GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE …189.211.120.220:8880/files/opendata/15082-ITP-SRO... ·...

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

1

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

PRESENCIAL

NÚMERO IO-009KDH999-N81-2015

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE REDILAS PARA LOS TRABAJOS QUE

CONFORMAN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), EN EL PREDIO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD

DE MÉXICO.


2

ÍNDICE

1.- DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN.

1.1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

1.2 GLOSARIO DE TERMINOS.

2.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDADES REQUERIDAS. 2.2 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

3.1 CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS. 3.2 PROPOSICIONES QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR. 3.3 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES. 3.4 REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES. 3.5 PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN DE PRESENTAR LOS PARTICIPAMNTES

4.1 LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES. 4.2. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

5. CONDICIONES COMERCIALES SOLICITADAS.

5.1 TIPO DE MONEDA. 5.2 PRECIOS. 5.3 PAGOS. 5.4 ANTICIPOS. 5.5 OBLIGACIONES FISCALES.

6. HAB Y LUGAR DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO.

6.1 VIGENCIA. 6.2 LUGARES DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO.

7. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.1 IDIOMA. 7.2 PROPUESTA TÉCNICA. 7.3 PROPUESTA ECONÓMICA. 7.4 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

8. CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN.

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES. 8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS. 8.3 FALLO.


3

8.4 LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LO SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN DESECHADAS.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

9.1 EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 9.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 9.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 9.4 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

10. CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN.

11. DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN.

12. INFORMACIÓN Y CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO.

12.1 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 12.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO. 12.3 MODIFICACIÓN AL CONTRATO. 12.4 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NO FIRMAR EL CONTRATO. 12.5 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS. 12.6 APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. 12.7 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR. 12.8 CANCELACIÓN DEL CONTRATO. 12.9 TIPO Y MODELO DEL CONTRATO.

13. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

13.1 INCONFORMIDADES. 13.2 CONTROVERSIAS. 13.3 SANCIONES. 13.4 NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

14. PROPUESTAS CONJUNTAS.

15. SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA. 16. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL


4

EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I, 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO SUCESIVO “LA LEY”, ASÍ EL 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO EN LO SUCESIVO “EL REGLAMENTO”, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES EN LA MATERIA; A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA, POR CONDUCTO DE LA GERENCIA DE CONCURSOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, CON DOMICILIO AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 01090, CONVOCA A LOS INTERESADOS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 LA LEY, A PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN NÚMERO IO-009KDH999-N81-2015, RELATIVA AL “SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE REDILAS PARA LOS TRABAJOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), EN EL PREDIO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, BAJO LAS SIGUIENTES:

B A S E S

1.- DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY, LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN SERÁ DIFUNDIDA EN EL SISTEMA COMPRANET. CARÁCTER PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA: PRESENCIAL, NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA. IDENTIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO: NÚMERO. IO-009KDH999-N81-2015. EJERCICIO FISCAL QUE ABARCARÁ EL SERVICIO: 2015. LA CONVOCANTE CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA LLEVAR A CABO ESTA INVITACIÓN, EN LA PARTIDA ESPECÍFICA EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA. 1.1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

LA DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO UNO.

1.2 GLOSARIO DE TERMINOS.

PARA EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA, SE ENTENDERÁ POR: ÁREA REQUIRENTE: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA. ÁREA TÉCNICA: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA, QUE ELABORA LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INCLUYEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES Y ES RESPONSABLE DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS REALICEN LOS LICITANTES.


5

CONTRATO: EL DOCUMENTO QUE ESTABLECE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ENTRE LA CONVOCANTE Y EL PROVEEDOR. CONVOCANTE: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA: EL DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS BASES EN QUE SE

DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN LAS CUALES SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

GRUPO O GACM: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MIPYMES: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD

MEXICANA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

LEY: LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. INVITACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. LICITANTE: PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA PRESENTE

INVITACIÓN. REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS. O. I. C.: EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL GACM. PROVEEDOR: PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS O PEDIDOS CON LA

CONVOCANTE. S.F.P.: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDADES REQUERIDAS.

LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIEREN PARA EL SERVICIO DE ESTA INVITACIÓN, SE ESTABLECEN EN EL ANEXO UNO, DE ESTA CONVOCATORIA Y DEBERÁN CONSIDERARSE ESTRICTAMENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

LOS LICITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA.

2.2 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN SERÁ UNA SOLA PARTIDA. DERIVADO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN LAS OBLIGACIONES DE LAS


6

PARTES, CUYO MODELO FORMA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CONVOCATORIA, ANEXO CATORCE. CONFORME AL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II, DE LA LEY, SE DEBERÁ DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE RESPECTIVA, LA CUAL SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA

INVITACIÓN.

3.1 CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS.

ACTO FECHA LUGAR

ENTREGA DE LAS INVITACIONES.

02 DE OCTUBRE DE 2015.

GERENCIA DE CONCURSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN: AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090

VISITA A LAS INSTALACIONES.

06 DE OCTUBRE 2015, A LAS 10:00 HORAS.

EL LUGAR DE REUNIÓN SERÁN EN EL KM. 7.5 AUTOPISTA PEÑON TEXCOCO (cuota) CEMCAS (CENTRO MEXICANO DE CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO).

FECHA LIMITE SOLICITUD DE ACLARACION.

07 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 14:00 HORAS.

GERENCIA DE CONCURSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN: AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090.

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA.

08 DE OCTUBRE 2015, A LAS 14:00 HORAS.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

13 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 13:00 HORAS.

FALLO. 15 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 19:00 HORAS.

FECHA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

16 DE OCTUBRE DE 2015.

PERIODO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

3.2 PROPOSICIONES QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR.

LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR SOLO UNA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA PARTIDA DE ESTA INVITACIÓN.


7

3.3 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES, A ELECCIÓN DEL LICITANTE PODRÁ ENTREGARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE LAS PROPOSICIONES.

3.4 REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.

DENTRO DE LA HORA PREVIA A LOS ACTOS, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTARSE EN EL LUGAR Y FECHA SEÑALADOS PARA SU CELEBRACIÓN, IDENTIFICÁNDOSE Y FIRMANDO EL REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN.

3.5 PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PODRÁN ASISTIR A LOS ACTOS PÚBLICOS DE ESTA INVITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁN REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR DE CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.

4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN DE PRESENTAR LOS PARTICIPANTES EN ESTA

INVITACIÓN. 4.1 LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES, A ELECCIÓN DEL LICITANTE

PODRÁ ENTREGARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE LAS CONTENGA, Y SERÁ LA SIGUIENTE: A) DEBERA PRESENTAR ESCRITO DE INTERES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE

INVITACIÓN FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ANEXO DOS.

B) LOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTE INVITACIÓN, PARA ACREDITAR SU PERSONALIDAD DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR POR SÍ MISMO, O A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE, DICHO ESCRITO DEBERÁ CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES: ASIMISMO, DEBERA PRESENTAR EL ESCRITO DE INTERES, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

DEL LICITANTE:

LA CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, RAZÓN SOCIAL, NOMBRE DE SU APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL; EL DOMICILIO LEGAL DEL LICITANTE (CALLE Y NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, DELEGACIÓN O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA, TELÉFONO, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO). TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, EL NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTA EL ACTA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, EL NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ, ASÍ COMO FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, LA RELACIÓN DE SOCIOS QUE APAREZCAN EN SUS ESCRITURAS Y LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DEL LICITANTE.

DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:


8

NOMBRE Y DOMICILIO DEL APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, EL NÚMERO Y FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA QUE, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, ASÍ COMO EL NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO QUE LA PROTOCOLIZÓ, PARA LO ANTERIOR DEBERÁ DE ESTAR REQUISITADO EL FORMATO COMO TRES A (PERSONAS MORALES) Y TRES B (PERSONAS FÍSICAS) QUE SE INCLUYEN EN ESTA CONVOCATORIA. CABE ACLARAR QUE, LA CONVOCANTE REQUERIRÁ AL LICITANTE GANADOR, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO, Y COPIA SIMPLE PARA SU ARCHIVO, DE LOS DOCUMENTOS CUYOS DATOS SE SEÑALAN EN EL INCISO QUE ANTECEDE.

C) COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN FIRMA LAS PROPOSICIONES, QUIEN DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO, O PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE INVITACIÓN. NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPUESTAS, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE.

D) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY., ANEXO CUATRO.

E) CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GRUPO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES, ANEXO CINCO.

F) LAS MIPYMES PODRÁN PARTICIPAR CUANDO PRESENTEN AL GRUPO COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, O BIEN, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON ESE CARÁCTER, UTILIZANDO PARA TAL FIN, EL FORMATO QUE SE INCLUYE COMO ANEXO SEIS DE ESTA CONVOCATORIA.

G) MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE ES DE

NACIONALIDAD MEXICANA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 PRIMER PARRAFO DEL REGLAMENTO ANEXO SIETE.

H) PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE SE INDIQUE QUE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS

OFERTADOS SERÁN FIJOS (FIRMES), CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. ASIMISMO, DEBERÁN INDICARSE LAS CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA, CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES DE ESTA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE, ANEXO OCHO.

I) PRESENTAR ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE, EN EL QUE

MANIFIESTE QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL TEXTO DE LA NOTA INFORMATIVA PARA


9

PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) ANEXO NUEVE.

J) ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE DE RESULTAR

GANADOR SE OBLIGA A PRESERVAR Y A MANTENER CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, TODOS LOS DATOS Y TODA LA INFORMACIÓN QUE DE LA CONVOCANTE HAGA DE SU CONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LOS INFORMES QUE ARROJEN ESTOS, POR LO QUE DEBERÁ MANTENER LA INFORMACIÓN CON DICHO CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RESULTÁNDOLE PROHIBIDO DIVULGAR O TRASMITIR A TERCEROS, NI SIQUIERA CON FINES ACADÉMICOS O CIENTÍFICOS, TODOS LOS DATOS E INFORMACIONES QUE LLEGUEN A SU CONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, POR LO QUE MANTENDRÁ ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD INCLUSIVE DESPUÉS DE TERMINADO EL CONTRATO. EN EL ENTENDIDO QUE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ES Y CONTINUARÁ SIENDO PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR SIN DETRIMENTO DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ANEXO DIEZ.

K).EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL GARANTICE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, SEÑALANDO QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO, PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACIÓN, ANEXO ONCE

L) ORIGINAL Y COPIA DE LA RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, DEBIDAMENTE

REQUISITADA Y FIRMADA CONFORME AL ANEXO DIECISIETE DE ESTA CONVOCATORIA (LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPOSICIÓN).

LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE SEÑALADA DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL LICITANTE EN FORMA ORDENADA Y CON SEPARADORES QUE INDIQUEN EL NUMERAL E INCISO CORRESPONDIENTE, PARA AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. NO CUBRIR ESTE PUNTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

M) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REGLAS 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

N) PRESENTAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN EL QUE SE

EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO RELATIVO A LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015.


10

O) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, Y ASISTENCIA JURÍDICA, EXPEDIDA POR UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEBIDAMENTE ACREDITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

4.2. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE ÚNICO DE PROPOSICIONES Y CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

A) LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL

LICITANTE EN LA QUE SEÑALE LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR SIN INDICAR COSTOS DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE INDICA EN EL NUMERAL 7.2 DE ESTA CONVOCATORIA.

B) EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL

LICITANTE SEÑALANDO LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO POR UNIDAD HASTA CENTÉSIMAS, ASÍ COMO EL TOTAL DE LA PARTIDA COTIZADA, SUBTOTAL, IVA. Y GRAN TOTAL EN MONEDA NACIONAL, CON NÚMERO Y LETRA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE INDICA EN EL NUMERAL 7.3 DE LA CONVOCATORIA. LAS PROPUESTAS REQUERIDAS EN ESTE PUNTO, DEBERÁN ESTAR FIRMADAS EN TODAS SU HOJAS Y CONTENER EN LA ÚLTIMA HOJA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA QUE CUENTE CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO, O PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ESTA INVITACIÓN. LAS PROPUESTAS SON INDISPENSABLES PARA SU EVALUACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, SU INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. EL MÉTODO EMPLEADO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ MEDIANTE EL METODO BINARIO, CUMPLE, NO CUMPLE, ATENDIENDO AL PRECIO MÁS BAJO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE RESULTE ACEPTABLE.

4.3. EVALUACIÓN MEDIANTE EL MECANISMO BINARIO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY Y 64 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO.

5. CONDICIONES COMERCIALES SOLICITADAS.

5.1 TIPO DE MONEDA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN MONEDA NACIONAL.

5.2 PRECIOS.

LOS PRECIOS DEBERÁN COTIZARSE FIJOS CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.


11

5.3 PAGOS.

LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE A MES VENCIDO, EL PROVEEDOR DEBERÁ, PRESENTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, LOS REPORTES ENTREGABLES QUE SE SEÑALAN EN EL MISMO ANEXO UNO, MISMA QUE AMPARE EL 100% DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, CONSISTENTE EN FACTURAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR EL PERSONAL AUTORIZADO O POR EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA DEL GRUPO, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES. LA FACTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA MATERIA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN AL GRUPO. EL GRUPO PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL EL PRECIO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ANEXO UNO, DE ESTA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE DEPÓSITO INTERBANCARIO DEBERÁN PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y REQUISITAR EL ANEXO DOCE, EL CUAL DEBERÁ SER ENTREGADO POR EL LICITANTE GANADOR.

5.3.1. LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARÁ POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

5.3.2 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS SERVICIOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, SERÁ POR UNA SOLA VEZ, SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57, FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY Y DEL 173 AL 182 DEL REGLAMENTO.

EL AJUSTE DE COSTOS A QUE SE VERÁ SUJETO EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS SE HARÁ CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. LA FECHA DE ORIGEN DE LOS ÍNDICES BASE, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.


12

5.3.3 DEDUCCIONES LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

5.3.4 INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, GACM DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO EL ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA GACM DIFERIRÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO; NO PROCEDERÁ DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL ATRASO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE

DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE GACM.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A

CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

5.4 ANTICIPOS.

LA CONVOCANTE NO OTORGARÁ ANTICIPOS.

5.5 OBLIGACIONES FISCALES.

TODAS LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE SE GENEREN POR LA ENTREGA DEL SERVICIO CORRERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, EXCEPTO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE PAGARÁ LA CONVOCANTE.

6. VIGENCIA Y LUGAR DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO.


13

6.1 VIGENCIA.

EL SERVICIO DARA INICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DE SER EL CASO, ACTUALIZARÁ EL CALENDARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL CUAL DEBERÁ SER CONSISTENTE CON LA FECHA DE INCIO DEL CONTRATO.

6.2 LUGARES DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO.

EN EL ANEXO UNO SE INDICAN LOS LUGARES Y HORARIOS DONDE SE DEBERAN DE PRESENTAR LAS UNIDADES PARA EL SERVICIO.

7. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LAS PROPOSICIONES SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, DENTRO DE UN SOBRE, ETIQUETADO CON LOS DATOS DEL LICITANTE Y ROTULADO COMO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DIRIGIDO A LA CONVOCANTE, ANOTANDO EL NÚMERO DE INVITACIÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO LA DOCUMENTACIÓN (LEGAL Y ADMINISTRATIVA) LA PODRÁ ENTREGAR EN OTRO SOBRE IGUALMENTE ROTULADO.

7.1 IDIOMA.

LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBEN PRESENTAR EN IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

7.2 PROPUESTA TÉCNICA.

LA PROPUESTA TÉCNICA, DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ ELABORARSE EN ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE (HOJA QUE CONTENGA EL LOGOTIPO Y GENERALES DE LA EMPRESA LICITANTE), NOMBRE, DOMICILIO, COLONIA, DELEGACIÓN, CÓDIGO POSTAL, TELÉFONO), DIRIGIDA A LA CONVOCANTE INDICANDO EL NUMERO DE INVITACIÓN Y ENTREGARSE DENTRO DE UN SOBRE ETIQUETADO CON LOS DATOS DEL LICITANTE Y ROTULADO COMO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. EN LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ INDICAR CLARAMENTE, TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS COMPLETAS, SEÑALADOS EN EL ANEXO UNO DE LA CONVOCATORIA SIN INDICAR COSTO, SIN TACHADURAS, NI ENMENDADURAS, Y DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO. SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO SI NO PRESENTA ESTOS REQUISITOS EN SU OFERTA TÉCNICA. TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES DEBERÁ ESTAR FOLIADA, INDICANDO EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS Y POR PÁGINA (EJEMPLO: 01 DE 10, 2 DE 10, ETC.), NO SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE ESTE REQUISITO.

7.3 PROPUESTA ECONÓMICA.

LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE (HOJA QUE CONTENGA EL LOGOTIPO Y GENERALES DE LA EMPRESA LICITANTE), NOMBRE, DOMICILIO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, TELÉFONO Y DIRIGIDA A LA


14

CONVOCANTE INDICANDO EN NUMERO DE INVITACIÓN Y ENTREGARSE DENTRO DEL SOBRE ETIQUETADO CON LOS DATOS DEL LICITANTE Y ROTULADO COMO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA. EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ ESTAR BASADA EN LA PROPOSICIÓN TECNICA, DEBIENDO INDICAR EL COSTO POR UNIDAD, EL TOTAL DE UNIDADES REQUERIDAS, EL SUBTOTAL, EL IVA Y EL GRAN TOTAL, SIN TACHADURAS, NI ENMENDADURAS, Y DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE O QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO. LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN DEBERÁN SER CLARAS Y PRECISAS, EN UNA SOLA OFERTA SIN POSIBILIDAD DE OFERTAR OPCIÓN ALGUNA. EN NINGÚN CASO EN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUIRÁN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTE CONCEPTO DEBERÁ CALCULARSE DESPUÉS DE SUBTOTALIZAR LA PROPUESTA. TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES DEBERÁ ESTAR FOLIADA, NO SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE ESTE REQUISITO.

7.4 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARÁN EN LA FECHA Y HORARIO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA EN SOBRE CERRADO, DIRIGIDOS A LA CONVOCANTE Y SEÑALANDO CLARAMENTE EL NOMBRE DEL LICITANTE Y EL NÚMERO DE INVITACIÓN, ASI MISMO DEBERA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, SOLICITADA EN EL PUNTO 4.1 DE ESTA CONVOCATORIA. LAS PROPOSICIONES NO PODRÁN SER ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, SERVICIO DE MENSAJERÍA O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

8. CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN.

LOS ACTOS DE JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y FALLO, SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA. GERENCIA DE CONCURSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN: AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090., EN LOS HORARIOS MENCIONADOS EN LA CONVOCATORIA. LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN SERÁN FIRMADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y LOS LICITANTES A QUIENES SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS; LAS ACTAS SE FIJARÁN EN UN LUGAR VISIBLE EN LAS INSTALACIONES MENCIONADAS, POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SITUACIÓN DE LA QUE SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA INVITACIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO. DE IGUAL FORMA, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN COMPRANET PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY.


15

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES. ESTE ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES, QUIÉN SERÁ ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA O USUARIA DE LOS SERVICIOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA. LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN EL HORARIO Y LUGAR ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN DONDE LA CONVOCANTE ACLARARÁ LAS DUDAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE TUVIERA EL LICITANTE REFERENTE A LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, TANTO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO TÉCNICO, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN POR SI, O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE. EL ESCRITO DE ACLARACIONES LOS DEBERÁ ENTREGAR PERSONALMENTE, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN: AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090.LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40 PARRAFO SEPTIMO DEL REGLAMENTO. CON EL PROPÓSITO DE HACER MAS EXPEDITO Y EFICIENTE EL PROCESO DE ACLARACIONES, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS, LA PRESENTACIÓN DE LAS DUDAS Y PREGUNTAS QUE EXISTAN SOBRE LA CONVOCATORIA, DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. AL TÉRMINO DE LA JUNTA NO HABRÁ POSIBILIDAD DE ACLARACIÓN O DISCUSIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA CONVOCATORIA SIN DETRIMENTO DEL DERECHO QUE LE ASISTE AL LICITANTE DE PRESENTARLAS. LAS ACLARACIONES TÉCNICAS (RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LUGARES Y HORARIOS), SERÁN ATENDIDAS POR LA POR EL ÁREA USUARIA, LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SERÁN ATENDIDAS POR LA SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES. LAS ACLARACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁN OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS LICITANTES INSCRITOS EN LA INVITACIÓN AÚN CUANDO NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA, CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA Y SU (ANEXO UNO), QUE SE DERIVE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA, POR LO QUE LAS DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PROPOSICIONES. LAS MODIFICACIONES EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE SOLICITADOS, O BIEN, EN LA


16

ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS. EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTE EVENTO SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

ESTE ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES, Y SE LLEVARÁ A CABO EN EL HORARIO Y LUGAR ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN DONDE A LA HORA EN PUNTO SEÑALADA SE DARÁ POR INICIADO EL ACTO, Y DESPUÉS DE ESTA HORA, NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN PARTICIPANTE, EN ESTE ACTO SE RECIBIRÁ POR PARTE DE CADA LICITANTE UN SOBRE CERRADO IDENTIFICADO CON LA LEYENDA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DICHO SOBRE DEBERÁ CONTENER LAS PROPUESTAS, DEL LICITANTE, PODRÁ PRESENTAR A SU ELECCIÓN DENTRO O FUERA DEL SOBRE CERRADO, LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, ÉSTAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA PRESENTE INVITACIÓN. SE LLEVARÁ A CABO LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO, SE DARÁ LECTURA A LOS PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CADA UNO DE LOS LICITANTES ASÍ COMO EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SITUACIÓN QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA QUE SERÁ FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, EN DICHA ACTA SE SEÑALARÁ EL LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN. LA CONVOCANTE, DE CONSIDERARLO NECESARIO, PODRÁ SEÑALAR NUEVO LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS O EL SERVIDOR QUE ÉSTE DESIGNE Y POR LO MENOS UN LICITANTE PROPUESTO POR ELLOS MISMOS, FIRMARÁN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA RECIBIDAS, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS QUE HAYAN SIDO DESECHADAS, QUEDANDO ÉSTAS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE HASTA QUE LAS SOLICITEN LOS LICITANTES Y UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA APERTURA DE PROPUESTAS Y EL FALLO, LA CONVOCANTE EFECTUARÁ EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS Y EMITIRÁ UN DICTAMEN EN EL QUE CONSTARÁN LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS DE LAS PROPOSICIONES QUE SE DESECHARON.


17

8.3 FALLO.

ESTE ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO Y SE LLEVARÁ A CABO EN EL HORARIO Y LUGAR ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN DICHO ACTO SE DARA A CONOCER AL PROVEEDOR GANADOR Y LAS PROPOSICIONES QUE FUERAN DESECHADAS.

8.4 LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LO SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN DESECHADAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

A) SE DESECHARÁ LA PROPUESTA DEL LICITANTE QUE NO CUMPLA CON CUALQUIERA DE

LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

B) SI SE DETECTARA QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR

LOS PRECIOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

C) POR CUALQUIER VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY EN LA MATERIA, SU

REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y POR LA PRESENTACIÓN DE INFORMES O DATOS FALSOS.

D) AQUELLOS LICITANTES QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS SE LES

HUBIERE RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE MÁS DE UN CONTRATO Y/O PEDIDO, DENTRO DE UN LAPSO DE DOS AÑOS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRIMERA RESCISIÓN.

E) LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ATRASO, POR CAUSAS

IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OTRO CONTRATO Y/O PEDIDO.

F) CUANDO NO CUMPLA CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO

UNO DE LA CONVOCATORIA Y NO RESULTEN SOLVENTES PARA LA CONVOCANTE POR LO TANTO, NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.

G) CUANDO SE DECLARE CON FALSEDAD EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS

EMITIDOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL LICITANTE. H) SI SE COMPRUEBA QUE EN EL LAPSO TRANSCURRIDO ENTRE EL ACTO DE APERTURA

DE OFERTAS Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CAMBIA LA SITUACIÓN ECONÓMICA O JURÍDICA DE LA EMPRESA LICITANTE, DE TAL FORMA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON LO OFERTADO.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

LA REVISIÓN, ANÁLISIS DETALLADO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁN EFECTUADAS POR LA CONVOCANTE Y POR EL ÁREA TÉCNICA Y SOLICITANTE DEL SERVICIO MEDIANTE EL MÉTODO BINARIO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

9.1 EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

A) SE VERIFICARÁ, ANALIZARÁ Y VALIDARÁ QUE LAS PROPOSICIONES INCLUYAN LA

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS INCISOS DEL PUNTO 4.1 DEL


18

NUMERAL 4 DE ESTA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE NO SE PRESENTEN LOS DOCUMENTOS CONFORME A LO SOLICITADO, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

B) SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

9.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

A) SE ELABORARÁ UNA TABLA COMPARATIVA LAS ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS DEL

SERVICIO DESCRITOS EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

B) LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ INDEPENDIENTE DE MANERA EQUITATIVA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA TABLA COMPARATIVA, DONDE SE VERIFICARÁ QUE LA OFERTA TÉCNICA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL (ANEXO UNO), SI EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LO DESCRITO ENTRE LA PROPUESTA TÉCNICA CON RESPECTO A LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

C) SOLAMENTE CALIFICARÁN TÉCNICAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLAN CON

LAS CONDICIONES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SU (ANEXO UNO).

D) EN CASO QUE UNA PROPUESTA SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO ANTERIOR,

CALIFICARÁ TÉCNICAMENTE Y SERÁ OBJETO DE ADJUDICACIÓN, SI RESULTA SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA ENTRE LAS PARTICIPANTES Y ÉSTA NO REBASA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA SU ADQUISICIÓN.

9.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

A) SE ELABORARÁ UN CUADRO COMPARATIVO CON LOS PRECIOS OFERTADOS, MISMO

QUE PERMITIRÁ ANALIZAR CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES Y DETERMINAR CUAL ES LA PROPUESTA ECONÓMICA MAS BAJA.

B) SE TOMARÁN LAS DOS PROPOSICIONES QUE HAYAN OFERTADO EL PRECIO MAS BAJO

Y SE VERIFICARÁ QUE EL SERVICIO PROPUESTO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL (ANEXO UNO) DE ESTA CONVOCATORIA. EN EL CASO DE QUE SE DESECHE ALGUNA POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SE PROCEDERÁ A EVALUAR LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICAMENTE MAS BAJA.

