PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el...

61
Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SECCIÓN 1 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES NOVIEMBRE 2006 PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO Proyecto ejecutivo, suministros y ejecución de la obra para el mejoramiento de la aducción y distribución de agua potable del Sistema Metropolitano

Transcript of PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el...

Page 1: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°

SECCIÓN 1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

NOVIEMBRE 2006

PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO

Proyecto ejecutivo, suministros y ejecución de la obra para el mejoramiento de la aducción y distribución de agua potable del

Sistema Metropolitano

Page 2: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

1/61

Índice

DEFINICIONES

Art. 1 OBJETO DE LA LICITACIÓN

Art. 2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 3 ALCANCE DE LA LICITACIÓN

Art. 4 MATERIALES DE LAS CAÑERÍAS

Art. 5 FORMA DE COTIZAR, MONEDA DE OFERTA, DE PAGO Y DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

Art. 6 PLAZO DE EJECUCION

Art. 7 PRECIO DE REFERENCIA

Art. 8 MONTO DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN

Art. 9 BASES DE LA LICITACION

Art. 10 ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Art. 11 COSTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Art. 12 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Art. 13 COMUNICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE LA LICITACIÓN

Art. 14 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION, PRORROGA O ANULACIÓN DEL LLAMADO

Art. 15 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Art. 16 INFORMACIÓN DEL OFERENTE

Art. 17 CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

Art. 18 PRESENTACION DE LA OFERTA

Art. 19 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Art. 20 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Art. 21 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Art. 22 APERTURA DEL SOBRE No. 1

Art. 23 PRECALIFICACIÓN

Art. 24 APERTURA DEL SOBRE No. 2

Art. 25 ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE No. 2

Art. 26 ADJUDICACIÓN

Page 3: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

2/61

Art. 27 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art. 28 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Art. 29 COMUNICACIONES

Art. 30 FIRMA Y VIGENCIA DEL CONTRATO

Art. 31 CONVENIOS DE CREDITO

Art. 32 PRESENTACION DE UN PLAN DE TRABAJO AJUSTADO

Art. 33 ANTICIPO FINANCIERO

Art. 34 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Art. 35 AJUSTE DE PRECIOS

Art. 36 APORTES POR LEYES SOCIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Art. 37 EXCAVACION EN ROCA

Art. 38 DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN RÉGIMEN DE HORARIO EXTRAORDINARIO

Art. 39 VARIACIONES DE OBRA

Art. 40 EVIDENCIA DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL DÍA CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE CUALQUIER NATURALEZA

Art. 41 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Art. 42 PAGOS AL CONTRATISTA

Art. 43 MORA POR ATRASO EN LAS GESTIONES DE PAGO

Art. 44 BONIFICACION POR PAGO ADELANTADO

Art. 45 ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 46 AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 47 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA

Art. 48 SEGURO DE OBRA

Art. 49 CARTELES DE OBRA

Art. 50 INSTALACIONES EXISTENTES

Art. 51 DE LA FUERZA MAYOR

Art. 52 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

Art. 53 LOCALES PARA OFICINAS Y DIRECCION DE OBRA

Art. 54 LOCOMOCION PARA LA DIRECCION DE OBRA

Art. 55 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ACCESORIOS Art. 56 INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN FÁBRICA

Art. 57 REALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR UN TERCERO

Page 4: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

3/61

Art. 58 FINALIZACION DE LA OBRA

Art. 59 RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 60 PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

ANEXO I FORMULARIO DE LA PROPUESTA

ANEXO II PLANILLA DE PRECIOS

ANEXO III CARTA PODER

ANEXO A OBRAS EJECUTADAS POR EL OFERENTE EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

ANEXO B OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO EJECUTADAS POR EL OFERENTE.

ANEXO C OBRAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PRESIÓN EN DIÁMETROS MAYOR O IGUAL A 300 MM EJECUTADAS POR EL OFERENTE.

ANEXO D OBRAS DE COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DEL MATERIAL OFERTADO EJECUTADAS POR EL OFERENTE.

ANEXO E NÓMINA Y ANTECEDENTES DEL GERENTE DE PROYECTO Y DEL PERSONAL TÉCNICO AFECTADO A LA OBRA.

ANEXO F NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS Y ANTECEDENTES.

ANEXO G NÓMINA Y ANTECEDENTES DEL DIRECTOR DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DEL EQUIPO PROFESIONAL AFECTADO A SU REALIZACIÓN.

ANEXO H PLANILLA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A AFECTAR A LA OBRA.

Page 5: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

4/61

LLAMADO A LICITACIÓN

PROYECTO SEXTA LINEA DE BOMBEO Obra y suministro para el mejoramiento de la aducción y distribución de

agua potable del Sistema Metropolitano

1. La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E) invita a interesados a presentar ofertas para el Proyecto Sexta Línea de Bombeo.

2. La licitación será de carácter público internacional y se llevará a cabo conforme al procedimiento de 2 sobres. El contenido del Sobre No. 1 dará cuenta de los antecedentes de capacidad técnico-financiera para ejecutar obras del tipo de la que se licita. El sistema de evaluación será del tipo “Pasa” o “No Pasa” y tendrá como resultado el listado de las ofertas precalificadas para participar de la instancia de evaluación del Sobre No. 2.

3. Los interesados en tomar parte de este proceso podrán obtener información e inspeccionar los documentos de licitación en la dirección y horarios indicados al pie.

4. Los interesados en adquirir los documentos de licitación deberán cursar la solicitud por escrito a la dirección indicada abajo abonar de contado una suma no reembolsable de US$ 1.500 (mil quinientos dólares estadounidenses).

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada más abajo antes de las --- horas del 16 de Febrero de 2007. Todas las ofertas deberán acompañarse de una garantía de mantenimiento de la oferta de un monto de US$ 600.000 (seiscientos mil dólares estadounidenses), o una cantidad equivalente en una moneda de libre convertibilidad.

7. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. La apertura de las ofertas se efectuará en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en la dirección indicada más abajo a las --- horas del 16 de Febrero de 2007.

8. Información sobre esta licitación está disponible en la página Web de O.S.E. (www.ose.com.uy).

Oficina donde obtener información y/o adquirir los Pliegos de licitación:

Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Sección Licitaciones Dirección: San Martín 3235 Tel./Fax: 2037405. Montevideo-Uruguay www.ose.com.uy

Lugar de recepción y Apertura de las Ofertas:

Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Dirección: Oficinas Cordón - Carlos Roxlo 1275 – 1er. Piso - Montevideo-Uruguay

Page 6: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

5/61

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DEFINICIONES

O.S.E Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración Deberá entenderse por tal a O.S.E.

Empresa Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta licitación.

Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay.

P.C.P. Pliego de Condiciones Particulares

P.C.G. Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

T.O.C.A.F. Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y Licitaciones, según Decreto 194/97.

D. de O. Dirección de Obra o Director de Obra.

A.T.Y.R. Asesoría Tributaria y Recaudación.

M.T.O.P. Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

D.G.S.S. Dirección General de Seguridad Social.

Art. 1 OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la licitación es el PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO que incluye el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías de aducción, de distribución y obras complementarias destinadas a mejorar el abastecimiento de agua potable al “Sistema Metropolitano”.

Deberá además incluir obligatoriamente una propuesta de financiación del 75% (setenta y cinco por ciento) del monto total del contrato.

Art. 2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras que resultarán del Proyecto Ejecutivo serán ejecutadas en los Departamentos de Montevideo y Canelones, y consistirán en:

- 33 km de cañería de diámetro 1200 mm para una presión nominal PN16, entre la Planta de Aguas Corrientes y Ruta 5 esq. Cno. Altuna.

- 1 km de cañería de diámetro 1000 mm para una presión nominal PN 16, entre la Ruta 5 esq. Cno. Altuna y el Recalque de Melilla (Cno. Melilla esq. Cno.

Page 7: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

6/61

Altuna - Dpto. Montevideo).

- 1.5 km de cañería de diámetro 1000 mm para una presión nominal PN16 entre Ruta 36 y Campo Méndez.

- 7.7 km de cañería de diámetro 800 mm para una presión nominal PN10, entre Ruta 5 y Cno. Altuna hasta la Troncal del Cerro (Accesos a Montevideo frente a la Planta de Conaprole -proximidad a calle José M. Calleja y Cno. De las Tropas).

- 7.7 km de cañería de diámetro 900 mm para presión nominal PN10 entre Recalque de Melilla (Cno. Melilla esq. Cno. Antuna) y Av. Garzón y Br. Batlle y Ordóñez.

- Piezas especiales, válvulas, equipos de medición y todas las piezas de ajuste y elementos en general necesarios para la ejecución de las conexiones al sistema existente.

- Ejecución del cabezal de conexión de las bombas elevadoras de agua potable de la Planta de Aguas Corrientes (Dpto. Canelones) con la 6ta. línea de bombeo.

- Interconexión de la 6ta. línea de bombeo con la 4ta. y 5ta. líneas de bombeo en el km 27 de la traza de la 6ta. línea de bombeo.

- Proyecto ejecutivo y construcción de las obras de protección antiariete del Sistema Metropolitano con la nueva línea (6ta. línea de bombeo) conectada al sistema.

- Obras necesarias para la alimentación de los servicios de ruta de la 3era. línea de bombeo a ser vinculados a la 6ta. línea de bombeo.

- Obras complementarias que resulten del Proyecto Ejecutivo para mejorar el abastecimiento de la zona Oeste del Sistema Metropolitano y de acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva que forma parte de los documentos de la presente licitación.

Art. 3 ALCANCE DE LA LICITACIÓN

El contratista tendrá a su cargo:

- La elaboración del Proyecto Ejecutivo de la totalidad de las obras objeto de la presente licitación, debiendo entregar las piezas gráficas y memorias de cálculo de acuerdo a lo establecido en la memoria descriptiva.

- El Proyecto Ejecutivo comprenderá además el proyecto ejecutivo de la protección antiariete del Sistema Metropolitano con la nueva línea de aducción conectada. Para la definición de la solución técnica y de cálculo de la referida protección antiariete, el contratista contratará al Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR).

- Los relevamientos, cateos y estudios de suelo, diseños, memorias constructivas, piezas gráficas, etc., para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la protección antiariete del Sistema Metropolitano con la nueva línea de aducción conectada.

Page 8: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

7/61

- El suministro de todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras, ya sea que queden incorporados a ellas o no, salvo para aquellos casos que expresamente se indicase lo contrario.

- La ejecución de todos los trabajos de construcción y montaje de los elementos que forman parte del Proyecto Ejecutivo referido y los recaudos del presente llamado a licitación.

- La ejecución de las obras de instalación de los dispositivos antiariete determinados en el Proyecto Ejecutivo y la conexión de los mismos al sistema actual

- La obtención de las autoridades competentes de todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 47.4 del presente pliego.

- El pago de indemnizaciones, seguros, fletes, administración y almacenamiento de materiales, gastos de internación de suministros y equipos, tributos, aportes por concepto de leyes sociales y todos los demás gastos requeridos para la ejecución del objeto de la licitación.

- El suministro de la locomoción para la Dirección de la Obra de acuerdo a lo especificado en estos documentos.

Asimismo, el contratista tendrá a su cargo la contratación de toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la construcción del objeto descrito, así como la remoción y reposición de pavimentos, retiro de materiales sobrantes, obtención de los permisos necesarios, pruebas hidráulicas, custodia de las obras, letreros, barreras, luces, el pago del monto que eventualmente se pudiere generar por el mayor horario de trabajo del personal de Dirección de la Obra de O.S.E., derivado de la ejecución de los trabajos en días feriados y/o horario extraordinario, etc..

Art. 4 MATERIALES DE LAS CAÑERÍAS

Para la cañería de la Sexta Línea de bombeo se admitirán únicamente los siguientes materiales:

- Acero - Fundición dúctil - Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.

Los requerimientos técnicos que deberán cumplir los caños se especifican en las EspecificacionesTécnicas que forman parte de los documentos de licitación.

Un oferente podrá presentar más de una oferta cuya diferenciación derive del material de los caños.

La Administración evaluará todas las ofertas presentadas en igualdad de condiciones, no estableciéndose en ningún caso ninguna preferencia a priori entre las mismas.

Art. 5 FORMA DE COTIZAR, MONEDA DE OFERTA, DE PAGO Y DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

5.1 Forma de cotizar

Page 9: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

8/61

El objeto de la licitación será contratado por el sistema de precios unitarios, en base a certificación mensual por avanzamiento de los trabajos de ejecución que deriven del Proyecto Ejecutivo.

El precio total de cada rubro será el que resulte del producto de las cantidades establecidas por O.S.E. que figuran en la Planilla de Precios (Anexo II) por el precio unitario cotizado por el oferente.

A los efectos de la comparación de las ofertas, el precio total de la oferta será el que resulte de la suma de los precios totales de cada rubro, más el monto por concepto de leyes sociales resultante de aplicar la tasa de aportes al monto imponible de Mano de obra, más las tasas y tributos que correspondieran.

5.2 El oferente deberá tener presente que el precio total de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización del objeto licitado, aunque hubiese omitido cotizar parte del mismo, no admitiéndose alegar cálculos erróneos u omisiones de ningún tipo.

Para los gastos de carácter general así como los correspondientes a actividades y suministros que no se detallen en el rubrado que forma parte de la Planilla de Precios (Anexo II), el oferente deberá incluirlos prorrateados entre los rubros establecidos en la misma. Para el caso que el oferente hubiera omitido parte de obra en su presupuesto detallado, la Administración entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros cotizados. No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.

La no cotización de alguno de los rubros implicará que la oferta será declarada incompleta, lo que motivará su rechazo.

5.3 El oferente deberá incluir en la Planilla de Precios (Anexo II), de forma expresa, el monto imponible de Mano de obra (personal obrero y capataces, excluido personal de dirección) de cada rubro ya sean actividades que prevé realizar directamente o a través de subcontratistas.

El oferente desglosará del precio total de la oferta y de los precios unitarios de cada rubro, el importe correspondiente a los tributos de COFIS e IVA a la tasa vigente a la fecha de apertura de la licitación. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará que los mismos han sido incluidos en el monto de la oferta.

Los aumentos y disminuciones establecidos por el Estado de la alícuota de los referidos tributos serán reconocidos, a favor del Contratista o de O.S.E., según correspondiere, ajustándose los precios afectados por estos tributos.

5.4 El precio de los suministros, cualquiera sea su origen, incluirá todos los pagos que por cualquier concepto sean necesarios para su puesta en obra (flete y seguro internacional, gastos de desaduanamiento, tasas y tributos, flete nacional hasta su lugar de destino, etc.). Los montos integrantes de esos precios se desglosarán en la Planilla de Precios (Anexo II).

5.5 Impuestos, tasas y gravámenes

El oferente detallará en su oferta todos los impuestos, cargas, tasas, comisiones y gravámenes por cualquier concepto, vigentes al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Page 10: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

9/61

La información requerida se discriminará claramente, estableciendo sobre qué montos se calculan las cargas respectivas y los porcentajes considerados. Se presentará en forma conjunta la fuente de información para el cálculo de estas cargas. Esta información se incluirá en el Sobre No. 2.

5.6 Tratamiento impositivo

Para el Proyecto Sexta Línea de Bombeo, O.S.E. está gestionando ante el Poder Ejecutivo la declaración de Inversión Promovida en el marco de la Ley 16.906 del 7 de enero de 1998, a los efectos de obtener las exoneraciones fiscales que pudieran corresponder.

En caso de no obtenerse la declaración de Inversión Promovida será de aplicación el régimen tributario general en lo que respecta a tributos aduaneros y fiscales, y se estará de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.5 del presente pliego.

5.7 Moneda de oferta, de pago y de comparación de ofertas

La moneda de la oferta será:

- Dólares estadounidenses para los rubros correspondientes al Proyecto Ejecutivo.

- Moneda nacional para los rubros correspondientes a la obra. - La moneda por la que opte el oferente para los suministros de caños, piezas

especiales y aparatos.

Si para los suministros el oferente prevé incurrir en gastos en más de una moneda y desea que se le pague en dichas monedas, deberá establecer claramente en la oferta los porcentajes de cada rubro y las correspondientes monedas.

Cuando el pago al contratista se base en la conversión de monedas, se determinará la cantidad a pagar al contratista en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio interbancaria tipo vendedor fijada por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay y los arbitrajes correspondientes, al cierre de las operaciones bancarias del día anterior al de la realización del pago.

La moneda de comparación de las ofertas será dólares estadounidenses. La conversión de las diferentes monedas en que fue expresada la oferta económica se realizará tomando la tasa de cambio interbancaria tipo vendedor fijada por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay y los arbitrajes correspondientes para otras monedas, al cierre de las operaciones bancarias del último día del mes anterior al de apertura de la licitación (apertura del Sobre No.1).

5.8 Servidumbres y expropiaciones

Las servidumbres de paso permanente y de acueducto y expropiaciones requeridas para la instalación de la cañería y obras accesorias, serán realizadas por la Administración y a su cargo.

5.9 Precios del Proyecto Ejecutivo, de obra, de suministros y equipos

El precio del Proyecto Ejecutivo comprenderá la realización de todos los trabajos necesarios para su completa definición.

Para el cálculo de los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de

Page 11: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

10/61

Profesionales Universitarios correspondiente a la ley 17.738, Art. 71, que deriven de la realización del Proyecto Ejecutivo, se considerará que el 40% (cuarenta por ciento) corresponde a honorarios profesionales y estará incluido en el precio del mismo.

Los precios de obra necesarios para la colocación de la cañería, tales como excavaciones, colocación y rellenos, etc., deberán formularse en base a una cotización por metro lineal de cañería instalada. A estos efectos se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabricante de los caños y accesorios, las Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva, que forman parte de los documentos de licitación y en general de los procedimientos y precauciones adecuadas al objeto licitado.

El precio de los suministros

deberá cotizarse puestos en obra, en base a las cantidades incluidas en la Planilla de Precios (Anexo II). El oferente deberá tener presente que, cualquiera sea su origen, el precio cotizado incluirá todos los gastos por cualquier concepto necesarios para su puesta en obra. Los montos integrantes del precio se discriminarán de acuerdo a la Planilla de Precios (Anexo II).

Los caños se cotizarán por metro lineal útil, las piezas especiales y aparatos por unidad. Estos precios incluirán los correspondientes a los accesorios de unión y en el caso de aparatos incluirán todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento.

Se tomará como fecha de entrega de los suministros la correspondiente a su ingreso a obra. La disposición de los mismos se realizará donde disponga la Administración, pudiendo ser en el obrador del contratista o en predios de O.S.E. En ambos casos el contratista deberá asumir los costos resultantes de la preservación, cuidado y vigilancia de los mismos.

La importación de los bienes de procedencia extranjera se realizará a nombre de O.S.E. y el oferente considerará dentro de sus costos todas las gestiones necesarias para la importación. La Administración facilitará oportunamente la documentación necesaria para efectuar esas gestiones. La Administración se reserva el derecho de optar por realizar el desaduanamiento de los suministros en cuanto a la tramitación de importación refiere.

Se indicará el lugar de despacho del suministro y la aduana de ingreso al país. Se entenderá que los fletes incluyen los gastos de estiba y desestiba y demás gastos de carga y descarga, que demande el transporte para su puesta en obra.

Otros equipos que pudieran suministrarse, derivado su requerimiento del Proyecto Ejecutivo (por ejemplo elementos para protección antiariete, elementos de control, etc.), se cotizarán en forma global y se incluirá un listado de los mismos. Se deberá tener especialmente en cuenta que el precio cotizado por este concepto, deberá cubrir todos los equipos necesarios para ejecutar el objeto de la licitación aunque se hubiera omitido alguno de los equipos en la lista que figura en la Planilla de Precios (Anexo II).

5.10 Cronograma de ejecución financiera del contrato

El oferente incluirá en el Sobre No. 2 el cronograma de ejecución mensual prevista por todo concepto y que deberá estar en concordancia con su Plan de Trabajo (Art. 17.2 del presente pliego).

Deberá incluir además y en forma separada, el monto que semestralmente deberá abonar la Administración por concepto de intereses (durante el período de gracia y

Page 12: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

11/61

de amortización) derivados de la financiación ofertada.

A partir de esos montos la Administración calculará el Valor Actual Neto de la Oferta conforme al Art. 25.3 del presente pliego.

Art. 6 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del total de las obras licitadas no excederá los 730 días calendario, contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha de firma del contrato.

Esa fecha será la que se tomará como origen del Plan de trabajo y cronograma de desembolsos.

Art. 7 PRECIO DE REFERENCIA

En esta licitación no se establece Precio de Referencia.

Art. 8 MONTO DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN

8.1 El monto del contrato será el precio total de la oferta (Art. 5.1 del presente pliego).

La oferta incluirá obligatoriamente una Propuesta de Financiación en las siguientes condiciones:

- Monto a financiar: 75% (setenta y cinco por ciento) del monto del contrato.

- Moneda de financiación: dólares estadounidenses.

- Período de gracia mínimo igual a 24 meses contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha de firma del contrato (Art. 6).

- Plazo total de amortización no inferior a 7 (siete) años contados a partir de la finalización del período de gracia.

- Amortización de capital en cuotas semestrales iguales y consecutivas más intereses sobre saldos.

- Amortización de la primera cuota de capital en el primer vencimiento semestral una vez transcurrido el período de gracia.

- Si transcurrido el período de gracia no se completó en su totalidad la ejecución del contrato, el cálculo del nuevo componente de capital a amortizar se realizará relacionando el saldo del préstamo ejecutado con el número de cuotas pendientes hasta completar el total de las amortizaciones semestrales. El saldo del préstamo ejecutado es el total ejecutado hasta los 24 meses más las ejecuciones agregadas hasta el momento del cálculo de la amortización considerada menos los pagos de capital acumulado realizados hasta esa fecha.

- Pago semestral de intereses durante el período de gracia.

- Formas de utilización del financiamiento, debiendo contemplar como mínimo, pagos directos a proveedores, pagos por Cartas de Crédito, retiros de la

Page 13: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

12/61

Administración.

8.2 Cálculo de los intereses

El oferente establecerá claramente sobre qué montos y tasas y qué criterios aplicará para el cálculo de los intereses devengados, presentando obligatoriamente un ejemplo de cálculo.

8.3 Comisiones, seguros y otros

El oferente establecerá claramente todos los gastos conexos con la financiación propuesta, indicando los diferentes conceptos y la forma en que se aplicarán (Comisión de Gestión, Primas de Seguros, Comisión de Compromiso, etc.).

8.4 Fuente de financiación

La financiación podrá provenir de una o varias fuentes. Se indicará qué parte de los trabajos será financiada con cada uno de los créditos a utilizar, y sus respectivas condiciones de financiación. Se presentará en la oferta el compromiso escrito de estilo de las instituciones financieras que facilitarán los fondos, avalando la financiación propuesta.

8.5 Garantía

El prestatario de los préstamos será la Administración de las Obras Sanitarias del Estado con la garantía de la República Oriental del Uruguay.

8.6 Variación del monto a financiar

Para absorber las variaciones entre el monto de los trabajos ofertados y los efectivamente realizados, la modalidad de la financiación propuesta deberá admitir ajustes al monto total a financiar, permitiendo un aumento o disminución de este monto en un 10% (diez por ciento).

8.7 Información complementaria

La oferta contendrá, además de la información expresamente solicitada en este artículo, toda la información complementaria referente a las condiciones de financiación necesaria para su evaluación.

8.8 Oferta Alternativa sin financiación

El oferente obligatoriamente incluirá en su propuesta una oferta que no incluya financiación que denominará “Oferta Alternativa sin financiación”. La Administración analizará la “Oferta Alternativa sin financiación” únicamente de la oferta que resulte seleccionada para la adjudicación a los solos efectos de reservarse el derecho de elección entre las dos modalidades de pago del contrato (Oferta con financiación u Oferta Alternativa sin financiación).

Art. 9 BASES DE LA LICITACION

9.1 Los documentos que regirán como base de esta Licitación son los siguientes:

a) El presente Pliego de Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas, Memorias y Planos.

b) El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Obra

Page 14: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

13/61

de O.S.E. (en adelante P.C.G.) aprobado por R/D de febrero de 1971, modificado el 8 de junio de 1972 y el 10 de octubre de 1978, así como otras modificaciones vigentes al momento de la apertura de la presente licitación, en tanto no se oponga a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

c) El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones, Contratos de Suministros y Servicios no personales de O.S.E., aprobado por R/D 393/06, en tanto no se oponga a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

d) El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento de O.S.E. en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes citados.

e) Las Leyes y Normas sobre Contrataciones y Licitaciones (T.O.C.A.F.) según Decreto del Poder Ejecutivo No. 194/97 y sus modificaciones si las hubiera al momento de la apertura de la presente licitación.

f) El decreto 53/1993 y modificativos y el Pliego Único de Bases y Condiciones para los contratos que celebren las Administraciones Públicas.

g) Las enmiendas o aclaraciones que O.S.E. pudiera efectuar durante el plazo del llamado a licitación.

h) El Formulario de la Oferta (Anexo I).

Las prescripciones del presente PCP prevalecen sobre las prescripciones de los pliegos generales.

En caso que el oferente encontrara, a su criterio, discordancias entre las prescripciones contenidas en los documentos que rigen el presente llamado, las planteará de conformidad a lo establecido en el Art. 13 del presente pliego y será O.S.E. quien resolverá en definitiva.

Art. 10 ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El presente Pliego de Condiciones Particulares y demás documentos que rigen la licitación podrán adquirirse en las Oficinas de O.S.E., Sección Licitaciones, calle San Martín 3235, al precio fijado oportunamente por la Administración, a partir del momento de realización del llamado y hasta el día anterior al fijado para la apertura del Sobre No. 1.

Las ofertas deberán presentarse en el lugar que fije O.S.E. y que será comunicado a través de la prensa. Deberán entregarse en forma personal o ser enviadas por correo, siendo de recibo hasta la hora fijada para la apertura de la licitación.

Art. 11 COSTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El proponente tendrá a su cargo todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. La Administración no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea la forma en que se resuelva la licitación.

Page 15: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

14/61

Art. 12 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al oferente realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su exclusiva responsabilidad, toda la información que pueda ser necesaria par la preparación de la oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del oferente.

Art. 13 COMUNICACIONES Y ACLARACIONES SOBRE LA LICITACIÓN

13.1 Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la Oficina de Suministros de O.S.E. sita en la Av. San Martín 3235 - Montevideo-Uruguay o por intermedio del Fax (05982) 2037405.

13.2 En caso de que un eventual oferente solicite aclaraciones referentes a los documentos que rigen el llamado, deberá dirigirlas por escrito a la dependencia mencionada precedentemente, con una antelación como mínimo de diez (10) días calendario de la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración deberán ser específicas y serán evacuadas con una anterioridad no inferior a cinco (5) días calendario a la fecha de apertura.

Para ello se enviará por escrito la respuesta (incluyendo la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que hayan adquirido los documentos de licitación, sin perjuicio de que también éstas se volcarán en la página Web de O.S.E. .

Art. 14 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION, PRORROGA O ANULACIÓN DEL LLAMADO

14.1 La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda(s).

14.2 Todos los posibles oferentes serán notificados de conformidad con el Art. 29 del presente pliego de la(s) enmienda(s), la(s) que será(n) obligatoria(s) para ellos.

14.3 La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de las mismas, la(s) enmienda(s) de los documentos de licitación.

14.4 La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, anular o prorrogar el llamado. En los casos de anulación, la misma será difundida o comunicada a través de los mismos medios utilizados para el llamado y la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos (Art. 10 del presente pliego) y las garantías depositadas.

En los casos de prórroga, la Administración utilizará los medios que estime convenientes para su difusión. Asimismo devolverá las Garantías de mantenimiento de Ofertas y el importe de los documentos de licitación (Art. 10 del presente pliego) a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar ofertas.

Page 16: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

15/61

Art. 15 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

15.1 Requisitos generales de los oferentes

Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas constituidas en el país o en el extranjero.

Cualquiera sea la modalidad de integración de la firma oferente, es requisito imprescindible para la presente licitación que sus miembros sean las empresas que realizarán los trabajos ya sea en calidad de fabricante del suministro o constructora de las obras.

Se aceptará la presentación de ofertas por consorcios constituidos de acuerdo a la legislación vigente o por empresas que hayan formalizado compromisos de consorcio. En caso de adjudicación, el consorcio deberá efectivarse previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 45 días calendario, contados a partir de la fecha de notificación.

Si el oferente fuera un consorcio, las empresas que lo integran deberán responder solidaria e indivisiblemente por la totalidad de las obligaciones asumida por el consorcio.

Se permitirá la participación de una empresa en más de un consorcio o bien en consorcio y como oferente independiente.

15.2 Representación y domicilio

El oferente deberá designar a la persona o personas que lo representen ante la Administración, en todas las actuaciones referentes al presente llamado a licitación.

Esa designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

- Poder General - Poder especial o carta poder otorgada a los efectos del llamado de referencia - Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de OSE.

Dichos documentos deberán presentarse en el acto de apertura y toda vez que le sean requeridos al proponente. Si se optara por otorgamiento de carta poder deberá redactarse conforme al Anexo III.

El representante de los oferentes a quienes se adjudique la licitación deberá, con posterioridad a la notificación de adjudicación, acreditar la personería en forma fehaciente, mediante poder debidamente legalizado y protocolizado, cuando correspondiera.

El oferente deberá tener domicilio en Uruguay, o en caso de ser una firma extranjera, deberá estar representada por un apoderado con domicilio en el país, debidamente autorizado y con facultades suficientes.

En caso de ser adjudicataria una firma extranjera, deberá constituir domicilio legal en Uruguay.

En el caso de consorcios, constituidos o con compromiso de constitución, deberán ser representados en forma idéntica.

Page 17: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

16/61

16 INFORMACIÓN DEL OFERENTE

16.1 Constitución de la firma oferente

La oferta contendrá toda la información referente a la constitución de la firma oferente, estableciendo nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal en Uruguay, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

El oferente deberá incluir la indicación del tipo de empresa, declarando en cada caso si es casa matriz, filial o subsidiaria de otra. Deberá incorporar una copia de los estatutos y poder en las que se autorice la representación. Esta documentación deberá estar certificada por escribano público. En caso de de que las empresas oferentes sean sociedades personales, deberán indicar los nombres de los titulares que la componen o de sus representantes autorizados en caso de sociedades anónimas. Las sociedades anónimas deberán agregar además, la nómina completa de los integrantes de los directorios. Ambos registros se acreditarán en la oferta mediante declaración jurada. Tratándose de empresas extranjeras, los documentos deberán estar traducidos al español, legalizados y protocolizados.

16.2 Consorcios

En caso de que el oferente sea un consorcio constituido o con compromiso de constitución la información requerida en el Art. 17 deberá ser presentada por cada uno de sus miembros.

En el caso de ofertas presentadas por empresas comprometidas a consorciarse deberán adjuntar a su propuesta el compromiso de consorcio, con las firmas certificadas notarialmente, donde se pactará la solidaridad y la indivisibilidad de las obligaciones que en el futuro contrajera si resultara adjudicatario y estableciendo la participación porcentual de cada una de las firmas integrantes del consorcio. La oferta presentada por un consorcio o por empresas comprometidas a consorciarse deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes del mismo.

Si el consorcio resultará adjudicatario, todos los integrantes serán responsables mancomunadamente y solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo con los términos del mismo. Se deberá designar como representante del consorcio a uno de sus integrantes, que será quien estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes del mismo. La ejecución del contrato, incluidos los pagos, se realizará exclusivamente con el representante del consorcio.

16.3 Subcontratistas

Si el oferente se propone celebrar subcontratos para la realización de alguno de los trabajos, deberá incluir en la oferta la identificación de las empresas que se harán cargo de los mismos. El monto total de los trabajos subcontratados no podrá exceder en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del monto del contrato.

16.4 Capacidades técnica y financiera

Para presentarse a la licitación es requisito imprescindible que el proponente acredite a satisfacción:

a) Antecedentes demostrativos de capacidad técnica para ejecutar contratos del

Page 18: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

17/61

tipo (naturaleza y volumen) al licitado, de acuerdo a lo especificado en el Art. 17.1 del presente pliego.

b) Antecedentes demostrativos de capacidad financiera y situación patrimonial para asumir el compromiso económico-financiero que supone la ejecución del contrato de acuerdo a lo especificado en el Art. 17.3 del presente pliego.

16.5 Compromiso de los fabricantes de suministros

El oferente deberá incluir en su oferta cartas de los fabricantes de caños, piezas especiales, aparatos y accesorios, estableciendo, en caso de resultar adjudicatario, su compromiso de fabricar el suministro en la cantidad y características ofertadas. En esas cartas se establecerán claramente la o las plantas industriales donde se fabricarán los distintos suministros y los plazos de fabricación, dejando expresa constancia que estos suministros ofertados se destinarán a las obras objeto de la presente licitación.

16.6 Información sobre litigios

La oferta deberá incluir información sobre todo litigio actual que el oferente tenga pendiente o que haya ocurrido dentro de los últimos 5 (cinco) años, las partes litigantes de ellos y el monto reclamado.

16.7 Inhabilitación de los oferentes

A juicio de O.S.E., cualquiera de las causas emergentes enumeradas a continuación será suficiente para inhabilitar a un oferente:

a) Que se encuentre en interdicción judicial, que haya demandado o se encuentre demandado por O.S.E.

b) Que anteriormente hubiere incumplido contratos hechos con cualquier otro organismo público sin causa justificada.

A tales efectos la Administración podrá efectuar todas las averiguaciones que juzgue necesarias para verificar la información proporcionada. De comprobarse falsedad, la oferta será automáticamente rechazada, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Art. 17 CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

Art. 17.1 Capacidad técnica y calidad de los suministros

A los efectos de evaluar la capacidad técnica del oferente y su propuesta, así como la calidad de los suministros, deberá presentar en la oferta los antecedentes demostrativos que permitan acreditar:

a) Antigüedad y capacidad de contratación. El oferente acreditará un mínimo de 10 (diez) años como empresa contratista de obras. Asimismo el oferente acreditará una facturación no inferior a los U$S 90:000.000 (noventa millones de dólares estadounidenses) acumulados durante los últimos 10 (diez) años. Para su ponderación se efectuará la suma de los montos del contrato original de las obras expresados en dólares estadounidenses. Si la moneda de esos contratos fuera distinta a esa la Administración procederá a

Page 19: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

18/61

convertirlos a dólares estadounidenses a la cotización interbancaria tipo vendedor que fijó la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay a la fecha de suscripción de los respectivos contratos. Si el oferente fuera un consorcio constituido o con compromiso de constitución deberá sumar la capacidad de cada uno de sus miembros ponderada por el porcentaje de participación en el mismo.

La información requerida en este ítem deberá presentarse en el formato establecido en el Anexo A.

b) El oferente acreditará la ejecución de 20 km de redes de agua potable/o saneamiento (exceptuando pluviales) en zonas urbanas, suburbanas y rurales, pudiendo ser sumadas en no más de 5 obras. Si el oferente fuera un consorcio constituido o con compromiso de constitución deberá sumar la capacidad de cada uno de sus miembros ponderada por el porcentaje de participación en el mismo.

La información requerida en este ítem deberá presentarse en el formato establecido en el Anexo B.

c) El oferente acreditará experiencia en la ejecución de no menos de 10 km de redes de agua potable a presión en diámetros mayor o igual a 300 mm, en zonas urbanas, semiurbanas y rurales. Si el oferente fuera un consorcio constituido o con compromiso de constitución deberá sumar la capacidad de cada uno de sus miembros ponderada por el porcentaje de participación en el mismo.

La información requerida en este ítem deberá presentarse en el formato establecido en el Anexo C.

d) El oferente acreditará experiencia de un mínimo de 10 km en la colocación de cañerías del material ofertado de diámetro mayor o igual a 800 mm en obras de conducción de líquidos y/o gas a presión y/o conducción de líquidos por gravedad con junta estanca. No se computarán obras con longitud inferior a 500 m. Exclusivamente a los efectos del requisito del presente párrafo, se admitirá que el oferente sume la experiencia en colocación de cañerías de diámetro mayor o igual a 800 mm con unión espiga-enchufe con junta elastomérica, en obras de conducción de líquidos y/o gas a presión y/o conducción de líquidos por gravedad con junta estanca. Si el oferente fuera un consorcio constituido o con compromiso de constitución deberá sumar la capacidad de cada uno de sus miembros ponderada por el porcentaje de participación en el mismo.

La información requerida en este ítem deberá presentarse en el formato establecido en el Anexo D.

e) Gerente de Proyecto Sexta Línea de Bombeo y personal técnico y de conducción afectado a la obra.

El Gerente de Proyecto será quien asuma la responsabilidad total del objeto de la licitación. Deberá ser un profesional ingeniero de reconocida experiencia en el gerenciamiento de proyectos de similar envergadura al licitado a juicio de la Administración. El Director de la Obra deberá ser un ingeniero civil de nacional uruguaya, con un mínimo de 5 (cinco) años en la dirección de obras de similar envergadura y complejidad a la licitada.

Page 20: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

19/61

La información requerida deberá presentarse en el formato establecido en el Anexo E.

f) Nómina de subcontratistas

Si el oferente se propone celebrar subcontratos para la realización de alguno de los trabajos, deberá incluir en la oferta la identificación de las empresas que se harán cargo de los mismos, en el formato establecido en el Anexo F, teniendo presente la limitación especificada en el Art.16.3 del presente pliego.

g) Suministros

Se presentarán referencias, indicando cantidades de suministros de características similares fabricados en la misma

planta industrial en los últimos 10 (diez) años o desde su constitución, si fuera menor. Toda esta información deberá acompañarse de cartas de conformidad de los compradores, debidamente identificados, indicando la antigüedad de la instalación.

En particular, para las cañerías ofertadas, se identificará claramente el tipo de caño ofertado para los diámetros y condiciones de trabajo especificados en este pliego y en las Especificaciones Técnicas que forman parte de los documentos de licitación. Obligatoriamente deberá adjuntarse la Memoria de Cálculo, debidamente detallada y referenciada a las Normas que son de aplicación, en un todo de acuerdo a lo especificado al respecto en las referidas Especificaciones Técnicas.

De las plantas industriales donde se fabricarán la totalidad de los suministros ofertados, deberá acreditarse la fabricación de un:

- Mínimo de 20 km de cañería de 1200 mm de diámetro o diámetros superiores, fabricados en la misma planta industrial donde se fabricarán los que se suministrarán para la presente licitación.

- Mínimo de 15 km de cañería de 900 mm de diámetro o diámetros superiores, fabricados en la misma planta industrial donde se fabricarán los que se suministrarán para la presente licitación.

- Mínimo de 50 km de de cañería de entre 800 mm y 300 mm de diámetro, fabricados en la misma planta industrial donde se fabricarán los que se suministrarán para la presente licitación.

No se considerarán ofertas por suministros que carezcan de las referencias requeridas.

h) Proyecto Ejecutivo

El Proyecto Ejecutivo (Art. 3 del presente pliego) deberá estar a cargo de un equipo profesional técnico de notoria experiencia en proyectos de similar envergadura en el transporte de agua potable en conductos a presión.

El equipo estará conformado como mínimo por un Director del Proyecto

Ejecutivo, un ingeniero civil senior con especialización en el área hidráulica sanitaria, un ingeniero civil con especialidad en estructuras, un ingeniero industrial o mecánico con especialidad en control de corrosión y soldaduras

y un agrimensor.

El Director del Proyecto Ejecutivo deberá poseer notoria experiencia en el gerenciamiento de proyectos ejecutivos de similar envergadura al licitado a

Page 21: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

20/61

juicio de la Administración.

La información requerida en este ítem deberá presentarse en el formato establecido en el Anexo G indicando el rol que desempeñará dentro del equipo.

A los efectos de computar la capacidad técnica y experiencia del oferente requerida en los ítems a), b), c) y d) del presente artículo, se deja expresa constancia que no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.

Art. 17.2 Plan de Trabajo y equipos y maquinarias a afectar a las obras

A los efectos de evaluar la capacidad de ejecución del objeto de la presente licitación, el oferente deberá presentar en su oferta el Plan de Trabajo, identificando claramente todas las actividades necesarias para el total cumplimiento del contrato, incluyendo aquellas necesarias para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo. Para su formulación se tendrán en cuenta todas las especificaciones incluidas en los documentos que rigen la licitación y posterior ejecución del contrato. El Plan incluirá un cronograma de entrega de suministros.

El Plan de Trabajo establecerá claramente el número de frentes de obra en que se prevé trabajar para dar cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el Art. 6 del presente pliego.

El Plan de Trabajo incluirá además la estimación de la utilización de mano de obra nacional, que expresará como porcentaje respecto del total que prevé para la ejecución de la totalidad de los trabajos licitados.

El Plan de Trabajo constará como mínimo de:

- Red de precedencias con indicación de tareas o eventos ajenos a las obligaciones del contratista y que tengan injerencia para el normal desarrollo de los trabajos, tales como tener disponibles los terrenos afectados ya sea por la vía de servidumbre o expropiaciones, etc.

- Duración estimada de cada tarea.

- El camino crítico en concordancia con el plazo de ejecución de la obra y los tiempos flotantes, libres y totales, de las tareas que no pasen por el mismo.

- Diagrama de barras con indicación de la ubicación de cada tarea dentro del período comprendido por las fechas tempranas y tardías que surjan del diagrama calendario.

- Ejecución física mensual expresada en porcentajes parciales y acumulados.

- Ejecución financiera expresada en forma porcentual, sin valorizar.

El procesamiento del camino crítico se realizará utilizando métodos de reconocida confiabilidad.

Junto con el Plan de Trabajo deberá presentarse la propuesta técnica conteniendo la metodología detallada para la ejecución de cada tarea con su correspondiente memoria descriptiva y el listado de los equipos y maquinarias a afectar a la obra (Anexo H).

Page 22: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

21/61

Se deja expresa constancia que si la propuesta técnica no resulta adecuada al plazo de ejecución del contrato y las condiciones establecidas en los documentos que forman parte de la licitación, la Administración podrá rechazar la oferta sin más trámite.

Art. 17.3 Capacidad financiera y situación patrimonial

A los efectos de evaluar la capacidad financiera y situación patrimonial del oferente para ejecutar el contrato, deberá presentar, para uso confidencial de la Administración:

a) Estados Contables de los 2 (dos) últimos ejercicios (2004 y 2005). Para oferentes nacionales deberán presentarse de acuerdo al Decreto 103/91 del 27/02/91 con sus anexos y notas explicativas que forman parte de dichos estados. Deberán contar con certificación fundamentada de Contador Público, de acuerdo con lo establecido por el Art. 706 de la Ley 16.170 del 28/12/90, reglamentado por el Decreto 240/993 del 25/05/93.

El alcance de la certificación será como mínimo el de compilación; reservándose la administración el derecho a ampliar el mismo a revisión limitada o auditaría.

b) Estados Contables a una fecha de cierre fijada del 3er. mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. Para oferentes nacionales

preparados según el formato mencionado precedentemente. Este literal no será de aplicación en caso que el último estado presentado según a) corresponda a una fecha posterior a esta.

c) Perfil de endeudamiento del último balance presentado, de acuerdo al siguiente detalle:

d) Evidencia de la capacidad para obtener fianzas, avales, garantías.

En caso de que el oferente sea un consorcio constituido o con compromiso de constitución, esta información deberá presentarse por cada uno de sus miembros.

17.4 Metodología de Evaluación de la capacidad financiera y situación patrimonial

La situación financiera y patrimonial del oferente se evaluará mediante el cálculo del “Indicador Económico Financiero Ponderado” (IEFP), definido de la siguiente manera:

IEFP = 0,6*IEF1+0,4*IEF2 donde; IEF1 = Indicador económico financiero del último ejercicio económico IEF2 = Indicador económico financiero del penúltimo ejercicio económico. IEFP , IEF1 e IEF2 tendrán un valor máximo de 10 puntos.

Montos expresados en U$S (dólares ) Vencimiento M/Ext. M/Nac. Total

% s/Total

Sin Vencimiento Entre 0 y 3 meses >3 y menor de 6 >6 y menor de 12 >12 y menor de24 >24 y menor de 36 >36

Page 23: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

22/61

IEF1 e IEF2 se definen como la sumatoria de los tres índices que a continuación se exponen.

En el caso de Consorcios el indicador del Consorcio estará determinado por el indicador que resulta de la sumatoria de los IEFP de cada una de las empresas que lo integran ponderados por su porcentaje de participación en el Consorcio. La aceptabilidad del postulante se configurará para valores de IEFP superiores o iguales a 5 (cinco).

IEFT = Puntuación del Índice de Rentabilidad del Patrimonio Neto (IRPT) + Puntuación del Índice de Solvencia Financiera (ISFT) + Puntuación del Índice de Liquidez Corriente (ILCT); T = 1 o 2 para último o penúltimo ejercicio económico, respectivamente.

1) El Índice de Rentabilidad del Patrimonio Neto (IRPT) se calculará como el cociente entre Resultado Neto antes del Impuesto a la Renta y el Patrimonio Neto a fecha de cierre de ejercicio económico. IRPT = Resultado Neto antes de Impuestos / Patrimonio Neto T = 1 o 2 para último o penúltimo ejercicio económico, respectivamente.

Este índice permite analizar la eficiencia económica de los postulantes, de acuerdo a la siguiente tabla de valores:

Valor del IRP Puntos Mayor o igual a 0.10 2.8 - Máximo Entre 0 y 0.10 1.4 a 2.8 – Interpolación lineal Menor a 0 0

2) El Índice de Solvencia Financiera (ISFT) se calculará como el cociente entre el Capital Propio y el Capital de Crédito exigible a corto y largo plazo.

ISFT = Patrimonio Neto / (Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente)

T = 1 o 2 para último o penúltimo ejercicio económico, respectivamente.

Este índice permite analizar la solidez financiera de los postulantes, de acuerdo a la siguiente tabla de valores:

Valor del ISF Puntos Mayor o igual a 0.70 4 - Máximo Entre 0.25 y 0.70 2 a 4 --Interpolación lineal Menor a 0.25 0

3) El Índice de Liquidez Corriente (ILCT) se calculará como la razón entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente.

ILCT = Activo Corriente / Pasivo Corriente

T = 1 o 2 para último o penúltimo ejercicio económico, respectivamente.

Este índice permite analizar la capacidad de enfrentar las obligaciones de corto plazo de los postulantes, de acuerdo a la siguiente tabla de valores:

Page 24: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

23/61

Valor del ILC Puntos Mayor o igual a 2 3.2 - Máximo Entre 1.1 y 2 1.6 a 3.2 - Interpolación lineal Menor a 1.1 0

Art. 18 PRESENTACION DE LA OFERTA

18.1 En este artículo y en el siguiente, se detallan los documentos que necesariamente deberán presentar los proponentes para que sus ofertas sean consideradas como completas.

18.2 De acuerdo con los procedimientos prescritos en el Art. 54 del T.O.C.A.F. los representantes autorizados de las firmas proponentes deberán presentar sus propuestas en el sitio y hasta la hora fijada para el acto de apertura en el aviso de licitación.

18.3 Con anterioridad al acto de apertura, y sin perjuicio de lo expresado en el Art.15 del presente pliego, el oferente deberá presentar:

a) El comprobante que acredite que se ha constituido la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme al Art. 20 del presente pliego.

b) Para empresas nacionales, el certificado de inscripción en el Registro General de Empresas Constructoras de Obras Públicas del M.T.O.P., acreditando la capacidad de Contratación Anual, según decreto del Poder Ejecutivo Nº 239/971. Para empresas extranjeras el comprobante de haber solicitado la inscripción a dicho Registro.

c) Para empresas nacionales, el certificado que acredite la inscripción en el Registro de Empresas Proveedoras de O.S.E.

si su participación corresponde a suministros.

d) Para empresas nacionales, el certificado que acredite la inscripción en el Registro de Empresas Constructoras de O.S.E.

e) La oferta redactada y presentada de conformidad a lo que establece el Art. 19 del presente pliego.

f) Para las empresas con actuación previa en la República Oriental del Uruguay, documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

g) Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado con indicación de fecha y hora de entrega de los mismos.

h) Certificado expedido por el registro de Actos Personales a la fecha correspondiente al día hábil anterior al llamado.

La omisión, insuficiencia o defecto formal de la documentación primitiva o de la complementaria que se solicite determinará, a solo juicio de la Administración, el rechazo de la Oferta.

18.4 No serán recibidas las propuestas que se presenten con posterioridad a la hora

Page 25: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

24/61

señalada, o que carezcan de alguno de los documentos aquí indicados.

Art.19 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

19.1 La oferta (Art. 18.3 literal e)) se presentará impresa, redactada en forma clara y precisa, en idioma español.

La oferta se debe entregar en original y tres (3) copias.

Cada juego de documentos (uno identificado como “original” y los tres restantes como “copia”) constará de dos sobres, rotulados SOBRE No. 1 y SOBRE No. 2 respectivamente.

En todos los sobres se indicará el nombre y número de la presente licitación y la identidad del oferente. Todos los ejemplares deberán ser firmados por el oferente o su representante debidamente autorizado.

El Sobre No. 2 se presentará necesariamente cerrado, lacrado y sellado.

Los folletos que acompañen la oferta técnica podrán estar en español, inglés, francés, italiano o portugués. En todos los casos O.S.E. se reserva el derecho de solicitar su traducción al español.

Se advierte que se rechazarán las ofertas que no contengan toda la documentación solicitada o que presenten enmiendas, interlineados o errores que no estén debidamente salvados, a juicio exclusivo de la Administración.

Es de interés de la Administración, que en lo posible, el conjunto de las cuatro (4) carpetas se presente en un único paquete lacrado y sellado, que llevará el mismo rótulo de las carpetas, sin perjuicio de lo indicado en el Art. 54 del T.O.C.A.F.

Adicionalmente, y a los efectos de facilitar la evaluación de las ofertas, toda la documentación que integre las mismas y que esté disponible en formato digital, deberá ser entregada en disco compacto en igual cantidad que ejemplares impresos.

19.2 Contenido del Sobre No. 1

El Sobre No. 1 contendrá los siguientes documentos:

a) Información sobre la firma oferente de acuerdo a lo especificado en los Arts. 16.1, 16.2 y 16.6.

b) Información sobre antigüedad y capacidad de contratación del oferente de acuerdo a lo establecido por el Art. 17.1 a), presentado según el Anexo A.

c) Información sobre experiencia en la ejecución de obras de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 b), presentado según el Anexo B.

d) Información sobre experiencia en la ejecución de obras de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 c), presentado según Anexo C.

e) Información sobre experiencia en la colocación de cañerías de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 d), presentado según Anexo D.

f) Información sobre el Gerente de Proyecto Sexta Línea de Bombeo, personal

Page 26: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

25/61

técnico y de Dirección de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 e) y presentado según Anexo E.

g) La nómina de subcontratistas que prevé utilizar, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 f), presentado según Anexo F.

h) La información requerida sobre los suministros, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 g).

i) La información sobre el equipo profesional que tendrá a su cargo la realización del Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1. h), presentado según Anexo G.

j) El Plan de Trabajo, equipos y maquinarias a afectar a la obra, así como la Propuesta técnica de ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.2 del presente pliego. La información sobre los equipos y maquinarias a afectar a las obras se presentará según Anexo H.

k) La evidencia de capacidad financiera y situación patrimonial, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.3 del presente pliego.

l) Carta compromiso del fabricante de caños, piezas especiales y aparatos según lo establecido en el Art. 16.5 del presente pliego.

19.3 Contenido del Sobre No. 2

El Sobre No. 2 contendrá los siguientes documentos:

a) El Formulario de Oferta de acuerdo al Anexo I del presente pliego.

b) La Planilla de Precios de acuerdo al Anexo II del presente pliego.

c) El Cronograma de ejecución financiera del contrato y el VAN de la oferta calculado de acuerdo a la Planilla de cálculo incluida en el presente pliego (Arts. 5.10 y 25.3 del presente pliego).

d) La Propuesta de Financiación de acuerdo a lo especificado en el Art. 8 del presente pliego.

e) La Oferta Alternativa sin Financiación.

f) Compromiso de estilo de las entidades financieras intervinientes respecto a los montos a financiar.

g) Información sobre impuestos, tasas y gravámenes de acuerdo a lo indicado en el Art. 5.5 del presente pliego.

h) Información sobre si el oferente solicitará el anticipo de acuerdo a lo establecido en el Art. 33, y que deberá reflejarse en el Cronograma de ejecución financiera del contrato (ítem c del presente artículo).

19.4 Se deja expresa constancia que la información contenida en el Sobre No. 1 no podrá establecer directa o indirectamente los precios cotizados de la oferta, los que únicamente serán admitidos en el Sobre No. 2, ni cualquier otra información sobre la propuesta de financiación y/o identificación de las identidades de las entidades financieras intervinientes.

Page 27: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

26/61

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo determinará sin más trámites el rechazo de la oferta.

Art. 20 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Es obligatorio el mantenimiento de las propuestas por un plazo mínimo de 210 (doscientos diez) días calendario a partir de la apertura de la licitación.

Transcurrido ese plazo, las propuestas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

Art. 21 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

21.1 Previo a la presentación de la propuesta el proponente deberá constituir una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Seriedad de la Oferta por un monto mínimo de U$S 600.000 (seiscientos mil dólares estadounidenses ).

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se constituirá a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, y podrá consistir en:

a) Fianza o aval de un Banco establecido en el Uruguay.

b) Póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay.

c) Depósito en efectivo, en la Sección Custodia de Valores del Banco de la República Oriental del Uruguay.

d) Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay (Sección Custodia de Valores) de títulos de deuda pública nacional o municipal.

En los casos a), b), y c), la garantía respectiva se establecerá en dólares estadounidenses, los que se computarán al tipo de cambio interbancario vendedor del Banco Central del Uruguay al cierre del último día hábil anterior al de la fecha del documento bancario.

En el caso d) los títulos de deuda pública se tomarán por su cotización en la Bolsa de Valores al día hábil anterior al del depósito.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la firma oferente.

21.3 En caso de no optarse por complementar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, según se permite en el Art. 27 del presente pliego, al adjudicatario se le devolverá ésta última cuando se hubiera aceptado la de Fiel Cumplimiento de Contrato, y una vez que se haya formalizado el mismo.

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el formulario de ofertas.

b) En las condiciones estipuladas en el Art.16 del P.C.G.

21.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será devuelta a los proponentes no seleccionados, a su requerimiento, luego de la notificación de la adjudicación por parte de la Administración.

Page 28: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

27/61

Art. 22 APERTURA DEL SOBRE No. 1

En el día y hora fijada para el acto de apertura de las ofertas, se procederá exclusivamente a la apertura del Sobre No. 1.

Previo a la apertura se verificará que los oferentes hayan cumplido con los requerimientos establecidos en el Art. 18.3 del presente pliego.

Este acto se realizará en presencia de un escribano de O.S.E. y de los representantes de los oferentes, procediéndose a dar lectura en voz alta del nombre de los oferentes.

Con posterioridad a ello y en el mismo acto, las ofertas originales (Sobres No.1) quedarán en custodia de la Sección Escribanía de O.S.E. hasta que se haya realizado la precalificación de las ofertas

El Sobre No. 2, cerrado, lacrado y sellado, permanecerá en custodia en la Sección Escribanía de O.S.E. hasta que se haya realizado la precalificación de las ofertas.

Art. 23 PRECALIFICACIÓN

La Comisión Asesora de Adjudicaciones analizará la información contenida en el Sobre No. 1 a fin de determinar si ésta se ajusta a los requisitos establecidos por los documentos que rigen el llamado, verificando si el oferente posee los antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar contratos del tipo del que se licita, experiencia de haber realizado obras similares y capacidad para asumir el compromiso económico-financiero que supone la ejecución del contrato.

Cada oferta deberá cumplir con todos los requerimientos legales, técnicos, económicos y financieros establecidos en el presente pliego. En caso de no ser así, se considerará que la oferta contenida en el Sobre No.1 no alcanza los requisitos solicitados, por lo que la misma será rechazada.

Cualquier documento que esté incompleto, ilegible ó que presente enmiendas, entrerrenglonados o errores que no estén debidamente salvados, ó con plazos de validez vencidos, será considerado nulo y sin validez para esta licitación. O.S.E. podrá, a su discreción, solicitar aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los oferentes sobre sus ofertas, sin que esto dé derecho a afectar o modificar la oferta.

La solicitud de aclaración y/o información complementaria y la respuesta correspondiente, se formularán por escrito y no se pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en los aspectos sustanciales de la oferta. Las referidas solicitudes indicarán claramente el plazo con que contará el oferente para dar respuesta a las mismas.

Los oferentes quedan obligados a dar respuesta dentro del plazo indicado y en ningún caso éstas podrán significar modificaciones en manera alguna a las presentaciones originales de la oferta.

Queda claramente establecido que la presentación incompleta o fuera de plazo de la aclaración y/o información complementaria requerida que pudiera solicitarse, será, a solo juicio de la Administración, causal de rechazo de la oferta.

Page 29: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

28/61

El sistema de evaluación será del tipo “PASA” o “NO PASA”.

Una vez finalizado el análisis de las ofertas en la etapa de precalificación, la Comisión Asesora de Adjudicaciones elaborará la nómina de las ofertas precalificadas.

La Administración dará vista de estas actuaciones a los oferentes, regulándose este procedimiento por lo establecido en el Art. 58 del T.O.C.A.F.

Art. 24 APERTURA DEL SOBRE No. 2

Una vez realizada la precalificación y el proceso de vista, se cursará invitación a los oferentes precalificados para el acto de apertura del Sobre No. 2.

En este acto sólo se realizará la apertura del Sobre No. 2 de las ofertas precalificadas.

Los Sobres No.2 de las ofertas que no haya precalificado, quedarán en custodia de la Administración, sin abrir, hasta la firma del contrato con el adjudicatario. En fecha y hora que se comunicará a todos los interesados se procederá a su destrucción en acto público.

Art. 25 ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE No. 2

25.1 La Comisión Asesora de Adjudicaciones analizará la información contenida en el Sobre No. 2 a fin de determinar si está completa y si se ajusta a los requisitos establecidos por los documentos que rigen la licitación y a la información incluida en el Sobre No.1.

Si la documentación contenida en el Sobre No. 2 no estuviera completa o no se ajustara a los requisitos establecidos antedichos, la oferta será rechazada.

25.2 Corrección de errores

Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitación serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras;

b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

O.S.E. ajustará, si correspondiera, el precio total de la oferta en el Formulario de la oferta (Anexo I) de acuerdo con el procedimiento indicado en el presente artículo. En concordancia con estas correcciones ajustará el Cronograma de ejecución financiera.

25.3 Valor Actual Neto de la oferta

A partir del Cronograma de ejecución financiera presentado por el oferente (Art. 19.3 del presente pliego) y corregido, si correspondiera de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se calculará el Valor Actual Neto (VAN) de la oferta a la fecha del

Page 30: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

29/61

último día del mes anterior al de apertura de la licitación (Sobre No.1).

El cálculo del VAN se realizará de acuerdo a la siguiente expresión:

i=24 meses i=14 semestres

? (Ci) /(1+t)i + ? (Itf)i / (1+t)

(24+6i)

i=1 i=1 Siendo:

Ci – Monto expresado en dólares estadounidenses (Art. 5.7 del PCP) de la ejecución prevista por el oferente en el mes i tomado del Cronograma de ejecución financiera del contrato (Art. 19.3). En el mes correspondiente se agregará el monto expresado en dólares estadounidenses de los intereses a abonar, en forma semestral, durante el período de gracia a la tasa tf (Art. 8.1 del PCP). En caso de que el oferente prevea en su oferta la utilización de anticipo financiero (Art. 33 del PCP), a los efectos del cálculo del VAN de la oferta se considerará como un desembolso en el mes 1.

t – Tasa de comparación correspondiente equivalente a una tasa efectiva anual igual a 6%.

Itf – Monto de los intereses resultantes a la tasa de financiación (tf) propuesta por el oferente (Art. 8.1 del PCP), expresado en dólares estadounidenses (Art. 5.7 del PCP).

A los efectos de uniformizar la aplicación de este algoritmo, se adjunta planilla de cálculo del mismo. Si el período de gracia y/o amortización excedieran a los modelados, el oferente deberá coregir la planilla consecuentemente.

F:\CALCULO VAN OFERTA.xls

Art. 26 ADJUDICACIÓN

26.1 La Comisión Asesora de Adjudicaciones estudiará y evaluará las ofertas válidas de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, aconsejando la adjudicación de la oferta más conveniente para la Administración de acuerdo a lo establecido en el Art. 59 del T.O.C.A.F.

La Administración se reserva el derecho, de considerarlo conveniente, de realizar un llamado a mejora de precios o a entablar negociaciones reservadas y paralelas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 57 del T.O.C.A.F.

Una vez realizada esta evaluación e individualizada la oferta más conveniente para la Administración, la Comisión Asesora de Adjudicaciones procederá al análisis de la Oferta Alternativa sin Financiación de la oferta reseñada (Art. 8.8 del presente pliego) a los efectos de elegir entre las dos modalidades de pago del contrato (con financiación o sin financiación). El pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones tendrá el carácter de dictamen o informe para la Administración y no creará derecho alguno a favor del

Page 31: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

30/61

oferente seleccionado.

26.2 Una vez expedido el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones la Administración procederá a dar vista de estas actuaciones a los oferentes precalificados, regulándose este procedimiento por lo establecido en el Art. 58 del T.O.C.A.F.

La Administración se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta, así como declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna.

26.3 Si la oferta propuesta para adjudicar fuese la Oferta con financiación, la adjudicación de la presente licitación quedará supeditada a la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de los convenios de crédito que financiarán el contrato (Decreto del Poder Ejecutivo No. 586/1993 del 27 de Diciembre de 1993).

Art. 27 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

27.1 Dentro del plazo estipulado en el Art.16 del P.C.G., el adjudicatario deberá constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la licitación. Esta Garantía se constituirá mediante el procedimiento establecido en el Art. 21.2 del presente pliego, y podrá emplearse cualquiera de las modalidades allí indicadas.

27.2 La Garantía de Mantenimiento de la Propuesta podrá pasar a integrar la de Fiel Cumplimento del Contrato siempre que el adjudicatario la complete y la extienda en su monto y plazo.

27.3 La circunstancia de que el oferente adjudicatario no cumpla lo dispuesto en el Art. 27.1, constituirá causa suficiente para la revocación de la adjudicación y la pérdida

27.4 de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso la Administración podrá llamar a una nueva licitación o bien adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea válida y su Valor Actual Neto sea el que sigue después de la revocada, de acuerdo al Art. 17 del P.C.G.

27.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se liberará a solicitud del interesado, con los descuentos a los que hubiera lugar, una vez realizada la recepción definitiva y la liquidación final de todas las obras incluidas en esta licitación.

Art. 28 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El contrato se documentará por escrito.

Los siguientes documentos, que formarán una unidad indivisible, serán parte integrante del Contrato de Ejecución del Proyecto de la Sexta Línea de Bombeo:

- El oficio de la Administración comunicándole al oferente su resolución, adjudicándole la licitación.

- El presente pliego de condiciones administrativas, legales y técnicas de los documentos que rigen la presente licitación, con las aclaraciones y modificaciones que hubiera efectuado la Administración antes de la fecha de apertura de la licitación y demás documentos enumerados en el presente pliego.

Page 32: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

31/61

- La Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y demás documentos

que componen los documentos de licitación. - Las órdenes de servicio e instrucciones que expida la Administración,

dadas por escrito y dentro de las facultades que les confieren los documentos que integran el contrato y las enmiendas o aclaraciones realizadas por la Administración, relativas a esta licitación.

- La oferta del adjudicatario.

- Los planos y documentación complementaria que entregue la Administración durante la ejecución de los trabajos que modifiquen, detallen o expliciten el objeto de la presente licitación.

- El certificado de depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Obra.

- El compromiso de los fabricantes de los suministros de acuerdo al Art. 16.5 del presente pliego.

Art. 29 COMUNICACIONES

Toda notificación que realice la Administración se llevará a cabo personalmente, por fax, carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado con aviso de retorno a domicilio, correo electrónico y /u otros medios similares de transmisión a distancia indicados por el oferente en el formulario de identificación.

Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que la registre: el aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el funcionario encargado de la notificación.

En las notificaciones, cualquiera sea el medio empleado, deberá reproducirse la parte dispositiva del acto integra o parcialmente, de forma tal que el interesado pueda tener cabal conocimiento del mismo. Incluirá la expresa mención de la persona con la que se entiende practicada la notificación.

La mención del fax, correo electrónico o domicilio de la Administración efectuada en el Pliego de Condiciones Particulares a los efectos de la licitación, determina que únicamente será válida la comunicación de los interesados relativa a dicho procedimiento que se efectúe en ellos.

Quienes envíen comunicaciones o documentos a la Administración, en cualquiera de las etapas de la licitación, deberán conservar el comprobante de acuse de recibo, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De no presentarse el mismo, se tendrán por no presentados los documentos.

Art. 30 FIRMA Y VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato será escriturado.

El contrato entrará en vigencia con el acto de la firma de ambas partes.

Art. 31 CONVENIOS DE CREDITO

Page 33: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

32/61

El adjudicatario deberá presentar a O.S.E. dentro de los 10 (días) calendario a partir de la notificación de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato, los textos de los convenios de crédito a suscribir con las entidades financieras para aprobación de la Administración y posterior remisión al Poder Ejecutivo. Este plazo podrá ser prorrogado a solicitud fundada del adjudicatario.

Art. 32 PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO AJUSTADO

32.1 El contratista dispondrá de un plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la fecha de la firma del contrato, para la presentación del Plan de Trabajo ajustado. Este Plan deberá ser aprobado por O.S.E. previamente al comienzo de las obras y constituirá el Plan de Trabajo contractual a todos los efectos.

32.2 Para la elaboración de este Plan de trabajo ajustado se tendrán en cuenta todos los requisitos establecidos en los documentos que rigen la licitación y el contrato suscrito con la Administración.

El origen del Plan de Trabajo será a los 15 (días) días calendario a partir de la aprobación por parte de la Administración del mismo, salvo que reciba la comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación y constituirá la fecha a partir de la cual se contabilizarán los plazos contractuales.

Art. 33 ANTICIPO FINANCIERO

33.1 La Administración otorgará a quien así lo establezca en su oferta, un adelanto financiero al adjudicatario, que no excederá del 10% (diez por ciento) del precio total de la oferta sin impuestos.

33.2 Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía por el monto del adelanto en igual forma que lo establecido en el Art. 27.

33.3 El adjudicatario que optase por percibir el anticipo financiero, deberá formular la solicitud respectiva por escrito, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de firma del contrato.

Art. 34 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

34.1 Los trabajos y suministros realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base al ritmo de los trabajos, mediciones de la obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

Se entenderá por "obra hecha" la correcta ejecución de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas correspondientes.

Los suministros y equipos, sin importar su origen, se certificarán a su ingreso en obra.

Para ello, previamente, con la antelación debida, el contratista deberá presentar los documentos necesarios para la recepción de los suministros a incorporar a obra.

Para los suministros de plaza deberá presentar los remitos del proveedor, certificado de garantía del fabricante, etc., lo que se ajustará ente el contratista-proveedor y la Administración previo a la firma del contrato. Para los suministros de importación deberá presentar copia de las facturas

Page 34: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

33/61

comerciales del proveedor con descripción de bienes, cantidad, precio unitario y monto total (Art. 42.2 del presente pliego), copia de conocimiento de embarque, garantía del fabricante o proveedor, copia del certificado de inspección expedido por la empresa verficadora, etc., todo lo que se ajustará entre el contratista-proveedor y la Administración previo a la firma del contrato.

34.2 Dentro de los últimos 5 (cinco) días hábiles de cada mes, con la presencia de la Dirección de la Obra de O.S.E., se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el mes. Cumplida ésta y recaba la conformidad de la Dirección de la Obra de O.S.E., el contratista preparará los siguientes certificados:

- Certificado de trabajos ordinarios (básico) - Certificado de trabajos extraordinarios de conformidad con lo establecido en el

Art. 88 del P.C.G. (básico) - Certificados de reajuste de precios (complementarios) - Certificado de entrega de suministros teniendo en cuenta lo establecido en el Art.

42 del presente pliego.

34.3 El contratista deberá presentar estos certificados dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles del mes siguiente al de ejecución de los trabajos, con su correspondiente solicitud de pago a la Dirección de la Obra, para su aprobación y trámite. Conjuntamente con estos documentos, deberá presentar la (las) correspondiente(s) factura(s) fechada(s) en el mes de ejecución de los trabajos.

Toda solicitud presentada fuera del plazo fijado se tendrá por recibida el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas. Si la demora en la entrega de la documentación por parte del contratista, ocasionara sanciones fiscales a la Administración, éstas serán trasladadas al contratista, descontándolas de futuros pagos.

No se podrá presentar en el mes más de una solicitud por reajuste de precios.

Art. 35 AJUSTE DE PRECIOS

El presente contrato únicamente permitirá ajustes de los trabajos correspondientes a las obras cotizadas en moneda nacional. No se admitirán ajustes de precios por ningún otro concepto.

35.1 La fórmula de ajuste responderá al “Procedimiento de Cálculo Global” (reglamentado por el M.T.O.P. y adaptado a la presente obra como se indica a continuación), en función de las variaciones que experimenten:

- Jornales - Índice de precios al consumo (IPC) - Materiales representativos de la obra - Dólares estadounidenses,

aplicando la fórmula paramétrica siguiente:

P = Po (0.45 x J /Jo + 0.126 x IPC/IPCo + 0.32x M/Mo + 0.104 x D/Do) siendo:

P Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Page 35: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

34/61

Po Precio calculado a los valores de la oferta de los trabajos realizados en

el mes.

J Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la construcción, vigente el mes de ejecución de los trabajos.

Jo Idem mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación (Sobre No.1).

IPC Valor del Indice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos.

IPCo Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación (Sobre No. 1).

M Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Mo Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación (Sobre No.1).

D Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.

Do Idem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación (Sobre No.1).

35.2 Si durante la ejecución de los trabajos, el Poder Ejecutivo establece incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, éstos deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J / Jo a los efectos del ajuste de precios.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del M.T.O.P. sobre muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcción. Si para alguno de los materiales referidos, la lista del M.T.O.P. no indicara precio, se deberá tomar el que fije el Boletín Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De no figurar en ninguna de dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar debidamente, según criterios impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que utilice para el cálculo.

35.3 Para el cálculo del factor M/Mo se considerará el conjunto de materiales representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de incidencia, de acuerdo al siguiente detalle:

- M1 Combustible gas oil 59,0 %

- M2 Hierro redondo 12 mm diámetro 22,6 %

- M3 Cemento Portland gris Ancap 9,9 %

- M4 Pedregullo lavado en cantera 4,7 %

Page 36: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

35/61

- M5 Madera pino nacional (encofrado) 2,8 %

- M6 Arena gruesa (arenera) 1,0 %

El valor de M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de cada material representativo por el incremento porcentual de precio de ese material producido entre el último día del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación (Sobre No.1) y el último día del mes anterior a la ejecución de las obras.

Art. 36 APORTES POR LEYES SOCIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

36.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar a la Dirección de Obra:

a) Planilla Nominada de Declaración de Personal y Actividad (Planilla 1300 de ATYR), correspondiente a las obras ejecutadas el mes anterior, para su certificación por el Director de Obra.

b) 1 (una) fotocopia de la Planilla indicada en (a). La Planilla de Declaración de Personal y Actividad indicado en (a), le será reintegrada al contratista para su presentación en ATYR dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su presentación, con la conformidad de la Dirección de la Obra.

c) Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. El contratista deberá llevar en la oficina de la obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

d) Quedará en poder de la Administración las fotocopias de los documentos de referencia.

36.2 El contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.

De no cumplirse con dicho plazo, se generará una multa ante ATYR por cada obrero que figure en dicha Planilla, la que será de exclusivo cargo del contratista.

36.3 El contratista dispondrá de un plazo de 48 hs. para presentar a la Dirección de la Obra una fotocopia de la copia de la Planilla sellada y fechada por ATYR, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

36.4 En el caso de Planillas presentadas fuera de la fecha determinada por ATYR, deberá adjuntar además el comprobante de pago de la multa (Formulario F800 de ATYR), lo cual será exigido como requisito imprescindible para la recepción de las Planillas por el Director de la Obra. Serán exclusivamente de cargo del contratista las multas que se generen a la Administración por presentación de Planillas a ATYR fuera de fecha por parte del contratista y/o por la presentación a la Dirección de Obra en un plazo mayor a 48 hs. de las correspondientes fotocopias de las Planillas selladas y fechadas por ATYR. Estas multas serán descontadas de los pagos (certificados de obra) que OSE deba efectuar al contratista. En caso de que no hubiere pagos pendientes, se

Page 37: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

36/61

descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

36.5 En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este artículo implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del contratista y le serán descontadas de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

36.6 Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a partir del precio unitario por rubro de mano de obra declarado por el contratista, serán de cargo del contratista los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista. En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Art. 37 EXCAVACION EN ROCA

37.1 La excavación en roca se pagará por metraje real medido en obra, tomando como ancho de la zanja el valor mínimo fijado en la Memoria General para obras de Alcantarillado (0.45 m más el diámetro del caño) y como profundidad de excavación, la real que surge de la medición en obra, pagándose por cada metro cúbico de roca excavada el precio cotizado en la oferta, ajustado por la misma paramétrica que la excavación normal, previa orden de excavación en roca dada por la Dirección de la Obra.

37.2 Se entenderá por roca aquel material que requiera para su extracción el uso de martillo neumático, punta y marrón, cuñas, productos expansivos y/o explosivos. En los casos de encontrar roca, el contratista deberá dar aviso a la Dirección de la Obra en forma previa al inicio de la excavación, a los efectos de la toma de decisión de la obra resultante, liquidándose mensualmente el metraje correspondiente de acuerdo con el precio cotizado en la oferta, con la actualización que corresponda. En caso de no existir el aviso previo al Director de Obra, no se podrá solicitar la liquidación de excavación en roca.

A los solos efectos de la comparación de las ofertas se tomará el volumen especificado en la Planilla de Precios en el rubro correspondiente a Excavación en roca.

Art. 38 DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN RÉGIMEN DE HORARIO EXTRAORDINARIO

Si para cumplir los plazos estipulados para la realización del contrato fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo que totalicen 48 (cuarenta y ocho) horas semanales o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá tener en cuenta que:

- En los casos en que el contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito a la Administración, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección de la Administración.

Page 38: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

37/61

- En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar más de un turno de trabajo, el contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta a la Administración con 5 (cinco) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección de la Administración.

El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario será de cargo exclusivo del contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuarle, o, en su defecto, de la Garantía de Buena Ejecución de las obras, o de la del Fiel Cumplimiento del Contrato. Para la tramitación del pago de estos aportes regirá lo establecido en lo establecido para el pago de aportes regirán iguales artículos del presente pliego que para la ejecución de trabajos en régimen de trabajo ordinario.

Art. 39 VARIACIONES DE OBRA

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, éstos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación el Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de la Obra, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 71 y 72 del Pliego de Condiciones Generales.

La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de la Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.

Art. 40 EVIDENCIA DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL DÍA CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE CUALQUIER NATURALEZA

Previo a efectuar cualquier tramitación de pago, la Administración exigirá al Contratista la presentación de la documentación que acredite estar al día en el pago de toda clase de obligaciones tributarias nacionales o departamentales, incluso con la D.G.S.S. (certificado único). La inscripción en el Banco de Seguros del Estado y póliza de seguro del personal en vigencia; así como no adeudar multas por aplicación de la ley 10.940 del 19 de septiembre de 1947, concordantes y modificativas.

Para la facturación del Proyecto Ejecutivo, se deberá acreditar que todos los integrantes del equipo técnico se encuentren al día con los pagos a la Caja de Jubilaciones Profesionales.

Art. 41 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se establece que la Garantía de Buena Ejecución de las Obras deberá constituirse previamente a percibir cualquier pago de la Administración (con la sola excepción de los que corresponden a ajustes por atraso en los pagos) por un importe igual o mayor al 5% (cinco por ciento) de la suma a cobrar. Esta garantía podrá realizarse en las mismas condiciones establecidas en el Art. 21.2 de este pliego, y su validez se extenderá hasta la recepción provisoria de las obras.

Page 39: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

38/61

La Administración efectuará los pagos sólo contra entrega del comprobante de constitución de la garantía recibo de depósito previo estipulado, no admitiéndose montos que no correspondan con la liquidación cuyo pago se gestiona.

Art. 42 PAGOS AL CONTRATISTA

42.1 Proyecto Ejecutivo

Los rubros correspondientes al Proyecto Ejecutivo se certificarán y pagarán en dólares estadounidenses.

42.2 Suministros

Los rubros correspondientes a suministros se certificarán y pagarán en las monedas y porcentajes solicitados en la oferta (Art. 5.7 del presente pliego).

Para los suministros importados, el pago podrá realizarse mediante carta de crédito internacional en condición CIP-OBRA a favor del proveedor de los mismos y que se establecerá en el contrato. Los gastos de apertura serán de cargo del contratista.

Los montos correspondientes a Gastos Conexos, en caso que sean realizados por el contratista se abonarán contra presentación de factura.

Para los suministros plaza el pago se realizará mediante carta de crédito doméstica o a través de factura presentada por el contratista y pagadera al último día hábil del mes siguiente al de presentación. Los gastos de apertura serán de cargo del contratista. Para los suministros importados el precio unitario de certificación excluirá aquellos montos pagados directamente por la administracion en el trámite de la importación, que fueran discriminados por el oferente en la Planilla de Precios que forma parte de la oferta (columnas (4) y (5)).

42.3 Obra

Los rubros correspondientes a la ejecución de las obras se certificarán y pagarán en moneda nacional.

Si el certificado mensual de trabajos realizados presentado por el contratista estuviera completo y fuera aprobado por la Dirección de la Obra, y el certificado de constitución de la Garantía de Buena Ejecución se presentara en tiempo, la Administración dispondrá hasta el último día hábil del mes siguiente a la presentación del certificado para liberar o autorizar la liberación del pago.

Si no se cumple con la entrega de los certificados y/o comprobantes de constitución de Garantía, el plazo para la liberación o autorización de la liberación de los pagos se diferirá en tantos días hábiles como se demore la presentación de dicha documentación.

Si la Administración observara el certificado presentado por el contratista, tramitará el pago de la liquidación que estime pertinente, y pondrá en conocimiento de aquel sus observaciones.

Desde la fecha de notificación de tales observaciones, el contratista dispondrá del plazo de diez (10) días calendario para justificar su liquidación. Si transcurrido este plazo la Administración no recibiera respuesta, se entenderá que el Contratista acepta las observaciones formuladas. Si dentro del plazo señalado el Contratista levantara

Page 40: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

39/61

satisfactoriamente las observaciones formuladas, la Administración procederá a ajustar la liquidación practicada, ajuste que se tendrá por presentado con la misma fecha de la liquidación original.

Art. 43 MORA POR ATRASO EN LAS GESTIONES DE PAGO

El contratista tendrá derecho a cobrar únicamente el importe complementario que resulte de aplicar al total del monto gestionado con atraso por la Administración por concepto de certificados mensuales, la tasa media activa de interés anual efectiva en dólares estadounidenses publicada por el Banco Central del Uruguay, correspondiente al mes de presentación del certificado gestionado con atraso por la Administración por el período de días calendario de atraso. En el caso que la Administración efectuara el pago de certificados mensuales de Obra, básicos y complementarios correspondientes, después de un mes vencido el plazo estipulado para su pago, el Contratista tendrá derecho a una ampliación en el plazo de ejecución de las obras, que se determinará así:

t = ta . T . h 30 H

siendo:

t = cantidad de días calendario en que se amplía el plazo de ejecución. ta = cantidad de días transcurridos desde un mes después de vencido el plazo

estipulado para el pago, hasta la fecha efectiva de pago. T = plazo de ejecución contractual de la Obra, expresado en días. h = monto básico del certificado pagado con atraso. H = monto básico total de las obras contratadas.

Se establece como fecha efectiva de pago la que corresponde a la notificación hecha al contratista de que el mismo está a su disposición en la Tesorería de la Administración. No serán imputables a la Administración los atrasos en los pagos por demora del Contratista en presentar recibo del depósito previo de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras, correspondiente a la liquidación cuyo pago se gestiona.

Art. 44 BONIFICACION POR PAGO ADELANTADO

En los casos que la Administración pague las liquidaciones antes de la expiración de los plazos fijados, se beneficiará con un descuento equivalente al 90% (noventa por ciento) de la tasa referida en el Art. 43 del presente pliego, calculado por los días que faltaran hasta el vencimiento del plazo. Este monto se acreditará en el próximo certificado presentado por el contratista, o se descontará de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras y/o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Art. 45 MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La falta de cumplimento de los plazos establecidos para la ejecución de los trabajos y suministros, incluyendo en ello la fecha de inicio de los mismos, de acuerdo al Plan de Trabajo contractual en las condiciones del Art. 32.1 del presente pliego, por causas imputables al contratista, determinará la aplicación de una multa que se fija en el 0.5/000 (cero punto cinco por mil) del monto del contrato (Art. 8.1 del presente pliego), por cada día hábil de atraso.

Page 41: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

40/61

Las multas aplicadas tendrán como valor máximo el 10% (diez por ciento) del valor del contrato (Art. 8.1 del presente pliego), circunstancia que determinará la aplicación del P.C.G. en lo atinente a la rescisión del contrato.

Las multas serán descontadas de los certificados pendientes de pago o en su defecto de la garantía de Buena Ejecución de las obras o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Aunque al finalizar el total del contrato, el contratista hubiese recuperado parcial o totalmente el atraso producido, no tendrá derecho a solicitar la devolución del monto de la multa aplicada.

Art. 46 AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro de los diez días hábiles de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución de la Administración. Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no será atendida. En caso que el período de obra coincida con la licencia de la construcción, se ampliará el plazo en tantos días calendario como abarque dicha licencia. Si en aplicación de las normas correspondientes, se ordenasen aumentos en las obras contratadas, los mismos darán derecho al contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación y entrega de los trabajos, proporcional a los aumentos de obra dispuestos que guardará la relación existente entre el monto de obra y el plazo de ejecución contractual.

En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación. Esa solicitud será analizada por la Administración, quien resolverá en definitiva.

Art. 47 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA

47.1 Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones vigentes, serán causales de exclusión, o suspensión del Registro de Empresas de O.S.E., el incumplimiento culpable del contrato, comprendiendo ello tanto la buena ejecución, como la puntualidad en el cumplimiento. Estas penalidades serán aplicadas de acuerdo con la gravedad de la falta a exclusivo juicio de la Administración.

47.2 El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice, y a la forma de llevar a cabo el contrato.

47.3 La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

47.4 El contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes; de manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal correspondiente, al M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E.,

Page 42: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

41/61

A.N.T.E.L. y A.F.E., previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, sobre el emplazamiento preciso de las cañerías a instalar y obras accesorias. A los efectos de tener en cuenta los plazos que insuman esas gestiones, el contratista deberá cursar nota a la Dirección de la Obra dando cuenta del inicio de los trámites de solicitud de permisos y autorizaciones.

47.5 El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

47.6 Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración el contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.

47.7 El contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 14º de la ley 17.897de 14/9/05, cuyo texto se transcribe: “Art. 14:(Inserción laboral de personas liberadas)- Inclúyase en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos, la obligatoriedad del o de los empresarios contratantes, de inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% ( cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Asimismo el Poder Ejecutivo podrá establecer un sistema de bonificaciones para aquellas empresas que inscriban liberados registrados en la Bolsa de Trabajo referida, por encima del 5% (cinco por ciento) estipulado precedentemente. El Poder Ejecutivo, a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, promoverá acuerdos con los gobiernos departamentales para establecer regímenes similares respecto de las obras y servicios públicos departamentales.”

Art. 48 SEGURO DE OBRA

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante, contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto, en dólares estadounidenses, mínimo equivalente al monto de contrato (Art. 8.1 del presente pliego). Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor fijado por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación (apertura Sobre No.1).

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales. b) pérdida o daños a equipos c) pérdida o daños a la propiedad d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Dirección de la Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

Art. 49 CARTELES DE OBRA

Antes de la iniciación de las obras, el contratista deberá colocar en cada frente de obra en lugares a convenir con la Dirección de la Obra 1 (un) cartelón según modelo que proporcionará la Administración.

Page 43: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

42/61

Estos cartelones deberán mantenerse en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, y el contratista no tendrá derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

La falta de colocación de cartelones en dicho plazo, o la no reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de U$S 50 (cincuenta dólares estadounidenses) por cartelón que se hará efectiva de acuerdo a lo especificado en el Art. 45 del presente pliego.

El contratista deberá colocar en cada frente de obra y con una separación máxima de 100 metros, dos carteles móviles, doble faz, de dimensiones 0.60m x 0.80m, donde figure el logotipo vigente de O.S.E., el nombre de la empresa contratista, y la frase “OSE trabajando para Usted”, según modelo incluido con los planos generales y particulares de la obra.

La colocación de los referidos carteles móviles es obligatoria en todo frente de obra y ante su incumplimiento, la Dirección de Obra podrá ordenar la detención de los trabajos en ese frente de obra, y/o la aplicación de una multa de U$S 100 (cien dólares estadounidenses) por cada oportunidad que se constate la no presencia del cartel móvil en un frente de obra.

Art. 50 INSTALACIONES EXISTENTES

50.1 Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 48 del P.C.G., todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo, deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será el único responsable por cualquier daño ocasionado por haber sido insuficientes las medidas de precaución. En caso de rotura será responsable por la reparación con los materiales adecuados pagando las multas que corresponda. En caso de ser necesarios su remoción o traslado, el contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes organismos o empresas, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

50.2 Los gastos y multas en que se incurra deberán ser pagados por el contratista. De ser pagados mediante la Administración, habrá un cargo por concepto de gastos generales y administración del 10% (diez por ciento) sobre los gastos. Este porcentaje no incluye el valor agregado que legalmente le corresponde pagar a la Administración.

Art. 51 DE LA FUERZA MAYOR

Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 (treinta) días calendarios y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

Art. 52 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

Hasta la Recepción Provisoria de las Obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de cargo del contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otras

Page 44: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

43/61

que se estimen convenientes.

Art. 53 LOCALES PARA OFICINAS, DIRECCION DE OBRA Y DEPÓSITOS

El local central que el contratista destine para la realización de las tareas vinculadas a la realización del Proyecto Sexta Línea de Bombeo deberá estar emplazado en el área urbana del Departamento de Montevideo y dotado de toda la infraestructura necesaria.

Dentro del mismo, el Contratista destinará un área de trabajo aislada del resto, con el mobiliario y equipamiento adecuado, que O.S.E. destinará para su Equipo de Seguimiento del Proyecto Sexta Línea de Bombeo.

El contratista deberá además poner a disposición de O.S.E. en el emplazamiento de cada frente de obra, un local destinado para oficina de la Dirección de la Obra. Estos locales no tendrán dependencia de aquellos que el contratista destine a sus propias oficinas.

Los requisitos mínimos y de espacio así como de equipamiento se detallan en la Memoria Descriptiva que forma parte de los documentos de la presente licitación.

El servicio de mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones durante el desarrollo del contrato y hasta la Recepción Provisoria, será de cargo del contratista.

O.S.E. no proveerá en ningún caso de locales o espacios para la ejecución de los trabajos, siendo de cuenta del contratista todos los gastos y gestiones para la disponibilidad de todos los locales de trabajo que fueran necesarios.

El contratista deberá proporcionar, a su costo, los predios y locales necesarios de estiba de los caños de acuerdo a las instrucciones del fabricante y para el depósito de todos los materiales que se incorporarán a la obra. La Administración podrá considerar, en caso de resultarle conveniente, dar permisos para que la misma se realice en predios propios.

Será de cuenta y responsabilidad del contratista la seguridad y vigilancia de todos los predios y locales.

Art. 54 LOCOMOCION PARA LA DIRECCION DE OBRA

El contratista pondrá a disposición de la O.S.E. 4 (cuatro) vehículos sin chofer desde el inicio del contrato y hasta la Recepción Provisoria.

Las especificaciones de los vehículos se detallan en la Memoria Descriptiva que forma parte de los documentos de la presente licitación.

De interrumpirse este servicio durante su uso por rotura o cualquier causa ajena a la voluntad de la empresa o su subcontratista, deberán ser sustituidos por otros de características no inferiores. La falta de cumplimiento de lo anterior o la demora de la entrega inicial se penará con una multa de U$S 150 (dólares estadounidenses ciento cincuenta) por día y por vehículo. Serán de cuenta del contratista durante la ejecución de las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, todos los gastos de amortización, funcionamiento y mantenimiento del vehículo asignables al seguimiento y control de obra (combustible, peajes, garaje, lavados, etc.), así como los seguros del

Page 45: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

44/61

mismo, completo o de todo riesgo.

Art. 55 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ACCESORIOS

El contratista suministrará la totalidad de los materiales, máquinas, herramientas y todos los elementos que fueran necesarios para la completa realización del contrato de acuerdo a los documentos que rigen la presente licitación.

A juicio de la Dirección de la Obra, y previa solicitud escrita del contratista, la Administración podrá suministrar eventualmente, materiales inicialmente previstos a cargo del contratista, los que deberán quedar incorporados en obra.

No se admiten préstamos o adelantos, y por lo tanto, el costo de esos materiales se establecerá de acuerdo con los precios unitarios de la oferta o al que fije unilateralmente la Administración, si no hubieran sido individualmente cotizados en la propuesta, y será descontado del certificado de obra correspondiente al mes en que fueran utilizados o en su defecto, de pagos posteriores, o de la Garantía de Buena Ejecución de la Obra, o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Art. 56 INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN FÁBRICA

La Administración efectuará las inspecciones de las obras, centros de producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

El oferente incluirá en la oferta el concurso de una empresa de reconocida capacidad para realizar el contralor de la fabricación de los suministros y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos que rigen la presente licitación en lo que respecta a la calidad, dimensiones, pesos y demás especificaciones relativas a los materiales contratados. Quedará librado a juicio de la Administración hacer uso o no de esa opción.

Si la Administración decide hacer uso de esa opción, los agentes verificadores deberán actuar según las directivas de un equipo supervisor que designará la Administración.

El oferente deberá prever en su oferta los costos de pasajes, seguros, estadía y traslados internos del equipo supervisor. El equipo estará integrado por dos técnicos de O.S.E., limitándose su función a la inspección en fábrica de los suministros de caños, piezas especiales, válvulas y cámaras de aire para la protección antiariete.

Los fabricantes de caños, piezas especiales, válvulas y cámaras de aire para la protección antiariete, deberán presentar:

- Certificación de gestión de calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001/2000 para el proceso de fabricación de los productos a simunistrar.

- Certificación de que los productos a suministrar cumplen con las normas que se exigen para cada uno de ellos en las respectivas especificaciones técnicas para cada lote de producción que se entregue con destino a la obra.

El contratista deberá cursar aviso a O.S.E. con un mínimo de 20 (veinte) días calendario de anterioridad a la fecha de comienzo de la fabricación de los

Page 46: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

45/61

correspondientes suministros ofertados.

Art. 57 REALIZACION DE LA OBRA POR UN TERCERO

En los casos previstos en los artículos 100 y 102 del P.C.G. la Administración podrá encomendar la realización de la obra total o parcialmente a un tercero, por cuenta del contratista omiso.

Art. 58 FINALIZACION DE LA OBRA

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en este contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de la Obra.

La Dirección de la Obra verificará que la misma ha sido ejecutada de acuerdo a los documentos que la rigieron. De confirmarse ello la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la de recibo de la Dirección de la Obra de la solicitud mencionada.

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de la Obra, ésta lo comunicará al contratista en un plazo de 5 (cinco) días hábiles desde la solicitud de finalización. En caso que la respuesta de la Dirección de la Obra excediera ese plazo, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de la obra.

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos a satisfacción de la Dirección de la Obra, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección de la Obra lo considere pertinente.

Art. 59 RECEPCION DE LAS OBRAS

La Recepción Provisoria de las obras se regirá por lo establecido en el Art. 73 del P.C.G. y subsiguientes.

Todos los gastos que demanden las pruebas de recepción provisoria serán de cargo del contratista.

Se modifica parcialmente lo indicado en el Art. 73 del P.C.G., estableciéndose que en caso de mediar especial interés por parte de la Administración en proceder a la Recepción Provisoria del total o parte de la obra, podrán llevarse a cabo las mismas, dejando pendientes detalles que no afecten el funcionamiento de las instalaciones, los que sí deberán quedar subsanados para la Recepción Definitiva de las Obras.

Las Inspecciones Previas a la Recepción Provisoria de la Obra se realizarán por técnicos designados por la Administración, en conjunto con la Dirección de la Obra, una vez que ésta la haya dado por finalizada de acuerdo al Art. 58 del presente pliego.

A tales efectos se establece un plazo de 30 (treinta) días calendario para la realización de las inspecciones previas solicitadas desde la aprobación de la solicitud de la empresa por parte de la Dirección de la Obra.

Page 47: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

46/61

Si de esa inspección surgieran observaciones, se otorgará al contratista un plazo para levantarlas, que se sumará al plazo empleado en la ejecución de los trabajos.

En caso que dicho plazo total sea mayor al autorizado (Arts. 6 y 58 del presente pliego) se procederá de acuerdo a lo establecido en el Art. 58 del presente pliego.

En caso que en el plazo estipulado no se subsanaran las deficiencias constatadas podrán, según la gravedad del incumplimiento ampliarse el mismo o aplicar lo previsto en los artículos 100 y 102 del P.C.G.

Art. 60 PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

60.1 El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente, a que se refiere el Art. 76 del P.C.G., se fija en 1 (un) año.

60.2 Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste, comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para toda la obra o parte de ella, según lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior.

El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de la Obra la hubiera inspeccionado anteriormente o la Administración las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato, retendrá del depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato una cantidad proporcional al valor de la obra no recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizará a partir de la fecha en que se subsanen.

Page 48: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

47/61

ANEXOS

ANEXO I Formularios de la Propuesta

ANEXO II Planilla de Precios

ANEXO III Carta Poder

ANEXO A Obras ejecutadas por el oferente en los últimos diez años.

ANEXO B Obras de redes de agua potable y/o saneamiento ejecutadas por el oferente.

ANEXO C Obras de conducción de agua potable a presión en diámetros mayor o igual a 300 mm ejecutadas por el oferente.

ANEXO D Obras de colocación de cañerías del material ofertado ejecutadas por el oferente.

ANEXO E Nómina y antecedentes del Gerente de Proyecto y del personal técnico afectado a la obra.

ANEXO F Nómina de subcontratistas propuestos y antecedentes.

ANEXO G Nómina y antecedentes del Director del proyecto ejecutivo y del equipo profesional afectado a su realización.

ANEXO H Planilla de equipos y maquinarias a afectar a la obra.

Page 49: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

48/61

ANEXO I

FORMULARIO DE LA OFERTA

(Sobre No. 1)

Licitación Pública Internacional N°……..

Montevideo, ........... de…………. de 2007

…………………………………………….. abajo firmante, en representación

de…………………………, con domicilio legal constituido en la calle ………………………… N°

……………………. de la ciudad de Montevideo, luego de examinar cuidadosamente el Pliego de

Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planos y Memorias, de manera tal de no tener ninguna

duda acerca de la interpretación de dichos documentos; después de haber recogido en el lugar de

emplazamiento del Proyecto Sexta Línea de Bombeo, todos los elementos de juicio y la

información necesaria para la realización de los trabajos y la determinación de los precios, se

compromete a ejecutar y mantener hasta su recepción definitiva el total de las obras y suministros

correspondientes al PROYECTO SEXTA LINEA DE BOMBEO, en un todo de acuerdo con los

documentos que rigen la presente licitación.

Page 50: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

49/61

Se adjunta y forma parte de esta Oferta, debidamente firmada, toda la documentación requerida en

el Pliego de Condiciones.

Este Oferente se compromete a entregar las obras totalmente terminadas en condiciones de

prestar servicio a los ………………………… días contados a partir del décimo primer día hábil de la

fecha de firma del contrato.

Este Oferente declara que acepta en un todo las normas y condiciones que conforman esta

Licitación, y que se somete a la Legislación y a los Tribunales del país, con exclusión de cualquier

otro recurso.

Firma: ………………………………….

FORMULARIO DE LA OFERTA

(Sobre No. 2)

Licitación Pública Internacional N°……..

Montevideo, ........... de…………. de 2007

…………………………………………….. abajo firmante, en representación

de…………………………, con domicilio legal constituido en la calle ………………………… N°

……………………. de la ciudad de Montevideo, se compromete a ejecutar y mantener hasta su

recepción definitiva el total de las obras y suministros correspondientes al PROYECTO SEXTA

LINEA DE BOMBEO, en un todo de acuerdo con los documentos que rigen la presente licitación,

por el precio de …………………………………………………… .

Se adjunta y forma parte de esta Oferta, la Planilla de Precios, rubro por rubro, con sus precios

unitarios.

Firma: ………………………………….

Page 51: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

50/61

Nota: Los precios se expresarán en números y en letras.

ANEXO II

PLANILLA DE PRECIOS

F:\Anexo II PCP 6ta. Línea.xls

Page 52: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

51/61

ANEXO III

CARTA PODER

Licitación Pública Internacional N°……..

PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO

Lugar y fecha…………. ………………………………………

Por la presente carta poder………………………………………….(nombre del (los) poderdante(s)

autorizo(amos) a…………………………………………….. (nombre del (los) apoderado(s)) con

documento de indentidad ………………………………….N°……………………….para que en mi

(nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante

cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en relación

con la licitación en trámite.

En consecuencia el (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en depósitos las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique

O.S.E.

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las

observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o

no que se deje constancia en el acta respectiva.

Page 53: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

52/61

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6. Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con

O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y

requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del

presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las Oficinas

y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del Escribano……………………………………………

Page 54: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO A

OBRAS EJECUTADAS POR EL OFERENTE EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

MONTO DE CONTRATO FECHAS

TERMINACIÓN UBICACIÓN DECRIPCIÓN PROPIETARIO PARTICIPACIÓN % CONTRATO

U$S FINAL U$S INICIO SEGÚN

CONTRATO REAL

OBSERVACIONES

Monto de Contrato: Corresponde al importe de la obra contratada.

Monto de Contrato Final: Corresponde al importe de la obra contratada más las ampliaciones que hubiesen surgido durante la ejecución de la misma.

Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses .

Page 55: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO B

OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO EJECUTADAS POR EL OFERENTE

MONTO DE CONTRATO FECHAS

TERMINACIÓN UBICACIÓN MATERIAL DECRIPCIÓN CARAACTERÍSTICAS Km INSTALADOS PROPIETARIO PARTICIPACIÓN

% CONTRATO U$S

FINAL U$S INICIO SEGÚN

CONTRATO REAL

OBSERVACIONES

Monto de Contrato: Corresponde al importe de la obra contratada.

Monto de Contrato Final: Corresponde al importe de la obra contratada más las ampliaciones que hubiesen surgido durante la ejecución de la misma.

Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses .

Page 56: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO C

OBRAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PRESIÓN EN DIÁMETROS MAYORES O IGUALES A 300 MM. EJECUTADAS POR EL OFERENTE

MONTO DE CONTRATO FECHAS

TERMINACIÓN UBICACIÓN MATERIAL DECRIPCIÓN CARAACTERÍSTICAS

Km INSTALADOS PROPIETARIO PARTICIPACIÓN % CONTRATO

U$S FINAL U$S INICIO SEGÚN

CONTRATO

REAL

OBSERVACIONES

Monto de Contrato: Corresponde al importe de la obra contratada.

Monto de Contrato Final: Corresponde al importe de la obra contratada más las ampliaciones que hubiesen surgido durante la ejecución de la misma.

Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses .

Page 57: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO D

OBRAS DE COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DEL MATERIAL OFERTADO EJECUTADAS POR EL OFERENTE

MONTO DE CONTRATO FECHAS

TERMINACIÓN UBICACIÓN MATERIAL DECRIPCIÓN CARAACTERÍSTICAS Km INSTALADOS PROPIETARIO PARTICIPACIÓN

% CONTRATO U$S

FINAL U$S INICIO SEGÚN

CONTRATO REAL

OBSERVACIONES

Monto de Contrato: Corresponde al importe de la obra contratada.

Monto de Contrato Final: Corresponde al importe de la obra contratada más las ampliaciones que hubiesen surgido durante la ejecución de la misma.

Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses .

Page 58: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO E

Curriculum Vitae del Gerente del Proyecto Sexta Línea de Bombeo Curriculum Vitae del Director de Obra

1. Datos personales

Nombre: Nacionalidad: Documento de Identidad: Lugar y fecha de nacimiento: Domicilio: Teléfono de contacto: Correo electrónico:

2. Datos de Capacitación

2.1 Títulos

Grado: Postgrado:

2.2 Capacitación en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:

Cursos: Actividad docente y de investigación: Publicaciones y conferencias dictadas:

3. Antecedentes laborales

Indicar denominación y descripción del trabajo, tipos de tareas desarrolladas y en qué carácter (coordinador, proyectista, inspector, etc. y fecha de realización)

3.1 En TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:

Asistencia técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.) Dirección, supervisión e inspector de obras

3.2 En TEMAS NO AFINES a las tareas solicitadas:

Asistencia técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.) Dirección, supervisión e inspector de obras

4. Otras referencias (que puedan resultar de interés, idiomas, etc.)

Page 59: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

58/61

ANEXO F

Nómina de subcontratistas propuestos y antecedentes

Empresa:

Especialidad:

Antecedentes:

Nota: Se solicita detallar los antecedentes similares a los requeridos para el objeto de la presente licitación, indicando en cada caso sus actuaciones en carácter de contratista principal o Subcontratista.

Se deben incluir en los antecedentes solicitados, los volúmenes de obra ejecutados, incluyendo los montos de dichas contrataciones expresados en dólares estadounidenses y el propietario de las mismas.

……………………………. ……………………. Firma del apoderado Lugar y fecha

Page 60: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO G

Curriculum Vitae del Gerente del Director del proyecto Ejecutivo Curriculum Vitae del personal técnico afectado al Proyecto Ejecutivo

2. Datos personales

Nombre: Nacionalidad: Documento de Identidad: Lugar y fecha de nacimiento: Domicilio: Teléfono de contacto: Correo electrónico:

2. Datos de Capacitación

2.3 Títulos

Grado: Postgrado:

2.4 Capacitación en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:

Cursos: Actividad docente y de investigación: Publicaciones y conferencias dictadas:

3. Antecedentes laborales

Indicar denominación y descripción del trabajo, tipos de tareas desarrolladas y en qué carácter (coordinador, proyectista, inspector, etc. y fecha de realización)

3.3 En TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:

Asistencia técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.) Dirección, supervisión e inspector de obras

3.4 En TEMAS NO AFINES a las tareas solicitadas:

Asistencia técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.) Dirección, supervisión e inspector de obras

4. Otras referencias (que puedan resultar de interés, idiomas, etc.)

Page 61: PROYECTO SEXTA LÍNEA DE BOMBEO - ose.com.uy · el Proyecto Ejecutivo de las instalaciones, el suministro de la totalidad de los materiales y la construcción de la obra de cañerías

Proyecto Sexta Línea de Bombeo Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO H

PLANILLA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A AFECTAR A LA OBRA

ESTADO SITUACIÓN DECRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO MB B R

HORAS DE USO PROPIO A COMPRAR A ALQUILAR

OBSERVACIONES