Asociatividad para la Internacionalización Clúster Oleaginoso Clúster Forestal - Madera URUGUAY.
Modelo de acuerdo para un clúster tipo...
Transcript of Modelo de acuerdo para un clúster tipo...
Modelo de acuerdo para un clúster
Cofinaciado por la Unión Europea
Modelo de acuerdo para un clúster tipo consorcio
Enero 2016
REVISIÓN
tipo consorcio
REVISIÓN 1 - Diciembre 2016
Escan, s.l.,
Traducción y adaptación
Avda. El Ferrol 14 Madrid 28029 España [email protected]
Fuente: Factor 4 2015 [email protected]
Este proyecto ha recibido financiamiento del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea No. 649666.
Los contenidos que aquí se incluyen reflejan solamente el punto de vista de los autores y la Agencia EASME
no es responsable del uso que pueda darse a la información de los mismos.
www.epcplus.org Este documento ha sido elaborado en el proyecto
“Energy Performance Contracting Plus” (EPC+) y
está disponible en su página web.
Energy Performance Contracting Plus
Indice
1. Introducción ................................
2. Acuerdo de empresas ................................
ANEXOS ................................................................
Energy Performance Contracting Plus
................................................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3
.............................................. 4
................................................................ 5
............................................................ 14
Energy Performance Contracting Plus
1. Introducción
En otros informes publicados en el proyecto EPC+
tipos y sus miembros tener diferentes relaciones entre sí. Para entender estas diferencias y sus
consecuencias en las decisiones de gestión y dirección se han considerado la categorización de
simple, complicado y tipo consorcio
según del tipo que sea.1
Un clúster complejo es la organización más apropiada en una situación previa a la comercialización para
promover los beneficios de colaboración entre las PYME
de tipo consorcio.
Un clúster simple y uno de tipo consorcio
una voluntad potencial de las partes a colaborar y u
mercado va a poner en marcha estos servicios en el corto y medio plazo (
También se incluye un modelo de acuerdo voluntario de colaboración
España. Este modelo se adjunta en el ANEXO B.
En el ANEXO C se incluyen las recomendaciones
Clúster tipo consorcio
Figura 1 – Clúster tipo consorcio
1 Información del tipo de clúster se incluye en
eficiencia energética.
Energy Performance Contracting Plus
l proyecto EPC+ se ha descrito que los clústeres pueden ser de diferentes
tipos y sus miembros tener diferentes relaciones entre sí. Para entender estas diferencias y sus
consecuencias en las decisiones de gestión y dirección se han considerado la categorización de
tipo consorcio y se han incluido los diferentes roles de los miembros del clúster
omplejo es la organización más apropiada en una situación previa a la comercialización para
colaboración entre las PYMEs y para apoyar la creación de
de tipo consorcio se crean para dar servicios energéticos innovadores cuando hay
una voluntad potencial de las partes a colaborar y un mercado de servicios EPC o la expectativa de que el
en marcha estos servicios en el corto y medio plazo (de 1 a 2 años).
modelo de acuerdo voluntario de colaboración utilizado en el proyecto EPC+ en
modelo se adjunta en el ANEXO B.
recomendaciones legislativas para acuerdos entre empresas
Un clúster tipo consorcio es un grupo de colaboración
PYMEs con fuertes conexiones entre todas y
Las responsabilidades y tareas se reparten y se desarrollan por l
diferentes socios del clúster.
El papel de socio leader podría ser asignado a uno de los socios
decisión de la forma de trabajo y la manera de hacer las
transacciones deben ser acordadas antes de la
Este tipo de clúster no es fácil de crear por el gran n
aspectos que deben ser considerados y acordados por todos los
socios. Las colaboraciones pueden estar basadas en un contrat
entre todos los socios o integrar a una nueva entidad legal
una joint venture). Los clústeres simples, representado
directores, pueden ser socios de un clúster complica
ster se incluye en Organización de los clústeres de empresas que frecen servicios de
4
que los clústeres pueden ser de diferentes
tipos y sus miembros tener diferentes relaciones entre sí. Para entender estas diferencias y sus
consecuencias en las decisiones de gestión y dirección se han considerado la categorización de clúster
incluido los diferentes roles de los miembros del clúster
omplejo es la organización más apropiada en una situación previa a la comercialización para
y para apoyar la creación de clústeres simples y/o
servicios energéticos innovadores cuando hay
n mercado de servicios EPC o la expectativa de que el
2 años).
utilizado en el proyecto EPC+ en
empresas.
grupo de colaboración formal de
y con un control central.
y se desarrollan por los
er asignado a uno de los socios. La
y la manera de hacer las
rdadas antes de la creación del clúster.
cil de crear por el gran número de
que deben ser considerados y acordados por todos los
olaboraciones pueden estar basadas en un contrato
re todos los socios o integrar a una nueva entidad legal (ejemplo
, representados por sus
omplicado.
Organización de los clústeres de empresas que frecen servicios de
Energy Performance Contracting Plus
Este documento incluye un ejemplo
clúster es una verdadera sociedad entre
contrato con los clientes.
Se recomienda a los socios de un clúster
fuera necesario, incluir partes del mismo en su acuerdo
solicitar ayuda jurídica (ver recomendaciones en el ANEXO C)
2. Acuerdo de empresas
Este acuerdo (el "Acuerdo”) con fecha de [
[Nombre de la empresa], representada por [
empresa NIF [..] (de aquí en adelante denominado "
y
[Nombre de la empresa], representada por [
empresa NIF [..] (de aquí en adelante denominado
y
[Nombre de la empresa], representada por [
empresa NIF [..] (de aquí en adelante denominado
En lo sucesivo, se mencionaran a todos
SIENDO:
A. Socio A es una empresa que ofrece
B. Socio B es una empresa que ofrece
C. Socio C es una empresa que ofrece
D. Las partes son proveedores independientes de servicios de eficiencia
en el área de proyectos con contratos de
servicios relacionados, con el objetivo de fortalecer su competitividad en el mercado
Energy Performance Contracting Plus
n ejemplo de acuerdo para un clúster de este tipo, se basa en
una verdadera sociedad entre socios iguales y que uno o varios actuarán como
Se recomienda a los socios de un clúster de este tipo leer el modelo de acuerdo d
fuera necesario, incluir partes del mismo en su acuerdo. También puede ser necesario en ciertos casos
(ver recomendaciones en el ANEXO C).
erdo”) con fecha de [día, mes, año], se realiza entre
], representada por [Nombre], [Posición], registrada en [
] (de aquí en adelante denominado "socio leader o socio A"),
], representada por [Nombre], [Posición], registrada en [ ],
(de aquí en adelante denominado "socio B"),
], representada por [Nombre], [Posición], registrada en [ ],
(de aquí en adelante denominado "socio C"),
todos como “las partes” y a uno de ellos como “la parte
una empresa que ofrece [breve descripción].
es una empresa que ofrece [breve descripción].
es una empresa que ofrece [breve descripción].
