10 ANEXO AMBIENTAL

7/25/2019 10 ANEXO AMBIENTAL

1/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 1 de 3229/01/2016

ANEXO 10

ESPECIFICACIONES PARA LA GESTIN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LACONSTRUCCIN Y MONTAJE DE LNEAS DE TRANSMISIN

A continuacin se presentan las acciones y obligaciones que EL CONTRATISTAdebe cumplir para llevar a cabo la gestin ambiental y social durante el desarrollodel proyecto.

1 ALCANCE

Para la Gestin Ambiental y Social, durante la construccin del proyecto Lnea detransmisin asociada al proyecto Confiabilidad Caucasia; el cual consta de laconstruccin de la lnea de transmisin entre la subestacin (S/E) Caucasia(propiedad de EPM) y la S/E Cerromatoso (propiedad Intercolombia) y laconstruccin de una variante a la lnea de transmisin Caucasia 1, en lasinmediaciones de la S/E Cerromatoso. EL CONTRATISTA, deber implementar lo

dispuesto en cada uno de los Estudios de Impacto Ambiental

EIA y en cada unode los programas que se presentan en los Planes de Manejo Ambiental - PMA,Planes de Monitoreo y Seguimiento y Planes de Contingencias respectivos;adems de las obligaciones contenidas en las Licencias Ambientales otorgada porla Corporacin Autnoma Regional de Antioquia Corantioquia y la CorporacinValle del Sin y San Jorge - CVS y los compromisos adquiridos en los permisosconcedidos por otras Autoridades Ambientales y dems entidades competentes.

EL CONTRATISTA deber presentar, de acuerdo con la periodicidad exigida en laresolucin de la Licencia Ambiental, los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA-con su respectiva Geodatabase-GDB, segn la Resolucin 1503 de 2010 yactualizada por la Resolucin 1415 de 2012 o la que la sustituya, modifique o

derogue. Esta informacin se encuentra disponible en el siguiente link:http://www.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica As mismo, ELCONTRATISTA deber atender los estndares para la recuperacin,procesamiento y entrega de cartografa que se adjuntan a este documento y queson complemento a dicha resolucin.

EL CONTRATISTA deber realizar los procesos necesarios para el buen desarrollodel proyecto con cada uno de los grupos de inters identificados y potenciales, bajola Poltica Ambiental y de Responsabilidad Social Empresarial de EPM.

EL CONTRATISTA ser el responsable de realizar toda la gestin y verificacin paraentregar el proyecto a EPM una vez ste se encuentre terminado, elaborando el

informe de comisionamiento, atendiendo los lineamientos definidos por EPM.Todos los gastos que se originen y causen por el cumplimiento cabal de loestipulado en estas especificaciones para la Gestin Ambiental y Social y los costosen que incurra EL CONTRATISTA por el cumplimiento de las obligaciones de la

Autoridad Ambiental, debern quedar incorporados en los precios unitarios de laoferta.
http://www.anla.gov.co/sistema-informacion-geograficahttp://www.anla.gov.co/sistema-informacion-geograficahttp://www.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica


2/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 2 de 3229/01/2016

2 COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA deber consultar, analizar, cumpliry aplicar toda la normatividad vigente en el pas, relacionada con las actividadespropias del contrato entre las cuales est:

Constitucin poltica de Colombia Decreto 2811 de 1974 Ley 99 de 1993 Ley 134 de 1994 Ley 142 de 1994 Ley 143 de 1994 Ley 397 de 1997 Ley 1185 de 2008 Resolucin 1517 de 2012 Resolucin 1415 de 2012

Decreto 2613 de 2013 Decreto 1076 de 2015

Segn aplique y otras que puedan requerirse o aquellas que los modifiquen osustituyan.

EL CONTRATISTA solicitar los permisos y licencias requeridos para laintervencin del patrimonio cultural ante el Ministerio de Cultura y atender todassus disposiciones. De igual manera, asumir la responsabilidad legal, econmica,financiera y penal por cualquier contravencin o violacin a ellas.

EL CONTRATISTA, tendr como requisito fundamental para empezar lasactividades de la construccin del proyecto, las Licencias Ambientales otorgadas

por Corantioquia y la CVS y la orden de inicio dada por EPM. Para este contrato sehan definido dos frentes de trabajo: el primero definido como Lnea de TransmisinConfiabilidad Caucasia bajo la competencia de Corantioquia y el segundo definidocomo Variante Cerromatoso en jurisdiccin de la CVS. Por lo tanto ELCONTRATISTA recibir por parte de EPM la orden de inicio de obras para cadatramo. Esta orden puede ser simultanea o por tiempo separado.

EL CONTRATISTA solo podr iniciar labores una vez se diligencien y entreguen aEL INTERVENTOR los permisos de ingreso a predios, actas de vecindad y entorno.

Para la realizacin de sus actividades, EL CONTRATISTA aplicar: metodologasestandarizadas, las guas ambientales y el Manual de Seguimiento Ambiental deProyectos (Edicin 2002), publicados por el Ministerio de Ambiente Vivienda yDesarrollo Territorial -MAVDT (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

_ MADS) o el documento que lo sustituya, y los dems procedimientos indicadospor EPM.

Todo el personal de EL CONTRATISTA que participe en la realizacin de lasactividades del contrato deber recibir previamente la Induccin Ambiental y Social,de tal forma que cuente con conocimiento de la poltica ambiental y de


3/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 3 de 3229/01/2016

responsabilidad social empresarial de EPM, de los objetivos, el alcance y la forma,del mecanismo de atencin de PQR atento a Derechos Humanos, entre otros.

EL CONTRATISTA est obligado a consultar y aplicar para el conocimiento delproyecto y el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de

referencia que sern entregados por EPM:

Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Planes de Manejo Ambiental (PMA).

Resoluciones que otorgan las licencias ambientales y dems autorizacionesambientales.

Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisosambientales otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que elproyecto cuente con ellos y/o aquellos productos de las actividades deseguimiento, control y vigilancia.

Planes de monitoreo y seguimiento. Poltica ambiental de EPM.

Poltica Responsabilidad Social Empresarial de EPM.

Mecanismo de atencin a peticiones, quejas y reclamos atento a DerechosHumanos.

Lineamientos para la recopilacin y procesamiento de cartografa necesariapara la elaboracin de estudios ambientales y estndares para entrega decartografa derivada de Estudios Ambientales (DAA o EIA) o Informes deCumplimiento Ambiental (ICA).

Para la ejecucin de la gestin ambiental y social durante la construccin, ELCONTRATISTA, deber realizar las siguientes actividades para cada uno de lostramos definidos en el proyecto Confiabilidad Caucasia.:

Presentar un Plan de Gestin Ambiental y Social, que indique para cada una de lasdimensiones fsica, bitica y social, las actividades a desarrollar, el cronograma, lasmetodologas, los recursos requeridos (humanos, materiales e insumos), costos ylos indicadores de seguimiento, basados en los programas contenidos en el PMA,Plan de Monitoreo y Plan de Contingencia avalado por la Autoridad Ambiental; aeste Plan de Gestin Ambiental y Social, EL CONTRATISTA deber incorporar otrasmedidas de manejo que sean exigidas por las Autoridades Ambientalescompetentes en las resoluciones que otorgan Licencia Ambiental y otros permisos,

tales como, Levantamiento de Veda, Sustraccin de rea de Reserva Forestal deLa Ley 2da, entre otros. Si aplicase

Algunas de las medidas ambientales previstas en los Planes de Manejo Ambientalcuentan con el diseo detallado. Las especificaciones y planos de dichas obras, sele entregarn a EL CONTRATISTA para su ejecucin. Otras obras menores quepuedan aparecer durante la construccin del proyecto, debern ser diseadas porEL CONTRATISTA y revisadas y aprobadas por EL INTERVENTOR, previa a suconstruccin.


4/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 4 de 3229/01/2016

EL CONTRATISTA deber tener en cuenta los programas que hacen parte de losPMA para los componentes bitico, abitico y social de acuerdo con la normatividadvigente, los cuales podrn ser modificados por la Autoridad Ambiental, en cuyo casodebern ajustarse a los requerimientos y a las particularidades tanto del proyectocomo del territorio que se va a intervenir:

Para el tramo Lnea de Transmisin Caucasia Cerromatoso

Componente Abitico

Programa de manejo de suelo. Programa de manejo de residuos. Programa de manejo de accesos.

El costo asociado a la implementacin de los planes de manejo del componenteabitico deber estar incluido en los precios unitarios en los tems del formulario deprecios de construccin. EPM no asumir costos adicionales producto de estasactividades.

Componente Bitico

Programa de manejo de la vegetacin. Programa de manejo de especies de flora con alto valor de conservacin. Programa de manejo de fauna. Programa de manejo de especies de fauna con alto valor de conservacin.

Componente Socioeconmico

Programa Informacin y participacin comunitaria. Programa Informacin para la constitucin de servidumbres. Manejo para la contratacin de mano de obra bienes y servicios. Programa de educacin y capacitacin a la comunidad aledaa y al personal

vinculado al proyecto. Programa de Arqueologa preventiva.

Para el tramo Variante Cerromatoso

Componente Abitico

Programa de manejo de residuos slidos. Programa de adecuacin y restauracin geotcnica. Sealizacin de zonas de obras. Manejo de emisiones atmosfricas y de ruido. Obtencin de material de prstamo. Manejo de aguas residuales domsticas y proteccin de cuerpos de aguas. Manejo de accesos.

El costo asociado a la implementacin de los planes de manejo del componenteabitico deber estar incluido en los precios unitarios en los tems del formulario deprecios de construccin. EPM no asumir costos adicionales producto de estasactividades.


5/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 5 de 3229/01/2016

Componente Bitico

Programa de manejo de remocin de la vegetacin y Ahuyentamiento y rescatede fauna.

Programa de manejo de especies de flora con alto valor de conservacin.

