AVISO DE CONVOCATORIA

ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N 01-2012-MPPC/CEP

BASES DE ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N 01-2012-MPPC/CEPPRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIN DE LA OBRA

CREACION DE LA ALAMEDA EN EL JIRON COMERCIO EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CORACORA, MAYO 2012.

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN

(ESTA SECCIN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)CAPTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN1.1 CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el Artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N 140-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE.

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber acreditar estar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razn social (persona jurdica), nmero de RUC, domicilio legal, telfono.

De acuerdo con lo establecido en el artculo 52 del Reglamento, la persona natural o jurdica que desee ser notificada electrnicamente, deber consignar una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a travs del SEACE.

1.4 FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de tres (3) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas y observaciones presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artculos 54, 55, 56 y 57 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.La absolucin de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolvern consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones al OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

El Comit Especial, cuando corresponda, deber incluir en el pliego de absolucin de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisin de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccin a ms tardar al da siguiente de solicitada la elevacin por el participante.

NOTA 1 PARA EL COMIT ESPECIAL:Slo si el valor referencial es menor a 300 UIT se incorporar el siguiente prrafo:

ELEVACIN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a travs del SEACE ser no mayor de ocho (8) das hbiles. Este plazo es improrrogable y ser contado desde la presentacin de la solicitud de elevacin de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7 INTEGRACIN DE LAS BASES

El Comit Especial integrar las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccin, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si stas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, debern contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comit Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el Artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.1.8 FORMA DE PRESENTACIN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTASTodos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin efectuada por traductor pblico juramentado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento o su traduccin no es subsanable.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 01). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal (Formato N 01).

1.9PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

NOTA 2 PARA EL COMIT ESPECIAL:En caso de convocarse segn relacin de tems, deber incluirse lo siguiente: Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor.

El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser as, devolver la propuesta, tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanacin de la propuesta tcnica, se proceder de acuerdo al Artculo 68 del Reglamento.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta econmica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

b) Garanta de seriedad de oferta. NOTA 3 PARA EL COMIT ESPECIAL:En caso de convocarse segn relacin de tems, deber incluirse lo siguiente:Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente

1.11 EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica

: 100 puntos

1.11.1 Evaluacin Tcnica

Se verificar que la propuesta tcnica contenga los documentos de presentacin obligatoria y cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial les aplicar los factores de evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.11.2 Evaluacin Econmica

Si la propuesta econmica excede en ms del 10% o es menor al 90% del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i= Propuesta

Pi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

NOTA 4 PARA EL COMIT ESPECIAL:En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deber incluirse la siguiente disposicin: El Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

NOTA 5 PARA EL COMIT ESPECIAL: Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento deber incluirse lo siguiente: La propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.12 ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin y el puntaje tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se efectuar de conformidad con lo indicado en el numeral 1.10.3 de la presente seccin.

El Presidente del Comit Especial anunciar la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a travs del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el Artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario.

Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicar en el SEACE al da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPTULO II

SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

2.1RECURSO DE APELACIN

A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presentar ante la Entidad que convoc el proceso de seleccin que se impugna, y ser conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccin, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal ser competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de seleccin de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacin pblica.

2.2PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. CAPTULO III

SUSCRIPCIN DEL CONTRATO3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deber, dentro del plazo de dos (2) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgndole el plazo establecido en las Bases, el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacin requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 148 del Reglamento.

NOTA 6 PARA EL COMIT ESPECIAL:

Las Entidades podrn citar al ganador de la buena pro a travs del SEACE. En caso que la Entidad opte por esta forma de notificacin deber consignarse el siguiente prrafo:

La citacin al postor ganador de la buena pro para la suscripcin del contrato se notificar de manera electrnica a travs del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

Garanta de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidacin final;

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratacin, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

Anlisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econmica;

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;

Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacin de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

Calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacin y se efecte el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que debe presentar el contratista debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica al slo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. 3.4 DE LAS GARANTAS

3.4.1. GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores debern presentar la garanta de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, segn el monto establecido en las presentes Bases. El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocup el segundo lugar estn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolver las garantas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcin del que ocup el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcin del contrato.

El plazo de vigencia de la garanta de seriedad de oferta no podr ser menor a dos (2) meses computados a partir del da siguiente de la presentacin de las propuestas. Esta garanta puede ser renovada.

3.4.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.Alternativamente, las micro y pequeas empresas podrn optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo, siempre que:

El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) das calendario

El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones peridicas en funcin al avance de la obra.3.4.3. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso. 3.5 EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la atencin de la obra requerida y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos 165 y 168 del Reglamento.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO3.7 DEL PRECIOLa oferta ser formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendr en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas sern ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarn sujetas a reajustes, de acuerdo a la frmula polinmica considerada en el expediente tcnico y en aplicacin de los ndices Unificados de Precios de la Construccin que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta tcnica, el cual ser un ingeniero o arquitecto colegiado, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hbil en el ejercicio de la profesin.El residente de obra, por su sola designacin representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del Residente solo proceder previa autorizacin escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerar aprobada la solicitud. El reemplazante deber reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR (segn sea el caso) Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. Recibir todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn estrictamente relacionadas con sta.

NOTA 7 PARA EL COMIT ESPECIAL:De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento: Ser obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo.

3.10 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrir el Cuaderno de Obra, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los nicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deber tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecucin de la obra, el original quedar en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacin el Inspector/Supervisor o el Residente, segn quien sea el que efecte la anotacin. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harn directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicacin escrita.

