PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIATIPAN Página 1 de 14

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLO OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

C).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN BLVD. FELIPE ANGELES S/N, COL. 7 D MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

11. EL CONTRATISTA DECLARA: A).- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO N/A OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUM. N/A DE LA CIUDAD DEN/A INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CO ME RCI O DE -------------------- ------------------------------------- --------------- -------------------------------------------- -----------------·-·· ------

D) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, S/N COL. CENTRO, XOCHIATIPAN, HGO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

AYUNTAMIENTO DE XOCHIATIPAN, HGO. REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. MANOLO GUTIERREZ HERNANDEZ Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA RAFAEL HERNANDEZ CATARINA REPRESENTADO POR EL lS. 1

. ~!.:),!(,; CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, EL "H. AYUN . hX'Y" ('') CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENW .$ ,

U,¡

D E c LA R l e 1 ~E S: -,-· - ·- . ~ 1- 1).-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: ~ ·,_ .. :·_:) /'~:~ b¡/ A) QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL T. ',, D;}A ~~X. ~0,RG;\NÍC-A -DÉ .lJ\.. ~tf PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUE TA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y je; @S PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR ESTE ~ONTRATp. ¡:.,-; i"'\,f1 .. B) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESE~l~· EÓNTRP,.i(Q, EL· ~ .\ AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AUTORIZÓ UNA _INVERSIÓN CORRESPONDIENTE, DENTRO FONDO DE APORTACIONES~PM:lfi~ INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2018. M l' \ ! ~ ~ \' j o '' -~ X O(, }i l .

0._,0 .. .,.,,c /~"1_

') ,, ~ . .., H20 ~ ,/" \S10 ""'"' ü' C) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" COMO RESULfADO''b~L PRO D ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. MXO- FAISM-2018-A.D.-001, HABIENDO CELEBRADO EL ACTO DE FALLO DE EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE MÁS BAJA EN DICH a POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJO~ , ~~

..... ·- l PRESENTE CONTRATO. ''"'"·-

DOMICILIO:

ANTICIPO (30%): CONTRATISTA:

LOCALIDAD:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE "SIN NOMBRE" (BARRIO TETZAKUA TL) XOCOTITLA

$ 543,741.89 $ 163,122.57 RAFAEL HERNANDEZ CATARINA BLVD. FELIPE ANGELES S/N, COL. 7 DE MAY

TOTAL:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

XOCHIATIPAN H AVlJ .. T ...... WTO Ml...-.11( ......_ -~·· --- (do~rlUI dC' ·lkcUrnu t(lk.mll.utit:>.J

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN, HGO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIA TIPAN Página 2 de 14

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "El CONTRATI CONSISTENTES EN LA. OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE " N NO TETZAKUATL) EN LA LOCALIDAD DE XOCOTITLA DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HGO. Y HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN V DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN DUCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

C L A U SULAS:

D).- SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, DE LAS REGLAS, A UERDOS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE C ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN E S CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: /

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITÁCORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


XOCHIATIPAN ..i 4.llt'Whl"-Mft"'"Pl • - ---· _.,. _

..-nw drtlc.l!iotu!.I 'liuuUwi.o1




MAMPARA

687.91 548.83 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN M2 OBRA fe= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 rn., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, APLICADO CON ASPERSOR, A RAZON DE 4 M2/LT A UNA MANO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

13,550.00 2,710.00 5.00 RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: PZA RETIRO DE BROCAL, APLANADO ACABADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PC003

RPOOl HERRAMIENTA.

4,459.1 81.64 54.62 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACJON COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y

R005

M3 1,457.97 31.51 46.27 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO 11 EN SUPERFICIES MAYORES A 400.00 Y MENORES A 1200.00 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EOlO

M2 6.39 462.68 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PAVIMENTO

L005

377,545.65

CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENT~~'W({I MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACAR~ 'fl MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fe= 100 KGiCM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

26.82 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO .POGRAFICO. 1 NCLUYE MAN O DE OBRA, EQU 1 PO Y HER RAM IENT J '---*· ~f-f:o'--T-+-:t-'"---:-'+-.......,.---'-Hri-TH----i'rl----t EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL C SECO, MEDIDO DE BANCO CON ACARREO A BORDE D ESCAVACION DE 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNIDAD.