Componente socioeconmico

Programa de contratacin y mano de obra no calificada. Programa de educacin ambiental al personal del contratista. Programa de poltica ambiental para la adquisicin de servidumbre y/o daos en

bienes y mejoras. Programa de informacin y participacin comunitaria. Plan de manejo arqueolgico.

EL CONTRATISTA deber implementar los Planes de Monitoreo y Seguimientoavalados con las Licencias Ambientales, a travs de los cuales, se vigilar y

verificar la eficiencia y eficacia de las medidas y controles implementados eidentificar deficiencias e inconsistencias y realizar los ajustes a los que hayalugar.

EL CONTRATISTA deber implementar los Planes de Contingencia avalado con lasLicencias Ambientales, con el fin de activar las acciones descritas en ste ante laocurrencia de una emergencia. Los lineamientos para la activacin de estos Planesdebern ser socializados con todo el personal a cargo de las obras y la comunidaddel rea de influencia que pueda ser vulnerable ante una emergencia.

EL CONTRATISTA, deber realizar un informe del avance de las actividadesrealizadas en la implementacin de los Planes de Manejo Ambiental, de monitoreoy seguimiento y de contingencia, donde se reporten los asuntos crticos yeventualidades que puedan generar riesgos y/o retrasos en el cronograma. Lainformacin deber ser reportada a EL INTERVENTOR en los informes deseguimiento, quien se encargar de revisarla de acuerdo con lo exigido en cada unode los programas y se utilizar para complementar los informes a presentar a la

Autoridad Ambiental correspondiente. EL CONTRATISTA debe hacer un informeindependiente por cada autoridad ambiental competente.

EL CONTRATISTA deber actuar, en los distintos acercamientos y entrevistas conla comunidad, bajo el principio bsico de respeto hacia las costumbres de lapoblacin local y el patrimonio natural y cultural de la regin y evitar actitudes quepuedan generar situaciones negativas. Tendr en cuenta que all interactan

mltiples actores sociales, algunos de ellos en conflicto; por lo que es necesariomantener una posicin neutral y de no intervencin. En trminos de flujo deinformacin, EL CONTRATISTA deber tener en cuenta las siguientesconsideraciones:

Entregar a la comunidad informacin previamente autorizada por EPM y/o ELINTERVENTOR de manera clara, sencilla, oportuna, veraz y unificada. Seconsidera informacin autorizada, la relativa al trabajo objeto del contrato, lasuministrada en reuniones o la que sea entregada en forma oficial por EPM.


6/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 6 de 3229/01/2016

En el caso de requerimiento de informacin no autorizada o sobre temas notratados en las reuniones informativas con la comunidad, deber transferir aEPM estas inquietudes por medio de un formato escrito diseado y aprobado enconjunto con EPM, el cual deber ser diligenciado por el personal que desarrolla

labores de campo. Este ser analizado en conjunto con EPM para orientar yresponder de manera oportuna las peticiones relacionadas por los diversosgrupos de inters.

Informar regularmente a la comunidad acerca de los avances del proyecto,atrasos y dificultades en la que se encuentra y la duracin de las mismas.Cualquier informacin adicional requerida ser canalizada a travs de EPM.Para tales fines disear los mecanismos de integracin necesarios quepermitan que la informacin sea oportuna, veraz y transparente. Para el caso demecanismos de atencin a PQR atento a Derechos Humanos, seguir loslineamientos diseados por EPM.

El personal participante de todas las actividades relacionadas con la

construccin y puesta en servicio del proyecto no dar opiniones personales, decarcter religioso, ideolgico, poltico, deportivo, de gnero o conflictividadarmada, ni asumir posturas polticas con las que se pueda comprometer losvalores y reputacin de EPM y que ponga en riesgo el relacionamiento con losgrupos de inters y por consiguiente pueda poner en riesgo la construccin delproyecto.

No se debe aumentar o crear falsas expectativas sobre el futuro del proyecto,los beneficios que traera (referentes a trabajo, salud, educacin, obras deinfraestructura, etc.), los perjuicios que ste pudiera ocasionar (daosambientales, reasentamiento de poblacin, destruccin de infraestructura,encarecimiento del costo de vida, reflejado en arrendamientos, transportes, etc.),

el tiempo que demorar su ejecucin y la presencia de personas extraas en lazona.

EL CONTRATISTA deber establecer buenas relaciones con las organizacionescomunitarias, en el marco del respeto, claridad y transparencia para evitar ominimizar los motivos de conflicto o confrontacin y generar relaciones que facilitenel cumplimiento del objeto social de EPM.

Previamente al montaje e instalacin de equipos, EL CONTRATISTA, deberimplementar las indicaciones de los programas del PMA (residuos slidos ypeligrosos, manejo de vertimientos, ocupacin de instalaciones, entre otros) queapliquen para la ejecucin de las obras, en forma coordinada con EL

INTEREVENTOR y con los responsables por la construccin de las obras civiles.EL CONTRATISTA deber atender y acatar en forma oportuna y respetuosa, lasdiferentes auditoras internas o externas que se realicen durante la vigencia delcontrato. As mismo, elaborar e implementar los respectivos planes de accin a losrequerimientos que se deriven de las mismas.


7/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 7 de 3229/01/2016

3 RECURSOS Y ENTREGABLES

3.1 Recursos Humanos

EL CONTRATISTA se obliga a ocupar en la ejecucin del contrato, personal

experimentado en los trabajos que se le encomienden y de capacidad suficientepara que sean ejecutados en forma tcnica, eficiente y dentro del plazo acordadopara este contrato y que cumplan con los requisitos exigidos. Adems, debercontar con la disponibilidad requerida para el cumplimiento de los plazos y delobjetivo del proyecto con ptima calidad.

El costo del personal profesional propuesto para la ejecucin de cada una de lasactividades del contrato, se deber incluir en cada una de los programas del PMArespectivo, segn se requiera. Los requisitos mnimos del personal se indican acontinuacin:

Profesional Ambiental

EL CONTRATISTA designar un coordinador general para el proyecto el cualdeber ser aprobado por EPM, previa presentacin de la hoja de vida. Pueden sernombrados otros profesionales con funciones de coordinacin de los trabajos, perolas relaciones de carcter tcnico con EPM, se efectuarn directamente a travs deeste profesional designado como Coordinador o a travs de otro profesionalautorizado expresamente por ste que cumpla como mnimo la condicin de serespecialista en el rea ambiental.

Se requiere que sea profesional, ingeniero forestal o ambiental con posgrado enSistemas de Informacin Geogrfica o Medio Ambiente y Geoinformtica, conexperiencia mnima de tres (3) aos como ejecutor de obras o interventora

ambiental de obras para proyectos lineales licenciados. El Coordinador tendr unadedicacin de tiempo completo y su pago estar incluida en la administracin delcontrato.

Profesional en reas afines al componente bitico, (Ingeniero Forestal,Agrnomo, Ambiental o Bilogo )

Dos (2) aos de experiencia en el desempeo de funciones relacionadas con elcargo: implementacin de PMA, aprovechamientos forestales manejo de fauna, ycompensaciones forestales, en proyectos licenciados. Bilogo

Dos (2) aos de experiencia en el desempeo de funciones relacionadas con el

cargo: implementacin de planes de manejo para especies amenazadas, rescate ytraslado de especies vedadas y trmites requeridos, en proyectos licenciados.

Profesional en reas afines al componente social (Politologa, Sociologa,Sicologa, Trabajo Social o Antropologa,)

Tres (3) aos de experiencia en el desempeo de funciones relacionadas con elcargo, elaboracin de Estudios de Impacto Ambiental, implementacin de PMA, deplanes de gestin social y desarrollo de procesos de informacin, comunicacin,


8/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 8 de 3229/01/2016

participacin y concertacin con actores gubernamentales y de origen tnico y notnico en territorios urbanos y rurales en proyectos.

Profesional Antroplogo/Arquelogo

Tres (3) aos de experiencia en el desempeo de funciones relacionadas con elcargo: implementacin de PMA, plan de manejo arqueolgico y rescatearqueolgico y, haber obtenido a nombre propio, mnimo dos (2) licenciasarqueolgicas.

Grupo de apoyo

Los dems profesionales para el desarrollo de las actividades de construccindeben contar con profesiones y especialidades que apliquen para los temasespecficos a evaluar y desarrollar, con experiencia de un (1) ao en laimplementacin de PMA y mnimo dos aos (2) en el desempeo de su profesin.

Para el resto del personal que se propone emplear como auxiliar o de apoyo, ya sea

tecnlogo o tcnico, deber contar con una experiencia mnima de un ao (1) en eldesempeo de su profesin, no obstante debern tener estudios que apliquen paralos temas a desarrollar y debern presentar sus hojas de vida para ser verificadasy aprobadas por EPM.

Consideraciones Generales

EPM exigir la continuidad y el tiempo de dedicacin en el personal propuesto, locual se deber reflejar en la calidad y gestin de los productos. EPM pagar porproducto ejecutado, entendindose como producto cada uno de los programas delPMA respectivo.

El costo del personal profesional propuesto (a excepcin del coordinador que se

debe incluir en la administracin) para la ejecucin del plan de manejo ambiental sedebe reflejar en el APU de cada una de las actividades donde el profesional esrequerido.

El costo del profesional en reas afines al componente bitico deber ser valoradoen el tem Manejo Forestal.

El costo del Bilogo deber ser valorado en el tem Manejo de Fauna.

El costo del profesional en reas afines al componente social deber ser valoradoen el tem Implementacin de los programas del medio socioeconmico.

El costo del Profesional Antroplogo/Arquelogo deber ser valorado en los tems

Trmite de licencia de monitoreo y rescate y Monitoreo y Rescate arqueolgico.EL CONTRATISTA deber presentar las hojas de vida del coordinador, de losprofesionales y especialistas y adjuntar copia de sus respectivas matrculasprofesionales y soporte de experiencia y estudios, antes del inicio de actividades delcontrato, con el fin de que sean aprobadas por EPM y/o la Interventora. En caso deque por causa justificada cualquiera de las personas propuestas como profesional,lder y/o coordinador, no pueda permanecer durante el desarrollo del contrato, EL


9/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 9 de 3229/01/2016

CONTRATISTA deber reemplazarlo en forma inmediata por otro profesional deigual o mayor perfil a los indicados anteriormente, previa aprobacin de EPM.

