Boletín Oficialboletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/...2009/04/13 · Se...

N° 3152

13abril2009

Boletín OficialGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. PabloClusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de BuenosAires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: [email protected] - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 222/09

Se intima a la desocupación

de inmueble sito en Av de los

Constituyentes 4704/10

Decreto 223/09

Se acepta renuncia como

Vocal Titular del Organismo Fuera de

Nivel Corporación Buenos Aires Sur SE

Decreto 224/09

Se suspende el inicio de

actuaciones que propicien

transferencias, comisiones de servicio,

adscripciones y cambios de destino del

personal

Decreto 225/09

Se intima a la desocupación

del inmueble sito en Av de los

Constituyentes 4725/27

Decreto 226/09

Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

837-MDSGC/08

Decreto 227/09



511-MEGC/06

Decreto 228/09



487-MSGC/08

Decreto 229/09

Se regulariza situación de

revista de agente

Decreto 230/09

Se crean Institutos

Superiores de Formación Artística

Decreto 231/09


jerarquico contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Decreto 245/09

Se reconoce prestación de

servicios

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 9-CIUPEPB/09

Se aprueba el proyecto

murales del Bicentenario

Ministerio de Justicia ySeguridad

Resolución 624-SSSU/08

Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por Caminos del Sur


Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club de

Corredores


Se autoriza corte de tránsito



tránsito solicitado por la Asociación de

Vecinos de la Boca



tránsito solicitados por el Grupo BAPRO

Resolución 43-SSJUS/09

Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1464


Se encomienda la firma del

despacho diario de la Dirección General

del Registro del Estado Civil y

Capacidad de las Personas a la

Directora General de Justicia, Registros

y Mediación


Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 94



para la realización de la Feria de

Artesanos, Manualistas y Diseñadores



total solicitado por la Murga Cachengue

y Sudor



total solicitado por la Junta Vecinal

Acorn



tránsito total solicitados por la Agrupación

Que Tal



solicitado por la Dirección General

Industria Servicios y Tecnología



para la realización de la Feria de

Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Ministerio de Salud

Resolución 942-MSGC/09

Se archiva Sumario

Resolución 1024-MSGC/09

Se modifica el artículo 1° de

la Resolución Nº 1 681- SS/00

Ministerio de Cultura

Resolución 435-MCGC/09

Se fija precio de venta de

Pág. 8

Pág. 10

Pág. 10

Pág. 12

Pág. 14

Pág. 16

Pág. 17

Pág. 19

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 24

Pág. 25

Pág. 26

Pág. 27

Pág. 29

Pág. 31

Pág. 32

Pág. 34

Pág. 35

Pág. 36

Pág. 37

Pág. 39

Pág. 40

Pág. 42

Pág. 43

Pág. 45

Pág. 47

Pág. 48

cada ejemplar del libro Ciudad de

Buenos Aires, recorrido por su historia


Se aprueba contratación de

personal



personal


Se acepta renuncia de

personal



personal



personal



personal



personal



personal



personal

Ministerio de Ambiente yEspacio Público

Resolución 470-MAYEPGC/09

Se instruye sumario

administrativo



jerárquico contra la Disposición Nº

4566-DGDYPC/07



jerárquico contra la Disposición N°

2572-DGOEP/07




19-DGOEP/08




155-DGLIM/07




214-DGLIM/07



jerárquico interpuesto por la empresa

Telefónica de Argentina SA


Se hace lugar a

desistimiento respecto de la renovación

de bóveda Cementerio de la Chacarita


Se rechaza recurso de

reconsideración




Telecom Argentina SA




Telecom Argentina SA




















Edenor SA


Se autoriza la prestación de

tareas adicionales a favor del personal

de la Dirección General de Cementerios


Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 600/09


Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 614/09

Agencia de ProtecciónAmbiental

Resolución 81-APRA/09

Se aprueba la primera etapa

del Plan de Producción Limpia en el

marco del Programa Buenos Aires

Produce más Limpio


Se aprueba la primera etapa

del Plan de Producción Limpia en el

marco del Programa Buenos Aires

Produce más Limpio


Se deja sin efecto designación

Pág. 50

Pág. 51

Pág. 52

Pág. 53

Pág. 53

Pág. 54

Pág. 55

Pág. 57

Pág. 58

Pág. 59

Pág. 60

Pág. 61

Pág. 62

Pág. 64

Pág. 66

Pág. 69

Pág. 71

Pág. 73

Pág. 74

Pág. 75

Pág. 77

Pág. 78

Pág. 80

Pág. 81

Pág. 83

Pág. 84

Pág. 86

Pág. 87

Pág. 88

Pág. 90

Resolución 238-SSEP/08

Se aprueba la Licitación

Pública Nº 558/08

Disposiciones

Vicejefatura de Gobierno

Disposición 1-CPUPEPB/09

Se designa auxiliar de la

Coordinación Institucional dependiente de

la UPE Bicentenario

Jefatura de Gabinete deMinistros

Disposición 30-DGTALINF/09

Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 365-SIGAF/09

Ministerio de Justicia ySeguridad

Disposición 1431-DGHYSA/08

Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible




Intransferible




Intransferible, Nº 258, Legajo Nº 1556,

Categoría III




Intransferible





Categoría I





Categoría I





Categoría III





Categoría II




Intransferible




Intransferible





Categoría I





Categoría Ambulante





Categoría II





Categoría II

Disposición18-DGHP-DGFOC-DGFYCO/09

Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local de baile ASIA DE CUBA

Disposición21-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09



del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía City Hall





nombre de fantasía Xel-Ha





nombre de fantasía Club Áraoz





nombre de fantasía Caix





nombre de fantasía Museum


Pág. 91

Pág. 93

Pág. 94

Pág. 96

Pág. 97

Pág. 99

Pág. 100

Pág. 101

Pág. 102

Pág. 103

Pág. 104

Pág. 105

Pág. 107

Pág. 108

Pág. 109

Pág. 110

Pág. 111

Pág. 112

Pág. 114

Pág. 115

Pág. 116

Pág. 118

Pág. 119




nombre de fantasía CrobaR

Disposición 78-DGSPR/09

Se suspende a partir del día

de la fecha y hasta el día 20/04/2009

inclusive los plazos de vencimiento de

renovación de la habilitación de las

prestadoras de servicios de seguridad

privada

Ministerio de Salud

Disposición 68-HNBM/09

Se aprueba Contratación

Directa por Urgencia N° 1006/09


Se aprueba y se adjudica la



Se aprueba la Contratacion

Directa Por Urgencia N° 1811/09

Disposición 108-HGADS/09


Contratación Directa Nº 6 377/08

Disposición 109-HGADS/09


Contratación Directa Nº 6 721/08

Ministerio de DesarroloEconómico

Disposición 7-DGINC/09

Se prorroga la convocatoria

para participar en la cuarta edición del

Catálogo de Editoriales Independientes

de la Ciudad de Buenos Aires


Disposición 31-DGIHU/09

Se establece el certificado

que otorgará el área Control de Plagas

Organos de Control

Procuración General de laCiudad Autónoma de BuenosAires

Resolución 63-PG/09

Se exime de responsabilidad

a agente


Se aceptan las renuncias

presentadas por diversas personas


Se deroga el Anexo II de la

Resolución N° 72-PG/09

Poder Judicial

Otras Normas

Unidad Operativa deAdquisiciones de la FiscalíaGeneral de la CABA

Disposición 14-UOA/09

Se autoriza el llamado a


Comunicados y Avisos


Comunicados 56-DGEA/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Expediente 371-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 440-HGACD/09

Licitación 31-HQ/09

Licitación 479-HGAPP/09

Licitación 725-HGARM/09

Licitación 283-HNBM/09

Carpeta 20-HGAJMP/09

Carpeta 31-HGNRG/09

Carpeta 2-HGNRG/09

Carpeta 15-HSL/09

Ministerio de Educación

Licitación 560-DGAR/09


Licitación 7324-DGIYE/09

Licitación 15192-DGIYE/09


Expediente 7322-DGIYE/09







Ministerio de DesarrolloUrbano

Pág. 120

Pág. 121

Pág. 123

Pág. 124

Pág. 125

Pág. 126

Pág. 127

Pág. 129

Pág. 130

Pág. 131

Pág. 132

Pág. 133

Pág. 134

Pág. 134

Pág. 135

Pág. 138

Pág. 139

Pág. 139

Pág. 140

Pág. 141

Pág. 142

Pág. 143

Pág. 144

Pág. 144

Pág. 145

Pág. 147

Pág. 148

Pág. 148

Pág. 149

Pág. 149

Pág. 150

Pág. 151

Pág. 152

Pág. 153

Pág. 153

Pág. 154

Expediente 9727-DGTALMDU/09

Expediente13848-DGTALMDU/09


Expediente6689-DGTALMAEP/09



Consejo de la Magistratura

Expediente 4-DCYC/09

Expediente 221-CMCABA/08

Auditoría General de laCiudad Autónoma de BuenosAires

Expediente 49-AGCBA/09

Consejo de la Magistratura -Poder Judicial de la Nación

Licitación 72-DGAF/09

Licitación 82-CMPJN/09

Licitación 23-DGAF/09

Expediente 1419536-CMPJN/08

Ente de Higiene Urbana

Expediente 6316-EHU/09

Expediente 6320-EHU/09

Banco Ciudad De BuenosAires

Carpeta 18077-BCOCIUDAD/09








Actuación 2408-BCO.CIUDAD/09

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Edictos Particulares 73-/09





Edictos Oficiales

Ministerio de DesarroloEconómico

Edictos Oficiales 169-DGEMP/09

Edictos Oficiales 170-DGEMP/09

Edictos Oficiales 171-DGE/09










Edictos Oficiales 153-DGIHU/09








Pág. 155

Pág. 156

Pág. 156

Pág. 157

Pág. 157

Pág. 158

Pág. 159

Pág. 159

Pág. 160

Pág. 161

Pág. 161

Pág. 162

Pág. 163

Pág. 164

Pág. 165

Pág. 166

Pág. 166

Pág. 167

Pág. 167

Pág. 168

Pág. 168

Pág. 169

Pág. 169

Pág. 170

Pág. 170

Pág. 172

Pág. 172

Pág. 172

Pág. 173

Pág. 173

Pág. 174

Pág. 174

Pág. 175

Pág. 176

Pág. 176

Pág. 177

Pág. 178

Pág. 178

Pág. 179

Pág. 180

Pág. 181

Pág. 182

Pág. 182

Pág. 183

Pág. 183

Pág. 183









Edictos Oficiales 239-DGCEM/09

AdministraciónGubernamental de IngresosPúblicos

Edictos Oficiales 166-DGR/09





























Juzgado Provincial

Edictos Oficiales 160-JUZ/09

Pág. 184

Pág. 184

Pág. 185

Pág. 185

Pág. 185

Pág. 186

Pág. 186

Pág. 187

Pág. 187

Pág. 188

Pág. 188

Pág. 189

Pág. 189

Pág. 195

Pág. 201

Pág. 206

Pág. 207

Pág. 207

Pág. 208

Pág. 208

Pág. 209

Pág. 209

Pág. 209

Pág. 210

Pág. 210

Pág. 211

Pág. 211

Pág. 212

Pág. 212

Pág. 212

Pág. 213

Pág. 213

Pág. 214

Pág. 214

Pág. 215

Pág. 215

Pág. 216

Pág. 216

Pág. 216

Pág. 217

N° 3152 - 13/04/2009 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°8

Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 222/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: Los Expedientes Nº 49.612/2007 e incorporado, y

CONSIDERANDO:

Que el bien sito en Av. De los Constituyentes Nº 4704/10 U.F. 3 y 4 esq. Gral. MosconiNº 2109/19, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enrazón de haber sido adquirido por expropiación inversa en los autos caratulados“Asinelli Ricardo Luis y otros C/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;Que no habiéndose presentado la documentación requerida por los ocupantes y noconstando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente delGobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detenta; enconsecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de unespacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente laintervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso ygoce de la comunidad en general;Que la ex Dirección General de Obras Viales, solicitó la demolición de los inmueblesexpropiados, a fin de llevar a cabo las obras previstas;Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar yvelar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, porsu imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección otutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en sucarácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de talesdependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin dehacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominiopúblico, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio generalen materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcionalprivilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la víajudicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resolucionesejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.271);Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónomaconserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El actoadministrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a laAdministración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que debautilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo casoserá exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza


contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando debaprotegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, otengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad omoralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Losrecursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos nosuspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típicaocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires yque la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa esprocedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefede Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;Que la Procuración General intervino dentro del ámbito de su competenciadictaminando que, mediante el decreto pertinente, corresponde la desocupaciónadministrativa del inmueble con auxilio de la fuerza público, en caso de ser necesario.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA Artículo 1º.- Intímese a los ocupantes y/o subocupantes del inmueble sito en la Av. delos Constituyentes Nº 4704/10 U.F. 3 y 4 esq. Gral. Mosconi Nº 2109/19 (NomenclaturaCatastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 87, Parcela 17), para que lodesocupen en el plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibimiento dedisponerse la desocupación administrativa del mismo.Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/osubocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmuebleperteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.de los Constituyentes Nº 4704/10 U.F. 3 y 4 esq. Gral. Mosconi Nº 2109/19(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 87, Parcela 17),para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo apercibimiento en caso denegativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobiernode la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/osubocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia dela restitución de la propiedad.-Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, conla colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, deFiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), deLogística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. LuisPasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupacióndispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir elauxilio de la fuerza pública,Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre laadministración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidasnecesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, almantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines deevitar posibles intrusiones.Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de DesarrolloEconómico, de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de


Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto deZoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 223/09


VISTO: el Expediente N° 13.577/09, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Lisandro Damián Ferrali, D.N.I. 22.913.827, CUIL. 20-22913827-9,presentó a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia al cargo de Vocal Titular, delOrganismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E.;Que es de hacer notar que el Ministerio de Desarrollo Económico, presta su respectivaconformidad;Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lorequerido;Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1º .- Acéptase a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por elseñor Lisandro Damián Ferrali, D.N.I. 22.913.827, CUIL. 20-22913827-9, como VocalTitular, del Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E.Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de DesarrolloEconómico, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3º .- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de DesarrolloEconómico y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio deHacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 224/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009. VISTO: el Decreto Nº 1.133/07 (B.O.C.B.A. Nº 2748), el Decreto Nº 948/05 (B.O.C.B.A.Nº 2238), la Resolución Nº 959-MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2667), la Resolución Nº


1.924-MHGC/07(B.O.C.B.A. Nº 2715), la Disposición Nº 499-DGRH/06 (B.O.C.B.A. Nº2563) y su modificatoria Nº 178-DGRH/07 (B.O.C.B.A. Nº 2639), el Expediente Nº12.772-2009, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1.133/07 se estableció el régimen para la tramitación detransferencias, comisiones de servicio y adscripciones del personal del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires;Que por Decreto Nº 948/05 se adecuaron los contratos de locaciones de serviciosvigentes al 31 de diciembre de 2004 al régimen establecido en la primera parte delartículo 39 de la Ley 471;Que, posteriormente, por Resoluciones Nº 959-MHGC/07 y Nº 1.924-MHGC/07 seinstrumentó un censo de las personas que se desempeñaban en el Gobierno de laCiudad bajo el régimen de locación de servicios, vigentes a la fecha del dictado de laprimera de las citadas normas y su adecuación también al mencionado régimenprevisto en el citado artículo 39, respectivamente;Que, por Disposición Nº 499-DGRH/06 y su modificatoria Nº 178-DGRH/07 se estipulóel procedimiento para el cambio de destino de los agentes que revistan conforme loestablecido en los párrafos precedentes;Que, en el marco de la política en materia de recursos humanos adoptada por estaAdministración se han implementado diversas medidas tendientes al reordenamiento yracionalización de dichos recursos;Que, en ese sentido se estima necesario suspender durante el transcurso del año encurso el inicio de todo trámite relacionado con transferencias, adscripciones,comisiones de servicio y cambios de destino de los agentes y del personal encuadradoen la primera parte del artículo 39 de la Ley 471; Que asimismo, resulta necesario exceptuar de la suspensión referida, a la movilidaddel personal vinculado a determinadas áreas consideradas críticas;Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1º.- Suspéndase hasta el 31 de diciembre del 2009, el inicio de actuacionesque propicien transferencias, comisiones de servicio, adscripciones y cambios dedestino del personal de planta permanente o con contrato de empleo público delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de las relacionadascon tareas de custodia y seguridad de bienes, inspectores de tránsito, auxiliares deportería, guardianes de plaza y administrativos de hospital y de las otorgadas alpersonal comprendido en el Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593 oen la Carrera de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455.Artículo 2º.- Las tramitaciones de transferencia o de cambio de destino iniciadas conanterioridad al dictado del presente decreto y que no se hubieren perfeccionado en unplazo de treinta (30) días de su publicación se considerarán caducas.Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y porel señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y para suconocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.Cumplido, archívese MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta


DECRETO N° 225/09


VISTO: El Expediente Nº 30.635/07, y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado del Visto, tramita la desocupación administrativa del inmueble sitoen Av. de los Constituyentes 4725 y de la totalidad de la Planta Alta que tiene suentrada por Av. de los Constituyentes 4727 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 51; Manzana 6, Parcela 6ª), quefuera afectado a expropiación en los términos de la Ordenanza Nº 44.095/89;Que dicho inmueble fue adquirido por expropiación inversa en los autos caratulados:“Estevez, Oscar Santiago y Otros c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”, que tramitaran porante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 69 y cuya sentenciadefinitiva data del año 1993;Que la Dirección de Gestión Dominial, dependiente de la Procuración General de laCiudad de Buenos Aires, tomó posesión de la fracción expropiada;Que se constató la presencia de personas no autorizadas en la propiedad expropiada;Que el inmueble en cuestión, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, razón por la cual, el caso encuadra desde el punto de vista legal, en unaocupación ilegítima del dominio público;Que la entonces Dirección General de Obras Viales de la ex Secretaría deInfraestructura y Obras del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas,informó que las obras de Túnel bajo vías ex Mitre en Av. de los Constituyentes, seencontraban contempladas dentro del Plan de Obras a realizar en el ejercicio del año2007, y que previo a la ejecución del mismo, resultaba necesaria la liberación total dela traza;Que por consiguiente, los inmuebles expropiados e intrusados deben ser desocupadosy posteriormente demolidos, a fin de dar comienzo efectivo a las obras del viaducto;Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su “Tratado del Dominio Público”(Bs. As. 1960, Pág. 25), que la distinción entre el “dominio público” y el “dominioprivado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen jurídico deambas categorías es diferente;Que el dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas las consecuenciasque de ello se derivan. Para que un bien sea considerado como dependencia deldominio público, y sometido a dicho régimen, es menester que el bien esté afectado al“uso público”, “utilidad común”, o “comodidad común”. Esta disposición no sólo incluyesu uso directo, sino también el indirecto o mediato a través de los servicios públicos;Que si bien existen bienes que no necesitan ser afectados en forma expresa paraintegrar esta categoría (por ejemplo los bienes afectados por uso inmemorial) (VerMarienhoff, ob. Cit. Pág. 172 y Zanobini, Guido “Corso de Diritto Administrativo” Tº1Pág. 201, Milano 1952), otros requieren de la manifestación de voluntad del poderpúblico en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad (VerHariou, Maurice “Precis de Droit Administratif et de Droit Pulbic” Pág. 829, París 1933);Que no cabe duda entonces, que cuando un bien es afectado al uso público (porejemplo destinado a parques o paseos públicos) por la sola manifestación de lavoluntad de la autoridad competente, integra el dominio público (Ver Fallos 146: 314;


147: 330; 182: 3380, entre otros);Que por otra parte, las principales cualidades del régimen aplicable a los bienes dedominio público son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, y las reglas de policía quese aplican sobre la cosa pública;Que en tal sentido, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad son medios jurídicos através de los cuales se tiende a hacer efectiva la protección de los bienes dominicales,y tal protección no sólo va dirigida contra hechos o actos ilegítimos inconsultosprovenientes de los propios de los funcionarios públicos (Ver Waline, Marcel “ManuelÉlémentaire de Droit Administratif” París 1946, Pág. 445; y Diez, Manuel María“Dominio Público”, Bs. As. 1940 Pág. 263, entre muchos otros);Que a efectos de recuperar el inmueble indebidamente ocupado, la ProcuraciónGeneral de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que la tutela o protección de lasdependencias dominiales se encuentra a cargo de la Administración Pública, en sucarácter de órgano gestor de los intereses del pueblo y titular del dominio de talesdependencias;Que para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avanceindebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poderde policía que le es inherente y como principio general en materia de dominialidad, laAdministración Pública, dispone de un excepcional privilegio: procede directamente,por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial;Que el instituto previsto a tales efectos, es la Desocupación Administrativa, y seencuentra entre las facultades otorgadas por la Constitución de la Ciudad de BuenosAires al Jefe de Gobierno de la Ciudad, precisamente en el Artículo 104;Que asimismo, cabe señalar que el Artículo 12º de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dispone que el acto administrativo gozade presunción de legitimidad, y su fuerza ejecutoria faculta a la Administración aponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coaccióncontra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible laintervención judicial, excepto cuando se trata de la defensa del dominio público;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervenciónque le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de laConstitución de la Ciudad de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes a la desocupación y restituciónde la fracción del inmueble ubicado en Av. de los Constituyentes 4725 y de la totalidadde la Planta Alta que tiene su entrada por Av. de los Constituyentes 4727(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 51; Manzana 6, Parcela 6a), enun plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de disponerse la desocupaciónadministrativa del mismo.Artículo 2º.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por elartículo anterior, la desocupación administrativa de las personas, las instalaciones y losbienes que se encontraren en el inmueble, bajo apercibimiento en caso de negativa oausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/osubocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia dela restitución de la propiedad. Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,con la colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias,


de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia(SAME) y Mantenimiento de la Flota Automotor y al Ministerio de Desarrollo Social,procedan a efectivizar la desocupación dispuesta en el presente Decreto, pudiendo encaso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienesmuebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si losmismos no fueran retirados por parte de los ocupantes y/o subocupantes, o ante sunegativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labraráel Escribano designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejandoconstancia de la recuperación del bien inmueble.Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de DesarrolloEconómico y de Desarrollo Social y, por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección GeneralAdministración de Bienes, la que deberá practicar fehaciente notificación del presenteDecreto a los ocupantes y/o subocupantes del predio en cuestión. En su caso,comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, deFiscalización y Control, Mantenimiento de la Flota Automotor y Adjunta Sistema deAtención Médica de Emergencia (SAME) y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,archívese. MACRI – Cabrera – Vidal – Rodríguez Larreta

DECRETO N° 226/09


VISTO: el Expediente Nº 12.108/08 y su incorporado, la Resolución Nº837/MDSGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la referida actuación, tramita la presentación efectuada por el señor AlbaroRodrigo Flores Villegas, DNI. Nº 30.816.367, contra los términos de la Resolución Nº837/MDSGC/08 por la cual se rescindió el contrato celebrado bajo la modalidad de“Relación de Dependencia por Tiempo Determinado” que lo vinculara con el Gobiernode la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, si bien la notificación del acto impugnado por el interesado no cumplió con losrequisitos exigidos por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510/97, la misma haquedado subsanada en oportunidad de efectuarse una nueva presentación por elinteresado y, en tal inteligencia, no obstante la calificación que el mismo le asigne, lareferida presentación merece el tratamiento de recurso jerárquico;Que, en primer lugar, cabe recordar que el interesado se encontraba vinculado a estaAdministración en virtud de un contrato encuadrado en el artículo 39 de la Ley Nº 471,reglamentado por el Decreto Nº 948/05;Que, al respecto, es de destacar que el artículo 11 de la Resolución Nº 3.206/SHyF/05,que reglamentó dicho Decreto dispone: “A los efectos de la relación laboral entabladaen el marco de la presente, son de aplicación las normas previstas en los artículos 7º(…) de la Ley mencionada ut supra y modificatorias (…)”;Que, por lo tanto, el ingreso del causante a ésta Administración se encontraba reguladoen el Capítulo III de la mencionada Ley la que en su artículo 7º establece:“CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD. No pueden ingresar: a) quienes hubieran sido


condenados por delito doloso (…)”;Que, el recurrente se encuentra alcanzado por las prescripciones estipuladas en elartículo 7º y que por lo tanto no se encontraba habilitado para desempeñarse en elámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, en relación al tema en cuestión, se destaca que el Dr. Germán Bidart Camposexpresa que “La regla de igualdad no es absoluta, ni obliga al legislador a cerrar losojos ante la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que puedenpresentarse a su consideración; lo que aquella regla estatuye es la obligación deigualar a todas las personas afectadas por una medida, dentro de la categoría, grupo oclasificación que les corresponda, evitando distinciones arbitrarias u hostiles” (Manualde la Constitución Reformada – T 1, Ediar, 1996, pág. 533);Que, por lo expuesto, y advirtiendo que el interesado no agregó elementos de hechoy/o derecho conducentes a desvirtuar el criterio sostenido en el acto impugnado, elrecurso interpuesto no puede prosperar;Que, a mayor abundamiento, se señala que si el interesado considera que la normativaaplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmenteprotegidos, no es ésta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lodeclare;Que, en efecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106atribuye al Poder Judicial de la Ciudad, integrado por el Tribunal Superior de Justicia ydemás tribunales inferiores (artículo 107), el conocimiento y decisión de todas lascausas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;Que, el jurista antes mencionado, en otra de sus obras (Derecho Constitucional, T. 1,pág. 270, Ediar, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor judicial, lafacultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto reglamento uordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuestopor la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es ésteel criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. (C.N.A.T.,sentencia del 19/02/59; ob. cit., T. 1, página 270)”;Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallo 269:243), la Corte Suprema deJusticia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porqueaceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en últimainstancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por elórgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder puedaresidir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/04/88 en elcaso “Bruno, Raúl O”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P.: RecursoExtraordinario de Inconstitucionalidad, T 1, página 151, Ed. La Rocca, Buenos Aires,1992);Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;Que, en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente actoadministrativo que desestime el recurso jerárquico interpuesto.Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Albaro RodrigoFlores Villegas, D.N.I. Nº 30.816.367, contra los términos de la Resolución Nº837/MDSGC/08 por la cual se rescindió el contrato celebrado bajo la modalidad de“Relación de Dependencia por Tiempo Determinado” que lo vinculara con el Gobierno


de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no agregar nuevos elementos de hechoy/o de derecho que permitan modificar el criterio sustentado en el acto impugnado.Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de DesarrolloSocial, el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3º.- Dése al Registro, notifíquese al interesado consignando que la presenteagota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso previsto enel artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de DesarrolloSocial y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido,archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 227/09


VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº24.436/2007, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto ensubsidio del de reconsideración, incoado por el agente Emilio José Moreno, contra lostérminos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo elpersonal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la LeyN° 471;Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar lacarga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, ademásde la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por laCoordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parteintegrante de dicha Disposición;Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razóndel grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sinefecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionadopor el agente Moreno;Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró quela presentación efectuada por el agente, merecía el tratamiento de un recurso dereconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativaaplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de laAdministración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entredichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentrancomprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y prestenfunciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área deEducación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del


Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la EducaciónEspecial;Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de laEducación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tantosu relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Emilio José Moreno no resultaalcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo el recurrente adecuar elcumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de lacitada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho ÓrganoAsesor, mediante la Resolución N° 2850/MEGC/2008, se desestimó el recurso dereconsideración interpuesto por el recurrente;Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndosenotificado al agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo nomejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, yteniendo en consideración que el recurrente no ha aportado nuevos elementos dehecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, correspondedesestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideracióninterpuesto por el agente Emilio José Moreno, F.M.N° 329.289, contra los términos dela Resolución Nº 511/MEGC/06.Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación ypor el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quiendeberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo yTributario Nº 2, Secretaría Nº 4 en los autos “Moreno Emilio José c/ GCBA s/ MedidaCautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectospase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación alrecurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sinperjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 228/09


VISTO: La Resolución N°487/MSGC/08, la Resolución N° 2769/MS/08, la CopiaDigitalizada del Expediente Nº 10.572/04, y


CONSIDERANDO:

