CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

41
Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 1 CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA INTERVENTORIA DE OBRAS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA: “REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE-BARRAGAN K2 + 400 – MUNICIPIO DE CALARCA - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” CC-002049. Armenia, Julio de 2011

Transcript of CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Page 1: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 1

CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA INTERVENTORIA DE OBRAS MAYORES

EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA

PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA: “REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERD E-BARRAGAN

K2 + 400 – MUNICIPIO DE CALARCA - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”

CC-002049.

Armenia, Julio de 2011

Page 2: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 2

PROPÓSITO Y RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPA CION

En cumplimiento de la Resolución No. 06 del dieciséis (16) de Marzo del año 2011 “Por medio de la cual se expide la resolución para la ejecución de obras mayores” la Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 del Decreto 4830 de 2010 y que modifico el artículo 4 del Decreto 4702 de 2010 le corresponde reglamentar todo lo relativo al conto de la utilización y legalización de las transferencias de recursos del Fondo Nacional de Calamidades a entidades públicas Nacionales o territoriales y privadas para su administración. En la sesión del 10 de Marzo de 2011 estableció las reglas para la presentación de proyectos y la transferencia de recursos a los Departamentos afectados por la ola invernal para la atención de obras mayores. En acatamiento a la circular No. 000015 de mayo 16 de 2011, se consideró los lineamientos sobre el régimen de contratación aplicable por las entidades receptoras de transferencias del Fondo Nacional de Calamidades- Subcuenta Colombia Humanitaria, el cual se deriva de del artículo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente en el inciso final del articulo1 del Decreto 4830 de 2010, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007. En observancia de lo anterior El objetivo de este documento, es presentar las condiciones de participación para contratar INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA: “REHAB ILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE-BARRAGAN K2 + 400 – MUNICIPIO DE CALARCA - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” . El documento está dividido en tres partes: un primer capítulo que trata de la descripción del objeto a contratar, obligaciones y especificaciones del proceso de contratación. Un segundo capítulo dedicado al cronograma de invitación y a los criterios de selección de las propuestas y un tercer capítulo de anexos. Se debe resaltar, que por tratarse de un proyecto del Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria, será financiado con recursos del presupuesto Nacional, que se administran a través de un fideicomiso en la Fiduciaria La Previsora S.A.

Page 3: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 3

CAPITULO I DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES 1.1 OBJETO El objeto de presente contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA: “REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE-BARRAGAN K2 + 400 – MUNICIPIO DE CALARCA - DE PARTAMENTO DEL QUINDIO”. De conformidad con las resoluciones No. 03, 06 y 08 de 2011 expedidas por la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades. 1.2 OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes de las presentes condiciones de participación y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor contrae entre otras, las siguientes obligaciones: 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el

contratista debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

2. Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con su oferta e idoneidad, protegidos con el sistema de salud y riesgos profesionales conforme a las condiciones de participación.

3. Exigir el cumplimiento en la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal.

4. Llevar un registro completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a la Gobernación

Page 4: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 4

del Quindío que le haga efectivo el apremio que para el efecto tenga establecida.

5. Estudiar la normatividad establecida por Colombia Humanitaria, la propuesta del contratista, con el fin de familiarizarse con las obras, forma de ejecución y demás condiciones y exigencias de la misma.

6. El interventor hará un análisis exhaustivo de los planos de construcción, condiciones de participación, formulario de cantidades de obra y presupuestos y presentará a la Gobernación del Quindío un informe sobre las deficiencias que pudiere encontrar en el desarrollo del proyecto, emitiendo recomendaciones sobre, ajuste al presupuesto de proyección de costos dentro de las dos primeras semanas de inicio de actividades. Así mismo, conceptuará sobre mayores y menores cantidades de obra y las necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas.

7. El interventor en todo momento deberá tener informado a la Gobernación del Quindío sobre los posibles sobrecostos en que se incurra durante el desarrollo del proyecto. Además, informará con un (1) mes de anticipación al cierre del proyecto el balance final de la construcción.

8. Deberá revisar detalladamente todos los planos de construcción, para garantizar que haya correspondencia entre ellos, verificar que los diseños cumplan con la normas vigentes (NSR-10, ICONTEC, INVIAS y similares), con la norma de diseño de los elementos no estructurales y con las demás normas de las autoridades correspondientes, con el fin de solucionar problemas antes de iniciar las obras.

9. El Interventor podrá efectuar las modificaciones en el diseño que estime convenientes para minimizar costos, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa de La Gobernación del Quindío y será responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte de la Gobernación del Quindío.

10. Mantener en el lugar de ejecución del proyecto un juego completo de planos actualizados con todas sus modificaciones y esquemas de control en documentos digitales 2D y 3D, igualmente actualizado que muestre el desarrollo de los trabajos y avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el ejecutor de construcción y que hace parte del contrato respectivo.

Page 5: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 5

11. Deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra, realizando el seguimiento y control del pago de seguridad social y riesgos profesionales, el uso de equipos y sistema de seguridad industrial en obra, del personal que trabaja en la misma. Así mismo realizará control y vigilancia de los subcontratos que realice el contratista para el desarrollo de la obra. Exigirá al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio o la Gobernación del Quindío Sea inconveniente para los intereses del contratante.

12. La Interventoría también podrá solicitar la participación en la obra de especialistas técnicos cuando la complejidad de las obras lo amerite.

13. vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra.

14. Velar para que los terrenos donde se ejecutarán las obras cumplan con los requerimientos según los tipos de obra.

15. Como parte integrante de las especificaciones del proyecto se incluyen las de manejo ambiental. la interventoría y el contratista elaborarán un acta y registro fotográfico antes de iniciar la obra, donde se establecerá el estado actual del entorno y que servirá de base para comparar y evaluar su estado al final de los trabajos, el cual deberá presentar las condiciones ambientales.

16. Aprobar los cronogramas de actividades presentados por el constructor 17. Avalar el tipo de cimentación propuesto para las diferentes obras. 18. Verificar que el proyecto cumple con todas las normas vigentes en la materia

de licencias y permisos. 19. Requerir al contratista en caso de que incumpla alguna de sus obligaciones y

exigirle tomar las medidas correctivas cuando sea el caso. 20. Controlar y verificar la ejecución de las obras contratadas, velando por los

intereses de la entidad contratante, observando que dicha ejecución esté dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados.

21. La Interventoría ordenará, tantas veces como sea necesario, la reconstrucción total o parcial o la reparación de obras defectuosas y verificará que unas y otras se realicen correctamente, según lo establecido en los contratos.

22. Proponer y/o avalar acciones correctivas y preventivas y verificar su efectividad en solucionar la situación definida como posible causa de afectación al normal desarrollo del contrato. Estas acciones se realizarán de acuerdo con procedimientos documentados que permitan identificar causas, plantear soluciones y hacerles seguimiento. De las actividades de revisión, podrán identificarse causas potenciales de problemas que exijan acciones preventivas

Page 6: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 6

para evitar su manifestación. Estas acciones preventivas deberán mostrar su eficiencia a través de un seguimiento adecuado que garantice la calidad de las obras.