Las partes son proveedores independientes de servicios de eficiencia energética
proyectos con contratos de rendimiento energético “energy performance contracting
servicios relacionados, con el objetivo de fortalecer su competitividad en el mercado
5
, se basa en suponer que el
iguales y que uno o varios actuarán como parte para el
el modelo de acuerdo de un clúster simple y, si
. También puede ser necesario en ciertos casos
[… ], con el número de
], registrada en [ ], con el número de
], registrada en [ ], con el número de
la parte”.
energética que desean colaborar
energy performance contracting” y
servicios relacionados, con el objetivo de fortalecer su competitividad en el mercado.
Energy Performance Contracting Plus
LAS PARTES ACUERDAN:
Artículo 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES
“Acuerdo” Este acuerdo
“Asociados” Son los socio
“Cliente” Cliente del
“Contrato con el cliente” Contrato
eficiencia energética
"Fecha de comienzo" Fecha en la que e
“Servicios de eficiencia
energética”
Descrip
clúster
“Plan de negocio inicial” Plan de
“Comité” Comité
Clúster, en ingles “SME
Partnerships for Innovative
Energy Services” (SPIN)”
Grupo de empresas que se creará con este
“Subcontrato” Contrato entre
“Subcontratista” Otra entidad no perteneciente al clúster
Artículo 2. OBJETIVOS DE LA COLABORACION
Las partes colaboraran con el objetivo de desarrollar servicios de eficienc
estos servicios según el Código Europeo de Conducta para
comercializar estos servicios en España
Artículo 3. COMITÉ
3.1 En los 20 días siguientes a la fecha de comienzo
Comité Directivo para la coordinación
realizará sus debates de buena fe con el fin de
obtener éxito en el desarrollo y comercialización de los servicios de
Energy Performance Contracting Plus
DEFINICIONES E INTERPRETACIONES
Este acuerdo, sujeto a posibles variaciones según sus t
Son los socios del clúster.
Cliente del clúster.
Contrato entre el clúster y el cliente relacionado con la
eficiencia energética.
cha en la que este acuerdo se realiza y entra en vigor entre los socios.
escripción de los servicios energéticos que serán realizados por el
clúster.
Plan de negocio inicial incluido en el anexo A.
Comité como se especifica en el Art. 3.
Grupo de empresas que se creará con este Acuerdo.
Contrato entre el clúster y otra entidad no perteneciente a
Otra entidad no perteneciente al clúster.
TIVOS DE LA COLABORACION
colaboraran con el objetivo de desarrollar servicios de eficiencia energ
n el Código Europeo de Conducta para los Contratos de Rendimiento Energético y
rvicios en España.
En los 20 días siguientes a la fecha de comienzo de este acuerdo, las partes establecerán un
para la coordinación y gestión del clúster y sus actividades
bates de buena fe con el fin de trabajar en beneficio mutuo de las
éxito en el desarrollo y comercialización de los servicios de
6
según sus términos.
con la ejecución de servicios de
te acuerdo se realiza y entra en vigor entre los socios.
ción de los servicios energéticos que serán realizados por el
ad no perteneciente al mismo.
a energética comunes, realizar
Contratos de Rendimiento Energético y
las partes establecerán un
gestión del clúster y sus actividades. Este Comité
en beneficio mutuo de las partes y
eficiencia energética.
Energy Performance Contracting Plus
3.2 El papel del Comité será:
(a) supervisar las actividades de colaboración de las Partes en virtud del presente Acuerdo;
(b) discutir y establecer la estrategia general para el desarrollo de
energética;
(c) discutir y establecer la estrategia general y la comercialización del
de eficiencia energética;
(d) revisar y aprobar actualizaciones o enmiendas al plan de negocio inicial y las versiones
posteriores del Plan de Negocios;
(e) asignar responsabilidades y tareas a las respectivas
(f) revisar y aprobar actualizaciones o modificaciones del
las versiones posteriores de
(g) llevar una política de responsabilidad adecuada con los clientes;
(h) llevar a cabo las demás funciones que apropiada para alcanzar los fines del presente
Acuerdo, según lo determinado mutuamente por las Partes.
3.3 Cada parte tendrá un v
unanimidad.
3.4 Cada parte designará un representante
suficiente para tomar decisiones
3.5 El Comité se reunirá con la frecuencia requerida, pero en ningún caso inferior a
año. Las reuniones del
vídeo.
3.6 El socio designado por el Comité
de cada reunión, preferiblemente
Estas actas no estarán finalizad
3.7 Si el Comité no llega a un acuerdo sobre un asunto c
más partes, este p
asunto, para ser discu
3.8 Cualquier disputa que surja de la interpretación o aplicación del
pueda resolverse por mutuo acuerdo se someterá a la decisión de un
neutra elegido por acuerdo entre las partes o, a falta de tal acuerdo s
oficial.
Energy Performance Contracting Plus
El papel del Comité será:
(a) supervisar las actividades de colaboración de las Partes en virtud del presente Acuerdo;
(b) discutir y establecer la estrategia general para el desarrollo de los
(c) discutir y establecer la estrategia general y la comercialización del
de eficiencia energética;
(d) revisar y aprobar actualizaciones o enmiendas al plan de negocio inicial y las versiones
Plan de Negocios;
asignar responsabilidades y tareas a las respectivas partes;
evisar y aprobar actualizaciones o modificaciones del acuerdo de presupuesto inicial
las versiones posteriores del mismo;
llevar una política de responsabilidad adecuada con los clientes;
) llevar a cabo las demás funciones que apropiada para alcanzar los fines del presente
Acuerdo, según lo determinado mutuamente por las Partes.
arte tendrá un voto igual en el Comité y las decisiones serán tomadas por
arte designará un representante para el Comité con la profesionalidad y antigüedad
suficiente para tomar decisiones que surjan en el ámbito del clúster
se reunirá con la frecuencia requerida, pero en ningún caso inferior a
Las reuniones del Comité podrán celebrarse en persona o por conferencia de audio o
socio designado por el Comité será responsable de la preparación y ex
preferiblemente dentro de los quince (15) días a partir de su celebración.
o estarán finalizadas hasta que cada socio los revise y estén de acuerdo.
Si el Comité no llega a un acuerdo sobre un asunto considerado como importante por una o
ste presentará las respectivas posiciones de las p
discutidas de buena fe por las partes.
Cualquier disputa que surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo que no
pueda resolverse por mutuo acuerdo se someterá a la decisión de un
elegido por acuerdo entre las partes o, a falta de tal acuerdo s
7
(a) supervisar las actividades de colaboración de las Partes en virtud del presente Acuerdo;
los servicios de eficiencia
(c) discutir y establecer la estrategia general y la comercialización del clúster y los servicios
(d) revisar y aprobar actualizaciones o enmiendas al plan de negocio inicial y las versiones
acuerdo de presupuesto inicial y
) llevar a cabo las demás funciones que apropiada para alcanzar los fines del presente
y las decisiones serán tomadas por
profesionalidad y antigüedad
clúster.
se reunirá con la frecuencia requerida, pero en ningún caso inferior a seis veces al
podrán celebrarse en persona o por conferencia de audio o
será responsable de la preparación y expedición del acta
partir de su celebración.
socio los revise y estén de acuerdo.
como importante por una o
partes respecto a dicho
presente Acuerdo que no
pueda resolverse por mutuo acuerdo se someterá a la decisión de una entidad o persona
elegido por acuerdo entre las partes o, a falta de tal acuerdo se solicitara arbitraje
Energy Performance Contracting Plus
Artículo 4. RESPONSIBILIDADES Y DEBERES
4.1 Cada miembro firmante del presente documento
• Informar a sus clientes
clúster.
