1

Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros Oficina de Licitaciones

Pliego de Condiciones Particulares

(PARTE l)

LICITACIÓN ABREVIADA A 11544

OBJETO: SUSTITUCION Y/O CONTRUCCION DE

HASTA 1800 CONEXIONES DE AGUA EN LA CIUDAD DE FRAY BENTOS Y 800 EN LA CIUDAD DE YOUNG.

Fecha de Apertura: Hora:

2

IINNDDIICCEE

CAPITULO I ....................................................................................................................... 4 1- DEFINICIONES ............................................................................................................. 4 2 - OBJETO DE LA LICITACIÓN ..................................................................................... 4 3 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA .................................................................................... 5 CAPITULO II ...................................................................................................................... 5 1 - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR ............................................................................ 5 2 -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................... 10 3 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS .................................................. 11 4 - PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS ................................................................... 11 5 - EQUIPO TECNICO .................................................................................................... 11 6- RECEPCIONES PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EN FORMA PARCIAL .......................................................................................................... 12 7 - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA y VEREDA ................................. 12 8 - CANTIDAD DE CONEXIONES ................................................................................. 13 9- MATERIALES CONSTRUCTIVOS ........................................................................... 13 10 -OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS .......................................................... 18 11 -DE LA LOCOMOCION ............................................................................................. 19 12-VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ....................................... 19 13 -FORMA DE COTIZAR .............................................................................................. 19 14 -COMPARACIÓN DE OFERTAS .............................................................................. 20 CAPITULO III ................................................................................................................... 21 1 - REQUISITOS PARA OFERTAR ............................................................................... 21 2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ................. 21 3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA ....................................... 21 4 - DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN ....................................................... 23 5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE ....................................... 24 6 - REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE ............................................. 24 7 - DE LA EMPRESA CONTRATISTA .......................................................................... 26 8 -DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA ....................................................................... 26 9 -DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ................................................................................. 27 9.2- CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS ................................................................ 27 10- DEL PRECIO DE LA OFERTA ................................................................................ 27 11- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO............................................................. 28 12- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN ........................................................................ 28 13- AJUSTE DE PRECIOS ............................................................................................. 28 14- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ......................................................................... 29 14.5- DE LAS DISCREPANCIAS ................................................................................... 29 15- PRECIOS PREFERENCIALES ................................................................................ 29 16- ADJUDICACIÓN ....................................................................................................... 30 17- PLAZO PARA EL PAGO ......................................................................................... 30 18- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS ................................................. 30 19-ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS ....................................................................................................... 30 20- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES ........................................... 33 21 - SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ................................... 34 22 - MORA ....................................................................................................................... 34 23 - GARANTIA DE LA BUENA EJECUCION .............................................................. 34 24-DE LAS MULTAS ...................................................................................................... 35

3

25- DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES .................................................. 35 26- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ............................................ 36 27 - ACLARACIONES AL PLIEGO .............................................................................. 39 28 - SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN ....... 39 ANEXO 1 ......................................................................................................................... 40 FORMULARIO DE OFERTA .......................................................................................... 40 ANEXO 2 ......................................................................................................................... 41 ANEXO 3 ......................................................................................................................... 43 OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS (en los últimos 5 años) ............................................................................. 43 ANEXO 4 ......................................................................................................................... 44 EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS .................................................................................................................... 44 ANEXO 5 ......................................................................................................................... 45 CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA ....... 45 ANEXO 6 ......................................................................................................................... 47 COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA ...................................... 47

4

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.

LICITACIÓN CAPITULO I

1- DEFINICIONES

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración: deberá entenderse por tal a O.S.E..

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de las Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado.

A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación.

M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. M.V.O.T.M.A.: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

I.M.R.N: Intendencia Municipal de Río Negro.

B.R.O.U: Banco de la República Oriental del Uruguay

D.G.S.S: Dirección General de Seguridad Social.

B.S.E.: Banco de Seguros del Estado

B.P.S.: Banco de la Previsión Social

D.G.I.: Dirección General Impositiva

Director de Obra: Ingeniero Jefe Regional o Supervisor de Mantenimiento que se asigne para la supervisión de las obras.

2 - OBJETO DE LA LICITACIÓN 2.1- El objeto de la licitación comprende la contratación de construcción

y/o sustitución de hasta 1.800 (Mil ochocientas) conexiones domiciliarias de agua en la ciudad de Fray Bentos y 800 (ochocientas)

) en la ciudad de Young construidas en polietileno de 12,7 mm y 25,4 mm, no superando estas el 5% del total, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego, incluyendo el suministro de la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, con excepción de los medidores, tubo y tuercas.

5

3 - PLAZO TOTAL DE LA OBRA

3.1 El plazo total del contrato es por 1 año. El tiempo para la realización de hasta 70 conexiones/sustituciones, no

excederá los 5 días hábiles trabajando en dos frentes de Obra simultáneamente (Fray Bentos y Young).

3.2 Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva.

CAPITULO II

1 - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se entiende por Conexión de Agua la vinculación de la instalación interna de abastecimiento de agua de una vivienda con la Red de Distribución de Agua Potable de OSE, frentista a ella.

Se tienen los siguientes tipos de conexiones:

Conexión corta en vereda.

Conexión corta en calzada.

Conexión larga en calzada.

Conexión larga en vereda.

Se define como conexión corta aquella situación en la cual el predio

del solicitante de la conexión y la cañería de distribución se ubican a un mismo lado del eje de la calzada, conexión larga, por oposición, es cuando la cañería de distribución se ubica por la acera opuesta al predio del solicitante de la conexión

Tipo I: Corresponde a la conexión “larga”, o sea aquella cuya

longitud es mayor a la mitad del ancho de la calle en la que se construye, o es mayor a 8.50m para casos especiales, como ser pasajes, caminos, sendas, etc.- Para las conexiones largas en las que es necesario realizar el cruce de la calzada, en los casos que sea técnicamente posible se deberá realizar el cruce con equipos de perforación subterránea, tuneleras, evitándose así el corte transversal de los pavimentos, de manera que sea posible la colocación de la vaina correspondiente.

El licitante deberá especificar las características técnicas y de operación del equipo de perforación subterránea a utilizar.

En aquellos casos en que no sea posible el uso de tuneleras, se procederá al corte transversal del pavimento de la calle.

6

Previo a la remoción del pavimento se deberá realizar el marcado del corte con disco.

Tipo II: Corresponde a la conexión “corta”, o sea aquella cuya

longitud es menor a la mitad del ancho de la calle en la que se construye, o es menor a 8.50 m para casos especiales, como los antes mencionados.-

1.1 - Se descubrirá la cañería en el punto de empalme de la red o ramal,

donde en un pozo abierto se colocará inmediatamente abrazadera y ferrul con Personal de OSE.

En el caso de tratarse de una sustitución, el ferrul ya está colocado y deberá igualmente descubrirse.

La empresa realizará la excavación y el zanjado desde - el ferrul hasta el nicho del medidor en vereda el cual será colocado en forma perpendicular a la línea de edificación y no más de 20cm de la vivienda y enterrará el caño de polietileno PEAD con una tapada mínima de 40 cm. en todo su recorrido. Garantizará que el relleno de zanja se haga con material de tipo arenoso y una compactación mínima del 95% de máxima densidad del suelo seco.

1.2 - La unión del caño de polietileno con el ferrul, con los codos de

polipropileno, o con la llave de vereda cuando corresponda, bajo ningún concepto se realizará mediante calentamiento del polietileno y atado con alambre. Se utilizará a tales efectos adaptadores para polietileno, con o sin cupla de reducción, dependiendo del tipo de adaptador y del tipo ferrul.

