Oficio Nro. CELEC-EP-HTP-2015-1321-OFI Quito, 27 … · Edif.: Torre del Puente, piso 1 Telf. :(02)...

Edif.: Torre del Puente, piso 1 Telf. :(02) 2269321 - 2269325

RUC: 1768152800001 www.celec.com.ec

Quito– Ecuador

Oficio Nro. CELEC-EP-HTP-2015-1321-OFI

Quito, 27 de diciembre de 2015

Asunto: REMITIENDO INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORIAINFORME No. DAPyA-0054-2015 Señor DoctorPablo Celi de la TorreSubcontralor General del EstadoCONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOEn su Despacho De mi consideración: En mi calidad de Gerente encargado de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica delEcuador CELEC EP Unidad de Negocio HIDROTOAPI; y en atención al Oficio No. 22207DAPyA de fecha 28 de septiembre de 2015, a través del cual se remitió el Informe No.DAPyA-0054-2015 del “Examen especial de ingeniería practicado a la ejecución del ProyectoHidroeléctrico Toachi – Pilatón, al proceso de contratación de la fiscalización del referidoproyecto y al cumplimiento de sus actividades, a cargo de la Empresa Pública Hidrotoapi EP,actual Unidad de Negocio CELEC EP Hidrotoapi”; en relación con la disposición efectuada a estaGerencia de Unidad de Negocio de que se dé cumplimiento a las recomendaciones impartidas por elÓrgano de Control, a usted comedidamente informo las acciones ejecutadas respecto de cada una de ellas: RECOMENDACIÓN 1.- “Dispondrá al Asesor Legal de Hidrotoapi realice los trámites legalesque garanticen que hasta 5 de diciembre de 2015, fecha de terminación del plazo del contrato deobras civiles, todos los predios necesarios para el proyecto se encuentran bajo el dominio de laEntidad y los trámites de legalización de los predios se encuentren concluidos.” A través de Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2695 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse a la Jefa Jurídica encargada, implementar las acciones correspondientes para elcumplimiento de esta recomendación; quien se ha servido emitir informe a través de MemorandoNo. CELEC-EP-HTP-2015-3469 MEM de 10 de diciembre de 2015, en el que señala que si bien escierto la gestión de transferencia de dominio sigue en curso por situaciones ajenas a la voluntad, lospredios han sido entregados oportunamente a los contratistas; adjunto al informe constan y seremite los documentos de sustento correspondientes. (Anexo 1) RECOMENDACIÓN 2.- “Dispondrá al Jefe de Obras Civiles, sobre la base de la informacióntécnica existente en el proyecto, apruebe u objete definitivamente el pago de los rubros ejecutadosque no fueron cancelados oportunamente por falta de información técnica de respaldo”. Mediante Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2696 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse al Jefe de Obras Civiles, implementar las acciones correspondientes para el cumplimientode esta recomendación; quien a través de Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-3606 MEM de23 de diciembre de 2015, da contestación a tal requerimiento, señalando las accionesimplementadas. (Anexo 2). RECOMENDACIÓN 3 ( RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS DE DETALLE).-

1/4* Documento generado por Quipux



Quito– Ecuador



“Dispondrá al director de fiscalización que en coordinación con los contratistas de las obras civilesy obras electro e hidromecánicas elabore un nuevo cronograma de ejecución del proyecto, queestablezca fecha máximas de entrega de información técnica y de ejecución de cada uno de loshitos contractuales, así como, cronogramas de fabricación, despacho, entrega en el sitio deequipos y de las unidades; empleando la modalidad de trabajo a tiempo completo, 24 horas los 7días de la semana, que servirá para el control de la ejecución del proyecto y la imposición demultas por retraso en el proyecto y por desacato a las órdenes de fiscalización.” A través de Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2694 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse al Administrador de Contrato de Fiscalización, implemente las acciones correspondientespara el cumplimiento de esta recomendación; quien se ha servido emitir informe a través deMemorando No. CELEC-EP-HTP-2015-3375 MEM de 01 de diciembre de 2015, al cual adjuntadocumentos de sustento entre los ellos el informe emitido por la empresa Fiscalizadora. (Anexo 3) RECOMENDACIÓN 4 ( INCREMENTO DEL COSTO DE LOS DISEÑOS DEL DETALLEDEL PROYECTO).- “Dispondrá a los Administradores de contratos que, cuando fuera necesarioampliar, modificar o complementar una obra o servicio, informe oportunamente a la máximaautoridad sobre las causas imprevistas o técnicas que generaron tal necesidad, con la finalidad deque de acuerdo al tipo de contrato, el Departamento Legal realice los trámites para suscribir elrespectivo contrato complementario. En el caso analizado, en razón de que, al comparar los costosde los diseños de la contratista de obras civiles con los de los diseños del proyecto contratado conun consorcio nacional, no existe proporcionalidad, dispondrá al Administrador del contrato deobra civil, efectúe un análisis técnico económico sustentado del valor de los diseños encomendadosa China Water & Electric Corp., a fin de convalidar o establecer los costos que corresponden y deser el caso, proceder con la suscripción del contrato pertinente.” Esta Gerencia, a través de Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2735 MEM de 02 de octubre de2015, dispuso a todos los administradores de contrato, implementar las acciones para elcumplimiento de esta recomendación. (Anexo 4). Así mismo con Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2696 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse al Jefe de Obras Civiles, implementar las acciones correspondientes para el cumplimientode esta recomendación en particular; quien a través de Memorando No.CELEC-EP-HTP-2015-3606 MEM de 23 de diciembre de 2015, da contestación a talrequerimiento, señalando las acciones implementadas. (Anexo 2). RECOMENDACIÓN 5 ( COSTOS ADICIONALES POR ALOJAMIENTO Y TRANSPORTEPARA LA FISCALIZACIÓN.).- “Dispondrá al Administrador del contrato de fiscalización que,cuando corresponda liquidar los gastos derivados por alojamiento de personal y mayor transporteen el proyecto, verifique que los gastos realizados sean por personal que efectivamente seencuentra laborando en el proyecto.” RECOMENDACIÓN 6 ( RECLAMO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRASCIVILES, ADUCIENDO INCREMENTO DEL COSTO DEL RUBRO EXCAVACIÓN).- “Dispondrá al director de Fiscalización, elaborar un informe técnico sobre las labores deexcavación de los túneles de conducción del proyecto, que contenga el detalle del tipo de rocaexcavada, el tipo de sostenimiento empleado, la maquinaria y el personal utilizados; así como, elplazo empleado en esa parte del proyecto, que sirva de sustento a la máxima autoridad de la




Quito– Ecuador



Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, para decidir sobre el reclamo planteado por elSuperintendente de obras civiles de CWE.” RECOMENDACIÓN 7 ( RETRASO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SUBESTACIONES,POSTERGA LA ENTREGA DE ENERGÍA AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO).- “Dispondrá al Director de Fiscalización que exija a los contratistas de las obras civiles, CWE, y delas obras electro e hidromecánicas, INTER RAO UES, presenten en el menor tiempo posible todala información técnica y diseños necesarios para la ejecución de las subestaciones Sarapullo yAlluriquín, cuyos trabajos se realizarán con base a un cronograma de ejecución acelerado, a fin deque las obras estén concluidas oportunamente. Ordenará al Administrador del contrato deequipamiento que, en caso de incumplimiento del plazo contractual, proceda con el trámite para laaplicación de las sanciones que correspondan.” RECOMENDACIÓN 8 ( RETRASO EN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRASELECTRO H HIDROMECÁNICAS DE TURBOGENERADORAS DEL PROYECTO, DEACUERDO AL CRONOGRAMA).- “Dispondrá al Director de fiscalización, preparar un informedetallado del avance del proyecto, estableciendo las causas y los responsables de los posiblesretrasos, el cual deberá ser actualizado mensualmente hasta la terminación del proyecto;adicionalmente, elaborará un plan de recuperación de plazo de las obras civiles yelectromecánicas, cuya aplicación será supervisada por los Administradores de los contrato deobras civiles y de obras electro e hidromecánica. En caso de que la contratista INTER RAO UES,no efectúe la instalación de la última “Unidad “ en la fecha programada para la recepciónprovisional, ordenará que el Administrador del contrato aplique la cláusula 13.6 del mismo yproceda con el trámite de las sanciones que correspondan.” RECOMENDACIÓN 9 ( RECLAMO POR CAMBIO DE VELOCIDAD DE LAS TURBINAS).- “Dispondrá al Jefe de Equipamiento y al Jefe de Asesoría Legal, que luego de analizar toda lainformación del proceso de contratación de las obras electro e hidromecánica, emitan un informetécnico y legal de conformidad a las condiciones del contrato, respecto al reclamo presentado porel contratista, sobre las pretensiones que se le reconozca un mayor costo debido al cambio de lavelocidad de las turbinas.” A través de Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2694 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse al Administrador del Contrato de Fiscalización y del Contrato de Obras Electromecánicas,implemente las acciones correspondientes para el cumplimiento de las recomendaciones 3,4,5,6,7,8y 9; quien con Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-3375 MEM de 01 de diciembre de 2015,remitió su informe adjunto al cual constan los documentos de sustento y comentarioscorrespondientes al cumplimiento de las recomendaciones. (Anexo 3) Así mismo, con Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2695 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse a la Jefa Jurídica encargada, implementar las acciones correspondientes para elcumplimiento de la recomendación 9; quien se ha servido emitir informe a través de MemorandoNo. CELEC-EP-HTP-2015-3476 MEM de 10 de diciembre de 2015, donde consta el análisiscorrespondiente. (Anexo 5) RECOMENDACIÓN 10 (AUDITORÍAS AMBIENTALES DE LA UNHTP).- “Dispondrá al Jefede Responsabilidad Social y Ambiental de la UNHTP, realice oportunamente los trámites decontratación de las auditorías ambientales de cumplimiento, las cuales serán presentadas ante la




Quito– Ecuador



autoridad ambiental para la aprobación respectiva.” RECOMENDACIÓN 11 (NO SE CUMPLEN OBLIGACIONES DE LICENCIA DEAPROVECHAMIENTO FORESTAL ESPECIAL).- “Dispondrá al Jefe de Responsabilidad Socialy Ambiental de la UNHTP, actualice el plan de aprovechamiento forestal, sobre todo enfocado alos terrenos que serán inundados por la cola del embalse de la presa Toachi, e informeoportunamente al Ministerio del Ambiente sobre las labores de aprovechamiento forestal, para quese realicen las labores de supervisión y acompañamiento por técnicos de dicha entidad.” A través de Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-2697 MEM de 30 de septiembre de 2015,dispuse al Jefe de Gestión Social y Ambiental encargado, implemente las acciones correspondientespara el cumplimiento de las recomendaciones 10 y 11; su respuesta así como los documentos querespaldan su informe, constan en Memorando No. CELEC-EP-HTP-2015-3443 MEM de 08 dediciembre de 2015. (Anexo 6) De esta manera doy cumplimiento a lo recomendado por la Autoridad de Control, en apego a lodispuesto en el Art. 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordanciacon el Art. 28 de su Reglamento General. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Rodrigo Patricio Ayala EgasGERENTE CELEC EP - HIDROTOAPI ( E )

Copia: Señor IngenieroLuis Edmundo Ruales CorralesGerente General CELEC EP

rm/mrgs


CG-L.GC.ep

Qullo,30 de sepliembre de 2015

sr.lng. ráimc BolivÚ L.tr6 DaaJ.f. d. Obr.. C¡vU6 (E)

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORME No. D^PyA{054-201 J

0l;m*-."ñlcnror¡ndo Nro. Cf l-[]C-EP-HTP-2015-26q6-Nl Elt

Er .rcnción el lnfom. No. DAPyA-0054-2015 del "¿t¿¡"e, etp.ctal dc ins.nierio [email protected] a k¡ ¿jecuc¡óúdet P¡ote.to H¡dr@lé.tr¡co foochi - P¡latón, dt pNN d. contdtd¡¿ú de l¿ Jirtlitrión dél tzlerirk'prq'ecto I al .¡tnpl¡ñi¿ñ¡o de sa Rtittdad.s, a cargo rle la Enpraa Píbli.a Hidrotoapi EP, ac¡ol UnnLkl ¿¿

Nego.io CELEC EP Hi.hotMpl, qú .n copi¡ ldjunro; y, .n virtud d. lo dispu.ro o cl .flLulo 92 dc h LeyO.ü¡¡¡c. ó. l¡ coniÉloí. Gmc6l dcl B¡.do; d¡spon8o quc $bE l. b.e d.l ¡r¡lisis y coBlu.¡oncscxp,rs.drs, dé cúplimic¡ro y/o c@rdin. .l cmplinicnto dc l.i lÉ[email protected] oli2ldr por l¡Conrólor¡. Ccnml d.t Esr¡¡lo, p.ricul¿mnt. bs sisú¡l&s cor lG núftó3 2 y 4 dcl mcmioldo lnfomc.

Dc l.s &cioñca implc@nr¡.Ls p.r. cl .umplim¡crb de dichs ñmñ&.i@s, sc *ryná inloma.deünenradlmñr.. sta CcEmia, c¡ u pluo no ñ.yor ! Ésdr. dhr.

Ddd .a,o¡ñotto.t.c1tu ic.n.nt

lng. Rodrigo Psricio Ay¡l. Eg¡s(;ENENTECELEC EP. HTDROTOA?I ( E)

. CELEC.EP HTP-?OI5 Ió]4.EXT

' ¡.llft D^Pr^ao*ro|, l Pdr'l m DAPYA-{¡''{_?01t ll ldf- lnfm OAFyA{54-loIt lll 9df.¡ifdtr D^ry^'mr.{-!0li lv Ér. r¡fdft o^PyA{09-1O15 V.Ddf-Ol No 12207 DAPYA Pdf

(

l¡'>CGLGC ep

HIOROIOAPI

\l!'Ilrorándo \ro. ( El.t:( -El'-lll I'-2015--1606-\ll.:\t

Pichl¡¡ch¡,23 de dicicmbre de 2015

Sr. lng. Rodrigo Patricio Ayala EgasG€TCItE COLEC EP- HIDROTOAPI ( E )

ASUNTOT CUMPLIMIENTO DE RhCOMENDACIONES lN¡-ORME No. DAPyA-0054-2015

De miconsidemción:

En arcnción a lo solicilado en el ftemorando de la referencia, respccto al cumplimiento dc lasrecorrndac¡ones 2 y 4 del lnrorme No. DAPyA-0054-:015 de la Conhloía Gener¡l del Esrado,expongo a ured lo siSuientc:

RecomeDd¡c¡ó. 2: Aprob¡clón u obje.lór d.flnldvr del p¡to d. lor rubm! e¡lcurrdor qu.¡ro fu€ror c¡ncel¡dor oporiunrm.nle por f¡lt¡ d.lnform¡clór técnlca dc relp¡ldo

Algunos rubros como el hofmiSón lanzado ya fueron cancelados en l¡s planillas mensu¡les últnnas,una vez que complelaron .l sustento lelnico contraclual enle requerido. El estado de otros rubros

. Pemos de sosrenimiento de los laludes de ¡a Pres. Toachi

Los pemos de soslenimie¡lo de los laludes de h Prcsa Toachi se pagaron provisionalmenre cn la

pla¡illa d€ abril dc 2013. Posrcriomente l'iscalización CPT presenló uo 8nálisjs de prccios

unitarios, tomado en cue¡la la dificuhad de su colosación, pues los laludes ya * encontraban

realiados y fue necesaria la insralación de andamios p¡m subir el equipo de pcrlbBción. La

difercncia a tavor de la empres ConÍatira CwE se pagañi cn cuanto sra lo solicne cotr los

susrenlos lécnicos apropiados.

. R(lleno deldesviu de la viacn elsector Allunquin

Los gaviones par¿ el relleno del desvio de la via, po¡ tBt¡6e de ¡rába.io§ €iecurados .n el año 2012,

§e pagafán medi.n¡. un conv€nio de pa8o.

o TúrcIde Acc.so a Túnel de Presióo Toachi Alluriquín

15.4.1 Excavación Ma cn lúncl

Se eslá verilicBndo la aprob¡ción det caDbio de sección v longilr¡d en el tEmo inicial debajo dc la

via Aloas - S¡nlo Domin8o, PaE proceder a su pa8o.

I 5.5.l P€mos de Añchje D=lsnrm Tipo A

Los pemos de a¡claje F25 mm Tipo A no se hatr pag¡do por cuanlo los sopoñes prescntados pura

el püo son insuficiinres, rclo con§lan cl rcgisrrc de coorden¡das levaírado Por toposmfia en base a

loi n',.* p-v..,u¿* ¿onde debia colocaGc los nemos. e'rú no Jurifila lue :e I'41 c':lil(ido

efeciryame¡rc los pcmos, ni siqu'cE que se hava perforado rcmo lampo( o In'lrca r' ronsrrud de ros

anclaje' colocadoi, a,lrcionalmenre se Equiere un dragEma de lbrcac'ón d€ los "*l']"'1 :::llsegún lo.,laros lopoS¡áfico\. Sc pug0rán en cuanro \e sohcrrc con los sÚ\lcnlos lecn'cu\

:>c§u§§,e".y do E¡ectidH

I 5.5.5 Homisór Lanzado con FibEs Mclálicas e=5cm (excluye fibr¿s)

15.5.ó Homisón Lanz.do con malla e=locm (€xcluye malla)

l5.5.7 Hormigón tánzado con malla c= I 5cm (€xcluye malla)

15.5.8 Homisón ll¡zdo con malla e=20cm (cxcluye malla)

15.5.10 M¡lla €llct.osoldad. Tipo4.l5 V

Nlcmorando \ro. ('EL[( -¡]P-lIl P-20 I 5-.1606-NlEll

t'ichinchr. 23 ¡fu dicicnrhre dr 2015

I5.5.ll M¡rcos dc Aceru v enlib.dos nrclálicos

Eñ los rmmos prcscntados para cl cobro de cros ítc¡ns no sc rcgislrd pagos por cuanlo lascarlidadcs prescntadas no contienen fi¡¡ás de ap.obación. no se an€xan rcsislros y diagramas clc

ubicac¡ón de los tr¡bajos pam su correcla idcnrificacióñ. Se pagará en cuanlo sc solicirc con lossustcnlos lécnicos adecuados.

. Túneldc Acccso aCasa de Máquinas Alluriquin

18.4.1 Excavación roca cn lúncl

Pár. el pago de la ¡nalta eleclrosoldada Tipo 4.15 no se disponc de sopone alsuno. Se pagaá cncu¡nlosc solicilecon lc suslcntos rócnicos p€dinent.s.

Recomeñd¡clón {: Anlli!¡r t¿crico económl.o süttent¡do det t¡lor de to3 d¡señoiencomendrdos ¡ Chln¡ Wlter & f,l.ctrlc Corp.. ¡ fin d. conv¡Idrr o.rrrbt..cr tm costoi queco.rspond¡n y de ser el c¡so, procederco¡¡ l¡ suscripclór del coD.r¡ro perrincrte

En el lnformc de Recomendación dc Suscripción de ConrBro Comptementario No I con CWE,redactado por el AdminislEdorde Conrr¡to con memomndo N" CELEC EP-DOC-00E,14 det20 deencro de 2014. * prcs€nia un capíiulo deñominado ..Análisis Téctrico y Econónico páE laLjecución de: Conrplcmenlación y Ajustes al Diseño dc Deralte de tas Obr¿s Sublcrán€as:Rcdiseros; y Diseño de Detalle de la Nucla Cas dc Máqüinas Alunquin y sus Obr¿s Arcxas.. El

isnioquc se circunscribe a describir el álcancede tos r.abajos sin ninguna valoración econónlica.

Ef, cl conterto del informc antedicho se puede dcstacar las siguienrcs consideEciones quc podrianscncEr un v¡lor asrcBado sl diseño reórico nomalmenre concebido:

Pucsto que esle proyecro rieDe gran cantidad dc obras subreEáneas l¿tcs conro tos túnctes dcp¡csión Pilarón SaEpüllo y Toachj Aluriquini cas¡ de máquinas Sampuflo y Alturiquin;chinrneneas infe.iores Sarapulto y AltL¡riquin, dcscargas Sam lb y elruriq¡,,i"

"n.r"'ni,,inncrso en una atra incerridumbrc scolósicli anrc to c", ." *":ry" i," * "j.-_¡. _,i,. """

z1

--;>CCLCCei,

Nlemorrodo Nro. CEl,l:C-f, P-lll P-201 5-1606-Mlll\l

Pichinchr. 2l dc dicicnrbrr dc 2015

Por las condiciones contmcluales er las que crá inmerso eslc p¡oyecro y debido a Ia cantidad deco¡lr¡iistas t¡nto pam construcción dc obras civiles, equipaDienlo y diseño, se concluye quc es

necesario aláhle.r lá rs¡!¡nsbilidád d. lá integra.ión d. la\ obEs civiles v d.l mont¡re de

eorinos a uro dc krs ¿clor.s.

. Rcoomend¡cio.es:

El Ad,ninistador del ConrEto de Discño en cl irfonnc N' CtsLEC EP-UNHTP-ADM-004-2011.del ¡ I de diciembre de 2oll recomiend¡ quc cl diseño de ¡a ¡ueva casa dc máquinas Alluriquitr ylas subest¡ciones SaBpullo y Allu¡iquin no sean reali2¿das por ln Asociación ASTE' CARRILLO& CARRILLO puero que @¡p¡¡¡¡ir¡loeléciric¡ v e¡¿cromecánico ¿d.ñás oue dehcn ser dieñ¡d¿\ s¡hr¿ L márchá nrientms cstas

@iqDpojada.

Puesto que slc conhlista a futuro scni el úkin¡o en erñutar tGbajc de movimientos de trcr.s,csrará en Ia capacidad de @isAllarouilc.lura lariantes v áccesos a l¡s eslrucllras del ñr¡vecto.

. Análisis del Alcance ¡lc los Trnbajos:

ni\eños de abs(eciñierrdy d.en4cs de agu¡.

Dis.ñd de las ¡'e,as lijas de lrimea etap.. responsabilizán¡lose de la inregnción en la ér¿na

constu.tiva dc lás ¡ie7as liias dc ¡rimera etana, quc SaEnticc la coEecta i¡npl¡lntación dr losequipos hidromccánicos y elarricos en las esrrucruFsde homiSón.

Coordiñ¡ciór dirccia en(rc el contátista eleclroñecáni.o IRAO y cl disñldor de lás ohas ci!ilesiprioriiándo la truev¡ casa de máquinas d. Alluriquin y las subcsr.cjones.

. Análisis a la E,eución de rEbajos de Complenrenración y Ajusres al Diseño de Der,rlle yRedi*ños a Estñcturas por lnconvefl¡eítes GeolóBicos y Di*ño de lnterfaces pa€ AloJ.r losEquipos Hidromecánicos y Elécrricos en las Errucrur¿! de Horñigón Armado:

Ejecuiará el ajuste al diseño de delallc y los cálculos coñ.spo¡rdicntes a lo larso de los túnrles dcpresiónPilaiónSarapulloyToach'Allu.iquin,@ercavádo el l0o% d. nx rúml€\. aqui debe¡á consideÉ¡ paB el cálculo dcl revestimicnto lasobrcpresión por Solpe dc ariete a lo l¡rgo dc toda la longitud de los túnelcsi al cotrlar con lainfomEción rcal lueso de las excalaciones. $ cons¡deranin valores de deformación acordes a larea¡idad ex¡slenle y no a mérodos enpiricosi S¡rrü¡fji-l¡r-lo¡rb¡§obren.iór dc inrolmción: del diseño $ veriñcará la canlidad de l€chada dc cemento naminvcccin.€s ou. dch. irsrcsar en el exle.ior de Ia ¡iárd de hoñigónl s. eje.uiáó el análisis

lo¡-¡Eatu¡r¡r-J-!¡&iúbi'o de unidadesidiseñd de revcstimiento en honnirón ¡mudo- oue atienda con todas las camcteristicas.

Bea¡¡¡sÁ0icas--¡¡ir..t.., .. tcdrésfhrdan ¡t¡ra gar¿nii2aroue no exisla esa condición.

CGLGC c¡,

Memorando Nro. CEI,EC-f, P-HTP-2015-3606-MEM

Pich¡nchr,23 dc diriembr€ dc 2015

Sc rcspons.hiliará por los diseños dc las piczas Das dc prtrncr¡ crapa. cs decir {l) ¿¡ot¡!¡¡a!ió!disDoñihlc rle dis.ños de hoñnigones. sc cjecútárár I¡s gcoftl.ias rás ¡.lccuad¡s nara 8¡ranli72r

eletricos- paE gátuti7"r la setundad en la oreraciór v baio c6to e¡ el múleniñiento.

Po. los iñnrcvislos Scolóeicos y peotécnicos en los que cslá inmeEo el nrry.clo. es recesanorc¡li7ár ú rcrliseno v nu€vos dkeños dc detallc Im la iaslrumcntación ! monilorco de

dd¡EÁsio!§!-p¡E-§t &y!§le. con el propósilo dc evaluar pcriodicamctrle el eslado en el ¡iue se

cncuentr¡n ¡as eslructuras cuando cstén en opcración.

. Análisis del Personal que ConfomEñá el &uipo de Discño de la Nueva Casa de Máquanas

Alluriquini Rediscnos; y Cotrplcne¡rl¡ción y AJustes al Discno de Dctalle:

ljl eoui.¡ .onsull(ú de CWI-:- pe lá complemcnl¡ciór al dieño dé dei¡ll. J rdieños lo.onfoñan 28 prcfesiomles con uM !tu expe.iencia en n.oyeclos hidG!éctricos y cn obñshidráulicas.

Todos los planos, morcri¡s y docume.ios récnicos, lendñín el ¡r¡Irrell¡Sütuio-§tlANcAlINVESTIGATION. NI.]StGN & RFSEARCH INSTITI ITE,

Docunen.of¡mado elect¡ó ic nente

lng. Jaime Bolivar Lasrra Daza

JEFf, DE OBRAS CIVILES (E)

- cIL[c,F.P,ltTP-201 r,2696-MEM

-Ot No.22207D4¡y^rirr- lnformc DAPyA-rx)s.] 2015 v.pdflnfmc D^PyA-00r,1 2015 IV pdllrfom. D^PyA 005,1-!015 Ill pdf

- Infome DAPy^-0054-2015 Il Flf. l¡lomr DAPy^-rxr54'2015 l.Flf

56. Ab3 Monser0tk Del Rcio Cales Sal¡2¡rJ.r. D.p¡ri¡m.nto Jurldlo (f, )

'--'>CGLGC ep

N{emorondo Nro. CEt,EC-llP-Il'f P-2015-269,1-Nt¡'lNl

Quilo,l0 dc scptienbrc (lr 2(l l5

Sr.Ing. Wiutatns Oscar Náúnio D¡zaAdminlslr¡dor de Conrrato

ASUNTO: CUMPLIMMTO DE RECOMENDACIONES INFORME DAPvA_0054_2015

En ar.nción al InfoDr¿ No. D^PyA-0054-?Ol5 del "Etú'en esP¿.¡ol ¿e ú,gen¡eia Pú'.t¡.l¿o d laej.&c¡ó .tel P,q,ec¡o Hnl@l¿c¡ico Toachi Pilatóñ, al Yoceso ¿e nñtt-ataciói de la ls<\ i:oc¡ó

¿el pleúdo púlecto ! 4l ct nplin¡ento de sa ¿ctn'Uarles, a cdtso .1. la EhPrcsa Ptiblica Hnh?h P¡

EP. dc talUnidad.le Negocio CELEC EP Hi.ltotoaPl', '|úe e¡ copiá ¿djunro; v, en vifir¡d do lo d¡pttstoen elarticnlo 92 de la LeyOrgáricá de Ia Conlraloría Ceneral del Esrado; dispongo qne sobre la has€ del

análÉis y conclusiones cxpEsad¿s, dé cu!¡Pli¡nicrro y/o coórdine el cu¡¡plimienro dc l.s

recomendaciones reali2adas po¡ la Co¡raloria Cc¡eBl del Es¡ado, Pari.¡lannenle tas signadas .on los

números 3,.1, 5, 6, 7, 8, y 9del me¡cionado Infonne.

De las acciones implem.nrad¡s prra el cumPlimienro d€ dichas recomendaciones, se seNirá tnfonn rdooumentadameDte a€sla Cercrcia, en nnplazo no mavorasesenld dlas

Docttt¿rlo l¡nno¡lo el¿.tr¿,icaú, te

tng. Rodrigo Paticio Ayala Egas

Gf,Rf,NTE CELEC EP. HIDROTOAPI ( E )

CELEC EPllTf 10lt.l6l.l Exf

lrfonne DAPYA {ro5 t l0l5I Ñflrfome DAPYA 005¡ 101t llPdf

.lnfomc DAPYA 0o5120151¡l Pdflnfomre DAPYA_o054 2015lV ÑlInforne DAPYA 0051 101t v Pdfof No 22107 DAPva Flt

)r

.:CGL.§Cq3

Nlcnrorxtrdo \r'. ( lll.L(' l.lP ll fP-2015-1175 Nll,ll\I

l'ichincha.0l dc dicien'brc dc 20l s

Sr In-,r Ro{l¡i!.1'rrrr.nr \)_rh l:!¡sc.rrnr. cEl.l:( uP IIIDR()lo,\P¡ { t: )

ASUNTO: lnl¡¡¡e del Ad,ninisrrador C (i E

[n r.spuer¡ a su Drd¡DoEndo Nro ( !LEC-EPJITP-2015-269.r-MEM. en el cúál dispoñc qne: ". .r¿¿,?ht hd\'.lel o¿Lt¡s t tor.lteoar: arprcnn(t\. n¿ ctrrylú¡terto )./o.oot.ltne el .uút,lntienb.l. h^¿ontoklu¿iones tll¡.o.las t»'h Cont'alt,'id Gene1rl .lel t!¡.¿o (CGE). pa,lic loat.nt.l¿s sis ¡¿tx.o» h's ¡¡hroo\ -1 4. 5. ó. 7. tt- | 9 ¿.1 n,. cn o r¡rrr¡¿", al respecto sinase co»sidcrar ¡risco,n.old.ios siguienlcs:

Mcdi¿rte nucslro oilc¡o Nro. CEI-¡:C-EP-HTP-2o15-llo?'oFl, solicnar¡or a Fisc¡li7 ción (CPT) qu.preplrc u¡ irfonnc que alicnda lo dispucsto por la CCE p..¡ llc¡derlos pLrnros 1,6, ? y 8 CPTe'nnió $tinfonnc adjurro ¡ s¡ oñcio CPT-UNH-3 I 0-10 I 5, ve¡ Anexos "i¡f cpl I a 1". sobre el cú¡l n$renlarc,nosnucsrtu infom6, c¡ los puntosqrc corespond¿

R."nn. driót ne CGF ñúñ.rd 3.-

1l (;¿pnt¿ ¡1¿ lu U"itl¿¿ ¿¿ N¿gu¡¡' H¡dtok,tlt ¿¿ l¿ CELEC ÍP: Dnpo"¿hi alDir?ttt¡¿c lisruli(nntot¿ ¿n .oonlntunxt, .o" lo\ ttrt¡'t)t¡\tú\ ¿? l,)\ thnl.^ il.\: olú'¡ pl..tñ. hidtoil¿¿ti'¡.¿\ ¿l¿ln"¿ n»ñ,¿h.mnool» ¿,l¿ .;¿¡1a'ióñ ¿rl »ror¿¡tt ¿ ¿ ¿stdhl.ta,l¿.hds n irn¡^ ¿¿.útr.g¿ th n,lor»na')¡ni

Éoú I' d. ei¿.kntu ¡le utu t o de tn\ h .\ r1»nht1tul¿s axíconb .n"oet1 út\ ¿c t¿btuthntd¿§,kho e n'esn o ¿¡ sn¡o ¿. ¿gbos | ú»»po .nte\ oR nrlrv ld l,:h¿! de i,tn n) t É úb¿.1tr»tt¿i. ¿e .úlo r,¿ ¿¿ ld\ u»¡¿ Á P" ,1.¿ñ¿¡t l¿ n'o¿¿l¡&d de ¡'¿tuio t liearn' hnil¡¿b 11 hot \L* ? ¿nt\ ¡le ld \.tto , ú¿ \ttritó p¿tu ¿¡ .ontul ¿¿ h 4..¿¡:¡tth ¿¿1 ?htecto ! ¡o nnPos nnt ¿.» l L^ por r¿r"^n .ú ¿ ph^ ¿tkt t t'or ¿¿ana o , t¡^ áftl¿"¿! de.fi\.¿li.úni"

Esra rcco¡rendación es amDlü,ncnrs comentada por CPT cn las pág¡n¿s l-l á l-9 dc N nrfon e. PornuesrÉ pare agEgarcDos lo sStricnte:

I I S^t¿na\aútiln ?x el.rlññ.úini@\CPT indica qüe crán pcndienles, por parte de IRao. cl d¡eño de los Sislemas Anrili¡rcsElccrromecáricos .nya olmin¿.ión s prcvé p¡n júnio 201ó No coincidimos con cslc llazo cíldo vaque llra can¡idad i¡nnoña¡rc de cros diseños ya erá¡ definidos y, al momen«r. prácric¿ñenrc csrán

elaboondo 1os dis.ños de demllc, los que no necesitan de aPrcbación dc CPT para la corespoñdicnlc

fabric¿ción. Por eso, una vez quc concrcte!¡os la e¡nisión de la Oden dc Cambio 03 la ¡¡isñ¡ qre

.ubrná lo§ desvn\ cn las prclisiones origindles de eslos sisteúas y .q(iPos, ¿si .omo los ¡ucvos

ele¡¡enros que res¡lráron necesario de imPlemenrarls para 8aÉnliz¡r cl noññal fun.ioramiento dc las

ccnrmlcs, estimamos que no lcndrc¡¡os probl.¡nas, en cuan¡o a 16 Pld2os previstos para su dispon'iói1

I ) - Pdnt ¡ie il»'iattl\ h¿n¿ horh,igón ¿¿ Dr¡i\¿ñ e!¿M t§th¿.h'.ión S' !ü1loS/ES)fi(reincidiDos con el cnterio dc CPT de qnc el arEso d.rccrado 6n esla cstructur¿ rcsponda d

" y'rl¿r

¿c it ft 'ntÉió, t^ ¡l poru ¿n.ñD. qrc l¿be set PnPor.ioú.nk Pot. . . IR.4O . a\ resTcro nos mrificauros

quc, am cuando cfectiva¡nen(e cxisla esre rclraso, es evid.nle que l¿ ob6 civil rienc un lei'dso qn' sc

reflcjd en que a la fccta aún nó rcn¡irar la erábilización de los laludesde cra área

Pa.a rarifi@ lo cxpucslo cnamos lo que dice CPT en su oficio No. CPT_UNH'218-20l5 que anel¡nr)s'

don¡je. alrele¡i6.a la S/E Sañpullo, indica rcxrual'nenre qN:

-l>CGLGC e¡

\lcmorando \ro. (IELEC-[]P-tlTP-20 l5-3375-\IliNl

Pichincha. 0, de dicicmbrc de 2015

I Planos de plar¡n/¡ü y sorcD,nrienro: ar¡¡rados dcsdc norjcnrbre 201.1 Li llatafonna podí.cjco¡rüse dcsdc dicic'nbie 20l4.

2. Sorcn¡nicnio y pl ufonna dc rofte Trdrsclcdric: lldi¡ ciccrtarsc dcsde m¡'o 2015, curndo los

plános fue¡or aprcbados con obse^acioncsEros tr¡bajos no contemplados en el crcñosrama viEcrrc afecran ñobble¡ncnrctáb¿los cnplaya dc ¡naniobras dc S/8.El n1.tÚia1 excáv.do no puedc dcsalojarsc y sinc conN plalafoa¡a dc lrabajo

Coi¡cidnnos co¡ CI'T c¡ csle l)Unlo y la dificuhad q{c. al rcsp.clo. l'cn¡an.nlcnrente prcsc¡h elcDnkalisr lRao, por.ra lazón denlro dcladenda 5, fin¡ada co¡ IRao relacionada con la implc¡ncnlaciónde la aúpliación del plazo. eñ la.láusula Cuara. Declaráciones. el n¡rncral I sc i¡dica que "...tr/Pnetu tu¡ ¿¿ Ej..t.nt ¿eba .oihtkr ¿l Dt? os h» pla:os ¿t¡ ¿li:adr* ¿.: Ídbricd.nn', Liberdti¡nt ¿e

D¿sp¿(ho\ \ Montaj.! lt obt'a. ptkt to¿os t .alo úo .le b\ equipos qtu Ío ¡anp !¿elConhdo.luenturti.úot lra pu .x \ que s¿ .i.tertren p.r¿ientes de .uñplnn¡. h. I tl¿belá !¿t ptt!?ntalo dlAdh,i,¡ist,ttu1,' del (t» t¿lo hdstd 30 ¿ías ant¡s ¿e la lirhd p,?ristd pot¿ acttdl¡.d.ió" o r.t¡si.nt

ttasados cD eslo sc crán h¡cie¡do l.s 8e§n,ncs qne corcspondan para obtc¡cr oporiuna¡¡cnle coD estosplazos para clabora¡ c I nuevo cronognm¡ integndodcl P¡oy.clo. páñi.uhr que eslá coordin¡ndo CPT

R¿.ont¿n¿otió tl¿ CGF úú"t¿to. 4.-

^l Gerenr.¡lc la Iinidarl d. Negocn' HidrotMoi d.l¡ CELFC l:P

Disnon¡.á a los Ad'nnnsFadores d. conh.l{,§ .rc. .uando fucra nftcsario .mnl!¡r rodific¡r oc¡,rólenicnla. una o a máiim¡ aúto.id.d «rhrc las c.us¿sn¡¡revisr¡s o Gcnicas ouc se¡eraron ralneccsidd: con h nnilidaddc oucd. ¡cuerdo ¿l ripode coniraro:cl Deoa¡la'n.trto Leeal rc¿lice lds rámires n.ra súscrihir cl BEcrivo conhto con,¡tle,ne¡rano. Fr elc¡so ¡naliTado m raTrin dc oue ál conrnárar l.§ ..srós dc lo( diseños d. l¡ conlraliqt¡ de obr¡s civitcs.on I.s ¡ú l.§ diseño. ¡cl ¡r.vcclo cpntatado con un Con§.r.io nacion,l. no eristc ¡r.mrciondliddd.¡lis¡ond¡á,1 Administr¿doi del conlran' de ob.¡.ivil. efectúc u¡ anál¡is té.nico cconó,¡ico sustcnrado¡el válor dc los discños encomen¡ador á China W¿ter & Fl.clri. Coñ.. a ñn de con!átid,r o estáb¡ccerlos coslos ouc coresDonda¡ v de scr cl c¡so. nroccder .on l. {rc.rin.ión d.l .nñhi¡r trrinFnie

sosrc¡irniento resf)c ctivo.

5 También exirc un. adividad dc soslenimicnto del lalud cxisrenre. csú rahpoco ñ¡c p¡elislu c¡ cl

cn,nogr¡,na vi8cntc. sj bicn consideraban qúe cst¡s podrian cjccürarsc cn parálelo con las

acriridrdes de horniBón.

I I at1,r)ennnr rct|t¡¿o\ ¿ lR r

Pa¡a los conkalós quc Drc han sido.onnados oro ^¡lnrinislr¡dor.

Equip¡nricnto y Fisc¡liz¿ción. hcnuro,nrdo cn cucnra l¡ rccorncndacl, dc CcE y. cooro y¡ es dc co¡@i,ricnro dc Ia cc.cDcia de t. Utridad.se prcsc¡r.n las sisuic r.s nolcd¡dcs. sobre las dblcr sc pruvó rornar las lccro»es qúc dclatlaDros:

l) Conlr¡ro d. Equip¡nlcnto. La Dlctt'¡lologia trE defirid¡ en ct Áre¡ l.csál de M fiz y se Ia concrcrócn la ad.nd¡ 4lin¡rd..on cl co¡trarist¡. en c(a sc dcfinc quc tos c¡trrbios sc.¡rr ¡¡nple¡ncnr dosnredianrc scndas ó¡dcnes de Ca¡1bio (oC) Snnptcnenrc p¡ra re.ordar lo conocido. rc.r,no ro .ru" ,"l¡cne ptu!islo iDple,¡c¡l.¡1... (X 02.- Iiquipos hi¡lrohccántü)s adicio¡¡lcs. n¡beria y t,tindaje dct dcs¡giie ¡_tc t¡ndo básic ne¡le.(i)slo y¡ ¡cordádo y liro ]r¡ra finnaftce impl.úiciranc. t¡lt¡ ccriticaci,h pre$¡puesrúi¡l

2t6

- -r&CG-LGC e1,

UcInorsndo llro. Clil,l.l(l-EP- l l l P-2{ll5-1.}75-l\lIi\t

Pichincha,0l dc diciembrc de 2015

l.b. Oc Ol. I1tr equipos y clc¡r.¡roi. b.isicanrc¡¡c $nponctrrcs .lccko,n.cánicos, qrcsp.cilc¡cionús tarnicrs y quc se reqúiúrcn p¡r¡ ltr oper ción dc l¡s cenrr¡lús. ¡deñís dc cqripor qn.li¡cn r ajlsl¡dDs duranre cl rli\cño y s¡ncrun I s c pncid¡des previrt¡s orisiril¡¡.nr§. Cosros c¡ p!occ!)

l.c. OC 0{- PDr tir¿nlrs no especific¡dos en el únrrdro. B:isic¡,¡cnre relúco'¡unic¡cbnss y \ i.leo!irilrnci¡. (iisros e¡ proccy) dc defin'dni¡'l.d. OC 05' I1tr indnecros ¡lebido ¡ npli¡ción dc plazD del conl.¡ro, por c¡usas no inrrutlbles rlcorlrarisra. ('ostos ¡rc¡suulcs ya cstá¡ ¡rr.dcñ¡idos co! clcontr¡risl¡

2) (ilnt¿ro dc l-ñccliza.ión - Efe .orrru¡o lo a$Di a ¡aíz dcl rcrúo dcl ln8. llemán ^lv¡r¡do

d¿ I

Unidld ¡l¡icr .rd s' Adnriristrador hls¡¡ ñn.les dc crero 2015. Dcreda'¡os qne habian los siguient.s

2.¡. Hospedajc, ^limcn¡acrón

y Tranrpore.- Ere leua sc gen.ró ¡ parlir de quc, en nrayo l0ll, luCcreñcia de la Unidad de csa ép(r , dcscanó la construcción del c¡mDámenro p¡ra Fisc¿li7¡ción. q¡cdcbi¡mos en¡rcg¡11es porser una oblig!ción coni.acruldc CELE('I-ucgo de lns con$rlras y rcsnecrivos análisis del árca Legal dc la Malriz, estos cspccialislis dcfinrc¡¡rq¡c. para lo y¡ pasado ¡lesdcjlnio 20ll h¡ra rovie,nbrc 2015 debc impleñenrarse ün Conv.nio de I'¡soI¡or oro l¡do. llara losgasros ñ¡tr¡ros sc r.llizari un co¡lralo co'np¡c¡rcnrario.Para cl p.iúcr crso ya sc dispone y s. vcrificó el valo¡ considcrado por CPT, pa6 .l scsundo ca$ sc

dcfi¡ió el resDccnvo pre$¡Düesro en b¡sc ¡ co¡sidcr ciones qnc .onsrán eñ cl infof,¡e r.st,.crivo quc sc

prcp¡ró A,nbos tenas erá¡ analiándose cn su esttrrcnm dejúsrificación en M¡rriz,luego dc $ relisió¡y conrando con ¡as debid¡s ccrtific¡cioncs prcsrpucs¡rias, bs nnplernenraru¡¡os co'no corcsfDnd¡ ¡

2.b. Diseños ¡dicion.les.' L¡ ^dmi¡isración

antcrio! con aprob¡ción de la Gcrcnci¡ de 1a Unid.d de cs

époc! definicn» y acordaron con CPT n¡ple¡¡eniar Dn cquipo adicional para discños que, ! s¡ c.úern) no

csr¡ba considcr¡do denrro ¡lcl álc¡ncc del conlrato dc CPT. Pór era B7ón tncdilrre un acra ñnnada por

las pares. el Ins. H ^lva¡¡do.

en su c¡lid¡d de AdDinismdor dcl Contalo y Gercnte dc la Unida¡l rln¡rnento de ln finn¡ dcl a.ta. dspu«, d.l p.gó de úús de 2,2 ,rillones de dólurcs, lo cual cfcclrvamenrcsc rcalizó y .demás aco.d(i ñn CPI de que sc manlendrá eslc cquipo de lr¡bajo y sc les paStra'

Lu.go del ¿nílisis rcsp.crilo. el áÉa Lc8al de Maliz iSual que cn cl rem¡ anmior, sc hace neccsaro

i,¡plemeniar un convenio dc pa8o por los coro§ que core§porde, desdejunñ l0l4 hasta l¡ fccha por un

Ni¡nado total dc 4,5 ñilloncs de dólares. de los c¡alcs y conro sc ildicó 2.2 ¡nillones de dól¡res ñ¡c(¡¡c.ncelados e¡ la Adóinirmción del h18. H Allarado y que. or cste convcñio dc Pa8o. sc d¡rá hcobcmra le8¡l que corerponde.Por otro ladd y p¿ra los f(lurcs v¿lorcs se 10 hará dcDt.o de los coros p.cv¡s¡os en el conrñro e» lo

r.lativoacoslos por oros scrlicios y ¡¡.di¡nle u¡ conltulo coEpl.mcñt¡.io.2.c. Coros .d icn,na les por ¡¡rpliación dc plazo._ sobre esre páricular aur v dado que e¡únrDro orisin¡l

«,n CPT aú¡ sc nranricn. vigcDre h¿r¿ ,narzo 1016. no se cvalú¿ los co(os que couc§Pontlan v úás

adcl¡nte se lo ntleñern.á dcnto delcdnrmro complcñenrario Por aorpli¿ción de plaTo

R¿.oÚ¿h¡ladód .l¿ CGF ¡tipeút.5-'

^l Gcrente d. l. linid.d {!e Nc!ñio tlid¡oloaoide la CFI EC EP

D¡úpndt'ú ¿l A¡ñininhat¡»' ¿¿t cn,ht tle n\.d¡1¡.ión ut@¿¿t:n'orlo\ po, oktt"tni¿"h' ¿? pzfo

"t r o\¿rot h-nú'o4. ¿D "t ún Pth' *'f¡¿t¿ (!- 1"\ g¿\t 'Nd¡:udo\ \¿oñ !,ot @\o"¿l ¿@ eÍe.tÑn .nte \¿ u.rcút'o lobontul¿ e" ¿t nk -¿'to

Esta Adminisrrrció¡ loú¡ y tomará cn cuenta la rcco¡¡endació¡ dc CC! v dc hecho ul úomento dÚ

usu¡¡nla vnnos con preocuPación la exi§cncia de nn Ada v los co¡siderandos qlle Ia sol'onaban' nos

-. >CGLGC e¡.

Nlemorr do Nro. CUI.EC-tP-tllP-2015-1175-l\Itr¡l

Pichincha,0l dc dicicmbr€ do 2015

parcocron i¡adeúudos por 10.udl básica,¡e¡lc crablecimos qLre, el ¡cconocimicnto de estos paSos losrc¡liz.re,¡osenbrsc. lassigüicnlcsdefinicioncsl

l. llospedaje: Sc clalúan los coros incunidos rDr CPT disÚnni¡ando cn p.*onal dirccrilo (pa6quicr.s se asu!¡cn un costo pronrcdio S l98l) y peBonrl ¡drrinistraiivo y dc cahpo (cuyo cosroplourcdio cs $9.66). llstos costos son el resrlr do en promcdio de los valorcs canceládos por CPT enhospcd!.jc lanlodc $¡ t cBonal dircciivo co'¡o cldc adDinistrativo y ca,¡po.Lrc v.lor se ñúhiplica por el nrcs (10 dfas). paa cl nú,nero dc hábajadorcs quc corcspoñda. p.ro conu! lráximo de 120 p.Eo¡as. al toral me¡súal sc le descucnh cl 20% po. Saros de ñ¡nr.nimiento(sútr'rnÉlros de limpieza, ¡¡ano dc obm y otros) que no so¡ asDridos contmctu¡l¡nente po¡ la Unidad de

2. Alinlcnración: Sc cvalúa en b¡sc a los plalos otsu,¡idos (dcs¡yuno, ahnu.rzo y ce¡a) por cl peBon¡lde (PT. hasta por un Dáxino dc 120 pe6onas. nsDi.ndo quc cada uno dc los rrabajadorcs rie¡c unajomada láboial ,ncnsual de 22 di¿s. El v¡lü rc cancel¿ dc acuerdo ¡1 costo que CELIC EPHttrROTOAI,lri.nc conrñt¡do co sú provccdor dc al¡renhcnjn {por aho6 SIH^MA ).l. l.r.nspoñe: sc considerd lo acordado con la

^drninisbárión lnreior. o sea 25 Km de rccorido diarjo

dc 25 vehiculos,. un coro p¡orredio por kiló¡rcrro dc 20 cent¡vos de dól¡r y por l0 días at ¡rcs, estosignifl.a u¡ coslo ld¡lrnersualdc S 1.750.00 dól¡rcsRcspc.to al Ada llñnáda por cl Ins. H Alv¿ado dondc cl Ad¡¡inist¡ador de esa fccha dcñnió yrccoDoció quc. p¡ra cl lmmo e¡trc junio 20ll y Grubrc 2014. CILEC debia pagar un va1or.úordado Iocu.l vcnt¡josa'nci'c no se cumplió Do. faha dc prcsupnero cD h Unidad. hadcmos notar quc. e¡ basc a

cshs nuevos conccplos, los val,trcs demuádos c,i la tabla adjunta, mresrran quc luego d. kx a¡ñescil¡dos eros valorcs ticnen una difcrencia dc 98.288,10 dól¿rcs que CELEC dcjará de pasai por no sei.or..to el análisis que se hizo cn su mo¡rento y. que dc hac.6c DaterialiT¡do, habria impticado unrErir¡i.io Dara clD¡is ver^¡exo'labla de lalorcs dcralladol'

[email protected]¿h¿dtión d¿ CGE nún¿h'. t-

) l (i¿r. te d. l¿ l l¡i¿¿¿ ¿¿ N¿o..ú Hi¿t¡tuú!,¡ ¿? Io C ELEC Ft,

Dist,¿n¿Íi dl Dn.¿.h ".

de F¡sr¿li-¿.nnt. .lah.ñt uñ nln¡»¿ t¿Ln¿n \ohrc td\ t¿hotpt ¿p pr.! \u ión ttelt)! ttht¿l.s de ¿oñ¿|..ión d.l pn^¿do d"t ortu ¡,u el tl.t¿ . ¿¿l bo ¿¿ trr:o ¿ruud¿ ¿l bo ¿¿s.tt."itki. L, .úel.ala. la n¡¿duntuú¿ | el p.r\o al ¡¡¡al6: ¿sí tt ho. ¿t ptu:o ¿t ,t.¿Ltn e, esdp¿úL ¿¿1 pt¡t]..rt,, uae sñ¿ ¿. \,ac ¡o d l¿ nút¡ ¿ ¿ ht-i¿¿d ¿e to Cnintu¡:i¡h Ftiú.itd d.!F. ¿¿".CELFC Ft, p¿n ¿.. i¿n. k,hrc ¿t tu.ton pto,l¿u¡l¡, lr - .t Sm¿ñ .,¿¿ t¿ d¿ nhnr Á.it.s d.CJIJ¡-

Lsr¡ r.comcDdación cs.mpliametrrc cornenrad¡ por CpT ei t¡s l,ági¡as 2-10 a 2-21 ¡le su inton¡e. Dadoquc cs uD tema técnico cminentc rcl¡cionado con ct áiea de obr.s cilitcs. er. Ad¡ninist¡ación se limita acnmciardonde sc encucnlm e¡ in tonre prcpaB¡lo Dor FÉcatiTación sob¡e erc rc¡¡aCo¡sidera¡¡os quc cl alcárce dcl infoñne, su exacritud. dera cs y piecisjones qne en i1 se rcitizdn. asicoDio l¡ cvaluacmn de quc, con cl comenido lé.nico del ¡nis,¡o. se cumple coi ct ob.letilo rcqucrido quecs s,srenrar l¿ dccisnin que. por cl reclaDo de I. (onlralisra Cw[. deberá loD¡r Ia rnáxiDa autori¡l¿d dc( ¡i I- l-('. lc corcsrDndc alAd¡ninirDdor de las ObÉs Civilcs dc t. Uhidad

R..ó"'.nda.ión d? CGE núh¿¡o.7.-

AlQ.'.nt¿ d. l¿ U',¡¿u¿de N.pc¡o Hi¿rotoopi ¿. 1¿ aELEC F.p

>CGLGC q,

lletuor¡ndo \ro. CTLEC-¡iP-lll P-2015-3.175-Nl I,lIl

Pichinch.r,0l dc diciembrc dr 2015

ntln ¿.ión |¿c i.a, | ¿¡\.ñ i h"esarb\ »¿r¿ l¿ 4.. (¡óh tl¿ Lt\ \"hp.hn nú,^ 5.,.¿p"1lo) 1lhntt n,¿^,\ hth4¡.\ \¿ t¿¿lifl,i".n" h¿v ¿ ," ú» rr\t'u de eie.rci¡¡¡ d&¡¿nlh d ti ¿e ok lu\ .hn^ñi k,t.hti.la\ opo¡l¡i¿"t tu O'1|¿notu dl ¿¿hp nr¿¿¿r ¿¿l .p hlr¿ fu .tt¡itn¡hie"b ak ¿» t,!)¿. Ltu1ú|l¡npnlo d¿l

"tua¡.o n'd.ltnl pnxd¿ ro ¿l hlintite po t l¿ alnlri¡in ¿e la! ktti¡ r,\ t!¿

rru?vr ttdl

Esr¡ rcco¡¡e¡dación.s conrc¡lada por CPT en la página -l-21de su inldnne Dcrac¡mos Iu in¡licrdo por( Pt.n cl scnrido ¡le qu. cst tma récnico crá s¡ptr¡do desde e1 pnnro dc rnri de discños pcndicnrcs.ctr lo rclurivo al cronosr¡nrr &clcndo Ecoñend¡¡lo Btr ( cE, rnc¡li2ació¡ in¡lied que de h.clb.rrnn¡nn sc!úrcnro en el ¡ucvo cronoBrarna global y quc cfc seriE par¡ el¡bo.rr cl .espcctivo cronosr¡Dra¡ux,li¡r dct,lla¡lo para las $rbrs¡cio¡esRcspcc¡o de las sanciones qnc coricspo¡dan. dcsncrnos qúe. coú'o es d. .onocnrieDlo dc lu ( (i[ clconk{ro oon lRao es(ablccc l ¡nlicació¡ dc dos lipos dc mullas, ¡lasta u l% del conkaro en caso dcincu¡¡pliñiento en 1a parlicipación dc la indusrri! n¡cionll en esre conlr¡ro (20o/" del !nÉmo) y por orroI¡do. hasta un 5% del \alor ¡lcl.on¡.¿to. en cl ca$ dc.]uc l¡ últi¡¡a ¡¡aqui¡¡ no cnrre en la fech¡ prc!ir¡.n .l cronos.¡¡a viecnre. [tr rodo caso. la su¡n¡ dc l¡s ,¡ lus apli.¡d¡s no sobrcplsará el 59i, del ¡uro

Por lo co¡¡entádo, co¡N Ad¡¡inisrración del Conr¿b.oñ lRao siemprc.shrc¡nos atenros a nplicrr las

s ñciones y ¡ccioncs qus pcrnrn¡n un ¡lcsaúollo arn(inico yadccuado dc h.lccución delconrrnk)

R¿e¡t¿ñ¿d¿ió, d¿ CGF ¡ú' ¿rn- 8--

-11G¿rch1! d.la U i¿¿¿ l¿ N!!orL' Hiúoldpi ¿¿ l¿ ( F¡ EC EP

Diw»dtai I D¡/¿¡¡.,' ¿,, 1i\.¿1i.i¡óñ pr¿p¿tú ú n¡tonne ¿tnnl t) ¿¿l ¿r¿ .e ¿¿l prt\ltn¿!¿hlk-¡¿"do la\ Lou\6 | h^ t.etorrabl.\ ¿. lts ¡6ihl¿\ t¿h|,\n\ ¿l .ul ¿¿h¿rti \¿r,r1tuli,t|,

»l¿:o ¿. L¡r ohr¿s t¡r'il¿t:'¿l¿.ton¿.áni.d\. t r,t ¿"lhr'úi,, \erú s ?rtr¡t¿¿d por bs A.hnnti\L1tl,¿\¿¿ h" tt, tuint ¿b obt¿\ tit'i|., ) ¿¿ nhr¿\ ¿l¿tttn ¿ h)¿to t¿t1hn4 Er ú\d ¿¿ o e l to hlnindTNTFR R1() LIFS ,o ¿l¿.hn h i alú'i¡tp ¿¿ li ¡tfui,tt "I¡nntu¡l e» l,).[,rh¿ bt.gr¿»tttlt tt¿tu ¡¿

t?t¿,"-i¡tr tn\.isio dl t¿¿ttuai ¿w.l ,l¿dn,in ¿pr ¿.1 .otr¿to ¿»h!4 h.l¿6 lo I16 ¿¿1 ,"e¡r I@[sr¿ rccoDcndación es.or.trlada porCPTen la Pigin¡,1-]l y 4_2't de $¡ inlonne ycfectiv¿ó¿ rc ononredid, in¡nediala.sl¿ pcdido l sepamción denniriln del Cerenrc dc Montrjc de Tyazh'nasl, Purticul¡.quc dcbc ser ctrmplido por cl conrraiisra hara finilcs dc r¡o 2015 y pan b c¡¡l previa'ncntc (l.bcrán

prcscir r l¡ hoja de lidá dcl t¡rturo Oerenrc dc Monlajc a fin de qüe (PT lo cvalúo v de ser cl c $ sc

¡rco¡xrc. al respccto se sdlicitó que este nucvo Profcsiona¡ deberá. ¡dcmtis dc sólidos v flob dos

con@i¡nic¡ros sobre nro¡l¡jes dc cenmlcs hidr@lécrricas, fluidcz cn el ,nañtjo ¡lel idioma.§Pañol

Respcc¡o dcl cronogra¡ra qrr dcberá aco.d¡r ( PT ñn los corrÉ¡istas. lo concrctarán en 6l ¡neno. pl.7o

I¡)sible (ir¡o Admininración de los conrr¿ros cor clnnrno CPT y con IRaocr¡remos atcnros Paá quc

r{r,. lu cicctiri.e ) lu(U,'.( hda el \eBunn,(n¡ú t(.Prtrito.Sob¡c las úlltas, como y¡ ird¡camos en el purro anlcior. estareños re¡npre arenros dc la oporúni¡l¡¡l v¡lc¡nccq¡ccorespomlep¡ia.plicarlas.

R.LtúEnda.ióh d¿ CGE nti¡pt¿¡n. 9-'

.41 (n\'. t. rlp l¿ ¡Jnm&] ¿¿ N¿eo.io H i¿rotaDi ¿r li (-FI FC EP

D .¡ n¡¿ ¿l J¿¡¿ rl¿ Etan,nnndo t ul .l¿i ¿L' .11¿s rtu l¿g¿l lu l"¿go ¿e ' ¿l¡1t húh' ¡"

nú;n¡ .ió, rlet »to.e!¡ h .nñhlnacnth ¿¿ hb .h ^ ¿l¿.tt'o ¿ h¡Lhl» ..th'n¿\ ¿ntit¿ ui rni'u'

Oyk-Memorsndo Nro. CEl,f, C-EP-HTP-2015-33?5-Mf, M

Pichincha.0l dc diciembrc dc 2015

idtno ! l¿g¿l d¿ .p hn,i¿xl t l¡\ n»kli¡it \ ¿.1 .o't¡¿to t¿!,¿r/. dl r¿.|¿nn pftkl ¿¿. »ü elrd b'¿tistd soht¿ |¿s ptln¿»|io .s oue s¿ le rc..».:d un pp\ t.sh ¿¿bnlo ¿l .¿"|hh ¿. l¿ r¿l¡n:i¿ü1l¿¿ l¿t ht'bú1¿s

Sobrc cste te¡¡a anc¡¿nrs clinfonne lécnico, con su respectivos soporcs. quc sc preparó y quc rcsnncclorigc¡ y dcsairollodc cslc punro. tara llcgar¡ l¡ situación acn¡al

t»rum¿ k' li¡n'qlo .te.lnhti.a úent

lng. Willia'¡s OscarNar r.jo DazaADMINISTRADOR DE CONTRATO

' T¡bl¡ \lloBdcrdlador Nf

. OrlClO CP'l l311S$ S^RAPULLO.pdf(LLEC EP IITP l0l5 llTl MEM pdf

CGLGC epHIOROTOAPI

=:;>

DESOE lul-13 jul-14 OIFERENCIAS

ACfA REAL

ALIMENTACION 136.131.53 132.947.06

HOSPEDAJE 469.902,00 372_150,80

TRANSPORTE 49.301.69 48.7s0,00

SUBTOfAI 655.335,22 554,447,A6 100.887,36

OESOE ago'1.4 ocT-14

ALIMENTACION 64 055,66

HOSPEDAIE a7 347 ,20TRANSPORTE 11 250.00

SUATOTAL 160.093,80 162,692,86 (2.s99,06

OIFERENCIA 98.288,30

drI

PROYECTO HIDROELÉCTRtCOTOACHI _ PILATÓN

Tabla de Co¡tenido

Pás.

NUEVO CROt¡OGRAiltA DE EJECUCTÓN DEL PROYECTO.....................................-.......... r-1

1 1 ANTECEDENIÉS ,,,, 1 T

1 2 DrsEños FALrANfEs.. . .. I i

1.2 I Presa .........-...... .................. , l122 &/óeslacón sarapúlo-.--.--....-. . .... .......1212.3 SubeslacñnAllur¡quln........ -.-.-..---... )2124 Diseños oleclrornecáncos - lRAo--- ---- ---.-- ...--.-...-. 12

1 3 HrTos coNrRAclu^tEs. 1 2

1.4 CRoÑocMMA DE FA8RICACIÓN, oESPAChO, EÑTREGA EN SIIIO OEL EQU¡PAMIEÑ TO OEM 1 7

1.5 CoNrRoL oE L PRoYEcro .............. ........ .. 18

I EXCAVACTÓN DE LOS fUNELES DE COI{DUCION DEL PROYECTO..............................2-10

21 IUNEL DE CARGA PITATON SARAPULIO,,, ...... ? tI

2.1 1 lipo alo foca excavada....... -..,-.-.-. .....-,,,.,..,..............-....... )122 1 2 Soslenmienlo empleaclo .. . .. 2 12

213 Equ¡po... .......... 2132.1 4 Mafiodeobra..... ....... .-..........214

2,2 TUNEI DE CARGA IOACHI ALLURIQUIN .,,,.. , ,,, ,.,,..,... . 2162.2 1 ftpo de roca excavada.. .-- ..--.-. . .- ..----.. ) 1¡

2.22 Soslen¡ñpnlo....- ..... .. .... .. .¿ 17

2 2.3 Equpo ................ ) 1?

2.2-4 Mano do oba ..... ... . . . ........ -...- . 2 19

2 3 Oocui¡ENTActóN soBRE L REvlsrÓN arE PR€clos 2 20

3 SUBESTACIONES -----'-.-. ---...........3'22

3 1 SrloFs-racroñ SaMPul lo t )232 SLrsEsfAclóN ALtuRloulN 3 22

3 3 CRoñocnAMA DE EJEcuclÓN AcEIFR^oo i ?)

4 FABRtcActoN Y itoNlAJE oE EQUlPos ELEcrRoirEcANrcos.-'--. --.----..... ..4"23

41 Pt-aN oE REcuPEMoÓN .. . . ... 4 r3

4.2 CoNTRor u¿ AvANcE oE L PtroYEc fo .. .... . ...... 4 24

201511.1/

.;II

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OISEÑOS DE DETALLE

Dispondrá al Direcior de fiscalización que en coordinación con los contratislas de lasobras civiles y obras elecko e hadromecán¡cas olabore ua roevo cronogreme deejecucién del lroyocto, que estab,ozca fechas r¡áximás de enlrega de informecióntécnica y de ejocuc¡ón de cada uno de los hilos contracluales, asi como. cronogramasde tab¡icación, despacho, entrega eñ el silio de equipos y componenles. que incluyanlas lechas de inicio y térm¡no del montaie de cáda una de lás linidades; empleando,amodal:dad de trabajo a liempo completo,24 horas los 7 dlas de la semanr, que servirápara el conlrol de la eiecución del proyecto y la imposición de ñulta§ por reka§o en elproyecto y por desacato a las Órdenes de liscalización.

ÑUEVO Ci,ONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

Luego de celebrada la Reunaón de Seguimiento de Avance de Obra e Integración C¡vilOEM del mes de Agosto-20't5, se delerminó dar un plazo máximo para que, larep.ogramac¡ón de lrabaios pa.a la culminación del proyecto, sea realizada hasla el 31-oct-2015, párticular que fúe notificado a ambos contralislas medlante Libros de Ordeneslpara CWE CPT-5613-20'15 del 12-sep-2015 y párá IRAO OfM-'t392-2015 d6l 13-sep-2015

Hasta el momenlo, únrcamente CWE mediante Libro de Pedados LP-4362 del ll-nov-2015 presentó a consideración de la Fascálización el ajuste a la secueñcia de actividadesdel cronograma maeslro ¡ñtegaado

El ¡uevo cronograma presenlado por CWE, al que nos releimos con la Revisión 1t-11-15, lraslada la terminación de las obras c¡viles del 5-dic-2015 al 20-dic-2016, es dec¡r 381dÍas después de la fecha prev¡sta en el cronog.ama 21-7-2014 La Fiscalización seencuenlra a la espera de los ajustos dalcronograma de obras eleclromeaánjcas, a ljn derealizar la inlegración e inlroducir los aiustes que sean necesários

I.2 DISEÑOS FALTANTES

po. su parle CPJ se encueñka evaluando y defiñiendo la documenlación de iñgenierrafaltante tanlo civil como eleclromecánicá. Luego coordañará con los respohsables dediseño y con el contrát¡sta Civil y OEM para la programadón correspondíente y suinserción de ésa en el cronograma.

A la fechá se han identificado los siguienles diseños pend¡enles:

1.2.'l Pre3a

Los diseños pendientes están a cargo de Hidrotoapi, esperando su culm¡nación pa.afines de d¡c¡embre-2o15 y son los siguienles:

. Oiseño de la corona de la prese. Se requiere un ensanchamiento, pare el ¡ngresode un camión grúa que permita el traslado de equipos.

. Daseños de la minicenlral

t.'l

2l)14 11.1711

-drl-.P'!a¡óNroac,,

. Oiseños del Edifrcio de Control

Adicionalmente se requaere los diseños de detalle del cueñco ámorliguador, con loscaminos de acceso a la min¡ cenlral y a la galer¡a de interconexióñ

1.2.2 Sub6stac¡ónSe¡apullo

Los diseños pe¡dientes en este frenle están a cargo de CWE

1 Diseño de la cimentac¡ón para los equrpos aux¡liares de alla lensión, en revisión

2. Edificio de Conlrol. en revisión

3 Tanque separador agua'aceite, pendiente entrega de planos con corÍeccrones

4 Drenaje superficial, pend¡ente enlrega de ñuevo diseño coregido5 Disposición de cárcamos, en revisión

6. Srslema hidrosanitario, pendieñte entrega de diseños correg¡dos

NOTA: Según la planíicación de CWE, eslos diseños debieron conclu¡rel 15-nov-2015

1.2,3 SubestaciónAllur¡quin

Los diseños pendieñtes en esle lrente eslán á cargo de CWE

1. D¡seño de la crmentación para los equrpos auxrftares de alla lerisrón S¡n embargo sudesarrollo está suped¡lado a la entrega de datos para los equipos auxilrares de allalensión y del equipo GIS (Gas lnsulated Sw¡tchgea0 por parte de IRAO

2. Edif¡c¡o de Conkol. en revisión

3 Múros de contencrón, pendrente entrega de diseño corregido

4. Pendienle eldiseño de la v¡a princrpal de acceso y via hacra la bodega

5 S¡stema hadrosanitaÍo, pendienle enlrega de diseños corregidos.

NOTA: No existe una fecha definida.

1.2.4 Diseños elociromecánicos - IRAO

Está pendieñte por parle del contralista IRAO, el diseño de lo§ Sislemas AuxillaresEleckomecá¡icos, cuya culminac¡ón se prevé para iunio-2o't6

,I.3 HITOSCONTRACfUALES

En la definición del nuevo cronograma integrado se lomará en cuenla la situac¡ón actual

de hitos ya cumplidos e hilos incumpl¡dos imputables a los conlralistas y que servrrá de

base pará el nuevo cronograma en desarrollo, en el mrsmo que se se6alarán las lechas

de cumpl¡mionto de los hitos remanentes.

En el cuadro siguiente se presenta el eslado de los hitos contracluales cumplidos o que

se han vencido en relación al cronograma v¡gente Rev. 21-07'2014' anal¡zados con los

justificalivos presentados por CWE, a la lecha actual

20r5'11'17

-d.t-'

Aprovechar¡lento Pllatón - Sarepullo

1r.¡n 15

I

I

Aprovecham¡onto f oach¡ - Allur¡quln

::ni!'

!0..1-'!5 En ¡nálbu {9)

(1) El hilo 1.1.2 "Consarucción de las Obrds.esrantes de la to¡na, excluida tde¡nbocddura del túnol, hasta ho.m¡gón de primera elapíf que deb¡ó cumplirse el12-ene-2015, fue postergado al 19-mar-20.15, según autoai¿ación otorgada porHidroloapien comunicación CELEC-Ep-HTp-2015-0003-0fldet S-ene-2015, dondeacoge la recomendlción de la Fiscalización de posponer su cumplimiento en 66días por molivos de ¡ndole geológica, que implicaron la ejecución de acl¡v¡dadesadicionales no prévislas

¡red¡ante Libro de Pedidos Lp-3328 del 5-mar-2015 et Contrat¡sla CWE soticita unanueva ampltación de plazo, exponiendo las razone§ tácnic¿s que justif,can losalrasos. por lo cual l-l¡drotoapi acogiendo aa recomendación de Fiscaltzacjónexpresada en el oficio CPT-UNH"074-2015, mediante comunicación CELEC-Ep-HTP-2015-0280-OFl det 18-mar-20i5, autoriza esta ampliación en 41 d¡as,postergando su cumptimiento al 29-abr-201S

2015.11 1?

27r!ll6

,5noo-15

118

I 19

I12_7

't.2_9

r2r- elt.uclúra de descárga te.mmados

' 2 ¡¡ ó-du'. 'on

revesn'nLc¡lú)

r 26 ] Chi'neúea de équ,rúrio sup€,io, ¡ev6t¡a

J3

.;r

\2)

Medianle comunicación CPT-UNH-'128-201 5 del 5-may-2015, la Fiscalizacaónrnformó a Hid.oloap¡. que las act¡vdades conslructivas relalivas al hito coñtraclual1 1.2 Conslruccrón de las Obras restanles de la toma. excluida la embocadura deltúnel, hasta hormigón de primera etapa", concluyeron el 29 de abril de 2015

El hito ,.r.3 "Consarucción del lúnel de preslón hasta su ur¡róñ embocaduá(fúnel acébado, íncluye .evesaimieñlo,l" debió cumplirse el 25-sep"2015, srñ

embargo el CWE ha presenlado el Libro de Pedidos LP-4125 del 14-sep-2015,sohcalando una prórroga de 194 dias, iuslificando el akaso por el incremento decantdades de obra en la Impieza de solera y fundición del replanltllo; ¡ñcremenlode cantidades en la armadura y hormigón de reveslimieñto del túoel yparalizaciones de trabajos ocasaonados por los problemas etonómicos delconkalisla

Eñ su anáhsis la FiscalEación deseslrmó los justifrcativos preseñlados. parlicularque lue nolilicado a Hdrotoapi medianle of¡cio CPT-UNH-287-2015 del 9-ocl-2015ponrendo a su consideracrón la apl¡cación de la multa prev¡sta en Cláusula DécimaDiez Punto U¡ro del coñtrato. a parlir del 26 de sept¡embre de 2015

Por cuanto las actividades para el cumplimiento del hito 1.1.5 "Casa de Máqu¡nasSgtdputto incluido homigóñ de pr¡me¡a efapa" que se venció el 17-iu12015 sehañ v¡sló afectadas por eventos fuera del alcance de CWE, en part¡cular cambiosde drseño exlemporáneos, rnlelerencras del conlratisla electromecánlco IRAO y

problemas en el hormigonado de la cámara espiral #1, CWE mediante Libro dePedados 3874 del 13-jul-2015 presenla el informe de los rekasos ocuridos y solicitala postergac¡ón del hito en '137 dias

La evaluác¡ón al 22'sep 2015 @¿lizada pú la Fiscalización recomendó á UNHTPmedrante oficio CPT-UNH-270-2015 del 1-ocl-2015, la reprogramación del hito 1 1 5

aplazando la fecha de cumplimienlo para el 21 de octubre de 2015Mediante oficio CPT-UNH-297-2015 del 23-oct-2015, la Fiscal¡zación rnfornó a

Hidrotoapi que los trabajos co¡.espondientes al hito 1 1.5, se completaron el 19 deoctubre de 2015, por lo cual recomendó, para efeclos contracluales. se considerecumplido el hiio en esta fecha.

Por cuanlo las aciiv¡dades para el cumplimrento del hilo 1.1.6 "fuáería de Prssiónde Satapullo inslalada" que se veñció el 20-oc12015, se han visto afectadas por

factores que han demorado su ejecucióo, CWE med¡ante Libro de Pedidos 4223 del10-ocl-2015 presenta el ¡nfo¡me de los rekasos ocurridos y solicita la poslergaclóndel hito en 125 dias

La evaluación de esle hito verificó el impaclo.ausado por trabaios adicionalesrequer¡dos por IRAO para habilitar el área de lrabajo para inslalación de la tuberia y

la inlederencia ocastonáda por la demora de IRAO en el monlaje de la mlsma,delerminando que la culmtnación del hilo requiere de 82 dias adicionales más el

ñúmero de días que se contabilicen desde el 25'sep-2015 hasla eldia en que IRAO

enkegue liberada el área para hormigonado, parlicular que fue nolifrcado a

Hidrotoap¡ con oficio cPl -UNH-298'2015 del 24-oct-2015

De acuerdo con el Cronograma Massko Rev 21'07'2014' las activldades qLle

comprénden la conclusión del Hito,.r.7 "Chiñenea de Equl'¡br¡o lnfQrlorrov;sfida" abarcan desde la excavación y soslenim¡enio, lanlo de la chirnenea de

{3)

(4)

(5)

2015.1t.r7

-drt-'

eq!¡alib¡io rnferior como de los dlfusores, complementádo coñ el reveslimienlo de ¡achimenea y de los difusores, actividades que han sido compleladas a satisfacciónde la Fiscalazación, por ¡o ¿ua¡ mediante oficio CPT-UNH- 147-201 5 del 21-.r,ey-2015. le Fiscál¡zación recomendó a Hidrotoapi, considere que el contratista CWE hacumplido el Hito de aca¡erdo al conlrato

Por cuanlo las aclrvidades para el cumplimiento del hilo 1.t.8 "Paalo de ñenlobreshasla honnigón de p¡ime¡a efapa" (Subestac¡ón Sarapullo) se han vrsto arectadaspor evenios fuera del alcance dé CWE, en particulár por la falla de informació¡ civilpara diseño, que debe ser proporc¡onada por el contrai¡sla electromecánico IRAO.Mediánte oficio CPT-UNH-0f 41-2015 del 13-may-2015 la Fiscalización solicitó áH¡droloapi, poslergar su cumplimaento, si bieñ el nuevo plazo solicitado por CWEpara el cumplmiento del hito está siondo analizado, asi como el impacto causado.anles de emitir uña recomend¿ción en esle temá.

S¡ bien el revestimiento de hormigón de este túnel concluyó ei 9-eno-2015, se hacenotar que el cumplimienlo del Hito ,.r,9 "fúnel da déscerga hesle le prese,reveslido, según el Cronograma Maesko incluye las iñyecciones de contaclo yconsolidación que debieron lerminarse el 21 de enero de 2015, evenlo que no secumplaó, por lo cual la Fiscalización mediante comunicación No. CPT-UNH-o14-2015 del 21-eno-2015, informó a HIDROTOAPI él incumplimiento del Hito, que dálogar a la imposición de la multa prevista en Cláusu:a Déc¡ma D¡ez Punto Uno delconlralo

Mediante Olicio CWETP-HTP/2015-595 del g-mar-2015, CWE pide deseslimar lamolta en razón de que coñsidera curnplido el hito conkactual, pueslo que eñ losdocLrmeñlos contractuales de lcilación, este hito solo contemp'aba el hormigón derevestmrento, srendo las inyecciones de contaclo y coñsol¡dación actividadescomplemenlarias que ño afectan a las activadades subsecuentes del proyeclo.

La Fiscalización con Olicio CPT-UNH 099 2015 del 1-abr 2015. habiendo anatizadoel tema, recomendó respelar la definición del Hito establecida eñ los documentosdel contrato y aceptar la ejecución de las inyecciones en el pertodo del22-e¡e-2015al 21-aú-2O15 por no incidir eñ lá fecha de puesta en marcha de las u¡¡dades.recomendando dejar sin efeclo la multa impuésta con Libro de Orden LO,4424 del27 -ene-2o15

El hilo t.2., "lnicio del desvío delRío foach¡ lerminó con atraso de 50 dias, porresponsabilidad exclr.rsiva de CWE, pues los justificativos presenlados por laconstructora fueron rechazados con L0-400 del 14-jul?012 Este incumplimientomot¡vó la aplicación de una mulla de USg 1 198 903,29:mpuesta medianie LO-653de¡ 14-sep-2012.

Los hilos conhactuales "1.2.3 Ho¡migón én la p¡esd fodchi hasta hoñigolesde pr¡ñe¡a alapa" y "1.2.4 lnicio de llanado del e¡rlbatse de ta presa Toachf deacuerdo al cronograma vigente se vencieron casi en forma simullánea el S ds octdel 2015 y el 'r0-oct-2015 respeclivamente s¡n hábe. cumpldo su objetivo

En el alraso de estos hitos han incidido algunos f?clores. como las rnlerferenqasocasjonadas por el conlral¡sla eleclromecánico, la no llegada a obra de equiposhidromecánicos. los cambios en la geomelria de la presa, cambios en elequipamiento de la minicenlral, diseños pend¡entes del cuenco amorl,guador, elc.

(6)

(7\

(B)

{e)

ar

alenuantes que el contralrsta CWE ha presentado mediante LP-4174 24-sep-2015solicitando su postergación, para el 12 m¿y-2016 y 13-oc12016 respectrvamenle,tema que eslá siendo analizado por la Fiscalizac¡óñ.

(10) El hito conlraclual '1.2.5 Construcción del túnsl de presión hasta su uniónconducción ¡nclu¡da on la prosa (lncluye rovest¡miento)" de acue.do alcronog.ama v¡gente se vencaó ei '14-nov-2015 sin haber cumplido su objetNo

Según lo expresado por CWE en el Lrbro de Pedido No 4335 del 05-nov-2015 enesle atraso han incidido factores lales como mayor canlidad de rocas de malacalidad, desprendimienlos y gaan volumen de agua subtefráñea a lo cua! se sumarncremenlo de cantdad de obra en horm¡gón de replanlillo, conkol de agua eancremento de ácero de refuer¿o para el reveslimienlo, solrcitando 282 dias deampliación, es decir hasla el 23 de agosto del 2016, argumentos que eslán siendoanalizados por la Fiscalización.

(11) Por cuánto las act¡v¡dades para el cumplimiento del hito ,.2.6 "Chimenea deequilibrio suporlor de Alluriquín revesl¡da'que se venció el 27-jul'2015, §e hanvisto afectadas por evenlos fuera del alcáñce de CWE, en particular por falta deestud¡os geológrcos, rndefrnrción de diseños y los lrabalos ad¡cionales en la losa detran6rcrón, CWE medianle Libro de Pedidos 3839 y 3963 solicitó la poslergación delhúo en 150 dias.

La Fiscalización luego del aná[sis aulorizó una poslergación de 87 d¡as, siendo lanueva fecha de cumpl¡miento el 22-ocl-2015, particula. que fue nohficado aH¡drotoapi en comunicaciones CPT-UNH-216 y CPT-UNH-22g del 11 y 22-ago-2015 recomendando su aprobacióñ Finalmeñle CWE logró la culminación del H(oel 30-sep-2015, parlicular que fue inforr¡ado a Hidroloapa, medianle comunicacrónCPT-UNH-278-2015 del 6-oct'2015 recomendañdo su aceplación

(12) El hilo.onkactual "1.2.7 Casa de máquinas ¡ncluido horm¡gón de primeraotapa' de acuerdo al cro¡ograma vigenle se veñció el 06-nov-2015 s¡n habercumplido su objetivo

El cont.atista mediante Libro de Pedido No.4303 del 26-oct 2015, argument¿ quelas actividades de este f.ente se han vislo afectadas por trabaios adicionales noprevistos en el cronograma por indetinicioñes en diseño; exigencias de CPTrespecto a la falta de concepción de un diseño global dé esta eslrLlclura,inlerlerencias det coñtrat¡sta electromecánrco: paralizac¡ones por de§equilibrioeconóm¡co CWE solic¡ia poslergar el cumplimaento del hito en 251 dias es decirhasta el 15 de Ju¡o del 2016, parttcular que eslá slendo anallzado por la

Fiscahzac¡ón.

(13) De acuerdo con el Cronograma Maesiñ Re\¿ 21-07'2014,la fecha de veñcim¡enlodel hrlo ,,2.9 "Cáimeraa do equilib.¡o ¡nlerior de Atturiqu¡n revasfida" es el 15

ago-2015, evento que no se cumplió, por io cual el Conlratlsta CWE mediante Libro

dé Pe¿iaos LP-3981 dei 7-ago-2015, ha interpuesto una solicilüd de prórroga de

312 dias.

Después del análisis de los argumenlos presenlados, CPf reconoció 10 dias

adicio¡ales, requer¡dos en el proceso conskuctivo de la "viga añadida' y pernos

adicionales trailadando la fecha conkaclual de cumplimieñto del hito al 25 de

agosto de 2015, al tiempo que desestimó los okos ,ust¡ficatNos palrcular que lue

2015.11 r7

.:!

nolifcado a Hidrotoapi medianle oficio CPT-UNH-264-2015 del 25-sep-2015,pon¡endo a su consideración la apl¡cacrón de la multa previsla en Cláusula Déc¡maD¡ez Punto Uno delcontrato, a parlir dea 26 de agosto de 2015.

(14) El hito contractr¡al "1.2.'ll Túnel y estructura do delcarge terminado3" deacuerdo al cronograma vigenle se vence el 20-nov-2015.

El conhatista medlanla Libro de Pedido No. 4253 del 16-ocl-2015, ha interpuestouna solicitud de ampliación, a.guyeñdo que al linal'tzat la etapa de etcavación y

sosten¡mienlo este túnel pasó a seNir como acceso y circulación vehicular-peatonal pará la construcción de la Casa de máquinas y Chimenea lnferior deAlluriquíni y que la falta oportu.a de dátos por parte del conl.atista elecltomecánicoha imped¡do la conskucción de la Chiméñea lnferior, lo que en definitiva jmpide láactrvidad subsecuenle de revestimienlo de hormigón del tÚne¡ y lá eslrtlctura dedescarga, solicitañdo ampliación del plazo hasta el 15 de julio del 2016 El lemaeslá srendo analizado por la FrscalPacrón

1.4 GRONOGRA]ÚA DE FABRICACIÓN, OESPACHO, ENTREGA EN SIÍIO DELEQUIPAMIENTO OEM

Con el lan de disponer de la informac¡ón lécnica necesaria para control de laprogramación y cumplimiento de las aclividades del Cronograma Maestro de Obra de¡Proyeclo. es indispensable que el Contratisla IRAO proceda a la entrega del Cronogramade fabricación y despacho y arribo del equipáñienlo y materiales faltantes al silio delProyecto, a lin de lograr la correcta integración de la Obrá civil con lá ObraEleckomecánicá. Sin embargo este propósilo se ve lrustrado por Ia poca colaboración delconkatista electromecánico, como se demueslra en las comunicacrones cursadas alfespecto:

' Med¡ánte LO-OEM 567 del 19,a9o,2014 CPT realiza observaciones a los avancespresenlados en el informe No. 32 d6 IRAO, solic¡lando para conlrol un cronogramade fabr¡cación y despacho

. Mediante Ofrcios CrLEC-EP-HTP-2o14,0758-0Fl del 10"sep-2014, CELEC-Ep,Hfp-0793'0Fl del 22-setr2014, CELEC-EP-HTP-2014-0858-0Ft det08-oct-2014, CELECEP-HTP-20'14-0927-0Fl del 28-ocl-2014, Hidroloapi insiste e IRAO ta entrega de toscronogramas de fab.icác¡ón y de§pacho.

. IRAO medaañle Oficio CELEC-186 del 5-nov-2014, indica que están analizando tosdocumenlos enviados y que exislen varias indef¡n¡ciones y condiciones que debenser subsanadas

. Con Ofacio CELEC-EP-HTP-2015-0030-0F| det 09-ene-2015 Hidrotoap¡ iñdrca quetodos los puntos reclamedos por IRAO están siendo tratados y que eslo no impide alconhat¡sta la enlrega de los cronogramas.

. Mediante LO-OEM-g10 del 07{eb-2015 CpT sotic¡ta nuevamenle a IRAO lapresenlac¡ón del cronograma de fabricación y despacho de los equipos, solicttado envar¡as oportunidades, con el fin de considerar eslas fechas denlro de la inlegracróndel cronograma maeslro del paoyecto.

. Mediáñte Oficio CELEC-1o del 11Je§201S IRAO adjunta los cronogra.nas defabricación y despacho

2015 I I r/

-.¡

t-'. Med¡anle Of¡cio HIP-2015-0149-OF| del 13jeb-2015, Hidroloapi observa que los

cronooramas de la cH sárapullo no se encue¡kan actualizados

. Medianle Ol¡cio CELEC-1s del 17jeb-2015 IRAO menc¡ona que no ve razón paraactualizar los croñogramas, pues son los actualizados

. Finalmenle Olicio CELEC-2o del 24jeb-2015 IRAO envla los cronogramas de la CHSarapullo actualizados.

. Med¡ante Oficio CELEC-EP-HTP-2015'0172'0Fl del 24-feb"2015 Hrdrotoapa rndrca lanecesidad de aclarar varias rnconsislenc¡as enconlradas en los cronogramas

. Cor Oficio CELEC-24 del 03-ma.-2015 IRAO propone la reunión para el 16'mar-2015

. Con Oficio CELEC-EP-HTP-2015-O222-OF! del 04-mar-20'15 HTP solicita a CPTrealizar los análisis respectivos de los cronogramas para la reunión el 16_mar-2015

. l\¡ediante Of¡cro CELEC-051-15 de! 06-may"20'15 IRAO presenla una actualizacióndel cronograma de despacho de los equipos

. Mediañte Oficio CPT-OEM-0055-20'15 del 12-may-2015 CPT realiza obseryacionesal cronogfama presenlado, indacando que muchos de ellos presenlan atrasoss¡gnficativos

. Coñ Ofrcio HTP-2Ol5-0543-OFl del 28-may'2015 indrca que el cronogramapaesentado es demasiado general y no puede ser úlilizada como una helaamientaelecl¡va de segu¡mienlo, por tanto rnsiste en que IRAO se €§fuerce en lapresenlación de un cronograma que cumpla con los requerimientos.

. Con Oficio CELEC'7o 15del 11-jun'20l5lRAOvuelveapresenlarel cronograma dedespachos.

. Mediante Oficio CELEC-EP-HfP-2015-0603-0Fl del 12-jun-2015 realiza una seÍe deobseNaciones al cronograma presentado. ¡nd¡cando que las fechas propueslas en

muchos casos son inaceptables.

. Medianle Oficro CELEC-EP-HTP-2015-0944-OFl del 23-sep-2015 HTP iransmite supreocupación por el gaado de cumptmiento del cronograma presenlado el cual no

llega al 50%, pues hace caso or¡lso a las obs€rvaciones y a pesar de los mayoresplazos en los despacho§ IRAO incumple el cronograma, por lo que se vuelve ains¡slrr en elenvio del programa de despachgs solicitado.

Lo señalado demuestra la impolencia lanto de Hidrotoap¡ como de la Flscallzaclón para

exigú a iRAO el cumpl¡m¡ento de sus obligaciones conlracluales, al no existir en el

conl€to sanciones coercitivas

1.5 CONTROL DEL PROYECTO

CPT eslá exag¡endo at contralista elaborar el nuevo cronograma como una red CPM

{defnición de nueva ruta crilica) conforme a los lérminos del conkato

El nuevo cronograma debe mostrar ta realidad, registrando las veadaderas fechas de

inrcro y fin y las verdaderas duraciones lográdas de las actividades del cronograma

hasla la fecha de la nueva reproqramación

-drl-t

PrLAróN roacHr

CPT exigirá a los contratrstas la enlrega del cronograma valorado de la parleremanente de su componenle de obrá, para lo cual deberán eva'uarse las canl¡dadesde ob¡a por ejecutar.

CPT se propone inkoduc¡r áiustes al repo.te de la Fiscalizáción, eñfocáñdose eñ losindicadores de variación del programa lales como cambio en holguras, surgimientode holguaas en activ¡dades d6 la ruta critica, variaciones en fechas de hiios

.;r

RECLAi/IO PRESENTAOO POR EL CONTRATISTA DE OBRAS CIVI!ES,ADUCIENOO INCRE¡tENTO OEL COSTO DEL RUBRO EXCAVACIÓN

Dispondrá al Director de Fiscalización, elaborar un rnlorme técnrco sobre las labores deexcavación de los túneles de conduccióñ del proyecto. qoe conlenga el delalle del lrpode roca excavada, e¡ lipo de sostentm¡enlo empleado, la maquinarie y el personalutilizados, as¡ como, el plazo empleádo en esa parle del proyecto, que siava desuslenlo a la máx¡ma autoídad de la Corporación Eléchca del Ecuador, CELEC EP.para decidrr sobre el reclanro planleado por el Slperinleñde¡te de obras civ:,es d.)CWE

2 EXCAVACIÓN DE LOS TUNELES DE CONDUCION DEL PROYECTO

La metodolog¡a de excavac¡ón manual de los túneles adoptada por CWE empleandomarlflos neumálicos con pie de avance, para realizar las voladuras, resultó adecúada,pu95 sus rendrmrentos compilen con los que se hubtese alaanzado émpleando iumbossin embargo este rendimaenlo se vio afeclado por la falta de equipos pára colocar lascerchas, la falla de cargadoras conlinuas (haggloader) para la rezaga y de iumbos para la¡nstalación de los pernos sastemáttcos, a lo cual se sumó la falla de equrPo adectladopara el hormigón lanzado con libra, por lo que el conlrat¡sta prefirió realizar el

sostenimientos con malla eleckosoldada y hormtgón ¡anzado, trabajo que demanda unamayor canlidad de laemPo

Si bien en iunio-2013 ingresaron ál proyeclo 4 jumbos y 2 robots para el lanzamleñlo dehormrgón y la colocación de los pernos s¡slemá¡co§, estos ño cubrian lodos los frentesde traba,o Además en el túnel de carga Pilatón Sarapullo aguas abaJo, se desechó el usoc,e lrenes para la rezaga, reemplazando por volqueles que obligaron al conlrallsla a

excavar la solera para permilir el rngreso de volquetes y la aonskucción de nichos paralacilitar las maniobras, srluacaón que reperculió después en el mayor volumen dereplanlrllo, que no se paga pues su costo debió estar incluido en el hormigón defeveslrmiento

Las condrciones geológrcas encoñlradas en la zona del Proyeclo fueron muy camblanlesy en muchos de los casos resuliaron muy desfavorables para el normal desarrollo de lasactivtdades de excavación Los desprendimientos o sobre excavaciones producldas. entodos los casos, han s¡do causados por las condicione§ eskuctúrales desfavorables.

Sin embargo durante la eiecución de las obras de excavacaón lá Fiscalización ha Gmrlido

numerosos Libros de Ordeñes mediante los cuales se rcclama al Contratista por el

escaso avance de las excavaciones subteláneas org¡nadas en la falia de equipos,materiales y maño de obra as¡ como por el ¡ncumplimiento en la colocaclón de los

elementos de sostenimienlo d¡señados en loñna oporluná y de acuerdo a las

correspondrenles especif icac¡ones técnicas contracluales

El akaso en la ejecución de las obras poa falla de mano de obra, materiales y equipos rro

es un lema nuevo nr actual; duranle todo el periodo que CPT ha ejercido la Frscalización

det Proyecto, constató que las deficiencias han sido recurrentes lal como conslan en los

numerosos regislros de los Libros de Obra, eñ Libros de Orden e lnformes Mensuales de

Fiscalizació¡. -Este

asuñto lue ciaramente oxpresado en el Libro de Orden N" CPT-2454-

2014 y el of¡cio N' CELEC EP-HTP-2014'0005-oF

2015 II 1/

210

.¡I

Desde los inicios del proyecto, el Coñtralisla luvo delicieñcla de equ¡pos. pé§onal

técn¡co e incumplimiento de las especaficac¡ones técñ¡cas, alectando los rendimientos e

impidrendo el pago de trabajos fuera de especificáciones.

Se debe mencionar, que s¡ bioñ está a punto de conclulr el revesl¡mienlo del túñel Pilatón

Sarapullo, se eslá tratando de viabrlizar el pago de elgunos kamos de horm¡gón lanzádo

que ;o contaban con ¡os certiflcados de resislencia a los 7 días Par el efecto CWE

;ontrató la iñteNención de un Consullor externo, que planteó un plan de extracción de

núcleos para determinaÍ la re§isle¡cia a la compresión y su evaluacióñ mediante la

otilización de la Norma del ACli la misma, que por ser coherente con les condicionespariiculares del proyeclo y en conside€c¡ón que dicha norma há sido utilizada en olros

¡royectos similares, liene la recomendación de esta Fiscali2ación y la ap.obacióh de láEnlidad Conttatañte.

Por pedido de la Frscalizaoón, CWE paesentó nuevos plános de sostenimienlo paaa las

excávaciones de los Túneles de Carga P¡latón -Sarapullo y Toachr- Allurlquin, comoparle de cieatas acciones para lograr uñ aceleramiento de la§ obras. Dentro de loscambios introducidos crbe mencionar el hecho de que a partir del 23'sep-2013, seprocedió a ca¡,ricar a la rocá deñlro de seis tipos l. ll, lllA, lllB, lV y Vi aplicando a cadatipo de roca el sostenimiento coíespondienle que consta en los nuevos planosáprobados. La calalicación de la roca éslá en función del RMR: Tipo V (RMR 0-20): T¡polV (RMR 2l-40); Tipo lllB (RMR 41-50): (R¡rR 51-60) T¡po lllA (RMR 51-60); Tipo ll(RMR 61-80) y (RMR 81-100) T¡po L

2.1 TUNEL OE CARGA PILATON SARAPULLO

Esle túnel s€ inicia al final de la embocadura de la Captación Pilalón y es de sección¡nterna circular, de 3,80 m de diámetro, dimensión que saiisface el diseño hidráultco y seajusla a la metodología de excavecióñ convencional ui¡lizada por el conskuclor. El túneles ;ntegramenle revestdo con hormigón, de 0.30 m de espesor La lo¡gitud del túnel esde 5912 m hastá el inic¡o del blindaie de acero de la tuberla de presión.

La excavación de este lúnel lue acometido iniciálmenle por dos frenles de trabajo

En el frente aguas arnba (Caplación) la excavacióñ del túnel inició el .13,ene-2012 desdela abscisa 0+000 llegando a ia abscisá 3+'114 el 13-ocf2014. equivalenle a una long¡tudde 3144 metros.

E.) el íÍenle aguas abajo. la excavación inicro eñ la absc¡sa 5+912.95 el 15-sep-2012alcanzando la ebscisa 4+066,50 el 13,oct2014 en una longilud de 1846.4S metros.

A fn do acelerar la ercavación de este túnel, mediatte el Contrato Complementario No. 1

se contraló Iá excavación de la Ventana Pi¡alóri Sarapullo, que deb¡a interseclar alfúñelPilatón Sarapullo eñ la ábscisa 4+066.50, a partir de la cual se comenzó a excavar ettúñel Prlatón Sarapullo hacia aguas árlba a partir del 1g-sep,2o14. llegando a la abscisa3+114 el 24jeb-20'15 en una longitud de 952.50 mel.os, abscisa en la cual se u¡ió con ellramo de lúnel excavado desde aOuas arriba.

Elbeneftcio de la veñtana en la excavación dell!nel pilatón Sa.apullo, fue minima, puessolo logró que la excavac¡ón desde la venlana hácia agua a.riba anacie con 24 días antesde que la excavación del kamo aguas abajo alcance la intersección con la ventana.Mientras lanto e¡ el túnel aguas arr¡ba se suapendió la excavaclón en lá abscisa 3+114.por cuanlo la distanc¡a para el desalojo de escombros sobrepasó tos 3 kalómetros,

211

-a¡fl-.P'!^fóNYoAc'r'

además de las dificultades que ocasionaba el desalojo del agua de infiltración medianlebombeo y tuterías

El resumen de eslas actividades por cada freñt€ de t.abajo se ind¡ca en el siguienlecuadro:

En el cuadro srgúiente se presenla un resumen de las long¡tudes de túnel por l¡po deroca, estableciendo una comparación con las longilúdes paevistas en los pl¡egos del¡citación

fIPOS DE ROCA EN LAS EXCAVACIONES OEL fUNEL PILATON-SARAPULLO

TCPS

r! r¿p 14

ll ó,l rr i rr4 uo

ll I r^ ,r4r a5

2{ n:l) r', !:.) r0

¡A.1MJ 1D

1004

753

153

5,20

I

I

2.'1.1 Tipo de

20t5-1r 17

TOTAL ROCA III

TOTAL

f5%

_.-J?5. .-Vgo'/a

12Lo.a

] roor l

TUNT I OT 'ARGA

PIIAION 9AfiA'UtLO AGUAS AiñIMTUNTI DI CARGA PIIAION S RAPUILO ¡8U.s¿b.pvrNrar{aTUNtl Dtc ¡GAP[ Tox5 taPUrrO a6uAS

^RnrM

roca excavada

24-reb-15 ise12,s5 1 1138

4489,30

708 30

000

0,01)

708,30

715,35

0,00

5912,S5

2093,75

1249.',l2

816§!1083J0

3209,15

565,95

44,10

5912.95

?1%

159/.

1t\"1,

544/,

100h

100%

2.1.2 Sosienimientoempleado

El soslenimieñto aplicado, se alusla a lolsládos en e! cuadro siguienle'

eslipulado en los planos de construcció

LgnoPHTP-PL.5C0¡l-ott-001 -E

PHTP-PL-5C04-0'1.1001 -A

SARAPULLO EXCAVACION Y

TIPO D' SOSTENIMIENIO

SARAPUTLO EXCAVACION YTIPO t]E SOSTINIMIENIo

loescnrpctolI

fIINFL f)F ( AR6A TlI TONI sosrt¡¡rt¡rl ¡¡To rx.,trres rot¡

II]ÑI ! D' CARGA IJILAION

I sos r rrurt,rt ttto r:ott t r:s t'oti

LoNcrruo N. o'o" | ,,ur"o RENoIMIE¡¡ro

L

lI

I

l-.P'raróNro^cx¡

2.1.3 Equipo

En los cuadros siguientes se muostran los equipos empleados en la excavación do estetúnel

1r!,r¡^1r a!1r !LrMr ntrBll ]i

r our'o ¡1, rr rroR^ct)N I\,IARIIII OS PIf DE

ri)n r^oofl^ Dt l][t¡Ro

I OI'IPO Df PFRFORACÓI{

2.r3

¡OCÑTIFlcACIOÍ

I

I

l

l

liEIlE: IUIEL 0E CAiCA PltAtOr{ SARAPULI"O, AGUAS AaAJO. TUNEL OE OE¡CAñG¡S^iApULLO

.¡l

EqUIPO¡ALIER

!!!tlgl

1

I

t-l

rR cxD¡irrr. URAUIrco (r5 ¿5me)P¡

2.1.4 Mano de obra

2015 l1 17

214

I

I

a'r

215

l

I

Il,l,

.

I

dr

2.2 ÍUNEL DE CARGA TOACHI ALLURIQUIN

lnicra en cota 952 msñm alf¡nalde gal€r¡a de ¡nterconox¡ón de los dos aprovecham¡entos,que alraviesa la presa. Por cuanto la melodolog¡a aplicada por el conslructo, en laexcavación del túnel, es de tipo convencional. su secc¡ón interna circular es de 5,60 m dediámetro, integramenle rcvest¡do con hormigón de 0,30 m de espesor La longitud deltúneles de 8712.56 m hasta el in¡cio del blrndaje de acero de la luberia de presión, en lacola 779.50 msñm

La presencia de la Vonlana lntermedia de acceso a este túnel en la abscisa 4+800, divideesle en dos tramos iñdepeñdientes, lo que ha permilido acometer las labores deexcavación en cada lramo, empleando dos equ¡pos de lrabajo en forma simultánea, cuyoavance constructivo es el siguienle:

Túnsl f oachi-Allur¡quin aguas ar.iba

Compronde el tramo de túnel que se extieñde desde la Presa hasta la Venlanalnlermedia, con Lrña long¡tt¡d de ¡1800 motro3. La excavacióñ es acomeltda por dosfrentes de trabr,o, que partiendo desdo la presa en lá absc¡sa 0+000 y desde la veñlañainlermedia en la abscisa 4+800, alcanzaron la uñión en la abscisa 3+012 el 2-ago-2014El error de la unióñ transversal fue de 29 mm y el error de un¡ón de cola fue de 26 mm

Túnel f oachiAllur¡quin aguas abaio

Este kamo de túnel se extiendé desde la Veñlana lnlermedia en la abscisa 4+800. aguasabajo hasta el inicio de la tuberia de presión en la abscisa 8+712,58 con uña longitud de3912,58 metros La excavación fue acometida desde los dos efremos, coñflúyendo eñb absc¡sa 6+796,00 el 2-rnay-2015

El aesumen de estas actividades por frenle de lrabajo se ¡ndica en el siguienle cuadro'

rcraaa | 1s.m¡y.12 I zs.tur.u i ror: oo 302

lrr.ro^^ | 2s..,,¿.r2 I 01.¿so.1¡ ' ,,.u.0, I u..

]rcra," 03t,m1¡ 26aú15 L 1s16,s6 I 6s7

vrcTA¿¡ | 25.d,c.12 102.-*.tt, ,rr,.r, ]r..

rcr ^^ ruNrr or (An6^ foacHrarruRrQulll acLras axñrBÁ

vfcl^Á^ vr NTANA ruNr r Dr c^iGA fo^o ArtuRlqul$ AGU^s ^RRrB^VTCIA¿. vatll^NÁruNtLDfCA¡6 IO^CI¡^lLURlQtlN¿3u.t¡brro

lltNf I ot cAfic^ roa(l¡r ruñroLrr¡ ¡8uar a$a¡o

2A ¡rl¡! 5D

2,79

?:11

8,07,¡cfA I rs.m¿yr2 loa..rrs | 8712,56 L 10?e 2A-11M.'t3D

201511 1¡

I

.¡

2.2.1 Tipo de roca excavada

rIPOS 'E

ROCA EN LAS EXCAVAC¡ONES DEL IUNEL IOACHI.ALLURIQUIN

ROCA t

ROCA IROCA t

Roc{rllLROCA llATOTAL ROCA III

ROCA IV

ROCA V

TOTAL

3650,00

4369,56

318,00

0,00

000318,00

375,00

0,00

42%

50%

A%

o%

o,t"

4%

o%

100%

0,00

3474,74

1382,91

900.35'1096,26

1379,5218¿8,75

5,55

o%

40%

1t r/,

10%

13%

39%

2.%

0%

8712,s6 I I orrz,ss 100%

2.2.2 Sostonim¡enio

El sostenimionlo aplicado, se rjusta a lo eslipulado en lss planos de construcción,lislados en elcuadro s¡guieñlel

!rlloPHfP.PL.5C13-04 00t-C

PHTP.PL.SC'l3-04J001 -A

]UNEL O¡: CARGA TOACHI AILI'IIIOUIN EXCAVACION COIIIfS POR CTASF

lUNl-l D¡ CARGA IOACHT Al. UnlO,l,t ¡XCCV¡CIO¡ COR I t S oOR Ct.AStDE SOSTENN¡IENfO

2.2.3 Equ¡po

^NO^i¡()S (prÁfAroRM )

2015.11.11

Ttpos DE Roca [___ LoNGtruD oE TUNEL Pox rtPo DE Roca

I

I

a,¡

Larrr,^

lüNrAlxfhcoN

AÑOAMIOS I¡úTAFORMA)

2015.11 t7

l,',"*.

Pru¡éN foacHl

CORIAOOR^ D€ HIFflRO

rourl) 0r rctlrofi rirÓN

srorcRf TtFAvI sEcA.rluMrDA 0í§¡,Plr

lc^r¡, I

¡ 1r I ¡r!8^l! r rlrri

2.2-4 Mano de obra

I

.¡I

2.3 DOCU"ENTAC¡ÓN SOBRE LA REVISIÓN DE PRECIOS

En la tabla adiuñta, se l¡sta la correspondencia emitida por la Fiscalización' relácionada

iá"'ii-J".l, pr""t"ado por CwE, y que muestran la postura de la Fiscalización al

respecto:

DOCUi/iENTOS RELACTONAOOS CON LA REV|S|ON DE PREC¡OS

soLrcrruo ót nerrr,slo¡¡ oEt PREcLo -uNlrAlllo,D€^ExcAVAcloN

PAM

ió§ iii¡¡eres prr-¡¡o¡ sen¡PULLo Y ToAcHlaLl tlRroulN

lc6lrci¡uo o --E REvls¡oñ oE PREcós ÚÑlrARlos ExcAVAcloN rllÑELEs

P¡I-ATON SARAPUILO Y IOACIII¡LLURIqUIN

REAJIJSIE DE PRECIOS

"r""*s,D€RAcoN A sotñnÚo ot nevrsro¡ o€ PREclos uNrTARlos

iiéÁvÁcior¡ ruteus s¡n¡PULLo Y ToacHr aLLURlot']lN

S¡u¡m;mm*l",laii'¡i'l-'ss¡F"'.'1.'::'':"1'"t;

2015-1111

,.,.',,,",..',.,,.,'.,'"^

i,iiüió i¡r i. i;L"ró ro ilt¡ptrresLt ¡ r¡ corra¡rts¡¡

l

I

1

i

-.rl-..,,aróñro^cH'

OOCUMEÑTOS RELACIONADOS CON LA REVISION DE PRECIOS

RFCOÑSIDERACION A SOLICITI]D OE REVISIOÑ DE PRECIOS OF

EXCAVACION Y SOSICNIM1ENTO DE LOS fI]N€LES PIIAÍON SARAPI'LLO Y

CAMBIO OE lAS CONOICIONE§ GEOIOGICAS EN LOS TUNELES PILATON

SAFAPULLO Y TOACHI ALLURIOU¡N E IÑCREMENTO DE COSTOS POR

RETFASOS EN EL PL¡ZO NO IMPUIABIES A LA CONTRAIISÍA

ióslos oEFr¡¡l¡rvos oE coNsrnucc@n¡ DE TUN€tEs Pll-AToNSARAPULLO Y TOACHI ALTI]R OUIN SUSPEÑSION DEL COBRO OE COSIOSFIÑANCIIRO§ §OBRE EL ANfICIPO CONTMCfUAT Y AMPLIACION OEI

PLAZOCONfMCTUAI

cPl.LlNH 268 20!4INFORME ÍECNICO Y LEGAL A¡¡PLIACION PLAZO CONfRATOS OBRA

CIVIL PRINCIPALY COMPLEMENTARIO 1 DÉ CWE

cPl-uNÚ-028r 2014COSÍO§ DE EJECUCION II]NELES PILATOÑ §ARAPULIO Y fOACIII 'ALLURIQUIN. COSfOS FINANCIA¡IIENÍO ANTICIPO Y AI\¡PLIACION PTATO

AICANCE A INFORME AMPTIACIOÑ PLAZO CONfRATOS OBRA CIVIL DE

CIYE, PRINCIPAT Y COMPLEMENTARIO 1

COSTOS INOIRECTOS POR EXÍENS|oN DE PLAZO OE CWE

cPT OC-003-2015CoNIRATO OE CONSfRUCCIOI¡ CWE COSTOS INOIRECfOS POR

EXTENSION DE PLAZO

2015.11-17

2-21

t-..

RETRASO ENENTREGA DE

LA coNSrRUccroN DE LAs suBEaiÁcrór.res, posiiicÁ r-eENERGIA AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

D¡spondrá ar Director de Fiscarizeción irue exija a ios contratistas de ras obfas crva,es,

3r'ii"''iii"ililSi,,"liiJi"'i;['iTd:*:!'*eó' ;;;;;ü; ; á"'iJ"""i ""'0".,¡-."r"".n""-s"ilp;l;-; ;iil;;::"' :J"r::";;;::":':',j"iLX,,:" ":.#i::"..,,:;

cronograma de erecucrón aceterartñ .a t,n_ de ir_re 1""-"¡,""'""jÉ" lli"",u,ou"oportunameñte ordenará at Administra¿or ¿e¡ contáto ¿JLqñ;,;;;r::; """"de rncL¡mplim¡ento de¡ plazo coñtractuát

ta" san"lon.s !u. c-r,i;;;¿;-*'*' proceda con el lrámrle para la aplrcáción de

3 SUBESTACIONES

Fl pnnclpal problema que enkenten esta eslrucluras es la falla de plaños losufcrentemente detaltados. que oermrtan. et posterior enca¡e-e insi".ül,oi"o" "qu,po.,

cabtes. ductos y embebrdos. con ra hotgur; v p-",.i0" "¿""rii1l",I,i,i. o" u,t,posleriores demoltctones v coslosas

ou"u..orro ¿"-""io] -J;;"1 ;;:"::, '^:fi::l]T" La rnrormacón requenda para er

rneo q.,,.n no rrai;á;;;;";: "i,..;:íi"1,|'f"t:,r,""1";l"x:i.X':"]X::":Í:Hj:l§que la fiscalización ha ventdo realtzando

La l-rscallzactóñ seguirá rñs,st¡endo n1llilon_er de loda la Informac¡ón técntca quepermita la e,ecución de eslas obras en torma oportuna.

3.r suBEsrActóNsARApuLLo

F¡nalmente la información fa¡tante.le los equipos eleclromecántcos de la subestaciónSaraplrflo ha srdo entreqada Dor |RAO,con Lrbro de pedrdos Lp_OElvl-l tO2.?015 el 8§:;r"r"1,r"",:"X[ii*::TXi1lJ""Jr,". ros diseños r"rr"l,,t"i oá1stu,r"ániu q,e

""3.2 suBEsrActóNALLURtou¡N

En el caso de la Subeslacrón Allufloríñ _la,rntormactón entregada ha sdo parciat y esfá

::::;T[ "J"Í:""J;$LXJTt""J#i.",."]'s equrpos ar'rxiriaies á" ;,áiJn""illl p,u" "utensran y oerequrpi-ci;i¿":,,;";:i:?ili"ff:ñ?:,,"r:x'"::ipos aux,r,ares de ara

CPT insisl¡rá a IRAO, la entrega lotal de esta lnformacjón

3.3 cRoNocRAMA DE EJEcuctóN ACELERADo

De acuerdo a la recomenclactón de la Conlraloria, sobre la necesdad de manelar uñcronograma acéterado tos que ros trabáJos ¿" las sr-uJiJc-,árie"s',iln"try"ni33^.T.?["rl'"1]",tii:'l',il3¿J[i::

que er sesmento olt ",""á'".iliigi,";! gr"oa

¿eralla¿o ¿e aceLácrli ;;-"i;;;;?":"*,,4 para estabrecer un c.onq,g-r¿¡¡ ¿r.r¡¡¡¿¡

2015-11-17 322

'dri-"P¡LAÍóNroa.,J,

RETRASo EN EL AVANcE DEL coñTiÁio oe ossaé rlEcño ¡HToRoMECÁNrcAa Dr LAS uNTDADEs ruaeoee¡rennooa¡s óeiDE AcuERDo aL cRoNocRAMA "REvtstóN 21-07-2014"

PROYECTO,

?]:!:!,0* "] Drector de frscatrzacron preparar un inlo¡me cletaltado de, avance d1.tproyecio eslableciendo las causás v tos responsables de los po"lll"a ,"i*J"J. '"f "unfdabe,á sp. acluatiz¿do mensuátmenle hasta ta i;;;;; ';;";r;".,",

adacionrlmente, etaborará un oran a" .q¡ups¡acr¿¡ d; ;h;;;;j;" of,lr","lri,u" ,alecrromecánicas, cuya apricación será supervrsada por ros Administradores de ros¡.on'álos de obras ctvtles y de obras eleclro e fl,0, oi"e"¿nl"as". 'in";;;

ai ;r" ,"-ontratrsia IRAO no efectúe ta instatación ¿" l" :,rlmr'";ü,,ii..t:'""n -L ,r."n"

programada. para. ta recepcrón provrsionat, ora"nrr* qr" ui ÁariÁ¡"iri¿or.'o"t'i."t,nt":31'.:§J:.:'f,"'"

r3 6 der mismo v proceda 'oñ "l tt¿,it" a"lá" **rrJ" q*

4 FAERTCACION Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMFCÁNICOS

E/ temá oe los alrasos en i¿ laoticación v monrá,É.lp t^c é^,,^^-ven do s endo *"rá,.n"Jo po. ü', ñ";i,1,#",Jff *§#:,i,"": :i:"lj:i::ii§::,i'rlegracron. r4formes.nens,rates y comuricaciones evide;;;;;;;"" '" '" '

. N!..se^dispone dé cronogramas áclurlizados de fab¡icación y despacho de losequtpos.

. Los constantes relrasos e¡ el montaje de los equipam¡entos en los diversos frentesdel proyecto por ra fatta de equipos, di persor"li-d;;;;il;á: üli#" u". Problemas lécnicos surgidos en el monlaje de los equipamientos Oo, ," ,",r" O"pé13o.al catificado y coordinación técnica especiaiizadá:. IRAO ro realEa ntnguna coordtnac,ón tecntca de Ia tabrcactón ni del rrontaje de lalLberia de presion a cargo de subconkalislas nacionates. la fa,la de atención a las normas de segurldad induslriet. la lalta de conkolefcaz de caltdad de nonlala.' rd farra oe corr,romiso con e¡ proyecro y e'¿cata,niento de ros prazos necesaros dee1ecución tRAo continúa rndiferente j ias n""u.¡¿i¿1"-jái I,"-v*ül",ijoq""o"

;*I:X1..,:#"" en cas¿ de N4áqu,nas y a ¡o,u" "n'ro"

i"íe,"J""lioáigu.. o"

' Lx"",3üit""" incumplimientos de las especificaciore§ técñicas de fabricación y

4.1, PLAN DE RECUPERACIÓN

Fl9:Tqr:l: ,ll:nl.ado vrsente revrsión 21-07_2o14 está vencido, posibtemente desdenace ya se/s meses, no es Dostble una recuperación de tiempos á-¡ "un.án""

o" l"le, minació1 det conkato c,uit po. tánro, ut "rur; ;,;;;;,;;; ;"'ii"ol,"'.,i'" .i' i* 0,""un cronograma de m,trgacrón dF rncumptrmientos o. ".¡o" "á"iár,:.i""]' 0"r"".

"u nunvenc do varos hitos. sobre tos cuares ta Fiscatrzación ,"r",rá u itióHóiónÉil"r"

"r,o"1::.,r9rr " a inposic¡ón de ra rnula p,"r,"ru * ói¿r"rj" o¿"¡.iijl".ñ'"i."i¡". a"t

hade

2015-1a..17

-.¡

t-'Según:a recomendáción de Ia Conlratorja, este plan de recuperac¡ón debe 6ersupervisado por los Adm¡n¡stradores de los contratos oá o¡ras cviles y áá i-br"" u,""tro uhidromecánrcas, recomendando que si lMo ,ncrmpre con- rI

'in-siaí"ir'oi"oT ," u,,,r"

:lld99 "l ]" recha cre recepcrón provjsjonat et a¿m¡nilaoor jáiliiiiüri'""pr,qu" r"sanctón de la cláusula 13 6

Por lo pronto la Fiscalización soticitó la ap¡icación de la cláusula 12.4, para pedi taseparación definitiva det proyecto det c-erenre Oe rvfonra¡. -Je-

iir.irál"ir,, n""n"comunicado a IRAO por parte de UNHTP Sin embargo ¿" ""i,"r.áo "

ür,"rij "r"*r1",e¡ contratista djspone pára este cambio de 45 d¡as.

4.2 CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO

L¿ undad de programación de cpr. antes de ¡ntegfar ¡as espec¡arrdades crvrres yeleclromecánrcas en un solo cronoor¿ma de fiemoo. ,"i""r,i qr" ü"-"r"'"üIi ""

o" ,o,conkatrstas sean redes CpM, nreGoologia que permte aereim,nailas ¡o,ig;;r". oe lrsact¡vidade§ no criticás y ¡revar a cabo ef monrofeo y conkor de ras variactones derprograma {actuat¡zación) para anticipar tas estraregias l;e i;;;;; t";l;;;,".,o"""que atecten los plazos

9"?T:- L"n" de su compromrso ta superv¡sión de CpT, examrnara la reproqramacrónpropuesla por los coñtratistas Dará tes actuvrdactes trlf"nt".. f.."njo áíl"u"n," 1",condiciones reates de la obrá y los réndtmienlos comprometdos. suqtneñdo taoptrmización de recursos, para ¡a mttigactón de los atrasos

El cronograma revtsado y aJustado puede entonces serv¡r de base para que CWFdesarolle en el ménor llemoo Dosibtesrp"r.o"uii"iei"" o" ó;;i;;i;"s l;Ü;EiLr

cronoqrama varorado' el cual será rev'sado por

f^jl:::1,-.,""|:: exigirá a CWE, balo pena de sancióñ, ta presentación mensuat detcronograma aclualizado. con el reorstro de.las.fechas de inicii á i"-ir" ""iü0"¿* vlos porcentates de avance f¡srco Esta actL¡aljzacÉn

"",a ,ur,""]"-i ,p,J¡'JJ, por nFrscafrzación qLrren ttevará su propra actuatrz""ion au ,"*¡.io-"oifi-"o,n,;*""""'

Conforme avance el proyecto, la unidad de programac¡ón de la Fiscalización llevará elregistro documenrado de tas causas v eventuatás ,""pon""Ot"! p"i" """áJ,""iü""t"" "incuesl¡onables de alrasos

2015.11 17

-drl-t

Ptr-aróN ToacHr

Campamento La Palma, 01 de sepliembre de 2015OFICIO No. cPT-UNH-238-2015

Señor lngenieroOacer Neran¡oAdministrador del Contrato CPTCorporacaón Eléctrica del Ecuador CELEC EPUnidad de Negoc¡o HIDROTOAPICudad.-

Asunto: Subeslacones Sarapullo y AlluriquiñRélérénc¡á: Oficio CELEC-EP-HTP-2015-0858 OFI

De nuestra consideración

Basado en ta solicitud del ofjcio de referencia nos permilamos hacer llegar el siguienle reportel

l. OBeños listos y faltelitos

Alluriquin - Faltan planos de requisitos civiles para:

1. Subestac¡ón GIS 230 kV (Sin previs¡ón por pa.te IRAO)2 Soporles equipos eléclricos (parcrelmenle entregados pero con discrepancias técnicas)3 Delálles de los lableros y equipos (Aux¡liares eléctrico§) y sistemas de conkol

El ftem 4 será resuello considerando los datos del proyecto básico e Inler RAO posleriorñenledeberá ajustar las eventuales diferencias en obra

La falla de los planos restanles, acordados para entega por IRAO, pero sin el cumplimienlo, desdeoctubre 2014, imposrbilita CWE a ejecutar los planos detailados de construcclrn de toda el área de lasubestáción, con excepción de le caseta de control que está libereda para ser d¡señada con los dalos

v deldiseño básico.

Los planos de la galería de cables entre subestación y lúnel de acceso están aprobados desdefebrero 2015. CWE propone iniciar actividades de excavac¡ón y construcción en el mes de octubre2015

Los detalles de la plelaforma, área de bases de las loares f€nselectric camioos de acceso a ladescarga, la obra y la bodega IRAO, están ajustados desde iunio 2015 CWE propone inicialactividades de coastrucción en el mes de oclubre-2o15

Podrian ser ejecutadas la plataforña, taludes y accesos y la galerla de cables sin cualquiea restriccióndesdejunio 2015 CWE propone iniciar actrvidades de consliucción en el mes de octubre-2o15

Sarapullo - Faltan planos de reqursitos civiles pará:

1. Sopories equipos elécfia¡s (paroalmeole enlregados pero con drscrepañciás técnicás)2 Detalles de los lableros y equipos (Auxiliares eléctricos) y sislemas de control3 Detalles del generador de emergencia y su t?nque de combustibleLos Ítems 3 y 4 serán resuellos consrderando los datos del proyeclo básrco e lnter RAoposter¡ormenle deberá ajuslar las eventuales d¡fereñciás en otlra

Pfovi¡cE de sanro om¡ngo de los Isáchnas Paroqú,¿ Alldñquin, Rec'ñto L¿ Pshr rm Tovia Aloag - sánro omnEo

-.rPILATÓN TOACHI

Los planos iie la plataforma y soslenimaento eslán ajuslados desde noviembre de 2014, la plateformápodlan haber sido ejecutada desde diciembre de 2014.

El sostenimiento y plalaforma de la torre Transelectric podrfan ser ejecutadas desde mazo de 2015,fecha en

'é cl,ál se tramilaron los planos como aprobados con observaciones

Hacemos notar que estos lrabajos no contemplados en el cronograma vigente afeclan notablemenleIa eiecución de los trabajos en la playa de maniobras de la Subestación, debido a que el mátedalproducto de la excaváción ño puede ser desálojedo y debe servir de plataforma de trabaio para laejeclción del soslenimiento respectivo. La excavación y sostenimÉnto se encuentra en cota 988 y seesl¡ma la co¡clusión a cola 963.50 para f¡nes delperiodo septiembr€ 2015

Hacemos recuerdo que tambián existe una aclividad de sostenimiento del tálud existente, dichaactividad tampoco esiuvo previsla en el cronograma vigente, si bien consideramos que lás mismaspodrfan ser ejecuiades en paralelo con las aclividades de horm¡gón, dicha aecomendacaón seráemitida a CW€ oporlunamenle.

Los planos de la galerla de bárrás RIP entre subestación y lúnelde acceso están aprobados desdefebrero 2015, la misma presenla un avance de 85 , quedando úñicameflle g0 m de revesiimienlo debóveda y hasliales que ya liene el acero de refuer¿o instaládo y liberado. Se estima su conclusón enel transcurso del périodo sepl¡erfibre 2015

2. lnlofmec¡ojles pendlont.3 por IRAO:

Faltan todos ¡os planos de requisilos civiles delallados de los equipos de las subastacrones cuyasecuencia de leclámos lue la siguiente:

1 Re!¡nió¡del07-08-20142. LO'OEM-0574-2014 del 2l -08-201 43 LO-OEl\¡-058s-2014 del 01-09-20144 LO-OE|\4-061 1-2014 del 22-09-20145 LO-OEl\¡{645-20'14 del 10-10-2t)146. Reunión del 15-10-20147. Reunión del 17 a 19-02-20'158. Reunión del 20-02-2015I IO-OEM-1189-2015 del 19'06-20151O I O-OFM-119a-2015 del23 06-20151 1. LO-OEM-1257-2015 del 16-07-201512 LO-OEM-1273-201 5 del 24-07 -201513 I o-OFM-130f -2015 dél31-07-201514 Reunión del 06-08-201515.Correo elect.ónico del 17-08-201516.corrao dectró¡ico del 18-08-201 51 7.LO-1345-2015 del 19-08-201518.1O-1363-2015 del 27-08-2015

Debido a la incertadumbre de la inlormación que debe ser proporcronada por IRAO no se puedeestablecer la inc¡dencia de la demora, solo indicar que dia que pase, en ádicaón al ya ev¡denteret¡aso, solo accionará mayores rekasos luera del alcance de control de Fiscalización.3. lnioo y finalización de coñstrucciones

En cuanto a las otrÉs civiles, ver puñlo 1 , descripcióñ de obras, donde se indic¿ las fechaseslimadas por GWE para el inicio y/o conclirsión de aclividades civiles

Provnrcia dé Santo Dom'ngo de los Tsáchilas, ParDqui¿Alloíquin, Recinto La Palma km 70 Vla Aloaq ' Sanio Dominoo

.rD

''¡LATÓN fOACHI

Eñ cua¡to a las obras electromecánicas {montale de equ¡pam ento)

Sarapullo

La única lnlormació¡ mediante oficio CELÉC-70 es la referente al lransformador y ba.r¿s Rtp, que seestiman sean despachados de fábrica para el 15108t2D15 y 15t09t2115, por lo que en teorta su iniciopodrja empezar 15h012015 y 15/11/2015 respectivamente. Con relación a tos equipamie¡tosrestantes es imposib¡le estimar ur rnicio y mucho menos una conclus¡ón basados en eldes€mpeño deñoñlaje de la conlratista OEM

Al,!Jaq!¡n

La coniralisla IRAO no ha comunicado fecha estimada para el despacho de equtpamlento algunopara esta estructura. Basados en información de CWE la eslructura estarja dispoaible para tnicio demontaJe a:in del presente año, estimándose que la informac¡ón dime¡sional dé los equipam¡entossea complelada adecuadamente a la brevedad posible.

4. Debido a la poca y/o incierta info.mación provlsta por la contrat¡sta |RAO es imposible p.oveer lafecha de conclüsió¡ y/o disponibilidad de esta estructura para el inicio de generación de cada unade las centrales, solo anformar que basado en las obras oviles, es imposible que lás lechas delcronogfama vigente seán cumplidas.

5. A.caoaes de mitigación

1. Exrgir a CWE, ei i.icio i¡mediato de preparación de tas ptatafoamas de ,as subestaciones2. Solicitar cele dad de los seruicios del soslenimiento y taludes en las subestaciones, con la

uliljzación de personaly maquinaraa adicionaly servicios coniinúo {7/24).3. Exigir inmediato inicio de la galerta de cables de Allu.iq!in en el tramo transversal para mantener

elacceso duranle montde de,a subestación.4 Solicitar a CWE la inmediata co¡shuccrón de la base del transformador de SE Sarapullo, soticitud

esta ya hecha por libro de ó.deñes No. CPT,5495-2015 del 19,08-20155 Reclamar nuevame¡lé a IRAO los planos faltantes de detalles de requisitos civiles necesarios al

diseño detallado final de las subestaciones, iñcllye¡do equipos y GtS 230 kV6. Exigrr a IRAO información sobre estado del equipamiento a ser i0slalado en ambas eskucturas

tanlo en playa de ñaniobras como en casas de control, fechas de fab¡icación y/o compÉ.despacho y disponibilidad en obra.

Cabe señalar que lanto el Contrat¡sta de Obras Civ¡les como el de etectromecántca, tienen suresponsabilidad de cumplii¡iento de acuerdo a las fechas que coastan en el cronogÍama maestrovigente de ahÍ que, cualquier atraso en lá ejecución de la obra ao releva al otro de su aesponsabi¡idadconiractual

.,, ' .,.

t,:ng. Femando L. AzevedoDirector de FiscalizaciónConsultor CPT

c c: hg. Bolivd ta6t.. - Administradór de conrEto C\tE

ll l]t( r rn r( l rr!¡(

I)i).! ref r. No. i ( lll.l,(' l,l'.l l L l'-lll5-l 1,)l l\ l

l e.[¡: ]0li.l)¡) l)l I?o¡t:iIC\'tl,l)ill..il)i(lLr pLr' \l i. l)r ¡i\\. \1.!r. \1.¡(1./r'j¡rr !.rilicrr e L\l¡¡ri ¡. nr (tli.rr¡.rn. ¡rurr!! .r

n1t),,s \\ !.rlidr1,)crr¡.trtal !.h !cr),¡.)tj tó$t6,

Pov¡nciade Sa¡to Doñinso de tos Tsáchlas, Paroquia AtLur¡quin, Reci¡to Lá patmá kñ TOViaAro¿s _Sanlo Do¡nnso

_:>fG"--u",F§.er:

Nlenrorando Nro. Cf LEC-EP-HTP-2015-1373-§I E]1

Pichircha. 0l de dicieD¡bfu de 2015

Sra. Ahg Mo¡scmrc D.lRocn) (nlctrs S¡Lazar

Jd¡ Dcp!rr¡men to Jü rid¡co (E)

ASIINTO: l¡ftrnr. V.bcidid A hr.i.nrin

Añekmos el Infomc técnim rclacionado on €l cambio de velocidad d€ :a Tuóina dc Alluriq¡in,el misoo que contic¡c los m|Ecedenlés y l. .rolución de ete Éma, además * i¡chrycn losresp.clivo6 onc¡os quc lo súslenlan-

Dot m1 ¿úto Jht rtlú cl¿tt lt, iL t nk¡l¿

lng. William Osar Naranjo D@a

ADMINISI'RADOR DE CONTRATO

- lNf VELOCID^D Al-l-lJRlQl¡N 2.1NOv 2015 z¡¡- AE¡o I TFCHA 0l¡!?0ln OFlc¡O HTP.3G20l0 pdl

Anelo ) H-C { lj 0.2010 va¡LrR UyIPUNmNpüf- Arcro 3 t[ctlA4-06-2010 ACIA DE RErr\lóN ñf- Ancxo4 FICtIA 22-0ó.1010 PROPUESTATECNICA.IdI- anexo , FE(_'HA 2l, r G20r 0 RESOLUCTON ¡53,pdt- A*ro 6 IECHA03-02-20¡2 OFICIO NTER RAOCM-lo7,pdl'- Añxo 7 FECI¡A l0-02'20¡2 OFICIO OD-59-l2.pdl- Are¡o 8 t_ECll^ l0{,2011OFICIOAC0IJ-2012pdi- Acxo MCllA l7¿2-2011 OFICIO

^C ml2-010 pda

- An¿ro ¡0 F_EC¡lA 2q05.Z0l2OFICIO INTER RAO C'M.246.pd4- AN¡o I I Ff.( ll^ 0J¡6.1012 OFI(loCBJ0o.20l) z'p- Amxo l2 F[Cll^ ll{6.2012O.¡C|OACi404-]012.ñl- Am\o rJ rltll^ 29¡b.¿0r? A(1A Dt RLUr,¡rÓN p,ifaExo t4 ftcHÁ 01{7-20t 2 oFIcIo ac{18 ¡.2012.8llAúxo l6 FACH^ 2.143-2012 OFICIOGDOHEM4I3.20l2 df

- Ancxo I 7 FECHA ¡9{3 201? OFICIO AC.¡7,16-20l2.Bll

^D.\o l3 l4.m.20llOFICIO NÍFP PAOrM lT(ñr

- Amro l9l LCIIA 204D.)01¡ ACIA l)C I RAAAJO.¡JÍ- Atr.xo 20 !¿CllA 2ó'12-2012 Ol¡ClO lñl LR MO CM-899.pd4A¡.¡ú l5 p8r ¡.4 ¡rdf

-An ¡o I5 r,3, ,.8pdr- Anexo l5 pg.,9.l2.pdi.4n.rc l5¡g!. ll-l4.pdl

S.. ln8. Rül¡igo P ¡cio ^y¡h

f:AaG.r. . Cr¡.Ec EP- tl|D¡OTOA¡i ( [ )

l),,

->>

CGLGC ei,

\Icr¡rDrando Nrr'. ( 1.:l.ll( -llP-lll P-2015,2715-lll¡l\l

Qu¡i0,ll2 dc oclubre dr 2015

Sr. Mgs C.rlos lv.r Mom¡.s Pm¡ñoEip..l¡llÍt Ié..1.o Etrru.rü..¡

Cnrin¡ ^lc¡ardro

Praiño Añr,J6E¡p..1¡ltl. Adml¡lrl..llro T¡$

Sr¡. lng. Luc'! Fcnnnd¡ PaFdcs CarilloE¡peci.l¡í. Admln¡rlr.l¡lo Amb¡¿rl¡l

Sr. l¡¡s ADdrcs S¡dlincub{¿as vi¡¡acrcss

Sr Cusl¡vo X¡r'cr Ara8ui¡hn AEquc

Sr.lns (rrlos Atlotrso Parcdcs Mcr'¿Eipec¡.lhlt I¿.n¡.o M.nt.tr¡r¡erro

Sr. ¡rg X¿vicr fcrn¡ndo(G¡ MonrcreEipe.¡¡llrt'f é.ol.o tl¡nl.nlmi.rao

Sr Pslr¡ MánNl (nrn/¡1.7 P.7.A!lrente AdDlnl¡lr.lvo

Srt. Ab8. Dián. fu¡rcl0 Pcña PiñcircsEsp.ci¡llrr. AdFltrlrl..tlvo 5 ComDr¡r

S¡. Mgs Jorgc M.nNlOriiz S.l¡za¡J.f. S-ció. S.Aurld.d t S.lud L.bonl

Sr. J¿riÚ Ronclly Roelcs Albanarlí.rr.

^dñlr¡itr¡droS¡. Fclir Aruro Mcn. R¡/aArkr.nt. Adml.¡rlnr¡vo

S¡ lDg. SaDri¡8o Dovid C¡s¡o Cavi¡.ncs

CUMPLIMIENTO DL DISPOSICIONES

A nn de d¿rcomplimicn¡o a l¡ rNoncndación sie¡ad¡ cor cl nú[email protected]. uli¿.da por h con¡Bloria ccncr¿ldclEslado, cr cl lnfome No. DAPyA4O54-1015 dcl ¿r¿,,"n ery¿tial¿¿ ¡ns¿"¡ütu pn,.t¡.o¿o a h.je.nc¡ón ¿¿l

Pn,r4\o H¡drel¿.tr¡.. fi\k'hi l'¡ldóü, ¿l pr6¿so de .on¡a¡a(illn ¿e ldliidiar¡ónd¿l r.l¿rido prote.h Iol.mpl¡ñ¡¿nlo ¿¿ eB ñtnúhl¿t, ¿.dryo ¿.lo E npresa Públ¡ca H¡¿naúq\ ¡:l', rthtul Unm¿d d¿ N¿gú¡l,<ELEa EP Hidrotútpf: y. cn tirud dc lo dispueslo cn el ¡riculo 9l dc la L.y Orgánica dc la ContraloriaCcncEl dcl lsbdoi dispongo a lot AdministBdors dc ConlÉlos qN. lu¡rdo fucB nccsano ampliar,modiñcar o cor¡¡llcmcnl.r un¡ obB o sñicio. infomcn oporunamenlc a l¡ máxima autoridod sobrc l¡s.áusasimprcvisras o rdcnicas qu. scrcmrun ul rNcsi¡!¡d, cor k nDlidad dc quc úc aouordo al ripo dc corraro. clDcparanc o Lcsal rcalicc los rñimir$ para suscdbir c¡ ¡cspcctivo co¡i¡¡¡o cohplcnorl¿rio.

1/2

j_>§F}§§.s*

EtoFofoAPrOiim*

Mcmor¡ndo Nm. CELEC-f, P-HTP-2015-2731.Mf, M

Qulto,02 de octubrc de 2015

Aptureho la oponu¡id¡d p.ra mord¡l$ qu.. ld pntrcgú dc pl¿zo .onrtulÚI, quc inpliqúcn su

modificación btsl. cs aulorizrda úoicañcnlc por cst¡ (hrcnci¡. prcvi. inlomc dcl Administ«lo( erconwucnda l!

^dñir¡rtuión ro pocr,. por I misru .uloria. las p¡tmgs dc p¡uo. rordl6 dc los conr6ro'

.oñs@ñdicnl.s a csr. Unidád dc Nc86io.

ttú I e a tó I ñ.¿o ¿lF t ñi, i od. nt¿

ln8. RodriAo Paücio Ayoh E8¡sCEXENTECELEC ¡:P- IIIDROTOAP¡ ( Ii )

. ( El rc.rP.HTP,20r5-r6]+EXr

2,2

Oficio Nro. CELEC-EP-HTP-2015-1321-OFI Quito, 27 … · Edif.: Torre del Puente, piso 1 Telf. :(02)...

Documents

Transcript of Oficio Nro. CELEC-EP-HTP-2015-1321-OFI Quito, 27 … · Edif.: Torre del Puente, piso 1 Telf. :(02)...