C) SE VERIFICARÁ QUE EL PRECIO DEL SERVICIO NO RESULTE MENOR A SU COSTO POR

LO QUE SI EN ALGUNA PROPUESTA RESULTA MAYOR EL COSTO QUE EL PRECIO, LA CONVOCANTE PODRÁ DESECHARLA POR ESTIMARLA INSOLVENTE.

D) EN EL CASO DE ERRORES Y OMISIONES ARITMÉTICOS, ESTOS SERÁN RECTIFICADOS

DE LA SIGUIENTE MANERA: SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PRECIO UNITARIO POR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL SERÁ CORREGIDO.


19

CUANDO SE PRESENTE UN ERROR DE CÁLCULO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SOLO HABRÁ LUGAR A SU RECTIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE, CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL FALLO. SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y LO PROPUESTO POR EL LICITANTE, PREVALECERÁN LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA. SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE PALABRAS Y CIFRAS, PREVALECERÁ EL PRECIO QUE SE DERIVE EN CIFRAS DEL PRECIO UNITARIO. SI EL LICITANTE NO ACEPTA LA CORRECCIÓN A SU PROPUESTA, SE DESECHARÁ LA MISMA.

E) UNA VEZ EFECTUADO ESTE PROCEDIMIENTO, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁN AL LICITANTE QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

F) COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS ANTERIOR SE EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ

COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN DICHO DOCUMENTO SE HARÁN CONSTAR LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE HARÁ MENCIÓN DE LAS DESECHADAS, ASÍ COMO LAS QUE SUS PRECIOS NO RESULTARON SER LA OFERTA MÁS BAJA.

9.4 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

A) LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZARÁ

POR EL SERVICIO COMPLETO.

B) UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES, LOS SERVICIOS SE ADJUDICARÁN DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LAS CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

C) SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA MÁS BAJO.

D) SI DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA RESULTARA QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO ANTERIOR Y SE OBTUVIERA UN EMPATE EN EL PRECIO DEL SERVICIO DOS O MÁS PROVEEDORES, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO DE DESEMPATE PREVISTO EN EL ARTICULO 67 DE REGLAMENTO, SE DEBERÁ SE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA O RECIPIENTE TRANSPARENTE, LAS BOLETAS CON EL NOMBRE DE CADA LICITANTE EMPATADO, ACTO SEGUIDO SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR LA BOLETA DEL LICITANTE GANADOR Y


20

POSTERIORMENTE LAS DEMÁS BOLETAS DE LOS LICITANTES QUE RESULTARON EMPATADOS EN ESA PARTIDA.

10. CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN.

LA CONVOCANTE PODRÁ SUSPENDER Y CANCELAR LA INVITACIÓN DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 40 DE LA LEY.EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) EN CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. B) EN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN

DE LAS NECESIDADES PARA ADQUIRIR EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO, SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA CONVOCANTE.

C) POR MANDATO DE AUTORIDAD COMPETENTE.

11. DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN.

SE DECLARARÁ DESIERTA UNA INVITACIÓN: A) CUANDO NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPUESTAS. B) CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA

CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES. C) CUANDO LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS LICITANTES, SUPEREN LA SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL ESTIMADA POR LA CONVOCANTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS.

EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA INVITACIÓN, SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY.

12. INFORMACIÓN Y CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO.

12.1 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, DEBERÁN PRESENTARSE A FORMALIZAR EL CONTRATO UNA VEZ EMITIDO AL FALLO DE LA INVITACION, EN LA SUBDIRECCION JURIDICA, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, PISO 2, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPAN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F., C.P. 01090, DE 09:00 A 15:00 Y DE 17:00 A 18:00 HORAS, DEBIENDO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO DE LO SIGUIENTE: PERSONA MORAL: ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, QUE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.


21

PODER OTORGADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SE PRESENTE A FORMALIZAR EL CONTRATO, PARA ESTE CASO, SE PODRÁ PRESENTAR UN PODER ESPECIAL PARA ESTOS EFECTOS, UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SE PRESENTE A FORMALIZAR EL CONTRATO. CONSTANCIA DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE ADJUDICADO. PERSONA FÍSICA: ACTA DE NACIMIENTO, CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO. EN AMBOS CASOS DEBERÁ PRESENTAR SU CARTA REFERENTE AL ARTÍCULO 32-D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL NUMERAL 13 DE ESTA CONVOCATORIA.

12.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UNA FIANZA EN MONEDA NACIONAL POR UN IMPORTE DEL 10 POR CIENTO SIN INCLUIR EL I.V.A., DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, A FAVOR DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DEBERÁ DE CONTENER EL TEXTO DEL (ANEXO TRECE). LA FIANZA SOLAMENTE PODRÁ SER CANCELADA CUANDO DICHO PROVEEDOR CUMPLA TOTALMENTE CON LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LA CONVOCANTE Y LO SOLICITE POR ESCRITO. ASIMISMO LA CONVOCANTE RESGUARDARÁ LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DURANTE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, PASADO ESTE TÉRMINO, SE ENVIARÁ AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

12.3 MODIFICACIÓN AL CONTRATO. EL CONTRATO PODRÁ MODIFICARSE DE COMÚN ACUERDO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY, LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y FIRMADAS POR LAS PERSONAS QUE HUBIESEN SIGNADO EL CONTRATO ORIGINAL O QUIENES ESTÉN FACULTADOS PARA ELLO.

12.4 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NO FIRMAR EL CONTRATO. SI EL LICITANTE GANADOR INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO NO FORMALIZARA EL CONTRATO ADJUDICADO, LA CONVOCANTE DARÁ AVISO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA LOS EFECTOS ESTIPULADOS EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA LEY. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY, LA CONVOCANTE SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DEBERÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO


22

A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE ADJUDICADA NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN.

12.5 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS. SE PODRÁ AMPLIAR EL CONTRATO QUE SE DERIVEN DE ESTA INVITACIÓN SIN TENER QUE RECURRIR A LA CELEBRACIÓN DE UNA NUEVA, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, EN CONJUNTO, EL 25 POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LA CONVOCATORIA Y EL PRECIO DEL SERVICIO SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 59 DE LA LEY. POR LO QUE SE REFIERE A LAS FECHAS DE AMPLIACION DEL SERVICIO, LAS MISMAS DEBEN SER PACTADAS DE COMÚN ACUERDO ENTRE LA CONVOCANTE Y EL PROVEEDOR. EN EL CASO DE QUE ESTE REQUERIMIENTO SE REALICE EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO SIGUIENTE AL DE LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, PREVIA SU AMPLIACIÓN, SE DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE AMPLIACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ENTREGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE DE LA DIFERENCIA DE LA AMPLIACIÓN.

12.6 APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 46 BIS DE LA LEY Y 86 DEL REGLAMENTO, LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR. LAS PENAS SE APLICAR EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ANEXO UNO.

12.7 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL

PROVEEDOR.

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY, SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN PROPORCIÓN AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) CUANDO HUBIESE PRESTADO EL O LOS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA CONVENIDOS

EN LA CONVOCATORIA Y ÉSTE NO SE HAYA REALIZADO POR CAUSAS IMPUTABLES AL LICITANTE GANADOR.

B) POR INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LA CONVOCATORIA DE

LA INVITACIÓN. C) CUANDO TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN LA LEY, EL PROVEEDOR NO

ENTREGUE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

D) LA CONVOCANTE PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR AL

INCUMPLIMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SE RESERVA


23

EL DERECHO DE PROCEDER CONFORME LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY.

12.8 CANCELACIÓN DEL CONTRATO. EN CASO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO FORMALICE EL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA NOTIFICACIÓN DE FALLO, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE ÉSTE, LA CONVOCANTE EFECTUARÁ LA CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, PROCEDIENDO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: A) CON BASE EN LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL

PARTICIPANTE QUE HAYA OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY.

B) SI NO FUESE POSIBLE ADJUDICAR EL CONTRATO A ALGUNO DE LOS LICITANTES CUYAS

PROPOSICIONES FUERON ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DE LA PARTIDA QUE INVOLUCREN EL CONTRATO.

12.9 TIPO Y MODELO DEL CONTRATO.

EL TIPO DE CONTRATACIÓN SE HARÁ BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ DE FACTURAR DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA, EL MODELO SE ADJUNTA COMO (ANEXO CATORCE) A LA PRESENTE CONVOCATORIA.

13. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

SIN PERJUICIO DE LAS PENAS Y SANCIONES SEÑALADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES O PROVEEDORES, SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PROCEDA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY. LA SFP SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA RECIBIR INCONFORMIDADES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN ATENCIÓN A QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA REQUERIDA, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE SU MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, O BIEN EN SU DOMICILIO CITA EN AV. INSURGENTES NO. 1735, COL. GUADALUPE INN, C.P. 02220, MÉXICO, D.F.

13.1 INCONFORMIDADES.

LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, UBICADA EN INSURGENTES SUR 1735 COL. GUADALUPE INN DELEG. ÁLVARO OBREGÓN CP 01020 Y/O EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET: HTTP://WWW.COMPRANET.GOB.MX, POR LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL TITULO SEPTIMO CAPITULO PRIMERO DE LA LEY. EN TAL SENTIDO LA INCONFORMIDAD SERÁ PRESENTADA, A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, POR ESCRITO O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA S.F.P., LAS INCONFORMIDADES DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 65 DE LA


24

LEY. TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO, SE TENDRÁ POR PRECLUIDO EL DERECHO A INCONFORMARSE.

13.2 SANCIONES. LOS LICITANTES Y/O PROVEEDORES, SE HARÁN ACREEDORES A LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY SIN PERJUICIO DE LAS QUE PROVENGAN DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

13.3 NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

SE INDICA QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

14. PROPUESTAS CONJUNTAS – NO APLICA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DE “LEY” Y 47 DEL REGLAMENTO, LOS LICITANTES QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY, PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁN CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN, UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

A) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS

INTEGRANTES, SEÑALANDO EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES; Y DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS;

B) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS

AGRUPADAS; SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN;

C) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y

SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN;

D) LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ

CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y;

F) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE, CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO

JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, EN FORMA SOLIDARIA, MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO.

LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS ASPECTOS, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.


25

EN EL SUPUESTO DE QUE RESULTE ADJUDICADA UNA PROPUESTA CONJUNTA, EL CONVENIO INDICADO Y LA ACREDITACIÓN DE LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL QUE FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CONJUNTA O SUS APODERADOS, QUIENES EN LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD.

15. MISCELÁNEA FISCAL, ARTÍCULO 32 D.

EN TERMINOS DE LO REQUERIDO EN EL INCISO M), DEL NUMERAL 4.1 DE LA CONVOCATORIA.

15.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL

EN TERMINOS DE LO REQUERIDO EN EL INCISO N), DEL NUMERAL 4.1 DE LA CONVOCATORIA.

15.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL 16. SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA.

CUALQUIER SITUACIÓN QUE NO HAYA SIDO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SERÁ RESUELTA POR EL GRUPO ESCUCHANDO LA OPINIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES. ASIMISMO, PARA LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Ó DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE, EN LO NO PREVISTO EN TALES DOCUMENTOS SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES EN LA MATERIA.

17. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. A LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ADJUNTA EL ANEXO QUINCE “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, MISMO QUE SE SOLICITA SEA REQUISITADO EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE ESTA INVITACIÓN, ASÍ MISMO, SE CUENTA CON EL “CÓDIGO DE CONDUCTA DEL GRUPO” POR LO QUE SE EXHORTA A TODOS LOS LICITANTES A QUE COADYUVEN CON EL GRUPO EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL MISMO.

18. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. VERIFICAR SE COMUNICA AL ADJUDICADO, QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PARTICIPAN EN LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CONVOCA EL GRUPO.


26

SE CONSIDERAN COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

ANEXO NO. DESCRIPCIÓN

UNO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA INVITACIÓN.

DOS ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN

TRES.A Y TRES.B

FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

CUATRO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 DE LA LEY.

CINCO ESCRITO DE INTEGRIDAD.

SEIS ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

SIETE MANIFESTACIÓN DE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

OCHO ESCRITO EN EL QUE SE INDIQUE QUE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS (FIRMES),

NUEVE NOTA INFORMATIVA OCDE

DIEZ ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA INVITACIÓN.

ONCE ESCRITO DE GARANTIA SE LOS SERVICIOS.

DOCE DEPOSITO INTERBANCARIO.

TRECE TEXTO MÍNIMO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

CATORCE MODELO DE CONTRATO.

QUINCE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

DIECISEIS FORMATO DE COMO DEBEN COTIZAR LOS LICITANTES.

DIECISIETE RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE.


27

A N E X O UNO

“ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO”

Características del vehículo: - Vehículo chasís cabina con caja redilas, capacidad de carga 3.5 toneladas y doble rodada,

para movilidad de materiales y equipo. - Vehículo con 5 (cinco) años máximos de antigüedad, considerando el año en curso; es

decir, modelo 2009 en adelante. - Excelentes condiciones mecánicas, de operación y de higiene garantizando la seguridad del

personal. - La unidad deberá contar con seguro vigente, que comprenda seguro de vida e integridad

física de los ocupantes, así como daños a terceros, con la finalidad de proteger a los ocupantes a trasladarse.

- Deberán presentar junto a su propuesta técnica, copia de factura o carta factura para comprobación de las características solicitadas y fichas técnicas, así como fotografías de las unidades con las que se prestará el servicio (Interior, ambos lados y frente), modelo y número de serie.

- Las unidades deberán identificarse con un número económico y un rotulo que diga TRASLADO DE MATERIALES.

- Vehículo que cumpla con las disposiciones ambientales vigentes en la Zona Metropolitana del Valle de México para circulación diaria sin restricciones.

Condiciones en la ejecución de los servicios:

- 8 Unidades, para prestar el servicio de transporte de carga y personal en un horario de 8:00hrs., a 18:30 hrs, de lunes a viernes dentro del polígono del NACM (Anexo I).

- Cada chofer, deberá llevar consigo un teléfono móvil de preferencia con servicio de la compañía Telcel, toda vez que la experiencia nos indica que es la compañía con mejor cobertura en el polígono del NACM.

- Pago mensual, conforme a las políticas de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria del GACM.

- En caso de cualquier siniestro, el proveedor se compromete en sacar en paz y a salvo al GACM.

- En caso de falla mecánica, se debe garantizar la reposición del servicio en máximo una hora.

Penas convencionales en caso de retraso o incumplimiento del servicio:

- Si no se presenta el operador con camioneta, se le descontará el día y se le aplicará el 50% del monto de la renta de la unidad por día, por concepto de pena por la no prestación del servicio

- En caso de retraso en la prestación del servicio se le aplicará el 2.5% sobre el costo de renta


28

diario de la unidad por cada quince minutos de retraso, hasta un máximo de dos horas. Otras Consideraciones: La prestación del servicio se realizará a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2015. Número total de días para el servicio de Transporte, será acordado mensualmente con el GACM, de acuerdo a las necesidades del servicio. Deberá tomarse en cuenta que el pago de los peajes necesarios por traslados de cada turno, corren a cuenta del prestador del servicio. Los puntos de inicio y destino, serán dentro del polígono según las necesidades del servicio. Las unidades podrán hacer traslados a más de un punto dentro del polígono en el mismo día. El consumo de combustible aproximado que deberá considerar el proveedor para cada unidad es de un tanque de combustible semanal, sin que ello limite la prestación del servicio, de acuerdo a las características de consumo de las unidades. En caso de que el prestador del servicio sustituya una unidad, ésta debe ser de características similares, especificadas en el contrato. El área solicitante, supervisará el cumplimiento del servicio proporcionado por el prestador del servicio, mediante la designación de un supervisor quien será el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. En caso de requerir una unidad extra, deberá ser acordado entre las partes, considerando el costo original de su propuesta, más los gastos variables. El prestador de servicio será responsable del buen desempeño de sus operadores y deberá observar que no incurran en el incumplimiento parcial o deficiente de los siguientes conceptos: De manera enunciativa más no limitativa con los siguientes comportamientos

a) Conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes. b) Llegar tarde al horario de inicio de labores. c) Mal aspecto personal (sin uniforme y sin aseo personal). d) Sin gafete de identificación. e) Utilizar palabras altisonantes. f) Transitar a exceso de velocidad. g) Conducir propiciando condiciones inseguras. h) Utilizar unidades en condiciones mecánicas deficientes. i) Cualquier otro comportamiento que el área solicitante, considere inapropiado por parte


29

del prestador de servicio y que así sea comunicado al administrador del contrato. Son obligaciones del prestador de servicio y en su caso de los conductores que autorice:

1. Que el conductor tenga licencia vigente para operar este tipo de unidades. 2. Llevar el control del inicio/termino de labores, número viajes realizados y mercancías

trasladadas, mediante bitácora proporcionada por el área solicitante 3. Conducir la unidad, en todo caso, al amparo de la licencia respectiva otorgada por las vías

legales y por las autoridades competentes. 4. Por cada unidad de transporte que utilice el prestador de servicio para el cumplimiento

del contrato, deberá contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, y asistencia jurídica, expedida por una compañía aseguradora debidamente acreditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5. Todos los objetos que sean olvidados por los usuarios en la unidad, deberán ser entregados al representante del área solicitante.

6. Designación por escrito de los datos de contacto por los que podrá ser localizada la persona que estará disponible en cualquier momento, con la representatividad y autoridad para atender cualquier circunstancia que se presente durante y con motivo de la prestación del servicio, la cual deberá estar localizable por medio de teléfono celular correo electrónico y/o teléfono fijo.

7. El prestador del servicio deberá entregar al administrador del contrato, mensualmente una bitácora del estado mecánico de cada una de las unidades, con las que proporciona el servicio.

Generalidades ambas partidas Fianza de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, el prestador de servicios, deberá entregar al “GACM” dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, una fianza por un valor igual al 10% (diez por ciento), del importe máximo total adjudicado, no incluye el importe correspondiente al I.V.A. Dicha fianza deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor del GACM.

Periodo de facturación: La facturación por la prestación del servicio se realizará en periodo mensual. Supervisión: El área requirente, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones que se pacten en el contrato que se derive de la presente invitación. El prestador del servicio deberá adjuntar currículo de la empresa en la que señale:

Antigüedad,

Relación de clientes, Organigrama


30

ANEXO I. GRUPO AEROPUERTARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION INMOBILIARIA CROQUIS DE REFERENCIA


31

ANEXO DOS

FORMATO DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E

________________(NOMBRE)_______________, A MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN MANIFIESTO DE MANERA PLENA Y EXPRESA MI INTERÉS POR PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ________________(NUMERO)_______________,, REFERENTE A LOS SERVICIOS ________________(NOMBRE)_______________, CONVOCADA POR: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PROTESTO LO NECESARIO


32

ANEXO TRES A

PERSONA MORAL

FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

_____________(NOMBRE)_______________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TODOS LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: ____(PERSONA MORAL)______________ NO. DE INVITACIÓN: __________________________________ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL LICITANTE: ______________________________________________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

COLONIA:

CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: DATOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: RELACIÓN DE ACCIONISTAS: APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE (S): DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE PROTESTO LO NECESARIO


33

ANEXO TRES B

PERSONA FISICA

FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

________________(NOMBRE)_______________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TODOS LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: ____(PERSONA FÍSICA)_____________________________________________________________ NO. DE INVITACIÓN: __________________________________ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL LICITANTE: ______________________________________________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

CURP:

DOMICILIO FISCAL:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA :

DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PROTESTO LO NECESARIO


34

ANEXO CUATRO

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E EN RELACIÓN CON LA INVITACIÓN NO. _____________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL ____________________________________________________. EL SUSCRITO _________________________EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON EL TESTIMONIO NOTARIAL NO. __________ EXPEDIDO POR EL NOTARIO PÚBLICO NO. __________, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”: QUE LA EMPRESA LICITANTE (O PERSONA FÍSICA), ASÍ COMO NINGUNO DE SUS INTEGRANTES, SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SRVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. MI REPRESENTADA SE DA POR ENTERADA QUE EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RESULTASE FALSA SERÁ CAUSA SUFICIENTE PARA QUE OPERE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

_________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


35

ANEXO CINCO

ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

MÉXICO, D.F. A, DE 2015.

GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN NÚMERO XXXXXXXXXXXXXXXX REFERENTE A LOS SERVICIOS DE: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX. MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS QUE POR SÍ MISMO, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE



36

ANEXO SEIS

MANIFESTACION, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACION DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

___________ DE _________ DE _________ (1) ___________ (2) ______ P R E S E N T E. ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE _________ (3) ____________ NO. ___________ (4) ____________EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA ___________ (5) ____________, PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN. AL RESPECTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA ESTÁ CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________(6)__________, Y ASIMISMO QUE CONSIDERANDO LOS CRITERIOS (SECTOR, NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES Y VENTAS ANUALES) ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JUNIO DE 2009, MI REPRESENTADA TIENE UN TOPE MÁXIMO COMBINADO DE __________(7)__________, CON BASE EN LO CUAL SE ESTATIFICA COMO UNA EMPRESA ____________(8)___________. DE IGUAL FORMA, DECLARO QUE LA PRESENTE MANIFESTACIÓN LA HAGO TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE LA OMISIÓN, SIMULACIÓN O PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, SON INFRACCIONES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 8 FRACCIONES IV Y VIII, SANCIONABLES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, AMBOS DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. A T EN TA M E N T E _______________ (9) ___________


37

INSTRUCTIVO ANEXO SEIS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PUBLICADO EL MARTES 30 DE JUNIO DE 2009, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN. 2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE.

3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, INVITACIÓN, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA.

4 INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO. 5 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA.

6 INDICAR CON LETRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE (INDUSTRIA, COMERCIO O SERVICIO).

7 ANOTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA INSCRITOS EN EL IMSS.

8 EN SU CASO, ANOTAR EL NÚMERO DE PERSONAS SUBCONTRATADAS.

9

SEÑALAR EL RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS (MDP), CONFORME AL REPORTE DE SU EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES.

10 SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA), CONFORME A LA FÓRMULA ANOTADA AL PIE DEL CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN.

11 INDICAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL LICITANTE.

12

CUANDO EL PROCEDIMIENTO TENGA POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y EL LICITANTE Y FABRICANTE SEAN PERSONAS DISTINTAS, INDICAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL (LOS) FABRICANTE (S) DE LOS SERVICIOS QUE INTEGRAN LA OFERTA.

13 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE


38

ANEXO SEIS

EN CASO DE NO SER MIPYME

MEXICO, D.F. A __ DE _________ DE 2015.

GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______________ (3) ____________, NO. _____ (4) ___ EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA ____________________ (5) ______ PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPOSICIÓN QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE. SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PUBLICADO EL MARTES 30 DE JUNIO DE 2009, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN”, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA NO PERTENECE AL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DEBIDO A QUE SUS RANGOS DE EMPLEADOS Y MONTOS DE FACTURACIÓN ANUALES, SON SUPERIORES A LOS QUE MARCA LA TABLA DE ESTRATIFICACIÓN DE ESTE TIPO DE EMPRESAS. ATENTAMENTE _________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE NOTA.- EL ESCRITO DEBERÁ ESTAR IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA Y DEBIDAMENTE FIRMADO.


39

ANEXO SIETE

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA


GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NUMERO-------------------- RELATIVA AL SERVICIO DE ---------------------------EN EL QUE MI REPRESENTADA_____________, (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA) PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTA. A ESTE RESPECTO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA ATENTAMENTE _________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


40

ANEXO OCHO

ESCRITO DE PRECIOS FIJOS, FIRMES



ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NUMERO-------------------- RELATIVA AL SERVICIO DE ---------------------------EN EL QUE MI REPRESENTADA_____________, (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA) ESTA PARTICIPANDO, AL RESPECTO HAGO CONSTAR QUE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS (FIRMES), CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. CONDICIONES DE PAGO, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. ENTREGA, CONFORME A LO SEÑALADO EN ANEXO UNO DE ESTA CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE _________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


41

ANEXO NUEVE

ESCRITO (OCDE).


GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE). EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO, Y PRIVADO. ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES. LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN OCTUBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN - LA PRIMERA YA FUE APROBADA - EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARÁ, ENTRE OTROS: LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN. EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN. EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA. LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN: PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIÓ EN 1999. DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO. PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUÉLLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN). LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:


42

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA, AUDITORÍAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIEN A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA. LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORÍAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES. LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS. LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIEN. ASÍ MISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS. EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO. EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL, PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "ARTÍCULO 222 COMETEN EL DELITO DE COHECHO: EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.


43

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES: CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS. CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS. EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARÁN EN BENEFICIO DEL ESTADO. CAPÍTULO XI COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ARTÍCULO 222 BIS SE IMPONDRÁN LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SÍ O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ, POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIEN O SERVICIOS: A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN; A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, O A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO. PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES. CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O


44

DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL." ATENTAMENTE _________________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


45

ANEXO DIEZ

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA INVITACIÓN


GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO QUE DE RESULTAR GANADOR ME OBLIGO A PRESERVAR Y A MANTENER CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, TODOS LOS DATOS Y TODA LA INFORMACIÓN QUE LA CONVOCANTE HAGA DE MI CONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LOS INFORMES QUE ARROJEN ESTOS, POR LO QUE DEBERÉ DE MANTENER LA INFORMACIÓN CON CARÁCTER CONFIDENCIAL, RESULTÁNDOME PROHIBIDO DIVULGAR O TRASMITIR A TERCEROS, NI SIQUIERA CON FINES ACADÉMICOS O CIENTÍFICOS, TODOS LOS DATOS E INFORMACIONES QUE LLEGUEN A SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE MANTENDRE ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD INCLUSIVE DESPUÉS DE TERMINADO EL CONTRATO. EN EL ENTENDIDO QUE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ES Y CONTINUARÁ SIENDO PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR SIN DETRIMENTO DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

ATENTAMENTE



46

ANEXO ONCE

ESCRITO DE GARANTIA DE LOS SERVICIOS. MÉXICO, D.F. A, DE 2015.


POR MEDIO DE LA PRESENTE MI REPRESENTADA GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, PARA LO CUAL CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA, CON EL PERSONAL PROFESIONAL PARA EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO Y CUMPLIR A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE EL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACIÓN.

ATENTAMENTE

FIRMA AUTÓGRAFA ORIGINAL FIRMA DEL APODERADO LEGAL O PERSONA CON PODER NOTARIAL


47

ANEXO DOCE

CARTA DE PROVEEDORES PARA PAGO INTERBANCARIO.