23. Controlar las existencias y calidad de los materiales que serán suministrados por el constructor durante el periodo de ejecución de las mismas. Dichas labores, incluyen tomas de muestras, análisis de laboratorio, visita y control de los sitios donde se fabrican los diferentes materiales, muestreo aleatorio, etcétera. Para garantizar en todo caso el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los materiales requeridos en la obra. De igual modo llevará un estricto control sobre los procedimientos y equipos utilizados en la obra y sobre los resultados obtenidos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones.

24. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

25. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Director del proyecto y a la asesoría jurídica de la gobernación y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.

26. Consultar con la gobernación, a través Director de proyectos del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.

27. Celebrar semanalmente o menos si las circunstancias lo requieren, de acuerdo con su criterio, reuniones de obra. De las reuniones se dejará constancia por medio de actas (elaboradas por la interventoría) de obra las cuales serán coordinadas y presididas por la interventoría. Su objetivo será llevar a cabo el análisis conjunto de los problemas y de las soluciones propuestas, el planteamiento de iniciativas que beneficien el desarrollo y la coordinación de los trabajos. Asistirán los representantes de la Interventoría, contratistas y las personas que se requieran cuando se trate de casos especiales.

28. Presentar informe semanal donde se relacione el seguimiento y avance de las obras, el flujo de fondos actual y acumulado, las actas de obra y todos los aspectos que considere importantes sobre el desarrollo del contrato así como el registro fotográfico de la obra (mínimo tres fotografías por obra desde distintos ángulos, donde se muestre ampliamente el avance físico de las obras y desde donde permita comparar su avance semanal), haciendo énfasis en la metodología y procedimientos que garanticen la calidad de las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Page 7: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 7

29. Elaborar, revisar y aprobar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y que toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada.

30. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del presupuesto original y que no hayan sido previamente aprobadas por el Director de proyectos de la Gobernación y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que la Gobernación del Quindío no reconocerá su costo.

31. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los presupuestos originales, el contratista presentará a la interventoría, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio unitario teniendo en cuenta las condiciones de la obra. En todo caso para la ejecución de dichas obras se requiere de manera obligatoria la aprobación del Director de proyectos de la Gobernación.

32. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo.

33. El Interventor realizará un estricto control de la ejecución del presupuesto de la obra a través de formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema de seguimiento y control de los costos de las actividades en desarrollo del contrato. La interventoría de obra deberá realizar el control del presupuesto e inversión, proyección de costos de la obra y seguimiento a través de diagramas de Gantt, expresando porcentajes de avance en tiempo y costos.

34. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

35. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del proyecto, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico entre las partes.

36. Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento de la Gobernación del Quindío, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente,

Page 8: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 8

previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Gobernación del Quindío la determinación final.

37. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas imputables a la Interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que la Gobernación del Quindío deba efectuar erogación alguna por este concepto.

38. Preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes semanales, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando su localización y planos, resumen de actas de obra semana a semana, informe financiero, preactas, actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada, al igual que la que considere conveniente deba conocer el Director de proyectos de la Gobernación.

39. Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia de forma aceptable para la Gobernación del Quindío, de manera que toda la correspondencia se conteste lo más pronto posible y no permanezcan puntos sin solución que puedan tomar los Contratistas como base para futuras reclamaciones. El Interventor enviará las copias de la correspondencia entre él y el Contratista que la Gobernación del Quindío considere necesarias.

40. Interventoría Ambiental Comprende, en general, las siguientes actividades:

• Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.

• Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas.

• Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.

• Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.

• Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista.

• Realizar la discriminación de los recursos invertidos en la mitigación del impacto ambiental.

Page 9: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 9

41. Comité de Obra Miembros del Comité: Estará integrado por la interventoría, el contratista y el Director de proyectos de la Gobernación del Quindío. Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el Director de proyectos de la Gobernación del Quindío. Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas:

• Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.

• Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del Director de proyectos de la Gobernación del Quindío.

• Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos y financieros, durante la ejecución del contrato.

• Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del programa general de obra.

• Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada.

• Analizar el estado de ejecución del presupuesto del contrato, incluyendo el seguimiento de la inversión del anticipo.

• Tomar las decisiones necesarias para cumplir cabalmente con el contrato de obra.

• Las demás funciones propias de este tipo de comités. 42. Coordinación con las empresas de Servicios Públicos

La Interventoría colaborará en el trámite ante las empresas respectivas, para que coordinadamente se adelanten a la mayor brevedad posible el retiro de postes, instalaciones y reparaciones de redes de servicio, señalización, demarcación, etc. En general el interventor deberá gestionar en forma oportuna en coordinación con el contratista ante las respectivas entidades públicas o privadas, todos los trámites que se requieran para el normal desarrollo y ejecución de la obra.

43. Entrega de la obra • Visita Final a la Obra

A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a las obras por parte del Director de proyectos de la Gobernación, el Interventor y el Contratista, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepción definitiva de los trabajos.

Page 10: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 10

• Aprobación de Planos Finales La Interventoría verificará los planos actualizados de las obras entregados por el contratista de obra, al finalizar éstas, y los entregará a la Gobernación del Quindío, como requisito para el pago de la última acta de obra. La Interventoría revisará minuciosamente los planos récord de construcción de las obras ejecutadas por el contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones al diseño que se hubiesen presentado en desarrollo de la construcción y cualquier información adicional que sea pertinente a juicio del Interventor y la Gobernación del Quindío. Una vez revisados por la Interventoría, los planos rubricados se entregarán a la Dirección de proyectos de la Gobernación del Quindío

• Acta de Recibo Final Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, incluyendo manuales de operación y mantenimiento y planos récord de obra, así como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones si a ello hubiere lugar y las respectivas pre-actas soporte de la ejecución de cada una de las actividades contractuales.

• Entrega de la Obra La Interventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales. La interventoría elaborará y suscribirá con el Supervisor y el Contratista, el Acta de recibo final de obras, la liquidación del contrato y el estado de cuenta final del mismo. Al finalizar la obra la Interventoría, el Contratista y el Director de proyectos de la Gobernación del Quindío, efectuarán la visita de inspección a la misma con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la Interventoría prepare previamente un informe técnico fotográfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

44. Liquidación del contrato de obra El Interventor procederá a liquidar el contrato de obra, por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. Realizará la liquidación financiera del contrato y elaborará cuadros resúmenes de las cuentas pagadas, los reajustes pagados, la amortización del anticipo,

Page 11: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 11

las obras adicionales extras pagadas. Esta información será la base para que la Gobernación del Quindío formalice la liquidación del contrato.

