ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO · 2018. 11. 28. · EX-2018-34945378- -APN-MEG#AGP...

EX-2018-34945378- -APN-MEG#AGP

OOBBRRAA

EESSCCOOLLLLEERRAA DDEE CCOONNTTEENNCCIIÓÓNN

SSUURR DDEELL NNUUEEVVOO RREELLLLEENNOO

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO OOFFIICCIIAALL EESSTTIIMMAADDOO ((ss iinn IIVVAA)):: $$ 336622..000000..000000,,0000 FFUUEENNTTEE DDEE FFIINNAANNCCIIAACCIIOONN:: Recursos Propios. Contratación por AJUSTE ALZADO, de acuerdo al artíc ulo 5° de la LEY 13.064.

---------- oOo ----------

INDICE

OOBBRRAA:: ““ EESSCCOOLLLLEERRAA DDEE CCOONNTTEENNCCIIÓÓNN SSUURR DDEELL NNUUEEVVOO RREELLLLEENNOO””

PLANILLA INDICE

Nº DE ORDEN

N O M E N C L A T U R A

FOLIOS

1 La presente Planilla Índice. 2

2 Planilla de cotización. 3 - 4

3 Memoria Descriptiva 5 - 7

4 Pliego de Bases y Condiciones Generales 8 – 21

5 Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 22 – 47

6 Planilla Índice de Anexos al Pliego de Condiciones Particulares. 48

7 Anexos al Pliego de Condiciones Particulares. 49 – 79

8 Especificaciones Técnicas. 80 – 92

9 Planilla Índice de Anexos a las Especificaciones Técnicas. 93

10 Anexos a las Especificaciones Técnicas (4 Planos y Estudio de Suelos). 94 – 110

11 Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas. 111 – 132

PLANILLA DE COTIZACION – AJUSTE ALZADO

Señor Interventor en la Administración General de Puertos S.E. - Puerto Buenos Aires.

La firma.............................................................................................................................

con domicilio real en...………............................................................................……….....

quién constituye para este acto domicilio especial dentro de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en …................................................................................compenetrada de

la documentación correspondiente a los trabajos que se concursan, facilitada por la

Administración General de Puertos S.E. y teniendo en cuenta el objeto y significado de la

misma, propone realizar los trabajos comprendidos en el presente Pliego y de acuerdo a

la documentación adjunta, con un_____________por ciento (%____) de AUMENTO /

DISMINUCIÓN (Tachar lo que no corresponda), sobre el Presupuesto Oficial estimado

de Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CON 00/100 ($362.000.000,00)

sin la incidencia del IVA.

De acuerdo a lo establecido en las Bases de licitación para garantizar la propuesta y mantenimiento de la oferta, acompaña (1)................................................ a la orden de la Administración General de Puertos S.E. - Puerto Buenos Aires, por la suma correspondiente al uno por ciento (1%), del monto del Presupuesto Oficial. Inscripto en la Dirección General Impositiva como contribuyente: C.U.I.T. N º.................................................................................................................… Inscripto en la Caja Nacional de Previsión para............................................................ bajo el N º...................................................................................................................... Inscripto en el Registro de Constructores de Obras Públicas, Ley N° 13.064: bajo el N º..................................................................................................................... Inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, Ley N° 17.258, bajo el N º..................................................................................................................... Saludo al señor Interventor muy atentamente. (1) Indicar Garantías Legales que ------------------------------------------------- acompaña. SELLO Y FIRMA DEL OFERENTE

"ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO”

PLANILLA DE COTIZACION

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTO EJECUTIVO

Gl. 1

2 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Gl. 1

3 REUBICACIÓN DE BALIZA EXISTENTE

Gl. 1

4 CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA

1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUINA DE FUNDACIÓN

Gl. 1

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NÚCLEO Y PIE DE PROTECCIÓN

Gl. 1

3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUBCAPA Y CORAZA

Gl. 1

SUBTOTAL

IVA (21%)

TOTAL

"ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto de modernización del Puerto BUENOS AIRES, busca adaptar su infraestructura al crecimiento del tamaño de buques y a las características del tráfico de contenedores. Persiguiendo ese objetivo se torna necesario modificar la configuración centenaria de dársenas y avanzar con la construcción de muelles corridos de más de 800 metros, entendiendo por tal aquellos capaces de atender de forma eficiente más de un sitio de atraque en simultáneo de buques New Panamax.

Atendiendo a esas necesidades y al desarrollo urbano de las zonas aledañas al puerto es que el presente proyecto tiende a consolidar un movimiento hacia el Norte de la actividad portuaria de carga, liberando espacio para la atención exclusiva de pasajeros y actividades conexas en el Sur del Puerto BUENOS AIRES (Espigón 1 en un comienzo), utilizando el resto de los espigones al inicio de la concesión (zona que se llamará Terminal Interior) para luego avanzar con el relleno al Norte del Sexto Espigón hacia el Este, conformándose en consecuencia una nueva terminal de contenedores, denominada Exterior.

Ambos sectores (Interior y Exterior) serán operados por un único operador cuya Concesión está encuadrada en el Decreto 870-2018 publicado en el Boletín Oficial el 28/09/2018.

El rediseño de los accesos terrestres y de la Jurisdicción Portuaria Nacional implica que aquellos se concentrarán en la zona de Dársena F, donde los camiones accederán de manera directa al recinto portuario cerrado, efectuando la mayor cantidad de tareas de pre-gate posibles en el lugar a fin de disminuir el tiempo de proceso en los accesos de las Terminales (Exterior e Interior) y la disminución de la longitud de las filas de espera.

En ese contexto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO en su carácter de Autoridad Portuaria Local, tendrá a su cargo ejecutar las obras de infraestructura para la concreción del proyecto.

La obra motivo del presente Pliego es la correspondiente a delimitar la margen Sur de la denominada Terminal Exterior, necesaria a los fines de contener el material de relleno y repararlo del oleaje y corriente. En la Figura 1 se muestra el Croquis adjunto al Decreto 870-2018, en el cual se indica la obra de referencia.

Figura 1: Ubicación de la obra sobre croquis adjunto al Decreto 870-2018.

El objetivo de esta Obra es encarar el cierre Sur del Nuevo Relleno (actualmente está en construcción la extensión del Norte) de modo de asegurar la contención y el confinamiento del material de relleno para evitar la erosión por acción del oleaje y corriente del río, y su arrastre hacia la zona portuaria produciendo un incremento no deseado en la sedimentación.

La nueva obra de abrigo se materializará con cota superior en +3.00 m respecto al Cero del Riachuelo, con el fin de permitir la construcción de un muelle sobre el lado Puerto de la obra, con cota de coronamiento final en +4.75 m. A estos fines el avance de la obra podrá realizarse a una cota inferior utilizando la propia obra como camino de servicio, hasta alcanzarse la progresiva de 1050 m estimada, para luego regresar colocando la coraza superior en la cota +3.00 m proyectada.

La ejecución de la obra se realizará principalmente desde tierra, debiendo contarse con soporte acuático en caso de resultar necesario a fin de lograr los rendimientos de avance que permitan el cumplimiento del plazo de obra estimado en seiscientos (600) días corridos, siendo responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los caminos secundarios de acceso a la escollera en ejecución.

Se estima la utilización de aproximadamente 173.600 toneladas de piedra distribuidas entre banquina de fundación, pie de protección, núcleo, subcapa y coraza, además de unas 30.000 toneladas adicionales debidas al asentamiento de la obra en el manto superior de suelos blandos del lecho.

En la presente licitación está prevista la realización de todos los Estudios preliminares que resulten necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo a los fines de la correcta ejecución de la obra. El Contratista deberá llevar a cabo cuatro (4) perforaciones para verificar las condiciones geotécnicas del lugar, a fin complementar los estudios con que cuenta esta Administración General de Puertos y tener mejor información para las obras que se proyectan para la ampliación del puerto.

Asimismo será obligación del Contratista la señalización de la obra de acuerdo a los requerimientos indicados por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), mediante la reubicación de la Baliza existente de la Escollera de 500 m al Norte del Sexto Espigón.

Respecto al paso o maniobra de buques en las inmediaciones de la zona de trabajos, el Contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura Naval Argentina, interfiriendo lo menos posible la actividad portuaria.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán PRESENTAR las ofertas firmadas en todas sus fojas, aún

catálogos y folletería en PAPEL, según lo indicado en el artículo 3 de las Condiciones Particulares y asimismo presentar en SOPORTE MAGNETICO FORMATO PDF, los escaneos de la oferta ORIGINAL FIRMADA, que revistirá la calidad de COPIA DIGITAL DE LA OFERTA (íntegra y firmada).

Las propuestas se abrirán en la SALA DE APERTURAS de la ADMINISTRACION

GENERAL DE PUERTOS S.E. , sito en la Avda. Ing. Huergo Nº 431 P.B. C.A.B.A., donde los oferentes podrán entregar sus ofertas en días hábiles dentro del horario de 9 a 17 horas.

Las preadjudicaciones serán publicadas en la página web de esta Sociedad, durante tres (3) días hábiles, y se establecen tres (3) días hábiles a partir de dicho término, como único plazo para las impugnaciones debidamente fundadas.

Conjuntamente con el plazo de tres (3) días conferidos a los oferentes interesados para impugnar la preadjudicación recaída, se otorga a los mismos vista de las actuaciones, previa solicitud escrita y acreditación de personería. Las vistas posteriores solo podrán otorgarse con juicio restrictivo a simple criterio de esta Sociedad.

El oferente que dedujere impugnación al Dictamen de Preadjudicación deberá formalizar conjuntamente con su presentación, un DEPOSITO EN EFECTIVO en la Tesorería de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. , del 2% del presupuesto oficial. El depósito será reintegrado al impugnante en el supuesto que como consecuencia de su observación la preadjudicación fuere modificada, caso contrario perderá el importe abonado a favor de esta Sociedad, sin derecho a reclamo alguno. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (sin I.V.A) ....................$ 362.000.000,00 IMPORTE DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 1% ......................................$ 3.620.000,00 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : Sesenta (60) días hábiles. PLAZO DE EJECUCION : SEISCIENTOS (600) días corridos, a partir de la fecha que

se indica en el artículo 14° de las Condiciones Particulares.

PLAZO DE INICIACION DE LA OBRA : Dentro de los treinta (30) días corridos, como máximo, a la fecha de la firma del contrato y según al artículo 14° de las Condiciones Particulares.

REGIMEN DE CONTRATACION: Ley de Obras Públicas 13.064, 12.910 y reglamentaciones conexas.

CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Mensual.

------------------------------------- Firma, aclaración y cargo

Conjuntamente con la oferta se deberá presentar las DECLARACIONES JURADAS que se acompañan: a) Se deberá informar todo lazo de parentesco hasta 4to Grado de Consanguinidad o 2do Grado de afinidad, de los integrantes de la Sociedad Contratista o Proveedora, con funcionarios de cualquier nivel jerárquico de esta Sociedad del Estado. A TAL FIN DEBERAN ADJUNTAR UNA DECLARACION JURADA QUE AVALE SU SITUACIÓN, completa ndo la Planilla adjunta o de idéntico texto. b) No podrán ser oferentes quienes se encuentren incluidos en uno o más supuestos de los que prevé el artículo 149 del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Administración General de Puertos S.E. A TAL FIN DEBERAN ADJUNTAR UNA DECLARACION JURADA Q UE AVALE SU SITUACIÓN completando la Planilla adjunta o de idéntico texto. c) Deberá ser informado si los oferentes mantienen juicios con el Estado Nacional. A TAL FIN DEBERAN ADJUNTAR UNA DECLARACION JURADA QUE AVALE S U SITUACIÓN completando la Planilla adjunta o de idéntico texto . d) Deberá completar en planillas adjuntas o de idéntico texto, la Declaración Jurada de Datos Básicos de acuerdo a su PERSONERÍA LEGAL y la Planilla de Principales CLIENTES. e) Declaración Jurada de Intereses: Deberá informar todo lazo de parentesco hasta 4to Grado de Consanguinidad o Segundo Grado de afinidad, en el marco del Decreto N° 202/17. A tal fin, se acompañan Declaración Jurada para ser completada. Para la extensión del certificado de VISITA, según inciso c) artículo 3 mencionado, no resultará necesario contar con recibo/factura de ad quisición del pliego. En este caso deberá presentarse con copia de la carátula del pli ego y formulario de inscripción en la AFIP actualizado. Las RESPUESTAS a CONSULTAS que se efectúen sobre lo s Pliegos, se PUBLICARÁN en el sitio de internet www.puertobuenosaires.gob.ar con dos (2) DÍAS hábiles de anticipación, como mín imo, a la fecha y hora fijada para la presentación de la s ofertas. QUEDANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE , CHEQUEAR LA PAGINA WEB ANTES DE PRESENTAR LA OFERTA por modificaciones/ aclaraci ones al pliego. RREEQQUUIISSIITTOOSS QQUUEE DDEEBBEENN RREEUUNNIIRR LLAASS FFAACCTTUURRAASS OO DDOOCCUUMMEENNTTOOSS EEQQUUIIVVAALLEENNTTEESS QQUUEE

SSEE PPRREESSEENNTTEENN AALL CCOOBBRROO a) Consignar nombre y apellido, razón social o den ominación y domicilio de quién las emita. b) Consignar la condición del proveedor ante el Im puesto al Valor Agregado (I.V.A.)

RESPONSABLE INSCRIPTO, NO INSCRIPTO, EXENTO o NO RE SPONSABLE. Se deberá presentar en la Mesa General de Entradas y Salidas, conjuntamente con cada factura,

el Formulario AFIP 931, comprobante de pago corresp ondiente al mes anterior facturado y la nómina de empleados afectados al servicio.

Los proveedores solo podrán emitir facturas o docum entos equivalentes tipo “A” o “C”, según corresponda. A los efectos de la liquidación de pagos se tendrá presente lo estatuido por la Ley 23.928

- Decreto 529/91.

---------------------------------------- Firma, aclaración y cargo

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

Declaración Jurada de Consanguinidad.

DECLARACION JURADA DE LAZO DE PARENTESCOCON PERSONAL DE LA A.G.P.S.E.

Razón Social, Denominación o nombre completo:

CUIT:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo del llamado: Nº Expediente Nº

Lugar, día y hora del acto de apertura:

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) y los integrantes de esta Razón Social,DECLARAN BAJO JURAMENTO, NO / SI (tachar lo que no corresponda) poseer lazos deparentesco hasta 4º grado de consanguinidad o 2º Grado de afinidad, con funcionarios decualquier nivel jerárquico de la Administración General de Puertos S.E.

Si declara SI, completar:

Funcionario Grado de parentesco

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

CARACTER:

LUGAR Y FECHA:


DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LAADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.


CUIT:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que lafirma la cual representa, está habilitada para contratar con la A.G.P.S.E. en razón decumplir con los requisitos del artículo 149 y 150 del “Reglamento de Compras yContrataciones” de esta Administración General de Puertos S.E. y que no está incursa enninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Artículo 149 del citado plexonormativo.

TITULO VI PROVEEDORESCAPITULO I

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

ARTICULO 149. — PERSONAS HABILITADAS. Podrán contratar con la ADMINISTRACIÓNGENERAL DE PUERTOS S.E. todas las personas físicas o jurídicas con capacidad paraobligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el artículo siguiente.

ARTICULO 150. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con laADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.:a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadasb) Los agentes y funcionarios del ESTADO NACIONAL y las empresas en las cuales aquellostuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.c) Los fallidos, interdictos y concursados, verificada su situación por el área competente, salvoque se trate de contratos donde resulte intrascendente la capacidad económica del oferente.d) Los condenados por delitos dolosos. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra laADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en laConvención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759.f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/oprevisionales, de acuerdo a la normativa vigente.g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con lasrendiciones de cuentas a que alude el Artículo 8vo., último párrafo de la Ley Nº 24.156.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

CARACTER:

LUGAR Y FECHA:


Declaración Jurada de JUICIOS contra el Estado

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL

ART. Nº 152 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.


CUIT:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que NO / SI (tachar lo que no corresponda) mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, osus entidades descentralizadas.

Si declara SI completar: El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARABAJO JURAMENTO, que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o susentidades descentralizadas, son los que se detallan a continuación:

CarátulaNúmero de expediente

Monto Reclamado

Fuero, juzgado y secretaría

Entidad demandada

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:CARACTER:

LUGAR Y FECHA:


FORMULARIO DE DATOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES


CUIT:

CUIT del clienteDenominación del

cliente

Sector al que pertenece el

cliente

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ejercicio y Monto de facturación

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO y Nº DE DOCUMENTO:

CARACTER:

LUGAR Y FECHA:

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

DECRETO Nº 202/2017

Tipo de declarante: Persona Humana / Jurídica

Nº proveedor

Apellidos

Nombres

Razón Social

Nº C.U.I.T.

Vínculos a declarar

¿La persona declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en

los artículos 1º y 2º del Decreto N° 202/17 y del Anexo I de la presente?

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse

cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del

último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes

legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los

resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea

participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que

ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o

partes de interés poseídas.

Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la

Ley N° 26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o

socio que posea más del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social.

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a

continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la

inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

IF-2018-48072748-APN-GG#AGP

Página 1 de 5

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para

decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el

Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con

capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Apellidos

Nombres

Nº C.U.I.L.

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional

requerida para el tipo de vínculo elegido)

Tipo

Marque

con una X

Información adicional

Sociedad o

comunidad

Razón Social

Nº C.U.I.T.

