2016-PATSA-171-AM (M.G)

1

ACORD MARC TIPUS PER L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS DE PRODUCCIÓ DE PECES AUDIOVISUALS I ADAPTACIONS D’ORIGINALS JA EXISTENTS PER A PARC D’ATRACCIONS DEL

TIBIDABO

2016-PATSA-171-AM (M.G)

2

Barcelona,

REUNITS D’una part la Sra. ____________, major d’edat, amb NIF. _________ i domicili a efectes d’aquest contracte al carrer _________, ____, _ a planta, ______. I d’altra el senyor ________ major d’edat, amb NIF. _________ i domicili a efectes d’aquest contracte al carrer _________, ____, _ a planta, ______.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA." (en endavant PATSA), domiciliada a Barcelona, carrer _______, ____, _ a planta , amb CIF __________, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ______, foli ___, full núm. _______, inscripció __. El Sr. __________ actua en la seva condició de _______ de la Companyia, d'acord amb la designació _____________________, segons escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. _____________ el dia __ de ____ de ______, amb el núm. ____ del seu protocol. El segon en nom i representació de la Companyia Mercantil _______________ (en endavant adjudicatari), domiciliada a _______, carrer _______, ____, _ a planta , amb CIF __________, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ______, foli ___, full núm. _______, inscripció __. El Sr. __________ actua en la seva condició de _______ de la Companyia, d'acord amb la designació _____________________, segons escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. _____________ el dia __ de ____ de ______, amb el núm. ____ del seu protocol.

EXPOSEN I.- PATSA, és una societat constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia _________ pel Notari de Barcelona Sr. ______________ i es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. II.- PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. en compliment del mandat rebut, ha convocat un procediment obert per l’adjudicació de l’Acord Marc relatiu a l’homologació de proveïdors de producció de peces audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents per a Parc d’Atraccions del Tibidabo, publicant-se el corresponent anunci de licitació al Perfil del Contractant en data ____. III.- L’Òrgan de Contractació de PATSA ha resolt en data _____adjudicar de l’Acord Marc relatiu a l’homologació de proveïdors de producció de peces audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents per a Parc d’Atraccions del Tibidabo, homologant a __________________ com empresa proveïdora per realitzar els serveis anteriorment descrits. IV.- L’Adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de PATSA la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte. V.- Les parts es reconeixen capacitat suficient per realitzar aquest acte i procedeixen a subscriure el contracte indicat i que queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES 1.- OBJECTE

2016-PATSA-171-AM (M.G)

3

1.1.- L’ojecte d’aquest Acord Marc el contstitueix:

(i) L’homologació tècnica amb caràcter de mínim de l’adjudicatari que prestarà els serveis de producció de peces audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents.

(ii) L’homologació econòmica amb caràcter de máxim de l’adjudicatari que prestarà els

serveis de producció de peces audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents.

(iii) Fixació de les condicions que regularan els contractes successius derivats d’aquest Acord Marc.

La subscripció d’aquest Acord Marc no comporta cap obligació per part de PATSA de realitzar un número determinat de contractes derivats. Per aquest motiu, el fet de que l’adjudicatari no subscrigui cap contracte derivat, no generarà cap dret a percebre una indemnització, compensació o rescabalament. Les condicions tècniques establertes en aquest Acord Marc tindran caràcter de mínim, podent ser millorades per l’adjudicatari en els contractes successius que es derivin. Les condicions econòmiques establertes en aquest Acord Marc tindran caràcter de màxim, podent ser millorades per l’adjudicatari en els contractes successius derivats d’aquest. Les prestacions que es deriven d’aquest Acord es defineixen en la documentació reguladora de la licitació i els seus annexos. 1.2.- Els serveis indicats es desenvoluparan sota la direcció i control de PATSA, d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Acord Marc i a la documetació que s’adjunta, amb caràcter contractual, el contingut de la qual l’adjudicatari declara conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament. 1.3.- L’execució de les prestacions contingudes en el present contracte s’executaran en compliment d’allò estipulat en el Plec de Prescripcions Tècniques. A tal efecte, l’adjudicatari es compromet a seguir totes les indicacions de PATSA. 1.4.- Amb aquesta finalitat, s’inclouen com a part integrant d’aquest Acord Marc, degudament identificades per les parts:

