LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

PLAN DE TERMINACIÓN DE YACYRETÁ – P.T.Y.

OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA DE LAS LOCALIDADES DE POSADAS, GARUPÁ Y

CANDELARIA EN LA MARGEN ARGENTINA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES INDICE DE CAPITULOS. CAPITULO I: Disposiciones generales CAPITULO II: Documentación de la oferta CAPITULO III: Presentación y evaluación de ofertas CAPITULO IV: Garantías CAPITULO V: Del cumplimiento del contrato CAPITULO VI: Rescisión del contrato CAPITULO VII: Penalidades por incumplimientos PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES INDICE DE CAPITULOS CAPITULO I: De la Licitación CAPITULO II: De la presentación de la oferta CAPITULO III: De la adjudicación CAPITULO IV: De la obra y el contrato CAPITULO V: Disposiciones generales CAPITULO VI: Del contrato de los trabajos INDICE DE ANEXOS. ANEXO 1: Memoria Descriptiva de las Obras a Ejecutar ANEXO 2: Modelo de Diagrama de Gantt ANEXO 3: Planilla Modelo para Análisis de Precios Unitarios y Globales ANEXO 4: Planillas de información para calificación ANEXO 5: Especificaciones particulares referidas al Impacto Ambiental. ANEXO 6: Modelo de Contrato de Locación de Obra Publica. ANEXO 7: Planilla de Equipos de Propiedad del Oferente ANEXO 8: Detalles de Obras Viales ejecutadas por el Oferente en los 10

últimos años. ANEXO 9 Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero Yacyretá. ANEXO 10 Planilla de Cómputo y Presupuesto ANEXO 11 Formulario de Gastos Indirectos ANEXO 12 Resumen de Avances Físicos por Obras ANEXO 13 Presupuesto Oficial

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES INDICE DE CAPITULOS CAPITULO I : DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1º : Objeto ARTICULO 2º : Definiciones y Terminología ARTICULO 3º : Lugar, fecha y hora de apertura de las ofertas ARTICULO 4º : Adquisición y valor del Pliego ARTICULO 5º : Consultas y modificaciones ARTICULO 6º : Domicilio y notificaciones ARTICULO 7º : Régimen jurídico ARTICULO 8º : Jurisdicción ARTICULO 9º : Sistema de contratación ARTICULO 10º : Oferentes - Requisitos ARTICULO 11º : Restricciones a modificaciones societarias ARTICULO 12º : Impedimento para ser oferentes ARTICULO 13º : Conocimiento y aceptación de la condiciones de la Licitación.

Suficiencia de la Oferta ARTICULO 14º : Garantía de mantenimiento de la oferta CAPITULO II : DOCUMENTACION DE LA OFERTA ARTICULO 15º : Carácter de la información suministrada por los oferentes ARTICULO 16º : Sistema de presentación de la oferta ARTICULO 17° : Formalidades de la oferta ARTICULO 18°: Consideraciones sobre algunos aspectos de la oferta ARTICULO 19°: Carta de presentación a la licitación ARTICULO 20°: Garantía de mantenimiento de la oferta ARTICULO 21°: Designación del Representante Técnico ARTICULO 22° Contenido de los sobres integrantes de la oferta CAPITULO III : PRESENTACION Y EVALUACION DE OFERTA ARTICULO 23°: Presentación de oferta ARTICULO 24°: Causales de rechazo de oferta. ARTICULO 25° Análisis y evaluación de ofertas ARTICULO 26° Acto de apertura del sobre Nº 1 ARTICULO 27° Apertura del sobre Nº 2 ARTICULO 28° Evaluación del sobre Nº 2 ARTICULO 29° Adjudicación ARTICULO 30°: Firma del contrato ARTICULO 31°: Licitación desierta ARTICULO 32°: Inscripción del Adjudicatario CAPITULO IV : GARANTÍAS

ARTICULO 33°: Garantía de mantenimiento de oferta ARTICULO 34° Garantía de cumplimiento de contrato ARTICULO 35° Garantía de Obra. Fondo de Reparo ARTICULO 36° Costo de las primas ARTICULO 37° Responsabilidad del Contratista ARTICULO 48°: Garantía de oferta, de cumplimiento de contrato y de fondo de

reparo como Seguro de caución ARTICULO 39°: Seguro de responsabilidad Civil ARTICULO 40°: Seguro de accidentes de trabajo ARTICULO 41°: Seguro de todo riesgo de construcción. ARTICULO 42°: Recurso del Comitente en relación a los seguros. Notificación a

los aseguradores CAPITULO V : DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ARTICULO 43°: Procedimiento de aplicación de penalidades ARTICULO 44°: Documentos integrantes del contrato. Prelación ARTICULO 45° Ejecución de las obras ARTICULO 46° Representación del comitente en obra ARTICULO 47° Representación del Contratista en obra ARTICULO 48°: Aumento o disminución de cantidades de obra ARTICULO 49°: Obligación de respetar el proyecto ARTICULO 50°: Ejecución deficiente. Reconstrucción. Trabajos no autorizados ARTICULO 51°: Obligaciones especiales del Contratista ARTICULO 52° De lo relativo al personal ARTICULO 53° Medidas de protección ARTICULO 54°: Subcontratos y transferencias de contrato ARTICULO 55° Acopio de materiales ARTICULO 56° Anticipos financieros ARTICULO 57° Recepción de obras ARTICULO 58° Certificados y pagos CAPITULO VI : RESCISIÓN DEL CONT RATO ARTICULO 59°: Motivos de rescisión ARTICULO 60°: Por culpa del Contratista ARTICULO 61°: Por culpa del Comitente CAPITULO VII : PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS ARTICULO 62° Mora durante la ejecución de los trabajos ARTICULO 63°: Inobservancia de las obligaciones ARTICULO 64°: Atraso en la inscripción de la UTE ARTICULO 65° Cambio del Representante Técnico o faltante del mismo ARTICULO 66° Subcontrato no autorizado previamente ARTICULO 67° Mora en subsanar deficiencias observadas en Recepción

Provisional o surgidas durante Plazo de Garantía

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1º: OBJETO El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones que regirán la Licitación Pública Nacional mediante la cual se seleccionará y contratará la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tendrá a su cargo las Obras de Protección costera de las Ciudades de Posadas, Garupa y Candelaria y que integran el Plan de Terminación de Yacyretá Todas las obras descriptas en pliego de especificaciones técnicas y que figuren en planos y/o surjan del estudio del proyecto ejecutivo que realizará el Contratista para la ejecución de los trabajos, forman parte del contrato. La descripción de estas obras, se concreta en el ANEXO 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO COSTERO”, mientras que la documentación técnica, planos y especificaciones particulares se detallan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular. Para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, se ha adoptado como modalidad contractual la de un único contrato por ajuste alzado con el reconocimiento de algunos ítems por unidad de medida, según se indica en el ANEXO 10 “PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO”. ARTICULO 2º: DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA A los efectos de ésta Licitación se emplearán las siguientes terminologías: Acta: Son los instrumentos que dan cuenta de las diferentes declaraciones de las partes en donde constan hechos, comienzos o finales del desarrollo de la obra. .Acta de Entrega de Terreno: Documento mediante el cual se deja constancia de la entrega en tenencia al Contratista de la Obra, de los terrenos necesarios para su ejecución. Acta de Inicio de Obra: Es el Acta firmada entre los representantes del Contratista y el Comitente a partir de la cual se computará el plazo de ejecución de la obra. Acta de Medición: Documento que acredita el avance real, parcial y acumulado de la obra, elaborado por la Dirección de Obra. Acta de Recepción Final de Contrato: Es el Acta firmada entre los representantes del Comitente y el Contratista, donde se deja constancia del cumplimiento total del Contrato. Acta de Recepción Final de Obra: Es el Acta firmada entre los representantes del Comitente, la Dirección de Obra y el Contratista, donde se deja constancia de la ejecución total de la Obra Contratada. Acta de Recepción Provisoria de Obra: Es el Acta firmada entre los representantes del Comitente, la Dirección de Obra y el Contratista, donde se deja constancia de la terminación de la obra, el inicio del Período de Garantía, y las observaciones que deben ser subsanadas, si las hubiere.

Acta de Recepción Provisoria del Contrato: Es el Acta firmada entre los representantes del Comitente, la Dirección de Obra y el Contratista, donde se deja constancia de la terminación de las obras, del inicio de las actividades de Cierre del Contrato, de los Períodos de Garantía pendientes de las Obras, y las observaciones que deben ser subsanadas, si las hubiere. Acto de Apertura: Es el acto en el que se procederá a la apertura de las propuestas de los Oferentes. Adjudicatario: El Oferente al que se le ha adjudicado la Licitación y que ha sido notificado por medio fehaciente de ello, hasta la firma del Contrato. Altas Partes Contratantes: La República Argentina y la República del Paraguay, signatarias del Tratado de Yacyretá. Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto. Certificado de Obra: Es el documento mediante el cual el Contratista presenta la valorización de la medición de la obra ejecutada en el mes, de acuerdo con los precios cotizados, con el aval de la Dirección de Obra. Circular con consulta: Las respuestas del Licitante a los pedidos de aclaración formulados con relación a la documentación licitatoria. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria. Comitente: La Entidad Binacional Yacyretá, creada por el artículo III del Tratado suscripto el 3 de diciembre de 1973 entre la República Argentina y la República del Paraguay, entidad que licita y contrata la Obra. Consorcio Oferente: Es la UTE, constituida o a constituirse, que ha adquirido el Pliego de Bases y Condiciones y presenta su Oferta para participar en la presente Licitación. Contratista: La UTE que haya firmado el Contrato y sus complementos con el Comitente. Contrato: Documento que formaliza las relaciones entre el Comitente y el Adjudicatario en el cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes para la ejecución de la obra licitada. Cronograma de Desembolsos: Son las declaraciones de erogación de montos totales para cada mes de ejecución de la obra o los periodos de repago. Desmovilización: Consiste en el desmantelamiento de los obradores, equipos, plantas e instalaciones, su devolución o entrega al Comitente, o su retiro del área de Obra según sea el caso, el retiro del personal del Contratista y la limpieza de la Obra de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales. Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá. Días: Todos los plazos se computarán en días corridos, excepto que se aclare lo contrario. Dirección de Obra: Es la Consultora que se encarga de controlar la fiel interpretación de los proyectos y el cumplimiento de los contratos, teniendo además la administración de los mismos, que incluye las mediciones, certificación, planificación y coordinación de las mismas. Estará a cargo también de la revisión integral de la documentación técnica que entregue el Comitente, del desarrollo de la ingeniería de detalle, cálculos, memorias de aquellas obras cuya documentación se encuentra a nivel de anteproyecto o proyecto, y de todos los ajustes de detalles constructivos que fuera necesario realizar para ejecutar las obras conforme se presenten en el sitio de su materialización. Documentación licitatoria: Está constituida por el presente Pliego de Condiciones Generales y Particulares con sus Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y

planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, la aclaraciones con y sin consulta y toda otra documentación que se indique durante el proceso licitatorio. Ente Licitante: Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Factura: Documento elaborado por el Contratista, mediante el cual solicita y justifica el pago. Garantías: Es el aval a proveer por el Oferente o Contratista en cualesquiera de los rubros solicitados, de Oferta o de Contrato, que afianza el cumplimiento de sus obligaciones. Ítem: Cada una de las partes en que se ha dividido el rubro en la Planilla de Cómputo y Cotización (Presupuesto). Licitación: Es el procedimiento de selección que efectúa el Ente Licitante para la ejecución de las obras, según Pliego de Condiciones. Listado de obras: Es la enumeración de todas las obras objeto de la licitación, que forman parte del Plan de Terminación de Yacyretá – PTY aprobado por la EBY. Libros: Son los diferentes documentos en donde constan la acciones o hechos vinculados a las obras y el contrato. Multa: Es la penalidad con carácter oneroso que el Comitente impone al Contratista como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Modificaciones: Sustituciones, adiciones o eliminaciones ordenadas por la Dirección de Obra y aprobadas por el Comitente, relacionadas con la obra contratada, en el marco de los Documentos Contractuales. Moneda de Pago: La moneda admitida por los Documentos Contractuales para efectivizar el pago. Moneda de Cotización: La moneda admitida por los Documentos Contractuales para materializar la Oferta y a los fines de su evaluación. Obra: Cualquiera de los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo con los Documentos Contractuales y el resultado de los mismos. Obras Temporarias: Toda construcción provisional o temporaria de cualquier naturaleza, que el Contratista ejecute a los fines de la realización del objeto del Contrato. Oferente: Cualquier postulante que presente una Oferta de acuerdo con las instrucciones de estos Documentos Contractuales. Oferta: Conjunto de documentos que el Oferente presenta de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones. Planos de Construcción: Es el conjunto de planos de carácter general y/o particular, entregados por la EBY o elaborados por la Consultora de Dirección de Obra, suficientes y necesarios, que posibilitan la correcta ejecución de la obra. Planos de Detalles Constructivos: Es el conjunto de planos que en base a los planos de construcción debe elaborar la Constructora de la obra, los que serán sometidos a revisión y aprobación de la Consultora para ser utilizados como planos de obra. Planos de Licitación: Es el conjunto de planos que indican los trabajos a realizar, sirven para efectuar la cotización, prever equipos y metodología de construcción. P C G: Pliego de Condiciones Generales P C P: Pliego de Condiciones Particulares Plan de Control Ambiental: Es el plan necesario que considera las disposiciones ambientales previstas en la legislación del país en el cual se ejecute la obra. Planos: Cualquier Plano aprobado para usarse en relación con el Contrato. Planos Conforme a Obra: Los Planos suministrados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra que muestran la Obra como fue finalmente ejecutada.

Planos de Construcción: Los Planos que la Dirección de Obra apruebe y que servirán de base para la ejecución de la ingeniería de detalle de las obras. Planos de Licitación. Los Planos suministrados por el Comitente para los fines de la Licitación. Planilla de Equipos: Es la declaración jurada del Oferente en donde consta el equipo, propio o ajeno, de disponibilidad cierta para la ejecución de las obras. Plan de incorporación de Equipos: Es el plan donde se estipulan los diferentes plazos a partir de los cuales el Oferente declara la disponibilidad de los equipos. Pliego: El documento que establece condiciones generales y particulares que rige la presente Licitación. Plazos: Son los términos señalados para el cumplimiento de las distintas etapas y actos contractuales. Plan de Trabajo: Es el lapso de tiempo que demanda ejecutar los diferentes componentes de las obras a juicio del Oferente y cuyo plazo máximo no podrá exceder al previsto en el Pliego. Planos del Contratista: Los Planos suministrados por el Contratista a la Dirección de Obra, para detallar el trabajo que se compromete a realizar y el equipo permanente o temporario que formará parte de la Obra, de acuerdo con los Documentos Contractuales. Plazo de Pago: Período de tiempo para la certificación y pago de una factura. Postulante: Es aquella UTE, constituida o a constituirse, que ha adquirido el Pliego de Bases y Condiciones y por ende se halla en condiciones de presentar oferta y efectuar consultas. Precios básicos: Los precios vigentes a la fecha de cotización que se indique en el presente Pliego. Precios Unitarios y Globales: Son los precios cotizados por el Contratista en su oferta y aceptados por el Comitente. Proponente: Es la UTE constituida o a constituirse, que adquiere el pliego y presenta su propuesta. Propuesta: Es la documentación presentada por los proponentes para admitir su participación en la licitación. Proyecto Yacyretá: El aprovechamiento hidroeléctrico del Río Paraná a la altura de la Isla YACYRETA de acuerdo con el Anexo B del Tratado. Proyecto: Es el conjunto de planos generales y particulares, de arquitectura e ingeniería, memorias, planillas, que integran el presente Pliego de Licitación. Proyecto Ejecutivo o Ingeniería de Detalle: Es el conjunto de documentos gráficos, memorias de cálculo y descriptivas de las obras a ser construidas, que deben ser desarrollados por el Contratista sobre la base del Proyecto cuya documentación está incorporada al presente Pliego. PTY: Plan de Terminación de Yacyretá. Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Representante del Contratista: Es la persona designada por el Contratista con plenos poderes para actuar por él. Representante del Oferente: Es la persona, designada por la UTE oferente, con plenos poderes para actuar por ella. Representante Técnico Permanente: Profesional universitario designado por el Contratista, que actuará en forma permanente en la obra. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las

características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y legales. Rubro: Cada una de las Obras que componen el contrato objeto de la presente licitación. Sitio o Zona de la Obra o Emplazamiento: El lugar o espacio donde debe ser ejecutada la Obra, y los lugares adyacentes, contiguos o cercanos, determinados por el Comitente o por la Dirección de Obra para fines relacionados con el Contrato. Subcontratista: La empresa designada por el Contratista y aprobada por el Comitente para la ejecución de parte de la Obra. Subítem: Cada una de las partes en que se ha dividido el ítem en los formularios de la oferta a efectos de la cotización. Trabajos Adicionales: Trabajos no contemplados en los Documentos Contractuales, ordenados por la Dirección de Obra, y aprobados por el Comitente. UTE: Unión Transitoria de Empresas que se conforma para participar en este proceso licitatorio. ARTICULO 3º: LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS El lugar, fecha y hora de la Apertura de Ofertas, serán fijados por el Ente Licitante y comunicados en avisos publicados en diarios de circulación local e Internacional. ARTICULO 4º: ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO Cada ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones de Licitación estará numerado y foliado, debiendo adquirirse en el lugar que indique el Ente Licitante, el que establecerá su valor de acuerdo al monto y entidad de la obra licitada. La compra podrá efectuarse con hasta 10 días de anticipación mínima respecto a la fecha de apertura. Al adquirir el Pliego, el adquirente deberá identificarse, denunciando simultáneamente si lo hace en nombre de terceros, a los que en dicho caso estará obligado a identificar. Asimismo, deberá fijar domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos del llamado a licitación. Sólo los adquirentes del Pliego podrán solicitar información complementaria y/o aclaraciones, y presentar ofertas. Todo adquirente del Pliego que no presente oferta perderá automáticamente, desde el día de la apertura, su derecho de observación e impugnación en el proceso licitatorio. ARTICULO 5º: CONSULTAS Y MODIFICACIONES Todo adquirente del Pliego que considere que existen discrepancias u omisiones en la documentación licitatoria o en la información suministrada, o que pueda tener dudas respecto a los requerimientos y/o al alcance de la Licitación, podrá requerir aclaración por escrito al Ente Licitante. Estos pedidos de aclaración deberán ser redactados en castellano y deberán ser recibidos en la sede del Ente Licitante con no menos de 15 (quince) días corridos de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas. Tales requerimientos serán contestados por el Ente Licitante antes de los 10 (diez) días corridos previos a la Apertura de Ofertas, mediante circulares que se remitirán a cada uno de los adquirentes del Pliego al respectivo domicilio especial constituido, sin indicar el origen o autoría de cada consulta que se responde.

El Ente Licitante podrá, de oficio, suministrar información ampliatoria a la de los Pliegos y efectuar revisiones o supresiones de los documentos licitatorios, lo que será notificado por circular a cada uno de los adquirentes del Pliego antes de los 10 (diez) días corridos previos a la fecha de Apertura de Ofertas. El Ente Licitante no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones o interpretaciones dadas por sus funcionarios y agentes, que no sean notificadas por circular a los Postulantes. La emisión de circulares no producirá efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de ofertas, salvo que el Ente Licitante se expida en contrario. Todas las circulares mencionadas pasarán a integrar la documentación licitatoria y deberán incluirse en la oferta. Será responsabilidad de los Postulantes asegurarse de haber recibido todas las circulares emitidas, consultando en tal sentido al Ente Licitante en forma fehaciente al vencimiento del plazo de emisión de circulares. No se aceptarán descargos ni reclamación alguna del Postulante por desconocimiento de las mismas, fundamentada en su falta de recepción. ARTICULO 6º: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES A los efectos que corresponda, se considerará como domicilio legal del Ofrente o Adjudicatario, el especial constituido en la oferta o en el correspondiente contrato, debiendo el mismo situarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Oferente deberá asimismo denunciar su domicilio real. El Ente Licitante fijará en el Contrato su domicilio legal. Los domicilios así constituidos -legales y reales- se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo. ARTICULO 7º: RÉGIMEN JURÍDICO Todas las cuestiones relacionadas con el Contrato, que no estén contempladas expresamente en los Documentos Contractuales quedarán sometidas supletoriamente a las Leyes de la República Argentina. La presentación de la Oferta implica la aceptación total de la legislación supletoria antes mencionada y la renuncia expresa a cualquier otra legislación que pudiera corresponder. Esta legislación supletoria se extenderá a leyes, decretos, ordenanzas y cualquier otra legislación vigente y exigible en el lugar de las obras. ARTICULO 8º: JURISDICCIÓN Los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Partes se someten a la Jurisdicción de los mismos, con renuncia a cualquier otro fuero o competencia territorial. ARTICULO 9º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN Las obras se contratarán por el Sistema de Ajuste Alzado Relativo; salvo en aquellos ítems en que se prevé su cotización por Unidad de Medida.

ARTICULO 10º: OFERENTES. REQUISITOS 10.1 Oferentes Podrán participar en la licitación las Uniones Transitorias de Empresas, constituidas o constituirse, que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego. 10.2 Objeto, duración y capital El objeto de las sociedades legalmente constituidas, que integren la UTE, deberá ser acorde al objeto de la licitación. La duración de la UTE en ningún caso podrá ser inferior al plazo de ejecución de obra. Este requisito también rige respecto de las sociedades integrantes de la Unión Transitoria de Empresas, individualmente consideradas. El capital social de las sociedades consorciadas no podrá ser, en conjunto, inferior al 10% (diez por ciento) del monto de la inversión proyectada para el cumplimiento del objeto del llamado a licitación, calculado en la forma en que se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. El capital social deberá mantener dicha proporción durante todo el período de ejecución de la obra. 10.3 Representante En caso de que una oferta fuera presentada por dos o más oferentes, deberá unificarse la personería otorgando poder especial al Representante con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes de la UTE en todo el proceso licitatorio. 10.4 Responsabilidad Cada empresa integrante de la UTE quedará obligada solidaria e ilimitadamente desde el momento de la presentación de la oferta, por toda obligación o responsabilidad que surja durante el período de ejecución de la obra. 10.5 Experiencia específica Las empresas consorciadas deberán acreditar experiencia en la ejecución de obras similares o de naturaleza y complejidad similar a las que son objeto de la presente licitación, y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, medios técnicos y equipamiento, y capacidad técnica, administrativa, económico financiera para llevar a cabo las tareas requeridas dentro de los plazos previstos. La experiencia de cada una de las empresas integrantes de la UTE, en sus respectivos rubros, deberá completar la experiencia total requerida y será obligatoria la efectiva participación de cada Empresa como responsable principal en la actividad para la que se la proponga. ARTICULO 11º: RESTRICCIONES A MODIFICACIONES SOCIETARIAS Salvo que medie conformidad expresa del Ente Licitante, queda prohibido a las sociedades constituidas bajo la forma de una Unión Transitoria de Empresas, lo siguiente:

a) La transferencia de acciones o cuotas de capital que representen más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social o que, cualquiera fuere el porcentaje, modificare el cómputo de las mayorías.

b) El cambio del elenco social por la incorporación de nuevos socios en una cantidad que supere el porcentaje señalado precedentemente o, cualquiera fuese el mismo, cuando pudiese alterar el control de la sociedad.

c) La transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación total o parcial de la sociedad.

d) Las modificaciones del objeto de la sociedad o de la duración de la misma. Las prohibiciones señaladas subsistirán hasta la extinción de las obligaciones emergentes del contrato que eventualmente se firmare. ARTICULO 12º: IMPEDIMENTO PARA SER OFERENTE No podrán integrar la UTE oferente las empresas que:

a) Se encuentren en situación de concurso o quiebra. b) Figuraran como deudores de la Administración Nacional de Electricidad de la

República del Paraguay (ANDE), Emprendimientos Eléctricos Binacionales S.A. de la República Argentina (EBISA.), o de YACYRETÁ.

c) No hubieran cumplido su inscripción como contribuyentes ante los Organismos Previsionales e Impositivos.

d) No hubiesen cumplido anteriormente sus Contratos con una de las Altas Partes Contratantes, ANDE, EBISA, o YACYRETÁ, y hayan sido, en consecuencia, juzgados no idóneos por cualquiera de las entidades mencionadas.

e) Tuvieran vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que presten servicios para YACYRETÁ. Esta última incompatibilidad incluye no sólo a los directivos sino también a los profesionales y técnicos de las empresas Oferentes. Asimismo, quedará excluida la Oferta cuando uno de los profesionales, técnicos o directivos de las empresas inegrantes de la UTE Oferente, lo sea también de YACYRETÁ.

La empresa que integre una UTE que se presente a un llamado de YACYRETÁ no podrá presentarse al mismo llamado formando parte de otra Unión Transitoria de Empresas. Esta incompatibilidad dará lugar a la exclusión de todas las Ofertas implicadas. Las empresas integrantes de la UTE Oferente deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursas en ninguna de las situaciones señaladas precedentemente. ARTICULO 13º: CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. SUFICIENCIA DE LA OFERTA 13.1 Aceptación de las condiciones de la licitación. La sola presentación de Oferta a la licitación implicará el conocimiento y aceptación por parte del Oferente de:

a) Las condiciones establecidas en el presente Pliego y en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares, sus Anexos y sus Circulares.

b) Las disposiciones legales aplicables. c) Las características técnicas de la obra y de cualquier dato o circunstancia que

pudiera influir en su costo. d) El lugar en que se desarrollarán el proyecto y los trabajos comprendidos en el objeto

de la licitación, como así también el conocimiento de todas las características del área y disponibilidad de facilidades en la misma que puedan afectar los costos de ejecución. Por ende, el Oferente no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular su Oferta. Tampoco podrá invocar duda o desconocimiento de información, cláusula o disposición legal o técnica aplicable.

13.2 Suficiencia de la Oferta. Se considerará que por el solo hecho de presentarse a la licitación el Oferente ha evaluado convenientemente su riesgo, el volumen de la demanda e ingresos esperados, el costo de las amortizaciones, el pago de los intereses y gastos de financiación a su cargo, los costos de la formulación del proyecto, la construcción del objeto de la licitación y cualquier otro gasto incluido o no en su Oferta. ARTICULO 14º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA El Oferente deberá mantener y garantizar los términos de su Propuesta por el valor y plazo que establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares, plazo que comenzará a contarse a partir de la fecha de Apertura de Ofertas. Será causal de exclusión la no presentación de esta Garantía. Esta Garantía podrá ser hecha mediante Fianza bancaria o Seguro de caución, en ambos casos a satisfacción de YACYRETÁ, y deberá cumplir las siguientes condiciones: Será otorgada por instituciones bancarias o de seguros a satisfacción de YACYRETÁ. El garante deberá declarar conocer en todas sus partes los Documentos Contractuales y el alcance de las obligaciones que asume el Oferente. No deberá contener ninguna cláusula, condición o mención que permita a la Entidad garante o al Oferente, directa o indirectamente, cancelar la garantía o hacerla caducar antes del plazo estipulado en ella o que atribuya la competencia para dilucidar o decidir las dudas, controversias o litigios que puedan surgir en relación con la garantía o con las obligaciones garantizadas, a personas u organismos distintos de los Tribunales nacionales competentes para conocer en tales asuntos, conforme con las normas legales de la República Argentina. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta a presentar deberá adaptarse a alguno de los modelos, "Garantía de Mantenimiento de la Oferta", que se anexan al Pliego. La Garantía de Mantenimiento de Oferta se renovará en forma automática por períodos similares, salvo que el Oferente notificase al Ente Licitante su voluntad expresa de desistir en su presentación con no menos de 10 (diez) días corridos de antelación al vencimiento del período. El retiro de la Oferta antes del vencimiento del plazo de mantenimiento señalado, o la

negativa a aceptar la adjudicación, o la negativa a suscribir el contrato, o cualquier otra actitud del Oferente o del Adjudicatario que implique similares resultados, aparejará la ejecución de la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de las otras medidas que para el caso se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. La Garantía de Mantenimiento de Oferta será reintegrada a los Oferentes dentro de los plazos que al efecto establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares, en los siguientes casos:

a) Una vez firmado el contrato con el Adjudicatario y entregada por éste la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

b) En caso de decidir el Oferente retirar su propuesta, habiendo notificado al Ente Licitante tal decisión con no menos de 10 (diez) días de antelación al vencimiento de la garantía en curso.

c) En caso de no haber resultado seleccionada la Oferta, como resultado del análisis y evaluación de su Sobre Nº 1.

d) En caso de dejarse sin efecto o declararse desierta la licitación.

CAPITULO II: DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA ARTICULO 15º: CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES Toda información presentada por el Oferente, sea en forma espontánea o en cumplimiento de un requisito fijado en el Pliego, tendrá el carácter de declaración jurada. El Ente Licitante podrá disponer la realización de inspecciones o auditorías con el objeto de confirmar la veracidad de dicha información. La presentación de Oferta a la Licitación implica la autorización de las empresas integrantes de la UTE Oferente a las fuentes correspondientes, para que éstas puedan brindar al Ente Licitante la información que el mismo solicite. ARTICULO 16º: SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA La Licitación se efectuará por el sistema de doble sobre, según las especificaciones del Pliegos de Condiciones Particulares. Consecuentemente, la Oferta deberá entregarse contenida en 2 (dos) sobres u otros contenedores cerrados y sellados, firmados en forma cruzada en los lugares naturales de apertura por quien suscriba la Carta de Presentación de la Oferta. Cada sobre deberá llevar una inscripción o leyenda visible en su parte externa que indique claramente los datos de la licitación, el nombre y domicilio legal del Oferente y el número de sobre en cuestión. ARTICULO 17º: FORMALIDADES DE LA OFERTA La Oferta se presentará por triplicado (original y dos copias), debiendo el Oferente identificar claramente el original, el duplicado y el triplicado de la misma. No será exigible la presentación por triplicado del Pliego, bastando al respecto la inclusión

del ejemplar adquirido en el Original de Oferta. En caso de discrepancia entre la documentación incluida en el Original y la incluida en alguna de las copias, prevalecerá la primera. Tanto el Original como las copias de la Oferta deberán ser foliados en forma correlativa y presentarse firmadas por el Representante del Oferente en todas sus fojas. En caso de requerirlo el Pliego de Condiciones Particulares, el Representante Técnico deberá firmar la documentación que dicho Pliego estipule. Los originales de las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la presentación de documentos, deberán incluirse en el original de la Oferta; en el duplicado y triplicado de la misma se acompañarán fotocopias de dicha documentación, firmadas por el Representante. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original o en copia legalmente certificada. Cuando se requiera la certificación de firma, la misma deberá se efectuada por funcionario o autoridad competente. De provenir las legalizaciones o certificaciones de otra jurisdicción, el Oferente deberá proceder a su autenticación por la autoridad que corresponda. La Oferta deberá resultar legible y todos los documentos de la misma deberán ser redactados en idioma español, en forma clara, sin dar lugar a confusiones o a dobles interpretaciones. Las raspaduras, interlíneas, sobreimpresos o testados, deberán ser salvados. Todas las medidas deberán ser expresadas en el sistema métrico de uso legal en la República Argentina. Todos los importes deberán formularse en la moneda de curso legal en la República Argentina. Si la información se presentase expresando importes en moneda extranjera, la misma deberá complementarse con la conversión de tales importes a moneda de curso legal en la República Argentina, indicando: tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho tipo de cambio y fuente de referencia empleada. Cuando los Pliegos de Condiciones Particulares establezcan formatos y textos preestablecidos para Carta de Presentación de la Oferta, para diversas declaraciones requeridas y/o para Formularios o Planillas de Cotización, cualquier aclaración respecto de las mismas que el Oferente efectuase deberá ser formulada por separado, no pudiendo establecerse alteraciones, limitaciones o condicionamientos a los modelos preestablecidos. ARTICULO 18º: CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA OFERTA 18.1 Alcance de los trabajos a ejecutar Salvo que específicamente se estipule lo contrario, el Contrato incluirá la conducción especializada, la implementación profesional y técnica y la provisión total de mano de obra, materiales, instalaciones, equipo de construcción, obras temporarias, prestación de servicios de cualquier índole y todo elemento, sea de naturaleza permanente o temporaria, requerido para el cumplimiento del Contrato, incluyendo todos los transportes y provisiones, accesorios y/o complementarios, aún cuando la necesidad de proveerlos no esté explicitada en el Contrato. 18.2 Conocimiento de los trabajos a ejecutar

Cuando la licitación se efectúe sobre la base de un proyecto suministrado e incluido en el Pliego de Condiciones Particulares por el Ente Licitante, se dará por sentado que el Oferente ha estudiado perfectamente los planos, cómputos métricos, especificaciones técnicas, la información a los Oferentes y demás documentación de la licitación y, por lo tanto, se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para el conocimiento de los trabajos a ejecutar y la interpretación de su exacto alcance. La presentación de la Oferta implicará que el Oferente acepta y hace propio el proyecto ejecutivo señalado, salvo que presente de manera formal observaciones fundadas al mismo. Las cantidades de obra o trabajos a ejecutar que resulten del cómputo correcto de los planos presentados prevalecerán respecto a las cantidades expuestas en listas de materiales o planillas de cómputo. 18.3 Localización de la obra Se entenderá que el Oferente conoce el área de localización de la obra, como así también características y facilidades de esa zona, tales como: clima, naturaleza del terreno, disponibilidad de mano de obra, yacimientos u otros locales, características del subsuelo, sistemas y vías de comunicación existentes, precios de los materiales y mano de obra, disponibilidad de energía eléctrica en la zona, facilidades de infraestructura y servicios, etc., que puedan afectar la operación, al suministro del Servicio y/o los costos inherentes. 18.4 Experiencia específica Las empresas integrantes de la UTE Oferente deberán adjuntar los antecedentes que demuestren su experiencia específica en obras de naturaleza y magnitud como mínimo equivalente a las que son objeto de la Licitación, y conforme lo que establezca el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. Si dicha experiencia proviniera de firmas consultoras, se deberán acompañar los antecedentes de las mismas y el compromiso de éstas de actuar en carácter de asesores técnicos, en el caso de que el OFERENTE resulte ADJUDICATARIO, por el plazo que al respecto determine el Pliego de Condiciones Particulares. En todos los casos, la o las firmas que aporten la experiencia específica requerida deberán haber asesorado al OFERENTE en la preparación de los aspectos pertinentes de la OFERTA. Se acompañará carta bajo declaración jurada de la firma involucrada, que certifique dicha intervención. En el compromiso de asesoría técnica, la firma deberá:

a) Presentar declaración expresa de que conoce y acepta el PLIEGO. b) Asumir el compromiso de asesoría técnica por el plazo que establezca el Pliego de

Condiciones Particulares. c) Asumir el compromiso de consultoría técnica sin reservas ni otra condición que la

ADJUDICACIÓN en favor del OFERENTE. d) Asumir la obligación de suscribir, sobre la base de los términos del compromiso de

responsabilidad técnica, el pertinente contrato de consultoría, donde deberá estar claramente expresado el alcance de la responsabilidad técnica asumida por el consultor. Dicho contrato se anexará al CONTRATO, previa conformidad del mismo por parte del ENTE LICITANTE.

El OFERENTE deberá efectuar declaración expresa -dentro del compromiso, o por

separado- en el sentido de que los términos de dicho compromiso no limitan la responsabilidad del OFERENTE frente al Ente Licitante. En cuanto a la responsabilidad técnica asumida por el consultor, se puntualiza lo siguiente:

a) Dicha responsabilidad es con relación a sus obligaciones como consultor del CONTRATISTA, o sea por el asesoramiento idóneo y suficiente que debe brindar a éste.

b) Que será obligación del consultor brindar tal asesoramiento, y obligación del CONTRATISTA el solicitarlo, en los aspectos de construcción y mantenimiento de infraestructura y equipamiento, en la forma y con el alcance que permita una prestación del servicio en forma idónea y suficiente, conforme a las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA.

c) Que la referida responsabilidad técnica será asumida exclusivamente frente al OFERENTE o CONTRATISTA, por cuanto el consultor no tendrá relación directa con el COMITENTE y este deberá dirigir sus requerimientos al CONTRATISTA, quien es el único responsable por todas las obligaciones derivadas del CONTRATO.

18.5 Documentación Legal. Toda la documentación requerida en este numeral deberá estar autenticada y legalizada. Los Oferentes deberán acreditar en forma fehaciente que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este numeral lo hicieron legalmente en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las empresas y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedare fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberán acompañarse los documentos fehacientes que la demuestren. 18.5.1 UTE. Constituida o a Constituirse Carta de presentación firmada por el Representante Legal de la UTE en la que manifieste su intención de participar en la Licitación. Estructuración básica y funcionamiento decisorio del organismo que constituirá la máxima autoridad de la UTE. Modalidad con que la UTE operará administrativa y técnicamente. Poder Especial, legalizado, por el cual se designa Representante Legal con facultades amplias y suficientes para representar ante el Comitente a la UTE. e individualmente a todas las empresas integrantes de ésta en cuanto actúen como tales, sin limitación alguna y con plenas facultades para obligar a los mandantes: Durante el proceso de Licitación y para representar a la UTE en todos los actos, documentos e instrumentos, así como también para firmar el Contrato en el caso de haberle sido adjudicada la Licitación. Durante la ejecución del Contrato: Dicho Poder será válido mientras el Comitente no haya sido notificado en forma fehaciente de su revocatoria, hecha bajo las mismas formalidades con las que se otorgó el Poder y con designación simultánea del nuevo Representante. Deberá constar en los documentos de constitución de la UTE: El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas consorciadas, durante el proceso de Licitación, respecto de la ejecución total de las tareas contratadas, el cumplimiento de todas las obligaciones del

Contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y cubriendo todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales vinculadas a las tareas que se licitan, con renuncia expresa a todo beneficio de excusión o división. El compromiso de mantener la integración de la UTE durante el plazo de vigencia del Contrato, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad asumida, sin la aprobación previa y expresa del Comitente. 18.5.2 UTE constituida Actas o contratos de constitución, estatutos o contratos sociales de la asociación temporal, con la indicación de su nombre, fecha de constitución, domicilio legal, objeto, duración, capital suscripto e integrado y modificaciones ulteriores de los estatutos de constitución, si las hubiere, debidamente inscriptos en los Registros Públicos pertinentes. Además deberá presentar copia de las actas y/o poderes de cada una de las empresas o firmas que autorizaron la formación de la UTE, de las actas de constitución, estatutos o contratos sociales de las Empresas o firmas integrantes de la asociación eemporal y sus modificaciones, debidamente inscriptos en los Registros Públicos pertinentes. 18.5.3 UTE a constituirse En el caso de una UTE a constituirse, las empresas a conformarla deberán presentar el documento autenticado mediante el cual se comprometen a formalizar dicha UTE y a cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego. El documento de constitución definitiva de la UTE deberá ser presentado por el Adjudicatario como requisito previo a la firma del Contrato y dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la Adjudicación, debiendo contener la integración de la UTE y los demás puntos especificados precedentemente, así como dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la legislación vigente. 18.5.4 Declaración Jurada Cada una de las Empresas que se presenten como integrantes de la UTE, constituida o a constituirse, deberá presentar una Declaración Jurada informando en forma completa y detallada los juicios que ha mantenido en los últimos diez (10) años con el Estado Argentino o Paraguayo, o con Entidades o Empresas Públicas de Argentina o Paraguay, o con Entes Autárquicos o Descentralizados de la Argentina o el Paraguay. En cada caso deberá precisarse si en los juicios actuaron como actores o demandados, monto del o los juicios, sentencia e información sobre dónde estuvo o está radicado. 18.6 Representación Con la presentación de la Oferta, cada empresa integrante de la UTE constituida o a constituirse deberá acreditar en debida forma la personería y ejercicio de la representación legal, acompañando la documentación correspondiente. A tal efecto, las sociedades que integran la UTE deberán acompañar copia certificada del acta en que se designó el órgano de administración, del que surja la correspondiente distribución de cargos. 18.7 Cotización Se deberá entender que antes de presentar su Oferta, el Oferente se ha asegurado que sus cotizaciones cubrirán todas las obligaciones emergentes del Contrato, así como todo lo

necesario para la correcta ejecución y terminación de la obra. Se entenderá en consecuencia que ha incluido en sus cotizaciones los trabajos, prestaciones y servicios en que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá incurrir para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque los mismos no estén explicitados en la Oferta, la que se considerará invariable, salvo aquellas modificaciones al objeto de la contratación que pudiera solicitar el Comitente. Si en la planilla de Oferta o Cotización se omitiera algún precio, tarifa, peaje, canon o cualquier otro valor económico que el Oferente hubiera estado obligado a cotizar, en cumplimiento de las condiciones de la Licitación expuestas en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que los mencionados valores económicos están incluídos en las cotizaciones de los restantes rubros, prevaleciendo el valor total ofertado para la contratación. Las planillas de Oferta y Cotización prevalecerán incluso respecto de los planes de inversiones que se presenten. 18.8 Cláusula anticorrupción Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la Licitación, o de la rescisión de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados con competencia referida a la Licitación o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin de que hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin de que hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de la UTE, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica. ARTICULO 19º: CARTA DE PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN La carta de Presentación a la licitación, que deberá encabezar la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de la Oferta, se ajustará a lo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares, debiendo contener como mínimo la siguiente información:

a) Nombre del Oferente y de las personas jurídicas que integran la UTE b) Domicilio especial constituido y domicilio legal. c) Nombre del Representante. d) Participación porcentual de cada Sociedad que integra la UTE y que se presenta en

la Oferta. ARTICULO 20º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA El Oferente deberá acompañar en el Sobre Nº 1 de su Propuesta una Garantía de Mantenimiento de Oferta a favor del Ente Licitante, por un importe mínimo equivalente al

uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial establecido en Pliego de Condiciones Particulares y por un plazo de duración igual al plazo de mantenimiento de la Oferta, con más sus eventuales prórrogas. Dicha garantía deberá constituirse por el término y formas establecidas en los Arts. 14, 33 y 38 del presente P.C.G. ARTICULO 21º: DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO El Oferente deberá designar en su Oferta un Representante Técnico que deberá ser un profesional con título habilitante y aquilatada experiencia, a quien se considerará debidamente autorizado por el Oferente, Adjudicatario o Contratista para representarlo ante las consultas técnicas o técnico-administrativas que pudiere formular el Ente licitante o Comitente. Deberá firmar la Propuesta Técnica conjuntamente con el Representante Legal y será el responsable del Proyecto, de la calidad de ejecución de los trabajos y de la conducción de las obras en general, sin perjuicio de la responsabilidad total del Contratista frente al Comitente. El Oferente deberá incluir en su Propuesta la expresa y formal aceptación del Representante Técnico a su designación como tal y su currículum-vitae. El Representante Técnico deberá ser aceptado como tal por el Comitente, previo a la firma del Contrato. ARTÍCULO 22º: CONTENIDO DE LOS SOBRES INTEGRANTES DE LA OFERTA El contenido de cada sobre será el que, con carácter enunciativo y no taxativo, se detalla seguidamente: 22.1 Contenido del sobre Nº 1 - Antecedentes generales El sobre Nº 1 deberá contener: 1. Carta de presentación a la licitación según lo indicado en el Art. 19. 2. Certificado expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas respecto de cada empresa integrante de la UTE. 3. Recibo expedido por Ente Licitante que acredite la adquisición del Pliego de la

Licitación. 4. Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Art. 14 y 20). 5. Declaración Jurada del Oferente afirmando que no tiene impedimento para

presentarse (Art. 12). 6. Declaración jurada del Oferente garantizando la veracidad y exactitud de todas sus

declaraciones y autorizando al Ente Licitante a comprobarlas ante todo Organismo Público, Ente Financiero, Compañías de Seguros, Organizaciones y/o Empresas que juzgue menester.

7. Designación del Representante Técnico a cargo de la ejecución de la obra y eventualmente del proyecto, con aceptación del mismo (Art. 21).

8. Currículum-Vitae de los Representantes Técnicos nominados a efectos de evaluación y eventual aprobación (Art. 21).

9. Documentación legal (Art. 18.5).

10. Nominación de Representantes (Art. 18.6). 11. Antecedentes técnicos de las empresas integrante de la UTE Oferente en obras similares. 12. Detalle del equipo en libre disponibilidad comprometido para la ejecución de la

obra, indicando ubicación y título jurídico por el que se tiene derecho a uso. 13. Balance general de los cinco últimos ejercicios económicos de las empresas integrantes de la UTE oferente. 14. Certificados de cumplimiento en obras declaradas como antecedentes técnicos,

expedido por Organismos Públicos contractuales. 15. El ejemplar adquirido del Pliego de Licitación, sus anexos y circulares, firmado por

el Representante Legal y por el Representante Técnico. 16. Toda otra documentación que especifique el P.C.P. 17. Toda información que el Oferente considere necesaria y/o conveniente a los fines de

evaluar la capacidad empresarial y antecedentes de las empresas integrantes de la UTE.

20. Las Sociedades integrantes de la UTE deberán incorporar copia autenticada de la resolución del órgano decisorio autorizando la presentación en la licitación correspondiente.

21. Certificado expedido por el Comitente de haber visitado la zona de obra. Observación: Todas las copias que se acompañen como documentación deberán estar debidamente certificadas por escribano público y legalizadas por el Colegio respectivo. Propuesta técnica También se incluirán los siguientes documentos e informaciones (lista enunciativa, no taxativa): a) El proyecto técnico para la construcción y habilitación de las obras, los planos,

documentos y memorias descriptivas y de cálculo del proyecto, con definición de los criterios y técnicas aplicadas para su elaboración, y detalle completo de equipos, elementos y recursos materiales y humanos a emplear, de acuerdo a los Términos de Referencia que al efecto contenga el Pliego de Condiciones Particulares.

b) Cronograma de obras e inversiones. c) Plan de operación durante el Período de obra de acuerdo a lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares. d) Organigrama e) Toda otra documentación que explicite el Pliego de Condiciones Particulares. f) Toda otra información técnica adicional que, a criterio del Oferente, contribuya a la

adecuada evaluación de su Propuesta. 22.2 Contenido del Sobre N° 2. Propuesta económica En el sobre N° 2 se incluirán los siguientes documentos e informaciones (listado enunciativo, no taxativo): a) La Oferta por triplicado deberá ser formulada conforme al modelo que integra el

P.C.P. El precio total ofertado se consignará claramente en números y letras, referenciándose porcentualmente el incremento o disminución respecto del Presupuesto Oficial.

b) Toda otra documentación económico-financiera complementaria requerida por el Pliego de Condiciones Particulares, siguiendo las normas de presentación que allí se expliciten.

c) Toda otra información económico-financiera adicional que, de acuerdo al criterio del Oferente, contribuya a la correcta evaluación de su Propuesta.

CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ARTICULO 23º: PRESENTACIÓN DE OFERTAS La Oferta deberá presentarse hasta la fecha y hora prevista por el aviso del llamado a licitación y deberá ser depositada en la sede indicada del Ente Licitante. Si por cualquier circunstancia, el día fijado no fuese laborable o hábil, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las Ofertas que llegasen tarde no serán consideradas. Se devolverán a sus presentantes sin abrir, sea personalmente o por correo certificado. ARTICULO 24º: CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA Será rechazada toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios:

Que se presente después de la hora límite o en lugar distinto del que se señala en el Aviso de la Licitación.

Que no haya presentado la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Que se presente sin firmar, sin aclaración de firma, o no fije domicilio y no fuere

posible identificar sin duda alguna al Oferente. Que se presente firmada por persona sin capacidad suficiente para obligar al

Oferente. Que la Oferta no haya sido foliada y firmada en todas y cada una de sus páginas

por el Representante Legal de Oferente y por el Representante Técnico cuando corresponda, o que se presente en sobre que no esté cerrado.

Que no indique claramente los precios o el monto total de la propuesta, y que no fuere posible interpretarla.

Que contenga correcciones, raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas y firmadas por el Representante Legal del Oferente.

Que no presente el Certificado expedido por el Ente Licitante de haber visitado la zona de obra.

Que evidencie inexactitud, falsedad, reticencia, omisión o insuficiencia en los datos o documentos aportados.

Que evidencie colusión entre Oferentes. Que contuviese condicionamientos. Que contuviese cláusulas en contraposición con las normas que rigen la

contratación. Cuando viole la cláusula anticorrupción. Cuando la empresa líder de la UTE tenga una antigüedad menor a cinco años. Que haya obtenido la ponderación de inaceptable en alguno de los factores

utilizados para evaluar la Oferta. Que el Oferente tenga incompatibilidad para presentarse. Que a juicio exclusivo del Ente Licitante no cumpla con los requerimientos

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 25º: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS La evaluación del Sobre N° 1 se hará con una metodología que tenga en cuenta el ajuste a las Bases del Llamado a Licitación y demuestre qué Oferentes, en virtud de sus antecedentes y su capacidad empresarial, técnica, económica y financiera, se encuentran en condiciones de realizar la obra objeto de la Licitación. El Comitente podrá requerir aclaraciones a los Oferentes, que no impliquen modificar la Oferta formulada ni alterar el principio de igualdad entre los Oferentes. Los Oferentes deberán suministrar los informes requeridos en un plazo de 5 (cinco) días. ARTICULO 26º: ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1 Iniciado el acto por el funcionario que presida, se procederá a la apertura del sobre N° 1 de las Ofertas, dando un número correlativo a las mismas. Se constatará la corrección del foliado de la documentación del sobre N° 1 original, que se agregará al expediente licitatorio. Se reservarán sin abrir los sobres N° 2. Del resultado del acto se labrará un Acta donde se dejará constancia del nombre de cada Oferente, del número que corresponda a cada Oferta, de la cantidad de hojas que resulta de la apertura del sobre N° 1 y de la reserva de los sobres N° 2. Esta Acta será rubricada por el funcionario que presida y por los Oferentes que así lo requieran. Ninguna Oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura. Una copia de cada una de las Ofertas quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante 5 (cinco) días. Los Oferentes podrán formular manifestaciones u observaciones a las presentaciones de los otros Oferentes dentro de ese plazo. ARTICULO 27°: APERTURA DEL SOBRE N° 2 La selección efectuada con la nómina de los Oferentes cuyo Sobre N° 2 será objeto de apertura, será notificada fehacientemente a todos los Oferentes. Los Oferentes podrán formular impugnación a esa selección dentro de los 5 (cinco) días de notificados. Junto con el escrito de impugnación y como requisito para la consideración de la misma, deberá acompañarse una garantía bancaria por un monto en pesos equivalente a la garantía de mantenimiento de la Oferta La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno, en caso que la presentación sea rechazada. El Ente Licitante decidirá a su solo juicio sobre las impugnaciones recibidas, dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo máximo para ser presentadas. Apertura del Sobre N° 2 De acuerdo al procedimiento licitatorio determinado en el P.C.P., a los Oferentes que hubiesen sido seleccionados se les abrirá el sobre N° 2 correspondiente a la Oferta Técnica, en acto público al que serán fehacientemente citados. A los Oferentes no seleccionados se les devolverán los sobres N° 2, con la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta. Abiertos los sobres N° 2, se constatará corrección de foliado de cada hoja de la documentación contenida en cada uno de ellos, labrándose el Acta respectiva, donde se indicará el nombre de los Oferentes, el número correspondiente a su Oferta y la cantidad de

fojas que la integran. Una copia de los sobres N° 2 de cada una de las Ofertas quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante 5 (cinco) días. Dentro de dicho plazo, los Oferentes, podrán formular manifestaciones u observaciones a las presentaciones de los otros Oferentes, considerándose las mismas realizadas a título de colaboración, para la evaluación que debe realizar el Ente Licitante. ARTICULO 28º: EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2 Los Oferentes podrán impugnar el resultado de la evaluación del sobre N° 2 dentro de los 5 (cinco) días de emitido el dictamen de la Comisión Evaluadora. También en este caso se deberá acompañar a la impugnación que se presente una garantía de impugnación, como la ya definida para el caso del sobre N° 1. El Ente Licitante decidirá sobre las impugnaciones recibidas dentro de los 10 (diez) días posteriores contados a partir del vencimiento del plazo para su presentación. La decisión será irrecurrible. El Ente Licitante establecerá el orden de mérito final de las Ofertas, en función de la mayor conveniencia y mejor adaptación de las mismas a los servicios a prestar, a partir del requisito básico de su ajuste al Pliego. A esos efectos se valorizará, sin que ello implique desconocer la totalidad del proyecto, los siguientes rubros (la enumeración no es taxativa y no implica orden de prelación alguno):

El importe de la Oferta total. Precios unitarios ofrecidos y su adecuación al medio. El o los proyectos ofertados y los ajustes a los requerimientos del Pliego. Equipos y planteles propuestos y referenciados a personal del Estado eventualmente

absorbidos. Las mínimas interferencias que se produzcan al público, durante la ejecución de las

etapas de construcción. Adecuación ambiental y urbanística del proyecto. Calidad del proyecto cuantificada por factores predeterminados en el P.C.P. y sus

anexos.

Las Ofertas que no hubieran sido calificadas serán devueltas a los Oferentes en los plazos y mediante el procedimiento que se establecerá en el Pliego de Condiciones Particulares. ARTICULO 29º: ADJUDICACIÓN La Adjudicación se decidirá dentro del plazo de mantenimiento de oferta original o de sus ampliaciones automáticas; será efectuada por el Ente Licitante, previa cumplimentación de los trámites legales establecidos. A este respecto se deberán observar las exigencias adicionales establecidas en el P.C.P. ARTICULO 30º: FIRMA DEL CONTRATO En base al procedimiento que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la notificación de la adjudicación y previa presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se firmará el Contrato.

A tal efecto, el Ente Licitante notificará al Adjudicatario la fecha y hora de firma del respectivo Contrato. Si el Adjudicatario no concurriese a firmar el Contrato en la oportunidad prevista, la adjudicación podrá ser dejada sin efecto, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, pudiendo adjudicarse al Oferente que siga a aquél en el orden de mérito final. ARTICULO 31º: LICITACIÓN DESIERTA El Ente Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado anterior al acto de adjudicación, o declarar desierta la licitación por no considerar conveniente ninguna de las Ofertas, sin que ello acuerde derecho alguno a los Oferentes o terceros interesados a que les sean reembolsados los gastos en que hubiesen incurrido, o a ser indemnizados por cualquier otro motivo. ARTICULO 32º: INSCRIPCIÓN DEL ADJUDICATARIO La Unión Transitoria de Empresas a constituirse que resulte Adjudicataria, deberá constituirse de acuerdo a la normativa vigente en la República Argentina. El inicio del trámite deberá realizarse dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación y acreditarse ante el Comitente con carácter previo a la firma del Contrato. Dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores deberá acreditarse la inscripción definitiva, con la presentación del correspondiente testimonio. CAPITULO IV: GARANTÍAS ARTICULO 33º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Cada Oferta será acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 14º del presente Pliego de Condiciones Generales, por un importe equivalente al 1% (uno por ciento) del monto de Presupuesto Oficial de la obra, garantía que responderá por la Oferta hasta la firma del Contrato, oportunidad en que la garantía del Adjudicatario será reemplazada por la exigida para dicho acto. La caducidad de la Garantía de Mantenimiento de Oferta implica el retiro de la Oferta, invalidando toda tramitación posterior a la fecha de caducidad. ARTICULO 34º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 34.1 Cotización no riesgosa Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante una Garantía de Cumplimiento de Contrato, constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 14º del presente P.C.G., por un importe del 5% (cinco por ciento) del monto de su oferta y asumiendo la obligación de mantenerla inalterable en su relación porcentual con el contrato, actualizándola hasta la Recepción Definitiva. Sobre ella se afectarán las deudas y/o multas impuestas al Contratista que subsistieran impagas al final de los trabajos. 34.2 Garantía de Contrato por cotización riesgosa Los oferentes que coticen un importe de obra bonificado en más de un 2,5% respecto al

Presupuesto Oficial, en caso de resultar adjudicatarios, deberán constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato tanto mayor cuanto mayor sea la bonificación efectuada. Para el cálculo del importe de garantía por cotización riesgosa, sobre el valor cotizado (V.C.), o de futuro contrato, se adoptará un porcentual igual al cuádruplo de la bonificación efectuada respecto al Presupuesto Oficial. Así, a título de ejemplo: Bonificación= 2,5% Garantía= 10% V.C. Bonificación= 10% Garantía= 40% V.C. Bonificación= 25% Garantía= 100% V.C. También en este caso, la Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el Art. 16º del presente P.C.G. ARTICULO 35º: GARANTÍA DE OBRA O FONDO DE REPARO Del importe de cada certificado de obra se retendrá el 5% (cinco por ciento), como mínimo, y hasta la Recepción Provisoria de la Obra. Este importe podrá ser reemplazado por alguna de las formas previstas en el Art. 14º de este P.C.G., previa autorización del Comitente. Si bien esta garantía está específicamente destinada al pago por incumplimientos o reparaciones de trabajos mal ejecutados, estas retenciones, así como las Garantías de Contrato, podrán ser afectadas al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiese efectuar el Contratista y ello en el caso que el monto de certificación resultase insuficiente. En tal caso, el Contratista deberá reponer la suma afectada, en el perentorio plazo de 20 (veinte) días, bajo apercibimiento de rescisión contractual por su culpa. ARTICULO 36º: COSTO DE LAS PRIMAS El costo de las primas, así como todo impuesto, recargo, interés, o gasto necesario para la plena vigencia de las Garantías, se entenderá incluido en la oferta. En cualquier momento, el Comitente podrá exigir al Contratista la exhibición de constancias que acrediten el pago puntual de las primas y del cumplimiento de cualquier obligación de la que dependa la vigencia de la póliza. Queda establecido que la emisión de certificados de pago queda condicionada a la vigencia de las pólizas obligatorias. ARTICULO 37º: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Durante la vigencia del Contrato, el Contratista asumirá la responsabilidad civil por los perjuicios o daños que la ejecución de la obra pueda ocasionar a personas o cosas. Sin perjuicio de ello, estará obligado a contratar los seguros pertinentes, debiendo incluir en sus pólizas, como co-asegurado, al Comitente, en las condiciones que se establecen en los Artículos correspondientes de este Pliego. El Contratista será plenamente responsable por la vigilancia y cuidado de sus equipos y enseres, de su personal, de las gestiones y tramitaciones que correspondan o tengan origen en la ejecución de la obra. El Contratista deberá mantener al Comitente cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las leyes vigentes en la República Argentina, y además deberá efectuar todas las gestiones que legalmente correspondan y que tengan su origen en la ejecución del Contrato. El Contratista deberá resguardar al Comitente y lo indemnizará por toda reclamación

promovida con motivo de infracciones a cualquier derecho de patente, diseño, marca comercial y otros derechos protegidos, correspondientes a cualquier equipo de construcción, máquina, sistema constructivo, material o procedimiento de trabajo utilizado para la ejecución del Contrato. ARTICULO 38º: GARANTÍA DE OFERTA, DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO COMO SEGURO DE CAUCIÓN En caso que el Contratista, dentro de las formas de constitución de garantías establecidas en el Art. 14º, eligiese constituir las Garantías de Oferta, Cumplimiento de Contrato, o de Fondo de Reparos, mediante seguros de caución, deberá tomar a su cargo y a orden conjunta con el Comitente, una póliza que cubra el valor establecido porcentualmente respecto al monto de Contrato, en los términos fijados en los Art. 34º y 35°, sin límite de fecha, mediante póliza otorgada por Cia. Aseguradora a entera satisfacción del Comitente. Los términos del seguro deberán ser aprobados por el Comitente, quedando el Contratista obligado a exhibir la póliza y los recibos de pago actualizados toda vez que se lo solicite el Comitente. Los importes recibidos de las compañías aseguradoras por el seguro mencionado, serán destinados por el Comitente a solventar los gastos o reponer pérdidas o reparar daños ocasionados, sin afectar ni salvar las responsabilidades del Contratista emergentes del Contrato. ARTICULO 39º: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un seguro a su nombre y a nombre del Comitente en forma conjunta, de tal manera que la indemnización resultante sea la misma que si se tratase de pólizas separadas, por cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir a cualquier propiedad o cualquier persona, a causa de la ejecución de la obra u obras temporarias o definitivas en el cumplimiento del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 41º de este Pliego, y sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades establecidas en ese artículo. Dicho seguro será contratado en condiciones aprobadas por el Comitente, cuya aprobación no podrá denegarse sin justa razón, y por un importe mínimo por cada accidente, que se fijará en el P.C.P. sin limitación alguna en cuanto al número de accidentes anuales. El Contratista deberá exhibir la póliza del seguro y los recibos de pago de las primas en curso cada vez que se lo requiera el Comitente o correspondiente autoridad de aplicación y en todos los casos en que se pretenda certificar trabajos ejecutados. ARTICULO 40º: SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO El Contratista deberá asegurar por accidentes o lesiones a obreros y empleados, ello de conformidad a la normativa vigente en la República Argentina y a lo estipulado en las Condiciones Particulares del Pliego. Esta cobertura deberá cubrir: 40.1: Las responsabilidades emergentes de daños o compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesión a cualquier empleado, operario u otras

personas empleadas por el Contratista o por cualquier Subcontratista. 40.2: Todas las indemnizaciones que puedan corresponder conforme a las leyes, decretos y otras reglamentaciones vigentes, incluidas las acciones basadas en el derecho común. 40.3: Todas las indemnizaciones por cualquier reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier accidente o lesión. Cuando el Contratista afectase a la ejecución del contrato a personal que no se desempeñe en relación de dependencia, deberá contratar para el mismo un seguro de Accidentes Personales, cubriendo los mismos infortunios laborales que exige la ley Nº 24.557 de Riesgo del Trabajo, con sus mismos alcances y obligaciones. El personal permanente o eventual de la Inspección de Obra deberá ser asegurado a su cargo por el Contratista, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riegos de incapacidad permanente y transitoria y muerte. Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciación de las Obras, la nomina del personal que debe ser asegurado. Serán a cargo del Contratista los gastos y costos derivados de actualizaciones y ampliación de plazos, que demande el seguro para el personal de inspección. El atraso en la presentación de las nuevas pólizas, correspondientes a los nuevos agentes del Comitente afectados a la Inspección, dará lugar a la aplicación de multa. ARTICULO 41º: SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (ALL RISK) El Contratista deberá asegurar la obra ejecutada hasta su Recepción Definitiva. El seguro de "Todo Riesgo" abarca la cobertura del Objeto del Contrato, de las Obras Temporarias, de los Equipos y de la Responsabilidad Civil. El seguro tomado cubrirá en todo momento el valor de reposición a nuevo de los trabajos, y de los materiales, artefactos, componentes y partes de los mismos llevados al emplazamiento, aún cuando no se hubieren incorporado a las partes en ejecución o ya ejecutadas. Cuando la ejecución del Contrato requiera la certificación de partes realizadas en lugares fuera del emplazamiento, o la ejecución, en los mismos lugares, de trabajos con o sobre elementos de propiedad del Comitente, el Contratista deberá notificar la ubicación de dichos lugares con una antelación no menor de treinta (30) días, a fin de extender la cobertura a los mismos, así como a los transportes que resultaren necesarios. El seguro tomado cubrirá, en todo momento durante la ejecución de los trabajos, el valor actualizado, previa depreciación por uso o antigüedad, de las obras temporarias, depósitos, talleres, campamentos, etc., incluyendo los muebles y efectos personales de quienes los ocupen en forma autorizada. El seguro tomado por el Contratista cubrirá el valor actualizado de los equipos fijos y/o móviles y/o vehículos automotores no habilitados para circular en la vía pública, que se utilicen en la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Contratista deberá declarar o confirmar (según corresponda) el listado de materiales y equipos que debe proveer para utilizar en los trabajos.

Los seguros que correspondan a vehículos habilitados para circular en la vía pública estarán a cargo del Contratista. 41.1 Seguro Técnico de Construcción: Deberá cubrir: 41.1.1: El proceso de construcción y transporte (nacional y eventualmente Internacional). de los bienes contenidos y comprometidos en el presente contrato. 41.1.2: Los equipos e instalaciones afectados por el Contratista a la ejecución del contrato, pero que no se incorporen a la obra. 41.1.3: La Responsabilidad Civil cruzada emergente por daños a terceros (personas o cosas), como consecuencia de las actividades del numeral 41.1.1 y del uso de los equipos para su ejecución (numeral 41.1.2). Esta cobertura significa que la indemnización prevista en la póliza mantendrá indemnes tanto al Comitente como al Contratista en su condición de coasegurados, como si se hubiera emitido una póliza para cada uno de ellos. También deberá indemnizar a los coasegurados, con relación a cualquier reclamo o compensación, por:

a)- Los costos legales recuperables del Asegurado, sobrevinientes de cualquier reclamo.

b)- Los costos y gastos en los que haya incurrido el Asegurado, con el consentimiento escrito del Asegurador.

Las coberturas descriptas deberán ser contratadas a nombre conjunto del Contratista, Comitente y Subcontratistas, cada uno por sus respectivos derechos e intereses, de forma tal de garantizar la indemnidad de cada uno de ellos en relación a daños imprevistos que ocurrieran como consecuencia de la ejecución del contrato. Estas coberturas deberán estar vigentes desde el inicio de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas 41.2: Seguros Automotores habilitados para circular en la vía pública: El Contratista tomará un seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros, incluyendo pasajeros transportados, cubriendo los riesgos de daños corporales y/o daños materiales a cosas de terceros, no transportadas, emergentes del uso u operación de vehículos automotores en la vía publica. El Contratista deberá mantener vigente este seguro durante el periodo de construcción de las obras y de mantenimiento o Garantía, o sea hasta la recepción definitiva de las obras. ARTICULO 42º: RECURSO DEL COMITENTE EN RELACIÓN A LOS SEGUROS. NOTIFICACIÓN A LOS ASEGURADORES 42.1 Recurso del Comitente frente a omisión del Contratista Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros mencionados en los Artículos 39°, 40° y 41° o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a los términos del Contrato y omitiese su actualización periódica, el Comitente podrá, al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros, y pagar las primas necesarias para estos fines, teniendo derecho a cobrar sus importes al Contratista, quien deberá abonarlo en un plazo de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de la factura; caso contrario, esos importes serán reintegrados a través de los créditos que tenga el Contratista con el Comitente o a través de la ejecución de la

Garantía de Cumplimiento del Contrato. 42.2 Notificación a los aseguradores Será obligación del Contratista notificar a los aseguradores de cualquiera de los seguros mencionados en los Art. 39º, 40º y 41°, sobre cualquier cuestión o suceso que, de acuerdo a las cláusulas de las pólizas correspondientes, requiera dicha notificación. El Contratista indemnizará al Comitente por las pérdidas, reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costos, costas y gastos de cualquier índole resultante de la eventual falta de notificación; todo ello sin perjuicio de que el Comitente efectúe por sí la notificación referida. CAPITULO V: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ARTICULO 43º: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES Verificados que fueran los incumplimientos por la Dirección de Obra, ésta intimará por Orden de Servicio a superarlos en un plazo perentorio pero suficiente. De persistir el incumplimiento correrá vista para que el Contratista, dentro de los 3 (tres) días de notificado, efectúe el descargo que estime corresponda. En el mismo escrito deberá ofrecer todas las pruebas que hacen a su derecho, acompañando la documental. Dentro de los 10 (diez) días de efectuado el descargo o del vencimiento del plazo para hacerlo, el Comitente resolverá al respecto, notificando la decisión al Contratista. La decisión podrá ser recurrida por la Contratista, dentro de los cinco días de notificación, debiendo fundamentar en ese mismo término el recurso interpuesto. Luego de verificar el cumplimiento de los plazos establecidos, el Comitente resolverá, dentro de los 10 (diez) días siguientes, confirmando, atenuando o revocando la penalidad impuesta. Su decisión será irrecurrible. Las multas deberán ser satisfechas dentro de los 5 (cinco) días de notificada la resolución que la dispuso o de su confirmación de haber mediado recurso. El importe correspondiente a las multas aplicadas será compensado y debitado en forma automática de todo crédito de cualquier naturaleza que tuviere a percibir el Contratista del Comitente. También podrá ejecutarse, hasta la concurrencia de su monto, la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales correspondientes, para el caso que tales compensaciones o afectaciones resultaren insuficientes. ARTICULO 44º: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. PRELACIÓN Los documentos que formarán parte del Contrato son los que se indican a continuación y prevalecen uno sobre otro en el siguiente orden:

a) El Contrato y sus anexos. b) Circulares emitidas por el Comitente c) El Pliego de Bases y Condiciones. d) La Oferta del Contratista. e) Los Documentos Contractuales se complementan entre sí y cualquier obligación o trabajo que sea requerido en uno de ellos se entiende que ha sido requerido por todos dichos Documentos..

Todos los documentos que integran el Contrato deberán ser considerados recíprocamente explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el Comitente. El P.C.P. tiene prioridad sobre el P.C.G. y las Circulares tienen prioridad en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el Pliego Original y las Circulares anteriores. ARTICULO 45º: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 45.1 Plazo de ejecución La duración del plazo de ejecución de las obras se extiende desde la fecha del acta de replanteo parcial o total y hasta la fecha de la Recepción Provisoria de los trabajos. Dentro de los 30 (treinta) días hábiles de la fecha de firma del Contrato, el Contratista deberá proceder a efectuar el replanteo de obra, con la presencia del Representante Técnico y la Dirección de Obra del Comitente, labrándose el Acta correspondiente. 45.2 Comienzo y Programa de Ejecución Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de replanteo, el Contratista deberá proceder a la iniciación de los trabajos. Iniciados los mismos, como se ha dispuesto en el párrafo anterior, deberá proseguirlos de modo que las distintas partes de la obra estén listas para sus ensayos o pruebas correspondientes a su Recepción Provisional, no más allá de las fechas contractuales estipuladas. Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma del Contrato, el Contratista deberá presentar para la aprobación de la Dirección de Obra el programa de construcción detallado, que precise y complete al agregado a la propuesta. La Dirección de Obra pondrá en conocimiento del Comitente el mencionado programa. Este programa deberá contener las fechas estimadas de iniciación y de progreso y terminación de las distintas partes de la obra. Cada mes, a contar de la fecha de iniciación, el Contratista deberá ratificar el programa anterior, o, en su caso, presentar para la aprobación de la Dirección de Obra las modificaciones que estime corresponder, debidamente justificadas. La Dirección de Obra pondrá en conocimiento del Comitente las mencionadas modificaciones. Si en opinión del Comitente los programas de trabajos presentados por el Contratista no parecieran razonables, podrá requerir de aquel la justificación de sus programas por medio de métodos apropiados. La aprobación por la Dirección de Obra de los precitados programas no liberará al Contratista de sus responsabilidades contractuales. El Contratista deberá en todo momento mantener un ritmo de trabajo ajustado a los programas aprobados. A estos efectos deberá disponer de suficiente personal y equipos, empleando las horas de trabajo que fueren necesarias. 45.3 Demora en la iniciación Si el Contratista no comenzara los trabajos en el plazo fijado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, y dentro de la prórroga que le sea concedida por causas justificadas, será pasible de la sanción prevista en el presente P.C.G. Si el Contratista incurriera en mora culpable en la iniciación de los trabajos, serán a su

cuenta y cargo las consecuencias del Caso Fortuito o de Fuerza Mayor hasta que los inicie, o hasta que el Comitente haga uso del derecho de rescisión. 45.4 Suspensiones El Comitente podrá, en cualquier momento, disponer la suspensión de los trabajos mediante orden escrita librada con razonable anticipación. En este caso reembolsará al Contratista los gastos en que hubiere incurrido, a menos que la suspensión estuviere originada por culpa de éste. El Contratista estará obligado a tomar las medidas que se le indiquen a los efectos de reducir los gastos. 45.5 Interrupciones Sin perjuicio de las consecuencias derivadas de su mora, el Contratista no podrá, sin autorización de la Dirección de Obra, interrumpir las obras por un plazo mayor de dos (2) días hábiles corridos, o por un plazo continuo mayor de una (1) semana. Vencidos estos términos, el Comitente podrá disponer la rescisión por culpa del Contratista. 45.6 Penalidades por Mora En caso de no ejecutar todos o cada uno de los componentes de la obra para su Recepción Provisional en las fechas contractuales estipuladas, el Contratista incurrirá en mora de pleno derecho, que operará automáticamente, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de los trabajos y/o provisión se hubieran contratado como reajustables, las multas se aplicarán sobre las sumas reajustadas. El derecho al cobro de los importes respectivos se genera por propio imperio al producirse el estado de mora. El Comitente podrá deducir estos montos de las sumas que tenga a liquidar a favor del Contratista, sin perjuicio de reclamarlo por vía separada o de afectarlos al Fondo de Reparos y a la Garantía de Cumplimiento. 45.7 Ampliación de plazos por razones climáticas Corresponde la Ampliación de Plazo por razones climáticas cuando respecto a Planillas de Valores medios estadísticos de la Fuerza Aérea Argentina adjuntas, la cantidad de días de lluvia del mes, así como la precipitación total mensual, excedan los valores promedios consignados. Así, sólo en los meses en que se excedan ambos valores, se computarán separadamente: 1. los "días de lluvia" que excedan a los valores medios consignados en planillas y, 2. los que resultaren como de "mal estado del obrador" en función de la siguiente mecánica. Mecánica de cálculo de días de mal estado del obrador: Después de cada día con registro de más de 4 mm de agua caída, se considerará el día siguiente, excepto: a) Cuando el día siguiente sea sábado, en cuyo caso se acreditará solo medio día de mal estado de obrador. b) Cuando el día siguiente sea domingo o feriado nacional, en cuyo caso no se acreditará mal estado de obrador. c) Cuando el día siguiente sea de lluvia con registro igual o superior a 4 mm, en cuyo caso se vuelve al inicio de la mecánica sin acreditar mal estado del obrador. d) Cuando el día siguiente sea de lluvias con registro inferior a 4 mm, en cuyo caso no

se acreditará mal estado del obrador, ya que fue considerado como día de lluvia y a efectos del registro por el mal estado del obrador se considera que el terreno tiene "capacidad de recuperación". Solo se acordará ampliación de plazo a pedido de la Contratista, la que al hacerlo deberá presentar certificado del Organismo Provincial o nacional que lleve registros permanentes en zona próxima a la obra. En caso de duda se recurrirá a los valores registrados en la misma Estación Meteorológica de la Fuerza Aérea Argentina que se adopte como base de los Valores medios por su proximidad a obra. ARTICULO 46º: REPRESENTACIÓN DEL COMITENTE EN OBRA 46.1 Dirección de Obra El Comitente estará representado en los lugares de trabajo por el órgano de Dirección de Obra (Consultora). La Dirección de Obra, en su debido momento, suministrará al Contratista la nómina del personal principal que la integrará, señalando sus respectivas atribuciones. 46.2 Carácter y Facultades En su carácter de órgano de control de la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra se halla facultada para exigir al Contratista el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas, de verificar el desarrollo de los trabajos, la calidad y costo de materiales, suministros y acopios efectuados. Al respecto, la Dirección de Obra tendrá acceso, en cualquier momento, a los obradores, talleres, campamentos, oficinas del Contratista, como así también a las fábricas donde se procesen las provisiones. Las inspecciones que se realicen como consecuencia del Contrato no liberarán al Contratista de sus responsabilidades contractuales. 46.3 Asiento y Facilidades El Contratista queda obligado a suministrar a la Dirección de Obra los edificios, equipos, servicios y demás facilidades que en cada caso se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. 46.4 Registro de Actas La Dirección de Obra llevará un registro en original y 2 (dos) copias, denominado "Libro de Actas", destinado a contener las Actas que se labren en cada etapa con motivo de la ejecución de los trabajos y todo otro suceso que durante la ejecución de la obra se considere conveniente dejar documentado. 46.5 Ordenes de Servicio Toda disposición relativa a la obra será comunicada por la Dirección de Obra al Contratista mediante Órdenes de Servicio numeradas, que se darán por escrito y se consignarán por orden de fecha en un registro denominado "Libro de Ordenes de Servicios", en original y 2 (dos) copias, que la Dirección de Obra guardará en la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas de ser requerido por la Dirección de Obra, el Contratista deberá notificarse, en el citado registro, de cada Orden de Servicio impartida

por la misma. Si el Contratista no estuviere conforme con las órdenes de la Dirección de Obra, por estimar que exceden de lo estipulado o resultaren peligrosas, así lo hará constar dentro de las 24 (veinticuatro) horas señaladas. Durante los 15 (quince) días hábiles posteriores, deberá fundar por escrito las razones de su oposición. En caso contrario, se estimará que ha desistido de la misma. Si luego de presentadas sus razones, no llegara a un acuerdo con la Dirección de Obra, esta elevará lo actuado, con sus antecedentes e informaciones, a la decisión definitiva del Comitente. No se admitirán suspensiones de los trabajos por el hecho de existir divergencias entre la Dirección de Obra y el Contratista. ARTICULO 47º: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN OBRA 47.1 Representante Técnico El Contratista deberá estar permanentemente representado en la obra por el Representante Técnico, cuya capacidad y experiencia no merezcan observaciones por parte del Comitente, que deberá estar debidamente matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Misiones, en la especialidad de su competencia. A través de este Representante Técnico se desarrollarán las relaciones directamente vinculadas con la ejecución del Contrato. No podrá iniciarse la obra sin que previamente el Comitente haya aceptado al profesional propuesto. El Representante Técnico deberá contar permanentemente con la conformidad de la Dirección de Obra. No podrá ausentarse de la obra sin el consentimiento de la misma. De considerarlo ésta procedente, podrá, previo a la partida del mismo, exigir la presencia del sustituto propuesto por aquel, quien deberá reunir condiciones de capacidad no inferiores a las del titular. Si la Dirección de Obra estimare necesario, el Comitente podrá requerir y obtener la inmediata sustitución del Representante Técnico por otro profesional que reúna las condiciones de capacidad necesarias para esas funciones. 47.2 Libro de Pedidos Se llevará en los lugares de trabajo un registro de pedidos, en original y 2 (dos) copias, denominado "Libro de Pedido de Empresa". Este registro permanecerá en poder del Contratista. Toda petición del Contratista se asentará en él, y deberá ser suscripta por el Representante Técnico. No se aceptarán las peticiones o requerimientos que no figuren consignadas en el modo previsto en este artículo. ARTICULO 48º: AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 48.1 En los casos en que el Comitente haya preparado el proyecto de la obra, las cantidades de trabajo consignadas en los Formularios de Propuesta de la Licitación se considerarán de carácter estimativo, ya que han sido calculadas sobre la base de los estudios e investigaciones realizados para la confección del Proyecto. Estas cantidades de trabajo, podrán modificarse de acuerdo con los resultados que arrojen los planos más detallados a confeccionar y en relación a las condiciones físicas que se puedan encontrar, así como en consideración a las modificaciones que el Comitente decida introducir durante la ejecución de las obras.

Las modificaciones indicadas NO darán lugar a variaciones de precios contractuales. Como orientación, en la evaluación de precios de trabajos adicionales se adoptarán los Análisis de Precios Unitarios presentados en la oferta del Contratista o, cuando se deban crear nuevos ítems, se convendrán entre las partes nuevos precios unitarios. Si no se lograse acuerdo entre las partes en la fijación de nuevos precios unitarios, y siempre que no se planteare rescisión contractual, entonces los trabajos a los que correspondieran los nuevos precios serán contratados a terceros o realizados obligatoriamente por el Contratista a precio resultante de aplicación de la mecánica del punto 48.3.c de este artículo. La elección de una u otra alternativa, se adoptará a exclusivo criterio del Comitente, bajo el asesoramiento de la Dirección de Obra. Cuando el objeto del contrato incluya la elaboración del proyecto por parte del Contratista, no se reconocerán aumentos en las cantidades de obra imputables a deficiencias del mismo. Para el caso de los ítems por Unidad de Medida, se certificarán las cantidades efectivamente ejecutadas, las que deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. Si éstas cantidades de unidades de cada ítem no superan el veinte por ciento (20%) de la cantidad impuesta por el Comitente en la Planilla de Cómputo y Cotización podrán ser aprobadas por la Dirección de Obra y comunicadas inmediatamente al Comitente, empleándose para su valorización el precio unitario contactual. En el caso que se supere el límite mencionado, previamente a ser aprobada por la Dirección de Obra se deberá contar con la aprobación del Comitente y con el acuerdo con el Contratista respecto de la valorización del excedente. 48.2 Trabajo adicional Trabajo adicional es aquel trabajo no previsto en los documentos contractuales, pero que se lo considera indispensable para el correcto funcionamiento del objeto constructivo, y al que durante la ejecución de la obra el Comitente considere conveniente a los fines de mejorar este objeto. El Contratista tiene la obligación de realizar todo trabajo adicional que le indique el Comitente, dentro del margen previsto en el punto anterior. De cualquier forma, el Comitente se reserva el derecho de realizar todo o parte de un trabajo adicional mediante contratos con terceros o por administración. 48.3 Pago por trabajo adicional El pago por los trabajos adicionales se realizará de acuerdo con los valores indicados en el Formulario de Precios de la Propuesta y dentro de lo especificado en este artículo. Cuando los valores indicados en el Formulario de Precios de la Propuesta no sean de aplicación, el pago se realizará sobre la base de los siguientes procedimientos: a) Mediante el acuerdo de un precio global. b) Mediante precios unitarios concordados. c) Mediante costo directo, más la amortización técnica de los equipos necesarios, más el 25% (veinticinco por ciento) de ambos rubros. Si no se pudiere acordar la aplicación de los procedimientos a) ó b), el Contratista procederá igualmente con la ejecución de los trabajos luego de recibir la orden del Comitente, aplicándose en este caso el procedimiento c). El Contratista deberá conservar, para su posterior presentación ante el Comitente y de acuerdo con las directivas de éste, el

cómputo de materiales necesarios, así como constancias del tiempo de utilización de cada uno de los equipos y todos los recibos y comprobantes correspondientes. Los costos directos incluirán mano de obra, capataces, materiales, suministros, combustibles y lubricantes, no así repuestos, ni beneficios, los cuales se considerarán comprendidos en la aplicación del 25% (veinticinco por ciento) señalado. Los importes correspondientes a la amortización de los equipos de construcción se aplicarán de acuerdo con una lista de precios acordada entre el Comitente y el Contratista con anterioridad a la iniciación del trabajo adicional. Hasta que el monto final de los trabajos sea conformado por ambas partes, los pagos correspondientes se efectuarán de acuerdo con las estimaciones efectuadas por la Inspección. 48.4 Economía de Obra Si por razones técnicas, el Comitente desistiere de ejecutar algún ítem del contrato, se procederá a efectuar la correspondiente "economía de obra". ARTICULO 49º: OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL PROYECTO El Contratista tiene la obligación de ejecutar la obra conforme al proyecto, Pliego y demás documentaciones que integren el Contrato, a fin de concretar el resultado prometido. El Contratista no podrá, sin previa autorización de la Dirección de Obra, introducir modificaciones a las obras motivo del Contrato. Si deseare apartarse de las especificaciones y detalles estipulados, deberá solicitar por escrito la correspondiente aprobación, que queda librada al solo juicio del Comitente. ARTICULO 50º: EJECUCIÓN DEFICIENTE. RECONSTRUCCIÓN. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Durante la ejecución de la obra, y hasta la fecha de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá sin demora reparar o demoler y reemplazar, según ordene el Comitente, cualquier trabajo o suministro realizado sin autorización o en contra de lo dispuesto por la Dirección de Obra. Todos los costos relativos a tales reparaciones, demoliciones, reemplazos y retiros serán soportados por el Contratista. Si, luego de las notificaciones debidas, éste se rehusare a hacer las correcciones necesarias para ajustarse a los documentos del Contrato, el Comitente procederá, por propia cuenta o mediante contrato con terceros, a la ejecución de tales correcciones, y deducirá los gastos en que incurra de los importes adeudados al Contratista. Si estos importes no fueran suficientes para cubrir los gastos ocasionados, el Comitente recurrirá al Fondo de Reparo y a la Garantía de Cumplimiento. El Contratista deberá descubrir y desmontar cualquier parte de las obras e instalaciones, según indique la Dirección de Obra, con el fin de verificar la existencia de vicios ocultos. En el caso de trabajos no aprobados, si del examen de los mismos resultare que estos han sido ejecutados en un todo de acuerdo con las disposiciones contractuales, los gastos quedarán a cargo del Comitente y el plazo de ejecución será prorrogado si se hubiere producido un efectivo atraso. En el caso de trabajos no aprobados, todos los gastos provenientes de la verificación, ensayos, pruebas, etc., requeridos por la Dirección de Obra para constatar la bondad del trabajo, así como los gastos necesarios para llevar los trabajos

a su condición inicial, si así correspondiere, serán soportados por el Contratista. El hecho de que algún trabajo o suministro hubiera sido realizado con materiales más costosos que los especificados, no será de por sí justificativo para su aceptación. En el caso de que tal trabajo sea aceptado, el costo en exceso de los materiales empleados, con relación al costo de los materiales especificados, no le serán reembolsados al Contratista. La aceptación previa de trabajos por parte de la Dirección de Obra no desligará al Contratista de sus responsabilidades en lo que se refiere a la corrección de los mismos. Cualquier demora ocasionada por la corrección de los trabajos defectuosos o por trabajos no autorizados será de responsabilidad única del Contratista, y la Dirección de Obra no consentirá prórroga de los plazos contractuales por tal motivo. ARTICULO 51º: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 51.1 Planos de ejecución Oportunamente, y en los casos que el P.C.P. lo establezca, el Contratista deberá someter a la Dirección de Obra para su aprobación, los planos de ejecución general y de detalle de las respectivas construcciones, estructuras, maquinarias e instalaciones, así como las correspondientes memorias, cálculos e informes de ensayos que fueren necesarios para demostrar que dichas construcciones, estructuras, maquinarias e instalaciones responden en un todo a las estipulaciones del Contrato. Estos planos deberán presentarse en idioma español y expresarse en unidades del sistema métrico decimal. En caso de observaciones, el Contratista deberá hacer las modificaciones que correspondan y someter a aprobación los nuevos planos, memorias, cálculos e informes de ensayos. La demora en la aprobación de los planos motivada por errores en los mismos o en los cálculos, falta de elementos justificativos, o cualquier otra causa imputable al Contratista, no dará derecho a la prórroga de los plazos del contrato. La aprobación por parte de la Dirección de Obra de los planos, memorias, cálculos e informes de ensayos, no exime al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales ni de su responsabilidad en relación con la exactitud de dichos planos, memorias, cálculos e informes de ensayos. Si durante la ejecución de los trabajos fuere necesario introducir modificaciones a los planos aprobados, el Contratista requerirá la autorización escrita de la Dirección de Obra. 51.2 Denuncia de errores y omisiones Bastará que un trabajo se halle indicado en alguna parte de las piezas del Contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo. 51.3 Cantidad, calidad y rendimiento de los equipos El Contratista utilizará exclusivamente equipos y herramientas en condiciones perfectamente aptas para la ejecución de los trabajos. Los equipos y herramientas que utilizará no podrán ser menores en cantidad, calidad y rendimiento, ni podrán poseer características inferiores, a las que hubiere presentado en su propuesta, a menos que el Comitente lo hubiere autorizado por escrito. Si durante la ejecución de las obras se hiciera evidente, a juicio de la Dirección de Obra, que los equipos son en parte o totalmente defectuosos o ineficientes, o que carecieran de la capacidad requerida, el Contratista deberá reemplazarlos, proveyendo además los equipos

adicionales que aquella estime necesarios. 51.4 Patentes de invención, marcas, licencias Si en la ejecución de las obras se emplearan sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, el Contratista deberá presentar al Comitente los títulos respectivos o las licencias que lo autoricen a emplear dichos sistemas, marcas, procedimientos o elementos patentados. El Contratista será el único responsable por los reclamos o juicios que se promovieren por la violación de los derechos y de las leyes respectivas. Toda cantidad que el Contratista tuviera que abonar para hacer uso de una o más invenciones o marcas patentadas o registradas será de su exclusivo cargo. 51.5 Minas, sustancias fósiles y demás objetos El Contratista deberá hacer entrega de inmediato, a quien corresponda, de toda cosa de valor material, científico, artístico, histórico, arqueológico, etc. que hallare en los lugares de influencia de las obras. Al respecto, queda obligado a formular las denuncias del caso, absteniéndose de ejecutar actos que puedan perjudicar los mismos sin expresa autorización de la Dirección de Obra. El Contratista pondrá a disposición del Comitente los productos de demolición y todos los materiales que extraiga, debiendo almacenarlos en el modo que le señale la Dirección de Obra salvo expresa manifestación en contrario del P.C.P. 51.6 Disposiciones nacionales, municipales y provinciales El Contratista y su personal, en todas las operaciones relacionadas con la ejecución del Contrato, cumplirá estrictamente con las leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales, reglamentos administrativos y disposiciones y edictos policiales, estando o a su cargo correr con los trámites y satisfacer las multas que se le impusieran por incumplimiento a lo dispuesto. 51.7 Molestias a la circulación: Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y la construcción de las instalaciones provisorias deberán hacerse sin provocar, en lo posible, inconvenientes en la utilización de las vías públicas o privadas que sirvieren a las propiedades vecinas a las obras. Todo perjuicio que se causare al respecto será directamente soportado por el Contratista. 51.8 Compromiso de confidencialidad Todos los datos, informaciones y elementos de juicio vinculados al objeto contractual serán mantenidos en la más estricta reserva por parte del Contratista y sus empleados, no pudiendo ser dados a publicidad ni comunicados a terceras personas sin autorización escrita del Comitente. 51.9 Interferencia con obras existentes Si en la ejecución de la obra, algún trabajo interfiriera con estructuras existentes, ferrocarriles, canales, puentes, zanjas de riego, tanques, tuberías, cauces de avenamiento o de abastecimiento de agua, líneas de transmisión de energía eléctrica, telegráficas o telefónicas, etc., el Contratista deberá, a su costo, adoptar las medidas que fueren necesarias

para mantener el servicio respectivo mientras se ejecute el trabajo mencionado y, al terminarlo, deberá restablecer el mismo a su estado original, respondiendo por los daños que causare a los intereses públicos y privados. Si por interferencia de la obra fuere necesario construir alguna estructura diferente de la existente o alterar su localización, el costo que resultare será por cuenta del Comitente, debiendo el Contratista requerir previamente su conformidad. 51.10 Preservación de la vegetación existente El Contratista deberá preservar y proteger la vegetación, árboles, plantaciones, etc. que existiera en las áreas de influencia de las obras, y que se hallare fuera de la zona que sea necesario desmontar para la ejecución de los trabajos, preservándolos contra el corte o la destrucción que pudiere causar su personal, y contra los daños que produzcan los excesos y descuidos en la operación de equipos y en la acumulación de los materiales. El Contratista deberá restaurar a su costo la vegetación que hubiere sido destruida o dañada innecesariamente. 51.11 Energía eléctrica y agua industrial A los efectos de la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas tendientes a obtener la energía eléctrica y agua industrial que fueren necesarias. Con este fin, ejecutará las obras correspondientes y tomará a su cargo el mantenimiento y operación de estos servicios. 51.12 Levantamiento del obrador. Limpieza del lugar Antes de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá retirar todas las plantas y equipos de construcción, instalaciones, herramientas, provisiones y materiales de su propiedad, acondicionando los materiales sobrantes, de modo de entregar la obra y áreas utilizadas en condiciones de aspecto y limpieza satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. Al respecto, se tendrán en cuenta las exigencias particulares establecidas en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. En caso que el Contratista no cumpla con lo requerido en este artículo, la Dirección de Obra podrá disponer el retiro y limpieza de que se trate, cargando al mismo los gastos que se produzcan. 51.13 Muestras, ensayos y pruebas Todos los materiales, provisiones, equipos, etc., que entren en la obra, por separado o en conjunto, serán sometidos a pruebas y ensayos, de acuerdo con lo determinado en el Pliego de Especificaciones Particulares. Cuando no se indique concretamente el método de ensayo para un material, suministro, equipo o pieza, deberá emplearse el que indique la Dirección de Obra. Salvo lo previsto en contrario en la documentación contractual, todos los ensayos serán realizados por el Contratista, quien pondrá el personal, equipos, instrumentos y los materiales que sean necesarios. El Contratista deberá además entregar las muestras a la Dirección de Obra dentro del plazo establecido en los documentos contractuales o dentro del plazo fijado por ésta y, a falta de plazo, con suficiente anticipación para que se puedan realizar satisfactoriamente las pruebas debidas. Todos los ensayos y pruebas deberán realizarse en presencia de la Dirección de Obra. Cuando ésta autorice la ejecución de un ensayo o prueba sin su presencia, el Contratista

deberá suministrar, lo antes posible después de dichos ensayos o pruebas, un informe en el que dará cuenta de los resultados obtenidos. Se entenderá que la Dirección de Obra ha autorizado la ejecución de un ensayo o prueba sin su presencia, cuando, a pesar de haber sido notificada por el Contratista por escrito, no asistiere sin motivo justificado. Salvo aquellos casos en los cuales se indique expresamente que los ensayos estarán a cargo del Comitente, el costo de los mismos será por cuenta del Contratista. En cualquier momento la Dirección podrá ordenar ensayos y pruebas razonables distintos a los previstos en la documentación contractual, o adicionales a los previstos. Cuando se realizaren para dirimir opiniones contrapuestas, si estos ensayos o pruebas dieran resultado satisfactorio, los gastos de los mismos serán soportados por el Comitente, en caso contrario serán afrontados por el Contratista. El Comitente podrá eximir, por excepción, al Contratista, de cualquier prueba o ensayo; esta excepción no relevará al mismo de las responsabilidades que le correspondieren de acuerdo con la documentación contractual. 51.14 Señales de advertencia Es obligación del Contratista señalizar con letreros y señales reglamentarias toda interrupción de obstáculo en la zona de tránsito y donde exista algún peligro para el mismo. De noche, estas señales deberán complementarse con luces o balizas de peligro suficientemente visibles. 51.15 Empleo de explosivos Cuando los trabajos requieran el empleo de explosivos, el Contratista empleará un cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o perjuicio. Todos los explosivos se almacenarán en lugares seguros y adecuados según reglamentaciones vigentes que exigen la aprobación previa de Fabricaciones Militares, como asimismo para el traslado y manipulación de los mismos. 51.16 Planos Conforme a Obra En todos los casos, antes de la Recepción Provisional, la Contratista deberá hacer entrega de los Planos Conforme a Obras ejecutadas. Estos planos se presentarán en las formas establecidas en el P.C.P., o normas existentes y/o usos y costumbres, en tela o papel transparente, según corresponda, acompañándose de tres (3) copias heliográficas. Las anotaciones deberán consignarse en idioma español y las medidas en sistema métrico decimal. En los mismos deberá consignarse con exactitud la obra realmente ejecutada en todos sus detalles y su ubicación planialtimétrica. La escala y toda otra indeterminación será salvada a pedido del Contratista por la Dirección de Obra. 51.17 Replanteo de las obras Cuando el objeto del Contrato abarque la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, el Contratista establecerá en el terreno las líneas y niveles básicos necesarios para el replanteo de las mismas y trazará todas las líneas y niveles complementarios que se requiera. La Dirección de Obra revisará los alineamientos y niveles establecidos por el Contratista, pero éste será, en todos los casos, el único responsable por cualquier error que apareciere en ellos.

ARTICULO 52º: DE LO RELATIVO AL PERSONAL 52.1 Condiciones y aptitudes El Contratista deberá emplear personal físicamente apto, debidamente competente en su respectiva especialidad, y en número suficiente para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del Contrato. Al practicar la incorporación del personal mencionado precedentemente, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos y convenios laborales existentes, debiendo en todo momento y dentro de cada especialidad, emplear ciudadanos argentinos, preferentemente nativos de la República Argentina o radicados en ella, salvo que la índole de los trabajos exija personal especializado de otra nacionalidad. 52.2 Pago de haberes El Contratista deberá abonar al personal a su cargo salarios no inferiores a los mínimos en vigencia, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las disposiciones relativas a las cargas sociales prescriptas en las leyes, reglamentos y convenios laborales. No se admitirán pagos en especie, sino en moneda nacional de curso legal. Se requerirá del Contratista la constancia de todos los pagos citados en el presente artículo. 52.3 Prioridad de pago El pago de los sueldos y jornales del personal obrero, técnico y administrativo, deberá ser efectuado con prioridad respecto al pago de cualquier otra obligación a cargo del Contratista. 52.4 Seguridad El Contratista queda obligado a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para mantener en todo momento condiciones eficientes de prevención y seguridad, tanto en los campamentos como en los lugares de trabajo. En especial, deberá proveer al personal de los elementos de protección exigidos por la técnica y respectivos convenios laborales. 52.5 Campamentos Si así se indicara en el P.C.P., el Contratista deberá construir y mantener en perfecto estado de conservación los campamentos destinados al personal de las obras y a sus familias, proporcionándoles los servicios y atenciones esenciales. 52.6 Mantenimiento de la disciplina y prevenciones El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden dentro de la zona de obras, a cuyo fin adoptará las medidas tendientes a lograr una adecuada disciplina y respeto recíproco. Deberá alejar de las áreas de trabajo a toda persona indeseable que señale la Dirección. El Contratista deberá adoptar las medidas tendientes a evitar en el campamento y demás lugares de trabajo toda clase de juegos de azar, como así también el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, la portación de armas, y el consumo de estupefacientes. 52.7 Aportes a las Cajas e Instituciones de Previsión Los importes con los cuales el Contratista deba hacer frente a los depósitos a las

mencionadas Cajas e Institutos deberán ser invariablemente destinados a cumplir tal obligación, sin que en ningún caso ni por ningún concepto puedan ser distraídos para otro objeto, debiendo presentar al Comitente las respectivas constancias de su cumplimiento. 52.8 Aplicación de leyes laborales y convenios colectivos El Contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones y convenios laborales conforme manda la Ley, sin que pueda aducir la ignorancia de los mismos. 52.9 Horario de trabajo Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Dirección de Obra. En cualquier caso, se considerará que los mayores gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche están incluidos en los precios contratados. Al comenzar la obra, el Contratista fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario deberá ser notificada a la Dirección de Obra con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, la cual podrá, o no, prestar conformidad al respecto. El Contratista podrá organizar el trabajo por turnos, ajustándose a las disposiciones que establezcan las normas laborales que rijan en la Zona de Obras. ARTICULO 53º: MEDIDAS DE PROTECCIÓN 53.1 Conservación de las obras e instalaciones El Contratista será responsable por la protección de las obras en ejecución hasta su Recepción Provisional. En esta obligación se incluyen las instalaciones provisorias, campamentos y materiales destinados a incorporarse a las obras. Al respecto deberá adoptar todas aquellas medidas dirigidas a evitar cualquier género de accidentes, incendios o pérdidas. Los materiales deberán ser almacenados en un todo de acuerdo con las recomendaciones formuladas por los fabricantes y con las reglas técnicas existentes en la materia. 53.2 Cierre, vigilancia y alumbrado Hasta que se produzca la Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá organizar y mantener un sistema especial de vigilancia que cubra permanentemente los campamentos y las áreas de trabajo. A estos efectos y en las obras cuyas características lo permitan, deberá ejecutar empalizadas, alambrados, muros o cualquier otro tipo eficiente de cierre. También deberá instalar un sistema de alumbrado que proporcione adecuada visibilidad. Además de lo expuesto, deberá establecer en estas áreas un cuerpo especial de guardias durante las 24 (veinticuatro) horas del día. 53.3 Gastos de reconstrucción. Extensión de responsabilidades Cuando se trate de pérdidas, destrucción o averías sufridas por las obras en construcción y estos hechos fueren causados por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, el Comitente reconocerá al Contratista los correspondientes gastos de reconstrucción, reposición o reparación, de acuerdo con los precios contractuales. Se excluyen de este reconocimiento

los gastos relativos a los campamentos, equipos de construcción, plantas, construcciones auxiliares y demás instalaciones provisorias. Para que tome a su cargo los gastos precedentes, el Contratista deberá denunciar el hecho dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producido, disponiendo, una vez cumplido este trámite, de un plazo adicional de 20 (veinte) días hábiles, a contar de la fecha del suceso, para describir y acreditar la naturaleza del hecho, informar sobre las medidas adoptadas y estimar el monto de los daños producidos. 53.4 Indemnizaciones El Contratista deberá indemnizar al Comitente, a su personal y a eventuales terceros, por los daños y perjuicios emergentes de sus actos u omisiones, como así también de los de sus agentes o de sus Subcontratistas. 53.5 Letrero de obras y otros La Contratista queda obligada a colocar los carteles de obras con la leyenda, modo, lugar y forma que el P.C.P. o la Dirección de Obra lo indique. Queda terminantemente prohibida la instalación de toda clase de propaganda, sólo la que el Contratista y/o sus proveedores puedan colocar a los fines de su identificación. 53.6 Andamios Los andamios que resultaren necesarios para la ejecución de la obra se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiéndose prever el número de escaleras necesario como para dar acceso directo a los distintos puntos o partes de obras que se hallen separadas por paredes y/u otros impedimentos. ARTICULO 54º: SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE CONTRATO 54.1 Subcontratos El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra y sólo podrá hacerlo parcialmente previa autorización escrita del Comitente. A este efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, mencionando al Subcontratista propuesto, las formas de subcontratación y las referencias del mismo, debiendo ser persona física o jurídica de renombrada capacidad y solvencia, a juicio exclusivo del Comitente, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. La subcontratación de obras sin llenar este requisito hará incurrir al Contratista en infracción grave, que será penada por multa, independientemente de la cual podrá o no ser aceptado el subcontrato, debiendo en este último caso dar de inmediato por terminada la intervención del subcontratista en la obra. La autorización del Comitente para subcontratar parte de la obra, no exime a la Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas del contrato de obra, ni crea para el Comitente obligación alguna para con el Subcontratista. 54.2 Transferencia o cesión del contrato Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo o cederlo total o parcialmente sin autorización previa y escrita del Comitente. La solicitud de transferencia deberá ser presentada suscripta por ambos interesados, y expresando claramente desde qué estado de obra efectuará las transferencias.

La persona física o jurídica a quien se pretenda transferir o ceder el contrato deberá reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos al Contratista. La resolución que adopte el Comitente respecto de tal petición será inapelable. ARTICULO 55º: ACOPIO DE MATERIALES Cuando la índole de la obra a licitarse y razones de conveniencia lo justifiquen, el Comitente podrá autorizar el pago de materiales depositados en obra. A fin de determinar claramente la cantidad y calidad de los materiales a acopiar, el Comitente determinará por medio de una planilla discriminada, qué materiales deberán acopiarse, la cantidad de los mismos y los precios básicos de acopio, los que estarán consignados en el Pliego; ello sin desmedro de la actualización que le correspondiere. El volumen deberá congeniar con el Plan de Trabajos e inversiones considerando cantidades mensuales de acopio como para cubrir necesidades de los siguientes treinta (30) días de producción, o ejecución de obra. No se acopiarán materiales perecederos y el descuento de acopios se reajustará de idéntica manera que los certificados de obra y con igual sistema de actualización. Los materiales comprados en este régimen, deberán ser guardados en depósitos del Contratista, quien deberá responder por pérdidas, robos o deterioros de los mismos. Todo material acopiado que no responda a las especificaciones del Pliego será rechazado por la Dirección de Obra y reemplazado en un término que no supere los diez (10) días corridos a partir de la notificación del rechazo. ARTICULO 56º: ANTICIPOS FINANCIEROS A solicitud del Contratista, el Comitente podrá autorizar el anticipo de fondos a la Contratista. El otorgamiento del anticipo será concedido, previa entrega de una garantía por igual cantidad mediante Seguro de Caución o Fianza Bancaria a satisfacción del Comitente. Este anticipo deberá destinarse exclusivamente para la adquisición de materiales y/o equipos. En ningún caso podrá exceder del 15% (quince por ciento) del monto del contrato y se amortizará descontando al valor nominal de los certificados de obra a emitirse un porcentual igual al del anticipo entregado. Los equipos y/o materiales adquiridos mediante este crédito deberán ser afectados solamente a la ejecución de la obra sobre la que se amortiza el crédito y hasta su terminación. La desafectación podrá ser autorizada solamente por el Comitente, con el previo asesoramiento de la Dirección de Obra. El P.C.P. de la obra fijará el monto o porcentual del importe del contrato a anticipar. ARTICULO 57º: RECEPCIÓN DE OBRAS 57.1 Recepción Provisional Las obras serán recibidas provisionalmente por la Dirección de Obra cuando se encuentren todos los trabajos terminados, labrándose la correspondiente Acta. El Comitente podrá Recibir Provisoriamente en forma parcial los trabajos contratados, a su exclusivo criterio. Si las obras no estuvieren ajustadas estrictamente al contrato originario, a eventuales modificaciones adicionales y/o a las instrucciones que en virtud de ellos hubiera dado la Dirección de Obra, podrá diferirse la Recepción Provisional hasta que se salven o corrijan

las diferencias, o defectos observados. La recepción se hará en presencia del Contratista, citado al efecto por escrito, o de su Representante. Al efectuar la Recepción Provisional de las obras se procederá a rectificar las liquidaciones de todos los certificados mensuales mediante cómputo total, del que se descontarán los volúmenes ya pagados. El Contratista entregará a la Dirección de Obra, antes del acto de Recepción Provisional de las obras, un Pliego completo de planos conforme a obra y toda otra documentación pactada contractualmente, dejándose constancia en el Acta respectiva. Del Acta y demás documentos pertinentes se entregará copia autenticada al Contratista. 57.2 Plazo de Garantía El plazo de garantía de correcta ejecución de las obras recibidas provisionalmente, se extenderá por el término de doce (12) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional. Durante ese plazo el Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo los suministros, reparaciones, reposición y sustituciones tendientes a colocar o mantener la obra en condiciones de completo uso conforme lo pactado, suspendiéndose, mientras no queden subsanados los inconvenientes, la cuenta del Plazo de Garantía. Si el Contratista no realizare la reparación en el plazo fijado, el Comitente podrá hacerlo por sí mismo o mediante terceros a cuenta y cargo del Contratista, quien deberá reintegrar los fondos. La habilitación parcial o total de una obra dispuesta por el Comitente, no dará derecho al Contratista a tener por recibida provisionalmente la obra total. 57.3 Recepción Definitiva Las obras serán recibidas en forma definitiva por el Comitente cuando se encuentren todos los trabajos terminados, labrándose la correspondiente Acta. Cumplido el plazo de garantía de las obras, recibidas provisionalmente, se procederá al examen y verificación del funcionamiento de la obra. Si durante dicho plazo, no se hubieren subsanado los problemas detectados por la Dirección de Obra, el Comitente extenderá este plazo hasta que el Contratista haya dado íntegro cumplimiento a las obligaciones a su cargo. Para dejar aclarada esta circunstancia, se labrará un Acta donde se dejará aclarado el motivo de la no recepción de los trabajos y se otorgará a la Contratista un nuevo plazo para ejecutar las correcciones u omisiones detectadas. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado por el Comitente, este podrá disponer las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros con cargo al Contratista, afectando para ello los eventuales créditos o la Garantía de Cumplimiento de contrato. ARTICULO 58º: CERTIFICADOS Y PAGOS 58.1 De las Obras Una vez por mes, o con la periodicidad indicada en el P.C.P., la Dirección de Obra medirá o estimará la cantidad de trabajo realizado de cada ítem. Esta medición se practicará con respecto al mes o período inmediatamente anterior, y deberá realizarse en presencia del Contratista. El personal y los elementos necesarios para efectuar las mediciones de que se trata serán

suministrados por el Contratista por su exclusiva cuenta. No se computarán los trabajos ejecutados en exceso o por fuera de lo indicado en los Documentos Contractuales y en las Ordenes de Servicios. Para los trabajos cotizados en forma global, se hará una estimación en porcentaje a lo realizado. 58.2 Certificados de obra Sobre la base de las mediciones efectuadas y la aplicación a las mismas de los precios unitarios contractuales de cada ítem, el Contratista confeccionará los certificados mensuales parciales de obra. Todos estos certificados tendrán carácter provisional y estarán sujetos a las rectificaciones que arrojen los certificados posteriores a la liquidación final. Los certificados serán firmados por el Contratista, quien deberá luego entregarlos a la Dirección de Obra mediante Nota de Pedido, a los efectos de su aprobación por la Dirección de Obra y el Comitente y posterior pago. El plazo se contará a partir de la fecha de entrega de la Nota de Pedido. En caso de detectarse errores en los certificados, la Dirección de Obra procederá a devolverlos al Contratista mediante Orden de Servicio, siendo de aplicación los plazos a partir de la nueva fecha de presentación. 58.3 Intereses por mora en los pagos Serán expresamente establecidos en el P.C.P. 58.4 Plazos de Presentación Para el caso de certificaciones mensuales se establece:

a) Plazo para ejecución de mediciones y cómputos a entregar al Contratista, los primeros cinco días hábiles del mes.

b) Plazo para ejecución de certificados por Contratista, los siguientes tres días hábiles del mes.

c) Plazo para corrección de certificado por Dirección de Obra, los tres subsiguientes días hábiles del mes.

CAPITULO VI: RESCISIÓN DE CONTRATO ARTICULO 59º: MOTIVOS DE RESCISIÓN La rescisión del contrato de obra puede originarse en: a) Por culpa del Contratista. b) Por culpa del Comitente. ARTICULO 60°: POR CULPA DEL CONTRATISTA El Comitente podrá rescindir el Contrato cuando se hubieran producido, a su sólo juicio, alguna de las siguientes situaciones: Si en cualquier elemento integrante de las propuestas técnicas o económicas se hubiese incurrido en inexactitudes o en reticencias que hubiesen causado un error esencial o determinante en la adjudicación. Cuando el monto acumulado de las multas previstas en el P.C.P. superen el 15 % del monto del Contrato.

Si la Contratista incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de sus obligaciones. Cuando la documentación presentada sea objeto de observaciones de tal magnitud que demuestren que se ha desvirtuado la esencia del encargo y las deficiencias no fueran subsanadas en el plazo razonable que fije el Comitente. Cuando se modificara la constitución del Contratista antes de la finalización de los trabajos contratados, sin autorización expresa del Comitente. Si la Contratista transfiriese, total o parcialmente, el Contrato, se asociara con otro para su ejecución o subcontratara, total o parcialmente, sin autorización previa y por escrito del Comitente. En caso de quiebra, liquidación sin quiebra, cesación de pagos, convocatoria o concurso de la Contratista. Atrasos o disminuciones de ritmo de trabajo no justificado que motivaren atrasos equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del plazo de contrato. Abandono de obra. Además de las causas arriba referidas, podrá rescindirse el contrato cuando así conviniese a los intereses del Comitente, en cuyo caso, el Comitente indemnizará a la Contratista por los daños emergentes que se acrediten fehacientemente, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del precio total del monto no ejecutado del Contrato, pero no se reconocerá pago alguno en concepto de lucro cesante. ARTICULO 61º: POR CULPA DEL COMITENTE. El Contrato podrá ser rescindido por la Contratista cuando: El Comitente incurra en mora en los pagos que superen los 120 (ciento veinte) días corridos y siempre que la demora no obedezca a incumplimientos o faltas imputables al Contratista. Del incumplimiento de obligaciones contractuales del Comitente, resulte la imposibilidad de la normal ejecución del contrato, siempre que el Contratista no hubiese incurrido previamente en mora. Se vea obligada por disposición del Comitente a suspender los trabajos por un lapso mayor de 120 (ciento veinte) días. En todos los casos el Contratista intimará al Comitente a que en el término de 30 (treinta) días hábiles dé cumplimiento a sus obligaciones, como previo a ejercer la facultad de rescindir. El Comitente indemnizará al Contratista por los daños emergentes que se acrediten fehacientemente, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del precio total del monto no ejecutado del contrato, pero no se reconocerá pago alguno en concepto de lucro cesante. CAPITULO VII: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS La aplicación de penalidades serán registradas por la Dirección de Obra y comunicadas al Comitente a fin de incluirlas en los informes de ejecución de obra. En todos los casos se comunicarán las mismas al Registro de Constructores de Obras Públicas. Lo dispuesto a continuación complementa, pero no sustituye, lo dispuesto en el CAPÍTULO VII del P.C.G.

ARTICULO 62º: MORA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Como tales se considerarán:

1 Mora injustificada en la iniciación de los trabajos. 2 Mora en provisión de elementos para la Dirección de Obra que hagan a su

funcionamiento. 3 Mora en la presentación del Plan de Trabajo Detallado. 4 Mora en la presentación de fianzas previstas o complementarias. 5 Mora en el pago de primas de Seguros exigidos.

En todos los casos citados serán de aplicación las siguientes penalidades:

a) Como primera infracción de cualquiera de las citadas se aplicará una penalidad en pesos equivalente a cinco décimos por mil (0,5o/oo) del monto de contrato total y por día calendario de mora.

b) Como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno por mil (1o/oo) del monto de contrato total y por día calendario de mora.

c) Como tercera infracción y subsiguientes se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno y medio por mil (1,5o/oo) del monto de contrato total y por día calendario de mora.

ARTICULO 63º: INOBSERVANCIA DE OBLIGACIONES Como tales se considerarán:

1 Inobservancia de proyecto. 2 Inobservancia de procesos constructivos. 3 Inobservancia de Especificaciones Técnicas. 4 Inobservancia de Ordenes de Servicio.

En todos los casos citados, serán de aplicación las siguientes penalidades: a) Como primera infracción de cualquiera de las citadas se aplicará una penalidad

en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total.

b) Como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total.

c) Como tercera infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato total.

ARTICULO 64º: ATRASO EN LA INSCRIPCIÓN DE LA UTE Vencido el plazo de 120 (ciento veinte) días calendarios acordados para la finalización de los trámites de inscripción en el registro correspondiente, si los trámites no hubieran concluido por causales atribuibles al Contratista, el mismo será pasible de una multa en pesos equivalente a un décimo por ciento (0,1%) del monto total de contrato por día calendario de atraso. ARTICULO 65º: CAMBIO DE REPRESENTANTE TÉCNICO O FALTANTE DEL MISMO

Cuando el Contratista proponga un cambio del Representante Técnico nominado para la obra, respecto al presentado en su oferta, el Comitente, a su sólo juicio y sin implicancias sobre el Profesional, podrá rechazarlo si considera que la experiencia, idoneidad o capacidad del propuesto no es al menos equivalente al propuesto en la oferta. ARTICULO 66º: SUBCONTRATO NO AUTORIZADO PREVIAMENTE Sin desmedro de dar por terminada de inmediato la intervención del subcontratista en la obra, la subcontratación sin autorización escrita previa del Comitente hará incurrir al Contratista en falta grave. Se penalizarán todos los casos con una multa en pesos de monto equivalente al dos por ciento (2%) del importe del subcontrato. ARTICULO 67º: MORA EN SUBSANAR DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN RECEPCIÓN PROVISIONAL O SURGIDAS DURANTE PLAZO DE GARANTÍA Si en el Acta de Recepción Provisional se estableciera plazo para reparación de deficiencias observadas, vencido el mismo sin que se ejecutasen los trabajos, el Contratista quedará constituido en mora automática. Asimismo, si en el plazo acordado por la Dirección, no se repararan eventuales deficiencias surgidas durante el Plazo de Garantía, el Contratista quedará también constituido en mora automática. En tales casos se suspenderá la cuenta del Plazo de Garantía, siendo de aplicación las siguientes penalidades adicionales:

Durante la primera semana calendario de mora se aplicará una multa en pesos equivalente al uno por mil (1o/oo) del monto total de Contrato por día calendario de mora.

Durante la segunda semana calendario de mora se aplicará una multa en pesos equivalente al dos por mil (2o/oo) del monto total de Contrato por día calendario de mora.

Durante la tercer semana y posteriores de mora se aplicará una multa en pesos equivalente al tres por mil (3o/oo) del monto total de Contrato por día calendario de mora.

Treinta días de mora del Contratista habilitarán al Comitente a recibir la obra de oficio, ejecutando por sí o por terceros las reparaciones necesarias. Los gastos que demanden la ejecución de los arreglos, las nuevas inspecciones y/o mediciones, daños y perjuicios emergentes, etc., serán también a cargo del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que le pudiesen corresponder en el Registro de Constructores, en donde se lo considerará falta grave.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES INDICE DE CAPITULOS CAPITULO I: DE LA LICITACIÓN ARTICULO 1º: Objeto del llamado ARTICULO 2º: Documentación que integra el contrato. Prelación ARTICULO 3º: Definiciones ARTICULO 4º: Plazo de ejecución de las obras ARTICULO 5º: Presupuesto oficial ARTICULO 6º: Lugar y fecha de la apertura de las ofertas ARTICULO 7º: Precio de los pliegos ARTICULO 8º: Plazos ARTICULO 9º: Consultas y aclaraciones a las bases de llamado CAPITULO II: DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ARTICULO 10º: Presentación de la oferta e información complementaria ARTICULO 11º: Garantías y Seguros ARTICULO 12º: Inscripción en el Registro de Constructores. ARTICULO 13º: Presentación de poderes en la oferta y en el acto de apertura ARTICULO 14º: Redeterminación de Precios. ARTICULO 15º: Cotización de las ofertas ARTICULO 16º: Planilla de Cómputo y Presupuestos ARTICULO 17º: Curva de inversiones ARTICULO 18º: Plan de incorporación de equipos ARTICULO 19º: Cuestiones vinculadas a los equipos de la empresa ARTICULO 20º: Representante técnico del Contratista y personal técnico en obra ARTICULO 21º: Acopio de materiales ARTICULO 22º: Especificaciones técnicas ARTICULO 23º: Nota de presentación de la oferta ARTICULO 24º: Obtención de materiales CAPITULO III: DE LA ADJUDICACIÓN ARTICULO 25º: Evaluación de las ofertas ARTICULO 26º: Ampliación del contenido de la oferta ARTICULO 27º: Adjudicación ARTICULO 28º: Anticipo financiero. CAPITULO IV: DE LA OBRA Y EL CONTRATO ARTÍCULO 29° Confección de los cómputos y certificados de obra ARTICULO 30º: Forma de pago de la obra ARTICULO 31º: Modificaciones de obras ARTICULO 32º: Intereses por mora ARTICULO 33º: Comisiones bancarias por transferencias de fondos

ARTICULO 34º: Sanciones por incumplimiento del Contratista ARTICULO 35º: Ampliación de plazos ARTICULO 36º: Recepciones CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 37º: Libros ARTICULO 38º: Dirección e Inspección de las obras ARTICULO 39° Representante técnico ARTICULO 40° Responsabilidades laborales del Contratista ARTICULO 41°: Oficinas para la Dirección de Obra ARTICULO 42°: Acceso a la obra ARTICULO 43°: Liberación de la traza ARTICULO 44°: Canteras y yacimientos. Accesos a los mismos. Agua para la obra ARTICULO 45º: Cumplimiento de la legislación sobre el transito para caminos y

calles de la República Argentina ARTICULO 46º: Seguros para los distintos rubros CAPITULO VI: DEL CONTROL DE LOS TRABAJOS ARTICULO 47º: Puntos de apoyo ARTICULO 48º: Planos conforme a obra ARTICULO 49º: Modificaciones del Proyecto. Propiedad. ARTICULO 50º: Impacto Ambiental. ARTICULO 51º: Trámites y gastos conexos

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CAPITULO I: DE LA LICITACIÓN ARTICULO 1º: OBJETO DEL LLAMADO El objeto de la presente licitación es contratar una Unión Transitoria de Empresas (UTE) , para la ejecución de las Obras correspondientes a la Protección Costera de la Ciudades de Posadas, Garupá y Candelaria y que integran el “Plan de Terminación de Yacyretá” (PTY) sectorizadas en las Unidades Territoriales como se indica a continuación: TRATAMIENTO COSTERO POSADAS Sector Arroyo Mártires. Sector Costa Natural. Sector Bahía El Brete. Sector Arroyo Zaimán” TRATAMIENTO COSTERO GARUPA Sectores Balneario y Ruta 12. TRATAMIENTO COSTERO CANDELARIA La descripción de estas obras, se concreta en el ANEXO 1 “MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO COSTERO”, mientras que la documentación técnica, planos y especificaciones particulares se detallan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular. Para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, se ha adoptado como modalidad contractual la de un único contrato por ajuste alzado con el reconocimiento de algunos ítems por unidad de medida, según se indica en el ANEXO 10 “PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO”. ARTICULO 2º: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO. PRELACIÓN Los Documentos que serán parte del Contrato que se celebre, son los siguientes:

a) El Contrato y sus anexos. b) Circulares emitidas por el Comitente c) El Pliego de Bases y Condiciones. d) La Oferta del Contratista. e) Los Documentos Contractuales se complementan entre sí y cualquier obligación o trabajo que sea requerido en uno de ellos se entiende que ha sido requerido por todos dichos Documentos.

Memoria descriptiva de los trabajos y las obras a ejecutarse. El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego Particular de Condiciones, con todos sus Anexos. Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero de Yacyreta. Los planos que representan el proyecto adjudicado. Las curvas de inversión y los cronogramas de desembolso del Comitente y de Montos mensuales a certificar.

Toda otra documentación presentada por el Oferente que hagan a una mayor comprensión o detalle de su oferta. La reglamentación de la Entidad Binacional Yacyretá para eventuales redeterminaciones de precios, que regirán en el Contrato a firmar. Las aclaraciones con y sin consulta que se emitan para esta Licitación. La Oferta adjudicada. Los análisis de precios de cada ítem, los cómputos y el presupuesto, presentados. Las comunicaciones y acuerdos fehacientemente documentadas que se produzcan, durante la ejecución del contrato, entre las partes. Prelación: El orden de prelación de los documentos integrantes del Contrato es el siguiente: 1º) la contrata, 2º) la Oferta Adjudicada, 3º) las circulares con y sin consulta en el orden inverso al que fueron emitidas, 4°) el presente Pliego Particular de Condiciones, 5º) El Pliego de Bases y condiciones Generales. ARTICULO 3º: DEFINICIONES Las definiciones que rigen para el Contrato a celebrarse son las mencionadas en el Artículo 2° del Pliego de Condiciones Generales. ARTÍCULO 4º: PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTO Y LAS OBRAS El plazo máximo de ejecución para la totalidad del Proyecto de la Ingeniería de detalles y las obras que se licitan se fija en setecientos diez días (710) corridos a contar desde la fecha de la primer Acta de Replanteo de las Obras.

Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRAS DE TRATAMIENTO COSTERO 710 días 09/04/072 Sector Aº Mártires 365 días 03/09/073 Sector Costa Natural 540 días 11/04/074 Sector Bahía El Brete 710 días 09/04/075 Sector Aº Zaimán 490 días 31/05/076 Sectores Garupá 365 días 03/10/077 Sector Candelaria 365 días 03/10/07

tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 22006 2007 2008 2009

El Oferente deberá realizar su oferta teniendo presente que el Plan de Ejecución de las obras prevé un hito al 31 de diciembre de 2008, fecha en la que deberán estar finalizadas todas las obras de relleno y protección necesarias para permitir el llenado del embalse a cota definitiva, Cota 83. También deberá analizar la posibilidad del cumplimiento de hitos parciales, tales como elevación del embalse a Cota 78,50 msnm, en el eje Posadas-Encarnación al 31 de Julio de 2007; elevación a Cota 79,50 msnm al 31 de Diciembre del 2007, para lo cual deberá prever la terminación de todas las obras de relleno y protección necesarias.

ARTÍCULO 5º: PRESUPUESTO OFICIAL El Presupuesto Oficial es de $ 208.382.688 (Pesos doscientos ocho millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho), valor referido al mes de diciembre de 2005. ARTICULO 6º: LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS Las Ofertas deberán entregarse en el lugar, fecha y hora indicada en los avisos publicados del llamado a licitación pública, donde se realizará la apertura de los sobres recibidos. ARTÍCULO 7º: PRECIO DE LOS PLIEGOS El precio del Pliego es de $ 60.000 (sesenta mil pesos). ARTÍCULO 8º: PLAZOS De mantenimiento de Oferta: Las ofertas deberán mantenerse por un periodo de 90 (noventa) días. De la firma del Contrato: Dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la notificación de la adjudicación. De Inicio de obras: Dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la firma del Contrato de Obra mediante la suscripción del Acta respectiva. De presentación del Proyecto Ejecutivo: Dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la firma del Contrato. De replanteo e iniciación de los trabajos: Dentro de los 15 (quince) días a partir de la fecha de aprobación del proyecto ejecutivo del sector 1 y 2. De emisión de certificación de obra: Según Pliego de Condiciones Generales Artículo 58.4 ARTICULO 9º: CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES DEL LLAMADO Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la Licitación podrán solicitar aclaraciones respecto de la misma hasta 15 (quince) días corridos inclusive, antes de la fecha fijada para la apertura de la Licitación. El pedido de aclaraciones deberá formularse por escrito, considerándose como fecha de presentación la que figure en el sello de la Mesa de Entradas del Ente Licitante. Las respuestas a las solicitudes de aclaración serán dadas a conocer a todos los adquirentes del Pliego. Estas constancias escritas quedarán incorporadas a la documentación del Contrato y formarán parte de éste. Las respuestas se remitirán a los interesados con la mayor anticipación posible a medida que sean formuladas y hasta 5 (cinco) días corridos inclusive, antes de la fecha fijada para la apertura de la Licitación. CAPITULO II: DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ARTÍCULO 10º: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Hasta la fecha y hora indicadas para el acto de apertura de las ofertas, el Oferente presentará en un solo sobre, otros dos (2) sobres individuales cerrados y sellados. En cada uno de los dos en su parte exterior y en forma clara se escribirá la denominación de la Licitación a que concurre. Los sobres que van en el interior serán distinguidos con las leyendas “Sobre Nº 1” y “Sobre Nº 2” respectivamente. El sobre Nº 1 contendrá lo siguiente: en Original y 2 Copias (con las respectivas identificaciones) Presentación y antecedentes: Carta de presentación suscripta por el Representante Legal del Oferente, donde se declara haber cumplido los recaudos exigidos. Certificado de inscripción de las empresas integrantes de la UTE, otorgado por el Registro de Constructores de Obras Públicas. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que será del 1% del Presupuesto Oficial. Acreditación de identidad jurídica suficiente del Oferente. Nomina de obras y proyectos que hayan ejecutado y elaborado las empresas integrantes de la UTE y las que tengas contratadas al momento de la licitación. Antecedentes de obras y proyectos similares ejecutados en los últimos 10 (diez) años (Anexo 9). La documentación completa que forma parte de la Oferta firmada por el Representante Legal y por el Representante Técnico. La constancia de haber adquirido los pliegos. Declaración jurada en la que se manifieste que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nomina, currículum-vitae y organigrama del personal que se desempeñará en el desarrollo del proyecto y las obras (Anexo 4). Nominas de equipos que se emplearán para ejecutar los trabajos (Anexo7). Designación del Representante Técnico y Legal, debiendo presentar la constancia de la inscripción en el Consejo Profesional de la Ingeniería de Misiones en el caso del primero y la acreditación de su condición en el caso del segundo. Declaración jurada delau aceptación a la modalidad de pago y de facturación que se establece para las obras. Toda otra documentación que el Oferente considere de importancia para una mejor comprensión y evaluación de su Oferta. Declaración jurada de no encontrarse las empresas integrantes de la UTE incursas en alguno de los impedimentos para ser Oferentes. Certificado expedido por el Comitente de haber visitado la zona de obra. El sobre Nº 2 contendrá lo siguiente: en Original y dos (2) copias (con las respectivas identificaciones). La OFERTA, Precio, denominado precio básico de cada uno y del total de los rubros según el Artículo N° 16 del presente Pliego.

Análisis de precios del total de los ítems que componen la obra, especialmente los ítems señalados por unidad de medida. Plan de Trabajo. Programación de tareas por Camino Crítico. Curva de Avance de Obra Prevista. Plan de Movilización de Obra. Plan de Incorporación de Equipos. Plan de demanda e incorporación de personal obrero y técnico a la obra. Toda otra documentación que el Oferente considere de importancia para una mejor comprensión y evaluación de su Oferta, aclaración o reserva sobre la misma. Planilla de cómputo y Cotización para los ítems que se cotizan por unidad de medida y por ajuste alzado. ARTÍCULO 11º: GARANTIAS Y SEGUROS. 11.1 Las Ofertas deberán afianzarse con el uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, conforme lo establecido en el Capítulo IV del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La validez de las mismas será de 90 días, renovables por otro período igual a sólo pedido del Comitente. 11.2 La Garantía de Cumplimiento de Contrato será del 5% (cinco por ciento) del monto del Contrato. 11.3 La Garantía por Fondo de Reparo será del 5% (cinco por ciento) del monto total de cada Certificado, según Capítulo IV del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Dicho Fondo podrá sustituirse por una Póliza de garantía a total satisfacción del Comitente por periodos anuales. En todos los casos, las garantías podrán ser constituidas en algunas de las formas establecidas en el Artículo 14º del Pliego de Bases y Condiciones Generales. El Contratista deberá asegurar la obra ejecutada hasta su Recepción Definitiva. 11.4 El seguro de "Todo Riesgo" abarca la cobertura del Objeto del Contrato, de las Obras Temporarias, de los Equipos y de la Responsabilidad Civil. El seguro tomado cubrirá en todo momento el valor de reposición a nuevo de los trabajos, y de los materiales, artefactos, componentes y partes de los mismos llevados al emplazamiento, aún cuando no se hubieran incorporado a las partes en ejecución o ya ejecutadas. El seguro tomado cubrirá, en todo momento durante la ejecución de los trabajos, el valor actualizado, previa depreciación por uso o antigüedad, de las obras temporarias, depósitos, talleres, campamentos, etc., incluyendo los muebles y efectos personales de quienes los ocupen en forma autorizada. El seguro tomado por el Contratista cubrirá el valor actualizado de los equipos fijos y/o móviles y/o vehículos automotores no habilitados para circular en la vía pública, que se utilicen en la ejecución del Contrato. 11.4.1: CONSTRUCCIÓN: Por el monto total y actualizado del contrato. La franquicia debe ser inferior al cinco por mil ( 5 %° ) 11.4.2: EQUIPOS: Por el valor de reposición a nuevo de los equipos utilizados en la ejecución del contrato. La franquicia no debe superar el veinte por ciento (20%) del daño producido. 11.4.3: INSTALACIONES: Por el valor actualizado de las afectadas al contrato y ubicadas en la zona de la Obra.

Los seguros que correspondan a vehículos habilitados para circular en la vía pública estarán a cargo del Contratista 11.5: El seguro de Responsabilidad Civil deberá contratarse de manera de cubrir por todo evento hasta un monto de pesos quince millones ($ 15.000.000).- La franquicia en caso de daños a cosas debe ser inferior a siete decimos por mil ( 0,7 %° ) del monto ajustado de la póliza. En el caso de daños a personas no habrá franquicia. Plazo de Conservación y de Garantía de Obra El plazo de Conservación y de Garantía de Obra es de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de obra. ARTICULO 12º: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONSTRUCTORES Para poder presentarse a la licitación de Obras Públicas, las empresas integrantes de la UTE deberán estar “inscriptas” en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Deberán presentar el certificado único de inscripción expedido por el Registro de Constructores. ARTICULO 13º: PRESENTACION DE PODERES EN LA OFERTA Y EN EL ACTO DE APERTURA Los OFERENTES que formulen OFERTAS deberán incluir su identidad jurídica y facultades de los firmantes de las OFERTAS. Idéntica acreditación deberán presentar aquellos representantes del OFERENTE en el acto de apertura. ARTICULO 14º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Durante la ejecución de las obras, los precios cotizados podrán ser redeterminados según lo dispuesto por las Resoluciones N° 5129/02 y 6152/05 dictadas por el Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá para sus contratos de locación de obra. En consecuencia, la variación de valores que podría habilitar la redeterminación de precios, se llevará a cabo aplicando los índices y precios suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.) para rubros, bienes o servicios homogéneos con el ítem contractual de que se trate. La redeterminación de precios se podrá efectuar, con una periodicidad mensual y solamente en el caso que la variación del valor del conjunto de los ítems a certificar fuera igual o superior al cuatro por ciento (4 %), ello previa petición formulada por escrito por parte del Contratista. Si la variación de valor fuera inferior al porcentaje mencionado, la redeterminación se efectuará en el mes en que la variación sea igual o superior a dicho porcentaje, computando la misma a partir del mes en que opere la variación de valor. ARTICULO 15: COTIZACION DE LAS OFERTAS La cotización de las OFERTAS se efectuará a la misma fecha a la que se encuentra referido el Presupuesto Oficial. Precio Básico

El Precio Básico se obtiene de la sumatoria total de los resultados de los productos de los precios unitarios y/o globales de cada uno de los ítems a ser ejecutados por sus respectivas cantidades. Los precios unitarios y globales surgen de los análisis de precios conforme a lo establecido en el Anexo 3 del presente Pliego. Los mismos incluyen: los materiales y la mano de obra, la movilización de obra, los transportes, los gastos generales, los beneficios, derechos y tasas, y los gastos de inspección. En dicho precio no se considera el Impuesto al Valor Agregado porque no corresponde su aplicación según lo estipulado en el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero de Yacyretá - Ley 20642. ARTICULO 16°: PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO Las planillas de cómputos a las que se refiere el Anexo 10-a deberán cotizarse conforme las cantidades individualizadas por el Comitente. Los ítems en dónde no figuren cantidades se reconocerán por Ajuste Alzado, según precio de la Oferta. En cuanto a la planilla del Anexo 10-b, dichos cómputos serán tenidos por informativos e indicativos, teniendo el Oferente la obligación de realizar sus cómputos y valores asociados, los que serán tenidos como único a los efectos de la evaluación de la oferta y eventual contratación, constituyendo el precio. Los ítems de la planilla, del Anexo 10-a, en los que se indican cantidades en la columna correspondiente, se entenderá que son los ítems que se reconocerán por unidad de medida. En la composición del presupuesto de oferta deberán respetarse estos cómputos indicados. ARTICULO 17º: CURVA DE INVERSIONES El CONTRATISTA deberá presentar en su OFERTA la curva de inversiones. Ésta será una curva continua que deberá, indefectiblemente, presentar un 30±5% de avance porcentual acumulado en el primer tercio del plazo y un 70±5% de un avance porcentual acumulado en el segundo tercio del plazo de ejecución. La curva de inversiones se obtendrá porcentualmente con los valores del total de PRECIO BASICO de cada uno de los meses del plazo de ejecución y su acumulación. Durante el plazo de ejecución de la obra y, en el caso de existir modificaciones al plazo de la misma, el CONTRATISTA deberá presentar dentro de los (10) diez días de aprobada por el COMITENTE la modificación, un Plan de Trabajos y una nueva curva de inversiones, y una nueva programación de Tareas por Camino Crítico, de acuerdo esta vez a la nueva situación que se plantee. ARTICULO 18º: PLAN DE INCORPORACION DE EQUIPOS El plan de incorporación de equipos que los OFERENTES hayan presentado en virtud al Art. 10º del presente PLIEGO, quedarán incorporados a las obligaciones contractuales, en caso de adjudicación. Para dar cumplimiento a ello, los OFERENTES deberán presentar dos (2) ejemplares de la Planilla de Equipos y del Plan de incorporación de Equipos, según modelo del Anexo 7. ARTICULO 19º: CUESTIONES VINCULADAS A LOS EQUIPOS DE LA

EMPRESA Equipos a utilizar en Obra por el Contratista La conformidad que preste la DIRECCION al equipo que proponga el CONTRATISTA en su OFERTA, no implica responsabilidad alguna para la DIRECCION en caso que el mismo deba ser aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, para la ejecución de los trabajos a fin de cumplir el plan de obras vigente. Radicación temporaria de equipos extranjeros En caso de que el OFERENTE prevea la radicación temporaria de equipos, moldes, matrices, maquinarias, elementos, etc. de origen extranjero, para ser utilizados durante la ejecución de las obras, con o sin incorporación a las mismas, deberá tener en cuenta lo siguiente: La radicación temporaria se admitirá siempre que así lo autoricen las disposiciones legales vigentes y solamente para aquellos elementos que serán utilizados en la construcción de las obras. El OFERENTE deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, incluyendo las que pudieran dictarse desde la fecha de apertura de la LICITACION y que rijan legalmente a la fecha de tramitación. El OFERENTE deberá dejar constancia expresa y detallada en su OFERTA de los elementos que prevea introducir en el país con carácter de radicación temporaria. El CONTRATISTA será el único responsable de los atrasos en la marcha de las obras o de los perjuicios de cualquier índole que pueda sufrir el COMITENTE, como consecuencia del incumplimiento o interpretación errónea por parte del mismo, de las disposiciones legales antedichas. Es responsabilidad del CONTRATISTA la realización de las gestiones y los gastos derivados para la radicación de equipos. Denuncia del equipo Cada OFERENTE deberá denunciar en la OFERTA el equipo con que ejecutará los trabajos, estado de conservación, marca, modelo, número de motor y cualquier dato ampliatorio de interés, como asimismo donde se lo pueda inspeccionar. El equipo denunciado, una vez incorporado a obra, deberá permanecer identificado claramente. ARTICULO 20º: REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL TECNICO EN OBRA El Representante Técnico del CONTRATISTA deberá satisfacer las siguientes condiciones: egresado, como Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Ingeniero en Vías de Comunicación y estar inscripto en el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Misiones. El Representante Técnico se entenderá con la DIRECCION, ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del CONTRATISTA, no pudiendo este último discutir la eficiencia o validez de los actos que hubiese ejecutado el primero. La designación de dicho Representante Técnico requerirá la aprobación del COMITENTE. ARTICULO 21º: ACOPIO DE MATERIALES Por tratarse de una obra contratada por el sistema de ajuste alzado –en lo que respecta a la

provisión de materiales- no se tendrán en cuenta las cuestiones relativas al acopio y desacopio de materiales. La Dirección de Obra podrá a su exclusivo criterio reconocer, en algunos casos en que dicho material sea muy fácilmente determinable su cómputo y su consumo, el acopio de materiales como un avance parcial del ítem en los Certificados de Obra. ARTICULO 22º: ESPECIFICACIONES TECNICAS Para los proyectos y las obras rigen las especificaciones técnicas generales que se indican expresamente en el PLIEGO de esta obra. Para las construcciones en acero y hormigón se respetarán las disposiciones establecidas en el reglamento CIRSOC correspondiente, como así también las respectivas Normas IRAM vinculadas con el tema. Además, para esta obra rigen, según corresponda, las especificaciones contenidas en: El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional, Edic. 1998 Especificaciones técnicas particulares elaboradas por el oferente en base al proyecto adjudicado. Normas IRAM de aplicación al ítem o material con el que se ejecuta un ítem. Estos documentos integran el Contrato. El contratista deberá tomar conocimiento de ellos. Especificaciones Particulares Referidas al Impacto Ambiental (Anexo 5). ARTICULO 23º: NOTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA En la nota de presentación a la LICITACION, el OFERENTE, deberá, con carácter obligatorio, expresar bajo juramento conocer lo siguiente: Las documentaciones que integran el presente PLIEGO, presentes o anexas al mismo, la localización del lugar de ejecución de trabajos, las fuentes de aprovisionamiento de materiales, todas las características de lo trabajos a ejecutar y las condiciones meteorológicas y de trabajo propias de la zona de obras. ARTICULO 24º: OBTENCION DE MATERIALES Es de exclusiva responsabilidad del OFERENTE elegir las fuentes de aprovisionamiento de los materiales y los respectivos circuitos de transporte, los que serán declarados en la OFERTA. Si en el curso de ejecución de las obras, las fuentes declaradas no proveen total o parcialmente los materiales necesarios para la construcción, el CONTRATISTA efectuará los cambios necesarios de origen de los materiales con la antelación necesaria, a fin de que los trabajos no sufran atrasos.- El Comitente no se hará responsable ante reclamos del Contratista que tengan como motivo los hechos arriba citados. CAPITULO III: DE LA ADJUDICACION ARTICULO 25º: EVALUACION DE LAS OFERTAS Se adopta el sistema de presentación de ofertas en dos sobres separados de presentación

simultánea. El sobre Nº 1 contendrá los componentes que permitirá la preselección de empresas en base a su Capacidad Técnica, Antecedentes y Estado Económico-Financiero actualizado. La calificación de las mismas surgirá del análisis de los tópicos antes mencionados, en donde sobre una calificación total de cien puntos (100), se exigirá una calificación de setenta puntos (70) como mínimo para efectuar la apertura del sobre Nº 2 de la Oferta de que se trate. El sobre Nº 2 contendrá – entre otras – el Precio Básico u Oferta Económica del Oferente. 25.1 EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 (Total: 100 puntos) A fin de que resulte calificado, el oferente deberá cumplir con el siguiente requisito mínimo de calificación: Haber ejecutado o estar ejecutando como contratista principal (con un avance mínimo igual al 50 %) por lo menos tres obras de naturaleza y complejidad similar a la obra en cuestión en los últimos 10 años. Debe entenderse como obra de naturaleza y complejidad similar aquella en la cual se hayan realizado terraplenes para obras de defensa contra inundaciones y/o para obra básica (caminos) mediante la técnica de refulado contenido, con un volumen mínimo de 1.800.000 m3, se contemplarán únicamente obras que acrediten un mínimo de 300.000 m3. La ejecución de un volúmen mínimo de 100.000 m3 de excavación en roca, se contemplarán únicamente obras que acrediten un mínimo de 30.000 m3. La ejecución de no menos de tres puentes de H°A° de longitud superior a 50 m. El 50% del requisito indicado deberá ser cumplido por al menos una empresa o firma individual en caso de que el oferente sea una U.T.E. o asociación de empresas. En todos los casos se especificará su participación, indicando su participación individual ó si fue parte de un consorcio y si así fuera, la participación porcentual en el contrato ó si fue subcontratista. Toda esta documentación se deberá acreditar mediante informe de sus comitentes. 25.1.1 Evaluación de capacidad técnico-empresarial (máx. 37.5 puntos), que surgen de la sumatoria de los puntos a), b), c). a) Plantel de profesionales y técnicos del oferente (máx. 12.5 puntos) Se evaluará en base a la sumatoria de los productos de los coeficientes K, que tendrán en cuenta especialidad y experiencia, por la correspondiente cantidad de profesionales con que cuente el oferente. Se adjuntará nómina con la constancia de inscripción en la ART. En donde: K1 = 4,0; 3,5; 3,0 Para Ingenieros civiles o viales de elevada, mediana o escasa experiencia. K2 = 3,5; 3,0; 2,5 Para otros ingenieros, arquitectos, agrimensores y geólogos de elevada, mediana o escasa experiencia. K3 = 3,0; 2,5; 2,0 Para técnicos viales y constructores de elevada, mediana o escasa experiencia. K4 = 2,5; 2,0; 1,5 Para profesionales de administración de elevada, mediana o escasa experiencia. Se considera más de 10 años de ejercicio profesional como elevada experiencia, de 5 a 10

años como mediana experiencia y menor a 5 años escasa experiencia. A un resultado de 100 o más, corresponderá el puntaje máximo asignado: 12.5 puntos. A un resultado de treinta o menos se le asignará 0 puntos. Valores intermedios recibirán puntaje por interpolación lineal entre los extremos indicados. b) Capacidad técnica empresarial para proyectar (max. 12.5 puntos) Se cuantificará en base a la acreditación de proyectos en rubros que se indican a continuación: Rubros Puntaje máximo s/complejidad Puentes de HºAº de mas de 50 m de longitud máx. 2.5 Obras de Saneamiento y protección fluvial máx. 1.875 Movimiento de suelos en caminos máx. 2.5 Pavimento asfáltico máx. 2.5 Excavación en roca máx. 1.875 Iluminación de calles y caminos máx. 0.625 Señalización vertical y horizontal máx. 0.625 Parcial máximo 12.5 c) Capacidad técnico-empresarial para construir (máx. 12.5 puntos) Se cuantificará en base a la acreditación de obras ejecutadas en los rubros que se indican: Rubros Puntaje máximo s/complejidad Puentes de HºAº de mas de 50 m de longitud máx 2.50 Obras de Saneamiento y protección fluvial máx 1.875 Movimiento de suelos en caminos máx 2.50 Pavimentos asfálticos máx. 2.5 Excavación en roca máx. 1.875 Iluminación de calles y caminos máx. 0.625 Señalización vertical y horizontal máx. 0.625 Parcial máximo 12.5 25.1.2 Antecedentes empresariales (25 puntos) que surgen de la sumatoria de los puntos a), y b). Se evaluará en base a los siguientes criterios: a) Equipamiento para la construcción de la obra (máx. 12,5 puntos). En base a volúmenes de obra y rendimientos adoptados en análisis de precios, el Oferente detallará el equipo necesario para la ejecución de la obra suponiendo que los mismos trabajan 180 horas por mes, en caso de trabajarse doble turno deberá explicitarse taxativamente. Si el listado de equipos propiedad del oferente disponible cubre con holgura el necesario (150% o mas), su calificación merecerá puntaje máximo: 12.5 puntos. El que cubra solamente el 70% del necesario, merecerá: 7,5 puntos. Los puntajes intermedios se adjudicarán por interpolación lineal entre extremos indicados. Trabajos específicos, por ejemplo un eventual refulado, podrán ser subcontratados no comprometiendo equipo propio, salvo en conformación de la pileta que prevea el método constructivo que se adopta y en el eventual transporte si se lo considera. Deberá especificar

y acreditar la subcontratación. La evaluación comparativa entre los equipos de distintas características se hará por precios considerados en el concepto amortización de los análisis de precios de oferta. Como mínimo el listado contendrá: Cuatro (4) Tractor sobre carriles Seis (6) Motoniveladoras de 120 a 140 HP Seis (6) Cargadores Frontales de 120 HP mínimo y cucharón de 2 m3 Tres (3) Retroexcavadores a neumático de 100 HP mínimo Tres (3) Excavadoras sobre orugas, cuchara de 700 lts mínimo. Cuatro (4) Rodillos Compactadores pata de cabra autopropulsado Dos (2) Rodillos Compactadores de neumático múltiple autopropulsado Dos (2) Rodillos Compactadores liso tandem autopropulsado Cuatro (4) Tractor Agrícola de 80 HP, con rastra de disco. Tres (3) Camiones Regadores de 8 m3 de capacidad Diez (10) Vibrocompactadores mecánicos de acción manual Quince (15) Camiones Volquetes de 6 m3 de capacidad c/u. Cuatro (4) Hormigonera de 500 lts mínimo Draga, conjunto de dragas, conjunto de barcos areneros o conjunto de barcos cisternas areneros con capacidad de proveer un mínimo de 2000 m3 por día de arena de río colocada en obra. Dos (2) plantas dosificadoras de agregados. Dos (2) distribuidoras de agregados pétreos Dos (2) Camiones Regadores de Asfalto Dos (2) Barredoras Sopladoras Mecánicas Dos (2) Plantas Asfálticas de 40 a 60 ton/hora Dos (2) pavimentadoras asfálticas autopropulsadas. b) Antecedentes empresariales en obras (máx 12.5 puntos) La evaluación será realizada en base al monto promedio anual facturado por la empresa en los tres mejores años de facturación, de los últimos cinco. Un monto de $/año 60.000.000 o más, merecerá el puntaje máximo: 12.5 puntos. Un monto promedio de $/año 5.000.000 o menos merecerá 0 (cero) puntos. Valores intermedios obtendrán puntaje por interpolación lineal. 25.1.3. Capacidad económico-financiera de la empresa (37.5 puntos) que surgen de la sumatoria de los puntos a), b), c), d) y e). a) Solvencia (máx. 7.5 puntos) Solvencia = Activo total/Pasivo total = 1.2 ó menos: puntaje cero (0). 2.5 ó más: puntaje 7.5 (siete coma cinco). b) Liquidez Corriente (máx. 7.50 puntos) Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente = menos 1.1: puntaje cero (0). 1.10 a 3.5: puntaje 2.5 (dos coma cinco). más de 3.5: puntaje 7.5 (siete coma cinco).

c) Endeudamiento Total (máx. 7.5 puntos) E. Total = Pasivo total/ Patrimonio Neto = 1.0 ó más: puntaje cero (0). 0.8 ó menos: puntaje 7.5 (siete coma cinco). d) Endeudamiento a Corto Plazo (máx. 7.5 puntos) E.C.Plazo = Pasivo Corriente/Patrimonio Neto = 0,8 ó más: puntaje cero (0). 0.4 ó menos: puntaje 7.5 (siete coma cinco). e) Capital de Trabajo (máx. 7.5 puntos) C. Trabajo = Activo Corriente -Pasivo Corriente = $15.000.000 ó menos: puntaje cero (0). $ 45.000.000 ó más: puntaje 7.5 (siete coma cinco). 25.1.4. Condiciones y exigencias En todos los índices de evaluación económico-financieros, los puntajes intermedios se adjudicaran por interpolación lineal entre extremos indicados. Dado que los ítems que se mencionan a continuación son determinables de la capacidad de ejecución, se exigirá como mínimo el 50 % del puntaje máximo asignado para precalificar en cada evaluación individual.

Evaluación de capacidad técnico-empresarial Antecedentes empresariales Capacidad económico-financiera de las empresas integrantes de la UTE.

Los valores individuales obtenidos en la evaluación técnico-empresarial y los Antecedentes empresariales, al igual que para evaluar la capacidad económico-financiera, se ponderarán sobre la base de los valores de los Índices de cada una de las empresas que integran la UTE teniéndose en cuenta el porcentaje de participación en la misma, manteniéndose la condición de no obtener cero (0) en ninguno de los índices, por parte de cada una de las empresas que integran la UTE. Así, para precalificar para la apertura del sobre N° 2, se exigirá cincuenta (50) puntos mínimos en la evaluación del sobre N° 1. 25.2 Evaluación del sobre N° 2 La Entidad Binacional Yacyretá adjudicará la Licitación a la oferta, que habiendo sido precalificada, sea evaluada a su único criterio como más ventajosa. ARTICULO 26°: AMPLIACION DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS El COMITENTE podrá requerir la ampliación de la información suministrada por el OFERENTE, o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de la OFERTA, dentro del plazo que señale al efecto. Vencido el mismo, si el OFERENTE no cumpliese el requerimiento, se considerará como desistimiento tácito del OFERENTE y, en consecuencia, facultará al COMITENTE a disponer la pérdida del depósito de garantía de mantenimiento de OFERTA. ARTÍCULO 27: ADJUDICACION La adjudicación se notificará fehacientemente a todos los Oferentes precalificados en la

evaluación del sobre N° 1. ARTICULO 28°: PAGO ANTICIPO FINANCIERO. El COMITENTE pagará al Contratista un anticipo de hasta el 15% (quince por ciento) del monto del Contrato, dentro de los 30 (treinta) días de la solicitud del Contratista, ello previa presentación de una garantía de anticipo a entera satisfacción del Comitente. Los pagos serán abonados a nombre del Contratista o a su Orden, contra presentación de facturas o certificados en condiciones de aprobación. CAPITULO IV: DE LA OBRA Y EL CONTRATO ARTICULO 29°: CONFECCION DE LOS COMPUTOS Y CERTIFICADOS DE OBRA Los documentos necesarios para la obtención de los Certificados de obra, deberán ser confeccionados por la Dirección de Obra, con mediciones que serán realizadas mensualmente y a mes calendario, como asimismo las planillas o documentos que el COMITENTE crea conveniente para un mejor ordenamiento y/o control técnico-contable de la Obra. ARTICULO 30°: FORMA DE PAGO DE LA OBRA Mensualmente, la Dirección de Obra emitirá un CERTIFICADO de acuerdo a los avances porcentuales de realización de cada ítem, el que una vez aprobado por la EBY, será pagado dentro de los 45 días de finalizado el mes calendario en el que se hayna ejecutado los trabajos incluidos en la certificación. ARTÍCULO 31º: MODIFICACIONES DE OBRAS Los cómputos métricos del proyecto serán determinados por el Contratista, para todos aquellos ítems que se reconozcan por ajuste alzado. Cualquier modificación sobre el proyecto presentado por el Contratista y aprobado por la DIRECCIÖN sobre las cantidades a ejecutar indicadas y que resulten de una instrucción fehaciente del Comitente, serán motivo de una modificación de obra. Las posibles modificaciones de obra al Proyecto Ejecutivo imputables a errores u omisiones serán soportadas íntegramente por el Contratista. Los ítems que se reconozcan por unidad de medida serán pagados en base al precio unitario ofertado y las cantidades efectivamente medidas en la obra, en cada Certificado de Obra. ARTÍCULO 32º: INTERESES POR MORA Si producido el vencimiento del plazo de pago indicado en el Artículo 30°, éste no fuera concretado por el Comitente, el CONTRATISTA tendrá derecho al cobro de un interés punitorio que deberá estar establecido en el CONTRATO y que no será superior a la “Tasa de interés en Adelanto Cuentas Corrientes a Contratistas de Obras Publicas con Caución de Certificados de Obras” del Banco Nación Argentina, o la que lo sustituya.

ARTICULO 33º: COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS Los pagos derivados del CONTRATO que se suscriba se efectuarán, sin excepción, con depósito en la cuenta que el Contratista informe al efecto. Las comisiones bancarias que se originen por toda otra transferencia de fondos no contemplada, serán por cuenta de quien la solicite. ARTICULO 34º: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 34.1 Incumplimiento en el plan de trabajos y de incorporación de equipos El incumplimiento del plan de Trabajo propuesto será sancionado con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del monto de la obra previsto para el mes en el que se produjo el incumplimiento, toda vez que el atraso supere el quince por ciento (15%) de ese monto y no hayan sido expresamente ordenados por el COMITENTE. El incumplimiento del Plan de Incorporación de Equipos será sancionado con una multa equivalente a uno coma cinco por mil (1.5) del costo del equipo declarado en la planilla de análisis de precio, por cada día de atraso en la incorporación del equipo prevista en el plan. Las multas que pudieren corresponder por tales conceptos se fijarán al confeccionar cada certificado de obra; podrán reiterarse mensualmente y tendrán carácter provisorio; y solo serán reintegradas si se concluye el ítem observado dentro del plazo total previsto en el Plan de Trabajos. El retiro o desafectación no autorizado del equipo de obra, se sancionará en la forma siguiente: - Como primera infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente a veinticinco centésimos por mil (0,25o/oo) del monto de contrato total; - Como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente a cincuenta centésimos por mil (0,50o/oo) del monto de contrato total; - Como tercera infracción y subsiguientes se aplicará una penalidad en pesos equivalente a setenta y cinco centésimos por mil (0,75o/oo) del monto de contrato total. A los efectos del cómputo de reincidencias, se entenderá como infracción independiente cuando haya transcurrido el plazo de una semana calendario entre una y otra verificación del mismo incumplimiento o de incumplimientos similares. Las multas por incumplimiento del Plan de Incorporación de Equipos se aplicarán mensualmente por cada incumplimiento; de persistir el mismo, el COMITENTE se reserva el derecho de rescisión del CONTRATO por culpa del CONTRATISTA. 34.2 Mora en la firma del Contrato Si el CONTRATISTA dejara vencer el plazo fijado para el firma del CONTRATO sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, será pasible de una multa del medio por mil (1/2), del monto del CONTRATO por cada día del atraso. Si la demora en firmar el CONTRATO supera los quince (15) días, el COMITENTE podrá dejar sin efecto la adjudicación, con perdida para el adjudicatario de la GARANTIA de OFERTA, quedando en este caso sin efecto la multa aplicada. 34.3 Mora en la iniciación de los trabajos

Si el CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los quince (15) días de la fecha del Acta de Replanteo inicial, será pasible de una multa equivalente al medio por mil (0.5) del importe del CONTRATO, por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que esta han dado comienzo cuando la Dirección extienda la constancia respectiva en el Libro de Ordenes de Servicio. 34.4 Mora en la terminación de los trabajos Si el CONTRATISTA no diere total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, será pasible de una multa equivalente al uno y medio por mil (1,5) del importe del Contrato por cada día de atraso en la terminación de los trabajos. 34.5 Otras infracciones Si el CONTRATISTA cometiere faltas o infracciones a los PLIEGOS o a ordenes escritas de la DIRECCION y resoluciones del COMITENTE, se hará pasible de multas que podrán variar del medio y uno por ciento (1/2 al 1%) del monto del CONTRATO, según la importancia de la infracción. El monto se establecerá a exclusivo juicio del COMITENTE, siempre que no se trate de los casos explícitamente contemplados en otros incisos. En casos de persistencia continua o de abierto incumplimiento del CONTRATISTA, el COMITENTE está facultado a la rescisión del CONTRATO. 34.5.1 ATRASOS RELATIVOS AL PLAN DE TRABAJOS Atrasos no justificados superiores al 20% (veinte por ciento) en monto acumulado de trabajos ejecutados, respecto de los previstos en el Plan de Trabajo, verificados para fracciones de plazo equivalentes al 5% (cinco por ciento) del plazo de ejecución de obra, se penalizarán: - Como primera infracción de cualquiera de las citadas se aplicará una penalidad en pesos equivalente a cinco décimos por mil (0,5°/oo) del monto de contrato total; - Como segunda infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno por mil (1°/oo) del monto de contrato total; - Como tercera infracción se aplicará una penalidad en pesos equivalente al uno y medio por mil (1,5°/oo) del monto de contrato total. A los efectos del cómputo de reincidencia, se entenderá como infracción independiente cuando haya transcurrido un plazo equivalente al 5% (cinco por ciento) del plazo de contrato entre una y otra verificación de incumplimiento. 34.5.2 ATRASO EN ENTREGA DE OBRA TERMINADA Los atrasos no justificados en entrega de la obra terminada se penalizarán en función del atraso medido como fracción porcentual del plazo de ejecución de obra. La fracción será equivalente al 5% (cinco por ciento) del plazo de ejecución de obra. Así: - Atrasos iguales o menores que la primera fracción, se penalizarán con un monto en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total. - Atrasos comprendidos entre la primera y segunda fracción se penalizarán con un monto en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total por cada fracción de atraso. - Atrasos comprendidos entre la segunda y tercera fracción y subsiguientes se penalizarán con un monto en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato

total por cada fracción de atraso. A los efectos del cómputo de los términos de atraso, se computarán los días calendarios de atraso refiriéndolos a los días calendarios de plazo contractual. El resultado en porcentaje determinará la fracción con la que se penalizará el atraso: 0 á 5% la primera fracción; 5 á 10% la segunda fracción; 10 á 15% la tercera fracción y así sucesivamente. Si el atraso correspondiere a la quinta fracción, la penalidad correspondiente sería: 1,5% x 5 fr.= 7,5%. 34.5.3 PENALIDADES POR ABANDONO DE OBRA Se considerará abandono de obra toda paralización total no justificada que exceda de dos (2) días hábiles en tres ocasiones, o por un plazo corrido de una semana en una ocasión. En este caso serán de aplicación las siguientes penalidades: - Como primera infracción se penalizará con una multa en pesos equivalente a cinco décimos por ciento (0,5%) del monto de contrato total por día hábil no trabajado; - Como segunda infracción se penalizará con una multa en pesos equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato total por día hábil no trabajado; - Como tercera infracción y subsiguientes, se penalizará con una multa en pesos equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del monto de contrato total por día hábil no trabajado. A los efectos del cómputo de reincidencias, se considerará infracción independiente cuando haya transcurrido un plazo de una semana calendario entre una y otra verificación de incumplimiento. Así, una paralización de tres semanas se penalizará con el 15,50% del monto de obra total, dando motivo a rescisión contractual culposa por el CONTRATISTA. 34.6 Procedimiento para la aplicación de multas Producido un caso de multa, la DIRECCION comunicará por escrito al CONTRATISTA y al COMITENTE, quien previa evaluación resolverá lo pertinente. La Resolución del COMITENTE podrá ser recurrida por el CONTRATISTA , dentro de los diez (10) días de notificado, mediante escrito fundado. Vencido dicho plazo, la resolución quedará firme y será definitiva. Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo será hecha efectiva utilizando alguno de los mecanismos que establece el art. 14º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado fehacientemente el CONTRATISTA, o mediante la ejecución de las GARANTIAS. Si el importe de estas no alcanzara a cubrir, deberán ser completadas antes del pago del siguiente certificado. ARTICULO 35° AMPLIACIÓN DE PLAZOS La ampliación de plazos por efectos climáticos se regirá por lo establecido en el Artículo 45° del PCG y para ello se utilizarán los datos pluviométricos del Aeropuerto de la Ciudad de Posadas. ARTICULO 36° RECEPCIONES 36.1 Recepción Provisoria La Recepción Provisoria se realizará de Conformidad al Art. 57º del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 36.2 Recepción Definitiva

La recepción definitiva podrá realizarse una vez finalizado el periodo de garantía de obra, contado a partir de la fecha de la recepción provisoria de la totalidad de la obra, si no se hubiesen encontrado vicios ocultos o trabajos defectuosos o falta de mantenimiento de las obras. El CONTRATISTA recuperará, entonces, el total de la Garantía de Obra o Fondo de Reparo. En caso que se encontrasen las falencias o defectos antes mencionados, el CONTRATISTA está obligado a repararlos; en caso contrario, el COMITENTE ejecutará la GARANTIA de OBRA para la reparación de lo faltante por si o por terceros, sin que exista derecho del CONTRATISTA a reclamo alguno por ello. Una vez aprobada la Recepción Definitiva, el COMITENTE devolverá al CONTRATISTA las garantías oportunamente presentadas. En el caso de recepciones parciales de las obras, se podrá reducir proporcionalmente las garantías oportunamente presentadas, en relación a los montos contractuales correspondientes. CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 37°: LIBROS Los libros que deberán llevarse obligatoriamente en esta obra y que serán provistos por el CONTRATISTA son:

Libro de Actas. Libro de Orden de Servicios. Libro de Pedidos y reclamaciones del CONTRATISTA. Libro de Mediciones. Libro Diario.

ARTICULO 38º: DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS El Comitente a través de una Consultora, contratada al efecto, supervisará y dirigirá los trabajos. La misma se denominará Dirección de Obra. La Dirección de Obra estará facultada para controlar la fiel interpretación de los proyectos y el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas constructoras, realizar la Administración de los Contratos que incluyen las mediciones y certificaciones de las obras, y la Planificación y Coordinación de todas las Obras. Tendrá la facultad de emitir Órdenes de Servicio y el Contratista tendrá la obligación de cumplirlas. La relación de orden técnico se realizará entre la Dirección de Obra por una parte y el Representante Técnico del Contratista de la Obra, por la otra. ARTICULO 39°: REPRESENTANTE TÉCNICO El REPRESENTANTE TÉCNICO se considerará autorizado para suscribir fojas de medición y el CONTRATISTA deberá dejar expresamente aclarado que queda además autorizado para suscribir las Actas de Replanto. Si el CONTRATISTA autoriza al REPRESENTANTE TÉCNICO para las gestiones vinculadas a los Certificados de obra, deberá mediar el correspondiente poder legalizado para tal fin.

El CONTRATISTA, o en su caso el REPRESENTANTE TÉCNICO o quien lo reemplace, deberá residir en las proximidades de la obra durante su ejecución, debiendo estar presente en ésta en forma permanente. Toda justificación de inasistencia del REPRESENTANTE TÉCNICO, o del sustituto, deberá ser presentada ante el COMITENTE, el cual podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, quedando constancia de lo dispuesto en el Libro de Orden de Servicios. En ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO o el sustituto, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que le competen, en forma de que no se resienta la marcha de los trabajos, el que deberá estar inscripto en el Consejo Profesional. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Dirección de Obra, todo lo cual será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá actuar en las medición, mensuales y finales y firmar los documentos correspondientes, como así también toda modificación de obra, análisis de precios y en general en toda presentación al COMITENTE de carácter técnico. Toda ausencia del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, que no obedezca a razones justificadas, a juicio del COMITENTE, dará motivo a la aplicación de una penalidad para el REPRESENTATE TÉCNICO equivalente a cinco (5) jornales diarios básicos de la categoría Oficial del personal obrero de la Industria de la Construcción, por cada día hábil de ausencia. Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia de aquél, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al CONTRATISTA. El REPRESENTANTE TÉCNICO, previamente a ausentarse de la obra, deberá comunicarlo por escrito a la DIRECCION, dejando a cargo al sustituto; en caso de no hacerlo, se aplicarán las penalidades previstas. En este ultimo caso, la INSPECCION labrará un Acta y paralizará todos los trabajos, hasta tanto se solucione dicha anormalidad, sin que dicha paralización dé motivo a reclamo alguno por parte del CONTRATISTA. ARTICULO 40º: RESPONSABILIDADES LABORALES DEL CONTRATISTA 40.1 Salarios mínimos En la obra regirán los salarios mínimos, en base a los Convenios Gremiales vigentes de la Unión Obrera de la Construcción. El CONTRATISTA deberá colocar en un lugar visible del obrador un cartel indicando las categorías detalladas y con la escala de jornales por categorías. Asimismo, cuando se produzcan aumentos de jornales, según el convenio Colectivo de Trabajo, el CONTRATISTA renovará automáticamente los carteles, indicando fechas a partir de la cual rigen los nuevos jornales. Leyes sociales y seguros del personal El COMITENTE exigirá al CONTRATISTA el cumplimiento para todo su personal de las leyes sociales vigentes y deberá presentar los comprobantes respectivos. El incumplimiento de estas obligaciones faculta al COMITENTE a suspender los trabajos en la obra, hasta que el CONTRATISTA cumpla con lo establecido en este inciso. La mora

que se produzca por esta medida será atribuida pura y exclusivamente a negligencias del CONTRATISTA. 40.2 Seguros De vehículos automotores y/o remolcados, maquinarias y/o equipos de obra El COMITENTE no se hará cargo de la indemnización por la destrucción, perdida o avería de equipos y/o maquinarias, originadas por caso fortuito o fuerza mayor, atendiendo a la obligación que en los precios propuestos por el OFERENTE se incluyen los correspondientes seguros. 40.3 Del personal obrero Antes del Inicio de la obra, el CONTRATISTA debe proceder a entregar a la DIRECCIÓN los comprobantes de las pólizas de seguros de todo el personal, incluida la póliza de Riesgo de Trabajo. 40.4 Del personal de la Dirección de Obra Al Adjudicarse la obra, se entregará al CONTRATISTA la nómina del personal de la Dirección de Obra, al efecto de la toma de conocimiento. 40.5 Disposiciones sobre higiene y seguridad en el trabajo El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones que sobre higiene y seguridad en el trabajo se estipulen en la legislación y reglamentación vigente. La DIRECCIÓN inspeccionará las obras y formulará las recomendaciones que se considere convenientes al respecto. ARTICULO 41°: OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA El CONTRATISTA deberá proveer una (1) oficina para uso del personal de Dirección de Obra. La misma deberá ponerse a disposición una vez que se haya iniciado el replanteo de la obra. Todos los gastos de alquiler o instalación, conservación y limpieza serán por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá incluirlos en los costos de la obra. Dicha oficina para el personal de Dirección de Obra o su equipamiento si fuera arrendada, quedará en propiedad del CONTRATISTA, una vez finalizada la obra. El amoblamiento total de la oficina estará a cargo del CONTRATISTA, como así también, el mantenimiento y limpieza. Las características constructivas generales que debe reunir la oficina serán: 1) tres (3) ambientes a utilizar como oficinas; 2) cocina; y 3) baño. ARTÍCULO 42°: ACCESOS A LA OBRA La construcción, conservación y señalización de los desvíos y accesos a la obra, serán por cuenta del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno por estos trabajos. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA, da derecho al COMITENTE para que aplique una multa del 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del monto contractual, por cada día posterior al vencimiento del plazo establecido en la Orden de Servicio correspondiente.

ARTÍCULO 43°: LIBERACION DE LA TRAZA En el acto de firma del Acta de Replanteo, el COMITENTE pondrá a disposición del CONTRATISTA toda la zona de obras en donde se ejecutarán los trabajos contratados, entregando efectivamente aquellos sectores ya expropiados y libres de sus ocupantes, para el inicio inmediato de los mismos. La Dirección de Obra acordará con el CONTRATISTA el cronograma cierto de entregas efectivas de sectores para ejecutar las obras. En ningún caso se avanzará sobre las propiedades privadas que se localicen en el área adyacente a la poligonal de expropiación. En situación de extrema necesidad, se aceptará dicha circunstancia, siempre y cuando, se presente el acuerdo respectivo con él o los particulares afectado/s, manifestando su conformidad, con la debida participación del Comitente. Todo resarcimiento económico por esta circunstancia será a cargo del COMITENTE. Serán por cuenta del CONTRATISTA todas las gestiones, gastos y erogaciones relacionados con tramitaciones ante las empresas de servicios públicos estatales o privadas y las obras complementarias a ejecutarse, originadas en la necesidad de producir corrimientos o construir protecciones adicionales a tendidos eléctricos y de cables de cualquier tipo, tuberías de todo tipo o cualquier otro obstáculo de similares características que surjan como consecuencia de la ejecución de los trabajos. ARTICULO 44: CANTERAS Y YACIMIENTOS. ACCESOS A LOS MISMOS. AGUA PARA OBRA La explotación de yacimientos no recibirá pago directo, considerándose su precio incluido en el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de yacimientos, depósitos y préstamos. 44.1 Accesos El CONTRATISTA está obligado a asegurar el acceso a los vehículos de transporte a los yacimientos en todo tiempo, durante la realización de los trabajos, debiendo a tal fin, efectuar el desboque, destronque, limpieza del terreno, abovedamientos, terraplenamientos, desmontes, construcción de alcantarillas y/o refuerzos de obras de arte, etc. Así como todo otro trabajo destinado a asegurar la transitabilidad de los accesos que se establezcan en esta documentación o que sean ordenados por la Dirección de Obra. 44.2 Pagos Todos los trabajos antes citados se realizarán de acuerdo a las especificaciones contenidas en esta documentación y a las órdenes que imparta la Dirección de Obra y no recibirán pago directo alguno, considerándose el precio de los mismos incluido en el precio del Contrato. 44.3 Terminación El destape y tapado de yacimientos, depósitos y préstamos no recibirán pago directo alguno, considerándose su precio incluido en el precio del CONTRATO. Deberán cumplir con las reglamentaciones locales de cierre de yacimientos y canteras vigentes. 44.4 Agua

El agua que será empleada en toda la obra para riego, durante la construcción y/o conservación, no recibirá pago directo alguno. ARTICULO 45° CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION SOBRE TRANSITO PARA CAMINOS Y CALLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 45.1 Pesos y dimensiones Se deja expresamente establecido que el CONTRATISTA no podrá utilizar camiones cuyos pesos totales cargados excedan los máximos establecidos por la Reglamentación vigente en el orden nacional y Leyes Provinciales homologadas. 45.2 Mantenimiento del transito Cuando las obras se ejecuten a través de vías de comunicación en uso, el CONTRATISTA no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. Toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares, previamente aprobado por la Dirección de Obra y las autoridades correspondientes. Tanto aquellas como estas deberán ser mantenidas por el CONTRATISTA en buenas condiciones de transitabilidad, salvo que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento. El CONTRATISTA realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito público, adoptando medidas adecuadas para la comodidad de los usuarios y de los vecinos. 45.3 Medidas de seguridad Es obligación del CONTRATISTA señalizar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual, en este último caso, será absolutamente obligatorias señales luminosas. Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de desvíos y señalización, el COMITENTE, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del CONTRATISTA, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos, al formular cargo por los costos de las obras ejecutadas, se le recargarán un 50 % en concepto de penalidades. En la zona de construcción, el CONTRATISTA deberá impedir que el público pueda transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyos efectos colocará letreros de advertencia y barrera u otros medios eficaces. Queda establecido que la CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos ni indemnización alguna por parte de la DIRECCION en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en obra. El CONTRATISTA es responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura de señalamiento o de mediadas de protección. Todos los trabajos descriptos en este articulo (señalización, orientación y guiado del tránsito, desvíos, etc.) no computados ni presupuestados, será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, y en consecuencia no recibirá pago alguno, sin perjuicio de que deberán satisfacer todos los requisitos de seguridad solicitados.

45.4 Perjuicios por incendios El CONTRATISTA deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras, durante la ejecución y conservación, debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de la obra o trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA y serán a su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados por la obra como los que pudieran producirse al COMITENTE o a terceros en caso de incendios, debiendo el CONTRATISTA probar, para eximir su responsabilidad, que el siniestro se produjo por causa fortuita, motivado por terceros o causas exteriores a su personal y a la obra. 45.5 Desvío de tránsito en obra Conforme a lo establecido en el inciso correspondiente, la ejecución, conservación, señalización y todas las tareas y obligaciones referidas a los caminos auxiliares para desvíos del tránsito, estarán exclusivamente a cargo del CONTRATISTA y no recibirá pago directo alguno, considerándose su pago incluido dentro del precio del CONTRATO. Con una anticipación mínima de quince (15) días a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA está obligado a presentar a la Dirección de Obra un plan de desvíos para el tránsito, que debe reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte, y el que la relación con el plan de trabajos resulte coherente. No podrá iniciar los trabajos hasta tanto dicho plan no cuente con aprobación por escrito, de la Dirección de Obras y las autoridades correspondientes. Las obras previstas en este proyecto podrán ser ejecutadas en etapas, de forma que los inconvenientes y peligros de los trabajos a realizar, produzcan el mínimo de problemas. EL CONTRATISTA está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche, para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales deberán ser lo suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. Cuando las condiciones del tránsito lo exijan, la DIRECCION podrá ordenar al CONTRATISTA disponer de hombres banderas, para permitir la circulación de los vehículos. En la zona donde el tránsito deba circular por las banquinas, el CONTRATISTA deberá mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad; en este caso las banquinas deberán tener un mínimo necesario para una buena circulación por las mismas. ARTÍCULO 46°: SEGUROS PARA LOS DISTINTOS RUBROS Los seguros que requiera la obra serán contratados con compañías de reconocida capacidad y solvencia, sujetas a la aprobación del COMITENTE. CAPITULO VI. DEL CONTROL DE LOS TRABAJOS ARTÍCULO 47°: PUNTOS DE APOYO El CONTRATISTA, antes de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, deberá reponer y mantener todos los puntos de apoyo de la misma (puntos fijos, vértices, puntos de línea y otros), que sirvieron para la ejecución de los trabajos. Las cotas de todos estos puntos, como asimismo los balizamientos de los mismos, serán

indicados en los planos conforme a obra. ARTÍCULO 48°: PLANOS CONFORME A OBRA EL CONTRATISTA deberá confeccionar los planos dibujados de conformidad a la obra ejecutada y a las instrucciones que impartirá la DIRECCION, los que en términos generales consisten en: 48.1 Planimetría General Contendrá detalles generales del proyecto. 48.2 Planimetría de Detalles Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobre-ancho, tangentes externos, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, cruces con otras vías de comunicación o instalaciones, tales como ductos de alta tensión y otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancias al eje del camino. También se consignarán los datos catastrales, medidas, ángulos, y estudio referente a los títulos de propiedad de los lotes afectados. 48.3 Perfiles Transversales Deberán contener las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, cuneta izquierda y derecha; pendientes, quiebres de pendientes, parámetros y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; ubicación, tipo, cota, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc. De obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones, desagües, etc. En estos perfiles se consignarán además para pavimento, los resultados de los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, su-base y base con indicación de la progresiva de extracción de las muestras. 48.4 Perfiles transversales del tipo de obra En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de cuneta, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, Valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y características de las capas de suelo seleccionado, sub-base, base y pavimento. Para cada diseño diferente del firme se dibujará el perfil transversal, con indicación de las progresivas en que ha sido construido. Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en cada escala similar a la de los planos correspondientes del proyecto. La presentación, títulos, leyendas y dibujos de detalles, Serán de índole similar a la de los planos del proyecto. Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la recepción provisional de la obra y, de no merecer observaciones de la DIRECCION, serán acompañados de un (1) original y de tres (3) copias y de su soporte magnético. Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias respectivas, estarán a cargo del CONTRATISTA.

ARTICULO 49°: MODIFICACIONES DEL PROYECTO. PROPIEDAD El COMITENTE se reserva la facultad de modificar el Proyecto cuando por razones de obra o de economía lo considere conveniente. La EBY es la propietaria del PROYECTO, y será propietaria de la Ingeniería de Detalles o Proyecto Ejecutivo que elabore el CONTRATISTA y podrá darle el destino que considere conveniente, sin que el CONTRATISTA pueda reclamarle posteriores derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. ARTÍCULO 50º: IMPACTO AMBIENTAL Para la correcta evaluación del impacto ambiental a producirse en la zona, como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción de la obra que se licita, el CONTRATISTA acatará las disposiciones y especificaciones del Anexo 5 del presente Pliego Particular de Condiciones. Las conclusiones y recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental, que deberá presentar el CONTRATISTA con el proyecto Ejecutivo, serán tenidas en cuenta durante el proceso de construcción y abandono de las obras, de tal forma de responder a los requerimientos de preservación del medio ambiente. Se resalta la vigencia de la Ley nacional 24.585 “De la protección ambiental para la actividad minera”, el Decreto Provincial 1602/96, y la Ley Provincial Nº 3.079 “De evaluación del Impacto Ambiental”. ARTÍCULO 51°: TRÁMITES Y GASTOS CONEXOS Con la recepción provisoria de la obra, el CONTRATISTA entregará el plano catastral aprobado de unificación de todos los terrenos incluidos en la misma y soportará todos los gastos vinculados con su elaboración, tramitación y aprobación. El CONTRATISTA deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras. Tendrá a su cargo todas las gestiones y trámites ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales y entes autónomos para solicitar inspecciones y habilitaciones de las obras. Los gastos que originen los permisos y autorizaciones, así como todos los trámites y gestiones, estarán incluidos en el precio de su oferta.

ANEXOS

ANEXO 1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO COSTERO TRATAMIENTO COSTERO POSADAS La costa natural de Posadas en la actualidad presenta a lo largo de su recorrido características heterogéneas: zonas rocosas, áreas con abundante vegetación, perfiles más tendidos y un grado de ocupación diferente: áreas rurales y concentraciones urbanas de muy variada densidad poblacional. La intervención sobre la costa de esta Ciudad, a lo largo del arroyo Mártires, Río Paraná y arroyo Zaimán se ha resuelto teniendo en cuenta las condiciones actuales de la ribera y de la consecuente configuración de la misma a partir del llenado del embalse en cada tramo de la costa. Se ha considerado que la estructura urbana de la ciudad de Posadas presenta una fuerte proyección sobre la costa, reproduciendo las condiciones particulares de los diferentes sectores de la ciudad existente. De tal manera se caracterizan 4 sectores de la costa: 1) Sector Arroyo Mártires. 2) Sector Costa Natural 3) Sector Bahía El Brete 4) Sector Arroyo Zaimán Sector Arroyo Mártires El cauce del Arroyo Mártires da lugar a la conformación de un amplio lago que oscila entre los cuatrocientos y seiscientos metros de ancho, ubicado en el sector oeste de la ciudad de Posadas como límite entre el casco urbano y la zona del aeropuerto. La costa del arroyo Mártires en su margen derecha, se destinará a espacios deportivos y recreativos y senderos para bicicletas y caminatas (según planos). En esta área de la margen derecha del arroyo pueden ser identificados tres sectores: un primero comprendido entre las Av. Comandante Andresito y Chacabuco, un segundo comprendido entre Chacabuco y el eje del puente (Blas Parera) y un tercero que va del puente hasta la Av. Tambor de Tacuarí. A la altura de la Avenida Chacabuco se construirá un puente vehicular de 320 m de longitud, con un gálibo central de 9 metros sobre la cota 83 de manera de favorecer la actividad náutica entre el puente de la Ruta Nacional 12 (Avenida Quaranta) y el puente de la Avenida Blas Parera, este espejo de agua tiene una longitud de 3.150 metros con un ancho promedio de 400 metros. Sobre la margen izquierda también se destinarán a espacios deportivos y espacios verdes a modo de continuidad de las actividades recreativas del Parque de la Ciudad y el Acceso Oeste. El sector Sur del Mártires, corresponde al espacio que se encuentra hacia la avenida Quaranta, con una superficie de 6,5 Has. Esta área servirá para amortiguar la erosión que provocan las crecientes del arroyo y se destinará para actividades deportivas y recreativas. En proximidades de la zona de descarga de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales y de la estación elevadora de líquidos cloacales de Itaembé - Miní se propiciará el

crecimiento de la mata ciliar para aportar un componente de mejoramiento de la calidad del agua del subembalse, criterio que se repetirá en todos los subembalses ya que esto actúa de filtro entre las aguas urbanas que concurren a los mismos y los subembalses. Los trabajos de Tratamiento Costero proponen la consolidación de una línea de borde segura. En los casos en que el oleaje sea más intenso, este borde se reforzará con una protección cuyo diseño y cálculo ha sido desarrollado en las memorias técnicas y de ingeniería consistente en un rip rap de basalto, apoyado sobre un filtro y una membrana de geotextil. Igual criterio se aplicará cuando la calle se aproxime al borde costero. En los otros casos, el tratamiento se limitará a un perfilado del terreno natural y a trabajos de relleno que consoliden el nivel del proyecto indicado en la documentación gráfica adjunta. SECTOR Costa natural Esta zona ubicada desde la desembocadura del A° Mártires hasta la intersección de la línea de ribera con la Av. Aguado, se caracteriza por ser de costas elevadas y pertenecientes a propiedades privadas. Las obras se limitan a reforzar el carácter de espacio público de las calles existentes, mediante intervenciones en sus extremos. Esta estrategia permite desarrollar un variado repertorio de escaleras, muelles y miradores, valorizando tanto los planos elevados como la posibilidad de desarrollar actividades cerca del borde del agua. Arroyo Antonica A los efectos de regularizar sobre la margen izquierda un sector ya urbanizado, se ha proyectado una reconstrucción urbana materializando la unión de ambas márgenes del arroyo, a la altura de la Av. Vivanco, a lo largo de la Avenida Centenario, por medio de un puente de 30 m de luz que permita una adecuada circulación del agua del subembalse que se generaría en dicha zona. SECTOR Bahía el Brete Su localización en el límite entre la nueva costanera (paseo público) y el área afectada a clubes de la costa natural (más privada) convierte a este sector en el remate natural de la avenida costanera. En dicha zona se caracterizan tres sectores: Zona de Clubes. Sector Reserva Natural – Sub-embalse Aº Itá. El nuevo Balneario municipal de El Brete. Zona de clubes El primero de los tramos ajusta su diseño a las condiciones requeridas para la instalación de amarras para embarcaciones deportivas, para lo cual se propone la construcción de la escollera de protección, para el oleaje y los fuertes vientos. En la prolongación de las avenidas Facran, San Martín y Antártida Argentina se ha mantenido el mismo criterio de la costa natural, proponiendo la construcción de remates que permitan el acceso publico al borde del río. Allí, también se ubica el predio destinado a la Prefectura Naval Argentina, dando respuesta a la reubicación oportunamente acordada entre la EBY y dicha repartición. Sector Reserva Natural Urbana – Sub-embalse Aº Itá (desembocadura del Aº Itá)

En este Sector se ejecutarán las obras necesarias para conformar un Parque Urbano con una superficie de 37.5 has aprox. en ambas márgenes del Aº Itá, con vegetación autóctona y senderos peatonales así como también la vinculación de las márgenes a través de pequeños puentes peatonales sobre el arroyo. El objetivo para este área es conservar los ecosistemas nativos y generar un área de interés público general apto para la investigación y actividades de recreación ambiental – natural y en relación con reservas existentes (Rincon Nazarí). Se realizará el perfilado del borde costero y una protección, cuyo diseño y cálculo ha sido desarrollado en las memorias técnicas y de ingeniería, consistente en un rip rap de basalto, apoyado sobre un filtro y una membrana de geotextil en toda el área indicada, y se rellenará con suelo rojo tipo A7.6 y suelo vegetal.- Debiendo considerarse una especial preparación del suelo en los lugares que serán destinados al plantado de vegetación, para garantizar el buen crecimiento de la misma.- Toda el área llevará cerco perimetral tipo olímpico e instalaciones descriptas en el pliego de especificaciones técnicas complementarias y en los planos correspondientes. Sector Balneario municipal-Bahia El Brete En este sector, se relocalizará el antiguo balneario municipal “El Brete”. Sobre el sector protegido por la península, de las corrientes y del fuerte oleaje, se ubicará una playa, que consiste en la conformación de una protección con forma de “cajón”, sobre el que se volcará arena que quedará bajo las aguas, permitiendo bañarse con condiciones de seguridad. El frente costero de la península sobre el Río Paraná mantendrá el perfil de proyecto de la avenida costanera existente y será tratado con una protección, cuyo diseño y cálculo ha sido desarrollado en las memorias técnicas y de ingeniería, consistente en un rip rap de basalto, apoyado sobre un filtro y una membrana de geotextil en toda el área indicada ó como alternativa, una protección de aspecto visual similar al existente en la costanera actual, bloques de hormigón intertrabado, debidamente calculado para resistir el oleaje. También se dejarán espacios destinados a la relocalización de guarderías de lanchas, ó clubes públicos de canotaje. SECTOR ARROYO Zaimán El subembalse del cauce del A° Zaimán comprende dos grandes zonas: “Zaimán inferior” con cota de afectación 84 m.s.n.m, aguas abajo del puente sobre la Ruta Nacional Nº 12, “Zaimán superior” aguas arriba de dicho puente, con cota de afectación 85 m.s.n.m. Se caracterizan en varios sectores, de acuerdo al tipo de costa y tratamiento a realizar con las distintas obras propuestas. Obras a ejecutar en los distintos sectores: ZAIMÁN SUPERIOR (con proyecto de CIO parcial) En toda esta zona el trabajo común es el de nivelación del terreno entra la cota de afectación (85), y la de inundación permanente (83), a efectos de generar el fácil escurrimiento de las aguas, por canalizaciones, ó en forma superficial, sin que queden encharcamientos que faciliten la creación de focos de enfermedades tropicales, pero manteniendo las especies vegetales que generen la formación de parques naturales. Por debajo de la cota 83, el desmalezamiento y desbosque total con el retiro de todo el material a efectos de evitar la putrefacción del mismo con el llenado del embalse.

3.19.3.1 Zaimán Sector 1 (Ruta Nac. 12 – Alcantarilla Av. Cocomarola) (Sin proyecto CIO) Este sector de costas altas, donde la cota de afectación y de inundación son prácticamente coincidentes en planta, no se realizan obras de tratamiento costero, pero se previeron obras especiales como: Protección de los estribos del puente existente sobre el Zaimán, canalizaciones tipo escalones rompe energía salvando el gran desnivel, desde el Bº San Jorge (Pluviales y del efluente del Matadero), creando las condiciones para el desarrollo de la vegetación que producirá la purificación y filtrado de los sólidos y nutrientes, antes de su ingreso al subembalse. Recuperación de un sector de aproximadamente ½ Ha, adyacente al puente sobre la Ruta Nac. 12, altamente intrusada, que serviría como zona de esparcimiento de la escuela y guardería contigua a la misma. 3.19.3.1 Zaimán Sector 2 (Alcantarilla Av. Cocomarola-Av. Cabo de Hornos) (Sin proyecto CIO) Este sector abarca el borde de la urbanización del Bº San Marcos, con una trama urbana de calles terradas que llegan hasta la curva de afectación, y una amplia franja de ancho variable hasta la cota de inundación permanente. Se plantea una calle de borde con calzada de 8,00 m enripiada, con cordones cunetas de 0,60 m y veredas de Hº rodillado de 0,80 m a ambos lados, que se desarrolla entre cota 85,00 y 86,00 y se conecta en el extremo norte con la Av. Cocomarola y en el Sur con la Av. Cabo de Hornos. Obras de desagües pluviales como badenes, sumideros, entubamientos y canalizaciones para evitar la erosión pluvial de este borde costero. Un sendero peatonal de 1,80 m de ancho desarrollado siguiendo la traza de la curva de nivel de 84,00 msnm, entre ésta y la línea de la ribera se genera un espacio que se destinará a actividades recreativas y deportivas, de uso público que garanticen la “no usurpación”. Por la conformación de la costa, en este sector se ubica una franja inundable, la cual generará el crecimiento de vegetación acuáticas y pastizales, especies favorables para la purificación de las aguas de distintos orígenes que ingresan al subembalse, esta zona también será destinada al uso recreativo, supeditado al comportamiento hidrológico del arroyo. Se ejecutará un muelle de HºAº construido sobre la vegetación costera, que permitirá el acceso al espejo de agua. Toda la traza de los senderos dispondrá de alumbrado público, de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos. 3.19.3.1 Zaimán Sector 3 (Av. Cabo de Hornos – Av. N° 186 sin nombre) (Sin proyecto CIO) Este sector conformará un borde de expansión del Complejo Habitacional A4, que al igual que en el anterior, contará con un sendero peatonal de 1,80 m de ancho desarrollado siguiendo la traza de la curva de nivel de 84.00 msnm, que formará por arriba de esa cota un sector de uso público, destinado al esparcimiento deportivo con la futura construcción de canchas de fútbol, y por abajo una zona de parque con uso limitado a la fluctuación del arroyo Zaimán. Se prevé la continuación de la canalización del arroyo entubado que atraviesa el complejo habitacional en una longitud de 300.00 m, hasta la alcantarilla de la Av. Cabo de Hornos. La construcción de conductos pluviales que empalman con los existentes que vienen del CH A4. En todos los sectores que no esten cubiertos por obras, se procederá a la nivelación con suelo vegetal y arborización con especies autóctonas en una densidad mínima de una especie por cada 40 m2. Toda esta zona dispondrá de alumbrado público de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos.

3.19.3.1 Zaimán Sector 4 (Tacurú – Urbanización A4 EBY) (Sin proyecto CIO) Este sector ubicado sobre la margen izquierda, es una franja entre la reserva natural y la calle perimetral que conforma la nueva urbanización del IPRODHA, se creará una extensión de parquización con senderos peatonales con alumbrado público, vereda de 0,80 m en la calle perimetral, y se contempla incorporar suelo vegetal, dónde sea necesario y especies de árboles autóctonos en una cantidad mínima de una especie cada 40 m2. 3.19.3.1 Zaimán Sector 5 (Tacurú – Av. Cabo de Hornos) (Sin proyecto CIO) Esta zona se ubica sobre el final del subembalse del arroyo y comprende totalmente la Reserva Natural Urbana a desarrollar. Reserva Natural: Sector 4 y 5 (Sin proyecto CIO) En el extremo sur del Zaimán superior que limita en margen derecha con los campos de la UNAM , el INTA, y el Mercado Central (sector 5) y en la margen izquierda con los terrenos donde se ubican las viviendas del IPRODHA, (sector 4), aprovechando una gran zona de pastizales naturales, de pendientes suaves, y sujeta a inundaciones debido a aportes de lluvias, en un área de 60 Has se realizará una Reserva Natural Urbana la cual será protegida confinandola con un cerco perimetral y contará con una casilla de control, espacio para estacionamiento, senderos de interpretación y observación de fauna y flora y sanitarios. Estos pastizales además de conformar una reserva de fauna y flora, servirán para retener los sedimentos de las calles terradas adyacentes que son arrastrados por las precipitaciones, impidiendo la llegada al sub-embalse, conformando una zona de purificación de las aguas de los distintos tipos de efluentes que aporta esta zona sub-urbana. 3.19.3.1 Zaimán Sector 6 (Av. Cabo de Hornos – Ruta Nac. 12), (con proyecto de CIO) Este sector se ubica en la zona del barrio Villa Poujade, donde se modifica la recomposición de la trama urbana desarrollada por la Consultora, de tal manera que en lugar de la vereda perimetral enripiada de 3,50 m de ancho, se ejecutará una vereda de Hº simple rodillado de 0,80 mts y entepado hasta completar el total del ancho indicado. Desde el fin de la vereda hasta la línea de ribera se permitirá el crecimiento de la mata ciliar, procediéndose a nivelar los terrenos de manera de garantizar un escurrimiento de las aguas pluviales sin encharcamientos. Además se ejecutarán dos muelles, construidos sobre la vegetación costera, de manera que permitan el acceso al espejo de agua con fines de esparcimiento deportivo, donde se indique en los planos adjuntos. ZAIMÁN INFERIOR (con proyecto de CIO) Este sector se ubica desde el puente sobre la ruta 12 hacia la desembocadura del arroyo en el lago. Ajustes al proyecto C.I.O.: 1. En lugar de la avenida de borde con dos calzadas de 9.00 m enripiadas y cantero central, se reemplazará por una calle pavimentada de 8.00 m emplazada junto a la trama urbana, manteniendo el ancho total original, con un parque hasta el borde originalmente previsto de costa. Así también las veredas enripiadas de 4.16 mt se reemplazan por veredas de Hº simple rodillado de 0.80 m en las calles de la trama urbana y 1.20 m en la calle de borde, con entepado hasta completar el ancho total, tal como se indica en los planos adjuntos.

2. Se eliminan calles que separan espacios verdes, para conformar áreas más amplias, manteniendo las calles de bordes que vinculan a la trama urbana consolidada. Otras Obras Previstas En la Av. Cabo de Hornos: Ampliación del terraplén de acceso al Puente, protección de los taludes, ampliación de sumideros sobre alcantarilla existente, según se indica en los planos adjuntos. TRATAMIENTO COSTERO EN EL MUNICIPIO DE GARUPÁ Este sector del tratamiento costero corresponde a la zona del subembalse generado por la cuenca del arroyo Garupá, sobre la margen izquierda, desde su desembocadura hasta la desembocadura de los arroyos Negro y Tranquera. En la cabecera del puente de la Ruta Nº 12 sobre el Aº Garupá y hacia la desemocadura del arroyo, se encuentra un macizo elevado, destinado para espacio de uso público sobre el que no se ejecutarán acciones. A partir de la cabecera del puente de la Ruta Nº 12 se encuentra una zona en la que la poligonal de afectación y la cota 83 están próximas una de la otra. La propuesta contempla un perfilado del terreno, de tal manera de no permitir zonas con pozos, ni que queden a menor nivel que la del pelo de agua o que no puedan desaguar naturalmente. Se creará una zona en la que el nivel del agua puede fluctuar, privilegiando el crecimiento de la vegetación natural y la mata ciliar. Este área será equipada con senderos peatonales y muelles para acceder al agua, con vinculación de este paseo a la trama urbana existente, a través de dos pasos a nivel peatonales, en coincidencia con las calles existentes. El perfil costero en el sector de la nueva traza del Ferrocarril queda definido por el proyecto realizado por CIO y previsto para la nueva traza del ferrocarril. Se incorpora recubrimiento con suelo vegetal y arborización en el límite exterior del proyecto de FFCC. En el área de la Avenida Costanera y balneario, proyecto realizado por CIO, se agrega un área de Desarrollo Urbano. El terraplén proyectado se protege con revestimiento flexible de Hº Aº intertrabado sobre manta de geotextil y su conformación es con relleno por refulado de arena ó suelo común de la zona, respetando el mismo criterio del proyecto. Se realizarán senderos peatonales y bici sendas en el sector, la infraestructura de la zona contará con desagües pluviales y alumbrado público. A cota 84 desde la zona del balneario aguas arriba se desarrollará una calle de circunvalación, con entepados laterales y arborización, que forma un cierre sobre fondos privados y un perfilado del terreno natural. En este sector, sujeto a inudaciones periódicas se deja que predomine el crecimiento de la vegetación sobre la costa. En la desembocadura del arroyo Tranquera se deberá acondicionar el lugar para crear un espacio destinado a futuro Parque Industrial, de 112 ha. Se prevé un relleno a Cota 84.50 con suelo común de la zona ó refulado de arena hasta el terraplén de las vías del tren y la recomposición de la trama urbana mediante calles enripiadas, veredas e iluminación pública. Se entubará un sector del arroyo Tranquera y luego se canalizará para facilitar su desagüe. Se realiza la canalización del arroyo Negro y el perfilado de sus márgenes, en esta zona sujeta a inundaciones periódicas, se prevé un área de Reserva Natural Urbana de aprox. 190 ha. que podrá utilizarse en un futuro como ampliación de la zona industrial.

Para el tratamiento costero de la margen izquierda del arroyo Garupá y Pindapoy Grande, se delimitaron seis sectores, que obedecen a las características morfológicas de la costa y a su carácter de zona urbana o rural: 1. SECTOR 1 - Ruta 12-Cabecera Puente (Izq. -Der.)- ÁREA VERDE 2. SECTOR 2 - COSTA NATURAL 3. SECTOR 3- FFCC-AREA VERDE 4. SECTOR 4- Av. De las Américas - COSTANERA 5. SECTOR 5- Perímetro sobre Lotes Privados-CALLE PASEO 6. SECTOR 6- Arroyos Negro y Tranquera A. Parque Industrial B. Reserva Natural Urbana En todos los sectores se realizará el desbosque destronque y limpieza del terreno definido entre la actual cota del embalse y la poligonal de afectación indicada en los planos. Todas las superficies que sean objeto de relleno en el proyecto, exceptuando la cubierta por las calles y veredas, recibirán una cobertura de protección de suelo vegetal. Las obras viales a ejecutar incluyen las obras de arte necesarias para evacuar los desagües pluviales de la zona afectada por la obra y las cuencas superiores a estas. Las redes de iluminación, electricidad y agua proyectadas se conectarán a las respectivas redes existentes. En los lugares donde la futura traza del ferrocarril se encuentre dentro de la zona del tratamiento costero de los arroyos Garupá y Pindapoy Grande, se realizará el terraplén proyectado y las obras necesarias para la construcción de la nueva traza de las vías férreas, conforme al proyecto realizado por HARZA Y CONSORCIADOS (CIDY), para el tramo de vía comprendido entre Parada Leis a Estación de Cargas, a excepción de las obras de arte. SECTOR 1 - Ruta 12-Cabecera Puente (Izq. -Der.)- ÁREA VERDE El sector contiguo a la cabecera del puente de la Ruta Nº12 sobre el Aº Garupá, tiene como destino el de uso público. Es una zona de mucha pendiente y el perfil de la costa que continúa hasta la calle donde se ubica el paso a nivel del ferrocarril es denominado costa natural. En esta área se realizará el perfilado del terreno, de tal manera de no permitir zonas con pozos en la que pueda acumularse agua, evitar que quede a menor nivel que el pelo de agua o que no pueda desaguar naturalmente. Se realiza recubrimiento con suelo vegetal y arborización con especies autóctonas en una densidad de una especie cada 40 m2, como mínimo, en los lugares señalados. SECTOR 2 - COSTA NATURAL. Aguas arriba del sector 1, la poligonal de afectación y la cota 83 están próximas una de la otra. El área entre ellas, se inundará según fluctúe el nivel del agua en el subembalse, por lo que en esta zona se privilegia el crecimiento de la vegetación natural y la mata ciliar. Sobre esta área costera, el uso dominante es el peatonal y recreativo, determinado por un sendero de ripio natural ejecutado sobre la traza de la curva de nivel de cota 84 msnm y que se desarrolla a lo largo de la costa. Se realiza el desbosque y destronque del terreno, así como su perfilado de manera de no permitir zonas con encharcamientos garantizando el desagüe natural. El sendero contará con cordón simple y cordón cuneta, una franja verde de ancho

variable sobre la ribera, así como de dos muelles de hormigón armado para acceder al agua. Este paseo se vinculará a la trama urbana existente, a través de dos pasos a nivel peatonales, en coincidencia con las calles señaladas, las que se mejorarán y consolidarán. Se realiza recubrimiento con suelo vegetal en la franja verde y en el talud y se arborizará en los lugares señalados, con especies autóctonas con una densidad de una especie cada 40 m2. SECTOR 3- FFCC-AREA VERDE El perfil costero en este sector esta afectado y condicionado por la ubicación de la nueva traza del Ferrocarril. La zona entre la línea de expropiación y la nueva traza del ferrocarril, tiene como uso el de área verde. Se realiza el desbosque y destronque del terreno, así como su nivelación, perfilado y recubierto con suelo vegetal hasta la ubicación de las futuras vías. Se realizará el terraplén proyectado y las obras necesarias para la construcción de la nueva traza de las vías, realizado por HARZA Y CONSORCIADOS (CIDY) para este tramo, con talud protegido con rip-rap ó con revestimiento flexible de H°A° intertrabado, tipo “code”, sobre manta de geptextil. SECTOR 4- Av. De las Américas - COSTANERA. Al sector de la Avenida Costanera, prevista en el proyecto CIO, se anexa un área prevista para futuro Desarrollo Urbano con presencia de espacios verdes y uso recreativo peatonal que tiene por objeto potenciar la zona y fortalecer el crecimiento de la misma. Todo el sector se rellena a cota 85 mediante el refulado de arena ó suelo compun de la zona y se recubre con una cobertura de protección de suelo vegetal, exceptuando las partes ocupadas por las veredas y calles. El terraplén proyectado se protege con revestimiento flexible de Hº Aº intertrabado sobre manta de geotextil. Los trabajos comprenden la ejecución de una vereda costera con baranda, a lo largo del talud protegido. Se realizan dos playas de arena en la zona de balnearios y una avenida costanera pavimentada. Se incluyen las redes de alumbrado público, electricidad y agua, las que se conectarán a las respectivas redes existentes. Se incluyen las obras de arte necesarias para evacuar los desagües pluviales de las zonas afectadas por la obra y de las cuencas superiores. SECTOR 5- Perímetro sobre Lotes Privados-CALLE PASEO Desde la zona de la Costanera aguas arriba, se desarrollará una calle de circunvalación que forma un cierre sobre fondos privados. En este sector, entre dicha calle y la ribera, sujeto a inundaciones periódicas, predomina el crecimiento de la vegetación natural y mata ciliar sobre la costa. Se realiza el desbosque destronque y limpieza del terreno, el que se recubrirá con entepado y arborización. Se realiza una calle lateral costera a cota 84.50, enripiado con cordón cuneta, alumbrado público, sobre un terraplén de suelo común a fin de consolidar la costa, la línea de ribera la conformará un terralén de suelo común. Una franja de área verde entepada la separará de la línea ribera. SECTOR 6- Arroyos Negro y Tranquera A - PARQUE INDUSTRIAL En la desembocadura del arroyo Tranquera se propone acondicionar el sector cuyo destino será el de futuro Parque Industrial. Se prevé un relleno a Cota 85 con suelo común de la

zona ó refulado de arena y un terraplén de suelo común a fin de consolidar la costa y como parte del terraplén ferroviario proyectado por HARZA Y CONSORCIADOS (CIDY), incluido dentro del tramo de vías entre Parada Leis y Estación de Cargas y protegido con Rip-Rap. La canalización en H°A° del arroyo Tranquera para lograr su desagüe hasta el subembalse y el perfilado de sus márgenes. Se contempla la ejecución de un paso a nivel vehicular en la intersecci´n de la calle existente con las futuras vías del ferrocarril. En este sector se ejecutará, en otro contrato, el proyecto del puente sobre el arroyo Tranqueras de la ex Ruta Provincial N° 1. B – RESERVA NATURAL URBANA El área circundante al arroyo Negro estará sujeta a inundaciones periódicas, se prevé un área de Reserva Urbana que podrá utilizarse en el futuro como ampliación del Parque Industrial señalado en el párrafo anterior. Se realizará la nivelación y el perfilado de la costa, permitiendo el crecimiento de la mata ciliar. Se realizará la canalización de su cauce de tal forma de garantizar el adecuado escurrimiento el mismo. En la zona de la futura traza del ferrocarril se realizará el terraplén proyectado por HARZA Y CONSORCIADOS (CIDY), incluido dentro del tramo de vías entre Parada Leis y Estación de Cargas y protegido con Rip-Rap. TRATAMIENTO COSTERO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA La Obras proyectadas abarcan todo el borde costero del municipio incluyendo la costa sobre el lago del embalse y la del subembalse del arroyo Garupá, todo esto se ha caracterizado en seis sectores de acuerdo a la relación con los bordes y la trama urbana. Sector 1 – Area Recreativa Sobre el sub-embalse del arroyo Garupá se propone la apertura y consolidación de las vías de circulación principales demarcadas en el trazado de la trama urbana del municipio. Donde éstas llegan a la costa se ejecutarán miradores con muelles y bajadas peatonales. A su vez estas obras estarán vinculadas por una calle de borde enripiada de unos 5.300,00 m de longitud que permita el acceso a los distintos sectores proyectados. En este punto se plantea la ubicación de playas y áreas verdes en sectores demarcados por los miradores. Para ello se ejecutarán dos playas, una de unos 310 m y otra de 230 m de longitud, con sus respectivos equipamientos de apoyo, además de estacionamientos y bajadas para botes. Lindantes a las playas, delimitadas por la calle de borde y la poligonal de afectación, se consolidarán 67 Ha de áreas verdes para usos recreativos y deportivos, con zonas de esparcimiento al aire libre y camping. De este modo se evitarán usos no deseados sobre la costa y su correspondiente degradación de los valores ambientales del sub-embalse. Sector 2 – Protección de Talud en Propiedades Privadas Debido a la existencia de terrenos privados que se emplazan hasta el borde del lago del sub-embalse, en esta área se realizarán obras de protección con revestimiento tipo rip-rap sobre manta de geotextil, de modo de asegurar la resistencia de los taludes existentes. Sector 3 – Paseo Lineal Costero En este sector se prevé un parque lineal de unos 1.550 m con áreas verdes, paseos peatonales, espacios para actividades deportivas y muelles, como complemento de las

instalaciones existentes en el sector. Estas obras implican la recuperación por refulado de 7,2 Ha y la ejecución de trabajos de protección de talud sobre la costa a ambos lados de la Ruta Nacional Nº 12, con revestimiento tipo rip-rap sobre manta de geotextil. Sector 4 – Costa Natural Este sector está conformado por zonas rurales de muy baja incidencia poblacional, con una costa de fuertes pendientes que imposibilitan el uso de la misma, por lo que se contempla la limpieza y perfilado de los terrenos de modo de asegurar una costa natural consolidada. Sector 5 - Costanera En el inicio de la trama urbana, donde el municipio y el gobierno provincial contemplan la ejecución obras de revalorización de las ruinas jesuíticas existentes, se propone la ejecución de una costanera de 410 m de longitud. Esta se conformará con dos calzadas de 8,00 m con pavimento articulado de hormigón y cantero central, rematando en ambos extremos en sendas rotondas y funcionará como complemento aportando un valor turístico al conjunto y un importante espacio de esparcimiento a la ciudad. Sector 6 – Reserva Natural Urbana Es te sector se ubica sobre el fondo del subembalse del arroyo Garupá a partir del último mirador descripto en el sector 1 y hasta el puente a construir en el marco de las obras de relocalización de la traza de la Ruta Provincial Nº 204. Por tratarse de una zona de humedales, se plantea el mantenimiento del área de unas 300 Ha como reserva natural. Para ello se prevé el cercado del predio y la ejecución de equipamiento para guardia-parque, como asimismo senderos de interpretación y observación de fauna y flora. En este sector se realizará la nivelación y el perfilado de la costa, permitiendo el crecimiento de la mata ciliar para el mantenimiento de la calidad del agua de modo de asegurar una costa natural que cumpla los requisitos medioambientales.

ANEXO 2 MODELO DE DIAGRAMA DE GANTT

Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 ASUR GANTT ACCESO SUR Y NODO VIAL GARITA 527 d 01/08/07 06/08/091 ASUR 136 OBRAS PRELIMINARES 165 d 01/08/07 18/03/082 ASUR 136.1 Demolición de obras várias 120 d 01/08/07 15/01/083 ASUR 136.2 MOVILIZACIÓN DE OBRA 150 d 22/08/07 18/03/08 2CC+15 d4 ASUR 138 MOVIMIENTO DE SUELOS 285 d 19/09/07 21/10/085 ASUR 138.1 Excavación para fundación de obras de arte 210 d 19/09/07 08/07/08 3CC+20 d6 ASUR 138.2 Terraplenes (con compactación especial) 270 d 10/10/07 21/10/08 5CC+15 d7 ASUR 138.3 Terraplenes (sin compactación especial) 270 d 10/10/07 21/10/08 6CC8 ASUR 142 HORMIGONES 450 d 31/10/07 21/07/099 ASUR 142.1 Clase H-8, de limpieza y nivelación, para bases 120 d 31/10/07 15/04/08 5CC+30 d10 ASUR 142.2 Clase H-17, para carpeta de rodamiento y vereda 120 d 01/10/08 17/03/09 15FC-30 d11 ASUR 142.3 para bases,estribos y pilas 150 d 12/12/07 08/07/08 9CC+30 d12 ASUR 142.4 para superestructuras 210 d 23/01/08 11/11/08 11CC+30 d13 ASUR 142.5 de segunda etapa 150 d 05/03/08 30/09/08 12CC+30 d14 ASUR 142.6 para losas de aproximación, veredas y guardarruedas 150 d 23/01/08 19/08/08 12CC15 ASUR 142.7 Clase H-30 para viga pretensada 210 d 23/01/08 11/11/08 11CC+30 d16 ASUR 142.8 Cordón Cuneta de 1mtr 210 d 01/10/08 21/07/09 10CC17 ASUR 142.9 Cordón de retención 210 d 01/10/08 21/07/09 16CC18 ASUR 142.10 Baden de Hormigón 210 d 01/10/08 21/07/09 16CC19 ASUR 153 ACEROS 210 d 31/10/07 19/08/0820 ASUR 153.1 Acero especial tipo ADN-420, colocado 210 d 31/10/07 19/08/08 11CC-30 d21 ASUR 155 PUENTE 360 d 12/12/07 28/04/0922 ASUR 155.1 Apoyo Neopreno de 200x200 de 32 mm de espesor 45 d 26/03/08 27/05/08 26CC23 ASUR 155.2 Acero para hormigón pretensado, colocado e inyectado 210 d 12/12/07 30/09/08 15CC-30 d24 ASUR 155.3 Juntas de dilatación, colocadas 60 d 04/02/09 28/04/09 10FC-30 d25 ASUR 155.4 Barandas metálicas cincada vehicular, colocadas 60 d 04/02/09 28/04/09 10FC-30 d26 ASUR 155.5 Traslado y montaje de vigas pretensadas prefabricadas para 210 d 26/03/08 13/01/09 15CC+45 d27 ASUR 155.6 Barandas para puente 60 d 09/07/08 30/09/08 13CC+90 d28 ASUR 163 PAVIMENTOS 327 d 13/02/08 14/05/0929 ASUR 163.1 SubBase Granular 150 d 13/02/08 09/09/08 6CC+90 d30 ASUR 163.2 Base estabilizada 150 d 26/03/08 21/10/08 29CC+30 d31 ASUR 163.8 Riego de imprimación 118 d 18/06/08 28/11/08 30CC+60 d32 ASUR 163.3 Base de concreto asfáltico e=0,07m 150 d 04/07/08 29/01/09 31CC+12 d33 ASUR 163.7 Riego de liga 106 d 26/09/08 20/02/09 32CC+60 d34 ASUR 163.4 Carpeta de concreto asfáltico e=0,04 150 d 17/10/08 14/05/09 33CC+15 d35 ASUR 163.5 Carpeta de concreto asfáltico e=0,05 150 d 17/10/08 14/05/09 33CC+15 d

GANTT ACCESO SUR Y NODO VIAL GARITAJ A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

2007 2008 2009

Se elaborará una programación por cada Obra

ANEXO 3 Planilla Modelo para Análisis de Precios Unitarios y Globales EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.PARCIAL $/h 0.00 $/h 0.00 A SUBTOTAL EQUIPOS $/h 0.00 MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.PARCIAL OFICIAL ESPECIALIZADO $/h 0.00 OFICIAL ESPECIALIZADO $/h 0.00 MEDIO OFICIAL $/h 0.00 AYUDANTE $/h 0.00 SUBTOTAL (*) $/h 0.00 CAPATACIA Y VIGILANCIA 10% de (*) $/h 0.00 B SUBTOTAL MANO DE OBRA $/h 0.00 C COSTO TOTAL MANO DE OBRA Y EQUIPOS A + B $/h 0.00 D RENDIMIENTO E COSTO UNITARIO DE EJECUCIÓN C / D MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.PARCIAL F SUBTOTAL MATERIALES TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.PARCIAL G SUBTOTAL TRANSPORTE H SUBTOTAL COSTO - COSTO E+F+G I PROYECTO 0,5% de H J SUBTOTAL H+I K GASTOS GENERALES % % de J L SUBTOTAL J+K M BENEFICIOS % % de L TOTAL PRECIO BASICO L+M El costo unitario de la mano de obra deberá incluir el costo de los salarios y las cargas sociales vigentes. El costo de los equipos deberá incluir amortización e intereses, combustibles y lubricantes reparaciones y repuestos. Los costos de todos los componentes de cada precio, deberán ser siempre referidos al mes indicado para la Oferta.

ANEXO 4 ANEXO 4.a Plantel Profesional Ofrecido

Nombre y Apellido Experiencia12345

....

Nombre y Apellido Experiencia12345

....

Nombre y Apellido Experiencia12345

....

Nombre y Apellido Experiencia12345

....

AIngenieros, Arquitectos

Función en el Proyecto

BAgrimensores y Geólogos

Función en el Proyecto

CTécnicos viales y constructores

Función en el Proyecto

DProfesionales de Administración

Función en el Proyecto

ANEXO 4.b Capacidad Empresarial para proyectar Obras de Defensa Costera en Zona UrbanaDenominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales

123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Cantidades Principales12

HSeñalización Horizontal

EPavimento asfáltico

D Terraplenes refulados en recinto

CMovimiento de Suelos en Caminos

BObras de Saneamiento y Protección Fluvial

A

FIluminación en calles y caminos

G Señalización Vertical

ANEXO 4.c Capacidad Empresarial para construir Obras de Defensa Costera en Zona UrbanaDenominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Long. ó Superf. Volumen Hº m3

123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Superf. Calz., m2 Volumen Hº m3123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Long. Km Volum. de suelo123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Volúmen Otros datos123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Sup. Calz. M2 Volumenes123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Superficie m2 Long. Km123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Superficie m2 Otros Datos123

....

Denominación obra, fecha y plazo de ejecución Comitente Superficie m2 Otros datos12

HSeñalización Horizontal

EPavimento asfáltico

D Terraplenes refulados en recinto

CMovimiento de Suelos en Caminos

BObras de Saneamiento y Protección Fluvial

A

FIluminación en calles y caminos

G Señalización Vertical

ANEXO 4.d. Antecedentes empresarios en obras similares Obras de defensas de costa en zona urbana

Denominacion obra, fecha y plazo de ejecición Comitente Años en cuestion Facturacion Promedio

Terraplenes refulados en recintos cerradosDenominacion obra, fecha y plazo de ejecición Comitente Años en cuestion Facturacion Promedio

ANEXO 4. e. Capacidad económica – Financiera de la empresa

Valores según balance RelaciónActivo TotalPasivo TotalActivo CorrientePasivo CorrientePasivo TotalPatrimonio NetoPasivo CorrientePatrimonio NetoActivo Corriente (-)Pasivo Corriente

1

Denominación de las razones

Solvencia

Liquidez Corriente2

Endeudamiento

Endeudamiento a Corto Plazo

Capital de Trabajo5

4

3

ANEXO 5 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ÍNDICE 1. Conceptos ambientales básicos a ser considerados en el diseño y ejecución de las obras 1.1 Normas particulares de mitigación y corrección de impactos ambientales 1.1.1. Normas para la empresa contratista 1.1.1.1. Aspectos relativos a la protección del suelo 1.1.1.2. Aspectos relativos a la erosión y sedimentación 1.1.1.3. Aspectos relativos a la protección de las aguas 1.1.1.4. Aspectos relativos a la protección del aire 1.1.1.5 Aspectos relativos a la instalación de campamentos 1.1.1.6. Aspectos relativos a las maquinarias y equipos 1.1.1.7. Aspectos relativos a la extracción de materiales 1.1.1.8. Aspectos relativos a los depósitos de escombros 1.1.1.9. Aspectos relativos al uso de explosivos 1.1.1.10. Aspectos relativos a las plantas de producción de materiales 1.1.1.11. Aspectos relativos a las plantas asfálticas 1.1.1.12. Aspectos relativos a los desvíos 1.1.1.13. Aspectos relativos terminaciones, aseo y presentación final de las obras 1.1.1.14. Obligaciones de la empresa con respecto al personal 1.2. Normas de seguridad ambiental 1.2.1. Aspectos relativos al manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos 1.2.2. Aspectos de seguridad relativos a la suspensión temporal por períodos prolongados 1.2.3. Aspectos relativos al transporte durante la construcción CONCEPTOS AMBIENTALES BASICOS A SER CONSIDERADOS EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Todo Proyecto genera directa o indirectamente efectos positivos o negativos sobre uno o más elementos del medio ambiente. Es por esto, que es importante incorporar criterios ambientales que conduzcan a evitar los impactos negativos a través de la consideración de medidas de mitigación adecuadas. Estas medidas de mitigación comprenden un conjunto de actividades encaminadas a eliminar o minimizar las modificaciones de la calidad del medio ambiente y deben ser contempladas tanto para la etapa de diseño como para la etapa de ejecución de las obras. En consecuencia con lo expuesto, se prevé tener en cuenta en la valoración de las ofertas, mas allá de los requisitos establecidos en el presente pliego, los criterios ambientales que los oferentes consideren en el desarrollo del proyecto, evaluando las medidas de mitigación previstas para las distintas etapas de las obras así como también, las medidas de seguridad y

vigilancia propuestas, tanto para el personal afectado a la construcción como al tránsito vehicular y peatonal durante dichas fases. Las mencionadas medidas de mitigación deben ser organizadas en un Plan de Manejo Ambiental que integrará la documentación del proceso licitatorio, y en el cual se establecerán claramente las medidas a emplear, lo que implica: Describir las técnicas a emplear a los efectos de minimizar el impacto negativo de las actividades a realizar. Etapas y cronología de ejecución. Detallar personal y servicios de soporte que se afectaran para la aplicación de las medidas mitigadoras. A continuación se presenta un conjunto de Normas que proporcionan el marco de referencia para la adecuada consideración de los aspectos ambientales vinculados al Proyecto. Las siguientes Normas deben ser observadas por los oferentes al elaborar el Plan de Manejo Ambiental y al establecer las medidas efectivas para prevenir o reducir a niveles aceptables los impactos negativos que pueda ocasionar el Proyecto. NORMAS PARTICULARES DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES El Contratista debe procurar producir el menor impacto ambiental negativo durante la construcción, sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, asentamientos humanos y medio ambiente en general. Será obligación de la Contratista informar a la Inspección de Obras en forma fehaciente e inmediata, la ocurrencia de impactos producidos por una acción determinada, donde y cuando se manifestó. El ocultamiento o falseamiento de los mismos será causal de sanción a la Contratista. Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, será de responsabilidad de la Contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 1.1.1. NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA La Empresa Contratista deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de ser responsable del cumplimiento de las anteriores.- 1.1.1.1. Aspectos Relativos a la Protección del Suelo Para proteger los terrenos de la erosión en los taludes de desmonte o terraplén, independiente de sus proporciones, se establecerá una cobertura vegetal permanente (gramíneas, plantas rastreras o árboles). En caso de ser necesario, se deberá buscar la estabilidad a través de la construcción de gaviones de piedra (u otro material mas apropiado) u otra tecnología mas económica e igualmente eficaz, a fin de configurar un perfil del tipo terraza, para favorecer la revegetalización posterior.- 1.1.1.2. Aspectos Relativos a la Erosión y la Sedimentación La Contratista deberá tener la precaución razonable, adoptando medidas transitorias y permanentes, durante toda la duración de los trabajos de la obra, para evitar la erosión y sedimentación en ríos y arroyos, de todo material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con: la construcción, incluyendo yacimientos de materiales locales, acopios de materiales, áreas de desechos temporales, caminos de arrastre, etc.

Las medidas transitorias y permanentes serán coordinadas con la construcción de instalaciones de drenajes y otras tareas contratadas para asegurar el control económico, efectivo y continuo de la erosión y la sedimentación. La Contratista monitoreará e inspeccionara los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorios y permanentes para asegurar su eficiencia. Las deficiencias serán corregidas de inmediato. 1.1.1.3. Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas, arenas o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, no deberán ser descargadas en o cerca de ningún cuerpo de agua, sean estos naturales o artificiales. Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 1.1.1.4. Aspectos Relativos a la Protección del Aire En los aspectos relativos a la calidad del aire durante la etapa de ejecución de obra, se deberá considerar lo siguiente: Limitación de la velocidad de desplazamiento de máquinas y vehículos por calles de servicio terradas, con el objeto de no producir polvo. Riego de calles de servicio con una frecuencia adecuada, con el fin de evitar la generación de nubes de polvo. Control de la puesta a punto y del desgaste de los motores de máquinas y vehículos utilizados en la obra. Control del sistema de silenciadores en buenas condiciones de funcionamiento en máquinas y vehículos de obra. 1.1.1.5. Aspectos Relativos a la Instalación de Campamentos Todos los campamentos contaran con pozos sépticos. POR NINGUN MOTIVO SE VERTERÁN AGUAS SERVIDAS EN LOS CUERPOS DE AGUA. No se arrojaran desperdicios sólidos de los campamentos a los cursos de agua. Estos se depositarán adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario manual. El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración. Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material de primeros auxilios y deberán cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. En el caso de desmantelar los campamentos, los residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente. Los materiales reciclables deberán ser utilizados o donados a las comunidades locales. 1.1.1.6. Aspectos Relativos a las Maquinarias y Equipos Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir conflictos por contaminación de las aguas, suelo y atmósfera. El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá encontrarse en buen estado

mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, reduciendo así las emisiones atmosféricas. Así mismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se prevendrán los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua. Los equipos pesados que operen en forma extensiva en tierras húmedas serán ubicados sobre plataforma. En los bañados o tierras anegables se construirán terraplenes transitorios y o plataforma de avance de materiales no erosionables, los cuales serán retirados por el contratista una vez terminadas sus funciones. Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro posible a los suelos, vegetación y cursos de agua en el sitio de las obras, reduciendo al máximo la superficie afectada al movimiento de vehículos y maquinarias pesadas. El aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceite, deberá realizarse de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos o las aguas. Los sectores para estas actividades deberán estar ubicados en forma aislada de cualquier curso de agua. Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores, para ser retirado a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua, al suelo, o abandonados en el lugar. Las operaciones de la Contratista se realizaran de forma tal que los niveles de ruido exterior medidos a una actividad sensible al ruido no superen los 80 Db durante periodos de tal actividad, en caso de superar el parámetro aquí señalado se tomaran las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. La actividad sensible al ruido se define como cualquier actividad para la cual los niveles reducidos de ruido son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo proyectado. Las actividades sensibles de ruido incluyen, pero no están limitadas a aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, bibliotecas, parques y áreas recreacionales. El equipo no será alterado de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que los producidos por el equipo original. 1.1.1.7. Aspectos Relativos a la Extracción de Materiales La Contratista no explotará ninguna cantera de materiales sin previa autorización de la Dirección de Minas y Geología de la Provincia y de la Inspección de Obra. La Inspección de Obras controlara que la Contratista tenga las licencias o permisos respectivos expedidos por autoridades competentes que autoricen tales explotaciones. 1.1.1.8. Aspectos Relativos al Depósito de Escombros: Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y acumulaciones de gran tamaño hasta dejar la zona limpia y despejada. Debiéndose realizar además todas las actividades tendientes a la recuperación vegetal de las zonas afectadas por la obra. La Contratista no depositará ningún material en terreno de propiedad privada sin la previa autorización del dueño o de la Inspección de Obra. 1.1.1.9. Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

El uso de materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado bajo la supervisión del Representante Técnico de la Contratista y el Inspector de obra. Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se ponga en peligro vidas humanas y el medio ambiente así como infraestructura, equipamiento y viviendas existentes, por riesgos de accidentes. Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivos que permita realizar razonablemente las obras de construcción, según cronograma establecido de uso. El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 1.1.1.10. Aspectos Relativos a la Instalación de Planta de Producción de Materiales Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, asfalto, etc. deberán asegurar una reducida emisión de ruidos, humos, gases y residuos o partículas. Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán realizarse en horarios diurnos. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización. 1.1.1.11. Aspectos Relativos a las Plantas Asfálticas La Contratista deberá demostrar que obtuvo los permisos o licencias requeridas para instalar y operar la o las plantas legalmente. La elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la combinación de agregados secos en caliente, mezclados con cemento asfáltico, puede llegar a originar un deterioro de la calidad del aire, por emisión de partículas en suspensión y humo. Para seleccionar el lugar de instalación de la planta se deben tener en cuenta ciertas pautas: movimiento superficial del agua (escurrimiento), dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, y base sólida y apropiada. A continuación se recomiendan medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental: Uso de plantas asfálticas con tecnologías acorde a los requerimiento de polución controlada, mediante el uso de colectores de polvo. El uso de quemadores a gas. Debe recordarse que uno de los requisitos esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativa de la planta. Por ello es beneficioso constar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, conectadas a las plantas por sistema de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esta práctica evita la mayor extracción de agregados y su transporte. Efectuar un estudio sobre la localización adecuada de las plantas. 1.1.1.12. Aspectos Relativos a los Desvíos En los caminos de desvíos cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban originalmente destinadas a vías de circulación, se deberá verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal. 1.1.1.13. Aspectos Relativos a las Terminaciones, Aseo y Presentación Final de las Obra

En caminos pavimentados las revestidas deberán quedar libres de materiales extraños suciedad o polvo. Se verificará que la zona de camino quede libre de desechos. Se procederá al relleno conveniente de cualquier zona excavada. 1.1.1.14. Obligaciones de la Empresa con Respecto al Personal Es importante hacer una campaña educativa por medio de una conferencia y de afiches informativos sobre las normas elementales de higiene y de comportamiento en general. Cumplir con la legislación laboral respecto a cuestiones de salud ocupacional y con las Normas Básicas de Atención Médica en Zonas de Obras Viales.- Los obreros deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprendan durante la realización de sus tareas. 1.2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 1.2.1. Aspectos Relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos Los materiales tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, perdidas y/o daño por lluvias y/o anegamientos, robos, incendios u otras causas. Las playas de maquinarias/obradores deberán contar con medidas de seguridad y prevención que eviten el derramamiento de contaminantes. 1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por Periodos Prolongados. En los casos en que las condiciones climáticas no permitan la prosecución de la obra, se deberá asegurar que las obras permitan el escurrimiento de precipitaciones con mínimo de erosión y los dispositivos de seguridad adecuados para población afectada. La Inspección de Obra se reserva el derecho de prohibir o restringir cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de sueño, 10 PM a 6 AM. 1.2.3. Aspectos Relativos al Transporte Durante la Construcción: Los camiones de volteos serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales cargados, siempre que la distancia de transporte sea superior a 1 km. y/o atraviesen áreas pobladas. Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o caminos públicos, a su vez se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo, compactación y molestias a la población circundante. Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y evitar daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones.

ANEXO 6 MODELO DE CONTRATO Entre la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA, constituida de acuerdo al Artículo III del tratado suscripto por las Altas Partes Contratantes, la República Argentina y la República del Paraguay, respectivamente, el 3 de Diciembre de 1973 en la Ciudad de Asunción, que en adelante se denominará “EL COMITENTE”, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Avenida Eduardo Madero N° 940/42, 22° Piso, representado por su Director Ejecutivo ……………. por una parte, y por la otra la firma ... en representación de la ... , que en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”, representada por ... , conforme testimonio de poderes otorgados en legal forma, con domicilio constituido en la calle ... , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y ambas denominadas en su conjunto las PARTES, se conviene en celebrar el presente Contrato de acuerdo con las cláusulas siguientes: PRIMERA: El Contratista ha resultado Adjudicatario de la Licitación Pública Internacional, para la ejecución de los trabajos de las “…………………………..” y que integran el Plan de Terminación de Yacyretá. y ha constituido a satisfacción del Comitente la Garantía de Ejecución del Contrato. SEGUNDA: Las obras enunciadas precedentemente serán ejecutadas por el Contratista de conformidad con los Documentos Contractuales que se indican a continuación y que prevalecen en el orden en que son enunciados: 1º) la contrata, 2º) la Oferta Adjudicada, 3º) las circulares con y sin consulta en el orden inverso al que fueron emitidas, 4°) el Pliego Particular de Condiciones, 5º) El Pliego de Bases y condiciones Generales. Los documentos contractuales se complementan entre sí y cualquier obligación o trabajo que sea requerido en uno de ellos se entiende que ha sido requerido por todos dichos documentos. TERCERA: El precio de adjudicación del Contrato referenciado a diciembre de 2005, y expresado en los términos del Precio Básico asciende a la suma de Pesos ... ($ ... ), el que ha sido calculado sin IVA. El precio será abonado de acuerdo al Formulario de Cómputo y Presupuesto (Anexo 14). Las cantidades necesarias de ejecutar a fin de realizar las obras objeto del presente Contrato figuran en la planilla de cómputo y presupuesto de la Oferta Adjudicada, y los precios unitarios y globales en los análisis de precios también presentados por el Oferente Adjudicatario de la Licitación. Este precio está sujeto asimismo, a aumentos o disminuciones en caso de variaciones de las cantidades de obras que en definitiva ejecute el contratista y por variaciones de obra, de plena conformidad con las estipulaciones pertinentes de los documentos contractuales.

CUARTA: El CONTRATISTA ratifica su compromiso de ejecutar la obra de referencia en las condiciones, especificaciones y plazos prescriptos en los Pliegos de Licitación, bajo expreso apercibimiento de rescindirse el Contrato por su exclusiva culpa de conformidad con lo dispuesto en los Artículos correspondientes del Pliego de Bases y Condiciones. QUINTA: El Contratista, a los efectos meramente operativos de índole administrativo, fiscal y aduanero, ha constituido la Unión Transitoria de Empresas de acuerdo a los requisitos exigidos por la legislación vigente de la República Argentina. En este sentido, las Empresas integrantes de la UTE., que se indican en el encabezamiento del presente Contrato, reiteran, sin limitación alguna, lo expresado en la Oferta en el sentido de asumir expresamente la responsabilidad solidaria, mancomunada e ilimitada (de todas y cada una de ellas) durante la ejecución total de la Obra, para el cumplimiento de todas las obligaciones del Contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales. Asimismo, reiteran el compromiso de mantener la vigencia de la UTE. y su composición, por un plazo no menor del fijado para la terminación de las Obras, y en todo caso hasta que se hayan cumplido con todas las obligaciones emergentes del Contrato como así también, a no introducir durante el término indicado precedentemente, modificaciones en los estatutos de las Empresas que importen una alteración de la responsabilidad, sin previa y expresa aprobación del Comitente. SEXTA: El Contratista deberá ejecutar y terminar la Obra, y cada una de sus partes, dentro de los plazos establecidos en las Disposiciones Contractuales, más las prórrogas que pudieran otorgarse en virtud de tales Disposiciones. Si ello no ocurriera el Contratista estará sujeto a las Penalidades que se indican en las Disposiciones Contractuales. SEPTIMA: La falta de cumplimiento, parcial o total, por una de las Partes, de las obligaciones que le competen de acuerdo con los términos del Contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas obligaciones si ésta se debe u obedece a hechos que encuadran dentro de los previstos como caso fortuito o fuerza mayor. OCTAVA: Las Partes convienen que la inspección de las obras a cargo de la Consultora, incluyendo la que podrá ser realizada por funcionarios del Comitente, así como las facilidades que deberá otorgar el Contratista para la realización de los Servicios de Consultoría de Dirección de Obras, se ajustarán a las Disposiciones de los Documentos Contractuales. NOVENA: Se establece que el Comitente no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista, y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirve para su ejecución, constituyéndose el Contratista en el único responsable por toda pérdida o reclamación por lesiones, daños y perjuicios que pudieran producirse como consecuencia de la ejecución del contrato, obligándose a mantener indemne al Comitente. DECIMA: El Contratista, antes de iniciar la ejecución del Contrato, deberá tomar un seguro a su nombre y a nombre del Comitente en forma conjunta, según lo determinan los artículos

39°, por cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir a cualquier propiedad o cualquier persona, a causa de la ejecución de la obra u obras temporarias o definitivas en el cumplimiento del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 41º del mismo Pliego, y sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades establecidos en ese artículo. DÉCIMO PRIMERA: De igual manera, el Contratista deberá asegurar por accidentes a obreros y empleados, ello de conformidad a la normativa vigente de la República Argentina y a lo estipulado en las Condiciones Particulares del Pliego. DÉCIMO SEGUNDA: El Contratista deberá asegurar también la obra ejecutada hasta su Recepción Definitiva. Este seguro, llamado de "Todo Riesgo", abarca la cobertura del Objeto del Contrato, de las Obras Temporarias, de los Equipos y de la Responsabilidad Civil, según lo establece el Artículo 41° del Pliego de Bases y Condiciones. DÉCIMO TERCERA: El Contratista avala el presente Contrato mediante Póliza de Seguro de Caución N° ... emitida por ... por un valor de Pesos ... ($ ... ). La documentación original mencionada en la presente Cláusula como también el comprobante de pago correspondiente, quedan en resguardo del Área Tesorería de la Entidad Binacional Yacyretá. DÉCIMO CUARTA: Las Partes acuerdan que todas las cuestiones relacionadas con el Contrato, que no estén contempladas expresamente en los Documentos Contractuales quedarán sometidas supletoriamente a las Leyes de la República Argentina. La legislación supletoria se extiende a leyes, decretos, ordenanzas y cualquier otra legislación vigente y exigible en el lugar de las obras. DÉCIMO QUINTA: A los efectos derivados del presente contrato, respecto a su aplicación, interpretación y ejecución, las Partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro que por razones de domicilio pudiera corresponder. Previa lectura y ratificación, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los días del mes de ... de 2007.-

ANEXO 7 ANEXO 7-a - PLANILLA DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA N° ORD.

DESIG. PROPIEDAD MARCA MODELO POTENCIA O CAPACIDAD

ESTADO UBICACIÓN ACTUAL

ANEXO 7-b - PLANILLA DE INCORPORACION DE EQUIPOS DE LA EMPRESA N° ORD.

DESIG. PROPIEDAD MARCA MODELO POTENCIA O CAPACIDAD

ESTADO UBICACIÓN ACTUAL

PLAZO DE OBRA

ANEXO 8 DETALLE DE OBRAS VIALES EJECUTADAS POR EL OFERENTE EN LOS 10 ULTIMOS AÑOS DESIG. DE LA OBRA

CARACTERIS-TICAS PRINCIPALES

ENTES CONTRATANTES

PLAZOS MONTO CONTRATO

FECHA EXPTE (1)

LONG. TRAMO

CANT. DE ITEMS RELEVANTES

O número identificatorio en la Repartición.

ANEXO 9 PROTOCOLO ADICIONAL FISCAL Y ADUANERO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Paraguay; CONSIDERANDO: Que es necesario evitar que los impuestos, derechos, tasas y contribuciones fiscales vigentes en cada uno de los stados signatarios del Tratado de YACYRETA incidan en los costos de las obras; Que el Artículo XVIll, inciso c), del Tratado establece que las Altas Partes adoptarán, a través de Protocolos Adicionales o de actos unilaterales circunscriptos a las áreas de sus respectivas soberanías, las medidas fiscales y aduaneras que sean necesaria para el cumplimiento de dicho Tratado; RESUELVEN: Celebrar el presente Protocolo Adicional, conviniendo en lo siguiente: ARTICULO 1º DEFINICIONES: Altas Partes: La República Argentina y la República del Paraguay, Tratado de YACYRETA El Tratado suscrito entre la República Argentina y la República del Paraguay, el 3 de diciembre de 1973 para el aprovechamiento hidroeléctrico, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná a la altura de la isla YACYRETA y, eventualmente, la atenuante de los efectos depredadores de las inundaciones producidas por crecidas extraordinarias. YACYRETA: La Entidad Binacional YACYRETA, creada por el Artículo III del tratado de YACYRETA, Autoridad De Aplicación: Los organismos fiscales y aduaneros de la República Argentina y de la República del Paraguay, Obras: Las obras previstas en el anexo B del Tratado de YACYRETA que estén a cargo de la Entidad Binacional YACYRETA, incluidas las que se refieren a las respectivas sedes administrativas y toda otra dependencia cuyo funcionamiento sea indispensable para la ejecución del proyecto. Contratista: Toda persona física o jurídica, consorcio o empresa que establezca una relación contractual directa con YACYRETA para la realización de obras, la provisión de suministros o la prestación de servicios. Subcontratista:

Toda persona física o jurídica, consorcio o empresa que previa aprobación de YACYRETA, establezca una relación contractual con los contratistas de YACYRETA para la realización de las obras, la provisión de suministros o la prestación de servicios destinados a las obras de YACYRETA. Proveedor: Toda persona física o jurídica, consorcio o empresa que provea a YACYRETA o a los contratistas y subcontratistas, previa autorización de YACYRETA, materiales, equipos, maquinarias, herramientas y otras mercaderías para la ejecución de las obras. Elementos: Los equipos, maquinarias, herramientas, mercaderías y demás bienes que se utilicen o consuman en la ejecución de las obras. ARTICULO 2º YACYRETA está exonerada del pago de todo impuesto, tasa o contribución fiscal de cualquier naturaleza, conforme a lo establecido en el Artículo XII del Tratado de YACYRETA. También estarán exentos del pago de todo impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 10 del presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 o de este Protocolo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen. Tratándose de ventas, locaciones o prestaciones de servicios que resultaran exentas en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, quienes las realicen tendrán derecho al recupero de los tributos a los consumos de etapa Única o tipo valor agregado, tributados en la etapa inmediata anterior a dichas ventas, locaciones o prestaciones de servicios, en la medida en que los mismos incidan sobre ellas y que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 30 del presente Protocolo. Los contratistas, subcontratistas y proveedores no estarán exentos del pago de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. ARTICULO 3° A los fines; del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los regula o que derive de la naturaleza del tributo. ARTICULO 4° Tanto en la República Argentina como en la República del Paraguay, los actos y contratos que suscriba YACYRETA con sus contratistas, así como los que estos últimos celebren con los subcontratistas y proveedores aprobados por YACYRETA, estarán exentos del pago del Impuesto a los Sellos o de todo otro tributo similar que grave tales actos y contratos o su instrumentación. ARTICULO 5°

Estarán exentos del pago de todo impuesto, tasa o contribución fiscal de cualquier naturaleza, sean estos nacionales, provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del Paraguay, los pagos, las remesas y las tomas de dinero que realice YACYRETA con cualquier persona física o jurídica, siempre que respecto del pago de tales impuestos, tasas o contribuciones, YACYRETA revista el carácter de contribuyente de derecho. No estarán gravados los intereses y comisiones de préstamos otorgados a YACYRETA, abonado a beneficiarios del exterior, aún en los casos en que tales tributos no fueran de responsabilidad legal de YACYRETA, cuando el pago del impuesto respectivo esté a cargo de YACYRETA, de acuerdo con las condiciones del préstamo. Igual exención se aplicará a los pagos por cualquier otro concepto que YACYRETA efectúe a beneficiarios del exterior, cuyos gravámenes aquélla convenga tomar a su cargo. No se aplicarán impuestos de índole alguna sobre las remuneraciones del personal de YACYRETA cuando ésta resuelva tomados a su cargo. ARTICULO 6° Las exenciones impositivas establecidas en el presente Protocolo no incluyen los impuestos, tasas y contribuciones fiscales que graven el capital de las empresas contratistas, subcontratistas o proveedoras, aún cuando pudieran tener alguna incidencia económica en el precio de las obras. ARTÍCULO 7° Salvo lo dispuesto en el Artículo 5°, las exenciones impositivas establecidas en el presente Protocolo tampoco incluyen el impuesto a las ganancias, a la renta ni cualquier otro que lo sustituya, complemente o tenga las mismas características, que deba ser tributado por los contratistas, subcontratistas y proveedores, aún cuando pudieran tener alguna incidencia económica en el precio de las obras. A los efectos de la aplicación de este impuesto, los pagos efectuados por YACYRETA se considerarán como de fuente Argentina para las empresas argentinas y como de fuente paraguaya para las empresas paraguayas, las que tributarán en sus respectivos países con arreglo a las leyes vigentes en cada país. En cuanto a los pagos efectuados por YACYRETA a las empresas extranjeras, se considerará el 50 % como de fuente Argentina y el otro 50 % como de fuente paraguaya, debiendo tales empresas tributar a cada uno de los países conforme a l¡¡s legislaciones respectivas. ARTICULO 8° Los elementos que se importen para ser incorporados a las obras o consumidos durante su ejecución podrán importarse en forma definitiva libres de todo derecho de aduana, tributo, impuesto, tasa, contribución, recargo o gravamen, arancel consular, retribución por servicios portuarios, prohibición o restricción. Asimismo, estarán exentos de la constitución de depósitos previos y de la obligación de presentar declaración jurada de necesidad de importación. Los elementos que fueren necesarios para la ejecución de las obras estarán exentos de derechos de exportación y de los demás tributos que graven tales operaciones, como así también de los requisitos de cambio. En aquellos casos en que, por la naturaleza de la exportación, no existieran divisas para negociar, deberá dejarse constancia de ellos en la documentación pertinente.

ARTICULO 9° Los elementos que se importen desde el exterior pero que no sean consumidos durante la ejecución de las obras, gozarán de las exenciones previstas en el Artículo 8° del presente Protocolo durante el tiempo en que estuvieren afectados a las obras, pudiendo ingresar bajo el régimen de admisión temporaria por el plazo de afectación de tales bienes. Los elementos que se exporten desde la Argentina o el Paraguay, que no sean consumidos durante la ejecución de las obras, gozarán también de las exenciones establecidas en el Artículo 8°, pudiendo egresarse bajo el régimen de exportación temporal por el plazo que dure su afectación a las obras. Finalizadas las obras o cumplida la finalidad prevista, los elementos importados o exportados con carácter temporal deberán destinarse en el plazo de 180 días, que se contarán a partir de la caducidad señalada. Los elementos ingresados con carácter temporal podrán reexportarse o en su defecto racionalizarse. En este último caso, deberán abonarse los tributos de los que fueran liberados con arreglo al Artículo 8" de este protocolo, correspondiendo a las autoridades de aplicación de los respectivos países determinar el monto disponible conforme al valor residual. El régimen establecido en este artículo para los elementos egresados con carácter temporal se aplicará a los elementos importados en forma definitiva bajo el régimen del Artículo 8°, cuando finalizadas las obras resultaren ser sobrantes o se desafectarán durante la ejecución de las mismas. ARTICULO 10° Los elementos que fueren necesarios para la construcción de la obra, podrán salir de los respectivos países en régimen de exportación temporal mediante la responsabilidad de YACYRETA para responder por los tributos aduaneros y requisitos de cambio pertinentes. ARTICULO 11° No se aplicarán tributos a los víveres, medicamentos y demás elementos destinados a los comedores y centros asistenciales de la zona de obras, siempre que se trate de productos de origen argentino o paraguayo. Estarán igualmente exentas las operaciones relacionadas con tales productos. Queda entendido que ni los productos ni las operaciones darán derecho a reintegros ni reembolsos, salvo que correspondiese lo previsto en el tercer párrafo del Articulo 22 del presente Protocolo. Los víveres, medicamentos y artículos de consumo destinados al uso partículas de los obreros o empleados que se desempeñen en las obras y de sus familias estarán sujetos al régimen vigente en materia de tráfico fronterizo. ARTICULO 12° A los fines de las franquicias aduaneras previstas en el presente Protocolo, así como en el Artículo XII del Tratado de YACYRETA, las autoridades de aplicación de las Altas Partes establecerán regímenes especiales de Fiscalización aduanera para los elementos afectados a las obras, que deban importarse o exportarse, sobre la base de procedimientos que impidan toda demora que pueda gravitar sobre los planes de ejecución de las obras. ARTICULO 13° Todos los pedidos que se formulen ante las autoridades de aplicación respecto de las operaciones a que se refiere el presente Protocolo deberán ser suscriptos o intervenidos por YACYRETA, la que emitirá a tales fines, cuando corresponda, el certificado de necesidad y

comunicará a la autoridad de aplicación pertinente la nómina de los funcionarios autorizados a refrendar tales pedidos. ARTICULO 14° Todas las verificaciones aduaneras, tanto para operaciones de importación como de exportación, se efectuarán en los puertos y aeropuertos de llegada o salida respectivamente, para todos aquellos bienes que permitan una correcta y efectiva verificación. Cuando por razones técnicas, de cantidad, volumen o peso esto no fuere posible, la verificación se efectuará directamente en el lugar de las obras o donde indique YACYRETA, hasta donde serán conducidos los bienes con la correspondiente custodia. ARTICULO 15° Los actos, los contratos y las indemnizaciones por reIocalización, avenimientos o expropiación, comprendidos los instrumentos que sean necesarios, no estarán sujetos al pago de impuestos o gravamen alguno sean éstos de carácter nacional, provincial, departamental o municipal. ARTICULO 16° Las exenciones impositivas establecidas en el presente protocolo no tendrán efecto retroactivo, salvo las comprendidas en el Artículo XII del Tratado de YACYRETA. ARTICULO 17° El presente protocolo entrará en vigor provisionalmente, de acuerdo con el Articulo 25° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del canje de los instrumentos de ratificación. ARTICULO 18° El presente Protocolo será ratificado y los respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible, en la ciudad de Buenos Aires. HECHO en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en dos ejemplares de un mismo tenor, ambos igualmente auténticos, a los 15 días del mes de septiembre del año mil novecientos ochenta y tres. Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la República del Paraguay República Argentina Fdo.: CARLOS A. SALDIVAR Fdo.: JUAN R. AGUlRRE LANARl Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Fdo.: GRALDIM.(S.R.) CESAR BARRIENTOS Ministro de Hacienda

ANEXO 10

ANEXO 10-a PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO para items por unidad de medida Deberán presentarse los cómputos reales de todos los Ítems en los que no se indiquen las cantidades. Los ítems de la planilla de Anexo 10-a son los que el Oferente deberá cotizar como unidad de medida a los efectos de valorar su Oferta. En la composición del presupuesto de oferta deberán respetarse estos cómputos indicados, en todos aquellos en que no figuren las cantidades de cómputo el oferente deberá realizar sus propios cómputos y serán certificados por ajuste alzado.

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR MARTIRES

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha

1.2 Demolición de obras varias Gl

2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO

2.1 Excavación común M3 65,617.00

2.2 Relleno con suelo común M3 48,262.91

2.3 Membrana geotextil, colocada M2

2.4 Capa de apoyo del rip-rap M3

2.5 Rip rap de protección M3

3 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA

3.1 Excav. p/caja de pavimento M3 12,907.99

3.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 194,183.58

3.3 PAVIMENTO TIPO A

3.3.1 Sub-base granular e=20cm M3

3.3.2 Base grava arcillosa e=20cm M3

3.3.3 Carpeta asfáltica e= 5 cm. M2

3.3.4 Riego de imprimación M2

3.3.5 Riego de liga M2

3.4 PAVIMENTO TIPO B

3.4.1 Base grava arcillosa e=20cm M3

3.4.2 Carpeta asfáltica e= 5 cm. M2

3.4.3 Riego de imprimación M2

3.4.4 Riego de liga M2

3.5 Cordon cuneta 1,00m ancho M

3.6 Cordon simple tipo A M

3.7 Baden de hormigón M

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

3.8 Recubrimiento con suelo vegetal M2 228,551.00

3.9 Arborización Nº 551.00

3.10 Vereda de baldosas de cemento ancho=1,20m M2

3.11 Vereda de baldosas de cemento ancho= 0,8m M2

3.12 Sendero enripiado ancho=2,00m M3 945.00

3.13 Construcción de Enripiado e=0,10m M3 945.00

4 DESAGÜES PLUVIALES

4.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 5,658.00

4.2 Excavación p/canales M3 8,330.00

4.3 Excavación en roca M3 114.00

4.4 Relleno de las excavaciones M3 2,053.00

4.5 Transporte de tierra sobrante M3 1,850.00

4.6 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3

4.7 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3

4.8 Hormigón H-17 para alcantarillas ( C ) M3

4.9 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3

4.10 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3

4.11 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3

4.12 Hormigón H-4 para alcantarillas ( F ) M3

4.13 Acero especial en barra, colocado Tn

4.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M

4.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M

4.16 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M

4.17 Cámara de inspección p/cond. Circular Un

4.18 Rotura y reconst. de pavimentos y veredas M2 70.00

4.19 Revestimiento para canales y cunetas M3 3,337.00

5 PUENTE Hº Aº s/Aº Martires- Av. Chacabuco

5.1 Excavación para bases M3 310.64

5.2 Hormigón de nivelación H-8 para estribos y pilas M3 42.26

5.3 Hormigón H-21 para bases y vigas de fundación de estribos y pilas M3 475.38

5.4 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 805.94

5.5 Hormigón H-21 de segunda etapa; losa tablero y vigas transversales M3

5.6 Hormigón H-30 para vigas pretensadas M3

5.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento y vereda M3

5.8 Hormigón H-21 para losas de aproximación M3

5.9 Apoyos de neopreno, colocados

5,9,1 0,25x0,40 de 42mm de espesor Un

5,9,2 0,25x0,40 de 72mm de espesor Un

5,9,3 0,15x0,40 de 10mm de espesor Un

5.10 Juntas de dilatación colocadas M

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

5.11 Traslado y montaje de vigas pretensadas Un

5.12 Baranda para puente M

5.13 Defensa vehicular M

5.14 Acero especial en barra, colocado Tn

5.15 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn

6 MUELLE

6.1 Muelle de Hº Aº M

7 VARIOS TRATAMIENTOS COSTEROS

7.1 Banco de Hº Aº Nº

7.2 Basurero Nº

7.3 Carteles de Señalización Nº

7.4 Sistema de Riego M

7.5 Alambrado perimetral M

7.6 Casilla centro de interpretación - estacionamiento e iluminación Gl

7.7 Sanitarios completos Nº

7.8 Puente de 6m Gl

8 PROVISION DE AGUA POTABLE

8.1 Excavación para zanja M3 2,470.00

8.2 Prov. Y colocación de caños de 110 mm. M

8.3 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 124.00

9 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

9.1 LUMINARIAS

9.1.1 Luminaria Lanin con lámpara SON 250W/400 c/portaequipo L-310 Un

9.2 LAMPARAS

9.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un

9.3 CABLES

9.3.1 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M

9.3.2 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M

9.3.3 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M

9.3.4 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M

9.3.5 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M

9.3.6 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M

9.3.7 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M

9.3.8 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M

9.4 COLUMNAS

9.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un

9.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un

9.5 TABLEROS ELECTRICOS

9.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 4 circuitos Un

9.5.2 Tablero eléctrico completo p/ 6 circuitos Un

9.6 CAMARAS

9.6.1 Cámara bajo tablero Un

9.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

9.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

9.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un

9.8 CELULAS FOTOELECTRICAS

9.8.1 Célula fotoeléctrica Un

9.9 MANO DE OBRA

9.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M

9.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un

9.9.3 Bases de fundación de columnas Un

9.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un

9.9.5 Acometida de cables a columnas Un

9.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un

9.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un

9.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un

9.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un

9.9.10 Medición de puesta a tierra Un

9.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2

9.10 Sist.Lum.de campos deport. grande Un

9.11 Sistema Lumínico calle vehicular Nº

9.12 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº

9.13 Sistema Lumínico parque Nº

9.14 Tableros eléctricos Nº

9.15 Sist.Lum.de puente Gl

SUBTOTAL UNIDAD TERRITORIAL SECTOR MARTIRES

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR COSTA NATURAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 5.69

1.2 Demolición de obras varias Gl 1.00

2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO

2.1 Excavación común M3 4,720.00

2.2 Relleno con suelo común M3 39,500.00

2.3 Membrana geotextil, colocada M2

2.4 Capa de apoyo del rip-rap M3

2.5 Rip rap de protección M3

2.6 Hormigón H-21 para muro rompeolas M3

2.7 Acero especial en barra, colocado Tn

3 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA

3.1 Excav. p/caja de pavimento M3 11,070.00

3.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 4,428.00

3.3 Cordon cuneta 1m ancho M

3.4 Cordon de contención M

3.5 Baden de hormigón M

3.6 Recubrimiento con suelo vegetal M2 30,200.00

3.7 Baranda peatonal costera M

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

3.8 Construcción de Enripiado e=0,10m M3

4 DESAGÜES PLUVIALES

4.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 169.00

4.2 Excavación en roca para trat. Costero M3 33.80

4.3 Relleno de las excavaciones M3 50.00

4.4 Transporte de tierra sobrante M3 45.00

4.5 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3

4.6 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3

4.7 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3

4.8 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3

4.9 Acero especial en barra, colocado Tn

4.10 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M

4.11 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M

4.12 Rotura y reconst. De pavimentos y veredas M2 336.00

5 PUENTE SOBRE ARROYO ANTONICA -

5.1 Excavación para bases M3 289.00

5.2 Hormigón H-21 para bases M3 63.23

5.3 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 204.65

5.4 Hormigón H-21 de segunda etapa M3

5.5 Hormigón H-21 para dados y vigas transversales M3

5.6 Hormigón H-30 para vigas postesadas M3

5.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3

5.8 Hormigón H-21 para losas de aprox. y vereda M3

5.9 Juntas de dilatación colocadas M

5.10 Traslado y montaje de vigas pretensadas Un

5.11 Baranda para puente M

5.12 Acero especial en barra, colocado Tn

5.13 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn

6 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES

6.1 Excavación común, p/muelle M3 225.00

6.2 Relleno con suelo común p/muelle M3 210.00

6.3 Hormigón H-21 para bases de muelle M3 20.50

6.4 Hormigón H-21 para estructura de muelle M3

6.5 Acero especial en barra, colocado p/muelle Tn

6.6 Baranda metálica peatonal p/muelle M

6.7 Capa de apoyo del rip-rap, p/rampa de botes M3

6.8 Membrana geotextil, colocada; p/rampa de botes M2

6.9 Rip rap de protección p/rampa de botes M3

6.10 Relleno con grava arcillosa p/rampa de botes M3

6.11 Excavación común p/rampa de botes M3 740.00

6.12 Hormigón H-21 para muro rompeolas p/rampa de botes M3

6.13 Hormigón H-21 para rampa de botes M3

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

6.14 Acero especial en barra, colocado; p/rampa de botes Tn

6.15 Baranda metálica peatonal, p/rampa de botes M

6.16 Relleno por refulado p/rampa de botes M3 1,675.00

6.17 Excavación para caja de pavimento Calles Adicionales M3 3,930.00

6.18 Construcción de enripiado Calles Adicionales M3

6.19 Cordon cuneta 1m de ancho Calles Adicionales M

6.20 Cordón de contención Calles Adicionales M

7 PROVISION DE AGUA POTABLE

7.1 Excavación para zanja M3 820.00

7.2 Prov. y colocación de caños de 90 mm. M 810.00

7.3 Prov. y colocación de caños de 110 mm. M 450.00

7.4 Rotura y reconstrucción de pav. y veredas M2 31.50

8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

8.1 LUMINARIAS

8,1,1 Tipo Philips SRP 822 o similar Un

8.2 LAMPARAS

8.2.1 Tipo Philips SON T + 400 W Un

8.3 CABLES

8.3.1 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M

8.3.2 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M

8.3.3 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M

8.3.4 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M

8.3.5 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M

8.3.6 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M

8.4 COLUMNAS

8.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un

8.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un

8.5 TABLEROS ELECTRICOS

8.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 4 circuitos Un

8.6 CAMARAS

8.6.1 Cámara bajo tablero Un

8.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

8.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un

8.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un

8.8 CELULAS FOTOELECTRICAS

8.8.1 Célula fotoeléctrica Un

8.9 MANO DE OBRA

8.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M

8.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un

8.9.3 Bases de fundación de columnas Un

8.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un

8.9.5 Acometida de cables a columnas Un

8.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un

8.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un

8.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

8.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un

8.9.10 Medición de puesta a tierra Un

8.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2

SUBTOTAL UNIDAD TERRITORIAL SECTOR COSTA NATURAL

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR EL BRETE

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Tratamiento ambiental arroyo itá Ha 50.00

1.2 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 61.96

1.3 Demolición de obras varias Gl

2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO

2.1 Excavación común M3 70,032.64

2.2 Relleno con grava arcillosa M3 58,178.79

2.3 Relleno por refulado M3 813,732.45

2.4 Terraplén de contención de suelo común M3 142,576.39

2.5 Membrana geotextil, colocada M2

2.6 Capa de apoyo del rip-rap M3

2.7 Rip rap de protección M3

2.8 Hormigón H-21 para muro rompeolas M3

2.9 Hormigón H-21 para rampa de botes M3

2.10 Hormigón H-21 muro de contención M3

2.11 Acero especial en barra, colocado Tn

3 ESCOLLERA DE PROTECCION

3.1 Roca basáltica de cantera M3 20,117.20

3.2 Hormigón H-21 p/cilindros de protección M3

3.3 Relleno por refulado M3 3,662.50

3.4 Membrana geotextil, colocada M2

3.5 Relleno con suelo común M3 34,649.20

3.6 Filtro 0.30 m. Espesor M3

3.7 Rip rap de protección M3

4 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA

4.1 Excav. p/caja de pavimento M3 29,682.02

4.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 14,841.01

4.3 Base grava arcillosa M3

4.4 Carpeta asfáltica e: 5 cm. M2

4.5 Riego de imprimación M2

4.6 Riego de liga M2

4.7 Cordon cuneta 1m ancho M

4.8 Cordon simple tipo A M

4.9 Cordon de contención M

4.10 Baden de hormigón M

4.11 Recubrimiento con suelo vegetal M2 160,418.70

4.12 Baranda peatonal costera M

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

4.13 Baranda metálica peatonal M

4.14 Veredas de baldosas graníticas M2

4.15 Vereda de baldosas de cemento M2

4.16 Hormigón H-21 para bases de muelle M3

4.17 Acéro especial en barra colocado Tn

5 DESAGÜES PLUVIALES

5.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 6,921.60

5.2 Relleno de las excavaciones M3 2,076.48

5.3 Transporte de tierra sobrante M3 4,845.12

5.4 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3

5.5 Hormigón H-21 para conductos ( B ) M3

5.6 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3

5.7 Hormigón H-17 para alcantarillas ( C ) M3

5.8 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3

5.9 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3

5.10 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3

5.11 Hormigón H-4 para alcantarillas ( F ) M3

5.12 Acero especial en barra, colocado Tn

5.13 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M

5.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M

5.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M

5.16 Cámara con reja Un

5.17 Cámara de inspección p/cond. Circular Un

5.18 Cámara de inspección p/cond. Rectangular Un

5.19 Rotura y reconst. De pavimentos y veredas M2 60.00

6 ENCAUSAMIENTO ARROYO DEL ESTE

6.1 Excavación común M3 5,400.00

6.2 Excavación en roca M3 540.00

6.3 Relleno de las excavaciones M3 1,080.00

6.4 Transporte de tierra sobrantre M3 4,860.00

6.5 Hormigón H-21 para alcantarillas M3

6.6 Hormigón H-17 para alcantarillas M2

6.7 Hormigón H-13 para alcantarillas M3

6.8 Hormigón H-8 para alcantarillas M3

6.9 Hormigón H-4 para alcantarillas M3

6.10 Acero especial en barra, colocado Tn

6.11 Revestimiento para canales y cunetas M3

7 PROVISION DE AGUA POTABLE

7.1 Excavación para zanja M3 1,529.58

7.2 Prov. Y colocación de caños de 90 mm. M 1,825.00

7.3 Prov. Y colocación de caños de 110 mm. M 272.00

7.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 206.00

8 DESAGUES CLOACALES

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

8.1 Excavación para zanja M3 3,760.32

8.2 Prov. Y colocación de caños de 160 mm. M

8.3 Bocas de Registros Nº

8.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 91.23

9 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

9.1 LUMINARIAS

9.1.1 Tipo Philips SRP 822 o similar Un

9.1.2 Farola Modulor X291,c/ col. h=3m Un

9.2 LAMPARAS

9.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un

9.2.2 Tipo Philips SON T + 150 W Un

9.3 CABLES

9.3.1 Cable de Cu aislado de 3x25+16 mm² M

9.3.2 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M

9.3.3 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M

9.3.4 Cable de Cu aislado de 2x6 mm² M

9.3.5 Cable de Cu aislado de 3x6 mm² M

9.3.6 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M

9.3.7 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M

9.3.8 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M

9.3.9 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M

9.3.10 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M

9.3.11 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M

9.4 COLUMNAS

9.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un

9.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un

9.5 TABLEROS ELECTRICOS

9.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 6 circuitos Un

9.5.2 Tablero eléctrico completo p/ 8 circuitos Un

9.6 CAMARAS

9.6.1 Cámara bajo tablero Un

9.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

9.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un

9.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un

9.8 CELULAS FOTOELECTRICAS

9.8.1 Célula fotoeléctrica Un

9.9 MANO DE OBRA

9.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M

9.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un

9.9.3 Bases de fundación de columnas Un

9.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un

9.9.5 Acometida de cables a columnas Un

9.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un

9.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un

9.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un

9.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

9.9.10 Medición de puesta a tierra Un

9.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2

10 PUENTE SOBRE Aº ITA

10.1 OBRAS PRELIMINARES

10.1.1 Desbosque, destronque y limp. de terreno Ha 0.45

10.1.2 Demolición de obras varias GL

10.2 PUENTE

10.2.1 Excavación para bases M3 289.00

10.2.2 Hormigón H-21 para bases M3 63.23

10.2.3 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 204.65

10.2.4 Hormigón H-21 de segunda etapa M3

10.2.5 Hormigón H-21 para dados y vigas transversales M3

10.2.6 Hormigón H-30 para vigas postensadas M3

10.2.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3

10.2.8 Hormigón H-21 para losas de aproximación y veredas M3

10.2.9 Juntas de dilatación colocadas M

10.2.10 Traslado y montaje de vigas postensadas Un

10.2.11 Baranda para puente M

10.2.12 Acero especial en barra, colocado Tn

10.2.13 Acero p/ Hº pretensado, colocado e inyectado Tn

SUBTOTAL UNIDAD TERRITORIAL SECTOR EL BRETE

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR ZAIMAN

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 323.00

1.2 Demolición de obras varias Gl

2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO

2.1 Excavación común M3 156,660.38

2.2 Relleno con grava arcillosa M3 87,376.13

2.3 Relleno por refulado M3 790,202.50

2.4 Terraplén de contención de suelo común M3 91,410.25

2.5 Membrana geotextil, colocada m2

2.6 Capa de apoyo del rip-rap M3

2.7 Rip rap de protección M3

3 OBRAS ESPECIALES

3,1 Canalización Trapecial Hº Aº, arroyos A-4 y T.C.Garupá M 300.00

3,3 Descarga efluentes frigoríficos M 50

3,4 Reserva natural urbana Ha 60

3,5 Ensanchamiento y protección de terraplen Puente Av. Cabo de Hornos Gl

3,6 Protección talúd existente en puente Aº Zaimán en R. N. 12 M3 330

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

4 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA

4.1 Excav. p/caja de pavimento M3 61,592.84

4.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 36,182.43

4.3 PAVIMENTO TIPO A

4.3.1 Sub-base granular e=20cm M3 6814.46

4.3.2 Base estabilizada granular e=20 cm M3 6413.61

4.3.3 Carpeta asfáltica e: 5 cm. M2 32068.02

4.3.4 Riego de imprimación M2 32068.02

4.3.5 Riego de liga M2 16,034.01

4.4 PAVIMENTO TIPO B

4.4.1 Base estabilizada granular e=20 cm M3 9,283.70

4.4.2 Carpeta asfáltica e= 5 cm. M2 34,006.00

4.4.3 Riego de imprimación M2 34,006.00

4.4.4 Riego de liga M2 17,003.00

4.5 Cordon cuneta 0,60m ancho M

4.6 Cordon cuneta 1m ancho M

4.7 Cordon de contención M

4.8 Baden de hormigón M

4.9 Recubrimiento con suelo vegetal M2 485,612.00

4.10 Arborización Nº

4.11 Vereda de baldosas de cemento M2

4.12 Construcción de Enripiado e=0,10m M3

5 DESAGÜES PLUVIALES

5.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 2,835.84

5.2 Relleno de las excavaciones M3 850.75

5.3 Transporte de tierra sobrante M3 1,985.09

5.4 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3

5.5 Hormigón H-21 para conductos ( B ) M3

5.6 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3

5.7 Hormigón H-17 para alcantarillas ( C ) M3

5.8 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3

5.9 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3

5.10 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3

5.11 Hormigón H-4 para alcantarillas ( F ) M3

5.12 Acero especial en barra, colocado Tn

5.13 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M

5.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M

5.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M

5.16 Cámara de inspección p/cond. Circular Un

5.17 Cámara de inspección p/cond. Rectangular Un

5.18 Rotura y reconst. De pavimentos y veredas M2 30.00

5.19 Rejas para sumideros M

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

5.20 Canal con disipador de energía M

6 PUENTE SOBRE ARROYO DIVISA (Zaimán)

6.1 Excavación para bases M3 280.00

6.2 Hormigón de nivelación H-4 (idem H-4 para alcantarillas) M3 7.00

6.3 Hormigón H-21 para bases M3 70.00

6.4 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 101.00

6.5 Hormigón H-21 para dados y vigas transvers M3

6.6 Hormigón H-21 para viga cajón M3

6.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3

6.8 Hormigón H-21 para losas de aprox. y vereda M3

6.9 Juntas de dilatación colocadas M

6.10 Baranda para puente M

6.11 Defensa vehicular M

6.12 Acero especial en barra, colocado Tn

6.13 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn

7 PUENTE SOBRE R12 (Zaimán)

7.1 Excavación para bases M3 1,460.00

7.2 Hormigón de nivelación H-4 (idem H-4 para alcantarillas) M3 33.27

7.3 Hormigón H-21 para bases M3 692.00

7.4 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 252.00

7.5 Hormigón H-21 de segunda etapa M3

7.6 Hormigón H-21 para dados y vigas transvers M3

7.7 Hormigón H-30 para vigas postesadas M3

7.8 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3

7.9 Hormigón H-21 para losas de aprox. y vereda M3

7.10 Juntas de dilatación colocadas M

7.11 Traslado y montaje de vigas postesadas Un

7.12 Baranda para puente M

7.13 Defensa vehicular M

7.14 Acero especial en barra, colocado Tn

7.15 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn

8 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES (C.N. y Martires)

8.1 Muelle de Hº Aº M

9 PROVISION DE AGUA POTABLE

9.1 Excavación para zanja M3 599.04

9.2 Prov. Y colocación de caños de 90 mm. M 768.00

9.3 Prov. Y colocación de caños de 110 mm. M 0.00

9.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 103.00

10 DESAGUES CLOACALES

10.1 Excavación para zanja M3 576.96

10.2 Prov. Y colocación de caños de 160 mm. M 601.00

10.3 Bocas de Registros Nº 8.00

10.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 50.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

11 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

11.1 LUMINARIAS

11.1.1 Luminaria Lanin con lámpara SON 250W/400 c/portaequipo L-310 Un

11.2 LAMPARAS

11.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un

11.2.2 Tipo Philips SON T + 400 W Un

11.3 CABLES

11.3.1 Cable de Cu aislado de 3x25+16 mm² M

11.3.2 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M

11.3.3 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M

11.3.4 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M

11.3.5 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M

11.3.6 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M

11.3.7 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M

11.3.8 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M

11.3.9 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M

11.4 COLUMNAS

11.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un

11.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un

11.4.3 Columna de acero H= 13 m, brazo simple 2 m Un

11.5 TABLEROS ELECTRICOS

11.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 4 circuitos Un

11.5.2 Tablero eléctrico completo p/ 6 circuitos Un

11.5.3 Tablero eléctrico completo p/ 8 circuitos Un

11.6 CAMARAS

11.6.1 Cámara bajo tablero Un

11.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

11.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un

11.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un

11.8 CELULAS FOTOELECTRICAS

11.8.1 Célula fotoeléctrica Un

11.9 MANO DE OBRA

11.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M

11.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un

11.9.3 Bases de fundación de columnas Un

11.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un

11.9.5 Acometida de cables a columnas Un

11.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un

11.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un

11.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un

11.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un

11.9.10 Medición de puesta a tierra Un

11.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2

11.10 Sist.Lum.de campos deport. grande Un

11.11 Sist.Lum.de campos deport. chico Un

11.12 Sistema Lumínico calle vehicular Nº

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

11.13 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº

11.14 Sistema Lumínico parque Nº

11.15 Tableros eléctricos Nº

12 SANEAMIENTO DEL ARROYO LAS DOLORES

Conducto maestro de 4,00m x 1,50m - Cámara de desagüe Nº 58 - Canal Trapezoidal - Conductos secundarios

12.1 MOVIMIENTOS DE SUELO

12.1.1 Excavación en suelo común p/obras de arte M3 24,472.48

12.1.2 Excavación en suelo común p/conductos y cañerías M3 657.71

12.1.3 Relleno y compactación de suelo en zanjas M3 8,038.82

12.2 OBRAS DE ALCANTARILLADO - CAÑERIAS

12.2.1 Suministro y colocación de cañerias Diámetro 600 mm. M 46.00

12.2.2 Suministro y colocación de cañerias Diámetro 800 mm. M 143.46

12.2.3 Suministro y colocación de cañerias Diámetro 1000 mm. M 30.00

12.3 HORMIGON ARMADO P/OBRAS DE ALCANTARILLADO

12.3.1 Hormigón para conducto principal (obras de arte) M3

12.3.2 Hormigón Armado p/Sumideros M3

12.3.3 Acero especial para Hormigones Tn

12.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES

12.4.1 Marco y reja para sumidero Un

12.4.5 Reacondicionamiento de conecciones domiciliarias Nº

12.4.6 Rotura y reparación de pavimento asfáltico M2

12.5 VARIOS

12.5.1 Cartel de Obra Nº

12.5.2 Señalizaciones varias y medidas de seguridad Gl

12.5.4 Limpieza general de obra Gl

SUBTOTAL UNIDAD TERRITORIAL SECTOR ZAIMAN

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR GARUPÁ

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 666.22

1.2 Demolición de obras varias Gl 1.00

2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO

2.1 Excavación común M3 189,029.00

2.2 Relleno con suelo común M3 1,489,300.00

2.3 Relleno por refulado M3 300.00

2.4 Membrana geotextil, colocada M2

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

2.5 Capa de apoyo del rip-rap M3

2.6 Rip rap de protección M3

3 OBRAS ESPECIALES

3,1 Canalización Trapecial Hº Aº, arroyos A-4 y T.C.Garupá M

3,2 Canalización con perfilado terreno natural Aº Negro M

4 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA

4.1 Excav. p/caja de pavimento M3 1,009.00

4.2 Excavación común M3 100.00

4.3 Excavación en roca M3 40.00

4.4 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 295,271.00

4.5 Cordon cuneta 0,60m ancho M

4.6 Cordon cuneta 1m ancho M

4.7 Cordon simple tipo A M

4.8 Cordon de contención M

4.9 Baden de hormigón M

4.10 Recubrimiento con suelo vegetal M2 1,181,072.00

4.11 Arborización Nº

4.12 Baranda peatonal costera M

4.13 Baranda metálica en muelle M

4.14 Veredas de baldosas graníticas M2

4.15 Vereda de cemento rodillado M2

4.16 Hormigón H-21 para bases de muelle M3

4.17 Hormigón H-21 para estructura de muelle M3

4.18 Acéro especial en barra colocado Tn

4.19 Construcción de Enripiado e=0,10m M3

4.20 Senderos peatonales enripiados: ancho=1,80m, espesor=0,10m M3 241.20

4.21 Sub- base granular (e=0,20m) M3 4,437.41

4.22 Base estabilizada granular (e=0,20m) M3 44,535.82

4.23 Riego de imprimación EM1 m2 8,907.16

4.24 Riego de liga ER1 m2 8,907.16

4.25 Carpeta de concreto asfáltico (e=0,05m) m2 8,907.16

5 DESAGÜES PLUVIALES

5.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 7,158.00

5.2 Excavación en roca M3 40.00

5.3 Relleno de las excavaciones M3 3,027.00

5.4 Transporte de tierra sobrante M3 5,976.00

5.5 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3

5.6 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3

5.7 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3

5.8 Acero especial en barra, colocado Tn

5.9 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M

5.10 Conducto de hormigón premoldeado de diam. M

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

0,80m.

5.11 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M

5.12 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,30 m. M

5.13 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,40 m. M

5.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,60 m. M

5.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,70 m. M

5.16 Cámara de inspección p/cond. Circular Un

5.17 Revestimiento para canales y cunetas M3

5.18 Sumideros para desagüe de la calzada M

6 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES (C.N. y Martires)

6.1 Muelle de Hº Aº M

7 VARIOS TRATAMIENTOS COSTEROS

7.1 Paso a nivel peatonal Nº

7.2 Playa de arena M3

8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

8.1 LUMINARIAS

8.1.2 Farola Modulor X291,c/ col. h=3m Un

8.1.3 Luminaria Lanin con lámpara SON 250W/400 c/portaequipo L-310 Un

8.1.4 Tipo Tipo Strand SL 4/400 T o similar Un

8.2 LAMPARAS

8.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un

8.2.2 Tipo Philips SON T + 150 W Un

8.2.3 Tipo Philips SON T + 400 W Un

8.3 CABLES

8.3.1 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M

8.3.2 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M

8.3.3 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M

8.3.4 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M

8.3.5 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M

8.3.6 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M

8.3.7 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M

8.3.8 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M

8.4 COLUMNAS

8.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un

8.4.2 Columna de acero H= 15 m, sin brazo Un

8.5 TABLEROS ELECTRICOS

8.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 7 circuitos Un

8.6 CAMARAS

8.6.1 Cámara bajo tablero Un

8.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA

8.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un

8.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

8.8 CELULAS FOTOELECTRICAS

8.8.1 Célula fotoeléctrica Un

8.9 MANO DE OBRA

8.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M

8.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un

8.9.3 Bases de fundación de columnas Un

8.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un

8.9.5 Acometida de cables a columnas Un

8.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un

8.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un

8.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un

8.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un

8.9.10 Medición de puesta a tierra Un

8.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2

8.10 Sist.Lum.de campos deport. grande Un

8.11 Sistema Lumínico calle vehicular Nº

8.12 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº

8.13 Sistema Lumínico parque Nº

8.14 Tableros eléctricos Nº

SUBTOTAL UNIDAD TERRITORIAL SECTOR GARUPA

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR CANDELARIA

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 448.98

2 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA

2.1 Excav. p/caja de pavimento M3 8184.98

2.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 16330.30

2.3 Cordon cuneta 0,60m ancho M

2.4 Recubrimiento con suelo vegetal M2 377,128.20

2.5 Arborización Nº

2.6 Baranda peatonal costera M

2.7 Construcción de Enripiado e=0,10m M3

3 DESAGÜES PLUVIALES

3.1 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M

3.2 Sumideros para desagüe de la calzada M

4 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES (C.N. y Martires)

4.1 Muelle de Hº Aº M

5 VARIOS TRATAMIENTOS COSTEROS

5.1 Avenida Costanera Gl

5.2 Protección terrenos privados Gl

5.3 Miradores Nº

5.4 Equipamiento para guardaparques Gl

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

5.5 Playa de arena M3

6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

6.1 Sist.Lum.de campos deport. grande Un

6.2 Sistema Lumínico calle vehicular Nº

6.3 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº

6.4 Sistema Lumínico parque Nº

6.5 Tableros eléctricos Nº

SUBTOTAL UNIDAD TERRITORIAL SECTOR CANDELARIA

ANEXO 10-B PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO para items por AJUSTE ALZADO

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR MARTIRES 1 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 213.96 1.2 Demolición de obras varias Gl 1.00 2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO 2.1 Excavación común M3 2.2 Relleno con suelo común M3 2.3 Membrana geotextil, colocada M2 25,036.00 2.4 Capa de apoyo del rip-rap M3 7,008.00 2.5 Rip rap de protección M3 8,831.00 3 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA 3.1 Excav. p/caja de pavimento M3 3.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3

3.3 PAVIMENTO TIPO A 3.3.1 Sub-base granular e=20cm M3 13,078.34 3.3.2 Base grava arcillosa e=20cm M3 10,763.38 3.3.3 Carpeta asfáltica e= 5 cm. M2 53,816.89 3.3.4 Riego de imprimación M2 53,816.89 3.3.5 Riego de liga M2 26,908.45

3.4 PAVIMENTO TIPO B 3.4.1 Base grava arcillosa e=20cm M3 1,815.92 3.4.2 Carpeta asfáltica e= 5 cm. M2 6,254.51 3.4.3 Riego de imprimación M2 6,254.51 3.4.4 Riego de liga M2 3,127.26 3.5 Cordon cuneta 1,00m ancho M 23,313.35 3.6 Cordon simple tipo A M 5,930.00 3.7 Baden de hormigón M 692.00 3.8 Recubrimiento con suelo vegetal M2 3.9 Arborización Nº 3.10 Vereda de baldosas de cemento ancho=1,20m M2 4,660.01 3.11 Vereda de baldosas de cemento ancho= 0,8m M2 3,106.67 3.12 Sendero enripiado ancho=2,00m M3

3.13 Construcción de Enripiado e=0,10m M3 4 DESAGÜES PLUVIALES 4.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 4.2 Excavación p/canales M3 4.3 Excavación en roca M3 4.4 Relleno de las excavaciones M3 4.5 Transporte de tierra sobrante M3

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

4.6 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3 1,808.00 4.7 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3 339.00 4.8 Hormigón H-17 para alcantarillas ( C ) M3 43.00 4.9 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3 207.00 4.10 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3 48.00 4.11 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3 33.00 4.12 Hormigón H-4 para alcantarillas ( F ) M3 140.00 4.13 Acero especial en barra, colocado Tn 135.00 4.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M 1,849.00 4.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M 296.00 4.16 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M 202.00 4.17 Cámara de inspección p/cond. Circular Un 39.00 4.18 Rotura y reconst. de pavimentos y veredas M2 4.19 Revestimiento para canales y cunetas M3 5 PUENTE Hº Aº s/Aº Martires- Av. Chacabuco 5.1 Excavación para bases M3 5.2 Hormigón de nivelación H-8 para estribos y pilas M3 5.3 Hormigón H-21 para bases y vigas de fundación de estribos y pilas M3 5.4 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 5.5 Hormigón H-21 de segunda etapa; losa tablero y vigas transversales M3 455.99 5.6 Hormigón H-30 para vigas pretensadas M3 900.43 5.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento y vereda M3 374.62 5.8 Hormigón H-21 para losas de aproximación M3 41.81 5.9 Apoyos de neopreno, colocados 5,9,1 0,25x0,40 de 42mm de espesor Un 77 5,9,2 0,25x0,40 de 72mm de espesor Un 51 5,9,3 0,15x0,40 de 10mm de espesor Un 66 5.10 Juntas de dilatación colocadas M 72.00 5.11 Traslado y montaje de vigas pretensadas Un 56.00 5.12 Baranda para puente M 681.00 5.13 Defensa vehicular M 694.00 5.14 Acero especial en barra, colocado Tn 305.42 5.15 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn 672.32 6 MUELLE 6.1 Muelle de Hº Aº M 200.00 7 VARIOS TRATAMIENTOS COSTEROS 7.1 Banco de Hº Aº Nº 132.00 7.2 Basurero Nº 132.00 7.3 Carteles de Señalización Nº 33.00 7.4 Sistema de Riego M 11760.00 7.5 Alambrado perimetral M 1392.00

7.6 Casilla centro de interpretación - estacionamiento e iluminación Gl 1.00 7.7 Sanitarios completos Nº 4.00 7.8 Puente de 6m Gl 1.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

8 PROVISION DE AGUA POTABLE 8.1 Excavación para zanja M3 8.2 Prov. Y colocación de caños de 110 mm. M 4,940.00 8.3 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 9 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 9.1 LUMINARIAS 9.1.1 Luminaria Lanin con lámpara SON 250W/400 c/portaequipo L-310 Un 235.00 9.2 LAMPARAS 9.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un 235.00 9.3 CABLES 9.3.1 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M 370.00 9.3.2 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M 1,200.00 9.3.3 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M 1,140.00 9.3.4 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M 500.00 9.3.5 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M 530.00 9.3.6 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M 1,500.00 9.3.7 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M 4,700.00 9.3.8 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M 4,500.00 9.4 COLUMNAS 9.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un 81.00 9.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un 73.00 9.5 TABLEROS ELECTRICOS 9.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 4 circuitos Un 3.00 9.5.2 Tablero eléctrico completo p/ 6 circuitos Un 2.00 9.6 CAMARAS 9.6.1 Cámara bajo tablero Un 5.00 9.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA 9.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un 26.00 9.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un 22.00 9.8 CELULAS FOTOELECTRICAS 9.8.1 Célula fotoeléctrica Un 5.00 9.9 MANO DE OBRA 9.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M 4,500.00 9.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un 28.00 9.9.3 Bases de fundación de columnas Un 154.00 9.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un 154.00 9.9.5 Acometida de cables a columnas Un 154.00 9.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un 5.00

9.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un 5.00 9.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un 26.00 9.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un 22.00 9.9.10 Medición de puesta a tierra Un 10.00 9.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2 40.00 9.10 Sist.Lum.de campos deport. grande Un 15.00 9.11 Sistema Lumínico calle vehicular Nº 66.00 9.12 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº 38.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

9.13 Sistema Lumínico parque Nº 43.00 9.14 Tableros eléctricos Nº 3.00 9.15 Sist.Lum.de puente Gl 1.00 UNIDAD TERRITORIAL SECTOR COSTA NATURAL

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

1 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 1.2 Demolición de obras varias Gl 2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO 2.1 Excavación común M3 2.2 Relleno con suelo común M3 2.3 Membrana geotextil, colocada M2 3,600.00 2.4 Capa de apoyo del rip-rap M3 1,080.00 2.5 Rip rap de protección M3 1,440.00 2.6 Hormigón H-21 para muro rompeolas M3 90.00 2.7 Acero especial en barra, colocado Tn 3.60 3 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA 3.1 Excav. p/caja de pavimento M3 3.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 3.3 Cordon cuneta 1m ancho M 2,460.00 3.4 Cordon de contención M 2,460.00 3.5 Baden de hormigón M 40.00 3.6 Recubrimiento con suelo vegetal M2 3.7 Baranda peatonal costera M 180.00 3.8 Construcción de Enripiado e=0,10m M3 2,952.00 4 DESAGÜES PLUVIALES 4.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 4.2 Excavación en roca para trat. Costero M3 4.3 Relleno de las excavaciones M3 4.4 Transporte de tierra sobrante M3 4.5 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3 32.20 4.6 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3 4.90 4.7 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3 38.00 4.8 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3 288.00 4.9 Acero especial en barra, colocado Tn 224.00

4.10 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M 82.00 4.11 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M 30.00 4.12 Rotura y reconst. De pavimentos y veredas M2 5 PUENTE SOBRE ARROYO ANTONICA - 5.1 Excavación para bases M3 5.2 Hormigón H-21 para bases M3 5.3 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 5.4 Hormigón H-21 de segunda etapa M3 138.16

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

5.5 Hormigón H-21 para dados y vigas transversales M3 11.67 5.6 Hormigón H-30 para vigas postesadas M3 176.15 5.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3 40.64 5.8 Hormigón H-21 para losas de aprox. y vereda M3 108.80 5.9 Juntas de dilatación colocadas M 52.00 5.10 Traslado y montaje de vigas pretensadas Un 24.00 5.11 Baranda para puente M 80.00 5.12 Acero especial en barra, colocado Tn 72.85 5.13 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn 3.80 6 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES 6.1 Excavación común, p/muelle M3 6.2 Relleno con suelo común p/muelle M3 6.3 Hormigón H-21 para bases de muelle M3 6.4 Hormigón H-21 para estructura de muelle M3 92.00 6.5 Acero especial en barra, colocado p/muelle Tn 8.00 6.6 Baranda metálica peatonal p/muelle M 110.00 6.7 Capa de apoyo del rip-rap, p/rampa de botes M3 348.00 6.8 Membrana geotextil, colocada; p/rampa de botes M2 870.00 6.9 Rip rap de protección p/rampa de botes M3 609.00 6.10 Relleno con grava arcillosa p/rampa de botes M3 3,120.00 6.11 Excavación común p/rampa de botes M3 6.12 Hormigón H-21 para muro rompeolas p/rampa de botes M3 12.00 6.13 Hormigón H-21 para rampa de botes M3 56.00 6.14 Acero especial en barra, colocado; p/rampa de botes Tn 6.00 6.15 Baranda metálica peatonal, p/rampa de botes M 60.00 6.16 Relleno por refulado p/rampa de botes M3 6.17 Excavación para caja de pavimento Calles Adicionales M3 6.18 Construcción de enripiado Calles Adicionales M3 848.00 6.19 Cordon cuneta 1m de ancho Calles Adicionales M 740.00 6.20 Cordón de contención Calles Adicionales M 740.00 7 PROVISION DE AGUA POTABLE 7.1 Excavación para zanja M3 7.2 Prov. y colocación de caños de 90 mm. M 7.3 Prov. y colocación de caños de 110 mm. M 7.4 Rotura y reconstrucción de pav. y veredas M2 8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 8.1 LUMINARIAS 8,1,1 Tipo Philips SRP 822 o similar Un 64.00 8.2 LAMPARAS 8.2.1 Tipo Philips SON T + 400 W Un 64.00 8.3 CABLES 8.3.1 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M 1,000.00 8.3.2 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M 400.00 8.3.3 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M 400.00 8.3.4 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M 2,200.00 8.3.5 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M 100.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

8.3.6 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M 800.00 8.4 COLUMNAS 8.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un 16.00 8.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un 32.00 8.5 TABLEROS ELECTRICOS 8.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 4 circuitos Un 1.00 8.6 CAMARAS 8.6.1 Cámara bajo tablero Un 1.00 8.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA 8.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un 9.00 8.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un 8.00 8.8 CELULAS FOTOELECTRICAS 8.8.1 Célula fotoeléctrica Un 1.00 8.9 MANO DE OBRA 8.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M 1,100.00 8.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un 12.00 8.9.3 Bases de fundación de columnas Un 48.00 8.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un 48.00 8.9.5 Acometida de cables a columnas Un 48.00 8.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un 1.00 8.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un 1.00 8.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un 9.00 8.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un 8.00 8.9.10 Medición de puesta a tierra Un 2.00 8.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2 50.00 UNIDAD TERRITORIAL SECTOR EL BRETE

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

1 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Tratamiento ambiental arroyo itá Ha 1.2 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 1.3 Demolición de obras varias Gl 1.00 2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO 2.1 Excavación común M3 2.2 Relleno con grava arcillosa M3 2.3 Relleno por refulado M3 2.4 Terraplén de contención de suelo común M3 2.5 Membrana geotextil, colocada M2 60,550.81 2.6 Capa de apoyo del rip-rap M3 18,052.57 2.7 Rip rap de protección M3 27,232.93 2.8 Hormigón H-21 para muro rompeolas M3 432.63 2.9 Hormigón H-21 para rampa de botes M3 124.10 2.10 Hormigón H-21 muro de contención M3 632.22 2.11 Acero especial en barra, colocado Tn 102.77 3 ESCOLLERA DE PROTECCION

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

3.1 Roca basáltica de cantera M3 3.2 Hormigón H-21 p/cilindros de protección M3 859.10 3.3 Relleno por refulado M3 3.4 Membrana geotextil, colocada M2 11,308.00 3.5 Relleno con suelo común M3 3.6 Filtro 0.30 m. Espesor M3 7,470.00 3.7 Rip rap de protección M3 6,908.60 4 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA 4.1 Excav. p/caja de pavimento M3 4.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 4.3 Base grava arcillosa M3 7,729.87 4.4 Carpeta asfáltica e: 5 cm. M2 52,974.74 4.5 Riego de imprimación M2 52,974.74 4.6 Riego de liga M2 52,974.74 4.7 Cordon cuneta 1m ancho M 13,626.40 4.8 Cordon simple tipo A M 1,347.66 4.9 Cordon de contención M 6,598.51 4.10 Baden de hormigón M 234.65 4.11 Recubrimiento con suelo vegetal M2 4.12 Baranda peatonal costera M 1,325.50 4.13 Baranda metálica peatonal M 102.39 4.14 Veredas de baldosas graníticas M2 44,352.22 4.15 Vereda de baldosas de cemento M2 108.99 4.16 Hormigón H-21 para bases de muelle M3 108.99 4.17 Acéro especial en barra colocado Tn 11.44 5 DESAGÜES PLUVIALES 5.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 5.2 Relleno de las excavaciones M3 5.3 Transporte de tierra sobrante M3 5.4 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3 920.74 5.5 Hormigón H-21 para conductos ( B ) M3 736.50 5.6 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3 300.70 5.7 Hormigón H-17 para alcantarillas ( C ) M3 52.54 5.8 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3 55.25 5.9 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3 20.25 5.10 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3 53.25 5.11 Hormigón H-4 para alcantarillas ( F ) M3 110.08 5.12 Acero especial en barra, colocado Tn 117.48

5.13 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M 1,536.00

5.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M 368.00

5.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M 156.00 5.16 Cámara con reja Un 29.00 5.17 Cámara de inspección p/cond. Circular Un 50.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

5.18 Cámara de inspección p/cond. Rectangular Un 8.00 5.19 Rotura y reconst. De pavimentos y veredas M2 6 ENCAUSAMIENTO ARROYO DEL ESTE 6.1 Excavación común M3 6.2 Excavación en roca M3 6.3 Relleno de las excavaciones M3 6.4 Transporte de tierra sobrantre M3 6.5 Hormigón H-21 para alcantarillas M3 1,671.48 6.6 Hormigón H-17 para alcantarillas M2 37.00 6.7 Hormigón H-13 para alcantarillas M3 71.00 6.8 Hormigón H-8 para alcantarillas M3 25.32 6.9 Hormigón H-4 para alcantarillas M3 114.00 6.10 Acero especial en barra, colocado Tn 205.02 6.11 Revestimiento para canales y cunetas M3 1,270.58 7 PROVISION DE AGUA POTABLE 7.1 Excavación para zanja M3 7.2 Prov. Y colocación de caños de 90 mm. M 7.3 Prov. Y colocación de caños de 110 mm. M 7.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 8 DESAGUES CLOACALES 8.1 Excavación para zanja M3 8.2 Prov. Y colocación de caños de 160 mm. M 3,917.00 8.3 Bocas de Registros Nº 40.00 8.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 9 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 9.1 LUMINARIAS 9.1.1 Tipo Philips SRP 822 o similar Un 303.00 9.1.2 Farola Modulor X291,c/ col. h=3m Un 113.00 9.2 LAMPARAS 9.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un 303.00 9.2.2 Tipo Philips SON T + 150 W Un 113.00 9.3 CABLES 9.3.1 Cable de Cu aislado de 3x25+16 mm² M 550.00 9.3.2 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M 1,300.00 9.3.3 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M 950.00 9.3.4 Cable de Cu aislado de 2x6 mm² M 80.00 9.3.5 Cable de Cu aislado de 3x6 mm² M 125.00 9.3.6 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M 3,100.00 9.3.7 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M 1,450.00 9.3.8 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M 1,160.00 9.3.9 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M 4,200.00 9.3.10 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M 5,200.00 9.3.11 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M 8,850.00 9.4 COLUMNAS 9.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un 43.00 9.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un 217.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

9.5 TABLEROS ELECTRICOS 9.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 6 circuitos Un 1.00 9.5.2 Tablero eléctrico completo p/ 8 circuitos Un 3.00 9.6 CAMARAS 9.6.1 Cámara bajo tablero Un 4.00 9.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA 9.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un 43.00 9.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un 43.00 9.8 CELULAS FOTOELECTRICAS 9.8.1 Célula fotoeléctrica Un 4.00 9.9 MANO DE OBRA 9.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M 12,915.00 9.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un 63.00 9.9.3 Bases de fundación de columnas Un 260.00 9.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un 260.00 9.9.5 Acometida de cables a columnas Un 260.00 9.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un 4.00 9.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un 4.00 9.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un 55.00 9.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un 59.00 9.9.10 Medición de puesta a tierra Un 83.00 9.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2 130.00 10 PUENTE SOBRE Aº ITA 10.1 OBRAS PRELIMINARES 10.1.1 Desbosque, destronque y limp. de terreno Ha 10.1.2 Demolición de obras varias GL 1.00 10.2 PUENTE 10.2.1 Excavación para bases M3 10.2.2 Hormigón H-21 para bases M3 10.2.3 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 10.2.4 Hormigón H-21 de segunda etapa M3 138.16 10.2.5 Hormigón H-21 para dados y vigas transversales M3 11.67 10.2.6 Hormigón H-30 para vigas postensadas M3 176.15 10.2.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3 40.64

10.2.8 Hormigón H-21 para losas de aproximación y veredas M3 108.80 10.2.9 Juntas de dilatación colocadas M 52.00 10.2.10 Traslado y montaje de vigas postensadas Un 24.00 10.2.11 Baranda para puente M 80.00 10.2.12 Acero especial en barra, colocado Tn 72.85 10.2.13 Acero p/ Hº pretensado, colocado e inyectado Tn 3.80 UNIDAD TERRITORIAL SECTOR ZAIMAN

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

1 OBRAS PRELIMINARES

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 1.2 Demolición de obras varias Gl 1.00 2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO 2.1 Excavación común M3 2.2 Relleno con grava arcillosa M3 2.3 Relleno por refulado M3 2.4 Terraplén de contención de suelo común M3 2.5 Membrana geotextil, colocada m2 78,125.00 2.6 Capa de apoyo del rip-rap M3 21,007.50 2.7 Rip rap de protección M3 20,015.25 3 OBRAS ESPECIALES

3,1 Canalización Trapecial Hº Aº, arroyos A-4 y T.C.Garupá M 3,3 Descarga efluentes frigoríficos M 3,4 Reserva natural urbana Ha 3,5 Ensanchamiento y protección de terraplen Puente Av. Cabo de Hornos Gl 1 3,6 Protección talúd existente en puente Aº Zaimán en R. N. 12 M3 4 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA 4.1 Excav. p/caja de pavimento M3 4.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 4.3 PAVIMENTO TIPO A 4.3.1 Sub-base granular e=20cm M3 4.3.2 Base estabilizada granular e=20 cm M3 4.3.3 Carpeta asfáltica e: 5 cm. M2 4.3.4 Riego de imprimación M2 4.3.5 Riego de liga M2 4.4 PAVIMENTO TIPO B 4.4.1 Base estabilizada granular e=20 cm M3 4.4.2 Carpeta asfáltica e= 5 cm. M2 4.4.3 Riego de imprimación M2 4.4.4 Riego de liga M2 4.5 Cordon cuneta 0,60m ancho M 1,900.00 4.6 Cordon cuneta 1m ancho M 14,575.32 4.7 Cordon de contención M 19,393.58 4.8 Baden de hormigón M 190.00 4.9 Recubrimiento con suelo vegetal M2 4.10 Arborización Nº 1230.00 4.11 Vereda de baldosas de cemento M2 15659.82 4.12 Construcción de Enripiado e=0,10m M3 785.00 5 DESAGÜES PLUVIALES 5.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 5.2 Relleno de las excavaciones M3 5.3 Transporte de tierra sobrante M3 5.4 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3 409.71 5.5 Hormigón H-21 para conductos ( B ) M3 1,594.26 5.6 Hormigón H-21 para sumideros ( B ) M3 120.26

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

5.7 Hormigón H-17 para alcantarillas ( C ) M3 22.56 5.8 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3 24.58 5.9 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3 9.01 5.10 Hormigón H-4 para sumideros ( F ) M3 18.46 5.11 Hormigón H-4 para alcantarillas ( F ) M3 56.32 5.12 Acero especial en barra, colocado Tn 126.49

5.13 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M 1,330.00

5.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M 108.00

5.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M 156.00 5.16 Cámara de inspección p/cond. Circular Un 15.00

5.17 Cámara de inspección p/cond. Rectangular Un 3.00 5.18 Rotura y reconst. De pavimentos y veredas M2 5.19 Rejas para sumideros M 16.00 5.20 Canal con disipador de energía M 150.00 6 PUENTE SOBRE ARROYO DIVISA (Zaimán) 6.1 Excavación para bases M3 6.2 Hormigón de nivelación H-4 (idem H-4 para alcantarillas) M3 6.3 Hormigón H-21 para bases M3 6.4 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 6.5 Hormigón H-21 para dados y vigas transvers M3 0.25 6.6 Hormigón H-21 para viga cajón M3 1,209.00 6.7 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3 62.25 6.8 Hormigón H-21 para losas de aprox. y vereda M3 110.65 6.9 Juntas de dilatación colocadas M 25.24 6.10 Baranda para puente M 320.00 6.11 Defensa vehicular M 320.00 6.12 Acero especial en barra, colocado Tn 149.00 6.13 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn 26.28 7 PUENTE SOBRE R12 (Zaimán) 7.1 Excavación para bases M3 7.2 Hormigón de nivelación H-4 (idem H-4 para alcantarillas) M3 7.3 Hormigón H-21 para bases M3 7.4 Hormigón H-21 para estribos y pilas M3 7.5 Hormigón H-21 de segunda etapa M3 312.00 7.6 Hormigón H-21 para dados y vigas transvers M3 6.65 7.7 Hormigón H-30 para vigas postesadas M3 325.00 7.8 Hormigón H-17 para carpeta de rodamiento M3 59.76 7.9 Hormigón H-21 para losas de aprox. y vereda M3 43.00 7.10 Juntas de dilatación colocadas M 86.60 7.11 Traslado y montaje de vigas postesadas Un 30.00 7.12 Baranda para puente M 144.00 7.13 Defensa vehicular M 288.00 7.14 Acero especial en barra, colocado Tn 173.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

7.15 Acero p/Hº pretensado, colocado e inyec Tn 7.00 8 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES (C.N. y Martires) 8.1 Muelle de Hº Aº M 120.00 9 PROVISION DE AGUA POTABLE 9.1 Excavación para zanja M3 9.2 Prov. Y colocación de caños de 90 mm. M 9.3 Prov. Y colocación de caños de 110 mm. M 9.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 10 DESAGUES CLOACALES 10.1 Excavación para zanja M3 10.2 Prov. Y colocación de caños de 160 mm. M 10.3 Bocas de Registros Nº 10.4 Rotura y reconstrucción de pav. Y veredas M2 11 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 11.1 LUMINARIAS 11.1.1 Luminaria Lanin con lámpara SON 250W/400 c/portaequipo L-310 Un 460.00 11.2 LAMPARAS 11.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un 436.00 11.2.2 Tipo Philips SON T + 400 W Un 24.00 11.3 CABLES 11.3.1 Cable de Cu aislado de 3x25+16 mm² M 2,780.00 11.3.2 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M 1,210.00 11.3.3 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M 2,810.00 11.3.4 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M 2,050.00 11.3.5 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M 1,990.00 11.3.6 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M 1,400.00 11.3.7 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M 3,000.00 11.3.8 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M 5,220.00 11.3.9 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M 13,240.00 11.4 COLUMNAS 11.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo doble 2 m Un 29.00 11.4.2 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un 378.00 11.4.3 Columna de acero H= 13 m, brazo simple 2 m Un 24.00 11.5 TABLEROS ELECTRICOS 11.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 4 circuitos Un 2.00 11.5.2 Tablero eléctrico completo p/ 6 circuitos Un 1.00 11.5.3 Tablero eléctrico completo p/ 8 circuitos Un 2.00 11.6 CAMARAS 11.6.1 Cámara bajo tablero Un 5.00 11.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA 11.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un 44.00 11.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un 52.00 11.8 CELULAS FOTOELECTRICAS 11.8.1 Célula fotoeléctrica Un 5.00 11.9 MANO DE OBRA 11.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M 13,240.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

11.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un 84.00 11.9.3 Bases de fundación de columnas Un 431.00 11.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un 431.00 11.9.5 Acometida de cables a columnas Un 431.00 11.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un 5.00 11.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un 5.00 11.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un 44.00 11.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un 52.00 11.9.10 Medición de puesta a tierra Un 20.00 11.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2 150.00 11.10 Sist.Lum.de campos deport. grande Un 3.00 11.11 Sist.Lum.de campos deport. chico Un 3.00 11.12 Sistema Lumínico calle vehicular Nº 31.00 11.13 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº 110.00 11.14 Sistema Lumínico parque Nº 14.00 11.15 Tableros eléctricos Nº 4.00 12 SANEAMIENTO DEL ARROYO LAS DOLORES

Conducto maestro de 4,00m x 1,50m - Cámara de desagüe Nº 58 - Canal Trapezoidal - Conductos secundarios 12.1 MOVIMIENTOS DE SUELO 12.1.1 Excavación en suelo común p/obras de arte M3 12.1.2 Excavación en suelo común p/conductos y cañerías M3 12.1.3 Relleno y compactación de suelo en zanjas M3 12.2 OBRAS DE ALCANTARILLADO - CAÑERIAS

12.2.1 Suministro y colocación de cañerias Diámetro 600 mm. M

12.2.2 Suministro y colocación de cañerias Diámetro 800 mm. M

12.2.3 Suministro y colocación de cañerias Diámetro 1000 mm. M

12.3 HORMIGON ARMADO P/OBRAS DE ALCANTARILLADO 12.3.1 Hormigón para conducto principal (obras de arte) M3 3,882.07 12.3.2 Hormigón Armado p/Sumideros M3 40.00 12.3.3 Acero especial para Hormigones Tn 389.48 12.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES 12.4.1 Marco y reja para sumidero Un 25.00 12.4.5 Reacondicionamiento de conecciones domiciliarias Nº 10.00 12.4.6 Rotura y reparación de pavimento asfáltico M2 294.96 12.5 VARIOS 12.5.1 Cartel de Obra Nº 2.00 12.5.2 Señalizaciones varias y medidas de seguridad Gl 1.00 12.5.4 Limpieza general de obra Gl 1.00 UNIDAD TERRITORIAL SECTOR GARUPÁ ITEM SUB DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

ITEM

1 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 1.2 Demolición de obras varias Gl 2 DEFENSA COSTERA Y RELLENO 2.1 Excavación común M3 2.2 Relleno con suelo común M3 2.3 Relleno por refulado M3 2.4 Membrana geotextil, colocada M2 9,900.00 2.5 Capa de apoyo del rip-rap M3 2,750.00 2.6 Rip rap de protección M3 11,860.00 3 OBRAS ESPECIALES

3,1 Canalización Trapecial Hº Aº, arroyos A-4 y T.C.Garupá M 900.00 3,2 Canalización con perfilado terreno natural Aº Negro M 1600.00 4 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA 4.1 Excav. p/caja de pavimento M3 4.2 Excavación común M3 4.3 Excavación en roca M3 4.4 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 4.5 Cordon cuneta 0,60m ancho M 530.15 4.6 Cordon cuneta 1m ancho M 5,416.00 4.7 Cordon simple tipo A M 2,747.00 4.8 Cordon de contención M 4,036.00 4.9 Baden de hormigón M 315.00 4.10 Recubrimiento con suelo vegetal M2 4.11 Arborización Nº 2926.00 4.12 Baranda peatonal costera M 1622.00 4.13 Baranda metálica en muelle M 100.00 4.14 Veredas de baldosas graníticas M2 5,800.00 4.15 Vereda de cemento rodillado M2 2,173.00 4.16 Hormigón H-21 para bases de muelle M3 27.00 4.17 Hormigón H-21 para estructura de muelle M3 87.00 4.18 Acéro especial en barra colocado Tn 66.00 4.19 Construcción de Enripiado e=0,10m M3 1,820.00

4.20 Senderos peatonales enripiados: ancho=1,80m, espesor=0,10m M3 4.21 Sub- base granular (e=0,20m) M3 4.22 Base estabilizada granular (e=0,20m) M3 4.23 Riego de imprimación EM1 m2 4.24 Riego de liga ER1 m2 4.25 Carpeta de concreto asfáltico (e=0,05m) m2 5 DESAGÜES PLUVIALES 5.1 Excavación p/conductos y obras accesorias M3 5.2 Excavación en roca M3 5.3 Relleno de las excavaciones M3

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

5.4 Transporte de tierra sobrante M3 5.5 Hormigón H-21 para alcantarillas ( B ) M3 834.00 5.6 Hormigón H-13 para alcantarillas ( D ) M3 872.00 5.7 Hormigón H-8 para alcantarillas ( E ) M3 66.00 5.8 Acero especial en barra, colocado Tn 66.00

5.9 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M 3,636.00

5.10 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,80m. M 343.00

5.11 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,00 m. M 252.00

5.12 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,30 m. M 116.00 5.13 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,40 m. M 116.00 5.14 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,60 m. M 124.00

5.15 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 1,70 m. M 133.00 5.16 Cámara de inspección p/cond. Circular Un 57.00 5.17 Revestimiento para canales y cunetas M3 900.00 5.18 Sumideros para desagüe de la calzada M 122.00 6 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES (C.N. y Martires) 6.1 Muelle de Hº Aº M 130.00 7 VARIOS TRATAMIENTOS COSTEROS 7.1 Paso a nivel peatonal Nº 2.00 7.2 Playa de arena M3 13,522.00 8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 8.1 LUMINARIAS 8.1.2 Farola Modulor X291,c/ col. h=3m Un 42.00 8.1.3 Luminaria Lanin con lámpara SON 250W/400 c/portaequipo L-310 Un 92.00 8.1.4 Tipo Tipo Strand SL 4/400 T o similar Un 10.00 8.2 LAMPARAS 8.2.1 Tipo Philips SON T + 250 W Un 90.00 8.2.2 Tipo Philips SON T + 150 W Un 42.00 8.2.3 Tipo Philips SON T + 400 W Un 42.00 8.3 CABLES 8.3.1 Cable de Cu aislado de 4x16 mm² M 160.00 8.3.2 Cable de Cu aislado de 4x10 mm² M 840.00 8.3.3 Cable de Cu aislado de 4x6 mm² M 910.00 8.3.4 Cable de Cu aislado de 2x4 mm² M 450.00 8.3.5 Cable de Cu aislado de 3x4 mm² M 450.00 8.3.6 Cable de Cu aislado de 4x4 mm² M 1,220.00 8.3.7 Cable de Cu aislado 3 x 2.5 mm² M 1,250.00 8.3.8 Cable de Cu desnudo de 25 mm² M 2,500.00 8.4 COLUMNAS 8.4.1 Columna de acero H= 10 m, brazo simple 2 m Un 92.00 8.4.2 Columna de acero H= 15 m, sin brazo Un 10.00 8.5 TABLEROS ELECTRICOS 8.5.1 Tablero eléctrico completo p/ 7 circuitos Un 2.00 8.6 CAMARAS 8.6.1 Cámara bajo tablero Un 2.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

8.7 CONJUNTOS DE PUESTA A TIERRA 8.7.1 Puesta a tierra col. alumb. c/ caja inspec Un 19.00 8.7.2 Puesta a tierra col. alumb. s/ caja inspec Un 26.00 8.8 CELULAS FOTOELECTRICAS 8.8.1 Célula fotoeléctrica Un 2.00 8.9 MANO DE OBRA 8.9.1 Excavación de zanja e instal. de cables M 4,500.00 8.9.2 Cruce de calzada c/ caños de PVC 3" Un 16.00 8.9.3 Bases de fundación de columnas Un 102.00 8.9.4 Montajes de columnas hasta h= 15 m Un 144.00 8.9.5 Acometida de cables a columnas Un 144.00 8.9.6 Montaje de tableros de iluminación Un 2.00 8.9.7 Acometida a tablero ilumin. y conexionado Un 2.00 8.9.8 Instalación de conj. de P.a T. c/ caja Un 19.00 8.9.9 Instalación de conj. de P. a T. s/ caja Un 26.00 8.9.10 Medición de puesta a tierra Un 7.00 8.9.11 Rotura y reconstrucción de veredas M2 50.00 8.10 Sist.Lum.de campos deport. grande Un 20.00 8.11 Sistema Lumínico calle vehicular Nº 76.00 8.12 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº 153.00 8.13 Sistema Lumínico parque Nº 57.00 8.14 Tableros eléctricos Nº 8.00 UNIDAD TERRITORIAL SECTOR CANDELARIA

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

1 OBRAS PRELIMINARES 1.1 Desbosque destronque y limpieza de terreno Ha 2 RECOMPOSICION DE TRAMA URBANA 2.1 Excav. p/caja de pavimento M3 2.2 Terraplen de suelo común c/compactación especial M3 2.3 Cordon cuneta 0,60m ancho M 9,090.00 2.4 Recubrimiento con suelo vegetal M2 2.5 Arborización Nº 2,593.00 2.6 Baranda peatonal costera M 1,251.75 2.7 Construcción de Enripiado e=0,10m M3 5908.50 3 DESAGÜES PLUVIALES

3.1 Conducto de hormigón premoldeado de diam. 0,60 m. M 327.00 3.2 Sumideros para desagüe de la calzada M 20.00 4 MUELLES- R. DE BOTES-CALLES ADICIONALES (C.N. y Martires) 4.1 Muelle de Hº Aº M 360.00 5 VARIOS TRATAMIENTOS COSTEROS 5.1 Avenida Costanera Gl 1.00 5.2 Protección terrenos privados Gl 1.00

ITEM SUB ITEM DESIGNACION UNID. CANTIDAD.

5.3 Miradores Nº 5.00 5.4 Equipamiento para guardaparques Gl 1.00 5.5 Playa de arena M3 44,888.00 6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 6.1 Sist.Lum.de campos deport. grande Un 23.00 6.2 Sistema Lumínico calle vehicular Nº 92.00 6.3 Sistema Lumínico sendero peatonal Nº 375.00 6.4 Sistema Lumínico parque Nº 84.00 6.5 Tableros eléctricos Nº 10.00 Los cómputos indicados por el Comitente, en la presente planilla son meramente informativos y orientativos, lo que no releva al oferente de realizar los cómputos y su valorización, únicos que serán tenidos en cuenta, tanto para la evaluación de la oferta como eventualmente, como precio a los efectos contractuales.

ANEXO 11 FORMULARIO DE GASTOS INDIRECTOS I. Incremento porcentual a aplicar sobre la mano de obra incluido cargas sociales. a) Utilidades..........................................................% por ciento b) Gastos Generales.............................................% por ciento c) Gastos Financieros...........................................% por ciento d) Supervisión.......................................................% por ciento e) Uso y reparación de herramientas, artículos de consumo, uso de agua, energía eléctrica, andamios y todo equipo no detallado y cualquier otro gasto incidental.................................................% por ciento II. Incremento porcentual a aplicar sobre los materiales a) Utilidades..........................................................% por ciento b) Gastos Generales.............................................% por ciento c) Gastos Financieros...........................................% por ciento

ANEXO 12 RESUMEN DE AVANCES FISICOS POR UNIDADES TERRITORIALES

RUBRO SUBIT DESCRIPCIÓN COSTO % INCIDENCIA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES …. MES …. MES ….

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR ARROYO MÁRTIRES

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR COSTA NATURAL.

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR BAHÍA EL BRETE.

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR ARROYO ZAIMÁN

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR GARUPÁ

UNIDAD TERRITORIAL SECTOR CANDELARIA.

AVANCES FÍSICOS PARCIALES MENSUALES EN % ACUMULADOS MENSUALES EN % AVANCE FINANCIERO PARCIALES MENSUALES EN PESOS ACUMULADOS MENSUALES EN PESOS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ANTICIPO PESOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS ACUMULADOS MENSUALES EN PESOS

ANEXO 13 PRESUPUESTO OFICIAL CODIGO DESCRIPCION MONTO EN U$S PTYIO051 UNIDAD TERRRITORIAL Sector Aº Mártires 6,672,196 PTYIO052 UNIDAD TERRITORIAL Sector Costa Natural 1,947,525 PTYIO053-A UNIDAD TERRITORIAL Sector Bahía El Brete 17,379,325 PTYIO055 UNIDAD TERRITORIAL Sector Aº Zaiman 17,125,505 PTYIO056 UNIDAD TERRITORIAL Sector Garupá 20,647,343 PTYIO310 UNIDAD TERRITORIAL Sector Candelaria 5,689,002 TOTAL U$S 69,460,896 Todos los montos estan expresados a Diciembre de 2005 Los valores se convierten con la cotización de 3,00 $/U$S.- El Presupuesto Oficial indicado fue aprobado por Resolución CE N° 7564/06 y Resolución CA N° 1876/06