Parentesco por

consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo

de afinidad

Detalle del parentesco

Pleito pendiente

Caratula

Nº expediente

Fuero

Jurisdicción

Juzgado

Secretaria

Ser DeudorMotivo deuda

Monto deuda

Ser AcreedorMotivo acreencia

Monto acreencia

Haber recibido

beneficios de importancia de

parte del funcionario

Tipo de beneficio

Monto estimado

IF-2018-48072748-APN-GG#AGP

Página 2 de 5

Amistad pública que se manifieste por gran

familiaridad y frecuencia en el

trato

No es obligatorio suministrar

información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la

inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Declaro bajo juramento que los datos que consigno son exactos y que tomo

conocimiento de la normativa vigente.

Firma Aclaración de firma Lugar y fecha

IF-2018-48072748-APN-GG#AGP

Página 3 de 5

Ing. Peyregne, Marcelo

Arq. Cherubini, Ariel

Cdora. Patricia Pfinvarb

Cdor. Alejandro Roisentul Wuillams

Síndicos Suplentes:

Cdor. D. Gustavo Macagno

Dr. D. Ricardo Guillermo Tonet

Cdora. D. Silvana María Gentile

Firma Aclaración de firma Lugar y fecha

IF-2018-48072748-APN-GG#AGP

Página 5 de 5

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO”

ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Contratación El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares complementan las cláusulas contenidas en el Pliego "Tipo" de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, con el objeto de adaptarlas a las particularidades de la obra. En la identificación de los Artículos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se indica con la notación (P.T.B.C. Artículo ----) el artículo del Pliego "Tipo" de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas que complementa. Asimismo, son de aplicación las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que forman parte del presente llamado. ARTÍCULO 2º.- Formas de contratación Las obras se contratarán por Ajuste Alzado de acuerdo al Artículo Nº 5º de la Ley 13.064 y según lo indicado en las planillas de cotización estimativas.

Las cantidades detalladas en la mencionada planilla lo son al solo efecto de

uniformar el criterio a seguir para la formulación de la propuesta, y no darán derecho al proponente para reclamar cualquier diferencia entre lo indicado y lo realmente ejecutado en obra.

Como el sistema de contratación es de Ajuste Alzado, los cómputos y precios que

puedan estar incluidos en el Presupuesto Oficial son sólo indicativos y no comprometen a la Administración a ningún reconocimiento posterior por diferencias entre éstos y lo efectivamente realizado en obra. El proponente tiene la obligación de realizar sus propios cálculos para decidir el valor total de los trabajos, y formulará su cotización indicando el porcentaje de aumento o disminución con que se compromete a realizar los trabajos y por sobre el total de la obra. Para ello deberá presentar junto con la Oferta el presupuesto detallado siguiendo el mismo ordenamiento del presupuesto oficial indicando los cómputos y precios unitarios que surgen de sus propios cálculos, lo cual servirá de base para la liquidación de los certificados de trabajos mensuales correspondientes, pero no dará lugar a ningún reconocimiento posterior por diferencias entre dichos cálculos y lo que sea necesario realizar en obra.

ARTÍCULO 3º.- Forma de presentar las ofertas

(Complementa Pliego Tipo. Artículo 10º)

3.1 Selección de las ofertas

La documentación completa se presentará por duplicado en dos (2) carpetas identificables (original, duplicado), en sobre perfectamente cerrado con indicación del nombre completo de la obra, fecha y hora de apertura y que contengan, en el siguiente orden: a) Importe de la oferta y planillas de cotización por duplicado, en texto idéntico al formulario que forma parte en el Anexo 13 del presente Pliego (formulario para la presentación de la oferta). b) Plan de Trabajos, Plan de Inversiones y Memoria Descriptiva de acuerdo a lo señalado en el Artículo Nº 12 del presente Pliego. c) Certificado de Visita a Obra

A los efectos de presupuestar el monto de los trabajos, las firmas proponentes deberán inspeccionar el lugar para lo cual tendrán facilidad de acceso al mismo.

Desde la fecha de publicación del pliego, a través de la web del Puerto Buenos

Aires (www.puertobuenosaires.gob.ar) y hasta OCHO (8) días hábiles anteriores a la fecha de la apertura, personal técnico de la Gerencia de Ingeniería otorgará las constancias respectivas. Dicho Certificado se extenderá en la mencionada Gerencia, sita en la calle Juan Benjamín Lavaisse 1351 (ex Benito Correa) - 1º Piso (Puerto Sur - Capital Federal) de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas. También salvará cualquier tipo de información que le sea requerida verbalmente y que haga a aspectos que no requieran de aclaración por escrito, conforme a lo establecido en el Artículo Nº 4 del presente Pliego. Para la suscripción del Certificado, se deberá presentar copia del pliego y certificado de Inscripción en la AFIP actualizado.

La no presentación de este Certificado suscripto por la Gerencia de Ingeniería de

la Administración General de Puertos S.E. será motivo para la desestimación de la Oferta.

Asimismo se realizará una visita al sector de obra con personal técnico de la

Gerencia de Ingeniería DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de la apertura de la Licitación en horario a confirmar. La misma no será de carácter obligatorio, pero los oferentes interesados en asistir deberán comunicarse con el personal técnico de la Gerencia de Ingeniería al 4307-0444/0059 de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas, e indicar los datos de las personas que asistirán y de los vehículos en que lo harán.

d) Certificado actualizado de Inscripción y Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (este requisito no es

exigible en el caso contemplado en el segundo párrafo del Artículo Nº 8 de este Pliego). e) Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción según lo establecido en el Artículo Nº 7 de este Pliego. f) Formulario F. 576 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o en su defecto el Certificado de Inscripción actualizado. g) “CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: (Art. 12 inc h) Punto II Impositiva, del Pliego Único de Condiciones Generales) NO APLICA la presentación de dicho certificado , según la Resolución General AFIP N° 4164-2017 de fecha 01-12-17, pero ello no exime al oferente del cumplimiento tributario”. h) Constancia de constitución de domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires. i) Un listado del personal profesional, técnico y especializado que se desempeñe en la firma oferente en relación de dependencia, contratado o con cualquier otra forma de relación laboral, acorde a la legislación o normativa vigente, que participará de la obra. j) Currículum vitae firmado de los profesionales y técnicos que tendrán a su cargo las funciones principales en la ejecución de la obra. k) Depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta constituido de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº 10 de este Pliego. l) Un certificado o documento que acredite la disponibilidad de los equipos que se requieren según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y que el Oferente se compromete a utilizar en la obra de acuerdo a su análisis y memoria descriptiva. En el caso de no ser equipos propios del Oferente, deberá presentar una carta de intención de compra y/u orden de compra o un acuerdo de alquiler con el propietario del equipamiento, donde conste que está a su disposición la utilización durante todo el plazo de la presente obra. m) Demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias (Órdenes de Compra, Contratos, y/o Facturas) que acrediten en forma fehaciente la realización de dos (2) obras para organismos públicos y/o empresas privadas, las que deben encontrarse finalizadas y acreditadas tal situación, de equivalentes características técnicas a los licitados, las que para ser consideradas válidas serán referidas en los últimos VEINTE (20) años. Esta última documentación deberá ser presentada en copia y original para ser certificada por personal de esta Sociedad. Se deja establecido que esta Administración entiende como trabajos equivalentes o idénticas características técnicas a los que se concursan a los de construcción, reparación y/o mantenimiento de obras portuarias en agua (Obras de Abrigo, Escolleras, Rompeolas, Muelles, etc.) que impliquen la colocación de, al menos 100.000 tn de piedra o bloques de Hormigón por año, lo que representa un 50% de toneladas que la obra requiere, pudiendo acumularse entre los distintos contratistas de cualquiera de las empresas conformantes de las ofertas presentadas. El valor de los antecedentes de obras deberá estar actualizado por el

Índice del Costo de la Construcción, Nivel General (ICC) del INDEC. n) Análisis de Precios de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº 40 del presente Pliego y según Anexo 14 (planilla modelo Análisis de Precios para redeterminación) o) Antecedentes Financieros: El Oferente deberá presentar el último balance o ejercicio de la empresa o las empresas intervinientes, certificados por Contador Público con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción. La Administración General de Puertos podrá realizar todas aquellas averiguaciones destinadas a verificar la capacidad económica y financiera de los Oferentes, incluyendo el análisis de el o los balances que se soliciten de acuerdo a Pliego, de toda la documentación contable complementaria que estime necesaria, y la determinación e interpretación de aquellos indicadores (tales como liquidez, endeudamiento total, endeudamiento a corto plazo, solvencia total, etc.) que considere pertinentes a tal fin. Por tal motivo, los mismos, al presentar su Oferta, renuncian automáticamente a cualquier reclamo contra esta Sociedad del Estado que pudiera suscitarse como consecuencia de los resultados de las citadas inspecciones y análisis. Queda entendido que la decisión de esta Administración referente a la calificación de cualquier Oferente es privativa, discrecional y definitiva; y no estará sujeta a apelación de ninguna clase. Se calcularán, a modo de referencia, los índices requeridos de la siguiente manera:

En el caso de Uniones Transitorias, se calcularán los indicadores para cada empresa integrante y con ellos se determinará el promedio ponderado por el porcentaje de participación de cada Empresa en el consorcio, que será adoptado como índice ponderado del oferente.

Si el resultado de los análisis de el o los balances e indicadores de la capacidad

económica – financiera de la empresa o UTE resulta satisfactorio para esta Administración General de Puertos, se considera que la oferta cumplimenta con los requerimientos financieros.

p) Toda otra documentación que sea exigida su presentación junto con la Oferta y que se indique en los presentes pliegos de la licitación y notas aclaratorias.

El solo hecho de presentar la Oferta implica la aceptación de todas y cada una de las Cláusulas y demás documentación del presente llamado.

3.2 Unión transitoria de Empresas En caso de Empresas que se presenten transitoriamente unidas para ejecutar la

obra que se licita se sumarán las capacidades de contratación anual y en tal caso, deberán ir adjuntos los certificados extendidos por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de todos los componentes.

3.3 Personería legal En la confección de la oferta los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes

normas de acuerdo a la personería legal que revista.

3.3.1 Sociedades

Las propuestas de sociedades deberán adjuntar copia certificada de la siguiente documentación: a) Contrato social o estatuto, debidamente inscripto. b) Acta de Directorio u otro similar de donde surja la decisión de presentarse a la licitación. c) Poder legalizado del representante que firma la propuesta. d) Si la Sociedad estuviera en formación, presentará, junto con su oferta, el acta de constitución y los estatutos debidamente certificados por Escribano Público a la fecha de la Propuesta e) En todos los casos, los representantes de las sociedades - constituidas o en formación -, deberán acreditar su personería en forma legal. f) Las propuestas formuladas por cualquier clase de sociedades, con excepción de las sociedades anónimas, deberán contener el nombre completo, datos personales de los socios, domicilio legal de la sociedad, teléfono y mail. Tales propuestas deberán ser firmadas por un representante autorizado, indicando el cargo que ocupa en la Sociedad, acompañando el poder que acredite la personería invocada y la facultad de presentar la propuesta. g) Las propuestas que efectúen las Sociedades Anónimas deberán indicar sus teléfono, mail y domicilio legal, debiendo ser firmadas bajo la razón social registrada en dicho domicilio por quién se halle investido de su representación, indicando el cargo que ocupa y acompañando el poder que acredite su personería, y la facultad para formular la propuesta. Se deberá indicar, además, el capital autorizado e integrado a la fecha de confección del último balance. Ambos tipos de sociedades deberán cumplir, asimismo, en los casos que correspondan, con el resto de los requisitos precedentes señalados.

3.3.2 Consorcios

Las propuestas formuladas por dos o más Empresas en consorcio, deberán

establecer los siguientes datos y requisitos:

a) Domicilio legal único, que será el domicilio legal del consorcio. b) Unificar su personería. c) Acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicho consorcio. d) Declaración suscripta por todos los integrantes del consorcio en la que asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos.

Las empresas sólo podrán participar en forma individual o asociadas a otras empresas, no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de una asociación de empresas. De detectarse que no se ha dado cumplimiento a esta condición, se procederá al rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. ARTÍCULO 4º.- Plazo para efectuar consultas y/o acl araciones (Complementa Pliego Tipo Artículo 8º)

Toda Empresa que haya adquirido el Pliego de la licitación, o haya retirado bajo

recibo la documentación del llamado, podrá realizar por escrito consultas o aclaraciones vinculadas con el presente llamado antes de los OCHO (8) días hábiles de la fecha de apertura de la licitación, con el objeto que nuestras dependencias puedan satisfacer las correspondientes dudas con suficiente antelación para que la totalidad de los oferentes lo consideren en sus propuestas.

La Administración General de Puertos publicara las consultas y sus respuestas en

el sitio de internet http://www.puertobuenosaires.gov.ar/ con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación a la fecha y hora fijada para la presentación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º.- Cómputo de plazos

Todos los plazos inherentes a la presente licitación, a los efectos de su cómputo, se interpretarán como días corridos, salvo que expresamente se indique días hábiles.

ARTÍCULO 6º.- Presentación de las Ofertas (Complementa Pliego Tipo Artículo 9º)

Las ofertas se presentarán en el lugar, día y hora que se indica en el aviso del llamado a licitación.

ARTÍCULO 7º.- Inscripción en el Registro Nacional d e la Industria de la Construcción

Cuando el objeto de la licitación o una parte de la misma se refiera a la realización de obras civiles se le requerirá de los oferentes la acreditación de su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, así como el cumplimiento de lo prescripto en la Ley N° 22.250 referida al "Fondo de desempleo para trabajadores de la Construcción".

ARTÍCULO 8º.- Inscripción en el Registro de Constru ctores de Obras Públicas

No será necesario la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en aquellas licitaciones con plazos menores de doce (12) meses cuya capacidad de contratación anual establecida conforme más abajo se lo detalla sea inferior al monto fijado para el Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas a la fecha de apertura de la licitación.

El Oferente no inscripto podrá ser adjudicatario siempre que el compromiso que ha de asumir aplicando el procedimiento que se indica, pero con referencia al importe de su oferta, sea inferior al monto establecido por el citado Consejo.

No serán admitidas las ofertas de los proponentes cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que resulte de la aplicación de las siguientes expresiones, según que para cada caso corresponda:

a) Para obras con plazo de menos de un año:

Capacidad de Contratación mínima requerida = Po + Po / 12 x (12 - PE ) b) Para obras con plazos de más de un año:

Capacidad de Contratación mínima requerida = Po x 12 / PE

Donde en ambas expresiones:

Po: Monto del presupuesto oficial en $ (Pesos)

PE: Plazo de Ejecución (en meses o fracción)

El Certificado de Capacidad de Contratación anual deberá presentarse con las

formalidades indicadas en el formulario emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

ARTÍCULO 9º.- Mantenimiento de oferta (Complementa Pliego Tipo Artículo 13º)

Los proponentes deberán mantener la oferta durante sesenta (60) días hábiles administrativos a partir de la fecha de apertura de la licitación; en su defecto perderán el depósito de garantía.

El plazo de mantenimiento de ofertas quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito en cualquier oportunidad, con una antelación mínima de diez días hábiles.

ARTÍCULO 10º.- Garantías de Mantenimiento de Oferta , Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparos (Complementa Pliego Tipo Arts. 11º, 15º y 64º)

El depósito de Garantía de Mantenimiento de oferta del uno por ciento (1 %) del valor del Presupuesto Oficial, se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo Nº 11 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.

La Garantía de cumplimiento de Contrato será del cinco por ciento (5%) del valor del Contrato y se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo Nº 15 del Pliego Tipo para la Contratación de Obras Públicas antes citado.

El fondo de Reparos se formalizará mediante descuentos del cinco por ciento (5%) en el importe de cada Certificado de Obra. El mismo podrá sustituirse por cualquiera de las formas indicadas en el Artículo Nº 64 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.

De acuerdo con la Ley Nº 17.804 y su reglamentación (Decreto Nº 411/69) la construcción o sustitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato y/o el Fondo de Reparos se podrá realizar mediante pólizas de seguro de caución.

En caso de optarse por constituir o sustituir éstas garantías mediante pólizas de seguro de caución, fianzas bancarias o garantías reales establecidas en la Ley Nº 14.143 los montos afianzados deberán ser reajustados automáticamente por el Contratista durante los períodos de vigencia de las garantías correspondientes. Para dichos reajustes se tomarán los números índices de Precios Mayoristas a Nivel General publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De sustituirse el Fondo de Reparos por seguro de caución el Contratista deberá

presentar una o más pólizas que cubran el importe a descontar (5%) en los certificados de obra.

Las pólizas de seguro de caución deberán ser extendidas con vigencia durante todo el período que cubra la garantía correspondiente y se efectuarán de acuerdo a los modelos que se indican en anexo adjunto y a los requisitos exigidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las fianzas y/o depósitos relativos a las presentes garantías deberán ser extendidos a la orden de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS. No se aceptarán cheques ni pagarés.

Los depósitos se harán en el Banco y Cuenta que esta Empresa indique al

respecto.

ARTÍCULO 11º.- Documentación contractual (Complementa Pliego Tipo Artículo 17º)

Además de lo establecido en el Artículo Nº 17 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, en todo lo que no esté señalado en esta documentación, tienen vigencia las Leyes Nº 13.064 y demás disposiciones legales conexas.

