesión celebrada el día __ de __________ del año dos mil trece.- CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL.- EL CONTRATISTA, será el único responsable de todo tipo de
143
reclamos, demandas, querellas, incidentes, etc., como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados a
terceros, en sus personas o en sus bienes, por cualquier operación llevada a cabo en cumplimiento de este
contrato.- CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LEY APLICABLE.-En todo aquello no previsto en este
contrato, y demás documentos que la conforman; se estará a lo estipulado en la Ley de Contratación del
Estado y su respectivo Reglamento. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS
PARTES.-Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel
cumplimiento.En fe, de lo cual y para garantía de ambos SANAA, se firma el presente documento,
por duplicado, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los _____ días del
mes de _____ del año de dos mil trece.-
DANILO ALVARADO
GERENTE GENERAL SANAA EL CONTRATISTA
