CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES … · 2011-07-04 · fc=150kg/cm2 reforzado con...

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Mantenimiento de Infraestructura Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena

CCDI TAMPACAN, S.L.P. Convocatoria Nacional de Invitación a cuando menos tres personas No. CDI/TAMPACAN/OP/IR//002/09

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. CDI/TAMPACAN/OP/IR/002/09.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

EJECUCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO REHABILITACION DE UNIDADES OPERATIVAS FORANEAS EN

EL MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P. UBICADO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL CHUPADERO No. 3




C O N T E N I D O I.- Información General 1.- Sobre la Obra…………………………………………………………………………………. 2.- Catálogo de conceptos.................................................................................................. 3.- Definición de Términos………………………………………………………………………. II.- Requisitos 1.- Documentación Legal - Administrativa……................................................................... 2.- Propuesta Técnica......................................................................................................... 3.- Propuesta Económica.................................................................................................... III.- Actos de la Invitación 1.- Visita al sitio de realización de los trabajos.................................................................... 2.- Junta de Aclaraciones.................................................................................................... 3.- Presentación y apertura de Proposiciones..................................................................... 4.- Fallo................................................................................................................................ 5.- Idioma y Moneda……………………………………………………………………………… 6.-Dictamen......................................................................................................................... 7.- Fechas, Plazos y Autorización de Recursos………………………………………………. IV.-Criterios de Evaluación y Adjudicación A.- Evaluación Técnica........................................................................................................ B.- Evaluación Económica................................................................................................... C.- Experiencia y Capacidad............................................................................................... D.- Anticipo.......................................................................................................................... E.-Contratación…………………………………………………………………………...………. F.- Modelo de Contrato…………………………………………………………………...……… G.- Forma de Pago………………………………………………………………………..……… V.- Información Complementaria. A.- Causas Generales de Desechamiento………………………………………………...….. B.- Causas de Desechamiento técnico y económico…………………………………….….. C.- Evento desierto………………………………………………………………………………. D.- Cancelación de Proceso…………………………………………………………………….. E.- Penas Convencionales………………………………………………………………………. F.- Recisión Administrativa y Terminación Anticipada……………………………..………… G.- Garantías……………………………………………………………………………………… VI.- Inconformidades




I.- INFORMACIÓN GENERAL

1.- Sobre la Obra

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE OBRA RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al Art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables, por conducto del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena, de Tampacán, S.L.P. llevara a cabo el proceso de contratación bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional número: CDI/TAMPACAN/OP/IR/002/09 relativa a la ejecución de los trabajos de rehabilitación de una obra del proyecto de: Reparación de Unidades Operativas Foráneas en el municipio de Tampacán, S.L.P. ubicado en camino a la Comunidad de El Chupadero No. 3, Mismas que se describen a continuación: 2.- Catálogo de conceptos.

Área Descripción Unidad de

medida Cantidad

RAMPA DE ACCESO A COBERTIZO Y OFICINAS

ACCESO A LAS OFICINAS Y COBERTIZO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAHULICO FC=150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 6*6 CON UN ESPESOR DE 15CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 470.55

FACHADA DE ENTRADA

FACHADA DE ENTRADA Y COBERTIZO

REMATE DE 05 CMS DE ESPESOR POR 50 CMS DE ANCHO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELETROSOLDADA 6/6 6*6 INCL. MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, COLOCADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEMTA.

ML 40

FACHADA DE ENTRADA

APLANADO FINO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA EN PROP. DE 1:5 A PLOMO Y REGLA, INCL. MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 30

FACHADA DE AUDITORIO

ROTULO DE 3.20 MTS X 1.70 DE ALTURA EN EL MURO DEL AUDITORIO, P.U.O.T. FACHADA DE AUDITORIO. LOTE 1

FACHADA DE ENTRADA

ROTULO DE 2.65 MTS X 1.40 DE ALTURA EN EL MURO DE LA FACHADA PRINCIPAL, P.U.O.T. FACHADA DE ACCESO. LOTE 1

FACHADA DE ENTRADA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2 60




OBRA DE DRENAJE DE ACCESO

PORTICO

OBRA DE DRENAJE DE 7MTS DE LONGITUD POR 2.5 MTS DE ANCHO, QUE INCLUYE UN CANAL TIPO CUNETA CON CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 10 CMS Y SOBRE ESTE UNA LOSA DE 12 CMS DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL No.-3 @15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y UN DENTELLON DE APOYO EN CADA EXTREMO DE LA LOSA.

LOTE 1

IMPERMEABILIZACION

DIRECCION, ADMINISTRACION Y AREAS TECNICAS

IMPERMEABILIZANTE APP DE 4MM ACABADO ROJO TERRACOTA CON GRAVILLA MINERALIZADA APLICADO POR TERMOFUSION, CON GARANTIA DE 8 AÑOS POR FABRICANTE Y CONTRATISTA. INCL. MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 450

SALA AUDIO VISUAL Y AREAS TECNICAS

IMPERMEABILIZANTE APP DE 4MM ACABADO ROJO TERRACOTA CON GRAVILLA MINERALIZADA APLICADO POR TERMOFUSION, CON GARANTIA DE 8 AÑOS POR FABRICANTE Y CONTRATISTA. INCL. MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 378

SISTEMA ELECTRICO

DIRECCION Y SALA DE JUNTAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 2 X 39 WATTS. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 2

DIRECCION Y AREA TECNICA TAMAZUNCHALE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADO APARENTE CON UN DISTANCIA DE 6 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 3

AREAS ADMINISTRATIVAS

SUMISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 39 WATTS (BARRA) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 4

AREAS NOMINA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 2 X 39 WATTS COMPLETA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

PZA. 1

AREAS ADMINISTRATIVAS AFUERA


PZA. 10

AREAS ADMINISTRATIVAS Y AFUERA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 2 X 20 WATTS.INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 3

AREAS SALA VESTIBULO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 2 X 39 WATTS. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 4

AREAS TECNICAS Y SALA


PZA. 8

AREAS TECNICAS AFUERA


PZA. 4

AREAS TECNICAS Y SALA

SUMINISTRO Y COLOLOCACION DE BALASTRO DE 2X20 WATTS.INCL. MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 2

BAÑOS DE SALA AUDIO VISUAL

COLOCACION DE LAVABO CON RETIRO DEL EXISTENTE POR ESTAR DAÑADO, EN BAÑO DE MUJERES, INCL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 1




EXTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SUB URBANA DE LA MARCA MAGG O SIMILAR CON ACCESORIOS METALICOS. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 8

EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO PARA LUMINARIA DE PTR DE 3" CON BASE DE CONCRETO DE 50 X 50 X 50 CM DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 4

ESTACIONAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTO DE 2 X 39 WATTS. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 2

ESTACIONAMIENTO

SUMISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 39 WATTS (BARRA), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 3

SISTEMA HIDRAULICO

CISTERNA

ADAPTACION EN CISTERNA CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/4" PARA LLENADO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO. INCLUYE CORTES, CONEXIONES, ADAPTACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 1


SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ EN BAÑO HOMBRES DE 133 MM PARA LLENADO DE CUBETAS. INCL. MATERIALES, CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 1


SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CONTROL EN BAÑO DE MUJERES PARA LAVABO. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA. 1

3.- Definición de Términos. Se entenderá por:

“LEY”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009. “REGLAMENTO”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL LICITANTE”.- Persona que participa en el procedimiento de adjudicación de un contrato. “LA CONVOCANTE”.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.

“LA COMISION”.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. “SFP”.- Secretaría de la Función Pública.

“CCDI”.- Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Tampacán, S.L.P. “RESIDENTE DE OBRA”.- Servidor Público designado por la dependencia ejecutora, quien fungirá como su representante ante el contratista y quien será responsable directo de la ejecución de los trabajos. “EL ADJUDICATARIO”.- El contratista que resulte ganador del proceso de adjudicación de obra. “SUPERINTENDENTE DE OBRA”.- Personal de “EL ADJUDICATARIO” responsable de la ejecución de la obra.




II.- REQUISITOS 1.- Documentación Legal - Administrativa De conformidad con los Artículos 43 Y 44 frac. IV de la "LEY", en esta invitación a cuando menos tres personas solo se aceptará la participación de personas físicas y morales de nacionalidad mexicana: "EL LICITANTE" deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los siguientes documentos: A.- Escrito original, firmado por su representante legal, en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo. (Anexo LA-01). B.- Copia simple para archivo y original para cotejo de Identificación oficial vigente con fotografía

tratándose de personas físicas ó del representante legal de la persona moral. (Anexo LA-02). C.- Escrito mediante el cual se manifieste que el representante legal cuenta con las facultades suficientes

para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes. (Anexo LA-03). Personas Morales

a) De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social; descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras públicas en las que consta el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y el Registro Público de Comercio.

b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los

que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

Personas Físicas

a) Clave del Registro Federal de Contribuyentes

b) En caso de que tenga representante legal: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta y nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó

Quien concurra al acto en lugar del representante de algún LICITANTE, deberá presentar carta poder simple, así como copia simple de una identificación oficial del otorgante y del aceptante, para participar en el mismo. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. D.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una propuesta, deberán

acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además deberán celebrar entre sí un convenio privado (Anexo LA-04), que contendrá lo siguiente:

a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios

públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de

los testimonios públicos con los que se acredita su representación.




c).- Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir. d).- Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e).- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo

relacionado con la propuesta.

f).- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas. El convenio a que hace referencia el párrafo anterior se incluirá en la documentación de la propuesta técnica. E.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, en los supuestos indicados en los Artículos 51 y 78 de la "LEY" (Anexo LA-05) F.- Acreditar un capital contable mínimo de $114,000.00 (CIENTO CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) mediante declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. (Anexo LA-06) 2.- Propuesta Técnica Las proposiciones Técnicas y Económicas deberán presentarse firmadas en cada una de las fojas que las integren, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación, en 01 (un) sobre cerrado y que se identificarán como: “Propuesta Técnica y Propuesta Económica”, con un separador entre ambas, y contendrán: A.- Copia del la invitación al “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. (Anexo PT-01).

