SOMOSemsercota.gov.co/contratacion/DICIEMBRE/CONTRATO 087-2014.pdf · artículos 1 a 3 de la ley...

Nit: 900.124.654-4

SOMOS

FUERZA!

CONTRATO No.

CONTRATISTA

NIT

CÉDULA

OBJETO

VALOR

PLAZO DEEJECUCIÓN YVIGENCIA

FORMA DE PAGO

LUGAR DEEJECUCIÓN

87 del 05 de diciembre de 2014CARLOS JULIO DEL PRADO PEDRAZA

4216256-1

4216256 de Aquitania, Boyacá

REALIZAR EL APOYO A LAS INSTALACIONES DE REDALCANTARILLADO PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P. DELMUNICIPIO DE COTA

ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCOMIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTAM/CTE. ($1 1 .985.720,80 ) IVA INCLUIDOEl plazo de ejecución es de veinticinco (25) días, lavigencia de este contrato será hasta el 31 de diciembre de2014 o hasta la finalización de las obras y se contara apartir del perfeccionamiento del mismo.El valor del contrato se pagará contra entrega de lostrabajos realizados, previa presentación de factura, informede actividades, certificación de cumplimiento expedido porel supervisor del contrato, designado por EMSERCOTAS.A. E.S.P., y los aportes y el pago a la seguridad social.La Empresa tendrá un plazo de hasta sesenta (60) díaspara realizar dicho pago.

MUNICIPIO DE COTA

Entre los suscritos a saber el EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES, identificadocon la cédula de ciudadanía número 80.037.630 de Bogotá. D.C., actuando en sucalidad de Gerente de la empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A.E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada, nombradomediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 31 de enero de 2013, en uso de susfacultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de losEstatutos, en total armonía con lo regulado en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de 2001,y ías disposiciones legales que rigen la operatividad y acción de la EMSERCOTA S.A.E.S.P., quien para todos los efectos se denominará LA EMPRESA, por una parte ypor la otra el Señor CARLOS JULIO DEL PRADO PEDRAZA, identificado con CC.4216256 de Aquitania, Boyacá y quien para los efectos del presente contrato sedenominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de

ra que se especifica a continuación, las siguientes CONSIDERACIONES: a) QueC a l l e 12 # 4 - 35 ETels: 8641425 - 8777148 "

Comprometidos con el medio ambiente. Emergencias: 3208377877 |Imprimimos por ambas caras. w w w . e m s e r c o t a . c o m

[email protected]

emsercota sa esp

Nit; 900.124.654-4

<^ SOMOS

FUERZA!

tteniendo en cuenta que las conexiones a la red de del Municipio de Cota las deberealizar la empresa de servicios públicos de cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., y que laplanta de personal es insuficiente para llevar a cabo las labores de conexión denuevas acometidas de los usuarios, b) Que por estar adelantando otras laboresinherentes a la naturaleza de la empresa, se hace necesaria la contratación de uncontratista externo que adelante las conexiones que ya se encuentra aprobadas, c)Que en el Municipio de Cota se cuenta con una deficiente infraestructura dealcantarillado, creando problemas de taponamientos y generando una problemáticaambiental por represamiento de las aguas servidas de las partes altas del Municipio(vereda la Moya, Sector Galilea, Bohio, etc.) EMSERCOTA S.A. E.S.P., teniendo laobligación de la correcta y eficiente prestación en el servicio de alcantarillado, tiene eldeber de tomar los correctivos necesarios, por tal motivo se requiere apoyo de uncontratista externo que realice las conexiones de alcantarillado de los nuevossuscriptores, d) Que el prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarilladoy aseo en el municipio de Cota es la empresa de servicios públicos EMSERCOTAS.A. E.S.P., e) Que este servicio se encuentra contemplado dentro del presupuestodel año 2014., f) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficientepara dar cumplimiento al presente contrato, de conformidad con el Certificado dedisponibilidad presupuesta! No. 2014000231 del 06 de noviembre del año 2014, g)Que el 27 de noviembre se invitó a presentar propuesta de acuerdo a lo establecidoen el manual de contratación de la Empresa h) Que EL CONTRATISTA manifiestabajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presentecontrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad eincompatibilidad, así que como tampoco se haya incurso en régimen de prohibiciones,ni sanciones que le impidan contratar con la empresa y cumplir cabalmente con elobjeto contractual aquí regulado, manifestación esta que hace la firma contratista através de su representante legal y que compromete no solo a la firma sino a todosquienes hacen parte de la unión temporal, i) Que la Empresa tuvo en consideraciónpara el presente contrato lo establecido en el Articulo 209 y 267 de la ConstituciónPolítica de Colombia y que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, modificado por losartículos 1 a 3 de la ley 689 de 2001, señala que los actos de todas las empresas deservicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de losderechos de todas las personas que sean socias de ellas, se regirán exclusivamentepor las reglas del derecho privado, j) Que en total compatibilidad con lo regulado en laley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2001 y en especial para efectos de las garantías ycumplimiento de los principios constitucionales y contractuales, la empresa deservicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., tiene adoptado su manualinterno de contratación, el cual fue aprobado mediante el acuerdo 01 de 2014. Por las

