Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de BlanesXavier Caritg i Lluansi, secretari del Consorci Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes

CERTIFICO :

Que en la sessió del Consell Directiu del 30 de setembre de 2003 es va adoptar, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent:

6.- Aprovació dels plecs de clàusules per a la licitació de les obres d’Urbanització i del Pavelló Polisportiu de la Ciutat Esportiva de Blanes.

Departament: Secretaria del Consorci del Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes.Expedient: Contracte de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes del paquet: Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes.Núm. Expedient: 13/03

Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient:

Contracte de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes del paquet: Contracte de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes del paquet: Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes.Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes.

Vista la iniciativa impulsada pel President del Consorci, proposant l’aprovació del Contracte de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes del paquet: Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes i llur licitació simultània,

Atès allò que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16.6 i normativa concordant en aquesta matèria,

El Consell Directiu del Consorci

ACORDA:

Aprovar els Plecs de clàusules per a la licitació de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes del paquet: Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes, els quals s’insereixen en forma annexa a

aquesta Resolució i sotmetre aquest acord a informació pública durant vint dies mitjançant l’edició dels anuncis pertinents al DOCG, al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Blanes amb l’observació que si no es presenta cap al·legació esdevindrà definitiu quan finalitzi el dit termini sense necessitat de nova resolució expressa.

ANNEX

PLEC DE BASES PER EL CONCURS

DE LES

OBRES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

DEL PAQUET:

URBANITZACIÓ I EDIFICI DE GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

APROVAT PEL CONSELL DIRECTIU EL 30 DE SETEMBRE DE 2003

MODIFICAT PER RESOLUCIÓ DE PRESIDENCIA DE 31 D’OCTUBRE, I PENDENT DE RATIFICACIÓ PEL CONSELL DIRECTIU

QUADRE RESUM DE L’OFERTA

PER

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE

URBANITZACIÓ I EDIFICI DE GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de BlanesA. DENOMINACIÓ DE L’OBRA:

EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ I EDIFICI DE GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES

B. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 6.205.236,72 Euros, (IVA del 16% inclòs).

C. FORMA DE PAGAMENT:

Veure clàusula 13 de plec de clàusules econòmic - administratives particulars

D. TERMINI TOTAL D’EXECUCIÓ DE LICITACIÓ: 11 mesos.

E. VALORACIÓ DE TERMINIS:........................................................SI.

F. GARANTIA PROVISIONAL: .............2% del pressupost de licitació.

G. GARANTIA DEFINITIVA:...................4% del pressupost d’adjudicació

H. TERMINI DE GARANTIA:................................................. 12 mesos.

I. REVISIÓ DE PREUS:.................................................................NO.

PLEC DE BASES PER EL CONCURS

DE LES OBRES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

PAQUET: URBANITZACIÓ I EDIFICI DE GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

1.-Objecte

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de les obres d’execució del Projecte: Urbanització i Edifici de graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes.

Aprovat pel Consell Directiu el 30 de setembre de 2003.

2.-Documentació que es lliurarà als concursants

Des del dia de la publicació de l’anunci del concurs, les empreses interessades podran examinar a les oficines del Consorci al Carrer Ample núm. 11 de Blanes, entre les 9 i les 13:00 h dels dies laborables, el Projecte i la resta de documentació per la qual es regularà aquest concurs. L’esmentada documentació estarà, també, disponible per la seva consulta en format digital i en la pàgina web www.blanes.net/consorci ,inclourà els següents documents:

El present Plec de Bases I Plec de Clàusules econòmico-administratives particulars. Projecte de l’obra, incloent l’Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat

de la mateixa. Disquet “preus zero” amb els quadres de preus i pressupost del projecte.

Les despeses de les copies aniran a càrrec dels concursants.

3.-Pressupost. Disquet preus zero

Cal omplir els preus que siguin zero No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els

materials de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost. El concursant tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades

a justificar. Per altra banda les partides alçades a justificar no seran d’abonament si prèviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la direcció facultativa; fent-se l’abonament per aplicació als amidaments dels preus unitaris que corresponguin.

A l’hora de fer l’oferta, el concursant no podrà modificar, a la baixa, l’import de la partida alçada d’abonament íntegre per la seguretat i salut a l’obra, que s’abonarà proporcionalment al termini de l’obra. Podrà suspendre’s l’esmentat abonament en cas d’incompliment del pla de Seguretat i Salut, previ informe de la direcció d’obra. De igual manera no es podrà modificar la corresponent a Control de Qualitat.

S’ha de retornar omplert el disquet de preus zero del pressupost de l’obra (en format TCQ 2000) dins del sobre nº2 juntament amb els llistats: Pressupost, Resum del Pressupost, últim full i Justificació de Preus.

L’import dels llistats i l’oferta econòmica feta estaran d’acord amb el disquet. Tots els disquets estaran perfectament identificats (“ Pressupost de l’Obra”, nom de

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.)

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes4.-Classe d’expedientLa tramitació de l’expedient serà per tramitació ordinària.

5.-Procediment d’adjudicació

La licitació es realitzarà per procediment obert, i hi podrà concórrer qualsevol persona jurídica o física adscrita al R.A.T.E. que reuneixi les condicions establertes en aquest Plec, i que seran acreditades per aquesta i lliurades en el sobre corresponent.

6.-Forma d’adjudicació i puntuació de propostes

La forma d’adjudicació serà la de concurs.

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a la seva vessant econòmica com tècnica, d’acord amb els criteris d’adjudicació que s’esmenten tot seguit:

Per l’oferta econòmica la puntuació serà de 0 a 40 punts, atorgats d’acord amb els criteris següents:

i. Les ofertes que continguin un preu superior al pressupost de licitació de les obres no seran admeses, i per tant seran desestimades.

ii. Les ofertes que continguin una baixa, al percentatge de la qual excedeixi en 10 unitats a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades i acceptades, seran considerades com a temeràries o desproporcionades, i no se les tindrà en compte a cap efecte, llevat informe motivat del licitador que serà valorat discrecionalment per la mesa de contractació.

iii. Les ofertes iguals al pressupost de licitació de les obres seran puntuades amb 0 punts.

iv. Les ofertes que continguin una baixa entre el pressupost de licitació de les obres i la menor de les considerades vàlides, se les hi atorgarà una puntuació entre 0 i 40 punts, proporcional a la baixa presentada.

L’oferta tècnica tindrà de 0 a 60 punts, que s’atorgarà d’acord amb els criteris següents:

i. Haver executat satisfactòriament, en el transcurs dels últims cinc anys, obres de característiques similars a las que son objecte d’aquest contracte. Se l’hi atorgarà de 0 a 12 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

ii. Proposar un Programa justificat i detallat d’execució d’obres, que signifiqui una reducció del termini d’execució de licitació de les fites parcials i totals proposat en el plec de clàusules administratives: de 0 a 14 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

iii. “Currículum” professional de la persona que, segons l’oferta presentada pel licitador, serà designada com a “Cap d’Obra” amb dedicació complerta: de 0 a 12 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

iv. “Currículum” professional del equip tècnic que, segons l’oferta presentada pel licitador, serà designat a l’obra objecte d’aquest contracte, amb dedicació complerta, des de l’Encarregat fins als Caps de Producció o d’execució, passant per l’administratiu d’obra, així com aquella part de l’equip amb dedicació a temps parcial (especificar grau d’implicació), amb menció específica de les obres de similars característiques a les que son objecte del present document, en les que l’equip esmentat hagi participat: s’atorgarà de 0 a 5 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

v. Presentació d’un Programa d’Assegurament de la qualitat, adaptat al projecte en qüestió: de 0 a 2 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

vi. Presentació d’un Pla de Seguretat i Salut de les obres objecte del contracte.: de 0 a 5 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

vii. Presentació d’un Pla d’implantació i logística d’obra adaptat al projecte en qüestió: de 0 a 5 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

viii. Pla de Protecció del Medi Ambient adaptat al projecte en qüestió: de 0 a 5 punts amb un criteri proporcional que aplicarà la mesa de contractació en funció de la documentació de les ofertes presentades.

El Consorci Portal Costa Brava – Illa de Blanes, es reserva el dret de declarar el concurs desert, en virtut d’allò establert per la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

7.-Proposicions

La documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini que s’estableixi en l’anunci corresponent, en les oficines administratives del Consorci Portal Costa Brava - Illa de Blanes, situades al carrer Ample número 11 de Blanes, en horari de les 10 hores a les 14 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al Consorci el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al paquet del Projecte, i no s’admetran ofertes parcials.

Les ofertes tindran una validesa mínima de tres mesos contats a partir de la data d’obertura de les proposicions.

Cada concursant podrà presentar una oferta (l’oferta base). Cap concursant podrà presentar mes d’una oferta per la mateixa obra o part paquetitzada de la mateixa, ni individualment ni en UTE amb altres empreses.

Les ofertes que incompleixin lo especificat en el paràgraf anterior, no seran admeses, com tampoc ho seran aquelles que hagin estat presentades per persones en les quals concorrin alguna o algunes de les circumstàncies previstes en l’Art. 20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en dos sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una relació

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanesnumerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:

8.-Classificació del Contractista

Grup Subgrup CategoriaA 2 FC 2 F

9.-Documentació a presentar per els licitadors:

SOBRE NÚM. 1

Portarà la menció "Documentació del concurs per a la contractació de les obres de Urbanització i edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes presentada per ............................................... " i haurà de contenir la documentació següent:

0. Relació numerada de la documentació inclosa.

1. La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

2. Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a la legislació de contractes de les Administracions Públiques.

3. La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix en aquesta mateixa legislació.

4. Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, o validació de la documentació que acrediti les dites facultats de representació, efectuada per la Secretaria del Consorci.

5. Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a la legislació de contractes de les Administracions Públiques vigent, segons model de l’annex II.

6. Cas que l’empresa tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al dos per cent, declaració responsable, signada pel seu representant, en què assegura la dita circumstància.

7. Certificat o document de l’Administració Tributària corresponent, en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries exigides per la legislació corresponent.

8. Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social:

8.1. Persones jurídiques : Es requereix la presentació d’aquest certificat, comprensiu de tots els comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent, relatius tant al domicili social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica.

8.2. Empresaris individuals i professionals afiliats al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms): El certificat es referirà tant a la seva cotització en el R.E.T.A., com als comptes de cotització relatius al seu número patronal en el Règim General, tant si té com si no, treballadors al seu càrrec. Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de no comptar l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec.

9. En lloc dels dos anteriors certificats o documents, els licitadors podran presentar una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons model de l’annex II.

10. Certificat de la classificació.

11. Pòlissa d’assegurança vigent dels riscs d’explotació, patronals i professionals del licitador i darrer rebut satisfet.

Aquesta cobrirà com a mínim : Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment

responsable per danys causats a aquests en les seves persones o bens, per acció o omissió, ja sigui aquesta per responsabilitat directa o subsidiària , com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l’assegurat. La constitució de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil. Qualsevol reclamació contra CPCPIB que tingui el seu origen en els propis treballs

assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable.

Quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment. I/o conservació, amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes prorrogues.

