PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO FONDO SIERRA AZUL …

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FONDO SIERRA AZUL

CONTIENE: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y

RESPUESTA FRENTE A LA ENFERMEDAD

COVID-19

JUNIO - 2020

Comité del Fondo Sierra Azul

Pág. 1

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL

INDICE DE CONTENIDO

I. ANTECEDENTES

II. MARCO LEGAL

III. OBJETIVOS

IV. ALCANCE

V. FINALIDAD

VI. ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS E INVERSIONES APROBADOS

VII. IMPLEMENTACION DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

VIII. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

IX. FORMATOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

X. GLOSARIO DE TERMINOS

XI. ANEXOS


Pág. 2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FONDO SIERRA AZUL I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Ley N° 29951 se crea el Fondo Mi Riego, actualmente Fondo Sierra Azul, cuyos

recursos presupuestales aprobados, financian la formulación de estudios y ejecución de obras

a través de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego y Gobiernos

Subnacionales, previa suscripción de convenio con el MINAGRI, con ámbito de intervención

a nivel nacional; actualmente se han aprobado 786 intervenciones entre proyectos e

inversiones a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y Gobiernos Subnacionales,

con un presupuesto total aprobado de S/. 2,286.09 millones, cuya mayor intervención está

orientado a 470 proyectos a nivel de obras, con una inversión de S/. 1,976.55 millones;

asimismo dicho presupuesto total incluye la aprobación de 78 obras, con un presupuesto

aprobado de S/. 378.89 millones a cargo de los Gobiernos Subnacionales.

1.2. De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la

Ley N° 30048; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo

N° 008-2014-MINAGRI; y, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; mediante

Resolución Ministerial N°0375-2016-MINAGRI de fecha 19 de julio de 2016, en su artículo

uno, encarga a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, la dirección, articulación,

orientación y supervisión de los estudios de pre-inversión y proyectos de inversión pública

financiados con recursos provenientes del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI

RIEGO, actualmente Fondo Sierra Azul, a cargo las unidades ejecutoras y proyectos

especiales del MINAGRI.

1.3. El Comité Técnico, mediante Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 22 de agosto 2017, en

su Acuerdo N° 021-2017-MINAGRI-CTSA, precisa: “Aprobar por Unanimidad el Plan de

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión del Fondo Sierra Azul que forma parte

integrante de la presente Acta”, propuesto por la Secretaria Técnica (DGIAR). Dicha

propuesta se hace en virtud de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 002-

2017-MINAGRI.

1.4. El Reglamento del Fondo Sierra Azul, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-

MINAGRI del 30.12.2019, en su numeral 9.1 del Artículo 9° establece que: El seguimiento y

monitoreo de las inversiones aprobadas, está a cargo de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra

Azul – UEFSA en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o la

Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MINAGRI, según corresponda,

presentando reportes mensuales a la Secretaria Técnica del Comité del Fondo.


Pág. 3

1.5. El Decreto Supremo N°012-2019-MINAGRI, en su Artículo 6° establece en el ítem e) “la

Secretaria Técnica está encargada de proponer al Comité Técnico, El Plan de Seguimiento y

Monitoreo de los proyectos de inversión (estudios y Obras) que son admitidos, priorizados y

aprobados para su financiamiento con recursos del Fondo Sierra Azul”.

1.6. Ante el pronunciamiento por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que califica el brote

de coronavirus (COVID-19) como una pandemia, el gobierno peruano a través del Decreto

Supremo N°008-2020, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de

noventa (90) días calendario, debido a la confirmación de la existencia del COVID-19 en

nuestro país; cuya vigencia fue ampliada.

1.7. Como medida de prevención y con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19,

mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y su modificatoria, se declara el estado de

emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendarios; dicho Decreto dispuso el

aislamiento social obligatorio (cuarentena) desde el 16 de marzo del 2020, el cual se ha

ampliado hasta el 10 de mayo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM;

actualmente se amplió el plazo de su vigencia.

1.8. Como parte de la implementación del Fondo Sierra Azul, las actividades de seguimiento y

monitoreo, ene l marco del Decreto Supremo N°012-2019-MINAGRI, ha elaborado el

presente documento, que considera el protocolo de sanidad y seguridad para l

II. MARCO LEGAL

• Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

de la República.

• Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

• Ley N° 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, en la que

se crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO

• Ley Nº 30281- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, en su inciso

a) art. 32 y Sexagésima Disposición Complementaria final, la misma que amplía la inversión

en proyectos en las poblaciones ubicadas por encima de los 1 000 m.s.n.m.

• Ley N° 30048 - Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de

Organización y Funciones del MINAGRI.


Pág. 4

• Ley N° 30518 – Ley del Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2017, en su artículo

19 y Décimo Tercera Disposición Complementaria final, que modifica la denominación a

Fondo Sierra Azul

• Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, que incluye

las inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua

• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, que amplía

a proyectos de inversión de riego, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado viables o

inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación;

asimismo, cofinancia proyectos de apoyo al desarrollo productivo

• Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones modificado por Decreto Legislativo N° 1432y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF.

• Decreto de Urgencia Nº 004-2019, que establece medidas extraordinarias que contribuyan

a estimular la economía a través del gasto público

• Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2020.

• Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y modificatorias.

• Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI, que aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo

Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra Azul.

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones que establece las disposiciones que regula el

funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

en los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión.

• Resolución Ministerial Nº 0135-2019-MINAGRI, que aprueba el Programa Multianual de

Inversiones (PMI) 2020-2022 del Sector Agricultura y Riego".

• Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

• Ley 26842; Ley General de Salud y sus normas modificatorias.

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/normas-legales/resolucionesministeriales/2019/abril/rm135-2019-minagri.pdf

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/normas-legales/resolucionesministeriales/2019/abril/rm135-2019-minagri.pdf


Pág. 5

• Decreto de Urgencia 025-2020; Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a

reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio

nacional.

• Decreto de Urgencia 026-2020; Decreto de urgencia que establece diversa medidas

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el

territorio nacional.

• Decreto de Urgencia 027-2020; Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el

sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional y a la

reducción de su impacto en la economía peruana.

• Decreto Supremo 008-2020-SA; Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y

control del COVID-19.

• Decreto Supremo 080-2020-PCM; Decreto Supremo que aprueba la reanudación de

actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria

de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la

Nación a consecuencia del COVID-19

• Mediante el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, se establecen las medidas que debe

observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM.

III. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El presente Plan de Seguimiento y Monitoreo de las inversiones aprobadas, tiene por objetivo

analizar y evaluar el estado de avance y logros en la ejecución de proyectos de inversiones

que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, que permita conocer el grado de

eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos

del fondo, teniendo en cuenta las medidas de prevención y control al riesgo de contagio del

COVID-19.


Pág. 6

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

✓ Establecer e implementar herramientas de seguimiento y monitoreo, para la medición de

la ejecución de proyectos de inversiones en el marco de las inversiones bajo el enfoque

del cierre de brechas.

✓ Corroborar la calidad y uso de los datos recabados y procesados creando mecanismos

de verificación en los momentos pertinentes.

✓ Efectuar el monitoreo a las recomendaciones vertidas en el proceso de seguimiento, a

fin de alinear las intervenciones hacia el logro de las metas establecidas que coadyuve

a una toma de decisiones oportuna.

✓ Determinar medios de verificación que permita medir el estado de avance y cumplimiento

de metas e indicadores como herramientas e información para la toma de decisiones.

✓ Las acciones a desarrollar, considera el protocolo de sanidad y seguridad para evitar

cualquier anomalía frente a la emergencia sanitaria del Covid-19.

IV. ALCANCE

El presente Plan de Seguimiento y Monitoreo de las inversiones aprobadas, tiene alcance a Unidad

Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto – OGPP, a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI

del MINAGRI. Debiendo guardar todas las medidas de precaución ante riesgo de contagio del

COVID-19; observando las disposiciones emitidas y por emitir al respecto.

V. FINALIDAD

El Plan de Seguimiento y Monitoreo, tiene por finalidad contribuir en el cumplimiento de los

avances de las inversiones y metas, así como identificar y comunicar los posibles riesgos que

afecten la naturaleza del Fondo Sierra Azul, bajo el principio de prevención, y control al riesgo de

contagio del COVID-19.

VI. ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS E INVERSIONES APROBADOS POR LOS

COMITES TECNICO SIERRA AZUL Y EX MI RIEGO.

6.1 Proyectos y presupuestos aprobados por Unidades Ejecutoras del MINAGRI.

Al mes de diciembre del 2019, el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul registra haber

aprobado un total acumulado de 701 proyectos e inversiones, con un presupuesto aprobado

de S/. 1,991.31 millones, adicionalmente se les asignó un importe total de S/. 115.31 millones,

que en total asciende a un monto de S/. 2,106.62 millones. El desagregado por Unidades

Ejecutoras del MINAGRI se muestra en el Cuadro N° 01, que además se muestra el nivel de


Pág. 7

ejecución presupuestal, durante el presente ejercicio 2019 y el total acumulado al 31 de

diciembre 2019.

CUADRO N° 01

RESUMEN PROYECTOS PRESUPUESTOS Y EJECUCION FINANCIERA 2013 – 2019

Fuente: Elaboración UEFSA (Sistema SIAF).

El Cuadro N° 02, muestra el detalle por objeto de la inversión a nivel de obras, siembra y

cosecha de agua, expedientes técnicos y estudios de preinversión aprobados y su nivel de

ejecución al término del ejercicio 2019 y acumulado general.

COMITÉ

TECNICO

(CON ACTA)

(S/)

APROBADO

POR OGPP AL

2019

(SIN ACTA)

(S/)

TOTAL

(S/)PIM 2019

IMPORTE

EJEC. 2019

(ENE - DIC)

%

EJEC.

2019

1 AGRORURAL 410 915,505,645 4,368,492 919,874,136 50,370,534 37,667,749 75% 668,030,790 75%

2 PSI 135 766,802,623 94,817,320 861,619,942 57,855,462 46,748,072 81% 715,617,029 81%

3 PESCS 33 94,824,187 15,042,440 109,866,626 20,040,265 14,962,584 75% 101,019,374 89%

4 PEBLT 24 81,523,092 0 81,523,092 12,997,892 12,356,839 95% 70,458,615 81%

5 PEJSIB 11 72,313,021 1,081,022 73,394,043 23,896,126 22,517,880 94% 62,818,951 79%

6 FSA 82 44,991,503 0 44,991,503 36,960,474 34,825,555 94% 44,812,144 58%

7 DGIAR 1 12,365,351 0 12,365,351 590,191 576,851 98% 7,889,900 62%

8 PEAH 2 1,132,147 0 1,132,147 523,264 523,263 100% 1,117,169 92%

9 PEDAMAALC 1 700,000 0 700,000 0 0 0% 700,000 100%

10 OGPP 0 580,000 0 580,000 0 0 0% 557,800 96%

11 PROVRAEM 2 521,622 0 521,622 0 0 0% 517,502 99%

12 PEJEZA 0 52,000 0 52,000 0 0 0% 20,152 39%

701 1,991,311,190 115,309,273 2,106,620,463 203,234,208 170,178,793 84% 1,673,559,426 79%

N° UNIDAD EJECUTORACANT.

PIPs

MONTO TOTAL ASIGNADO AL 2019 GESTION 2019

TOTAL

EJEC.

ACUMULAD

A (2013-DIC.

2019)

%

ACUM.

TOTAL


Pág. 8

CUADRO N° 02

RESUMEN PROYECTOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS Y EJECUCION FINANCIERA

2013 - 2019

POR OBJETO DE INVERSION – POR UNIDADES EJECUTORAS – MINAGRI

Fuente: Elaboración UEFSA (Sistema SIAF).

El cuadro precedente muestra el nivel de ejecución presupuestal por concepto de inversión,

nótese que en ambos cuadro se incluye un importe de S/. 119.22 millones como presupuesto

aprobado para que las Unidades Ejecutoras realicen gastos por concepto de Gastos

Operativos (GO), en apoyo la gestión de los proyectos o estudios aprobados. El avance de

ejecución presupuestal acumulado (2013-2019) representa el 79%, incluyendo el presupuesto

adicional asignado por S/. 115.31 millones.

6.2 Proyectos y Presupuestos aprobados a Gobiernos Subnacionales.

A nivel de los Gobiernos Subnacionales, se aprobó un total de 85 proyectos a nivel de obras,

con un presupuesto total de S/. 413.99 millones, aprobados en los periodos: en el 2017 se

aprobó 47 obras con un presupuesto de S/. 184.13 millones, en el 2018 se aprobó 31 obras

COMITÉ

TECNICO

(ACTA)

(S/)

APROBADO

POR OGPP AL

2019

(SIN ACTA)

(S/)

TOTAL

(S/)PIM 2019

IMPORTE

EJEC. 2019

(ENE - DIC)

%

EJEC.

2019

1 OBRAS 385 1,562,550,706 115,065,635 1,677,616,341 148,858,695 123,008,108 83% 1,410,209,563 84%

2 EXPEDIENTE Y OBRAS 3 62,244,155 219,753 62,463,908 0 0 0% 30,669,437 49%

3EXPEDIENTES Y OBRAS

(OXI)15 82,523,755 0 82,523,755 1,001,830 825,085 82% 102,338 0%

4SIEMBRA Y COSECHA

DE AGUA82 37,168,931 0 37,168,931 30,115,474 28,082,913 93% 35,326,610 95%

5 EXPEDIENTES TÉCNICO 104 61,511,933 20,887 61,532,820 5,755,596 2,571,521 45% 34,057,507 55%

6 FACTIBILIDAD 8 15,547,874 0 15,547,874 0 0 0% 12,277,981 79%

7 PERFILES 104 50,542,960 2,998 50,545,958 567,422 374,169 66% 36,821,086 73%

8 GASTOS OPERATIVOS 0 119,220,877 0 119,220,877 16,935,191 15,316,996 90% 114,094,904 96%

701 1,991,311,190 115,309,273 2,106,620,463 203,234,208 170,178,793 84% 1,673,559,426 79%TOTAL

GESTION 2019

EJEC.

ACUMULAD

A (2013-DIC.

2019)

%

ACUM.

TOTAL

N°OBJETO DE

FINANCIAMIENTO

CANT.

PIPs

MONTO TOTAL ASIGNADO AL 2019


Pág. 9

con un presupuesto de S/. 200.02 millones y el 2019 se aprobó 07 obras con un presupuesto

de S/. 29.85 millones.

El Cuadro N° 03, muestra en resumen la aprobación de 47 obras en el 2017, a cargo de 01

gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, conforme se especifica en el

cuadro siguiente:

CUADRO N° 03

RESUMEN DE PROYECTOS - PRESUPUESTOS APROBADOS Y EJECUCION FINANCIERA

POR REGIONES - ASIGNACION MEDIANTE LEY N° 30596 - 2017

Fuente: Elaboración UEFSA.

DPTO PROVINCIA DISTRITO UNIDAD EJECUTORACANT.

OBRA

PPTO.

APROBADO

(S/)

EJECUCION

(2017 - 31 DIC

2019) (S/.)

%

EJEC.

ACUM.

AMAZONAS LUYASAN FRANCISCO

DE YESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN FRANCISCO DEL

YESO

1 5,124,841 4,778,843 93%

ANCASH

BOLOGNESI,

CARLOS FERMÍN

FITZCARRALD

CAJACAY, SAN

LUIS


DE CAJACAY,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CARLOS FERMIN

FITZCARRALD

2 11,264,441 11,275,359 100%

APURIMACANTABAMBA,

CHINCHEROS

JUAN ESPINOZA

MEDRANO,

OCOBAMBA


DE JUAN ESPINOZA

MEDRANO, MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE OCOBAMBA

2 5,905,427 5,828,290 99%

AREQUIPA LA UNIÒN COTAHUASI

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LA UNION -

COTAHUASI

1 9,108,999 175,500 2%

AYACUCHO

SUCRE, LA MAR,

CANGALLO,

LUCANAS,VICTOR

FAJARDO,

HUANTA.

CHILCAYOC,

CHUNGUI,

PARAS, SAISA,

HUAMANQUIQUIA,

IGUAIN, SAN

JUAN.


DE: CHILCAYOC, CHUNGUI,

PARAS, SAISA,

HUAMANQUIQUIA, IGUAN -

HUANTA, SAN JUAN.

8 19,744,466 19,761,113 100%

CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LA ENCAÑADA 1 2,712,471 2,693,671 99%

CUSCOCHUMBIVILCAS,

ESPINAR

CHAMACA,

COPORAQUE,

PALLPÁTA, ALTO

PICHIGUA,

ESPINAR.


DE: CHAMACA,

COPORAQUE,PALLPATA,

ALTO PICHIGUA, ESPINAR.


DE ESPINAR.

7 29,821,257 25,759,802 86%

HUANUCO AMBO CAYNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CAYNA 1 2,518,715 2,518,097 100%

HUANCAVELICA HUAYTARÁ LARAMARCAMUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LARAMARCA 1 10,357,581 10,298,485 99%

ICA NASCA EL INGENIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE EL INGENIO1 7,382,762 7,382,731 100%

JUNIN JAUJA

CURICACA,

LEONOR

ORDOÑEZ


DE: CURICACA, LEONOR

ORDOÑEZ

2 5,799,253 5,703,036 98%

LA LIBERTAD

SANCHEZ

CARRION,

SANTIAGO DE

CHUCO, JULCAN,

VIRU.

MARCABAL,

CACHICADAN,

SARIN, JULCAN,

VIRU.


DE: MARCABAL,

CACHICADAN, SARIN,


DE JULCAN, VIRU.

5 18,316,178 18,916,910 103%

LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN, LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE: ETEN, LAGUNAS 2 10,826,136 10,792,919 100%

PASCO

PASCO, DANIEL

ALCIDES

CARRION.

HUARIACA,

VILCABAMBA,

PALLANCHACRA.


DE: HUARIACA Y

PALLANCHACRA Y GORE

PASCO.

3 6,955,472 6,293,134 90%

PIURA

PAITA, SECHURA,

PIURA,

AYABACA,

HUANCABAMBA.

AMOTAPE,

BELLAVISTA DE

LA UNION,

BERNAL,

ARENAL, LA

UNION, TAMBO

GRANDE,

PACAIPAMPA,

SAN MIGUEL DE

EL FAIQUE.


DE: AMOTAPE, LA UNION,

BERNAL, EL ARENAL, LA

UNION, TAMBOGRANDE,

PACAIPAMPA, SAN MIGUEL

DE EL FAIQUE

8 37,502,815 38,307,781 102%

SAN MARTÍN SAN MARTÍN MORALESMUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE MORALES2 790,798 757,386 96%

47 184,131,611 171,243,057 93%TOTAL


Pág.

10

El cuadro precedente, muestra que a diciembre del 2019, la ejecución presupuestal asciende

a S/. 171.24 millones que representa el 93%, respecto al presupuesto aprobado. Los gobiernos

locales en la región Arequipa, Pasco y Amazonas presentan bajo nivel de ejecución al cierre

del 2019.

En el 2018, el Comité aprobó la ejecución de 31 obras con un presupuesto proveniente del

Fondo Sierra Azul, por S/. 200.02 millones, a cargo de 02 gobiernos regionales,

municipalidades provinciales y distritales, conforme el Cuadro N° 04, siguiente:

CUADRO N° 04


POR REGIONES - ASIGNACION MEDIANTE ACTAS DEL COMITÉ TECNCIO - 2018



OBRA

PPTO.

