BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobada mediante Directiva Nº 005-2013-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….]

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3IMPORTANTE: Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características

Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.

7 Interlineado Sencillo8 Espaciado Anterior : 0

Posterior : 09 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer

hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en octubre de 2013

61

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO – HUAMANGA ADS Nº 00 4 -201 4 -MD A /CEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO - HUAMANGA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 004 -2014-MDA/CEP

PRIMERA CONVOCATORIA

ACOCRO2014

VALOR REFERENCIAL

S/. 66,800.00

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUASCHOCCE, DISTRITO DE ACOCRO – HUAMANGA - AYACUCHO”

16


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

61


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas de OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integrada las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

I MPO RT ANT E:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www. r n p .g o b. pe .

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

http://www.rnp.gob.pe/

16


1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

I MPO RT ANT E:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni

61


modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como

16


participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

Presentación de propuestas es en ACTO PRIVADO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

I MPO RT ANT E:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

61


Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

La presentación de propuestas es en ACTO PRIVADO, en la evaluación debe tenerse en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas– se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a

16


la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

I MPO RT ANT E:

En caso de convocarse el proceso bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

el otorgamiento de la Buena Pro es en ACTO PRIVADO y debe tenerse en consideración lo siguiente:

EL Comité especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

61


Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

16


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

61


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1 DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.4 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio de consultoría y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

16


3.5 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.7 PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.8 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

61


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

16


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRORUC : 20143628354DOMICILIO FISCAL : PLAZA PRINCIPAL S/N ACOCROTELÉFONO : 066-315928

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUASCHOCCE, DISTRITO DE ACOCRO – HUAMANGA - AYACUCHO”

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a SESENTISEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVO SOLES S/. 66,800.00, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO del 2014.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/ 66,800.00

SESENTISEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100

NUEVO SOLES

NO SE ESTABLECIDO

S/ 66,800.00

SESENTISEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100

NUEVO SOLES

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

61


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 054-2014-MDA/A, el 25 de Febrero del 2014

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio de consultoría de obra a contratar está definido en los Requerimiento Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de 180 (Ciento Ochenta días Calendario). Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Son: VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES S/.20.00

1.10. BASE LEGAL

Ley 27972 Orgánica de Municipalidades Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 Reglamento Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. S. N° 184-2008-EF, y sus modificatorias. Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG publicada el 01-07-2000 Resolución Nº 094-2007-CONSUCODE/PRE Aprueba reglamento de la modalidad de Selección por Subasta Inversa Presencial Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa

Directiva N° 006-2009-OSCE/CD.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

16


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 04 de Marzo del 2014

Registro de participantes : Del 05 de Marzo 2014 al 13 de Marzo 2014 (Hora: 08: AM. Hasta 16:00 p.m. Horas) en la Unidad de Abastecimiento de la MDA, cito en Plaza Principal de Acocro.

Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases

: Del 05 de Marzo al 07 de Marzo 2014

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

: 11 de Marzo del 2014

Integración de las Bases : 12 de Marzo del 2014 Presentación de Propuestas : 19 de Marzo del 2014

: Hora: 08:AM. Hasta 12:00 Horas

* En acto privado : Unidad de Abastecimiento de la MDA , Plaza de armas s/n Acocro.

Calificación y Evaluación de Propuestas : 19 de Marzo del 2014 – Hora 17:00 pm Otorgamiento de la Buena Pro* En acto privado (a través del SEACE

: 19 de Marzo del 2014 (A través del SEACE)

IMPORTANTE :

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito, se realizará en la Oficina de Logística y servicios auxiliares de la Municipalidad sito en plaza principal s/n Acocro, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectúo el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de

atención no podrá ser menor a ocho horas. Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,

para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en plaza principal S/N Acocro, en las fechas señaladas

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

61


en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas4, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ------2014-MDA/CEP.

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención

no podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS5

La presentación de propuesta es en ACTO PRIVADO, y debe consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Mesa de partes ubicado en Plaza principal de Acocro s/n, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° Nº -------2014-MDA/CEP , conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

4 Las Entidades de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

Señores[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR DIRECCIÓN]Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° [ …………….]Denominación de la convocatoria: [ …………………….]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR DIRECCIÓN]Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° [ …………….]Denominación de la convocatoria: [ …………………….]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

16


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y Una copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección7 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

d)Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f)[CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS]. 8

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso9.

6 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

8 En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de Referencia conforme a lo previsto en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

61


b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad10.

c) Factor experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

d) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Títulos, Constancias, Certificados, Resoluciones, Contratos u otros documentos, según corresponda.

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA11

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

9 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

10 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

11 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

16


La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Dónde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.70 ≤ c1 ≤ 0.80]

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20 ≤ c2 ≤ 0.30]

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.c) Código de cuenta interbancario (CCI). d) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE: La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en

el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,

61


deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES de la municipalidad distrital de Acocro.

2.9. FORMA DE PAGOLa Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista una Vez Terminado y Entregado el Servicio a Prestar.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la oficina de Supervisión y el Jefe de GIDU.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada.- Comprobante de pago.

2.10. PLAZO PARA EL PAGOLa Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.11. REAJUSTE DE LOS PAGOSNO SE EJECUTAN REAJUSTES

16


CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La Municipalidad Distrital de Acocro, a través de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras (El Organismo de Ejecución), pretende contratar los servicios profesionales de una empresa consultora para fungir como La Supervisión: Coordinación, Supervisión de obra de “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Instalación del Sistema de Agua Potable , Instalación del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en la Comunidad Campesina de Ccarhuacchocce – Distrito de Acocro – Huamanga – Ayacucho”

Componente 01: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

Componente 02: Instalación del Sistema de AlcantarilladoComponente 03: Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas con Biofiltros

Con el propósito de alcanzar el objetivo de que las obras se lleven a cabo en costo, calidad y tiempo, se requiere que la empresa consultora proporcione apoyo en sitio en todos los aspectos técnicos y administrativos, relacionados con la implementación de estos proyectos.

Dichas obras serán ejecutadas por el Organismo de Ejecución, por lo que requiere el apoyo para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y el seguimiento de los programas respectivos; la empresa consultora será contratada para la Coordinación, Supervisión y se estima que este contrato tenga una duración de 6 meses, los cuales incluyen: 6 meses para el proceso de construcción de la obra para el finiquito de los trabajos; por lo que se requiere una estructura de recursos humanos y materiales que cumplan sus servicios dentro del periodo señalado.

Monto del Valor Referencial Indicado en el Expediente Técnico:

El valor referencial asciende a Sesenta y Seis Mil Ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/. 66,800.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2013.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior 90% VR (incluye IGV)

S/. 66,800.00

Sesenta y Seis Mil Ochocientos con

00/100 nuevos soles

S/. 60,120.00

Sesenta Mil Ciento Veinte con 00/100 nuevos soles

2.- OBRAS A COORDINAR, SUPERVISAR Y ADMINISTRAR.Los proyectos a supervisa consisten en:

1.- Construcción “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Instalación del Sistema de Agua Potable , Instalación del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en la Comunidad Campesina de Ccarhuacchocce – Distrito de Acocro – Huamanga – Ayacucho” Los trabajos consisten en:

61


Componente 01: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua PotableEn este componente, se realizaran las siguientes actividades:

Obras Provisionales: cartel de obra, movilización y desmovilización de maquinarias y equipos, instalación

del campamento provisional de obra y trazo y replanteo durante el proceso constructivo.

En la Comunidad de Carhuaschocce, del Distrito de Acocro, se contempla el Mejoramiento del Sistema de

Agua Potable captado de los riachuelos Lambrasniyocchuaycco I y Lambrasniyocchuaycco II, el cual

contará con: Construcción de captación tipo barraje fijo (02 unid), cámara de recepción de caudales (01

unid), sedimentador (01 unid), filtro lento (01 unid), línea de conducción con tubería PVC SAP de 2”

(2,898.00 ml), construcción de cámara rompe presión tipo 6 (02 unid), construcción de pase aéreo de 15 m

con tubería de fierro galvanizado de 2” (01 unid), construcción de reservorio de 25.0 m3 (01 unid),

construcción de caja de válvulas del reservorio (01 unid), línea de aducción y red de distribución del sistema

de agua potable con tubería PVC SAP de 3”, 2” y 1” (4,996.42 ml), construcción de cámara rompe presión

tipo 7 (02 unid), construcción de cajas de válvulas de control (17 unid), construcción de cajas de válvulas de

purga tipo I y II (17 unid), construcción de cajas de válvulas de aire (06 unid), conexiones domiciliarias de

agua potable (124 unid).

Componente 02: Instalación del Sistema de AlcantarilladoEn este componente, se realizaran las siguientes actividades:

En la Comunidad de Carhuaschocce, del Distrito de Acocro, se contempla la Instalación del Servicio de

Alcantarillado, el cual contará con: Redes colectoras con tubería PVC ISO 4435 de 160 mm (875.34 ml),

red emisora con tubería PVC ISO 4435 de 200 mm (1,615.46 m), construcción de buzones estándar (53

unid), conexiones domiciliarias de Alcantarillado (162 unid).