ARTÍCULO 12º.- Plan de Trabajos - Plan de Inversion es - Memoria Descriptiva

(Complementa Pliego Tipo Artículo 18º)

Juntamente con la oferta y según lo indicado en Artículo Nº 3 de las presentes Cláusulas, los proponentes presentarán el Plan de Inversiones a que se ajustará la obra acompañada de una Memoria Descriptiva y el Plan de Trabajos.

Ambos planes deberán ser aprobados por esta Administración. Los períodos se referirán a días corridos del calendario debiéndose indicar:

a) Nombre completo de la obra.

b) Nombre de la Empresa.

c) Plazo total de ejecución de la obra.

En el Plan de Trabajos se representarán gráficamente mediante diagrama de barras horizontales los períodos de ejecución de cada ítem y sub-ítem que se refieren en las Especificaciones Técnicas y Planillas de cotización, indicando numéricamente las cantidades físicas o porcentajes a ejecutar para cada uno de ellos. El Plan de Trabajos deberá ser consistente con la producción de los equipos afectados al operativo.

En el Plan de Inversiones se indicarán los montos parciales y acumulados que se prevé certificar mensualmente para la obra y para cada uno de los ítems y sub-ítems que se detallan en las planillas de cotización.

Estos valores se representarán en un gráfico de ejes coordenados, indicando en

abscisas los períodos mensuales de tiempo y en ordenadas los montos parciales y acumulados previstos.

Conjuntamente con el Plan de Trabajos deberá presentarse una Memoria Descriptiva que exponga los métodos de trabajo, describa la ejecución de la Obra y detalle los equipos a utilizar justificando además fehacientemente el plan correspondiente a la propuesta, de acuerdo a los lineamientos y pautas que se describen en las Especificaciones Técnicas.

Cualquier omisión parcial en la presentación de la documentación precitada, o la ampliación o aclaración de su contenido, podrá ser subsanada a simple requerimiento de esta Administración, en el plazo perentorio que la misma establezca. El incumplimiento en tiempo y forma de este requisito podrá ser motivo para la desestimación de la oferta.

Dentro de los diez (10) días de la fecha de la firma del contrato, el Contratista

presentará un original y tres copias del Plan de Trabajos y del Plan de Inversiones adaptados ambos a la fecha en que se suscribirá el Acta de Iniciación de Obra, los cuales serán confeccionados en forma idéntica al de la oferta, (salvando las eventuales observaciones que se le hubieran formulado durante el trámite de adjudicación) y lo indicado precedentemente.

ARTÍCULO 13º.- Determinación de las multas

A los efectos de la aplicación de multas indicadas en los artículos de la documentación de esta obra, se establece para la fijación del coeficiente "M" la siguiente fórmula:

M = [0,2 x C x (N / n)] / P Donde:

M = Coeficiente de multa.

C = Importe del contrato más adicionales, en Pesos.

N = Número índice del mes anterior a la fecha de aplicación de la multa.

n = Número índice básico.

P = Plazo de ejecución de obra en días según Contrato más ampliaciones por trabajos adicionales.

El coeficiente "M" multiplicado por el factor que se indica en cada artículo dará el importe en Pesos de la multa a aplicar en cada caso.

Los números índices serán los de Precios Mayoristas a Nivel General que determina mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El número básico que se considerará será el que dictamine el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el mes anterior al de la fecha fijada para la apertura de la licitación.

ARTÍCULO 14º.- Iniciación de la Obra (Complementa Pliego Tipo Artículo 19º)

El Contratista iniciará los trabajos dentro de los Treinta (30) días corridos siguientes, como máximo, a la fecha de la firma del contrato.

En todos los casos los plazos contractuales correrán a partir de los treinta (30)

días subsiguientes a la fecha de la firma del Contrato o de la fecha de la firma del Acta de Iniciación cuando esta se labre en un plazo inferior al precedentemente indicado.

ARTÍCULO 15º.- Replanteo de la obra (Complementa Pliego Tipo Artículo 20º)

El Contratista hará el replanteo de las distintas partes de la obra con la supervisión de la Comisión de Inspección y dentro de los plazos que se establecen en las Especificaciones Técnicas.

En caso de incumplimiento se aplicará una multa diaria de $ 0,1 x M (un décimo de M) coeficiente M según Artículo Nº 13 del Presente Pliego.

ARTÍCULO 16º.- Obrador, Depósito y Oficina

(Complementa Pliego Tipo Artículo 26º, 48º y 56º)

El Contratista dispondrá de una fracción de terreno ubicada dentro de la jurisdicción portuaria local para el emplazamiento del Obrador, Depósito y Oficinas.

La provisión del agua y energía eléctrica necesaria para la correcta ejecución de las obras será por cuenta y cargo del Contratista, quien gestionará ante los organismos correspondientes su provisión desde las redes urbanas o en su defecto podrá utilizar generadores de energía propios.

Según sea que así se indique en el Anexo Nº 2, el Contratista proveerá para uso de la Inspección de las comodidades que en los mismos se detallan.

En caso de incumplimiento a lo establecido en las presentes normas se aplicará una multa diaria de $ 0,1 x M (un décimo de M) - coeficiente M según Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 17º.- Vigilancia en obra (Complementa Pliego Tipo Artículo 23º)

El Contratista establecerá una vigilancia en la obra y se determinará un lugar físico dentro de predio de la misma, para prevenir robos, deterioros de materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual tendrá servicio de vigilancia en forma permanente.

Además colocará luces de peligro y tomará todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes.

La adopción de las medidas aludidas no eximirá al Contratista de las consecuencias por hechos que se tratan de prevenir.

ARTÍCULO 18º.- Materiales (Complementa Pliego Tipo Artículo 24º)

Los materiales de toda clase a incorporar a la obra serán nuevos, sin uso y de la calidad exigida, y tendrán las formas y dimensiones establecidas en los planos y en la documentación.

La inspección podrá hacer o exigir todos los ensayos y pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales y/o estructuras son los exigidos en las Especificaciones Técnicas, los que serán costeados por el Contratista, quien deberá hacerse cargo además de cualquier ensayo o análisis adicional que deba efectuarse.

El abastecimiento del material será verificado dentro del horario normal de la obra, acondicionado en forma conveniente para su correcta conservación y depositado en el lugar indicado en el Artículo Nº 16 del presente Pliego.

Los materiales racionalizados por el "IRAM" deberán ajustarse a las normas promulgadas por dicho Instituto, debiendo llevar el sello de calidad "IRAM". En los demás casos deberán atenerse a lo especificado en las Especificaciones Técnicas Particulares y en el caso de eventual contradicción entre normas "IRAM" y las mencionadas especificaciones, la Inspección será la que decida en definitiva el criterio a seguir.

ARTÍCULO 19º.- Acceso zona portuaria (Complementa Pliego Tipo Artículo 28º)

El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las reglamentaciones que rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria. Las tramitaciones que deberá efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y la Administración Nacional de Aduanas correrán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS a entregar certificados en los que conste el motivo por el cual el Contratista deberá ingresar hombres, equipos y materiales a las áreas portuarias. Una vez suscripto el respectivo contrato, la firma contratista tramitará inmediatamente las autorizaciones correspondientes. Esta Administración no justificará atrasos en la iniciación de los trabajos por este motivo.

ARTÍCULO 20º.- Carteles de Obra (Complementa Pliego Tipo Artículo 30º)

El Contratista colocará en los lugares que le indique la Comisión de Inspección los carteles de obra cuyo modelo, cantidad y dimensiones se indican en el Anexo Nº 6 del presente Pliego y que deberán ser validados con la Gerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales.

ARTÍCULO 21º.- Limpieza de Obra (Complementa Pliego Tipo Artículo 31º)

El Contratista deberá retirar de inmediato todo excedente de construcción manteniendo despejados los lugares de trabajo y circulación.

El incumplimiento de una orden de la Inspección en ese sentido lo hará pasible de una multa diaria de $ 0,1 x M (un décimo de M). Coeficiente M según Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 22º.- Prórroga de plazo (Complementa Pliego Tipo Artículo 32º)

A los efectos de lo indicado en el penúltimo párrafo del Artículo Nº 32 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, se establecerá el plazo en treinta (30) días corridos.

ARTÍCULO 23º.- Interpretación de planos y especific aciones (Complementa Pliego Tipo Artículo 33º)

Para lo previsto en el Artículo Nº 33 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas se fija el monto de la multa en $ 0,2 x M (dos décimos de M). Coeficiente M según Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 24º.- Orden de prelación en los documentos técnicos

(Complementa Pliego Tipo Artículo 34º)

Si durante la ejecución de la obra, se suscitarán diferencias sobre una misma cuestión, la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS resolverá con el siguiente criterio de prioridad, salvo expresa mención en contra respecto al punto cuestionado.

1º) Leyes 13.064 y demás disposiciones legales conexas.

2º) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales.

3º) Contrato.

4º) Normas aclaratorias previas al acto licitatorio.

5º) Planillas de locales.

6º) Planos: 1º) Detalle - 2º) Generales.

7º) Pliegos: 1º) Particulares - 2º) Generales.

8º) Presupuesto de la oferta (Análisis de Precios).

9º) Plan de Trabajos e Inversiones y Memoria Descriptiva

ARTÍCULO 25º.- Solución de divergencias (Complementa Pliego Tipo Artículo 35º)

Para lo previsto en el Artículo Nº 35 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, se fija el monto de la multa en $ 0,2 x M (dos décimos de M) Coeficiente M según Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 26º.- Superintendencia de los trabajos (Complementa Pliego Tipo Artículo 36º)

La superintendencia de los trabajos será ejecutada por la Comisión de Inspección designada por la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS, la que tendrá a su cargo:

a) Verificación de la ejecución de los trabajos de acuerdo a la documentación técnica.

b) Verificación del cumplimiento del Plan de Trabajos y de los términos contractuales.

c) Certificación de los trabajos.

d) Recepción Provisoria y Definitiva de los trabajos “ad referéndum” de la Superioridad.

e) Realización de todas las tareas inherentes a la obra que resulten de su competencia.

ARTÍCULO 27º.- Órdenes de Servicio (Complementa Pliego Tipo Artículo 38º)

La negativa a notificarse de una orden de servicio hará pasible al Contratista de una multa diaria de $ 0,2 x M (dos décimos de M).

Por incumplimiento de una orden de servicio el Contratista se hará pasible de una multa diaria de $ 0,3 x M (tres décimos de M) a $ 0,6 x M (seis décimos de M) aplicable a juicio de la Repartición. El coeficiente M se obtiene según lo indicado en el Artículo Nº 13 del presente Pliego.

Cuando la orden de servicio se refiera a ejecución de trabajos de cualquier índole, la aplicación de la multa diaria será hasta un término de diez (10) días corridos a partir de los cuales la Repartición ordenará la ejecución de los mismos con cargo a los créditos del Contratista. En los demás casos dicha multa será aplicada hasta tanto la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS determine el temperamento que se adoptará.

ARTÍCULO 28º.- Representante Técnico (Complementa Pliego Tipo Artículo 39º)

A los efectos de lo establecido en el Artículo Nº 39 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, el Contratista designará para la conducción de la obra como Representante Técnico a un profesional de la especialidad acorde con el tipo de trabajo a ejecutar, el que deberá estar matriculado en el Consejo Profesional correspondiente.

Este deberá ser aceptado por la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS, debiendo permanecer en obra durante todo el trascurso de la misma.

El incumplimiento de lo expresado precedentemente hará pasible al Contratista de una multa de 0,1 x M (un décimo de M). Coeficiente M según Artículo Nº 13 del presente Pliego.

El Contratista deberá presentar dentro de los diez (10) días de suscripto el contrato, los antecedentes del profesional propuesto, copia autenticada del título habilitante y constancia de la incorporación en el Consejo Profesional de la jurisdicción nacional correspondiente y del pago de la matrícula al día.

El incumplimiento de la cláusula precedente hará pasible al Contratista de una

multa diaria de $ 0,2 x M (dos décimos de M). El coeficiente M se obtiene según lo indicado en el Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 29º.- Jornales mínimos (Complementa Pliego Tipo Artículo 41º)

A los fines de lo determinado en el Artículo Nº 41 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas el monto de la multa se fija en $ 0,2 x M (dos décimos de M). Coeficiente M según el Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 30º.- Redeterminación de precios (Complementa Pliego Tipo Artículo 45º)

Será de aplicación lo establecido en el Decreto 691/2016 del Poder Ejecutivo Nacional y normas complementarias, debiendo dar estricto cumplimiento a las previsiones del artículo 19 de dicho Decreto. Las pautas en las que se encuadrará la redeterminación de precios son las que se establecen en el Anexo Nº 12 que forma parte del presente Pliego.

ARTÍCULO 31º.- Seguros (Complementa Pliego Tipo Artículo 47º) a) Accidentes de Trabajo

El personal de la Comisión de Inspección de esta Administración está inscripto en la Aseguradora de Riesgo del Trabajo contratada por esta Sociedad del Estado, por lo

que el Contratista no deberá contratar ningún seguro adicional por esta causa. b) Seguro de Obra contra todo riesgo

El Contratista deberá cubrir la obra contra todo riesgo mediante póliza de "Seguro de obra contra todo riesgo" con cláusula automática de actualización por el monto del contrato.

Dicha póliza deberá cubrir la totalidad de la obra como así también a personas, cosas, muebles, inmuebles o semovientes que se hallen dentro de los límites de la obra o fuera de dicho límite y que pudieran ser afectados como consecuencia de accidentes o siniestros producidos en obra. La póliza deberá ser endosada a favor de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS y entregada a la misma mediante constancia previo a la iniciación de los trabajos. Dicha cobertura finalizará con la Recepción Provisoria de la Obra.

En el caso de producirse ampliaciones del monto contractual debido a trabajos adicionales, mayor volumen de obra y/o modificación de proyecto el seguro deberá ampliarse en función de los nuevos montos contractuales.

El incumplimiento de lo establecido en las presentes cláusulas hará pasible al Contratista de una multa de $ 0,1 x M además de no abonársele el importe en concepto de certificados. El coeficiente M se obtiene según el Artículo Nº 13 del presente Pliego.

Los seguros se contratarán en la forma de práctica, de acuerdo a la legislación actualmente en vigencia.

ARTÍCULO 32º.- Ejecución de trabajos de acuerdo a n ormas vigentes

Los trabajos y/o instalaciones se ejecutarán de acuerdo con los requisitos, normas y reglamentaciones de los organismos con competencia en la materia correspondiente a los lugares de ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá abonar los derechos que correspondan por las instalaciones y conexiones o cualquier otro arancel vigente. Así también correrá por su cuenta la presentación de los planos de las instalaciones y el trámite para la aprobación por los organismos correspondientes (empresas de electricidad, de telefonía, de servicios de agua potable y cloacas, etc.) previo visado de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTO.

ARTÍCULO 33º.- Modificaciones y Adicionales (Complementa Pliego Tipo Artículo 58º y 59º)

La totalidad de los trabajos (mencionados o no en forma expresa), que sean necesarios para la puesta en servicio y correcto funcionamiento de la obra que se licita,

se considerarán incluidos en el monto total adjudicado. Si durante la ejecución de los trabajos, la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS estimase conveniente realizar otras tareas adicionales que no forman parte del trabajo cotizado, se le podrá solicitar a la firma Contratista un presupuesto que será sometido a consideración. El presupuesto deberá presentarse por triplicado y deberá consignar los trabajos y/o las provisiones en forma unitaria con su correspondiente costo.

Dicho presupuesto deberá tener una validez no menor de sesenta (60) días. La ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS podrá disponer en cada caso las provisiones o efectuar los trabajos por su cuenta, de considerar que los valores consignados en el presupuesto de referencia no son satisfactorios. La determinación de precios para trabajos adicionales que no tengan equivalente en el Presupuesto Oficial se efectuará siguiendo idéntico criterio al utilizado para el análisis de precios solicitado en el Artículo Nº 40 del presente Pliego.

ARTÍCULO 34º.- Liquidación de Certificados (Complementa Pliego Tipo Artículo 62º y 63º)

Los pagos se harán por certificados mensuales proporcionales al valor de trabajo ejecutado de acuerdo con la foja de medición que se realizará conjuntamente por el Contratista y la Comisión de Inspección entre el 1 y el 5 de cada mes. Los certificados los extenderá el Contratista por duplicado.

Para los ítems que se contratan por Ajuste Alzado, recién se podrán realizar y

certificar trabajos adicionales una vez aprobada la correspondiente Cláusula Adicional al Contrato.

El plazo para la confección de los certificados de obra por parte de la Contratista

será de Cinco (5) días contados a partir de la fecha del Acta de Medición.

Si el Contratista se excede de dicho plazo el pago de los certificados quedará prorrogado por un lapso igual a la demora incurrida por el Contratista.

Los pagos se efectuarán en el horario y día o días vigentes al efecto en la oficina respectiva de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS. En caso de que éste o éstos resultaren inhábiles, el o los pagos se efectuarán el (los) día(s) inmediato(s) posterior(es), por lo tanto si de acuerdo a la Cláusula Contractual por vencimiento de pago, cayera en el intervalo que media entre el o los días establecidos al efecto y su(s) inmediato(s) siguiente(s) queda expresamente convenido la prórroga de plazo de pago a todos los fines. ARTÍCULO 35º.- Multas (Complementa Pliego Tipo Artículo 66º)

El Contratista terminará la obra en el plazo establecido en el Anexo Nº 5 del

presente Pliego dentro del plazo de ejecución de la obra se encuentran incluidos los días de lluvias. Para el caso de una ampliación de plazo por este motivo, serán computados únicamente la cantidad de días que para la época en que se realizan los trabajos supera el promedio que tiene registrado el Servicio Meteorológico Nacional. También serán de aplicación en lo que corresponda lo normado sobre este tema en las Especificaciones Técnicas.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato - en caso de producirse demoras en los plazos establecidos para el comienzo, ejecución de las tareas y/o terminación de la obra - el Contratista se hará pasible de las siguientes multas:

a) Por atraso en el comienzo de la obra: $ 0,6 x M (seis decimos de M) diarios.

b) Por atraso en la ejecución de las tareas respecto a los períodos estipulados en el plan de trabajos aprobado: $ 0,1 x M (un décimo de M) por cada uno de los ítems que se encuentran fuera de término.

c) Por atraso en la terminación de la obra: $ 1 x M (uno por M) diario.

El coeficiente M se obtiene según el Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 36º.- Devolución de garantías constituidas en efectivo (Complementa Pliego Tipo Artículo 72º)

En caso que el Contratista hubiere optado por constituir la Garantía de cumplimiento de Contrato y/o el fondo de reparos en efectivo, el monto que correspondería devolver, según lo establecido en el Artículo Nº 72 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, será reajustado por esta repartición en base a los números índices de Precios Mayoristas - Nivel General publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

ARTÍCULO 37º.- Planos Conforme a Obra

El Contratista deberá entregar Planos Conforme a Obra con formato y carátula en un todo de acuerdo con lo determinado en el Anexo Nº 10 del presente Pliego. Presentará los planos que corresponda al tipo de obra ejecutada comprendiendo en forma general la siguiente documentación: Planos de Planta, cortes, vistas, instalaciones, niveles, detalles, carpintería, etc. Esta entrega deberá concretarse sesenta (60) días antes de la recepción definitiva, requisito sin el cual no podrá realizarse la misma.

Los mismos se presentarán en original y DOS (2) juegos de copias debidamente firmadas por el Representante Técnico, dobladas y encarpetadas con su correspondiente índice. También se entregará el soporte magnético correspondiente en alguno de los programas de uso habitual para Dibujo Técnico (por ejemplo Autocad 2014, excepto se solicite lo contrario)

La falta del estricto cumplimiento a lo precedentemente expresado en forma

parcial y/o total hará pasible a una multa diaria de $ 0,1 x M (un décimo de M). El coeficiente M se obtiene según el Artículo Nº 13 del presente Pliego.

ARTÍCULO 38º.- Complementación

Todos los artículos citados en el presente Pliego cuando no se especifique

concretamente Decreto y/o Ley, Norma, Disposición, Reglamentación, etc., deberá entenderse que alude al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Resolución Ministerial Nº 2529/54, y sus correspondientes actualizaciones.

ARTÍCULO 39º.- Plazo de garantía

El Contratista garantizará por el período que se indique en el Anexo Nº 5 del

presente Pliego los trabajos civiles y electromecánicos ejecutados, los elementos provistos y el correcto funcionamiento de la obra.

Esta garantía se entiende por calidad de mano de obra, materiales y/o repuestos a

proveer y/o montaje. Presentándose deficiencias en estos conceptos durante el período de garantía, el Contratista deberá realizar las reparaciones necesarias, caso contrario resarcir a esta Empresa por los gastos incurridos. Dejase constancia que dentro de las obligaciones prescriptas se haya involucrado lo concerniente a desmontaje, montaje y puesta en servicio de la instalación en que hubiera ocurrido la deficiencia.

El hecho que los trabajos y/o provisiones hayan sido aceptados de conformidad, no liberan al Contratista de la responsabilidad por vicios ocultos según lo establecen las disposiciones reglamentarias vigentes.

En el caso de que no se pudiera efectuar la recepción definitiva por el

incumplimiento de las obligaciones del Contratista durante el período de garantía emergentes de lo establecido en el Artículo Nº 69 del Pliego Tipo y/o falta de presentación de los planos conforme a obra dentro del plazo estipulado en el Artículo Nº 37 del presente Pliego y/o la ausencia de concreción de los trámites necesarios para la habilitación, uso, funcionamiento, etc., de las obras e instalaciones correspondientes, el período de garantía será extendido en la medida que corresponda hasta tanto no se concrete dicha recepción definitiva.

ARTÍCULO 40º.- Análisis de Precios

Los proponentes deberán presentar junto con su oferta para todos los ítems en forma completa y detallada, los análisis de precios, que justifiquen los valores cotizados para cada uno de los ítems y sub-ítems consignados en la planilla de presupuesto oficial estimativo.

El análisis de precio deberá integrarse de la siguiente forma:

1) Valor de adquisición de los materiales sobre la base invariable del precio por mayor, incluyendo el desperdicio a que dé lugar la colocación, y transporte a obra. Se discriminarán todos los materiales que se incorporan.

2) Valor de la mano de obra del personal que intervengan directamente en la ejecución de los trabajos incluidas las cargas sociales discriminadas por gremios y categorías.

3) Equipos y herramientas (Amortización e interés, reparaciones y repuestos).

4) Combustibles y lubricantes.

5) Gastos generales ( x % de 1 + 2 + 3 + 4)

6) Gastos indirectos de obra ( x % de 1 + 2 + 3 + 4)

7) Gastos financieros ( x % de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

8) Beneficios ( x % de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

El IVA deberá calcularse e incluirse en la cotización por separado, por cuanto la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. está registrada como Responsable Inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La suma de los ítems precedentes dará lugar a la determinación del precio final de cada Ítem o Subítem que compone la Obra.

La cotización deberá efectuarse con valores vigentes al mes correspondiente a la fecha fijada para la apertura de la licitación.

Se deberán adoptar los mismos porcentajes de gastos generales, indirectos y

financieros, beneficios, cargas sociales e impuestos para todos y cada uno de los ítems y sub-ítems que forman parte del presupuesto.

En todos los ítems que componen el análisis de precios se deberá consignar el

índice de referencia a emplear, el cual se utilizará en todo el procedimiento de redeterminación de precios. Cabe destacar que los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente.

En el presente Pliego, en el Anexo Nº 9, se incluyen los modelos de las planillas a

utilizar para realizar el mencionado análisis.

La ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS podrá revisar, observar y/o solicitar aclaraciones a los Análisis de Precios presentados por los oferentes, siendo causal de desestimación de la Oferta cuando a criterio de ésta, las mismas no sean posibles de salvar sin alterar las bases de la licitación y el monto ofertado.

En los análisis de precios que se formulen no se admitirá el reconocimiento de valor alguno de sub-contrato.

La ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS no aceptará ningún reclamo

adicional sobre los porcentajes antes mencionados establecidos para el Análisis de Precios en la Oferta.

ARTÍCULO 41º.- Combustibles y lubricantes (Complemento Pliego Tipo Artículo 29º)

El Contratista podrá utilizar en la obra combustibles y lubricantes de cualquier marca reconocida en plaza. Para la disposición final de los sobrantes (tambores usados, descarte de aceites usados, etc.) se deberán seguir las normas de control y seguridad ambiental en vigencia.

ARTÍCULO 42º.- Jornada de Trabajo Queda establecido que los trabajos serán realizados de acuerdo a las necesidades de la operativa del sector, que se desarrolla en forma continua todos los días del año las 24 horas consecutivas.

Para la realización de tareas en horas y/o días inhábiles, el Contratista solicitará a la Comisión de Inspección la pertinente autorización en cada caso. Lo mismo si fuera necesario realizar trabajos nocturnos.

En todos los casos, los gastos que originen estos hechos serán por cuenta exclusiva del Contratista el cual los deberá abonar según las tarifas y salarios vigentes.

Además el Contratista cumplirá las disposiciones sobre jornada legal de trabajo y será único responsable de las sanciones que para el caso de transgresiones de las mismas, establezcan las reglamentaciones respectivas, como así también gestionará y obtendrá los permisos necesarios ante las autoridades competentes locales.

ARTÍCULO 43º.- Formalización del contrato

Dentro de los cinco (5) días de recibida la comunicación oficial de que ha resultado adjudicatario de la obra, la empresa deberá presentar bajo apercibimiento de disponer la revocación de la adjudicación, con las consecuencias legales que ocasione dicha medida- la siguiente documentación: a) Certificado de Capacidad Actualizado. b) Garantías por cumplimiento de contrato y Fondo de Reparos, que cubran cada una el cinco por ciento (5%) del importe total de la propuesta. En caso de aceptarse la deducción del cinco por ciento (5%) de cada certificado de obra en concepto de Fondo de Reparos deberá indicarse expresamente.

Esta Sociedad del Estado exige las pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme a las leyes y normas en vigencia. Las garantías deben ser otorgadas por Compañías de Seguros o Instituciones Bancarios con Casa Matriz o sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, con domicilio especial constituido en la misma, con vigencia hasta la extinción de las obligaciones contractuales. En todas las garantías deberá indicarse lo siguiente:

1) Riesgo que cubre (Cumplimiento del Contrato o Fondo de Reparos)

2) Que los montos asegurados sean reajustados en forma automática por períodos trimestrales y durante toda la vigencia de la garantía, tomando para "dicho reajuste los mismos índices de precios mayoristas, nivel general, publicados por el INDEC

3) Que la Compañía Aseguradora se constituye ante el Asegurado (Ente Licitante) en fiador solidario, llano y principal pagador por las obligaciones del Contratista, con renuncia a los beneficios de división y exclusión y en los términos del Artículo 2013 del Código Civil.

c) Nombre y apellido de la persona que suscribirá el Contrato en representación de la Empresa, como así también certificado del domicilio de la Razón Social.

La documentación solicitada deberá ser presentada con la certificación de firmas y legalización ante el Colegio de Escribanos, salvo las fianzas bancarias que serán certificadas por el Banco Central de la República Argentina, y en los casos de certificados de domicilios otorgados por Policía Federal o Provincial que tendrá validez con la firma y sello de la autoridad que lo emite.

ARTÍCULO 44º.- Certificado de Liquidación Final de Obra (Complementa Pliego Tipo Artículo 72º)

No se efectuará la devolución al Contratista de las fianzas contractuales y fondos de reparo sin aprobación previa por autoridad competente del Certificado de Liquidación Final de Obra y de la Recepción Definitiva de las obras.

Por lo tanto, previo a la firma del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista elevará para su aprobación dicho certificado que constituirá el balance de la obra en donde quedarán satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios que se hubieran producido y cualquier otra deuda o saldo pendiente inherente a la obra ejecutada, de manera de cerrar definitivamente la ecuación económico - financiera de la obra, sus ampliaciones y/o modificaciones que durante el transcurso de la misma hubieran tenido efecto.

ARTÍCULO 45º.- Anticipo

Esta Sociedad del Estado liquidará al Contratista un porcentaje del Quince por ciento (15 %) en concepto de adelanto de obra.

El adelanto se liquidará previa presentación de una Póliza de Seguro de Caución

u otra garantía a entera satisfacción de esta Sociedad del Estado equivalente al monto anticipado.

El adelanto será descontado en forma proporcional en las certificaciones

mensuales hasta su cancelación, deduciéndose en cada certificado de obra el mismo porcentaje que el correspondiente al adelanto efectuado. ARTÍCULO 46º.- Requisitos en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Ambientales aa)) Seguridad e Higiene en el Trabajo A los efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N° 19.587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, Decreto N° 911/76 para la Industria de la Construcción y Resolución SRT N° 299/11), el Contratista deberá presentar la documentación detallada a continuación previo al inicio de las tareas:

II.. Será obligación del Contratista contar con un Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Licenciado/Ingeniero con competencia nacional reconocida en la materia).

II. El Responsable de Higiene y Seguridad deberá ingresar una carta de presentación con datos de contacto, fotocopia de la matrícula habilitante con último comprobante de pago, Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Vida con sus respectivos comprobantes del último pago.

III. El Contratista y/o Subcontratistas (en caso que los hubiere), deberán presentar en tiempo y forma para ser analizado por la Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente de esta Administración General de Puertos S.E. la siguiente documentación:

•• Carta de Presentación con: razón social, dirección y teléfono de la empresa, nombre del responsable de obra y/o representante técnico, e-mail, teléfono y celulares de contacto.

•• Aviso de Inicio de Obra sellado por la ART

• Programa de Seguridad APROBADO por ART

•• Certificado de Cobertura de ART con nómina del personal implicado y comprobante de pago.

•• Cláusula de subrogación y/o no repetición contra esta

Administración General de Puertos S.E.

•• Seguro de Vida Obligatorio con nómina de todo el personal implicado y comprobante de pago.

•• Constancias de capacitación.

• Constancia de entrega de elementos de protección personal según

el riesgo a que se encuentre expuesto el trabajador.

Nota: En caso de nuevos ingresos de persona y/o bajas, se deberá informar a esta Administración Portuaria, mediante Expediente por Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (Av. Ingeniero Huergo 431, C.A.B.A), adjuntando toda la documentación requerida en el punto c) que aplique a esta situación particular.

IIVV.. Será obligación del Contratista mantener el orden y limpieza en toda la obra,

eliminar y/o proteger todo aquello que pueda significar un riesgo para los trabajadores. Corregir o dar aviso sobre condiciones inseguras. De igual forma, en caso de ser necesario, las zonas de trabajo deberán encontrarse señalizadas y ser delimitadas con “Cintas de Peligro” a modo de evitar el tránsito de personal ajeno a la obra.

VV.. Se deberán tomar las medidas necesarias para aquellas tareas que presenten

riesgo de caída a distinto nivel, TRABAJO EN ALTURA (Decreto N° 911/96). Es decir, aquellas labores que involucren trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a DOS METROS (2 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo. El uso de cinturones de seguridad/arnés, anclados a un punto fijo, y la permanencia en el lugar de trabajo de dos (2) trabajadores con la directa supervisión del responsable de la tarea (o Jefe de Obra), serán las mínimas medidas de seguridad obligatorias a tomar en este punto.

Cuando exista riesgo de CAIDA AL AGUA, el contratista obligatoriamente deberá

proveer a los trabajadores de chalecos salvavidas sin excepción.

VVII.. En aquellas obras donde se realicen trabajos de SOLDADURA Y CORTE se asegurara una adecuada ventilación e iluminación. Asimismo, se tomaran las medidas de seguridad necesarias contra RIESGO DE INCENDIO (uso de extintores) y/o Explosión.

En caso de realizar este tipo de tarea en sectores que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables o en los que se hayan podido formar gases inflamables, se deberá limpiar perfectamente el recipiente y comprobar por procedimiento apropiado que no queden gases o vapores combustibles en el mismo mediante un

“CERTIFICADO LIBRE DE GASES”. Dicho Certificado, deberá ser presentado a esta Administración Portuaria, previó al inicio de las tareas, ya que por encontrarse clasificada como “Trabajo con Riesgos Especiales”, debe ser autorizada previamente (Capitulo 17, Decreto 351/79). El personal deberá ser provisto de equipos en condiciones y elementos de protección personal propios al tipo de riesgo. Se deberán tomar las precauciones necesarias para proteger a las personas que trabajan o pasan cerca del lugar donde se encuentra realizando la tarea.

VII. Para realizar las visitas de obra que se lleven a cabo en Jurisdicción Portuaria,

será obligatorio el uso de zapatos de seguridad y casco de seguridad. En aquellas obras en donde haya circulación vehicular y/o de equipamiento portuario, se deberá utilizar chaleco reflectivo, como así también, chaleco salvavidas en caso de existir riesgo de caída al agua.

b) Medio Ambiente

Con el fin de establecer los lineamientos en materia ambiental, teniendo como único objetivo el de preservar el ambiente en el cual se lleven a cabo las tareas, ya sea en el espejo de agua o en tierra y de dar cumplimiento a la legislación vigente, será obligación del contratista: el contratista deberá entregar a esta Administración General de Puertos, la siguiente documentación en formato original, con firma y aclaración del Responsable de Medio Ambiente y número de matrícula correspondiente (sin excepción): El contratista deberá contar con:

II.. Un Responsable de Medio Ambiente (Licenciado/Ingeniero con competencia nacional reconocida en la materia).

II. El Responsable de Medio Ambiente deberá ingresar una carta de presentación con datos de contacto, fotocopia de la matrícula habilitante con último comprobante de pago, Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Vida con sus respectivos comprobantes del último pago.

Se deberá entregar a esta Administración General de Puertos, la siguiente documentación en formato original, con firma y aclaración del Responsable de Medio Ambiente y número de matrícula correspondiente (sin excepción):

i. Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Este documento deberá describir las características del proyecto que se pretende realizar. El EIA debe proporcionar antecedentes fundados para predecir, identificar e interpretar el impacto ambiental de la obra en trato y describir la/las acciones que ejecutará el Contratista para impedir o minimizar los efectos significativamente adversos determinados.

El EIA, será evaluado por la Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente de esta Sociedad del Estado. No se podrá dar comienzo a la obra hasta su aprobación.

ii. Plan de Gestión Ambiental (PGA): Este documento establecerá, de manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de la obra; incluye también los Planes de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo (Cronograma de Muestreos mensual) y Plan de Contingencia en caso de Emergencia.

El PGA, será evaluado por la Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente de esta Sociedad del Estado. No se podrá dar comienzo a la obra hasta su aprobación.

c) Plazos de Entrega de Documentación:

Será responsabilidad del Contratista dar cumplimiento a los plazos de entrega de

documentación solicitada en los ítems A y B, como requisito fundamental para dar inicio a las obras contratadas.

Dicha documentación, será analizada por la Subgerencia de Seguridad y Medio

Ambiente de esta Administración General, quien dispondrá de 5 días hábiles para dar respuesta a lo solicitado. El medio de comunicación de la conformidad o no, de lo presentado, seria vía e-mail por personal de esa gerencia.

• Documentación en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo: No se podrá firmar el Acta de Iniciación según Artículo 14°, sin antes presentar la totalidad de la documentación descripta en el ítem A (I, II y III). PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días desde la firma del Contrato.

• Documentación en materia Ambiental: En lo que respecta a documentación ambiental, el contratista deberá cumplimentar 3 etapas distintivas para la entrega de la misma para su análisis y aprobación, como herramienta fundamental para el dar comienzo a la obra adjudicada:

• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): treinta (30) días desde la firma del

Contrato.

• PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA): treinta (30) días a partir de la firma del Acta de Iniciación según Artículo 14°, (no se podrá dar inicio a la obra hasta la aprobación del PGA. Quedará asentado de esta manera en el libro de Órdenes y Servicios pertinente a la obra en trato).

Es responsabilidad del Contratista dar cumplimiento a los plazos aquí fijados.

ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARE S


ANEXO Nº 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES ___________ 44

GARANTIAS CONTRACTUALES - SU REEMPLAZO POR SEGUROS DE CAUCION _________________ 44


OBRADOR, DEPÓSITO Y OFICINA DE OBRA _____________________________________________ 48


MOVILIDAD PARA LA COMISION DE INSPECCION ________________________________________ 49


DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL ____________________________________________________ 51


PLAZOS DE OBRA Y DE GARANTIA DE OBRA ____________________________________________ 53


CARTEL DE OBRA: _________________________________________________________________ 54


MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA __________________________________________________ 56


MODELO DE CONTRATO POR AJUSTE ALZADO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA ____________ 57


PLANILLA MODELO PARA ANALISIS DE PRECIOS _________________________________________ 60

ANEXO Nº 10 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES __________ 63

DOCUMENTACION TÉCNICA _________________________________________________________ 63

ANEXO N° 11 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES __________ 64

PARTE DIARIO ____________________________________________________________________ 64


PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ____________________________________ 65


FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ___________________________________ 71


PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS PARA REDETERMINACIÓN _____________________ 73

ANEXO Nº 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES

GARANTIAS CONTRACTUALES - SU REEMPLAZO POR SEGUROS DE CAUCION

Todas las garantías contractuales requeridas por la presente documentación que

sean reemplazadas por Seguros de Caución deberán ajustarse estrictamente en cada caso a lo determinado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y las leyes y reglamentaciones en vigencia.

Los mismos deberán ser extendidos en un todo de acuerdo al modelo y condiciones generales que se adjuntan en el presente Anexo.

MODELO DE POLIZA DE SEGURO DE CAUCION Condiciones Particulares ............................................. (El Asegurador) con domicilio en ................................................, en su carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a ..................................................... (El Asegurador), con domicilio en ................................................................ el pago de hasta la suma de Pesos ....................................................... que resulte adeudarle .......................................................... (El tomador) por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de licitación y el contrato, en su caso, está obligado a constituir, según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta póliza. Objeto de la licitación o el contrato: El presente seguro regirá desde la 0 hora del día ..... de ...........................de 20...... hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre. BUENOS AIRES, de de 20.... POLIZA DE SEGURO DE CAUCION EN GARANTIA DE: MANTENIMIENTO DE OFERTA - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - SUSTITUCION FONDOS DE REPARO Condiciones Generales

1. Ley de las partes contratantes:

Las partes contratantes se someten a las condiciones de la presente póliza a la ley misma. Las disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio y demás leyes, solamente se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto ello sea compatible.

En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares,

predominarán estas últimas.

2. Vínculo y conducta del tomador:

Las relaciones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por lo establecido en la solicitud accesoria a esta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al Asegurado. Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Tomador de la póliza, incluida la falta de pago del premio en las fechas convenidas, no afectarán en modo alguno los derechos del Asegurado frente al Asegurador. La utilización de esta póliza implica ratificación de los términos de la solicitud.

3. Objeto y extensión del seguro:

Según que para cada caso corresponda: 3.1 La presente póliza garantiza las obligaciones del Tomador de mantener la oferta

y, en su caso, firmar el contrato respectivo, en la forma y plazos requeridos en la Ley y en las bases de la licitación mencionada en las Condiciones Particulares. Queda entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado del pago de la suma garantizada, cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes establezcan la dispensa del Tomador.

3.2 La presente cubre la garantía exigida al Tomador para responder por el

cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones derivadas del contrato indicado en las Condiciones Particulares. La presente póliza se desafectará al tiempo que la Ley y el contrato lo establezcan. Quedan entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado del pago de la suma garantizada cuando las disposiciones legales y contractuales establezcan la dispensa del Tomador.

3.3 La presente garantía sustituye al Fondo de Reparos que según la Ley aplicable y

el contrato mencionado en las Condiciones Particulares está obligado a constituir el Tomador. Esta póliza quedará liberada al tiempo en que la ley y el contrato antedichos lo establezcan. Queda entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado del pago de la suma garantizada cuando las disposiciones legales y contractuales pertinentes establezcan la dispensa del tomador.

4. Suma asegurada:

La suma máxima garantizada por la presente póliza, deberá entenderse como

suma nominal no susceptible a los efectos del pago de ninguna clase de incremento por depreciación monetaria u otro concepto.

Sin embargo, si el Pliego de Condiciones o el Contrato exigen el ajuste de la garantía, la suma asegurada será reajustada en forma automática por períodos

trimestrales y durante toda la vigencia de esta garantía, utilizando como índice para efectuar los reajustes el último conocido de precios mayoristas, nivel general, publicado por el INDEC. La suma asegurada con más los ajustes practicados de conformidad al método precedentemente expuesto, constituirá el límite máximo absoluto de la responsabilidad del Asegurador en caso de siniestro.

5. Modificación del riesgo:

La garantía que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aún cuando el Asegurado conviniere con el Tomador modificaciones que alteren las bases de la licitación, siempre que ellas estén previstas en la Ley aplicable o en dichas bases.

6. Determinación y configuración del siniestro:

Una vez firme la Resolución dictada dentro del ámbito interno del Asegurado, que establezca la Responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha por aquel, no siendo necesaria otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.

7. Pago de la indemnización y efectos:

Reunidos los recaudos establecidos en la Cláusula 6ta., el siniestro quedará configurado al cumplirse el plazo que el Asegurado establezca en la intimación de pago hecha al Tomador sin que éste haya satisfecho tal requerimiento, debiendo el Asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días de serle requerida con la presentación de la documentación pertinente.

Los derechos que correspondan al Asegurador contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por esta póliza, se transfieren al Asegurador, en todo lo que sea materia de la cobertura otorgada.

8. Prescripción liberatoria:

La prescripción de las acciones contra el Asegurador se producirá cuando prescriban las acciones del Asegurado contra el Tomador, de acuerdo con las disposiciones legales o contractuales aplicables.

9. Pluralidad de garantías

En caso de existir dos o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la caución exigida por el Asegurado, el Asegurador participará a prorrata, en concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía.

10. Términos – jurisdicción:

Todos los plazos de días indicados en la presente póliza se computarán por días hábiles. Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato entre el Asegurador y el Asegurado, se sustanciarán ante los jueces del domicilio de éste último. NOTA: Las pólizas de seguros de caución deberán estar certificadas por el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) según Circular Nº 94 - Anexo A.

ANEXO Nº 2 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES OBRADOR, DEPÓSITO Y OFICINA DE OBRA

1. Obrador, Depósito

De acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 16 del presente Pliego el Contratista dispondrá de una fracción de terreno (aproximadamente 500 m2) dentro de la jurisdicción portuaria para destinarlo a obrador y depósito.

El Contratista deberá construir o habilitar al menos una (1) oficina con una superficie no menor de treinta (30) metros cuadrados cubiertos, un (1) baño y un (1) office, con las instalaciones correspondientes así como también todo el equipamiento, mobiliario y elementos de oficina.

El baño (tipo químico) y el office deberán contar con agua fría y caliente, y el local

tendrá calefacción por el sistema adecuado que se convenga con la Inspección, instalación eléctrica y de iluminación.

El Contratista proporcionará en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras.

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos, incluyendo la provisión de los elementos de seguridad que resulten necesarios.

ANEXO Nº 3 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES

MOVILIDAD PARA LA COMISION DE INSPECCION

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista pondrá a disposición de la Comisión de Inspección de obras un vehículo para cumplir las siguientes funciones:

• Trasladar al personal de la Inspección de Obras desde las oficinas de la Administración Portuaria hasta el lugar de los trabajos y/o Laboratorios de Ensayos de Materiales.

• Queda incluido además todo otro traslado del personal mencionado hasta los lugares que sea necesario de acuerdo a las tareas inherentes a sus funciones de Inspección.

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

• Tendrá como mínimo capacidad para cinco (5) personas.

• No tendrá una antigüedad mayor a diez (10) años de la fecha de la licitación.

• Estará en perfecto estado de conservación y funcionamiento. PERIODO Y TIEMPO DE USO

• El vehículo quedará afectado a este servicio el día que se labre el Acta de Iniciación de las obras y será liberado en la fecha de la Recepción Provisoria de la misma.

• La Inspección de Obra podrá utilizar el automotor durante la jornada de trabajo habilitada, quedando limitado el uso del mismo de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

• Dispondrá una persona para la conducción del vehículo.

• Estarán a su cargo todos los gastos que surjan por la conducción, mantenimiento, combustible, reparación y cualquier otro que demande la utilización del vehículo.

• Todos los días en las primeras horas de labor se pondrá en contacto con la Inspección de obra en forma telefónica o por cualquier otro medio, para combinar con éstos el uso del automotor durante el día, esto no implica que no pueda haber modificaciones posteriores de utilización y/o itinerarios por parte de esta ADMINISTRACION GENERAL.

• En caso de desperfecto del vehículo afectado a este servicio, el mismo será reemplazado de inmediato por otro de similares características.

El costo que demande al Contratista el cumplimiento de lo precedentemente

especificado se considerará en la Oferta, dentro de los Gastos Indirectos de Obra,

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones indicadas en el presente artículo hará pasible al Contratista de una multa diaria de $ 0,1 M (un décimo de M). El coeficiente M se obtiene según lo estipulado en el artículo 13º del presente Pliego.

ANEXO Nº 4 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

El Contratista deberá realizar Tres (3) registros audiovisuales en las instancias detalladas a continuación. El crudo del material deberá ser entregado a la Gerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales una vez finalizada cada etapa. Teléfono de contacto 4342-1727

1) Pre ejecución de la obra (proyecto)

Antes del comienzo de las obras se relevará la zona con foto y video, haciendo registro del entorno y todas las zonas representativas que se verán modificadas. Se deben incluir tomas con cámara fija y tomas aéreas (con drone). Deberán identificarse los puntos que se registran en el “antes” para luego registrar el “durante” y el “después” desde el mismo punto de vista.

2) Ejecución de la obra (avance de obra)

Una vez iniciadas las obras, y con cada certificación mensual, se deberá proveer un banco de imágenes (foto y video) que cuente el avance físico de la obra. La falta de presentación de las mismas hará que no se de trámite al Certificado de Obra respectivo.

De acuerdo al tipo de obra se deberán definir los recursos a emplear (cámara fija,

drone, time-lapse). El material deberá mostrar con claridad las características y objetivos de la obra.

También se podrán incluir entrevistas a técnicos de la obra, empresas y

organismos involucrados en la planificación, realización y supervisión, así como testimonios de vecinos que se verán beneficiados.

Tener en cuenta el registro que se tomó antes del inicio de la obra (Punto 1) para

repetir puntos de vista y poder mostrar el cambio con claridad.

3) Finalización de la obra

Una vez concluidas las obras y simultáneamente con el pedido de Recepción Definitiva, el contratista deberá realizar un registro audiovisual que muestre la obra finalizada, y los beneficios de la misma tanto para los usuarios como para las localidades (de corresponder). Deberá incluir una variedad de planos que muestren la totalidad de la obra y sus características.

De corresponder con el tipo de obra, se podrán realizar testimonios a personas

reales (vecinos) que cuenten los beneficios desde un punto de vista más humano (conductores, pasajeros, peatones, vecinos, etc.).

Tener en cuenta el registro que se tomó antes del inicio de la obra (Punto 1), y

durante la misma (Punto 2), para repetir puntos de vista y poder mostrar el cambio más claramente.

Sobre las imágenes que se hayan registrado antes del inicio de la obra (Punto 1),

se aplicarán las animaciones 3D renderizadas, incluyendo las obras complementarias (iluminación, parquización, pluviales, etc.).

Observaciones

En todos los casos, para los videos editados se deberá contemplar el diseño gráfico (títulos y zócalos, placas animadas de textos, gráficos, esquemas y/o renders de obras), la locución y la musicalización con derechos de uso. La gráfica deberá estar alineada con el estilo y la tipografía (manual) que utiliza el Ministerio de Transporte.

Para las imágenes audiovisuales, se debe documentar la información necesaria

que permita realizar la misma imagen una vez finalizada la obra, que permita la superposición de imágenes para ver en registro el “antes”, “durante” y “después” (trayectoria, altura, lente, ángulo de la cámara, velocidad, etc.)

El contratista deberá contemplar dentro de su oferta los costos de los gremios

involucrados, SADAIC (música), SATSAID y/o SICA (técnicos). Calidad: El material se debe grabar a 25 cuadros o 50 campos (50i) en 1920 x

1080 (full HD), y con una relación de aspecto 16:9. El material se entregará, de acuerdo al punteo descripto precedentemente, en

archivos HD y SD en .mov y .mp4 Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente cláusula estarán a

cargo exclusivo del Contratista.

ANEXO Nº 5 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES PLAZOS DE OBRA Y DE GARANTIA DE OBRA Plazo de obra:

El Contratista ejecutará los trabajos en un plazo de Seiscientos (600) días corridos, contados a partir de la fecha que se indica en el Artículo 14º del presente Pliego. Plazo de garantía de obra:

Se establece en doce (12) meses el período de garantía, contando a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.

ANEXO Nº 6 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES CARTEL DE OBRA:

A los efectos de cumplimentar lo requerido en el Artículo Nº 20 del presente Pliego, el Contratista deberá colocar la cantidad de tres (3) carteles con las dimensiones y texto expresado en el Modelo que se indica a continuación y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas generales que se describen en el punto A.

Así mismo deberá ser validado por la Gerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales previo a su impresión y colocación. Teléfono de contacto 4342-1727 Los carteles deben estar colocados –por lo menos– 15 días antes de la fecha pactada para la firma del ACTA DE INICIACIÓN.

A) Especificaciones técnicas generales: • Tamaño de 6 x 4 metros • Titular descriptivo del proyecto, a determinar por la Gerencia de Comunicación y

Asuntos Institucionales • Titular secundario: “Plan de Modernización”. • Imagen a definir por la Gerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales

(render, foto de obra o mapa conceptual). • Claim institucional “Haciendo lo que hay que hacer” o el establecido por el

Ministerio de Transporte. • Logos de Puerto Buenos Aires, Ministerio de Transporte y Presidencia de la

Nación. • Información sobre la obra • Información del contrato: contratista, monto de inversión en la obra, fecha de inicio

y de finalización.

• La gráfica deberá ser en vinilo autoadhesivo (scotchcall 3M o similar), con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años).

• La distancia entre la base del cartel y del piso será de 2 m. • La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

B) Ubicación: Donde designe la Comisión de Inspección actuante en conjunto con la Gerencia de Comunicación y Asuntos Institucionales. C) Medidas de seguridad:

• Vientos de sujeción reforzados de acuerdo a las características de la zona. • Apoyo de hormigón de 1 m de profundidad como mínimo (fundación).

ANEXO Nº 7 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA

La elaboración por parte de la Contratista del Certificado mensual de Obra (Artículo Nº 34 del presente Pliego) como así también de liquidación final (Artículo Nº 44 del presente Pliego) se hará de acuerdo al modelo que se adjunta, a la cual se le deberá agregar el porcentaje correspondiente a la deducción del anticipo financiero en proporción a las tareas realizadas en el período certificado.

ANEXO Nº 8 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES MODELO DE CONTRATO POR AJUSTE ALZADO A SUSCRIBIR PO R EL

CONTRATISTA

Entre la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E., en adelante "LA ADMINISTRACION" representada en este acto por su Interventor, el Sr. ........................................................, o quién esté a cargo de la misma en caso de su ausencia, por una parte, y …………………………………. por la otra parte, representado por …………………………………, en lo sucesivo designado “EL CONTRATISTA”, se conviene celebrar el presente,

CONTRATO: ARTÍCULO 1º - EXPOSICION DEL CONTRATO: “El CONTRATISTA” se obliga a realizar para “LA ADMINISTRACION”, la obra....................................................................., de la que resultó adjudicatario de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº…........... de fecha ................ de la Licitación Privada/Pública Nº ..................., Expte. Nº.........................que forman parte integrante del presente. ARTÍCULO 2º - SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación de la obra se efectúa bajo el régimen de la Ley 13.064, (Sistema de AJUSTE ALZADO) y reglamentaciones conexas, LO ESTABLECIDO POR EL Decreto 691/2016 y demás normas complementarias dictadas, a los efectos de la redeterminación de precios. Sólo se reconocerán incrementos en los rubros específicamente discriminados en los análisis de precios presentados. ARTÍCULO 3º - RESPONSABILIDAD: “EL CONTRATISTA”, se obliga en forma solidaria al cumplimento de todas y cada una de las obligaciones emergentes del presente contrato, con todas las consecuencias derivadas del mismo. ARTÍCULO 4º - DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La obra de referencia se llevará a cabo ateniéndose en un todo de acuerdo al Formulario de Cotización por Ajuste Alzado, a las bases de contratación, Memoria Descriptiva, pliego de Bases y Condiciones Particulares – Complementarias al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Planilla Índice del Anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexos al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Planilla del Presupuesto Oficial, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Planos y Oferta de “EL CONTRATISTA”, documentos todos que fundamentan la adjudicación, el Decreto 1295/2002, y sus normas modificatorias y / o interpretativas dictadas o a dictarse, que por lo tanto forman parte integrante del presente Contrato. ARTÍCULO 5º - MONTO DEL CONTRATO: El precio de la obra queda convenido por la suma de PESOS ......................................................... más I.V.A. 21%, por los trabajos a realizar por el Sistema de AJUSTE ALZADO. Sin perjuicio del régimen jurídico al que se halla sujeto el presente, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 691/2016 y sus

normas interpretativas y / o modificatorias dictadas o a dictarse, implicando la firma del presente la adhesión de “EL CONTRATISTA” a dicho régimen. ARTÍCULO 6º - INSPECCION DE LA OBRA: La Inspección de la Obra será realizada por "LA ADMINISTRACIÓN". ARTÍCULO 7º - PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra en la fecha que las partes acuerden, la que no podrá superar los TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato, comprometiéndose a proseguir los trabajos sin interrupción, para entregar la obra contratada completamente terminada y en perfectas condiciones, dentro de un plazo de SEISCIENTOS (600) días corridos contados desde la fecha del Acta de Iniciación de Obra, que deberá ser suscripta por el "EL CONTRATISTA" dentro del término preestablecido. Por cada día de demora en iniciar o terminar la obra, "EL CONTRATISTA", incurrirá en multas establecidas en la documentación que sirvió de base para el llamado de precios. ARTÍCULO 8º - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" POR RAZONES DE FUERZA MAYOR: Cuando "EL CONTRATISTA" invoque fuerza mayor para suspender la prosecución de la Obra deberá expresarlo por escrito en comunicación al Señor Interventor de “LA ADMINISTRACION” dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de producidas las causas determinantes, suministrando todos los detalles. ARTÍCULO 9º - PRECIOS: El monto total del Presupuesto Oficial Definitivo queda afectado por el ….% de aumento/disminución, que es el que corresponde al porcentaje total cotizado por “EL CONTRATISTA” en el acto del llamado de precios. Los montos de cada uno de los rubros que integran el Presupuesto Oficial Definitivo quedan conformados por los correspondientes importes cotizados por “EL CONTRATISTA” en su planilla de cotización. ARTÍCULO 10º - SISTEMA DE PAGO: El pago de las obras se efectuará en la forma establecida por las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en la época de su liquidación y mediante certificaciones de los trabajos ejecutados que presentará en sextuplicado "EL CONTRATISTA", las que previa verificación de las oficinas técnicas correspondientes serán firmadas por la Comisión de Inspección actuante, con las indicaciones de la fecha en que se efectúa. Dicha fecha será aceptada por ambas partes como la única que de validez jurídica al documento. ARTÍCULO 11º - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: "EL CONTRATISTA" ha afianzado el cumplimiento del presente mediante ................................................ por un importe de PESOS ......................................... ($ ), la que deberá ser actualizada de acuerdo a los montos que surjan de las posibles futuras redeterminaciones de precios y adecuaciones provisorias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 691/2016. ARTÍCULO 12º - FONDO DE REPAROS: El (5%) correspondiente al descuento básico de obra y de Variaciones de costo, se constituirá en cualquiera de las formas previstas

en el ARTÍCULO 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 13º - El presente contrato sirve además como Acta de Adhesión al régimen del Decreto 691/2016 e implica la renuncia automática de "EL CONTRATISTA" a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, fuera del sistema previsto en el mismo. ARTÍCULO 14º - DOMICILIOS LEGALES: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y constituyen domicilio legal y especial, "LA ADMINISTRACION" en Avenida Ingeniero Huergo 431 y "EL CONTRATISTA" en .............................................................., ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estando ambas partes de acuerdo en todos y cada uno de los artículos del presente Contrato, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires a los ….. días del mes de ………………………. del año ………….. . CONTRATO Nº ……-AGPSE-…….

ANEXO Nº 9 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU LARES PLANILLA MODELO PARA ANALISIS DE PRECIOS ITEM (o SUBITEM) Nº DESIGNACION 1) MATERIALES (Cantidad) x (precio unitario) = ..................................................... (Sub-total) NOTA: (Cantidades y precios discriminados por materiales. Se discriminarán todos los materiales que se incorporan a la obra). Costo unitario materiales (C.U.M.)...................................$/unidad 2) MANO DE OBRA (Cant.) Oficiales especializados x jornal = ................. $/h (Cant.) Oficiales x jornal = ...................$/h (Cant.) 1/2 oficiales x jornal = ...................$/h (Cant.) Ayudantes x jornal = ..................$/h Costo horario mano de obra (C.H.M.O.) ................ $/h NOTA: Para la determinación del jornal horario de la mano de obra se indicará en planilla a ser adjuntada aparte, para cada categoría y gremio:

- Valor básico de convenio.

- Asistencia perfecta.

- Cargas sociales.

- Seguro obrero.

3) EQUIPO

Equipo Factor de Utilización Potencia Valor

Total

a) Amortización e intereses: Capital / 10.000 horas + ½ (Capital X 0,......./año) / 2.000 horas/año = .................. $/h b) Reparaciones y repuestos:

(Cantidad) % de amortización ........................ $/h

Costo horario equipos (C.H.E.) ........................ $/h 4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES a) Gas Oil 0.16 (l/HP h) x Potencia (HP) x Precio ($/l) = ........................$/h b) Nafta 0,21 (l./HP h) x Potencia (HP) x Precio ($/l) = ........................$/h c) Lubricantes (Cantidad) % de combustibles = ........................$/h Costo horario combustibles y lubricantes (C.H.C.L.) ........................ $/h 5) COSTO DIRECTO CUM + (CHMO + CHE + CHCL) / Producción del ítem = Costo Directo (CD) .................. $/unid

6) DETERMINACION DEL PRECIO UNITARIO DEL ITEM - Costo Directo (CD) = ........................$/h - Gastos generales de empresa % (CD) = ........................$/h - Gastos indirectos de obra % (CD) = ........................$/h SUBTOTAL 1......................... = ........................$/h - Gastos financieros % ST 1 = ........................$/h SUBTOTAL 2.......................... = ........................$/h - Beneficio % ST 2 = ........................$/h COSTO TOTAL......................... = ........................$/h SE ADOPTA ............................................$/u NOTAS: 1. El Oferente incluirá en su Análisis de costos la incidencia de los Gastos Impositivos aplicables. 2. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá cotizarse discriminado.

ANEXO Nº 10 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES DOCUMENTACION TÉCNICA

Toda la documentación referida a la presente obra, tanto para la presentación de la oferta, como durante la ejecución de los trabajos y la realización de los planos "Conforme a obra", de acuerdo a lo determinado en el ARTÍCULO 37º del presente Pliego se regirá por lo establecido en el "Manual de Normas IRAM de Aplicación para Dibujo Técnico" (edición XXVIII o posterior) Al respecto se adoptarán preferentemente los siguientes formatos: - Planos: A 1 - Planos: A 3 - Planos: A 4 de los cuales será necesario se presenten como mínimo Dos (2) copias debidamente firmadas por el Representante Técnico, y copia en medios magnéticos en formato compatible con Autocad 2014, salvo que en algún otro artículo se requieran cantidades mayores. No se aceptará ninguna documentación que no se encuentre firmada por el Representante Técnico con aclaración de firma y número de matrícula ni se tendrá en cuenta dicha presentación para los plazos que para cada caso se fijan en el presente pliego. CARATULA TIPO DE PLANOS CONFORME A OBRA

ANEXO N° 11 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES PARTE DIARIO A efectos de dar cumplimiento a lo indicado en el apartado b) del ARTÍCULO 26º "Superintendencia de los trabajos" del presente Pliego, la Contratista, llevará por triplicado un Parte Diario, el cual será visado por la Comisión de Inspección, en donde consten los trabajos que se llevan a cabo, equipos y mano de obra utilizados. Dicho Parte Diario se elaborará basándose en el modelo que se adjunta en el presente Anexo. ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. PUERTO BUENOS AIRES EMPRESA: ………………………………………. CONTRATO Nº ……………….. OBRA: ……………………………………………. LICITACION PUBLICA Nº ……………. PARTE DIARIO Nº ………………… FECHA: …………………………….. ESTADO DEL TIEMPO: Bueno Nublado Lluvia Viento TRABAJOS REALIZADOS: EQUIPOS UTILIZADOS: OBSERVACIONES: CONTRATISTA: REPRESENTANTE TECNICO: COMISION DE INSPECCION:

ANEXO N° 12 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ARTÍCULO 1º - Normas de aplicación

El reconocimiento de las Variaciones de Costos se realizará conforme lo establecido en el Decreto 691/2016 del Poder Ejecutivo Nacional, y de las normas complementarias y/o interpretativas que al respecto se dicten en conformidad con lo estipulado en el mismo. La firma del contrato implicará la adhesión del contratista al régimen establecido en el mencionado Decreto, reemplazando al Acta de Adhesión prevista en el Anexo IB del mismo. ARTÍCULO 2º - General

Los precios de los diversos Ítems y/o Subítems que componen la Obra serán susceptibles de ser reajustados con posterioridad a la firma del contrato en tanto se encuadren en las disposiciones del Decreto 691/2016.

El contratista podrá solicitar la redeterminación de precios a esta Administración toda vez que se produzca el extremo previsto en el Artículo 3º del Anexo del mencionado Decreto, debiendo adjuntar en la misma oportunidad, la documentación enumerada en el Artículo 8º del presente y la solicitud de redeterminación conforme al Modelo establecido en el Artículo 12º del presente. ARTÍCULO 3º - Base de comparación

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente.

La variación de los precios de cada factor se calcula desde la oferta, o desde la última redeterminación, según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia promedio. ARTÍCULO 4º - Obligaciones en mora y cumplimiento p arcial

Los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. ARTÍCULO 5º - Reclamos

La simple presentación de las Ofertas en la Licitación de la que forman parte las

presentes Cláusulas significa pleno conocimiento de las mismas y la aceptación de todos sus términos y de su alcance por parte del Oferente, haciendo renuncia total y expresa a formular cualquier reclamo por vía judicial o extrajudicial sobre variaciones de precios.

La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el procedimiento de redeterminación de precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata. ARTÍCULO 6º - Criterio a aplicar en la Redeterminac ión de precios

El sistema a aplicar consiste en la redeterminación de los componentes del costo directo por utilización de la metodología detallada en el Decreto 691/16 mediante el uso de los índices del INDEC o eventualmente otro que permita el referido Decreto, y los otros componentes por aplicación de los coeficientes porcentuales establecidos en los Análisis de Precios presentados con la Oferta conforme el Artículo 40.

Conforme el Artículo 19° Inciso c) del Decreto mencionado, existirá: “La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación: I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la oferta correspondiente”. ARTÍCULO 7º - Fórmula a aplicar para la Redetermina ción de precios

El ajuste de cada Ítem y/o Subítem se realizará a través de una expresión polinómica del tipo: 1) P1 = {[(CDR (1 + %GG + %GI)) x (1 + %GF)] x (1 + %B)} x (1+ %I) en la que:

P1 = Precio básico reajustado totalmente del Ítem o Subítem en análisis CDR = Costo Directo redeterminado %GG = Porcentaje de Gastos Generales según Art. 40 %GI = Porcentaje de Gastos Indirectos según Art. 40 %GF = Porcentaje de Gastos Financieros según Art. 40 %B = Porcentaje de Beneficios según Art. 40 %I = Porcentaje de Impuestos según Art. 40 2) CDR = CD (k1 x I1i / I1o + k2 x I2i / I2o + … + kn x Ini / Ino) en la que : CD = Costo Directo básico del ítem en la oferta k1 = Incidencia del Índice 1 en el Costo Directo según Oferta del Contratista I1i = Valor del Índice 1 correspondiente al mes de ejecución de los trabajos I1o = Valor del Índice 1 correspondiente al mes de apertura de la licitación o última redeterminación ..... Ini = Valor del Índice n correspondiente al mes de ejecución de los trabajos Ino = Valor del Índice n correspondiente al mes de apertura de la licitación o última redeterminación

ARTÍCULO 8º - Documentación a acompañar con la soli citud de redeterminación

A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 157/2002 de la SIGEN, se requiere presentar la siguiente documentación a efectos de posibilitar la prosecución del trámite:

• Solicitud requiriendo la redeterminación. • Cálculo de la variación de referencia. • Copia de fuentes de índices utilizados. • Pliego de la licitación. • Oferta presentada conteniendo los análisis de precios.

• Copia Contrato de obra. • Copia Acta de iniciación. • Copia último certificado de obra previo a la fecha por la que se solicita

redeterminación. • Análisis de precios (idem oferta) con valores redeterminados. • Cálculo de la redeterminación de precios. • Plan de trabajos y curva de inversiones con los nuevos precios. • Soporte magnético con planilla de cálculo.

ARTÍCULO 9º - Presentación de los certificados con precios redeterminados

Una vez firmada el Acta de Redeterminación, se deberán presentar los certificados de ajuste conteniendo los nuevos precios definidos de cada ítem, acompañando el Acta mencionada y respetando las mismas formalidades que las definidas en todos los Certificados de Obra básica.

ARTÍCULO 10º - Trabajos adicionales

Los adicionales y modificaciones de obra o de los trabajos de consultoría estarán sujetos al mismo régimen de redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

ARTÍCULO 11º - Estructura de ponderación de insumos principales

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 5° del Anexo del Decreto 691-2016, que establece “Deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes”, se establece la siguiente estructura a considerar:

Rubro Ponderaci

ón Índice a aplicar. Fuente.

Mano de obra

0.2000

Apertura Mano de Obra del Índice de Costo de la

Construcción (ICC) Cuadro 1.4. INDEC

Equipo – Amortización equipo

0.1500

Apertura Máquinas y Equipos del IPIB Cuadro 3.2

Nivel General Productos Importados Posición 29.

INDEC Asfálticos, combustible y 0.3300 Apertura Productos

lubricantes Refinados de Petróleo del IPIB Cuadro 3.2. Nivel

General Productos Nacionales Posición 23.

INDEC

Costo financiero

0.2000

Variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION

ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes el día

QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil

posterior. Gastos generales 0.1200 Apertura Gastos Generales

del ICC Cuadro 1.4 INDEC Según el Artículo 23° del Anexo del Decreto 691-2016, “Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%)” de la variación resultante”.

ARTÍCULO 12º - Modelo de solicitud de Adecuación Pr ovisoria y Redeterminación definitiva

Atento a lo establecido por el Artículo 19° inc. C) del Anexo del Decreto 691-2016, el contratista deberá utilizar el siguiente modelo en su presentación de solicitud tanto de Adecuación Provisoria como Redeterminación definitiva:

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA: ………………………………… CUIT: …………………………………………….. DOMICILIO CONSTITUIDO: …………………. T.E.: ……………………………………………… DOMICILIO ELECTRONICO: ………………… OBRA: …………………………………………… ___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto ................, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Licitación Pública/Privada N° Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA Redeterminación N° Porcentaje de Variación ….% Mes y Año del disparo MM/AAAA

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. Saludo a Ud. muy atentamente. ....................................... FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO N° 13 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Se agrega en el presente Anexo el Modelo del Formulario para la cotización de los trabajos.

EXPEDIENTE N°

LICITACIÓN PÚBLICA N°

APERTURA: ../../.. ..Horas

Señores

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE PUERTOS S.E

S / D

Ref: LICITACIÓN PÚBLICA

“ESCOLLERA DE CONTENCIÓN

SUR DEL NUEVO RELLENO”

De mi (nuestra) consideración

La firma …............................ …......................... con domicilio legal en la calle …........................N°....... de la Ciudad de …....... …................ constituyendo domicilio especial a los efectos de esta Licitación Pública en la calle ..................................... (1) …...................................N°................................. de la ciudad de Buenos Aires representada por el/los firmantes de la presente, Señor/es .............................................................. y …............................................. en carácter de ….................................................... legalmente facultado(s) por …....................... (2) …......... copias de cuyos documentos se acompañan debidamente autenticados a la presente oferta, se compromete a ejecutar la obra ….................................. por la suma de Pesos …...................................... ($ …......) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, equivalente a un.............por ciento (….......%) de AUMENTO / DISMINUCIÓN (3), sobre el Presupuesto Oficial.

Declara formalmente haber tomado conocimiento en el lugar del estado de los trabajos al día de la fecha y conocer todas y cada una de las cláusulas de la documentación de Licitación Pública y que ha recibido todas las Circulares emitidas por la Administración General de Puertos SE, N° …........... al …... inclusive, documentación completa que acompaña debidamente firmada según lo requerido.

Asimismo declara que, en caso de ser adjudicatario, se compromete a cumplir con las estipulaciones contenidas en la documentación citada.

…...................................................................

Sello, firma y aclaración de firma del o de los autorizados

NOTA: (1) Si el domicilio especial coincide con el legal, repetirlo.

(2) Concepto Social, Estatuto, Actas de Asamblea y Directorio, Poder, etc. según corresponda

(3) Tachar lo que no corresponda.

ANEXO N° 14 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIC ULARES PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS PARA REDETER MINACIÓN

Adm

inis

trac

ión

Gen

eral

de

Pue

rtos

S.E

.

Pue

rto

de B

ueno

s A

ires

Item

Nº:

Uni

dad:

Glo

bal

Des

igna

ción

:2

02

12

2

1) M

AT

ER

IALE

S

Des

crip

ción

Uni

dad

Can

tC

osto

Un.

Cos

to. T

otal

Fue

nte

de

info

rmac

ion

Co

dig

oC

ua

dro

De

scri

pcio

n

Tot

al M

ater

iale

s:2)

MA

NO

DE

OB

RA

Cat

egor

íaC

antid

adC

osto

Tot

al

Tot

al M

ano

de O

bra:

3) E

QU

IPO

Equ

ipo

Fac

tor

Val

orA

mor

tizac

Rep

arac

yC

osto

Hor

ario

Util

iz.

e In

tere

ses

Rep

uest

osE

quip

osC

ant

$/h

Tot

al C

HE

:

IND

ICE

DE

AJU

STE

UT

ILIZ

AD

O

Lici

taci

ón P

úblic

a N

º

Aná

lisis

de

Pre

cios

Cos

to h

ora

Fue

nte

de

info

rmac

ion

Co

dig

oC

ua

dro

De

scri

pcio

n

Fue

nte

de

info

rmac

ion

Cod

igo

Cua

dro

De

scri

pcio

n

4) C

OM

BU

ST

IBLE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

Equ

ipo

Fac

tor

Pot

Com

bust

ible

Lubr

ican

tes

Cos

to H

orar

ioU

tiliz

.H

PC

omb

+ L

ubr

$/h

Tot

al C

HC

L:

5) C

OS

TO

DIR

EC

TO

:P

rodu

cció

n:U

nida

des

/hor

a

Mat

eria

les:

Man

o de

Obr

a:E

quip

o:C

.H.E

.:C

.H.C

.L.:

CO

ST

O D

IRE

CT

O:

6) P

RE

CIO

UN

ITA

RIO

DE

L IT

EM

:

$/u

Cos

to D

irect

o (C

D)

Gas

tos

Gen

eral

es d

e E

mpr

esa

de C

DG

asto

s In

dire

ctos

de

Obr

ade

CD

SU

BT

OT

AL

1:

Gas

tos

Fin

anci

eros

:de

ST

1S

UB

TO

TA

L 2:

Ben

efic

io:

de S

T 2

SU

BT

OT

AL

3:

I.V.A

.T

OT

AL:

Pre

cio

Ado

ptad

o: $

/uni

dad

Fue

nte

de

info

rmac

ion

Cod

igo

Cua

dro

De

scri

pcio

n

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Contratación

En función de las obras que esta Administración General de Puertos lleva a cabo al Norte del 6° Espigón con el fin de generar nuevas superficies operativas para la actividad portuaria, es que se proyectó una nueva obra de materiales sueltos que delimite el Nuevo relleno en su margen Sur.

El objetivo de esta Obra es delimitar el Nuevo relleno en la margen Sur del mismo, generando la contención del material que lo conforma y protegiéndolo frente al oleaje y la corriente del Río, de acuerdo a la documentación y planos adjuntos que forman parte del presente Pliego.

Respecto al paso o maniobra de buques en las inmediaciones de la zona de trabajos, el Contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura Naval Argentina, interfiriendo lo menos posible la actividad portuaria.

ARTÍCULO 2º.- Enumeración de los trabajos

ÍTEM Nº 1: ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTO EJECUTIVO

ÍTEM Nº 2: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

ÍTEM Nº 3: REUBICACIÓN DE BALIZA EXISTENTE

ÍTEM Nº 4: CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA

ÍTEM Nº 4.1: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUINA DE FUNDACIÓN

ÍTEM Nº 4.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NÚCLEO Y PIE DE PROTECCIÓN

ÍTEM Nº 4.3: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUBCAPA Y CORAZA

ARTÍCULO 3º.- Metodología de ejecución

Quedan incluidas dentro de las obligaciones contractuales la realización de todos los trabajos de detalle y complementarios que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, estén o no expresamente indicados en la documentación que acompaña a este Pliego, de manera que las tareas encomendadas resulten adecuadas al fin licitatorio, y estén en un todo de acuerdo con las reglas del arte y técnicas usuales en la construcción.

La omisión aparente de especificaciones, planos, planos de detalles y/o especificaciones complementarias referentes a métodos constructivos, detalles o descripción de determinados trabajos, será considerada en el sentido en que prevalezca la mejor práctica general establecida.

Los precios unitarios deberán incluir provisión de materiales, equipo, mano de obra, accesorios, etc. y todo otro elemento necesario para la correcta ejecución del correspondiente ítem.

El Contratista deberá coordinar las distintas tareas que comprende la obra de manera de evitar períodos de inactividad o discontinuidad que puedan perjudicar tanto a la obra, como a la operación de buques en la zona.

Los períodos de inactividad originados por el franqueo de buques están contemplados en el plazo total de la obra, y deben ser incluidos en el monto cotizado, por cuanto no se reconocerá compensación alguna por este motivo.

ARTÍCULO 4º.- Equipo mínimo a utilizar en obra

La calidad y cantidad de los equipos a utilizar por el Contratista deberá ser tal que permita la correcta ejecución de los trabajos encomendados en los plazos previstos de obra. Dicho equipo no deberá presentar signos de deterioro u obsolescencia. Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del mismo no se reconocerán como motivo para una eventual ampliación del plazo contractual.

Las empresas cotizantes deberán acompañar su Oferta con una nómina del equipo que se comprometen a utilizar en los trabajos de que se trata. En caso de que los equipos ofrecidos no fueran de propiedad del Oferente, éste deberá adjuntar Carta Intención de compra o, en caso contrario, compromiso de alquiler de los equipos de modo tal de asegurar la disponibilidad de los mismos para el momento de su utilización en obra, refrendado por Escribano Público y legalizado por el respectivo Colegio.

Además, en caso que el equipo o los equipos principales posean más de 10 años de antigüedad, se deberá presentar certificado de aptitud vigente emitido por un ente de registro reconocido a nivel Nacional o Internacional debidamente certificado.

El Contratista estará obligado a mantener en obra el equipo necesario para la finalización de los trabajos dentro del período de ejecución previsto, y no podrá proceder a su retiro antes de su terminación sin el previo reemplazo de la maquinaria correspondiente por otra de similares o mejores características, al sólo criterio de la Comisión de Inspección.

Se detalla a continuación el equipamiento mínimo que debe tener a disposición el Contratista para la realización de los trabajos licitados y cumplir con el plazo estipulado en el presente. Sin perjuicio de ello, el equipo adicional a utilizar por cada Oferente será función de la metodología constructiva propuesta:

a) Remolcador o embarcación de potencia no inferior a los 500 HP, de capacidad empuje

y maniobra suficiente para la maniobra y traslado de los pontones que se detallan en el

presente punto.

b) Pontón de casco de acero de aproximadamente 8 metros de manga por 20 metros de

eslora, equipado con malacates para el movimiento de fondeos y desplazamiento, apto

para la operación de los equipos de construcción de escollera.

c) Pontón de casco de acero de dimensiones similares apto para el transporte de

material pétreo.

d) Grúas sobre orugas de 50 toneladas de capacidad máxima como mínimo y pluma de

alcance suficiente para la colocación de piedra para la construcción de escollera.

e) Retroexcavadora de gran alcance de, al menos, 50 toneladas con accesorios para la

colocación de piedra, aptas para la construcción de escollera.

f) Equipos de apoyo y seguridad, tanto terrestre como acuáticos.

g) Equipos de buceo para tareas bajo agua.

h) Equipo topobatimétrico en cantidad suficiente para la correcta realización de la obra.

i) Lancha rápida con timonel para el transporte a la traza de la Comisión de Inspección a

su solo requerimiento.

j) Camiones con caja roquera en cantidad suficiente para la correcta ejecución de la obra

en el plazo estimado.

Los equipos flotantes deberán contar con la tripulación y/o personal especializado de operación correspondiente tal que cumpla con las normas y formalidades que exige la Prefectura Naval Argentina al respecto. El calado de estos equipos deberá ser compatible con las profundidades existentes en la zona de trabajo y en el muelle de alistamiento.

El personal embarcado proveniente de cualquier material flotante a utilizar en la obra debe estar categorizado y registrado dentro de los convenios de trabajos pertinentes conforme sea el registro de la embarcación (SOMU, Sindicato de Patrones de Ríos y Puertos, Centro de Conductores de Máquinas Navales, Personal de Buzos, etc.).

Las embarcaciones que se utilicen deberán estar equipados con sistemas radioeléctricos de comunicación, aptos para mantener comunicaciones permanentes, respetando las normas reglamentarias del servicio de comunicaciones para la seguridad de la navegación de la Prefectura Naval Argentina (Ordenanza Marítima 6/82).

Los Oferentes podrán modificar el listado de equipos precedente, que se considera mínimo a utilizar en la ejecución de los trabajos licitados, ampliando tanto su número como sus características y/o prestaciones, agregando las maquinarias que considere necesarias de acuerdo a la metodología de ejecución de obra propuesta en su Memoria Descriptiva. En todos los casos, deberá indicar los rendimientos y producción estimada, la que deberá ser consistente con los plazos de obra y el cronograma de tareas.

Independientemente de la aprobación por parte de la Administración General de Puertos S.E. de la propuesta constructiva y de la nómina de equipos a utilizar, el Contratista será único responsable de la suficiencia de los equipos, de la seguridad en la obra y por la realización de los trabajos dentro del marco establecido por las presentes Especificaciones.

El Contratista deberá adoptar las medidas de seguridad y prevención que exige la Prefectura Naval Argentina en lo referente a señalización, balizamiento, elementos de seguridad, e iluminación para los elementos flotantes que se utilicen en la ejecución de la obra.

Deberá dar aviso de las características de los elementos flotantes que se empleen, el campo de anclas de fondeo, la dotación de personal a emplear, etc. y no podrá dar inicio a los trabajos sin la autorización expresa del citado Organismo.

Asimismo deberá cumplimentar en lo que corresponda a la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.537, y sus decretos reglamentarios.

El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, boyas, etc. necesarias para la realización de los trabajos, las cuales deberán cumplir con las normativas de la publicación H 505 del Servicio de Hidrografía Naval Argentina, y deberá comunicar por escrito a la Comisión de Inspección y a la Prefectura Naval Argentina (CONTRASE Buenos Aires) sobre la ubicación de las mismas.

A tal efecto está obligado a presentar los esquemas ilustrativos de instalación de dichos campos de anclas, con la forma de operación, coordenadas de los fondeos, elementos de señalización a emplear, etc. a fin de que se pueda brindar con antelación suficiente el aviso a los navegantes.

Respecto al paso o maniobra de buques en las inmediaciones de la zona de trabajos, el Contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Los períodos de inactividad originados por el franqueo de buques están contemplados en el plazo total de la obra y deben ser incluidos en el monto cotizado, por cuanto no se reconocerá compensación alguna por tal motivo.

ARTÍCULO 5º.- Replanteo de la obra

La Firma Contratista procederá al replanteo general de las tareas a realizar en presencia de la Comisión de Inspección actuante, y el mismo será presentado para su aprobación por parte de la citada Comisión como máximo diez (10) días después de suscripta el Acta de Iniciación de los trabajos.

El incumplimiento de este requisito hará que no se autorice el comienzo de la obra, haciéndose el Contratista pasible de la multa por atraso en la iniciación de la obra, según lo estipulado en el Artículo Nº 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El Contratista deberá verificar todas las medidas valoradas en los planos y documentación gráfica adjunta en el presente Pliego, ya que las mismas son aproximadas y a título informativo.

ARTÍCULO 6º - Ítem 1 – Estudios Preliminares-Proyec to ejecutivo Previo a la iniciación de las obras el Contratista deberá realizar a su costo y cargo todos los estudios geotécnicos, batimetrías, nivelaciones y demás estudios necesarios para la correcta realización del Proyecto Ejecutivo. Los trabajos de campo que realice deberán ser previamente aprobados por la Comisión de Inspección, comunicando con la debida antelación a los efectos de facilitar su presencia en el lugar. Dentro de los sesenta (60) días comprendidos desde el Acta de Iniciación de los trabajos el Contratista deberá poner a consideración de esta Administración el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle correspondiente a la obra. Para la realización del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá contemplar las premisas y parámetros indicado en el presente Pliego y los que la Gerencia de Ingeniería de esta Administración General de Puertos pudiera realizar. Mas allá de lo mencionado en el 1er párrafo, a los efectos de realizar el Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá realizar cuatro (4) perforaciones a lo largo de la traza de la escollera hasta alcanzar como mínimo, una profundidad de veinticinco (25) metros respecto al cero del Riachuelo, siempre y cuando no exista rechazo previo, según lo estipulado en la Norma. Dichas perforaciones se realizarán en sectores intermedios a las perforaciones con que cuenta la AGP S.E. a fin de complementar la información de las mismas. De las muestras obtenidas, se deben realizar las siguientes determinaciones:

- Análisis Granulométrico: Por vía seca, utilizando como mínimo la siguiente serie de tamices según Norma ASTM E - 11/95: N° 10, N° 40, N° 100, N° 200.

- Por vía húmeda, utilizando el método del hidrómetro de Bouyoucos ASTM 152H. Se deberá determinar, de cada muestra analizada, % de limos, de arcillas y de coloides.

- Límites de Atterberg, según ASTM 0-4318, determinación humedad natural.

- Clasificación según SUCS (Unified Soil Classification System). - Peso por unidad de volumen (ϒ), peso especifico seco (ϒd) y peso especifico de

las partículas solidas (ϒs). - Ensayos de corte triaxiales no drenados

El Contratista presentará la memoria de cálculo e ingeniería de detalle para la ejecución de la obra, incluyendo planos, planillas, metodología de trabajo, actualización del cronograma de obras, etc. Todo firmado por profesional competente, debiendo constatar en obra las medidas descriptas en el presente Pliego. En el caso que el Contratista estime conveniente proponer alguna mejora al sistema propuesto, deberá justificarlo exhaustivamente, y quedará sujeto a la decisión de la Comisión de Inspección. Para el cálculo y verificación de los elementos de la estructura de la escollera se considerarán las siguientes situaciones de oleaje para períodos de retorno (recurrencia) de 50 años con niveles de agua máximo y mínimo:

• Sector tronco lado Río de La Plata (Sur):

Dirección de Viento: SE (Sureste) Hs: 2.30 metros Tpico: 6.40 segundos Tr: 50 años Talud: 1:1.5 (34º) Sección Transversal A – A – Plano Nº 3

• Sector tronco lado Relleno (Norte): Dirección de Viento: NNE (Nornoreste) Hs: 1.50 metros Tpico: 3.50 segundos Tr: 50 años Talud: 1:1 (45º) Sección Transversal A – A – Plano Nº 3

• Sector morro (extremo de la escollera):

Dirección de Viento: SE (Sureste) Hs: 2.30 metros Tpico: 6.40 segundos Tr: 50 años Talud: 1:1,5 (34º) Mayorar un 50% el tamaño de la piedra de la Coraza Sección Transversal B – B – Plano Nº 4 Con respecto a la Subcapa se deberá adoptar un tamaño de piedra del 10% del

mayor tamaño de piedra de coraza, caso similar para el caso del núcleo con la salvedad que se deberá adoptar un 10% del tamaño adoptado en la Subcapa.

Cabe mencionar que lo especificado anteriormente deberá ser debidamente justificado en la Ingeniería de detalle y luego aprobado por la Comisión de Inspección,

siendo la misma la única habilitada en realizar algún cambio que considere oportuno. El Contratista deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental, que será aprobado por la Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente de esta Administración previo al comienzo de los trabajos de obra de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Además deberá obtener de los organismos competentes (Prefectura Naval Argentina, Servicio de Hidrografía Naval, Dirección Nacional de Vías Navegables y todos aquellos que requiera la Comisión de Inspección actuante) los permisos que sean necesarios para posibilitar la ejecución de la obra. Deberá considerar en la oferta, el costo y la tramitación de la Declaratoria de la Dirección Nacional de Vías Navegables, mediante Disposición firmada por el Director del Organismo antes mencionado.

Dicha documentación deberá ser aprobada por la Administración General de Puertos a través de las distintas áreas técnicas actuantes, y deberá estar concluida dentro de los sesenta (60) días corridos de suscripta el Acta de Iniciación de la obra. La cotización de este ítem incluye los trabajos de campo, laboratorio, informe técnico y presentación de la documentación precedentemente solicitada. Este ítem se certificará en forma global con la aprobación del Proyecto Ejecutivo de la obra presentado por la Contratista y la realización de los Estudios de Suelo indicados. ARTÍCULO 7º - Ítem 2 – Movilización y Desmovilizaci ón de Equipos

El presente ítem comprende la movilización de todos los equipos necesarios para la ejecución de la obra que el Oferente indicará en su planilla de “Equipo mínimo” y la instalación del obrador, incluyendo en este rubro, no sólo las facilidades para el personal terrestre (vestuario, sanitarios, comedor, oficinas de obra, playa de depósito, etc.), todos los cuales deberán estar listos y en condiciones de utilizarse dentro de los treinta (30) días de firmada el Acta de Iniciación.

A tal efecto la Administración General de Puertos S.E. hará entrega en el momento de suscribirse el Acta de Iniciación de los trabajos de la superficie indicada en el Anexo Nº 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la construcción del obrador en la zona indicada como así también una zona de amarre para las embarcaciones con el suficiente abrigo dentro del vaso portuario.

Para el caso de las embarcaciones destinadas a la construcción de la escollera, queda a cargo del Contratista toda obra complementaria que sea de necesidad para proteger las embestidas medioambientales (oleaje, viento y corriente) y todo aquello que

sea perjudicial para el normal desarrollo de la Obra, sin que ello le genere un costo adicional a esta Sociedad del Estado.

Además la Contratista definirá con la Comisión de Inspección actuante una zona en el espejo de agua a efectos de efectuar la carga de la piedra al/los pontón/es para su traslado y disposición. El Oferente deberá contemplar en su Oferta la construcción y mantenimiento de los caminos internos de obra que requiera para la construcción de la obra licitada.

A la terminación de los trabajos, y dentro de los quince (15) días de firmada el Acta de Recepción Provisoria, el Contratista procederá al retiro de los mismos (obrador y todas las máquinas, equipos, materiales sobrantes, etc.) y realizará la limpieza final de obra. La limpieza final es independiente de la limpieza diaria que debe el Contratista realizar de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de los párrafos precedentes, el Contratista se hará pasible de una multa diaria del 0,1 de M.

El presente ítem se certificará en forma global, el 70 % a la “Movilización” y el 30 % restante a la “Desmovilización” de los mismos y entrega de la documentación “Conforme a Obra”.

ARTÍCULO 8º - Ítem 3 – Reubicación de Baliza existe nte

Con el fin de señalizar las obras en agua, el Oferente deberá prever en su cotización la reutilización de la Baliza existente en la obra "Escollera de 500m al Norte del 6° Espigón", para la señalización de la obra de referencia.

Asimismo deberá contemplar la reconstrucción de la baliza desarmada, en el

morro de la nueva escollera, siendo la misma una baliza con señal cardinal Este (diurna y nocturna).

La misma consta de una estructura metálica fundada en una base de hormigón

sobre el núcleo de la escollera y contando con una altura focal de 8,5 metros de altitud referente al nivel correspondiente al Cero del Riachuelo.

El Contratista será el responsable de todos los elementos que componen la Baliza

existente a partir de la firma del Acta de Iniciación de la obra, estando a su cargo el remplazo de todo elemento que no resulte reutilizable, por uno de iguales o mejores prestaciones.

Cabe mencionar, que el tipo de señal cardinal deberá ser autorizada por el

Servicio de Hidrografía Naval (SHN) como autoridad de aplicación, confirmando el tipo de destello de la linterna, color, forma y marca de tope, el cual deberá ser respetado por la firma Contratista.

Las especificaciones de dicha ayuda a la navegación se deberán incluir en el

Proyecto Ejecutivo.

El presente ítem se certificará en forma global con la colocación de la Baliza en su posición definitiva.

ARTÍCULO 9º - Ítem 4 – Construcción de Escollera Este ítem contempla la Provisión y colocación del material pétreo avanzando a partir del tablestacado existente según se indica en el Plano N°1, con dirección Este (paralela al Muelle Norte de la Dársena "E"), en una longitud de 1050m según se indica en los planos adjuntos. La escollera contará con una cota de coronamiento de +3,00 metros que se medirá a la finalización de la Obra (referido al Cero Riachuelo), un talud externo (lado Sur) y morro de 1,5 (horizontal) en 1 (vertical) y un talud interno (lado Relleno) de 1 (horizontal) en 1 (vertical) con un ancho en su cota superior (+3.00m) de 5 metros en el sentido transversal a su desarrollo.

Referente a las secciones transversales de la obra, batimetrías y demás generalidades, se pueden observar los siguientes planos, los cuales son de carácter meramente ilustrativos:

1. Plano Nº 1 (Implantación General) 2. Plano Nº 2 (Batimetría 29-06-2018) 3. Plano Nº 3 (Sección Transversal, Sector Tronco, Corte A - A) 4. Plano N° 4 (Sección Transversal, Sector Morro, Corte B - B)

La metodología constructiva a emplear deberá evitar la interferencia al normal desarrollo de la actividad en el Puerto. Los trabajos ejecutados desde agua, deberán ser evaluados con un pronóstico medioambiental correspondiente, a fin de evitar pérdidas de materiales y tiempo. El Oferente deberá indicar en su Oferta la metodología que propone realizar para la materialización de este ítem, acompañando con los gráficos, esquemas y demás elementos que permitan analizar la misma, indicando equipos flotantes y terrestres, a asignar a la tarea, como así también la metodología de traslado del material pétreo a emplear.

Las cantidades y dimensiones que se describan en el presente Pliego, son solo orientativos y no darán derecho al proponente para reclamar cualquier diferencia entre lo indicado y lo realmente ejecutado en obra. El oferente tiene la obligación de realizar sus propios cálculos para decidir el valor total de los trabajos. El avance de los trabajos deberá ser de tal manera de asegurar la estabilidad de

la obras durante la construcción ante la eventualidad de inclemencias climáticas, para lo cual el Contratista deberá prever la construcción en etapas de manera de finalizar un tramo previo al inicio del siguiente. En caso de decidir el Contratista encarar más de un frente de trabajo deberá cumplir esta premisa. Esta Administración no reconocerá compensación alguna al Contratista por los daños que alguna inclemencia climática pudiera ocasionar, debiendo el Contratista restaurar las condiciones previas a la eventualidad a la brevedad posible antes de reiniciar los trabajos. El Contratista podrá contemplar la ejecución de los trabajos desde tierra, ya sea desde el tablestacado existente como desde el Nuevo relleno, estando a su costo y cargo todos los trabajos complementarios que resulten necesarios para el permitir la circulación de los vehículos pesados en condiciones adecuadas de seguridad, previa aprobación por parte de la Comisión de Inspección actuante y quedando a su entera responsabilidad por cualquier accidente que pudiese existir. Para la realización de los trabajos de este ítem el Contratista deberá contar con la asistencia de buzos que permitan la correcta realización de los trabajos licitados, debiendo contar con todas las habilitaciones que las reglamentaciones vigentes imponen. El Oferente deberá indicar en su Oferta la metodología constructiva para la concreción de este ítem, indicando equipos y alcances de los mismos, teniendo en cuenta que en las operaciones acuáticas no se deberá entorpecer la navegación en el Canal de Acceso a la Dársena “F”, ni tampoco la normal navegación por la Boca Falsa de Puerto Nuevo, cumplimentando todas medidas de seguridad que la Prefectura Naval Argentina requiera, estando a cargo y costo del Contratista todas las presentaciones, tasa, impuestos o cualquier otro gravamen que pudiera corresponder. Cabe mencionar que el asentamiento considerado en el presente es orientativo, y surgirá del sustentado análisis que realizará el Contratista en la etapa de obra correspondiente al ítem 1° "Estudios Preliminares y Proyecto Ejecutivo", en función de los estudios de suelos que se acompañan y los que considera realizar en el lecho del Río de la Plata. El presente ítem se certificará de forma global por avance de obra, una vez verificada la concreción de las tareas arriba descriptas, justificados con perfiles transversales tomados cada 25 metros a lo largo de la Escollera. Cabe destacar que la Empresa Contratista deberá garantizar la correcta ejecución de la Obra en tiempo y forma, es por ello que con la presentación de la oferta, se debe acompañar carta de compromiso de la o las canteras que garanticen la provisión de la totalidad de la piedra en función de los cálculos realizados. Las cantidades que se describen en el presente Plie go son solo orientativas y no darán derecho al proponente para reclamar cual quier diferencia entre lo indicado y lo realmente ejecutado en obra. El ofere nte tiene la obligación de realizar sus propios cálculos para decidir el valor total de los trabajos y las

cantidades definitivas de materiales, incluidas las pérdidas por temporales, acción del oleaje y corrientes y/o hundimiento en el lecho por el bajo valor soporte de los suelos fluviales, lo cual deberá ser aprobado por l a Comisión de Inspección actuante previo al comienzo de los trabajos.

4.1 Provisión y colocación de banquina de fundac ión Con el objetivo de tener una superficie uniforme y minimizar los asentamientos de la estructura se realizará una banquina de fundación en toda la extensión de obra de 1050 metros lineales, área en la cual se volcarán las piedras de la escollera, con piedras de entre 1 a 20 kg, conocida como "polvo de cantera", con un espesor de 0,50 m aproximadamente.

4.2 Provisión y colocación de núcleo y pie de pr otección El pie de protección, tendrá una altura de 1,00 metro y una longitud de 1,60 metros medidos en su cota superior (ambas medidas son mínimas) sumado a la prolongación que dé el talud, respetando las pendientes enunciadas en el Articulo Nº 6 de las presentes Especificaciones.

La materialización será mediante piedra granítica, con peso de 100 kilogramos estableciendo un rango de +/- 20%, debido a que, en condiciones de niveles mínimos de agua, recibiría la acción del oleaje sobre la misma. El núcleo estará constituido por piedra granítica de diámetro nominal 0,20 metros, con un peso medio de 30 kilogramos en toda la extensión. De acuerdo a las mediciones estimadas realizadas se estima en 73.600 toneladas de piedra de pie de protección y piedra de núcleo.

4.3 Provisión y colocación de subcapa y coraza

En el sector tronco lado Rio de la Plata (Sur) se materializará con una pendiente del talud de 1,5 (horizontal) en 1 (vertical), en el lado Relleno (Norte) será 1 (horizontal) en 1 (vertical), según el siguiente detalle: La coraza y la Subcapa se constituirán de acuerdo a los Planos Nº 3 y 4.

• Tronco de la Escollera:

CORAZA Sector Lado Rio de la Plata (Sur)

Sector Lado Relleno (Norte)

Diámetro Nominal 0.90 m 0.65 m

Espesor de Capa (n=2) 1.80 m 1.30 m Peso Medio (Piedra Granítica)

2000 Kg 750 Kg

En el extremo de la escollera se materializará el morro el cual tendrá un radio de 5

m, se materializará con una pendiente del talud de 1,5 (horizontal) en 1 (vertical) y cumplirá la función de disipar la energía del oleaje al ser un punto crítico de la obra. Su configuración se representa en el Plano Nº 1 y su sección transversal en el Plano Nº 4; Corte B - B.

• Extremo de la Escollera (Sector Morro) – Diámetro de 10m

CORAZA Sector Lado Rio de la Plata (Sur)


Diámetro Nominal 0.98 m

Espesor de Capa (n=2) 1.96 m Peso Medio (Piedra Granítica)

2500 Kg

La Subcapa estará constituida para toda la escollera de manera uniforme, y será

de acuerdo al siguiente detalle:

SUBCAPA Sector Lado Rio de la Plata (Sur)


Diámetro Nominal 0.44 m

Espesor de Capa (n=2) 0.88 m Peso Medio (Piedra Granítica)

250 Kg

De acuerdo a las mediciones realizadas y el proyecto licitado se estima en 100.000 toneladas de coraza y subcapa. En función de lo analizado, se prevé que además de lo mencionado en cuanto al tonelaje de piedra a utilizar, se debe considerar un posible asentamiento de la escollera por efecto de la sobrecarga, estimado en 30.000 toneladas. ARTÍCULO 10º - Relevamiento de la obra

Se realizarán relevamientos planialtimétricos con una estación total georeferenciada y/o equipos topográfico RTK, antes, durante y al final de cada etapa de obra, verificando su avance, con la aprobación de la Comisión de Inspección actuante para su seguimiento. Una vez finalizada la obra, se deberá hacer un relevamiento general en conjunto con la Comisión de Inspección a efectos de evaluar y verificar los perfiles de los taludes en función del Proyecto Ejecutivo de obra, para lo cual se le podrá exigir al Contratista las correcciones de los mismos en caso de no cumplir con lo especificado por Pliego.

ARTÍCULO 11º - Varios

Normas de Seguridad en Obra

Todos los trabajos se ejecutarán de manera tal que ocasionen los mínimos trastornos a la actividad que se desarrolla en el lugar, debiendo estar a cargo de los mismos, además del profesional de primera categoría habilitado por el Consejo correspondiente, un asistente de coordinación de Seguridad e Higiene de Obra. Previo al inicio de los trabajos, se deberá dar cumplimiento a lo descripto en el Artículo Nº 46 "Requisitos en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Ambientales" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares presente.

ANEXOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


Índice del número de Anexos incluidos

1. Plano Nº 1 (Plano General)

2. Plano N° 2 (Plano Batimétrico)

3. Plano N° 3 (Sección Transversal, Sector Tronco, Corte A - A)

4. Plano Nº 4 (Sección Transversal, Sector Morro, Corte B - B)

5. Estudio de Suelos.

BACTSSA

DA

RS

EN

A E

CE

NT

RA

L N

UE

VO

PU

ER

TO

T

A

B

L

E

S

T

A

C

A

D

O

E

X

I

S

T

E

N

T

E

T

A

B

L

E

S

T

A

C

A

D

O

E

X

I

S

T

E

N

T

E

CA

NA

L D

E D

ES

CA

RG

A D

E LA

C

EN

TR

AL P

UE

RT

O

LADO RÍO DE LA PLATA (EXTERNO)

1050

CABECERA

ACTUAL

ES

CO

LLE

RA

500M

Coordenadas Gauss - Kruger

Marco de Referencia: POSGAR 94

E=6373706.228

N=6174019.002

NUEVO RELLENO

(En Ejecución)

PU

EN

TE

AG

P

A

A

B

B

Ø

1

0

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.

Obra:

Plano:

Fecha:

Escala:

Eq. de Proyecto: Dibujo: Reviso:

FECHA DE IMPRESIÓN:

DIMENSIÓN HOJA: HOJA A3 (420 x 297)

RU

TA ARCH

IVO

:

NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE

DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA INSPECCIÓN DE

OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA

NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA

UTILIDAD:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

1/5000

APTO LICITACIÓN

16/07/18 HAS HAS ARC

ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO

IMPLANTACION GENERAL

01

DA

RS

EN

A E

CE

NT

RA

L N

UE

VO

PU

ER

TO

T

A

B

L

E

S

T

A

C

A

D

O

E

X

I

S

T

E

N

T

E

T

A

B

L

E

S

T

A

C

A

D

O

E

X

I

S

T

E

N

T

E

CA

NA

L D

E D

ES

CA

RG

A D

E LA

C

EN

TR

AL P

UE

RT

O

LADO RÍO DE LA PLATA (EXTERNO)

CABECERA

ACTUAL

ES

CO

LLE

RA

500M

Coordenadas Gauss - Kruger

Marco de Referencia: POSGAR 94

E=6373706.228

N=6174019.002

NUEVO RELLENO

(En Ejecución)

PU

EN

TE

AG

P

Ø

1

0


Obra:

Plano:

Fecha:

Escala:




RU

TA ARCH

IVO

:

NOTAS:






UTILIDAD:


1/5000

APTO LICITACIÓN



BATIMETRÍA 29-06-2018

02

5

+3,00 m (cero del riachuelo)

Pie de protección

Núcleo

Subcapa

Coraza

1

1

0,00 m (cero del riachuelo)

1,5

1

LADO RIO DE LA PLATA

(FUTURO MUELLE)

LADO RELLENO

1

1.6

1

.

8

0

.

8

4

0

.

8

8

1

.

3

1a - Coraza Lado Puerto; W: 2000kg; D: 0.90m

1b - Coraza Externa; W: 750kg; D: 0.65m

2 - SubCapa; W: 250kg; D: 0.44m

3 - Núcleo; W: 30kg; D: 0.20m

4 - Pie de Proteccion; W: 100 kg; D: 0.33

3

1a

4

1b

2

2

CORTE TRANSVERSAL A-A

SECTOR TRONCO

NNE, 33,8°, Hs= 1,5m;

Tp= 3,5s

SE, 121,3°, Hs= 2,3m;

Tp= 6,4s


Obra:

Plano:

Fecha:

Escala:




RU

TA ARCH

IVO

:

NOTAS:






UTILIDAD:


1/100

APTO LICITACIÓN



CORTE TRANSVERSAL A-A

03

10

+3,00 m (cero del riachuelo)

Núcleo

Subcapa

Coraza

0,00 m (cero del riachuelo)

1,5

1

LADO RIO DE LA PLATA

(FUTURO MUELLE)

LADO RELLENO

1,5

1

1a - Coraza; W: 2500kg; D: 0.98m

2 - SubCapa; W: 250kg; D: 0.44m

3 - Núcleo; W: 30kg; D: 0.20m

4 - Pie de Proteccion; W: 100 kg; D: 0.33

CORTE TRANSVERSAL B-B

SECTOR MORRO

3

1a

1b

2

2

1

.

9

6

0

.

8

8

Pie de protección

1

1.6

4

1

1.6

1

.

9

6

0

.

8

8

Pie de protección

4

SE, 121,3°, Hs= 2,3m;

Tp= 6,4s

SE, 121,3°, Hs= 2,3m;

Tp= 6,4s


Obra:

Plano:

Fecha:

Escala:




RU

TA ARCH

IVO

:

NOTAS:






UTILIDAD:


1/100

APTO LICITACIÓN



CORTE TRANSVERSAL B-B

04

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de FirmasPliego

Número:

Referencia: Obra escollera Sur 1050

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 132 pagina/s.

ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO · 2018. 11. 28. · EX-2018-34945378- -APN-MEG#AGP...

Documents

Transcript of ESCOLLERA DE CONTENCIÓN SUR DEL NUEVO RELLENO · 2018. 11. 28. · EX-2018-34945378- -APN-MEG#AGP...