BASES ESTANDARIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE...

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBESADS N° 010 -2009/GRT-DRET-CEP-ISTP24J “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”

BASES ESTANDARIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 010-2009-GRT-DRET-CEP-ISTP24J

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO:

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE

ZARUMILLA”

TUMBES - 2009


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I


ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,

en adelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.


El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDADDe conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASESEl Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.


De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTASTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a)La oferta económica, en nuevos soles1, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

1


b) Garantía de seriedad de oferta, la misma que corresponderá a un monto de 2% del valor referencial.

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.10.1. Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.10.2. Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.10.3. Determinación del puntaje totalUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:


PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor ic1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

1.10.4. Bonificación en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

1.11 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

“El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se efectuará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.10.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.”

1.12 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.


En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.13 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.


CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento;

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA


Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOS


Se podrá establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

3.8 PAGOS La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

3.9 Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.10 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDADLa Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.9 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo


dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.11 DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN


CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE TUMBES.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBESRUC N°: 20366964437

1.2 DOMICILIO LEGAL

AV TUMBES NORTE Nº 392- TUMBES.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Consultoría de Obra: Elaboración de Estudio Definitivo: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”

1.4 VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 97,000.00 (Noventa y Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio del 2009.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Regional Sectorial N° 01877 del 26 de junio del 2009.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTOEl servicio descrito en las presentes bases será financiado con Recursos de Canon y Sobre Canon Petrolero, del presupuesto que corresponde a los Institutos de Educación Superior de la Región Tumbes.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIONEl presente proceso se rige por el sistema: a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

90 % del Valor Referencial Valor Referencial87,300.00

(Ochenta y Siete Mil Trescientos y 00/100

Nuevos Soles)

S/. 97,000.00 (Noventa y Siete Mil y 00/100 Nuevos

Soles)


El requerimiento está definido en el Capítulo IV de las presentes Bases

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA La consultoría para la elaboración del estudio definitivo se ejecutará en el plazo Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta la liquidación final del estudio. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación, el plazo de ejecución es de 75 días.

1.10 INSTRUMENTOS INTERNACIONALESNO APLICA PARA ESTE PROCESO.

1.11 BASE LEGAL Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante La Ley. Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del decreto legislativo Nº

1017 Ley de Contrataciones del estado, en adelante El Reglamento, y sus modificaciones y complementarias.

Decreto Supremo Nº 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE. Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N° 29289 - Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2009 Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.


CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria : 13-08-2009 Registro de Participantes : del 14-08-2009 al 21-

08-2009 Formulación de Consultas y Observaciones : del 14-08-2009 al 18-

08-2009 Absolución de Consultas y Observaciones : 19-08-2009 Integración de las Bases : 20-08-2009 Presentación de Propuestas : 27-08-2009 de 8:00 a 8:15 am horas en

la Oficina de Administración de la DRET.

Evaluación de Propuestas : 27-08-2009 Otorgamiento de la Buena Pro (A través del SEACE) : 27-08-2009

2.2 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 50° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, previo pago de la suma S/.30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación en la oficina de tesorería, la Entidad emitirá el respectivo comprobante de Registro al participante.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESSe presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Tumbes Norte 392, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 09:00 a 13:00 debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA


SELECTIVA Nº 010-2009-GRT-DRET-CEP-ISTP24J, pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observacionesMUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.5 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-ISTP24JZ conforme al siguiente detalle:

2.5.1. Contenido de las PropuestasSe presentarán en un (1) original.

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA:

Documentación de presentación obligatoria: a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de

Proveedores: Capitulo de Consultor de Obras.b) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

c) Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capitulo III de la presente sección - Anexo Nº 02

d) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Anexo Nº 03.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 141º del Reglamento), según Anexo N° 04.

f) Documentación sustentatoria, referida al cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, contenidos en el Capítulo IV de las Bases.

g) Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 05)h) Curriculum Vitae documentado en copia simple de los profesionales encargados de la prestación

del servicio a contratar de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia.i) Declaración jurada de contar con equipamiento, software e infraestructura y otros para el cabal

cumplimiento de lo solicitado.j) Presentar Plan de Trabajo detallado, el cual deberá contemplar necesariamente todas las

actividades requeridas en los términos de referencia, así como el plazo final propuesto para el cumplimiento de la presente Consultaría, dicho Plan deberá ser presentado en Diagrama Pert CPM o Gantt.

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la

Señores

Att.: Comité Especial.

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-ISTP24JZ

Elaboración de Estudio Definitivo: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR


propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a)Declaración jurada de ser pequeña o microempresa, según Anexo Nº 06.b)Declaración jurada de servicios prestados en territorio nacional, en aplicación de la

Ley Nº 27633, según Anexo N º 07.c)Documentación sustentatoria referida a los Factores de evaluación referidos en el

Capítulo IV, según Anexo Nº 08.NOTA 6:Si el postor fuera una persona natural, la experiencia que se acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso. Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, deberá requerirse:

copias de Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades o de certificado de conformidad del servicio.

2.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA:

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. (Anexo Nº 09).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

El monto total de la Propuesta será en nuevos soles.

b) Garantía de seriedad de oferta por un monto del dos por ciento (2%) del valor referencial ascendente a la suma de S/.1,940.00 (Un Mil Novecientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).

2.5.3REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOAdicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

Señores

Att.: Comité Especial.

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-ISTP4JZ

Elaboración de Estudio Definitivo: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR


a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; de acuerdo al Articulo 141º del Reglamento;

b) Copia de la Constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, rubro de Consultores de Obra, de OSCE;

c) Garantía de fiel cumplimiento y cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio;

d) Copia de DNI del Representante Legal;e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados designando el

representante o apoderado común y el porcentaje de participación de cada uno, de ser el caso;

f) Copia Literal de la Partida Electrónica emitida por Registros Públicos que acredite la vigencia, facultades y atribuciones del Representante Legal, con una antigüedad no mayor de 30 días contados desde su expedición, de ser el caso;

g) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el caso;

h) Copia del RUC de la empresa;i) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.j) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato.- Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.5.4 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de seis (06) días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en en la Dirección Regional de Educación de Tumbes.

2.5.5 ADELANTOSSegún lo determinado en las presentes bases.

2.5.6 PLAZO PARA EL PAGOLa Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.9FORMA DE PAGODe acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Oficina de Infraestructura.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad del

servicio prestado.- Factura.- Otros Informes que la Oficina de Obras Públicas y Proyectos crea

conveniente, para efectivizar el pago..

2.10 REAJUSTE DEL PAGONo aplica para el presente Proceso de Selección2.

2


CAPITULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efectos de ser admitidas sus propuestas y, posteriormente, evaluadas y calificadas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Técnicos Mínimos acarreara, necesariamente, la descalificación de la propuesta (Artículo 67º del Reglamento). Para la presente Proceso de Selección los requisitos técnicos mínimos son:

3.1. Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del servicio, como máximo, será de setenta y cinco días (75) días calendarios.

3.2 Características del Postor (Ingeniero Prestador del Servicio).

Ingeniero o Arquitecto con 05 años a mas de titulado y colegiado, con colegiatura vigente y con más de un (01) año de experiencia profesional demostrada, en el sector público. (Acreditar con fotocopias)

3.3 RECURSOS HUMANOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL POSTOR (Prestador del Servicio):

JEFE DE ESTUDIOS DEL PROYECTO

Ingeniero 01 Ingeniero con 20 años en el ejercicio de la profesión, experiencia en actividades de desarrollo agrícola y que acredite una especialización en Ingeniería Hidrotécnica, hidráulica o similar (para los estudios de los aspectos hidráulicos del Proyecto).

Ingeniero Sanitario.01 Ingeniero Sanitario, con experiencia mínima de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de su registro de la Colegiatura en el Colegio Profesional correspondiente y con experiencia como proyectista de un año en elaboración de expedientes técnicos (Acreditar con fotocopia del certificado).

Ingeniero Agrónomo01 Ingeniero Agrónomo, con experiencia mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de registro de la Colegiatura en el Colegio Profesional correspondiente, experiencia mayor a cinco (05) años en funciones de docencia agropecuaria y haber elaborado como mínimo un estudio similar. (Acreditar con fotocopia del certificado).

Ingeniero Civil.01 Ingeniero Civil, con experiencia mínima de Cinco (05) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de su registro de la Colegiatura en el Colegio Profesional correspondiente y con experiencia como proyectista de un (01) año en elaboración de expedientes técnicos (Acreditar con fotocopia del certificado).


Nota:

De resultar ganadores de la buena pro, el Postor (Ingeniero o Arquitecto Prestador del Servicio), el Jefe de Estudios del Proyecto, el Ingeniero Agrónomo y el Ingeniero Civil, deberán presentar el Certificado de Habilidad correspondiente emitido por el respectivo Colegio Profesional.

Para la realización de la Consultoría el Postor dispondrá del Equipo Técnico indicado (personal propuesto), asumiendo las responsabilidades de carácter laboral, tributario, comercial y de cualquier otra índole, frente a dicho personal.

El Postor es único y directo responsable que la Consultoría se desarrolle con los alcances y la calidad técnica requerida explícitamente por la Entidad; por tanto los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por él o los profesionales de su equipo serán de su entera responsabilidad. Queda establecido que el plazo de responsabilidad del Postor en el desarrollo de la Consultoría será hasta el dictamen de conformidad emitido por la Entidad; y de tres meses, a partir de dicho dictamen, para levantar observaciones, reformular y/o completar la Consultoría, según sea requerido.

El Postor se encontrará a disponibilidad de la Entidad, cuando se requiera su participación, para la absolución de consultas u observaciones sobre los documentos que conforman la Consultoría, durante las revisiones que pueda realizar la Entidad.

3.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

3.4.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El Estudio será presentado debidamente encuadernado de modo que permitan su fácil desglosamiento para poder hacer las reproducciones que LA ENTIDAD requiera.

Estará constituido por la recopilación y compatibilización de todos los documentos que sustentan el Estudio, debidamente aprobados, a los que se añadirán las conclusiones y recomendaciones que juzgue conveniente EL CONSULTOR. La presentación de los mismos será de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia.

3.4.2 FORMA DE PAGO

La presentación de los Informes será dentro del plazo estipulado de 75 días calendario, Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

40% a la firma del contrato con opinión favorable de la Oficina de infraestructura. 40% a la entrega del Estudio Definitivo con opinión favorable de la Oficina de infraestructura. 20% a la aprobación del Estudio Definitivo, para cuyo efecto se contará con el Informe de

Aprobación emitido por la Oficina de infraestructura y posterior Informe de Conformidad, a fin de que se proceda a la cancelación de los servicios correspondientes.

El consultor deberá emitir el Expediente Definitivo completo, además de presentarlo grabado en CD (Disco Compacto) para su reproducción, el que debe incluir: textos, gráficos, cuadros y planos.

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los tres (03) días hábiles de prestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo de DIEZ (10) días naturales computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el artículo 181º del Reglamento.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno, esta disposición puede variar conforme al artículo 55º del RLCAE.


CAPITULO V

FACTORES DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA(Puntaje Máximo: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN Puntaje Parcial

Puntaje Máximo

1 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 35- Experiencia en la Actividad- Experiencia en la Especialidad

1520

2 FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO 35- Profesional – Ingeniero (Jefe de Estudios del Proyecto)- Profesional – Ingeniero Agrónomo- profesional –Ingeniero Civil

151010

3 FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 30

- Conocimiento del Proyecto 10 - Enriquecimiento de Términos de Referencia 10 - Descripción de la Metodología y Plan de Ejecución del Servicio 5 - Programación de la Presentación del Servicio 5 PUNTAJE EVALUACION TECNICA 100

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR PUNTAJE MAXIMO: 35 PUNTOS

La experiencia en la Actividad y en la Especialidad, se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado, hasta por un monto máximo acumulado, equivalente a cinco (05) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria. Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, con un máximo de diez (10) servicios en cada caso.

En caso, que el Postor (Ingeniero o Arquitecto Prestador del Servicio) presentara más de diez (10) servicios, solo se calificarán los diez primeros.

Cuando los Servicios hayan sido efectuados en Consorcio, deberá indicarse el % de participación que correspondió al postor, debiendo presentar el documento de constitución del Consorcio, el mismo que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.

a) Experiencia en la Actividad (15 Puntos)Se asignara el máximo puntaje al postor que acredite un monto máximo acumulado equivalente cinco (05) veces el valor referencial, sin establecer limitaciones por el monto, tiempo o tipo de servicios de consultorías (expedientes técnicos y/o supervisiones de obra)

Se calificarán los servicios en general y/o similares, referidos al objeto de la convocatoria.


Solo se considerarán los contratos de servicio culminados antes de la presentación de propuestas.No se calificarán los contratos que no cuenten con su conformidad.

Se otorgará el siguiente puntaje: - Hasta cinco (05) veces el Valor referencial 15 puntos- > a tres (03) Veces el VR y menor a cinco (05 ) veces el VR 10 puntos- > a dos (02) veces el VR y Hasta tres (03) veces el VR 05 puntos > ó = a una (01) vez el VR y hasta dos veces VR 02 puntos

b) Experiencia en la Especialidad (20 Puntos)Se asignara el máximo puntaje al postor que acredite un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de sus servicios en elaboración de expedientes técnicos, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Solo se considerarán los contratos de servicio culminados antes de la presentación de propuestas.No se calificarán los contratos que no cuenten con su conformidad.

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJEa) Por un Monto acumulado igual o superior a dos (02) veces el

Valor Referencial. 20b) Para los Montos acumulados inferiores a una (01) vez el Valor

Referencial, se asignará puntaje directamente proporcionalDirectamente Proporcional

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE MÁXIMO: 35 Puntos

Ingeniero (Jefe de Estudios del Proyecto) (15 PUNTOS) 01 Ingeniero con experiencia y conocimientos en actividades de Desarrollo Agrícola. (Acreditar con fotocopia del certificado).

Se calificará con la presentación de certificados, constancias y/o contratos referidos a su desempeño en actividades de Desarrollo Agrícola, preferentemente en el sector público.

Ingeniero Agrónomo (10 PUNTOS) 01 Ingeniero Agrónomo, haber elaborado como mínimo un estudio similar. (Acreditar con fotocopia del certificado).

La experiencia se calificará con la presentación de certificados, constancias y/o contratos

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJEa) Acredita haber Elaborado Un Estudio similar (presenta Constancia, o Certificado, y/o Contrato) 10b) No acredita haber Elaborado Un Estudio similar 00

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE

a) No Acredita Certificación 00b) Si Acredita Certificación 15


Ingeniero Civil (10 PUNTOS)01 Ingeniero Civil, para el diseño estructural de las áreas y procesamiento de datos.

Se calificará con la presentación de certificados, constancias y/o contratos referidos a la elaboración de expedientes técnicos para perforación, equipamiento de pozos tubulares y mejoramiento de sistemas de riego.

C. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUNTAJE MÁXIMO: 30 Puntos

Solo se aceptarán hasta la cantidad mínima de tres (03) hojas para el desarrollo de los criterios: Conocimiento del Proyecto, Enriquecimiento de Términos de Referencia y Descripción de Metodología y Plan.

Cabe indicar que la calificación de los conceptos antes mencionados, será en función a las propuestas, aportes, mejoras, sugerencias, procedimientos, etc., en comparación entre los postores participantes.

1) Conocimiento del Proyecto: (10 Puntos)Se otorgará puntaje al postor que demuestre mayor conocimiento y estudio sobre el Proyecto. Presentar tópicos.

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE MAXIMO

Enfoques sobre la naturaleza del Proyecto(02 puntos por cada tópico, máximo 05 tópicos). 10

2) Enriquecimiento de Términos de Referencia : (10 Puntos)Se otorgará puntaje al postor que realice aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas a los términos de referencia. Presentar tópicos.


Aportes, Mejoras, Sugerencias y/o Críticas (02 puntos por cada concepto, máximo 05 tópicos) 10

3) Descripción de Metodología y Plan de Ejecución del Servicio (05 Puntos)Se otorgara el puntaje máximo de cinco (05) puntos al postor que presente una metodología de trabajo que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Será materia de evaluación la presentación de los siguientes documentos:Plan de trabajo Propuesto:Servicio Ofrecido : 03 puntos

Organización y recursos previstos : 02 puntos

4) Programación de la Presentación del Servicio: (05 Puntos)Se otorgará puntaje al postor que presente una programación secuencial de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal para todas las fases del servicio. Se calificará de la siguiente manera:

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE

a) De 1 Certificado, Constancia y/o Contrato 02b) De 3 Certificados o Constancias y/o Contratos 05c) De 5 a más Certificados o Constancias y/o Contratos 10


Programación con Diagrama GANTT o PERT CPM 05


PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


CAPITULO V

ANEXO Nº 09

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N.º ………………………………. para la contratación de servicio de (indicar objeto de contratación), a ………………………, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO……………………….

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGOLA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los TRES (03) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato se extenderá a partir de ………....... hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIASEL CONTRATISTA entregará en el plazo de …….. (indicar, conforme al procedimiento establecido en las presentes Bases) garantía solidaria, irrevocable e incondicional a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., Carta Fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.


CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADOSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO


En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

ANEXO Nº 01CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono FaxE - MAIL

Autorización MunicipalMunicipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en ConsorcioSI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Cajatambo,…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


ANEXO Nº 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

DEL SERVICIO CONVOCADO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-CEP-ISTP24JElaboración de Estudio Definitivo:

Presente.-

De nuestra consideración:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio de …………………… para …………………., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Cajatambo,………………………………………

…….………………………….…………………..Firma, Nombre / Razón social del postor


ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

ESTADO)


Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-CEP-ISTP24J, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2004-EF, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajatambo, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor


ANEXO Nº 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-CEP-ISTP24J, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..: % Participación

OBLIGACIONES DE ……: % Participación

Cajatambo, ……………………..

………………………………………………….. ..………………………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2


ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SeñoresSeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADS N° 010 -2009/GRT-DRET-CEP-ISTP24JElaboración de Estudio Definitivo:

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de …………………… para ………………….(Consignar nombre de la Entidad convocante), en el plazo de …………………

Cajatambo, …………………………….

-------------------------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa


ANEXO Nº 06

DECLARACIÓN JURADA DE SER PEQUEÑA O MICROEMPRESA


Presente.-

Mediante el presente declaramos ante …………………………. (Consignar nombre de la Entidad convocante) que nuestra representada es una pequeña / microempresa, en los términos de la Ley N.º 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa, y sus normas reglamentarias.

Cajatambo, …………………………….

……………………………………………………………..Firma, Nombre/ Razón Social del postor


ANEXO N.º 07

DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS PRESTADOS EN TERRITORIO NACIONAL


Presente.-

Mediante el presente declaramos ante …………………………. (Consignar nombre de la Entidad convocante) que nuestra representada presta los servicios objeto de convocatoria dentro del territorio nacional, en los términos de la Ley N.º 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, el Decreto Supremo N.º 003-2001-PCM y demás normas complementarias.

Cajatambo, ……………………………

------------------------------------------------------------------Firma, Nombre / Razón Social del postor


ANEXO N.° 08

EXPERIENCIA DEL POSTOR (EN LA ACTIVIDAD / EN LA ESPECIALIDAD)


Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

Nº CLIENTEOBJETO DEL

SERVICIO (a)

N° CONTRATO O FACTURA

IMPORTE DEL CONTRATO O

FACTURA

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO

12345

TOTAL

Cajatambo, ………………………………………

-----------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 09


CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADS N° 010 -2009/GRT-DRET-CEP-ISTP24JElaboración de Estudio Definitivo

Presente.-

De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Cajatambo,……………………………………

……………………………….…………………..Firma, Nombre / Razón social del postor


TERMINOS DE REFERENCIAPARA ELABORACIÓN ESTUDIO DEFINITIVO

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”

1.- Generalidades1.1.- Introducción

Con fecha xxx fue creado el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”, mediante Informe Técnico N° xxx , del xxx. Se declara la viabilidad del proyecto dentro del marco normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293, modificada por las Leyes N° 28522 y N°28802, Ley SNIP publicada, D.S. N° 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, R.D. N° 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 004-2007-EF/68.01 modificadas por la R.D. N° 007-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. En tal sentido, la Oficina de Logística llevó a cabo el proceso para la realización del Estudio Definitivo del presente Proyecto.

1.2.- Antecedentes

Para este universo se proyecta la Elaboración de Estudio Definitivo: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”, que pueda satisfacer a la población, como necesidad básica educativa.La Dirección Regional de Educación - Tumbes, dentro de su política de atención a solucionar los problemas sociales más difíciles de su jurisdicción como la falta de fortalecimiento de capacidades y soporte logístico e Infraestructura Educativa Básica, promueve la ejecución del presente proyecto.

1.3.- UbicaciónREGION : TumbesPROVINCIA : Zarumilla DISTRITO : Zarumilla

2.- Descripción General del ProyectoEl Proyecto comprende la “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”

3.- Alcances del Servicio

3.1.- Objetivo Central


El objetivo final del estudio es contar con el Estudio de elaboración del Estudio definitivo a nivel de Expediente técnico, que sustente la inversión para el “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE ZARUMILLA”; basado en la Construcción de Ambientes para Laboratorios y Gabinetes de Investigación Agraria, edificación de Instalaciones de Producción Agrícola y Pecuaria, Perforación y Equipamiento de Pozo Tubular; Instalación de Sistemas de Riego Presurizado; Equipamiento de Laboratorios de Entomología, Fitopatología, Suelos y Aguas, y de Clínica Veterinaria; Equipamiento de Gabinetes de Riegos y Topografía Electrónica; Equipamiento de Galpones de Animales Menores, de Porqueriza, Apiario y Vivero; Dotación con Maquinaria Agrícola e Implementos Mecánicos, Dotación con Unidades Móviles para Investigación Agraria y Desplazamiento de Alumnos, y un Programa de Capacitación Tecnológica para los Beneficiarios de la Carrera de Producción Agropecuaria, complementado con la instalación de computadoras y otros equipos de ultima generación de acuerdo con el Articulo 12º.- Inversión en Investigación Científica y Tecnológica en las Universidades Publicas e Institutos Tecnológicos de la Ley Nº 28562; en el ISTP Público “24 de Julio” de Zarumilla, ubicado en el Distrito, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes, a través de la contratación de Servicios de Consultoría.

.3.2.- Descripción del Servicio

El Estudio debe considerar la recolección de información, los trabajos de campo y los trabajos de gabinete, cuya cantidad y alcance será determinado en base a la envergadura del proyecto.EL CONSULTOR deberá desarrollar las siguientes actividades:- Plan de trabajo.- Recopilación y revisión de información existente.- Inspección del área de estudio.- Levantamiento Topográfico.- Memoria de Cálculo y Diseño de estructuras.- Elaboración de Planos.- Elaboración de Expediente Técnico.

4.- Desarrollo del ServicioSe desarrollarán las siguientes actividades:

4.1.- Plan de trabajoEl CONSULTOR deberá de presentar su plan de trabajo después de la firma de contrato el cual será aprobado por la Oficina de Infraestructura de la Dirección Regional de Educación Tumbes, donde indicar las labores a realizar, guardando relación con el tiempo propuesto en su propuesta.

4.2.- Recopilación y Revisión de Información ExistenteSe recopilará y revisará toda la información existente que esté relacionada con el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base para la elaboración del Estudio Definitivo, el estudio elaborado en la etapa de Pre Inversión para el Proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, D.S. Nº 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, R.D. Nº 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 modificadas por la R.D. Nº 007-2007-EF/68.01, R.D. Nº 013-2007-EF/68.01, R.D. Nº 014-2007-EF/68.01, R.D. Nº 003-2008-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

4.3.- Inspección del área de estudioEl CONSULTOR, efectuará una inspección del área de estudio; realizando un reconocimiento general y detallado del área, materia del Proyecto.

4.4.- Levantamiento Topográfico


EL CONSULTOR, realizará el levantamiento topográfico del área donde se realizarán los trabajos.

4.5.- Memoria de Cálculo y Diseño de estructurasEl CONSULTOR elaborará la memoria de cálculos justificativos utilizados en el diseño preliminar de la alternativa. La memoria de cálculo deberá indicar los parámetros para el diseño estructural de las aulas.

4.6.- Elaboración de PlanosLos planos deben considerar los elementos necesarios, para la ejecución y revisión de la obra y deben ser concordantes con la memoria de cálculo; se presentarán los siguientes planos:- Plano de Ubicación.- Planos topográficos..- Planos de Arquitectura.- Planos de Cimentaciones y Detalles.

- Planos de Estructuras y de Detalle.- Planos de Instalaciones Sanitarias y Detalles.- Planos de Instalaciones eléctricas y Detalles.- Planos de Estructuras especiales si lo hubieran.

4.7.- Expediente TécnicoEl Expediente Técnico deberá contener los siguientes ítems:

Resumen ejecutivo

Memoria Descriptiva - Nombre el Proyecto- Antecedentes- Justificación del proyecto- Marco legal- Descripción del proyecto- Objetivos- Meta física- Fuentes de financiamiento- Modalidad de ejecución- Plazo de ejecución:- Ubicación del proyecto.- Presupuesto de obra- Características del diseño- Plan de mantenimiento

Especificaciones Técnicas - Objetivos y organización de las especificaciones- Normatividad y disposiciones generales - Normas técnicas a adoptarse en la construcción para las obras civiles.

A.C.I. (American Concrete Institute).U.S.B.R. (U.S. Bureau of Reclamation).A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).I.S.O. (International Standard Organización).

- Métodos y unidades para las mediciones- Descripción de la partida- Método de trabajo- Unidad de medida- Base de pago


Metrados

Presupuesto Los presupuestos serán elaborados en base a los componentes del estudio “Análisis de Precios Unitarios”

Relación de Insumos - Presupuesto Analítico- Programación de Obra- Fórmula Polinómica- Memoria de Cálculo- Planos- Panel Fotográfico- Estudio de pre inversión viable

Se presentará el presupuesto y los metrados de las partidas componentes del proyecto, debiendo existir compatibilidad entre la estructura del presupuesto y sus respectivas especificaciones técnicas, de igual manera entre la estructura del presupuesto y las planillas de metrados. Cada partida del presupuesto debe desarrollarse en orden correlativo en las especificaciones, de igual forma en las planillas de metrados.

5.- InformesEl CONSULTOR deberá mantener permanentemente informado al Gobierno Local, sobre el estado de ejecución de los trabajos, para lo cual deberá elaborar: Presentación del Plan de Trabajo a los dos (02) días de firmado el contrato. Presentación del Informe Final del Servicio, en un (01) original y dos (02) copias el cual

incluirá el desarrollo total de los servicios prestados (considerando el íntegro de los Términos de Referencia). El Informe Final completo, incluido los planos deberá presentarse grabado en medio magnético (CD) para su reproducción, a los cuarenta y cinco (45) días de firmado el contrato, el expediente técnico se presentara en medio magnético, la información del Resumen ejecutivo, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Programación de Obra, Memoria de Cálculo, Planos, Estudios Efectuados, Panel Fotográfico, Estudio de pre inversión viable serán presentados en ficheros compatibles con los siguientes aplicativos: Word, Excel, Project, Auto Cad,, S10.

6.- Plazo de EjecuciónEl plazo de ejecución del servicio será de cuarenta y cinco (75) días calendarios, los cuales serán contabilizados a partir de la firma del contrato.

7.- Recursos Humanos y Físicos que debe Proporcionar el Consultor El CONSULTOR proporcionará el siguiente personal, equipo y herramientas mínimo y no limitativo:

7.1.- Recursos HumanosEl CONSULTOR proporcionará el siguiente personal mínimo y no limitativo:- 01 Ing. Civil, para el diseño para el diseño estructural y procesamiento de datos con 5 años

de experiencia.- Ingeniero Civil- 01 Ingeniero Sanitario- Ingeniero Agrónomo- 01 Topógrafo - Personal de apoyo: 02 Técnico, dibujante, presupuestador.- Personal de apoyo en campo.

7.2.- Recursos Físicos


El CONSULTOR presentará la relación de los siguientes recursos que utilizará en el Servicio:- Equipos de Cómputo.- Movilidad.- Otros complementarios.

Además, el CONSULTOR se movilizará a lugar de desarrollo de los trabajos por sus propios medios, costo que está incluido en el Precio Referencial para el Estudio.

8.- Recursos que proporcionara la EntidadEL CONSULTOR tendrá acceso a los documentos no reproducibles relacionados al servicio.

9.- Monto Referencial del ServicioEl monto referencial para la prestación del Servicio de Consultoría es de NOVENTA Y SIETE MIL MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 97,000.00.-), incluido Impuestos.

10.- Forma de PagoLa forma de pago se realizará en tres etapas:

Primera etapa será el pago del 40% a la firma del contrato, 40 % a la entrega del estudio, y 20 % a la aprobación del expediente Técnico contando, para tal efecto, con opinión favorable de la Oficina de Logística y el informe de aprobación emitido por la Oficina de Supervisión, luego se tramitará el Informe de Conformidad, a fin de que se proceda a la cancelación de los servicios correspondientes.

El CONSULTOR emitirá la Factura, desagregado en los rubros de IGV y Total Neto Recibido. La cancelación se hará en moneda nacional.


DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION TUMBES“AÑO DE LAUNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 010-2009-GRT-DRET-CEP-ISTP24JCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO

PARA EL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SOPORTE LOGÍSTICO DE LA CARRERA AGROPECUARIA DEL ISTP ’24 DE JULIO’ DE

ZARUMILLA”

En la ciudad de Tumbes, a los 19 días del mes de Agosto del año 2009, siendo las 15:30 horas en la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, sito en AV Tumbes Norte Nº 392- Tumbes, los señores miembros del Comité Especial proceden a dar inicio a la sesión para la absolución de las Observaciones presentadas por las empresas:

MARTÍN SUÁREZ VILLASÍS – RUC 10167042037

Acto seguido, el Presidente del Comité Especial comunicó que los participantes se encuentran debidamente registrados, por lo que corresponde absolver a las observaciones formuladas por la empresa.

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

PARTICIPANTE: MARTÍN SUÁREZ VILLASÍS – RUC 10167042037


CONSULTA Nº01

a. En el ítem, 3.3 RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS QUE PROPORCIONARA EL POSTOR (Prestador del Servicio): JEFE DE ESTUDIOS DEL PROYECTO , se solicita Ingeniero Hidrotécnico: 01 Ingeniero Hidrotécnico, con experiencia en Desarrollo Agrícola y experiencia mínima de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión contados a partir de su año de colegiatura (Acreditar con fotocopia del certificado), para realizar estudios de perforación de pozo tubular y diseño hidráulico del sistema de riego tecnificado.

Se observa el requerimiento propuesto por cuanto, se ha hecho la consulta en el Colegio de Ingenieros del Perú, con respecto a la existencia de esta especialidad en el ámbito del ejercicio laboral en nuestro País, y nos han manifestado que dichos profesionales – INGENIERO HIDROTECNICO – no existen como capítulos reconocidos. Por tal motivo, se observa una transgresión al Principio de Libre Concurrencia y Competencia estipulado en el Art. 4 de la LCAE y su reglamento, hecho corroborado por el Tribunal de Contrataciones en el Pronunciamiento 116-2006-GTN.Así mismo se ha analizado las metas establecidas en el Perfil, debidamente aprobado en el SNIP, las cuales principalmente están referidas a edificaciones y equipamiento mecánico, por tanto, el requerimiento de jefatura del proyecto es totalmente incongruente a lo técnicamente necesario, por tanto existe una flagrante y evidente direccionalidad intencionada por el Comité de trasgredir la ley, favoreciendo a un posible postor.Por tanto, señor Presidente, se propone anular este requerimiento, toda vez que este tipo de profesionales no están acreditados en el Colegio de Ingenieros y por ende por la Asamblea Nacional de Rectores. Así mismo se propone que la Jefatura de Proyecto recaiga sobre un Arquitecto o Ingeniero con mas de 12 años de colegiatura, sustentado su participación en base a su experiencia debidamente certificada documentadamente.

ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA Nº 01La parte primordial del Proyecto radica en la Construcción de un Pozo Tubular y en el Diseño de Sistemas de Riego Tecnificado, alrededor del cual se garantizará el desarrollo de los demás componentes. Por consiguiente, la exigencia de un Ingeniero Hidrotécnico se hace imprescindible, más aún si se toma en cuenta el fracaso de los pozos tubulares que se han ejecutado en la jurisdicción donde se ubicará el Proyecto (Pozos del PEBPT). Sin embargo con ánimo de dar la mayor apertura posible y transparencia del caso, sin mellar la calidad del profesional que se ocupará de estudiar los aspectos hidráulicos del Proyecto, se acoge en parte la observación (a) y se modifica por: Se requiere un Ingeniero Civil con 20 años en el ejercicio de la profesión, experiencia en actividades de desarrollo agrícola y que acredite una especialización en Ingeniería Hidrotécnica, Hidráulico o similar.

CONSULTA Nº02

b. En el Ítem 3.3 RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS QUE PROPORCIONARA EL POSTOR (Prestador del Servicio): JEFE DE ESTUDIOS DEL PROYECTO , se solicita Ingeniero Agrónomo: 01 Ingeniero Agrónomo, con experiencia mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de registro de la Colegiatura en el Colegio Profesional correspondiente, experiencia mayor a cinco (05) años en funciones de docencia agropecuaria y haber elaborado como mínimo un estudio similar. (Acreditar con fotocopia del certificado).


Se observa este requerimiento toda vez que se ha analizado las metas establecidas en el Perfil, debidamente aprobado en el SNIP, las cuales principalmente están referidas a edificaciones y equipamiento mecánico, por tanto, el requerimiento de un Ing. Agrónomo es totalmente incongruente a lo técnicamente necesario, por tanto existe una flagrante y evidente direccionalidad intencionada por el Comité de trasgredir la ley, favoreciendo a un posible postor, evidenciando una transgresión al Principio de Razonabilidad estipulado en el Art. 4 de la LCAE y su reglamento, hecho corroborado por el Tribunal de Contrataciones en el Pronunciamiento 047-2006-GTN.

Por tanto, señor Presidente, se propone cambiar este requerimiento, Ingeniero Agrícola con mas de 12 años de colegiatura, sustentado su participación en base a su experiencia debidamente certificada documentadamente, quien desempeñara las acciones previstas para la optimización de los recursos en todo lo concerniente a los equipos y maquinaria para el fortalecimiento agropecuario.

ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA Nº 02Al respecto se precisa que los componentes de inversión incluyen una Capacitación Tecnológica de los docentes agropecuarios, con la directa finalidad de Generar y Suministrar una enseñanza tecnológica agrícola de alta calidad y apropiada a las necesidades del desarrollo agrario local y regional (objetivo central del Perfil debidamente aprobado por el SNIP). En tal sentido, considerando que se trata de enseñanza agrícola es imprescindible para la apropiada ejecución del Proyecto, contar con un profesional que sea Ingeniero Agrónomo y que adicionalmente tenga experiencia en Pedagogía Agropecuaria, por consiguiente no se acoge la observación (b).

CONSULTA Nº03

c. En el Ítem 3.5 VISITA AL LUGAR DEL PROYECTO se indica Esta referido a la visita técnica en fecha 24.08.09 (día después del registro de participantes) a las 10:00 AM que deberán realizar los consultores (debidamente acreditados) al ISTP 24 de Julio de Zarumilla, a fin de conocer la ubicación de la zona donde se realizará los estudios, debiendo obtener una constancia de la visita, la misma que es requisito indispensable.Se observa este requerimiento por cuanto la visita de campo corresponde a ejecución de obra, mas no a un proceso de consultoría, hecho concordante con lo expresado por el Tribunal de Contrataciones en el Pronunciamiento Nº 086-2006

ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA Nº 03Se acoge la observación del participante, por lo que se suprimirá este requisito en las bases integradas.

CONSULTA Nº04

d. En el Ítem B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO - PUNTAJE MÁXIMO: 35 Puntos, se plantea la evaluación de los profesionales mediante aspectos subjetivos, por lo que se propone que la evaluación de los profesionales sea mediante presentación de documentos que acrediten su real experiencia en proyectos de edificaciones educativas o similares

ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA Nº 04Considerando que el observante no precisa la presunta “subjetividad” a que alude la observación (d), ésta no se da por acogida.

BASES ESTANDARIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE...

Documents

Transcript of BASES ESTANDARIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE...