Pliego de Condiciones

49
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CONCURSO ABIERTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nº CP-CNTI-01-15 “CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN”

description

derecho administrativo

Transcript of Pliego de Condiciones

Page 1: Pliego de Condiciones

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

CONCURSO ABIERTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nº CP-CNTI-01-15

“CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS

TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN”

Caracas, julio de 2015.

Page 2: Pliego de Condiciones

Pliego de Condiciones

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) adscrito al Ministerio del Poder

Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) en la Oficina de

Operaciones Canaima domiciliada en Caracas.

Objeto de la Contratación

El objeto de la presente contratación a través de un concurso abierto de acuerdo a

lo establecido en artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de

Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014 es la

“ADQUISICIÓN DE JUGUETES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN”.

Presupuesto Base

De Bolívares 35.500.000, 00

Descripción y Especificaciones Técnicas de los Bienes a adquirir

Los beneficiarios serán una cantidad aproximada de 600 Trabajadores, comprendiendo

una cantidad aproximada de 600 niños conformados por 320 niñas y 280 niños entre 0 a

12 años de edad. Los juguetes deben cumplir con la siguiente serie de especificaciones:

Para las niñas:

- 40 unidades de muñecas interactivas con sus respectivos accesorios los cuales no

contengan partes pequeñas de manera que sean aptas y seguras para niñas con

edades comprendidas desde 0 hasta 4 años.

Page 3: Pliego de Condiciones

- 40 unidades de muñecas con sus respectivos accesorios que sean aptas y

seguras para niñas que tengan un rango de 5 años de edad en adelante.

- 80 unidades de Casas de Muñecas con 3 niveles, 3 habitaciones, piezas de

mobiliario, fabricada en madera industrializada, madera sólida y tela, que cuente

con diseño solido e inteligente, que además incluya detalladas instrucciones de

montaje en idioma español con unas medidas aproximadas entre 86 x 34 x 130

cm.

- 85 unidades de Set de Maquillaje con paleta de variados colores de sombra de

ojos, mejillas y labios, pinceles, accesorios para el cabello, peine, espejo y demás

accesorios pertinentes al bien. Además debe cumplir con las pruebas técnicas y

de calidad correspondientes de manera que sea realmente un producto de calidad

y no causará ningún daño que ponga en riesgo la salud y vida de los beneficiarios

a los cuales está destinado dicho bien.

- 35 unidades de Carteras para niñas tipo lonchera con diseños infantiles.

- 40 unidades de Monopatín de 3 ruedas, con luces tipo LED, sonidos infantiles y de

diferentes colores o diseños infantiles.

Para los Niños:

- 80 unidades de carros a control remoto de diversos diseños y colores los cuales

contengan como mínimo baterías recargables, cargador, control y batería 9V para

control.

- 50 unidades de Motos a control remoto de diversos diseños y colores los cuales

contengan como mínimo baterías recargables, cargador, control y batería 9V para

control.

- 50 unidades de Balones distribuidas en 25 de Fútbol y 25 de Básquet, las cuales

deben ser de material resistente.

- 50 unidades de Bates de Béisbol para niños de aluminio de 24, 25 y 26 IN,

diámetro del barril de 24 ½ IN de diversos diseños.

- 50 unidades de Lego en cualquier presentación (cajas, camiones, tobos) para

niños comprendidos entre 0 a 12 años de edad.

Page 4: Pliego de Condiciones

Observaciones: el número total de beneficiarios indicados en este Pliego de

Condiciones, podrá sufrir variación por causas de nuevo ingreso o retiro de Personal. En

todo caso, los bienes deben ser otorgados con la misma calidad que se les brinda a los

usuarios iniciales. Igualmente, el monto del beneficio a otorgar podría variar, en

concordancia con los incrementos del valor de la Unidad Tributaria, así como la cantidad

de beneficiarios en juguetes.

Fundamento Legal

Esta contratación se regirá por:

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicado en Gaceta Oficial

de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 5.453 de fecha 24 de

marzo del 2000.

- El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas N° 1.399

de fecha 13 de Noviembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de Noviembre de

2014.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones según Decreto N° 6.708 de fecha 19 de

Mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 39.181 fecha 19 de mayo de 2009.

- Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos publicada en Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 2.818 del 1 de julio de 1981.

- El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público Nº 1.401 publicada en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de Noviembre de

2014.

Page 5: Pliego de Condiciones

- El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Pública Nº 1.424 publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17

de noviembre de 2014.

- El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Pública Nº 600 de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos publicada en la

Gaeta Oficial N° 40.340 de fecha 23 de Enero de 2014.

- Beneficio Contractual establecido en Contrato Colectivo de los Trabajadores y

Trabajadoras del Centro Nacional de Tecnologías de la Información.

- Cualquier otra disposición legal vigente y aplicable a este procedimiento.

Fuente de los Fondos

El costo total de la Contratación para la adquisición de JUGUETES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN en Caracas Distrito

Capital, será financiado con recursos provenientes de la partida número 4.01.07.12.00

referente a Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado

la cual es Subvención en efectivo o en especie que se otorga al personal empleado, con

la finalidad de atender la adquisición de juguetes para sus hijos establecido en el

presupuesto anual de la Institución.

Costo de la Preparación y Presentación de la Oferta

El participante correrá a su cuenta y riesgo, con todos los costos relacionados con la

preparación y presentación de su oferta y el CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN no asumirá responsabilidad alguna derivada de los costos que la

manifestación de voluntad y la presentación de la oferta pueda acarrear a los

participantes, independientemente de la conducción o resultado del mismo de

conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

Page 6: Pliego de Condiciones

Glosario de términos

1. Contratante: sujeto contemplado en el ámbito de aplicación del presente Decreto

con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que ejecuta los procesos previstos para la

selección y administración de contratos referidos a la adquisición de bienes,

prestación de servicios o ejecución de obras.

2. Unidad Usuaria: es la unidad responsable de efectuar las actividades previas a la

contratación, formular el requerimiento a la Unidad Contratante, administrar el

contrato y evaluar la actuación y desempeño del contratista en los procedimientos

de contratación previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de

Ley.

3. Unidad Contratante: es la unidad responsable de solicitar y analizar las ofertas,

preparar el informe de recomendación, solicitar el otorgamiento de la adjudicación,

recomendar la declaratoria de desierta o terminación del procedimiento, para la

adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, en las

modalidades de Consulta de Precios y Contratación Directa, así como, en los

procedimientos excluidos de la aplicación de las modalidades. En la realización de

concursos abiertos y cerrados, la Comisión de Contrataciones actuará como

unidad contratante.

4. Comisión de Contratación: cuerpo colegiado multidisciplinario, cuyos miembros

son designados, por la máxima autoridad de los contratantes, representando las

áreas legal, técnica y financiera.

5. Participante: es cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellas,

independientemente de su forma de organización, que haya adquirido el pliego de

condiciones para participar en un Concurso Abierto o un Concurso Abierto

Anunciado Internacionalmente, o que sea invitado a presentar oferta en un

Page 7: Pliego de Condiciones

Concurso Cerrado, Consulta de Precios, Contratación Directa o en cualquier

procedimiento excluido de modalidad de contratación señalado en el presente

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

6. Oferente: es la persona natural o jurídica o conjunto de ellas, independientemente

de su forma de organización que ha presentado una manifestación de voluntad de

participar, o una oferta en alguna de las modalidades previstas en el presente

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o en los procedimientos excluidos de

modalidad.

7. Contratista: persona natural o jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de

su forma de organización que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un

servicio, para alguno de los contratantes sujetos del presente Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley, en virtud de un contrato, sin que medie relación de

dependencia.

8. Pequeño Actor Económico : persona natural o jurídica, o conjunto de ellas,

independientemente de su forma de organización, que tenga por objeto o

desarrolle, aun eventualmente, actividades a los fines de la generación,

circulación, distribución o comercialización de productos, bienes o prestación de

servicios comerciales, y los derivados de actos de comercio, cuyos ingresos

producto de su actividad no superen anualmente un monto equivalente a ocho mil

unidades tributarias (8.000 U.T.).

9. Mediano Actor Económico : persona jurídica, o conjunto de ellas,

independientemente de su forma de organización, que tenga por objeto o

desarrolle, aun eventualmente, actividades a los fines de la generación,

circulación, distribución o comercialización de productos, bienes o prestación de

servicios comerciales, y los derivados de actos de comercio, que tengan una

nómina promedio anual de hasta cuarenta (40) trabajadores y cuyos ingresos

producto de su actividad no superen anualmente un monto equivalente a ocho mil

uno unidades tributarias hasta cuarenta mil unidades tributarias (8.001 U.T. hasta

40.000 U.T.).

Page 8: Pliego de Condiciones

10. Servicios Profesionales : son los servicios prestados por personas naturales o

jurídicas, en virtud de actividades de carácter científico, técnico, artístico,

intelectual, creativo, docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en

nombre propio o por personal bajo su dependencia.

11. Servicios Básicos : son los servicios requeridos para el funcionamiento del

contratante en el desarrollo de sus competencias, que incluyen: electricidad, agua,

aseo urbano, gas, telefonía, postales y redes informáticas.

12. Servicios Comerciales: actividades que principalmente impliquen prestaciones de

hacer a favor de un tercero, con ánimo de obtención de lucro o remuneración en

general, excluidos los contratos de obras, servicios básicos, profesionales,

laborales y financieros.

13. Obra: es la construcción, rehabilitación, remodelación, restauración, ampliación o

reparación total o parcial de edificaciones, infraestructuras para servicios básicos,

vialidad, plantas o complejos de plantas, preparación, adecuación de áreas de

trabajos. No constituye obra el solo mantenimiento de edificaciones.

14. Calificación por el Contratante: es el resultado del examen de la capacidad legal,

técnica y financiera que se le realiza a un participante para que pueda presentar

ofertas.

15. Clasificación: es la ubicación del interesado en las categorías de especialidades

del Registro Nacional de Contratistas, definidas por el Servicio Nacional de

Contrataciones, con base a su capacidad técnica general.

16. Presupuesto Base: es una estimación de los costos que se generan por las

especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras, la adquisición de

bienes o la prestación de servicios.

17. Pliego de Condiciones y Condiciones de la Contratación: es el documento donde

se establecen las reglas básicas, requisitos o especificaciones que rigen para las

modalidades de selección de contratistas establecidas en. el presente Decreto con

Page 9: Pliego de Condiciones

Rango, Valor y Fuerza de Ley, así como para los procedimientos excluidos de

modalidad.

18. Oferta: es aquella propuesta para suministrar un bien, prestar un servicio o

ejecutar una obra, que ha sido presentada por una persona natural o jurídica,

cumpliendo con los requisitos exigidos por el Contratante.

19. Desviación Sustancial: divergencia o reserva mayor con respecto a los términos,

requisitos y especificaciones del pliego de condiciones o condiciones generales de

la contratación, en la que incurren los oferentes y que harían improbable el

suministro del bien o del servicio o ejecución de obras en las condiciones

solicitadas por el contratante.

20. Emergencia Comprobada: son los hechos o circunstancias sobrevenidas que

tienen como consecuencia la paralización, o la amenaza de paralización total o

parcial de las actividades, o del desarrollo de las competencias del contratante.

21. Procesos Productivos: conjunto de acciones sucesivas necesarias que requieren

una serie de operaciones sobre los materiales con la ayuda de medios técnicos,

habilidades y saberes, pudiendo resultar la obtención de bienes como resultado de

un ciclo de transformación, productos provenientes de procesos de explotación o

servicios asociados a los aspectos sustantivos del contratante.

22. Medios Electrónicos: son instrumentos, dispositivos, elementos o componentes

tangibles o intangibles que obtienen, crean, almacenan, administran, codifican,

manejan, mueven, controlan, transmiten y reciben de forma automática o no, datos

o mensajes de datos cuyo significado aparece claro para las personas o

procesadores de datos destinados a interpretarlos.

23. Cadena Agroalimentaria: es el conjunto de los factores involucrados en las

actividades de producción primaria, transformación, almacenamiento, transporte,

distribución, comercialización y consumo de alimentos.

Page 10: Pliego de Condiciones

24. Compromiso de Responsabilidad Social: son todos aquellos compromisos que los

oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las

demandas sociales relacionadas con:

a. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.

b. La creación de nuevos empleos permanentes.

c. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.

d. Venta de bienes a precios solidarios o al costo.

e. Aportes en dinero o especie a programas sociales determinados por el Estado o a

instituciones sin fines de lucro.

f. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del

contratante.

25. Modalidades de Contratación: son las categorías que disponen los sujetos del

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establecidas para efectuar la

selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y

ejecución de obras.

26. Concurso Abierto : es la modalidad de selección pública del contratista, en la que

pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley así como su Reglamento y las condiciones particulares

inherentes al pliego de condiciones.

27. Concurso Cerrado: es la modalidad de selección del contratista en la que al menos

cinco (5) participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el

contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal.

28. Consulta de Precios: es la modalidad de selección de contratista en la que de

manera documentada, se consultan precios a por lo menos tres (3) proveedores

de bienes, ejecutores de obras o prestadores de servicios.

Page 11: Pliego de Condiciones

29. Contratación Directa: es la modalidad de selección de contratista que realiza el

contratante, aplicando los supuestos cualitativos contemplados en el presente

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

30. Acto Motivado para Contratación Directa : acto dictado conforme a la Ley que

regula la materia de procedimientos administrativos, que debe contener toda la

información que justifique la contratación, y especialmente: exposición sucinta de

los hechos, justificación legal, fundamentación y decisión de la contratación directa

con mención del contratista seleccionado.

31. Subasta Inversa : mecanismo de selección que sólo puede ser utilizado en la

modalidad de Consulta de Precios, mediante la propuesta electrónica de ofertas

que pueden ser mejoradas en el precio y dentro del lapso que establezca el

contratante en las condiciones de la contratación.

32. Contrato: instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de

un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra u órdenes de

servicio, que se podrán utilizar para la adquisición de bienes o suministros de

servicios. Deberá contener: precio, cantidades, forma de pago, tiempo, forma de

entrega, especificaciones contenidas en el pliego de condiciones o condiciones de

la contratación y oferta.

33. Contrato Marco: contrato suscrito entre los contratantes y contratistas para regular

la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que por sus

características o recurrencia dificulten establecer la contratación por cantidades

fijas. Para ello, los contratantes deberán aplicar el procedimiento de selección

correspondiente, con una estimación global máxima de precio y cantidades. En

estos casos, la adjudicación establecerá los precios unitarios de los rubros o

partidas que conforman la contratación, con un monto total máximo del contrato, el

cual se ejecutará por órdenes de compra, servicio y de ejecución de obra, en las

cuales se establecerán las condiciones y términos específicos de las cantidades a

ejecutar, no existiendo la obligación por parte del contratante de ejecutar una

cantidad determinada ni de pagar al contratista el monto máximo establecido.

Page 12: Pliego de Condiciones

34. Convenio Marco: mecanismo mediante el cual el Servicio Nacional de

Contrataciones, selecciona proveedores con los que los contratantes podrán

contratar, bienes y servicios que requieran y que sean ofertados a través de

catálogos electrónicos que se elaboren para este tipo de contrataciones. Los

contratos resultantes de estos convenios serán suscritos por cada uno de los

contratantes requirentes de los bienes o servicios.

35. Alianza Estratégica: consiste en el establecimiento de mecanismos de cooperación

entre el contratante y personas naturales o jurídicas o conjunto de ellas,

independientemente de su forma de organización, en la combinación de esfuerzos,

fortalezas y habilidades, para la obtención de bienes, servicios u obras asociados

al proceso productivo o a las actividades sustantivas del contratante, debiendo

establecerse en el documento donde se formalice, las ventajas que represente

para el contratante la alianza estratégica en comparación con la aplicación de las

modalidades de selección de contratistas. Comprenderán igualmente los acuerdos

entre órganos y entes de la Administración Pública, en un proceso de gestión con

las comunidades organizadas.

36. Alianza Comercial : son acuerdos que establece el contratante con personas

naturales o jurídicas o conjunto de ellas, independientemente de su forma de

organización, que tienen un objetivo común específico para el beneficio mutuo con

ánimo de obtención de lucro o remuneración en general, debiendo establecerse en

el documento donde se formalice, las ventajas que represente para el contratante

la alianza comercial en comparación con la aplicación de las modalidades de

selección de contratistas.

37. Adjudicación plurianual: adjudicación de obras, prestación de servicios o

adquisición de bienes, cuya ejecución se estipule realizar en el transcurso de dos

o más ejercicios fiscales.

38. Patrocinio : acuerdo con personas naturales o jurídicas que tiene por objeto

promover talentos y valores deportivos, artísticos, literarios, científicos o

académicos, con la intención de obtener un beneficio mutuo.

Page 13: Pliego de Condiciones

Documentación Requerida

Para participar en este proceso, una persona debidamente autorizada, portando su

Cédula de identidad laminada, deberá hacer entrega de una Carta de Manifestación de

Voluntad (ANEXO A), de participar en el procedimiento Voluntad de contratación, suscrita

por la persona con facultades para obligar a la compañía, la cual deberá venir separada

de los sobres Nº 1, 2 y 3. Cada sobre debe contener, por separado, original y copias, los

documentos originales que deban ser devueltos a las empresas participantes deberán ser

presentados para su cotejo en carpeta separada. Una vez verificada la información, esta

será devuelta. Si la persona que consigna la Manifestación de Voluntad, no es la persona

que obliga a la empresa, deberá acompañar a la referida Manifestación una carta de

autorización expresa para este acto (ANEXO M).

Carpeta Nº 1 (Aspectos Legales): deberá contener, los documentos en original y

copia, presentados en carpetas separadas, unidos mediante gancho metálico, los

cuales deben estar sellados, foliados y firmados al margen por la persona que

obliga a la empresa o por su representante legal :

- Copia del Acta Constitutiva – Estatutos con su última modificación debidamente

registrada ante el organismo competente del país de que se trate, en la que conste

además el Objeto comercial de la empresa, su capital accionario y conformación

societaria.

- Carta de Manifestación de Voluntad de Participar en la Contratación (ANEXO “A”).

- Carta en la que el Representante Legal de la empresa participante o una persona

debidamente autorizada para obligar a la empresa de acuerdo a los Estatutos

Sociales, manifiesta su voluntad de participar y presentar oferta en el presente

proceso (Anexo “M”)

- Poder o Documentos de Representación notariados otorgados por los

representantes legales, en la cual se faculta a la persona designada a representar

Page 14: Pliego de Condiciones

a la empresa o consorcio en el proceso de Contratación, en caso de ser distinta a

la mencionada (s) en el documento estatutario.

- Solvencia Laboral vigente, expedida por el Ministerio para el Poder Popular para el

Trabajo y Seguridad Social, en original y copia, incluidas las Asociaciones

Cooperativas que contraten los servicios de no asociados, con la finalidad de

garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras),

que deberá presentarse al momento del acto público de presentación de

documentos o recepción de ofertas.

- Fianza de Anticipo. (ANEXO F).

- Compromiso de Responsabilidad Social (ANEXO D).

- Declaración Jurada.

- Solvencia de Seguro Social.

- Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas vigente,

acompañada de la información que genera la página Web del Servicio Nacional de

Contratistas o Planilla de Resumen.

- En caso que el Oferente esté impedido de consignar para el Acto Público de

Recepción de Ofertas la documentación original exigida en el Pliego de

Condiciones, podrá acompañar copia certificada de dichos instrumentos.

Carpeta N° 2 (Aspectos Financieros)

- Constancia de Inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) (sólo para

empresas nacionales).

- Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Ganancias y

Pérdidas y Flujo de Efectivo), elaborados y firmados por un Contador Público

Colegiado independiente, correspondientes a los dos (02) últimos ejercicios

económicos, los mismos deben incluir el dictamen de auditoria. Las empresas

Page 15: Pliego de Condiciones

venezolanas deberán entregar los Estados Financieros, ajustados por inflación,

expresados en monedas a valor constante, auditados por Contador Público

Colegiado independiente de la empresa auditada (Auditor Externo) y debidamente

visados por el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Esta información

debe venir acompañada con el máximo de detalles o soportes posible a los efectos

de los análisis pertinentes.

Aquellas empresas que deseen participar en consorcio, deberán presentar los Estados

Financieros de manera individual, y la evaluación financiera se realizará sobre esta misma

base. En caso que alguna de las empresas que forme parte del consorcio no presente la

documentación requerida, será motivo para no evaluarla. La empresa que tenga

participación accionaria en otra o tenga el control sobre ésta, y desee participar de

manera conjunta, en procedimientos de contratación de CNTI deberá consignar los

Estados Financieros Consolidados visados a una misma fecha de corte, elaborado por un

contador público colegiado. Debe incluir dictamen de auditoría y estar debidamente visado

por el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela.

- Ultima declaración de Impuesto Sobre la Renta

- Ultima declaración de Impuesto al Valor Agregado

- En caso de empresas Subsidiarias, presentar Carta Aval de la Casa Matriz.

Carpeta N° 3 (Aspectos Técnicos)- Experiencia Técnica: Listado de contrataciones realizadas y sus respectivos

soportes, relacionadas con el objeto de este procedimiento, indicando el monto y

empresa contratante (ANEXO “I”).

- Otra información que ilustre la capacidad técnica de la empresa (folletos, fotos,

etc.).

- La empresa deberá suministrar información técnica, que permita evaluar todos los

factores considerados en la Matriz de Evaluación Técnica que se utilizará en este

procedimiento, formando parte de la Documentación Técnica de este Pliego.

Criterios de Calificación

Page 16: Pliego de Condiciones

Calificación Financiera: serán calificados según este criterio los participantes que

según el reporte del registro nacional de Contratistas y la calificación Financiera

(CF) requeridos en el Pliego de Condiciones

Calificación legal

Serán calificados legalmente los participantes que:

A) Presenten su inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas con la

especialidad requerida.

B) Estén legalmente constituidos.

C) Presenten el Certificado de Solvencia Laboral vigente para este proceso. Este requisito

será exigido a las Cooperativas, solo en el caso de que estas mantengan una relación de

tipo laboral con terceros, es decir, que cuenten con un personal adicional a sus asociados.

D) Presenten en el caso de alianza o Consorcio, documento simple suscrito entre las

partes en el cual manifiesten su intención de asociarse, firmado por los representantes

legales. En caso de alianza o consorcio, cada uno de los integrantes deberá cumplir con

cada uno de los requisitos exigidos en estas condiciones de participación, para ser

calificados legalmente.

Calificación Técnica

Serán calificados técnicamente los participantes que cumplan uno de los siguientes

criterios:

a) Experiencia del participante, la cual se constatará con los documentos probatorios de

su experiencia en la ejecución de contratos similares al objeto de la contratación.

b) Experiencia de los socios o asociados, la cual se constara mediante declaración jurada.

5.- CALIFICACIÓN DE EMPRESAS: La Matriz de Calificación de Empresas

resume las evaluaciones legal, técnica y financiera, realizadas por CNTI. Los

aspectos: legal, técnico y financiero, se evaluarán cada uno con base a 100 puntos

y la suma ponderada de estos 3 aspectos, se evaluará, igualmente, con base a

Page 17: Pliego de Condiciones

100 puntos (ver Matriz de Calificación de Empresas). De la suma ponderada, se

establece una puntuación mínima para calificar.

- El Análisis Legal consiste en el examen legal de la documentación presentada por

las empresas, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones

Públicas y en el Pliego de Condiciones. Se evalúa: Cumple y No Cumple. Este aspecto

representa el diez por ciento (10 %) de la matriz de calificación de empresas.

- El Análisis Financiero se lleva a cabo utilizando el Sistema de Evaluación

Financiera de Empresas, el cual se basa en determinar la capacidad real de

contratación de cada empresa, en función de su patrimonio, partiendo del análisis

de los Estados Financieros, que a su vez generan indicadores tales como:

Solvencia y Liquidez, Capital de Trabajo, Rentabilidad de Activos, Rentabilidad

Financiera, Endeudamiento y Rotación de Cuentas por Cobrar.

A continuación se presentan los indicadores con la asignación del puntaje:

Empresas Solven. y

Liquidez

Capital de

Trabajo

ROA ROE Endeudamiento Rotación

Cuentas

por

Cobrar

Cap. de

Contrata

ción

Punt.

Final

Condi

ción

PTOS 0-20 0-15 0-5 0-5 0-20 0-15 0-20 0-100

El Análisis consiste en determinar la situación económica-financiera que presentan los

Estados Financieros, consignados por las empresas. En éste se hace una revisión y

análisis de los Estados Financieros y Cálculo de los Índices Financieros a utilizar. Este

aspecto representa el diez por ciento (30 %) de la matriz de calificación de empresas.

- El Análisis Técnico: en este aspecto se llevará a cabo una revisión de la

Documentación Técnica de la empresa, evaluando su trayectoria y capacidad para

llevar a cabo servicios similares. Para cada ítem se define un porcentaje, que

dependerá de la magnitud e importancia de los renglones indicados en la Matriz de

Calificación Técnica. Este aspecto representa el sesenta por ciento (60 %) de la

matriz de calificación de empresas.

Page 18: Pliego de Condiciones

La asignación y distribución de los puntos dentro de La asignación y distribución de los

puntos de cada aspecto: legal, técnico y financiero, se realizará de acuerdo con lo

establecido en la siguiente Matriz de Calificación de Empresas, de la cual se obtendrá el

puntaje definitivo:

El

puntaje mínimo para aprobar la evaluación técnica será de 80 puntos de un total de 100

puntos posibles.

Plazo para la presentación de la Manifestación de Voluntad y Oferta

La modalidad de selección de contratistas que se empleará es la de Concurso Abierto bajo el mecanismo de Acto Único de recepción y apertura de sobres contentivo de

manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y oferta, de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 78 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas. El plazo

Empresa

1

Empresa 2 Empresa 3

Evaluación Legal: 10

Cumple 100%

No Cumple 0%

Evaluación Financiera: 30%

Excelente > 90 pts 100%

Muy Bueno 77-89 pts 83,50%

Bueno 64-76 pts 67,50%

Regular 51-63 pts 50%

No Cumple < 50 pts 0

Evaluación Técnica: 60

Excelente = 100 pts 100%

Muy Bueno 99-90 90%

Bueno 89-80 80%

No Cumple < 79 pts 0

TOTAL

Page 19: Pliego de Condiciones

para la preparación de las Manifestaciones de Voluntad de Participar, así como de los

demás documentos y recaudos, que de acuerdo a este pliego de condiciones deben ser

incluidos en los Sobres “A” (documentos legales, financieros y técnicos) y “B” (oferta) será

de nueve (9) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página

web del Sistema Nacional de Contratista y del Centro Nacional de Tecnologías de la

Información, es decir, el día 28 de julio de 2015. Los respectivos sobres deben ser

presentados en la Sala de Reuniones de Centro Nacional de Tecnologías en la Av.

Abraham Lincoln, Torre Domus, Piso 7, Oficina 7A. Plaza Venezuela ubicada en Caracas,

Distrito Capital, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. por parte de los participantes

a la correspondiente comisión de Contrataciones.

Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos: (0212) 794.1627 / 11.83.

Fax: (0212) 794.0592 / 52.40. Correo electrónico: [email protected] Página WEB:

http://www.cnti.gob.ve/ o dirigirse a la dirección antes señalada.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y MODIFICACIONES DELPLAZO DE PREPARACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD U OFERTAS

La Comisión de Contrataciones del Centro Nacional de Tecnologías de la Información

podrá, cuando lo estime pertinente, introducir modificaciones al Pliego de Condiciones, las

cuales serán notificadas a todos los participantes hasta dos (02) días hábiles antes de la

fecha límite para la presentación de manifestaciones de voluntad u ofertas, según el caso,

es decir, hasta el 24/07/2015 dicho Ente podría hacer si lo considera alguna modificación.

El Ente Contratante igualmente puede prorrogar el lapso originalmente establecido para la

preparación de manifestaciones de Voluntad de Participar u Ofertas a partir de la última

notificación de conformidad con el artículo 68 de la Ley Contrataciones Públicas.

Aclaratorias del Pliego de Condiciones

El participante tendrá derecho a solicitar aclaratorias del Pliego de Condiciones por

escrito a la Comisión de Contrataciones del CNTI a la dirección Av. Abraham Lincoln,

Torre Domus, Piso 7, Oficina 7A. Plaza Venezuela ubicada en Caracas, Distrito Capital,

Page 20: Pliego de Condiciones

de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Contrataciones Públicas en un

plazo de al menos tres (3) días hábiles contados a partir desde que éste se encuentre a

disposición de los interesados en participar, es decir desde el 16/07/2015 HASTA

20/07/2015. Asimismo las respuestas a las Aclaratorias serán enviadas el 23/07/2015 a

las 9:00 a.m. a todos los participantes de conformidad a lo establecido en el artículo 69

ejusdem.

Idioma y Moneda para las Ofertas

Todas las ofertas deben ser presentadas en idioma CASTELLANO, de lo contrario las

mismas serán rechazadas. Las ofertas económicas deben ser presentadas en Bolívares e

incluir el monto de los tributos.

Acta de Recepción y Apertura de Sobres

Al finalizar la recepción de los sobres la Comisión de Contrataciones del Centro

Nacional de Tecnologías de Información levantará el acta respectiva en la cual se dejará

constancia de las empresas presentes y la cantidad de sobres entregados, así como de

cualquier exposición que quisiera hacer alguno de los oferentes. Una vez finalizada la

recepción de documentos se procederá iniciar el acto de apertura de las Ofertas, donde

se verificará el contenido del mismo sin realizar evaluación alguna y se redactará el acta

respectiva, en la cual se dejará constancia del acto y de la documentación consignada en

ambos sobres, las observaciones a que haya a lugar, así como lo relativo a fallas u

omisiones observadas u otros hechos que ameriten su registro.

Page 21: Pliego de Condiciones

Cronograma de Actividades

Descripción de la Actividad Fecha y Hora

Disponibilidad del Pliego de Condiciones

15/07/2015 HASTA 27/07/2015

Periodo de Aclaratorias

16/07/2015 HASTA 20/07/2015

Las respuestas a las Aclaratorias serán

enviadas el 23/07/2015.

Acto único de Recepción de los Documentos y apertura de sobre contentivo de Manifestación de Voluntad y Documentos de Calificación y Oferta.

28/07/2015 a las 9:00 a.m.

Page 22: Pliego de Condiciones

Anexo A

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR

Caracas, ___ de _________ del 2015.

Señores,

Comisión de Contrataciones de Centro Nacional de Tecnologías de Información. SU DESPACHO.-

Yo, (nombres y apellidos completos) ------------------------------, cédula de identidad

N°---------------, de nacionalidad ---------------------, profesión (u ocupación) -------------------,

domiciliado en (dirección completa, Ciudad, Municipio y estado) ----------------, actuando en

este acto en mi carácter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos completos de la

empresa PARTICIPANTE: Registro Mercantil) debidamente facultado para este acto por

(indicar las cláusulas del Documento Constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder

que lo faculta para tal tipo de representación), manifiesto mi deseo expreso de participar

en el proceso de CONCURSO ABIERTO Nº -_______ (Nombre del proceso y

nomenclatura) y dar cumplimiento a las exigencias legales que establezcan el Pliego de

Condiciones que a los efectos dicte la Comisión de Contrataciones de este Organismo,

así como de las disposiciones legales que rigen la materia.

Sin otro particular a que hacer referencia, quedo de ustedes,

LOGO DE LA EMPRESA

Page 23: Pliego de Condiciones

Atentamente,

Representante Legal

Anexo B

CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA LEY

Caracas, ___ de _________ del 2015

Ciudadanos:

Comisión de Contrataciones de Centro Nacional de Tecnologías de Información. Presente.-

Mediante la presente me dirijo a ustedes a fin de manifestarles mi conocimiento de la

normativa legales aplicables en el proceso de contratación signado con el numero CP-CNTI-01-15, denominado: “ADQUISICIÓN DE JUGUETES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN”, el cual se rige por la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Contrataciones Públicas, el Reglamento de

la Ley de Contrataciones Públicas, y el Decreto que regula el otorgamiento, vigencia,

control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas, incluidas las

asociaciones cooperativas que contraten los servicios de no asociados, con la finalidad de

garantizar los derechos de los trabajadores..

Agradeciendo su atención y sin otro particular al cual hacer referencia, se despide de

ustedes;

Atentamente;

Nombre y Apellido

Número de la Cédula de Identidad

Cargo que ocupa en la Empresa-Consorcio

Page 24: Pliego de Condiciones

Anexo C

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sres. Comisión Permanente de Contrataciones

Presente,

Yo, ___________________________, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

número ____________________, actuando en mi carácter de representante legal de la

empresa _______________________, debidamente inscrita en el Registro

________________, bajo el número ____ Tomo _______, en fecha __________; declaro,

bajo fe de juramento, que toda la información suministrada para la participación de mi

representada en el proceso de contratación Nº. CP-CNTI-01-15, denominado: “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS INTERNOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DENOMIDADO COMERCIALMENTE DISCO DURO MODELO SAMSUNG HDD 250GB HM251HI PARA LAS CANAIMAS GNU/LINUX EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN CANAIMA GNU/LINUX PARA EL ESTADO VENEZOLANO Y LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS", llevado a cabo por

el Centro Nacional de Tecnologías de la Información, es real, fiel y exacta; cuya

verificación declaramos estar sujetos. En Caracas, a los _______ días del mes de

__________ del 2015.

Firma Representante Legal

Page 25: Pliego de Condiciones

Cédula Representante Legal

Sello empresa

Anexo D

CARTA COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Señores Comisión de Contrataciones Centro Nacional de Tecnologías de la Información

Presente.-

Yo, (nosotros) (Identificación completa del representante del oferente) actuando en

nombre y representación de (Identificación completa de la empresa Oferente), declaro

(declaramos) bajo fe de juramento que me (nos) comprometo (comprometemos) a cumplir

con el compromiso de responsabilidad social en los términos y condiciones establecidos

por El instituto. Dicho compromiso lo cumpliré antes de efectuarse el cierre administrativo

del contrato y en la modalidad que me sea notificado por la Institución, el cual será de

Bolívares (letras y números) equivalente al (3%) sobre el monto total de la contratación,

de conformidad a lo establecido en los artículos 31 de la Ley de contrataciones públicas.

Caracas a los ____ días del mes de _____ del 2015.

Firma del Representante Legal

Page 26: Pliego de Condiciones

Anexo E

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Yo, ______________________, venezolano(a), mayor de edad, portador(a) de la Cédula

de Identidad N° ________________, procediendo en este acto en mi carácter de

Apoderado(a) de ______________________________, sociedad inscrita por ante el

Registro ________________________________ del Estado ______________, el día ___

de _________ de _____, bajo el N° ___, Tomo _______, según consta en poder

debidamente autenticado por ante la Notaría _______________________, en fecha ___

de ____________ de ______, bajo el N° ___, Tomo ________, e inscrita en la

Superintendencia de Seguros bajo el N° ____, en lo adelante denominada “LA

COMPAÑÍA”, por el presente documento declaro que: Constituyo a mi representada en

fiadora solidaria y principal pagadora de ___________________________, domiciliada en

________________ y constituida por documento inscrito en el Registro

______________________________________________ del Estado _______________,

en fecha ______ de ______________ de, bajo el N° ____, Tomo _________, en lo

adelante denominado “EL AFIANZADO”, hasta por la cantidad de

______________________________________________Bolívares Fuerte (Bs.F.

________________), para garantizar al Centro Nacional de Tecnologías de la Información

(CNTI), asociación civil, y debidamente registrada, en lo sucesivo denominado “EL

ACREEDOR”, el cumplimiento del compromiso asumido por “EL AFIANZADO” para con

“EL ACREEDOR” de mantener invariable (salvo acuerdo en contrario entre ambos) los

términos de la oferta que aquél presentare en caso de participar en el proceso de

CONTRATACIÓN ABIERTAC a que fuera invitado por “EL ACREEDOR” para objeto

___________________________________________, así como también del cumplimiento

de su obligación de suscribir el respectivo contrato con el “ACREEDOR” en la oportunidad

que éste determine en el supuesto de que “EL AFIANZADO” resultare favorecido con el

otorgamiento de la Adjudicación. La indemnización de los daños y perjuicios que se le

causaren al “ACREEDOR” por el incumplimiento de las obligaciones afianzadas, será

Page 27: Pliego de Condiciones

pagada por “LA COMPAÑÍA” al “ACREEDOR”, sin rebajas ni deducciones de ningún

género, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que “EL

ACREEDOR” presente una declaración escrita y firmada por un representante autorizado,

indicando que “EL AFIANZADO” ha incurrido en incumplimiento de los compromisos de

mantener la oferta inalterada y/o de celebrar el contrato en caso de haber resultado

favorecido con el otorgamiento de la Adjudicación. “LA COMPAÑÍA” renuncia

expresamente a los beneficios acordados por los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código

Civil Vigente. La presente fianza comenzará a regir a partir de la apertura de la oferta por

parte del “ACREEDOR” y deberá tener una validez de ______ (___) días hábiles. Queda

expresamente convenido que el presente Contrato de fianza no puede ser cancelado, ni

efectuarse cambio alguno en él, sin dar previo aviso por escrito al “ACREEDOR” por lo

menos con sesenta (60) días de anticipación; y a tal efecto, deberá obtenerse certificación

escrita de la fecha de recibo por parte del “ACREEDOR”, contándose el precitado lapso a

partir de dicha fecha. “LA COMPAÑÍA”, se obliga a mantener confidencialidad hasta tanto

tenga lugar la apertura de las ofertas por “EL ACREEDOR”, respecto del presente

instrumento y cualquier información con él relacionada, frente a terceros distintos del

“AFIANZADO”, asumiendo la responsabilidad de indemnizar los daños que la violación de

este compromiso pueda causarle al “AFIANZADO” y al “ACREEDOR”. La presente Fianza

no se regirá por el Decreto N° 1417, de fecha 31 de Julio de 1996, según publicación de

Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de fecha 16 de Septiembre de 1996, N°

5.096 Extraordinario o cualquier otro que lo sustituya. La indemnización a que haya lugar

será pagada por “LA COMPAÑÍA”, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes

a la constatación definitiva del hecho que da lugar a la indemnización y del monto

correspondiente. “EL ACREEDOR” deberá notificar a “LA COMPAÑÍA”, por escrito la

ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado

por esta Fianza, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al conocimiento de

dicha ocurrencia. Se fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato,

la ciudad XXXXX, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes someterse,

con exclusión de cualquier otro

Page 28: Pliego de Condiciones

Anexo F

CARTA CONTENTIVA DE LA DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX, CORREO PARA NOTIFICACIONES

Señores,

Comisión de Contrataciones Centro Nacional de Tecnologías de la Información

Yo__________ representante legal de la empresa________ para la fecha _____ de ____

del 2015, por medio de la siguiente hago constar que para cualquier notificación motivo de

la celebración de la Contratación Pública con dicha Institución, los datos oficiales y

autorizados son los siguientes: dirección del domicilio fiscal

________________________________________________________________, número

de teléfono ________________, número de fax ________________, dirección de correo

electrónico ______________________.

Atentamente,

Firma Representante Legal

Cédula Representante Legal

Sello empresa

Page 29: Pliego de Condiciones
Page 30: Pliego de Condiciones

Anexo H

Page 31: Pliego de Condiciones

Anexo I

RESEÑA Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Señores Comisión de Contrataciones Centro Nacional de Tecnologías de la Información

Presente.-

Yo, (nosotros) (Identificación completa del representante del Oferente), actuando en

nombre y representación (Identificación completa de la empresa Oferente), declaramos

bajo fe de juramento que en los últimos (indicar № de años) años, (contados hasta la

fecha de presentación de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad y ofertas en

el presente Concurso Abierto) hemos realizado contrataciones que se ajustan al servicio

solicitado por la Institución, como responsables de la totalidad del servicio (no como

subcontratista ni como contratista parcial), según se detalla a continuación:

CONTRATOS FECHAS

N° NOMBRE CLIENTE (NOMBRE, DIRECCIÓN

Y DATOS DE

CONTACTO)

MONTO (Bs.)

FECHA OBJETO INICIO FINALIZACIÓN

*En caso de servicios prestados en Consorcio se deberá agregar: (i) Nombre del

Consorcio que prestó el servicio; (ii) Identificación de las empresas integrantes del

Consorcio; (iii) Porcentaje del servicio prestado por el Oferente; (iv) monto equivalente en

Page 32: Pliego de Condiciones

Bolívares del porcentaje del servicio prestado por el Oferente (Resultado de aplicar el

porcentaje del servicio prestado por el Oferente al Equivalente en Bolívares del monto de

Contrato). Igualmente, juramos que nuestra empresa dio cumplimiento a las obligaciones

establecidas en los contratos, indicados y autorizamos ampliamente a El Instituto o a

quien este designe, para que sean practicados, dentro de los dos (02) años siguientes a la

prestación de las ofertas, los exámenes de documentos, inspecciones o auditorias para

verificar la veracidad de los datos suministrados. Declaramos que aceptamos las

condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.

Caracas a los ____ días del mes de _____ del 2015.

Firma del Representante Legal

Page 33: Pliego de Condiciones

Anexo J

FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

SUMA AFIANZADA: CONTRATO Nº: CP-CNTI-01-15DURACIÓN DE ESTE CONTRATO DESDE:

HASTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA

Yo, ____________________, de nacionalidad ____________, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad N°_________________, procediendo en este acto en mi condición

de------------------- de la Sociedad Mercantil------------------, inscrita ante el Registro Mercantil

--------------------------------- de la Circunscripción Judicial del ___________, el día

__________, bajo el No. ___________ Tomo __________ de fecha ________________

protocolizado ante la Oficina Subalterna del _____________________, bajo el No.

_________ Tomo ________ Protocolo ____________ de fecha ___________, en lo

adelante denominado “EL CONTRATISTA” declaro: Constituyo a mi representada en

fiadora solidaria y principal pagadora hasta por la cantidad de

___________________________ para garantizar a la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en lo sucesivo denominado “EL ACREEDOR” que la empresa denominada

_________________________, inscrita en registro Mercantil ___________ de la

Circunscripción Judicial del __________________ en fecha _________ bajo el No.

___________, Tomo __________, en lo adelante denominado “EL AFIANZADO”,

mantendrá la Oferta durante su vigencia y firmará con “EL ACREEDOR” el Contrato para

el ADQUISICIÓN DE JUGUETES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN según Concurso Abierto No. CP-CNTI-01-15, todo ello a fin de dar

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, en caso de que “EL

AFIANZADO”, obtenga la Adjudicación. La expresada suma afianzada será pagada por

“EL CONTRATISTA” como indemnización por todos los daños y perjuicios que pueda

Page 34: Pliego de Condiciones

ocasionar el incumplimiento injustificado de “EL AFIANZADO”, ya que se ha convenido

fijar desde ahora esa cifra como Cláusula penal a favor de “EL ACREEDOR”. “EL

CONTRATISTA” renuncia expresamente a los beneficios acordados por los Artículos

1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil. Se fija a la ciudad de Caracas a la Jurisdicción de

cuyos Tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otra que

prevea la Ley. Expresamente se establece que cualquier notificación que haya que

hacerse a “LA CONTRATISTA”, con motivo de este contrato, deberá efectuarse por

escrito, con acuse de recibo y dirigido al representante legal de “LA COMPAÑÍA”.

Page 35: Pliego de Condiciones

Anexo M

CARTA DE ESTIPULACIÓN DE REPRESENTACIÓN

Señores: Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI)

Caracas

Atención: Comisión del Centro Nacional de Tecnologías de la Información

Ref.: Identificación del Proceso.

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de

representante legal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre

de la empresa), debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha

________, bajo el número _______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad de

participar en el proceso de contratación (indicar tipo de contratación, el número del

proceso y nombre del proyecto, tal como se indica en la invitación a participar). Asimismo,

autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titular de la

cédula de identidad Nº ____________ a representar a la empresa en el Acto Público de

Recepción de Documentos y Ofertas.

Sin más que hacer referencia,

Page 36: Pliego de Condiciones

_____Firma y Nombre________

Representante Legal de la empresa