228.51 8.52 MURO

Unidad Cantidad Precio de Unitario

Medida

Concepto

M2

PBOOl

P002

9101020025

L004

Código




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIA T/PAN Página 4 de 14

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DEL "H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD DE " TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL H. AYUN POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

ASU PAGO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN ~ [J(}_ SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAD .· ~•'c•t,:-9'\S' ~ MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR VALOR r~ INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE L S lf"B EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DeEL O. '{ ..... -:':· •• .,, R* ~- TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓ AJ µ cii)s E .. R L . UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR ~~ ... JA.11 N O .,..a..Q_.. OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFOR~~¡@~.iPADO, DICHOS COSTOS DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:;f~Jjti'J~ SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER DICHO AJUSTE, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRIT~~~P'fe 1Jt-E°~JA'ISW~ COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA, ESTAR .~,44E¡~ LA ~OJ\.l;ACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, UNA VEZ QUE EL "H. AYtll'J..f Af'MEJ:.i'f'é" fl~tERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CÁLCULO SE SUJETARA A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO S7 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL E TADO E HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES EN LA MATERIA CUANDO DU EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE P·""""""''" PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EL CATAL CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y RIZADOS, 1

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ S43,741.89 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 89/100 M.N), INCLUYE l.V.A. LA REMUNERACIÓN Y EL PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

543,741.89 TOTAL:

74,998.88 16% IVA 468,743.01 SUBTOTAL:

)

SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A PZA BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DEHS x 1/8 ". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE rn x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MOOOl 5,281.83 1.00 5,281.83 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

XOCHIATIPAN 1-1 'fJV'iT~tlol"" -~ --·· ---. goot11·1u.1 d.C' (IUb>tu:.lfl 'IW:.,,uUu.ci41




LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA OBRA "EL H. AYUNTAMIENTO". A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE TÉCNICO VERIFICARA LOS ANCES, CA DAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR E~O DE LO AJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS G S DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PAR s;e Bg " PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PER ~~ DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. Q "'"'

o EN CASO QUE EL CONTRATISTA NO REQUIERA EL ANTICIPO NOTIFICAR POR ESCRITO AL CONTRATANTE E Ñ' 1~

·~ R 6' ' " SEXTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL H. AYUNTAMIENT r W ...

PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS E REFERENCIA, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PA SU REALIZACIÓN.

SEPTIMA. INICIO DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE 1-\...1.~"l'tbl.A

LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TÉ CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMA

QUINTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN. "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ OPORTUNAMENTE A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIEN . A LA AN AD DE$ 163,122.57 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 57/100 M.N.). <

PRESIDENCIA MUNICIPA.L DE XOCHIATIPAN, HGO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA H.AvuNTAM1ENT0MuN1c1PAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 LU ~ ~ -~ ~ LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO ~'rO . ,.., .·· COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGR)Cl.~ PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RE~PECTcY~4 P ~~;x· CONVENIDO; CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" PROCEDERA EL AJUSTE E COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVE WCI"~ PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DE . é"' ·I~( ~'.\ PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES...~., ,¡~~"~ ~i\\

...., .,, " C}\ S 1 ~¡,. N1 LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN © ~J NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS Í • ,¿~"/ REQUIERA "EL CONTRATISTA" Y EL "H. AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS PO~. r(l'·" ... ')-/ DE MÉXICO, EL "H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CALCULARLOS coNFORM. E A Los PR.ECI s Dv :l.~ .. ~·#,.... UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL g~·· . ;~·~ . • LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN OS A ~R' 1 1 . TR OS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, NS ANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE ~L EJERCICIO DEL CONTRATO: E~.,...P~IENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES C.uE "EL CONTRATISTA" HAYA ~~~OPUESTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIG~~{i00)Jll;>0T0'6J~~1J.~~ (NOVENTA) DÍAS NATURALES, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS MATERIA'~E ESTE CONTRAfll \_4QÍ8 lf Q~RIL DEL 2018 Y A CONCLUIRLAS EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2018 AJUSTÁNDOSE AL CALENDARIO DE TRAB'Aló QlJE ELABORE, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO PREVIAMENTE POR EL "H. AYUNTAMIENTO". LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE EN FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIATIPAN Página 6 de 14

ACEPTACIÓN DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE REC'bl!~~'f~ OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAS O POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME~......._~ ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACIÓN DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN DE QUE SE TRATE Y SIN DEREC O A ULTERIOR RECLAMACIÓN. DECIMA. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS. "EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE TRAVÉS DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBR EAL ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONE PERTINENTE. "EL H. AYUNTAMIENTO" A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PO SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTÁN EJECUTAN CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CO . RATISTA"

ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO.

C)

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CU~RA SE HAGAN SIGUIENTES DEDUCCIONES: , \

A) LA AMORTIZACÍÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGÚN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIE1il~ :;_,,~

B) EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HG Ñ

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. % C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LO

QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN QUE HUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO~~~~~ ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUED OMÁTICA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBI O S CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CON ESPERA ACORDADOS.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIATIPAN

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNIQUE A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA LA CANCELACIÓN DE LM~~~ LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERÁ CONTENER LAS IGUIE TES ECLARACIONES EXm~~~~~ INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

XOCHIATIPAN .... ..,.. ~l-Mifefltilf ~ ..... - .... -- - 'do'?i«IW drl#ul.olll!6t1 llc.tultu.do~

~~C.IA ltlfv.

• PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ~ & XOCHIATIPAN, HGO.

r.q.,,PAN.~,Q~ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO MuN1c1PAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 ._-r- ~~~~~·,,.._~, .---~ TERMINACIÓN, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAtg9.~•ffEl:fM ~¿ OCTAVA DE ESTO CONTRATO. .} !l ~ '\.\ CZ':: DECIMA PRIMERA. GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA': SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMe1 Íf~R'~l~~~0:'.Q1 r-.< PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS fV'llSMAS PARA'EL"'tlf~·'5ii. >::.i-Jl-- ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES G~~.~!Ít.i.~~ .. .',.' ,~.:

'- 6 ,y~-:.,:· ~-'!/ A) GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERÁ CONSTITUIR MEDIA~

OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, EL H. AYUNTAMIENTO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSIÓN Y SEA APLICADO EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL F.~,il.9 MEDIANTE ~CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA~if~~ AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO. /""!~%~,c.'.;;"(¡"'°•,,, ... '*- J ,;,_-.;#,<'> V ""' 1~"'t'~ ("'.

B) GARANTÍA DE ~UMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERÁ CONSTITUIR MEDIANTE FIANZ tf. . . . . ~?¡) POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE XOC ~. (\ ¡ "EL H. AYUNTAMIENTO", POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPOR~EJ¡· ~virm~o » !

INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATl'°'~S ~ 1~~~ OS · CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LO~.g:~. AT.URALES. S.GUIENT A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE LE ADm .. l · . NTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SEÑA '.if}(¡jf~'f' IENTO", PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. E A 'G'A~NTÍA ESTARÁ VIGfW:~W.f~ QUE "EL CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMP1i0Jiil.SQVl~'f1¬ ~re(aifll~~J;~~ LASUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO. l\1UNtLJ

20 l6 _ 2020

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDAOBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TÉRMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PRESENTAR DICHA FIANZA.

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DÍAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDE

15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FOR A

PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO v~:i.."1:1:];~"

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHJATIPAN Página 8 de 14

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRÁ GE.;.S--:--.:.

UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE LK-(~~~

TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALI

TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO D

CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. ~

~ ... --. .. .-.....,, "EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO Df:.'\..ui:~~~

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, DETERMINANDO EL NÚMERO DE DÍAS QUE A SU

COMPRENDER LA PRORROGA.

EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA

ORDEN DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJ · STA

PARA AMBAS PARTES.

H. AYUNTAMIENTO MuN1c1PAL CONTRA TO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE

ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. \.,.,..,.,-.1..J,,_'1(

E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍ~~- ;gs'j.'f~ Eo LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. Q:' l rlftti""' ' m-

F) QUE LA PÓLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRAQ ~,, :..,-itr'• 1 Uf ivj ;.,~ -~, ri CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGOUI:!~ - • . • PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN cl{AL · · . • .:t' FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO". . '0¡6 ~~-

{(;(\1\f). .

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TOD,{lrS¿m Ú FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACI ·x,c /1~~

.. ~ •"'. 810 ~.. -~· DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL "H. AYUNTAMIENTO" QUE ASÍ LO INDIQUE. ~ ,,.-. ' " \"'4.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENuE~~Q EN ~J FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y L _.r~r;fr -R IÓ .' R ·· ;:\ <{;:•/ CONTRATO. ..i_ f.í '1'.;;

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONT¡::··-::~.' T1 . .,~.... \ ACTAR MODIF~ í@'~~~-~,,./1- AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAU I · ' TRATISTA" SE OBLIGA A ''v:-•-.. 1 PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% IE2 PO CIENTO) DE DICHA41Wl1t.íJÓN SIN

INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGAD~iJlf~ré~rt0ºfJf,PK~W'moAR A LA

FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO. 1\: 2016 - 2020 DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL H. AYUNTAMIENTO"

PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE

COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN BITÁCORA DE OBRA. LAS

MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS ERÁN O ,_

XOCHIATIPAN to( ' -.1-."""" 1'f.. l"f'I'('" ..... - ........ --- - 9o-bif'f'fW drtfedon.ur_ JluulJ'-'«t,,,


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

-~ /'. 'V 6'.f; ~

A). CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO C ptJ.;~,~- PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATI VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER DE LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE SPEN 1

C). CUANDO EN COMÚN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CO'"""'""''·•IW\J TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE R FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SOLO PODRÁN LLEVARSE ACABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

DÉCIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. "EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERD 1~""""1"'.A.." ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OB".~ w~m~~ Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y D APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD SERA ACR MILLAR DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIATIPAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "EL

CONTRATISTA" INCURRIÓ EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN Y SE APLICARAN LAS SANCIONES

CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR

RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. ...--\JN' .: ~\ .• C¡p4 -, 1 ,y../ ' 1 A -.., z '·

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE L~~fo'l"E'R~L'E--Si, ~ MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CON~A;r:O CUMP,lAN l ._,<""'.-_....._

CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS y LAS ESPECIFICAC1o~Ío:11J~:p~~~t;;o...-

PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRA . OS~ EF-totJ:E. / f!>

A SATISFACCIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ASÍ COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE teBS O.clÍt ~(~' DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMÁ.~ DER v -RroltlO .

QUEPOR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE s~{~Í)A~A RCEROS,

EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTOR~~EL 1 O, A POR EL

MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTÍA NO LLEGUE A cu¡m¡E OTALIDAD LOS DAÑOS y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y Rrf'i~~:.~ . ;., NTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO. IGUALMENTE lf ~ · . ATISTA" A NO CEDER,

TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERS9NA FÍSl<;l}.-0 ~~Av~í'ffl\'!f(fJtfitCIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO y sus ANEXOS, coNlh~~~~i:ltM-~MEfi&-hl~RBRO SOBRE LOS ,~-~~

TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE E_STE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTO~dJ(6Í..J'!J.~¡~ POR ESCRIT ""'• ~ . ~~'"-<~~"'(;,_~ DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINO$ DEL ARTICULO 62, PRIMERO Y CUARTO PARRAFOS DE LA L · 1.

' ~ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. ~~ ~ "'"'~ ,.\/

'Ó"I ~'/ "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDO ~~ri/.\,. ~

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD (CHALECOS, CASCOS, SEÑALAMIENTOS ETC), PARA LOS._... TRABAJADORES EN EL PROCESO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE.

XOCHIATIPAN H 'f\ T ~T·-.., ~ --·· ----- ~º"'""""a .. t1ul6)nu V 'fluuJJudo.J




DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. DE PRESENTARSE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O D BI CONCURRAS RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS PL..LH-.,..,..,,t:<.J.t" CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ PRESENTAR ANTE "EL H. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TER1vi-m1At..1K"JN CON EL FIN DE QUE ESTE EVALÚE Y EN SU CAUSO APRUEBE LOS TRABAJOS PROCEDENTES; ADE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE

H. AYUNTAMIENTO MuN1c1PAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 D). CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA,

EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. ~'\\.)l'~IC¡P;¡

E). "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE~' '?e R6N14 l.(, O -, ~ ;s . ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO p. ~~· <¿, \

O ~ rirr't-- ""' . ~ ~ ~'i; TANTO EN EL CASO DE RECEPCIÓN NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS EN LOS QUE SE REFIERErKJ¡ . c;i~ (! ANTERIORES, SE PROCEDERÁ A RECIBIR DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE SE ESTgL · .• ~ ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAM ~~ NORMAS APLICABLES, O DE FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL P' ~ PRECEDENTE, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERÁ A IQUIDACIÓN QUE CORRESPONDA.

XOCHIATIPAN M .. ·\JNlA~~l tf - -·- ~-- 90'.bit:"'-" d..- tkcü.tnc..J ti '~ullu.d.,rn



D).- SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DE CA

SUS TRABAJADORES.

D).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL TRABAJO Y A UN JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" __..,~~ DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

C).- SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICAD

NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIATIPAN

PARTE DE ELLOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO AJUS CONVENIDO.

::r~:;;~~: :,'::r:':~:::.'~::::::·.:::aP.i~ii':t:~rE :oNTR•:~· n~R~~%' FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIEN'U-· 'fA ~ "- f UCi) '~'

PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. ~ '.~ f1fSJ~ ~: .~~. }~i\---l DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA,t;,-· ·~"¡:-[:.)~t .,• 'ila1ENTO" PODRÁ ~~: Í?~/' MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDl~~~í>y1~JJilJ--~~~ ¡:p~T~TQ, WJt.f~,VSA~~i.,~N¡~RÉS Gfí..iERAt 6 CUANDO "EL CONTRATISTA" CONVENGA LAS DISM~do~Es, ·L~N~hlA1M1roS,L~&s~~&!i:Mí~s y REQUISITOS ~-~

QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS Púe21049 SE!WfdiQDRELACIONADOS CON LAS MISMAS \'tl• .•

PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ~-. r>- • ~RIA; ASÍ

~l~M~E:~~N~~l~~l~~~Ll~l::T,~~EH~U:~:~~:l~~T~~. ~~~~:~~~~EE~T~U~ESE~!~~~:~LA~S~~ ~ ~ r TSA~~

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGA .. ,.'F::JJO DEL MISMO. ~ · ~'

~6' ~· CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATI JS~&~kATO, LA --- DECISIÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE

TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO " EL

AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCIÓN EN DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIE

RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEPTIMA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN

PERMANENTE QUE EN SU CASO EL "H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA PROPUESTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA LA PROPUESTA DE TERMINACIÓN

ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA

CORRESPONDIENTE.

XOCHIATIPAN 1-1 ~ JtllltM" 11111"". ~ _ .... ,.. ......... _

gaCIL<nw d' '1cd.o1U.J ti fiuulludOJ




"EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE EST

EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CU

AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUE

COMPARACIÓN EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE "EL H. PROCEDERÁ A:

,..., o

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA. A FIN DE ACOMPAÑAR QUE EL CONTRATISTA E e,

OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, '1~ ~~· AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS CONVINIENDO QUE LA OBRA l\nl'.ln-,,~

EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO o VIOLACIÓN PAR PARTE DE "EL co;a.eT¡' DEL CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" PODR~ OPTAR E~GJ.i'l.#;il ' LI . PENAS CONVENIDAS, o DECLARAR LA RESCISION ClJNFO~.I.ocE N

VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

~·'~\t~,~il DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. EN CASO DE RESCIS1óilf~~~1_liti'o" PROCEDERÁ HACER

EFECTIVAS LAS GARANTÍAS ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTA,Pp¡~UN NO

LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO COR~~ilGlRai@uf.[JtB~~Tlf~ DE LOS

CUARENTA (40) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN ~~J{l:ls.!ó!J{)lC.ICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVEERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL

PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"~~---

PUEDAN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE $ RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN MOTIVO DE LA RESCISIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR

DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA

DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

K).- LA VIOLACIÓN AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACIÓN A TERCERAS

CONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE AL "CONTRATISTA".

H).- SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN. E~~l(_LTADES

Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:«,.~···~¡..~•·c~ .. '""..y< 9: ~~" o

1).- SI "EL CONTRATISTA" REALIZA CESIÓN DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN ~· ,<t ~ .; "--< H. AYUNTAMIENTO". ~ )

' ~ J).- SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZ

REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁ

SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

G).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H.

AYUNTAMIENTO".

H. AYUNTAMIENTO MuN1c1PAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 F).- SI "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS O DE QUIEBRA.

XOCHIATIPAN 1-'f ._.,. NT...,. ~ Tt .......... --·· --- gol>lt""° u~ t'k.d.oM,Jy1luullu.de;,



PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUi;,c.L•~tYY

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y C

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIAT/PAN

VIGESIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE

ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLA S

QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABL

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDA r-"'-'IP"'l'tl.c

ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

AYUNTAMIENTO".

ESTE VIGÉSIMA PRIMERA.

CONTRATO SERÁN SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE S(CINCO) DÍAS HÁBILES PARA

PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJU 8( COSTOS ESTIPULADOS EN LA CLÁUSULA 3ª Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO EXISTA. /(l.~"-~._ ... ,e~1"'o'"'º~/f:t."1.n (Q"' qy• \8 -s-~ v·

"EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LO~ .

EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN "BITACORA DE OBRA". P""' ' ~ \& ;;.r;;; VIGESIMA SEGUNDA. OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS ~ '...,. , ·;r_\'i~ NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMAND~

EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y DEL USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIA DE ALINEACIÓN Y NUMERO OFICIAL O EN SU

DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR CESION DE CABILDO DE "EL H.

H. AYUNTAMIENTO MuN1c1PAL CONTRATO No. MXO-FAISM-2018-A.D.-001 1.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL

IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE

INICIACIÓN DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARÁ LA RETENCIÓN O

DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFEJ;J.UARSE LA

COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓ~''· 1 · ·~·· '6( (;" -~

SE APLICARA EN FAVOR DE EL "H. AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO ENr/J · ~ J ' ~.

LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA". ~ ~~~i ~} - .- ~ .

11.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATle~L~~itATsa;A,F~ - D • ~& UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN U . C T~D 1@~!.1-~L EL .. f¡ ""'6 . TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REA oo EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN rt POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA~~S OBR~S QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE "H. AYUNTAMIENTO".PA~- ... ~~·~PLICACION DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTl~ADAS POR Cf.~(:Cí!iVJ,lT~~A M~. .~ CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICl~1~!Nfe'.lf~,Qlj}E;)FbJ, W~t_t._ IMPUT~. ~~~\.

CONTRATISTA".INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS Pf:b~}:ÓN-lr'E1J6W0.LES SEÑALADAS ~!i~ ~· . . ")~e\ "H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DE~ lt''.1fM\.~... ·· ,L,¡l

i e- . -~~. i/ J \"'l.,¿, ~·,..~~~~~··,,

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IM~.Q. '· ;;tl . ' CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENID~·-iP.~lciNDci C,./ ADEMÁS s1 DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A Lo ESTIPULA c suLA DÉCIMA sE.XlA DEL

PRESENTE CONTRATO.

ffi fi'l XOCHIATIPAN

't T ·~---- _. _ ... ,, . .......,_ GfibkntO d' ilcd~M..IV 'lluwfludOJ



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE XOCHIA TIPAN Página 14 de 14

.... .lJ

~1UNICIPiü DE XOCHIATIPAN 2016 - 2020

"EL CONTRATISTA"

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 18 (DIECIOCHO) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018. LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA. EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANZE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA.

XOCHIATIPAN ..;. •Yl.J""J"llfhENlO - 1P t "' ___ .... ---

l(ioOl<l'IW dr -;lulcllU fl_ 1k..a.uuu.d0,




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN

Documents

Transcript of PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN