FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLARIDAD

BASES DE LICITACIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA –

ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ”

LONGITUD TRAMO 10.00 kilómetros LONGITUD PUENTE 110.00 METROS

LICITACIÓN No. 54-2012 Guatemala, Diciembre 2,012

CONTENIDO 1. INTRODUCCION 2. BASES DE LICITACION 2.1 DEFINICIONES 2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 2.3 DISPOSICIONES GENERALES 2.3.1 PLAZO CONTRACTUAL E INICIO DE LOS TRABAJOS 2.3.2 CONDICIONES 2.3.3 DE LAS OFERTAS 2.3.4 CONTENIDO DE LA OFERTA 2.3.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA 2.3.6 CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA 2.3.7 COSTO DE LA OFERTA 2.3.8 DE LAS GARANTIAS 2.3.8.1 GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA 2.3.8.2 GARANTIA DE ANTICIPO 2.3.8.3 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 2.3.8.4 GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA 2.3.8.5 GARANTIA DE SALDOS DEUDORES 2.3.9 SEGUROS 2.3.10 DE LOS PRECIOS 2.3.11 SUB-CONTRATOS 2.3.12 INFORMACION ADICIONAL O ACLARACIONES YMODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION 2.3.13 SOLUCION DE CONFLICTOS 2.3.14 DOCUMENTOS DE LICITACION 2.4 REGISTRO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO 4. PROCESO DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION 5. CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO (PROPUESTO) 6. MODELO DE PROPUESTA TECNICA 7. MODELO DE OFERTA ECONOMICA ANEXO I

1. INTRODUCCION

El Fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad, es un instrumento financiero que tiene por objeto financiar la ejecución de programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida. A través de su estructura administrativa, implementará los procedimientos administrativos y financieros necesarios para la ejecución de los recursos de manera ágil y adecuada, permitiendo siempre una eficaz fiscalización y Auditoría Social, con la finalidad de garantizar la transparencia en las contrataciones y adquisiciones. Para establecer las formalidades que garanticen una contratación transparente y en beneficio del Estado de Guatemala y sus habitantes, se requerirán las ofertas necesarias cuyas plicas se abrirán a la vista de todos los participantes invitados y se calificarán de acuerdo a las bases generales y técnicas del evento. El Fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas que incumplan con lo requerido en estas Bases. El hecho de que un Oferente presente oferta significa que da por aceptadas las condiciones del presente documento y se sujeta a las disposiciones legales del Reglamento de Operaciones del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad. 2. BASES DE LICITACIÓN 2.1 DEFINICIONES FSS: Fondo Social de Solidaridad MINISTERIO: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. FIDUCIARIO: Bando de Desarrollo Rural –BANRURAL- (Entidad bancaria legalmente autorizada para operar en el país encargada de realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso). EL FIDEICOMISO: Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad (Instrumento de gestión, finanzas y administración de todos los recursos del mismo. En las presente bases se

denominará indistintamente FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD). CONTRATO Y/O ESCRITURA PUBLICA: Es el instrumento jurídico suscrito entre “EL FIDEICOMISO” y “EL PROVEEDOR, CONTRATISTA O EMPRESA”, de conformidad con el Reglamento de operaciones del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad y otras normas aplicables de la legislación guatemalteca, en el cual se establecen obligaciones y derechos de ambas partes, para formalizar las condiciones legales del suministro requerido. CONTRATISTA: Empresa individual o jurídica, a la que se adjudica “EL EVENTO”, para la ejecución de “EL PROYECTO”. EL EVENTO: Es el concurso público de Licitación, publicado en el Portal del Sistema GUATECOMPRAS para la ejecución de “EL PROYECTO”. EL PROYECTO: Es el que se denomina “MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA – ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ” OFERENTE: Empresa individual o Persona Jurídica, que presenta una oferta para ejecutar el proyecto correspondiente a “EL EVENTO”. PROPUESTA: Es la Oferta escrita presentada por la Persona individual o Jurídica, que participa en este EVENTO. COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA: Es el órgano competente para recibir ofertas, calificarlas y adjudicar la contratación de “EL PROYECTO”. Será nombrada por Coordinador Ejecutivo del FSS, d conformidad con el Artículo 7 del “Reglamento de Operaciones del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad”. PLICA: Sobre cerrado y sellado en donde se encuentra la oferta económica y todos los documentos solicitados en las presentes bases, así como la oferta técnica, respectivamente, la cual se presentará en plica separada. SUPERINTENDENTE: Es el representante del “CONTRATISTA” en el proyecto, capacitado para tomas decisiones en obra, quién deberá ser ingeniero civil colegiado, tener CINCO (5) años de colegiado activo y con experiencia profesional en ejecución de obras viales, mínima de CINCO (5) años, que deberá antes de asumir la responsabilidad de ser aprobado por el FSS. Su permanencia en el

proyecto esobligatoria. Deberá permanecer obligatoriamente en el proyecto durante la ejecución de los trabajos. PLAZO CONTRACTUAL: Período en días o meses calendario del cual dispone el “CONTRATISTA” para el cumplimiento del objeto del contrato. 2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE PUENTE EL MOTAGUA – A ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ Y CONSTRUCCION DE PUENTE EL MOTAGUA, SALAMA, BAJA VERAPAZ” Los trabajos consisten en la construcción de un puente de ciento diez metros de largo (110) de dos vías y realizar la ampliación y pavimentación y mejoramiento de la carretera existente construyendo una sección típica “D” modificada a lo largo de los diez (10) kilómetros, construyendo una superficie de rodadura con concreto asfáltico en caliente, drenajes, bóvedas, señales de tránsito informativas así como las cunetas revestidas de concreto siguiendo las especificaciones del libro azul de caminos versión 2001. Se colocará la señalización horizontal y vertical cumpliendo con el MANUAL CENTROAMERICANO DE SEÑALIZACIÓN, y se harán los trabajos adecuados para la mitigación ambiental en los depósitos de botadero de material de desperdicio, las áreas de campamento y ubicación de las plantas de producción de materiales y de la elaboración del concreto asfáltico y todos aquellos trabajos que sean necesarios para que la obra quede en su total funcionamiento. 2.3 DISPOSICIONES GENERALES. El acto público de recepción de ofertas para el presente evento, se llevará a cabo en el día Viernes 11 de enero del 2013 las 10:00 horas, en la sala de sesiones del FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, Edificio del Instituto de Previsión Militar –IPM- (5ta. Avenida 6- 06 Zona 1, Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala).