45. informes de interventoría • Informes de avance semanal

Como requisito para la aprobación de las actas de pago semanal de la interventoría, el interventor deberá presentar un informe semanal, en original y copia, que permita tener una visión clara y objetiva del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, las siguientes partes:

• Área Técnica: - Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. - Reporte de control de calidad de las obras ejecutadas. - Registro fotográfico - Listado de planos entregados al Contratista - Gráficos de cantidades de obra Control de programación - Planos y/o esquemas de las respectivas obras en formato digital 2D – 3D - Control de equipos - Resumen de modificación de diseños, cantidades de obra, especificaciones - Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas recomendaciones, aprobación y conclusiones. Comentarios y recomendaciones generales

• Área Administrativa: - Remisión de actas de comité - Resumen del estado de contratos y subcontratos. - Reporte sobre personal, equipos e insumos. - Registro fotográfico - Comentarios y recomendaciones. - Copia de bitácora - Copia de correspondencia enviada y recibida

• Área Contable y Financiera: Control de presupuesto e inversión - Proyección de obra de todo el proyecto (contractual, adicional y extra) - Reporte de multas y sanciones Comentarios y recomendaciones.

• Información de los Contratos de Obra e Interventoría: - Plazo Vigencia de las garantías - Valor del contrato - Estado del anticipo - Estado de las actas de pago parcial - Valor de las actas pagadas - Valor de las actas en trámite

Page 12: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 12

46. Libro diario – Bitácora de Interventoría El día que se inicien las actividades de interventoría, se abrirá un libro en el cual quedarán escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente hagan la Interventoría al Contratista, tales como: registro de medidas y cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales y ejecución de las obras, accidentes laborales, anotaciones en la bitácora de obra y en general las indicaciones e instrucciones que la Interventoría considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones de la obra. Todo aquel que escriba algo en el diario de interventoría, deberá firmar y colocar la fecha. El responsable de llevar al día este diario será el residente de interventoría, quien está en la obligación de presentarlo al Director de proyectos de la Gobernación del Quindío que visiten la obra.

47. Plan de trabajo Para cada proyecto se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de actividades, en relación al plazo del contrato al que se le hará la interventoría, para dar cumplimiento a las condiciones pactadas y alcanzar los objetivos planteados en el presente convenio. El plan de trabajo detallado para cada interventoría será desarrollado por el consultor con el visto bueno del Director de proyectos de la Gobernación del Quindío, el cual deberá incluir como mínimo: • Actividades – relaciones y comunicaciones • Fecha inicio y fin de la actividad • Tiempo de duración de la actividad (semanas, días) • Peso de la actividad dentro del proyecto • Porcentaje que representa en el avance del proyecto • Puntos de control y seguimiento. - Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos.

48. Cargas de trabajo Para el logro satisfactorio de los objetivos, metas y alcance, como también para el desarrollo de la metodología a aplicar en la interventoría, es fundamental que el contratista cuente con una adecuada organización del equipo de trabajo propuesto, así como la relación detallada de las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes y la disponibilidad mínima de tiempo de los mismos, para alcanzar los objetivos planteados en el presente contrato. la Gobernación del Quindío establece el organigrama que se ajusta a las variables tenidas en cuenta como soporte para el presente contrato, sin que sea óbice para que el contratista, de acuerdo a las

Page 13: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 13

condiciones propias de su organización proponga un organigrama diferente que igualmente permita el logro del objeto contratado, cumpliendo con las condiciones de calidad y tiempo definidas en el presente documento de Requerimientos Técnicos.

49. De acuerdo con las necesidades específicas de la interventoría de obra a ejecutar; EL Director de proyectos de la Gobernación del Quindío definirá los perfiles requeridos en términos de experiencia general y específica, y formación especializada (en caso de requerirse) para los profesionales, de acuerdo a las exigencias de la invitación, la propuesta técnica presentada por el proponente y el presente Anexo de requerimientos técnicos. El contratista presentará al Director de proyectos de la Gobernación del Quindío mínimo dos (2) hojas de vida por cada cargo del equipo de trabajo de Interventoría mínimo requerido que no se haya presentado en la propuesta técnica para las condiciones de participación, para su selección y aprobación. En la siguiente tabla se establecen los requisitos mínimos de experiencia para el equipo de trabajo técnico de la Interventoría (no puntuable)

50. Dotación del equipo de interventoría. La interventoría deberá contar con herramientas tecnológicas adecuadas, deberá disponer de computadores, acceso a internet y software necesario para ejercer el control de la información del proyecto, deberá además dotar de los elementos de seguridad que requiera la interventoría como botas, cascos, carpas y cualquier otro elemento necesario para la inspección de los trabajos

51. Informe final El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual deberá tener en cuenta el estado y las conclusiones finales para todas las áreas del desarrollo del contrato. El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra. Además de las funciones señaladas antes, la interventoría de obra deberá aplicar los lineamientos señalados en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

52. Equipo de trabajo Relación del equipo de trabajo principal El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el adjudicatario incluyendo la información requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el siguiente numeral. El equipo de trabajo principal, con su perfil mínimo, es el relacionado

Page 14: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 14

a continuación.

CANT CARGO A

DESEMPEÑAR

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA GENERAL

MÍNIMA (TIEMPO)

EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO/ EN:

TIEMPO DE DEDICACIÓ

N

1 Director de interventoría

Profesional en: ingeniería civil o de vías y transporte

5 años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional

Experiencia Específica: Construcción o interventoria de muros de contención en concreto

100%

1 Residente de interventoria

Profesional en: Ingeniería civil

3 años de su matrícula profesional

Experiencia Específica: Mínimo un año (12 meses) como residente de interventoria y/o de obra.

100%

1 Inspector de obra

Tecnólogo en construcción, o tecnólogo en obras civiles u 8 semestres cursados y aprobados de ingeniería civil.

Ninguna Ninguna 100%

El adjudicatario deberá presentar, igualmente, las cartas de compromiso, de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Condiciones del equipo de trabajo principal El interventor deberá presentar, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el equipo de trabajo principal señalado en el numeral anterior. No obstante, el interventor que resulte adjudicatario deberá contar, para la ejecución del contrato, con la totalidad del equipo humano requerido para la ejecución del contrato indicado en el numeral anterior. La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las

Page 15: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 15

condiciones requeridas para el equipo de trabajo principal se sujetará a las siguientes reglas especiales: a) Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del

equipo de trabajo principal deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente) y certificaciones de los proyectos ejecutados y terminados, su respectiva acta de terminación o cualquier otro documento o medio de prueba.

b) Las certificaciones de experiencia deben estar en idioma castellano. c) La experiencia general de los profesionales será contabilizada a partir de la

fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente), o a partir de la fecha de obtención del título profesional. Se deberá anexar el certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional correspondiente. (COPNIA), de cada uno de los profesionales propuestos para la ejecución del proyecto.

d) Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará doble contabilización para la experiencia específica, salvo que se refiera a experiencia en proyectos, para lo cual la certificación respectiva deberá expresar el tiempo de dedicación, en las cuales la sumatoria no debe ser superior al 100%.

e) Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.

