BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

19

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASHLICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CE

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CEI CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE

CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH” CODIGO SNIP 248836

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

90


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

19


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIAEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado

Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

http://www.rnp.gob.pe/

90


El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por

quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean

formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCEEl plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASESLas Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus

19


acciones de supervisión.Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓNTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal

90


o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE: Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLa presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar

propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la

19


propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem,

deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICASe verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

90


Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá

verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

19


En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el

valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

90


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

19


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATODentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

90


3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen

con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE: De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la

obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

19


3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIASEl cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

90


El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo

de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONESLa valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTESSi el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto

Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

19


Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAEl procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE: Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones

involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

90


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

19


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

RUC Nº : 20530689019

Domicilio legal : Campamento Vichay S/N (Ex Sede Central CETAR) Independencia, Huaraz, Ancash

Teléfono y fax: : 043 – 424937

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, Región Ancash” - Código SNIP Nº 248836.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a S/. 4´207,287.00 (Son: Cuatro Millones Doscientos Siete Mil Doscientos Ochenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial a sido calculado al mes de Octubre del año 2014.

El valor referencial para la Elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico considera: Tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales y todo costo que demande su elaboración: S/. 87,288.00 (Son: Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochentaiocho con 00/100 Nuevos Soles).

El valor referencial para la ejecución del componente de infraestructura, incluye el IGV, tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales, gastos generales y utilidades que correspondan así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra. 4´119,999.00 (Son: Cuatro Millones Ciento Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 00/100 Nuevos Soles)

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 4’777,353.00 (Son: Cuatro Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles)

S/. 3’786,558.30 (Son: Tres Millones

Setecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos

Cincuenta y Ocho con 30/100 Nuevos Soles)

S/. 4’628,015.70 (Son: Cuatro Millones Seiscientos Veintiocho Mil Quince con 70/100

Nuevos Soles)

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de

ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem. Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el

artículo 33 de la Ley.

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

90


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 1297-2014-REGION ANCASH/GRAD, el 28 de Octubre del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTORECURSOS DETERMINADOS

IMPORTANTE: La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del

Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el Sistema A Suma Alzada12, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALConcurso Oferta

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOLa obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Trescientos Sesenta (360) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

DESCRIPCION PLAZOSElaboración del expediente técnico 60 días calendarios hábilesEjecución de Obra 300 días calendarios

Total 360 días calendarios

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo de reproducción de bases y Proyecto de Inversión Pública es de S/. 500.00 (Son: Quinientos con 00/100 Nuevos Soles)

1.11. BASE LEGAL Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública R.D. N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública, anexo SNIP 09; parámetros y normas técnicas para formulación, anexo SNIP 10; parámetros de evaluación y guías metodologías de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

Ley 29873 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 138-2012-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Técnicas de

Control Interno para el Sector Público Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Directivas OSCE Ley N° 29783 de salud y seguridad del trabajo

Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones UrbanasLas referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser el caso

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

12 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

19


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 31/10/2014Registro de participantes : Del: 03/111/2014

Al: 26/11/2014Formulación de Consultas : Del: 03/11/2014

Al: 07/11/2014 Absolución de Consultas : 11/11/2014Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 13/11/2014Al: 16/11/2014

Absolución de Observaciones a las Bases

: 21/11/2014

Integración de las Bases : 25/11/2014Presentación de Propuestas : 02/12/2014* El acto público se realizará en : Auditórium del Gobierno Regional de

Ancash a las 09:00 horas Calificación y Evaluación de Propuestas

: 02/12/2014

Otorgamiento de la Buena Pro14 : 02/12/2014* El acto público se realizará en : Auditórium del Gobierno Regional de

Ancash a las 11:00 horas

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de

propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

Si el monto del valor referencial es igual o superior a las veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), la Entidad deberá prever en el cronograma del proceso la ETAPA DE CALIFICACIÓN PREVIA. Asimismo, en esta sección de las Bases, deberá preverse las condiciones especiales, criterios y factores para la calificación previa, teniendo en consideración que la evaluación de los participantes tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a ser ejecutada. Únicamente aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar propuestas en la oportunidad prevista en el cronograma.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, sito en Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

En el momento del registro, presentaran el FORMATO 2 para lo cual la ENTIDAD verificara las Vigencia de los RNPs: CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES para la Elaboración del Expediente Técnico y para la OBRA: EJECUTOR DE OBRAS y a su vez sacara una COPIA del DNI de la persona que viene a registrarse y, por el cual se entregara un cargo indicando el día y hora de recepción..IMPORTANTE:

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

90


Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2014- REGIONAL ANCASH/CE, adicionalmente Adjuntar CD con la información digital de las observaciones.

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor

a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditórium del Gobierno Regional de Ancash, sito en Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del “NOTARIO”.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2014- REGIONAL ANCASH/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresGobierno Regional de AncashCampamento Vichay S/N, Dis t r i to de Independencia , Prov inc ia de Huaraz Att.: Comité Especial

LICITACION PÚBLICA N° 006-2014-REGION ANCASH/CE

Denominación de la convocatoria: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH” CODIGO SNIP 248836

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

19


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresGobierno Regional de AncashCampamento Vichay S/N, Dis t r i to de Independencia , Prov inc ia de Huaraz Att.: Comité Especial

LICITACION PÚBLICA N° 006-2014-REGION ANCASH/CEDenominación de la convocatoria: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH” CODIGO SNIP 248836

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

90


suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 09).

g)Declaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, según Anexo Nº 10, con la documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto: copia del Título Profesional, copia simple de i) contratos y su respectiva actas de recepción y/o conformidad expeditas por el funcionario, sea público o privado, que tenga competencia para ello o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, las cuales indicarán el cargo que desempeño y las fechas de inicio y término de las prestaciones brindadas. (La información consignada en el Anexo 10 debe reflejar el contenido del documento que acredita la experiencia del personal propuesto, caso contrario se considerará como información contradictoria).

h)Declaración Jurada del Cumplimiento de Ejecución de Obras (Anexo Nº 11).

i)Documentos que acrediten la experiencia del postor en obras en general y obras similares de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos. Dicha información deberá ser presentada de manera similar a los Anexos N° 06 y 07.

j)Declaración Jurada que acredite contar con los equipos mínimos requeridos, de acuerdo a lo indicado en los Requerimientos Técnicos Mínimos Formato Nº 4.

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta,

sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.La información consignada en el Anexo 6 debe reflejar el contenido del documento que acredita la experiencia del postor, caso contrario se considerará como información contradictoria.

Los documentos presentados para sustentar experiencia en la actividad en obras en general de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), no serán considerados para sustentar el presente criterio de evaluación, salvo que el monto de un documento o la sumatoria de varios documentos presentados para la acreditación de los RTM superen el monto solicitado, en ese caso, dicho saldo puede ser empleado para acreditar experiencia en el presente criterio de evaluación, mas no el importe utilizado para acreditar la experiencia mínima del postor en experiencia en obras en general.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,

19


deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

La información consignada en el Anexo 7 debe reflejar el contenido del documento que acredita la experiencia del postor, caso contrario se considerará como información contradictoria.

Los documentos presentados para sustentar experiencia en obras en la especialidad de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), no serán considerados para sustentar el presente criterio de evaluación, salvo que el monto de un documento o la sumatoria de varios documentos presentados para la acreditación de los RTM superen el monto solicitado, en ese caso, dicho saldo puede ser empleado para acreditar experiencia en el presente criterio de evaluación, mas no el importe utilizado para acreditar la experiencia mínima del postor en experiencia en obras en la especialidad.

Se precisa que la obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Cabe señalar que, la experiencia empleada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos, del Residente de Obra, podrá ser utilizada, para acreditar la experiencia de dicho profesional en el presente factor de evaluación, en ese sentido, el número total de años considerados para estos factores incluye lo acreditado para los RTM.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 11, referido al Cumplimiento de la Prestación.

De acuerdo a los diferentes Pronunciamientos que emite el Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE18, debe tenerse en cuenta que la definición de las obras similares es única y debe utilizarse indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos como de los factores de evaluación, sea del postor o del personal propuesto.

Asimismo, se deberá tener en cuenta que los contratos de obras presentados para sustentar los Requerimientos Técnicos Mínimos no serán considerados para sustentar los criterios de evaluación, salvo que el monto de un contrato o la sumatoria de varios contratos superan el monto solicitado en los requerimientos técnicos mínimo, dicho saldo puede ser empleado para acreditar experiencia en los factores de evaluación, mas no el importe utilizado para acreditar la experiencia mínima del postor en obras generales y similares

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación

de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

IMPORTANTE:

18 Pronunciamiento N° 997-2013/DSU

90


De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA19

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se

encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.60 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.40

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (CARTA FIANZA) d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. (CARTA

FIANZA)e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en 19 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

19


mano que incluya la elaboración del expediente técnico.j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de

obra20, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Copia de DNI del Representante Legal.m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.n) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.o) Copia del RUC de la empresa.p) Documentación que sustente la propiedad o alquiler de los equipos en caso haya

presentado declaración jurada en la propuesta técnica.

IMPORTANTE: En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como

garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

IMPORTANTE: La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral

para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la Sede Central del Gobierno Regional de Ancash, Sito en Campamento Vichay S/N – Distrito de Independencia ´Provincia de Huaraz .

2.9. ADELANTOS21

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

El contratista puede requerir para el Adelanto Directo hasta el 20% del monto del contrato; debiendo presentar su solicitud dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, y la Entidad entregará el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

El contratista podrá requerir para el Adelanto de Materiales hasta el 40 % del monto del contrato. El pago de los adelantos de materiales se realizará en un plazo de cinco días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que El Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, El Contratista deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince días

20 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

21 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

90


calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respetivo.

La primera solicitud de El Contratista sólo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE: Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la

valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINO DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL DE CARHUAZ DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE

CARHUAZ - REGION ANCASH – CÓDIGO SNIP 248836”1. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Ancash cuenta con el Proyecto de Inversión Pública viable, con código 248836 denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, distrito de Tinco, provincia de Carhuaz – Región Ancash”

2. FINALIDAD PÚBLICAAdecuadas condiciones de infraestructura para fomentar y reforzar la calidad educativa de los futuros alumnos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, proporcionando un desarrollo integral de los estudiantes, docentes y administrativos; en una infraestructura construida de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y a la Normativa educativa y debidamente equipada.

3. MARCO LEGALLa ejecución del estudio deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones legales y normas técnicas vigentes: Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública R.D. N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública, anexo SNIP 09; parámetros y normas técnicas para formulación, anexo SNIP 10; parámetros de evaluación y guías metodologías de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

Ley 29873 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 138-2012-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Técnicas de

Control Interno para el Sector Público Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Directivas OSCE Ley N° 29783 de salud y seguridad del trabajo Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y

conexas de ser el caso

4. ASPECTOS GENERALES4.1 DENOMINACIÓN

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL DE CARHUAZ DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH – CÓDIGO SNIP 248836”.

4.2 OBJETIVO Y FINALIDADTienen por objeto contratar a El Contratista que asumirá la responsabilidad de desarrollar la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, definido en el PIP que se indica y adjunta, en los cuales se detalla la ubicación y alcance de toda la infraestructura proyectada, así como el Equipamiento, capacitación y mitigación ambiental, que deberá ser verificada en su oportunidad por el Contratista.

OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo del Expediente

Técnico y Ejecución de la Obra, así como las pautas de organización y requerimiento de la Infraestructura e Implementación a proyectar, los lineamientos generales del proyecto, los

90


procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del servicio.Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos debiendo EL Postor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del servicio para la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de Obra.Los Términos de Referencia formarán parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial de EL Postor.Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y por consiguiente al Contrato. El Postor estará obligado a su cumplimiento, al hacerlo ofertando voluntariamente, habiendo además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro.

4.3 OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRAa. OBJETIVO GENERAL

Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento, Capacitación y Mitigación Ambiental del PIP: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, distrito de Tinco, provincia de Carhuaz – Región Ancash”, conforme a lo establecido en el Estudio de Pre – Inversión a nivel de perfil (Código N° 248836).

b. OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICASMETAS DEL PROYECTOEl proyecto consiste en Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, Equipamiento, Capacitación y Mitigación Ambiental para el proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, distrito de Tinco, provincia de Carhuaz – Región Ancash”.Ubicación: Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, Región Ancash.METAS PREVISTASCOMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURAConstrucción de 12 aulas, 04 laboratorios, 04 talleres con muros de ladrillo tarrajeado, techos de LOSA ALIGERADA PRIMER NIVEL - COBERTURA TEJA ANDINA SEGUNDO PISO, pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, veredas de circulación de concreto simple y áreas verdes.Construcción de 01 modulo administrativo: 01 Dirección, 01 Secretaria, 01 Sala de Profesores, 01 Administración.Construcción de módulos complementarios: 01 Servicios Higiénicos, 01 Biblioteca, 01 Comedor, 01 Auditorio, 01 Losa deportiva, 01 Cerco perimétrico.COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓNAdquisición de mobiliario de mobiliario y equipos para los ambientes a construir.COMPONENTE 03: CAPACITACIÓNImplementar programas de capacitación para los docentesCOMPONENTE 04: MITIGACION AMBIENTALImplementar acciones de Mitigación Ambiental.

4.4 OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS Elaborar un Expediente Técnico que cumpla con las metas descritas en el Perfil

Técnico y capaz de responder a la necesidad de brindar una adecuada infraestructura para la formación de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz.

Definir las características técnicas de diseño y estructuración, realizar las modificaciones necesarias para ofrecer una solución óptima.

Definir las especificaciones de construcción del proyecto indicado. Establecer el costo de la obra proyectada sin exceder el monto de inversión aprobado

en el estudio de pre inversión, así como determinar el cronograma de ejecución para la construcción de la obra en 12 meses, incluido la elaboración del Expediente Técnico.

El Expediente Técnico deberá ser presentado de manera tal que, al momento de ejecutar la obra, no sea necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; de ser este el caso el Postor Ganador (EL Ganador) asumirá la responsabilidad de los mismo a su costo; salvo casos extremos, fortuito e imprevisibles al momento de elaborar el Expediente Técnico.

19


5. UBICACIÓN DEL PROYECTOLa ubicación del proyecto se encuentra en:Distrito: TincoProvincia: CarhuazDepartamento: Ancash

6. GENERALES DE LA ADJUDICACIÓNSISTEMA DE CONTRATACIÓNA suma alzada.

6.1. ENTIDAD CONTRATANTE:Gobierno Regional de Ancash – Sede Central

6.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTODonaciones y Transferencia

6.3. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATUALConcurso Oferta

6.4. ÓRGANO SUPERVISOR Y REVISORGobierno Regional de Ancash – Sede Central

6.5. MEDIDAS DE CONTROLEl Gobierno Regional de Ancash – Sede Central contratará a un supervisor (persona natural o jurídica) que se encargará de las acciones correspondientes para monitorear el normal desarrollo del proyecto acorde a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El Gobierno Regional de Ancash – Sede Central, como área usuaria, coordinará con la supervisión los temas referidos al proyecto, y podrá hacer las consultas que considere pertinentes con la Gerencia Regional de Infraestructura.

6.6. CITAS Y REFERENCIASa. Cuanto en el presente documento se menciona la palabra “Ley”, sin especificar, se entenderá

que se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley 29873.

b. Bajo el mismo concepto, la mención al término “Reglamento” se entenderá como referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias.

c. La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado.

d. El término “El Postor”, hace referencia a la persona jurídica que, legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de obra que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia.

e. La mención a los términos “El Contratista”, harán referencia directa a la empresa contratista, o al Consorcio, que haya suscrito el contrato de la ejecución de la obra que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia.

f. La expresión “Términos de Referencia”, hace referencia directa al presente documento.g. La expresión al término “La Entidad”, hace referencia al Gobierno Regional de Ancash – Sede

Central”.h. El término igual y/o similar, referido a expedientes técnicos de edificaciones u obras de

edificaciones, será entendido por todos aquellos servicios, sea elaboración de expedientes técnicos o contrataciones para ejecución de obras, que involucren proyectos iguales como: Academias pre universitarias, Institutos Técnicos, Colegios, Facultades o Escuelas Universitarias o similares como: Centros Educativos o de Formación de cualquier índole que involucren en sus programación: aulas y administración.

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS7.1. DEL POSTOR

a. Para el desarrollo del Proyecto (Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra) se requerirá los servicios de una empresa contratista con inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del Registro Nacional de Proveedores (RNP) a cargo del OSCE, en la especialidad de Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y afines; así como en el Registro; así como en el Registro de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores (RNP) a cargo del OSCE; con una capacidad libre de contratación mayor o igual al Valor Referencial. El certificado de inscripción de EL Postor deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas y a la firma de

90


contrato. Así mismo deberá estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT.

b. El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente El Postor no deberá encontrase incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

c. El Postor, podrá participar en forma individual o en Consorcio, y podrá acreditar su experiencia; como experiencia directa (único postor), como asociado (consorcio) y/o como empresa ejecutora. No se suman experiencias.

d. EN CONSULTORIA: Experiencia en la Actividad: Persona Natural o Jurídica especializada en la materia

de elaboración de expedientes técnicos en Obras en General y que en los últimos Cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, acredite por un monto acumulado de hasta 3 veces el valor referencial de la contratación, con copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o con copia simple de contratos acompañados de cualquier otra documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente, que ésta fue concluida, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la elaboración del expediente técnico.

Experiencia en la Especialidad: Persona Natural o Jurídica especializada en la materia de elaboración de expedientes técnicos en Obras en General y que en los últimos Cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, acredite por un monto acumulado de hasta 1.5 veces el valor referencial de la contratación, con copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o con copia simple de contratos acompañados de cualquier otra documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente, que ésta fue concluida, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la elaboración del expediente técnico.

e. EN EJECUCIÓN DE OBRAS: Experiencia en la Actividad: Persona Natural o Jurídica especializada en la materia

de elaboración de expedientes técnicos en Obras en General y que en los últimos Diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, acredite por un monto acumulado de hasta 2 veces el valor referencial, se sustentará con copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción conformidad o con copia simple de contratos acompañados de cualquier otra documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente, que ésta fue concluida, dicha documentación también deberá consignar el monto de la obra.

Experiencia en la Especialidad: Persona Natural o Jurídica especializada en la materia de elaboración de expedientes técnicos en Obras en General y que en los últimos Diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, acredite por un monto acumulado de hasta una (01) vez el valor referencial siendo el valor mínimo de cada obra similar al 15% del valor referencial. Se sustentará con copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción conformidad o con copia simple de contratos acompañados de cualquier otra documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente, que ésta fue concluida, dicha documentación también deberá consignar el monto de la obra.

7.2. DEL EQUIPO PROFESIONALa. Todo el equipo profesional que participe en la Elaboración del Expediente Técnico y

Ejecución de Obra deberá ser colegiado, de conformidad con la Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

b. En vista que los requerimientos técnicos y profesionales para el desarrollo de proyectos (Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra) para el caso de obras de infraestructura de carácter educativo demandan una experiencia adicional y comprobada, el personal profesional requerido para la prestación, deberá acreditar experiencia comprobada en el desarrollo de proyectos de obras de edificaciones (Expediente Técnico y Ejecución de Obra) de carácter igual o similar al requerido, durante los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de colegiatura del profesional y tomando en cuenta las fechas de la conformidad del servicio o liquidación del contrato.

c. Cada profesional propuesto por EL Postor que obtenga la buena Pro, tanto para la etapa de Elaboración de Expediente Técnico, como para la etapa de Ejecución de obra deberá presentar copia simple de su DNI, Título Profesional y Certificado de Habilidad emitido por el Colegio Profesional correspondiente.

19


d. Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con los plazos establecidos en los Términos de Referencia, se exigirá la participación exclusiva de los profesionales presentados en la propuesta para participar en el servicio, de ser el caso que se realice cambio en el personal, este deberá cumplir con lo solicitado en los presentes términos de referencia, para lo cual deberá presentar la propuesta a la Gerencia Regional de Infraestructura - Unidad Ejecutora de Proyectos para su evaluación y aprobación.

e. Los gastos por la participación de los profesionales especialistas, personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaría, etc.) y otros recursos humanos que amerite para cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos, deberán ser incluidos por El Postor en la propuesta económica y estarán bajo su responsabilidad.

A. PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOEl personal profesional requerido para la Elaboración del Expediente Técnico, debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:JEFE DE PROYECTO Profesionales Ingeniero Civil o Arquitecto, que acredite un mínimo de Un (01) año de

experiencia en la elaboración de Expedientes Técnicos de Edificación en número mínimo de cuatro (04) Expedientes durante los cinco (05) años en la elaboración de expedientes técnicos de edificación de carácter igual o similar al requerido. Para ambos casos, acreditado con sus respectivos contratos, constancias o certificado del servicio contratado desde la conformidad del servicio.

Es responsable de planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformarán el equipo técnico para la Elaboración del Expediente Técnico, así como responsabilizarse sobre la gestión de permisos, certificaciones u otros documentos que sean necesarios para la elaboración y sustento del Expediente Técnico.

RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Arquitecto que acredite un mínimo de un (01) año de experiencia en la programación y

diseño arquitectónico de obras de edificación y experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de edificación de carácter igual y/o similar al requerido, con un mínimo de dos (02) Expedientes Técnicos en los últimos cinco (05) años contados a partir de la liquidación de contrato o término de servicio; para lo cual deberá acreditar dicha experiencia mediante contratos y sus respectiva conformidad, certificados y/o constancias de trabajo, en los cuales se acredite de manera fehaciente el tiempo de experiencia.

Es el responsable de la Elaboración del diseño arquitectónico final de la edificación, el cual comprende: La calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo es el responsable de que sus planos y los elaborados por los otros profesionales responsables del proyecto, sean compatibles entren sí

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS Profesional Ingeniero Civil con un mínimo de Un (01) año de experiencia en la

elaboración de cálculo estructural para obras de edificación, y con un mínimo de Cuatro (04) diseños estructurales de edificaciones en los últimos Cinco (05) años.

La experiencia se acreditará para ambos casos, con sus respectivos contratos, o constancias o certificados del servicio. Contados a partir de la conformidad del servicio o liquidación de contrato.

Es el responsable del diseño Estructural de una Edificación, el cual comprende: Los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto Estructural, y las consideraciones de diseño sismo resistente. Asimismo es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos.

Deberá acreditar diplomado en Ingeniería Estructural por un mínimo de 300 horas lectivas.

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O ELECTROMECANICAS

90


Profesional Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico con un mínimo de un (01) año de experiencia en la elaboración de diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, para obras de edificación, debiendo tener como mínimo la elaboración de dos (02) Expedientes Técnicos de instalaciones eléctricas en obras de edificaciones, acreditado con sus respectivos contratos, o constancias o certificados del servicio. Contados a partir de la conformidad del servicio o liquidación de contrato.

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Profesional Ingeniero Sanitario con un mínimo de un (01) año de experiencia en la

elaboración de cálculo y diseño de redes e instalaciones sanitarias de agua y desagüe en general y con un mínimo de un (01) Expediente Técnico de redes e instalaciones de agua y desagüe para obras de edificaciones, acreditado con sus respectivos contratos o constancias o certificados del servicio. Contados a partir de la conformidad del servicio o liquidación de contrato.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Profesional Ingeniero Ambiental o Civil con un mínimo de tres (03) años efectivos en

obras similares o iguales de ejercicio profesional a partir de su colegiatura. Experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de impacto ambiental, con un

mínimo de dos (02) expedientes técnicos, Acreditado mediante copia simple de contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia en la ejecución de obras, donde conste que ha laborado como Ingeniero de Seguridad y Ambiente.

B. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAEl personal profesional requerido para la prestación de la ejecución de la obra, debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

GERENTE DE OBRA Profesional Ingeniero Civil, con un mínimo de cuatro (04) años de experiencia como

Gerente de Obra de obras en Edificaciones y acreditar la Gerencia de obras de infraestructura de carácter igual y/o similar al requerido, con un mínimo de dos (02) obras igual y/o similar al objeto de la convocatoria, (i) Copia simple de los contratos cada una de las cuales con su respectiva conformidad y/o acta de recepción y/o liquidación, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Deberá acreditar diplomado en Contrataciones con el Estado por 40 horas lectivas.

RESIDENTE DE OBRA Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, con un mínimo de Tres (03) años de experiencia

como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en la ejecución de Obras en Edificaciones de carácter igual y/o similar al objeto de la convocatoria, en un mínimo de dos (02) obras igual y/o similar al objeto de la convocatoria, los que se sustentaran con los siguientes documentos: i) Contratos con su respectiva conformidad, y/o Constancia, y/o Certificados, y/o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Ello sin perjuicio de que, antes dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalización respectiva.

Deberá acreditar diplomado en Residencia y Supervisión de Obras Públicas por 300 horas lectivas.

ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA Profesional Arquitecto y/o Ingeniero Civil (Asistente del Residente de Obra) con dos (02)

años de experiencia como asistente de residente y/o supervisor en la ejecución de Obras en edificaciones de carácter igual y/o similar al objeto de la convocatoria, los que se sustentaran con los siguientes documentos: i) Contratos con su respectiva conformidad,

19


y/o Constancia, y/o Certificados, y/o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Ello sin perjuicio de que, antes dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalización respectiva.

Deberá acreditar diplomado en Ingeniería Estructural por 450 horas lectivas.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Profesional Ingeniero Ambiental o Civil con un mínimo de tres (03) años efectivos en

obras generales como especialista en seguridad y ambiente de ejercicio profesional a partir de su colegiatura.

Experiencia en la ejecución de obras en edificaciones de carácter igual y/o similar al objeto de la convocatoria como especialista en Seguridad y Ambiente, con un mínimo de dos (02) obras de edificaciones, acreditado mediante copia simple de contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia en la ejecución de obras, donde conste que ha laborado como Ingeniero de Seguridad y Ambiente.

Deberá acreditar diplomado y/o maestría en Gestión Ambiental.

EQUIPO MINIMO Para la elaboración del Expediente Técnico

Presentar de acuerdo a la siguiente relación de equipo mínimoCANTIDAD DESCRIPCIÓN

02 CPU S c/procesador de 2.3 GHZ y disco duro de 500 GB.01 Impresora con sistema de carga de tinta con toner01 Escáner - photo03 Equipos de comunicación RPM o RPC01 Estación Total01 Nivel

Se deberá acreditar con la presentación de la Declaración Jurada de Disponibilidad de Equipo o documentos que acrediten la propiedad o con documento de compromiso de venta o arrendamiento, debiendo adjuntar los documentos que acrediten la propiedad de quien promete vender o arrendar.

Para la Ejecución de ObraPresentar de acuerdo a la siguiente relación de equipo mínimo

CANTIDAD DESCRIPCIÓN02 Volquete de 10 M302 Mescladora de Concreto trompo 8HP 9 P3.01 Camioneta 4x401 Compactador vibrador tipo plancha 7HP02 Vibrador de concreto 4HP 2.4”

8. ALCANCES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO8.1. IMPLICANCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El objeto de la presente convocatoria incluye: La Elaboración del expediente técnico, considerándose en ello: Levantamiento

Topográfico, Estudios de Mecánica de suelos, Levantamiento y Factibilidad de los servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica), Vulnerabilidad del Terreno, Estudio de Impacto Ambiental y otros que requiera el Expediente Técnico. Todos ellos con la aprobación y certificación de sus órganos competentes y/o concesionarios encargados.

La ejecución y liquidación de obra

90


Todo ello de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y perfil aprobado para el desarrollo de este proyecto.a. El Expediente Técnico que presentará El Contratista, así como la ejecución de obra

que se deriva de este, se construye en parte integrante del Proyecto de Inversión Pública (SNIP 248836), y como tal están regidos por la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293, modificada por la Ley N° 28802.

b. La elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra detallado debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad.

c. En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato. La entidad rechazará el Expediente Técnico si este no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en el Estudio de Pre inversión aprobado; reservándose el derecho de resolver el contrato por incumplimiento de El Contratista.

d. Durante el desarrollo de las etapas previstas, El contratista deberá informar oportunamente a la Entidad; sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los alcances establecidos en el estudio de pre inversión.La omisión de dicha comunicación, constituye falta de El contratista, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

e. Las Generalidades que enmarcan el Estudio de Pre inversión son los siguientes: Código SNIP del PIP:

248836 Nombre del PIP:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGIÓN ANCASH.

Ubicación del PIP:Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz – Región Ancash.

Unidad Formuladora:Unidad Formuladora / OIGP

Unidad Ejecutora:Unidad Ejecutora de Proyectos / OIGP

Autor Responsable:Gobierno Regional de Ancash

Nivel del Estudio de Pre Inversión:Perfil

9. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROYECTO REQUERIDO – IMAGEN OBJETIVO:El Proyecto deberá estar orientado a lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:a. Cumplimiento de las normas técnicas y municipales de edificación, zonificación, integración

urbanística, seguridad, habilidad, etc.b. Máximo aprovechamiento de la disposición arquitectónica y de los servicios básicosc. Calidad arquitectónica reflejada en una propuesta moderna con compromiso ecológico, con

alternativas para uso de energías renovables y reutilización de aguas residuales.d. Propuesta con tecnología antisísmica.e. Proyecto constructivo de ejecución viable y no onerosa.f. Propuesta que responda al uso público, al limitado mantenimiento, a la intemperie, etc.

10. SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA:El Contratista realizará a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

10.1. Elaboración del Expediente Técnicoi. Recopilación, evaluación y aprovechamiento de información base: Perfil técnico, documentos,

planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografía, etc.ii. Ejecución y/o contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios

necesarios para la Elaboración del Expediente Técnico.

19


iii. Obtención y financiamiento de permisos, certificaciones y factibilidades de servicios básicos.iv. Levantamiento topográfico. Formulación de conclusiones y recomendaciones.v. Estudio de levantamiento de información de campo: Clima, servicios básicos,

vulnerabilidades, etc. Formulación de conclusiones y recomendaciones.vi. Elaboración del estudio de mecánica de suelos. Formulación de conclusiones y

recomendaciones.vii. Elaboración del proyecto integral de construcción, en las especialidades de arquitectura,

estructuración y cimentación, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento y otras que sean necesarias.

viii. Elaboración de especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento y otras que sean necesarias.

ix. Elaboración de Metrados y costos de edificación en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento y otras que sean necesarias.

x. Elaboración de costos y del presupuesto referencial de ejecución de la Obra.xi. Elaboración de fórmulas polinómicas de reajuste de precios.xii. Determinación de plazo de ejecución de la Obra y elaboración de calendarios y cronogramas

de avance de Obra.xiii. Memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de arquitectura, estructuras,

instalaciones sanitarias y eléctricas; y Memorias descriptivas de equipamiento.xiv. Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o

presente como parte del mismo.xv. Tramitar y obtener la conformidad del órgano municipal competente, del Proyecto, como paso

previo a la Licencia de Construcción.xvi. El Expediente Técnico debe ser desarrollado en base a las Metas del proyecto detalladas en

el Proyecto de Inversión Viable, que forman parte de los presentes Términos de Referencia.

10.2. Ejecución de la Obrai. Designar al Residente de Obra.ii. Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.iii. El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado,

combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcción necesaria o adecuada para la ejecución y terminación de la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a satisfacción del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de Licitación y a los del Contrato.

iv. El Contratista será responsable de mantener la obra a su costo y cuidado, hasta la aceptación final de la obra por parte de La Entidad, tomando todas las precauciones contra daños o desperfectos a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, bien sea originada por la ejecución o la falta de ejecución del trabajo. El Contratista deberá reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los daños o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correrá por su cuenta el costo de los mismos, con excepción de daños producidos por acciones imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos por las respectivas pólizas de seguros, según lo establecido en el Contrato.

v. En casos de suspensión de los trabajos por cualquier causa, el Contratista será responsable del mantenimiento de la obra y deberá construir cualquier estructura provisional que fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas.

vi. El Contratista deberá informar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido durante la ejecución de los trabajos en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo además efectuar la denuncia respectiva a la autoridad competente de la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo deberá mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad ocupacional, lesión incapacitante y daño a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de accidentes deberá estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por el Supervisor.

vii. El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad Laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia con dichas normas diseñar, aplicar y responsabilizarse de un programa de seguridad para sus trabajadores. Además debe contar con informes actualizados de mantenimiento de los vehículos y equipos que se utilizan en la ejecución de la obra según normas vigentes.

viii. Es responsabilidad del Supervisor programar periódicamente y a intervalos apropiados las respectivas inspecciones de la implementación de los planes de seguridad. El Supervisor

90


debe coordinar con el Contratista y elaborar un Informe de observación con las indicaciones respectivas cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar un vacío en cuanto medidas de seguridad.

ix. El Contratista, mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el trabajo y pagará los gastos incidentales que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras.

x. El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del Supervisor y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizarán únicamente equipos de eficiencia comprobada por el Supervisor, y El Contratista será el único responsable por la bondad de los mismos, aunque el Supervisor haya dado previamente su aprobación.

xi. El Contratista, antes, durante y a la terminación de las obras, reparará y reconstruirá todas las áreas naturales que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o afectadas por negligencia, descuido.

xii. La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente de El Contratista y la Supervisión. Cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la obra.

xiii. El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la obra.

xiv. El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos, debiendo dejar a salvo a La Entidad y a sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier daño o perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra por responsabilidad original o basada en la violación de cualquiera de tales leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos.

xv. Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, restos arqueológicos o históricos, andenes, pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demás estructuras vecinas a la vía, por causas imputables a El Contratista debido a la operación de sus equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta y a su costo.

xvi. El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, sobre control de contaminación del ambiente y protección del medio ambiente.

xvii. El Contratista es el único responsable del uso y pago de regalías y cualquier costo relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. En los precios contractuales deberá incluir estos costos, ya que el Contratante no reconocerá ningún pago por estos conceptos.

xviii. El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre salubridad ocupacional. Es responsabilidad de El Contratista mantener en estado óptimo los espacios ambientales de trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan la salud del trabajador.

xix. El equipo a ser utilizado por El Contratista deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la población y al medio ambiente y contar además, con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactación de material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contará con autorización del supervisor.

xx. El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima a El Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

xxi. El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por La Entidad, los que serán debidamente acondicionados y preparados para recibirlos.

xxii. Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por El Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en

19


relación con los trabajadores y empleados. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad, ni solidaridad alguna.

xxiii. El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservación del medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones relacionado con la prevención de accidentes y los riesgos para la salud.

xxiv. El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del Supervisor. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.

xxv. El Contratista debe emplear métodos y prácticas de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos (gases, vapores líquidos o sólidos), físicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energía radiante, temperatura excesiva, iluminación defectuosa, variación de la presión) y biológicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonía, tifoidea, hongos y parásitos)

xxvi. El contratista deberá contar con el equipo menor básico (ser propietario y mostrar los documentos de propiedad) de mezcladora y/o mixer de concreto, vibrador de concreto, plancha compactadora, compactadora de martillo tipo canguro y/o compactadora de rodillo vibratorio liso, winche eléctrico, andamios (tipo across). Bomba concretera, etc. Así como también deberá contar con equipo mecánico, ya sea propio y/o alquilado (presentando para ello los contratos de alquiler) como son: cargador frontal, mini cargador (bobcat), volquete, camión cisterna, camión grúa, retroexcavadora, y todo el equipo básico necesario para la ejecución de obra sin ocasionar inconvenientes en el plazo de entrega de obra y/o calidad de obra. La antigüedad de los equipos no será mayor a 5 años y de disponibilidad inmediata Se acreditará con copia simple de tarjeta de propiedad, factura y/o Declaración Jurada.Antes del ingreso de cualquier equipo al pie de obra, este deberá ser revisado y aprobado por el inspector de seguridad. A fin de prevenir cualquier tipo de riesgo o pérdida de material, equipo o vidas humanas.

xxvii. Participar en la Recepción de la Obra xxviii. Efectuar la liquidación de la Obra.

11. INFORMACIÓN QUE BRINDARÁ LA ENTIDADLa Entidad suministrará a El Contratista, una copia simple de los siguientes documentos:i. Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública materia de los

presentes Términos de Referencia.ii. Título de propiedad.iii. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios.iv. Credenciales a El Contratista para los fines de coordinación con otras entidades estatales o

privadas.

12. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecución de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al

objeto de la Ejecución de la Obra.b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de

Referencia y no podrá sub contratar a terceros para su ejecución del proyecto.c. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la Ejecución de

Obra.d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando

oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características

topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

f. Elaborar el Expediente Técnico, respetando las metas del proyecto detalladas en el Estudio de Pre Inversión existente, considerando que dicho perfil es referencial y no determinante para la propuesta final de Expediente Técnico presentado por El Contratista.

g. El Contratista es responsable de presentar el Anteproyecto y/o Proyecto Definitivo ante la Municipalidad, efectuando los trámites y pagos que correspondan, así como el seguimiento

90


respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer.

h. El Contratista es responsable por presentar el Anteproyecto y/o Proyecto Definitivo ante Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicios; efectuando los trámites que correspondan, así como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobación de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer.

i. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio de Mecánica de Suelos.

j. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra.

k. El Contratista es responsable de complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialidades (arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias., instalaciones eléctricas, equipamiento) y de las áreas involucradas para la obtención de un expediente técnico integral.

l. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra.

m. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

n. El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

o. El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para La Entidad.

p. De ser necesario, El Contratista brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo de funcionarios que, eventualmente, tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Contratista.

q. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El Contratista; las que se complementarán con los mencionados en el presente documento.

r. La revisión de los documentos y planos así como la declaratoria de conformidad del Proyecto Definitivo, por parte de la Municipalidad, Empresas Prestadoras de Servicio, Empresas Concesionarias, no exime a El Contratista de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisión del mismo.

s. El Contratista es responsable por la precisión de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de más o menos 5% de los metrados reales.

t. Los asuntos que impliquen modificación y/o ampliación de las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales, deberán estar debidamente sustentados y contar con la aprobación de la Supervisión para que sean evaluados por La Entidad y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cláusulas del contrato.

u. El Contratista está en la obligación de respetar el Plan de Desarrollo Urbano, así como cumplir cualquier directiva emitida por La Entidad que regule la ejecución de obras por esta institución.

v. En atención a que El Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes Siete (7) años, desde la fecha de recepción de la Obra, por lo que en caso de ser requerido por el Gobierno Regional de Ancash – Sede Central, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos mencionados.

w. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

x. El Postor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, deberá designar a su representante con domicilio legal en la Provincia de Carhuaz, a donde El Gobierno Regional de Ancash – Sede Central, deberá cursar toda la documentación oficial que se origine del

19


proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Obra, etc.

Asimismo, el contratista deberá designar al Jefe de Proyecto.

13. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE OBRA:13.1. ORGANIZACIÓN:a. El Contratista deberá presentar el equipo profesional y técnico que participará en la

Elaboración del Expediente Técnico y en la Ejecución de la Obra, incluyendo un organigrama donde se especifique las funciones y responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Dicho programa se entregará dentro de los Cinco (05) días naturales posteriores al Consentimiento de la Buena Pro.

b. El Contratista deberá garantizar la participación de personal profesional, técnico y auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. El personal colegiado, deberá demostrar encontrarse hábil para el ejercicio profesional en las especialidades de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería sanitaria e ingeniería eléctrica, según lo exige la Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. Tal condición será acreditada por el consultor una vez se firme el contrato, con la presentación periódica de la Boleta, Certificado y/o Constancia que emitirá el Colegio Profesional correspondiente (Original o copia legalizada).

c. Los bachilleres y técnicos podrán integrar el equipo de El Contratista en calidad de asistentes complementarios. Sin embargo, no podrán asumir individualmente el desarrollo y la suscripción de los documentos que se formulen. Dicha documentación deberá ser supervisada y avalada por un profesional competente y colegiado.

d. El Contratista podrá efectuar modificaciones y/o reemplazos entre su personal, por causa fortuita o fuerza mayor. No obstante, requerirá de la aprobación que le otorgará La Entidad para formalizar dicho reemplazo. El incumplimiento de dicha obligación constituye causal de resolución contractual atribuible a El Contratista, por incumplimiento.

e. El personal profesional que sea reemplazado deberá reunir similares o mejores cualidades que el personal original. Tales cambios no irrogarán gasto adicional a La Entidad.

f. El Contratista, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo del expediente técnico y la ejecución de la Obra, deberán contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Proyectos de Construcción y de Expedientes Técnicos así como de Ejecución de Obra; con la debida organización administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia económica suficiente. Acreditará, igualmente, domicilio legal conocido y estable.

13.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.El personal profesional requerido para la prestación de la Elaboración del Expediente Técnico debe cumplir lo siguiente:

JEFE DE PROYECTO- Representará a El Contratista en todos los asuntos técnicos que competan a la

Elaboración del Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por El Contratista.

- Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformarán el equipo técnico para la Elaboración del Expediente Técnico.

- Será el responsable de conducir todas las actividades de la elaboración del Expediente Técnico y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo sustenten.

- Solicitará y aprobará los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los plazos fijados según cronograma aprobado.

- Participará en la elaboración del Resumen Ejecutivo del Expediente Técnico descritos en el Volumen I del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

- Participará en la elaboración del Informe de Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos descritos en el Volumen III del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

- Participará en la elaboración de la Filmación y Registro Fotográfico descritos en el Volumen III del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

90


- Efectuar los trámites correspondientes así como el seguimiento respectivo hasta obtener la Factibilidad de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica ante las Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagüe y Energía Eléctrica.

- Organizará las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hará entrega de éstos para su aprobación y/o conformidad ante las instancias correspondientes en la Municipalidad Provincial, Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagüe, Energía Eléctrica y el Gobierno Regional de Ancash – Sede Central.

- Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable del contenido técnico.

ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO- Elaboración del expediente técnico existente, hasta la elaboración del Proyecto Definitivo

de Arquitectura (incluye Memoria Descriptiva, Programación arquitectónica, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Arquitectura) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los Términos de Referencia

- Participará en la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental, de ser el caso, hasta la obtención de la Certificación Ambiental requerido según la clasificación de categoría, Volumen III del Anexo 01 de los Términos de Referencia.

- Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la Elaboración del Expediente Técnico.

INGENIERO CIVIL CALCULISTA RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS- Elaboración del Proyecto Definitivo de Estructuras (incluye Memoria Descriptiva,

Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Estructuras) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

- Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen III del Anexo 01 de los Términos de Referencia.


INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas

(incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.


INGENIERO SANITARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS- Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria

Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.


19


13.3. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El personal profesional requerido para la Ejecución de la Obra debe cumplir lo siguiente:

RESIDENTE DE OBRA- Se contará de manera permanente y directa con un profesional colegiado, habilitado y

especializado designado por el Contratista, previa conformidad de la Entidad, como Residente de la Obra, el cual podrá ser Ingeniero Civil o Arquitecto.

- El Residente representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

- Abrir, firmar, hacer anotaciones y custodiar el Cuaderno de Obra y otras que le faculte la norma.

- Participar en la Recepción de la Obra.

ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA- Asistir en todas las funciones que se designen al Ingeniero Residente de Obra.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y AMBENTE- Apoyar al Residente de Obra para la implementación de acciones destinadas al

cumplimiento de toda normatividad de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo la función de prevencioncita de riesgos.

- El personal profesional especializado que complemente las funciones del residente de obra () que presente El Contratista, deberá ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra contratada, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por La Entidad. Dicho compromiso constituye obligación esencial de El Contratista. Su incumplimiento es causal de resolución contractual.

- El personal profesional que participe en la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra objeto de los presentes Términos de Referencia, deberá expresar, por escrito, su dedicación al desarrollo del Servicio.

La Entidad, en cualquier momento, podrá exigir el reemplazo del personal de El Contratista, cuando lo considere conveniente al beneficio de la Obra contratada.

14. INFORMES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:La Elaboración del Expediente Técnico se efectuará en Tres (03) Informes de cumplimiento obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos mínimos se detallan en los presentes términos de referencia. El Contratista podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no podrá dejar de cumplir con lo siguiente:

14.1. PRIMER INFORME – SOBRE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.Contenido y Desarrollo:Este Informe estará conformada por: Programación Arquitectónica definitiva. Criterios de diseño a tomar, a nivel urbano arquitectónico. Propuesta de tecnologías para una arquitectura sustentable, incidiendo en el uso de

energías renovables y optimización sobre el uso de recursos naturales. El contenido de este informe deberá ser presentado al Gobierno Regional de Ancash y

sustentado por el Jefe de Proyecto de El Contratista, en reunión con los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, de la cual se elaborará un Acta de Evaluación, donde se registrará las observaciones halladas por los funcionarios responsables, las mismas que deberán ser absueltas por El Contratista para la presentación del Segundo informe.

90


14.2. SEGUNDO INFORME - ESTUDIOS BÁSICOS, PLANOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DEFINITIVO Y EXPOSICIÓN

Este Informe tiene por finalidad la presentación de los Estudios Básicos, Planos Preliminares del Proyecto (en calidad de borrador) y Exposición.Contenido y Desarrollo:Este Informe estará conformada por: El Estudio Básico: “Levantamiento Topográfico” según los contenidos establecidos en el

Anexo 01 y Anexo 02 de los presentes Términos de Referencia. El Estudio Básico: “Estudio de Mecánica de Suelos” según los contenidos establecidos

en el Anexo 01 y 03. El Informe de: “Vulnerabilidad del Terreno” según los contenidos establecidos en el

Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia. El Informe de “Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos”

según los contenidos establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

Cargos de las cartas con las cuales se ha solicitado la factibilidad de servicio eléctrico, servicio de agua potable y/o descarga de alcantarillado sanitario y telefonía, a las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias responsables del área de intervención según corresponda. Este documento es obligatorio para los casos que el proyecto considere la ejecución de estos servicios.

Desarrollo de los Planos Preliminares de todas las especialidades del Proyecto (en calidad de Borrador)

a. El proyecto deberá ser ejecutado, debidamente compatibilizado con la normatividad reglamentaria vigente en la zona y con los alcances de los estudios básicos.

b. Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el desarrollo del Proyecto a nivel de Planos Preliminares.

c. Los planos preliminares de cada especialidad (Componente 01 – Infraestructura: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y Obras Exteriores, etc.; Componente 02 – Equipamiento: Mobiliario, Equipos e instrumentos, y Señalización) deberán ser presentados con sus respectivas memorias descriptivas y memorias de cálculo en calidad de borrador que sustenten y justifiquen el desarrollo del proyecto. Así mismo, deberá presentarse (Componente 03 – Capacitación) con su respectiva memoria descriptiva y el plan de capacitaciones (temario) para docentes del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz. El Componente 04 – Mitigación Ambiental con su respectiva memoria descriptiva.

d. La propuesta preliminar de cada componente y especialidad representará la alternativa más conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, ambiental, administrativo, pedagógico, presupuestal, etc., según corresponda. En tal sentido, deberá ser permanentemente puesto en consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite.

e. La propuesta preliminar se planteará respetando en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Secciones de vía, Alineamiento definidos por la Municipalidad correspondiente.

f. La propuesta preliminar se planteará respetando en todo momento, los alcances y limitaciones establecidos en el Estudio de Pre inversión (Perfil) aprobado, sin que ello restrinja a El Contratista a mejorar la propuesta en cada aspecto del proyecto sobre todo con el uso de nuevas tecnologías ambiental sobre energía renovable y reutilización aguas residuales; y nuevas tecnologías estructuras antisísmicas; respetando siempre las metas programadas.Dentro de los treinta (30) días naturales de iniciado el servicio, se presentará el Cargo del documento de Entrega al Gobierno Regional de Ancash del Proyecto Arquitectónico (el que incluye presentación de Memoria Descriptiva y planos del Proyecto con el sello de recepción de la Municipalidad Local). La presentación de este documento de cargo de entrega es de carácter obligatorio, caso contrario, se considerará incompleta la documentación presentada.Exposición del Proyecto Preliminar.

19


a. El Contratista deberá exponer el Proyecto Preliminar ante los funcionarios competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura y Planificación. Dicha exposición se efectuará a fin de recoger todas las observaciones del personal de la entidad e incorporar la subsanación de éstas en dicho proyecto que servirá para su implementación del Expediente Técnico. La exposición se podrá realizar a partir del tercer día de la presentación del Segundo Informe y no podrá exceder del octavo día de dicha presentación. Dicha exposición podrá ser presentada en formato Power Point u otro similar, planos en Físico, vistas en 3D de la propuesta de distintos ángulos, y cualquier presentación complementaria que permita entender la propuesta. Con una duración mínima de 20 minutos en las oficinas del Gobierno Regional de Ancash, Campamento Vichay S/N – Independencia – Huaraz - Ancash.

b. Para la aprobación de este Informe es requisito indispensable la realización de esta exposición, de no presentarse el contratista a dicha exposición no se podrá dar por aprobada este Informe bajo responsabilidad del contratista y aplicación de las penalidades calculadas de acuerdo a la fórmula establecida en artículo 165° y 166° del Reglamento por cada día de atraso.

14.3. TERCER INFORME.- EXPEDIENTE TÉCNICO.Este Informe tiene por finalidad la presentación del Expediente Técnico materia del contrato, el cual deberá estar de acuerdo a los términos de referencia, Proyectos Definitivos Aprobados por las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias del área de intervención según corresponda, debiéndose integrar las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado, todos estos documentos deberán ser presentados sin enmendaduras, ni borrones, en calidad óptima de presentación, considerando los formatos especificados en el Anexo 06 de los presentes Términos deReferencia. Además para este informe deberá ya contar con la Conformidad de la Municipalidad Local del Proyecto Definitivo y Aprobación de las empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telefonía, siendo obligación de El Contratista obtener dicha conformidad y aprobación correspondiente.Contenido y Desarrollo:Este Informe estará conformado por: Resumen Ejecutivo del Proyecto según los contenidos establecidos en el Volumen I del

Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia. Desarrollo del Proyecto en todas sus especialidades (Componente 01 –

INFRAESTRUCTURA: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Seguridad y Señalización, Componente 02 – IMPLEMENTACIÓN: Mobiliario, Equipos e instrumentos, y Señalización, Componente 03 – CAPACITACIÓN y Componente 04 - MITIGACIÓN AMBIENTAL) según los contenidos establecidos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.a. El proyecto deberá ser ejecutado, debidamente compatibilizado con la normatividad

reglamentaria vigente en la zona y con los alcances de los estudios básicos.b. Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los

parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el Proyecto Definitivo.

Desarrollo del Proyecto Definitivo de Arquitectura contempla el desarrollo de los siguientes trabajos:a. Comprende el planteamiento de la propuesta arquitectónica para la infraestructura

universitaria requerida, desarrollada a nivel de Proyecto Definitivo completo, al cual se adjuntará la Memoria Descriptiva que sustente y justifique la toma de partido asumida por El Contratista.

b. El Proyecto Definitivo de Arquitectura representará el expediente técnico o la alternativa más conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, ambiental, presupuestal, etc. En tal sentido, el proyecto deberá ser permanentemente puesto en consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite

90


c. El proyecto deberá respetar en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Secciones de vía, Alineamiento definidos por la Municipalidad correspondiente.

d. El proyecto deberá respetar en todo momento, los alcances y limitaciones establecidos en el Estudio de Pre inversión (Perfil) aprobado.

e. El proyecto contendrá Memoria Descriptiva, Plano de Localización a escala 1/5,000, Plano de Ubicación, a escala 1/500, Planos de Plantas a escala 1/50, Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un mínimo de Tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales por zona de intervención, Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y Exteriores, a escala 1/50, Dos (02) Perspectivas Exteriores a color a escala 1/50, Dos (02) Perspectivas Interiores a color, escala 1/50, Planos de Detalles Constructivos de todos los elementos que participen y formen parte de la Ejecución de la Obra. Así mismo, incluirá el Plan de Capacitaciones y Temario del mismo.

Planos Definitivos del Proyecto conforme al Volumen V del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia, debidamente sustentados mediante Memorias Descriptivas y Memorias de Cálculo por cada Especialidad.

Presentación del documento de Conformidad al Proyecto Definitivo por parte de la Municipalidad Local. La presentación de este documento es de carácter obligatorio, caso contrario, se considerará incompleta la documentación presentada. La Conformidad del Municipio Local (incluye presentación de planos con el sello de conformidad de la Municipalidad Local) será presentado indefectiblemente a la Entrega de este Informe.

Presentación del documento de Aprobación al Proyecto Definitivo por parte de las empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria del área de intervención según corresponda de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telefonía. La presentación de este documento es de carácter obligatorio, caso contrario, se considerará incompleta la documentación presentada. La Aprobación de los mismos ante las empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telefonía será presentado indefectiblemente a la Entrega de este Informe.

15. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:Durante el proceso de formulación del estudio, El Contratista efectuará Tres (03) entregas oficiales y obligatorias, que corresponderá a los Informes que se define el Numeral 14 de los presentes Términos de Referencia.

15.1. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN:a. Para cada una de los Informes (Primer, Segundo y Tercero) de la Elaboración del

Expediente Técnico, El Contratista presentará en calidad de “borrador” al Gobierno Regional de Ancash (La Entidad), la documentación indicada en el numeral 14 de los presentes Términos de Referencia, debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable de su elaboración, Jefe del Proyecto y el Representante Legal del Contratista. Los sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura correspondiente.

b. Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en Discos Compactos (CD) u otro medio digital, con los archivos digitalizados de la información correspondiente al Informe respectivo con los formatos y software requeridos en el Anexo 06. Los CD’s deberán estar debidamente rotulados.

c. El Contratista deberá presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos.- Primer Informe a los Tres (03) días naturales de iniciado el servicio, según la

definición de fecha de inicio indicado en el numeral 19.2 de los presentes Términos de Referencia.

- Segundo Informe a los Doce (12) días naturales computados a partir del día siguiente en que se firma el Acta de Evaluación del Primer Informe.

- Tercer Informe a los Treinta (30) días naturales computados a partir del día siguiente en que se le comunicó al Contratista la conformidad del Segundo Informe.

d. Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida en el numeral 14 de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se considerará como

19


mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; según lo señalado en el Numeral 23° del presente documento.

e. De ser el caso que existan demoras que excedan a la fecha del levantamiento de observaciones del Informe Final (incluyendo el periodo máximo de revisión y levantamiento de observaciones) por parte de la Municipalidad en emitir la conformidad al Proyecto Definitivo o demora de las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias en emitir la aprobación de los proyectos respectivos, se considerará este periodo de demora como tiempo muerto, no generándose la aplicación de penalidades al contratista, siempre que se demuestre haber cumplido con la presentación oportuna de dichos proyectos ante la Municipalidad, empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias, presentaciones que no podrá exceder de los plazos establecidos en el numeral 15 de los presentes Términos de Referencia y asimismo que demuestre haber subsanado oportunamente las observaciones que el Municipio y/o las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias le pudiera haber efectuado (subsanación dentro del plazo establecido para subsanación de observaciones establecido en los términos de referencia). Este tiempo de demora tampoco generará a favor del contratista derecho por concepto de intereses ni ampliaciones de plazo alguno. La demora de la Municipalidad, empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias en dar la conformidad y/o aprobación correspondiente, no es impedimento para que el contratista cumpla con presentar ante la Entidad el resto de la documentación en el plazo establecido para la presentación de cada una de los Informes del Expediente Técnico.

f. No se considerará como entrega oficial, cuando El Contratista efectúe la presentación incompleta de los documentos exigidos en el Informe correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se considerará como no efectuada la entrega.

g. El Informe que se formule deberá ser firmado y sellado por el Representante Legal de El Contratista, y por el Jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado responsable de su elaboración.

15.2. ELABORACION Y APROBACION: a. La Entidad revisará los volúmenes correspondientes del Expediente Técnico, en un

plazo referencial de Diez (10) días naturales computados desde el día siguiente a la fecha en que fue recibida la documentación completa. De existir observaciones, éstas serán notificadas por escrito a El Contratista para su subsanación, adjuntándose el expediente observado.

b. El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar la Municipalidad Local y empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias a los Informes y/o documentaciones correspondientes no deberá afectar al desarrollo del Expediente Técnico, por tanto, el Contratista debe cumplir con presentarlos la documentación correspondiente en la oportunidad establecida en el numeral 15 de los presentes Términos de Referencia, no debiéndose generar penalidades al Contratista, ni derecho de pago de interés algunos según las condiciones que se explican en el literal “e” del numeral 16.1 de los presentes Términos de Referencia.

c. El Contratista contará con Cinco (05) días naturales, computados desde el día siguiente a la fecha en que recibe las observaciones del Gobierno Regional de Ancash, para disponer la subsanación total y nueva entrega.

d. El Contratista contará con Cinco (05) días naturales, computados desde el día siguiente a la fecha en que recibe las observaciones de la Municipalidad Local, empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias, para disponer la subsanación total y nueva entrega.

e. La totalidad de la Subsanación de Observaciones efectuadas por el Gobierno Regional de Ancash – Sede Central será presentado en la Gerencia Regional de Infraestructura.

f. La totalidad de la Subsanación de Observaciones efectuadas por la Municipalidad Local, empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias, será presentado directamente ante dichas entidades y empresas mediante documento, cuyo cargo de entrega será puesto en conocimiento del Gobierno Regional de Ancash, siendo obligación del Contratista hacer el seguimiento y subsanar las observaciones que estas empresas le pudieran hacer hasta obtener las conformidades y/o aprobaciones correspondientes.

g. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya

90


penalidad diaria se calculará de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia y artículo 165° del Reglamento. El Contratista adjuntará al expediente corregido, el expediente observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas.

h. El Contratista no contará con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad por mora se computará desde el mismo día en que se reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas.

15.3. CONFORMIDAD Y APROBACIÓN:a. La Entidad, luego de verificar el cumplimiento de cada una de los Informes, procederá

a otorgar la Conformidad del Informe correspondiente de la elaboración del Expediente Técnico.

b. La Entidad, luego de otorgar Conformidad al Primer, Segundo y Tercer Informe procederá a otorgar la Aprobación del Expediente Técnico vía Acto Resolutivo.

c. La notificación de la conformidad de cada uno de los Informes le será cursada por escrito al Contratista. La aprobación y conformidad definitiva se otorgará, con la aprobación del Expediente Técnico por parte de La Entidad.

d. No será procedente la Conformidad parcial para ningún Informe. Es decir que el contratista deberá cumplir con presentar todos los volúmenes indicados y requeridos, caso contrario su presentación será incompleta y no se podrá dar por concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad correspondiente.

e. El Contratista, dentro de los Cinco (05) días naturales siguientes a la aprobación de cada uno de los Informes (Primer, Segundo y Tercero), hará entrega a La Entidad de lo siguiente:- Un (01) ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de

los documentos indicados en el Numeral 14 de los presentes Términos de Referencia. Para documentos en formato A4 se empleará papel bond extra blanco alcalino de 75 gramos y para formatos A1 y A3 se empleará papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos y sellados por los profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el Representante Legal de El Contratista. Se presentarán en Pioneres A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo.

- Tres (03) copias simples (Fotocopia) completa de cada uno de los volúmenes originales. Se presentarán en Pioneres A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo, e identificado como “COPIA”. Deben constar las firmas correspondientes.

- Tres (03) Discos Compactos (CD) con los archivos digitalizados de la información correspondiente a cada uno de los Informes con cada uno de los archivos electrónicos en los formatos indicados en el Anexo 06 de los Términos de Referencia. Dicha información debe contener toda la documentación que se indica en el Anexo 01. Los CD’s deberán estar debidamente rotulados.

- Tres (03) Discos Compactos (CD) con los archivos digitalizados de la información correspondiente a cada una de los Informes con cada una de las hojas debidamente escaneadas y foliadas (según orden establecido en el Anexo 01) que contengan los sellos y firmas del Representante Legal del Contratista, Jefe del proyecto y el Profesional Responsable de su elaboración. Dicha información debe contener toda la documentación que se indica en el Anexo 01. Los CD’s deberán estar debidamente rotulados.

- La documentación digitalizada que presentará El Contratista, deberá incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo del Expediente Técnico. En tal sentido, deberá rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

16. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE:a. El Contratista es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación

que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico

19


y/o Ejecución de Obra que entregará a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

b. La Entidad rechazará, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se encuentre la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra contratada; toda aquella documentación técnica que elabore El Contratista cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo.

c. Sobre la base de lo expuesto, El Contratista está obligado a conocer la normatividad y reglamentación vigente, tanto en el ámbito nacional, regional y local; y que sea aplicable a la Elaboración del Expediente Técnico y a la Ejecución de la Obra. Esta exigencia también se extiende a toda reglamentación o directiva institucional que esté aprobado y vigente por La Entidad, a la firma del contrato. Su incumplimiento será considerado como causal de resolución del Contrato atribuible a El Contratista.

d. En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Contratista se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que por omisión, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por El Contratista, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con la aprobación del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, será similar al asignado para subsanar las observaciones del Informe a la que correspondió la elaboración de tal documentación. Superado dicho plazo, El Contratista incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

e. Las ampliaciones de plazo del Contrato de Ejecución de Obra estarán sujetos a los alcances y procedimientos establecidos en la Ley, así como a la evaluación y sustentación de la etapa efectivamente afectada (Ruta crítica).

17. PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONTRATISTA:La documentación técnica que elaborará y presentará El Contratista, estará sujeta obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos.Su cumplimiento se considera obligación esencial de El Contratista:

Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA). Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas mediante Resolución

de Contraloría Nro. 072-98-CG.Aplicable al diseño arquitectónico.

Norma Técnica de Edificación U.190 / Norma Técnica Nacional de Adecuación Urbanística para Personas con Discapacidad” (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04).

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad correspondiente. Norma Técnica de Edificación A.060 / Norma Técnica Nacional de Adecuación

Arquitectónica para Personas con Discapacidad (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04).Aplicable al diseño integral del edificio, de sus componentes, definición de especificaciones técnicas, y demás documentos aplicables directamente al diseño y a la construcción.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.020: Cargas. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.030: Diseño Sismo Resistente. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecánica de Suelos.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: Concreto Armado. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.070: Albañilería. Aplicable al Cálculo y Diseño de muros y tabiques.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.102: Diseño y Construcción con Madera. Aplicable al Cálculo y Diseño de elementos estructurales, de ser el caso.

Norma Técnica Nacional de Edificación E.110: Vidrios. Aplicable al Diseño de Ventanas, mamparas, etc.

Building Code Requeriments for Structural Concrete (ACI-318M) and Commentary (ACI-318RM) en su última version.

ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01)

90


Report ACI Comittee 301-05 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su última versión.

American Institute of Steel Construcción (AISC) última versión. American Society for Testing Materials – ASTM. American Welding Society – AWS. Código Nacional de Electricidad. R.M. N° 175-2008-MEM/DM, del 11.04.08. Modificaciones al Código Nacional de

Electricidad Utilización. Código Nacional de Electricidad – Suministros 2011, aprobado con RM

N°214-2011-MEM/DM. Resolución Ministerial Nº 496-2009-EM/DM Aprueban Plan Referencial del Uso Eficiente de

la energía 2009 – 2018. Norma IEC- 61000-5-2, que establece interconexión de sistemas de puesta a tierra en baja

tensión. Normas Técnicas Peruana vigentes: NTP IEC 60598-2-22 (Luces de emergencia), NTP

370.252.2010 (Conductores eléctricos), NTP IEC 60884-1:2007 (Tomacorrientes y enchufes). Aplicable a la obtención de Permisos, Licencias y Certificaciones de algunos órganos reguladores

Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2007-PCM.

Resolución Jefatural N°440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil”

Requerimientos de INDECI y CGBVP Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el

21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias. Reglamento de la Ley Nº 29090 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-

VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias. Ley y Reglamento de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la

Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (Ley Nro. 27157 y D.S. Nro. 008-2000-MTC).Aplicable al metraje a efectuar.

Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. Nro. 013-79-VC). Resolución 0834-2012-ANR Reglamento de Metrados para Obras de Habilitación Urbana (D.S. Nro. 028-79-VC).

Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso. Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la

elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. Resoluciones y Directivas vigentes sobre la estructura del Pie de Presupuesto para

Proyectos u Obras.Aplicable al trámite de consulta previa del proyecto arquitectónico, y a la estimación del costo de la obtención de la Licencia de Obra.

El Contratista asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido formulados en atención a las normas vigentes.

Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el sistema métrico decimal, ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Ex - INTINTEC); según corresponda.

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 29873 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado; así como, lo dispuesto en el Código Civil; y, otros relacionados y vigentes.

18. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

19


El cumplimiento de los formatos y normas de presentación de los documentos técnicos, se constituyen para El Contratista en obligación esencial, siendo requisito de primer orden en las entregas parciales, o en la entrega final, estando establecidos los formatos de presentación en el Anexo N° 06.

19. COMPUTO DE PLAZOS:19.1. Generalidades:

a. Según lo indicado en el Artículo 151° del Reglamento de la Ley, los plazos de ejecución del servicio se computan en días naturales, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los días sábados, domingos y feriados.

b. Las solicitudes de ampliación del Plazo de Ejecución, se gestionan según lo indicado en el Artículo 41° de la Ley, y en el Artículo 175° del Reglamento.

c. El vínculo contractual quedará disuelto cuando quede consentida la Liquidación del Contrato.

d. La entrega del Adelanto Directo; siempre y cuando haya sido solicitado por el Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 21° del presente documento, el cual no representará obstáculo alguno para el Cómputo de los Plazos de Elaboración del Expediente Técnico.

e. La entrega de la información que deberá proveer La Entidad, que se lista en el Numeral 11° de este documento, se efectuará como máximo al día siguiente de la suscripción del Contrato.

f. El Acta de Reconocimiento del Terreno donde se construirá la obra deberá suscribirse al día siguiente de la fecha de suscripción del contrato, para lo cual deberá efectuarse el reconocimiento de la zona sobre la cual se proyectará el expediente técnico materia del contrato. En dicho reconocimiento participará el Jefe de Proyecto y un representante del Gobierno Regional de Ancash. En caso de no asistir el Jefe del Proyecto en el mencionado reconocimiento, se aplicará la penalidad de 1% por cada día de atraso hasta un tope del 10% del Monto Ofertado del Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico.

19.2. Inicio del Plazo de Ejecución de la Elaboración del Expediente Técnico:El Plazo de la Elaboración del Expediente Técnico se computará a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.

19.3. Inicio del Plazo de la Ejecución de Obra:El Plazo de Ejecución de la Obra se inicia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias.

19.4. Inicio de plazo de Equipamiento:El plazo de equipamiento se inicia una vez concluida la ejecución de la obra, o paralelamente según dispondrá el contratista, el mismo que concluirá antes de la entrega de los plazos establecido en la ejecución de obra.

19.5. Inicio de Capacitación:El plazo de capacitación inicia una vez concluida el equipamiento y la ejecución de la obra y antes de la entrega de obra respectiva.

20. FORMA DE PAGO:20.1. Valorizaciones o Pagos a Cuenta:

a. El abono de las valorizaciones de El Contratista se efectuará contra prestación y con la conformidad de La Entidad.

b. Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuarán de la siguiente manera:i. Del Expediente Técnico

Equivalente al Cien por ciento (100%) del Monto Ofertado del Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico, contra presentación del mismo y conformidad de La Entidad.

ii. De la Ejecución de la ObraValorizaciones de Obra: De acuerdo a las Valorizaciones que se encuentra directamente relacionadas al Avance Ejecutado de la Obra hasta un Monto Equivalente al Monto Ofertado del Contrato para la Ejecución de la Obra.

90


c. La Entidad abonará la Valorización en trámite a más tardar dentro del plazo establecido en el Artículo 197° del Reglamento. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación de la Factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés.

21. SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS:21.1. Adelanto Directo

a. A solicitud escrita de El Contratista, La Entidad abonará, el Adelanto Directo, hasta por el Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

b. El abono del Adelanto Directo estará condicionado a la presentación que deberá efectuar El Contratista, de una garantía bancaria (Carta Fianza), por igual monto del adelanto, que deberá estar vigente hasta la amortización total del adelanto otorgado.

c. La garantía deberá expresar literalmente las condiciones de: Solidaria, Irrevocable, Incondicionada y de Realización Automática a solo requerimiento de la Entidad. Dicho adelanto será descontado o amortizado proporcionalmente en cada uno de los pagos previstos en el presente documento.

d. El plazo para que El Contratista solicite el Adelanto Directo será de ocho (08) días naturales computados a partir de la suscripción del Contrato. La solicitud será efectuada por escrito, debiéndose adjuntar, necesariamente, el original de la garantía correspondiente y la factura correspondiente.

La Entidad entregará el Adelanto Directo dentro de los siete (07) días naturales de haber recibido la garantía correspondiente.

21.2. Adelanto de materialesa. A solicitud escrita de El Contratista, La Entidad abonará, el Adelanto de materiales para

materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, hasta por el cuarenta por ciento (40%).

b. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

c. No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

d. La amortización del adelanto de materiales se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

e. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

f. La Entidad entregará el Adelanto de materiales dentro de los diez (10) días naturales de haber recibido la garantía correspondiente.

22. CONTROL Y REVISIÓN:22.1. Control:

a. El Contratista estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la Elaboración del Expediente Técnico, avances de la Ejecución de la Obra y de los compromisos contractuales asumidos.

b. La Entidad designará un Coordinador, el que será acreditado de su propio plantel profesional (Arquitecto o Ingeniero); así como, eventualmente, un Equipo Revisor, que podrá ser contratado o de su propio plantel profesional; a quienes El Contratista brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboración del Expediente Técnico y durante la Ejecución de la Obra.

c. El Coordinador estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión básica de los documentos formulados por El Contratista. Controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes. También tendrá a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de las valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se requiera.

19


d. La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podrá convocar a El Contratista, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra; así como para que informe o asesore en asuntos concernientes al objeto del contrato.

e. Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que presente El Contratista: La Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras.

f. El Contratista deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.

g. No procederá la aprobación de los documentos presentados por El Contratista si éste no ha efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanación de las observaciones formuladas.

h. El Contratista deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de Referencia, serán asumidos directamente por los profesionales que presente a La Entidad como parte de su equipo técnico.

i. Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Contratista, deberá ser autorizada por La Entidad, y deberá justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de la penalidad establecida en el Numeral 23° del presente documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolución del Contrato, por incumplimiento de una obligación esencial de El Contratista.

j. La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Contratista.En tal sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos.

22.2. Coordinación y Seguimiento:a. El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones

con El Coordinador designado por la Entidad, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

b. Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

c. Durante el desarrollo de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, y en cualquier etapa de ejecución en que se encuentre éste, El Contratista deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formulen los profesionales del Gobierno Regional de Ancash, ya sean éstos: Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Proyectos, o algún asesor externo convocado por La Entidad.

d. La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El Contratista. En tal sentido, El Contratista no podrá negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e. La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Contratista, sí dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

f. La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Contratista información complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El Contratista no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

g. La Gerencia Regional de Infraestructura, es la responsable de emitir la conformidad de cumplimiento del contrato luego de recibir el Informe de Conformidad por parte de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

23. PENALIDAD APLICABLE

90


El Contratista será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega de las etapas establecidas, o exceda los plazos que se le otorgarán para subsanar observaciones a que fueran realizadas por el Gobierno Regional de Ancash, Municipalidad Local, empresas prestadoras de servicio y/o empresas concesionarias de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electricidad. La Entidad deducirá dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley.El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicación de penalidad por mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.Las penalidades serán deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley. Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Contratista. La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o aprobación de las etapas del objeto del contrato.Otras Penalidades:La Entidad le aplicará al contratista otras penalidades, de conformidad con lo establecido en el Art. 166º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF y sus modificatoria.

La penalidad durante la ejecución de la se aplicara en función al monto contractual y de acuerdo al siguiente cuadro.

N° PENALIDAD UNIDAD %

1No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica

Por ocurrencia

0.05

2Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el mes correspondiente a la ejecución de obra.

Por ocurrencia

0.10

3Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

Por ocurrencia

0.10

4Por no contar los trabajadores con los respectivos implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y público en general.

Por ocurrencia

0.05

5

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ejecutados (en determinada valorización de obra) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Por ocurrencia

0.20

6Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la resolución de aprobación correspondiente.

Por ocurrencia

0.10

7

No cumple con el uso de materiales y equipos de campo establecidos en los Términos de Referencia, sin perjuicio de disponerse la demolición de comprobarse que los materiales utilizados son deficientes.

Por ocurrencia

0.05

8 Por falta de permanencia del residente en la obra.Por

ocurrencia0.05

9 Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el

Por 0.05

19


cumplimiento del cronograma vigente ocurrencia

10Por negarse a entregar o inexistencia del cuaderno de obra al solo requerimiento de la entidad.

Por ocurrencia

0.05

11Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección del medio ambiente

Por ocurrencia

0.05

12

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendarios del inicio del plazo contractual, la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

Por ocurrencia

0.05

13Por no presentar la liquidación de obra dentro del plazo legal establecido.

Por ocurrencia

0.10

24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:a. La Liquidación del Contrato se practicará de acuerdo con el procedimiento, plazos y

formalidades establecidos en el Artículo 211° del Reglamento y Directiva N° 007/2005/CONSUCODE/PRE.

b. La Liquidación del Contrato será formulada por El Contratista, y presentada por éste a La Entidad, sólo después de aprobada la última prestación del objeto del contrato.

c. Para efectos de la Liquidación del Contrato, se entenderá que la aprobación de la “Última Prestación” corresponde a la Recepción de la Obra, por parte de la Entidad.

d. La Liquidación del Contrato quedará consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro del plazo que establezcan la Ley, el Reglamento, Directiva N° 007/2005/CONSUCODE/PRE. o en defecto, El Contrato. Una vez que la Liquidación quede consentida, no habrá reclamo o impugnación alguna sobre ella.

e. El consentimiento de la Liquidación del Contrato será emitida por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

f. La Liquidación consentida cierra el vínculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de garantía que otorga El Contratista por la calidad de la Obra ejecutada, y a lo establecido en el Numeral 12° literal “v” del presente documento.

25. EXTENSIÓN DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:a. El Contratista y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de

absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al Expediente Técnico y Ejecución de la Obra que elaborará para ésta, y que pueda provenir de La Entidad, de parte de la Municipalidad correspondiente durante el trámite de obtención autorizaciones y/o licencias, de parte del Supervisor durante la ejecución de la Obra; o de los órganos de fiscalización y control del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que éstas últimas lo estimen necesario.

b. El Contratista se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo de Construcción, sí estos son observados durante el trámite de obtención de autorizaciones y/o Licencias.

c. El Contratista asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinación o mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El Contratista no podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

d. El compromiso que asume El Contratista, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la Obra.

e. El Contratista asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentación técnica que lo integra.

90


26. PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:El plazo para la ejecución total es de Trescientos Sesenta (360) días naturales (60) días naturales parara la Elaboración del Expediente Técnico y 300 días naturales para la Ejecución de la Obra), Equipamiento (30) días naturales; Capacitación (30) días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en el Numeral 19° del presente documento. No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene el contratista:i. El tiempo de revisión por parte de la Municipalidad Local y el Gobierno Regional de Ancash. ii. El tiempo que demore la Municipalidad Local, en dar conformidad al proyecto.El Plazo de Ejecución para la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, Equipamiento, Capacitación, está constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para el cumplimiento del objeto del contrato.En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones respectivas ni los plazos considerados para la subsanación de observaciones, contabilizándose solo los plazos que tiene el contratista para la presentación del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra.El Contratista podrá realizar la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, equipamiento y Capacitación, en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa. Sin embargo, queda plenamente establecido que los días no empleados en dicha etapa, no se acumularán para el desarrollo de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada genera automáticamente el recorte del Plazo de Ejecución. En tal sentido, El Contratista deberá cerciorarse que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, que El Contratista emplee todo su plazo para el desarrollo del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, Equipamiento y Capacitación.Cada etapa, además, con plazos definidos para la revisión que efectuará La Entidad y para la formulación de las observaciones que ésta considere pertinentes, de ser el caso. Asimismo, se han establecido plazos para que El Contratista efectúe las subsanaciones o correcciones que correspondan, estos plazos establecidos para la subsanación de observaciones los que no serán computados dentro del plazo de ejecución de cada etapa, razón por la cual no están sujetos a penalidad por mora. No obstante, los plazos que El Contratista requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisión o rectificación fallida; sí se considerarán dentro del Plazo de Ejecución, derivando en atraso, lo que conllevará a la aplicación inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa; según lo previsto en el Contrato, y en el Numeral 23° del presente documento.

27. VALOR REFERENCIAL:La presente Licitación Pública tiene por objeto seleccionar a la empresa Contratista y/o Consorcio que se encargará de la Elaboración del expediente técnico y Ejecución de la Obra, Equipamiento, Capacitación y Mitigación Ambiental del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ – REGION ANCASH”- SNIP 248836, cuyo valor referencial asciende a S/. 4’352,767.00 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y dos Mil Setecientos sesenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.

El proyecto está compuesto de:

DescripciónCódigo

SNIPElaboraciónExpediente

Ejecución deObra

“Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico estatal de Carhuaz, Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz – Región Ancash”

248836 S/. 87,288.00 S/.4’265,479.00

19


DESCRIPCION CONTRATISTA

Infraestructura 3,678,081.00

Implementación 132,950.00

Capacitación 10,507.00

Mitigación Ambiental

7,500.00

Expediente Técnico 87,288.00

Gastos Generales 290,961.00

Supervisión 145,480.00

TOTAL 4,352,767.00

Se deberá elaborar el Estudio definitivo (expediente técnico), teniendo en consideración la normatividad vigente.En tal sentido el costo respecto a Elaboración del Expediente Técnico asciende a: S/. 87,288.00 N.S., Y el costo de ejecución de obra que incluye (Infraestructura, Implementación y Capacitación) corresponde a 4’353,767.00 N.S.

90


ANEXO 01CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

VOLUMEN – I: RESUMEN EJECUTIVO· a).- Nombre del proyecto, b).- Antecedentes, c).- Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática y Altitud de la zona), d).- Objetivo del Proyecto, e).- Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas perimétricas, Área construida existente), f).- Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada Componente y Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico, Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de Servicios Básicos, g).- Metas del Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y Ambientes), h).- Descripción técnica del proyecto, i).- Mapa de la Zona y Plano de Ubicación, j).- Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras Exteriores, Gastos Generales, Utilidades e IGV), k).- Fuente de Financiamiento, l).- Modalidad de Ejecución, m).- Plazo de Ejecución de Obra.· Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo conteniendo los siguientes puntos:

VOLUMEN – II: DESARROLLO DEL PROYECTO POR COMPONENTE Y ESPECIALIDAD· El desarrollo del Proyecto por Componente y Especialidad deberán ser presentados de manera independiente para cada uno de los requerimientos indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia.· Memorias Descriptivas del Proyecto, correspondiente a cada una de las especialidades como: Componente 01 – INFRAESTRUCTURA: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Seguridad y Señalización, Componente 02 – IMPLEMENTACIÓN: Mobiliario, Equipos, Componente 03 – CAPACITACIÓN: Docentes y Componente 04 – MITIGACION AMBIENTAL.· Especificaciones Técnicas del Proyecto, correspondiente a cada una de las partidas del Presupuesto Referencial y por cada una de las especialidades de: Componente 01 – INFRAESTRUCTURA: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Seguridad y Señalización, Componente 02 – IMPLEMENTACIÓN: Mobiliario, Equipos, Componente 03 – CAPACITACIÓN: Docentes y Componente 04 – MITIGACION AMBIENTAL. Cada Especificación Técnica se estructurará considerando, como mínimo, los siguientes ítems, debiendo ser claramente identificados y descritos: Descripción de trabajos, Calidad de los materiales, Procedimiento constructivo, Sistema de control de calidad, Métodos de medición y Condiciones de pago.· Planilla Descriptiva de Cálculo de Metrados. A cada partida específica que conforme el Presupuesto Referencial, le corresponderá, necesariamente, un Metrado que se genera a partir de los Planos del Proyecto (indicar referencia del Plano que corresponda). No podrá existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su respectiva Planilla de Metrado. Los Metrados deben ser detallados. El Contratista deberá evitar el empleo de Metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente cuantificadas.· Presupuesto Referencial de Obra, será estructurado de la siguiente forma: Componente 01 – INFRAESTRUCTURA: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Seguridad y Señalización.Componente 02 – IMPLEMENTACIÓN: Mobiliario, Equipos e instrumentos, y Señalización.Componente 03 – CAPACITACIÓN: Académica y Administrativa.Componente 04 – MITIGACIÓN AMBIENTAL.Estos incluirán Cuadro Resumen. Los Costos que componen el Presupuesto Referencial que presente El Contratista, deberán ser actualizados a la fecha de la presentación final. Se deberá incluir las partidas y costos correspondientes a las conexiones domiciliarias definitivas de los servicios de: Agua, Desagüe y Energía Eléctrica. Los costos deben guardar relación con las cotizaciones efectuadas.· Presupuesto Analítico por cada una de las especialidades: Componente 01 – INFRAESTRUCTURA: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas,

19


Seguridad y Señalización, Componente 02 – IMPLEMENTACIÓN: Mobiliario, Equipos, Componente 03 – CAPACITACIÓN: Docentes y Componente 04 – MITIGACION AMBIENTAL. Estará estructurado por Específicas del Gasto, desagregados sin considerar la Utilidad.· Análisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto Referencial, el mismo que estará justificado mediante un Análisis de Costo Unitario, en el que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las cantidades y precios de los materiales mano de obra y equipos que intervienen en la ejecución de la partida.· Relación de Insumos y Recursos. En esta lista aparecerán los insumos y recursos con las cantidades requeridas para la ejecución del proyecto.· Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de Precios. Para la actualización del presupuesto General de la Obra, se elaborarán las Fórmulas Polinómicas por especialidad: Componente 01 – INFRAESTRUCTURA: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Seguridad y Señalización, Componente 02 – IMPLEMENTACIÓN: Mobiliario, Equipos, Componente 03 – CAPACITACIÓN: Docentes y Componente 04 – MITIGACION AMBIENTAL. Estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.· Plazo de Ejecución de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra, acompañado de la determinación de Cuadrillas de Mano de Obra óptimas para la zona de trabajo, de rendimientos y recursos acordes con los usados en los Análisis de Precios Unitarios. Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en los diferentes componentes del proyecto a ser desarrolladas mediante el software Ms Project. Al respecto, en el Diagrama de Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la duración total del proyecto y de cada una de las actividades, asi como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica en color rojo.· Plazo de Ejecución de Obra expresado Diagrama de Red PERT-CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica) de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de obra. Debe incluir cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en los diferentes componentes del proyecto a ser desarrolladas mediante el software Ms Project. Al respecto, en el Diagrama de Red PERT-CPM, se debe expresar numéricamente la duración total del proyecto y de cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica en color rojo.· Desagregado de Gastos Generales. Los Gastos Generales estarán conformados por los Gastos Directos e Indirectos. Los gastos Indirectos son los gastos que están vinculados con el tiempo como el personal, oficina y varios. Los Gastos Directos son los referidos a los gastos incurridos como costos fijos para la realización del proyecto.· Cronograma Valorizado Referencial de Ejecución de Obra mensual. El Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra indicará el flujo económico de la ejecución de la obra en función a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt. El cronograma valorizado deberá ser expresado en periodos mensuales y/o quincenales.· Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). El Calendario de Desembolsos indicará el flujo económico de pagos que deberá realizar la entidad mensualmente por la ejecución de la Obra. · Relación de Equipo Mínimo de Construcción, Listado, Cuantificación y Características de los Equipos Mínimos necesarios para efectuar la Construcción de la Obra.· Memoria de Cálculo Estructural.· Memoria de Cálculo de dotación de agua potable de consumo y agua contra incendio. Cálculo reglamentario de volumen de cisterna y tanque elevado. Cálculo de la capacidad de electro bombas.· Memoria de Cálculo de Carga Eléctrica y Máxima Demanda.· Memoria de Cálculo de los equipos mecánico eléctricos.· Manual de Mantenimiento. Misión y Visión de las entidades responsables del mantenimiento, las políticas del sector y objetivos del mantenimiento. Conceptos de mantenimiento a utilizar en el Manual, como mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenibilidad, etc. Determinar los materiales, equipos necesarios a utilizar, disponibilidad. Periodicidad del mantenimiento preventivo. Mantenibilidad requerido para el mantenimiento preventivo y tiempos aproximados para el mantenimiento correctivo. Recursos humanos para la realización de cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo).

90


Realización del Presupuesto Anual de mantenimiento. Identificar de manera precisa que institución(es) serían responsables del mantenimiento.· Conformidad al Proyecto de parte del Municipio Local.· Aprobación al Proyecto de parte de las empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria de agua potable, alcantarillado sanitario y de electricidad.VOLUMEN – III: ESTUDIOS BÁSICOSEl desarrollo de los Estudios Básicos deberán ser presentados de manera independiente para cada uno de los requerimientos indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia.Levantamiento Topográfico del Terreno:a. Comprende la identificación, la definición y la descripción de las características físicas de la superficie del terreno. La definición de las cotas (curvas de nivel), pendientes, perímetro, linderos, colindancias, área, ángulos y vértices del terreno, referencias a las coordenadas UTM. Se incluye la formulación de las conclusiones y recomendaciones del caso; así como la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan. Se presentarán curvas de nivel, cortes, cotas, ángulos, vértices, vistas fotográficas, etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, según corresponda la magnitud del terreno).b. Los Levantamientos Topográficos del Terreno deberán ser desarrollados para cada uno de los requerimientos indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia.c. El Levantamiento Topográfico se efectuará tomando la base el Anexo - 02: “Exigencias para el Levantamiento Topográfico”.Estudio de Mecánica de Suelos para fines de Pavimentación, Cimentación y Obras de Saneamiento:a. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación, Pavimentación y Obras de Saneamiento, ejecutado según sea aplicable la Norma Técnica Nacional E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Comprende la determinación y sustento de la capacidad portante del suelo, así como la determinación de su tipología y de sus características físicas y químicas: Gravas, limos, arcillas, cloruros, sulfatos, nivel de humedad, ubicación de calicatas, perfiles estratigráficos, ubicación de la napa freática, permeabilidad del suelo, sismicidad, geodinámica, asentamientos, etc.b. El Informe Técnico deberá incluir, necesariamente, los capítulos de: Trabajos de campo, ensayos y pruebas, análisis, conclusiones, y recomendaciones.c. Los Estudios de Suelos del Terreno deberán ser desarrollados para cada uno de los requerimientos indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia. El Número de Calicatas no deberá ser inferior a Una (01) Calicata por cada 400 m2 de Área Construida, sin embargo el número mínimo de calicatas para todo el proyecto no deberá ser menor a Doce (12) Calicatas.d. Estos estudios deberán efectuarse bajo las consideraciones que se exponen en los presentes Términos de Referencia y en el Anexo - 03: “Exigencias para el Estudio de Mecánica de Suelos”.Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos: a. Comprende la exploración, identificación, descripción, evaluación y replanteo de las redes públicas, y de las conexiones domiciliarias existentes, referidas a los servicios de agua potable, desagüe, energía eléctrica y telefonía. Incluye pronunciamiento sobre la calidad y frecuencia de los servicios indicados.b. La Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos deberán ser desarrollados para cada uno de los requerimientos indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia.c. Memoria Descriptiva de los Servicios Básicos existentes, con indicación de su estado operativo, diámetros, calibres, materiales, sistemas, demandas, capacidades, etc. Se presentará la documentación sustentatoria del caso, incluido el análisis, las conclusiones y recomendaciones correspondientes.Se incluirá un anexo fotográfico que permita visualizar la situación expuesta. En caso de no existir dichos servicios públicos en la localidad, se describirán y evaluarán los sistemas alternativos empleados por los lugareños.

19


d. El Contratista formulará el levantamiento y la evaluación de los servicios básicos con los que cuente el terreno o inmueble, tomando en consideración, como mínimo, los siguientes puntos:i. Agua Potable: Se identificará, o descartará, la existencia de redes o conexiones domiciliarias y públicas de abastecimiento de agua. Se describirá su situación operativa, su origen (Red pública, pozo, manantial, etc.), la ubicación exacta de la acometida en el terreno, la frecuencia horaria del abastecimiento, la existencia de medidor, el diámetro de la tubería de acometida, los sistemas alternativos de suministro, etc. Asimismo, se aportará cualquier otra información complementaria. La información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, esquemas, etc.)El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y recomendaciones.ii. Desagüe: Se identificará, o descartará, la existencia de redes o conexiones domiciliarias y públicas de desagüe. Se describirá su situación operativa, su origen (Red pública, pozo de percolación, acequia, etc.), la ubicación exacta por la cual sale del terreno, diámetro de la tubería de evacuación, pendiente, los sistemas alternativos de evacuación, etc., así como cualquier otra información complementaria:Buzones, acequias, etc. La información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, esquemas, etc.). El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y recomendaciones. iii. Energía Eléctrica: Se identificará, o descartará, la existencia de redes y conexiones domiciliarias y públicas de suministro eléctrico. Se describirá su situación operativa, su origen (red pública, generador eléctrico, etc.), la ubicación exacta de la acometida en el terreno, la frecuencia horaria del suministro, la existencia de medidor, el tipo de suministro (monofásico, trifásico), el tipo de acometida (aérea, subterránea), los sistemas alternativos de alumbrado, etc., así como cualquier otra información complementaria. La información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, esquemas, etc.). El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y recomendaciones. iv. Telefonía: Se identificará o descartará la existencia de redes domiciliarias y públicas de telefonía, la ubicación exacta de la acometida en el terreno, el tipo de acometida (Aérea, subterránea), etc., así como cualquier otra información complementaria. La información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, esquemas, etc.). El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y recomendaciones.Informe de Vulnerabilidades del Terreno:a. Se presentará la documentación sustentatoria del caso, incluida la descripción de los factores, el análisis o evaluación de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Se anexarán los gráficos, mapas, planos o vistas fotográficas que permitan visualizar dichas vulnerabilidades.b. Comprende la identificación, descripción y evaluación de los factores, existentes o potenciales, así como de las situaciones de riesgo o vulnerabilidad, que puedan afectar o actuar sobre el terreno, y, por consiguiente, sobre la Obra a proyectar, como pueden ser: Aludes, deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos, precipitaciones, asentamientos, afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se incluye la formulación de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.c. El Informe de Vulnerabilidades del Terreno deberán ser desarrollados para cada uno de los requerimientos indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia.VOLUMEN – IV: COTIZACIONES· Informe Técnico de Evaluación de los Costos de Construcción. Se informará sobre la ubicación de los principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos más cercanos al lugar donde se ejecutará la Obra.· Se incluirá un listado resumen, de los materiales, insumos y equipos existentes en la localidad, así como el costo de los mismos, sin incluir el IGV.· Se sustentará con las cotizaciones formales correspondientes de los proveedores consultados.· Las cotizaciones deberán precisar, obligatoriamente, si el costo incluye el flete hasta el emplazamiento de la Obra.· Se presentará, asimismo; información similar a la descrita, para los casos en que deban efectuarse cotizaciones en otras localidades.· Se presentará y expondrán los criterios de cotización asumidos por El Contratista, así como el análisis efectuado, y las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

90


VOLUMEN – V: PLANOSLos planos deberán ser desarrollados para cada una de las zonas de intervención: (obras de edificación y obras exteriores) indicados en el numeral 4.0 Objetivos de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, de los Presentes Términos de Referencia.Dicha presentación como mínimo para cada intervención contendrá lo siguiente:Arquitectura:· Plano de Localización, a escala 1/5,000.· Plano de Ubicación, a escala 1/500.· Cuadro de Parámetros Urbanísticos, Edificatorios y/o secciones viales.· Cuadro de Áreas, altura de edificación, etc.· Plot Plan, a escala 1/100 o 1/125. Con proyección de sombras y volúmenes.· Planos de Plantas, a escala 1/50.· Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un mínimo de Tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales, por zona de intervención.· Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y exteriores, a escala 1/50.· Plano de Techos, a escala 1/50. Se incluirán todos los techos del inmueble, indicando pendientes, cumbreras, aleros, coberturas, canaletas, montantes pluviales, etc.· Diseño de cercos, patios, puertas, ventanas, mamparas, escaleras, barandales, pasamanos, rampas, jardineras, etc., a escala 1/25, 1/20 o indicada.· Diseño y detalle de Servicios Higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada.· Diseño de mobiliario fijo y equipamiento urbano, a escala 1/25, 1/20 o indicada.· Planos de Detalles Constructivos, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.· Cuadro General de Acabados, Calidades y Texturas.· Dos (02) Perspectivas Exteriores, a color, escala 1/50.· Dos (02) Perspectivas Interiores, a color, escala 1/50.· Vistas en 3D. Exterior e Interior. Elaboradas en el software Architectural Desktop o ArchiCAD.Estructuras:· Planos de taludes, cortes y nivelaciones del terreno, a escala 1/50 o indicada.· Planos de cimentación, según corresponda, a escala 1/50.· Planos de estructuras de concreto y metálicas según corresponda, a escala 1/50.· Planos de columnas, vigas, losas aligeradas, dinteles y techos, a escala 1/50.· Planos de muros de contención, placas, calzaduras, rampas, escaleras, gradas, pilotes, etc.; según corresponda, a escala 1/50.· Planos de cisterna y tanque elevado, a escala 1/50 o 1/25.· Plano de veredas, losas, sardineles, a escala 1/50 o 1/25.· Planos de otros elementos estructurales considerados en el proyecto, a escala 1/50 o escala indicada.· Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, recubrimientos mínimos de armaduras, longitudes de empalmes, anclajes, traslapes, dobleces, etc.· Cuadro de zapatas, columnas, vigas, placas, cimientos, etc. Indicarán profundidad de cimentación, recubrimientos, estribos, etc. Los anclajes y empalmes cumplirán las Normas Técnicas de Edificación 020, 030 y 060.Instalaciones Sanitarias:· Redes generales interiores y exteriores de agua potable, fría y caliente, según corresponda, a escala 1/50.· Redes generales interiores y exteriores de desagüe, descarga y disposición final de las aguas servidas, a escala 1/50.· Redes generales de evacuación pluvial y drenajes, a escala 1/50 o 1/25.· Diseño de cisterna, tanque elevado, a escala 1/50 o indicada.

19


· Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, etc.; a escala indicada.· Vistas isométricas de las redes de agua potable, desagüe y evacuación pluvial, a escala apropiada.· Diseño de conexión domiciliaria a la red pública o a la fuente de abastecimiento de agua propuesta.· Diseño de conexión domiciliaria a la red pública o a la fuente de alcantarillado propuesta.· Diseño del Sistema Contra-Incendio. Instalaciones Eléctricas:· Planos de acometidas eléctricas, telefónicas e informáticas, a escala 1/50.· Planos de circuitos y redes de alumbrado interior y exterior, a escala 1/50.· Planos de circuitos y redes de tomacorrientes, a escala 1/50.· Planos de circuitos y redes de telefonía interna y externa, a escala 1/50.· Planos de circuitos y redes de informática, a escala 1/50.· Planos de circuitos y redes de ventiladores, alarmas, etc., a escala 1/50.· Planos de circuitos y redes para detectores de incendios (Humos), a escala 1/50.· Diseño de tableros eléctricos, a escala indicada.· Diseño de pozos de tierra, a escala indicada.· Cuadro General de Cargas, Diagrama de Circuitos, etc.· Planos de detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.· Planos de instalación de electro bombas, a escala indicada.· Planos de instalación de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala indicada.· Diseño de conexiones domiciliarias a la red pública o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.Seguridad:· Planos de Plantas, a escala 1/50.· Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un mínimo de Tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales, por zona de intervención.· Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y exteriores, a escala 1/50.Señalización:· Plano de Localización, a escala 1/5,000.· Plano de Ubicación, a escala 1/500.· Planos de Plantas, a escala 1/50.· Planos de cimentación, según corresponda, a escala 1/50.· Planos de estructuras metálicas, a escala 1/50.· Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un mínimo de Tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales, por zona de intervención.· Planos de Elevaciones, Alzados o Frentes, a escala 1/50.Equipamiento:· Planos de distribución de mobiliario por ambiente, a escala 1/100 o indicada.· Planos de detalle mobiliario (muebles), a escala 1/20 o indicada.· Planos de distribución de señales de seguridad y señalética de ambientes, a escala 1/100 o indicada.· Planos de detalle de señalética para seguridad y ambientes, a escala 1/20 o indicada.· Expediente Fotográfico de equipos e instrumentos.

90


ANEXO 02EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

1. GENERALIDADES:1.1 Objetivo del Estudio: Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el Levantamiento Topográfico1.2 Metodología de Trabajo: Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, monumentado, los trabajos de campo, el trabajo de gabinete, etc.1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio: Deberá indicarse claramente la ubicación política y geográfica del área de estudio: Región, departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Referencias geográficas: Latitud y longitud. Se incluirá una breve descripción del terreno, teniendo en cuenta el área de terreno, perímetro, colindancias, los límites del mismo y pendiente o pendientes del terreno expresada en porcentaje, etc.1.4 Acceso al Área de Estudio: Se deberá describir el acceso al área de estudio: Carretera o pista asfaltada, trocha carrozable, etc. Los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar desde las localidades más próximas e importantes.1.5 Recopilación de Información: Se deberá recopilar información cartográfica y otras, relacionada al proyecto.2. TRABAJOS DE CAMPO:Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de observaciones y actividades que se realizan directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo con las normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se considerarán como parte integral de las observaciones. Se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen como propósito verificar el cumplimiento de los trabajos con las normas establecidas.

2.1 Reconocimiento del Área de Estudio.2.1.1. Descripción del terreno en planimetría y altimetría.2.1.2. Deberá describirse cada una de las construcciones u elementos existentes dentro de la propiedad. En el supuesto de que existan construcciones, se indicarán los ambientes existentes, sus medidas, su emplazamiento dentro del lote, alturas, espesores de muros, vanos, materiales constructivos, estado de conservación de paredes, columnas, vigas, tijerales, techos, pisos, veredas, losas, etc., el estado de la construcción, niveles de pisos interiores y exteriores, y otros que ayudena la apreciación del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberán indicar y describir las mismas, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construcción (materiales), número de pisos (alturas) y datos de la cimentación existente.2.1.3. Indicar los linderos, perímetro, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan.2.2 Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical.2.2.1 Monumentado de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias.Descripción de materialización de los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias (mínimo 2 por cada Punto de Control).Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo), deben ser referenciados mediante Puntos de Referencia de Posicionamiento existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.) o Puntos de Referencia de Posicionamiento monumentados durante la etapa del levantamiento topográfico, y deben estar ubicados fuera del área de futuros trabajos de movimiento de tierras.El posicionamiento de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) deben ser referenciadas, como mínimo por dos (02) Puntos de Referencia, expresadas mediante: a) Longitud (m) - Longitud (m), b) Longitud (m) – Angulo, c) Angulo – Angulo, etc.En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se añadirá las cotas de los Puntos de Referencia.Los Bench Mark (BM) deben dejarse bien monumentados en el terreno, en un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera que perduren. El hito tendrá la siguiente especificación: Concreto f’c= 140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm. de profundidad, colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa o un elemento que garantice su permanencia.

19


2.2.2 Precisión de los puntos de control horizontal (Poligonal Básica de Apoyo), el cual estará basado de acuerdo al Tipo de Precisión del Levantamiento Planimétrico empleado, siendo como mínimo una precisión de 1/10,000.Se debe verificar que el Error de Campo (Error en el eje Oeste-Este y Error en el Eje Norte-Sur) de la toma de datos, transformado a precisión, sea inferior a la precisión Teórica correspondiente al Tipo de Levantamiento Planimétrico utilizado. Se recomienda utilizar una Poligonal Básica de Apoyo Cerrada de Tres vértices como mínimo.2.2.3 Precisión de los puntos de control vertical (Nivelación), el cual estará basado de acuerdo al Tipo de Nivelación empleado, pudiendo ser Nivelación Ordinaria, Nivelación de precisión, etc., verificándose que el Error de Campo de la toma de datos sea inferior al error teórico correspondiente al Tipo de Nivelación utilizado.La nivelación se debe efectuar como mínimo a los Puntos de la Poligonal de Básica de Apoyo y al Bench Mark (BM).2.3 Levantamiento Topográfico Planimétrico.Descripción de la recolección de Datos de Campo correspondientes al Levantamiento Topográfico Planimétrico. Presentar los Datos de Campo.El número de puntos taquimétricos y estaciones topográficas (Poligonal Básica de Apoyo), al efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos, por necesidad, se deberán indicar mas detalles. Todos estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos auxiliares, con su ubicación y cotas respectivas, y estarán distanciados a una longitud no mayor de 20 m.2.4 Levantamiento Topográfico Vertical.Descripción de la recolección de Datos de campo, correspondientes al Levantamiento Topográfico Vertical. Presentar los Datos de Campo.El número de puntos de Nivelación Vertical contendrá como mínimo a los Puntos de la Poligonal de Básica de Apoyo y al Bench Mark (BM). Todos estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos auxiliares, con su ubicación y cotas respectivas.2.5 Ficha Técnica. Será presentada de acuerdo con los formatos predefinidos por la Subdirección de Estudios.2.6 Ficha de Puntos Topográficos de Control Horizontal y Vertical. Será presentada de acuerdo con los formatos predefinidos por la Subdirección de Estudios.2.7 Equipos Topográficos. Descripción de los equipos empleados, indicar el modelo, características, descripción del funcionamiento y precisión del equipo.3. TRABAJOS DE GABINETE:Los cálculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y están constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistemática, calculan las correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los parámetros de interés mediante el empleo de criterios y fórmulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida. El ajuste o compensación deberá seguir, cuando sea aplicable, al cálculo de gabinete.3.1 Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.3.2 Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control vertical (BM y Poligonal Básica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.3.3 Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y descripción de la metodología del software utilizado. Presentar Cuadros explicativos.3.4 Cálculo de Coordenadas Planas UTM, Geográficas (en grados, minutos y segundos sexagesimales), ángulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. Presentar Cuadros explicativos.3.5 Área del terreno, área construida por niveles de los edificios existentes, área libre, etc. Presentar Cuadros explicativos.3.6 Longitud de cada uno de los lados del terreno, Perímetro Total del terreno y Propiedad de las áreas colindantes, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construcción (materiales), número de pisos (alturas) y datos de la cimentación existente, Ejemplo: Ministerio de Educación, Colegio, albañilería confinada de ladrillo, dos pisos (altura=5.50m), cimentación superficial compuesta por zapatas de concreto armado. José Pérez, Vivienda, adobe, un piso (altura=3.00m), cimentación superficial corrida de concreto ciclópeo.3.7 Se adjuntará los documentos legales que acrediten su posesión: Escritura Pública, Margesí, Constancia, o documentos que acrediten la donación del terreno u otros.

90


3.8 Plano de localización. Ver Numeral 6.0 “Contenido Mínimo de Planos”, del presente documento.3.9 Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. Ver Numeral 6.0 “Contenido Mínimo de Planos”, del presente documento.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:Relacionadas al Levantamiento topográfico y otros.5. OTROS5.1 Presentación de Filmación. El Contratista presentará un video descriptivo, donde se visualice las condiciones físicas del terreno y de su entorno inmediato; así como el estado de las conexiones públicas y domiciliarias de los servicios básicos, las vías y edificios adyacentes, etc. De existir edificios en el terreno, la filmación debe permitir visualizar su estado, distribución, etc. El video presentará también las secuencias más representativas del trabajo topográfico efectuado. La filmación debe contar con audio descriptivo, y con una duración no menor de 10 minutos. Se presentará en disco compacto en formato MPG o VCD; compatible con el Reproductor de Windows Media.5.2 Presentación de Fotografías. Anexar fotografías incluyendo panorámica que sustente como mínimo: - Entorno urbano, calles, etc.- Levantamiento topográfico (Curvas de nivel, etc.)- Se adjuntarán vistas fotográficas de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias.- Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.)- Área de demoliciones según sea el caso si aplica (Fallas, causas, etc.)- Una de las tomas debe ser panorámica (Incluir el esquema de trabajo de campo).- Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al local o terreno.- Cada fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y ángulo de la vista.5.3 Presentación de Documentos. Según los formatos indicados en los numerales 17°, 18°, 19° y 20° de los Términos de Referencia.6. CONTENIDO MÍNIMO DE PLANOS:6.1 Plano de localización. Urbana o rural (escala 1/5000), con indicación de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la localidad.Se presentará de acuerdo con el inciso d) del numeral 64.2 del Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común / Ley Nro. 27157 y su Reglamento / Decreto Supremo Nro. 008-2000-MTC.6.2 Forma del Terreno. Medida de los linderos, que se verificará con los títulos de propiedad. Se indicarán las colindancias con terceros y la orientación del Norte Magnético (Escala 1/200). La orientación deberá coincidir entre el plano de planta y el de ubicación.6.3 El Levantamiento Topográfico estará referido a las Coordenadas Geográficas del IGN (en grados, minutos y segundos sexagesimales) y Coordenadas UTM del terreno.6.4 Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM y Poligonal) y Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo) y Referencias, las mismas que deberán quedar monumentadas. Se consignará en un Cuadro Informativo, con los siguientes datos:o Identificación de cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal.o Distancia entre cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal.o Nivel de Cota de cada uno de Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal.o Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de cada uno de los vértices del terreno.o Ángulos y Azimut de la Poligonal Básica de Apoyo, en grados, minutos y segundos sexagesimales.6.5 Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendrán en el plano, y estarán distanciados a una longitud no mayor de 20 m. Se deberá también definir los puntos de inflexión del terreno. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las calles aledañas y/o lotes aledaños, de ser posible 6.6 Ubicación y levantamiento exacto de todos los elementos componentes de la topografía, como: Árboles, edificios, postes, veredas, jardines, calles colindantes, pozos, buzones de alcantarilla, canales, sardineles, escaleras, muros de contención, pircas, elevaciones, cambio de niveles, depresiones del terreno así como taludes, etc.

19


6.7 El Contratista deberá presentar como mínimo tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales del área en estudio, mostrando e identificando, con claridad, los límites de propiedad los principales pabellones y vías aledañas, indicando con una línea vertical el límite de propiedad. Asimismo, se presentará el perfil longitudinal de las calles adyacentes, el cual estará referido al eje central de la calle y al Bench Mark (BM). Los cortes y perfiles longitudinales estarán relacionados a una trama reticular gráfica de referencia (indicando distancia en metros y cota en metros).6.8 El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento, debe ser tal que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos por necesidad se deberán indicar mas detalles. Todos estos puntos, incluidos los puntos de relleno, deberán aparecer dibujados en los planos con su ubicación y cotas respectivas y estarán distanciados a una longitud no mayor de 20 m. 6.9 Ubicación y localización exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. Este BM debe dejarse bien monumentado en el terreno en un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera que perdure con la siguiente especificación: Concreto f’c= 140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm. de profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa o un elemento que garantice su permanencia. Con respecto al BM, indicar cortes de vías existentes, también corte oficial de las vías de acuerdo al Plan Director.6.10 Indicar linderos según título de propiedad u otro documento de Posesión y de acuerdo al levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terreno. Se consignará en un Cuadro Informativo, con los siguientes datos:- Identificación de cada uno de los vértices del terreno.- Medición de cada uno de los lados o Linderos del terreno.- Medición de los ángulos de cada uno de los vértices del terreno, en grados sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales.- Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, tanto interiores como exteriores.- Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de cada uno de los vértices del terreno.- Azimut (grados, minutos y segundos sexagesimales) de los Lados o Linderos.Asimismo se deberá indicar de manera precisa la existencia de cercos existentes, medianeros o independientes con sus niveles, medidas, alturas, materiales y estructuras y datos de la cimentación así como su estado de conservación.6.11 Indicación de los exteriores del terreno. Calles perimétricas, indicando, además, los puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos, sección de vías, buzones de alcantarilla con sus cotas respectivas (Tapa, fondo, llegadas, salidas, etc.), postes de luz, teléfono, subestación eléctrica, etc, todo ello referido al BM principal.Indicar con precisión las curvas y niveles de terrenos colindantes. Mínimo 3 metros a partir de linderos con vecinos. En el caso de calles todo su ancho. De existir construcciones vecinas señalar el propietario, tipo de uso, tipo de construcción (materiales), número de pisos (alturas) y datos de la cimentación existente.6.12 Indicar dimensiones y niveles de veredas existentes, estado de conservación.6.13 Presentar Cuadros de Áreas del terreno, área construida por niveles de los edificios existentes, área libre, etc. Indicar distancia del terreno a la esquina más cercana y la distancia del terreno a la Plaza de Armas o hito importante.6.14 Presentar información de la existencia, características y situación actual de los servicios básicos de agua, desagüe, instalaciones eléctricas y telefonía.6.15 Indicar el sentido y dirección flujo natural de aguas pluviales (escorrentía) y que se indique en los planos.6.16 Incluir certificación de zonificación y alineación de vías.6.17 Norte Magnético o Geográfico. Se establecerá y consignará, con toda claridad, el norte magnético o geográfico, según corresponda.6.18 Los Planos incluirán un cuadro con los símbolos y leyendas, así como las escalas gráficas y numéricas empleadas.7. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS:7.1 Documentos Técnicos Gráficos - Planos: Determinados en el Anexo 067.2 Documentos Técnicos – Redactados: Determinados en el Anexo 06.

90


ANEXO 03EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

1. GENERALIDADES:1.1 Objetivo del Estudio. Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS).1.2 Normatividad. El estudio deberá estar en concordancia con la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones.1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio.1.3.1 Deberá indicarse claramente la ubicación del área de estudio: Departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Así como una breve descripción del terreno.1.3.2 Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación.2. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO:2.1 Geología. Describir los aspectos geológicos más importantes (Geomorfología y Estratigrafía) con sus respectivo Mapa Geológico de la zona en estudio; así como también de acuerdo con la Geodinámica Externa. Indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.2.2 Sismicidad.2.2.1 Preferentemente los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.2.2.2 Adjuntar mapa de zonificación sísmica (Norma E-030.97 de Diseño Sismorresistente).3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO:3.1 El Contratista deberá ejecutar las técnicas de investigación aplicables a los EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones. Se debe explicar las características de las investigaciones de campo efectuadas, resumen de los trabajos de campo, etc.3.2 El Contratista deberá definir su programa de investigación, debiendo necesaria y obligatoriamente, ubicarse dentro del área en la que se emplazarán las obras proyectadas (edificación, cercos perimétricos, losas deportivas, cisternas, tanques sépticos, etc), para cuyo efecto deberán demolerse áreas pavimentadas, si fuera necesario. Se debe explicar las características del programa de investigación efectuado. Resumen de los trabajos de campo.Muestreo de los registros de exploraciones, acompañadas de fotografías. 3.3 En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de las calicatas, es recomendable realizar el “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)” o utilizar equipos de bombeo y encofrados.4. CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA:El Contratista deberá tener en cuenta que las estructuras que se proyecten, eventualmente podrán ser del tipo mixto. Sobre este orden de ideas, para determinar la capacidad admisible o CBR de diseño del terreno, se contemplará: 4.1 El tipo de estructura que se proyecte, el cual eventualmente será el descrito en el párrafo anterior.4.2 Dimensiones de cimentaciones, de acuerdo con las dimensiones geométricas a utilizar en el proyecto.4.3 En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg/cm², El Contratista deberá presentar alternativas de solución. Dichas propuestas deberán ser económicas, funcionales y seguras para los intereses de La Entidad.5. ENSAYOS DE LABORATORIO:Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos:- Granulometría.- Clasificación de suelos.- Contenido de humedad.- Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).- Análisis químico de agresividad del suelo.

19


- Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática).- Peso unitario.- Densidad.- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos.6. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS:Se indicarán claramente los perfiles estratigráficos referidos al Punto Topográfico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topográficos de Control Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). El número de calicatas y de muestras. Su clasificación: Origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487). El espesor y profundidad del estrato, color, humedad, plasticidad, consistencia y/o densidad relativa, descripción, porcentaje en peso y dimensiones de boleos, bolonería, etc. Tamaños máximos de agregado grueso, etc., de acuerdo con los niveles de la estratigrafía de los estratos subyacentes, indicando, además, la napa freática o nivel de filtración en caso de haberse encontrado en la excavación realizada.7. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN:7.1 Profundidad de la Cimentación. Se indicará claramente la profundidad mínima a la que deberán cimentarse las estructuras proyectadas. En caso de existir alternativas de cimentación, deberán indicarse las que se han tomado para el cálculo de la capacidad admisible de carga, y en el caso que se presenten diferentes profundidades de cimentación deberán indicarse los diferentes tipos utilizados para el cálculo de la capacidad admisible de carga.7.2 Tipo y Dimensión de la Cimentación. Se hará de acuerdo con lo descrito en los ítems 4.1 y 4.2 de este documento. En el caso que se presenten diferentes dimensiones geométricas de los elementos de la cimentación, se deberá tener en cuenta cada tipo para el cálculo de la capacidad admisible de carga.7.3 Cálculo y Análisis de la capacidad admisible de carga. El Contratista deberá presentar la metodología del cálculo con sus respectivas Tablas para la determinación de la capacidad admisible de carga, mostrando los parámetros o características físico mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentación. La ubicación del nivel freático y valores numéricos que se están empleando, según sea el caso y teniendo en cuenta los ítems 7.1 y 7.2; fundamentando los criterios para el empleo de la formulación propuesta.7.4 Cálculo de Asentamientos. El Contratista deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de 7.3, en concordancia con las diferentes profundidades y tipos de cimentaciones de acuerdo a los ítems 7.1 y 7.2. Se señalarán explícitamente los valores utilizados y la fuente de información. En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles en ningún caso deben ocasionar una distorsión angular mayor a L/500. En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible deberá ser reformulada. En el caso de que la zona activa de la cimentación, se encuentren en suelos granulares saturados sumergidos, ya sea arenas limos no plásticos, o gravas contenidas en una matriz de estos materiales; el informe deberá evaluar el potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo a la sección 6.4 establecida en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones.7.5 Zonificación de Suelos. El Contratista deberá definir y presentar en un esquema la Zonificación de Suelos, con sus respectivos parámetros: Profundidades de la Cimentación, Tipos y Dimensiones de la Cimentación, Capacidades Admisibles de Carga, Asentamientos, etc. u otros parámetros que estime conveniente.La Zonificación de Suelos se graficará con un achurado a 45° grados sexagesimales en relación con alguna de las líneas principales del perímetro de la edificación, en el caso de existir mas de una Zona de Suelos, se graficarán con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera que en planta se diferencien unos de otros.8. PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACIÓN:El Contratista deberá presentar su informe acerca de los problemas especiales de la cimentación establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones; procediendo a su investigación correspondiente y/o descartándolo. Estos son los siguientes:

90


8.1 Suelos Colapsables. El Contratista efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la existencia de suelos colapsables, cuando estos puedan afectar a la estructura.8.2 Ataque Químico a la Cimentación. El Contratista deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas y que ejerzan sobre los materiales y elementos constructivos: Corrosión, disgregación, disolución, erosión, etc., debiendo efectuar las recomendaciones para su protección y/o neutralización. De acuerdo con estos resultados, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.8.3 Suelos Expansivos. El Contratista efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la existencia de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar a la estructura.8.4 Licuefacción de Suelos. El Contratista efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la ocurrencia del fenómeno de Licuefacción en los suelos ubicados bajo la napa freática.8.5 Calzaduras. Donde sea aplicable, el informe del EMS, deberá incluir los parámetros de suelos requeridos para el diseño de las obras de calzadura y sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas y terrenos vecinos, considerando que estos puedan ser desestabilizados como consecuencia directa de las excavaciones que se ejecuten para la construcción de las obras, o como consecuencia de un sismo o sobrecargas durante la ejecución de obras, las que deberán ser consignadas en cálculos respectivos.Para cumplir con lo indicado, El Contratista deberá proveer toda la información referente al perfil de suelos que será involucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento. Dicha información deberá incluir como mínimo: El perfil del suelo mostrando sus diferentes estratos y el nivel freático tal como se detalla en el Numeral 6.0 del presente documento, las características físicas, el peso unitario, el valor de la cohesión y el ángulo de fricción interna de los diferentes estratos que lo componen, según se aplique, debiendo obtenerse conforme se indica la Norma E-050. Estos mismos parámetros deben ser proporcionados por El Contratista para el caso de una eventual saturación del suelo.En caso de ser requerido el bombeo de la napa freática para la construcción de las obras de calzadura y/o sostenimiento, El Contratista deberá proponer los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al cálculo del caudal de agua a extraer y deberá prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones existentes, el acto de bombear o abatir la napa freática.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:9.1 Referencias. Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas), capacidad admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas y en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y dimensiones geométricas de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear, drenajes, etc. 9.2 Figuras. Además del esquema de ubicación del Proyecto, se incluirá el esquema de ubicación de las calicatas, indicando la cota de cada una respecto al Bench Mark (BM) topográfico; referenciadas con medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificio existente.9.3 Tablas. Se deberán presentar cuatro tablas, que corresponden a: - Resumen de trabajos de campo.- Cantidad de ensayos de laboratorio.- Resumen de ensayos de laboratorio.- Elementos químicos agresivos a la cimentación.9.4 Registro de Exploraciones. Se mostrarán todos los registros de exploraciones realizadas.9.5 Ensayos de Laboratorio. Se mostrarán todos los ensayos de laboratorio y certificados de análisis químicos; en original.10. OTROS:10.1 Presentación de Fotografías. El número de fotografías a presentar en el informe de suelos debe mostrar la ubicación, metodología y ejecución de los trabajos de campo realizados. Deben mostrar

19


vistas fotográficas de cada uno de los puntos de investigación (Calicatas, Penetración Dinámica, DPL, SPT, etc.), incluyendo detalles del local o terreno en estudio, interiores, exteriores y/o alrededores. Cada fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y ángulo de la vista.Debe incluirse una fotografía panorámica del local o terreno en estudio, indicando la ubicación de las exploraciones realizadas. 10.2 Plano en Planta de Ubicación del Programa de Exploración y Zonificación.Se adjuntará un plano en Planta de Ubicación del Programa de Exploración y Zonificación.Se debe mostrar la ubicación en Planta (Coordenadas UTM) y Perfil (cota) de cada uno de los puntos de investigación (Calicatas, Penetración Dinámica, DPL, SPT, etc), debiendo estar relacionado y referido al Punto Topográfico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topográficos de Control Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo).Cada uno de los puntos de investigación realizados, deben ser referenciadas con medidas y/o ángulos que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificación existente.Se debe mostrar la Zonificación de Suelos con sus respectivos parámetros (Ejemplo, Zona Tipo I: Profundidades de la Cimentación, Tipos y Dimensiones de la Cimentación, Capacidades Admisibles de Carga, Asentamientos, etc.) La Zonificación de Suelos se graficará con un achurado a 45° grados sexagesimales en relación con alguna de las líneas principales del perímetro de la edificación, en el caso de existir más de una Zona de Suelos, se graficarán con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera que en planta se diferencien unos de otros. El Plano mostrará las curvas de nivel a cada 0.50m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10%, se requerirá las curvas cada 0.25m. Asimismo, deberán indicarse los linderos, propietario, usos del terreno, obras existentes, situación de la infraestructura, datos de la cimentación, disposición de las acequias y drenajes y se deberá mostrar la ubicación prevista para las obras según el Anteproyecto aprobado por La Entidad. En el plano de ubicación se emplearán nomenclaturas indicadas en la Tabla Nro. 2.4.2 de la Norma E-050. 10.3 Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. Se adjuntarán Planos de los Perfiles Estratigráficos, en corte longitudinal y transversal al terreno; referidos al Punto Topográfico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topográficos de Control Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo), de tal manera que se pueda visualizar y relacionar las exploraciones efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico. 10.4 Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. Todos los documentos, certificados y ensayos; serán firmados por los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio. 10.5 Para Casos de Obras Menores. Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, casetas, servicios higiénicos de 01 piso, etc.; se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas y probablemente la profundidad de cimentación no sea necesariamente la que corresponde a la infraestructura principal.10.6 Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. El Contratista deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, material granular u otro, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm.), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losas deportivas, pisos, etc. De la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir, los pisos interiores. En ambos casos, se señalará el tratamiento de la subrasante. 10.7 Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo. El Contratista deberá, luego de efectuar su trabajo de investigación de campo, ejecutar la clausura de las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.11. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:11.1 Documentos Técnicos Gráficos - Planos:Determinados en el Anexo 0611.2 Documentos Técnicos – Redactados:Determinados en el Anexo 06.

90


ANEXO 04EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – MITIGACION

AMBIENTAL+El Contratista desarrollará el Estudio de Impacto Ambiental para su consideración dentro del desarrollo del Estudio Definitivo, así como durante la Ejecución de la Obra; asimismo, para que el Contratista pueda verificar si cuenta con las condiciones mínimas requeridas para su aplicación, tomando en cuenta dentro de su propuesta las acciones pertinentes.El Estudio de Impacto Ambiental deberá desarrollarse de acuerdo a las normas vigentes y deberá contener como mínimo lo siguiente:- Resumen Ejecutivo.- Diagnóstico de la Situación Actual: Relación con el entorno urbano (vías, accesos, tránsito vehicular y peatonal, agentes externos, fuentes contaminantes, ruidos, etc.).- Identificación y Evaluación de la problemática ambiental en la zona del proyecto. Impactos significativos. Análisis y Alternativas.- Identificación, Análisis y Jerarquización de Impactos: Etapas de Demolición, Construcción, Operación y Mantenimiento.- Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.- Plan de Manejo Ambiental.- Presupuesto Ambiental.- Cronograma de Ejecución del Plan Ambiental.- Conclusiones y Recomendaciones Anexos.

ANEXO 05EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA SEGURIDAD (FORMA PARTE DE ESPECIALIDAD DE

ARQUITECTURA)- Aspectos Generales (Introducción, Alcances y Objetivos, Estándares Normativos, localización y Accesos Exteriores).- Características del proyecto (Descripción de la propuesta de adecuación-Edificio Principal, medio de Egreso Interno, Accesos exteriores y Zonas seguras, Cuadro de áreas y tipo de ocupación y clasificación de riesgo).- Identificación del proyecto: A nivel entorno (Peligros de Origen natural -Sismos, Inundaciones, probabilidades de ocurrencia-, Peligro de origen inducido por el hombre-Incendios, vandalismo-probabilidades de ocurrencia y Peligros del proyecto-identificación de riesgos), Vulnerabilidad ante posibles riesgos (Protección de barredas contra el fuego, Elementos estructurales, Paredes y tabiques), Sistemas de contingencia propuestas.- Evaluación de riesgo de edificación ante actos vandálicos.- Sistema de evacuaciones: Consideraciones Normativas, Aforo (Calculo y determinación del Aforo), Sistema de evacuaciones (Metodología, Rutas de evacuación, distancias desfavorables,, evacuación por capacidad de descarga, tiempo de evacuación con retardos y tiempos finales), Descripción del Sistemas de evacuaciones (Salidas/ rutas de evacuación), Equipos y especificaciones técnicas (Puertas de escape, Escaleras Compartimentación, extintores, Sistema de extracción, señalización de rutas de evacuación, unidades de iluminación a batería y rociadores automáticos).- Protección y control contra incendios: (Sistemas de detección preventiva, sistema de control de incendios).- Sistema de contra incendios: (Requerimientos Normativos, requerimientos de agua de extinción).- Sistema de detección y alarma contra incendio: (Descripción del sistema, componentes, Supervisión de circuitos, fuentes de agua e instalación).- Otros: - Relacionados a las instalaciones sanitarias: Especificaciones técnicas del sistema ACI; gabinetes, bombas, cisterna, etc. - Relacionados con las instalaciones electromecánicas: Especificaciones técnicas del sistema CACI y detectores, sistemas de luces de emergencia, ubicación de tableros, medidores, pozos de tierra, equipos eléctricos, Bombas de agua ACI, Jockey etc.- Relacionados con la ventilación mecánica: Especificaciones técnicas de extracción de aire de vestíbulo previo.

19


ANEXO 06FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Documentos Técnicos Gráficos - Planos:a. Planos Topográficos, del Anteproyecto y del Proyecto de Construcción dibujados a través del software Autocad 2010, ArchiCAD 14.b. Planos impresos en Formato DIN – A1(84x59.4cm) y A3 (42x21cm) c. Los membretes de los planos con logotipo del Gobierno Regional de Ancash se deberá solicitar membrete típico a la entidad.Documentos Técnicos – Redactados:a. Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica y Relación de Materiales y Base de datos completa, con la finalidad de actualizar el presupuesto; formulados a través del software S-10 y exportado al software Microsoft Excel.b. Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general, formulados a través del software Microsoft Word.c. Plantilla de Metrados y Memorias de Cálculo, formulados a través del software Microsoft Excel y/o software Microsoft Word.d. Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft Project.e. Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica), formulados a través del software Microsoft Project.Exposición:a. Será presentado en el software Microsoft Power Point.Fuentes Tipográficas: a. En la redacción de los textos se empleará fuente “Century Gothic”. El tamaño de la letra para los Títulos Generales será de 12 puntos. Para Títulos de 11 puntos. Para los Subtítulos de 10 puntos, y para los Textos de 9.5 puntos.b. Se empleará espaciado interlineal sencillo y alineación justificada.

90


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRASDe acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN22

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 20 puntos

A.1: EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de 03 años a la fecha de presentación de propuestas.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (factura cancelada, recibo por honorarios, Voucher o cualquier otro documento.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= [3] veces el valor referencial: [10] puntos.

M >= [2] veces el valor referencial y < [3]veces el valor referencial: [05] puntos.

M >= [1] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: [02] puntos.

A.2: EN LA EJECUCION DE OBRAS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 05 veces el valor referencial: 15 puntos

M >= 03 veces el valor referencial y < 05 veces el valor referencial: 10 puntos

M >= 01 vez el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:

05 puntos23

23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

19


FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 35 puntos

B.1: EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de dos (02) AÑOS] a la fecha de presentación de propuestas.Se considerará servicio similar a la elaboración de expedientes técnicos, referidos a la Construcción o reconstrucción o mejoramiento o ampliación o rehabilitación de infraestructuras educativas, de salud o locales institucionales o edificaciones en general.Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (factura cancelada, recibo por honorarios, Voucher o cualquier otro documento aceptado por SUNAT), correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= [1] vez el valor referencial: [10] puntos.

M >= [0.5] veces el valor referencial y < [1]veces el valor referencial: [05] puntos.

M >= [0.2] veces el valor referencial y <[0.5] veces el valor referencial: [02] puntos.

B.2: EN LA EJECUCION DE OBRAS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una vez el valor referencial. Se considerará obra similar a la: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, ampliación, sustitución de infraestructura de centros educativos, centros de salud, hospitales, clínicas, universidades, viviendas unifamiliares y multifamiliares, edificaciones públicas y privadas, edificaciones habitacionales públicas y/o privadas. Entiéndase por edificación habitacional a la obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, como edificio de oficinas, edificio multifamiliar, edificio de uso público, condominios y edificios de estacionamiento, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL 26 PUNTOS

90



PROFESIONAL PROPUESTOC.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra convocada. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto en obras similares.PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOJEFE DE PROYECTOIngeniero Civil o Arquitecto, con experiencia como Jefe de Proyecto en la elaboración de expedientes técnicos de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de [1] Año:[03] puntos.Más de [0.5 hasta [1] Año: [01] Puntos.

RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTONICOArquitecto, con experiencia como especialista en diseño arquitectónico en la elaboración de expedientes técnicos de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.


RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURASIngeniero Civil, con experiencia en cálculo estructural de expedientes técnicos de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado


PARA LA EJECUCION DE LA OBRAGERENTE DE OBRAIngeniero Civil con experiencia como Gerente de Obras en ejecución de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de [04] años:[03] puntosMás de [03] hasta [04] años:[02] puntosMás de [02] hasta [03] años:[01] puntos

RESIDENTE DE OBRAIngeniero Civil, con experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en ejecución de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado

Más de [03] años:[03] puntosMás de [02] hasta [03] años:[02] puntosMás de [01] hasta [02] años:[01] puntos

ASISTENTE DE RESIDENTEIngeniero Civil o Arquitecto, con experiencia como Asistente de Residente y/o Supervisor en ejecución de obras similares.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.Nota:Se precisa, que la experiencia empleada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos, del Residente de Obra y de los demás profesionales, servirá también, para acreditar la experiencia de dicho profesional en los factores de evaluación.

Más de [02] años:[03] puntosMás de [01] hasta [02] años:[02] puntosMás de [0.5] hasta [01] año:[01] puntos

19



C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Responsable del Proyecto de EstructurasCriterio:Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como especialista en estructurasNivel 1: Diplomado relacionado a la obraNivel 2: Cursos de capacitación en la materia de la especialidad

NIVEL 1 DE FORMACIÓN ACADEMICA: [02] Puntos.


PARA LA EJECUCION DE OBRA

RESIDENTE DE OBRANivel 1: Diplomado relacionado a la obraNivel 2: Cursos de capacitación en la materia de la especialidad



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

Nivel 1: Diplomado relacionado a la obraNivel 2: Cursos de capacitación en la materia de la especialidad



ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y AMBIENTE

Nivel 1: Grado de Maestría relacionado a Gestión Ambiental.Nivel 2: Diplomado relacionado a Gestión Ambiental



Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

Se precisa que la obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 01 vez el valor referencial: 25 puntos

M >= 0.50 veces el valor referencial y < 01 vez el valor referencial : 15 puntos

M >= 0.15 veces el valor referencial y < 0.50 veces el valor referencial : 05 puntos24

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 10 puntos

24 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

90



D. Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende

el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. El no haber incurrido en penalidades durante la ejecución del contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación25:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

E. MEJORAS 09 Puntos

PLANTEAMIENTO DE LA OBRAI. Descripción de los métodos constructivos propuestos

orientados al cumplimiento de las metas, plazo, costo y calidad

II. Plan de Contingencia a los problemas técnicos y logísticos a adoptarse.

III. Detalle de recursos a implementar para la preservación del medio ambiente

IV. Cronograma de la planificación del desarrollo del proyecto y de la ejecución de la obra.

V. Vista en 3D de la propuesta arquitectónica.

- 5 items: 10 puntos- 4 items: 08 puntos- 3 items: 06 puntos- 2 items: 04 puntos- 1 items: 02 puntos- No presenta: 0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntosNOTA:El postor podrá considerar la actualización de los montos que sirvan para acreditar la experiencia en la actividad y especialidad del postor, con las siguientes condiciones:(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El

Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor

referencial (abril 2014), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra.

Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción o certificados o constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante.

El postor podrá acreditar su experiencia con obras realizadas como subcontratista, precisando en su certificado o constancia de cumplimiento de la prestación relacionada con dicha obra.

Los documentos presentados para sustentar experiencia en obras en general y especialidad de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), no serán considerados para sustentar la experiencia en obras en general y especialidad de los factores de evaluación, salvo que el monto de un documento o la sumatoria de varios documentos presentados para la acreditación de los RTM superen el monto solicitado, en ese caso, dicho saldo puede ser empleado para acreditar experiencia en los factores de evaluación, mas no el importe utilizado para acreditar la experiencia mínima del postor en experiencia en obras en la actividad y especialidad.IMPORTANTE Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de

sesenta (60) puntos.

25 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

19


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales

o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, Región Ancash” CODIGO SNIP Nº 248836, que celebra de una parte El Gobierno Regional de Ancash, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20530689019, con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CE, para la contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, Región Ancash” CODIGO SNIP Nº 248836, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la contratación de Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Estatal de Carhuaz, Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, Región Ancash” CODIGO SNIP Nº 248836, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.26

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo para la ejecución total es de Trescientos Sesenta (360) días naturales (60) días naturales parara la Elaboración del Expediente Técnico y 300 días naturales para la Ejecución de la Obra,

26 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

27 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

90


el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora28 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato29: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO31

LA ENTIDAD otorgará ADELANTO directo por el 20%32 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA33, adjuntando a su solicitud la

28 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

29 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

30 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

31 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

32 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

33 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

19


garantía por adelanto34 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 35. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].36

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS37

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL38.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos39 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

34 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

35 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

36 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

37 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

38 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

39 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

90


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE: De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá

consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

19


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 40 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

40 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

90


FORMATOS Y ANEXOS

19


FORMATO N° 141

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.42

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

41 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

42 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

90


FORMATO N° 2

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº XXXX-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:

““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH” CODIGO SNIP 248836 DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1)Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razón Social (En caso de Persona Jurídica):

(2) Domicilio Legal:

(3) D. N. I Nº (En caso de Persona Natural) (4) R. U. C Nº (5) Nº Teléfono (s) (6) Nº Fax

(7) Correo Electrónico (De considerarlo pertinente):

Solicitamos ser notificados al correo electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Correo Electrónico:

Fecha del Registro:

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos

del Representante legal

19


FORMATO Nº 3

PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº XXXX-2014-REGION ANCASH/CE

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:

““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL DE CARHUAZ, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH” CODIGO SNIP 248836

CONSULTA / OBSERVACIÓN NRO. 11. PARTICIPANTE (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

Numeral(es):Anexo(s):Formato(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción)

Respuesta:

90


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

19


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

90


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

19


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

90


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE: Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso

oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, según corresponda:“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”43

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”44


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


43 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

44 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

91

91

GOBIERNO REGIONAL ANCASHLICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CE

ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

N° CONTRATISTA Descripción de la Obra Cliente

Fecha MontoDe la

liquidación Consorcio % Particip.

IPC(*)

Monto actualizado a mes del

Valor Referencial

Nº de FolioInicio Término

A la fecha de Término de la obra

A mes del Valor

Referencial1

234567 8910 TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaNOTA:

El postor podrá considerar la actualización de los montos que sirvan para acreditar la experiencia en la actividad del postor.Con las siguientes condiciones:(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo

de los valores actualizados. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial (Abril 2014), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda

extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra. Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o

constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra. En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. El postor podrá acreditar su experiencia con obras realizadas como subcontratista, precisando en su certificado o constancia de cumplimiento de la prestación relacionada con dicha obra.

92

92

GOBIERNO REGIONAL ANCASHLICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CE

ANEXO Nº 7EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaNOTA:El postor podrá considerar la actualización de los montos que sirvan para acreditar la experiencia en la especialidad del postor.Con las siguientes condiciones:(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo

de los valores actualizados. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial (Abril 2014), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda

extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra. Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción o certificados o

constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra. En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. El postor podrá acreditar su experiencia con obras realizadas como subcontratista, precisando en su certificado o constancia de cumplimiento de la prestación relacionada con dicha obra.

N° CONTRATISTA Descripción de la Obra Cliente

Fecha MontoDe la

liquidación Consorcio % Particip.

IPC(*)

Monto actualizado a mes del

Valor Referencial

Nº de FolioInicio Término

A la fecha de Término de la obra

A mes del Valor

Referencial12345678910 TOTAL

97


ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº XXXX-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra45, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

45 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

98


ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº XXXX-2014-REGION ANCASH/CEPresente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


97


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE:______________________

PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: _________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes – año)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN

NOMBRE DE LA OBRA

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODOInicio -

Término Duración Nº Folio

123456789

10…..

Notas:1. El detalle de la experiencia en la especialidad deberá ser sustentado con copias simples de: i)

contratos y su respectiva actas de recepción y/o conformidad expeditas por el funcionario, sea público o privado, que tengan competencia para ello o, ii) Constancias o iii) Certificados o iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

2. La información señalada en la presente Declaración Jurada será sustentada con la documentación del párrafo uno, cualquier diferencia originará no considerar la información.

3. Esta experiencia deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos, incluidos los que no están sujetos a calificación.

4. Nota: Con respecto a los documentos que no señalen expresamente la fecha de inicio y/o término del servicio, se deberá señalar el Nº del folio de la propuesta técnica en la cual se encuentra esta información. La fecha de la emisión del documento no se considerará como fecha de término del servicio, ésta se deberá señalar expresamente.

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL: ____________________

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

98


ANEXO N° 11

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº XXXX-2014-REGION ANCASH/CE

Presente .-

De nuestra consideración: El que suscribe_________________________________ identificado con D.N.I. Nº____________ en mi calidad de representante legal de la empresa (o consorcio) (o persona natural) ____________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada, ha ejecutado prestaciones sin que se haya incurrido en penalidades, para tal efecto adjuntamos copia de las constancias o certificados u otro documento que lo acreditan, las cuales están referidas a todos los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia de obras en general o similares del postor, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº CLIENTEOBJETO

DEL CONTRATO

(a)

N° CONTRATO O FACTURA

IMPORTE DEL CONTRATO O

FACTURA

FECHA DE INICIO Y

TÉRMINO

123456789

10TOTAL

Nota: Los postores deben adjuntar las constancias o certificados u otro documento referidos a la prestación que sirvieron para acreditar la experiencia de obras en general o similares.

El certificado o constancia debe indicar de manera indubitable señale que la prestación fue ejecutada sin mediar penalización alguna.

Independencia, ___ de _____________ de 2014.

-----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del Postor/

Razón Social de la Empresa

97


FORMATO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA

ACREDITACION DE EQUIPOS REQUERIDOS

Nº DESCRIPCION CANTIDAD

1......7

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a disponer de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de utilización, precisados en el Expediente Técnico.

Sin perjuicio de ello me comprometo a presentar a la firma de contrato los documentos (el que correspondan) que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, y cumplan con las características consignadas en el formato, las que podrán ser verificados por la entidad . En caso que la información consignada en los documentos difiera de lo declarado en el formato no será válido para suscribir el contrato.

Lima,…. de…… de 2014

____________________________________Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postorNOTAS:

No serán consideradas las Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción de la maquinaria no tengan la información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta, las mismas que como mínimo serán las señaladas en la relación del equipo mínimo requerido. La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por el postor mediante fiscalización posterior.

Teniendo en cuenta la envergadura de la obra, la oferta del Equipo Mínimo no es limitativa, pudiendo ofertar otra maquinaria o equipo, siempre y cuando supere las características técnicas iniciales antes señalado.

98


FORMATO Nº 05

Declaración Jurada

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Independencia, ………………….del 2014SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que consta de (20 NÚMEROS) es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVEEDOR:

(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

RUC N°

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta de ahorros en SOLES del BANCO:

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.Atentamente,

……………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

Nombre en caso de Representante legal: _____________________________________________

NOTA: - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO ÚNICAMENTE CON EL RUC

-NOMBRE DE BANCO:

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...