Bases de licitacion soloma

PROYECTO COORDINADO POR:

FINANCIADO POR:

I

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA)

PROYECTO:

“Acceso a Servicios de Atención Materna y Neonatal de alta

calidad, que incorporan Género, Multiculturalidad y Derechos

Humanos en el Departamento de Huehuetenango “


FINANCIADO POR:

II

Guatemala, agosto 2014.

LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA)

INVITA A LA:

COTIZACIÓN PÚBLICA No. 1

BASES DE COTIZACIÓN

DEL

PROYECTO:

Ampliación y remodelación del centro de atención integral

materno infantil CAIMI, en el municipio San Pedro Soloma,

departamento de Huehuetenango.

La ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), con el apoyo

de Koica y UNFPA, está ejecutando el proyecto titulado" “Acceso a Servicios de

Atención Materna y Neonatal de alta calidad, que incorporan Género, Multiculturalidad y

Derechos Humanos en el Departamento de Huehuetenango “


FINANCIADO POR:

III

1. OBJETIVOS

Tomando en consideración lo anterior, y como parte de este proyecto, se encuentra la

realización de infraestructura social, en este caso ampliación del centro de atención

permanente ubicado en el municipio de San Pedro Soloma del departamento de

Huehuetenango.

Por tal razón se han preparado las presentes bases de cotización, con la finalidad de

llenar las disposiciones de carácter legal y técnico, que deban cumplir aquellas

personas individuales y jurídicas que operan en la república, que se encuentren en

capacidad de realizar los trabajos del proyecto en el componente remozamiento de

infraestructura de Servicios Públicos de Salud que puedan participar en la presente

cotización, presentando sus ofertas en la oficina de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), ubicada en 13 calle B 3-83 Zona 7, Barrio la

Ciénaga, San Cristóbal, Totonicapán, Guatemala. Guatemala. La Junta de Cotización

designada para el efecto, seleccionará y adjudicará a la firma o empresa constructora

que ofrezca las mejores condiciones y precios.

ASECSA, para realizar un proceso transparente para la adjudicación del proyecto ha

tomado como base la Ley de Contrataciones del Estado, pero sin obligación de seguir

todos los procedimientos administrativos que ésta conlleva, ya que por ser una ONG

no está obligada a regirse a los mismos.

2. LOCALIZACION:

2ª. Avenida 4-53 zona 2 Barrio el Carmen San Pedro Soloma, Huehuetenango.


FINANCIADO POR:

IV

3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

TABLAYESO

Suministro e instalación de tabique de tabla yeso

Suministro e instalación de cielo falso reticulado

Suministro e instalación de panel de concreto con fibra de vidrio permabase

VENTANERIA

Suministro e instalación de ventanería

PUERTAS

Suministro e instalación de puertas

SISTEMA ELECTRICO

Suministro e instalación de lámparas con bombillo ahorrador

Suministro e instalación de interruptores

Suministro e instalación de tomacorrientes normales dobles

INSTALACION DE EQUIPO SANITARIO

Suministro e instalación de inodoros color blanco

Suministro e instalación de lavamanos color blanco con su mezcladora

Suministro e instalación de lavatrastos de una fosa y un ala

Suministro e instalación de lavatrastos de una fosa

INSTALACION DE DRENAJES

Suministro e instalación de sistema de drenajes

INSTALACION HIDRAULICA

Suministro e instalación de sistema de agua potable

ACABADOS

Suministro e instalación de piso de granito

Suministro e instalación de azulejo nacional blanco

Aplicación de pintura

OBRA GRIS

Desmontajes existentes

Levantado de block de 0.15mx0.20mx0.40m de 35kg con su respectiva estructura y acabados (repello, cernido y alisado en laboratorio)

Suministro e instalación de base para piso (fundición 10 cm)

Suministro e instalación de losa de trabajo tipo top en laboratorio

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN BODEGA

Instalación de lámina de zinc con su respectiva estructura.


FINANCIADO POR:

V

4. DOCUMENTOS DE COTIZACION

Son parte integrante de la presente Cotización, los siguientes documentos:

4.1 Planos de construcción. 4.2 Especificaciones Técnicas y Generales. 4.3 Las ofertas presentadas. 4.4 Toda la documentación que se origine o sea necesaria en el trámite de la

presente Cotización, hasta su adjudicación definitiva.