• Invitar a alguna empresa o experto que desee incorporarse al mismo
4.2 Las partes acuerdan asignar re
El socio leader debe cumplir las siguientes funcione
• Proveer la coordina
• Organizar el Comité Directivo
• Elaborar con los otros miembros materiales de
del clúster
• Realizar el marketing
• Captación de clientes.
• Gestionar las solicitudes de los
El socio B debe realizar las siguientes tareas
• …;
• …
• El socio C debe realizar las siguientes tareas:
• …;
• …
Artículo 5. SUBCONTRATISTAS
Cada socio puede incluir
Artículo 6. GASTOS
6.1 Una variación en el presupuesto general acordado y/o el cambio de tareas y presupuesto
entre los socios necesita ser aprobado por todos los socios.
Energy Performance Contracting Plus
DADES Y DEBERES DE CADA MIEMBRO
firmante del presente documento deberá:
sus clientes y a otros potenciales clientes de los servi
alguna empresa o experto que desee incorporarse al mismo
acuerdan asignar responsabilidades y tareas.
debe cumplir las siguientes funciones:
coordinación y gestión del clúster.
zar el Comité Directivo, preparar y realizar el informe de las reuniones
Elaborar con los otros miembros materiales de marketing como dípticos informativos
arketing – promoción de los servicios de eficiencia energética
Captación de clientes.
Gestionar las solicitudes de los clientes.
realizar las siguientes tareas:
debe realizar las siguientes tareas:
SUBCONTRATISTAS
puede incluir subcontratistas, aunque ello no exime de sus
en el presupuesto general acordado y/o el cambio de tareas y presupuesto
entre los socios necesita ser aprobado por todos los socios.
8
servicios ofrecidos por el
alguna empresa o experto que desee incorporarse al mismo.
preparar y realizar el informe de las reuniones
como dípticos informativos
ficiencia energética.
us obligaciones propias.
en el presupuesto general acordado y/o el cambio de tareas y presupuesto
Energy Performance Contracting Plus
6.2 En el caso de que hubiera gastos serán compartido
miembros del clúster
6.3 En los primeros cinco
informe detallado de los gastos de ese periodo
6.4 El socio leader elaborará
gastos de desarrollo del cl
según sea el caso.
Artículo 7. COMERCIALIZACIÓN
7.1 El precio de venta de
definido por el socio leader
Artículo 8. COMISIONES
8.1 En el caso de que un socio leader pueda cerrar un contrato con un cliente que ha sido
traído por otro socio o a
socio leader deberá pagar
Acuerdo del clúster.
8.2 Esto será abonado siembre que el socio leader ha facturado y recibido el pago del client
Artículo 9. BENEFICIOS
9.1 El objetivo de los socios
de los servicios de eficiencia energética.
metodología de participación
9.2 Con anterioridad al
competitivos.
Artículo 10. SOLICITUD DE SERVIC
10.1 En los tres días laborables
manifestar su interés de manera escrita
servicios.
10.2 Durante los cinco días
sus propuestas, incluyendo la información detallada de los diferentes
Energy Performance Contracting Plus
el caso de que hubiera gastos serán compartidos a partes iguales entre todos los
miembros del clúster.
nco días de cada mes cada socio preparara y enviara al s
detallado de los gastos de ese periodo.
l socio leader elaborará mensualmente un informe consolidado de gastos que resuma
gastos de desarrollo del clúster e indique la cantidad que cada uno deberá recibir o pagar
N
El precio de venta de los servicios de eficiencia energética propuest
socio leader tras consultar con los demás socios involucrados en
n el caso de que un socio leader pueda cerrar un contrato con un cliente que ha sido
por otro socio o a través de otra empresa durante el periodo de este A
socio leader deberá pagar a dicho socio una cantidad que se determinará al redactar el
.
Esto será abonado siembre que el socio leader ha facturado y recibido el pago del client
socios es el de compartir los beneficios generados por la comercialización
de los servicios de eficiencia energética. Investigarán los requisitos y viabilidad de una
metodología de participación justa de las ganancias.
Con anterioridad al Acuerdo sobre el reparto de beneficios, cada socio
SERVICIOS
laborables siguiente a la solicitud de los servic
manifestar su interés de manera escrita indicando su disponibilidad para realizar los
días laborables siguientes a la solicitud de los servicios
incluyendo la información detallada de los diferentes
9
partes iguales entre todos los
preparara y enviara al socio leader un
un informe consolidado de gastos que resuma los
o deberá recibir o pagar
servicios de eficiencia energética propuesto a un cliente será
involucrados en el clúster.
n el caso de que un socio leader pueda cerrar un contrato con un cliente que ha sido
el periodo de este Acuerdo, el
que se determinará al redactar el
Esto será abonado siembre que el socio leader ha facturado y recibido el pago del cliente.
l de compartir los beneficios generados por la comercialización
nvestigarán los requisitos y viabilidad de una
cada socio utilizará precios
servicios, los socios deberán
disponibilidad para realizar los
ervicios los socios enviarán
incluyendo la información detallada de los diferentes costes.
Energy Performance Contracting Plus
Artículo 11. CONTRATOS CON EL CLIENTE
11.1 Tipología General
a) Contrato de servicios: son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o un suministro. Dentro de este tipo están los contratos de servicios
energéticos que son los contratos para mejora de la eficiencia energética y cuando son con la
modalidad EPC se pagan con todo o parte de los ahorros energéticos obtenidos.
b) Contrato de suministro: son contratos de suministro los que tienen por objeto el suministro de
productos, por ejemplo suministro de energía eléctrica, combustibles, etc.
c) Contrato de obras: son contratos de obras aquellos
obra. El contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
En general se refieren a obra civil.
11.2 Plazo de duración de los contratos
La duración de los contratos deberá estab
naturaleza de las prestaciones. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas.
11.3 Contenido mínimo del contr
a) La identificación de las partes.
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c) Definición del objeto del contrato.
d) La enumeración de los documentos que integran el contrato.
e) El precio cierto, o el modo de determinarlo.
f) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas
g) Las condiciones de recepción, entrega o admisió
h) Las condiciones de pago.
i) Los supuestos en que procede la resolución.
j) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
contratista.
11.4 Modificación de los contratos
Si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada en un contrato ya
adjudicado, podrán realizarse las modificaciones oportunas mediante un acuerdo explícito por
ambas partes, donde se recojan las condiciones pertinentes. La modificación del contr
realizarse con el fin de modificar las prestaciones acordadas, adicionar prestaciones
Energy Performance Contracting Plus
CONTRATOS CON EL CLIENTE
Contrato de servicios: son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
o un suministro. Dentro de este tipo están los contratos de servicios
energéticos que son los contratos para mejora de la eficiencia energética y cuando son con la
modalidad EPC se pagan con todo o parte de los ahorros energéticos obtenidos.
ministro: son contratos de suministro los que tienen por objeto el suministro de
productos, por ejemplo suministro de energía eléctrica, combustibles, etc.