3.12 ADELANTOS Slo en el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deber incluirse las siguientes disposiciones:

3.12.1 ADELANTO DIRECTOLa Entidad entregar al Contratista, dentro de los siete (7) das naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garanta y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) das siguientes de la suscripcin del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSSe otorgar para la adquisicin de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garanta.

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRAEl plazo de ejecucin de obra inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artculo 184 del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, segn corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente tcnico de obra completo.

c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra.

d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacin

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artculo 187 del Reglamento.

NOTA 8 PARA EL COMIT ESPECIAL:

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecucin contractual iniciar al da siguiente de cumplirse todas las dems condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Tcnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucin de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas estn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccin o en la formalizacin del contrato, as como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artculos 1774 del Cdigo Civil.3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil y en el artculo 50 de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garanta y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) aos.

Todos los dems aspectos relativos al presente proceso de seleccin, contratacin, construccin, ejecucin, recepcin de obra, liquidacin de obra, etc., no contemplados en esta seccin o en las Bases se regirn por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALESTodos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las presentes Bases se regirn supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN

(En esta seccin la Entidad deber completar la informacin exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)CAPTULO I

GENERALIDADES1.1ENTIDAD CONVOCANTENOMBRE:Municipalidad Provincial de Parinacochas

RUC N

:20182177670.

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Bolognesi S/N Coracora, Provincia de Parinacochas, Departamento de Ayacucho, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de seleccin y la ejecucin contractual.1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la ejecucin de la obra CREACION DE LA ALAMEDA EN EL JIRON COMERCIO EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1500,898.09 (Un Milln Quinientos Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 09/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de (La antigedad del valor referencial no deber exceder de los seis (6) meses desde la fecha de determinacin del presupuesto de obra consignada en el expediente tcnico).

Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor ReferencialValor Referencial110% del Valor Referencial

(Un Milln Trecientos Cincuenta Mil Ochocientos Ocho con 28/100 nuevos soles)

S/. 1350,808.28

(Un Milln Quinientos Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 09/100 nuevos soles)

S/. 1500,898.09

(Un Milln Seis cientos Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y Siete con 89/100 nuevos soles)

S/. 1650,987.89

Las propuestas que excedan en ms del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite antes establecido, se deber contar con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artculo 76 del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

NOTA 1 PARA EL COMIT ESPECIAL: De conformidad con los artculos 13 y 39 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin deber incluirse los valores referenciales, en nmeros y letras, de cada tem, as como sus lmites mnimos y mximos

Si el sistema de contratacin es a precios unitarios debern indicarse los precios unitarios del presupuesto.

En caso de procesos de seleccin que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del mbito de aplicacin de la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deber tomarse en cuenta la Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sealado en el numeral 1 de la citada Disposicin, el valor referencial del proceso es nico y deber incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del objeto de contratacin, incluido el Impuesto General a la Ventas, determinado sobre la base del estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado por la Entidad.

De acuerdo con lo sealado en los numerales 2 y 3 de la misma Disposicin Complementaria Final, a efectos de verificar que las propuestas econmicas se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Ley y el Reglamento se establecer adems lo siguiente:

a) Para el caso del postor que goza de la exoneracin prevista en la Ley 27037, los montos que corresponden a dichos lmites, obtenidos sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

b) Para el caso del postor que no goza de la exoneracin prevista en la Ley 27037, los montos que corresponden a dichos lmites, obtenidos sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACINEl expediente de contratacin fue aprobado mediante.(colocar el instrumento con el cual se aprueba) el.(colocar la fecha de aprobacin).

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.1.8 MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

NO corresponde.1.9 REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

El requerimiento est definido en el Captulo III de la presente seccin.1.10 BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE.

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.1.11 LOCALIZACIN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en (Incluir la informacin que corresponda):

Localidad

:Cercado

Distrito

:Parinacochas

Provincia

:Parinacochas

Regin

:Ayacucho1.12 PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de la obra es de 135 das calendarios.

CAPTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

Convocatoria.: (Consignar fecha) Registro de Participantes: Del . al . Formulacin de Consultas y/u Observaciones a las Bases.: Del . al . Absolucin de Consultas y Observaciones a las Bases.: (Consignar fecha nica) Integracin de las Bases...: (Consignar fecha nica) Presentacin de Propuestas.......: (Consignar fecha nica)

El acto pblico se realizar en.......:(Consignar lugar exacto y hora)

Calificacin y Evaluacin de Propuestas: (Consignar fecha nica o perodo de evaluacin)

Otorgamiento de la Buena Pro...: (Consignar fecha nica)

El acto pblico se realizar en.: (Consignar lugar exacto y hora)

NOTA 2 PARA EL COMIT ESPECIAL:

Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicacin Directa Pblica, entre la convocatoria y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo diez (10) das hbiles y, entre la integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo tres (3) das hbiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizar en la Municipalidad Provincial de Parinacochas, sito en .., en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma S/. 100.00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacin.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases as como el da y hora de dicha recepcin.

NOTA 3 PARA EL COMIT ESPECIAL:

El costo por derecho de participacin no podr exceder el costo de reproduccin de las Bases.

2.3. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Municipalidad Provincial de Parinacochas, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N 01-2012-MPPC-CEP, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: .. (consignar correo electrnico).

2.4. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarn en acto pblico, en el xxxxxxxxxxxxx de la Municipalidad Provincial de Parinacochas, (Precisar la ubicacin de la Oficina o sede donde se llevar a cabo la presentacin de propuestas), en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de notario o juez de paz (en los lugares donde no exista notario).

Las propuestas se presentarn en dos sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA N 01-2012-MPPC/CEP, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA:Se presentar en un (1) original y dos copias El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra. ii) Declaracin Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados - Anexo N 01.

iii) Declaracin jurada y documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin. El Comit verificara que lo declarado se encuentre respaldado con la presentacin de documentacin que sustente, el personal su capacitacin, la propiedad de los equipos, maquinarias, vehculos y todo lo requerido mediante tarjeta de propiedad y los contratos de alquiler con sus respectivos comprobantes de pago (facturas) y/o ttulo de propiedad o de posesin, que acrediten la tenencia y/o propiedad del arrendatario y/o propietario de los equipos y maquinarias. Si el postor previo estudio y anlisis del Captulo III de las Bases, no cumple con lo solicitado en los requerimientos tcnicos mnimos de la presente Base, su propuesta ser DESCALIFICADA.

iv) Declaracin jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo N 02.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio.

v) Declaracin Jurada del Plazo de Ejecucin. Anexo N 03.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. Anexo N 04La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades. vii) Declaracin Jurada de no encontrarse ejecutando otra obra de tal modo que supere su capacidad de contratacin y/o tener obras inconclusas actualmente dentro del mbito del territorio nacional. El Comit Especial, el responsable del rgano de Contrataciones o los postores participantes de corroborar lo contrario tomara las acciones correspondientes. (En caso de presentarse un Consorcio, esta Declaracin Jurada ser presentada por cada integrante del Consorcio)

viii) Consignar cualquier otra documentacin que sea necesaria para la participacin de los postores.MUY IMPORTANTE:La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin de la propuesta.

Documentacin de presentacin facultativa:

i) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa -REMYPE, de ser el caso.

ii) Para la acreditacin de los factores Experiencia en obras en general y Experiencia en obras similares deber requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcin y conformidad.

iii) Para la acreditacin del factor Experiencia y calificaciones del personal propuesto deber requerirse: Copia simple de contratos con conformidad, constancias o certificados.

iv) Para la acreditacin del factor Cumplimiento en la ejecucin de obras, deber requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor. v) Consignar cualquier otra documentacin que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacin.SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:i) Oferta econmica en letras y nmeros, el cual deber incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N 05, el que no podr tener borradura alguna, enmendadura o correccin, caso contrario se considerar como no presentada.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. El monto total de la Propuesta ser en nuevos soles.ii) Garanta de seriedad de oferta por un monto de 1%, equivalente a la suma de S/. 15,008.98 (consignar el monto de la garanta de seriedad de oferta, el que en ningn caso ser menor al uno por ciento (1%) ni mayor al dos por ciento (2%) del valor referencial)

NOTA 4 PARA EL COMIT ESPECIAL:

En el caso que el clculo del monto de la garanta de seriedad de oferta corresponda a una cifra con ms de dos decimales, deber considerarse, en el caso del lmite mnimo (1%) solo hasta el segundo decimal inmediato superior, y en el caso del lmite mximo (2%) solo hasta el segundo decimal, sin efectuar redondeo alguno, puesto que de lo contrario estara excedindose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacin estatal.

2.6 Determinacin del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

c1 =Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.70c2 =Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.302.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATOAdicionalmente, conforme a los artculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podr requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Original de la constancia de CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION expedida por el RNP

d) Original de la constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el estado.

e) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta tcnica

f) Entregar el calendario de avance de obra valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos econmicos establecidos con el plazo de ejecucin del contrato y sustentado en el programa de ejecucin de obra (PERT CPM).

g) Entregar el calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de la obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

h) Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, (obra sujeto a sistema de suma alzada).

i) Copia de DNI del Representante Legal;

j) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

k) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

l) Copia del RUC de la empresa;

m) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

n) Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deber presentar una Carta Fianza (sealar tipo de garanta, por ejemplo, carta fianza o pliza de caucin) para efectos de garantizar lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato

Prestaciones accesorias (de ser el caso).2.8PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la suscripcin del contrato en el plazo de 10 das hbiles (la Entidad deber sealar el plazo correspondiente). La citada documentacin deber ser presentada en la Municipalidad Provincial de Parinacochas (Indicar lugar y direccin exacta a donde deber dirigirse el postor ganador). CAPTULO III

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOSTERMINOS DE REFERENCIA

1.- OBJETO

Es materia de la convocatoria la ejecucin de la obra CREACION DE LA ALAMEDA EN EL JIRON COMERCIO EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2.- UBICACIN

La obra se encuentra localizada en:

Localidad

:Cercado

Distrito

:ParinacochasProvincia

:Parinacochas

Regin

:Ayacucho3. CONSTRUCCION DE LA OBRA

La Construccin de la obra ser desempeada por una persona natural o jurdica en adelante denominada EL CONSTRUCTOR, para el desarrollo de las actividades del contrato de ejecucin de obra, EL CONSTRUCTOR, deber cumplir los siguientes requerimientos tcnicos mnimos:

4.TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

4.1 ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El constructor debe contar con capacidad tcnica adecuada y suficiente para ejercer sus funciones de acuerdo a la especialidad.

El constructor debe verificar que el proyecto se realice de acuerdo al expediente tcnico aprobado por la Gerencia de Obra y Desarrollo Urbano y Transporte, es responsable de la correcta aplicacin de los fondos financiados de acuerdo a los trminos del convenio, cdigo civil, cdigo penal y dems dispositivos conexos.

El Constructor brindar totalmente los servicios necesarios para la Ejecucin de la Obra.

Estos servicios comprendern todo lo relacionado con la construccin, control tcnico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra mencionada anteriormente.

Sin exclusin de las obligaciones que corresponden, conforme los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Ejecucin y Control de esta Obra obliga a:

Revisar el Expediente Tcnico y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones a que hubiere lugar, presentando la Compatibilidad de la obra con el expediente tcnico.