En el cas que la pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil presentada per l’adjudicatari no sigui suficient per cobrir els conceptes de riscs i quanties mínimes indemnitzatòries que s’expressen a continuació, l’adjudicatari s’obliga a presentar en el termini màxim improrrogable dels quinze dies següents a l’adjudicació i abans de la formalització del contracte l’ampliació de pòlissa corresponent. La manca de presentació d’aquesta ampliació dins el termini fixat determinarà la renúncia a l’adjudicació.

Garanties Capital assegurat

Riscs d’explotació Per sinistre 1.200.000 EurPer víctima 150.000 Eur

Risc patronal per sinistralitat laboral

Per sinistre 1.200.000 Eur

Per víctima 150.000 Eur

Si les condicions del mercat assegurador fessin molt difícils o gravoses aquestes cobertures, l’òrgan de contractació, a sol·licitud raonada de l’adjudicatari, podrà reduir els nivells de capital assegurat, sempre que quedi acreditada a l’expedient la negativa de tres companyies asseguradores a ofertar una pòlissa amb els límits de garantia requerits a la taula precedent.

12. Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes13. Balanç i compte de resultats dels tres darrers exercicis, que estiguin, en el seu cas, degudament

auditats

14. En el supòsit que en la present licitació presentin ofertes individualitzades empreses d’un mateix grup, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem, havent d’expressar, així mateix, el percentatge de participació.

15. Els licitadors podran presentar les seves ofertes de forma individual o bé conjuntament amb altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses que tinguin intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta, en la qual indiquin els noms, les circumstàncies i la participació dels seus membres.

16. L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un apoderat o representant únic.

SOBRE NÚM. 2

Portarà la menció “Proposició econòmica del concurs per a la contractació de les obres de Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes presentada per ............................................ " i haurà de contenir la documentació següent:

0. Relació numerada de la documentació inclosa.

1. La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:

PROPOSICIO PER PRENDRE PART EN LA LICITACIO DEL CONTRACTE D’OBRES DE URBANITZACIÓ I EDIFICI DE GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES CONVOCADA PER ACORD DEL CONSELL DIRECTIU DEL CONSORCI PORTAL DE LA COSTA BRAVA - ILLA DE BLANES DE ...........DE .............. DEL 2003

En ........................................................................................... veí de .............................................................................. amb domicili al carrer........................... número ................. telèfon .................................... fax ............................. correu electrònic ........................... i amb DNI/NIF número ................................... expedit a ............................................ en data .............................. obrant en nom propi (o en representació de l’entitat ....................................................................................... domiciliada a .................................. telèfon ........................... fax .......................... correu electrònic ............................... i inscrita a ........................................................................ com ho acredita per .................................................) assabentat de la licitació de contracte d’obres de ........................................ de la Ciutat Esportiva de Blanes hi pren part i es compromet a executar-lo pel preu de ........................................................., IVA inclòs, d’acord amb els documents contractuals definits a la clàusula 2.1 del plec de clàusules econòmico administratives particulars fent constar que no es troba comprés en cap dels supòsits d’incapacitat o d’incompatibilitat per contractar establerts per la normativa vigent.

2. Disquet del pressupost (TCQ 2000), convenientment omplert amb els preus unitaris ofertats pel concursant, i els llistats en paper dels documents: “Pressupost”, “Resum del pressupost” , “Últim full” i “justificació de preus”.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 3 del Contracte tipus d'obra, i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra.

A més, en el preu ofertat estarà inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.

CPCBIB subministrarà amb suport magnètic els quadres de preus i pressupost amb preus zero, i els Concursants hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El Concursant tampoc podrà modificar, en cap cas, l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut ni l’import de les partides alçades a justificar.

Per omplir el disquet del pressupost, de l’oferta base amb preus zero subministrat per CPCBIB caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ 2000.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Projecte de l’obra i el Contracte tipus d’adjudicació.

Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments que figuren en el Projecte de licitació de l’obra figuren tan sols a efectes informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents del Projecte, el Concursant haurà d’establir la seva millor oferta.

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que figurin en les ofertes dels Concursants, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l’obra.

El Pressupost d'Execució per Contracta s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent.

SOBRE NÚM. 3

Portarà la menció “Proposició tècnica del concurs per a la contractació de les obres de Urbanització i Edifici de Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes presentada per ............................................ " i haurà de contenir la documentació següent:

0. Relació numerada de la documentació inclosa.

1. La proposta tècnica haurà de constar com a mínim dels següents documents:

1.1. Acreditar haver executat satisfactòriament, durant els últims 5 anys, obres de característiques similars a las que son objecte del present Plec en preu i volum.

1.2. Programa Tècnic de Treballs detallat, per l’execució de les obres; amb inclusió com a mínim de:

a. Les fites estipulades per la Propietat, i la data d’acabament prevista, amb optimització si s’escau del termini.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

b. Activitats que representin els terminis de subministrament i muntatge dels medis auxiliars d’elevació i transport, així com de les instal·lacions preliminars d’obra.

c. Activitats que representin el termini de subministrament a l’obra d’aquells equips i maquinaria, previstos en l’execució de les diferents activitats, previ a la seva execució.

d. Estaran previstes les activitats pròpies de gestió, com son les de contractació d’aquells subministraments que per la seva importància en el Programa, siguin susceptibles d’esdevenir crítics.

e. Es preveuran les activitats prèvies a les d’execució o muntatge en obra, com son les corresponents a la fabricació, preparació o manipulació d’aquells subministres, materials, equipaments, maquinàries, etc.., que tinguin uns durada considerable dins del programa.

f. També s’inclourà activitat de repassos al final de la durada total del programa.

g. Justificació del rendiments emprats en el càlcul, amb inclusió dels equips previstos.

h. Es valorarà positivament la reducció de termini sempre i quan estigui degudament justificada i argumentada.

1.3 Programa valorat on s’especifiqui mensualment, com a mínim:

a. El valor de la certificació en PEM.

b. El de la certificació per Contracte.

c. La mateixa amb inclusió de l’I.V.A.

Tots aquests conceptes es valoraran de forma parcial i a l’origen.

1.3. Medis auxiliars a emprar en les obres objecte d’aquest contracte, en consonància amb les previstes en el Programa de Treballs.

1.4. “Currículum” professional en obres similars a les que son objecte del present Plec, de les persones que segons l’oferta presentada, seran designats per forma part de l’equip tècnic destinat a l’obra, des de el “Cap d’obra fins a l’Encarregat general d’obra”, que juntament amb el delegat d’obra per part del Contractista, seran els representants del mateix davant les parts participants a l’obra.

1.5. Qualsevol altre documentació que el licitador estimi oportuna a fi de complementar i explicar millor la seva proposta tècnica.

(Lloc, data i signatura del licitador).

10.-Termini de presentació de proposicions

Les proposicions s’hauran de presentar dins dels 26 dies a comptar des de la publicació en el BOP i /o en el DOGC.

11.-Prioritat en l’adjudicació

En cas d’empat tindran prioritat en l’adjudicació les empreses que tinguin més discapacitats en plantilla.

12.-Termini d’expedició de les certificacions

Les certificacions s’expediran cada trenta dies d’acord a la clàusula 13 del plec de clàusules econòmico administratives particulars.

13.-Revisió de preus

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus, donades les característiques del contracte

14.- Garanties

Serà requisits imprescindible per a participar, l’acreditació d’una garantia provisional equivalent al 2% del pressupost del contracte fixat com a base de la licitació.

L’adjudicatari del contracte restarà obligat a la constitució de garantia definitiva per un import equivalent al 4% de l’import d’adjudicació.

15.-Mesa de contractació

La mesa de contractació està composada de la manera següent:

President: el president del Consorci o persona en qui delegui.Vocals:

El director general del Consorci

L’adjunt de direcció

Un tècnic independent designat per la Presidència del Consorci.

L’arquitecte municipal

L’interventor del Consorci

El secretari del Consorci

Secretari: l’empleat del Consorci que designi el president.

16.-Formalització del contracte

L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini de trenta dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació.

La no formalització del contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de resolució.

17.-Validació del poder de representació

La documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador que resulti adjudicatari, sinó s’ha fet abans, haurà de ser validada per la Secretaria del Consorci, prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en que aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de proposicions.

18.-Obligacions i responsabilitats d'ordre social

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanesde totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.

En compliment de l’establert per aquesta legislació sectorial seguretat i es fa constar, per a coneixement dels concursants i de l’adjudicatari, que les autoritats laborals de les quals es pot obtenir informació en relació a les obligacions relatives a les disposicions sobre protecció i condicions de treball vigents, són les següents:

Delegació Provincial de Treball a Girona: Jaume I, número 41 4rt. Pis. Tel. 972 20 04 16. Inspecció de Treball i Seguretat Social: Álvarez de Castro, número 4, 2n pis. Telèfon 972 20 59

33. Delegació Territorial de Treball de la Generalitat a Girona: Carrer de la Creu, número 9-11.

Telèfon 972 222 785

19.-Presentació de certificats d’Hisenda, Seguretat Social i IAE

L’adjudicatari proposat, si no ho ha fet abans, haurà de presentar en el termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar de la notificació de l’adjudicació, els certificats corresponents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Seguretat Social i de l’IAE (imprès d'alta a la matrícula d'aquest Impost, referida a l’exercici corrent, o el darrer rebut amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa, de l’epígraf adient per l’objecte del contracte).

20.-Confidencialitat de les dades del contracte

L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

21.-Protecció de Dades de Caràcter Personal

L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament.

ANNEX I

DISPOSICIONS REGULADORES DEL CARTELL ANUNCIADOR DE L’OBRA

a. L’adjudicatari és obligat a col·locar a càrrec seu els cartells anunciadors de l’obra contractada que es determina a continuació.

b. Els cartells s’han de col·locar en el termini màxim improrrogable de quinze dies, comptadors de la data d’adjudicació i no es retiraran fins que finalitzi el termini de garantia.

c. El CPCBIB es reserva el dret a demanar al Contractista que es retirin els cartells abans del termini fixat en l’anterior apartat, sense que això suposi cap dret d’aquest a presentar reclamació alguna.

d. En cap cas el Contractista podrà retirar els cartells, sense l’autorització de la Gerència de Construcció i la Propietat.

e. Amb la primera certificació d’obra que es presenti s’ha d’acreditar el compliment d’aquesta obligació.

f. No es donarà curs a cap certificació d’obra fins que s’hagi certificat llur correcta execució.

g. Els cartells tindran una amplada de 600 cm, sense perjudici de supòsits especials en que s’hagi d’autoritzar una amplada menor en funció de les característiques de la via. No obstant, el Consorci es reserva el dret de sol·licitar al contractista la substitució dels cartells de 600 cm d’amplada per 2 de 300 cm d’amplada. Tant en l’un com en l’altre cas el contractista n’assumirà el cost.

h. L’alçada quedarà determinada pel contingut del cartell.

i. El plafó serà format per llistes d’alumini extrussionat serigrafiades. Aquest sistema permetrà d’ampliar-lo amb mòduls verticals de 35 cm, segons la informació que hagi de contenir.

j. També, es podran serigrafiar els textos fixos (Consorci Portal Costa Brava-Illa de Blanes) i utilitzar material adhesiu per als textos mòbils (nom de l’obra, inici, etc).