Contrato de obras: son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una
obra. El contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
En general se refieren a obra civil.
Plazo de duración de los contratos
La duración de los contratos deberá establecerse teniendo en cuenta fundamentalmente la
naturaleza de las prestaciones. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas.
Contenido mínimo del contrato: Deben incluir las siguientes menciones:
La identificación de las partes.
La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
Definición del objeto del contrato.
La enumeración de los documentos que integran el contrato.
ecio cierto, o el modo de determinarlo.
La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas
Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
Las condiciones de pago.
Los supuestos en que procede la resolución.
La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
Modificación de los contratos
e la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada en un contrato ya
adjudicado, podrán realizarse las modificaciones oportunas mediante un acuerdo explícito por
ambas partes, donde se recojan las condiciones pertinentes. La modificación del contr
realizarse con el fin de modificar las prestaciones acordadas, adicionar prestaciones
10
Contrato de servicios: son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
o un suministro. Dentro de este tipo están los contratos de servicios
energéticos que son los contratos para mejora de la eficiencia energética y cuando son con la
modalidad EPC se pagan con todo o parte de los ahorros energéticos obtenidos.
ministro: son contratos de suministro los que tienen por objeto el suministro de
productos, por ejemplo suministro de energía eléctrica, combustibles, etc.
que tienen por objeto la realización de una
obra. El contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
lecerse teniendo en cuenta fundamentalmente la
naturaleza de las prestaciones. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas.
La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas
La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
e la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada en un contrato ya
adjudicado, podrán realizarse las modificaciones oportunas mediante un acuerdo explícito por
ambas partes, donde se recojan las condiciones pertinentes. La modificación del contrato podrá
realizarse con el fin de modificar las prestaciones acordadas, adicionar prestaciones
Energy Performance Contracting Plus
complementarias a las inicialmente contratadas o ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentació
11.5 Principios de igualdad y transparencia.
Se otorgará a los componentes de un clúster un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
ajustarán su actuación al principio de transparencia.
11.6 Confidencialidad.
No se divulgará la información facilitada que haya sido designada como confidencial, en particular,
este carácter afecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.
Artículo 12. SUBCONTRATACION
12.1 En este caso se acordar
en el contrato del cliente.
12.2 El subcontratista deberá prestar los s
con la buena práctica profesional.
12.3 El subcontratista tendrá la responsabilidad
para realizar los trabajos
12.4 El subcontratista deberá asegurar que
experiencia profesional necesaria para la realización de los trabajos asignados
12.5 Las tarifas y condiciones de pago
naturaleza y la duración de l
mismos.
12.6 Las tarifas y condiciones de pago se detallan en cada
Artículo 13. INCUMPLIMIENTO
13.1 En el caso de que los
solicitados, el subcontrat
ratificados hasta llegar a ser satisfactorios
13.2 Si el subcontratista deja de cumplir con sus obligaciones en virtud del subcontrato, el
leader puede - sin perjuici
sus pagos en proporción al grado de incumplimiento.
Energy Performance Contracting Plus
complementarias a las inicialmente contratadas o ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo.
Principios de igualdad y transparencia.
Se otorgará a los componentes de un clúster un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
ajustarán su actuación al principio de transparencia.
divulgará la información facilitada que haya sido designada como confidencial, en particular,
este carácter afecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ACIONES
acordaran las condiciones comerciales en línea con lo que se ha acordado
liente.
deberá prestar los servicios de acuerdo con los términos del
con la buena práctica profesional.
tendrá la responsabilidad de obtener los permisos
r los trabajos subcontratados, según la legislación vigente.
ista deberá asegurar que el personal que realice los s
onal necesaria para la realización de los trabajos asignados
Las tarifas y condiciones de pago de la subcontratación pueden variar dependiendo de la
naturaleza y la duración de los servicios prestados y se acordaran antes del inicio de los
Las tarifas y condiciones de pago se detallan en cada subcontratación
l caso de que los servicios realizados por un subcontratista
ubcontratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que serán
llegar a ser satisfactorios.
ubcontratista deja de cumplir con sus obligaciones en virtud del subcontrato, el
sin perjuicio de su derecho a rescindir el subcontrato
sus pagos en proporción al grado de incumplimiento.
11
complementarias a las inicialmente contratadas o ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
n preparatoria del mismo.
Se otorgará a los componentes de un clúster un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
divulgará la información facilitada que haya sido designada como confidencial, en particular,
este carácter afecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
condiciones comerciales en línea con lo que se ha acordado
ervicios de acuerdo con los términos del subcontrato y
er los permisos y licencias necesarias
según la legislación vigente.
el personal que realice los servicios tiene la
onal necesaria para la realización de los trabajos asignados.
variar dependiendo de la
n antes del inicio de los
subcontratación.
tista no cumplan con los
las medidas necesarias para asegurar que serán
ubcontratista deja de cumplir con sus obligaciones en virtud del subcontrato, el socio
ontrato - reducir o recuperar
Energy Performance Contracting Plus
Artículo 14. CONFIDENCIALIDAD
14.1 Excepto en la medida expresamente autorizada por el presente Acuerdo o
contrario por escrito entre l
publicar o divulgar ninguna
14.2 Cada parte estará obligad
Estos mismos términos se
Artículo 15. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
15.1 Ningún socio utilizará ninguna marca comercial o de servicio
emblemas o logotipos pertenec
disposiciones del presente Acuerdo o las i
15.2 Ningún socio, en virtud de este acuerdo,
propiedad de otra p
15.3 Las partes poseen conjuntamente los derechos de propiedad intelectual
del trabajo realizado
Artículo 16. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD
16.1 La responsabilidad de cara al misma serán definidos y acordados entre los
16.2 El socio leader se compromete a llevar y mantener las pólizas de seguro aceptad
Partes y requeridos por la legislación aplicable pertinente
la práctica estándar
16.3 Cada miembro será responsable de cualquier responsabilidad, daños y costes derivados de
la falta de cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas en este
anexos.
16.4 Cada socio tendrá un seguro contra riesgos y daños relacionados con la ejecución de este
Acuerdo como exige la legislación vigente
16.5 Una copia de todos los contratos de seguro en cuestión será enviada por cada socio
principal que va a almacenar y
16.6 El Socio leader investigará, e
Acuerdo, las diferencias entre los contratos de seguro de los
armonización y reducción de costes
Energy Performance Contracting Plus
Excepto en la medida expresamente autorizada por el presente Acuerdo o
contrario por escrito entre los socios, cada uno mantendrá la confidencialidad y no podrá
ninguna información confidencial de otro.
arte estará obligada por los términos de confidencialidad del contrato
términos se habrán incorporado en los subcontratos.
. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ocio utilizará ninguna marca comercial o de servicios, nombres comerciales,
emblemas o logotipos pertenecientes a los otros socios, excepto de conformidad con las
disposiciones del presente Acuerdo o las instrucciones dadas por la otra p
ocio, en virtud de este acuerdo, tendrá derecho de propiedad intelectual
parte.
conjuntamente los derechos de propiedad intelectual
del trabajo realizado, en virtud de este Acuerdo.
SEGUROS Y RESPONSABILIDAD
de cara al Cliente que puede ser aceptada así como la limitación de serán definidos y acordados entre los miembros en el Comité.
se compromete a llevar y mantener las pólizas de seguro aceptad
Partes y requeridos por la legislación aplicable pertinente y razonablemente requerido por
la práctica estándar.
será responsable de cualquier responsabilidad, daños y costes derivados de
la falta de cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas en este
ocio tendrá un seguro contra riesgos y daños relacionados con la ejecución de este
Acuerdo como exige la legislación vigente.
Una copia de todos los contratos de seguro en cuestión será enviada por cada socio
principal que va a almacenar y compartir estos documentos con los otros socios
investigará, en los 3 meses siguientes a la entrada en vigor del presente
Acuerdo, las diferencias entre los contratos de seguro de los socios y las oportunidades de
ucción de costes.
12
Excepto en la medida expresamente autorizada por el presente Acuerdo o, se acuerde lo
mantendrá la confidencialidad y no podrá
por los términos de confidencialidad del contrato con el cliente.
, nombres comerciales,
a los otros socios, excepto de conformidad con las
nstrucciones dadas por la otra parte.
derecho de propiedad intelectual que sea
conjuntamente los derechos de propiedad intelectual sobre el resultado
así como la limitación de la miembros en el Comité.
se compromete a llevar y mantener las pólizas de seguro aceptadas entre las
y razonablemente requerido por
será responsable de cualquier responsabilidad, daños y costes derivados de
la falta de cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas en este Acuerdo y sus
ocio tendrá un seguro contra riesgos y daños relacionados con la ejecución de este
Una copia de todos los contratos de seguro en cuestión será enviada por cada socio al socio
compartir estos documentos con los otros socios.
los 3 meses siguientes a la entrada en vigor del presente
ocios y las oportunidades de
Energy Performance Contracting Plus
Artículo 17. DURACIÓN
17.1 El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la firma por ambas Partes
el plazo que se acuerde
17.2 Este Acuerdo se prorrogará automáticamente
escrito por una de las
Artículo 18. TERMINACIÓN ANTICIPADA
18.1 Cada socio tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por
escrito a todos los demás socios,
Artículo 19. ASIGNACIONES.
19.1 Los socios no podrá
previo por escrito de los demás socios
Articulo 20. ELECCIÓN DE LEGISLACION
Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
los socios aceptan la jurisdicción exclusiva de
---------------------
Firmado en (ciudad) _____________
originales, cada socio recib
En calidad de socio A
Energy Performance Contracting Plus
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la firma por ambas Partes
el plazo que se acuerde.
Este Acuerdo se prorrogará automáticamente a menos que una notificación
por una de las partes al menos un mes antes de la fecha de finalización
. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Cada socio tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por
escrito a todos los demás socios, razonando sus motivos.
podrán ceder o transferir este Acuerdo a un tercero sin el consentimiento
previo por escrito de los demás socios.
LEGISLACION Y COMPETENCIA JUDICIAL
Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes nacionales
aceptan la jurisdicción exclusiva de los tribunales.
_____________, [día /mes/ año] ________en dos
recibe una copia.
En calidad de socio B
13
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la firma por ambas Partes y concluirá en
a notificación se envíe por
finalización.
Cada socio tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por
ceder o transferir este Acuerdo a un tercero sin el consentimiento
nacionales. El socio leader y
en dos ejemplares
Energy Performance Contracting Plus
Empresa:___________________ Nombre:___________________
En calidad de socio C
Empresa:___________________ Nombre:___________________
ANEXOS
- Anexo A : Plan de Negocio Ini
- Anexo B : Acuerdo Voluntario d
- Anexo C: Recomendaciones para las empresas del clúster
ANEXO B: Acuerdo Voluntario de Colaboración
Energy Performance Contracting Plus
Empresa:____________________ Nombre:____________________
En calidad de socio D
Empresa: ____________________
Nombre: ____________________
Inicial (www.epcplus.org)
Acuerdo Voluntario de Colaboración
Anexo C: Recomendaciones para las empresas del clúster
Acuerdo Voluntario de Colaboración
14
Empresa:____________________ ____________________
____________________ Nombre: ____________________
Energy Performance Contracting Plus
Energy Performance Contracting Plus
Nota: Se han firmado dos Acuerdos Voluntarios
15
Nota: Se han firmado dos Acuerdos Voluntarios en España.
Energy Performance Contracting Plus
ANEXO C: Recomendaciones para las empresas del clúster
1.- MARCO LEGAL
− La Directiva 2012/27/UE y el Real decreto 56/2016 contemplan determinadas definiciones que
afectan a los Proveedores de Servicios Energéticos.
− El Real Decreto 56/2016 establece un Registro de PSE en el Ministerio de Industria y Energía, que
será gestionado por el IDAE.
− La Ley de Contratos del Sector Público (año 2011) establece normativas para este tipo de contratos,
pero algunas de las cuales s
entre el clúster y el cliente.
− La Especificación AENOR 0055, “Clasificación de proveedores de servicios energéticos” (año 2016)
también es conveniente conocer por los participantes en el mer
− La ley de Agrupaciones de Interés Económico de 29 de abril de 1991 si bien está relacionada con la
contratación pública puede servir como ejemplo para los acuerdos que realice el clúster y para la
contratación con el cliente.
La Agrupación de Interés Económico
Agrupaciones de Interés Económico
reguladas por la Ley 196/1963, y más
mercado interior una función similar
Interés Económico Europeo (AIEE),
la Ley 12/1991 de aplicación a las
Reglamento remita o habilite para ello
La figura de la AIE es uno de los
licitación, teniendo la agrupación
miembros que la componen (Otros
de inversión colectiva, las sociedades
las UTES, y así:
• Su finalidad es la de facilitarsocios.
• No tienen ánimo de lucro por
• Su objeto es limitado. Eneconómica auxiliar de la que
• Los participes en la misma
Energy Performance Contracting Plus
para las empresas del clúster
La Directiva 2012/27/UE y el Real decreto 56/2016 contemplan determinadas definiciones que
afectan a los Proveedores de Servicios Energéticos.
El Real Decreto 56/2016 establece un Registro de PSE en el Ministerio de Industria y Energía, que
será gestionado por el IDAE.
La Ley de Contratos del Sector Público (año 2011) establece normativas para este tipo de contratos,
pero algunas de las cuales sería conveniente introducir como recomendaciones en los contratos
La Especificación AENOR 0055, “Clasificación de proveedores de servicios energéticos” (año 2016)
también es conveniente conocer por los participantes en el mercado de los servicios energéticos.
La ley de Agrupaciones de Interés Económico de 29 de abril de 1991 si bien está relacionada con la
contratación pública puede servir como ejemplo para los acuerdos que realice el clúster y para la
ente.
