EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S - …€¦ · Web viewSolicitud Especial de Ofertas VT-SEO...
Transcript of EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S - …€¦ · Web viewSolicitud Especial de Ofertas VT-SEO...
SECCIÓN IV
4. PRESENTACIÓN Y FORMULARIOS DE LA SOLICITUD ESPECIAL DE OFERTAS
LOS OFERENTES deberán suministrar toda la información que se solicita en esta sección.
4.1 OFERTA TÉCNICA
LA OFERTA Técnica debe constar de las siguientes partes:
1. Carta de Presentación (4.1.1)
2. Resumen de LA OFERTA (4.1.2)
3. Garantía de seriedad de LA OFERTA (4.1.3)
4. Información general del Oferente (4.1.4)
5. Información General del Representante (4.1.5)
6. Certificación del sistema de gestión de calidad (4.1.6)
7. Estados financieros del Oferente (4.1.7)
8. Demandas, Multas y/o sanciones (4.1.8)
9. Compromiso de confidencialidad (4.1.9)
10. Autorización y certificación en materia de habeas data (4.1.10)
11. Formularios de LA OFERTA técnica (4.1.11)
12. Desviaciones, excepciones y/o aclaraciones (4.1.12)
13. Anexos de la propuesta (4.1.13)
14. Declaración de conformidad del oferente de conocer los DOCUMENTOS y de su aceptación, los documentos contenidos en la página web de la EMPRESA tales como política de contratación, circulares, política de abastecimiento, política ambiental y de calidad, Código de Ética, Código de Buen Gobierno, empresas que conforman el Grupo de Energía de Bogotá, así como los demás documentos relevantes publicados en la citada página web de la EMPRESA.
(4.1.14)Los Oferentes deberán diligenciar los formularios en Español, siguiendo las instrucciones dadas en cada una de las partes.
4.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN
La Carta de presentación, se debe colocar al principio de LA OFERTA, y a continuación el Resumen de LA OFERTA, la Información General DEL OFERENTE, la garantía de seriedad, los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio o por la entidad competente correspondiente en caso que se trate de una persona jurídica extranjera, el certificado del sistema de aseguramiento de calidad, los Estados Financieros del Oferente, su propuesta y sus anexos, los formularios solicitados, propuesta alternativa (si lo considera conveniente o necesario) y la información que el Oferente desea anexar.
(Lugar y fecha)
SeñoresEMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESPAtn: Ernesto Moreno Restrepo
Vicepresidente de TransmisiónCarrera 9 No. 73-44 Piso 1Bogotá, D.C.Colombia
Asunto: Solicitud Especial de Ofertas No. VT-SEO-3000001125-2014
Estimados señores:
Atendiendo su solicitud para participar en la Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO-3000001125-2014, para realizar el diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en operación de las obras de Subestaciones incluidas en la Convocatoria UPME-02-2014, el (los) suscrito(s) .............................................. en representación de ....................................... , por medio de la presente somete(n) a su consideración la propuesta No. …………………, la cual es válida hasta el día ____ de ____ de 201_.
Así mismo, el (los) suscrito(s) declara(n) que:
Tiene(n) poder legal para firmar y presentar oferta. Esta oferta y los contratos que llegaren a celebrarse, comprometen totalmente a la
firma que legalmente representa(n) y los contratos serán firmados por la(s) siguiente(s) persona(s) en su representación:
NOMBRE CÉDULA CARGO NOMBRE DE LA FIRMA
_______________ _______ ______________ _______________________
(Aquí deberá indicarse el nombre completo y el documento de identidad de la(s) persona(s) que representan al Oferente. Cuando el Oferente actúe en su propio nombre,
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
así constará. Si la oferta es presentada bajo la modalidad de la representación, el contrato podrá ser firmado por el Oferente o su representante, en este último evento se debe presentar para la firma del CONTRATO, un poder especial que reúna todos los requisitos legales).
He estudiado cuidadosamente los documentos de la presente Solicitud Especial de Ofertas y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
Autorizo a LA EMPRESA para realizar tratamiento a los datos personales suministrados y certifico que toda la información personal contenida en la presente oferta cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen, que en caso de suministrarse datos privados éstos cuentan con las respectivas autorizaciones de conformidad con lo señalado en el formulario: AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE HABEAS DATA
He revisado detenidamente la oferta adjunta y no contiene ningún error u omisión. La firma que represento (SI/NO) presenta desviaciones, aclaraciones y/o
excepciones a las especificaciones técnicas y a las condiciones generales del documento de Solicitud de Ofertas, las cuales se detallan en el formulario respectivo (en caso que presente desviaciones deberá anexar el formulario).