k. Es podran utilitzar altres materials per fer els plafons, sempre que es mantinguin les característiques externes dels cartells, i que aquests materials puguin suportar, sense deteriorament, les inclemències.

l. El color del cartell serà blau marí.

m. El cartell s’il·luminarà de manera que es garanteixi una correcta visibilitat en les hores nocturnes o de poca lluminositat.

n. Les característiques tipogràfiques seran les següents:

m.1. “Consorci Portal Costa Brava - Illa de Blanes”. Tipus de lletra: Helvètica medium de 15,75 cm.

m.2. “Noms i logos de las administracions consorciades”.

m.3. “Títol de l’obra”. Helvètica medium de 15,2 cm.

m.4. “Altra informació”: es determinarà en cada cas pel Consorci en funció del tipus d’informació.

m.5. El color de les lletres serà blanc.

o. El contractista inclourà en ell cartell el dibuix, perspectiva o render il·lustratiu de la construcció final que li serà proporcionat pel Consorci en el format electrònic més adequat.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanesp. Els suports del cartell anunciador seran de ferro laminat en calent i INP.24 per a plafons de 600

cm.

q. La Propietat es reserva el dret de poder modificar els paràmetres i/o colors abans esmentats, abans de que el Contractista els encarregui, sense que per aquest motiu es pugui presentar reclamació alguna.

r. El muntatge i desmuntatge, així com els materials emprats, els medis auxiliars, i tots els treballs executats en relació al subministrament i col·locació dels cartells, així com de l’enllumenat dels mateixos, i dels treballs derivats del subministrament de corrent i el seu consum, i tots els petits materials, despeses de grafisme, transports, etc.., seran per compte del Contractista.

ANNEX II

MODEL DE DECLARACIÓ JURADA DE SITUACIÓ DE CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL I DEL FET DE NO ESTÀ COMPRÈS

ENPROHIBICIONS DE CONTRACTAR

DECLARACIÓ JURADA

En __________________, obrant en nom propi (o en nom i representació de l’empresa _______________) segons tinc acreditat en l’expedient de licitació del contracte _____________________,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.2. Que no estic comprès (o Que ni l’empresa que represento ni els seus administradors estan

compresos) en cap prohibició ni incompatibilitat per contractar amb les Administracions Públiques.

3. Que em trobo (o Que l’empresa que represento es troba) al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social imposades per la legislació vigent.

4. Que em comprometo a presentar la justificació acreditativa d’aquests requisits abans de l’adjudicació i en el termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar del requeriment que se m’adreci a l’efecte.

El declarant Davant meuEl funcionari instructor

Blanes, a _____________

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

ANNEX III

MODEL D’AVAL A PRIMER REQUERIMENT

L’entitat (raó social de la entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb domicili (a efectes de notificacions y requeriments) en el carrer/plaça/ avinguda, codi postal, localitat, y en el seu nom (nom y cognom dels apoderats), amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de poders que s’assenyala en la part inferior d’aquest document, AVALA a: (nom y cognoms o raó social de l’avalat), NIF, en virtut del disposat per: (nom/s i articles que imposen la constitució d’aquesta garantia) per a respondre de les obligacions següents: (detallar l ‘objecte del contracte u obligació assumida per el garantit), davant del Consorci Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes, per import de: (en lletra y en xifra).L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renuncia expressa al benefici d’exclusió i amb compromís de pagament al primer requeriment del Consorci Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes, amb subjecció a los termes previstos en la legislació de contractes de las Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament.El present aval estarà en vigor fins que el Consorci Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’ establert en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.

(Lloc i data)

(raó social de la entitat)

(signatura dels apoderats)

Bastanteig de poders per l’Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacia de l’ EstatProvincia Data Nombre o códi

ANNEX IVMODEL DE DIPÒSIT BANCARI

El dipòsit en diners s’efectuarà en la compte corrent que es designi CPCBIB mitjançant la guia del següent model:

“Guia de dipòsit Euros...................

Ve ................. (nom del grup d’empreses o empresa), resident (amb seu, filial, agencia o delegació) de .................. (institució bancària), la quantitat de (per extens) ............ en diners, amb fiança exigida per al Concurs públic d’adjudicació, mitjançant concurs obert, per l’execució de les obres de la Ciutat Esportiva de Blanes, del paquet: Edifici Graderies de la Ciutat esportiva de Blanes, en les condicions del Plec de Clàusules Administratives Particulars del Concurs. Aquest dipòsit, sense reserves, es fa a l´ ordre de ................., amb domicili ……………………….., a qui deure s’ha d’enviar el respectiu coneixement. “

Data

Firma

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de BlanesANNEX

PLEC DE CLAUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS

DEL

CONTRACTE D’OBRES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

DEL PAQUET:

URBANITZACIÒ I EDIFICI GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

APROVAT PEL CONSELL DIRECTIU EL 30 DE SETEMBRE DE 2003

MODIFICAT PER RESOLUCIÓ DE PRESIDENCIA DE 31 D’OCTUBRE, I PENDENT DE RATIFICACIÓ PEL CONSELL DIRECTIU

PLEC DE CLAUSULES

ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS

DEL CONTRACTE D’OBRES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

PAQUET: URBANITZACIÒ I EDIFICI GRADERIES DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES,

CLÀUSULES

1.-Objecte

1.1. Aquest plec té per objecte la contractació de les obres de Urbanització i Edifici Graderies de la Ciutat Esportiva de Blanes, segons el projecte tècnic aprovat pel Consell Directiu en data 30 de setembre de 2003.

1.2. El contracte que es regirà per El projecte, els plànols, els plecs de condicions del projecte, els pressupostos (ofertats amb els sistema de “preus zero”), el programa de treballs ( amb fites principals i parcials ofertades), el plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules econòmico-administratives particulars, el plec de bases per a la contractació de les obres, i la resta de documents definidors dels drets i les obligacions de les parts que formin part de l’expedient. Per tant la presentació d’ofertes implicarà manifestació expressa del LICITADOR de que accepta el seu contingut i conformitat amb els mateixos, que hauran d‘ésser degudament signats en prova de conformitat, per el adjudicatari en el mateix acte de la formalització del Contracte.

1.3. Les necessitats administratives a satisfer pel contracte són les que es determinen al Plec de Bases del Concurs.

2.-Definicions contractuals

2.1.Les definicions que a continuació s’indiquen s’interpretaran en tot el document d’acord amb els següents significats:

CONTRACTE .- Tindran caràcter contractual: El projecte, els plànols, els plecs de condicions del projecte, els pressupostos (ofertats amb els sistema de “preus zero”), el programa de treballs ( amb fites principals i parcials ofertades), el plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules econòmico-administratives particulars, el plec de bases per a la contractació de les obres, i la resta de documents definidors dels drets i les obligacions de les parts que formen part de l’expedient.

PROPIETAT.- A tots els efectes, les mencions que en el present document es realitzen al terme PROPIETAT, s’entendran referides al Consorci “Consorci Portal Costa Brava – Illa de Blanes”, que en lo successiu es podrà denominar de forma abreviada CPCBIB.

GERENT DE CONSTRUCCIÓ (GC Project/Construction Mannager).- Es tracta de la persona jurídica que efectuarà els Serveis de Gerència de Construcció, (entenent com Gerència de Construcció, la de Disseny, Projecte executiu, i construcció), essent davant la resta d’agents participants, el representant de la PROPIETAT en obra, informant a aquesta de la marxa tècnic - econòmica de la mateixa, assessorant a aquest amb les seves consideracions de caràcter tècnic i econòmic, responsabilitzant-se de que la execució dels treballs es porti a terme d’acord amb les estipulacions del contracte, i dels criteris de la Propietat, per la qual

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

cosa emetrà, en coordinació amb la Direcció Facultativa i l’autorització del representant de la Propietat, las ordres que estimi convenients a fi d’aconseguir el bon desenvolupament en termini, qualitat i seguretat dels treballs.L’abast de les seves funcions queda regulat en el Plec de bases d’Assistència Tècnica

DIRECCIÓ FACULTATIVA (DF).- Serà exercida per:

- Gabinet o estudi d’Enginyeria : a qui correspon la coordinació del equip tècnic - facultatiu de la obra, la interpretació del projecte, i la adopció de les mesures necessàries per el desenvolupament d’aquest, establint els aclariments que pugui requerir la realització total de les obres, sense perjudici de les atribucions que es contemplen en el article primer apartat A) del Decreto 265/1971, de 19 de Febrer.

El esmentat gabinet, restarà sota la tutela de l’Avantprojecte que va realitzar en el seu moment l’estudi d’arquitectura d’Arata Isozaki.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (CSS): el Coordinador de Seguretat i Salut, serà un tècnic competent designat per la Propietat per a desenvolupar la seva funció d’acord amb el Real Decreto 1627/97.

CONTRATISTA (CP = contractista principal): es la persona jurídica dedicada i especialitzada, entre altres activitats, a las que son objecte d’aquest Contracte, i que quedarà obligada a executar la prestació que es descriu en les clàusules específiques del Contracte d’Execució de l’Obra, y que per això, dedicarà els mitjans humans, tècnics, d’organització, i materials, per la execució de les obres objecte del mateix, i que tret de causes de força major, es troba en disposició de lliurar les mateixes en les condicions i terminis establerts en contracte.Es designarà així al adjudicatari de les obres de construcció d’un paquet determinat, del qual es derivin altres contractes directes amb el Consorci, de caràcter menor.

TERCERS: empreses especialistes diferents del Contractista Principal, que puguin resultar adjudicatàries de paquets d’obra determinats, i per tant contractats directament per la Propietat, als quals aquest els hi haurà de prestar la cooperació i coordinació necessàries per la consecució del bon fi de les obres.

3.-Pressupost

3.1.El pressupost de licitació és de 6.205.236,72 Euros (sis milions dos-cents cinc mil dos-cents trenta sis amb setanta dos) , IVA inclòs.

Aquest pressupost es el resultat d’afegir el 13% en concepte de despeses generals, el 6% en concepte de benefici industrial, i el 16% corresponent al IVA, al Pressupost d’execució material resultant de l’aplicació dels preus unitaris als amidaments de projecte.

Aquesta quantitat s’entendrà comprensiva de la totalitat de les obres previstes en la documentació tècnica del Projecte, que s’acompanyarà com annex al present document; així com totes les despeses i costos accessoris, directes o bé indirectes exigits al adjudicatari segons les clàusules d’aquest plec.

3.2.Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, es consideraran preus tancats a tots els efectes, i tenen incorporats tots els costos i despeses, necessaris per complimentar els treballs corresponents, de total conformitat amb allò establert en el present Plec i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Tècniques Particulars.

3.3.No obstant el valor de les obres que son objecte del present plec, el seu pressupost real, que regirà durant l’execució de les obres, serà el que hagi ofertat l’adjudicatari del concurs a la seva proposta econòmica; en la qual s’entendrà inclòs no només el preu del contracte, si no

també l’impost del Valor Afegit, així com totes les altres despeses i costos addicionals que, segons aquest Plec de clàusules, i la legislació vigent, vagin a càrrec del Contractista de les obres.

3.4.En compliment de l’establert per la legislació de contractes, el Consorci Portal Costa Brava Illa de Blanes fa constar que disposa de crèdit adequat i suficient per a l’adjudicació del contracte i que aquest ha estat fiscalitzat favorablement pel Departament d’Intervenció.

3.5.Es consideren inclosos en el preu de l’obra a través dels coeficients de despeses generals, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i mai limitatiu:

- Despeses i impostos, arbitris i taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas de ser procedent.

- Despeses derivades del replanteig, la programació, Projecte Executiu de reconeixements, i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, repassos, neteges, recepció i liquidació de les obres, així com les derivades de l’acta de col·locació de 1ª pedra.

- La confecció de mostres a escala 1:1 relatives a les unitats pressupostàries previstes en projecte a determinar per la DF.

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del CPCBIB i de la Gerència de Construcció.

- Els muntatges i desmuntatges i reposicions de tanca perimetral provisional d’obra, o substitució de la mateixa per tanca desmuntable tipus Rivisa o similar, a fi de permetre executar els treballs amb ritme i prioritat establertes en el programa de treballs. Aquests moviments eventuals de tancat perimetral d’obra, es realitzaran sota les instruccions de la GC.

- Despeses de permisos i llicències propis del Contractista necessaris per l’execució de l’obra, a excepció feta de les corresponents a expropiacions, serveis afectats, i llicències d’obres i d’activitats corresponents al projecte objecte de present plec.

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars, així com equips de maquinària.

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars de caràcter general o específic d’obra.

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i/o materials.

- Despeses derivades de la protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses corresponents al muntatge, conservació ampliació o reducció, i desmuntatge d’instal·lacions provisionals d’obra, així com els seus permisos, taxes, etc.., així com el lloguer dels equips de producció d’energia, en el cas de demora en el servei d’instal·lació d’escomeses.

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials sobrants de l’esbrossada, o de l’excavació, o de materials rebutjats.

- Despeses derivades de la neteja de les obres, durant l’execució i per el lliurament d’aquestes, així com de les àrees limítrofs que hagin estat alterades per el transcurs de les mateixes.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

- Despeses de reposició o reparació de camins i vials emprats per el Contractista en el transcurs de les obres, inclosos accessos a les mateixes des de la GI-600.

- Vigilància diürna i nocturna de les obres. La vigilància diürna portarà a terme el control d’accessos del personal adscrit a l’obra, pel que fa a la filiació a la Seguretat Social, i la pertinença a empreses contractades o no en les obres.

- Despeses derivades de la correcció d’afeccions i molèsties provocades al veïnatge.

- Rescabalament de danys a tercers per motiu de la forma d’execució de les obres.

- Despeses derivades de la legalització de les instal·lacions incloses en el seu Contracte, així com les pròpies de la redacció i visat de projectes elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc.. ; despeses seran abonades en el capítol corresponent del pressupost d’instal·lacions.

- Despeses derivades de la redacció d’instruccions, manuals, llibres de manteniment de l’obra civil, e instal·lacions, així com la redacció completa del Llibre de l’Edifici, i les copies corresponents, documents de caràcter tècnic i obtenció de certificats de garantia etc.., dels equipaments electromecànics, calderes, climatizadors, etc.., així com elaboració dels plànols As-built corresponents a les instal·lacions incloses en aquest contracte, despeses seran abonades en el capítol corresponent del pressupost d’instal·lacions.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües pluvials i brutes provisionals d’obra, a la xarxa de clavegueram públic, o a fossa/es sèptiques i execució i anul·lació final de les mateixes.

- Sobre costos derivats de treballs en horari nocturn o festiu, d’hores extraordinàries, que foren necessaris per el compliment del Programa de Treballs i de les fites acordades.

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals (inundacions, etc.).

- Tots els elements auxiliars no descrits en el text o desglossat de les unitats d’obra, petits materials, aparells de transport, minves i pèrdues, etc..

- Tots els costos i depeses de caràcter indirecte d’obra o la repercussió dels corresponents a les delegacions o bé oficines o serveis centrals de que pugui disposar el Contractista.

- Tots els costos i despeses de finançament propis de la gestió del Contractista i del seu sistema de cobraments i pagaments.

- Despeses derivades de la elaboració del Pla de Seguretat i Salut, així com del Pla d’Assegurament de la Qualitat, i del Pla de protecció del Medi Ambient.

- Despeses de missatgeria, correus, telègrafs, avals, reprografía, informàtica, material d’oficina, papereria, connexions d’internet, correu electrònic, etc.., derivades de la gestió dels seu equip d’obra.

- Despeses derivades de l’Assegurança de Tot Risc Construcció, la de Responsabilitat Civil, i la Col·lectiva d’accidents de treball.

- Tots els consums de serveis com ara energia elèctrica, aigua, telèfon, etc.. que es produeixin al llarg de les obres i durant el període de manteniment i policia de les obres també correran a càrrec del contractista principal.

4.- Treballs preliminars d’obra

S’entenen inclosos en el preu de Projecte i per tant a càrrec del Contractista, totes les activitats preliminars necessàries per l’implantació en obra pel correcte inici de l’obra.

5.- Variacions i/o modificacions del Projecte

5.1.La Propietat es reserva el dret de augmentar, reduir, substituir o suprimir part o totalitat de unitats pressupostàries, així com d’afegir-n’hi d’altres de no previstes, sempre i quan aquestes variacions no superin el 20% del total del pressupost vigent de l’obra contractada.Sempre que aquestes variacions no superin l’esmentat percentatge, el Contractista restarà obligat a la seva execució, conservant les fites parcials i finals, i sense alterar ni frenar el ritme del demés treballs.

5.2.En el cas que la unitat d’obra proposada sigui nova, (nova unitat d’obra es considerarà aquella de la qual el seu preu no es pot deduir de la documentació contractual) i per tant no figuri en la documentació contractual, aquesta serà valorada per les parts, emprant els criteris següents:

a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin entre la DF i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació expressa de la Propietat, per mitjà dels seus representants.

b) Es calcularan emprant els preus unitaris que es derivin de l’oferta de l’adjudicatari (sistema “preus zero”).

c) En cas que no es trobin els preus unitaris necessaris per la confecció del preu, es prendrà referència del Quadre de Preus Simples i Composats de la Base de Dades de l’oferta del contractista en qüestió.

d) I en el cas que tampoc hi sigui, es prendrà referència de la Base de dades de ITEC, corresponent a la data de licitació del projecte objecte d’aquest plec, amb la preceptiva aplicació del coeficient d’adjudicació corresponent (13% + 6% – %baixa).

e) I si tampoc així fos possible, es fixarà de forma contradictòria per la DF, amb aprovació de la Gerència de Construcció, en representació de la Propietat, i tenint en conte les observacions del Contractista.

f) Amb posterioritat, i en un termini màxim de 15 dies laborables, s’informarà al Contractista, que haurà d’acceptar aquest preu. En cas de no ésser així, la Gerència de Construcció convocarà a les parts a fi de conciliar el preu definitiu.

g) Si tot i així, manqués acord, i el preu pretès per el Contractista no s’ajustés a mercat, la Propietat es reserva el dret de contractar a tercers per l’execució d’aquestes unitats d’obra, sempre i quan el preu concretat amb la nova empresa, no fos superior al presentat pel Contractista.

5.3.No obstant tot lo esmentat anteriorment, si a criteri de la GC i la DF el preu presentat per el Contractista, s’ajustés a mercat, no caldria iniciar el procés definit entre els apartats “a....g”, presentant-lo al CPCBIB per la seva aprovació.

5.4.Amb l’acceptació del present Plec per part del Contractista, i sense perjudici de tot lo esmentat en els paràgrafs anteriors, aquest restarà obligat a l’execució de les unitats noves que l’hi ordeni expressament la Propietat i per extensió la GC, independentment de l’inici del procés abans esmentat. De totes formes, la Propietat en funció del grau d’urgència de l’execució de la nova partida, podrà acceptar o denegar l’inici de qualsevol unitat d’obra nova, estigui o no aprovat el preu contradictori pertinent. En qualsevol cas serà necessari permís per escrit del representant de la Propietat per l’inici de l’execució.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes5.5.En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori, s’executés abans de l’acord mutu

entre les parts sobre l’esmentat preu, es podrà certificar en el període corresponent, i sempre a bon compte de l’execució d’aquests treballs, emprant provisionalment el preu proposat per la DF i aprovat per GC en representació de la Propietat. En cas de persistir el desacord, es recorrerà al arbitratge previst per la Llei 36 de 6 de desembre de 1988, procedint abonament de diferència si fos el cas. En qualsevol cas, els preus contradictoris, a ser possible, es presentaran amb antelació suficient a fi de no entorpir la marxa de les obres, i no incórrer en el cas anteriorment esmentat.

5.6.La certificació a bon compte d’aquestes quantitats, per part de la DF no pressuposarà l’aprovació i recepció parcial o total de les obres que comprenguin.

5.7.Mentre el volum global de les modificacions i variacions d’amidament, de les obres objecte del present contracte, no superin el 20% del pressupost vigent de l’obra contractada, el Contractista vindrà obligat a executar-les, mantenint els preus unitaris concretats en la documentació tècnica. En conseqüència, i mitjançant la oferta, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu cas, a les modificacions i variacions esmentades, dins dels límits convinguts.

5.8.Els canvis d’emplaçament o replanteig no es consideraran modificacions o variacions a efectes econòmics.

5.9.El Contractista podrà presentar modificacions o alternatives al projecte, sempre i quan no signifiqui un retard en les gestions, les contractacions, o en el propi procés d’execució de determinades unitats d’obra; en qualsevol cas aquestes modificacions estaran perfectament justificades i argumentades, i seran presentades a la DF i GC que emetran un informe favorable o desfavorable al respecte; tot el procés amb la suficient antelació a fi de no afectar a la marxa de les obres, essent facultat de la Propietat, la aprovació o no de les mateixes. En cap cas tal presentació no donarà dret al Contractista a cap mena de modificació del Programa de treballs.

6.- Preu final de les obres

6.1.No obstant el que disposa la clàusula 3 del present document, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons la documentació tècnica del projecte, els preus establerts per a cadascuna d’elles en el quadre de preus unitaris ofertat per l’adjudicatari.

6.2.En el supòsit que la Propietat decidís suprimir o afegir l’execució de una o varies unitats d’obra o part d’elles, d’acord amb el que està previst en la clàusula 5 d’aquest document, restarà o sumarà de l’import total abans esmentat, la quantitat corresponent.

6.3.Si la Propietat d’acord amb el que està previst en la clàusula 5, modifiqués obres projectades, la modificació es valorarà addicionalment o restant de l’import previst en el pressupost de l’obra, la valoració a preu que figuri a la documentació tècnica del projecte, o pel preu fixat d’acord amb el que disposa l’apartat 5.2 de l’esmentada clàusula d’aquest document.

7.- Revisió de preus

L’adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, ateses les característiques del present Contracte.

8.- Coordinació i ajuts a Tercers

8.1.El conjunt del Projecte estarà paquetitzat, de manera que les diferents fases o paquets, poden ser adjudicats al mateix contractista principal o a tercers contractistes especialistes. Per el bon desenvolupament global del projecte, el Contractista principal vindrà obligat a responsabilitzar-se a part de l’execució de les obres de les que resulti adjudicatari, i durant tota la duració de les mateixes, de la coordinació, organització i ajuts de les empreses (“tercers”), que designi i siguin contractades directament pel Consorci Portal Costa Brava – Illa de Blanes, per desenvolupar les seves tasques i serveis dins del mateix recinte de l’obra. No es troba inclòs en aquesta categoria el paquet del polisportiu.

8.2.El conjunt dels treballs i funcions responsabilitat del Contractista Principal pel que suposa a la coordinació de tercers, consistirà bàsicament en:

a) Disposició, supervisió i manteniment, de tots els mitjans de seguretat i salut per la execució de la totalitat de les obres de totes les empreses participants, previstes dins del Pla de Seguretat i Salut emes pel contractista.

b) Coordinació tant dels mitjans materials com humans de totes les empreses participants, entenent per “Coordinació” els següents conceptes relacionats a continuació, de forma enunciativa i no limitativa:

b.1) Dotar, mantenir i reposar cas de ser necessari, tots els mitjans auxiliars generals i serveis necessaris per possibilitar l’execució dels treballs per part de tots els contractistes de forma simultània. Aquests serveis son de forma resumida:

- Dotar i mantenir les grues torre i el seu gruísta, montacàrregues, plataformes de descàrrega, subministraments d’aigua i energia elèctrica, maquinària general, sistemes depressió de nivell freàtic, bombes de sobre elevació d’aigües de pluja, subministrament i retirada de contenidors de runes, treballs en matèria de protecció del medi ambient.

- Executar i subministrar, treballs, instal·lacions, materials, gestions, etc.., relacionades amb la logística d’obra com per exemple: instal·lacions generals, escomeses provisionals d’obra i els seus drets i legalitzacions (aigua, telèfon, força, clavegueram), enllumenats d’obra, de cartells, de plantes, grues, etc.., quadre general de protecció, línies elèctriques de repartiment i derivació, quadres de distribució dimensionats a tal fi i distribuïts per zones i plantes, instal·lació de lampisteria a les diferents plantes o zones del recinte, condicionament d’accessos, de vials interiors, retirada de fang de pluges, estès de tot-u o zahorres per millorar els ferms interiors, escales d’accés a diferents plantes, preparar zones d’aplec per els diferents industrials i contractistes, subministrament i muntatge de casetes d’oficines i els seus serveis, vestuaris, menjador, magatzem, lavabos i dutxes, etc.. manteniment de tots aquests serveis, vigilància de les obres, etc..

b.2) Facilitar per a tots els demés contractistes:

- L’elevació de materials, i el transport intern dels mateixos dins de l’obra.

- El Contractista principal serà responsable del compliment de les mesures de seguretat i salut en tots els treballs de l’obra, contemplats o no en els Plans de Seguretat i Salut del contractista principal i/o dels tercers.

- El Contractista principal serà responsable de la coordinació del Pla Logístic d’obra, així com del compliment del Programa Tècnic d’obra, tant pel que fa a les fites parcials i/o totals, com a les activitats, mitjans, equips i rendiments emprats en elles de tots els contractistes participants i d’ell mateix, prenent totes les mesures humanes i materials necessàries, per a permetre que les diferents empreses especialistes, pugin executar els treballs encomanats dins dels terminis fixats en el Programa de Treballs Mestre.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes8.3.La prestació d’aquests serveis per part del Contractista Principal, no eximirà a les empreses

especialistes contractades directament per la Propietat, del compliment de les mesures de Seguretat i Salut, ni de la disposició dels medis individuals i col·lectius per aconseguir-ho.

8.4.Les empreses especialistes contractades directament per la Propietat, tampoc restaran eximides del compliment de la normativa Medi Ambient, així com de l’aportació de tots aquells mitjans necessaris per aconseguir-ho.

8.5.Sense perjudici de tot lo esmentat en els apartats anteriors, les empreses especialistes seran responsables de la aportació dels mitjans auxiliars necessaris per el desenvolupament de les seves tasques i/o serveis.

8.6.La prestació dels serveis de medis auxiliars d’elevació i/o transport, només tindran aquest abast, i mai el de servir de medi aux. de muntatge de les unitats pressupostàries contractades per tercers. No obstant i de forma contradictòria a lo explicitat en el present paràgraf, es podran fer servir en el cas d’haver acord entre les empreses contractistes especialistes i la principal.

8.7.Els ajuts inclouran els treballs d’obra civil necessaris per l’execució de les unitats d’obra pròpies d’empreses especialistes contractades per el CPCBIB, com son: obertura i tapat de rases i regates, obertura i tapat de forats per pas d’instal·lacions, col·locació de caixetins, etc.., i seran objecte de valoració en el capítol d’ajuts a instal·lacions del pressupost d’obra civil.

8.8.En cas de desacord o malentès entre les parts, la Gerència de Projecte en nom de la Propietat, resoldrà el litigi.

9.- Termini d’Execució i inici de les obres

9.1.La durada del contracte s’estén des de la data d’adjudicació fins al moment en què s’acordi la devolució de la garantia definitiva.

9.2.Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis prevists en el programa d’obra presentat pel Contractista, el qual haurà d’adaptar-se als límits establerts en el present Contracte, considerant-se inclosos en aquests terminis els treballs de replanteig, de neteja d’obra contractada i la correcció dels defectes observats a la mateixa.

9.2.1. El termini fixat per la durada de les obres objecte del present contracte, comprendrà des de el dia després a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que serà comunicat per escrit a les parts, per la Propietat, que haurà de tenir lloc com a màxim dins els 30 dies naturals següents a la data de notificació de l’adjudicació, i han de quedar completament finalitzades en el termini fixat en el programa d’obres ofertat pel Contractista al qual haurà d’adaptar-se a les fites límit establertes en el present Contracte.

El Contractista estarà obligat a complir els terminis parcials que es derivin del Programa de Treballs de l’Obra ofertat. Aquests, que venen fixats a la següent taula, tindran, com a màxim, la durada indicada:

Les principals fites objecte del present contracte son:

a. Inici treballs............................................................................... 0 Mesos

b. Preparació plataforma polisportiu........................................... 3 mesos

c. Preparació plataforma camps de futbol....................... ............ 9 mesos

d. Acabament treballs graderia................................... ................. 9 mesos

e. Acabament de l’obra d’urbanització.......................................... 11 mesos

9.2.2. Els terminis d’execució de les obres objecte del present Contracte, son improrrogables, tret de les circumstàncies previstes en aquest plec i que es relacionen a continuació:

- Les causes expressament previstes en aquest Contracte.

- Paralització de les obres ordenada per el CPCBIB.

- Vaga general degudament declarada i que afecti directament a la execució de les obres.

- Intempèries, segons els criteris següents:

a) Els endarreriments produïts per causa d’agents atmosfèrics, tindran una carència de 8 dies laborables en els quals tinguin lloc les primeres aturades produïdes per els mateixos i durant els quals aniran a risc i ventura del contractista, i sigui quina sigui la seva intensitat i durada, no s’acceptarà cap reclamació. Per computar i acumular però aquests 8 dies de carència, i per tant prorrogar oficialment el termini contractual, serà necessari justificar la intensitat i durada dels agents atmosfèrics causants del endarreriments, segons els paràmetres que es citen a continuació; i a partir del novè dia amb justificació de causa major per intempèrie, moment a partir del qual, el Contractista intimarà en un màxim de 10 dies hàbils, a la Gerència de Projecte posant-la en antecedents d’aquesta situació, i acompanyant amb certificats del Institut Meteorològic de Catalunya, on hi constaran el temps de durada de les precipitacions, vent, o nevades, així com la intensitat de les mateixes.

b) L’endarreriment motivat per les pluges, Per que correspongui la reclamació, la pluja ha de ser persistent durant les primeres 6 hores i amb una intensitat mínima de 10 mm / m2.

c) En el cas de retard motivat per vent; es considerarà quan aquest sigui superior a 5 m/s durant més de 6 hores. S’intimarà de la mateixa forma que el cas anterior.

d) Si l’endarreriment fos motivat per precipitacions de neu, aquestes serien preceptives si l’acumulació arribés a 15 cm., i durant més de 6 hores.

9.3.Quan en funció d’allò previst en la clàusula 5 d’aquest Plec es modifiquin les obres que son objecte d’aquest contracte, el termini final d’execució fixat en el paràgraf anterior podrà canviar d’acord amb la nova programació que es derivi.

9.4.Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista, donarà dret a prorroga sobre el termini establert, que en cap cas no podrà ser superior al endarreriment en el que ja s’hagués incorregut, incloent exclusivament aquella part d’obra afectada pel retard.

9.5.En el cas d’existència de retards en l’inici de les obres i/o reposició de serveis afectats, que afectin en 15 dies naturals, sempre i quan sigui per causes no imputables al contractista, donaran lloc a la reedició del Programa de l’obra, amb la possible modificació de data corresponent a les fites i/o al final d’obra, si aquests afecten al camí crític. En aquest supòsit, el Contractista recalcularà els equips i els rendiments necessaris emprats en el programa tècnic, a fi de recuperar les dates esmentades, sense possibilitat per part del mateix de reclamació de cap mena. Si aquests retards son superiors a 15 dies naturals, la Propietat establirà d’acord amb la Gerència de Construcció, els nous terminis, que hauran d’ésser acceptats per el Contractista.

9.6.Els treballs s’entendran finalitzats el dia que es signi l’Acta de Recepció Provisional per totes les parts y sempre que estiguin totalment executats d’acord al projecte i s’hagin retirat les casetes, tanques, aplecs, maquinaria, etc.., així com exemptes de materials sobrants, de pols

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

i brutícia, i perfectament netes i en condicions de ser ocupades per la Propietat, o en el seu defecte per l’usuari final.

Per poder efectuar la Recepció Provisional, el Contractista, tindrà que deixar l’obra neta, lliure i buida. En el cas de no fer-ho en el termini previst, la Gerència de la Propietat retirarà per compte del Contractista, tot el material , equips i maquinària existent en l’obra, deduint el cost d’aquestes activitats de la liquidació final d’obra, i si no fos suficient, de la retenció de garantia.

9.7.En cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sol sota fondament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferencies o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o contenciosos de qualsevol tipologia.

9.8.El CPCBIB es reserva la possibilitat d’imposar al Contractista que l’execució de la obra es dugui a terme en diferents fases. En aquest cas, el termini d’execució de cadascuna d’elles, s’iniciarà en la data d’aixecament de les corresponents actes de comprovació del replanteig, i la quantia de les garanties definitives a prestar pel Contractista, s’adequarà a l’import d’execució de cadascuna de les fases de construcció.

10.-Programa de Treballs de l’Obra (PT)

10.1. L’elaborarà el Contractista Principal adjudicatari de les obres, i s’adaptarà al termini ofert en la seva proposta tècnic – econòmica, i el presentarà a la Gerència de Construcció dins del termini d’un més des de l’inici oficial de les obres, qui l’aprovarà per la seva inclusió en la documentació contractual.

10.2. La presentació serà en format de Microsoft Project 2000, i contindrà el grau de detall que es demana es presenti en la proposta tècnica del Sobre 3 (veure Plec de Bases del Concurs).

copies: 5 copies en paper DIN A2, i una en suport CD-ROM

10.3. Serà detallat i contindrà totes aquelles activitats que per la seva importància sigui necessari incloure, i serà endreçat per grups d’activitats o capítols d’activitats que estiguin relacionades per el procés d’execució, i a ser possible, amb els capítols propis del pressupost.

10.4. Estaran previstes i incloses en el calendari del Programa de Treball, totes aquelles festes locals, autonòmiques o nacionals, així com la pròpia del Patró de la construcció, aprovades per el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

10.5. El Pla de Treball inclourà:

- les fites contractuals parcials i totals, així com els inicis, finals i durades de les activitats, així com representació del camí crític.

- les activitats corresponents als contractes de la Propietat amb Tercers, dels quals en sigui responsable de la seva coordinació. Inclourà els inicis, finals i relacions entre les mateixes objecte d’aquests contractes.

- els rendiments, que estaran descrits en el camp “notes”.

10.6. Es presentarà Programa valorat relacionat amb el tècnic, amb taula on s’especifiquin els capítols i els períodes, amb sumatori mensual de les certificacions previstes, tant imports parcials com acumulats.

Es consideraran com a fites parcials ineludibles, les que s’especifiquen en la clàusula 9.2.1.

10.7. Quan en funció del previst en la clàusula 5 apartat 1 es modifiqui, augmenti o disminueixi la quantitat d’obra contractada, procedirà una actualització del Programa de Treballs contractual.

L’esmentada actualització es durà a terme tenint en conte els rendiments oferts en el Programa inicial, i el recàlcul del nombre d’equips susceptibles de poder treballar en paral·lel a fi d’afectar el menys possible les fites contractuals. En el cas de no disposar d’aquest rendiment, el càlcul l’elaborarà la Gerència de Construcció emprant criteris de lògica constructiva, i en última instància, per extrapolació, interpolació o bé proporcionalitat.

10.8. Mensualment i conjuntament al lliurament de les certificacions, s’adjuntarà seguiment i/o actualització segons correspongui del Programa de Treballs. En el cas de constatar-se retards, s’haurà d’argumentar-ne els motius, així com la forma o alternatives per recuperar el camí crític i el termini contractual. En qualsevol cas no es podrà variar la data de les fites principals sense aprovació expressa de la Propietat.

11.- Prelació de documents contractuals

11.1. En el cas de sorgir dubtes raonables, discrepàncies sobre el contingut de la documentació contractual, o bé contradiccions o incoherències entre diferents documents de la mateixa, apart del plec de bases del concurs i del present Plec, prevaldran les indicacions segons el següent ordre de prioritat de la documentació:

1. Plec de Condicions Tècniques

2. Pressupost, preus unitaris i base de preus presentat pel contractista

3. Plànols

4. Programa de treballs presentat pel Contractista

5. Amidaments

11.2. En el cas que la discrepància s’origini per l’existència de disposicions tècniques, que defineixin diferents nivells de prestació de serveis, la DF serà qui defineixi quin nivell o disposició tècnica s’haurà de respectar.

11.3. El Adjudicatari declara haver estudiat la documentació contractual del Projecte objecte d’aquest Contracte, i declara que dita documentació es complerta i suficient per permetre executar les obres al complert, segons especificacions, obligant-se a complir-les.

11.4. Serà d’aplicació a l’execució de les obres, la normativa i legislació vigent, d’obligat compliment en els àmbits nacional, autonòmic, local i fins i tot europeu de caràcter vinculant.

11.5. Els documents de projecte, son complementaris entre sí i formen un tot, de manera que en el cas d’existir una unitat d’obra detallada gràficament, i no de forma escrita, i viceversa, s’entendran suficientment definitoris de la mateixa, expedint la DF els detalls, plànols, o referències escrites necessàries, que sense ser contradictoris amb la informació complementària existent en projecte, s’incorporin de forma vinculant al mateix, constituint la culminació del disseny en sí de forma que el Contractista no tingui cap problema per la seva execució.

11.6. En qualsevol cas el Contractista restarà obligat a sol·licitar amb antelació suficient, qualsevol informació, detall, etc.. que pogués precisar per aclarir, detallar, o simplement definir unitats d’obra o part de les mateixes, sense que per aquest motiu pugui derivar-se cap augment de preu o de termini.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes12.- Garanties, Retencions, Recepció de l’obra i Termini de Garantia.

12.1. GARANTIA PROVISIONAL: Els licitadors hauran d’assegurar davant del Consorci la seva proposta per la qual cosa hauran de constituir una garantia provisional per una quantitat equivalent al 2 % del pressupost del contracte fixat com a base de la licitació i que es presentarà juntament amb la resta de la documentació de l’oferta i que serà retornada als licitadors no adjudicataris immediatament desprès d’haver-se adjudicat el concurs.

La garantia provisional servirà per a garantir l’exacte i puntual compliment de les obligacions assumides en el procés de licitació.

La garantia provisional és autònoma i el Consorci podrà executar-la, independentment de la decisió judicial quan l’afiançat no compleixi les obligacions establertes.

La garantia provisional mencionada podrà constituir-se per mitjà d’avals bancaris a primer requeriment, per dipòsit bancari, o per contracte d’assegurança de caució, d’acord amb l’article 35 del vigent Text Refós de la Llei de Contractes d’Administracions Públiques; l’esmentada garantia provisional s’haurà de dipositar en el Servei d’Administració del Consorci.

Si la garantia provisional es constitueix per mitjà d’aval bancari, haurà d’ajustar-se al model aprovat pel Decret 390/96 de data 1 de març (que consta com Annex III del plec de bases del Concurs).

Si la garantia provisional es constitueix per mitjà de dipòsit bancari haurà d’ajustar-se al model que consta a l’Annex IV del plec de bases del Concurs que sigui d’aquest tipus.

GARANTIA DEFINITIVA : L’adjudicatari del concurs haurà de constituir una garantia definitiva per la quantitat del 4% de l’import d’adjudicació a presentar per l’adjudicatari en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de l’adjudicació i sempre abans de la signatura del contracte.

La garantia definitiva servirà per a garantir l’exacte i puntual compliment de les obligacions assolides per l’adjudicatària i no es cancel·larà fins transcorregut un any des de la recepció provisional de les obres així com de les penalitats imposades per el CPCBIB per iniciativa pròpia o a instàncies de la Gerència de Construcció, en el cas que les penalitats per incompliment de termini no poguessin ésser deduïdes del pagament de les factures emeses per el Contractista.

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 5 , s’incrementés l’import de l’obra contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la fiança

La garantia definitiva és autònoma i el Consorci podrà executar-la, independentment de qualsevol decisió judicial, quan l’adjudicatari no compleixi les obligacions establertes.

La garantia definitiva podrà constituir-se mitjançant avals bancaris a primer requeriment, per dipòsit bancari o per assegurança de caució, d’acord amb el que s’estableix a l’article 36 del vigent Text Refós de la Llei de Contractes d’Administracions Públiques; l’esmentada garantia definitiva s’haurà de dipositar en el Servei d’Administració del Consorci.

Si la garantia definitiva es constitueix per mitjà d’aval bancari, haurà d’ajustar-se al model aprovat pel Decret 390/96 de data 1 de març (que consta com Annex III del plec de bases del Concurs).

Si la garantia definitiva es constitueix per mitjà de dipòsit bancari haurà d’ajustar-se al model que consta a l’Annex IV del plec de bases del Concurs que sigui d’aquest tipus.

12.2 Recepció Provisional de les obres i Termini de Garantia:

- Quinze dies abans de la data final de l’obra establerta en el pla d’obra, la direcció facultativa, la gerència de construcció en representació de la propietat i el contractista, reunits en inspecció d’obra i requerits per el contractista, farà constar els conceptes d’obra pendents de terminació, així com els defectes observats que hauran de completar-se o subsanar-se en els quinze dies següents.

- Corregits els mencionats defectes per el contractista, al seu càrrec, es procedirà novament a la inspecció i, si es conforme, s’aixecarà acta de recepció provisional, signada per un representant com a mínim de la Direcció Facultativa, del CONTRACTISTA i de la GERENCIA DE CONSTRUCCIÓ. En cas de disconformitat es farà constar, en el seu cas, els defectes que puguin quedar pendents, per als quals el CONTRACTISTA disposarà de un nou període de (15) dies.

- Si en aquesta última inspecció es considera, a criteri de la DIRECCIÓ FACULTATIVA o de la GERENCIA, que l’obra no fos conforme es posposarà la signatura de l’acta de Recepció Provisional a una nova data que no podrà excedir d’un mes.

- En cas desfavorable, si passat el termini assenyalat, i de nou reconegudes les obres, aquestes no es trobessin encara en condicions d’ésser rebudes, la Propietat, procedirà a la finalització i subsanació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista.

- En tal supòsit, i als efectes de responsabilitat del Contractista per incompliment del termini, i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data d’acabament la que resulti d’addicionar al dia en que CPCBIB es faci càrrec de les obres per el seu acabament, en un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al contractista per a esmenar els defectes observats.

- Efectuada la recepció de les obres es procedirà, en un termini de 10 dies, a la determinació dels amidaments definitius i del valor de l’obra, i la seva liquidació s’efectuarà conforme a les condicions econòmiques i de pagament previstes en aquest Contracte.

12.3 Garantia de les obres i Recepció Definitiva

El termini de garantia serà UN ANY a comptar des de la data de Recepció Provisional de les obres, sense perjudici de la responsabilitat desenal del constructor, període en el qual el Contractista tindrà cura de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de la obra per part del Consorci Portal Costa Brava – Illa de Blanes.

L’import corresponent la garantia definitiva del 4% constituïda a la firma del Contracte, serà retornat al Contractista, prèvia sol·licitud del mateix; un cop transcorregut l’any de garantia o en el cas de conservar la retenció en metàl·lic, s’abonarà al Contractista, mitjançant certificació corresponent i en les condicions de pagament establertes en el present contracte, menys l’import de les penalitats d’aquelles reparacions, repassos, o costos diversos, en que s’hagués pogut incórrer, a fi de corregir els errors i/o defectes de construcció no corregits per el Contractista, i finançats per el CPCBIB.

13.- Expedició de certificacions i pagaments al Contractista

13.1 El Contractista restarà obligat a presentar abans del dia 10 de cada més, la relació valorada de l’obra realment executada durant el més anterior, amb descripció de les unitats

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

executades, el detall dels amidaments executats en el període i a origen, així com i els preus unitaris contractuals i els imports resultants.

Aquesta relació valorada serà revisada per la Direcció de l’obra i contrastada amb la pròpia, comprovant la bondat de la mateixa mitjançant inspecció in situ, i aprovant o desaprovant la mateixa; acreditant de tal manera i sota la seva responsabilitat, la veracitat i adequació de la esmentada relació valorada a l’objecte contractual. Amb posterioritat, i en un termini màxim de 5 dies, elaborarà la Certificació mensual.

Una vegada complimentada la certificació d’obra en tots els seus extrems, la Gerència de Construcció atorgarà conformitat i serà sotmesa a l’aprovació de la propietat, la lliurarà al Contractista, dins dels primers quinze dies naturals següents d’haver-la rebut, que tindrà un màxim de quatre dies hàbils per presentar les al·legacions o reclamacions que consideri oportunes.

En un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la reclamació per part del Contractista, la Propietat haurà de contestar-la.

13.2 El Contractista presentarà les factures corresponents entre els dies 20 i 25 de cada més, que seran pagades, en el termini de 2 mesos (60 dies naturals) des de la data de presentació al CPCBIB, o al seu representant, de la factura; sens perjudici de les penalitats que en forma de retenció o de retard del pagament, que la Propietat cregués convenient aplicar com a mesura cautelar en compensació de deutes del Contractista per raó de l’obra o servei.

13.3 El Contractista tindrà dret al pagament de l’obra que realment executi segons els preus aprovats. Als efectes del pagament CPCBIB aprovarà si s’escau, mensualment les certificacions que comprendran les prestacions executades durant l’esmentat període de temps i el seguiment del Programa de Treballs i reportatge fotogràfic en format digital.

13.4 No es certificarà a compte d’abassegaments o aplecs de materials, ni de despeses de primera instal·lació, tret d’aquelles incloses en el capítol de preliminars.

13.5 A tots els efectes en aquest procés la figura de la Gerència de Construcció serà el representant de la Propietat (veure clàusula 2, apartat 1), i podrà, en defensa dels interessos del CPCBIB, modificar la certificació al seu criteri, sempre que sigui a fi d’aplicar la filosofia del contracte i la documentació contractual adjunta.

13.6 El pagament de les certificacions es considerarà a bon compte, és a dir que estan subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin del amidament definitiu de les unitats d’obra o dels capítols acabats, i en cap cas impliquen l’aprovació i recepció parcial o total de les obres que comprenguin i de que son objecte. No serà permès l’endós o cessió de certificacions sense conformitat de CPCBIB.

13.7 El Contractista presentarà entre d’altres documents, i de forma periòdica i vinculant al cobrament de certificacions, els següents documents:

a) Relació valorada de l’obra executada en el període, i a origen.

b) El Seguiment del Programa de Treball i justificació de desfases i proposta de correcció dels mateixos. (Segons clàusula 10)

c) Actualització del Programa de Treball (cada quatre mesos).

d) Factura corresponent a la certificació aprovada per la DF i Propietat.

e) TC1 i TC2 del personal adscrit a les obres, tant el propi com del subcontractat.

f) Justificants de pagament a la SS d’aquells empresaris individuals i professionals afiliats al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

g) Assegurança dels vehicles i maquinaria adscrits i present a l’obra.

14.-Demora en les prestacions i Penalitats:

El Contractista estarà obligat a complir el contracte dins del Termini total fixat establert per la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats.

La constitució en mora del Contractista, no necessitarà intimació prèvia per part de la Propietat.

14.1 Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres

L’incompliment per causes imputables al Contractista de qualsevol dels terminis parcials d’execució, assenyalats al Pla d’Obres, seran penalitzats de la forma següent:

a) seran penalitzats amb una quantitat equivalent al 0,5 ‰ (0,5 per mil) de l’import de l’oferta per cada dia de retràs durant els primers quinze dies de retràs,

b) amb el 1 ‰ (1 per mil) de l’import de l’oferta per cada dia de retràs durant els següents quinze dies de retràs i

c) amb el 1,5 ‰ (1,5 per mil) a partir del primer mes de retràs.

Aquestes penalitzacions no seran recuperables.

14.2 Penalització per manca de compliment del termini total

Superat el termini total, i passats més de quinze dies naturals, el Contractista serà objecte de penalitat consistent en la deducció del percentatge:

Dte. = [100 x (SR – 2) / ST ] % de l’import de la contractació de l’obra.

O bé ([100 x (SR – 2) / ST ] /[SR x 7])% per dia natural de retard.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

Dte. significa deducció total de l’import de la certificació a origen.

SR significa nombre de setmanes de retard respecte del termini final.

ST significa nombre de setmanes de termini contractual.

Aquesta penalitat per mora tindrà com a límit quantitatiu el 20% del import final de l’obra.

En casos de força major, o per causes imputables al CPCBIB, es confeccionarà un nou Programa de Treballs, que serà aprovat per aquest.

El Contractista restarà eximit de penalitat per incompliment per aquells dies de retard motivats per causes aquelles causes previstes en aquest Plec, que no li siguin imputables.

El retard en el pagament de les certificacions, un cop transcorregut el termini fixat en la clàusula 13 d’aquest Plec, acreditarà a favor del Contractista els corresponents interessos legals fins al moment del seu abonament; sense perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix el present contracte al Consorci CPCBIB, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions del Contractista quan hagués incorregut en demora respecte al acompliment dels terminis parcials i totals en els quals s’han d’executar les obres que son objecte d’aquest Contracte.

15.-Causes especials de resolució

15.1 A més de les causes generals establertes per la legislació de contractes de les Administracions Públiques, el contracte es podrà resoldre pels següents motius:

- Desobeir ordres en relació a la prestació del servei i/o lliurament d’informació o documentació sol·licitada.

- Incompliment d’ordres de modificació de contracte.- Abandonament de l’obra.- Realització d’activitats il·legals en l’execució de l’obra.- Amagar l’incompliment de normativa referida a incompatibilitats o incapacitats.- Manca de formalització del centre de treball per part del Contractista.- Manca de formalització de l’alta dels treballadors per l’anterior o pel subcontractista.- Incompliment d’ordre de paralització d’obres emesa per la Inspecció de Treball.- Manca de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social de l’empresa.- Execució i instal·lació d’obres no autoritzades ni compreses al Projecte ni en ordres del

Consorci.- Accions o omissions que comportin risc per a la salut i seguretat tan de persones com

animals o coses.- Dur a terme qualsevulla acció o omissió que pugui donar lloc a la resolució del contracte.- Reincidència en l’incompliment de la Llei o condicions (generals o específiques) reguladores

del contracte.- Reincidència en l’obstrucció a l’activitat inspectora del Consorci.- Reincidència en el falsejament de la informació subministrada al Consorci per pròpia iniciativa

o a requeriment de qualsevol persona vinculada.- Reincidència en l’incompliment total o parcial de les obligacions contractuals.- Reincidència en la manca de cura en la conservació de maquinària, instal·lacions i altres

elements afectes a l’obra.- Reincidència en la realització de qualsevol classe d’actuació prohibida.- Una alteració important de les circumstàncies i elements relatius al subjecte i a l’objecte del

contracte que es van tenir en compte a l’hora de realitzar l’adjudicació.

15.2 La resolució del contracte s’acorda d’ofici o a instància de l’adjudicatari interessat i no dóna dret a indemnització llevat del casos en què estigui expressament previst per la legislació vigent i en la quantia que aquesta mateixa legislació determini.

16.-Cessió del contracte

El contracte no podrà ser cedit a tercers.

17.-Subcontractació

El percentatge màxim de subcontractació s’estableix en el 50 % .

En qualsevol cas, per la subcontractació de les obres que superin el 10% del pressupost, el Contractista necessitarà l’autorització prèvia i escrita del CPCBIB, que podrà concedir-la o denegar-la a traves de la Gerència de Construcció.

La Propietat es reserva la facultat de restar sempre al marge de les relacions entre Contractista i subcontractistes, i per tant quedarà exonerada de responsabilitat de les conseqüències derivades del contracte entre ambdues parts, mantenint en tot moment les relacions amb el Contractista exclusivament.

18.- Drets i obligacions de les parts i règim econòmic del contracte.

1. Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic del contracte s’atenen a l’establert per la normativa general sobre contractació administrativa que li sigui d’aplicació.

2. A més de les obligacions establertes en altres clàusules d’aquest plec, en el projecte que serveixi de base a la licitació i a la resta de documents de naturalesa contractual compresos a l’expedient, constituiran drets i obligacions específiques de les parts les que s’estipulen a continuació:

i. El licitador farà constar als efectes oportuns, que ha inspeccionat la finca, tal i com es troba en aquests moments, per el que té un perfecte coneixement de la naturalesa i característiques de la mateixa, de les condicions físiques, geològiques, del subsòl, de les necessitats de material, equips i medis auxiliars, dels accessos a la obra, dels treballs executats per altres industrials o Contractistes, que haurà de recepcionar, i en general de tots els factors que d’alguna manera, poden condicionar o influir en el inici i en l’execució de les obres objecte d’aquest contracte.

ii. El Contractista declara haver sol·licitat a les companyies, les possibles afectacions en la parcel·la objecte del projecte del present Plec, i per tant coneix les possibles afectacions al respecte.

iii. El Contractista declara haver examinat degudament els plànols, estat d’amidaments, plecs de condicions, annexes i memòria que configuren el Projecte, fins i tot d’aquells extrems o detalls que es poden haver omitit en la documentació.

iv. L’execució de les obres, inclourà així mateix, tota la ma d’obra necessària per el complert acabament del mateix, incloent la realització de quants treballs, subministres tot i no estar explicitats, en projecte, i en general actuacions i activitats de qualsevol tipus que siguin necessàries, que seran per compte del Contractista.

v. El Contractista al seu càrrec, elaborarà quants detalls, plànols de taller, plànols de muntatge, de replanteig, topogràfics, etc.., així com aquells detalls que sense ésser contradictoris amb resta de la informació de Projecte, siguin necessaris per la completa definició de les partides.

vi. L’execució de les obres, inclourà també a càrrec del Contractista, tots aquells estudis (subsòl, permeabilitat, etc..), gestions, permisos, i autoritzacions

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

necessàries (permís d’ocupació via pública, transports especials, taxes, duanes, “flectes”, taxes o permisos per la evacuació d’aigües de nivell freàtic a la xarxa de clavegueram, taxes ecològiques, etc..), a fi de definir la forma d’executar els treballs, i no interrompre la marxa normal de les obres, i impedir el endarreriment de les mateixes.

vii. El contractista s’obliga a assegurar que els contractes i els salaris dels obrers que ocupi a l’obra s’ajustin en tot moment a la legislació social i als convenis laborals d’aplicació.

viii. L’adjudicatari ha de col·locar al seu càrrec cartells explicatius de l’obra a realitzar en la quantitat, dimensions i característiques que es determinen a l’annex corresponent d’aquest plec.

ix. El preu s’ha de fer efectiu segons s’estableix a la clàusula 13.

x. Les despeses de publicitat legal de l’expedient van íntegrament a càrrec de l’adjudicatari i s’hauran d’abonar prèviament a la signatura del contracte.

xi. El Contractista restarà obligat al compliment de la Normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut i de Medi Ambient que l’hi siguin d’aplicació. El Contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut corresponent a la Delegació de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el termini fixat per la legislació vigent.

xii. El Contractista restarà obligat a anomenar els seus representants a l’obra, a destinar-los a jornada completa i plena dedicació, i a no substituir-los sense aprovació prèvia de la Propietat a través de la Gerència de construcció, qui es reserven el dret a recusar a qualsevol d’aquests representants, sent responsable el Contractista d’anomenar-ne i destinar-ne físicament d’altres que compleixin amb les especificacions del present Plec, en el termini màxim de 10 dies naturals .

19.- Altres obligacions del Contractista de caràcter Documental

19.1 Documentació Tècnica de les Obres ( “Plànols As Built”):

Amb anterioritat a la Recepció de les obres, el Contractista elaborarà els plànols, projecte i documentació definitiva, conforme a l’obra executada (“As Built”), dita documentació recollirà totes les variacions al Projecte original que s’hagin produït en el transcurs de les obres, comprenent, amb caràcter enunciatiu i mai limitatiu:

- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (Autocad).

- Plànols final d’obra de la instal·lació realment executada (3 còpies en paper i 1 còpia en CD-ROM)

- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d’amidaments finals i pressupost final actualitzat segons el realment executat (3 còpies en paper i 1 còpia en CD-ROM)

- Documentació final d’obra: proves realitzades, relació de subministradors, etc.. (3 còpies en paper i 1 còpia en CD-ROM)

19.2 A més de l’indicat anteriorment, la Documentació Tècnica de les Obres (“As Built”) contindrà i també amb caràcter enunciatiu i mai limitatiu:

- Declaració de Conformitat “CE” i documentació de compliment amb la directiva 89/392/CEE de seguretat en màquines, per a tots els equips i components requerits. Totes les màquines

i components hauran de portar, propera a la placa d’identificació, la placa de marcatge “CE” en lloc visible.

- Llibre de manteniment de la instal·lació, visat per el Col·legi professional corresponent i per el Departament d’Indústria.

- Llistats en paper i suport informàtic de tots els programes de software de la instal·lació.

- Llista de fabricants dels equips, indicant adreça, telèfon, fax i dades del servei tècnic més proper.

19.3 Els Manuals d’Operació i Manteniment:

Així mateix, amb anterioritat a la Recepció de les obres, el Contractista lliurarà a la Propietat, a través de la Gerència, 3 jocs complerts en paper i 1 en suport informàtic (CD-ROM) dels Manuals d’Operació i Manteniment de la instal·lació adjudicada, que hauran de tenir un detall exhaustiu de les instruccions d’operació i de les activitats de manteniment preventiu que permetin la utilització immediata per part de l’usuari.

Els Manuals d’Operació i Manteniment contindran com a mínim, el següent, i amb caràcter enunciatiu i mai limitatiu:

- Pla de Manteniment detallat amb tots els aspectes tècnics, condicions de fiabilitat d’equips, codificació de components, etc.

- Llistat dels recanvis, amb la seva codificació corresponent, aprovisionament recomanat anual, garanties, procedència i facilitats d’aplec per a la seva reposició.

- Certificats de fabricació i homologació, que el Contractista adjudicatari haurà d’aplegar i lliurar, així com fulls i comprovants de proves d’unitats i equips que puguin haver estat provats i conformats en fàbrica.

- Instruccions per la correcta operació de les instal·lacions en tots els seus modes (operació normal, emergència, manual, automàtica;...)

- Instruccions de seguretat per la realització del transport, muntatge, desmuntatge, posada en marxa, operació i manteniment dels equips, així com la llista d’eines especials requerides per aquestes operacions.

- Catàlegs, manuals tècnics i Certificats d’homologació dels equips, components i materials de la instal·lació.

19.4 Projectes de Legalització d’Instal·lacions. Butlletins:

El contractista adjudicatari elaborarà els Projectes, els visarà per els Col·legi professional corresponent i realitzarà tots els tràmits necessaris per a la legalització de les Instal·lacions adjudicades davant els Serveis Territorials d’Indústria i Entitats Col·laboradores, inclòs l’abonament de les taxes que corresponguin.

Inclourà, així mateix, els Butlletins corresponents de les Instal·lacions efectuades, per la seva legalització davant els Organismes competents.

El Contractista adjudicatari lliurarà d’aquesta documentació els exemplars que estableixin els Organismes Oficials, més dos exemplars en paper a la Propietat, a través de la Gerència.

19.4.1 Tota la documentació abans indicada haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, la Gerència i la Propietat, estant obligat el Contractista a efectuar totes les correccions que siguin indicades per ells. El lliurament d’aquesta documentació es preceptiu per procedir a la Recepció de les obres.

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes19.4.2 El Contractista haurà tingut en compte aquests conceptes en el Preu Ofert i els haurà inclòs

en els Preus Unitaris de l’oferta, tal i com especifica la clàusula 3 apartat 10 del present Contracte.

20.- Treballs per Administració

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i concreta de la Gerència de Construcció, que ho comunicarà a la Propietat.

Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 4.

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats diàriament per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel Gerent de Construcció i mensualment del legal representant de la Propietat.

21.-Submissió a la normativa.

En tot allò que no sigui expressament regulat en aquest plec, les parts contractants se sotmeten a la legislació bàsica de l’Estat, i a la complementària de la Generalitat en matèria de contractació administrativa, amb preferència, en ambdós casos, per la normativa específicament referida a l’activitat de contractació dels Ens locals i, supletòriament, a la legislació de l’Estat que no tingui caràcter bàsic.

22.-Notificacions

Les instruccions per al compliment del contracte es cursaran a l’adreça que el licitador hagi determinat a la seva proposició essent plenament vàlides i eficaces les notificacions que s’hi practiquin. El canvi d’adreça del contractista haurà de ser comunicada de manera fefaent al Consorci i no tindrà efectes fins després d’un mes d’haver estar presentada per Registre.

23.-Despeses d’assaigs i anàlisis

L’empresa de Control de Qualitat (en lo successiu CQ), serà adjudicada per la Propietat, sota l’assessorament de la Gerència de Construcció i la DF, i contractada per el Contractista.

La Propietat a través de la Gerència de Construcció, es reserva el dret de sol·licitar i comparar les ofertes que consideri oportunes en matèria de Control de Qualitat, a fi de que una d’elles sigui contractada per el Contractista.

El Control de Qualitat formarà part del pressupost del Contractista,

La DF supervisarà els treballs a realitzar, i l’abast del pressupost destinat per els mateixos, a fi de no sobrepassar el percentatge del 1% s/PEM, així com també vetllarà per que el Contractista efectuï la coordinació corresponent.

La DF serà qui controlarà les valorades parcials i a origen dels treballs en matèria de CQ.

El contractista a càrrec seu, serà responsable de la coordinació amb l’empresa adjudicatària del Control de Qualitat, i de la sol·licitud dels assaigs necessaris, comunicant a aquesta entitat, les dates i horaris de formigonat, així com aquelles operacions que afectin al possible control previst.

Mensualment s’emetrà una relació valorada en que figuraran tots els treballs executats en el període, i a origen, verificats per la DF i Contractista, resultat d’aplicar els preus de la oferta de l’empresa de CQ, per els amidaments resultants, mes l’addició del coeficient d’adjudicació que correspongui i serà inclosa en el capítol corresponent de la certificació mensual per el seu abonament al Contractista. Les despeses que s’originin com a conseqüència de la realització d’assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra o d’informes específics sobre els mateixos, així com els enderrocs i les reconstruccions, per causes imputables al contractista, aniran íntegrament a càrrec del mateix.

El import del CQ no haurà de superar el 1% del pressupost d’execució material, la diferència entre el 1% de la certificació a origen de l’obra executada, i la valorada a origen dels treballs executats en el capítol de CQ, quedarà a disposició del CPCBIB, per utilitzar-ho quan ho consideri adient a instàncies de la Gerència de Construcció, que la destinarà a augmentar la dotació prevista per a un control de qualitat de contrast addicional al ja previst en Projecte.

La finalitat d’aquest control de qualitat de contrast, serà la de verificar de forma puntual i específica aquells materials o unitats d’obra, que estimés més oportú, que no hagin estat previstos en el Control de Qualitat del Projecte d’Execució. Per cobrir el cost del Control de Qualitat de contrast, de les obres objecte d’aquest contracte, la Propietat efectuarà una deducció de les certificacions mensuals, equivalent al 0,2%, quedant a disposició del CPCBIB, per utilitzar-ho quan ho consideri adient a instàncies de la Gerència de Construcció, essent restituïda al Contractista la part no emprada, coincidint amb el moment de la recepció final de l’obra .

Sense perjudici de tot lo esmentat anteriorment en matèria de control de qualitat, l’empresa adjudicatària estarà catalogada i en possessió dels segells AENOR i EQNET, i per tant elaborarà el seu propi Pla d’Assegurament de la Qualitat, i de Protecció del Medi Ambient.

24.-Despeses inherents

S’entendrà a tots els efectes que les ofertes inclouen totes les despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per al compliment de les prestacions contractades.

25.-Assegurança vigent en el transcurs de les obres.

El Contractista haurà de subscriure una assegurança de la modalitat “Tot risc construcció” que acompleixi satisfactòriament els requisits que es determini el CPCBIB. En aquesta pòlissa i figurarà com a beneficiaris la Gerència de Construcció i el Consorci Portal Costa Brava – Illa de Blanes.

La Gerència de Construcció haurà d’aprovar els termes concrets de l’assegurança, que haurà d’estar vigent fins la recepció de l’obra objecte del contracte, i durant el termini de garantia, fins l’aprovació de l’Acta de Certificat Final de Garantia i haurà de presentar-se a l’aprovació de CPCBIB abans de 15 dies següents a la signatura d’aquest Contracte i haurà de contractar-se abans dels 20 dies següents a la signatura del mateix.

En el supòsit que d’acord amb el previst en les clàusules 5, s’incrementés l’import de l’obra contractada, s’augmentarà proporcionalment l’import de l’obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i la Propietat podrà subscriure directament l’oportú Contracte d’Assegurança i repercutir la prima corresponent al Contractista, i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obra, la factura o factures que es derivin.

26.-Règim jurídic i jurisdicció

26.1 El contracte té caràcter administratiu, i ambdues parts queden sotmeses expressament, per a tot el que no estigui previst en aquest Plec ni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del concurs, al vigent text refós de la Llei de Contractes de les Administracions

Ampl

e, 1

1

173

00 B

lane

s

Telè

fons

972

358

437

T

elef

ax 9

72 3

3699

2

e-m

ail:

adm

on.c

onso

rci@

blan

es.n

etConsorci Portal Costa BravaIlla de Blanes

Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Reial Decret 390/1996, de 1 de març, i al seu Reglament de 12 d’octubre de 2001 (RD 1098/01), així com la resta de disposicions concordants, d’àmbit estatal, autonòmic i local, sempre i quan no s’oposin a aquell Reial Decret Legislatiu, i si escau, a les normes de Dret Privat.

26.2 Els licitadors adjudicataris estrangers es comprometran a renunciar a la jurisdicció del seu país sotmetent-se als Tribunals espanyols competents. El contracte queda subjecte al Dret Públic i especialment a la normativa que regula la contractació de les Administracions Públiques TRLCAP i normativa de Procediment Administratiu

Les parts, en cas de conflicte, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls

Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments, judicials o contenciós de qualsevol índole. Per la seva part CPCBIB, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions a que es refereix la clàusula 13.

I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vist i plau del President.

Blanes a 31 d’octubre de 2003

Xavier Caritg i Lluansì Antoni Vives i TomàsSecretari President