Que mediante Registro Nº 2359/MSGC/08, incorporado a los presentes actuados, laempresa Valentín Guitelman Hormigón Armando S.A. interpuso recurso dereconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución Nº487/MSGC/08;Que la mencionada Resolución fue dictada como consecuencia del incumplimiento delcontrato suscripto por la ex Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires con la firma citada precedentemente, celebrado en el marco de la LicitaciónPública N° 026/2004 para la Obra: “Construcción del Nuevo Centro de Salud y AcciónComunitaria N° 29”, aprobada y adjudicada al citado contratista mediante la ResoluciónN° 363/SS/05, por un monto de pesos Un Millón Noventa y Dos Mil seiscientos seis conveinticuatro centavos ($ 1.092.606,24), por exclusiva culpa del contratista, en lostérminos de los numerales 1.14.1 y 1.14.3 inciso h) del Pliego de CondicionesGenerales, y artículo 50 y ccs. de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; Que al respecto, cabe destacar que para la obra en cuestión se fijó un plazo deejecución de doscientos diez (210) días corridos, según lo establecido en los Pliegosde Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas, aprobadospor Resolución N° 1188/SS/2004;Que no obstante los trabajos fueron suspendidos por la intrusión del predio encuestión;Que superada dicha contingencia y reiniciado los trabajos, con fecha 1° de febrero de2006, la contratista, en base a las demoras ocasionadas por la citada suspensión,modificaciones al proyecto licitado y razones climáticas, solicitó la ampliación del plazode obra por el término de doscientos cincuenta y siete (257) días corridos adicionales,la que fue aprobada por Resolución N° 1274/SS/06;Que mediante Orden de Servicio N° 39, la Inspección de Obra puso de manifiesto laparalización de la obra por parte la contratista, intimándola a retomar el curso debido;Que la contratista mediante Nota N° 23, informó que aquella circunstancia se motivabaen la falta de pago de determinados Certificados de Obra;Que aún mediando la regularización de los pagos en los términos indicados, lacontratista no procedió al reinicio de los trabajos que había paralizado y, medianteRegistro N° 11.140/MSGC/06, agregó que dicha situación era insuficiente para permitirretomar un ritmo normal de trabajo, condicionando su reinicio al pronto pago de losgastos adeudados, con fundamento en los perjuicios económicos que le habríaocasionado la mora en el pago;Que mediante Registro N° 11.873/MSGC/06, la contratista incorporó dos nuevascondiciones para reiniciar los trabajos a saber:.. que se resolviera su solicitud deprimera Redeterminación de Precios, y que se la compensará por los daños yperjuicios que supuestamente se le habrían ocasionado;Que de los fundamentos tenidos en cuenta por la Resolución N°487/MSGC/08, seespecificó que los motivos esgrimidos por la firma Valentín Guitelman EmpresaConstructora S.A. no constituían causal que justificara el incumplimiento de los plazosde la obra, y que el supuesto atraso en los pagos no la habilitaba al incumplimiento delos plazos y menos aún a suspender los trabajos, ya que “en ningún caso la demora enlos pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga del plazo en laejecución de la obra” (Numeral 2.11.6 del Pliego de Condiciones Particulares);Que contra dicha Resolución, mediante Registro N° 2359/MS/08, la firma en cuestióninterpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete,destacando que:..”La demora esgrimida en el pago de la redeterminación de precios,por si sólo no permite la admisión de la excepción de incumplimiento, máxime teniendoen consideración que: 1°.-La Contratista no opuso la excepción con anterioridad aincurrir en mora en el plazo de ejecución de la obra; 2°.- La Contratista no ha probado


que la resolución respecto de la redeterminación de precios tenga una entidad de talmagnitud que incida gravemente en su capacidad patrimonial; 3°.- No se advierte enlos obrados tenidos a la vista que la Contratista haya tenido una voluntad inobjetablede cumplir en todo tiempo con las prestaciones a su cargo hasta el límite de susposibilidades;Que asimismo dicho Órgano Constitucional agregó que la obra básica y los trabajosadicionales tenían facha prevista de finalización el día 16/10/06, incluida la ampliacióndel plazo de ejecución de doscientos cincuenta y siete (257) días aprobada porResolución N° 1274/MS/06, no resultando ocioso destacar que la Contratista esresponsable frente a la Administración por las obligaciones que contractualmenteasumió”;Que en virtud de ello, aconsejó desestimar el recurso de reconsideración contra lostérminos de la Resolución N° 487/MSGC/08, en virtud de no haberse aportadoelementos que permitieran tener como acreditados los extremos de hecho y dederecho invocados por la recurrente;Que tomando tales argumentos, el Ministro de Salud dictó la Resolución N°2769/MSGC/08, desestimando el recurso de reconsideración impetrado contra laResolución N° 487/MSGC/08;Que posteriormente, mediante cédula de notificación de fecha 15 de enero de 2009,notificada el 19 de enero de 2009, se le informó a la recurrente que contaba con cinco(5) días hábiles Administrativos de recibida la misma para mejorar o ampliar losfundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio contra la Resolución atacada,de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que vencido el plazo sin que la recurrente haya hecho uso de su derecho,corresponde, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad,desestimar el recurso jerárquico en subsidio, en virtud de no haber aportado nuevoselementos de hecho y de derecho que logren conmover los términos de la Resoluciónatacada.Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del dereconsideración interpuesto por la empresa Valentín Guitelman Hormigón ArmandoS.A. contra la Resolución Nº 487/MSGC/2008.Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por elseñor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, notifíquese a la interesada dejando constancia que el presente acto agota lainstancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso dereconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a laProcuración General de la Ciudad y para su conocimiento y demás efectos remítase alMinisterio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta


DECRETO N° 229/09


VISTO: El Expediente N° 67.035/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Nº 2.475/2.000, designó con carácter interino, al Dr. Eduardo AlbertoGómez de Rito, D.N.I. 04.524.726, CUIL. 20-04524726-1, ficha 215.541, como JefeDivisión Traumatología y Ortopedia, con 30 horas semanales, en el Hospital Generalde Agudos “Parmenio Piñero”;Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe UnidadInternación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), titular, en el citadoHospital;Que, posteriormente por Decreto Nº 503/02, se designó al Dr. Raúl Eduardo Suárez,D.N.I. 13.340.427, CUIL. 23-13340427-9, ficha 292.511, en el cargo citado en segundotérmino, con carácter de reemplazante del Dr. Gómez de Rito;Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05, el Dr.Gómez de Rito, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2.004, en el cargo citado enprimer término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice apartir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista del Dr. Suárez, como JefeUnidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), con 40horas semanales y proceder a su titularización a partir de la fecha en cuestiónconforme los términos de la Ley Nº 2.688;Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con loestablecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales deSalud aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y laResolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias;Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnicoadministrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lopeticionado, toda vez que no representa mayor erogación;Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente normaaccediendo a lo requerido.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 26 de agosto de 2.004, con carácter interino, lasituación de revista del Dr. Raúl Eduardo Suárez, D.N.I. 13.340.427, CUIL.23-13340427-9, ficha 292.511, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de laDivisión Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales, partida4022.0800.MS.18.014 (P.64), en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, delMinisterio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante delDr. Eduardo Alberto Gómez de Rito, D.N.I. 04.524.726, CUIL. 20-04524726-1, ficha215.541, que fuera dispuesta por Decreto Nº 503/02, titularízase a partir de la mismafecha, conforme los términos de la Ley Nº 1.423 reglamentada por Decreto Nº 481/05,en el precitado cargo, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Traumatología


y Ortopedia), Día Domingo, titular, con 24 horas semanales, en el citado Hospital.Artículo 2º.- Encasíllase a partir del 01 de noviembre de 2.005, al Dr. Raúl EduardoSuárez, D.N.I. 13.340.427, CUIL. 23-13340427-9, ficha 292.511, como Jefe UnidadInternación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), con 40 horassemanales, partida 4022.0800.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Agudos“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, conforme los términos de la Resolución Nº375-SSySHyF/06, debiendo continuar revistando en la actualidad, en el citado cargo,con carácter titular, en el mencionado establecimiento asistencial.Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y deHacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a laDirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio deHacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 230/09

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009. VISTO: el Decreto N° 1380/GCBA/08 y Expediente N° 13569/2009, CONSIDERANDO: Que por el citado Decreto se creó el Instituto Superior Metropolitano de Arte, con elobjetivo de brindar carreras de profesorado en música, danzas, cerámica, artesvisuales y teatro;Que las mencionadas especialidades artísticas, en su nivel medio, se dictanactualmente en la Escuela de Danza “Aida V. Mastrazzi” (DE 1° REGIÓN I), en laEscuela de Danza N° 1 “Nelly Ramicone ” (DE 20° REGIÓN I), en la Escuela de DanzaN° 2 “Jorge Donn” (DE 18° REGIÓN VI), en la Escuela de Cerámica N° 1 (DE 2°REGIÓN III), en la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz” (DE 18° REGIÓN VI), en laEscuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” (DE 4° REGIÓN II), en la Escuela de BellasArtes “Rogelio Yrurtia” (DE 13° REGIÓN V), en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”(DE 21° REGIÓN V) y en la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” (DE 14°REGIÓN IV);Que resulta menester jerarquizar la educación artística superior como continuación yespecialización de la formación temprana;Que en ese contexto y a fin de instrumentar el funcionamiento del citado Instituto, esnecesario propiciar la creación de los niveles superiores de las citadas especialidadesartísticas, bajo la forma de Institutos Superiores de Formación Artística;Que la creación de dichos Institutos Superiores de Formación Artística integran elInstituto Superior Metropolitano de Arte;Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría deInclusión Escolar y Coordinación Pedagógica han prestado su conformidad al proyecto;Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado laintervención que le compete.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,



DECRETA Artículo 1°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Danza “Aída Mastrazzi (DE 1 – Región I).Artículo 2°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Danza “Nelly Ramicone” (DE 20° – Región I).Artículo 3°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Danza “Jorge Donn” (DE 18° – Región VI).Artículo 4°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Arte Cerámico N° 1 (DE 2° – Región III).Artículo 5°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Arte Cerámico “Fernando Arranz” (DE 18° - Región VI).Artículo 6°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Artes Visuales “Manuel Belgrano” (DE 4° - Región II).Artículo 7°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia” (DE 13° - Región V).Artículo 8°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Artes Visuales “Lola Mora” (DE 21° - Región V).Artículo 9°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de FormaciónArtística en Música “Juan Pedro Esnaola” (DE 14° - Región IV).Artículo 10°.- Establécese que los mencionados Institutos Superiores de FormaciónArtística integran el Instituto Superior Metropolitano de Arte.Artículo 11°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación ypor el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 12°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 231/09

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009. VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la ley N° 471,el Decreto N° 153/GCBA/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°6248/2007, y CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto ensubsidio del de reconsideración incoado por el agente Roberto Francisco Héctor, contralos términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo elpersonal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto N° 153/02y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la LeyN° 471;Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la


carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, ademásde la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por laCoordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parteintegrante de dicha Disposición;Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razónde grado, conforme lo establecido en los artículos 2°, 7° inc. a y 14 inc. b de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sinefecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionadopor el agente Roberto Francisco Héctor;Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró quela presentación efectuada por el agente, merecía el tratamiento de un recurso dereconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativaaplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de laAdministración Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entredichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentrancomprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y prestenfunciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área deEducación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación delAdulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la EducaciónEspecial;Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de laEducación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tantosu relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Roberto Francisco Héctor noresulta alcanzado por las previsiones del Estatuto del Docente debiendo el recurrenteadecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada de laboral establecida por elartículo 38 de la citada Ley, así como también los términos del Decreto N°153/GCBA/02;Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la ProcuraciónGeneral de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 1131/MEGC/2008, sedesestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente;Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndosenotificado al agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma nomejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;Que, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, yteniendo en consideración que el recurrente no ha aportado elementos de hecho y dederecho que permitan conmover la decisión adoptada ,corresponde desestimar elrecurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1°°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del dereconsideración incoado por el agente Roberto Francisco Héctor D.N.I N° 13.078.502,F.M.N° 281.410, contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y


por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quiendeberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo yTributario N° 12, Secretaría N° 23 en los autos “Roberto Francisco Héctor c/ GCBA s/Medida Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demásefectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificacióna el reclamante haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa,sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos delartículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 245/09

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 11.314/09, y CONSIDERANDO: Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas realizadas porel señor Fiorito, Gabriel de Lourdes, DNI Nº 22.166.123, CUIT Nº 20-22166123-1, encarácter de contrato de locación de obra, certificadas por autoridad competente, en elámbito del Organismo Fuera de Nivel Pasión Por Buenos Aires de la Vicejefatura deGobierno, por el período comprendido entre el 08/09/08 y el 10/09/08;Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertosantecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originaron laimposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presenteDecreto, dentro de las partidas correspondientes a la Vicejefatura de Gobierno.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,


DECRETA Artículo 1°.-Reconócense las tareas realizadas por el señor Fiorito, Gabriel de Lourdes,DNI Nº 22.166.123, CUIT Nº 20-22166123-1, en carácter de contrato de locación deobra, certificadas por autoridad competente, en el ámbito del Organismo Fuera de NivelPasión Por Buenos Aires de la Vicejefatura de Gobierno, por el período comprendidoentre el 08/09/08 y el 10/09/08, con una remuneración total de PESOS CINCO MIL ($5.000).Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pagoemergente de lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y elseñor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para su


conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica yAdministrativa de la Secretaría Legal y Técnica y al Organismo Fuera de Nivel PasiónPor Buenos Aires de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI -Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno RESOLUCIÓN Nº 9 - UPEPB/09

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente nº 7.643/2009 y CONSIDERANDO: Que con fecha 04 de Febrero de 2009 se recepcionó por la Mesa de Entradas de laCoordinación General, una presentación efectuada por dos (2) artistas plásticos con elobjetivo de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “10 ObrasMurales para el Bicentenario“;Que en ella se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella deconsiderable impacto para toda la comunidad materializando, para ello, la confecciónde una totalidad de 11 (diez) murales, uno por cada uno de los artistas;Que es menester destacar que, en esta oportunidad y con fines operativos, resultaríafavorable dar comienzo a la primera serie de contrataciones de los artistas que seproponen en el Proyecto;Que se entiende que el Proyecto “Murales del Bicentenario“ intentará lograr una unidadentre la arquitectura y el arte plástico, por lo que los mismos serían considerados comodocumentos históricos que reflejarán y aportarán un distintivo particular para estemomento determinado de la Ciudad;Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se deberá trabajar enforma conjunta e integrativa con cada una de las instituciones y/o establecimientosparticipantes en la propuesta, para lo cual se efectuaran las gestionescorrespondientes a tales fines;Que los referidos murales se encontrarán estratégicamente ubicados en diversosespacios públicos a los fines de lograr un importante impacto en la sociedad con motivode la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de laRevolución;Que se entiende conveniente propiciar las contrataciones de dos (2), de los artistasmencionados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente a los efectos dematerializar el mencionado proyecto, dada la evaluación de las referencias presentadaspor los mismos acompañadas oportunamente;Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas queformular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),


Nº 703/GCBA/2008 (BCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de ProyectosEspeciales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antesseñalado;Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOSESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE: Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto “Murales del Bicentenario“ presentado por losartistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de lapresente.-Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente lascontrataciones correspondientes para los artistas en virtud de lo establecido en el Art.1, respetando las particularidades de cada obra.-Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a laCoordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de laVicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,archívese. Ares

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad RESOLUCIÓN Nº 624 - SSSU/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008. VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 821-CGPC1-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un


operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, Caminos del Sur, a través del C.G.P.C. N° 1, solicitapermiso para efectuar el corte de Pavón entre Solís y Virrey Ceval os, el día domingo16 de noviembre de 2008, en el horario de 14:00 a 17:00, con motivo de la realizaciónde la Fiesta de fin de año de la institución;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención en el trámite, emitiendoopinión favorable respecto al corte solicitado, y no estableciendo desvío de tránsito enla zona;Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar elcorte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de SeguridadUrbana para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANARESUELVE:

Artículo 1°- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Caminos del Sur, a través delC.G.P.C. N° 1, de Pavón entre Solís y Virrey Ceval os, sin afectar bocacal es extremas,con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 16 de noviembre de2008, en el horario de 14:00 a 17:00, con motivo de la realización de la Fiesta de fin deaño de la institución.Artículo 2°- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo se deberá realizar el val ado yseñalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en elArt. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.Artículo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en formaobligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de laactividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.Artículo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.Artículo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al MinisterioPúblico Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del EspacioPúblico, de Seguridad Vial, y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese alos requirentes y para su conocimiento gírese al Centro de Gestión y ParticipaciónComunal Nº 1. Cumplido, archívese. Molinero


RESOLUCION Nº 629 - SSSU/08

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008. VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 699-SSDEP-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaríade Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el díaDomingo 23 de Noviembre de 2008 a partir de las 09.00 hasta las 11.30 horas, conmotivo de la realización de un evento denominado “Maratón Hospital Alemán“, deacuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Vil aflory Macacha Güemes, por Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av.Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, retomando por esta, Av. Tristán AchavalRodríguez, Azucena Vil aflor, Av. de los Italianos, regresando al punto de partida.Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizarlos cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría deSeguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANARESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, através de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 23 de Noviembre de 2008 apartir de las 09.00 a 11.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina yPrefectura Naval Argentina, con motivo de un evento denominado “Maratón HospitalAlemán“, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema: Partiendo de Av. de losItalianos entre Azucena Vil aflor y Macacha Güemes, por Av. de los Italianos, Av.Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, retomandopor esta, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Vil aflor, Av. de los Italianos,


regresando al punto de partida.Esquema: Corte Parciales, Momentáneos y Sucesivos: Dos carriles, de las arterias pordónde se desarrol a la prueba. Media calzada de Av. de los Italianos entre Azucena Vilaflor y Macacha Güemes, el día 22 de Noviembre de 2008, a partir de las 05.00 horascon motivo del armado de la infraetructura necesaria para el desarrol o de lacompetencia. Corte Totales, sucesivos y momentáneos: Transversales a medida quevan pasando los participantes. Av. de los Italianos entre Azucena Vil aflor y MacachaGüemes, el día 23 de Noviembre del 2008 de 05.00 a 11.00 horas.Artículo 2º.- El tránsito que circula por las cal es que se van cerrando deberá desviarsepor las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las cales paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval,al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de SeguridadVial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el BoletínOficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaríade Deportes. Cumplido, archívese. Molinero


Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008. VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 7829-DGTRANSI-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la


encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, el Instituto González Pecotche, solicita permiso paraefectuar la afectación parcial de la calzada Vidt entre Soler y Paraguay, el día Sábado22 de Noviembre de 2008, con cobertura climática para el día Sábado 29 deNoviembre de 2008, en el horario de 16:00 a 19:30 horas, con motivo de la realizaciónde un Festival artístico;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar elcorte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de SeguridadUrbana para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;


Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto González Pecotche,de la calzada Vidt entre Soler y Paraguay, el día Sábado 22 de Noviembre de 2008,con cobertura climática para el día Sábado 29 de Noviembre de 2008, en el horario de16:00 a 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo dela realización de un Festival Artístico.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al MinisterioPúblico Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, deTránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,


notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General deTransito. Cumplido, archívese. Molinero


Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008. VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 5864-CGPC4-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por la Nota mencionada, la Asociación de Vecinos de la Boca, a través del Centrode Gestión y Participación Nº 04, solicita permiso para efectuar el cierre de tránsitovehicular de la Avda. Almirante Brown, Olavarría, Palos, Avda. Pedro de Mendoza yVuelta de Rocha, el día Jueves 13 de Noviembre de 2008, a partir de las 08.30 horas,con motivo de realizar una caminata denominada “Por un Riachuelo Limpio Fuente dela Vida y del Trabajo“;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de lafecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto porResolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente ysin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración ydictado del acto administrativo respectivo;Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar elcorte de tránsito vehicular solicitado, en un todo acuerdo con lo expuesto ut supra porla Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberáestablecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;



Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Asociación de Vecinos dela Boca, a través del Centro de Gestión y Participación Nº 04, solicita permiso paraefectuar el cierre de tránsito vehicular de la Avda. Almirante Brown, Olavarría, Palos,Avda. Pedro de Mendoza y Vuelta de Rocha, el día Jueves 13 de Noviembre de 2008,a partir de las 08.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal y Prefectura NavalArgentina, con motivo de realizar una caminata denominada “Por un Riachuelo LimpioFuente de la Vida y del Trabajo“, según el siguiente esquema: - Esquema: - Corte total,momentáneo y sucesivo : - Avda. Almirante Brown, Olavarría, Palos, Avda. Pedro deMendoza y Vuelta de Rocha, el día Jueves 13 de Noviembre de 2008, a partir de las08.30 horas hasta que finalice la caminata. - Los organizadores deberán señalizarprovisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito, siendo responsablede su retiro una vez finalizado el evento.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura NavalArgentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, deSeguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en elBoletín Oficial, notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese al Centro deGestión y Participación Comunal. Cumplido, archívese. Molinero


Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008. VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 4440-DGTRANSI-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;


Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, el Grupo BAPRO, solicita permiso para realizar lassiguientes afectaciones totales con motivo de realizar los ejercicios de simulacro deevacuación que exige la Ley 1346, el día 12 de noviembre de 2008, según el siguientedetal e: DÍA: 12/11/2008 Pel egrini 91 · Cierre: Carlos Pel egrini, entre Rivadavia yBartolomé Mitre. y Bartolomé Mitre, entre Av. 9 de Julio y Carlos Pel egrini. · Horario:de 15.00 a 15.15Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar elcorte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria deSeguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Grupo BAPRO, con laconcurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 12 de noviembre de 2008, conmotivo de realizar los ejercicios de simulacro de evacuación que exige la Ley 1346,según el siguiente detalle:DÍA: 12/11/2008 Pellegrini 91Cierre: Carlos Pellegrini, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. y Bartolomé Mitre, entreAv. 9 de Julio y Carlos Pellegrini.Horario: de 15.00 a 15.15Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente sedeberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando laseguridad de los participantes.Artículo 3º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de laPolicía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Sedeberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito odisponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a talefecto.Artículo 4º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendohacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código deTránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, lamisma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.


Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al MinisterioPúblico Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del EspacioPúblico, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese alrequirente y para su conocimiento gírese a la Dirección General de Tránsito. Cumplido,archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 43 - SSJUS/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009. VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los DecretosNº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 9.591/2009 , y; CONSIDERANDO: Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Araceli Mirta González Silva deMurias, Titular del Registro Notarial N° 1464, soli cita a fojas 1 que se designe comoAdscripta a su Registro a la Escribana Valeria Mazzitelli;Que, se encuentra acreditado a fs. 2/5 que la Escribana Titular cumple con el requisitode antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en laInspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todoslos aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 incisob);Que, la Escribana Valeria Mazzitelli ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en laprueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidadpara acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lodispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge elcumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; Que, laProcuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen considerandoque se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se hanencontrado objeciones que formular a lo solicitado;Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado elcumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presenteresolución;Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo lacreación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares yadscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaríade Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos ysuscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de losregistros notariales“;Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a estaSubsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por laque se haga lugar a la propuesta de la Escribana González Silva de Murias y se


adscriba a su Registro Notarial Nº 1464 a la Escribana Valeria Mazzitelli.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 yNº 2.077-GCBA-2007,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIARESUELVE:

Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Valeria Mazzitelli, D.N.I. Nº 26.536.336,Matrícula 5054, como Adscripta al Registro Notarial N° 1464.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección Generalde Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a losinteresados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 46 - SSJUS/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009. VISTO: La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº2075-GCABA-2007, 2077-GCABA-2007, 2087-GCABA-07, y; CONSIDERANDO: Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires;Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcionaldependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de la Unidades deOrganización integrantes del organigrama del Gobierno;Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario deSubsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;Que, por el Decreto Nº 2087/GCBA/08 se designó al Sr. Alejandro Augusto Lanús, (DNINº 10.924.944) como Director General a cargo de la Dirección General del Registro delEstado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justiciadel Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;Que, por el mismo Decreto se designó a la Dra. Mariana Ostiglia, (DNI Nº 24.159.492)como Directora General a cargo de la Dirección General de Justicia, Registros yMediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires;Que con motivo de la licencia ordinaria solicitada por el Dr. Alejandro Lanús, elnombrado no prestará funciones los días 3, 6, 7 y 8 de abril del corriente.Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIARESUELVE

Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General delRegistro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Señora Directora de laDirección General de Justicia, Registros y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, los días 3,


6, 7 y 8 de abril del corriente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la DirecciónGeneral del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a la DirecciónGeneral de Justicia, Registros y Mediación. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 50 - SSJUS/09

Buenos Aires, 3 de abril de 2009. VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario N°1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y losDecretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°16.572/2009, y; CONSIDERANDO: Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Eduardo G. Gowland, Titular delRegistro Notarial N° 94, solicita se designe co mo Adscripta a dicho Registro a laEscribana María Gabriela Ibarra;Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito deantigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 delDecreto Reglametario N° 1624, y ha obtenido resultado favorable en la InspecciónExtraordinaria de Protocolo comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de sufunción notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);Que, la Escribana María Gabriela Ibarra ha obtenido un puntaje de siete (5) puntos enla prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidadpara acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lodispuesto en los artículos 34 y 46 de la ley citada;Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge elcumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha emitidodictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, yque no se han encontrado objeciones para formular;Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado elcumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presenteresolución;Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo lacreación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares yadscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaríade Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos ysuscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de losregistros notariales“;Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a estaSubsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por laque se haga lugar a la propuesta del Escribano Eduardo G. Gowland y se adscriba a suRegistro Notarial N° 94, a la María Gabriela Ibarra.


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075- GCBA-2007,2.077-GCBA-2007,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIARESUELVE:

Artículo.1°.- Desígnase a la Escribana María Gabriela Ibarra, D.N.I. N° 27.101.185,Matrícula 5068, como Adscripta al Registro Notarial N° 94.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio deJusticia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro yMediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegiode Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 58 -SSSU/09

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo deMediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik SeveroFederico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por elMinisterio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario deSeguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por elMinisterio de Desarrol o Urbano en representación del Señor Director General deTránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio deAmbiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro deGestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela


Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores delas adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.IN° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la DefensoríaPenal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo dela Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio PúblicoFiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de FaltasN° 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguienteesquema: El día 14 de marzo de 2009 sobre la cal e Honduras entre las cal es Serranoy Gurruchaga, siendo su horario de funcionamiento de 10.00 a 20.00 horas y el día 15de marzo de 2009 sobre la cal e Honduras entre Serrano y Thames, siendo su horariode funcionamiento de 10.00 a 20.00 horas.Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaronlas partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito noexistirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehiculardetal adas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejandoexpresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señaladosdeberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el actoadministrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a laPlazoleta Julio Cortázar ;Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de susrespectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con loexpuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativoa los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad conlos horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dichaautorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de lostérminos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la PolicíaFederal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA RESUELVE

Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total el día 14 de marzo de 2009 sobre la calleHonduras entre Serrano y Gurruchaga, y el día 15 de marzo de 2009 sobre la calleHonduras entre Serrano y Thames, entre las 08.00 y 21.30 horas para el armado ydesarme de la feria, cuyo horario de funcionamiento será de 10.00 a 20.00 horas,según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra,con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria deArtesanos, Manualistas y Diseñadores“.Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de


evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la PolicíaFederal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 97 - SSSU/09

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 940-DGTRANSI-2009, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, la Murga “Cachengue y Sudor“, solicita permiso paraefectuar la afectación de las calzadas aledañas a la Plaza 24 de Septiembre, el díasábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo del 2009, en el horario de 16:00 a 24:00horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Festival de laResistencia“;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar elcorte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad


Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;


Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Murga “Cachengue ySudor“, los días sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo del 2009, en el horario de16:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo dela realización de un evento denominado “Festival de la Resistencia“, de acuerdo alsiguiente esquema:Corte total:Rojas entre Av. San Martín y Apolinario FigueroaAntezana entre Av. Dr. Honorio Pueyrredón y Rojas, sin afectar bocacalles.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la PolicíaFederal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero


Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 5065-CGPC4-2009, y


CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, la Junta Vecinal Acorn, solicita permiso para efectuarla afectación de Av. Regimiento de Patricios entre Aristóbulo del Valle y WenceslaoVillafañe, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a 23:00 horas,con motivo de la realización de una actividad barrial;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar elcorte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de SeguridadUrbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;


Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Junta Vecinal Acorn, Av.Regimiento de Patricios entre Aristóbulo del Valle y Wenceslao Villafañe, sin afectarbocacalles, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a 23:00 horas,con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de unaactividad barrial.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo


dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la PolicíaFederal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero


Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 5072-CGPC4-2009, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Que Tal, solicita permiso para efectuarla afectación de Av. Caseros entre La Rioja y Lavardén, el día sábado 28 de marzo del2009, en el horario de 19:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de larealización de los festejos por el Día Mundial del hincha de Huracán;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizarlos cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría deSeguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;



Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por la Agrupación Que Tal,de Av. Caseros entre La Rioja y Lavardén, sin afectar bocacalles, con la concurrenciade la Policía Federal Argentina, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario de19:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de los festejos por elDía Mundial del hincha de Huracán.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la PolicíaFederal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 100 - SSSU/09

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 260-DGISyT-2009, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y


patrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por la Nota mencionada, la Dirección General Industria Servicios y Tecnología,solicita permiso de corte de tránsito de la calzada de Av. Warnes entre Dorrego yNicasio Oroño, el día sábado 28 de marzo de 2009, en el horario de 08.00 a 14.00horas, con motivo de realizar una actividad de la Federación de Comercio e Industriade la Ciudad de Buenos Aires;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidadde la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuestopor Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamentey sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración ydictado del acto administrativo respectivo;Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar elcorte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut suprapor la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberáestablecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General IndustriaServicios y Tecnología, de Av. Warnes entre Dorrego y Nicasio Oroño, sin afectarbocacalles, el día sábado 28 de marzo de 2009, en el horario de 08.00 a 14.00 horas,con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, c con motivo de realizar unaactividad de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires.Corte Parcial:Ocupando media calzada mano a Chacarita de Av. Warnes entre Dorrego y NicasioOroño, sin afectar bocacalles.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, lamisma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.


Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la PolicíaFederal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero


Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y CONSIDERANDO: Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría deSeguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles yavenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinacióny ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejerciciodel poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será laencargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la granconcentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de unoperativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física ypatrimonial de los transeúntes y público asistente;Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo deMediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik SeveroFederico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por elMinisterio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario deSeguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por elMinisterio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General deTránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio deAmbiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro deGestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña GabrielaEugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores delas adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.INº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la DefensoríaPenal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo dela Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio PúblicoFiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de FaltasNº 7;Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria ysu adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;Que, los días sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2009 se autoriza el corte detránsito sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)


metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa deestacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo deMediación citado ut supra;Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaronlas partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito noexistirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehiculardetalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejandoexpresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señaladosdeberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el actoadministrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a laPlazoleta Julio Cortázar;Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de susrespectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con loexpuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte detránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidosen el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácterexcepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de esteacuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quiénestablezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentesque pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte detránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadasafectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de las facultades conferidas;


Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 28 de marzo de 2009, en elhorario de 12.00 a 21.30, y el día domingo 29 de marzo de 2009, en el horario de 08.00a 21.30, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa deestacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo deMediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para larealización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personalinterviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños oaccidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con losseguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dandocumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin deevitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el accesode frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado yseñalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, sedeberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar enforma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al términode la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la


misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización deactividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la PolicíaFederal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero

Ministerio de Salud RESOLUCIÓN Nº 942 - MSGC/09

Buenos Aires, 10 de marzo del 2009. VISTO: los Expedientes Nos. 75.554/2007 e Incorporado, 28.657/2007, y CONSIDERANDO: Que mediante el dictado de la Resolución Nº 2138-MSGC-2007 (fs. 2 y vta), se dispusola instrucción del sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y atribuiro deslindar responsabilidades con motivo del hurto de la cámara fotográfica digitalmarca HP Photosmar 735 número de serie CN 3BEO11R6 y una memoria SD- RAMcon capacidad de 512Mb colocada en su interior en el Hospital de Salud Mental “JoséT. Borda”;Que en fs. 3/6 en el Expediente incorporado obran informes realizados por el personaldel Departamento de Sistemas que funciona en ese establecimiento asistencial, dondemenciona que no han encontrado la mencionada cámara;Que abierta la etapa instructoria a fs. 6 y vta., prestó declaración informativa el agenteNorberto Adrián García, empleado administrativo del Departamento Sistemas delHospital de Salud Mental “José T Borda”, quien informo que se entero de la sustracciónde la cámara por medio de un compañero de trabajo y que la misma era guardada enuna oficina perteneciente al Departamento Sistema ubicada en el segundo piso deledificio central de dicho nosocomio y que la agente Graciela Noto es la única personaque trabaja en la misma;Que el dicente agregó que la cámara sustraída es guardada en un placard empotradoen la pared, de la mencionada oficina, no recordando si dicho armario tiene cerradura,existiendo dos juegos de llaves; uno esta en posesión de la citada agente y el otrojuego en el cajón del escritorio del Jefe del Departamento Sistemas, oficina a la quetiene acceso el resto del personal del citado Hospital y que la misma no cuenta conpersonal de vigilancia;Que se le recibió declaración informativa al agente Gabriel Sergio Giunta (fs. 7 y vta),quien se desempeña como Jefe de Sección Análisis y Programas del DepartamentoSistemas, exponiendo que tomo conocimiento de lo sucedido por medio de la agenteGraciela Noto quien le comentó que días antes de la sustracción, encontró la puerta dela oficina cerrada pero sin llave, aclarando que la ubicación de la oficina dondedesapareció la cámara, se encuentra en el hall central del segundo piso, siendo este unlugar de mucho paso, no contando con personal de seguridad cerca de la citadaoficina;


Que a fs. 8 y vta se recibió declaración informativa de la agente Graciela Noemí Noto,quién expuso que descubrió el faltante en el mes de enero de 2006 en ocasión deintentar usar la referida cámara y que la misma se guardaba en un placard que no tienellave, manifestando que ella y dos agentes más son los que poseen llave de la oficina yque a la misma accede personal del Hospital en busca de insumos;Que la declarante informó que, siempre que sale de la oficina durante su horariolaboral, la deja cerrada con llave y que un día antes de la desaparición, encontró lapuerta de ingreso de su oficina cerrada pero sin llave, examinó la misma y no detectóanomalías, pensó que alguno de sus compañeros habría llegado temprano y se olvidóde asegurarla;Que a fs. 9 y vta en su declaración informativa el agente Sergio Daniel Sinisterra, quiense desempeña como Jefe del Departamento de Sistemas, manifestó que se enteró porintermedio de la agente Graciela Noto de lo sucedido al volver de sus vacaciones,aclaró que la citada oficina queda cerrada con llave después que dicha agente terminacon su horario laboral, quedando un juego adicional de llaves en el taller, al alcance delpersonal de dicho departamento;Que tomó intervención la Fiscalia Correccional Nº 4º donde tramitó la causa NºC-04-16.659 caratulada NN S/ HURTO”, la cual remitió la misma con fecha 20/05/06(fs. 13) a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de laProcuración General de la Nación para su archivo;Que la Procuración General entiende que no surgen elementos que permitandeterminar las circunstancias en que se produjo la desaparición de la cámarafotográfica digital, por lo que no es posible determinar autorías.Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la CiudadAutónoma de Buenos Aires en el Dictamen Nº 43.423, y lo dispuesto en los DecretosNos. 762-GCABA/01 y 826-GCABA/01,

EL MINISTRO DE SALUDDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 406/2007, instruido en las presentes actuacionescon el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades conmotivo del hurto de la cámara fotográfica digital marca HP Photosmar 735 número deserie CN 3BEO11R6 y una memoria SD- RAM con capacidad de 512Mb colocada ensu interior en el Hospital de Salud Mental “José T Borda”;Artículo 2º.-El Hospital Neuropsiquiátrico “José T Borda” procederá a tramitar por antela Dirección General de Contaduría la baja del elemento patrimonial a que se refiere elArtículo 1º de la presente.Artículo 3º.-Regístrese, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 1218. Cumplido, vuelva aeste Ministerio de Salud, que solicitará la publicación de la presente en el BoletínOficial de la Ciudad de Buenos Aires y remitirá las actuaciones para su conocimiento alHospital de Salud Mental “José T Borda”. Por último gírese a la Dirección GeneralMesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por elplazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº608-GCABA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 1.024 - MSGC/09

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.

VISTO: la Ley Nacional de Trasplante Nº 24.193 y su modificatoria Nº 26.606, el


Decreto N° 2.210/04, las Resoluciones Nº 1.681-SS/00, Nº 558-SS/2003 y N° 1614-MSGC/2007 y la Nota N° 597-PBATx-DGRyPS/08, y CONSIDERANDO: Que el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos constituye una actividadmédica regulada por la Ley Nacional de Trasplante Nº 24.193 y su modificatoria Nº26.606;Que por Resolución Nº 558-SS/03 se creó, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, el Programa Buenos Aires Trasplante como Centro Coordinador Únicode todas las actividades vinculadas con la procuración, ablación e implante de órganosy tejidos:Que en el marco del Convenio ratificado por Decreto Nº 2.210/04, el Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al Programa Federal de Procuración deÓrganos y Tejidos, estrategia sanitaria orientada a aumentar el número de donantes,reconociendo que la actividad se desarrolla dentro del establecimiento hospitalario, porlo cual resulta necesario contar con la posibilidad de tener un referente en los efectoresde salud;Que en la actualidad la Ciudad de Buenos Aires cuenta con centros de trasplantehabilitados en el sector público y privado que revelan un progresivo aumento de laslistas de espera, lo que genera una diferencia entre la demanda y la oferta de órganosy tejidos;Que, por Resolución Nº 1.681-SS/00 se creó la figura de Coordinador Hospitalario deProcuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes, como referente de la actividad enel establecimiento de salud, asignándosele funciones en distintos hospitales paradesarrollo de las actividades programáticas;Que resulta necesario avanzar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Airescon una estrategia de organización y funcionamiento de sus recursos en el área deSalud a efectos de cumplimentar las responsabilidades enunciadas en el ProgramaFederal de Procuración de Órganos y Tejidos;Que con el objetivo de optimizar las actividades programáticas referidas, esconveniente incorporar a todos los establecimientos hospitalarios de la Ciudad alPrograma Federal de marras a efectos de posibilitar la asignación en ellos de la figurade Coordinador Hospitalario;Que, en consecuencia, resulta menester modificar parcialmente los términos de laResolución Nº 1.681-SS/00, facultando al mismo tiempo a la Coordinación delPrograma Buenos Aires Transplante a controlar y evaluar periódicamente lasactividades de los Coordinadores Hospitalarios;Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE SALUDRESUELVE

Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente el artículo 1° de la Resolución Nº 1.681- SS/00,incorporando todos los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alPrograma Federal de Procuración de Organos y Tejidos, a los efectos de posibilitar lainstitución de un Coordinador Hospitalario de Procuración de Organos y Tejidos cuandoasí lo determinen las características de cada establecimiento y su potencialidad para eldesarrollo de la actividad de donación.Articulo 2º.- Facúltase a la Coordinación del Programa Buenos Aires Transplante acontrolar y evaluar periódicamente las actividades de los Coordinadores Hospitalarios.


Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de NivelBuenos Aires Trasplante y a la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud paraque proceda a comunicar los términos de la presente a los hospitales de sudependencia. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Cultura RESOLUCIÓN Nº 435 - MCGC/09

Buenos Aires, 7 de abril de 2009. VISTO: la Nota Nº 119-DGPeIH/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506(B.O.C.B.A Nº 2.824), y CONSIDERANDO: Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Históricosolicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para ladistribución gratuita del libro “Ciudad de Buenos Aires, un recorrido por su historia”;Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares;Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones queestá realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra dedicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de ventaminorista, valorizándose para tal fin SETECIENTOS (700) ejemplares;Que, se reserva la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del título señalado,para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que losoliciten.Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506(B.O.C.B.A Nº 2.824),

EL MINISTRO DE CULTURARESUELVE

Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta de cadaejemplar del libro “Ciudad de Buenos Aires, un recorrido por su historia”, valorizándosepara tal fin SETECIENTOS (700) ejemplares.Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del libro“Ciudad de Buenos Aires, un recorrido por su historia”, para su distribución gratuita encolegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la DirecciónGeneral de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en elBoletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la DirecciónGeneral de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi


RESOLUCIÓN Nº 609 - MCGC/09

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 2.204-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2009;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales;Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, hatomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº698-MHGC-2008.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

EL MINISTERIO DE CULTURADE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución.Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importecorrespondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que seaprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la


ANEXO



VISTO: la Carpeta Nº 2.203-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2009;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales;Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, hatomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº698-MHGC-2008.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,


RESUELVE


Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi



ANEXO

RESOLUCIÓN N° 663-MCGC/09

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009. VISTO: La Carpeta N° 77/DGMUS/09, el Decreto Nº 60/GCBA/08 y la Resolución Nº5041/MC/05, y CONSIDERANDO: Que por la Resolución Nº 169/MCGC/09 se aprobó entre otros, el Contrato de Locaciónde Servicios perteneciente al señor, DALLA TORRE, MARIANO JAVIER, DNI Nº24.860.872, desempeñarse como Coordinador Artístico en la Dirección General deMúsica, dependiente del Ministerio de Cultura; Que el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presenterenuncia presentada por la citada persona a partir del 01 de Marzo de 2009, razón porla cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente. Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60/GCBA/08,

EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el señor, DALLA TORRE, MARIANOJAVIER, DNI Nº 24.860.872, a partir del 01 de Marzo de 2009, al Contrato de Locacionde Servicios que lo vinculara con la Dirección General de Música, el cual fueraoportunamente aprobado por Resolución Nº 169/MCGC/09..Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quiendeberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la DirecciónGeneral de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi


Buenos Aires, 31 de marzo 2009. VISTO: la Carpeta Nº 2.200-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el


ejercicio 2009;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales;Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, hatomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº698-MHGC-2008.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,


RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución.Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importecorrespondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que seaprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a laDirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO



VISTO: la Carpeta Nº 2.206-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y


CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2009;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales;Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, hatomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº698-MHGC-2008.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,


RESUELVE


ANEXO



VISTO: la Carpeta Nº 2.207-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su


modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2009;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales;Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, hatomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº698-MHGC-2008.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y sumodificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,


RESUELVE


ANEXO






RESUELVE



ANEXO





RESUELVE





ANEXO





RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución.Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importecorrespondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que seaprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2009.


Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a laDirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público RESOLUCIÓN Nº 470 - MAyEPGC/09

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente Nº 9.333/09, y CONSIDERANDO: Que el día 18 de octubre de 2008 se iniciaron actuaciones policiales por ante laComisaría 3ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, con relación a una supuestaacción irregular que habría involucrado a un supuesto agente de la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;Que en efecto en la precitada fecha se habría presentado en calidad de inspector y convestimenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el local decomidas “Bartolomeo” sito en Bartolomé Mitre 1.525 de esta ciudad, el señor ErnestoEmilio Gómez D.N.I. Nº 18.789.432, F.C. Nº 735.115, donde habría intentado realizaruna inspección;Que al serle requerida su acreditación al mencionado señor Gómez, se pudo constatarque carecía de la misma por lo que se dio intervención al Juzgado Correccional Nº 3 acargo de la Dra. Zorzi de Mora por ante la Secretaría Nº 62;Que se solicitó el correspondiente descargo al agente supuestamente imputado de lacomisión de la mencionada acción irregular, el encartado lo hizo mediante laincorporación a autos de la actuación Nº 7.124/08 aportada por la Defensoría delPueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que asimismo la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliariopor medio de Informe Nº 047-AEP/08, informa que el agente en cuestión, prestaservicios en la Administración Edifico del Plata, dependiente de la Dirección GeneralMantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano bajo la modalidad establecidaen el decreto Nº 948/05 desde 11/12/07, desempeñadondose como operario sanitaristay cumpliendo un horario de 11.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes, y que su conceptose considera regular;Que consultado el Órgano de la Constitución, el mismo entendió que la cuestiónsometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marcode un sumario administrativo;Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia delos hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir


responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas porla Ley Nº 471;Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto procede la instrucción de un sumarioadministrativo para investigar los hechos de que aquí se trata;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete dentro de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decretoreglamentario Nº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE

Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección GeneralMantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano a los fines de esclarecer la realocurrencia de los hechos denunciados, con respecto a las acciones irregularescometidas por el agente Ernesto Emilio Gómez D.N.I. Nº 18.789.432, F.C. Nº735.115, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuirresponsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas porla Ley Nº 471.Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónomade Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a laDirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, a la DirecciónGeneral Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, yremítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lodeterminado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 474 - MAYEPGC/09


VISTO: el Expediente Nº 7.045/09, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo planteado contra laDisposición Nº 4.566-DGDYPC/07, que declaró la caducidad del permiso de usoprecario otorgado al señor Hugo Marcelo Sarno, respecto del Puesto Nº 19 de la FeriaPlazoleta Santa Fe, dedicado a la compra, venta y canje de libros y revistas usados; Que en fecha 6 de diciembre de 2.007, por Registro Nº 21.860-MGEYA/07, se presentael quejoso e interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra lapremencionada Disposición, cuestionándola desde el punto de vista formal y por violarexpresas normas constitucionales; Que por Disposición Nº 417-DGFyME/08, se dispuso desestimar el recurso dereconsideración interpuesto contra la caducidad declarada, y en sus considerandosanaliza pormenorizadamente cada una de las alegaciones contenidas en el recurso; Que en el Informe Nº 1.163-DGFyME/08, se hace referencia a las accionesdesplegadas por el personal de la Dirección General de Ferias y Mercados, tendientesa acreditar las sucesivas inasistencias en que ha incurrido el recurrente; Que de las verificaciones realizadas, se constató que el señor Sarno no ha cumplidocon la exigencia contenida en la Cláusula Quinta del Convenio celebrado, según se


desprende de los informes internos agregados a estos obrados, surgiendo de los mismos que en algunos meses el mencionado Sarno no registra una solapresencia y en otros aparece una persona que no se encuentra autorizada y que seríadependiente de otro permisionario; Que la mencionada presencia del dependiente de otro permisionario hace presumir laexistencia de una posible transferencia de la actividad, acto jurídico prohibido por laCláusula Octava del Convenio celebrado; Que asimismo, los argumentos que se plantean en el recurso articulado, dan cuenta deuna enfermedad padecida en el año 2.002, de la cual no se agrega ningunaconstancia, ni referencia actualizada, ni tampoco se indica que la misma obste alcumplimiento personal de la obligación asumida; Que los otros argumentos esgrimidos referidos a la violación de derechos de raigambreconstitucional, como así también los que atentan contra la motivación del actoadministrativo, deben ser rechazados por cuanto el derecho fue debidamente articuladoy asimismo no existe desproporcionalidad, por cuanto la sanción surge del Conveniocelebrado (Cláusula Décimo Quinta) y la motivación del acto resulta del contenido de los informes internos acompañados; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218. Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decretoreglamentario Nº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO RESUELVE

Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del dereconsideración incoado por el señor Hugo Marcelo Sarno, contra la Disposición Nº4.566-DGDYPC/07, que declaró la caducidad del permiso de uso precario respecto delPuesto Nº 19 de la Feria Plazoleta Santa Fe, dedicado a la compra, venta y canje delibros y revistas usados. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de MantenimientoUrbano, a la Dirección General de Ferias y Mercados y a la Dirección General TécnicaAdministrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de lostérminos de la presente al recurrente, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponerrecurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 475 - MAYEPGC/09

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.772/07, y CONSIDERANDO: Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la empresa


“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“ contra la Disposición N° 2.572-DGOEP/07 quedesestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago depesos seis mil trescientos sesenta y ocho con treinta y tres centavos ($6.368,33), enconcepto de permisos de apertura gestionados para el mes de mayo de 2.005 en basea lo establecido por la Ley Tarifaria N° 1.542 (T.O.2005), a la Tasa por Estudio,Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública, sosteniendo la improcedencia de lapretensión de cobro;Que notificada la recurrente de la desestimación del recurso de reconsideraciónpremencionado, como asimismo que en el plazo de cinco (5) días de habersenotificado de la disposición que desestimara el remedio procesal intentado podíaampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio,conforme lo determinado por el artículo 107 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, sepresenta por medio del Registro N° 547-DGOEP/08, a tales fines y efectos;Que en el recurso jerárquico que la administrada interpone no ha se han agregadonuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera en suspresentaciones anteriores;Que respecto de los fundamentos esgrimidos por la empresa en su ampliación, cabeponer de manifiesto que en cuanto a la aludida falta de motivación del acto impugnado,Disposición N° 2.572-DGOEP/08, se impone tener en cuenta que la competencia, enmateria administrativa, es obligatoria, lo cualimplica también la obligatoriedad para elórgano de no apartarse de los preceptos normativos y laimposibilidad de discernir sobre la aplicabilidad o no de ellos a un caso determinado.En esa línea argumental, la intimación cursada a la recurrente para abonar la diferenciapor el mes de mayo de 2.005, correspondiente a la Tasa de Estudio Revisión eInspección de Obras (TERI), ha tenido como sustento legal el artículo 41 de la LeyTarifaria N° 1.542. La propia recurrente, en cita a Gordillo, reproduce que laseguridad jurídica demanda “...1°) que la Administración respete la Ley...“. Es este y nootro motivo --el cumplimiento estricto de la ley-- el que impulsó a la Administración areclamar a la quejosa la diferencia de marras, sobre la estricta base de la aplicación delos preceptos de la Ley Tarifaria, en virtud de lo cual se debe deducir que el actoadministrativo impugnado se ajusta estrictamente a la ley aplicable.Que acorde a lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto que no ha existidoviolación al principio de seguridad jurídica, como alega la recurrente, como tampoco seadvierte que exista confiscatoriedad e irrazonabilidad de la tasa reclamada en cuanto aque la diferencia de pago exigida a la empresa surge precisa y exactamente de la ley;Que es dable señalar que los permisos generan un sinnúmero de tareas y servicios porparte de la repartición, trámites administrativos, técnicos y de fiscalización;Que mas allá del acierto o desacierto de la normativa tarifaria --resorte exclusivo delLegislador-- lo cierto es que la prestataria no abona canon o tributo por lasinstalaciones que introduce, sino por sustraer al uso común de los habitantes ciertaporción del espacio público, con las consecuencias directas e inmediatas que elloacarrea, como dificultades en el transito peatonal y vehicular, ruidos y molestias engeneral, y eso es así, si se cumplen los procedimientos de seguridad y vallado exigidospor la normativa vigente, situación que no se produce habitualmente. Asimismo, laempresa abona un importe bastante ínfimo en proporción al trabajo, insumos ypersonal que le significa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atenderlos servicios que requieren sus obras, que van desde su inscripción en el Registro,creado por la Ley N° 2.634, antes por la Ordenanza N° 25.989/71, hasta la correctareparación de la apertura, la liquidación y eventualmente la confección de lasconstancias de deuda para su ejecución y/o la confección de las actas decomprobación pertinentes;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires reitera y ratifica en todos los


alcances lo expresado en el Dictamen N° 56.567-PG/07 en cuanto a desestimar laimpugnación de la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, en base a lasconsideraciones oportunamente vertidas en el Dictamen N° 27.089-PG/04, quetramitara por Expediente N° 44.013/03, previa adecuación a la situación particular de laaquí recurrente;Que no obstante haberse producido la denuncia del Convenio N° 24 por Decreto N°239/08, la presentación recursiva incoada en autos es anterior a la misma;Que por otra parte, la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente hasido confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria (T.O. 2.005), sancionadapor la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el procedimientoestablecido en la Constitución de la misma, que rige en la materia específica de que setrata y es la encargada de cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar porla ejecución de trabajos en la vía pública;Que en razón que la administrada en su recurso solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto impugnado, y no habiendo aportado hechoso probanzas que ameriten rever la postura asumida, procede desestimar el remedioprocesal intentado;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por laempresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“ contra la Disposición N°2.572-DGOEP/07.Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase ala Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente yEspacio Público y notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en elcapítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad deBuenos Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Leyde Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.Piccardo


Buenos Aires, 11 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.874/07, y CONSIDERANDO: Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la empresa“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“ contra la Disposición N° 019-DGOEP/08 que


desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago depesos dos mil doscientos cincuenta y dos con setenta y dos centavos ($2.252,72), enconcepto de permisos de apertura gestionados para el mes de octubre de 2.005 enbase a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 1.542 (T.O.2005), a la Tasa por Estudio,Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública, sosteniendo la improcedencia de lapretensión de cobro;Que notificada la recurrente de la desestimación del recurso de reconsideraciónpremencionado, como asimismo que en el plazo de cinco (5) días de habersenotificado de la disposición que desestimara el remedio procesal intentado podíaampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio,conforme lo determinado por el artículo 107 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, sepresenta por medio del Registro N° 560-DGOEP/08, a tales fines y efectos;Que en el recurso jerárquico que la administrada interpone no se han agregado nuevosargumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera en suspresentaciones anteriores;Que respecto de los fundamentos esgrimidos por la empresa en su ampliación, cabeponer de manifiesto que en cuanto a la aludida falta de motivación del acto impugnado,Disposición N° 19-DGOEP/08, se impone tener en cuenta que la competencia, enmateria administrativa, es obligatoria, lo cual también la obligatoriedad para el órganode no apartarse de los preceptos normativos y la imposibilidad de discernir sobre laaplicabilidad o no de ellos a un caso determinado. En esa línea argumental, laintimación cursada a la recurrente para abonar la diferencia por el mes de octubre de2.005, correspondiente a la Tasa de Estudio Revisión e Inspección de Obras (TERI), hatenido como sustento legal el artículo 41 de la Ley Tarifaria N° 1.542. La propiarecurrente, en cita a Gordillo, reproduce que la seguridad jurídica demanda “...1°) quela Administración respete la Ley...“. Es este y no otro motivo --el cumplimiento estrictode la ley-- el que impulsó a la Administración a reclamar a la quejosa la diferencia demarras, sobre la estricta base de la aplicación de los preceptos de la Ley Tarifaria, envirtud de lo cual se debe deducir que el acto administrativo impugnado se ajustaestrictamente a la ley aplicable.Que acorde a lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto que no ha existidoviolación al principio de seguridad jurídica, como alega la recurrente, como tampoco seadvierte que exista confiscatoriedad e irrazonabilidad de la tasa reclamada en cuanto aque la diferencia de pago exigida a la empresa surge precisa y exactamente de la ley;Que es dable señalar que los permisos generan un sinnúmero de tareas y servicios porparte de la repartición, trámites administrativos, técnicos y de fiscalización;Que mas allá del acierto o desacierto de la normativa tarifaria --resorte exclusivo delLegislador--, lo cierto es que la prestataria no abona canon o tributo por lasinstalaciones que introduce, sino por sustraer al uso común de los habitantes ciertaporción del espacio público, con las consecuencias directas e inmediatas que elloacarrea, como dificultades en el transito peatonal y vehicular, ruidos y molestias engeneral, y eso es así, si se cumplen los procedimientos de seguridad y vallado exigidospor la normativa vigente, situación que no se produce habitualmente. Asimismo, laempresa abona un importe bastante ínfimo en proporción al trabajo, insumos ypersonal que le significa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atenderlos servicios que requieren sus obras, que van desde su inscripción en el Registrocreado por la Ley N° 2.634, antes por la Ordenanza N° 25.989/71, hasta la correctareparación de la apertura, la liquidación y eventualmente la confección de lasconstancias de deuda para su ejecución y/o la confección de las actas decomprobación pertinentes;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires reitera y ratifica en todos losalcances lo expresado en el Dictamen N° 56.626-PG/07 en cuanto a desestimar la


impugnación de la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, en base a lasconsideraciones oportunamente vertidas en el Dictamen N° 27.089-PG/04, quetramitara por Expediente N° 44.013/03, previa adecuación a la situación particular de laaquí recurrente;Que no obstante haberse producido la denuncia del Convenio N° 24 por Decreto N°239/08, la presentación recursiva incoada en autos es anterior a la misma;Que por otra parte, la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente hasido confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria (T.O. 2.005), sancionadapor la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el procedimientoestablecido en la Constitución de la misma, que rige en la materia específica de que setrata y es la encargada de cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar porla ejecución de trabajos en la vía pública;Que en razón que la administrada en su recurso solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto impugnado, y no habiendo aportado hechoso probanzas que ameriten rever la postura asumida, procede desestimar el remedioprocesal intentado;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por laempresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. contra la Disposición N° 019-DGOEP/08.Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase ala Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente yEspacio Público y notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en elcapítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad deBuenos Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Leyde Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 11 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 759/08, y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y suampliación interpuesto por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. FCCFOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE“ contra la DisposiciónN° 155DGLIM/07, por la que la Dirección General de Limpieza decide aplicar a la


