Elaboración de Proyectos técnicos, Estudios, Consultoría y Construcciones Civiles, Distribución, Comercialización y Transporte de Materiales de

Construcción.

“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Informe Nº -2010-C. RIMO SAC-COMR/RO Señor:Ing. José Adán JACINTO ROMEROSupervisor de la Obra

Presente.-

Asunto: Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01

Referencia: “Acondicionamiento del Centro de Salud La Carretera del Barrio La Carretera – Yurimaguas – Alto Amazonas - Loreto”

Mediante la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial y afectuoso

saludo, y al mismo tiempo hacerle llegar el Informe referido a la solicitud de Ampliación

de Plazo Nº 01.

ANTECEDENTES:

1. El Artículo Nº 175 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 de la Ley de

Contrataciones del Estado dice: Procede la ampliación del plazo en los siguientes

casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este

caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.

3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del

contratista por culpa de la Entidad; y,

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles de

aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles,

computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá

por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos

directamente vinculados al contrato principal.

Calle Progreso Nº 901 (065) 35-3579YURIMAGUAS – ALTO AMAZONAS – LORETO – PERÚ

Elaboración de Proyectos técnicos, Estudios, Consultoría y Construcciones Civiles, Distribución, Comercialización y Transporte de Materiales de

Construcción.

Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios

darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la Entidad

podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles

posteriores a la comunicación de esta decisión.

ANALISIS:

Con Resolución de la Dirección de Red de Salud de Alto Amazonas, se Aprueba el

Adicional de Obra Nº 01, con una programación de obra de 45 días calendarios, cuyo

plazo se inicia el 12 de julio del 2010 y cuya culminación será el 25 de agosto del

2010.

Como el Adicional de Obra Nº 01, es paralelo a la ejecución de la obra que

normalmente debería terminar el 13 de agosto del 2010, solo se deberá considerar la

diferencia de tiempo, es decir desde el 14 de agosto hasta el 25 de agosto del 2010.

CONCLUSION:

De esta manera se solicita la Ampliación de Plazo Nº 01 por 12 días calendarios, los

mismos que fueron cuantificados por los motivos arriba mencionados; demostrándose

de manera objetiva, real y técnica que el Adicional de Obra Nº 01 demanda una

Ampliación de Plazo de 12 días calendarios luego de terminar el plazo contractual de

la obra. Se adjunta a la presente el Informe de la Ampliación de Plazo Nº 01, toda la

documentación sustentatoria para dicho fin, con el objetivo de ser Aprobado por la

Supervisión y Autorizado por la Dirección de Red de Salud de Alto Amazonas.

Atentamente,

C.c.:- Archivo

Calle Progreso Nº 901 (065) 35-3579YURIMAGUAS – ALTO AMAZONAS – LORETO – PERÚ