Acepto que las desviaciones y excepciones que no sean expresamente aceptadas por LA EMPRESA, se entienden desestimadas.
Me he enterado de la ubicación de los sitios de entrega. La firma que legalmente represento no está inhabilitada o impedida para contratar,
de conformidad con la ley y el estatuto de contratación de LA EMPRESA. Cuando sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la ley o el Estatuto de Contratación, durante el proceso de selección renunciaré a la participación y a los derechos surgidos del mismo.
De igual manera manifiesto que la firma no está impedida para contratar con LA EMPRESA por situaciones de relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores de LA EMPRESA.
Manifiesto no encontrarme en las listas OFAC (Clinton) y ONU; así mismo, los miembros de la Junta Directiva o Junta de Socios, los Representantes Legales y el Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas.
Manifiesto no tener procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre en calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá.
Manifiesto que no he sido sancionado o multado en los últimos tres (3) años (en caso de haberlo sido se debe diligenciar el cuadro del numeral 4.8).
Manifiesto que he revisado los documentos. Manifiesto no estar incurso en causal de disolución y liquidación de la EMPRESA. Manifiesto que conozco y acepto los documentos contenidos en la página web de
la EMPRESA tales como política de contratación, circulares, política de abastecimiento, política ambiental y de calidad, Código de Ética, Código de Buen Gobierno, empresas que conforman el Grupo de Energía de Bogotá, así como los demás documentos relevantes publicados en la citada página web de la EMPRESA.
Página 3 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
Manifiesto estar en capacidad legal, financiera y técnica para presentar OFERTA y en el evento de resultar adjudicatario de la misma ejecutar el CONTRATO correspondiente.
Entiendo y acepto que la presente OFERTA es irrevocable. Por ello, no la podré retirar, modificar o condicionar los efectos y alcance de su oferta durante el proceso de petición de ofertas.
He recibido la suficiente información sobre “preguntas y respuestas” y los siguientes adendas a la presente Solicitud Especial de Ofertas:
No. __________________ Fecha _______________________
En la eventualidad de que resulte elegido como EL OFERENTE seleccionado, me comprometo a:
a) Firmar el CONTRATO y realizar, dentro del plazo estipulado, todos los trámites necesarios para su legalización, en el momento que LA EMPRESA lo solicite.
b) Mantener vigente la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se constituya la garantía de cumplimiento exigida en el contrato.
c) Constituir y presentar oportunamente las demás garantías y pólizas exigidas en el CONTRATO.
d) Prestar los bienes y/o servicios objeto del CONTRATO de acuerdo con los términos y condiciones contractuales dentro del plazo estipulado.
e) Regirme por el Estatuto de Contratación y el Manual de Interventoría de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
Atentamente,
_________________________________________Nombre completo del OferenteDirección comercial Firma
NOTA 1: Este es el modelo de la carta de presentación de LA OFERTA. Utilice papel membreteado. Si en EL PROCESO de selección no se dieran Adendas ni informes sobre “Preguntas y Respuestas” omita el literal respectivo. No agregue comentarios ni aclaraciones.NOTA 2: Se deben anexar los siguientes documentos y certificaciones:• Certificados de existencia y representación legal o su equivalente para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. • Copia del documento de identificación del Representante Legal, o de la persona natural oferente.• Poder (si aplica)• Autorización de la Junta Directiva, Asamblea o Junta de Socios (si aplica).• Si es consorcio o Unión Temporal los documentos correspondientes que demuestren su existencia y representación.
Página 4 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.2 RESUMEN DE LA OFERTA
Solicitud Especial de Ofertas: VT-SEO-3000001125-2014
OFERENTE: ________________________Oferta No.: ________________________Representante Legal: ________________________Representante comercial en Colombia: ________________________Domicilio Legal: ________________________Teléfono (s): ________________________FAX: ________________________E-mail ________________________Fecha hasta la que es Válida LA OFERTA: ________________________
4.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
NUMERO: _______________________________COMPAÑÍA ASEGURADORA: _______________________________VALOR ASEGURADO: _______________________________VIGENCIA: _______________________________FORMATO: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPNÚMERO DE RECIBO DE PAGO _______________________________
El suscrito certifica que los datos anteriores son ciertos y son tomados fielmente del texto de LA GARANTÍA.