1. Plec de clàusules particulars, com annex núm. 1. 2. Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. 2.

3. Oferta tècnica presentada per l’adjudicatari per l’execució dels treballs continguts en

l’encàrrec 1, com annex núm 3

4. Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari per l’execució dels treballs continguts en l’encàrrec 1, com annex núm 4

5. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil, com annex núm. 5

6. Confidencialitat i protecció de dades, com annex núm. 6

7. Acord dades nivell bàsic, com annex núm. 7

8. Altres

De la documentació que acaba d’ indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Acord Marc, manifesten les parts posseir còpia exacta, essent tota signada per les parts i formant part integrant de l’Acord.

2016-PATSA-171-AM (M.G)

4

En cas de discordança o contradicció entre el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació preferent aquest Acord Marc i, després, els documents que s’annexen, pel seu ordre. (i) Homologació Tècnica de l’adjudicatari que realitzarà l’Acord Marc per a l’homologació de proveïdors de serveis de producció de peces audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents. Les condicions tècniques relatives als serveis descrits en l’objecte d’aquest Acord Marc, les quals s’obliguen a complir els adjudicataris, són, com a mínim, les establertes en la documentació que integra la licitació. (ii) Homologació Econòmica de l’adjudicatari que realitzarà l’Acord Marc per a l’homologació de proveïdors de serveis de producció de peces audiovisuals i adaptacions d’originals ja existents. Els preus que regularan les prestacions que es contenen en aquest Acord Marc, seran com a màxim els que es detallin en cada contracte derivat, i en tot cas, els fixats en el present contracte. (iii) Fixació de les condicions que regularan els contractes derivats d’aquest Acord Marc 1. Únicament es podran subscriure contractes basats en aquest Acord Marc entre PATSA i les empreses que hagin format part originàriament d’aquell. 2. Al llarg de la vigència d’aquest Acord Marc, podran celebrar-se contractes de serveis successius que es derivin del mateix, la durada dels quals es podrà estendre més enllà de la data d’acabament de la vigència de l’Acord Marc, sempre que s’hagin formalitzat prèviament i amb anterioritat a la data d’extinció de l’Acord Marc. 3. L’adjudicació dels contractes de serveis derivats d’aquest Acord Marc estaran subjectes al que disposa l’article 198 del TRLCSP. 4. En el que es refereix a les fases d’execució i extinció dels contractes derivats, quedaran subjectes al dret privat, regint-se per l’ Acord Marc, els seus annexes, el contracte i, en el seu cas, pel Plec de Condicions Particulars de cadascun d’ells i la documentació annexada i, en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. El/s contracte/s tindrà/n la consideració de contracte/s privat/s. 5. El desconeixement del/ls contracte/s en qualsevol dels seus termes i de la resta de documents contractuals que s’apliquin en l’execució del contracte, no eximirà a l’adjudicatari de l’obligació de complir-lo. CONTRACTES BASATS EN UN ACORD MARC CELEBRAT AMB UN ÚNIC EMPRESARI 1. En el cas de que l’Acord Marc es subscrigui amb un únic empresari, els contractes que se’n derivin s’adjudicaran de conformitat amb els termes establerts en el mateix. 2. L’Òrgan de Contractació de PATSA podrà consultar per escrit a l’empresari, solicitant-li, si fos necessari, que complimenti la seva oferta. CONTRACTES BASATS EN UN ACORD MARC CELEBRAT AMB MÉS D’UN EMPRESARI 1. Quan l’acord marc s’hagi celebrat amb més d’un empresari i en aquest acord constin tots els termes de la prestació, l’adjudicació dels contractes basats en ell s’efectuarà aplicant els termes