prestataria una multa de Diez Puntos, equivalente a pesos cuatro mil cuatrocientoscuarenta y uno con noventa y seis centavos ($4.441,96), en concepto de penalidadaplicable al servicio de Barrido y Limpieza de Calles, prevista en el artículo 59, FaltasLeves, apartado 12, y artículo 60, del Pliego de Bases y Condiciones de la LicitaciónPública Nacional e Internacional N° 6/03;Que por Resolución N° 447-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideracióninterpuesto por la contratista contra la Disposición mencionada en el considerandoanterior, notificándose el referido Acto Administrativo a la firma en fecha 14/11/08;Que corresponde el tratamiento del recurso jerárquico incoado en subsidio y suampliación conforme lo previsto por los artículos 107 y 108 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado ensubsidio la contratista expone similares argumentos a los ya introducidos enoportunidad de deducir el recurso de reconsideración, reiterando la recurrente que:“...la constatación efectuada se realizó sobre la supuesta existencia de falta derecolección del producido del barrido manual cuando en realidad el hecho constatadoera distinto al anterior“;Que insiste la recurrente argumentando que: “...constituye una grave afectación alderecho de defensa de AESA pretender que ella deba probar la ausencia de infraccióncuando es la Administración la encargada de probar que los residuos constatados eranlos mismos. Ello así en tanto resulta aplicable al presente procedimiento el PrincipioConstitucional de Presunción de Inocencia“;Que asimismo agrega que: “...el mencionado principio de inocencia es aquel conformeel cual la persona sometida a proceso disfruta de un estado o situación jurídica que norequiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador...“ y manifiesta que: “Laprecitada garantía... implica para el imputado la inversión de la carga de la prueba, yaque el acusador deberá demostrar y hacer cesar a través de las pruebas a dichapresunción. Se trata del principio Onus Probando...“;Que la contratista añade que: “...la DGLIM, en su calidad de instructora del presenteprocedimiento sancionatorio, debió indagar acerca de la hipótesis expuesta por estaempresa y aportar elementos probatorios para sustentar la aplicación de una penalidadque destruya el principio de presunción de inocencia...“, y aduce que: “...la DGLIM noha probado que AESA hubiera incumplido con la mencionada Acta, no existiendo deese modo, infracción alguna“;Que la Asesoría Legal de la Dirección General de Limpieza se ha expedido enoportunidad de analizar el recurso de reconsideración, manifestando que: “...laprestataria se remite a los argumentos ya vertidos en su pieza de descargo anterior, noagregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretendavariar lo decidido oportunamente por la Administración. Y en lo referente a sussupuestas excusas justificatorias, las mismas no enervan la motivación en la aplicaciónde la respectiva multa. Las obligaciones de la contratista nacen de la letra expresa delcontrato que las origina, el que se encuentra vigente atento no haber sido modificadopor normativa alguna, por lo que no puede la prestataria pretender eludir o limitar suresponsabilidad, ni achacar culpas a la unidad de inspección. La hipótesis de confusiónexpuesta por la contratista como medio de justificación, no alcanza a desvirtuar loactuado, de total cumplimiento con lo establecido en el Pliego. Por ello, toda laargumentación defensiva cae por su propio peso, ante el hecho que la prestataria nopuede ahora pretender desconocer aquello a lo que expresa y oportunamente se obligócontractualmente, lo que tira por tierra su pretensión de tildar de falta de causa ymotivación insuficiente a las actuaciones que sirvieron de origen a las sancionesimpuestas...“;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en Dictamen N°069.610-PG-09, comparte las opiniones vertidas por los organismos preopinantes, en


cuanto que sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho;Que en efecto, de las constancias de autos resulta que se han acreditado los hechosque tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliegopor parte de la UTE prestataria;Que es oportuno recordar al respecto que la Procuración del Tesoro de la Nación hasustentado “...la motivación del acto por tratarse de una enumeración de los hechosque la Administración ha tenido en cuenta constituye frente a ella un medio de pruebade verdad de primer orden...“, (Dictamen N° 458 Sistema Argentino de InformáticaJurídica. Tomo: 246. Pagina: 581);Que es jurisprudencia acepada que: “... la fuerza probatoria de las constanciasadministrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Lasactuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos yhacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedady para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de sucontenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas deellas... (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut Sala Civil Tirinello, Alberto J. L.c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa, Interlocutorio del 9 deAgosto de 2.000. SAIJ, búsqueda de Jurisprudencia, Sumario Q0010337);Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde poner de relevanciaque el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones, no merece objeciones queformular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores dela contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspeccióndebidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensade la recurrente, toda vez que sea ha observado el cumplimiento estricto al traslado derigor;Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que seprocedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hechoy de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presenterecurso elementos de convicción para rever la medida adoptada;Que consecuentemente con lo anteriormente expresado deberá desestimarse elrecurso jerárquico deducido en subsidio por la prestataria “AESA, ASEO Y ECOLOGÍAS.A. FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE“. contralos términos de la Disposición N° 95-DGLIM/07;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por la“AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES YCONTRATAS S.A. UTE“ contra la Disposición N° 155-DGLIM/07, por la que elDirector General de Limpieza decide aplicar a la UTE de que se trata una multa de DiezPuntos, equivalente a pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con noventay seis centavos, ($4.441,96), en concepto de penalidad aplicable al servicio derecolección de Barrido y Limpieza de Calles, prevista en el artículo 59 Faltas Levesapartado 12 y artículo 60, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación PúblicaNacional e Internacional N° 6/03.Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a laDirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada


conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI, Notificaciones, de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que esteacto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso dereconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 11 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 772/08 y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y suampliatoria interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. contra lostérminos de la Disposición N° 214-DGLIM/07, por la cual se le aplicó la multa previstaen el artículo 59 Faltas Graves, apartado 2°, del Pliego de Bases y Condiciones de laLicitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, equivalente a pesos cincuenta milseiscientos cincuenta y seis con cuarenta y seis centavos ($50.656,46);Que la prestataria fue notificada de los términos de la Disposición de marras el 30 denoviembre de 2.007 por medio de la Notificación N° 87-DGLIM/07, y el representantede la empresa deja constancia al pie de la misma;Que por medio del Registro N° 10.797/07, fechado el 05 de diciembre de 2.007, elrepresentante de CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., pide la suspensión deldescuento como medida previa y urgente e interpone recurso de reconsideración conjerárquico en subsidio;Que por Resolución N° 458-SSHU/08 de fecha 27 de junio de 2.008, se desestimó elrecurso de reconsideración interpuesto por la precitada empresa contra la DisposiciónN° 214-DGLIM/07;Que por notificación N° 33-DGLIM se le hace saber a la contratista la desestimacióndel recurso incoado, notificándose al pie de la misma en fecha 03/07/08;Que por Cédula de Notificación dirigida a la empresa de referencia se le hace saberque las actuaciones se encuentran en el Ministerio de Medio Ambiente a fin de resolverel recurso jerárquico interpuesto en subsidio contra la Disposición N° 214-DGLIM/07, yque en un plazo de cinco días de recibida la presente podrá mejorar o ampliar ante esainstancia los fundamentos del recurso, conforme lo establece el artículo 107 de la Leyde Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual fue notificadosegún consta al pie de la misma el día 17/11/08;Que es de señalar que dentro del marco del Pliego de Bases y Condiciones referido, yen el adecuado contralor del servicio, oportunamente se labró el Informe dePenalidades N° 42-07-Zona 1, de fecha 31-07-07, mediante el cual se le hizo saber a laempresa que la señora Jefa de Zona Uno ha solicitado la aplicación de penalidadesgraves contra la prestataria del servicio a raíz del similar pedido formulado por laUnidad de Inspección IATASA, mediante Nota de Pedido N° 1.222-IATASA/07 de fechade ingreso 24-07-07, Registro N° 8.324-DGLIM/07, por la cual se detallan la superaciónde los índices de prestación exigidos. Se deja constancia que se notificó a la contratistael detalle de los índices de prestación pertinentes por Orden de Servicio N°1.287/07-Zona 1, de fecha 27/07/07. Las faltas detectadas refieren a la comisión de: A)


Mes de mayo 2.007. Número de Corte Mensual: 150. La UI informó el siguiente Índicede Prestación Mensual I1 para el servicio de barrido y limpieza de calles detallado en laNota de Pedido antes referida: B1: 353. Siendo que el número de corte admitido porPliego es 150 conforme lo prescribe el Anexo IX de PBC y en el caso de esa empresasuperado dicho guarismo es que ha configurado el incumplimiento del índice deprestación pertinente. B) Mes de mayo de 2.007., asimismo mediante idéntica Nota dePedido, la unidad de Inspección informó la superación del número de corte diariocorrespondiente al Índice I1 para el servicio de barrido y limpieza de calles que hansido fijados en el Pliego den 15, conforme el detalle que a continuación se transcribe:I1: 24.75, 18, 17, 25.50, 20.25, 15.75 y 18.75 (días 01,07, 08, 10, 13, 21 y 26/05/07).En virtud de lo expuesto, es dable advertir que el incumplimiento informado por laUnidad de Inspección se encuentra tipificado como artículo 59 Faltas Graves, apartado2 del pliego, como incumplimiento del Índice de Prestación exigida según lasprevisiones del Pliego, que prevé una multa de hasta el diez por ciento (10%) depenalidad;Que de conformidad con el criterio de módulo de cálculo de penalidades que practicaesta Dirección General, se decide aplicar a la prestataria una multa del 0,4746% de lafacturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación quecorresponde a la falta (en el caso mes de abril de 2.007) y el importe será descontadode los montos que tenga por percibir la contratista por servicios ya devengados,conforme lo dispone el artículo 60 Faltas Graves del Pliego;Que con relación a los argumentos invocados por la recurrente en su escritopresentado por medio del Registro N° 864-DGTALMAEP/08, es de señalar que la firmase ha limitado a reiterar las manifestaciones vertidas en oportunidad de presentar sudescargo, los que fueron analizados y desestimados por la Dirección General deLimpieza mediante el dictado del acto recurrido;Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado ensubsidio, la contratista señala que mediante el Acta Acuerdo del día 01/12/06, sedispuso la readecuación integral del contrato, y continúa manifestando que en elcontexto de esa readecuación contractual la Comisión Técnica Asesora para lareadecuación del contrato, con participación de representantes del propio Ministerio deMedio Ambiente, de la Secretaría Legal y Técnica, Ministerio de Hacienda y opinionesde la Procuración General y Ente Único Regulador de los Servicios, recomendó“...analizar la conveniencia de reformar el Sistema de Penalidades...“;Que refiere que en la cláusula décimo séptima del Acata Acuerdo, las partes acordaronla creación de una Comisión Especial encargada de elaborar un informe con lasrecomendaciones para el nuevo sistema de penalidades, que sería aprobado porResolución del Ministerio;Que conforme a esto último, cabe señalar que el régimen de penalidades vigentes enla presente contratación es el plexo normativo integrado por el Pliego de Bases yCondiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03;Que por lo anteriormente expuesto, las argumentaciones esgrimidas por la recurrenteen su presentación carecen de virtualidad habida cuenta que la penalidad impuestaresulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas por el Pliego que rige lacontratación y que no ha sido objeto de modificación alguna;Que analizados los informes producidos y la documentación aportada, cabe señalarque el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en las presentes actuaciones, nomerece objeciones que formular, habida cuenta que han sido merituados debidamentelos pormenores de la contratación, valorados los antecedentes e incumplimientoscometidos por la recurrente, no habiéndose vulnerado su derecho de defensa toda vezque se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor, de conformidad a loestablecido por el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación PúblicaNacional e Internacional N° 6/03;


Que es menester poner de manifiesto que por la relevancia jurídica que tiene el Pliegode Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuantoestablece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de losintervinientes en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de lacontratación;Que por ello su previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarseuna vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución elcontrato;Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha enfatizado “...los términos oexpresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentidoestricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedraangular de todo sistema...“ (conf. PTN. Dictámenes 172:168);Que con sustento en las consideraciones vertidas anteriormente correspondedesestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio y su ampliatoria;Que la Procuración General de al Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto porCLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. contra la Disposición N° 214-DGLIM/07, por lacual se le aplico la multa prevista en el artículo 59 Faltas Graves apartado 2°, delPliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°6/03, equivalente a pesos cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis con cuarenta yseis centavos ($50.656,46).Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a laDirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesadaconforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que esteacto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso dereconsideración en los términos del artículo 119 del mismo plexo normativo. Cumplido,archívese. Piccardo


Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.742/07, y CONSIDERANDO: Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, enlos términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía


pública, gestionados para el mes de abril de 2.005 en base a lo establecido por la LeyTarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la víapública;Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente;Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°2.568-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplíalos fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultaninoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa


“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada enconcepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de abrilde 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa porEstudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 37.105/07, y CONSIDERANDO: Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación deconcesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto N° 17.559/51 yde la Ordenanza N° 27.590;Que en virtud de lo expresado en el párrafo anterior y a raíz que lapeticionante cumplimentó la totalidad de los requisitos establecidos en la normativavigente se dictó la Resolución N° 703-MEPGC/07 en la cual se resolvió otorgar larenovación de concesión de terreno para sepultura oportunamente peticionada;Que con fecha 30 de diciembre de 2.008 se presentó ante la DirecciónGeneral Cementerios don Pablo Alberto Molina Pico, en su carácter de hijo de la titulardel sepulcro, fallecida el día 4 de octubre de 2.008, lo que acredita con larespectiva partida de defunción anejada a estas actuaciones, manifestando su decisiónde no continuar con la renovación de la concesión otorgada, procediendo a desistir dela misma y tomado el compromiso de desocupar la bóveda en un plazo de noventadías;Que cabe destacar como cita doctrinaria lo destacado por el Doctor MiguelS. Marienhoff en su Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot,páginas 510/511 cuando cita: ...“ La concesión de uso sobre dependencias dominicalesse otorga directa e inmediatamente en el interés particular o privado del concesionario.El interés público aquí solo aparece interesado en la misma forma y medida en quepueda estarlo respecto a cualquier otro derecho de que el hombre sea titular. Ycontinúa, siendo así va de suyo que, en la concesión de uso, el concesionario puederenunciar a la misma ya que, por principio, cada cual puede renunciar a susderechos patrimoniales. ...como acto jurídico esta renuncia es unilateral...“Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.N° 69.840/09 en las presentes actuaciones, indicando que corresponde hacer lugar aldesistimiento de la renovación de concesión de terreno para sepultura.Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07y el Decreto N° 1.499/98,


EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE Artículo 1°.- Hágase lugar al desistimiento formulado por don Pablo Alberto Molina Picorespecto de la renovación de concesión de terreno para sepultura formado por los lotes18, 19, 20, 38, 39 y 40 y subsuelo, tablón 13, manzana 8, sección 5 del Cementerio dela Chacarita que fuera otorgada por Resolución N° 703-MEPGC/07.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministeriode Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite ala Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría deMantenimiento Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo



VISTO: el Expediente Nº 48.626/08, y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto contrala Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08, referente a la situación de la señora MaríaMartha Sarraute en relación al “Mercado de las Pulgas M2“;Que conforme la Resolución Nº 83-DGFyME/08, no se otorga Permiso de Uso Precarioal señor Juan Carlos Mosqueira y a la señora María Martha Sarraute, atento lasirregularidades detectadas en los Puestos Nº 122 y Nº 146 del precitado mercado, y elincumplimiento de las intimaciones que les fueran cursadas, debiendo retirar suspertenencias en el plazo de cinco (5) días hábiles;Que mediante Registro Nº 883-DGFyME/08 los interesados interponen recurso dereconsideración;Que en Dictamen Nº 65.747-PG/08 de fecha 12 de agosto de 2.008, el Órgano de laConstitución opinó que correspondía desestimar los recursos mencionados, así comointimar a los recurrentes a desocupar los Puestos Nº 122 y Nº 146 del referido“Mercado de las Pulgas M2“, bajo apercibimiento de disponerse la desocupaciónadministrativa;Que por Disposición Nº 87-DGFyME/08, se desestima el recurso de reconsideracióninterpuesto por maría Martha Sarraute y por Juan Carlos Mosqueira contra laDisposición Nº 83-DGFyME/08;Que luce glosada a autos la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08 por la que sedesestiman los recursos jerárquicos interpuestos, siendo este actoadministrativonotificado a la señora Sarraute en fecha 7 de enero de 2.009 por medio de Cédula deNotificación agregada a las presentes;Que por Registro Nº 196-DGFyME/09, la señora María Martha Sarraute se presentanuevamente en fecha 27 de enero de 2.009, interponiendo lo que denomina “recursode alzada“, agregando asimismo copia de la actuación Nº 6.352/07, iniciada por elseñor Juan Carlos Mosqueira por ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad deBuenos Aires, quien denuncia la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1.630/05 enrelación a supuestas irregularidades en el “Mercado de las Pulgas M2“. En su primerpárrafo la Defensoría expresa que “...teniendo en cuenta el tenor de la denuncia


impetrada, corresponde hacer saber que la situación planteada deberá ser resuelta ensede jurisdiccional, ámbito en el cual esta Defensoría del Pueblo resultaincompetente...“, tomando intervención únicamente en cuanto a la reserva de losespacios a ser ocupados por personas con necesidades especiales;Que conforme lo dispuesto en los artículos 119 y 103 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires reglamentada por Decreto Nº 1.510/97,la presentación efectuada por la señora María Martha Sarraute debe ser calificadacomo recurso de reconsideración contra una decisión definitiva;Que los mencionados artículos establecen: Art. 119 - Recursos contra decisionesdefinitivas. Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, olos Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esosrecursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 103 y dela revisión prevista en el artículo 118 de la presente ley. La presentación de estosrecursos suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial. Art. 103 -Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contratodo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo opretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero tramite que lesionenun derecho subjetivo o un interés legitimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10)días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competentepara resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el articulo 101.Que según lo normado por el precitado artículo 103, el recurso dereconsideracióndebía ser interpuesto dentro de los diez (10) días de haber sidonotificada la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08, por la que se desestimó el recursojerárquico incoado, habiendo sido interpuesto estando vencido el plazo legal,correspondiendo entonces rechazar por extemporáneo el recurso interpuesto;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1.218 y dictó el Dictamen Nº70.079-PG/09, que diera fundamento a la presente resolución.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decretoreglamentario Nº 2.075/07,


Artículo 1º.- Recházase “in límine“, el recurso de reconsideración previsto en el artículo119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de BuenosAires reglamentada por Decreto Nº 1.510/97, incoado por la señora María MarthaSarraute contra la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08.Artículo 2º.- Regístrese,publíqueseen el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Limpieza.Notifíquese en forma fehaciente a larecurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que la presenteno es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa yLegal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 501 - MAyEPGC/09

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente Nº 46.663/08, y


CONSIDERANDO: Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por laempresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante Registro N° 16.040-MGEYA/08,contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la víapública, gestionados para el mes de septiembre de 2.007 en base a lo establecido porla Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en lavía pública;Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpusorecurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del EspacioPúblico, la Disposición N° 4.127-DGOEP/08, que deniega la presentación efectuada;Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada,mediante el Registro N° 16.040-MGEYA/08, interpone un nuevo recurso jerárquico;Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuentacomo una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita ensubsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultaninoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que por otro lado, cabe resaltar asimismo que la administrada no ha aportado nuevosargumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera conanterioridad;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa “TELECOMARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos deapertura en la vía pública gestionados para el mes de septiembre de 2.007, en base alo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e


Inspección de obras en la vía pública.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 502 - MAyEPGC/09

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 32.770/08, y CONSIDERANDO: Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos delartículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de BuenosAires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.“, contra la ResoluciónN° 2.321-MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra laintimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública,gestionados para el mes de agosto de 2.005 en base a lo establecido por la LeyTarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la víapública;Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente;Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que lasexenciones concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyesnacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios,resultan inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,la cual ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, hacontemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, elque se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las


obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude laempresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dichofallo no resulta aplicable al presente caso;Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa“TELECOM ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto depermisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto de 2.005 enbase a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión eInspección de obras en la vía pública.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.958/07, y CONSIDERANDO: Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, enlos términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la víapública, gestionados para el mes de diciembre de 2.005 en base a lo establecido por laLey Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en lavía pública;Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,


por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente;Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°18-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplíalos fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultaninoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad .-queconlleva a la exigibilidad del pago de la tas cuestionada-- no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada enconcepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes dediciembre de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasapor Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.


Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.972/07, y CONSIDERANDO: Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, enlos términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la víapública, gestionados para el mes de agosto de 2.005 en base a lo establecido por laLey Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en lavía pública;Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente;Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°2.579-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplíalos fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultaninoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad –queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de


este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada enconcepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agostode 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa porEstudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.738/07, y CONSIDERANDO: Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, enlos términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,contra la intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la víapública, gestionados para el mes de diciembre de 2.004 en base a lo establecido por laLey Tarifaria (T.O. 2.004) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en lavía pública;


Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente;Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°22-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplíalos fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultaninoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad –queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada enconcepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de


diciembre de 2.004 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.004) a la Tasapor Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo


Buenos Aires, 16 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 19.768/07, y CONSIDERANDO: Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, enlos términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la víapública, gestionados para el mes de febrero de 2.005 en base a lo establecido por laLey Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en laVía Pública;Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente;Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°20-DGOEP/08 por la cual se deniega la presentación efectuada;Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplíalos fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria precitada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios resultan inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria;Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las


facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta;Que asimismo, cabe resaltar que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado;Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218.Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,


Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada enconcepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes defebrero de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa porEstudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley deProcedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la DirecciónGeneral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.Cumplido, archívese. Piccardo



VISTO: el Expediente N° 74.576/08, y

CONSIDERANDO:

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, enlos términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudadde Buenos Aires, interpuesto por la empresa “EDENOR S.A.“, contra la intimación depago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados parael mes de marzo de 2.008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la


Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme loprevisto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmenteprocedente; Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, la Disposición N°5.976-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada; Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplíalos fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sidoconfeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por laLegislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de lamisma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada decuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos enla vía pública; Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exencionesconcedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales oque surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultaninoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cualejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado enel ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentracuantificado en la Ley Tarifaria; Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, queconlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con lasfacultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vezque la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte deeste Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio delpoder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposiciónalguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y lasobligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicosen el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en elpárrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cadapermiso de obra antes de la iniciación de ésta; Que en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S.A. C/ G.C.B.A. S/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA“, en trámite por ante el Juzgado de 1raInstancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.N° 2.956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, es menester aclarar quela misma no es aplicable al presente caso en análisis dado que se trata de partesdistintas, como así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes, conformelo expuesto oportunamente por el Órgano de la Constitución; Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar losargumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamentoadoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos oprobanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que correspondedesestimar el remedio procesal intentado; Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtudde lo normado por la Ley N° 1.218. Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decretoreglamentario N° 2.075/07,



Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa“EDENOR S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos deapertura en la vía pública, gestionados para el mes de marzo de 2.008 en base a loestablecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la Tasa por Estudio, Revisión eInspección de obras en la vía pública. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíqueseen forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio quepodrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a laDirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico. Cumplido, archívese. Piccardo



VISTO: El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1090/08 yla Nota N° 10142-DGCEM-2008, y

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto N° 1202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, lasprestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas porServicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitarprestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según ladependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel orango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el topepor agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas seanrealizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicenen días inhábiles; Que, el Decreto 1090/08 confiere encomendársele al personal incluído en la carreraadministrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que sedesempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación dedependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y laResolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema deURSE; Que, por Nota Nº 10142-DGCEM-08 la Dirección General de Cementerios de laSubsecretaria de Mantenimiento Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente yEspacio Público, solicita la aprobación de Unidades Retributivas por ServiciosExtraordinarios (URSE) para el personal de la misma por el período correspondienteentre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, con motivo de dar cumplimiento a la


tarea de la Dirección Crematorio a raíz de la creciente demanda de dicho servicio,actividad que insume tiempo extra de trabajo en horario normal y habitual; Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dichaautorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de losservicios encomendados a la Dirección General de Cementerios, los quenecesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. Porello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto reglamentarioNº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO RESUELVE:

Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de nueve milseiscientas (9.600) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) paradías hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Cementerios de laSubsecretaria de Mantenimiento Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente yEspacio Publico. Artículo 2º.- Exceptúase el tope máximo por agente establecido por el Decreto Nº1202/05 modificado por el Art. 3 del Decreto Nº 978/06. Artículo 3º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1ºasciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCOCON 52/100 ($ 172.055,52) cifra que incluye sueldo anual complementario y aportespatronales. Artículo 4º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lopertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1090/08. Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina deGestión Pública y Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa yLegal y de Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanosdel Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 617 - MAYEPGC/09

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009. VISTO: la Ley N° 2095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su DecretoReglamentario N° 754/08; Decreto N° 1276/06; la Ley N° 2506, y el Decreto N°2075/07, y el Expediente N° 7180/2009, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición devehículos“ con destino a la Dirección General de Atención Ciudadana, DirecciónGeneral de Ferias y Mercados, Dirección General de Ordenamiento del EspacioPúblico, Dirección General de Inspección de Higiene Urbana, Reserva EcológicaCostanera Sur, Dirección General de Cementerios, Dirección General de Limpieza,Dirección General de Reciclado, Dirección General de Red Pluvial, dependientes delMinisterio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitaciónpública conforme lo dispone el artículo 31 párrafo primero de la ley N° 2095;Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y


Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector y deacuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la ley N° 2095 del Gobierno de laCiudad de Buenos Aires, aprobó el Pliego de bases y condiciones generales que rigenla presente licitación;Que son parte integrante de este llamado a licitación pública, los pliegos de bases ycondiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas que como Anexoforman parte integrante de la presente;Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios parahacer frente a la erogación en cuestión;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado laintervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N°754/08,


Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y deEspecificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 600/2009 para el día 23 de abril de 2009 alas 14.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2095para: “Adquisición de vehículos“ con destino al Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto total de Pesos TresMillones Ochocientos Setenta y Dos Mil Cien ($ 3.872.100).Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en laOficina de compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio deAmbiente y Espacio Público sita en Avda Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudadde Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs. ese a la Dirección General deCompras y Contrataciones y a la Dirección General de Atención Ciudadana, DirecciónGeneral de Ferias y Mercados, Dirección General de Ordenamiento del EspacioPúblico, Dirección General de Inspección de Higiene Urbana, Reserva EcológicaCostanera Sur, Dirección General de Cementerios, Dirección General de Limpieza,Dirección General de Reciclado, Dirección General de Red Pluvial, dependientes delMinisterio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Cumplido archívese. Piccardo

ANEXO


Buenos Aires, 31 de marzo de 2009. VISTO: la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre labase de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°2186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°2075/07, el Decreto Nº 1132/08 y el Expediente N° 32.615/08, y CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 614/2.009 para la


realización de la obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- Sector 2“ de laCiudad Autónoma de Buenos Aires;Que por Resolución Nº 306/SSEP/2008 (cfr. fs. 93), el Subsecretario de EspacioPúblico del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron elpresente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública para la realización de laobra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- Sector 2“ para el día 3 defebrero de 2009 a las 15.00 hs.;Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 09/2009 de fecha 3 de febrero de 2009(cfr. fs. 399), se presentó 1 (un) oferente: GRAPE CONSTRUCTORA S.A., siendo elmonto económico de su oferta de Pesos tres millones setecientos treinta y siete milciento sesenta y nueve con cinco centavos ($3.737.169,05);Que la Comisión de Preadjudicación --creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008,ampliada por la Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 y por la ResoluciónN°330/MAyEPGC/2009-- recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 12de febrero de 2009 (cfr. fs. 410), adjudicar la Obra: “Readecuación Plaza Francia-Intendente Alvear- Sector 2“ a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., por elmonto total de su oferta de Pesos tres millones setecientos treinta y siete mil cientosesenta y nueve con cinco centavos ($3.737.169,05), por ser la oferta económica másconveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enese sentido, se ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Basesy Condiciones y el monto ofertado supera al Presupuesto oficial en un 6,39%;Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones dela Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente yEspacio Público, los días 17, 18 y 19 de febrero de 2009 (cfr. fs. 414) y notificada a losoferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnacionesninguna presentación al respecto;Que el Acta mencionada en el párrafo anterior fue publicada en el Boletín de la Ciudadde Buenos Aires;Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesariospara hacer frente a la erogación en cuestión;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado laintervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218.Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de lasfacultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,


Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 614/2.009 para la obra: “ReadecuaciónPlaza Francia -Intendente Alvear- Sector 2“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, y adjudícase a lafirma GRAPE CONSTRUCTORA S.A. la contratación de la Obra referida, por la sumade Pesos tres millones setecientos treinta y siete mil ciento sesenta y nueve con cincocentavos ($3.737.169,05).Artículo 2º.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras yContrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministeriode Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a laDirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo


Agencia de Protección Ambiental RESOLUCIÓN N° 81 - APRA/9

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.

VISTO:Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,y el Expediente N° 57.568/08 incorporado al N° 74.731/03, y CONSIDERANDO: Que, la empresa “Promopet S.R.L.” por intermedio de su profesional interviniente, hasolicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCEMAS LIMPIO”;Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre elGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de laempresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones acargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación delPrograma;Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedenteel “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y serviciosque posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y laprotección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la CiudadAutónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de lacontaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medioambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en ladistribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo decalidad”;Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece laProducción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para elfortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de lossistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta enfuncionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizarde manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de laCiudad Autónoma de BuenosAires”;Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucionalde carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participaciónconjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisionestanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales yde servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lasentidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones yasociaciones civiles con competencia en la materia;Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan deProducción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2


influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelanteel aludido Plan;Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para laSustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismoque, mediante Informe elevado por nota fechada en 11 de Febrero de 2009, haopinado que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de lasinstalaciones, se recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción másLimpia de la actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención porparte de la empresa, de guardar observancia de los deberes y obligacionesoportunamente acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativaprescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la LeyN° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su DecretoReglamentario N° 49/GCBA/2008,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTALDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco delPrograma “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa “PromopetS.R.L.”, que como Anexo I integra la presente.Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia deProtección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento delacuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidadcon el siguiente cronograma: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresadeberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 22 demayo de 2009 y 25 de Septiembre de 2009, así como un informe relativo a lafinalización de la Primera Etapa el 18 de Noviembre de 2009.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la DirecciónGeneral de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 82 - APRA/09

Buenos Aires, 3 de abril de 2009. VISTO:Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,y el Expediente N° 40885/2007, y CONSIDERANDO: Que, la empresa “GeMePe S.A.” por intermedio de su profesional interviniente, ha


solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCEMAS LIMPIO”;Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre elGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de laempresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones acargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación delPrograma;Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedenteel “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y serviciosque posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y laprotección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la CiudadAutónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de lacontaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medioambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en ladistribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo decalidad”;Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece laProducción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para elfortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de lossistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta enfuncionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizarde manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de laCiudad Autónoma de Buenos Aires”;Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucionalde carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participaciónconjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisionestanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales yde servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lasentidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones yasociaciones civiles con competencia en la materia;Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan deProducción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelanteel aludido Plan;Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para laSustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismoque, mediante Informe elevado por nota fechada en 5 de Marzo de 2009, ha opinadoque, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, serecomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de laactividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de laempresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamenteacordados en fecha 08 de Mayo de 2008.Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativaprescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la LeyN° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su DecretoReglamentario N° 49/GCBA/2008,

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTALDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE


Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco delPrograma “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa “GeMePeS.A.”, que como Anexo I integra la presente.Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia deProtección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento delacuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidadcon el siguiente cronograma: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresadeberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 14 deSeptiembre de 2009, 23 de Abril de 2010, 27 de Agosto de 2010, 15 de Diciembre de2010 y 16 de Agosto de 2011, así como un informe relativo a la finalización de laPrimera Etapa el 26 de Septiembre de 2011. Se realizará una Auditoria Presencialdurante el año 2009, 2010 y 2011 con fecha a convenir de común acuerdo con laempresa.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la DirecciónGeneral de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 84 - APRA/09

Buenos Aires,3 de abril de 2009.

VISTO:La Ley N° 2.628, el Decreto N° 53/GCABA/08, las Resoluciones Nº 5/APRA/08, N°10/APRA/08, N° 70/APRA/08 y la Resolución N° 109/APRA/08 y el Expediente N°13.242/09, y, CONSIDERANDO: Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la CiudadAutónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio deAmbiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8ºinciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar yreglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos dela Agencia;Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de estaAgencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 defebrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma, como asítambién las responsabilidades primarias de las unidades organizativas, entre ellas la dela Dirección General de Planeamiento, la Dirección General de Evaluación Técnica y laDirección General de Control;Que mediante la Resolución N° 109 de fecha 6 de junio de 2008 del registro de estaAgencia de Protección Ambiental, se designó a la Lic. Elisabeth Miriam Federico (D.N.IN° 14.223.182 – CUIT N° 23-14223182-4) como Coordinadora a cargo de la Unidad de


Coordinación de Industrias de la Dirección General de Evaluación Técnica dependientede la Agencia de Protección Ambiental;Que por las razones esgrimidas en el Informe N° 2634-DGET-2009 corresponde dejarsin efecto la designación establecida en la resolución citada en el párrafo anterior.Que, en virtud de lo solicitado por el Director General mediante el Informe citado,corresponde designar a un nuevo responsable a cargo de la Unidad de Coordinaciónde Industrias dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica para unadecuado cumplimiento de las misiones y funciones de dicha repartición;Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 yel Decreto N° 53/APRA/08;

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de la Lic. Elisabeth Miriam Federico,D.N.I. 14.223.182, CUIL: 23-14223182-4, como Coordinadora de la Unidad deCoordinación de Industrias dependiente de la Dirección General de EvaluaciónTécnica, a partir del 01 de febrero de 2009.Artículo 2º.- Desígnase a cargo de la Unidad de Coordinación de Industriasdependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, al Lic. Sr. Adrián AlbertoRosemberg, D.N.I.: 25.745.099, CUIL: 20-25745099-7, a partir del 16 de marzo de2009, con una retribución equivalente al 75% de la renumeración establecida para unDirector General.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanosdel Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerona

RESOLUCIÓN N° 238 - SSEP/08

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008. VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad deBuenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el DecretoN° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y suDecreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°9780/2008 y; CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obraPUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD CARABOBO“;Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesariospara hacer frente a la erogación en cuestión;Que por Disposición N° 39 /DGTALMAEP/2008 la Directora General Técnica,Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que


rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº 558 /2008,para el 3 de junio de 2008;Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 12/2008 (Sobre n° 1) de fecha 3 de juniode 2008, (obrante a fs. 2225) se presentaron 8 (ocho) oferentes: EDUARDOCARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA,CUNUMI SA; NAKU CONSTRUCCIONES SRL; ZOLMACO SRL;Que la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 aconsejó, mediante Acta dePreselección de fecha del 10 de septiembre de 2008, preseleccionar las ofertas de lasempresas EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL;PLANOBRA SA; CUNUMI SA, puesto que cumplían con los requisitos exigidos en lospliegos licitatorios. Al mismo tiempo, recomendó no seleccionar a las ofertas de lasfirmas: 1) NAKU CONSTRUCCIONES SRL y 2) ZOLMACO SRL, por cuanto: 1) a) noacompañó el informe de la superintendencia de seguros de la Nación (cfr. art. 1.3.6PCG); b) no cumplió con el art. 2.2.17.b.1 PCP pues no presentó el acta de asambleade accionistas aprobatoria de los estados contables cerrados al 30/9/2005, 30/9/2006,30/9/2007; c) incumplió con los arts. 1.3.5 PCG, 2.2.11 y 2.2.17.5 PCP ya que noallegó, respecto de las obras similares que hubiese realizado y/o de aquellas que sehallen en curso de ejecución las actas definitivas y de recepción de obra.; 2) la firmaZOLMACO SRL manifestó que no presentó formal oferta;Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones dela Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente yEspacio Público, los días 11,12 y 15 de septiembre de 2008 (cfr. fs. 2272) y notificada alos oferentes (cfr. obra a fs. 2264/2271), no recibiéndose al vencimiento del plazo paraefectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;Que mediante la Disposición N° 115/DGTALMAEP2008, se ha procedido a calificarpara la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las firmas EDUARDO CARAMIANSACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA y CUNUMI SA.Asimismo se resolvió descalificar a las empresas NAKU CONSTRUCCIONES SRL yZOLMACO SRL;Que conforme a ello, y tal como luce en el Acta de Apertura N° 47/2008 (Sobre N° 2)de fecha del 7 de octubre de 2008, se presentaron los siguientes oferentes: EDUARDOCARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA;CUNUMI SA; siendo los montos de sus ofertas los siguientes: $1.002.464,67;$827.295,02; $938.568,12; $1.039.577,57; $1.069.567,00; $959.660,70,respectivamente;Que tal como surge del Acta de Preadjudicación, obrante a fs. 2428/2429, RICAVIALSA, resulta la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires;Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones dela Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente yEspacio Público, los días 17, 20 y 21 de octubre de 2008 y notificada a los oferentes(cfr. constancias de fs. 2431/2436) no recibiéndose al vencimiento del plazo paraefectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado laintervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de lasfacultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICORESUELVE

Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 558/2008, al amparo de lo establecido


por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma RICAVIAL SA, lacontratación de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD CARABOBO“ por lasuma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA YCINCO CON DOS CENTAVOS ($827.295,02).Artículo 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras yContrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministeriode Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a laDirección General de Espacios Verdes. Villar

Disposiciones

Vicejefatura de Gobierno DISPOSICION Nº 1 - CI-UPEPB/09

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009. VISTO: El Decreto N° 1444/93 y sus modificatorios y el Decreto Nº 131/96considerando las Actas 13 y 14 y la Nota N° 01-CI-UPEPB-2009, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el precitado Decreto se fija la Dotación de Auxiliares de funcionarios;Que, en consecuencia corresponde la apertura de los cargos asignados a esteorganismo.Por ello en uso de las facultades que le son propias,

LA COORDINADORA INSTITUCIONALDE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

PUERTAS DEL BICENTENARIODISPONE:

Artículo 1º- Desígnase, a partir del 05 de marzo de 2009, al agente RABONI, Paula,D.N.I. Nº 32.993.636, CUIT 27-32993636-3, como auxiliar del suscripto nivel Sección,en la partida funcional 2098.0010.Artículo 2º- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la DirecciónGeneral Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a laDirección General Técnica Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cumplido,archívese. Pikielny


Jefatura de Gabinete de Ministros DISPOSICIÓN N° 30 - DGTALINF/09

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009 VISTO la Ley N° 2095, el Decreto N° 754-08, las Disposiciones N° 13 DGTALINF-09 yN° 28 DGTALINF-09 y el Expediente N° 12216/2009 y; CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la “Adquisición de Insumos para las ImpresorasIBM 3835”, con destino a la Agencia de Sistemas de Información;Que por Nota 019 de fecha 5 de marzo de 2009, la Dirección General de Operacionesde esta Agencia de Sistemas de Información solicita la compra de insumos paraImpresoras IBM 3835;Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras yContrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó elPliego Único de Bases y Condiciones Generales;Que por Disposición N° 013-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases yCondiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación encuestión y se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 365/SIGAF/2009 para el día 18de marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095;Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 691/2009, se recibieron dos (2) ofertas delas firmas: DISTRICOMP S.A y CASA SARMIENTO SRL;Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena lareglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°718/2009 y por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nos. 1, 2, 3 y 5 afavor de la firma CASA SARMIENTO S.R.L y el Renglón N° 4 a DISTRICOMP S.A, porser la oferta más conveniente conforme los términos del Art. 108° de la Ley N° 2095;Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibidaen la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial el día 31 demarzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnacionesninguna presentación con tal carácter;Que por Resolución N° 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemasde Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefaturade Gabinete de Ministros;Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidadautárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Artículo 16 la transferencia delas “…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto yrecursos humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citadaAgencia;Que por Disposición N° 028-DTALINF-09 el Director General Técnico Administrativo yLegal de la Agencia de Sistemas de Información encomendó la firma de la Dirección asu cargo al Ing. Norberto Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas deInformación de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 3 hasta el 8 de abril


del corriente año inclusive;Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe laLicitación Pública N° 365/SIGAF/2008 realizada al amparo de lo establecido en elArtículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095, adjudicandola Adquisición de Insumos para las Impresoras IBM 3835, los Renglones Nros. 1, 2, 3 y5 a CASA SARMIENTO S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MILNOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($208.926,86) y elRenglón N° 4 a DISTRICOMP S.A., por la suma de PESOS DIECISEIS MILCUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 16.450), ascendiendo el total general de todos losrenglones adjudicados a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MILTRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($225.376,86), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información;Por ello, en virtud de los términos de la Resolución N° 01-MJGGC-07 y según loestablecido en el Artículo 13° del Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 de la Ley2095;

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGALDE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

DISPONE: Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 365/SIGAF/2009 realizada al amparode lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la LeyN° 2.095 y adjudicase la Adquisición de Insumos para las Impresoras IBM 3835, losRenglones Nros. 1, 2, 3 y 5 a CASA SARMIENTO S.R.L. por la suma total de PESOSDOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEISCENTAVOS ($208.926,86) y el Renglón N° 4 a DISTRICOMP S.A., por la suma dePESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 16.450), ascendiendo eltotal general de todos los renglones adjudicados a la suma de PESOS DOSCIENTOSVEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEISCENTAVOS ($ 225.376,86), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información:

Total de la Adjudicación: $ 225.556,86Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del PresupuestoGeneral de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009.Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la AgenciaSistemas de Información por el término de un (1) día.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en lapágina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)día, notifíquese a las empresas oferentes.Artículo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.Artículo 6°.- Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al DepartamentoContable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Heyaca


Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 1.431 - DGHYSA/08

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008. VISTO: El Legajo Nº 626, Permiso Nº 179, otorgado por Nota Nº 6436/DGHySA/04, defecha 25/10/2004, perteneciente al Sr. Silva, Hugo Adolfo DNI Nº 8.082.129 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría II.Que, a fs. 25 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 179, LegajoNº 626 otorgado el 14/10/04 por Nota Nº 6436/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 25/10/2005.Que a fs. 31 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 465/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 09/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338121: por noutilizar vestimenta reglamentaria al momento de la inspección.Que con fecha 21/09/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350429: pordesvirtuación de rubro; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339696: por decomisodirecto.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIADISPONE:

Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº179, Legajo Nº 626, Categoría II perteneciente al Sr. Silva, Hugo Adolfo DNI Nº8.082.129 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de


la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Uriarte 2440 C.A.B.A.,comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamientoy Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. Goldestein


Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008. VISTO: El Legajo Nº 2452, Permiso Nº 577, otorgado por Disposición Nº487/DGHySA/05, de fecha 12/04/2005, perteneciente al Sr. Paz, Adrián DNI Nº14.901.434 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría Ambulante.Que, a fs. 25 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 577, LegajoNº 2452 otorgado el 12/04/05 por Disposición Nº 487/DGHySA/05, con fecha devencimiento el 18/04/2006. Que a fs. 29 con fecha 28/04/06 se le otorga la renovaciónde su permiso por Disposición Nº 790/DGHySA/06, con vencimiento el 28/04/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 08/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338454: por noencontrase el titular al momento de la inspección.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº577, Legajo Nº 2452, Categoría Ambulante perteneciente al Sr. Paz, Adrián DNI Nº14.901.434 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles


administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Emilio Mitre 1087,C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección dePlaneamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein

DISPOSICIÓN Nº 1.434 - DGHYSA/08

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.

VISTO: El Legajo Nº 1556, Permiso Nº 258, otorgado por Nota Nº 6523/DGHySA/04,de fecha 21/11/2004, perteneciente a la Sra. Valle, Rosa Soledad DNI Nº 28.845.247 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría III.Que, a fs. 21 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 258, LegajoNº 1556 otorgado el 21/11/04 por Nota Nº 6523/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 08/11/2005.Que a fs. 49 con fecha 23/01/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 146/DGHySA/06, con vencimiento el 22/02/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 25/05/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227852: Pordecomiso directo de mercadería.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº258, Legajo Nº 1556, Categoría III perteneciente a la Sra. Valle, Rosa Soledad DNI Nº28.845.247 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de


impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en A. Rivadavia 2890, Piso4º, Oficina 307 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a laDirección de Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa yCapacitación Alimentaria. Goldestein


Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2008. VISTO: El Legajo Nº 3300, Permiso Nº 228, otorgado por Nota Nº 6505/DGHySA/04,de fecha 29/10/2004, perteneciente al Sr. Schreiber, Orlando Ignacio DNI Nº 4.547.555y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría I.Que, a fs. 20 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 228, LegajoNº 3300 otorgado el 29/10/04 por Nota Nº 6505/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 28/10/2005.Que a fs. 9 con fecha 15/02/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 310/DGHySA/06, con vencimiento el 01/03/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 13/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338028: por faltade higiene.Que con fecha 10/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339536: porpermitir trabajar sin libreta sanitaria; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 13340067: porausencia del titular.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº


228, Legajo Nº 3300, Categoría I perteneciente al Sr. Schreiber, Orlando Ignacio DNINº 4.547.555 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Av. Montes de Oca 471,Depto. 4 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Direcciónde Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein

DISPOSICIÓN Nº 1456 - DGHYSA/08

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2008. VISTO: El Legajo Nº 2608, Permiso Nº 139, otorgado por Nota Nº 6379/DGHySA/04,de fecha 15/10/2004, perteneciente al Sr. Zucarelli, Marcelo Eduardo DNI Nº20.206.894 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría I.Que, a fs. 28 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 139, LegajoNº 2608 otorgado el 18/10/04 por Nota Nº 6379/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 18/10/2005.Que a fs. 36 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 463/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 13/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338028: por faltade higiene.Que con fecha 25/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338643: porpermitir trabajar sin libreta sanitaria a Jesica Martinez (DNI 41.458.471); Acta deComprobación Serie 2 Nº 1340523: por no encontrarse el titular al momento de lainspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1340524: por no utilizar la vestimentareglamentaria la persona que atiende el puesto al momento de la inspección.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.


Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº139, Legajo Nº 2608, Categoría I perteneciente al Sr. Zucarelli, Marcelo Eduardo DNINº 20.206.894 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada. Articulo4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Eva Perón 6600, Casa 234, Villa15 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección dePlaneamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein



VISTO: El Legajo Nº 1904, Permiso Nº 469, otorgado por Nota Nº 6778/DGHySA/04,de fecha 07/12/2004, perteneciente a la Sra. Flores, Laura Liliana DNI Nº 13.212.113 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría I.Que, a fs. 21 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 469, LegajoNº 1904 otorgado el 07/12/04 por Nota Nº 6778/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 09/12/2005.Que a fs. 29 con fecha 02/08/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 1498/DGHySA/06, con vencimiento el 02/08/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición


Nº799/DGHySA/08.Que con fecha 06/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1223718: por noexhibir libreta sanitaria al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº1223719: por no exhibir permiso para comercializar al momento de la inspección” Actade Comprobación Serie 2 Nº 1223720: por decomiso directo de mercadería, aprox. 7Kg.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº469, Legajo Nº 1904, Categoría I perteneciente a la Sra. Flores, Laura Liliana DNI Nº13.212.113 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada. Articulo4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Batalla del Pari 1125 C.A.B.A.,comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamientoy Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. Goldestein



VISTO: El Legajo Nº 2372, Permiso Nº 251, otorgado por Nota Nº 6531/DGHySA/04,de fecha 2/11/2004, perteneciente al Sr. Quiril, Julio Raúl DNI Nº 13.306.828 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría III.Que, a fs. 37 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 251, Legajo


Nº 2372 otorgado el 8/11/04 por Nota Nº 6531/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 8/11/2005.Que a fs. 47 con fecha 27/05/05 se revoca permiso Nº 251 por Disposición Nº668/DGHySA/05.Que a fs. 02 con fecha 06/03/06 se otorga permiso, precario, personal e instransferibleNº 251 con ubicación en Costanera Sur por Disposición Nº 410/DGHySA/06 cuyavigencia es 06/03/06 al 06/03/07.Que a fs. 28 con fecha 09/03/07 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº668/DGHySA/07, con vencimiento el 09/03/08.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 19/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225678: Por noencontrarse el titular al momento de la inspección.Que con fecha 25/10/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350487: por noexhibir libreta sanitaria, contraviniendo el Art.11.2.14 de la ley 1166/03; Acta deComprobación Serie 2 Nº 1350486: por ausencia del titular, contraviniendo ley 1166/03en su Articulo 11.1.2; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350485: por ocupaciónindebida de espacio público, contraviniendo ley 1166/03 Art. 11.2.14.Que con fecha 08/11/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1400033: pordecomiso directo e inmediato e inutilización con agentes químicos de mercadería, 3 Kg,contraviniendo el Art. 11.2.14 de la ley 1166/03, Acta de comprobación Serie 2 Nº1400036: por falta de higiene, contraviniendo el Art 11.2.14 de la ley 1166/03.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº251, Legajo Nº 2372, Categoría III perteneciente al Sr. Quiril, Julio Raúl DNI Nº13.306.828 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Pavón 2053 C.A.B.A.,comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento


y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. Goldestein


Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008. VISTO: El Legajo Nº 1312, Permiso Nº 281, otorgado por Nota Nº 6518/DGHySA/04,de fecha 21/11/2004, perteneciente a la Sra. Murua, Norma Beatriz DNI Nº 18.137.808y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría II.Que, a fs. 18 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 281, LegajoNº 1312 otorgado el 2/11/04 por Nota Nº 6518/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 9/11/2005.Que a fs. 44 con fecha 04/01/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 591/DGHySA/06, con vencimiento el 04/04/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 19/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225678: Por noencontrarse el titular al momento de la inspección.Que con fecha 04/08/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1340062: por noestar presente el titular del puesto.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº281, Legajo Nº 1312, Categoría II perteneciente a la Sra. Murua, Norma Beatríz DNI Nº18.137.808 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme


lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Lavalle 3060 C.A.B.A.,comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamientoy Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. Goldestein


Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009. VISTO: El Legajo Nº 1012, Permiso Nº 35, otorgado por Nota Nº 6242/DGHySA/04, defecha 01/10/2004, perteneciente a la Sra. Gonzalio Angela Mabel, DNI Nº 18.398.241y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría I.Que, a fs. 26 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 35, Legajo Nº1012 otorgado el 04/10/04 por Nota Nº 6242/DGHySA/04, con fecha de vencimiento el04/10/2005.Que a fs. 121 con fecha 15/02/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 311/DGHySA/06, con vencimiento el 01/03/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 21/06/09 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227514: porpermitir trabajar al Sr. Gustavo Rossi DNI Nº 33.170.316 sin libreta sanitaria almomento de la inspección.Que con fecha 22/06/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227141 ”Por noencontrarse el titular al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº1227142: por permitir trabajar al Sr. Gustavo Rossi DNI Nº 23.170.316 sin libretasanitaria al momento de la inspección.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº35, Legajo Nº 1012, Categoría I perteneciente a la Sra. Gonzalio Angela DNI Nº


18.398.241 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Chile 1227 Depto 2C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección dePlaneamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein


Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008. VISTO: El Legajo Nº 2042, Permiso Nº 436, otorgado por Disposición Nº789/DGHySA/05, de fecha 22/06/2005, perteneciente a la Sra. Niemira, Mónica JudithDNI Nº 27.309.551 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría I.Que, a fs. 42 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 436, LegajoNº 2042 por Disposición Nº 789/DGHySA/05, de fecha 22/06/05, con fecha devencimiento el 04/07/2006.Que a fs. 92 con fecha 30/06/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 1328/DGHySA/06, con vencimiento el 30/06/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 13/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224144 “por noencontrarse el titular al momento de la inspección.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.



Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº436, Legajo Nº 2042, Categoría I perteneciente a la Sra. Niemira, Mónica Yudith DNINº 27.309.551 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Gascón 1164 Piso 2ºDepto F C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Direcciónde Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein



VISTO: El Legajo Nº 3050, Permiso Nº 66, otorgado por Nota Nº 6322/DGHySA/04, defecha 13/10/2004, perteneciente a la Sra. Alvarez, Adriana Stella Maris DNI Nº20.677.607 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría I.Que, a fs. 22 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 66, Legajo Nº3050 otorgado el 13/10/04 por Nota Nº 6322/DGHySA/04, con fecha de vencimiento el31/10/2005.Que a fs. 30 con fecha 19/01/05 presenta Nota ante esta Dirección General asentandoque desarrolla su actividad en Plaza Miserere, acompaña Acta de ConstataciónNotarial Nº 278.Que en fecha 13/10/05 opera el vencimiento por Ley del permiso.Que a fs. 35 en fecha 17/11/05 esta Dirección ordena la baja del permiso medianteDisposición Nº 1952/DGHySA/05.Que a fs. 01 presenta Registro 5006/DGHYSA/05 con fecha 22/12/05 donde solicita enforma extemporánea la renovación de su permiso y reiterando el pedido dereubicación.Que a fs. 6 de fecha se provee la presentación no haciendo lugar a la solicitud dereubicación.Que a fs. 9 con fecha 05/09/06 la Procuración General comunica mediante Nota3924/DGAJUD/06 que ha hecho lugar a la medida cautelar incoada por la Sra. Alvarez.


Que a fs. 17 con fecha 1/11/06 mediante Disposición Nº 2486/DGHySA/06 se le otorgapermiso Nº 735 con ubicación en Plaza Miserere.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 26/01/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1222646: por faltade higiene consistente en trabajar sin el uniforme reglamentario.Que con fecha 10/05/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225239: por noencontrarse el titular; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225240: por falta dehabilitación; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224569: por decomiso directo einmediato de aproximadamente 21,5 Kg de mercadería.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº735, Legajo Nº 3050, Categoría I perteneciente a la Sra. Alvarez, Adriana Stella MarisDNI Nº 20.677.607 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Ambrosetti 120 6º Piso EC.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección dePlaneamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein



VISTO: El Legajo Nº 2760, Permiso Nº 627, otorgado por Disposición Nº519/DGHySA/04, de fecha 22/04/2005, perteneciente al Sr. Castillo, Víctor AlejandroDNI Nº 22.008-105 y;


CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría Ambulante.Que, a fs. 28 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 627, LegajoNº 2760 otorgado el 22/04/05 por Disposición Nº 519/DGHySA/05, con fecha devencimiento el 27/04/2006.Que a fs. 40 con fecha 29/05/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 982/DGHySA/06, con vencimiento el 29/05/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 13/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224145 “por faltade higiene; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1349569: por no encontrarse en laubicación asignada al momento de la inspección”.-Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº627, Legajo Nº 2760, Categoría Ambulante perteneciente al Sr. Castillo, VíctorAlejandro DNI Nº22.008.105 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Gorriti 4199 C.A.B.A.,comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamientoy Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. Goldestein




VISTO: El Legajo Nº 1100, Permiso Nº 106, otorgado por Nota Nº 6319/DGHySA/04,de fecha 13/10/2004, perteneciente a la Sra. Amitrano, Valeria DNI Nº 23.147.619 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría II.Que, a fs. 23 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 106, LegajoNº 1100 otorgado el 14/10/04 por Nota Nº 6319/DGHySA/04, con fecha de vencimientoel 14/10/2005.Que a fs. 59 con fecha 12/01/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 99/DGHySA/06, con vencimiento el 22/02/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 22/06/09 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338815: pordecomiso directo de mercadería, total aproximado 35,8 Kg.-Que con fecha 25/08/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339510: Por faltade higiene consistente en gratitud y suciedad acumulada en el solado del interior delpuesto.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.


Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº106, Legajo Nº 1100, Categoría II perteneciente a la Sra. Amitrano, Valeria DNI Nº23.147.619 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberáninterponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.


Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Lima 1693 9º Depto Nº77 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección dePlaneamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y CapacitaciónAlimentaria. Goldestein



VISTO: El Legajo Nº 1032, Permiso Nº 541, otorgado por Nota Nº 6240/DGHySA/05,de fecha 25/02/2005, perteneciente a la Sra. Menezes Monteiro, Virginia DNI Nº4.988.492 y; CONSIDERANDO: Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Usopara Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, paraCategoría II.Que, a fs. 28 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 541, LegajoNº 1032 otorgado el 25/02/05 por Nota Nº 6240/DGHySA/05, con fecha de vencimientoel 01/03/2006.Que a fs. 17 con fecha 04/04/06 se le otorga la renovación de su permiso porDisposición Nº 595/DGHySA/06, con vencimiento el 04/04/07.Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia deprórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, laResolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y DisposiciónNº799/DGHySA/08.Que con fecha 05/10/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350439: por noencontrarse el titular al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº1350903: por desvirtuación de rubro.Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en laLey 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº04/AGC/08.