Económico (en lo sucesivo AIE), es regulada por la Ley 12/1991, de 29 de abril de
Agrupaciones de Interés Económico, en sustitución de la vieja figura de las Agrupaciones
más recientemente por la Ley 18/1982 (LUTE). La AIE
similar a la que en el ámbito comunitario lleva a cabo
regulada ésta por el Reglamento (CEE) 2137/198
s AIEE con domicilio en España, en aquellos aspectos
ello a la legislación interna (Art. 22.1 Ley 12/1991).
los modos en los que diversas empresas concurren
agrupación resultante personalidad jurídica independiente
supuestos son las Sociedades de Garantía Reciproca,
sociedades de sociedades, etc.). La AIE guarda ciertas
facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de
por sí mismas.
En el caso de las AIE debe tratarse exclusivamenteque desarrollen sus socios.
misma responden de las deudas de la sociedad.
16
La Directiva 2012/27/UE y el Real decreto 56/2016 contemplan determinadas definiciones que
El Real Decreto 56/2016 establece un Registro de PSE en el Ministerio de Industria y Energía, que
La Ley de Contratos del Sector Público (año 2011) establece normativas para este tipo de contratos,
ería conveniente introducir como recomendaciones en los contratos
La Especificación AENOR 0055, “Clasificación de proveedores de servicios energéticos” (año 2016)
cado de los servicios energéticos.
La ley de Agrupaciones de Interés Económico de 29 de abril de 1991 si bien está relacionada con la
contratación pública puede servir como ejemplo para los acuerdos que realice el clúster y para la
/1991, de 29 de abril de
Agrupaciones de Empresas
a AIE desempeña en el
cabo la Agrupación de
85, del Consejo, siendo
aspectos en que dicho
1).
concurren unidas a una
independiente de la de los
Reciproca, las instituciones
ciertas similitudes con la de
de la actividad de sus
exclusivamente de una actividad
Energy Performance Contracting Plus
Sin embargo guarda diferencias sustanciales
• Tienen personalidad Jurídicacon el sector público, quecontratar y, en su caso clasificación,ser las propias de la AIE. los contratos que así lo exijan.
• La responsabilidad de lossubsidiaria respecto a la de
• El sistema de colaboracióndesarrollo de una obra, servicioindefinido.
• La UTE se crea para ejecucionesexiste al margen de las ejecuciones
− La Unión Temporal de Empresas, UTE, bien conocida en España puede ser asimilada por el clúster
por lo que a continuación se podría establecer un “paralelismo”
ENTRE LAS EMPRESAS que suministran servicios energéticos en el marco
2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA UTE
Es la UTE un sistema de agrupación
que tiene como fin la ejecución de una
A pesar de la regulación parcial y dispersa
coincidentes, y de la falta de regulación
una serie de notas definitorias de estos
• La UTE carece de personalidadEl CLUSTER carece de personalidad jurídica, por ej. El CLUSTER no tiene un patrimonio común.
• Las obligaciones son asumidas Las obligaciones son asumidas por los miembros del
• La UTE tiene carácter temporal. El CLUSTER tiene carácter temporal, aunque puede durar varios años mediante acuerdo de las empresas.
• De resultar adjudicataria del contrato, la UTE ha de formalizarse en escritura pública. De resultar adjudicataria del contrato con el Cliente Privado, el CLUSTER tiene la opción de formalizar o no escritura pública.
A.- FALTA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
“La Unión Temporal de Empresas no
Energy Performance Contracting Plus
sustanciales con la UTE:
Jurídica y carácter mercantil, lo que supone, a losque su capacidad de obrar, solvencia, ausencia declasificación, no se deriva de la que tengan sus socios,
En particular, la AIE ha de disponer de clasificación exijan.
los socios es solidaria en el caso de la UTE, ende la propia Agrupación.
colaboración entre empresarios en la UTE tiene un tiemposervicio o suministro, mientras que la AIE se constituye
ejecuciones de obras, servicios o suministros concretos,ejecuciones concretas.
La Unión Temporal de Empresas, UTE, bien conocida en España puede ser asimilada por el clúster
por lo que a continuación se podría establecer un “paralelismo” sustituyendo UTE por ACUERDO
ENTRE LAS EMPRESAS que suministran servicios energéticos en el marco del proyecto EPC+.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA UTE
agrupación de empresas que da lugar a una organización sin
una obra, servicio o suministro determinado.
dispersa de la UTE en normas de tipo fiscal y administrativo,
regulación civil y mercantil sobre la misma, si
estos entes:
personalidad jurídica. El CLUSTER carece de personalidad jurídica, por ej. El CLUSTER no tiene un patrimonio común.
asumidas por los miembros de la UTE con carácter solidario. Las obligaciones son asumidas por los miembros del CLUSTER con carácter solidario.
La UTE tiene carácter temporal. El CLUSTER tiene carácter temporal, aunque puede durar varios años mediante acuerdo de las
De resultar adjudicataria del contrato, la UTE ha de formalizarse en escritura pública. De resultar adjudicataria del contrato con el Cliente Privado, el CLUSTER tiene la opción de formalizar o no escritura pública.
FALTA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
tendrá personalidad jurídica propia.” (Art. 7.2 LUTE).
17
los efectos de contratar de prohibiciones para
socios, sino que han de clasificación propia para licitar
en tanto en las AIE es
tiempo cierto para el constituye por tiempo
concretos, mientras que la AIE
La Unión Temporal de Empresas, UTE, bien conocida en España puede ser asimilada por el clúster
sustituyendo UTE por ACUERDO
del proyecto EPC+.
sin personalidad jurídica,
administrativo, no siempre
pueden establecerse
El CLUSTER carece de personalidad jurídica, por ej. El CLUSTER no tiene un patrimonio común.
solidario. CLUSTER con carácter solidario.
El CLUSTER tiene carácter temporal, aunque puede durar varios años mediante acuerdo de las
De resultar adjudicataria del contrato, la UTE ha de formalizarse en escritura pública. De resultar adjudicataria del contrato con el Cliente Privado, el CLUSTER tiene la opción de
LUTE).
Energy Performance Contracting Plus
Tal y como recoge la jurisprudencia,
Administración contratante, y al margen
subjetivo de imputación de derechos
Como consecuencia de su falta de personalidad,
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
al derecho de los acreedores, siendo
con su patrimonio por los actos que
posible existencia de un fondo
efectivamente podrán dirigirse los
su actividad y se encuentren depositados
posibilidad del acreedor de reclamar
A pesar de su falta de personalidad,
de “personificación” que le permite
jurídicas, y así:
• La UTE puede ser parte –jurisprudencia a las unionesartículos 6.5º y 7.6º de la Ley
• En las relaciones jurídico-tributarias,obligaciones en sus relaciones
• En el ámbito laboral, la UTEen el Registro de Empresasy de prevención de riesgosobra.
B.- NATURALEZA SOLIDARIA DE LAS OBLIGACIONES
“Los empresarios que concurran agrupados
deberán nombrar un representante
derechos y cumplir las obligaciones
la existencia de poderes mancomunados
A efectos de la licitación, los empresarios
indicar los nombres y circunstancias
asumen el compromiso de constituirse
contrato.” (Art.59.2 TRLCSP).