Elaborar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de Adquisicin de Materiales y Utilizacin de Equipos Mecnicos y el Calendario de Utilizacin del Adelanto Directo, que el presentar a la Entidad a la firma del Contrato.

Utilizacin del Adelanto Directo que el Contratista ha presentado a la firma del contrato, segn el Calendario de Utilizacin del Adelanto Directo.

El Contratista ejecutar la obra de acuerdo a lo contemplado en el expediente tcnico y sus especificaciones tcnicas constructivas.

Brindar facilidades para que la Supervisin pueda realizar el control, la fiscalizacin e inspeccin de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Tcnicas y en general con toda la documentacin que conforma el Expediente Tcnico, cumpliendo con las Normas de Construccin y reglamentacin vigente.

Optimizar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las Obras las cuales deben cumplir con las Especificaciones Tcnicas, indicadas en el expediente tcnico.

Ejecutar el Avance de las Obras a travs de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusin.

Ejecutar el control fsico y econmico de la Obra, efectuando detalladamente y oportunamente la medicin en la planilla de metrados y valorizacin de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacin de programas de computacin.

El los Contratistas cumplan con las normas de seguridad, tanto en la ejecucin de la obra, como con el personal involucrado, que debern reflejarse en las tomas fotogrficas respectivas.

El Contratista estar sujeto a la Inspeccin y verificacin permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos en obra, as como el control fsico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Adems deber presentar a la Entidad una relacin de los equipos y maquinaria que permanecern en obra.

Mantener la estadstica general de la obra y preparar los Informes Mensuales que debern presentar como mximo dentro de los 10 das calendarios finalizado el mes, los cuales debern indicar detalladamente los avances fsicos, financieros y gastos reportados, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Realizar las muestras de suelos, canteras y compatibilizar los diseos en general; en caso necesario coordinar con el Supervisor, tomando las previsiones, buscando alternativas o soluciones.

Durante la etapa previa a la ejecucin de la Obra, el Contratista tomar en cuenta para la conservacin ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Tcnicas del Proyecto.

Trazo, Nivelacin y Replanteo, verificacin y ejecucin de los trazos y niveles topogrficos en general.

Utilizar tecnologa de punta, en lo referente a los sistemas constructivos que se usen para ejecutar la Obra y coordinar sobre los aspectos constructivos con el Supervisor de Obra.

Elaborar y Efectuar con el Supervisor, el control de los trabajos ejecutados para la Recepcin de Obra, de acuerdo a los plazos establecidos en el artculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo suscribir el acta de terminacin de obra

Efectuar el Informe Final de la Obra y la Liquidacin de la misma, en coordinacin con el Supervisor, de acuerdo a los plazos establecidos en el artculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo suscribir el acta de transferencia de la obra para la operacin y mantenimiento del sistema.

Verificar la compatibilidad de los documentos del expediente tcnico entre si y el proyecto con el terreno donde se ejecutara la obra y emitir declaracin jurada de compatibilidad.

Con relacin a la compatibilidad y la presentacin de la declaracin de la compatibilidad de la obra, esta se realizara conjuntamente con el supervisor de la obra y un representante de la Municipalidad Provincial de Parinacochas.

Brindar facilidades de supervisin y revisin a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Transporte para realizar acciones de fiscalizacin de la obra en visitas inopinadas.

El contratista de acuerdo al cronograma de avance fsico y financiero deber adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra en el plazo previsto.

Abrir el cuaderno de obra respectivo el que deber ser legalizado, cautelar su adecuado uso y permanencia en obra bajo responsabilidad del residente de obra.

Participar en la entrega de terreno a los representantes.4.2 . INFORMACION GENERAL PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA CREACION DE LA ALAMEDA EN EL JIRON COMERCIO EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ASPECTOS GENERALES: MEJORAMIENTO DE CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE CALLES.4.3 . ACTIVIDADES ESPECFICAS DEL CONTRATISTA.

A continuacin se presenta una relacin de las actividades que el Contratista desarrollar durante el proceso de ejecucin de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacin de actividades.

Los Servicios de Consultora de Obras del presente Proceso de seleccin y adjudicacin directa selectiva, estn dirigidos a alcanzar una eficiente construccin de las obras a ejecutarse conforme a los documentos contenidos en las Bases de la Licitacin de la Obra, las Bases de la Supervisin, el Contrato de Supervisin, el Contrato de Obra suscrito con el Contratista, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

4.3.1 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

En funcin a las metas enunciadas y en concordancia con el expediente tcnico, los servicios del Contratista abarcaran los siguientes aspectos:

1.- OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

2.- PAVIMENTO RIGIDO

3.- CONSTRUCCION DE VEREDAS

4.- SEALIZACION Y RECONEXION DE INSTALCIONES SANITARIAS

4.4 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

La ejecucin de la obra CREACION DE LA ALAMEDA EN EL JIRON COMERCIO EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, a ser realizados por el Contratista, se refieren fundamentalmente al cumplimiento de las actividades contractuales mencionadas en el numeral 4.3 y 4.3.1 precedente, las mismas que se detallan ampliamente en el expediente tcnico: 4.4.1 ADMINISTRATIVAS

Las tareas que el Contratista deber realizar dentro de esta accin comprenden:

i) El Contratista debe emplear el Personal Profesional y Tcnico consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones justificadas, a dicho personal de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucin de Obra;

ii) Adquirir las plizas de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucin de Obra;

iii) Actualizacin permanente de la garanta por anticipos (directo y/o materiales) y la garanta de cumplimiento especificadas en el Contrato de Ejecucin de Obra y coordinar con el Supervisor, conforme sea necesario, la liberacin parcial o total o la ejecucin de dichas garantas;

iv) Revisar y dar conformidad o compatibilidad al Expediente Tcnico y a los Planos para ejecucin de obra y presentarlos al Supervisor (10 das calendarios para aprobacin);

v) Construir los lugares de trabajo y las casetas, talleres, depsitos de materiales y combustibles, talleres y depsitos de equipo mecnico y dems instalaciones, construccin de ambiente especial de fulminante y equipos explosivos, eliminando los riesgos de lesiones personales o muerte y de prdidas o daos a la propiedad de terceros, a las obras, planta, materiales y equipos y al medio ambiente;

vi) Verificar los sitios de explotacin de canteras y desecho de escombros; usndolos de forma tal que se elimine o minimice los riesgos de daos a la propiedad de terceros y al medio ambiente;

vii) Mantener en las oficinas locales de obra, archivos actualizados de los planos y Especificaciones Tcnicas y del Programa de Ejecucin de Obra, y sus correspondientes modificaciones, de las liquidaciones mensuales aprobadas, de los controles topogrficos y pruebas de calidad de obra realizados, as como de la correspondencia cursada con el Contratante y Contratista y, en general toda la informacin relacionada con la ejecucin de las obras.

viii) Realizar las pruebas de rotura de concreto para la obra, en coordinacin con el Supervisor de Obra.

ix) El contratista deber de aperturar una Oficina de Enlace en la Ciudad de Parinacochas, para cualquier coordinacin con la entidad Contratante; debiendo contar con toda la informacin de la obra en ejecucin.4.4.2 CALIDAD DE EJECUCIN DE LA OBRA

Las tareas que el Contratista deber realizar dentro de esta accin comprenden:

i) Revisar los planos aprobados y proponer con anticipacin al Contratante las modificaciones de diseo que considere pertinentes para optimizar el funcionamiento de las obras;

ii) Revisar las especificaciones tcnicas aprobadas y proponer con anticipacin al Contratante las modificaciones que considere pertinentes para mejorar la calidad y seguridad de las obras;

iii) En coordinacin con el Supervisor de Obra, determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos del expediente para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucin, e implementar dichos ajustes.

iv) En coordinacin con la Supervisin determinar los ajustes y complementaciones necesarias en las especificaciones tcnicas aprobadas para asegurar que los materiales, equipos y procedimientos constructivos empleados en las partidas de trabajo se adecuen a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucin, e implementar dichos ajustes;

v) En coordinacin con el Supervisor, revisar y verificar en campo los aspectos crticos de diseo del proyecto, realizar las acciones necesarias y participar en la entrega del terreno, e iniciar las obras.

vi) Efectuar los controles topogrficos necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados y coordinar con el Supervisor para implementar las correcciones de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas;

vii) Presentar al Supervisor el instrumental topogrfico que se emplea en la obra, para verificar el estado operativo de dichos equipos y asegurar el ptimo funcionamiento de dicho instrumental.

viii) Brindar facilidades al Supervisor para que verifique la calidad de los materiales, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones de cimentacin de las estructuras, comprobar los diseos de mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas aprobadas por el Contratante y normas tcnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones debidas sobre la correccin de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas;

ix) El contratista ejecutara las obras estrictamente de acuerdo al expediente tcnico, planos, especificaciones tcnicas y en general con toda la documentacin que conforman el Expediente.

x) Mantener adecuada y permanentemente actualizado el Cuaderno de Obras y que ste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado. Anotar en el citado cuaderno la autorizacin para la ejecucin de partidas, as como las observaciones y aprobaciones de los materiales adquiridos, los requerimientos de ensayos de calidad de los materiales, las consultas y absoluciones que se produzcan en las obras, y todas las dems ocurrencias relacionadas con la ejecucin de las obras;

xi) Retiro de materiales que hayan sido rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Tcnicas, as como demoler las obras mal ejecutadas.

xii) Contratar profesionales idneos como Residente de Obra, Ingenieros especialistas, Asistentes del Residente de Obra y resto del personal profesional, previa evaluacin.

xiii) Solicitar al Supervisor el certificado de terminacin de obra, cuando las obras estn terminadas;

xiv) Debe elaborar y entregar los planos finales de obra actualizados (Post construccin) y los manuales de operacin y mantenimiento especificados en el Contrato de Ejecucin de Obra.

xv) Las pruebas o anlisis de calidad de los materiales y de los trabajos a realizar, debern ser realizados en laboratorios de seriedad garantizada o en laboratorios propios o en donde seale el Supervisor.

4.4.3 PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

Las tareas que el Contratista deber realizar dentro de esta accin comprenden:

i) Establecer un sistema de ejecucin de obras y del comportamiento de los factores que lo influencian que permita conocer anticipadamente la existencia de eventuales factores de retraso y disponer las medidas que se deber adoptar para eliminar dichos factores o mitigar sus efectos;

ii) Elaborar y presentar el Programa de Ejecucin de Obras, que ser aprobado por el Supervisor, que contenga los mtodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos, la secuencia y el calendario de ejecucin de todas las actividades relativas a las obras; adecuados a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el trmite de la primera valorizacin de obra.

iii) El contratista deber asegurar el estricto cumplimiento del Contrato de Obra, en especial del Calendario de Avance de Obra y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucin de los trabajos, salvo causales de fuerza mayor que deber informar al Contratante.

iv) Presentar al Supervisor, cuando el Contratante as lo requiera, propuestas para conseguir la aceleracin del Programa de Ejecucin de Obra, evaluar dichas propuestas y someterlas a consideracin del Contratante para su aprobacin;

v) Solicitar la Recepcin de la Obra, una vez concluidas su ejecucin, con la aprobacin del Supervisor y luego de levantar las observaciones a que hubiera lugar; para que la municipalidad provincial de Parinacochas, proceda a la Recepcin de la Obra ejecutada.

vi) Estar presente, durante la Recepcin de la Obra y en las pruebas hidrulicas, con el Supervisor y los miembros del Comit de Recepcin.

vii) Elaborar y presentar la Memoria Valorizada y los Planos de Replanteo de las obras ejecutadas, al Supervisor para su revisin y aprobacin respectiva.

viii) Presentar al Supervisor, la propuesta de la demora en el inicio o avance de cualquier actividad relativa a las obras, cuando el Contratante as lo solicite;

ix) Realizar reuniones de coordinacin administrativa con la Supervisin con el objeto de analizar el Programa de Ejecucin de Obras y resolver los asuntos pendientes, anotando en cuaderno de obra, un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y al Contratante;

4.4.4 CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIN DE OBRA

Las tareas que el Contratista, deber realizar dentro de esta accin comprenden:

i) Presentar las garantas bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisicin de materiales, las que se deben ajustar a las disposiciones del Contrato de Ejecucin de Obra y solicitar al Contratante el pago del correspondiente anticipo;

ii) El Contratista debe utilizar los anticipos recibidos, para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilizacin que se requieran especficamente para le ejecucin del Contrato de Ejecucin de Obra;

iii) Las Valorizaciones del valor de los trabajos de construccin ejecutados por avance de obra sern mensuales, se elaborarn conjuntamente con el Supervisor y este lo presentar al Contratante dentro de los primeros cinco (5) das del perodo siguiente al que corresponde la valorizacin, la misma que se har, con base a los metrados ejecutados hasta el ltimo da de cada mes y los precios unitarios del valor referencial, acompaando la justificacin en hojas de metrados y grficos explicativos, cuyo diseo y caractersticas sern definidos por la Supervisin. Cualquier desfase en la fecha de presentacin de la valorizacin, respecto a lo establecido anteriormente, conllevar a la aplicacin de la multa correspondiente;

iv) Ajustar, cada vez que sea necesario conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucin de Obra y reglamentacin vigente, las actividades de los rubros de trabajo especificados en el Programa de Obra;

v) Evaluar las consecuencias de las variaciones de obra solicitadas por el Contratista y determinar el costo y las cantidades de obra correspondientes de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucin de Obra;

vi) Presentar las solicitudes de reconocimiento de eventos de fuerza mayor, para su evaluacin y si fuera el caso, determinen el monto en que deber incrementarse el precio del Contrato de Ejecucin de Obra por concepto de estos eventos reconocidos conforme a las disposiciones del referido contrato;

vii) Presentar para su revisin, las variaciones presupuestales, conforme a las disposiciones del mismo, cuando el monto del Contrato de Ejecucin de Obra se ve afectado por cambio en la normatividad de los impuestos, derechos y otros gravmenes, durante el perodo de ejecucin de obra;

viii) En caso de que se incurra en demoras de la ejecucin de la obra en las fechas previstas, estar sujeto a la aplicacin de penalidades cuyo monto ser determinado por la Supervisin.

ix) Elaborar y presentar la memoria final y la Liquidacin de Obra para su pago respectivo, de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Ejecucin de Obra.

x) Cualquier perjuicio econmico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo trmite de pago para la ejecucin de la obra, imputable al Supervisor ser de su cargo.

y) Asimismo sern de cargo del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el presente Contrato, y dems disposiciones legales vigentes.

4.5. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONTRATISTA.

La Entidad proporcionar apoyo al CONTRATISTA en las coordinaciones que realice ste con otros sectores, para la ejecucin de la obra y toda la informacin necesaria de manera que le permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los Alcances de los Servicios.

4.6. DOCUMENTACIN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIN QUE DEBER PRESENTAR EL

CONTRATISTA DURANTE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS.

El Constructor deber presentar a la Entidad la siguiente documentacin, durante la prestacin de servicios:

INFORME INICIAL

Para la presentacin del Informe Inicial de Compatibilizacin, el cual contempla la revisin del Proyecto, verificacin in situ de los estudios de suelos, y otros estudios, etc. (requisito para el pago de la primera armada), formulando conclusiones y recomendaciones, con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularn dentro del perodo de ejecucin, as como la definicin de las marcas y tipos de materiales a usar.

El informe inicial se presentar a los 15 das calendarios de otorgados la Buena Pro.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales por avances, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

INFORMES MENSUALES

Informes de las actividades Tcnico-Econmico-Administrativo de las Obras, los cuales debern ser entregados conjuntamente con la Valorizacin del mes.

INFORMES ESPECIALES

Debern ser presentados oportunamente, pudindose presentar:

a) Informes solicitados por la Entidad dentro del plazo que se indique. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecer el nuevo plazo de presentacin del Informe.

b) Informe de oficio sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que requieran decisin o resolucin de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que sern cursadas dentro del trmino de la distancia.

En los Informes Mensuales que tienen carcter de reporte, har un recuento de la accin tomada.

INFORME FINAL

a) Incluir la medicin final de la obra y evaluacin del Contratista, a criterio del Supervisor.

b) Revisin y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra, Certificados de calidad de los materiales y Ensayos.

c) El Informe Final incluir las recomendaciones para la conservacin de la Obra y de proteccin ambiental (elaboracin del manual de Operacin y Mantenimiento del Sistema).

d) El Informe Final incluir un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD), en la cual se muestre todo el proceso constructivo y panormico de la Obra, desde el inicio hasta su finalizacin.

EL SUPERVISOR alcanzar la documentacin necesaria para la Liquidacin del Contrato de Obra.

e) El informe final se presentara a los 15 das de culminada la obra, previa expedicin del

Certificado de Terminacin de obra dado por el Supervisor.

INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA

Incluir toda la documentacin generada durante la ejecucin de la obra4.4 INFORMACIN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Entidad proporcionar al Contratista toda la informacin necesaria disponible con relacin al Proyecto, incluidos el expediente tcnico y adems documentos administrativos.

4.8 FORMA DE PAGO

El servicio de la Ejecucin de la Obra ser pagada en Valorizaciones Mensuales, cada una equivalente al monto contractual dividido entre el plazo de ejecucin de Obra (03 meses), resultando el pago mensual un valor constante.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse.

4.9 DURACIN

El Postor favorecido con la Buena Pro, se obligar a realizar las actividades descritas en los presentes trminos de referencia en el mismo plazo contractual.

4.10 ASPECTOS TCNICOS

Suscribir Acta de entrega de terreno con las comunidades involucradas

Suscribir Fecha de inicio de obra

Cuaderno de Obra

Cronograma de avance de obra

4.11 TERMINACIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

Fecha de terminacin de obras

Entrega de la obra: funcionabilidad y sostenibilidad de la obra, Suscribir Acta de entrega de obra

Liquidacin: sustento final de cuentas

Obra fsica ejecutada, reflejada con la valorizacin final de la obra

Contenido mnimo de documentos, para liquidacin de obra

Memoria descriptiva valorizada

Valorizacin final de la obra

Transferencia y recepcin de obra para operacin y mantenimiento

4.12 MODIFICACIN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL SNIP

DEDUCTIVOS

REFORMULACIN

5.0 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos 165 y 168 del Reglamento.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

5.0 SISTEMA DE CONTRATACIN

Suma Alzada

6.0 TIPO DE PROCESO DE SELECCIN

Adjudicacin Directa Pblica7.0 VALOR DE CONTRATACIN valor referencial

Valor tomado del expediente tcnico S/. 1500,898.09 Nuevos Soles

Los Requerimientos Tcnicos Mnimos solicitados para ser admitidos en el presente proceso son los siguientes:

El postor deber sustentar:

1. REQUISITOS MNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO:

1. PERSONAL PROFESIONAL

A. RESIDENTE DE OBRA:Arquitecto o Ingeniero Civil, con experiencia comprobada de haber trabajado como Residente y/o Supervisor de obras en General, con una experiencia mnima de doce obras en general, que debe de haber acumulado no menos de cinco aos (50 meses), acreditndolo mediante contratos y su respectiva conformidad. Asimismo deber demostrar una vida profesional no menos de veinticinco aos, contados desde la obtencin del ttulo profesional y su incorporacin al Colegio de Ingeniero o el que corresponda, la misma que deber ser sustentada mediante la copia del Ttulo Profesional, el Diploma de incorporacin al Colegio de Ingenieros y su Certificado de Habilitacin actualizado que deber encontrarse vigente a la fecha de presentacin de propuestas.

B. ASISTENTE DE OBRA:Ingeniero Civil con experiencia comprobada de haber trabajado elaborando expedientes de contratacin, residente, supervisor y/o Asistente de obras en general, con diez aos de experiencia, que deben ser acreditado mediante contratos, certificados u otro documento. Que deber de contar con Estudios en Maestra en Ingeniera Civil, Doctorado en Ingeniera Civil contar con diplomado en concreto armado con una duracin mnima de un mes y diplomado en ingeniera estructural , dichos estudios debern ser acreditados mediante copia de los diplomas o constancia de egresado correspondientes.

Presentar copia del Ttulo Profesional y el Diploma de incorporacin al Colegio de Ingenieros y certificado de habilitacin.

C. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA:

Debe ser como mnimo, Profesional Bachiller en Administracin y/o Ingeniera, con Estudios de Maestra en Gestin Empresarial, habiendo aprobado al menos el primer ciclo de estudios, la misma que sustentar con la debida constancia de ingreso y constancia de estudio; con estudios de diplomado en Contrataciones del Estado; haber aprobado por lo menos algn curso en Como Vender con xito al Estado, Gestin Estratgica de Compras Pblicas u otro emitido por el OSCE, acumulando un mnimo de 80 horas, con capacitacin en proyectos de inversin, administracin, gestin de recursos humanos, en informtica; con experiencia de siete Aos la en la administracin Pblica desde la obtencin del grado acadmico y Experiencia mnima de tres aos en la Administracin Privada, la misma que deber ser demostrada con los correspondientes certificado de trabajo u otro documento.

D. TOPOGRAFO:

Tcnico, egresado con estudios de topografa la misma que ser demostrado mediante constancia y experiencia en ejecucin de obras en general, debiendo de acumular al menos 1,000 das como topgrafo, que se contara a partir de la obtencin del Certificado y/o constancia de de Estudios,

Haber asistido como mnimo a dos cursos, seminarios y otros eventos de capacitacin en:

Auto desk Land Destoktop 2009 y Manejo de estacin total

E. MAESTRO DE OBRA

Que se acreditar con Titulo Profesional de Tcnico en Construccin Civil, con sus respectivas certificados de Actualizacin en Arquitectura e Ingeniera civil, en encofrados y/o cursos similares, constancias o certificado de trabajo con experiencia mnima 2.3 aos en ejecucin de obras en general.

2. REQUISITOS MNIMOS DE EQUIPO PROPUESTO:

Equipo mnimo requerido:

EQUIPOS:

Deber contar con los siguientes Equipos:

CANTIDADEQUIPOS

01Mezclador de concreto de 11p3

01Compactador Vibratorio Tipo Plancha 9 hp

01Vibrador de Concreto 5.5 hp 1 -

01Nivel Topogrfico Automtico Modelo AT 6,6

01Estacin Total Electrnica Modelo GPT 3205N,Adjuntar Certificado de calibracin

01Plotter HP

01Cmara Digital 12.2 megapixels

01Computadora

01Impresora HP

01Fotocopiadora

Nota: Los equipos indicados debern ser de igual o mejor caracterstica tcnica precisada.MAQUINARIAS:

Deber contar con las siguientes Maquinarias:

CANTIDADMAQUINARIAS

01Retroexcavadora Modelo 310 SG- 4x4 - 91HP- Brazo Extensible

01Comprensora de Aire Modelo 250 DPQJD Con Turbo

01Cargador Frontal Modelo L 120E con Cucharon 3.5 m3

01Camioneta 4 x 4 doble cabina, con turbo intercooler que no sea menor al ao 2011

01Camin Volquete de 15 m3 que no sea menor al Ao 2010

01Camin Cisterna Modelo HD270 Clase N3 Camin, que no sea menor al Ao 2010-

01Chancadora o trituradora de 10 x 16 con motor de 35 HP

01Concretera mvil con una capacidad mnima de 7 M3

Nota: Los vehculos mayores a tres aos debern tener su revisin tcnica vigente; as tambin todos los vehculos debern contar con su SOAT Vigente, Tarjeta de circulacin. Para acreditar el equipo mnimo podr presentarse documentos que acrediten la propiedad de los equipos, la posesin, compromiso de compra venta, documento de alquiler debidamente legalizado de los equipos que evidencien la disponibilidad de los equipos, en todos los casos deber adjuntarse las facturas y/o comprobantes de que acrediten la propiedad y corroboren las caractersticas tcnicas solicitadas.

Los equipos obligatoriamente cumplirn con las capacidades indicadas, contemplados en especificaciones tcnicas.

OBRAS GENERALES: Todas las construcciones y edificaciones a nivel de concluidas, ejecutadas con el Estado y Entidades Privadas.

OBRAS SIMILARES.- Se entiende como Obra Similar para efecto de la presente Adjudicacin Directa Publica, a las siguientes: Obras de Pavimentacin, Construccin de Veredas, Obras de Saneamiento, edificaciones, locales comunales, Cercos perimtricos, escuelas centros de salud, grifos, centros civicos.3. OTROS REQUERIMIENTOS

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armona con los procedimientos de la buena construccin y lograr su funcionalidad y correcta terminacin, es obligacin de los participantes:

a)Revisar detenidamente las Bases y los Trminos de Referencia y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacin de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, as como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entender que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las Bases y los Trminos de Referencia.

b)Efectuar una inspeccin detallada del terreno en el cual se va a ejecutar la obra materia de este proceso de seleccin y verificar su compatibilidad con el Expediente Tcnico. Asimismo, verificar los accesos, las fuentes de abastecimiento de agua, energa elctrica y las condiciones de trabajo, trnsito y reglamentacin de la zona, y todos los aspectos tcnicos necesarios, para que su propuesta cumpla los objetivos del Proyecto.

c)En caso el postor se presente en consorcio, cada uno o uno de los consorciados podr cumplir y acreditar uno o ms de los requerimientos tcnicos mnimos

El cumplir con los requerimientos tcnicos mnimos no genera puntaje, slo otorga derecho a continuar en el proceso.

4. LOCAL DE CONTRATISTA :

El contratista instalar una oficina de enlace en la ciudad de Parinacochas, para realizar coordinaciones con la Municipalidad Provincial, el mismo que deber estar implementado y tener toda la informacin de la ejecucin de la obra. As mismo en obra construir instalaciones donde funcione oficinas, almacenes y toda la logstica que la ejecucin de la obra as lo requiera.

La responsabilidad del Contratista brindara una garanta de acuerdo a la Ley de contrataciones del Estado.CAPTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

A. Factor Experiencia en obras en general

Se calificar considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta tres (3) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria.

Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores. Mayor a 3 Veces del valor referencial : 20 PUNTOS Mayor a 1 Vez del Valor referencial hasta 3 veces del valor referencial : 10 PUNTOS

Menor o Igual de 1 vez del valor referencial : 00 PUNTOS

20 puntos

B. Factor Experiencia en obras similares

Se calificar considerando las obras similares ejecutadas en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial.

nicamente aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. El Comit Especial deber consignar las obras que son consideradas similares.

Igual a 1 vez del valor referencial : 30 puntos Menor a 1 vez del valor referencial : 15 puntos

NOTA:

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general

30 puntos

C. Factor Experiencia y calificaciones del personal propuesto Deber evaluarse en funcin a la experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutarn en el contrato), puede evaluarse por tiempo o por cantidad de contratos. D. Factor Experiencia y calificaciones del personal propuesto

Deber evaluarse en funcin a la experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutarn en el contrato), puede evaluarse por tiempo o por cantidad de contratos.

Para tal efecto, debe tener en consideracin que los factores deben ser proporcionales con el objeto de la convocatoria.

RESIDENTE PROPUESTO: Experiencia en obras similares

Mayor o Igual a doce contratos con experiencia en residencias de obras similares: 15 PUNTOS Menor a doce contratos con experiencia enResidencia de obras similares 00 PUNTOSASISTENE PROPUESTO: Experiencia en obras similares

Mayor a 1,000 das de experiencia acumulados: 08 PUNTOS

Al resto inversamente proporcional

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA: Experiencia en obras similares

Mayor o Igual a tres contratos como Asistente Administrativo o Administrador de obras similares: 05 PUNTOS Menor a doce contratos con experien