B.- Manifestación escrita, firmada por el representante legal, en la que se haga constar que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la “LEY” y el “REGLAMENTO”; Alcances de los trabajos, las especificaciones Generales y Particulares; el programa y montos de trabajos, expresados en pesos y con base en los precios unitarios señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la “LEY” y el “REGLAMENTO”, las especificaciones generales y particulares de las Dependencias Normativas, conforme a las cláusulas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y en general de conformidad con la presente convocatoria.(Anexo PT-02).

C.- Manifestación escrita, firmada por el representante legal, en la que declare conocer el sitio de realización de los trabajos o constancia de visita al sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales (Anexo PT-03a o Anexo PT-03b), así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas (Anexo PT-03c o Anexo PT-03d), y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”.




D.- Manifestación escrita firmada por el representante legal, en la que declare conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo PT-04). E.- Manifestación escrita de integridad, firmada por el representante legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas para que, servidores públicos del “CCDI”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas” y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Anexo PT-05). F.- Relación de los profesionales al servicio de “EL LICITANTE”, (Anexo PT-07) G.- Relación del equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, y número de unidades, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, (Anexo PT-09); tratándose de equipo de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias, en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. H.- Relación de contratos de obras realizadas en los 03 (tres) años anteriores a la fecha del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. (ANEXO PT-10) 3.- Propuesta Económica. A.- Carta de proposición en papel membretado firmada por la empresa (Anexo PE-01).

B.- Catálogo de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, conteniendo descripción, unidades de medición y precios unitarios con número y letra e importes parciales y totales de la propuesta. (Anexo PE-02).

C.- Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el 100% (cien por ciento) del monto de la propuesta de ”EL LICITANTE”, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y equipo a utilizar con sus correspondientes rendimientos, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. (Anexo PE-03a).

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.

D.- Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos. (Anexo PE-03b).

E.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los Artículos 160 y 161 del “REGLAMENTO”, datos básicos de costos del personal a utilizar y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios reales. (Anexo PE-03c).

F.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. (Anexo PE-03d).




G.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará “EL ADJUDICATARIO” en la ejecución de los trabajos, que las estimaciones por servicios ejecutados se cubrirán en un término no mayor a 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el personal encargado de supervisar el servicio y el indicador económico que se aplicará. (Anexo PE-03e). H.- Utilidad propuesta por “EL LICITANTE”. (Anexo PE-03f). I.- Determinación de cargos adicionales. (Anexo PE-03g).

J.- Programa semanal de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y expresado en cantidades de trabajo y pesos, de los conceptos de trabajo. (Anexo PE-04). K.- Programas semanal de erogaciones cuantificados y calendarizados, en partidas y subpartidas, expresados en pesos, considerando inicialmente, en su caso la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, de utilización para los siguientes rubros.

a).- Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos, expresados en

jornadas e identificando categorías.(Anexo PE-05a). b).-Maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando

su tipo y características. (Anexo PE-05b). c).- Programa de suministro y utilización de materiales más significativos y de los equipos de

instalación permanentes, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (Anexo PE-05c).

d).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

dirección, supervisión y administración de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. (Anexo PE-05d).

L.- Documentos proporcionados por el “CCDI” y que devolverá “EL LICITANTE” firmados en todas sus hojas:

L.1.- La presente convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas

incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

L.2.- El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado. III.- ACTOS DE LA INVITACION 1.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS De acuerdo con el Artículo 31 frac IX de la "LEY", el “CCDI” a través del Encargado del Programa de Mantenimiento de Infraestructura, mostrará el sitio de realización de la obra, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir al Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Tampacán, ubicado en Camino a la comunidad El Chupadero No. 3 en el municipio de Tampacán, S.L.P; C.P. 79940,




el día 06 de agosto de 2009 a las 10:00 horas, para partir al lugar de ubicación de los trabajos, de acuerdo al siguiente Calendario:

2.- JUNTA DE ACLARACIONES De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 31 frac. X de la "LEY", la junta de aclaraciones para este proceso de invitación a cuando menos tres personas se llevará a cabo el día 07 de agosto 2009 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del “CCDI” ubicado en Camino a la comunidad El Chupadero No. 3 en Tampacán, S.L.P., C.P. 79940. (En el acta correspondiente a cada junta, se indicará en forma expresa si la misma es la última o si habrá una posterior).

La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, es optativa. Los que no asistan, serán responsables de recabar copia del acta, en las oficinas del “CCDI” ubicadas en Camino a El Chupadero No. 3 en Tampacán, S.L.P. C.P. 79940. Cualquier modificación a la convocatoria de proceso de invitación a cuando menos tres personas, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria de proceso de invitación a cuando menos tres personas. 3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES De conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 36 de la “LEY”, la presentación de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrá, la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé el apartado de requisitos. La apertura de ofertas se efectuará en sesión pública, en la Sala de Juntas del “CCDI” ubicada en Camino a la comunidad El Chupadero No. 3 en Tampacán, S.L.P. C.P. 79940. Pudiendo no estar presentes los correspondientes licitantes como lo establece el artículo No. 44 frac. II de la “LEY”.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la Invitación a cuando menos tres personas en calidad de observador, siendo requisito único registrar previamente su participación y abstenerse de intervenir. Las propuestas no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería. De conformidad con lo establecido en el Artículo No. 44 frac. II de la "LEY", la presentación de proposiciones será el día 13 de agosto 2009 a las 11:00 horas, en presencia de los interesados que asistan al acto, el cual será presidido por el servidor público designado por el “CCDI”, quien será la única persona facultada para aceptar o desechar propuestas y en general para tomar todas las decisiones durante la realización, a este acto se invitará a un Representante del Órgano Interno de Control sin que su ausencia sea impedimento para continuar con el mismo. Los licitantes entregarán el sobre cerrado que contenga la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a dichas propuestas podrá entregarse, dentro o fuera de dicho sobre a elección del licitante. Se procederá a la apertura de las propuestas y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público del “CCDI” facultado para presidir el acto, rubricarán, el catálogo de conceptos y el presupuesto de obra de cada una de las propuestas presentadas, dando lectura al importe total de cada una de las propuestas.




Se levantará el acta conforme a lo previsto en el Artículo 37 frac. III de la “LEY”, así como el Artículo 32 del “REGLAMENTO”, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas, fundamentando las causas que lo originaron; el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación. Se proporcionará copia del acta a los asistentes. 4.- FALLO El fallo correspondiente a la presente Invitación a cuando menos tres personas se darán a conocer el día 18 de agosto 2009 a las 10:00 horas, en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en los términos del artículo 39 de la “LEY” y 39 del “REGLAMENTO” el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del adjudicatario y monto total de su propuesta o la declaración de que la Invitación a cuando menos tres personas ha quedado desierta. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para “EL ADJUDICATARIO”. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora para llevar a cabo la firma del contrato correspondiente. En este mismo acto de fallo el “CCDI” proporcionará por escrito a los demás licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora o fue desechada. “EL LICITANTE” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas del “CCDI” por copia del acta. Conforme a lo establecido en el artículo 74 último párrafo de la “LEY”, las propuestas desechadas durante la invitación a cuando menos tres personas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la invitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso el “CCDI” las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el “CCDI” podrá proceder a su devolución o destrucción.

5.- IDIOMA Y MONEDA El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

6.- DICTAMEN Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la “LEY”, el “CCDI”, para determinar la solvencia de las ofertas recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “CCDI”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por el “CCDI”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para la “COMISION”, el “CCDI” formulará un dictamen que servirá de fundamento para el fallo.

Ninguna de las condiciones establecidas en estas Convocatoria, ni en las propuestas presentadas por los licitantes podrá estar sujeta a negociación alguna.




Se hace de su conocimiento que se está instaurando por “LA COMISION” el registro de contratistas a que alude el artículo 36, sexto párrafo de la “LEY”, razón por la cual en el presente procedimiento de invitación no se verificará su inscripción en tal registró. De igual forma, se les comunica que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan sido invitados podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 7.- FECHAS, PLAZOS Y AUTORIZACION DE RECURSOS Al formular la proposición, “EL LICITANTE” tomará en cuenta:

a).- Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será 01 de septiembre de 2009 y la de terminación 16 de octubre de 2009.

b).- Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 46 (cuarenta y seis) días naturales.

c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente convocatoria de Invitación a cuando

menos tres personas, "LA COMISION" cuenta con los Oficios de Autorización No. 06-AYB-CGAF-2009-012 emitidos por Coordinación General de Administración y Finanzas.

IV.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

Para la evaluación de las propuestas se verificará: A.- EVALUACIÓN TÉCNICA 1.- Aspectos generales:

1.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos;

1.3.- Que los licitantes cuenten con el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar la obra que se convoca. (Opcional según las características, complejidad y magnitud de la obra)

1.4.- Que el procedimiento descrito sea aceptable porque demuestra que “EL LICITANTE” conoce los

trabajos a realizar y que tiene capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, incluyendo el caso en que el “CCDI” proporcione el procedimiento.

2.- Aspectos programáticos

2.1.- De los programas:

2.1.1.- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el “CCDI”.




2.1.2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización,

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 2.1.3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, equipo y personal técnico,

administrativo y de servicios, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL LICITANTE” y en el procedimiento a realizar.

3.- Aspectos técnicos:

3.1.- De los materiales: 3.1.1.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” para

el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

3.1.2.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas en las

normas de calidad de “LA COMISION” y especificaciones generales y particulares establecidas en las presentes convocatoria.

3.2.- Del personal: 3.2.1.- Que el personal técnico, administrativo y de servicios sea el adecuado y suficiente para

ejecutar los trabajos. 3.2.2.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y

aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por “EL LICITANTE”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

B- EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.- Aspectos económicos:

4.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta.

4.2.- Que los precios propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que sean acordes

con las condiciones vigentes en la región en donde se ejecutará la obra, individualmente o conformando la propuesta total.

4.3.- Del Catálogo de Conceptos: 4.3.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio

unitario. 4.3.2.- Que los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra,

los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el




análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

4.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o

más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

4.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con

lo establecido en la “LEY” y el “REGLAMENTO”, así como en las demás disposiciones que emita la “SFP”, y en estas bases del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”, debiendo revisar:

4.4.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las presentes convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

4.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, personal y equipo

que se empleará en la realización de la obra.

4.4.3.- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

4.4.4.- Que los costos básicos del personal se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y especialistas, conforme a lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”.

4.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto

que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto del personal requerido para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

4.4.6.- Que los costos horarios por la utilización del equipo requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

4.5.- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”, considerando además:

4.5.1.- Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las presentes convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

4.5.2.- Que los costos del personal a utilizar considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

4.5.3.- Que los costos horarios del equipo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que




determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

4.6.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en estas convocatoria de “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”, debiendo además considerar:

4.6.1.- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

4.6.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de “EL LICITANTE”, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de ”EL LICITANTE” encargado directamente de los servicios y los de campo necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo con los Artículos 180 al 182 del “REGLAMENTO”.

4.6.3.- Que no se incluya algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

4.7.- Que el análisis y cálculo del costo financiero sea estructurado y determinado considerando lo siguiente:

4.7.1.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados en su caso al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

4.7.2.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos

directos e indirectos. 4.7.3.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

4.7.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con

montos mensuales.

4.7.5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por “EL LICITANTE” sea congruente con lo que se establezca en esta convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 183 Y 185 del “REGLAMENTO”.

4.8.- Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, quede incluida la ganancia que “EL LICITANTE” estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose, de acuerdo con el artículo 188 del “REGLAMENTO”.

4.9.- Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

4.10.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, personal y maquinaria y equipo sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de la obra.




De conformidad con el artículo 37 de “EL REGLAMENTO”, en caso de empate técnico el contrato se adjudicara a “EL LICITANTE” que demuestre tener en su planta laboral cuando menos un cinco por ciento de personas con discapacidad (en su caso), cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado cuando menos con seis meses de antelación a la presentación de propuestas del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. C.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD “EL LICITANTE” deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.- Relación de los profesionales al servicio de “EL LICITANTE”, identificando con sus cargos los responsables de la ejecución y administración de la obra, No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta.

2.- Relación de contratos de obras realizadas en los tres años anteriores a la fecha del Proceso de

Invitación a Cuando Menos Tres Personas. En apego a lo establecido en el artículo 37-B del Reglamento, al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicarán el contrato a “EL LICITANTE” cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan la presente convocatoria, de conformidad con la “LEY” y su “REGLAMENTO”, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para “LA COMISION”, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para “LA COMISION”,, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el

más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos. En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PAj = Puntos a asignar a la proposición “j” PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PPj = Precio de la proposición “j”




El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación. Cuando en el procedimiento de contratación se indique expresamente para efectos del criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate referidos.

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y

capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos. Los 20 puntos se distribuirán como sigue: a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a

los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a

monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la

materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del presente Reglamento. Se asignarán 3 puntos.

2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala

calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de

calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se

distribuirán proporcionalmente. La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores

condiciones de financiamiento para la “LA CONVOCANTE”. En la convocatoria de los




procedimientos de contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de 10 puntos.

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en

costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos.

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso

no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a

la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

“LA CONVOCANTE”, solicitarán la información que consideren necesaria para valorar la puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con

mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos. a. Materiales. b. Maquinaria y equipo de instalación permanente. Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaría de Economía. El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional.

La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos.

Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

D.- ANTICIPOS En apego a lo estipulado en el Artículo No. 50 frac. II de “LA LEY”, el “CCDI” otorgará a "EL ADJUDICATARIO" un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato incluyendo el




I.V.A., el cual deberá ser utilizado para gastos de traslado, inicio de los servicios, compra de materiales utilizables y compra y/o arrendamiento de equipo; previa presentación de la fianza respectiva por el monto total del anticipo otorgado, de conformidad con el Artículo 48 frac. I de la “LEY".

E.- CONTRATACIÓN

Previamente a la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador presentará copia para archivo y original o copia certificada para su cotejo, de los documentos siguientes:

a) Personas físicas: 1. Acta de nacimiento o carta de naturalización. 2. Identificación oficial vigente. 3. Cédula de identificación fiscal.

b) Personas morales:

1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.

2. Cédula de identificación fiscal. 3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para

suscribir contratos. 4. Identificación oficial de los representantes legales. 5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios. De la misma forma, Para la formalización del CONTRATO, el “LICITANTE” ganador deberá presentar, previo a la formalización del mismo, documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para efectos de lo anterior, “EL ADJUDICATARIO” con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal”, de acuerdo a lo previsto en la regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de 2009, incluyendo en su solicitud de opinión la dirección de correo electrónico [email protected], para que el SAT envíe copia de la opinión que emitirá al respecto. Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 10 posiciones, así como la Clabe Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

“EL LICITANTE” ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean adjudicados, a excepción de servicios de laboratorio de ser necesarios. “EL ADJUDICATARIO” quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de el “CCDI”, ubicadas en Camino a El Chupadero No. 3 en Tampacán, S.L.P. C.P. 79940, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del contrato, en términos de los artículos No. 48 frac. II de la “LEY” y 60 del “REGLAMENTO”.




En caso de que “EL ADJUDICATARIO” no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los Artículos 77 y 79 de la ”LEY”, y el “CCDI” procederá a adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para la “COMISION”, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el 10 (diez) %, en términos del Artículo 47 párrafo II de la “LEY”. F.- MODELO DE CONTRATO

Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 frac. IV, 31 frac.XXV de la “LEY”, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado al que se sujetarán el “CCDI” y “EL ADJUDICATARIO”. G.- FORMA DE PAGO

Para efectos de pago se formularán estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo No. 102 del “REGLAMENTO”, las que serán presentadas por “EL ADJUDICATARIO” al encargado de programa por parte del “CCDI” dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA COMISION” por trabajos ejecutados a través de transferencia electrónica, dentro de un plazo que no exceda a 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de obra. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el Artículo No. 100 del “REGLAMENTO”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato previamente autorizados por el “CCDI”; y de gastos no recuperables, cuando sea el caso. El residente de obra por parte del “CCDI” según la naturaleza de la obra, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por obra ejecutada, en un plazo que no excederá de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Los generadores de obra que soporten cada una de las estimaciones, deberán especificar claramente la obra en que se realiza cada uno de los conceptos, acompañándolos de sus croquis explicativos, copias de bitácora, memoria fotográfica y pruebas realizadas en su caso. Así mismo “EL ADJUDICATARIO” deberá considerar que si derivado de economías obtenidas durante la ejecución de la obra, se llegará a presentar una ampliación en las metas originalmente consideradas, realizará la supervisión adicional en su caso, sin que esto represente un costo para "LA COMISION". Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 106 del “REGLAMENTO”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de el “CCDI”, ésta a solicitud de “EL ADJUDICATARIO” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Artículo No. 55 de la “LEY”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la “Ley de Ingresos de la Federación” en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL ADJUDICATARIO”.




Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL ADJUDICATARIO”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “CCDI”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL ADJUDICATARIO” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. V.- INFORMACION COMPLEMENTARIA. El “CCDI”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:

A) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO 1.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes convocatoria del

“Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”, así como la comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

2.- Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las convocatoria del

“Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas” o que los documentos no contengan la información solicitada.

3.- Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “CCDI”. 4.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria del “Proceso de

Invitación a Cuando Menos Tres Personas”. 5.- No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y lo

establecido en la presente convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”.

B).- CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

6.- ”EL LICITANTE” que se ubique en alguno de los supuestos señalados en el Artículos 31 frac.