Tanto el objeto, como las actividades, tiempo de inicio y finalización de los Cargos, los Proyectos y en general, la información de acreditación de las experiencias presentadas por los profesionales del equipo, podrá ser acreditada por el representante legal, o quien tenga las funciones pertinentes, de la entidad que contrató al profesional. Se exceptúan las certificaciones de los proyectos para el cargo de Director de Interventoría, en donde solamente se aceptará la acreditación por parte de la entidad contratante del proyecto. PARÁGRAFO: Es obligación de la Interventoría cumplir con el Pacto de Ética, articulando su acción con los grupos de auditores visibles, atendiendo y dando respuesta a las observaciones hechas por los mismos, a fin de efectuar el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento del contrato o convenio.

Page 16: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 16

1.3. SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA La supervisión control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario que para el efecto designe el representante legal de La Entidad Contratante. El Supervisor realizará las siguientes funciones: 1.3.2 Firmará junto con el interventor, el acta de iniciación, acta de liquidación del contrato, y las demás que se generen durante la ejecución del objeto del presente contrato. 1.3.3 Hará el seguimiento de la consultoría, a fin de lograr la correcta ejecución del objeto contractual. 1.3.4 Comunicará a la supervisión delegada, las inconsistencias en la ejecución del contrato para los correctivos del caso. 1.3.5 Las demás actividades señaladas en las condiciones de participación del proceso de selección previo al presente contrato, el cual hace parte integral del mismo, así como en las normas aplicables. 1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN Las actividades del contrato serán ejecutadas en el municipio de Calarcá, Departamento del Quindío. 1.5 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE LA SELECCIÓN De conformidad con la el artículo 3 del decreto 4702 del 2010 y el inciso final del artículo 1 del decreto 4830 del 2010 la ejecución de los recursos provenientes de las transferencias se someten a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares con lo cual se aplicaran los artículos 14 al 18 de la ley 80 de 1993, articulo 13 ley 1150 del 2007 y la sentencia C-194 de 2011 de la honorable corte constitucional. De conformidad con lo anterior y las obligaciones que se desarrollan se trata de un contrato de consultoría. 1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA El proponente deberá presentar garantía de seriedad del ofrecimiento por el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y su vigencia se extenderá hasta que la aprobación de las garantías que amparan los riesgos propios de la etapa contractual, según decreto 2493 de julio 3 de 2009. La garantía debe estar constituida a favor de la Gobernación del Quindío, identificar de manera clara el proceso de selección y tener una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre de las condiciones de participación. En todo caso conforme a lo previsto por el artículo 7-1 del decreto 4828 de 2008, modificado por el artículo 1 del Decreto 2493 de 2.009 la garantía de seriedad de la oferta se extenderá hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos

Page 17: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 17

propios de la etapa contractual. Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO O UNION TEMPORAL, la garantía de seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, indicando los nombres de todos y cada uno de quienes conforman el consorcio o la unión temporal. Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio. La garantía de seriedad de la propuesta, se hará efectiva cuando: a.- El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y hasta la adjudicación de las condiciones de participación. b.- No se perfeccione y legalice el contrato dentro del período establecido por la Gobernación del Quindío, sin que se justifique los motivos del incumplimiento, la Gobernación evaluará tales motivos y determinará si procede o no la efectividad de la póliza. Si la Gobernación del Quindío, se ve precisado a hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, podrá igualmente iniciar las acciones legales que sean procedentes por los perjuicios que causa al ente territorial el incumplimiento del oferente. La Gobernación del Quindío podrá solicitar las aclaraciones o correcciones que considere necesarias, para lo cual al oferente se le concederá el plazo establecido en las condiciones de participación. En el evento de que se amplíe el plazo para la adjudicación del contrato, la Gobernación del Quindío, solicitará a los oferentes ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad cubre los perjuicios derivados del incumplimiento conforme a lo señalado en el articular 4-1 del decreto 4828 de 2008. 1.7 PLAZO DE EJECUCION Para el desarrollo de la interventoría, el plazo de ejecución es de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato previo cumplimiento de requisitos de legalización del mismo, (sólo se modificará el plazo de ejecución, si sobrevienen circunstancias que justifiquen técnicamente la ampliación), y que comprende el plazo de duración del contrato de obra y la etapa de liquidación. 1.8 CUANTÍA ESTIMADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA : De conformidad con los cálculos y estudios realizados por la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Quindío, el objeto contractual contratar y ejecutar tiene un valor total estimado CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE ($121.631.707) pesos m/cte- incluido iva 16%.

Page 18: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 18

1.9 FORMA DE PAGO Se liquidarán actas de recibo parcial hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la Interventoría, de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la supervisión. el diez (10%) por ciento restante se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Recibo a satisfacción de la Obra • Aprobación de la garantía de estabilidad de la Obra • Liquidación del contrato de obra y de Interventoría.

PARÁGRAFO: Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Cada uno de los pagos se realizarán, una vez verificado los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.P y de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensación Familiar) de acuerdo con certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal según corresponda. El CONTRATISTA debe entregar para cada uno de los pagos:

• Copia de pago según la normatividad vigente para salud y pensión. • Cuenta de cobro o factura. • Certificado de cumplimiento expedido por supervisor del contrato.

Page 19: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 19

CAPITULO II

2.1 FECHA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

2.2 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS La presentación de la propuesta será en original y una (1) copia, debidamente foliadas y encarpetadas. Se recomienda a los participantes que para diligenciar su propuesta lean cuidadosamente las instrucciones contenidas en las condiciones de participación y se ajusten al procedimiento y demás requerimientos que contiene.

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Publicación Acto Administrativo de Apertura del proceso

10 de Agosto de 2011 – Pagina Web Gobernación

Envió de Invitación a presentar oferta y publicación de Condiciones de participación

10 de Agosto de 2011 – Pagina Web Gobernación

Convocatoria a las veedurías 10 de Agosto de 2011 – Pagina Web Gobernación

Observaciones a las condiciones de participación.

11 de Agosto 2011 en CAD Gobernación Del Quindío, Secretaria Jurídica piso 6 a las 2:00 p.m.

Respuesta a las Observaciones 12 de Agosto de 2011 – Pagina Web Gobernación

Fecha límite para emitir adendas 12 de Agosto de 2011 – Pagina Web Gobernación

Plazo para la presentación de las ofertas

Del 10 al 16 de Agosto de 2011 hasta las 6:00 p.m. en el CAD Gobernación Del Quindío, Secretaria Jurídica piso 6

Termino para evaluación de requisitos habilitantes y factores técnicos de escogencia

Del 17 de Agosto al 18 de Agosto de 2011

Plazo para subsanar 18 de Agosto de 2001

Publicacion Informe de evaluacion 19 de Agosto de 2011 – Pagina Web Gobernación

Audiencia de adjudicación y aclaración al Informe de calificación

19 de Agosto de 2011 – a las 12:00 p.m. CAD Gobernación Del Quindío, Secretaria Jurídica piso 6