NOTA: Se debe anexar el recibo de pago de la prima, las condiciones, límites, excepciones y deducibles de la póliza correspondiente.
FIRMA
Página 5 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE
DESCRIPCIÓN DE LA FIRMA OFERENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ______________________
C.C. O NIT: ______________________
DIRECCIÓN ______________________
TELÉFONO ______________________
CIUDAD / DEPARTAMENTO: ______________________
Impuesto sobre la renta
Contribuyente Grandes contribuyentes: Resolución:
Personas Jurídicas:Personas Naturales:
Retención en la Fuente
Autoretenedor: Si ( ) No ( ) Resolución :
Impuesto a las ventas
Responsable Régimen Común:Régimen Simplificado:No responsable:
Impuesto de Industria y Comercio
Actividad Económica:
CAPITAL
AUTORIZADO: _______________ SUSCRITO: _______________
PAGADO: _______________
LIMITE DE LA FACULTAD DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD:
ILIMITADAMENTE SI ( ) NO ( )
LIMITADO HASTA LA SUMA DE ___________________
Página 6 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
Si las facultades del REPRESENTANTE LEGAL están por debajo del valor de la Oferta, debe presentarse una autorización del órgano competente donde se le autorice para presentar la Oferta y firmar el correspondiente contrato en caso de celebrar contrato.
TIPO DE SOCIEDAD:
NACIONAL ( ) EXTRANJERA ( ) MIXTA ( )
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN No _____ NOTARIA _____ DE ______________
MATRICULA MERCANTIL No. ____________________CÁMARA DE COMERCIO ____________________
CLASE DE SOCIEDAD
ANÓNIMA ( ) LIMITADA ( ) OTRA: __________________
VIGENCIA DE LA SOCIEDAD ____________________
DURACIÓN: DESDE _____________ HASTA ______________
EN EL EVENTO DE ESTAR PRÓXIMO EL VENCIMIENTO DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ALGUNA EXTENSIÓN Y SEÑALE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR EL CONTRATO:
NOMBRE: __________________________
CARGO: ____________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO _____ No. ______________ DE _____________
La anterior información debe ser suministrada completamente por EL OFERENTE. En caso de requerir cualquier aclaración debe hacerse a continuación.
Página 7 de 29
NOTA: Se deben anexar los siguientes documentos y certificaciones:
Certificados de existencia y representación legal o su equivalente para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia.
Poder (si aplica) Autorización de la Junta Directiva, Asamblea o Junta de socios (si aplica) Si es consorcio los documentos correspondientes que demuestren su existencia y
representación.
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE
Este formulario debe ser diligenciado cuando se represente en la presente contratación a otra sociedad.
Señalar qué tipo de contrato o vínculo jurídico tiene el REPRESENTANTE con la sociedad representada
Apoderado o Representante ( ) Contrato de la agencia comercial ( )Sucursal ( ) Mandato con representación ( )Comisión ( ) OTRO (Especificar) ( )
DATOS DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ______________________________DIRECCIÓN: ___________________________________________________CIUDAD: ______________________________________________________TELÉFONO: ______________________NIT: ______________________TELFAX: ______________________
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN No:____ NOTARIA: _____ DE:______________
MATRICULA MERCANTIL No: ___________________________CÁMARA DE COMERCIO DE: ___________________________REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________
CLASE DE SOCIEDAD
ANÓNIMA ( ) LIMITADA ( ) OTRO ( )
VIGENCIA DE LA SOCIEDAD ____________________
DURACIÓN: DESDE _____________ HASTA ______________
La anterior información debe ser suministrada completamente siempre que la oferta se presente en representación de otra persona, natural o jurídica. En caso de requerir cualquier aclaración, debe hacerse a continuación.
Se deben anexar los poderes de representación y certificaciones que sean pertinentes.
