Licitación Pública Nº 246671/1 -Obra 2542monolitos.montevideo.gub.uy/Cartelera.nsf... ·...
61
1 v Licitación Pública Nº 246671/1 -Obra 2542 CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRAN EN EL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA PARA EL ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINICO DEL TEATRO DE VERANO DE COLON, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.- Art. 1º.- RECAUDOS Rigen para este llamado los siguientes recaudos: - Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras - Pliego Particular para la Ejecución de Obras - Las presentes Condiciones Particulares - Memoria Descriptiva y Constructiva General - Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar - Planos y gráficos que se adjuntan (ver ANEXO 4) - Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra. Art. 2º.- OBJETO. El objeto del presente llamado consiste en el Acondicionamiento electrico y luminico del Teatro Colon, en el marco del Presupuesto Participativo de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación. Ubicación de la obra: Identificación "TEATRO DE VERANO COLON" Dirección Lanus 5913, esquina Iturbe. Padrón 46331
Transcript of Licitación Pública Nº 246671/1 -Obra 2542monolitos.montevideo.gub.uy/Cartelera.nsf... ·...
1
v
Licitación Pública Nº 246671/1 -Obra 2542
CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRAN EN EL LLAMADO A
LICITACION PÚBLICA PARA EL ACONDICIONAMIENTO ELEC TRICO Y
LUMINICO DEL TEATRO DE VERANO DE COLON, EN EL MARCO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA INTENDENCIA DE MONT EVIDEO.-
Art. 1º.- RECAUDOS
Rigen para este llamado los siguientes recaudos:
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras
- Pliego Particular para la Ejecución de Obras
- Las presentes Condiciones Particulares
- Memoria Descriptiva y Constructiva General
- Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar
- Planos y gráficos que se adjuntan (ver ANEXO 4)
- Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o
escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.
Art. 2º.- OBJETO.
El objeto del presente llamado consiste en el Acondicionamiento electrico y
luminico del Teatro Colon, en el marco del Presupuesto Participativo de la
Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo detallado en los recaudos que
rigen esta licitación.
Ubicación de la obra:
Identificación "TEATRO DE VERANO COLON"
Dirección Lanus 5913, esquina Iturbe.
Padrón 46331
2
Situación del bien Propiedad Municipal, en Concesión a la
"Asociación Civil Monte la Francesa"
Responsable: Ing. PABLO CHAVARRIA
Teléfono: 22092983
Coordinación de visitas
Horario: 07:30 a 14:00
Repartición encargada
de la Obra
UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO
PUBLICO
Art. 3º- VISITA AL LUGAR - CONSULTAS.
Los interesados en participar en esta licitación deberán verificar en sitio las
condiciones de la obra. Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el
lugar donde se realizarán los trabajos así como no tener dudas respecto del
objeto de los mismos.
La visita tendrá carácter obligatorio, la que se efectuará 5 días hábiles
previos al acto de apertura de licitación. Se entregará constancia de visita, la
que deberá ser presentada con la oferta.
Consultas: Las consultas o aclaraciones sobre el presente pliego, memoria, y
demás recaudos, se efectuarán por escrito en el Servicio de Compras hasta 3
(tres) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de la licitación,
vía fax al 19501915, por e-mail a:
Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante
y por ende, pasarán a Formar parte de las bases de este llamado.
La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus
respuestas a todas los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la
pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser
consultadas además, en la página web de la IM
(www.Montevideo.gub.uy/serviciosonline/carteleradeCompras buscar el número de
la licitación)
Art. 4º- PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES.
La documentación necesaria para la presentación de la oferta, así como
también la oferta en sobre cerrado, deberá ser entregada el día y hora que se
3
indica en la hoja de invitación, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio
de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Palacio, con acceso
sobre Avenida 18 de Julio, no siendo de recibo si no llegaren a la hora
fijada para el acto de apertura de ofertas .
.
PRESENTACION DE LA OFERTA – ASPECTOS FORM ALES.
A) La Oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de
acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al
Rubrado que figura en la Memoria Descriptiva, la Empresa cotizará de acuerdo
al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones.
B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la
empresa oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente
foliadas en el correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta
una copia simple de la misma.
C) Documentación a presentar: Se deberá exhibir original y una copia simple
para adjunar al expediente.
1. Notarial: Documentación notarial con los montepíos correspondientes que
acredite que el firmante de la oferta tiene facultades suficientes para
representar a la empresa en esta clase de actos ( original y fotocopia
simple para agregar al expediente).
Para realizar observaciones en el acto de apertura de la licitación, si la
persona que concurre no coincide con el firmante de la oferta, deberá
presentar poder o carta poder autorizándolo a actuar en nombre de la
empresa a la que representa.
2. Pago de Pliego: Recibo de pago de los recaudos correspondientes al
llamado.
3. Deposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta : Recibo expedido por
Tesorería, del depósito de garantía de mantenimiento de oferta.
4. Certificado del MTOP : Certificado de la empresa expedido por el Registro
Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia
para agregar al expediente). Decreto 208/2009 del 4/5/2009.-
4
5. Certificado del BSE: Certificado que acredite el cumplimiento del art. 61
de la Ley Nro. 16.074 de Seguro sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales (original y fotocopia para agregar al
expediente).
6. Personas Jurídicas : En caso de ser el oferente una persona jurídica,
deberá adjuntarse a la oferta un certificado notarial que acredite que el
firmante de la misma tiene facultades suficientes para representar a la
empresa en esta clase de actos. El Escribano certificará además la
existencia, vigencia de la sociedad y quienes son los directores y
administradores a los efectos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 17.957
y el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 17.904, si
correspondiere.
Para realizar observaciones en el acto de apertura de ofertas, quien las haga
deberá acreditar que tiene facultades para representar a la firma por la que
asiste a dicho acto, exhibiendo certificado notarial que así lo indique, o poder
o carta poder otorgada ante Escribano Público. Dichos documentos se
incorporarán al expediente de la licitación.
7. CONSORCIOS: Se admitirá la presentación de consorcios ya constituidos o a
constituirse con una carta intención con firmas certificadas por Escribano Público.
Frente a la I.M todas las empresas que integren el consorcio serán
solidariamente responsables.
En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente,
(antes) de dictada la resolución de adjudicación los oferentes deberán cumplir con
los requisitos establecidos por la ley N° 16.060 y presentar el contrato de
consorcio debidamente inscripto y publicado, en un plazo de 60 días corridos
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si la propuesta es
presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio de
cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único
que será el domicilio legal del consorcio y unificar la representación por medio de
poder con facultades suficientes para actuar en nombre de aquél. Las
notificaciones que se realicen al mandatario se considerarán válidamente hechas
al consorcio. Las empresas que integran el consorcio o asociación asumen la
responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las
5
obligaciones emergentes del contrato, debiendo incluir en la propuesta una
declaración suscrita por todos los miembros del consorcio asumiendo tal
responsabilidad.8. Constancia de Visita: Según el articulo 3 del presente Pliego.-
D) Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días
hábiles.
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Antes de la fecha prevista para la apertura de propuestas, cada oferente
deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta, por un monto
mínimo equivalente al 1% (uno por ciento) del total de la oferta. Esta garantía
podrá constituirse mediante depósito en efectivo en pesos uruguayos, valores
públicos, fianza a aval bancario, o póliza de seguro de fianza y se depositará
en Tesorería (art. 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones). Si se quiere
hacer efectiva la garantía mediante cheque (pesos uruguayos o dólares
estadounidenses) el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria
correspondiente.
ADVERTENCIA: Para hacer el depósito de Garantía por el Mantenimiento de
Oferta, el oferente deberá estar inscripto como proveedor de la I.M., por lo que
se recomienda a aquellos interesados en participar en este llamado y que no
estén inscriptos, pasar por la Unidad de Atención a Proveedores del Servicio
de Compras, con anticipación a la fecha prevista para la apertura del mismo,
evitando de éste modo inconvenientes de último momento.
E) Respecto al inciso h) del art. 9 del PCGCO, se establece que el Contratista
no debe abonar ningún porcentaje por concepto de Estudio y Contralor de
Obras.
Art. 5º- PRECIOS.
El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma
detallada según rubrado, consignando además, el precio total de la obra.
Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la
propuesta.
El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no
establecerlo así, se entenderán incluidos en el precio cotizado.
6
El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra
y beneficio de la empresa.
Se indicará claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.
Art. 6º - RUBROS
Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo
que se indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio
que se agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a
juicio de los oferentes merezcan detallarse por separado.
Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o
metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.
Se cotizará global o “llave en mano” : Las cantidades y/o metrajes incluidos
en el modelo de rubrado, son a título indicativo, debiendo los oferentes
cuantificar por su cuenta, las respectivas cantidades y metrajes bajo su entera
responsabilidad.
En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como
válido el cálculo más conveniente para la Administración.
Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las
obras, no aceptándose por la IM reclamaciones por errores u omisiones de
cálculo o interpretación.
La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales,
sin considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la
Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que
presenten cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos.
Art. 7º.- IMPREVISTOS.
NO SE PREVEEN IMPREVISTOS PARA ESTA OBRA.-
Art. 8º – AJUSTE PARAMÉTRICO
La totalidad de rubros cotizados se ajustarán mensualmente en base a un
7
único índice:
Canasta de materialesRubros J V MMaterial Coef.
Fuente
25 15 60 GAS OILARTEFACTO ELECTRICOCAÑO P.V.C 100 MMCONDUCTOR ELECTRICOCOLUMNA DE H. PRETENSADO
1015
153525
MTOP-ARMTOP-ARMTOP-ARMTOP-ARMTOP-AR
Nota: Se modifica el Art. 91 del PCGCO, en lo relativo a la determinación de los jornalesy el Art. 21 del PPEO, de tal forma que los valores de J, Jo, V, Vo, se definen como se indica acontinuación:
J y Jo, Jornal grupo 9, Sub- Grupo 01, (Industria de la Construcción Dto. 105/005M.T.S.S.) calculado mediante la evolución del Coeficiente de Traslado a Precios,vigente al mes que corresponde el reajuste y el correspondiente diez días antes a lafecha de apertura de la licitación.
V y Vo, Índice de Costo de Vida vigente al mes anterior al que corresponde elreajuste y al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.
Nota. De acuerdo a la Resolución de la Intendencia Municipal de Montevideo No.3649/91 del 22 de Julio de 1991, no rige el inciso a) del Art. 91 de Pliego General para laConstrucción de Obras.
Para la determinación de los valores de M y Mo, de la fórmula paramétrica indicada enel Art. 91 del PCGCO, se tendrá en cuenta la Lista Oficial de precios del Boletín de la Cámarade la Construcción o en sus efectos el del M.T.O.P., vigente al primer mes que corresponde elreajuste y el vigente 10 días antes a la fecha de apertura de la licitación. Se entiende porvigente 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación al precio a esa fecha y por tanto elboletín que contenga ese precio, esté o no publicado. En todos los casos se deberá tomar elvalor de los materiales sin incluir impuestos.Para el cálculo del coeficiente M/Mo que afecta el parámetro m, se considera en cada grupo unconjunto limitado aunque representativo de materiales ponderados, según su incidencia en él.Se considerarán básicamente aunque con las variaciones que surjan de cada obra lossiguientes conjuntos de materiales, cuyos porcentajes de incidencia en el total del grupo sonindicados en cada caso.
Art. 9º.- DETALLE DE LA PROPUESTA.
A) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un
profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la
organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta
vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante
el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignará su
nombre, y el profesional deberá suscribir la misma en señal de aceptación
B) Plazo: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, el cual no
podrá ser superior a 90 días corridos . En caso de no incluirse en la
oferta, se entenderá que es el máximo admitido
8
C) Cronograma de avance de obra. Se deberá presentar conjuntamente con
la propuesta un Cronograma de avance mensual de obra que tenga el
avance proyectado de obra y estimación de montos a certificar en
correspondencia con dicho avance.
D) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las
empresas subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los
subcontratistas deberán ser de reconocida solvencia y la I.M. se reserva el
derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime
conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la
propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo
previo, documentado por la Dirección de Obras.
Art. 10º.- ANTECEDENTES.
Los licitantes que posean antecedentes y /o referencias en tareas similares,
deberán agregar a su oferta, debiendo acreditarlos mediante documentación
probatoria suficiente de la que resulte la eficacia del trabajo efectuado, a
efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las
propuestas por la Administración..
Art. 11º.- MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE.
En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que
de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la
Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al
Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.
Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de
aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por
cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su
propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los
realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del
certificado respectivo.
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se
tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la
propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de
9
obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.
De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan
los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo
Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios,
contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda
propia."
La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará mensualmente
según el monto declarado en la planilla del personal presentada por la
empresa.
La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como de uda al B.P.S.,
todas aquellas planillas que no estén firmadas y se lladas por la Dirección
de la Obra.
Las empresas que realicen obras para la I.M., a partir del mes de octubre de
1997, dispondrán de un plazo máximo de ocho días hábiles siguientes a la
fecha de vencimiento fijada por el B.P.S. mensualmente, para presentar copias
de las planillas de sus obras, ante la I.M.- Las mismas deberán estar
SELLADAS por el B.P.S. y serán presentadas en Contaduría General, Sector
Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en
tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto
de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las
liquidaciones subsiguientes.
En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las
obras, deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores, por escrito. Por
consultas dirigirse a Contaduría General de la I.M., Sector Liquidación y Pago
a Acreedores, 1er. Piso Sector Ejido, de 12:15 a 17:45 hs.-
El registro de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista previo
control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la
Obra, dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la
obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con
número de obra, al Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría
General.
El cierre de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista, previo
10
control del Sector liquidación y pago a acreedores de Contaduría General, y
firma de los formularios correspondientes por el Director de la Obra, dicho
cierre deberá hacerse dentro de los treinta días de terminada la obra.
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre
de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se
generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.
.
Art. 12º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada
oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los
fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a
los documentos de la licitación cuando satisfaga todas las condiciones
estipuladas en dichos documentos.
Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos
de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la
misma.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se
podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre
la información faltante.
Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a
los documentos de la licitación, de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Precio.
2) Antecedentes en la realización de obras similares.
3) Plazo de ejecución.
La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra
en responsabilidad alguna frente a los oferentes.
MEJORAMIENTO DE OFERTAS: La I.M. se reserva el derecho de recurrir a
los institutos de mejora de ofertas y negociaciones paralelas establecidos en el
Art. 57 del TOCAF.
11
Art. 13º- ADJUDICACIÓN- ACEPTACIÓN.
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes
respecto a la aceptación de las mismas. La Intendencia de Montevideo podrá
aceptar la que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas.
Podrá también, adjudicar parcialmente eliminando o disminuyendo imprevistos,
o, con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de
los mismos.
La Administración podrá no tener en cuenta a aquellas empresas que tengan
antecedentes de incumplimiento con la Intendencia de Montevideo en los
últimos cinco años.
Art. 14º.- NOTIFICACIÓN.
El contrato se entenderá formalizado con la notificación de la Resolución de
Adjudicación.
El proponente a quien se le adjudiquen los trabajos deberá notificarse dentro
del plazo de dos días hábiles siguientes al aviso que se le efectúe, en el
domicilio constituido en la oferta, en el Servicio de Compras de la Intendencia
de Montevideo. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación
personal, se admitirá el telegrama colacionado.
Art. 15º- OBLIGACIONES.
Por la cantidad establecida en su propuesta el contratista estará obligado a
ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del
buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y planos, sin que le sirva de
excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la
presentación de la misma.
Art. 16º.- CESIÓN DEL CONTRATO.
El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte sin el
consentimiento expreso y por escrito de las autoridades de la IM. Debe
entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de sus obligaciones
y responsabilidades.
12
Art. 17º.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT O Y DE
CONSERVACIÓN.
A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato : En caso de adjudicaciones por
importes superiores al previsto por el articulo 55 del TOCAF, se deberá
presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya
notificado, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para realizar el
referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto
total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo
deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.
La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la
extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del
contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación
automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en
contrario de la Administración mediante la entrega del documento al
adjudicatario.
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la
habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de
las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron
otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un
plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos
todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda.
Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente
pliego.
La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en
documento apropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a
esta licitación.
b) Garantía de conservación : De cada pago que la Administración realice se
retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de
Conservación, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.
Art. 18º.- CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA
A) INICIO:
13
El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a
tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los
trabajos, esto incluye la firma del acta de iniciación de obra.
B) HORARIO.
El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que
convenga con la Dirección de obras; para hacerlo en horas extraordinarias o
días festivos, deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de Obra
con 48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda
otra disposición de carácter nacional o departamental. El contratista podrá
habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros
diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de
instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, etc.
pudieran ocasionarse.
C) CARTEL DE OBRA
Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la
Dirección de Obra.
Los carteles de obra serán de chapa con estructura de madera y puntales
de eucalipto, como soporte y sus dimensiones serán de 1,50 m. x 2m. de
longitud. Los textos, gráficos e imágenes se realizarán en vinilo de corte, de
acuerdo al siguiente modelo:
14
El contenido final del cartel de obra será realizado por la División
Comunicaciones, debiendo el adjudicatario solicitarlo a dicha División,
previo a la confección del mismo. - Tel. 19502368,. – Tel. 19503430
D) DISPOSICIONES LABORALES.
1. El contratista está obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos
y convenios colectivos vigentes, para la industria de la construcción en
materia de salarios, categorías de labor, pago y suplemento de horas
extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos, y en general
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislación
Laboral común. A estos efectos regirá lo establecido en el artículo 58 del
PCGCO.
El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las
condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la
Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de
andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime
conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así
como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser
sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una
prórroga en el plazo de terminación.
El contratista deberá dar cumplimiento a la ley 18.098 , donde la
administración se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la
documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros
emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que
está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como
contribuciones a la seguridad social, como condición previa al pago de los
servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar a
la IM, en caso de que esta lo requiera los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se
puedan realizar los controles correspondientes. La administración tiene la
facultad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
15
contratada y concordante ley 18.251.-
Ley 18.099.- La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las
obligaciones con los organismos previsionales o fiscales originadas por su
vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se
generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.
La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.M. por
cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o
gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de
terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad
social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a
terceros.
Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I.M. ajustados por el
Indice de Precios al Consumo.
2. Por Resolución Nº 2518/09, del 22/6/09, las empresas contratantes
deberán incluir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5%,
del personal afectado a tareas de peones o similares a personas
liberadas que se encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados.
TERMINACIONES.
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y
ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad,
haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.
E) EXCEDENTES.
El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la
obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen
expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos,
se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.
Art. 19º- PLAZOS
A) PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS.
Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de 10 (diez) días calendario
16
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución de
adjudicación. Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo
motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado
en el libro de la obra y refrendado por ambas partes.
Para poder iniciar las obras, el adjudicatario deberá presentar:
1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.
2) Formularios para la inscripción de la Obra en BPS.
B) PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA.
La obra deberá terminarse dentro del plazo máximo establecido en la oferta,
a partir de la fecha del inicio, incluidas obras accesorias.
Art. 20º.- MORA.
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se
producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera
sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna
Art. 21º.- RECEPCIONES.
Recepción provisoria
La recepción provisoria se realizará dentro de los 15 días de finalizadas
totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra
provisoria.
Recepción definitiva
La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas
condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido
180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la fecha de la recepción
provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción
definitiva entre las partes.
Art. 22º.- RIESGO Y RESPONSABILIDAD.
Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados
del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la
17
Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio
personal.
El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos
en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la
misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.
Art. 23º- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este
pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa equivalente a
10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo
asimismo declarar rescindido el Contrato.
Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la
Obra, se le aplicará una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por
cada día hábil de mora.
En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas,
pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada (Art. 47 PCGCO).
La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se
expedirá sobre el punto.
En caso que el contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo
dispuesto, la multa le será reintegrada.
Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago que deba realizarse
al Contratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar
el monto de la multa a aplicar.
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con
una multa de 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día hábil de atraso.
Si dicho atraso llegara a 30 días hábiles, la IM podrá dar por rescindido el
contrato, procediendo según lo establecido en los arts. 67 a 70 del Pliego de
Condiciones Generales para la Construcción de Obras.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 del Pliego Particular para la Ejecución
de Obras, el monto de la multa por incumplimiento de las obras de
conservación intimadas, será de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por
cada intimación realizada.
18
Art. 24º.- CERTIFICACIONES Y PAGOS
De acuerdo a los artículos 86 a 90 del Pliego de Condiciones Generales para
la Construcción de Obras.
La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45)
días calendario, contados a partir de la presentación del certificado de avance
de obra, debidamente conformado en la Contaduría General.
Se modifica el literal d) del art. 90 del PCGCO, en lo que refiere a la
imputación de los pagos. A los efectos de la liquidación de los intereses se
aplicará el criterio de imputación de los pagos en primer lugar al capital.
Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés
simple.
Se modifica el literal e) del art. 90 del PCGCO, el tercer párrafo: la
actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los
precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los 120 días,
debiendo efectuar su pago dentro de los 45 días calendario siguientes a la
fecha de solicitud de liquidación.
CERTIFICADO UNICO DEPARTAMENTAL
La Intendencia de Montevideo, podrá exigir a toda persona física o jurídica
que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes
que se le adeude, la exhibición del Certificado Único Municipal expedido a su
nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias
con la I.M- Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio
Gestión de Cobro de Morosos, Piso 1 y ½ del Palacio Municipal. (Art. 24 del
Decreto 27.803 de la junta Departamental).
Art. 25º.- INTERÉS DE MORA.
El interés por mora a que se refiere el artículo 90, literal c) del PCGCO quedafijado en el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas, paraoperaciones activas con plazos menores a un año, publicada por el BancoCentral del Uruguay (Art. 15 Ley 14.095 – Circular 1695) en el mes inmediatoanterior al vencimiento, modificándose en tal sentido el artículo 28 del PPEO.
19
Art. 26º.- SANCIONES
La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los
proponentes o adjudicatarias, habilitará a la Intendencia de Montevideo a
proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso,
sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los
daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un
apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores
Art. 27º.- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de
Compras ubicado en el sector Santiago de Chile del Palacio Municipal con
acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la hoja
de invitación.
SE DEBERÁ RETIRAR RECAUDOS COMPLETOS EN CD EN EL SERVICIO DE
COMPRAS, UNIDAD DE ATENCIÓN A PROVEEDORES EN EL HORARIO DE
10.15 A 15:30.-
20
ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta
(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____, del
Departamento de Montevideo, teléfono ______, fax _______, se compromete a realizar los
trabajos de ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINICO EN EL TEATRO DE
VERANO DE COLON (OBRA Nº 2542 ) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales
y Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACION PÚBLICA Nº
246671/1 ), por el Monto total de Pesos Uruguayos ________________ que responde al
siguiente detalle:
TRABAJOS PRESUPUESTADOS $
I.V.A. $
MONTO PARCIAL $
IMPREVISTOS 0 % $
MONTO TOTAL $
(Son pesos uruguayos ..............)
Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el lugar
donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de
todo otro recurso.
El monto de mano de obra imponible es de $ .............. (sin incluir imprevistos).
El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.
El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) ----------------------------
----------------------------
Montevideo,------- de -------------------- de 2011.
FIRMA: ......................................................
CONTRAFIRMA: -----------------------------------
C.I. Nº --------------------------------------
PRONTO PAGO: Se establecerá la bonificación que se ofrezca si el pago se realiza
ENTRE EL 1º Y el 15 de cada mes…………………………………….., o entre el día 16
y el 30………………………………………, de presentada la factura en Tesorería, la
que será evaluada por el Departamento de Recursos Financieros.
21
ANEXO 2 – RUBRADO.
Item DetalleCantidad
Unidad Preciounitario
PrecioTotal
MontoImponible
1. Medidor de UTE 1 u
2. Instalación de puesta a tierra 1 u
3. Tablero (eléctrica) 7 u
4.Canalización subterránea(infraestructura)
400 m
5. Cámara de registro 40x40 (eléctrica) 28 u
6. Cámara de registro 60x60 (eléctrica) 2 u
7. Luminaria Tipo L1A 6 u
8. Luminaria Tipo L2A 9 u
9. Luminaria Tipo L6 6 u
10. Luminaria Tipo L7 6 u
11. Luminaria Tipo L8 3 u
12. Luminaria Tipo L9 3 u
13.Colocación de columna de hormigónde 9 m, tipo 150/9 de suspensión delínea y/o soporte de luminaria
5 u
14.Suministro y colocación de columnasde acero de 3,5m
6 u
15. Enhebrado de eléctrica 1000 m
16. Puestas según tipo 20 u
17. Trámites y permisos (eléctrica) 1 u
18. Puesta en marcha 1 u
19. Implantación/Replanteo 1 u
20.Desmontaje de instalacionesexistentes
3 u
22
ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA
Art. 1) Objeto
El presente documento describe los requerimientos técnicos, de instalación y
de servicio para la contratación de mano de obra y suministro de materiales
para el ALUMBRADO PÚBLICO DEL TEATRO DE VERANO DE COLON.
La obra licitada comprenderá la ejecución completa de los trabajos en la
modalidad “llave en mano” que permitan concretar la puesta en servicio del
conjunto dentro del plazo definido para esta licitación; para ello será necesario
llevar a cabo obras de instalación eléctricas, civiles de apoyo, montaje
electromecánico y suministro de materiales, según lo que se especifique más
adelante. También incluye todas las obras de desmontaje de la instalación
existente, si hubiere y la limpieza del terreno donde se hará la implantación.
Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con la reglamentación de UTEvigente para Baja Tensión, así como el suministro de materiales deberá estarde acuerdo con la normativa de UTE y las homologaciones vigentes deURSEA, UNIT y UTE.
Art. 2) PROYECTO LUMÍNICOEl oferente presentará en su oferta el proyecto lumínico, indicando los niveleslumínicos y uniformidades de acuerdo a las luminarias seleccionadas. Eloferente podrá realizar las mejoras que entienda necesario que mejoren elproyecto de referencia.
Además garantizará:
a.- Criterios de Calidad
Los criterios de calidad son para un factor de Conservación de 0.8.
Valores de iluminancia y uniformidades.
b.- Condicionantes para el cálculo
Los valores son para una grilla de cálculo máximo de 0.5 x 0.5 m. Los valorescalculados serán en los vértices de la grilla. Indicar en la grilla los valoresalcanzados. El oferente hará una propuesta por sectores internos al teatro y enel entorno al mismo.
23
Art. 3) ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS Y SUMINIST ROS PORRUBROSIndice de planos.
EL-01 . Plano de Planta. Acometida de UTE. Canalizaciones de Baja Tensión.EL-02 . Planos de Planta. Acometida de UTE. Enhebrados.EL-03 . Plano de Planta. Acometida de UTE. Sistema de Tierra. Pararrayos.EL-04 . CGPEL-05 . UnifilaresEL-06 . Unifilares y Panel de Control
A modo de referencia se incluye la descripción de los suministros y las obras aejecutar por rubro.
Item Detalle Cantidad Unidad
1. Medidor de UTE 1 u
2. Instalación de puesta a tierra 1 u
3. Tablero (eléctrica) 7 u
4. Canalización subterránea (infraestructura) 400 m
5. Cámara de registro 40x40 (eléctrica) 28 u
6. Cámara de registro 60x60 (eléctrica) 2 u
7. Luminaria Tipo L1A 6 u
8. Luminaria Tipo L2A 9 u
9. Luminaria Tipo L6 6 u
10. Luminaria Tipo L7 6 u
11. Luminaria Tipo L8 3 u
12. Luminaria Tipo L9 3 u
13.Colocación de columna de hormigón de 9 m, tipo 150/9 desuspensión de línea y/o soporte de luminaria 5 u
14. Suministro y colocación de columnas de acero de 3,5m 6 u
15. Enhebrado de eléctrica 1000 m
16. Puestas según tipo 20 u
17. Trámites y permisos (eléctrica) 1 u
18. Puesta en marcha 1 u
19. Implantación/Replanteo 1 u
20. Desmontaje de instalaciones existentes 3 u
Rubro 1. MEDIDOR DE UTE
Se construirá el nicho de CGP y medidores de acuerdo al plano adjunto EL-04
Rubro 2. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
24
El sistema contará con una malla enterrada de cable de cobre desnudo de 50 mm²en el predio unida por jabalina, la cual figura en el plano EL-03.El oferente realizará medidas de resistividad de terreno y resistencia a tierra paraverificar el sistema de tierra existente, a fin de evaluar si resultará convenienteagregar nuevas puestas a tierra.Se instalará el sistema proyectado preferentemente en las canalizaciones realizadas.La Puesta a Tierra se conectará en una cámara de 40 cm x 40 cm con tapa (dichascámaras no son parte del rubro 5, pero si se pueden tomar cómo referencia para suconstrucción.), mediante soldadura exotérmica.El cable de unión entre ellas será de cobre de 50 mm² desnudo, directamenteenterrado a60 cm de profundidad. Se coordinará con la dirección de obras el posible aterradodel neutro de la instalación en el tablero de medidores, para lo cual se dejaráprevisto en dicho tablero una unión entre barras.Estas puestas a tierra artificiales estarán compuestas por una jabalina tipoCopperweld normalizada, de acero de 2400 mm x 5/8" (o su equivalente ensuperficie de contacto con la tierra), recubierta con una capa de cobre de 0,3 mm deespesor, debiéndose obtener una medida de resistencia a tierra individual de cadauna de ellas inferior a los 10 ohms.En caso de que la medición supere dicha resistencia de 10 ohms, se agregarámaterialconductor a su alrededor tipo bentonita sódica mezclada con tierra vegetal, a efectosdemejorar la conductividad del terreno.
En caso de encontrarse roca o cualquier otra dificultad en el hincado de lasjabalinas, se deberán sustituir las mismas por placas de cobre de 0,5 m desuperficie, en un todo de acuerdo con las normas de UTE, sin que ello signifiquecosto adicional.Además se consultará a la Dirección de Obra para conectar a Tierra de modo delograr equipotencialidad los hierros estructurales del edificio, debiéndose emplearpara ello un conductor de cobre de 50 mm² de sección cómo se indica en el planoEL03.
Se conectarán todas las partes metálicas que puedan estar expuestas a tensión alSistema de Puesta a Tierra.
También se conectará al sistema de tierra las bajadas del pararrayos como se indicaen el rubro 16.
Rubro 3. TABLERO (ELÉCTRICA)
Los tableros de eléctrica son:
1.- Tablero General 01. Servicios: Iluminación exterior, Iluminación deCamineros, Biblioteca, Baños, Local 1 y Local 2.
25
2.- Tablero General 02. Espectáculos: Escenario, Consola y Vestuarios.
3.- Tablero de Escenario.
4.- Tablero de la Biblioteca.
5.- Tablero de Vestuarios.
6.- Tablero del Local 1
7.- Tablero del Local 2.
TABLEROS GENERALES Y DERIVADOS
Todos los tableros serán para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos másneutro,para tensión nominal de 400 V y estarán previstos para las conexiones indicadas.
La instalación consta con dos tableros generales con servicios de UTEindependientes y cinco tableros derivados.
Los esquemas de distribución interna para los tableros generales se describen en elplano EL-05 y EL-06. Los tableros derivados serán exteriores standard para 36polos.
Todos los tableros estarán construidos como mínimo en chapa Nº 18, plegada conbordes romos, sin aristas ni ángulos vivos.
Todos los tableros contarán con frente muerto y puerta frontal, ambos desmontables.Las puertas tendrán bisagras resistentes y los cierres serán del tipo falleba conempuñadura y con tres puntos de anclaje. Las puertas tendrán burletes de gomapara asegurar el grado de estanqueidad, los mismos estarán en un canal en lapuerta para tal fin. Los cerrojos de los tableros generales serán de ¼ de vuelta conllave.
Los módulos estarán pintados con pintura epoxi al horno de color RAL 7032.
Los elementos se instalarán en bandejas desmontables en chapa Nº 16 pintada decolor naranja. Para el montaje de elementos para riel DIN, se preverán dichos rielessobre las bandejas de modo de cubrir todos los elementos, además de los espaciosde reserva.
Todos los elementos metálicos deberán conectarse al sistema de tierra. Las masasmetálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor principalde protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a laestructura por medio de conexiones de sección de Cu forrado de 6 mm2.
26
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zincado en caliente.Todas las uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido.
Todos los elementos llevarán letreros de acrílico grabados que identifiquen lafunción a la que están destinados sobre las puertas exteriores y sobre los frentesmuertos.
Se colocarán identificadores en:1.- En el frente del tablero indicando el tipo de tablero, general, vestuarios,
biblioteca, etc..2.- En el frente muerto, indicando el interruptor general, y la numeración de
los circuitos derivados.
La dimensión de los acrílicos para el punto 1 es de 2.5 cm de ancho y 3 mm deespesor, para el punto 2 es de 1.5 cm de ancho y 3 mm de espesor. El largo de losidentificadores dependerá de la indicación y se coordinará con la DO.
Además se incluirá en la puerta del tablero el unifilar plastificado con la numeracióncorrespondiente en el frente muerto. En el unifilar se indicará en forma escrita lasubicaciones de las puestas que alimenta.
En los tableros generales cada vez que se abra una de las puertas se encenderáuna luz interior que permita visualizar todos los componentes, así como su cableado.Además se instalarán resistencias de acondicionamiento térmico en formaautomática. Los tableros generales dispondrán además de rejillas inferiores ysuperiores de ventilación.
Las medidas se proyectarán en función del espacio disponible y de las marcas ymodelos de los elementos y accesorios necesarios para el buen funcionamientoeléctrico y mecánico. Los tableros tendrán un espacio del 20 % de reserva. Ademástienen en cuenta el espacio suficiente para permitir realizar cómodamente lostrabajos de acceso, montaje, conexionado y mantenimiento de los cables depotencia de alimentación y de salidas. El diseño definitivo de los Tableros, previoaprobación de la Dirección de Obra queda de cargo del adjudicatario.
Los tableros generales contarán con luces testigos a los efectos de verificar la faltade alguna fase en la puerta del tablero. En los tableros derivados las mismas seinstalarán en el frente muerto.
Los pisos por donde se realiza la acometida serán corredizos con junta de gomapara asegurar la estanqueidad.
La distribución de potencia se realizará hasta 63 A con peines de distribución y parauna corriente superior, por barras de conexión de cobre estañadas.
No se aceptará la conexión de los elementos eléctricos, interruptores, contactores,etc.. mediante cableados tipo “guirnaldas”, para tal fin se utilizarán peines deconexión de acuerdo a la cantidad de polos.
27
Todos los elementos deben estar aislados para una tensión de hasta 600 V.
Se proveerán todos los cableados, borneras y accesorios eléctrico y mecánico demodo de lograr un buen funcionamiento.
Los empalmes y conexión de bornes se harán con terminales estañados mediantebulones, con tuerca, contratuerca, arandela plana y arandela de presión.
Los tableros no se usarán como registros para paso o empalme de otros circuitos.
El diseño definitivo de los Tableros, previo aprobación de la Dirección de Obraqueda de cargo del adjudicatario.
BARRAS Y CONDUCTORESLas barras deberán ser de cobre estañadas y dimensionadas de acuerdo a lacorrientenominal del interruptor general del tablero y a los esfuerzos electrodinámicos quepuedan producir las corrientes de cortocircuito. De igual forma se deberá resolver laresistencia mecánica de los aisladores que sujetan el bus de barras. Las unionesentre ellas se harán con bulones de hierro cadmiados. Las barras para el suministrode energía se describen en los unifilares, se supone una corriente de cortocircuitoIcc = 10kA.
Las barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estaránmontadas en lo posible en forma horizontal y/o vertical.
Las barras tendrán perforaciones roscadas equidistantes de acuerdo al tipo deconexión prevista, para fijación de terminales y/o repartidores de corrienteprefabricados. Se dejaran para cada tipo de rosca una perforación adicional provistadel correspondiente bulón, arandela plana y arandela de presión cadmiados.
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. Lasbarras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguientecódigo:
Fase R: Rojo.Fase S: BlancoFase T: MarrónNeutro: Azul claroTierra de seguridad: Verde/Amarillo ó Verde
Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante terminales apropiadosde acuerdo a la sección de los conductores derivados indicados en los unifilares.
Se deberán cubrir las barras con material policarbonato que impida el contactoaccidental al abrir el frente muerto. El mismo estará marcado con el símbolonormalizado de peligro eléctrico. Asimismo todos los terminales y partes vivas deconductores se cubrirán con material aislante termocontraíble.
28
En las derivaciones monofásicas, uno de los conductores será obligatoriamente azulclaro; el otro conductor tendrá cualquiera de los colores correspondientes a los polosvivos respetando siempre el equilibrio de cargas.
Dentro del gabinete del tablero los conductores deberán fijarse entre sí y tenderseen conductos del tipo electroductos de P.V.C. ranurados con tapas desmontablesidentificados mediante anillos numerados.
Los tableros dispondrán de puesta a tierra, perfectamente identificada con lacantidad suficiente de bornes adecuados al número de circuitos de salida donde sereunirán todos los conductores de protección de los distintos circuitos y desde dondese realizará también la puesta a tierra del tablero.
INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSIÓN
Los interruptores serán tripolares o tretrapolares según se Indique en los diagramasunifilares, automáticos con protección termomagnética en todos sus polos vivos yneutro,para 400 V, 50 Hz.. En los interruptores bipolares la protección termomagnéticapodrá ser realizada solamente en uno de sus polos vivos pero deberá contar conseccionamiento del neutro integrado. Se aceptan interruptores un polo más neutrode dimensiones de un módulo.
INTERRUPTORES PARA RIEL DINPara corrientes nominales hasta 63 A y poderes de corte hasta 10 kA según IEC947.2 en los tableros generales, para los derivados serán de 6kA en IEC 898, seránpara montaje en riel omrga (DIN de 35 mm), con intensidades de servicio y Poderesde Corte que se indican en los diagramas unifilares.
INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCKSe emplearán tipo monoblock para intensidades iguales o superiores a 63 A y/opoderesde corte superiores a 10 kA, y según sea necesario por el poder de corte requerido.
SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONESSe coordinarán las protecciones en cascada a fin de brindar cierta selectividad delos tableros derivados respecto a las protecciones de los tableros aguas arriba, demodo que ante una eventual falla en un sector, la misma no deje sin tension otrossectores.En caso de que esta selectividad no sea suficiente, se sustituirán los interruptoresnecesarios.
COMPENSACIÓN DE REACTIVASe instalará un banco de condensadores fijo de 4 de 2.5KVar. Las baterías decondensadores serán autorregenerables y no explosivas. El dieléctrico será depolipropileno metalizado. Serán para 400V, 50 Hz. La sobretensión admisible seráde 115% y sobrecorriente de 130%, temperatura admisible 55º. Pérdidas máximasde 0.5 W/kVar. Los
29
condensadores cumplirán con la norma IEC 831.Los contactores utilizados están equipados con polos auxiliares de precierre y deresistencia de amortiguación. El tablero dispondrá de un interruptor termomagnéticogeneral (IEC 947-2) de corriente nominal de 25 A. Cada banco de condensadores seprotegerá con interruptorestermomagnéticos de acuerdo a las corriente nominales de las baterías.
Rubro 4. Canalización subterránea (infraestructura)
En las redes de distribución, se incluye el tendido de cables de suministro enlos casos de alimentación subterránea. Se incluyen los dispositivos yaccesorios necesarios para garantizar un perfecto aislamiento, así como lasconexiones y soportes correspondientes.
Se realizará el zanjeado y la colocación de caños de PVC de 100 y PVC 50en toda la extensión.
Apertura de zanjas.
Remoción de veredas.Se deberá remover un número entero de baldosas, tratando de no aflojar lasbaldosas adyacentes.
ExcavaciónLa excavación se realizará bajo estas especificaciones y de acuerdo con losplanos de trazado aprobados por la UTAP (Plano EL-01). Su trazado podráapartarse de estas indicaciones cuando se presenten dificultades y obstáculossubterráneos que impidan a juicio del Director de Obra, ejecutarlo como estáproyectado. En este caso se podrá modificar el trazado de manera de nopresentar ángulos menores de 120 grados o curvas de radio menor de 75cms. para evitar dificultades en el enhebrado de cables.Si el obstáculo debe sortearse modificando la profundidad del conducto, en laparte más baja del mismo, deberá incorporar el drenaje adicional respectivo.Las zanjas se harán verticales en trinchera de cielo abierto hasta laprofundidad de Lt = 0.50 m.a partir del nivel de vereda, colocándoseentubaciones en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso.La tierra extraída se colocará en recintos preparados para tal fin, de forma deevitar la caída de tierras a la zanja y el escurrimiento de la misma en los díasde lluvia.Se deberá limpiar el fondo de la zanja de manera de retirar objetos que por suforma puedan dañar la canalización.Se deben tomar precauciones para no tapar con tierras registros de gas,teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc..Se dejarán los pasos necesarios durante la excavación para el pasaje depeatones y vehículos.El fondo de la zanja deberá ser terreno firme de modo de evitar corrimientosen la profundidad.
30
Todo el material sobrante deberá ser retirado una vez finalizado elapisonamiento. Los materiales que no se reutilicen deberán ser retirados elmismo día de extraídos.Se estará obligado a cumplir con lo indicado en el Digesto Municipal, enparticular con el encajonamiento del material extraído y la señalización deobstáculos.El fondo de la zanja debe ser cubierto con arena hasta una altura mínima de0.05m y la nivelación de dicho fondo se hará en base al agregado de arena.
Las excavaciones se mantendrán limpias y en condiciones de seguridad.
Canalizaciones.La canalización bajo acera se realizará con caños de PVC rígido, tipo ANTELde diámetro de 100 mm y 50 mm como se indica en los planos. Los conductosserán protegidos con tosca cemento y el resto en arena gruesa. Los tubosdispondrán de ensambles. Se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido detiro del cable. Los caños o ductos entre dos cámaras, deberán tenerdesniveles mínimos de 1 %, que aseguren el escurrimiento de los líquidoshacia las cámaras.Al construir la canalización con tubos se dejará un alambre galvanizado No.12en su interior que facilite posteriormente el enhebrado de los elementos, paralimpieza y tendido. La limpieza consiste en pasar por el interior de los tubosun cilindro de diámetro ligeramente inferior a ellos, con el propósito deeliminar filtraciones de cementos que pudieran haber penetrado por la juntas yposteriormente, de forma similar, pasar un escobillón de arpillera, trapo, etc.,para barrer los residuos de cemento u otros.
Los ductos a colocar son de PVC rígido se procederá de la siguiente forma :
1.- La tosca cemento será vertida en sitio de forma tal que seasegure que los ductos queden sumergidos en un macizo, de este material,donde el recubrimiento mínimo será de 0.1m de espesor.
2.- Las zanjas para este caso deberán realizarse de forma talque no se necesite encofrado para la confección del macizo de protección.
3.- La tosca cemento estará dosificada con 250 Kg. de cementopor metro cúbico, y compactado con equipo apropiado a la humedad óptima.A su vez la tosca deberá tener un CBR > 50.
Canalizaciones al pie de cada columna.Se dejara previsto en el momento de la fundación de las columnas dealumbrado, la canalización correspondiente en PVC flexible a las cámaras deregistro.Es de notar que la sección del caño será determinada de forma que en elinterior del mismo albergue un conductor superplástico de 4x4mm y unconductor de cobre de 4 mm. Los conductores no deberán superar el 50 % dela capacidad del caño.
Relleno de zanjas.
31
El relleno de las zanjas se hará con arena sucia con 15 cms.de espesor concompactación manual. La última capa se hará con compactación mecánica.
Reposición de veredas.El contratista repondrá las veredas a su estado normal, utilizando baldosasnuevas. En los casos de losas de granito, que deban provisoriamenteremoverse, el contratista las repondrá en su lugar debidamente niveladas.Cuando existan otros tipos de pavimentos, se repondrá en uno de la mismacalidad y aspecto. Estos trabajos deberán realizarse de acuerdo al Pliego deCondiciones Generales para la Construcción de Veredas. Se recomienda queel oferente inspeccione el lugar antes de elaborar su propuesta.El contrapiso de las veredas será de balasto cementado con 100 Kg. decemento portland por m3 sobre el que se colocará la baldosa asentada sobreuna capa de mezcla o el elemento que corresponda similar al existente.Se construirán juntas de dilatación cada 4 (cuatro) mts. o coincidiendo con lasexistentes, en la forma y condiciones que se indican en el Art. 72 del Pliegode Condiciones Generales para la Construcción de Veredas (PGCCV).
Rubro 5 y 6. Cámara de registro 40x40 (eléctrica) y Cámara de registro de60x60 (eléctrica)
Generalidades.Las cámaras serán de hormigón prefabricado (deberán presentarsepreviamente para ser aprobadas por el Director de Obras) o de paredes deladrillo, utilizándose dos medidas; 40 x 40 x 60 cm y/o 60 x 60 x 105 cm.según se indican en los planos (Planos EL 01).Si el tendido es subterráneo, se colocará una cámara de registro de 40 x 40 x60 cm al pie de cada columna, donde se realizará la derivación y la posibleconexión a tierra. En tramos rectos donde no haya columnas habrá unacámara de registro de 40 x 40 x 60 cm como máximo a 36 m. y en lugares decambio de dirección se colocarán cámaras de 60 x 60 x 105cm.En el suelo o en las paredes laterales se situarán puntos de apoyo de loscables y empalmes, mediante tacos o ménsulas.
Características de las cámaras.Las cámaras serán construidas sobre un marco de hormigón armado de :0,70x 0,10 x 0,07 mts. (para cámara tipo).Sobre dicho marco se asentarán los cuatro lados construidos de ladrillo,coronados con un marco y tapa de hormigón con asa.Las medidas de las cámaras expresadas en el punto anterior son interiores.Deberán quedar como mínimo 10 centímetros entre el fondo interior de lacámara y la parte inferior del caño a la entrada de dicha cámara.
Construcción de la cámara:Las cámaras se construirán de acuerdo con las indicaciones siguientes y lasconsignadas en el plano.
-Excavación:
32
Para la construcción de la cámara se practicará la excavación necesaria delas dimensiones indicadas en el plano, cuyo fondo será apisonadoconvenientemente y consolidado con cascotes si fuera necesario.
-Base:Terminada la preparación de la excavación, se construirá el marco dehormigón, que deberá quedar perfectamente asentado y nivelado.
-Paredes Laterales:Apoyados sobre el marco se levantarán los cuatro lados de la cámarautilizando ladrillos de prensa de primera calidad, formando paredes de 15centímetros de espesor nominal. La construcción se hará con el mayoresmero empleando mano de obra capacitada. Los ladrillos se asentarán conun enlace nunca menor que la mitad de su largo. Las hileras seránperfectamente horizontales. Quedará terminantemente prohibido el uso demedios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y el empotre de lastuberías y prohibido también el uso de cascotes.El espesor de los lechos demortero no excederá de 1,5 cm. y las paredes serán levantadasperfectamente a plomo.
-Empotrado de los Conductos:Se entiende que en el momento de procederse a la construcción de lascámaras estarán abiertas las zanjas correspondientes a los diversosconductos que han de converger en ellas. Al llegar a la hilada de ladrillos cuyaaltura coincida con el fondo de las respectivas zanjas, se colocarán los tuboscorrespondientes en las direcciones necesarias, de acuerdo con el trazadoadoptado para cada conducto, continuando la construcción de los lados,cuidando de afirmar convenientemente las piezas iniciales de cada conductoy obturar cada intersticio.Todos los tubos de hormigón o de polietileno en los extremos que convergena las cámaras se enrasarán con el revoque de las mismas. Se colocarántapones cónicos de hormigón en todos los tubos que converjan a las cámaras.
-Revoque:La cámara será totalmente revocada en su interior utilizando un revoque de 1cm. como mínimo de espesor, con el que se rellenarán todos los intersticios yterminarán las bocas de los conductos. El trabajo se terminará con unenlucido de cemento portland aplicado a cucharín con toda prolijidad, y enforma que una vez terminado, presente una superficie perfectamente lisa. Losdiedros entrantes serán terminados con una curva de pequeño radio.
-Marco y Tapa:Para las cámaras de 40 x 40 serán de hormigón armado de espesor 0.05 mcon armadura cada 0.15 m o malla soldada equivalente, dosificación 1;2;4,cara superior fratasada, con 1 agarradera de hierro galvanizado rematada contuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas a las tapas. Para lascámaras de 60 x 60 serán de hormigón armado de espesor 0.06 m conarmadura cada 0.25 m o malla soldada equivalente, dosificación 1;2;4, carasuperior fratasada, con 2 agarradera de hierro galvanizado rematada contuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas a las tapas.
-Colocación del marco:Terminada la cámara se asentará sobre sus paredes el marco de la tapa. Alcolocarlo se tendrá especial cuidado en que su parte superior quede a nivelde la vereda terminada, de modo que ésta quede al mismo nivel que aquella.
33
El marco deberá ser asentado y nivelado perfectamente sobre un lecho dearena y portland en todo su perímetro.
-Relleno de excavación:El espacio libre que queda entre la excavación y la cámara no podrá llenarseantes de 12 horas de realizada la cámara. Esta operación se haráprogresivamente, aportando tierra libre de cascotes, apisonándola con unlistón de madera; cuidando de no golpear excesivamente la cámara o elmarco de la tapa.
-Morteros:a.- Para asentar los ladrillos de las paredes: 3 partes de mezcla gruesa
y 1 de cemento portland.b.- Para asentar el marco de la tapa: 3 partes de arena gruesa limpia y
una de cemento portland.-Variante:
En caso de que se opte por el uso de cámaras de hormigón prefabricadas, lasmismas deben ser autorizadas previamente por el Director de Obra.
-Relleno de cámaras:Una vez que se haga la recepción provisoria se rellenarán las cámaras conarena y una capa de hormigón de 5 cm de espesor para evitar el hurto.
Rubros 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luminarias tipo L1A, L 2A, 6, 7, 8 y 9.
Generalidades
Se especifica sus características más relevantes, la referencia a la norma, el
ensayo asociado y en caso de que el ensayo no coincida con lo establecido
en la misma, se describen los pasos del ensayo que puede realizar la
Administración y/o debe presentar el oferente. Las luminarias utilizadas en el
proyecto para el teatro son:
L1A luminaria poste-valiza similar al tipo FO-8 IEP equipada con Hg 125W
L2A proyector asimétrico equipado con lámpara de Na 150W de reencendido
instantáneo
L6 proyector asimétrico equipado con lámpara HPI-T 150W
L7 luminaria colgante equipada con lámpara fluorescente de 36W, ver
esquema en el adjunto
L8 luminaria de adosar equipada con lámpara de HPI-T 70W, ver esquema en
el adjunto
L9 luminaria de adosar equipada con lámpara fluorescente de 36W ver
esquema en el adjunto
34
Se valorarán las ofertas que sustituyan esta luminaria por luminarias más
eficientes (LEDs/Inducción) respetando todas las condicionantes lumínicas del
proyecto. Se podrá mejorar el rendimiento color. La luminaria elegida es a
modo indicativo el oferente podrá presentar otra que respete o mejore las
características técnicas y lumínicas.
Condiciones ambientales:La atmósfera en general tiene una salinidad particularmente agresiva ycaracterística de zonas costeras. Debido al elevado contenido de humedad,pueden existir variaciones bruscas de temperatura que provoquencondensación en las superficies.Las características ambientales son las siguientes:
. Temperatura máxima del aire : 40 °C.
. Temperatura media diaria máxima : 35 °C.
. Temperatura mínima del aire : - 10 °C.
. Humedad relativa máxima : 100 %.
. Altitud : < 100 m.
. Nivel ceráunico : 45.
. Precipitación anual : 1200 mm.
. Velocidad máxima del viento : 160 km/h.
Características técnicasLas luminarias deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 598-1 y598-2.Serán de adaptación lateral al soporte, su reflector y su carcasa seránindependientes, cerradas y con el recinto para el equipo auxiliar incorporado.Dicho recinto será independiente del grupo óptico.El grupo óptico constituido por el reflector y refractor tendrá grado deprotección IP 55 y el resto de la luminaria será por lo menos IP X3.Las luminarias de acuerdo a la protección contra choques eléctricos serán declase I.
Ensayos asociados: Por inspección.Resistencia a penetración de polvo, cuerpo sólido y humedad. IEC 598-1Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. IEC 598-1Marcas e indicaciones.Las luminarias deberán marcarse de acuerdo a la norma IEC 598-1, sección3. Se agregará la siguiente información adicional, “I.M.- U.T.A.P ” y“mm/aa/nn”, mes, año de la adjudicación y un número correlativo de acuerdoa las partidas acordadas.
Ensayos asociados: Lo especificado en la norma.
35
Diseño desde el punto de vista urbanoSe tendrá especial atención al diseño de las luminarias en cuanto a la forma(tamaño y proporciones) y color en tanto existe una decisión de la UnidadTécnica de Alumbrado Público en contribuir a la calificación de los espaciospúblicos y su equipamiento urbano.
Características mecánicas y constructivas.
Características generales de los componentes.Tanto las bandejas portaequipos, como tapas, herrajes u otros accesoriosdeberán ser totalmente compatibles entre sí, a fin de conseguir una fácil yrápida intercambiabilidad de los mismos, sin necesidad de efectuarmodificaciones de ningún tipo.Ensayos asociados: Los previstos en la norma IEC 598.
Especificaciones para un buen mantenimiento
Acceso al grupo óptico.El dispositivo de cierre estará diseñado de tal forma que en caso de utilizarherramientas será para efectuar un cuarto de giro en la traba. En caso que elelemento difusor se abra por efecto de la fuerza de gravedad no se deberánutilizar tornillos ni elementos roscados y se mantendrá suspendido. Laapertura del difusor permitirá suficiente maniobrabilidad de los componentesdel sistema.Ensayos asociados:
Por inspección.
Recambio del refractor.El recambio del refractor será en forma sencilla, evitando usar herramientas.Ensayos asociados:
Por inspección.
Recambio de las superficies reflectoras.Las luminarias permitirán el recambio de las superficies reflectoras. Si lafijación es por tornillos serán del tipo imperdible o deberá permitir el retiro delas superficies sin necesidad de desenroscarlos totalmente.
Ensayos asociados:Por inspección.
Reemplazo de equipos auxiliares.La apertura y cierre del compartimento del equipo auxiliar se realizará enforma sencilla, sin empleo de herramientas. La luminaria deberá estar provistade una placa especial sobre la cual se efectuará el montaje del equipoauxiliar. Dicha placa tendrá la rigidez mecánica necesaria para soportar elpeso del mismo y será totalmente desmontable. La fijación de la placa a laluminaria será mediante el empleo de tornillos, permitiendo desmontarla en
36
forma rápida y sencilla aflojando los tornillos sin quitarlos. El mecanismoestará diseñado para que con los tornillos flojos, la placa no caiga,permaneciendo retenida en forma segura. El sistema de fijación del capacitory/o ignitor evitará que el operario actúe con excesiva presión sobre su cuerpoa fin de que no ocurran deformaciones ni daños en los mismos. Se tomaráespecial atención a la disposición del balasto, condensador e ignitor en labandeja de montaje.Ensayos asociados:
Por inspección.
Seguridad eléctrica: Puesta a tierra y Conexiones.Estará de acuerdo con lo especificado en la norma IEC 598-1, sección 7.Ensayos asociados:
Lo especificado en la norma.
Características fotométricas
Se deberá especificar:
a.- En forma de tablasa.- Tablas C-Gama según recomendaciones de la CIE.b.- Tablas de coeficiente de utilización o de rendimientos.c.- Rendimiento
b.- En forma de gráficosa.- Diagramas polares C-Gama.b.- Diagramas de coeficiente de utilización o de rendimiento.
c.- Diagrama isolux relativo, dibujado sobre una malla expresada en múltiplosde altura de montaje. El valor máximo de iluminancia se dará para un flujo dela lámpara y una altura de la lámpara unitaria. Cada línea isolux se dará comoun valor porcentual de dicho máximo.
d.- Curvas isocandelas.
c.- Software de diseño.El oferente entregará a la I.M.M., U.T.A.P., el software de diseño, con el finde corroborar los cálculos y poder realizar proyectos nuevos donde varíe elescenario.
d.- Contaminación lumínicaEl oferente deberá entregar el % de flujo lumínico emitido hacia el hemisferiosuperior para distintos ángulos de colocación de la luminaria 5º, 10º y 15º.
LAMPARAS DE SODIO
El proyecto especifica la utilización de lámparas de sodio.
Características técnicasLas lámparas no podrán tener los ignitores incorporados.
37
Deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 662.El rendimiento color, Ra de las lámparas será mayor o igual a 20 y latemperatura color Ta mayor o igual a 1950 K.La temperatura máxima alcanzada en el casquillo de las lámparas que lollevan cementado será de 210 ºC y para las que lo tengan fijadomecánicamente de 250ºC.La temperatura en la envolvente de la lámpara no debe superar en ningúnpunto los 400ºC.
TipoTubular(T)
Casquillo
70 W100 W
E 27E 40
150 W E 40250 W400 W
E 40E 40
El oferente establecerá el flujo lumínico nominal de las lámparas ofertadas.
Potencia Valor Valor(W) Medio Medio
Deprec. Mortalidadmax. a las Máx a las8000 hs. 20000hs.
70 T 10% 25%100 T 10% 25%150 T 10% 25%250 T400 T
10%10%
25%25%
El oferente deberá suministrar, independientemente de que estos datos seencuentren en los catálogos, los siguientes datos garantizados:
a.- Emisión luminosa inicial de la lámpara.b.- Vida útil de la lámpara, indicando la curva promedio de expectativa
de vida y límites máximos y mínimos. Deberá precisarse el concepto devida útil. Indicar en que condiciones se realizaron los ensayos. c.- Indicar normas de fabricación.
d.- Tensión nominal y variaciones de la misma en bornes de lalámpara.
e.- Intensidad de operación y de arranque.f.- Tensión mínima de encendido, y máxima.
38
g.- Eficiencia luminosa, (lm/W) en condiciones normales defuncionamiento.
h.- Marca, procedencia y modelo.
Ensayos de lámparas de sodio de alta presión de acu erdo a la norma IEC662.
ENSAYO II III IV Item dela norma
Marcado X X X 4Dimensiones X X X 5Casquillos X X X 6Cebado con ignitor externo. Tiempo de amortiguamiento
X X X 7.1.1
Cebado con ignitor interno Verificación de tiempo.
X X X 7.1.2
Estabilización del régimen X X X 7.2Características eléctricas X X X 7.4Tensión de extinción X
EQUIPOS AUXILIRES PARA LÁMPARAS DE SODIO
Consideraciones eléctricas.Los equipos auxiliares deberán ser aptos para ser conectadas a una tensiónde red de 230 V +/- 5 % valor eficaz y una frecuencia de 50 Hz. Para estasvariaciones, el rango de variación de la tensión en bornes de la lámparadeberá encontrarse en los valores limites para la cual fue diseñada.
BalastosLos balastos deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 922 y IEC923.En caso de ser adjudicado se agregará la siguiente información adicional,“I.M.M. y Nº de Compra correspondiente. Los balastos irán provistos de unsistema de conexión a la bandeja mediante un tornillo. Dispondrán de unaregleta de conexión que permita el paso de cables de hasta 2.5mm2 desección. Dicha regleta deberá estar firmemente sujeta a la carcasa de lareactancia.Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre o de aleación decobre u otro material apropiado no corroible.Los balastos deberán ser del tipo “interior”, y cumplirán lo especificado en lanorma IEC 922 sección 2 “Prescripciones de seguridad” item 7.1 “Proteccióncontra contactos accidentales con las partes activas”.
Condensadores.
39
Los condensadores destinados a la corrección del factor de potencia, deberáncumplir las siguientes exigencias:
a.- Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca delfabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidadnominal en microF, la frecuencia nominal en Hz y los límites de temperaturasde funcionamiento. En caso de ser adjudicado se agregará la siguienteinformación adicional, “I.M.M. y Nº de Compra correspondiente.b.- Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuitodurante la utilización normal. El barnizado y esmaltado para la oxidación depiezas metálicas, no son admisibles como protección entre contactos fortuitos,no considerándolos con suficiente aislamiento.c.- Las conexiones se efectuarán mediante terminales “Faston” y deberánfijarse de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión odesconexión.d.- Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleaciónde cobre u otro material apropiado no corroible.e.- El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y el refractor metálicaexterior será, como mínimo de dos megohmios y resistirá durante un minutouna tensión de prueba de 2000 voltios de la frecuencia de 50 Hz.f.- Los condensadores serán secos y autorregenerables.g.- Los condensadores deberán ser capaces de corregir el factor de potenciade forma que sea mayor o igual que 0.92. Serán desestimadas las propuestasque no cumplan con este requerimiento.
Arrancadores de conexión serie para lámparas de sod io alta presión.Conjuntamente con el balasto se suministrará el correspondiente arrancador,formando un conjunto homogéneo que deberá cumplir con las característicasdel equipo en el cual se instale.Deberán cumplir con la norma IEC 662.Deberán llevar inscriptas de forma imborrable sus características eléctricas,marca del fabricante, tipo de lámpara para el cual es adecuado y esquema deconexión. En caso de ser adjudicado se agregará la siguiente informaciónadicional, “I.M.M. y Nº de Compra correspondiente.Dispondrá de una regleta de conexión que permita el uso de cables de hasta2.5 mm2 de sección.Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de lalámpara.En la tabla siguiente se describen las características de los valores deimpulsos para el sistema americano y europeo.
Características de impulso.
SistemaAmericano
Sistema Europeo.
Altura (V) 2.225+/-25 2.775+/-25Formaonda
Cuadrada Senoidal
Dirección Un impulsonegativo durante
Un impulso positivo durante el
40
El Semiperiodonegativo de la
semiperíodo positivo de la onda
onda Senoidal detensión.
senoidal de tensión.
Posición Comprendidoentre los 80 y 100
Comprendido entre 80 y 90 grados
Grados eléctricosde la onda
eléctricos de la onda senoidal de
De voltaje VoltajeTiempoMáximode subida T1
0.1 microS 0.6 microS
Tiempoduración
0.95+/-0.05microS
0.95+/-0.05 microS
del impulso T2Frecuencia del
impulsoUno por ciclo Uno por ciclo
Datos garantizados
Los oferentes establecerán en sus propuestas todas las especificacionestécnicas de lo ofrecido, mencionando:
a.- Marca, procedencia y modelo.b.- Potencia nominalc.- Intensidad nominal.d.- Factor de potencia lámpara-balasto.e.- Temperatura máxima nominal de funcionamiento.f.- Incremento de temperatura admisible de un arrollamiento.g.- Sección del conductor en el arrollamiento.h.- Dimensiones del conjunto.i.- Normas bajo las cuales se rige la fabricación
Ensayos de Balastos para lámparas de descarga de ac uerdo a la norma IEC992 e IEC993.
TABLA IV. Balastos para lámparas de descarga. IEC 922.
ENSAYO II III IV Item de lanorma
Marcado X X X 1-6Protección contra contactosaccidentales con las partesactivas
X X X 2-7
Bornes X X X 2-8
41
Puesta a tierra X X X 2-9Resistencia a la humedad yaislamiento
X X X 2-10
Ensayo de impulso de A.T. X X X 2-11Endurancia térmica de losbobinados
X 2-12
Calentamiento X X X 2-13Partes conductoras decorriente y conexiones
X X X 2-14
Líneas de fuga y distancias enel aire
X X X 2-15
Resistencia al calor, al fuego ya las corrientes de fuga.
X 2-16
Resistencia a la corrosión. X 2-17
TABLA V. Balastos para lámparas de descarga IEC 923.
ENSAYO II III IV Item de lanorma
Factor de potencia X X X 0-6Corriente absorbida X X X 0-7Forma de onda X X X 0-8Protección contra lasinfluencias magnéticas
X 0-9
Ajuste del balasto X X X 1-11Corriente de cortocircuito X X X 1-12Tensión a circuito abierto X X X 1-13
Rubros 13. Colocación de columna de hormigón de 9m, tipo 150/9 desuspensión de línea y/o soporte de luminaria.
Características de las columnasLas columnas serán de Hormigón Armado, deberán respetar las condicionesresistentes exigidas y las características generales que se detallan acontinuación:a.- Características generales:
Columnas de 150/9 m para soporte de luminarias
Serán huecas, de forma tronco-piramidal con sección octogonal,diámetro base: 25.0 cm +/- 0.5 cm, diámetro exterior en la punta 13 cm +/- 0.5cm
Contará con dos orificios de 16 mm de sección sobre la cara de llenadodel molde, el primero con centro a 12 cm de la cima y el segundo con centro a16 cm del primero ubicados en la línea vertical que coincida con la medianade una de las caras de la pieza.
Longitud total 9 m
42
Las caras serán perfectamente planas, aristas vivas y sin oquedades.Se deberán presentar las normas adoptadas.El recubrimiento de la armadura longitudinal en la parte externa
superior a 1.5 cm o un diámetro de varilla de acero. Se tomará el mayor deestos valores.
Para las armaduras transversales se exigirá un recubrimiento mínimode 1cm.
Volumen aprox. : 190 lPeso aprox. : 466 Kg
b.- Características resistentes:Columnas de 150/9 m para soporte de luminarias.La columna deberá ser capaz de resistir las solicitaciones que resulten deaplicar el ESFUERZO PRINCIPAL en dirección Ox, el ESFUERZOSECUNDARIO en dirección Oy, el MOMENTO según Ox generado por elartefacto con su brazo lo que se supondrá igual a 120 Kgm aplicado en lacima de la columna.Se divide la altura libre de la columna en seis tramos iguales. En cada una delas secciones así determinadas, el coeficiente de seguridad a la rotura deberáser superior a 1,75.La sección de empotramiento se considerará a 1/6 de la altura total de lacolumna.A continuación presentamos una tabla con los momentos de servicio en las
dos direcciones y en las diferentes secciones en que se dividió la columna.
Secc. A (cm) DE (cm) DI (cm) MS (kgm)
0 0 13,00 3,00 1 30 13,40 3,33 02 174 15,32 4,93 2203 318 17,24 6,53 4304 462 19,16 8,13 6505 606 21,08 9,73 8606 750 23,00 11,33 10807 900 25,00 13,00 0
S – SecciónA – AbcisaDE - Diámetro exteriorDI – Diámetro InteriorMS – Momento de Servicio
c.- Ensayos1- Comprobación de la calidad de los áridos2- Comprobación de la calidad del agua3- Verificación del acero4- Hormigón5- Comprobación de dimensiones
43
6- Ensayo de elasticidad7- Ensayo de esfuerzo principal8- Ensayo de esfuerzo secundario9- Ensayo a rotura10- Comprobación de recubrimiento y estribado11- Comprobación de la canalización, orificios y acometidas
ENSAYOS DE CALIFICACIONSegún normativa de UTE N.M.25.01/0 Art. 11.1. Ensayos del 1 al 11.ENSAYOS DE RECEPCIONSegún normativa de UTE N.M.25.01/0 Art. 11.2. Ensayos del 5 al 11.CANALIZACIONSe comprobará la existencia de este conducto en todas las columnas aensayar.ESTRIBADOSe comprobara el recubrimiento y el estribado en las piezas ensayadas arotura.
OPERACIÓN Y OTROS SUMINISTROSColocación de columnasEl siguiente apartado es a modo indicativo el oferente deberá cumplir con losrequerimientos técnicos y presentar sus cálculos de fundación.Operaciones y otros suministros
• Cálculos y verificación de las fundaciones de acuerdo al tipo de terreno delparque y las columnas suministradas, que deberán ser previamenteaprobadas por la dirección de obra de la Unidad Técnica de AlumbradoPúblico
• Trámites necesarios frente a otros organismos y frente a la Unidad Ejecutorade Remoción en la Vía Pública.
• Cateos necesarios• Transporte de los materiales desde la empresa a obra.• Traslado de columnas a la obra. Se deberá tener especial atención en la
recepción de las columnas: a) en cuanto a que cumpla con lasespecificaciones establecidas; b) no dañar la integridad de las mismas. Noserán de recibo aquellas columnas que presenten fisuras, daños en lasuperficie como en sus aristas, siendo de costo de la empresa su sustitución.
• Acopio a pie de pozo.• Excavación para fundación y colocación de molde.• Hormigonado, con suministro de hormigón• Suministro de moldes y toma de muestra para ensayo de resistencia del
hormigón en probetas cilíndricas según norma UNIT.• Izado, aplomado, acuñado con arena saturada en agua y encapsulado de la
arena con un collarín de arena y Pórtland.• Reposición de pavimento y/o césped.
El hormigón será C.200 de resistencia a la compresión media de 200 Kg/cm2y de resistencia a la compresión característica de 130 Kg/cm2 en probetascilíndricas normalizadas según UNIT.Se tomarán las precauciones necesarias en el caso de dejar pozos a cieloabierto, se taparán hasta la colocación de la columna.
44
Limpieza y movimiento de tierrasLas operaciones de limpieza y movimiento de tierra comprenden la ejecuciónde los trabajos siguientes:
- Limpieza de los terrenos donde deben efectuares las obras.-Excavaciones necesarias para efectuar la construcción de los
elementos de fundación.- Limpieza del terreno ocupado por las obras.
Consistirá en el corte o extracción de los árboles, raíces, arbustos, yuyos,pasto y todo otro elemento perjudicial que interfiera con las obrasproyectadas.Los residuos de esta limpieza podrán ser quemados si así se ordenara.En general se efectuará el retiro y depósito de lo que resulte de estasoperaciones en lugar adecuado según lo autorice la dirección de obra.El Contratista deberá talar aquellos árboles que la Dirección de la Obraindique, con la correspondiente autorización municipal cuando se encuentrenen lugares públicos y con la autorización del Propietario u ocupante cuando loestén en lugares privados.Como mínimo las podas se harán de modo que se mantenga una distanciamínima de 2.5 m. a los conductores, a nivel o por debajo del nivel de losmismos, no admitiéndose ramas más altas que el nivel de la línea, aúncuando estén a más de 2.50 m. de la misma, para evitar que al quebrarse oaún cuando el árbol caiga, se produzcan daños en la línea.Toda madera proveniente de los árboles cortados o arrancados del interior deun predio quedará en poder del ocupante del mismo si así lo desea y elContratista deberá depositarlo dónde se indique dentro del predio.Una vez realizado el corte, se deberá pintar la superficie con herbicida paraleñosas, de forma de garantizar el no crecimiento de la especie cortada.Excavaciones y relleno
- Clasificación de suelos.Se incluye en el anexo un listado de apoyos de hormigón, una tabla convalores aproximados de coeficientes de compresibilidad son 2, 6 y 16 kg./cm3respectivamente.
- Ejecución de excavaciones y rellenos.Las excavaciones se realizarán en forma de no quitar o aflojar el material quequeda fuera de los límites previstos para la obra.Solo en casos excepcionales y con aprobación previa de la Dirección, serecurrirá al uso de explosivos.Para su utilización y manipulación se observarán las disposiciones vigentes.El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios que resultendel manejo de los mismos.Las excavaciones se replantearán en sitio hasta los límites indicados en losplanos aprobados por la Dirección de Obra.Para columnas o postes cuya estructura de fundación es el terreno natural, eldiámetro del pozo será el necesario para la colocación del apoyo y poderintroducir la herramienta de apisonamiento. La compactación se hará encapas de hasta 10 cm. de espesor.
45
Los volúmenes excavados en exceso sin orden o autorización expresa,cualquiera sea el motivo, no se pagarán y el Contratista deberá rellenarlos asu cargo de acuerdo con las órdenes de la Dirección.Todo relleno que, de acuerdo a lo establecido en las EspecificacionesParticulares, deba ser compactado se realizará por capas no mayores de 30cm. de espesor.Se adoptarán todas las medidas y previsiones necesarias de seguridad parala protección de peatones y animales durante el tiempo en que lasexcavaciones estén abiertas, como mínimo lo que esté reglamentada ymás allá si es conveniente.Los elementos de protección se retirarán una vez terminado el relleno.
- Preparación del terreno para ejecutar las fundaciones.Las cotas de las bases de fundación indicadas en los planos (Plano EL-02)son solamente aproximadas, quedando a exclusivo juicio de la Direcciónde Obra su determinación definitiva durante la ejecución de los trabajos.La limpieza y preparación del terreno se hará de manera que asegure elperfecto contacto entre el hormigón y el terreno. Los pozos de fundaciónserán excavados en forma tal que permitan colocar el hormigón en capashorizontales en toda la extensión de la fundación. Si fuera preciso se haránescalones para acompañar la pendiente del terreno.a. Si se funda sobre roca sólida o material duro el terreno quedará libre deelementos sueltos y será limpiado y cortado hasta una superficie firme. Todagrieta será limpiada y rellenada con hormigón, mortero o lechada.b. Si el terreno de fundación fuera de materiales no duros, se tomará especialcuidado de no perjudicar la parte inferior de la excavación. A éstos efectos laremoción de la capa final se hará inmediatamente antes del hormigonado.En todo se tomarán las medidas necesarias para impedir el acceso de agua ala fundación, tapándose las filtraciones y desviando las aguas surgentes.Cuando los elementos de fundación puedan hacerse en seco, sin necesidadde ataguías, cajones o entubaciones, y de conformidad con la Dirección deObra, se colocará el hormigón contra la pared natural de la excavación.El desagote del interior de las fundaciones será hecho de tal manera queexcluya la posibilidad de que cualquier elemento del hormigón pueda serarrastrado.FundacionesLas fundaciones estarán calculadas por el método de Sulzberger concoeficiente de seguridad mayor a 1.5. El valor de la tangente alfa ( siendo alfael ángulo de inclinación del apoyo respecto a la vertical) debe ser menor a0.01 para apoyos de hormigón.
- Fundación para apoyos de hormigón.Cada tipo de columna de hormigón tendrá una única fundación para cada tipode terreno, es decir, independiente de la función que cumpla dichacolumna. La fundación estará dimensionada para el mayor esfuerzo quesoporte dicha columna.En el caso de pórticos la fundación estará dimensionada para el esfuerzo quesoporta el mismo.
TABLA DE FUNDACIONES
46
COLUMNAS Ct=2 Ct=6 Ct=10 a b h a b h a b h
9m ART. 60 60 155 60 60 155 60 60 155
a=ancho del macizo defundación (cm)
b=largo del macizo de fundación(cm)
h=alto del macizo de fundación(cm)
Ct=Coeficiente de compresibilidad del terreno(Kg/cm3)
Hormigón para fundaciones- Normas aplicables.
En lo que no se especifica se cumplirá la norma UNIT 104.- Dosificaciones.
Para fundaciones se utilizará hormigón Tipo C. Las proporciones de loscomponentes podrá ajustarse con la finalidad de obtener un hormigón queposea un adecuado grado de trabajabilidad, densidad, impermeabilidad,durabilidad y resistencia.
- Resistencia.La resistencia a los 28 días, medida por ensayos de compresión según normaUNIT 40, no será menor de 180 kg. / cm2, en ninguno de los ejemplaresensayados. Se extraerá y someterá a ensayo 6 testigos por cada 50 m3 dehormigón hechos con componentes de la misma procedencia y un mínimo de6 testigos por cualquier volumen de hormigón en que se haya cambiado elorigen de uno o más componentes.
- Consistencia.La cantidad de agua se ajustará para asegurar la buena colocación delhormigón sin que se afecte la resistencia proyectada sin exceder una relaciónen peso agua-cemento de 0.60. No se admitirá agregar agua paracompensar el espesamiento del hormigón debido a un exceso de mezclado oa un secado objetable antes de su colocación. El Contratista deberá tenersiempre, al pie de la obra, donde se esté hormigonando, los elementosnecesarios para efectuar un ensayo de asentamiento por el método del conode Abrams. La medida del asentamiento no será mayor de 10 cm. LaDirección de la Obra se reserva el derecho de exigir un asentamiento menorsiempre que sea posible y se obtenga un hormigón de mayor resistencia.
- Materiales.El Contratista deberá presentar a consideración de la Dirección de Obra consuficiente anticipación, muestra de los materiales a utilizar, indicando enforma expresa las canteras de extracción.Para la extracción de muestras de agregados se seguirá la norma UNIT 36.LaDirección de Obra antes de aceptar cualquier material, podrá requerir larealización de un ensayo del mismo en obra o por intermedio delDepartamento de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería.
47
En tal caso los gastos serán por cuenta del Contratista. El cemento portlandserá Ancap, en bolsa y cumplirá las especificaciones de la norma UNIT 20. Nose permitirá el uso de acelerantes de fraguado. Si la Dirección lo exige serealizarán ensayos del cemento portland según norma UNIT 21 y lasmuestras se tomarán de acuerdo a UNIT 20 y UNIT 41.Se rechazarán loscementos que no cumplan las condiciones establecidas y aquellos queesténalterados o con terrones en el momento de su empleo.La arena(agregado de tamaño entre 0.15 y 5 mm) será de composición silicea,preferentemente dulce, limpia y áspera al tacto. No contendrá materiaorgánica ni otros agentes extrañas más allá de lo que admite la normaUNIT 49. La Dirección de Obra podrá exigir ensayos si hubiera duda sobre sucalidad. Se tomarán muestras representativas de acuerdo a UNIT 36.Losagregados gruesos de tamaño entre 5 y 40 mm Podrán utilizarse parahormigón armado y hasta 60 mm para hormigón en masa. Estos podránprovenir de la trituración de la piedra de cantera, desprovisto de partestoscosas. Podrán emplearse agregados naturales en las mismas condiciones.Estarán libres de materias orgánicas o extrañas y de cantidades perjudicialesde fragmentos desmenuzables, delgados o alargados. Estos últimos nosobrepasarán el 10% en peso y son aquellos cuya mayor dimensión supera 5veces el menor espesor. La Dirección se reserva el derecho de hacer ensayossi hubiera dudas de que los agregados gruesos no cumplieran lo especificado.Las muestras a ensayar se extraerán según criterio de la norma UNIT 36. Elagua será limpia y no contendrá elementos perjudiciales, de acuerdo a laespecificación de la norma AASHO T26-51. Serán de cuenta del Contratistatodos los gastos que se originen para el suministro del agua. Se utilizaránencofrados donde sea necesario confinar el hormigón de acuerdo a la formade las fundaciones. En ningún caso se retirarán los encofrados antes de las24 horas de terminado el llenado del hormigón. Para casos especialesla Dirección determinará el plazo.
- Medición.El contratista procurará los medios y equipos necesarios para medircuidadosamente y controlar la cantidad de cada uno de los componentes delhormigón.Esos medios y equipos y el manejo de los mismos, estarán sujetos a laaprobación de la Dirección de Obra. El cemento se medirá en bolsasentera o por peso. La arena y el agregado grueso se medirán en volumen.La medida se realizará enrasando el borde superior del recipiente de medida.Se someterán dichos recipientes a aprobación de la Dirección de Obra antesde su utilización. Si este procedimiento de medida no se cumpliera asatisfacción de la Dirección de Obra, esta se reserva el derecho de exigir lamedida en peso. La cantidad de agua se determinará por peso o volumen.
- Almacenado de los materiales.El manipuleo y almacenado de los materiales destinados al hormigón deberáser hecho en forma tal que evite la mezcla de impurezas. La Dirección deObra podrá exigir que los materiales se depositen sobre plataformas. Elcemento será dispuesto por partidas en depósitos convenientementeresguardados de la lluvia, humedades y cambios de temperatura. Lasdistintas partidas se separarán de forma que puedan inspeccionarse.
- Elaboración del hormigón.
48
Los componentes podrán mezclarse a mano. La Dirección podrá exigir el usode hormigonera cuando lo entienda necesario. La Dirección de Obra sereserva el derecho de ordenar un aumento del tiempo de mezclado, cuandolas operaciones de carga y mezclado no asegure la obtención de un hormigónde composición y consistencia uniforme. No se permitirá exceso de mezcladoque requiera el agregado de agua para mantener la consistencia adecuadadel hormigón. En caso de usarse la hormigonera, el contratista proveerá losmedios adecuados para controlar el tiempo de mezclado. El oferente debeindicar el proceso de fabricación, método y tiempo de traslado a obra, etc.
- Colocación del hormigón en obra.No se colocará el hormigón en obra sin que la Dirección haya observado lapreparación del terreno de fundación, el estado de moldes, encofrados yarmaduras, si las hubiese. Todas las superficies en contacto con el hormigón,estarán libres de agua estancada, barro o escombros. Se hormigonará a la luzdel día salvo que la dirección establezca lo contrario. Los métodos y equiposutilizados para transportar el hormigón harán posible la entrega del mismo enel lugar de colocación sin objetarle segregación del material o disminución porasentamiento. Solo se permitirá la colocación del hormigón con la plasticidadprescrita y se rechazará si presentara señales de comienzo de fraguado oendurecimiento. Debe colocarse antes de los 20 minutos de elaborado. Seevitará verter el hormigón desde alturas tales que haga posible la segregaciónde los diferentes componentes a causa de los distintos tamaños y/o densidad.El hormigonado de cada fundación se hará en forma ininterrumpida hasta sufinalización. El hormigón dañado por cualquier causa, así como el que seencuentra defectuoso por razones de manipulación del Contratista encualquier momento antes de la terminación y aceptación del trabajo, sequitará y reemplazará por hormigón adecuado, siendo esto de cargo delcontratista. Las superficies expuestas del hormigón no limitadas porencofrados, se trabajarán con herramientas adecuadas, para darles laterminación prevista en planos. Se procurará realizar los llenados defundaciones en una sola etapa. Si por alguna razón no pudiera ser así, seseguirán las instrucciones de la Dirección. Proceso de colocación delhormigón:a.- Se colocará una primer capa de 0.20 mts. de espesor de hormigón en elfondo de la excavación.b.- Se ubicará el molde en el baricentro de la excavación, sobre la primercapa de hormigón antes descripta:
b1.- Cuando sean cuadrados o rectangulares se debe tener laprecaución de que en una de sus caras se posicione en forma paralela alcordón de la vereda y/o al eje de la calzada.
b2.- Deberá replantearse su verticalidad y horizontalidad a fin de quela futura columna aparezca centrada en todas sus caras y longitud.Las columnas de base cuadrada o rectangular tendrán los respectivos moldes(encofrados) también de forma cuadrada o rectangular, respectivamente.Siendo la luz interior en los mismos de no más de 50 mm de diferencia conlos lados de la columna (siempre diferencia mayor).Para las columnas circulares o poligonales sus respectivos moldes, serán deforma circular siendo la luz interior de los mismos ( es decir, sus diámetros) de
49
no más de 50 mm en la parte inferior de diferencia con los lados de lacolumna (siempre diferencia mayor).. Nota: En la cara inferior (la que apoya la primer capa de hormigón, vercolocación del mismo) los moldes deberán contar con tapa para no permitir elingreso o penetración del hormigón en el proceso de llenado (debido a lapresión que ejerce el mismo en dicha etapa).- Fraguado y curado.El contratista deberá proteger al hormigón contra toda clase de perjuicioshasta su aceptación final por parte de la Dirección de Obra. Se evitará aplicaragua a presión directamente sobre el hormigón para que no se lave lasuperficie.Para el curado del hormigón se cubrirá la superficie exterior con tierra oarena.Todos los ensayos mencionados en los apartados del artículo 2.4 así comolos materiales necesarios para realizarlos serán de cargo del Contratista.
IzadoSe tendrá especial cuidado en la ubicación de la columna de manera que lamisma se posicione centrada, aplomada y con la longitud requerida; y lassalidas de los ductos internos enfrentados a la línea de edificación y/ocámaras de registro (salvo indicación expresa de la dirección de obra). Seacuñará y se llenará con arena fina y limpia (según norma UNIT 49)uniformemente, compactándose con agua por gravedad dejando libre la partesuperior de la fundación 5 cm. Los cuales serán completados con arena yportland en proporción 4x1 cuidándose la terminación del mismo con lasherramientas adecuadas.
Rubros 14. Suministro y colocación de columnas de a cero de 3.5m
ColumnasLas columnas serán nuevas y galvanizadas por inmersión en caliente ypintadas.La terminación será mediante dos manos de esmalte poliuretánico de doscomponentes, color RAL a elección de la DO, previo a la aplicación de fondoimprimador sobre el galvanizado.Los oferentes deberán presentar los cálculos estructurales de la columna asuministrar y de los anclajes a la estructura existente. La descripción de lamisma se ilustra en EL-01
Colocación de caja de protección.Las columnas a instalar deberán contar con cajas estancas incorporada dondese instalarán los elementos de protección.Se instalará una caja de protección a 0.5 metros de altura del nivel de pisoterminado. Consiste en una caja de PVC estanca con riel DIN para alojar unallave TQ unipolar de 6 A.Se deberá realizar el enhebrado y conexionado desde las cajas de protecciónhasta la cámara de registro.
50
Puesta a Tierra de las columnasLa puesta a tierra se realizará en cada columnas de hierro mediante unconductor de 16 mm de Cu desnudo conectado a una jabalina normalizada. Laconexión a la columnas se realizará con terminal a compresión hexagonalestañado, sujetas por medio de bulones y tuercas de bronce y arandelasplanas y de presión.Se instalará una jabalina de puesta a tierra normalizada del tipo de acerocubierta con cobre. La misma cumplirá con la norma de UTE N.MA.90.01. Lajabalina se hincará en el terreno en la cámara existente al pie de la columna.La conexión entre la jabalina y el conductor de descarga a tierra será mediantesoldadura cuproaluminotérmica. Las jabalinas se colocarán en el terreno por elprocedimiento del hincado. El adjudicatario realizará todas las conexionespertinentes. Se medirá la resistencia a tierra de acuerdo al reglamento de UTEvigente y si la misma no cumple se realizarán otros procedimientos hasta elcumplimiento de los valor establecido.
Rubros 15. Enhebrados
Los conductores a utilizar son cables tipo superplástico cubierto con aislaciónPVC/ST4, flexibles según norma UNIT-IEC 227. Se indica en el plano EL-02tendidos y secciones.
El oferente realizará el metraje de acuerdo a los planos de acuerdo a los tiposde conductor que se describen en los planos. El valor que se ilustra en elrubrado es la totalidad de metros de conductor sin importar el tipo y sección.El oferente si lo entiende conveniente podrá modificar esta cantidad odiscriminar por tipo y sección.
El contratista previo al tendido enviará a la UTAP las características del cablea utilizar en lo que tiene que ver con tipo, sección transversal, diámetroexterior en mm, diámetro de cuerda en mm, número mínimo de alambres delconductor, intensidad admisible enterrada aprox. a 25 grados C., intensidadadmisible al aire a 40 grados C., intensidad admisible cc 0.5 seg. en KA,resistencia máx. conductor a 20 grados ohm/km., peso aprox Kg/Km., espesornominal aislamiento en mm, espesor nominal de la cubierta exterior en mm,radio de curvatura mínimo en mm,tracción máxima por mm de conductor a laque puede ser sometido el cable.Para el transporte de bobinas y el tendido de conductores se tendrá en cuentael pliego de condiciones técnicas de proyectos tipo UTE para líneassubterráneas de baja tensión de hasta 1 kV.
Empalmes de línea subterránea.El procedimiento para realizar el empalme deberá estar homologados porUTE. Queda prohibida la unión de conductores por medio de piezasestañadas.
51
En los empalmes de cambio de sección se harán con botella termocontraíble,así como las prolongaciones de línea.En los casos de realizar un empalme con la línea aérea, se subirá por mediode un caño de PVC o galvanizado según los casos, hasta el tendido aéreo yen ese lugar se conectará con el preensamblado en cajas tipo CGP.
Rubros 16. Puestas según tipo
Se prevé para el Tablero del Escenario:
• Suministro e instalación en el frente del tablero del Escenario trestomacorrientes para intemperie SCHUKO 2P +T de 16A
• Suministro e instalación en el lateral del tablero de tres toma schuckoindustrial trifásico 400 VAC, para intemperie hembra con tapa de 16A.
• Suministro e instalación en el lateral del tablero de tres toma schuckoindustrial bipolar 230 VAC, para intemperie hembra con tapa de 32A.
Se prevé para el Control de la iluminación:
Ver plano EL-06, circuito de control y Panel removible de control ubicado en laconsola.
Características de los interruptores astronómicos:Los interruptores deberán contar con:
1.- Alimentación 230 Vac +/- 5%, 50-60 Hz.
2.- Batería interna para mantener los parámetros internos en caso de ausencia deenergía. Especificar autonomía y características de la batería.
3.- Permitirá configurar los siguientes parámetros, ubicación geográfica (latitud,longitud), Fecha y hora, tiempo de retardo de encendido, tiempo de adelanto deapagado.
4.- Permitirá configurar los tiempos de retardo de encendido y tiempo de adelanto deapagado con respecto a los valores de la tabla del crepúsculo civil.
5.- El interruptor tendrá dos salidas contactos normal abiertos, uno para energizar uncontactor para conexión y desconexión del alumbrado y el otro como salida auxiliarpara otras prestaciones. Deberá permitir la activación manual de cada una de ellas.
6.- El equipo tendrá señalización lumínica que indique cuando se produce unevento(excluyente).
52
7.- Se deberá mencionar posibles prestaciones adicionales que no están detalladasen los puntos anteriores. Esto se tendrá en cuenta a los efectos de la adjudicación.
Literatura Técnica.Los oferentes establecerán en sus propuestas todas las especificaciones técnicas delo ofrecido. El oferente podrá incluir en su propuesta todo otro dato que juzgue deinterés para la evaluación de la misma.Deberá indicar en forma clara, en la literatura técnica entregada, las referencias delos materiales ofertados. Si no se establece la mencionada identificación laAdministración no tendrá en cuenta la información técnica suministrada.
El oferente deberá suministrar, independientemente de que estos datos seencuentren en los catálogos, los siguientes datos garantizados:
• Marca, modelo y procedencia.• Tensión de empleo, Ue (V).• Carga nominal.• Precisión del reloj y del algoritmo astronómico.• Rango de localizaciones.• Temperatura de funcionamiento.• Grado de protección.• Dimensiones• Peso.• Presentación / Embalaje.• Métodos de montajes. Posiciones de funcionamiento, etc.
Se prevé para las Descargas Atmosféricas:
El adjudicatario suministrará, montará y conectará un sistema de protecciónatmosférica según lo inidcado en el plano EL-03.Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones einstalaciones proyectadas, de modo de ofrecer una protección de Nivel I, conforme alanexo B de la norma NF C 17-102.
Se contará con los Pararrayos solicitados montados sobre mástil de 2 m de altura,ubicado sobre una columna de hormigón de 12.2m de forma troncopiramidal, el cualcontará con grampas omega metálica de hierro galvanizado, con la colocación de unaislador, distanciadas 1.5 metro aprox., de modo de asegurar un correctofuncionamiento del sistema, aún con vientos de 160 km/h, y factor de ráfaga de 1,3(en este caso no se permite el uso de riendas de amarre). Esta altura se aumentaráen caso de ser necesario, en coordinación con la Dirección de Obras, de modo queel captor quede más alto que cualquiera de los puntos a proteger.
Cada captor de cada pararrayos tendrá un radio de acción de no menos de 65 m,medidos en el plano horizontal ubicado a 3 m por debajo del captor. Será del tipoFranklinionizante con dispositivo de cebado, construido en material inoxidable, ycumplirá con el Artículo 15, Capítulo I, de las Instalaciones de Enlace, del Tomo deNorma de Instalaciones del Reglamento de U.T.E., y con la norma francesa NF C
53
17-102, tanto para su diseño como para su montaje. En caso de necesitarse elmontaje de más de un captor, se preverá su interconexión, en coordinación con laDirección de Obras.
Se harán dos bajadas en conductor de cobre de 50 mm²
El recorrido descendente de cada conductor deberá ser lo más recto posible,evitando ángulos agudos de modo que el radio de curvatura sea siempre mayor que20 cm.
Se evitará también el pasaje cercano con líneas eléctricas, datos, señales, TV oteléfonos.
Todo el Sistema se conectará al Sistema de Tierra General, mediante soldadurasexotérmicas como se definieron más arriba, cada bajada directamente a una de lasPuestas Artificiales de Tierra (PAT) que conforman la malla. Cada PAT individualpresentará una resistencia a tierra inferior a 10 ohms.
Se construirá también un cercado de seguridad como se describe en el plano.
Se garantizará el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12meses a partir de la recepción provisoria. Se entregará toda la información técnica,así como las medidas de conductividad y de resistencia a tierra.
Rubros 17. Trámites y permisos (eléctrica)
El proyecto se tramitará como Proyecto Global, para lo cual el adjudicatariodeberá presentar todos los recaudos necesarios ante UTE.Todos los trámites y sus respectivos gastos serán de cuenta del adjudicatario,al igual que la obtención de la inspección final.Los gastos de conexión al igual que los presupuestos definitivos que UTE,confeccione para la conexión de los distintos servicios serán de cargo de la IM.
Serán de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que se originen en UTEpara el suministro del energía eléctrica por un eventual contrato de energíaeléctrica para un provisorio de obra.
Rubros 18. Puesta en marcha
Comprende el conjunto de pruebas que se juzguen necesarias para lacomprobación de las instalaciones en su aspecto fotométrico, eléctrico,mecánico, químico, para asegurar la puesta a punto del sistema dealumbrado.Cuando la IM lo solicite, el adjudicatario realizará todos los ensayos que seannecesarios para demostrar los requerimientos y especificaciones de laproyecto se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deben hacerse bajola supervisión de la IM, debiendo el adjudicatario suministrar todos los
54
materiales, mano de obra e instrumentos de medida que puedan sernecesarios.También si se lo requiriese, deberá contratar los servicios de un laboratorio deensayo aprobado por la IM para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado yvuelto a ensayar por la empresa sin cargo alguno hasta que la IM lo apruebe.Una vez finalizados los trabajos por etapas o en su totalidad, la IM efectuarálas inspecciones generales y parciales que estime conveniente en lasinstalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado,procedente a realizar las pruebas de aislación funcionamiento y rendimientoque a su criterio sean necesario.Estas pruebas serán realizadas antes los técnicos o personal que se designecomo con instrumental y personal que deberá proveer el adjudicatario.La comprobación del estado de aislación debe efectuarse, con una tensión nomenor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 400 o 230 Volt.megómetro con generación de tensión constante de 500 Volt como mínimo.La medición de la resistencia de aislación debe hacerse desconectando lasluminarias, debiendo quedar cerrados todos los equipos de maniobra yprotección.
Se efectuarán las mediciones siguientes:
1 – entre conductores de fase2 – entre conductores de fase unidos entre sí y neutro3 - entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección4 – entre conductor de neutro y conductor de protección
El valor de la resistencia de aislación mínima será de 100 ohms por volt detensión por cada tramo de la instalación de 100 metros o fracción.
En ningún caso, la resistencia de aislación podrá ser inferior a 220 kOhms.En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por habersecomprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o elcorrecto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados encualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellostrabajos, cambios arreglos o modificaciones que el adjudicatario deberáefectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas fijándose el plazoen que deberá dárseles cumplimientos, transcurrido el cual será realizadasnuevas pruebas con las misma formalidades.Es requisito previo para otorgar la recepción total o parcial de la obra, laentrega de los planos y archivos en formato CAD.
Rubros 19. Implantación/replanteo
El adjudicatario antes de empezar la obra deberá entregar a la Dirección de Obras:
1.- Planos ejecutivos2.- Diagrama de Gantt, tiempos, avances, recursos
55
Durante la certificación de los avances el adjudicatario deberá entregar a la DO, losplanos conforme a obra hasta ese momento. Este punto es obligatorio para podercertificar cada avance.
Para la recepción provisoria deberá presentar los planos conforme a obra.
En este rubro también se incluirá los gastos del obrador y servicios necesarios (UTE,ANTEL, OSE, etc..) para efectuar la obra.
Rubros 20. Desmontaje de instalaciones existentes
En el plano EL-01 se indica los elementos a desmontar que serán retirados por eladjudicatario y llevados a un lugar que determine la DO dentro de los límites deMontevideo.
Art. 4) - PLAN DE CALIDAD
La empresa incluirá en la propuesta (excluyente) el plan de calidad referidoa:
1.- Para el proceso de ejecución de obra:
a. Los procedimientos a utilizar.b. Responsable de las operaciones.c. Características de la calidad a tener en cuenta en cada etapa de la obra.d. Procedimientos de control de la misma.c. Responsable del control y formas de registro.e. Comunicacionesf. Plan de seguridad e higiene laboralg. Diagrama de Gantt tareas, tiempos y recursos
2.- Verificación de la calidad de los materiales a suministrar
Para verificar la calidad de los materiales puestos en obra, la IM podrárealizar ensayos conforme a las normas y/o procedimientos indicados en elpresente pliego.A tales efectos podrá utilizar los servicios de UNIT o el IIE como organismoscertificadores y de los servicios del IIE o Laboratorio de UTE como entes dereferencia para la realización de ensayos.Los errores de medida que se tengan en los ensayos y/o procedimientosserán considerados de modo de no perjudicar al adjudicatario.
56
La tolerancia de los resultados de ensayo y/o procedimientos respecto a losdatos garantizados por el proveedor, que resulten en un valor mensurable,será el indicado en las normas o especificado en el presente pliego.
Todos los ensayos serán de cargo de la IM.
El procedimiento a utilizarse para verificar la calidad del suministro será:
1.- Inspección de la mercadería.
2.- Ensayos de taller de acuerdo a un muestreo efectuado de azar definidopor el Director de Obra de la IM.
3.- De acuerdo a los resultados de los ensayos del punto 2 o si la IM loconsidera necesario, se podrán realizar ensayos en laboratorios externos o enlaboratorios del fabricante bajo certificación de un organismo de reconocidoprestigio.
Realizada la verificación para que se considere que hubo falla basta que unaunidad no cumpla con lo especificado en uno de los ítems del ensayo.
En caso de presentarse falla la IM tomará las acciones que considere másconvenientes tales como rechazar la partida, efectuar la totalidad de losensayos de recepción de los Lotes de acuerdo a las normas solicitadas ovolver a repetir los ensayos de verificación de todos a algunos de los datosgarantizados.
Con el plan de calidad a la vista, la Dirección de Obra, hará el control de lamisma a manera de auditoría por muestreo.
Art. 5) - CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA
a) InicioEl adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a talesefectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos,esto incluye la firma del acta de iniciación de obra.
b) HorarioEl contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convengacon la Dirección de Obras; para hacerlo en horas extraordinarias o díasfestivos, deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de Obra con48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otradisposición de carácter nacional o departamental. El contratista podráhabilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obrerosdiferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de
57
instalaciones, consumos, aumento de jornales, gasto de gestión, etc. pudieranocasionarse.
c) Cartel de Obra
Modelo de Cartel de Obra.El cartel de obra será de chapa con estructura de madera y puntales deeucalipto, como soporte y sus dimensiones serán de 2.00 m. X 1.50 m. Entodos los casos el cartel será diseñado por el Equipo de ComunicaciónInstitucional o deberá ser aprobado para su producción por el mismo. Enningún caso el cartel podrá ser pintado a mano.
INTENDENCIA DE MONTEVIDEOMunicipio F
Obras para el Alumbrado PublicoNombre de la empresa contratista, etc.,
e) Señalización y balizamiento de las obras
Se colocarán barreras y señales para la seguridad del tránsito vehicular ypeatonal. Las mismas dispondrán de faroles durante la noche de modo depermitir su fácil individualización.
Se adjuntarán en sus características a lo determinado por las reglamentaciones vigentesy deberán ser autorizadas por el Director de Obra y estar en un todo de acuerdo con laOrdenanza sobre Señalización de Obras de Remoción en la Vía Pública. Asimismo deberácomunicar el comienzo de las Obras a la Unidad Ejecutora de Remoción en la Vía Pública.
El contratista proveerá a la obra de cajones para depositar el materialproducto de los pozos. De no cumplirse con estos se aplicarán las multascorrespondientes.La empresa contratista deberá disponer de por lo menos 5 (cinco) balizaspara la obra. La Dirección de Obra podrá incrementar este número, a losefectos de señalizar correctamente cada frente, si lo entendiese necesario.
f) TerminacionesTodos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutadoshasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega dela obra en perfecto estado de limpieza y utilización.
58
g) Excedentes .El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de laobra, cualquiera sea su naturaleza (por ej. escombros, tierra y lo que entiendael D.T.O) hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Sino estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte hasta20km. de distancia medidos desde la obra.
Art. 6) RECEPCIONES.
Recepción provisoriaLa recepción provisoria se realizará dentro de los 15 días de finalizadastotalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obraprovisoria, donde se harán constar las observaciones que el Director de obraestime que correspondan.
Recepción definitivaLa recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectascondiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la fecha de la recepciónprovisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepcióndefinitiva entre las partes.
Art. 7) ORDENES DE TRABAJO
Se entenderán por órdenes de trabajo las que el Director de Obra, o quienéste designe, entregue al Contratista como tales, y consistirán en un planocon los elementos a instalar.Estas órdenes irán firmadas por el Director de Obra y constará la fecha enque sean entregadas al Contratista. El contratista deberá comunicardiariamente vía fax a la Dirección de Obra la localización de los trabajos deesa jornada.El replanteo de las obras será realizado por el Contratista, y previamente a suiniciación, deberá ser verificado y aprobado por el Director de Obra o quieneste designe.La empresa adjudicataria deberá presentar, con el certificado de avancemensual, las planillas de declaración de personal correspondientes a cadames, con una liquidación de la mano de obra imponible a la fecha de la ofertay su ajuste por aumentos, individualizando los que correspondan a rubros dela oferta.
Art. 8) INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
El contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios odeterioro en las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, Gaseba, Intendencia deMontevideo, y demás Servicios Públicos, debiendo en cada caso recabar delas empresas y organismos que efectúen esos servicios, previamente a lainiciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando
59
cuenta por escrito al Director de Obra cuando esa información no le seasuministrada.El contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos decualquier índole que ocasione a los diferentes Servicios Públicos y Privados alejecutar los trabajos licitados.
Art. 9) MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El adjudicatario tomará a su cargo la protección del personal que realiza eltrabajo, adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a laejecución de trabajos en la vía pública.
Art. 10) EQUIPO DISPONIBLE Y PERSONAL RESPONSABLE
Los proponentes deberán presentar adjunto a la oferta un listado del equipodisponible que será utilizado en la ejecución de las obras que se licitan,indicando las características principales, números de matrículas, y la calidaden que el oferente detenta dichos equipos (propietario, arrendatario, etc.)Deberán asimismo presentar una lista del personal responsable a emplear,indicando la integración del personal técnico, de dirección y contralor superior:profesionales universitarios, técnicos, capataces y encargados generales.La I.M. podrá rescindir por sí el contrato, si comprobare que el adjudicatariono aplica en la obra la totalidad del equipo o del personal técnico, de direccióny contralor superior responsable, presentados en su propuesta.
Art. 11) INSPECCIÓN
Todos los materiales y las obras construidas deberán someterse a aquellosensayos que indique el Director de la Obra en el lugar de su fabricación o enla obra, de acuerdo con lo establecido por el art. 62 del P.C.G.C.O.
El contratista proveerá todos los elementos, instrumentos, máquinas, mano deobra y materiales que normalmente se necesitan para examinar, medir yensayar las obras ejecutadas y la calidad, el peso o la cantidad de todomaterial que se use, debiendo suministrarse muestras de materiales antes deutilizarlos en el trabajo para su ensayo en caso de requerirlo el Director deObra.
Todas las muestras serán suministradas por el Contratista a su propio costo.
El costo de la realización de cualquier prueba o ensayo que resulte necesario,de acuerdo con la buena práctica de la construcción, será de cargo delcontratista.
Art. 12) FLETES
En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puestoen obra.
60
Art. 13) AMPLIACIONES DE OBRA
En las ampliaciones de obra cuyos precios unitarios y rubros figuren en lapropuesta aceptada, se aplicarán los parámetros fijados para las obrascontratadas. En aquellas ampliaciones cuyos rubros no figuren en losrecaudos de la Licitación, o cuyo monto de materiales influyafundamentalmente en la fijación de los parámetros, el Director de Obra deberáestablecer los parámetros que correspondan. Cuando en las propuestaspresentadas en la licitación hubiera que efectuar supresiones de obras,deberá establecerse si las mismas modifican o no los parámetros. En casoafirmativo, se estará a lo que determine el Director de Obra.
61
ANEXO 4 – RECAUDOS GRÁFICOS
Recaudo Contenido
EL 01 CANALIZACIONES
EL02 ENHEBRADO
EL03 PUESTA A TIERRA
EL04 TABLERO – CGP
EL 05 UNIFILARES
EL 06 UNIFILARES Y PANEL DE CONTROL
Esquema L7, L8 y L9