EPM se reserva el derecho de aceptar la participacin en el contrato de losprofesionales propuestos por EL CONTRATISTA. Si llegasen a ser rechazados, EL

CONTRATISTA deber inmediatamente presentar sus reemplazos.Si por condiciones especiales en los sitios de trabajo se requiere el cambio de unaespecialidad por otra o la adicin de un profesional con otra especialidad, ELCONTRATISTA deber someter a aprobacin por parte de EPM el perfil, sin quecon ello se modifiquen los precios pactados.

Todo el personal ser de libre vinculacin y desvinculacin por EL CONTRATISTAy no adquiere vinculacin laboral, administrativa, ni de ninguna ndole con EPM. Portanto, EL CONTRATISTA tendr a cargo el establecimiento de la jornada laboral, elpago de salarios, indemnizaciones, liquidaciones, bonificaciones y prestacionessociales a aquellos que tengan derecho de acuerdo con las leyes colombianas. No

obstante lo anterior, EPM podr solicitar a EL CONTRATISTA la desvinculacin decualquier trabajador de este contrato sin que por ello adquiera obligacin alguna conel trabajador o con EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deber cumplir loestablecido en la Ley 50 de 1993, en la Ley 100 de 1993 o aquellas que lasmodifiquen y dems normas laborales para todo el personal que labore con l.

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina laorganizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Laborales, ELCONTRATISTA se obliga a afiliar y cotizar para todos sus trabajadores poraccidente de trabajo y enfermedad laboral, de acuerdo con la clase de riesgo enque se le clasifique.

Antes de iniciar los trabajos EL CONTRATISTA informar a EPM, la Administradorade Riesgos laborales a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando deinmediato todo cambio que haga al respecto. Si por causa de riesgos laborales sepresentare alguna disminucin o detrimento de la capacidad laboral de untrabajador, EPM y/o EL INTERVENTOR, podrn investigar y efectuar seguimientodel tipo de acciones llevadas a cabo por EL CONTRATISTA para remediar ocompensar esta situacin.

EL CONTRATISTA deber cumplir con la poltica de empleo de EPM para elproyecto, y con la cuota de empleo de mano de obra local no calificada indicada enlos PMA. Con este programa se busca viabilizar socialmente el proyecto y generarsentido de pertenencia en sus diversas etapas. Para la realizacin de las actividades

que requieran la contratacin de mano de obra o del suministro de materiales einsumos (transporte, vveres, enseres, etc.), EL CONTRATISTA, en lo posible,utilizar la mano de obra no calificada, proveniente del rea de influencia delproyecto, teniendo presente que no se desestimulen sus actividades econmicas yque sean vinculadas personas de otras regiones cuando se haya agotado la manode obra local o se requiera de un nivel de especializacin que no exista en la zonay atender para la contratacin, lo dispuesto en el Decreto 2852 de 2013 o aquellanorma que la modifique..


10/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 10 de 3229/01/2016

EL CONTRATISTA deber realizar una reunin con las comunidades del rea deinfluencia directa del proyecto- AID y definir una estrategia de recoleccin yevaluacin de hojas de vida para la contratacin de mano de obra no calificada endicha comunidad.

3.2 Funciones y responsabilidades

Las funciones y responsabilidades del personal profesional propuesto para laejecucin del contrato se indican a continuacin:

PROFESIONALFUNCIONES

ProfesionalAmbiental

Coordinar el grupo de trabajo. Orientar, dirigir y administrar los recursos asignados para el

desarrollo del PMA. Ejecutar, atender y supervisar el PMA en su componente fsico. Informar al director tcnico y al ingeniero residente de la obra

sobre el desarrollo de las actividades del grupo de gestinambiental y social.

Consolidar los informes de los medios fsico, bitico y social eICA y garantizar su entrega oportuna.

Relacionamiento con Autoridades Ambientales y dems gruposde inters.

Verificar el avance de la gestin y plantear los cambiosrequeridos para alcanzar las metas propuestas por cada uno delos programas del PMA.

Apoyar a los profesionales encargados de cada uno de los

componentes, en caso de requerirse, de acuerdo con lasactividades. Participar en los comits de obra o de gerencia del proyecto y

presentar informe ejecutivo. Atender visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental. Atender requerimientos de EPM y la Interventora. Verificar que la GDB cumpla con la normativa vigente. Velar por aplicacin de las normas legales de carcter

ambiental y los requerimientos de manejo del medio ambienteexigidos por el MADS, las Corporaciones AutnomasRegionales y la Autoridad Ambiental encargada del

seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales. Mantener un registro actualizado de todas las actividades de

tipo ambiental, incluyendo sus costos. Facilitar informacin y cooperar con la Autoridad Ambiental

cuando sea del caso.


11/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 11 de 3229/01/2016


Bilogo

Elaborar, ejecutar, atender y supervisar el PMA en su mediobitico: manejo, rescate y Ahuyentamiento de fauna, traslado yrescate de epifitas o especies en veda, entre otros.

Identificar y concretar el lugar apropiado para el manejo de lasespecies en Veda o de manejo especial, de acuerdo a lasindicaciones de las resoluciones y en acuerdo con EPM

Realizar el adecuado mantenimiento de las especiesreubicadas de acuerdo a las indicaciones de las resoluciones yprotocolos de manejo que se establezcan para ello, en acuerdocon EPM.

Mantener comunicacin permanente y efectiva con los jefes delos frentes de trabajo y el ingeniero residente para coordinar laejecucin de actividades y acciones preventivas o correctivasenfocadas al buen desempeo ambiental durante el desarrollo

de los trabajos. Capturar informacin georreferenciada y alfanumrica para los

informes. Elaborar informes de seguimiento e ICA y participar en comits

de obra y tcnicos. Atender visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental. Atender requerimientos de EPM y la Interventora.

Profesional enreas afines alcomponentesocial(Politologa,Sociologa,Sicologa,Trabajo Social o

Antropologa)

Elaborar, ejecutar, atender y supervisar el PMA en su mediosocioeconmico: informacin y participacin comunitaria,implementacin del mecanismo de atencin para PQR,capacitacin y sensibilizacin del personal vinculado a la obra,contratacin de mano de obra, educacin ambiental y otros queestn considerados en el PMA.

Hacer seguimiento a la elaboracin e implementacin de lasfichas, formatos y estrategias establecidas por EPM paragarantizar la trazabilidad de la informacin del componentesocial.

Mantener comunicacin permanente y efectiva con los jefes delos frentes de trabajo y el ingeniero residente para coordinar laejecucin de actividades y acciones preventivas o correctivasenfocadas al buen desempeo ambiental y social durante eldesarrollo de los trabajos.

Elaborar informes de seguimiento e ICA y participar en comitsde obra y tcnicos.

Capturar informacin georreferenciada y alfanumrica para losinformes.

Relacionamiento con grupos de inters. Atender visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental Atender requerimientos de EPM y la Interventora.


12/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 12 de 3229/01/2016


ProfesionalAntroplogo/Arquelogo

Elaborar, ejecutar, atender y supervisar lo relacionado con elplan de arqueologa preventiva: gestionar la licencia para elmonitoreo y rescate arqueolgico e implementar el plan de

manejo arqueolgico, as como los permisos para laintervencin del patrimonio cultural, de ser necesario y atendertodas las disposiciones del Instituto Colombiano de

Antropologa e Historia ICANH, entre otros. Mantener comunicacin permanente y efectiva con los jefes de

los frentes de trabajo y el ingeniero residente para coordinar laejecucin de actividades y acciones preventivas o correctivasenfocadas a conservar, rescatar y preservar el patrimoniocultural.

Capturar informacin georreferenciada y alfanumrica para losinformes.

Elaborar informes de seguimiento e ICA y participacin encomits de obra y tcnicos.

Atencin a visitas y acompaamiento con la autoridad. Atender visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental Atender requerimientos de EPM y la Interventora.

3.3 Recursos fsicos

Para la implementacin de los planes contenidos en las Licencias Ambientales, ELCONTRATISTA deber disponer como mnimo de los siguientes recursos fsicos:

Infraestructura fsica (oficinas, salones y/o auditorios para los encuentros con lacomunidad). Telecomunicaciones (celulares con plan de minutos y datos). Equipos de cmputo y software licenciado. Papelera e insumos. Transporte. (Para la ejecucin de obra y disponible para el seguimiento). Equipo especializado necesario para el desarrollo de las actividades requeridas

La informacin que se requiera deber ser adquirida o recolectada por ELCONTRATISTA y no ser objeto de reajuste de los precios propuestos. Por ejemplo,papelera necesaria para el desarrollo de los programas.

3.4 ENTREGABLES

Los documentos que EL CONTRATISTA produzca durante el desarrollo del contratodebern proporcionar informacin clara, completa, actualizada, aplicable yverificable en forma sencilla, a fin de asegurar que de ellos se obtiene toda lainformacin sin necesidad de proceder a investigacin y procesamiento adicional.

Algunas consideraciones y especificaciones generales incluyen:


13/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 13 de 3229/01/2016

En caso de que para la presentacin de los informes se requiera emplearaplicaciones complementarias, stas debern ser bajo ambiente Windows.

La cartografa e informacin cartogrfica deber manejarse, elaborarse ypresentarse de acuerdo a los criterios exigidos por la ANLA para la presentacin

de la Geodatabase de los ICA, adems de los estndares complementariosdefinidos por EPM. EL CONTRATISTA deber entregar una copia de las memorias tcnicas, los

planos en copia maestra y en medio digital, en formato PDF y en formato deArcGIS 10 (Geodatabase y/o shapes).

Los formatos fsicos de los planos sern entregados un (1) original en tamaotabloide y un (1) original en tamao A1 para cada estudio.

EL CONTRATISTA deber suministrar las memorias que por su importanciaespecial EPM considere de inters.

EL CONTRATISTA implementar, de forma aceptable para EPM, un sistema deorganizacin, control, codificacin y archivo de los planos, documentos tcnicos

y material de informtica producido por l mismo, los subcontratistas, losasesores, EPM y otros, en relacin con el trabajo a realizar. La informacin que EL CONTRATISTA entregar a EPM se realizar por medio

de metadatos o fichas de referencia para la localizacin de la informacin,listados, ndices y contenidos que faciliten la bsqueda de cualquier informacin.

EL CONTRATISTA deber entregar todos los Informes de seguimiento y deCumplimiento Ambiental, en original y copia digital as:

Formato digital en dos copias, luego de que EL INTERVENTOR apruebecompletamente dicho informe.

Los informes deben contener los documentos de soporte requeridos paraentrega a los entes competentes y/o a EPM ejemplo: registro fotogrfico y

videos, actas, registros de asistencia, resultados de muestreos (de requerirse),informacin primaria de sustento, bibliografa, planos digitalizados y cartografatemtica, entre otros.

Los informes deben entregarse a ms tardar quince das antes de lo dispuestopor la Autoridad Ambiental para ser revisados por EL INTERVENTOR.

Para las reuniones de informacin y participacin a desarrollar con lascomunidades, EL CONTRATISTA entregar como evidencia de la convocatoria lossiguientes soportes:

Los oficios dirigidos a los presidentes de las Juntas de accin comunal - JAC yadministraciones municipales con sus respectivos radicados o recibido, por lo

menos ocho (8) das antes, de realizarse la actividad. Evidencia de entrega de los afiches, volantes y todas aquellas fuentes de

verificacin que den cuenta de la implementacin de actividades de informacin,comunicacin y participacin comunitaria en cada una de las unidadesterritoriales identificadas como AID.

Como soporte del desarrollo de las reuniones, EL CONTRATISTA entregar elregistro fotogrfico correspondiente.


14/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 14 de 3229/01/2016

Deber haber una persona dedicada a la elaboracin del acta, quien seencargar de leerla y corregirla en comn acuerdo con los asistentes, quienesla aprobarn y validarn y procedern a imprimirla en el evento para la firmainmediata de las partes. Dicho documento deber ser entregado de manera

inmediata al alcalde o presidente de la JAC respectivamente, junto con el registrode asistencia diligenciado en cada evento.

EL CONTRATISTA incluir en su oferta toda la logstica requerida para lapreparacin, el desarrollo y la firma en las reuniones de informacin y participacina desarrollar con las comunidades, lo cual incluye los espacios fsicos y sonido paradesarrollarlas, los refrigerios para los asistentes, los medios audiovisuales a utilizar,el computador y la impresora para la firma inmediata del acta.

En la siguiente tabla se relacionan las actividades generales a realizar con susrespectivos productos y momentos de entrega.

ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE

MOMENTO DE

ENTREGA

Conformacin delequipo Ambientaly Social para laconstruccin

Listado de personal, organigrama,dedicacin.

Oferta

Elaboracin decronograma dedetalle del trabajoincluyendo

claramente lasactividadesambientales ysociales.

Cuadro detallado del cronograma contodas las actividades a realizar enProject y Excel. De acuerdo a losplazos definidos para la etapa de

construccin. Debe incluir los tiemposrequeridos para la obtencin de lalicencia arqueolgica y demspermisos que deban solicitarse.

Antes de iniciar

las actividades

Definicin delequipo de trabajo

Presentacin de hojas de vida ycertificaciones de estudio y experienciadel personal para la aprobacin por ELINTERVENTOR y/o EPM.

Antes de iniciarlas actividades

Actas Actas de vecindad, entorno e ingreso a

predios, aprobadas por ELINTERVENTOR

Antes de iniciar

obras


15/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 15 de 3229/01/2016

ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLEMOMENTO DE

ENTREGA

Plan de Gestin

Ambiental y Social

Documento escrito detallando las

actividades a desarrollar, elcronograma, las metodologas, losrecursos requeridos (humanos,materiales e insumos) y losindicadores de seguimiento, basadosen los programas contenidos en elPMA, Plan de Monitoreo y Plan deContingencia avalado por la Autoridad

Ambiental.

15 das antesdel inicio de lasobras. .

Informes de

seguimiento ycontrol

EL CONTRATISTA deber elaborar un

informe del avance de las actividadesrealizadas en la implementacin de losPMA, de monitoreo y seguimiento y decontingencia, donde se reporten losasuntos crticos, incidentes yeventualidades que puedan generarriesgos y/o retrasos en el cronograma,as mismo la relacin de los daos oaccidentes ambientales que sehubiesen presentado.

En este informe se deber anexartodas las evidencias que soportencada una de las actividades.

Los instructivos y formatos para estosinformes sern entregados por EPMantes de iniciar el procesoconstructivo.

Semanal (el dase definir antesdel inicio de lasobras).

Mensual a mstardar el dacinco (5) decada mes

Los ajustesrealizados por

ELINTERVENTORdebernatenderse enmximo tres (3)das.

Informes deCumplimiento

Ambiental

EL CONTRATISTA deber elaborarlos ICA con sus respectivos anexos, de

acuerdo con la periodicidad ynormativa vigente y aquella que lomodifique o sustituya.

Anexar al

informe mensualcorrespondiente.

Reuniones deinformacin yparticipacin a

Oficios dirigidos a los presidentes delas JAC y administracionesmunicipales con sus respectivosradicados o recibido.

Ocho (8) dasantes, de laactividad


16/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 16 de 3229/01/2016

ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLEMOMENTO DE

ENTREGA

desarrollar con lascomunidades

Soportes de cada una de las reuniones

que se realicen (acta, registro deasistencia y registro fotogrfico).

Tres dasdespus de laactividad

Informe final EL CONTRATISTA deber hacer uninforme final, el cual debe contenertoda la informacin ambiental delcontrato, permisos de ingreso, lasactas de entorno y vecindad originales,los paz y salvos, las plantillas desostenibilidad diligenciadas y loscostos de las actividades ambientales,informe final de arqueologa con los

documentos de soporte y los demsdocumentos que la Interventoraconsidere pertinentes para garantizarel cabal cumplimiento de lo dispuestoen el PMA.

Los instructivos y formatos para estosinformes sern entregados por EPMantes de iniciar el proceso constructivo

Con el acta de

liquidacin

Informe de

Comisionamiento

EL CONTRATISTA deber aportar

toda la informacin para cumplir con lodefinido en el formato decomisionamiento de EPM.

Los instructivos y formatos para estosinformes sern entregados por EPMantes de iniciar el procesoconstructivo.

con el fin deactividades

Otros informes EPM y/o la interventora podr solicitara EL CONTRATISTA informesespeciales sobre el proyecto cuyo

contenido, nivel de desagregacin,presentacin y divulgacin sernconvenidos previamente

Segn

necesidad

4 OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL, PERMISOS YCONCESIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA deber conocer y divulgar de forma amplia y oportuna, as comocumplir y hacer cumplir a sus empleados y subcontratistas asignados a la


17/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 17 de 3229/01/2016

construccin, los requerimientos de la Licencia Ambiental del proyecto, as como lospermisos y concesiones que le fueran otorgados a EPM o a EL CONTRATISTA,asumiendo la responsabilidad legal, financiera y penal por cualquier contravencino violacin a ellas. En el caso de variaciones o modificaciones a los diseos, ELCONTRATISTA deber identificar las implicaciones en trminos de licencias ypermisos ambientales y elaborar los estudios y documentos requeridos para queEPM pueda realizar los trmites necesarios para la obtencin de las modificacioneso adiciones a que hubiese lugar de acuerdo a la normatividad y en los tiemposestablecidos y atender las nuevas obligaciones que se generen.

En el evento de que toda o parte de la obra fuese subcontratada, ello no exime ni alSubcontratista, ni a EL CONTRATISTA, de su responsabilidad en relacin con elmanejo del medio ambiente.

Si EL CONTRATISTA no atiende en forma inmediata cualquier orden dada por EPMy/o EL INTERVENTOR sobre los aspectos de manejo del medio ambienteestipulados en este pliego, EPM podr sancionar a EL CONTRATISTA de acuerdocon lo establecido. Estas sanciones no eximen a EL CONTRATISTA delcumplimiento de sus obligaciones y responsabilidad ambiental.

EL CONTRATISTA debe responder ante EPM, autoridades y particulares, por noadoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad ambiental. EPM nocompensar o cubrir los costos que puedan resultar del incumplimiento de lalegislacin, regulacin o normatividad en materia ambiental.

EL CONTRATISTA, a travs de todos y cada uno de sus representantes, agentes,proveedores y empleados, es directo responsable de la adecuada prevencin desituaciones que atenten contra la preservacin o cuidado del medio ambiente, o queperturben en alguna medida, las condiciones normales del entorno.

5 PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA

De acuerdo con la legislacin ambiental vigente (leyes y decretos), los permisos, sinperjuicio de otros que no estn contemplados en estas especificaciones, necesariospara la construccin de las obras, son entre otros:

TEMA ESPECIFICACIONES

Permisos y licencias paraintervencin del patrimoniocultural

EL CONTRATISTA deber solicitar los permisos ylicencias arqueolgicas ante el ICANH que requiera laconstruccin del proyecto e implementar el Plan de

Manejo Arqueolgico aprobado por dicha autoridad yatender todos sus requerimientos.

Adems, deber tramitar los permisos y obligacionesrequeridos por el Ministerio de Cultura - Consejos dePatrimonio Cultural- en caso de superponerse con unBien de Inters Cultural, de acuerdo con lanormatividad vigente.


18/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 18 de 3229/01/2016

TEMA ESPECIFICACIONES

Aprovechamiento forestal Estos permisos estn contenidos en la LicenciaAmbiental que EPM le entregar a EL

CONTRATISTA, sin embargo, en caso de requerirsealgn ajuste, modificacin o cambio en las condicionesiniciales de los mismos, EL CONTRATISTA deberproporcionar a EPM, la informacin necesaria para lagestin del trmite, de acuerdo a la normativa queaplique para cada uno.

EL CONTRATISTA ser responsable de los costosque se generen por pago de visitas de las Autoridades

Ambientales, el pago de plizas de cumplimiento ypago de tasas retributivas causadas por cambiosocasionados por el CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no tramitar ante las AutoridadesAmbientales, permisos o modificaciones a la licencia,relacionadas con las actividades del proyecto; es EPMquien adelantar los trmites necesarios.

Permiso de vertimientos

Permiso de concesin deaguas

Permiso de emisionesatmosfricas

Explotacin de fuentes dematerial

Permiso de ocupacin odesvos de cauce

6 MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

EL CONTRATISTA se constituye en el responsable directo del control y manejo delos impactos ambientales y sociales generados durante la ejecucin de las obrasdel proyecto. EL CONTRATISTA y todos sus representantes, agentes y empleados,son responsables por los daos, perjuicios, prdidas y siniestros que a nivel

ambiental y social se ocasionen debido a alguna accin, retardo, omisin onegligencia suya o de sus subcontratistas. En este caso, EL CONTRATISTA deberresponder ante EPM y la comunidad por los deterioros producidos y compensar desu cuenta las reclamaciones que de ello se deriven.

Se debe respetar la propiedad privada y por lo tanto, para las actividades querequieran el ingreso a predios se deber realizar el mnimo despeje de vegetaciny cultivos y respetar la proteccin de bosques de acuerdo con la reglamentacinambiental vigente, evitando cualquier tipo de dao a terceros. EL CONTRATISTAdeber contar con los permisos de ingreso y actas de vecindad para las labores quedemanden actividad en campo, as mismo, es necesario informar a los propietarios

en lo referente a la zona a intervenir en cada predio, segn la etapa del proyecto.EL CONTRATISTA es responsable de realizar el pago por los daos que se originencon motivo de las actividades de construccin y deber informar a EPM la gestinrealizada para su compensacin.

EPM y/o EL INTERVENTOR, haciendo uso del principio de precaucin, podrdetener cualquier actividad que realice EL CONTRATISTA que pueda afectar de


19/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 19 de 3229/01/2016

forma grave el entorno ambiental, en relacin a los componentes fsico, bitico osocial sin que ello genere lugar a reclamaciones.

Las actividades o maniobras que impliquen riesgos de dao ambiental o socialdeben ser programadas y acompaadas por EL INTERVENTOR y/o EPM.

En concordancia con la legislacin vigente en materia de proteccin al patrimoniocultural material de la nacin, toda evidencia, hallazgo, estructura, bien patrimonialo fsil de inters geolgico, arqueolgico o histrico que sean identificadas o surjandurante el desarrollo de las obras civiles y complementarias, son propiedad delEstado Colombiano. Por lo tanto, EL CONTRATISTA notificar inmediatamente aEL INTERVENTOR y/o EPM de su hallazgo, quien orientar los procedimientosestablecidos y pasos a seguir para impedir la retirada o el dao de tales hallazgospor parte del personal asociado a la obra u otras personas. EL CONTRATISTAtomar todas las precauciones necesarias para impedir el deterioro ocomercializacin ilegal de dichos bienes.

EL INTERVENTOR acompaar a EL CONTRATISTA en todas las actividades delplan de arqueologa preventiva. Tanto EL INTERVENTOR como EPM, tienen lapotestad de ordenar la suspensin de trabajos en algn frente donde se detecte lapresencia de vestigios arqueolgicos hasta tanto se efecten las labores de rescatey anlisis respectivos.

EL CONTRATISTA no puede realizar intervenciones no autorizadas en los sitios deinters y su actuar debe estar orientado a prevenir posibles daos o destruccin alpatrimonio arqueolgico y cultural de la Nacin que podran derivar enresponsabilidad penal, de acuerdo con la legislacin Colombiana .

EL CONSTRUCTOR debe analizar todos los hallazgos encontrados; su

metodologa de excavacin y anlisis deben ser concertadas con ELINTERVENTOR y EPM, atendiendo lo establecido por el ICANH y la ley.

Si como consecuencia de dichas instrucciones, EL CONTRATISTA sufre algnretraso o incurre en costos, EL CONTRATISTA deber notificar tambin a esterespecto a EPM y tendr derecho, a una ampliacin de plazo, si la ejecucin se haretrasado o se prev su retraso. El pago de dichos costos, se incluir en el preciocontractual.

7 CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE EPM

EL CONTRATISTA acoger las instrucciones que formule EPM, con el fin de lograr

un cabal y adecuado cumplimiento de las especificaciones ambientales. De igualmodo, ser obligacin de EL CONTRATISTA adoptar las medidas adicionales demanejo, congruentes con las especificaciones ambientales, que EPM considerenecesarias para la proteccin de los ecosistemas naturales intervenidos y delpersonal que labore en la obra.

Si se detectan efectos ambientales no previstos y negativos, EPM exigir laejecucin inmediata de las medidas correctivas por parte de EL CONTRATISTA.


20/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 20 de 3229/01/2016

EL CONTRATISTA es responsable de evitar, mitigar, corregir y compensar losimpactos ambientales y sociales negativos que se originen en las actividadesnecesarias para desarrollar el objeto del contrato.. Dentro de los principalescuidados que debe tener EL CONTRATISTA para el desarrollo de sus trabajos seencuentran los siguientes:

Est prohibido incorporar a las fuentes de agua sustancias slidas o lquidas, encantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o lasalud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y dems recursosrelacionados con el componente hdrico. De forma especfica, hacer vertimientosde aguas residuales domsticas (de campamentos) o aguas residualesindustriales (de procesos constructivos, materiales de construccin o de talleres)sin el tratamiento especificado para cada uno de ellos. El CONTRATISTA debercontrolar la calidad del agua de los vertimientos industriales y domsticos, demanera que no sobrepasen los valores permisibles para los parmetrosestablecidos en el Decreto 3930 de 2010 del MAVDT o aquel que lo modifique.

No contaminar el suelo, el agua y el aire. Evitar el agotamiento de cuerpos de agua. En el caso que un emisor final de cunetas o crcamos de una obra confluya

directamente a una fuente de agua o ro, debe proveerse de estructuras quepermitan la decantacin de los sedimentos y de ser necesario, se debe hacer eltratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al ro.

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible, las curvas de nivel porcanales naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debehacerse construyendo las estructuras de disipacin de energa que se requieran.

No se pueden desviar cursos naturales de agua, salvo que EL CONTRATISTA

obtenga el respectivo permiso ambiental. El lecho natural, como el paso de aguaabandonado, debe ser restaurado a sus condiciones originales por ELCONTRATISTA.

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de ro, arroyo, playa, lago olaguna, excepto en las zonas especficamente aprobadas como fuente demateriales por la Autoridad Ambiental competente, y en tal caso se procurarcausar el mnimo deterioro del rea y al final de la utilizacin, ejecutar las obrasnecesarias para la recuperacin del rea afectada. Las zonas de prstamosdeben tener un tratamiento paisajstico. Los proveedores de materiales yagregados de EL CONTRATISTA, deben presentar a EL INTERVENTOR losrespectivos permisos ambientales.

EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para asegurar quecemento, limos o concreto fresco y en general residuos slidos, no tengan comoreceptor final lechos de cursos de agua.

El manejo de hidrocarburos (cargue y descargue), se realizar de tal maneraque se eviten vertimientos en el suelo o cuerpos de agua. Adems ELCONTRATISTA deber tener disponible sistemas absorbentes para que, encaso de que ocurra una fuga, se recoja el lquido derramado y sea dispuesto demanera adecuada segn el programa de manejo de residuos slidos.


21/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 21 de 3229/01/2016

Las tapas de los sumideros debern ser protegidas por EL CONTATISTA, paraevitar el ingreso de sedimentos al alcantarillado existente. Estas cubiertasdebern ser limpiadas y reemplazadas cuando se daen.

Los residuos generados en la construccin, operacin o adecuacin del

proyecto, debern separarse en recipientes de diferentes colores, segn lanaturaleza del residuo, esto con el fin de dar una disposicin final correcta a cadauno discriminando los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos.

Los residuos peligrosos se debern almacenar en un lugar cerrado, con buenaventilacin natural y/o mecnica, para asegurar que los gases generados nosuperen los lmites de exposicin personal. Para el almacenamiento de residuoslquidos, se deber construir un dique de contencin que lleve a un tanque derecoleccin, para que en caso de derrame, ste no llegue a cuerpos de agua ysea fcil la recuperacin del material.

La disposicin final de los residuos ordinarios se deber hacer en un rellenosanitario mediante una empresa gestora debidamente autorizada. Deber

contratarse la empresa prestadora del servicio de aseo del municipio mscercano, para que esta se encargue de la recoleccin de los residuos ordinarios,el transporte hacia el relleno sanitario y su adecuada disposicin final. Estosresiduos debern ser pesados antes de ser entregados a la empresa prestadoradel servicio de aseo, con el fin de llevar un registro de los residuos ordinariosgenerados.

Para la disposicin de residuos peligrosos EL CONTRATISTA deber contratarcon una empresa que est certificada por la Autoridad Ambiental competente,para la recoleccin de dichos residuos y su correcta disposicin final. Laempresa que se contrate deber certificar que recogi los residuos peligrososgenerados en la zona del proyecto y la disposicin final que les dio.

EL CONTRATISTA llevar un registro peridico de la cantidad generada deresiduos slidos no peligrosos y peligrosos, el cual se deber complementar conun certificado que entregue la empresa que los reciba. Adicionalmente, debersolicitar al receptor del material reciclable una certificacin que indique lacantidad y el aprovechamiento dado a estos residuos. Estas certificacionesdebern ser entregadas a EL INTERVENTOR.

El material superficial, resultante de las operaciones de descapote o de aperturade accesos provisionales, debe ser apilado debidamente en una zona quepermita su posterior utilizacin para la restauracin de las reas u obras futurassi fuere el caso.

Se evitar el almacenamiento temporal de materiales cerca de cuerpos de agua

y en sitios de moderada o alta pendiente (> 15%). El material resultante, se llevar a las escombreras autorizadas por la Autoridad

Ambiental competente. En caso que el material sobrante de excavacin seamenor de 5 m3, y haya impedimentos de transportarlos a las escombreras, sepodr realizar un almacenamiento temporal en una zona que deber estarcompletamente sealizada. El material deber ser cubierto, y retirado en unmximo de 24 horas.


22/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 22 de 3229/01/2016

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografa del terreno y al flujo naturalde las aguas.

No utilizar fuego ni realizar fogatas. Tomar medidas de control en casonecesario.

Evitar la destruccin innecesaria de la vegetacin natural. En caso de que serequiera desmonte o rocera para la ejecucin de las obras, este se realizarnicamente en la faja de vegetacin requerida y con una previa planificacin yautorizacin por parte de los propietarios; se debern preservar rboles de grantamao o de valor gentico, paisajstico o histrico. El procedimiento utilizadodeber ser selectivo y en forma manual. En caso de ser necesario intervenirindividuos que no se encuentren autorizados, EL CONTRATISTA estarencargado de aportar la informacin necesaria para la obtencin o modificacinde los permisos.

El material vegetal producto del desmonte (lea, estacas, cercos, cabos deherramientas, etc.), no podr ser quemado ni arrojado directa o indirectamente

a los cursos de agua; deber disponerse en sitios apropiados y con previoacuerdo de los propietarios, con el fin de que pueda ser reutilizado por elinteresado.

Se prohbe la utilizacin de cualquier producto qumico de efectos residuales yde explosivos, salvo cuando sean autorizados expresamente por EPM.

Para la realizacin de actividades del proyecto que generen contaminacinacstica como, por ejemplo, explosiones, operacin de taladros o pilotaje, y quese efecten en sitios cercanos a ncleos poblados o viviendas dispersas, ELCONTRATISTA debe hacer programacin en horas diurnas, hasta las 6 p. m., ydebe avisar previamente a las comunidades afectadas.

Se prohbe el vertimiento, introduccin, distribucin, uso o abandono de

sustancias txicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas ocausar daos en ellos. Se prohbe el uso de herbicidas, insecticidas o venenos, debe ser previamente

autorizado por EPM y debidamente supervisado. El uso de insecticidas para elcontrol de plagas en campamentos, oficinas o frentes de trabajo solamente sepodr efectuar con la aprobacin previa de EPM.

Para los muestreos de vegetacin y fauna que requieran la recoleccin deespecies, se deber utilizar tan slo la cantidad estrictamente necesaria, de talmanera que se produzca la mnima alteracin a los ecosistemas, de acuerdo alo establecido en el permiso de estudios indicados para el proyecto.

Antes de iniciar las actividades de aprovechamiento, EL CONTRATISTA,

realizar un reconocimiento de las zonas a intervenir y las aledaas a estas paraverificar la presencia de fauna que requiera ser ahuyentada, evaluando losposibles sitios de recepcin, de manera que el ahuyentamiento sea dirigido haciasitios con caractersticas ambientales similares. Durante este reconocimiento seubicarn madrigueras, nidos, microhabitat y sitios de refugio. La actividad deahuyentamiento ser coordinada con la de remocin de cobertura vegetal demanera que antes de iniciarla, se realice una primera fase del ahuyentamiento,para continuar con esta actividad durante el aprovechamiento y finalmente al


23/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 23 de 3229/01/2016

terminar ste, EL CONTRATISTA debe hacer verificaciones que permitandeterminar que no ha quedado fauna atrapada.

No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin, no extraer especies de fauna oflora de su hbitat, ni comercializar con estos recursos.

EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para que durante lasexcavaciones y la realizacin de las mezclas de concreto, la capa vegetal nosufra ningn tipo de alteracin.

La escogencia de rutas de acceso para equipos y personal en general, debecondicionarse a la vegetacin arbrea existente, a los cultivos ya establecidos ya la autorizacin de los respectivos propietarios, teniendo en cuenta la poblacinque se interviene con dicha actividad. Se priorizar la utilizacin de las vas yaexistentes (primarias, secundarias) y en buen estado, de los municipios del reade influencia directa para minimizar la construccin y/ o adecuacin de nuevosaccesos, con el fin de transportar los materiales, los equipos y el personal hastalos puntos de construccin del proyecto.

Se asegurar que las vas y accesos existentes que sean utilizados para finesdel proyecto permanezcan en iguales o mejores condiciones a las preexistentes,con lo cual se mantiene el normal desenvolvimiento de las comunicaciones y eltrnsito de los habitantes regionales y sus mercancas.

EL CONTRATISTA identificar conjuntamente (Proyecto Comunidad) elestado actual de los accesos a utilizar al comenzar y terminar las obras, lo cualdebe quedar consignado en un acta y deber realizar y cumplir los acuerdos conpropietarios de accesos privados para el uso temporal de los mismos.

EL CONTRATISTA realizar las adecuaciones necesarias a los accesosexistentes para evitar su deterioro y la contaminacin de los cuerpos de aguacruzados por los mismos. Algunas obras de adecuacin y restauracin son: los

drenajes, subdrenajes, transversales, cunetas, proteccin de mrgenes dequebradas y obras de arte, entre otros. EL CONTRATISTA debe aplicar la poltica del buen vecino y el respeto por la

propiedad privada. Toda la infraestructura de vas que se vea afectada por eltrnsito de maquinaria pesada deber ser restituida, una vez terminada la obra.

Los accesos debern estar sealizados y delimitados para evitar que se afectenzonas diferentes a las autorizados por el dueo del predio. Esta sealizacinpodr estar conformada por conos, cintas de seguridad, reductores; sealespintadas en el piso, postes, entre otros.

Se deber garantizar el acceso peatonal a todas las viviendas, localescomerciales e industriales, entidades prestadoras de servicios de salud,

localizados a lo largo del corredor del proyecto. En el caso de que haya zonasescolares, se deber adecuar accesos peatonales para la movilidad de lostransentes. Estos accesos debern estar completamente delimitados mediantecintas reflectivas; en caso de ser necesaria la adecuacin de senderospeatonales, debern ser estables y construidos en material firme. ELCONTRATISTA deber revisar diariamente los senderos, para garantizar queestn bien delimitados y sealizados, y verificar su estabilidad.


24/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 24 de 3229/01/2016

En caso de que se requiera la construccin de un acceso a la zona deconstruccin es necesario contar con adecuada sealizacin en el derecho deva.

EL CONTRATISTA deber cumplir con lo establecido en el Manual de

Sealizacin Vial del Ministerio de Transporte, que establece la sealizacin quese deber instalar para la regulacin del trnsito en calles, carreteras yciclorrutas de Colombia, al momento de realizar trabajos en la va pblica, ascomo el procedimiento a seguir para solicitar el permiso de cierre de una va.

EL CONTRATISTA deber instalar las seales informativas, preventivas yrestringidas en las reas de trabajo que se adapten en las inmediaciones de lasvas, ya sean pblicas o privadas; sea por acciones directas o indirectas de lostrabajos desarrollados en la construccin del proyecto. Esto de acuerdo con elresultado obtenido en los estudios de riesgo que debe realizar ELCONTRATISTA y que mnimo debe incluir: los accesos y cruces de los mismos,los lugares de excavacin, los sitios y cruces de entrada y salida de vehculos

pesados, las zonas de mayor riesgo de atropellamiento de la fauna silvestre,estableciendo el lmite de velocidad, los sitios de reunin de las comunidadescomo escuelas, iglesias, casetas comunales y canchas de ftbol, entre otros.

Para los cierres de vas, EL CONTRATISTA debe elaborar un programa dedesvo de trnsito y sealizacin, el cual deber ser entregado a la Secretarade Trnsito de cada municipio del rea de influencia, para su aprobacin. Estoscierres debern ser informados a las comunidades siguiendo las directrices desocializaciones del PMA.

Al finalizar la jornada laboral, EL CONTRATISTA deber dejar limpias las reasde trabajo y revisar el cierre de la zona de obras, para asegurarse que la zonade trabajo est completamente aislada garantizando la seguridad de las

personas que transiten por el sector. El CONTRATISTA verificar que los vehculos vinculados a la construccin del

proyecto dispongan del certificado de emisiones ambientales. Para la salida y entrada de la zona de trabajo, de los vehculos vinculados a la

obra, a las vas de libre circulacin de los municipios, EL CONTRATISTA deberutilizar controladores de trnsito, para garantizar la seguridad de la maniobra.

EL CONTRATISTA deber cubrir los volcos cuando transportan material deconstruccin y humedecer frecuentemente las vas no pavimentadas para evitarla dispersin del material particulado en el aire de acuerdo con la Resolucin No.541/94 del Ministerio del Medio Ambiente o aquella que la modifique.

Todo vehculo y maquinaria vinculada a la construccin del proyecto, deber

cumplir con lo establecido en el artculo 104 de la Ley 769 de 2002, o aquellaque lo modifique. La maquinaria y equipo de orugas, deber ser movilizado en cama bajas, y

cumpliendo con las normas establecidas por la administracin municipal. Lossitios de parqueo de maquinaria, deben estar sealizados y cerrados.

El equipo mvil, incluyendo maquinaria pesada, debe operarse de tal maneraque cause el mnimo deterioro a los suelos, vegetacin y cursos de agua. No sepermite el uso, trnsito o estacionamiento de equipo mvil en lechos de


25/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 25 de 3229/01/2016

quebradas u otros sitios distintos al sitio asignado para ello, a menos que seaestrictamente necesario y con previa aprobacin de EPM.

El aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de equipo mvil y otramaquinaria, debe realizarse en forma tal que los residuos resultantes no

contaminen los suelos o las aguas y deben ser retenidos y manejados deacuerdo con las instrucciones de EL INTERVENTOR. La ubicacin de los patiospara estas operaciones debe estar aislada de los cursos de agua. No se permiteel lavado de vehculos o maquinaria en fuentes de agua.

EL CONTRATISTA soportar y adjuntar previo al inicio de las obras, loscertificados que establecen las emisiones de ruido generadas por su maquinaria,las cuales deben cumplir con la normatividad nacional. Especialmente se tendrcontrol sobre las emisiones de ruido generadas frente a sitios como institucioneseducativas o centros prestadores de servicios de salud.

El campamento debe estar provisto de instalaciones temporales requeridas parael bienestar y seguridad de los trabajadores y la proteccin del medio ambiente,

esto incluye las bateras sanitarias o letrinas (segn las condiciones del sitio),una por cada quince trabajadores, con las siguientes especificaciones: Los diseos debern ser aprobados por EPM antes de iniciar su

construccin. Deben contar con taza sanitaria y lavamanos y rea para el tratamiento

de aguas residuales domsticas. El mantenimiento de stas unidades lo deber realizar el respectivo

proveedor del servicio, el cual debe contar con los permisos respectivospara el transporte y disposicin final de los residuos resultantes de losmantenimientos (lodos), permisos que deber suministrar ELCONTRATISTA a la interventora para garantizar su cumplimiento.

Los permisos y diligencias necesarias para la instalacin de las unidadessanitarias sern por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA,

quin ser responsable ante las autoridades competentes delcumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se hagaacreedor debido a su incumplimiento u omisin.

Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimientodeben ser retenidos en recipientes hermticos y la evacuacin final debehacerse de forma adecuada y disponerse en los rellenos sanitarios. En ningncaso podr tener como receptor final los cursos de agua.

Antes de iniciar la excavacin de un terreno EL CONTRATISTA debe asegurarsede que el despeje de vegetacin sea mnima y necesaria para realizar el trabajo.

En las operaciones de explanacin y movimiento de tierras, EL CONTRATISTAdebe tomar medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin deevitar derrumbes en el rea circundante y contaminacin de los cursos de agua.EL CONTRATISTA debe tener un plan previo para la disposicin de residuosinertes, el cual debe, adems, considerar la restauracin del paisaje(revegetalizacin, movimientos de tierra correctivos, etc.).

El CONTRATISTA deber utilizar las tecnologas de construccin msapropiadas bajo criterios de calidad ambiental.


26/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 26 de 3229/01/2016

Si se requiere el uso de explosivos, EL CONTRATISTA deber tener loscuidados necesarios para evitar accidentes; emplear personal calificado parael manejo de los mismos, atendiendo todas las normas del fabricante y lareglamentacin que existe al respecto por parte del Gobierno y las Fuerzas

Armadas de Colombia y gestionar los permisos y autorizaciones requeridas,minimizando las afectaciones a la comunidad. EL CONTRATISTA debe evitar daos a estructuras u obras existentes de

propiedad comunal, de entidades territoriales o de la Nacin. En caso de dao,deber pagar, reponer o restituir a entera satisfaccin de quien lo sufra einformar inmediatamente a EPM.

Antes de iniciar actividades en los sitios requeridos, EL CONTRATISTA debersolicitar autorizacin escrita a los propietarios de los predios, ya sean pblicos oprivados, segn formatos y protocolos definidos por EPM.

El personal de EL CONTRATISTA no podr disponer libremente de frutas,verduras, animales o dems recursos que se encuentren en los predios, sin la

debida autorizacin de sus propietarios. Todo el personal de EL CONTRATISTA que ejecute labores riesgosas, deber

estar suficientemente capacitado en la realizacin de su trabajo y deberproveerse de los equipos e implementos de proteccin necesarios, segnnormativa vigente.

EL CONTRATISTA debe sealar y demarcar apropiadamente los sitios detrabajo que representen algn riesgo para el personal trabajador o para loshabitantes de la zona.

EL CONTRATISTA, al finalizar cada una de las actividades, deber desmantelarlas instalaciones o construcciones temporales, disponer adecuadamente losmateriales de desecho y restaurar el paisaje natural. Adems, dejar saldadas

todas las cuentas que fueron objeto de suministros ofrecidos por los proveedoresde la zona del proyecto; en este sentido, EL CONTRATISTA manejar un listadode proveedores y, de acuerdo con los mismos, obtendr los respectivos paz ysalvos, los cuales deben ser entregados a EL INTERVENTOR y/o EPM.

Se prohbe llevar y usar cualquier clase de juegos pirotcnicos o portarsustancias inflamables o explosivas, no autorizadas expresamente.

No est permitido exceder de la capacidad de carga de vehculos de transportede personal y de materiales.

No est permitido transitar con vehculos de carga fuera del horario y rutaestablecidos y estacionarlos en sitios no demarcados o no autorizados para talesfines.

No se aceptar la embriaguez del personal de EL CONTRATISTA. No est permitido provocar y ocasionar conflictos, desrdenes o rias en la zona

de obras o sus alrededores. No est permitido portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice

para ejercer actos de caza, y tala de bosque, salvo cuando las condiciones delcargo as lo exijan.

Est prohibido alterar, modificar, o remover seales, avisos, vallas y mojones,sin la debida autorizacin.


27/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 27 de 3229/01/2016

Cualquier contravencin a estas indicaciones por parte de los subcontratistas otrabajadores, EL CONTRATISTA la sancionar de acuerdo con su reglamentode trabajo o de las clusulas del subcontrato. En caso de reincidencia en laconducta o que EL CONTRATISTA no remedie la situacin, EPM, pedir la

cancelacin inmediata del contrato de trabajo de dicho trabajador, o lacancelacin del subcontrato, sin perjuicio de las multas o sanciones a que sevea abocado por incumplimiento en el cronograma de trabajo.

8 DESCRIPCIN DE TEMS DE PAGO

8.1 Manejo de Fauna.

EL CONTRATISTA deber valorar el profesional Bilogo que se encargara de darlecumplimiento a los programas de Manejo de Fauna y adicionalmente a locorrespondiente al Manejo de Epfitas descrito en el plan de manejo ambiental.

8.2 Manejo forestal

EL CONTRATISTA deber valorar el profesional a fin al componente bitico que seencargara de darle cumplimiento a los programas de manejo de la vegetacin y de manejode especies de flora con alto valor de conservacin, adicionalmente prestaraacompaamiento al programa de manejo de fauna y manejo de especies de fauna con altovalor de conservacin.

8.3 Manejo de epfitas

EL CONTRATISTA deber incluir en la valoracin del tem, equipos, materiales einsumos y dems mano de obra (a excepcin del bilogo) necesaria para la

realizacin de las siguientes actividades:8.3.1 Bsqueda y bloqueo de individuos, rescate y traslado de epfitas.

Las epfitas sern removidas antes de empezar cualquier actividad de remocinde cobertura vegetal, no se realizar asenso a dosel y se tomarn los individuosque se encuentren en alturas inferiores a tres metros (3 m) y troncos cados. Laremocin ser manual antes de la tala del rbol; una vez realizada la tala, sellevar a cabo una inspeccin con la finalidad de revisar si en las ramas ms altaspersisten epfitas de las especies recomendadas para traslado, que seencuentren en condiciones ptimas para su rescate.

Se retirarn las epfitas con porciones de cortezas del forfito hospedero, una vezrealizada la extraccin del sustrato y la epfita asociada, podr ser retirada yllevada a su nuevo hospedero, lo anterior con la finalidad de aumentar elporcentaje de supervivencia en la implantacin. Se debe tener especial cuidadocon la extraccin, reduciendo al mximo el corte o maltrato de las races de lasepfitas.

El traslado se realizar una vez sean removidas las epifitas, garantizando susobrevivencia en los nuevos forfitos, si el traslado no se realiza de manera


28/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 28 de 3229/01/2016

inmediata, las especies, sern llevadas a estructuras construidas con troncos,cubiertas con techos de poli sombra, para brindarles condiciones ambientalesfavorables antes de su traslado definitivo.

Posterior al traslado de los individuos, se llevar un registro de cada una de las

actividades ejecutadas, iniciando en el momento de la remocin del individuohasta su posicionamiento en el nuevo forfito el cual debe ser marcado ygeorreferenciado, con la finalidad de seguimiento. La recopilacin de datos, serealizar en formatos diseados para el caso, registrando la siguienteinformacin: nmero de epfita rescatada, unidad de cobertura y forfito deprocedencia, lugar de reubicacin y forfito destinado, estado fitosanitario en elmomento del traslado, fecha de remocin y fecha de traslado.

Se debern acoger las disposiciones de la autoridad ambiental para el manejo dedichas especies.

8.3.2 Identificacin de rea para reubicacin de Epfitas

Identificar las reas y/o los predios con potencial para el manejo de las especiesepfitas y/o vedadas segn las resoluciones emitidas por las autoridadesambientales.

Evaluar conjuntamente con la INTERVENTORA los sitios encontrados paraseleccionar el ms apropiado para el manejo de las especies.

Acompaar a EPM en el proceso de acuerdos o convenios que le permitaimplementar esta obligacin.

8.3.3 Mantenimiento de Epfitas y/o especies vedadas.

EL CONTRATISTA, deber realizar mantenimiento a las especies epfitas, vedadas

o de alto valor de conservacin segn los lineamientos de las resoluciones emitidaspor la autoridad ambiental, y los brindados y acordados con la interventorapreviamente, dicha actividad se ejecutara a partir de la intervencin de dichosindividuos y hasta la finalizacin de la construccin. Para dichos mantenimientosdebe tener en cuenta,

1. Auxiliares de campo o cuadrilla de acompaamiento para el profesionalBilogo.

2. Materiales y equipos requeridos.

8.4 Gestin social

8.4.1 Implementacin de los programas del Medio SocioeconmicoEn este tem se debe considerar el profesional social, transporte, viticos e informes, parala implementacin de todos los programas del PMA que corresponden a la gestin social:Programa de gestin para la constitucin de servidumbres, Programa de contratacin demano de obra, bienes y servicios, Programa de educacin ambiental a la comunidad, yPrograma de informacin y participacin comunitaria .

As mismo deber tener en cuenta lo siguiente:


29/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 29 de 3229/01/2016

EL CONTRATISTA deber estructurar una estrategia de informacin ycomunicacin que promueva la divulgacin y socializacin del proyecto con elfin de propiciar la participacin de las comunidades.

La implementacin de la estrategia debe garantizar informacin oportuna, clara,accesible y que genere retroalimentacin para los interesados.

EL CONTRATISTA garantizar mecanismos que permitan informar conantelacin a la comunidad sobre acciones o actividades que eventualmentepuedan alterar la vida cotidiana de las comunidades (por ejemplo suspensin deservicios pblicos, paso de maquinaria pesada y otros).

EL CONTRATISTA deber sensibilizar a la comunidad del AID en temasrelacionados con la conservacin y la proteccin de los recursos ambientalesque correspondan a las necesidades identificadas en la regin y coherentes conel PMA.

EL CONTRATISTA deber capacitar a la comunidad del AID respecto a laconcientizacin para la disminucin de riesgos y precauciones en zonascolindantes al proyecto.

EL CONTRATISTA deber capacitar a la comunidad del rea de InfluenciaPuntual (Propietarios) en temas relacionados con los campos electromagnticosy su relacin con la salud humana.

EL CONTRATISTA realizar reuniones de informacin del proyecto con lasautoridades locales, regionales, propietarios y comunidades, atendiendo loindicado en el PMA.

EL CONTRATISTA acompaara el Programa de gestin para la constitucin deservidumbres, sin embargo no son de su responsabilidad las siguientes accionesdescritas en el PMA:

Asesora jurdica

Levantamiento de ficha predial

Estudio de ttulos

Avalu comercial

Constitucin de servidumbres

Algunas consideraciones para el programa de intervencin social para laatencin a PQR atento a Derechos Humanos

EL CONTRATISTA deber establecer mecanismos, herramientas y mtodospara ofrecer, profundizar, aclarar, corregir situaciones que durante la obra civilpuedan generar molestias o afectaciones a las comunidades del rea deinfluencia. Estos deben ser trazados e implementados de manera coherente conlas polticas de EPM relacionadas con la debida diligencia y la atencin a laproteccin de los derechos humanos, en donde uno de ellos es el derecho a lainformacin clara, veraz y oportuna.


30/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 30 de 3229/01/2016

EL CONTRATISTA deber disear un instrumento que permita hacerseguimiento a cada una de las PQR.

EL CONTRATISTA deber hacer seguimiento a las condiciones y adaptacin delas familias en su nueva vivienda y su nuevo entorno, al menos durante el tiempo

que dure la construccin del proyecto. Talleres/actividades de educacin ambiental para la comunidad.

EL CONTRATISTA deber elaborar los materiales didcticos de apoyonecesarios para el desarrollo de las actividades de educacin ambiental. Sedebern disear, producir y entregar 100 folletos de educacin ambiental quesern previamente aprobados por EPM.

EL CONTRATISTA deber incluir toda la logstica requerida para la preparaciny el desarrollo de las actividades o talleres, lo cual incluye materiales para laconvocatoria, los espacios fsicos y sonido, los refrigerios para los asistentes, losmedios audiovisuales a utilizar, el computador y la impresora para la firma

inmediata de un acta.

8.4.2 Talleres/actividades de informacin y participacin comunitaria.

EL CONTRATISTA deber incluir toda la logstica requerida para la preparaciny el desarrollo de las actividades o talleres, lo cual incluye materiales para laconvocatoria, los espacios fsicos y sonido, los refrigerios para los asistentes, losmedios audiovisuales a utilizar, el computador y la impresora para la firmainmediata de un acta.

8.5 Arqueologa

8.5.1 Trmite de licencia de monitoreo y rescate

Incluye las actividades necesarias para gestionar ante el ICANH la licencia de monitoreo yrescate basada en los resultados de la prospeccin y el plan de manejo arqueolgicopresentado para el proyecto. Debe considerar el arquelogo/antroplogo y los insumosnecesarios para la obtencin de la licencia.

8.5.2 Monitoreo y Rescate arqueolgico

En este tem se debe considerar el antroplogo/arquelogo, transporte, viticos, informes,implementacin del plan de monitoreo y rescate y dems disposiciones del ICANH. Asmismo deber tener en cuenta lo siguiente:

EL CONTRATISTA deber ejecutar el plan de arqueologa preventiva en lasactividades de la obra que impliquen la remocin de tierra en los sitiosrecomendados en el informe de prospeccin y otros no identificados en la mismafase durante la ejecucin del proyecto.

EL CONTRATISTA presentar para aprobacin de la INTERVENTORA, uncronograma con las actividades que da a da realizarn los profesionales dearqueologa para efectos del acompaamiento que EPM har a estas labores.Este cronograma deber contemplar los tiempos requeridos de estos


31/32

Anexo 10 PC-2015-003048 Pgina 31 de 3229/01/2016

profesionales para el cumplimiento de la metodologa propuesta en el plan dearqueologa preventiva presentado ante el ICANH en la solicitud de la licenciade monitoreo arqueolgico.

El CONTRATISTA deber proteger el patrimonio arqueolgico e histrico de la

nacin y establecer las medidas de mitigacin para su conservacin yrecuperacin, segn lo establecido en la normatividad vigente. El CONTRATISTA implementar un plan de arqueologa preventiva durante el

desarrollo y ejecucin de las obras donde sea necesario la remocin de tierras,con el fin de salvaguardar la integridad del patrimonio cultural arqueolgico de laNacin en caso de que se presenten hallazgos fortuitos en las dems zonas delproyecto.

El CONTRATISTA elaborar de un informe final de todas las labores realizadasdentro del Programa de Arqueologa Preventiva aprobado por el ICANH, elmismo que necesitar ser aprobado por dicha institucin va la radicacin deldocumento con su respectiva aprobacin escrita.

El CONTRATISTA capacitar a todo el personal del proyecto que intervengadurante la etapa de construccin en la conservacin del patrimonio arqueolgicode la Nacin.

EL CONTRATISTA debe incluir un plan de accin para el rescate de hallazgosfortuitos.

EL CONTRATISTA desarrollar la labor de rescate de los vestigios culturalesque aparezcan durante las excavaciones y remocin de tierra. Para el rescatearqueolgico, en caso de necesitarse, EL CONTRATISA deber: Realizar la revisin documental para ajustar y/o preparar metodologas que

permitan la proteccin y recuperacin de los hallazgos (recopilacin y estudiode informacin y normatividad existente).

Excavar los sitios definidos en los estudios previos acordes a la metodologapreviamente aprobada por el ICANH. Realizar el trabajo de laboratorio. Ofrecer lineamientos y capacitacin al personal que est involucrado en la

obra civil para a la proteccin de hallazgos patrimoniales y culturales. Disear esquemas de divulgacin a la comunidad-social y a la comunidad-

cientfica. Disear y producir la exposicin sobre el hallazgo. Presentar informes segn se defina durante el proceso contractual. (Incluye

informes ICA) Presentar informe final y establecer las recomendaciones respecto al

depsito y entrega de las evidencias arqueolgicas. Identificar posibles sitios para la custodia final de los hallazgos y hacer la

entrega bajo los protocolos establecidos por el ICANH.

9 RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONMICA POR INCUMPLIMIENTO DE NORMASY ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

El costo de las acciones correctivas por daos ambientales, acto sancionatorio,multas o daos a terceros causadas por el incumplimiento de las especificaciones


32/32

para la gestin ambiental y social y la legislacin ambiental vigente, estar a cargode EL CONTRATISTA y dichas acciones correctivas sern de inmediata reparacino compensacin en el plazo que determine EPM o la Autoridad Ambiental a travsde sta. As mismo, EL CONTRATISTA, ser responsable ante EPM por losretrasos o la suspensin ocasional o temporal de los trabajos en los diferentesfrentes de la obra cuando sean resultado del incumplimiento de la legislacinambiental o de las especificaciones y normas ambientales. EL CONTRATISTAasumir las consecuencias econmicas, tcnicas y contractuales que se deriven deestos incumplimientos.

EL CONTRATISTA tiene el deber de informar sin dilaciones a EPM cualquier dao,deterioro o accidente ambiental que se produzca en desarrollo de las obras, y debeproceder de inmediato a su adecuada correccin, mitigacin o compensacin.

EL CONTRATISTA debe participar activamente en las reuniones citadas por EPM,en las cuales se tenga previsto discutir y analizar los aspectos sociales relacionadoscon la ejecucin del proyecto y el planteamiento de las medidas de manejo msapropiadas para prevenir o mitigar impactos.

10 DISPOSICIONES GENERALES Y SANCIONES

Cualquier contravencin a las presentes especificaciones por parte de ELCONTRATISTA o sus trabajadores, ser de conocimiento de EPM, quien dar lasrecomendaciones o aplicar las sanciones a que haya lugar. EL CONTRATISTAadems ser el responsable ante la Autoridad Ambiental, quien a su juiciodeterminar las sanciones correspondientes.

EL CONTRATISTA deber ceirse en todos los procesos de diseo y construccinde las obras, a las exigencias tcnicas que resulten de la aplicacin de estas

especificaciones y a los requisitos que impongan las autoridades ambientales parala concesin de permisos.

Cualquier modificacin introducida o sugerida o cualquier desviacin, temporal opermanente, respecto a los contenidos de este documento deber ser consultadacon EPM. EL CONTRATISTA deber instruir al personal a su cargo sobre elcumplimiento de estas especificaciones.

FIN DE DOCUMENTO

10 ANEXO AMBIENTAL

Documents

Transcript of 10 ANEXO AMBIENTAL