5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

Podrán participar en la presente Cotización, todas aquellas personas individuales o

jurídicas, que no sean morosos del Estado.

6. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

6.1 Las ofertas deberán ser presentadas escritas a máquina y/o computadora

en papel bond con dos copias simples para los archivos de ASOCIACIÓN

DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA).

6.2 La oferta deberá estar escrita en idioma español.

6.3 No se aceptarán ofertas ni documentos complementarios que presenten

contradicciones, errores en cálculos matemáticos, testados, borrones,

tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones,

aunque estén salvados.

6.4 Solo se aceptará una oferta por cada persona individual o jurídica que

participe en la Cotización o por quienes lo hagan en forma conjunta.

6.5 No se aceptarán ofertas que contemplen solo parte de lo cotizado. En la

oferta deberá indicarse en el presupuesto desglosado de los costos

unitarios y totales por cada renglón, TANTO PARA GASTOS DIRECTOS

COMO INDIRECTOS, tanto en letras como en números en moneda de

curso legal de la República de Guatemala. Así como también las empresas

deben de presentar un cronograma de trabajo y PERT-CPM (Cronograma

de ejecución de obra)


FINANCIADO POR:

VI

6.6 Únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que se ajusten a las

disposiciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado y lo

estipulado en las presentes bases.

6.7 La oferta debe presentarse en sobre cerrado y sellado (plica), y entregarse

directamente a la Junta de Cotización en el lugar, antes del día y hora en

que cierra el plazo señalado en la convocatoria pública.

6.8 Los documentos definidos como requisitos fundamentales en el Numeral 7,

deberán presentarse en fólder individual, siempre dentro del mismo sobre

que contiene la totalidad de documentos que integran la oferta. Todos los

documentos que contiene la plica (Numeral 7), deberán ser identificados

por medio de pestañas, estar debidamente foliados y ordenados según el

Numeral 7.

7. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA

La plica deberá contener los siguientes documentos, de los cuales se considerarán

como REQUISITOS FUNDAMENTALES los incisos: 6.1 al 6.10, sin embargo esto no

exime de la obligación de presentar la totalidad de documentos aquí requeridos.

7.1 La oferta sellada y firmada por el oferente o su representante legal.

7.2 Si el oferente fuera una persona jurídica, deberá presentar fotocopia legalizada

de la Escritura Constitutiva de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro

Mercantil.

7.3 Quien participe en representación de una persona, individual o jurídica, deberá

presentar fotocopia legalizada de la documentación que acredita su

representación debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

7.4 Declaración jurada en la que el oferente indique que no es deudor moroso, de

ninguna de las entidades a que se refiere el Artículo 1 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

7.5 Declaración jurada en la que el oferente manifieste que previo a la

presentación de su oferta, ha conocido las presentes bases de Cotización y

que acepta las condiciones establecidas de las mismas.


FINANCIADO POR:

VII

7.6 Constancia de inscripción en el registro tributario unificado.

7.7 Fotocopia de la patente de comercio de empresa y sociedad.

7.8 Programa de inversión financiera y ejecución física de los trabajos de acuerdo

con el cuadro de cantidades estimadas de trabajo, contenidas en las bases

técnicas.

7.9 Fotocopia del último pago del impuesto al valor agregado I.V.A.

7.10 Copias de los análisis detallados (integración de costos) de todos y cada uno

de los precios unitarios que se aplicarán en los diferentes conceptos de obras

(renglones de trabajo que conformen la propuesta)

8. DERECHOS E IMPUESTOS

8.1 No se considerará ninguna exoneración de derechos e impuestos.

9. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario está obligado a presentar Fianza Cumplimiento de Contrato por un

monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La Fianza de

Cumplimiento de Contrato; se hará efectiva por incumplimiento de parte del

Contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato.

10. FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA

Antes de la recepción de la obra el Contratista deberá presentar póliza de fianza de

conservación de la obra con el diez por ciento (10%) del valor original del contrato.

Esta fianza cubrirá el valor a que asciendan las reparaciones necesarias para construir

las fallas o desperfectos que se presenten, cuando éstas sean imputables al

contratista, incluyendo la reposición de los materiales utilizados y se hará efectiva por

cualquier defecto que apareciere en la obra durante la vigencia de la misma.