Comprometidos con el medio ambiente.Imprimimos por ambas caras.

C a l l e 1 2 # 4 - 35Tels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877w w w . e m s e r c o t a . c o m

[email protected]

emsercota sa esp

mSerNit: 900.124.654-4

;

SOMOSQEEE UHFUERZA!

consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presenteContrato el cual se regirá por lo previsto en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de 2001, elacuerdo 01 de 2014 Manual de contratación, las normas reglamentarias y lo aquíconsignado. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. REALIZAR EL APOYO A LAS

INSTALACIONES DE RED ALCANTARILLADO PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P. DELMUNICIPIO DE COTA. De conformidad con la propuesta presentada la cual para todoslos efectos hace parte integral de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIAY PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución es de veinticinco(25) días, la vigencia de este contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014 o hastala finalización de las obras y se contara a partir del perfeccionamiento del mismo.CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos enespecial los fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija por la suma de:ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOSVEINTE PESOS CON OCHENTA M/CTE. ($11.985.720,80 } IVA INCLUIDO, sumaesta con la cual se efectuara la total, integral y perfecta ejecución del objetocontractual, de acuerdo a lo siguiente;

CONEXIÓN FABIOLAACEVEDO

ÍTEM

1

2345

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación tubería novafort en 6", valor tuboinstalado.

Excavación para instalación domiciliaria

Corte y demolición de asfalto 7 x .8 m

Suministro de recebo

Suministro e Instalación de silla yee 14"X 6"

SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%

IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL

Cant

7

75,6

71

Unid

m

m3m2m3gib

Valor unitario

$ 40.000,00

$ 17.000,00

$ 12.000,00

$ 60.000,00

$ 230.000,00

VR. TOTAL

$ 280.000,00

$ 119,000,00

$ 67,200,00

$ 420,000,00

$ 230.000,00

$ 1.116.200,00

$ 178.592,00

$ 44.648,00

$ 55.810,00

$ 8.929,60

$ 1.404.179,60CONEXIÓN CLL 13 CON KR 1

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación tubería novafort en 6",valor tubo instalado.

Excavación mecánica incluye retiro de sobrantes

Suministro de receboInstalación del tubo a la red principal SILLA YEE10"X6"

Cant

36

6

1

Unid

m

m3

m3

glb

Valor unitario

$ 40.000,00

$ 17.000,00

S 60.000,00

$ 100.000,00

VR. TOTAL

$ 120.000,00

$ 102.000,00

S 360,000,00

$ 100.000,00


C a l l e 12 #4 ^ 5 £ [email protected]: 8641425 - 8777148 £ 3

Emergencias: 3208377877 | emsercota sa esp

w w w . e m s e r c o t a . c o m

EmSerNit: 900.124.654-4

SOMOSl'KMEMfflFUERZA!

SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%


TOTAL

$ 682.000,00

$ 109.120,00

$ 27.280,00

$ 34.100,00

$ 5.456,00

$ 857.956,00

CONEXIÓN VILLA LAURA

CONEXIÓN SILVIA SÁNCHEZ BOGOTÁ

CONEXIÓN DIMAG (ESPERANZA)

ÍTEM

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN




Suministro de recebo


SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD S%


TOTAL

Cant

66

4,8

61

Unid

mm3m2

M3

GLB

Valor unitario

$ 40.000,00

$ 17.000,00

$ 12.000,00

$ 60.000,00

$ 230.000,00

VR. TOTAL

$ 240.000,00

$ 102.000,00

$ 57.600,00

$ 360.000,00

$ 230.000,00

$ 989.600,00

$ 158.336,00

$ 39.584,00

$ 49.480,00

$ 7.916,80

$ 1.244.916,80

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN



Recebo compactado para domiciliaria

Instalación del tubo a la red principal SILLA YEE10"X6"

SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%


TOTAL

Cant

366

1

Unid

m

m3m3

glb

Valor unitario

$ 40.000,00

$ 17.000,00

LJL_&P_JW?_P_

$ 100.000,00

VR. TOTAL

$ 120.000,00

$ 102.000,00

$ 360.000,00

$ 100.000,00

$ 682.000,00

$ 109.120,00

$ 27.280,00

$ 34.100,00

$ 5.456,00

$ 857.956,00

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN


Material granular para filtro


SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%

Cant~2~ün

5

27

Unid

mm3

m

Valor unitario

$ 12.000,00

$ 65.500,00

$ 40.000,00

VR. TOTAL

$ 259.200,00

$ 327.500,00

$ 1.080.000,00$ 1.666.700,00

$ 266.672,00

$ 66.668,00

$ 83.335,00

Comprometidos con el medio ambiente.Imprimirnos por ambas caras.

C a l l e 1 2 # 4 [email protected]: 8641425 - 8777148 ¡ 4Emergencias: 3208377877 Q I emsercota sa esPw w w . e m s e r c o t a . c o m

EmSerNit: 900.124.654-4

SOMOSFUERZA!


TOTAL$ 13.333,60

$ 2.096.708,60CONEXIÓN ROBERTO GARCÍA

ÍTEM

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN






SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%


TOTAL

Cant

6

6

6

4,8

1

Unid

mm3

m3

m3glb

Valor unitario

$ 40.000,00

$ 17.000,00

$ 60.000,00

$ 12.000,00

$ 230.000,00

VR. TOTAL

S 240.000,00

$ 102.000,00

$ 360.000,00

$ 57.600,00

$ 230.000,00

$ 989.600,00

S 158.336,00

$ 39.584,00

$ 49.480,00

$ 7.916,80$ 1.244.916,80

CONSTRUCCIÓN POZO Y CONEXIÓN TUBERÍACarrera 9

ÍTEM

1

23

4

5

6

DESCRIPCIÓN




concreto reforzado de 3000 PSI para canuiela pozo

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DÍ = 1.20M,E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM YCAÑUELA)

CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)

SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%


TOTAL

Cant

614

8

0,5

1

1

Unid

mm3

m3m3

m

und

Valor unitario

$ 40.000,00

$ 17.000,00

$ 60.000,00

$ 567.000,00

S 788.000,00

$ 690.000,00

VR. TOTAL

S 240.000,00

S 238.000,00

S 480.000,00

$ 283.500,00

$ 788.000,00

$ 690.000,00

$ 2.719.500,00

$ 435.120,00

$ 108.780,00

$ 135.975,00

$ 21.756,00

$ 3.421.131,00

CONEXIÓN FELIPE BAUTISTA

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN




Instalación del tubo a la red principal SILLA YEE10"X6"

Cant

366

1

Unid

m

m3m3

glb

Valor unitario

$ 40.000,00

S 17.000,00

$ 60.000,00

$ 100.000,00

VR. TOTAL

$ 120.000,00

S 102.000,00

$ 360.000,00

S 100.000,00


C a l l e 12 # 4 - 3 5 [JTels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877w w w . e m s e r c o t a . c o m

[email protected]

emsercota sa esp

EmSerNit: 900.124.654-4

SOMOSFUERZA!

SUB-TOTAL

ADMINISTRACIÓN 16%

IMPREVISTOS 4%

UTILIDAD 5%


TOTAL

$ 682.000,00

$ 109.120,00

$ 27.280,00

$ 34.100,00

$ 5.456,00

$ 857.956,00

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. El valor del contrato se pagará contraentrega de los trabajos realizados, previa presentación de factura, informe deactividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato,designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., y los aportes y el pago a la seguridadsocial. CLÁUSULA QUINTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONESPRESUPUÉSTALES. La EMPRESA pagará el gasto que ocasione el presentecontrato de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuesta! Nro. 2014000231del 06 de noviembre del año 2014 expedida por el profesional universitario-financierode EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA SEXTA. CADUCIDAD. En caso deincumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de maneragrave y directa la ejecución del contrato y que pueda conducir a su paralización, laEMPRESA está facultada para que por medio de Resolución debidamente motivada lodeclare y de por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en quese encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para elCONTRATISTA. CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS. El incumplimiento por parte delCONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud del presentecontrato dará derecho la EMPRESA a imponerle multas diarias sucesivasequivalentes al punto uno por ciento (1.1%) por cada día de retardo, y sucesivas porcada día hábil de retardo o incumplimiento sin que el monto total de la multa excedadel diez por ciento (10%) del valor total del contrato y hasta por el término de treinta(30) días calendario. Si vencido este término el CONTRATISTA no cumple con susobligaciones, la EMPRESA podrá dar por terminado el presente contrato sin previoaviso y haciendo efectiva la póliza de cumplimiento. PARÁGRAFO. Las multas de quetrata la presente cláusula pueden imponerse como acto independiente a laterminación del contrato, se harán efectivas por cobro al contratista caso en el cual sepodrá deducir de su valor o del saldo que se llegare a adeudar a éste. CLÁUSULAOCTAVA. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento del contratola EMPRESA, podrá imponer al CONTRATISTA, a título de pena, una sanciónpecuniaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, quese hará efectiva por la EMPRESA, una vez se dé el hecho del incumplimiento. Laefectividad de la sanción penal pecuniaria no impide a la EMPRESA el ejercicio de lasdemás sanciones contractuales o de las acciones previstas en las leyes vigentes.CLÁUSULA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA

C a l l e 12 # 4 - 3 5 R = ¡[email protected]: 8641425 - 8777148* 6

Comprometidos con el medio ambiente. Emergencias: 3208377877 | ] emsercota sa espImprimimos por ambas caras. w w w . e m s e r c o t a . c o m

Nit: 900,124.654-4

SOMOS

FUERZA!

COMPROMISORIA. Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objetocontractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglodirecto y conciliación. Si llegaren a fracasar los mecanismos antes estipulados, sesolucionarán, a través de un Tribunal de Arbitramiento constituido para el efecto por laCámara de Comercio, cuyos costos serán asumidos por igual tanto por la EMPRESAcomo por el CONTRATISTA. El Tribunal estará integrado por un arbitro especialistaen derecho administrativo, contratación estatal, o afines, el cual fallará el laudo queresulte del mismo en derecho. CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES EINCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA con la suscripción de éste contratoafirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades eincompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la ConstituciónPolítica y en el artículo 8 y ss. de la Ley 80 DE 1993 y demás normas concordantes.CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será ejercida por elTécnico Administrativo - Acueducto y Alcantarillado de EMSERCOTA S.A. E.S.P., elcual deberá velar por la debida ejecución del contrato y realizar la certificaciónmensual para el pago al CONTRATISTA, además deberá cumplir con las siguientesfunciones; 1. Expedir los cumplidos relacionados con la documentación allegada porparte del contratista. 2. Exigir al contratista, la ejecución idónea y oportuna del objetocontratado. 3. Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato. 4. Lacorrecta ejecución del objeto de la referencia. 5. Verificar que los pagos efectuadosse hagan en desarrollo de lo establecido. 6. Informar a la Gerencia las modificacionesque deban producirse en desarrollo de la misma para su correcta ejecución. 7.Proteger los derechos de la empresa, del contratista y de los terceros que se puedanver afectados con la ejecución del objeto contratado. 8. Informar a la Gerencia de laempresa, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 9. Reportar alcontratista, por escrito las fallas o anomalías presentadas en la ejecución del objetodel contrato. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 10. Verificar el cumplimientodel contratista, respecto del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Socialintegral, parafiscales, cajas de compensación familiar (SENA e ICBF), e informar deello. 11. Suscribir las Actas de Iniciación y de corte cuando a ello haya lugar. 12.Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabalcumplimiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderáperfeccionado una vez se suscriba por las partes. Para la ejecución se requiere elregistró presupuesta!, la presentación y aprobación de las respectivas pólizas ogarantías que lo amparan y la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA DECIMATERCERA. GARANTÍA. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de lasobjeciones que adquiere en virtud de éste contrato mediante la constitución de una

C a l l e 12 # 4 - 35 f5"~! [email protected]: 8641425 - 8777148 : 7

Comprometidos con ei medio ambiente. Emergencias: 3208377877 | j emsercota sa espImprimimos por ambas caras. w w w . e m s e r c o t a . c o m

Nit: 900.124.654-4

SOMOS

FUERZA!

garantía única a favor de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto almanual de contratación de la Empresa y demás normas concordantes, en unaCompañía de seguros legalmente constituida en Colombia la cual ampara los riesgosque se describen a continuación; a. DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESSURGIDAS DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios derivados delincumplimiento total o parcial imputables al afianzado contratista de las obligacionesemanadas del contrato, asi como de su cumplimiento tardío o su cumplimientodefectuoso, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo y suvigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más. Sial vencerse dicho plazo no se hubiere logrado la liquidación, antes de dichovencimiento, el contratista prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de cuatro (4)meses hasta tanto se logre la liquidación del contrato, b. CALIDAD DE BIENES OSERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con unavigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados desde sususcripción, c. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES EINDEMNIZACIONES LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., delriesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con salarios,prestaciones sociales e indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el CódigoSustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado Contratista y relacionadascon el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente alveinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término delcontrato y tres (3) años más. d. DE RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause elasegurado a las personas o bienes de terceros, por valor del veinte por ciento (20%)del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo, e. DE ESTABILIDAD YCONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA: En cuantía equivalente al diez (10%)del valor del contrato y con una vigencia de tres (3) años contados a partir del recibode las obras civiles objeto del contrato, a entera satisfacción de EMSERCOTA S.A.E.S.P. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato la aprobaciónprevia de esta póliza. Parágrafo Primero. Restablecimiento del Valor de laGarantía. EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantíacuando éste se haya visto reducido en razón de las reclamaciones efectuadas por laEMPRESA. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato ose prorrogue su término, el supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié elvalov de la garantía otorgada y/o amplié su vigencia según el caso. El incumplimientode la obligación de EL CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantía,facultará a LA EMPRESA para declarar la caducidad del contrato. ParágrafoSegundo. Termino para su Entrega. EL CONTRATISTA entregará a LA EMPRESA,


C a l l e 12 # 4 - 3 5Tels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877<*j

w w w . e m s e r c o t a . c o m

[email protected]

emsercota sa esp

mSerNif: 900.124.654-4

SOMOSFUERZA!

a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción delcontrato la garantía única con los amparos ya descritos. El seguro proporcionado poresta póliza es primario y cualquier seguro de responsabilidad civil que al efecto tomeEMSERCOTA será considerado adicional. La cobertura mínima del seguro deresponsabilidad civil a que se refiere esta cláusula no podrá ser inferior al diez porciento (10%) del valor del contrato, y en ningún caso inferior a 200 SMMLV almomento de expedición de la póliza. Es obligación del contratista mantener indemneal Municipio de Cota, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y aEMSERCOTA S.A. E.S.P., de cualquier daño o perjuicio originado en reclamacionesde terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas odependientes. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Lalegislación aplicable es la privada, de acuerdo al artículo 31 de la ley 142 de 1994,modificado por la ley 689 de 2001, el cual consagra el régimen jurídico especial parala celebración de contratos, por parte de las empresas de servicios públicosdomiciliarios, norma declarada exequible mediante sentencia C-066 DE 1997. Asímismo y según lo establecido en la Ley 489 de 1998, artículos 38 y demás normasconcordantes, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, son entidadesdescentralizadas por servicios, por lo cual el régimen contractual aplicable es el dederecho privado, contenido en la Ley 142 de 1994, por expresa remisión de la Ley 80de 1993, Ley 1150 de 2007, no obstante las actuaciones adelantadas por lasempresas prestadoras de servicios públicos deberán atender de los principios de lafunción pública. En virtud de lo anterior, la legislación aplicable al presente contrato

será la regulada en la Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001 y el manual decontratación de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente a persona o entidad

alguna el presente Contrato salvo autorización expresa o escrita de la EMPRESA.CLÁUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES. El presente contrato no podrámodificarse sin previo acuerdo de las partes. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de la posibilidad de la terminación de este

contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, por estipulación expresa se incluyenlas causales de terminación, interpretación y modificación unilateral por parte de laEMPRESA, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad previstas en la ley80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De conformidad con lo establecidoen el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA se obliga durante el tiempodel contrato al cumplimento en el pago de los aportes del sistema de seguridad socialintegral (Salud, pensión, cajas de compensación) de él y del personal que requieraaja el cumplimiento del objeto de este contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.

4 - 3 5 ' "


C a l l e 1 2 #Tels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877w w w . e m s e r c o t a . c o m

j [email protected]

• emsercota sa esp

Nit: 900.124.654-4

SOMOS

FUERZA!

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Para efectos del cumplimiento del contrato,objeto de la presente, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de lasobligaciones inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y las derivadas de lasdisposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes; 1. Cumplir acabalidad con el objeto del contrato, entregando las cantidades de obra, en losestudios y documentos previos, en el contrato y demás documentos del proceso. 2.Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos elementos a que se haobligado. 3. Presentar para aprobación del supervisor, acta parcial y final del contrato.4. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure elpersonal o los subcontratistas. 5. Responder por los impuestos y demás gravámenesque cause la legalización y ejecución del contrato. 6. Acatar las órdenes einstrucciones del supervisor nombrado por parte de la EMPRESA. 7. Cumplir con lostrámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para laejecución del contrato. 8. Presentar al supervisor del contrato, con antelación al iniciode la etapa en la que desarrollará las actividades que le correspondan, los soportescorrespondientes que acrediten las calidades de obra. 9. Contar con los profesionaleso técnicos que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.Además debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen laboresen desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 10.Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personalnecesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personaladministrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual delAIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personalcon las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, RiesgosProfesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar).Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales,indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución delcontrato, cuando corresponda. 11. Suscribir con la supervisión de obra una bitácoradiaria, en la que se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos ydecisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, cantidad de personal empleadopor el contratista, equipo utilizado, condiciones climáticas, y demás circunstancias quese consideren relevantes, como por ejemplo registrar la visita de funcionarios quetengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarsepor el contratista y por el supervisor. Al finalizar los trabajos, el contratista deberáentregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollode las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución. 12. Realizar, a la firmadel acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las áreas por intervenirde acuerdo con la programación presentada por el contratista, para controlar las áreas


C a l l e 12 # 4 - 35Tels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877w w w . e m s e r c o t a . c o m

¡[email protected]

emsercota sa esp

EmSerNit: 900.124.654-4

SOMOSW FUERZA!

contiguas y formular recomendaciones de seguridad. 13. Tomar el registro fotográficode los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después deejecutadas. 14. Pactar con la Empresa los precios de las actividades o ítems noprevistos para la adecuada ejecución de la obra. La Empresa, analizará y validará, losnuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato yelaborará las especificaciones técnicas respectivas. 15. Justificar la necesidad de suejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra.No obstante lo anterior, los nuevos precios serán los que la Empresa apruebe, através del supervisor. 16. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial oextrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sussubcontratistas contra la Empresa, por causa o con ocasión del contrato. 17. Efectuarla programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas. 18.Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que elobjeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; coordinando con elpersonal que designe la Empresa, la ejecución del contrato en la medida que el

cumplimiento de éste lo demande. 19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollode las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente laEmpresa. 20. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbela realización de la obra o el cumplimiento del contrato. 21. Responder por los gastosque demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecucióno por no ceñirse a los planos y diseños propuestos. 22. Retirar el personal que a juiciode la supervisión no cumple con los niveles requeridos para la construcción de laobra. 23, Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sinotambién frente a la compra de materiales ante la el contratante o sus representantes.24. Disponer en obra de al menos el 5% del plazo de ejecución del contrato de unprofesional en el área de seguridad industrial, salud ocupacional y riegosprofesionales, con el fin de mitigar los accidentes laborales que pudiesen ocurrir encontra del bienestar y la salud de los trabajadores. 25. Colocar todas las señalespreventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con losdiseños. 26. Dar cumplimiento y de acuerdo a las necesidades de la obra a loestablecido en el manual de señalización vial expedido por el ministerio de transporte.Todas las señales que se utilicen en la ejecución de la obra deberá ser reflectivas.Para las señales verticales se utilizarán materiales reflectivos Tipo I o decaracterísticas superiores, sin embargo, para carreteras y vías urbanas rápidas, esaconsejable utilizar lámina reflectiva Tipo III. 27. Cumplir la normatividad ambientalvigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir con lasnormas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será

rvisado y aprobado por la Empresa. 28. Para la contratación de la mano de obra


C a l l e 12 # 4 - 3 51Tels: 8641425 - 8777148 SEmergencias: 3208377877 (yw w w . e r r i s e r c o t a . c o m

¡[email protected]

emsercota sa esp

mSerNit; 900,124.654-4

SOMOS»)DEEEBDá

FUERZA!

no calificada, utilizará prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra.Deberá contratar una mujer por cada veinte hombres contratados para la realizaciónde la obra. 29. Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución delContrato establecidas en las Condiciones Técnicas, que a continuación setranscriben: a) Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "MANUAL DESEÑALIZACIÓN VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE", b) Cumplir con elManual de Buenas Prácticas Ambientales de acuerdo a la normatividad nacional, c)Entregar las obras en perfecto estado de funcionamiento y libre de escombros, dentrode los plazos acordados contractualmente. d) Todo el personal que emplee elContratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato,estará afiliado desde el mismo día de inicio de las obras, a los Sistemas de SeguridadSocial (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado,teniendo en cuenta el articulo 3 de la Ley 797 de 2003. En caso de que el Contratistasea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en losporcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del Contratista deberán serpresentados al Supervisor del Contrato, e) Todo personal que labore en la obra estaráidentificado y llevará impreso el nombre del Contratista o la razón social delcontratante, en un chaleco o peto, f) Durante la ejecución de las obras el sitio detrabajo en lo posible permanecerá limpio de escombros, no se permitirá lapermanencia de escombros por más de 48 horas, g) La zona de trabajo permaneceráseñalizada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas, utilizando bombonesplásticos y cinta de seguridad en polietileno calibre 4 de 10 cm de ancho, h) ElContratista dispondrá todos los escombros producto de las respectivas demolicionesen la escombrera autorizada; adicionalmente, los vehículos utilizados para eltransporte de los escombros, estarán protegidos con una lona o similar, para evitar lacaída de estos escombros en la vía. i) Los vehículos utilizados por el Contratista,cumplirán con las normas legales de tránsito, j) Todas la personas encargadas delmanejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler, tendrán larespectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación deseguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa por partedel Contratista, k) De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusosque durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/ovehículos, se señalizarán teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por eltrabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgoexistente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas lasseñales preventivas utilizadas en la noche tendrán acabados con material reflectivo.No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas y las señalesluminosas serán de luz opaca. I) Tramitar y mantener vigentes, durante la ejecución


C a l l e 12 # 4 - 35Tels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877w w w . e m s e r c o t a . c o m

¡[email protected]

emsercota sa esp

SerNit: 900.124.654-4

SOMOSFUERZA!

del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato,m) Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida,evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten lanormal ejecución del contrato; para lo cual tomará las medidas necesarias paraasegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones,enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc. n) Las demásobligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a unaorden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección delcontrato, o) En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporaldel servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes.RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Daños y Perjuicios: El CONTRATISTA seráresponsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios,directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad oservicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligenciasdel personal a su cargo, así como también de una deficiente organización de lasobras. Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados,a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas queresulten perjudicadas deberán ser compensadas, por su parte, adecuadamente. Laspropiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas porcuenta suya, restableciendo sus condiciones primitivas o compensandoadecuadamente los daños y perjuicios causados. Objetos Encontrados: ElCONTRATISTA será responsable de todos los objetos que se encuentren odescubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de loshallazgos al supervisor y colocarlos bajo su custodia. Facilidades para lainspección: El CONTRATISTA debe dar a la supervisión, toda clase de facilidadespara los replanteos, reconocimientos, verificaciones y mediciones, así como para lainspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimientode las condiciones establecidas en este documento y permitiendo en todo momento ellibre acceso a todas las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde seproduzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. Medidaspara evitar Contaminación: El CONTRATISTA adoptará las medidas necesariaspara evitar la contaminación de arroyos y depósitos de agua, por efecto de loscombustibles, aceites ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial,cumpliendo con lo establecido por las entidades reguladoras. Permisos y Licencias:El CONTRATISTA deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licenciasnecesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a

propiaciones y servidumbres. También deberá solicitar a la entidad competente


C a l l e 1 2 # 4 - 35|Tels: 8641425 - 8777148 *Emergencias: 3208377877 11w w w . e m s e r c o t a . c o m

[email protected]

emsercota sa esp

EmSerNit: 900.124,654-4

SOMOS

FUERZA!

cuando así lo necesite, los correspondientes permisos de excavación, rotura y cierrede vía. Afectaciones: El CONTRATISTA deberá solicitar a las empresas de serviciospúblicos o a las empresas que operen en el área del proyecto y que puedan tenerredes o elementos que generen interferencias, los planos de ubicación de las redes oelementos antes del inicio de las obras. En las zonas subnormales, donde no hayaregistro de las instalaciones existentes, deberá realizar una investigación con lacomunidad para obtener los datos necesarios. En cualquier caso, es responsabilidaddel CONTRATISTA, reponer los servicios que se vean afectados por las nuevasobras, sin costo adicional para la Contratante. Personal del CONTRATISTA: ElCONTRATISTA estará obligado a colocar en las obras el personal técnico yprofesional a que se comprometió en su propuesta. El supervisor podrá prohibir lapermanencia en la obra de personal del CONTRATISTA, por motivo de faltas derespeto y obediencia, o por causa de actos que comprometan o perturben la marchade los trabajos o la seguridad en la ejecución de los mismos. El CONTRATISTAestará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato deTrabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones Reguladoras de los Subsidios,segundad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten. Encasos de urgencia o gravedad, la Contratante asumirá inmediatamente la dirección delos trabajos, para lo cual el CONTRATISTA deberá poner a disposición de lostrabajos, a su personal. CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.En virtud del presente contrato LA EMPRESA se obliga a: 1. Pagar el valor delcontrato en la forma y bajo las condiciones aqui previstas. 2. Ejercer la supervisióngeneral del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos queestime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propiadel contratista. 4. Designar la Supervisión, la cual tiene unas funciones establecidasen el Manual de Contratación, en las Condiciones Técnicas del proceso y en elcontrato. 5. Dar aviso oportuno al CONTRATISTA, por medio del supervisor delpresente contrato, de las fallas o inconvenientes que se puedan presentar durante laejecución de contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. VINCULACIÓN DEPERSONAL, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOSEMPLEADOS. Para los efectos del presente contrato EL CONTRATISTA es el únicoresponsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y porsu cuenta y riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichosactos. Por lo tanto, corresponde a EL CONTRATISTA cualquier pago laboral enrelación a su personal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD. ELCONTRATISTA mantendrá a LA EMPRESA libre de cualquier daño o perjuiciooriginado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de lasde sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERCERA


C a l l e 12 # 4 - 35gTels: 8641425 - 8777148Emergencias: 3208377877w w w . e m s e r c o t a . c o m

info@emsercota .corn14

emsercota sa esp

- • EmSerNit: 900.124.654-4

SOMOSH

FUERZA!

DOMICILIO. Para todos los efectos a que haya lugar en desarrollo del presentecontrato, las partes acuerdan como domicilio contractual el MUNICIPIO de CotaCundinamarca. Serán domicilios de ejecución del contrato el municipio de CotaCundinamarca, además para los efectos legales y judiciales a que haya lugar tambiénserán domicilios las direcciones que figuran tanto en la propuesta como en losdocumentos propios del Consorcio y de las personas que hacen parte de esta. Paraconstancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., a los cinco (05) díasdel mes de diciembre del año dos mil Catorce (2014.)

EMPRESA CONTRATISTA

EDUARQO ANDR

nsero

ES LUQUGerenté-EMSERCOTA

QUIÑONES\ E.S.P.

RLOS JULIO DEL PRADO PEDRAZANIT. 4216256-1

Vo.Bo. Asesor Jurídico


C a l l e 1 2 # 4 [email protected]: 8641425 - 8777148* 15Emergencias: 3208377877 Jj emsercota sa espw w w . e m s e r c o t a . c o m

SOMOSemsercota.gov.co/contratacion/DICIEMBRE/CONTRATO 087-2014.pdf · artículos 1 a 3 de la ley...

Documents

Transcript of SOMOSemsercota.gov.co/contratacion/DICIEMBRE/CONTRATO 087-2014.pdf · artículos 1 a 3 de la ley...