Como queda anotado, la falta de
patrimonio. A su vez, de la ausencia
que se relacionan con ella se lleve
UTE) frente a terceros por los actos
solidaria e ilimitada para sus miembros.”
recoge en el Código Civil (CC) en su
más deudores en una sola obligación
Energy Performance Contracting Plus
jurisprudencia, esta figura “no es algo que pueda encarnar,
margen de las personas de sus componentes,
s y obligaciones.” (STS 3416/2001).
de personalidad, la UTE carece de patrimonio propio,
obligaciones que se atribuye a una persona y sirve
siendo por ello sus miembros los que responden directa
que realizan dentro o a través de la UTE. No contradice
operativo común previsto en la LUTE, (Art.8.e.5.),
acreedores –al igual que contra los ingresos que
depositados en una cuenta bancaria a su nombre
reclamar frente a los integrantes de la Unión.
personalidad, la Ley otorga a la Unión Temporal de Empresas
permite operar por sí misma en determinados ámbitos
–legitimación activa y pasiva- en un proceso judicial,las uniones sin personalidad, a las que se le reconoce
Ley de Enjuiciamiento Civil.
tributarias, la UTE tiene entidad propia en tantorelaciones con la Administración Tributaria.
UTE puede contratar por sí empleados, debiendoEmpresas Acreditadas, y ser sujeto de las obligaciones que
riesgos establece la ley para los distintos sujetos que
NATURALEZA SOLIDARIA DE LAS OBLIGACIONES
agrupados en uniones temporales quedarán obligados
o apoderado único de la unión con poderes bastantes
que del contrato se deriven hasta la extinción del
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
circunstancias de los que la constituyan y la participación de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
personalidad jurídica implica que la UTE no puede
ausencia de patrimonio, deriva el que la tutela de los
lleve a cabo estableciendo “La responsabilidad (de
actos y operaciones en beneficio del común, que
miembros.”(Art. 8.e.8 LUTE). El concepto de responsabilidad solidaria se
su artículo 1138: “La concurrencia de dos o más
obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho
18
encarnar, frente a la
componentes, un separado centro
propio, entendiendo por tal
sirve de garantía general
directa e ilimitadamente
contradice esta afirmación la
LUTE, (Art.8.e.5.), contra el que
que obtenga la UTE con
-, sin que ello limite la
Empresas un cierto grado
ámbitos de las relaciones
judicial, asimilándola la esta capacidad en los
tanto sujeto de derechos y
debiendo entonces inscribirse que en materia laboral que intervienen en la
obligados solidariamente y
bastantes para ejercitar los
del mismo, sin perjuicio de
cuantía significativa.
unión temporal deberán
cada uno, así como que
resultar adjudicatarios del
puede ser titular de un
los intereses de terceros
(de los integrantes de la
que será en todo caso
responsabilidad solidaria se
más acreedores o de dos o
derecho a pedir, ni cada
Energy Performance Contracting Plus
uno de éstos deba prestar íntegramente,
la obligación expresamente lo determine,
La naturaleza solidaria de la obligación
Temporal responde frente a terceros
su propio patrimonio, sin que ello
sus codeudores la parte que les corresponde
un contrato con la UTE (Cliente, p
sin tener con ella ninguna relación
se debe referir tanto a las contractuales
La naturaleza ilimitada de la responsabilidad
empresas miembros de la unión, individualmente,
independientemente del porcentaje
habitual será que la reclamación se
UTE misma. De igual modo, habiendo
ejecutar el titulo judicial frente a cualquiera
demandados.
Por ser contrario al principio de responsabilidad
el pacto interno por el que se exima
El modo en que se obligan la UTE
través de la figura del gerente único
Temporal, con poderes suficientes de
contraer las obligaciones correspondientes.
precisamente a través del Gerente,
contratos suscriba en nombre de la
introduce un matiz: “… y deberán
poderes bastantes para ejercitar los
hasta la extinción del mismo, sin
otorgar para cobros y pagos de cuantía
que existe la posibilidad de que uno
agrupación y no existiendo oposición
menos a la hora de impugnar actos
C.- CARÁCTER TEMPORAL
Dado que se constituye para un fin
7 de la LUTE define precisamente
Unión Temporal de Empresas el
determinado o indeterminado para
en todo el caso el plazo máximo de
8.c “Las uniones temporales de empresas
suministro que constituya su objeto.
Energy Performance Contracting Plus
íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá
determine, constituyéndose con el carácter de solidaria
obligación supone, por lo tanto, que cada uno de los
terceros del total cumplimiento de las obligaciones,
excluya el posterior derecho de repetición del
corresponde (Art. 1145 CC). Terceros son tantos
proveedor, etc.), como aquellos otros que puedan
contractual, pues es claro que el carácter solidario
contractuales como a las extracontractuales.
responsabilidad supone que el tercero podrá reclamar
individualmente, la totalidad de la obligación que
porcentaje de participación de esa empresa en la UTE
se realice frente a todos los miembros de la UTE
habiendo obtenido una sentencia favorable, el beneficiado
cualquiera o todos los integrantes de la Unión
responsabilidad solidaria e ilimitada, no es oponible
exima de responsabilidad a alguno de los socios.
y, por lo anteriormente apuntado, los integrantes
único tal y como recoge la LUTE: “Existirá un Gerente
de todos y cada uno de sus miembros para ejercitar
correspondientes. Las actuaciones de la Unión Temp
Gerente, nombrado al efecto, haciéndolo éste constar así
la Unión -Art. 8º.d. LUTE”, y de igual modo, el
deberán nombrar un representante o apoderado único
los derechos y cumplir las obligaciones que del
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
cuantía significativa.” Con todo, veremos como
uno sólo de los miembros de la UTE, actuando
oposición por parte del resto de los miembros, puede actuar
administrativos en el proceso de contratación.
determinado, alcanzado el mismo, la UTE debe
precisamente la UTE en razón a esta temporalidad: “Tendrá
el sistema de colaboración entre empresarios
el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o
de duración de las mismas en el artículo
empresas tendrán una duración idéntica a la
objeto. La duración máxima no podrá exceder de veinticinco
19
habrá lugar a esto cuando
solidaria.”
los miembros de la Unión
de forma ilimitada con
del que paga para exigir a
tantos los que sean parte en
puedan verse perjudicados
solidario de esas obligaciones
reclamar a cualquiera de las
que la UTE debe afrontar,
UTE. Evidentemente, lo
UTE y, además, frente a la
beneficiado por ella podrá
Temporal previamente
oponible frente a tercero
integrantes de la misma, es a
Gerente único de la Unión
ejercitar los derechos y
emporal se realizarán
así en cuantos actos y
el TRLCSP si bien éste
único de la unión con
del contrato se deriven
mancomunados que puedan
como la doctrina entiende
actuando en beneficio de la
actuar por sí mismo, al
extinguirse. El artículo
endrán la consideración de
empresarios por tiempo cierto,
suministro”. Limitando
de la obra, servicio o
veinticinco años, salvo
Energy Performance Contracting Plus
que se trate de contratos que comprendan
cuyo caso, la duración máxima será
Para el cómputo de la duración ejecución, sino también las prorrogasc. LUTE: “También podrán desarrollar
objeto principal”). La normativa administrativa guarda
Según el TRLCSP (Art. 59.3) “la duración
del contrato hasta su extinción.”
servicio o suministro. En la práctica,
tendrá lugar una vez ejecutada la
periodo de garantía.