GACM SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES P R E S E N T E SOLICITO A USTED QUE LOS PAGOS QUE ADEUDA EL GACM A LA EMPRESA SE DEBEN REALIZAR A LA CUENTA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: RFC: DOMICILIO, TELÉFONO: NOMBRE Y TELÉFONO DEL CONTACTO: DEBERÁN SER DEPOSITADOS A LA CUENTA: (11 DÍGITOS) NOMBRE DEL BANCO: CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLAVE 18 DÍGITOS) NOMBRE DE LA SUCURSAL: PLAZA (LUGAR DE APERTURA DE LA CUENTA)

ATENTAMENTE

FIRMA AUTÓGRAFA ORIGINAL FIRMA DEL APODERADO LEGAL O PERSONA CON PODER NOTARIAL

PARA COBROS O TRÁMITES ADMINISTRATVOS


48

ANEXO TRECE

FORMATO DE TEXTO MÍNIMO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. LA FIANZA DEBERÁ SER EXPEDIDA A FAVOR DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA DE CV: Y CONTENER LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

XXXXX AFIANZADORA, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA S.H.C.P. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 36 Y 11 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA DE: XXXXXXXX A FAVOR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN: AV. INSURGENTES SUR NO. 2453, SEGUNDO PISO, TORRE MURANO, COL. TIZAPAN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 01090 EL INICIO DE VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES A PARTIR DEL XXXXX DE XXXXX DE 201XXX AL XXX DE XXXXXX DE 201XXX. PARA GARANTIZAR POR: XXXXXXXXXX, CON DOMICILIO EN XXXXXX NÚMERO XXXXX, COLONIA XXXXXX, DELEGACIÓN XXXXXXX, MÉXICO, D.F., C.P. XXXXXX, Y CON R.F.C. XXXXXXX; HASTA POR LA SUMA DE: $XXXXXXX (XXXXXX/100 M.N.); LA CORRECTA INVERSIÓN, APLICACIÓN Y DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBE DEL BENEFICIARIO CON MOTIVO Y A CUENTA DEL CONTRATO DE: XXXXXX (TIPO DE CONTRATO: OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO XXXXXXX, DE FECHA XXX DE XXXXX DE 201XXX, CON UN IMPORTE TOTAL DE $XXXXXXXX (XXXXXX/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: “XXXXXXXX (OBJETO DEL CONTRATO)". XXXXXXX AFIANZADORA, EXPRESAMENTE DECLARA Y ACEPTA QUE LA PRESENTE FIANZA: A) QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS Y SU REGLAMENTO. B) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. C) QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO. D) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE. ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS SERVICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME. E) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA ENTIDAD", QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS. F) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279 Y 280 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA. G) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE OBLIGA A QUE PARA LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO POR SU FIADO, BASTARA QUE “LA ENTIDAD” LE PRUEBE CON LAS ESTIMACIONES PAGADAS A “EL CONTRATISTA”, CUAL ES LA CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR POR PARTE DE SU FIADO, PARA CON ELLO PROCEDER DE INMEDIATO A LA ENTREGA DE DICHA SUMA A "LA ENTIDAD", NO PUDIENDO ARGUMENTAR NADA EN CONTRARIO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO Y RECIBIDO POR SU FIADO. ESTA PÓLIZA DE FIANZAS SE EXPIDE AL AMPARO DEL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO MÚLTIPLE.

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLA ALGUNA DE SUS OBLIGACIONES PACTADAS EN DICHO CONTRATO.


49

ANEXO CATORCE

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE

D E F I N I C I O N E S ................................................................................................................................ 50 A N T E C E D E N T E S ............................................................................................................................ 51 D E C L A R A C I O N E S ......................................................................................................................... 51 C L Á U S U L A S ...................................................................................................................... 54

PRIMERA.- OBJETO DEL “CONTRATO” ............................................................................................54 SEGUNDA.- MONTO DEL “CONTRATO” ............................................................................................54 TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN....................................................................................................55 CUARTA.- FORMA DE PAGO ...............................................................................................................55 QUINTA.- ANTICIPO. .............................................................................................................................57 SEXTA.- GARANTÍAS ............................................................................................................................57 SEPTIMA.- NO CESIÓN DE “LOS SERVICIOS” ..................................................................................58 OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS..........................................................................................................58 NOVENA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE “LOS SERVICIOS” .......60 DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES A CARGO DE “LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” .....................................................................................................................................61 DÉCIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL ....................................................................................63 DÉCIMO TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL “CONTRATO” .......................................64 DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”. ...............66 DÉCIMO QUINTA.- ENTREGA, VERIFICACIÓN Y FINIQUITO DE “LOS SERVICIOS” .....................67 DÉCIMO SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ................................................68 DÉCIMO OCTAVA.- USO DE “LA BITÁCORA” ..................................................................................68 DÉCIMO NOVENA.- DISCREPANCIAS ENTRE “LAS PARTES” ........................................................69 VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES ............................................................................................................69 VIGÉSIMO PRIMERA.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN ....................................................................70 VIGÉSIMO SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD ....................................................................................70

VIGÉSIMO TERCERA.- JURISDICCIÓN ................................................................................................... 71 VIGESIMO CUARTA.- LEGISLACIÓN ..................................................................................................71 VIGÉSIMO QUINTA.- DOMICILIOS. ......................................................................................................71 VIGÉSIMO SEXTA.- ENCABEZADOS Y ACUERDO ÍNTEGRO……………….………………….71

CONTRATO DE XXXXXXXX (“CONTRATO”) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (“LA ENTIDAD"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR XXXXXXXX, COMPARECE TAMBIÉN EL XXXXXXX, ÉSTE ÚLTIMO EN SU CARÁCTER DE ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADOR, Y POR LA OTRA PARTE, XXXXXXXXXXXXXXXXX, (“EL CONTRATISTA”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR XXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXX, A QUIENES EN SU CONJUNTO, EN ADELANTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, ASIMISMO, COMPARECE PARA ASUMIR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO F-80726, DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (“EL FIDEICOMISO”), NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA (“LA FIDUCIARIA”), REPRESENTADA POR XXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:


50

D E F I N I C I O N E S PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE “CONTRATO”, SE ENTENDERÁ POR:

“ANEXOS” TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL “CONTRATO” QUE VAN ENUMERADOS DEL ORDINAL X AL X.

“BITÁCORA” BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA. INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “LAS PARTES”, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2º, FRACCIÓN VIII, DEL “REGLAMENTO”.

“CONTRATO” CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” XXXXXXXXXXXXXXXXX

“EL PROYECTO” XXXXXXXXXXXXXXXXX

“FIDEICOMISO” CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA NÚMERO F-80726, DENOMINADO “FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

“FIDUCIARIA” NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL “FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

“LA ENTIDAD” GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

“LAS PARTES” “LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA”

“LOS SERVICIOS” CADA UNO DE LOS SERVICIOS DESCRITOS Y ESPECIFICADOS EN EL ANEXO [X]

“LEY” LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


51

“NAICM” NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

“PROGRAMA DE EJECUCIÓN” EL REFERENTE AL ANEXO X,

“REGLAMENTO” REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“SFP” SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

A N T E C E D E N T E S PRIMERO. EL 29 DE OCTUBRE DE 2014, “LA ENTIDAD” CON EL CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE, SUSCRIBIÓ CON “LA FIDUCIARIA” EL “FIDEICOMISO”, CON LA FINALIDAD DE QUE, CON CARGO A SU PATRIMONIO, SE REALICEN LOS PAGOS DESTINADOS A SOLVENTAR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “NAICM” Y, EN SU CASO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. SEGUNDO. A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA TERCERA DEL “FIDEICOMISO”, ASÍ COMO AL “REGLAMENTO”, LA “FIDUCIARIA” COMPARECE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, EXCLUSIVAMENTE PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DE “LA ENTIDAD”, DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. D E C L A R A C I O N E S I. “LA ENTIDAD” DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

I.1 ES UNA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, CON PERSONALIDAD

JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1° Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LO CUAL SE ACREDITA MEDIANTE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 44,337, DE FECHA 28 DE MAYO DE 1998, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO EMILIANO ZUBIRIA MAQUEO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 25 DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, MISMA QUE QUEDÓ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EL 25 DE JUNIO DE 1998, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 238575.

I.2 SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA

CELEBRAR EL PRESENTE “CONTRATO”, LO CUAL ACREDITAN MEDIANTE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX DE FECHA XXX DE XXX DE 2014, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXX, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, MANIFESTANDO QUE LAS MISMAS A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS, NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA. ASIMISMO, QUE EL XXXXX, Y REPRESENTANTE DE “LA ENTIDAD”, SERÁ EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE “CONTRATO”.

I.3 SE REALIZA LA PRESENTE CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS XXXXXXXXXXXXXXXXX.

I.4 CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE “CONTRATO”, CONFORME A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO XXXXXX, LO CUAL SE ACREDITA, MEDIANTE EL OFICIO


52

NÚMERO XXXXXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXX, QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO (X).

I.5 SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE “CONTRATO”, ES EL UBICADO EN

AVENIDA INSURGENTES SUR NÚMERO 2453, SEGUNDO PISO, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPAN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01090, MÉXICO, D.F.

I.6 SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: GAC9806011J4.

I.7 CARECE DE PERSONAL SUFICIENTE Y ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO LOS

SERVICIOS MATERIA DE ESTE “CONTRATO”, Y NO CUENTA EN SU ACERVO CON TRABAJOS EQUIVALENTES A LOS QUE SE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”. ANEXO (X).

II. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1 ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS LO CUAL SE ACREDITA MEDIANTE XXXXXXXXXXXXXXXXX, LA CUAL SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO (X).

II.2 ACREDITA LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA DE SU REPRESENTANTE LEGAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ANEXO X), MANIFESTANDO QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA. ASIMISMO, COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE DICHO REPRESENTANTE, SE ADJUNTA AL PRESENTE EN EL ANEXO ANTES INDICADO.

II.3 ES XXXXX Y CONVIENE, PARA EL CASO DE CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRSE

CONSIDERANDO COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE “CONTRATO” SE REFIERE Y CONSECUENTEMENTE, NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN FAVOR DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO EMANADO DE ESTE “CONTRATO”, ELLO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

II.4 SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL XXXXXXXXXXXX, SEGÚN SE

ACREDITA CON LA INSCRIPCIÓN EN EL RFC (ANEXO X).

II.5 QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE “CONTRATO” SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II.6 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS “ANEXOS” QUE FIRMADOS POR “LAS PARTES” SE ADJUNTAN AL PRESENTE “CONTRATO” Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

II.7 QUE PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE “CONTRATO”, HA PRESENTADO A

“LA ENTIDAD” EL DOCUMENTO VIGENTE A QUE ALUDE LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, MISMA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO (ANEXO X).


53

II.8 CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO, CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS NECESARIOS PARA OBLIGARSE DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.9 HA INSPECCIONADO EL LUGAR EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LOS SERVICIOS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONSECUENTEMENTE, CONOCE LAS CONDICIONES Y LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS SERVICIOS Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE “CONTRATO”.

II.10 MEDIANTE ESCRITO DE FECHA XXXXXXXXXXX, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD, QUE NI DICHA EMPRESA, NI SUS SOCIOS ACCIONISTAS, ASOCIADOS O APODERADOS, SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA “LEY”. (ANEXO X).

EN CASO DE QUE SE DETERMINE QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE “CONTRATO”, DICHA EMPRESA, SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, O APODERADOS SE ENCONTRABAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE REFIEREN LOS ARTÍCULOS ANTES INVOCADOS, ESTE “CONTRATO” QUEDARÁ SIN EFECTO ALGUNO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA “LEY”.

II.11 MEDIANTE ESCRITO DE FECHA XXXX DE XXXX DE 2015, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO XXXXXXX, DE ACUERDO A LA ESTATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EN BASE A LO PUBLICADO EL MARTES 30 DE JUNIO DE 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. (ANEXO 6).

II.12 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO SA1.HCT.101214/281.P.DIR RELATIVO A LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE FEBRERO DE 2015, LO QUE ACREDITA CON LA CONSTANCIA RESPECTIVA. (ANEXO 7).

III. DECLARA LA “FIDUCIARIA”, POR CONDUCTO DE SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, QUE:

III.1. ES UNA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,

REGIDA POR LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 1986, ASÍ COMO SUS MODIFICACIONES, Y SU REGLAMENTO ORGÁNICO, Y QUE DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN TALES DISPOSICIONES, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE “CONTRATO”.

III.2. SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL CUENTA CON LAS FACULTADES Y LA

CAPACIDAD LEGAL NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE “CONTRATO”, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXX NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX DEL XXXXXXXXXX. ASIMISMO, DECLARA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS O EN FORMA ALGUNA LIMITADAS A LA FECHA DEL PRESENTE “CONTRATO”.


54

III.3. COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE “CONTRATO” ÚNICAMENTE A EFECTO DE

CONTRAER Y HONRAR LA OBLIGACIÓN DE PAGO A “EL CONTRATISTA” CON CARGO AL PATRIMONIO DEL “FIDEICOMISO”, EN LOS TÉRMINOS DE LO QUE SEÑALA LA CLÁUSULA TERCERA Y NOVENA DEL “FIDEICOMISO”.

III.4. SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE “CONTRATO”, ES EL UBICADO EN

AVENIDA INSURGENTES SUR, 1971, TORRE IV, PISO 6, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01020, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” ACUERDAN LAS SIGUIENTES: C L Á U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL “CONTRATO” “LA ENTIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN ADELANTE “LOS SERVICIOS” Y QUE SE DETALLAN EN EL (ANEXO X). “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR “LOS SERVICIOS” HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE “CONTRATO” Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS “TERMINOS DE REFERENCIA” (ANEXO X), DEBIENDO APLICAR TODA SU CAPACIDAD Y CONOCIMIENTOS PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LE ENCOMIENDE A “LA ENTIDAD”; ACATANDO Y APEGÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y/O ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES EN LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, ASÍ COMO, EN LOS “ANEXOS” DE ESTE “CONTRATO”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA ENTIDAD” LOS ENTREGABLES, REPORTES E INFORMACIÓN CONFORME AL (ANEXO X), EN LA FORMA Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO. SEGUNDA.- MONTO DEL “CONTRATO” “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN “LOS SERVICIOS” BAJO LOS PRECIOS XXXXXX, ENTENDIENDO ÉSTOS COMO LA REMUNERACIÓN Y PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR “LOS SERVICIOS” TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO CONFORME A ESTE “CONTRATO”. EL MONTO DEL PRESENTE “CONTRATO” ES DE $XXXXXXXXXXXXXXXXX, MÁS $XXXXXXXXXXXXXX, POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMO QUE SERÁ TRASLADADO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN FISCAL APLICABLE, LO QUE SUMA UN TOTAL DE $XXXXXXXXXXXXXXXXX Y EL CUAL SE DETERMINÓ CONFORME AL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS” (ANEXO X), SALVO QUE SE HAYAN SOLICITADO TRABAJOS ADICIONALES ACORDADOS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE “CONTRATO” POR “LAS PARTES”, EN CUYO CASO SE DEBERÁ SUSCRIBIR UN CONVENIO MODIFICATORIO DE ESTE “CONTRATO”. LA CONTRAPRESTACIÓN A PRECIOS UNITARIOS RESPECTO DE LOS AVANCES POR “LOS SERVICIOS” PRESTADOS POR “ELCONTRATISTA”, SE IRÁN DEVENGANDO CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE “CONTRATO” Y CONFORME A LOS


55

PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN EL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS” (ANEXO X), SIEMPRE QUE EXISTA VALIDACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE “LA ENTIDAD” DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” CON LOS AVANCES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN “EL PROYECTO”. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 DEL “REGLAMENTO”, SÍ “EL CONTRATISTA” REALIZA SERVICIOS POR MAYOR VALOR DEL “CONTRATO”, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA ENTIDAD” INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE “CONTRATO” EL DÍA XXXXXXX, EN UN PLAZO DE XXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO. (ANEXO X). LA VIGENCIA DEL “CONTRATO” INICIA EN LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN Y FINALIZARÁ CUANDO SE FIRME UN ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR “LAS PARTES”, O BIEN, SE ACTUALICE EL SUPUESTO QUE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 170 DEL “REGLAMENTO”. CUARTA.- FORMA DE PAGO “LAS PARTES” ACUERDAN Y OTORGAN EN ESTE ACTO EXPRESAMENTE SU CONSENTIMIENTO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA”, RECIBA DE “LA FIDUCIARIA” PREVIA INSTRUCCIÓN DE “LA ENTIDAD”, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, CONFORME AL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS” (ANEXO X) Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ESTE “CONTRATO”. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL RESULTADO OBTENIDO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”. DICHAS ESTIMACIONES SE PRESENTARÁN A TRAVÉS DE LA “BITÁCORA” ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS ACREDITE, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL “REGLAMENTO” MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS CONTARÁ CON PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, Y UNA VEZ AUTORIZADAS “LA ENTIDAD” INSTRUIRÁ A LA “FIDUCIARIA” PARA QUE UN PLAZO QUE NO SEA MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS, SE PROCEDA A SU PAGO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DE MANERA PREVIA DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA A “LA ENTIDAD”; EN EL SUPUESTO DE QUE LLEGAREN A SURGIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUDIERAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE


56

DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ FACTURAR LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES DATOS: • GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. • RFC: GAC9806011J4 • DOMICILIO FISCAL: AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, INTERIOR 71, COLONIA PEÑÓN

DE LOS BAÑOS, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15520, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA QUE PRESENTE PARA SU PAGO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE “CONTRATO” SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DE LA “FIDUCIARIA” PREVIA INSTRUCCIÓN DE “LA ENTIDAD”, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS; PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS: • CUENTA EN PESOS NO. [X] • NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA [X] • INSTITUCIÓN DE CRÉDITO [X] • NÚMERO DE CUENTA [X] • CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) [X] • SUCURSAL NO. [X] Y PLAZA [X] “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS QUE LE REALICE LA “FIDUCIARIA” Y QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE INSTRUIDOS POR “LA ENTIDAD”. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LAS ÚNICAS ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL “CONTRATO” SERÁN LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 130 DEL “REGLAMENTO”. EN CASO DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA ENTIDAD” EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, ASÍ COMO, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”.


57

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE “LOS SERVICIOS”, POR LOS QUE “LA ENTIDAD” TENDRÁ EL DERECHO A RECLAMAR POR SERVICIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, CUANDO PROCEDA LA RECUPERACIÓN DEL PAGO EN EXCESO CUANDO SE HAYA EFECTUADO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESGLOSAR EN LA FACTURA QUE ADJUNTE A CADA ESTIMACIÓN EL 5 (CINCO) AL MILLAR (0.005) POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALICE LA “SFP”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL MENCIONADO ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. DE CONFORMIDAD CON EL “FIDEICOMISO”, LA “FIDUCIARIA” ÚNICAMENTE COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE CONTRAER Y HONRAR LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE “LOS SERVICIOS” QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE “CONTRATO”, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL “FIDEICOMISO” SEAN SUFICIENTES Y ESTÉN DISPONIBLES, PREVIA INSTRUCCIÓN QUE POR ESCRITO RECIBA DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA CORRESPONDIENTE DE “LA ENTIDAD”. “LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” ENTIENDEN Y ACEPTAN QUE LA COMPARECENCIA DE LA “FIDUCIARIA” SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A LLEVAR A CABO EL PAGO EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE “CONTRATO”, POR LO QUE FUERA DE ESTA OBLIGACIÓN NO EXISTE ENTRE “EL CONTRATISTA” Y LA “FIDUCIARIA” RELACIÓN JURÍDICA ALGUNA. QUINTA.- ANTICIPO. (EN CASO DE APLICAR) “LA ENTIDAD” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO DE XXX% DEL MONTO DEL “CONTRATO” INCLUYENDO EL IVA, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” PRESENTAR A “LA ENTIDAD” PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL PROGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, ELLO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VIII DE LA “LEY”. SEXTA.- GARANTÍAS “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) (EN CASO DE APLICAR) GARANTÍA DE ANTICIPO.- A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA ENTIDAD”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, FIANZA QUE GARANTICE UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GARANTIZAR A TRAVÉS DE FIANZA, EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE OTORGUE EN SU CASO POR CADA EJERCICIO PRESUPUESTARIO, SITUACIÓN ESTA ÚLTIMA QUE DEBERÁ ACONTECER A MÁS TARDAR EL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE QUE SE TRATE, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” ENTREGAR A “LA ENTIDAD” UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE APLICARÁ EL ANTICIPO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” CONSTITUIRÁ FIANZA CONFORME A LOS ARTÍCULO 91 Y 92 DEL “REGLAMENTO” A FAVOR DE LA “LA ENTIDAD” POR EL XXXX POR CIENTO (XX%) DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL “CONTRATO”, POR LO QUE LA DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE “LA ENTIDAD”, ANTES DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE “CONTRATO”, O A MÁS TARDAR A LA FIRMA DEL MISMO. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE


58

OTORGA LA FIANZA, “LA ENTIDAD” PODRÁ PROCEDER A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL “CONTRATO”.

C) GARANTÍA CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY.- “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE DÍAS) NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER MEDIANTE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL XX POR CIENTO (XX%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS SERVICIOS”, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE QUE SE LLEGUE A CAUSAR A “LA ENTIDAD” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA PRESENTE GARANTÍA, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL MONTO O AL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE “CONTRATO” Y/O SUS “ANEXOS”, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO; EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA FIANZA OTORGADA ORIGINALMENTE CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE “CONTRATO”, EN EL CUAL SE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES DE ESTE “CONTRATO” Y DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE. EN CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON DICHA ENTREGA, “LA ENTIDAD” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL “CONTRATO”. DICHA FIANZA DEBERÁ INVARIABLEMENTE AJUSTARSE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN I, DEL “REGLAMENTO”, ASÍ COMO, HACER LA MENCIÓN EXPRESA DE QUE “LA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, CON RENUNCIA EXPRESA A LOS BENEFICIOS QUE OTORGA A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EL ARTÍCULO 119 DE LA MISMA LEY.” SEPTIMA.- NO CESIÓN DE “LOS SERVICIOS” “EL CONTRATISTA”, NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO, YA SEA EN TODO O EN PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL “CONTRATO”, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ LA PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA ENTIDAD”, EN LOS TÉRMINOS DE LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”. OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS” (ANEXO X) PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS POR “LA ENTIDAD” CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 57 Y 58 DE LA “LEY”, EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 174, 175, 177, 178, 181 Y 250 DE SU “REGLAMENTO”, PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AJUSTE, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE


59

DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ “LA ENTIDAD” QUIEN LO DETERMINE EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO PROMOVIERA “EL CONTRATISTA” LA SOLICITUD SEÑALADA, PRECLUIRÁ PARA ÉSTE, EL DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE QUE SE TRATE Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “LA ENTIDAD”. “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA ENTIDAD” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ DÍAS) HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE “LA ENTIDAD” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 136 DEL “REGLAMENTO”, Y SU PAGO SE EFECTUARÁ EN EL DOMICILIO DE “LA ENTIDAD”. LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS FALTANTES DE EJECUTAR, CONFORME AL “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS” (ANEXO 12) PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTE DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ EL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO


60

EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA” COMO “LA ENTIDAD”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “LA ENTIDAD” PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA” CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL “CONTRATO” PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL “CONTRATO”; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA “SFP”. UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ÉSTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERÍODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERÍODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUÉL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO. NOVENA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE “LOS SERVICIOS” “EL CONTRATISTA” DESIGNARÁ PREVIAMENTE AL INICIO DE “LOS SERVICIOS”, A UN SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO TOMAR LAS DECISIONES QUE SE REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”. PARA EFECTOS DE LO ANTES ESTIPULADO “EL CONTRATISTA” HA DESIGNADO COMO SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS A XXXXXX CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO XXXXXXX (ANEXO X), PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA, REALICE LAS FUNCIONES PRECISADAS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. ASIMISMO, “LA ENTIDAD” PREVIAMENTE AL INICIO DE “LOS SERVICIOS”, ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA “LEY” Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, QUIEN DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL “REGLAMENTO”. “LA ENTIDAD” EN ESTE ACTO DESIGNA COMO RESIDENTE DE LOS SERVICIOS AL XXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXX, QUIEN DEBERÁ LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL YA INVOCADO ARTÍCULO 113 DEL “REGLAMENTO”.


61

“LA ENTIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS, EN CUYO CASO “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE “CONTRATO” Y EN LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN. DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES A CARGO DE “LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA”. I.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE “CONTRATO”, INCLUYENDO CUALQUIER PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, “LA ENTIDAD” TENDRÁ EN ADICIÓN A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL PRESENTE “CONTRATO”, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

a) “LA ENTIDAD” HARÁ SU MEJOR ESFUERZO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA NOTIFICAR OPORTUNAMENTE SUS INSTRUCCIONES O DECISIONES A “EL CONTRATISTA” PARA LA DEBIDA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

II. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE “CONTRATO”, INCLUYENDO CUALQUIER PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ EN ADICIÓN A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL PRESENTE “CONTRATO”, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

A) “EL CONTRATISTA” AJUSTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODELOS, ESPECIFICACIONES O PLANOS GENERADOS CON MOTIVO DE O DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS” AL PRESUPUESTO INICIAL BAJO EL CUAL REALIZARON “LA PROPUESTA” (ANEXO 14), EL CUAL PODRÁ AJUSTARSE DE COMÚN ACUERDO ENTRE “LAS PARTES”.

B) “EL CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” Y

DEBERÁ SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS APLICABLES, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EN MATERIA AERONÁUTICA, DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTRAS, QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR “LA ENTIDAD” EN EL “CONTRATO” Y SUS “ANEXOS” PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

C) SERÁ UNA OBLIGACIÓN DE “EL CONTRATISTA” RECOMENDAR A “LA ENTIDAD” LA

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO O MATERIALES ADECUADOS DE FORMA INDIVIDUAL O POR PAQUETE. CUANDO “LOS SERVICIOS” NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL “CONTRATO” O CONFORME A LAS ÓRDENES DE “LA ENTIDAD” DADAS POR ESCRITO, ÉSTE ORDENARÁ SU RECTIFICACIÓN INMEDIATA CON LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA ENTIDAD”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS SERVICIOS


62

ADICIONALES Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO DEL “CONTRATO”. SI “EL CONTRATISTA” REALIZA SERVICIOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE “LA ENTIDAD”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

DÉCIMA PRIMERA.- PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y RELACIONES LABORALES “EL CONTRATISTA” PARA LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE “CONTRATO”, SE OBLIGA A UTILIZAR PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN MATERIA AMBIENTAL. EN EL (ANEXO X) SE INCLUYE EL CURRICULUM VITAE TANTO DE “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO DEL PERSONAL CLAVE QUE LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”. “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE “CONTRATO”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DERIVADAS DE LA NORMATIVIDAD Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD, POR LO QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE “CONTRATO”, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR CON LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; PARA TALES EFECTOS “LA ENTIDAD” PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO, MEDIANTE PREVIO AVISO, POR CUALQUIER MEDIO Y CON ANTICIPACIÓN RAZONABLE, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA ENTIDAD”, CON RELACIÓN A “LOS SERVICIOS” MATERIA DE ESTE “CONTRATO” Y A SACAR EN PAZ Y A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “LA ENTIDAD”, DEBIENDO CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES A JUICIO DE “LA ENTIDAD”: (I) EN EL SUPUESTO QUE CON MOTIVO DE DICHA RECLAMACIÓN “LA ENTIDAD” LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” REINTEGRARÁ LA MISMA A “LA ENTIDAD” A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA; (II) EN CASO QUE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA” LLEGUEN A ENTABLAR DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA A “LA ENTIDAD” PARA QUE EL IMPORTE A PAGAR POR CONCEPTO DE GASTOS, INCLUYENDO DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, VIÁTICOS, PASAJES, LAUDOS, ASÍ COMO, CUALQUIER CARGA A LA QUE FUERE CONDENADA “LA ENTIDAD” EN LOS JUICIOS RESPECTIVOS, SE DEDUZCA DE LAS FACTURAS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE PAGO, O EN SU CASO, “LA ENTIDAD” PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA ESTIPULADA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE “CONTRATO” EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE A DICHA RECLAMACIÓN. EL PRESENTE “CONTRATO” CONSTITUYE EXCEPCIÓN Y/O PRUEBA PLENA DE QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL ALGUNA ENTRE “EL CONTRATISTA” Y/O SUS TRABAJADORES, Y/O LAS PERSONAS QUE CONTRATE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON “LA ENTIDAD”, QUIEN EN NINGÚN CASO SERÁ CONSIDERADO COMO PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO.


63

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ENCARGADO Y RESPONSABLE DE QUE EL PERSONAL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA QUE EN SU CASO CONFORME SU EQUIPO DE TRABAJO, CUENTE CON LOS PERMISOS MIGRATORIOS DE INTERNACIÓN, LEGAL ESTANCIA Y PARA LABORAR EN EL PAÍS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE NI LA EMPRESA QUE REPRESENTA, NI LOS SUBCONTRATISTAS QUE EN SU CASO, ÉSTA CONTRATE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTE “CONTRATO”, ASÍ COMO EL PERSONAL DESIGNADO POR ÉSTAS PARA LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL “CONTRATO” SE ENCUENTRAN BAJO ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA “LEY” NI HAN SIDO INHABILITADOS POR LA “SFP”, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTE PÁRRAFO SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL MISMO. DÉCIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL “LA ENTIDAD” TENDRÁ EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE VERIFICAR POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS O BIEN MEDIANTE LA PERSONA QUE ESTE DESIGNE, SÍ “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE “CONTRATO” SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL “CONTRATO” Y SUS “ANEXOS”. PARA EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE “CONTRATO” EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS” (ANEXO X), CONFORME A LOS “TÉRMINOS DE REFERENCIA” (ANEXO X), A LOS “ENTREGABLES, REPORTES E INFORMACIÓN” (ANEXO X), ASÍ COMO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE “CONTRATO”, “LA ENTIDAD” PODRÁ REQUERIR MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, QUE SUBSANE LOS RETRASOS, OMISIONES O INCUMPLIMIENTOS INCURRIDOS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN DICHA NOTIFICACIÓN. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NOTIFICADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” CUMPLIMENTE LAS ACCIONES REQUERIDAS, “LA ENTIDAD” PODRÁ A SU JUICIO Y CONSIDERACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 BIS DE LA “LEY”, LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

I. RETENER EN CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL, EL XXXXX POR CIENTO (XX%) QUE RESULTE DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE A PAGAR A “EL CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LO QUE “EL CONTRATISTA” DEBIÓ REALIZAR Y ENTREGAR CONFORME A LO PACTADO EN EL “CONTRATO”.

II. DICHA PENA CONVENCIONAL SE APLICARÁ EN LAS ESTIMACIONES

CORRESPONDIENTES, SE AJUSTARÁ EN CADA CASO A LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR Y LA CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE “LOS SERVICIOS” QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE “LA ENTIDAD”.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA”. ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO, LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.


64

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA ENTIDAD” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” O LA RESCISIÓN DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. DÉCIMO TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL “CONTRATO” “LA ENTIDAD” EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN O EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO” O RESCINDIRLO ADMINISTRATIVAMENTE. “LA ENTIDAD” PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE “CONTRATO” CUANDO SE PRESENTE ALGUNA DE LAS CAUSAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 157 DEL “REGLAMENTO” O SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECEN LA “LEY” Y/O SU “REGLAMENTO”, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO MATERIAL DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” ESTIPULADAS EN EL PRESENTE “CONTRATO”. CUANDO “LA ENTIDAD" DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL “CONTRATO” DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 61 DE LA “LEY”, TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE “LA ENTIDAD” COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA ENTIDAD” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL “CONTRATO” DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO.

“LA ENTIDAD” PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL “CONTRATO” MATERIA DE LA RESCISIÓN. UNA VEZ QUE “LA ENTIDAD” HAYA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL “CONTRATO”, “LA ENTIDAD” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA CON MOTIVO DE O DERIVADA DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER “LOS SERVICIOS”, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN “LOS SERVICIOS”, ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

POR TAL MOTIVO, “LA ENTIDAD” QUEDA EN TOTAL Y ABSOLUTA LIBERTAD DE CONTRATAR A OTRA EMPRESA POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTIME CONVENIENTE, A EFECTO DE


65

CONCLUIR “LOS SERVICIOS” PENDIENTES POR EJECUTAR Y QUE FUERON ENCOMENDADOS ORIGINALMENTE A “EL CONTRATISTA”.

“LA ENTIDAD” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE SERVICIOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE “LOS SERVICIOS” AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS”” (ANEXO X), ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

“LA ENTIDAD” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA ENTIDAD” EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE “LA ENTIDAD” LE HAYA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

“LA ENTIDAD” INICIARÁ LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, CUANDO SE DÉ POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL “CONTRATO”.

“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA ENTIDAD”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR A “EL CONTRATISTA”.

“LA ENTIDAD” A SU JUICIO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL “CONTRATO” Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE “CONTRATO”.

SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DETERMINE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

“LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE “CONTRATO”, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

1) CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”.

2) CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

3) CRÉDITOS A FAVOR DE “LA ENTIDAD”.


66

4) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS REFERIDOS EN LOS INCISOS ANTERIORES.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”. “LA ENTIDAD” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE “LOS SERVICIOS” EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 144 DEL “REGLAMENTO”; TEMPORALIDAD QUE NO PODRÁ SER INDEFINIDA. EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE “CONTRATO”, ÉSTE PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON. LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL “CONTRATO” SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL “CONTRATO” REFERIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 144 Y 147 DEL “REGLAMENTO”. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR A “LA ENTIDAD” LA SUSPENSIÓN DE “LOS SERVICIOS”; PARA TAL EFECTO, “LA ENTIDAD” DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y EN CASO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE ÉSTA, “LAS PARTES” SUSCRIBIRÁN UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE “CONTRATO”, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DEL “REGLAMENTO”. ASIMISMO, “LA ENTIDAD” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL “CONTRATO” MEDIANTE NOTIFICACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, SALVO POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LOS IMPORTES RESULTANTES POR LOS SERVICIOS EFECTUADOS AÚN NO LIQUIDADOS, DE FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

a) CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; b) EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE “LOS

SERVICIOS”, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y

c) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

EN ESTOS SUPUESTOS, “LA ENTIDAD” REEMBOLSARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN QUE HAYA INCURRIDO CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS” U OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DEL “REGLAMENTO”. UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO” AL “CONTRATISTA", “LA ENTIDAD” PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE


67

ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “LA ENTIDAD”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERADA CON MOTIVO DE O DERIVADA DE “LOS SERVICIOS”. DÉCIMO QUINTA.- ENTREGA, VERIFICACIÓN Y FINIQUITO DE “LOS SERVICIOS” “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A INFORMAR A “LA ENTIDAD” ACERCA DE LOS AVANCES DE “LOS SERVICIOS” CONTRATADOS; PARA LA REVISIÓN DE AVANCES Y ENTREGA FINAL, DE CONFORMIDAD CON EL “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS” (ANEXO X), ASÍ COMO LOS “ENTREGABLES, REPORTES E INFORMACIÓN” (ANEXO X). PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” REPORTARÁ A “LA ENTIDAD” SIEMPRE EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS AVANCES Y EN SU CASO, LA CONCLUSIÓN DE “LOS SERVICIOS”, A TRAVÉS DE LA “BITÁCORA”. EXCEPCIONALMENTE Y SIEMPRE MEDIANTE PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” PODRÁ REPORTAR A ÉSTA POR ESCRITO, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LOS SOPORTEN EN IDIOMA ESPAÑOL, LA RELACIÓN DE LOS PAGOS PROGRAMADOS O DE LOS GASTOS APROBADOS, EL MONTO EJERCIDO Y LOS CRÉDITOS QUE TENGA A FAVOR O EN CONTRA DE “LA ENTIDAD”, APEGÁNDOSE A LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA “LEY” EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 164, 165 Y 166 DEL “REGLAMENTO”. PARA LA RECEPCIÓN DE “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL PRESENTE “CONTRATO”, “LAS PARTES” SE SUJETAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “LA ENTIDAD” DICHA CIRCUNSTANCIA A TRAVÉS DE LA “BITÁCORA”, CON EL OBJETO DE QUE “LA ENTIDAD” DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL “CONTRATO”. FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA ENTIDAD”, ÉSTA PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES LO CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “LA ENTIDAD”. “LA ENTIDAD” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE DICHA RECEPCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA “LEY” EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 170 DEL “REGLAMENTO”. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “LA ENTIDAD” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL MISMO, “LA ENTIDAD” PROCEDERÁ A


68

ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO. DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA ENTIDAD” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE “CONTRATO”. SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA ENTIDAD”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE SERVICIOS EJECUTADOS, Y SI ELLO NO FUERA SUFICIENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRARLOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO O EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO “LA ENTIDAD” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES CON MOTIVO DEL “CONTRATO”. DÉCIMO SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE LA TOTALIDAD DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE “CONTRATO” A CUMPLIR CABALMENTE CON TODAS SUS OBLIGACIONES FISCALES CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ASIMISMO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA REGLA 2.1.27, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, DECLARAN QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE “CONTRATO” SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. “LA ENTIDAD” PODRÁ SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO A “EL CONTRATISTA” LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES, QUIÉN ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR TODA LA INFORMACIÓN A “LA ENTIDAD” EN EL PLAZO Y FORMA QUE ÉSTA ÚLTIMA REQUIERA. DÉCIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS LOS DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE RESULTEN DE ESTE “CONTRATO” INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LA ENTIDAD”, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA ELLO, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. DÉCIMO OCTAVA.- USO DE “LA BITÁCORA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122, PRIMER PÁRRAFO, DEL “REGLAMENTO” Y AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009, “LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, RECONOCEN QUE EL USO DE LA “BITÁCORA” ES OBLIGATORIO.


69

DÉCIMO NOVENA.- DISCREPANCIAS ENTRE “LAS PARTES” “LAS PARTES” ACUERDAN QUE PARA EL SUPUESTO DE EXISTIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO, SE SUJETARÁN AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE: DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN PRESENTADO O DETECTADO LOS PROBLEMAS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS, “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ AL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS, EL ESCRITO EN EL CUAL EXPLIQUE EL PROBLEMA QUE SE ESTÁ SUSCITANDO, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA, PARA QUE ESTE ÚLTIMO CONVOQUE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A FIN DE DIRIMIR LAS DISCREPANCIAS. EN EL CASO DE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN, SE LEVANTARÁ UN ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA CUAL SE INDICARÁ EL ACUERDO ADOPTADO POR “LAS PARTES”, MISMO QUE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DE TRANSCRIBIR EN LA “BITÁCORA”. EN CASO DE NO LLEGAR A NINGÚN ACUERDO SE ASENTARÁ EN EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE “LAS PARTES” DEJAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” SOLICITEN A LA “SFP”, LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA “LEY”. VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES “LAS PARTES” ACUERDAN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRETENDA REALIZAR AL PRESENTE “CONTRATO”, DEBERÁ SER DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS MISMAS Y CONSTAR POR ESCRITO EN UN “CONVENIO MODIFICATORIO”, EN ESTRICTO APEGO A LAS CONDICIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE PODRÁN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA “LEY”, DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE “LA ENTIDAD” Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL PRESENTE “CONTRATO” MEDIANTE “CONVENIOS MODIFICATORIOS”, SIEMPRE Y CUANDO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO SE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL “CONTRATO” (SEGÚN LA CLÁUSULA SEGUNDA) O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE “CONTRATO” (SEGÚN LA CLÁUSULA TERCERA), NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO CON LA LEY APLICABLE. SI DICHAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, PERO NO IMPLICAN UNA MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE “CONTRATO”, “LAS PARTES” PODRÁN CELEBRAR “CONVENIOS MODIFICATORIOS” ADICIONALES EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIÉNDOSE JUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA Y EXPLÍCITA LAS RAZONES PARA ELLO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL PRESENTE “CONTRATO” NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO CON LA LEY APLICABLE. EN CASO QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE “CONTRATO” IMPLIQUE UN AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL “CONTRATO” (SEGÚN SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE “CONTRATO”) O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE


70

“CONTRATO” (SEGÚN SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE “CONTRATO”), EN CASOS EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “LA ENTIDAD” PODRÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA “SFP” (O A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO GUBERNAMENTAL QUE LA SUCEDA EN LAS FACULTADES Y PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES) PARA DETERMINAR, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA PROCEDENCIA O NO DE LA CELEBRACIÓN DE DICHOS “CONVENIOS MODIFICATORIOS” VIGÉSIMO PRIMERA.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUEN LA “SFP”, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “LA ENTIDAD” Y CUALQUIER OTRO ÓRGANO FISCALIZADOR FACULTADO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE EN SU MOMENTO LE REQUIERA “LA ENTIDAD” POR ESCRITO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE RELACIONADA CON EL PRESENTE “CONTRATO”. VIGÉSIMO SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD “LA ENTIDAD” SE OBLIGA A ENTREGAR Y/O DAR ACCESO A “EL CONTRATISTA” A SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA RELACIÓN DE NEGOCIOS DERIVADA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. DICHA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SERÁ UTILIZADA POR “EL CONTRATISTA” CON EL ÚNICO FIN DE DESEMPEÑAR Y PRESTAR DE LA MEJOR FORMA POSIBLE SUS SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE Y RECONOCE QUE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE RECIBE DE “LA ENTIDAD” ES PROPIEDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DE ÉSTA POR LO QUE SERÁ LA MISMA LA ÚNICA AUTORIZADA PARA EFECTOS DE REVELARLA A TERCEROS Y POR TANTO, “EL CONTRATISTA” LA TRATARÁ SIEMPRE CON EL CARÁCTER DE SECRETO INDUSTRIAL BAJO LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CON CARÁCTER PERMANENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA VIGENCIA DE LAS RELACIONES DE NEGOCIO ACTUALES O LAS QUE VAYAN A EXISTIR ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DEL PRESENTE “CONTRATO” NO SE CONSIDERARÁ INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

A) LA INFORMACIÓN QUE SEA DEL DOMINIO PÚBLICO; B) AQUÉLLA QUE SE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE QUE FUE DESARROLLADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO; Y C) LA INFORMACIÓN QUE SE HIZO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO A TRAVÉS DE UN TERCERO CON DERECHO A HACERLO.

ASIMISMO, “LAS PARTES” SE OBLIGAN A PREVENIR A SUS EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPRESENTANTES O CUALESQUIERA OTRO DE SUS FACTORES O DEPENDIENTES, EN SU CASO, SOBRE EL SIGILO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE LA OTRA PARTE LE PROPORCIONE, SIENDO LA PARTE RECEPTORA RESPONSABLE ANTE LA PARTE REVELADORA, DE LA ACTUACIÓN DE AQUÉLLOS Y DEL PAGO DE CUALQUIER DAÑO Y/O PERJUICIO QUE SE PUDIERA CAUSAR A LA OTRA PARTE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO A LO AQUÍ SEÑALADO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, VIOLE ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES Y COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS, ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A “LA ENTIDAD”, MISMOS QUE SERÁN ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE EN NINGÚN CASO SERÁN MENORES A LAS CANTIDADES SEÑALADAS POR EL ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.


71

”LAS PARTES” ACUERDAN QUE: I. LA VIGENCIA DE ESTA OBLIGACIÓN SERÁ POR TIEMPO INDEFINIDO; II. LA PARTE RECEPTORA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SE COMPROMETE A DEVOLVER LA MISMA A LA PARTE REVELADORA, AL MOMENTO EN QUE ÉSTA LO REQUIERA, OBLIGÁNDOSE A NO COPIAR NI REPRODUCIR PARCIAL O TOTALMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, DICHA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. FINALMENTE, “LAS PARTES” CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE ÉSTAS INCUMPLIERE CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CONFORME AL PRESENTE CLAUSULADO, LA PARTE AFECTADA TENDRÁ LA FACULTAD DE PRESENTAR LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES QUE SE DERIVEN DE LA CONDUCTA ILÍCITA DE LA PARTE INFRACTORA CON BASE EN LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ARTÍCULOS 210 Y 211 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

VIGÉSIMO TERCERA.- JURISDICCIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN A LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE “CONTRATO”, PARA LO RELATIVO A AQUELLAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”, ASÍ COMO PARA AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ÉSTE, “LAS PARTES” SE SOMETERÁN DE FORMA EXPRESA A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER MOTIVO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” SOLICITEN A LA “SFP”, LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN LA “LEY”. VIGESIMO CUARTA.- LEGISLACIÓN “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTE “CONTRATO” A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE “CONTRATO”. EN LO NO PREVISTO POR LA “LEY” Y SU “REGLAMENTO”, SERÁN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. VIGÉSIMO QUINTA.- DOMICILIOS. PARA TODOS LOS EFECTOS DERIVADOS DE ESTE “CONTRATO”, “LAS PARTES” SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES, ASÍ COMO PARA EMPLAZAMIENTO EN CASO DE JUICIO O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, LOS QUE HAN QUEDADO SEÑALADOS EN LAS DECLARACIONES DEL PRESENTE “CONTRATO”

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOTIFICAR CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE REALICE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS NATURALES EN QUE SE REALICE ESTE CAMBIO, CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A ESTA CLÁUSULA, SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE “CONTRATO”. SIN EL AVISO DE MÉRITO, TODAS LAS NOTIFICACIONES SE TENDRÁN POR VÁLIDAMENTE HECHAS EN EL DOMICILIO PROPORCIONADO POR EL “EL CONTRATISTA”.


72

VIGÉSIMO SEXTA.- ENCABEZADOS Y ACUERDO ÍNTEGRO. TODOS LOS TÍTULOS Y ENCABEZADOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE “CONTRATO” SE INSERTAN EXCLUSIVAMENTE POR REFERENCIA Y NO AFECTARÁN LA INTERPRETACIÓN DEL MISMO. EL PRESENTE “CONTRATO” SUBSTITUYE A CUALQUIER ACUERDO PREVIO QUE HAYAN CELEBRADO “LAS PARTES”, SUBSISTIENDO ÚNICAMENTE ESTE INSTRUMENTO, EXCEPTUANDO ALGÚN ACUERDO DE CONFIDENCIA DE LA INFORMACIÓN INTERCAMBIADA ENTRE “LAS PARTES”. LA NULIDAD, INVALIDEZ, ILEGALIDAD O CUALQUIER VICIO EN CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SÓLO AFECTARÁ A DICHA DISPOSICIÓN, Y POR LO TANTO NO AFECTARÁ A LAS DEMÁS DISPOSICIONES AQUÍ PACTADAS, LAS CUALES CONSERVARÁN SU FUERZA OBLIGATORIA. LEÍDO QUE FUE POR SUS OTORGANTES ESTE “CONTRATO”, ENTERADOS DE SU ALCANCE, CONTENIDO Y OBLIGATORIEDAD, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS PARA LEGAL CONSTANCIA EN DOS TANTOS, QUEDANDO UN EJEMPLAR DEL MISMO EN PODER DE CADA UNA DE LAS PARTES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL (X) DE (XXXXX) DE 2015.

POR “EL CONTRATISTA”

__________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POR “LA ENTIDAD”

______________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECTOR CORPORATIVO DE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA

APODERADO LEGAL

_____________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECTOR CORPORATIVO DE

INFRAESTRUCTURA

TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y

ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO


73

________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

______________________

XXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBDIRECTOR JURÍDICO

POR LA “FIDUCIARIA” ___________________________ NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL “FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” DELEGADO FIDUCIARIO: LIC. XXXXXXXXX

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE CELEBRAN CONJUNTAMENTE, EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., XXXXXXXXXX, Y NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., SOCIEDAD NACIONAL DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA DOCUMENTO QUE EN SU CONJUNTO CONSTA DE XXX PÁGINAS. NOTA: EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO, SE ADECUARÁ CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN, PUDIENDO VARIAR LA FUNDAMENTACIÓN Y LA DENOMINACIÓN DE LOS ANEXOS.


74

ANEXO QUINCE

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

TIPO DE PROCEDIMIENTO: (INVITACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL; O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL O INTERNACIONAL)

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO:

PARA LA ADQUISICION DE: (NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO)

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

FACTOR SUPUESTOS

CALIFICACIÓN

TOTALMENTE DE ACUERDO

EN GENERAL

DE ACUERDO

EN GENERAL EN

DESACUERDO

TOTALMENTE EN

DESACUERDO

JUNTA DE ACLARACIONES

1 EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA ES CLARO PARA EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR.

2 LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO, SE CONTESTARON CON CLARIDAD.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

3 EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTARON LOS LICITANTES.

DICTAMEN DE FALLO

4 EL DICTAMEN DE FALLO FUE EMITIDO CONFORME A LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO.

FALLO

5

EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS.

GENERALES

6 EL ACCESO AL LUGAR DE LOS EVENTOS FUE EXPEDITO.

7 TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

8 EL TRATO QUE ME DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA INVITACION FUE RESPETUOSA Y AMABLE.

9 VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA INVITACION QUE EMITA LA INSTITUCIÓN

10 EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

NOTA: SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SEA ENTREGADA A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN LA GERENCIA DE CONCURSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL GRUPO, UBICADA


75

EN AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01090.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NACIONAL PRESENCIAL, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO

FIRMA _________________________________


76

A N E X O DIECISEIS FORMATO DE COMO DEBEN COTIZAR LOS LICITANTES.

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

1

VEHÍCULO CHASÍS CABINA CON CAJA REDILAS, CAPACIDAD DE CARGA 3.5 TONELADAS Y DOBLE RODADA.

8 UNIDAD

TOTAL POR DÍA

PARA EFECTOS DE COTIZACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES, LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR 53 DÍAS HÁBILES

SUBTOTAL

IVA

TOTAL


77

ANEXO DIECISIETE

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES. QUE SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 4.1 DE ESTA CONVOCATORIA.

CUMPLE NO CUMPLE

A) ESCRITO DE INTERES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ANEXO DOS.

B) ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE SEA NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES: DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS, TRES A Y/O TRES B.

C) COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN FIRMA LAS PROPOSICIONES, QUIEN DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO, O PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE INVITACIÓN.

D) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY., ANEXO CUATRO.

E) CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GRUPO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES, ANEXO CINCO.

F) LAS MIPYMES PODRÁN PARTICIPAR CUANDO PRESENTEN AL GRUPO COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, O BIEN, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON ESE CARÁCTER, UTILIZANDO PARA TAL FIN, EL FORMATO QUE SE INCLUYE COMO ANEXO SEIS DE ESTA CONVOCATORIA.


78

G) MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO., ANEXO SIETE.

H) ESCRITO EN EL QUE SE INDIQUE QUE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS (FIRMES), CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS, ANEXO OCHO.

I) PRESENTAR ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE, EN EL QUE MANIFIESTE QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL TEXTO DE LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) ANEXO NUEVE.

J) ESCRITO FIRMADO POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE DE RESULTAR GANADOR SE OBLIGA A PRESERVAR Y A MANTENER CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, TODOS LOS DATOS Y TODA LA INFORMACIÓN QUE DE LA CONVOCANTE HAGA DE SU CONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LOS INFORMES QUE ARROJEN ESTOS, POR LO QUE DEBERÁ MANTENER LA INFORMACIÓN CON DICHO CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RESULTÁNDOLE PROHIBIDO DIVULGAR O TRASMITIR A TERCEROS, NI SIQUIERA CON FINES ACADÉMICOS O CIENTÍFICOS, ANEXO DIEZ.

K) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL GARANTICE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, SEÑALANDO QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO, PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACIÓN, ANEXO ONCE.

L) ORIGINAL Y COPIA DE LA RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA CONFORME AL ANEXO DIECISIETE DE ESTA CONVOCATORIA (LA OMISIÓN EN LA ENTREGA

DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPOSICIÓN).

M) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE ACREDITE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REGLAS 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

N) PRESENTAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO RELATIVO A LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN


79

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

4.2 PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ORIGINAL DE LA PROPUESTAS,

EN LA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA POR EL TOTAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA PARTIDA ÚNICA, CONFORME SE SEÑALA EN EL ANEXO UNO DE ESTA CONVOCATORIA.

CUMPLE NO CUMPLE

A) PROPUESTA TECNICA

B) PROPUESTA ECONOMICA (FORMATO)

DE PREFERENCIA LOS LICITANTES DEBERÁN PROTEGER CON CINTA ADHESIVA LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONEN EN SUS COTIZACIONES, RELATIVA A PRECIOS UNITARIOS, IMPUESTOS, SUBTOTALES, TOTALES E IMPORTES, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LO ANTERIOR ES PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN POR LO QUE SU INOBSERVANCIA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE CON CARÁCTER OBLIGATORIO, MISMA QUE ESTARÁ SUJETA A EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL MÉTODO BINARIO.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE …189.211.120.220:8880/files/opendata/15082-ITP-SRO... ·...

Documents

Transcript of GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE …189.211.120.220:8880/files/opendata/15082-ITP-SRO... ·...