La fianza de conservación de la obra deberá mantenerse vigente durante un período

de tres meses (3) meses.


FINANCIADO POR:

VIII

11. CERTIFICADO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS EN LA LICITACIÓN.

12. FORMALIDADES QUE DEBEN REUNIR LAS FIANZAS Y SEGUROS

Todas las fianzas y seguros que sea necesario contratar al obtener la presente

contratación, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones

legalmente autorizadas para operar en el país.

13. TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la obra, debido a

fallas por deficiencias técnicas y en la calidad de materiales utilizados, durante un

período de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva

de la obra. La caducidad de la vigencia de la fianza de conservación de obra, no

exime al contratista de la responsabilidad por cualquier deficiencia que le fuera

imputable

14. CONTRATO

Es el documento legal en el que constan las obligaciones y derechos de ASOCIACIÓN

DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) y del Contratista para la

realización de los trabajos.

14.1 Los derechos y obligaciones que origina la presente contratación, no son

transferibles a terceros.

14.2 Sí por cualquier causa el adjudicatario de esta Cotización, no concurriere a

formalizar el Contrato correspondiente dentro de un plazo máximo de cinco (5)

días calendario contados a partir de la fecha de la notificación de la

adjudicación definitiva, o si habiéndolo hecho no presentase la Fianza de

Cumplimiento en el término fijado en el de las presentes bases, la

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) podrá

disponer que la Junta Calificadora de la Cotización haga un nuevo estudio de

las ofertas restantes, a fin de determinar si es posible adjudicar la Cotización al


FINANCIADO POR:

IX

oferente calificado en segundo lugar. Si esto no fuere posible, se convocará a

nueva Cotización. En cualquiera de los casos, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) hará efectiva la Garantía de

Sostenimiento de la oferta, cuyo valor deberá ingresar definitivamente a la caja

de la misma.

14.3 Forman parte del contrato:

14.3.1 Los documentos de contratación

14.3.2 Las bases de Cotización y planos de construcción y especificaciones

técnicas de construcción.

14.3.3 La oferta presentada por el adjudicatario

14.3.4 Otros documentos que se generen durante la vigencia del contrato que

obliguen a las partes.

15. PLAZO

El contratista deberá terminar totalmente y a satisfacción de ASOCIACIÓN DE

SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) la obra en 1.5 meses a partir del

inicio de la misma.

15.1 El plazo solo podrá ser prorrogado cuando se registren suspensiones en los

trabajos por causas no imputables al contratista, o cuando existan documentos

modificatorios que así lo indiquen, en cuyos casos deberá existir la resolución de

la Gerencia General correspondiente (ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA).

16. SUBCONTRATOS

El contratista podrá subcontratar partes de la obra. Cuando la empresa constructora

subcontrate servicios de cualquier índole a otras empresas, ASECSA no tendrá

ninguna relación y ni obligación alguna con el subcontratista y toda la relación y

obligaciones contractuales serán del contratista.


FINANCIADO POR:

X

17. AMPLIACIONES DEL CONTRATO

Salvo de fortuito no habrán ampliación de contrato con la empresa constructora.

18. FORMA DE PAGO.

Antes de cualquier tipo de pago por parte de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) a la empresa, esta tendrá que presentar

previamente las fianzas respectivas.

LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) pagará al

Contratista el valor del contrato, en moneda nacional, de la manera siguiente:

18.1 Anticipo:

Se concederá al Contratista un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del

valor total del contrato, con destino específico a la ejecución de los trabajos,

conforme programas de inversión y ejecución debidamente aprobadas por la

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA).

18.2 Pagos Parciales: Se hará 1 pago del 30% de acuerdo al cronograma

ejecución de obra (realizado en la planificación), de acuerdo a estimaciones

revisadas por el Supervisor del proyecto y la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS


18.3 Pago Final:

Dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación de la Liquidación

definitiva de los trabajos por la autoridad administrativa superior del

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA)-, se

efectuará el pago al Contratista de los saldos o ajustes que resultaren a su favor,

incluyendo los valores retenidos; si así procediera.


FINANCIADO POR:

XI

19. SANCIONES.

19.1 El contratista será sancionado con el cien por ciento (100%) del valor de la

parte de la obra que resulte afectada, en perjuicio de la entidad contratante,

por haber contravenido total y parcialmente las especificaciones técnicas en

las cantidades y calidad de los materiales.

19.2 El retraso del Contratista en la entrega satisfactoria de los trabajos en el plazo

convenido según contrato, será sancionado con el pago de una multa por cada

día de atraso equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 0/000), valor total

del Contrato.

19.3 Sin que esto libere a la empresa de las responsabilidades civiles y legales por

el daño ocasionado por el retraso de la obra.

20. RESCISION DEL CONTRATO

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) se reserva el

derecho de rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte y hacer

efectiva la Fianza correspondiente, en caso de que el Contratista:

20.1 No inicie la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado.

20.2 No cumpla con proveer suficiente mano de obra, equipo o materiales para

asegurar que terminará los trabajos en el plazo convenido.

20.3 No realice los trabajos conforme lo convenido en el contrato y no ejecuta de

nuevo satisfactoriamente los trabajos rechazados.

Interrumpa injustificadamente los trabajos.

20.4 Sufriere embargo de bienes, o se entablare algún proceso de ejecución en

su contra, y otro que afecte el normal desarrollo de la construcción del

proyecto y que a juicio de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

DE SALUD (ASECSA) pudiere afectar el desarrollo de los trabajos

contratados.

20.5 No empleare en la ejecución de los trabajos materiales de calidad.


FINANCIADO POR:

XII

Sea declarado en quiebra.

20.6 No designe a un encargado de obra, pudiendo ser un ingeniero o arquitecto

colegiado activo o pensum cerrado, como delegado residente en el lugar de

ejecución del proyecto.

20.7 Contraviniese en alguna forma lo descrito en el contrato escrito

correspondiente o en los documentos que forman parte de él.

21. CONTROVERSIAS

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del

contrato celebrado con motivo de esta Cotización, será resuelta a la brevedad

posible, en forma conciliatoria en las partes contratantes.

Para cuestiones de carácter técnico en que haya diferencias que no puedan ser

resueltas en forma conciliatoria de mutuo acuerdo, se someterán a la decisión de

una terna de amigables componentes, nombrados uno por cada una de las partes

y el tercero por el Colegio de Ingenieros Civiles y los gastos de este dictamen

serán cubiertos el 50% por cada una de las partes, en disputa.

22. DE LA EJECUCION

La Coordinación técnica de la obra por parte de la empresa contratada, deberá

estar a cargo de un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado o con pensum cerrado.

Supervisión: La supervisión y control de los trabajos estarán a cargo de un

Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado o con pensum cerrado.

Bitácora: El Contratista está obligado a proveer un libro de bitácora digital.

Documentos de consulta: El contratista deberá conservar en la obra, un juego de

planos y documentos del contrato.

23 CALENDARIZACION PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

23.1 El adjudicatario deberá suscribir el contrato en cinco (5) días como máximo,

después de haber recibido el aviso de adjudicación.

23.2 Dentro del plazo de dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato, el

Contratista deberá presentar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS


FINANCIADO POR:

XIII

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), el programa o programas

cronológicos detallados de inversión y ejecución de la obra.

El Contratista deberá iniciar los trámites para el cobro del anticipo,

inmediatamente después de haber suscrito el contrato correspondiente, previo

presentación de la fianza respectiva.

23.3 El Contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los tres (3) días

calendarios siguientes a la fecha de recepción del anticipo, debiéndose

levantar el acta o notificación de inicio; ya que en esta fecha comienza a correr

el tiempo contractual.

24 ESTIMACIONES DE TRABAJO

El contratista presentará al Supervisor/a del proyecto las estimaciones de los trabajos

efectuados en los períodos correspondientes para su verificación y aceptación, las que

previa aprobación del mismo, se someterán a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) para su autorización.

25 SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJO.

Supervisor/a del proyecto tendrá la autoridad para suspender parcial o totalmente los

trabajos por los períodos que considere necesarios, cuando para ello hubiere una

causa plenamente justificada.

26 PRUEBAS

El Contratista deberá garantizar la calidad de los trabajos como de los materiales

según especificaciones dadas para la ejecución del proyecto.

27 CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN

Cuando el Contratista y/o Supervisor/a del proyecto consideren necesario introducir

modificaciones en los planos y/o especificaciones aprobadas por la ASOCIACIÓN DE

SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), éstas serán sometidas a

consideración y aprobación por parte de dicha entidad, y si fuesen aprobadas, se

incorporarán a los planos originales.


FINANCIADO POR:

XIV

28 RELACIÓN LABORAL Y PRESTACIONES

El Contratista será el único patrono de los trabajadores que emplee en la construcción

de la obra. Entre el personal de la empresa constructora o ejecutora y ASOCIACIÓN

DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA) no habrá relación laboral de

ninguna índole.

29 ORDENES ADICIONALES

Cuando sea necesaria la ejecución de ampliaciones o reducciones de trabajo se

emitirán las correspondientes órdenes adicionales, a propuesta del supervisor, y

aprobadas por la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD

(ASECSA) previo a iniciar su ejecución.

30 CONSULTAS

Cualquier información adicional o aclaración deseada por las empresas interesadas en

participar y que haya adquirido Bases de Licitación, relativa al significado o

interpretación de las mismas, deberá ser requerida en las oficinas de ASOCIACIÓN

DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), Tel. 7767-8461

abocándose con Edna Calderón, coordinadora del proyecto. Dichas solicitudes

únicamente serán aceptada por escrito llenando el formulario de inconformidades

adjunto a las bases de licitación y en un tiempo de hasta seis (6) días antes de la

fecha señalada para la apertura de plicas. Las respuestas serán dadas a conocer por

medio de correo certificado, correo electrónico o telefax, aceptando el interesado

desde ya como bien recibidas las notificaciones a través de cualquiera de estos

medios. En todo caso, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD

(ASECSA) deberá resolver dichas consultas como mínimo con cuatro (4) días de

anticipación a la fecha señalada para la recepción de ofertas.

31 LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES

La negociación para la ejecución del proyecto "Ampliación del Centro de Atención

Permanente del municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, se regirá


FINANCIADO POR:

XV

por los planos constructivos y las Especificaciones Generales y Técnicas, elaboradas para

el efecto, Avisos de Cotización, Contrato.

32 MODIFICACIONES

Las modificaciones que fuere necesario hacer a las presentes, se efectuarán a través

de vía escrita o electrónica, y solo podrán ser publicadas hasta cinco (5) días antes de

la fecha señalada para la recepción de ofertas, las cuales deberán incorporarse a las

bases.

33 COSTO Y TIEMPOS ESTIMADOS

El costo estimado será calculado por la Coordinación Técnica, en base a integración

de precios y aprobado por la Coordinación Regional. El mismo se dará a conocer

después de la presentación de ofertas y antes de la apertura de plicas.

33.1 La ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA)

ha estipulado un tiempo máximo de 1.5 meses para la ejecución del

proyecto.

33.2 Las Empresas que propongan el tiempo fuera de esta franja, quedarán

descalificadas y el valor de su oferta no será considerado para efectos del

cálculo del costo total oficial estimado.

34 RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS

34.1 El acto de Recepción y Apertura de Plicas por la Junta de Cotización se

llevará a cabo el día viernes 29 de Agosto de 2014 a las 10:30 horas en las

oficinas de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD

(ASECSA)" San Cristóbal Totonicapán.

34.2 Para tomar en cuenta el costo de cada una de las ofertas presentadas para

el cálculo del costo oficial estimado, éstas deberán cumplir con los

REQUISITOS FUNDAMENTALES indicados en el Numeral 7 de estas Bases

Contratación. Con el incumplimiento de algún Requisito Fundamental será


FINANCIADO POR:

XVI

rechazada la oferta, sin ninguna responsabilidad de parte de la Junta de

Cotización.

35 CALIFICACION DE PLICAS Y SU ADJUDICACION

35.1 Las ofertas que cumplan el requisito del Numeral 7 y 36 y la fase de

cotización, continuarán en la siguiente etapa. Con esto finaliza el acto público

de apertura de plicas. Cualquier inconformidad de los oferentes o participantes

en el acto, deberá hacerse llegar, por escrito, a la Junta de Cotización, antes de

las 16:00 horas del día de la presentación de ofertas.

35.2 La Junta de Cotización deberá ordenar la publicación del listado de

oferentes en las oficinas de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

DE SALUD (ASECSA), reservándose el derecho de rechazar sin

responsabilidad de su parte, todas las ofertas cuando los precios, calidades y

otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la


35.3 La adjudicación la efectuará la Junta de Cotización a más tardar en el plazo

de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de la recepción

de las ofertas. La Junta de Cotización después de estudiar y calificar las ofertas

recibidas, elaborará un informe en donde conste lo actuado, con informes en

que se basan los resultados de la calificación y las razones por las que se

adjudica a determinado oferente.

35.4 Confidencialidad del proceso de calificación: La información relativa al

examen preliminar, evaluación y comparación de las ofertas, para la

adjudicación correspondiente, no se revelarán a los oferentes ni a ninguna otra

persona que no esté oficialmente involucrada en dicho proceso, hasta que se

hayan realizado las notificaciones sobre la adjudicación de la Cotización.

35.5 Para los efectos de notificaciones, las empresas participantes deberán

señalar como lugar para recibir las mismas, una dirección o en su defecto,

manifestación expresa que se aceptan como bien hechas y legalmente válidas

las notificaciones que se realicen vía fax y/o electrónica, para lo cual deberán

indicar el número telefónico o correo electrónico respectivo.


FINANCIADO POR:

XVII

35.6 Cualquier intento de un oferente de influir sobre la calificación de las ofertas

por parte de la Junta de Cotización o sobre las decisiones de la misma, en lo

que respecta a la adjudicación, ocasionará el rechazo de su oferta.

35.7 Aclaratoria de las ofertas: Para facilitar el examen, evaluación y

comparación de las ofertas, la Junta de Cotización podrá, a su discreción,

solicitar a un Oferente que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta,

incluyendo el análisis de los precios unitarios. La solicitud de una aclaratoria y la

respuesta a la misma serán por escrito, pero no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá

cambio alguna en el precio de la oferta o el plazo propuesto para la ejecución

de los trabajos o aspectos substanciales de la oferta, exceptuando lo necesario

para confirmar la corrección de errores aritméticos detectados por la Junta de

Cotización durante la evaluación de las ofertas.

35.8 En caso de que exista una discrepancia entre los montos en cifras y en

letras, prevalecerán los montos en letras.

35.9 La Junta de Cotización ajustará el monto indicado, de acuerdo con el

procedimiento descrito anteriormente para la corrección de los errores y, con el

consentimiento del Oferente, si no está de acuerdo, su oferta será rechazada.

35.10 La Junta de Cotización analizará y comparará sólo las ofertas que hayan

determinado que satisfacen los requisitos de las Bases de Cotización. Aquellas

ofertas que sean consideradas aceptables, serán evaluadas, a efecto de

adjudicar el proyecto a la oferta más conveniente a los intereses de



FINANCIADO POR:

XVIII

36 PROCEDIMIENTO PARA CALIFICACION DE OFERTAS

36.1 Evaluación de ofertas:

La secuencia de la evaluación se hará siguiendo el orden establecido en la tabla

siguiente y para cada uno de los parámetros anotados a continuación, se

establece la siguiente ponderación:

PARÁMETRO

Costo ofertado

Experiencia en obras similares

36.2 Calificación de ofertas:

La calificación de las ofertas recibidas y la adjudicación de la Cotización, estará a

cargo de la Junta de Cotización, la que será integrada por designación de la


La ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA),

aprobará o improbará la adjudicación que haya hecho la Junta de Cotización.

37 ENTREGA DE BASES:

Las bases y planos se entregarán a las empresas interesadas en participar en la

presente Cotización Pública, en la oficina de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS

COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), a partir del día 27 de agosto 2014.

38 ADICIONALES

Cualquier detalle o especificación técnica adicional a los anteriores podrá agregarse

en los contratos respectivos a consideración de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS



FINANCIADO POR:

XIX

39 MODELO DE OFERTA

OFERTA

Ampliación del Centro de Atención Permanente (CAP) de Santa Eulalia del

departamento de Huehuetenango.

a) Yo _______________________________estado civil___________ de ______años,

nacionalidad________________, profesión u oficio_____________________, DPI

número extendido en______________________________ con domicilio en

________________________________ (Ciudad, Departamento o

Estado/país)________________________________ señalando para recibir

notificaciones la oficina situada en: (Dirección y

teléfono)_______________________________________________ de la ciudad de

__________________; comparezco en representación de la firma: (Nombre

completo de la firma oferente) _________________________________, con oficinas

centrales en _________________________________(Ciudad, Departamento o

Estado/país)_____________ enterado de las Bases de Cotización No. ____________

de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA), para

la ejecución del proyecto Ampliación del centro de atención permanente ubicado

en Cantón vista hermosa, municipio de Santa Eulalia, departamento de

Huehuetenango, Guatemala Centroamérica, en nombre de mi representada,

presento oferta formal, de acuerdo con las Bases de Cotización. En cumplimiento

de las condiciones de esta Cotización, hago constar que:

1. Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala.

2. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones y Bases de la

presente Cotización, según declaración autenticada ante Notario, que se

adjunta.

4. Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando

en cuenta las disposiciones estipuladas en las Bases de Cotización y las

Especificaciones Técnicas. No obstante los precios unitarios de oferta estarán

sujetos a lo que establece el Decreto 57-92 del Congreso de la República en la

Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo Reglamento.


FINANCIADO POR:

XX

5. La presente oferta consta de los siguientes documentos y de todos los

contenidos en las Bases de Cotización.

5.1. Oferta firmada por el oferente o representante legal.

5.2. Fianzas de sostenimiento de oferta y de conservación de obra.

5.3. Programas de Inversión y Ejecución de los trabajos.

5.4. Constancia que acredita la personería de su Representante.

5.5. Copia de los análisis detallados (integración de costos) de todos y cada

uno de los precios unitarios que se aplicaron en los diferentes renglones de

trabajo.

5.6. En el caso de que se nos adjudique la Cotización:

5.6.1 Aportaremos todo el equipo y maquinaria en condiciones

óptimas de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y

demás elementos necesarios para la realización de los

trabajos y construiremos nuestros propios campamentos.

5.6.2 Nos comprometemos a entregar los trabajos total y

satisfactoriamente terminados dentro de un plazo de

___________ ( ) días calendario.

5.6.3 Aceptamos presentar las fianzas y seguros que se solicitan

en las Bases de Cotización.

5.6.4 Aceptamos las condiciones para la entrega del anticipo

estipuladas en las Bases de Cotización.

5.6.5 Aceptamos que el pago de los trabajos efectuados y recibidos

de conformidad con el contrato, se lleve a cabo a través de

estimaciones periódicas.

5.6.6 Aceptamos pagar las sanciones por demora en la entrega del

proyecto, según lo estipulado en las Bases de Cotización.

5.6.7 Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera

suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento,

rescisión y efectos del Contrato correspondiente a éste

Proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, se agotará primero la

fase conciliatoria, y que, de no llegarse a un acuerdo entre las


FINANCIADO POR:

XXI

partes, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo.

5.6.8 De acuerdo a los cuadros adjuntos de Cantidades Estimadas

de trabajo, los Precios Unitarios, Precios Totales y el Cuadro

de Precios Unitarios calculados en quetzales, ofrecemos por

la suma total de:

Q.______________________________________________________________________

(Precio en Quetzales, escrito en letras, con IVA incluido)

Ejecutar todos los trabajos que son objeto de esta Cotización y que se detallan en

los documentos de la misma.

________________________________

Firma del Representante Legal

Y sello de la empresa constructora


FINANCIADO POR:

XXII

Guatemala, _____de_____________ de 2,014

1. CUADRO MODELO DE INTEGRACION DEL COSTO UNITARIO

Contratista:

Proyecto:

Ubicación:

Renglón No.

Descripción del renglón:

Cantidad:

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Total

Mano de Obra

Materiales

Maquinaria y Equipo

Flete

Otros

Costo Directo

Factor de Empresa

(indirectos)

Costo de venta

Costo Unitario

Este es un modelo, el oferente puede presentar sus propios cuadros

Bases de licitacion soloma

Services

Transcript of Bases de licitacion soloma