2.3.1 PLAZO CONTRACTUAL E INICIO DE TRABAJOS El plazo contractual iniciara a partir de que el CONTRATISTA sea notificado un día después de la suscripción del contrato correspondiente. El contratista debe iniciar lostrabajos del proyecto cuando inicia el plazo contractual. Sin embargo el CONTRATISTA podrá iniciar los trabajos antes de la formalización del contrato respectivo por su cuenta y riesgo. Dando aviso al FSS a través de la Coordinación de Operaciones. La duración del plazo contractual será definida en el contrato correspondiente suscrito entre el CONTRATISTA y el FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD de acuerdo al plazo ofertado por el oferente adjudicado. 2.3.2 CONDICIONES a) “LOS OFERENTES” deben ser Personas Individuales o Jurídicas, que estén precalificados en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda para concursos del año 2012, que incluya al menos las siguiente especialidades:1 Excavaciones,2 Movimiento de Tierras, 3 Puentes, 4 Estructuras de Drenajes para obras viales, 5 Terracería, 6 Pavimentos 21, Estructuras metálicas, 22 Estructuras de concreto, 24.27 Levantamiento topográfico y agrimensura y 24.86 Dragados. Deberá estar precalificado en un grupo económico dentro de la capacidad económica “R” o superior y deberá tener Capacidad Económica “disponible” . El no cumplir con lo anteriormente requerido será motivo de descalificación inmediata. Es requisito fundamental para la aceptación de la Oferta que el Contratista presente constancias de experiencias en Proyectos similares en al menos una de los siguientes renglones 203.04 excavación en roca, 401 Concreto asfáltico en caliente y/0 401.09 Cemento asfáltico para concreto asfáltico. b) No se tomará en cuenta las ofertas que no se ajusten a estas Bases de Licitación. c) FORMA DE PAGO: “EL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD”. Anticipo: Se otorgará al Contratista un anticipo de hasta el 20% del monto del contrato, según disponibilidad del fideicomiso, el cual deberá ser efectivo previa presentación de los documentos siguientes: a) Factura por el valor del anticipo b) Programa de Inversión de dicho anticipo

c) Fianza por un monto del 100% del valor del anticipo. Si el Contratista no inicia la obra dentro del plazo establecido en el contrato o no invierte el anticipo de acuerdo con el programa de inversión aprobado, pagará al Estado el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, o reintegrará el mismo. d) FORMA DE PAGO: El FSS hará pagos mensuales al Contratista, contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado por el Delegado Residente; dichas estimaciones deberán ser autorizadas por el Supervisor designado con el Visto Bueno del Coordinador de Supervisión del FSS, dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa y que llene los requisitos que se estipulen en el contrato, así como los que administrativamente de dispongan en el Fondo Social de Solidaridad. e) "EL OFERENTE" acepta, desde el momento de presentación de su oferta, todas las condiciones de las presentes Bases de Licitación. f) El "CONTRATISTA" se compromete a cumplir todo lo estipulado en "EL CONTRATO". Además, estará sujeto a las leyes de la República de Guatemala y en especial, deberá cumplir con las normas pertinentes y que le sean aplicables con relación a la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. g) “EL CONTRATISTA” se sujeta a las auditorias de campo en EL PROYECTO a su cargo y desde ya se obliga a aceptar las recomendaciones que para el efecto se le formulen y a la realización de las mismas. h) EL CONTRATISTA deberá, emplear para “EL PROYECTO” como Superintendente, a un Ingeniero Civil, con CINCO (5) años de ejercicio profesional, colegiado activo y con experiencia profesional en ejecución de obras viales, específicamente carreteras, mínima de CINCO (5) años. El status de Colegiado Activo deberá mantenerse durante todo el tiempo que permanezca a cargo de la ejecución de “EL PROYECTO” y representará a la persona jurídica en sus actividades técnicas, debiendo contar con sistemas de comunicación eficientes, preferentemente con teléfono celular y unidad de localizador activados en forma permanente. i) Declaración Jurada de compromiso de emplear a un Ingeniero Civil Colegiado Activo para Superintendente de `”EL PROYECTO” el cual fungirá a partir de la suscripción del contrato objeto de éstos documentos de licitación. j) Los oferentes deberán cumplir con todos los requisitos de las Bases de Licitación, las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes (Edición 2001, Libro Azul) en lo que fuere aplicable.

k) Cualquier atraso en el proceso de pago, no es motivo para la suspensión de los trabajos. l) El “CONTRATISTA” libera al Estado de Guatemala, al FSS, asesores, contratistas del FIDEICOMISO o del fiduciario, a los funcionarios y empleados gubernamentales, especialmente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de la responsabilidad contra cualquier demanda, reclamo, acción, juicio, gastos, costos de daños y perjuicios que se deriven de y en conexión con las actividades de la trabajos que se realicen. m) “EL CONTRATISTA”, está obligado a pagar en cada factura que extienda por concepto de estimaciones y/o pagos parciales o finales, el timbre de ingeniería o el que corresponda. n) EL CONTRATISTA deberá pagar los impuestos correspondientes de acuerdo a las leyes del país. o) EL CONTRATISTA, se compromete a mantener comunicación constante durante la vigencia del contrato y notificar por escrito, al FSS, cualquier cambio de dirección, o número de teléfono, que hayan sido declarados en la OFERTA y se tendrán como válidas y bien hechas las notificaciones que allí se hicieran. p) “EL CONTRATISTA” quedará obligado a atender y asistir a toda reunión que el FSS le requiera. q) EL CONTRATISTA, debe poner a disposición una planta asfáltica, aproximadamente en un radio no mayor de 5 kilómetros del proyecto con capacidad de producción mínima de 100 toneladas por hora. r) LOS OFERENTES deberán presentar una muestra de interés dirigida al Fondo de Solidaridad Social hasta el trece de diciembre del año en curso indicando su deseo de participar en la licitación objeto de éstos documentos. Dicha muestra de interés es requisito fundamental para la consideración de sus oferta. s) LOS OFERENTES , asistirán a la visita técnica programada el día viernes 21 de Diciembre de 2012 a las 8:00 horas en el Puente El motagua, Salamá, Baja Verapaz, para lo cual se extenderá constancia respectiva por parte de autoridades del Fondo que formara parte de la oferta técnica y se considera como requisito fundamental, solo se extenderá constancia a los oferentes que hayan presentado en tiempo su muestra de interés. La constancia de visita es requisito fundamental para la consideración de su oferta. t) A la visita técnica deberá presentarse el Ingeniero Civil Colegiado nombrado para el efecto por el oferente con su constancia de colegiado activo (reciente no más de 15 días de emitida), su nombramiento legalizado