Page 20: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 20

2.2.1 Diligenciamiento Cada participante podrá formular una propuesta únicamente, deberá diligenciarse en idioma castellano y evitando borrones, tachones y/o enmendaduras. Toda la información deberá consignarse con letra legible y en lo posible debe utilizarse un procesador de texto, su contenido debe ser congruente y consistente con las condiciones de participación Se entiende que los precios que ofrezcan los proponentes se referirán al pago del objeto del contrato. Así mismo NO deberán presentar información contradictoria, ambigua o confusa, en tal caso La Gobernación del Quindío, acogerá la que sea más favorable. 2.2.2 Sobre de la propuesta La propuesta se presentará en un (1) sobre, de la siguiente manera: Sobre que contendrá la información jurídica, técnica, administrativa y financiera, en original y copia. • El sobre indicará: • Deberá estar titulado como DOCUMENTOS DEL PROPONENTE. • Objeto del Contrato. • Nombre Proponente. • Fecha. 2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROPUESTA Las propuestas deberán dirigirse por escrito al CAD Gobernación del Quindío, y ser entregadas por el proponente en la Secretaria Jurídica - Piso 6. Debe indicar con claridad que se trata de la invitación a presentar propuesta para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA: “REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VERDE-BARRAGAN K2 + 400 – MUNICIPIO DE CALARCA - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. El plazo máximo para presentar propuestas es el día indicado en el cronograma del proceso y hasta la hora indicada en el mismo, hora legal Colombiana. No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico, ni radicadas en una oficina diferente a la indicada anteriormente. Se darán por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en las condiciones de participación, independientemente de que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias del la Gobernación del Quindío. La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponde.

Page 21: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 21

Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y las copias, prevalecerá siempre el original. En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, el Municipio podrá solicitar las aclaraciones pertinentes Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma, para ser tenida en cuenta por la Gobernación del Quindío. Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original así como sus copias, por lo tanto, la Gobernación del Quindío no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada. 2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN Las propuestas presentadas serán evaluadas, según los siguientes criterios:

FACTOR EVALUACION Condiciones mínimas Habilita Requisitos jurídicos Habilita Requisitos Financieros Habilita Propuesta Económica Habilita

FACTORES TÉCNICOS DE ESCOGENCIA Experiencia del proponente 400-600 Experiencia del equipo de trabajo 200-400

PUNTAJE MINIMO 600 PUNTAJE MAXIMO 1000

El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos: 2.4.1 Condiciones Mínimas – (requisito habilitante) Los proponentes pueden presentarse en forma individual o asociados con otras firmas en consorcios o uniones temporales, quienes deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: a) Hoja de vida función pública b) Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía. c) Afirmación en la oferta de no estar incursos en causales de inhabilidad o

incompatibilidad que le impidan celebrar contrato con entidades Estatales.

Page 22: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 22

d) Ser Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y transporte o Persona Jurídica cuyo objeto comprenda las actividades indicadas, y en caso de que su representante Legal no posea uno de estos títulos, la propuesta deberá ser avalada por un profesional de los indicados.

e) Las uniones temporales o consorcios, podrán estar compuestos de máximo 2 firmas o integrantes, y cada una de ellas deberá cumplir mínimo con el 60% de los requisitos financieros mínimos para participar.

2.4.2 Requisitos Jurídicos – (habilitantes). Los proponentes deben presentar la siguiente información:

a) Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio correspondiente, cuando sean el caso (Personas jurídicas).

b) Certificado de antecedentes penales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el cual debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta (Este debe ser presentado por el representante legal de la persona jurídica oferente y por todos los socios que hacen parte de la misma, salvo que se trate de sociedades anónimas, además deberán allegarlo los miembros del consorcio o la unión temporal de igual manera).

c) Certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la República, el cual debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta (Este debe ser presentado por el representante legal de la persona jurídica oferente y por todos los socios que hacen parte de la misma, salvo que se trate de sociedades anónimas, además deberán allegarlo los miembros del consorcio o la unión temporal de igual manera).

d) Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la procuraduría general de la nación, el cual debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta (Este debe ser presentado por el representante legal de la persona jurídica oferente y por todos los socios que hacen parte de la misma, salvo que se trate de sociedades anónimas, además deberán allegarlo los miembros del consorcio o la unión temporal de igual manera).

e) Fotocopia de la libreta militar f) Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por el Consejo

Profesional correspondiente. (COPNIA), de cada unos de los profesionales propuestos para la ejecución del proyecto.

g) Acreditar afiliación y que se encuentra al día como aportante en el pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales.

h) Carta de presentación de la propuesta: El proponente deberá diligenciar el respectivo formato, modelo de carta de presentación de la propuesta, en el cual se indica la información que cada proponente debe manifestar y cumplir

Page 23: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 23

en caso de ser favorecido con la adjudicación de los contratos correspondientes. Carta de presentación de la propuesta (anexo 1).

i) Certificado de clasificación y calificación en el RUP de la Cámara de Comercio. La inscripción del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. La inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos en las condiciones de participación, no se podrá acreditar después de la fecha de cierre, de acuerdo con el inciso final del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008. Los proponentes deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en las siguientes actividades, especialidades y grupos:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

2. CONSULTOR 10. Otros 04 “Gestión de proyectos” – Interventoria

NOTA: Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP. Para efecto de la evaluación de las propuestas, los integrantes del consorcio o unión temporal deben cumplir, en conjunto, con la totalidad de los requisitos de clasificación exigidos.

j) Autorización del órgano social competente o actuación por medio de apoderado. Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar que ha sido facultado por el órgano competente para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la misma en caso de adjudicación, mediante fotocopia simple y legible del acta o del extracto del acta del órgano directivo de la sociedad que autorice a su representante legal para participar en el presente proceso y suscribir el contrato, autorización que debe haberse conferido con anterioridad a la presentación de la propuesta. En el evento en que el certificado de la Cámara de Comercio remita a los estatutos de la sociedad para efectos de determinar las limitaciones al representante legal, se debe anexar fotocopia de dichos estatutos. Cuando el (los) proponente(s) nacional(es) actúe(n) a través de un representante o apoderado, deberá(n) presentar el original del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades conferidas, especialmente que se halla facultado comprometer a la firma en

Page 24: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 24

todo concepto, para presentar la propuesta, suscribir el contrato y adelantar los trámites requeridos para la legalización del contrato, ejecución y liquidación del mismo, según sea el caso. Conformación de consorcios o uniones temporales (anexo 2 y 3).

k) En el caso de propuestas conjuntas, es decir, presentadas por Uniones temporales o Consorcios, se deberá anexar el correspondiente documento privado de constitución conforme al formato que corresponda. Certificado de cumplimiento seguridad social y para fiscal Las personas naturales y/o jurídicas presentarán con su propuesta la certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal, del pago de sus obligaciones en cuanto a los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Para el efecto, deberá diligenciar el Formato del anexo No. 4 En el evento en que la sociedad tenga menos de seis (6) meses de constitución, deberá acreditar los pagos mencionados a partir de la fecha de su constitución. El adjudicatario del proceso de selección, debe tener en cuenta que para la suscripción del contrato, así como para cada uno de sus pagos, debe acreditar estar al día en sus aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 23 Ley 1150 de 2007).

2.4.3 Requisitos Financieros- (habilitante) a) El registro Único Tributario RUT. b) Para efectos del análisis y verificación de la información financiera esta se

tomará de los datos relacionados únicamente en el RUP VIGENTE. c) Capital de trabajo: Mayor o igual al equivalente al diez por ciento (10%) del valor

del presupuesto oficial. d) Patrimonio: Mayor o igual al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto

oficial. e) K Residual Mayor o igual al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto

oficial. En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, la capacidad de contratación residual (Kr) se entenderá como la suma de las capacidades individuales de cada integrante.

f) Índice de liquidez: Superior al 2% LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente >2 Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la sumatoria de las capacidades de los consorciados, o que por lo menos uno de los

Page 25: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 25

consorciados cumpla con los requerimientos. INDICE DE LIQUIDEZ MENOR A 2 - NO HABILITADO INDICE DE LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR A 2 – HABILITADO g) Endeudamiento: Inferior al 60 % Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la sumatoria de las capacidades de los consorciados, o que por lo menos uno de los consorciados cumpla con los requerimientos. INDICE DE ENDEUDAMIENTO MAYOR QUE 60% NO HABILITADO INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR QUE 60% HABILITADO 2.4.4. PROPUESTA ECONOMICA. El proponente debe formular su propuesta económica en el formato “cuadro de costos”, anexo a las condiciones de participación, la cual deberá presentar en medio físico y magnético, de acuerdo con las siguientes reglas: 2.4.4.1 Deberá discriminar claramente:

a. Personal profesional Básico. b. Otros costos directos. c. Otros costos directos generales. d. Factor multiplicador. e. IVA. f. Los otros ítems contenidos en el artículo 70 del Decreto 2474 de 2008. g. Valor total de la propuesta.

2.4.4.2. Deberá incluir la totalidad del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de participación.

2.4.4.3 Deberá elaborarse utilizando la metodología del factor multiplicador, para lo cual deberá tener en consideración la descripción contenida en el formato de cálculo de factor multiplicador que se publica como documento anexo de las condiciones de participación.

2.4.4.4 Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. 2.4.4.5 Deberá ajustar todos los valores a dos (2) decimales. Para el efecto, se

aplicará la siguiente metodología de redondeo, entendida como el proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos a un número decimal. Reglas de redondeo: Se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número de decimales al que se pretenda ajustar, es decir, si se tiene un número de 7 decimales, para redondear a 2, se aplicarán las reglas de redondeo al tercer decimal, así:

Page 26: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 26

a. Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica. Ejemplo: 12,6546891 = 12,65.

b. Dígito mayor o igual que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una unidad. Ejemplo 1: 12,657689 = 12,66. Ejemplo 2: 12,655689 = 12,66.

2.4.4.6 Deberá considerar el plazo de ejecución de la Interventoría señalado en las condiciones de participación.

2.4.4.8 Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en las condiciones de participación

2.4.4.9 Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en las condiciones de participación.

2.4.4.10 El Proponente deberá tener en cuenta que las variables, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y por tanto serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato.

2.4.4.11 Deberá tener en cuenta la información contenida en la descripción general del objeto de la interventoría.

2.4.4.12 Deberá tener en cuenta todos los costos que se requieran para la correcta ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, entre ellos, los generados por el transporte del personal, equipo, al área de trabajo para la realización de las actividades, alojamiento, manutención, costos y gastos de viaje, etc. Del mismo modo, deberá considerar las condiciones, climáticas, ambientales y de orden público del área del proyecto.

2.4.4.13 Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo.

2.4.4.14 Deberá presentar el valor total de la propuesta teniendo en cuenta que no supere el presupuesto oficial.

Hará parte de la propuesta económica, igualmente, la estimación del factor multiplicador para lo cual el proponente deberá diligenciar y presentar el formato del cálculo del factor multiplicador que se publica como anexo a estas condiciones de participación. El factor multiplicador sólo deberá ser aplicado a los costos del

Page 27: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 27

personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría. EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO ha estimado un factor multiplicador máximo de 2.3. 2.4.5 FACTORES TÉCNICOS DE ESCOGENCIA 2.4.5.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 2.4.5.1.1 Experiencia General El proponente deberá certificar la realización de proyectos de ingeniería Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción de obras civiles en calidad de contratista, interventor, director y/o residente de obra o interventoria, en un máximo de cinco (05) contratos ejecutados y terminados en su vida profesional, y por un monto igual o superior al valor del presupuesto oficial de las presentes condiciones de participación. 2.4.5.1.2. Experiencia Específica La experiencia específica se deberá acreditar en calidad de contratista, interventor, director, residente de obra y/o supervisor durante su vida profesional y en un máximo cinco (5) contratos, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección, y cuyo objeto sea: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción de obras civiles, los cuales deben estar debidamente certificados por la entidad contratante y que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que como mínimo cumpla con dos de las tres cantidades de los itéms

certificados: Concreto de 21 Mpa en los contratos objetos de certificación, deben ser iguales o superiores a 250 mt3; Excavaciones y/o llenos con material granular, terreo, pétreo y de conglomerados, debe ser iguales o superiores a 4500 mt3; El suministro de acero de refuerzo PDR 60, en los contratos objetos de certificación, deben ser iguales o superiores a 23000 KG.

b) Que el valor facturado y actualizado de la sumatoria de los contratos, tengan un Promedio de Facturación Mensual (PFM) en SMMLV igual o mayor al 50% del valor del Presupuesto Oficial Mensualizado (POM) = en SMMLV.

c) La experiencia acreditada en consorcios o uniones temporales se tomará de acuerdo al 100% de la obra ejecutada y en valor se tomará el 100% de participación de cada uno de los consorciados.

2.4.5.2. FORMA DE ACREDITACIÓN. Para acreditar la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas señaladas en los numerales 2.4.5.1.1 y 2.4.5.1.2. el proponente deberá presentar,

Page 28: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 28

para la acreditación de la experiencia, certificaciones expedidas por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor del contrato, o cualquier otro documento que en conjunto permitan tener certeza sobre la existencia de la experiencia. No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente. La documentación presentada en conjunto deberá permitir acreditar la siguiente información: a) Nombre del contratante. b) Nombre del contratista. c) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta,

deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del interesado individual o del integrante del interesado plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su representante legal.

d) Objeto del contrato. e) Lugar de ejecución. f) Principales actividades ejecutadas. g) Fecha de inicio del contrato, del proceso o del programa. h) Fecha de terminación del proceso, del programa o de liquidación del contrato. i) Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de

terminación del contrato, con indicación de la fecha correspondiente y de la satisfacción del contratante frente al contrato ejecutado o asesoría realizada.

Cuando la forma de acreditación de la experiencia consista en certificaciones expedidas por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor del contrato, éstas deberán contar por lo menos con la información relacionada en los literales a, b, d y f anteriores. La restante información podrá ser acreditada por medio de cualquier otro documento o documentos que permitan demostrar la información exigida. Sólo serán aceptables las experiencias que sean verificables documentalmente, ya sea a través de copias de los documentos contractuales de los contratos ejecutados o terminados o el que haga sus veces, y/o actas de liquidación, y/o actas o documentos de entrega de los contratos y/o actas o documentos donde se verifique la realización del contrato. Cualquiera de los documentos anteriormente mencionados deberá venir acompañado de la certificación del contratante. 2.4.5.3. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPON ENTE La valoración de tal experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales:

Page 29: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 29

a. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta cuando no cuente con más de cinco (5) años de constituida y se hará en proporción a su participación en el capital social de la persona jurídica.

b. De igual forma se aceptarán certificaciones de experiencia expedidas por la empresa titular del contrato que desarrolló directamente la interventoría para la entidad contratante. Sin embargo, para este caso, el interesado debe presentar la certificación de la entidad contratante.

c. En el caso de que el interesado haya realizado actividades que demuestren la experiencia solicitada para contratos ya terminados, o que su vida jurídica haya terminado, éste puede presentar las acreditaciones expedidas por cualquiera de los componentes todavía existentes de la entidad extinta.

d. En el caso de que las experiencias acreditadas correspondan a contratos en monedas diferentes al dólar americano, el interesado deberá indicar el valor del contrato y la tasa de cambio al dólar americano vigente a la fecha de terminación de la experiencia o del contrato mediante el cual realizó la consultoría. La verificación de la tasa de cambio se realizará con la reportada en la fecha por el Banco de la República.

e. La experiencia presentada deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. Para el presente proceso de selección, se tomará como fecha de terminación del proceso o de la experiencia la de terminación del objeto contractual o la del recibo del informe final o del acta de recibo final por el contratante o su representante, o la de terminación del contrato.

f. La Gobernación del Quindío se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la información suministrada por el interesado.

2.4.5.2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 2.4.5.2.1. Experiencia del Director de Obra. Deberá ser ingeniero civil, de vías o transporte con 10 años de experiencia y certificar y deberá certificar la realización de proyectos de ingeniería Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción de obras civiles en calidad de contratista, interventor, director y/o residente de obra o interventoria, en un máximo de cinco (05) contratos ejecutados y terminados en su vida profesional, y por un monto igual o superior al valor del presupuesto oficial de las presentes condiciones de participación. Deberá anexarse carta de intención de aceptación del director de obra propuesto. El director de obra podrá ser el mismo proponente.

Page 30: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 30

2.4.5. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS DE ESCOG ENCIA. El comité evaluará los factores técnicos exigidos de los proponentes considerados habilitados, de las presentes condiciones de participación, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los mismos, sin que con ello se pueda completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta. Producto de la evaluación realizada por el comité, se determinará el orden de calificación de los proponentes de acuerdo con el puntaje definitivo obtenido por cada uno de ellos. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto y, por tanto, será ella quien ocupe el primer lugar en el orden de calificación. Para los factores señalados en el numeral 2.4.5 se asignarán los puntajes señalados a continuación: I. CUADRO GENERAL

CRITERIO DE ASIGNACIÓN PUNTAJE Experiencia del proponente 400-600 Experiencia del equipo de trabajo 200-400 PUNTAJE MINIMO 600 PUNTAJE MAXIMO 1000

II. Experiencia del proponente

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE MÍNIMO

Experiencia del proponente

Puntaje que se asignará a quien cumpla con la totalidad de lo establecido en el numeral 2.4.5.1.1.

400

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE MÍNIMO

Experiencia del proponente

Puntaje que se asignará a quien cumpla con la totalidad de lo establecido en el numeral 2.4.5.1.2

200

PUNTAJE MINIMO REQUERIDO 400 PUNTAJE MAXIMO REQUERIDO 600

III. Experiencia del equipo de trabajo

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE MÍNIMO

Page 31: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 31

Experiencia del director de obra

Puntaje que se asignará a quien cumpla con la totalidad de lo establecido en el numeral 2.4.5.2.1.

200

Experiencia del director de obra

Quien acredite experiencia especifica establecida en el numeral 2.4.5.2.1.en la construcción o interventoria adicionalmente 2, 3 o más veces para la ejecución de obras civiles en muros de contención.

200

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MINIMO REQUERIDO 200 PUNTAJE MAXIMO REQUERIDO 400

CRITERIOS DE DESEMPATE. En caso de empate de dos o más ofertas se acudirá como factor de desempate al oferente que presente mayor experiencia específica. De continuar el empate se acudirá al oferente que presente un director de obra con mayor experiencia específica. De persistir el empate se acudirá al sistema de balota. Sólo ocuparán un lugar en el orden de calificación aquellas propuestas que hayan obtenido un puntaje igual o superior al mínimo exigido en cada uno de los criterios utilizados. Aquellas que hayan obtenido un puntaje menor no se tendrán en cuenta en la determinación del orden de calificación y serán rechazadas. La mejor propuesta en la calificación de los factores técnicos será la que obtenga el puntaje más alto 2.5. CIERRE Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Una vez cerrada la invitación, se harán las revisiones, informes y actas respectivas, con base en el cronograma de la contratación, los informes de evaluación se darán a conocer a cada uno de los invitados. 2.6. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Se rechazarán aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 1. La participación simultánea de una jurídica en más de una propuesta de la

Page 32: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 32

presente invitación. 2. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente, la

información suministrada por el mismo o la contenida en los documentos, formatos y certificaciones anexas a la propuesta, no es exacta o no corresponde a la realidad.

3. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades fijadas por la Constitución y la Ley para contratar con el Estado, y/o cuando se encuentre registrado en el Boletín de la Contraloría General de la República como responsable fiscal.

4. Cuando la propuesta modifique las condiciones de participación de la invitación. 5. Cuando no se aporte el documento de constitución del consorcio o unión

temporal de conformidad con lo establecido en las condiciones de participación. 6. Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea 7. Cuando la propuesta sea presentada por personas incapaces para obligarse o

que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas en la invitación.

8. Cuando los documentos necesarios para la comparación de las propuestas tengan tachones, enmendadoras, correcciones que no permitan establecer con claridad la información contenida y que no estén salvadas con la firma del proponente.

9. Cuando se solicite presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna información necesarios para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los referidos a los factores técnicos, y el proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones determinados en el respectivo requerimiento.

10. Cuando la propuesta económica no sea consistente respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica y que además su clarificación o ajustes necesarios a las mismas, modifican aspectos sustanciales de los requerimientos técnicos.

11. Cuando el valor corregido de la propuesta supere la disponibilidad presupuestal.

12. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídica y el representante legal no esté debidamente facultado o no cuente con la facultad para comprometer a su representada o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de la presente invitación.

13. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídica o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal sea persona jurídica y el representante legal no esté debidamente facultado para comprometer a su representada.

14. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección

Page 33: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 33

salvo si se trata de un error en la identificación del proceso. 15. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que

contengan datos tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluación. Lo anterior sin perjuicio de las acciones adelantadas por el departamento ante las entidades correspondientes para que inicien las investigaciones del caso.

16. Cuando para este proceso se presenten varias propuestas por el Proponente, por si o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.

17. Cuando la propuesta este incompleta por no incluir alguno de los documentos necesarios para la comparación de las ofertas exigidos en las condiciones de participación

18. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural proponente o por el representante legal de la sociedad, consorcio o unión temporal proponente, o cuando este no se encuentre debidamente autorizado o facultado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración del consorcio o unión temporal.

19. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente invitación, es decir, se presente en forma parcial.

2.7. Multas y Clausulas excepcionales En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, la Gobernación del Quindío, podrá cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total de este contrato, por cada día de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el veinte por ciento (20%) de su valor total. De conformidad con lo consagrado en el artículo tercero del Decreto 4702 del 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá hacer uso de las potestades exorbitantes consagradas en los artículos del 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. 2.8. Penal pecuniaria El contratista se obliga para con el Fondo de Calamidades a pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total de las obligaciones del contrato. El valor de cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. El contratista autoriza expresamente a la Gobernación del Quindío con la simple suscripción del presente contrato, para descontar y tomar el valor de la cláusula

Page 34: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 34

penal pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto del contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida o conforme a la ley. 2.9. Garantías exigidas para la ejecución del contr ato. GARANTÍAS: El INTERVENTOR se obliga a otorgar a favor de la Entidad Contratante una Garantía Única que ampare los siguientes riesgos: 2.11.1. Cumplimiento General del Contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 2.11.2. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista utilicé para la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 2.11.3. Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. PARÁGRAFO: El Contratista se obliga a mantener vigentes los amparos exigidos en esta cláusula so pena de las sanciones legales a que hubiera lugar. LUZ ADRIANA GOMEZ OCAMPO. JUAN MANUEL VALENCIA AR IAS Secretaria jurídica del departamento. Secretaria d e infraestructura.

Page 35: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 35

CAPITULO III- ANEXOS ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Armenia, Quindío. ___de____ de 2011 Señores GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA Ciudad El suscrito ______________ _______ como representante legal (o apoderado) de _________________ de conformidad con lo requerido en las Condiciones de la invitación, presentó oferta(s) y solicito ser evaluado para la adjudicación del contrato para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA: “REHABILITACIÓN DE LA VIA RIO VE RDE-BARRAGAN K2 + 400 – MUNICIPIO DE CALARCA - DEPARTAM ENTO DEL QUINDIO”. , en desarrollo de la mencionada invitación. En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la(s) oferta(s) que presentamos y de las condiciones de esta invitación. Declaro así mismo: A.- Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por consiguiente, sólo compromete a los firmantes. B.- Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado el presente documento, sus anexos, aclaraciones y adendas, que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados en particular nos comprometemos a cumplir las especificaciones incluidas en las condiciones de participación, y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos. C.- Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia. D.- Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas por la Constitución, la Leyes Colombianas o las condiciones de la invitación, o son morosas en obligaciones con ninguna Entidad pública, que les impida celebrar contratos con la GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA .

Page 36: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 36

F.- Que nos acogemos a los plazos establecidos para la ejecución del contrato. G.- Que aceptamos los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación y en el evento de ser adjudicatarios nos comprometemos a asumir los riesgos previsibles que sean nuestra responsabilidad como contratista. H.- Que el valor de la propuesta es: I- Que la presente propuesta consta de _____ (__) folios, debidamente numerados. J- Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: NOMBRE DEL PROPONENTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE TELÉFONO DIRECCIÓN Y CIUDAD FAX CORREO ELECTRÓNICO NIT No. __________________________ TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE __________ CONTRIBUYENTE DE RENTA SI ______ NO ______ AUTO – RETENEDOR DE RENTA SI _____ NO ______ GRAN CONTRIBUYENTE SI _____ NO _____ RÉGIMEN COMÚN SI _____ NO _____ RÉGIMEN SIMPLIFICADO SI _____ NO _____ AUTORETENEDOR DE IVA SI _____ NO _____ RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL SI _________ NO ________ NORMA _________________ INDICAR SI ES RESPONSABLE DE ICA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA ___________________ CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y PORCENTAJE ________________________ Atentamente, FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) C. C. No ______________________

Page 37: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 37

ANEXO 2 - CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Armenia, Quindío ____ de _________ de 2011

Señores

GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SUBCUENTA

COLOMBIA HUMANITARIA

Ciudad

REF:

Apreciados Señores:

Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar en

nombre de ____________ y ____________, nos permitimos manifestar por este documento que

hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado:_______________, para participar en

la invitación para el proyecto denominado ________ y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1.- La duración de este consorcio será igual al plazo del contrato y un (1) año más.

2.- El consorcio está integrado así:

NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACION

3.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y

mancomunada.

4.- El representante del consorcio es___________________, identificado con cédula de

ciudadanía No _______ de _______, quien está expresamente facultado para firmar,

presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el

contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y

suficientes facultades.

En su ausencia, se designa como representante suplente a ___________________, identificado con

cédula de ciudadanía No ______________ de ______________,

Page 38: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 38

5.- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del

proponente asociativo.

En constancia se firma en ________ a los ___ días del mes de ______ de 2011

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.C C.C

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

C.C. No. ____________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSORCIO

C.C. No. ____________________

Page 39: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 39

ANEXO 3 - CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL Armenia, Quindío. ____ de __________ de 2011 Señores GOBERNACION DEL QUINDIO - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA Ciudad REF.: Apreciados Señores: Los representantes __________, ___________ y __________, debidamente autorizados para actuar en nombre de ______, ______ y ______, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL denominada:___________________, para participar en la invitación, para el proyecto denominado _____________ y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 1.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al plazo del contrato y un (1) año más. 2.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE ACTIVIDAD % DE PARTICIPACION 3 - La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria. 4.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es____________________, identificado con cédula de ciudadanía No __________ de ________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. En su ausencia, se designa como representante suplente a ___________________, identificado con cédula de ciudadanía No _______ de _______ 5.- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único

Page 40: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 40

constitutivo del proponente asociativo. En constancia se firma en _________ a los______ días del mes de_______ de 2010 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA C.C. C.C NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL C.C. __________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL C.C. __________________________________

Page 41: CONDICIONES DE PARTICIPACION CH-I 003-2011 PARA LA ...

Proyecto y elaboro: María Patricia Medina Urrea – Juan Carlos Mejía M. Página 41

ANEXO 4 - MODELO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo____________________ ______, en calidad de Revisor Fiscal o Representante Legal de la sociedad___________________________________________________________ ___, con NIT_____________________________, (o en nombre propio) identificado con cédula de ciudadanía No_______________________ de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación. ______________________________ Firma: Tarjeta Profesional No En calidad de: Revisor Fiscal o (Representante Legal) Fecha ________________________________ Nota: En caso de que la firma esté obligada por ley a tener revisor fiscal, la certificación deberá ser firmada por la persona que se desempeñe como tal en la empresa.