El TRLCSP al contrario que la LUTE,
establece periodos máximos de duración
suponen diferencias con los señalados
cincuenta años (de duración de la
concesión pública, se limita a cuarenta
además establece un plazo máximo
no siendo su objeto una concesión
(Art. 314 TRLCSP). Pero, reiteramos,
de los contratos reseñados, sean o no ejecutados
[Doctrina 01 (C.08.01): Los plazos disposiciones de la LUTE. “… la JCCA
Ley de Contratos de las Administraciones
la duración de la unión temporal
coincidir con la propia duración del
deba aplicarse la regla de duración de
“… no existe conexión entre los texto
y uniones temporales de empresas
uniones de empresarios para contratar
que el resultante de la duración del
segunda, ésta última establece requisitos
requisitos, o bien son distintos, o bien
25/1997.
D.- FORMALIZACIÓN EN ESCRITURA
“Podrán contratar con el sector público
efecto, sin que sea necesaria la formalización
efectuado la adjudicación del contrato
Aun hoy en día existe controversia
concurrencia de voluntades de las
otorgamiento de escritura pública, la
Energy Performance Contracting Plus
comprendan la ejecución de obras y explotación de
de cincuenta años.” de la prestación, no solo se tendrá en cuenta
prorrogas que pudieran ser concedidas, y las obras complementarias.desarrollar o ejecutar obra y servicios complementarios
ciertas diferencias de matiz respecto a la fiscal:
duración de las uniones temporales de empresarios
Se habla aquí de duración del contrato, no de
práctica, y aun a efectos fiscales, la extinción ordinaria
la prestación objeto del contrato, sino una vez
LUTE, no establece periodos máximos de duración de
duración de ciertos contratos, -sean o no ejecutados
señalados por la LUTE para la duración de las
la UTE) que la LUTE establece como máximo
cuarenta (de duración del contrato) en el caso del
máximo de veinte años (de duración del contrato), para
concesión pública, se trate de un contrato de colaboración
reiteramos, estos dos límites previstos por el TRLCSP, lo
no ejecutados por una UTE.
de los contratos administrativos no se encuentran limitados JCCA entiende que el precepto del artículo 24.1,
Administraciones Públicas (Art. 59.3 TRLCSP) no admite otra
de empresarios a efectos de la contratación
del contrato, sin perjuicio de que, a otros efectos,
de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.” - MEH 11/2002
textos legales examinados -LCAP y Ley de régimen
empresas- pues mientras la LCAP establece los requisitos
contratar con la Administración, sin establecer más
del contrato sin remitirse, como podía perfectamente
requisitos para la aplicación de un determinado
bien operan con independencia de los establecidos
ESCRITURA PÚBLICA
público las uniones de empresarios que se constituyan
formalización de las mismas en escritura pública
contrato a su favor.” (Art. 59.1 TRLCSP). controversia sobre si la UTE queda constituida en
las diversas empresas que acuerdan ese fin o, por
la que da lugar al nacimiento de la UTE.
20
de servicios públicos, en
cuenta el plazo inicial de complementarias. (Art. 8
complementarios y accesorios del
empresarios será coincidente con la
de duración de la obra,
ordinaria de la UTE no
vez haya transcurrido el
de la UTE, sí en cambio
ejecutados por una UTE-, que
UTE. Así, el plazo de
para los supuestos de
del TRLCSP (Art. 268), que
para el supuesto de que,
colaboración con el sector público
lo son para la duración
encuentran limitados por las 24.1, tercer párrafo, de la
otra interpretación que
administrativa deberá
efectos, como son los fiscales,
MEH 11/2002.
fiscal de agrupaciones
requisitos que han de reunir las
más límite a su duración
perfectamente haberlo hecho a la
régimen fiscal y estos
establecidos en la LCAP.” - MEH
constituyan temporalmente al
pública hasta que se haya
en el momento de la
por el contrario, si es el
Energy Performance Contracting Plus
En el orden de la contratación pública,
Unión Temporal desde el momento
establece como indispensable la obligación
en escritura pública, caso de resultar
cual ha de ser el contenido mínimo
artículo 8º.e.1, fija el contenido de
“Las Uniones Temporales de
nombre, apellidos, razón social
de los otorgantes de constituir
funcionamiento de la Unión en
1. La denominación o razón,
seguida de la expresión
2. El objeto de la Unión,
determinación de las actividades
3. La duración y la fecha en
4. El domicilio fiscal, situado
jurídica que lleve la gerencia
5. Las aportaciones, si existiesen,
en su caso, así como los
6. El nombre del Gerente y
7. La proporción o método
miembros en la distribución
Unión.
8. La responsabilidad frente
que será en todo caso
9. El criterio temporal de imputación
10. Los demás pactos lícitos
conveniente establecer.
Cabe destacar y reiterar la prevención
frente a terceros… será en todo caso
porcentajes de participación, y los
tendrán su eficacia entre los integrantes
repetición del que paga para exigir
Energy Performance Contracting Plus
pública, la redacción del artículo 59.1 TRLCSP afirma
momento en que se presenta la oferta. Con todo, este
obligación de formalizar la constitución de la unión
resultar adjudicataria la misma del contrato, sin que
mínimo de la escritura. Para ello, se ha de acudir a
la escritura pública en los siguientes términos:
de Empresas se formalizarán en escritura pública,
social de los otorgantes, su nacionalidad y su domicilio;
constituir la Unión y los estatutos o pactos que
en los que se hará constar:
razón, que será la de una, varias o todas las Empresas
expresión Unión Temporal de Empresas, Ley .../..., número
Unión, expresado mediante una Memoria o
actividades y medios para su realización.
en que darán comienzo las operaciones.
situado en territorio nacional que será el propio de
gerencia común.
existiesen, al fondo operativo común que cada Empresa
los modos de financiar o sufragar las actividades comunes.
y su domicilio.
método para determinar la participación de las distintas
distribución de los resultados o, en su caso, en los ingresos
frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio
solidaria e ilimitada para sus miembros.
imputación de resultados o, en su caso, ingresos o
lícitos y condiciones especiales que los otorgantes
establecer.” (Art.8.e.1 LUTE).
prevención establecida en el punto 8º del citado artículo:
caso solidaria e ilimitada para sus miembros”,
pactos que limiten la responsabilidad de sus miembros,
integrantes de la UTE a la hora, en su caso, de ejercer
a sus codeudores la parte que les corresponde (Art.
21
afirma la existencia de la
este mismo artículo 59.1,
unión temporal de empresas
que sin embargo establezca
a la LUTE, la cual en su
pública, que expresará el
domicilio; la voluntad
que han de regir el
Empresas miembros,
número ...
o programa, con
la persona física o
Empresa comprometa
comunes.
distintas Empresas
ingresos o gastos de la
beneficio del común,
o gastos.
otorgantes consideren
artículo: “la responsabilidad
, sea cuales fueren los
miembros, pactos que sí
ejercer el posterior derecho de
(Art. 1145 CC).