por notario y una copia de su precalificado general (reciente no más de quince días de emitido) donde conste que posee las especialidades y la capacidad económica solicitada. 2.3.3 DE LAS OFERTAS EL OFERENTE deberá entregar en el lugar, fecha y hora indicada en la publicación de GUATECOMPRAS, la documentación necesaria solicitada en el Modelo de OFERTA, incluido en las presentes bases, EN DOS SOBRES, conteniendo en unsobre la propuesta técnica y en otro sobre la oferta económica del monto del proyecto a participar, ambos sellados e identificados para el proyecto en original y una copia, rotulado en la carátula, según el proyecto. 2.3.4 CONTENIDO DE LA OFERTA Los Oferentes interesados en ejecutar los trabajos del Proyecto, deberán entregar en el lugar, fecha y hora señalados la oferta y los documentos que se establecen en este apartado, considerándose como requisitos fundamentales los indicados en los numerales siguientes: 1. Oferta, debidamente firmada según el modelo que consta en estas Bases de Licitación y foliada con foliadora. 2. Garantía de sostenimiento de oferta, conforme lo establecido en las presentesBases de Licitación. 3. Documentos que acrediten la personería y la personalidad jurídica. 4. Si el Oferente fuere una persona individual, deberá presentar fotocopias legalizadas por Notario de: a) La Patente de Comercio de Empresa; y la cédula de vecindad o DPI del propietario. 5. Si el Oferente fuere una persona jurídica, deberá presentar fotocopias legalizadas por Notario de: a) Escritura constitutiva o su equivalente si fuere extranjera y sus modificaciones. b) Las Patentes de Comercio de Empresa y de Sociedad. Documento en donde conste el nombramiento del representante legal; c) La cédula de vecindad o DPI del Representante Legal o fotocopia de su pasaporte si fuere extranjero no domiciliado. d) Original y fotocopia legalizada de la constancia de precalificación

extendida por el Registro de Precalificados para Obras, adscrito al Ministerio, en donde consten las especialidades y capacidad económica disponible del Oferente actualizada. e) Original de la constancia de precalificación específica para el evento extendida por el Registro de Precalificados para Obras, adscrito al Ministerio, en donde consten las especialidades y capacidad económica disponible del Oferente actualizada. f) Declaración Jurada en acta notarial, en donde conste que toda la información y documentos proporcionados por el oferente, al registro de proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, está actualizada y es de fácil acceso. 6.Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente: 1. Identificación del cuenta habiente; 2. Tipo de cuenta que posee en la entidad bancaria; 3. Promedio de cifras antes del punto decimal del saldo que posee. 4. Tiempo de manejo de cuenta. 5. Clase de cuenta habientes; 6. Determinación si posee créditos 7. Saldo del Deudor. 8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativacorrespondiente. 7. Declaración Jurada en acta notarial, sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. 8. Declaración Jurada, en acta notarial, en la que el “Oferente” haga constar lo siguiente: Que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley, según se establece en el inciso 10 del artículo 19 de la Ley; Que no está comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la ley, según lo establece el artículo 26 de la ley; 9. RTU actualizado al 2,012. 2.3.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA: La Propuesta Técnica debe presentarse por escrito, con firma legalizada, sellada por la entidad oferente, debida y totalmente foliada y debe incluir además los documentos indicados en la misma, los cuales deberán estar foliados asimismo. La propuesta debe consignar el nombre del oferente, dirección de la oficina principal de la entidad oferente, dirección de correo electrónico y teléfonos actualizados y activos. Todos los documentos deberán ser presentados en el orden descrito en el Modelo de Oferta, con su título

respectivo para identificarlos fácilmente, foliados, sellados y firmados por el Propietario o por el Representante Legal según sea el caso y, redactados en español, escritos a máquina sin borraduras, tachones ni adiciones. La primera hoja de la oferta deberá ser el índice de la misma. La omisión de uno o varios de los documentos solicitados será causa de rechazo automático de la propuesta y, de ser contratado, el no cumplir con lo ofertado será motivo de aplicación de sanciones o rescisión del contrato. NOTA: Toda la información presentada será corroborada por “LA COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA” del FSS y de presentarse alguna anomalía o irregularidad, esto será motivo para rechazar la oferta, abstenerse de adjudicar, pudiendo asimismo la Coordinación Ejecutiva del FSS improbar la adjudicación hecha por “LA COMISION RECEPTORA Y CALIFICADORA”. 2.3.6 CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA: La Oferta Económica debe prepararse conforme el modelo adjunto, con firma legalizada y debe incluir el anexo del Proyecto, que más abajo se incluye. La propuesta debe consignar e incluir el nombre del oferente, dirección del domicilio fiscal y número de teléfono y correo electrónico. Las operaciones aritméticas que estén contenidas en el cuadro Anexo de la oferta serán revisadas y su inexactitud será motivo de eliminación de la oferta. 2.3.7 COSTO DE LA OFERTA “EL OFERENTE" sufragará los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y en ningún caso será el “FSS” el responsable de estos costos. 2.3.8 DE LAS GARANTÍAS 2.3.8.1 GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA El OFERENTE caucionará mediante fianza a favor de EL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD”, otorgada por una institución autorizada para operar en Guatemala. Dicha garantía deberá estar vigente en el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación, la cual deberá ser del CINCO por ciento (5%) del monto total de la oferta y en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga.