2016-PATSA-171-AM (M.G)

5

fixats en el propi acord marc, sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitació, segons disposa el TRLCSP i les IIC. La innecessarietat de convocar una nova licitació comporta que l’òrgan de contractació pugui adjudicar els contractes derivats del present acord marc a qualsevol de les empreses adjudicatàries d’aquell, amb independència de la puntuació total obtinguda. 2. Si l’acord marc no estableix tots els termes, l’adjudicació dels contractes s’efectuarà convocant les parts a una nova licitació, en la que es prendran com a base els mateixos termes, formulant-los de manera més precisa, si fos necessari, i si és el cas, altres als que es refereixin les especificacions de l’acord marc. Aquesta nova licitació podrà fer-se, alternativament, mitjançant l’obertura d’una subhasta electrònica, de conformitat amb allò previst al TRLCSP i IIC o bé, mitjançant la tramitació del següent procediment: Per cada contracte que s’hagi d’adjudicar, es consultarà per escrit a totes les empreses homologades per realitzar el seu objecte. a) Es concedirà un termini suficient per presentar les ofertes relatives a cada contracte específic, tenint en compte factors com la complexitat de l’objecte del contracte i el temps necessari per l’enviament de la oferta. b) Les ofertes es presentaran per escrit i el seu contingut serà confidencial fins el moment fixat per l’obertura. c) El contracte s’adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta, valorada segons els criteris detallats en el contracte derivat. 2.- VIGÈNCIA 2.1.- L’Acord Marc tindrà una durada de DOS (2) ANYS, iniciant-se l’endemà de la seva signatura. 2.2.- Aquest acord marc podrà prorrogar-se per dos anys més, mitjançant venciments anuals, amb comunicació fefaent dirigida al domicili designat per l’adjudicatari amb un període de preavís de 30 dies naturals. En aquest cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’adjudicatari, d’acord amb allò previst a l’article 23 del TRLCSP. 2.3.- Arribada la data de finalització del termini de vigència de l’Acord Marc, aquest fet no impedirà que continuï la vigència dels contractes derivats de l’Acord Marc, sempre que s’hagin formalitzat abans de que arribi la data d’acabament de la durada d’aquest Acord Marc. 3.- VALOR ESTIMAT, PREU, FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 3.1.- Valor estimat El valor estimat del present contracte ascendeix a ________________ (abans IVA). El valor estimat de l’acord marc així com el pressupost de licitació s’han calculat de forma estimativa, tenint un caràcter purament orientador, no suposant, en cap cas, una obligació de despesa per PATSA atès que es determinarà en funció dels contractes derivats del present Acord marc que realment es duguin a terme. Únicament generaran obligació de pagament els treballs efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes derivats. 3.2.- Preu del contracte derivat 3.2.1.- L’import de l’encàrrec 1 “esdeveniment solidari” durant el primer semestre 2017 al Parc d’Atraccions del Tibidabo descrit en el plec ascendeix a ____________.- € (ABANS IVA).

2016-PATSA-171-AM (M.G)

6

• Cobertura de l'esdeveniment Cobertura de l'esdeveniment solidari, arribada dels clients al Parc (cap a les 11h), esdeveniment central amb els parlaments (cap a les 12h) i imatges de recurs que reflecteixin que l'activitat està totalment integrada al Parc. • Declinacions Caldrà realitzar com a mínim una peça audiovisual per les xarxes socials, amb una durada d'entre 1:30h i 2 minuts.

El pressupost inclou honoraris en concepte de creació, el disseny i la producció de totes les peces online i totes les adaptacions. També els drets de propietat Intel.lectual, sense cap més limitació, que el dret moral de l’autor. Així doncs resta inclosa la cobertura de l’esdeveniment, la peça d’audiovisual per les Xarxes socials i la peça de curta durada per la web. 3.2.2.- El preu de la resta dels contractes derivats serà el que resulti de l’aplicació dels preus indicats a l’oferta de l’adjudicatari per a cada cas concret. En tot cas, en aquest preu s’entendran incloses totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent relació, de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou: - Els impostos i quotes a la Seguretat Social. - Assegurances de tota mena. - Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. - La mà d’obra, el material, desplaçament, transport, dietes i manutenció, hores extres, treballs nocturns, 3.3. Forma de facturació 3.3.1.- L’adjudicatari emetrà una factura per cada un dels encàrrecs a la validació dels treballs per part de PATSA, detallant els conceptes dels serveis efectivament prestats. En la factura es farà constar el número de comanda que PATSA els facilitarà. La factura es podrà enviar per correu electrònic, en format pdf (un pdf per factura) a l’adreça facturatibidabo@tibidabo.cat, indicant en l’apartat “’assumpte” la paraula factura. En aquest cas el termini de 30 dies s’iniciarà a partir de l’entrada als nostres sistemes informàtics del document en pdf (es considerarà entrada quan el correu de PATSA rebi efectivament el document).” 3.3.2.- En la resta de contractes derivats, la forma de facturació es determinarà en cada un dels contractes derivats. 3.4.- Forma de pagament dels contractes derivats

PATSA pagarà el seu import transcorreguts 30 dies comptant des de la data de recepció de la factura a les oficines de PATSA Departament Administració Compres a Plaça Tibidabo, 3-4, Barcelona. El pagament es realitzarà mitjançant confirming . 3.5.- Els preus no es revisaran. 3.6. En el cas de que PATSA incorregués en mora en el compliment de les seves obligacions i així ho sol·licités l’adjudicatari, les quantitats adeutades meritaran l’interès legal establert a l’article 1.108 del Codi Civil.

2016-PATSA-171-AM (M.G)

7

3.7. En el cas de que es vulgui fer la cessió o endosament de qualsevol de les factures, serà necessària la prèvia comunicació fefaent a PATSA. En cas contrari, el pagament realitzat per PATSA a l’adjudicatari tindrà efectes alliberadors per part de PATSA. 4.- RESPONSABLE DELS CONTRACTES DE SERVEIS SUCCESSIUS Per part de PATSA es designarà un responsable, al qui correspondrà supervisar l’execució de l’Acord Marc i els seus contractes derivats, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, en l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. 5.- MODIFICACIÓ DE L’ OBJECTE DE L’ ACORD MARC Per tal de fer front a les possibles modificacions establertes de conformitat a l’art. 106 del TRLCSP, s’ha addicionat un vint (20) per cent (%) al valor estimat del contracte, de conformitat a allò establert a l’article 88 del TRLCSP. Les modificacions previstes a l’empara de l’art. 106 del TRLCSP, són les que es detallen a continuació:

El present contracte podrà modificar-se durant la vigència del mateix amb la incorporació o decrement de serveis d’iguals o similars característiques, sense que per aquest concepte, comporti cap tipus d’indemnització o compensació econòmica a l’adjudicatari.

El present contracte podrà modificar-se durant la vigència del mateix amb la incorporació de noves unitats, sense que per aquest concepte l’adjudicatari tingui dret a percebre cap tipus d’indemnització o compensació econòmica.

L’import de les possibles modificacions del contracte no podran excedir, en tot cas, del VINT per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En el cas de que sigui acordada la modificació del contracte el procediment a seguir serà el que es detalla a continuació. La modificació del contracte, en les condicions indicades, serà acordada per l’òrgan de contractació de PATSA i notificada a l’adjudicatari en un termini de deu dies, en la qual es requerirà al mateix per tal de que reajusti la garantia definitiva i aporti la documentació necessària per la signatura del contracte. Amb caràcter previ, es donarà audiència a l’adjudicatari en la qual s’informarà de les condicions de la modificació. En el supòsit de modificació, l’Adjudicatari restarà obligat a executar el servei de referència, de conformitat amb allò establert en el Contracte, sense dret a indemnització i sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o serveis o suspendre’ls. Aquest augment del Contracte es valorarà d’acord amb el preu ofertat per l’adjudicatari. Per la resta de modificacions, el Contracte se subjectarà a allò previst a l’article 107 del TRLCSP. 6.- PENALITZACIONS APLICABLES ALS CONTRACTES SUCCESSIUS 1. En el present contracte s'estableixen les següents penalitzacions: A) Per no presentar oferta dos cops seguits en un procediment derivat del qual n'és homologat aquell proveïdor

2016-PATSA-171-AM (M.G)

8

PATSA podrà resoldre el contracte, incautar la garantia i deshomologar al proveïdor, excloent-lo de l'Acord Marc. B) Per no aportar la garantia definitiva en el cas que sigui exigida pel contracte derivat, en termini i forma PATSA podrà resoldre el contracte, iniciar procés per rescabalar-se dels danys i perjudicis i deshomologar al proveïdor, excloent-lo de l'Acord Marc. En aquest cas, prosseguirà el procediment el següent classificat. C) Penalitzacions per incompliment del termini Per incompliment en el termini de lliurament especificat a la petició

- 2on dia de retard en el lliurament: 10% de l’import de la comanda

- 5è dia de retard en el lliurament: 20% de l’import de la comanda

- 8è dia de retard en el lliurament: 30% de l’import de la comanda Així mateix, PATSA no podrà convidar aquest proveïdor en els dos pròxims encàrrecs dels quals resta homologat. El licitador restarà suspès durant dues convocatòries. Al tercer es reactivarà la seva sol·licitud i podrà ser convidat de nou a participar en el procediment. En qualsevol cas, cada incompliment comptarà com una falta. B) Penalitzacions qualitatives B.1.) Per deficiències o incidències en el subministrament i/o manipulat Aquest incompliment pot venir originat per diferents conductes:

a) Els béns lliurats no s’ajusten als requeriments tècnics especificats per PATSA b) Els béns lliurats no s’ajusten als requeriments funcionals especificats per PATSA e) Els béns lliurats no s’ajusten a la Qualitat requerida per PATSA

PATSA no podrà convidar aquest proveïdor en els dos pròxims encàrrecs dels quals resta homologat. El licitador restarà suspès durant dues convocatòries. A la tercera es reactivarà la seva sol·licitud i podrà ser convidat de nou a participar en el procediment. En qualsevol cas, cada incompliment comptarà com una falta. B.2.) Per d’altres incompliments en l’execució de la prestació

a) Manca d’informació sobre l’estat dels treballs b) No correcció de la incidència en el temps indicat per PATSA c) Paralització i/o interrupció dels treballs, en el termini d’execució en el que han de

ser realitzats d) Execució parcial i/o irregular del servei a prestar e) Incompliment en la obligació de Confidencialitat o de la normativa de la LOPD f) Manca dels permisos, llicències i autoritzacions necessaris per portar a terme el

servei g) Resistència o inobservança als requeriments efectuats per PATSA h) Incompliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i) Transgressió de la Bona Fe Contractual j) Menyscabar la imatge de PATSA i/o de l’Ajuntament de Barcelona k) El retard sistemàtic en la prestació l) Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de

personal suplent o altres causes

2016-PATSA-171-AM (M.G)

9

m) Qualsevol conducta que impliqui un detriment en el servei amb perjudici a PATSA

PATSA no podrà convidar aquest proveïdor en els dos pròxims encàrrecs dels quals resta homologat. El licitador restarà suspès durant dues convocatòries. A la tercera es reactivarà la seva sol·licitud i podrà ser convidat de nou a participar en el procediment. En qualsevol cas, cada incompliment comptarà com una falta. Els incompliments qualitatius (B.1 i B.2) es graduaran segons la seva criticitat

- Es tipifiquen com a LLEUS, aquells incompliments que suposin una mínima afectació, incidència o limitació als requeriments exigits per PATSA

- Es tipifiquen com a GREUS, aquells incompliments que suposin una afectació, incidència o limitació tècnica i/o funcional de caràcter o àmbit parcial als requeriments exigits per PATSA

- Es tipifiquen com a MOLT GREUS, aquells incompliments que suposin una afectació, incidència o limitació tècnica i/o funcional de caràcter o àmbit total als requeriments exigits per PATSA

La qualificació dels incompliments serà determinada per PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO. En el cas que l’adjudicatari incórri en alguna de les conductes tipificades com a incompliments, s’aplicarà el procediment descrit a continuació.

PATSAnotificarà a l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment ocorregut, la seva graduació i les característiques del mateix.

Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant quines mesures ha adoptat per evitar la producció d’una nova incidència/incompliment.

PATSAnotificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions presentades i, en el seu cas, amb la imposició de la penalització corresponent.

Els incompliments descrits comportaran la següent penalització:

o Incompliment molt greu: una penalització màxima d’un 30% de l’import de la factura.

o Incompliment greu: una penalització màxima d’un 15% de l’import de la factura

o Incompliment lleu: una penalització màxima d’un 5% de l’import de la factura

Les penalitzacions s’aplicaran a la factura del mes corresponent o es deduiran de la garantia dipositada. En el cas de reincidència en la comissió d’una infracció de la mateixa qualificació, la penalització serà la que correspongui de multiplicar el resultat obtingut per l’aplicació del percentatge indicat anteriorment, per la reiteració (és a dir, si l’adjudicatari comet dos conductes qualificades com a greus, la segona vegada se li aplicarà una penalització per l’import que resulti de multiplicar l’import corresponent al 15% del preu global del contracte per 2). En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària 2 o més conductes que siguin qualificades com a incompliments, PATSA podrà acordar la resolució del contracte, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o compensació per aquest motiu i essent necessària, únicament, la notificació d’aquest fet per part de PATSA. En tot cas, PATSA tindrà dret a rescabalar-se per aquest fet, així com de cobrar les penalitzacions corresponents, a través del descompte en factura.

2016-PATSA-171-AM (M.G)

10

En tot cas i tal i com s’ha indicat, PATSA podrà deduir de la factura corresponent l’import de les penalitzacions aplicades a l’adjudicatari pels incompliments produïts, sense perjudici de que la garantia respongui de l’efectivitat de les mateixes, d’acord amb el que s’estableix a l’article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Atenent a la gravetat de l’incompliment en la prestació pot comportar l’exclusió del proveïdor homologat. C) Per incidències/deficiències massives Quan l’adjudicatari incorri en algun tipus de deficiència lleu de la B.1. amb caràcter massiu, l’incompliment serà tractat com a greu o molt greu. D) Per acumulació de faltes Al licitador que acumuli dues faltes, se li incautarà la garantia i serà deshomologat, excloent-lo de l'Acord Marc. 7.- FUNCIONS DE CONTROL I INSPECCIÓ PER PART DE PATSA EN RELACIÓ ALS CONTRACTES DERIVATS PATSA tindrà la facultat d’exercir les funcions de control i inspecció en relació als serveis contractats. En l’exercici d’aquestes funcions, PATSA podrà convocar reunions per tal de revisar el treball realitzat i per tal d’adequar-lo o reconduir-lo a la finalitat perseguida per PATSA. En aquest sentit, PATSA estarà facultada per donar les instruccions corresponents a l’adjudicatari, el qual haurà de seguir-les en l’execució del contracte. 8.- RÈGIM DE FIANCES 8.1.- Amb la subscripció de cada contracte derivat, s’incorporarà una còpia de la fiança constituïda per l’Adjudicatari a favor de PATSA. 8.2.- La fiança respondrà de tots els deutes que es derivin de l’execució d’aquell contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, PATSA hagués abonat en excés l’adjudicatari, del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que es poguessin reclamar a PATSA per part de tercers i,singularment, per l’Administració, d’acord amb les condicions que regulen aquest Acord i, a tots els efectes, del compliment de totes les obligacions de l’adjudicatari. 8.3.- En qualsevol dels supòsits previstos, PATSA podrà executar lliurament i per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda i disposar de l’import corresponent a aquests incompliments, sense perjudici de les acccions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no implicaran la lliure disponibilitat de la fiança per part de PATSA. L’única obligació de PATSA serà reintegrar a l’adjudicatari de les quantitats de les que ha disposat, si és procedent, més els interessos legals, comptats a partir de la data de la disposició. 9.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES DERIVATS 9.1.- L’execució de l’Acord i dels contractes derivats es farà a risc i ventura de l’adjudicatari. 9.2.- La presentació d’oferta per part de l’adjudicatari implica la declaració expressa de que coneix el contingut de tota la documentació que forma part de l’objecte del contracte i, en conseqüència, que assumeix la responsabilitat que es pugui derivar del seu incompliment.

2016-PATSA-171-AM (M.G)

11

9.3.- L’adjudicatari respondrà dels seus propis actes, així com dels que es derivin de les empreses que subcontracti. 9.4.- L’adjudicatari s’obliga a preservar el deure de confidencialitat subscrit, d’acord amb el que s’especifica a l’Acord Marc i documentació annexa, obligant-se a no donar a conéixer a tercers la informació relativa a l’Acord Marc o contractes que se’n derivin, a la qual hagi tingut accés en virtut d’aquest procés. 9.5.- L’adjudicatari no podrà fer ús publicitari d’aquest encàrrec ni de la seva condició d’adjudicatari, sense la prèvia aprovació de PATSA. 10.- NO REALITZACIÓ D’OPERACIONS FINANCERES EN PARADISOS FISCALS 10.1.- L’adjudicatari, contractistes, subcontractistes, empreses filials o empreses interposades no podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes leglament establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 10.2.- Les condicions esmentades tenen la condició d’obligacions contractuals essencials als efectes d’allò previst en l’article 223 f) TRLCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per PATSA, prèvia audiència del contractista, serà causa de resolució del contracte, amb incautació de la garantia i indemnització de danys i perjudicis, si s’escau. 11.- RESOLUCIÓ I RESCISIÓ DELS CONTRACTES DERIVATS 11.1.- Són causa de resolució de l’Acord Marc i dels contractes que se’n derivin: - La dissolució o extinció de l’empresa adjudicatària. - Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques definides a la

documentació d’aquest Acord Marc i/o els seus encàrrecs. - La dissolució o extinció de PATSA.

- Incompliment de les condicions essencials del contracte.

- Incórrer, per part de l’adjudicatària, en alguna de les prohibicions de contractar previstes al

TRLCSP.

- La cessió del contracte, o bé la subcontractació o traspàs de les prestacions a un tercer quan s’excedeixi allò establert en aquest document al respecte, amb els límits establerts per la llei.

- La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.

- Les especificades en la normativa aplicable a l’efecte. 11.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en els apartats anteriors, tindrá efectes immediats des de la seva comunicació por qualsevol de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es consideri assistits l’altra part. 11.3.- La resolució del contracte per les causes indicades, tindrà els següents efectes: Es procedirà a fer una liquidació sumària dels treballs realitzats per l’adjudicatari. PATSA podrà continuar els treballs pel procediment que consideri més adequat.

2016-PATSA-171-AM (M.G)

12

PATSA farà efectius, amb càrrec a la fiança i fins al seu import, els danys i perjudicis que se li hagin causat i li siguin imputables a l’adjudicatari, notificant-li la pertinent relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis, sense perjudici del dret que té l’adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i presentar els recursos que consideri oportuns. 11.4.- En el cas de que l’adjudicatari rescindeixi el contracte per les causes indicades en aquesta clàusula, ho haurà de comunicar a PATSA per escrit. En un termini no superior a 30 dies, es procedirà a fer la valoració i liquidació dels treballs realitzats per l’adjudicatari fins a la data de la rescissió i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent. En aquest cas, PATSA retornarà a l’adjudicatari la fiança dintre del termini màxim de trenta dies, excepte en el cas de que exitissin causes contractuals que motivessin no procedir a fer aquesta devolució. 11.5.- PATSA podrà, en qualsevol moment, rescindir el present Contracte per determinació pròpia, en tal cas, i sempre i quan no concorri cap de les causes de resolució anteriorment previstes, abonarà a l’adjudicatari totes aquelles quantitats que tingués acreditades i, a més, una indemnització calculada en el 10% del valor restant del Contracte en el moment de declarar la rescissió. Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de PATSA haurà de retornar-se a l’adjudicatari la fiança tan aviat hagi transcorregut, a comptar de la data de rescissió del Contracte, el termini de 30 dies, excepte en el cas de que hi hagi causes que justifiquin que no es procedeixi al retorn. 12.- OBLIGACIONS LABORALS, FISCALS, DE SEGURETAT I SALUT, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT 12.1.- Al llarg de la durada de tot l’Acord Marc, l’adjudicatari s’obliga a estar al corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de prevenció de riscos laborals, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de PATSA, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 12.2.- L’Adjudicatària facilitarà anualment a PATSA el certificat positiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals emès per l’Administració als efectes del compliment de l’article 43.1.f de la Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre. En cas d’incompliment d’aquest requisit PATSA suspendrà el pagament de les factures pendents. 13.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT TOT EL CONTRACTE L’adjudicatari s’obliga a contractar i mantenir vigent al llarg de tota la durada del contracte, una pòlissa de responsabilitat civil amb un límit mínim de 30.000.-€ (trenta mil euros). 14.- CESSIÓ En aquest contracte, així com en els seus derivats, resta prohibida la cessió 15.- SUBCONTRACTACIÓ DELS CONTRACTES DERIVATS 15.1.- L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte, amb un màxim del 60%, d’acord amb els requisits que estableix el TRLCSP. 15.2.- L’adjudicatari haurà de comunicar de forma anticipada i per escrit a PATSA la seva intenció de subcontractar, assenyalant la part de la prestació afectada, els motius, així com la documentació identificativa de la nova empresa, jusitificant suficientment l’aptitud del nou empresari per executar la prestació, així com la seva solvència tècnica, professional i econòmic-financera.

2016-PATSA-171-AM (M.G)

13

15.3.- Avaluats per PATSA els requisits del subcontractista, PATSA comunicarà de forma fefaent a l’adjudicatari la seva conformitat. 15.4.- En tot cas, l’adjudicatari podrà subcontratar com a màxim el 60% de la prestació, amb els requisits indicats. 16.- FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC El contracte es signarà digitalment, d’acord amb el procediment de signatura electrònica instaurat per PATSA. L’adjudicatari signarà el contracte de forma digital, utilitzant un certificat emès per l’autoritat competent en la matèria i que sigui considerat com a suficient per PATSA. Aquesta signatura es realitzarà a les oficines de PATSA, el dia i hora designats a l’efecte. Una vegada estigui signat el contracte per l’adjudicatari, a través d’aquest sistema, PATSA procedirà a signar-lo digitalment, desplegant tots els seus efectes a partir de la data i hora de l’última signatura que consti al document. 17.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes PATSA posi a la seva disposició. El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqüència de signatures.

18.- JURISDICCIÓ L’ordre jurisdiccional civil o mercantil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 21 del TRLCSP, en cas d’exercitar accions judicials, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 19.- RÈGIM JURÍDIC Aquest acord queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. I, perquè així consti, es signa el present document en el lloc indicat a l’encapçalament.