Componente 03: Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas con BiofiltrosEn este componente, se realizaran las siguientes actividades:

En la Comunidad de Carhuaschocce, del Distrito de Acocro, se contempla la Instalación de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales con Biofiltros, el cual contará con: Pretratamiento (cajón, canal de

entrada, cribado y desarenador), caja de registro (01 unid), tanque imhoff (01 unid), caja repartidor de

caudales (01 unid), biofiltros (01 unid), Mitigación Ambiental y Capacitación y Flete Terrestre.

3.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES

La Supervisión verificará que las obras se realicen con base a lo dispuesto a la Normatividad aplicable, así como a las especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a las especificaciones y procedimientos de construcción señalados en los proyectos ejecutivos, términos de referencia y contratos correspondientes. También se deberán observar las disposiciones de carácter administrativo, legal y técnico del Organismo de Ejecución. Los presentes términos de referencia para la coordinación, supervisión y administración de obras, deberán ser observados obligatoriamente por la empresa, y su personal, quienes prestaran este servicio al Organismo de Ejecución.

El representante de la empresa supervisora será considerado como una extensión del Organismo de Ejecución y, por lo tanto, la representarán en todos los actos relativos a la ejecución y recepción de los trabajos que quedan bajo su supervisión. La empresa fungirá como coordinadora y responsable de todas las acciones e instancias conducentes para el buen desarrollo de la obra.

16


ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

Nº DESCRIPCION COEFIC. UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL

6.5.11.20 900.00

Comision de Servicios del profesional 1 Mes 6 150.00 900.00

6.5.11.23 2,550.00

Combustible - Gasolina 1 Gln 50 15.00 750.00

Combustible - Petroleo 1 Gln 120 15.00 1,800.00

6.5.11.27 50,000.00

Ingeniero Supervisor 1 Mes 6.00 4,500.00 27,000.00

Ingeniero Supervisor - Asistente 1 Mes 6.00 2,500.00 15,000.00

Ingeniero Ambientalista 0.5 Mes 2.00 4,000.00 4,000.00

Arqueologo 0.5 Mes 2.00 4,000.00 4,000.00

6.5.11.30 1,770.00

Papel Bond A4 1 Millar 4 35.00 140.00

Cartucho para impresora 1 Und 2 65.00 130.00

Utiles de escritorio 1 Glb 6 250.00 1,500.00

6.5.11.37 9,750.00

Alquiler de computadora 1 Mes 6 150.00 900.00

Alquiler de impresora 1 Mes 6 100.00 600.00

Alquiler de oficina 1 Mes 6 250.00 1,500.00

Alquiler de camioneta 4x4 0.25 Mes 6 4,500.00 6,750.00

6.5.11.39 1,830.00

Reproducción de planos 1 Und 50 5.00 250.00

Fotocopias 1 Glb 6 250.00 1,500.00

Anillados 1 Und 10 5.00 50.00

Elaboración de sellos 1 Glb 2 15.00 30.00

66,800.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

TOTAL

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

SERVICIOS NO PERSONALES

BIENES DE CONSUMO (escrit., dibujo y otros)

D E S A G R E G A D O D E G A S T O S D E S U P E R V I S I O N

PASAJES Y VIATICOS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN SUPERVISIÓN DE OBRAS SIMILARES

61


El postor deberá acreditar obligatoriamente haber supervisado ejecuciones de obras similares desarrollados durante los últimos cinco (05) años contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso, cuya sumatoria de montos finales de servicio actualizados del servicio sea no menor a dos (02) veces el valor referencial de la presente convocatoria, como máximo siete (07) servicios.

La Experiencia se sustenta con copia simple de los contratos y con su respectiva conformidad de cada contrato correspondiente, serán considerados obras similares todo referente a saneamiento (agua, desagüe, sistemas de riego a presión).

Para sustentar la obra similar se podrá adjuntar documento oficial donde se indique las características de obra de saneamiento o documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL

El postor deberá acreditar obligatoriamente haber supervisado ejecución de Obras en General. En los últimos cinco (05) años contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias presentadas deberán ser referidas a servicios de supervisión de obras cuya sumatoria de los montos finales del servicio actualizados no sea menor a cuatro (04) veces el valor referencial de la presente convocatoria.

Las experiencias serán acreditadas con copia simple de los contratos con su respectiva: conformidad, como máximo 07 servicios.

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

El Postor en su propuesta técnica deberá sustentar los siguientes Requerimientos Técnicos Mínimos.

Jefe de Supervisión: Un (01) Ingeniero de profesión Ingeniero Civil con no menor de siete años de colegiado habilitado con experiencia profesional mínima de dos años (2) como supervisor y/o jefe de supervisión y/o Inspector de obras de Saneamiento Básico (agua , desagüe y riegos a presión).

Haber ejercido residencia de obras de agua y desagüe con no menor tres obras.

Acreditación de Documentos:

Copia simple del Título Profesional

Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de recepción de obra supervisada, conformidad por sus labores realizadas sin caer en penalidades, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.

Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra con participación de coeficiente uno (01) , la sola modificacion del profesional en el proceso de ejecución ha de ser causal de penalidad el que corresponde a 0.5 % del costo de buena pro.

Ing. Asistente de Supervisión: Un (01) Ingeniero de profesión Ingeniero Civil, con experiencia con no menor de cinco años como ingeniero habilitado, acreditará una experiencia profesional mínima de un año y medio (1.50), como supervisor, asistente de supervisión, inspector de obras de saneamiento.


• Copia simple del Título Profesional.

• Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de recepción de obra y conformidad, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.

Especialista en Arqueología: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:

16


Licenciado de Profesional Arqueólogo, que esté inscrito en el Registro Nacional de

Arqueólogos y en el Ministerio de Cultura. Experiencia en Planes de Monitoreo Arqueológico en Supervisión y/o Ejecución de obras.


• Copia simple del Título Profesional

• Copia simple Constancia de RNA• Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de

conformidad el que demuestre el tiempo de experiencia requerido, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.

• Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra con participación de coeficiente 0.5.

Especialista en Ambiental: Un (01) Ingeniero Civil y/o Ambiental con especialización o estudio de maestría como ambiental, con la experiencia efectiva mínima de dos (02) años como Especialista Ambiental en la Supervisión de obras.


• Copia simple del Título Profesional

• Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de conformidad el que fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.

• Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra con participación de coeficiente 0.5

LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO

01 Camioneta doble cabina 4 x 4. Equipo de Topografía (01 Nivel electrónico y 01 estación total) Contar con una oficina en obra (Ccarhuaschocce sustentar con contrato de alquiler). Un (01) GPS Móvil.

El equipo mínimo exigible propuesto por los postores, se deberá acreditar con documentos que acrediten la propiedad o con documentos de compromiso de venta o arrendamiento, debiendo adjuntar los documentos que acrediten la propiedad de quien promete vender o arrendar en este último caso.

4.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN

Las empresas concursantes, deberán incluir en su propuesta el importe de los trabajos para la supervisión y control de la construcción de las obras, vigilando el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y apego a las normatividad inherente al caso. Los alcances contemplan la coordinación, supervisión y administración de las obras a través de las actividades que se indican en los capítulos del 4.1 al 4.3. La Supervisión deberá establecer una residencia general de supervisión durante la implementación, construcción y cierre administrativo del proyecto en el sitio de los trabajos, la cual deberá contar con teléfonos moviles, INTERNET (alámbrico e inalámbrico), los recursos humanos, materiales y equipos, tales que permitan efectuar la adecuada Coordinación, supervisión y control de calidad de los trabajos encomendados.La Supervisión trabajará en forma muy estrecha y coordinada con el Organismo de Ejecución, por lo que se celebraran reuniones periódicas a fin de evaluar las Actividades de los trabajos.

4.1.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

61


4.1.1.- COORDINACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓNDE PROYECTO.

La Coordinación General de Supervisión deberá llevar a cabo, en coordinación con el Organismo de Ejecución, entre otras, las siguientes actividades las cuales se describen a continuación de forma enunciativa más no limitativa:

a. - El consultor revisará que los proyectos ejecutivos, cumplan con los aspectos de costos, tiempos y técnicos necesarios para la apropiada ejecución de las obras, informará y en su caso presentará alternativas viables para su mejor implementación dentro de estos aspectos.

b. - Revisión de las cantidades de obra de los proyectos. En caso de encontrar diferencias en las cantidades de obra, hacerlo del conocimiento del Organismo de Ejecución.

c. - Revisión de las especificaciones de construcción de cada uno de los conceptos de trabajo.

d. - Revisión detallada de la documentación proporcionada por el Organismo de Ejecución, referente al contrato de obra, al proyecto y sus especificaciones, así como a los programas, visitara el sitio para identificar referencias, trazos del proyecto, bancos de nivel y recabara la información con el objeto de prever posibles interferencias en la obra por instalaciones o condiciones tales como: instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, telefónicas o especiales, edificaciones, vías de comunicación y problemas de tránsito, problemas del terreno, de acceso al sitio y otros que pueda detectar, así como establecer comunicación con las dependencias o empresas que pudieran ser afectadas y la coordinación de los trabajos.

e. - Seguimiento al cumplimiento del programa de obra del Contratista.

f. – Seguimiento y verificación al cumplimiento de todos los trámites, licencias y permisos que sean necesarios para el desarrollo de la obra, y en su caso con los materiales que son necesarios para comenzar los trabajos. El Organismo de Ejecución apoyará en lo que sea necesario para su gestión.

g.- Las anteriores revisiones, deberán hacerse del conocimiento del Organismo de Ejecución y del FONIE.

h.- Durante el proceso constructivo se deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a lo especificado en el proyecto ejecutivo y con la calidad estipulada en el contrato. En caso de encontrarse imprevistos, la supervisión deberá tener la capacidad para proponer soluciones prácticas y aceptables en términos de Ingeniería. Dichas soluciones deberán ser notificadas al Organismo de Ejecución y deberán de ser debidamente documentadas para los efectos contractuales a que haya lugar. Si los imprevistos implican modificaciones sustanciales al proyecto, la supervisión deberá notificar al Organismo de Ejecución, para que este primero indique el procedimiento a seguir. Cabe hacer notar que toda orden de trabajo, deberá contar con la autorización del Organismo de Ejecución.

i.- La supervisión, tendrá la obligación de revisar anticipadamente los proyectos en campo y detectar la necesidad de realizar modificaciones motivadas por cualquier circunstancia; para ello deberá contar con el personal calificado para proponer las modificaciones y presentar los proyectos modificados a consideración del Organismo de Ejecución para su autorización.

16


j.- En su caso, también se deberá verificar, justificar y gestionar ante el Organismo de Ejecución la autorización de volúmenes excedentes de obra, y precios fuera de catálogo. Cabe hacer notar que toda orden de trabajo, deberá contar con la autorización del Organismo de Ejecución.

k.- En las juntas de inicio de obras entre el Organismo de Ejecución, contratistas y supervisión se determinarán los niveles de autoridad de cada entidad para procesar las órdenes de trabajo.

l.- Deberá verificar, justificar y gestionar ante el Organismo de Ejecución la autorización de conceptos de trabajo no contemplados en el catálogo de conceptos del contrato, debiendo realizar un conteo cuidadoso del personal y el equipo en el sitio, indicando la ocupación o espera del mismo.

m.- Para la determinación de precios unitarios de los conceptos de trabajo que no fueron contemplados en los catálogos de conceptos originales, la supervisión aportará elementos tales como procedencia, rendimientos, notas de cuade rno de ob ras , fotografías, especificaciones técnicas croquis y cotizaciones, debidamente fundamentados y avalados para que faciliten a los analistas del Organismo de Ejecución la revisión y conciliación de los mismos, aclarando que previo a la ejecución de precios extraordinarios deberán ser presentados a este Organismo de Ejecución con tiempo para someterlos para su aprobación.

Durante la obra, la Coordinación General de Supervisión desempeñará de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:

a.- La Supervisión exigirá que para todas las fases de la obra el Contratista realice los trabajos con estricta observancia de las normas y procedimientos pactados en el contrato de construcción y operación; así mismo, vigilará la aplicación de las normas técnicas y preceptos legales aplicables y garantizará que el proyecto satisfaga las necesidades del Organismo de Ejecución y de las instancias legales que se encuentran vinculadas.

b.- La Supervisión verificará la correcta y oportuna aplicación de las medidas de mitigación durante la construcción para cada una de las obras en particular.

c.- La Supervisión determinará si los avances físicos-financieros que presente el Contratista al Organismo de Ejecución, corresponden con el estado de desarrollo de la obra.

d.- La Supervisión diseñará, exigirá y vigilará que el constructor maneje los registros y documentación que permitan un desarrollo ordenado y eficiente de la obra.

e.- La Supervisión deberá proporcionar soporte y asistencia en cualquier conflicto entre el Organismo de Ejecución y el Contratista, siendo responsabilidad de la Supervisión elaborar el requerimiento de solución de la irregularidad o desviación que origine la disputa y efectuar el seguimiento para su corrección. En los casos de disputa, la Supervisión informará al Organismo de Ejecución, para que este proceda de inmediato conforme a la ley y de acuerdo al contrato pactado, a dar solución o en su caso, aplicar las penas convencionales.

f.- Igualmente, se deberá revisar y dar seguimiento a los programas autorizados de la obra. En caso de existir retrasos solicitar a los representantes del Contratista las causas que han motivado el

61


desfasamiento en el cumplimiento de los programas y proponer las soluciones que se consideren adecuadas, lo anterior deberá de ser notificado y autorizado por el Organismo de Ejecución.

g.- Durante el proceso constructivo se deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a lo especificado en el proyecto ejecutivo y con la calidad estipulada en el contrato. En caso de encontrarse imprevistos, la Supervisión deberá tener la capacidad para proponer soluciones prácticas y aceptables en términos de Ingeniería. Dichas soluciones deberán ser notificadas al Organismo de Ejecución y deberán de ser debidamente documentadas para los efectos contractuales a que haya lugar. Si los imprevistos implican modificaciones sustanciales al proyecto, la Supervisión deberá notificar al Organismo de Ejecución, para que este primero indique el procedimiento a seguir. Cabe hacer notar que toda orden de trabajo, deberá contar con la autorización del Organismo de Ejecución.

4.1.2.- RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

La residencia de supervisión representará al Organismo de Ejecución ante la constructora en los asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde se ejecutan las obras.Dentro de las actividades principales de la Residencia de Supervisión en Campo, se encuentran las siguientes:

La supervisión de la ejecución de las obras, de acuerdo a los proyectos ejecutivos, especificaciones, procedimientos de construcción y normas establecidas en el contrato correspondiente, así como en vigilar el buen desempeño del proyecto y el uso de los fondos otorgados por el FONIE .

Además, la Residencia de Supervisión en Campo desempeñará de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:

Coordinar las actividades del personal de supervisión a fin de ejercer la vigilancia y supervisión de las obras en cuanto a costo, calidad y tiempo, siendo el responsable de la residencia de supervisión ante el Organismo de Ejecución, así como coordinar la elaboración de los reportes y la asistencia a las reuniones de evaluación y coordinación convocadas por el Organismo de Ejecución.

Supervisar el adecuado funcionamiento de la residencia, asistiendo técnicay administrativamente al Organismo de Ejecución. También verificará la adecuada elaboración de las estimaciones de obra generadas.

Implementar las medidas, acciones y políticas que considere convenientes en materia de planeación para que las obras sean ejecutadas en tiempo, costo y calidad especificados.

Vigilar el adecuado control de suministro y calidad de materiales. Coordinar y vigilar la realización de pruebas de laboratorio, así como la generación

de reportes.

Asistir al Organismo de Ejecución en la adopción de soluciones a problemas que se originen con relación a las obras, ya sean técnicos, administrativos, de suministro de materiales o de cualquier otra índole, así como en adecuaciones a los proyectos, especificaciones o a los contratos motivo de las obras.

Vigilar el cumplimiento de las instrucciones giradas por Organismo de Ejecución, así como el uso adecuado de los recursos financieros, administrativos, técnicos y humanos que se destinen a la ejecución de las obras en

16


su totalidad.

Al término de la obra, verificar que las modificaciones que se hubieren presentado al proyecto original, queden consignadas en los planos de obra terminada y los integrará como parte de la documentación que será entregada al Organismo de Ejecución.

Asistir al Organismo de Ejecución en el proceso de entrega-recepción de las obras.

En la eventualidad de que se detectaran indicios de situaciones o procesos que posteriormente pueden ser motivo de vicios ocultos, realizando la investigación correspondiente, incluyendo la revisión de la información disponible.

Asistir al Organismo de Ejecución en el proceso de resolución de los vicios ocultos que se presenten, preparando la fundamentación de las reclamaciones y efectuando el seguimiento correspondiente; el capítulo de vicios ocultos quedará comprendido como parte de las acciones y del precio del contrato como parte de sus indirectos.

Asistir a la(s) constructora(s) en la solución de problemas técnicos, administrativos y de cualquier índole que se refiera en la ejecución de los trabajos.

Participar en las reuniones del Organismo de Ejecución cuando le sea requerido expresamente.

Elaborar sus reportes de los avances físico - financieros de las obras a su cargo.

Apoyar al Organismo de Ejecución en las gestiones de diferente índole que se refieran con los representantes de la comunidad o municipio.

Supervisar el cumplimiento de los avances de obra respecto a lo programado.

Avalar las estimaciones que presenten las constructoras de las obras que él supervisa, siendo el responsable de los datos consignados en las mismas; asimismo, verificar la adecuada elaboración de los generadores.

Realizar inspecciones periódicas a los diferentes frentes de trabajo.

Recabar información complementaria para la integración de proyectos definitivos durante el proceso y hasta la terminación de las obras.

Proponer al Organismo de Ejecución, posibles riesgos por cuestiones ajenas al proyecto tales como (contingencias ambientales, realización de proyectos contiguos que pudieran ocasionar daños, etc.)

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes, programas de ejecución e integración de expedientes. Presentar ante el Organismo de Ejecución los informes respectivos para someterlos a consideración con los comentarios y sugerencias que considere pertinente.

La intervención del Coordinador general de supervisión de obra deberá ser de carácter preventivo para evitar en lo posible errores y sobrecostos en la obra.

Coordinar y revisar los trabajos de topografía y de inspección de obra que le correspondan.

Verificar que todos los trabajos que tenga a su cargo se ejecuten con estricto

61


apego al proyecto ejecutivo, procedimientos de construcción y especificaciones; cuidar el buen uso de los materiales, así como la calidad de los mismos, verificar rendimientos reales del personal de la constructora, a fin de que se cumplan las actividades de acuerdo al programa autorizado.

Ser el responsable del Cuaderno de Obras asentando en ella las observaciones requeridas para el buen desarrollo de los trabajos en cumplimiento del proyecto. Se encargará de turnar copia de las notas del Cuaderno de Obras al Organismo de ejecución.

Tomar fotografías de aspectos importantes de la obra, tanto generales como particulares, sobre todo aquellos que puedan generar reclamaciones de una u otra parte.

Recopilar los reportes diarios de sus inspectores de campo, para reportar a la residencia general las situaciones relevantes de cada uno de los frentes de trabajo supervisados.

Apoyar en la solución de los problemas que se presenten en la obra que no alteren el proyecto, para los casos donde si lo alteren, preparar los soportes necesarios para la toma de decisiones a niveles superiores.

Aportar a la residencia general de obra los elementos que le permitan sustentar cantidades de obra para pago (números generadores), actualizando periódicamente los avances por los conceptos principales de obra.

Proporcionar a la residencia general de obra la información necesaria que permita avalar los trabajos adicionales que por necesidad de la obra se hayan ejecutado (proceso constructivo, rendimientos, equipo, personal, etc.).

Aportar los elementos que determinen, clasificación de suelos y espesores de capas de terreno, procediendo a las cuantificaciones respectivas.

4.1.3.- CONTROL TOPOGRÁFICO

Los trabajos de topografía para que las obras se realicen con apego al proyecto son responsabilidad del Contratista.

La supervisión verificará a través de su brigada de topografía, conforme lo indique, autorice la Supervisión, los siguientes aspectos:

Niveles y trazos generales.

Secciones de construcción.

Niveles de desplante en plantillas.

Niveles de desplante en estructuras especiales.

Nivelaciones para el control de los bancos de nivel que se requieran durante la obra.

Verificación de los planos de obra terminada

Determinación de volumetrías de movimientos de tierra

Avalar en base a su levantamiento los números generadores presentados por el Contratista

16


4.1.4. - CONTROL DE CALIDAD

La Supervisión llevará a cabo, dentro de sus alcances de control de calidad, las acciones necesarias para verificar que el Contratista lleve un adecuado control de calidad de los materiales y procedimientos constructivos utilizados para la ejecución de las obras, de acuerdo a las especificaciones de cada concepto de trabajo y normatividad vigente. Se realizaran pruebas para la verificación del control de calidad, éstas serán realizadas por parte de la empresa de Supervisión. Para lo anterior deberá contar con todo lo necesario para dar cumplimiento a las especificaciones particulares de las obras a supervisar, apegándose a los alcances de control de calidad de este organismo, se anexan alcances de control de calidad del organismo.

A continuación se mencionan las actividades que desempeñará la Supervisión de manera enunciativa más no limitativa:

Coordinar y revisar los trabajos de control de calidad de compactaciones, fabricación de concreto, calidad del acero de refuerzo, aplicación de recubrimientos anticorrosivos, etc.

Verificar que todos los trabajos que tenga a su cargo se ejecuten con estricto apego al proyecto y especificaciones; cuidar el buen uso de los materiales, así como la calidad de los mismos.

Informar al residente general de supervisión las observaciones y correcciones que considere pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos.


Aportar los elementos que determinen los coeficientes de abundamiento, clasificación de suelos y espesores de capas de terreno, procediendo a las cuantificaciones respectivas.

La intervención del inspector deberá ser de carácter preventivo para evitar en lo posible errores y sobrecostos en la obra.

Revisar constantemente que los trabajos se realicen de acuerdo a los proyectos ejecutivos, especificaciones y procedimiento constructivo autorizado, reportando al supervisor las anomalías detectadas para que oportunamente se giren instrucciones pertinentes.

Verificar los rendimientos reales del personal de la constructora, a fin de que se cumplan las actividades de acuerdo al programa autorizado.

Revisar y reportar en forma continua las correcciones de anomalías detectadas, hasta su terminación.

Formular en los períodos establecidos por la dependencia, los reportes que contengan los avances de obra para su entrega al ingeniero supervisor.

Verificar tiempos efectivos de operación y turnos de personal de las obras a las que este destinado.

Verificar entre otros, distancias y tiempos de recorridos a bancos y tiraderos.

61


4.1.5.- CONTROL DOCUMENTAL Y DEL CUADERNO DE OBRAS

La Supervisión deberá verificar y exigir la apertura y seguimiento de los cuadernos de obras, enlas que se deberán registrar las personas autorizadas por cada una de las partes que tendrán acceso a escribir notificaciones oficiales; así mismo, se deberán anotar con todo detalle todas aquellas circunstancias que en determinado momento puedan modificar los montos o plazos acordados contractualmente.

4.2.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO

Durante la duración de la obra, la Supervisión será responsable de la administración de la obra, para lo cual realizará, entre otras, las siguientes actividades las cuales se describen a continuación de forma enunciativa más no limitativa:

a.- Se revisarán los números generadores de obra ejecutada y elaborados por el contratista de conformidad al contrato de obra correspondiente, mismos que serán avalados por la Supervisión en cuanto a sus volúmenes y calidad de la misma.

b.- Se hará la revisión de las estimaciones de obra generadas por el contratista, en un plazo no mayor a 8 días naturales. Dichas estimaciones deberán ser avaladas y firmadas por el representante autorizado de la Supervisión para que sean sometidas a la consideración y aprobación por parte del Organismo de Ejecución.

c.- Se deberá verificar el cumplimiento de las cláusulas de contrato de obra o los procedimientos que se aplican según la fuente de los recursos y en su caso, notificar al Organismo de Ejecución cualquier incumplimiento para la aplicación de las penas convencionales correspondientes.

d.- Cuando se requiera revisar solicitudes de ampliación del plazo de ejecución de las obras, la Supervisión aportará elementos que faciliten al Organismo de Ejecución la procedencia de la solicitud mencionada.

e.- La Supervisión tendrá la obligación de revisar, estudiar, conciliar y emitir una opinión acerca de cualquier reclamación de parte de la constructora y, en su caso, avalar aquellas que sean procedentes y someterlas a la consideración del Organismo de Ejecución.

f.- La Supervisión participará coordinadamente con el Organismo de Ejecución ante eventuales auditorias, elaborando documentos y dando vigilancia en el cumplimiento de las observaciones que se señalen. Siendo corresponsables en cualquier eventualidad de un ilícito.

De igual forma, posterior a la conclusión de la obra, la Supervisión, deberá contemplar las siguientes actividades:

a.- Verificar que los trabajos encomendados se hayan terminado según el proyecto, de acuerdo a las especificaciones del contrato y dentro del plazo pactado en el mismo.

En caso de que existan desviaciones a lo anterior, se deberá contar con la justificación técnica necesaria para tener los expedientes de los contratos apegados a la ejecución real de los trabajos (proyectos y programas de obra definitivos).

16


b.- Verificar que la contratista entregue los planos de obra terminada, y que estos concuerden con lo real, mismos que se integrarán a los documentos de recepción de la obra.

c.- Integrar la documentación necesaria para que en forma conjunta con el Organismo

de Ejecución y la contratista, se proceda a recibir la obra mediante el(los) finiquito(s) correspondiente(s) y el (las) acta(s) de entrega – recepción, documentos que se integrarán junto con los manuales de operación y mantenimiento y los planos de obra terminada que serán elaborados por la contratista.

d) En caso de que el contratista no cumpla con los tiempos establecidos para el finiquito

de la obra, la supervisión aplicará las sanciones respectivas e invariablemente estará obligada (LA SUPERVISIÓN) a elaborar y presentar el finiquito correspondiente con todos sus anexos que se establecen en el procedimiento y presentarlo al Organismo de Ejecución para su seguimiento y definición.

4.2.1.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE PROYECTO

La Supervisión llevará a cabo el seguimiento y verificará el cumplimiento de los programasde los avances de obra respecto al programa de obra la Contratista. Presentará ante el Organismo de Ejecución los informes respectivos para someterlos a consideración con los comentarios y sugerencias que considere pertinente.En caso de existir retrasos solicitar a los representantes del Contratista las causas que han motivado el desfasamiento en el cumplimiento de los programas y proponer las soluciones que se consideren adecuadas, lo anterior deberá de ser notificado y autorizado por el Organismo de Ejecución.

4.2.2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA

La Supervisión deberá verificar la adecuada elaboración de las estimaciones de obra, así como avalar y firmar las estimaciones que presenten las constructoras de las obras que él supervisa, siendo el responsable de los datos consignados en las mismas; así mismo, verificar la adecuada elaboración de los generadores. Las estimaciones deberán ser firmadas por un representante autorizado de la Supervisión para que sean sometidas a la consideración y aprobación por parte del Organismo de Ejecución.

4.3.- FINIQUITOS DE CONTRATO Y CIERRE DEL PROYECTO

4.3.1.- PLANOS DE OBRA TERMINADA

Al término de la obra, la Supervisión coordinará y verificará que el Contratista registre las modificaciones que se hayan presentado al proyecto original, para queden consignadas en los planos de obra terminada. Dichos planos los integrará como parte de la documentación que será entregada al Organismo de Ejecución al cierre de la obra. Se entregarán los planos en forma impresa en papel plástico reproducible herculene y archivos digitalizados.

4.3.2.- ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO

61


Y FIANZAS

La Supervisión deberá integrar y tramitar la documentación necesaria para que en forma conjunta con el Organismo de Ejecución y el Contratista, se proceda

a recibir la obra mediante el(los) finiquito(s) correspondiente(s) y el (las) acta(s) de entrega – recepción, documentos que se integrarán junto con planos de obra terminada que serán elaborados por el Contratista. De igual manera, la Supervisión verificará que el Contratista haga entrega de las fianzas por vicios ocultos correspondientes a los trabajos realizados.

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, “La Supervisión” se obliga asistir con la elaboración de los dictámenes, levantamiento de actas necesarias para que el Organismo de Ejecución formule la reclamación a “El Contratista” en la eventualidad de que resulten defectos o vicios ocultos en la obra supervisada, efectuando el seguimiento para que se cumpla con las observaciones que se señalen.

4.3.3.- INFORME FINAL DE CIERRE DE PROYECTO

Al término de los trabajos, se elaborará un informe final consistente en un expediente correspondiente a las obras ejecutadas por el Organismo de Ejecución, dichos expedientes contendrán toda la información relativa a los trabajos realizados por la empresa de supervisión, incluidos los planos de obra ejecutada y los archivos digitalizados de los planos y el informe final.

Se entregarán en original y copia tanto en forma impresa (en carpetas de 3 argollas tamaño carta) como en medios electrónicos (CD´s con software compatible con el Organismo de Ejecución, Office, Autocad, etc.).

5.- REUNIONES E INFORMES

5.1.- COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DEREUNIONES SEMANALES DE COORDINACIÓN CON CONTRATISTA(S) Y CLIENTE

La Supervisión trabajará en forma muy estrecha y coordinada con el Organismo de Ejecución para coordinar y realizar reuniones periódicas a fin de evaluar las actividades de los trabajos.Las reuniones para evaluación y coordinación de los contratos se celebrarán cada 15 días

con la coordinación del proyecto del Organismo de Ejecución, para revisar los reportes que la Supervisión les ha presentado y acordar las políticas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos trazados en el programa general de obra, en casos extraordinarios el Organismo de Ejecución convocará a la Supervisión y, en su caso, al Contratista a reuniones adicionales, de acuerdo a las circunstancias del proyecto, a las reuniones deberán asistir por parte de la Supervisión como mínimo el residente general de supervisión y por parte de la Contratista el superintendente general de construcción.

5.2.- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN OTRAS REUNIONESAdicionalmente, la Supervisión participará en las reuniones de la coordinación del proyecto del Organismo de Ejecución cuando le sea requerido expresamente.

5.3.- INFORMES PERIÓDICOS.

16


Para evaluar resultados y verificar que los objetivos planteados en el programa de obra se están cumpliendo, así como contar con elementos para constatar el aseguramiento de la calidad por parte de la constructora, será necesario la presentación de informes periódicos que detallen los avances obtenidos; así como, de reuniones que permitan evaluar los mismos, por tal motivo la Supervisión deberá presentar los informes que se indican a continuación, con la periodicidad señalada. Dichos informes, serán verificados en las reuniones de evaluación y deberán presentarse por duplicado. El BDAN requiere que se le envíen copias de los reportes simultáneamente a la entrega del Organismo de Ejecución de acuerdo a la directiva con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Acocro.

INFORMES

T I P O PER IO D I C I D A D Informe gerencial semanal

Avance físico-financiero por estimación mensual

Desviaciones relevantes y órdenes de trabajo inmediato

Informe fotográfico mensual

Video Mensual y al concluir la obra

El informe semanal se entregará al Organismo de Ejecución y al Ingeniero de Proyecto del FONIE impreso y por correo electrónico los Lunes de cada semana. El resto de los informes deberán presentarse por escrito, encuadernados, respaldados e identificados en CD y en software compatible del Organismo de Ejecución.

En general, los informes deberán incluir una descripción de todos los trabajos realizados durante el período con el fin de mantener informado al Organismo de Ejecución de los avances físico-financieros de los trabajos. Así mismo, los informes deberán contener fotografías, gráficas, tablas y cuadros que representen los avances reales y que se anexarán a dichos reportes, (deberá presentar el o los planos de obra actualizados a la fecha del informe).

Los reportes semanales contendrán un resumen ejecutivo de los avances físicos, globales y por contrato de los principales conceptos (por metros lineales de instalación de tubería, excavaciones, rellenos, colados, equipo suministrado e instalado, etc.). Así mismo, se deberá de incluir una descripción de los principales trabajos realizados por el Contratista y la Supervisión durante el período y las recomendaciones que la Supervisión considere convenientes, así mismo se presentara el plan de trabajo para la siguiente semana, para contar con un parámetro de comparación en el siguiente reporte.

En los reportes mensuales se incluirán los avances físicos-financieros con memorias fotográficas así como un reporte en vídeo del avance de la construcción, en donde se explique brevemente todas y cada una de las fases de construcción. También se incluirá una relación de las estimaciones generadas durante el periodo y las anteriores, así como sus importes correspondientes.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES6.1.-ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

A continuación se mencionan los perfiles mínimos que debe cumplir el personal destinado a la Supervisión y de manera enunciativa y no limitativa, las actividades que cada cual deberá desempeñar.El personal de la empresa que se destaque en el contrato deberá tener la capacidad

61


técnicade mando y de decisión según sea el caso, necesarias para mantener en todo momento el control de las obras y las soluciones inmediatas para el cumplimiento del contrato de las mismas.

El personal propuesto por la Supervisión deberá tener el conocimiento de:

1. Las normas y especificaciones del proyecto.

2. Experiencia comprobable en proyectos de alcances iguales o mayores a estos trabajos.

3. Las políticas y procedimientos de contratación y adquisición del BDAN. (Anexo al presente)

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Organismo de Ejecución en todo momento se reserva el derecho de requerir a la Supervisión la sustitución del personal que a su juicio no aporte los resultados deseados.

El Coordinador general de la Supervisión deberá contar con el personal de apoyo que se requiera por especialidad, previa autorización del Organismo de Ejecución. La empresa de supervisión será el responsable de comprobar y aportar al Organismo de Ejecución los documentos que los acredite como supervisores responsables. Considerándose para la supervisión de este contrato las especialidades de Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica y sanitaria.La Supervisión deberá asegurarse que el personal técnico cuente con

conocimientos de computación y experiencia en el manejo de paquetes de cómputo requeridos para llevar los controles de las obras, elaboración y revisión de planos y elaboración de informes, (Excel, Word, Project, Autocad, Civilcad, etc.), debiendo realizar las actividades de:

Integrar los datos proporcionados en las obras con los cuales se generarán los reportes semanales y mensuales, elaborando las gráficas necesarias.

Llevar el control adecuado de los archivos que contengan la información generada en los reportes.

Llevar el registro de la obra contratada, obra ejecutada y obra por ejecutar, con base en la información obtenida en campo. Así como del control de materiales suministrados.

Actualización del programa de actividades de todos los conceptos de la obra en los reportes mensuales y semanales (original y copia).

La Supervisión responderá de cualquier violación a las disposiciones técnicas y legales que regulen la ejecución de las obras y liberará al Organismo de Ejecución de cualquier responsabilidad que surgiera por este motivo.

El Organismo de Ejecución no reconocerá reclamaciones de pago de equipo y/o personal no autorizado en forma oficial por el Organismo de Ejecución, mismo que deberá de estar de acuerdo al programa de ejecución de los componentes del proyecto, por lo que la Supervisión presentará un programa de trabajo que refleje la asignación de su personal.

Del personal asignado en la Supervisión en tanto se requieran sus servicios, el Organismo de Ejecución se reserva el derecho de solicitar a la empresa supervisora

16


el cambio de personal, cuando considere que el personal asignado en el proyecto no reúne las características solicitadas al puesto.

La Supervisión, está obligada a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otro medio los datos y resultados obtenidos de los servicios objeto del contrato, sin la autorización expresa y por escrito del Organismo de Ejecución; dichos datos y resultados obtenidos por el servicio son propiedad del Organismo de Ejecución.

El personal de supervisión, incluyendo el de apoyo administrativo deberá estar destacado en la localidad y a continuación se indican las funciones del personal a destacar de la empresa supervisora de forma enunciativa más no limitativa:

6.1.1- COORDINACIÓN GENERAL

Por este concepto la empresa de supervisión se obliga a designar como Coordinador generala un ingeniero titulado (especialidad en ingeniería civil), con capacidad y experiencia mínima comprobable de 10 años en trabajos de alcances iguales o mayores para realizar las siguientes actividades:

Será responsable de convocar y presidir las reuniones periódicas programadas, elaborando las Minutas de trabajo respectivas; así también, será responsable de dar seguimiento a los acuerdos y/o presentar las alternativas al organismo para la solución (casos relevantes) de problemas.

Coordinar las actividades del personal de supervisión a fin de ejercer la vigilancia y supervisión de las obras en cuanto a costo, calidad y tiempo, siendo el responsable de la supervisión ante el Organismo de Ejecución, así como coordinar la elaboración de los reportes semanales, mensuales y la asistencia a las reuniones de evaluación y coordinación convocadas por el Organismo de Ejecución.

Verificar el adecuado funcionamiento de la supervisión de obra, asistiendo técnica y administrativamente al Organismo de Ejecución. También verificará la adecuada elaboración de las estimaciones de obra generadas.

Implementar las medidas, acciones y políticas que considere convenientes en materia de planeación para que las obras sean ejecutadas en tiempo, costo y calidad especificados.

Vigilar el adecuado control de suministro y calidad de materiales.

Asistir a los representantes del Organismo de Ejecución en la adopción de soluciones a problemas que se originen con relación a las obras, ya sean técnicos, administrativos, de suministro de materiales o de cualquier otra índole, así como en adecuaciones a los proyectos, especificaciones o a los contratos motivo de las obras.

Vigilar el cumplimiento de las instrucciones giradas por los representantes del Organismo de Ejecución, así como el uso adecuado de los recursos financieros, administrativos, técnicos y humanos que se destinen a la ejecución de las obras en su totalidad.

Al término de cada obra, verificar que las modificaciones que se hubieren presentado

al proyecto original, queden consignadas en los planos de obra terminada

61


y los integrará como parte de la documentación que será entregada al Organismo de Ejecución.

Asistir al Organismo de Ejecución en el proceso de entrega-recepción de las obras.

En la eventualidad de que se detectaran indicios de situaciones o procesos que posteriormente pueden ser motivo de vicios ocultos, realizando la investigación correspondiente, incluyendo la revisión de la información disponible.

Asistir al Organismo de Ejecución en el proceso en la resolución de los vicios ocultos que se presenten, preparando la fundamentación de las reclamaciones y efectuando el seguimiento correspondiente; el capítulo de vicios ocultos quedará comprendido como parte de las acciones y del precio del contrato como parte de sus indirectos.

Asistir a la(s) constructora(s) en la solución de problemas técnicos, administrativos y de cualquier índole que se refiera en la ejecución de los trabajos.

Participar en las reuniones del Organismo de Ejecución cuando le sea requerido expresamente.

Verificar y validar sus reportes de los avances físico - financieros de las obras a su cargo.

Apoyar al Organismo de Ejecución en las gestiones de diferente índole que se refieran con los representantes de la comunidad o municipio.


Avalar las estimaciones que presenten las constructoras de las obras que él supervisa, siendo el responsable de los datos consignados en las mismas; asimismo, verificar la adecuada elaboración de los generadores.

Realizar inspecciones periódicas de los diferentes frentes de trabajo.


Integrar la información y emitir opinión con respecto a los conceptos de trabajo que se requieran ejecutar y que no formen parte del catálogo original del o los contratos, igualmente aportar los elementos para la elaboración, conciliación y aprobación de precios unitarios de estos conceptos.

Coordinar con el Organismo de Ejecución y BDAN, el seguimiento de las auditorias de obra y su análisis correspondiente, así como el cumplimiento y solución por parte de los contratistas a las observaciones detectadas en las auditorias.

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes, programas de ejecución e integración de expedientes. Presentar ante el Organismo de Ejecución los informes respectivos para someterlos a consideración con los comentarios y sugerencias que considere pertinente.

La intervención del Coordinador general de supervisión de obra deberá ser de carácter preventivo para evitar en lo posible errores y sobrecostos en la obra.

16


6.1.2.- RESIDENCIA DE OBRA

Tendrá a su cargo la ejecución de las obras, siendo responsable de la organización, control y seguimiento de las obras. Por este concepto, la supervisión se obliga a designar como residente de obra a un ingeniero civil con capacidad y experiencia mínima comprobable de 8 años en trabajos de alcances iguales o mayores para realizar las siguientes actividades:

Coordinar y revisar los trabajos de topografía y de inspección de obra que le correspondan.

Verificar que todos los trabajos que tenga a su cargo se ejecuten con estricto apego al proyecto ejecutivo, procedimientos de construcción y especificaciones; cuidar el buen uso de los materiales, así como la calidad de los mismos, verificar rendimientos reales del personal de la constructora, a fin de que se cumplan las actividades de acuerdo al programa autorizado.

Ser el responsable de la bitácora de obra, asentando en ella las observaciones requeridas para el buen desarrollo de trabajos en cumplimiento del proyecto. Se encarga de llevar acabo la captura de las notas y observaciones en cuaderno de obras.

Tomar fotografías de aspectos importantes de la obra, tanto generales como particulares, sobre todo aquellos que puedan involucrar reclamaciones de una u otra parte.

Recopilar los reportes diarios de sus inspectores de campo, para reportar al Coordinador general las situaciones relevantes de cada uno de los frentes de trabajo supervisados.

Elaborar los reportes semanales y mensuales de los avances físico-financieros de las obras a su cargo.

Asistir a las reuniones de coordinación cuando le sea expresamente requerido.

Asistir al Organismo de Ejecución en las gestiones de diferente índole que se refieran con los representantes de la comunidad o municipio.


Avalar las estimaciones de obra que presenten los Contratistas, siendo el responsable de los datos consignados en los mismos, asimismo supervisará la adecuada elaboración de los generadores.

Realizar inspecciones periódicas de los diferentes frentes de trabajo.

Coordinará el trabajo y avance de las diferentes obras de la zona a su cargo.


Integrar la información y emitir opinión con respecto a los conceptos de trabajo que se requieran ejecutar y que no formen parte del catálogo original del o los contratos, igualmente aportar los elementos para la elaboración, conciliación y aprobación de precios unitarios de estos conceptos.

61


Apoyar al coordinador general a coordinar con la Contraloría del Estado, el seguimiento de las auditorias de obra y su análisis correspondiente, así como el cumplimiento y solución por parte de los Contratistas a las observaciones detectadas por la misma.

Visitar periódicamente las obras a ejecutar por el Organismo de Ejecución para verificar el cumplimiento de las normas vigentes, programas de ejecución e integración de expedientes, elaborar los informes respectivos para someterlos a consideración del coordinador general y que éste los presente al Organismo de Ejecución con los comentarios y sugerencias que considere pertinentes.


Aportar al Coordinador general de obra los elementos que le permitan sustentar cantidades de obra para pago (números generadores), actualizando periódicamente los avances por los conceptos principales de obra.

Proporcionar al Coordinador general la información necesaria que permita avalar los trabajos adicionales y extraordinarios que por necesidad de la obra se hayan ejecutado (proceso constructivo, rendimientos, notas de bitácora, fotografías, especificaciones técnicas croquis y cotizaciones etc.).

Aportar los elementos que determinen los coeficientes de abundamiento, clasificación de suelos y espesores de capas de terreno, procediendo a las cuantificaciones respectivas.

Coordinar al área de control de calidad y en base a los dictámenes dar soluciones técnicas requeridas durante el proceso de ejecución de los trabajos.

La intervención del residente de obra deberá ser de carácter preventivo para evitar en lo posible errores y sobrecostos en la obra.

6.1.3.- SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL

Tendrá a su cargo una o varias obras de una zona, siendo responsable de su organización, control y seguimiento. Por este concepto la supervisión se obliga a asignar como supervisor de obra a un ingeniero civil, con capacidad y experiencia comprobable de 5 años en trabajos similares para la realización de los siguientes trabajos:

a) Coordinar y revisar los trabajos de topografía y de inspección de obra que le correspondan.

b) Verificar que todos los trabajos que tenga a su cargo se ejecuten con estricto apego al proyecto y especificaciones; cuidar el buen uso de los materiales, así como la calidad de los mismos, supervisar la eficiencia de los rendimientos del personal de la Contratista, a fin de que se cumplan las actividades de acuerdo al programa autorizado.

c) Hacer uso de la bitácora de obra, asentando en ella las observaciones requeridas para el buen desarrollo de trabajos en cumplimiento del proyecto; turnar copia de las órdenes de bitácora a la residencia general. Deberá contar con el registro de firma electrónica tramitado ante el SAT.

16


d) Tomar fotografías de aspectos importantes de la obra tanto generales como particulares, sobre todo aquellos que puedan involucrar reclamaciones de una u otra parte.

e) Recopilar los reportes diarios de sus inspectores de campo, para reportar a la residencia general, las situaciones relevantes de cada uno de los frentes de trabajo.

f) Apoyar a la solución de los problemas que se presenten en obra sin que se altere el proyecto, y/o se deba modificar, presentar argumentos para mejorar la eficiencia y corregir posibles errores.

g) Aportar a la residencia general de obra los elementos que le permitan sustentar cantidades de obra para pago (números generadores actualizando periódicamente los avances por los conceptos principales de obra, realizando reportes semanales.

h) Proporcionar a la residencia general de obra la información necesaria que permita avalar los trabajos adicionales y extraordinarios que por necesidad de la obra se hayan ejecutado (proceso constructivo, rendimientos, notas de bitácora, fotografías, especificaciones técnicas croquis y cotizaciones.)

i) Verificar que el constructor respete el proyecto y cumpla con los programas de trabajo establecidos.

j) Aportar los elementos que determinen los coeficientes de abundamiento, clasificación de suelos y espesores de capas de terreno, procediendo a las cuantificaciones respectivas.

k) La intervención del supervisor deberá ser de carácter preventivo para evitar en lo posible errores y sobrecostos en la obra.

6.1.4.- SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

Tendrá a su cargo todos los aspectos de control de calidad de las obras de todo el sistema, por lo que deberá de ser un laboratorio validado/registrado en el padrón del Organismo de Ejecución, siendo responsable de su organización, control y seguimiento, para la realización de los siguientes trabajos:

Coordinar y revisar los trabajos de control de calidad de compactaciones, fabricación de concreto, calidad del acero de refuerzo, aplicación de recubrimientos anticorrosivos, etc. Verificar que todos los trabajos que tenga a su cargo se ejecuten con estricto

apego al proyecto y especificaciones; verificar los procedimientos constructivos, cuidar el buen uso de los materiales, así como la calidad de los mismos. Llevar el control de las frecuencias de monitoreo de acuerdo a especificaciones.

Informar al residente general de supervisión las observaciones y correcciones que considere pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos.


Aportar los elementos que determinen los coeficientes de abundamiento, clasificación de suelos y espesores de capas de terreno, procediendo a las

61


cuantificaciones respectivas. La intervención del supervisor de control de calidad deberá ser de carácter

preventivo para evitar en lo posible errores y sobrecostos en la obra. Auxiliar al supervisor de obra en todas las actividades de verificación y medición. Revisar constantemente que los trabajos se realicen de acuerdo a los proyectos ejecutivos, especificaciones y procedimiento constructivo autorizado, reportando al supervisor las anomalías detectadas para que oportunamente se giren instrucciones pertinentes. Verificar los rendimientos reales del personal de la constructora, a fin de que

se cumplan las actividades de acuerdo al programa autorizado. Revisar y reportar en forma continua las correcciones de anomalías detectadas, hasta su terminación. Formular en los períodos establecidos por la dependencia, los reportes que

contengan los avances de obra para su entrega al residente de obra de la supervisión.

Verificar en campo los recursos utilizados y los rendimientos obtenidos, para los conceptos que no existan precios unitarios.

Verificar tiempos efectivos de operación y turnos de personal de las obras a las que este destinado.

Verificar entre otros, distancias y tiempos de recorridos a bancos y tiraderos.

6.1.5.- BRIGADA DE TOPOGRAFÍA.

La supervisión proporcionará brigada(s) de topografía de acuerdo a las necesidades de proyecto, con todo el personal, equipo topográfico y vehículos requeridos, los cuales serán solicitados por el organismo el tiempo que juzgue necesario, por lo que para este caso la propuesta será basada en una jornada de trabajo. Aclarando que la integración del precio por este concepto, debe incluir el personal mínimo siguiente: 2 cadeneros, 1 tipógrafo y 1 vehiculo tipo pick-up

Las actividades principales de la brigada de topografía serán: efectuar el trazo principal marcado en el proyecto, elaborar secciones transversales previas a la construcción de las obras, indicando los puntos de referencia y bancos de nivel a usar durante el proyecto, elaboración de volumetrías de movimientos de tierra. La brigada deberá contar con un equipo de topografía (estación total completa, etc.) para efectuar las verificaciones necesarias durante el desarrollo de la obra.

La forma de pago para la brigada de topografía, se hará de manera proporcional al tiempo en que sea requerida de tal forma que el tiempo considerado en el catálogo de conceptos será el único plazo que será reconocido para pago en este concepto.

6.1.6.- PROYECTISTA ESPECIALIZADO.

Tendrá a su cargo la revisión de las obras del proyecto general, siendo responsable de las adecuaciones modificaciones y proyectos nuevos. Para este concepto La Supervisión se obliga a designar como proyectista especializado a un Ingeniero Civil, con capacidad y experiencia mínima comprobable de 5 años en la elaboración de proyectos con obras similares. Deberá estar titulado y registrado.Deberá tener la capacidad para revisar, modificar y/o realizar proyectos de obra civil e hidráulica.De cada revisión, adecuación y/o proyecto nuevo, deberá presentar un documento donde asiente su aprobación de ejecución. Para los proyectos que se requiera elaborar, deberán ir debidamente firmados asentando el nombre y número de cedula profesional del proyectista y estar autorizados por el coordinador general de supervisión.

6.1.7.- CAPTURISTA.

16


Por el precio de este concepto, la supervisión deberá designar un técnico en computación con experiencia en el manejo de equipos de personales denominados PC. Asimismo deberá manejar la paquetería necesaria para el buen desempeño de sus actividades (Excel, Word, Microsoft Proyect, Autocad,civilcad, etc.) el cual deberá realizar las siguientes actividades:

Integrar los datos proporcionados por los supervisores con los cuales se generarán los reportes semanales y mensuales, elaborando las gráficas que les sean solicitadas por el coordinador de la supervisión.

Llevar el control adecuado de los archivos que contengan la información generada en los reportes.

Llevar un registro de la obra contratada, obra ejecutada y obra por ejecutar, en base a la información proporcionada por los supervisores, en su caso se llevará el control de los materiales suministrados. Actualizar el programa de actividades de todas las actividades de la obra en

Microsoft Proyect e integrar reportes semanales y quincenales (original y copia) en papel tamaño legal. Asimismo mensualmente imprimir en papel de 60 x 90 cm. (Original y copia).

6.1.8. - VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP (1/2 TON). (Incluirlo en los indirectos)

Por este concepto el Contratista deberá incluir en su precio:

Los cargos fijos. Mantenimiento menor y mayor. Consumos. Operación (en condiciones de operación validadas por CESPT). Vehículo con antigüedad no mayor de 10 años de antigüedad al año en curso

de contratación.

6.1.9. - VEHÍCULO TIPO COMPACTO. (Incluirlo en los indirectos)

Por este concepto el Contratista deberá incluir en su precio: Los cargos fijos. Mantenimiento menor y mayor. Consumos. Operación (en condiciones de operación validadas por CESPT). Vehículo con antigüedad no mayor a 10 años de antigüedad al año en curso

de contratación.

6.1.10.- EQUIPO DE CÓMPUTO.

Por este concepto el Contratista deberá incluir en su precio el costo por mes de un equipo de cómputo PC completo (incluyendo impresora), con la capacidad necesaria para manejo de paquetería como Windows, Excel, Word, Autocad, Civilcad, Mj. Project etc., que servirá de apoyo para los trabajos de coordinación e información por parte de la supervisión.Adicionalmente, deberá incluir en su precio el costo por mes de un equipo de cómputo Portátil completo (incluyendo impresora), con Internet inalámbrico y la capacidad necesaria para manejo de paquetería como Windows, Excel, Word, Autocad, Civilcad, Mj Project etc., que servirá para llevar la bitácora electrónica y de apoyo para los trabajos de coordinación e información por parte de la supervisión

7. - OTRAS CONSIDERACIONES (Indirectos)

61


Dentro del rubro de gastos indirectos, deberán incluir todo el personal y equipo de apoyo, así como renta de oficina (dentro de 500 ml a la redonda del sitio de la obra), transporte local y foráneo del personal, servicio telefónico, internet, medios de comunicación y de energía eléctrica, así como lo necesario para el correcto funcionamiento de esta supervisión.

El personal propuesto involucrado para la verificación deberá incluir dentro de su propuesta técnica los curriculums vitae de cada persona firmado por el mismo.

Todo el personal necesario para llevar a cabo los trabajos objeto de esta licitación deberá estar físicamente en la zona de la obra u oficina de la localidad, y deberán estar equipados con celulares.

7.1. - FORMA DE MEDICIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN PARA FINES DE PAGO

Los conceptos de los trabajos de supervisión se medirán para fines de pago por hora-mes- hombre de trabajo de las categorías y equipos autorizados, mediante órdenes de trabajo, autorizadas por el Organismo de Ejecución para estar en servicio y que hayan sido de acuerdo al programa de trabajo y calendario de las obras del proyecto y, así mismo, deberán de incluir todas las actividades que especifican estos alcances, previo programa de utilización de personal y equipo autorizado por el organismo.

7.2. - AJUSTE DE COSTOSPara el caso de este concurso no habrá Ajuste de Costos, en el desarrollo de los trabajos motivo de contratación.7.3.- NOTAS GENERALES

La Supervisión podrá subcontratar cualquier servicio relacionado con la supervisión de la obra, siempre y cuando lo haya hecho del conocimiento y cuente con el consentimiento del Organismo de Ejecución.

El Organismo de Ejecución tendrá acceso en cualquier momento, a la información contable y técnica en que tenga injerencia la empresa supervisora.

La empresa super v i sora deberá desg l osar t odo cos t o en su propues t a, requer i da, para cada ac ti v i dad de l a super v i s i ón y con t ro l , y a que el pago mensual será basado en el ni vel de recursos utili zado.

En caso de que el proyecto se interrumpa parcial o totalmente, la Supervisión disminuirá su presencia proporcionalmente al esfuerzo de trabajo requerido o cesara su trabajo por completo.

Las horas-mes-hombre serán registradas en el Cuaderno de Obras y en los reportes diarios, avalados por el Organismo de Ejecución.Todos los materiales y equipo que proporcione la empresa de supervisión, deberán de ser con capacidad suficiente y de actualidad para el desarrollo de los servicios.Deberán de presentar, un programa que marque la utilización calendarizada de los recursos humanos de supervisión, que deba aplicar durante el tiempo de ejecución.El Plazo de Ejecución de los trabajos podrá reducirse o prorrogarse, lo cual dependerá de la ejecución de las obras a supervisar; Por lo que el finiquito y pago de los trabajos se harán conforme a los montos propuestos de horas-mes-hombre.

Es obligación de la supervisión la recopilación diaria de la información inherente al

16


proyecto, por lo que ordenará, revisará y verificará como mínimo la documentación técnica- administrativa siguiente:

TÉCNICOS: Bases de diseño. Ingeniería básica. Ingeniería de detalle. Planos de construcción. Certificaciones de calidad de materiales en general. Informe de actas y/o actas de pruebas hidrostáticas. Archivo de oficios emitidos durante la construcción de las obras. Planos con las modificaciones que se hayan realizado durante el desarrollo de

las obras.

ADMINISTRATIVOS: Bases de concurso. Acta de fallo de concurso de obra. Alcances del contrato. Bitácora de obra. Programas constructivos y reprogramaciones de obra, en su caso.

Generadores y estimaciones. Anexos modificatorios de monto y plazo, en su caso. Avisos de terminación de obra. Actas de entrega-recepción (contratista, operativa, etc.). Permisos.

61


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

A. FACTOR “EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR EN OBRAS GENERALES” 20 PUNTOS El postor deberá acreditar obligatoriamente haber supervisado ejecución de Obras en General. En los últimos cinco (05) años contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias presentadas deberán ser referidas a servicios de supervisión de obras cuya sumatoria de los montos finales del servicio actualizados no sea menor a cuatro (04) veces el valor referencial de la presente convocatoria.Las experiencias serán acreditadas con copia simple de los contratos con su respectiva: conformidad, como máximo 07 servicios.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: Mayor o Igual a 4 Veces del Valor Referencial:

20.00 puntos Mayor a 3 Veces y menores a 4 Veces del V.R.

10.00 puntos Menores a 3 Veces del Valor Referencial:

05.00 puntos

De acreditar experiencia con contratos suscritos como Consorcio, sólo se considerará el monto ejecutado por el consorciado de aquellos contratos; debiendo para tal efecto, adjuntar copia del Contrato de Consorcio con firmas correspondiente a dichos contratos.

Cuando el objeto del proceso sea la consultoría de obras deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos referidos únicamente a la consultoría de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento.

B. FACTOR “EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR EN OBRAS SIMILARES” 20 PUNTOSEl postor deberá acreditar obligatoriamente haber supervisado ejecuciones de obras similares desarrollados durante los últimos cinco (05) años contados desde la fecha de culminación del servicio hasta la fecha de convocatoria del presente proceso, cuya sumatoria de montos finales de servicio actualizados del servicio sea no menor a dos (02) veces el valor referencial de la presente convocatoria, como máximo siete (07) servicios.La Experiencia se sustenta con copia simple de los contratos y con su respectiva conformidad de cada contrato correspondiente, serán considerados obras similares todo referente a saneamiento (agua, desagüe, sistemas de riego a presión).Para sustentar la obra similar se podrá adjuntar documento oficial donde se indique las características de obra de saneamiento o documentación adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

16


Mayor o Igual a 2 Veces del Valor Referencial:20.00 puntos

Mayor a 1 Ves y menores a 2 Veces del V.R. 10.00 puntos

Menores a 1 Veces del Valor Referencial: 05.00 puntos

De acreditar experiencia con contratos suscritos como Consorcio, sólo se considerará el monto ejecutado por el consorciado de aquellos contratos; debiendo para tal efecto, adjuntar copia del Contrato de Consorcio con firmas correspondiente a dichos contratos.

NOTA:El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad. Especialidad consultoría de obras en saneamiento básico.Para efectos de la asignación de puntajes, solo se considerará aquellos documentos señalados en Formatos indicando plazos de prestación de servicios, La documentación adjuntada por el postor que no se encuentre consignada en dichos formatos, no estará sujeta a evaluación.

C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” 40 puntos

INGENIERO CIVIL, JEFE DE SUPERVISIÓNUn (01) Ingeniero de profesión Ingeniero Civil con no menor de siete años de colegiado habilitado con experiencia profesional mínima de dos años (2) como supervisor y/o jefe de supervisión y/o Inspector de obras de Saneamiento Básico (agua, desagüe y riegos a presión).Haber ejercido residencia de obras de agua y desagüe con no menor tres obras.

Mayor o Igual a 07 AÑOS de Experiencia 10 puntos

Mayor o Igual a 04 Años de Experiencia y menores a 07 Años Experiencia:07 puntos

Menores a 04 AÑOS de Experiencia: 03 puntos

NOTA:Se Acreditara con Documentos: Copia simple del Título Profesional, Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de recepción de obra supervisada, conformidad por sus labores realizadas sin caer en penalidades, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida, Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra con participación de coeficiente uno (01) , la sola modificación del profesional en el proceso de ejecución ha de ser causal de penalidad el que corresponde a 0.5 % del costo de buena pro.

INGENIERO CIVIL, ASISTENTE DE SUPERVISIÓN: Un (01) Ingeniero de profesión Ingeniero Civil, con experiencia con no menor de cinco años como ingeniero habilitado, acreditará una experiencia profesional mínima de un año y medio (1.50), como supervisor, asistente de supervisión, inspector de obras en saneamiento. Mayor o Igual a 1.50 AÑOS de Experiencia 10

puntos Mayor o Igual a 1 AÑO y Menores a 1.50 AÑOS de Experiencia: 07

puntos Menores a 1 AÑO de Experiencia: 03

puntos

NOTA:

61


Acreditación de Documentos: Copia simple del Título Profesional, Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de recepción de obra y conformidad, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA:A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos: Licenciado de Profesional Arqueólogo, que esté inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos y en el Ministerio de Cultura. Experiencia en Planes de Monitoreo Arqueológico en Supervisión y/o Ejecución de obras


Mayor o Igual a 0.5 AÑO y Menores a 1 AÑOS de Experiencia: 07 puntos

Menores a 0.5 AÑO de Experiencia: 03 puntos

Se Acreditara de Documentos: Copia simple del Título Profesional, Copia simple Constancia de RNP, copia simple de los contratos acompañados con sus respectivas actas, conformidad el que demuestre el tiempo de experiencia requerido, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida. Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra con participación de coeficiente 0.5.ESPECIALISTA EN AMBIENTAL:Un (01) Ingeniero Civil y/o Ambiental con especialización o estudio de maestría como ambiental, con la experiencia efectiva mínima de dos (02) años como Especialista Ambiental en la Supervisión de obras.


Mayor o Igual a 1 AÑO y Menores a 2 AÑOS de Experiencia:07 puntos

Menores a 1 AÑO de Experiencia: 03 puntos

Se Acreditara con los Documentos: Copia simple del Título Profesional, Copia simple de (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s): acta(s) de conformidad el que fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida. Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra con participación de coeficiente 0.5

D.Factor “OBJETO DE LA CONVOCATORIA” 20 puntos

Plan de trabajo: 10 puntosSe calificará la presentación del Plan de Trabajo para efectuar el Servicio de Consultoría de Obra, considerando la participación de los profesionales convocados

Presenta Plan de trabajo estructurado y cronogramado 10 puntos

Equipamiento e Infraestructura: 10 puntos

Se calificara los equipos que se sustenten con copias de facturas o compromisos de alquiler/ venta. 01 Camioneta doble cabina 04 puntos Equipo topográfico (01 nivel electrónico y 01 estación total)

02 puntos Contar con una oficina en obra (sustentar con contrato) 02

puntos 01 GPS Móvil 02 puntos

16


NOTA: El postor deberá de acreditar la tenencia y/o alquiler de dichos equipos el mismo que deberá presentarse mediante declaración jurada que evidencien la disponibilidad de los equipos, adjuntando la copia simple de la tarjeta de propiedad y/o factura según corresponda.

El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS

61


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.12

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 13 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

12 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

16


En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO].

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 14 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

IMPORTANTE:

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:

“CLÁUSULA SÉTIMA: ADELANTO DIRECTO15

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD

14 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

16 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

61


ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se

16


deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 17 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN

17 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

61


DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

16


FORMATOS Y ANEXOS

61


FORMATO N° 118

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Acocro, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.19

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

18 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

19 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

16


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

61


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de Consultoría de Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

16


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


61


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

16


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de Consultoría de Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


63

63


ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN SUPERVISIÓN EN OBRAS GENERALESSeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA20 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA21MONTO FACTURADO

ACUMULADO22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


20 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

21 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

22 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

62

62


ANEXO Nº 7EXPERIENCIA DEL POSTOR EN SUPERVISIÓN EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:Nº CLIENTE OBJETO DEL

SERVICION° CONTRATO /

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA23 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA24

MONTO FACTURADO ACUMULADO25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


23 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO – HUAMANGAADS Nº 00 4 -201 4 -MD A /CEP

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

66


ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa26 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.



IMPORTANTE:


26 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO – HUAMANGAADS Nº 00 4 -201 4 -MD A /CEP

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]



IMPORTANTE:

Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).


BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...