INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16-LAAM-0 ... · En agosto de 2015, finalizó esta...

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI16-LAAM-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017

PÁGINA Página 1 de 13

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16-LAAM-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 16 PROYECTO “NUEVA LÍNEA 2x220 kV LO AGUIRRE-

ALTO MELIPILLA, CON UN CIRCUITO TENDIDO”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR/RRM AGV/DEB PVV

25-04-2017 25-04-2017 25-04-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del

Proyecto “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa

Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A.

Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el período comprendido entre los

meses de enero y febrero de 2017.

3. REFERENCIA

- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV

A. Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y

“Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema

Interconectado Central (SIC) / 14-04-2014.

- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy,

que incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV

Alto Melipilla - Rapel Rev 2”

- Informe Mensual de proyecto /Periodo enero de 2017/ fecha: 31 de enero de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 07 de febrero de 2017.

- Informe Mensual de proyecto /Periodo febrero 2017/ fecha: 28 de febrero de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 07 de marzo de 2017.

- Carta CO70419012017 emitida el 19 de enero de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigida a Eletrans II S.A.,

cuya referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito

tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel””. Aclaración de documentación faltante indicada

en Minuta N°2 AMRA – LAAM: Hito N°4 y solicitada mediante su carta ST2 EEN014 2016.

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental

RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.

RCA: Resolución de Calificación Ambiental

PAC: Participación Ciudadana


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


5. RESUMEN EJECUTIVO:

a) Estado y Porcentaje de avance de las Obras en ejecución:

a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:

Terminadas todas las actividades que comprenden esta partida a excepción de “Adjudicación Inspección

Técnicas de Obras” la cual se mantiene pendiente su adjudicación.

a.2. Ingeniería:

En agosto de 2015, finalizó esta partida.

a.3. Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado durante el periodo enero – febrero

de 2017 de 60,87% respecto a un avance programado acumulado de 100%, sin embargo, contrastada la

partida con el periodo anterior, presenta un avance de 10,87%.

Con fecha 20 de febrero de 2017, Eletrans II S.A. ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda

N°1, dando respuesta al ICSARA N°1 y anexo PAC correspondiente a la participación ciudadana. La

autoridad dispone de 30 días hábiles para pronunciarse sobre la Adenda N°1.

De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a la carta N° GG-EII0127/2016 de

fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, donde se solicita ampliar el plazo para el

cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el cumplimiento de Hito Relevante

N°2 corresponde al 02 de abril de 2018.

a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida se encuentra atrasada. Durante el presente bimestre se registró avance real en las

actividades “Negociación de Servidumbres” y “Concesión Eléctrica”, generando un avance real de 1,41%

respecto al bimestre anterior, llegando a un avance real acumulado de 60,61% respecto a un avance

programado acumulado de 95,04%. La principal causa de este atraso se debe a la sub-actividad “Otras

servidumbres legalmente constituidas” que hasta febrero de 2017 no ha registrado avance real. De

acuerdo a lo considerado por Eletrans II S.A., esta corresponde a tramos de bienes de uso público y el

avance se regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea. Por otro lado, la sub-actividad

“Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, registra un avance respecto al periodo anterior de 4%,

encontrándose atrasada en un 47,4% respecto a su avance programado acumulado.

a.5. Seguros:

Actividad finalizada.

a.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida se encuentra adelantada, registrando un avance real de 4,86% en el presente bimestre,

registrando un avance real acumulado de 98,22% respecto a un avance programado acumulado de

88,86%. La actividad “Equipos y Materiales Subestaciones” se encuentra finalizada, mientras que la


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión” tiene un avance acumulado real de 97,17% y un

avance acumulado programado de 92,45%.

a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta actividad no registra avance real comenzando a presentar atraso respecto al cronograma vigente del

proyecto. Con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la actividad “Movilización e Instalación de

Faena”, lo que no ha ocurrido. A la fecha la partida tiene un avance acumulado programado de 1,64%.

a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

Al cierre del bimestre, Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016, emitida con

fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, cuya referencia indica “Solicita, por fuerza

mayor, modificación del D.S. N° 6T de fecha 09 de septiembre de 2013, publicado por el Diario Oficial el

16 de octubre del mismo año”.

A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el

contenido de los Hitos, su fecha original y su solicitud de prórroga.

Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta Nº

GG-EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.

365 días corridos. (16 de octubre de 2014).

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones

1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

Respecto al Hito N°4, durante el periodo anterior Eletrans II S.A. emitió la carta N° ST2 EEN013 2016, del

14 de diciembre de 2016, en donde se da respuesta a la Minuta N°2 preparada por el equipo auditor

previamente, la que contiene comentarios a la información recibida de Eletrans II S.A. sobre las pruebas

FAT de los equipos. Durante el periodo el equipo auditor procedió al análisis de los antecedentes

recibidos.

Adicionalmente, Ancare Energy SpA emitió la carta CO70419012017 del 19 de enero de 2017, en la cual

responde la aclaración solicitada por Eletrans II S.A. en su carta N° ST2 EEN014 2016 del 28 de diciembre

de 2016. Durante el periodo Eletrans II S.A. informó que su contratista ABB se encuentra preparando

aclaraciones adicionales que serán presentadas durante marzo de 2017.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de febrero de 2017

Descripción Inicio

Actividad

Fin

Actividad

Avance

Acumulado

Programado

Avance

Acumulado

Real

Ponderación

Avance

Acumulado

Ponderado

Programado

Avance

Acumulado

Ponderado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,0% 90,0% 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 25-03-2014 18-05-2015 100,0% 100,0% 3,60% 3,60% 3,60%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,0% 60,87% 4,60% 4,6% 2,80%

Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres 02-04-2014 26-05-2018 95,04% 60,61% 4,40% 4,18% 2,67%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,0% 100,0% 0,35% 0,35% 0,35%

Suministros de Equipos y Materiales 16-12-2015 08-05-2017 88,86% 98,22% 32,50% 28,88% 31,92%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 30-09-2018 1,64% 0,0% 53,35% 0,88% 0,00%

Entrada en Operación 07-06-2018 14-10-2018 0,0% 0,0% 0,20% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto 100% 43,49% 42,24%

b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 42,24% respecto de un avance acumulado programado de

43,49%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a

“Adjudicación y Estudios Preliminares”, “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres” y “Construcción, Montaje y Pruebas”.

Al igual que en periodos anteriores, el atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que

imposibilita el cumplimiento de los plazos comprometidos por el adjudicatario del proyecto de acuerdo al

cronograma vigente.

De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta a la carta N° GG-

EII0127/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicitó ampliar

el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el cumplimiento de Hito

es el 02 de abril de 2018.

Eletrans II S.A. con fecha 20 de febrero de 2017, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda N°1 en

respuesta al ICSARA N°1 y el anexo PAC correspondiente a la participación ciudadana. La autoridad dispone de

30 días hábiles para su pronunciamiento sobre la Adenda N°1.

c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas:

Con fecha 14 de diciembre de 2016, Eletrans II S.A. envió la carta ST2 EEN013 2016, donde se da respuesta a la

Minuta N°2 emitida previamente por el equipo auditor, la que contiene comentarios a la información recibida

de Eletrans II S.A. sobre las pruebas FAT de los equipos para el cumplimiento de Hito N°4. Durante el periodo,

el equipo auditor se encuentra preparando una Minuta Nº 3 sobre esa materia.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Durante el periodo, Ancare Energy SpA, emitió la carta CO70419012017 del 19 de enero de 2017,

respondiendo la aclaración solicitada por Eletrans II S.A. a través de su carta N° ST2 EEN014 2016 enviada el 28

de diciembre de 2016.

d) Análisis Desarrollo del Proyecto:

El proyecto presenta retraso respecto a su programación, esto se debe principalmente a retrasos en la partida

“Estudio de Impacto Ambiental”, en donde no se logró la obtención de la RCA en la fecha programada, por

ende, se retrasa el cumplimiento de Hito Relevante N°2.

A consecuencia de ello, Eletrans II S.A. solicitó al Ministerio de Energía, mediante carta N° GG-EII0127/2016

emitida el 28 de octubre de 2016, la reprogramación del Hito Relevante N°2, lo que retrasa el inicio de las

actividades constructivas, repercutiendo en las fechas para el cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5.

En su carta, Eletrans II S.A. informa los motivos porque hasta la fecha de esa carta “ha sido imposible obtener

las Resoluciones de Calificación Ambiental para los Proyectos”, justificando la modificación de los plazos en

base a causas de fuerza mayor a pesar, a su juicio, de haber mantenido una debida diligencia para cumplir sus

obligaciones.

La única partida que se encuentra adelantada respecto al programa corresponde a “Suministros de Equipos y

Materiales”, lo cual no logra compensar los atrasos en las partidas “Adjudicación y Estudios Preliminares”,

“Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Construcción,

Montaje y Pruebas”. Cabe notar que el 01 de diciembre de 2016, el proyecto debía haber comenzado la

actividad de “Movilización a Obra e Instalación de Faena”.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto presenta un avance real ponderado acumulado de 42,24%, inferior al avance programado ponderado

acumulado (43,49%). El avance real en el bimestre correspondió a un 2,14%, mientras que el avance programado

para el mismo periodo correspondía a un 6,96%.

Las partidas que actualmente se encuentran en ejecución y que registraron avance real en el presente bimestre

son “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministros de Equipos y Materiales” y “Estudio de

Impacto Ambiental”. La partida “Adjudicación y Estudios Preliminares” no presento avances.

El avance en cada partida se indica a continuación:

a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 90%, respecto a un avance

programado acumulado de 100%. El atraso en esta partida se debe a que no se encuentra adjudicada a la

empresa que realizará la inspección técnica durante la construcción del proyecto. El equipo auditor no

visualiza que el atraso de esta partida representa un riesgo para el cumplimiento de los plazos

comprometidos.

b) “Ingeniería Básica y Detalles” presenta un avance acumulado real de 100%, finalizado durante agosto de 2015.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


c) Las actividades asociadas al “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 39,13% respecto al

avance programado acumulado de 100,00%. Se registra un avance real en el periodo de 10,87%, debido a que

el 20 de febrero de 2017 se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda N°1 correspondiente al

ICSARA N°1 y el anexo PAC correspondiente a la participación ciudadana.

d) Respecto a la partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, registró un avance en el

bimestre de 1,41%, alcanzando un avance real acumulado de 60,61% respecto a un avance programado

acumulado de 95,04%, generándose un atraso en esta partida de 34,43%.

El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, registran un avance real acumulado de 100%,

igual al avance programado acumulado, finalizadas en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 29,40%, respecto a un avance

programado acumulado de 94,49%. Este atraso se debe a que las dos actividades que la componen

registran un atraso respecto al avance programado. Estas actividades corresponden a:

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 44,30%

respecto a un avance programado acumulado de 91,70%. El avance real acumulado corresponde a 66

escrituras con firma de un total de 149 escrituras, siendo que de acuerdo a lo programado esta

actividad debería presentar 137 escrituras con firma.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real siendo el avance programado

acumulado de 100%. Esta actividad de acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. corresponde a los

bienes de uso público o propiedad fiscal, no registrando avance para esta actividad.

- “Concesión Eléctrica”, registra un avance real acumulado de 57,04% respecto a un avance programado

acumulado de 70,73%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en ejecución

corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que registró un avance real en el periodo de 2%

correspondiente a las notificaciones que han quedado registradas a través de las firmas notariales de

escrituras durante el proceso de negociación de servidumbres para la línea, llegando a un avance real

acumulado de 27,10% respecto a un avance programado acumulado de 63,60%.

De lo anteriormente expuesto, se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal

causa del atraso en esta partida se debe al menor avance real acumulado respecto al programado en la

actividad “Negociación de Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta el ítem “Otras

servidumbres legalmente constituidas” (no registra avance), la cual corresponde a tramos de bienes de uso

público. De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. el avance de esa actividad se regularizaría una vez

obtenida la concesión eléctrica de la línea.

El otro ítem asociado a esta actividad y que presenta atraso corresponde a “Elaboración de escrituras y firmas

voluntarias”, que registra 66 escrituras con firma siendo el programado 137 escrituras con firma.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos

presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación al 28 de

febrero de 2017, es el siguiente:

Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea LAAM.

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA LO AGUIRRE - ALTO MELIPILLA

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL TRAMO

(m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 4) OBSERVACIONES

TRAMO 1 52 17 25.369 45,4% 52 45,4% 2 Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

TRAMO 2 2 1 992 1,8% 2 1,8% 2 Notificaciones a propietarios


TRAMO 3 5 3 4.337 7,8% 2 7,3% 1 Solicitud Concesión Admitida

por la SEC

TRAMO 4 4 1 70 0,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida

por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC

TRAMO 14 1 1 117 0,2% 1 0,2% 2 Notificaciones a propietarios



por la SEC

TOTAL 160 67 55.913 100,0% 108 77,5% -

Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”.

Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Nº ESTADO DEL TRAMO

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

e) Respecto al ítem “Seguros” esta partida se encuentra finalizada desde septiembre de 2014.

f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, se registró un avance real de 4,86% en el bimestre,

alcanzando un avance real acumulado de 98,22% respecto a un avance programado acumulado de 88,86%. La

actividad “Equipos y Materiales Subestaciones” finalizó en periodos anteriores; en cuanto a la actividad

“Equipos y Materiales Línea de Transmisión”, ésta registró un 97,17% de avance acumulado real respecto de

un 92,45% de avance acumulado programado. En cuanto a sus subactividades, “Aisladores” y “Adquisición

Otros Suministros y Materiales de Líneas”, presentan un avance real acumulado inferior al programado (ver

tabla Nº 5).

g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, no se registró avance real en el presente bimestre

encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual tiene

un avance programado acumulado de 1,64%.

h) Respecto a la partida “Entrada en Operación” no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con el

avance programado para el periodo reportado en el presente informe.

i) Hitos Relevantes: En relación al Hito Relevante N° 2, como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II

S.A. solicitó su modificación para el 02 de abril de 2018, lo cual afecta el cumplimiento de los Hitos Relevantes

Nº 3 y Nº 5, proponiendo nuevas fechas para su cumplimiento. Al cierre del bimestre, Eletrans II S.A. no ha

recibido respuesta formal a su solicitud.

Durante el presente bimestre, el equipo auditor preparó respuestas a los documentos recibidos por Eletrans II

S.A. por medio de la carta ST2 EEN013 2016 de fecha 14.12.2016 para acreditar el cumplimiento de Hito

Relevante N°4 contemplado en la carta Gantt de los proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Alto

Melipilla” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Adicionalmente, Ancare Energy SpA emitió la carta

CO70419012017 del 19 de enero de 2017, en la cual responde la aclaración solicitada por Eletrans II S.A. en su

carta ST2 EEN014 2016 del 28 de diciembre de 2016.

Durante el periodo Eletrans II S.A. informó que su contratista ABB se encuentra preparando aclaraciones

adicionales las que serán presentadas durante el mes de marzo de 2017.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto

Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad

Avance Acumulado Programado

Avance Acumulado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,0% 90,0%

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,0% 100,0%

Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,0% 100,0%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,0% 100,0%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos) 15-11-2013 14-12-2013 100,0% 100,0%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 29-01-2014 29-03-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 15-12-2013 24-03-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras 15-12-2013 13-01-2014 100,0% 0,0%

Ingeniería Básica y Detalles 25-03-2014 18-05-2015 100,0% 100,00%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,0% 60,87%

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,0% 100,0%

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,0% 35,00%

Decreto de Aprobación EIA 30-11-2016 30-11-2016 100,0% 0,0%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 26-05-2018 95,04% 60,61%

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,0% 100,0%

Estudios de Títulos 02-04-2014 01-03-2016 100,0% 100,0%

Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 94,49% 29,40%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 91,70% 44,30%

Otras servidumbres legalmente constituidas 28-08-2014 12-02-2017 100,0% 0,0%

Concesión Eléctrica 19-08-2015 26-05-2018 70,73% 57,04%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

19-08-2015 19-08-2015 100,0% 100,0%

Tramitación Decreto Concesión 20-08-2015 30-05-2017 63,60% 27,10%

Decreto de Concesión 31-05-2017 31-05-2017 0,00% 0,0%

Imposición Servidumbre 01-06-2017 26-05-2018 0,00% 0,0%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,0% 100,0%

Suministros de Equipos y Materiales 16-12-2015 08-05-2017 88,86% 98,22%

Preparación de Bases para Compra de Suministros 16-12-2015 14-01-2016 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Subestaciones 15-01-2016 08-05-2017 81,92% 100,0%

Paño de Línea GIS y Diagonal GIS 15-01-2016 08-05-2017 76,11% 100,0%

Equipos Control, Protección y SSAA 15-01-2016 25-10-2016 100,0% 100,0%

Equipos Comunicaciones 15-01-2016 24-11-2016 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Línea de Transmisión 15-01-2016 14-03-2017 92,45% 97,17%

Estructuras 15-01-2016 14-03-2017 88,96% 99,0%

Conductor 15-01-2016 04-03-2017 96,28% 100,0%

Aisladores 15-01-2016 08-01-2017 100,0% 90,15%

Adquisición otros suministros y Materiales de Líneas 13-06-2016 09-12-2016 100,0% 75,0%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 30-09-2018 1,64% 0,0%

Movilización a obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 59,20% 0,0%

Construcción Obras Civiles en Subestación Lo Aguirre 01-02-2017 31-05-2017 1,2% 0,0%

Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 4,9% 0,0%

Entrada en Operación 07-06-2018 14-10-2018 0,0% 0,0%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.

Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Alto Melipilla

7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

Respecto al Hito Relevante N°2, programado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue

cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, respecto a ello Eletrans II S.A. informó que a la fecha no ha

recibido respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita por fuerza

mayor, la modificación del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello, se solicita

además la modificación de fechas de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán directamente afectados.

8. ESTADO DEL PROYECTO:

De las actividades desarrolladas por el Equipo Auditor, se informa que respecto a:

8.1. Características Técnicas del Proyecto

En el periodo enero – febrero 2017, a través de carta CO70419012017 emitida el 19 de enero de 2017, el equipo

auditor entregó la respuesta a la aclaración de Eletrans II S.A. en su carta ST2 EEN014 2016 del 28 de diciembre de

2016.

8.2. Cronograma del Proyecto

El equipo auditor ha verificado, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales

reportados por la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando

que:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


- El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas

“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Estudio de

Impacto Ambiental” y “Adjudicación y Estudios Preliminares” presentan retraso respecto a lo programado

vigente.

- El equipo auditor considera que los retrasos actuales en las partidas “Adjudicación y Estudios

Preliminares” y “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” no representan un riesgo asociado

al no cumplimiento de los plazos comprometidos para el proyecto.

- El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” ha provocado el incumplimiento del Hito

Relevante Nº 2, en consecuencia, no se prevé el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo

cual el proyecto no se pondrá en operación en el plazo previsto. ELETRANS II S.A. formalizó una solicitud

de nuevas fechas para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que deberá ser analizado por la

autoridad. En particular, la entrada en operación solicitada para el proyecto se retrasa en 562 días. A la

fecha no se ha recibido respuesta a la solicitud de modificación de plazo de Hito Relevante N°2 por parte

de la autoridad. En particular, para la entrada en operación del proyecto se propone como nueva fecha el

30 de abril de 2020 (Hito Relevante Nº 5).

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Eletrans II S.A. informó que con fecha 20 de febrero de 2017, se hizo ingreso al Servicio de Evaluación

Ambiental de la Adenda N°1 que responde al ICSARA N°1 y el anexo correspondiente a la participación

ciudadana. La autoridad dispone de 30 días hábiles para pronunciarse sobre la Adenda N°1.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.

8.4.1. Administración General del Proyecto:

Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del proyecto

por las siguientes empresas:

Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”

Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.

Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión

Ambiental del proyecto.

Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental

Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión.

8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:

La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Proyecto Nueva línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla a la empresa ALUSA

Proyecto Ampliación S/E Lo Aguirre 220 kV a la empresa ALSTOM.

Proyecto Paño de Línea GIS en S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.

9. CONCLUSIONES:

De acuerdo a las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos descritos

y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el cumplimiento

del Hito Relevante Nº 2.

ELETRANS II S.A. ha solicitado formalmente una prórroga para la puesta en servicio, proponiéndola para el 30 de

abril de 2020.

Respecto a los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto el equipo auditor ha emitido comentarios a

los protocolos de pruebas FAT presentados, los que han sido respondidos a ELETRANS II S.A.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 13-03-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 25-04-2017 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a carta DE N°

01575-17 del Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual enero 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales febrero 2017”.

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16-LAAM-0 ... · En agosto de 2015, finalizó esta...

Documents

Transcript of INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16-LAAM-0 ... · En agosto de 2015, finalizó esta...