Informe de Avance Mensual N°22cdec2.cdec-sing.cl › pls › portal ›...
28
San Pio X 2445, Of.1003 - Providencia - Santiago Informe de Avance Mensual N°22 Octubre 2015 DEFINITIVO Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito Preparado para: - Dirección de Peajes del CDEC-SING 26 de noviembre 2015
Transcript of Informe de Avance Mensual N°22cdec2.cdec-sing.cl › pls › portal ›...
San Pio X 2445, Of.1003 - Providencia - Santiago
Informe de Avance Mensual N°22 Octubre 2015
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
26 de noviembre 2015
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 28
CONTENIDO
1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3
2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4
2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 6
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 6
2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 11
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 12
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 12
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 12
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 13
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 13
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 13
3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 25
3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 26
3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 27
3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 27
3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos
27
3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 27
3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 28
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 28
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.
E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para
doble circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente
con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073
ohm/km a 20° C
- Cable de guardia OPGW o equivalente
- Transposiciones 1 ciclo completo
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con
sus correspondientes suministros y estaciones asociadas
- Conjunto de aislación vidrio o porcelana
No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo
sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del
Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 28
2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
Movilización y Estudios Preliminares 0,4%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%
Ingeniería Básica y Detallada 7%
Seguros contratados 0,6%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%
Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%
Suministro de Equipos y Materiales 35%
Construcción, Montaje y Pruebas 40%
Entrada en Operación 1%
Los avances acumulados, calculados por el Adjudicatario al 31 de octubre de 2015 son:
- Programado: 58,06%
- Real: 37,75%.
De este modo el avance real informado por el Adjudicatario para el mes de octubre corresponde a
un 0,95%, presentando un atraso del 20,31% respecto al total programado.
De acuerdo con la información obtenida del Adjudicatario y los cálculos realizados, el avance real
acumulado obtenido por este Auditor llega a un 29,65%, lo que implica un avance mensual de 0,65%
y un atraso respecto al total programado de 28,41%.
Los principales motivos que explican la diferencia entre el avance real informado por el
Adjudicatario y el obtenido por este Auditor, son los siguientes:
- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la
estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 55,5%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 28
de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben
ser elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la
realización de las pruebas de carga de cada una de las estructuras, de las cuales sólo se
ha recibido dos a la fecha.
- El Adjudicatario considera un 67% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones
(EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de
subestaciones para justificar este grado de avance total.
- El adjudicatario considera un 96% de avance en la Tramitación de la Resolución de
Calificación Ambiental, mientras que este Auditor ha congelado este avance en un 90%
hasta que no se obtenga la RCA.
- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este
avance.
- El Adjudicatario considera un 60% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de
Servidumbres – Gestiones con Industria Minera”, este Auditor mantiene esta actividad
sin avance, a la espera de que la comisión tasadora entregue valores a pagar por los
terrenos.
- De acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°18, se decidió congelar el avance en
la subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión” en un 70%, mientras que el
adjudicatario considera un 95% de avance en esta actividad.
- El Adjudicatario considera un 30% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de
Concesión”, este Auditor mantiene esta actividad sin avance, a la espera de que sea
emitido el Decreto de Concesión.
- El Adjudicatario considera un 70% de avance en la verificación sísmica de Equipos
Primarios y un 60% en la verificación sísmica del Reactor. Tal como le fue indicado a
Interchile, no se considerará avance en estas subactividades hasta la emisión del
documento firmado por el revisor sísmico, documento que no ha sido enviado al
Auditor.
- El Adjudicatario considera un 20% de avance en la subactividad 8.2.3.4 “Pruebas en
Fábrica (FAT) C&P y SS.AA”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este
avance.
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 28
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de
Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de
Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un
50% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°4.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de
Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Transmisión”.
Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo
indicado en el Informe Mensual N°6.
Transcurridos 24,5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades programadas, constatado por este Auditor, es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA Esta actividad presenta un avance acumulado del 83,09%, esto significa que durante el mes de
octubre el avance fue de un 2,97%, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de
una serie de documentos de ingeniería de subestaciones, por la entrega de las especificaciones
técnicas de las pruebas de carga de las torres A y AA y por la entrega de los planos de fabricación de
las torres restantes.
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
Esta actividad presenta un avance acumulado del 69,51%, existiendo un avance del 2,28% durante
el mes de octubre, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de una serie de
documentos de ingeniería.
A la fecha han sido recibidos los siguientes documentos:
- Documentos Generales:
o P2-SE-06-D00001 (D) Listado Documentos
o P2-SE-06-D00003 (C) Cronograma SE Lagunas
o P2-SE-06-D00004 (C) Cronograma SE Encuentro
o P2-SE-06-D00006 (B) Plan de Calidad
o P2-SE-06-D00008 (D) Criterios de Diseño Obra Civil SE
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 28
o P2-SE-06-D00009 (D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones
o P2-SE-06-D00010 (B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos
o P2-SE-06-D00013 (B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D00200 (C) Espectro Sísmico
o P2-SE-06-D00201 (D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más
definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV
o P2-SE-06-D00202 (B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV
o P2-SE-06-D00204 (C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar
Reactor
o P2-SE-06-D00205 (B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra
o P2-SE-06-D00207 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea
Patio 220kV
o P2-SE-06-D00213 (C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización
Caseta 220 kV
o P2-SE-06-D01001 (B) CTG Pararrayos
o P2-SE-06-D01003 (B) Verificación Sísmica de Pararrayos
o P2-SE-06-D01011 (B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo
o P2-SE-06-D01023 (B) Verificación Sísmica Interruptores
o P2-SE-06-D01040 (D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01060 (C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01070 (C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo
o P2-SE-06-D01080 (B) ET TTPP Capacitivos 220 kV
o P2-SE-06-D01083 (B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-D01103 (B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-D01120 (B) CTG Trampa de Onda 220kV
o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa
de Onda 220 kV
o P2-SE-06-D01165 (D) CTG Aisladores de Soporte
o P2-SE-06-D01167 (B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal
o P2-SE-06-D01168 (B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-D019 ET Estructuras Metálicas
o P2-SE-06-D021 ET Diseño de Obras Civiles
o P2-SE-06-D040 CTG Estructuras Metálicas
o P2-SE-06-K00602 (C) Disposición de Equipos en Armarios
o P2-SE-06-K00604 (C) Diagrama General de Canalización de Servicios
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 28
o P2-SE-06-K00605 (C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea
Encuentro - Lagunas
o P2-SE-06-K00608 (C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00609 (C) Diagrama General Multiplexores
o P2-SE-06-K01004 (B) Plano de Dimensiones Pararrayos
o P2-SE-06-K01006 (B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos
o P2-SE-06-K01021 (B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220
kV
o P2-SE-06-K01024 (C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV
o P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01042 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01044 (B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal sin PAT
o P2-SE-06-K01062 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01064 (B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal con PAT
o P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Sin PAT de 220kV
o P2-SE-06-K01072 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT
de 220kV
o P2-SE-06-K01084 (C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo
220 kV
o P2-SE-06-K01102 (B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV
o P2-SE-06-K01124 (C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda
o P2-SE-06-K01168 (C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-D01010 (B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control
o P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco
o P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco
- Subestación Lagunas:
o P2-SE-06-D10206 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala baterías
o P2-SE-06-D10300 (C) Informe Técnico Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D10306 (C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta
o P2-SE-06-D10307 (C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante
o P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 28
o P2-SE-06-D10311 (C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor
o P2-SE-06-D10632 (C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C
o P2-SE-06-D10633 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.
o P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Sin PAT de 220kV
o P2-SE-06-K10001 (C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10002 (C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10003 (D) Diagrama Unilineal General Lagunas
o P2-SE-06-K10100 (B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas
o P2-SE-06-K10102 (D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K10103 (B) Detalle Cadena de Aisladores 220kV
o P2-SE-06-K10103 (C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K10105 (C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10106 (D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K10108 (C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10109 (B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías
o P2-SE-06-K10110 (B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10111 (C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías
220kV
o P2-SE-06-K10257 (C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K10258 (B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones
o P2-SE-06-K10259 (C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros,
techumbre, canaletas y tapas)
o P2-SE-06-K10260 (C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles
o P2-SE-06-K10261 (D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K10262 (C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)
o P2-SE-06-K10404 (B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO
o P2-SE-06-K10620 (B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10621 (B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10622 (B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10623 (B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-D10304 (D) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV
o P2-SE-06-D10312 (D) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite
o P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de
S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 28
o P2-SE-06-K10252 (D) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles
(Concreto y Refuerzo)
o P2-SE-06-K10255 (C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV
o P2-SE-06-K10265 (D) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta
Secciones y Detalle
o P2-SE-06-K10401 (D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones
o P2-SE-06-K10406 (B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1
o P2-SE-06-K10552 (B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor
o P2-SE-06-K10603 (C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE
ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10608 (C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y
teleprotecciones
o P2-SE-06-K10619 (C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión
- Subestación Encuentro:
o P2-SE-06-D20206 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala
o P2-SE-06-D20304 (C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea
o P2-SE-06-D20308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
o P2-SE-06-D20632 (C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.
(Determinación de Banco y cargador de baterías)
o P2-SE-06-D20633 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A
o P2-SE-06-K20001 (C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20002 (C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20102 (D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K20103 (C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K20105 (C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20106 (D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K20108 (C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20109 (B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías
o P2-SE-06-K20110 (B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20111 (C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías
220kV
o P2-SE-06-K20251 (B) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K20251 (B)_V
o P2-SE-06-K20252 (C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y
Refuerzo)
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 28
o P2-SE-06-K20257 (C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K20258 (B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones
o P2-SE-06-K20261 (C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K20621 (B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20622 (B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20623 (B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20624 (B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-D20635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de
S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida
o P2-SE-06-K20003 (E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
básica de equipos)
o P2-SE-06-K20100 (C) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
detallada de equipos)
o P2-SE-06-K20255 (C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV
o P2-SE-06-K20401 (D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones
o P2-SE-06-K20603 (C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta
telefónica
o P2-SE-06-K20609 (C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y
teleprotecciones
o P2-SE-06-K20615 (C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y
teleprotecciones tpop-21p
o P2-SE-06-K20620 (C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión
2.3.2 Ingeniería de Líneas
Esta actividad presenta un avance acumulado del 97,84%, existiendo un avance del 3,72% durante
el mes de octubre, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de:
- Especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las estructuras A y AA. Las cuales
se encuentran con observaciones por parte del Equipo Auditor.
Planos de Fabricación
- Planos de Fabricación Torre B
- Planos de Fabricación Torre C
- Planos de Fabricación Torre D
- Planos de Fabricación Torre TR
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 28
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 75,50%, esto se debe a que se congela en un 90%
el avance de la actividad 6.3 “Tramitación Resolución”, hasta que sea emitida favorablemente la
RCA.
El proceso de obtención de los permisos ambientales ha tenido los siguientes hitos.
- El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de
licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.
- Con fecha 3 de noviembre fue declarado admisible el Estudio de Impacto Ambiental,
con lo que avanza su tramitación.
- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de
Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones), con 119 observaciones. El SEA fijó el 28
de mayo como plazo para la entrega de la Adenda correspondiente.
- El día 24 de abril de 2015 el Adjudicatario emitió la ADENDA N°1.
- 4 de junio de 2015 se emitió por parte del SEA el ICSARA N°2.
- 15 de junio de 2015 se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación Ambiental.
- 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación
ambiental.
- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.
- 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación
Ambiental.
- 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el
periodo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por una plazo de 90 días.
Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.
El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se
solicitaron documentos de respaldo.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Esta actividad mantiene un avance acumulado del 59,52%.
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 28
Se mantiene congelada el avance en la tramitación de la Concesión, debido a la incertidumbre
existente respecto a cuánto tiempo más demorará la tramitación de la Concesión Definitiva.
El adjudicatario informa un 60% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de Servidumbres
– Gestiones con la Industria Minera”, debido al acuerdo de entendimiento y confidencialidad
firmado con SQM. Sin embargo este Auditor mantiene esta actividad sin avance, debido a que el
acuerdo de entendimiento suscrito no impacta mayormente el proceso de obtención de
servidumbres. Se considerará avances en esta actividad cuando la comisión tasadora haya
establecido los precios a pagar por los terrenos, ya sean fiscales o privados.
Por otra parte, el Adjudicatario considera un 30% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de
Concesión”, avance que no será considerado hasta que sea emitido el Decreto de Concesión.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 11,91%, presentando un avance del 1,10% durante
el mes de octubre, que se explica por el avance en la fabricación de equipos inductivos, y por la
elaboración de las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las estructuras A y AA.
El avance en la fabricación de equipos inductivo, se justifica por la adquisición de los materiales de
fabricación del reactor, de cual se recibió un documento de respaldo.
Se considera un 43% de avance en las especificaciones técnicas de las pruebas de carga, debido a
que de las 7 especificaciones técnicas a elaborar, han sido recibidas 3.
De acuerdo a lo informado por Interchile en la reunión sostenida el 17 de noviembre, se ha atrasado
la fabricación del reactor, lo que imposibilitaría cumplir con el Hito Relevante N°4 en la fecha
requerida (16 de enero de 2016).
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas mantiene el avance del mes de septiembre, de
20,03%.
De acuerdo a lo informado por Interchile, Siemens ni Unión eléctrica han contratado a sus
respectivos subcontratistas, ya que se encuentran a la espera de la obtención de la RCA, para poder
tener certeza de la fecha de inicio de actividades en terreno.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 28
Tabla 2: Cuadro de avance
EDT Actividad Duración
días corridos
Comienzo Fin
Estado de Avance
Informado por
Interchile
Estado de Avance de Acuerdo al
Auditor
0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas
1274,7 d mié 16-10-13
mié 12-04-17
37,75% 29,65%
1 General 1 d mié 16-10-13
jue 17-10-13
100% 100%
1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13
jue 17-10-13
100% 100%
1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad
1 d mié 16-10-13
jue 17-10-13
100% 100%
2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13
vie 15-11-13
100% 100%
2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)
20 d jue 17-10-13
mar 05-11-13
100% 100%
2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)
15 d jue 17-10-13
jue 31-10-13
100% 100%
2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería
15 d vie 01-11-13
vie 15-11-13
100% 100%
3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
105 d sáb 16-11-13
vie 28-02-14
100% 100%
3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones
105 d sáb 16-11-13
vie 28-02-14
100% 100%
3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
4 Ingeniería Básica y Detallada 696 d vie 06-12-13
dom 01-11-15
91,51% 83,09%
4.1 Subestaciones 586 d sáb 01-03-14
mié 07-10-15
84,99% 69,51%
4.1.1 Ingeniería Básica 580 d sáb 01-03-14
jue 01-10-15
99,47% 100%
4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
580 d sáb 01-03-14
jue 01-10-15
99,00% 100%
4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 193 d lun 03-03-14
jue 11-09-14
100% 100%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 28
4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 145 d lun 03-03-14
vie 25-07-14
100% 100%
4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 120 d vie 21-03-14
jue 07-08-14
100% 100%
4.1.1.2.3 Interruptores 30,5 d vie 08-08-14
jue 11-09-14
100% 100%
4.1.1.2.4 Reactores 30,5 d vie 08-08-14
jue 11-09-14
100% 100%
4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
370 d mié 02-07-14
vie 07-08-15
100% 100%
4.1.2 Ingeniería Detallada Subestaciones 320 d jue 13-11-14
mié 07-10-15
67% 31,9%
4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d jue 02-10-14
lun 13-10-14
100% 100%
4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
79 d mar 14-10-14
mié 31-12-14
100% 100%
4.2 Línea de Transmisión 696 d vie 06-12-13
dom 01-11-15
98,59% 97,84%
4.2.1 Ingeniería Básica 380 d vie 06-12-13
sáb 20-12-14
100% 95,02%
4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
252 d vie 06-12-13
jue 14-08-14
100% 100%
4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 297 d jue 27-02-14
sáb 20-12-14
100% 79,48%
4.2.1.2.1 Estructuras 59 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
100% 55,5%
4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14
dom 13-04-14
100% 100%
4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 06-11-14
sáb 20-12-14
100% 100%
4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
30 d jue 06-11-14
vie 05-12-14
100% 100%
4.2.2 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión
606 d jue 06-03-14
dom 01-11-15
96,77% 100%
4.2.2.1 Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos
76 d dom 01-06-14
lun 01-09-14
100% 100%
4.2.2.2 Diseño de Estructuras 606 d jue 06-03-14
dom 01-11-15
93,53% 100%
4.2.2.2.1 Dimensiones mínimas (diseño electromecánico)
30 d jue 06-03-14
vie 04-04-14
100% 100%
4.2.2.2.2 Cuadros de Cargas 30 d mié 11-06-14
vie 11-07-14
100% 100%
4.2.2.2.3 Siluetas de estructuras 91 d vie 30-01-15
jue 30-04-15
100% 100%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 28
4.2.2.2.4 Memorias de diseño 170 d jue 15-01-15
dom 19-07-15
100% 100%
4.2.2.2.5 Elaboración de Planos de Fabricación 260 d dom 15-02-15
dom 01-11-15
83% 100%
4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
15 d lun 01-09-14
lun 15-09-14
100% 100%
4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
107 d mar 16-09-14
mié 31-12-14
100% 100%
5 Seguros Contratados 226 d dom 20-04-14
lun 01-12-14
100% 100%
5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros
90 d dom 20-04-14
vie 18-07-14
100% 100%
5,2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado
45 d sáb 19-07-14
lun 01-09-14
100% 100%
5,3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción
45 d sáb 19-07-14
lun 01-09-14
100% 100%
5,4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d mar 02-09-14
sáb 13-09-14
100% 100%
5,5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados
79 d dom 14-09-14
lun 01-12-14
100% 100%
6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 779 d mar 04-02-14
mié 23-03-16
80,20% 75,50%
6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14
mié 15-10-14
100% 100%
6.3 Tramitación Resolución 434 d jue 16-10-14
mié 23-12-15
96% 90%
6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
0 d jue 31-12-15
jue 31-12-15
0% 0%
6.5 Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales
179 d dom 27-09-15
mié 23-03-16
10% 0%
6.5.1 PAS 132 83 d vie 01-01-16
mié 23-03-16
10% 0%
6.5.2 PAS 138 140 d dom 27-09-15
sáb 13-02-16
10% 0%
6.5.3 PAS 140 140 d dom 27-09-15
sáb 13-02-16
10% 0%
6.5.4 PAS 142 140 d dom 27-09-15
sáb 13-02-16
10% 0%
6.5.5 PAS 146 140 d dom 27-09-15
sáb 13-02-16
10% 0%
6.5.6 PAS 160 140 d dom 27-09-15
sáb 13-02-16
10% 0%
6.6 Hito Decreto Aprobación RCA 0 d jue 31-12-15
jue 31-12-15
0% 0%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 28
7 Obtención de Concesiones y Servidumbres
552 d jue 19-06-14
mar 22-12-15
85,88% 59,52%
7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro
40 d jue 19-06-14
dom 17-08-14
100% 100%
7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros
90 d jue 31-07-14
mar 28-10-14
100% 100%
7.3 Negociación de Servidumbres 492 d dom 17-08-14
mar 22-12-15
74,90% 37,24%
7.3.1 Servidumbres Voluntarias 355 d dom 14-09-14
jue 03-09-15
100% 100%
7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias
355 d dom 14-09-14
jue 03-09-15
100% 100%
7.3.2 Imposición de Servidumbres 492 d dom 17-08-14
mar 22-12-15
60% 0%
7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas
0 d dom 17-08-14
dom 17-08-14
100% 100%
7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera
120 d mar 18-08-15
mar 22-12-15
60% 0%
7.4 Concesión Eléctrica 420 d
lun 18-08-14
dom 11-10-15
94,48% 71,64%
7.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva
30 d lun 18-08-14
mar 16-09-14
100% 100%
7.4.2 Hito Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía
0 d mar 16-09-14
mar 16-09-14
100% 100%
7.4.3 Tramitación de la Concesión 385 d
mié 17-09-14
mar 06-10-15
95% 70%
7.4.4 Decreto de Concesión 5 d
mié 07-10-15
dom 11-10-15
30% 0%
7.4.5 Hito Decreto de Concesión 0 d
dom 11-10-15
dom 11-10-15
0% 0%
8 Suministro de Equipos y Materiales 771,4 d dom 22-06-14
lun 01-08-16
11,73% 11,90%
8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros
30 d vie 21-11-14
sáb 20-12-14
100% 100%
8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 758 d dom 22-06-14
lun 18-07-16
11,31% 12,19%
8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)
693 d dom 22-06-14
sáb 14-05-16
10,90% 20,35%
8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d dom 22-06-14
mar 30-12-14
100% 100%
Verificación sísmica 250 d dom 01-02-15
jue 08-10-15
70% 0%
8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 130 d mar 26-05-15
vie 02-10-15
80% 80%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 28
8.2.1.3 Fabricación de Equipos Primarios 70 d sáb 03-10-15
vie 11-12-15
0% 20%
8.2.1.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios
20 d sáb 12-12-15
jue 31-12-15
0% 25%
8.2.1.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d vie 01-01-16
vie 15-01-16
0% 0%
8.2.1.6 Transporte y llegada a obra Primarios 120 d sáb 16-01-16
sáb 14-05-16
0% 0%
8.2.2 Equipos Inductivos 736,3 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
20,11% 15,77%
8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 19 d dom 22-06-14
jue 10-07-14
100% 100%
8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14
jue 12-05-16
100% 100%
Verificación sísmica 170 d jue 16-04-15
vie 02-10-15
60% 0%
8.2.2.3 Fabricación de Equipos Inductivos 65 d jue 09-07-15
lun 30-11-15
15% 15%
8.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos
15 d lun 30-11-15
mar 15-12-15
0% 0%
8.2.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 30 d mar 15-12-15
jue 14-01-16
0% 0%
8.2.2.6 Transporte y llegada a obra Inductivos 120 d dom 28-02-16
lun 27-06-16
0% 0%
8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 758 d dom 22-06-14
lun 18-07-16
7,09% 5,70%
8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d dom 22-06-14
lun 22-12-14
100% 100%
8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 280 d jue 01-01-15
mié 07-10-15
90% 90%
8.2.3.3 Fabricación C&P y SSAA 75 d jue 08-10-15
lun 21-12-15
0% 0%
8.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 15 d mar 22-12-15
mar 05-01-16
20% 0%
8.2.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 10 d mié 06-01-16
vie 15-01-16
0% 0%
8.2.3.6 Transporte y llegada a obra C&P y SSAA 140 d mar 01-03-16
lun 18-07-16
0% 0%
8.2.4 Equipos Comunicaciones 717 d dom 22-06-14
mar 07-06-16
7,04% 7,04%
8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d dom 22-06-14
vie 11-07-14
100% 100%
8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 01-01-15
lun 05-01-15
100% 100%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 28
8.2.4.3 Fabricación Telecomunicaciones 90 d mié 02-09-15
lun 30-11-15
0% 0%
8.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones
25 d mar 01-12-15
vie 25-12-15
0% 0%
8.2.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 20 d sáb 26-12-15
jue 14-01-16
0% 0%
8.2.4.6 Transporte y llegada a obra Telecomunicaciones
145 d vie 15-01-16
mar 07-06-16
0% 0%
8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d mié 18-06-14
lun 27-06-16
10,99% 10,49%
8.3.1 Estructuras 668 d mié 18-06-14
sáb 16-04-16
8,43% 5,86%
8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 100%
8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d 01-02-2014 05-02-2014
100% 0%
Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras
70 lun 23-03-15
dom 31-05-15
100% 43%
8.3.1.3 Pruebas de carga 60 d
mar 02-06-15
mar 21-07-15
0% 0%
8.3.1.4 Aprobación Informes pruebas de carga
por Auditor 15 d
mié 22-07-15
lun 10-08-15
0% 0%
8.3.1.5 Pruebas en Fábrica (FAT) - Armado 30 d
sáb 05-09-15
dom 04-10-15
0% 0%
8.3.1.6 Aprobación Informes Armado por
Auditor 15 d
lun 05-10-15
lun 19-10-15
0% 0%
8.3.1.7 Fabricación cimentaciones 60 d
lun 22-06-15
jue 20-08-15
0% 0%
8.3.1.8 Fabricación estructuras 120 d
mar 20-10-15
mar 16-02-16
0% 0%
8.3.1.9 Transporte y Llegada a Obra
cimentaciones 90
dom 20-09-15
mié 18-11-15
0% 0%
8.3.1.10 Transporte y Llegada a Obra Estructura 60 d
mié 17-02-16
sáb 16-04-16
0% 0%
8.3.2 Cable Conductor 740 d mié 18-06-14
lun 27-06-16
8,06% 8,06%
8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 100%
8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d 01-02-2014 05-02-2014
100% 100%
8.3.2.3 Fabricación Conductor 180 d jue 25-06-15
mar 01-09-15
0% 0%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 28
8.3.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15 d mié 02-09-15
mié 16-09-15
0% 0%
8.3.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d jue 17-09-15
jue 01-10-15
0% 0%
8.3.2.6 Transporte y llegada a obra Conductor 75 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.3.3 Cable OPGW 725 d mié 18-06-14
dom 12-06-16
6,78% 6,78%
8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d 01-10-2014 01-01-2015
100% 100%
8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d mié 04-03-15
lun 09-03-15
0% 0%
8.3.3.3 Fabricación OPGW 90 lun 06-04-15
dom 05-07-15
0% 0%
8.3.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15 d dom 05-07-15
lun 20-07-15
0% 0%
8.3.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d lun 20-07-15
mar 04-08-15
0% 0%
8.3.3.6 Transporte y llegada a obra OPGW 60 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.3.4 Aisladores y Amortiguadores 725 d mié 18-06-14
dom 12-06-16
8,47% 8,47%
8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d 01-10-2014 vie 09-01-15
100% 100%
8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores
5 d mié 04-03-15
lun 09-03-15
100% 100%
8.3.4.3 Fabricación Aisladores y Amortiguadores
120 lun 06-04-15
lun 03-08-15
0% 0%
8.3.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores
30 d mar 04-08-15
mié 02-09-15
0% 0%
8.3.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d jue 03-09-15
jue 17-09-15
0% 0%
8.3.4.6 Transporte y llegada a obra Aisladores y Amortiguadores
75 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.3.5 Ferretería 630 d mar 02-09-14
lun 23-05-16
24,87% 24,87%
8.3.5.1 Licitación Ferretería 60 d mar 02-09-14
vie 31-10-14
100% 100%
8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 30 d mar 03-03-15
mié 01-04-15
86% 86%
8.3.5.3 Fabricación Ferretería 150 d jue 02-04-15
sáb 29-08-15
0% 0%
8.3.5.4 Pruebas en Fábrica Ferretería 30 d dom 30-08-15
lun 28-09-15
0% 0%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 28
8.3.5.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mar 29-09-15
mar 13-10-15
0% 0%
8.3.5.6 Transporte y llegada a obra Ferretería 60 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales
240 d mié 02-09-15
jue 28-04-16
4,29% 4,29%
8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones
180 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
10% 10%
8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación
120 d lun 14-09-15
lun 11-01-16
10% 10%
8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15
vie 11-03-16
10% 10%
8.4.2 Otros suministros y materiales Líneas 140 d vie 04-03-16
vie 22-07-16
0% 0%
9 Construcción, Montaje y Pruebas 604 d dom 19-07-15
lun 13-03-17
30,82% 20,03%
9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
30 d dom 19-07-15
lun 17-08-15
100% 50%
9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión
28 d vie 01-01-16
jue 28-01-16
100% 100%
9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
91 d lun 17-08-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones
0 d lun 17-08-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d
mar 18-08-15
mié 16-09-15
100% 50%
9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones
30 d jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 50%
9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones
30 d sáb 17-10-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones
0 d dom 15-11-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
30 d dom 14-02-16
lun 14-03-16
0% 0%
9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
91 d lun 17-08-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de
Obra Línea de Transmisión 0 d
lun 17-08-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.5.2 Licitación Obras Línea de Transmisión 30 d mar 18-08-15
mié 16-09-15
100% 50%
9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de
Transmisión 30 d
jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 50%
9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra
Línea de Trasmisión 30 d
sáb 17-10-15
dom 15-11-15
100% 50%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 28
9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de
Construcción Línea de Transmisión 0 d
dom 15-11-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
30 d dom 14-02-16
lun 14-03-16
0% 0%
9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d jue 17-09-15
dom 15-11-15
100% 100%
9.7.1 Licitación ITO
30 d jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 100%
9.7.2 Revisión de Ofertas
15 d sáb 17-10-15
sáb 31-10-15
100% 100%
9.7.3 Adjudicación ITO
15 d dom 01-11-15
dom 15-11-15
100% 100%
9.8 Subestaciones 160 d lun 11-07-16
sáb 17-12-16
0% 0%
9.8.1 Subestación Ecuentro 220 kV Existente 188 d mié 17-08-16
lun 20-02-17
0% 0%
9.8.1.1 Construcción Obras Civiles Encuentro 220 kV Existente
188 d mié 17-08-16
lun 20-02-17
0% 0%
9.8.1.1.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos
60 d mié 17-08-16
sáb 15-10-16
0% 0%
9.8.1.1.2 Edificaciones 90 d dom 09-10-16
vie 06-01-17
0% 0%
9.8.1.1.3 Obras complementarias 90 d mié 23-11-16
lun 20-02-17
0% 0%
9.8.1.2 Montaje SE Encuentro 220 kV Existente 98 d dom 16-10-16
sáb 21-01-17
0% 0%
9.8.1.2.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos
60 d dom 16-10-16
mié 14-12-16
0% 0%
9.8.1.2.2 Interruptores 15 d jue 15-12-16
jue 29-12-16
0% 0%
9.8.1.2.3 Otros equipos primarios 15 d jue 15-12-16
jue 29-12-16
0% 0%
9.8.1.2.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones
15 d sáb 07-01-17
sáb 21-01-17
0% 0%
9.8.1.3 Pruebas SE Encuentro 220 kV Existente 43 d vie 30-12-16
vie 10-02-17
0% 0%
9.8.1.3.1 Pruebas Equipos Primarios 20 d vie 30-12-16
mié 18-01-17
0% 0%
9.8.1.3.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA
20 d dom 22-01-17
vie 10-02-17
0% 0%
9.8.2 Subestación Lagunas 220 kV Existente 155 d dom 09-10-16
dom 12-03-17
0% 0%
9.8.2.1 Construcción Obras Civiles SE Lagunas Existente
134 d dom 09-10-16
dom 19-02-17
0% 0%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 28
9.8.2.1.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos
59 d dom 09-10-16
mar 06-12-16
0% 0%
9.8.2.1.2 Edificaciones 89 d dom 09-10-16
jue 05-01-17
0% 0%
9.8.2.1.3 Obras complementarias 89 d mié 23-11-16
dom 19-02-17
0% 0%
9.8.2.2 Montaje SE Lagunas 220 kV Existente 58 d mié 07-12-16
jue 02-02-17
0% 0%
9.8.2.2.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos
44 d mié 07-12-16
jue 19-01-17
0% 0%
9.8.2.2.2 Interruptores 14 d vie 20-01-17
jue 02-02-17
0% 0%
9.8.2.2.3 Otros equipos primarios 14 d vie 20-01-17
jue 02-02-17
0% 0%
9.8.2.2.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones
14 d vie 06-01-17
jue 19-01-17
0% 0%
9.8.2.3 Pruebas SE Lagunas 220 kV Existente 38 d vie 03-02-17
dom 12-03-17
0% 0%
9.8.2.3.1 Pruebas Equipos Primarios 19 d vie 03-02-17
mar 21-02-17
0% 0%
9.8.2.3.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA
19 d mié 22-02-17
dom 12-03-17
0% 0%
9.9 Línea de Transmisión 364 d mar 15-03-16
lun 13-03-17
0% 0%
9.9.1 Construcción Obras Civiles 231 d mar 15-03-16
lun 31-10-16
0% 0%
9.9.1.1 Caminos de acceso 119 d mar 15-03-16
lun 11-07-16
0% 0%
9.9.1.2 Fundaciones LT 219 d dom 27-03-16
lun 31-10-16
0% 0%
9.9.2 Montaje, Tendido y Remates 222 d dom 31-07-16
jue 09-03-17
0% 0%
9.9.2.1 Montaje Estructura 174 d dom 31-07-16
vie 20-01-17
0% 0%
9.9.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria
119 d mar 30-08-16
lun 26-12-16
0% 0%
9.9.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda
163 d mié 28-09-16
jue 09-03-17
0% 0%
9.9.3 Pruebas Línea (SAT) 4 d vie 10-03-17
lun 13-03-17
0% 0%
10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17
mié 12-04-17
0% 0%
11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14
mié 12-04-17
20% 20%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 28
11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto
0 d mar 16-09-14
mar 16-09-14
100% 100%
11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva
0 d lun 13-07-15
lun 13-07-15
0% 0%
11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT
0 d mié 03-08-16
mié 03-08-16
0% 0%
11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)
0 d lun 19-10-15
lun 19-10-15
0% 0%
11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto
0 d mié 12-04-17
mié 12-04-17
0% 0%
12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras
892 d mié 09-07-14
sáb 17-12-16
0% 0%
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 28
3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES
- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de
la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.
- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial
- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013
- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo
contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.
- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero
galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de
estructura).
- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las
subestaciones.
- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos.
Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato
por la ingeniería de contraparte.
- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de
trasmisión.
- 30 de julio de 2014: Se envían al CDEC-SING las pólizas de seguros necesarias para dar
cumplimiento al Hito Relevante N°1.
- 20 de agosto de 2014, presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva ante la SEC y el
Ministerio de Energía.
- 30 de septiembre de 2014 se envían al CDEC-SING y a la Auditoria Técnica del Proyecto los
informes de los estudios eléctricos sistémicos y transitorios, que permiten dar cumplimiento
al Hito Relevante N°1.
- 29 de septiembre se adjudica en la modalidad de alianza estratégica, el suministro de
Herrajes y Sistema de amortiguación al fabricante DERVAUX. Una vez que se establezcan las
cantidades y se cumplan los plazos correspondientes, se dará la orden definitiva para su
fabricación.
- 24 de octubre de 2014 se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de
licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.
- 3 de noviembre de 2014 se declaró la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental.
- 19 de noviembre de 2014 se declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva
- 30 de enero 2015 se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,
Rectificaciones y/o Ampliaciones del EIA – ICSARA.
- 24 de abril de 2015 se emitió ADENDA N°1 al Servicio de Evaluación Ambiental. - 4 de junio de 2015 se emitió por parte del SEA el ICSARA N°2.
- 15 de junio de 2015 se emitió el ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación Ambiental.
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 28
- 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación ambiental.
- 7 de agosto de 2015. El CDEC-SING, mediante carta 1086/2015, luego de la solicitud realizada por INTERCHILE, aprueba la ampliación de plazo del Hito N°2 al 31 de diciembre de 2015.
- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario. - 15 de septiembre de 2015 se emitió el ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación
Ambiental. - 6 de octubre de 2015, el SEA suspende la evaluación ambiental por 90 días
3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.
Tabla 3: Listado de Propiedades
ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO
1 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983
2 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011
3 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
TARAPACA/ ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA 133 129 1983
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990
6 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996
7 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928
8 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 28
3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance:
Tabla 4: Estado de Negociaciones
ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE
1 FISCO POZO ALMONTE
1388 1365 1983 Solicitud de concesión eléctrica.
2 FISCO POZO ALMONTE
1078 1747 2011 Solicitud de concesión eléctrica.
3 FISCO POZO ALMONTE
481 417 1990 Solicitud de concesión eléctrica.
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
133 129 1983 Solicitud de concesión eléctrica.
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
541 470 1990 Se va a llamar a comisión tasadora.
6 FISCO MARIA ELENA
6 6 1996 Solicitud de concesión eléctrica.
7 FISCO MARIA ELENA
49 57 1928 Solicitud de concesión eléctrica.
8 FISCO MARIA ELENA
108 126 1960 Solicitud de concesión eléctrica.
3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance.
3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS
CONTINUOS Sin avance.
3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según Cronograma.
Informe Mensual Octubre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 28
3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. A continuación se presenta el listado de propietarios notificados.
Tabla 5: Estado de Notificaciones
ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE
1 FISCO POZO ALMONTE
1388 1365 1983 Notificado
2 FISCO POZO ALMONTE
1078 1747 2011 Notificado
3 FISCO POZO ALMONTE
481 417 1990 Notificado
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
133 129 1983 Notificado
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
541 470 1990 Se ha notificado a todos los propietarios mediante notario.
6 FISCO MARIA ELENA
6 6 1996 Notificado
7 FISCO MARIA ELENA
49 57 1928 Notificado
8 FISCO MARIA ELENA
108 126 1960 Notificado