XIV de la “LEY”. 7.- Contar entre su personal o asociación con personas físicas o morales inhabilitadas por

resolución de la “SFP”, en los términos de la “LEY” o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

8.- Que “EL LICITANTE” no proponga el equipo requerido, para desarrollar los trabajos que se

convocan, en el plazo señalado en el punto 3 letra L inciso a de la convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

9.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.




10.- Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y equipo, no

sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL LICITANTE” y con la metodología de trabajo propuesta.

11.- Que en el equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos

considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento de que se trate.

12.- Que los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados, no estén

integrados conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra y equipo adecuados y necesarios para la ejecución del concepto.

13.- Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean acordes con las

condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

14.- Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos,

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y la convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

15.- Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis

correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

16.- Que los costos horarios por la utilización de equipo no se hayan determinado por hora

efectiva de trabajo. 17.- Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo

previsto en el “REGLAMENTO” y la convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”.

18.- Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de

costos básicos. 19.- Que en el costo directo, los costos horarios del equipo no se hayan determinado con base en

el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

20.- Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con

lo previsto en el “REGLAMENTO” y en las presentes convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”.

21.- Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de

acuerdo con lo previsto en el “REGLAMENTO” y en las presentes convocatoria del “Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas”.

22.- Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la

integran.




23.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y equipo, no

sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

C).- EVENTO DESIERTO En base a los Artículos 40 y 44 frac. III de la "LEY", el “CCDI” procederá a declarar desierta el Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas o sus precios de insumos no fueren aceptables para el “CCDI”, o bien no se reciban un mínimo de tres proposiciones susceptibles de análisis; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente. D) CANCELACION DE PROCESO El “CCDI” podrá cancelar el Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a "LA COMISION". Situación que se hará del conocimiento de los licitantes precisando el acontecimiento que motiva la decisión. Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por el “CCDI” conforme al artículo 74 de la “LEY”. De acuerdo con el Artículo No. 47 párrafo IV cuarto de la "LEY", en el caso de que el “CCDI” no firmare el contrato respectivo dentro de los 15 días naturales siguientes al de la adjudicación o cambiare las condiciones de las convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE” ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar los servicios. En este supuesto, el “CCDI”, a solicitud escrita del licitante, lo indemnizará por los gastos no recuperables en que hubiese incurrido “EL ADJUDICATARIO” para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. E) PENAS CONVENCIONALES Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL ADJUDICATARIO”, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la cláusula Décima Tercera del modelo de contrato.

F) RESICION ADMINISTRATIVA Y TERMINACION ANTICIPADA Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la convocatoria, la normatividad aplicable y el Artículo 62 de la “LEY”. “EL ADJUDICATARIO” comunicará al “CCDI” la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el “CCDI” en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, procederá a su recepción física levantándose el acta correspondiente.




G) GARANTIAS “EL ADJUDICATARIO”, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la “LEY”. VI.- INCONFORMIDADES Las personas que participen en este Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control en "LA COMISION", ubicado en oficinas centrales de la C.D.I. avenida México-Coyoacán No. 343, segundo piso, colonia Xoco, Delegación Benito Juárez C.P. 03330, México, D.F. con un horario de 09:00 a 18:00 horas.

POR EL “CCDI”

___________________________________ ING. ALEJANDRO JUAREZ LOPEZ

Director del Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Tampacán, S.L.P.




II.- Anexos

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

EJECUCION DE OBRA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO REHABILITACION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORANEAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P. UBICADO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL CHUPADERO No. 3




LEGAL - ADMINISTRATIVA

LA - 01

D o c u m e n t o

CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.




(Reproducir en hoja membretada de la empresa)

Anexo LA-01

Manifestación escrita del domicilio para oír y Recibir todo tipo de notificaciones

Tampacán, San Luis Potosí, a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 000000000000000 relativa a los trabajos de: "XXXXXX”, Servicios Relacionados con la Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que (nombre de la persona moral ó física), tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en: ___________________________________________________________________________.

Protesto lo necesario

______________________ (Nombre, cargo y firma)




LA - 02

D o c u m e n t o

TRATANDOSE DE PERSONA FISICA ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL




LA - 03

D o c u m e n t o

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL ACREDITE SU PERSONALIDAD Y QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR POR SI O

POR SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.





Anexo LA-03

(nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta (Técnica y Económica), en el presente Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas a nombre y representación de: (persona física o moral). No. de Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas:

(Lugar y fecha) Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: El presente Anexo podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido y orden indicado.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio: Calle y Número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo Electrónico: No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha: Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual dio fe de la misma: Relación de Accionistas.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del Objeto Social: Inscripción al Registro Público de Comercio: Reforma al Acta Constitutiva:

Nombre del Apoderado o Representante: Datos del documento mediante el cual acredita su Personalidad y Facultades: Escritura Pública Número: Fecha: Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:




LA - 04

D o c u m e n t o

CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACION





Anexo LA-04

C O N V E N I O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 000000000 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. (Formato libre que contenga toda la información enunciada en el Numeral 4 de la convocatoria Primera) EMPRESA (1) EMPRESA (2) __________________ ______________________ Nombre, firma y cargo. Nombre, firma y cargo.




LA - 05

D o c u m e n t o CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE

NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA

LOPSRM.





Anexo LA-05

Tampacán, San Luis Potosí, a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXX XXXXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 000000000000 relativa a los trabajos de: "XXXXXXXXXXXX” Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que (nombre de la persona moral o física), y sus directivos e integrantes no se encuentren en alguno de los supuestos de los Artículos 51 Y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y adiciones, así mismo no cuento con juicios, demandas e interpelaciones legales por incumplimiento de contrato en los ámbitos federal, estatal y municipal.


_____________________________ (Nombre, cargo y firma)




LA - 06

ACREDITACION DE CAPITAL CONTABLE POR UN MINIMO DE $ 114,000.00




PROPUESTA TECNICA

PT - 01

D O C U M E N T O

COPIA OFICIO INVITACION




PROPUESTA TECNICA

PT - 02

D O C U M E N T O Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la “LEY” y el “REGLAMENTO”; Alcances de los trabajos, las especificaciones Generales y Particulares; el programa y montos de trabajos, expresados en pesos y con base en los precios unitarios señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la “LEY” y el “REGLAMENTO”, las especificaciones generales y particulares de las Dependencias Normativas, conforme a las cláusulas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y en general de conformidad con la presente convocatoria





CONFORMIDAD ESCRITA DE AJUSTARSE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Anexo PT-02

Tampacán, San Luis Potosí, a _____ de ________ del 2009.

ING. XXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . Me refiero a lo estipulado en la Convocatoria del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 000000000, obra de: "XXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Sobre el particular, manifiesto que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la “LEY” y el “REGLAMENTO”; Alcances de los trabajos, las especificaciones Generales y Particulares; el programa y montos de trabajos, expresados en pesos y con base en los precios unitarios señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la “LEY” y el “REGLAMENTO”, las especificaciones generales y particulares de las Dependencias Normativas, conforme a las cláusulas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y en general de conformidad con la presente convocatoria. Atentamente ________________________________ Nombre del representante legal y firma




PROPUESTA TECNICA

PT - 03 (a, b, c, d,)

D o c u m e n t o A.- MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y/O B.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, C.- ASISTENCIA A LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES Y/O D.- NO ASISTENCIA A LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES.





Anexo PT-03a

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Tampacán, San Luis Potosí, a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . Me refiero a lo estipulado en las Bases del Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. 000000000000, relativa a la obra: "XXXXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Sobre el particular y por mi propio derecho como representante legal de: ____________________, manifiesto a ustedes que se visitó el lugar o sitio en el que se llevarán a cabo la obra y se han tomado en consideración las características y condiciones del sitio para la ejecución de los trabajos objeto del presente Proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

A t e n t a m e n t e

______________________ Nombre, cargo y firma del

Representante legal




Anexo PT-03b

CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA

(lugar)., __________________ . Se hace constar que la empresa __________________________________: se presentó al acto de visita física al lugar de las obras correspondientes al procedimiento de contratación de obra pública relativo a: "XXXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado.

A T E N T A M E N T E

LA CONVOCANTE





Anexo PT-03c

MANIFESTACION POR ESCRITO DE HABER ASISTIDO AL ACTO PUBLICO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(lugar)., a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . Me refiero a lo estipulado en las convocatoria de la Invitación a Cuándo Menos Tres Personas No. 00000000000000, relativa a la obra de: "XXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Sobre el particular y por mi propio derecho como representante legal de: ____________________, manifiesto a ustedes haber asistido a la Junta de Aclaraciones, y que he tomado en consideración las reglas legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas a que se sujetarán la preparación de las ofertas, formas y términos de presentar la documentación e información que será revisada y analizada para emitir el dictamen correspondiente.



Representante legal





Anexo PT-03d

MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO HABER ASISTIDO AL ACTO PUBLICO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(lugar)., a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX xxxxxxxx P r e s e n t e . Me refiero a lo estipulado en la convocatoria referente a la Invitación a Cuándo Menos Tres Personas No.0000000000000, relativa a la obra de: "XXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Por medio del presente manifiesto No Haber Asistido a la (s) Junta (s) de Aclaraciones celebradas con relación a la Invitación a tres personas referidas, sin embargo manifiesto que he tomado en consideración los acuerdos y modificaciones que en dicha (s) Junta (s) se determinaron.



Representante Legal




PROPUESTA TECNICA

PT - 04

D o c u m e n t o MODELO DE CONTRATO Y ESCRITO MANIFESTANDO CONOCERLO

Y ESTAR DE ACUERDO EN CUANTO AL CONTENIDO.





