SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y …web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/00009/014/2006/026/... ·...

FORMA E-2SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURADIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

CENTRO SCT AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags. a 05 de septiembre del 2006.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

BASES DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Bases de Licitación a las que se sujetará la Licitación Pública Nacional número 00009014-026-06, relativa a: Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento, Obras Complementarias y Cumplimiento a las Condicionantes de Impacto Ambiental y Autorización por Cambio de Uso del Suelo, del lado oriente del entronque “Montoro” Km. 525+079.00 (origen Zacatecas); carretera Aguascalientes – Zacatecas, tramo: del Libramiento de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes.

Se entenderá por:

“LEY”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas incluidas su Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005.

“REGLAMENTO”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL LICITANTE”.- Persona que participa en el procedimiento de adjudicación de un contrato.“LA CONVOCANTE”.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.“EL CONTRATISTA”.- Persona adjudicataria del contrato.“LA DEPENDENCIA”.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA

PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas, físicas o morales de nacionalidad mexicana; “EL LICITANTE” deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los siguientes documentos:

1.-Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo.

2.-Identificación oficial vigente con fotografía tratándose de personas físicas o del representante de la persona moral.

3.-Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a).-De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes; denominación o razón social; descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

b).-Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

4).-Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además deberán celebrar entre si un convenio privado, que contendrá lo siguiente:

a).-Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b).-Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.

c).-Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir.

d).-Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e).-Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta.

f).-Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designada por el grupo de personas. El convenio a que hace referencia el párrafo anterior se incluirá en la documentación de la propuesta técnica.

Previamente a la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Personas físicas:1. Acta de nacimiento o carta de naturalización.2. Identificación oficial vigente.3. Cédula de identificación fiscal.

b) Personas morales:1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas

en el Registro Público de Comercio.2. Cédula de identificación fiscal.3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de

administración o para suscribir contratos.4. Identificación oficial de los representantes legales.5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

PROCESO DE LICITACION

SEGUNDA.- La junta de aclaraciones a estas bases de licitación se llevará a cabo el día 14 de septiembre del 2006 a las 12:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Centro SCT Aguascalientes, ubicada en Julio Díaz Torre Num. 110, Colonia Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes, Ags.

La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, es optativa. Los que no asistan, serán responsables de recabar copia del acta, en las oficinas de “LA CONVOCANTE” ubicadas en Julio Díaz Torre Num. 110, Colonia Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes, Ags.o a través de la dirección de Internet (http://www.compranet.gob.mx). Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

REVISIÓN PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento “La Dependencia” efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica.

Asimismo, se hace de su conocimiento que se esta instaurando por “La Dependencia” el registro de contratistas a que alude el articulo 36 tercer párrafo

de la Ley, razón por la cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro.

De igual forma, se les comunica a los licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la “LEY”, la presentación y apertura de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrá, la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé la base décima tercera. La apertura de ofertas se efectuará en sesión pública, en la Sala de Usos Multiplesdel Centro SCT Aguascalientes ubicada en Julio Díaz Torre Num. 110, Colonia Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes, Ags., conforme al siguiente calendario:

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases de licitación, siendo requisito registrar previamente su participación.

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería.

Sin embargo, cuando lo indique “LA DEPENDENCIA”, a elección de ”EL LICITANTE” podrán ser enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas establecidas por la Secretaria de la Función Pública.

I).-PRESENTACIÓN Y APERTURA

La presentación de proposiciones será el día 20 de septiembre del 2006 a las 10:00 horas, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaría de la Función Pública. Los Licitantes entregarán el sobre cerrado que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a dichas propuestas podrá entregarse, dentro o fuera de dicho sobre a elección del licitante. Se procederá a la apertura de las propuestas y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de “LA DEPENDENCIA” facultado para presidir el acto, rubricarán, el catálogo de conceptos forma E-7 o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas, dando lectura al importe total de cada una de las propuestas.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la “LEY”, así como 32 y 34 del “REGLAMENTO”, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas, fundando y motivando las causas que lo originaron ; el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en

que se dará a conocer el fallo de la licitación. Se proporcionará copia del acta a los asistentes.

“EL LICITANTE” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de “LA CONVOCANTE” por copia del acta u obtenerla en internet en la dirección de compranet.

II).-FALLO

En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de propuestas, se dará a conocer el fallo, en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en los términos del artículo 39 de la “LEY” y 39 del “REGLAMENTO” el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos., en la que se hará constar en su caso, el nombre del adjudicatario y monto total de su propuesta o la declaración de que la licitación ha quedado desierta. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.

En este mismo acto de fallo, la dependencia proporcionará por escrito a los demás licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora o fue desechada.

“EL LICITANTE” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de “LA CONVOCANTE” por copia del acta u obtenerla en internet en la dirección de compranet.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la Ley, las propuestas desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso la dependencia las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones de “LA CONVOCANTE”, ubicado en Julio Díaz Torre Num. 110, Colonia Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes, Ags. en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos en términos de los artículos 48 fracciones I y II de la “LEY” y 60 del “REGLAMENTO”.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la “LEY”, y “LA DEPENDENCIA” procederá a adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 47 de la “LEY”.

IDIOMA y MONEDA

TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

DICTAMEN

CUARTA.- Conforme a lo establecido en el articulo 38 de la Ley, “LA CONVOCANTE”, para determinar la solvencia de las ofertas recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por “LA CONVOCANTE”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. ”LA CONVOCANTE” formulará un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. Ninguna de las condiciones establecidas en estas Bases, ni en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna.

I.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS

Para la evaluación de las propuestas se verificará:

I.1.-EVALUACIÓN TÉCNICA

1.- Aspectos generales:

1.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; así como que las currículas del personal tengan firmas autógrafas.

Si “EL LICITANTE” participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación.

1.3.-Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

1.4.-Que la planeación integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

1.5.-Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que “EL LICITANTE” conoce los trabajos a realizar y que tiene capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, incluyendo el caso en que “LA DEPENDENCIA” proporcione el procedimiento.

2.- Aspectos financieros:

2.1.-Que el capital neto de trabajo de ”EL LICITANTE” sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.

2.2.-Que “EL LICITANTE” tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

2.3.-Que el grado en que “EL LICITANTE” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.

2.4.-Que “EL LICITANTE” cuente con el capital contable requerido por “LA CONVOCANTE”, para participar en la licitación.

3.- Aspectos programáticos

3.1.- De los programas:

3.1.1.-Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “LA CONVOCANTE”;

3.1.2.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

3.1.3.-Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar;

3.1.4.- Que los insumos propuestos por “EL LICITANTE”, correspondan a los periodos presentados en los programas.

4.- Aspectos técnicos:

4.1.-De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su propuesta sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por “EL LICITANTE”.

4.1.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos en las condiciones particulares donde deberán desarrollarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el licitante, o con las restricciones técnicas cuando la dependencia fije un procedimiento.

4.1.3.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona en donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

4.2.- De los materiales:

4.2.1.-Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

4.2.2.-Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas, de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las presentes bases.

4.3.- De la mano de obra:

4.3.1.-Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

4.3.2.-Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

4.3.3.-Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo objeto de esta licitación.

I.2.-EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.- Aspectos económicos:

5.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta.

5.2.-Que los precios propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

5.3.-Del presupuesto de obra (Catálogo de Conceptos Forma E-7):

5.3.1.-Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

5.3.2.-Que los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

5.3.3.-Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la “LEY” y su “REGLAMENTO”, así como en las demás disposiciones que emita la Secretaria de la Función Pública y en estas bases de licitación, debiendo revisar:

5.4.1.-Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las presentes bases de licitación.

5.4.2.-Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido para la realización de los trabajos.

5.4.3.-Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

5.4.4.-Que los costos básicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes bases de licitación.

5.4.5.-Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

5.4.6.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5.5.-Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes bases de licitación, considerando además:

5.5.1.-Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las presentes bases de licitación.

5.5.2.-Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

5.5.3.-Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

5.6.-Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en estas Bases de licitación, debiendo además considerar:

5.6.1.-Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

5.6.2.-Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de ”EL LICITANTE”, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de “EL CONTRATISTA” encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 180 al 182 del “REGLAMENTO”.

5.6.3.-Que no se incluya algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

5.7.-Que el análisis y cálculo del costo financiero sea estructurado y determinado considerando lo siguiente:

5.7.1.-Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

5.7.2.-Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

5.7.3.-Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

5.7.4.-Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos, en el periodo del 09 de octubre al 27 de diciembre del 2006.

5.7.5.-Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por “EL LICITANTE” sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 183 y 185 del “REGLAMENTO”.

5.8.-Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, quede incluida la ganancia que “EL CONTRATISTA” estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose, de acuerdo con el artículo 188 del “REGLAMENTO”.

5.9.-Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

5.10.-Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

II.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1.- Criterios para determinar, en su caso, la propuesta económicamente más conveniente para el Estado.

Si resultaré que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por “LA CONVOCANTE”, el contrato, en su caso, se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado.

Para los efectos de los presentes criterios, la “propuesta económicamente más conveniente para el Estado”, deberá entenderse como aquella que en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 28 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asegure las mejores condiciones de contratación para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y que además de resultar solvente por cumplir con las condiciones de orden legal, técnico y económico requeridas por la convocante, otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse.

Una vez determinadas las propuestas que resultaren solventes porque cumplen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, la propuesta económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación la cual será determinada mediante los siguientes criterios y parámetros;

CRITERIOPUNTAJE

TOTAL ASIGNADO

(Pa)1.-PRECIO 50

Para determinar los puntos correspondientes se considerará que la propuesta solvente del precio más bajo sea la que obtenga la totalidad de los puntos asignados y las propuestas con un precio superior en consecuencia obtendrán menor número de puntos en forma descendente y lineal; lo que matemáticamente se expresa como:

Ppe = Pa (Pb / P)

Donde:

Ppe = Puntos asignados a la propuestasPa = Puntaje total asignado al precioPb = Precio de la propuesta más baja P = Precio de la propuesta en consideración

CRITERIOPUNTAJE

TOTAL ASIGNADO

2.-CALIDAD.- ÚLTIMO PÁRRAFO ARTICULO 36 DE LA LEY, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. 16

PARÁMETRO 1ESPECIALIDAD.- El licitante que entre los proponentes presente el mayor número de obras ejecutadas en los últimos tres años de la misma naturaleza a la que se licita; obtendrá

5 PUNTOS

PARÁMETRO 2EXPERIENCIA.-El licitante que entre los proponentes cuente con mayor tiempo realizando trabajos de la misma especialidad; obtendrá

5 PUNTOS

Para los parámetros 1 y 2 se asignará la puntuación máxima indicada al licitante con mayor ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA comprobada, para determinar la puntuación de los demás licitantes se utilizará una regla de tres simple.

PARÁMETRO 3 CAPACIDAD TÉCNICAa).-El licitante que dentro de su plantilla de personal responsable de la ejecución de los trabajos que se licitan, demuestre mayor experiencia en este tipo de trabajos; obtendrá

3 PUNTOS

b).- El licitante que no cuente con afectación de garantías por vicios ocultos o por mala

calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero; obtendrá

3 PUNTOS

c).- Certificación (calidad, seguridad, medio ambiente, etc.)

4 PUNTOSNO APLICA

Inciso a).- Para asignar la puntuación máxima indicada para el personal responsable de la ejecución de los trabajos que se licitan, se tomará en cuenta la plantilla del personal propuesta (SUPERINTENDENTE GENERA; RESIDENTE DE OBRA; TOPOGRAFO Y SOBRESTANTES) con mayor numero de trabajos ejecutados de características y complejidad similares a los que se licitan; para determinar la puntuación de las otras plantillas propuestas por los demás licitantes se utilizará una regla de tres simple.

Inciso b).-Se asignará la puntuación máxima indicada a aquel o aquellos licitantes que no tengan alguna afectación de las indicadas en este inciso, los licitantes que cuenten con una o más afectaciones se les considerará la puntuación siguiente: una (1) dos (2) puntos, dos (2) un (1) punto y con tres (3) o más afectaciones cero (0) puntos.

CRITERIOPUNTAJE

TOTAL ASIGNADO

3.-Financiamiento 10NO APLICA

CRITERIOPUNTAJE

TOTAL ASIGNADO

4.-OPORTUNIDAD.-ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

10

PARÁMETRO 1El licitante que en sus contratos celebrados y concluidos, en los últimos tres años, no se le hayan aplicado penas convencionales por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; obtendrá

3 PUNTOS

PARÁMETRO 2El licitante que en sus contratos celebrados en los últimos tres años no haya sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero; obtendrá

3 PUNTOS

PARÁMETRO 3El licitante que haya terminado la

ejecución de los trabajos contratados en los últimos tres años dentro del programa convenido; obtendrá

4 PUNTOS

Para el parámetro 1; se asignará la puntuación máxima indicada a aquel o aquellos licitantes que en sus contratos celebrados y terminados no cuenten con penas convencionales aplicadas de acuerdo a lo establecido en este rubro, los licitantes que estén en este supuesto tendrán la puntuación siguiente: una (1) dos (2) puntos, dos (2) un (1) punto y con tres (3) o más contratos penalizados cero (0) puntos.

Para el parámetro 2; se asignará la puntuación máxima indicada a aquel o aquellos licitantes que en sus contratos celebrados no cuenten con rescisiones administrativas de acuerdo a lo establecido en este rubro, los licitantes que estén en este supuesto tendrán la puntuación siguiente: una (1) dos (2) puntos, dos (2) un (1) punto y con tres (3) o más contratos rescindidos cero (0) puntos.

Para el parámetro 3; se asignará la puntuación máxima indicada a aquel licitante que demuestre el mayor número de contratos terminados dentro del programa convenido en los últimos tres años, para determinar la puntuación de las demás licitantes se utilizará una regla de tres simple.

Para los parámetros 1, 2 y 3, la información corresponderá a la disponible en la dependencia o entidad convocante, hasta en tanto se establece un sistema de información que permita obtener con imparcialidad y certeza la información correspondiente de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

CRITERIOPUNTAJE

TOTAL ASIGNADO

5.-Contenido Nacional 10NO APLICA

La suma de la aplicación de la ponderación que se derive de los criterios anteriormente descritos será menor o igual a 76.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos.

Pg = PC1 + PC2 + PC3 ….PCn

Donde:

Pg = Propuesta ganadora, en su caso, por que resultó con mayor puntaje

PC1 = Total de puntos alcanzados por la propuesta en el criterio evaluado No. 1



PCn = Total de puntos alcanzados por la propuesta en “n” criterios evaluados

En caso de empate técnico el contrato se adjudicara al licitante que demuestre tener en su planta laboral cuando menos un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro social se haya dado cuando menos con seis meses de antelación a la presentación de propuestas de la licitación.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- “EL LICITANTE” deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.-Relación de los profesionales al servicio de ”EL LICITANTE”, identificando con sus cargos los responsables de la ejecución y administración de la obra, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan.

Cuando así lo requieran los trabajos motivo de esta licitación, deberá incluir en esta relación, el personal técnico adecuado y necesario, para atender lo referente a las condiciones establecidas en la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.

2.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de ”EL LICITANTE” en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación.

3.-Declaración fiscal o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que acredite el capital contable mínimo requerido; asimismo deberán presentar estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

4.-Relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad),

cumpliendo con la Norma N-CAL-1-01-/00.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción y Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad.

5.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, (Forma E-4); tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias, en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

ANTICIPOS

SEXTA.- Para que “EL CONTRATISTA”, realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de la “LEY” del 30 % de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de la “LEY”.

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

SEPTIMA.-”LA CONVOCANTE” a través de la Residencia General de Carreteras Federales”, ubicada en Julio Díaz Torre Num. 110, Colonia Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes, Ags. mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a la oficina, el día 14 de septiembre del 2006 a las 09:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de los trabajos.

SUBCONTRATACIÓN

OCTAVA.-“EL LICITANTE” ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA.- Al formular la proposición, “EL LICITANTE” tomará en cuenta:

a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 09 de octubre del 2006.

b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 80 días naturales.

c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de las presentes bases de licitación, se cuenta con el oficio de autorización de inversión número 5.SC.OMI.06.-057 de fecha 29 de marzo del 2006

MODELO DE CONTRATO

DECIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 33 fracción XVIII de la “LEY”, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8), al que se sujetarán “LA DEPENDENCIA” y “EL LICITANTE”” adjudicatario.

FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del “REGLAMENTO”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, a través del sistema SIAFF directamente de la Tesorería de la Federación a la cuenta e institución bancaria que proporcione “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “REGLAMENTO”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del “REGLAMENTO”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “LEY”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición “EL LICITANTE” tomará en cuenta:

a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la “LEY” y su “REGLAMENTO”; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones de las Normas para construcciones e instalaciones, la normativa para la infraestructura del transporte de la SCT, que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, ultima edición, el programa y montos parciales de obra, expresado en pesos y con base en los precios unitarios en pesos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con las presentes Bases.

b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir de la presentación de propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de la “LEY” y 145 del “REGLAMENTO”, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción III y 58 de la “LEY” y 152 del “REGLAMENTO”.

En este caso, cuando el contratista no este de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del articulo 57; afectando el importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

En el caso de que el contratista no este de acuerdo en la aplicación del procedimiento de ajuste de costos indicado en la fracción III del articulo 57 de la Ley, por las razones mencionadas en el párrafo anterior, una vez notificado por la dependencia el factor que proceda. El contratista tendrá diez días naturales para presentar, por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo fundado y motivado de acuerdo a la normatividad de lo procedente, en caso contrario el contratista tendrá quince días naturales para presentar a la dependencia el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento enunciado en la fracción I del articulo 57 de la Ley y lo establecido en el articulo 148 del Reglamento y la dependencia tendrá 30 días para resolver lo procedente. (NO APLICA SI EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTA ACORDADO EN LA FRACCIÓN I o II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY.

En caso que el contratista no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión, si la dependencia no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado lo solicitado por el contratista. (NO APLICA SI EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTA ACORDADO EN LA FRACCIÓN I o II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY.

Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la “LEY”, y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de propuestas. “EL CONTRATISTA” deberá presentar a LA CONTRATANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 105 del “REGLAMENTO”.

c).-Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para el uso y explotación de bancos; de agua, terracerías, pavimentos, desperdicio de material sobrante, obras de drenaje, permiso para el uso de explosivos y permisos de la SEMARNAT, CNA y SEDENA, permiso de paso en los caminos de servidumbre para trasladar maquinaria, materiales de construcción accesos a los bancos de préstamo, permisos de cambio de uso de suelo y cumplir con los Reglamentos Estatales, Municipales y Federarles.

d).-Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente de construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos

Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“LA DEPENDENCIA” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

“LA DEPENDENCIA” en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por “EL LICITANTE” para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

e).-Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

f).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra completo, el cual deberá estar considerado en el análisis e integrado a los indirectos de obra y siendo responsabilidad del “CONTRATISTA” que al término de los trabajos se entregue a “LA DEPENDENCIA” en buenas condiciones.

g).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificará formalmente la existencia de la(s) Unidad(es) de Control de Calidad a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir del fallo correspondiente, obligándose también a obtener y presentar la aprobación correspondiente, emitida por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de esta Secretaría o de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT correspondiente, misma que tendrá un importe de: (21,921.00 mas IVA), que deberá ser considerado en los costos indirectos.

h).-Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado “LA CONVOCANTE” únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de “EL CONTRATISTA” en cuanto a los precios unitarios.

i).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por “EL CONTRATISTA” y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de “LA CONVOCANTE” no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en las bases de licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

j).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de la licitación, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en estas bases, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

k).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de inspección y supervisión que realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 189 del “REGLAMENTO”.

l).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “LA CONVOCANTE” en la Forma E-7, justificará reclamación alguna de “EL CONTRATISTA” en relación con los precios respectivos.

m).-Que si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, deberá entregar, dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, “LA DEPENDENCIA” solicitará al Superintendente de Construcción que elabore, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado.

n).-Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (Forma E-7) y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases de Licitación.

o).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas.

p).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

q).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.

r).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la Relación (Forma E-7), estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las presentes Bases de Licitación.

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de “EL CONTRATISTA” en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 180 al 182 del “REGLAMENTO”.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja, como se prevé en la Base 9.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas como obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

s).-Para obras que se realicen en más de un ejercicio, al contrato y sus revalidaciones anuales se agregarán los respectivos programas de ejecución general de los trabajos, y los programas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y obliga a formular anualmente, de común acuerdo con “LA DEPENDENCIA” dichos documentos.

t).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en la Forma E-7.

u).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7) se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1.-Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la Forma E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

2.-Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada concepto con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo.

3.-Cuando la Forma E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por “LA CONVOCANTE” y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición.

v).-Que de resultar adjudicatario del contrato, previo a su firma, deberá manifestar, por escrito, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

A:-Haber presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus dos

últimos ejercicios fiscales, así como que ha presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a los 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presente este escrito por los mismos impuestos. Cuando el contribuyente tenga menos de dos años de inscrito en el RFC, la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten este escrito, sin que en ningún caso las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos excedan de los últimos 12 meses.

B.-Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV, o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso se estará a lo establecido en la regla 2.1.18 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005.

C.-Que tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto un medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que habiendo estado obligados a garantizarlos no lo hayan hecho o el importe de dicha garantía no se encuentre actualizado con la ampliación correspondiente en el escrito a que se refiere esta base, deberán señalar la forma en la que los garantizarán ante las autoridades fiscales, en la fecha que estas señalen.

D.-En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que a la fecha de presentación de este escrito no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

Dicho escrito deberá ser suscrito por el interesado o por la persona legalmente autorizada para ello, indicando además de lo señalado anteriormente el nombre, razón o denominación social de “EL CONTRATISTA”, su domicilio fiscal, su clave del registro federal de contribuyentes, actividad preponderante, número de licitación en la que participó y resultó adjudicatario, así como el monto total sin incluir IVA de la adjudicación.

w).-No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la Ley y la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA TERCERA.- Las proposiciones Técnicas y Económicas deberán presentarse firmadas en cada una de las fojas que las integren, en un (1) sobre cerrado y que se identificarán como: Propuesta Técnica y Propuesta Económica, con un separador entre ambas, y contendrán:

PROPUESTA TÉCNICA

1).-Copia del recibo de pago de las Bases de Licitación donde aparezca el sello del banco, en caso de haberse inscrito por INTERNET, o recibo sellado de pago de “LA DEPENDENCIA”. De no presentar este documento no podrá admitirse su participación.

2.-Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, en los supuestos indicados en el Artículo 51 de la “LEY”. Formato IX.

3.-Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad en terminos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley. Anexo VIII (Formulado en papel membretado por el licitado).

4.-Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales, y las especificaciones generales y particulares de construcción de la “DEPENDENCIA”, así como las presentes bases de licitación, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. Forma X.

5.-Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. Forma XI.

6.-Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales (Forma E-3.a), así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación.

7.-Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

8.-Manifestación escrita de que se abstendrán de adoptar conductas para que, servidores públicos de “LA DEPENDENCIA”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de licitación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Forma XIII.

9.-Descripción de la planeación integral de ”EL LICITANTE” para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada como ejecutará la obra de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra.

10.-Relación de los profesionales técnicos al servicio de ”EL LICITANTE”, según se establece en la Base Quinta, inciso 1,

11.-Declaración fiscal o balance general auditado, en términos que establece la Base Quinta, inciso 3.

12.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares, En los términos de la Base Quinta inciso 2, ANEXO-II.

13.-Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra “N·CAL·1·01·/00.- Libro: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y Conservación” (se anexa).

14.-Relación de maquinaria y equipo de construcción, Según se establece en la Base Quinta, inciso 5 (Forma E-4).

15.-Convenio privado de asociación (Nota: Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de manera individual)

16.-Relación de bancos de materiales propuestos por “EL LICITANTE”, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de “LA DEPENDENCIA” para la construcción de terracerías y pavimentos; indicando claramente, de cada banco: su ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si “EL LICITANTE” propone adquirir los materiales deberá de indicarlo mencionando el proveedor, además los datos anteriormente citados

PROPUESTA ECONÓMICA

17.-Carta de proposición firmada en papel membreteado por la empresa (Forma E-3).

18.-Catálogo de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, conteniendo descripción, unidades de medición, y precios unitarios con número y letra e importes parciales y totales de la propuesta. (Forma E-7).

19.-Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta de ”EL LICITANTE”, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes Bases de licitación (Forma E-5).

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.

20.-Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

21.-Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161 del “REGLAMENTO”, datos básicos de costos del personal a utilizar y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios reales.

22.-Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la obra; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos.

23.-Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

24.-Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará “EL CONTRATISTA” en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará.

25.-Utilidad propuesta por “EL LICITANTE”.

26.-Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

27.-Programas, del 10 de octubre al 27 de diciembre del 2006, de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y expresado en cantidades de trabajo y pesos, de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas con los que se mencionan en el numeral siguiente. ANEXO-III Forma E-6.a

“EL LICITANTE” ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, “LA DEPENDENCIA” solicitará al superintendente de construcción que elabore, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado.

28.-Programas, del 10 de octubre al 27 de diciembre del 2006, de erogaciones cuantificados y calendarizados, en partidas y subpartidas, expresados en pesos, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, indicados en los apartados de la Base Novena, de utilización para los siguientes rubros.

a).-De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. ANEXO- IV Forma E-6.b

b).-De los materiales más significativos expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos y pesos. ANEXO- V Forma E-6.c

c).-De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. ANEXO- VI Forma E-6.d

d).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. ANEXO- VII Forma E-6.e

29.-Documentos proporcionados por “LA CONVOCANTE” y que devolverá “EL LICITANTE” firmados en todas sus hojas:

29.1.-Las presentes Bases de Licitación (Forma E-2), incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

29.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7).

29.3.-Las Especificaciones Particulares y complementarias.

29.4.-El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8).

29.5.- Proyectos. Impresos en el tamaño que elija el contratista.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS

30.- Dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y económica, a elección de ”EL LICITANTE”; en un sobre que llamará Documentación Distinta a la proposición Técnica y económica, presentará la documentación prevista en la Base primera.

DÉCIMA CUARTA.- “LA CONVOCANTE” determinará durante el acto de presentación y apertura de propuestas, cuales cumplen con los requisitos solicitados en las presentes bases de licitación y que, por lo tanto las recibe para su evaluación.

Aquellas proposiciones que omitan algún documento o requisito de los exigidos en las presentes bases, serán desechadas en el acto respectivo, sin darles lectura.

“LA CONVOCANTE”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:

A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1.-Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, así como la comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

2.-Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada.

3.-Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”.

4.-Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en las Bases de Licitación.

5.-No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y lo establecido en las presentes Bases de Licitación.

B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

6.-”EL LICITANTE” se ubique en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la “LEY”.

7.-Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la base quinta inciso 1 de estas bases para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

8.-Que “EL LICITANTE” no proponga en las Formas E-4 y E-6 la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el inciso b) de la Base Novena de estas Bases de licitación.

9.-Que la planeación integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.

10.-Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite el capital mínimo requerido por “LA CONVOCANTE”.

11.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

12.-Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “LA CONVOCANTE” y con el procedimiento constructivo a realizar.

13.-Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate.

14.-Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados y necesarios para la ejecución del concepto.

15.-Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

16.-Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales,

considerando lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las Bases de Licitación.

17.-Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

18.-Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.

19.-Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el “REGLAMENTO” y las Bases de Licitación.

20.-Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos.

21.-Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

22.-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el “REGLAMENTO” y en las Bases de Licitación.

23.-Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el “REGLAMENTO” y en las Bases de Licitación.

24.-Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.

25.-Que el Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos, no se consideren con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

26.-Que en la Relación de Bancos de materiales propuestos por el licitante, para la construcción de terracerías y pavimentos; no indique claramente, de cada banco: mediante croquis de ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco al lugar de utilización. Sí el licitante pretende adquirir los materiales y no indique el proveedor, además de los datos anteriormente citados.

DECIMA QUINTA.- “LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables para “LA CONVOCANTE”, cuando ninguna persona adquiera las bases o bien no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. Situación que se hará del conocimiento de los licitantes precisando el acontecimiento que motiva la decisión.

DÉCIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por “LA DEPENDENCIA” conforme al artículo 74 de la “LEY”.

DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que “LA DEPENDENCIA” no firmare el contrato respectivo dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la adjudicación o cambiare las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE” ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud escrita del licitante, lo indemnizará por los gastos no recuperables en que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA” para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación.

DECIMA OCTAVA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, estas serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima.

DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable.

VIGÉSIMA.-“EL CONTRATISTA” comunicará a “LA DEPENDENCIA” la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA”, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la “LEY”.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “EL LICITANTE” deberá entregar el formato de encuesta ANEXO-VIII, debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la apertura de la propuesta económica.

VIGÉSIMA SEGUNDA.-Con base en los artículos 8 y 33 de la “LEY”, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la

Secretaria de la Función Pública y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Anexo No. VIII Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (APLICABLE A OBRAS Y SERVICIOS QUE SE CONVOQUEN AL AMPARO DE LA LEY, EN LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES)

VIGESIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA” deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, ante “LA DEPENDENCIA” o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

VIGÉSIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES

Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control en esta Secretaría, ubicado en el Centro Nacional SCT, Av. Universidad y Xola, Cuerpo “A”, 1er. Piso, Ala Poniente, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, D. F. o a través de los medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2000 y de acuerdo a lo indicado en el artículo 83 de la “LEY”.

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

En términos del Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, toda la información y documentación relacionada con las obras y servicios, incluyendo aquella relativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios,

dentro de la cual se encuentran las prestaciones de Ley en materia de Seguridad Social.

POR “LA CONVOCANTE”EL DIRECTOR GENERAL DEL

CENTRO SCT AGUASCALIENTES

_______________________________Ing. Santiago Rico Galindo

FORMA E-8DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________

CONTRATO No.___________________

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR _________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________________________________Y POR LA OTRA, ____________________________________________ REPRESENTADA POR ________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________ (REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo (7°, en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XII en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la) C.__________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número ___ , emitido por la Oficial Mayor en fecha ___ de _______ de _______”.

I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado para llevar a cabo la contratación, conforme a alguno de los siguientes supuestos, según sea el caso):

“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) No. ______ , instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción I, 28 y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para el procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, por monto, en base al artículo 43).

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43).

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. ______ de fecha ______________.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del área usuaria de la Secretaría).

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ de ____ de 19__, otorgada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público No.

____, en la Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ___ de _____ de 19____.

En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el respectivo corrimiento de declaraciones.

II.3.- Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de 19___, otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en la Ciudad de ___________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad de _____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ______ de __________ de 19__, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales instrumentos no estén inscritos.

II.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del contratista).

II.5.- Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial del representante del contratista o, en su caso, del representante legal de la persona física que firma el contrato).

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tiene establecido su domicilio en ______________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” DECLARAN QUE:

III.1 Las bases de licitación que originan el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de ______ (licitación o de la invitación), que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en (describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 (En caso de persona física será la declaración II.6) del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $ ______________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado.

NOTA: Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $_____________________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos, cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en las bases de licitación o solicitudes de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día ___ del mes de ____________ de 200__ y se concluirán a más tardar el día _____ del mes de _______ de 200__, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto: “Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato”.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

NOTA: En el caso de que en las bases de licitación o solicitudes de cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del contratista adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente texto: “Por su parte, el contratista tramitará (en este apartado el área convocante deberá describir los trámites)”.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en las bases de licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción: “Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________ (con letra), más el impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % de la asignación presupuestal aprobada al presente contrato para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado “El Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados.

De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá indicarse así en este párrafo.

El anticipo se entregará a “El Contratista” el día _____ del mes de _______ de 200__ (la fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), previa entrega que efectúe éste a “La Dependencia” de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se otorgue éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas).

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones (anotar el periodo que comprenderá cada estimación, ejemplo: mensuales, en el entendido de que tales periodos no podrán exceder de un mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas), mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en las bases de licitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

NOTA: Tratándose de obras a pagar mediante una sola estimación la cláusula deberá redactarse en forma singular.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada por “El Contratista” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.

NOTA: Si no se otorgara anticipo, el inciso A precedente denominado “FIANZA PARA EL ANTICIPO” deberá suprimirse, haciendo el corrimiento de los incisos siguientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Cuando los trabajos objeto de este instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiere recibido la notificación por escrito del fallo de adjudicación. Para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo, contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a “El Contratista”. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procederá a la rescisión administrativa del contrato.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “La Dependencia”, quien determinará la procedencia del ajuste.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “El Contratista” quien lo promueva; si es a la baja, será “La Dependencia” quien lo realice. “El Contratista” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los

mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “La Dependencia”, transcurrido dicho plazo precluye el derecho del contratista para reclamar el pago. “La Dependencia” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de “El Contratista”, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en (indicar el domicilio de la dependencia en que se realizará el pago).

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “El Contratista” y “La Dependencia” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La Dependencia” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Una vez que “La Dependencia” determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:

NOTA: Para efectos de los ajustes de costos, se aplicará el procedimiento establecido en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que no se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos, en cuyo caso se establecerá uno de los otros dos procedimientos. DE SEÑALARSE LA FRACCIÓN III, ADEMÁS DE INDICARSE LA PRIMERA PARTE DEL CONTENIDO DE ÉSTA, DEBERA AGREGARSE LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

Para el caso de que se haya pactado el ajuste de costos conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deberá estipular lo siguiente: “El Contratista” de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a “La Dependencia” a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “La Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes (anotar el número de días) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales, en el entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida con el plazo previsto al efecto en las bases de licitación o solicitudes de cotización, según sea el caso) , lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los (señalar los días, conforme a lo dispuesto para el caso en las bases de licitación o solicitudes de cotización EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES) días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar determinados de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de

las correspondientes bases de licitación (o solicitudes de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación directa).

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “La Dependencia” en igual término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: PARA EL CASO DE QUE SE HAYA PERMITIDO LA SUBCONTRATACIÓN SE AGREGARÁ LO SIGUIENTE:

“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de la obra. El subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “La Dependencia” comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, “La Dependencia” procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

II.- Aplicará, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá “El Contratista” (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicarán (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un ((a) (mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “El Contratista” deberá enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta. (NOTA: en caso de que no se otorgue anticipos y se haya efectuado el recorrimiento de las cláusulas seria la cláusula décima cuarta).

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“La Dependencia” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente , o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “La Dependencia”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestación a la solicitud de “El Contratista” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La Dependencia”, además de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestación “El Contratista”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “El Contratista” estará obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos .

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “La Dependencia”.

DÉCIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

NOTA: EN LOS CONTRATOS EN QUE RESULTEN DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS SE PACTARÁ LO SIGUIENTE:

LOS DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE RESULTEN DE ESTE CONTRATO INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliación, ambas partes la resolverán conforme al siguiente procedimiento:

(SEÑALAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO)

DÉCIMA NOVENA .- JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día (anotar con letra) del mes de (señalar el mes) de 200__.

POR “LA DEPENDENCIA”(Anotar el cargo del servidor

público que suscriba el contratoen representación de la Secretaría)

______________________________(Anotar el nombre del servidor

público que suscriba el contratoen representación de la Secretaría.)

POR “LA CONTRATISTA”(Anotar el carácter del representante legal del contratista que suscriba el contrato que deberá

coincidir con el del rubro del contrato)

______________________________(Anotar el nombre del representante que suscriba

el contrato en representación del contratista)

NOTA: LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SEPARADAS DEL CLAUSULADO

FORMATO IX.

Aguascalientes, Ags.. a ______ de ______________ del 200

Ing. ___________________________Director General de _______________ Dirección:______________________________________________________

P r e s e n t e .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitación Pública Nacional No. _______________, para la contratación de: _________________________________, manifestamos que no nos encontramos en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

______________________________(Nombre y firma del REPRESENTANTE legal)

(cargo del REPRESENTANTE legal)

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

FORMATO XI.

Aguascalientes, Ags. a ______ de ______________ del 200_

Ing. ____________________________Director General de ________________ Dirección:________________________________________________________

P r e s e n t e .

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 26 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitación Pública Nacional No. ______________, para la contratación de_________________________, manifestamos que no se subcontratará ninguna de las partes de los trabajos a ejecutar.

ATENTAMENTE




FORMATO XII.


Ing. _____________________________Director General de _________________ Dirección:__________________________________________________________

P r e s e n t e .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitación Pública Nacional No. _____________, para la contratación de: ____________________________, manifestamos que conocemos y estamos de acuerdo en ajustarnos al contenido del modelo del contrato anexo a las bases de licitación.

ATENTAMENTE




FORMATO XIII.


Ing. ____________________________Director General de ________________Dirección:__________________________________________________________

P r e s e n t e .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la Licitación Pública Nacional No. ____________, para la contratación de_________________________________, declaramos que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, en la presente licitación.

ATENTAMENTE




FORMATOS Y ANEXOS QUE SE ENTREGAN

Forma E-3 Carta de proposición

Forma E-3a Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y haber asistido o no a las juntas de aclaraciones

Forma E-4 Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleara en la obra

Forma E-5 Análisis de integración del precio unitario (guía ilustrativa).

Forma E-6 Programa de utilización de la maquinaria y equipo

Forma E-7 Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para le expresión de precios unitarios y monto total de la proposición

Forma E-8 Modelo del contrato.Formato IX. Del supuesto del art. 51Formato X. Manifestación que conoce de los proyectos

arquitectónicosFormato XI. Manifestación de no subcontratoFormato XII. Manifestación que conoce el modelo de

contrato.Formato XIII. Manifiesto de no intervención con servidores

públicos.Anexo I Relación del personal profesional técnico al

servicio del licitante identificando a los que se encargaran de la ejecución y administración de la obra.

Anexo II Relación de los contratos de obras similares y vigentes a los de esta licitación

Anexo III Forma E-6.a Programa quincenal cuantificado y calendarizado de la ejecución general de los trabajos expresados en cantidades de trabajo y pesos.

Anexo IV Forma E-6.b Programa quincenal cuantificado y calendarizado de maquinaria y equipo de construcción expresado en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos.

Anexo V Forma E-6.c Programa quincenal cuantificado y 51

calendarizado de los materiales mas significativos, expresado en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos.

Anexo VI Forma E-6.d Programa quincenal cuantificado y calendarizado del personal profesional técnico, administrativo y de l servicios encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la generación de los trabajos y su importe en pesos.

Anexo VII Forma E-6.e Programa quincenal cuantificado y calendarizado de la M. de O. Expresado en jornadas. Identificando categorías e importe en pesos.

Anexo VIII Lineamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

Anexo forma E-7 Se anexa archivo Forma E-7.xlsFormato para el análisis financiero Flujo de cajaDOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

Gráfica de calidad para terracerías

Gráfica de calidad de terracerías en aproches

Gráfica de calidad de concreto hidráulico en obras de drenaje y en obras complementarias

Gráfica de calidad de riegos y concreto asfáltico

Revisión laboratorio de control de calidad de la empresa

Informe de deficiencias no corregidas

Productos asfálticos y aditivos utilizados en trabajos de pavimentación

Programa de requerimientos asfálticos para 52

la obra

Datos de personal de laboratorio de la empresa N°. 1 y 3

LISTADO NO LIMITATIVO DE LAS PRINCIPALES PRUEBAS,

DETERMINACIONES Y TRABAJOS QUE COMPRENDE REALIZAR A UN

LABORATORIO DE CAMPO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

A.- Determinación en materiales para la construcción de puentes y obras de drenaje

B.- Pruebas que se efectuaran a los materiales estabilizados para terracerías y pavimentos

C.- Relación de pruebas que se efectúan a los materiales asfálticos

D.- Tratamientos asfálticos, mezclas para carpeta y carpeta de riego

E.- Pruebas que se efectúan a las pinturas de señalamiento de pavimentos

53

Forma E-3

P R O P O S I C I Ó N

Ciudad de Aguascalientes, Ags. a __________C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT “AGUASCALIENTES”P R E S E N T E .

Me refiero a la licitación Pública Nacional Núm. 00009014-026-06, relativa a: Trabajos complementarios de Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento, Obras Complementarias y Cumplimiento a las Condicionantes de Impacto Ambiental y Autorización por Cambio de Uso del Suelo, del lado oriente del entronque “Montoro” Km. 525+079.00 (origen Zacatecas);); carretera Aguascalientes – Zacatecas, tramo: del Libramiento de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes.

a) Por mi propio derecho___________________________________b) Como representante legal de _____________________________

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las Bases a que se sujetará la Licitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en dichas Bases y se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en _______ fojas.

Manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que tiene en vigor esta Secretaría y las Especificaciones Particulares y que acepta que tales documentos rigen en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de el deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de $ xxxx (xxxxxx, xx/100 M. N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece Bases de Licitación, el Proyecto, Especificaciones Particulares de los trabajos que se licitan.

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la Licitación será de 90 días naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.

A T E N T A M E N T E

------------------------------------------Nombre y cargo del signatario

_________________________Nombre de la Empresa

54

Forma E-3a

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

Aguascalientes, Ags., xxxxxxxxx

C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT ING. SANTIAGO RICO GALINDOPresente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 00009014-026-06, relativa a: Trabajos complementarios de Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento, Obras Complementarias y Cumplimiento a las Condicionantes de Impacto Ambiental y Autorización por Cambio de Uso del Suelo, del lado oriente del entronque “Montoro” Km. 525+079.00 (origen Zacatecas); carretera Aguascalientes – Zacatecas, tramo: del Libramiento de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes.

en el Estado de Aguascalientes; para manifestar a usted que esta empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos, y por ello ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, ambientales, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de dicha Licitación.

Manifiesto xxxx haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron y haber considerado en las propuestas lo que en ellas se indico.

A T E N T A M E N T E

_________________________________________NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

___________________________________________NOMBRE DE LA EMPRESA

55

Forma E-5GUIA INDICATIVA

ANALISIS DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO

A) COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA (CON INFONAVIT, SAR, L.F.T. Y L. IMSS)MATERIALESMAQUINARIA

35.0055.0010.00

SUBTOTAL 100.00

B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES 6.00

C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO 9.00

D) SUBTOTAL (A+B+C) 115.00

E) COSTO FINANCIERO 1.5%0.015 * 115.00 1.73

F) SUBTOTAL (D+E) 116.73

G) UTILIDADUTILIDAD NETA*F

1-(ISR + PTU) 0.06 * 116.731-(0.34 + 0.10) 12.51

H) SUBTOTAL (F+G) 129.24

I) SFP 129.24 129.24(1 - 0.005) 0.65

J) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO (H+I) 129.89

NOTA: EN LOS CARGOS ADICIONALES UNICAMENTE SE INCLUIRAN LOS GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SALVO QUE EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDIQUEN OTROS, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

56

RELACION DE MAQUINARIA Y

TRAMO : LICITACION NUM.: 00009014-026-06

EQUIPO DE CONSTRUCCION

OBRA: Forma E-4

QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES

FECHA:

HOJA No.

UNIDAD DENOMINACION

DESCRIPCION DE CONCEPTO

TIPO MARCA MODELO SERIE Y NUMERO

CAPACIDAD FECHA LLEGADA A OBRA

PROPIO

RENTADO

OPCION A COMPRA

USOS ACTUALES

UBICACIÓN FISICA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOTA 1.- EN LA COLUMNA DE UNIDAD DEBERA INDICARSE CADA UNA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE EMPLEARA EN LA OBRA, AUN SIENDO SIMILARES2.- DEBERA INDICARSE LA SERIE Y EL NUMERO DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE EMPLEARA.

57

LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento, Obras Complementarias y Cumplimiento a las Condicionantes de Impacto Ambiental y Autorización por Cambio de Uso del Suelo, del lado oriente del entronque “Montoro” Km. 525+079.00 (origen Zacatecas);); carretera Aguascalientes – Zacatecas, tramo: del Libramiento de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes.

TRAMO : FORMA E – 6LICITACION NUM.

PROGRAMA DE UTILIZACION 00009014-026-06 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

DIRECCIÓN GENERAL DE CERRETERAS FEDERALES

DE CONSTRUCCION OBRA :


MAQUINARIA Y EQUIPO PROGRAMA DE UTILIZACION (ANOTENSE LOS DOS ULTIMOS DIGITOS DEL AÑO E INICIAL DEL MES)

AÑOMES

ACTIVIDAD (1) QUINCENAMAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN TERRACERIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN OBRAS DE DRENAJE

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN PAVIMENTO

(1) Anótense sólo las subdivisiones generales de la obra: Terracerías; Ob. de Drenaje; Pavimento;

En cada uno de los meses del programa deberá anotarse el número de unidades de la

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

FIRMA:

Subestructura ; Superestructura; Accesos, ETC.

maquinaria o equipo que se utilizará

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO



58

FORMA E-7

SE ANEXA EL ARCHIVO ELECTRONICO

FORMA E-7

59

TRAMO:SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OBRA:

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES RELACION DEL PERSONAL ANEXO - I

PROFESIONAL AL SERVICIO

DEL LICITANTE IDENTIFICANDO LICITACION NÚM. 00009014-026-06 A LOS QUE SE ENCARGARAN

DE LA EJECUCION Y FECHA:ADMINISTRACION DE LA OBRA

HOJA No. DE

NUMERO DE CEDULA TRABAJOS REALIZADOSNOMBRE DEL PERSONAL CARGO QUE OCUPARA ESTUDIOS ACADEMICOS PROFESIONAL SIMILARES A LOS DE

ESTA LICITACION

________________________________________ _________________________________________________NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE Y CARGO DE L REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOTA: UNICAMENTE SE DEBERAN ANEXAR LOS CURRICULUM DEL PERSONAL QUE SE RELACIONA, POR LO QUE SE ANEXA DICHO FORMATO.



60

TRAMO:SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


RELACION DE LOS ANEXO – IICONTRATOS DE OBRAS

SIMILARES Y VIGENTES A OBRA: LICITACION NÚM. 00009014-026-06 LAS DE ESTA LICITACION

FECHA :

HOJA No. DE

NOMBRE O IMPORTE IMPORTE EJERCIDO FECHA APROXIMADA

DESCRIPCIÓN DE LOS

NUMERO DE DENOMINACION CONTRATADO DESGLOSADO DE TRABAJOS

OBRA CONTRATO DE LA CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELEFONO DE LOS

RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS

CON IVA POR ANUALIDADES TERMINACION EJECUTADOS


61



TRAMO : FORMA E – 6.aANEXO – III

SUBSECRETARIA DE PROGRAMA QUINCENAL CALENDARIZADO OBRA:

INFRAESTRUCTURA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO LAS

CANTIDADES DE TRABOJO Y PESOD

LICITACION NÚM. 00009014-026-06

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO

FECHA :

SCT AGUASCALIENTES HOJA No. DE

EN PESOSAÑO

No. CONCEPTOS MES TOTAL

QUINCENA

LIBRAMIENTO AGUASCALIENTESConstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento, Obras Complementarias y Cumplimiento a las Condicionantes de Impacto Ambiental y Autorización por Cambio de Uso del Suelo, del lado oriente del entronque “Montoro” Km. 525+079.00 (origen Zacatecas);); carretera Aguascalientes – Zacatecas, tramo: del Libramiento de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes.

62

________________________________________ _________________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE Y CARGO DE L REPRESENTANTE QUE FIRMA

63

TRAMO : FORMA E – 6.bSUBSECRETARIA DE PROGRAMA QUINCENAL CALENDARIZADO ANEXO.- IV INFRAESTRUCTURA DE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACIÓN Y SU

CORRESPONDIENTE IMPORTEEXPRESADO EN PESOS.

OBRA : LICITACION NÚM. 00009014-026-06

DIRECCION GENERAL DEL FECHA :CENTRO SCT

AGUASCALIENTESHOJA No. DE

EN PESOSMAQUINARIA TIPO MAR

CAMODEL

OAÑO

No. Y EQUIPO MES TOTAL

QUINCENA




64

TRAMO: FORMA E – 6.cANEXO – V

SUBSECRETARIA DE PROGRAMA QUINCENAL CALENDARIZADO

INFRAESTRUCTURA DE EJECUCION GENERAL DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE

OBRA : LICITACION NÚM. 00009014-026-06

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO

EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS Y PESOS

. FECHA :SCT AGUASCALIENTES HOJA No. DE

EN PESOSAÑO

No. MATERIALES UNIDAD MES TOTAL

QUINCENA


TRAMO: FORMA E –

65





6.dANEXO – VI


INFRAESTRUCTURA DE EJECUCION GENERAL DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,

SUPERVISION

OBRA: LICITACION NÚM. 00009014-026-06


Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, INDICANDO LA ESPECIALIDAD, NUMERO

REQUERIDO, PARA LA EJECUCON DE LOS TRABAJOS Y SU IMPORTE EN PESOS

FECHA :

HOJA No. DE

EN PESOSAÑO

NOMBRE CARGO UNIDAD MES TOTAL

QUINCENA


66

TRAMO : FORMA E – 6.eANEXO – VII


INFRAESTRUCTURA DE EJECUCION GENERAL DE LA MANO DE OBRA EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO

CATEGORIAS

LICITACION NÚM. 00009014-026-06

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO IDENTIFICANDO CATEGORÍAS E IMPORTES OBRA : FECHA :SCT AGUASCALIENTES HOJA No. DE

EN PESOSAÑO

No. MANO DE OBRA JOR. MES TOTAL

QUINCENA

67



FORMATO A UTILIZAR EN SU FLUJO DE CAJA (FINANCIERO) (EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE EXCEL SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE ANEXOS).

68

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA

CONSTRUCCION DE LA OBRA

69

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALESGRAFICA CALIDAD DE TERRACERIAS

RESIDENCIA: ________________________________________________________________________

AVANCE FISICOALTURA PROYECTO (m)

LADOV.R.S., (%)

CALIDAD EXPANSION , (%)CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, (%): IN SITU / OPTIMACAPA NUM. _____ % COMPACTACION

ALTURA FALTANTE (m)CAPA NUM. _____ % COMPACTACION













ALTURA FALTANTE (m)V.R.S., (%)

CALIDAD EXPANSION , (%)CORTES CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, (%): IN SITU / OPTIMAV.R.S., (%)

CALIDAD EXPANSION , (%)TERRENO NATURAL CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, (%): IN SITU / OPTIMAKILOMETRAJE

SUPERINTENDENTE EMPRESA GERENTE O JEFE DE EMPRESA Vo. Bo.CONSTRUCTORA SUPERVISION RESIDENTE

__________________________________ _________________________________ _____________________________ING. ING. ING.

JEFE DE LABORATORIO EMPRESA JEFE DE LABORATORIO EMPRESA Vo. Bo.CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN JEFE DE LABORATORIO_________________________________ _________________________________ ____________________________C. C. C.

C O M P A C T A C I O N

CUERPO DE

TERRAPLEN

CARETERA:_______________________ CUERPO: _________________________

TRAMO: _________________________ DE KM. _____________ A KM. _________

70

EMPRESA CONSTRUCTORA: ______________________________________________________EMPRESA SUPERVISORA: ______________________________________________________FECHA DE INICO DE OBRA: ______________________________________________________

I C D I C D I C D I C D I C D I C D I C D I C D

+000 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700

CODIGO COLOR MENSUALNotas: ENE JULa) Los datos asentados en gráfica deberán estar FEB AGOSoportador con sus reportes de estudios y ensayes MAR SEPRespectivos ABR OCTb) Indicar con amarillo los valores que no cumplan MAY NOVProyecto JUN DICc) La barra de avance fisico se indicará de colormensual oficial que corresponda.

71

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

GRAFICA CALIDAD DE TERRACERIAS EN APROCHES

RESIDENCIA: ________________________________________________________________________

AVANCE FISICOALTURA PROYECTO (m)

LADOV.R.S., (%)

CALIDAD EXPANSION, (%)CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, (%): IN SITU / OPTIMACAPA NUM. _____ % COMPACTACION














ALTURA FALTANTE (m)V.R.S., (%)

CALIDAD EXPANSION , (%)CORTES CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, (%): IN SITU / OPTIMAV.R.S., (%)

CALIDAD EXPANSION, (%)TERRENO NATURAL CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, (%): IN SITU / OPTIMAKILOMETRAJE


__________________________________ _________________________________ _____________________________ING. ING. ING.

JEFE DE LABORATORIO EMPRESA JEFE DE LABORATORIO EMPRESA Vo. Bo.CONSTRUCTORA SUPERVISION JEFE DE LABORATORIO

_________________________________ _________________________________ ____________________________C. C. C.

C O M P A C T A C I O N

A P R O C H

E S

CARETERA:_______________________ CUERPO: _________________________

TRAMO: _________________________ DE KM. _____________ A KM. _________

72


I C D I C D I C D I C D I C D I C D I C D I C D

+000 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700

CODIGO COLOR MENSUALNotas: ENE JULa) Los datos asentados en gráfica deberán estar FEB AGOSoportador con sus reportes de estudios y ensayes MAR SEPRespectivos ABR OCTb) Indicar con amarillo los valores que no cumplan MAY NOVProyecto JUN DICc) La barra de avance fisico se indicará de colorMensual oficial que corresponda.

73

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALESGRAFICA DE CALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN OBRAS

DE DRENAJE Y EN OBRAS COMPLEMENTARIASRESIDENCIA ______________________________________________________________________________

TIPO DE OBRA UBICACIÓNELEMENTOFECHA DE COLADOVOLUMEN DE COLADO

CEMENTO CUMPLE, SI ____NO ___ TIPO ________ACERO : VARILLA CUMPLE, SI ____ NO ___ Fy: ______ kg/cm2AGUA CUMPLE, SI ___ NO ___ TIPO ________ADITIVO CUMPLE, SI ___ NO ___ TIPO ____ DOSIF._________TRATAMIENTO% TAMAÑOS MAYORES% ARENADESGASTE “LOS ANGELES”INTEMPERISMO ACELERADOSUSTANCIAS PERJUDICIALES (CUMPLE, SI ____ NO ____ ) / FECHA ENSAYE GRAVASREACTIVIDAD POTENCIALTRATAMIENTO% GRAVA% PASA MALLA No. 200EQUIVALENTE DE ARENAMATERIA ORGANICAMODULO DE FINURAINTEMPERISMO ACELERADOSUSTANCIAS PERJUDICIALES (CUMPLE, SI ____ NO ____ ) / FECHA ENSAYE ARENAS

CONS. PROYECTO (KG/CM3)CEM. OBRA (KG/CM3)

DATOS DE PROYECTO: REVENIMIENTO (CM) / RESISTENCIA (KG / CM2)DATOS DE OBRA: REVENIMIENTO (CM) / RESISTENCIA (KG / CM2)

1 12

2 34

3 56

4 78

5 910

PROMEDIO ( % )1 1

22 3

43 5

64 7

85 9

10PROMEDIO ( % )COEFICIENTE DE

VARIACIONKILOMETRAJE


__________________________________ _________________________________ _____________________________ING. ING. ING.


_________________________________ _________________________________ ____________________________C. C. C.

CARETERA:________________________________________ CUERPO: _____________________________________

TRAMO: _________________________________________ DE KM. ________________________ A KM. ___________

EVALUACION

DEL CONCRETO

AGREGADO

S INERT

ES

GRAVA

ARENA

RESULTADOESTUDIOS(FECHAS)

MUESTRAS Y CILIND

ROS

RESISTENCIAS A 28 DIAS DE

EDAD Y

REVENIMIENT

OS

MUESTRA

MUESTRA

74


REV. RES. REV. RES. REV. RES. REV. RES. REV. RES. REV. RES. REV. RES. REV. RES.

+000 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800

CODIGO COLOR MENSUALNotas: ENE JULa) Los datos asentados en gráfica deberán estar FEB AGOSoportador con sus reportes de estudios y ensayes MAR SEPRespectivos ABR OCTb) Indicar con amarillo los valores que no cumplan MAY NOVProyecto JUN DICc) La barra de avance fisico se indicará de colorMensual oficial que corresponda.

75

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALESGRAFICA DE CALIDAD DE RIEGOS Y CONCRETO ASFALTICO

RESIDENCIA _________________________________________________________________________________________

AVANCE FISICOCANTIDAD APLICA LTS/M2 IZQ

DERMALLA 5/8”MALLA ½ “MALLA 3/8”MALLA ¼”MALLA No. 4MALLA No. 8MALLA No. 40VERIFICACION ADHERENCIA: FECHAS B/M 2 PRUEBAS

ASFALTO DOSIFICACION LTS/M2 IZQDE LIGA PROY. _____________________ TIPO ASF. __________________ DER

AVANCE FISICOPERMEABILIDAD %

ESPESORES I( PROYECTO _____________________ ) CM C

DI

COMPACTACION %M CD

FLUJO MM 2 - 4VACIOS % 3 – 5ESTABILIDAD KG, 700 MINEQUIVALENTE % 55 MINCONTRACCION LINEAL % 2 MAX% QUE PASA MALLA NO. 200 % 2 MINDISEÑO MARSHALL : FECHA ESTUDIO (S) Y REVISIONENSAYE CALIDAD CEMENTO ASFALTICO : FECHAS B/M CONTENIDO DE ASFALTO (OPTIMO ) _________________ % DE C.A.VERIFICACION DE ADHERENCIA : B ________, M ___________ 2 PRUEBASADITIVO, NO ______________, SI _____________, DOSIFICACION ___________________CUAL ______________________________________________________________________

AVANCE FISICOENSAYE CALIDAD EMULSION ASFALTICA : FECHAS, B/MDOSIFICACION LTS/M2 IZQ.PROY. __________________ TIPO ASF. __________________ DER.

AVANCE FISICOENSAYE CALIDAD EMULSION ASFALTICA : FECHAS, B/MDOSIFICACION LTS/M2 IZQ.PROY. __________________ TIPO ASF. __________________ DER.VERIFICACION ADHERENCIA: FECHAS, B/M

KILOMETRAJE


__________________________________ _________________________________ _____________________________ING. ING. ING.


_________________________________ _________________________________ ____________________________C. C. C.

CARETERA:_____________________________ CUERPO: _____________________________________

TRAMO: _____________________________ DE KM. ________________ A KM. ___________________

RIEGO DE

SELLO

CONCRETO

ASFALTICO, CAPA DE BASE ____ O

CARPETA ____

RIEGO DE

LIGA

RIEGO DE

IMPREG.

% QUE PASA

76

EMPRESA CONSTRUCTORA : ______________________________________________________EMPRESA SUPERVISORA: ______________________________________________________FECHA DE INICO DE OBRA : ______________________________________________________

+000 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800CODIGO COLOR MENSUAL

Notas: ENE JUL

a) Los datos asentados en gráfica deberán estar FEB AGOSoportador con sus reportes de estudios y ensayes MAR SEPRespectivos ABR OCTb) Indicar con amarillo los valores que no cumplan MAY NOVProyecto JUN DICc) La barra de avance fisico se indicará de color

77

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALESDIRECCION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

R E V I S I O N L A B O R A T O R I O C O N T R O L C A L I D A D E M P R E S A CONTRUCTORA: ____________________________, SUPERVISORA: ____________________________.

RESIDENCIA : EMPRESA CONSTRUCTORA : FECCHA DE INFORME :CARRETERA : EMPRESA SUPERVISORA :TRAMO : LABORATORIO EMPRESA CONSTRUCTORA :LONGITUD : LABORATORIO EMPRESA SUPERVISORA :

OPORTUNIDAD EN LA GENERACION OPORTUNIDAD EN LA GENERACION DE INFORMACION 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100CONCENTRACION Y ENTREGA A OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACION 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RESIDENDIA DE LA INFORMACION SUFIENCIA DE INFORMACION GENERADA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100DEL LABORATORIO DE LA

EMPRESACONCENTRACION DE LA INFORMACION EN GRAFICAS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

INTEGRACION LABORATORIO INSTALACIONES PERSONAL EQUIPO VEHICULOS

EMPRESA: INAPROPIADAS ADAPTANDOSE ADECUADAS ESCASO COMPLICANDOSE SUFICIENTE ESCASO COMPLEMENT SUFICIENTE ESCASO SUFICIENTE

VERIFICACIÓN DE BANCOS DE MAT-

TERRACERIAS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ERIALES PREVIO A SU EMPLEO Y SUBBASE Y BASE 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100DURANTE LOS TRABAJOS DE

CONSCARPETA ASFALTICA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

POR LABORATORIO EMPRESA CONCRETO HIDRAULICO EN PAVIMENTO ______, EN ESTRUCTURA _____ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TERRACERIAS % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EN KM. ________ EN % ________ TIPO DE PROBLEMA:

SUBBASE % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EN KM. ________ EN % ________ % CUMPLE TOLERANCIA DE ESPESORES 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100TIPO DE PROBLEMA:

BASE % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


RIEGO DE IMPREGNACION % CUMPLE DOSIFICACION 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AV. FIS. EN KM _______ EN % ______ TIPO DE PROBLEMA:

RIEGO DE LIGA % CUMPLE DOSIFICACION 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AV. FIS. EN KM _______ EN % ______ TIPO DE PROBLEMA:

78

CARPETA % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


RIEGO DE SELLO % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


LOSA DE PAVIMENTO CONC. HID. % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


OBRAS DE DRENAJE % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EN KM. ________ EN % ________ TIPO DE PROBLEMA:

OBRAS COMPLEMENTARIAS % CUMPLE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100AVANCE FISICO % CUMPLE COMPACTACIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


ESTRUCTURAS Y PUENTES SUFICIENCIA DE MUESTREO DE CONCRETO HIDRAULICO 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100VOLUMEN DE CONCRETO SIN PROBLEMA DE CALIDAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AVANCE FISICO TIPO DE PROBLEMA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100EN KM. ________ EN % ________ SUFICIENCIA DE MUESTREO DE ACERO DE REFUERZO 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TIPO DE PROBLEMA:

FECHA INICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION_________________________________________ FECHA L.A.B. CONSTRUCTORA SE INSTALO AL PIE DE LA OBRA ______________________FECHA DE TERMINACION TRABAJOS DE CONSTRUCCION ______________________________ FECHA L.A.B. SUPERVISORA SE INSTALO AL PIE DE LA OBRA ________________________NOMBRE DE RESPONSABLE LABORATORIO CONSTRUCTORA ___________________________ FECHA ULTIMA DE CALIBRACION DEL EQUIPO LAB. CONSTRUCTORA __________________NOMBRE DE RESPONSABLE LABORATORIO SUPERVISORA _____________________________ FECHA ULTIMA DE CALIBRACION DEL EQUIPO LAB. SUPERVISORA ____________________

SUPERINTENDENTE EMPRESA GERENTE O JEFE DE EMPRESA Vo. Bo.CONSTRUCTORA SUPERVISION RESIDENTE__________________________________ _________________________________ _____________________________ING. ING. ING.

JEFE DE LABORATORIO EMPRESA JEFE DE LABORATORIO EMPRESA Vo. Bo.CONSTRUCTORA SUPERVISION JEFE DE LABORATORIO_________________________________ _________________________________ ____________________________C. C. C.

NOTAS1.- Los datos asentados deberán estar soportados con sus reportes de estudios y ensayes respectivos2.- Llenar una cédula para cada empresa de laboratorio , tanto de empresa constructora como de empresa supervisora3.- Original para C. Residente General con copia para C. Jefe de Departamento de Control de Calidad, Así como para C. Jefe de Departamento Supervisión de Construcción y UGST en el Estado.4.- % cumple calidad y % cumple compactación, reportarlo respecto al avance físico del concepto que se trate a la fecha del informe 5.- Transmitir por correo electrónico , cuando se cuente con este, en caso de remisión por correo postal o fax usar tinta negra para legibilidad información reportada

79

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALESDIRECCION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONINFORME DE LAS DEFICIENCIAS NO CORREGIDAS

RESIDENCIA :INFORME DEL MES :

CARRETERA : ENSAYES Nos. :TRAMO: FECHA DE RECIBIDO :SUBTRAMO: FECHA DE INFORME :

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA:COMPAÑÍA SUPERVISORA :

TRABAJOS EJECUTADOS DEFICIENCIAS OBSERVADAS MEDIDAS QUE TOMARA LA RESIDENCIAINDICANDO CORRECCIONES EN SU CASO

ELEMENTOS O PARTE TRATAMIENTO LOCALIZACION CON REPORTE RESPECTIVOESTRUCTURAL O CAPA No. INFORME FECHA DESCRIPCION

OBSERVACIONES : EL JEFE DE LABORATORIO Vo. Bo. EL RESIDENTE DE SUPERVISION

_____________________________ ____________________________________C. : ING.

80


DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

PRODUCTOS ASFALTICOS Y ADITIVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE PAVIMENTACION

CARRETERA:TRAMO:SUBTRAMO:EMPLEADO EN:

Periodo de aplicacióna) Riego de impregnación : i) Base ___________________ ii) Otra, ¿cuál? ______________ _______________b) Riego de liga: _________________________c) Mezcla asfáltica: __________________________ En ___________________________ _______________

Planta, lugar, mortero, otrod) Tratamiento superficial: i) Riego de sello _____________ ii) Otra, ¿cuál? ______________ _______________e) Cemento asfáltico en la mezcla, riego o producto. ¿cuál? _____________________f) Refinería de la procede el cemento asfáltico: ___________________________

PRODUCTO:Fabricante:Distribuidor:Dirección:Teléfono (s) y Fax :

Precio/Unidada) Producto concentrado :b) Dilución (componentes del producto) Componente 1 Proporción Precio/Unidad Componente 2 Proporción Precio/Unidad Componente (n) Proporción Precio/Unidadc) Dosificación aplicada Unidad

1.- Incluir ficha técnica del fabricante o proveedor del uso y manejo del producto.

2.- Descripción del procedimiento de dilución, aplicación y resultados obtenidos.

3.- De acuerdo con las recomendaciones del fabricante o proveedor, el producto se aplicó en las condiciones climáticas de equipo y materiales adecuados. En caso contrario indicarlas.

4.- indicar los nombres de los representantes técnicos que asistieron los tramos de prueba y/o arranque en el empleo del producto por parte de la Residencia, Servicios Técnicos, fabricantes o proveedor, empresa contratista y su laboratorio, anexando informe técnico requisitado por los que intervienen.

Nombre CargoRepresentante de la residencia:Servicios técnicosFabricante o proveedorEmpresa contratistaLaboratorio contratistaEmpresa supervisora

81

5.- Indicar en su caso otras alternativas de productos considerados y sus costos comparativos de adquisición y aplicación.

Otros Productos: Precio Adquisición Precio Aplicación

6.- Conclusiones y recomendaciones :

7.- Fecha de puesta de operación de la obra: _______________________________________________________________

8.- Residencia General informará los resultados observados en el monitoreo efectuado al concluir la obra y a los 3, 6 y 12 meses de puesto en servio el tramo (s) y/o subtramo (s) o antes si lo considera necesario, con apoyo en su caso de la Unidad General de Servicios Técnicos, presentando informé requisitado por los que intervienen.

9.- En mezcla asfáltica se consideran los cementos asfálticos AC-10, AC-20 y AC-30 y otros en la zona fronteriza norte, con la regionalización establecida, fundamente en las condiciones climáticas y de diseño. El cemento asfáltico AC-5 producido por PEMEX se emplea principalmente en la fabricación de emulsiones asfálticas para riegos de impregnación

82


PROGRAMA REQUERIMIENTOS ASFALTICOS PARA LAS OBRAS A CARGO DE LA DIRECION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES EN EL AÑO 2006 (Cantidades en miles )

EDO CARRETERA Y TRAMO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CEMENTO ASFALTICO(kg x 1000 )

EMULSION ASFALTICA(lts x 1000 )

CARRETERA:TRAMO:EMPRESA CONTRATISTA :CEMENTO ASFALTICO :EMULSION ASFALTICA




SUMAS :

83

LOGO RAZON SOCIALEMPRESA CONSTRUCTORA EMPRESA

D A T O S P E R S O N A L L A B O R A T O R I O E M P R E S A 0 1

EMPRESA CONSTRUCTORA, ______________________________ EMPRESA SUPERVISORA___________________________

SUPERINTENDENCIA O GERENCIA: __________________________________________________________________________

SUPERINTEDENTE _____________, GERENTE __________, NOMBRE: _____________________________________________

JEFE DE LABORATORIO: ______________________________________ FECHA DE ELABORACIÓN : ____________________

CARRERERA : _______________________________________________ TRAMO : _____________________________________

NOMBRE LABORATORIO EMPRESA:DOMICILIO LABORATORIO EMPRESA :TEL., FAX, EMAIL LABORATORIO EMPRESA:

RESIDENTE SCT: ______________________________ RESIDENCIA SCT: ___________________________________________

NOMBRE FUNCION REAL OBSERVACIONES

LOGO RAZON SOCIALEMPRESA CONSTRUCTORA EMPRESA

D A T O S P E R S O N A L L A B O R A T O R I O E M P R E S A 0 3

FECHA: ____________________

84

NOMBRE : ________________________________________________________________________________________________

FUNCION REAL : ____________________________________________________________________________________________

FILIACION: _________________ ESCOLARIDAD: _________________ FECHA DE INGRESO EMPRESA : _________________

DOMILIO Y TELEFONO : ____________________________________________________________________________________

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS : ____________________________________________________________________________

SUPERINTENDENCIA ACTUAL : _____________________________________________________________________________

CARRETERA Y TRAMO ACTUAL : ____________________________________________________________________________

FIRMA : __________________________

LUGARES QUE HA ESTADO EL COMISIONADO ACTIVIDADES PERIODO

CURSOS QUE HA TOMADONOMBRE DEL CURSO: No. HRS AÑO

PRUEBAS PUEDE REALIZARSE Y EN SU CASO ESTUDIOS MATS. EN CAMPO O LAB. ESPECIALES HA PARTICIPADO:

A) LISTADO NO LIMITATIVO DE LAS PRINCIPALES

PRUEBAS, DETERMINACIONES Y TRABAJOS QUE

CORRESPONDE REALIZAR A UN LABORATORIO DE

CAMPO EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS.

85

B) DETERMINACIONES EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE

ARENA PARAMORTERO

ARENA PARACONCRETO

GRAVA PARACONCRETO

OBSERVACIONES

A) AGREGADOS

GRANULOMETRIA

MODULO DE FINURA

CONTRACCION LINEAL

EQUIVALENTE DE ARENA

PESO ESPECIFICO RELATIVO

PESO RELATIVO SUELTO

PESO ESPECIFICO SATURADO

ABSORCION

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA

IMTEMPERISMO ACELERADO

DESGASTE

REACTIVIDAD POTENCIAL

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

(M)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

(M)

(M)

X

X

X

X

X

(M)

(M)

(M)

ESTAS PRUEBAS EN GENERAL SE REALIZAN A LOS AGREGADOS INERTES:

A) PARA ESTUDIOS DE BANCOS.

B) A LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.

C) PARA VERIFICAR ANTES DEL COLADO LAS CARACTERISTICAS QUE NO CUMPLAN NORMAS.

LA PRUEBA DE CONTRACCION LINEAL Y EQUIVALENTE DE ARENA NO SE INCLUYE EN NORMAS, PERO DEBERAN REALIZARSE CUANDO SE ESTIME QUE EL METERIAL PUEDE TENER PLASTICIDAD.

LA PRUEBA DE IMTEMPERISMO ACELERADO Y LA DE DESGASTE SE EFECTUAN ESPORADICAMENTE PRINCIPALMENTE PARA EL ESTUDIO DE BANCOS Y DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL SOLO SE LLEVA A CABO EVENTUALMENTE SI SE ESTIMA QUE PUEDE HABER REACTIVIDAD CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO.

X PRUEBAS QUE LLEVA A CABO EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA.

(X) PRUEBES QUE NO ESTAN ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS Y QUE REALIZARA EL LABORATORIO QUE LLEVE EL CONTROL DE LA OBRA, CUANDO SE TENGA DUDA DE LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTES.

86

(M) AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORRESPONDE EFECTUAR EL MUESTREO PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL, DEBIENDO ADEMAS RECABAR LA

INFORMACION CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES

2.- COMPACTACION DE DESPLANTES

PESO ESPECIFICO MAXIMO Y HUMEDAD OPTIMA

PESO ESPECIFICO DE LA CAPA COMPACTADA Y HUMEDAD DEL LUGAR.

PORCIENTO DE COMPACTACION

3.- PIEDRA PARA MAMPOSTERIA

RESISTENCIA A LA COMPRESION EN ESTADO HUMEDO

RESISTENCIA A LA COMPRESION EN ESTADO HUMEDO, APLICANDO LA CARGA PARALELAMENTE A LOS PLANOS DE FORMACION CUANDO LOS HAYA.

ABSORCION

DENSIDAD APARENTE

INTEMPERISMO ACELERADO

4.- MORTEROS

RESISTENCIA

5.- CONCRETO

CEMENTO

AGUA

ADICIONANTES

REVENIMIENTOESTUDIO DEL PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES.

AJUSTE DEL PROPORCIONAMIENTO EN COLADOS.

RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION.

X

X

X

(M)

(M)

X

X

(M)

X

(M)

(M)

(M)

X

X

X

SE DETERMINAN CUANDO EL PROYECTO INDICA QUE DEBE COMPACTARSE EL DESPLANTE.

SE ENSAYAN PARA EL ESTUDIO DE BANCOS Y EVENTUALMENTE PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION DEL MATERIAL, PRINCIPALMENTE EN LOS CASOS DE DUDA.

EN MUESTRAS DE LABORATORIO Y DE OBRA.

EL CEMENTO SE MUESTREA EN FORMA MUY ESPECIFICADA SEGÚN LOS PROBLEMAS QUE SE TENGAN, EL AGUA SE ENSAYA PARA ESTUDIO DE BANCOS Y LOS ADICIONANTES SOLO SE PRUEBAN EN CASO DE DUDA.

FRECUENTEMENTE DURANTE LOS COLADOS.PARA CADA BANCO Y RESISTENCIA, HASTA QUE QUEDE AFINADO.EN CADA COLADO.

PARA ELEMENTOS QUE TRABAJEN PREDOMINANTEMENTE A FLEXION O COMPRESION TALES COMO ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES, MUROS, LOSAS, COLUMNAS, CABALLETES, PILAS, PILOTES, ARCOS, ELEMENTOS PREFORZADOS, ETC., SE REQUIEREN 5 MUESTRAS CONSECUTIVAS DEL CONCRETO COLADO EN UN DIA O POR CADA 50 M³ DE CONCRETO. EL NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE CADA CLASE DE CONCRETO SERA COMO MINIMO DE 10. SE ACLARA QUE CADA MUESTRA SE DEBEN ELABORAR 2

87

ESPECIMENES.CUANDO SE TRATE DE ELEMENTO ESTRUCTURALES TALES COMO GUARNICION, PARAPETOS, DIAFRAGMAS, DALAS, CASTILLOS, MUROS DE CABEZA, RECUBRIMIENTOS DE CUNETA, LAVADEROS, BANQUETAS Y LOSAS DE ALCANTARILLAS HASTA DE 2 M DE LUZ CUYOS VOLUMENES SEAN INFERIORES A 5 M³, SE TOMARAN COMO MINIMO 4 ESPECIMENES DE DIFERENTES BACHADAS.

OBSERVACIONES

RESISTENCIA DEL CONCRETO ENSAYADO A FLEXION.

CORAZONES DE CONCRETO.

6.- ACERO

VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO

ALAMBRE DE ACERO PARA PRESFUERZO

ACERO ESTRUCTURAL

SOLDADURA

7.- TUBOS

FABRICACION DE TUBOS DE CONCRETO

TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO TERMINADO

TUBOS DE CONCRETO SIN REFUERZO TERMINADO

TUBOS DE ACERO

8.- MATERIAL DE FILTRO PARA SUBDREN

GRANULOMETRIA

LIMITES

9.- ADHESIVOS Y PINTURA

(LC)

(LC)

(M)

(M)

(LC)

(LC)

X

(M)

(M)

(LC)

X

X

(M)

SOLO PARA EL CASO DE PAVIMENTOS RIGIDOS.

SOLO CUANDO HAYA DUDA

1 MUESTRA DE 1.20 M DE LONGUITUD POR CADA 10 TONELADAS CON UN MINIMO DE 4 MUESTRAS EN CUALQUIER CASO

1 MUESTRA DE 1.20 M DE LONGUITUD POR CADA ROLLO.

SE CONTROLAN LOS MATERIALES POR SEPARADO Y LA FRABRICACION, CONFORME A NORMAS.HASTA 3 DE CADA DIÁMETRO.

1 POR CADA 100, MINIMO 2.

DE 2 A 4 MUESTRAS POR SUBDREN.

MUESTREO EVENTUAL

88

X PRUEBAS QUE LLEVA A CABO EL LABOTATORIO DE CONTROL DE OBRA.

(M) AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORREPONDE EFECTUAR EL MUESTREO PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL EN LOS ESTADOS, DEBIENDO ADEMÁS RECABAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.

(LC) ESTUDIO CUYO MUESTREO Y PRUEBAS SE SOLICITARAN AL LABORATORIO CENTRAL EN LOS ESTADOS, EL LABORATORIO QUE CONTROLA LA OBRA RECABARA LOS RESULTADOS.

C.- PRUEBAS QUE SE EFECTUAN A LOS MATERIALES ESTABILAZADOS PARA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS

CON CEMENTO

PORTLAND

MATERIAL ANTES DE INCORPO-RARLEEL ESTABILIZANTE

TIPOFLEXIBLE

TIPORIGIDO

CONCAL

CONMATE-RIAL

ASFAL-TIPO

A) PRUEBAS DE RUTINA

LAS INDICADAS EN EL INCISO B-1( A CADA 200 M )

B) PRUEBAS DE PROYECTO

PRUEBAS DE COMPRESIÓN SIN CONFINAR(A CADA 200 M PARA CONTROL)

PRUEBA DE CEPILLADO EN CICLOS DE HUMEDECIMIENTO Y SECADO. (SOLO PARA EL PROYECTO DE LAS MEZCLAS)

PRUEBA DE FLORIDA, MODIFICADA. (SOLO PARA EL PROYECTO DE LAS MEZCLAS)

PRUEBA HUBBARD FIELD. (SOLO PARA EL PROYECTO DE LAS MEZCLAS)

X X

X

(M)

X

X

(M)

(M)

89

C) TRABAJOS DE CONTROL

CONTROL DE DOSIFICACIÓN DEL ESTABILIZANTE. EN OBRA.

CONTROL DE LA COMPACTECION. (CON LA FRECUENCIA QUE PARA CADA CAPA SE INDICA EN EL INCISO B-4)

X

X

X

X

X

X

X

X


(M) AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORRESPONDE EFECTUAR EL MUESTREO PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS, DEBIENDO ADEMÁS RECABAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.

D.- RELACION DE PRUEBAS QUE SE EFECTUAN A LOS MATERIALES ASFALTICOS

ENSAYES DE LABORATORIO

EMULSIONASFALTICA

CEMENTOASFALTIC

O1.- PRUEBAS FÍSICAS

PUNTO DE INFLAMACIÓN

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL

PENETRACIÓN

DUCTIBILIDAD

SOLUBILIDAD EN TETRACLORURO DE CARBONO

RESIDUO DE DESTILACIÓN

X (M)

X (M)

(M)

(M)

(M)

(M)

X

(X)

(M)

(M)

90

ASENTAMIENTO EN 5 DIAS

RETENIDO EN MALLA No. 20

MISCIBILIDAD CON CEMENTO PÓRTLAND

DEMULSIBILIDAD

CUBRIMIENTO DEL AGREGADO

PH

CONTENIDO DE SOLVENTES

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

DETERMINACIONES DESPUÉS DE CALENTAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA

X (M)

X (M)

(M)

(M)(SOLO ANIÓNICAS) (M)(SOLO CATIONICAS) (M)(SOLO CATIONICAS) (M)(SOLO CATIONICAS)

(M)

(M)

X PRUEBAS QUE LLEVA A CABO EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA


X (M) HACE ESTA PRUEBA EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA O BIEN MUESTREA PARA DEJAR TODO EL ENSAYE COMPLETO DEL ASFALTO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS.

E.- TRATAMIENTOS ASFALTICOS, MEZCLAS PARA CARPETA Y CARPETA DE RIEGO.

RIEGO DE IMPREGNA-CION

RIEGO DE LIGA

MEZCLASEN FRIO

MEZCLASEN CALIENTE

CARPETADE RIEGOS

A) PRUEBAS DE PROYECTO

MOSAICO DE PRUEBAS CON DISTINTAS DOSIFICACIONES.

PRUEBAS DE COMPRESION SIN COFINAR.

PRUEBAS MARSHALL.

B) CONTROL DURANTE LA CONSTTUCCION

X X

X (M)

X (M)

X

91

CONTROL DE LAS APLICACIONES:

SUPERFICIALES DE MATERIALES ESFALTICO Y/O PETREO.

GRANULOMETRIA DEL PETREO EN LAS MEZCLAS POR LAVADO.

CONTENIDO DE ASFALTO EN LAS MEZCLAS POR COLORIMETRIA. DETERMINACION DE SOLVENTES Y CONTENIDO DE AGUA EN LA MEZCLA.

CONTROL DE LA TEMPERATURA:

A LA SALIDA DE LA PLANTA, A LA LLEGADA DE LA OBRA Y AL INICIAR LA COMPACTACION.

PESO ESPECIFICO Y ESTABILIDAD:MARSHALL DE PROBETAS ELABORADAS EN OBRA.C) PRUEBAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS

PERMEABILIDAD

PESO ESPECIFICO DE LA CAPA% DE COMPACTACION

X X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X PRUEBAS QUE LLEVA A COBA EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA.

X (M) HACE ESTA PRUEBAS EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA O BIEN MUESTREA PARA DEJAR TODO EL ENSAYE

COMPLETO DEL ASFALTO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS.

F.- PRUEBAS QUE SE EFECTUAN A LAS PINTURAS DE SEÑALAMIENTO DE PAVIMENTOS.

OBSERVACIONES

1.- PRUEBAS FISICAS EN LABORATORIO (M) PINTURA

92

2.- PRUEBAS DE SERVICIO EN OBRA X (LC)

PINTURA NO ENVASADA 3 LITROS DE CADA LOTE AL PRINCIPIO EN MEDIO Y AL FINAL DE LA FABRICACION.

EN PINTURA ENVASADA DE 3 MUESTRAS DE 1 LITRO CADA UNA TOMADAS DE DIFERENTE ENVASE AL AZAR, SI LA PINTURA TIENE 2 O MAS COMPONENTES SE TOMARA MUESTRA DE CADA COMPONENTE POR SEPARADO.

PRUEBA EVENTUAL

M) AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORRESPONDE EFECTUAR EL MUESTREO PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS DEBIENDO ADEMAS RECABAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE..

X (LC) HACE ESTA PRUEBAS EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA O BIEN LA LLEBA A CABO EN SU TOTALIDAD EL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS.

FORMATO No. __________

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

(LICITACION PUBLICA O INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS, NACIONAL O INTERNACIONAL; DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS)

NUMERO:

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA (O SERVICIOS RELACIONADOS) DE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

FACTOR EVENTO SUPUESTO CALIFICACIONTOTALMENTE DE ACUERDO

EN GENERAL

DE ACUERDO

EN GENERAL EN

DESACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

1 JUNTA DE ACLARACIONES

El contenido de las bases es claro para la adquisición de servicios que se pretende realizar

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con

93

ANEXO IX

claridad

8 PRESENTACIÓN DE

PROPOSICIONES Y APERTURA DE

OFERTAS TECNICAS

El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4 RESOLUCIÓN TÉCNICA Y

APERTURA DE OFERTA

ECONOMICAS

La resolución técnica fue emitida conforme a las bases y junta de aclaraciones del concurso

5 FALLO En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados

10 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido

6 El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la licitación, fue respetuoso y amable

7 Volvería a participar en otra licitación que emita institución

3 El concurso se apego a la normatividad aplicable

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA

A) La encuesta se adjuntará a las bases de licitación, con los siguientes comentarios:

1. Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones:

94

B) La dirección General de Administración o Unidad Administrativa responsable de los procesos de licitación. (Señalar domicilio).

C) En la urna que al final del fallo se encontrará en el lugar dónde se celebre el evento.

D) Enviarlo al correo electrónico, con la dirección. (Señalar la dirección electrónica).

E) Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo.

LICITACIÓN No. 00009014-026-06 Relación de estructuras y obras de drenaje.

95

No. Ubicación Tipo de Obra1 C. lateral LOSA DE 2.5x1.0 M2 525+650.00 LOSA DE 1.5x1.0 M3 30+070.00 LOSA DE 1.5x1.0 M

TRABAJOS POR EJECUTAR

96

La Dependencia hace las siguientes aclaraciones y recomendaciones que deberán observar para la elaboración y presentación de su propuesta.

1.- Previo al inicio de los trabajos deberá de colocar los señalamientos informativos de ejecución de los trabajos, en cada extremo del tramo o donde lo indique la Dependencia; además deberá colocarse el señalamiento preventivo diurno y nocturno de acuerdo al manual de la secretaria en la zona del entronque, para ello debe presentar para su revisión el proyecto en la Residencia de Obra una vez autorizado el proyecto de señalamiento por la Dependencia procederá a colocarlo y no debe olvidar que este señalamiento deberá ser nuevo y conservarlo en buen estado para que al final de los trabajos sea entregado a la Dependencia.

2.- Se deberán iniciar los trabajos, implementando dos frentes de trabajo que permitan terminar la obra en el plazo establecido.

3.- Antes de iniciar los trabajos de construcción el contratista deberá obligatoriamente colocar el cercado en el derecho de vía, para evitar pérdidas de ganado, daños, perjuicios y reclamo de los propietarios afectados, no se podrá modificar esta condición; en caso de existir daños o perjuicios por la falta de este será responsabilidad del contratista.

4.- Se deberá tomar en cuenta, que para el traslado del equipo de construcción y supervisión mantendrá los accesos y las desviaciones que requiera en buenas condiciones, teniendo especial cuidado de aplicar los riegos de agua necesarios para reducir la contaminación por polvo a los cultivos y poblaciones aledañas y cuidando mantener la continuidad en el tramo.

5.- Se deberá tomar en cuenta que aún cuando la Dependencia es la responsable de acatar y responder por todas y cada una de las condicionantes especificadas en las autorizaciones de la manifestación del impacto ambiental y cambio de uso del suelo por parte de la SEMARNAT, dicha responsabilidad se transfiere a través de las bases de la licitación y por la relación contractual que exista entre ambas partes y por ello es obligación del Contratista de informar y responder por todo lo expuesto y señalado en los términos (del primero al decimoctavo) y las condicionantes (del número 1 a la número 38) de la resolución a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional y las condicionantes de cambio de uso del suelo de los términos del primera al cuarto y condicionantes del primero al 24.

7.- Se deberá considerar el mantenimiento de los caminos existentes de acceso a la obra en caso de usarlos, y será la única responsable de obtener el permiso de circulación y reparar todo tipo de daño y deterioro que sufran por el paso del equipo de construcción; se deberá tomar en cuenta que no se permitirá construir caminos de acceso para la colocación de cercado del derecho de vía y no deberán efectuar desmonte adicional al ancho de los ceros. Para transitar se hará únicamente sobre el terreno desmontado y despalmado

8.- El arrope de taludes se deberá efectuar cuando se tenga la base terminada. Con tractor y motoconformadora llevando el material hasta el hombro de la base sin dañarla.

9.- El Contratista deberá invariablemente en cada inicio de trabajo dar aviso a la Dependencia para

su verificación previa y aseguramiento del control de calidad de cada etapa constructiva, la Dependencia podrá autorizar y/o ordenar la corrección correspondiente y La entrega de

97

información sobre el control de calidad, deberá ser suficiente de acuerdo a las normas y de manera periódica según se indica en la tabla respectiva, misma que se anexa, esta deberá ser en forma impresa y en disco compacto.

En cuanto al muestreo y estudios se deben de efectuar como se indica en el listado no limitativo de control de calidad que se anexa en las presentes bases.

Se deberá tomar en cuenta que se elaboraran gráficas de control de calidad de terracerías, aproches, concretos, pavimentos y asfaltos, etc. Las cuales se entregaran a la dependencia, con periodicidad mensual (se anexan formatos).

Se deberá notificar a la Unidad General de Servicios Técnicos adscrita al Centro SCT Aguascalientes; para su revisión, calificación, evaluación y aprobación: el personal, equipo e instalaciones donde realice sus actividades relacionadas con este proyecto, el laboratorio de control de calidad propuesto por el Contratista adjudicatario del contrato 5 días máximo después de la adjudicación, con el fin de que dicha Unidad apruebe antes de dar inicio los trabajos, no se reconocerán trabajos ejecutados para estimación si no se cuenta con esta autorización.

10.- En los cabezotes de las obras de drenaje terminadas se deberá rotular el kilometraje que corresponda a la obra de drenaje con pintura vinílica.

11.- Se deberán atender y darle cumplimiento a los términos y condicionantes de la Manifestación de Impacto Ambiental, así como cumplimiento a los Términos y Especificaciones Técnicas de la autorización de Cambio de Uso de Suelo, ya que de existir multas por alguna omisión o daño serán responsabilidad del contratista, todos los informes que se tengan que presentar se realizaran a través de la Dependencia, quien revisara estos y de requerir modificaciones o no cumplir con ellos en tiempo y forma se regresaran para su corrección.

13.- El licitante deberá presentar en su propuesta técnica croquis de ubicación de los bancos de materiales que proponga para terracerías (los cuales serán autorizados posteriormente por la Secretaria), pavimentos y de materiales pétreos para concretos; cuidando que las distancias al tramo sean las reales y que la calidad del material cumpla con las normas y especificaciones de la capa que se construirá con ellos.

Los trabajos que se ejecutarán serán los siguientes:

Este proyecto contempla la construcción de una parte de la rama 525 y toda la rama 30, con un cuerpo nuevo con ancho de corona variable desde 8.00 m hasta 16.00 m, la que estará constituida por dos carriles de circulación 4.50 m de ancho cada uno, acotamientos laterales de 2.50 m y camellon central de 2.00 m para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo del 2 % en tangente hacia ambos lados de la sección y variable en la zona de curvas.

La estructura del pavimento nuevo a considerar la conformarán una capa de base hidráulica de 0.30 m y una carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m.

14.- OBRAS DE DRENAJE.

98

Se construirán las Obras de Drenaje que se relacionan en el anexo de acuerdo con los proyectos correspondientes, en las ramas 525 y 30 del entronque.

15.- TERRACERIAS.

a) Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, se realizarán siguiendo los lineamientos del proyecto de terracerías correspondiente y se deberá llevar a cabo exclusivamente en el ancho determinado por los ceros; el producto del desmonte obtenido deberá ser removido para que sea aprovechado por los propietarios.

b) En el caso de cortes en cajón una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso, esto dependiendo del tipo de material que se encuentre.

c) Para el caso de terraplenes, se construirá el cuerpo de terraplén con altura variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90 % de su PVSM determinado en la prueba AASHTO estándar.

d) La capa de transición (subyacente) se construirá dependiendo de la altura del cuerpo de terraplén de 0.20 m, si la altura de éste es menor de 0.80 m y si es mayor se construirá de 0.50 m; en cualquier caso deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM determinado en la prueba AASHTO estándar.

e) Finalmente, la capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 m debiéndose compactar el material con el que se conforme y se constituya dicha capa al 100% de su PVSM determinado en la prueba AASHTO estándar.

f) Los materiales empleados en la formación de las diferentes capas deberán ser procedentes del banco señalado para este fin, y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de terracerías correspondiente.

g) El contratista deberá tomar en cuenta que será necesario construir caminos laterales, indicándose en campo su ubicación y longitud real, con espesor variable en el cuerpo de terraplén y sus respectivas obras de drenaje.

h) Una vez terminados los trabajos de terracerías como se indico en los párrafos anteriores, se procederá a construir el pavimento sobre las mismas.

i) Las características de los materiales señalados en la normatividad SCT vigente.

16.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

a). Base Hidráulica.

Sobre la capa subrasante debidamente terminada, se construirá una capa de base hidráulica de 0.30 m de espesor, utilizando material procedente del banco que elija el

99

contratista, debiendo cumplir con la EP 16 y EP 17. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% mínimo de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada (cinco capas).

b). Riego de impregnación.

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo lo ancho de la sección así como en los taludes que formen el pavimento un riego de impregnación con producto asfáltico que cumpla con las normas establecidas para ello a razón de 1.6 l/m2; debiendo penetrar 0.4 cm. mínimo.

c). Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico.

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada e impregnada y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección, un riego de liga con producto asfáltico que cumpla con las normas establecidas para ello a razón de 0.5 l/m2.

d). Carpeta de concreto asfáltico.

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada y barrida, después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor, misma que se construirá en dos (2) capas de 0.05 m; con materiales procedentes del banco que elija el contratista y cemento asfáltico AC-20 con la dosificación de material pétreo seco y suelto; la mezcla será elaborada en planta en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su Peso Volumétrico determinando en la Prueba Marshall. Debiendo cumplir con la normatividad vigente de la SCT.

La mezcla se proyectará por el Procedimiento Marshall; y para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en la columna de intensidad de tránsito se deberán de considerar una intensidad de tránsito de más de 2000 vehículos pesados diarios (igual o mayor de 10 elevado a la potencia 6, de ejes equivalentes.

Se utilizará cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá elaborarse a una temperatura de acuerdo a la gráfica viscosidad - temperatura. La mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora, deberá tener una temperatura no menor a 150ºC. La temperatura se medirá en el camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y acuerdo a la gráfica viscosidad – temperatura.

e). Aditivos.

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los materiales asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control calidad de la empresa constructora con previa autorización de la SCT, cuando el agregado pétreo haya sido debidamente tratado.

100

Los tipos de aditivos que se utilicen en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso, que se ajustará de acuerdo con las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de calidad de la empresa constructora.

17.- Para poder dar por finalizados los trabajos se deberá dar seguimiento a lo señalado en los artículos 135, 136 y 137 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

18.- Para poder desarrollar los trabajos anteriormente descritos se deberán tomar los siguientes:

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL IMPACTO AMBIENTAL

TÉRMINOS Y CONDICIONANTES A LOS CUALES ESTARÁ SUJETA LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Para la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la Continuación de la Carretera Zacatecas-Aguascalientes, el contratista deberá observar oportunamente y en todo momento lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y sus Reglamentos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y en materia de Residuos Peligrosos; en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional presentada y en el Dictamen que la autoriza, contenido en el oficio número S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-0556/03 girado a la Dirección General de Carreteras Federales de la Dependencia el 10 de marzo de 2003, por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en todos los acuerdos, programas y acciones que emanen de dicho Dictamen; además en todas las Normas Oficiales Mexicanas referidas al ambiente que resulten aplicables y todas las demás disposiciones federales, estatales y municipales que sobre esta misma materia se deban atender.

El Contratista bajo la supervisión de la Dependencia, será el responsable de ejecutar puntualmente las obras y acciones necesarias para mitigar, restaurar y controlar, todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la realización y operación de las obras autorizadas, consideradas o no en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional correspondiente.

Para lograr lo anterior, el Contratista deberá contar durante la administración de la construcción de la obra con un cuerpo de especialistas en Ecología y Medio Ambiente, encargados de la Gestión de los Programas de Prevención y Mitigación Ambiental, incluyendo también, los trabajos de Supervisión Ambiental de los equipos y tareas de construcción del Contratista. La Dependencia, a través de sus Residencias realizará a su vez las supervisiones y controles ambientales que considere necesarias.

101

Durante la etapa de Construcción deberán realizarse diversos trabajos de mitigación y compensación manifestadas en el Estudio de Impacto Ambiental, que no están comprendidos en los alcances de los conceptos de obra de construcción convencionales, para los cuales deberán atender las Especificaciones Particulares Ambientales siguientes:

Previo a cualquier actividad se deberá contar con un Programa de Monitoreo de Fauna, a fin de ubicar los pasos para el paso de la misma a través de Carretera, asegurando así su supervivencia.

En apego a lo anterior y con fundamento en los Artículos: 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción I y VII, 30 y 35, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 4, 5, incisos B, y O fracción I, 44, 45 fracción II, 48 y 49 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2000; 32 BIS, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 2, fracción XIX, 19, fracción XXII, 27, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaria de medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003; 16 fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determina que el proyecto referido ES PROCEDENTE; por tanto, ha resuelto AUTORIZAR DE MANERA CONDICIONADA su desarrollo, sujeto a los siguientes:

TERMINOS:

PRIMERO.- La presente resolución en materia de Impacto Ambiental, se emite en referencia a los aspectos ambientales del cambio de uso de suelo forestal a vía de general de comunicación, así como de las obras y actividades correspondientes al proyecto carretero “Continuación de la Carretera Zacatecas – Aguascalientes”, presentado por la Promovente, el cual se desarrollara en una superficie de 125.16 Ha, localizada en el Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.La referencia geográfica de los puntos de inflexión (PI) se encuentra dada por las siguientes coordenadas UTM.

102

PI X Y117+677.460 775229.310 2412763.360117+680.720 775231.500 2412780.960121+265.310 777776.310 2410256.290521+508.532 777942.275 2410078.235523+135.683 779581.050 2409854.445

103

PI X Y105+648.550 767282.711 2422249.109107+353.380 767609.724 2420547.817109+821.125 767645.987 2418078.789111+684.940 770289.090 2415949.220114+774.860 773266.100 2414940.390

I. El proyecto consiste en la construcción de una carretera tipo A2, con una longitud de 20,860 m y un derecho de vía de 60 m, con las siguientes especificaciones:

CONCEPTO UNIDADVelocidad de proyecto 110 Km/hGrado máximo de curvatura 1° 30´Pendiente máxima 6.00%Tipo de terreno Lomerío suaveAncho de corona y calzada 12.00 mEspesor de subyacente 50 cmEspesor de subrasante 30 cmEspesor de base hidráulica 30 cmEspesor de carpeta asfáltica 10 cmRiego de sello tipo 3E 3.0 cmCunetas En forma de VTipo de pavimento De concreto flexible (pavimento

asfáltico)Flujo de transito promedio diario 3,000 vehículosNumero de carriles 2, uno para cada sentidoAcotamiento 2 de 2.50 m

II. Cambio de uso de suelo forestal a vía general de comunicación de una superficie de 176,176.72 m (17-61-76.72 ha) conforme lo siguiente:

Tramo Km Area(m) Tipo525+079.980 -

524+0001 8,902.87 Matorral

525+079.980 - 524+000

1 4,189.44 Terrenos de aptitud preferentemente forestal

524+000 - 523+000 2 13,936.47 Matorral523+000 - 522+000 3 5,487.89 Matorral522+000 - 521+000 4 23,675.99 Matorral521+000 - 120+000 5 3,171.34 Bosque de galería120+000 - 119+000 6 00.00 No forestal119+000 - 118+000 7 2845.44 Matorral118+000 - 117+000 8 00.00 No forestal

Tramo Km Area(m) Tipo

117+000 – 116+000 9 1,692.06 Matorral116+000 - 115+000 10 3,731.24 Selva baja115+000 - 114+000 11 10,535.94 Selva baja114+000 – 113+000 12 10,832.47 Matorral114+000 - 113+000 12 2,993.35 Matorral113+000 – 112+000 13 778.93 Bosque de galería

104

113+000 - 112+000 13 4,998.88 Matorral112+000 - 111+000 14 20,147.30 Matorral111+000 - 110+000 15 13,510.98 Matorral110+000 - 109+000 16 11,031.96 Matorral110+000 - 109+000 16 977.94 Terrenos de aptitud

Preferentemente forestal

109+000 - 108+000 17 3,706.80 Matorral108+000 - 107+000 18 19,172.11 Matorral107+000 - 106+000 19 1,811.93 Matorral106+000 - 105+000 20 8,045.39 Matorral

TOTAL: 176,176.72

Se requerirá de la remoción de un volumen total de 517.044 m3 R.T.A. que corresponde a 100,077 individuos conforme lo siguiente:

Especie No. De individuos

Volumen (m3 R.T.A.)

Mezquite (Prosopis Juliflora) 4,918 379.920Huizache (Acacia Iamosiana) 4,470 73.560Huizachillo (A. Shaffneri) 989 3.480Palo bobo (Ipomoea arborescens) 780 47.640Palo prieto 72 0.084Palo blanco (Bursera sp.) 912 12.360Cardenche (Opuntia imbricata) 1,308 ---Vara prieta 48 ---Nopales (Opuntia sp.) 13,080 ---Garruño (Acacia sp.) 44,040 ---Jarilla 396 ---Vara blanca (Capparis incana) 8,880 ---Biznaga de diversas especies (Mammilaria sp. Ferocactus latispinus)

1,200 ---

Especie No. De individuos

Volumen (m3 R.T.A.)

Engorda cabra 4,080 ---Sangregado (Jatropha sp.) 14,880 ---Maguey(Agave sp.) 24 ---

TOTAL 100,077 517.044

105

III. La construcción de la siguiente infraestructura asociada al proyecto:

1. Entronques a nivel:

a. Aguascalientes – León, en el Km 525+075.25b. Arroyo El Salto de montoro II, en el Km 524+257

2. Entronques a desnivel:

a. Aguascalientes – Calvillo, en el Km 105+385 PIV (2V)b. Aguascalientes – Villa Hidalgo, en el Km 112+699 PIV (2V)

3. Pasos inferiores vehiculares:

1. Picacho – terrenos de labor, en el Km 106+892 PIMA.2. Aguascalientes – banco de material, en el Km 107+520 PIV (1V)3. Brecha de servicio – tierra de labor, en el Km 108+243 PIV (1V)4. Terrenos agrícolas, en el Km 111+940 PIV(1V)5. Panteón, en el Km 113+881 PIV (1V) 6. Carretera aeropuerto, en el Km 116+779 PIV (2V)7. Sin nombre, en el Km 119+520 PIV (1V)8. El cedazo, en el Km 522+585 PIV (1V)

4. Pasos superiores vehiculares:

9. En el Km 106+764 PSV (1V)

5. Obras de drenaje menor:

Tipo de obra NumeroBóvedas 3Tubo 5Losa 11

6. Puentes:

La superestructura de los puentes será de concreto hidráulico y losas prefabricadas según proyecto arquitectónico. Sus nombres y ubicación serán los siguientes:

Nombre UbicaciónPresa Niagara (Niagara I) Km 113+460Presa Niagara (Niagara II) Km 114+940Arroyo sin Nombre Km 119+906Arroyo El Salto de Montoro I Km 122+900

106

IV. Las actividades del proyecto consistirán en lo siguiente:

1. Preparación del sitio.

Se desarrollaran cuatro actividades básicas, el trazo en campo del proyecto, la adquisición del derecho de vía, el desmonte de la vegetación arbórea y el despalme.

2. Construcción.

Obras de drenajePuentesCortesTerraplenes

3. Operación y mantenimientoLa superficie de rodamiento tendrá un mantenimiento correctivo y preventivo, en el primer caso a través del bacheo y el segundo mediante la repavimentación e incluye el reciclado del pavimento deteriorado. El mantenimiento preventivo también incluye la impermeabilización periódica de la superficie de rodamiento mediante la impregnación con una lechada de cemento antes de la temporada de lluvia.

Asimismo se repararan taludes tallados en cortes altos.

En general el mantenimiento incluirá lo siguiente:

Sello de la carpeta asfáltica Bacheo Pavimentación Mantenimiento del señalamiento Deshierbe del derecho de vía Reparación o contención de taludes Revisión y reparación de estructuras Limpieza de la vialidad

4. Reforestación.

Como una medida de compensación de las 17-61-76.72 ha que requerirá la construcción del proyecto, será reforestada una superficie equivalente, que quedara comprendida en los limites del derecho de vía no utilizados y en los espacios libres entre las gasas de los entronques, así como en aquellas que hayan resultado afectadas por la realización de las obras y actividades del proyecto, debiendo considerar para esta actividad el empleo de especies nativas, tales como:

107

Nombre científico Nombre comúnProsopis juliflora MezquiteAcacia farnesiana HuizacheA. shaffneri HuizachilloIpomosa arborescens Palo boboBursera sp. Palo blancoOpuntia imbricata CardenchaAcacia sp. Garruño

La autorización del proyecto “ Continuación de la Carretera Zacatecas-Aguascalientes”, motivo de la presente, no es condición suficiente y necesaria para que esta Dirección General se encuentra obligada a otorgar autorizaciones futuras para la prolongación hacia el norte de este tramo carretero, como una segunda etapa, por lo cual, en caso de que así lo decida la Promovente, deberá presentar el estudio correspondiente para su evaluación y dictaminacion, el cual deberá indicar los impactos sinérgicos y acumulativos que generaría la continuación del proyecto sobre los factores bióticos, abióticos y sociales-culturales, considerando lo señalado en la Manifestación Impacto Ambiental e Información adicional del proyecto y lo autorizado en el presente resolutivo.

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de 1 año y seis meses para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y construcción de las obras y de 30 años para la operación y mantenimiento correspondientes al proyecto “Continuación de la Carretera Zacatecas – Aguascalientes”, el primer plazo comenzara a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la presente y el segundo empezará a surtir efecto a partir del termino del otorgado para la preparación y construcción. Dichos plazos podrán ser revalidados a juicio de esta Secretaria, siempre que la Promovente, lo solicite por escrito a esta Dirección General, dentro de los treinta días naturales de antelación a la fecha de su vencimiento.

Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse con el oficio emitido por la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Aguascalientes, en donde se indique que la Promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización, en caso contrario, no procederá dicha gestión.

TERCERO.- La Promovente, queda sujeta a cumplir con la obligación contenida en el Articulo 50 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en caso de que desista de realizar las obras y actividades, motivo de la presente autorización, para que esta Dirección General proceda, conforme a lo establecido en su fracción II y en su caso, determine las medidas que deban adaptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente.

CUARTO.- La Promovente deberá hacer del conocimiento de esta Dirección General, de manera previa, cualquier modificación en los términos previstos en el Articulo 28 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, para que con toda oportunidad se determine lo procedente. Queda prohibido desarrollar obras y actividades de preparación, construcción, operación y mantenimiento distintas a las señaladas en la presente autorización.

108

QUINTO.- De conformidad con los Artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 49 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las obras y actividades descritas en el Termino Primero. Por ningún motivo, la presente autorización constituye un permiso de inicio de obras, ni reconoce o valida la legitima propiedad y/o tenencia de la tierra por lo que se quedan a salvo las acciones que determine la propia Secretaria, las autoridades federales, estatales y municipales, ante la eventualidad de que la Promovente no pudiera demostrarlo en su oportunidad.

SEXTO.- Esta autorización es otorgada sin perjuicio de que la Promovente tramite, y en su caso, obtenga las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la operación del proyecto “Continuación de la Carretera Zacatecas – Aguascalientes” incluyendo la correspondiente para el cambio de Utilización de Terrenos Forestales y de Aptitud Preferentemente Forestal, que al respecto emite la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, a través de la Subdelegación de Recursos Naturales de la Delegación Federal en el Estado de Aguascalientes.

Queda bajo su más estricta responsabilidad la validez de los contratos civiles o laborales que se hayan firmado para la legal operación del proyecto autorizado, así como el cumplimiento y las consecuencias legales que corresponda aplicar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a otras autoridades federales, estatales o municipales.

SÉPTIMO.- El Programa de Reforestación, establecido como condicionante en la presente autorización, deberá ser considerado de manera equiparable a las acciones de restauración contenidas en la autorización del Cambio de Utilización de Terrenos Forestales, expedida por la Delegación Federal de SEMARNAT del Estado de Aguascalientes. Considerando que las acciones de dicho programa tienen la finalidad de mitigar y compensar la perdida de vegetación forestal por el desarrollo del proyecto, en ningún caso tendrá como objetivo el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, cuyo propósito es sustancialmente distinto. OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 47, primer párrafo del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la construcción, operación y mantenimiento de las obras autorizadas del proyecto “Continuación de la Carretera Zacatecas – Aguascalientes “, estarán sujetas a la descripción contenida en la Manifestación del Impacto Ambiental, modalidad Regional, a los planos incluidos en esta, a la información adicional y complementaria, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes.

CONDICIONANTES:

I. GENERALES

La Promovente deberá:

1. Presentar a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental una propuesta de adquisición de seguros y/o garantías para el debido cumplimiento de las condicionantes enunciadas en el oficio resolutivo, así como para la atención de las posibles contingencias que

109

puedan generarse durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto denominado “Continuación de la Carretera Zacatecas-Aguascalientes”.

El tipo y monto de los seguros o garantías responderá al 20% del costo de la fase de construcción y el 10% de la fase de operación, por lo que la Promovente deberá remitir los resultados de los montos antes descritos, de manera previa al inicio de obras para su revisión y, en su caso, ser aprobados por esta Secretaria, quien será la encargada de avalar el monto de las garantías, de conformidad con lo establecido en los Artículos 52 y 54 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y por lo tanto, los estudios requeridos deberán comprender, entre otras aspectos, lo siguiente: atención de accidentes, riesgos a la salud y al ambiente, los Programas de Rescate y Protección de la Flora y la Fauna Silvestre y Programas de Restauración.

El monto de los seguros aprobados, deberá quedar incorporado en los lineamientos de licitación para la asignación de la construcción de la obra de referencia.

2. Realizar cualquier rescate arqueológico que sea necesario el cual será pagado con recursos de la Promovente.

3. Cualquier modificación del trazo propuesto deberá ser notificado al Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia Aguascalientes (CINAH Aguascalientes), quien definirá lo conducente en el ámbito de su competencia.

4. Suspender las actividades del proyecto en caso de que durante las etapas de preparación del sitio y de construcción se encontrase material arqueológico, tales como sistemas de producción, ruinas, bordos abasto de agua, redes viales, o cualquier otro notificar de inmediato al CINAH Aguascalientes.

5. Notificar al CINAH Aguascalientes las fechas de inicio de los trabajos de excavación, específicamente en las áreas donde vayan a ubicarse puentes, entronques y/o pasos inferiores vehiculares, con la finalidad de que exista una cercana supervisión por esta institución y que corresponde del Montoro al Fraccionamiento El Picacho.

6. Solicitar la Licencia de Obra al Departamento de Monumentos Históricos del CINAH de manera previa a las obras y actividades del proyecto.

7. Cumplir con todas y cada una de las medidas de prevención, protección, control, mitigacion y restauración propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, del proyecto “Continuación de la Carretera: Zacatecas-Aguascalientes”, así como de las condicionantes establecidas en la presente resolución. La Promovente será responsable de que la calidad de la información presentada en los reportes e informes, permita a la autoridad correspondiente evaluar y en caso certificar el cumplimiento de las condicionantes.

8. Apegarse a lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente y otras aplicables para llevar a cabo el proyecto.

9. Observar en función del tipo de residuos que sean generados en las diferentes etapas del proyecto, los siguientes lineamientos para su disposición:

110

10.Los sólidos domésticos (materia orgánica principalmente) se depositaran en contenedores con tapa, que serán ubicados estratégicamente en las áreas donde se generan. Su disposición final se realizara en forma periódica donde la autoridad local lo determine, a efecto de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna nociva.

11.Los residuos tales como: botes y residuos de pintura, estopas, trapos y papeles impregnados de aceite o pintura, grasa, solventes y aceites gastados provenientes de la lubricación de equipos y maquinaria, serán considerados como residuos peligrosos, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ACOL 1993, por lo que se deberán manejar conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, y demás ordenamientos normativos aplicables.

12.Los fragmentos rocosos o porciones considerables de material susceptible de desplazamiento y deslave, no deberán ser depositados en los canales, los caminos y partes bajas de la zona.

13. Indicar a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Aguascalientes, la ubicación y características de los bancos de materiales que serán utilizados. En caso de requerir el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la extracción del material, deberá obtener las autorizaciones correspondientes.

14.Realizar las correspondientes acciones de remediación de suelos en caso de derrames accidentales de hidrocarburos. Asimismo verificar que durante el descimbrado de las estructuras que componen los puentes, no caigan a cuerpos de aguas, tales como ríos y la presa Niagara, restos de cimbra impregnados con grasas y aceites.

Queda prohibido a la Promovente:

15.Realizar cualquier actividad de compra, venta, captura, colecta, comercialización y/o el tráfico de individuos de especies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas presentes en la zona del proyecto y zonas aledañas, durante las diferentes etapas que comprende el mismo, siendo responsabilidad de la Promovente el adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición.

16.Ubicar campamentos, patios de maniobras y almacenes en sitios con vegetación natural.

II. ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION.


17.Previo al desmonte, a lo largo del trazo y de las áreas a afectar, deberá hacerse un recorrido por el área de trabajo para ahuyentar a las especies de fauna silvestre presente en la zona. Asimismo, se procederá a desarrollar el Programa de Rescate mencionado en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, y haciendo hincapié en las especies vegetales y animales consideradas en algún estatus de conservación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059.ECOL.2001, así como las especies de fauna de lento desplazamiento para su posterior liberación en sitios donde no se vea comprometida su sobrevivencia por actividades humanas. Dichas actividades deberán ser realizadas por alguna institución Académica o de investigación reconocida y que sea contratada por la Promovente.

111

Deberá hacerse hincapié en lo anterior, ya que conforme a lo presentado en la Información Complementaria, es probable la presencia de la biznaga barril de acitron (Ferocactus histrix), especie sujeta a la Protección Especial y de la biznaga de flor occidental (Mammillaria zephyranthoides), especie catalogada como Amenazada y endémica, así como a la biznaga Coryphanta radians, que se encuentra enlistada en el apéndice II de CITES. Estas especies podrían encontrarse en aquellas zonas cercanas a la presa El Niagara y que corresponden a los Km 113+460 – 114+940.

Contemplar la construcción de pasos de fauna adecuados en aquellos sitios que así lo ameriten, mismos que serán determinados una vez que se haya implementado un Programa Monitoreo de Fauna Silvestre. Este Programa deberá ser presentado a esta Dirección General

18.en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la recepción de la presente, para su validación.

Realizar las obras necesarias para evitar o disminuir la erosión y derrumbe de materiales terrígenos y líticos en aquellas áreas propensas a estos efectos, como en las áreas de cortes.

19.Durante las actividades de despalme, depositar la capa de suelo vegetal removida en zonas paralelas a la línea de ceros, con la finalidad de ser empleado durante la etapa de revegetación de sitios afectados durante la construcción del proyecto.

20.Llevar a cabo los prestamos de materiales necesarios de preferencia aguas debajo de los escurrimientos locales. En caso de realizarse aguas arriba de los mismos, deberá hacerse a profundidades tales que no interfieran con el funcionamiento de las escorrentías naturales. En caso de que exista afectación a la escorrentía, la Promovente deberá aplicar las medidas correspondientes para mitigar tal efecto.

21.Realizar la construcción de los puentes de preferencia durante la época de estiaje para que se faciliten las obras y actividades, además de que se disminuirá el arrastre de materiales en caso de que estos lleguen a caer al agua.

22.Realizar la promoción de reforestación con especies nativas propuesto en el Estudio Técnico Justificativo incluido en la información Complementaria presentada, mediante un “Programa de Restauración y

23.Reforestación”, y presentarlo a esta Dirección General para su correspondiente evaluación.

Dicho programa deberá considerar la rehabilitación de superficies equivalentes a las requeridas (superficies que requirieron el cambio de uso de suelo del terrenos forestales). Con el fin de definir los sitios a ser restaurados, el transplante de individuos, la selección de especies para reforestación, el traslado y preparación del material vegetativo, alcances, entre otros, deberá trabajar, de manera coordinada, de preferencia con la Delegación de esta Secretaria en el Estado de Aguascalientes. Posteriormente, el Programa de Restauración aprobado por esta Dirección General deberá presentarlo ante la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Aguascalientes, correspondientes para su seguimiento y presentar copia del acuse de recibo a esta unidad Administrativa.

112

24.De ser posible, permitir a los propietarios de los predios el aprovechamiento de los productos forestales maderables resultantes del desmonte. En caso contrario, notificar a esta Dirección General las acciones a realizar.

25.Eliminar los restos de concreto del sitio destinado para la preparación de las estructuras para la construcción del puente y realizar acciones de descompactación, para permitir los procesos naturales de revegetacion.

26.Cubrir los vehículos que transporten materiales de construcción con lona y vaciarlos totalmente a la entrega, con la finalidad de evitar la generación de polvos fugitivos.

27.Verificar que el aflojamiento de terrenos compactados durante las actividades de restauración de suelos no sea realizado con maquinaria pesada, ya que esta podría llegar a compactar aun más el suelo en sus capas mas profundas.


28.La construcción de almacenes, bodegas o talleres de maquinaria y de ser necesarios, serán ubicados en predios alquilados en algún poblado cercano y la maquinaria en uso será ubicada dentro del derecho de vía de la obra.

29.El establecimiento de una planta asfaltadora propia por parte de la empresa contratista, y al efecto deberá obtener las autorizaciones correspondientes para tal actividad ante las instancias competentes. De cualquier manera será responsabilidad de la Promovente el vigilar que se restauren los sitios donde haya sido instalada este tipo de plantas.

30.Dejar sobre el lecho de los arroyos residuos sólidos producto de la construcción de los puentes. Al efecto estos deberán ser dispuestos en sitios avalados por la autoridad correspondiente.

31.Realizar actividades de deshierbe o limpieza mediante el empleo de sustancias químicas o queme.

32.Realizar la quema de materiales de desecho.

33.Derramar en cualquier sitio lubricantes, grasas, aceites y todo material que pueda dañar o contaminar los suelos y acuíferos.

34.Realizar desmontes y despalmes en zonas no requeridas para el desarrollo del proyecto.

35.Hacer rectificaciones del trazo originalmente planeado. Al efecto, deberá notificarlo a esta Unidad Administrativa, quien determinara lo conducente.

36.Depositar a las orillas del camino y en pendientes o cuerpos de agua el material removido para la nivelación del terreno, debiendo ser ocupado preferentemente, para la construcción del proyecto.

113

37.Considerar para el Programa de Reforestación, especies exóticas y/o agresivas que puedan provocar desplazamiento y competencia de poblaciones vegetales.

III. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


38.Dar mantenimiento permanente al sistema de obras de drenaje, para evitar la interrupción de la escorrentía natural de la zona.

39.Revisar periódicamente la estabilidad de taludes a fin de evitar en mediano y largo plazo, efectos de erosión y derrumbes hacia la autopista.

40.Recubrir de vegetación nativa los taludes con la finalidad de mejorar su estabilidad y su apariencia.


41.Depositar residuos peligrosos (tales como pintura, aceites, grasas, etc.), escombros y materiales, resultado del mantenimiento de la autopista, en sitios no avalados por la autoridad competente.

NOVENO.- La Promovente deberá elaborar y presentar a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Aguascalientes, para aquella condicionantes que así lo ameriten y en forma cuatrimestral, con excepción de aquellas que indiquen una calendarización diferente, un informe del cumplimiento de cada una de ellas. Los informes deberán complementarse con Anexos fotográficos y/o de video.

Los informes deberán presentarse en original a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la entidad correspondiente y enviar copia del mismo y del acuse de recibo a esta Dirección General y únicamente copia del acuse de recibo a la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Aguascalientes.

DECIMO.- La Promovente deberá dar aviso a la Secretaria del inicio y la conclusión del proyecto, conforme con lo establecido en el Articulo 49, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Para lo cual, comunicara por escrito a esta Dirección General, con copia a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado la fecha de inicio de las obras autorizadas, dentro de los tres días siguientes a que hayan dado principio; así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los tres días posteriores a que esto ocurra.

DECIMOPRIMERO.- La presente resolución a favor de la Promovente es personal. En caso de pretender transferir los derechos y obligaciones contenidos en este documento, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 49, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la

114

Promovente deberá solicitarlo por escrito a esta autoridad, quien determinara lo procedente y, en su caso, acordara latransferencia.

Es conveniente señalar que la transferencia de los derechos de la autorización a la que se refiere el párrafo anterior, se acordara única y exclusivamente, en el caso de que la empresa interesada en desarrollar el proyecto ratifique en nombre propio ante esta Secretaria, la decisión de sujetarse, apegarse y responsabilizarse de los derechos y obligaciones impuestos a la Promovente en la presente autorización para la realización del proyecto “Continuación de la Carretera Zacatecas – Aguascalientes”.

DECIMOSEGUNDO.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente autorización.

DECIMOTERCERO.- La promovente será la única responsable de ejecutar las obras y acciones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la realización y operación de las obras autorizadas, que no hayan sido consideradas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional presentada. Por lo tanto, la Promovente será la responsable ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de cualquier ilícito en materia de Impacto Ambiental, en el que incurran las compañías o el personal que se contrate para efectuar la construcción del proyecto. Por tal motivo, la Promovente deberá vigilar, que las compañías o el personal que se contrate para

construir la Infraestructura mencionada en el Termino Primero, acaten los Términos y las condicionantes a los cuales queda sujeta la presente autorización.

En caso de que las obras ocasionaran afectaciones que llegasen a alterar el equilibrio ecológico, se ajustarán a lo previsto en el Articulo 56 de Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

DECIMOCUARTO.- Considerando que el presente resolutivo se sustentó en la información presentada por la Promovente, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá evaluar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto “Continuación de la Carretera Zacatecas – Aguascalientes”, solicitar mayor información adicional de considerarlo necesario, modificar, suspender, anular o revocar la autorización otorgada, si existiese evidencia de falsedad en la información, se detectaran causas supervivientes que ocasionaran afectaciones al equilibrio ecológico o se produjeran efectos negativos no previstos al ambiente, de acuerdo con las atribuciones que le confiere el Artículo 27, fracción II del Reglamento interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DECIMOQUINTO.- La Promovente deberá mantener en el sitio del proyecto copias respectivas del expediente, de la Manifestación de

Impacto Ambiental, modalidad Regional, de la información complementaria y adicional, de los planos del proyecto, así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera.

115

Asimismo, para la autorización de futuras obras de la Promovente en la zona, deberá hacer referencia a esta resolución, con el objeto de que se consideren los impactos sinérgicos y/o acumulativos que se pudieran presentar.

DECIMOSEXTO.- El incumplimiento de cualquiera de los Términos resolutivos y/o la modificación del proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente resolución, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y demás ordenamientos que resulten aplicables.

DECIMOSEPTIMO.- La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vigilara el cumplimiento de los términos establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia de Impacto Ambiental. Para ello ejercitara, entre otras, las facultades que le confieren los Artículos 55, 59 y 61 de Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

DECIMOCTAVO.- La Dirección General de Impacto Ambiental notificara la presente resolución, al Ing. Cedric Iván Escalante Sauri, Director General de Carreteras Federales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por alguno de los medios previstos en los Artículos 35, 36 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES A LOS CUALES ESTARÁ SUJETA LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO.

Para dar cumplimiento a los términos y especificaciones técnicas de la autorización del cambio de uso de suelo; sé deberá observar el contenido del termino PRIMERO AL SEXTO, considerando el aprovechamiento y la legal procedencia de los productos forestales resultantes de la extracción de ejemplares extraídos de las especies y volúmenes contenidos en el termino tercero.Se deberá apegar a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección ambiental y otras aplicaciones al proyecto.Cumplir en tiempo, forma todas y cada una de las 24 especificaciones técnicas contenidas en oficio de autorización No. 03/175/04 de fecha 11 de Marzo del 2004 del titular de la Delegación

116

Federal en el Estado, Subdelegación de gestión para la protección ambientes y recursos naturales; que se transcribe textualmente

TERMINOS

PRIMERO.- Se autoriza al Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, el Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal para continuar el desarrollo del proyecto “ Continuación Carretera Aguascalientes-Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” en una superficie de 9.644 has., correspondiente al tramo carretero del Km. 112+700 al Km. 116+800, con pretendida ubicación en el municipio de Aguascalientes del estado de Aguascalientes, mismo que no podrá iniciar hasta en tanto presente ante esta Delegación Federal la siguiente documentación:

Copia certificada de tres contratos preliminares de promesa de compra-venta celebrados con los Sr. Ruben Guel Gómez y Marcos García Terán.

SEGUNDO.- EL cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales deberá realizarse dentro de las siguientes coordenadas geográficas referenciales:

PI COORDENADASX Y

111+684.940 770289.090 2415949.220114+774.860 773266.100 2414940.390117+677.460 775229.310 2412783.360

Comprendiendo los siguientes tramos carreteros descritos por tipo de vegetación:

Tramo Superficie para cambio de uso de

suelo (m2)

Tipo de vegetacion

Gasa del entronque “ agostaderito “

5,000 Matorral xerófilo y vegetación secundaria

116+500 al 116+200 11,400 Matorral xerófilo y vegetación secundaria

116+200 al 115+800 9,200 Matorral xerófilo y vegetación secundaria

115+700 al 115+330 14,060 Matorral xerófilo con algunos elementos arbóreos (mezquite) cerca del cause del arroyo

115+180 al 115+000 6,840 Bosque de galería y matorral serófilo

114+900 al 114+820 3,040 Bosque de galería113+750 al 113+000 28,500 Bosque espinoso y matorral

xerófilo113+000 al 112+800 4,600 Bosque espinoso112+800 al 112+709 3,800 Bosque espinosoGasa del entronque “el lucero”

10,000 Bosque espinoso

Superficie total 96,440 m2 = 9.664 has.

117

TERCERO.- El proyecto incluye la extracción de ejemplares de las siguientes especies y volúmenes:

EspecieNo. de individuos estimados /ha.

Numero de individuos en el área sometida a Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales.

Volúmenes / ha.

Volumen total (m3

r.t.a.)

Mezquite (Prosopis juliflora)

40.98 529 3.166 40.84

Huizache (Acacia farnesiana)

37.25 481 0.613 7.91

Huizachillo (Acacia shaffneri)

8.24 106 0.029 0.37

Cardenche (Opuntia imbricata)

10.9 141 0.052 0.67

Nopal (Opuntia sp) 109 1,406 NA NAGarruño (Mimosa biuncifera)

367 4734 NA NA

Jarrilla (Stivia sp.) 3.3 43 NA NAVara blanca ( Capparis incana)

74 955 NA NA

Biznaga (Mammillaria zephyranthoides) (Ferocactus histrix) ( Coryphanta radians)

10 129 NA NA

Engorda cabra (Dalea bicolor H. & B.)

34 439 NA NA

Sangregado (Jatropha dioica)

124 1,600 NA NA

Total 10,563 49.79

La presente autorización ampara el aprovechamiento y la legal procedencia de los productos forestales resultantes.

CUARTA.- Quedan comprendidas para el desarrollo del proyecto “ Continuación Carretera Aguascalientes-Zacatecas Km. 105+000 a Km 525+075.250” correspondiente al tramo del Km. 112+700 al Km. 116+800, las siguientes acciones:

1. Derribo de vegetaciónDerribo de vegetación a través de maquinaria pesada (Carterpillar D-8)

2. Limpieza de Terreno118

Eliminación total de la vegetación y su acumulación preferentemente en áreas de protección para que se descomponga y se incorpore al suelo.

3. Construcción de TerraceríasLos trabajos para la construcción de la carretera comprenden:

Terracerías Obras de drenaje Pavimentación Señalamiento

QUINTA.- La presente autorización tendrá una vigencia de seis 6 meses para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos forestales, la cual iniciara a partir de la entrega de la documentación solicitada en el Termino PRIMERO; ySEXTA.- La ejecución del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes-Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” comprendido en el tramo del Km. 112+700 al Km. 116+800, en el municipio de Aguascalientes en el Estado de Aguascalientes, se deberá apegar a lo establecido en el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental, Estudio Técnico Justificativo y demás ordenamientos aplicables, así como a loa dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. El Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes deberá apegarse a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente y otras aplicables al proyecto.

2. No podrá realizar obras o actividades en predios en los que no cuente con la documentación que avale su legal posesión.

3. Previo al derribo de vegetación, el Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, deberá presentar un programa de reforestación en esta Delegación Federal, con copia a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, para su validación correspondiente.

4. Previo al derribo de vegetación. Presentar el programa de rescate mencionado en el Estudio Técnico Justificativo, haciendo hincapié en las especies vegetales y animales consideradas en algún estatus de conservación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARMAT-2001, así como las especies de fauna de lento desplazamiento, para su posterior liberación en sitios donde no se vea comprometida su sobrevivencia por actividades humanas. Dichas actividades deberán ser supervisadas por personal técnico capacitado.

119

5. El derribo del arbolado deberá efectuarse en forma direccional y de manera paulatina con el propósito de evitar la afectación de la vegetación adyacente y permitir el desplazamiento de la fauna local existente.

6. No deberá usar agroquímicos y fuego para la eliminación de la vegetación presente en el predio.

7. Deberá establecer un programa de supervisión, en el que designe un responsable con capacidad técnica suficiente para detectar aspectos críticos desde el punto de vista ambiental, tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades nocivas.

8. Realizar previamente al derribo de la vegetación, el rescate de los individuos, parte de ellos o semillas de la flora del lugar que pudiera ser identificados durante el desarrollo de las actividades como elementos susceptibles de uso, entre ellos el renuevo existente que correspondan o no a especies bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT.2001 y que puedan ser utilizadas en trabajos de restitución de zonas afectadas y para la reforestación en áreas limite a los derechos de vía, tales como biznaga, sotol, maguey y palma.

9. Para evitar afectaciones en áreas aledañas al proyecto, deberá respetar los limites comprendidos en la superficie autorizada.

10.Celebrar con esta Delegación Federal Convenio de Concertación de Acciones de Restauración y Conservación de Suelos en predios con características de vegetación similares a las del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes-Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” comprendido en el tramo del Km. 112+700 al Km. 116+800, en el municipio de Aguascalientes en el estado de Aguascalientes, con el objeto de compensar la superficie intervenida por las actividades del mismo.

11.Presentar un reporte ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado, una vez que concluidas las acciones de conservación, protección y restauración forestal y de suelos en el que se manifiesten las condiciones finales del sitio, la ubicación en plano de las zonas forestadas, superficie, listado de especies empleadas y actividades de seguimiento de las plantaciones. Con objeto de asegurar la permanencia de los individuos en caso de haber realizado actividades de trasplante, se indicara el numero de individuos trasplantados por especie, sitios de reubicación y métodos de selección de los sitios; del mismo modo se reportaran las acciones realizadas tendientes a garantizar la supervivencia de los individuos por especie, considerando su importancia ecológica. Dicho reporte habrá de ser acompañado por un anexo fotográfico y posteriormente a que sé a entregado el primer reporte, este será presentado de forma anual de tal manera que se muestre representativamente los avances y alcances del mismo.

12.Queda estrictamente prohibido al Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, considerar para el Programa de Reforestación, especies exóticas y/o agresivas que puedan provocar desplazamientos y competencia de poblaciones vegetales.

13.Queda prohibido realizar la apertura de caminos en áreas adyacentes al proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes-Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” comprendido en el tramo del Km. 112+700 al Km. 116+800.

120

14.Queda prohibido hacer rectificaciones del trazo originalmente planeado. Al efecto, deberá notificarlo a esta Delegación Federal, quien determinara lo conducente.

15.Deberá realizar el rescate y reubicación de especies de flora bajo estatus contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.2001, conforme al Programa de Rescate de Flora y Fauna presentado.

16.Mantener una franja de vegetación natural a los lados de los caminos para conservación con especies características de la vegetación presente, con la finalidad de que sirvan como corredores biológicos a la fauna existente.

17.Los residuos vegetales producto del desmonte se deberán triturar y esparcir en las áreas adyacentes de manera perpendicular a al pendiente en forma de surcos para su transformación en materia orgánica.

18.Cuando se requiera el establecimiento de campamento, se deberá proveer a las personas de equipo y víveres necesarios para su alimentación y evitar la utilización de flora y fauna silvestres, así como prevenir incendios forestales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

19.Presentar a esta Delegación Federal la ubicación y características de los bancos de materiales utilizados, conforme a los propuestos en el Estudio Técnico Justificativo presentado.

20.Eliminar los restos de materiales como concreto o asfalto y realizar acciones de descompactacion del suelo de dichos sitios, para permitir los procesos naturales de revegetacion.

21.Deberá realizar un reporte bimestral de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el presente oficio en donde se señalen las diversas afectaciones que se detectaron durante el desarrollo del proyecto, así como las medidas de mitigación que se instrumentaron. Dicho reporte deberá ser presentado a al Delegación Federal con copia a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado.

22.El Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, deberá dar aviso a la Secretaria a través de esta Delegación Federal y a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, en un plazo de cinco días posteriores al inicio de obras y diez días posteriores a su conclusión, a fin de realizar las visitas de campo para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales establecidas en la autorización, Estudio técnico Justificativo y demás ordenamientos aplicables.

23.El Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, será el único responsable de ejecutar las obras y acciones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la realización y operación de las obras autorizadas, que no hayan sido considerados en el estudio Técnico Justificativo presentado. Por lo tanto el In nte autorización.

121

24.Considerando que la presente autorización se sustento en la información presentada por el Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, esta Delegación Federal podrá evaluar nuevamente el Estudio Técnico Justificativo del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes-Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” comprendido en el tramo del Km. 112+700 al Km. 116+800, solicitar mayor información adicional de considerarlo necesario, modificar, suspender, anular o revocar la autorización otorgada, si existiese evidencia de falsedad en la información, se detectaran causas supervinientes que ocasionaran afectaciones al equilibrio ecológico o se produjeran efectos negativos no previstos al ambiente, de acuerdo con las atribuciones que me confiere el articulo 39 del Reglamento Interno de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La presente autorización a favor del Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes es personal. En caso de transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre terrenos forestales o de actitud preferentemente forestal para los cuales exista aviso o autorización en los términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Reglamento de la Ley Forestal, el enajenante, previamente, deberá presentar un informe a la Secretaria a través de esta Delegación Federal, respecto a la transmisión que se pretende realizar de acuerdo con lo establecido en el Articulo 56 del Reglamento mencionado anteriormente.

La Secretaria al momento de recibir el informe, extenderá un acuse de recibo y determinara lo procedente y en su caso, acordara la transferencia.

El incumplimiento de cualquiera de términos resolutivos y/o la modificación del proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente autorización sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley General del equilibrio ecológico y la protección ambiental, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y los reglamentos en vigor.

La presente autorización deberá estar acompañada invariablemente del oficio No. 03/568/03 de fecha 15 de julio del 2003.

122

Para dar cumplimiento a los términos y especificaciones técnicas de la autorización del cambio de uso de suelo; sé deberá observar el contenido del termino PRIMERO AL SEXTO, considerando el aprovechamiento y la legal procedencia de los productos forestales resultantes de la extracción de ejemplares extraídos de las especies y volúmenes contenidos en el termino tercero.Se deberá apegar a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección ambiental y otras aplicaciones al proyecto.Cumplir en tiempo, forma todas y cada una de las 24 especificaciones técnicas contenidas en oficio de autorización No. 03/367/04 de fecha 03 de Junio del 2004 del titular de la Delegación Federal en el Estado, Subdelegación de gestión para la protección ambientes y recursos naturales; que se transcribe.

TÉRMINOS:

PRIMERO.- Se autoriza al Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, el Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal para continuar el desarrollo del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes – Zacatecas KM. 105+000 a Km. 525+075.250” en una superficie de 10.64 Has., correspondiente a una tercera etapa del tramo carretero del Km. 610+999.470 AT.- 110+522.065 AD al Km. 112+700, con pretendida ubicación en el municipio de Aguascalientes del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- El Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales deberá realizarse dentro de las siguientes coordenadas geográficas referenciales:

PI COORDENADASX Y

109+821.125 767645.987 2418078.789111+684.940 770289.090 2415949.220114+774.860 773266.100 2414940.390

Comprendiendo los siguientes tramos carreteros descritos por tipo de vegetación:

Tramo Superficie para cambio de uso de suelo (m²)

Tipo de Vegetación

112+700 al 112+620 3,040 Matorral espinoso y matorral xerófilo.

112+620 al 111+900 27,360 Matorral xerófilo111+700 al 111+000 26,600 Matorral xerófilo110+900 al 610+999.470 AT-110+522.065 AD

49,400 Matorral xerófilo

Superficie total 106,400 m² = 10.64 has

TERCERO. El presente ampara la extracción de 41.061 m³ r.t.a. de las siguientes especies:

Especie N° de individuos estimados /ha.

Número de individuos en el área sometida a Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales

Volumen/ha. Volumen total (m³ r.t.a.)

123

Mezquite (Prosopis juliflora) 40.98 436 3.166 33.68Huizache (Acacia farnesiana) 37.25 396 0.613 6.52Huizachillo (Acacia shaffneri) 8.24 87 0.029 0.308Cardenche (Opuntia imbricata) 10.9 116 0.052 0.553Volumen Total 41.061

Así como la extracción de 7,674 individuos de las siguientes especies:

Especie N° de individuos estimados /ha.

Número de individuos en el área sometida a Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales

Volumen/ha. Volumen total (m³ r.t.a.)

Nopal (Opuntia sp) 109 1,160 NA NA.Garruño (Mimosa biuncifera) 367 3,905 NA NA.Jarilla (Stevia sp.) 3.3 35 NA NA.Vara blanca (Capparis incana) 74 787 NA NA.Biznaga (Mammillaria zephyranthoides) (Ferocactus histrix) (Coryphanta radians)

10 106 NA NA.

Engorda cabra (Dalea bicolor H. & B.)

34 362 NA NA.

Sangregrado (Jatropha dioica) 124 1,319 NA NA.Total 7,674

La presente autorización ampara el aprovechamiento y la legal procedencia de los productos forestales resultantes, para los cual se le asigna el siguiente Código de Identificación:

C-01-001-CAR- 001

CUARTO.- Quedan comprendidas para el desarrollo del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes – Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” correspondiente al tramo del Km. 610+999.470 AT.- 110+522.065 AD al Km. 112+700, las siguientes acciones:

1. Derribo de vegetaciónDerribo de vegetación a través de maquinaria pesada (Caterpillar D-8)

2. Limpieza del TerrenoEliminación total de la vegetación y su acumulación preferentemente en áreas de protección para que se descomponga y se incorpore al suelo.

3. Construcción de terracería

Los trabajos para la construcción de la carretera comprenden:

4. Terracería5. Obras de drenaje6. Pavimentación7. Señalamiento

124

QUINTO.- La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses para el –Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales, la cual iniciará a partir del 3 de junio del 2004.

SEXTO.- La ejecución del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes – Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250”comprendido en el tramo del Km. 610+999.470 AT.- 110+522.065 AD al Km. 112+700 en el municipio de Aguascalientes en el Estado de Aguascalientes, se deberá apegar a lo establecido en el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio Técnico Justificativo y demás ordenamientos aplicables, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8. El Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes deberá apegarse a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente y otras aplicables al proyecto.

9. Previo al derribo de vegetación, el Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, deberá presentar un programa de reforestación en esta Delegación Federal, con copia a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, para su validación correspondiente.

10. Previo al derribo de vegetación, presentar el Programa de Rescate mencionado en el Estudio Técnico Justificativo, haciendo hincapié en las especies vegetales y animales consideradas en algún estatus de conservación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, así como las especies de fauna de lento desplazamiento, para su posterior liberación en sitios donde no se vea sometida su sobrevivencia por actividades humanas: Dichas actividades deberán ser supervisadas por personal técnico capacitado.

11. El derribo del arbolado deberá efectuarse en forma direccional y de manera paulatina con el propósito de evitar la afectación de la vegetación adyacente y permitir el desplazamiento de la fauna local existente.

12. No se deberán usar agroquímicos y fuego para la eliminación de la vegetación presente en el predio.

13. Deberá establecer un programa de supervisión, en el que se designe un responsable con capacidad técnica suficiente para detectar aspectos críticos desde el punto de vista ambiental, tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades nocivas.

14. Realizar previamente al derribo de la vegetación, el rescate de individuos, partes de ellos o semillas de la flora del lugar que pudieran ser identificados durante el desarrollo de las actividades como elementos susceptibles de uso, entre ellos el renuevo existente que correspondan o no a especies bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 y que puedan ser utilizadas en trabajos de restitución de zonas afectadas y para reforestación en áreas límite a los derechos de vía como biznaga, sotol, maguey y palma.

15. Para evitar afectaciones en áreas aledañas al proyecto deberá respetar los límites comprendidos en la superficie autorizada.

16. Celebrar con esta Delegación Federal Convenio de Concertación de Acciones de Restauración y Conservación de Suelos en predios con características de vegetación similares a las del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes – Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250”comprendido

125

en el tramo del Km. 610+999.470 AT.- 110+522.065 AD al Km. 112+700 en el municipio de Aguascalientes en el Estado de Aguascalientes, con objeto de compensar la superficie intervenida por las actividades del mismo.

17. Presentar un reporte ante esta Delegación Federal, con copia a la Procuraduría Federales de Protección al Ambiente en el Estado, una vez que sean concluidas las acciones de conservación, protección y restauración forestal y de suelos, en el que se manifiesten las condiciones finales del sitio, la ubicación en plano de las zonas forestales restauradas, superficie, listado de especies empleadas y actividades de seguimiento de las plantaciones.

En caso de haber realizado actividades de trasplante y con objeto de asegurar la permanencia de los individuos, se indicará el número de ejemplares transplantados por especie, sitios de reubicación y métodos de selección de los sitios; del mismo modo se reportarán las acciones realizadas tendientes a garantizar la superviviencia de los individuos por especie, considerando su importancia ecológica. Dicho reporte habrá de ser acompañado por una anexo fotográfico y posteriormente a que sea entregado el primer reporte, éste será presentado de forma anual de tal manera que se muestren representativamente los avances y alcances del mismo.

18. Para la movilización de los productos forestales resultantes del derribo de la vegetación, se deberá apegar a lo establecido en el Acuerdo por el cual se establecen las especificaciones; procedimientos, lineamientos técnicos y de control para el aprovechamiento y transformación que identifiquen el origen legal de las materias primas forestales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2002.

19. Presentar en esta Delegación Federal el informe sobre las movilizaciones de material forestal realizadas conforme a las especies, volúmenes y número de individuos de las especies forestales contemplados en el TÉRMINO TERCERO de la presente autorización.

20. Queda estrictamente prohibido al Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, considerar para el Programa de Reforestación, especies exóticas y/o agresivas que puedan provocar desplazamiento y competencia de poblaciones vegetales.

21. Queda prohibido realizar la apertura de caminos en áreas adyacentes al proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes – Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250”comprendido en el tramo del Km. 610+999.470 AT.- 110+522.065 AD al Km. 112+700.

22. Queda prohibido hacer rectificaciones del trazo originalmente planeado. Al efecto, deberá notificarlo a esta Delegación Federal con 30 días de antelación a la conclusión de la presente autorización, a fin de determinar lo conducente.

23. Deberá realizar el rescate y reubicación de especies de flora bajo estatus contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, conforme al Programa de Rescate de Flora y Fauna presentado.

24. Los residuos vegetales producto del desmonte se deberán triturar y esparcir en las áreas adyacentes de manera perpendicular a la pendiente en forma de surcos para su transformación en materia orgánica.

25. Cuando se requiera el establecimiento de campamentos, se deberá proveer a las personas de equipo y los víveres necesarios para su alimentación y evitar la utilización de flora y fauna silvestres, así como prevenir incendios forestales conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes.

26. Presentar en esta Delegación Federal la ubicación y permisos de extracción de los bancos de materiales utilizados, propuestos en el Estudio Técnico Justificativo presentado.

126

27. Eliminar los restos de materiales como concreto o asfalto y realizar acciones de descompactación del suelo en dichos sitios, para permitir los procesos naturales de revegetación.

28. Deberá realizar un reporte bimestral de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el presente oficio en donde se señalen las diversas afectaciones que se detectaron durante el desarrollo del proyecto, así como las medidas de mitigación que se instrumentaron. Dicho reporte deberá ser presentado a esta Delegación Federal, con copia a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado.

29. El Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, deberá dar aviso a la Secretaría a través de esta Delegación Federal y a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, en un plazo de cinco días posteriores el inicio de obras y diez días posteriores a su conclusión, a fin de realizar las visitas de campo para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales establecidas en la autorización, Estudio Técnico Justificativo y demás ordenamientos aplicables.

30. El Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, será el único responsable de ejecutar las obras y acciones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la realización y operación de las obras autorizadas, que hayan sido considerados en el Estudio Técnico Justificativo presentado. Por lo tanto, el Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, será el responsable ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de cualquier ilícito en materia de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales, en el que incurran las compañías o el personal que se contrate para la ejecución del proyecto, por tal motivo deberá vigilar, que las compañías o el personal que se contrate acaten los Términos y Especificaciones Técnicas a los cuales queda sujeta la presente autorización.

31. Considerando que la presente autorización se sustentó en la información presentada por el Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes, esta Delegación Federal podrá evaluar nuevamente el Estudio Técnico Justificativo del proyecto “Continuación Carretera Aguascalientes – Zacatecas Km. 105+000 a Km. 525+075.250” para el tramo comprendido del Km. 610+999.470 AT.- 110+522.065 AD al Km. 112+700, solicitar mayor información adicional de considerarlo necesario, modificar, suspender, anular o revocar la autorización otorgada, si existiese evidencia de falsedad en la información, se detectaran causas supervinientes que ocasionaran afectaciones al equilibrio ecológico o se produjeran efectos negativos no previstos al ambiente, de acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La presente autorización a favor del Ing. Fidencio Elpidio Valdéz Torres, Director General del Centro SCT en Aguascalientes es personal. En caso de transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal para las cuales exista aviso o autorización en los términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Reglamento de la Ley Forestal, el enajenante, previamente, deberá presentar un informe a la Secretaría a través de esta Delegación Federal, respecto a la transmisión que se pretende realizar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 del Reglamento mencionado anteriormente.

La Secretaría al momento de recibir el informe, extenderá un acuse de recibo y determinará lo procedente y en su caso, acordará la transferencia.

El incumplimiento de cualquiera de los términos resolutivos y/o la modificación de proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente autorización sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley General del Equilibrio

127

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y los reglamentos en vigor.

Para dar por terminados los trabajos la compañía Constructora notificara y solicitara por escrito a la Dependencia para que solicite que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente realice una inspección física y verifique que durante la construcción no se incumpla y se pueda proceder a la recepción física de los trabajos y obtener el documento donde se asiente que los trabajos ejecutados han cumplido de acuerdo a las autorizaciones de la Manifestación de Impacto Ambiental y las Autorizaciones por Cambio de Uso del Suelo para los diferentes tramos y proceder a la liberación de las fianzas correspondientes.

128

LICITACIÓN No. 00009014-026-06

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

ESPECIFICACIONES DE APLICACIÓN GENERALESPECIFICACIÓN

NUM.DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EP 01.- Obligación de presentar detallados y completos los análisis de precios unitarios.

EP 02.- Procedimiento que debe seguirse para formular los análisis detallados de precios unitarios de excavaciones por unidad de obra terminada.

EP 03.- Datos consignados en el proyecto y/o bases de licitación y sus apéndices.

EP 04.- Desviaciones, caminos de acceso dispositivos de trabajos de protección.

EP 05.- Letreros informativos de la obra (señal diagramática).

EP 06.- Álbum fotográfico digital y filmación de video en formato MPG editado del desarrollo de la obra.

EP 07.- Procedimiento y tiempo para el Tramite de P. U. y Reclamaciones no considerados en él catalogo de concurso.

EP 08.- Uso de explosivos.

EP 09.- Control y Aseguramiento de calidad.

EP 10.- Emisión de reportes de control de calidad y programa de entrega.

129

ESPECIFICACIONES PARTICULARESEP 11.- Precios unitarios de acarreos de materiales para

terracerías.

EP 12.- Arrope de los taludes de los terraplenes con el material obtenido de los despalmes y cajas de desperdicio.

EP 13.- Cercado con postes de concreto y cuatro (4) líneas de alambre de púas.

EP 14.- Recubrimiento de cunetas, contracunetas y aplicación de pintura vinílica.

EP 15.- Plantación de tepes.

EP 16.- Base hidráulica construida con material de los bancos que elija el contratista.

EP 17.- Materiales para base de pavimento.

EP 18.- Guarniciones y bordillos de concreto hidráulico coladas en el lugar.

EP 19.- Defensa metálica de dos crestas

EP 20.- Regalías y permisos de explotación de los bancos de materiales y de depósito.

EP 21.- Bancos de materiales no fijados en el proyecto.

EP 22.- Banco de materiales para la construcción de obras de drenaje y trabajos diversos.

EP 23.- Cemento que deberá emplearse para la elaboración de concretos hidráulicos.

EP 24.- Terraplenes de acceso construidos con material de los bancos de préstamo que elija el Licitante.

EP 25.- Capa subrasante compactada al 100 % en accesos a las estructuras

EP 26.- Apoyos de neoprenoEP 27.- Forestación del derecho de víaEP 28.- Control y manejo de los sólidos domésticos, los cuales se

depositarán en contenedores con tapa, que serán ubicados estratégicamente en las áreas donde se generen. su disposición final se realizará en forma periódica en el relleno sanitario “San Nicolás”, PUOT.

EP 29.- Los residuos tales como: botes y residuos de pintura,

130

estopas, trapos, papeles y madera impregnados de aceite o pintura, grasa, solventes y aceites gastados provenientes de la lubricación de equipos y maquinaria, son considerados como residuos peligrosos de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993, por lo que se deberán manejar conforme al reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de residuos peligrosos, al artículo 151 de la misma ley y demás ordenamientos normativos aplicables, PUOT.

EP 30.- Realizar las correspondientes acciones de remediación de suelos en caso de derrames accidentales de hidrocarburos, y verificar que durante el descimbrado de las estructuras no caigan a cuerpos de agua, tales como ríos y presas.

EP 31.- Previo al desmonte y a lo largo del tramo deberá hacerse un recorrido para:Rescatar todas aquellas especies de flora o sus partes que puedan ser susceptibles de replantación o propagación para ser utilizadas posteriormente en las acciones de restauración de áreas afectadas.Desmontar o derribar todos aquellos árboles y arbustos susceptibles de aprovechamiento (postes, leña, etc.) Preferentemente por los antiguos propietarios o habitantes de la zona.Ahuyentar a las especies de fauna silvestre presentes en la zona y reubicar en las proximidades los nidos de aves ocupados, PUOT.

EP 32 y EP 41.- Cumplimiento del programa de monitoreo de fauna silvestre, PUOT.

EP 33 Y EP 42.- Cumplimiento del programa de rescate de flora y fauna silvestre, haciendo hincapié en las especies vegetales consideradas en algún estatus de conservación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, así como a las especies de fauna de lento desplazamiento PUOT.

EP 34 Y EP 41.- Cumplimiento del programa de reforestación y restauración y elaboración y desarrollo de un plan de reforestación y restauración de sitios afectados , PUOT.

EP 35.- Eliminar los restos de concreto y material de desperdicio del sitio destinado a la construcción y realizar acciones de descompactación, para permitir los procesos naturales de revegetación PUOT.

EP 36.- Elaborar un programa de supervisión ambiental en el que

131

se designe a un responsable con capacidad técnica suficiente para detectar aspectos críticos desde el punto de vista ambiental, tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades nocivas, y dar el debido cumplimiento a éste, PUOT.

EP 37.- Elaborar un programa de capacitación en materia de conocimiento y cumplimiento ambiental, en reuniones programadas. Se dirigirá a los supervisores y a todos los trabajadores involucrados en la obra, PUOT.

EP 38.- Elaborar y presentar un informe, una vez que sean concluidas las acciones de conservación, protección y restauración forestal y de suelos en el que se manifiesten las condiciones finales del sitio, la ubicación en plano de las zonas forestales restauradas, superficie, listado de especies empleadas y actividades de seguimiento de las plantaciones, PUOT.

EP 39.- Elaboración y presentación de informes quincenales de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de lo señalado en esta relación de conceptos y en los programas de monitoreo de fauna silvestre, rescate de flora y fauna, y reforestación y restauración, PUOT.

EP 40.- Programa de forestación y restauración.EP 41.- Programa de monitoreo de fauna silvestre.EP 42.- Programa de rescate de flora y fauna.

132

LICITACIÓN No: 00009014-026-06

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 01.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas incluidos sus Reformas y adiciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Julio del 2005 y su reglamento para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ELABORO REVISO AUTORIZO

ING. GUSTAVO RIVAS PRIETO ING. HECTOR M. MIRAMONTES CARDENAS

ING. GERARDO ORRANTE REYES

133



Hoja 1EP 02.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS

DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s

Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a) Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b) Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c) Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

1. En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los terraplenes.

134



Hoja 2

EP 02.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

e) Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.- Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.


ING. GUSTAVO RIVAS PRIETO

ING. HECTOR M. MIRAMONTES CARDENAS


135



EP 03.- DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.





136


ESPECIFICACIÓN PARTICULARHoja 1...

EP 04.- DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones, así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc. etc. etc.”

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y deberá conservarlos en perfecto estado y los entregará a la Dependencia por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado en el inciso 1.01.01.005-g.03 del Libro 1 de Generalidades y Terminología.

El proponente deberá tener en cuenta las posibles restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, etc.) así como a la intensidad del tránsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de

137


ESPECIFICACIÓN PARTICULARHoja 2...

EP 04.- DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Materiales; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.





138



EP 05.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.( SEÑAL DIAGRAMÁTICA )

El Contratista queda obligado y deberá incluir dentro de sus indirectos de su propuesta, el costo de elaboración de 2 señales diagramáticas colocadas en cada uno de los dos (2) lugares que se indiquen.

Las características de fabricación, dimensiones, material técnico y construcción, están indicadas en el croquis anexo, la lona deberá cumplir con lo siguiente:

1. Lona para exteriores con garantía de 18 meses.2. Impresa con tintas para exteriores (protección UV).3. Impresión prediseñada.4. Lona sujeta con remaches en su contorno.





139



EP 06.- ÁLBUM FOTOGRÁFICO DIGITAL Y FILMACIÓN DE VIDEO EN FORMATO MPG EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

EJECUCIÓN.- La contratista deberá incluir dentro de sus indirectos de su propuesta, el costo del álbum fotográfico digital y filmación de un video para efecto del seguimiento de los trabajos. Deberá filmarse y fotografiarse secuencialmente el sitio de la obra, antes de iniciar los trabajos, durante y terminación de los mismos; en sus diferentes etapas:

Terracerías, Drenaje, Pavimento y Obras Complementarias, se realizarán tomas aéreas y terrestres; captando las imágenes relevantes incluyendo las obras inducidas ( Ductos de PEMEX, Líneas de Alta Tensión y Fibra Óptica, etc ), hasta la terminación de los trabajos, debiendo entregar en formato MPG, memoria descriptiva de la filmación con documento oficial a esta Dependencia, tanto del álbum fotográfico como de la memoria descriptiva la periodicidad será mensual o antes, cuando lo solicite la Secretaría, numerados y con la leyenda de los aspectos mas relevantes. Al final deberá editarse con información propia de la Carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misión que obtendrá de diversas fuentes como la propia Dependencia, Secretaría de Turismo, INAH e INEGI; en formato MPG con una duración de una hora y entregarse en cinco (5) juegos para dar por recibido el trabajo.





140



Hoja 1…

EP 07.- PROCEDIMIENTO Y TIEMPOS PARA EL TRÁMITE DE PRECIOS UNITARIOS Y RECLAMACIONES NO CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO .

.

No. DE ACTIVIDADES

TIEMPO EN DIAS

CALENDARIO

ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

1 - SE DETECTA LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EL CUAL COMO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE CONCURSO, PUEDE SER DE PROYECTO O FUERA DE PROYECTO, PERO NECESARIO PARA LA OBRA, ANOTÁNDOSE EN BITÁCORA.

PARA RECLAMACIONES DE PAGOS DERIVADOS POR PROBLEMAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA CONSTRUCTOTA, EL PROCESO INICIARA A PARTIR DE LA ACTIVIDAD No. 7 Y EL PLAZO PARA PRESENTAR DEBE SER MÁXIMO 30 DIAS DESPUÉS DE HABERSE PRESENTADO LA PROBLEMÁTICA.

CONSTRUCTORAY RESIDENTE DE

OBRA

CONSTRUCTORA

2 5 COMUNICA OFICIALMENTE AL RESIDENTE DE OBRA, DESCRIBIENDO EL ORIGEN DE LA ACTIVIDAD, VOLUMEN, PERIODO DE EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO A UTILIZAR.

CONSTRUCTORA

3 5 RECIBE SOLICITUD DE LA CONSTRUCTORA, VERIFICA QUE EL TRABAJO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONCURSO Y DE PROCEDER ANALIZA EL EQUIPO Y PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, COMUNICANDO AL RESIDENTE GENERAL SU DICTAMEN, ANOTANDO EN BITÁCORA LOS DATOS MAS RELEVANTES COMO: ORIGEN DE LA ACTIVIDAD, VOLUMEN, PERIODO DE EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, ETC.EN EL CASO DE RECLAMACIÓN, TAMBIEN DEBE DE DAR SU OPINIÓN AL RESIDENTE GENERAL Y ANOTAR EN BITÁCORA LOS DATOS RELEVANTES.

RESIDENTE

141



Hoja 2…EP 07.- PROCEDIMIENTO Y TIEMPOS PARA EL TRÁMITE DE RECIOSUNITARIOS NO

CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO Y RECLAMACIONES.

No. DE ACTIVIDADES

TIEMPO EN DIAS

CALENDARIO


4 5 RECIBE Y ANALIZA EL PLANTEAMIENTO DEL RESIDENTE DE OBRA, DE PROCEDER INSTRUYE A ESTE QUE COMUNIQUE A LA EMPRESA QUE DISPONE DE 10 DIAS CALENDARIO PARA PRESENTAR EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO FUERA DE CATALOGO DEL CONCURSO, CONSIDERANDO PARA TAL EFECTO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA L.O.P. Y S.R.M.Y EL REGLAMENTO L.O.P. Y S.R.M. VIGENTE.

LA CONSTRUCTORA, DEBE ANEXAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SE REQUIERE, DE NO CUMPLIR LA CONSTRUCTORA EN EL TIEMPO INDICADO, EL RESIDENTE ELABORARA Y TRAMITARA EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO NO TENIENDO LA CONSTRUCTORA DERECHO A INCONFORMARSE.

RESIDENTE GENERAL

5 3 RECIBE INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE GENERAL Y LAS TRANSMITE A LA CONSTRUCTORA, ANOTANDO DICHAS INSTRUCCIONES EN LA BITÁCORA DE OBRA.

RESIDENTE

6 10 RECIBE INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE Y PROCEDE A LA ELABORACIÓN DEL PRECIO UNITARIO FUERA DE CATALOGO, BASÁNDOSE EN LAS MATRICES DE SU PROPUESTA DE CONCURSO, SUS COSTOS BÁSICOS, COSTOS HORARIOS Y SALARIOS.DE SER NECESARIO UTILIZAR MATERIALES O

CONSTRUCTORA

142

EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN SU PROPUESTA ORIGINAL, ANALIZAR CON FACTURA DEFLACTADA TANTO DE MATERIALES COMO DE AQUIPO, ANEXAR COPIA DE ANÁLISIS DE CONCURSO DEL QUE SE TOMEN LOS DATOS.EL ANÁLISIS DEBE ENVIARSE AL RESIDENTE CON TODOS LOS APOYOS DEBIDAMENTE FIRMADOS.

No. DE ACTIVIDADES

TIEMPO EN DIAS

CALENDARIO


7 5 RECIBE DEL CONTRATISTA EL ANÁLISIS RESPECTIVO, VERIFICA QUE SE HAYA HECHO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE CONTENGA TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE, DE CONSIDERARLO CORRECTO FIRMA EL ANÁLISIS Y LO ENVIA AL RESIDENTE GENERAL. DE SER NECESARIO CORREGIR ALGUN DATO, QUE FALTE DOCUMENTACIÓN DE APOYO, DATOS DE LABORATORIO, ETC., SE DEVOLVERA EL ANÁLISIS A LA CONSTRUCTORA PARA SU COMPLEMENTACION, CONCEDIÉNDOLE UN PLAZO DE 5 DIAS CALENDARIO A APARTIE DE LA FECHA DEVOLUCIÓN PARA SU CORRECCIÓN.CUALQUIERA QUE SEA EL TRAMITE QUE SE DE EN ESTA ACTIVIDAD, DEBE ANOTARSE EN BITÁCORA.

RESIDENTE

8 2 RECIBE EL ANÁLISIS, VERIFICA QUE SE HAYA HECHO CONFORME A LA NORMATIVIDAD, QUE CONTENGA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, LO FIRMA Y LO REMITE AL SUBDIRECTOR DE OBRAS,

RESIDENTE GENERAL

9 7 RECIBE EL ANÁLISIS Y DE CONSIDERARLO CORRECTO, LO SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO S.C.T. PARA SU AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACUERDO.

SUBDIRECTOR DE OBRAS

10 5 EMITE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL RESIDENTE GENERAL.

SUBDIRECTOR DE OBRAS

11 2 RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y LO TURNA AL RESIDENTE DE OBRAS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LO EJECUTADO.

RESIDENTE GENERAL

143



Hoja 3…EP 07.- PROCEDIMIENTO Y TIEMPOS PARA EL TRÁMITE DE RECIOSUNITARIOS NO

CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO Y RECLAMACIONES.

TOTAL DE ACTIVIDADES 11TOTAL DIAS 29





144

LICITACION No: 00009014-026-06

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 08.- USO DE EXPLOSIVOS.

El Licitante deberá considerar en su propuesta la posibilidad de que durante los trabajos que requieran el uso de explosivos ocasione daños a construcciones e instalaciones ya que estos se desarrollaran en lotes fraccionados de uso campestres (urbano), de ocasionarse estos serán responsabilidad del contratista; la reparación del daño ocasionado será corregido a satisfacción de los afectados.

Incluyendo posibles interrupciones de los trabajos por esta situación, además debe considerar que los permisos para el uso, manejo y almacenamiento que otorgue la SEDENA será de su responsabilidad y las recomendaciones que generen por los otorgamientos respectivos.






145


n·cal·1·01/00

EP 09.- CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Parte: 1. control de calidadTÍTULO: 01. Ejecución del Control de Calidad Durante la

Construcción y/o Conservación

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice “EL CONTRATISTA” de Obra durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la Secretaría si se realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer caso, realice la Secretaría con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, directamente la Secretaría.

1. DEFINICIÓN

El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva de ”EL CONTRATISTA” de Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras o, si se ejecuta por administarción directa, del Residente.

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se señalan en el Inciso D.2.24. de la Norma N·LEG·4, Ejecución de Supervisión de Obras, así como los análisis estadísticos de sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma Norma. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad del Residente o, en su caso, ”EL CONTRATISTA” de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración directa, estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control de calidad, dentro de la propia Secretaría.

146

1. REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Además, esta Norma se complementa con las últimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras…………………………………………

N·LEG·3

Ejecución de Supervisión de Obras………………………

N·LEG·4

Aprobación de Laboratorios……………………………….

N·CAL·2·05

Criterios Estadísticos de Muestreo……………………….

M·CAL·1·02

Análisis Estadísticos de Control de Calidad………….….

M·CAL·1·03

1. REQUISITOS

2. REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, “EL CONTRATISTA” de Obra, no podrá iniciar los trabajos de construcción o conservación si no cuenta en el campo con:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permantente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

1. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o “EL CONTRATISTA” de Supervisión, previamente a la iniciación de los trabajos de construcción o conservación, contará en el campo con:

147

i. El programa detallado de verificación de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificación de calidad, y que sea congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de verificación de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

1. EJECUCIÓN

Para la ejecución del control de calidad o de la verificación de calidad, se tomará en cuenta lo siguiente:

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por:

Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fracción B.1. de esta Norma, contará durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes descritos en la Fracción E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia.

Jefe de Verificación de Calidad

El responsable de la verificación de calidad que se indica en la Fracción B.2. de esta Norma, contará durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación, e integrarlos en los informes mensuales a que se refiere la Fracción E.2. de la Norma N·LEG·4, Ejecución de Supervisión de Obras. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia.

148

Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificación de calidad que se indican en las Fracciones B.1. y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido en este Inciso.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en esta Fracción.

EQUIPO Y MATERIALES

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N·CAL·2·05, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibración, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Vehículos de transporte

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar el estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

149

MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de

Materiales, y se obtendrán con la frecuencia ahí indicada cuando sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificación de calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo.

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarán en el laboratorio a disposición de la Secretaría.

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIOSalvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales y/o a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobación debe solicitarse por escrito a la Secretaría.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOEl Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificación de Calidad, analizará estadísticamente, como se indica en el Manual M·CAL·1·03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites estadísticos que determinan si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los conceptos de obra. En el caso de la verificación de calidad, esta actualización se hará por lo menos cada diez (10) días, dependiendo de los volúmenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptación o rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento estadístico aprobado por la Secretaría.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDADEl Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las

150

mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los

elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diariosElaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicarán los números de muestra y de prueba correspondientes, así como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a más tardar el día siguiente de su elaboración. El Residente o el Superintendente, asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así como su firma.

Informes mensualesElaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso “EL CONTRATISTA” de Obra los entregarán al Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los

151

resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación perm

anente, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso “EL CONTRATISTA” de Obra lo entregará al Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.







EP 10.- ELABORACIÓN DE REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ENTREGA, (INFORMACIÓN PERIÓDICA).

Para un mejor Control de Calidad de los Materiales que se pretenden utilizar en la obra, la Dependencia proporciona un listado no limitativo de las principales pruebas, determinaciones y trabajos que corresponde realizar al Laboratorio de Campo de la Contratista durante la construcción del tramo; también deberá tomar en cuenta que se elaborarán gráficas de control de calidad de terracerías, aproches, concreto hidráulico en obras de drenaje y obras complementarias, subyacente, subrasante, base, riegos y concreto asfáltico, estas se irán formando modularmente en larguillos de 5.0 km. para una visión panorámica. La remisión de los

152

reportes será de acuerdo a los períodos marcados en la hoja de información periódica considerando que debe incluirse las cédulas que se indican.

Toda la información deberá entregarse en original impresa y en diskette para revisión una a la Unidad General de Servicios Técnicos y otra a la Residencia de obra. El listado y los formatos de las gráficas se anexan a esta especificación.





EP 10.- LISTADO NO LIMITATIVO DE LAS PRINCIPALES PRUEBAS, DETERMINACIONES Y TRABAJOS QUE CORRESPONDE REALIZAR A UN

LABORATORIO DE CAMPO EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS .

NOTA: DIEZ HOJAS DE ANEXO DE CONCENTRADOS

153

EP 10.-

1. DETERMINACIONES EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE

ARENA PARAMORTERO

ARENA PARACONCRETO

GRAVA PARACONCRETO

OBSERVACIONES

1. AGREGADOS

GRANULOMETRIA

MODULO DE FINURA

CONTRACCION LINEAL


PESO ESPECIFICO RELATIVO

PESO RELATIVO SUELTO

PESO ESPECIFICO SATURADO

ABSORCION

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA

IMTEMPERISMO ACELERADO

DESGASTE

REACTIVIDAD POTENCIAL

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

(M)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

(M)

(M)

X

X

X

X

X

(M)

(M)

(M)

ESTAS PRUEBAS EN GENERAL SE REALIZAN A LOS AGREGADOS INERTES:

1. PARA ESTUDIOS DE BANCOS.

2. A LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.

3. PARA VERIFICAR ANTES DEL COLADO LAS CARACTERISTICAS QUE NO CUMPLAN NORMAS.

LA PRUEBA DE CONTRACCION LINEAL Y EQUIVALENTE DE ARENA NO SE INCLUYE EN NORMAS, PERO DEBERAN REALIZARSE CUANDO SE ESTIME QUE EL METERIAL PUEDE TENER PLASTICIDAD.

LA PRUEBA DE IMTEMPERISMO ACELERADO Y LA DE DESGASTE SE EFECTUAN ESPORADICAMENTE PRINCIPALMENTE PARA EL ESTUDIO DE BANCOS Y DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL SOLO SE LLEVA A CABO EVENTUALMENTE SI SE ESTIMA QUE PUEDE HABER REACTIVIDAD CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO.


(X) PRUEBES QUE NO ESTAN ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS Y QUE REALIZARA EL LABORATORIO QUE LLEVE EL CONTROL DE LA OBRA, CUANDO SE TENGA DUDA DE LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTES.

154

EP 10.-1. AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORRESPONDE EFECTUAR EL MUESTREO

PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL , DEBIENDO ADEMAS RECABAR LA INFORMACION

CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES

2.- COMPACTACION DE DESPLANTES

PESO ESPECIFICO MAXIMO Y HUMEDAD OPTIMA

PESO ESPECIFICO DE LA CAPA COMPACTADA Y HUMEDAD DEL LUGAR.

PORCIENTO DE COMPACTACION

3.- PIEDRA PARA MAMPOSTERIA

RESISTENCIA A LA COMPRESION EN ESTADO HUMEDO

RESISTENCIA A LA COMPRESION EN ESTADO HUMEDO, APLICANDO LA CARGA PARALELAMENTE A LOS PLANOS DE FORMACION CUANDO LOS HAYA.

ABSORCION

DENSIDAD APARENTE

INTEMPERISMO ACELERADO

4.- MORTEROS

RESISTENCIA

5.- CONCRETO

CEMENTO

AGUA

ADICIONANTES

REVENIMIENTOESTUDIO DEL PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES.

AJUSTE DEL PROPORCIONAMIENTO EN COLADOS.

RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION.

X

X

X

(M)

(M)

X

X

(M)

X

(M)

(M)

(M)

X

X

X

SE DETERMINAN CUANDO EL PROYECTO INDICA QUE DEBE COMPACTARSE EL DESPLANTE.

SE ENSAYAN PARA EL ESTUDIO DE BANCOS Y EVENTUALMENTE PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION DEL MATERIAL, PRINCIPALMENTE EN LOS CASOS DE DUDA.

EN MUESTRAS DE LABORATORIO Y DE OBRA.

EL CEMENTO SE MUESTREA EN FORMA MUY ESPECIFICADA SEGÚN LOS PROBLEMAS QUE SE TENGAN, EL AGUA SE ENSAYA PARA ESTUDIO DE BANCOS Y LOS ADICIONANTES SOLO SE PRUEBAN EN CASO DE DUDA.

FRECUENTEMENTE DURANTE LOS COLADOS.PARA CADA BANCO Y RESISTENCIA, HASTA QUE QUEDE AFINADO.EN CADA COLADO.

PARA ELEMENTOS QUE TRABAJEN PREDOMINANTEMENTE A FLEXION O COMPRESION TALES COMO ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES, MUROS, LOSAS, COLUMNAS, CABALLETES, PILAS, PILOTES, ARCOS, ELEMENTOS PREFORZADOS, ETC., SE REQUIEREN 5 MUESTRAS CONSECUTIVAS DEL CONCRETO COLADO EN UN DIA O POR CADA 50 M³ DE CONCRETO. EL NUMERO TOTAL DE MUESTRAS DE CADA CLASE DE CONCRETO

155

SERA COMO MINIMO DE 10. SE ACLARA QUE CADA MUESTRA SE DEBEN ELABORAR 2 ESPECIMENES.CUANDO SE TRATE DE ELEMENTO ESTRUCTURALES TALES COMO GUARNICION, PARAPETOS, DIAFRAGMAS, DALAS, CASTILLOS, MUROS DE CABEZA, RECUBRIMIENTOS DE CUNETA, LAVADEROS, BANQUETAS Y LOSAS DE ALCANTARILLAS HASTA DE 2 M DE LUZ CUYOS VOLUMENES SEAN INFERIORES A 5 M³, SE TOMARAN COMO MINIMO 4 ESPECIMENES DE DIFERENTES BACHADAS.

OBSERVACIONES

RESISTENCIA DEL CONCRETO ENSAYADO A FLEXION.

CORAZONES DE CONCRETO.

6.- ACERO

VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO

ALAMBRE DE ACERO PARA PRESFUERZO

ACERO ESTRUCTURAL

SOLDADURA

7.- TUBOS

FABRICACION DE TUBOS DE CONCRETO

TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO TERMINADO

TUBOS DE CONCRETO SIN REFUERZO TERMINADO

TUBOS DE ACERO

8.- MATERIAL DE FILTRO PARA SUBDREN

GRANULOMETRIA

LIMITES

9.- ADHESIVOS Y PINTURA

(LC)

(LC)

(M)

(M)

(LC)

(LC)

X

(M)

(M)

(LC)

X

X

(M)

SOLO PARA EL CASO DE PAVIMENTOS RIGIDOS.

SOLO CUANDO HAYA DUDA

1 MUESTRA DE 1.20 M DE LONGUITUD POR CADA 10 TONELADAS CON UN MINIMO DE 4 MUESTRAS EN CUALQUIER CASO

1 MUESTRA DE 1.20 M DE LONGUITUD POR CADA ROLLO.

SE CONTROLAN LOS MATERIALES POR SEPARADO Y LA FRABRICACION, CONFORME A NORMAS.HASTA 3 DE CADA DIÁMETRO.

1 POR CADA 100, MINIMO 2.

DE 2 A 4 MUESTRAS POR SUBDREN.

MUESTREO EVENTUAL

EP 10

156

X PRUEBAS QUE LLEVA A CABO EL LABOTATORIO DE CONTROL DE OBRA.

EP 10.-(M) AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORREPONDE EFECTUAR EL MUESTREO PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL EN LOS ESTADOS, DEBIENDO ADEMÁS RECABAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.(LC) ESTUDIO CUYO MUESTREO Y PRUEBAS SE SOLICITARAN AL LABORATORIO CENTRAL EN LOS ESTADOS, EL LABORATORIO QUE CONTROLA LA OBRA RECABARA LOS RESULTADOS.

C.- PRUEBAS QUE SE EFECTUAN A LOS MATERIALES ESTABILAZADOS PARA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS

CON CEMENTO

PORTLAND

MATERIAL ANTES DE INCORPO-RARLEEL ESTABILIZANTE

TIPOFLEXIBLE

TIPORIGIDO

CONCAL

CONMATE-RIAL

ASFAL-TIPO

1. PRUEBAS DE RUTINA

LAS INDICADAS EN EL INCISO B-1( A CADA 200 M )

2. PRUEBAS DE PROYECTO

PRUEBAS DE COMPRESIÓN SIN CONFINAR(A CADA 200 M PARA CONTROL)

PRUEBA DE CEPILLADO EN CICLOS DE HUMEDECIMIENTO Y SECADO. (SOLO PARA EL PROYECTO DE LAS MEZCLAS)

PRUEBA DE FLORIDA, MODIFICADA. (SOLO PARA EL PROYECTO DE LAS MEZCLAS)

PRUEBA HUBBARD FIELD. (SOLO PARA EL PROYECTO DE LAS MEZCLAS)

3. TRABAJOS DE CONTROL

CONTROL DE DOSIFICACIÓN DEL ESTABILIZANTE. EN OBRA.

CONTROL DE LA COMPACTECION. (CON LA FRECUENCIA QUE PARA CADA CAPA SE INDICA EN EL INCISO B-4)

X X

X

X

X

(M)

X

X

X

X

X

X

(M)

(M)

X

X


157


D.- RELACION DE PRUEBAS QUE SE EFECTUAN A LOS MATERIALES ASFALTICOS

ENSAYES DE LABORATORIO

EMULSIONASFALTICA

CEMENTOASFALTIC

O1.- PRUEBAS FÍSICAS

PUNTO DE INFLAMACIÓN

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL

PENETRACIÓN

DUCTIBILIDAD

SOLUBILIDAD EN TETRACLORURO DE CARBONO

RESIDUO DE DESTILACIÓN

ASENTAMIENTO EN 5 DIAS

RETENIDO EN MALLA No. 20

MISCIBILIDAD CON CEMENTO PÓRTLAND

DEMULSIBILIDAD

CUBRIMIENTO DEL AGREGADO

PH

CONTENIDO DE SOLVENTES

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

DETERMINACIONES DESPUÉS DE CALENTAMIENTO EN PELÍCULA DELGADA

X (M)

X (M)

(M)

(M)

(M)

X (M)

X (M)

(M)

(M)(SOLO ANIÓNICAS) (M)(SOLO CATIONICAS) (M)(SOLO CATIONICAS) (M)(SOLO CATIONICAS)

(M)

X

(X)

(M)

(M)

(M)

(M)

X PRUEBAS QUE LLEVA A CABO EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA


EP 10

158

X (M) HACE ESTA PRUEBA EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA O BIEN MUESTREA PARA DEJAR TODO EL ENSAYE COMPLETO DEL ASFALTO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS.

E.- TRATAMIENTOS ASFALTICOS, MEZCLAS PARA CARPETA Y CARPETA DE RIEGO.

RIEGO DE IMPREGNA-CION

RIEGO DE LIGA

MEZCLASEN FRIO

MEZCLASEN CALIENTE

CARPETADE RIEGOS

1. PRUEBAS DE PROYECTO

MOSAICO DE PRUEBAS CON DISTINTAS DOSIFICACIONES.

PRUEBAS DE COMPRESION SIN COFINAR.

PRUEBAS MARSHALL.

2. CONTROL DURANTE LA CONSTTUCCION

CONTROL DE LAS APLICACIONES:

SUPERFICIALES DE MATERIALES ESFALTICO Y/O PETREO.

GRANULOMETRIA DEL PETREO EN LAS MEZCLAS POR LAVADO.

CONTENIDO DE ASFALTO EN LAS MEZCLAS POR COLORIMETRIA. DETERMINACION DE SOLVENTES Y CONTENIDO DE AGUA EN LA MEZCLA.

CONTROL DE LA TEMPERATURA:

A LA SALIDA DE LA PLANTA, A LA LLEGADA DE LA OBRA Y AL INICIAR LA COMPACTACION.

PESO ESPECIFICO Y ESTABILIDAD:

MARSHALL DE PROBETAS ELABORADAS EN OBRA.

3. PRUEBAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS

PERMEABILIDAD

PESO ESPECIFICO DE LA CAPA

% DE COMPACTACION

X

X

X

X

X (M)

X

X

X

X

X

X (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X PRUEBAS QUE LLEVA A COBA EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA.

159

EP 10

X (M) HACE ESTA PRUEBAS EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA O BIEN MUESTREA PARA DEJAR TODO EL ENSAYE COMPLETO DEL ASFALTO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS.

F.- PRUEBAS QUE SE EFECTUAN A LAS PINTURAS DE SEÑALAMIENTO DE PAVIMENTOS.

OBSERVACIONES

1.- PRUEBAS FISICAS EN LABORATORIO

2.- PRUEBAS DE SERVICIO EN OBRA

(M)

X (LC)

PINTURA

PINTURA NO ENVASADA 3 LITROS DE CADA LOTE AL PRINCIPIO EN MEDIO Y AL FINAL DE LA FABRICACION.

EN PINTURA ENVASADA DE 3 MUESTRAS DE 1 LITRO CADA UNA TOMADAS DE DIFERENTE ENVASE AL AZAR, SI LA PINTURA TIENE 2 O MAS COMPONENTES SE TOMARA MUESTRA DE CADA COMPONENTE POR SEPARADO.

PRUEBA EVENTUAL

(M) AL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA SOLO LE CORRESPONDE EFECTUAR EL MUESTREO PARA SU ENVIO AL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS DEBIENDO ADEMAS RECABAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE..

X (LC) HACE ESTA PRUEBAS EL LABORATORIO DE CONTROL DE OBRA O BIEN LA LLEBA A CABO EN SU TOTALIDAD EL LABORATORIO CENTRAL DE LOS ESTADOS.


ING. GUSTAVO RIVAS ING. HECTOR M. ING. GERARDO

EP 10

160

PRIETO MIRAMONTES CARDENAS ORRANTE REYES

ITACIÓN No: 00009014-026-06


EP 11.- PRECIOS UNITARIOS DE ACARREOS DE MATERIALES PARA TERRACERÍAS.

El proponente al presentar en su proposición los precios unitarios de acarreos de los materiales necesarios para la construcción de las terracerías, expresamente acepta lo siguiente:

a) Que los análisis detallados correspondientes que deberá acompañar, estarán integrados considerando las condiciones reales en que se llevarán a cabo los acarreos respectivos, incluyendo en su caso las demandas y requerimientos que le fueran planteadas en su momento por las uniones o sindicatos de transportistas de materiales, así como las condiciones climáticas extraordinarias que se presenten.

b) Que los precios unitarios originales de acarreos en su proposición, permanecerán fijos e inalterables durante todo el tiempo que dure la construcción de la obra hasta su total terminación; por lo tanto, no estarán sujetos a modificación alguna, ni por dificultades climáticas, actualizaciones de costos o cambios en las tarifas que en su caso hubieren sido convenidas con los transportistas, estando obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por cualquier causa máxima extraordinaria resulten, sin que ello se refleje en los precios unitarios originales consignados en su proposición; considerándose únicamente los factores de incremento que autorice la Secretaria en el periodo de construcción total de la obra.

1. Que en el caso de acarreos a más de dos (2) kilómetros de materiales compensados para la construcción de las terracerías, se aplicarán los mismos precios unitarios incluidos en su proposición para el primer kilómetro y kilómetros subsecuentes correspondientes a acarreos de materiales de préstamo de banco.


161




162



EP 12.- ARROPE DE TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES Y EXCAVACIÓN DE CAJAS CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.

EJECUCIÓN.- En las secciones de terraplén señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Dependencia, se procederá a arropar los taludes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y excavación de cajas cuando el material se desperdicie, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de tres a uno (3:1) o el que indique la Dependencia.

MEDICIÓN.- será el M3, se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extendido del material producto de los despalmes y excavación en cajas para desplantes de terraplenes perfilar con motoconformadora y bandear con el tractor para evitar que se erosione y además todo lo que se considere necesario para la correcta ejecución de esta actividad.





163



EP 13.- CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS.

EJECUCIÓN.- La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 kg/cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 km/cm2 en todo su perímetro en un espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro. Se debera cumplir la normatividad vigente de la SCT. (N.CTR.CAR.1.07.015/00).

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión, de acuerdo al croquis anexo.

MEDICIÓN.- La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará el precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por metro cuadrado, los tiempos de los vehículos usados durante los transportes y durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.





164



EP 14.- RECUBRIMIENTO DE CUNETAS, CONTRACUNETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

EJECUCIÓN.- Al realizarse los trabajos correspondientes al recubrimiento de cunetas y contracunetas con concreto hidráulico de f'c = 150 kg/cm2, conforme a lo señalado en la normativa SCT vigente (N.CTR.CAR.1.03.003/00) /o a lo dispuesto por la Secretaría, deberá tomarse en cuenta que en la cuneta y contracuneta terminada deberá aplicarse pintura vinílica en la proporción que se requiera para lograr una capa uniforme.

MEDICIÓN.- El recubrimiento de cunetas y contracunetas conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico colado, incluyendo los rellenos que se requieran para formar el talud de la cuneta al excederse en los taludes del corte; este precio unitario incluye además de lo señalado en la normativa SCT vigente, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos; cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura con la dosificación señalada; mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución correcta del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo.





165

LICITACIÓN Nº: 00009014-026-06


EP 15.- PLANTACIÓN DE TEPES.

EJECUCIÓN.- La plantación de pasto por medio de tepes en los taludes de los terraplenes señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría se realizará de acuerdo a lo indicado en la normativa SCT vigente, debiendo considerarse además el afinamiento y perfilado de los taludes, tierra vegetal fértil que ya apisonada tenga un espesor mínimo de quince (20) centímetros. Se deberá dar un riego al día durante los primeros 22 días para garantizar que el pasto prospere y se adapte a la nueva superficie y se mantendrá hasta que el tramo se entregue a la Dependencia; se usaran estacas para detener los tepes en la parte del talud, la colocación será a tope sin dejar áreas sin pasto y en forma horizontal

MEDICIÓN.- La medición se efectuará conforme a lo indicado en la normativa SCT vigente, considerando el metro cuadrado de la superficie fijada en el proyecto y/o ordenado por la Dependencia.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra se terminada para el M2, deberá incluir además de lo señalado en la normativa SCT vigente, lo que corresponda por perfilado y afinado del talud, obtención de la capa de tierra fértil, carga, acarreo, descarga, tendido del tepe y apisonado conforme a lo señalado por la Dependencia. Aplicación durante 22 días el riego, obtención del agua para que el pasto prospere, acarreo en pipa, regalías del agua, los tiempos empleados de los vehículos en las cargas, descargas y los transportes de los materiales; estacas para la sujeción del tepe mantenimiento hasta que el tramo sea entregado a la dependencia y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





166



EP 16.- BASE HIDRÁULICA CONSTRUIDA CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 100%.

EJECUCIÓN.- La base hidráulica que se construya, utilizando materiales de tamaño máximo de 38 mm. (1 ½ “) procedente de los bancos que elija el contratista; deberán compactarse al cien por ciento (100 %) mínimo, construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, realizarse conforme a los lineamientos señalados en la normativa SCT vigente (N.CTR.CAR.1.04.002/03). Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas de calidad especificadas en la normativa SCT vigente.

MEDICIÓN.- La medición de la base se efectuará de acuerdo con lo indicado en la normativa SCT vigente. Se tomará como unidad el metro cúbico de material colocado, afinado y compactado, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico compactado en la base; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte; despalme y extracción del material aprovechable y del desperdicio de los bancos que proponga el Contratista y cuya calidad a juicio de la Dependencia cumpla para la construcción de la base, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total ó parcial; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables a los lugares de utilización; formación de almacenamientos; extracción, carga, aplicación e incorporación del agua para compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al por ciento fijado; reducción de volumen por compactación y en su caso por mezcla de (2) ó más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial; riego de impregnación con el producto que cumpla con la calidad requerida y que apruebe la Dependencia; barrido de la base y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.





167



EP 17.- MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO

a) El valor relativo de soporte estándar, equivalente de arena e índice de durabilidad, como “tentativos” pasan a ser “obligatorios”, los fijados en el cuadro que aparece a continuación, determinados de acuerdo con los métodos de prueba citados en el capítulo (01.03.009) del libro 6.

1) en carreteras

VALOR RELATIVO DE SOPORTE ESTÁNDAR


ÍNDICE DE DURABILIDAD

100 mín. * 50 mín. * 40 mín.

1. El material deberá compactarse al cien por ciento mínimo del peso volumétrico seco máximo determinado en la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en la normativa SCT vigente.





168



EP 18.- GUARNICIONES Y BORDILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO; COLADAS EN EL LUGAR DE F'C= QUE INDIQUE EL PROYECTO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO.

EJECUCION.- Las guarniciones y bordillos se construirán en el lugar, de las dimensiones y características fijados en el proyecto y/o ordenado por la Secretaria atendiéndose lo señalado en la normativa SCT vigente (N.CTR.CAR.1.03.007/00) cuando el concreto tenga una edad de 3 días, se aplicará pintura vinílica color blanco en la cara o paramento que da a la superficie de rodamiento y en la corona superior.

MEDICION.- Las guarniciones o bordillos de concreto hidráulico, de la sección y características fijadas se medirán colocados tomando como unidad el metro.

BASE DE PAGO.- Las guarniciones de concreto hidráulico precoladas o coladas en el lugar, se pagara el precio por unidad de obra terminada fijado en el contrato para el metro. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponde por: Excavaciones, rellenos, valor de concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en la normativa SCT vigente, acero de anclaje y de refuerzo, cargas transportes y descargas; almacenamiento; aplicación de pintura vinílica color blanco; equipo; coloración ; todo lo necesario para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes.





169


ESPECIFICACION PARTICULARHoja 1...

EP 19.- DEFENSA METÁLICA DE DOS CRESTAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

REGIRAN LA NORMATIVA VIGENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (N.CTR.CAR.1.07.009/00)

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E.C.1 DEFENSAS :El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASHTO M-180 Clase A tipo 1. (ver croquis anexo)

E.C.2 POSTE :Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm. ( ver croquis anexo)

E.C.3 SEPARADOR :Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 55

x 343 mm. (ver croquis anexo)

E.C.4 TERMINAL :Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm y con una longitud efectiva de 56.5 cm. (ver croquis anexo)

E.C.5 TORNILLERIA :Se usará tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6 REFLEJANTE :Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante tipo Scotchlite ó similar alta intensidad.

E.C.7 ACABADOS :


170

ESPECIFICACION PARTICULARHoja 2...

EP 19.- DEFENSA METÁLICA.

Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electrolíticos.

TABLA 1

ESPESOR DE LA LAMINACLASE A CLASE B

TIPO ESPESOR TOLERANCIA * ESPESOR TOLERANCIA *PLG MM PLG MM PLG MM PLG MM

1 0.108 2.74 0.009 0.23 0.138 3.51 0.010 0.0252 0.111 2.82 0.009 0.23 0.141 3.58 0.010 0.0253 0.105 2.67 0.009 0.23 0.135 3.43 0.010 0.0254 0.105 2.67 0.009 0.23 0.135 3.43 0.010 0.025

* LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

PESO DEL RECUBRIMIENTOLIMITE MÍNIMO LIMITE MÍNIMO

TIPO PRUEBA SIMPLE PRUEBA TRIPLEOZ/PIE2 G/M2 OZ/PIE2 G/M2

1 1.80 550 2.00 6102 3.60 1100 4.00 1220

Nota: Las figuras que se indican en esta especificación particular serán entregadas junto con los proyectos constructivos de las obras.

EJECUCION.- Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos. Debiendo considerar que el extremo de entrada, en el sentido de circulación del transito deberá aterrizarse al piso.

171


ESPECIFICACION PARTICULARHoja 3

EP 19.- DEFENSA METÁLICA.

MEDICION.- La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica entre sus remates extremos.

BASE DE PAGO.- EL pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios; cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra; almacenamiento; herrajes; mermas y desperdicios; colocación; montaje; limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





172



EP 20.- REGALÍAS, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO

Al formular la proposición el Contratista deberá tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías, pavimentos, ya sea los señalados en el proyecto o los que en su caso proponga el contratista para sustituir o complementar los indicados por la Secretaría, así como los bancos de depósito que le sean fijados para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, extendido, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización y deberá considerar lo señalado por la SEMARNAT en la autorización de la Manifestación del Impacto Ambiental, ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y/o de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.





173



EP 21.- BANCOS DE MATERIALES NO FIJADOS EN EL PROYECTO.

Para la construcción de las terracerías la Secretaria podrá ordenar al contratista la explotación de otros bancos de materiales no señalados en el proyecto. En este caso si las características físicas del nuevo banco (independiente de su asignación geológica) son similares, a juicio de la Secretaría a las de alguno de los bancos indicados en el proyecto e igual tratamiento ya sea de eliminación del desperdicio (papeo), disgregado, cribado, trituración parcial y cribado o trituración total y cribado, se le aplicará el mismo precio unitario que para el banco similar e igual tratamiento que presentó el contratista con su proposición, cualquiera que sea el proceso seguido en el cribado o el porcentaje de papeo o de triturado en la trituración parcial.

El mismo procedimiento estipulado en el párrafo anterior se seguirá cuando el Contratista proponga la explotación de otros bancos de materiales no fijados en el proyecto, en adición o sustitución a los ya señalados, quedando la Secretaria en libertad de rechazar esa proposición o aceptarla si considera que le conviene. En caso de que se acepte el cambio de bancos, el pago de los acarreos respectivos se hará:

Si la distancia del banco es mas lejos que la señalada en el proyecto se pagara únicamente la señalada en el proyecto.

Si la distancia del banco resulta más cercana que la señalada en el proyecto se pagaran los acarreos reales.





174



EP 22.- BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS.

El proponente deberá tener en cuenta para su Proposición que los bancos para obtener el material, como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de las obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y aceptado por la Secretaría.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos distintos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en él catalogo de conceptos (Forma E-7).





175



EP 23.- CEMENTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONCRETOS HIDRÁULICOS.

En la elaboración del concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas en el proyecto, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, el proponente deberá realizar previamente en forma exhaustiva las pruebas de laboratorio que determinen que tipo y cantidad de cemento deberá utilizar, entre otras causas, la reactivación de este con las “Alcalis” de los materiales de los bancos que utilice el contratista y así considerarlo en su proposición; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al propuesto, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.





176



EP 24.- TERRAPLENES DE ACCESO CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA “EL LICITANTE”.

EJECUCION.- Los terraplenes de acceso que se construyan utilizando material de los bancos que elija “EL LICITANTE”, deberán compactarse al 95 %, con calidad de capa subrasante, estipulado en la normativa SCT (N.CTR.CAR.1.01.009/00) vigente y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo y/o lo ordenado por la Secretaría. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas inmediatas a los respaldos de los estribos y/o caballetes y/o estructuras de pasos a desnivel, así como sus derrames, construidos con el mismo grado de compactación.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, tomando como base el volumen comprendido en los cuarenta metros adjuntos a los respaldos de los diafragmas de los estribos o caballetes para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, desmonte, despalme, y extracción del material de los bancos que proponga “EL LICITANTE” , cuñas y derrames; el acarreo que se requiera del banco propuesto al lugar de utilización; cargas y descargas; depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Secretaría; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; afinamiento; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.





177

LICITACION N°: 00009014-026-06


EP 25.- CAPA SUBRASANTE COMPACTADA, PUOT, AL 100 % EN ACCESOS A LAS ESTRUCTURAS.

EJECUCION.- La formación y compactación al 100 % de la capa subrasante sobre los terraplenes de acceso que se construyan utilizando material de los bancos que elija “EL LICITANTE”, deberán compactarse y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo y/o lo ordenado por la Secretaría. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas inmediatas a los respaldos de los estribos y/o caballetes y/o estructuras de pasos a desnivel; la construcción de la capa subrasante de treinta (30) centímetros, por lo que “EL LICITANTE” deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo señalado en la normativa SCT vigente, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría cumplan los requisitos para capa subrasante estipulados en la normativa SCT vigente, ya sea que deba efectuarse en los bancos las selección de los materiales aprovechables para capa subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3") que contengan, o bien deban disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76) milímetros (3").

MEDICION.- La medición se hará en la capa construida, tomando como base el volumen comprendido en los cuarenta metros adjuntos a los respaldos de los diafragmas de los estribos o caballetes para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, desmonte, despalme, y extracción del material de los bancos que proponga “EL LICITANTE” y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de la capa subrasante; el acarreo que se requiera del banco propuesto al lugar de utilización; cargas y descargas; depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Secretaría; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; afinamiento; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.





178



EP 26.- APOYOS DE NEOPRENO.Hoja 1...

EJECUCION.- Los apoyos de neopreno deberán ser de las características señaladas en el proyecto, habilitándose y colocándose según lo indicado en los proyectos correspondientes.

PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN APOYOS PARA PUENTES CARRETEROS

OBJETIVO.- Verificar la calidad de los apoyos de neopreno empleados en la construcción y reconstrucción de puentes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y asegurar que sean los mismos que se coloquen en la obra.

PROCEDIMIENTO:

1. EL CONTRATISTA enviará solicitud a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS para verificar la calidad de los apoyos de neopreno con una anticipación de 30 días como mínimo y entregará la totalidad de los apoyos que se emplearán en la obra, más uno, el cual será seccionado para verificación de su estructura.

2. EL CONTRATISTA cubrirá el importe de las pruebas de laboratorio y traslado de los apoyos al sitio de la obra.

3. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS marcará en forma inviolable los apoyos de neopreno con la siguiente nomenclatura:

SCT –número progresivo-Año (los dos últimos dígitos)

1. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS verificará la calidad de todos los apoyos de neopreno, incluyendo la prueba de la flama para el neopreno, y elaborará el informe de los resultados de las pruebas, que enviará al CONTRATISTA.

179



EP 26.- APOYOS DE NEOPRENO.Hoja 2

2. Los apoyos que no cumplen con cualquiera de las pruebas serán rechazados y deberán ser sustituidos por el contratista. El pago de las pruebas de los nuevos apoyos correrá por cuenta del CONTRATISTA.

3. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS entregará, los apoyos de neopreno al RESIDENTE en la obra, con copia de los resultados y la relación de los números marcados en cada apoyo. También es posible que el RESIDENTE recoja personalmente los apoyos o a través de su representante, mediante una carta poder, en la Dirección General de Servicios Técnicos.

4. EL RESIDENTE de obra recibirá los apoyos de neopreno debidamente identificados y aprobados por la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS y en su momento los entregará directamente al CONTRATISTA y verificará que estos apoyos sean los colocados en la estructura de la obra correspondiente.

5. EL CONTRATISTA informará al RESIDENTE por escrito y en forma detallada, la posición exacta dentro de la estructura donde quedaron colocados los apoyos de neopreno, de acuerdo con su identificación.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el decímetro cúbico de neopreno, basándose en los volúmenes anotados en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno, incluyendo sus placas de acero, de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo, pruebas de laboratorio que requieran los elementos y serán realizado por la DGST en oficinas centrales; Transporte del lugar del muestreo al sitio de utilización, colocación; carga y descarga; y en general el equipo, herramientas y mano de obra necesarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.





180

LICITACIÓN No: 00009014-026-06 ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 27.- REFORESTACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA CONTINUACION DE LA CARRETERA AGUASCALIENTES ZACATECAS DEL KM. 110+000 AL KM. 525+400..

EJECUCIÓN: El Contratista reforestará el Derecho de Vía de la Carretera utilizando para ello especies nativas, entre otras:

Especie Nombre comúnProsopis juriflora MezquiteAcacia farnesiana HuizacheA. shaffneri HuizachilloIpomoea arborescens Palo boboBursera sp. Palo blancoOpuntia iumbricata CardenchaAcacia sp. Garruño

Especies que fueron autorizadas en el Dictamen de Impacto Ambiental de la SEMARNAT .

Queda estrictamente prohibido las especies exóticas y/o agresivas que pueda provocar desplazamiento y competencia de poblaciones vegetales.

El sembrado de especies nativas se iniciará durante el mes de abril de presente año; las especies serán mantenidas con cargo a los costos considerados; este mantenimiento será a base de riegos.

Las áreas comprendidas en los límites del derecho de vía, así como las que hayan resultado afectadas por la realización de las obras y actividades del proyecto, deberán ser reforestadas.

Se recomienda que se tenga un depósito de productos orgánicos por composteo en la zona desde que se inicien los trabajos, esto permitirá la elaboración de abono orgánico para que posteriormente sirva de abono orgánico para las especies vegetales que se establezcan.

Las áreas a reforestar serán levantadas topográficamente mediante procedimientos de tercer orden que permitan el deslinde del terreno,

conocer su superficie y obtener curvas de nivel equidistantes a cada metro o cada dos metros, según el tipo de terreno; de ser necesario, se harán labores de preparación del terreno, consistentes en limpieza y deshierbe y cercado perimetral con cuatro hilos de alambre de púas. La plantación se hará a cada 4 m respetando los requerimientos de visibilidad y condiciones de seguridad del camino que señale la propia S.C.T. La siembra se mantendrá durante un año a partir de la primera plantación, reponiendo en este lapso toda la vegetación que se pierda.

181

Técnicas de preparación del terreno.

Para el caso que nos ocupa y por las condiciones físicas y variadas que presenta el terreno, será conveniente utilizar la denominada cepa común en terrenos planos o de menor pendiente, y para el caso de terrenos que permiten fuertes pendientes, es conveniente utilizar el sistema de reforestación denominado como “zanja trinchera”, mismos, que a continuación se describen:La “cepa común” es la técnica que más se utiliza en México, la cual consiste en hacer hoyos de 30 x 40 cm por lado y con la misma profundidad, otras técnicas son: zanjas, tina ciega, sistema español, zanja trinchera entre otras, para el establecimiento de los arbolitos en el área de estudio se utilizará la práctica que más se adapte a las condiciones físicas del terreno y del tipo de suelo ya que no habrá suelo.

La apertura de “zanjas trincheras” como medio para preparar el suelo, es recomendable en regiones donde los terrenos están degradados y por lo tanto se requiere captar el agua para la planta a establecer.

Este método puede dar buenos resultados en suelos tepetatosos, siempre y cuando se encuentren en un grado avanzado de intemperización, de lo contrario si el tepetate es demasiado duro, este sistema es poco efectivo.

La construcción de la zanja se hace siguiendo las curvas de nivel y su longitud debe ser entre 3 y 7 m., dejando entre zanja y zanja un tabique divisor de 50 cm, el cual puede ser a nivel del terreno o un poco más abajo con el objeto de que exista comunicación del agua entre las zanjas, con ello, también se evitan escurrimientos con cierta velocidad (Fig. 1).

Fig. No. 1. La zanja trinchera es un método más eficiente en la captación de agua con relación a los métodos manuales.

Las dimensiones de la zanja son de 40 cm de ancho e igual profundidad, la tierra producto de la excavación se deposita aguas debajo de la zanja, dejando un pequeño espacio libre a un lado de la misma (no mayor de 15 cm), para evitar que los deslaves aceleren el asolvamiento de la zanja, además de que la finalidad de la misma es captar agua. Con la tierra extraída se forma un bordo

182

de 30 a 35 cm de corona, por 30 cm de altura, con taludes de 1:1 a 1:2, dependiendo de las características del terreno y de la pendiente que exista.

El bordo debe hacerse lo mejor posible, debiendo estar compactado puesto que ahí se colocarán los arbolitos y debe evitarse que exista un exceso de aireación, ya que puede ocasionar un arraigo deficiente de las plantas.

La distribución de las zanjas debe realizarse a tres bolillo, para lograr una mejor captación del agua producto de los escurrimientos. La equidistancia vertical entre hileras varía con la pendiente y condiciones del terreno que existan, pero generalmente se ponen a 5 m, de distancia horizontal.

MEDICIÓN: La unida de medición será la pieza colocada y las actividades de reforestación del Derecho de Vía con árboles promedio ( 0.80 a 1.80 m de altura) de especies nativas provenientes de viveros de la zona.

BASE DE PAGO: Para valuar los trabajos de reforestación del Derecho de Vía con especies nativas por unidad de obra terminada, se considerarán los costos necesarios por pieza, incluyendo lo que corresponde por:

Visitas técnicas de inspección y dirección especializada de los trabajos, quienes diran se la actividad esta correcta.

Mano de Obra para el manejo de las especies vegetales. Adquisición de las especies nativas en vivero, para la plantación original, mantenimiento

y almacenamientos transitorios y reposiciones necesarias, hasta la puesta en operación de la Carretera.

Apertura de cepa, sembrado, fertilizado, relleno, colocación de tutores, formación de cajetes, fumigación y deshierbes.

Cargas y descargas en los sitios y formas que resulten necesarios para el adecuado manejo de las especies.

Tiempos y recorridos de los vehículos utilizados en los transportes de las especies vegetales y del personal.

Herramientas, tutores, fertilizantes, riegos de agua durante el tiempo que se requiera para sibrevivir.

Y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.





183

LICITACIÒN No: 00009014-026-06


EP 28.- CONTROL Y MANEJO DE LOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, LOS CUALES SE DEPOSITARÁN EN CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERÁN UBICADOS ESTRATÉGICAMENTE EN LAS ÁREAS DONDE SE GENEREN. SU DISPOSICIÓN FINAL SE REALIZARÁ EN FORMA PERIÓDICA EN EL RELLENO SANITARIO “SAN NICOLÁS”, PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberán identificar y georeferenciar todos aquellos sitios en los que habrá generación de este tipo de residuos no peligrosos como comedores para los trabajadores, áreas de armado de estructuras, almacenes de herramientas, etc. En estos sitios se deberán colocar contenedores con tapa, rotulados y bien fijos para evitar su derribo, con el fin de depositar en éstos la basura. Esta deberá ser recolectada periódicamente para evitar la saturación de los contenedores y será dispuesta en el relleno sanitario municipal de “San Nicolás” ubicado a 34 kilómetros del centro de gravedad de los trabajos anexando al informe copias de los recibos de ingreso a dicho relleno de esta basura. Estos sitios deberán estar siempre bien limpios. Por ningún motivo se afectará a la flora arbórea y arbustiva del sitio conservando sus condiciones naturales.

MEDICIÒN.- La medición se hará tomando como unidad de medida el informe quincenal terminado y entregado a la Residencia de Obra.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el informe terminado y entregado a la Residencia de Obra. Este precio unitario incluya lo que corresponda por: La preparación del sitio donde colocar los contenedores todos los levantamientos georeferenciados de los sitios ocupados, los contenedores necesarios donde se depositarán los residuos debidamente preparados como se indica en el párrafo de ejecución, la recolección y depósito de los residuos en los contenedores, todas las cargas y acarreos de los residuos hasta la disposición final en el relleno sanitario adecuado, reportes de la entrada al Deposito de San Nicolás, señalamientos adecuados, material adecuado para la maniobra y todos los materiales para la elaboración de los informes, equipo de cómputo, cámara digital para la memoria fotográfica, cámara de video, los tiempos de los vehículos empleados y costo del personal y todo lo necesario para la operación de estos, personal operativo, la asesoría ambiental, mano de obra y herramienta y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.





184



EP 29.- LOS RESIDUOS TALES COMO: BOTES Y RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS, TRAPOS, PAPELES Y MADERA IMPREGNADOS DE ACEITE O PINTURA, GRASA, SOLVENTES Y ACEITES GASTADOS PROVENIENTES DE LA LUBRICACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, SON CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-ECOL-1993, POR LO QUE SE DEBERÁN MANEJAR CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS, AL ARTÍCULO 151 DE LA MISMA LEY Y DEMÁS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES, PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberá tener un control estricto y un manejo adecuado de los residuos peligrosos (NOM-052-ECOL-1993). Durante todas las reparaciones emergentes de los equipos de construcción y vehículos (no deberán hacerse reparaciones mayores en el área de la obra), y las acciones de mantenimiento de la maquinaria y equipo deberán realizarse con la herramienta y los instrumentos necesarios para evitar derrames de grasas y aceites. Todos estos residuos peligrosos, líquidos y sólidos, generados deberán ser depositados en contenedores. con tapa mismos que deberán ser colocados en el Almacén Temporal de Residuos Peligrosos el cual será instalado en el Km. 112+900 desviación Izq. 100 Mts. del Libramiento Aguascalientes. Para la adecuada disposición final de estos residuos se contratará a un Prestador de Servicios especializado que recoja los contenedores una vez llenos. El control se realizará a través del llenado de Bitácoras de Entrada y Salida que señalen la Entrada o la Salida, Fecha, Tipo de Residuo, la Cantidad y el Origen o el Destino. También se llenarán Bitácoras Mensuales que resuman los datos en Fecha de Generación, el Tipo de Residuo y la Cantidad. Copias de estas bitácoras así como de los Manifiestos de entrega-recepción llenados por la Prestadora de Servicios deberán ser anexadas al Informe Quincenal. La Contratista deberá estar dada de alta como Generadora de Residuos Peligrosos ante la SEMARNAT. Y si la contratista no cuenta con permiso para el transporte de este tipo de residuos solo se permite el traslado de éstos dentro de los límites de la obra hasta el almacén temporal.

MEDICIÒN.- La medición se hará tomando como base la unidad de medida el informe quincenal terminado y entregado a la Residencia de Obra.

BASE DE PAGO.- El pago por el control de residuos peligrosos por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el informe terminado y entregado a la Residencia de Obra. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: toda la mano de obra operativa, todos los materiales necesarios donde se depositaran los residuos de acuerdo a lo señalado en el párrafo de ejecución, recolección, manejo y depósito de los contenedores de los residuos, cargas y

185

acarreos en la obra, descargas y hasta el lugar de la disposición final, cargos del asesoramiento ambiental, todos los materiales para la elaboración de los informes, equipo de cómputo, cámara fotográfica, cámara de video, los tiempos de los vehículos empleados además del costro del prestador del Servicio de Residuos Peligrosos cuantas veces se requiera y todo lo necesario para la operación de éstos, herramienta e instrumentos requeridos en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





186



EP 30.- REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE REMEDIACIÓN DE SUELOS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, Y VERIFICAR QUE DURANTE EL DESCIMBRADO DE LAS ESTRUCTURAS NO CAIGAN A CUERPOS DE AGUA, TALES COMO RÍOS Y PRESAS.

EJECUCIÓN.- El contacto de algún residuo peligroso, principalmente líquido, con algún otro material lo convierte en peligroso. Los derrames accidentales de aceite, grasa, chapopote, asfalto, diesel, impermeabilizantes, y cualquier hidrocarburo, convierten al volumen de suelo en residuo peligroso por lo que deberá retirarse la totalidad de tierra o material impregnado y depositarse en contenedores con tapa y colocarse en el almacén temporal instalado en el Km. Km. 112+900 desviación Izq. 100 Mts. para que eventualmente el prestador de servicios especializado contratado por la empresa ejecutora lo recoja, y en caso de existir el hueco dejado por el retiro de tierra contaminada deberá ser cubierto. Con respecto a la cimbra se deberá evitar el uso de aceite gastado para su impermeabilización ya que la convierte en residuo peligroso y deberá ser manejada como tal. La zona de la obra deberá estar libre de residuos de cimbra, la cual una vez retirada deberá disponerse adecuadamente.


BASE DE PAGO.- Las acciones de remediación de los suelos por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato, para el informe terminado y entregado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: toda la mano de obra operativa, todos los materiales y aditamentos donde se depositarán los suelos contaminados de acuerdo a lo señalado en el párrafo de ejecución, recolección, manejo y depósito en los contenedores, cargas y acarreos en la obra, descargas, así como al lugar de la disposición final, cargos del asesoramiento ambiental, todos los materiales para la elaboración de los informes, cámara fotográfica digital, cámara de video, tiempo de los vehículos empleados en los recorridos y traslados del sitio al almacenar y al deposito final y todo lo necesario para la operación de esto, herramienta e instrumentos requeridos y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





187



EP 31.- PREVIO AL DESMONTE Y A LO LARGO DEL TRAMO DEBERÁ HACERSE UN RECORRIDO PARA: RESCATAR TODAS AQUELLAS ESPECIES DE FLORA O SUS PARTES QUE PUEDAN SER SUSCEPTIBLES DE REPLANTACIÓN O PROPAGACIÓN PARA SER UTILIZADAS POSTERIORMENTE EN LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. DESMONTAR O DERRIBAR TODOS AQUELLOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO (POSTES, LEÑA, ETC.) PREFERENTEMENTE POR LOS ANTIGUOS PROPIETARIOS O HABITANTES DE LA ZONA. AHUYENTAR A LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE PRESENTES EN LA ZONA Y REUBICAR EN LAS PROXIMIDADES LOS NIDOS DE AVES OCUPADOS, PUOT.

EJECUCIÓN.- Previo al desmonte se deberán establecer los límites de las Franjas de Protección de la Vegetación Natural contempladas en las Especificaciones Técnicas para el Cambio de Uso de Suelo (10m a cada lado del trazo, entre el límite del derecho de vía y la línea de ceros) y demás áreas de conservación dentro de los límites del derecho de vía. El área a afectar deberá ser recorrida previamente al desmonte para obtener y colocar en sitios especiales, dentro de las franjas de protección de la vegetación natural mencionadas (especie de vivero) todo aquel material vegetal susceptible de replantación o propagación como nopales, acodos de palo bobo, biznagas, agaves, semillas de cualquier tipo de especies etc., y de manera simultánea se aprovecharán todos aquellos ejemplares susceptibles de aprovechamiento para leña, postes, madera, etc. como árboles y arbustos de mezquite, huizache, palo blanco, etc. El material maderable podrá ser transportado dentro de los límites de la obra o en sitios inmediatos, siendo necesario dar aviso a la SEMARNAT Y PROFEPA en caso de que sea trasladado hacia sitios más retirados del sitio de los trabajos. Los nidos de las aves instalados en los individuos a derribar deberán ser reubicados en ejemplares similares en las inmediaciones, tambien aprovecharán estas actividades para ahuyentar a las especies de fauna como conejos, liebres, coyotes, venados, tachalotes, etc. que pudieran habitar los sitios a afectar. Queda estrictamente prohibida la captura o cacería de especies de fauna.

MEDICIÒN.- La medición se hará tomando como base la unidad de medida el lote, el cual se integrará por informes quincenales que representarán un porcentaje del lote, el pago se hará cuando se haya efectuado el trabajo al cien por ciento.

BASE DE PAGO.- El pago del rescate de flora (especies susceptibles) de replantación, por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, para el cumplimiento del rescate e informes de este terminado y entregado, este precio unitario incluye lo que corresponda por: toda la mano de obra: extracción, carga, descarga y acarreos de las especies vegetales, replantación, riegos necesarios de mantenimiento en el vivero hasta su plantación definitiva, todos los materiales necesarios para construcción del vivero, herramienta y equipo, vehículos para el acarreo del material vegetal, vehículos para el traslado de la mano de obra, cargos por el asesoramiento ambiental, todos los materiales para la elaboración de los informes quincenales y

188

final, cámara fotográfica digital, cámara de video, cargos de operación de los vehículos y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





189



EP 32.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE, PUOT.

EJECUCIÓN.- El Licitante ganador deberá ejecutar y cumplir el Programa de Monitoreo de Fauna Silvestre mediante la aplicación de las Metodologías y las Hojas de Datos de Campo señaladas en dicho programa, reportando quincenalmente los resultados del monitoreo ; para ello se anexa el programa de referencia, autorizado por las autoridades ambientales.


BASE DE PAGO.- El pago del cumplimiento del programa de monitoreo de fauna silvestre, por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por: todos los materiales e instrumentos utilizados en el monitoreo, todos los materiales para la elaboración de la presentación y los informes, cámara fotográfica digital, cámara de video, vehículos y todo lo necesario para su operación, cargos del personal operativo, cargos del asesoramiento ambiental y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.





190



EP 33.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, HACIENDO HINCAPIÉ EN LAS ESPECIES VEGETALES CONSIDERADAS EN ALGÚN ESTATUS DE CONSERVACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-2001, ASÍ COMO A LAS ESPECIES DE FAUNA DE LENTO DESPLAZAMIENTO PUOT.

EJECUCIÓN.- El Licitante ganador deberá ejecutar y cumplir el Programa de Rescate de Flora y Fauna mediante la aplicación de las actividades señaladas en dicho programa para los diferentes grupos vegetales y animales, para ello se anexa el programa de referencia autorizado por las autoridades ambientales.


BASE DE PAGO.- El pago del cumplimiento del programa de rescate de flora y fauna silvestre, por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción, carga y descarga de las especies vegetales del rescate, manejo y traslado de las especies de fauna protegidas, todos los materiales necesarios, herramienta y equipo, vehículos para el acarreo de las especies vegetales y animales, vehículos para el traslado del personal, cargos del personal operativo, cargos del asesoramiento ambiental, todos los materiales para la elaboración de los informes quincenales, cámara digital, cámara de video, cargos de operación de los vehículos y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.





191



EP 34.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN Y ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SITIOS AFECTADOS , PUOT.

EJECUCIÓN.- El Licitante ganador deberá ejecutar y cumplir al Programa de Reforestación y Restauración aprobado por la SEMARNAT se deberá elaborar una propuesta de reforestación como medida compensatoria al cambio de uso de suelo así como una propuesta para la restauración de aquellos sitios que a consecuencia de las obras sean susceptibles de erosionarse. Esta propuesta deberá ser entregada a la Residencia de Obra (SCT) para su evaluación y aprobación en su caso, para ello se anexa el programa de referencia autorizado por las autoridades ambientales.


BASE DE PAGO.- El pago del cumplimiento del programa de reforestación y restauración, por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, carga y descarga de las especies vegetales, mantenimiento y el almacenamiento transitorio y reposiciones hasta la puesta en operación de la carretera, apertura de cepa, plantado, fertilizado, relleno, colocación de tutores, formación de xxxxx, fumigación y deslave, tiempo de los vehículos y gastos de operación de estos al lugar de su utilización, cargo mano de obra del personal operativo, asesoramiento ambiental, herramienta, instrumentos, materiales para la elaboración del programa e informes quincenales, cámara fotográfica digital, cámara de video y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.





192



EP 35.- ELIMINAR LOS RESTOS DE CONCRETO Y MATERIAL DE DESPERDICIO DEL SITIO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN Y REALIZAR ACCIONES DE DESCOMPACTACIÓN, PARA PERMITIR LOS PROCESOS NATURALES DE REVEGETACIÓN PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberá identificar y georeferenciar todos aquellos sitios que serán afectados por obras complementarias como obras hidráulicas, pasos vehiculares y de fauna, etc. y aplicar acciones de descompactación con equipo agrícola en las áreas fuera de la línea de ceros (no maquinaria pesada), retirar todo el residuo de concreto y de cualquier tipo, una vez finalizadas las obras. Se deberán entregar a la Residencia de Obra informes mensuales de las acciones realizadas para el cumplimiento.

MEDICIÒN.- Se hará tomando como base la unidad de medida del lote, el informe quincenal representará un porcentaje hasta cumplir el 100%

BASE DE PAGO.- El pago por la eliminación de los restos de concreto y material de desperdicio del sitio, por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por: todos lo levantamientos georeferenciados de los sitios destinados a la construcción, recolección, carga y acarreo de los desperdicios de material , descarga en el lugar del depósito autorizado, todos los materiales para la elaboración de los informes, herramienta, equipo, vehículos, cargos por gastos de operación, cargos del personal operativo, cargos de asesoramiento ambiental, computadora, cámara fotográfica digital, cámara de video y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





193



EP 36.- ELABORAR UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL QUE SE DESIGNE A UN RESPONSABLE CON CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE PARA DETECTAR ASPECTOS CRÍTICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, TOMAR DECISIONES, DEFINIR ESTRATEGIAS O MODIFICAR ACTIVIDADES NOCIVAS, Y DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A ÉSTE, PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberá contratar un Responsable Técnico con especialidad ambiental y facultado por la Contratista, ante los residentes de obra y los propios trabajadores, operadores de los equipos para tomar decisiones y acciones que aseguren el cumplimiento de lo establecido en los ordenamientos ambientales aplicables a la obra incluyendo estas de acuerdo al programa de supervisión ambiental que elaborará y que deberá ser congruente con el desarrollo de los trabajos de construcción.


BASE DE PAGO.- El pago de la elaboración del programa de supervisión ambiental, por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por: elaboración del programa de supervisión ambiental, cargos por honorarios del especialista ambiental, vehículo y cargo por operación de esta, herramienta e instrumentos de oficina, todos los materiales para la elaboración de los informes quincenales, computadora, impresora, cámara fotográfica digital, cámara de video y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.





194



EP 37.- ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, EN REUNIONES PROGRAMADAS. SE DIRIGIRÁ A LOS SUPERVISORES Y A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LA OBRA, PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberá elaborar, previo al inicio de los trabajos, un Programa de Capacitación dirigido a los trabajadores de la obra que involucre conocimientos básicos sobre normatividad ambiental, contenido de los programas citados en esta relación de conceptos así como las medidas de conservación, protección y restauración que se llevarán a cabo que permita asegurar el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos. Las actividades consideradas en el programa de capacitación ambiental se darán a conocer a la supervisión y a los trabajadores directamente involucrados en la construcción. Se levantará lista de asistencia y se elaborará minuta en donde se asiente el cumplimiento de la capacitación, se tomarán fotografías de las sesiones y se integrará como apoyo documental que se integra para el informe que se elaborara para el cumplimiento de las actividades de capacitación.

MEDICIÒN.- La medición se hará tomando como base la unidad de medida el informe.

BASE DE PAGO.- El pago de la elaboración del programa de capacitación en materia de conocimiento y cumplimiento ambiental y en reuniones programadas se dirigirá a los supervisores y a todos los trabajadores involucrados en la obra, por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, este precio unitario incluye lo que corresponda por: elaboración del programa de capacitación, exposición del programa a las personas involucradas, vehículo y gastos de operación de este, todos los materiales para la elaboración del programa, así como los utilizados en las exposiciones, herramienta e instrumentos, computadora, impresora, cañón, cámara fotográfica digital, cámara de video, cargo de la mano de obra del personal operativo, cargo del asesoramiento ambiental y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.





195



EP 38.- ELABORAR Y PRESENTAR UN INFORME, UNA VEZ QUE SEAN CONCLUIDAS LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL Y DE SUELOS EN EL QUE SE MANIFIESTEN LAS CONDICIONES FINALES DEL SITIO, LA UBICACIÓN EN PLANO DE LAS ZONAS FORESTALES RESTAURADAS, SUPERFICIE, LISTADO DE ESPECIES EMPLEADAS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LAS PLANTACIONES, PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberá elaborar un Informe Final en el que asiente descriptiva y gráficamente todas aquellas acciones llevadas a cabo para conservar (p. ej. las áreas que no fueron afectadas como las franjas de protección de la vegetación), proteger (por ejemplo: los sitios donde se trasplantaron especies vegetales rescatadas) y restauración (por ejemplo: las áreas reforestadas o donde se realizaron obras para contener la erosión) así como su localización georeferenciada, número y tipo de especies trasplantadas, rescatadas y utilizadas en la reforestación (no especies exóticas) incluyendo un plan de seguimiento para asegurar su sobrevivencia.

MEDICIÒN.- La medición se hará tomando como base la unidad de medida el informe final terminado y entregado a la Residencia de Obra.

BASE DE PAGO.- El pago de la elaboración y presentación del informe final una vez que sean concluidas las acciones de conservación, protección y restauración forestal, por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato, éste precio unitario incluye lo que corresponda por: elaboración y presentación del programa final, cargo de la mano de obra del personal operativo, cargo del asesoramiento ambiental, vehículos y cargos por operación de éstos, todos los levantamientos georeferenciados de los sitios que se indicaron en el párrafo de la ejecución, todos lo materiales para la elaboración del informe y los levantamientos georeferenciados, herramientas y equipo como la computadora, impresora, cámara fotográfica digital, cámara de video y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.





196



EP 39.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES QUINCENALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN ESTA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y EN LOS PROGRAMAS DE MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE, RESCATE DE FLORA Y FAUNA, Y REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN, PUOT.

EJECUCIÓN.- Se deberán elaborar Informes Quincenales que contemplen los avances en la ejecución de la obra relacionados con el cumplimiento de lo establecido en estos conceptos, en los lineamientos ambientales especificados en el contrato así como en lo señalado en todos los instrumentos legales, reglamentarios y normativos, en materia ambiental, aplicables a esta obra. Estos informes deberán se entregados a la Residencia de Obra correspondiente a partir del inicio de obra y deberá contener un apartado descriptivo y otro gráfico.


BASE DE PAGO.- El pago de la elaboración y presentación de los informes quincenales de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de los aspectos ambientales y en el programa de monitoreo de fauna silvestre, rescate de la flora y fauna, reforestación y restauración por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, este precio unitario incluye lo que corresponda por: la elaboración y presentación de los informes, cargos de la mano de obra del personal operativo, cargo por asesoramiento ambiental, herramienta y equipo como computadora, impresora, cámara fotográfica digital, cámara de video y en general todo lo necesario para correcta ejecución de este trabajo.





197



EP 40.- PROGRAMA DE FORESTACION Y RESTAURACION.ÍNDICE

INTRODUCCIÓN...............................................................................................................133

OBJETIVOS.....................................................................................................................133

Ubicación del Área a Reforestar...........................................................................................133

Características del terreno..................................................................................................133

Suelos............................................................................................................................133

Provincia Sierra Madre Occidental........................................................................................133

Provincia Eje Neovolcánico.................................................................................................133

Pendiente........................................................................................................................133

Hidrología.......................................................................................................................133

Vegetación......................................................................................................................133

Sierra Madre Occidental.....................................................................................................133

Provincia del Eje Neovolcánico............................................................................................133

Superficie removida..........................................................................................................133

METODOLOGÍA................................................................................................................133

Especies Seleccionadas.....................................................................................................133

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................133

198

INTRODUCCIÓN.La reforestación en México generalmente se lleva a cabo en terrenos degradados por uso agrícola, por haber

soportado el sobrepastoreo o por la falta de manejo adecuado de la explotación forestal.

Es importante señalar que uno de los beneficios de la reforestación al medio ambiente es proteger al suelo de la

erosión, incorporar materia orgánica al suelo, así como la formación y retención del mismo, además de los beneficios

adicionales como son la leña, el forraje, etc.

La reforestación y restauración de las áreas afectadas por el proyecto carretero nombrado "Continuación de la Carretera Zacatecas-Aguascalientes", se realizará como una medida de compensación de los 176,176.72 m2 que

requerirá la construcción del mismo.

Será reforestada una superficie equivalente, que quedará comprendida en los limites del derecho de vía no utilizados

y en los espacios libres entre las gasas de los entronques, así como en aquellas que hayan resultado afectadas por la

realización de las obras y actividades del proyecto, debiendo considerar para esta actividad especies nativas, ya que

de esta manera se mantendrá el equilibrio ecológico del área, permitiendo un mejor establecimiento de los individuos,

y asegurando un mayor porcentaje de éxito en la reforestación.

199

OBJETIVOS.

El presente Programa de Restauración y Reforestación tiene la finalidad de mitigar y compensar la pérdida de

vegetación forestal debido al desarrollo del proyecto "Continuación de la Carretera Zacatecas-Aguascalientes".

La reforestación con especies nativas de una superficie total de 17,617.67 ha como una medida de compensación de

la superficie a impactar por la construcción del proyecto mencionado.

Ubicación del Área a Reforestar.El área a reforestar y restaurar corresponde a la construcción del tramo carretero con longitud de 20 km, por 60 m, de

ancho, (del km 105 + 000 al km 525 + 075.25), con el fin de construir la “Continuación de la Autopista Aguascalientes-Zacatecas” (Libramiento de Aguascalientes), la cual parte de Montoro Aguascalientes a Pabellón de

Arteaga; pasando por los siguientes puntos denominados: Montoro, San Pascual, El Niágara, El Varal, El Puerto de

Nieto, La Teresa, El Picacho. La autopista se alojará dentro de un derecho de vía variable entre 40 y 60 m de ancho, y

el área total de afectación se limitará a la zona entre la línea de ceros, misma que deberá ser reforestada (17,617.67

ha), ver Cuadro I.

Cuadro I. Coordenadas geográficas del área de estudio.Punto Latitud Norte Longitud Oeste

1 Inicio Km 125+000 21° 47’ 28’’ 102° 16’ 53’’2 San Pascual 21° 47’ 9.18’’ 102° 18’ 28’’3 Entronque carretero Agostaderito 21° 49’ 9.32’’ 102° 20’ 0.00’’4 El Varal 21° 51’ 0.98’’ 102° 22’ 8.80’’5 El Puerto de Nieto 21° 52’ 0.52’’ 102° 23’ 6’’6 Km. 105+400 carretera Calvillo 21° 55’ 6.56’’ 102° 24’ 0.5’’

Características del terreno.Los terrenos a reforestar y restaurar se encuentran cubiertos por vegetación, de matorrales y nopales, así como

también terrenos agrícolas tanto de riego como de temporal; en cuanto a fisiografía del terreno va desde plana,

ondulada, con pequeñas elevaciones y medianas elevaciones, cerros, sierras, etc.

El área de estudio abarca parte de las tres regiones fisiográficas, siendo por la parte Sur y en un tramo de Montoro a

El Niágara corresponde a la Provincia del Eje Neovolcánico, de ahí hasta antes del punto denominado como Estancia

de Mosqueira, corresponde a la Provincia Sierra Madre Occidental. Y respecto al tramo carretero de El Milagro al final

o entronque de la Autopista con la Carretera No. 45, corresponde a la Provincia Mesa Central.

Por lo anterior la descripción climática se realizará de acuerdo al tipo de provincia que se trate. En ese sentido,

tenemos la siguiente descripción:

Tipo de clima semiseco.

Subtipo semiseco-semicálido.

200

La precipitación media anual tiene un valor entre los 500 y los 600 mm.

La máxima incidencia de lluvias es en el mes de agosto, con un rango que fluctúa de los 140 a los 150 mm, la mínima

se presenta en el mes de marzo con un rango menor de

5 mm.

La temperatura media anual fluctúa entre los 20 y los 18°C., la máxima temperatura corresponde al mes de junio con

un rango valor entre los 24 y los 25°C mientras que la mínima se presenta en el mes de enero y oscila entre 15 y 16

°C.

Suelos.La descripción de los suelos se dará por provincia fisiográfica:

Provincia Sierra Madre Occidental.Los tipos de suelos que encontramos en esta provincia son el resultado de la interrelación entre la litología y los tipos

de climas que predominan; originando doce tipos de suelos, entre los que se pueden mencionar como los más

importantes:

1. Feozem Háplico, lo tenemos en todos los sistemas de topoformas, se caracteriza por presentar una capa

superficial oscura, suave y rica en materia orgánica y nutrientes, de fertilidad moderada a alta.

2. Planosol eútrico, presenta una capa intermedia de colorada y muy permeable, localizada en la capa

superficial y el subsuelo arcilloso o tepetate, que ocasiona un drenaje deficiente, lo encontramos en todos los

sistemas de topoformas, menos en sierras bajas.

3. Litosol, menor de 10 cm de profundidad, limitado por roca, tepetate o caliche, se presenta en sólo cinco

sistemas de topoformas.

4. Luvisol órtico, suelo color rojo o claro, con enriquecimiento de arcilla en el subsuelo, una capa superficial rica

en materia orgánica de color oscuro o blanca, pobre en nutrientes.

5. Regosol eútrico, formado por material suelto (dunas, cenizas volcánicas, etc.), frecuentemente somero y

pedregoso, de fertilidad variable.

6. Castañozem háplico, presenta una capa superficial de color pardo o rojizo oscuro y una acumulación

calcárea en pequeñas manchas dispersas en el subsuelo, cuya fertilidad es alta.

7. Regosol calcárico, formado por material calcárico suelto de diferente origen, es el más fértil de los

regosoles.

8. Cambisol húmico, tiene una capa superficial de color oscuro o negra, rica en materia orgánica, muy ácida y

pobre en nutrientes.

9. Cambisol Crómico, de color pardo oscuro, con una capacidad alta para retener nutrientes.

10. Luvisol férrico, presenta manchas rojas de hierro en el subsuelo, con baja capacidad de retención de agua y

nutrientes, fertilidad baja.

201

11. Xerosol háplico, tiene una capa superficial de color claro, muy pobre en humus, bajo de esta puede haber un

subsuelo rico en arcilla, a veces presenta manchas, polvo o aglomeraciones de cal, cristales de yeso y

caliche.

12. Fluvisol eútrico, formado por material transportado por el agua, no tiene estructura, solo presenta capas

alternadas de arenas, arcillas, o grava, puede ser profundas o someras, arenosas, o arcillosas y fértiles o

infértiles dependiendo del material parental y el clima.

13. Planosol mólico, Tiene una capa intermedia decolorada y muy permeable localizada entre la capa superficial

y el subsuelo arcilloso o tepetate, lo que provoca deficiencias de drenaje. Su capa superficial es oscura y rica

en humus. Es el más fértil de los suelos pertenecientes al grupo de los suelos planosoles.

Provincia Eje Neovolcánico.Los suelos presentes en esta subprovincia tienen un origen aluvial y residual, en general se presentan asociados y

con poca profundidad y aunque tienen aptitud para uso agrícola y pecuario, las limitantes en ambos son fuertes, ya

que los restringen una fase dúrica y una lítica, presencia de una capa de tepetate duro, de color crema o rosado, en la

primera y presencia de una capa de roca que limita la profundidad del suelo, en la segunda.

202

Estos son:

1. Planosol eútrico, presenta una capa intermedia de colorada y muy permeable, localizada en la capa

superficial y el subsuelo arcilloso o tepetate, que ocasiona un drenaje deficiente, lo encontramos en todos los

sistemas de topoformas, menos en sierras bajas.

2. Xerosol háplico, tiene una capa superficial de color claro, muy pobre en humus, bajo de esta puede haber un

subsuelo rico en arcilla, a veces presenta manchas, polvo o aglomeraciones de cal, cristales de yeso y

caliche.

3. Planosol mólico, tiene una capa intermedia decolorada y muy permeable localizada entre la capa superficial

y el subsuelo arcilloso o tepetate, lo que provoca deficiencias de drenaje. Su capa superficial es oscura y rica

en humus. Es el más fértil de los suelos pertenecientes al grupo de los suelos planosoles.

4. Feozem Háplico, lo tenemos en todos los sistemas de topoformas, se caracteriza por presentar una capa

superficial oscura, suave y rica en materia orgánica y nutrientes, de fertilidad moderada a alta.

5. Regosol eútrico, formado por material suelto (dunas, cenizas volcánicas, etc.), frecuentemente somero y

pedregoso, de fertilidad variable.

Pendiente.La pendiente del área de estudio es variable ésta oscila de los 3% hasta un 20%.

Hidrología.El área de estudio se ubica dentro de la Región Hidrológica (RH12) “Lerma Chapala-Santiago”, y Cuenca Hidrológica

“Río Verde Grande” (12I) y Cuenca “Río Juchipila” (12J) en la porción sur de dicha área de estudio.

203

Río Verde Grande (12I)Esta cuenca se ubica toda la parte norte y centro y en toda la porción sur y SE del Estado de Aguascalientes, y drena

una superficie de 4,384.37 km2. El Río Verde Grande es el más importante de los afluentes derechos del Río Grande

Santiago, se origina en el Estado de Zacatecas en donde se desarrolla la parte más elevada de su cuenca.

En esta cuenca intervienen varias subcuencas las cuales pertenecen a la entidad. Las subcuencas intermedias (12IB)

y (12IK) entran totalmente en la cuenca, mientras que las demás lo hacen parcialmente.

Río Juchipila.Esta cuenca drena una superficie de 1,201.16 km2, la porción correspondiente al estado se ubica en toda la parte

oeste y suroeste. La corriente principal de esta cuenca tiene su origen 10 km al sur de Zacatecas y conserva una

dirección general al suroeste con un recorrido total de 250 km hasta su confluencia en el Río Grande Santiago. Las

subcuencas intermedias son: Río Calvillo (12JE), este es uno de los principales afluentes del Río Juchipila y Río

Zapoqui (12JF) el cual se ubica al norte de esta cuenca.

Vegetación.

Sierra Madre Occidental.El matorral desértico micrófilo es el que domina en la subprovincia, se presenta en todos los sistemas de topoformas

con excepción de las sierras bajas y piso amplio de valle con lomeríos. Se encuentra distribuido de los 1,900 a los

2,500 m.s.n.m., en zonas de clima semiseco semicálido y semiseco templado y la altura dominante de las especies es

de 4.5 m. Los elementos más frecuentes que lo constituyen son, en el estrato superior: huizache (Acacia sp) mezquite

(Prosopis sp), tepame (Acacia pennatula), casahuate (Ipomoea sp), nopal (Opuntia sp) y nopal cardón(Opuntia

Streptacantha), en el estrato medio: pasto (Muhlenbergia sp), pasto (Bouteloua sp), pasto (Aristida sp), vara dulce

(Chloris sp), nopal (Opuntia sp), pasto (Eragrostis sp), pasto (Stipa sp) y pasto (Cynondon sp) en el estrato inferior:

pasto(Bouteloua sp).

El bosque de encino se presenta en las sierras altas con mesetas, en la superficie de meseta pequeña y en el lomerío

asociado con cañadas; distribuido de los 2,000 a 2,400 m.s.n.m., su fase de crecimiento es latizal (menor de 35 cm de

diámetro) y el promedio de árboles por hectárea de 131.

Los elementos dominantes en el estrato arbóreo son: Encino (Quercus sp); en el arbustivo: manzanita (Arctostaphylos

sp), uña de gato (Acacia sp), jarilla (Dodonaea viscosa), nopal (Opuntia sp) y ocotillo (Dodonaea sp); otros elementos

que se encuentran con frecuencia son pastos (Aristida sp, Stipa sp, Muhlenbergia sp y Bouteloua sp).

El pastizal natural se encuentra distribuido de los 2,000 a los 2,350 m.s.n.m., en tres sistemas de topoformas, donde

el clima predominante es el semiseco templado, la forma de crecimiento de los pastos es amacollada y cespitosa, y

su cobertura del 25 al 50%. Los elementos más frecuentes son dos variedades de pasto (Aristida sp y Microchloa sp).

204

El pastizal inducido está distribuido a la misma altitud que el natural, su forma de crecimiento y su cobertura son

también similares. Los elementos dominantes son: pasto (Eragrostis sp) (Muhlenbergia sp), (Aristida sp) y (Stipa sp);

otro elemento que se presenta es el nopal (Opuntia sp).

El chaparral se presenta en tres sistemas de topoformas, distribuido de los 2,000 a los 2,450 m.s.n.m., en zonas de

clima semiseco semicálido. Sus elementos más frecuentes son: en el estrato arbustivo superior: Encino (Quercus sp),

manzanita (Arctostaphylos sp) y palma samandoca (Yuca carnerosana); y el inferior; guapilla (Dasylirion sp), nopal

(Opuntia sp) y ocotillo (Dodonaea sp).

En la superficie de mesetas pequeñas y en el piso amplio de valle con lomeríos, se encuentra el matorral subtropical,

distribuido entre 1,600 y 2,300 m.s.n.m.; la altura dominante de los elementos es de 3.5 m y los más frecuentes son:

casahuate (Ipomoea sp), vara dulce (Eysenhardtia sp) y nopal (Opuntia sp), en el estrato superior; y pastos

(Microchloa sp, Aristida sp, Stipa sp, y Rhynchelytrum sp), en el estrato inferior.

El bosque de encino-pino está distribuido aproximadamente en los 2,650 m.s.n.m., en la superficie de meseta

pequeña y su fase de crecimiento es latizal y fustal. Los elementos más frecuentes en el estrato superior son:

huizache (Acacia sp) y nopal (Opuntia sp); y en el estrato inferior las especies tienen una frecuencia muy baja por

tanto no se mencionan.

Provincia del Eje Neovolcánico.Sobre este mosaico edáfico y teniendo un clima semiseco semicálido, semiseco templado y templado subhúmedo con

lluvias en verano, descansa una vegetación de matorral desértico micrófilo cuyas especies dominantes son: En el

estrato superior; Prosopis sp (mezquite) y Acacia sp (huizache), en el estrato medio; Acacia pennatual (tepame),

Opuntia streptacanta (nopal cardón) y Opuntia sp (nopal chavera), y en el estrato inferior; Bouteloua sp (pasto),

Aristida sp (pasto), Muhlenbergia sp (pasto) y Rhynchelytrum sp (pasto). Además existe pastizal natural, aunque

menos abundante que el matorral. Los pastos más frecuentes son: Rhynchelytrum sp, Bouteloua sp, Muhlenbergia sp,

Setaria sp, Aristida sp y Stipa sp.

Superficie removida.Debido al cambio de uso de suelo forestal a vía general de comunicación de una superficie de 176,176.72 m2 (17-61-

76.72 ha) se realizo un estudio de vegetación, obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro. II Superficie vegetal removida.Tramo Km Área (m2) Tipo

525+079.980-524+000 1 8,902.87 Matorral525+079.980-524+000 1 4,189.44 Terrenos de aptitud preferentemente forestal

524+000-523+000 2 13,936.47 Matorral523+000-522+000 3 5,487.89 Matorral522+000-521+000 4 23,675.99 Matorral521+000-120+000 5 3,171.34 Bosque de galería120+000-119+000 6 0.00 No forestal119+000-118+000 7 2,845.44 Matorral

205

Tramo Km Área (m2) Tipo118+000-117+000 8 0.00 No forestal117+000-116+000 9 1,692.06 Matorral116+000-115+000 10 3,731.24 Selva baja115+000-114+000 11 10,535.94 Selva baja114+000-113+000 12 10,832.47 Matorral114+000-113+000 12 2,993.35 Selva baja113+000-112+000 13 778.93 Bosque de galería113+000-112+000 13 4,998.88 Matorral112+000-111+000 14 20,147.30 Matorral111+000-110+000 15 13,510.98 Matorral110+000-109+000 16 11,031.96 Matorral110+000-109+000 16 977.94 Terrenos de aptitud preferentemente forestal109+000-108+000 17 3,706.80 Matorral108+000-107+000 18 19,172.11 Matorral107+000-106+000 19 1,811.93 Matorral106+000-105+000 20 8,045.39 Matorral

TOTAL 176,176.72 m2

Se requerirá de la remoción de un volumen total de 517.044 m3 R.T.A. que corresponden a 100,077 individuos

conforme lo siguiente:

206

Cuadro III Listado por especies de la vegetación removida.Especie Nombre común No. de individuos Volumen (m3 R.T.A)

Prosopis juliflora Mezquite 4,918 379.920Acacia farnesiana Huizache 4,470 73.560A. shaffneri Huizachillo 989 3.480Ipomoea arborescens Palo bobo 780 47.640

Palo prieto 72 0.084Bursera sp. Palo blanco 912 12.360Opuntia imbricata Cardenche 1,308 -

Vara prieta 48 -Opuntia sp. Nopales 13,080 -Acacia sp. Garruño 44,040 -

Jarilla 396 -Capparis incana Vara blanca 8,880 -Mammilaria sp.,Ferrocactus latispinus

Biznagas 1,200 -

Engorda cabra 4,080 -Jatropha sp. Sangregado 14,880 -Agave sp. Maguey 24 -TOTAL 100,077 517.044

METODOLOGÍAEspecies Seleccionadas

Como una medida de compensación de las 17-61-76.72 ha que requerirá la construcción del proyecto, será

reforestada una superficie equivalente, que quedará comprendida en los limites del derecho de vía no utilizados y en

los espacios libres entre las gasas de los entronques, así como en aquellas que hayan resultado afectadas por la

realización de las obras y actividades del proyecto, debiendo considerar para esta actividad especies nativas, tales

como:

Cuadro IV. Especies Nativas a ReforestarNombre científico Nombre comúnProsopis juriflora MezquiteAcacia farnesiana HuizacheA. shaffneri HuizachilloIpomoea arborescens Palo boboBursera sp. Palo blancoOpuntia iumbricata CardencheAcacia sp. Garruño

Estas especies se escogieron por ser nativas del área a reforestar, por presentar gran resistencia, ser parte de la

vegetación secundaria, son agresivas, de fácil adaptación, rápido crecimiento, se pueden regenerar rápidamente

después de una remoción mecánica, se desarrolla orillas de caminos, arroyos, parcelas abandonadas y terrenos con

disturbios, es decir son ideales para la zona a reforestar, a continuación se presentan las descripciones de dos de

las especies propuestas para la reforestación.

Acacia farnesianaDescripción:Forma. Arbusto espinoso o árbol pequeño, perennifolio o subcaducifolio, de 1 a 2 m de altura la forma arbustiva y de

3 a 10 m la forma arbórea, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 40 cm.

207

Copa/Hojas. Copa redondeada. Hojas plumosas, alternas, frecuentemente aglomeradas en las axilas de cada par de

espinas, bipinnadas, de 2 a 8 cm de largo incluyendo el pecíolo, con 2 a 7 pares de folíolos primarios opuestos y 10 a

25 pares de folíolos secundarios.

Tronco/Ramas. Tronco corto y delgado, bien definido o ramificado desde la base con numerosos tallos. Ramas

ascendentes y a veces horizontales, provistas de espinas de 6 a 25 mm de longitud.

Corteza. Externa lisa cuando joven y fisurada cuando vieja, gris plomiza a gris parda oscura, con abundantes

lenticelas dispuestas en líneas transversales. Interna crema amarillenta, fibrosa, con marcado olor y sabor a ajo.

Grosor total: 5 a 6 mm.

Flor(es). Flores en cabezuelas de color amarillo, originadas en las axilas de las espinas, solitarias o en grupos de 2 a

3. Muy perfumadas, de 5 mm de largo; cáliz verde, campanulado, papiráceo de 1.8 mm de largo; corola amarillenta o

verdosa, de 2.3 mm de largo. Sus brillantes flores están apiñadas en bolas densas y mullidas y con frecuencia cubren

el árbol en forma tal que éste da la sensación de una masa amarilla.

Fruto(s). Vainas moreno rojizas, semiduras, subcilíndricas, solitarias o agrupadas en las axilas de las espinas, de 2 a

10 cm de largo, terminadas en una punta aguda, valvas coriáceas, fuertes y lisas, tardíamente dehiscentes.

Permanecen en el árbol después de madurar.

Semilla(s). Semillas reniformes, de 6 a 8 mm de largo, pardo-amarillentas, de olor dulzón y con una marca linear en

forma de "C". La testa de la semilla es impermeable al agua.

Raíz. Las raíces crecen de manera vertical y toman el agua del subsuelo.

Sexualidad. Hermafrodita.

Hábitat.Por lo general se desarrolla a orilla de caminos, arroyos, parcelas abandonadas, terrenos con disturbio, terrenos

sucesionales (acahuales), sitios ruderales. Se le encuentra donde predominan climas cálidos (Aw) y semicálidos A(C),

en regiones que tienen hasta 900 mm de precipitación anual y temperaturas que varían de 5 a 30 ºC. Prospera en una

gran variedad de suelos desde muy arcillosos hasta muy arenosos. Suelos: rendzina, xegorendzina, vertisol, arenoso,

húmedo, caliza, yeso, lutita y aluvión.

208

Importancia ecológica:Especie Secundaria. Elemento importante de la vegetación secundaria que sucede al bosque tropical caducifolio.

Forma asociaciones densas llamadas “huizachales”. Indicadora de sitios perturbados. El huizache tiene potencial para

ocupar un rango de distribución más amplio que el actual. En Morelos es un componente facultativo del estrato

superior de los mezquitales o bosques de Prosopis. En el suroeste de Puebla un matorral denso de A. farnesiana se

establece como comunidad secundaria en los suelos profundos, cuyo clímax corresponde al bosque de Prosopis y

Pithecellobium.

Fonología:Follaje. Perennifolio.

Floración. Florece durante todo el año, especialmente de (noviembre) diciembre a mayo. En Chamela, Jalisco,

florece de diciembre a marzo; en Guerrero de julio a marzo.

Fructificación. Fructifica de enero a abril (mayo).

Aspectos fisiológicos:Adaptación. Especie de fácil adaptación.

Crecimiento. Especie de rápido crecimiento.

Producción de hojas, flores, frutos, madera y/o semillas. La primera fructificación ocurre a los 4 ó 5 años.

Regeneración. Puede regenerarse rápidamente después de una remoción mecánica. Una quema estimula la

formación de yemas foliares.

Viabilidad/latencia/longevidad. Pueden ser almacenadas por largos períodos sin pérdida de viabilidad. Presentan

latencia física. Cubierta impermeable. Sus semillas tienen una longevidad que oscila entre los 3 y 15 años. Semillas

de 31 años han demostrado capacidad germinativa de 25 a 40 %.

Experiencias con la planta:Plantación Comercial/Productiva / Experimental. Se cultiva en la mayor parte de la India, Pakistán, Birmania,

Marruecos, Israel, Jordania, y muchas zonas tropicales y subtropicales del mundo.

Reforestación/Restauración. Especie con potencial para reforestación productiva en zonas degradadas de selva y

ambientes árido y salino. Ha sido exitosamente plantada para la fijación de nitrógeno entre plantas de Pinus brutia en

Irak y Punjab.

Cultivo:

209

Aspectos del cultivo. Tolera bien la poda mecánica. Cuando las semillas son plantadas a 2 cm de profundidad en el

suelo, se da una emergencia óptima de las plántulas. La talla óptima para su trasplante se obtiene a los 3 meses.

Efecto restaurador/servicio al ambiente.Efecto(s) restaurador(es):

1. Estabiliza bancos de arena. Recomendado para frenar el avance de las arenas movedizas.

2. Conservación de suelo/Control de la erosión.

3. Recuperación de terrenos degradados (suelos químicamente degradados).

4. Fijación de nitrógeno

Servicio(s):1. Ornamental. Por la belleza de sus flores amarillas y fragantes.

2. Barrera rompevientos.

3. Sombra/Refugio.

4. Cerca viva en los agrohábitats.

Tolerancias:Resistente a:

1. Daño por termitas.

2. Fuego.

3. Herbicidas convencionales.

Sin embargo, se puede aplicar en plántulas picloram (4-amino-3, 5, 6-tricloro-2-piridina, ácido carboxílico) para

controlar la propagación malezoide del huizache.

Tolerante a.1. Suelos salinos. Los huizaches tienen la habilidad para germinar y establecerse en suelos salinos, aunque la

semilla tiene una tolerancia media a la salinidad.

2. Sequía. Extremadamente tolerante a la sequía.

3. Suelos pobres. Se adapta bien a éstos.

Usos.Adhesivo [exudado (látex)]. La goma que mana del tronco se usa como sustituto de la goma arábiga y se utiliza

como mucílago. El jugo de las vainas inmaduras se utiliza para pegar porcelana rota.

Aromatizante [flor]. El aceite esencial se obtiene de las flores por maceración en manteca de cacao o en aceite de

coco. Tiene olor a violetas y se usa para perfumar pomadas, polvos, roperos, ropa. Por su aceite se cultiva

extensamente en Francia, India, etcétera. Su principal utilidad radica en el uso del aceite o esencia en la industria de

la perfumería.

Artesanal [madera]. Artículos torneados.

210

Colorantes [flor, fruto]. Las flores y frutos contienen pigmentos que se usan para teñir telas de seda y papel tapiz.

La vaina pulverizada y hervida produce un líquido negro que puede ser utilizado como tinta.

Combustible [madera]. Leña y carbón. Tiene combustión lenta y alto contenido calórico.

Condimento / Especias [hoja]. Las hojas se usan como condimento.

Construcción [madera]. Construcción rural.

Curtiente [corteza, fruto (vaina)]. Corteza y vainas ricas en tanino que se usa en curtidurías para curtir y teñir

cueros y redes. Las vainas del fruto contienen 12 a 18 % de taninos.

Forrajero [hoja, fruto (vaina), vástago, flor]. Las hojas, vainas, flores y vástagos se emplean como forraje para

ganado vacuno y caprino, especialmente durante el invierno. El follaje y la corteza tienen un olor desagradable y se

dice que pasa un mal sabor a la leche. Debido a su altura es necesario hacer cortes de rama (podas) para su máximo

aprovechamiento. Toda la planta es hospedera de insectos “LACA”.

Implementos de trabajo [madera]. Implementos agrícolas, mangos para herramientas (hacha).

Insecticida/Tóxica [raíz, semilla, hoja]. Las raíces tienen olor fuerte y se usan como antídoto de venenos. El polvo

de las semillas se unta en los cascos de los caballos para liberarlos de parásitos. El extracto de hoja se usa para

protección contra la roya del fríjol.

Maderable [madera]. Postes, cercas, muebles, fabricación de paraguas y marcos finos, aserrío. Uso potencial:

parquet.

Medicinal [flor, raíz, tallo, corteza]. El cocimiento de las flores se usa como remedio en casos de dispepsia. De las

flores se hace un ungüento que se usa como remedio para el dolor de cabeza. Con el fruto verde, que es muy

astringente, se prepara una infusión para las inflamaciones de la piel y de las membranas mucosas (fuegos,

hemorragias) y para calmar trastornos del sistema nervioso. Raíz (cocimiento): disentería, tuberculosis y dolor de

abdomen. Tallo: estado bilioso, evacuaciones amarillas, ictericia, dolor de muelas. Las hojas secas y pulverizadas, se

aplican como vendaje en las heridas. Planta: astringente en medicina casera, fiebre tifoidea, hemorragias, problemas

menstruales, artritis y dolores reumáticos, tónico digestivo, diarrea, irritación de mucosas, conjuntivitis y malaria.

Melífera [flor]. Apicultura.

Comentarios:A escala mundial existen entre 800 y 1,200 especies de acacias; 700 son endémicas de Australia. En Europa no está

representado este género.

Prosopis juliflora211

Descripción:Forma. Árbol o arbusto espinoso, caducifolio, de 2 a 12 m (hasta 15 m) de altura con un diámetro a la altura del

pecho hasta de 40 cm. Bajo condiciones favorables de suelo y humedad, tienen hábito arbóreo y en condiciones de

aridez extrema arbustivo.

Copa/Hojas. Copa amplia y plana, follaje muy ralo y extendido. Hojas alternas, bipinnadas y compuestas de 11 a 19

cm de largo, pecíolo ensanchado en la base de 3 a 9 cm de largo; pinnas 1 a 2 pares por hoja y de 8 a 14 cm de

largo; folíolos 13 a 16 pares por hoja, 19 a 22 mm de largo.

Tronco/Ramas. Tronco corto y torcido, monopódico o ramificado desde la base. Ramas jóvenes con espinas. Ramas

terminales dispuestas en zigzag, con espinas rectas pareadas, de 15 a 45 mm de largo y nodales.

Flor(es). Inflorescencias dispuestas en racimos espigados, cilíndricos, 6 a 8 cm de largo, en las axilas de las hojas;

cáliz pequeño, ancho campanulado, de 1.3 a 1.5 mm de largo; corola amarillenta, de 3 a 4 mm de largo, pétalos 5,

libres, linear-elípticos.

Fruto(s). Vaina fibrosa e indehiscente, recta, linear, subcilíndrica, de 11 a 21 cm de largo por 0.8 a 12 mm de ancho,

submoniliforme, amarilla-violácea, con estrías rojas longitudinales, articulaciones subcuadradas.

Semilla(s). Semillas aplanadas rodeadas por una pulpa dulce, cafés sin endospermo. Su tamaño va de 6 a 9 mm de

largo por 4 a 6 mm de ancho y 2 a 4 mm de grosor. Testa delgada y permeable al agua.

Raíz. Sistema radical freatófito, muy eficiente, de rápido desarrollo, capaz de aprovechar las aguas del subsuelo. En

suelos áridos desarrolla la raíz a gran profundidad (20 m).

Sexualidad. Hermafrodita. Son plantas autoincompatibles, por lo que su entrecruzamiento es obligado.

Hábitat:Se desarrolla en zonas de precipitación muy escasa desde 150 a 250 mm/año y en ciertos lugares con 500 a 1,000

mm/año, temperatura alta, humedad atmosférica escasa, insolación intensa. Se presenta en climas cálidos (Aw) y

semicálidos (A(C)w). Crece en gran variedad de suelos, incluso en suelos muy pobres como dunas secas y guijosas.

Suelos: areno-arcilloso, salino, erosionado, rocoso, arenoso, suelos de aluvión, litologías de yesos, calizas y lutitas.

Crece sin dificultad en suelos con un pH de 6.5 a 8.3 y es capaz de crecer en suelos sódicos con un pH de hasta

10.4.

Importancia ecológica:Especie Secundaria. Especie pionera, colonizadora, considerada para los procesos de regeneración, facilita el

establecimiento de otros elementos.

Fonología:

212

Follaje. Caducifolio.

Floración. Florece de diciembre a febrero. En Chamela, Jalisco, de noviembre a enero; en Guerrero de noviembre a

abril.

Fructificación. Fructifica de febrero a abril. Los frutos maduran 7 a 9 semanas después de la floración.

Polinización. Entomófila (insectos).

Adaptación. Especie de fácil adaptación.

Competencia. Buena capacidad para competir con malezas como individuo adulto. Como plántula le es difícil

competir.

Crecimiento. El sistema radical es de crecimiento rápido (10 veces más rápido que el tallo).

Establecimiento. El establecimiento ocurre esporádicamente durante los años de lluvia.

Producción de hojas, frutos, madera y/o semillas.Buena productora de abono verde y materia orgánica. Varía de 300 kg/ha (cuando es podada y usada como forraje)

hasta 8,000 kg/ha. P. juliflora produce 3,000 a 4,000 kg de fruto por hectárea y hasta 10,000 kg en sitios donde hay

agua subterránea. La edad de fructificación es temprana, comenzando a los 3 ó 4 años. Se producen 7.2 kg de vainas

por árbol y 352 vainas/kg. Produce de 50 a 100 toneladas de leña por hectárea.

Regeneración. Agresiva y abundante por semilla. Alta capacidad de regeneración después de un daño físico.

Viabilidad / Latencia / Longevidad. Sus semillas presentan una longevidad que oscila entre los 3 y 15 años; 11

años después la viabilidad puede ser de 94 %. Presentan latencia física. Almacenadas en seco conservan su

viabilidad incluso después de un año y medio.

Tipo de semilla. Ortodoxa.

Experiencias con la planta:Plantación Comercial / Productiva / Experimental. En Estados Unidos se siembran con pastos nativos para

mantener la densidad óptima y mejorar la producción de madera.

Reforestación/Restauración. Se recomienda para repoblación forestal de zonas secas y áridas en regiones

tropicales y subtropicales. Especie con potencial para reforestación productiva en zonas degradadas de selva. Ha

dado magníficos resultados en zonas secas de Australia y Sudáfrica. En la India se ha usado para reforestar suelos

sódicos, reduciendo el pH de 9.5 a 7.9, aumentando la capacidad de retención de agua. También ha sido muy útil

para recuperar suelos salinos y grandes extensiones de páramo en Tamil Nadu.

213

Sistema agroforestal. Árbol para producción de leña. Especie multipropósito para las zonas árida y semiárida.

(Haití). Se le ha combinado con éxito la gramínea Leptochloa fusca.

Cultivo:Aspectos del cultivo. La máxima emergencia de plántulas ocurre si las semillas son sembradas a 2.5 cm de

profundidad en un sustrato de arena gruesa. El tiempo en que alcanza la talla óptima para su trasplante es de 4

meses. Tolera bien el corte o poda.

Propagación:Reproducción asexual.

1. Rizoma.

2. Acodo aéreo. Las raíces aparecen en unas 6 u 8 semanas.

3. Brotes o retoños (tocón). Rebrota rápidamente después del corte. Rebrotes de raíz.

4. Estacas ó esquejes. Se recomienda utilizar material joven y enraizarlo en primavera. Las estacas de 5 cm

(con 2 nudos), sumergidas en un enraizador (Seradix 2) y colocadas en un propagador sencillo, a las 5

semanas tienen un 96 % de enraizamiento. El material joven enraiza con mayor facilidad. Cortes de tallo, esta

técnica produce mayor cantidad de propágulos asexuales que ninguna otra; se requieren solamente 8 horas

de labor para producir 2,000 cortes. Cortes de raíz.

5. Injerto, existe compatibilidad entre las especies de Norte América (P. glandulosa y P. articulata), Sud América

(P. alba y P. chilensis), y las tropicales (P. juliflora).

6. Cultivo de tejidos.

Reproducción sexual.1. Semilla (plántulas).

2. Siembra directa.

3. Regeneración natural.

Efecto restaurador/servicio al ambiente:Efecto(s) restaurador(es).

1. Mejora la fertilidad del suelo / barbecho.

2. Acolchado / Cobertura de hojarasca.

3. Fijación de nitrógeno.

4. Fijación de dunas. En la India se introdujo hace más de 100 años con este propósito.

5. Conservación de suelo / Control de la erosión.

6. Recuperación de terrenos degradados (suelos químicamente degradados). Esta planta se ha empleado para

rehabilitar sitios donde hubo explotación minera.

7. Estabiliza bancos de arena. Se recomienda para plantación en arenas movedizas.

Servicio(s).1. Cerca viva en los agrohábitats.

214

2. Sombra / Refugio. Proporcionan alimento a la fauna silvestre y sombra a los animales domésticos. En el

ecosistema desértico, muchos organismos la prefieren Como fuente de comida y de hábitat. Provee de

microambiente bajo su cubierta. Su influencia sobre la diversidad y abundancia de mamíferos y aves es

importante.

3. Barrera rompevientos.

Tolerancias:Demandante de. Luz.

Firme al. Viento. Soporta vientos fuertes y considerables.

Moderadamente resistente a:Heladas. Muere a temperaturas de — 4 ºC.

Resistente a:1. Daño por termitas.

2. Fuego.

3. Temperaturas elevadas.

4. Pudrición (madera). Es durable en contacto con la tierra.

5. Sequía. Alta resistencia fisiológica a la sequía (mayor a 3 meses).

Tolerante a:1. Suelos pobres.

2. Exposición constante al viento.

3. Suelos salinos. Llega a sobrevivr en concentraciones de hasta 3.2 % de NaCl. Que es la misma salinidad que

posee el agua de mar.

4. Suelos someros.

5. Suelos alcalinos.

6. Inundación temporal.

7. Suelos compactados y pedregosos.

8. Rocío salino.

9. Heladas. Tolera algunas heladas invernales. Algunas variedades no son resistentes a las heladas.

10. Altas temperaturas (de hasta 40 ºC).

11. Tolerante al estrés hídrico, adaptada para adquirir agua y retenerla.

215

Usos:Adhesivo [exudado (látex)]. La goma que exuda el tronco (color ambarino, translúcida) es similar a la goma arábiga

y se emplea como pegamento.

Combustible [madera]. Leña y carbón de excelente calidad. Debido a su alto valor calorífico la madera se ha

llamado "antracita vegetal". Arde lentamente y mantiene bien el calor. Gran interés como biomasa combustible.

Comestible (dulces) [exudado (látex), fruto, semilla, verdura]. La goma se usa como adulterante para fabricar

dulces, pastas alimenticias, mucílagos y betunes. Se obtiene en forma de lágrimas parduscas de tamaño variable. La

composición química de la goma es ácido metoxiglucurónico, galactosa y arabinosa. Frutos y semillas ricas en

proteínas (60 %) y de sabor agradable, muy dulces (13 a 36 % de sacarosa, 45 a 55 % de carbohidratos). Los

chichimecas usaban la harina para preparar tamales (mezquitamales) o mezclada con agua como bebida nutritiva

(mezquitatole). Se sabe que algunos indígenas de Norte América las consumían como alimento.

Construcción [madera]. Construcción rural (horcones) y naval (curvos para barcos pequeños).

Curtiente [corteza]. La corteza y el corazón del tronco contienen de 6 a 7 % de tanino. Se aprovecha para curtir

pieles.

Estimulante [fruto, semilla]. Se elabora una bebida embriagante. Por fermentación de la harina y agua se obtiene

una especie de cerveza.

Forrajero [fruto (vaina), semilla, hoja, vástago]. Se usa como forraje para ganado bovino, ovino, caprino. Sus

vainas dulces y semillas molidas tienen hasta un 33 % de proteína. De la harina obtienen un forraje de importancia en

tiempo de sequía prolongada. Del cocimiento de las semillas se obtiene melaza. Contiene factores antitrípticos. El alto

contenido de sacarosa en las semillas puede crear problemas a las bacterias del rumen. Algunos biotipos poseen

espinas fuertes lo que dificulta ser ramoneado.

Implementos de trabajo [madera]. Implementos agrícolas (arados, carretas), mangos para herramientas.

Industrializable [madera, exudado (resina)]. Pulpa para papel. En la industria farmacéutica la goma se usa para dar

viscosidad a las mezclas que contienen polvos insolubles y pesados. La madera como fuente de pulpa para papel. La

goma tiene propiedades muy semejantes a las de la goma arábiga (goma de Senegal o goma de Kordofán) se usa

para aprestar tejidos en la industria textil.

Maderable [madera]. Durmientes, construcción de vehículos, postes, cercas, durmientes, confección de adoquines

para pavimento, decoración y acabados de interiores, parquet, pisos, artículos torneados, muebles finos, hormas de

calzado, carpintería y ebanistería en general. La madera es fácil de trabajar, es muy durable y toma buen pulimento.

Se obtiene madera en rollo.

Medicinal [exudado (látex) hoja, corteza, raíz, flor].

216

La resina en cocimiento se usa para curar la disentería y para algunas afecciones de los ojos. La infusión del

cocimiento de las hojas se usa como remedio para las inflamaciones de los ojos. La corteza como astringente. Las

flores en cocción y la corteza de la raíz, como vomitivo y purgante, para curar heridas, antihelmíntico, dolor de

estómago.

Melífera [flor]. Apicultura. Néctar valioso para la producción de miel de alta calidad. Las flores de la variedad

glandulosa producen una miel excelente. El árbol produce suficiente néctar para obtener un kilo de miel.

Comentarios:El género Prosopis tiene 44 especies distribuidas en el norte, centro y sur de América, Asia y África. Argentina es el

país que concentra mayor diversidad con 27 especies. Tiene amplia variación fenotípica y morfológica interespecífica.

Las formas principales del Prosopis juliflora son: árida, mexicana, australiana, peruana, Argentina. Las diferentes

formas se hibridizan fácilmente. Debido a su entrecruzamiento obligado, la variabilidad genética es muy grande, lo

cual es muy útil para conservar la variabilidad genética, y por lo tanto su capacidad para enfrentar enfermedades y

pestes.

Técnicas para la ReforestaciónPreparación del terreno.La cepa común es la técnica que más se utiliza en México, a pesar de presentar limitaciones, consiste en hacer unos

hoyos de dimensiones variables según la calidad del terreno, puede ser cúbico o cilíndrico, generalmente de 40 x 40 x

40 cm (Fig. I).

Figura I. Cepa Común a) vista superior, y b) corte transversal

Es un método simple y económico, pero solo se considera en sitios que tengan buena calidad (profundos y de textura

adecuada), y que no presenten fuerte pendiente.

La construcción de la cepa debe hacerse en la época seca del año, antes del periodo de lluvias, para que el suelo y

las paredes de la cepa se aireen y con ello se prevengan plagas y enfermedades del suelo.

217

La forma de hacer la cepa es la siguiente:

1. Se abre un hoyo de las dimensiones deseadas con ayuda de una pala. En sitios con suelos compactados se

tendrá que auxiliar con un pico o barreta.

2. La tierra que se extraiga de la cepa se amontona a un lado de ésta para permitir el oreado de la tierra y de las

paredes de la cepa.

3. Si el sitio presenta una precipitación escasa, con lluvias torrenciales, como es común en zonas áridas y

semiáridas, la tierra puede volverse a rellenar con la tierra extraída previniendo que el tiempo que media entre

la construcción de la cepa y la primera lluvia sea suficiente para permitir que la cepa se seque por acción del

aire y del sol, no exponer a que la tierra producto de la cepa se pierda por efecto del escurrimiento superficial

del agua.

4. Asimismo, en los sitios con mayor precipitación se debe dejar la cepa abierta sólo el tiempo necesario para el

secado de la misma, y taparla antes de que se establezca el periodo de lluvias, esto es recomendables

sobretodo en terrenos con fuerte pendiente.

5. En regiones con poca lluvia es conveniente ampliar el área de captación de la cepa por medio de la

construcción, pendiente baja de un bordo de tierra compactada, con el, propósito de aumentar la capacidad

de captación de agua de la cepa (Fig. II). Si existieran piedras en el terreno se deben colocar al bordo, de

manera que proporcionen mayor sostén. Otra forma de mejorar la captación de agua es con la construcción

de una zanja a nivel de que se interconecte con las cepas y les distribuya el escurrimiento (Fig. III)

Figura II Cepa de microcuenca: a) vista superior, y b) corte transversal

218

Figura III Cepas intercomunicadas por una zanja (corte transversal).

Si la pendiente es el factor que limita la captación da agua, las dimensiones de la cepa se deben variar, de forma que

se construya una cepa alargada en el sentido de la curva de nivel o en su defecto en el contorno del terreno. Las

dimensiones que se sugieren son de 60 a 80 cm de largo por 30 cm de ancho y 40 cm de profundidad.

Se recomienda que las cepas queden en una distribución espacial conocida como “tresbolillo” (Fig. IV), ya que de esta

forma se mejora la eficiencia de la captación del escurrimiento superficial y se previene la formación de cárcavas.

Figura IV Cepas en distribución espacial de “tresbolillo”

Aunque esto varía de a cuerdo con la calidad del terreno, otras técnicas son: zanjas, tina ciega, sistema español,

zanja trinchera entre otras, para el establecimiento de los arbolitos en el área de estudio se utilizará la práctica que

más se adapte a las condiciones físicas del terreno y del tipo de suelo.

La apertura de “zanjas trincheras” como medio para preparar el suelo, es recomendable en regiones donde los

terrenos están degradados y por lo tanto se requiere captar el agua para la planta a establecer.

219

Este método puede dar buenos resultados en suelos tepetatosos, siempre y cuando se encuentren en un grado

avanzado de intemperización, de lo contrario si el tepetate es demasiado duro, este sistema es poco efectivo

(Pimentel, 1897ª).

La construcción de la zanja se hace siguiendo las curvas de nivel y su longitud debe ser entre 3 y 7 m., dejando entre

zanja y zanja un tabique divisor de 50 cm., el cual puede ser a nivel del terreno o un poco más abajo con el objeto de

que exista comunicación del agua entre las zanjas, con ello, también se evitan escurrimientos con cierta velocidad

(Fig. V).

Fig. V. La zanja trinchera es un método más eficiente en la captación de agua con relación a los

métodos manuales. Ilustración ajustada de Pimentel (1987b)

Las dimensiones de la zanja son de 40 cm de ancho e igual profundidad, la tierra producto de la excavación se

deposita aguas debajo de la zanja, dejando un pequeño espacio libre a un lado de la misma (no mayor de 15 cm),

para evitar que los deslaves aceleren el asolvamiento de la zanja, además de que la finalidad de la misma es captar

agua. Con la tierra extraída se forma un bordo de 30 a 35 cm de corona, por 30 cm de altura, con taludes de 1:1 a

1:2, dependiendo de las características del terreno y de la pendiente que exista (Pimentel 1987b).

El bordo debe hacerse lo mejor posible, debiendo estar compactado puesto que ahí se colocarán los arbolitos y debe

evitarse que exista un exceso de aireación (Pimentel, 1978), ya que puede ocasionar un arraigo deficiente de las

plantas.

La distribución de las zanjas debe realizarse a tres bolillo, para lograr una mejor captación del agua producto de los

escurrimientos. La equidistancia vertical entre hileras varía con la pendiente y condiciones del terreno que existan,

pero generalmente se ponen a 5 m, de distancia horizontal (Pimentel, 1987b)

En Perú se utiliza un sistema similar a la zanja trinchera y consiste en hacer surcos sobre las curvas de nivel de 30

cm de profundidad, acomodando la tierra en el borde inferior del surco, formando una especie de camellón. Cuando la

pendiente es fuerte y el terreno es rocoso, las zanjas se hacen manualmente, tapándose cada 20 m con tierra o 220

piedras. Por otro lado, en Chile se llegan a utilizar arados, los cuales son jalados por caballos, el arado se llega a

pasar tres veces para hacer la zanja (Galloway, 1986).

Otra técnica es la de a pico de pala, la cual se utiliza cuando el suelo conserva condiciones adecuadas para recibir las

plantas de reforestación, por lo que no se necesita preparar mayor espacio del terreno para introducir la planta.

Generalmente estas condiciones se encuentran en bosques con arbolado ralo, pero que aún conservan el estrato

herbáceo en buen estado, más bien se trata de un repoblamiento de especies arbóreas. Dadas las condiciones de

calidad que requiere el suelo para utilizar este método, se sugiere la técnica de plantación de raíz desnuda.

El método consiste en abrir en el suelo el espacio suficiente para introducir la plántula, por medio de una pala recta de

punta, talacho o pala de hendir. Con la pala recta de punta de hueco de hace hendiéndola, palanqueándola hacia

abajo; con el talacho se entierra y palanquea hacia arriba, en el caso de la pala de hendir, ésta se introduce por

completo en el suelo de un solo golpe, apoyándose en su pedal, imprimiéndole un movimiento de vaivén rápido, hasta

que se deja un espacio suficiente en cuento el hoyo este listo. (Fig. VI).

Figura VI. Pico de Pala: a) forma de hendir la pala; b) vista superior del hoyo;y c) corte lateral del hoyo

Este método tiene la ventaja de ser económico y rápido pues permite que un solo hombre realice la operación de abrir

el hueco, introducir la plántula, tapar el hoyo y aprisionar la tierra con el pie hasta conseguir un buen contacto con la

raíz de la planta con el sustrato.

Los individuos se sembraran cada cuatro metros uno de otro, con la finalidad de permitir la visibilidad de los vehículos

que circulen por la carretera.

Edad y Tamaño.Para tener mayor éxito en la reforestación es recomendable utilizar plántulas de 30 cm y 25 cm de altura, con edades

de aproximadamente 3 meses, que es la edad adecuada de las especies de Acacia y Prosopis. Que tiene mayor

variabilidad de las especies potenciales para la reforestación mismas que en esta zona se encuentran como nativas,

aunado a que favorece su fácil manejo, transplante y resisten mejor el estrés y transporte al ser plantadas o bien, a

las plagas.

221

Las ventajas que se obtiene al hacer las plantaciones con este material pequeño pueden ser las siguientes:

1. Sufren menos shock, que les ocasiona el manejo al transplante,

2. Hay menor peligro de que las raíces se dañen,

3. Emplear especies nativas o adaptables que presenten un desarrollo rápido o resistencia a las

características de la zona.

Transporte y abastecimiento.Para la realización de esta actividad es necesario planear el tipo y capacidad del transporte que será requerido, dadas

las condiciones de los caminos, el tamaño de las plantas, así como el método y programa de planeación a utilizar.

De la selección de los individuos de estas tallas, presentan una buena resistencia para las condiciones de los suelos

donde se llevara acabo la reforestación. Con respecto al tipo de transporte de las plántulas, estos serán camiones

abiertos para el mejor acomodo de las plantas.

Época de Plantación.La época más propicia para la plantación debe ser en el periodo de primavera, de esta manera, al llegar la época de

lluvias, las plantas se encontrarán bien establecidas para solamente arraigarse mejor y crecer de manera óptima.

222

Individuos a utilizar para la reforestación.Una vez que se determinado el espaciamiento que habrá entre las hileras y el distanciamiento entre las plantas de

una misma hilera, se estima el número aproximado de plantas necesarias para la reforestación, utilizando la siguiente

fórmula:

SN = --------------

dH X dP

Donde:

N = número de plantas

S = superficie a reforesta (m2)

dH = distancia entre hileras (m)

dP = distancia entre plantas de una misma hilera

Si consideramos que la superficie a reforestar es de 176,176.72 m”, y la separación entre plantas es de 4 m y entre

hileras es de 4 m obtenemos que se necesitan 11,011.045 individuos para la reforestación.

Protección.A continuación se apuntan en forma esquemática algunas labores principales que deben desarrollarse dentro de un

programa de protección a las áreas de plantación que se establece a futuro.

Protección contra pastoreo: Es factibles por la ignorancia de las comunidades vecinas o por no gastar en la

manutención de sus animales que invadan los predios sobre los que se está planeando la reforestación.

Protección contra plagas: Esto se puede mejorar con un espaciamiento adecuado entre las plantas, establecer

masa mezclada, limpias de terreno, aclareos y podas entre otras.

En caso de que se detecte fauna nociva en los predios reforestados, se deben identificar y cuantificar para poder

tomar medidas al respecto, así se diseñará un programa de control.

Adicionalmente y con la finalidad de conservar los recursos forestales, la S.C.T., llevará a cabo una serie de

acciones tendientes a prevenir y en su caso combatir los posibles incendios forestales que se llegaran a

presentar; así como también llevar a cabo la detección y combate de posibles plagas y/o enfermedades. No

dejando olvidada la protección y conservación de la escasa fauna silvestre existente.

223

BIBLIOGRAFÍA.1. Arriaga, V. et al. 1994. Manual de reforestación de Especies Nativas. Ed. Secretaria de Desarrollo Social e

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

2. De la Cerda Lemus Margarita. 1980. Estudio Ecológico y Florístico del Estado de Aguascalientes. Universidad

Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., Págs. 69.

3. FONATUR Informe Preventivo. Reforestación selectiva, 1ª Etapa, en Bahías de Huatulco, Oaxaca. 1994.

4. García E. 1973. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen. Universidad Autónoma de

México, D.F. pág. 176.

5. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Diario Oficial de la Federación, México, D.F.

6. Rzedowski, Jerzy, 1978.Vegetación de México, Editorial Limusa, México, D.F. Pág. 432.

7. Sánchez Sánchez Oscar. 1980. La flora del Valle de México. Ed. Herrero, S.A. México. D.F. 519 p.

8. Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 1997, Ley Forestal. Diario Oficial de Federación.

México, D.F.

9. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 1998. Reglamento de la Ley Forestal. Diario

Oficial de la Federación, México, D.F.





224


EP 41.- PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE.

CONTENIDO

ANTECEDENTES...............................................................................................................133

INTRODUCCIÓN...............................................................................................................133

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES......................................................................................133

Ubicación Geográfica........................................................................................................133

Fisiografía...................................................................................................................... 133

Geología.........................................................................................................................133

Composición de suelos......................................................................................................133

Clima.............................................................................................................................133

Hidrología.......................................................................................................................133

Fauna de Aguascalientes....................................................................................................133

Anfibios......................................................................................................................... 133

Reptiles..........................................................................................................................133

Aves..............................................................................................................................133

Mamíferos.......................................................................................................................133

225

MUESTREO DE FAUNA SILVESTRE.......................................................................................133

Metodología.................................................................................................................... 133

Mamíferos:......................................................................................................................133

Trampas de Huellas por medio de estaciones olfativas..............................................................133

Captura y recaptura de roedores..........................................................................................133

Aves..............................................................................................................................133

Transectos......................................................................................................................133

Anfibios y Reptiles............................................................................................................133

Composición de la fauna en el área de estudio........................................................................133

Riqueza de Especies.........................................................................................................133

Lista de Especies Observadas y Bibliográficas........................................................................133

Mamíferos:......................................................................................................................133

Reptiles:.........................................................................................................................133

Aves:.............................................................................................................................133

Materiales utilizados en campo............................................................................................133

CONCLUSIONES...............................................................................................................133

226

Bibliografía..................................................................................................................... 133

227

ANTECEDENTES.El presente Programa de Monitoreo de Fauna Silvestre responde a los lineamientos establecidos en la Resolución en

Materia de Impacto Ambiental Oficio

No. S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-0556/03 emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la

Subsecretaría de Gestión para la Protección del Medio Ambiente de la SEMARNAT, en particular a su Condicionante

No. 15: “Contemplar la construcción de pasos de fauna adecuados en aquellos sitios que así lo ameriten, mismos que serán determinados una vez que se haya determinado un Programa de Monitoreo de Fauna Silvestre. Este Programa deberá ser presentado a esta Dirección General en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la recepción de la presente, para su validación”.

INTRODUCCIÓNMéxico es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, Su variada flora y fauna se componen de 30

000 especies de plantas vasculares, 500 mamíferos, 1050 de aves, 995 de anfibios y reptiles y miles de otros grupos

de vertebrados é invertebrados.

La distribución de la fauna no es homogénea a lo largo del país, la mayor riqueza de especies se albergan en selvas del sureste. Sin embargo los ecosistemas, que mantienen el mayor número de especies endémicas son los bosques templados del Eje Neovolcánico transversal y las selvas deciduas del oeste.(Garcia y Ceballos, 1994).

Aguascalientes se localiza en el centro de México y es uno de los estados más pequeños. Sin embargo se pueden

encontrar una variedad de ecosistemas naturales terrestres y dulceacuícolas. De los cuales, habitan más de 2000

especies de plantas, mamíferos, anfibios, reptiles, aves, insectos y peces.

En relación con el territorio nacional, el estado de Aguascalientes ocupa el 0.3%, presentando áreas naturales en

mediano estado de conservación en prácticamente todo su territorio. Con respecto a su biodiversidad presenta

valores muy superiores. Por ejemplo, tiene casi el 20% de mamíferos, mas del 15% de especies de aves, cerca del

10% de reptiles, anfibios, peces y todavía una cantidad indeterminada de los grupos de invertebrados. Asimismo los

bosques de encino están distribuidos en las partes altas de las sierras Fría y del Laurel, con relictos en el Muerto, Los

Gallos y Juan el Grande. Son bosques tipo matorral con hasta dos o tres metros de altura, perturbados por la

ganadería y la tala, aunque en algunos sitios se encuentran en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALESUbicación Geográfica

El presente estudio corresponde a la construcción de un tramo carretero con longitud de 20 km,

(ver Fig.1. Ubicación del trazo carretero), con el fin de construir la continuación de la Autopista

Aguascalientes-Zacatecas (Libramiento de Aguascalientes), mismo que parte de Montoro

Aguascalientes a Pabellón de Arteaga; pasando por los siguientes puntos denominados: Montoro,

San Pascual, El Niágara, El Varal, El Puerto de Nieto, La Teresa, El Picacho. En general son

zonas ganaderas y de cultivo, tanto de temporal como de riego, con algunos arroyos en la zona.228

Termina tramo carreteroKm 105 + 000

Inicia tramo carreteroKm 525 + 075.25

Termina tramo carreteroKm 105 + 000

Inicia tramo carreteroKm 525 + 075.25

Fig.1. Ubicación del trazo carretero.

FisiografíaParte del área se encuentra en el Eje Neovolcánico, esta provincia se caracteriza por ser una enorme masa de rocas

volcánicas de todos los tipos, acumuladas en innumerables epipodios volcánicos que se iniciaron a mediados del

terciario (unos 35 ma), subprovincia Altos de Jalisco, esta subprovincia esta representada en una pequeña parte en el

extremo sur del estado. A la entidad sólo pertenece un sistema de topoforma; el lomerío suave formado por la

disección fluvial de una antigua llanura aluvial. Las cimas de las lomas son los residuos actuales de la superficie.

Presenta alturas de 1900 msnm (INEGI, 2001).

Otra parte del área, a partir de la comunidad de la Cotorra al poniente, pertenece a la provincia de la Sierra Madre

Occidental, a la subprovincia de Sierras y valles zacatecanos formando un valle con lomeríos suaves.

Geología.De acuerdo a la carta geológica escala 1:50000 de INEGI (1998) la zona esta constituida por rocas sedimentarias

terciarias tipo arenisca-conglomerados y lutita-arenisca y suelos aluviales del cuaternario.

Composición de suelos.En la región se presentan suelos tipo xerosol háplico que son suelos que se caracterizan por presentar una capa

superficial de color claro y muy pobre en humus bajo la que puede haber un suelo rico en arcilla o bien una capa

229

superficial que a veces presenta manchas, polvo o aglomeraciones de cal; litosol que son suelos menores de 10 cm

de profundidad limitados por roca, tepetate o caliche cementado; feozem háplico que son suelos que se caracterizan

por presentar una capa superficial oscura, suave y rica en nutrientes, de fertilidad moderada

230

Figura 2. Localización de presa del Niagara y zonas aledañas delimitada por una línea azul. El área azul es la ribera del río San Pedro caracterizada por vegetación riparia donde predomina el

Ahuehuete (Taxodium mucronatum).

ClimaPara describir las condiciones climáticas de la zona se utilizaron datos de la estación meteorológica que se encuentra

en la cabecera municipal Aguascalientes que es la estación más cercana y esta reportada por INEGI (1999). La

descripción del tipo de clima se hace según el Sistema de Clasificación Climática de Köppen modificado por García

(1973) De acuerdo a estos datos, se presenta un clima tipo semiseco semicálido (BS1h). La temperatura promedio

anual es de 18.2C. El mes que presenta las temperaturas mas bajas es Enero con 13.3C en promedio; el que

presenta las temperaturas mas altas es Mayo con 22.5C en promedio. La precipitación media anual es de 508.4 mm.

Las lluvias se concentran principalmente en verano y el mes más lluvioso en promedio es agosto con 119 mm. El mes

menos lluvioso en promedio es marzo con 3.8 mm.

Hidrología.Pertenece a la región Lerma-Santiago, cuenca Río Verde, subcuenca Encarnación. Se encuentra en la zona el río

San Pedro y llega hasta el Niágara donde se retiene el agua y se forma la presa del mismo nombre. A partir de la

compuerta de esta misma presa se puede encontrar vegetación riparia en los afluentes que alimentan al río San

Pedro en la zona.

Fauna de AguascalientesMéxico está considerado como el tercer país con más diversidad biológica en el mundo. Él más alto en reptiles (717

spp.), cuarto en anfibios (295 spp.), segundo en mamíferos (500 spp.), el undécimo en aves (1159 spp.) y una alta

diversidad de peces (más de dos mil). Solamente de mariposas hay cerca de 25,000 especies.

La fauna del país tiene un sello particular y distintivo que se sustenta en la gran variedad de ambientes naturales que

hay en él y a la participación en su configuración de la fauna de las dos regiones zoogeográficas del continente y a su

compleja mezcla, que crea una extensa zona de transición de la que Aguascalientes es parte. Según Stuart, el Estado

se encuentra en el extremo sur de la provincia biótica Chihuahua-Zacatecas. West, propone una regionalización en la

que Aguascalientes queda casi completamente en la región extratropical seca, de la que se dice tiene una fauna

pobre en anfibios, abundantes y variados reptiles y una diversidad no muy alta en mamíferos y aves. Entre otros se

consideran de interés etnozoológicos los siguientes géneros: Ambistoma, Rana, Geopherus, Kinosternon, Amyda,

Heloderma, Sauromalus, Dipsosaurus, Drymobius, Elaphae, Heterodon y otros reptiles, aves y mamíferos.

La parte sur del Estado se encuentra en la región tropical alta, que presenta muchos endemismos, numerosos

anfibios, reptiles pequeños adaptados a zonas boscosas, aves migratorias y acuáticas y poca variedad en los

mamíferos, aunque los pequeños son de interés zoogeográfico.

231

En Aguascalientes los estudios se han restringido a algunos grupos sobresalientes de vertebrados y artrópodos y en

la mayoría de los casos éstos se han limitado a la identificación de especimenes.

AnfibiosMéxico se considera el cuarto en anfibios en el mundo con 295 especies, 45% de ellas endémicas. Para el Estado de

Aguascalientes se tienen registradas 14 especies de las cuales dos se encuentran listadas en la NOM-059-ECOL-

2001 y se considera que es difícil que se encuentren muchas más, aunque existen áreas poco exploradas como la

Sierra del Laurel.

No existe ningún estudio poblacional publicado de alguna de las especies del área. Se considera que, en general, ha

sido uno de los grupos más afectados -quizá el más- por la destrucción o alteración de sus hábitats. La dificultad para

ver algunas especies, (el caso de Ptermohyla dentata, por ejemplo), podría ser un indicador de la disminución general

en sus números y sitios de avistamiento. Este fenómeno no parece ser local y la comunidad internacional lo considera

alarmante a escala mundial.

ReptilesHay en México 717 especies de reptiles, 53% de ellas endémicas. En Aguascalientes se conocen 41, considerándose

que su inventario ha cubierto aproximadamente entre el 70 y el 90% de las especies de la región. En el caso de este

grupo tampoco existen estudios sobre la dinámica poblacional o ecología de alguna de estas especies.

En general se tiene la impresión de que sus números han disminuido de manera importante y que esto se debe a la

alteración y desaparición de su hábitat y a la destrucción directa. Esto se confirma por el hecho de que algunos

investigadores de la UAA no han podido observar, en 10 años de trabajo, especies que fueron reportadas en

documentos de hace aproximadamente 30 años.

AvesLas aves son uno de los grupos más estudiadas en el Estado de Aguascalientes. Es posible que los listados por avistamiento estén casi completos; sin embargo, los trabajos formales de captura e identificación están alrededor del 70%; afortunadamente en esta área se sigue trabajando y se calcula que en pocos años se tendrá el inventario completo y éste podría incluir poco más de 200 especies, poco menos del 20% de la avifauna del país.

La consideración generalizada de quienes conocen este grupo, es que a excepción de las rapaces que son más

abundantes en los últimos años, las poblaciones presentan bajas densidades, incluyendo a las aves canoras que

comúnmente se comercializan como el cenzontle. De hecho algunos investigadores consideran que la colecta por

pajareros puede jugar un papel importante en este sentido, especialmente en algunos sitios muy recurridos en el

Estado como el Río Gil (con algunas excepciones como la huilota), y que en general las poblaciones actuales no

debieran ser aprovechadas.

232

La cacería de aves en general no se considera un problema serio, aunque existen opiniones calificadas en sentido

opuesto. Hay en el Estado 17 especies de importancia cinegética y 18 canoras y de ornato.

Los cambios en el uso del suelo se consideran la razón más importante como causa de la disminución en la

abundancia y aun rareza de alguna especie. De hecho algunas de éstas como la grulla cenicienta (Grus canadensis),

reportadas como comunes en el pasado, no han sido observadas en mucho tiempo.

De particular interés se considera la pérdida del matorral subtropical en el valle de Calvillo, por las implicaciones que

puede tener para muchas aves de filiación tropical como el Trogón o Coa, que viven preferentemente en esa región.

Otra preocupación común y que vale también para otros organismos, es el uso no controlado de plaguicidas en la

agricultura, debido a la importancia y abundancia de las aves insectívoras y rapaces, por lo menos en algunas

regiones del Estado.

De las especies consideradas amenazadas en el país, entre 15 y 18 han sido reportadas en Aguascalientes,

incluyendo algunas tan importantes a nivel hemisférico, como el águila real (Aquila crysaetus).

MamíferosLos reportes de mamíferos fundados en avistamientos y distribución potencial dan una idea más completa de la fauna

de la región, que la derivada del inventario formal basado en colectas, el cual se encuentra por abajo del 50%, ya que

se calcula que el número de especies para el Estado es superior a las 110 lo que corresponde a casi el 25% de la

mastofauna del país. De éstas, 5 se consideran como amenazadas, 2 en peligro de extinción y 3 más ya fueron

erradicadas del territorio (lobo mexicano, oso negro y berrendo). Existen también 14 especies de importancia

cinegética tan sólo en la Sierra Fría.

Hasta este momento no existen estudios publicados de ninguna especie con la excepción del venado cola blanca, que

soporten cualquier medida de manejo que se quisiera tomar a este respecto.

Con relación al venado, se considera que su población es baja y esto se puede deber a problemas en la natalidad y/o

baja sobrevivencia de los cervatos. Se tiene también información de su población en diferentes años, características

físicas de los individuos cazados, dieta, puntuación de ejemplares y algunos otros datos relevantes para su manejo.

Por otra parte, los pobladores locales reportan una elevada abundancia de coyotes, que pudieran ser un problema

para otras poblaciones incluyendo al venado.

Se considera que las poblaciones de algunas especies como el tejón, ardilla voladora y algunas musarañas son bajas

y restringidas, sin embargo, parece haber consenso en el sentido de que se conoce muy poco de la mayor parte de

éstos animales para poder hacer una evaluación objetiva de su condición. En general se considera que la mayoría de

los mamíferos silvestres, con algunas excepciones, deben estar enfrentando problemas por cambios en el uso del

suelo, competencia y afectación de su hábitat por el ganado y otras actividades ligadas al hombre, y/o eliminación

directa por cazadores furtivos que no tienen ningún control en el Estado fuera de la Sierra Fría.

233

MUESTREO DE FAUNA SILVESTRE.Metodología.

Para la realización del presente “Programa de Monitoreo de Fauna Silvestre” se requiere conocer de los cambios

de abundancia antes del desarrollo del proyecto carretero, tanto en las inmediaciones de una variable (tratamiento)

como a una distancia de esta (control), aunque siempre en habitats comparables, motivo por el cual se realizó un

muestreo de carácter prospectivo (1 al 3 de mayo de 2003), a fin de tener un comparativo en los muestreos

sucesivos, además de tener una idea más cercana a la realidad en cuanto a la diversidad y densidad de la fauna

presente en la zona de estudio, ya que los estudios consultados hablan de una gran diversidad faunística, sobre todo

en la zona cercana a la presa El Niagara.

El muestreo de fauna antes del proyecto carretero hará posible tener una idea más aproximada a la realidad, acerca

de las especies presentes en la zona así como sus rutas de desplazamiento habituales por dicha zona.

Mamíferos:Algunos mamíferos de zonas semiáridas son difíciles de observar debido a las condiciones climatológicas del lugar, siendo que la mayoría son de hábitos nocturnos y crepusculares, como pequeños carnívoros, conejos, etc. Para investigar la abundancia y diversidad de las especies de mamíferos presentes en la zona de estudio, se puede utilizar una variedad de métodos de muestreo tanto directos como indirectos, como son:

1. Censos por transecto,

2. Captura y recaptura de roedores,

3. Muestreos cuantitativos de huellas por medio de estaciones olfativas, a lo largo de transectos.

Censos por transecto.El observador tendrá que caminar lenta y silenciosamente a lo largo del transecto a una velocidad de 1 km/hr, y

deteniéndose periódicamente para poder así identificar mejor la presencia de mamíferos. Al observar un animal, ya

sea solitario o miembro de un grupo social coespecifico, se utilizaran hasta 10 minutos para registrar los siguientes

datos: nombre del transecto, especie, método de detección (visual o auditivo), hora exacta del encuentro, altura en el

dosel (para especies arbóreas), distancia a lo largo del transecto, distancia observador-animal, ángulo transecto-

animal, número de individuos, duración del contacto visual, características de comportamiento del individuo

observado, presencia de juveniles, y comentarios generales sobre dieta y otros variables de interés. Todas las

distancias serán medidas con exactitud estas variables están ilustradas en la Figura 3.

Los muestreos se iniciarán en la mañana, entre las 0800 hrs y terminaron entre las 1100 hrs, dependiendo de la

ubicación y longitud del transecto.

Figura 3.

234

Trampas de Huellas por medio de estaciones olfativas.El comportamiento nocturno de varias especies de mamíferos, y el hecho que la mayoría de mamíferos son difíciles

de encontrar visualmente (particularmente los depredadores grandes como los gatos y pequeños carnívoros), hizo

necesaria la investigación de las señas que estos dejan al pasar, en este caso, huellas. Este método consiste en

colocar estaciones a lo largo de una línea predefinida las cuales pueden ser de forma circular preparadas con tierra

tamizada para facilitar la impresión de las huellas y una sustancia atrayente en el centro este puede ser alimento

oloroso, estas estaciones se deberán poner al atardecer y se revisarán al amanecer del día siguiente registrando los

individuos que las visitan mediante su identificación por medio de sus huellas. Consecuentemente a lo largo de los 20

km de muestreo se identificarán áreas específicas durante el recorrido que pudieran mostrar indicios de caminos de

estos depredadores. Estas áreas serán monitoreadas cada vez que el observador pase durante un muestreo de

transecto, y con una duración no más de un minuto para recolectar los siguientes datos: especie, número de

individuos, y dirección de la huella. En total 4 trampas de huellas podrán ser monitoreadas durante el estudio.

Captura y recaptura de roedores.Para estimar correctamente el tamaño poblacional de roedores en la zona de muestreo, se puede realizar un estudio

de captura y recaptura, estableciendo cuadrantes de trampeo en la zona de estudio formada de 40 estaciones

colocadas cada 10 o 20 m de distancia de una de otra con una sola trampa tipo “Sherman” de 75 x 90 x 230 mm

ubicadas a lo largo del trasecto, las trampas se deberán activar durante la noche cebándose con crema de cacahuate

y se revisaran durante la mañana del día siguiente.

Aves.Los ornitólogos han desarrollado una serie de métodos para determinar la densidad de las aves silvestres, todos los

métodos para estimar el tamaño poblacional en aves tiene sus ventajas y desventajas, así como una serie de

aspectos que deberán ser considerados con el fin de minimizar los errores durante en conteo. Es importante señalar

que los cambios en las condiciones ambientales en las diferentes épocas del año se verán reflejados en la dinámica

de las poblaciones de aves.

Transectos.Los transectos para determinar aves consisten básicamente en seguir una ruta recta y anotar todas las aves

observadas o escuchadas a ambos lados del transecto, cabe señalar que el transecto utilizado será el mismo para

aves como mamíferos, en el muestreo de transectos lineales se anotan todas las aves detectadas en ángulo recto a la

ruta a seguir, la densidad será estimada por medio de un ajuste de detectabilidad en los transectos de banda se hace

un recorrido similar pero se establecen distancias fijas tanto del lado derecho como del izquierdo donde solo son

anotadas las aves contenidas en estas bandas para la estimación de la densidad se excluyen todas aquellas que

quedan fuera de las bandas. La ventaja de es que se puede usar en cualquier época del año este método.

235

Anfibios y ReptilesPara muestrear, reptiles se utilizó el método del transecto que consiste básicamente en seguir una ruta recta y anotar

todos los reptiles observados en piedras, troncos, etc.

Como en los anteriores muestreos que se utilizaran para aves y mamíferos el transecto en línea recta imaginaria que

será el mismo para todas lasa clases de animales presente en el lugar de muestreo que será el camino trazado, por

donde pasará el libramiento carretero, en lo que respecta a los anfibios de la zona estos se muestrearan en el ultimo

tramo de los 20 km ya que esta zona pasa parte de una presa y donde posiblemente encontremos algunos anfibios

del lugar.

Composición de la fauna en el área de estudioSe realizaron tres transectos, el primero en la zona comprendida entre las Carreteras 70 (Aguascalientes-Calvillo) y

71 (Clavillo–Villa Hidalgo), dicha se encuentra zona incluida en un rancho ganadero, el segundo transecto se realizo

del otro lado de la carretera 71, llegando hasta los pequeños brazos de la laguna El Niágara y el tercero en la zona

comprendida entre el camino a El Agostaderito y El Montoro (Carretera 45), tanto para aves, anfibios, reptiles y

mamíferos.

Para carnívoros medianos se utilizaron 10 estaciones olfativas a cada 200 m en línea recta, poniendo de carnada

sardina en lata y tamizando la tierra con un arco de circunferencia de 60 cm, para poder así conocer que tipo de

depredadores abundan en la zona.

En lo que respecta a los roedores se utilizaron trampas comunes para ratones, de las más grandes, de 28x12 cm, se

utilizó de carnada avena con crema de cacahuate, estas se pusieron a cada 50 m de distancia aproximadamente,

pero no se obtuvo éxito de captura ya que en el primer transecto la zona esta muy deteriorada por la actividad

ganadera que ejerce presión con el habitat con respecto a los roedores y mamíferos pequeños y en el tercer transecto

por la actividad agrícola.

En el segundo transecto tampoco hubo éxito de captura de roedores, sólo se encontraron excretas de roedor en una

trampa, pero desafortunadamente saqueada, tal vez por algún coyote. Asimismo también se pudo apreciar semi-

conservada el área ya que no hay una intensa presión ganadera en ésta zona, también tuvimos mejores resultados en

lo que respecta a los carnívoros, herbívoros, medianos como son coyotes, zorras, tlacuaches, armadillos liebres

conejos, etc. En lo que respecta a las aves se tuvo un conteo de 132 individuos en los 2 transectos cabe resaltar que

el ave que más abundó en el lugar fue la Paloma de alas blancas, con respecto a los anfibios y reptiles en el primer

tansecto no hubo conteo de ningún individuo, en el segundo transecto se observaron 2 caparazones secos de tortuga

casquito y un lagartijo.

Se observó que la presa El Niágara presenta severos índices de contaminación, ya que se percibió un olor pestilente,

demasiada basura y no se encontró ningún anfibio en la zona de muestreo (algunos anfibios son indicadores de que el

habitat se encuentra en buenas condiciones).

236

Con base a los datos obtenidos en campo, observaciones directas, animales muertos, identificación de huellas e

información de entrevistas con lugareños y estudios hechos en años anteriores en el lugar (bibliográfico) se obtuvo lo

siguiente: 9 familias y 20 especies de mamíferos, 36 familias y 122 especies de aves, 5 familias y 7 especies de

anfibios, 5 familias y 10 especies de reptiles.

Riqueza de EspeciesDe acuerdo con la información obtenida no se aportaron índices de diversidad ya que muchas especies no pudieron

ser cuantificadas debido al corto tiempo del muestreo, los ciclos poblacionales largos y propios de los mamíferos, así

como de los anfibios y reptiles ya que muchos de estos necesitan épocas del año especificas para su reproducción

como son en lluvias. Para las aves algunos ciclos de reproducción empiezan en los meses cálidos así mismo casi la

mayorías de estas especies de aves son migratorias y nada mas las podemos ver durante el invierno. Por carecer del

tiempo necesario y para obtener datos cuantitativos de cada especie no fue posible ya que esto tardaría por lo menos

algunos años de estudio para poder conocer los índices poblacionales de las especies presentes en el área de

estudio, se presenta entonces la riqueza de especies, parámetro importante para la obtención del índice de

diversidad (Krebs, 1985).

Basándose en los datos, las aves representan en cuanto a la riqueza especifica con 122 especies, siguiéndole 20

especies de mamíferos, 10 de reptiles y 7 especies de anfibios.

Lista de Especies Observadas y Bibliográficas.Mamíferos:

Familia Nombre Científico Nombre común FuenteDidelphidae Didelphys virginiana Tlacuache común Avistada

Dasipodidae Dasypus novemcintus Armadillo AvistadaLepóridae Lepus californicus Liebre de cola negra AvistadaLepóridae Sylvilagus floridanus Conejo castellano AvistadaSciuridae Spermophilus

variegatusArdillón Avistada

Canidae Canis latrans Coyote AvistadaCanidae Urocyon cineroargenteus Zorra gris AvistadaProcyonidae Procyon lotor Mapache AvistadaMustelidae Mephitis macrura Zorrillo rayado BibliográficaFelidae Linx rufus Gato montes BibliográficaCervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca Bibliográfica

Reptiles:Familia Nombre Científico Nombre común Fuente

Phrynosomatidae Sceloporus torquatus Lagartija BibliográficaColubridae Nerodia melanogaster Culebra BibliográficaColubridae Pituophis deppei Culebra sorda

mexicanaBibliográfica

237

Familia Nombre Científico Nombre común FuenteColubridae Thamnophis eques Culebra listonada BibliográficaViperidae Crotalus molosus Cascabel BibliográficaKirnosternidae Kirnosternon integrum Tortuga casquito de

burroAvistada

Aves:Familia Nombre Científico Nombre común Fuente

Ardeidae Ardea herodias Garzón cenizo BibliográficaArdeidae Bubulcus ibis ibis Garza ganadera Bibliográfica

Cathartidae Coragyps atratus Carroñero común AvistadaCathartidae Cathartes aura Aura común AvistadaAccipitrinae Accipiter cooperi Gavilán de cooper AvistadaFalconidae Polyburus plancus Caracara AvistadaPhasianidae Cyrtonyx monctezumae Codorniz arlequin AvistadaPhasianidae Callipepla squamata Codorniz escamosa AvistadaCharadriidae Charadrius

vociferans Chorlito tildio Bibliográfica

Columbidae Columba livia Paloma domestica AvistadaColumbidae Zenaida asiática Paloma aliblanca AvistadaColumbidae Zenaida macrura Paloma huilota AvistadaColumbidae Columbina inca Tortolita colilarga AvistadaCuculidae Geococcys californianus Correcaminos norteño AvistadaCuculidae Crotopagha sulcirostris Garrapatero pijuy AvistadaStrigidae Athene cunicularia Tecolote zancon BibliográficaStrigidae Bubo virginianus Búho cornudo BibliográficaTrochilidae Cynanthus latirostris Colibrí latirrostro AvistadaTrochilidae Amazilia violiceps Amazilia occidental AvistadaPicidae Picoides scalaris Carpinterillo mexicano AvistadaPicidae Colaptes auratus Carpintero alirrojo AvistadaTyrannidae Sayornis nigricans Mosquero negro BibliográficaTyrannidae Sayornis saya Mosquero llanero BibliográficaTyrannidae Empidonax trailli Empidonax de trailli BibliográficaHirundinidae Hirundo rustica e. Golondrina tijereta AvistadaCorvidae Corvus corax Cuervo grande ronco AvistadaTroglodytidae Campylorhynchus

bruneicapillusMatraca desértica * Avistada

Troglodytidae Caterphes mexicanus Troglodita saltapared AvistadaSylvidae Polioptila caerulea Perlita piis AvistadaSylvidae Polioptila melanura Perlita desértica AvistadaMimidae Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común AvistadaEmberizidae Spizella passerina Gorrión cornirrufo

cejiblancoAvistada

Emberizidae Spizella breweri Gorrión indefinido desertico

Bibliográfica

Icteridae Molothrus aeneus Tordo ojirrojo AvistadaIcteridae Molothrus ater Tordo cabecicafe AvistadaFringillidae Passer domesticus Gorrion domestico Bibliográfica

Cabe señalar que con respecto a los anfibios, no se pudo observar ningún organismo y es por eso que no se hizo

ninguna tabla de las especies ahí presentes durante el muestreo pero sobre la base de estudios hechos anteriormente

238

por Vázquez y Quintero (1999) en la zona se presentan 7 especies, cabe señalar que respecto a las aves no se

encontraron representantes de la familia Anatidae, por eso no se pusieron en nuestra tabla así como otras familias de

aves.

Algunas familias de reptiles, fueron mencionadas tal y como lo reportaron Vázquez y Quintero (1999) ya que no

pudieron ser avistadas.

Respecto a los mamíferos la mayoría de las familias fueron reportadas por De la Riva, Vázquez y G. Quintero (2000)

pero en este muestreo encontramos 2 familias que no habían sido reportadas como Didelphidae y Dasipodidae, en

cuanto al orden Rodentia no pudimos conocer que familias se encuentran en la zona ya que no hubo éxito de captura

y es por eso que no se pusieron las familias en la tabla como lo reportan los autores antes mencionados.

Por último cabe señalar la necesidad de repetir los muestreos, tanto durante la construcción del tramo carretero como

al finalizar dicha construcción, a fin de poder tener una visión más clara acerca de la diversidad, biomasa y conducta

de la fauna existente en el área de estudio, realizándose, preferentemente, dichos muestreos en las diferentes épocas

de año (lluvias, secas, etc.).

Materiales utilizados en campo.1. Guías de aves, mamíferos, reptiles.

2. Manual de campo de rastros de los mamíferos de México.

3. Binoculares

4. Brújulas

5. Mapas de la zona

6. Cámara fotográfica digital

7. Lámpara de mano ó de bolsillo

8. 1 pala de jardinería

9. 1 Flexómetro

10. Altímetro

11. Trampas Sherman

12. Avena/crema de cacahuate)

13. 6 latas de sardina ó comida para gatos (estaciones olfativas)

14. Coladera para tamizar la arena

15. 5 bolsas de plástico

16. Guantes de cuero ó cirujano

17. 1 Cinta de color (maskintape)

18. 1 libreta de apuntes

19. Lápices, sacapuntas, gomas

20. Navaja

239

CONCLUSIONES.Pese a que un sólo muestreo no puede considerarse como decisivo para el establecimiento de los pasos de fauna

adecuados, si nos dio un panorama más real acerca de la fauna presente en dicha zona, así como de algunos de los

hábitos de ésta, ya sea por avistamientos o por referencias de los lugareños.

De acuerdo a los datos obtenidos en campo, se pudo observar que mucha de la fauna reportada para la zona

realmente ya no se encuentra ahí, especialmente reptiles y anfibios, posiblemente, debido a la presión ejercida por las

actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el lugar; más evidente respecto a los peces, debido a las

condiciones tan deplorables en que se encontró la presa El Niágara.

Sin embargo por seguridad de la misma fauna y preservación del ecosistema se decidió construir pasos de fauna con

claro de 6 m y altura de 2 m (dimensiones mínimas) a fin de asegurar el paso de la fauna, sobre todo en la región

cercana a la presa El Niágara.

240

EJEMPLOS DE HOJA DE DATOS DE CAMPO:

PARA AVES:Fecha. 01-Mayo-2003

Hora 10:28 hrs

Lugar Rancho Cotorra

Municipio Aguascalientes, Carretera 71.

Tipo de Vegetación Matorral Xerófilo.

Porcentaje de área agrícola que toca el transecto

Ninguno

Tipo de cultivo Ninguno

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Nubosidad: 0 Lluvia: 0 Viento: mínimo

Soleado: si Neblina: 0 Fase Lunar: no

Humedad: Altitud: Temperatura:Número del Transecto 1

Número de Individuos Totales 54 individuos, la mayoría

palomas alas blancas

Número del Transecto 2

Número de Individuos Totales 78

Número del TransectoNúmero Individuos Totales 132

Observaciones: Carretera 71 Calvillo-Villa Hidalgo, cerca campo ganadero

aproximadamente 500 m del trazo carretero proyectado

Elaboro: Biól. Marco A. Meda.

PARA MAMIFEROS:Fecha. 02-Mayo-2003

Hora 10:28 hrs





Ninguno





241

Humedad: Altitud: Temperatura:Hora exacta del encuentro. 12.50 pm

Altura en el Dosel (para especies arbóreas).

Ninguna

Distancia a lo largo del transecto. 800 m. Arboleda presa.

Distancia observador-animal. 10 m

Ángulo transecto-animal. 180°

Número de Individuos 1

Duración del contacto visual: 30 seg.

Características de comportamiento del individuo observado.

Huyendo.

Observaciones Especie conejo (Sylvilagus sp).

Elaboro: Biól. Marco A. Meda.

PARA HUELLAS DE MAMIFEROS:Fecha. 03-Mayo-2003

Hora 12:00 hrs

Lugar Rancho Cotorra, Presa Niágara




Ninguno





Humedad: Altitud: Temperatura:Especie. Coyote.

Número de Individuos. Ninguna

Dirección de la huella. Norte vereda.

Especie. Mapache (Procyon lotor)


Dirección de la huella. Oeste de la vereda.

Especie. Tlacuache (Didelphys

virginianus)


Dirección de la huella. Este de la vereda.

Observaciones Se observaron otras huellas de canidos como zorras.

Elaboro: Biól. Miguel A. Bejarano Díaz.

242

PARA REPTILES:Fecha. 02-Mayo-2003

Hora 10:26 hrs





Ninguno





Humedad: Altitud: Temperatura:Hora exacta del encuentro. 11.00 hrs

Altura en el Dosel (para especies arbóreas).

Ninguna

Distancia a lo largo del transecto. 2 m.

Distancia observador-animal. 2 m

Ángulo transecto-animal. Recto.

Número de Individuos 1 Lagartija.

Lugar donde fue visto. Llanta de trailer a la orilla de la presa.

Observaciones Se encontrarón 2 caparazones de tortuga casquito.

Elaboro: Biól. Miguel A. Bejarano Díaz.

243

Bibliografía.

1. Aranda, M. 1981. Rastros de los Mamíferos Silvestres de México. México. 197 pp.

2. CONABIO, INE- SEMARNAP. 1997. Guía de Aves Canoras y de Ornato, México.177 pp

3. De la Riva., J. Vázquez y G. Quintero. 2000. Vertebrados terrestres de la serranía “El Muerto”,

Aguascalientes, Aguascalientes, México. Investigación y Ciencia No. 21, UUA. México.

4. García, A. y G. Ceballos.1994. Guía de Campo de los Reptiles y Anfibios de la costa de Jalisco, México.

Instituto de Biología, UNAM. México. 184 pp

5. Krebs, Ch. J. 1985. Ecología: estudio de la distribución y la abundancia. Ed. Harla.753 pp

6. Leopold, A.S. 1965. Fauna Silvestre de México. I.M.R.N.R., México. 673 pp.

7. Meléndez, A., G. Binnquist.1993. Estimación del tamaño poblacional en aves. Memorias Ciclo de conferencias

sobre aves plaga en sistemas agrícolas, UAEM, Cuernavaca, Morelos, 29-36.

8. Peterson, R.G. y E. L. Chalif. 1998. Aves de México. Edi. Diana. 473 pp.





244


EP 42.- PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA.

El archivo electrónico word de esta especificación se encuentra en la carpeta de anexos.





245

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y …web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/00009/014/2006/026/... ·...

Documents

Transcript of SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y …web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/00009/014/2006/026/... ·...