2.3.8.2 GARANTÍA DE ANTICIPO Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, EL CONTRATISTA deberá constituir garantía mediante fianza o por cualquier otro medio, por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo que sea concedido. Se haráefectiva la garantía si se comprueba que el anticipo no se utilizó en los gastos detallados en el Programa de Inversión aprobado. 2.3.8.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en "EL CONTRATO", previo a la celebración del mismo, “EL CONTRATISTA” deberá otorgar fianza o cualquier otro medio de garantía, a entera satisfacción del “FSS”. En el caso de fianza, esta deberá ser emitida por una institución afianzadora debidamente autorizada para esta clase de operaciones en la República de Guatemala. La garantía de cumplimiento será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de "EL CONTRATO" que se suscribirá. Esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución de "EL CONTRATO", además cubrirá: a) Con el DIEZ POR CIENTO (10%) de su valor, el pago de salarios y prestaciones laborales a los trabajadores incluyendo las cuotas patronales establecidas por la ley. b) Con el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante, el cumplimiento de "EL CONTRATO" de acuerdo con las especificaciones, bases y demás documentos contractuales, así como de la ejecución de “EL PROYECTO” dentro del período de tiempo estipulado. c) Esta garantía deberá mantenerse en vigor hasta que el "FSS" extienda constancia de haber recibido a entera satisfacción “EL PROYECTO”, o hasta después de firmada el acta de recepción definitiva de las obras, la cual será extendida por la Comisión Receptora que para ese propósito designe el “FSS”. 2.3.8.4 GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA Esta garantía se cubrirá mediante fianza por el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de 18 meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra

debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de 5 años contados a partir de la recepción definitiva de la obra. La Garantía de Conservación de Obra deberá otorgarse por el equivalente al 15% del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra. 2.3.8.5 GARANTIA DE SALDOS DEUDORES Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de “EL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD” o de terceros en la liquidación del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá presentar fianza, a satisfacción de “EL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD”, por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor original de "EL CONTRATO". Esta garantía deberá otorgarse como requisito previo para la recepción final de los trabajos de “EL PROYECTO”. Si no hubiese saldos deudores y la liquidación estuviera aprobada ó habiendo transcurrido dos meses después de la recepción; se cancelará esta garantía. 2.3.9 DE LOS PRECIOS Los precios de las ofertas deberán ser fijos, a dos decimales y expresados en Quetzales incluyendo el DOCE POR CIENTO (12%) del Impuesto al Valor Agregado IVA, indicándose por separado el precio unitario que corresponda a cada renglón y el precio total de la oferta, que será expresado en letras y números, conforme con las Especificaciones para los trabajos objeto de este concurso 2.3.10 SEGUROS El "OFERENTE" para garantizar ante “EL FSS” los riesgos a que están sujetas las obras, terceras personas, suscribirá los seguros correspondientes de acuerdo a los montos más adelante indicados con una entidad autorizada para operar en el país, entregándolos a “FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD”, para su aprobación, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la celebración del Contrato y se mantendrá vigente hasta que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. En el caso de hacerse efectivos los seguros, estos serán restituidos en las cantidades límites establecidas. Los seguros serán los siguientes: a) Cien mil quetzales (Q. 100,000.00) para cubrir daños a terceros provenientes de lesiones corporales o muerte.

b) Cien mil quetzales (Q. 100,000.00) para cubrir a dos o más personas trabajadoras en un accidente. c) Cien mil quetzales (Q. 100,000.00) para cubrir daños o perjuicios a la propiedad de terceros. . 2.3.11 SUB-CONTRATOS “EL CONTRATISTA” que desarrolle “EL PROYECTO” NO PODRA TRANSFERIR, COMPROMETER, SUB-CONTRATAR, CEDER O EN CUALQUIER FORMA ENAJENAR, la ejecución de los trabajos contratados y, su derecho a recibir pagos o hacer cualquier otra transacción sobre dichos contratos o parte de ellos, salvo casos especiales y que sean aprobados previamente por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad. 2.3.12 INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION A) INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES Cualquier información adicional o aclaración solicitada por los oferentes relacionada con el significado o interpretación de las Bases de licitación debe ser solicitada por medio del portal de Guatecompras Y DEBERAN HACERSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS HABILES, antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las consultas que no se realicen en el tiempo antes indicado no serán atendidas. B) RESPUESTAS Las respuestas a las solicitudes sobre las Bases de Licitación serán dadas por medio del sistema GUATECOMPRAS. Tales respuestas pasarán a formar parte de estos documentos de LICITACION. Las respuestas verbales no tendrán ningún valor como base para futuros reclamos. 2.3.13 Cualquier modificación o ampliación que se haga a estas Bases de licitación será notificada mediante ADENDA publicada en el sistema GUATECOMPRAS. C) SOLUCION DE CONFLICTOS Se conviene expresamente que cualquier controversia que surja relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación o efectos del contrato, será resuelta con carácter conciliatorio entre las partes, por un plazo que no exceda de cinco días para arribar a un acuerdo conciliatorio, de lo cual deberá quedar constancia escrita del mismo en el expediente, pero si no fuera posible llegar

a un acuerdo, convienen expresamente que la cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán a los órganos jurisdiccionales correspondientes. 2.3.14 DOCUMENTOS DE LICITACIÓN a) Las presentes bases de licitación b) Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes(Edición 2001) c) La oferta d) Las respuestas a las aclaraciones planteadas. e) Adenda 2.4 REGISTROS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA a) LIBROS Y REGISTROS CONTABLES “EL CONTRATISTA” deberá mantener libros y registros relacionados con “EL PROYECTO”, de conformidad con sanas prácticas contables. Estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución de “EL PROYECTO” en la forma que el “FSS” considere conveniente. b) PERSONAL. “EL CONTRATISTA” queda obligado a que el Superintendente sea un Ingeniero Civil con la calidad de Colegiado Activo con CINCO (5) años o más, con experiencia comprobable de CINCO (5) proyectos como mínimo en la rama de proyectos viales, específicamente construcción de carreteras, presentando al FSS para el efecto el curriculum vitae del mismo, previo a iniciar los trabajos, el FSS se reserva el derecho de su aceptación. La presencia del Superintendente en el área de los trabajos de “EL PROYECTO” será de forma permanente dirigiendo las actividades en ejecución y actuando de forma inmediata en la resolución de los problemas que se presenten. Los salarios que “EL CONTRATISTA” pague a sus empleados, no deberán ser inferiores al mínimo establecido por las leyes de la materia, debiendo cumplir con otras leyes y reglamentos concernientes a relaciones laborales y prestaciones sociales. c) SEGURO SOCIAL. “EL CONTRATISTA” deberá obtener el número patronal específico para este Proyecto en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y cumplir contodas las obligaciones patronales establecidas por dicho Instituto, siendo responsable también por el cobro de las cuotas establecidas, por sus trabajadores. Se exceptúan de esta disposición aquellos proyectos de

