PLIEGO CONDICIONES EPILA - DPZ

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Proyecto: EJECUCIÓN DE POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE ÉPILA. Pág.: 1

C/José Pellicer, 10, 3º Tel./ Fax: 976 25 35 15 50.007 ZARAGOZA [email protected]

ÍNDICE del PLIEGO DE CONDICIONES

CAPÍTULO I : DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Obras objeto del presente Proyecto .............................................................. 4 Artículo 2.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego ............................................ 4 Artículo 3.- Documentos que definen las obras ............................................................... 4 Artículo 4.- Compatibilidad y relación entre los documentos ......................................... 5 Artículo 5.- Director de la Obra ....................................................................................... 5 Artículo 6.- Disposiciones a tener en cuenta .................................................................... 5

CAPÍTULO II : CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

Artículo 7.- Replanteo ...................................................................................................... 6 Artículo 8.- Despeje y desbroce del terreno. .................................................................... 6 Artículo 9.- Demoliciones. ............................................................................................... 6 Artículo 10.- Escarificación y compactación. ................................................................... 7 Artículo 11.- Excavación de la explanación y préstamos ................................................. 8 Artículo 12.- Excavación en cimientos, zanjas y pozos .................................................... 9 Artículo 13.- Terraplenes ............................................................................................... 10 Artículo 14.- Rellenos localizados ................................................................................. 12 Artículo 15.- Subbases granulares .................................................................................. 12 Artículo 16.- Zahorra artificial ....................................................................................... 16 Artículo 17.- Suelos estabilizados con cemento ............................................................ 15 Artículo 18.- Gravas y cementos .................................................................................... 15 Artículo 19.- Cunetas de hormigón ................................................................................ 17 Artículo 20.- Pavimentos de hormigón y enlosado ......................................................... 18 Artículo 21.- Arquetas y pozos de registro .................................................................... 24 Artículo 22.- Sumideros ................................................................................................. 24 Artículo 23.- Canalizaciones subterraneas de PVC corrugado ....................................... 25 Artículo 24.- Drenaje y muros ........................................................................................ 25 Artículo 25.- Red horizontal de saneamieno y abastecimiento (PVC y PE) .................. 26 Artículo 26.- Instalación de tuberías .............................................................................. 27 Artículo 27.- Materiales cerámicos ................................................................................. 30 Artículo 28.- Barras corrugadas para hormigón armado ................................................. 30 Artículo 29.- Albañilería ................................................................................................. 32 Artículo 30.- Carpintería y cerrajería .............................................................................. 33 Artículo 31.- Instalaciones eléctricas ............................................................................ 33 Artículo 32.- Instalación de Fontanería ........................................................................... 33 Artículo 33.- Instalaciones de protección ........................................................................ 34 Artículo 34.- Obras e istalaciones no especificadas ........................................................ 34



CAPÍTULO III : CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

Epígrafe I: Obligaciones y derechos del Contratista

Artículo 35.- Remisión de solicitud de ofertas ................................................................ 34 Artículo 36.- Residencia del Contratista ......................................................................... 34 Artículo 37.- Reclamaciones contra las órdenes del Director ......................................... 35 Artículo 38.- Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe ................................ 35 Artículo 39.- Copia de documentos................................................................................. 35

Epígrafe II: Trabajos, materiales y medios auxiliares

Artículo 40.- Libro de órdenes ........................................................................................ 35 Artículo 41.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución ......................................... 35 Artículo 42.- Condiciones Generales de ejecución de los trabajos ................................. 36 Artículo 43.- Trabajos defectuosos ................................................................................. 36 Artículo 44.- Obras y vicios ocultos ............................................................................... 36 Artículo 45.- Materiales no utilizables o defectuosos ..................................................... 36 Artículo 46.- Medios auxiliares ....................................................................................... 37

Epígrafe III: Recepciones y liquidación

Artículo 48.- Recepciones provisionales ......................................................................... 37 Artículo 49.- Plazo de garantía. ....................................................................................... 37 Artículo 50.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente ........................ 38 Artículo 51.- Recepción definitiva .................................................................................. 38 Artículo 52.- Liquidación final ....................................................................................... 38 Artículo 53.- Liquidación en caso de rescisión ............................................................... 38

Epígrafe IV: Facultades de la dirección de obras

Artículo 54.- Facultades de la dirección de obras ........................................................... 39

CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

Epígrafe I: Base fundamental

Artículo 55.- Base fundamental ...................................................................................... 39



Epígrafe II: Garantías de cumplimiento y fianzas

Artículo 56.- Garantías .................................................................................................... 39 Artículo 56.- Fianzas ....................................................................................................... 39 Artículo 57.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza ......................................... 39 Artículo 58.- Devolución de la fianza ............................................................................. 40

Epígrafe III: Precios y revisiones

Artículo 59.- Precios contradictorios .............................................................................. 40 Artículo 60.- Reclamaciones de aumento de precios ...................................................... 40 Artículo 61.- Revisión de precios. ................................................................................... 40 Artículo 62.- Elementos comprendidos en el presupuesto .............................................. 41

Epígrafe IV: Valoración y abono de los trabajos

Artículo 63.- Valoración de la obra ................................................................................. 41 Artículo 64.- Mediciones parciales y finales ................................................................... 42 Artículo 65.- Equivocaciones en el presupuesto ............................................................. 42 Artículo 66.- Valoración de obras incompletas ............................................................... 42 Artículo 67.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales ................................... 42 Artículo 68.- Pagos .......................................................................................................... 42 Artículo 69.- Suspensión por retraso en los pagos .......................................................... 43 Artículo 70.- Indemnización por retraso de los trabajos ................................................. 43 Artículo 71.- Indemnización por daños de causa mayor al Contratista .......................... 43

Epígrafe V: Varios

Artículo 72.- Mejoras de obras ........................................................................................ 43 Artículo 73.- Seguro de los trabajos ................................................................................ 43

CAPÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

Artículo 74.- Jurisdicción ................................................................................................ 44 Artículo 75.- Accidentes de trabajo y daños a terceros ................................................... 44 Artículo 76.- Pago de arbitrios ........................................................................................ 45 Artículo 77.- Causas de rescisión del contrato ................................................................ 45 Artículo 78.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES, ADAPTADO AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN



PROYECTO: EJECUCIÓN DE POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE ÉPILA EMPLAZAMIENTO: Partida “Cabezo de la Horca”. T.M. de ÉPILA (Zaragoza) PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉPILA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta del Ingeniero Director de Obra. Las actuaciones recogidas en el presente proyecto básico y de ejecución, corresponden en líneas generales en:

Instalación de una ETAP (1 linea de filtración) Obra civil de construcción de edificio E.T.A.P. para equipos. Instalación eléctrica interior de edificio

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

A) EQUIPOS INTEGRANTES DE LA E.T.A.P. EQUIPOS DE FILTRACIÓN:

- Nº de Unidades: ....................................................................... 1 lineas dúplex. - Modelo (o similar) ........................................ Hidrowater FD Duplex Ø 1625mm - Caudal Nominal (por linea): ................................................................ 60 m3/h. - Caudal Máximo (por linea): ................................................................. 80 m3/h. - Presión de funcionamiento (máx/mín): .......................................... 2,5 – 6 bar. - Caudal de contralavado (por linea): ................................................... 60 m3/h. - Consumo (aprox) de agua en lavados: ................................................. 11 m3. - Dimensiones:

o Diámetro externo: ................................................................... 1625 mm o Capacidad de la botella ....................................................... 3280 litros. o Altura total / altura c/peana ......................................... 1158 / 2453 mm o Altura máxima a ventosa ...................................................... 2453 mm.

- Carga filtrante: Lecho de aluminio-silicato, 5 micras CONDUCCIONES Y VALVULERÍA:

- Conducciones PE .......................................................................... DN 200 mm - Conexiones entre deposito existente y nuevo edificio.



B) OBRA CIVIL EDIFICIO E.T.A.P.: Edificio principal de la E.T.A.P. ubicado entre depósitos. Actuaciones previas: Demolición antigua arqueta junto depósito secundario (circular). Formación de plataforma. Cota 360,81 m. Vol. desmonte: 333 m3. Dimensiones generales: Dim. exterior/interior: 10,10 x 15,40 m. / 9,85 x 14,90 m Sup. Construida /útil: 155,54 m2 / 139,86 m2. Altura máx. visible: 5,45 m. Altura libre bajo forjado: 3,80 m. Distribución /sup. útil interior:

- Oficina: 13,13 m2. - Aseo/vestuario: 5,91 m2. - Nave instalaciones: 113,92 m2 - Local reactivos: 6,90 m2

Características constructivas:

- Cimentación: Zapatas aisladas atadas. Dim 1,20x1,20 x 80 cm. Losa armada, ubicación filtros. 15,90 x 3,50 x 0,40 m Foso longitudinal interior HA, sección int. 140 x 95 cm. Hormigón HA-25/P/20/IIa, sulforresistente, toda la obra.

- Contención: Muro de contención HA-25 esp 25 cm H= 2 m. Impermeabilizado + dren, PVC ranurado 100 mm c/geotextil

- Estructura: Hormigón armado in-situ. Pilares 40x25 cm arriostram. Jácenas horm. pref. tipo delta. Luz 10,00 m. Pte 10 % Correas Horm. pretensado T-20.

- Solados: Hormigón armado esp. 15 cm. Armado 15x15x8. Gres prcelánico pulido 30x30 oficina y aseos.

- Cubiertas: Panel sándwich chapa aluminio. Peto chapa lacada 1 mm Arval Oceane. Techo suspendido placa yeso 15 mm c/lana roca.

- Cerramiento: Bloque termoarcilla 24 cm. Tabiquería interior, bloque termoarcilla 14 cm.

- Terminación: Enfoscado fratasado mortero blanco (exterior) Enlucido yeso, pinturas y alicatados (aseo) interior. Zócalo frontal edificio, piedra calatorao 50x25 cm. H= 1 m.

- Carpintería: Puerta abatible c/peatonal, chapa plegada. Dim 3 x 4 m. Puertas interiores aluminio lacado. Ventanas correderas, aluminio lacado c/persiana. Rejas acero en ventanas a exterior. Lama en ventilación.

- Instalac.: ACS en aseos/vestuario. Termo eléctrico. Calefacción radiadores eléctricos. Saneamiento interior y sumideros conectados a red. Protección antincendios. Extintores y señalización.

- Equipam.: Mobiliario básico de oficina y aseos. C) INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Instalación eléctrica interior: Instalación interior en BT de cuadros secundarios y líneas distribución.

Artículo 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo.



El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. Artículo 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen carácter meramente informativo. Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. Artículo 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. Artículo 5.- DIRECTOR DE LA OBRA. La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. Artículo 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo, se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, con las salvedades mencionadas.

Los apartados de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes:

A) Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2.006).

B) R.D.L. 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. C) R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento general de la Ley de contratación de las administraciones públicas. D) Instrucción EHE-08, de 18 de julio, aprobada por R.D. 1247/2.008



E) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08 (R.D. 956/2.008, de 6 de Junio). F) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del M.O.P. de 28 de julio de

1974). G) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Saneamiento de Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de

septiembre de 1986). H) Norma UNE 53962. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento con presión. Poli (cloruro de vinilo) no

plastificado (PVC-U). (Junio de 2000). I) Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no

plastificado (PVC-U). (Noviembre de 1998). J) Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Policloruro de vinilo) no

plastificado (PVC-U). (Mayo de 2000). K) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para

conducciones sin presión. (Septiembre de 1995).

L) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-4/88, (Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988). Modificación del PG-4/88 (O.M. de 8 de Mayo de 1989 y 28 de Septiembre de 1989).

M) Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 (adoptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973).

N) Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción (O.M.de 20 de mayo 1952)

Ñ) Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964).

O) Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón en Masa (Instituto Ed. Torroja, 1974).

P) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio 88).

Q) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990).

R) Plan General de Ordenación Urbana y/o Normas Subsidiarias de la Provincia de Zaragoza.

S) Instalación eléctrica:

Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (BOE Nº 224 DE 18 de Septiembre de 2002) y las Instrucciones Complementarias de dicho reglamento.

Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica . T) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. U) RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, V) R.D. 140/2.003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

W) Cualquier otra disposición legal vigente que resulte de aplicación

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA Artículo 7.- REPLANTEO. Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo.



Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su representante.

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como consecuencia del replanteo. Artículo 8.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. Los trabajos comprendidos en esta unidad consisten en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, mezcla, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. Será de aplicación lo indicado en el Artículo 300 del P.G.-3. Todos los subproductos forestales y otros materiales aprovechables por la Administración, se acopiarán de forma ordenada donde señale el Director de la obra, y a una distancia no mayor de cinco (5) kilómetros del lugar de procedencia. Los productos no aprovechables por la Administración podrán ser utilizados por el Contratista o ser eliminados en la forma que señale el Director de las obras. Se deberá replantear la superficie objeto de despeje y desbroce antes del comienzo de la ejecución de unidades de obra y dicho replanteo deberá ser aprobado por el Director de las obras antes de su realización. El despeje y desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) realmente realizados medidos en el terreno antes de la extensión del terraplén, o del comienzo de la excavación de la explanación para aprovechamiento de los productos adecuados. Artículo 9.- DEMOLICIONES. Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la demolición de construcciones, muros, aceras y obras de fábrica afectadas, y el consiguiente transporte de todos los productos al lugar de empleo o vertedero. Su ejecución incluye:

- Derribo de obras de fábrica o construcciones, o demoliciones de las aceras. - Retirada de los materiales de derribo. Será de aplicación lo indicado en el Artículo 301 del P.G.-3. El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por el Director de las obras y se mantendrá, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. La demolición se llevará a cabo en las zonas que indique el Proyecto y en su defecto donde indique el Director de las obras que determinará también la profundidad de demolición necesaria. Los materiales procedentes de las demoliciones se retirarán a vertedero salvo indicación en contrario del Director de las obras.



Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones y por metros cúbicos (m3) realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma en el caso de demolición de macizos. En el caso de demolición de aceras y pavimentos existentes, el precio será por metro cuadrado (m2) de superficie de acera realmente demolida. El precio incluye la retirada de los productos sobrantes a vertedero. Artículo 10.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN. Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el escarificado de las zonas de firme existente que sea necesario suprimir y el consiguiente transporte de todos los productos al lugar de empleo o vertedero. Su ejecución incluye:

- Demolición del firme existente.

- Retirada de los escombros a vertedero. La preparación del asiento del terraplén consiste en la escarificación con púas y la compactación previa a la colocación de las capas de terraplén o pedraplén. La profundidad del escarificado la definirá en cada caso el Director de la obra a la vista de la naturaleza del terreno. Se efectuará la demolición con las precauciones necesarias para evitar que se vean afectadas las zonas de firme próximas a conservar, de acuerdo con lo que sobre el particular indique el Director de las obras, quien designará y marcará las zonas que haya que conservar intactas. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por el Director de las obras y se mantendrá, en todo momento, en condiciones de trabajo. Los materiales procedentes de los escarificados se retirarán a vertedero salvo indicación en contrario del Director de las obras. La compactación de los materiales escarificados se efectuará para obtener el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Proctor Modificado. La preparación del asiento del terraplén se considera incluida en la ejecución del terraplén, por lo que no recibe abono por separado. La medición del firme existente se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.



Artículo 11.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la los accesos de la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos autorizados que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y la mejora de taludes en los desmontes ordenados por el Director de las obras en lugar de la excavación de préstamos o además de ellos y la excavación adicional en suelos inadecuados, tanto en las trincheras como en la superficie de asiento de los terraplenes. Los préstamos serán autorizados y consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director, debiendo realizar aquél todas las gestiones comerciales y legales para la adquisición de tales préstamos. También se incluyen en esta unidad las siguientes operaciones:

- Refino de taludes

- Retirada de los productos sobrantes a vertedero. En su ejecución será de aplicación el Artículo 320 del P.G.-3. Antes de comenzar las excavaciones se determinará el aprovechamiento de los materiales para la ejecución de tras unidades de obra o para otros objetivos de la Administración. Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros del eje de la carretera deberá ser autorizado por la Dirección de obra. El Contratista deberá realizar a su costa todas las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a vertederos. Deben formarse con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados no dañen el aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que el Contratista adquiera con terceras personas. Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser acopiados en zonas fijadas por la Dirección de la obra y sin que la distancia de transporte supere los cinco (5) kilómetros. En las zonas donde existan corrientes de agua superficial, se desviarán fuera de las áreas donde vaya a construirse el terraplén de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. En las zonas donde existan corrientes de agua subálvea, se procederá a su captación y conducción mediante la ejecución de zanjas de profundidad suficiente rellenas con material drenante. La excavación en la traza se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, previa comprobación de que corresponden a los perfiles que figuran en planos, no siendo de abono los excesos que no hubieran sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director. Caso de que el Contratista hubiese hecho excavación adicional no ordenada por escrito, deberá restituir el perfil longitudinal y transversal al proyectado, a su costa. No serán de abono los trabajos de captación, desvío, etc. descritos en el párrafo anterior que se consideran incluidos en el precio de metro cúbico (m3) de excavación.



El precio incluye el transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado cualquiera que sea la distancia. Artículo 12.- EXCAVACIONES EN CIMIENTOS, ZANJAS Y POZOS. Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas y pozos para recibir la cimentación de obras de fábrica, muros, etc. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.

En su ejecución será de aplicación los artículos 320 y 321 del PG.-3. Antes de comenzar las excavaciones se determinará el aprovechamiento de los materiales para la ejecución de otras unidades de obra o para otros objetivos de la Administración. Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros del eje de la carretera deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. El Contratista deberá realizar a su costa todas las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a vertederos. Deben formarse con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados no dañe el aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que el Contratista adquiera con terceras personas. Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser acopiados en zonas fijadas por la Dirección de la obra y sin que la distancia de transporte supere de los cinco (5) kilómetros. Deben realizarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones y la buena ejecución de los trabajos. Las paredes laterales de la excavación tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos. Podrá modificarse la profundidad de la cimentación a la vista de los productos extraídos. El Director de la obra decidirá la base de la cimentación. No se considerarán los sobreanchos de excavación. Las paredes laterales tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos. El fondo será el que determine la Dirección de las obras. Paredes laterales y fondo deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros en más o en menos respecto de las superficies teóricas. La excavación en cimentaciones se abonará por metro cúbico (m3) deducidos a partir de las secciones teóricas en planta y de la profundidad realmente ejecutada. Esta unidad no se abonará hasta tanto no se hayan rellenado las excavaciones con la unidad de obra que corresponda en el proyecto. Artículo 13.- TERRAPLENES. Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. También se considera terraplén la capa de suelo de aportación para sustitución en las zonas de terreno inadecuado.



Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie de asiento. - Extensión de una tongada. - Humectación o desecación de una tongada. - Compactación de una tongada. Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. - Terminación y refino de la explanada y taludes. En los terraplenes cuya altura sea inferior a tres metros (3,00 m.) se procederá a la excavación de los cincuenta centímetros (40 cm) superiores del terreno y a su posterior terraplenado. Si la altura de terraplén es menor de veinte centímetros (20 cm), el valor de la excavación será tal que el total del terraplén resultante sea igual a setenta centímetros (70 cm). Se considera como coronación de terraplén los cincuenta (50) centímetros superiores. En la sustitución de suelos se considerará como coronación los cuarenta (40) centímetros superiores, de acuerdo con las Normas 6.1.I.C. y 6.2.I.C. de la Instrucción de Carreteras. Los materiales a emplear serán suelos seleccionados en coronación de terraplenes y suelo tolerable o adecuados en núcleo y cimientos, siendo preceptivo el aprovechar al máximo los productos procedentes de las excavaciones. Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra ordinaria deberán ser aprobados por la Dirección de la obra y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorio. Deberán comprender como mínimo las siguientes unidades:

a) Motoniveladora para escarificado del firme y arcenes actuales, desbroce en capa de asiento y extensión del material de terraplén.

b) Camión regador con difusores para humectación.

c) Rodillo compactador vibratorio con fuerza dinámica de treinta y cinco (35) toneladas como mínimo.

d) Elementos de compactación pequeños para superficies reducidas.

e) Dos peones.

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural se efectuará el desbroce del citado terreno con arreglo al artículo 300 del presente Pliego, y a la excavación de terreno adicional indicado en 330.1. El tráfico no podrá circular por una misma superficie del terraplén más de dos días. En estos días deberá estar en el tajo un equipo de riego para evitar la formación de polvo. Asimismo, deberá haber dos peones dedicados a la reparación de los defectos superficiales que se produzcan.



En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no será superior a treinta (30) centímetros. No obstante, la Dirección de la obra podrá modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y de los ensayos que se realicen. A efectos de compactación, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

- El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.

- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.

- La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm.) superiores del terraplén, se compactará al ciento por ciento (100 %) de la misma densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado, y será de material seleccionado cuyo C.B.R. sera > 10.

Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, compactados y terminados, y sólo se considerarán a efectos de abono si se comprueba que corresponden a los perfiles que figuran en el Documento Planos o a las modificaciones que eventualmente por escrito el Ingeniero Director de la Obra ordenara, y que cumplan las especificaciones correspondientes a cada capa: Coronación, Núcleo y Cimiento. Todas sus partes, cimiento, núcleo y coronación, se abonarán al mismo precio de terraplén correspondiente. El precio de abono del terraplén será el mismo tanto si se realiza con material procedente de la excavación en la traza, o bien con material procedente de préstamos. Antes de recurrir al segundo, se aprovechará todo el material de la traza que cumpla las especificaciones para su empleo en terraplén según sus capas. La medición se hará según perfiles terminados y compactados. Artículo 14.- RELLENOS LOCALIZADOS. Estas unidades consisten en la extensión de suelos procedentes de desmonte o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. Los materiales a emplear en trasdós de muros y bóvedas serán suelos seleccionados. Los materiales a emplear en rellenos que forman parte de la infraestructura serán suelos semejantes a los que se empleen en las zonas correspondientes de los terraplenes. Los materiales a emplear en rellenos que no formen parte de la infraestructura serán suelos tolerables. Será obligatoria la aportación de maquinaria para extendido, humectación y compactación adecuada a las exigencias del relleno en este Pliego. El equipo de trabajo será aprobado por la Dirección de la Obra.



En principio el espesor de tongadas medidos después de la compactación no será superior a veinte (20) centímetros. No obstante, la Dirección de la obra podrá modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. En todos los rellenos que estén dentro de la infraestructura de la explanación, la densidad que se alcance después de la compactación no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. En los rellenos que no formen parte de la infraestructura de la carretera la densidad que se alcance después de la compactación no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Los rellenos localizados se abonarán mediante la unidad de obra: Relleno localizado compactado. Esta unidad se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados antes de comenzar los trabajos y los datos finales tomados después de finalizar los mismos. La terminación y refino de la explanada cumplirá lo especificado en el Pliego P.G.-3 para terminación y refino de la explanada. Esta unidad en cuanto a abono se considera incluida dentro de la unidad de excavación o terraplén, según el caso. Para el refino de taludes se cumplirá lo especificado para esta unidad en el P.G.-3. Esta unidad no es de abono y se considera incluida dentro de las unidades de excavación o terraplén, según el caso.

Artículo 15.- SUBBASES GRANULARES. Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: Preparación y comprobación de la superficie de asientos. Aportación del material. Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. Refino de la superficie de la última tongada. Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o bien suelos granulares o una mezcla de ambos. El cernido por el tamiz 80 micras UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 micras UNE. La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro. El huso ZNA sólo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 ó T4, o en arcenes. El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a cuarenta (40), excepto para el huso ZNA, en que deberá ser menor de cincuenta (50). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma.



Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30), excepto para el huso ZNA, en que deberá ser mayor de veinticinco (25). La zahorra natural tendrá un CBR no inferior a veinte (20), según la Norma NLT 111/78, para las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de puesta en obra fijadas en el apartado 500.4.1. de este artículo. Cuando la zahorra natural se utilice bajo calzada con tráfico T0, T1ó T2, el material será "no plástico". Para tráfico T3 ó T4, o en arcenes, deberá cumplir las siguientes condiciones: Límite líquido, según la Norma NLT 05/72, inferior a veinticinco (25). Índice de plasticidad, según la Norma 106/72, inferior a seis (6). Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra ordinaria deberán ser aprobados por la Dirección de la obra y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. El mínimo número de unidades que lo forman será análogo al mínimo especificado en este Pliego para la ejecución de terraplenes. En principio el espesor de cada tongada no será superior a treinta (30) centímetros después de su compactación. Una vez extendida la tongada y conseguida la humectación más conveniente se procederá la compactación del material y no finalizará hasta haber alcanzado lo que corresponde al noventa y siete (97) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, según la Norma NLT-108/72. MEDICIÓN: La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en las secciones tipo señalado en los planos. Artículo 16.- ZAHORRA ARTIFICIAL. Zahorra artificial es una mezcla de áridos total o parcialmente machacados en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. La ejecución de esta unidad incluye las siguientes operaciones: - Preparación de la superficie donde se va a extender. - Adquisición, extensión, humectación y compactación del material. - Refino de la superficie de la última tongada. EJECUCIÓN: Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.



El cernido por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0.40 UNE, en peso. El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). El coeficiente de desgaste Los Ángeles según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86 no deberá ser inferior a dos (2). El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos. El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra ordinaria deberán ser aprobados por la Dirección de la obra y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. El mínimo de unidades que lo formen será análogo al mínimo especificado en este Pliego para la ejecución de terraplenes. En principio el espesor de cada tongada no será superior a treinta (30) centímetros después de su compactación. Una vez extendida la tongada y conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación del material y no finalizará hasta haber alcanzado lo que corresponde al noventa y siete (97) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado según la Norma NLT-108/72. MEDICIÓN Y ABONO: La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en las secciones tipo señaladas en los planos. Artículo 17.- SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO. Se define como suelo estabilizado con cemento la mezcla íntima, convenientemente compactada, de suelo, cemento, agua y eventualmente adiciones, que se utiliza en la construcción de firmes de carreteras. Será de aplicación el Artículo 512 del Pliego General P.G.3, en la parte correspondiente a mezcla en central.

EJECUCIÓN: El Ingeniero Director de las obras podrá exigir la utilización de cemento resistente a la acción del yeso, si la naturaleza del terreno en contacto con el suelo-cemento terminado así lo justifica. La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo-cemento compactado una resistencia a compresión simple a los siete días (7 d.) no inferior a veinte kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (20 Kg/cm2).



La densidad mínima a obtener será igual al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. El producto bituminoso a emplear en el riego de curado será una emulsión asfáltica tipo EAR-1, definida en el Artículo 213 del Pliego General P.G.-3 , que se aplicará con una dotación de ligante residual comprendida entre setecientos y mil gramos por metro cuadrado (700 a 1.000 gr/m2). MEDICIÓN Y ABONO: El cemento empleado en suelo-cemento se abonará por toneladas (T) realmente empleadas en obra, medidas por pesada directa en báscula debidamente contrastada. La ejecución del suelo-cemento se abonará por metros cúbicos (m3) realmente realizados, deducidos directamente de la cubicación de las secciones tipo definidas en los planos. La aplicación del ligante bituminoso para el curado se abonará por toneladas (T) realmente empleadas en obra. Artículo 18.- GRAVA-CEMENTO. Se define como grava-cemento a la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones que convenientemente compactadas se utilizan en la construcción de firmes de carreteras. Su ejecución incluye: - Adquisición y transporte a pie de planta de los áridos, cemento y agua. - Estudios de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de las superficies que reciben la grava-cemento. - Fabricación de la mezcla, incluso manipulación del cemento. - Transporte y puesta en obra de la mezcla. - Compactación de la mezcla. - Adquisición del ligante para el riego de curado. Ejecución del riego de curado. EJECUCIÓN: El cemento será Portland, del tipo PA-350, y cumplirá las condiciones que se|ala el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (R.C.-75). La curva granulométrica de los áridos estará comprendida dentro de los límites del huso GC.1. Los áridos a emplear deberán tener, al menos, un cincuenta por ciento (50 %), en peso, de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, de elementos machacados que presentan una superficie de caras de fractura superior al ochenta por ciento (80 %) del total de la superficie. El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según Norma NLT-149/72, será inferior a treinta (30).



El contenido máximo de cemento en peso, respecto del total de los áridos será del cuatro y medio por ciento (4,5 %). El contenido mínimo de cemento será siempre del tres por ciento (3%). La resistencia a compresión a los siete (7) días de las probetas fabricadas con el molde y compactación del Proctor Modificado, según la Norma NLT-108/72 o de acuerdo con la Norma NLT-310/75, no será inferior a treinta y cinco kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (35 Kgf/cm2). La grava-cemento se fabricará por medio de una instalación de tipo continuo, capaz de manejar simultáneamente los áridos y el cemento. El número mínimo de tolvas para los áridos será de tres. Los elementos de transporte consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá, si es preciso, tratarse con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, aprobado por la Dirección de la Obra. Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para evitar las pérdidas de humedad. El equipo necesario para la extensión y compactación de la grava-cemento, deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras. Para la extensión, como elemento mínimo, se utilizará una motoniveladora en ensanches. Para la compactación se utilizarán como elementos mínimos, los siguientes:

- Un rodillo de llanta lisa tipo Tándem y peso total no inferior a ocho toneladas (8 t.).

- Un compactador de neumáticos autopropulsado, cuyas ruedas puedan alcanzar una presión de siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 Kg/cm2) y que puedan transmitir una carga de tres toneladas (3 t.) cada una.

El equipo necesario para el riego de curado será de las mismas características que el utilizado para el riego de adherencia. El volumen mínimo de acopios será el necesario para fabricar dos mil metros cúbicos (2.000 m3.) de grava-cemento. En la planta habrá persona responsable del correcto funcionamiento de salida de áridos y salida de cemento. La grava-cemento no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las restantes indicadas en las tolerancias establecidas. Cuando la superficie a preparar sea la del pavimento, previamente se escarificará en la profundidad que ordene el Director de las Obras. La grava-cemento, una vez descargada del camión de transporte, se extenderá en el lugar de empleo y sin interrupción, se comenzará la compactación. La grava-cemento se compactará en una sola tongada y sin interrupción, para lo cual se dispondrá de equipo de compactación que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra, capaz de conseguir una densidad máxima del Proctor modificado de la mezcla con cemento determinado según la Norma NLT-108/72.



Una vez terminada la capa de grava-cemento, se procederá a la aplicación de un riego de curado con emulsión de tipo ECR-1 y dosificación un kilogramo por metro cuadrado (1,0 Kg/m2). Esta operación se efectuará antes de transcurrir doce horas (12 h) después de acabada la compactación, debiendo mantenerse hasta entonces la superficie en estado húmedo. La extensión de las capas superiores sobre la grava-cemento, no se iniciará hasta transcurridos siete días (7 d.) desde la colocación de la grava-cemento. Asimismo, entre la colocación de la grava-cemento y la mezcla asfáltica no mediarán más de treinta días (30 d.). MEDICIÓN Y ABONO: Se ha definido un precio para la grava-cemento, sin considerar el cemento. Esta unidad se abonará en metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados antes de comenzar los trabajos, y los datos finales tomados después de finalizar los mismos. Los excesos de grava-cemento en blandas y ensanches, realizados como inevitables en las excavaciones, serán abonables siempre que no excedan del diez por ciento (10 %). El cemento se abonará aparte, con arreglo a las toneladas métricas (Tm) realmente empleadas en obra, según la fórmula del trabajo. El riego de curado se abonará mediante las toneladas métricas (Tm) empleadas en obra de acuerdo con este artículo.

Artículo 19.- CUNETAS DE HORMIGÓN. En el presente Proyecto se han previsto varios tipos de cunetas,principalmente formada por rigolas de hormigón prefabricado e in situ, cuyas dimensiones figuran en los planos correspondientes. Los precios correspondientes comprenden el encofrado y el hormigón H-200 en soleras y alzados. MEDICIÓN Y ABONO: Se medirán y abonarán con arreglo a su tipo por los metros lineales (ml.) completos, realmente colocados y ejecutados en obra. Serán de aplicación los artículos 400, 401 y 411 del PG-3 (1975), según que se trate de piezas ejecutadas en obra o prefabricadas, respectivamente. Artículo 20.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. Se denomina hormigón compactado a una mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en obra de forma análoga a una grava-cemento, aunque su contenido de cemento es similar al de un pavimento de hormigón vibrado. En la presente unidad de obra se seguirán las prescripciones del artículo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, completadas con las contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. EJECUCIÓN:



El conglomerante estará compuesto por cemento o por una mezcla de cemento y cenizas volantes; en este último caso, las proporciones relativas de ambos se fijarán mediante un estudio de laboratorio, y se recomienda que la mezcla se suministre ya efectuada. Podrán utilizarse cementos "Portland" con adiciones (tipo II), de horno alto (tipo III), puzolánicos (tipo IV) o mixtos (tipo V). En las mezclas con cenizas volantes se recomienda el empleo de cementos Portland (tipo I). Deberán utilizarse cenizas volantes silicoaluminosas. Excepcionalmente podrá autorizarse por el Director de las obras el empleo de cenizas sulfocálcicas, caracterizadas por tener actividad hidráulica y un contenido total de CaO superior al veinticinco por ciento (25 %). En todo caso, deberán cumplir las siguientes prescripciones: - Contenido de inquemados inferior al seis por ciento (6 %)

- Superficie específica Blaine superior a dos mil centímetros cuadrados por gramo (2.000 cm2/gr.)

- Cernido por el tamiz 400 micras UNE no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55 %). - Características químicas constantes Las cenizas volantes silicoaluminosas deberán manejarse en seco si su contenido en CaO libre es superior al uno por ciento (1 %). Con contenidos inferiores podrá admitirse su empleo en húmedo, procurándose entonces que la humedad no supere el veinte por ciento (20 %). Las cenizas sulfocálcicas deberán manejarse en seco. Para poder ser empleadas, su actividad hidráulica deberá ser tal que la resistencia a compresión simple de un mortero de cenizas volantes sea superior a 0,5 MPa. (5 Kp/cm.), a los siete días, o a 3 MPa (30 Kp/cm.) a los noventa días. Dicha resistencia se determina como media de las roturas de tres probetas cilíndricas de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y cien milímetros (100 mm) de altura, fabricadas con un mortero de arena de medio milímetro (0,5 mm) y un cinco por ciento (5 %) en peso de la arena seca, de ceniza volante, con la humedad óptima Proctor. Las probetas se compactarán en una prensa similar a las utilizadas para la determinación del CBR, según la norma NLT 111/78, y se conservarán en las condiciones previstas en la norma NLT 310/79. Las cenizas sulfocálcicas no deberán presentar problemas de expansión, lo que se comprobará previamente mediante las agujas de Le Châtelier sobre el mortero, incluso en caliente. Los áridos cumplirán las condiciones exigidas para tráfico pesado en el artículo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, con las que figuran a continuación. La granulometría de los áridos combinados deberá ser continua, y junto con la del conglomerante en la proporción establecida deberá quedar incluida dentro de uno de los husos del cuadro 1. El huso HC(20) sólo se empleará cuando no sean de temer riesgos de segregación. En todo caso, la granulometría más adecuada deberá confirmarse mediante los oportunos ensayos, recomendándose las curvas menos ricas en finos. El árido se suministrará fraccionado, al menos, en dos tamaños separados, aproximadamente, por el tamiz 5 UNE.



La proporción mínima de elementos triturados en los áridos se establecerá de forma que el CBR de la mezcla recién compactada, según la norma NLT 111/78, no sea inferior a sesenta y cinco (65).

El agua cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Salvo autorización expresa del Director de las obras, será obligatoria la utilización de un retardador de fraguado que permita obtener un plazo de trabajabilidad del material, a la temperatura prevista para su puesta en obra, acorde con las indicaciones del cuadro 2. CUADRO 2 PLAZO MINIMO (HORAS) DE TRABAJABILIDAD

Tipo de obra Ancho completo: 5 Por franjas: 7 Refuerzo bajo tráfico: 9

La temperatura a tener en cuenta para el plazo de trabajabilidad será la media ambiente prevista entre las once y las catorce horas. El empleo de otras adiciones deberá ser aprobado por el Director de las obras. Para establecer la dosificación del hormigón compactado deberán realizarse ensayos previos a la ejecución.

La dosificación de conglomerante no deberá ser inferior al diez por ciento (10 %) en peso del total de materiales seco. La resistencia a tracción indirecta de probetas, según las normas UNE 7240 y 7396, no deberá ser inferior a 3,3 MPa (33 kp/cm2). Previa autorización del Director de las obras, podrán ensayarse probetas a edades tempranas, para establecer correlaciones razonables para el control de la obra. Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de conocer el hormigonado, para establecer la dosificación a la vista de los materiales disponibles y de las condiciones de ejecución previstas. Para la elección de las distintas dosificaciones a ensayar deberá establecerse, en primer lugar, la relación entre su humedad y su densidad, según la norma NLT 108/72, "Proctor modificado". Se recomienda elegir las dosificaciones de mayor compacidad y menor sensibilidad a las variaciones de húmeda. Para este estudio también podrá emplearse el método del consistómetro VeBe modificado. Para cada dosificación ensayada deberá controlarse la resistencia a tracción indirecta a veintiocho días de probetas compactadas con la humedad óptima correspondiente al ensayo "Proctor modificado". Con objeto de conocer la evolución de su resistencia a edad temprana, deberá controlarse también la resistencia a siete días. Caso de utilizarse como conglomerante mezclas de cemento con cenizas volantes, los ensayos a veintiocho días se sustituirán por ensayos a noventa días. Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de cuatro amasijos diferentes, confeccionándose series de dos probetas por cada uno, según la norma NLT-310/79. Dichas probetas se ensayarán a tracción indirecta según la norma UNE 7396, obteniéndose el valor medio de las roturas, el cual deberá superarse la resistencia mínima especificada en el apartado 551.3.del presente



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión producida por la puesta en obra, la resistencia media real sobrepase también la especificada. Cada vez que se confeccione una serie de probetas se controlará también el CBR de la mezcla recién compactada, según la norma NLT 111/78. Deberá determinarse igualmente el plazo de trabajabilidad del material. Una vez elegida la dosificación, deberá comprobarse la sensibilidad de su capacidad soporte inicial a las variaciones de humedad, determinándose el CBR en probetas cuya humedad difiera de la óptima "Proctor modificado" en medio punto porcentual, en más y en menos. Deberá, asimismo, comprobarse la sensibilidad de la resistencia a tracción indirecta a veintiocho días (28 d.) o, en su caso, a noventa días (90 d), frente a las variaciones de humedad y los defectos de compactación, determinando dicha resistencia.

- En probetas cuya humedad difiera de la óptima "Proctor modificado" en medio punto percentual, en más y en menos.

- En probetas con la humedad óptima, pero a las que se haya aplicado la energía de compactación necesaria para obtener densidades iguales al noventa y cinco (95) y noventa y siete (97) por ciento de la máxima "Proctor modificado".

Podrá prescindirse de estos ensayos si se dispusiera de experiencia suficiente, a juicio del Director de las obras, con los mismos cementos, cenizas y áridos. Se realizarán preceptivamente ensayos característicos en obra para comprobar que los medios disponibles en obra permiten obtener un hormigón compactado de las características exigidas. La humedad de fabricación de la mezcla deberá ajustarse de forma que en la puesta en obra del hormigón compactado, habida cuenta de las condiciones atmosféricas y de la distancia de transporte, la humedad de la mezcla esté comprendida entre la óptima "Proctor modificado" y medio punto porcentual menos. Para cada dosificación elegida a partir de los ensayos previos en laboratorio, se llevarán a cabo ensayos de resistencia sobre probetas procedentes de seis amasijos diferentes, confeccionándose series de dos probetas por cada uno, según la Norma 7240. Dichas probetas se ensayarán a tracción indirecta a siete días, según la norma UNE 7396, obteniéndose el valor medio de las roturas. Si la resistencia media no fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la resistencia a siete días obtenida en laboratorio, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con la dosificación elegida. En caso contrario, se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación hasta conseguir que se cumplan las exigencias del presente apartado. Una vez realizados los ensayos previos en laboratorio y característicos en obra con resultados satisfactorios, el Director de las obras aprobará la correspondiente fórmula de trabajo. Se podrán utilizar centrales de mezcla continua o discontinua. Será obligatorio el control ponderal para el cemento y para las cenizas, si se utilizan, los áridos podrán dosificarse por volumen. El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.



La extensión del hormigón compactado se realizará con equipos que aseguren una elevada precompactación, pudiendo utilizarse motoniveladoras sólo en casos excepcionales, previa autorización del Director de las obras. El equipo de compactación constará, como mínimo, de un rodillo liso vibratorio pesado, con una carga estática sobre la generatriz no inferior a treinta kilopondios por centímetro (30 Kp/cm) y de un rodillo pesado de neumáticos, cuya carga por rueda no sea inferior a tres toneladas (3 Tn) y cuya presión de inflado no sea inferior a 0,8 MPa (8 Hp/cm). En el tramo de prueba deberán conseguirse las siguientes grados de compactación, referidos a la densidad máxima "Proctor modificado", obtenida en Laboratorio:

- Media de la capa no inferior al 97 %. - Fondo de la capa no inferior al 95 %. Cada uno de los ensayos individuales que componen las medias anteriores podrá bajar hasta dos puntos porcentuales de la media indicada. Se realizará un mínimo de veinte medidas con el equipo que servirá para el control ulterior en obra, repartidas aleatoriamente sobre toda la superficie del tramo. Se fabricarán, al menos, cinco probetas de amasijos diferentes, que se ensayarán a los siete días a tracción indirecta, comprobándose que en todas ellas se supera la resistencia específica. Se comprobará asimismo la idoneidad del proceso de curado y protección del hormigón compactado fresco. Si los resultados no fueran satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en la fabricación y puesta en obra hasta obtener las calidades exigidas. Si mediante los ensayos característicos se hubiese comprobado la idoneidad de otras dosificaciones, podrá sustituirse la empleada en el primer tramo de prueba por alguna de éstas, con la aprobación previa del Director de las obras. No se admitirá ningún método de acopio de los áridos, ni de transporte desde los acopios a las tolvas de la central, que pueda ser causa de segregación, degradación o mezcla de materiales de distintos tamaños. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la contaminación de los áridos en contacto con el suelo, y para asegurar un drenaje adecuado de la superficie de apoyo. Antes de iniciarse la fabricación, deberá estar acopiado, al menos, un cincuenta por ciento (50 %) del árido necesario para la totalidad del hormigón compactado previsto. El cemento se suministrará y acopiará según las prescripciones de la instrucción de vigente. La capacidad mínima de acopio corresponderá al consumo de una jornada de rendimiento normal. Deberá preverse la misma capacidad de acopio en silos para las cenizas volantes, caso de que se suministren por separado en estado seco. Cuando las cenizas volantes se suministren en húmedo, antes de iniciarse la fabricación del hormigón compactado deberá estar acopiado, al menos, un cincuenta por ciento (50 %) de las necesarias. No deberán emplearse en la formación de estos acopios equipos capaces de originar aterronamientos. Se recomienda proteger los acopios con toldos, y adoptar las precauciones necesarias para asegurar una descarga regular a la tolva dosificadora.



Las adiciones se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación; en particular los sacos de productos en polvo se almacenarán a cubierto y sobre plancha aislante, observando las mismas precauciones que en el caso del cemento. Las adiciones suministradas en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos y protegidos de las heladas. Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por anchos completos; en caso contrario, deberá obtenerse el ancho total dentro del plazo de trabajabilidad del primer material colocado en obra. Si no empleasen retardadores de fraguado, no se permitirá la puesta en obra por franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones. Durante la compactación y acabado se recomienda efectuar unas pasadas previas de rodillo liso sin vibración. En una sección transversal cualquiera, la compactación deberá quedar totalmente terminada dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla. Si no se empleasen retardadores de fraguado, no podrán transcurrir más de tres horas desde el instante en que se haya obtenido el primer amasijo para una determinada sección transversal y el final de la compactación. En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, deberá mantenerse húmeda la superficie mediante riego con agua finamente pulverizada, el cual deberá prolongarse hasta la colocación del riego de curado, asegurando que la superficie quede húmeda pero no encharcada. Caso de que se considere necesario efectuar un refino de la superficie del hormigón compactado, la extensión se realizará de forma que la superficie quede unos centímetros por encima de la rasante teórica. El refino podrá realizarse con motoniveladora u otros equipos adecuados, a partir de una compactación mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima "Proctor modificado". Una vez concluido el refino, deberá continuarse la compactación hasta alcanzar la densidad especificada. Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados realizándose aportaciones en capa delgada. Se dispondrán juntas de trabajo transversales al final de cada jornada, o siempre que el proceso constructivo se interrumpa durante un tiempo superior al plazo de trabajabilidad de la mezcla. Si no se utilizasen retardadores de fraguado, deberá disponerse una junta siempre que la detención sea superior a dos horas. Las juntas de trabajo se cortarán de forma que su borde quede perfectamente vertical. Cuando se trabaje por franjas, la puesta en obra se organizará de forma que no sea necesaria la disposición de juntas de trabajo longitudinales. Para ello, la unión de dos franjas contiguas se realizará dejando sin compactar un cordón longitudinal con una anchura del orden de cincuenta centímetros (50 cm), el cual se compactará al ejecutar la segunda franja. Terminada la capa de hormigón compactado, se procederá a la aplicación de un riego de curado. Podrán usarse productos especiales a base de polímeros, que aseguren no sólo una adecuada retención de la humedad, sino también un endurecimiento de su superficie: Su dotación mínima será de cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400 gr/m2). También podrán usarse emulsiones aniónicas con un pH no inferior a cinco (5), con una dotación mínima de betún residual de seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2). Las anteriores dotaciones podrán ser modificadas, en caso necesario, por el Director de las obras.



Se verterá una cantidad suplementaria de producto de curado en las juntas de trabajo, hasta conseguir su obturación. En la aplicación de la emulsión se seguirán las prescripciones del artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. En un plazo máximo de cinco minutos desde la aplicación de la emulsión se procederá a la extensión sobre la misma de arena 2/6 con una dotación comprendida entre cuatro y seis litros por metro cuadrado (4 y 6 lt/m2). Estas operaciones se efectuarán antes de transcurridas doce horas (12 h) desde el final de la compactación. En tiempo cálido y seco, el Director de las obras podrá reducir este plazo. La capa de hormigón compactado así tratada podrá abrirse al tráfico una vez producida la rotura de la emulsión. La capa de rodadura no se pondrá en obra antes de transcurridos siete días (7 d), recomendándose alargar este plazo hasta uno o dos meses especialmente en tiempo frío. La regularidad superficie de cada lote de hormigón compactado se controlará dentro de las veinticinco horas siguientes a su ejecución. Cuando el incumplimiento de las tolerancias sea debido exclusivamente a la existencia de puntos altos, éstos podrán eliminarse por abrasión con discos de diamante. El espesor de la capa de hormigón compactado se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos, con la frecuencia y en los puntos que señale el Director de las obras. Dicho espesor no deberá ser en ningún punto inferior en más de quince milímetros (15 mm) al prescrito. Si se rebasase esta tolerancia, se extraerán testigos más próximos, para delimitar la zona rechazada. Los orificios se los sondeos serán rellenados con hormigón de la misma calidad que el empleado en el resto de la capa, el cual será correctamente compactado y enrasado. Las desviaciones en planta respecto de la alineación teórica no deberán ser superiores a cinco centímetros (5 cm). El hormigón compactado se ejecutará cuando las condiciones ambientales permitan esperar que no se producirán heladas durante su período de endurecimiento. En caso de lluvia, deberán suspendarse las operaciones. Se comprobará la humedad de la mezcla un mínimo de cinco veces al día. Dos veces al día se comprobarán la granulometría, especialmente el contenido de finos, y el contenido de conglomerante. Se llevará asimismo un control del consumo medio de conglomerante. MEDICIÓN Y ABONO: El hormigón compactado se abonará por metros cúbicos, realmente construidos, medidos con arreglo a las secciones-tipo que figuran en los planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso. Los riegos de curado se abonarán según lo previsto en el artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cada diez metros (10 m) de extendido deberá realizarse, sobre el material sin compactar, un control de espesor mediante hinca de un clavo con escala, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá el material al compactarse.



Artículo 21.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. Consiste en la realización de pozos de registro y arquetas con las características y materiales indicados en los planos. Los materiales a utilizar cumplirán lo especificado para ellos en el P.G.-3 y en el presente Pliego. La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las Instrucciones del Director de las obras. MEDICIÓN Y ABONO: Los pozos de registro y arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutados.

En el precio unitario quedan incluidos todos los materiales indicados en los Planos, excavación

del terreno, relleno posterior y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad.

Artículo 22.- SUMIDEROS. Consiste en la realización de los imbornales y sumideros que figuran en los planos con las características y materiales indicados en los mismos. Los materiales cumplirán lo especificado en el P.G.3 y en el presente Pliego. Se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras. MEDICIÓN Y ABONO: Se abonarán por unidades realmente ejecutadas. En el precio unitario quedan incluido todos los materiales indicados en los planos así como todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad. Artículo 23.- TUBOS DE P.V.C. CORRUGADO CANALIZACIONES SUBTERRANEAS. Los tubos serán elaborados a partir de la resina de cloruro de polivinilo pura. Estarán libres de defectos, grietas y deformaciones. Los tubos a emplear serán corrugados de simple pared, de acuerdo con las indicaciones contenidas en los planos. Se realizará siguiendo las indicaciones del Director de las obras. Se abonarán por metros lineales (ml) realmente colocados, de acuerdo con la documentación del proyecto y las indicaciones del Director de las obras. Artículo 24.- DRENAJE DE MUROS. Estos drenes consisten en tubos porosos de P.V.C. ranurados, apoyados en una solera, rodeados lateralmente y por la parte superior de un material drenante, adecuadamente compactados. Su ejecución incluye:



- Preparación de la superficie de asiento - Adquisición y colocación de la tubería - Adquisición y colocación del material drenante. Los tubos a emplear serán de P.V.C. ranurados diámetro 100 El material drenante será una arena natural exenta de arcilla, marga u otros materiales extraños que cumplirán las condiciones especificadas por el árido fino de hormigones del P.G.-3. El material drenante tendrá por los laterales y por la parte superior un espesor mínimo de quince (15) centímetros. Una vez abierta la zanja se realizará el lecho de asiento con el material que indiquen los planos. Esta material se extenderá y compactará hasta conseguir una base de apoyo firme y uniforme en toda la longitud de la zanja para los tubos. El tratamiento de juntas consistirá en rodearlas de la mínima cantidad de mortero tipo M-700 para impedir el paso del material drenante a través de ellas. No se procederá al relleno sin autorización de la Dirección de la obra. Obtenida ésta se comenzará el relleno con material drenante a uno y otro lado de los tubos cuidando no dañarles ni alterar su posición. Una vez terminado el relleno del material drenante se terminará el relleno total de la zanja de acuerdo con la unidad de obra de este Pliego "Rellenos localizados". Los drenes subterráneos se abonarán de la siguiente forma: Los tubos se abonarán por metros (m.) realmente colocados, de acuerdo con los documentos del proyecto. La excavación y el relleno con material drenante se abonará por metros cúbicos (m3) y se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego y con las indicaciones del Director de las obras. No se abonará hasta que se haya procedido al relleno total de la zanja.

Artículo 25.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO. Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos.", “Abastecimientos de agua potable”, así como lo establecido en la Orden de 15 de Septiembre de 1.986, del M.O.P.U.

Policloruro de vinilo P.V.C.

El material empleado para la red de saneamiento será PVC diámetro 315 mm, que se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en proporción mínima del noventa y seis por ciento (96 por 100) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español.



Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes:

- Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1,37 a 1,42) Kg/dm3 (UNE 53020). - Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado C. - Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80 ºC), siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). - Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 ºC) > (28.000 Kg/dm2). - Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción quinientos (500) kilogramos por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un grado centígrado (20 ± 1 ºC) y una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6 mm/min.) con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (8 por 100) (UNE 53112). - Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm2) (UNE 53112). - Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2 por 100) de la luz incidente (UNE 53039). POLIETILENO.

El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamando polietileno de baja densidad o fabricado a baja presión, llamando polietileno de alta densidad.

El polietileno puro fabricado a alta tensión (baja densidad) que se utilice en tuberías tendrá las

siguientes características: Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 gr/ml) (UNE 53188.) Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126)- Temperatura de reblandecimiento > ochenta y siete (87 ºC) grados centígrados, realizando el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos (UNE 53118). Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que mil doscientos (1.200) Kg/cm2. Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción, no será menor de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a trescientos cincuenta por cien (350 por 100) (UNE 53142). 2.23.3.- El polietileno puro fabricado a baja presión (alta tensión) que se utilice en tuberías tendrá las siguientes características: Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro (0940 gr/ml.) (UNE 53188). Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación den lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126) Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100 ºC) realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118) Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramos por diez (10) minutos (UNE 53188). Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que nueve mil (9.000) Kg/cm2. En todos los casos se colocará tubería de PE alta densidad de diámetros 90 mm para la arteria principal y diámetro 75 mm para la ramificación, en banda azul tipificado según el Código Alimentario Español. Queda prohibido el polietileno de recuperación.



Artículo 26.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN: En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente.

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos que se golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitarán que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito de los explosivos, etc. Los tubos acopiados en el borde las zanjas y dispuestos ya para el montaje deben ser examinados por un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS.

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá tener en cincuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc... Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta (60) centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc... se tomarán las medidas de protección necesarias.

Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próximos entre si.

En obras de poco importancia y siempre que se justifique debidamente podrá reducirse dicho valor de u n (1) metro hasta cincuenta (50) centímetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales.

La anchura de las zanjas debe ser las suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc...; como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas.



En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc.... será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente esta excavación complementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso.

El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoramiento de estas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño superior de esta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. MONTAJE DE TUBOS Y RELLENO DE ZANJAS.

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentada que, a su vez, vigilará el posterior relleno de zanja, en especial la compactación directamente a los tubos.

Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas. Para el cálculo de las reacciones de apoyo se tendrá en cuanta el tipo de cama. Salvo cláusulas distintas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, se tendrá en cuanta lo siguiente, según el diámetro del tubo, la calidad y naturaleza del terreno:

En tuberías de diámetro inferior a treinta (30) centímetros serán suficientes camas de grava, arena o gravilla o suelo mejorado con un espesor mínimo de quince (15) centímetros.

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc... y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá concentrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10 por 100) la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.



Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando desagües en la

excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Administración.

Generalmente no se colocará más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible de los golpes.

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactarán por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no menor de 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros en el primer metro, y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor Normal.

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos en la tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.

Artículo 27.- MATERIALES CERÁMICOS. Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente de la pieza; rebajas en el grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en su ancho mínimo de dos centímetros (2 cm) de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40 %) de la total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. Los ladrillos macizos deberán cumplir las condiciones generales especificadas en el Artículo 222 del Pliego General PG-3. Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras planas, sin imperfecciones ni desconchados. Salvo especificación en contrario por parte del Director de Obra, sus dimensiones, tolerancias y desviaciones mínimas se ajustarán a lo especificado en el Artículo 222.3. del Pliego General PG-3. La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la Norma UNE 7062. La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. Artículo 28.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO. Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie resaltos o estrías de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el anexo 5 a la Instrucción EH-82, presentan una tensión media de adherencia Tbm y una tensión de rotura de adherencia Tbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: - Diámetros inferiores a 8 milímetros:



Tbm 70 kilopondios por centímetro cuadrado. Tbu 110 kilopondios por centímetro cuadrado. - Diámetros de 8 a 32 milímetros, ambos inclusive:

Tbm 80 kilopondios por centímetro cuadrado menos 12 décimas del diámetro en milímetros. TBu 130 kilopondios por centímetro cuadrado menos 19 décimas del diámetro en milímetros.

- Diámetros superiores a 32 milímetros:

Tbm 42 kilopondios por centímetro cuadrado. Tbu 69 kilopondios por centímetro cuadrado Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada para que, con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. La designación del acero se realizará de acuerdo con las normas UNE 36088 ó 36068, según su soldabilidad. Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente. Se doblarán en frío, sujetándose a los planos de detalle e instrucciones del Proyecto, sin errores mayores de un (1) centímetro. Se sujetarán al encofrado con alambres o tacos de hormigón o piedra y entre sí, con ataduras de alambre, o soldaduras, de modo que no puedan correrse durante el hormigonado y que éste pueda envolverlas completamente. Salvo indicación especial en los planos, las armaduras quedarán separadas de la superficie del hormigón de más de un (1) diámetro y a más de centímetro y medio (1,5 cm). La separación entre barras paralelas será como mínimo, igual al diámetro. En todo caso, la posición de las armaduras se ajustará a lo indicado en los planos de construcción aprobados y a las instrucciones de la dirección facultativa. Los anclajes de las armaduras serán, en cada caso, del tipo indicado en los planos y salvo indicación especial, con las dimensiones mínimas que señala la vigente Instrucción. Se revisará la correcta disposición de las armaduras antes de proceder al hormigonado, y se anotarán en los planos registro de la obra que llevará el constructor al efecto, autorizados por la Dirección Facultativa todas las modificaciones de armaduras que se hubieran introducido. No se harán empalmes de armaduras no señalados en los planos sin autorización de la Dirección Facultativa, y en este caso ateniéndose estrictamente a sus instrucciones en cada caso. Estas condiciones se complementarán con las condiciones y recomendaciones que figuran en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-82. Características mecánicas. Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante son las siguientes: - Carga unitaria de rotura (fs). - Límite elástico aparente o convencional (fy).



- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco diámetros nominales. - Relación carga unitaria de rotura /límite elástico (fs/fy). Las anteriores características se determinarán según la norma UNE 36401/81. Los valores que deberán garantizarse se recogen en el Artículo 9º de la Instrucción EHE-98 y en las Normas UNE 36088 y 36068. Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º sobre los mandriles que correspondan según las Normas UNE 36088 y 36068. Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados demostrativos de que las partidas correspondientes cumplen las características arriba fijadas, procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un laboratorio oficial o aceptado por el Director de la Obra, en el caso de que faltara alguno de los certificados o sus resultados no fueran completamente satisfactorios. Soldabilidad. El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos en que éste debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en caso de que sea necesaria a juicio del Director de la Obra, se realizará según el artículo1.5.de la Instrucción Adherencia. El suministrador deberá presentar el certificado de homologación de adherencia, en el que se consignarán los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. Para la recepción en obra se comprobará, mediante un control geométrico, que los resaltos o corrugas están dentro de los límites que figuren en el certificado. Características geométricas y ponderales. Los diámetros nominales de las barras corrugadas en milímetros se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50. Las características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las especificadas en las Normas UNE 36088 parte I y 36068. Almacenamiento. Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva oxidación, separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en las normas UNE 36088 parte I y 36068, relativas a su tipo y marca del fabricante. La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo prescrito por las normas UNE 36088 parte 2 ó 36068 parte 2, según su soldabilidad. MEDICIÓN Y ABONO: La medición y abono de las barras corrugadas por hormigón armado se realizarán según lo indicado en la unidad de obra de que formen parte.



En acopios, las barras corrugadas por hormigón armado se abonarán por toneladas realmente acopiadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada. Artículo 29.- ALBAÑILERÍA. Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra para enlosado de piedra del pais, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos. Las condiciones de funcionalidad y calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los que especifican las normas:

- NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". -NTE-FFB: "Fachadas de bloque". - NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". - NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo". - NTE-RPE: "Revestimiento de paramentos. Enfoscado". - NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". - NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". - NTE-RSC: "Revestimiento de suelos continuos". - NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras". - NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo". - NTE-PTP: "Tabiques prefabricados".

Artículo 30.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de vallas metálicas y de madera proyectadas. Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de mantenimiento. Se adoptará lo establecido en las normas NTE-PPA "Puertas de acero", NTE-PPM "Puertas de madera", NTE-PPV "Puertas de vidrio", NTE-PMA "Mamparas de madera", NTE-PML "Mamparas de aleaciones ligeras". Artículo 31.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas:

- NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión". - NTE-IEE: "Alumbrado exterior". - NTE-IEI: "Alumbrado interior". - NTE-IEP: "Puesta a tierra". - NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior".



Artículo 32.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA. Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. Se adopta lo establecido en las normas:

- NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería". - NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría".

Artículo 33.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuegos y rayos. Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra el fuego", y anejo nº6 de la EHE-98. Así como se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPP "Pararrayos". Artículo 34.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.

CAPÍTULO III

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

Epígrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. Artículo 35.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. Artículo 36.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones.



Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se

efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. Artículo 37.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estimara oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. Artículo 38.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE. Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. Artículo 39.- COPIA DE DOCUMENTOS. El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras.

Epígrafe II.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. Artículo 40.- LIBRO DE ÓRDENES. En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. Artículo 41.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 7.



El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras quedarán terminadas dentro del plazo señalado en la contrata correspondiente. El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial del Trabajo. Artículo 2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Artículo 43.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o de los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. Artículo 44.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS. Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del propietario. Artículo 45.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo del Contratista.



Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. Artículo 46.- MEDIOS AUXILIARES. Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.

Epígrafe III.- RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN. Artículo 48.- RECEPCIONES PROVISIONALES. Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. Artículo 49.- PLAZO DE GARANTÍA. Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.



Artículo 50.- CONSERVACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS PROVISIONALMENTE.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. Artículo 51.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará revelado de toda responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. Artículo 52.- LIQUIDACIÓN FINAL. Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios.

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. Artículo 53.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de rescisión.



Epígrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. Artículo 54.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

CAPÍTULO IV

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA Epígrafe I.- BASE FUNDAMENTAL. Artículo 55.- BASE FUNDAMENTAL. Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. Epígrafe II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS. Artículo 56.- GARANTÍAS. El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. Artículo 57.- FIANZAS. Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. Artículo 58.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada,



sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. Artículo 59.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES. Artículo 60.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste. Artículo 61.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS. Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta



baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. Artículo 62.- REVISIÓN DE PRECIOS. Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado aumenta, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. Artículo 63.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO. Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.



Epígrafe IV.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. Artículo 64.- VALORACIÓN DE LA OBRA. La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. Artículo 65.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES. Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. Artículo 66.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO. Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. Artículo 67.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS. Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. Artículo 68.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES. Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. Artículo 69.- PAGOS. Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.



Artículo 70.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS. En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. Artículo 71.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS. El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. Artículo 72.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA. El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:

1º. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 2º. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 3º. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean de

prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.

4º. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 5º. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos

sediciosos populares o robos tumultuosos.

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. Epígrafe V.- VARIOS. Artículo 73.- MEJORAS DE OBRAS. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenada por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obras en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. Artículo 74.- SEGURO DE LOS TRABAJOS. El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción.



En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CAPÍTULO V

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL Artículo 75.- JURISDICCIÓN. Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero Director. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.



Artículo 76.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS. En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. Artículo 77.- PAGO DE ARBITRIOS. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. Artículo 78.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 2.- La quiebra del Contratista. En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna. 3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:

A) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la variación del



presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.

B) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen

variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto modificadas.

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no

se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática.

5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año. 6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares

del Proyecto. 7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio

de los intereses de la obra. 8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 10.-La mala fe en la ejecución de los trabajos. Artículo 79.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES, ADAPTADO AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Los sistemas constructivos y materiales empleados en la ejecución de la obra proyectada deberán garantizar de forma acreditada los requisitos técnicos exigidos por el Código Técnico de la Edificación y reseñados en el presente proyecto a partir de los Documentos Básicos aplicables. Para ello, aparte de una hoja de suministro y etiquetado y un certificado de garantía del fabricante firmado por persona física, deberá adjuntarse en el momento de la recepción del material en la obra la siguiente documentación: documento de conformidad o autorizaciones administrativas con su correspondiente marcado CE. En caso de no disponer de marcado CE, el suministrador proporcionará la documentación sobre distintivos de calidad o documentos de idoneidad técnica para el uso previsto de los productos, equipos y sistemas de acuerdo a lo proyectado. Asimismo será preceptiva la realización de ensayos y pruebas para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, cuando así lo determine el proyecto o la Dirección Facultativa.

La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Berta Serrano Aulló Colegiada nº 23.819

Al servicio de INTECA PROYECTOS S.L.

PLIEGO CONDICIONES EPILA - DPZ

Documents

Transcript of PLIEGO CONDICIONES EPILA - DPZ