APROBADO

(S/)

EJECUCION

(2018 - 31 DIC

2019) (S/.)

%

EJEC.

ACUM.

AMAZONAS BAGUAARAMANGO, EL

PARCO


DE: ARAMANGO, EL PARCO2 10,264,136 10,264,136 100%

APURÍMAC

CHINCHEROS,

COTAMBAMBAS,

ANDAHUAYLAS.

ANCO HUALLO,

COYLLURQUI,

TALAVERA.


DE: ANCO HUALLO,

COYLLURQUI, TALAVERA.

3 19,265,647 15,319,723 80%

AREQUIPA CAYLLOMA LLUTAMUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LLUTA1 5,936,062 5,936,012 100%

AYACUCHO

VICTOR

FAJARDO,

CANGALLO,

HUANCA

SANCOS,

HUANTA, LAMAR.

HUANCARAYLLA,

LOS

MOROCHUCOS,

SACSAMARCA,

TOTOS, HUANTA,

SAN MIGUEL.


DE: HUANCARAYLLA, LOS

MOROCHUCOS,

SACSAMARCA, TOTOS,


DE HUANTA, LA MAR.

6 46,701,430 46,743,317 100%

CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOCMUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE HUALGAYOC1 1,423,084 1,414,230 99%

CUSCOACOMAYO,

ESPINAR, CANAS

ACOPIA, ALTO

PICHIGUA,

CHECCA.


DE: ACOPIA, ALTO

PICHIGUA, CHECCA.

3 20,892,251 19,909,944 95%

HUÁNUCO LAURICOCHA BAÑOSMUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE BAÑOS1 7,807,581 6,555,797 84%

JUNÍN CONCEPCIÓN SANTA ROSA DE

OCOPA


DE SANTA ROSA DE OCOPA1 2,454,043 2,448,154 100%

LA LIBERTAD

PATAZ,

SANTIAGO DE

CHUCO.

HUANCASPATA,

SANTIAGO DE

CHUCO.


DE: HUANCASPATA,


DE SANTIAGO DE CHUCO.

2 9,069,938 9,016,036 99%

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOCHUMI,

LAMBAYEQUE

GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE,


DE LAMBAYEQUE.

2 9,152,902 7,822,563 85%

MOQUEGUA MARISCAL NIETO

MOQUEGUA,

CUCHUMBAYA,

SAN CRISTOBAL.

GORE MOQUEGUA,


CUCHUMBAYA, SAN

CRISTOBAL.

3 22,563,739 18,188,360 81%

PIURA

PIURA,

HUANCABAMBA,

PAITA,

MORROPON.

LA ARENA,

HUARMACA,

AMOTAPE,

LALAQUIZ,

MORROPON.


DE: EL TALLAN, AMOTAPE,

LALAQUIZ, MORROPON.

GORE PIURA.

5 43,174,450 33,663,745 78%

TACNA CANDARAVE CANDARAVEMUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CANDARAVE1 1,315,009 1,369,225 104%

31 200,020,273 178,651,242 89%TOTAL


Pág.

11

El cuadro precedente, muestra que a diciembre del 2019, la ejecución presupuestal asciende

a S/. 178.65 millones que representa el 89%, respecto al presupuesto aprobado. Las

autoridades locales en la región Piura, Moquegua, Apurímac y Lambayeque presentan bajo

nivel de ejecución al cierre del 2019.

En el 2019, el Comité aprobó la ejecución de 07 obras con un presupuesto proveniente del

Fondo Sierra Azul, por S/. 29.85 millones, a cargo de 01 gobierno regional, municipalidades

provinciales y distritales, conforme el Cuadro N° 05, siguiente:

CUADRO N° 05


POR REGIONES - ASIGNACION MEDIANTE ACTAS 2019


La aprobación para ejecución de los citados proyectos se hizo mediante acta de fecha 09 de

diciembre del 2019, hasta el cierre de dicho periodo no se registra ejecución presupuestal.

El Cuadro N° 06, muestra el RESUMEN GENERAL de proyectos y presupuestos aprobados

con recursos del Fondo Sierra Azul y su nivel de ejecución, por el periodo comprendido entre

el 2013 – 2019, a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y Gobiernos Subnacionales,

conforme se muestra en el cuadro resumen siguiente:


OBRA

PPTO.

APROBADO

(S/)

EJECUCION

(2019 - 31 DIC

2019) (S/.)

%

EJEC.

ACUM.

APURÍMAC CHINCHEROS OCOBAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE OCOBAMBA 1 6,131,802 0 0%

AYACUCHO HUAMANGASAN JOSÉ DE

TICLLAS, CHIARA


DE SAN JOSE DE TICLLAS Y

M.D. CHIARA

2 4,164,869 0 0%

CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA GOBIERNO REGIONAL DE

CAJAMARCA 1 6,853,278 0 0%

HUANCAVELICA CHURCAMPA MAYOCC MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN MIGUEL DE MAYOCC 1 5,595,519 0 0%

LA LIBERTAD SANTIAGO CHUCO SANTIAGO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SANTIAGO DE CHUCO 1 5,038,048 0 0%

MOQUEGUAGENERAL

SANCHEZ CERROICHUÑA


DE ICHUÑA 1 2,061,665 0 0%

7 29,845,181 0 0%TOTAL


Pág.

12

CUADRO N° 06

RESUMEN GENERAL PROYECTOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS


VII. IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La implementación del seguimiento y monitoreo, considera las acciones de prevención, y control

al riesgo de contagio del COVID-19, durante el desarrollo de actividades a nivel de gabinete y

visitas de obras, a cargo de las unidades ejecutoras del MINAGRI y los gobiernos Subnacionales;

debiendo tener en cuenta las disposiciones normativas emitidas y las que se promulguen

posteriormente.

7.1 Proyectos de inversión aprobados al 2019

El proceso de seguimiento y monitoreo, constituye un conjunto de acciones de los actores

y procedimientos directamente involucrados en las diferentes fases de la ejecución y/o

formulación de los proyectos, que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul con la

CONCEPTO CANT.

ASIGNACION UNIDADES

EJECUTORAS MINAGRIOBRAS 385 1,562,550,706 115,065,635 1,677,616,341 1,410,209,563 84%

EXPEDIENTE MAS OBRAS 3 62,244,155 219,753 62,463,908 30,669,437 49%

EXPEDIENTES Y OBRAS (OXI) 15 82,523,755 0 82,523,755 102,338 0%

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 82 37,168,931 0 37,168,931 35,326,610 95%

EXPEDIENTES TÉCNICO 104 61,511,933 20,887 61,532,820 34,057,507 55%

ESTUDIO DE PREINVERSION -

NIVEL FACTIBILIDAD8 15,547,874 0 15,547,874 12,277,981 79%

ESTUDIO DE PREINVERSION -

NIVEL PERFILES104 50,542,960 2,998 50,545,958 36,821,086 73%

TOTAL UE. MINAGRI 701 1,872,090,313 115,309,273 1,987,399,586 1,559,464,522 78%

ASIGNACION OBRAS 2017 47 184,131,611 0 184,131,611 171,243,057 93%

ASIGNACION OBRAS 2018 31 200,020,273 0 200,020,273 178,651,242 89%

ASIGNACION OBRAS 2019 7 29,845,181 0 29,845,181 0 0%

TOTAL GOB. SUBNACIONALES 85 413,997,065 0 413,997,065 349,894,299 85%

786 2,286,087,378 115,309,273 2,401,396,651 1,909,358,821 80%

NOTA: ADICIONALMENTE SE APROBO UN PRESUPUESTO DE S/. 119.22 MLLS PARA GASTOS OPERATIVOS.

MONTO TOTAL

EJECUTADO

(2013 - 2019)

(S/)

%

EJEC.

PPTAL.

OBJETO DE FINANCIAMIENTO

TOTAL FONDO SIERRA AZUL Y EX MI RIEGO

PRESUPUESTO

ADICIONAL

ASIGNADO

(S/)

TOTAL

PRESUPUESTO

(S/)

EJECUTORAS DE

PROYECTOS E

INVERSIONES

PRESUPUESTO

APROBADO

(S/)

ASIGNACION GOBIERNOS

SUBNACIONALES


Pág.

13

finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas en beneficio del pequeño

agricultor a nivel nacional.

En total se han aprobado 786 proyectos aprobados, entre obras, expedientes técnicos y

estudios de preinversión, cuya ejecución y/o formulación están a cargo de 10 Unidades

Ejecutoras del MINAGRI, con un total de 701 proyectos; y, Gobiernos Subnacionales con

85 proyectos a nivel de obras, cuya ejecución están a cargo, en algunos casos por los

GORES, Municipalidades provinciales y distritales. El Plan de Seguimiento y Monitoreo,

considera priorizar la intervención sobre aquellos proyectos, a nivel de obras, que se

encuentran en la condición de paralizados, con plazos excesivos en su ejecución, los que

se encuentran en arbitrajes y laudos consentidos, entre otros criterios que se obtengan en

una primera evaluación de estado situacional; igual criterio se aplicará para lo que

corresponde a los expedientes técnicos y estudios de preinversión. El universo de proyectos

aprobados se muestra en el Cuadro N° 07, siguiente:

CUADRO N° 07

RESUMEN DE PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS


NOTA: La columna de obras incluye 03 obras por impuestos, ejecutados por AGRORURAL y PSI.

UNIDAD

EJECUTORAOBRA

EXP. TEC.

+ OBRA

ET+OBRA

(OXI)

SIEMB. Y

COSEC. DE

AGUA

EXP.

TECN.

ESTUD.

FACTIB.

ESTUD.

PERF.

TOTAL

PROYEC.

AGRORURAL 275 1 8 0 63 3 60 410

PSI 75 2 7 0 26 4 21 135

PESCS 19 8 6 33

PEBLT 8 2 14 24

PEJSIB 8 2 1 11

UEFSA 82 82

DGIAR 1 1

PEAH 2 2

PEDAMAALC 1 1

PROVRAEM 2 2

GOB. SUBNAC. 85 85

TOTAL 470 3 15 82 104 8 104 786


Pág.

14

El Cuadro N° 08, muestra en resumen la cantidad de proyectos y presupuestos aprobados

distribuidos a nivel de regiones:

CUADRO N° 08

RESUMEN PROYECTOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS POR REGIONES

Fuente: Elaboración UEFSA (Base de Datos Actas CTFSA).

7.2 Aspectos a considerar en el seguimiento y monitoreo

El seguimiento y monitoreo tiene por objeto la recopilación, análisis y evaluación de la

información generada, que por su importancia, tenga relevancia antes, durante y después

de la ejecución y/o formulación de un proyecto; los resultados del análisis permitirá

identificar los avances en la ejecución de las inversiones y consecuentemente sugerir las

acciones orientadas a atenuar los riesgos o impactos que afecten los resultados esperados.

Cant.

Ppto.

Aprobado

(S/)

Cant.

Ppto.

Aprobado

(S/)

Cant.

Ppto.

Aprobado

(S/)

Cant.

Ppto.

Aprobado

(S/)

Cant.

Ppto.

Aprobado

(S/)

Cant.

Ppto.

Aprobado

(S/)

AMAZONAS 16 41,476,031 16 41,476,031

ANCASH 53 268,146,263 4 1,692,699 13 57,925,414 10 3,188,813 1 1,389,917 6 2,964,828 87 335,307,934

APURÍMAC 52 123,865,016 15 8,967,488 14 8,243,873 3 1,260,349 84 142,336,725

AREQUIPA 16 84,866,185 3 570,181 6 3,529,512 25 88,965,878

AYACUCHO 81 396,731,894 19 6,703,948 9 6,090,524 1 1,137,637 20 9,109,979 130 419,773,982

CAJAMARCA 24 122,608,046 2 1,648,380 4 4,877,665 2 1,326,858 32 130,460,949

CUSCO 23 135,308,647 12 4,911,690 1 15,078,761 9 5,524,811 2 4,287,365 28 14,701,187 75 179,812,461

HUANCAVELICA 32 139,357,184 15 5,274,056 18 8,398,380 6 2,141,857 71 155,171,477

HUANUCO 14 91,435,092 2 1,003,447 2 16,680,794 5 2,559,850 4 1,823,629 27 113,502,813

ICA 1 7,382,762 2 713,685 3 8,096,447

JUNÍN 14 58,786,693 2 731,530 1 43,666,335 4 6,693,813 2 2,596,281 7 3,980,421 30 116,455,072

LA LIBERTAD 30 110,306,708 1 909,677 1 11,416,606 1 160,000 33 122,792,991

LAMBAYEQUE 4 19,979,038 2 1,074,138 2 539,229 8 21,592,405

LIMA 17 35,804,589 10 3,364,692 3 1,041,261 30 40,210,541

LORETO 1 700,000 1 700,000

MOQUEGUA 18 57,053,637 3 2,401,726 1 218,907 1 2,175,895 4 1,408,315 27 63,258,480

PASCO 5 8,592,478 5 8,592,478

PIURA 32 134,829,156 32 134,829,156

PUNO 12 88,290,075 4 2,354,110 4 4,718,466 1 3,960,779 15 8,957,073 36 108,280,503

SAN MARTÍN 2 790,798 1 751,255 3 1,542,054

TACNA 24 50,937,477 5 1,417,236 2 574,288 31 52,929,001

TOTAL GENERAL 470 1,976,547,771 82 37,168,931 18 144,767,910 104 61,511,934 8 15,547,873 104 50,542,959 786 2,286,087,378

PERFIL

Cant.

MONTO

TOTAL

APROBADO

(S/)

DPTO

OBRA

SIEMBRA Y

COSECHA DE

AGUA

EXPEDIENTE

TÉCNICO Y OBRA

EXPEDIENTE

TÉCNICOFACTIBILIDAD


Pág.

15

La información recabada es determinante como evidencias tangibles para medir o evaluar

el grado de eficiencia y eficacia con que se administran los recursos del Fondo Sierra Azul.

El seguimiento y monitoreo se concentra en dos aspectos de significativa relevancia

referidos a eficiencia y la eficacia:

✓ La eficiencia informa sobre la adecuada aportación de factores (tiempo,

presupuesto, personal, equipo, etc.) en el trabajo en cuanto a la producción.

Información importante para la réplica del método de trabajo o su aplicación a

escala.

✓ La eficacia mide los logros obtenidos en un determinado periodo de tiempo, en

relación a los objetivos específicos que se espera alcanzar.

En todas las intervenciones se debe implementar las medidas de prevención, según lo

determine la autoridad sectorial o Unidad Ejecutora a cargo del seguimiento y monitoreo,

estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e

internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición

ocupacional a COVID-19.

La actividad a desarrollar supone un seguimiento periódico del avance físico del proyecto y

la ejecución financiera correspondientes, comparando el desempeño y los resultados

obtenidos con los planes, cronogramas de ejecución física y cronogramas valorizados;

teniendo en cuenta tres variables principales Alcance, Plazo y Costo.

El seguimiento y monitoreo implica la determinación de indicadores de desempeño de

acuerdo a las fases de cada proyecto o actividad, debiendo tenerse en cuenta, la creación

de un sistema de recopilación y registro de información, el proceso de análisis de la

información, la difusión y el seguimiento de las recomendaciones a implementar hasta su

cumplimiento.

Durante el proceso de seguimiento y monitoreo se deberá tener en consideración

indicadores que permitan evaluar el desempeño y logros de los proyectos; por lo que, se

deberá considerar como mínimo los aspectos siguientes:

➢ Número de hectáreas beneficiadas.

➢ Número de productores beneficiados.

✓ Alcance de metas previstas en la etapa de aprobación del financiamiento.


Pág.

16

✓ Costos del Proyecto.

✓ Plazos para la ejecución de los proyectos.

✓ Avances físicos programado vs. ejecutado.

✓ Avances financieros programado vs. ejecutado.

✓ Pruebas de control de calidad y ensayos.

✓ Metas por componentes.

✓ Contribución al cierre de brechas.

✓ Estado de las actividades de capacitación y asistencia técnica (identificación de

beneficiarios).

Otros aspectos a tener en cuenta:

✓ Estado situacional de las acciones y/o procedimientos administrativos.

✓ Estado situacional de obras culminadas (resolución de liquidación y cierre).

✓ Estado situacional de transferencia de obras y el estado de la operación y

mantenimiento de la infraestructura construida.

✓ Estado situacional de proyectos en controversia (arbitrajes, conciliaciones y laudos

consentidos).

✓ Estado situacional de obras con contratos resueltos y anulados.

✓ Estado situacional de obras paralizadas (fechas de reinicio).

✓ Vigencia de cartas fianzas, valores u otros.

✓ Situación de la supervisión de obras.

✓ Valorizaciones y adelantos de obras.

✓ Estado situacional de los proyectos aprobados y asignados para verificación de campo.

✓ Estado situacional del saneamiento legal de terrenos.

Las Unidades Ejecutoras a cargo de la ejecución de los proyectos financiados con recursos

del Fondo Sierra azul, brindaran apoyo logístico y facilitarán toda la información relacionada

a los proyectos que sea requerida por el equipo de seguimiento y monitoreo de la Unidad

Ejecutora Fondo Sierra Azul; igualmente se solicitará apoyo para la intervención a los

gobiernos regionales y locales

Proceso del Seguimiento y Monitoreo:

Para el proceso del seguimiento y monitoreo se deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. Las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y gobiernos regionales y locales, deberán

designar un personal encargado de las acciones de seguimiento y monitoreo en sus

respectivas sedes, a fin de servir de enlace con el equipo de seguimiento y monitoreo


Pág.

17

de cada unidad ejecutora del Fondo Sierra Azul.

2. Es obligatorio el lavado y desinfección intensiva de los ambientes, vehículos (antes y

después) y otros, así como del personal contratado deberá garantizar la limpieza y

desinfección continua de las herramientas y/o equipos de trabajos empleados; para lo

cual, se deberá contar con señalización necesaria, que identifique los lugares

estratégicos para el lavado de manos, puntos de abastecimiento de alcohol y otras

recomendaciones básicas para la prevención del COVID-19.

3. Las Unidades Ejecutoras del MINAGRI, deberán remitir sus informes mensuales de

estado situacional del avance de los proyectos que se financian con recursos del Fondo

Sierra Azul a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul; dichos informes serán

presentados hasta los 10 días posterior de cada mes culminado o periodo que se

informa, para su análisis y evaluación; dichos informes deben contener el análisis de

los principales indicadores antes señalados, conclusiones, acciones, panel fotográfico,

etc, del avance mensual.

La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, en observancia de lo establecido en el numeral

9.4 del Artículo 9 del Reglamento del Fondo Sierra Azul, aprobado con DS. N° 012-

2019-MINAGRI, solicitará información a los gobiernos regionales y locales, sobre el

estado del avances físico y financiero de las obras que se ejecutan con recursos del

Fondo Sierra Azul; dichos informes serán presentados hasta los 15 días posteriores de

culminado cada mes o periodo que se informa.

4. La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, como entidad responsable del seguimiento y

monitoreo, elabora los informes mensuales del seguimiento y monitoreo del avance en

la ejecución de los proyectos que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, en

donde se analizarán los resultados obtenidos, resumen de visitas IN SITU y el registro

de los principales indicadores del proyecto contenido en el presente plan, detallando

especialmente los problemas presentados en el mes informado, las acciones

realizadas y/o plan de acciones de la Unidad Ejecutora a fin de proponer soluciones,

anexando fotografías, copia del resumen de valorizaciones aprobadas, para el

seguimiento posterior de cada proyecto, entre otros. El informe deberá contener

conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos; los mismos que se

coordinará con la OPMI – OGPP, para su posterior presentación a la Secretaría

Técnica del Comité Fondo Sierra Azul (DGIAR).

5. Mensualmente y/o cuando le sea requerido, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul,

expondrá ante el Comité del Fondo, los resultados del seguimiento y monitoreo

realizado a efectos que el Comité tome conocimiento sobre la ejecución física y


Pág.

18

financiera de los proyectos actuados, a fin de disponer las medidas pertinentes.

6. La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, efectuará visitas in situ a los proyectos que

considere pertinente, para lo cual deberá elaborar una programación o plan de visitas.

Las visitas de campo son definidas por muestreo y de acuerdo al estado situacional

en que se encuentra o por mandato expreso de la Secretaría del Comité Técnico, a fin

de verificar, evaluar y validar el avance físico de las obras reportadas por las Unidades

Ejecutoras.

7. Luego de la visita y análisis de la información de los proyectos, el profesional

especialista elaborará un informe técnico, el cual deberá contener los siguientes

aspectos:

a) Resumen de la información general del proyecto (expediente técnico, proceso de

selección del contratista y supervisor, acta de entrega de terreno, entre otros).

b) Descripción de la visita de campo.

c) Resumen del avance físico.

d) Resumen del avance financiero.

e) Análisis

f) Conclusiones y recomendaciones.

g) Fotografías que ilustren el avance del proyecto.

8. Los informes técnicos resultantes de las visitas efectuadas a los proyectos, de acuerdo

a la Unidad Ejecutora, deberán remitirse a las unidades ejecutoras con la finalidad de

implementar las recomendaciones y/o acciones según corresponda.

7.3 Acciones Operativas para el seguimiento y monitoreo

a) La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, está a cargo del seguimiento y monitoreo en

coordinación con la OGPP a través de la OPMI del MINAGRI, según corresponda,

presentando reportes mensuales a la Secretaría Técnica del Comité del Fondo;

conforme lo dispuesto en el Artículo 9, numeral 9.1 del Reglamento del Fondo Sierra

Azul, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.

La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, deberá mantener actualizada una base de

datos debidamente sistematizada con información relevante para el seguimiento y

monitoreo de los proyectos de inversiones, aprobados por el Comité del Fondo, el cual

deberá informar en forma mensual al Comité del Fondo, a través de la Secretaria


Pág.

19

Técnica, quien verificará de forma aleatoria la información presentada.

b) El seguimiento y monitoreo, conforme lo establecido en el Artículo 9, numeral 9.1 del

Reglamento del Fondo Sierra Azul, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-

MINAGRI, se realizará a todas las inversiones aprobadas y financiadas por el Fondo

Sierra Azul, en coordinación con la OPMI de la OGPP del MINAGRI.

Para el caso de las inversiones transferidas a las gobiernos regionales y locales, se

tomará en cuenta los alcances de los convenios de cooperación interinstitucional de

transferencia de partidas presupuestarias suscritos entre el Ministerio de Agricultura y

Riego y los gobierno regionales y locales, vigentes.

Para el caso de las inversiones a cargo de la UEFSA, la OPMI de la OGPP del MINAGRI,

será la encargada de realizar las acciones de seguimiento y monitoreo, en coordinación

con la Secretaría Técnica.

c) El equipo profesional mínimo para llevar a cabo las acciones de seguimiento y

monitoreo estará compuesto por el siguiente personal:

• Un (01) Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo.

• Diez (10) Ingenieros Especialistas en Infraestructura de Riego.

• Dos (02) Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitrajes.

• Un (01) Profesional Especialista en análisis financiero.

• Un (01) Profesional Especialista en Aspectos Sociales.

• Un (01) Asistente en Sistematización – Informático.

• Un (01) Asistente Administrativo.

Las características de competencias del personal profesional y apoyo que deben

integrar el equipo de seguimiento y monitoreo deben cumplir un conjunto de rasgos

(conocimientos, habilidades y actitudes), para desempeñar adecuadamente la

responsabilidad que se asigne, conforme a lo siguiente:

El coordinador del grupo de seguimiento y monitoreo es un profesional en ingeniería o

ciencias económicas (01):

➢ Diseñar y conducir el plan de seguimiento y monitoreo en función de los objetivos


Pág.

20

que se espera alcanzar.

➢ Definir los instrumentos o herramientas para el recojo y análisis de la información

que se requiere evaluar.

➢ Organizar el proceso de recolección de información, en función de los casos o

materias a evaluar.

➢ Evaluar la calidad de la información obtenida de acuerdo a los criterios

preestablecidos.

➢ Dirigir y organizar la información en función de los objetivos del plan de seguimiento

y monitoreo.

➢ Conducir la elaboración de informes y reportes de resultados de las intervenciones.

El Ingeniero Civil y/o Agrícola especialista en infraestructura de riego (10):

➢ Analizar y evaluar el estado del avance físico en la ejecución de los proyectos de

inversión, con énfasis en las obras de infraestructura de riego (canales, reservorios,

represas, presas, bocatomas, etc.).

➢ Identificar las debilidades y/o deficiencias, así como los factores que afectan la

normal ejecución de las obras y/o proyectos.

➢ Evaluar y compatibilizar la información que remiten las unidades ejecutoras a cargo

de la ejecución de los proyectos y la información obtenida de campo.

➢ Realizar coordinaciones con los actores que participan o intervienen en la ejecución

de las obras.

➢ Evaluar el estado de liquidación, cierre y transferencias de obras a los beneficiarios.

➢ Elaboración de informes de resultados conteniendo recomendaciones y/o medidas

correctivas.

El profesional en derecho o afines especialista en contrataciones y arbitrajes (02):

➢ Analizar y evaluar el estado situacional de los proyectos y estudios, bajo la

normativa de la Ley de Contrataciones del Estado.

➢ Verificar y analizar el estado situacional de la documentación exigida por la Ley de

Contrataciones para los casos de ejecución de proyectos (cartas fianzas u otros).

➢ Analizar y evaluar la situación de los proyectos que se encuentran en arbitrajes y

laudos consentidos.

➢ Realizar coordinaciones con los actores que participan o intervienen en los

procesos de arbitrajes, con la finalidad de recabar información.


correctivas.

El profesional en ingeniería o ciencias económicas especialista en análisis financiero

(01):

➢ Analizar y evaluar el estado situacional del Fondo Sierra Azul y lo correspondiente


Pág.

21

a la aprobación y asignación a las unidades ejecutoras.

➢ Analizar y evaluar el estado de la ejecución presupuestal y financiero por proyectos

y estudios.

➢ Identificar las debilidades y/o deficiencias, así como los factores que inciden sobre

los gastos u otros en la ejecución de las obras y/o proyectos.

➢ Analizar, evaluar y compatibilizar la información que remiten las unidades

ejecutoras a cargo de la ejecución de los proyectos y la información obtenida de los

Sistemas de Información - SIAF.


de las obras.


correctivas.

El profesional en sociología, antropología o afines especialista en aspectos sociales

(01):

➢ Analizar y evaluar las interferencias y su origen, que causan retrasos y/o

paralizaciones de obras.

➢ Proponer alternativas inmediatas o mediatas orientadas a la solución de conflictos.

➢ Evaluar el entorno social que involucra la gestión y ejecución de las obras u otros

proyectos que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul.


de las obras.

➢ Elaboración de informes de resultados conteniendo además, indicadores de

medición, recomendaciones y/o medidas correctivas.

El Asistente en Sistematización (técnico informático) (01):

➢ Desarrollar labores de soporte informático, manejo y actualización de base de

datos, emisión de reportes, gráficos, diagramas; sistematizar la estadística de las

intervenciones, así como establecer el control de la implementación de las

recomendaciones y otros.

El Asistente Administrativo (apoyo organizacional) (01):

➢ El apoyo administrativo deberá organizar, registrar y digitalizar el acervo

documentario que se generen como resultado de las intervenciones que se

efectúen; apoyo en la documentación que se generen, entre otros de carácter

administrativo.

d) El Cuadro N°06 muestra el universo de 786 proyectos y estudios aprobados, del cual

se considera priorizar la intervención a nivel de obras, cuyo total asciende a 470 obras,

del cual 385 están a cargo de la Unidades Ejecutoras del MINAGRI y 85 obras a cargo


Pág.

22

de los gobierno regional y local, adicionalmente existen 18 obras más expedientes

técnicos y 82 inversiones en optimización de siembra y cosecha de agua; así también

se aprobaron el financiamiento de 104 expedientes técnicos y 112 estudios de

preinversión. La intervención pondrá énfasis en las obras que se encuentren en la

condición de paralizados, que presenten plazos excesivos de ejecución, los que se

encuentran en controversia y los que empiezan ejecución, entre otros criterios.

e) Las intervenciones se efectuarán bajo dos (02) criterios, en función de las obras que

actualmente se encuentran en situación de paralización, en arbitrajes y que aún no se

liquidan no obstante encontrase culminados y aquellos que como resultado de las

visitas que se efectúen, se justifiquen ser intervenidos, según corresponda.

El Cuadro N° 09, muestra un resumen del reporte mensual que presentan las Unidades

Ejecutoras PSI y AGRORURAL, especificando la situación actual de las obras que

presentan dificultades, que el Plan de Seguimiento y Monitoreo, considera dentro de la

primera etapa de intervención; para lo cual en Anexo 01, se adjunta la relación de

proyectos a nivel de obras, que suman un total de 47 obras paralizadas, 29 obras en

arbitrajes y 13 obras culminadas por liquidar, consideradas prioritarias a intervenir.

De las visitas de campo que se efectúen, se obtendrá mayor información sobre la

situación real de las obras aprobadas y asignadas a las unidades ejecutoras, teniendo

en cuenta que los Comités Técnico, ha aprobado un total de 470 proyectos a nivel de

obras, a nivel nacional, conforme se especifica en el Cuadro N ° 08.

Cuadro N° 08

Regiones Priorizadas a Intervenir


Pág.

23

7.4 Actividades y Cronograma de Ejecución

En el Cuadro N° 09, se presenta las actividades a desarrollarse y el cronograma

correspondiente de julio a diciembre del 2020.

La relación de obras priorizadas en el presente plan se detallan en el anexo 2. Se refieren

a las obras paralizadas según último informe de las Unidades ejecutoras. Las

CANT.

IMPORTE

APROBADO CT.

(S/)

PPTO EJECUTADO

(S/)CANT.

EN ARBITRAJE

PPTO. EJECUTADO

(S/)

CANT.

POR LIQUIDAR

PPTO. EJECUTADO

(S/)

AMAZONAS 1 8,745,193.51 5,495,562.22 0 0.00 0 0.00

ANCASH 3 17,203,670.24 11,325,579.26 2 34,308,545.18 2 17,409,734.07

AYACUCHO 7 156,561,095.01 109,583,667.69 2 64,065,574.55 3 28,202,661.53

AREQUIPA 1 13,000,323.48 11,269,390.13 3 31,743,195.41 0 0.00

CAJAMARCA 1 6,856,698.39 6,163,263.63 1 3,501,903.66 0 0.00

CUSCO 0 0.00 0.00 0 0.00 1 15,298,513.98

HUANUCO 1 11,247,538.36 27,122,299.00 0 0.00 0 0.00

LA LIBERTAD 1 3,814,585.21 3,133,734.27 2 4,136,067.75 2 9,569,743.67

JUNIN 1 6,418,270.14 6,755,948.35 0 1 4,612,801.57

PIURA 0 0.00 0.00 2 3,561,891.64 0 0.00

16 223,847,374.34 180,849,444.55 12 141,317,178.19 9 75,093,454.82

AMAZONAS 1 6,520,930.26 4,650,665.54 0 0.00 0 0.00

ANCASH 2 15,055,956.77 1,707,922.12 3 17,041,278.05 0 0.00

APURIMAC 4 14,008,507.52 2,694,374.00 1 7,586,022.00 0 0.00

AYACUCHO 3 17,355,935.17 13,828,510.99 0 0.00 1 4,001,019.85

CAJAMARCA 2 2,667,168.68 814,538.00

CUSCO 0 0.00 0.00 1 1,748,645.00 0 0.00

HUANCAVELICA 6 48,169,777.69 31,546,681.32 6 16,437,370.46 1 1,401,074.41

HUANUCO 1 15,984,515.56 5,502,604.18 2 12,773,324.89 1 1,303,344.05

LA LIBERTAD 6 28,202,620.10 14,183,365.29 0 0.00 0 0.00

LIMA 2 5,425,211.71 940,723.63 3 12,221,451.14 0 0.00

JUNIN 2 46,814,829.11 18,404,087.00 0 0.00 0 0.00

PIURA 2 15,220,425.22 7,282,591.21 0 0.00 1 5,171,572.03

PUNO 0 0.00 0.00 1 18,223,229.91 0 0.00

31 215,425,877.79 101,556,063.28 17 86,031,321.45 4 11,877,010.34

47 439,273,252.13 282,405,507.83 29 227,348,499.64 13 86,970,465.16

FUENTE: PSI (REPORTE DIC. 2019), AGRORURAL (REPORTE NOV. 2019).

NOTA: LAS REGIONES APURIMAC (03), CAJAMARCA (02) Y LA LIBERTAD (05), INCLUYEN 10 OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN

ESTADO PARALIZADOS A CARGO DE AGRORURAL.

TOTAL AGRORURAL

AGRORURAL

TOTAL GENERAL

OBRAS CULMINADAS

TOTAL PSI

REGIONUE

OBRAS PARALIZADAS

PSI


Pág.

24

coordinaciones con las unidades ejecutoras permitirán elaborar el calendario de visitas.

Cuadro N° 09

Actividades y Cronograma del Seguimiento y Monitoreo Julio - Diciembre 2020

7.5 Organización del Equipo Mínimo para el Seguimiento y Monitoreo

En organigrama presenta la distribución del equipo mínimo de profesionales que tendrá a

cargo el Seguimiento y Monitoreo, siguiente:

N° CONCEPTO JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Seguimiento y Monitoreo de Proyectos.

2Acopio y análisis de la información sobre el

estado situacional de los proyectos - Obras.

3 Visitas de campo.

4Análisis y compatibilización de la información

reportada versus las visitas de campo.

5Formulación y presentación de informes de

resultados.


Pág.

25

Gráfico N° 01

Organigrama del Equipo de Seguimiento y Monitoreo

7.6 Medidas preventivas de salubridad para prevenir el Covid-19.

Para tal fin, se debe realizar las siguientes acciones: a) Contar con un responsable de seguridad y salud en las zonas de las actividades, el

mismo que deberá registrar, informar y hacer cumplir el protocolo durante la ejecución de las actividades en forma constante.

b) Identificación y registro de los especialista/consultores; considerando como grupo de

riesgo aquellos que presenten factores que los haga vulnerables al contagio del COVID -19 tales como:

➢ Edad mayor de 60 años (condicionado a evaluación y aprobación del estado de

PROFESIONAL ANALISTA

FINANCIERO (01)

ASIST. SISTEMAT. (01)

ASISTENTE ADMIN. (01)

PROFESIONAL

ESPECIALISTA EN

CONTRATACIONES (02)

DIRECTOR EJECUTIVO

UEFSA

JEFE OPPS

PROFESIONAL

ESPECIALISTA EN

INFRAE. DE RIEGO (10)

COORDINADOR EN

SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

OPMI - OGPP

(COORDINACION)

PROFESIONAL ESPECIAL. EN CONFLIC. SOCIALES (01)


Pág.

26

salud por parte del responsable de seguridad y salud) ➢ Hipertensión arterial ➢ Enfermedades cardiovasculares ➢ Cáncer ➢ Diabetes Mellitus ➢ Obesidad con IMC de 30 a más ➢ Asma ➢ Enfermedad respiratoria crónica ➢ Insuficiencia renal crónica ➢ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

c) Aplicar al total de trabajadores, de manera presencial o a distancia según sea el caso, la Ficha de sintomatología COVID-19 (Ficha N° 01), de carácter declarativo, la cual debe ser respondida en su totalidad. El Núcleo Ejecutor a través de su responsable seguridad y salud en el trabajo es el encargado de la aplicación de las fichas de sintomatología COVID-19 a todos los trabajadores, incluido a los de contratas (proveedores de bienes y servicios).

d) El responsable de seguridad y salud deberá efectuar los talleres de inducción a los

trabajadores y de ser necesario a las comunidades beneficiarias a fin de salvaguardar la salud de todos hasta el término de las actividades generando un clima de serenidad y confianza. Desarrollando los siguientes temas:

➢ Buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes sitios en

donde se desarrollen actividades. ➢ Utilización de implementos como mascarilla, guantes, vestimenta de seguridad y

otros asignados a su cargo de uso personal necesarios para las actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego y drenaje.

➢ Conocimiento de los síntomas del COVID-19, para comunicar a su superior y pueda tomar descanso en caso presente alguno de ellos.

➢ El Núcleo Ejecutor a través de sus responsables deberá asegurar que la movilidad para el desplazamiento del personal a obra, éste desinfectado continuamente antes y después de su recorrido.

e) Se deberá proporcionar implementos y recursos básicos de prevención, desinfección

y protección tales como: jabón de manos, agua, alcohol en gel, alcohol líquido, lejía,

toallas desechables, mascarilla y Equipo de Protección Personal - EPP. La ubicación

debe ser en lugares estratégicos, en cuanto al equipo de protección personal se debe

considerar lo siguiente:

➢ Mascarillas (respiradores): pudiendo ser N95, KN95, FPP2, o mascarillas faciales

textiles de uso comunitario, que cumplan con las especificaciones técnicas dadas


Pág.

27

por el Sector Salud.

➢ Guantes de Nitrilo sintético.

➢ Lentes para protección de policarbonato;

Además, deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

➢ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de

alcohol, lejía o con agua y jabón.

➢ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios

entre su cara y la máscara.

➢ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

➢ Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas

de un solo uso.

➢ Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la

mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

f) El responsable de las actividades para la aplicación y verificación de las medidas de

sanidad y seguridad durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, estará a cargo

del responsable de seguridad y salud de obra, siempre con la inspección permanente

de los directivos de la institución.


Pág.

28

Ficha N° 01 Ficha Sintomatológica COVID-19

Declaración Jurada

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la

verdad. También he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la

salud de mis compañeros, lo cual es una falta grave.

Empresa: RUC:

Apellidos y nombres

Área de trabajo DNI

Dirección:

Número

(celular)

En los últimos 14 días ha tenido alguno de los síntomas

siguientes:

SI NO

1. Sensación de alza térmica o fiebre

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19

5. Está tomando alguna medicación (detalle):

Fecha: / / Firma


Pág.

29

VIII. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

El presupuesto que demanda cumplir las actividades de Seguimiento y Monitoreo a los proyectos

que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, descritos en el presente plan, se estima en

S/. 1’502,480.00, para los meses de julio a diciembre 2020 (06 meses), con cargo a los recursos

del fondo, para lo cual, la Secretaría Técnica propone al Comité Técnico su aprobación, conforme

lo establece el Artículo 9 en sus numerales 9.2 y 9.3 del Reglamento del Fondo Sierra Azul,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.

El Cuadro N° 10, muestra el resumen de la demanda presupuestal para atender el seguimiento y

monitoreo por un periodo de seis (06) meses del ejercicio fiscal 2020 y su desagregado se adjunta

en el Anexo 01.

Cuadro N° 10

Presupuesto y Cronograma de Ejecución – Plan de Seguimiento y Monitoreo

Nota: Respecto a los pasajes terrestres, pasajes terrestre, viáticos, alquiler de vehículo, para la visita de campo del Coordinador y Directivos UEFSA, no se consideran en el primer mes (julio)

IX. FORMATOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL.

La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, responsable del Seguimiento y Monitoreo, presentará los

informes mensuales al Comité Técnico del Fondo Sierra Azul a través de la Secretaria Técnica, al

cual adjuntará los formatos de Seguimiento y Monitoreo que se indican y adjuntan en Anexo 02 y

03, los mismos que permitirá sistematizar la información y obtener los resultados propuestos en el

158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%

21,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,640.00 1.44%

12,775.00 0.00 0.00 0.00 7,665.00 0.00 20,440.00 1.36%

35,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 36,500.00 2.43%

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 0.16%

0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 36,000.00 2.40%

0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 105,000.00 6.99%

42,560.00 42,560.00 42,560.

Resumen Presupuesto y Cronograma - Plan de Seguimiento y Monitoreo Año 2020

CONCEPTO JUL AGO SET OCT. NOV. DIC.

PRESUSPUESTO

ESTIMADO

TOTAL S/.

%

Presupuesto Total Estimado 228,315.00 253,100.00 253,100.00 254,100.00 260,765.00 253,100.00 1,502,480.00 100.00%

I. Equipo Técnico y Apoyo

II. Apoyo Logístico

III. Visitas de Campo y Unid. Ejecutoras

158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%

70,315.00 400.00 400.00 1,400.00 8,065.00 400.00 80,980.00 5.39%

0.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 473,500.00 31.51%

Personal Profesional y Asistente

Vestuario y protección covid-19

Materiales de Escritorio

Servicios de Equipamiento Informático y mantenimiento 0.00

Servicios de Fotocopiados e Impresiones

Pasaje Terrestre (Profesionales 2veces x mes.)

Pasaje Aéreo (Coordinador, Directivos y profesionales.)

Viaticos (Directivos, Coordinador y profesionales.) 0.00

Alquiler de Vehículo (para visitas de campo.) 0.00

00 42,560.00 42,560.00 212,800.00 14.16%

23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 119,700.00 7.97%

Nota: En el presupuesto de equipo técnico de apoyo, se incluye el seguro personal contra accidentes.


Pág.

30

proceso de Seguimiento y Monitoreo de los proyectos.

X. GLOSARIO DE TERMINOS Año fiscal: Es el período en el cual se produce la ejecución presupuestaria, en el marco del cual se ejecutan los proyectos.

Corresponde al año calendario.

Asignación presupuestaria: Son los recursos financieros asignados a un proyecto para cada año de ejecución, considerando

todas las fuentes de financiamiento.

Avance financiero: Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos en un período

determinado.

Avance físico: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas físicas contempladas en la planificación

operativa del proyecto.

Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso

a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos

de cantidad y/o calidad.

Calidad: Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su aptitud para satisfacer las necesidades de sus

usuarios. Para evaluarla se utilizan como referencia estándares referidos a oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en

la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención.

Datos cualitativos: Datos que consisten en valores que describen cualidades o categorías no numéricas.

Datos cuantitativos: Datos que consisten en valores que representan costeos o medidas. Los datos cuantitativos pueden ser

discretos o continuos.

Ejecución física: Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o servicios entregados o actividades

ejecutadas.

Ejecución financiera: Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se denomina ejecución presupuestaria

cuando se considera la atención de gastos de acuerdo con los créditos autorizados en los presupuestos.

Eficacia: Grado en el que un proyecto logra sus objetivos/resultados/metas planeadas, de conformidad con lo establecido en el

marco lógico y los planes operativos.

Eficiencia: Grado en el cual los insumos / recursos se transforman en productos / resultados.

Evaluación de impacto: Evaluación ex post realizada con la finalidad de determinar la contribución real de un proyecto al

mejoramiento del bienestar de la población.

Evaluación de resultados: Evaluación orientada a determinar los niveles de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y

sostenibilidad e un proyecto.

Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con sus recursos (personal, infraestructura y logística) es el

ejecutor presupuestal y financiero de Proyectos de Inversión Pública, así como de sus respectivos Componentes.

Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera del Proyecto de Inversión Pública, es

realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una

Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.

Grupo beneficiario: Población que recibe los productos considerados dentro de un proyecto.

Indicador: Especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo.


Pág.

31

Indicadores de desempeño: En el contexto de la metodología de gestión por resultados, son los indicadores que revelan los

efectos e impactos de un proyecto en el bienestar de la población.

Indicadores de efecto: Definen el cambio en el comportamiento de los beneficiarios del proyecto o el cambio en la manera en que

funcionan las instituciones como resultado del proyecto. Miden los resultados intermedios o de mediano plazo.

Indicadores de impacto: Son las medidas de desempeño para los objetivos del nivel más alto a los cuales apunta un proyecto.

Miden los efectos de largo plazo, vinculados por lo general, a los cambios duraderos y perdurables en la situación de los

beneficiarios.

Indicadores de producto: Bienes y servicios entregados por el proyecto a los beneficiarios. Reflejan cuantitativamente los

resultados inmediatos que surgen por la ejecución del proyecto.

Inversiones: Comprende las inversiones sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (los

proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación); así como las

inversiones no sujetas a dicho sistema.

Inversiones de optimización: Corresponde a las siguientes intervenciones temporales: (a) Adquisición de terrenos que se deriven

de una planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados o (b) Inversiones resultado de una optimización

de oferta (infraestructura, equipos y otros factores productivos) existente de un servicio público priorizado en el programa multianual

de inversiones.

Inversiones de rehabilitación: Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de

instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original,

sin alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

Liquidación de obras por contrata: La liquidación es el ajuste formal de las cuentas, podemos decir que es un conjunto de

operaciones realizadas para determinar lo pagado en relación con el Contrato Original, Actualizado, Adicionales, Intereses,

Reajustes, Gastos Generales, Utilidades, etc. y las cuentas a favor de la entidad, tales como penalidades, amortizaciones, etc. es

un proceso de cálculo técnico, en función de las condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicables al tema, cuya

finalidad principal es determinar el costo total de la obra y el saldo económico, puede ser a favor o en contra del Contratista o de

la Entidad y tiene como propósito verificar que las prestaciones se hayan llevado a cabo estrictamente con sujeción al contrato

(documento que contiene, bases integradas y ofertas del postor y documentación que genere derecho y obligaciones a las partes,

incorporadas expresamente)

Liquidación de oficio: Es el procedimiento administrativo, técnico y financiero que realiza la entidad aplicado a un Proyecto de

Inversión Pública, para determinar el valor de liquidación (Valorización) y proceder a la recepción de oficio y suplir la falta de

documentación técnica y documentación sustentatoria del gasto; sin perjuicio de adaptarse las acciones legales contra los que

resulten responsables de la falta de dichos documentos.

Liquidación de proyectos de inversión pública ejecutados por encargo: En la liquidación de los proyectos de inversión

ejecutados por encargo, se utiliza los procedimientos y documentación establecida para la Liquidación de los Proyectos de Inversión

por Ejecución Presupuestaria Directa.

Meta física: Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las actividades.

Monitoreo: Procedimiento empleado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un proyecto, mediante

la identificación de los aspectos limitantes y/o ventajosos, que culmina recomendando medidas correctivas para optimizar los

resultados.

Plan Operativo Institucional (POI): Es el instrumento de planificación detallado que se elabora para cada año de ejecución del

proyecto.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con

cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.

En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los

créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.


Pág.

32

Proyecto de Inversión: Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de

crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante

la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

Seguimiento: El seguimiento es una función continua que consiste en recopilar datos sistemáticamente sobre indicadores

específicos, con el objeto de proporcionar a las partes interesadas de una intervención, información relativa al avance y logros de

objetivos ya establecidos. Asimismo, se define al seguimiento del desempeño como un proceso continuo de recolección y análisis

de datos para comparar en qué medida se está ejecutando un proyecto, programa o política respecto a lo previsto.

Unidad Ejecutora (UE): Nivel descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, que

administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus

veces.

Términos de referencia: Definición de las actividades, productos y entregas que corresponden a un consultor externo. Por lo

general, remite al contexto de la evaluación, especifica su alcance, formula las preguntas de evaluación claves y enuncia las

razones que la originan.

Actores del proceso: Para efectos del presente protocolo, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas,

instituciones y entidades públicas, son los siguientes: coordinadores, supervisores y ejecutores de obra de cada uno de los

proyectos intervenidos, personal administrativo, personal obrero y personal externo que interviene en alguna etapa de la ejecución;

asimismo las personas naturales y jurídicas proveedoras definidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y por

último las autoridades y funcionarios públicos que visiten los ámbitos de ejecución.

Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona de caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la

prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta

recibir el alta clínica.

Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin

de reducir la transmisión de una enfermedad.

Higiene Respiratoria: Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar con ayuda de una tapa

boca y, de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente

después de su uso, en el depósito/tacho implementado para tal fin.

Higiene de Manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar

la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse.

Personal: Para efectos del presente documento, se considera personal a todos los que independientemente de su vínculo

contractual intervienen en el proceso de seguimiento y monitoreo, entre otros.


Pág.

33

XI. ANEXOS

ANEXO 01:

Presupuesto para implementar el Plan de Seguimiento y Monitoreo - 2020.

ANEXO 02:

Proyectos a nivel de obras, para intervención en Primera Fase:

▪ 02 – A: Proyectos a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI

▪ 02 – B: Proyectos a cargo de AGRORURAL.

ANEXO 03:

Ficha para el seguimiento y monitoreo de la UEFSA.

ANEXO 04:

Cada Unidad Ejecutora presentará su información utilizando los formatos del 1 al 10 y el formato resumen aprobados

por el Comité Técnico del Fondo, en el Acuerdo N° 21, de fecha 22 de agosto de 2017.


Pág.

34

ANEXO 01:

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - 2020.

El presupuesto que demanda cumplir las actividades de Seguimiento y Monitoreo a los proyectos

que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, descritos en el presente plan, se estima en

S/. 1’502,800.00, para los meses de julio a diciembre 2020 (06meses), con cargo a los recursos

del fondo, para lo cual, la Secretaría Técnica propone al Comité Técnico su aprobación, conforme

lo establece el Artículo 9 en sus numerales 9.2 y 9.3 del Reglamento del Fondo Sierra Azul,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.

El Cuadro N° 10, muestra el resumen de la demanda presupuestal para atender el seguimiento y

monitoreo por un periodo de seis (06) meses del ejercicio fiscal 2020.

Cuadro N° 10

Presupuesto y Cronograma de Ejecución – Plan de Seguimiento y Monitoreo

Nota: Respecto a los pasajes terrestres, pasajes terrestre, viáticos, alquiler de vehículo, para la visita de campo del Coordinador y Directivos UEFSA, no se consideran en el primer mes (julio)

El presupuesto comprende los conceptos siguientes:

➢ Equipo técnico y apoyo.

El personal que conformará el equipo técnico, está compuesto por

▪ Un Coordinador

▪ Ingenieros Especialista en obras hidráulicas (10)

▪ Especialista en contrataciones del estado (02)

▪ Especialista en análisis financiero (01)

158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%

21,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,640.00 1.44%

12,775.00 0.00 0.00 0.00 7,665.00 0.00 20,440.00 1.36%

35,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 36,500.00 2.43%

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 0.16%

0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 36,000.00 2.40%

0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 105,000.00 6.99%

42,560.00 42,560.00 42,560.

Resumen Presupuesto y Cronograma - Plan de Seguimiento y Monitoreo Año 2020

CONCEPTO JUL AGO SET OCT. NOV. DIC.

PRESUSPUESTO

ESTIMADO

TOTAL S/.

%

Presupuesto Total Estimado 228,315.00 253,100.00 253,100.00 254,100.00 260,765.00 253,100.00 1,502,480.00 100.00%

I. Equipo Técnico y Apoyo

II. Apoyo Logístico

III. Visitas de Campo y Unid. Ejecutoras

158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%

70,315.00 400.00 400.00 1,400.00 8,065.00 400.00 80,980.00 5.39%

0.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 473,500.00 31.51%

Personal Profesional y Asistente

Vestuario y protección covid-19

Materiales de Escritorio

Servicios de Equipamiento Informático y mantenimiento 0.00

Servicios de Fotocopiados e Impresiones

Pasaje Terrestre (Profesionales 2veces x mes.)

Pasaje Aéreo (Coordinador, Directivos y profesionales.)

Viaticos (Directivos, Coordinador y profesionales.) 0.00

Alquiler de Vehículo (para visitas de campo.) 0.00

00 42,560.00 42,560.00 212,800.00 14.16%

23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 119,700.00 7.97%

Nota: En el presupuesto de equipo técnico de apoyo, se incluye el seguro personal contra accidentes.


Pág.

35

▪ Especialista en conflicto social (02)

▪ Personal de apoyo: asistente administrativo (01), soporte informático (01).

➢ Apoyo logístico.

Comprende el material y soporte logístico que se requiere para cumplir con las actividades

comprendidas en el Plan de Seguimiento y monitoreo, como materiales de escritorio, vestuarios,

reproducción e impresiones y servicios de alquiler de equipos informáticos e impresoras.

➢ Visitas de campo y unidades ejecutoras.

El presupuesto considera los recursos necesarios para llevar a cabo las visitas in situ a nivel de

las sedes institucional donde se ubican cada unidad ejecutora (MINGARI, Gobiernos

Subnacionales), así como para el desplazamiento hasta donde se encuentran las obras; para

dicho propósito se consideran, pasajes, terrestres, aéreos, viáticos y alquiler de movilidad, con

el cual se permitirá el desplazamiento del personal que tenga que evaluar el estado situacional

de cada obra.

PRESUPUESTO DESAGREGADO SEGUN RUBROS

I.- EQUIPO PROFESIONAL Y ASISTENTE

EQUIPO PROFESIONAL MINIMO CANTIDAD MESESCOSTO

UNITARIO

TOTAL

POR 06

MESES

COSTO

POR MES

COSTO TOTAL EQUIPO PROFESIONAL Y ASISTENTE 17.00 948,000.00 158,000.00

1 Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo 1.00 6.00 12,000.00 72,000.00

2 Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 10.00 6.00 10,000.00 600,000.00

3 Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 6.00 8,500.00 102,000.00

4 Profesinal en Análisis Financiero 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00

5 Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00

6 Asistente en Sistematización - Informático 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00

7 Asistente Administrativo 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00

12,000.00

100,000.00

17,000.00

8,000.00

9,000.00

4,000.00

8,000.00


Pág.

36

II.- APOYO LOGISTICO

Vestuario y Protección Covid-19

N° Detalle Unidad Cantid. P.U. Total

Vestuario

TOTAL 21,640.00

1 Chaleco Unid 17 50.00 850.00

2 Polo manga corta con cuello Unid 17 30.00 510.00

3 Polo manga larga con cuello Unid 17 30.00 510.00

4 Camisas Institucionales Unid 17 80.00 1,360.00

5 Casaca Institucionales para frio Unid 17 300.00 5,100.00

6 Gorra Institucional Unid 17 30.00 510.00

7 Zapato de Trabajo Punta de Acero Par 12 350.00 4,200.00

8 Poncho de Agua Unid 0 80.00 0.00

9 Chaleco Salvavidas Unid 12 150.00 1,800.00

10 Mochila de Trabajo Unid 12 150.00 1,800.00

11 Botas de Agua Par 0 50.00 0.00

12 5,000.00Protección Covid-19 glb 1 5000.00


Pág.

37

1 Archivador de Carton con palanca lomo ancho Tamaño A4 Unid 50 10.00 500.00

2 Clip de metal chico N° 1 x 100 Unidades Caja 10 5.00 50.00

3 Corrector Liquido tipo lapicero Unid 10 5.00 50.00

5 Cuchilla para cortar papel t/mediano Unid 1 5.00 5.00

6 Mina de Lapiz de 0.5 mm 2b*12 estuches Caja 5 8.00 40.00

7 Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50 unidades Caja 5 5.00 25.00

8 Folder Manila T/A4 Unid 200 0.50 100.00

9 Goma en Barra x 40gr. Aprox. Unid 20 5.00 100.00

10 Grapas 26/6 x 500 unidades Caja 10 5.00 50.00

11 Boligrafo (Lapicero) de tinta líquida punta fina azul Caja 50 4.80 240.00

12 Boligrafo (Lapicero) de tinta líquida punta fina rojo Caja 50 4.80 240.00

13 Boligrafo (Lapicero) de tinta líquida punta fina negra Caja 50 4.80 240.00

14 Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina azul Unid 50 4.80 240.00

15 Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina rojo Unid 50 1.00 50.00

16 Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina negra Unid 50 1.00 50.00

17 Portamina 0.5mm Unid 20 5.00 100.00

18 Numerador automático de metal de 6 digitos Unid 4 50.00 200.00

19 Papel Bond 80g Tamaño A4 Millar 50 25.00 1,250.00

20 Papel Bond Tamaño A3 Millar 30 40.00 1,200.00

22 Plumon Resaltador punta gruesa biselada de colores Unid 50 4.00 200.00

23 Sobre manila T/A4 X 25 unidades Unid 50 0.50 25.00

24 Tampon con Cubierta de plastico

Materiales de escritorio


Tamaño grande color azul Unid 10 5.00 50.00

25 Tinta para Tampon x 30 ml aprox. Color Azul Unid 10 2.00 20.00

26 Engrampador tipo alicate Unid 10 80.00 800.00

27 Perforador Unid 10 40.00 400.00

28 Tablero Acrilico Unid 10 5.00 50.00

29 Thoner Unid 10 500.00 5,000.00

30 Memoria USB 64 MB Unid 20 45.00 900.00

31 Lapíz de carbon Unid 20 1.00 20.00

32 Post It de colores paquete de 4 Paqte 20 25.00 500.00

35 cinta de embalaje Rollo 20 4.00 80.00

TOTAL 12,775.00

Equipamiento y servicio informático


A Adquisión de eqipo informático para oficina 35,500.00

1 Computadoraspara oficina Unid 5.00 2,100.00 10,500.00

2 computadoras portatiles Unid 3.00 3,000.00 9,000.00

3 Impresoras láser multibandeja Unid 1.00 15,000.00 15,000.00

5 Impresora par formato A-2 Unid 1.00 1,000.00 1,000.00

1 Servicio de mantenimiento de equipo informático glb 1.00 1,000.00 1,000.00

B Servicio de mantenimiento 1,000.00

TOTAL 36,500.00


Pág.

38

Servicio de Fotocopiado e impresiones para 12 personas

TOTAL 2,400.00


1 Uso manual de fotocopia (06 meses) Unid 8,000 0.10 800.00

2 Uso mensual de Impresiones (06 meses) Unid 8,000 0.20 1,600.00

II.- VISITA DE CAMPO Y UNIDADES EJECUTORAS

Pasaje Terrestre

EQUIPO TECNICO N° VIAJESCOSTO

POR VIAJE

TOTAL POR

MES

7,200.00

CANTIDAD

TOTAL PASAJE TERRESTRE

Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 10.00 2.00

Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 1.00

Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00 2.00

300.00 6,000.00

300.00 600.00

300.00 600.00

Los pasajes tiene la finalidad de conducir al Especialista de su región a la sede central Lima

Pasaje aéreo

CANTIDAD


DIRECTOR UF / EQUIPO TECNICO N° VIAJESCOSTO

POR VIAJE

TOTAL POR

MES

21,000.00

Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo 1.00 4.00



Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00

Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos 1.00

Director Ejecutivo 1.00

1,500.00 6,000.00

1,500.00 4,500.00

1,500.00 6,000.00

1.00 1,500.00 1,500.00

1.00 1,500.00 1,500.00

1.00 1,500.00 1,500.00

Se cons idera e l pasaje para 03 profes ionales en alguna urgencia a tratar

Viáticos

CANTIDAD


DIRECTOR UF / EQUIPO TECNICO N° DIAS

DE VISITA

VIATICO

POR DIA

TOTAL POR

MES

42,560.00







320.00 1,920.00

320.00 38,400.00

320.00 1,280.00

320.00 320.00

1.00 320.00 320.00

1.00 320.00 320.00


Pág.

39

Nota: Respecto a los pasajes terrestres, pasajes terrestre, viáticos, alquiler de vehículo, para la visita de campo del Coordinador y

Directivos UEFSA, no se consideran en el primer mes (julio)

Alquiler de vehículo

CANTIDAD


DIRECTOR UF / EQUIPO TECNICO N° VIAJESCOSTO

POR VIAJE

TOTAL POR

MES

23,940.00







180.00 1,080.00

180.00 21,600.00

180.00 720.00

180.00 180.00

1.00 180.00 180.00

1.00 180.00 180.00


Pág.

40

ANEXO 02

02 – A: OBRAS PARALIZADOS - PROPUESTO - PRIMERA FASE - PSI


Pág.

41

N° Nombre del Proyecto SNIP Región

Monto

Aprobado

por CTFSA

(S/)

Ejecucion total

S/

Avance

Financiero

(%)

Avance

Fisico

Real

(%)

Area

(ha)Familias SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION DEL PROBLEMA, ACCIONES

ESTADO

ACTUAL

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE

AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE

CHALCO - LLUMCHICANCHA, MARCAYA,

CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA -

CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS,

PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE

AYACUCHO

195515 AYACUCHO 8,324,510.19 7,942,528.79 102.96% 97.00% 213.00 414

Obra 102.98%

Supervisión 100.00%

2

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS -

CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

173735 CAJAMARCA 6,856,698.39 6,163,263.63 100.04% 98.00% 506.08 910

Obra 100.04%


3

SALDO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL,

DISTRITO DE HUAMALI - CIMIRM, PROVINCIA DE

JAUJA - JUNIN

144857 JUNIN 6,418,270.14 6,755,948.35 98.68% 98.50% 400.00 554PARALIZADA

-Se paralizaron los trabajos de ejecución de obra por campaña agricola

Obra 99.01%

Supervisión 96.05%

4

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA -

HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC -

PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL

CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU,

DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI -

ANCASH

273241 ANCASH 4,443,210.14 3,388,731.72 74.59% 81.57% 195.00 241

Obra 71.85%


5

AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA,

DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO

276900 AYACUCHO 5,526,896.73 4,669,970.58 93.88% 65.47% 328.00 230.00

Expediente Técnico 0.00%

Obra 93.41%

Supervisión 0.00%

Laudos Arbtrales

RESOLUCION DE CONTRATO (27.04.2016)

- La obra se encuentra paralizada desde el 09/03/2016 debido a abandono de obra por el contratista. Se solicitó al contratista

notarialmente reiniciar los trabajos, ante su negativa se resolvió contrato (28/04/16). Se ejecutaron las Cartas Fianzas de Adelanto

para Materiales y Directo.

-Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra

-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar convocatoria de la elaboración del e.t saldo de obra


- La obra se encuentra paralizada desde el 19.10.15

- El Consorcio RH ha resuelto Contrato de ejecución de Obra, se iniciaron las acciones de arbitraje mediante Informe N°149-

2016/FSA (20/09/16) por parte del PSI.

- Se realizó la constatación física de Obra con fecha 29.09.16.

- Se elaboró Expediente Saldo de Obra con un presupuesto de S/. 4'209,957.14 (incluido obra y supervisión)

-Con Memorando Nro 0139-2019-PSI-DIR-OEP (21.07.2019) se remitió a la oficina de supervisión debido a que el consultor a cargo,

no ha levantado todas las observaciones formuladas por la Ofic. De Estudios Y Proyectos.

-Pendiente levantamiento de observaciones del expediente saldo de obra

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO

FUERA DE PLAZO

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO


- Se elaboró Expediente Saldo de Obra con un presupuesto de 1.2 millones (incluido obra y supervisión), actualmente cuenta con

conformidad técnica de Oficina de Estudios.

- La OEP-PSI. Elaboró la actualización del presupuesto, ya se cuenta con la conformidad técnica de LA OEP

esta pendiente la acreditacion y licencia de uso de agua, para adjuntar al expediente de saldo de obra

no se puede estimar la entrega de la acreditacion ya que depende del aaa, pero se viene cooridnando con la municipalidad distrital,

la remisión pendiente de la acreditacion


- Mediante Acta de No Culminación de Obra (10/07/2016) por el Comité de Recepción y Transferencia de la Obra, esta no ha sido

culminada.

- Mediante Carta N° 052-2016 (27/10/2016), el CONSORCIO JESÚS CAJAMARCA, resuelve el contrato de ejecución de obra.

- Se resolvió contrato por incumplimiento contractual, no levantó observaciones suscritas. (En proceso de arbitraje).

-Cuenta con liquidación financiera




Pág.

42

6

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO -

PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

181896 AMAZONAS 8,745,193.51 5,495,562.22 70.38% 39.72% 680.00 284

Obra 69.29%

Supervisión 84.91%

7

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA -

CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA -

AYACUCHO

201381 AYACUCHO 5,826,793.72 4,665,528.49 83.24% 80.41% 247.00 257

Obra 82.42%

Supervisión 93.40%

8

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE

IRRIGACIÓN CHUYAS - HUAYCHO (TRAMO

VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLÁN,

PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE

ANCASH

224910 ANCASH 4,604,928.49 3,212,005.70 87.95% 71.63% 456.00 343


Obra 86.25%

Supervisión 96.24%

9PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE

CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO4894 AYACUCHO 105,316,521.23 67,097,828.84 66.98% 13.94% 10249.00 2665


Obra 66.40%

Supervisión 64.36%

10

INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO

DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO

116135 AYACUCHO 9,251,863.67 6,049,312.26 67.62% 56.50% 501.00 201

Obra 67.17%

Supervisión 73.70%

11

INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC -

CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS

DE MAYO - HUANUCO

216868 HUANUCO 11,247,538.36 27,122,299.00 64.15% 88.41% 1200.00 1788

Obra 81.95%

Supervisión 93.91%

SUSPENDIDA

obra en ejecución desde octubre del 2018.

el 23.12.2019 se suspendieron los trabajos de ejecución de obra por temporada de lluvias

-Actualmente se viene evaluando el adiiconal n°01 de obra a cargo de la oficina de estudios y proyectos


- Se resolvió contrato por incumplimiento contractual

- Se realizó el Acta de Constatación Física

- Se elaboró el Expediente Saldo de Obra obteniendo un presupuesto de S/ 174'473,503.00 (incluido obra y supervisión)

- Se realizó el registro de variación de verificación en el marco del SNIP

Se actualizó el presupuesto obteniendo un nuevo monto por la suma de S/ 167 677 301.53 (incluido obra y supervisión)-actualmente

desactualizado

-Expediente de expropiación de terrenos

-Respecto a la tasación de los 04 predios faltantes:

-luego de la aprobación de 03 predios, se contrató a un consultor, el cual viene gestionandando el pago de dichos predios

-Pendiente contratación de la evaluación, adecuación y actualización del expediente tecnico saldo de obra


- Supervisor ha informado incumplimientos por parte del contratista.

- Con fecha 31.07.17, se resolvió contrato de ejecución de obra por incumplimiento contractual.

- Con fecha 16,17 y 18 de agosto, se realizó la constatación física de la obra.



'NULIDAD DE CONTRATO (22.09.2015)

- La obra se encuentra paralizada desde el 01.07.14, se detectó que el contratista presentó carta fianza falsa. Con fecha 22.09.15 se

efectúa la nulidad de contrato. (Se ejecutaron las Cartas Fianzas)

- Se ha efectuado la constatación física el 20.01.16.




- Se llevó a cabo inspección ocular a la fuente de agua de Quebrada Loropico, habiéndose levantado el Acta de Verificación Técnica

de campo. Además, se efectuó aforo por método volumétrico de 05 repeticiones, obteniendo caudal promedio de Q= 10.82 l/s.

- Con Memorando Nro 5399-2019-PSI-DIR (26.07.2019) se deriva el informe del especialista de OEP a la Oficina de Supervisión quien

deberá pronunciarse.

-Con fecha del 08.08.2019, se remite información ,a la dgiar informando sobre el estado actual del proyecto y algunas

recomendaciones, de acuerdo a compromiso de sesión extraordinaria del ct fsa del 18.07.19, a la espera del pronunciamiento por

parte del comité del fondo sierra azul.

-Con fecha del 12.09.2019 y 13.09.2019 se realizó la visita a la zona del proyecto en coordinación con el alcalde de soloco

encontrando tuberia expuesta (en mal estado)

- El alcalde de soloco emitio el oficio 120-2019-mds/a.(16.09.2019), solicitando el cierre del proyecto por falta de disponibilidad

hídrica ademas transfier la uf al psi.

(*) los recursos asignados con fte. fto r.o. para el año 2019 serán reasignados a proyectos priorizados.


- Supervisor comunicó incumplimientos por parte del contratista

- Se declaró improcedente por extemporánea ampliación de plazo parcial por 141 días mediante RD N° 318-2017-MINAGRI-PSI

(03.08.17)

- Con Carta Notarial N° 0107-2017-MINAGRI-OAF(03.08.17), se resuelve el contrato de ejecución de obra por acumulación del monto

máximo de la penalidad y otros cumplimientos contractuales.

- Con fecha del 21 al 26 de agosto.2017, se realizó la constatación física de la obra.

-El 04.06.2019 se contrató al Consultor que Elabora la liquidación Parcial de la obra hasta el 20.07.2019.

-Se viene gestionando la contratación de otro consultor para la elaboración de la liquidación final de obra y para la elaboración del

Expediente Técnico Saldo de obra.

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO

CONTRATO NULO

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO

SUSPENDIDA


Pág.

43

12

INSTALACIÓN DE REPRESA YLLALLOC CENTRO

POBLADO RURAL DE SAN JOSÉ DE TOMATE,

DISTRITO DE OCANA, PROVINCIA DE LUCANAS,

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

230048 AYACUCHO 10,128,149.41 10,007,229.38 99.65% 99.80% 240.00 143

Expediente Tecnico 154.76%

Obra 98.43%


13

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA

GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU,

DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO

242559 AYACUCHO 12,186,360.06 9,151,269.35 80.44% 69.90% 1805.29 393

Obra 78.26%


14

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA

DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA

LIBERTAD

276489 LA LIBERTAD 3,814,585.21 3,133,734.27 95.89% 88.99% 280.00 140

Obra 95.65%


15

EXPEDIENTE SALDO DE OBRA:


RIEGO , TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA -

BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS -

ANCASH

265071 ANCASH 8,155,531.61 4,724,841.84 25.76% 30.02% 424.40 279

Obra 17.56%

Supervisión 93.19%

Expediente

16

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL

DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA -

AREQUIPA

268186 AREQUIPA 13,000,323.48 11,269,390.13 91.53% 82.01% 457.00 410

Obra 86.48%


16 TOTAL 223,847,374.34 180,849,444.55


- El contratista ha comunicado la culminación de la obra con fecha 25.05.17.

- Con fecha 19.06.17 mediante RD N° 239-2017-MINAGRI-PSI, se designó el comité de recepción y transferencia.

- Se realizó la verificación de los trabajos con fecha 12, 13 y 14 de Julio 2017; se encontraron observaciones. (Contratista ha

presentado conciliación a la entidad por las observaciones registradas)

- Se resolvió contrato mediante CARTA N° 303-2017-MINAGRI-PSI-OAF (08.12.17) por el no levantamiento de observaciones en el

plazo establecido según Ley.

- Con fechas del 14 al 15 de diciembre, se realizó la constatación física.

-Se emitió conformidad y se efectuaron los pagos de los estudios topográficos y geológicos previos a la liquidación parcial.

-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar contratación de la elaboración de la liquidación parcial de obra


- Se resolvió contrato con carta notarial N° 0018-2018-MINAGRI-OAF (05.02.18) por incumplimiento de obligaciones contractuales e

incumplimiento de mantener al personal técnico propuesto en obra.

- Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra


RESOLUCIÓN DE CONTRATO

-Obra culminada desde el 16.08.2018.

-Se conformó el comité de recepción y transferencia

-Obra con resolución de contrato por incumplimiento contarctual desde 06.11.2019

-Desde el 26 al 28 se realizó la constatación física

- En proceso de soolicitud de conformidad financiera de la liquidación parcial de la obra


-Se resolvió el contrato el 11.01.2019, por incumplimiento contractual.

- Se elaboró la liquidación parcial de la obra, se emitió conformidad técnica y financiera

-Pendiente formulación de terminos de referencia , para elaborar el expediente saldo de obra

PARALIZADA

- Obra en ejecución desde el 05.07.2018.

-El 03.05.2019 se reiniciaron los trabajos de ejecución luego de lluvias, el 06.06.19 se aprobó el adicional N°01 de obra mediante

acto resolutivo.

-Con fecha del 09.07.2019, se aprobó el Adicional N°2 y Deductivo Vinculante N°02, mediante RD N°128-2019-MINAGRI-PSI.

- Con fecha del 25.09.2019, se culminó el plazo contractual, sin embargo, no se concluyo la obra debido a que esta pendiente la

aprobación de adicionales N03 y N°04, por lo que se ha paralizado los trabajos de ejecución hasta la aprobación de los mismos

- En proceso de Aprobación del Adicionales de obra

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO

RESOLUCION DE

CONTRATO

PARALIZADA


Pág.

44

ANEXO 01

01 - A: OBRAS CULMINADOS EN ARBITRAJES Y POR LIQUIDAR - PROPUESTO – PRIMERA FASE - PSI


Pág.

45


Monto

Aprobado

por CTFSA

(S/)

Total Ejecutado

(S/)

Avance

Financiero

(%)

Avance

Fisico

(%)

Area

(ha)Familias SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION DEL PROBLEMA, ACCIONES ESTADO ACTUAL

1


EL SISTEMA DE RIEGO CANAL LONGULO -

COMENDEROS - ALIGUAY, DISTRITO DE

HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

DEPARTAMENTO DE PIURA

25625 PIURA 1,821,201.32 1,605,259.72 98.89% 100.00% 344.00 497

- Liquidación Final de Obra aprobada mediante RD N° 416-2017-MINAGRI-PSI (04.10.17), consentido con

fecha 23.11.17

- Contratista lleva a arbitraje Liquidación Final de Obra aprobada por la Entidad desde el 03.04.2018

Obra 98.84%


2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NINAQORI EN

LAS COMUNIDADES DE VERACRUZ Y

CHACABAMBA DEL DISTRITO DE TOTOS,

PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE

AYACUCHO

248232 AYACUCHO 2,793,758.63 2,334,430.55 92.84% 100.00% 102.00 568- Liquidación Final de obra, aprobada mediante RD N° 314-2016-MINAGRI-PSI.

- En arbitraje por saldo en contra del contratista por S/. 33,396.75 desde el 06.08.2016

Obra 98.62%

Supervisión 0.00%

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL

SISTEMA DE RIEGO LOS ROSALES EN EL

SECTOR JIMBURILLA, COMUNIDAD CAMPESINA

SAN VICENTE EL MOLINO, DISTRITO DE

AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA,

DEPARTAMENTO DE PIURA

224999 PIURA 2,105,664.74 1,956,631.92 100.00% 100.00% 60.00 80

- Mediante R.D Nº 187-2016-MINAGRI-PSI se aprueba la Liquidación Final de Ejecución de Obra, con un

saldo a cargo del contratista de S/.195,130.31.

- Contrato de obra en arbitraje desde el 13.05.2016

- Obra inaugurada con fecha 25.07.16

Obra 100.00%

Supervisión 0.00%

4

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN

CANIBARA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA

DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD

205008 LA LIBERTAD 2,480,333.15 2,308,665.62 96.10% 100.00% 415.00 87

- Liquidación Final de Obra mediante RD. N°708-2015-MINAGRI-PSI (arbitraje archivado)

- Liquidación de Supervisión mediante RD. N° 357-2016-MINAGRI-PSI (No consentida, en proceso de

arbitraje)


Obra 96.30%

Supervisión 89.69%

ARBITRAJE

ARBITRAJE

ARBITRAJE

ARBITRAJE


Pág.

46

5


PACKAYHUAYCO, DISTRITO DE COCHORCO,

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

205134 LA LIBERTAD 1,847,687.55 1,827,402.13 98.90% 100.00% 415.00 87

- Liquidación de Supervisión aprobada mediante RD N° 350-2016-MINAGRI-PSI

- Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 123-2017-MINAGRI- PSI (12.04.17). (Contratista sometió

a arbitraje desde el 26.08.2016)

Obra 98.94%

Supervisión 98.31%

6

CONSTRUCCION DE IRRIGACION DE PAMPARCA,

DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA DE

CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

86532 JUNIN 4,798,032.56 4,612,801.57 99.91% 100.00% 600.00 425

- Liquidación Final de Obra mediante RD. N° 456-2015-MINAGRI-PSI (Consentida)

-Liquidación final de supervisión, sin ultima conformidad de servicio.

-Con resolución de contrato de supervisión

-Pendiente liquidación de Oficio del Contrato de Supervisión.

Obra 100.00%

Supervisión 96.83%

7

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADÍO

CALLUNCHAS - CUCHANGA ALTO, DISTRITO DE

SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

231626 LA LIBERTAD 3,977,375.62 4,272,917.37 85.70% 100.00% 170.00 55

- Se remitió Oficio N°1869-2016-MINAGRI-PSI a la Procuraduría Pública del MINAGRI, el Informe Técnico-

Legal sobre la impugnación solicitada por la Entidad contra la Resolución N° 17.

- Liquidación Final de Obra aprobada mediante RD. N° 10-2017-MINAGRI-PSI. Se realizó el pago por el

saldo neto por S/. 22,172.25 con fecha 11.09.17

-Con resolución de contrato de supervisión

-Pendiente liquidación de Oficio del Contrato de Supervisión.

Obra 85.95%

Supervisión 81.79%

8

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO -

PARCCO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE

HUMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

229682 AYACUCHO 7,662,518.74 7,662,518.32 93.96% 100.00% 285.00 146

- Liquidación Final de Obra aprobada mediante RD. N° 066-2016-MINAGRI-PSI

- Se resolvió el contrato al supervisor por incumplimiento contractual

-Pendiente contratación de consultor para elaboración de la liquidación final de supervisión.

Obra 93.56%


9

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN EL

ALTO DEL DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA

DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

257485 ANCASH 9,994,946.47 9,447,731.46 99.04% 100.00% 1000.00 376

- Liquidación de Supervisión aprobada mediante RD. N° 893-2015-MINAGRI-PSI

- Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 409-2017-MINAGRI-PSI (02.10.17).

- El contratista somete a arbitraje la resolución que aprueba la Liquidación de Contrato de Obra, aprobada

por la Entidad desde el 17.10.2017

Expediente Tecnico

Obra 98.83%


POR LIQUIDAR

POR LIQUIDAR

ARBITRAJE

ARBITRAJE

POR LIQUIDAR


Pág.

47

10

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

HUACRASHQUITA - ACRARRANCO, DISTRITO DE

RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY,

DEPARTAMENTO DE ANCASH

249621 ANCASH 8,650,657.78 8,358,247.40 100.00% 100.00% 730.00 210

- Liquidación Final de obra por S/. 7'566,406.94 con saldo a favor del PSI por S/. 1'432,210.26 mediante RD

N° 247-2017-MINAGRI-PSI (23.06.17). Contratisra somete a arbitraje la liquidación aprobada por la Entidad

-Se resollvió el contrato de la supervisión

- Pendiente de Liquidación de oficio de la Supervisión, a fin de iniicar la elaboración del Informe de Cierre

del Proyecto

Obra 100.00%


11

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS

PAMPAS DE SULCABAMBA -HUAMPUCHACA,

DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA DE VILCAS

HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

102939 AYACUCHO 10,802,587.06 10,484,294.39 96.61% 100.00% 200.00 224

- Liquidación aprobada mediante RD N° 395-2016-MINAGRI-PSI (consentida)


-Se resolvió el contrato al supervisor por incumplimiento contractual

-Pendiente contratación de consultor para elaboración de la liquidación final de supervisión.

Obra 97.53%

Supervisión 80.63%

12

MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE

AGUAS DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL

OLMOS, DISTRITO DE LAJAS CHOTA,

CAJAMARCA

268113 CAJAMARCA 3,917,215.51 3,501,903.66 99.08% 100.00% 277.05 91

- Obra culminada con fecha 29.07.17

- Se designó Comité de Recepción de obra mediante RD N° 325-2017-MINAGRI-PSI (07.08.17)

- Se realizó acto de recepción y transferencia los días del 26 al 29 de Agosto.

- Liquidación Final de obra aprobada mediante RD N° 547-MINAGRI-PSI (22.12.17), (sometido a arbitraje

desde 29.01.18).

Obra 99.04%


13

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL

SISTEMA DE RIEGO HUACCME, DISTRITOS DE

COLTA Y OYOLO, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA

SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

199613 AYACUCHO 37,643,638.30 61,731,144.00 100.03% 100.00% 1200.00 610

- Con fecha 15.08.16, se ha culminado la obra.

- Se conformó el Comité de Recepción y Transferencia mediante RD. N° 385-2016-MINAGRI-PSI (01/09/16)

- Con fecha 19/10/2016, se realizó Acto de Recepción y Transferencia al encontrar las observaciones

subsanadas .

- Liquidación de obra aprobada mediante RD N° 48-2017-MINAGRI-PSI (13.02.17) con saldo en contra del

contratista por S/. 715,350.49 (sometido a arbitraje desde 01.03.2017)

Expediente Tecnico

Obra 99.65%

Supervisión 1.05%

14

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO CAÑON

APURIMAC, DISTRITO DE YAURI Y COPORAQUE,

PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE

CUSCO

300480 CUSCO 15,078,761.00 15,298,513.98 107.71% 100.00% 2120.00 875


-Con fecha del 24 al 27 de julio el equipo técnico designado por Dirección Ejecutiva realizó una inspección

a fin de verificar el levantamiento de observaciones ,encontrándola no apta para su recepción

- Actualmente a la espera del Laudo arbitral sobre la observaciones formuladas en el acto de verificación de

los trabajos en obra.

-En trámite de Resolución de Contrato al Contratista

Obra 108.22%


ARBITRAJE

POR

RECEPCIONAR

POR LIQUIDAR

POR LIQUIDAR

ARBITRAJE


Pág.

48

15


SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE

YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL

DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE

CONDESUYOS - AREQUIPA

269121 AREQUIPA 14,829,516.62 14,742,950.36 99.49% 100.00% 312.00 552

- Se informó culminación de obra con fecha 10.07.17.

- Con fechas 10 y 11 de agosto, se realizó acto de verificación de los trabajos, encontrando observaciones.

- Con fecha 20.10.17, se realizó el acto de recepción y transferencia.

- En arbitraje la liquidación final de la obra aprobada por la entidad, mediante RD N°060-2018-MINAGRI-PSI

(16.02.2018),desde el 01.03.2018

Obra 99.47%


16


SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA

LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE

CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

270647 ANCASH 8,554,093.46 9,051,486.67 100.72% 100.00% 526.00 250


- Se conformó Comité de recepción de obra mediante RD N° 275-2017-MINAGRI-PSI (14.07.17)

- Con fecha 28.10.17, se realizó acto de recepción y transferencia

-Liquidación final de obra aprobada mediante R.D N° 066-2018-MINAGRI-PSI (19.02.2018);

-Se efectuó el pago de adicionales de supervisión

-Pendinete notificación de apercibimiento de contrato de la supervisión, toda vez que a la fecha no levanta

observaciones al informe final.

Obra 100.00%


17


SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES

LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

289248 AREQUIPA 9,691,936.50 9,462,229.89 98.77% 100.00% 764.50 318

- Obra culminada con fecha 30.06.17, según consta en el Asiento N° 516 del cuaderno de obra.

- Se conformó Comité de recepción de obra mediante RD N° 274-2017-MINAGRI-PSI (12.07.17)

- Se realizó acto de recepción y transferencia con fecha 04.09.17

- Pendiente liquidación final de obra, a la espera del dictamen judicial sobre el Laudo arbitral, que fue

propuesto por la Entidad, a fin de tomar las acciones sobre dicha liquidación

Obra 98.73%


18


SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE

TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA -

AREQUIPA

282046 AREQUIPA 8,199,114.81 7,538,015.16 90.90% 100.00% 489.52 70

CONCLUIDO EN ARBITRAJE

- Con fecha 19.03.18 se culminó obra.

- Mediante RD N° 119-2018-MINAGRI-PSI (05.04.18), se conformó el comité de recepción y transferencia.

- Con fecha del 20.04.2018, se realizó el acto de recepción y transferencia

- Contratista somete a arbitraje el 03.04.2018 la no aprobación de ampliaciones de plazo .

- En evaluación levantamiento de observaciones del pago de adicionales de supervisión.

Obra 90.56%


19

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA -

LLUMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE

MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE

ANCASH

189720 ANCASH 21,685,123.94 24,860,813.72 95.85% 98.02% 1200.00 1853

CONCLUIDO

- Obra culminada el 09.04.19,

-Con fecha del 03.09.2019 se realizó el acto de recepción y transferencia luego de haberse levantado todas

las observaciones, Contratista somete arbitraje aprobación de ampliaciones de plazos afin de que se les

reconosca mayores gastos generales.

Obra 95.42%


ARBITRAJE

ARBITRAJE

POR LIQUIDAR

ARBITRAJE

ARBITRAJE


Pág.

49

20

EXPEDIENTE SALDO DE OBRA:


SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU -

CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS,

PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

263088 AYACUCHO 7,613,621.57 10,055,848.82 81.81% 100.00% 360.00 732

CONCLUIDO

- El 30.04.2019, fue el termino contractual sin embargo, el 09.05.2019 se culminó la ejecución de la obra,

-Se cuenta con conformidad técnica por parte de OEP, respecto a la reducción de metas.

-En trámite la aprobación con acto resolutivo de la reducción de metas, afin de solicitar la conformación del

comité de recepción y transferencia

Obra 81.56%

Supervisión 85.87%

21


RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO

CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL -

OTUZCO - LA LIBERTAD

276526 LA LIBERTAD 4,754,827.56 5,296,826.30 103.69% 100.00% 133.00 750

CONCLUIDO

- Con fecha del 26.09.2019 se culminó los trabajos de ejecución de la obra

-Con fecha del 01.10.2019 la supervisión solicita a la entidad la conformación del comité de recepción y

transferencia para recepcionar la obra (10.10.2019)

-Se solicitó a la OEP el pronuniuciamiento referente al adicional N°03 el cual fue ejecutado por el contratista

sin autorizacion previa de la Entidad ni la supervisión, cabe señalar que dicho adicional ejecutado fue

donado por el ejecutor, asi mismo la OEP se pronunció desfavorablemente.

-Actualmente se encuentra en trámite la solicitud de modificación al expediente técnico para recepcionar la

obra.

Obra 106.02%

Supervisión 60.61%

21 TOTAL 188,902,612.89 216,410,633.01

POR

RECEPCIONAR

POR

RECEPCIONAR


Pág.

50

ANEXO 02

02 – B: OBRAS PARALIZADOS - PROPUESTOS – PRIMERA FASE – AGRORURAL


Pág.

51

N° NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE SNIP REGIÓN PROVINCIA DISTRITOACTA DE

APROBACIÓN

MONTO

APROBADO POR

EL CTMR (S/.)

EJECUTADO (S/.)

AVANCE

FINANCIERO

(%)

AVANCE FÍSICO

ACUMULADOAREA (HA) FAMILIAS ESTADO

1

RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL


AQCHAPA, BAÑOS DE SANTA ANA, YUCAES Y

MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-

AYACUCHO

OBRA 228839 AYACUCHO HUAMANGA QUINUAACTA Nº 07 - 2013 -

CTMR4,262,854.70 3,717,776.60 92.98% 72.00% 140 135

PARALIZADA -

ARBITRAJE

1





AYACUCHO

SUPERVISIÓN 228839 AYACUCHO HUAMANGA QUINUAACTA Nº 07 - 2013 -

CTMR245,628.48

PARALIZADA -

ARBITRAJE

1





AYACUCHO

EXPEDIENTE

TECNICO228839 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA

ACTA Nº 07 - 2013 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 228839 4,262,854.70 3,963,405.08

2

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC

VISTA ALEGRE -PANTEKILLA, DISTRITO DE

SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

OBRA 243491 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBAACTA Nº 07 - 2013 -

CTMR9,883,304.49 8,149,853.27 87% 66.56% 500 500

PARALIZADA -

ARBITRAJE

2




SUPERVISIÓN 243491 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBAACTA Nº 07 - 2013 -

CTMR405,450.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

2




EXPEDIENTE

TECNICO243491 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA

ACTA Nº 07 - 2013 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 243491 9,883,304.49 8,555,303.27

3

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA

ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA -

CONCEPCION - JUNIN

OBRA 180653 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCAACTA Nº 08 - 2013 -

CTMR3,148,494.15 2,843,329.00 96% 96.50% 185 84

PARALIZADA -

ARBITRAJE

3



CONCEPCION - JUNIN

SUPERVISIÓN 180653 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCAACTA Nº 08 - 2013 -

CTMR189,835.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

3



CONCEPCION - JUNIN

EXPEDIENTE

TECNICO180653 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA

ACTA Nº 08 - 2013 -

CTMR

EN ELABORACION

EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 180653 3,148,494.15 3,033,164.00


Pág.

52

4

CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P.

ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI -

LIMA

OBRA 199576 LIMA HUAROCHIRI LANGAACTA Nº 10 - 2013 -

CTMR2,089,796.00 0.00 0% 0.00% 88 110

PARALIZADA -

ARBITRAJE

4



LIMA

SUPERVISIÓN 199576 LIMA HUAROCHIRI LANGAACTA Nº 10 - 2013 -

CTMR0.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

4



LIMA

EXPEDIENTE

TECNICO199576 LIMA HUAROCHIRI LANGA

ACTA Nº 10 - 2013 -

CTMR

PARA

REFORMULACION DE

EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 199576 2,089,796.00 0.00

5

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA

DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE

MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN -

SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

OBRA 252546 LA LIBERTADSANCHEZ

CARRION SARIN

ACTA N° 22 - 2013 -

CTMR 11,293,076.23 3,008,629.00 28% 13.00% 650 488

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

5





SUPERVISIÓN 252546 LA LIBERTADSANCHEZ

CARRION SARIN

ACTA N° 22 - 2013 -

CTMR 193,185.43

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

5





EXPEDIENTE

TECNICO252546 LA LIBERTAD

SANCHEZ

CARRION SARIN

ACTA N° 22 - 2013 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 252546 11,293,076.23 3,201,814.43

6

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC -

PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR,

DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA -

HUANCAVELICA

OBRA 265272 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPAACTA N° 14-2013-

CTMR4,016,635.46 3,225,230.93 81% 87.00% 400 180

PARALIZADA -

ARBITRAJE

6




HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 265272 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPAACTA N° 14-2013-

CTMR43,050.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

6




HUANCAVELICA

EXPEDIENTE

TECNICO265272 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA

ACTA N° 14-2013-

CTMR

EN ELABORACION

EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 265272 4,016,635.46 3,268,280.93


Pág.

53

7

INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL,

DISTRITO DE ANCO_ HUALLO -CHINCHEROS -

APURIMAC

OBRA 239158 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_ HUALLOACTA N° 16-2013-

CTMR11,741,931.04 2,083,653.00 18% 0.67% 810 297

PARALIZADA -

ARBITRAJE

7



APURIMAC

SUPERVISIÓN 239158 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_ HUALLOACTA N° 16-2013-

CTMR49,035.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

7



APURIMAC

EXPEDIENTE

TECNICO239158 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_ HUALLO

ACTA N° 16-2013-

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 239158 11,741,931.04 2,132,688.00

8

INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN RIOBAMBA

CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES

- SIHUAS - ANCASH

OBRA 213624 ANCASH QUICHES SIHUASACTA Nº 16 - 2013 -

CTMR10,724,006.48 0.00 0% 0.67% 600 275

PARALIZADA -

ARBITRAJE

8



- SIHUAS - ANCASH

SUPERVISIÓN 213624 ANCASH QUICHES SIHUASACTA Nº 16 - 2013 -

CTMR11,000.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

8



- SIHUAS - ANCASH

EXPEDIENTE

TECNICO213624 ANCASH QUICHES SIHUAS

ACTA Nº 16 - 2013 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 213624 10,724,006.48 11,000.00

9


DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES

PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC,

TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL

DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

OBRA 265789 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI ACTA Nº 20 - 2013 -

CTMR16,499,879.55 10,866,761.26 69% 19.65% 715.6 698

PARALIZADA -

ARBITRAJE

9







SUPERVISIÓN 265789 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI ACTA Nº 20 - 2013 -

CTMR470,610.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

9







EXPEDIENTE

TECNICO265789 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI

ACTA Nº 20 - 2013 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 265789 16,499,879.55 11,337,371.26


Pág.

54

10


CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA DISTRITO DE

SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH

OBRA 252509 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA Nº 18 - 2013 -

CTMR4,331,950.29 1,671,422.12 39% 24.74% 420 387

PARALIZADA -

ARBITRAJE

10




SUPERVISIÓN 252509 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA Nº 18 - 2013 -

CTMR25,500.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE

10




EXPEDIENTE

TECNICO252509 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ

ACTA Nº 18 - 2013 -

CTMR

EN ELABORACION

EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 252509 4,331,950.29 1,696,922.12

11


DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS -

LUCANAS - AYACUCHO

OBRA 236000 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUASACTA Nº 16 - 2013 -

CTMR11,786,782.12 8,948,737.81 82% 63.00% 500 200

PARALIZADA -

ARBITRAJE

11



LUCANAS - AYACUCHO

SUPERVISIÓN 236000 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUASACTA Nº 16 - 2013 -

CTMR685,451.54

PARALIZADA -

ARBITRAJE

11



LUCANAS - AYACUCHO

EXPEDIENTE

TECNICO236000 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUAS

ACTA Nº 16 - 2013 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 236000 11,786,782.12 9,634,189.35

12

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA

DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA

NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ

Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA

OBRA 252941 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ Y YAULIACTA Nº 63 - 2015 -

CTMR4,447,865.57 3,062,049.68 74% 72.00% 138.29 310

PARALIZADA -

ARBITRAJE

12






HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 252941 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ Y YAULIACTA Nº 63 - 2015 -

CTMR214,380.51

PARALIZADA -

ARBITRAJE

12






HUANCAVELICA

EXPEDIENTE

TECNICO252941 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ Y YAULI

ACTA Nº 63 - 2015 -

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 252941 4,447,865.57 3,276,430.19


Pág.

55

13

MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA

COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS,

PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA

OBRA 195209 LIMA YAUYOS HONGOSACTA N° 63-2015-

CTMR3,335,415.71 894,540.35 28% 4.50% 300 350

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

13




SUPERVISIÓN 195209 LIMA YAUYOS HONGOSACTA N° 63-2015-

CTMR46,183.28

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

13




EXPEDIENTE

TECNICO195209 LIMA YAUYOS HONGOS

ACTA N° 63-2015-

CTMR

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 195209 3,335,415.71 940,723.63

14AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO

SHULLCAS CON FINES AGRICOLASOBRA 95697 JUNIN HUANCAYO

EL TAMBO,

HUANCAYO

ACTA N° 70-2015-

CTMR43,666,334.96 14,823,568.00 35% 5.34% 1181 1471

PARALIZADA -

ARBITRAJE


SHULLCAS CON FINES AGRICOLASSUPERVISIÓN 95697 JUNIN HUANCAYO

EL TAMBO,

HUANCAYO

ACTA N° 70-2015-

CTMR547,355.00

PARALIZADA -

ARBITRAJE


SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS

EXPEDIENTE

TECNICO95697 JUNIN HUANCAYO

EL TAMBO,

HUANCAYO

PARA ELABORACION

DE EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO

DE OBRA

TOTAL 95697 43,666,334.96 15,370,923.00

15


DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE

OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA,

CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS -

LAURICOCHA - HUANUCO

OBRA 251170 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS

Sesión

Extraordinaria

(08.08.2017)

15,984,515.56 5,387,413.42 34% 17.00% 600 257 SUSPENDIDA

15


DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE

OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA,

CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS -

LAURICOCHA - HUANUCO

SUPERVISIÓN 251170 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS

Sesión

Extraordinaria

(08.08.2017)

115,190.76 SUSPENDIDA

TOTAL 251170 15,984,515.56 5,502,604.18

16


DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-

CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA

DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

OBRA 221727 HUANCAVELICA ANGARAES CALLANMARCA

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017

12,366,989.62 4,543,699.51 37% 20.40% 440 225ATRASADO -PLAZO

VENCIDO

TOTAL 221727 12,366,989.62 4,543,699.51


Pág.

56

17

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE

AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN

LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO,

SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS,

EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO -

MORROPON - PIURA

OBRA 371630 PIURA MORROPON CHALACO

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017

14,114,127.21 6,308,973.72 47% 33.50% 968.03 412 SUSPENDIDA

17






MORROPON - PIURA

SUPERVISIÓN 371630 PIURA MORROPON CHALACO

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017


17






MORROPON - PIURA

CAPACITACIÓN 371630 PIURA MORROPON CHALACO

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017

0.00 SUSPENDIDA

TOTAL 371630 14,114,127.21 6,564,649.27

18


SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE

MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO

DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

OBRA 255114 PIURA AYABACA MONTERO

Sesión

Extraordinaria

(06.05.2016)

1,106,298.01 717,941.94 65% 22.73% 120 115 SUSPENDIDA

TOTAL 255114 1,106,298.01 717,941.94

19

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL

SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA,

DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE

CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA

OBRA 307945 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA

Sesión

Extraordinaria

(22.08.2017)

955,103.00 501,601.16 59% 46.03% 107 156 SUSPENDIDA

19

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL

SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA,

DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE

CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA

CAPACITACIÓN 307945 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA

Sesión

Extraordinaria

(22.08.2017)


TOTAL 307945 955,103.00 565,596.16

20MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS

CANAL EL T IGREOBRA 143226 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO

ACTA

EXTRAORDINARIA

22.05.2017

03.07.2017

6,520,930.26 4,650,665.54 71% 63.00% 849 226

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

20MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS

CANAL EL T IGRE CAPACITACIÓN 143226 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO

ACTA

EXTRAORDINARIA

22.05.2017

03.07.2017

0.00

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

TOTAL 143226 6,520,930.26 4,650,665.54


Pág.

57

21

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA,

PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD

DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE

VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO

OBRA 307626 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017

1,306,298.35 223,916.56 18% 0.06% 247 204

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

21

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA,

PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD

DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE

VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO

CAPACITACIÓN 307626 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017

7,000.00

PARALIZADA - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

TOTAL 307626 1,306,298.35 230,916.56

21 193,582,588.76 89,198,288.42TOTAL


Pág.

58

02 – B: OBRAS PARALIZADAS - POR ADMINISTRACION DIRECTA - AGRORURAL


Pág.

59

N° NOMBRE DEL PROYECTO SNIP REGIÓN PROVINCIA DISTRITO ACTA DE APROBACIÓN

MONTO

APROBADO POR

EL CTMR (S/.)

EJECUTADO (S/.)

AVANCE

FINANCIERO

(%)

AVANCE

FÍSICO (%)AREA (HA) FAMILIAS

PLAZO DE

EJECUCIÓN

(DC)

ESTADO SITUACIÓN ACTUAL, DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1

MEJORAMIENTO DEL CANAL

TAMPLAN COLPA TRAMO MORAN

PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC -

HUALGAYOC - CAJAMARCA

307861 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOCACTA EXTRAORDINARIA

09.09.2015 950,469 775,974.00 82% 95.81 36 29 120 PARALIZADA

OBRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE DE 2018, POR LA OPOSICION

DE UN GRUPO DE AGRICULTORES A LA INSTALACION DE TUBERIA EN

EL TRAMO QUE LES CORRESPONDE (365 ML). SE HA ELABORADO UN

EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL, PREVIAS COORDINACIONES CON

LA DIAR PARA EJECUTAR EL TRAMO FALTANTE CON LA

CONSTRUCCION DE UN CANAL DE CONCRETO, CUYO

PRESUPUESTO LLEGA A S/ 66,569.05 (EN ESTE TRAMO LOS

BENEFICIARIOS NO DEJARON QUE SE INSTALE LA TUBERIA).

2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA

COMUNIDAD DE ANTASCO,

DISTRITO DE URANMARCA -

CHINCHEROS - APURIMAC (*)

203966 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCAACTA Nº 14 - 2013 -

CTMR 1,343,261 561,686.00 42% 40.64 175 120 180 PARALIZADA

1. EN EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA

POR LA PARTE DE LA SDGPI-DIAR, ESTIMANDO TENER EL

RESULTADO DE LA EVALUACIO LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE

2. CABE INDICAR QUE EL PPTO DEL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA

CUENTA CON UNA VARIACION DE 2.3 VECES AL CONTRACTUAL,

DEBIDO AL CAMBIO DE LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA DE CANAL

ABIERTO POR CANAL ENTUBADO, FALTA DE IGA Y ACTAS DE

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

3. FECHA PREVISTA DE REINICIO DE LA OBRA EN 04/2020

3

INSTALACION DEL RESERVORIO Y

CANALIZACION DEL CERRO DE

MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP -

OTUZCO - LA LIBERTAD (*)

198997 LA LIBERTAD OTUZCO SINSICAPACTA Nº 08 - 2013 -

CTMR 2,251,241 1,939,849.86 86% 10 220 417 478 PARALIZADA

1. EL CONSULTOR ENCARGO DE REFORMULAR LOS PLANOS,

METRADOS Y PRESUPUESTOS REMITIO LA DOCUMENTACION DE

FORMA DIGITAL. EL LUNES 02.12.2019 SE REMITE LOS

DOCUMENTOS EN FISICO A LA DZ LA LIBERTAD.

2. SE TIENE PREVISTO SU REINICIO DE OBRA POR ADM. DIRECTA EN

ABRIL DE 2020

4

CONSTRUCCION DE CANAL DE

IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS,

DISTRITO DE SANAGORAN -


(*)

174494 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORANACTA Nº 14 - 2013 -

CTMR 4,807,928 3,227,334.00 67% 36.5 584 146 556 PARALIZADA

EX OBRA POR CONTRATA, SE RESOLVIO EL CONTRATO CON UN

AVANCE DE 36.5%, SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE ADM.

DIRECTA

'1. SE REMITIO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA

REFORMULADO A LA DZ LA LIBERTAD PARA SU FIRMA Y

CONFORMIDAD RESPECTIVA. PENDIENTE DE REMITIR LA PRE

LIQUIDACION PARA TRAMITAR LA APROBACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO DE SALDO DE OBRA

2. FECHA PREVISTA DE REINICIO DE LA OBRA POR ADM. DIRECTA EN

04/ 2020

5

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE

RIEGO DE LOS CASERIOS,

HUAYNAS, LA UNION,

POTREROBAMBA, SANGUAL

VIEJO, DISTRITO DE HUASO -

JULCAN - LA LIBERTAD (*)

248135 LA LIBERTAD JULCAN HUASOACTA Nº 10 - 2013 -

CTMR 4,125,219 3,297,794.00 80% 30.47 256 123 180 PARALIZADA

EX OBRA POR CONTRATA, SE RESOLVIO EL CONTRATO CON UN

AVANCE DE 30.47%, SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE ADM.

DIRECTA

'1. LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE SE CONTRATO AL

CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.

EL PLAZO CONTRACTUAL ES DE 30 D.C. SIENDO EL PLAZO LIMITE

PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO LA

SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE

2. SE ESTIMA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL MES

DE DICIEMBRE


Pág.

60

6

INSTALACION DEL SERVICIO DE

RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL,

DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ

CARRION - LA LIBERTAD (*)

149124 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARINACTA Nº 10 - 2013 -

CTMR 4,775,162 1,775,804.00 37% 0 217 88 180 PARALIZADA

EX OBRA DE CONTRATA, SE RESOLVIO CONTRATO CON AVANCE DEL

27%

'1. LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE SE CONTRATO AL

CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.

EL PLAZO CONTRACTUAL ES DE 30 D.C. SIENDO EL PLAZO LIMITE

PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO LA

SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE.

2. SE ESTIMA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL MES

DE DICIEMBRE


04/2020

7


AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO

POR ASPERSION EN LOS

CASERIOS EL TAMBO -

SULLUSCOCHA, DISTRITO DE

LLACANORA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

187645 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA ACTA EXTRAORDINARIA

DEL 06-05-2016 1,716,700 38,564.00 2% 0 48 49 150 PARALIZADA

PARALIZADA DESDE DIC. 2016, POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO,

CON UN AVANCE FÍSICO: 0%

'1. SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO

DE SALDO DE OBRA, LAS CUALES FUERON REMITIDAS MEDIANTE

CORREO ELECTRONICO AL CONSULTOR PARA SU ABSOLUCION

2. SE HA PROGRAMADO UNA INSPECCION DE CAMPO EL DIA 02.12.19,

A FIN DE GENERAR UN INFORME TECNICO CON LAS

OBSERVACIONES GENERALES Y DEFINITIVAS DEL PROYECTO, EL

CUAL POSTERIORMENTE SE TRAMITARA FORMALMENTE


04/2020

8

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE

TIT IHUAYCCO, DISTRITO DE

ANCO_HUALLO - CHINCHEROS -

APURIMAC

337771 APURIMAC CHINCHEROS ANCO HUALLOACTA EXTRAORDINARIA

DEL 15-09-2016 509,992 - 0% 0 28 37

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

PRESENTO

DESISTIMIENTO

CON DOCUMENTO SE SOLICITO A LA DGIAR, LA EXCLUSION DE

DICHO PROYECTO

9

INSTALACION DEL SISTEMA DE

RIEGO TECNIFICADO EN LA

COMUNIDAD DE MOTOY,

DISTRITO DE ANCO_HUALLO -

CHINCHEROS - APURIMAC

337766 APURIMAC CHINCHEROS ANCO HUALLOACTA EXTRAORDINARIA

DEL 15-09-2016 413,324 - 0% 0 71 87 120

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

PRESENTO

DESISTIMIENTO

CON DOCUMENTO SE SOLICITO A LA DGIAR, LA EXCLUSION DE

DICHO PROYECTO

10


AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

CANAL LLACAHUAN, EN EL

CASERIO LLACAHUAN, DEL

CENTRO POBLADO LLAUGUEDA,

DISTRITO DE OTUZCO,

PROVINCIA DE OTUZCO - LA

LIBERTAD

263155 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCOACTA EXTRAORDINARIA

DEL 15-09-2016 949,994 740,769.00 78% 56.29 62 50 75 PARALIZADA

1. ESTA PENDIENTE QUE LA DZ LA LIBERTAD REMITA LA PRE

LIQUIDACION DE LA OBRA PARA EVALUAR Y TRAMITAR LA

APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

SALDO DE OBRA

10 21,843,289 12,357,775 TOTAL


Pág.

61

01 – B: OBRAS CULMINADAS EN ARBITRAJES POR LIQUIDAR - AGRORURAL


Pág.

62

N° NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE SNIP REGIÓN PROVINCIA DISTRITOACTA DE

APROBACIÓN

MONTO

APROBADO POR

EL CTMR (S/.)

EJECUTADO (S/.)

AVANCE

FINANCIERO

(%)

AVANCE

FÍSICO (%)AREA (HA) FAMILIAS ESTADO

1

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA DE RIEGO SHUCASH, DE LAS

LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA,

MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA -

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

OBRA 160368 HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA

ACTA N° 07-2013-

CTMR, ACTA N° 67-

2015-CTMR

1,441,925.00 1,441,925.00 98.50% 100 120 85.00CONCLUIDO - LIQUIDADO -

EN ARBITRAJE

1


SISTEMA DE RIEGO SHUCASH, DE LAS

LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA,

MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA -

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

SUPERVISIÓN 160368 HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA

ACTA N° 07-2013-

CTMR, ACTA N° 67-

2015-CTMR

139,523.00 115,831.00 100CONCLUIDO - LIQUIDADO -

EN ARBITRAJE

TOTAL 160368 1,581,448.00 1,557,756.00

2

CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO

SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE

TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA

OBRA 216065 HUANCAVELICA TAYACAJATINTAY

PUNCU

ACTA N° 08-2013-

CTMR2,910,306.01 2,848,149.00 97.19% 100 206 164.00

CONCLUIDO - LIQUIDADO -

EN ARBITRAJE

2

CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO

SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE

TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 216065 HUANCAVELICA TAYACAJATINTAY

PUNCU

ACTA N° 08-2013-

CTMR170,067.89 145,620.00 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 216065 3,080,373.90 2,993,769.00

3

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE

SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO

TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES -

HUANCAVELICA

OBRA 157346 HUANCAVELICA ANGARAES

SANTO

TOMAS DE

PATA

ACTA N° 08-2013-

CTMR1,621,820.56 1,591,309.00 97.75% 100 33 58.00


EN ARBITRAJE

3

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE

SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO

TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES -

HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 157346 HUANCAVELICA ANGARAES

SANTO

TOMAS DE

PATA

ACTA N° 08-2013-

CTMR95,912.59 87,813.08 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 157346 1,717,733.15 1,679,122.08

4

MEJORAMIENTO DE CANAL WICHAC PUNCO

ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO

DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-

ANCASH

OBRA 215701 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 07-2013-

CTMR4,164,411.23 4,100,652.00 96.54% 100 517 300.00


EN ARBITRAJE

4

MEJORAMIENTO DE CANAL WICHAC PUNCO

ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO

DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-

ANCASH

SUPERVISIÓN 215701 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 07-2013-

CTMR333,153.00 241,264.05 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 215701 4,497,564.23 4,341,916.05

5

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN

LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO

DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS -

HUAYTARA - HUANCAVELICA

OBRA 196783 HUANCAVELICA HUAYTARA CAPILLASACTA N° 18-2013-

CTMR2,878,908.40 2,715,449.00 91.36% 100 300 130.00

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

5

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN

LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO

DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS -

HUAYTARA - HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 196783 HUANCAVELICA HUAYTARA CAPILLASACTA N° 18-2013-

CTMR93,354.55 - 100

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

TOTAL 196783 2,972,262.95 2,715,449.00


Pág.

63

6

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PARA RIEGO CHULLÍN - NUEVO PROGRESO,

DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS -

ANCASH

OBRA 256274 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 18-2013-

CTMR5,495,827.31 5,269,685.00 96.07% 100 416 79.00


EN ARBITRAJE

6

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PARA RIEGO CHULLÍN - NUEVO PROGRESO,

DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS -

ANCASH

SUPERVISIÓN 256274 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 18-2013-

CTMR266,787.73 266,593.00 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 256274 5,762,615.04 5,536,278.00

7

CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA

COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO SANTO

DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-

LIMA

OBRA 262600 LIMA HUAROCHIRI OLLEROSACTA N° 16-2013-

CTMR4,153,063.74 3,939,974.00 88.61% 100 150 92.00


EN ARBITRAJE

7

CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA

COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO SANTO

DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-

LIMA

SUPERVISIÓN 262600 LIMA HUAROCHIRI OLLEROSACTA N° 16-2013-

CTMR293,295.45 - 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 262600 4,446,359.19 3,939,974.00

8

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE

PAUCCARAYA, CHANCAGUA Y CHUQUINGA,

DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE

AYMARAES-APURIMAC

OBRA 247047 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCAACTA N° 07-2013-

CTMR7,317,541.90 7,319,125.00 99.45% 100 160 347.00

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

8





AYMARAES-APURIMAC

SUPERVISIÓN 247047 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCAACTA N° 07-2013-

CTMR310,065.00 266,897.00 100

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

8





AYMARAES-APURIMAC

EXPEDIENTE

TECNICO247047 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA

ACTA N° 07-2013-

CTMR

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN - EN

ARBITRAJE

TOTAL 247047 7,627,606.90 7,586,022.00

9

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL

SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN

LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO

DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO

OBRA 235536 CUSCO ESPINAR PALLPATAACTA N° 16-2013-

CTMR1,942,939.44 1,748,645.00 84.29% 100 62 53.00

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE - EN PROCESO

DE RECEPCIÓN

9





SUPERVISIÓN 235536 CUSCO ESPINAR PALLPATAACTA N° 16-2013-

CTMR131,724.71 - 100

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE - EN PROCESO

DE RECEPCIÓN

9





EXPEDIENTE

TECNICO235536 CUSCO ESPINAR PALLPATA

ACTA N° 16-2013-

CTMR

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN - EN

ARBITRAJE

TOTAL 235536 2,074,664.15 1,748,645.00


Pág.

64

10


SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO

DE OLLEROS-HUARAZ-ANCASH

OBRA 45862 ANCASH HUARAZ OLLEROSACTA N° 07-2013-

CTMR6,963,639.75 7,026,629.00 97.04% 100 297 200.00


EN ARBITRAJE

10


SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO

DE OLLEROS-HUARAZ-ANCASH

SUPERVISIÓN 45862 ANCASH HUARAZ OLLEROSACTA N° 07-2013-

CTMR417,818.00 136,455.00 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 45862 7,381,457.75 7,163,084.00

11

INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA -

GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE

MOLINO - PACHITEA - HUANUCO

OBRA 260632 HUANUCO PACHITEA MOLINOACTA N° 14-2013-

CTMR2,177,808.95 1,697,896.00 75.29% 100 465 720.00

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

11

INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA -

GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE

MOLINO - PACHITEA - HUANUCO

SUPERVISIÓN 260632 HUANUCO PACHITEA MOLINOACTA N° 14-2013-

CTMR77,221.79 - 100

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

TOTAL 260632 2,255,030.74 1,697,896.00

12


POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE -

HUAMALIES - HUANUCO

OBRA 235576 HUANUCO HUAMALIESJACAS

GRANDE

ACTA N° 21-2013-

CTMR10,703,452.49 10,716,656.89 98.44% 100 515 490.00

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

12



HUAMALIES - HUANUCO

SUPERVISIÓN 235576 HUANUCO HUAMALIESJACAS

GRANDE

ACTA N° 21-2013-

CTMR547,371.97 358,772.00 100

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

12



HUAMALIES - HUANUCO

EXPEDIENTE

TECNICO235576 HUANUCO HUAMALIES

JACAS

GRANDE

ACTA N° 21-2013-

CTMR

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

TOTAL 235576 - 11,250,824.46 11,075,428.89

13


CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO,

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

OBRA 87876 PUNO MELGAR LLALLIMAYO

ACTA Nº 22 -2013-

CTMR

ACTA Nº 25 - 2013 -

CTMR

17,578,844.43 17,527,893.49 98.07% 100 1150 714.00CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

13




SUPERVISIÓN 87876 PUNO MELGAR LLALLIMAYO

ACTA Nº 22 -2013-

CTMR

ACTA Nº 25 - 2013 -

CTMR

1,002,798.46 695,336.42 100CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

13




EXPEDIENTE

TECNICO87876 PUNO MELGAR LLALLIMAYO

ACTA Nº 22 -2013-

CTMR

ACTA Nº 25 - 2013 -

CTMR

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

TOTAL 87876 18,581,642.89 18,223,229.91

14

INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO

ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN

RAFAEL - AMBO - HUANUCO

OBRA 202472 HUANUCO AMBO SAN RAFAELACTA N° 14-2013-

CTMR1,555,826.78 1,291,344.05 79.96% 100 20 49.00

CONCLUIDO - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

14




SUPERVISIÓN 202472 HUANUCO AMBO SAN RAFAELACTA N° 14-2013-

CTMR74,141.67 12,000.00 100

CONCLUIDO - CON

RESOLUCION DE

CONTRATO

14




EXPEDIENTE

TECNICO202472 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL

ACTA N° 14-2013-

CTMR

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

TOTAL 202472 1,629,968.45 1,303,344.05


Pág.

65

15

CREACIÓN DE LA PRESA COCHAPATA

DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS -

LIMA

OBRA 273201 LIMA YAUYOS VIÑACACTA Nº 21 - 2013 -

CTMR7,474,502.32 6,141,608.92 85.85% 100 310 625.00

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

15



LIMA

SUPERVISIÓN 273201 LIMA YAUYOS VIÑACACTA Nº 21 - 2013 -

CTMR275,450.90 100

CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

15



LIMA

EXPEDIENTE

TECNICO273201 LIMA YAUYOS VIÑAC

ACTA Nº 21 - 2013 -

CTMR

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

TOTAL 273201 7,474,502.32 6,417,059.82

16


SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO -

HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE

MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE

CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA

OBRA 186134 HUANCAVELICA

CASTROVIRREYN

A

MOLLEPAMP

A

ACTA N° 22-2013 -

CTMR

ACTA Nº 26 - 2013 -

CTMR / OFICIO

1577-2016-

MINAGRI-SG-

5,274,377.23 5,593,837.08 106.35% 100 210 210CONCLUIDO - LIQUIDADO -

EN ARBITRAJE

16


SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO -

HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE

MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE

CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 186134 HUANCAVELICA

CASTROVIRREYN

A

MOLLEPAMP

A

ACTA N° 22-2013 -

CTMR

ACTA Nº 26 - 2013 -

CTMR / OFICIO

1577-2016-

MINAGRI-SG-

15,403.80 100CONCLUIDO - LIQUIDADO -

EN ARBITRAJE

TOTAL 186134 5,274,377.23 5,609,240.88

17

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO

NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN

ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN

FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA -

HUANCAVELICA

OBRA 212282 HUANCAVELICA HUAYTARA

SAN

FRANCISCO

DE

SANGAYAICO

ACTA Nº 22 - 2013 -

CTMR

ACTA Nº 44-2014-

CTMR

1,907,311.65 1,841,937.26 98.67% 100 179 70CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

17

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO

NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN

ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN

FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA -

HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 212282 HUANCAVELICA HUAYTARA

SAN

FRANCISCO

DE

SANGAYAICO

ACTA Nº 22 - 2013 -

CTMR

ACTA Nº 44-2014-

CTMR

40,096.24 100CONCLUIDO - EN

ARBITRAJE

TOTAL 212282 1,907,311.65 1,882,033.50

18


DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA,

DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA

OBRA 293193 LIMA HUAURA PACCHO ACTA N° 47-2014-

CTMR2,073,747.54 1,830,834.00 89.91% 100 70 130


EN ARBITRAJE

18


DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA,

DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA

SUPERVISIÓN 293193 LIMA HUAURA PACCHO ACTA N° 47-2014-

CTMR33,583.32 100


EN ARBITRAJE

TOTAL 293193 2,073,747.54 1,864,417.32


Pág.

66

19


CEBADACANCHA-ORCCOHUALCHANCCA-

SAYHUAPATA DISTRITO DE LOS

MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO -

AYACUCHO

OBRA 102205 AYACUCHO CANGALLOMOROCHUC

OS

Sesión

Extraordinaria

(08.08.2017)

4,076,160.20 3,874,151.20 98% 100.00 235 116CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

19





AYACUCHO

SUPERVISIÓN 102205 AYACUCHO CANGALLOMOROCHUC

OS

Sesión

Extraordinaria

(08.08.2017)

126,868.65 CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

19





AYACUCHO

CAPACITACIÓN 102205 AYACUCHO CANGALLOMOROCHUC

OS

Sesión

Extraordinaria

(08.08.2017)

- CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

TOTAL 102205 4,076,160.20 4,001,019.85

20


SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO

DOMINGO PROGRESIVA 0+000 A 6+087 EN EL

DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,

PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

OBRA 377004 PIURA SECHURA CRISTO NOS

VALGA

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017

6,857,258.77 4,938,464.58 75% 100.00 579.21 533CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

20






SUPERVISIÓN 377004 PIURA SECHURA CRISTO NOS

VALGA

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017


RECEPCIÓN

20






CAPACITACIÓN 377004 PIURA SECHURA CRISTO NOS

VALGA

Sesión

Extraordinaria

14/09/2017


RECEPCIÓN

TOTAL 377004 6,857,258.77 5,171,572.03

21

INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION

INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-

PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO

ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCCO-

ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE

COTAY, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA -

HUANCAVELICA

OBRA 214101 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSMEACTA N° 63-2015-

CTMR1,738,374.12 1,366,645.41 81% 100.00 231.84 95

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

21

INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION

INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-

PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO

ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCCO-

ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE

COTAY, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA -

HUANCAVELICA

SUPERVISIÓN 214101 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSMEACTA N° 63-2015-

CTMR 34,429.00

CONCLUIDO - SIN

RECEPCIÓN

TOTAL 214101 1,738,374.12 1,401,074.41

21 104,261,283.63 97,908,331.79 TOTAL


Pág.

67

ANEXO 03

FICHA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN OBRA

FECHA DE LA ISITA…………………………………………………..……………………….……………………….

I DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:

Obra en Ejecución Obra paralizada Obra en arbitraje

UBICACIÓN: Región: Provincia:

Distrito: Localidad:

COORDENADAS UTM (zona 17L, 18L o 19L):

UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA:

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: OUAs:

AREA BENEFICIADA:

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO (días calendarios):

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:

AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADOS:

FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA SEGÚN REPROGRAMACIÓN:


Pág.

68

II. INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS DE OBRA:

AVANCE FISICO

Meta física programada acumulada Meta física ejecutada acumulada

Partidas

Avance programado (%)

Partidas Avance real (%)

AVANCE FINANCIERO

Avance financiero programado acumulado (%) Avance financiero ejecutado acumulado (%.)

III. ASPECTOS RELEVANTES

1. Compatibilidad del Expediente Técnico con las condiciones del terreno:

Expediente técnico defectuoso: SI NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.-Existencia de problemas sociales: en obra SI NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Pág.

69

3.-Permanencia del cuaderno de obra en campamento; SI NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………...………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4.-Permanencia del residente en obra: SI NO

5.-Permanencia del supervisor en obra: SI NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

6.- Percepción de las autoridades locales, organizaciones de usuarios u otros, sobre la ejecución de la

obra:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

7.- ¿Describir si durante la visita a obra, hay frentes de trabajo, equipos, maquinarias y materiales:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Pág.

70

8.- Se cumple con los ensayos y pruebas de control de calidad en obra: SI NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

9.- Situación Social y/o Legal del Proyecto (Verificar lo correspondiente a la implementación del

Componente Social, en los proyectos e inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul).

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

10.- Situación de la Capacitación y Asistencia Técnica inherente a la ejecución de la obra.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


Pág.

71

11.- Estado de la Operación y Mantenimiento de las obras, para el caso de las culminadas y como

compromiso de los próximos a culminar.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

12.- Otras observaciones

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

___________________________

Firma y Sello del Especialista


Pág.

72

ANEXO N° 04

RELACION DE FORMATOS

Cuadro Resumen de Seguimiento de Control

Formato N°01: Obras Culminadas

Formato N°02: Obras en Ejecución

Formato N°03: Obras en Licitación

Formato N°04: Expedientes Técnicos Culminados

Formato N°05: Expedientes Técnicos en Ejecución

Formato N°06: Expedientes Técnicos en Licitación

Formato N°07: Estudios de Pre Inversión Culminados

Formato N°08: Estudios de Pre Inversión en Ejecución

Formato N°09: Estudios de Pre Inversión en Licitación

Formato N°10: Expedientes por Licitarse


Pág.

73

DEPARTAMENTO N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA

(S/.) N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA (S/.) N° PIPs

MONTO DE APROBACION

CTFSA (S/.) N° PIPs

MONTO DE APROBACION

CTFSA (S/.) N° PIPs

MONTO DE

APROBACION CTFSA

(S/.)

AMAZONAS

ANCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANUCO

ICA

JUNIN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

TACNA

Total General

ESTADO ACTUAL PERFIL MONTO DE APROBACION CTFSA

(S/.)FACTIBILIDAD MONTO DE APROBACION CTFSA (S/.) N° PIPs

MONTO DE APROBACION

CTFSA (S/.)

MONTO TOTAL ADJUDICADO

(S/.)

CONCLUIDO

EJECUCION

EN PROCESO DE SELECCIÓN

PARA INICIAR PROCESO DE

SELECCIÓN

Total general

ESTADO ACTUAL EXPEDIENTE TECNICO MONTO DE APROBACION CTFSA

(S/.)OBRA MONTO DE APROBACION CTFSA (S/.) N° PIPs

MONTO DE APROBACION

CTFSA (S/.)

MONTO TOTAL EJECUTADO

(S/.)

CONCLUIDO

EJECUCION

EN PROCESO DE SELECCIÓN

PARA INICIAR PROCESO DE

SELECCIÓN

Total general

FASE N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA MONTO TOTAL EJECUTADO

PRE INVERSION

PERFIL

FACTIBILIDAD

INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO

OBRA

PSI

OBJETO DE FINACIAMIENTO N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIPMONTO DE

APROBACIÓN

PRE INVERSION

PERFIL

FACTIBILIDAD

INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO

OBRA

TOTAL 2013

UNIDAD EJECUTORA N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA MONTO TOTAL ADJUDICADO MONTO EJECUTADO UNIDAD EJECUTORA N° PIPs MONTO DE APROBACION

CTFSA MONTO TOTAL ADJUDICADO

INVERSION PRE INVERSION

OBRA PERFIL

EXPEDIENTE TECNICO FACTIBILIDAD

PRE INVERSION INVERSION

FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO

PERFIL OBRA

Total general Total general

ESTADO EJECUCION FISICA N° PIPs % MONTO DE APROBACION ESTADO EJECUCION FISICA N° PIPs % MONTO DE APROBACION

ATRASADO ATRASADO

ATRASADO -PLAZO VENCIDO ATRASADO -PLAZO VENCIDO

CONCLUIDO CONCLUIDO

CONCLUIDO EN PROCESO DE

LIQUIDACIÓN


LIQUIDACIÓN


RECEPCIÓN


RECEPCIÓN

CONCLUIDO Y LIQUIDADO CONCLUIDO Y LIQUIDADO

CONTRATO NULO CONTRATO NULO

EN PROCESO DE INICIO DE OBRA EN PROCESO DE INICIO DE OBRA

NORMAL NORMAL

PARALIZADO PARALIZADO

RESOLUCION DE CONTRATO RESOLUCION DE CONTRATO

Total general Total general

RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE CONTROL

CUADRO 01: PROYECTOS APROBADOS DE PRE INVERSION E INVERSION POR DEPARTAMENTO - FONDO SIERRA AZUL AL

OBRAEXPEDIENTE TECNICOFACTIBILIDADPERFIL TOTAL

FASE PRE INVERSION FASE INVERSION

CUADRO 02: ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN FASE DE PRE INVERSION - FONDO SIERRA AZUL AL

CUADRO 03: ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN FASE DE INVERSION - FONDO SIERRA AZUL

CUADRO 04: PROYECTOS APROBADOS- FONDO SIERRA AZUL AL

TOTAL2013 2014 2015 2016

CUADRO 06: PROYECTOS CONCLUIDOS - FONDO SIERRA AZUL AL CUADRO 07: PROYECTOS EN EJECUCION - FONDO SIERRA AZUL AL 04/04/2016

CUADRO 05: PROYECTOS APROBADOS POR AÑO - FONDO SIERRA AZUL AL

CUADRO 08: OBRAS EN EJECUCION - FONDO SIERRA AZUL AL CUADRO 09: ESTUDIOS EN EJECUCION - FONDO SIERRA AZUL AL


Pág.

74

v

NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%

FORMATO N° 1 OBRAS CULMINADAS

TOTAL

RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región

1

FECHA DE

INICIO

Avance

Fisico

(%)

Area

(ha)Familias CONTRATISTA

FECHA DE

CONTRATO

PLAZO DE

CULMINACION

FECHA DE

RECEPCION

DE OBRA

SITUACION

ACTUAL,

DESCRIPCION DEL

PROBLEMA,

ACCIONES

Avance

Financiero

%

Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Adjudicado

(S/.)

Ejecutado

(S/.)

FECHA DE

ENTREGA DE

TERRENO

Saldo (S/.)

Saldo

Monto

Aprobado

S/

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

10

2

6

7

9

4

5

3

8

Adicionales

(S/.)

Monto

Contrato

Vigente (S/.)

AMPLIACIONES

DE PLAZO

(DIAS)

FECHA DE

LIQUIDACION

DE LA OBRA


Pág.

75


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%


Obra0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%

FORMATO N° 2 OBRAS EN EJECUCIÓN

TOTAL

Familias CONTRATISTAFECHA DE

CONTRATO

FECHA DE

ENTREGA DE

TERRENO

Ejecutado

(S/.)Saldo (S/.)

Saldo

Monto

Aprobado

S/

RESPONSABLE

2


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Adjudicado

(S/.)

Adicionales

(S/.)

Monto

Contrato

Vigente (S/.)

AMPLIACIONES

DE PLAZO

(DIAS)

PLAZO DE

CULMINACION

INDICADOR DE

ATRASO

AVANCE <80%

SITUACION

ACTUAL,

DESCRIPCION

DEL PROBLEMA,

ACCIONES

FECHA DE

INICIO

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

TIEMPO

TRANSCURR

IDO

1

Avance

Financiero

%

Avance

Fisico

Progr

(%)

Area

(ha)

Avance

Fisico

Real

(%)

4

3

6

5

8

7

10

9


Pág.

76

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Obra

Supervisión

TOTAL

FORMATO N° 3 OBRAS EN LICITACIÓN


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Referencial

(S/.)

Fecha de

Convocatoria

Fecha de

Buena Pro

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION

DEL PROBLEMA, ACCIONES

TIEMPO

TRANSCURR

IDO

Area


FECHA DE

CONTRATO

Fecha de

consentimiento

Fecha para

Firma de

Contrato

Monto

Adjudicado

S/

% de

AdjudicaciónN° Proceso

N°

Convocatoria

1

2

3

4

6

5

8

7

10

9


Pág.

77


Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL

FORMATO N° 4 EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Adjudicado

(S/.)

Adicionales

(S/.)

Monto

Contrato

Vigente (S/.)

AMPLIACIONES

DE PLAZO

(DIAS)

PLAZO DE

CULMINACION

FECHA DE

RECEPCION DE

Expediente

Técnico

FECHA DE

LIQUIDACION

DEL

Expediente

Técnico

SITUACION

ACTUAL,

DESCRIPCION DEL

PROBLEMA,

ACCIONES

FECHA DE

INICIO

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)


CONTRATO

FECHA DE

ENTREGA DE

TERRENO

Ejecutado

(S/.)Saldo (S/.)

Saldo

Monto

Aprobado

S/

Avance

Financiero

%

Avance

Fisico

(%)

Area

(ha)

2

1

4

3

6

5

7

8

9

10


Pág.

78



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL

FORMATO N° 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EJECUCIÓN

RESPONSABLEEjecutado

(S/.)Saldo (S/.)

Saldo

Monto

Aprobado

S/

Avance

Financiero

%

Avance

Fisico

Progr

(%)

Avance

Fisico

Real

(%)


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Adjudicado

(S/.)

Adicionales

(S/.)

Monto

Contrato

Vigente (S/.)

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

AMPLIACIONES

DE PLAZO

(DIAS)

PLAZO DE

CULMINACION

INDICADOR DE

ATRASO

AVANCE <80%

TIEMPO

TRANSCURR

IDO

SITUACION

ACTUAL,

DESCRIPCION

DEL

PROBLEMA,

ACCIONES

Area


FECHA DE

CONTRATO

FECHA DE

ENTREGA DE

TERRENO

FECHA DE

INICIO

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9


Pág.

79

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO

Expediente Técnico

Supervisión

TOTAL


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

N° Proceso

Monto

Referencial

(S/.)

Fecha de

Convocatoria

SITUACION ACTUAL,

DESCRIPCION DEL PROBLEMA,

ACCIONES

Area


FECHA DE

CONTRATO

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

TIEMPO

TRANSCURR

IDO

N°

Convocatoria

Fecha de

Buena Pro

Fecha de

consentimie

nto

Fecha para

Firma de

Contrato

Monto

Adjudicado

S/

% de

Adjudicación

FORMATO N° 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LICITACIÓN

5

2

1

4

3

7

6

9

8

10


Pág.

80


Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%

Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL

FORMATO N°7 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN CULMINADOS


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Adjudicado

(S/.)

Adicionales

(S/.)

Monto

Contrato

Vigente (S/.)

AMPLIACIONES

DE PLAZO

(DIAS)

PLAZO DE

CULMINACION

FECHA DE

RECEPCION DE

Estudio de Pre

Inversión

FECHA DE

LIQUIDACION DE

LA Estudio de Pre

Inversión

SITUACION

ACTUAL,

DESCRIPCION DEL

PROBLEMA,

ACCIONES

FECHA DE

INICIO

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)


CONTRATO

FECHA DE

ENTREGA DE

TERRENO

Ejecutado

(S/.)Saldo (S/.)

Saldo

Monto

Aprobado

S/

Avance

Financiero

%

Avance

Fisico

(%)

Area

(ha)

2

1

4

3

6

5

7

8

9

10


Pág.

81



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%



Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%

FORMATO N° 8 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

TOTAL

RESPONSABLEEjecutado

(S/.)Saldo (S/.)

Saldo

Monto

Aprobado

S/

Avance

Financiero

%

Avance

Fisico

Progr

(%)

Avance

Fisico

Real

(%)


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

Monto

Adjudicado

(S/.)

Adicionales

(S/.)

Monto

Contrato

Vigente (S/.)

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

AMPLIACIONES

DE PLAZO

(DIAS)

PLAZO DE

CULMINACION

INDICADOR DE

ATRASO

AVANCE <80%

TIEMPO

TRANSCURR

IDO

SITUACION

ACTUAL,

DESCRIPCION DEL

PROBLEMA,

ACCIONES

Area


FECHA DE

CONTRATO

FECHA DE

ENTREGA DE

TERRENO

FECHA DE

INICIO

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9


Pág.

82

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Pre Inversión

Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

NOMBRE DEL PROYECTO


Supervisión

TOTAL

FORMATO N° 9 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN LICITACIÓN


Monto

Viabilidad

(s/.)

Monto

Aprobado por

CTFSA (s/.)

N° Proceso

Monto

Referencial

(S/.)

Fecha de

Convocatoria

SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION

DEL PROBLEMA, ACCIONES

Area


FECHA DE

CONTRATO

PLAZO DE

EJECUCION

(DC)

TIEMPO

TRANSCURR

IDO

N°

Convocatoria

Fecha de

Buena Pro

Fecha de

consentimie

nto

Fecha para

Firma de

Contrato

Monto

Adjudicado

S/

% de

Adjudicación

5

2

1

4

3

7

6

9

8

10


Pág.

83

NRO NOMBRE PROYECTO Objeto de Financiamiento SNIP REGIONMonto Viabilidad /

Estudio Pre Inversion

Monto Aprobado

Por CTFSA S/PIM 2015

Monto

Referencial (S/.)

Fecha Probable de

Convocatoria

Estado Situacional y

Acciones

1

2

3

5

6

7

TOTAL

FORMATO N°10 EXPEDIENTES POR LICITARSE

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO FONDO SIERRA AZUL …

Documents

Transcript of PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO FONDO SIERRA AZUL …