Anexo PT-04

MANIFESTACION ESCRITA DE ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO.

(lugar), a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e. Me refiero a lo estipulado en la convocatoria referente a la Invitación a Cuándo Menos Tres Personas No. 00000000000000, relativa a la obra de: "XXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Sobre el particular y por mi propio derecho como representante legal de: _______________________________ manifiesto a ustedes conocer el modelo de contrato y estar de acuerdo con las características y condiciones presentadas en el mismo, contenido en las presentes convocatoria.


______________________ Nombre, firma y cargo del

Representante Legal




ANEXO MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. _____/09 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA _____/09 A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL _________________________-, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESTATAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA ___________, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR ___________, EN SU CARÁCTER DE ___________, MISMAS QUE CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S I. De “LA COMISIÓN”: I.1 Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003. I.2 Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. I.3 Que la adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos a Tres Personas Número_______________, de la obra: __________________según conceptos de obra. Anexo I. I.4 Que el _____________________________ cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato de conformidad con el Poder Notarial contenido en la escritura número ___________de fecha ___________________, pasada ante la fe del Notario Público Número ___________ de la Ciudad de México, Distrito Federal, Licenciado ________________________. I.5 Que para la contratación del objeto materia del presente Contrato se cuenta con la autorización presupuestal que de ella se deriva, como consta en el oficio emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número ____________, de fecha _____ de ______ de _____. I.6 Que señala como su domicilio el ubicado en __________. II.- De “EL CONTRATISTA”:




II.1 Que es una persona (física o moral) constituida conforme a las leyes mexicanas como lo acredita con ( la Escritura Pública número __________ de fecha _____ de __________ de ______, otorgada ante la fe del Notario Público Número _____, de la Ciudad de _________, Estado de ________, Licenciado ___________.), II.2 Que __________ en su carácter de ___________ acredita su personalidad con la Escritura Pública número __________ de fecha ______ de __________ de ______, otorgada ante la fe del Notario Público Número _____, Licenciado __________ en la Ciudad de _________, Estado de __________. II.3 Que tiene facultades para contratar y reúne la experiencia, capacidad técnica y financiera que se requiere para obligarse a la ejecución de la obra objeto del presente Contrato. II.4 Que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. II.5 Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Normas de Construcción Vigentes en el lugar donde se realizará la obra, así como las de los Anexos mismos que debidamente firmados por “LAS PARTES”, integran el presente Contrato. II.6 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales vigentes. II.7 Que su Registro Federal de Contribuyentes es el siguiente: _____________. II.8 Que ha inspeccionado debidamente el lugar de la obra objeto del presente Contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. II.9 Que para los efectos legales que deriven del presente Contrato señala como su domicilio el ubicado en ___________________________________________. Con fundamento en los artículos 26, 27 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y expuesto lo anterior, “LAS PARTES” tienen a bien suscribir el presente Contrato, sujetándose a las siguientes:

C L Á U S U L A S PRIMERA. OBJETO.- “LA COMISIÓN” encomienda a “EL CONTRATISTA” una obra consistente en: _____________________, según conceptos de obra, Anexo I, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo señalado en los anexos; así como lo establecido en las bases y acta(s) de junta(s) aclaraciones del procedimiento de Invitación a Cuando Menos a Tres Personas No.___________. SEGUNDA. MONTO.- El monto del presente Contrato es por la cantidad total de: $_______________ ( ------- pesos 00/100 M.N.) más el 15% (Quince porciento) de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de: $_________________ ( ________________ 00/100 M.N.) y su desglose se encuentra en el Anexo I (Catálogo de conceptos) que es parte integrante de este Contrato.




TERCERA. ANTICIPO.- “LA COMISIÓN” otorgará un anticipo de $ ____________ ( _________pesos 00/100 M.N.), equivalente al 30% para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar de la cantidad establecida en la Cláusula Segunda del presente Instrumento, dicho anticipo se entregará el _____de _____de 2009, previa presentación de la garantía respectiva por el importe total antes señalado a favor de “LA COMISIÓN”. “EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo, específicamente a los fines para los que le es otorgado, reservándose “LA COMISIÓN” el derecho de verificar y en su caso reclamar, en cualquier momento, por la desviación en su aplicación. El anticipo deberá ser amortizado totalmente, mediante deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se cubra a “EL CONTRATISTA”, debiéndose amortizar el faltante en la estimación final. En el caso de rescisión del Contrato, si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que “LA COMISIÓN” le comunique la rescisión, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido por el Código Fiscal de la Federación, para el caso de prórroga para el pago de crédito fiscal, los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días naturales desde que se venza el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “LA COMISIÓN”. CUARTA. FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen, en que la obra objeto de este Contrato, se pague mediante la formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia dentro de los 6 días naturales siguientes, los días 15 y último de cada mes, siendo estos, las fechas de corte para el pago de las mismas, cumpliendo con los procedimientos que señala el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar tales cantidades, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de Crédito Fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. En caso de incumplimiento por parte de “LA COMISIÓN” en el pago de estimaciones, a solicitud de “EL CONTRATISTA” se aplicará el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior, considerando lo indicado por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas sobre las estimaciones, se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este Contrato el día ______ de ______ de 2009 y terminarlos a más tardar el día _____ de ___________ de 2009 de conformidad con el Anexo II, (Programa General de Obra) que es parte integrante de este Contrato.




SEXTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “LA COMISIÓN” con fecha ________, pone a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, los documentos que integran el expediente técnico, los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requiera para su realización. SÉPTIMA. GARANTÍA DE ANTICIPO.- Con fundamento en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “EL CONTRATISTA” deberá garantizar el anticipo. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo, conteniendo como mínimo los siguientes datos:

• Denominación o nombre de “EL CONTRATISTA”. • Que garantiza la correcta aplicación del anticipo en el servicio contratado • El importe total garantizado con número y letra. • El número de Contrato y su fecha de firma, asimismo prever como mínimo las siguientes

declaraciones: • La póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el

Contrato. • La fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”. • La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia.

• La fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “LA COMISIÓN”, otorgue prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones.

• La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida.

En el supuesto de que “LAS PARTES” convengan la modificación del Contrato vigente “EL CONTRATISTA” deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, presentando endoso a la misma o bien una nueva, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el Contrato principal. OCTAVA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción II y 49 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA”, garantizará el cumplimiento del presente Contrato, con la fianza que se constituirá a favor de “LA COMISIÓN”, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Cláusula Segunda, sin incluir el impuesto al valor agregado, debiendo ser entregada la fianza referida, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de la notificación del fallo, conteniendo los siguientes datos:

• Denominación o nombre de “EL CONTRATISTA” • Que garantiza la correcta ejecución y total cumplimiento del servicio contratado. • El importe total garantizado con número y letra. • El número de Contrato y su fecha de firma, asimismo prever como mínimo las siguientes

declaraciones: • Que la póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el

Contrato.




• Que la fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”.

• Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia

• Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “LA COMISIÓN”, otorgue prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones.

• La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida

En el supuesto de que “LAS PARTES” convengan la modificación del Contrato vigente “EL CONTRATISTA” deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, presentando endoso a la misma o bien una nueva, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el Contrato principal. NOVENA. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD.- “LA COMISIÓN” establecerá anticipadamente a la iniciación de los trabajos, mediante escrito de designación, en el sitio de realización de los mismos, un Residente de Obra, que actuará en su nombre y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, sin que lo anterior implique que ésta persona se encuentre facultada para autorizar el cambio de los conceptos de obra. DÉCIMA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” establecerá anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un Superintendente de Construcción, que actuará en su nombre, será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, planos incluyendo sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, normas de calidad, bitácora y demás documentos inherentes. De la misma forma queda establecida la facultad por “EL CONTRATISTA” para que el superintendente de construcción sea su representante por lo que éste podrá oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato. “LA COMISIÓN” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, teniendo “EL CONTRATISTA” la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el Contrato. DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- “LA COMISIÓN” a través del residente de obra, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este Contrato y dar a “EL CONTRATISTA” y/o a través del superintendente de construcción por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajusten al proyecto, así como los materiales acordados para su ejecución. “LA COMISIÓN” se obliga a llevar una bitácora en función de los avances de los trabajos, en donde reseñe estos y la cual deberá permanecer en el lugar de la obra. “EL CONTRATISTA” se obliga a firmar




la misma a solicitud del Residente de Obra, previa revisión y verificación de los avances de la obra, la bitácora se considera parte integrante del Contrato. Los representantes de “LAS PARTES” serán los encargados de resolver las controversias que por problemas específicos de carácter técnico o administrativo pudieren surgir. DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” convienen en revisar y en su caso, ajustar los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando durante su vigencia ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. La revisión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. DÉCIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará mediante comunicación que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA COMISIÓN” a la terminación de éstos, y “LA COMISIÓN” verificará que los trabajos estén concluidos dentro de un plazo de 8 días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación de “EL CONTRATISTA”. Comprobada la terminación de los trabajos conforme al párrafo anterior “LA COMISIÓN” procederá a su recepción dentro de los 15 días naturales siguientes, para lo cual en la misma fecha levantará el acta de entrega-recepción correspondiente, comunicando dicha fecha oportunamente al Órgano Interno de Control de “LA COMISIÓN”, a fin de que si una u otra lo estiman conveniente nombren representantes que asistan al acto. El acta que se levante deberá formularse con apego a los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas. Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el presente contrato, “LAS PARTES” elaborarán el finiquito correspondiente inmediatamente a la Entrega- Recepción, anexando el acta de recepción física de los trabajos. De acuerdo a lo establecido en los Art. 139 al 142 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Previamente a la recepción de los trabajos “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar la Garantía de Defectos y Vicios Ocultos. DÉCIMA CUARTA. Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la garantía de defectos y vicios ocultos deberá contener como mínimos, los siguientes requisitos:

• Denominación o nombre de “EL CONTRATISTA”. • Qué se garantizan los trabajos durante un plazo de doce meses. • El importe total garantizado con número y letra que corresponde al 10% del monto total de los

trabajos. • El número de Contrato y su fecha de firma, asimismo prever como mínimo las siguientes

declaraciones: • Establecer que la póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones

contenidas en el Contrato. • Que la fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de “LA

COMISIÓN”. • Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que

se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma




que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia.

• La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida.

“LA COMISIÓN” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y en su caso, podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la obra, cumplan con las normas de calidad establecida en el Anexo I, así como a cumplir con las especificaciones contenidas en el catálogo de conceptos, las especificaciones generales y particulares del proyecto motivo de este Contrato y a que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “LA COMISIÓN”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “LA COMISIÓN” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para los defectos y vicios ocultos, hasta por el monto total de la misma. Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, en forma parcial o total a favor de cuales quiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de “LA COMISIÓN”. DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA COMISIÓN” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual “LA COMISIÓN” comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse “LA COMISIÓN” procederá a aplicar la siguiente sanción: Si como consecuencia de la comparación de los montos mensuales acumulados realizados, se determina que existen atrasos en el “Programa de Ejecución General de los Trabajos, calendarizado y cuantificado semanalmente, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”, y el atraso es imputable a “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” procederá a retener temporalmente una cantidad igual a la que resulte de aplicar el 1 % (uno por ciento) a la diferencia existente entre los importes de los trabajos que debió de realizar “EL CONTRATISTA” y los realmente ejecutados (sobre montos acumulados). Por lo tanto, en cada estimación se hará la retención, la cual será de carácter definitiva si a la fecha pactada de terminación de los trabajos estos no han sido concluidos, siempre y cuando esta no rebase el monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO. En su caso, dicha retención podrá ser recuperada al término de la obra, cuando se haya regularizado en los tiempos señalados en el programa de ejecución de obra. En todos los casos, el RESIDENTE DE OBRA, indicará en la BITÁCORA de la obra y en la estimación correspondiente el importe de la retención determinada e iniciará simultáneamente los trámites internos a que haya lugar ante “LA COMISIÓN”, a efecto de que en la estimación se considere la retención temporal o la pena convencional definitiva que en su caso proceda.




Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes conforme al Programa general de obra (anexo II), procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del erario federal, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Adicionalmente a la sanción anterior, si el contratista no concluye la obra en la fecha señalada en el programa aprobado también como pena convencional deberá cubrir a “LA COMISIÓN” por cada día de retraso y hasta que las obras queden concluidas, una cantidad igual al 0.1% (cero punto uno por ciento) sobre el monto total del Contrato. “LA COMISIÓN” podrá exigir el cumplimiento del Contrato aplicando la pena convencional, o bien, declarar la rescisión del mismo, haciéndose efectivas las garantías otorgadas por “EL CONTRATISTA” y pagando éste los daños y perjuicios que sean ocasionados a “LA COMISIÓN” por su incumplimiento. DÉCIMA SEPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL.- “LA COMISIÓN” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, misma que será autorizada por el representante legal de “LA COMISIÓN”. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN.- “LA COMISIÓN” podrá rescindir administrativamente el presente Contrato por incumplimiento a alguna de sus cláusulas o por contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento en vigor. DÉCIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el efecto de lo establecido en la Cláusula anterior, el procedimiento de rescisión respectivo se llevará a cabo en la forma siguiente: A).- Se iniciará a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y presente en su caso, las pruebas que estime pertinentes. B).- Transcurrido el término a que alude el apartado anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. C).- La decisión de dar o no por rescindido el Contrato deberá estar debidamente fundada y motivada, la que comunicará “LA COMISIÓN” a “EL CONTRATISTA“ dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el apartado A) de esta Cláusula. D).- En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida rescindir la relación contractual, solo podrá hacerlo mediante declaración judicial. VIGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “EL CONTRATISTA” podrá solicitar la terminación anticipada del Contrato por caso fortuito o fuerza mayor. Dicha solicitud se deberá presentar por escrito ante “LA COMISIÓN”, quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, “EL CONTRATISTA” podrá solicitar una declaratoria judicial ante la autoridad correspondiente. En el supuesto de que “LA COMISIÓN” por razones de interés general decida terminar el Contrato anticipadamente, pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados así como los gastos no




recuperables que se relacionen directamente con el Contrato, que sean comprobables y guarden equidad. Para efectos del presente Contrato se entiende como causa de interés general los casos en que por el desarrollo de las obras peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente, de las zonas de las obras o de la región, asimismo, cuando por causas naturales (sismos, tormentas, ciclones, incendios, etc.), o de fuerza mayor (inestabilidad social o política, guerra, etc.), exista la necesidad de retirar recursos asignados a estas obras para apoyar económicamente las acciones que se requieran implementar, que restauren el orden social en tales supuestos “LA COMISIÓN” lo comunicará a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente a fin de que éste quede enterado. VIGÉSIMA PRIMERA. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO.- En todos los casos de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del Contrato, “LA COMISIÓN” procederá a levantar acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, haciendo constar el estado en que se encuentre los trabajos, y con base en ella se hará a “EL CONTRATISTA” el pago de finiquito correspondiente. En estos casos “EL CONTRATISTA” deberá devolver a “LA COMISIÓN” en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha que esta última se lo requiera, los anticipos no amortizados, los materiales, equipos, inmuebles e instalaciones que se le hubieran proporcionado. Si “EL CONTRATISTA” no cumple en el plazo señalado, “LA COMISIÓN” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que presente ante la autoridad competente, por los daños y perjuicios que se causen al Estado. Lo expuesto anteriormente es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. VIGÉSIMA SEGUNDA. OBLIGACIÓN COMÚN.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, y las demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. VIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS.- “LAS PARTES” convienen en que los impuestos que se generen con motivo de la celebración del presente instrumento, correrán a cargo de la parte que le corresponda, por su parte “EL CONTRATISTA” manifiesta, que se encuentra al corriente del pago de obligaciones fiscales. En cuanto a los impuestos estatales del 5 al millar para inspección y vigilancia, “LA COMISIÓN” retendrá a “EL CONTRATISTA”, con base a las estimaciones que vaya presentando para pago, así como Retención del 2 al Millar a su cargo, de conformidad al Convenio de Colaboración de fecha 10 de Octubre del 2007, celebrada entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la “COMISIÓN”. VIGÉSIMA CUARTA. COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS.- Adicionalmente a los compromisos contraídos “EL CONTRATISTA” se obliga a formular y entregar a “LA COMISIÓN” la documentación que a continuación se menciona para su revisión y, en su caso, aceptación o rechazo de su contenido.




Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del Contrato, los nombres y currícula de los técnicos que integran la plantilla técnica, indicando el carácter o puesto que ocupan, así como las actividades que desarrollarán en los trabajos contratados. Dentro de los 15 (quince) días calendario a partir de la entrega del anticipo, los estudios de aplicación de los recursos otorgados. Dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha que “EL CONTRATISTA” haya comunicado a “LA COMISIÓN” la terminación de los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” entregará a “LA COMISIÓN” el total de las estimaciones de los trabajos realizados acompañado de la siguiente documentación: relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, acatando para ello en lo conducente lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. VIGÉSIMA QUINTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando a juicio de “LA COMISIÓN” sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el Contrato, se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Tercero, sección III, modificaciones a los Contratos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN.- Para los efectos de este Contrato, queda estrictamente prohibida la subcontratación. VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones, demandas, querellas, etc., que sus trabajadores presentaren en su contra y/o en contra de “LA COMISIÓN”, en relación con los trabajos del Contrato. VIGÉSIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible a éste cumplir con el programa que incluye en el anexo II (Programa General de Obra) de este Contrato, deberá solicitar oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. “LA COMISIÓN” resolverá en un plazo no mayor de 2 (Dos) días calendario sobre la justificación y procedencia de la prórroga, y en su caso, concedería la que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que él estime conveniente y se harán conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa de trabajo. VIGÉSIMA NOVENA. MODIFICACIONES.- Durante la vigencia del presente Contrato “LA COMISIÓN” podrá modificar los datos básicos o las especificaciones establecidas en el anexo I (Catálogo de Conceptos), dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a cumplir con las instrucciones correspondientes. En el caso de que con motivo de las modificaciones solicitadas, el importe de los servicios o el plazo de la ejecución que debe realizar “EL CONTRATISTA” excediere lo estipulado en este Instrumento Legal, “LAS PARTES” celebrarán un Convenio Modificatorio, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.




TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis Potosí, por lo tanto “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de sus domicilios presentes, futuros o por cualquier otra causa. El presente Contrato se firma por triplicado en____________, del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., a los ____ días del mes de ______________ de 2009.

Por “LA COMISIÓN” MTRO. FRANCISCO JAVIER NORIEGA ARJONA DELEGADO ESTATAL DE LA CDI EN S.L.P.

Por “EL CONTRATISTA”

____________________________

CARACTER




PROPUESTA TECNICA

PT - 05

D o c u m e n t o

CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTE QUE POR SI MISMO O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRA DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES DE

LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS.

ARTICULO 24, FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY.





Anexo PT-05

(LUGAR), a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . Me refiero a lo estipulado en las convocatoria referentes a la Invitación a Cuándo Menos Tres Personas No.000000000, obra de: "XXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que (nombre de la persona moral o física), por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, conforme a lo establecido en el Artículo 24, Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


______________________ Nombre, cargo y firma

PROPUESTA TECNICA




PROPUESTA TECNICA

PT - 06

D o c u m e n t o

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA

EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA INCLUYENDO CEDULA PROFESIONAL Y CURRICULUM EN SU CASO





Anexo PT-06

(lugar), a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

Categoría del Trabajador Unidad Cantidad

jornadas


______________________________

Nombre, firma y cargo del Representante legal

Nota: Se deberá relacionar el personal total a utilizar.




PT - 07

D o c u m e n t o

RELACION DE EQUIPO





Anexo PT-07

(lugar), a _____ de ________ del 2009.

ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e .

RELACION DE EQUIPO A UTILIZAR

DESCRIPCION DEL EQUIPO Unidad Cantidad


______________________________


Nota: Se deberá relacionar el equipo total a utilizar.




PT - 8

D o c u m e n t o

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADAS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DEL PROCESO

DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS





Anexo PT-8

(lugar), a _____ de ________ del 2009. ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADAS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DEL

PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CONTRATANTE NOMBRE Y LOCALIZACIÒN DE LA OBRA

MONTO SIN IV.A.

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÒN


______________________________


Nota: Se deberá relacionar el equipo total a utilizar.




PROPUESTA ECONOMICA

PE - 01

D o c u m e n t o

ESCRITO DE PROPOSICION




(Reproducir en papel membretado de la empresa)

Anexo PE-01 ESCRITO PROPOSICION

Fecha: _____________________

ING. XXXXXX XXXXXX COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P r e s e n t e . En relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.000000000000, de fecha ___ de __________ de 2009, por medio de la cual la convoca a participar en el proceso de invitación a cuando menos tres personas de los trabajos relacionados con la obra: "XXXXXX”, Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, comunico a usted que esta empresa cumple con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha invitación a cuando menos tres personas y por lo tanto como representante legal de la empresa: ____________________manifiesto a usted lo siguiente: Que oportunamente se recogieron la Convocatoria y sus anexos relativos a el proceso de invitación a cuando menos tres personas de que se trata y se ha tomado debida nota de los lineamientos a que se sujetará dicho proceso de invitación a cuando menos tres personas; que conforme a las reglas se llevarán a cabo los trabajos; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en las citadas Convocatoria, lo que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, en los términos solicitados. Así mismo, expreso que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas para la contratación y ejecución de obras públicas motivo de este proceso de invitación a cuando menos tres personas, y que se acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto al proceso de invitación a cuando menos tres personas indicado y demás actos que de ella se deriven. Igualmente comunico a usted que se conoce el alcance de los trabajos relacionados con la obra pública y conforme al cual se realizará la ejecución de los mismos. De acuerdo con lo anterior, esta empresa presenta una propuesta por la cantidad de: $ _________ (con letra), no incluye I.V.A. Manifiesto a ustedes que los precios contenidos en la presente propuesta, para la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, tiene una vigencia de 30 días naturales, contados a partir de la apertura de las propuestas Finalmente manifiesto a ustedes que nuestro representante técnico en la ejecución del Contrato con amplias facultades para tomar decisiones será el C. ______________________ con cédula profesional No. ____________ reconocida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de la cual se anexo fotocopia.


________________________________ Nombre, firma y cargo del licitante o su

Representante legal




Nota: La presente proposición deberá estar firmada por el licitante o su representante legal en todas sus hojas.

PROPUESTA ECONOMICA

PE - 02

D o c u m e n t o

CATALOGO DE CONCEPTOS. CON CANTIDADES Y MONTOS.




PROPUESTA ECONOMICA

PE - 03 (a, b, c, d, e, f, g)

D o c u m e n t o

a) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS b) ANALISIS DE COSTOS BASICOS

c) ANALISIS FACTOR DE SALARIO REAL d) ANALISIS DE CARGOS INDIRECTOS

e) ANALISIS DE CARGO POR FINANCIAMIENTO f) CARGO POR UTILIDAD g) CARGOS ADICIONALES




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

CONCEPTO:

SALARIO MINIMO DIARIO

SALARIO NOMINAL DIARIO

SALARIO BASE DE COTIZACION CUOTA AL I.M.S.S.

CUOTA FIJA I.M.S.S. (S.M.G.D.F.)

CUOTA ADICIONAL I.M.S.S. (S.M.G.D.F.) S.A.R. INFONAVIT

SUMA DE APORTACIONES I.M.S.S.

+ S.A.R. + INFONAVIT

FACTOR Tp/Tl (381.75 DÌAS + 295.08 DÌAS)

Ps EN FRACCION DECIMAL

FACTOR DE SALARIO REAL Ps x (Tp/Tl) +

(Tp/Tl)

SALARIO REAL

A B C D E F G H I J K L M

$46.80 ****** "B" x F.I. 1.0452 "C" x 15.2388 % $ 46.80 x 18.45 % ["C" - (3 x $ 46.80)] x 2.57% "C" x 2.00 % "C" x 5.00 % "D"+"E"+"F"+"G"+"H" TP/TI "I" / "K" ("K" x "J") + "J" "B" x "L"

PEON $46.80 $82.50 $86.23 $13.14 $8.63 $1.72 $4.31 $27.30 1.2937 0.3369 1.7296 $142.70

S/N AYUDANTE GENERAL $51.46 $91.19 $95.31 $14.52 $8.63 $1.91 $4.77 $29.25 1.2937 0.3207 1.7087 $155.81

1 OFICIAL ALBAÑIL $65.92 $134.42 $140.50 $21.41 $8.63 $0.00 $2.81 $7.02 $39.30 1.2937 0.2924 1.6720 $224.74

9 OFICIAL CARPINTERO DE MUEBLES $64.72 $147.07 $153.72 $23.42 $8.63 $0.34 $3.07 $7.69 $42.65 1.2937 0.2900 1.6688 $245.44

26 OFICIAL ELECTRICISTA $64.41 $142.01 $148.43 $22.62 $8.63 $0.25 $2.97 $7.42 $41.31 1.2937 0.2909 1.6700 $237.16

63 INGENIERO TOPOGRAFO $217.64 $251.02 $262.37 $39.98 $8.63 $3.73 $5.25 $13.12 $70.13 1.2937 0.2794 1.6552 $415.48

"A " =

"B " =

"C " =

"D " =

"E" =

"F " =

"G" =

"H " =

"I" =

"J" =

"K" =

"L" =

"M " =

OFICIO NÚMERO

(Describir la obra, igual que como se publica en la convocatoria)

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Indicar el número de licitación)

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL PARA CADA CATEGORIA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE :

FACTOR DE SALARIO REAL = EL RESULTADO DEL FACTOR DE PRESTACONES POR LEY "Ps" (COLUMNA "K") POR EL FACTOR Tp / Tl (COLUMNA "J") MÁS EL FACTOR Tp / Tl (COLUMNA "J")

SALARIO REAL = EL RESULTADO DEL SALARIO NOMINAL DIARIO (COLUMNA "B") POR EL FACTOR DE SALARIO REAL (COLUMNA "L")

ANEXO PE 03c

FACTOR Tp / Tl = DÍAS REALMENTE PAGADOS (Tp=381.75 DÍAS) ENTRE LOS DÍAS REALMENTE LABORADOS (Tl=295.08 DÍAS)

FACTOR DE PRESTACIONES POR LEY "Ps" EN FRACCION DECIMAL =SUMA DE APORTACIONES AL IMSS + S.A.R. + INFONAVIT (COLUMNA "I") ENTRE SALARIO BASE DE COTIZACION (COLUMNA "C")

CUOTA ADICIONAL IMSS = CUOTA PARA SALARIOS SUPERIORES A TRES VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO PARA EL D.F. ( ART. 13 INCISO II DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL Y MODIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENOÁ Í

CUOTA DEL S.A.R. = 2.00 % SOBRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÒN (COLUMNA "C")

CUOTA DEL INFONAVIT = 5.00 % SOBRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÒN (COLUMNA "C")

SUMA DE APORTACIONES AL IMSS, SAR E INFONAVIT = SUMA DE LAS COLUMNAS "D" + "E" + "F" + "G" + "H"

SALARIO NOMINAL DIARIO DEL ÁREA GEOGRÁFICA "A" (INVESTIGACIÓN DE LOS SALARIOS DE MERCADO EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES)

NOTAS DE COLUMNAS

SALARIO MíNIMO PROFESIONAL DIARIO VIGENTE EN EL ÁREA GEOGRÁFICA "A" QUE PARA FINES SALARIALES SE HA DIVIDIDO A LA REPUBLICA MEXICANA

CUOTA IMSS = PORCENTAJE DE COTIZACIÓN ASIGNADO POR EL IMSS ( ÚNICAMENTECUOTA PATRONAL ), SEGÚN SU GRADO DE SINIESTRALIDAD ( ES VARIABLE ), SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO, PRESTACIONES EN DINERO, GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS, SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA, SEGURODE GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. (ART. 73 Y 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ) CUOTA PATRONAL COLUMNA "C" x 15.2388 %

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA APLICACIÓN CUOTAS I.M.S.S. = COLUMNA "B" x F. I. ( FACTOR DE INTEGRACIÓN CON PRESTACIONES MÍNIMAS), FACTOR DE INTEGRACIÓN = DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO (381.75) ENTRE DÍAS POR AÑO ( 365.25) = 1.0452

SEGÚN ARTÍCULO 160 DEL REGLAMENTO LOP Y SRM

CUOTA FIJA IMSS = 18.45 % DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL D. F. (ART. 13 INCISO I DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL Y MODIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA MISMA LEY). LA CUOTA FIJA DE 18.45 %ESTARÁ VIGENTE DEL 1ro ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 ($ 46.80 x 18.45 %)

C A T E G O R I A




Anexo PE-03d

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL CARGO INDIRECTO

Licitante: ________________________ Fecha: Obra:

Costo Directo: $ ____________ Administración

Central Administración

de Obra 1.- Honorarios, Sueldos y Prestaciones Personal Directivo ______________ ____________ 1.2 Personal Técnico ______________ ____________ 1.3 Personal Administrativo ______________ ____________ 1.4 Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ______________ ____________ 1.5 Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 ______________ ____________ 1.6 Pasajes y Viáticos del personal enunciado en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 ______________ ____________ 2.- Depreciación, Mantenimiento y Rentas 2.1 Edificios y Locales ______________ ____________ 2.2 Locales de Mantenimiento ______________ ____________ 2.3 Talleres ______________ ____________ 2.4 Instalaciones Generales ______________ ____________ 2.5 Equipo, Muebles y Enseres ______________ ____________ 2.6 Depreciación o Renta, Operación y Vehículos ______________ ____________ 2.7 Campamentos ______________ ____________ 3.- Servicios 3.1 Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios ______________ ____________ 3.2 Elaboración de Planos Definitivos (as built) ______________ ____________




1.3 Estudios e Investigaciones ______________ ____________

4.- Fletes y Acarreos 4.1 de Campamentos ______________ ____________ 4.2. de Equipo de Construcción ______________ ____________ 4.3 de Plantas y Elementos para Instalaciones ______________ ____________ 4.4 de Mobiliario ______________ ____________ 5.- Gastos de Oficina 5.1 Papelería y útiles de Escritorio ______________ ____________ 5.2 Correos, Fax, Teléfonos, Telégrafos, Radio ______________ ____________ 5.3 Equipo de Computación ______________ ____________ 5.4 Situación de Fondos ______________ ____________ 5.5 Copias y Duplicados ______________ ____________ 5.6 Luz, Gas y Otros Consumos ______________ ____________ 5.7 Gastos de Invitación ______________ ____________ 6.- Capacitación y Adiestramiento ______________ ____________ 7.- Seguridad e Higiene ______________ ____________ 8.- Seguros y Fianzas ______________ ____________ 9.- Trabajos Previos Auxiliares 9.1 Construcción y Conservación de Caminos de Acceso ______________ ____________ 9.2 Montaje y Desmantelamiento de Equipo, cuando así proceda ______________ ____________ 9.3 Construcción de Instalaciones Generales de Campamento ______________ ____________ 10.- de Equipo de Construcción ______________ ____________ 11.- de Plantas y Elementos para Instalaciones

______________ ____________




Sumas Administración central: (Suma Indirectos) __________________________ = (Costo Directo) Administración de obra: (Suma Indirectos) __________________________ = (Costo Directo) Notas: Los rubros expresados en el presente ejemplo, son enunciativos y no limitativos y

dependerán de la administración y situación de cada una de las empresas. El presente análisis deberá apegarse a lo dispuesto en los Artículos 180, 181 y 182 del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




ANEXO PE-03e

COMISON NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (Indicar el número de licitación)

CONCEPTO: (Describir la obra, igual que como se publica en la convocatoria) ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PERIODO

( 1 ) COSTO DIRECTO + INDIRECTO mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 ( 2 ) Montos Mensuales a Costo Directo + Costo Indirecto ( 3 ) Montos Acumulados

( 4 ) % MENSUAL ____% ____% ____% ____% ____% ____%

INGRESOS

( 5 ) Anticipo ____% ANTICIPO 1

( 6 ) Pago de Estimaciones ( a Precio Unitario ) ( 7 ) Amortizaciones ( 8 ) CARGOS ADICIONALES ( 9 ) TOTAL DE INGRESOS (9)=(5)+(6)-(7)-(8)

( 10 ) INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS

( 11 ) Materiales * ( 12 ) Mano de Obra * ( 13 ) Equipo, Herramienta y Maquinaria * ( 14 ) Costo Directo (14)=(11)+(12)+(13) ( 15 ) Costo Indirecto (sin financiamiento, ni utilidad) ( 16 ) TOTAL DE EGRESOS(Costo Directo+Costo Indirecto) (16)=(14)+(15) ( 17 ) EGRESOS ACUMULADOS

( 18 ) FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS-EGRESOS) (18)=(09)-(16)

( 19 ) TASA DE INTERES = CETES A 28 DIAS, TIIE, Etc. ( ____% mensual)

( 20 ) COSTO DE FINANCIAMIENTO (20) = (18) * (19) ( 21 ) COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

( 22 ) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= [COSTO DE FINANCIAMIENTO/(COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)] x 100

POR LO QUE EL FINANCIAMIENTO PARA ESTE CASO ES DE ____%

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: TASA PROPUESTA: % ANUAL % MENSUAL * DATOS QUE SE DEBEN TOMAR DE SUS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS A COSTO DIRECTO DE MATERIALES

MANO DE OBRA ,EQUIPO , HERRAMIENTA Y MAQUINARIA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE :






Anexo PE-03f Proceso de invitación a Cuando menos tres personas No. Obra: Fecha:

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD El porcentaje será fijado por el contratista y su importe será el que resulte de aplicar este porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento. Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. _____________________________ ___________________________________________ Razón Social de la Empresa Nombre, Firma y Cargo del Representante Legal Nota: El licitante deberá apegarse a lo que se establece en el Art. 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.





Anexo PE-03g Proceso de invitación a Cuando menos tres personas No. Obra: Fecha:

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos. Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que se deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y deberá indicar el porcentaje que aplique en materia. _____________________________ ___________________________________________ Razón Social de la Empresa Nombre, Firma y Cargo del Representante Legal Nota: El licitante deberá apegarse a lo que se establece en el Art. 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.





Anexo PE-03g

Proceso de invitación a Cuando menos tres personas No. Obra: Fecha:

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

(Materiales, personal y equipo)

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe Incidencia al Total %

__________________________________________________

Nombre, firma y cargo del Representante Legal




PROPUESTA ECONOMICA

PE - 04

D o c u m e n t o

PROGRAMAS DE TRABAJO EROGACIONES DE LOS TRABAJOS Y MONTOS

MENSUALES




PROPUESTA ECONOMICA

PE - 05 ( a, b, c, d )

D o c u m e n t o

PROGRAMAS SEMANAL DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS PARA:

A) MANO DE OBRA B) MAQUINARIA Y EQUIPO

C) SUMINISTRO DE MATERIALES D) UTILIZACION DE PERSONAL




ANEXO PE-05a COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. (Indicar el número de licitación)

CONCEPTO: (Describir la obra, igual que como se publica en la convocatoria)

PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMA DE JORNALES SEMANALES UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

No O

CLAVE C A T E G O R I A

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13

SEM14

SEM15

SEM16

TOTALES

(EJÉMPLO) OFICIAL FIERRERO JOR.

12

24 24 24 24 12 12 12 6 6 6

162

FECHA DE INICIACIÓN:

TERMINACIÓN ESTIMADA:

DURACIÓN EN DÍAS NATURALES



ANEXO PE-05b COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO SEMANALES UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

No O

CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15

SEM16

TOTALES

(EJÉMPLO) Cargador frontal sobre neumáticos HR.

48

48 40

136









ANEXO PE-05c COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



PROGRAMA SEMANAL DE SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROGRAMA DE CANTIDADES DE MATERIALES Y EQUIPOS PERM. UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

No O

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO PERM.

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15 SEM16

TOTALES

(EJÉMPLO) Cemento Portland tipo I normal TON.

2

4 4 3 1 1 4 5 1 1 0.5 0.3

26.8






ANEXO PE-05d COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISION

Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS PROGRAMA SEM. DE PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y DE SERV.

UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

No O

CLAVE C A R G O

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15

SEM16

TOTALES

(EJÉMPLO) Responsable de Obra (Superintendente de Const.) JOR

6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

96

Responsable de Obra Civil JOR




Responsable de Instalaciones JOR

Almacenista

Capturista

Topógrafo






CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES … · 2011-07-04 · fc=150kg/cm2 reforzado con...

Documents

Transcript of CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES … · 2011-07-04 · fc=150kg/cm2 reforzado con...