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONE:

Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº541, Legajo Nº 1032, Categoría II perteneciente a la Sra. Menezes Monteiro, VirginiaDNI Nº 4.988.492 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de larealización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a estaDirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregadaoportunamente.Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible deimpugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán


interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábilesadministrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conformelo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) díascomputados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, sise dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Argerich 43 PB C.A.B.A.,comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamientoy Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. Goldestein

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09


VISTO: el Expediente Nº 10642/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), laResolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005(B.C.B.A. Nº 2194), la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), laResolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y CONSIDERANDO: Que, el Sr. Nestor H. Averbaj, en el carácter de apoderado de RATAFE S.A., solicitó larenovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por elDecreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calleOlga Cossettini 741/51 y Dealessi Pierina 740/50 Planta Baja, Sótano Local 4 ( Porteño1- Madero Este – Dique 3 - Puerto Madero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,que desarrolla actividad con nombre de fantasía “ASIA DE CUBA” conforme constanciaobrante a fs. 1134;Que, dicho local posee Habilitación por Expediente Nº 79951-2006, a nombre de BigFish S.A. (fs. 1179) concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y tramitaTransferencia de Habilitación por Expediente Nº 10242/2008 a favor de RATAFE S.A.conforme constancia obrante a fs. 1027 y 1182 y, se encuentra inscripto en el RegistroPúblico de Lugares Bailables bajo el Nº 22/05 por Disposición Nº0025-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 de fecha 10 de Marzo de 2005 obrante a fs. 101;Que, mediante las Disposiciones Nº 00021-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, obrante a fs.367/368, Nº 00017-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 672 y Nº00011-DGHPDGFYC- DGFOC/2008 obrante a fs. 931 se renovó la inscripción en elRegistro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un(1) año en cada una de ellas;Que, mediante Disposición Nº 0057-DHGP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 23 de Abrilde 2007 obrante a fs. 699/700, se otorgó una capacidad máxima para funcionar deseiscientas veintidós (622) personas;Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentadapor la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1183/4;Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dadocumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y


Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de lainscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto deNecesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada porDecreto Nº 2137/07;

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRASDISPONEN:

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1)año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto deNecesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local de baile con nombre fantasía “ASIADE CUBA” que posee inscripción bajo el Nº 22/05 por Disposición Nº25-DGHP-DGFOCDGFYC/ 05, al actual explotador comercial RATAFE S.A., que poseehabilitación por expediente Nº 79951-2006 y que tramita Transferencia de Habilitaciónmediante expediente Nº 10242/2008 para el rubro Local de Baile Clase “C”,correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Olga Cossettini 741/51 y PierinaDealessi 740/50 Planta Baja, Sótano Local 4 ( Porteño 1- Madero Este – Dique 3 -Puerto Madero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que le fuera otorgada unacapacidad de seiscientas veintidós (622) personas mediante Disposición Nº057-DHGP-DGFYCDGFOC /2007.Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RATAFES.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la DirecciónGeneral de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en elBoletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -Berkowski

DISPOSICIÓN N° 21 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009. VISTO: el expediente N° 10571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°01-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), laResolución N° 02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11-SSCC/2005(BOCBA N° 2194), la Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la ResoluciónN° 56-SSCC/2005 (BOCBA N° 2352), la Resolución N° 13 -SSCC/06 ( BOCBA N°2370), la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la ResoluciónN° 12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y CONSIDERANDO:


Que, el Sr. Héctor D. Fernández, invocando su condición de socio gerente de la firmaWEISS S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de LugaresBailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, para el localubicado en Av. Mosconi N° 2883 y Av. Nazca N° 4761, planta baja, planta alta yazotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombrede fantasía “CITY HALL” conforme constancia obrante a fs.1093;Que, dicho local posee habilitación por Expediente N° 52691/1999 concedida para elrubro local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el Registro Público deLugares Bailables bajo el N° 008/05 por Disposición Conjunta N° 009/05 de fecha 3 demarzo de 2005, obrante a fs. 173;Que, mediante Disposición Conjunta N° 77/05 de fecha 27 de junio de 2005, obrante afs.814; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientastreinta y cuatro (1434) personas;Que, mediante Disposición Conjunta N° 029/06, de fecha 10 de marzo de 2006,obrante a fs.456; Disposición Conjunta N° 021/07 de fecha 9 de marzo de 2007,obrante a fs. 684, y, Disposición Conjunta N° 015/08 de fecha 7 de marzo de 2008obrante a fs. 908, el local renovó la inscripción en el Registro Público de LugaresBailables por el término de un año en cada una de ellas;Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentaciónpresentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante afs.1145/1146;Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento alos requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en elRegistro Público de Lugares Bailables;Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto deNecesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°2137/07;

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRASDISPONEN

Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1)año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto deNecesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 008/05y que opera con nombre de fantasía “CITY HALL”, otorgada mediante DisposiciónConjunta N° 0009/05, a nombre de WEIS S.R.L., correspondiente al establecimientoubicado en Av. Mosconi N° 2883 y Av. Nazca N° 4761, planta baja, planta alta yazotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación porexpediente N° 56291/1999, en el carácter de local de baile clase “C” y, que le fueraotorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas treinta y cuatro(1.434) personas.Artículo 2°:- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3°:- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a WEIS S.R.L.Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la DirecciónGeneral de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página web y el BoletínOficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski



Buenos Aires, 13 de Marzo 2009. VISTO: el Expediente N° 10.614/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), laResolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), laResolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y CONSIDERANDO: Que, el Sr. DEVALLE GUSTAVO A., en el carácter de titular, solicitó la renovación dela inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av. San Martín N°6628/36, PB y 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividadcon nombre de fantasía “XEL-HA” conforme constancia obrante a fs. 704;Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 083268/1996 concedida para elrubro, Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público deLugares Bailables bajo el N° 11/05, por Disposición N°0012-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 03 de Marzo de 2005 obrante a fs. 105;Que, mediante las Disposiciones N° 0022-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, N°00033-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, y N° 27 DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 obrantes afs. 254, 398 y 577 respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público deLugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada unade ellas;Que, mediante Disposición N° 0070-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 10 deJunio de 2005 obrante a fs. 145/6, se otorgó una capacidad máxima para funcionar deseiscientas noventa y dos personas (692) personas;Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentadapor la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 711/12;Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dadocumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad yUrgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de lainscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada porDecreto N° 2137/07,



Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 19 de marzo de 2009 y por el término de un (1)año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de


Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 11/05,que opera con nombre fantasía “XEL-HA”, otorgada mediante Disposición N°0012-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de DEVALLE GUSTAVO A.,correspondiente al establecimiento ubicado en Av. San Martín N° 6628/36, PB y 1°, dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente N°83.268/1996 en carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada unacapacidad de seiscientas noventa y dos (692) personas mediante Disposición N°0070-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a su titular.Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección deFiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficialdel Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski


Buenos Aires, 18 de marzo de 2009. VISTO: el expediente N° 10824/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°01-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), laResolución N° 02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11-SSCC/2005(BOCBA N° 2194), la Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la ResoluciónN° 56-SSCC/2005 (BOCBA N° 2352), la Resolución N° 13 -SSCC/06 ( BOCBA N°2370), la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la ResoluciónN° 12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y CONSIDERANDO: Que, el Sr. Héctor Jorge Becco, invocando su condición de apoderado del Sr. DanielRubén Ortabe, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de LugaresBailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, para el localubicado en calle Aráoz N° 2422/28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedesarrolla actividad con nombre de fantasía “CLUB ARÁOZ” conforme constanciaobrante a fs. 862;Que, dicho local posee habilitación por Expediente N° 09547/1994, concedida para elrubro, local de baile clase “C”, con intercalación de números de variedades sintransformación, y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailablesbajo el N° 043/05 por Disposición Conjunta N° 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005,obrante a fs.76;Que, mediante Disposición Conjunta N° 073/05 de fecha 17 de junio de 2005, obrantea fs. 122; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta(1.030) personas;Que, mediante Disposición Conjunta N° 049/06, de fecha 23 de marzo de 2006,obrante a fs. 292; Disposición Conjunta N° 040/07 de fecha 23 de marzo de 2007,obrante a fs. 432 y, Disposición Conjunta N° 029/08 de fecha 19 de marzo de 2008obrante a fs. 738, el local renovó la inscripción en el Registro Público de LugaresBailables por el término de un año en cada una de ellas;Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación


presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 929 y930;Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento alos requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en elRegistro Público de Lugares Bailables;Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto deNecesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°2137/07;



Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2009 y por el término de un (1)año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto deNecesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 043 /05y que opera con nombre de fantasía “CLUB ÁRAOZ”, otorgada mediante DisposiciónConjunta N° 046/05, a nombre de DANIEL RUBEN ORTABE, correspondiente alestablecimiento ubicado en calle Aráoz N° 2422/28, de la Ciudad Autónoma de BuenosAires y, que posee habilitación por expediente N° 09547/1994, en el carácter local debaile clase “C”, con intercalación de números de variedades sin transformación, y, quele fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta (1.030)personas.Artículo 2°: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANIEL RUBENORTABE. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a laDirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página web yen el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrel - Báez -Berkowski


Buenos Aires, 18 de Marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 10.607/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), laResolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), laResolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y CONSIDERANDO: Que, el Sr. Diego Pendola, en carácter de Presidente de la firma JERVO S.A. solicitó larenovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el


Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en elcomplejo Costa Salguero, sito en Av. Rafael Obligado N° 1221 de la Ciudad Autónomade Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CAIX” conformeconstancia obrante a fs. 1107;Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 58.416/2005, concedida para elrubro (800360) Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Públicode Lugares Bailables bajo el N° 38/05, por Disposición N°00041-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs.187/188;Que mediante las Disposiciones N° 0041-DGHP-DGFYC-DGFOC-2006, N°0031-DGHP-DGFYC-DGFOC-2007 y N° 22 DGHP-DGFYC-DGFOC obrantes a fs. 500,718 y 915 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de LugaresBailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;Que mediante Disposición Conjunta N° 0134-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 28de septiembre de 2005, obrante a fs. 391/392, se otorgó una capacidad máxima parafuncionar de un mil setecientos sesenta y cuatro (1764) personas;Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentaciónpresentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.1119/20;Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dadocumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad yUrgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de lainscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por DecretoN° 2137/07.



Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año lainscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 38/05que opera con nombre fantasía “CAIX” otorgada mediante Disposición N°00041-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005, a nombre de laempresa JERVO S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en complejo CostaSalguero, sito en Avenida Rafael Obligado N° 1221 de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, que posee habilitación por expediente N° 58.416/2005 en el carácter de local debaile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima de un mil setecientossesenta y cuatro (1764) personas.Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JERVO S.A.Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la DirecciónGeneral de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en lapágina Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -Berkowski



Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 10.666/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), laResolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), laResolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y CONSIDERANDO: Que, el Sr. Pablo Regis, en carácter de apoderado de MUSEUM S.A., solicitó larenovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por elDecreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la callePerú 529/35/45 Planta Baja, 1° y 2° Piso, Entrepiso y Subsuelo de la Ciudad Autónomade Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “MUSEUM”conforme constancia obrante a fs. 1019;Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 63674/98 concedida para elrubro Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público deLugares Bailables bajo el N° 40/05, por Disposición Conjunta N°0043-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 22 de Marzo de 2005 obrante a fs. 145;Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 00050-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006,obrante a fs. 322 y N° 00039-DGHP-DGFYC-DGFOYC/2007, obrante a fs. 588 y N°00037- DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 a fs 921 se renovó la inscripción en el RegistroPúblico de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) añoen cada una de ellas;Que, mediante Disposición N° 0080-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 13 de juliode 2005 obrante a fs. 176, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un milnovecientos cincuenta y dos (1952) personas;Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentadapor la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresapeticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° delDecreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los finesde la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada porDecreto N° 2137/07;



Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 26 de marzo de 2009 y por el término de un (1)año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 40/05,que opera con nombre fantasía “MUSEUM”, otorgada mediante Disposición ConjuntaN° 43-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa MUSEUM S.A.,correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Perú 529/35/45, Planta Baja, 1°


y 2° Piso, Entrepiso y subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que poseehabilitación por expediente N° 63674/98 en carácter de local de baile clase “C”, que lefuera otorgada una capacidad de un mil novecientas cincuenta y dos (1952) personasmediante Disposición Conjunta N° 80-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MUSEUMS.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la DirecciónGeneral de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en elBoletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -Berkowski


Buenos Aires, 30 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente N° 62.123/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), laResolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. N° 2209), la ResoluciónN° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521) y; CONSIDERANDO: Que, la Sra. Yanina Picio en carácter de Presidente de la firma VENIDIA S.A., solicitóla renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por elDecreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.Libertador N° 3883 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividadcon nombre de fantasía “CROBAR”, conforme constancia obrante a fs.910;Que, Venidia S.A. es sublocataria de la firma Panter S.R.L., empresa ésta que resultaconcesionaria del inmueble ubicado en Av. Del Libertador N° 3883, Arcos 17, 18, 19 y20 planta baja y planta alta según surge de la copia del convenio celebrado con elOrganismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), obrante a fs. 84/89;Que, en el marco de la causa “Panter S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Airess/sumario“ el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40, dispuso laprohibición de no innovar, debiéndose abstener el Gobierno de la Ciudad de revocar ensede administrativa la Resolución N° 316-SPUyMA/95 y de clausurar por falta dehabilitación los locales instalados en el predio en cuestión;Que, con carácter provisorio y hasta tanto recayera pronunciamiento definitivo en losautos precitados, se inscribió al local “Crobar” en el Registro Público de LugaresBailables bajo el N° 072/05, mediante Disposición N° 0057-DGHP-DGFYC- DGFOC/06de fecha 30 de Marzo de 2006 a fs. 307/08, habiendo recaído Dictamen N° 45.083 dela Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 291;Que mediante Disposición N° 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 9 de octubre2008, obrante a fs. 820, se procedió a modificar la capacidad máxima autorizada endos mil doscientos cincuenta y ocho (2258) personas para los arcos 17, 18,19 y 20;Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentadapor la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 871/872;


Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dadocumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad yUrgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de lainscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto deNecesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada porDecreto N° 2137/07.



Artículo 1°.- Renuévese a partir del 30 de marzo 2009 y por el término de un (1) año lainscripción provisoria, y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autoscaratulados “PANTER SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ AcciónDeclarativa (articulo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU N° 1, articulo6°, lo que suceda primero, en el Registro Público de Lugares Bailables creado porDecreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía“CROBAR”, que posee Registro N° 72/06 otorgado por Disposición Conjunta N°0057-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, ubicado en Av. Libertador 3883, arcos 17, 18, 19 y20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma Venidia S.A. quele fuera otorgada una capacidad máxima autorizada en dos mil doscientas cincuenta yocho (2258) personas mediante Disposición Conjunta N°45/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007.Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha decaducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de ladocumentación establecida en la normativa.Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.AComuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la DirecciónGeneral de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en lapágina Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -Berkowski

DISPOSICION Nº 78 - DGSPR/09

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y laLey de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,y CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría deSeguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires sita en Av. Paseo Colón 255, Piso 12, Ciudad Autónoma deBuenos Aires trasladará su asiento a la Av. Patricios 1142 de esta Ciudad ;Que el mencionado traslado se realizará entre los días 03/04/2009 y el 20/04/2009Que dado lo indicado en los considerandos precedentes y a los efectos del


acondicionamiento de las nuevas instalaciones donde desarrollará su actividad laDirección General de Seguridad Privada esta no podrá brindar servicios a lasprestadoras de servicios de seguridad privada en el lapso indicado en el considerandosegundo;Que ello así, se hace necesario suspender los plazo de vencimiento de lasrenovaciones de las habilitaciones de las prestadoras de servicios de seguridad privaday del personal de seguridad privada y de todo otro plazo administrativo contemplado enla Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADADISPONE

Artículo 1º.- Suspéndese a partir del día de la fecha y hasta el día 20/04/2009 inclusivelos plazos de vencimiento de renovación de la habilitación de las prestadoras deservicios de seguridad privada y del personal que desarrolla actividades operativas deseguridad privada como así también todo otro plazo administrativo contemplado en laLey de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos AiresArtículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada el presente actoadministrativo.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,para su conocimiento pase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría deSeguridad Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga

Ministerio de Salud DISPOSICIÓN N° 68 - HNBM/09

Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009. VISTO: LA CARPETA Nº 13/HNBM/09 Y; CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición deProductos Nutroterapicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,B.O.C.B.A. Nº 2960/08.Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondosnecesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimientopresupuestario a fojas 4/9.Que, mediante Disposición N° 37-HNBM-09 del 12-02-09, (fs 15) se dispuso el llamadomediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1006/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley2095/06, para el día 19¬02-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 dela Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su DecretoReglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientesfirmas: 1) Roberto Garcia, 2) Verónica Sacifei, 3) Sancor Cooperativas Unidas LIM., 4)


Establecimiento sello de oro 45 S.A, 5) Nestle Argentina S.A, 6) B. Braun Medical S.A.,7) Fresenius Kabi S.A., 8) Nutricia Bago S.A., 9) Abbott Laboratories S.A. Que, talcomo luce en el Acta de Apertura fs. 170, se recibieron Tres (3) ofertas de las firmas: 1)Nutricia-Bago S.A., 2) Farmed S.A., 3) Abbott Laboratories Argentina S.A.Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 175/178) que ordena lareglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual seelabora el Dictamen de Evaluación N° 500/SIGAF/09 (fs 190/191) por el cual resultapreadjudicataria la firma: 1) Nutricia-Bago S.A., 2) Farmed S.A., 3) Abbott LaboratoriesArgentina S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 yDecreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidosoportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionadosen el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicaciónPor ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competenciasestablecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORADE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONEN:

Art. 1-Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1006/09realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición deProductos Nutroterapicos, solicitado por el DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION alas firmas: 1) Nutricia-Bago S.A, los renglones: 1,3 y 6: por la suma de pesos: VeinteMil Trescientos Dieciséis con Cincuenta centavos ($ 20.316,50). 2) Farmed S.A., elRenglón: 2: por la suma de pesos: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos ($ 3.472,00).3) Abbott Laboratories Argentina S.A, los Renglones: 4 y 5: por la suma de pesos: SieteMil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Cincuenta centavos ($ 7.439,50). Por la sumade pesos: Treinta y Un Mil Doscientos Veintiocho ($ 31.228,00).Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden deCompra, cuyo proyecto obra a fs 196/201.Art.4.-Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentesdentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.-Publíquese porlos medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.-Comuníquese,regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 75 - HNBM/09

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.

VISTO LA CARPETA Nº 10/HNBM/08 Y; CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de


Destilador Eléctrico, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,B.O.C.B.A. Nº 2095/08;Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondosnecesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimientopresupuestario a fojas 3/4.Que, mediante Disposición N° 53-HNBM-09 del 02-03-09, (fs 10) se dispuso el llamadoa LICITACIÓN PUBLICA N° 283/09 para el día 10-03-09, a las 10 hs, al amparo de loestablecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientesfirmas: 1) Benjamín Wassersztwin, 2) Luis Alberto Suarez, 3) Wiener LaboratoriosSAIC, 4) Griensu S.A, 5) Lovob y Cia SAIC, 6) Ekipos S.R.L, 7) Proveeduría MedicalS.R.L, 8) Quimbal S.A.Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 586/09, (fs. 102) Se recibieron Dos (2)ofertas de las firmas: 1) Lovob y Cia SAIC, 2) Bernardo Lew e Hijos S.R.L.Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 105/106) que ordena lareglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta dePreadjudicación Nº 591/09 (fs 113/114), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competenciasestablecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO YLA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DEUNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 283/09 realizada al amparo de loestablecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley deCompras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su DecretoReglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase laadquisición de Insumos para Laboratorios, solicitado por el Servicio de Análisis Clinicoa las firmas:1) 1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, él renglón: 1, por la suma de pesos: Cinco MilQuinientos Setenta y Cuatro Con Veintiséis Centavos ($ 5.574,26). POR LA SUMA DEPESOS: Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con Veintiséis Centavos ($ 5.574,26).Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden deCompra, cuyo proyecto obra a fs 120/121.Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentesdentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese Cafferata - Gavechesky


DISPOSICIÓN N° 87 - HNBM/09

Buenos Aires, 30 de Marzo 2009. VISTO: LA CARPETA Nº 24/HNBM/09 Y; CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición dePsicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones dela Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº2960/08;Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondosnecesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimientopresupuestario a fojas 3/9.Que, mediante Disposición N° 63-HNBM-09 del 10-03-09, (fs 15) se dispuso el llamadomediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1811/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley2095/06, para el día 16¬03-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 dela Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su DecretoReglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientesfirmas: 1) Novartis Argentina S.A, 2) Abbottt Laboratories Argentina S.A, 3) Gador S.A,4) Laboratorios Richmond SACIF, 5) Dr. Lazar y Cia S.A e Quimica Industrial, 6)Laboratorios Raffo S.A, 7) Laboratorios Bagó S.A, 8) Baliarda S.A, 9) Refina SAICF.Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 656/09 Fjs. 442/445, se recibieron Once(11 ) ofertas de las firmas: 1) Drogueria Farmatec S.A, 2) Drogueria Dimec S.R.L, 3)Veinfar ICSA, 4) Drogueria Meggan S.R.L, 5) Monte Verde S.A, 6) Redimer S.A, 7) Dr.Lazar y Cia S.A e Quimica Industrial, 8) Novartis Argentina S.A, 9) Drogueria BiofarmaS.R.L, 10) Sanofi-Aventis Argentina S.A, 11) Gador S.A.Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.479/485) que ordena lareglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual seelabora el Dictamen de Evaluación N° 674/SIGF/09 (fs 488/490) por el cual resultapreadjudicataria la firma: 1) , acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidosoportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionadosen el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competenciasestablecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORADE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONEN:

Art. 1-Apruébese la Contratacion Directa Por Urgencia N° 1811/09 realizada al amparode lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones de laCiudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el


Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Psicofármacos, solicitado porel SERVICIO DE FARMACIA a las firmas: 1) Droguería Dimec S.R.L los Renglones: 1,4 y 9 por la suma de Pesos: Seis Mil Ciento setenta ($ 6.170,00) 2) DrogueríaFarmatec S.A el Renglón : 10 por la suma de Pesos: Dos Mil Seiscientos Treinta y Dos($ 2.632,00) 3) Drogueria Meggan S.R.L el Renglón: 3 por la suma de Pesos: CuatroMil ($ 4.000,00) 4) Monte Verde S.A el Renglón: 14 por la suma de Pesos: VeintinueveMil Doscientos Ochenta ($ 29.280,00) 5) Sanofi-Aventis Argentina S.A los Renglones: 5y 6 por la suma de Pesos: Diez Mil Quinientos Setenta y Cinco ($ 10.575,00) 6) GadorS.A el Renglón: 8 por la suma de Pesos: Ocho Mil Setecientos ($ 8700,00) 7) NovartisArgentina S.A los Renglones: 2 y 13 por la suma de Pesos: Treinta y Siete MilDoscientos Sesenta ($ 37.260,00) 8) Drogueria Biofarma S.R.L los Renglones: 7 y 11por la suma de Pesos: Ciento Treinta Mil ($ 130.000,00) Por la suma de pesos:Doscientos Veintiocho Mil Seiscientos Diecisiete ($ 228.617)Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden deCompra, cuyo proyecto obra a fs 497/ 512.Art.4.-Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentesdentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.Art.5.-Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.Art.6.-Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN Nº 108 - HGADS/09

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.

VISTO: La Carpeta Nº 13-HGADS/08, y CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”tramita el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de respiradores, condestino a los servicios de UTI, Shock Room y UCO de este hospital, en el marco de lodispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 ( BOCBA 2557/06) y suDecreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N º 171/DGCyC/08 delPliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesariospara hacer frente a la erogación en cuestión;Que mediante Disposición N° 325-HGADS/08 (a Fs. 28) , se dispuso el primer llamadoa la Contratación Directa Nº 3919/08 para su apertura el día 09/10/2008 a las 10:00horas, y, tal como luce en Acta de Apertura Nº 1905/2008 (a Fs. 47), la misma resultódesierta;Que mediante Disposición Nº 473-HGADS/08 (a Fs. 56), se dispuso un nuevo llamadode apertura a la Contratación Directa Nº 6377/08 para el día 11/12/2008 a las 10:00horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Comprasy Contrataciones N° 2095/06;Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2913/20 08 (a Fs 121) se recibió un (01)sobre, correspondiente a la firma: M.D.V. S.R.L.Que a Fs. 122 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación yen base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 11/2009 (Fs. 130 a Fs. 131);resultando Preadjudicada: la firma M.D.V. S.R.L. (Renglones 01 y 02), basándose en elartículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°


2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), seprocedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir lanotificación correspondiente y de acuerdo a las competencias que surgen del artículo13de la Ley de Compras y Contrataciones,

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, yEL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos cincuenta mil quinientos veinte ($50.520,00.-) la Contratación Directa Nº 6377/2008, realizada al amparo de loestablecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N°2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por elHospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase el servicio demantenimiento preventivo y correctivo de respiradores, con destino a los servicios deUTI, Shock Room y UCO de este hospital, a la firma M.D.V. S.R.L. (Renglones 01 y 02)por un monto de Pesos cincuenta mil quinientos veinte ($ 50.520,00), según elsiguiente detalle: TABLA Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obrande Fs.139 a Fs.141.Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Saludpara su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatoriocorrespondiente. Motta - Rizzo

DISPOSICIÓN Nº 109 - HGADS/09

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.

VISTO: La Carpeta Nº 56-HGADS/08, y CONSIDERANDO: Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”tramita el Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotoduplicadora yFotocopiadora con destino a la división Recursos Físicos de este hospital, en el marcode lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06)y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Dispo sición Nº 171/DGCyC/08del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesariospara hacer frente a la erogación en cuestión;Que mediante Disposición N° 521-HGADS/08 (a Fs. 8), se dispuso el llamado a laContratación Directa Nº 6721/08 para su apertura el día 23/12/2008 a las 11:00 Hs. alamparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) d e la Ley de Compras yContratacionesN° 2095/06;


Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3025/20 08 (Fs. 148) se recibieron tres (3)sobres, correspondientes a las firmas: Casal Fabián Horacio, Torregrosa Félix Oscar,TN Group S.A.;Que de Fs. 151 a Fs. 152 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena laReglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 137/2009(Fs. 160 a Fs. 161), resultando: preadjudicada la firma TN Group (Renglón 01 y 02),basándose en el Art. 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su DecretoReglamentario N° 754/08.Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), seprocedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de laLey 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificacionescorrespondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley deCompras y Contrataciones, se resuelve,

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, yEL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONEN

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos trescientos treinta mil diecinueve con20/100 ($330.019,20.-) la Contratación Directa Nº 6721/2008, realizada al amparo de loestablecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de C ompras y Contrataciones N° 2095/06(BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960) por elHospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la el Servicio deAlquiler y Mantenimiento Integral de Fotoduplicadora y Fotocopiadora con destino a ladivisión Recursos Físicos de este hospital, a la firma TN Group (Renglón 1 y 2) por unmonto de pesos trescientos treinta mil diecinueve con 20/100 ($330.019,20.-), según elsiguiente detalle: TABLA Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectosobran de Fs. 170 a Fs. 173.Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital Generalde Agudos Donación Francisco Santojanni para proseguir su trámite y emisión deÓrdenes de Compra. Motta - Rizzo

Ministerio de Desarrolo Económico

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGINC/09

Buenos Aires, 27 de Marzo de 2009. VISTO: las Disposiciones Nº 01-DGINC-2009 y 04¬DGINC-2009, CONSIDERANDO:


Que mediante la Disposición Nº 1-DGINC-09, se convocó a empresas editoriales aparticipar en la cuarta edición del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudadde Buenos Aires”;Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en lamencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 18 de Marzo delcorriente año;Que mediante la Disposición Nº 4-DGINC-09, se prorrogó la convocatoria paraparticipar en el “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires”hasta el día 27 de marzo del corriente año inclusive;Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de darparticipación a una mayor cantidad de empresas editoriales;Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVASDISPONE:

Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en la cuarta edición del“Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires” hasta el día 8de abril del corriente año inclusive.Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General deComercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público DISPOSICIÓN N° 31-DGIHU/09

Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009. VISTO: La Nota N° 243-DGTALMAEP/2009, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°1.510-GCBA /97, y CONSIDERANDO: Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidadesprimarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección Generalinclusive;Que en el mes de Febrero del año 2.008, la Sindicatura General hizo conocer en suInforme N° 29-SGCBA/2008 producido por la verificación del “Control de Plagas” en laCiudad de Buenos Aires, una serie de recomendaciones en pos de la mejora de estaprestación;Que entre ellas se sugiere que el área implemente las medidas necesarias para que latotalidad de los establecimientos inspeccionados cuenten con la constancia de larealización de los trabajos de saneamiento;Que en orden a lo expresado, y para el cumplimiento de las funciones asignadas a estaDirección General Inspección de la Higiene Urbana, con el objeto de poner en marchaun mecanismo eficiente de verificación, se elaboró el pertinente Certificado queotorgará el área Control de Plagas, perteneciente a la Dirección de Faltas Comunales


que depende de esta Dirección General.Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510-GCBA/97 y,

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANADISPONE

Artículo 1°.- Establézcase que el certificado que otorgará el área Control de Plagas,perteneciente a la Dirección de Faltas Comunales que depende de esta DirecciónGeneral, es el que se determina en el Anexo I que forma parte integrante de lapresente.Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónomade Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Direcciónde Faltas Comunales. Cumplido, archívese. Díaz

ANEXO I

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de BuenosAires

RESOLUCIÓN Nº 63 - PG/09

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009. VISTO: el Expediente Nº 79.432/2007, por el que se instruyó el Sumario N° 438/07, y CONSIDERANDO: Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de laCiudad de Buenos Aires,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE

Artículo 1º.-Eximir de responsabilidad a la agente María Rosa Pugliese (F. Nº 294.666)en orden al cargo de “En su condición de Jefa de Departamento de HerenciasVacantes dependiente de la Dirección General de Asuntos Judiciales de la ProcuraciónGeneral del Gobierno de la Ciudad haber elevado la voz y realizado comentariossugestivos acerca de la falta de experiencia como profesional, juzgando de maneraofensiva el desempeño de su subordinada Dra. Roxana del Carmen Bustos delante desus compañeros de trabajo en reiteradas ocasiones durante su desempeño”.Artículo 2º.-Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para lanotificación del caso, comunicación a la Dirección General Administración de RecursosHumanos y publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.


Artículo 3º.-Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General deEntradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli


Buenos Aires, 31 de marzo del 2009. VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, el Decreto Nº 121/09,y la Nota Nº 514-DGTAPG/09, y CONSIDERANDO: Que mediante el citado Decreto Nº 948/05 y la precitada Resolución, se adecuaron loscontratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y al 31 dediciembre de 2.007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;Que es de hacer notar que por Decreto 121/09, se designaron a diversas personascomo Abogados del plantel del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de laCiudad, conforme las Resoluciones Nros. 255-PG/08, 982-MHGCyPG/08 y 12-PG/09,relacionadas con el Concurso Público y Abierto, para dicho Organismo; Que segúnsurge de estos actuados, el personal involucrado presentó las renuncias a dichoscontratos;Que la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de RecursosHumanos del Ministerio de Hacienda, ha tomado intervención propia de sucompetencia;Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte lasreferidas renuncias.Por ello,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESRESUELVE:

Artículo 1º .-Acéptanse las renuncias presentadas por las personas que se indican enel “Anexo I”, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, deacuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05 y en la Resolución Nº1.924/MHGC/07, respectivamente, que a todos sus efectos forma parte integrante de lapresente Resolución, dado que fueran designados por Decreto Nº 121/09.Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de RecursosHumanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel ProcuraciónGeneral de la Ciudad, el que efectuará la fehaciente notificación a los involucrados enla presente Resolución, según los domicilios constituídos en cada contrato. Cumplido,archívese. Tonelli

ANEXO



Buenos Aires, 7 de abril de 2009. VISTO: la resolución 72-PG/2009, y CONSIDERANDO: Que la resolución 72-PG/2009 aprobó la realización del curso “Instituciones JurídicasI”; Que por razones de organización se debe rediseñar el anexo II de la mencionadaresolución que establece el cronograma del módulo I del mencionado curso; Que seconsidera conveniente delegar en el Director General Técnico Administrativo paradictar los pertinentes actos administrativos que establezcan los días y horarios declase; Por ello, y en uso de las facultades que le otorga la ley 1218;

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE:

Artículo 1º.-Deróguese el anexo II de la resolución 72-PG/2009.Artículo 2º.-Deléguese en la Dirección General Técnica Administrativa la facultad deorganizar y dictar los actos administrativos necesarios para establecer el cronogramade clases.Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,para comunicación a las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas yLegales de todos los ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,o sus equivalentes en funciones, pase a la Dirección General Técnica Administrativa.Cumplido, archívese. Tonelli

Poder Judicial

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía Generalde la CABA

DISPOSICIÓN Nº 14 - UOA/09

Buenos Aires, 6 de abril de 2009. VISTOLa Actuación Interna Nº 7649/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº18/08; Y CONSIDERANDO:


Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita lacontratación tendiente a lograr la provisión de herramientas manuales y eléctricas parauso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.Que mediante Nota DIyAO Nº 210/09, la Jefa del DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO manifestó la necesidad de contar conmateriales a fin de desarrollar adecuadamente las tareas de mantenimiento inherentesal Departamento que aquella encabeza. Apunta por último, el detalle y las cantidadesrequeridas conforme las necesidades previstas por ese Departamento.Que, en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 206/09 (fs. 1), el DEPARTAMENTO DECOMPRAS Y CONTRATACIONES solicitó la formación de una actuación interna con elobjeto de iniciar las gestiones para tal contratación. Que esta UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del Pliego de Condiciones Particulares (fs.6/11) y lo remitió para el análisis y conformidad del área requirente mediante Nota NºDCyC Nº 68/09 (fs. 12).Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA YAPOYO OPERATIVO- expuso las consideraciones que le mereciera el examen delanteproyecto referido; solicitando correcciones y sugiriendo nuevos renglones a cotizar(fs. 13/14).Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Notainformando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual asciende a lasuma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CONVEINTE CENTAVOS ($14.478,20), IVA incluido (fs. 16/17).Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 delMINISTERIO PÚBLICO FISCAL.Que a fs. 35 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO YCONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestariassuficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.9.7.Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el MinisterioPúblico ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que esatribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administracióndel MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hastael monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley2095)”.Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para elejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el topereferido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL($ 600.000,00).Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en elámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO YCONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIOPUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos deadquisiciones que se realicen dentro de su órbita.Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por laResolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de losprocedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condicionesparticulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES.Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por


Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a lareglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar elPliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrantede la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y CondicionesGenerales, regirán la adquisición de herramientas manuales y eléctricas para uso delMINISTERIO PÚBLICO FISCAL.Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamentepor los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesadosy facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a laposibilidad de ofertar. Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y sureglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presenteconvocatoria a Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro(4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares enla cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página deInternet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por elordenamiento. Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura deofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberánotificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto deapertura.Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, nohabiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presentemedida.Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a LicitaciónPública Nº 13/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por laResolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 13/09, tendiente a lograrla provisión de herramientas manuales y eléctricas para uso del MINISTERIOPÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliegode Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con unpresupuesto oficial de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHOCON VEINTE CENTAVOS ($14.478,20), IVA incluido.ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que comoAnexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Únicode Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicableconforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludidoen el artículo 1º de la presente.ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que comoAnexo II integra la presente Disposición.ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,que como Anexo III integra la presente Disposición.


ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IVintegra la presente Disposición.ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integrala presente Disposición.ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serángratuitos.ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 29 de abril de 2009, a las 12.00 horas como fechapara la apertura de las ofertas.ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DELA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de laUNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet delMINISTERIO PÚBLICO FISCAL.ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida sedeberá atender con cargo a la partida 2.9.7. del Presupuesto General de Gastos deeste MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNAdel MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines derealizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con unaantelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDADAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDADOPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIOPÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DEPROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamentearchívese. Espiño

Comunicados y Avisos


MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Solicitud de personal La Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura solicita personalde limpieza y personal de mantenimiento para desempeñarse en la Dirección General eInstitutos dependientes.Requisitos:Pertenecer a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad o ser personalcontratado en los términos de los Decretos N° 948/05 ó 959/07.


Horarios a convenir.Los interesados podrán concertar entrevista comunicarse a los tels.4865-3222-4865-2414, internos 102,106 ó 107, con la Arquitecta Alicia Zambonini en elhorario de 10 a 12 horas.

Marcelo BirmanDirector General

CA 56Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

Licitaciones

Ministerio de Hacienda MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Provisión de Productos Lácteos - Expediente N° 731/09 Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 702-SIGAF/09 para el día 24 de abrilde 2009 a las 11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para laContratación de “Servicio de provisión de productos lácteos (leche y yogurt),destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de losestablecimientos educativos dependientes del Ministerio Educación del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires.“Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consultaValor del pliego: $ 4.000.

Edgardo D. CenzónDirector General

OL 1128Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

Ministerio de Salud MINISTERIO DE SALUD


HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” Adquisición de Hemogramas - Licitación Pública Nº 440/09 Apertura: 17 de abril de 2009, a las 12 hs.Objeto de la licitación: adquisición de hemogramas.Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes aviernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertaspodrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.Valor del pliego: sin valor comercial.

Carlos D. Rosales

Director

Daniel E. FilippoCoordinador de Gestión Económica Financiera

OL 980Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE QUEMADOS Preadjudicación - Licitación Pública N° 31/09 Licitación Pública N° 31/09.Dictamen de Evaluación N° 791/09.Rubro: Laboratorio. Firmas preadjudicadas: Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552, Capital Federal).Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 27,80 - precio total: $ 1.390.Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 35,50 - precio total: $ 3.550.Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 13 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 5,40 - precio total: $ 1.944.Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 1.380.Renglón: 19 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 169 - precio total: $ 507.Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.128 - precio total: $ 1.128.Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.Renglón: 30 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 2,86 - precio total: $ 10.296.


Médica Tec S.R.L. (Av. Triunvirato 2789, Capital Federal).Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 10.400.Renglón: 39 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 225. Insumos Coghland S.R.L. ( Av. Directorio 4617, Capital Federal).Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,40 - precio total: $ 64,80.Renglón: 15 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,16002 - precio total: $ 320.Renglón: 21 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 0,04 - precio total: $ 160.Renglón: 23 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 165.Renglón: 24 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,704 - precio total: $ 176.Renglón: 28 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,560024 - precio total: $ 504,02.Renglón: 29 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,722 - precio total: $ 180,50.Renglón: 38 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 8.280. Bernardo Lew e Hijos (Combate de Malvinas 3087, Capital Federal).Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 88,52 - precio total: $ 354,08.Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 88,52 - precio total: $ 354,08.Renglón: 20 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,49 - precio total: $ 449,88. Bioartis S.R.L. (Simbrón 4728, Capital Federal).Renglón: 22 - cantidad: 25.000 - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 5.250. Guitiérrez Alfredo Alberto (Rincón 780, 4° piso, depto. 12, Capital Federal).Renglón: 11 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 2,87 - precio total: $ 10.332. Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4555, Capital Federal).Renglón: 31 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,226 - precio total: $ 678.Renglón: 32 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1,652 - precio total: $ 29,74.Renglón: 33 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3,027 - precio total: $ 36,32.Renglón: 34 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,277 - precio total: $ 554.Renglón: 35 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2,477 - precio total: $ 59,45.Renglón: 37 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,086 - precio total: $ 516.Renglón: 40 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 0,786 - precio total: $ 1.886,40.Renglón: 41 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,277 - precio total: $ 277.Renglón: 42 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,416 - precio total: $ 832. Total: $ 67.841,27. Renglones desiertos: 1 y 36.

Juan C. OrtegaDirector

María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera OL 1100Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE SALUD


HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO” Preadjudicación - Licitación Pública N° 479/09 Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 806/09. Firma preadjudicada: J.V.R. Argentina S.R.L.Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 351,2900 - importe total: $2.107,74 - encuadre legal: art. 108.Renglón: 2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 442,8400 - importe total: $2.657,04 - encuadre legal: art. 108.Renglón: 3 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 646,2000 - importe total: $3.877,20 - encuadre legal: art. 108.Renglón: 4 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 726,9500 - importe total: $4.361,70. Total: $ 13.003,68.

Ricardo E. CapresiDirector (Int)

OL 1079Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” Preadjudicación - Licitación Privada N° 106/09 Acta de Preadjudicación N° 725/09.Apertura: 23/3/09.Objeto de la contratación: semiautomatizados y automatizados.Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a la manifestado en el Acta de Apertura N°738/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena lareglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: BiodiagnósticoS.A., Química Erovne S.A., Wiener Laboratorios. Firmas preadjudicatarias: Química Erovne S.A.: Renglones 2, 4, 5, 7.Wiener Laboratorios S.A.I.C.: Renglón 3.Biodiagnóstico S.A.: Renglón 6. El monto total de la preadjudicación es de pesos doscientos catorce mil ciento dos consetenta centavos ($ 214.102,70).Anuncio de preadjudicación: art. 108, reglamentario del Decreto N° 754/08.

Nora M. PetralliSubdirector Médico (a/c)


OL 1102Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” Disposición N° 75-HNBM/09


VISTO la Carpeta Nº 10/HNBM/08 y; CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición deDestilador Eléctrico, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,B.O.C.B.A. Nº 2095/08;Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondosnecesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimientopresupuestario a fojas 3/4.Que, mediante Disposición N° 53-HNBM/09 del 2/3/09, (fs 10) se dispuso el llamado aLICITACIÓN PUBLICA N° 283/09 para el día 10-03-09, a las 10 hs, al amparo de loestablecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2.095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientesfirmas: 1) Benjamín Wassersztwin, 2) Luis Alberto Suarez, 3) Wiener LaboratoriosSAIC, 4) Griensu S.A, 5) Lovob y Cia SAIC, 6) Ekipos S.R.L, 7) Proveeduría MedicalS.R.L, 8) Quimbal S.A.Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 586/09, (fs. 102) Se recibieron Dos (2)ofertas de las firmas: 1) Lovob y Cia SAIC, 2) Bernardo Lew e Hijos S.R.L.Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 105/106) que ordena lareglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta dePreadjudicación Nº 591/09 (fs 113/114), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competenciasestablecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO YLA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DEUNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:

Art. 1- Apruébese la Licitación Pública N° 283/09 realizada al amparo de lo establecido


en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del art.32, de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2.095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario Nº754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de insumospara laboratorios, solicitado por el Servicio de Análisis Clinico a las firmas:1) 1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, él renglón: 1, por la suma de pesos: cinco milquinientos setenta y cuatro con veintiséis centavos ($ 5.574,26). por la suma de pesos:cinco mil quinientos setenta y cuatro con veintiséis centavos ($ 5.574,26).Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del Ejercicio en vigencia.Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden deCompra, cuyo proyecto obra a fs 120/121.Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentesdentro del plazo establecido en el art. 27 del Decreto N° 754-GCBA/08.Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el art. 50 del Decreto N°754-GCBA/08.Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y archívese. Cafferata - Gavechesky

OL 1085Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” Adquisición de reactivos varios para Laboratorio, y coagulometros - Carpeta Nº20-HGAP/08 Llámese a Licitación Publica Nº 568/09 apertura para el día 17 de abril del 2009, a las10 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095.Bienes: adquisición de reactivos varios para Laboratorio (Hepatología) Central y deGuardia con provisión de dos coagulometros automatizadosEntrega: según necesidades del servicio para cubrir 6 (seis) meses.Valor del pliego: sin valor comercial.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serconsultados en la División de Compras, sita en Hospital General Agudos “Dr. JoséMaría Penna”, Pedro Chutro 3380, 3º piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 deabril de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizara la apertura de los sobres, en laDivisión de Compras, sita en el Htal. General Agudos “Dr. José María Penna”, PedroChutro 3380, 3º piso.

Maria Á. ToscanoDirectora (Int.)

OL 990Inicia: 13-42-2009 Vence: 13-4-2009


MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“ Adquisición oxígeno liquido - Carpeta Nº 31-HGNRG/09 Licitación Pública N° 612-SIGAF/09.Dependencia contratante: Htal. General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.Objeto: adquisición oxigeno liquido y otros.Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, CapitalFederal, lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481.También podrán ser consultados en la página web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

M. Cristina Galoppo

Directora Médica

OL 1083Inicia: 13-4-2009 Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” Preadjudicación - Carpeta N° 2-HGNRG/09 Licitación Pública N° 150/09.Dictamen de Evaluación N° 576/09.Objeto de la contratación: “Solución para Hemodiálisis y otros etc“.Apertura: 27/2/09, 10 hs.Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°470/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena lareglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi RaúlJorge León, Química Córdoba S.A., Renalife S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L.,Barraca Acher Argentina S.A. y Adisfarms S.R.L. Firmas preadjudicadas: Química Córdoba S.A.Renglón: 5 - cantidad: 23 litros - precio unitario: $ 13,90 - precio total: $ 319,70.Total: $ 319,70. Renalife S.A.Renglón: 7 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $21.559,68.Renglón: 9 - cantidad: 30 litros - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 17.966,40.Renglón: 10 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 278,94 - precio total: $10.041,84.


Renglón: 11- cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 5.988,80.Renglón: 16 - cantidad: 210 unidades - precio unitario: $ 119,94 - precio total: $25.187,40.Renglón: 17 - cantidad: 210 unidades - precio unitario: $ 129,24 - precio total: $27.287,40.Renglón: 20 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 278,94 - precio total: $3.347,28.Renglón: 21 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 1.796,64.Renglón: 22 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1.953,94 - precio total: $19.539,40.Renglón: 24 - cantidad: 32 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $19.164,16.Total: $ 151.879. Storing Insumos Médicos S.R.L.Renglón: 1 - cantidad: 1.200 bidones - precio unitario: $ 37,90 - precio total: $ 45.480.Renglón: 2 - cantidad: 600 bidones - precio unitario: $ 47,10 - precio total: $ 28.260.Renglón: 3 - cantidad: 90 bidones - precio unitario: $ 177,00 - precio total: $ 15.930.Renglón: 4 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 15,80 - precio total: $ 18.960.Renglón: 8 - cantidad: 2.700 unidades - precio unitario: $ 11,70 - precio total: $ 31.590.Renglón: 12 - cantidad: 540 unidades - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 1.296.Renglón: 13 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 4.500.Renglón: 14 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 123,00 - precio total: $ 22.140.Renglón: 15 - cantidad: 2.700 unidades - precio unitario: $ 12,60 - precio total: $34.020.Renglón: 18 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 795,00 - precio total: $ 28.620.Renglón: 19 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $ 7.560.Renglón: 23 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 128,00 - precio total: $ 23.040.Total: $ 261.396. Adisfarma S.R.L.Renglón: 6 - cantidad: 240 bidones - precio unitario: $ 309,00 - precio total: $ 74.160.Total: $ 74.160. Total preadjudicado: $ 487.754,70 (pesos cuatrocientos ochenta y siete milsetecientos cincuenta y cuatro con 70/100). Observaciones:Oferta N° 3: Renalife S.A.: se deja constancia que debido a razones presupuestarias sereduce las cantidades de los Renglones 11 a 10 uds.; 22 a 10 uds.; y 24 a 32 uds.Renglón 2: se desestima la Pta. N° 2, Química Córdoba S.A. (Mca: Kadial) puesto quepor experiencia del servicio de diálisis, produce desperfectos en el equipo dializador.Renglón 3: se desestima la Pta. N° 2, Química Córdoba S.A. (s/marca) puesto que nocumple con el art. 2° de las cláusulas particulares del PBC.Renglón 9: se desestima la Pta. N° 1, Poggi Raúl Jorge León (Mca: Arrow) puesto quepor experiencia del servicio de diálisis el introductor es muy rígido para pacientespediatricos.

María C. GaloppoDirectora Médica

OL 1075


Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” Preadjudicación - Carpeta N° 15-HSL/09 Licitación Pública N° 193/09.Preadjudicación según Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 834/09, correspondientea Licitación Pública N° 193/09 que tramita por Carpeta N° 15-HSL/09 relacionada conla “Adquisición de Insumos para limpieza”. Firmas preadjudicadas: Raimundo Jorge Hernández (Cochabamba 4140/42, C.A.B.A.).Renglón: 2 - cantidad: 200 (litros) - precio unitario: $ 0,8600 - precio total: $ 172.Renglón: 5 - cantidad:150 (litros) - precio unitario: $ 1,8600 - precio total: $ 279.Total: $ 451 (pesos cuatrocientos cincuenta y uno). Carlos Gabriel Vincelli (Av. Gaona 2565, C.A.B.A.).Renglón: 3 - cantidad: 600 (unidad) - precio unitario: $ 0,5600 - precio total: $ 336.Renglón: 7 - cantidad: 2.200 (rollo) - precio unitario: $ 0,6600 - precio total: $1452.Renglón: 8 - cantidad: 60 (par) - precio unitario: $ 1,9700 - precio total: $ 118,20.Total: $ 1906,20 (pesos mil novecientos seis con veinte centavos). Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, C.A.B.A.).Renglón: 4 - cantidad: 50 (cajas x 222 unidades) - precio unitario: $ 2,0900 - preciototal: $ 104,50.Renglón: 6 - cantidad: 1.200 (kilo) - precio unitario: $ 2,2300 - precio total: $ 2.676.Total: $ 2780,50 (pesos dos mil setecientos ochenta con cincuenta centavos). Total de la preadjudicación: $ 5.137,70 (pesos cinco mil ciento treinta y siete consetenta centavos). Ofertas desestimadas:Renglón 1: Euqui S.A. (fracasado supera precio indicativo); Raimundo JorgeHernández (fracasado no se ajusta según informe técnico).Renglón 2: Euqui S.A. (supera precio indicativo).Renglón 3: Euqui S.A. (alt. supera precio preadjudicado); Raimundo Jorge Hernández(alt, supera precio indicativo); Raimundo Jorge Hernández (alt. Supera preciopreadjudicado).Renglón 5: Euqui S.A. (supera precio preadjudicado).Renglón 6: Carlos Gabriel Vincelli (supera precio preadjudicado); Raiumdo JorgeHernández (supera precio preadjudicado).Renglón 7: Euqui S.A. (supera precio preadjudicado); Raimundo Jorge Hernández(supera precio preadjudicado).Renglón 8: Raimundo Jorge Hernández (supera precio preadjudicado).Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes aviernes de 9 a 14 hs.

María C. Rosales


Subdirectora Administrativa (T)

Estela Fernández ReySubdirectora (I)

OL 1120Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Servicio de escaneo y captura de datos - Licitación Pública Nº 560/09 Llámase a Licitación Pública N° 560/09 a realizarse el día 17 de abril de 2009 a las 15horas, para la contratación de un servicio de “escaneo y captura de datos“, solicitados,por la Dirección de Evaluación Educativa, para la implementación del “Proyecto deevaluación jurisdiccional de 2º ciclo de Nivel Primario“.Pliego: sin valor comercial. Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa deAdquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º pisofrente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.

Guillermo G. ChiacchioJefe Departamento Compras

OL 1115Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Adquisición de juegos domino y cartas españolas Licitación Pública Nº 644/09

Llámase a Licitación Pública N° 644/09 a realizarse el día 23 de abril de 2009 a las 13horas, para la adquisición de juegos domino y cartas. españolas solicitadas por la Dirección de Currícula y Enseñanza del Ministerio deEducación. Pliego: sin valor comercial. Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa deAdquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 hs.



OL 1127Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.324/09 Licitación Pública Nº 575-SIGAF/09 (15/09).Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de laE.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8, sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “NicolásAvellaneda“ D.E. 1, sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín“ D.E. 1sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4, sita enHumberto I Nº 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8, sita en Hortiguera 742 CiudadAutónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 402.656,67 (pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuentay seis con sesenta y siete centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 15 hs.Fecha/hora de visita a obra: partiendo de la escuela E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni”, eldía 23 de abril de 2009 a las 14 hs., y de la escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ eldía 24 de abril de 2009, a las 14 hs.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.

Néstor GasparoniDirector General

OL 1070Inicia: 6-4-2009 Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - ExpedienteNº 15.192/09 Licitación Privada Nº 126-SIGAF/09 (16/09).Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de laEscuela N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661, Escuela ENS N° 8 AnexoD.E. 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 D.E. 10 sito en Conesa 1855, de laCiudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y EquipamientoEstados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 331.272,29 (pesos trescientos treinta y un mil doscientossetenta y dos con veintinueve centavos)Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 27 de abril de 2009 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 10 hs., comenzando por la EscuelaN° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha delacta de inicio.


OL 1047Inicia: 3-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Preadjudicación - Carpeta N° 2.143/09 Licitación Pública Nº 549/09. Acta de preadjudicación N° 817/09.Rubro: servicio de impresión.

Firma preadjudicataria: Cilincop S.A.Renglón 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 25.389,21. - precio total: $25.389,21.


Total: $ 25.389,21. Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 por oferta más conveniente yasesoramiento técnico realizado por el área solicitante, a la firma Cilincop S.A. (OfertaN° 3), por un importe de pesos veinticinco mil trecientos ochenta y nueve con 21/100 ($25.389,21), la erogación total asciende a la suma de pesos veinticinco mil trecientosochenta y nueve con 21/100 ($ 25.389,21). Observaciones: no se consideran las ofertas de las firmas, comunicación DinámicaS.A. (Oferta N° 1), por presentar pagare como garantía de oferta, y MGráfica S.A.(Oferta N° 2) por no presentar el anexo I de declaración jurada de aptitud paracontratar.


OL 1114Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.322/09 Licitación Pública Nº 573-SIGAF/09 (Nº 16/09).Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de laEscuela Nº 9 D.E. 11, sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don MauroFernández“ D.E. 12, sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12, sita en Caracas 48,Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña“ D.E. 12, sita en MagariñosCervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12, sita en Morón 3745,Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12, sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1“Julio Cortazar” D.E. 12, sita en Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 7, sita en JuliánÁlvarez 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario deatención es de 10 a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 416.616,57 (pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientosdieciséis con cincuenta y siete centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 9 de lacalle Ramón Falcón 2934 a las 10 hs y 23 de abril de 2009 empezando por la EscuelaNº 24 de la calle Morón 3745 a las 10 hs.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por


30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.


OL 1068Inicia: 6-4-2009 Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.706/09 Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (Nº 17/09) Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio dela Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690,Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“D.E. 1, sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “José Libertador de San Martín“ D.E. 1 sitaen Libertador 238 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10 a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y trescon veinticinco centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2009 a las 10 hs., partiendo de la EscuelaNº 6 “French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.


OL 1071Inicia: 6-4-2009 Vence: 14-4-2009


MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - ExpedienteNº 15.168/09 Licitación Pública Nº 584-SIGAF/09 (23/09). Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de laEscuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9“Héctor Panizza“ D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “AlejandroAguado“ D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón“ D.E. 18 sito enSan Blas 5387 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10a 17 hs. Presupuesto oficial: $ 438.057,29 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta ysiete con veintinueve centavos). Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 28 de abril de 2009 a las 12 hs. Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 22 dela calle Tinogasta 5046 a las 10 hs. y 21 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº2 de la calle Cervantes 1911 a las 10 hs Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha delacta de inicio.


OL 1048Inicia: 3-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura- Expediente Nº 16.744/09


Licitación Pública Nº 668-SIGAF/09 (Nº 25/09).Objeto del llamado: trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura en el Edificio de laEscuela Nº 9 “Florentino Ameghino“ 8, sita en Av. La Plata 623 de la Ciudad Autónomade Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y EquipamientoEstados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 845.159,61 (pesos ochocientos cuarenta y cinco mil cientocincuenta y nueve con sesenta y un centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 28 de abril de 2009 a las 15 hs.Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009, a las 11 hs.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.


OL 1118Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 1 - Expediente Nº18.818/09 Licitación Pública Nº 617-SIGAF/9 (Nº 24/09). Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio dela Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, Basavilbaso 1295 de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario deatención es de 10 a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 619.002,33 (pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta ytres centavos).Luar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.


Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 23 de abril de 2009 a las 11 hs.Fecha/hora e visita a obra: 15 de abril de 2009 a las 14 hs..Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.


OL 1072Inicia: 6-4-2009 Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Reparación de gas y termomecánica - Expediente Nº 20.157/09 Licitación Privada Nº 140-SIGAF/09 (18/09).Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de gas y termomecánica en el Edificiode la Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ DE 1º sita en Esmeralda 285,Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“ DE 1º sita en Quintana 31, Esc.Sup. de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes“ DE 7º sita en Av. Gaona 1502, Esc. PrimariaComún Nº 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela PrimariaComún N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441 de la CiudadAutónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y EquipamientoEstados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 216.506,33 (pesos doscientos dieciseis mil quinietos seis contreinta y tres centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 29 de abril de 2009 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra: 21 de abril de 2009 a las 12 hs., comenzando por laEscuela Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.



OL 1117Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 20.158/09 Licitación Pública Nº 683-SIGAF/09 (Nº 26/09).Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el edificio dela Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica Nº 19“Alejandro Volta“ D.E. 1, sita en Rodríguez Peña 551/Lavalle 1681, de la CiudadAutónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y EquipamientoEstados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10a 17 hs.Presupuesto oficial: $ 426.483,48 (pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientosochenta y tres con cuarenta y ocho centavos).Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura yEquipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 30 de abril de 2009 a las 11 hs.Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 partiendo de la Escuela deRecuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, a las 15 hs.Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle EstadosUnidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fechadel acta de inicio.


OL 1116Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente N° 9.727/09 Llámese a Licitación Pública N° 631/09 para la contratación del servicio de alquiler y


mantenimiento de fotocopiadora.Repartición solicitante: Consejo de Plan Urbano Ambiental.Valor del pliego: gratuito.Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de DesarrolloUrbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10a 16 hs.Pliego disponible para su consulta en el sitio Web del G.C.B.A.www.compras.buenosaires.gov.ar Consultas: comunicarse con la Sra. Daniela Díaz Acosta del Consejo del Plan UrbanoAmbiental al teléfono 4323-8000, int. 4301.Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área deCompras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 12 hs.

Cristian FernándezDirector General

OL 1062Inicia: 6-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Adquisición de vehículo - Expediente N° 13.848/09 Llámese a Licitación Pública N° 630/09 para la “Adquisición de vehículo para laDGCYC”.Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional yComunitaria.Valor del pliego: gratuito.Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de DesarrolloUrbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10a 16 hs.Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.www.compras.buenosaires.gov.ar Consultas: comunicarse con la Sra. Mariela De Rose al teléfono 4323-8000, int. 4234.Presentación de Ofertas: hasta las 11.30 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área deCompras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 11.30 hs.

Cristián FernándezDirector General

OL 1092Inicia: 8-4-2009 Vence: 15-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires- Expediente N° 6.689/09 Llámase a Licitación Pública N° 619/09 para el día 22 de abril de 2009, a las 12 horas,de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización dela Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“.Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000).Plazo de ejecución: 18 meses.Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden serobtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección GeneralTécnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18hs.Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 9.500).Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22de abril de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa yLegal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina LegarreDirectora General

OL 1069Inicia: 6-4-2009 Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL Adquisición electrodomésticos - Expediente Nº 7.795/09 Licitación Pública Nº 531/09.Objeto del llamado: adquisición de electrodomésticos.Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal delMinisterio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficinade Compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires.Presupuesto oficial: pesos cien mil ochocientos sesenta y cinco ($ 100.865).Valor del pliego: sin cargo.Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de TécnicaAdministrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.:4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Fecha y hora de apertura: 20 de abril de 2009 a las 14 hs.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.


Catalina LegarreDirectora General

OL 961Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Limpieza Integral del Edificio Roque Saenz Peña 570 - Expediente Nº 15.730/09

Llámase a Licitación Pública N° 556/09 para el día 21 de abril de 2009 a las 15hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para:“Limpieza Integral del Edificio Roque Saenz Peña 570“ con destino al Ministerio deAmbiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Presupuesto oficial: pesos trescientos treinta mil ($ 330.000).Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal delMinisterio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficinade compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires. Valor del pliego: gratuito.Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de TécnicaAdministrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, oficina de compras. Tel:4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Fecha y hora de apertura: 21 de abril de 2009 a las 15 hs. Plazo de Mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

Catalina Legarre Directora General

Inicia: 13-4-2009 Vence:14-4-2009

Consejo de la Magistratura CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Control de plagas e higiene ambiental - Expediente CM N° DCC-9/09-0

Resolución N° 44-OAyF/09.Licitación Pública N° 4/09.


Objeto: contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para losedificios de Av. Leandro N. Alem 684 y Beazley 3860.Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.arCharla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 deabril de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°769/8 en la Sucursal N° 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.Precio de los pliegos: $ 22.Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 7 de mayo de 2009, en laMesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepisocontrafrente, de esta Ciudad.Fecha y Lugar de apertura: 7 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de esteConsejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.

Mario H. JusidDirector

OL 1110Inicia: 13-4-2009 Vence: 14-4-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión einstalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripcióndel Acta Inicio.Obligación de efectuar la visita a obra.Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:www.jusbaires.gov.ar.Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en laDirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previodepósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 delBanco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copiadel talón de depósito para su adquisición.Precio de los pliegos: $ 600.Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en laMesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso


contrafrente, de esta Ciudad.Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de esteConsejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mario H. Jusid

Director

Fabián H. DuránSecretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 963Inicia: 27-3-2009 Vence: 21-4-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Adquisición de impresoras - Expediente N° 49/09 Licitación Privada N° 5/09.Objeto: adquisición de impresoras para la A.G.C.B.A.Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras yContrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12y de 14 a 16 hs.Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.Corrientes 640, 6° piso.Fecha de apertura de ofertas: viernes 24 de abril de 2009 a las 15 hs.Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,6° piso.

Luis A. CowesDirector

OL 1097Inicia: 8-4-2009 Vence: 13-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09


CONSEJO DE LA MEGISTRATURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de lasofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°72/09 obra pública (ajuste alzado).Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y unplazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previstopor la Ley N° 13.064.Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la DirecciónGeneral de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante elcorrespondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la DirecciónGeneral de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calleSarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.En sitio web: www.pjn.gov.arInspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General deInfraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos derecabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos decumplimentar dicho propósito.Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, enel Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de InfraestructuraJudicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la DirecciónGeneral de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita enSarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de2009 a las 11 hs.

Alejandro C. G. NovalesSubsecretario Administrativo

OL 1013Inicia: 6-4-2009 Vence: 28-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN GENERAL Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de la Avda. Roque Sáenz


Peña 760 - Expediente N°14-05020/08

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de lasofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de lainstalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, CapitalFederal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrandodicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en elDepartamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de InfraestructuraJudicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondienterecibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General deAdministración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes aviernes de 8 a 12.45 hs.En sitio web: www.pjn.gov.arInspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en elhorario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fechay hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionariodesignado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General deInfraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque SáenzPeña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la DirecciónGeneral de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita enSarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de2009 a las 11 hs.


OL 1055Inicia: 13-4-2009 Vence: 4-5-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Postergación - Licitación Pública N° 23/09

CONSEJO DE LA MAGISTRATURAADMINISTRACIÓN GENERAL

http://www.pjn.gov.ar/


La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de lasofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 para laLicitación Pública N° 23/09, obra pública (ajuste alzado).Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al FueroCivil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el queactualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre lacalle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dichoprocedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referenciapor el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fechapara la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.

Alejandro C. NovalesSubsecretario Administrativo

OL 1018Inicia: 6-4-2009 Vence: 21-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificiode Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009 La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de lasofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°73/09 obra pública (Ajuste Alzado). Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fuerannecesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito enLavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dichoprocedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064. Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro miltrescientos cincuenta ($ 28.734.350). Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370). Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta ytres con cincuenta centavos ($ 287.343,50). Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la DirecciónGeneral de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante elcorrespondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la DirecciónGeneral de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle


Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.En sitio web: www.pjn.gov.ar Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en elhorario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la DirecciónGeneral de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita aefectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, aefectos de cumplimentar dicho propósito. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General deInfraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados. Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la DirecciónGeneral de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita enSarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de2009 a las 9 hs. Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.


Flavia Spinetto de Huarte Prosecretaria administrativa

OL 953Inicia: 1º-4-2009 Vence: 24-4-2009

Ente de Higiene Urbana ENTE DE HIGIENE URBANA Preadjudicación - Expediente N° 6.316/09 Licitación Privada N° 76/09. Rubro: Adquisición de vestuarios, textiles, equipos individuales e insignias.Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana. Firmas preadjudicadas: Oferta N° 1 - A y M D'Esposito S.R.L.Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, por un monto totalde pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cinco ($ 443.335). Oferta N° 3 - Kanoore Edul Alberto JacintoRenglón 3, por un monto total de pesos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($74.250). La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta más conveniente” conforme a lostérminos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

http://www.pjn.gov.ar/


Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.

Roberto VílchezDirector General

OL 1109Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

ENTE DE HIGIENE URBANA Preadjudicación - Expediente N° 6.320/09 Licitación Privada N° 81/09.Rubro: Adquisición de herramientas menores. Ferretería, materiales metálicos,herramientas, aceites grasas y lubricantes.Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana. Firma preadjudicada: Oferta N° 5 - Benedetti S.A.I.C.Renglones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20 por un monto total de pesos veintisietemil setecientos ochenta y seis con 58/100 ($ 27.786,58).La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta mas conveniente” conforme a lostérminos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.

Roberto VílchezDirector General

OL 1108Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Instalación de un sistema de detección, alarma, extinción de incendio e hidrantes- Carpeta de Compras N° 18.077 Llámese a licitación pública con referencia a la “Trabajos de provisión e Instalación deun Sistema de detección, alarma y extinción de incendio y reposicionamiento dehidrantes para el nuevo local de Gral. J.D. Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As.”(Carpeta de Compras N° 18.077).Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°piso, C.A.B.A.Fecha de apertura: 23 de abril 2009 a las 12 hs.Consultas: de 10 a 15 hs.Tels.: 4329-8811/10/09.


E-mail: [email protected]ágina web: www.bancociudad.com.ar

Leandro D. BiondoEquipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras BC 120Inicia: 8-4-2009 Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Servicio de impresión de resúmenes de cuentas de cajas de ahorro - Carpeta deCompras N° 18.078 Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio deimpresión de Resúmenes de Cuentas de cajas de ahorro” (C.C. N° 18.078).Valor del pliego de condiciones: $ 260 (pesos doscientos sesenta).Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 11 hs.Consultas: de 10 a 15 hs.Tels.: 4329-8809/10/11.E-mail: [email protected]ágina web: www.bancociudad.com.ar

Marina A. KonJefa de Equipo

Sistemas y TecnologíaGerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 114Inicia: 7-4-2009 Vence: 15-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Contratación de cableado de telefonía en dependencias varias - Carpeta deCompras N° 18.082 Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Contratación decableado de telefonía en dependencias varias de la Institución” (Carpeta de ComprasN° 18.082).Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.Fecha de apertura: 30 de abril de 2009 a las 11 hs.Consultas: de 10 a 15 hs.Tels.: 4329-8809/10/11.E-mail: [email protected]ágina web: www.bancociudad.com.ar

Marina A. Kon


Jefa de EquipoSistemas y Tecnología


BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Instalación de sistema CCTV y control de acceso de la Sucursal Obelisco -Carpeta de Compras N° 18.093 Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivospara el sistema de cctv y control de acceso por la remodelación integral de la SucursalN° 12, Obelisco, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta deCompras N° 18.093).Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°piso, C.A.B.A.Fecha de apertura: 30/4/09 a las 12 hs.Consultas: de 10 a 15 hs.Tels.: 4329-8811/10/09.E-mail: [email protected]ágina web: www.bancociudad.com.ar



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Instalación de sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral dellocal Perón 556 - Carpeta de Compras N° 18.094 Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivospara el sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del local Perón566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”(Carpeta de Compras N° 18.094).Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°piso, C.A.B.A.Fecha de apertura: 24/4/09 a las 13 hs.Consultas: de 10 a 15 hs.Tels.: 4329-8811/10/09.E-mail: [email protected]ágina web: www.bancociudad.com.ar




BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.863 Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°17.863, la cual tramita la contratación de tareas de dirección de obra para lasremodelaciones integrales a llevarse a cabo en las Sucursales Nros. 12 “Obelisco”(Renglón 1), 29 “Cid Campeador” (Renglón 2), Nuevo Local de la Sucursal N° 51(Renglón 3), 52 “Plaza de Mayo” (Renglón 4) y otras sucursales, Nuevos Locales(Renglón 5), conforme al siguiente detalle: Estudio González Panal S.A.Renglón 1: $ 27.405 más IVA.Son pesos veintisiete mil cuatrocientos cinco más IVA. Gómez Luengo Emilio ManuelRenglón 2: $ 21.000 más IVA.Son pesos veintiún mil más IVA. Duarte Juan AlbertoRenglón 3: $ 16.500 (monotributista).Son pesos dieciséis mil quinientos (monotributista). García Osvaldo AlbertoRenglón 4: $ 32.500 más IVA.Son pesos treinta y dos mil quinientos más IVA. Nota: forma parte integrante de la presente preadjudicación, los valores unitarioscotizados por las citadas firmas para el Renglón 5, los cuales son fijados por estainstitución hasta el 30/6/09 (conforme a lo establecido por el art. 21 del P.C.P.), cuyodetalle se encuentra colgado en la cartelera del Baco (Florida 302, 7° piso).



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.011 Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°18.011 que tramita la “Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado tipo


split, frío / calor -por bomba-, para dependencias varias del Banco Ciudad de BuenosAires”, a la firma Marclima S.R.L., en la suma total de $ 54.444,42 más IVA (pesoscincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 42/100 más IVA).Consultas: Equipo de Obras - Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios yCompras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:4329-8809/10/11.



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.045 Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°18.045 que tramita la “Confección de guías previas, sobres, fichas de exhibición,catálogos definitivos, afiches y mailing para la realización de las Subastas SúperEspecial del BCBA durante el año 2009”, a la firma Delta Gráfica S.A., en la suma totalde $ 70.775 más IVA (son pesos setenta mil setecientos setenta y cinco más IVA),según detalle obrante en cartelera de la Gerencia de Área Gestión de Obras, Serviciosy Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nicolás E. FiorentinoJefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios BC 123Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Venta Directa de Inmueble 328 hectáreasEn el Corazón de CosquínVenta directa de inmueble Predio RecreativoAv. Costanera Omar J. Castillo entre predio del IOSE, Villa Pan de Azúcar y loteo LaMandinga.Cosquín - Dpto. Punilla - Prov. de CórdobaCon instalaciones y equipamiento para centro recreativo

Sup. terreno: 328 ha, 6.276 m2

Base: $ 3.161.870. Los inmuebles se venden con los impuestos, tasas y contribuciones al día.


Presentación de ofertas: en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sarmiento 611, 7ºpiso, Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras, los días 13 y 14 deabril, de 10 a 15.Apertura de ofertas: el día 14 de abril a las 18.En el Banco Ciudad, Sarmiento 611, 7º piso, Gerencia de Área Gestión de ObrasServicios y Compras.Ofertas: los oferentes deberán presentar su oferta en sobre cerrado de forma queimpida su violación; en la parte externa del sobre deberá constar el nombre deloferente y referencia al presente inmueble, debiendo contener:- La oferta: debidamente firmada, indicando claramente nombre y apellido, documentode identidad o Razón Social, CUIL/CUIT, domicilio, CP y el precio propuesto expresadoen números y letras (sin raspados, interlineados, ni enmiendas).- Catálogo debidamente firmado, aceptando las condiciones de venta y descripción delinmueble.- Cheque certificado a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires o comprobantedel depósito en efectivo, por el monto del 3% del precio base; el depósito en efectivodeberá constituirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.Adjudicación: si hubiera varias ofertas, se requerirá en forma inmediata, a losoferentes que hallan ofrecido hasta un 10% por debajo de la mayor ofertaexclusivamente, en el lugar de apertura, un mejoramiento de la misma, adjudicándosea la de mayor valor mejorado. Se entiende que los ausentes desistieron de su oferta.Condiciones de venta: El adjudicatario deberá abonar la diferencia entre lo yadepositado y lo que reste para completar el treinta por ciento (30%) del precio de ventaalcanzado, en concepto de seña, más el uno y medio por ciento (1,5%) del precio deventa alcanzado en concepto de comisión al Banco, más el IVA sobre dicha comisión yel impuesto de sellos.En dicho acto se suscribirá el boleto de compraventa entre el adquirente y el Banco.La seña más comisiones e impuestos antes indicados serán canceladas en efectivo.Como alternativa se podrán pagar en cheque/s, a la orden del Banco de la Ciudad deBuenos Aires, de titulares de cuenta corriente de bancos de esta plaza, debiendocontar los cheques con certificación bancaria, como mínimo por el 27% del valor de labase del inmueble. En caso que el/los cheque/s sin certificar entregado/s al banco paracompletar el pago de dichos conceptos, no pudiera ser cobrado, el adquirente deberácancelarlo/s dentro de las 24 horas.El 70% restante, en efectivo, cheque certificado, a la orden del Banco de la Ciudad deBuenos Aires o transferencia bancaria, en la firma de la Escritura Traslativa deDominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo dela parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.Gravamen sobre los bienes muebles: 21% en concepto de IVA sobre el porcentajecorrespondiente al valor de adjudicación y de corresponder la percepción del 3%instituido por la Resolución Nº 2.408 de la AFIP.Visitas: concertar entrevista a los teléfonos (03541) 452-497. Celular (03541)15-616-528.Sr. Maldonado o Jorge Guillermo Costa, 4329-8538.Catálogos: Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes aviernes, de 10 a 15.

Alberto BurdaJefe de Publicidad

BC 124Inicia: 13-4-2009 Vence: 13-4-2009


Edictos

Edictos Particulares

Particular

Transferencia María Angélica Burlando de Milano s/sucesión AB-Intestato, Expediente Nº3.552/2006, con domicilio Defensa 1318, C.A.B.A., transfiere la habilitación del localubicado en Defensa 1318, P.B. y entrepiso, que funciona como Guardería Infantil(300005), a Integral del Sud S.A.Domicilio legal y reclamos de ley en Defensa 1318 C.A.B.A.

Solicitante: Frattini Graciela Silvina EP 73Inicia: 8-4-2009 Vence: 16-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDADAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Tribunal de Ética Profesional Citación El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público JorgeLaureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169) por tres días, a efectos de que comparezcadentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objetode que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.452. Dichasactuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3ºpiso, Secretaría de Actuación.

Solicitante: Aurora Quinteros De CaloSecretaria de Actuación

EP 74Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDADAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Tribunal de Ética Profesional Citación El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público NéstorOmar Virgallito (Tº 124 Fº 237) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del


término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de queconteste traslado en el Expediente Nº 27.044 y produzca descargos, bajoapercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala1ª del Tribunal de Ética Profesional calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría deActuación.


EP 75Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDADAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Tribunal de Ética Profesional Citación El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) por tres días, a efectos de que comparezcadentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objetode que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 26.545. Dichas actuacionestramitan por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3ºpiso, Secretaría de Actuación.


EP 76Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDADAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Tribunal de Ética Profesional Citación El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152) por tres días, a efectos de que comparezcadentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objetode que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.401. Dichasactuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3ºpiso, Secretaría de Actuación.



EP 77Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Registro N° 4.308/09 Notifícase a la Sra. Elisabeth Ester Plebani (DNI 25.713.724), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

Paula SardegnaDirectora General

EO 169Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota N° 947 - AJG/08 Notifícase al Sr. Jorge Natalio Colucci (DNI 21.848047), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,


intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 170Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08 Notifícase a la Sra. Sandra Beltram (DNI 14.418.686), que ante la solicitud efectuadamediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera elárea de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia laDirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma deBuenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin decompletar el formulario de inscripción.En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina deIntermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., lasmismas se encuentran ubicadas en:- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.- CGPC 3: Junín 521.- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.- CGPC 5: Sarandí 1273.- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.- CGPC 7: Rivadavia 7202.- CGPC 8: Roca 5252.- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.- CGPC 10: Bacacay 3968.- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.


- CGPC 12: Miller 2751.- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.- CGPC 14: Beruti 3325.- CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 171Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08 Notifícase a la Sra. Elizabeth Garay (DNI 20.012.778), que ante la solicitud efectuadamediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera elárea de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia laDirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 172Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 910 - AJG/08 Notifícase al Sr. Miguel Juan Loria Miranda (DNI 12.791.316), que ante la solicitudefectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal


a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 173Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 910-AJG/08 Notifícase al Sr. Víctor Vázquez (DNI 17.949.486), que ante la solicitud de empleoefectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.- CGPC 3: Junín 521.- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.- CGPC 5: Sarandí 1273.- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.- CGPC 7: Rivadavia 7202.- CGPC 8: Roca 5252.- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.


- CGPC 10: Bacacay 3968.- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.- CGPC 12: Miller 2751.- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.- CGPC 14: Beruti 3325.- CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 174Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09 Notifícase al Sr. David Roberto Abatte (DNI 21.817.655), que ante la solicitudefectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 175Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09


Notifícase a los Sres. Javier Emiliano Del Regno (DNI 27.151.874) y ArielMaximiliano Del Regno (DNI 26.338.256), que ante la solicitud de empleo efectuadamediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera elárea de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia laDirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.- CGPC 3: Junín 521.- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.- CGPC 5: Sarandí 1273.- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.- CGPC 7: Rivadavia 7202.- CGPC 8: Roca 5252.- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.- CGPC 10: Bacacay 3968.- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.- CGPC 12: Miller 2751.- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.- CGPC 14: Beruti 3325.- CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 176Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 26 - AJG/09 Notifícase al Sr. Luis Alberto Bassi, que ante la solicitud efectuada mediante laactuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área dedespacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección


General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/oBolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipioen el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.


EO 177Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 22 - AJG/09 Notifícase al Sr. Dario Ramón Galván (DNI 26.689.960), que ante la solicitud deempleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en últimainstancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.- CGPC 3: Junín 521.- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.- CGPC 5: Sarandí 1273.- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.- CGPC 7: Rivadavia 7202.- CGPC 8: Roca 5252.- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.


- CGPC 10: Bacacay 3968.- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.- CGPC 12: Miller 2751.- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.- CGPC 14: Beruti 3325.- CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 178Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Notificación - Nota Nº 23 - AJG/09 Notifícase a la Sra. Susana Gago (DNI 5.291.279), que ante la solicitud de empleoefectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instanciahiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aireshacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personala Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintosniveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad deOrganización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos detrabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posteriorremisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índoleestrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de IntermediaciónLaboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.- CGPC 3: Junín 521.- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.- CGPC 5: Sarandí 1273.- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.- CGPC 7: Rivadavia 7202.- CGPC 8: Roca 5252.- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.- CGPC 10: Bacacay 3968.- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.- CGPC 12: Miller 2751.- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.- CGPC 14: Beruti 3325.


- CGPC 15: Córdoba 5690.


EO 179Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Registro N° 1.082-CGPC10/06 Intímase a Vdine S.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Sanabria3970, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienizacióndel mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco delo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldíoo total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado yen buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz

Director General EO 153Inicia: 3-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/06 Intímase al Consorcio de Propietarios y/u Ocupantes, titular del inmueble sito enla Av. Sáenz 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, delmismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lopreceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío ototal o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz

Director General


EO 154Inicia: 3-4-2009 Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Expediente N° 35.552/04 Intímase a Lauria Julio Pedro y/o Sr propietario, titular del inmueble sito en la calleLa Pampa 4784, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) díasde publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todopropietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubiertoestá obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución delos trabajos mencionados por administración y a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Registro N° 1.267-CGPC9/06 Intímase a Riera José y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Gregoriode Laferrere 5365, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento ehigienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total oparcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlodebidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajoapercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionadospor administración y a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota N° 3.044-DGLIM/08


Intímase a Berdichevsky León y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calleCarranza Adolfo P. 2845, a realizar la reparación de acera, desratización,desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicadoel presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de laOrdenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todopropietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubiertoestá obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución delos trabajos mencionados por administración y a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Expediente N° 70.004/05 Intímase a Galiano Ángela F. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en lacalle Nazarre 3861, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización delmismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lopreceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío ototal o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota N° 12.401-DGLIM/06 Intímase a Robin María José y Otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito enla calle Escalada de San Martín R. 2149, a realizar la construcción de cercareglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro delos diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en talsentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la queestablece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total oparcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de


aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Registro N° 637 - CGPC15/08 Intímase a Farah Najle y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle JorgeNewbery 3644, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización ehigienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total oparcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlodebidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajoapercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionadospor administración y a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Expediente N° 64.874/05 Intímase a Di Stefano Luis y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calleWagner 1023/1025, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización delmismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lopreceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío ototal o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Registro N° 448-DGAPyL/06 Intímase a Faraone V. de y otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en lacalle Altolaguirre 3478, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratizacióndesmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicadoel presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de laOrdenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todopropietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubiertoestá obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución delos trabajos mencionados por administración y a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07 Intímase a Román Rodríguez Barcala y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito enla calle Chivilcoy 4261, Parcela 4, a realizar la reparación de acera, construcción decerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentrode los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado ental sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la queestablece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total oparcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota N° 11.298 - DGLIM/06 Intímase al Estadio Nacional Argentino y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito


en la calle Avellaneda 1560/1500, a realizar la reparación de acera, construcción decerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentrode los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado ental sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la queestablece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total oparcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.

Carlos Díaz


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota Nº 2360-DGIHU/08 Intímase a Cabanna Amadeo Honorio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito enla calle Pieres 1254,a realizar, la reparación de acera, construcción de cercareglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días depublicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 dela Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todopropietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubiertoestá obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución delos trabajos mencionados por administración y a su costa.

Carlos Díaz Director General

EO 208Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota Nº 2155-DGIHU/08 Intimase Geotec S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Cazadores 2482, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de losdiez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en talsentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la queestablece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total oparcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de


aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.


EO 209Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota Nº 2335-DGIHU/08 Intímase Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle ManuelUgarte 2360/64, a realizar, la reparación de acera, construcción de cercareglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro delos diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en talsentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la queestablece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total oparcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administracióny a su costa.


EO 210Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08 Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320,arealizar la reparacion de acera y construccion de cerca reglamentaria del mismo, dentrode los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado ental sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la queestablece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total oparcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento deaplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administracióny a su costa.-



EO 211Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE CENTEMENTERIOS CEMENTERIO DE LA RECOLETA Citación Se cita por cinco (5) días a los arrendatarios de los nichos ubicados en las Galerías 17,19 y 21 del Cementerio de la Recoleta otorgados por 95 años oportunamente, a fin deque concurran a la Dirección General de Cementerios, sita en la calle Guzmán 730,P.B., oficina 2, Departamento Concesiones y Transferencias, Registros de Nichos ySepulturas, a los efectos de proceder a la desocupación y cremación de los restoscontenidos en los mismos. Vencido el plazo de diez días hábiles de la últimapublicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado los arrendatarios y ointeresados, se procederá a la desocupación de los Nichos correspondientes y su posterior cremación, trasladando las cenizas al Cinerario común en el Cementeriode la Chacarita.Informes:Dirección General de Cementerios, Guzmán 730, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30hs., tel:. 4553-0241 - [email protected]

Néstor PanDirector General

EO 239Inicia: 13-4-2009 Vence: 17-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Intimación - RESOLUCIÓN N° 194 - DGR/09

Buenos Aries, 22 de enero de 2009.

mailto:[email protected]


ANEXO


Analía C. LeguizamónDirectora General Adjunta

EO 166Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Intimación RESOLUCIÓN N° 4.637-DGR/08

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.


Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta EO 180Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS


DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Intimación RESOLUCIÓN N° 4.627 - DGR/08

Buenos aires, 1° de diciembre de 2009.


DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN


Analía C. LeguizamónDirectora General Adjunta

EO 181Inicia: 7-4-2009 Vence: 13-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 219.264-DGR/07


Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 706/714, Chile 1.594/1.600,Partida Matriz Nº 219264, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.219.264-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos WalterDirector General de Rentas

EO 182Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 182.823-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2801/2813, Catamarca 997,Partida Matriz Nº 182823, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.182.823-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter

Director General

EO 183Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 118.978-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1873/1879, Ituzaingó 713/729,Partida Matriz Nº 118978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.118.978-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).


Carlos WalterDirector General

EO 184Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 180.572-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2031/2051, Partida Matriz Nº180572, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 180.572-DGR/07,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 185Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 137.452-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 660/662, Partida Matriz Nº 137452,por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 137.452-DGR/07,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 186Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009


ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 136.201-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº136201, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 136.201-DGR/07,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 187Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 136.682-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº136682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 136.682-DGR/07,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 188Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS


DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 250.690-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 1963/1967, Partida Matriz Nº250690, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250.690-DGR/07,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 189Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 98.656-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 457, Partida Matriz Nº 907, pormedio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 190Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 98.656-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 467, Partida Matriz Nº 908, pormedio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento


Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 191Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 611-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3.457, Partida Matriz Nº 611, pormedio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 611-DGR/07, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 192Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 162.382-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 402/424, Beauchef 907/931,Partida Matriz Nº 162382, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.162.382-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por


notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter

Director General

EO 193Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 254.261-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2.976, Partida Matriz Nº254261, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 254.261-DGR/08,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 194Inicia: 8-4-2009 Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 157.313-DGR/07 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 521, Partida MatrizNº 157313, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir dela última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 157.313-DGR/07,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 195Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009


ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 135.121-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Caracas 1064, Partida Matriz Nº 135121,por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 135.121-DGR/08,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 196Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 250570-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Cesar Díaz 2974, Partida Matriz Nº250570, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250570-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 197Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 252335-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Biarritz 2480, Partida Matriz Nº 252335, por


medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 252335-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 198Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - A.T. 214606-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago del Estero 835/841, Partida MatrizNº 214606, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir dela última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 214606-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter


ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 98653-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 de Abril de 1982 Nº 6798/6834, PartidaMatriz Nº 98653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días apartir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT98653-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del


27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 199Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 157797-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en San José de Calasanz 624, Partida MatrizNº 157797, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir dela última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157797-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 201Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 157470-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Riglos 832, Partida Matriz Nº 157470, pormedio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157470-DGR-2008,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 202Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009


ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 40614-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 1339, Partida Matriz Nº 40814, pormedio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 40814-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 203Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 266222-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincué 3266/3270, Partida Matriz Nº266222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 266222-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 204Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS


Citación - AT 156236-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 455/457, Partida Matriz Nº 156236, pormedio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 156236-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 205Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 253210-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Condarco 2543/2545, Partida Matriz Nº253210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 253210-DGR/08, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley deProcedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5ºCódigo Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 206Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS


Citación - AT 25949-DGR/08 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Nazca 3152/3154; Nazarre 2905,Partida Matriz Nº 255949, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT25949-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).


EO 207Inicia: 13-4-2009 Vence: 15-4-2009

Juzgado Provincial PODER JUDICIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO Autos: “DORIA Marina Inés-Usucapión” Citación Oficio Ley Nº 22.172.Partes: Actor: Marina Inés Doria, Dr. Cesar Aimetta. Domicilio constituido: Colegio deAbogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero Nº 29. Demandado: IsraelPalais, y Leyboff y Vinacur Graciela. Domicilio denunciado: Tte. Gral. Juan DomingoPerón (ex-Cangallo) Nº 2395, 3º, Depto G, Capital Federal.Objeto y naturaleza del juicio: Demanda de Usucapión. Notificación de comparendo poredicto.Valor pecuniario: juicio con monto indeterminado.Competencia: en razón de la materia y del territorio. En los autos caratulados “DORIA Marina Inés-Usucapión”, cita y emplaza a 1) lademandada Sres. Israel Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela, por medio de edictosque se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba yde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del termino de veinte días acontar del último día de publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajoapercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Garzón Juez, Dra. Scagnetti - Secretaria.

Río Tercero, 25 de noviembre de 2008.

Rafael Garzón


Juez

Sulma S. Scagnetti de CoriaSecretaria

EO 160Inicia: 3-4-2009 Vence: 13-4-2009

Boletín Oficialboletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/...2009/04/13 · Se...

Documents

Transcript of Boletín Oficialboletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/...2009/04/13 · Se...