Página 8 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.6 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EL OFERENTE debe adjuntar el certificado de aseguramiento de calidad ISO 9001 en actividades afines con el objeto de esta Solicitud Especial de Ofertas, junto con una descripción del alcance de la certificación, objeto y descripción de los procesos de su sistema de calidad y el listado de los procedimientos de su sistema de calidad.
En caso de que en el alcance de la certificación no esté el diseño de proyectos como el del objeto de la Solicitud Especial de Ofertas, se debe presentar certificación y listado de procedimientos de quien lo ejecutará.
El certificado de aseguramiento de calidad, debe ser expedido por una entidad u organismo de certificación reconocido y autorizado para tales efectos, y deberá ser válido durante la ejecución del Contrato EPC.
Página 9 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.7 ESTADOS FINANCIEROS DEL OFERENTE
El Oferente debe adjuntar aquí el balance y los estados financieros del año fiscal 2013 o más reciente si se dispone de otro, para el análisis financiero de la propuesta.
Página 10 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.8 DEMANDAS, MULTAS Y/O SANCIONES
Los procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá.
Demandante SI ( ) NO ( ) Demandado SI ( ) NO ( )
A continuación se relacionan los procesos judiciales en los cuales EL OFERENTE se encuentra en calidad de demandante o demandado:
CLASE DE PROCESO
No DE RADICADO JUZGADO DEMANDANT
EDEMANDAD
O
Ha recibido multas: SI ( ) NO ( ) Ha recibido sanciones: SI ( ) NO ( )
A continuación se relacionan las multas y/o sanciones impuestas (N° CONTRATO, Valor de la multa y/o sanción, fecha) a la firma en los últimos tres (3) años.
TIPO DE SANCIÓN O
MULTAENTIDAD CONTRATO
VALOR DE MULTA
TIEMPO DE SANCIÓN (MESES)
FECHA DE APLICACIÓ
N DE LA SANCIÓN
Y/O MULTA
Página 11 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.9 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
El OFERENTE reconoce y acepta que es de propiedad de la EMPRESA toda información que llegare a su conocimiento o se generare con motivo u ocasión de la relación jurídica surgida de la OFERTA o la que se relacione directa o indirectamente con la misma o en el evento de resultar adjudicatario de la misma, con el CONTRATO, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que existiere en el futuro.
El OFERENTE reconoce, asimismo, que en virtud del compromiso, se encuentra obligado a utilizar dichos conocimientos e información sólo para los fines relacionados con la presentación de la OFERTA, y en el evento de resultar adjudicatario de la misma, de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta y que no podrá revelarlos sin previa y escrita autorización de la EMPRESA. Reconoce del mismo modo, que todo lo que indica en este compromiso se aplica también a la información que fuere propiedad de terceros.
El OFERENTE reconoce que la obligación de confidencialidad se extiende hasta que la información haya sido hecha pública de forma legítima y sin restricciones.
El OFERENTE reconoce que, de conformidad con lo ofrecido, en el evento en que resulte adjudicatario de la OFERTA el incumplimiento de la obligación de confidencialidad será causal de terminación inmediata de la relación jurídica surgida de la OFERTA y hará responsable al OFERENTE por el pago de la cláusula penal acá contenida, y demás daños y perjuicios, directos e indirectos que se ocasionen, sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiere involucradas y del cobro de la garantía de fiel cumplimiento.
Reconoce además el OFERENTE su obligación de restituir y entregar a la EMPRESA toda la documentación que obrare en su poder relacionado directo o indirectamente con la relación jurídica surgida de la OFERTA y con la EMPRESA, ya sea de propiedad de alguna de las partes o de terceros. Se entiende por documentación cualquier medio que sirva para fijar o guardar información, según se expresa más arriba.
La información que tiene la calidad de confidencial no incluye la que estaba, está o llegare a estar a disposición del conocimiento público, siempre que previamente dicha información y la fuente de la misma no hubieren estado sujetas a un acuerdo de confidencialidad u otra obligación legal o contractual en tal sentido.
El OFERENTE efectúa esta declaración para sí, sus sucesores o cesionarios, causahabientes, empleados, representantes, asesores y subcontratista a cualquier título, en beneficio de la EMPRESA sus sucesores y causahabientes a cualquier título.