Ejecución que no excedan de seis meses en los cuales se podrá utilizar el número patronal que ya tuviera el Contratista. El personal contratado por el contratista para la ejecución de los trabajos del proyecto, queda bajo su responsabilidad como patrono, sin crear ninguna relación de trabajo con el FSS o con el Ministerio. El Contratista queda obligado a cumplir con las leyes y disposiciones laborales del país. d) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Todo el personal de “EL CONTRATISTA“ deberá estar identificado con uniformes y los distintivos indicados en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”, de acuerdo a logotipo y leyenda del FSS. 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “EL CONTRATISTA” deberá ejecutar los trabajos según Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de la DGC, edición 2001 y deberá ejecutar los reglones de trabajo asignados al “PROYECTO” de tal forma que a lo largo del Proyecto, los tramos que lo componen, el tránsito sea controlado con las molestias mínimas a los usuarios y sean mantenidos en buenas condiciones de transitabilidad, durante el período contractual. Al finalizar la obra deberá entregar planificación completa de los trabajos ejecutados. PROGRAMA DE TRABAJO a)“EL CONTRATISTA” deberá presentar a “LA SUPERVISORA” en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, a partir de la fecha del inicio de “EL PLAZO CONTRACTUAL”, el Programa de Trabajo Definitivo y El Programa de Desembolsos mensuales previsto, para aprobación final por parte del FSS. Para la programación deberá tomar en consideración que debe aprovecharse al máximo la época seca. b) METODOLOGÍA DE TRABAJO “EL OFERENTE” debe considerar las condiciones del tránsito en “EL PROYECTO”, para el mejor desarrollo de cada uno de los renglones de trabajo e incluir dentro de su oferta una descripción clara de la forma y metodología que utilizará para la ejecución de cada uno de los mismos. c) SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA “El CONTRATISTA” será responsable del control de calidad de los procesos y

materiales que involucren los renglones de trabajo. El Sistema de Control de Calidad será de acuerdo a la Sección 153 del Libro de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de la DGC, edición 2001. d) TRÁNSITO EN EL PROYECTO “EL CONTRATISTA” deberá organizar los trabajos de rehabilitación de los tramos que componen “EL PROYECTO”, de tal manera de no provocar interrupciones al flujo vehicular. Por la importancia de esta condición “EL CONTRATISTA” está obligado a considerar dentro de sus precios unitarios que la carretera estará en servicio durante el desarrollo de los trabajos y por consiguiente no tendrá derecho a indemnización ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no deberá ser detenido totalmente, planificando para el efecto la forma de dar paso aunque sea en forma parcial y por medio de turnos en un sentido de circulación. Este trabajo será de acuerdo a la SECCION 155 SEÑALIZACIÓN, CONTROL DEL TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA del Libro de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de la DGC, edición 2001 así como con el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”, donde aplique. e) RÓTULOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO “EL CONTRATISTA” deberá instalar durante la primera semana de actividad, dos (2) rótulos tipo valla panorámica (1 en cada sentido), que identifiquen el Proyecto, los cuales deberán permanecer en buen estado durante la ejecución, y cuyo mantenimiento estará a cargo del Contratista. Su diseño será dado por El FSS. Deben instalarse sobre la zona del derecho de vía y en los lugares donde el Delegado Residente de la empresa Supervisora lo indique. f) SEÑALIZACIÓN, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y DIVULGACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS “EL CONTRATISTA” deberá mantener, durante la ejecución de los trabajos que comprenden “EL PROYECTO”, una señalización adecuada para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito. Estas señales serán aprobadas por el Delegado Residente y deberán estar de acuerdo con las características y especificaciones del “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” del FSS. Además el contratista deberácolocar por su cuenta con la celeridad que amerite el caso, las señales adicionales que a juicio del Delegado Residente se requieran para la seguridad de los usuarios de la carretera y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa

y negligencia o la de sus empleados, se cause a personas o bienes debido a los accidentes que ocurran por la falta de una buena señalización en el “PROYECTO”. Todo el personal de “EL CONTRATISTA“, deberá estar identificado con uniformes y los distintivos indicados en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” del FSS, de acuerdo al logotipo y leyenda del FSS. Cualquier incumplimiento en el uso de los dispositivos de señalización e Identificación de los trabajadores, será sancionado con los montos establecidos en las Especificaciones Especiales año edición 2009 de COVIAL y en “EL CONTRATO”. Para la divulgación de la actividad realizada, y con la finalidad de hacer del conocimiento del usuario con fines de seguridad vial, “EL CONTRATISTA” deberá destinar obligadamente un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato original para la DIVULGACION de objetivos y resultados obtenidos, de acuerdo a las instrucciones del FSS. g.) MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS a) “EL FSS” no reconocerá, desde ningún punto de vista o circunstancia especial costos en concepto de maquinaria ociosa, gastos de mantenimiento de campamento, vigilancia de sus instalaciones, renta de equipo, prórroga de fianzas y seguros, o cualquier gasto adicional. b) “EL CONTRATISTA” deberá tener el equipo y personal de laboratorio necesario para realizar todos los ensayos de laboratorio especificados. “EL CONTRATISTA” deberá tener el equipo y personal de topografía necesario para realizar todos los trazos y replanteos topográficos necesarios. h.) AREA RESERVADA DENTRO DEL CAMPAMENTO “EL CONTRATISTA” debe destinar dos áreas debidamente techadas y adecuadas, de 20 metros cuadrados cada una, las cuales serán destinadas para: · Una para el uso de oficina de la empresa Supervisora. · Una para la instalación de equipo de laboratorio y realización de ensayos. i.) ESPECIFICACIONES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES a) “EL CONTRATISTA” deberá tomar las prevenciones del caso, con el objeto de preservar el medio ambiente, observando la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente al ejecutar los trabajos de “EL PROYECTO”. b) “EL CONTRATISTA” deberá evitar la erosión de las laderas y taludes de

pendientes pronunciadas, conformar canales de entrada y salida en las estructuras de drenaje mayor y menor eliminando troncos, escombros, vegetación etc., para garantizar el flujo de las aguas pluviales. Asimismo, ejecutará los trabajos que sean necesarios, a fin de evitar riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje que puedan darse por la existencia de sedimentación y vegetación que obstruya el flujo del agua. c) “EL CONTRATISTA” eliminará la posibilidad de formación e incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a la existencia de aguas estancadas, debiendo asegurarse que el agua drene hacia cauces naturales. d) “EL CONTRATISTA” deberá estar plenamente consciente de su responsabilidad en cuanto a proteger el sistema ecológico del lugar donde realiza sus actividades, para lo cual establecerá su campamento alejado a una distancia prudente de ríos, quebradas o fuentes de agua con el propósito de no contaminarlos. e) “EL CONTRATISTA” protegerá toda la vegetación (como árboles, arbustos, grama) y sus áreas adyacentes, que no necesitan ser removidas o que no interfieran razonablemente con la ejecución de los trabajos en “EL PROYECTO”, siempre y cuando no obstruyan la visibilidad de los usuarios. j)DESECHOS SÓLIDOS Los desechos sólidos no deben ser arrojados ni en los ríos ni en los drenajes naturales. “EL CONTRATISTA” debe tomar todas las medidas necesarias en los depósitos de desechos sólidos, para evitar la erosión y contaminación química y física de los suelos y fuentes de agua. k) PRODUCTOS Y DESECHOS DE PETRÓLEO Se prohíbe el vertimiento de aceites, combustible, kerosén u otros productos de petróleo y químicos en el suelo, agua subterránea y superficial, así como en los sistemas de recolección de aguas servidas. l) TALLER MECÁNICO Se prohíbe construir y mantener talleres mecánicos en las áreas protegidas. El área del taller mecánico deberá tener un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias de petróleo al suelo. Las pendientes deberán concurrir hacia colectores y finalizar en un separador de sustancias de petróleo. m) CAMPAMENTOS “EL CONTRATISTA” evitará establecer campamentos cerca de los ríos o fuentes de agua. Los desechos domésticos del campamento recibirán un tratamiento previo antes de la descarga. Los desechos sólidos tales como

basura, ripio, entre otros, del campamento deberán ser colocados en un depósito destinado para este fin, también deberá disponer de los desechos orgánicos para lo que se instalará en el campamento letrinas y agua potable. Después del abandono del área del campamento, ésta deberá ser integrada nuevamente al paisaje natural, debiendo recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo, pero no limitándose a escombros de concreto, mezcla asfáltica, metal, tuberías, latas de aceite, de grasa y otros. n) LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO “EL CONTRATISTA” deberá limpiar las áreas de trabajo después de realizar los trabajos, removiendo sobrantes, ripio, ripio de asfalto, basura y cualquier elemento no propio del lugar. 4.PROCESO DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION a) Para los actos de recepción, apertura, evaluación y adjudicación de las ofertas económicas y propuestas técnicas el “Coordinador Ejecutivo”, del FSS nombrará una “COMISION”, formada por Cinco (5) personas. b) “LA COMISION” que se nombre, procederá a la recepción y calificación de las ofertas para la adjudicación del proyecto, elevando después el expediente de todo lo actuado al “Coordinador Ejecutivo” para su aprobación. c) El cálculo del costo total oficial estimado por el FSS, se dará a conocer después de la presentación de las ofertas y antes de abrirlas. d) “LA COMISION” abrirá en acto público las ofertas. e) LA COMISIÓN anunciara el nombre de los oferentes y abrirá las plicas (sobres) que contienen la propuestas. La PROPUESTA TÉCNICA tendrá un valor máximo de 40 puntos. Las puntuaciones deberán estar en orden de acuerdo a los parámetros indicados en el cuadro de autoevaluación técnica, la cual se adjunta en el anexo 1. Luego de abrir la propuesta técnica serán abiertas las ofertas económicas únicamente de las empresas que obtuvieron una calificación técnica igual ó mayor de 30 puntos. La oferta económica tendrá un valor máximo de 60 puntos de un total de 100. La oferta económica con el precio más bajo, tendrá 60 puntos. La siguiente oferta económica en orden ascendente, tendrá 3 puntos menos que la anterior y así sucesivamente. La OFERTA GANADORA saldrá de la sumatoria del punteo de la Oferta Técnica y la Oferta Económica. En caso de empate en puntuación (propuesta técnica más oferta económica), el ganador se definirá por quien tenga mejor oferta económica. De persistir el empate, el ganador se definirá por quien tenga mejor oferta

técnica. De continuar el empate, y si ninguno de los oferentes involucrados en el empate se retira voluntariamente, SE LES SOLICITARÁ UNA NUEVA OFERTA (Únicamente presentar Anexo de precios), A SER PRESENTADA AL DÍA SIGUIENTE, EN LA HORA Y LUGAR QUE El FSS DESIGNE. DE NO RESULTAR GANADOR CON LA NUEVA PROPUESTA, SE DECLARARÁ DESIERTO EL CONCURSO. f) “LA COMISION” evaluará la Propuesta Técnica de todas las empresas que hayan presentado oferta. Calificará una a una todas las propuestas e ingresará al cuadro de calificación los diferentes punteos obtenidos por cada propuesta técnica de cada empresa, de acuerdo al cuadro de Evaluación. La propuesta técnica más alta será la que obtenga 40 puntos. Las siguientes puntuaciones en orden de acuerdo al cuadro de calificación adjunto. A esta puntuación se le sumará lo que se obtenga de la oferta económica, para concluir el proceso según se indica en el numeral g.Para poder tomar en cuenta la Oferta Económica se tiene que tener un punteo mínimo de 30 puntos en la Oferta Técnica. g) Las puntuaciones obtenidas en el literal e, de esta sección, se sumarán, y la de mayor puntuación será la propuesta a la cual se le adjudicará. h) “El Fondo Social de Solidaridad” podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada por “LA COMISIÓN” en cualquier fase en que se encuentre, antes de la suscripción del contrato respectivo, cuando por cualquier circunstancia el Coordinador Ejecutivo emita resolución en la cual conste que prescinde del proyecto o bien del contratista, así mismo cuando se compruebe que la información o alguno de los documentos presentados en la oferta es falso, sin que esto de derecho a “EL CONTRATISTA” a reclamo alguno ni devengue responsabilidad para el FSS, EL MINISTERIO, EL COMITÉ TÉCNICO y el FIDUCIARIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. i) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del día señalado para la recepción y apertura de ofertas, “LA COMISION” elaborará el acta de adjudicación, la cual contendrá los cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas conteniendo criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada una de ellas y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados, por ningún motivo las ofertas que hayan sido rechazadas y/o descalificadas serán ponderadas. Dicha acta se elevará para la respectiva aprobación de lo actuado a “EL COORDINADOR EJECUTIVO”. j) En cualquier fase de procedimiento de contratación en la que algún miembro de la Junta de Licitación tenga duda razonable de la veracidad de

los documentos o declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá requerir a este por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en el plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. En el caso de que el oferente o adjudicatario no proporcione la información o constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación resolverá: a) Rechazar la oferta; o b) Improbar lo actuado. En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema de Guatecompras para ser proveedor de El Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso de contratación. 5. CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO (PROPUESTO) VER ANEXO 6. MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD (nombres y apellidos del presentado) de______ años, profesión u oficio , cédula de vecindad número de orden registro extendida por el Alcalde Municipal de con domicilio en (Ciudad, Departamento) señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección, teléfono y correo electrónico) de la ciudad de Guatemala; comparezco en representación de la empresa: (Nombre completo de la firma Oferente) con oficinas centrales en: (Municipio, Departamento) Enterado de las Bases de Licitación del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad para la ejecución delProyecto: (Nombre del Proyecto)____ por éste medio y en nombre propio y de mi representada vengo a presentar la formal PROPUESTA TÉCNICA, de acuerdo con las Bases de Licitación. En cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas hago constar que:

i. Nos sujetamos en todo a las leyes de la República de Guatemala. ii. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones de las

presentes Bases de Licitación, según declaración jurada contenida

en acta notarialdocumento con firma legalizada por Notario, que se adjunta.

iii. Nos sujetamos a todo lo estipulado en las Especificaciones Generales paraConstrucción de Carreteras y Puentes" (Edición 2001) de la DGC en lo queaplique.

iv. La presente Propuesta Técnica consta de los siguientes documentos:

El concursante debe proporcionar: a)Constancia vigente (2012) de estar precalificado en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la que se indique las especialidades para las que está precalificada la empresa oferente. No se aceptará precalificación en trámite. Debiendo tener las especialidades siguientes: 1 Excavaciones, 2 Movimiento de Tierras, 3 Puentes, 4 Estructuras de Drenajes para obras viales, 5 Terracería, 6 Pavimentos 21, Estructuras metálicas, 22 Estructuras de concreto, 24.27 Levantamiento topográfico y agrimensura y 24.86 Dragados. Deberá estar precalificado en un grupo económico dentro de la capacidad económica “R” o superior y deberá tener Capacidad Económica “disponible” b)Curriculum Vitae, del Ingeniero civil propuesto para Superintendente del Proyecto, indicando: i. Exactamente el tiempo de colegiación en días, meses y año, con relación a la fecha de entrega de esta propuesta. c) Cuadro donde indique el tiempo de experiencia en proyectos de construcción de carreteras del Superintendente en que ha participado, tipo de actividad realizada y la institución contratante. d) Constancia de Colegiado activo firmada y sellada extendida por el Colegio de Ingenieros de Guatemala del Ingeniero civil que propone para el Superintendente. e) Carta de compromiso con firma legalizada por Notario, del Ingeniero Civil colegiado activo propuesto como Superintendente, de que prestará sus servicios a la constructora desde la orden de inicio del proyecto hasta la entrega total del mismo. f) Cuadro donde se indiquen la experiencia en proyectos de construcción de carreteras en que ha participado la empresa. g) Declaración simple de que EL CONTRATISTA no cambiará al Ingeniero Civil propuesto en la oferta, como Superintendente del proyecto, durante el tiempo contratado en la ejecución de la empresa. h) EL OFERENTE debe incluir Declaración Jurada contenida en una sola Acta

Notarial, en la que haga constar que: 1) Acepta y está de acuerdo con todas las disposiciones establecidas en las presentes Bases de Licitación, así como el procedimiento de adjudicación a ser utilizado. 2) De que el oferente (propietario si es empresa individual, o representante legal si es empresa jurídica) no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado. 3) De que el oferente (propietario si es empresa individual, o representante legal si es empresa jurídica) no está comprendido en ninguno de los casos a los que se refiere los artículos 26, 80 y 19 numeral 10, de la Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92). 4) De que la información relativa a la experiencia del Superintendente en proyectos de Pavimentos rígidos y flexibles en la República de Guatemala, la cual acompaña la propuesta técnica, es verdadera y puede comprobarse a requerimiento del FSS. 5) De que la información relativa a la experiencia con que cuenta la empresa en proyectos de Construcción de Carreteras realizados en la República de Guatemala la cual acompaña la propuesta técnica, es verdadera y puede comprobarse a requerimiento del FSS. j) Declaración Jurada en acta notarial, que haga constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente a los Registros de Proveedores del Ministerio de Finanzas Públicas y de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está actualizada y es de fácil acceso. k) Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente: 1. Identificación del cuenta habiente; 2. Tipo de cuenta que posee en la entidad bancaria; 3. Promedio de cifras antes del punto decimal del saldo que posee. 4. Tiempo de manejo de cuenta. 5. Clase de cuenta habientes; 6. Determinación si posee créditos 7. Saldo del Deudor. 8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente. l) Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. m) Fotocopias legalizadas en grupo o en forma individual de los siguientes documentos. i.1) Si el OFERENTE es una persona individual: • Cédula de

Vecindad (completa) o documento personal de identificación (DPI), • Patente de Comercio de Empresa • Formulario de Inscripción al Registro Tributario (carne del NIT de la SAT) i.2) Si el OFERENTE es una persona jurídica: • Representación Legal del oferente. • Escritura constitutiva de la Sociedad. • Patente de Empresa y de Sociedad. • Cédula de vecindad o documento personal de identificación del Representante Legal. • Formulario de Inscripción al Registro Tributario (carne del NIT de la SAT) actualizado al 2,012. n) El oferente debe incluir Constancia de estar inscrito en Guatecompras, en original. o) Acepto que la no presentación de uno o más de los documentos solicitados será motivopara la descalificación de la oferta que presente p) Metodología de la Construcción, describiendo la estrategia general del Proyecto y el sistema o proceso constructivo propuesto por el contratista, según los requerimientos contenidos en los renglones de trabajo a contratar, enumerados en estas bases de licitación. Esta propuesta debe de estar contenida en un máximo de 15 páginas. q) 3 últimas declaraciones de los impuestos de ISR e IVA; solvencia fiscal Todos los documentos citados anteriormente son presentados en el orden descrito, con su título respectivo para identificarlos fácilmente, foliados y firmados por el Propietario o por el Representante Legal según sea el caso y, redactados en español, escritos a máquina sin borraduras, tachones ni adiciones. La primera hoja de la Propuesta Técnica es el índice de la misma. EL OFERENTE deberá declarar que ha estudiado detenidamente, las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes" (Edición 2,001) en lo que aplica, las Bases de Licitación, las Disposiciones Generales de las mismas; estamos familiarizados con los trabajos a realizar. En el caso de que se le adjudique la Contratación, deberá manifestar por escrito: a) Que aportará todo el equipo, vehículos, herramientas, personal y demás elementos necesarios para la ejecución de EL PROYECTO. b) Que ejecutará el proyecto de acuerdo a los días que han propuesto en la presente oferta. c) Que constituirá GARANTIA DE CUMPLIMIENTO equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, de conformidad con lo requerido en las presentes Bases de licitación, GARANTIA DE ANTICIPO por el CIEN 100% sobre el valor del monto a recibir por concepto de anticipo. Así como la GARANTIA DE CONSERVACIÓN DE OBRA equivalente al QUINCE POR CIENTO