1.3 - Cuando se trate de la construcción de una nueva conexión, la misma

deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones de la nueva “Estandarización de Conexiones de ½ pulgada”, cuyas características se detallan en los croquis que se adjuntan.

Todas las piezas necesarias, con excepción del ferrul, hasta el medidor correspondiente, serán instaladas por la Empresa Contratista, lo que deberá contar con el visto bueno del Supervisor designado por la Administración.

1.4 - Cuando se trate de la sustitución de una conexión, también se

respetarán las disposiciones de la nueva “Estandarización de Conexiones de ½ pulgada”. En este caso se levantará toda la tubería existente desde el ferrull hasta el medidor, la llave de paso existente en la vereda, y se acondicionará la entrada al nicho de medidor de manera de realizar la totalidad de la conexión de acuerdo a la nueva estandarización. No se admitirán sobreprecios por trabajos de albañilería y o reposición de materiales a tales efectos.-

El material levantado de dicha conexión será entregado a la Administración, donde ésta designe.

7

1.5 - Todos los casos que impliquen trabajos por parte de la empresa contratista en el interior de una vivienda particular, deberán contar con la autorización previa por escrito del propietario de la misma, la que se hará efectiva mediante firma de un formulario que suministrará OSE. De la misma forma, una vez culminados los trabajos, se solicitará al propietario la conformidad de los trabajos realizados en su domicilio, lo que será avalado en el mismo formulario.-

1.6- Abarca este llamado todo tipo de conexiones domiciliarias de agua

potable, dándose un listado completo y discriminado de las distintas operaciones que pueden intervenir en la construcción de esta obra, sin que ello implique que en cada una entrarán todas ellas.

a) Pozo en vereda para buscar caño, incluso su tapado; (colocación de

ferrul por parte de OSE). b) Pozo en vereda para buscar caño, hacer lugar para efectuar la

operación de bandeado e incluso su tapado.

c) Pozo en vereda para recibir el bandeado, incluso su tapado.

d) Pozo en pavimento de tosca para buscar el caño, incluso su tapado.

e) Pozo en pavimento rígido para buscar caño, incluso corte de pavimento y tapado de pozo sin reponer el pavimento.

f) Pozo en pavimento rígido para buscar caño y hacer lugar para la

operación de bandeado, incluso corte de pavimento y tapado de pozo sin reponer el pavimento.

g) Pozo en pavimento adoquinado para buscar caño, incluso su tapado y

reposición de adoquinado.

h) Zanja en vereda para el tendido del caño de plástico, incluso tendido del caño y su tapado.

i) Zanja en pavimento de tosca para el tendido del caño de plástico

incluso tendido del caño y su tapado. j) Zanja en pavimento rígido para el tendido del caño de PEAD incluso

el corte de pavimento, el tendido del caño y el tapado del mismo, sin reposición de pavimento.

k) Zanja en pavimento adoquinado para el tendido del caño de plástico

incluso la remoción del adoquinado, el tendido del caño, el tapado del mismo y la reposición del adoquinado.

l) Bandeado de servicios por debajo de pavimentos rígidos, incluso el

tendido del caño de plástico en el mismo.

8

m) Ayuda colocación del ferrul en caño de hierro, fibrocemento o PVC en conexiones nuevas.

n) Ejecución de uniones de caño de PEAD con piezas especiales de

bronce, de polipropileno, y tees de hierro galvanizado, mediante la utilización de adaptadores para polietileno o sistema similar roscado de pieza de ferrúl, colocación de llaves de paso, instalación del medidor y terminación general del trabajo.

o) Reposición de pavimentos en veredas de idénticas características al

removido.

p) Entubamiento de la conexión. q) Colocación de caja en vereda para emplazamiento del medidor y la

llave de paso de O.S.E

1.7 - El detalle de las tareas que se realizarán en las operaciones descriptas en el apartado anterior, los que se corresponden de acuerdo al numeral, son las siguientes:

a) Esta operación incluirá la rotura de veredas si fuera necesario. En

general el pozo tendrá una dimensión de 0.80 x 0.80 m. y su profundidad será del orden de 0.80 - 1.00 m. Las variantes en estas dimensiones informativas no darán lugar a reclamaciones por mayor trabajo. El tapado del pozo deberá ser hecho cuidadosamente descartando del relleno elementos duros. La terminación será prolija y la superficie quedará perfectamente nivelada con las adyacentes.

b) En general las operaciones de éste tipo de pozo serán iguales a las

anteriores descriptas, teniendo en general como dimensiones informativas del pozo 1.20 x 1.00 x 1.20 mts. de profundidad.

c) Estas operaciones serán también iguales con a) y b) teniendo como

dimensiones informativas del pozo 0.50 x 0.50 x 0.70 mts.

d) Este rubro cubre los pozos en pavimentos no rígidos, no adoquinados y su dimensión estimativa es de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts, su tapado se hará en forma prolija en capas no mayores de 0.20 mts. perfectamente apisonados y la última capa será de balasto limpio perfectamente apisonado y nivelado con las zonas adyacentes.

e) Este rubro incluye todo tipo de pavimento rígido, entendiéndose por tal

aquellos que no puedan ser cortados con picos. No se diferenciarán en este apartado por las dificultades de su cortado. El tamaño estimativo del pozo a realizar es de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts. El relleno de este tipo de pozos se hará igual que el del apartado anterior pero tomando la precaución de eliminar en dicha operación todos los elementos duros, fundamentalmente los escombros del pavimento cortado.

9

f) Esta operación tendrá las mismas condiciones de la anterior pero las

dimensiones informativas son 1.00 x 1.20 x 1.20 m.

g) El pozo adoquinado implicará la remoción del adoquinado y su reposición prolija sobre capa de arena. El tamaño informativo es de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts.

h) Esta operación incluye las mismas operaciones y condicionantes de la

operación a). El tendido del caño de plástico debe estar a no menos de 0.40 m por debajo del pavimento de la vereda terminada, asentado en arena la cual será suministrada por el Contratista.

i) Esta operación debe cumplir iguales exigencias que la operación d). El

tendido del caño de plástico debe estar a no menos de 0.50 m por debajo del pavimento terminado.

j) Esta operación que implica corte de pavimento debe estar bajo las

mismas condiciones de la operación e). El emplazamiento del caño de plástico deberá estar a no menos de 0.50 mts. por debajo del pavimento terminado.

k) El zanjado en adoquinado se hará bajo las mismas especificaciones de

la operación g). El caño de plástico deberá estar a una distancia no menor de 0.50 mts. de la superficie del pavimento.

l) Esta operación es una perforación horizontal hecha por debajo del

pavimento rígido sin afectarlo. Su realización se hace por medio de tunelera, u otro mecanismo que sea previamente aprobado por la Administración.

m) La colocación del ferrul será realizada por operarios de la

Administración, ya sea por medio de la colocación de una grampa o abrazadera de hierro fundido en las tuberías de fibrocemento o mediante el perforado por medio de una máquina Mueller. En los casos de sustitución, se utiliza el ferrul existente ya colocado. El licitante en éste caso, deberá proveer un rubro de ayuda a la tarea del operario de la Administración que incluye el desplazamiento con sus herramientas.

n) Estas operaciones deberán ser perfectamente ejecutadas, ya que son

las que darán estanqueidad al servicio. La Administración se reserva el derecho de efectuar sobre las mismas los ensayos y pruebas hidráulicas pertinentes, con presiones de hasta 10 kg/cm2. El Contratista deberá contar a estos efectos, con toda la herramienta y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, para los diferentes materiales a utilizar como son polietileno y polipropileno.

o) Los pavimentos en veredas deberán ser repuestos a su condición original.

10

En los casos de vereda baldosa, se deberá colocar sobre relleno de tierra un contrapiso de hormigón de cascote de 0,1 m de espesor.

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre mortero. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas. Todo otro tipo de vereda o contrapiso existente, deberá ser repuesto, y no se aceptará sobreprecio alguno por este concepto. Se deberá contar con el visto bueno del propietario como se menciona en el numeral 1.5 del presente capitulo.

p) En caso de que un tramo de tubería quede debajo del pavimento de

calzada, deberá entubarse en una vaina de P.E (polietileno) o PVC de mayor diámetro (38 mm como mínimo). De la misma forma deberá envainarse el pasaje de la tubería por la pared o muro del usuario.

1.8 Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras

accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

corte de raíces

limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes;

colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;

reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el corte;

remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado

consolidación del terreno de fundación;

desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;

retiro del material sobrante.

remoción de pavimentos de calzada y vereda y reposición de veredas.

2 - SEÑALIZACIÓN Las barreras de señalización y balizas luminosas serán de cargo del

oferente, responsabilizándose éste por su colocación, operación y mantenimiento hasta que el sector de obra esté en condiciones de ser transitable. Librándose al uso público. Se deberá colocar un cartel con el logotipo de “OSE.” y la inscripción de “EMPRESA CONTRATADA”, el cual tendrá un mínimo de tamaño de 1.00 m x 0.50 m. Estos carteles deberán ser visibles durante todo el tiempo

11

que se realicen trabajos en el lugar y su mantenimiento será de cargo del Contratista.-

3 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS La Administración se reserva el derecho a suspender la ejecución de las obras si resultara perjudicada por el atraso del contratista en el cumplimiento de los plazos o si se comprobara realización defectuosa de los trabajos. El Director de Obras de la Administración podrá designar supervisores que controlarán los trabajos que se realicen.

4 - PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

4.1 - La empresa adjudicataria deberá informar diariamente a la Dirección de Obra la planificación de los trabajos solicitados. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por OSE.

Esta planificación diaria, no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación, al listado de los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.

La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el

técnico responsable de la empresa, al siguiente día hábil de su ejecución.

Deberá indicarse diámetro de la conexión, número, diámetro y marca del medidor instalado, así como también lo que registra el medidor y la fecha de cumplido. Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de comunicado el cumplido.-

5 - EQUIPO TECNICO 5.1 Sin perjuicio de la idoneidad y experiencia de la Empresa reconocidos

y demostrados a juicio de la Administración en la presentación de las propuestas, los Oferentes deberán acreditar capacidad técnica, debiendo presentar el nombre de su delegado técnico que deberá ser Ingeniero Civil, designación que deberá constar con la aprobación de OSE.

5.2 Asimismo se requiere la designación de un encargado residente en

cada frente de Obra (Fray Bentos y Young respectivamente) que deberá estar a disposición de la Dirección de Obra. Se deberá presentar curriculum vitae del mismo. El encargado residente será el interlocutor de la Empresa ante el Director de Obra o quien éste designe, recepcionará la órdenes de trabajo y medidores, presentará lo certificados, facturas, planillas de “Declaración de Personal y Actividad”

12

y liquidación mensual de haberes del personal, y deberá concurrir acompañando al Director de Obra cuando éste así lo disponga y será responsable del cumplimiento de las órdenes emitidas por la Dirección de Obra.

5.3 Las funciones de uno de los dos encargados residentes podrán ser

desempeñadas por el delegado técnico en cuyo caso deberá indicarse en forma expresa.

6- RECEPCIONES PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EN FORMA PARCIAL

6.1 - La Dirección de Obra designará el personal que verificará la ejecución

de la cañería colocada, dando visto bueno antes de que ésta sea tapada. Se podrá acordar, por razones de practicidad o rapidez de ejecución, obviar la verificación anterior, quedando sujeto el contratista a efectuar las verificaciones que la Dirección de Obra indique a posteriori. En caso de detectarse fallas, el contratista deberá subsanarlas a su entero costo.

6.2 - La conexión, una vez construida, entrará inmediatamente en servicio.

Se establece una recepción provisoria de los trabajos al momento de contar con la recepción de los pavimentos (calzadas y veredas), por parte de la Intendencia Municipal, de las zonas afectadas por los trabajos ya realizados, y se fija un período de garantía de 90 días de buena ejecución, a partir del cual se podrá otorgar la Recepción Definitiva.

6.3 - Durante ése tiempo el Contratista será responsable por desperfectos

en la conexión, atribuibles a mala construcción y deberá repararlas a su costo.

6.4 - Previamente a cada recepción provisoria, se hará un ajuste final de

cifras de obra y utilización de materiales entregados por la Administración (medidores y demás).

El material sobrante será devuelto al Organismo una vez finalizados

los trabajos cotizados, así como también el material recuperado en la sustitución de conexiones, tales como plomo.

7 - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA y VEREDA

7.1- La reposición de pavimento en la calzada será a cargo del contratista . 7.2- Los cortes que realizará el Contratista, deberán tener como

dimensiones máximas las que figuran en el numeral 4 del presente capitulo, salvo excepciones, las que deberán contar con el visto bueno de la Administración. Los excesos de corte, generarán sobreprecio por reposición de pavimento, que quedará a cargo del Contratista.

13

7.3- La reposición de veredas será por cuenta de la Empresa contratista debiendo tener idénticas características de la vereda removida. Se construirán juntas de dilatación en los casos que corresponda. En todos los casos, el Contratista deberá cubrir el caño con arena, tapar la excavación llevándola al nivel original mediante el uso de un compactador mecánico, sustituyendo el barro por material seco tipo balasto o similar, eliminando piedras.-

7.4- El trabajo tendrá una correcta terminación en todos sus aspectos e

incluirá todas aquellas operaciones que aunque no fueran descriptas especialmente, sean necesarias para tal fin. Asimismo será de cuenta del Contratista el retiro inmediato del material sobrante o de descarte, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

8 - CANTIDAD DE CONEXIONES Este Pliego cubre la adjudicación de la construcción / sustitución de

hasta 1.800 ( mil ochocientas) en la Ciudad de Fray Bentos y 800 (ochocientas) en la Ciudad de Young (de ø 12.7mm y ø 25.4mm) en caño de PEAD, ya sean conexiones del tipo larga o corta, en distintos tipos de pavimento con corte de los mismos.

La incidencia de conexiones de 25,4 mm no será superior al 5% total. Las conexiones se deberán construir de acuerdo con los criterios y materiales establecidos en la estandarización de la conexión que se describe a continuación.

9- MATERIALES CONSTRUCTIVOS 9.1 - Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales

necesarios para la ejecución de la obra, salvo el Medidor . Las cajas para el emplazamiento del Medidor y llave de paso

serán suministradas por el contratista y deberán reunir las siguientes especificaciones La caja estará compuesta de lateral y tapa, siendo opcional que el fondo sea prefabricado Las dimensiones interiores serán:

Ancho: entre 200 y 250 mm Largo: entre 450 y 520 mm Profundidad (al borde superior): entre 180 y 250 mm Las dimensiones interiores en la garganta producida por la pestaña de

apoyo de la tapa serán: Ancho: mínimo 180 mm Largo: mínimo 420 mm

La abertura para el pasaje de la tubería realizada en ambos extremos del lateral será

Ancho: entre 75 y 110 mm Alto: entre 110 y 150 mm

1) Deberá permitir su colocación en forma posterior a la instalación del medidor y las llaves de paso.

14

2) En caso de poseer, las dimensiones del fondo serán tales que permitan el apoyo del lateral en todo su perímetro, dispondrá de topes que impidan el desplazamiento del lateral, tendrá entre 6 y 12 orificios de 15 a 20mm de diámetro para permitir la salida del agua que ingrese a la caja y presentará un espesor y un diseño que aseguren las resistencias pedidas.

3) El lateral se apoyará sobre el fondo en todo su perímetro salvo en las aberturas de pasaje de la tubería, tendrá en su parte superior una pestaña vertical que rodee la tapa y constituya un marco que permita una vez instalada la caja la reposición de la vereda hasta el borde, tendrá una pestaña horizontal de apoyo de la tapa, el espesor mínimo será de 3mm presentando un diseño que asegure las resistencias exigidas.

La tapa apoyará sobre la pestaña dispuesta en el lateral, tendrá en su parte superior el logotipo de O.S.E. y un dibujo antideslizante en el que no quede retenida el agua de lluvia, su ajuste al marco lateral deberá asegurar que no se trabe por efectos de dilatación térmica y su espesor y diseño deberá asegurar la resistencia solicitada.

4) Si su peso supera los 2,5 kg, deberá presentar en ella un orificio con tapa para la lectura del medidor de dimensiones mínimas de 10x10cm y que se encuentre centrada en la tapa mayor

La tapa mayor se deberá poder retirar completamente para trabajos de sustitución.

5) Se proveerá de un sistema de cierre que impida la libre apertura sin la utilización de un elemento o herramienta especial, pero a su vez el método de apertura deberá ser práctico y rápido. Agregar la entrega de las llaves

6) La bisagra o pívot deberá permitir que una vez levantada la tapa quede estable en su posición de máxima apertura, esta apertura estará entre 90° y 120°

7) Deberá tener un elemento que vincule la tapa y el lateral y que impida su total separación para evitar su sustracción.

8) La caja será construida de tal forma que soporte una fuerza de 500 kg aplicada en el centro de la tapa en forma distribuida en una superficie de 150 x 150 mm sin presentar deformaciones permanentes ni fisuras.

9) La tapa (de existir la tapa de lectura incluida) deberá soportar un ensayo de impacto aplicado en cualquier punto de la misma, consistente en el impacto de una calota esférica con un radio de curvatura en la base de 25 mm, de acero de 1kg de peso cayendo de una altura de 2m. No deberá presentar roturas, fisuras o deformaciones.

Los materiales para la construcción de la conexión deberán contar

con la aprobación de la Oficina de Control de Calidad dependiente del Dpto., de Suministros y del Director de Obra designado por la Administración.

Los materiales que forman parte de la conexión son: abrazaderas, caño de polietileno PEAD, ferrul, collar de toma, adaptador para polietileno, cupla de reducción, llave de paso, codos, caño de

15

polipropileno, caja en vereda, medidor, los cuales serán suministrados por la empresa oferente, con excepción del medidor, tubos y tuercas y caja de vereda para su emplazamiento.

Los mismos serán retirados y transportados por el Contratista desde el lugar de la ciudad que OSE oportunamente indicará hasta los lugares de trabajo, bajo su entera responsabilidad. Las aclaraciones y consultas que se estiman necesarias podrán ser efectuadas en la misma dirección y horarios indicados. Materiales constitutivos y diámetros considerados Para los elementos de la nueva conexión se determinaron los siguientes materiales:

Collar de toma o abrazadera .......................... P.V.C. o hierro

Ferrul ............................................................... bronce o P.V.C.

Cupla de reducción 19 a 12.7 mm ................... bronce

Adaptador para polietileno ............................... metal / P.V.C. /polipropileno

Tubería conexión ............................................. polietileno de alta densidad

Codos .............................................................. polipropileno / P.V.C.

Niples............................................................... polipropileno / P.V.C.

Llave OSE ....................................................... P.V.C. o metal

Llave cliente ..................................................... metal

Caja (Material)……………………………………P.V.C

Medidor (cuerpo) ............................................. Material (según stock)

Tubos (rectos y acodados) .............................. P.V.C. o Bronce

Tuercas (con perforación para precinto) .......... bronce Abrazadera o collar de toma:

Para tuberías de fibrocemento se considera el uso de abrazaderas de hierro con perforación de 19 mm., y para tuberías de P.V.C. collares de toma de P.V.C., ambos para ferrules de P.V.C. Ferrul: Para tuberías de hierro se deberá colocar ferrul de bronce, roscándolo directamente en el caño. Para tuberías de fibrocemento se utilizarán ferrules de P.V.C., colocándoselos con las abrazaderas descriptas anteriormente (con perforación de 19 mm.). Para tuberías de PVC se utilizará el ferrul de PVC, con salida para tuberías de polietileno de 20 mm de diámetro exterior.- Adaptador para polietileno: Cuando se utilice ferrul de bronce se colocará un adaptador para polietileno con rosca hembra de 19 mm y salida para polietileno de 20 mm. Para interconectar la conexión de polietileno con el caballete se utilizará un adaptador curvo para polietileno con rosca hembra de 12.7 mm. Tubería de conexión: Se establece el uso general de tubería de polietileno de alta densidad con diámetro exterior de 20 mm dado que todas las piezas de unión se adaptan a esta medida y a ambos tipos de materiales.

16

Codos y Niples: Estas piezas serán de polipropileno o P.V.C. de acuerdo a normas ya existentes.- El tipo de rosca de cada pieza (macho o hembra) esta definido de forma tal de optimizar las dimensiones de todo el conjunto.- Las dimensiones internas serán de 12.7 mm..- (1/2 pulgada).-

Tubos y Tuercas: Estas piezas serán de bronce teniendo los tubos rectos o acodados, con rosca macho de 12.7 mm y las tuercas roscas hembra de 19 mm, debiendo estar de acuerdo con las normas ya existentes.-

Medidor: El medidor a utilizar tendrá la carcasa de material indistinto según stock y el diámetro de entrada y salida será de ½”, con rosca de 3/4”.- La distancia entre roscas del medidor será preferentemente de 165 mm, y en los casos donde el medidor a instalar tenga menos de 165 mm, se colocará un adaptador de bronce que suplemente la diferencia de longitud.- La distancia entre las tuercas de la conexión a construir deberá ser siempre 16.5 cm.- (ver esquema de instalación)

Llave de OSE:

Será de PVC o metal de acuerdo a criterios y normas ya establecidas.- El diámetro a utilizar será 12.7 mm. (1/2 pulgada) y con roscas hembras. El cierre será de tipo esférico de cuarto de vuelta con volante removible y que permita su precintado.-

Llave cliente:

Será de PVC o metal del mismo tipo definido en el punto anterior.- El diámetro a utilizar será 12.7 mm (1/2 pulgada)

9.2- Dimensiones de las instalaciones del medidor y del nicho Se consideraron para la definición de las dimensiones de las instalaciones las actuales medidas del nicho de medidores de ½ pulgada y la garantía de lograr una colocación correcta del medidor (esfera horizontal en los casos de medidores velocimétricos), obteniendo así un adecuado funcionamiento del medidor y una lectura fácil del mismo.

17

Esquema de la instalación

Se especifican las dimensiones mínimas externas del nicho con el propósito de facilitar la estandarización de las conexiones existentes.- Como puede apreciarse en las figuras precedentes (vista frontal, vista lateral) se establecen las dimensiones máximas a la que debe estar colocado el medidor, tanto en altura como en profundidad, a efectos de facilitar la lectura del medidor.-

9.3- Ubicación del medidor

La ubicación del medidor debería ser tal que asegure el acceso directo desde el espacio público existente (vereda, pasaje, etc.), entendiéndose como lugar apropiado el límite frontal de propiedad. De esta forma la Administración se asegura que cualquiera sean las modificaciones que el cliente realice en su propiedad (enrejado, muro elevado, etc.), no afectará la toma del consumo, ni la ejecución del corte.- Para aquellos casos en que no sea posible acceder a lo planteado precedentemente, en forma justificada, se podrá colocar el medidor en la vereda según el esquema indicado en un ítem posterior.-

9.4- Normativas generales y casos particulares

Condiciones previas a exigir Para la construcción de la conexión domiciliaria, previamente deberá ser inspeccionado el punto de conexión de la instalación interna del cliente conjuntamente con el nicho para el medidor, y

45 cm

40 cm

16 cm

cm

Mayor que 20 cm

cliente

cliente

Nicho

16cm

Mayor que 20 cm

40 cm

20 cm Exterior

línea de propiedad frontal

Interior

Vereda o Nivel terreno

Vista frontal Vista lateral

máximo 10 cm

tubería conexión

tubería conexión

medidor

Vereda o nivel terreno

Nicho

puerta

10 cm 10cm

16.5 cm

18

verificar que se cumplan las condiciones que se fijan en el instructivo.-

Instalaciones múltiples Cuando se tenga que colocar más de un medidor en un mismo lugar, se colocará un medidor por nicho, o si por razones fundadas esto no es posible, se podrán colocar todos en un mismo nicho, cuyas dimensiones deberán ser tales que permitan la correcta instalación de cada uno de los medidores y de su efectiva lectura. En estos casos, además se exigirá que las instalaciones en el punto de unión con el medidor, estén perfectamente identificadas con el número de vivienda y/o apartamento al que surte.-

Medidores en vereda Para aquellos casos especiales en que no puedan colocarse, por motivos debidamente fundamentados, los medidores en la línea frontal de propiedad se colocarán en la vereda. Se establece que al igual que para las conexiones comunes, la responsabilidad del cliente sobre la instalación, es a partir de la llave posterior del medidor, incluida ésta. El esquema completo de instalación para el medidor en vereda es el siguiente:

10 - OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 10.1 - La Administración suministrará arandelas para la estanqueidad de

tubos a razón de 4 juegos por servicio, tubos y tuercas unión de medidor a razón de dos juegos por servicio. y la llave de paso suministrada por el propietario.

10.2 - La entrega de materiales establecidos en los artículos anteriores, se

efectuará por partidas que cubren aproximadamente la construcción de 40 conexiones a medida que los trabajos suministrados lo requieran.

10.3 - Serán de cuenta del contratista los materiales que no suministra la

Administración.

cliente

instalación

interna

caja de plástico o similar

conexión

tapa abatible de material resistente

medidor

línea de propiedad Vereda

llave OSE

llave cliente

<=20 cm

19

También deberá suministrar el material granular para el asentamiento de caños, y todos materiales de relleno de acuerdo con lo especificado.

10.4 - Todas las herramientas necesarias deberán ser suministradas por el

contratista, las que serán las adecuadas y en cantidad suficiente para el correcto desempeño de las tareas. Deberá disponer de toda herramienta de obra.

10.5 Se deberá coordinar con la Dirección de Obra la realización de los

trabajos procurando que la colocación de ferrules impliquen la utilización de fontaneros de OSE a lo sumo 3 días a la semana.

11 - DE LA LOCOMOCION 11.1 - Todo el movimiento de materiales, personal y equipos deberán ser

realizados por el contratista a su costo. 11.2 - Esto incluirá la movilización del personal de OSE, en lo concerniente al

destinado a la colocación de ferrules. El vehículo dispuesto para este fin será de un modelo no mayor a diez años al momento de comenzar la ejecución de la obra, siendo esta camioneta cabina doble.

12- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

12.1 - La Dirección de Obra contará con un plazo de 5 días calendario para corroborar la certificación de las obras realizadas del mes correspondiente presentada por la Empresa, luego de los cuales éstas quedan validados para la liquidación.

12.2 - En caso de constatarse diferencias, luego de notificada de las mismas,

la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

13 - FORMA DE COTIZAR

13.1 Los trabajos serán contratados por el sistema de precios unitarios, pagándose al Contratista las conexiones realmente ejecutadas.

13.2 Siendo el precio total de la oferta igual a la sumatoria de los precios totales de los rubros cotizados en la Planilla Lista de Precios del Anexo 2 y el precio total del rubro igual al producto del precio unitario del mismo (cotizado en la Planilla Lista de Precios) por el metraje de comparación. El precio de la totalidad de los trabajos fijados por el contratista en la Planilla de Comparación de las Ofertas, de acuerdo a los metrajes que se adjuntan en el pliego de los trabajos a ejecutar, es al solo efecto de comparación de ofertas. El precio total de cada rubro comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones, y gastos

20

por cualquier conceptos, requeridos para la completa realización de los trabajos licitados, y solamente tendrá los ajustes motivados por las variaciones de los costos.

13.3 Al momento de la liquidación, los metrajes serán los realmente

ejecutados y certificados en obra.

13.4 La no cotización de algunos de los rubros implicará que la oferta será declarada incompleta, lo que motivará su rechazo. Asimismo no se admitirá la inclusión de nuevos rubros.

13.5 En el Anexo 2 - Planilla de Metrajes y Precios, el proponente deberá indicar el monto imponible de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro. Sobre la base de esto la Administración calculará el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).

13.6 Se discriminará en el precio (Anexo 2) el porcentajes de IVA como el importe del mismo .De no indicarse, se considerarán incluidos en el precio cotizado.

14 - COMPARACIÓN DE OFERTAS

14.1 - La cotización de ésta solicitud se hará de acuerdo al modelo de planilla

adjunto se indicaran para cada número metrajes, costos unitarios, costos totales, monto imponible y para la totalidad del suministro costo total, IVA, total del monto imponible y el monto total de la oferta resultante de la suma de los últimos tres valores indicados.

La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a la planilla de comparación, similar en todo a la de cotización con la excepción del cuadro de metrajes en que se fijan sus valores.-

La adjudicación se hará de acuerdo al Monto Global de la Obra, fijado

en la planilla de cotizaciones.- La certificación se hará por porcentaje de obra realizada conforme a la

siguiente formula: MG = CR * MG0

CT MG - monto global certificado en el mes, sin IVA ni leyes sociales MG0 monto total cotizado, sin IVA ni leyes sociales CR conexiones realizadas en el mes que se certifican CT conexiones totales adjudicadas 14.2 - El Oferente deberá indicar monto imponible de mano de obra por

servicio, a efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411 siendo las cargas

21

sociales por cuenta de O.S.E. De no incluirse el valor anterior, dará mérito a la exclusión de la oferta.-

Los aportes por encima de las cargas sociales correspondientes al monto imponible cotizado serán a cargo del oferente y se los descontará de la facturación pendiente o de las garantías.-

CAPITULO III

1 - REQUISITOS PARA OFERTAR 1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 1.1.1 Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las

Empresas deberán estar inscriptas en forma provisoria o definitiva en el Registro de Proveedores de la Administración.

1.1.2 La inscripción en carácter provisorio en el Registro de Proveedores

podrá efectuarse en la Oficina de Registro de Proveedores, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini o en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275.

1.1.3 Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al

momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos Nº 1520024170 y en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

3.1 - Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).

22

3.2 - Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 2-203.74.05. A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas

3.3- La propuesta deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones

Particulares de la Licitación.

b) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Artº 61 de la Ley 16.074).

c) Recibo de haber constituido la garantía de Mantenimiento de Oferta, en los casos en que la ley lo requiere.

d) Certificado habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009.

e) Certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras de la Intendencia Departamental de Río Negro.

f) Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, al

día hábil anterior al llamado. (Una vez adjudicada la licitación, este certificado será solicitado a la empresa adjudicataria, expedido el día hábil anterior a la de la firma del contrato o de inicio de los trabajos).

3.4 - El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o

administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).

3.5 - Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original

y 5 copias, de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll).

3.6 - El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de

copias requerida será causal de observación por parte de la Administración.

3.7 - El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible

a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E.

Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas. 3.8-

23

3.8.1- El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la Ley Nº18516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 17 de agosto de 2010.

3.8.2- En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos

o personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley 18516 y decreto reglamentario 255/2010.

3.8.3- El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la

Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010.

3.9- La propuesta incluirá información documentada perfectamente individualizada de:

a. Datos sobre la empresa proponente de acuerdo a lo establecido

en los numeral 5 del presente Capitulo.

b. El formulario de Oferta y la “Planilla Lista de Precios" de acuerdo a lo establecido en los Anexos 2 del presente Pliego de condiciones Particulares

c. Compromiso asegurando capacidad mínima de operación diaria de acuerdo al Anexo 6.

d. Información sobre trabajos realizados por la empresa, equipos

propuestos para la obra y Director de Obra de acuerdo a lo solicitado en los Anexos 3, 4 y 5.

4 - DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN 4.1 - Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones

puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones.

4.2 - Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único

de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

4.3- Asimismo, rigen los siguientes documentos:

a) Pliegos de la Intendencia Departamental de Río Negro.

24

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

5.1 Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y dirección postal indicando la ciudad, estado y si es del caso, el código postal, correo electrónico y detalle de trabajos similares.

5.2 Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto

individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberán ser identificados. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta.

6 - REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE 6.1 Para presentarse a la Licitación la empresa Proponente deberá acreditar: a) Capacidad técnica para ejecutar la Obra.- b) Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los

trabajos.- c) Capacidad financiera para realizar los trabajos.-

A) Capacidad técnica para ejecutar la Obra.-

Para demostrar la capacidad técnica para ejecutar la obra, el

proponente deberá acreditar:

A1- Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del MTOP, debiendo la Empresa tener a la fecha de apertura de la licitación una capacidad de ejecución de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009, correspondiente a la Categoría II, Especialidad Ingeniería:

A. Movimiento de suelos.- B. Pavimentos.- F. Obras hidráulicas, de saneamiento y otros fluidos.-

A2-Los extremos señalados en el literal anterior, deberán acreditarse mediante el certificado de habilitación exigido en el numeral 3.3, literal “d” del presente Capítulo

A3- Experiencia en obras similares:

El Proponente deberá demostrar haber realizado en los últimos 5 años al menos alguna obra de similares

25

características, entendiéndose por tales aquellas cuya realización implicó trabajos de zanjeado con un metraje superior a los 1.000 metros, por obra, en la vía pública (construcción de conexiones de agua, colocación de tuberías, canalizaciones con cortes y reposición de pavimento, etc.).

A4- Director de Obra y Representante Técnico:

La empresa oferente deberá nombrar en su propuesta un Director de Obra, que será el técnico responsable de la misma y coordinará la ejecución de los trabajos con el personal autorizado de la Administración.

El Director de Obra deberá contar con reconocida experiencia en la construcción de este tipo de obras y poseer título de Ingeniero Civil otorgado o validado por la Universidad de la República. Asimismo deberá nombrar un Representante Técnico, que deberá poseer el título de Ingeniero Civil, quien representará a la empresa ante la Intendencia Departamental de Río Negro.-

El Director de Obra podrá cumplir las tareas del Representante Técnico.

A5- Equipamiento:

El oferente deberá reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, y documentará la propiedad de los mismos o su disposición mediante subcontratación de equipos o arrendamiento de equipos.

Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras el equipamiento básico que a continuación se detalla: 2 Compactador mecánico: Plancha vibratoria,

vibrocompactador 4 Equipos de bombeo o desagote 4 Cortadoras de disco 2 Equipos para realizar perforaciones subterráneas

(tuneleras) de diámetro exterior aproximado 55mm.

2 Martillo neumático o equipo para romper pavimento de calzada.

2 Camionetas o camión para el traslado de los equipos de trabajo y personal.

26

2 Máquina para perforar caños de hierro o fibrocemento, con la red en carga.

A6- Capacidad mínima de operación:

La empresa licitante deberá garantizar una capacidad de operación superior a 14 conexiones por día, para lo cual es necesario contar con un mínimo de 4 equipos de trabajo. A tales efectos se deberá completar el compromiso establecido en el Anexo 6.

B.- Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los

trabajos. La capacidad de contratación acreditada por la Empresa se

evaluará de acuerdo al Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del MTOP, debiendo tener a la fecha de la apertura de la licitación una capacidad total de ejecución superior al del monto total ofertado para la presente licitación.

C. Capacidad financiera:

Por separado de los demás documentos, en sobre cerrado el Oferente presentará:

C1) A efectos de demostrar la capacidad económica y financiera para ejecutar el contrato, se deberá presentar, para uso confidencial de la Administración, toda la información contable y económica financiera que el oferente estime del caso, la cual consistirá como mínimo en el estado de situación del mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación, certificado por contador público. Adicionalmente podrá agregarse copia del último balance presentado ante la Dirección General Impositiva. En cualquier caso, la Administración podrá solicitar la información complementaria que estime necesaria.

C2) Se agregará además estado Financiero de la Empresa

refrendado por Contador Público.

7 - DE LA EMPRESA CONTRATISTA Los oferentes deberán acreditar capacidad en equipos y en personal

hábil en el oficio que lo habilite, a juicio de la Administración, para la realización de estos trabajos.

8 - DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de

la apertura de la Licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los

27

interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente garantía.

9 - DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

9.1 - Las Garantías de Mantenimiento de Oferta 1% (uno por ciento) y Fiel

Cumplimiento de Contrato 5% (cinco por ciento) resultante del valor de la oferta o de la adjudicación respectivamente, cuya constitución correspondiere de acuerdo a lo establecido y regulado en el Art. 55 del T.O.C.A.F., deberán ser constituidas en la misma moneda de la oferta o en dólares americanos.

Las mismas podrán realizarse mediante depósito en efectivo o en valores Públicos, en Póliza de Seguros del Banco de Seguros del Estado, Fianza o Aval Bancario, a nombre del Oferente y a la orden de la Administración.

Si el monto de la oferta a presentar es inferior al tope de la Licitación Abreviada establecido en el Numeral 1 del Art. 33 del T.O.C.A.F., la Empresa está exonerada de constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

9.2- CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 9.2.1- La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser constituida con 24

horas de antelación al acto de apertura. 9.2.2- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser constituida

en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación. 9.2.3- Dichas Garantías deberán constituirse en el Módulo de Atención a

Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275.

10- DEL PRECIO DE LA OFERTA 10.1 - Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en

forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

10.2 - Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

10.3 - Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan

la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario

o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto 53/993).

28

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

11- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

12- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda

Nacional, ajustándose estrictamente al Formulario de Oferta y a la Planilla Lista de Precios de los Anexos 2

13- AJUSTE DE PRECIOS

13.1 Los precios de la Oferta serán ajustados en función de las variaciones que experimente el Índice General del Costo de la Construcción, publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos, aplicando la siguiente fórmula:

P = Po. (I.G. / I.Go), donde

P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po = Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.

I.G = Índice General del Costo de la Construcción en el mes anterior al de la realización de los trabajos.

I.Go.= Índice General del Costo de la Construcción en el mes anterior a la fecha límite para la presentación de las propuestas.

13.2 Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado se reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio.

13.3 El adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada ejecución de los trabajos conforme a los plazos indicados en el presente Pliego, conjuntamente con el certificado mensual, a la Dirección de Obra de O.S.E.

13.4 La referida solicitud deberá acompañarse con las planillas de cálculo y su correspondiente liquidación, y la documentación probatoria de las fuentes de información indicadas para dicho cálculo.

13.5 En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por

variación de precios, quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

29

14- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1- Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si en general se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego de la Licitación.

La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los Oferentes sobre sus Ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.

14.2- Si la Administración determina que la Oferta no se ajusta en lo esencial a

los documentos de la Licitación o resultara incompleta la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Oferente.

14.3- Una vez que la Comisión de Licitaciones haya determinado que las

Ofertas se ajustan a los documentos de la Licitación, se procederá a la evaluación de los mismos. A los efectos de la evaluación de las propuestas la Administración verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a la Experiencia del Oferente en trabajos similares debidamente documentados y avalados, Experiencia del Representante Técnico y Director de Obra, y los requerimientos mínimos de equipos solicitados

14.4- Rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera

Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

14.5- DE LAS DISCREPANCIAS 14.5.1 Los precios se expresarán en números y letras. Cuando exista

discrepancia se tomará la cantidad escrita en letras. 14.5.2 Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios y los totales,

se tendrá en cuenta el más conveniente para la Administración, salvo que a juicio de ésta se trate de un error evidente, en cuyo caso se hará la corrección que corresponda dejándose constancia de ello.

14.5.3 También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose

tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.

15- PRECIOS PREFERENCIALES

1- De Obras que califiquen como nacionales Se estará a lo dispuesto en el art. 41 de la ley 18.362 y decreto No. 13/2009. Así mismo se aplicará de acuerdo a lo establecido en el art. 1 del Anexo Complementario del Pliego General de Obras.-

30

2- A las Mpymes Regulado en el art. 46 de la ley 18.362 y decreto 800/2008.- A los efectos de su aplicación se estará a lo dispuesto en el art. 2 del Anexo Complementario del Pliego General de Obras.-

16- ADJUDICACIÓN

La Administración podrá adjudicar la contratación por cantidades inferiores a las licitadas así como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada.

17- PLAZO PARA EL PAGO

La Administración pagará las liquidaciones mensuales el último día hábil del mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por la Dirección de Obra y se conformó la factura correspondiente.

18- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 18.1 Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes

se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

18.2 Se entenderá por “obra hecha”: la conexión totalmente sustituida y/o

construida aprobada por OSE en un todo de acuerdo al trabajo detallado en el numeral 1 y subsiguientes del Capítulo II.

18.3 La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la

presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.

18.4 El último día del mes correspondiente a la ejecución de los trabajos, el

Contratista deberá presentar los certificados a la Dirección de la Obra, para su aprobación y trámite, con los trabajos ejecutados en el mes de presentación del certificado. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.

19- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS

19.1- Dentro de los primeros 2 (dos) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las

31

liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas. 19.2- Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el contratista deberá presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior. 19.3- Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones. La liquidación (certificada) presentada será analizada por la Administración, la que en el plazo de 2 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 1 días hábiles para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la fecha de la factura el último día del mes en que se realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será recibida y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 19.4- Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente. Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación. El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior. La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 2 días calendarios. Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. 19.5- Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los plazos establecidos en los numerales precedentes, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

32

19.6- Si la Administración efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en el numeral 16 del presente Capítulo, el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 19.7- La tasa referida en el numeral anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago. 19.8- Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de obra designado por la Administración, al que fuera presentado el certificado respectivo. 19.9- Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales. 19.10- Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado. 19.11- El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación. 19.12- Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra. 19.13- Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el numeral 24.1 del presente capítulo. Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el numeral anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.

33

20- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES 20.1- Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. 20.2- El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 20.3- Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 20.4- También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 20.5- Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 20.6- En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R., serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 20.7- El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 20.8- Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 20.9- Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra. En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la

34

Garantía de Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 20.10- A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, se tomará la relación J/Jo, donde: J = Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. Jo = Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación.

21 - SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS La Administración se reserva el derecho a suspender la ejecución de

las obras si resultara perjudicada por el atraso del contratista en el cumplimiento de los plazos o si se comprobara realización defectuosa de los trabajos.

22 - MORA Se configurara mora de pleno derecho cuando, una vez adjudicada la

obra o estando en ejecución, se constará la no concurrencia del contratista a la misma por más de 48 horas, sin que hubiera mediado comunicación escrita a la Administración, justificando tal circunstancia y esta la hubiera autorizado.

23 - GARANTIA DE LA BUENA EJECUCION 23.1 - Del importe de todos los pagos que se efectúen al Contratista, por

cada certificado de obra, se hará un descuento del 5%, formándose con tales descuentos la garantía de buena ejecución de las obras realizadas.

Dichos importes serán devueltos una vez transcurridos por lo menos,

90 días de la puesta en servicio de la obra y realizada la recepción definitiva de la misma.

23.2- Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el

cobro, el contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo o en valores Públicos, Fianza o Aval Bancario, en la Sección Custodia del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

23.3 Dentro de un plazo de 3 días hábiles de efectuado el pago, el

contratista deberá presentar el recibo de Depósito en efectivo o en valores Públicos, Fianza o Aval Bancario, en la Sección Custodia del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, por un valor igual o

35

el más cercano superior a la suma que se le retuviera, la que le será entregada en dicho acto.

23.4 La Administración no efectuará ningún pago al contratista hasta tanto

no presente dicho recibo.

24- DE LAS MULTAS

24.1 Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Pliego para la construcción de las conexiones solicitadas (ver Numeral. 3.1 del Capítulo I), el Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 5% del importe del servicio no efectuado a tiempo.

24.2 En la facturación se descontarán las multas por atraso, de los trabajos

que se hallan cumplido y estén dentro de la certificación, así también a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los tipos de conexión solicitados por O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio, por lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del trabajo a ejecutar.

24.3 La verificación de un trabajo mal realizado, una vez otorgada la Recepción Provisoria del mismo, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo, lo que determinará la aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado por cada día hábil de demora.

24.4- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible asimismo de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de OSE, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

24.5 - La Administración podrá, asimismo, exigir por la vía correspondiente,

los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e, incluso, podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

24.6 De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los

comunicados en el mes, no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al día.

25- DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES

25.1- Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

36

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás

condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.-

d) comunicar a la Administración los datos personales de los

trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

25.2- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la

empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

25.3- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos

necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

25.4- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento

a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

26- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 26.1 - Será responsabilidad del Contratista los daños que pudieran causar a

instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, INTENDENCIA, etc. siendo de su cargo el costo de las reparaciones que resultaren necesarias. Además de la correcta ejecución de los trabajos será responsable de los materiales que le entregase OSE, de su Personal, así como del

37

comportamiento de éste frente a los usuarios. Será responsable ante terceros de los perjuicios que pudiera ocasionar, y colocará barreras de protección, y balizas luminosas automáticas responsabilizándose por su operación y mantenimiento.

26.2 - Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la

empresa adjudicataria será responsable de su personal en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la Empresa adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la Empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa) trabajando para OSE.”El vehículo NO podrá tener una antigüedad mayor a 10 años al momento de comenzarse a ejecutar la obra.

26.3 - La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la

información de los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, Agua, UTE, TV. cable, ANTEL, etc.) así como de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos.

26.4- La empresa adjudicataria será responsable de las multas por

incumplimiento de las disposiciones vigentes dispuestas por la Intendencia Departamental de Río Negro.

26.5- La empresa adjudicataria será la responsable de tramitar frente a la

Intendencia Municipal de Río Negro todos los permisos de obra necesarios para la ejecución de los trabajos licitados. Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes tipos de conexiones.

26.6- En caso de que se efectuara la tramitación correspondiente para

realizar un corte de pavimento y el mismo quedara sin efecto por hacerse OSE cargo del trabajo, se abonará dentro del certificado siguiente el equivalente al costo del trámite ante la Intendencia Departamental de Río Negro, para lo cual se deberá presentar por la empresa adjudicataria la factura paga correspondiente a la tramitación del permiso.

26.7- La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda

ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

26.8- La empresa será responsable por la conservación de las conexiones

así como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.

38

26.9- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

26.10- VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción

provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

26.11- SEGURO DE OBRA: El contratista deberá contratar seguros a

nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista: a) pérdida o daños a las obras y materiales b) pérdida o daño de equipos c) pérdida o daños a la propiedad d) lesiones personales o muerte El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

26.12- Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las

obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá tener en cuenta que:

26.12.1- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días

feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

26.12.2- En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar

más de un turno de trabajo, el Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 5 (cinco) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

39

26.12.3- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota

Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su defecto, de la garantía de Buena Ejecución de las obras, o de la del Fiel Cumplimiento del Contrato. Para la tramitación del pago de estos aportes regirá lo establecido en el Numeral 20 Capítulo III del presente Pliego de Condiciones Particulares.

27 - ACLARACIONES AL PLIEGO 27.1 - Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar

aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; y para ello deberá indicar un número de fax o una dirección de correo electrónico.

27.2 - Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas

con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

27.3 - Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48

horas previas al acto de apertura, al número de fax o dirección de correo electrónico indicados.

27.4 - Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio,

únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

27.5 - Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las

notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.

28 - SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN 28.1 - Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar prórroga

de la fecha de apertura de ofertas. 28.2 - Las solicitudes de prórrogas, deberán ser presentadas en la Oficina de

Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la apertura, indicándose número de fax o dirección de correo electrónico.

40

ANEXO 1

FORMULARIO DE OFERTA

Montevideo, ___ de ______________ de ____. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

LICITACIÓN ABREVIADA A 11544

R.U.C. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL

DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX Y CORREO ELECTRONICO

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ----------------(Números)___-------------- (Letras) (Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferte,” de la Planilla de Comparación del Anexo 2 del P.C.P.) PLAZO: Según lo establecido en el Art. del presente pliego. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C..P

FIRMA/S Aclaración de Firma/s

41

ANEXO 2

Listado de rubros a ser contratados en forma unitaria y alcance de los mismos

Rubro 1 - Conexión corta en vereda. Rubro 2 - Conexión corta en calzada. Rubro 3 - Conexión larga en calzada. Rubro 4 - Conexión larga en vereda. Rubro 5 - Sobre precio por Conexión de 25 mm o superior

N° 1 PLANILLA LISTA DE PRECIOS

El oferente deberá cotizar en forma unitaria los siguientes rubros, los cuales serán liquidados mensualmente según los metrajes realmente realizados. Estos precios incluirán la mano de obra. La no cotización de algunos de estos rubros, implicará que la oferta sea declarada incompleta, lo que motivará su rechazo. Solo a los efectos del cálculo de los aportes de las leyes sociales que OSE deberá verter al BPS se manifestará en forma expresa y para cada rubro, el monto imponible de la mano de obra (personal obrero y capataces, excluido personal de dirección) empleada directamente en la obra. RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO

UNITARIO

DEL

RUBRO

(incl. M de

obra)

MONTO

IMPONIBLE

UNITARIO DE

JORNALES

DECLARADOS

DEL RUBRO

1.1 Conexión corta en vereda Fray Bentos Unidad

1.2 Conexión corta en vereda Young Unidad

2.1 Conexión corta en calzada Fray Bentos Unidad

2.2 Conexión corta en calzada Young Unidad

3.1 Conexión larga en calzada Fray Bentos Unidad

3.2 Conexión larga en calzada Young Unidad

4.1 Conexión larga en vereda Fray Bentos Unidad

4.2 Conexión larga en vereda Young Unidad

5.1 Sobre precio por Conexión de 25 mm Fray Bentos Unidad

5.2 Sobre precio por Conexión de 25 mm Young Unidad

42

N°2 PLANILLA DE COMPARACIÓN Solo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica en la siguiente planilla las cantidades de comparación para cada rubro. Se define como precio total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el precio unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente. Se define como monto imponible total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el monto imponible unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente. Se define como precio total de la oferta al que resulta de la sumatoria de los precios totales de los rubros, más IVA, y más el aporte por leyes sociales que resulta de multiplicar la sumatoria de los montos imponibles de jornales por 0,75. Este precio total de la oferta será el monto que se utilizará para comparar las ofertas.

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DE

COMPARACION

PRECIO

UNITARIO

DEL RUBRO

(incl. M de obra)

PRECIO

TOTAL

DEL RUBRO

(incl. M de

obra

MONTO

IMPONIBLE

TOTAL DE JORNALES

DECLARADOS

DEL RUBRO

1.1 Conexión corta en vereda Fray

Bentos

Unidad 340

1.2 Conexión corta en vereda Young Unidad 90

2.1 Conexión corta en calzada Fray

Bentos

Unidad 340

2.2 Conexión corta en calzada Young Unidad 90

3.1 Conexión larga en calzada Fray

Bentos

Unidad 560

3.2 Conexión larga en calzada Young Unidad 240

4.1 Conexión larga en vereda Fray

Bentos

Unidad 560

4.2 Conexión larga en vereda Young Unidad 240

5.1 Sobre precio por Conexión de 25

mm Fray Bentos

Unidad 90

5.2 Sobre precio por Conexión de 25

mm Young

Unidad 50

(1) SUMATORIA DE PRECIOS

TOTALES DE LOS RUBROS

(2) IVA ( 0,22* (1))

(3) SUMATORIA DE MONTOS

IMPONIBLES TOTALES DE LOS

RUBROS

(4) APORTES L. SOCIALES Y

COMPLEMENTOS LEYES SOCIALES

POR CUOTA MUTUAL ( (0,70+0.05)*(3)

)

(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

(1)+(2)+(4)

NOTAS:

El precio total de la oferta será el monto de comparación de ofertas.

No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.

43

ANEXO 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS (en los últimos 5 años)

Fecha........................................

LICITACIÓN ABREVIADA Nº....../

DECLARACIÓN JURADA

OBRA

REPARTICION O

PERSONA CONTRATANTE

Y DOMICILIO

FECHA CONTRATO

VALOR OBRA

Tipo de obras

construidas

Cantidad

Construidos

TOTAL:

FIRMA

44

ANEXO 4

EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº ..........

Denominación Marca Modelo o Tipo

Año Potencia Capacidad Estado de Uso

Observaciones

45

ANEXO 5

CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº ..........

Nombre: ................................................................................................

Nacionalidad: ................................................................................................

Profesión: ................................................................................................

Edad: ................................................................................................

Estudios Cursados: ................................................................................................

Actividad Profesional:................................................................................................

Experiencia en obras similares a la licitada:

..........................................................................

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad

social que lo ampare, y fotocopia del título habilitante.

46

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEELL RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE TTEECCNNIICCOO PPRROOPPUUEESSTTOO PPOORR LLAA

EEMMPPRREESSAA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº ..........

Nombre: ................................................................................................

Nacionalidad: ................................................................................................

Profesión: ................................................................................................

Edad: ................................................................................................

Estudios Cursados: ................................................................................................

Actividad Profesional:................................................................................................

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad

social que lo ampare, y fotocopia del título habilitante.

47

ANEXO 6

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA

Fecha........... Llamado a Licitación Nº....... DECLARACIÓN JURADA Sres. De Administración de las Obras sanitarias del Estado Presente Estimados Señores: Por la presente la empresa................. declara tener una capacidad de xxxx

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la empresa............, se extiende la presente declaración el día .................del mes de...... de...............

Firma Aclaración de firma en calidad de

48

49

50