Cláusula Penal: El OFERENTE, en caso de incumplimiento del presente compromiso, se compromete a reconocer a la EMPRESA, a título de estimación anticipada de perjuicios, y sin perjuicio de la obligación de resarcir a la EMPRESA cualquier otro daño o perjuicio causado con ocasión del incumplimiento, una suma equivalente a Doscientos millones de pesos ($200.000.000). El OFERENTE renuncia a los requerimientos de ley para ser constituido en mora.
Página 12 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
El presente compromiso de confidencialidad rige para toda la información que hubiere recibido el oferente por razón o con ocasión de cualquier relación jurídica que haya tenido o tenga vigente con la EMPRESA.
En señal de conformidad y aceptación de lo expresado precedentemente, se suscribe este compromiso por:
__________________Nombre del Representante Legal(Nombre del oferente/Firma)
Página 13 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.10 AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE HABEAS DATA
En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera previa y expresa a LA EMPRESA para que directamente o a través de terceros realice el tratamiento a mi información personal, tratamiento que consiste en recolectar, almacenar, usar, circular, registrar, administrar, procesar, evaluar, confirmar, suprimir y actualizar mi información de carácter personal que le he suministrado, o que sobre mi recoja con ocasión o como consecuencia de la presentación de la oferta.
Igualmente, certifico que cualquier información personal que sea suministrada a LA EMPRESA cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y cuenta con autorización previa, consentida y susceptible de posterior consulta.
Lo anterior con el fin de: (i) que la oferta que presento pueda ser evaluada (ii) brindar a LA EMPRESA elementos de juicio con respecto al personal que intervendrá en el contrato en caso de resultar seleccionado (iii) Así mismo, autorizo que mi información sea tratada para realizar estudios de mercado, estadísticas y encuestas, enmarcadas dentro del objeto social de LA EMPRESA.
Declaro que he sido informado por LA EMPRESA de manera previa a la suscripción del presente documento de lo siguiente: (i) Del tratamiento que recibirá mi información personal, y la finalidad del mismo. (ii) De la facultad que tengo de abstenerme de responder preguntas relacionadas con datos de información sensible. (iii) La dirección física o electrónica de LA EMPRESA y su teléfono. (iv) Que puedo consultar las políticas para el manejo de mi información personal a través de la página web http://www.eeb.com.co/datos-personales, en la cual también puedo consultar el procedimiento para elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo, y los derechos que me asisten como titular de la información (v) De la finalidad del tratamiento.
Mi información personal será objeto de tratamiento por LA EMPRESA o el tercero que ésta escoja para el efecto, y permanecerá en la respectiva base de datos o archivo en tanto LA EMPRESA realice contratación de bienes y servicios.
De acuerdo con lo señalado en la ley y la jurisprudencia entiendo y me encuentro informado que mis derechos como titular de los datos personales suministrados son los siguientes: i) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, iii) Ser informado por esta Entidad, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales, iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales y, vi) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
__________________Nombre del Representante Legal(Nombre del oferente / firma)
Página 14 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.11 FORMULARIOS DE LA OFERTA TÉCNICA
A continuación se relacionan los formularios que debe diligenciar el Oferente para adjuntar a su oferta:
Formulario 1 Soluciones y Metodología PropuestasFormulario 2 Organización para la ejecución de los trabajosFormulario 3 Programación de actividades y cronogramaFormulario 4 Plazo de entrega garantizado para entrada en operación comercialFormulario 5 Relación de personal directivo y coordinador propuestosFormulario 6 Experiencia del personal Formulario 7 Resumen de la Experiencia del OferenteFormulario 8 Experiencia del Oferente durante los últimos diez (10) añosFormulario 9 Subcontratistas propuestosFormulario 10 Representación y Organización actual en Colombia
Anexos aclaratorios, catálogos, planos y demás información que desee incluir EL OFERENTE. Si EL OFERENTE considera, puede ampliar o adicionar formularios siempre y cuando contribuyan al mejoramiento de su oferta.
Todos los formularios deben presentarse en medio magnético en su formato de origen: Word, Excel, Project o similar
Página 15 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 1: SOLUCIONES Y METODOLOGÍA PROPUESTAS
El Oferente debe presentar las soluciones propuestas para la subestación solicitada, presentando como mínimo la descripción, configuración, diagramas unifilares y equipos.
Se debe explicar en forma amplia y clara la metodología propuesta para cumplir con el alcance de las labores, obras y servicios previstos en esta Solicitud Especial de Ofertas y la forma como desarrollara las actividades durante la ejecución del contrato.
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
Página 16 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 2: ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se debe explicar en forma concisa la organización de los recursos humanos e infraestructura ofertada; debe ser explícita la organización que actuará en Colombia.
Se debe incluir un organigrama donde se refleje la dirección, responsabilidades y las diferentes áreas de la división del trabajo, por sitios o frentes de trabajo, etc., para la ejecución de las actividades.
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
Recursos Humanos propuestos
1 Número de personal Técnico Administrativo
2 Nombre Posición actual Años de experiencia con la compañía
Página 17 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 3: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
El Oferente debe presentar el cronograma en Microsoft Project o Primavera detallando las diferentes actividades que se propone desarrollar para la ejecución de las actividades.
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
Página 18 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 4: PLAZO DE ENTREGA GARANTIZADO PARA ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL
El Oferente debe indicar el plazo de entrega garantizado para la entrada en operación comercial del Proyecto contado a partir de la Orden de iniciación dada por la Empresa
De igual manera debe presentar un resumen de las actividades principales a desarrollar incluyendo diseño, fabricación y entrega suministros, obras civiles, montaje, pruebas, puesta en servicio y entrega para operación comercial, con sus correspondientes tiempos estimados de ejecución, con base en el cronograma de actividades propuesto en el Formulario 3.
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
Página 19 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 5: RELACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y COORDINADOR PROPUESTOS
ÍTEM NOMBREVINCULO LABORAL
PP/ PC
CARGO/ACTIVIDAD PRINCIPAL A
DESARROLLAR
Indicar solamente el personal profesional y técnico a nivel superior.
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
PP: Personal de planta PC: Personal por contratar
Página 20 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 6: EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
OFERENTE: _________________________ OFERTA: __________
NOMBRE : PROFESIÓN :MATRICULA PROFESIONAL : FECHA DE GRADO :
ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍASUNIVERSIDAD ESPECIALIZACIÓN AÑO DE
GRADOTITULO
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:
EMPRESA/CONTRATO PROYECTO
FECHAINICIO (mes-año)
FECHATERMINA (mes-año)
CARGO / ACTIVIDADES PRINCIPALES
DESARROLLADAS
Cargo a desempeñar en el proyecto :
NOTA: Relacionar únicamente la experiencia en labores similares a los trabajos objeto de la presente Solicitud Especial de Ofertas y aplicable para el cargo que se propone desempeñar. Indicar los proyectos a partir de la fecha más reciente.
Anexar las correspondientes hojas de vida. La Empresa se reserva el derecho de solicitar las certificaciones de los trabajos similares.
Página 21 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 7: RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE
A continuación, indique los proyectos aplicables y que se describen en el Formulario 8 – Experiencia del Oferente durante los últimos diez (10) años
PROYECTO CLASEFECHA
TERMINACIÓN PROPIETARIO CANTIDAD DE BAHÍAS
Inserte hojas si es necesario
CLASE: EPC: Engineering, Procurement and Construction o Proyecto llave en manoOtro: Modalidad diferente a EPC
Página 22 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 8: EXPERIENCIA DEL OFERENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS
Describir los proyectos que demuestren la experiencia específica adquirida en el desarrollo de proyectos iguales o similares (diseño, suministro, montaje, pruebas y puesta en operación de subestaciones en tensiones de 230kV o más), realizados en los últimos diez (10) años, utilizando el siguiente formato para cada proyecto.
INFORMACIÓN GENERAL
Objeto del proyecto _____________________________________________Descripción ____________________________________________________________________________________________________________Localización _____________________________________________Fecha de iniciación ________________________Fecha de terminación _________________________Cantidad de bahías ____________________Obras principales: _____________________________________________________________________________________________________________
Parte del proyecto ejecutado por el Oferente (%) ____________El trabajo fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal Si ( ) No ( )Porcentaje de participación en la obra % ( ) (El estipulado en el contrato del Consorcio o Unión Temporal)
DATOS DE CONFIRMACIÓN
Nombre del directivo del Contratante encargado del proyecto: ______________ _______________________________________________________________Cargo: _________________________________________________________Teléfono e e-mail: ________________________________________________
Sólo se tendrá en cuenta esta experiencia cuando el avance de obra sea superior al 50%(Diligenciar este formato para cada proyecto)
En adición a la información consignada en los formularios, el Oferente debe anexar a la oferta las certificaciones de los propietarios de cada una de las obras con la información necesaria y suficiente que acredite la experiencia relacionada.
NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LAS CERTIFICACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS.
Página 23 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 9: SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS
Si el Oferente desea subcontratar, deberá consignarlo a continuación, señalando los ítems que desea subcontratar e incluyendo la información del subcontratista (nombre, dirección, infraestructura técnica, experiencia en la actividad que desea ejecutar, adjuntando los certificados de los sistemas de gestión de calidad correspondientes, autorización para ofrecer el producto, etc. (según sea el caso)).
Se debe presentar este Formulario para cada Grupo según se definió en el numeral 1.2 (Objeto).
Se exceptúa de esta obligatoriedad, la información relacionada con la Subcontratación de Mano de Obra no Calificada con Personas Naturales o Jurídicas de la región.
Página 24 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
FORMULARIO 10: REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA
El Oferente debe hacer una presentación de la organización actual de su representante en Colombia en cuanto a su infraestructura técnica, administrativa, legal, financiera, etc., incluyendo el servicio post-venta, que se considere relevante para el desarrollo de las actividades del proyecto en Colombia.
Página 25 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.12 DESVIACIONES, EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES
El Oferente debe indicar en este formulario, en forma precisa, todas las desviaciones a las especificaciones técnicas y a las condiciones generales de la Solicitud Especial de Ofertas.
Si el Oferente no presenta desviaciones, así debe manifestarlo en el presente formulario.
Si el Oferente presenta desviaciones en lugar diferente al presente formulario, LA EMPRESA podrá exigir en caso de celebrar contrato, el cumplimiento de lo estipulado en la Solicitud Especial de Ofertas.
Las desviaciones que se hagan en lugar diferente al presente formulario se tendrán como no escritas y en el evento de una celebración de contrato, el Oferente no podrá aducirlas a su favor.
Las desviaciones y excepciones que no sean expresamente aceptadas por LA EMPRESA, se entienden desestimadas.
Página 26 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.1.14 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL OFERENTE
(Estos documentos pueden ser consultados en la página web de la Empresa)
El oferente declara conocer el DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS y declara su aceptación al mismo, las Políticas Corporativas del Grupo de Energía de Bogotá, los Diez Principios universales del Pacto Global de las Naciones Unidas suscritos por LA EMPRESA, así como la Circular No. 0002 del 29 de abril de 2010, expedida por la Secretaría General de la Empresa, y la circular 001 del 21 de enero de 2011, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno, la composición de las sociedad que forman parte del Grupo de Energía de Bogotá, así como los demás documentos relevantes publicados en la página web de la EMPRESA.
Firma
______________________________Representante legal
Página 28 de 29
Solicitud Especial de Ofertas VT-SEO 3000001125-2014
4.2 OFERTA ECONÓMICA
La Oferta Económica está constituida por los siguientes formularios y deben incluirse en un
sobre aparte de la Oferta Técnica:
1. Información General Oferta Económica
2. Formularios Oferta Económica
3. Oferta Alternativa Económica
4. Aclaraciones de la Oferta Económica
5. Anexos a la oferta económica
4.2.1 INFORMACIÓN GENERAL OFERTA ECONÓMICA
SOLICITUD ESPECIAL DE OFERTAS: ………………………………..
OFERTA N° …………………………………..
PROPONENTE: ________________________
PRECIOS FIJOS: SI _______ NO_________
ACEPTA LA FORMA DE PAGO: SI____________NO_________
NOTA:En caso de discrepancia entre esta información y la contenida en los formularios correspondientes, prevalecerá la última.
4.2.2 FORMULARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO 13: PROPUESTA ECONÓMICA – OFERTA ALTERNATIVA
Si el OFERENTE presenta oferta alternativa, debe describir a continuación, en forma precisa, cual es la propuesta ECONÓMICA de su Oferta alternativa.
Para la Oferta Alternativa deberá diligenciar los Formularios que considere necesarios para evidenciar los precios y evaluar la oferta.
4.2.3 ACLARACIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA
El Oferente debe indicar en este formulario las aclaraciones a la Oferta Económica.
Página 29 de 29