(15%) del monto total del Contrato, de conformidad con lo requerido. d) Que acepta que el pago de los trabajos efectuados y recibidos de conformidad con el contrato. e) Que se obliga y compromete a inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a cubrir, por su cuenta, las cuotas correspondientes. f) Que se obliga y compromete a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, cancelación y efectos del Contrato correspondiente a éste Proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece las Bases de Licitación. ______________________ Firma del Oferente AUTENTICA

7. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA OFERTA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE PUENTE EL MOTAGUA – A ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ Y CONSTRUCCION DE PUENTE EL MOTAGUA, SALAMA, BAJA VERAPAZ” PRECIO TOTAL (CON IVA en números y en letras): FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD (Nombres y apellidos del Representante Legal) de ____ años, profesión u oficio, cédula de vecindad número de orden _____ registro ______________ extendida por el Alcalde Municipal de_______________, con domicilio en (Ciudad, Departamento), señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección, teléfono y correo electrónico) de la ciudad de Guatemala; comparezco en representación de la Empresa (Nombre completo de la Empresa Oferente) con oficinas centrales en (Municipio, Departamento), enterado de las Bases de Licitación del Fondo Social de Solidaridad para la ejecución del Proyecto: (Nombre del Proyecto), por éste medio y en nombre propio y de mi representada presento formal Oferta, de acuerdo con las Bases de Licitación. En cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas hago constar que: i. Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala. ii. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones de las presentes Bases de Contratación, según documento con firma legalizada por Notario, que se adjunta. iii. Nos sujetamos a todo lo estipulado en las Bases de Contratación, “Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes" de la DGC edición 2001 en lo que aplique. iv. Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta las disposiciones estipuladas en las Bases de Contratación. v. Manifestamos expresamente que aceptamos la condición de no refutar o impugnar el dictamen de la “COMISION CALIFICADORA”. vi. La presente oferta consta de los siguientes documentos y de todos los contenidos en las presentes Bases. a) Oferta con firma legalizada de "EL OFERENTE" o su representante legal. b) Anexo con las cantidades de trabajo dadas por el FSS con los precios

unitarios expresados en Quetzales, de todos los Renglones de Trabajo con sus integraciones. c) Constancia vigente 2012 de estar precalificado en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Debiendo tener las especialidades siguientes: 1 Excavaciones, 2 Movimiento de Tierras, 3 Puentes, 4 Estructuras de Drenajes para obras viales, 5 Terracería, 6 Pavimentos 21, Estructuras metálicas, 22 Estructuras de concreto, 24.27 Levantamiento topográfico y agrimensura y 24.86 Dragados. Deberá estar precalificado en un grupo económico dentro de la capacidad económica “R” o superior y deberá tener Capacidad Económica “disponible” d) Cuadros conteniendo la integración detallada del precio unitario de cada uno de los renglones de trabajo que componen “EL PROYECTO”. e) “LA COMISION velará porque la integración del precio de cada uno de los renglones de trabajo que presente "EL CONTRATISTA", aparezca en su oferta tal como se les requiere en este documento. Sí “LA COMISION” tiene duda sobre la integración, podrá requerir al oferente las aclaraciones que considere necesarias. Si después de las aclaraciones “LA COMISION” considera que la integración de precios no cumple con los requisitos mínimos, descalificará la oferta. f) Las operaciones aritméticas que estén contenidas en el cuadro Anexo de la oferta serán revisadas y su inexactitud será motivo de eliminación de la oferta. g) Si posteriormente a la adjudicación “LA COMISION” determina que un precio unitario está muy por fuera de los precios unitarios techo manejados por el FSS, podrá requerir al oferente las aclaraciones que considere necesarias. Si después de las aclaraciones “LA COMISION” considera que el precio unitario es lesivo para el FSS, descalificará la oferta. En el caso de que se nos adjudique la Contratación: a) Aportaremos todo el equipo, maquinaria, herramientas, mano de obra y demás elementos necesarios para la ejecución de “EL PROYECTO”. b) Iniciaremos los trabajos del proyecto quince (15) días hábiles después de la entrega del anticipo. c) Otorgaremos GARANTIA DE CUMPLIMIENTO equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, de conformidad con lo requerido en las Bases de Contratación. Otorgaremos GARANTIA DE ANTICIPO por el CIEN 100% sobre el valor del monto a recibir por concepto de anticipo. La garantía estará vigente hasta su total amortización. Otorgaremos GARANTIA DE CONSERVACIÓN DE OBRA equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del

monto total del Contrato, de conformidad con lo requerido en las Bases de Contratación. d) Nos comprometemos a inscribirnos como patronos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a cubrir, por nuestra cuenta, las cuotas correspondientes. e) Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, cancelación y efectos del Contrato correspondiente a éste Proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece las Bases de licitación. De acuerdo con el cuadro adjunto de Cantidades Estimadas, Precios Unitarios y Precios Totales en quetzales, hemos calculado y ofrecemos nuestros servicios para el proyecto ““MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA – ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ” requeridos en el anexo por la suma total de: _____________________________________ (ESCRITO EN LETRAS, CON IVA) ______________________________ (ESCRITO EN NUMEROS, CON IVA) ______________________ Firma del Oferente AUTENTICA:

ANEXO 1 CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO